· Municipalidad de Puerto Madryn Provincia del Chubut REPRESENTANTE TÉCNICO OFERENTE/CONTRATISTA...

Municipalidad de Puerto Madryn Provincia del Chubut

REPRESENTANTE TÉCNICO

OFERENTE/CONTRATISTA

COMITENTE

- 1 -

“2017 – Año de las Energías Renovables”

SECCIÓN I

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08/17 OBRA: REMODELACIÓN DEL FRENTE COSTERO SECTOR 28 DE JULIO A

BELGRANO. UBICACIÓN: PUERTO MADRYN

ÍNDICE GENERAL SECCIÓN I – ÍNDICE PAG. 1 SECCIÓN II – CLÁUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN PAG. 6 CAPÍTULO I: DISPOSICIONES PRELIMINARES PA G. 6 ARTÍCULO 1.- OBJETO DEL PLIEGO ARTÍCULO 2.- DENOMINACIONES Y TERMINOLOGÍA ARTÍCULO 3.- NORMAS SUPLETORIAS ARTÍCULO 4.- DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL PLIEGO. CAPÍTULO II: DE LOS PROPONENTES PAG. 7 ARTÍCULO 5.- CAPACIDAD DE LOS PROPONENTES. ARTÍCULO 6.- CONTRATOS DE SOCIEDAD. ARTÍCULO 7.- CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA. ARTÍCULO 8.- DOMICILIO. ARTÍCULO 9.- TRIBUNALES DE JUSTICIA. ARTÍCULO 10.- LIBRE DEUDA. CAPÍTULO III: DE LAS PROPUESTAS PAG. 8 ARTÍCULO 11.- INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES. ARTÍCULO 12.- ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS. ARTÍCULO 13.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. ARTÍCULO 14.- FORMA DE LA PROPUESTA. ARTÍCULO 15.- ACEPTACIÓN DE VARIANTES. ARTÍCULO 16.- SELLADO Y GARANTÍA DE LAS OFERTAS. ARTÍCULO 17.- CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACIÓN. ARTÍCULO 18.- MODIFICACIONES AL PRECIO COTIZADO. ARTÍCULO 19.- PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES. CAPÍTULO IV: DEL ACTO DE APERTURA PAG. 11 ARTÍCULO 20.- APERTURA DE LA LICITACIÓN. ARTÍCULO 21.- VISTA DE LAS OFERTAS. ARTÍCULO 22.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. IMPUGNACIONES. CAPÍTULO V: DE LA FORMALIZACIÓN DE LA LICITACIÓN Y DEL CONTRATO PAG. 12 ARTÍCULO 23.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS. ARTÍCULO 24.- RETIRO DE OFERTAS. ARTÍCULO 25.- OFERTAS IGUALMENTE VENTAJOSAS. ARTÍCULO 26.- RECHAZO DE LAS OFERTAS. ARTÍCULO 27.- ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN. ARTÍCULO 28.- FIRMA DEL CONTRATO. ARTÍCULO 29.- FIANZA DEL CONTRATO. ARTÍCULO 30.- INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACIÓN ACCESORIA.




COMITENTE

- 2 -


CAPÍTULO VI: DE LA INSPECCIÓN Y LA REPRESENTACIÓN T ÉCNICA PAG. 14 ARTÍCULO 31.- INSPECCIÓN DE OBRA. ARTÍCULO 32.- INSTRUCCIONES DE LA INSPECCIÓN. ARTÍCULO 33.- REPRESENTANTE TÉCNICO. ARTÍCULO 34.- RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS. ARTÍCULO 35.- DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARÁ EN OBRA. ARTÍCULO 36.- COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN. ARTÍCULO 37.- ÓRDENES DE SERVICIO – PEDIDOS DEL CONTRATISTA – ACTAS. CAPÍTULO VII: DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA OBRA PAG. 15 ARTÍCULO 38.- JORNALES MÍNIMOS. ARTÍCULO 39.- PAGO DEL PERSONAL. ARTÍCULO 40.- COMPETENCIA DEL PERSONAL. ARTÍCULO 41.- SEGUROS. ARTÍCULO 42.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN. CAPÍTULO VIII: DE LAS SUBCONTRATACIONES PAG . 17 ARTÍCULO 43.- SUBCONTRATISTAS. ARTÍCULO 44.- RESPONSABILIDAD POR SUBCONTRATISTAS. CAPÍTULO IX: DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIV AS PAG. 18 ARTÍCULO 45.- RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES. ARTÍCULO 46.- IMPUESTOS Y TASAS. ARTÍCULO 47.- TRANSFERENCIA DE FONDOS. ARTÍCULO 48.- DAÑOS A PERSONAS, PROPIEDADES O COSAS. ARTÍCULO 49.- SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. CAPÍTULO X: DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PA G. 19 ARTÍCULO 50.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS. ARTÍCULO 51.- PLAN DE TRABAJOS. ARTÍCULO 52.- OBRADOR. ARTÍCULO 53.- LETREROS. ARTÍCULO 54.- VIGILANCIA. ARTÍCULO 55.- EDIFICIOS EXISTENTES. ARTÍCULO 56.- AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y USO EN EL OBRADOR. ARTÍCULO 57.- ENERGÍA ELÉCTRICA. ARTÍCULO 58.- ALUMBRADO DE LA OBRA. ARTÍCULO 59.- ESTUDIOS Y CÁLCULOS QUE REQUIERE LA OBRA. ARTÍCULO 60.- PLANOS COMPLEMENTARIOS O DE DETALLE. ARTÍCULO 61.- EQUIPO MÍNIMO. ARTÍCULO 62.- REPLANTEO DE LA OBRA. ARTÍCULO 63.- ALINEACIÓN Y NIVELES. ARTÍCULO 64.- EXTRACCIONES, DEMOLICIONES Y YACIMIENTOS. ARTÍCULO 65.- MATERIALES, PROVISIÓN, APROBACIÓN, ENSAYOS Y PRUEBAS. ARTÍCULO 66.- VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS. ARTÍCULO 67.- OBLIGACIÓN DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN. ARTÍCULO 68- UNIÓN DE OBRA NUEVA CON EXISTENTES. ARTÍCULO 69.- LIMPIEZA DE LA OBRA. ARTÍCULO 70.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. ARTÍCULO 71.- RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS. CAPÍTULO XI: DE LOS ADICIONALES, MODIFICACIONES, AMPLIACIONES E IMPREVISTOS PAG. 23 ARTÍCULO 72.- AUMENTOS Y REDUCCIONES DE LA OBRA. ARTÍCULO 73.- CONTRATACIONES PARALELAS. ARTÍCULO 74.- AUTORIZACIÓN PREVIA. ARTÍCULO 75.- MATERIALES DE DISTINTA CALIDAD ARTÍCULO 76.- TRABAJOS EJECUTADOS SIN ORDEN PREVIA ARTÍCULO 77.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO POR FACTORES CLIMÁTICOS DESFAVORABLES. CAPÍTULO XII: DE LAS NORMAS DE INTERPRETACIÓN TÉCNI CA PAG. 24 ARTÍCULO 78.- INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. ARTÍCULO 79.- PLAZO PARA LAS RECLAMACIONES.




COMITENTE

- 3 -


ARTÍCULO 80.- SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. CAPÍTULO XIII: DEL PRECIO, MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LOS T RABAJOS PAG. 25 ARTÍCULO 81.- INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES. ARTÍCULO 82.- NORMAS DE MEDICIÓN. ARTÍCULO 83.- CERTIFICADOS. ARTÍCULO 84.- EXTENSIÓN Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES. ARTÍCULO 85.- PAGO DE LOS CERTIFICADOS. ARTÍCULO 86.- FONDO DE REPARO. ARTÍCULO 87.- INTERESES POR DEMORA EN EL PAGO. ARTÍCULO 88.- ANTICIPO DE FONDOS. ARTÍCULO 89.- PAGO DE LOS TRABAJOS ADICIONALES, AMPLIACIONES, OTROS. CAPÍTULO XIV: DEL REGIMEN DE PRECIOS PAG. 27 ARTÍCULO 90.- PRECIO DE ADJUDICACIÓN. ARTÍCULO 91.- DEPRECIACIÓN DE LA MONEDA. CAPÍTULO XV: DE LAS SANCIONES PAG. 27 ARTÍCULO 92.- APLICACIÓN DE LAS MULTAS. CAPÍTULO XVI: DE LA RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS PAG. 27 ARTÍCULO 93.- RECEPCIONES PARCIALES Y TOTALES. ARTÍCULO 94.- ACTAS DE RECEPCIÓN. ARTÍCULO 95.- RECEPCIÓN PROVISIONAL. ARTÍCULO 96.- PLAZO DE GARANTÍA. ARTÍCULO 97.- PLANOS CONFORME A OBRA. ARTÍCULO 98.- RECEPCIÓN DEFINITIVA. ARTÍCULO 99.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA. ARTÍCULO 100.- RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCIÓN. CAPÍTULO XVII: DE LA TRANSFERENCIA Y RESCISIÓN DEL CONTRATO PAG. 29 ARTÍCULO 101.- TRANSFERENCIA DEL CONTRATO. ARTÍCULO 102.- RESCISIÓN: NOTIFICACIONES RECIPROCAS. ARTÍCULO 103.- TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA, INVENTARIO. ARTÍCULO 104.- AVALÚO. ARTÍCULO 105.- LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS. SECCIÓN III – MEMORIA DESCRIPTIVA PAG. 31 SECCIÓN IV – CLÁUSULAS PARTICULARES DE CONTRATACIÓN PAG. 33 CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES PAG. 3 3 ARTÍCULO 1.- OBJETO DEL PLIEGO. ARTÍCULO 2.- OBJETO DE LA LICITACIÓN. ARTÍCULO 3.- PRESUPUESTO OFICIAL. ARTÍCULO 4.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN. ARTICULO 5.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. ARTÍCULO 6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. ARTÍCULO 7.- ANÁLISIS DE PRECIOS. ARTÍCULO 8.- CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN. CAPÍTULO II. DE LOS COMPLEMENTOS DE LAS CLÁUSULAS G ENERALES PAG. 34 ARTÍCULO 9.- ARTÍCULOS SIN MENCIÓN EN EL PRESENTE CAPÍTULO. ARTÍCULO 10.- COMPLEMENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN. ARTÍCULO 11.- ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS (ARTÍCULO

12º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 12.- FORMA DE LA PROPUESTA (ARTICULO 14º DE LA SECCIÓN II) ARTÍCULO 13.- SELLADO Y GARANTÍA DE LAS OFERTAS (ARTÍCULO 16º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 14.- PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES (ARTÍCULO 19º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 15.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS (ARTÍCULO 23º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 16.- ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN (ARTÍCULO 27º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 17.- FIRMA Y SELLADO DEL CONTRATO (ARTÍCULO 28º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 18.- REPRESENTANTE TÉCNICO (ARTÍCULO 33º DE LA SECCIÓN II).




COMITENTE

- 4 -


ARTÍCULO 19.- COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN (ARTÍCULO 36º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 20.- ÓRDENES DE SERVICIO, PARTES DIARIOS, ACTAS (ARTÍCULO

37º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 21.- JORNALES MÍNIMOS (ARTÍCULO 38º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 22.- SEGUROS (ARTÍCULO 41º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 23.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS (ARTÍCULO 50º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 24.- PLAN DE TRABAJOS (ART. 51º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 25.- LETREROS (ARTÍCULO 53º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 26.- ESTUDIOS Y CÁLCULOS QUE REQUIERE LA OBRA (ARTICULO

59º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 27.- PLANOS COMPLEMENTARIOS O DE DETALLES (ARTÍCULO 60º DE LA SECCIÓN II) ARTÍCULO 28.- REPLANTEO DE LA OBRA (ARTÍCULO 62º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 29.- LIMPIEZA DE LA OBRA (ARTÍCULO 69º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 30.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (ARTÍCULO 70º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 31.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO POR FACTORES CLIMÁTICOS

DESFAVORABLES (ARTÍCULO 77º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 32.- PLAZO PARA LAS RECLAMACIONES (ARTÍCULO 79º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 33.- SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS (ARTÍCULO 49º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 34.- NORMAS DE MEDICIÓN (ARTÍCULO 82º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 35.- EXTENSIÓN Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES

(ARTÍCULO 84º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 36.- FONDO DE REPARO (ARTÍCULO 86º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 37.- ANTICIPO DE FONDOS (ARTÍCULO 88º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 38.- PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES, AMPLIACIONES (ARTÍCULO

89º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 39.- APLICACIÓN DE MULTAS (ARTÍCULO 92º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 40.- RECEPCIONES PARCIALES Y TOTALES (ART. 93º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 41.- RÉGIMEN DE PRECIOS DE CONTRATO (ARTÍCULO 90º DE LA SECCIÓN II) ARTÍCULO 42.- PLAZO DE GARANTÍA (ARTICULO 96º DE LA SECCIÓN II). ARTÍCULO 43.- PLANOS CONFORME A OBRA (ART. 97º DE LA SECCIÓN II). CAPITULO III. CLÁUSULAS COMPLEMENTARIAS PAG . 43 ARTÍCULO 44.- TOMA DE FOTOS. ARTÍCULO 45.- ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS. ARTÍCULO 46.- TRABAJOS SIN ORDEN DE LA INSPECCIÓN. ARTÍCULO 47.- PEDIDOS DE INSPECCIÓN. ARTÍCULO 48.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. ARTÍCULO 49.- INTERESES A PAGAR POR SUMAS ABONADAS EN EXCESO

EN LOS CERTIFICADOS DE OBRA. SECCIÓN V – REGIMEN DE PRECIOS PAG. 45 SECCIÓN VI – CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES PAG. 46 CAPÍTULO I: GENERALIDADES PAG. 46 I.1 -ALCANCES DEL PLIEGO I. 2 -OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN I. 3 - OMISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS I.4 – REGLAMENTOS Y NORMATIVAS I.5– MUESTRAS I.6 - REUNIONES DE COORDINACIÓN




COMITENTE

- 5 -


I.7- TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCIÓN I.8 - PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES I.9 - REGISTRO DE LOS TRABAJOS I.10 - APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS I .11 - CONOCIMIENTO DE LA OBRA I. 12 - INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA I. 13 - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA I. 14 - DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA E INFORME FINAL I. 15 - ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES I. 16 - MEDIDAS AMBIENTALES I.17 -MATERIALES GENERALIDADES I.18 - TRABAJOS GENERALIDADES CAPITULO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PAG. 103 II.1 - TRABAJOS PREPARATORIOS (rubro 1.0) II.2 MOVIMIENTO DE SUELOS (ÍTEM 2) II.3 ESTRUCTURA RESISTENTE (ÍTEM 3) II.4 - CONTRAPISOS Y CARPETAS (ÍTEM 4) II.5 - PISOS Y REVESTIMIENTOS (ÍTEM 5) II.6 - CARPINTERÍA Y HERRERÍA (ÍTEM 6) II.7 – PINTURAS (ÍTEM 7) II.8 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ÍTEM 8) II.9 - SEÑALETICA (ÍTEM 9) II.10 - EQUIPAMIENTO FIJO (ÍTEM 10) II.11 – PARQUIZACION (ÍTEM 11) II.12 – VARIOS (ÍTEM 12) II.13 - TAREAS Y ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS (ÍTEM 13) II.14 - INFRAESTRUCTURAS Y PROVISIONES AL COMITENTE (ÍTEM 14) SECCIÓN VII – PRESUPUESTO OFICIAL PAG. 120 SECCIÓN VIII - FÓRMULAS DE LA PROPUESTA Y MODELO DE CONTRATO PAG. 122 CAPÍTULO I: FÓRMULAS PARA LA CONTRATACIÓN QUE INTEGRAN LA PROPUESTA PAG. 122 ARTICULO 1.- OBJETO.- ARTíCULO 2.- MODELOS DE LOS FORMULARIOS.- CAPÍTULO 2: MODELO DE CONTRATO PAG. 136 CAPÍTULO 3: PLANILLA DE COTIZACIÓN PAG. 138 SECCIÓN IX - AVISO DE LICITACIÓN PAG. 140 SECCIÓN X – PLANOS PAG. 141 1 PLANO GENERAL 2 PLANO DE DEMOLICIÓN 3 PLANO DE SOLADOS 4 PLANO DE EQUIPAMIENTO 5 PLANO DE FORESTACIÓN 6 PLANO DE SISTEMA DE RIEGO 7 PLANO DETALLE DE SISTEMA DE RIEGO 8 PLANO DE SISTEMA ELÉCTRICO 9 DETALLES 10 ARCHIVOS DE PLANOS DIGITALIZADOS (CD).




COMITENTE

- 6 -


SECCIÓN II



CLÁUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES PRELIMINARES ARTÍCULO 1.- OBJETO DEL PLIEGO: El objeto del presente pliego es el de establecer en forma clara y precisa las obligaciones que contraen y los derechos que adquiere cada una de las partes.- 1.1 La Licitación, contratación y construcción de las obras públicas a cargo de la Municipalidad de Puerto Madryn se ajustará a las bases y condiciones de ejecución contenidas en este Pliego, el cual se completará en cada caso con las Cláusulas Particulares y las especificaciones técnicas que correspondan a los trabajos que se consideren.- 1.2 Será de aplicación para la fiscalización de las Obras, el presente Pliego, la Ley Provincial I – Nº 11, Texto Ordenado mediante Decreto Nº 992/78, su Decreto Reglamentario Nº 42/80 y sus Modificatorias vigentes, y Leyes y/o Decretos de Adhesión a las Leyes y Decretos que en materia de Obra Pública haya emitido el Gobierno Nacional.- 1.3 Este Pliego será de aplicación para licitar, formalizar contratos, ejecutar, liquidar y recibir las obras detalladas en las cláusulas particulares, con planos, planillas, especificaciones y condiciones técnicas que forman parte del presente pliego conformando un único cuerpo de disposiciones a ser observadas por las partes contratantes hasta lograr la resolución total del CONTRATO.- ARTÍCULO 2.- DENOMINACIONES Y TERMINOLOGÍA Para los fines de la aplicación del presente pliego y todo otro documento contractual relacionado con la obra se emplearán las siguientes denominaciones: 2.1 ESTADO: Municipalidad de Puerto Madryn. 2.2 SECRETARÍA: por la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Puerto Madryn. 2.3 COMITENTE: Municipalidad de Puerto Madryn. 2.4 PROPONENTE u OFERENTE: por la persona física o jurídica que presenta una propuesta en la licitación; 2.5 OFERTA: por la propuesta presentada por el OFERENTE; 2.6 ADJUDICATARIO: por el OFERENTE al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra en su favor, hasta la firma del CONTRATO; 2.7 CONTRATO: por el instrumento legal escrito, firmado por el representante autorizado del COMITENTE y el ADJUDICATARIO y que, complementado con la documentación pertinente, rige las relaciones entre el COMITENTE y el CONTRATISTA; 2.8 CONTRATISTA: por el ADJUDICATARIO luego de haber firmado el CONTRATO y sus complementos; 2.9 INSPECCIÓN: por el personal técnico competente dependiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano, encargado del control y vigilancia de los trabajos, y designado por el COMITENTE; 2.10 REPRESENTANTE TÉCNICO: por la persona técnicamente capacitada para la dirección de la obra, propuesto por el CONTRATISTA y aprobado por el COMITENTE; 2.11 DÍAS: salvo indicación en contrario, se entenderán por DÍAS corridos contados correlativamente, incluso los feriados cualquiera sea su naturaleza; Cuando se indican DÍAS HÁBILES, deberá entenderse como tales aquellos en los que la Administración Pública desarrolla actividades oficiales normales; en caso de referirse a DÍAS LABORALES, corresponderá




COMITENTE

- 7 -


interpretarlos como de actividad de DÍAS de semana y medio día los sábados, exceptuando domingos y feriados nacionales; 2.12 PRECIOS OFICIALES: por los incluidos en el presupuesto oficial; 2.13 PRECIOS DE CONTRATO: por los presentados por el OFERENTE y que componen el presupuesto de la OFERTA; 2.14 SUBCONTRATISTA: por la persona física o jurídica con la que el CONTRATISTA, previo acuerdo con el COMITENTE, celebre un contrato; 2.15 PROVEEDOR: por toda persona física o jurídica que vende materiales a utilizar en al obra; 2.16 Cuando se aluda indeterminadamente a la LEY, debe entenderse que se trata de la Ley Provincial de Obras Públicas I - Nº 11 (Antes Ley 533) ordenada por el Decreto Nº 992/79, su Decreto Reglamentario 42/80 y sus modificatorias vigentes; 2.17 Todo término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el significado dado por los usos y las costumbres.- ARTÍCULO 3.- NORMAS SUPLETORIAS Los casos no previstos en el presente pliego se resolverán por aplicación de la Ley Provincial I - Nº 11, legislación especificas según se trate y para los casos que ella guardara silencio se aplicarán los principios generales del Derecho Administrativo, Civil y Comercial..- ARTÍCULO 4.- DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN Y ADQUI SICIÓN DEL PLIEGO El presente pliego y demás documentos de la Licitación podrán ser adquiridos en los lugares que se indiquen en los respectivos avisos en las publicaciones pertinentes. La adquisición conforme a los precios que fije la Municipalidad.- CAPÍTULO II: DE LOS PROPONENTES ARTÍCULO 5.- CAPACIDAD DE LOS PROPONENTES Los PROPONENTES deberán tener capacidad civil para obligarse, y estar inscriptos en el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia del Chubut, Sección Arquitectura; y en el Registro Municipal de Proveedores. No podrá ser CONTRATISTA el OFERENTE que no tenga un Saldo de Capacidad de Contratación Anual suficiente para cubrir los requerimientos de la Obra, certificada por el Registro Provincial señalado en el párrafo anterior. El valor de dicho Saldo de Capacidad se establece en la Sección IV Cláusulas Particulares de Contratación artículo 8 “Capacidad de Contratar” ARTÍCULO 6.- CONTRATOS DE SOCIEDAD 6.1 En el caso en el que dos o más empresas se presenten asociadas, éstas deberán acompañar el acuerdo y las constancias de las autorizaciones pertinentes otorgadas por los organismos directivos de aquéllas. En dicho acuerdo las empresas deberán indefectiblemente responsabilizarse por las obligaciones asumidas, hasta el vencimiento del plazo de garantía, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades que como ejecutoras de la obra puedan derivarse por vicios en ella.- 6.2 Producida la adjudicación, las empresas asociadas tendrán un plazo de Treinta (30) DÍAS para proceder a cumplimentar los recaudos que exige el Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 1442 y siguientes, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se suspenderá el pago de los Certificados de Obra.- ARTÍCULO 7.- CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA 7.1 La capacidad de Contratación anual en la especialidad deberá ser suficiente para cubrir los requerimientos de la obra licitada, circunstancia que se probará al momento de la presentación de la OFERTA mediante copia autenticada del Certificado vigente de Capacidad de Contratación anual emitido por el Consejo del Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas.-




COMITENTE

- 8 -


7.2 La adjudicación de la obra al OFERENTE preseleccionado estará sujeta a la verificación de que el saldo libre de contratación anual sea igual o superior al que resulte del monto de su OFERTA, según certificado que a solicitud del COMITENTE emitirá el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas.- 7.3 En caso en que dos o más empresas se presenten asociadas, estas adjuntarán la declaración expresa de la parte proporcional con que concurren cada una de ellas, agregando a la documentación de OFERTA sus respectivos Certificados vigentes de Capacidad de Contratación anual emitidos por el Consejo del Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas. En este supuesto, deberá verificarse que la Capacidad de cada una de ellas sea igual o superior al valor que surja de multiplicar la capacidad requerida para la presente Licitación por el coeficiente de participación con que concurren.- ARTÍCULO 8.- DOMICILIO Los PROPONENTES deberán fijar domicilio especial en la Ciudad de Puerto Madryn, donde serán válidas todas las notificaciones que se lleven a cabo en el marco del Procedimiento Licitatorio.- ARTÍCULO 9.- TRIBUNALES DE JUSTICIA Los PROPONENTES para todos los efectos jurídicos de la Licitación aceptan someterse a los Tribunales de Justicia de la Provincia del Chubut con asiento en la Ciudad de Puerto Madryn, renunciando a cualquier otro fuero que le pudiera corresponder.- ARTÍCULO 10.- LIBRE DEUDA Los PROPONENTES no podrán ser deudores de la Municipalidad de Puerto Madryn. Así mismo, de acuerdo a lo establecido en la LEY, queda prohibida la contratación de quienes se encuentren en condición de deudores morosos del Banco del Chubut S.A. y/o del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Productivo.- CAPÍTULO III: DE LAS PROPUESTAS ARTÍCULO 11.- INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPON ENTES 11.1 La presentación de las Propuestas implica que los PROPONENTES han estudiado los documentos de la Licitación y sobre provisión de los materiales requeridos, de los servicios de agua, gas, electricidad y cloacas, como así también cualquier otro dato que pueda influir en la determinación de los precios y asimismo que se han informado con respecto a la configuración y naturaleza del terreno y del subsuelo.- 11.2 Todas las aclaraciones que el OFERENTE considere necesarias a fin de salvar cualquier posible omisión que impida la normal realización de los trabajos serán solicitadas por escrito, quedando expresamente aclarado que el PROPONENTE se compromete a entregar los trabajos terminados y adecuados a su fin. Tales solicitudes serán dirigidas a la Dirección correspondiente dependiente de LA SECRETARÍA.- ARTÍCULO 12.- ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN D E CONSULTAS La Municipalidad hará aclaraciones de oficio y evacuará las consultas que por escrito formulen los interesados. En las Cláusulas Particulares se indicará, en cada caso, los DÍAS antes de la fecha del acto de apertura se realizarán las mencionadas aclaraciones. Las aclaraciones y respuestas se llevarán a conocimiento oficial de todos los adquirentes de los documentos de la Licitación.- ARTÍCULO 13.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUEST AS Las propuestas se presentaran a conocimiento oficialmente de todos los adquirentes en el lugar o en los lugares que en cada caso indique el Publicación del ofrecimiento de la Licitación.- ARTÍCULO 14.- FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS 14.1 Toda la documentación que integra la propuesta deberá ser redactada en castellano, escrita a máquina, o procesador de textos de computadora y debiendo estar cada una de ella debidamente firmada. No se tendrán en cuenta las propuestas que presenten correcciones, enmiendas, raspaduras, entrelíneas o errores que no hubieren sido salvados debidamente al pie de las mismas. 14.2 Sólo se aceptará una (1) OFERTA por cada OFERENTE.




COMITENTE

- 9 -


14.3 Las propuestas se formularán en Pesos de curso legal. 14.4 SOBRE PRESENTACIÓN: En el sobre no deberá consignarse ningún escrito o seña que permita individualizar al PROPONENTE, caso contrario será rechazado, sin abrir, dejándose constancia en el Acta de Apertura. El Sobre Presentación de OFERTA deberá estar perfectamente cerrado y llevará como única inscripción exterior la siguiente leyenda:

Los espacios punteados y/o entre paréntesis deberán llenarse con las indicaciones del publicación de la licitación. El sobre presentación deberá contener en su interior la documentación que se detalla a continuación, SELLADA EN TODAS LAS FOJAS Y FIRMADA. 14.4.1 CONSTANCIA DE GARANTÍA, conforme con lo establecido en el artículo 16 de estas Cláusulas

Generales; 14.4.2 CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE EJECUCIÓN ANUAL: original o copia autenticada ante Escribano Público del certificado de capacidad de contratación anual vigente expedido por el Consejo del Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia del Chubut; 14.4.3 CONSTANCIA DE ADQUISICIÓN DE LOS PLIEGOS, extendido por el COMITENTE a nombre del OFERENTE. 14.4.4 CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES de la MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN o constancia de encontrarse en trámite dicha inscripción, expedida por la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Puerto Madryn; 14.4.5 PLIEGOS DE LA LICITACIÓN, firmados por el PROPONENTE y su REPRESENTANTE TÉCNICO, acompañados de la documentación que resulte como consecuencia del artículo 12 de estas Cláusulas Generales; 14.4.6 DECLARACIÓN JURADA, aceptando la jurisdicción de los Tribunales de Justicia de la Provincia del Chubut con asiento en la ciudad de Puerto Madryn; 14.4.7 DECLARACIÓN JURADA, de no ser deudor de la Municipalidad de Puerto Madryn y la Provincia del Chubut; 14.4.8 REPRESENTANTE TÉCNICO, su designación, datos personales y antecedentes, y conformidad firmada por el profesional nominado; abrogada 14.4.9 NÚMERO DE INSCRIPCIONES, constancias de inscripción de C.U.I.T., D.N.R.P., A.N.S.e.S., Ingresos Brutos del Chubut o Convenio Multilateral, R.N.I.C.; 14.4.10 NOMINA DE EQUIPOS a afectar a la obra en forma exclusiva, indicando características, rendimientos, capacidad, estado de uso u otros y haciendo mención de cuales son de propiedad del PROPONENTE, tomará en alquiler o ha comprometido en compra; 14.4.11 AUTORIZACIÓN para la INSPECCIÓN de los equipos detallados en el inciso anterior; 14.4.12 DOCUMENTACIÓN DEL OFERENTE. Deberá adjuntarse la documentación siguiente, en fotocopia legalizada por escribano público y Colegio de Escribanos si correspondiera: a) Para las Sociedades Anónimas: el Estatuto social, el Acta de la Asamblea Ordinaria que designa autoridades y el Acta de distribución de cargos; b) Para las Sociedades de Responsabilidad Limitada: el CONTRATO Social inscripto; c) Para el caso de Empresas Asociadas: el acuerdo consorcial y las constancias de las autorizaciones pertinentes otorgadas por los organismos directivos de aquéllas;

MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08/17. OBRA: “REMODELACIÓN DEL FRENTE COSTERO SECTOR 28 DE JULIO A BELGRANO”.

LUGAR DE ENTREGA DE SOBRES: Mesa de Entradas Municipal. DOMICILIO DE ENTREGA DE SOBRES: Belgrano Nº 250.

FECHA Y HORA DE ENTREGA DE SOBRES: día 21 del mes de Marzo del año 2017 de 07:15 hasta las 10:00 horas.

ACTO DE APERTURA: día 21 del mes de Marzo del año 2017 hora 10:30. DOMICILIO DE APERTURA: Teatro del Muelle, sito en Rawson Nº 60 - Puerto Madryn, Chubut, Argentina.




COMITENTE

- 10 -


d) Para el caso de Empresas Unipersonales: copia del DNI, 1° y 2° hoja y último domicilio, constancia de Habilitación Municipal de Fondo de Comercio; 14.4.13. CERTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS para la obra Expedido por la Cooperativa y conforme a lo que se especifique en las Cláusulas Particulares.- 14.5 SOBRE OFERTA, perfectamente cerrado, con la única inscripción exterior: OFERTA, conteniendo en su interior la documentación siguiente: a) OFERTA en papel membretado del OFERENTE, redactado en texto idéntico al de la fórmula que se indica en la Sección VIII del presente Pliego. Salvo mención en contrario en el Pliego de Cláusulas Particulares, los oferentes deberán presentar su OFERTA con valores básicos correspondientes al mes anterior al de la fecha de apertura de la Licitación. b) PRESUPUESTO en un todo similar al de la Planilla de Cotización que en cada caso se indica en la Sección VIII; c) ANÁLISIS DE PRECIOS, para todos y cada uno de los ítems de la planilla a la que se alude en el punto anterior y según lo especificado en la Sección VIII; d) PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES, adaptado al Plazo de Ejecución de la Obra, en un todo de acuerdo con lo indicado en las Cláusulas Particulares y el modelo contenido en la Sección VIII de este Pliego; e) METODOLOGÍA CONSTRUCTIVA propuesta por el OFERENTE, para la construcción y habilitación de las obras; f) NÓMINA DE ESPECIFICACIONES, de materiales, equipos elementos y artefactos que quedarán incorporados a la obra, con mención de fabricantes, marcas, modelos y características para cada uno de los ítems del presupuesto OFERTA, según modelo incluido en la Sección VIII; g) DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA, de acuerdo con el modelo incluido en la Sección VIII.- 14.6 Constancia de matriculación de los profesionales actuantes intervinientes en los colegios respectivos. 14.7 Toda la documentación contenida en la OFERTA deberá ser presentada por triplicado, encuadernada, foliada, sellada y firmada por el OFERENTE y su REPRESENTANTE TÉCNICO con sello aclaratorio.- 14.8 Si en la apertura del SOBRE OFERTA se verificara la omisión de uno o más de sus componentes será rechazada la OFERTA en el mismo Acto de Apertura por la autoridad competente. 14.9 Toda documentación o requisito faltante y no consignada como causal de rechazo podrá ser suplido durante el Acto de Apertura; o deberá suplirse dentro de los seis (6) DÍAS HÁBILES a contar desde la fecha de recepción de la correspondiente notificación.- ARTICULO 15.-ACEPTACIÓN DE VARIANTES Además de la Oferta conforme con los pliegos de la licitación, los concurrentes podrán proponer variantes dentro del sobre oferta, quedando estas variantes sujetas a lo establecido en el Artículo 18 de la Ley. ARTÍCULO 16.- SELLADO Y GARANTÍA DE LAS OFERTAS 16.1 La documentación de la presentación deberá ir sellada en todas sus fojas con los valores fiscales en vigencia a la fecha del acto de apertura de la Licitación. 16.2 Las firmas de personas autorizadas para emitir las pólizas de garantía estarán certificadas por Escribano Publico y la de este legalizadas por el Colegio de escribanos correspondientes al Lugar donde se emitiere la póliza. 16.3 En concepto de garantía para el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas por los pliegos de la Licitación, el PROPONENTE deberá afianzar el UNO POR CIENTO (1%) DEL MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL, en una o más de las formas siguientes: 16.3.1 Depósito en dinero en efectivo hecho en el Banco del Chubut S.A. en la cuenta que el COMITENTE determine al momento cuya denominación se requerirá oportunamente, acompañando la Nota de Crédito correspondiente o cheque certificado. 16.3.2 Mediante Fianza Bancaria (Artículo Nº 14 – Decreto Nº 42/80); 16.3.3 Mediante Pólizas de Seguro de Caución emitido por Compañía de Seguros que constituya técnica y económicamente operaciones de seguros aprobados por la Superintendencia de Seguros de la Nación (Artículo Nº 14 – Decreto Nº 42/80);




COMITENTE

- 11 -


16.3.4 En cheque certificado por entidad bancaria autorizada como tal el que deberá sustituirse dentro de los dos (2) DÍAS HÁBILES administrativos siguientes a la fecha de la certificación bancaria por alguno de los otros medios previstos en el presente pliego. ARTÍCULO 17.- CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACIÓN La sola presentación de una OFERTA sin observaciones a los pliegos de la Licitación, implica que el OFERENTE acepta todas y cada una de las obligaciones que surgen de la documentación completa de la Licitación.- ARTÍCULO 18- MODIFICACIÓN AL PRECIO COTIZADO Las variaciones sobre el precio cotizado ofrecidas por notas separadas, sea que signifiquen descuentos o aumentos, con o sin expresión de causas o motivos, no serán tenidas en cuenta en la Oferta. 18.1- ERRORES DE COTIZACIÓN: Para el sistema de unidad de medida: si el total cotizado para cada ítem no respondiera al precio unitario, se tomara este último como precio cotizado. Todo otro error en el monto cotizado denunciado por los oferentes, o detectado por el Comitente antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la Oferta en la proporción que corresponda. ARTÍCULO 19- PLAN DE TRABAJOS DE INVERSIONES Deberá presentarse, tanto para la Oferta básica como para las alternativas o variantes. Estará referido a la totalidad de las tareas a efectuar, en función del plazo de ejecución, y previsto racional y armónicamente en función del desarrollo de la obra. Si no cumpliera estas condiciones básicas el Comitente podrá rechazar la oferta a su exclusivo juicio. CAPÍTULO IV: DEL ACTO DE APERTURA ARTÍCULO 20.- APERTURA DE LA LICITACIÓN. En el lugar, día y hora establecidos en los avisos, o en el día hábil siguiente y a la misma hora, si aquel fuese declarado feriado o asueto administrativo, se dará comienzo al Acto de Apertura.- 20.1 Las Propuestas serán abiertas en acto público ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran. Antes de proceder a la apertura de las propuestas, los interesados podrán pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada la apertura no se aceptarán nuevas propuestas ni interrupciones de ninguna naturaleza.- 20.2 La documentación será presentada en un solo bulto o paquete, dentro del cual se encontrara indefectiblemente otro sobre cerrado conteniendo el sobre de la OFERTA propiamente dicha en la forma prescrita por el artículo 14 de esta Sección.- 20.3 Se abrirán todos los sobres, dejando constancia de su contenido en un Acta; quienes estén facultados para hacerlo podrán asentar en el Acta las observaciones que a su criterio sean procedentes.- 20.4 El acto se cerrará con la lectura del Acta mencionada, que será firmada por los funcionarios competentes y por los interesados que deseen hacerlo.- ARTÍCULO 21.- VISTA DE LAS OFERTAS. Finalizado el Acto de Apertura de las ofertas, la Administración fijará el día y la hora para que los PROPONENTES tomen vista de las OFERTAS presentadas por el término de CINCO (5) DÍAS HÁBILES. ARTÍCULO 22.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. IMPUGNACIO NES. Recibidas las OFERTAS, en cualquiera de los sistemas previstos en el presente pliego, se dará intervención a la COMISIÓN EVALUADORA, que procederá a examinarlas; procediendo al estudio de las propuestas y descartará las que por deficiencias insalvables no permitan su comparación en condiciones de igualdad. La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual mientras se sustancie ese proceso no se concederá vista de las actuaciones. La COMISIÓN EVALUADORA de OFERTAS analizará el cumplimiento de la totalidad de la documentación e información requerida en el presente pliego y en caso de resultar necesario requerirá la producción de informes técnicos, a efectos de ampliar los elementos de juicio para pronunciarse sobre las OFERTAS recibidas.




COMITENTE

- 12 -


La COMISIÓN EVALUADORA de OFERTAS emitirá un dictamen de carácter no vinculante, que proporcionará a la autoridad competente para adjudicar, los fundamentos para el dictado del Acto Administrativo con el cual concluya el procedimiento de selección. La adjudicación recaerá en la OFERTA más conveniente para el ESTADO teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás características de la propuesta. Desde la fecha de notificación y hasta el vencimiento del plazo para impugnar, las actuaciones quedarán a disposición de los oferentes para su vista en el Departamento de Licitaciones de la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Puerto Madryn. 22.1 - El Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas se notificará en forma fehaciente a todos los OFERENTES dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES de emitido. 22.2 - Los OFERENTES tendrán un término de TRES (3) DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del Dictamen de Evaluación emitido por la Comisión Evaluadora de Oferta, para efectuar las impugnaciones ante el Organismo licitante.- 22.3 - En el caso de que alguno de los OFERENTES desee formular impugnaciones, deberá constituir, por cada una de las OFERTAS que desee impugnar, un depósito de garantía equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial y en algunas de las formas establecidas en el Artículo 16º de las presentes cláusulas.- 22.4 Las impugnaciones presentadas en tiempo y forma serán tratadas por la Comisión Evaluadora, la que deberá expedirse en un plazo de VEINTE (20) DÍAS corridos contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para presentarlas. Esta Comisión podrá, a su exclusivo criterio, desarrollar de oficio o a petición de los impugnantes todos aquellos actos de instrucción necesarios para producir su Dictamen.- 22.5 Las impugnaciones serán resueltas por la Comisión de Evaluadora, solo ante quien podrán efectuarse nuevas alegaciones. Se procederá a la devolución de las garantías constituidas a aquellos impugnantes que triunfaren en su petición, no así a aquellos cuya pretensión les sea rechazada.- CAPÍTULO V: DE LA FORMALIZACIÓN DE LA LICITACIÓN Y DEL CONTRATO ARTÍCULO 23.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 23.1 Los oferentes están obligados a mantener sus ofertas durante el plazo que en cada caso establezcan la Cláusulas Particulares. En su defecto, perderán el Depósito de Garantía a que se refiere el Artículo Nº 16 de estas Cláusulas Generales.- 23.2 Transcurrido el plazo de mantenimiento de las OFERTAS, el COMITENTE podrá solicitar a los OFERENTES ampliaciones de dicho plazo hasta tanto se produzca la adjudicación.- ARTÍCULO 24.- RETIRO DE OFERTAS Si antes de resolverse la adjudicación, dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas, alguna presentación fuera retirada, o si el ADJUDICATARIO, invitado a firmar el CONTRATO, no se presentase en forma y tiempo, perderá la garantía en beneficio del ESTADO. ARTÍCULO 25.- OFERTAS IGUALMENTE VENTAJOSAS Atendiendo al Artículo 18º de la LEY, si entre las propuestas presentadas y admisibles hubiera dos o más igualmente ventajosas y más convenientes que las restantes, el COMITENTE llamará a mejora de Ofertas en propuesta cerrada entre éstas exclusivamente, señalándose para tal efecto, día, hora y lugar de apertura.- ARTÍCULO 26.- RECHAZO DE LAS OFERTAS 26.1 El ESTADO conserva la facultad de rechazar todas las Propuestas sin que la presentación de las mismas de derecho a sus oferentes a recurrir su aceptación como tampoco a formular cargo alguno. Todo ello de conformidad con el Artículo 22º de la LEY.- 26.2 En la misma forma, el ESTADO conserva la facultad de rechazar las Ofertas en las cuales se compruebe lo establecido en el Artículo 23 de la LEY y de sancionar a los oferentes y a sus Representantes Técnicos, en la forma allí establecida.-




COMITENTE

- 13 -


ARTÍCULO 27.- ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 27.1 La adjudicación, previo dictamen de la Comisión de Preadjudicación creada a tal efecto, recaerá sobre la propuesta más ventajosa y conveniente entre todas las que se ajusten a los Pliegos de la Licitación. 27.2 Para todos los efectos que correspondan, se considerará como fecha de adjudicación, la notificación fehaciente mediante la cual se notificará al ADJUDICATARIO.- ARTÍCULO 28.- FIRMA DEL CONTRATO Una vez cumplidas las comunicaciones establecidas en el Artículo 22º y dentro del plazo establecido en las Cláusulas Particulares, contado éste a partir de la fecha de la Adjudicación, se procederá a la firma del CONTRATO Administrativo de Obras Públicas, el que deberá ser suscrito por el COMITENTE, o por los funcionarios que éste designe para el caso, y por el ADJUDICATARIO.- ARTÍCULO 29.- FIANZA DEL CONTRATO 29.1 En el acto a que se refiere el Artículo anterior el ADJUDICATARIO afianzará el cumplimiento del CONTRATO mediante la suma equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la OFERTA en cualquiera de las formas descriptas en el Artículo 16° de esta Sección. El ADJUDICATARIO podrá acompañar un Certificado de Depósito que acredite que ha elevado el depósito del uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial, efectuado en garantía del mantenimiento de la Propuesta, al cinco por ciento (5%) del valor total adjudicado, como garantía del CONTRATO. Dicho monto deberá ser incrementado en los siguientes casos: a) Conforme al incrementos de Obra que se produzca (Cuadros Modificatorios). Cuando ocurra lo anteriormente expresado, la actualización de la fianza deberá concretarse dentro de los TREINTA (30) DÍAS corridos contados desde la notificación de los incrementos producidos, en algunas de las formas ya adoptadas, conforme al Artículo 16° de esta Sección.- 29.2 La fianza servirá de garantía de fiel cumplimiento del CONTRATO. Cuando correspondiera hacer efectiva la fianza otorgada en Títulos o Bonos, la administración podrá proceder por sí sola a la venta de los mismos, previa notificación del CONTRATISTA, quien dentro del mismo término perentorio de TRES (3) DÍAS podrá sustituir dicho Título o Bonos por el importe equivalente en efectivo.- 29.3 En los casos que el ADJUDICATARIO opte por fianzas bancarias o de seguro, queda obligado a remitir a la Institución que avale el cumplimiento del CONTRATO, la notificación. En igual forma, el ADJUDICATARIO queda obligado a entregar ante la Repartición, fotocopia de la notificación que se indica precedentemente.- 29.4 Queda expresamente establecido que el Acto de la firma del CONTRATO, se cumplirá con posterioridad a la recepción, por parte de la Repartición de la comunicación de la Institución Bancaria o de Seguros en contestación a la mencionada notificación, razón por la cual, el ADJUDICATARIO queda obligado al cumplimiento de lo precedentemente establecido, con la urgencia que requiere el plazo fijado en las Cláusulas Particulares como término que media entre la Adjudicación y la firma del CONTRATO.- ARTÍCULO 30.- INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENT ACIÓN ACCESORIA Regirán la interpretación del CONTRATO los siguientes documentos: a) La legislación vigente y estos Pliegos; b) Toda la documentación que integra la presentación hecha por el ADJUDICATARIO en el Acto de Apertura de la Licitación; c) El Presupuesto Oficial de la Obra cuando así corresponda por razón del sistema de contratación; d) La documentación de adjudicación; e) La orden de comienzo de los trabajos; f) El Acta de Iniciación de Obra; g) El Plan de Trabajos e Inversiones aprobado por el COMITENTE; h) Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la INSPECCIÓN; i) Los comprobantes de trabajos adicionales o de ampliaciones ordenados por el COMITENTE; j) Los Planos complementarios que el COMITENTE entregue al CONTRATISTA durante la ejecución de la obra y los preparados por éste que tengan aprobación de aquel; k) Los pedidos del CONTRATISTA durante la ejecución de la obra.-




COMITENTE

- 14 -


CAPÍTULO VI: DE LA INSPECCIÓN Y LA REPRESENTACIÓN T ÉCNICA ARTÍCULO 31.- INSPECCIÓN DE OBRA 31.1 El COMITENTE encomendará la Jefatura de la INSPECCIÓN de Obra a un Profesional que será por lo menos, de igual categoría que la exigida en las Cláusulas Particulares al CONTRATISTA para su REPRESENTANTE TÉCNICO.- 31.2 La INSPECCIÓN tendrá completo y libre acceso, desde el comienzo y hasta la recepción definitiva de la obra, a toda la información técnica y a los lugares donde se realicen tareas relacionadas con la obra por el CONTRATISTA aceptados por el COMITENTE.- ARTÍCULO 32.- INSTRUCCIONES DE LA INSPECCIÓN 32.1 La supervisión de los trabajos corresponderá exclusivamente al COMITENTE y se hará efectiva por medio de la INSPECCIÓN, a la que el CONTRATISTA facilitará ampliamente la vigilancia y el contralor de los trabajos.- 32.2 El CONTRATISTA y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la INSPECCIÓN. La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la obra, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos.- ARTÍCULO 33.- REPRESENTANTE TÉCNICO. 33.1 El título profesional del REPRESENTANTE TÉCNICO deberá cumplimentar lo que establezcan las Cláusulas Particulares. El REPRESENTANTE TÉCNICO podrá ser aprobado o rechazado por la INSPECCIÓN, debiendo en el último caso el ADJUDICATARIO proponer otro profesional. Deberá presentar la encomienda para el estudio de la Licitación, firmada por el C.P.I.A.A. Éste no podrá ser sustituido durante el transcurso de la obra sin la conformidad previa de la INSPECCIÓN.- 33.2 Toda notificación hecha al REPRESENTANTE TÉCNICO tendrá el mismo valor que si se la hubiera hecho al CONTRATISTA.- ARTÍCULO 34.- RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS. El CONTRATISTA y su REPRESENTANTE TÉCNICO serán los responsables de la correcta interpretación de los planos y especificaciones para la obra, en un todo de conformidad con el Artículo 31º de la LEY.- ARTÍCULO 35.- DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDAR Á EN OBRA El CONTRATISTA conservará en obra una copia ordenada de todos los documentos que integran el CONTRATO con el fin de facilitar el correcto contralor, inspección y vigilancia de los trabajos.- ARTÍCULO 36.- COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN 36.1 El CONTRATISTA deberá suministrar por su cuenta y dentro de los TREINTA (30) DÍAS de la firma del CONTRATO las comodidades especificadas en las Cláusulas Particulares para el desarrollo de las tareas de la INSPECCIÓN.- Las oficinas de la INSPECCIÓN deberán estar dotadas del correcto alumbrado que las circunstancias posibiliten (eléctrico, a gas envasado, etc.) como así también de servicios sanitarios con provisión de agua potable.- 36.2 Estas oficinas deberán estar mantenidas en perfecto estado de higiene por parte del CONTRATISTA, quien proporcionará a la INSPECCIÓN en perfecto estado de conservación, los instrumentos, mobiliarios, útiles, etc., necesarios para realizar las tareas de verificación, replanteo, mediciones, relevamientos y todas cuanta requiera la ejecución, liquidación, y certificación de los trabajos. Asimismo el CONTRATISTA adoptará los medios necesarios para que las tareas de la INSPECCIÓN se puedan realizar sin riesgos o peligros.- ARTÍCULO 37.- ÓRDENES DE SERVICIO – PEDIDOS DEL CON TRATISTA – ACTAS 37.1 Para el desenvolvimiento de la obra el CONTRATISTA deberá proveer a la INSPECCIÓN de Obras TRES (3) REGISTROS, de TRES (3) hojas móviles por folio, cada registro encuadernado, que se destinarán al asiento de las ORDENES DE SERVICIO, de los PEDIDOS DEL CONTRATISTA, del PARTE DIARIO DE OBRA que se originen durante la ejecución de la obra.-




COMITENTE

- 15 -


37.2 Estos registros serán foliados, rubricados y sellados por la COMITENTE. Independientemente de estos registros, podrán labrarse ACTAS, para dejar constancia de la marcha de la Obra en relación con el CONTRATO de la misma y de los convenios especiales que se concierten entre el COMITENTE y el CONTRATISTA.- El original de estas Actas deberá incorporarse a los antecedentes de la obra, dejándose constancia de la existencia de la misma en el libro de Órdenes de Servicios y/o de Pedidos del CONTRATISTA.- 37.3 Todas las actuaciones de los Registros y Actas deberán ser firmadas por la INSPECCIÓN de Obra y el CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TÉCNICO, debiendo salvarse las enmiendas, raspaduras, entrelíneas y errores que pudieran cometerse en su redacción.- La INSPECCIÓN retendrá los originales y la primera copia de los Pedidos del CONTRATISTA y del Parte Diario de Obra.- 37.4 El CONTRATISTA queda obligado a confeccionar y notificar a La INSPECCIÓN del Parte Diario de Obra en el que se detallará el personal que desempeña tareas con su correspondiente categoría laboral, el desarrollo detallado de los trabajos que se ejecutan, la producción diaria, el ingreso y egreso de equipos afectados a la obra y de materiales de consumo diario y los correspondientes a provisiones, deberá asimismo registrar al personal y tareas que desempeñan. En el PARTE DIARIO DE OBRA se informará respecto de la marcha de los trabajos, informando de las desviaciones que pudieran tener con relación al PLAN DE TRABAJOS APROBADO DE OBRA y de las causales que pudieron haber causado tales desviaciones.- También deberá informarse diariamente de las condiciones climáticas con el registro de viento, lluvia, heladas, nieve u otro factor que impida el normal desarrollo de los trabajos.- En este registro diario se deberá informar respecto del motivo de ausencias de personal como así nuevas incorporaciones o bajas del mismo y las causales que la originan.- 37.5 La negativa del CONTRATISTA a confeccionar el Parte Diario de Obra, le hará pasible de una multa cuyo monto se establecerá en cada caso en las Cláusulas Particulares.- 37.6 La negativa del CONTRATISTA a firmar las Órdenes de Servicio, le hará pasible de una multa cuyo monto, al igual que la multa que le corresponda por incumplimiento de la orden impartida, se establecerá, para cada caso en las Cláusulas Particulares. La INSPECCIÓN está obligada a recibir todos los pedidos del CONTRATISTA, dejando constancia de la fecha de recepción, y tiene la responsabilidad de dar conocimiento a la autoridad competente, cuando la finalidad del pedido así lo requiera.- 37.7 Se considera que toda ORDEN DE SERVICIO estará comprendida dentro de las estipulaciones del CONTRATO y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo que en ella se hiciera manifestación explícita de lo contrario.- 37.8 Cuando el CONTRATISTA considere que una ORDEN DE SERVICIO excede los términos del CONTRATO, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar la reclamación, dentro del término de QUINCE (15) DÍAS, fundamentando clara y detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida.- Transcurrido el plazo sin que el CONTRATISTA presente el reclamo correspondiente quedará obligado a cumplir la orden de inmediato sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto.- 37.9 La observación del CONTRATISTA, opuesta a cualquier ORDEN DE SERVICIO, no lo exime de la obligación de cumplirla si ella fuera reiterada.- 37.10 Además de la multa que le corresponda de acuerdo con las Cláusulas Particulares por incumplimiento, el CONTRATISTA se hará cargo de los gastos que demande la ejecución, por cuenta del COMITENTE o de terceros de los trabajos que salven la orden que no fue cumplida.- 37.11 Los importes de las multas o de los trabajos se deducirán de los créditos que tenga o adquiera el CONTRATISTA o, en su defecto, del DEPÓSITO DE GARANTÍA del CONTRATO o del FONDO DE REPARO.- CAPÍTULO VII: DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA OBRA ARTÍCULO 38.- JORNALES MÍNIMOS. HORARIOS DE TRABAJO . El CONTRATISTA deberá abonar a los obreros que emplea en obra, salarios no inferiores a los mínimos en vigor para los gremios a los cuales pertenecen, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidarán por la




COMITENTE

- 16 -


jornada legal de trabajo. La violación de la obligación expresada precedentemente, hará al CONTRATISTA único responsable de su incumplimiento.- 38.1 - Al comenzar la obra, el CONTRATISTA comunicará a la SUPERVISIÓN el horario de trabajo que desarrollará, teniendo en cuenta la legislación vigente en la materia. Toda vez que lo modifique, también deberá informarlo. Cuando mediaran causas justificadas, el COMITENTE, a pedido del CONTRATISTA, podrá autorizar a trabajar los días y horas extraordinarias, para lo cual deberá mediar lo siguiente: 1) Previo pedido por escrito y fundamentado del CONTRATISTA, con detalle de tareas a ejecutar. 2) Consentimiento de las autoridades laborales, si correspondiere, presentado por el CONTRATISTA. El COMITENTE dispondrá el horario a cumplir por el personal de la SUPERVISIÓN, el que podrá ajustarse al horario real de trabajo del CONTRATISTA o a las necesidades del servicio de aquella. Las retribuciones por horas extras trabajadas por el personal de la SUPERVISIÓN, de acuerdo a las disposiciones vigentes en la MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN, serán por cuenta del CONTRATISTA, efectuándose las liquidaciones mensualmente y descontándose los importes resultantes de los Certificados de Obra. ARTÍCULO 39.- PAGO DEL PERSONAL El COMITENTE exigirá al CONTRATISTA como requisito indispensable previo para la emisión de los Certificados de Obra, un Certificado expedido por las autoridades competentes en el cual consta que no adeuda a su personal empleado en Obra, suma alguna en concepto de salarios, beneficios sociales, beneficios provisionales, etc. Dicho certificado no podrá tener una antigüedad mayor de TREINTA (30) DÍAS a la fecha de certificación. Por el incumplimiento de esta obligación, el COMITENTE no dará curso a la emisión de los certificados, sin que asista derecho al CONTRATISTA a reclamo alguno por actualización e intereses; sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 58º inciso d) de la LEY. ARTÍCULO 40.- COMPETENCIA. NACIONALIDAD Y PROCEDENC IA DEL PERSONAL El CONTRATISTA solo empleará operarios competentes en sus respectivas especialidades y en suficiente número como para que la ejecución de los trabajos, sea regular y progrese en la medida necesaria para el exacto cumplimiento del CONTRATO.- Para el debido contralor de la obligación mencionada precedentemente, el CONTRATISTA entregará diariamente a la INSPECCIÓN partes indicativos del personal ocupado en los trabajos de acuerdo con las instrucciones que se le formulen.- El CONTRATISTA está obligado a hacer retirar de la obra a cualquier operario que a juicio de la INSPECCIÓN fuera incompetente, no trabajara satisfactoriamente o resultara indisciplinado.- 40.1 - Salvo otra disposición de las Condiciones Particulares, el sesenta por ciento (60%) como mínimo del personal obrero que el CONTRATISTA emplee en la Obra, deberá ser argentino nativo o naturalizado. El ochenta por ciento (80%) por lo menos del personal obrero especializado, deberá estar radicado en la Ciudad de Puerto Madryn. Solo podrán variarse estos porcentajes, por razones de escasez del personal u otras razones justificadas y con autorización de la INSPECCIÓN. Todo el personal y en particular los capataces, deberán conocer y utilizar en Obra el idioma Castellano. ARTÍCULO 41.- SEGUROS 41.1 Con el fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo y riesgo civil contra terceros, el CONTRATISTA deberá contratar los seguros que a continuación se detallan. Estos seguros deberán tomarse con una empresa autorizada a operar por la Superintendencia de Seguros de la Nación.- 41.2 Seguro Obrero: incluirá a todos los empleados y obreros afectados a la ejecución de la obra, desde su iniciación y hasta la Recepción Provisional.- 41.3 En lo que se refiere a la denuncia de los accidentes de trabajo, rigen las disposiciones siguientes: 41.3.1 En los casos de accidentes de trabajo de consecuencias graves o fatales ocurridos al personal del CONTRATISTA, éste deberá formalmente comunicarlo a la INSPECCIÓN dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de ocurrido el accidente, con el relato de las circunstancias en que se produjo el hecho; 41.3.2 La comunicación de los demás accidentes ocurridos en la obra la efectuará el CONTRATISTA en el LIBRO DE PEDIDOS, en un parte mensual, acompañando copias de las denuncias respectivas efectuadas a la Compañía Aseguradora.-




COMITENTE

- 17 -


41.4 Seguro de Obra: El CONTRATISTA deberá asegurar cada una de las obras contratadas contra todo riesgo, incluyendo específicamente incendios. El monto será progresivo y cubrirá en todo momento el monto acumulado certificado y con vigencia hasta la Recepción Definitiva. Si el COMITENTE hubiera entregado al CONTRATISTA equipos o materiales para la obra, estarán éstos asegurados por el CONTRATISTA desde el momento de su entrega, aún cuando no se hayan incorporado a la obra.- 41.5 Seguro de Transporte: El CONTRATISTA deberá constituir un seguro que cubra el valor de los materiales y equipamiento que se incorporen a la obra, por los riesgos derivados del transporte desde su partida hasta su entrega al pie de aquélla.- 41.6 Seguro Contra Daños a Terceros: El CONTRATISTA es único responsable de los daños parciales o totales contra el COMITENTE y otros terceros que se provoquen a causa de la ejecución de los trabajos contratados o el empleo del equipo, instalaciones o elementos destinados a ese fin. El CONTRATISTA deberá constituir seguro por un monto adecuado para prevenir el riesgo derivado de la obra con relación a daños a terceros o a sus bienes, incluido el personal del COMITENTE. Para determinar el valor de este seguro el COMITENTE entregará al CONTRATISTA la nómina del personal de la INSPECCIÓN, pertenecientes al COMITENTE o a organismos o empresas privadas que actúen en carácter de asistentes de la INSPECCIÓN. Estas pólizas serán individuales.- Una vez comunicada la Adjudicación y antes de la firma del CONTRATO, el ADJUDICATARIO deberá presentar ante el COMITENTE, Seguro de Responsabilidad Civil por daños a MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN y demás terceros. La duración de este Seguro será hasta la finalización total de los trabajos y el retiro de la totalidad del equipo, instalaciones y elementos utilizados en las tareas objeto de la contratación, del lugar de realización de las mismas. Mensualmente, la INSPECCIÓN podrá requerir al CONTRATISTA, los comprobantes de pago de dicho Seguro. El incumplimiento de las obligaciones mencionadas en esta Cláusula, dará derecho a la INSPECCIÓN para que intime su cumplimiento en un plazo no mayor de cinco (5) DÍAS HÁBILES, bajo apercibimiento de una multa equivalente a treinta (30) jornales de la categoría ayudante del Convenio Colectivo de los Trabajadores de la Construcción, sin mejoras sociales, vigentes a la fecha de su aplicación por cada día de retraso en la presentación. Dicha multa será descontada de los Certificados de Obra, de manera automática.- 41.7 Los originales de las pólizas mencionadas más arriba serán entregados al COMITENTE dentro de los VEINTE (20) DÍAS de firmado el CONTRATO, con los recibos de pago a la Compañía Aseguradora.- 41.8 Todas las indemnizaciones serán entregadas en efectivo a su beneficiario o heredero según corresponda.- 41.9 Si los seguros ya detallados quedaran sin efecto, no sean contratados, renovados, o en el caso que los montos no cubrieran lo especificado, se considerará al CONTRATISTA incurso en grave incumplimiento y serán de aplicación las sanciones previstas al efecto en las Cláusulas Particulares. De ocurrir un siniestro en tales circunstancias, el CONTRATISTA deberá responder por la totalidad del costo de reparación o de reconstrucción.- Todos los seguros serán contratados en compañías de primera línea y a entera satisfacción del comitente. ARTÍCULO 42.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN Todo el personal que trabaje para la obra deberá llevar casco de seguridad, correspondiendo colores diferentes a las distintas categorías, además de los elementos que las normas de Seguridad e Higiene indiquen para cada tipo de tarea.- CAPÍTULO VIII: DE LAS SUBCONTRATACIONES ARTICULO 43: SUBCONTRATISTAS El Contratista solamente podrá subcontratar parte de sus trabajos, si media la autorización previa del comitente y la aceptación del subcontratista. La subcontratación no exime al contratista de sus obligaciones en relación con el Comitente. El Comitente podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue derecho alguno al contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos. 43.1- OTROS CONTRATISTAS: El CONTRATISTA está obligado a permitir la ejecución de los trabajos, ajenos a su CONTRATO, que el COMITENTE encomiende a otros contratistas, y acatará las órdenes que dé




COMITENTE

- 18 -


la INSPECCIÓN para evitar interferencias. Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás Contratista o a la que realice directamente el COMITENTE, ajustándose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y especificaciones. Si el CONTRATISTA experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por causas imputables a otros Contratista, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la INSPECCIÓN para que ésta tome las determinaciones pertinentes. ARTÍCULO 44.- RESPONSABILIDAD POR SUBCONTRATISTAS Ninguna subcontratación autorizada por el comitente eximirá al Contratista del cumplimiento de las obligaciones a su cargo. El Contratista es el único responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho por sus subcontratistas. Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien deberá cumplir con todos los requisitos exigidos al contratista principal, y presentar los seguros descriptos en el Artículo 41. CAPÍTULO IX: DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIV AS ARTÍCULO 45.- RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES El CONTRATISTA y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones y reglamentaciones del Poder Público que tengan vigencia.- Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometieren infracciones en tal sentido.- ARTÍCULO 46.- IMPUESTOS Y TASAS 46.1 Queda expresamente establecido que, el Contratista no tendrá ningún tipo de eximición de impuestos, derechos y tasas que surjan de la construcción de las obras que se licitan, ya sea a Nivel Nacional, Provincial o Municipal. 46.2 El CONTRATISTA deberá realizar a su costa todos los pagos que surjan por Derechos de Construcción exigibles, como así los que correspondan por conexiones definitivas de servicios de energía, agua corriente, cloacales, gas natural o envasado, sean estos prestados por organismos oficiales, cooperativas o empresas privadas.- Los gastos de toda naturaleza que ellos demanden se considerarán prorrateados en los precios cotizados.- ARTÍCULO 47- TRANSFERENCIA DE FONDOS. Los pagos de las sumas a percibir derivadas de la ejecución en las obras contratadas, se efectuaran de acuerdo a lo descripto en la Ordenanza Nº 6585-T.O por Ordenanza Nº 8778 y Resolución 3766/11. ARTÍCULO 48.- DAÑOS A PERSONAS, PROPIEDADES O COSAS 48.1 El CONTRATISTA deberá tomar a su debido tiempo, todas las medidas y precauciones para evitar daños a personas que de él dependan, o del COMITENTE, inspeccionando las obras o a terceros, así provinieran esos daños de maniobras en el obrador, acción de los elementos o de causas eventuales.- Las mismas seguridades guardarán para las propiedades o cosas de la obra, del CONTRATISTA, del COMITENTE o de terceros. El CONTRATISTA será exclusivo responsable de los daños, cualesquiera sean las causas que los motiven.- El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del CONTRATISTA salvo los casos previstos por la LEY.- 48.2 El COMITENTE podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare al CONTRATISTA, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos por la autoridad competente y hayan sido satisfechas las reclamaciones o indemnizaciones a que hubiere lugar por derecho.- Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran daños de cualquier naturaleza, el CONTRATISTA los comunicará a la INSPECCIÓN conforme a lo expresado en el Artículo 38º de estas Cláusulas Generales.- El resarcimiento de los prejuicios que se produjeran correrá por exclusiva cuenta del CONTRATISTA.-




COMITENTE

- 19 -


ARTÍCULO 49.- SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS 49.1 Si en la interpretación del CONTRATO, en su faz técnica, surgieran divergencias, éstas serán resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecución de las estructuras y de todos y cada uno de los trabajos que la obra comprenda. Las diferencias de interpretación serán zanjadas por la INSPECCIÓN en primer término. Si el CONTRATISTA no estuviera conforme con lo resuelto por aquélla, podrá impugnar fundadamente la decisión.- 49.2 Mientras se sustancia el reclamo del CONTRATISTA, éste deberá cumplir inmediatamente las órdenes impartidas por la INSPECCIÓN, no pudiendo suspender los trabajos cuestionados, ni aún parcialmente, bajo pena de la aplicación de las multas establecidas en las Cláusulas Particulares.- 49.3 En todos los casos en los que el CONTRATISTA haya hecho uso del recurso de apelación por vía administrativa, y sus reclamaciones fueran infundadas, cargará con los gastos de sueldos, viáticos, jornales, ensayos, análisis y los correspondientes a todos los trámites que el estudio de su reclamación hubiese originado hasta su resolución.- CAPÍTULO X: DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ARTÍCULO 50.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 50.1 Las obras deberán iniciarse dentro del plazo, que para cada caso establecerán las Cláusulas Particulares, contando a partir de la fecha de la firma del CONTRATO.- Si el CONTRATISTA no comenzara las obras dentro del plazo establecido, se hará pasible de las multas que para cada caso se establecieran en la Cláusulas Particulares.- 50.2 El plazo para el cumplimiento del CONTRATO correrá a partir de la fecha de la iniciación de los trabajos, o de la del acta de replanteo, según se determine en las Cláusulas Particulares del Pliego.- ARTÍCULO 51.- PLAN DE TRABAJOS 51.1 Plan de Trabajos Garantizado de la OFERTA: El plan presentado por el CONTRATISTA juntamente con su OFERTA, deberá ser ajustado a la fecha de iniciación de los trabajos y a los meses calendario del año, debiendo ser sometido ese ajuste a la aprobación por parte de la INSPECCIÓN, dentro del plazo, que para cada caso se fije en las Cláusulas Particulares.- Una vez aprobado por la INSPECCIÓN se denominará PLAN DE TRABAJOS GARANTIZADO DE LA OFERTA.- 51.2 Los hechos o causas que motiven atrasos justificables en la ejecución de la obra, deberán ser sometidos a consideración a la INSPECCIÓN, mediante pedido del CONTRATISTA y dentro del término establecido en el Artículo 70º de estas Cláusulas Generales para reclamaciones.- 51.3 Para los fines de esa presentación, se tomarán en consideración especialmente los hechos y causas siguientes: a) Realización de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo de ejecución de la obra, debidamente autorizados por el COMITENTE; b) Modificaciones del proyecto de la obra que motiven suspensiones de las tareas, con reconocimiento de esa demora por parte del COMITENTE; c) Demora comprobada en la entrega de los planos complementarios por parte del COMITENTE; d) Casos fortuitos o de fuerza mayor.- 51.4 Las presentaciones efectuadas fuera de término no serán tomadas en consideración y el CONTRATISTA perderá su derecho a reclamo. Los atrasos justificados por el COMITENTE darán lugar al Plan de Trabajos Actualizado.- 51.5 Plan de Trabajos Actualizado Este nuevo plan solamente podrá diferir del anterior en aquellas partes cuya ejecución hubiera sido afectada directa o indirectamente por la influencia de las causas o hechos justificados por el COMITENTE.- EL PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO debe ser expresamente aprobado por el COMITENTE.- 51.6 Una vez aprobado el PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO, sustituirá al anterior en todos sus efectos, en particular forma, servirá para justificar orgánicamente los pedidos de prórroga del plazo contractual de ejecución de la obra. Encontrándose aprobado el PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO si se produjeran nuevos hechos o causas justificables de atraso, se deberá realizar una nueva actualización. Cuando el




COMITENTE

- 20 -


pedido de modificación formulado por el CONTRATISTA fuese rechazado por el COMITENTE, aquél deberá introducir modificaciones en el ritmo de la obra que le permitan mantenerse en el lapso establecido por el PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO que tenga vigencia.- 51.7 Cuando se constate que El CONTRATISTA haya incurrido en una disminución en un porcentaje mayor en de un 5% respecto de la previsión mensual y acumulada, sin que medien causas justificadas para ello, la INSPECCIÓN procederá por intermedio de la correspondiente Orden de Servicio a intimar para que aquella arbitre los medios necesarios para incrementar el ritmo de ejecución de los trabajos de manera tal que éste se ubique dentro de las previsiones contractuales, y en el plazo que la INSPECCIÓN determine. De mantenerse esta disminución sin que el CONTRATISTA haya demostrado voluntad para revertir la situación será pasible de la multa que para este caso se establezcan en las Cláusulas Particulares.- ARTÍCULO 52 - OBRADOR 52.1 El CONTRATISTA tendrá en la obra los cobertizos, depósitos y demás construcciones que se requieren para la realización de la obra y resguardo del material a emplear en ella.- 52.2 Todos los locales provisionales deberán ser conservados por el CONTRATISTA en perfecto estado de higiene. El CONTRATISTA tendrá a su cargo exclusivo la iluminación y calefacción del obrador, la provisión de agua potable y la evacuación de los líquidos residuales y cloacales.- 52.3 El obrador deberá ser emplazado por el CONTRATISTA en el lugar objeto de ésta licitación conforme con las instrucciones que en tal sentido le imparta la INSPECCIÓN. Cuando la construcción del obrador afecte terrenos fiscales, una vez terminada la obra aquéllos deberán quedar en el mismo estado en que fueron facilitados.- ARTÍCULO 53.- LETREROS 53.1 El CONTRATISTA está obligado a colocar los carteles que se indiquen para cada caso, en las Cláusulas Particulares sujeto a legislación vigente. 53.2 Queda prohibido colocar en los cercos y en los edificios letreros comerciales de propaganda, cualquiera sea su naturaleza, excepto los usuales para el CONTRATISTA, previo permiso acordado por el COMITENTE.- ARTÍCULO 54.- VIGILANCIA El CONTRATISTA será único responsable de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras, instalaciones y otros bienes propios o ajenos. La adopción de esta medida no eximirá al CONTRATISTA de las consecuencias de los hechos que se prevean.- ARTÍCULO 55.- EDIFICIOS EXISTENTES El CONTRATISTA deberá proveer y tomar todas las acciones necesarias con el fin de no alterar el normal funcionamiento del o de los edificios existentes, según lo establecido en las Cláusulas Particulares en cada caso.- ARTÍCULO 56.- AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y USO EN EL OBRADOR El gasto que demande la instalación o transporte de agua para la construcción y uso del obrador estará a cargo del CONTRATISTA, quien arbitrará todos los medios para cubrir un correcto suministro.- ARTÍCULO 57.- ENERGÍA ELÉCTRICA A los efectos del alumbrado de la obra y el empleo de energía eléctrica para otros usos, el CONTRATISTA deberá gestionar ante quien corresponda la conexión de la red y de la instalación del medidor correspondiente.- El gasto que demande la instalación y el consumo hasta la recepción provisional estará a cargo del CONTRATISTA.-




COMITENTE

- 21 -


ARTÍCULO 58.- ALUMBRADO DE LA OBRA La responsabilidad del CONTRATISTA frente a un accidente por falta de iluminación o de cerramiento es la del locador de la obra, en los términos del Código Civil y Comercial, y cubrirá los hechos y actos de su personal.- ARTÍCULO 59.- ESTUDIOS Y CÁLCULOS QUE REQUIERE LA O BRA 59.1 El CONTRATISTA queda obligado a revisar, antes de la iniciación de cada uno de los trabajos, los estudios y cálculos de la documentación de los pliegos de la licitación, sin que el tiempo que demande esa tarea pueda ser motivo de actualización del Plan de Trabajos.- Cumplida esa tarea, remitirá a la INSPECCIÓN, para su aprobación las observaciones que correspondan ser atendidas, no dando derecho a costos adicionales.- 59.2 Para cada caso, las Cláusulas Particulares, especificarán los plazos dentro de los cuales el CONTRATISTA deberá efectuar las entregas y los que tendrá la INSPECCIÓN para formular observaciones o devolverlas aprobadas.- 59.3 En los casos que la documentación merezca observaciones, el CONTRATISTA queda obligado a ponerlo en conocimiento de la INSPECCIÓN mediante pedido del CONTRATISTA.- 59.4 Independientemente de lo establecido en el presente Artículo, las Cláusulas Particulares en cada caso indicarán el tiempo que tiene el CONTRATISTA para presentar la revisión total de la documentación de los Pliegos de la licitación.- ARTÍCULO 60.- PLANOS COMPLEMENTARIOS O DE DETALLE 60.1 Antes de iniciar cualquier trabajo, que no se encuentre debidamente proyectado o especificado, el CONTRATISTA deberá presentar a la INSPECCIÓN la documentación correspondiente para la correcta interpretación de las tareas a cumplir, sin dar lugar a costos adicionales.- 60.2 Las Cláusulas Particulares, en cada caso establecerán el término dentro del cual la INSPECCIÓN podrá formular las observaciones que considere de interés. Vencido este plazo, el CONTRATISTA quedará autorizado para ejecutar los trabajos y la documentación se dará por aprobada.- Si a criterio del CONTRATISTA, expresado en el momento de la recepción de la documentación, se requiere mayor plazo para el estudio de la documentación, y ese mayor plazo significase o se tradujese, en forma directa o indirecta en suspensión de trabajos, la demora en que incurra podrá ser considerada para la actualización del Plan de Trabajos.- Las Cláusulas Particulares establecerán en cada caso la documentación técnica a presentar por el CONTRATISTA.- 60.3 Los planos de esta documentación serán preparados en sistema CAD compatible con la versión AutoCAD® 2014 o versiones posteriores, con los detalles, memorias, cálculos y diagramas necesarios para su correcta interpretación. Una vez aprobado el plano, entregará al COMITENTE un original en papel vegetal y cinco copias, además de dos copias de los archivos CAD correspondientes en soporte magnético.- ARTÍCULO 61.- EQUIPO MÍNIMO 61.1 La INSPECCIÓN aprobará el equipo mínimo que el CONTRATISTA deberá mantener permanentemente en obra, para permitir la correcta ejecución de los trabajos y su terminación en el plazo establecido contractualmente.- 61.2 El CONTRATISTA no podrá retirar de la obra ninguna de las máquinas o elementos indicados en la nómina aprobada sin previa autorización por parte de la INSPECCIÓN.- La INSPECCIÓN podrá recabar el auxilio de la fuerza pública, para impedir el retiro, conforme con lo establecido en el Artículo 29º de la LEY. Todo el equipo, plantel y herramientas deberá encontrarse en perfecto estado para el uso no dando lugar a actualizaciones del Plan de Trabajos, la falta de mantenimiento, reparación o rotura de máquina y elementos.- 61.3 La aprobación, por parte de la INSPECCIÓN, de la nómina de equipo mencionado no implica responsabilidad alguna para ella en el caso de que deba ser aumentada, modificada o cambiada totalmente o en forma parcial, antes de la iniciación de los trabajos o durante la ejecución de las obras.-




COMITENTE

- 22 -


ARTÍCULO 62.- REPLANTEO DE LA OBRA El replanteo de la obra se efectuara en la forma y condiciones que en cada caso establezcan las Cláusulas Particulares y en el lapso establecido por el CONTRATISTA en el Plan de Trabajos Garantizados en la OFERTA. El CONTRATISTA queda obligado a suministrar, a su exclusivo cargo, el personal, aparatos, enseres y todos los elementos que a solo juicio de la INSPECCIÓN, requieren las operaciones de replanteo.- ARTÍCULO 63.- ALINEACIÓN Y NIVELES El CONTRATISTA queda obligado a solicitar a la Autoridad Competente la alineación y niveles requeridos para la obra cuando así corresponda.- ARTÍCULO 64.- EXTRACCIONES, DEMOLICIONES Y YACIMIEN TOS 64.1 Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones y/o excavaciones según indiquen los planos y la documentación pertinente, los gastos que demanden los trabajos estarán a cargo del CONTRATISTA.- 64.2 El CONTRATISTA deberá dar a los materiales provenientes de las demoliciones y excavaciones el destino que le asigne la INSPECCIÓN de conformidad con lo establecido en el Artículo 35º de la LEY.- 64.3 El CONTRATISTA deberá contar con la previa conformidad de la Autoridad Competente, para hacer uso de yacimientos o canteras que requiera la provisión de materiales necesarios en la obra.- ARTÍCULO 65.- MATERIALES, PROVISIÓN, APROBACIÓN, EN SAYOS Y PRUEBAS Todo lo relacionado con la provisión, aprobación, ensayos y pruebas de los materiales requeridos por la obra, se regirá en cada caso, por lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas de los pliegos de la licitación.- ARTÍCULO 66.- VICIOS EN LOS MATERIALES Y EN EJECUCI ÓN DE OBRAS 66.1 El CONTRATISTA debe solicitar en tiempo oportuno, la aprobación de los materiales y obras cuya calidad y cantidad no se puedan comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que deben quedar ocultos. Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos, debe registrarse por medio de ACTAS.- 66.2 Cuando se sospeche que existen vicios en los trabajos no visibles, la INSPECCIÓN podrá ordenar las demoliciones o desmontajes, para constatar la sospecha. Si los defectos fuesen probados, todos los gastos, incluyendo la reconstrucción a que de lugar la verificación estarán a cargo del CONTRATISTA. En caso contrario, se hará cargo de esos gastos el COMITENTE.- 66.3 Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el CONTRATISTA deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha, de su notificación por medio de telegrama colacionado, transcurrido ese plazo dichos trabajos podrán ser ejecutados por el COMITENTE o por terceros, a costa del CONTRATISTA, deduciéndose su importe del Fondo de Reparo.- ARTÍCULO 67.- OBLIGACIÓN DE EJECUTAR LOS TRABAJOS D E ACUERDO A SU FIN El CONTRATISTA ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos, adecuados a su fin en la forma que se infiere de toda la documentación que integra el CONTRATO. Aunque en los planos no figuren, o en las especificaciones no se mencionen todos los detalles para realizar la obra conforme con su finalidad, el CONTRATISTA queda obligado a cuidar y atender esa finalidad, sin que por ello tenga derecho a reclamar adicional alguno.- ARTÍCULO 68.- UNIÓN DE OBRA NUEVA CON EXISTENTES Cuando la obra a ejecutar debiera ser unida o afectara en cualquier forma a obras existentes, los trabajos requeridos se consideran incluidos en el Presupuesto de la OFERTA que integra la documentación contractual.- El CONTRATISTA estará obligado en estos casos a realizar: a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que, como consecuencia de los trabajos licitados, se produzcan en las partes existentes; b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir la obra licitada con las existentes.-




COMITENTE

- 23 -


Todo el material provisto o trabajo realizado en virtud de esta Cláusula será de calidad, tipo, forma, método y demás requisitos, equivalente y análogo a los similares previstos o existentes, según corresponda a juicio de la INSPECCIÓN.- El CONTRATISTA para la ejecución de estos trabajos, deberá atender a las medidas y precauciones establecidas en el Artículo 43º de estas Cláusulas Generales.- ARTÍCULO 69.- LIMPIEZA DE LA OBRA Durante la ejecución de las obras el CONTRATISTA deberá mantener limpio y despejado de residuos, el sitio de los trabajos, igual exigencia se tendrá al término de la jornada.- Los materiales empleados en la obra deberán mantenerse ordenados, evitando por todos los medios, acumulaciones que entorpezcan el tránsito de personas y vehículos o dificulten la viabilidad de los trabajos. Antes del pedido de recepción provisional, la obra deberá encontrarse en estado de limpieza acorde con la habilitación de la misma.- El incumplimiento de lo establecido en la presente Cláusula hará pasible al CONTRATISTA de las sanciones que en cada caso establezcan las Cláusulas Particulares.- ARTÍCULO 70.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Las Cláusulas Particulares establecerán en cada caso, las sanciones que le corresponderán al CONTRATISTA por incumplimiento del plazo de ejecución de la obra.- Para la aplicación de las sanciones que correspondan, deberá considerarse el Plan de Trabajos Actualizado, a que hace referencia el Artículo 51º de estas Cláusulas Generales.- ARTÍCULO 71.- RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS El CONTRATISTA deberá facilitar la marcha simultánea de los trabajos por él ejecutados y de los que el ESTADO decida realizar directamente o por intermedio de otros CONTRATISTAS, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la INSPECCIÓN respecto a la orden de ejecución de esos trabajos. Cuando el CONTRATISTA considere que existe interferencia de otros CONTRATISTAS que perturban los trabajos contractuales, deberá ponerlo en conocimiento de la INSPECCIÓN dentro del plazo establecido en estas Cláusulas Generales. Las ampliaciones de plazo a que den lugar estas interferencias, no serán consideradas para la Actualización del Plan de Trabajos.- En el caso de existir unión de obras ejecutadas por distintos CONTRATISTAS, la INSPECCIÓN coordinará las tareas debiendo aquéllos atender a las instrucciones y órdenes que ésta les imparta.- Cuando el CONTRATISTA por razones de CONTRATO, deba ingresar a obras ya terminadas por otros CONTRATISTAS, deberá atender a lo establecido en el Artículo 68º de estas Cláusulas Generales.- CAPÍTULO XI: DE LOS ADICIONALES, MODIFICACIONES, AM PLIACIONES E IMPREVISTOS ARTÍCULO 72.- AUMENTOS Y REDUCCIONES DE LA OBRA Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de ítems contratados o creación de nuevos ítems que no excedan o disminuyan en conjunto al veinte por ciento (20%) del monto del CONTRATO, serán obligatorios para el contratista en la forma que establecen los Artículos 32º y 33 de la Ley. ARTÍCULO 73.- CONTRATACIONES PARALELAS El Comitente podrá ejecutar por su cuenta, o contratar con terceros el margen del Contrato, cualquier trabajo que no haya convenido expresamente con el contratista, sin que este tenga derecho a reclamo alguno en tal sentido. Cuando en la obra intervengan dos o más Contratistas, estos deberán atender a lo establecido en el Artículo 71 de estas cláusulas generales. ARTÍCULO 74. - AUTORIZACIÓN PREVIA El CONTRATISTA no podrá realizar trabajo alguno, de los comprendidos en el presente capítulo, sin la previa conformidad y autorización del COMITENTE. Las reducciones o ampliaciones de obra darán lugar a la actualización del Plan de Trabajos, y el incumplimiento de esta obligación, en la forma y término establecido




COMITENTE

- 24 -


en el Artículo 46º de estas Cláusulas Generales, impedirá al CONTRATISTA el reclamo que le corresponda para la modificación del Plazo de ejecución de obra.- ARTÍCULO 75.- MATERIALES DE DISTINTA CALIDAD En caso de fuerza mayor, debidamente justificada, el COMITENTE podrá autorizar el empleo de materiales de distinta calidad, hecho que dará motivo al reajuste de los ítems que correspondan.- Sin la previa autorización de la INSPECCIÓN, los trabajos que se ejecuten y sean de mayor valor que los estipulados, ya sea en lo referente a su calidad, naturaleza o procedencia, serán liquidados al CONTRATISTA como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados contractualmente.- ARTÍCULO 76.- TRABAJOS EJECUTADOS SIN ORDEN PREVIA Los trabajos que no respondan a la documentación Contractual, aunque fueran de mayor calidad o ejecutados con materiales de valor superior podrán ser rechazados por la INSPECCIÓN, y en este caso el CONTRATISTA demolerá y construirá de acuerdo con el CONTRATO las obras cuestionadas, estando a su exclusivo cargo los gastos provocados por esas causas. Los derechos para el empleo en obra de los artículos, elementos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los precios del CONTRATO.- ARTÍCULO 77.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO POR FACTORES CLI MÁTICOS DESFAVORABLES 77.1 Solamente serán considerados DÍAS no laborables por factores climáticos desfavorables aquellos en que las condiciones climáticas que afecten las tareas de las obras puedan ser consideradas extraordinarias, y no puedan ser sustituidas por otras.- En tal sentido, se considerarán hechos extraordinarios aquellos fenómenos imprevisibles y de características poco comunes para el lugar y la época del en que se producen.- 77.2 Queda establecido en consecuencia que los hechos naturales como lluvias, neblinas vientos, tormentas de mar, nevada, etc., si bien constituyen el caso típico de fenómenos meteorológicos, sólo serán considerados como extraordinarios cuando quede demostrado que la cantidad o la magnitud de los mismos lo sean o provoquen la paralización de los trabajos.- 77.3 Cuando el CONTRATISTA considere que se ha producido tal circunstancia, deberá comunicarlo por Nota de Pedido a la INSPECCIÓN dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de producido el hecho. Vencido este plazo no se dará lugar a ninguna reclamación. La INSPECCIÓN resolverá el pedido dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas subsiguientes a la fecha de recepción del pedido. Vencido dicho plazo sin ninguna comunicación, el CONTRATISTA deberá garantizar la operatividad de los accesos.- 77.4 En caso que los factores climáticos, aún sin ser considerados extraordinarios, impidan el normal desarrollo de los trabajos durante un período prolongado, se considerará, a pedido del CONTRATISTA, la aplicación de una Veda Invernal por el tiempo que duren las condiciones que la motivaron. El otorgamiento de la Veda será convalidado por el COMITENTE a criterio de la INSPECCIÓN, lo mismo que el levantamiento de aquélla. En caso de que el CONTRATISTA no lo solicite pero la INSPECCIÓN considere que los trabajos no se pueden realizar con la calidad necesaria a causa de factores climáticos adversos se podrá establecer de Oficio el período de Veda Invernal.- 77.5 La ampliación de plazo por factores climáticos adversos no otorgará derecho a reconocimiento alguno (lucro cesante, gastos improductivos, etc.) más allá de la postergación de la fecha de finalización de la Obra.- CAPÍTULO XII: DE LAS NORMAS DE INTERPRETACIÓN TÉCNI CA ARTÍCULO 78.- INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 78.1 El CONTRATISTA será responsable de la correcta interpretación de los planos y especificaciones que integran la documentación contractual para la realización de la obra, y responderá por los defectos y consecuencias que puedan observarse o producirse en la obra.- 78.2 Cualquier deficiencia o error de proyecto, contradicción especificada o falta de detalle constructivo, que se compruebe en el curso de la obra, deberá comunicarla el CONTRATISTA a la INSPECCIÓN antes de iniciarse el trabajo pertinente.- 78.3 El incumplimiento de la presente Cláusula, tendrá como consecuencia para el CONTRATISTA la obligación de demoler y reconstruir, a su exclusivo cargo, los trabajos ejecutados, cualquiera sea el estado de




COMITENTE

- 25 -


la obra al comprobarse la deficiencia, incluyendo el término del Plazo de Garantía. La obligación establecida en el párrafo antecedente, no dará motivo de actualización del plan de trabajos por estar originada en un incumplimiento por parte del CONTRATISTA.- ARTÍCULO 79.- PLAZO PARA LAS RECLAMACIONES Las reclamaciones que el CONTRATISTA formule deberán ser interpuestas ante la INSPECCIÓN dentro del término que para cada obra establezcan las Cláusulas Particulares, contando a partir de la fecha de producido el hecho o causa que los motiva. El Contratista queda obligado a formular sus reclamaciones debidamente fundadas, con determinación de costos, tiempo, etc. Si no lo hiciera dentro de aquel término perderá todo derecho de reclamación. ARTÍCULO 80.- SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS Si en la interpretación del CONTRATO, surgieran divergencias entre la INSPECCIÓN y el CONTRATISTA, éstas serán resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones serán definitivas y constituirán obligación para el CONTRATISTA.- El CONTRATISTA no podrá suspender los trabajos, ni aun parcialmente, alegando que existen divergencias pendientes bajo pena de aplicación de la multa establecida en las Cláusulas Particulares.- CAPÍTULO XIII: DEL PRECIO, MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LOS TRABAJOS ARTÍCULO 81.- INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRAC TUALES 81.1 Los precios estipulados en el CONTRATO, serán invariables. 81.2 Todos los gastos que demande el cumplimiento del CONTRATO se consideraran incluidos y prorrateados entre los distintos ítems que integran el Presupuesto de la OFERTA.- 81.3 Los derechos para el empleo en obra de los artículos, elementos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en los precios del CONTRATO.- 81.4 El CONTRATISTA será único responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes.- ARTÍCULO 82.- NORMAS DE MEDICIÓN 82.1 Para la medición y liquidación de los trabajos, ampliaciones, obras incompletas y terminadas, se tendrá en cuenta lo estipulado en el Presupuesto de la OFERTA del CONTRATISTA.- 82.2 En los casos no previstos, como ser ítems globales y otros, la INSPECCIÓN resolverá lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construcción.- 82.3 Las Cláusulas Particulares determinarán la forma de medición de los acopios que se realicen en obra cuando correspondan.- ARTÍCULO 83.- CERTIFICADOS A los efectos que corresponda se entiende por Certificado todo crédito documentado que expida el COMITENTE al CONTRATISTA con motivo del CONTRATO Administrativo de Obras Públicas.- ARTÍCULO 84.- EXTENSIÓN Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES 84.1 Todos los certificados son provisionales, una vez emitidos no podrán ser modificados en su monto ni en la liquidación de los trabajos a que se refieren. De existir errores y omisiones en su confección, serán tenidos en cuenta en la certificación siguiente, cualquiera sea su naturaleza.- 84.2 Los trabajos ejecutados de acuerdo al CONTRATO, serán medidos o estimados en su avance por periodos mensuales salvo especificaciones en contrario de las Cláusulas Particulares en presencia de la INSPECCIÓN y del CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TÉCNICO. La INSPECCIÓN consignara de inmediato sus resultados para la correspondiente certificación.- 84.3 Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado de la obra se ajustarán a lo establecido en las Cláusulas Particulares. Dentro del término establecido en Artículo 42º de la LEY y conforme al Artículo 1º de la Sección V, se emitirá el Certificado de Obra Mensual, y una vez suscrito por el CONTRATISTA, se le entregará una copia simple.-




COMITENTE

- 26 -


84.4 Se entenderá por emisión del Certificado, cuando éste ha sido aprobado por la Autoridad competente del COMITENTE.- 84.5 Cumplidos los trámites de práctica, el CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar una copia autenticada del Certificado. En caso de disconformidad o ausencia por parte del CONTRATISTA, se extenderá de oficio el Certificado con los resultados obtenidos por la INSPECCIÓN, sin perjuicio de las reservas que el CONTRATISTA formule al efectuar el cobro.- ARTÍCULO 85.- PAGO DE LOS CERTIFICADOS El pago de los certificados deberá hacerse dentro del término establecido en las Cláusulas Particulares. De no existir plazo fijado, el pago deberá efectuarse dentro de los treinta (30) DÍAS de su emisión.- ARTÍCULO 86.- FONDO DE REPARO 86.1 Del importe de cada Certificado se deducirá el cinco (5) por ciento para constituir el fondo de reparo, porcentaje que se establezca en las Cláusulas Particulares de la Contratación para constituir el Fondo de Reparo. Ese porcentaje será retenido por el COMITENTE y devuelto al CONTRATISTA una vez cumplidas las formalidades establecidas para la Recepción Definitiva en el Artículo 93º de estas Cláusulas Generales.- 86.2 El importe retenido en concepto de Fondo de Reparo podrá ser sustituido por el CONTRATISTA por una o más de las formas establecidas en el Artículo 15º de estas Cláusulas Generales. Si el depósito lo efectuase el CONTRATISTA con anticipación a la confección del Certificado al cual corresponde, el COMITENTE no lo deducirá del monto de este documento, dejando constancia en él, acerca del momento y forma en que la obligación ha quedado satisfecha.- ARTÍCULO 87.- INTERESES POR DEMORA EN EL PAGO Si la Administración incurriera en mora, en el pago del certificado, la misma no perjudicará al CONTRATISTA, y éste tendrá derecho a reclamar intereses moratorios de acuerdo a la tasa de interés Comunicado 14290 que publica el Banco Central de la República Argentina.- ARTÍCULO 88.- ANTICIPO DE FONDOS Cuando la índole de la obra licitada o razones de conveniencia a los intereses del ESTADO así lo justifiquen, el COMITENTE podrá autorizar el anticipo de fondos al CONTRATISTA de hasta el veinticinco por ciento (25%) lo cual constará en forma expresa en las Cláusulas Particulares de la licitación de la obra, y se ajustará en un todo a lo establecido en el Artículo 46º de la LEY.- ARTÍCULO 89.- PAGO DE LOS TRABAJOS ADICIONALES, AMP LIACIONES, ETC. 89.1 Las alteraciones del monto del CONTRATO, ya se trate de modificaciones, ampliaciones, suspensiones, que hayan sido debidamente justificadas por el COMITENTE y se encuentren consideradas en el Plan de Trabajos Actualizado, se liquidarán de la manera siguiente: 89.2 Cuando en el Presupuesto de la OFERTA, figure precio unitario para el ítem. 89.2.1 Los aumento s o reducciones de obra, conforme a lo establecido en el artículo 72 de estas cláusulas generales vale decir, cuando no superen en conjunto el 20% ( veinte por ciento) del monto contractual, se liquidaran o suprimirán el precio unitario que resulte del Presupuesto OFERTA. 89.2.2 Las ampliaciones parciales que superen el porcentaje en la forma indicada precedentemente, requerirán para su liquidación la fijación de nuevos precios. Para la fijación de nuevos precios se tendrá como principales referencias: a) el precio unitario del Presupuesto de la oferta, correspondiente al ítem considerado, y b) la documentación pertinente elaborada por la dirección del registro de control de gestión de Ministerio. 89.2.3 Las reducciones de obra que superen el 20% del monto del ítem, y en el caso de supresión total del ítem se descontaran conforme con el precio unitario del presupuesto de la OFERTA. En estos casos se indemnizará al Contratista por gastos generales incurridos, calculados de la manera siguiente: se considerara que del valor del ítem en el Presupuesto de la oferta, el cuarenta por ciento (40%) representa el valor de la mano de la obra. Sobre el monto de este porcentaje se tomará el 17% y la suma que resulte será la única indemnización que recibirá el contratista. 89.3 Cuando en el Presupuesto de la oferta, el ítem figure como global, o para los casos que se trate de nuevos ítems:




COMITENTE

- 27 -


89.3.1 Se efectuará un cómputo especial para determinar las cantidades y elementos involucrados en la modificación, sobre la reducción de la obra, independiente de cualquier otro cómputo que integre la documentación contractual; 89.3.2 Para cada uno de los ítems del cómputo especial se fijará nuevo precio, teniendo como referencia la documentación pertinente elaborada por la Dirección de Registro y Control de Gestión del Ministerio de Infraestructura, Planeamiento y Servicios Públicos de la Provincia del Chubut. 89.3.3 El cómputo y los precios obtenidos en las formas indicadas precedentemente deberán ser aprobadas por el Comitente. 89.4 En todos los casos en que la determinación de los precios pueda dar lugar a desinteligencias entre el COMITENTE y el CONTRATISTA, de no llegarse a un acuerdo, el CONTRATISTA queda obligado a la ejecución de los trabajos, sin perjuicio de los derechos que le puedan corresponder.- En los casos que se mencionan en el párrafo precedente, se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas cuyos detalles con aprobación o reparos de la INSPECCIÓN, servirán como elementos de prueba para fijar el precio en instancia administrativa o judicial. A este último efecto las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios que establezcan las cláusulas particulares que integran la documentación contractual. 89.5 Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, en todos los casos, el COMITENTE podrá disponer que los trabajos de que se trate se lleven a cabo por su cuenta o mediante contratación de terceros.- CAPÍTULO XIV: RÉGIMEN DE PRECIOS ARTÍCULO 90.- PRECIO DEL CONTRATO El precio de adjudicación no estará sujeto a procedimiento de redeterminación, toda vez que los fondos destinados para la ejecución de la obra se encuentran respaldados por el valor de cotización de la moneda internacional en que ha sido tomado el empréstito que tiene origen en la Ley VII – Nº 72. ARTICULO 91: DEPRECIACIÓN DE LA MONEDA En caso de grave depreciación de la moneda de curso legal, el precio podrá ser actualizado de común acuerdo. CAPÍTULO XV: DE LAS SANCIONES ARTÍCULO 92.- APLICACIÓN DE LAS MULTAS 92.1 Las sanciones por incumplimiento de plazos o por infracciones a las Cláusulas de la Documentación Contractual serán establecidas en las Cláusulas Particulares correspondientes a cada obra, y aplicadas por el COMITENTE, quedando el CONTRATISTA constituido en mora por el solo hecho del transcurso de los plazos estipulados (Artículo Nº 886 del Código Civil y Comercial) y obligado al pago de la multa que corresponda, sin necesidad de requerimientos o interposición alguna, debiéndosele descontar el importe respectivo de los certificados a emitir, o en su defecto, afectando a las garantías constituidas.- La aplicación de las multas será dispuesta por el COMITENTE.- 92.2 De conformidad con el Artículo 36 de la LEY cuando la totalidad de las multas aplicadas alcance el quince por ciento (15%) del monto del CONTRATO actualizado, el COMITENTE podrá rescindirlo por culpa del CONTRATISTA.- CAPÍTULO XVI: DE LA RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS ARTÍCULO 93.- RECEPCIONES PARCIALES Y TOTALES Las obras podrán recibirse parcial o totalmente, en un todo de conformidad con lo que en cada caso establezcan las Cláusulas Particulares de la Documentación contractual.- El CONTRATISTA queda obligado a solicitar por escrito todo tipo de Recepción.-




COMITENTE

- 28 -


ARTÍCULO 94.- ACTAS DE RECEPCIÓN 94.1 Todo tipo de Recepción dará origen a un Acta, la cual deberá ser labrada en presencia del Inspector de Obra y del CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TÉCNICO. En dicha Acta se fijará la fecha de efectiva Recepción y todas las observaciones que correspondan a juicio de cada una de las partes.- Las Actas deberán ser firmadas por quienes participan del Acto de Recepción.- 94.2 Cuando el COMITENTE considere cumplidas las condiciones, sin que aquélla haya sido solicitada por escrito por el CONTRATISTA, citara a éste a la Recepción. En caso de que el CONTRATISTA no respondiera a la primera citación, se lo conminara mediante telegrama colacionado para el cumplimiento de la formalidad, con mención de fecha y hora en que se realizará el acto.- Si se mantiene en incumplimiento, el COMITENTE ejecutará de oficio esa diligencia, dejando constancia de citaciones y ausencias del CONTRATISTA, conforme con lo establecido en el Artículo Nº 50 de la LEY.- ARTÍCULO 95.- RECEPCIÓN PROVISIONAL La obra será recibida provisionalmente por la INSPECCIÓN cuando se encuentre terminada con arreglo al CONTRATO y si hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas que integran la Documentación contractual.- Antes del Acto de Recepción Provisional deberán haberse cumplido todas las formalidades inherentes a la medición, liquidación y certificación de la obra que la motiva.- ARTÍCULO 96.- PLAZO DE GARANTÍA 96.1 Hasta el vencimiento del plazo de garantía establecido en el artículo 42º de las Cláusulas Particulares, el CONTRATISTA será responsable de la conservación de las obras y las reparaciones requeridas, provenientes de la deficiente ejecución de los trabajos o de la mala calidad de los materiales o elementos empleados en obra.- 96.2 La responsabilidad del CONTRATISTA incluye la conservación y mantenimiento hasta la recepción definitiva de las obras que fueron parcial o totalmente recibidas en forma provisional. Se exceptúan de la presente obligación, los defectos, fallas o vicios resultantes del uso indebido de las construcciones o instalaciones.- ARTÍCULO 97.- PLANOS CONFORME A OBRA 97.1 El CONTRATISTA queda obligado a presentar a la INSPECCIÓN, los planos conforme a obra dentro del plazo establecido en las Cláusulas Particulares cuyo vencimiento se cumplirá con anterioridad a la finalización del plazo de garantía de la obra.- Estos planos serán dibujados en sistema CAD compatible con la versión AutoCAD® 2014 o anteriores, con las medidas en sistema métrico decimal y las leyendas en castellano, respetando para su confección las Normas IRAM correspondientes.- 97.2 Aprobados los planos, el CONTRATISTA entregará al COMITENTE un original en papel digitalizado y una (1) copia común en papel, además entregará dos copias de los archivos AutoCAD correspondientes en soporte magnético.- 97.3 La INSPECCIÓN podrá exigir memoria técnica de los planos presentados y la ampliación de los mismos mediante planos de detalle que orienten la mejor interpretación de la obra.- ARTÍCULO 98.- RECEPCIÓN DEFINITIVA 98.1 Transcurrido el plazo de garantía a que hace referencia el Artículo Nº 96 de estas Cláusulas Generales, tendrá lugar la recepción definitiva, previa comprobación del buen estado de la obra y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que la INSPECCIÓN estime necesarias, pudiendo ordenar la repetición total o parcial de las establecidas para la Recepción Provisional, y queda sujeto a lo contemplado en el Artículo 1055º del Código Civil y Comercial. 98.2 El acta labrada durante el Acto de Recepción Definitiva deberá registrar todos los asuntos pendientes en las Ordenes Administrativas y técnicas de la obra.- La Recepción definitiva de las obras no anulará el derecho del ESTADO de exigir el resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la demolición de aquellas partes de la Obra en las cuales se descubrieran deficiencias y/o fraudes y/o vicios ocultos notables simple vista.-




COMITENTE

- 29 -


Asimismo, el CONTRATISTA queda sujeto por las responsabilidades prescritas en los Artículos Nº 1273, 1274, 1275, y 1277 del Código Civil y Comercial.- ARTÍCULO 99.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA 99.1 La garantía del CONTRATO y Fondo de Reparo, le serán devueltos al CONTRATISTA, luego de aprobada la Recepción Provisional y la Recepción Definitiva, respectivamente.- 99.2 De los fondos de esas fianzas se deducirán en caso de corresponder las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del CONTRATISTA, recibiendo éste el saldo que resulte de las deducciones.- 99.3 En el caso de recepciones parciales, el Contratista tendrá derecho a se libere y devuelva la parte proporcional de la garantía que corresponde. ARTÍCULO 100- RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPC IÓN 100.1 Queda expresamente establecido que la recepción provisional o definitiva de las obras sin reservas, no exime al contratista del pago de multas que pudieran corresponder por incumplimiento del lazo de ejecución de los trabajos, o por el resarcimiento de los daños y perjuicios que les sean imputables. 100.2 Con posterioridad a la recepción definitiva el contratista se responsabilizará de las obras de acuerdo a las prescripciones de las leyes vigentes. CAPÍTULO XVII: DE LA TRANSFERENCIA Y RESCISIÓN DEL CONTRATO ARTÍCULO 101.- TRANSFERENCIA DEL CONTRATO El CONTRATISTA de ésta obra, si la SECRETARÍA lo acepta y con previo dictamen del COMITENTE, podrá hacer transferencia del CONTRATO, atendiendo a los requisitos y en un todo de conformidad con el Artículo Nº 38 de la LEY.- ARTÍCULO 102.- RESCISIÓN: NOTIFICACIONES RECIPROCAS 102.1 El CONTRATO podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones contenidas en los Artículos Nº 56 al 62, ambos inclusive, de la LEY.- 102.2 Las causas de rescisión del CONTRATO, que a criterio de la SECRETARÍA sean imputables al CONTRATISTA, se le comunicaran a éste por nota bajo recibo o mediante telegrama colacionado.- 102.3 El CONTRATISTA tendrá derecho a rescindir el CONTRATO en los casos previstos por el Artículo 60° de la LEY.- ARTÍCULO 103.- TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA, INVENTA RIO 103.1 Producida la rescisión, el COMITENTE tendrá derecho a tomar posesión inmediata de la obra en el estado en que se encuentre a cuyo efecto se hará inventario y materiales con la presencia de un representante por cada parte, evitando la paralización de los trabajos e interrupciones dilatorias. Podrá también ordenar la prosecución de las obras en las condiciones que estime más conveniente, respondiendo el CONTRATISTA por los perjuicios que sufra el COMITENTE, cuando la culpa de la rescisión sea de aquél.- 103.2 Si el CONTRATISTA previamente citado al efecto, no concurriera o no se encontrara presente en el Acto de Inventario, el COMITENTE estará, de todas maneras habilitada para realizar el inventario, en cuyo caso enviara al CONTRATISTA, bajo constancia, una copia de aquél.- ARTÍCULO 104.- AVALÚO El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos, nombrados uno por cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el COMITENTE dispondrá que el diferendo se resuelva por la vía judicial. Si dentro del plazo de TRES (3) DÍAS HÁBILES de notificado el CONTRATISTA no nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el COMITENTE y/o perito judicial.




COMITENTE

- 30 -


ARTÍCULO 105.- LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS 105.1 El COMITENTE practicará asimismo, la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el CONTRATISTA y terminados con arreglo al CONTRATO y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales, y todo elemento que sea de recibo o indispensable para la obra.- 105.2 Los materiales y enseres no aceptados por el COMITENTE, serán retirados de la obra por el CONTRATISTA a su exclusivo cargo, dentro del término que aquél señale bajo notificación escrita o mediante telegrama colacionado.- Si el CONTRATISTA no diera cumplimiento a lo anterior en el plazo señalado, el COMITENTE hará retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a cargo de aquél.- 105.3 Los trabajos que no fueran de recibo, serán demolidos por el CONTRATISTA a su cargo, en el plazo que le indique el COMITENTE. Si no lo hiciera, el COMITENTE los demolerá con cargo al CONTRATISTA.- 105.4 El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avaluó, constituirán un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deducción de los gastos efectuados a cuenta.- Ese crédito, cuando la rescisión fuera causada por el CONTRATISTA, quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del CONTRATO, o de la mala ejecución de los trabajos hechos por el CONTRATISTA.- 105.5 Si las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión erogue al ESTADO, el CONTRATISTA deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte.-




COMITENTE

- 31 -


SECCIÓN III



MEMORIA DESCRIPTIVA 1 - GENERALIDADES Uno de los principales objetivos del proyecto se centra en el reciclaje del paseo costero con la recuperación de visuales y generación de espacios verdes para el uso público y gratuito. La presente licitación trata el reciclaje de la rambla costanera desde la calle Belgrano hasta la calle 28 de Julio con un tratamiento de solados, equipamiento urbano y ampliación del espacio de forestación existente. Mediante estas obras se potencia un lugar estratégico optimizando un paseo céntrico a escala urbana con zonas de reposo y esparcimiento en general, todo con vistas hacia el Golfo. Este es el caso del proyecto motivo de la presente licitación, cuya localización y áreas de proyecto se encuentran identificadas en la documentación adjunta. A los efectos de la verificación de proyecto y/o cálculos se definen las zonas en que está ubicada la localidad de Puerto Madryn: Nº 0 en cuanto a peligrosidad sísmica, bioclimática Nº IV en cuanto a superficies y requerimientos por clima. En la presente licitación se deberán respetar las Especificaciones Técnicas Generales y las Especificaciones técnicas Particulares para Licitación Pública del presente Pliego. 2 - UBICACIÓN La localización geográfica corresponde al área circunscripta según plano de ubicación específicamente desarrollada en la Costanera desde la calle Belgrano hasta la calle 28 de julio. Las obras se ejecutarán a lo largo del frente costero, teniendo como limite la Avenida Roca, y los limites demarcados según los planos adjuntos. 3 - MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO El frente costero ha sido diseñado íntegramente con un sistema de usos y utilidades. Generando espacios de recreación infantil, de actividad deportiva, culturales, etc. Siendo que para esta área del centro, entre las calles 28 de julio y Belgrano, esta proyección crea un espacio que cumple las necesidades cívicas de la población, una plaza institucional que cobije los actos que se realizan y que a su vez rememoran a aquellos antiguos que se hacían sobre Av. Julio A. Roca y que generaban gran alegría a toda la comunidad, para ello se plantea la relocalización de los vagones de trenes antiguos a un sector donde su uso sea más adecuado y más representativo, se generaría una gran explanada dándole valor a la bandera y la plaza de armas que hace años encabezan la calle más comercial y céntrica de nuestra costa. La necesidad y la historia reclaman hace tiempo un espacio que aloje las autoridades en los actos cívicos con un marco referido a nuestra historia, es por esto que a su lado generamos un paseo donde aunamos los Monumentos que hoy día están desperdigados por diferentes sectores de nuestra costa y que tienen relación con lo militar marítimo generando un paseo al aire libre donde se cuente un poco la historia de los mismos y así se valoricen en sí mismos este espacio cívico militar. Es necesario comenzar con este marco de ordenamiento para así poder afrontar los cambios de otros sectores que hoy día por alojar monumentos no pueden salirse de un marco de institucionalidad. Se plantea la contención de los espacios verdes generando un paseo entre los mismos, evocando el diseño de lo realizado en el área adyacente, bocacalle de la Vía Belgrano con la Av. Roca, monumento “La Galesa”, lugar donde se hizo la recuperación integral. Se pretende hacer una correlación de ambos sectores para que marque una tendencia para toda la Rambla céntrica.




COMITENTE

- 32 -


Se plantea le realización de un solado con pórfido al igual que se hizo en el lateral derecho de la cabecera de Belgrano. Se ejecutara la realización de canteros de los espacios verdes para que los mismos sean respetados, se cambiara la iluminación del área, baja media y alta que se ejecutara para lograr la iluminación del sector playa. Se plantea la quita del cordón en el cruce desde la cabecera de la calle 28 de julio. Se plantea la colocación de especies arbóreas y arbustivas resistentes a las inclemencias del clima patagónico con la distribución previa de un sistema de riego el cual plantea la realización de una cisterna de 10m3. El tramo descripto define un proyecto general para el área, incorporando los trabajos de desagües pluviales, instalación sanitaria, eléctrica, ejecución de defensas costeras readaptando la estructura existente de tablestacado, incorporación de plataformas, escaleras y rampas de acceso a la playa necesario y representado en la documentación licitatoria. 4 - LISTADO GENERAL DE PLANOS 0 –plano de ubicación 1:5000 1 - planta y vista general - intervención 1:200 2 - planta de demolición 1:200 3 –planta de solados 1:200 4 – planta de equipamiento 1:200 5 – planta de forestación 1:200 6 - planta de sistema de riego 1:200 7 – planta de detalle de cisterna y riego 1:200 8 – planta de Sistema eléctrico 1:200 9 – detalles 1:100 - 1:50 - 1:20

NOTA: Todos los cambios que surjan en el transcurso de la obra deberán ser aprobados por la inspección a cargo, en forma escrita, para las modificaciones solicitadas. • El área de inspección asignara el lugar a utilizar, para todas las herramientas eléctricas. El tablero de obra deberá contar con todas sus protecciones, en caso de la magnitud de la obra y la evaluación del inspector, el tablero eléctrico deberá ser propiedad del contratista. El contratista cotizará los trabajos que se detallan, e incluirá todos los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de los trabajos, de acuerdo a la reglas del buen arte de la construcción, debiendo quedar el establecimiento en perfecto estado de uso y funcionamiento, limpio de escombro, tierra o cualquier elemento sobrante de la construcción, los que serán retirados fuera del predio. • El contratista tomará todos los recaudos para brindar seguridad e higiene, durante el periodo de la obra.

5 - PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZOS DE OBRA PRESUPUESTO OFICIAL: $16.856.077,51 (DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE CON 51/100). PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 240 DÍAS (DOSCIENTOS CUARENTA DÍAS CORRIDOS).




COMITENTE

- 33 -


SECCIÓN IV

OBRA: REMODELACIÓN DEL FRENTE COSTERO SECTOR 28 DE JULIO A BELGRANO.

UBICACIÓN: PUERTO MADRYN

CLÁUSULAS PARTICULARES DE CONTRATACIÓN

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1.- OBJETO DEL PLIEGO El presente Pliego tiene por finalidad complementar el Pliego de CLÁUSULAS GENERALES DE CONTRATACIÓN (SECCIÓN II), para adaptarlo a las particularidades de la obra que se licita.- ARTÍCULO 2.- OBJETO DE LA LICITACIÓN La presente Licitación Pública tiene por objeto la contratación de una firma constructora para la ejecución de la obra: “REMODELACIÓN DEL FRENTE COSTERO SECTOR 28 DE JULIO A BELGRANO” , a realizarse en el Municipio de Puerto Madryn, Provincia de Chubut, en un todo de acuerdo a los planos y las especificaciones de las Secciones III "Memoria Descriptiva", VI "Condiciones Técnicas Particulares" y X “Planos” de este Pliego de Licitación.- Para la ejecución de la obra el CONTRATISTA tendrá a su cargo la provisión del personal técnico, especializado administrativo, y el que requiere toda la mano de obra como así también la provisión, transporte y colocación en obra de todos los materiales con el empleo a su costo de todos los equipos, planteles, herramientas o implementos que requieran las obras; realizar el transporte de todo el material y elementos para la construcción; así como el cumplimiento de cualquier otra provisión, trabajo o servicio indicado en estos Pliegos de licitación, o que sin estar expresamente establecido en ellos sean necesarios para efectuar las obras correctamente de acuerdo con su fin y conforme con las reglas del arte de la construcción para el tipo de obra civil de que se trata.- La obra se licitará, adjudicará, contratará y ejecutará bajo el régimen de la Ley Provincial LEY I - Nº 11 (Antes Ley 533), Texto ordenado mediante Decreto Nº 992/79 su Decreto Reglamentario Nº 42/80, y sus modificaciones, en todo aquello que no fuese contemplado por la presente sección.- ARTÍCULO 3.- PRESUPUESTO OFICIAL El Presupuesto Oficial de la presente obra es de PESOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($16.856.077,51) valores del mes de septiembre del 2016. Los OFERENTES deberán presentar su OFERTA con básico correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la Licitación.- ARTÍCULO 4.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN La obra se contratará por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA. Dentro de los precios se entenderá que se encuentran incluidos todos los gastos que demande el proyecto definitivo, estudios, cálculos, confección de planos, derechos, etc., la dirección de la obra, instalaciones provisorias y otros que correspondan. Los OFERENTES deberán obligatoriamente efectuar su cotización para cada uno de los ítems del Presupuesto Oficial.- El ESTADO se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente a la OFERTA técnica y económicamente más conveniente a los intereses municipales.- ARTICULO 5.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Las OFERTAS deberán ser presentadas en el lugar, día y la hora que indica el llamado a licitación.- ARTÍCULO 6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA El plazo de ejecución de la obra será de DOSCIENTOS CUARENTA (240) DÍAS , contados a partir de la fecha establecida para la iniciación de los trabajos. Plazo dentro del cual la obra deberá quedar totalmente terminada y en condiciones de ser efectuada la recepción provisoria.-




COMITENTE

- 34 -


ARTÍCULO 7.- ANÁLISIS DE PRECIOS El OFERENTE deberá presentar análisis de precios de todos y cada uno de los ítems del Presupuesto Oficial y ajustado dicho análisis al modelo tipo incluido en la Sección VIII.- ARTÍCULO 8.- CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN Los PROPONENTES deberán presentar con su OFERTA, copia autenticada por Escribano Público del Certificado de Capacidad de Contratación Anual vigente, expedido por el Consejo del Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia del Chubut, en el que constará un monto igual o superior a PESOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 27.981.088,66) en la especialidad de Ingeniería.- La adjudicación de la obra al OFERENTE preseleccionado estará sujeta a la verificación de que el saldo libre de contratación anual sea igual o superior al que resulte del monto de su OFERTA, según certificado que a solicitud del COMITENTE emitirá el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas.- CAPÍTULO II. DE LOS COMPLEMENTOS DE LAS CLÁUSULAS G ENERALES ARTÍCULO 9.- ARTÍCULOS SIN MENCIÓN EN EL PRESENTE C APÍTULO Todos los artículos de las CLÁUSULAS GENERALES (Sección II) que no se mencionan en el presente capitulo mantendrán el concepto y la vigencia establecida en esa Sección.- ARTÍCULO 10.- COMPLEMENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN Los artículos del presente Capitulo enunciarán a continuación de su título la anotación (Art. X de la Sección II) para indicar que cada uno de ellos es complementario del artículo que lleva el número que se indica en las Cláusulas Generales.- ARTÍCULO 11.- ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN D E CONSULTAS (Artículo 12º de la Sección II) La Secretaria de Desarrollo Urbano hará las aclaraciones de oficio y evacuará las consultas que por escrito formulen los interesados. Se deja expresamente establecido que los interesados en presentar OFERTAS para esta contratación, podrán solicitar aclaraciones respecto a la documentación de la misma hasta SIETE (7) hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de la Licitación.- La SECRETARÍA podrá efectuar aclaraciones de oficio y evacuará las consultas que por escrito formulen los interesados, hasta TRES (3) DÍAS HÁBILES antes de la fecha de apertura de la licitación. Las aclaraciones, ya sea de oficio o a pedido de parte se publicarán en la página oficial de la MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN.- Los concurrentes a la licitación no podrán aducir desconocimiento de las aclaraciones oficiales, debiendo inexcusablemente notificarse de esas aclaraciones en las dependencias habilitadas para la consulta y/ó venta de los pliegos hasta el segundo día hábil anterior al de la apertura de la licitación.- La no concurrencia en esta fecha implica el conocimiento y aceptación de las aclaraciones expedidas.-

ARTÍCULO 12.- FORMA DE LA PROPUESTA (Artículo 14º d e la Sección II) En la presente licitación se utilizará el sistema de simple apertura.- La Sección VIII de estos Pliegos de licitación ilustra a los interesados sobre la forma de redactar la documentación a presentar en la Propuesta.- A continuación se amplía la información sobre la documentación que deberá presentar el OFERENTE, establecida en el Artículo 14 de las Cláusulas Generales (Sección II): 12.1 Documentación de Empresas Asociadas: En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas, éstas deberán acompañar el acuerdo consorcial y las constancias de las autorizaciones pertinentes, otorgadas por los organismos directivos de las mismas. En dicho acuerdo las Empresas deberán indefectiblemente responsabilizarse solidariamente por las obligaciones asumidas hasta el vencimiento del plazo de garantía, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades que como ejecutoras de la obra puedan derivarse por vicios de la misma.- Esta documentación deberá incluirse en el sobre presentación de la OFERTA (Art.14.4 de la Sección II).- Producida la adjudicación las empresas asociadas tendrán un plazo de TREINTA (30) DÍAS para proceder a cumplimentar los recaudos que exige el Código Civil y Comercial de la Nación en su articulo 1442 y




COMITENTE

- 35 -


siguientes, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento se suspenderá el pago de los certificados de Obra.- 12.2 Certificación de la factibilidad de provisión de los servicios: En la presente licitación, los OFERENTES no deberán presentar estos certificados indicados en el artículo 14.4.13 de la Sección II.- 12.3 OFERTA: En la Sección VIII se encuentran los formularios modelos para presentar en forma unificada las OFERTAS por todos los OFERENTES, de acuerdo al orden y especificaciones del Artículo 14.5 de la Sección II.- 12.4 Presupuesto: Se realizará de acuerdo al modelo de Planilla de Cotización que consta en la Sección VIII Cap. 3.- El OFERENTE deberá formular su OFERTA tomando como base los valores de jornales para la mano de obra y de materiales vigentes, y de aplicación, al mes anterior al de la fecha de apertura de la licitación.- 12.5 Análisis de Precios: El OFERENTE deberá presentar el análisis de precios de todos y cada uno de los ítems del Presupuesto Oficial, ajustado dicho análisis al modelo tipo incluido en la Sección VIII.- Se detallarán en planilla separada los siguientes elementos intervinientes en los análisis de precios:

• Mano de Obra: Jornal horario, Cargas sociales, Asistencia, etc.- • Gastos Generales Indirectos: discriminar en porcentuales todos los gastos que a juicio del OFERENTE conforman este gasto.- • Gastos Generales Directos: Ídem anterior.-

No se reconocerá gasto financiero ni su variación en caso de reajuste de precio de común acuerdo por devaluación de la moneda de curso legal.- No se reconocerá para la determinación del precio final ninguna tasa y/o impuesto que no sean el correspondiente a INGRESOS BRUTOS, y el I.V.A. vigente a consumidor final.- Las tasas, sellados impuestos que deba afrontar el OFERENTE con excepción de INGRESOS BRUTOS y el I.V.A. deberán ser considerados en los Gastos Generales Indirectos.- 12.6 Plan de Trabajos e Inversiones de Oferta: Adaptado al Plazo de ejecución de la obra y a las recepciones parciales provisorias definidas, de acuerdo al modelo tipo incluido en la Sección VIII.- 12.7 Nómina de Especificaciones: El OFERENTE deberá presentar la Nómina para cada uno de los ítems del Presupuesto Oficial y de acuerdo al modelo tipo incluido en la Sección VIII.- 12.8 Declaración jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra: Se realizará de acuerdo al modelo incluido en la Sección VIII.- El OFERENTE deberá, con carácter obligatorio, visitar el lugar de emplazamiento de la obra, asegurarse de las condiciones impuestas en el pliego, estado, niveles de proyecto, puntos de conexión de infraestructura existente, dimensiones, longitudes y todo otro dato necesario para ejecutar la obra licitada, por lo que no podrá aducir causa de ignorancia o desconocimiento alguno, estando a su cargo y costo la realización de todo ítem que no permitiera habilitar las obras en perfectas condiciones de funcionamiento.- ARTÍCULO 13.- SELLADO Y GARANTÍA DE LAS OFERTAS (Ar tículo 16º de la Sección II) La documentación de la presentación deberá ir sellada en todas sus fojas con los valores fiscales en vigencia a la fecha del Acto de Apertura de la Licitación.- En concepto de garantía de OFERTA el PROPONENTE deberá afianzar la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($168.560,77).- ARTÍCULO 14.- PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES (Artíc ulo 19º de la Sección II) En la Sección VIII de este Pliego se incluye el modelo del PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES para presentar en la propuesta del OFERENTE, con inclusión de la totalidad de los ítems que componen la obra, graficado con barras indicativas del proceso de ejecución, el inicio y finalización de cada Ítem.- Se deberá señalar sobre las barras el porcentaje mensual que corresponde a cada tarea considerando los montos de su OFERTA, completándose con las certificaciones mensuales que se deriven del Plan de Trabajos y de las formas de pago establecidas en las presentes cláusulas.- ARTÍCULO 15.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS (Artícul o 23º de la Sección II) Los OFERENTES quedan obligados a mantener su OFERTA durante un plazo de NOVENTA (90) DÍAS corridos.-




COMITENTE

- 36 -


ARTÍCULO 16.- ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN (Artícu lo 27º de la Sección II) En el acto de apertura de la licitación se verificará el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 14º de las Cláusulas Generales y en el Art. 11º de estas Cláusulas Particulares sobre omisiones y causas de rechazo en el mismo acto de apertura.- Designada la Comisión de Preadjudicación se abocará ésta de inmediato a analizar la documentación presentada con el objeto de emitir un informe que será elevado para su consideración. La adjudicación recaerá sobre la propuesta que se considere como la más ventajosa y conveniente entre todas las que se ajustan a los pliegos de la licitación.- ARTÍCULO 17.- FIRMA Y SELLADO DEL CONTRATO (Artícul o 28º de la Sección II) El acto de la firma del CONTRATO se cumplirá dentro de los DIEZ (10) DÍAS contados a partir de la fecha del telegrama colacionado de notificación de la Adjudicación de la Obra.- En caso de no comparecencia, salvo caso de fuerza mayor justificada, se dejará sin efecto la adjudicación y el ADJUDICATARIO perderá el depósito de garantía de la OFERTA, sin perjuicio de las sanciones que determine el Registro de Constructores de la Provincia del Chubut.- El CONTRATISTA es exclusivamente responsable del sellado del CONTRATO, debiendo en consecuencia abonar el importe que corresponda y responderá por cualquier diferencia que el fisco determinase.- El CONTRATISTA se hará cargo además de todos los impuestos creados y/o a crearse que graven las actividades del CONTRATISTA en relación con el citado CONTRATO.- ARTÍCULO 18.- REPRESENTANTE TÉCNICO (Artículo 33º d e la Sección II) 18.1 Para los fines de la Dirección de Obra y la Representación Técnica del CONTRATISTA, éste propondrá al COMITENTE un profesional con título de Ingeniero Civil, en Construcciones con una antigüedad de CINCO (5) años como mínimo en el ejercicio de su profesión e inscripto en el Colegio Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la Provincia del Chubut.- 18.2 Si el Profesional es aceptado, el CONTRATISTA deberá presentar copia del contrato celebrado con dicho profesional, visado por el Colegio Profesional de la Provincia dentro de los QUINCE (15) DÍAS de comunicada la aceptación por parte del COMITENTE.- 18.3 Todas las instrucciones que dicho REPRESENTANTE TÉCNICO reciba del Inspector de Obra, serán consideradas como impartidas al CONTRATISTA.- 18.4 En la faz constructiva el REPRESENTANTE TÉCNICO se hará directa y solidariamente responsable con aquél de la correcta y normal ejecución de los trabajos y sus resultados.- 18.5 El CONTRATISTA deberá contar además en obra con un "Conductor de Obra", que deberá ser como mínimo un Ingeniero Civil con TRES (3) años de experiencia en obras similares. El mismo deberá ser propuesto al COMITENTE para su aceptación.- 18.6 Se deja expresamente establecido que la ausencia en la obra del REPRESENTANTE TÉCNICO no podrá superar periodos mayores de SIETE (7) DÍAS, debiendo hacerse presente toda vez que sea requerido expresamente por la INSPECCIÓN. La permanencia en obra del conductor de obra será diaria.- 18.7 El incumplimiento de lo precedentemente establecido hará pasible al de una multa consecuente de aplicar las fórmulas establecidas en las presentes Cláusulas particulares.- ARTÍCULO 19.- COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN (Artíc ulo 36º de la Sección II) Todos los trabajos directos o indirectos, como así también los imprevistos propios de la ejecución y mantenimiento del obrador estarán a cargo del CONTRATISTA.- En el interior del obrador el CONTRATISTA procederá a ejecutar las instalaciones y construcciones transitorias que la construcción de la obra y el cumplimiento total del CONTRATO exijan. El obrador y sus accesos serán emparejados hasta presentar una superficie lisa, sin obstáculos para operar y trabajar, que en todo momento durante el transcurso de la obra deberá encontrarse perfectamente limpia.- Las exigencias mínimas que el CONTRATISTA deberá cumplir para desarrollar su obrador y que la INSPECCIÓN exigirá terminantemente serán las siguientes: 19.1 El CONTRATISTA deberá proveer dentro del obrador un local de 18 m2 de superficie cubierta como mínimo, con instalaciones sanitarias complementarias (un inodoro y lavatorio, un office con pileta de cocina y anafe), para uso de la INSPECCIÓN, con el mobiliario y equipamiento mínimo necesario para el ejercicio de sus tareas. Tendrá iluminación artificial, ventilación y calefacción. El CONTRATISTA ejecutará las correspondientes redes provisorias de: distribución de agua, desagües cloacales e instalación eléctrica provisoria con sus correspondientes protecciones.- El local y sus elementos deberán ser mantenidos en buen estado de higiene, estando estos trabajos a cargo del CONTRATISTA.-




COMITENTE

- 37 -


19.2 Equipamiento para oficina de INSPECCIÓN: El CONTRATISTA deberá proveer, para uso de la INSPECCIÓN, el mobiliario (escritorio, sillas y armario) y equipamiento mínimo para sus tareas. Esto incluye la provisión de los insumos de computación (papel, cartuchos de tinta, etc.) necesarios para el desarrollo de las tareas. El mobiliario mínimo para la oficina está compuesto por dos escritorios de 1,20 m de largo, 0,70 m de ancho y 0,75 m de alto con dos cajones con llave, una mesa para PC y un esquinero, todos del mismo modelo y color, un armario de 0,80 m de ancho, 2,00 m de alto y 0,40 m de profundidad con estantes y puertas (del mismo color que el escritorio) y una silla con ruedas y apoyabrazos. 19.2.1 Equipos de computación: � DOS (2) computadoras completas, según características mínimas en el detalle que continúa. Los OFERENTES deberán detallar marca y modelo de los dispositivos a entregar y/o adjuntar folletería ilustrativa. CPU COMPLETO CON; Gabinete con fuente de 650 w, Motherboard: simil Asus A88XM-a (4 slot para memoria soporte hasta 64 Gb., Soporte para CPU de más de 4 núcleos, soporte AMD turbo core 3.0); Procesador: simil AMD 7870 4mb 4.1 Ghz FM2+; Memoria: 1 sim de 16 Gb. DDR3 o DDR4; Disco Rígido: de 1 Tb o superior de 7200 rpm o superior; Monitor LED 24" ; Placa de red inalámbrica interna PCI Express; Licencia: de Windows 10 PRO 64 BIT y Office 2010 Professional; Estabilizador de 5 salidas, Garantía: 1 año como mínimo para partes y mano de obra. � UNA (1) Notebook , según características mínimas en el detalle que continúa. Los OFERENTES deberán detallar marca y modelo de los dispositivos a entregar y/o adjuntar folletería ilustrativa: Procesador tipo Quad-Core A10-9600P (2,4 GHz, hasta 3,3 GHz, 2 MB de caché); Memoria 16 GB de SDRAM DDR4-1866 (2 x 8 GB) con posibilidad de ampliar a 32 gb; Unidad interna SATA de 1 TB y 5400 rpm, Grabadora de DVD; Pantalla con retroiluminación de 15,6" en diagonal (1366 x 768); Interfaz de red LAN Ethernet 10/100 BASE-T integrada; Conexión inalámbrica combinación 802.11b/g/n (1x1) y Bluetooth® 4.0; Gráficos tipo AMD Radeon™ R7 M440 (4 GB DDR3 dedicada); Puertos: 2 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 HDMI, 1 RJ-45, 1 combo de auriculares/micrófono; Ranuras de expansión: 1 lector de tarjetas SD multiformato, cámara; Funciones de audio: 2 altavoces, Interfaz de red, LAN Ethernet 10/100 BASE-T integrada, conexión inalámbrica, Combinación 802.11b/g/n (1x1) y Bluetooth® 4.0; pad numérico. � UNA (1) Impresora láser de alto rendimiento según características mínimas que en el detalle continúa: Velocidad de impresión hasta 58 ppm; Calidad de impresión hasta 1200 x 1200 ppp; Velocidad del procesador 540 MHz; Memoria 128 Mb (expansible a 640 Mb); Conectividad puertos USB 2.0 de alta velocidad (host/dispositivo), capacidad inalámbrica activada, y puerto de red Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrado; Entrada de manejo de papel estándar: bandeja 1 multipropósito para 100 hojas, bandeja 2 de entrada para 500 hojas, impresión doble cara; Tamaños de soportes de impresión admitidos A4, A5, B5 (JIS), 16K, tarjeta postal doble, ejecutivo (JIS), sobre (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO), carta, legal; Papel (bond, color, membrete, común, reciclado, rugoso, liviano), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias). � UNA (1) Impresora según características mínimas que en el detalle continúa:

• Especificaciones de velocidad: Tiempo de impresión de dibujo lineal (economode, A1 papel normal):25 seg/página; Velocidad de impresión de dibujo lineal (economode, A1 papel normal): 82 impresiones en tamaño A1 por hora, Memoria mínima 1 GB. • Especificaciones técnicas: Calidad de impresión Color Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi; Tecnología de impresión inyección térmica de tinta; 4 cartuchos de impresión (cian, magenta, amarillo, negro); Tinta basada en colorantes (C, M, A) y en pigmentos (N); Área no imprimible (hoja cortada) 5 x 5 x 5 x 5 mm; Ancho de línea mínimo garantizado 0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E); Precisión de la línea ±0.1%; Densidad óptica máxima (negro) 8 L* min/2,10 D. • Uso del papel. Manejo de impresiones terminadas: Alimentación de hojas, alimentación por rollo, bandeja de entrada, bandeja de soportes, cortador automático; Tipos de medios admitidos: papel bond y recubierto (bond, recubierto, recubierto de gramaje extra, reciclado, plano, blanco brillante), papel técnico (calco natural, vegetal), película (transparente, mate), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, de alta calidad, polipropileno), autoadhesivo (adhesivo, polipropileno); Tamaños de papel estándar (medida de los rollos):Hojas de ancho de 210 a 914 mm, rollos de 279 a 914 mm; Tamaños de soportes personalizado: Bandeja de entrada: 210 x 279 mm a 330 x 482 mm, alimentación manual: 330 x 482 mm a 914 x 1897 mm; rollo: 279 a 914 mm; Diámetro externo del rollo 100 mm; Grosor de medios hasta 11,8 mil. • Conectividad, estándar: Gigabit Ethernet (1000Base-T); Wi-Fi; Conector certificado USB 2.0 de alta velocidad.




COMITENTE

- 38 -


19.2.2 Movilidad para la INSPECCIÓN: El CONTRATISTA proveerá a la INSPECCIÓN de Obra, dentro de los TREINTA (30) DÍAS de la firma del CONTRATO, UN vehículo según las siguientes características básicas: tipo UTILITARIO (furgón), modelo 0 KM; color blanco; tracción delantera; habitáculo con capacidad para 2 personas; puerta lateral corrediza y portón trasero de dos hojas; motor Nafta – 1.4 L o superior; tanque de combustible 40 lts o mayor; potencia mínima 75 HP / CV; llantas de 14" o superior; asiento del conductor regulable en altura; cinturones seguridad delanteros inerciales regulables en altura; airbag conductor y acompañante; apoyacabezas delanteros regulables en altura; frenos ABS; aire acondicionado; dirección servo-asistida; protector de carter; volumen de baúl mínimo de 2.5 M3 ; y capacidad de carga mínima de 650 KG.- Se considera incluido combustible, lubricantes, mantenimiento y demás insumos de funcionamiento, para la movilidad de la INSPECCIÓN durante el periodo de obra hasta la recepción definitiva. Operada la recepción definitiva de las obras el vehículo quedará de propiedad del COMITENTE en el estado en que se encuentre. Los gastos que genere, serán a exclusiva cuenta del CONTRATISTA; motivo por el cual deberán ser prorrateados en el presupuesto general de la obra, razón por la cual el CONTRATISTA no recibirá pago directo alguno. En caso de que la movilidad destinada a la INSPECCIÓN no pueda utilizarse por alguna cuestión, el CONTRATISTA, dentro de las 48 Horas de notificada dicha circunstancias, deberá sustituir la misma por otra de similares características.- 19.3 La entrega del equipamiento para la INSPECCIÓN deberá efectuarse en las oficinas de la Secretaría de Dersarrollo Urbano dentro de los cinco (5) DÍAS corridos de la fecha de firma del Acta de Inicio de Obra. La entrega de dicho equipamiento será condición necesaria para la aprobación del Certificado de Obra Nº 1 y subsiguientes.- Finalizada la obra, el equipamiento descrito en el artículo 19.2, en su totalidad, quedará en propiedad de la MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN.- Los gastos generados por la adquisición del equipamiento descrito y/ó la construcción de las comodidades para la INSPECCIÓN deberán incluirse dentro de los Gastos Generales Directos, debiendo aparecer expresamente como un rubro específico dentro de los mismos, en la planilla de análisis de precios en la cual se detallan dichos gastos.- ARTÍCULO 20.- ÓRDENES DE SERVICIO, PARTES DIARIOS, ACTAS (Artículo 37º de la Sección II) La negativa del CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TÉCNICO a firmar Órdenes de Servicio o Actas y de la confección de los Partes Diarios de Obra o el incumplimiento parcial o total de las mismas, hará pasible al primero de una multa diaria, resultante de aplicar las fórmulas detalladas en las presentes Cláusulas Particulares.- ARTÍCULO 21.- JORNALES MÍNIMOS (Artículo 38º de la Sección II) El CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones referentes a pagos de jornales, regidos por las Convenciones Colectivas de Trabajo u otro Decreto o Ley que rija la materia. El CONTRATISTA se hará cargo de las infracciones que en tal sentido incurran los SUBCONTRATISTAS que se desempeñen en la Obra.- ARTÍCULO 22.- SEGUROS (Artículo 41º de la Sección I I) El CONTRATISTA deberá contratar todos los seguros establecidos en ése Artículo de las Cláusulas Generales y presentar las pólizas al COMITENTE.- El riesgo de incendio de la obra se cubrirá con una póliza de seguro, la que se ampliará conforme se vaya certificando la obra. El monto de la póliza será igual o superior a la certificación hasta la fecha, incluyendo también el valor del edificio existente.- El CONTRATISTA deberá hacer entrega de esta póliza de seguro contra incendio junto con el certificado correspondiente de la obra.- La no presentación en las condiciones establecidas de esta póliza hará pasible al CONTRATISTA de una multa por cada día de atraso, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo fijado, que resultara de la aplicación de las fórmulas detalladas en el Artículo 39 de esta Sección.- ARTÍCULO 23.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS (Artículo 50º de la Sección II) 23.1 En el término de diez (10) DÍAS a contar de la fecha de la firma del CONTRATO, el COMITENTE comunicará al CONTRATISTA la fecha en que se dará inicio al plazo de ejecución de la obra.- 23.2 En la fecha indicada el COMITENTE y el CONTRATISTA se constituirán en el lugar de la obra y labrarán el Acta de Inicio de Obra.-




COMITENTE

- 39 -


23.3 La no iniciación de los trabajos en la fecha fijada, hará pasible al CONTRATISTA de una multa por cada día de atraso equivalente al monto que resulte de aplicar las fórmulas establecidas en el Artículo 39 de esta Sección.- 23.4 Se deja expresamente aclarado que transcurridos los treinta (30) DÍAS de incumplimiento, el COMITENTE rescindirá el CONTRATO en total conformidad con el Artículo 58 de la LEY.- ARTÍCULO 24.- PLAN DE TRABAJOS (Art. 51º de la Secc ión II) 24.1 Plan de Trabajos garantizado en la OFERTA: El plan de trabajos y la curva de inversiones a presentar en la OFERTA, se realizarán según el modelo incluido en la Sección VIII.- Se graficará la curva de inversiones sobre el mismo Plan de Trabajos, como referencia para aquélla se ubicará una columna de porcentaje en el margen derecho de la lámina.- 24.2 Actualización del Plan de Trabajos garantizado en la OFERTA: El CONTRATISTA presentará una vez conocida la fecha de inicio de la obra, dentro de los cinco (5) DÍAS contados a partir de la fecha de la orden de iniciación de los trabajos, el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones definitivos en CINCO (5) copias firmadas por el REPRESENTANTE TÉCNICO.- Si mediasen observaciones en el Plan de Trabajos se hará por única vez otro corregido con un plazo de presentación establecido una vez efectuadas las observaciones por parte del COMITENTE.- 24.3 Actualización del Plan de Trabajos aprobado Durante el transcurso de la Obra la INSPECCIÓN, en caso de corresponder, podrá solicitar al CONTRATISTA la presentación actualizada del Plan de Trabajos estableciendo plazo para ello.- El incumplimiento de estos plazos por parte del CONTRATISTA lo hará pasible de una multa cuyo monto surgirá de aplicar las fórmulas establecidas en las presentes Cláusulas Particulares por cada día de atraso contado a partir de la fecha de vencimiento.- ARTÍCULO 25.- LETREROS (Artículo 53º de la Sección II) El CONTRATISTA estará obligado a colocar un (1) cartel de Obra conforme con los planos de estos Pliegos, con el texto y en el lugar que le indique la INSPECCIÓN.- Los mismos no serán retirados, quedando en propiedad del COMITENTE.- ARTÍCULO 26.- ESTUDIOS Y CÁLCULOS QUE REQUIERE LA O BRA (Articulo 59º de la Sección II) 26.1 La MUNICIPALIDAD y el CONTRATISTA en el momento de la firma del CONTRATO convendrán los tiempos dentro de los cuales el segundo deberá hacer entrega de la documentación del proyecto definitivo de esta etapa de la obra.- 26.2 La Empresa se comprometerá a cumplir con dichos plazos y la Repartición devolverá los planos aprobados en el plazo que se establezca.- 26.3 La presentación de planos, cálculos y todo otro estudio necesario para la realización de la documentación definitiva con que se ejecutará la obra y su aprobación por la COMITENTE y Entes Prestatarios de servicios públicos, según corresponda (Camuzzi, Servicoop, Telefónica, etc) deberá efectuarse dentro del período fijado en el Plan de Trabajos e Inversiones para las tareas preliminares.- 26.4 Sin la previa aprobación de toda la Documentación Definitiva de esta etapa de la obra, el CONTRATISTA no podrá dar comienzo a ningún trabajo, caso contrario se hará pasible de una multa según lo establecido en el Artículo 39 de esta Sección.- 26.5 Independientemente de los plazos fijados anteriormente en ningún caso el CONTRATISTA podrá dar comienzo a trabajo alguno, sin contar con la aprobación de la documentación correspondiente debiendo entregar la misma por lo menos VEINTE (20) DÍAS antes de la ejecución de cada tarea.- La Repartición en un plazo no mayor de VEINTE (20) DÍAS aprobará dicha documentación.- En caso de haber observaciones la Empresa dispondrá de un plazo de CINCO (5) DÍAS para cumplimentar las mismas, correspondiéndole a la Repartición el mismo plazo para su aprobación.- La demora en la presentación de la documentación pertinente no podrá ser considerada bajo ningún concepto como motivo de actualización del Plan de Trabajos vigente.- 26.6 La INSPECCIÓN podrá solicitar todos los planos y cálculos que a su solo juicio correspondan para el correcto desarrollo de la obra y en la cantidad de copias que ella indique.- 26.7 Los gastos que demande el cumplimiento de este artículo será considerado dentro de los gastos generales de obra.- ARTÍCULO 27.- PLANOS COMPLEMENTARIOS O DE DETALLES (Artículo 60º de la Sección II) En los casos en los que el CONTRATISTA presente planos o memorias relacionadas con detalles complementarios de la obra, la INSPECCIÓN tendrá un plazo de seis (6) DÍAS para formular las




COMITENTE

- 40 -


observaciones, vencido el cual la documentación se dará por aprobada si no ha recibido observaciones por parte de la INSPECCIÓN.- La INSPECCIÓN, conforme con lo establecido en las Cláusulas Generales, podrá fijar plazos mayores para los casos que a su criterio así lo requieran. Las presentaciones deberá formularlas el CONTRATISTA mediante PEDIDO DE EMPRESA, en el cual deberán quedar asentadas las fechas de entrega y de recepción.- ARTÍCULO 28.- REPLANTEO DE LA OBRA (Artículo 62º de la Sección II) El replanteo de la obra se ajustará en un todo a las normas y métodos de la ingeniería para definir correctamente el emplazamiento conforme con los planos aprobados por el COMITENTE como consecuencia de lo establecido en Artículo 26 de las presentes Cláusulas Particulares.- El CONTRATISTA deberá proveer los aparatos, elementos y útiles requeridos para la correcta realización del replanteo.- Al finalizarse el replanteo se labrará un Acta donde quedará asentada la aprobación por parte de la INSPECCIÓN.- ARTÍCULO 29.- LIMPIEZA DE LA OBRA (Artículo 69º de la Sección II) La INSPECCIÓN podrá fijar plazos perentorios para que el CONTRATISTA proceda a efectuar limpiezas parciales o totales en la obra o en el obrador. El incumplimiento de estas órdenes hará pasible al segundo de una multa resultante de aplicar las fórmulas del las presentes Cláusulas Particulares por cada día de atraso contado a partir de la fecha del vencimiento de la intimación.- La limpieza de la obra incluye el correcto mantenimiento en condiciones de tránsito del acceso a la obra.- Deberá tenerse especialmente en cuenta que la limpieza final de la obra incluye el retiro y demolición del obrador y cualquier otra construcción provisional o complementaria para la ejecución de la obra, salvo especificación contraria establecida en otro artículo de la presente Sección.- ARTÍCULO 30.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (Artícu lo 70º de la Sección II) 30.1 El incumplimiento por parte del CONTRATISTA del plazo de ejecución de la obra, le hará pasible de una multa equivalente al monto que resulte de aplicar las fórmulas consideradas en las presentes Cláusulas Particulares, por día de atraso contado a partir de la fecha de vencimiento del mencionado plazo, indicado en el último Plan de Trabajos Actualizado aprobado.- 30.2 Cuando se detecte que El CONTRATISTA haya incurrido en una disminución en un porcentaje mayor al 5% respecto de la previsión mensual y acumulada, sin causas justificadas para ello, La INSPECCIÓN procederá por intermedio de la correspondiente Orden de Servicio a intimar para que aquella arbitre los medios necesarios para incrementar el ritmo de ejecución de los trabajos de manera tal que éste se ubique dentro de las previsiones contractuales.- 30.3 De mantenerse esta disminución y sin que el CONTRATISTA haya demostrado voluntad para revertir la situación será pasible de la multa por cada día desde el que operó la primera caída de la curva de inversiones hasta el momento en que el CONTRATISTA procedió a implementar los mecanismos necesarios y suficientes para revertir la situación, siendo potestad de la Repartición proceder al cálculo del monto de la multa y mantenerla en suspenso su aplicación hasta tanto el CONTRATISTA haya demostrado su predisposición y recuperado el ritmo de los trabajos de manera tal de lograr su finalización dentro del plazo contractual.- 30.4 Si la aplicación de esta sanción supera el QUINCE POR CIENTO (15%) del monto de CONTRATO dará lugar a las causales previstas en el Artículo Nº 35 de la LEY.- 30.5 Las multas previstas en el presente artículo se aplicarán según lo fijado en el Artículo 39 de la presente Sección.- ARTÍCULO 31.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO POR FACTORES CLI MÁTICOS DESFAVORABLES (Artículo 77º de la Sección II) El COMITENTE podrá otorgar ampliaciones del plazo de ejecución por factores climáticos desfavorables en todos aquellos casos en que las condiciones climáticas imposibiliten la ejecución de tareas en la obra que se realicen en ese momento y no puedan ser sustituidas por otras.- Cuando el CONTRATISTA considere que se han producido tales circunstancias, deberá comunicarlo por PEDIDO DEL CONTRATISTA dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de producido el hecho. El PEDIDO DEL CONTRATISTA deberá estar acompañado del parte meteorológico o certificación de la autoridad policial más cercana a la ubicación de la obra para poder ser considerada por la INSPECCIÓN como causal para la ampliación de plazo.-




COMITENTE

- 41 -


Vencido este plazo para la presentación por parte del CONTRATISTA, la INSPECCIÓN no podrá dar curso o aceptación a dicha reclamación, la que será rechazada mediante ORDEN DE SERVICIO.- La INSPECCIÓN deberá resolver todo PEDIDO DEL CONTRATISTA que se origine a consecuencia de los factores climáticos dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de ser puesto en conocimiento del hecho por parte del CONTRATISTA.- El COMITENTE mediante el instrumento legal correspondiente podrá imponer VEDA INVERNAL toda vez que las condiciones climáticas así lo determinen y ampliar los plazos de ejecución a consecuencia de dicho motivo.- Los OFERENTES y el CONTRATISTA aceptan y prestan su conformidad para no efectuar reclamaciones por mayores gastos a consecuencia de las ampliaciones de plazos que resulten de las vedas invernales que se impongan dentro del periodo comprendido por los meses de Mayo a Septiembre inclusive y por factores climáticos (fuertes vientos, lluvias, heladas).- ARTÍCULO 32.- PLAZO PARA LAS RECLAMACIONES (Artícul o 79º de la Sección II) Las reclamaciones que el CONTRATISTA formule y sean de índole distinta a la considerada en el artículo anterior deberán ser interpuestas dentro de los DIEZ (10) DÍAS de haberse producido el hecho que las motiva.- ARTÍCULO 33.- SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS (Artículo 49 º de la Sección II) Cuando el CONTRATISTA suspenda los trabajos, aún parcialmente, alegando la existencia de divergencias pendientes, se hará pasible de una multa equivalente al monto que resulta de la aplicación de las fórmulas detalladas en estas Cláusulas Particulares por cada día de suspensión contado a partir de la fecha del PEDIDO DEL CONTRATISTA que obliga a la reiniciación de los trabajos.- ARTÍCULO 34.- NORMAS DE MEDICIÓN (Artículo 82º de l a Sección II)- Todo lo relacionado con las normas de medición de la liquidación y certificación de los trabajos se regirá por lo especificado en la Sección VII del Pliego.- ARTÍCULO 35.- EXTENSIÓN Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES (Artículo 84º de la Sección II) 35.1 Los trabajos que se ejecuten serán medidos o estimados en su avance por períodos mensuales con la debida participación de la INSPECCIÓN y el REPRESENTANTE TÉCNICO del CONTRATISTA y serán volcados en una foja de medición firmada por ambos.- 35.2 Se establece como fecha de medición el último día hábil del mes de ejecución de los trabajos, siendo responsabilidad del CONTRATISTA la confección y presentación con la firma del Inspector del respectivo Certificado de Obra antes del quinto día hábil del mes siguiente ante el Organismo del cual depende la obra y de acuerdo al modelo adjunto en la Sección VIII de este Pliego.- 35.3 Todos los certificados de obra serán acumulativos debiéndose volcar con un trazo diferenciado la curva de avance real de certificación de obra mes a mes en el Plan de Trabajos que acompañará a cada certificado.- 35.4 La Repartición procederá a verificar el acta de medición y el certificado que ésta origine, recepcionándolo cuando no se detecten errores y/u omisiones en su confección. A partir de la fecha de recepción y en caso de no mediar observaciones, se computarán diez (10) DÍAS HÁBILES para la emisión (expedición) de las respectivas copias negociables.- 35.5 El pago de los Certificados deberá efectuarse dentro de los TREINTA (30) DÍAS de su emisión. Si la Administración incurriera en mora, el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar intereses.- ARTÍCULO 36.- FONDO DE REPARO (Artículo 86º de la S ección II) 36.1 Del importe de cada Certificado de la Obra se deducirá el CINCO POR CIENTO (5%) que será retenido por el COMITENTE en concepto de Fondo de Reparo.- 36.2 El reintegro se efectuará al CONTRATISTA en un todo de conformidad con el Artículo 99 de las Cláusulas Generales.- 36.3 El importe retenido en concepto de Fondo de Reparo podrá ser sustituido por el CONTRATISTA por una o más de las formas establecidas en el Artículo 16º de las Cláusulas Generales.- 36.4 El COMITENTE se reserva el derecho de aceptar o no la sustitución de dichos fondos no generando al CONTRATISTA interés alguno por el lapso que medie entre la presentación de dichos instrumentos y la fecha de pago.-




COMITENTE

- 42 -


36.5 El CONTRATISTA deberá presentar ante el COMITENTE el respectivo pedido de sustitución de los Fondos de Reparo una vez aprobado el correspondiente Certificado de Obra, la cual informará si se procede al efecto.- 36.6 Los Fondos de Reparo que no fuesen sustituidos por el COMITENTE no generarán ningún tipo de actualización al momento de su devolución a favor del CONTRATISTA.- ARTÍCULO 37.- ANTICIPO DE FONDOS (Artículo 88º de l a Sección II) 37.1 Para la presente Licitación el COMITENTE podrá otorgar un anticipo de fondos en los términos del Art.46º de LA LEY.- 37.2 A tal fin los OFERENTES deberán presentar, dentro de la OFERTA, una propuesta alternativa que considere un anticipo de fondos equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del Monto de COTIZACIÓN.- 37.3 En caso que la alternativa con anticipo de fondos resulte más conveniente para el COMITENTE a su exclusivo juicio, el CONTRATISTA deberá garantizar el anticipo mediante Póliza de Seguro de caución por el importe anticipado, a entera satisfacción del COMITENTE.- 37.4 En cualquier caso, la OFERTA básica, sin anticipo de fondos, resultará obligatoria para los OFERENTES de la presente Licitación.- ARTÍCULO 38.- PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES, AMPLIAC IONES (Artículo 89º de la Sección II) En caso de desinteligencias entre el COMITENTE y el CONTRATISTA, para la determinación de precios deberá atenerse a la documentación pertinente que tenga vigencia en la Dirección de Registros y Control de Gestión de la SECRETARIA, considerando un DIEZ POR CIENTO (10%) y un QUINCE POR CIENTO (15%) en concepto de Beneficio y Gastos Generales (Directos más Indirectos) respectivamente.- ARTÍCULO 39.- APLICACIÓN DE MULTAS (Artículo 92º de la Sección II) El monto de las multas a aplicar por incumplimiento de las disposiciones del presente Pliego se calculará en base a las fórmulas que se indican a continuación y considerando que: M = monto de la multa en pesos C = monto del CONTRATO P = plazo de ejecución en días En cada caso, el monto se determinará con las fórmulas siguientes, donde los números de artículo refieren a la presente Sección:

Art. 18° M= 0,25 C/P por cada día de ausencia (Representante Técnico) Art. 20° M= 0,25 C/P por cada día de negativa o incumplimiento (Ordenes de Servicio) Art. 22º M= 0,20 C/P por cada día de demora (Seguros) Art. 23º M= 0,30 C/P por cada día de demora (Inicio de los Trabajos) Art. 24º M= 0,15 C/P por cada día de demora (Plan de Trabajos) Art. 26º M= 0,15 C/P por cada día de demora (Est y calc q/requiere la obra) Art. 29° M= 0,05 C/P por cada día de demora (Limpieza de Obra) Art. 30º M= 0,50 C/P por cada día de caída de la curva de inversión Art. 30º M= 0,60 C/P por cada día de atraso en la entrega de la obra Art. 33º M= 0,15 C/P por cada día de suspensión (Solución divergencias) Art. 43º M= 0,15 C/P por cada día de demora (Planos conforme a obra) Art. 44º M= 0,10 C/P por cada día de demora (Toma de fotos)

El monto resultante de la aplicación de multas será actualizado mediante la siguiente fórmula:

IoMvbIa

M×=

Donde: M = Monto de la multa actualizada.-




COMITENTE

- 43 -


Ia = Indec Costo Construcción Nivel General mes de aplicación.- Io = Indec Costo Construcción Nivel General mes básico.- Mvb = Monto de la multa a valores básicos de CONTRATO.- ARTÍCULO 40.- RECEPCIONES PARCIALES Y TOTALES (Art. 93º de la Sección II) La recepción de la obra se realizará en forma total no aceptándose recepciones parciales de la misma.- ARTÍCULO 41.- RÉGIMEN DE PRECIOS DE CONTRATO (Artíc ulo 90º de la Sección II) Todo lo relacionado con el Régimen de Precios de CONTRATO se regirá por lo establecido en la Sección V de estos Pliegos de la Licitación.- ARTÍCULO 42.- PLAZO DE GARANTÍA (Artículo 96º de la Sección II) El plazo de garantía se fija en TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DÍAS corridos contados a partir de la fecha de cada Recepción Provisional parcial.- ARTÍCULO 43.- PLANOS CONFORME A OBRA (Art. 97º de l a Sección II) 43.1 El CONTRATISTA queda obligado a presentar a la INSPECCIÓN, dentro de los SESENTA (60) DÍAS posteriores a la fecha del Acta de Recepción Provisional, los planos conforme con la obra ejecutada.- 43.2 El incumplimiento por parte del CONTRATISTA le hará pasible de una multa resultante de aplicar las fórmulas detalladas en esta Sección por cada día de atraso contado a partir de la fecha de vencimiento del plazo para la presentación.- 43.3 El CONTRATISTA entregará a la INSPECCIÓN un (1) juego de originales de toda la documentación definitiva de la obra y cuatro (4) juegos de copias.- 43.4 Adicionalmente, EL CONTRATISTA acompañará a la documentación mencionada en 43.3, dos (2) copias de los archivos digitales de planos y planillas en soporte electrónico.- 43.5 La Recepción Definitiva de la Obra no podrá cumplirse hasta tanto estos planos se encuentren aprobados por el COMITENTE.- CAPITULO III. CLÁUSULAS COMPLEMENTARIAS ARTÍCULO 44.- TOMA DE FOTOS Será obligación del CONTRATISTA hacerse cargo de los gastos que demande la toma, impresión y copiado de fotos que realice la INSPECCIÓN de Obra a razón de de 24 fotos color por mes.- ARTÍCULO 45.- ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS En caso de discrepancia entre los documentos técnicos del CONTRATO, el orden de prelación para su aplicación será el siguiente: a) El CONTRATO suscrito entre el COMITENTE y el CONTRATISTA; b) La Legislación vigente; c) Toda la Documentación de los Pliegos de la Licitación atendiendo al siguiente orden de Secciones, incluyendo la Documentación que pueda haberse originado como consecuencia del Artículo 12º de las Cláusulas Generales:

1.- Sección IV Cláusulas Particulares; 2.- Aclaraciones oficiales; 3.- Sección VII Cláusulas Técnicas Particulares; 4- Sección II Cláusulas Generales; 5.- Sección X Planos. 6.- Sección VIII Fórmulas de la Propuesta. 7.- Sección V Régimen de Precios de CONTRATO; 8.- Sección III Memoria Descriptiva.

d) La OFERTA completa del CONTRATISTA; e) Instrumento Legal de Adjudicación; f) Notificación fehaciente al CONTRATISTA de la Adjudicación de la Obra;




COMITENTE

- 44 -


g) Los Documentos que se confeccionan en Obra y se incorporan a la documentación del CONTRATO, tales como Pedidos de Empresa, Órdenes de Servicio, Actas, etc.- ARTÍCULO 46.- TRABAJOS SIN ORDEN DE LA INSPECCIÓN El CONTRATISTA no podrá, bajo ningún pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al CONTRATO y si lo hiciera aquél no le será abonado.- ARTÍCULO 47.- PEDIDOS DE INSPECCIÓN El CONTRATISTA se abstendrá de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes que éstos hayan sido revisados por la INSPECCIÓN, debiendo avisar con CUARENTA Y OCHO (48) horas de anticipación como mínimo para que este control pueda realizarse sin ocasionar demoras o pérdidas de materiales.- En caso de no hacerlo la INSPECCIÓN hará demoler o destapar lo que fuera necesario para inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine serán por cuenta del CONTRATISTA exclusivamente.- ARTÍCULO 48.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 48.1 El CONTRATISTA es responsable de la correcta interpretación de planos y pliegos para la realización de la obra y responderá por vicios o deficiencias que puedan observarse durante la ejecución y conservación de la misma hasta su Recepción Definitiva, debiendo solucionarlos en un plazo no mayor de CUARENTA Y OCHO (48) horas sin necesidad de que medie intimación alguna.- 48.2 Con posterioridad a la recepción mencionada el CONTRATISTA será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1273, 1274, 1275, y 1277del Código Civil y Comercial.- 48.3 El contralor de la obra por parte del COMITENTE no disminuirá en ningún caso la responsabilidad del CONTRATISTA, el que deberá revisar y estudiar el proyecto y los cálculos antes de la construcción y ejecutar la obra haciéndose responsable de toda omisión, accidente, contratiempo, utilización de materiales y enseres, marcas, nombres y otros elementos, así como variación en los planos, especificaciones o trabajos.- ARTÍCULO 49.- INTERESES A PAGAR POR SUMAS ABONADAS EN EXCESO EN LOS CERTIFICADOS DE OBRA En caso de que el COMITENTE hubiere extendido Certificado de Obra por importes superiores a los que realmente correspondieren ya sea por error en las mediciones de los trabajos o por otras circunstancias análogas, tendrá derecho a deducir al CONTRATISTA el valor actualizado de las sumas abonadas en exceso desde la fecha del o los pagos indebidamente efectuados, estas sumas se actualizarán de acuerdo a las Leyes o Decretos en vigencia.-




COMITENTE

- 45 -


SECCIÓN V



REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

ARTICULO 1.-OBJETO DEL PLIEGO. Conforme a lo establecido en la cláusula primera del Convenio Marco para la ejecución de la Obra Pública con fondos de la Ley VII – Nº 72, ratificado mediante Ordenanza Nº 9528, el precio de adjudicación no estará sujeto a procedimiento de redeterminación, toda vez que los fondos destinados para la ejecución de la obra se encuentran respaldados por el valor de cotización de la moneda internacional en que ha sido tomado el empréstito que tiene origen en la Ley VII – Nº 72. En caso de grave depreciación de la moneda de curso legal, el precio podrá ser actualizado de común acuerdo.




COMITENTE

- 46 -


SECCIÓN VI


BELGRANO UBICACIÓN: PUERTO MADRYN.

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES CAPÍTULO I: GENERALIDADES I.1 - ALCANCES DEL PLIEGO El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicación para los materiales y métodos de construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Particulares. En este se estipulan las condiciones y relaciones en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos propios de la licitación, se dan las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución, asimismo forma de medición y pago parta cada ítem . I. 2 - OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN Son aquellas por las cuales la empresa Contratista Principal tomará a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecución de los mismos con arreglo a su fin, en correspondencia con los rubros siguientes, cuyas ubicaciones son las indicadas en el Pliego de Licitación. I. 3 - OMISIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS La omisión de especificaciones, planos referentes a detalles, o la descripción concerniente a determinados trabajos, implicará la realización de los mismos según la mejor práctica general establecida y según las instrucciones que imparta la Inspección de Obra. Únicamente se emplearán materiales y mano de obra de primera calidad, con la previa y expresa aprobación de la Inspección de Obra. No contarán los mismos con pago adicional alguno, siempre que puedan encuadrarse los mismos dentro de los ítems del Presupuesto Oficial. Todas las interpretaciones de las especificaciones de esta obra se harán sobre la base del espíritu que se desprende de lo establecido en el párrafo anterior.

LISTADO DE RUBROS 1 - TRABAJOS PREPARATORIOS 2 - MOVIMIENTO DE SUELOS 3 - ESTRUCTURA RESISTENTE 4 - CONTRAPISO Y CARPETAS 5 - PISOS Y REVESTIMIENTOS 6 - CARPINTERÍA Y HERRERÍA 7 - PINTURAS 8 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA 9 - SEÑALETICA 10 - EQUIPAMIENTO FIJO




COMITENTE

- 47 -


11 - PARQUIZACION 12 - VARIOS 13 - TAREAS Y ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

I.4 – REGLAMENTOS Y NORMATIVAS Los Reglamentos cuyas normas regirán para la ejecución de los trabajos que a continuación se detallan, siendo válidos solamente en cuanto no sean modificados por la Inspección de Obra se remiten a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas. Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: I.4.1 - Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.) I.4.2 - Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles: CIRSOC / NORMAS 101-102-301 y 302. D.I.N. 1050 y D.I.N. 4114. I.4.3 - De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias. I.4.4 - Edilicias: Código de Edificación y de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Puerto Madryn I.4.5 - Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados por SERVICOOP –Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios Públicos y Vivienda de Puerto Madryn, actual prestataria del servicio, para la instalación de las cañerías de distribución se deberán respetar las normas indicadas en las normas ISO 4427, IRAM 13485, respetar las condiciones especificadas en los manuales de instalación del fabricante de las cañerías y normas de Entes reguladores intervinientes en un todo de acuerdo al nuevo trazado urbano. I.4.6 - Instalaciones Cloacales Disposiciones de la empresa SERVICOOP – Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios Públicos y Vivienda de Puerto Madryn actual prestataria del servicio y en un todo de acuerdo al nuevo trazado urbano. I.4.7 - Instalaciones Eléctricas Reglamento para Instalaciones Eléctricas y Asociación Argentina de Electrónica y las disposiciones de la empresa SERVICOOP – Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios Públicos y Vivienda de Puerto Madryn actual prestataria del servicio y en un todo de acuerdo al nuevo trazado urbano I.4.8 Instalaciones Pluviales Disposiciones de ente regulador –Municipio de Puerto Madryn y en un todo de acuerdo al nuevo trazado urbano. Materiales aprobados por Normas ISO-IRAM correspondientes. I.4.9 Instalaciones Gas Reglamento para Instalaciones Gas y las disposiciones de la empresa CAMUZZI GAS DEL SUR actual prestataria del servicio, a las planchetas informativas de la presencia de red de gas en el sector, la Guía del




COMITENTE

- 48 -


Excavador y Folleteria de Plan de Prevención de Daños que solicitará el ente prestador. Y en un todo de acuerdo al nuevo trazado urbano. I.4.10 Normas de Seguridad e Higiene Tal lo establecido en la Resolución 035/98 de la SRT el Contratista coordinará un Programa de Seguridad Único para toda la obra, que deberá contemplar todas las tareas que fueren a realizarse por parte de su personal como así también del de las empresas subcontratistas. El programa deberá incluir entre otras cosas, todos los riesgos que se presenten etapa por etapa, como así también cuáles serán las prevenciones que deben tomarse para evitarlos y el correspondiente Legajo Técnico de la misma. Todos los empleadores que actúen como subcontratistas generarán un Programa de Seguridad que incluyan solamente las tareas que sus empresas van a realizar, adecuando el mismo a lo estipulado en el Programa Único de Seguridad, generado por el Contratista Principal. I.4.11 Ley Nacional de accesibilidad: Estando la Municipalidad de Puerto Madryn adherida a la Ley Nacional Nº 24.314 de Accesibilidad al medio físico deberá acatar esta normativa de accesibilidad en espacios públicos y privados. I.5– MUESTRAS Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación. Se establece en este artículo que las muestras deberán presentarse como máximo a los quince (15) días hábiles, a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará pasible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. La Inspección de Obra podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación de las muestras. La presentación se hará acompañada de la siguiente planilla por cuadruplicado. La Inspección de Obra podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los mismos a cargo exclusivo del Contratista. I.5.1 Modelo de planilla para muestras OBRA: EMPRESA: DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: Ítem Fecha inicio tarea según Plan de Trabajo Fecha presentación de Muestra Fabricante OBSERVACIONES DE LA INSPECCIÓN DE OBRA Aprobación por la Inspección de Obra: Fecha: Observaciones: I.6 - REUNIONES DE COORDINACIÓN El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su Representante Técnico y la eventual de los Técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas subcontratistas, a las reuniones ordenadas y presididas por la Inspección de Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del Pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés común en beneficio de la obra y del normal desarrollo del "Plan de Trabajos". Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de los subcontratistas que están bajo su cargo y responsabilidad. Los lugares de encuentro o reunión quedarán fijados en cada oportunidad por la Inspección de Obra.




COMITENTE

- 49 -


I.7- TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCIÓN I.7.1 - Desviación de la vertical En líneas y superficies.

en cualquier nivel hasta 3m 5 mm hasta 6m máximo 8 mm hasta 12m 18 mm

Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles:

en cualquier nivel, con un mínimo de 6m

5 mm

Para 12 m 0+10 mm I.7.2 - Variación del nivel o de las pendientes En pisos:

en 3 m 5 mm En cualquier paño, con un máximo de en 6 m

8 mm

Para paños mayores se incrementarán en 1mm la tolerancia anterior por cada metro que exceda los 6 m. I.7.3 - Variación de las líneas de estructura A partir de las condiciones establecidas en plano y posición relativa de las paredes:

en 6m 10 mm en 12m 20 mm

I.7.4 - Variación de la ubicación de aberturas y pa redes:

Máximo en cualquier dimensión 5 mm I.7.5 - Variación de los escalones: a) en un tramo de escalinata: Alzada... 3 mm pedada... 6 mm b) en escalinata continua: Alzada... 2 mm pedada... 3 mm I.8 - PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES El Oferente deberá presentar en su propuesta, el Plan de Trabajos e Inversiones que se compromete a cumplir en caso de que se le adjudique la licitación. El plan será elaborado deberá ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las previsiones y tareas necesarias para la concreción de la obra, así como los montos mensuales que deberá erogar la Municipalidad de Puerto Madryn en consecuencia. La omisión de la presentación del Plan de Trabajos acompañando la oferta, será causal de la invalidación de la misma en el acto de apertura. Si el Plan de Trabajos e Inversiones presentado con la oferta no respondiere en forma racional a un normal y coherente desarrollo de la obra, la Municipalidad de Puerto Madryn podrá, a su exclusivo juicio, rechazar la totalidad de la oferta o solicitar algunas aclaraciones sobre los mismos siempre que esto no signifique la modificación de la propuesta. La adjudicación de la licitación no significa la aprobación definitiva por el Comitente del plan de trabajos e Inversiones presentado por el Oferente ni libera a éste de su responsabilidad directa respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado en la documentación contractual. Antes del inicio de la obra el Adjudicatario deberá presentar un Plan de Trabajos y Cronograma de Inversiones actualizados y modificados de acuerdo con la Municipalidad de Puerto Madryn y siempre que la modificación no altere la estructura técnico económico fundamental de la oferta ni vulnere el principio de igualdad de tratamiento respecto de los demás oferentes.




COMITENTE

- 50 -


Se solicita un plan de trabajos sencillo pero que transmita un profundo estudio de las tareas y los recursos necesarios para llegar al mejor resultado final posible. Tiene que incluir la totalidad de los rubros e ítem de la planilla de cotización y debe estar expresado el camino crítico, es decir el listado de aquellas tareas que de retrasarse o adelantarse producen un cambio en el plazo final de obra. Todas las tareas deberán tener fecha de inicio y final además de estar "enganchadas" secuencialmente con las antecesoras y las posteriores. Durante la ejecución de las obras, el plan aprobado por la Inspección de Obra deberá ser actualizado mes a mes y estar impreso y pegado en una cartelera del obrador. La curva de inversiones deberá tener directa relación con el plan de trabajos y deberá expresar en porcentaje de avance, al menos todos los rubros de la planilla de cotización y todos los certificados previstos. Se invalidarán las curvas de inversiones que, sin justificativo real y concreto, planteen una carga mayor sobre los primeros certificados como forma de reducir el costo financiero de la obra. Se presentará:

1- Plan de Trabajos y Curva de Inversiones General , correspondiente a la obra, detallando cada uno de los ítems que forman la totalidad de las obras y el Monto Total.

El Contratista propondrá el plan de trabajos para s u aprobación por la Inspección de Obra. Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección d e Obra apruebe este plan de trabajos con las modificaciones y correcciones que crea oportunas. La Inspección podrá solicitar Planes de Trabajos co rrespondientes a Rubros para su estudio minucioso. Tales como:

2- Plan de Trabajos correspondiente a las obras de Red Vial, detallando cada uno de los ítems que forman la totalidad de las obras de Red Vial y el Monto Total.

3- Plan de Trabajos correspondiente a las obras de Red Peatonal, detallando cada uno de los ítems que forman la totalidad de las obras de Red Peatonal y el Monto Total.

4- Plan de Trabajos correspondiente a las obras de Defensa Costera detallando cada uno de los ítems que forman la totalidad de las obras de Defensa Costera y el Monto Total.

Dichos planes se realizarán en función del plazo de ejecución y cumplimentarán los siguientes requisitos: • Se incluirán todos los rubros enunciados en el Presupuesto. • Representación gráfica mediante diagrama de barras horizontales de los períodos de ejecución de

cada rubro, con indicación numérica de las cantidades físicas porcentuales a ejecutar en cada mes. • Memoria Descriptiva que exponga los métodos y justifique el Plan de Trabajos presentado e indique

el número de frentes de trabajo, así como su ubicación inicial. • Curva de Inversiones en porcentaje del Monto Total de la Obra, consignando montos a valores

constantes parciales y acumulados. Observación: La inspección de Obra puede requerir que ciertas tareas sean ejecutadas con prioridad a otras. Se deberán respetar los plazos establecidos en el p resente pliego. I.9 - REGISTRO DE LOS TRABAJOS El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra, al solicitar la aprobación de los trabajos. I.10 - APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado del material, y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Contratista, que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para sí o a través de empresas sub-contratadas. El Contratista se compromete a avisar a la Inspección de Obra antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Contratista facilitará el acceso de la Inspección de Obra al área correspondiente tantas veces como le sea requerido por ésta. Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de los trabajos y su aprobación.




COMITENTE

- 51 -


I .11 - CONOCIMIENTO DE LA OBRA Se considera que en su visita al lugar de las obras, el oferente ha podido conocer el estado en que se encuentran los predios y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones y omisiones que resulten necesarias ejecutar de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación. El Contratista deberá tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento de la obra es fundamental dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (planos, memorias, etc.) más apropiados a cada efecto. Los reclamos por vicios ocultos, solo se tendrán a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. El Contratista deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra , dicho certificado deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria. I. 12 - INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica que reciba antes de la contratación, tiene la obligación de señalarlo a la Inspección de Obra en el acto, para su corrección o aclaración. En toda la documentación contractual o complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. I. 13 - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Será de responsabilidad del Contratista, lo siguiente: a) Estudiar todos los aspectos y factores que influyen en la ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. El Contratista asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie. b) El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. c) La Inspección de Obra podrá vetar la participación de subcontratistas, cuando considere falta de idoneidad, incompatibilidad, indisciplina, etc. d) El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a seguros de personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. e) El contratista deberá realizar el proyecto ejecutivo de la obra de arquitectura, estructuras resistentes e instalaciones, documentando la obra en su totalidad. Así como también deberá realizar las documentaciones reglamentarias y conforme a obra y las correspondientes presentaciones municipales. I. 14 - DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA E INFORME FINAL I.14.1 - Proyecto ejecutivo y documentación técnica El contratista deberá, tomando como base la documentación del presente pliego, desarrollar el proyecto ejecutivo de la obra en su totalidad, el que deberá ser presentado con la firma del profesional responsable a la Inspección de Obra. El Contratista deberá presentar para conocimiento y aprobación de la Inspección los planos que a continuación se detallan: Obrador y cercos Planos de obrador y cercos, según las disposiciones del presente Pliego de Bases y Condiciones; a solo simple requerimiento de la Inspección de Obra el Contratista habrá de presentar también esquema unifilar y topográfico de tablero de luz de obra, y plano de las instalaciones provisorias. Cálculo estructura resistente Estudios de suelo , justificación del tipo de fundación, esquema estructural y memoria de cálculo, planos generales y de detalle, planillas, especificación del hormigón, del acero o de los materiales que se han de utilizar




COMITENTE

- 52 -


Esquema estructural y memoria de cálculo , planos generales y de detalle, planillas de armaduras, cómputo métrico, especificación del hormigón, del acero y/o de los materiales que se han de utilizar. Arquitectura Planos de detalles, planos de montajes y de andamiajes si fuese necesario o requerido por la Inspección de Obra. Plano de Murete Costero con detalles (incluye detalle fuelle Hormigón In situ entre tablestacado existente y Viga de Borde-Remate murete) Plano de Banco circular in situ: planos de detalles Plano detalle Viga HºAº – vereda para contención talud Planos de Rejas - planos y planillas de herrería. Planos de detalle de Equipamientos Plano de Solados con detalle de juntas y detalle color de piezas de pórfido Planos plataformas, rampas y escalera Planos generales, memoria de cálculo, planos de replanteo y de detalle, planillas. Plano plataforma DETALLE EN PLANO 9 – (Rampa de discapacitados y bajada al mar). Plano de vereda a nivel sobre desagües Instalación eléctrica, iluminación, fuerza motriz, cableado estructurado (ver anexo2) El proyecto ejecutivo tendrá como base ANTEPROYECTO ejecutado por la Empresa prestataria y deberá contar con su previa aprobación, se ejecutar á la documentación siguiente: Planos generales, memoria de cálculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas topográfico y unifilar de tableros, folletos explicativos, manuales de uso, etc.; toda esta documentación deberá adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes respectivos. Instalación sistema de riego El proyecto ejecutivo tendrá como base ANTEPROYECTO ejecutado por la Empresa prestataria y deberá contar con su previa aprobación y contando c on esta y con la aprobación de la Inspección de Obra, se ejecutará la documentación siguiente: Planos generales, memoria de cálculo, planos de replanteo y de detalle, folletos explicativos, manuales de uso, planillas, etc., plano conforme a obra. Forestación Planos generales, memoria de cálculo, planos de replanteo y de detalle, folletos explicativos, y de cuidados, plano conforme a obra. Este listado es solo indicativo y podrá ser alterado según lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o a simple criterio de la Inspección de Obra, quien podrá requerir que se agregue la documentación necesaria para hacer enteramente comprensivo el proceso de construcción de la obra. En dichos planos deberá incluirse cota y ubicación de todas las instalaciones subterráneas detectadas durante las obras, con indicación de sus principales características. Las carátulas se ajustarán al modelo que acompaña la presente documentación o al que se determine oportunamente. Los planos serán dibujados de acuerdo con las normas I.R.A.M. respetando, en su generalidad las siguientes escalas:

• Planos generales: 1:100 • Planos de replanteo: 1:50 • Planos de detalles: 1:20 / 1:10 / 1:5 / 1:1

Deberán presentarse cuatro (4) copias en original en papel bond opaco (blanco), todo ello en colores convencionales. El contratista deberá entregar los archivos digitales con los que ha sido dibujada la documentación en un CD (disco compacto) con el nombre de la obra en la caja. Los archivos serán .dwg compatibles con AutoCAD® 2014 o posteriores y estarán dibujados en diferentes capas (layers) por cada tema del proyecto (Ej. caminos, árboles, etc.) El Contratista presentará a la Inspección de Obra, la documentación de obra, con la anticipación suficiente o la que se determine con relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el Plan de Trabajo aprobado por la Inspección. Para las instalaciones que requieren la intervención de las distintas reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que la Inspección, tomará como máximo para su recepción el plazo indicado anteriormente, no computándose en el mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones formuladas.




COMITENTE

- 53 -


Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc., con conocimiento y aprobación de la Inspección de Obra . El Contratista deberá confeccionar y entregar a la Inspección, al momento de la Recepción Provisoria de la obra, los planos conforme a obra, en un todo de acuerdo con lo realmente ejecutado, con las reglamentaciones vigentes de las reparticiones oficiales y/o prestatarias de servicios intervinientes, con el respectivo certificado final, debiendo entregar una versión digitalizada de la totalidad de los planos, memorias y relevamientos fotográficos. La documentación conforme a obra conformará una carpeta técnica completa, adjuntando memoria técnica - descriptiva, planos generales, relevamiento fotográfico, materiales utilizados, manuales de uso, instructivos, etc. El Contratista asumirá el carácter de Constructor e Instalador de los trabajos a su cargo, como calculista y ejecutor estructural, con todas las obligaciones y responsabilidades que tal condición implica, actuando en carácter de tal ante las reparticiones oficiales, empresas prestatarias de servicios y entes de cualquier naturaleza, a los efectos de las tramitaciones y aprobaciones que estas obras supongan, durante el transcurso de los trabajos hasta la aprobación de los planos conforme a obra y la recepción definitiva. I.14.2 - Documentación conforme a obra Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el Contratista deberá entregar un informe final que incluya: Planos "conforme a obra". Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original en papel bond opaco (blanco), todo ello en colores convencionales. El contratista deberá entregar los archivos digitales con los que ha sido dibujada la documentación en un CD (disco compacto) con el nombre de la obra en la caja. Los archivos serán .dwg compatibles con Autocad 2006 y estarán dibujados en diferentes capas (layers) por cada tema del proyecto (ej caminos, árboles, etc). Se incluirán los planos de las instalaciones que se hayan realizado en las escalas y tamaños que correspondan según requerimientos de ente prestador e inspección Manual de operaciones. Manual de Operaciones (realizado por el Contratista), certificados de garantías, fichas técnicas y toda otra información o documento que hayan entregado los fabricantes de los equipos empleados en la obra. Registros fotográficos. Diez (10) fotografías de 18x15cm (2 copias de c/u) de la obra antes del inicio de los trabajos, y otras tantas al finalizar los trabajos. Durante el transcurso de los trabajos se ejecutarán tomas fotográficas. Los puntos de toma serán determinados por la Inspección de Obra y ésta podrá incrementar la cantidad de fotografías para aquellos edificios y/o sectores que los crea convenientes. Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará al contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra. Se entregará este informe final, a la Inspección de Obra.

I. 15 - ESPECIES ANIMALES Y VEGETALES Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se podrá, cortar, podar o lastimar las especies vegetales arbóreas o arbustivas que se encuentran en el área de obra. Si por algún requerimiento técnico la ubicación de alguna de ellas impide o dificulta las tareas de obra se deberá solicitar por escrito directivas específicas a la Inspección de Obra. Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia se podrá eliminar, lastimar o molestar a las especies de vertebrados (aves, mamíferos, reptiles o anfibios) que habiten o solo circulen por el lugar. Se excluyen aquellas especies consideradas perjudiciales para el desarrollo de las actividades pautadas (ratas, alimañas, etc.). I. 16 - MEDIDAS AMBIENTALES El Contratista es responsable del cumplimiento del Programa de Gerenciamiento y Control Ambiental, para la etapa de construcción de la obra y estarán a su cargo todas las acciones que fueran necesarias para el correcto cumplimiento de todas las recomendaciones y sugerencias expuestas en el Estudio de Impacto Ambiental, que se adjunta como ANEXO DOS del presente pliego.




COMITENTE

- 54 -


I.17 - MATERIALES GENERALIDADES Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los materiales perecederos deberán llegar a la obra en envase de fábrica y cerrados. La Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no respondan a las Especificaciones del Pliego o que no estuviera suficientemente acreditadas en plaza. I.17.1 - Agua El agua debe ser potable y limpia, desprovista totalmente de aquella sales que ataquen al hierro o almacenamiento, cumpliendo con las prescripciones del las normas CIRSOC. En caso de no existir este tipo de agua en las cercanías de la obra, La inspección exigirá al Contratista los tratamientos físicos y/o químicos que fuesen necesarios para que pueda ser utilizado a tal fin, los gastos correrán por cuenta exclusiva del Contratista Tanto en la confección de mezclas para la albañilería, revoques, etc. como para el hormigón destinado a la ejecución de estructuras en hormigón armado, se empleará agua corriente, con preferencia a cualquier otra. Serán por cuenta del Contratista los gastos que demande la provisión de agua para la construcción, salvo que se especifique explícitamente lo contrario. I.17.2 - Aditivos Cumplirán con lo especificado en el artículo 6.4 del reglamento CIRSOC 201. La utilización de aditivos deberá ser expresamente aprobada por la Inspección de Obra. I.17.3 - Arenas La arena a emplear será en general natural, limpia y del grano que se especifique en cada caso; no contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla adherida a sus granos, debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las normas IRAM correspondientes. Generalidades En caso de no ser posible obtener un tipo de arena natural de granulometría requerida para cada caso, se corregirá esta con la mezcla en adecuadas proporciones de otros tipos de mayor módulo de fineza, de acuerdo con los resultados del ensayo granulométrico, pudiendo adoptarse para esa corrección, previa conformidad de la Inspección de Obra, arena artificial producto del quebrantamiento de roca granítica o basáltica. El análisis granulométrico, así como la granulometría, responderán a lo especificado en las normas IRAM correspondientes. Sumergidas las arenas en el agua, no la enturbiarán. Si existieran dudas respecto a las impurezas que contiene la arena, se efectuarán ensayos colorimétricos, como se indica a continuación: 1) Se vierte la arena en una botella graduada de 350 cm3. hasta ocupar 130 cm3. 2) Se agrega una solución de hidrato de sodio al 3% hasta que el volumen, después de sacudir, sea de 200 cm3. 3) Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar durante 24 horas. El color del líquido que queda sobre la arena permitirá juzgar si la misma es utilizable, de acuerdo a lo siguiente: Incoloro, amarillo o azafranado: arena utilizable. Rojo amarillento: utilizable solamente para fundaciones de bases, hormigones, simples sin armar y albañilería en general, a excepción del enlucido de revoques. Castaño, marrón claro y marrón oscuro: arena no utilizable. I.17.3.1 - Áridos finos Deben ser de origen silicio, de grano grueso para hormigones, mediano para los muros y fino para los enlucidos. Debe ser material totalmente limpio, desprovisto de todo detritus orgánico o terroso, este se comprobará mediante su inmersión en agua. En ninguna circunstancia la arena debe proceder de terrenos salitrosos. Al ensayarla no deberá producir reacción ácida ni alcalina. La diferencia de peso existente de un volumen de arena, después de macerarla durante 10 hs, en agua limpia, decantada y desecada al aire libre no deberá exceder de un cinco por ciento (5%) en más o menos. La granulometría del agregado fino en el momento de utilizarse deberá ser tal que sometido al ensayo de tamizado de acuerdo a la Disposición CIRSOC 252 y cumplir con las prescripciones del Reglamento CIRSOC 201. , esté comprendida entre los límites siguientes: CURVA GRANULOMETRICA DEL AGREGADO FINO




COMITENTE

- 55 -


TAMICES DE MALLAS CUADRADAS (IRAM, parte 1)

PORCENTAJE MÁXIMO QUE PASA, ACUMULADO, EN MASA

CURVA A CURVA B CURVA C

9.5 mm 100 100 100

4.75 mm 95 100 100

2.36 mm 80 100 100

1.18 mm 50 85 100

600 mm 25 60 95

300 mm 10 30 50

150 mm 2 10 10

La granulometría del material proveniente de los yacimientos ha de ser uniforme y no sufrir variaciones que oscilen entre los límites extremos fijados en el párrafo anterior. Ver especificaciones Árido Fino: Hormigón I.17. /Materiales I.17.8./pto 3- Agregado fino para morteros y hormigones. I.17.3.2 - Áridos grueso Deberá ser limpio, libre de partículas lajosas, barro y materias orgánicas. Será preferentemente originario de piedras duras, (granito, gneis, cuarcita, basalto), no admitiéndose piedras calizas o areniscas. Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de tamaño apropiado, proveniente exclusivamente de origen granítico, silícico o cuarcítico, formados por trozos duros y libres de revestimientos adherentes, según especificaciones en normas IRAM y CIRSOC. En las partes de estructuras donde queden expuestas (con o sin tratamientos superficiales), una vez iniciados los trabajos con una calidad y tamaño de agregado definidos, no podrán cambiarse los mismos, salvo autorización expresa de la Inspección de Obra. Estarán constituidos por gravas (canto rodado) que podrá obtenerse de canteras naturales existentes o explotadas en las inmediaciones de las obras u otras zonas o por piedra partida de excavación en canteras en roca que autorice la Inspección o por mezcla de los mencionados materiales. La granulometría del agregado grueso en el momento de utilizarse deberá ser tal que sometido éste es el ensayo de tamizado de acuerdo a la disposición CIRSOC. 252 y cumplir con las prescripciones del Reglamento CIRSOC 201, comprendida entre los límites siguientes: CURVA GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO GRUESO Porcentajes en masa, acumulados, que pasan por los tamices IRAM de mallas cuadradas Tamaño Nominal

63 53 37.5 26.5 19 13.2 9.5 5.0

mm mm mm mm mm mm mm Mm mm

53.0 a 4.75 100 95 a 100 - 35 a 70 - 10 a 30 - 0 a 5

37.5 a 4.74 - 100 95 a 100 - 35 a 70 - 10 a 30 0 a 10

26.5 a 4.75 - - 100 95 a 100 - 25 a 60 - 0 a 10

19.0 a 4.75 - - - 100 90 a 100 20 a 55 0 a 15

13.2 a 4.75 - - - - 100 90 a 100 40 a 70 -

53.0 a 26.5 100 90 a 100 35 70 0 a 15 - 0 a 5 - -

37.5 a 19.0 - 100 90 a 100 20 a 55 0 a 15 - 0 a 5 -

La graduación del material proveniente de los yacimientos, ha de ser uniforme y no sufrir variaciones que oscilen entre límites extremos fijados en el párrafo anterior.




COMITENTE

- 56 -


Todo agregado grueso que llenase las condiciones estipuladas, podrá ser utilizado ya sea corrigiendo su granulometría o bien variando el dosaje de la mezcla hasta cumplir con los requerimientos fijados. La carga de rotura a la comprensión de la roca que da origen a la piedra partida, será como mínimo de 600 kg./cm². El ensayo se llevará a cabo sobre probetas cilíndricas estándar de 2,5 cm. (1”) de diámetro. La toma de muestras, ensayo, etc., de los agregados gruesos, se determinará según las normas CIRSOC. Ver especificaciones Árido Grueso : Hormigón I.17. /Materiales I.17.8./pto 3- Agregado grueso para hormigones. I.17.4 - Cales Las cales se obtendrán de la calcinación a altas temperaturas, de piedras calizas puras, constituidas por carbonato de calcio. Serán de dos tipos a saber: Cales aéreas y Cales hidráulicas. Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en las normas IRAM correspondientes. Su ingreso a la obra será en bolsas. Cal hidráulica Las cales hidráulicas se ajustarán a las normas IRAM 1508 y 1516. Mampostería de ladrillos comunes en cimientos, elevación de ladrillos comunes y de máquina, tabique de ladrillos huecos cerámicos, contrapisos s /terreno natural, jaharro interior o exterior. Cal hidratada o cal aérea hidratada Se usarán cales aéreas hidratadas en polvo, envasadas, que deberán ajustarse a la norma IRAM 1626. Enlucido interior o exterior, enlucido de cemento; colocación de pisos, colocación de revestimientos interiores y exteriores. Deberán estar por lo menos hidratadas en un 92 %. No se permitirá la mezcla de cales de marcas o clases diferentes aunque hayan sido aprobadas en los ensayos respectivos. Cales hidratadas Procederán de fábricas acreditadas y serán de primerísima calidad (hidratada Cacique o similar). Deberán entrar en la obra en sacos (bolsas) de papel. Los envases vendrán provistos del sello de la fábrica de procedencia. Serán en polvo impalpable, que no deje más de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por dm2. Su peso específico será de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragüe, deberá comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas siguientes. La resistencia mínima de rotura por compresión de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena, después de 28 días de inmersión en agua, deberá exceder los 25 kg/cm2. Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra, deberán ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie, evitando humedades, etc. El Contratista deberá rehacer totalmente las superficies revocadas con este tipo de cal, si en algún momento aparecieran empolladuras debido a la posterior hidratación de los gránulos por un defectuoso proceso de fabricación de este tipo de cal. I.17.5 - Cañerías Los caños a utilizar podrán ser de:

a) P.V.C. b) Polietileno

La fabricación, recepción y ensayo de los caños se hará en un todo de acuerdo a las normas IRAM vigentes. Al mismo tiempo se respetarán las condiciones especificadas en los manuales de instalación del fabricante de la cañería. I.17.6 - Cementos Los cementos procederán de fábricas acreditadas en plaza y serán frescos y de primerísima calidad (Loma Negra, San Martín o similar) y aceptada por la Inspección de Obra. Deberán cumplir con las características y ensayos fijados en normas IRAM, y disposiciones establecidas CIRSOC y anexos complementarios Se los abastecerá en envases herméticamente cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de la fábrica de procedencia. El almacenamiento del cemento se dispondrá en locales cerrados, bien secos, sobre pisos levantados del terreno natural y quedará constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde su recepción o ingreso a la obra hasta la conclusión de los trabajos en los que los cementos serán empleados. Estos depósitos serán de dimensiones adecuadas y se construirán según los planos aprobados por la Inspección El




COMITENTE

- 57 -


Contratista encargará sus depósitos de cemento a personal competente que llevará la contabilidad del material recibido e informará diariamente a la Inspección con respecto a las cantidades en existencia, entradas, salidas, devoluciones, utilizaciones y demás asuntos pertinentes mensualmente, el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección las planillas demostrativas del cemento recibido, incorporado a Obras inutilizadas y remanente de depósito. Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir a la Empresa que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspección designará, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. Podrá almacenarse cemento a granel, en silos especialmente construidos al efecto, solicitando previamente autorización de la Inspección de Obra. Todo cemento grumoso o cuyo color este alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra dentro de las 48 horas de notificada la Empresa por parte de la Inspección de Obra. Igual temperamento se deberá adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos. En acopios inferiores a cinco (5) toneladas, podrán emplearse lonas impermeables para su protección, pero tomando las debidas precauciones para que el material no se humedezca. No se permitirá el empleo de cemento que tenga más de noventa (90) días de almacenaje en los depósitos de la obra. El Contratista al emplear el cemento en la preparación de morteros u hormigones, deberá ajustarse a las cantidades dosificadas para cada tipo de mezcla a emplearse en las estructuras, según se indique en las especificaciones oficiales o en las instrucciones que imparta la Inspección. Ver especificaciones Cemento: Hormigón I.17. /Materiales I.17.8./pto 1- Cemento Pórtland Normal I.17.7 - Hidrófugos La utilización de hidrófugos e impermeables , deberá ser previamente autorizado por la Inspección. Una vez autorizado su uso, las marcas a utilizar deberán satisfacer plenamente a la Inspección y deberán ser utilizadas respetando las instrucciones de uso del fabricante. Los que deban adicionarse con el agua de empastado de las mezclas, serán aprobados por la Inspección de Obra. I.17.8 - Hormigón armado I.17.8.1 - Descripción Los trabajos descriptos en esta especificación tienen por finalidad fijar las normas de dosaje, colocación, recepción y pago de los diversos tipos de hormigón que se utilizarán en las construcciones de las obras proyectadas. El Contratista suministrará todos los medios y aparatos que se requieran para determinar y controlar las cantidades relativas de cada material, incluyendo el agua, cemento y tamaño de cada componente de los agregados, y tales medios y aparatos quedarán sujetos a la aprobación de la Inspección. La siguiente descripción tiene como finalidad especificar el tipo de Hormigón que corresponde a cada estructura y siguen lo establecido en el Artículo 6 de la norma CIRSOC 201, señalando que para el cómputo y pago correspondiente se distinguirá en Hormigón Simple y Hormigón Armado. I.17.8.2 - Tipos de Hormigón Definición y condiciones generales: El hormigón estará constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento, agregado fino, agregado grueso y aditivo (Incorporador de aire) proporcionados de forma tal que se obtenga una mezcla de la calidad y uniformidad especificada en el presente pliego. Calidad del hormigón : Para la ejecución de los trabajos se respetarán las indicaciones de planos Tipo u otra documentación del Contrato, con respecto a la clase de hormigón a utilizar. Cuando en los planos Tipo u otra documentación del Contrato se haga referencia a los hormigones del título, para las condiciones de aceptación descriptas en el apartado 6.6.3.11 del Reglamento CIRSOC 201, se tomarán como resistencias características las que a continuación se indican. Así mismo se respetarán las exigencias referentes a la cantidad mínima de cemento.

Resistencia características a la edad de 28 días

bk'σ

(Km./cm.2

)

Resistencia Media de c/ serie de 3 ensayos consecutivos

Cantidad Mínima de Cemento

(Kg/m3

)

Hormigón clase s/ D.N.V.




COMITENTE

- 58 -


bm'σ

(Km/cm2

) H-4 40 70 200 F H-8 80 120 250 E H-13 130 175 320 D H-17 170 215 340 C H-21 210 260 B H-25 250 300 A H-30 300 350

Se ejecutará con cemento puzolánico para evitar el efecto agresivo de los suelos y/o agua de la napa freática. El contenido de cemento deberá ser como mínimo de 340 kg/m3. El asentamiento medido a través del cono de Abrams será de 7 cm con una tolerancia de +/- 1 cm. La mezcla no contendrá una mayor cantidad de agua que la que resulte indispensable para que el asentamiento se mantenga dentro de los límites establecidos y nunca la relación agua/cemento será mayor de 0,48 +/- 0,02. Los materiales se medirán en peso. La Inspección realizará controles periódicos del hormigón elaborado por el Contratista de manera que se cumplan los requisitos especificados siguiendo los lineamientos de la norma IRAM 1666 y el Reglamento CIRSOC 201. Todos los ensayos que la Inspección considere necesarios para verificar la calidad del hormigón correrán por exclusiva cuenta del contratista. El Contratista solicitará con la suficiente anticipación a la iniciación de los trabajos de hormigonado, se apruebe la “Fórmula para la mezcla” que se propone cumplir en obra. Esta fórmula consignará:

a) Marca y fábrica de origen del cemento a emplear. b) Tiempo de mezclado c) Cantidad de cemento que interviene en la preparación de un (1) metro cúbico de hormigón, proporción en peso de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla, relación agua/cemento (en peso), granulometría de los agregados totales y asentamiento. d) Resistencia a la compresión (IRAM 1546) de probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por 30 cm de alto, ensayadas a los 28 días de edad, las que deberán arrojar de acuerdo a un análisis estadístico un valor de resistencia característica mayor o igual que el especificado en el presente pliego. El Contratista suministrará la cantidad de materiales necesarios proponiendo los dosajes . Aprobado este dosaje, el Contratista será responsable de las resistencias obtenidas posteriormente. Sin la autorización del dosaje por parte de la Inspección no se dará autorización al inicio de las tareas de hormigonado. En caso de que el Contratista no presente con la debida anticipación su “Fórmula para la mezcla” o que esta no cumpla con los requisitos enunciados, la Inspección podrá exigirle la adopción de una fórmula que considere mas conveniente que cumpla esas condiciones. Una vez adoptada una “Fórmula para la mezcla”, el Contratista tiene la obligación de ajustarse a las condiciones en ella establecida, gozando exclusivamente de las siguientes tolerancias a lo que se refiere en la medición de los materiales: 1.- Para la aprobación de cada uno de los agregados, el 10% de la misma. 2.- Para la relación agua/cemento = +/- 1% 3.- Para el asentamiento = +/- 1 cm 4.- Para la granulometría = +/- 5% en cada criba o tamiz especificada excepto el número 100 para el cual la tolerancia será solo de +/- 0,3%. 5.- Para el aditivo incorporador de aire +/- 1% El Contratista está obligado a informar a la Inspección cada vez que sea preciso cambiar la marca o fábrica de cemento o el origen o característica de los agregados. En estos casos se realizarán ensayos de verificación de calidad de la mezcla resultante. El Contratista también tiene derecho a proponer modificaciones de la “Fórmula para la mezcla” cuando lo crea oportuno. Durante la ejecución de las obras el dosaje de los materiales que intervengan en la mezcla se hará en peso. La cantidad de agua para la mezcla se determinará teniendo en cuenta la humedad de los agregados pétreos, en los cuales el estado saturado y con superficie seca es el único que no obliga a corrección alguna. La proporción de arena respecto al total de agregados (arena más agregado grueso) de la mezcla será la menor posible que permita obtener la trabajabilidad deseada con el equipo de colocación y compactación especificado. La inspección hará frecuentes controles de calidad de hormigón mediante el ensayo de probetas cilíndricas normalizadas a la compresión simple y siguiendo los lineamientos dados en el capítulo 7 del Reglamento CIRSOC 201, debiendo arrojar resultados mayores que los especificados para el tipo de hormigón a ejecutar. En caso contrario se aplicarán las sanciones previstas en el presente pliego.




COMITENTE

- 59 -


El Contratista deberá suministrar como mínimo 6 juegos de moldes metálicos nuevos, en calidad de préstamo, para la confección de estas probetas; con todos los accesorios necesarios estando obligado a mantenerlos en perfecta condiciones y a reemplazarlos cuando resulte necesario. Serán por exclusiva cuenta del Contratista los costos de la toma de muestras y ensayos indicados, como así todos aquellos que indique la Inspección de Obra sobre la base de los lineamientos reglamentarios. 3.17.8.3 - Materiales Los materiales a utilizar en los distintos tipos de hormigón reunirán las siguientes características: 1- Cemento Portland normal. Para la ejecución de las obras se podrá usar Cemento portland normal, Cemento puzolánico, Cemento altamente resistente a los sulfatos o Cemento resistente a la reacción alcali-agregado de marca definitivamente aprobada, teniendo en cuenta las características del suelo y el probable inconveniente con los áridos. Deberán ajustarse a lo normado por IRAM en sus normas 50000 y/o 50001 según corresponda a) Provisión y almacenaje: El cemento deberá suministrarse en el lugar de su empleo en los envases originales de fábrica y se almacenará debidamente protegido de la humedad y la acción de la intemperie. El Contratista deberá contar con un depósito aprobado para el almacenaje de cemento. Será un local seco y bien ventilado, capaz de protegerlo contra la acción de la intemperie, de la humedad del suelo y de las paredes, y de cualquier otra acción que pueda alterar o reducir su calidad. Las bolsas deberán ser apiladas sobre un piso apropiado, aprobado por la Inspección dejando como mínimo un espacio de 0,40 m de distancia a las paredes del depósito. El almacenaje de cemento de distintas procedencias deberá hacerse separadamente y en forma que permita inspeccionarlos o identificarlos. Se lo deberá usar en el mismo orden cronológico que su llegada a obra. Si el cemento ha estado almacenado en las condiciones indicadas durante un tiempo mayor de sesenta días, antes de emplearlo se requerirá verificar si cumple las condiciones establecidas en esta especificación. Aún cuando la Inspección haya aprobado el depósito y el método de almacenaje, el Contratista es responsable de la calidad del cemento en el momento de utilizarlo. En caso que la provisión del cemento se efectúe a granel el Contratista requerirá a la Inspección la aprobación del sistema de transporte y almacenaje en obra. b) Cemento de distintas clases o marcas: no se permitirá la mezcla de distintas clases o marcas, y provenga de la misma o distinta fábricas. En un mismo tramo o zona de la estructura solo se empleará cemento del mismo tipo o marca. El uso alternado de cemento del mismo tipo y marca, solo será permitido notificando previamente a la Inspección, quien dará la autorización correspondiente por escrito. El presente párrafo vale aunque hayan sido aprobadas las muestras de los distintos tipos o marcas de cemento. c) Calidad en el momento de su utilización: En el momento de su utilización el cemento deberá cumplir todos los requerimientos de estas especificaciones. La Inspección se reserva el derecho de volver a ensayar todo cemento que haya permanecido estacionado en la planta antes de su utilización. Su uso no será permitido si muestra una disminución de resistencia, una variación perjudicial en el tiempo de fraguado o si en lugar de hallarse en perfecto estado pulverulento se hubiese agrumado por efecto de la humedad u otra causa cualquiera. Tampoco se permitirá el uso de cementos recuperados de bolsas vacías que muestren cierta alteración o contenga sustancias extrañas. d) El contenido total de álcalis del cemento, expresado como % de Na2O ó en gr/100 gr, y calculado mediante la expresión dada a continuación, no excederá del 0,6%. % de álcalis = % Na2O + 0,658 x % K2O 2- Agua para morteros y hormigones. Para el agua empleada para mezclar y curar el hormigón y para lavar los áridos rige todo lo dispuesto en el artículo 6.4 del reglamento CIRSOC 201. 3- Agregado fino para morteros y hormigones. El agregado fino que se permitirá usar es el constituido por arena silícea natural o arena resultante de la trituración de rocas y gravas que tengan iguales características de durabilidad, resistencia al desgaste, tenacidad, dureza y absorción que el agregado grueso. Se dará preferencia al empleo de arenas naturales silíceas. Las arenas de trituración de roca o grava, sólo serán permitidas si se las emplea mezcladas con arenas naturales de partículas redondeadas, o si el hormigón contiene tres (3) por ciento o más de aire intencionalmente incorporado en su masa. Cuando las arenas de trituración se empleen conjuntamente con otras de partículas redondeadas, las proporciones de ambas serán las que resulten necesarias para obtener hormigones trabajables y homogéneos. La misma condición es válida en el caso de empleo de aire incorporado. Si dicha condición no puede cumplirse, deberá abandonarse el empleo de las arenas de trituración como único árido fino.




COMITENTE

- 60 -


La arena tendrá granos limpios, duros, resistentes, durables y sin película adherida alguna, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o laminares, álcalis, margas, arcillas, materias orgánicas o de toda otra sustancia deletérea; si para obtener estas condiciones se requiere lavarla, el Contratista procederá a hacerlo sin que esto dé derecho a reclamación alguna de su parte. El porcentaje de sustancias perjudiciales no excede rá de los consignados a continuación:

Sustancias Nocivas Máxima Método -Material que pasa por lavado a través del tamiz IRAM 74 micrones (Nº200)

2% en peso

IRAM 1540

-Sulfatos expresados en anhídrido sulfúrico 0,1% en peso IRAM 1531 -Materia carbonosa 0,5% en peso IRAM 1512 -Terrones de arcilla 0,25% en peso

IRAM 1512

-Otras sustancias nocivas (Sales) arcilla esquistosa, mica, fragmentos blandos, etc.

2% en peso --------

-La suma de sustancias nocivas no deberán exceder de 3% en peso -------- -Materia orgánica Índice colorimétrico

menor de 500 p.p.m. (color más claro que el normal)

IRAM 1512

Sometido a ensayo de plasticidad (IRAM 10.502) deberá resultar no plástico. Granulometría del Agregado fino para Hormigón El agregado fino estará bien graduado respondiendo a una granulometría comprendida entre los siguientes límites:

TAMIZ IRAM Nº % que PASA , en peso 3/8” 9,520 mm 4 4,760 mm 8 2,380 mm 16 1,190 mm 30 0,590 mm 50 0,297 mm 100 0,149 mm

100 95 a 100 80 a 100 50 a 85 25 a 60 5 a 30 0 a 10

Los porcentajes indicados representan los límites extremos que determinarán la aptitud del agregado. La granulometría del agregado que se utilice será razonablemente uniforme y no tendrá variaciones extremas de los límites especificados. El equivalente de arena (IRAM 1682) mínimo de un ensayo individual no será menor de 73. El promedio de los resultados de tres ensayos consecutivos realizados sobre otras tantas muestras consecutivas que cumplan con la condición establecida para un ensayo individual, no será menor de 75. En caso de que el agregado fino no cumpla con la condición establecida, la arcilla en exceso será eliminada por lavado. El agregado fino a emplear no deberá contener sustancias que puedan reaccionar con el alcalis del cemento, en cantidades suficientes como para provocar una expansión excesiva del mortero o del hormigón. El agregado fino deberá ser sometido a los ensayos establecidos en la norma IRAM 1512 y de ser calificado como potencialmente reactivo solo podra ser utilizado bajo una o ambas de las siguientes condiciones: 1.- Si el contenido total del alcalis del cemento, expresado como óxido de sodio, es menor que 0,6%. 2.- Si se agrega al mortero u hormigón un material que haya demostrado, mediante ensayos, que es capaz de impedir que se produzcan expansiones perjudiciales provocadas por la reacción alcali-agregado. Para características de los agregados finos a utilizar en la elaboración del hormigón de cemento portland no especificadas rige todo lo dispuesto en el artículo respectivo del reglamento CIRSOC 201. 4- Agregado grueso para hormigones. El agregado grueso será el proveniente de la trituración de rocas, grava lavada o grava triturada compuesta de trozos o partículas retenidas por el tamiz IRAM 4,8 mm. (Nº 4), duras, resistentes y durables, sin exceso de alargadas y libre de cualquier cantidad perjudicial de capas o partículas adheridas, debiendo satisfacer en todos sus aspectos los requisitos que se detalla en el párrafo siguiente: El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excederá de los siguientes valores:




COMITENTE

- 61 -


La suma de los porcentajes de sustancias perjudiciales no excederá del 3% en peso. El coeficiente de cubicidad del agregado grueso, deberá ser mayor de 0,60 determinado s/ensayo de Norma IRAM 1681. Sometido el agregado grueso al ensayo acelerado de Durabilidad (IRAM 1525), no debe acusar muestras de desintegración al cabo de 5 ciclos y no experimentar una pérdida superior al 10%. En caso de fallar este ensayo, sólo se podrá utilizar dicho agregado si resiste satisfactoriamente al ensayo de congelación deshielo (IRAM 1526) no debiendo mostrar desintegración después de 5 ciclos. El Desgaste "Los Ángeles" (IRAM 1532) deberá ser menor del 35% y deberá cumplimentar la exigencia de uniformidad de dureza, por lo cual el Desgaste entre las 100 y 500 vueltas deberá responder a: Desgaste 100 vueltas -------------------------------------- <= 0,2 (Igual o menor de 0,2) Desgaste 500 vueltas

La absorción del agregado grueso por inmersión en agua durante 48 hs. deberá ser inferior al 1,2% (IRAM 1533). El agregado grueso deberá estar exento en su constitución de sustancias que puedan reaccionar perjudicialmente con los álcalis del cemento portland, como así sus impurezas. El agregado grueso (pedregullo) deberá provenir de roca fresca, considerando como tal, aquellas cuyos elementos minerales no han sufrido proceso de descomposición química, con el consecuente detrimento de sus propiedades físicas. Se admitirá únicamente el pedregullo, que sometido a ensayo según metodología establecida en la norma IRAM Nº1702 acuse: * Roca descompuesta (alteración muy avanzada y o friable) Máximo 3%. * Roca semi-descompuesta (grado de alteración que ya comienza a afectar el estado físico) y/o baja cohesión o exquisitos Máximo 6% * Suma de los porcientos de 1 y 2 Máximo 6%. La roca para pedregullo, deberá tener una resistencia a la compresión igual o mayor a 800 Kg/cm2 (IRAM 1510). La dureza de la Roca por frotamiento será igual o mayor de 18, cuando se determine mediante el ensayo con la máquina DORRY (IRAM 1539). La tenacidad deberá ser: a) De roca para pedregullo igual o mayor de 12 cm. (IRAM 1538). b) Para grava S/AASHO T-6-27 no deberá revelar fallas. El agregado grueso para su acopio y dosaje, deberá subdividirse en dos fracciones aproximadamente igual a la mitad del tamaño máximo. En caso que en las fracciones separadas, su granulometría en los tamices indicados en la fórmula varíe en más del 20%, entre tamices con respecto al promedio, el Contratista deberá subdividir dicho acopio por su exclusiva cuenta. En el momento de utilizarse el agregado grueso, deberá encontrarse en estado de limpieza semejante a la muestra representativa de la dosificación propuesta, caso contrario deberá ser lavada por el Contratista, a su exclusivo cargo.

Sustancias perjudiciales / máx. admisible

% en peso

Carbón Partículas livianas en agregados Terrones de arcilla Fragmentos blandos Partículas friables Pérdida por lavado en tamiz 200 Sales solubles Sulfatos expr. e/anhídrido sulfúrico Otras sustancias nocivas (pizarra, mica, escamas desmenuzables o partículas perjudiciales).

0,50 IRAM 1512 0,50 ASTM C123 0,25 IRAM 1512 2,00 ASTM C235 0,25 ASTM C142 0,80 IRAM 1540 0,50 IRAM 1512 0,07IRAM 1531 1,00




COMITENTE

- 62 -


Granulometría del agregado grueso El agregado grueso será bien graduado y responderá a una curva granulométrica comprendida entre los límites que se especifican a continuación, para tamices de abertura cuadrada

TAMIZ IRAM Nº % que PASA, en peso 2” 51,00 mm 100 1½” 37,50 mm 95 a 100 ¾ 19,00 mm 35 a 70 3/8 9,50 mm 10 a 30 Nº 4 4,76 mm 0 a 5

Tamaño máximo nominal: 1½” (37,50 mm). Para características de los agregados gruesos a utilizar en la elaboración del hormigón de cemento portland no especificadas rige todo lo dispuesto en el artículo respectivo del reglamento CIRSOC 201. 5- Aditivos El hormigón se elaborará con aditivo incorporador de aire con el objeto de aumentar la impermeabilidad y trabajabilidad de la mezcla. La cantidad de aire a incorporar será fijada por la Contratista de acuerdo con la Inspección cuando se proceda a la aprobación de la Dosificación. El porcentaje total de aire, natural e intencionalmente incorporado no excederá el 3,5%. Cuando la Inspección lo requiera podrá indicarse el uso de aditivos en el hormigón, en cuyo caso el Contratista deberá presentar las especificaciones de los mismos y las muestras que la Inspección considere necesarios para su aprobación. En ningún caso se emplearán aditivos sin la correspondiente aprobación por parte de la Inspección. Para la aprobación de los mismos rigen las especificaciones dadas en el artículo respectivo del reglamento CIRSOC 201. 6- Acero especial para cada caso en particular. Los materiales férreos a utilizar en los distintos tipos de hormigón reunirán las características descriptas en las presentes Especificaciones Técnicas. I.17.8.4 - Equipos Todo equipo, herramienta y maquinarias necesarias para la construcción de las obras de arte, deberán ser aprobados por la Inspección, quien puede exigir las modificaciones y agregados convenientes para la realización de la obra de acuerdo con las reglas del arte. Será obligación del Contratista mantener en condiciones satisfactorias de trabajo los elementos aprobados por la Inspección. I.17.8.5 - Composición del Hormigón El Contratista entregará con suficiente antelación a la Inspección, el laboratorio donde podrán realizarse los ensayos correspondientes, a efectos de su aprobación. Asimismo, entregará la composición de las mezclas a utilizar, las que serán aprobadas por la Inspección. Queda a juicio de la Inspección indicar la nómina de ensayos a realizar por el Contratista sobre los agregados, cemento, agua y suelo de contacto, no percibiendo éste pago alguno por tal causa. I.17.8.6 - Dosaje Para cada partida de agregado fino o grueso acopiado en obra y según la importancia y las características de las diversas secciones de las estructuras, la Inspección controlará las proporciones de los elementos constitutivos del hormigón a utilizar, asegurando el consumo de la cantidad mínima del cemento exigida para dicho tipo de hormigón. En todos los casos verificará la proporción del mortero. MH = PESO DEL MORTERO/ PESO HORMIGON = (Ge = Ga) / (Ga + Gap) En la que: Ge = Peso agregado fino seco por m³ del hormigón terminado. Ga = Peso cemento seco por m³. hormigón terminado. Gap= Peso Árido total (mezcla agregado fino, grueso por m³. del hormigón terminado). Dicha relación estará comprendida entre los siguientes valores:




COMITENTE

- 63 -


Para hormigones simples: a) Con áridos constituidos con gravas y arena natural MH = 0,40. b) Con áridos constituidos con gravas partidas o piedra partida y arena

MH = 0,50. Para hormigones armados: a) 0,50 < MH < 0,65 debiendo utilizarse las proporciones más elevadas donde sea mayor proporción de

armaduras respecto al volumen de hormigón. La Inspección indicará en los casos que fuera necesario la granulometría del agregado como árido como así también el módulo de fineza que el mismo deberá tener y su aplicación en las diferentes estructuras. I.17.8.7 - Preparación del Hormigón Los volúmenes del árido y cemento a utilizar en cada uno de los hormigones parciales de las estructuras, estarán en obras antes de iniciar las tareas de preparación de la mezcla. I.17.8.8 - Condiciones que debe reunir el Hormigón antes de autorizar su colocación La Inspección controlará la proporción más adecuada de la relación agua-cemento y controlará el valor del asentamiento del hormigón por medio del ensayo respectivo de acuerdo con las normas CIRSOC. En el transcurso de la obra, la Inspección cuando lo estime necesario repetirá el ensayo de asentamiento, el que para resultar satisfactorio no dará un valor superior al especificado. Cuando la Inspección lo indique, el Contratista extraerá probetas cilíndricas tipo standard de 15cm. de diámetro y 30cm. de altura, las que serán ensayadas en un Laboratorio seleccionado por el Comitente, para lo cual el Contratista pondrá los medios y se hará cargo de los costos que se originen para la ejecución de estos ensayos. Cuando la Inspección lo estime conveniente se enviarán al laboratorio aprobado para su ensayo respectivo. Todos los gastos necesarios para la realización de los ensayos, la extracción de muestras, su envasamiento, rotulación y remisión hasta el laboratorio, así como los gastos de laboratorio, serán por exclusiva cuenta del Contratista, quien no recibirá por tales conceptos pago alguno, debiendo considerar que dichos gastos están contemplados en el precio total del ítem. I.17.8.9 - Proyecto y Ejecución de Encofrados Antes de iniciar la construcción de toda obra de hormigón armado, el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección las características de los encofrados a ser utilizados. La intervención de la Inspección no exime al Contratista de su responsabilidad sobre las condiciones estructurales de los encofrados. I.17.8.10 - Encofrados El Contratista deberá emplear encofrados de madera bajo la forma de tablas, tablones, listones, tirantes. También podrán emplearse chapas de madera compensada, u otros materiales aprobados por la Inspección de la Obra, que permitan obtener superficies lisas, durables y libres de defectos. La madera aserrada para encofrados será cepillada en la superficie que quede en contacto con las caras vistas de la estructura. Cuando fuere indispensable, la Inspección podrá exigir el aceitado o engrasado de los encofrados o moldes. Los encofrados serán de esmerada construcción y tendrán las dimensiones adecuadas para conformar y sostener la estructura proyectada. No se admitirán encofrados que sufran deformaciones por el peso o por la humedad del hormigón fresco. Se deberá prever que los elementos sometidos a comprensión están formados por piezas de madera sin empalme o tope. Por lo menos la tercera parte de dichos elementos deberán cumplir estas condiciones y al ubicarlos en obras debe cuidarse de alternarlos uniformemente con los que no cumplen. I.17.8.11 - Elaboración y Transporte del Hormigón a Obra Para la elaboración y transporte del hormigón a obra rige lo establecido en el capítulo 9 del Reglamento CIRSOC 201 e indicaciones de la Inspección de la Obra.




COMITENTE

- 64 -


I.17.8.12 - Manipuleo, Transporte, Colocación, Compactación y Curado Para el manipuleo, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón rige lo establecido en el capítulo 10 del Reglamento CIRSOC 201 e indicaciones de la Inspección de la Obra. I.17.8.13 - Hormigonado en Tiempo Frío y Cálido Para el hormigonado en tiempo frío y cálido rige lo establecido en el capítulo 11 del Reglamento CIRSOC 201. Hormigonado con Fríos Intensos Sólo se admitirá la preparación de hormigones cuando la temperatura del ambiente sea como mínimo de +2ºC y continúe en ascenso. Si el Contratista quisiese preparar algún tipo de hormigón por debajo de esa temperatura, deberá previamente calentar el agua y los agregados hasta una temperatura que oscilará según las necesidades entre +15ºC y 55ºC, para obtener un hormigón que al momento de colocarse tenga como límite mínimo 10ºC. Queda librado a criterio del Contratista la colocación de cualquier sistema que permita obtener los límites de temperatura especificada; pero su aplicación en obra será autorizada por la Inspección. No será permitido el recalentamiento de hormigones que hayan descendido a temperatura menor de las antes citadas, aún cuando hubiese sido preparada con materiales previamente calentados. Si la Inspección autoriza los hormigones en bajas temperaturas, el Contratista deberá adoptar las medidas necesarias con cobertizos, aparatos o equipos calentadores especiales para asegurar que el gabinete que circunda la estructura hormigonada tenga una temperatura que no descienda de los 4ºC durante los cinco días siguientes a la finalización del colado del hormigón. Si fuese necesario hormigonar con temperatura inferior a los 4ºC, el Contratista deberá usar aditivos, solicitando en cada caso la autorización de la Inspección. La autorización otorgada por la Inspección para colocar el hormigón con fríos intensos no releva al Contratista de su responsabilidad en la obtención de una obra con resultados satisfactorios, quedando éste obligado a retirar y reconstruir a su exclusiva cuenta aquellas estructuras que adolecieran de defectos por tal causa. I.17.8.14 - Condiciones de Aceptación y Rechazo del Hormigón a) Consistencia: Si la diferencia entre el valor especificado y el valor medido excede los valores establecidos en el presente pliego el hormigón será rechazado. En ningún caso se aceptará la elaboración de aquel hormigón que no cumpla con los valores de asentamiento especificados. b) Resistencia: Para el juzgamiento de la calidad del hormigón se seguirán los lineamientos dados en los artículos 6.6.3.11.1, 6.6.3.11.2 y 6.6.3.11.3 del reglamento CIRSOC 201.Se considerará que el hormigón elaborado cumple con la resistencia característica especificada, si se verifica que (σ' bmi) ≥ 23 Mpa

(σ' bj) ≥ 0,85 (σ' bk) Donde: (σ' bk) = Resistencia característica del hormigón (σ' bj) = Los resultados de cada ensayo en Mpa, siendo el resultado de un ensayo el promedio de las resistencias de como mínimo 2 probetas moldeadas con la misma muestra de hormigón y ensayadas a la misma edad. (σ' bmi) = La resistencia media obtenida en cada serie de cuatro (4) ensayos consecutivos en Mpa. En todos los casos ningún valor individual de las probetas podrá ser menor del 75% de (σ' bk). Si no se cumple con los requisitos de resistencia antes fijados, la Inspección exigirá al Contratista la extracción de testigos sobre el hormigón considerado defectuoso y siguiendo los lineamientos dados en el artículo 7.7 y complementarios del Reglamento CIRSOC 201, en cuyo caso se considerará que el hormigón es satisfactorio si la Resistencia media de los testigos extraídos es mayor que el 85% de la (σ' bk) especificada en el presente pliego y siempre que ningún testigo arroje un valor individual de resistencia menor al 75% de (σ' bk). Si estos valores de resistencia no fueran alcanzados, el Inspector podrá disponer la demolición y total reconstrucción, a cargo del contratista de todo aquel hormigón considerado defectuoso. c) Cambios en la dosificación del hormigón: Si se comprobara que han habido cambios en la dosificación del hormigón, sin autorización previa por parte de la Inspección, se aplicará una multa equivalente a la de incumplimiento de orden de servicio la que se repetirá hasta tanto no se realicen las correcciones ordenadas por la Inspección.




COMITENTE

- 65 -


I.17.8.15 - Colocación de Hormigón en Obra Terminada la colocación de las armaduras dichos trabajos serán comunicados por el Contratista a la Inspección quien procederá a verificar las mismas. Posteriormente, una vez que la Inspección haya aprobado dichos trabajos el Contratista deberá proceder al mojado de ambas caras del encofrado. Si durante esta operación sufren deformaciones, los mismos serán rehechos por exclusiva cuenta del Contratista. No se comenzará a hormigonar hasta tanto la Inspección no haya dado su conformidad por escrito de haber Inspeccionado los encofrados, apuntalamientos y armadura colocada, encontrándolos en su correcta posición, con las dimensiones establecidas en los planos o bien en los detalles que preparará el Contratista y aprobará la Inspección. Las mezclas deben ser empleadas totalmente dentro del menor tiempo posible, rechazándose todo pastón que tenga más de media hora de ejecutado. Deberá evitarse la segregación de los materiales componentes, durante el transporte del hormigón recién preparado desde la hormigonera hasta el lugar de colocación. Si esto ocurriera la Inspección podrá permitir un re - mezclado o bien rechazar la incorporación del hormigón, Deberá colocarse en capas horizontales, cuyo espesor oscilará entre 0,25 y 0,40 m. Será obligatorio el uso de la mezcladora mecánica con una capacidad mínima de 250 litros, debiendo organizar el trabajo procurando emplear el mínimo tiempo en la ejecución de ese pastón. Una vez que se coloquen los materiales dentro del tambor de la hormigonera será vertida gradualmente la cantidad de agua, manteniéndose todo el pastón en remoción durante el tiempo necesario para su buena mezcla, la que se notará cuando el agregado esté cubierto por el mortero. En ningún caso el tiempo de amasado será inferior a un minuto y medio después de estar dentro del tambor de la hormigonera todos los materiales incluida el agua. La Inspección a su exclusivo criterio, podrá ampliar el citado plazo si lo considera oportuno, no dando este hecho a lugar a reclamación fundada por el Contratista. Para el tipo de hormigonera eléctrica el número de revoluciones del tambor, oscilarán entre 15 a 20 minutos, quedando autorizada la Inspección a reducirla cuando la velocidad periférica del tambor pudiera producir segregación del material. No será permitida la carga del tambor hasta tanto no haya sido desocupado totalmente el pastón anteriormente preparado. En la ejecución del hormigonado debe evitarse la interrupción del colado mientras la obra no esté terminada, caso contrario o cuando el colado exceda las horas normales de trabajo, se deberá tener en cuenta prever con anticipación la ubicación de las juntas de construcción, previa autorización de la Inspección. Al volver a iniciar el trabajo y antes de empezar la colocación del hormigón, la superficie de contacto será cuidadosamente picada y limpiada con agua. No se permitirá reiniciar un hormigonado sobre lechada de hormigón con principio de endurecimiento. I.17.8.16 - Compactación del Hormigón: Durante e inmediatamente después de su colocación en los encofrados el hormigón será compactado hasta alcanzar la máxima densidad posible, sin producir su segregación. La operación deberá permitir un llenado completo de los moldes y la estructura terminada estará libre de acumulaciones de árido grueso ("nido de abeja"), vacíos y otras imperfecciones que perjudiquen la resistencia, durabilidad y aspecto de la misma. Después de finalizada la operación, el hormigón debe envolver perfectamente a las armaduras, vainas y demás elementos incluidos dentro de la masa de hormigón. Cuando el hormigón es colocado por camadas, cada una de ellas deberá ser compactada inmediatamente, no permitiéndose la colocación de la camada siguiente hasta tanto la anterior no haya sido totalmente compactada. La compactación se realizará por vibración mecánica de alta frecuencia, aplicada mediante vibraciones de inmersión, operados únicamente por personal calificado, completado con apisonado, varilleo, compactación manual y golpeteo o vibración de encofrados. Los vibradores deberán ser capaces de transmitir al hormigón una frecuencia de 8.000 vibraciones por minuto como mínimo en tanto que la amplitud de la vibración será tal que permita una compactación satisfactoria. El diámetro del elemento vibrante deberá ser tal que permita ser introducido en los moldes de los elementos estructurales a efectos de lograr la compactación del hormigón contenido en ellos. Bajo ningún concepto se empleará la vibración como medio de transporte del hormigón colocado en los encofrados. El tipo de marca, número, de elementos vibradores, forma de aplicación, amplitud, duración de la vibración, etc., deberá ser aprobado por la Inspección.




COMITENTE

- 66 -


El Contratista dispondrá de un equipo auxiliar de similares características a efectos de su utilización en casos de emergencia y en condiciones de funcionamiento y listos para su inmediato empleo. La vibración se aplicará en el lugar en que se depositó el hormigón debiendo quedar terminado en un plazo máximo de 15 minutos contados a partir de que el hormigón tomó contacto con los encofrados. Los elementos vibrantes se colocarán y extraerán en posición vertical, revibrando la capa de hormigón colocada previamente a efectos de lograr la identificación de ambas. La extracción del mismo se efectuará lentamente no debiendo quedar cavidad alguna en el lugar de inserción. Los vibradores se insertarán a distancias uniformemente espaciadas entre si, siendo dicha distancia menos que el doble del radio del círculo dentro del cual la vibración es efectiva. En cada lugar de inserción el vibrador será mantenido el tiempo necesario y suficiente para producir la compactación. La misma será interrumpida tan pronto cese el desprendimiento de grandes burbujas de aire y se observe la aparición de agua y lechada en la superficie. Durante el vibrado se evitará el contacto de éste con los encofrados y armaduras, como así también el desplazamiento de las mismas. No se admitirá el apisonado ni la compactación manual como únicos medios de compactación. Las losas de menos de veinte (20) centímetros de espesor, serán perfectamente compactadas con vibradores de superficie, reglas vibrantes, etc. Las mismas operan a una velocidad de 3.000 a 4.500 R.P.M. Los encofrados se proyectarán teniendo en cuenta las presiones adicionales provocadas por el vibrado, tomando los recaudos necesarios para evitar las fugas de mortero a través de las juntas del encofrado. I.17.8.17 - Hormigón Bajo Agua Se hará el hormigonado bajo agua con la expresa autorización de la Inspección de la Obra. No será autorizada la colocación de hormigón bajo agua en flujos de alta velocidad, o si los encofrados no son suficientemente estables para evitar que la corriente de agua los mueva. Los encofrados serán estancos y no será permitida ninguna operación de bombeo para extracción de agua dentro del encofrado mientras se esté colocando el hormigón y hasta que haya iniciado el fragüe. En cualquier caso se evitará que éste sea lavado por el agua, quedando a criterio del Contratista la elección del método constructivo, el que será autorizado por la Inspección. Deberá evitarse el depósito de grandes volúmenes concentrados, haciendo una distribución que sea continua y en capas horizontales. I.17.8.18 - Curado y Desencofrado de las Estructuras Antes de iniciar la operación de colado, el Contratista deberá tener al pie de la obra el equipo indispensable para asegurar que durante los cinco días siguientes al de la colocación del hormigón, deberá tener constantemente humedecidas las superficies del hormigón y de los moldes colocados. Las precauciones a adoptar deberán extremarse en épocas calurosas y durante las primeras 48 horas del hormigonado de la estructura, ya sea cubriendo las superficies con lonas, arpilleras o con capas de arena, tierra, paja o pasto, de espesor adecuado para tal fin, que se conservarán permanentemente embebidos en agua o bien directamente regando aquellas superficies que por su posición no puedan ser recubiertas. El desencofrado de las estructuras deberá realizarse con sumo cuidado para evitar que la misma sufra choques, esfuerzos violentos, movimientos, etc. Terminada la colocación del hormigón, deberá dejarse transcurrir los siguientes plazos mínimos antes de iniciar el desencofrado y desapuntalamiento de la misma. A continuación se establecen los tiempos mínimos que deben permanecer las estructuras con encofrados. a) Para el retiro total de los encofrados y apuntalamientos de pilotes, columnas, pilas y estribos = 20 días. b) Para el retiro total de apuntalamientos de encofrados de losas con luces parciales teóricas de hasta 3 m., inclusive = 5 días. c) Para el retiro total de apuntalamientos de encofrados de losas con luces parciales entre 3 y 7 m. = 8 días. d) Para el retiro de las caras laterales de vigas principales o secundarias = 5 días. e) Para el retiro de encofrados y apuntalamientos de otras estructuras que aporten cargas = 15 días. f) Para el retiro de encofrados de elementos secundarios que no aporten cargas, postes, parapetos, etc. = 2 días. Para determinar el plazo mínimo antes de proceder al desencofrado y desapuntalamiento de aquellas estructuras no convencionales, el Contratista deberá remitirse a las normas CIRSOC. Cualquier falla de tipo estructural debida a esta causa será responsabilidad exclusiva del Contratista. I.17.8.19 - Defectos en el Hormigón Si se observan defectos en los hormigones una vez retirado los moldes, como “nido de abejas”, oquedades, etc., siendo defectos de poca importancia la Inspección podrá autorizar el relleno de los vacíos con morteros de cemento previo el tratamiento que indicará la Inspección. Pero si los defectos fueran tales, ya sea por su




COMITENTE

- 67 -


magnitud o por su naturaleza, que pudieran comprometer la resistencia de la estructura, la Inspección ordenará la reconstrucción según el caso de la obra o parte de la obra defectuosa. En estos casos todos los gastos serán por cuenta del Contratista. I.17.8.20 - Terminaciones de las Superficies de Hormigón que queden a la Vista o en contacto con el escurrimiento de las Aguas. Inmediatamente después de haberse quitado el encofrado de una estructura o parte de ella, se procederá a reparar las superficies que hayan resultado con defectos de colocación o compactación, o motivados por encofrados defectuosos o mal colocados. Todo ello a pesar de que deben emplearse métodos de trabajo que aseguren superficies resultantes de textura lisa y libres de vacíos. No se admitirá por lo tanto ninguna clase de discontinuidades superficiales como ser salientes, huecos u otras anomalías que signifiquen, a criterio de la Inspección, factores de perturbación al aspecto exterior o al normal escurrimiento de las aguas, debiendo el Contratista subsanar o reconstruir a su cargo esas anormalidades. I.17.8.21 - Construcción de Juntas El método constructivo será puesto a consideración de la Inspección antes de la ejecución de los trabajos. No se reconocerá pago alguno por la provisión y colocación de estos elementos y la ejecución de estos trabajos encomendados estará incluida dentro del valor total del ítem.

• Junta Estanca: Comprende la provisión, instalación y todo otro elemento auxiliar para la colocación y protección de juntas de estanqueidad. Las juntas a construir serán del tipo y dimensiones indicadas en los planos y demás documentos del proyecto. La ubicación de las juntas será la que se indica en los planos, o bien la que surja de aplicar los criterios y especificaciones de este pliego.

• Junta de Construcción: Deberán intercalarse juntas de construcción siempre que se haya interrumpido el hormigonado, es decir, cuando las superficies a las cuales deberá adherirse un nuevo hormigón han alcanzado un grado tal de endurecimiento que no se pueda unir monolíticamente, mediante vibración, al hormigón previamente colocado; por lo que, entre junta y junta, el hormigón será colocado en forma continua. Antes de colocar el hormigón de la capa siguiente, la superficie que se va a poner en contacto con el hormigón fresco será debidamente preparada con el objeto de asegurar una buena adherencia entre las capas en la junta de construcción. Al efecto, de la superficie en cuestión se eliminará la lechada, mortero, y hormigón poroso y de baja calidad (alta relación agua/cemento), hasta la profundidad que sea necesaria. Para ello podrán emplearse los procedimientos siguientes: Chorro de aire y agua. Chorro de aire, arena y agua. El equipo que se emplee para realizar este trabajo será sometido a la aprobación de la inspección antes de su utilización en obra. No se permitirá utilizar chorro de aire y agua si la superficie a tratar es relativamente inaccesible, o si está muy congestionada por barras de armaduras, o si por cualquier otra causa la Inspección considera inconveniente realizar trabajos sobre la superficie en cuestión, antes de haber finalizado el fragüe del hormigón. Entonces deberá utilizarse chorro de arena y agua. Deben obtenerse superficies rugosas, y no deben quedar sobre ellas partículas sueltas de agregados, lechada, ni hormigón dañado o muy poroso. Terminado el ataque a la superficie será enérgicamente lavada hasta eliminar todo el material suelto. Terminado el lavado en la forma indicada en párrafos anteriores, la superficie que va a ponerse en contacto con el hormigón fresco será saturada con agua. Luego previa a la eliminación del agua que hubiese podido quedar acumulada en las cavidades de la superficie, se procederá a colocar sobre esta una capa de mortero de la misma relación cemento/arena y de una relación agua/cemento igual o menor que la del hormigón. La consistencia será la adecuada. El mortero será introducido en todos los intersticios e irregularidades de la superficie de la junta mediante cepillos duros u otros elementos adecuados. El espesor medio de la capa de mortero, una vez realizadas estas operaciones, será de uno a dos centímetros (1 a 2 cm). Inmediatamente después de haber colocado el mortero fresco se procederá a la colocación del hormigón. En las estructuras estancas no se permitirá el uso de juntas verticales a menos que estuvieran indicadas en los planos o fueran aprobadas por la Inspección de obra.

• Junta Elástica: Comprende la provisión, instalación y todo otro elemento necesario para la colocación de juntas flexibles. Las juntas a colocar serán de un material sumamente flexible, de forma estructurada, con alta resistencia a la dilatación con bajas o elevadas presiones, tendrá gran deformabilidad, excelente resistencias químicas, serán insensibles al envejecimiento y resistentes al medio alcalino del hormigón.




COMITENTE

- 68 -


Deberán utilizarse productos de amplia difusión en el mercado y reconocida calidad. La ubicación de las juntas será la que se indique en los planos o bien la que surja de aplicar los criterios y especificaciones de este pliego I.17.8.22 - Hormigón de Nivelación y Limpieza Previo a la ejecución de cualquier trabajo de hormigonado del conducto pluvial, sumideros, bocas de registro, etc. se procederá luego de finalizada la excavación a realizar un hormigón pobre (250 kg de cemento/m3 de hormigón) de 5 (cinco) cm de espesor que cumplirá la función de nivelar y limpiar la zona de trabajo. Se realizará en un todo de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones, planos o indicaciones de la Inspección poniéndose especial cuidado en la nivelación del correspondiente al conducto pluvial. Deberá verificarse previo a la ejecución del hormigón de limpieza que el fondo de la excavación presente la consistencia adecuada, caso contrario se consolidará, de acuerdo al método que indique la Inspección, pudiendo solicitarse la remoción del suelo del fondo de zanja y colocación de la base correspondiente si se estuviera en presencia de un suelo no apto para fundar. Para su medición se considerará la que surja de la interpretación de planos con las consideraciones abajo indicadas por el espesor correspondiente y la medición lineal de hormigón ejecutado. Aprobado el sistema de trabajo, y una vez replanteada la traza del conducto se procederá, previa limpieza de las zonas afectadas, a ejecutar las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señaladas en los planos o indicaciones de la Inspección. I.17.8.23 - Revoques impermeables para estructuras estancas Cuando deba revocarse se hará en tres capas de la siguiente forma: 1ra. capa: Salpicado, constituido por una capa de 6mm de espesor, compuesto de 1 parte de volumen de cemento y 2 partes de arena gruesa limpia, aplicada sobre la superficie perfectamente limpia de polvo o partículas sueltas. 2da. capa: Jaharro, constituido por una capa de 12mm de espesor, compuesto de 1 parte en volumen de cemento y 3 partes de arena mediana limpia. 3ra. capa: Alisado, constituido por una capa de 3 mm de espesor, compuesto de una parte en volumen de cemento y 1 parte de arena fina limpia. En todos estos morteros, el agua de mezcla contendrá una solución de hidrófugo químico inorgánico de fragüe normal, en la proporción 1:10. El revoque deberá curarse durante 7 días, humedeciéndolo y protegiéndolo del sol y vientos fuertes. I.17.8.24 - Resistencia y estabilidad de las estructuras potencialmente no satisfactorias Cuando de acuerdo con lo establecido 8.4.1 del Reglamento CIRSOC 201 la resistencias de las estructuras es considerada potencialmente no satisfactoria y la Inspección disponga la realización de los Estudios Complementarios para verificar las condiciones de seguridad de la estructura indicada en el artículo 8.4.2 todos los gastos de cualquier naturaleza que a raíz de esto se originen serán por cuenta exclusiva del Contratista. I.17.9 - HORMIGON ELABORADO El Contratista asume la total responsabilidad técnica sobre el control de la calidad del Hormigón elaborado, que deberá satisfacer lo especificado en estas Especificaciones Técnicas . Las características para el hormigón elaborado se regirán por NORMAS 1666 Y CIRSOC 201- No se admitirán tiempos de viaje mayores a una hora, ni el agregado de agua en exceso respecto a la indicada en la dosificación aprobada. El Contratista tendrá a su cargo el control de la dosificación, preparación y traslado del hormigón; para ello proveerá en obra el equipo necesario en cantidad suficiente al volumen proyectado y en perfecto estado de funcionamiento. No se admitirán demoras o atrasos en el hormigonado a causa del mal desempeño o insuficiencia del equipo. La descarga deberá estar terminada dentro de los 90 minutos, a contar desde la salida de la motohormigonera de la planta de carga (para condiciones atmosféricas normales con 25°C como máximo y sin aditivos retardadores). Dentro de este tiempo, la obra dispone de 30 minutos para efectuar la descarga. Si la temperaturas ambiente varían la misma norma autoriza, pero tomando precauciones especiales (uso de aditivos retardadores de fraguado, enfriamiento de los agregados y del agua, etc.) Se empleará fresco, y en ningún caso se dejará transcurrir más de media hora, debiéndose entonces efectuar los controles necesarios para asegurar resistencias, consistencia Deberá respetarse estrictamente la relación agua-cemento establecida en la dosificación de acuerdo a Norma CIRSOC 201.




COMITENTE

- 69 -


En ningún caso el asentamiento podrá ser mayor que el medido al moldear las probetas para ensayo. El Contratista podrá emplear aditivos en la elaboración; serán de marca reconocida en plaza y deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra antes de su utilización. La Inspección de Obra se reserva el derecho de ordenar la realización de ensayos tendientes a verificar la calidad de los materiales intervinientes en la realización de las estructuras en cualquiera de las etapas de preparación, almacenamiento y empleo. El costo de estos ensayos se considera incluido en los precios unitarios de cada ítem. Las proporciones de cada uno de los materiales componentes del hormigón se determinarán en forma experimental, teniendo en cuenta los requisitos de durabilidad, impermeabilidad, etc. que en conjunto determinan la calidad del hormigón. Al efecto, y con suficiente anticipación, el Contratista conjuntamente con la Dirección de Obra, realizará ensayos previos a fin de determinar la dosificación adecuada a emplear en cada tipo de estructura. Los ensayos se realizarán sobre mezclas que contengan muestras representativas de cemento, agua y áridos que se propongan emplear en la construcción de la estructura y teniendo en cuenta el grado de control a emplear en obra. El Contratista mantendrá en obra los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de muestras y preparación de probetas de hormigón, así como de un recinto cerrado de humedad y temperaturas aproximadamente constantes para el curado y almacenamiento de las mismas. Cuando el hormigón se elabore en el recinto de la obra, las muestras se tomarán en la boca de descarga de la hormigonera. Si el hormigón proviene de plantas de elaboración no ubicadas en la obra, se tomarán a la llegada del hormigón a obra. En ambos casos las probetas deben quedar almacenadas en la obra hasta el momento de su ensayo. El ensayo podrá realizarse en obra o en un laboratorio de reconocida solvencia profesional y aprobada por la Dirección de Obra; el costo de los mismos se considerará incluido en la propuesta. El hormigón se transportará desde la planta de elaboración hasta el lugar de colocación en forma que no se produzca segregación. Si el medio de transporte elegido fuera considerado no conveniente por la Dirección de Obra, se ordenará que la toma de muestras para la determinación de la resistencia característica se efectúe en el lugar y momento del llenado de encofrados; estas probetas deberán cumplir las exigencias requeridas. Los hormigones a utilizar en obra tendrán la resistencia característica fijada en los planos de estructura, integrante de la documentación de proyecto. Se deberá cumplir con lo especificado en el reglamento CIRSOC 201, Art. 6.6.3. No se autorizará el hormigonado, hasta tanto la Ins pección de Obra no apruebe por escrito las dosificaciones a utilizar. 1- Mezclado y elaboración del hormigón: se regirán y verificarán por norma iram 1666 y CIRSOC 201 capítulos 9.1a 9.4 y anexos. 2- Hormigonado y curado se efectuará de acuerdo al capítulo 10 del reglamento CIRSOC 201. 3- Reparación superficial: CIRSOC 201 capítulos 12.3 al 12.3.5 y anexos. 4- Requisitos para tiempo frío: norma iram 1666 y CIRSOC 201 capítulo 11 y anexos. Se deberán controlar los materiales en peso, determinando la humedad de áridos, dosificando correctamente, y controlando con la cantidad mínima de probetas que exige el CIRSOC, agregando todos los procesos de control que el mismo establece, considerado las mismas en condiciones de control riguroso. Se podrán utilizar aditivos plastificantes de calidad reconocida y se admitirá asentamiento máximo en cono de Abrahms de 12 cm. y con superfluidificante: 15 cm. Se utilizarán vibradores de aguja y se asegurará que el hormigón resulte compacto y sin oquedades o nidos. En caso que se produzcan defectos de hormigonado se seguirán los procedimientos establecidos en el reglamento CIRSOC 201 capítulos 12.4, 12.5 y anexos. Las juntas de hormigonado serán ejecutadas con prolijidad eligiendo los lugares donde exista la menor concentración de armaduras y donde la continuidad estructural del conjunto lo permita.

Colado del hormigón Se hará de tal forma que el hormigón pueda llegar sin disgregarse hasta el fondo del encofrado. Se procurará colar el hormigón inmediatamente después de elaborado, quedando estrictamente prohibido usar hormigón que haya comenzado a fraguar, aún después de volverlo a batir con agua. El empleo del hormigón podrá hacerse hasta una hora después del amasado, siempre que se lo proteja convenientemente y se le remueva antes de usarlo. No se permitirá colocar el hormigón bajo agua.




COMITENTE

- 70 -


El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor, viento y frío sobre la estructura. No se deberá proceder a la colocación del hormigón en temperatura ambiente inferior a cinco (5) grados centígrados ni aún con la utilización de aditivos. Cuando haya que continuar una obra interrumpida, se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: a) Si el hormigón estuviera aún fresco, se humedecerá la superficie sobre la que se agregarán las nuevas capas. b) Si el hormigón hubiera comenzado a fraguar, se limpiará la porción ya endurecida de las partes sueltas y se humedecerá antes de continuar, con una lechada de cemento y arena de una proporción de 1:2 en volumen. Mientras el hormigón no haya fraguado por completo, se evitará que la estructura esté sometida a choques o vibraciones.

Consistencia del hormigón Será necesaria y suficiente para que, con los medios de colocación y compactación disponibles, el hormigón se deforme plásticamente en forma rápida, permitiendo un llenado completo de los encofrados, especialmente en los ángulos y rincones de los mismos, envolviendo completamente las armaduras sin solución de continuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. Ello deberá conseguirse sin que se produzca la segregación de los materiales sólidos, ni se acumule un exceso de agua libre, ni de lechada, sobre la superficie del hormigón. Los pastones de hormigón colocados en la misma sección de la estructura tendrán consistencia uniforme; el asentamiento del hormigón no excederá de los siguientes límites: Para operaciones generales de colocación: 5 a 10 cm. En secciones de difícil colocación o armadura tupida: 15 cm.

Resistencia característica del hormigón Desde el punto de vista mecánico la calidad estará definida por el valor de la resistencia característica a la compresión correspondiente a los veintiocho (28) días; este valor resulta de la interpretación estadística de ensayos de resistencia realizados en la edad indicada. Dicho valor permite establecer las tensiones del hormigón. La resistencia característica será la indicada en los planos para cada hormigón a emplear, siendo responsabilidad del Contratista la realización de los ensayos pertinentes para la obtención de la resistencia especificada. El costo de los mismos se lo considera prorrateado en el precio.

Verificación de resistencia del hormigón El Contratista deberá tener en obra a disposición de la Dirección de Obra lo siguiente: 1.- Número suficiente de moldes cilíndricos normales de quince (15) cm. de diámetro y treinta (30) cm. de altura para el moldeo de probetas para ensayos de resistencia a compresión o a tracción, según se establece en las normas IRAM Nº1524 y 1546. Se tomará como mínimo una muestra cada 20 m³ o fracción menor. En ningún caso el número de moldes disponibles será menor de doce (12). De cada muestra se moldearán como mínimo tres probetas. Se identificarán y localizarán las mismas en los planos y planillas correspondientes, con el objeto de ubicar los sectores de origen. Las probetas se ensayarán a los 28 días. 2.- Tronco de cono metálico de Abrahms y varilla para determinar la consistencia del hormigón. Se realizará de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC.

Protección del hormigón El curado tiene por objeto mantener al hormigón continuamente (y no periódicamente) humedecido, para posibilitar y favorecer su endurecimiento y evitar el agrietamiento de las estructuras. Se establece como tiempo mínimo de curado, salvo indicación en contrario de la Dirección de Obra, el de siete (7) días consecutivos contados a partir del momento en que se inició el endurecimiento de la masa. No se permitirá el uso de hormigón que contenga cemento de Alta Resistencia Inicial. Durante ese lapso el hormigón será mantenido continuamente humedecido mediante agua aplicada directamente sobre lienzos, arpillera o materiales similares, en contacto directo con la superficie de la estructura u otro método similar aprobado por la Dirección de Obra, capaz de evitar toda pérdida de humedad del hormigón durante el tiempo establecido, especialmente en elementos de poco espesor y gran superficie expuesta.

Descarga y transporte interno dentro de la obra El transporte vertical y horizontal se ejecutará con bomba de hormigón , impulsando el material por una tubería desde la canaleta de de descarga de la motohormigonera hasta el lugar de colocación con total uniformidad, en el mínimo tiempo y conservando la calidad




COMITENTE

- 71 -


Deberá hacerse de modo que no se produzca segregación de los materiales, para lo cual el hormigón nunca se dejara en caída libre desde más de un metro de altura. Si se descargara en canaletas , deberán estar colocadas con un ángulo tal que permita el dezlizamiento lento del hormigón, y al llegar a la parte inferior , la caida deber ser vertical y no más de un metro de altura . Colocación de refuerzos Los refuerzos de armadura que el debilitamiento de los elementos estructurales requieran, se considerarán incluidos en el precio de la cotización. El Contratista deberá colocar durante la ejecución de los encofrados, en todos aquellos lugares en que resulte necesario para la posterior aplicación de elementos complementarios de sujeción o fijación, insertos metálicos consistentes en grapas, tubos, prisioneros, ganchos, bulones, etc. Estos insertos deberán ser fijados en las posiciones correspondientes de acuerdo a la Documentación Técnica, garantizándose la precisa posición para cada caso, en cuanto a su perfecta alineación y nivel. El Contratista presentará para aprobación de la Dirección de Obra, previo a su ejecución, los detalles de refuerzos en correspondencia de orificios y la planilla de detalle constructivo de los insertos con dimensiones y especificación de los materiales a emplear. Desencofrado En la preparación de los encofrados, el Contratista no perderá de vista la terminación que deban ofrecer las obras de hormigón armado sin tener que recurrir posteriormente al retoque o revocado de las mismas; a tal fin se cuidará el vibrado y apisonado del hormigón. No obstante, si producido el desencofrado de alguno de los elementos existieran pequeñas cavidades en las caras, la Dirección de Obra indicará cuales deberán ser tratadas, previa limpieza, por un empastado de mortero de cemento. Si las imperfecciones fueran mayores, al solo criterio de la Dirección de Obra, la misma ordenará la demolición del elemento deficiente con cargo al Contratista, el que deberá proceder luego a su reconstrucción. En ningún caso se permitirá el desencofrado antes de los plazos establecidos en el capítulo 12.3.3 del reglamento CIRSOC 201. Coordinación con otras secciones El Contratista deberá coordinar el proyecto ejecutivo y los trabajos de hormigón armado y con todas las instalaciones y rubros de la obra como ser: movimiento de suelos, contrapisos, solados, herrería, instalación eléctrica, instalaciones sanitarias, inst pluviales ,etc. Reglamentos y normas Serán de aplicación obligatoria los siguientes reglamentos y normas: - CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitorias para el cálculo de edificios. La sobrecarga accidental sobre todas las áreas de acceso de público no será menor de 500 Kg/m². - CIRSOC 102: Acción del viento sobre las construcciones. - CIRSOC 201: Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de hormigón armado y pretensado. - Disposiciones CIRSOC complementarias. - Norma IRAM citadas en los reglamentos indicados y en el presente texto. Materiales Las calidades mínimas de los materiales será la siguiente: a) Hormigón tipo: H13 o H- 17 o H-21o H30 según corresponda. b) Armaduras en barras: Acero del tipo III ADN-420. c) Armaduras en mallas electrosoldadas: mallas SIMA Q188/335 Se regirán y verificarán por CIRSOC 201, Capítulo 6 y Anexos los siguientes materiales. El Contratista deberá presentar los certificados de fábrica que garanticen la calidad del acero utilizado. En caso contrario, la Inspección de Obra está autorizada para ordenar los ensayos de recepción del caso a exclusivo cargo del Contratista. Las armaduras serán de acero nuevo, libre de óxido, manchas de grasa, aceite, pinturas u otros defectos. d) Cemento Se utilizarán cementos Portland normales de acuerdo a la norma IRAM 1503, de fabricación nacional y de marca aprobadas oficialmente. En las estructuras de hormigón visto, se utilizarán cementos de la misma procedencia, a fin de garantizar la uniformidad del color. La Inspección de Obra podrá ordenar la ejecución de los correspondientes ensayos de recepción a cargo exclusivamente del Contratista. Se harán ensayos de resistencia a compresión sobre probetas según las Normas IRAM 1534 Y 1546, tanto sobre los pastones de prueba, como en los hormigones colados en las estructuras




COMITENTE

- 72 -


e) Agregado fino Se utilizarán agregados finos de densidad normal, de acuerdo a lo especificado en el art. 6.3.1.1 del reglamento CIRSOC 201. La granulometría del agregado cumplirá con lo especificado en el artículo 6.3.2 del citado reglamento. f) Agregado grueso Se utilizarán agregados gruesos de densidad normal, de acuerdo a lo especificado 6.3.1.2 del reglamento ClRSOC 201. La granulometría del agregado cumplirá con lo especificado en el artículo 6.3.2 del citado reglamento. No se admitirán partículas lajosas en la composición del agregado grueso. El tamaño máximo del agregado grueso dependerá de las dimensiones y características de las armaduras del elemento a hormigonar. La utilización de agregado grueso liviano requerirá autorización de la Inspección de Obra. En tal caso, el agregado cumplirá con lo especificado en el capítulo 4 del reglamento CIRSOC 202, y el proyecto deberá adecuarse a lo especificado en los capítulos ó a 13 del citado reglamento. g) Agua de amasado y curado Cumplirá con lo especificado en el artículo 6.5 del reglamento CIRSOC 201. h) Aditivos Cumplirán con lo especificado en el artículo 6.4 del reglamento CIRSOC 201. La utilización de aditivos deberá ser expresamente aprobada por la Inspección de Obra. Entrega y almacenamiento El acero deberá colocarse fuera de contacto con el suelo, evitando deformaciones de las barras y oxidación excesiva. Muestras y ensayos Todos los trabajos incluidos en esta sección están sujetos a las condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas y en los planos generales y de detalle. Por lo tanto están sometidos a todos los ensayos previstos en las normas vigentes (Reglamentos CIRSOC 201 e IRAM). Todos los ensayos de recepción y tecnológicos, se efectuarán a cargo del Contratista. Serán realizados por personal y/o laboratorios aprobados por la Inspección de Obra.

Ensayos a efectuar sobre el hormigón: 1- Se efectuarán en las condiciones y cantidades especificadas en el reglamento CIRSOC 201, art. 6.6.3.11 y 7.4. 2- Se efectuarán los ensayos sobre el hormigón fresco en oportunidad de cada colada de acuerdo al artículo 7.4.4 del citado reglamento. 3- Los ensayos sobre hormigón endurecido se efectuarán de acuerdo a los artículos 6.6.3.11 y 7.4.5 del mismo reglamento. En los casos en que el hormigón utilizado no cumpla con los requisitos mecánicos exigidos en el art. 6.6.3.1 1 del CIRSOC 201 y el presente pliego de especificaciones técnicas, se procederá a demoler la estructura en la zona que no cumple las condiciones específicas, retirándose de la obra el producto de la demolición. Luego. se procederá a la reconstrucción de dicha zona. Se deja constancia que todos los costos relacionados con estos estudios complementarios y las eventuales tareas de demolición y reconstrucción, corren por cuenta del Contratista. Asimismo, el Contratista no podrá reclamar prórroga de plazos invocando esta causa.

Estudio de suelos El oferente deberá verificar el proyecto de las fundaciones e incluir en su cotización las rectificaciones que considere necesarias. No se aceptarán reclamos de precio ni de plazo por diferencias entre el proyecto definitivo de las fundaciones y la documentación de licitación. Requerimientos especiales

a) Colocación de insertos y miscelánea de hierro en los encofrados. El Contratista deberá dejar los empalmes, bases, anclajes e insertos para la unión de las estructuras con las rampas , escaleras , mobiliarios y/u otros elementos, según lo indique la documentación del proyecto y la Inspección de Obra. Estos insertos deberán ser dejados en su posición correspondiente durante la ejecución del encofrado, garantizándose para cada caso su posición precisa, alineación y nivel. El Contratista verificará los planos de estructura y de arquitectura e instalaciones a fin de asegurarse que no haya interferencias o discrepancias, especialmente en lo que se refiere a: 1- Estructuras metálicas. 2- Ubicación de todas las perforaciones en estructuras para paso de instalaciones sanitarias, eléctricas, etc. En todos los casos deberá someter los planos a aprobación de la Inspección de Obra con la anticipación más arriba mencionada a la fecha en que deba iniciarse la tarea pertinente.




COMITENTE

- 73 -


b) Previsión de pases El Contratista deberá estudiar minuciosamente el proyecto y la documentación de las instalaciones, a fin de prever la ejecución de todos los pases necesarios. No podrá argumentar, por lo tanto, ningún desconocimiento de las mismas y sus necesidades. En función de dicho análisis, el Contratista deberá efectuar las verificaciones correspondientes, a fin de ejecutar todos los refuerzos estructurales que sean necesarios. Estos trabajos estarán incluidos entre sus obligaciones y no dará derecho ningún pago adicional.

c) Hormigón visto La conformación superficial cumplirá con las exigencias correspondientes a la terminación T3 del anexo 12.4 al reglamento CIRSOC 201. El encofrado será ejecutado con tableros de terciados fenólicos. La colocación de los mismos responderá a planos de despiece ejecutados por el Contratista, que deberán ser aprobados previamente por la Inspección de Obra la que definirá el criterio de uniones, juntas, dimensiones de tableros, etc... Los encofrados se ejecutarán con separadores, constituidos por un caño plástico que alojará un perno con tuerca y arandela de goma, para mantener el encofrado en su posición. Una vez desencofrado se retirará el perno y se macizará con concreto el caño alojado en la masa de hormigón. La Inspección de Obra autorizará la disposición y ubicación de los pasadores y buñas que deberán estar adecuadamente representadas en la documentación de obra.

d) Previsión de las interrupciones en el hormigonad o Las interrupciones en el hormigonado de un día para el otro deberán preverse, con el objeto de reducir las juntas de construcción al número mínimo indispensable y disponerlas en los lugares más convenientes desde el punto de vista estético y estructural. I.17.10 - Juntas de dilatación Para las juntas de dilatación se utilizarán materiales asfálticos, cintas de Polivinilo de Cloruro (P.V.C.). La cinta fabricada en PVC Tipo y 150 SIKA, a emplear en las juntas de dilatación tendrá las siguientes características: dureza “SHORE” 50-60 A (20º), resistencia a la tracción 125 kg./cm². , y alargamiento 300%. Estas cintas deberán ser de alta resistencia al envejecimiento y a los agentes químicos. Permitirá su unión mediante soldadura y por calentamiento de los extremos. Las pinturas asfálticas, juntas premoldeadas, masillas y cintas de cloruro de polivinílico que se utilicen en la construcción de juntas, serán de procedencia y calidad certificada por fabricantes y proveedores y estarán sujetas a previa aprobación, a cuyo efecto se entregarán muestras a la Inspección con anticipación suficiente con el fin de verificar si su calidad y características son las requeridas para el trabajo a ejecutar. En el apoyo de losas con muros de transición, se colocarán pinturas asfálticas (dos manos) y celotex embreado. I.17.11 - Madera Todas los términos relacionados con la tecnología de la madera, los postes y de los preservadores y sus métodos de aplicación, deben entenderse segun las definiciones consignadas en las respectivas NORMAS IRAM Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería estarán bien secas y estacionadas carecerán de albúmina (sámago), grietas, nudos, manchas de agua, caries secas u otros defectos comunes de las maderas, igualmente se rechazarán todas las que tengan fibras atravesadas (reviradas) que afecten la solidez de la pieza. La Constratista definirá los medios de anclaje y clavado y deberá contar con la aprobación de la Inspección para comenzar con las tareas de ensamblado. Madera para rampas plataformas escaleras, pasos peatonales Se utilizara madera dura : anyico o equivalente Caracteristicas Dimensiones de todas las maderas responderán a lo detallado en los planos. Las escuadrías serán las indicadas en planos. La contratista deberá realizar los cálculos estructurales para verificar el dimensionado de las piezas. I.17.11.1 - Postes de eucaliptos Caracteristicas: La madera para los postes será de Eucalipto rollizo tratado con CCA-C a base de óxidos, con una retención mínima de 20kgs de óxidos activos por m3 de madera preservable. Cuando se realicen cortes in situ, las nuevas superficies expuestas serán tratadas abundantemente a pincel con el mismo preservante.




COMITENTE

- 74 -


Los postes impreganados a inspeccionar deberán estar secos al tacto. Para preservar a estos postes se los somete a un proceso de impregnado en CCA (óxido cromocuproarsenicales) este óxido está compuesto por cobre el cual actúa como fungicida (ataca a los hongos), por arsénico que actúa como insecticida y el cromo que es el encargado de la fijación irreversible de este óxido a la madera, evitando su pérdida o lavado Sobre todos los postes de la partida se verificarán dimensiones, presentación y defectos, se rechazará cada porte que no cumpla con los requisitos establecidos. Los postes tendrán un diámetro 8¨, irán enterrados 1.50 mts. y tendrán una largo total 10 metros I.17.12 - Material de Base El material de base estará compuesto de agregados y suelo calcáreo o arenoso debiendo responder a las siguientes características

Granulometría Características físicas Tamiz IRAM % que pasa en peso 1½” 1” 3/4” 3/8” Nº 4 Nº 10 Nº 40 Nº 200

100 80 - 100 45 - 85 35 - 65 25 - 50 15 – 35 5 - 15

-Límite líquido menor de 32 -Índice de plasticidad entre 2 y 6 -Valor soporte mayor de 50 -Hinchamiento menor de 1% -Sales menor de 1,5% -Sulfatos menor de 0,5%

I.17.13 - Materiales férreos Responderán a las prescripciones de la disposición CIRSOC 251 “Acero para Estructura de Hormigón armado”, Métodos de Ensayo y condiciones de aceptación. Las barras deberán ser sin uso, sin soldaduras ni defectos y de sección transversal constante. Se aceptarán los aceros aprobados y con las máximas tensiones admisibles que se encuadren dentro de la siguiente tabla: Tipo de Acero para Estructura de Hormigón y sus Pro piedades. Formas de utilización en obras

Barras de Acero Mallas de Acero

1 2 3 4 5 Tipo de Acero AL – 220 ADN - 420 ADM - 420 AM – 500 Elaboración del acero

Laminado en caliente sin tratamiento

Dureza natural Dureza mecánica

Dureza mecánica

Conformación superficial

Lisa (L) Nervadura (N) Nervadura (N) Barras Lisas Barras Perfiladas (P) Nervadura (N)

Designación abreviada

Y III DN III DN IV L IV C

Diámetro Nominal "ds"(mm)

6-8-10-12-16-20-25-32-40 y 50

6-8-12-16-20-25-32 y 40

6-8-12-16-20-25-32 y 40

3 a 12 3 a 12

Límite de fluencia característico σs (MN/m2)

> ó = 220 > ó = 420 > ó = 420 > ó = 500 > ó = 500

Resistencia a tracción característica σz (MN/m2)

> ó = 340 > ó = 500 > ó = 500 > ó = 500 > ó = 500

Alargamiento de rotura

> ó = 18 > ó = 12 > ó = 10 > ó = 6 > ó = 6




COMITENTE

- 75 -


característico δ 10 (%) Esfuerzo de corte de los nudos S en las mallas (KN)

_ _ _ 0,175 A máx. 0,175 A máx.

Diámetro de mandril - ángulo de doblado 180º (mm)

2 ds ds < ó = 25 3,5 ds 25 < ds < = 32 5 ds 32 < ds < = 40 7 ds

4 ds 4 ds

A máx. = Área de la sección transversal de la barra de mayor diámetro de la unión soldada en mm2. Salvo especificaciones especiales, en las estructuras de hormigón armado, se utilizará acero tipo III. El hierro para trabajos comunes, de fragua, para soportes, barandas, etc., será de la mejor clase; de sección uniforme sin torceduras, grietas, hendiduras, incrustaciones u otros defectos con una resistencia mínima de 37 kg./mm². , a la tracción y un alargamiento mínimo de 20% en dirección de la laminación. Una barra deberá doblarse en frío sin que se produzcan grietas, alrededor de un cilindro, cuyo diámetro sea de dos veces el grueso de la barra. Los ensayos del material férreo que no están especificados en el presente pliego y en el CIRSOC, se realizarán según las normas IRAM. Almacenamiento: El acero será almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo a su calidad, diámetro, longitud y procedencia de forma que resulte fácilmente accesible para su retiro e inspección. El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura será marcado con el número correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna forma de rótulo inalterable a los agentes atmosféricos o colocando las barras en depósitos con marcas. Reparación y colocación: El Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a lo consignado en planos. El corte será efectuado con cizalla o sierra. No se permitirá soldaduras en armaduras, fuera de las correspondientes a las mallas soldadas sin aprobación escrita por parte de la Inspección. No se permitirá enderezar ni volver a doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo indicado en los planos o que presenten torceduras, las que no serán aceptadas. Se colocarán las barras y serán aseguradas en posición para que no resulten desplazados durante el vaciado del hormigón. Se adoptarán precauciones para no alterar la posición de las barras dentro del hormigón ya colocado. El Contratista podrá usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores u otro tipo de soporte utilizado para tal fin. Mediante autorización expresa por escrito de la Inspección, podrán usarse separadores de hormigón. Las barras serán fuertemente atadas en todas las intersecciones. Empalme de armaduras: Los empalmes de barras de armaduras se realizarán exclusivamente por yuxtaposición. I.17.14 - Mezclas-generalidades La preparación de estos trabajos se llevará a cabo de acuerdo con las reglas del arte. La Inspección de Obra puede cambiar la dosificación de las mezclas si lo considera necesario. Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contarán con la aprobación previa de la Inspección de Obra. No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla de cemento Portland que la que deba usarse dentro de las dos (2) horas de su fabricación. Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin añadir agua, será desechada. Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland y de cal hidráulica que haya empezado a endurecerse. Las pastas de argamasa serán más bien espesas que fluidas. I.17.15 - Pórfido El Pórfido a utilizar será el que se especifique en cada caso debiendo cumplimentar en cuanto a la calidad, lo determinado por las normas correspondientes.




COMITENTE

- 76 -


Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuno realizar directamente, podrá exigir a la Empresa que haga comprobar en un laboratorio oficial que la Inspección designará, la naturaleza y resistencia del pórfido , por medio de los ensayos o análisis mecánicos, físicos y químicos pertinentes. La utilización correcta de la piedra natural en la arquitectura requiere, al igual que cualquier otro material de construcción que sea sometido a esfuerzos, secciones definidas y el procedimiento adecuado de colocación. Las secciones de trabajo dependen de la magnitud y las características de las solicitaciones externas. Dependiendo estas solicitaciones si son mecánicas o medioambientales. En las solicitaciones externas se puede producir la rotura por flexión, por impacto, por cortante en un anclaje de ranura, por exfoliación. El Contratista remplazará todas las piezas que presenten algún tipo de rotura. El Contratista proveerá las baldosas y adoquines en los espesores especificados en planos y planillas. Las piezas deberán soportar las siguientes cargas a flexión: Cargas de Tránsito (N) Usos 750 Baldosas sobre mortero. Áreas peatonales

3.500 Áreas peatonales y para bicicletas. Jardines y balconadas

6.000 Accesos ocasionales de coches, vehículos ligeros y motocicletas.

Entradas de garajes

9.000 Aceras, áreas comerciales, con paso ocasional de vehículos de emergencia o transporte.

14.000 Áreas peatonales, utilizadas frecuentemente por vehículos pesados.

25.000 Carreteras, calles y gasolineras

Resistencia al deslizamiento: la rugosidad del pavimento será tal que cuando las personas circulen desde un pavimento, a otro menos rugoso, no se produzca riesgo de deslizamiento. I.17.16 - Suelo Seleccionado Adicional El suelo seleccionado deberá responder a las siguientes características:

Granulometría Características físicas Tamiz IRAM % que pasa en peso 1” 3/4” 3/8” Nº 4 Nº10 Nº40 Nº200

100 70 - 100 50 - 80 35 - 65 25 – 50 15 – 30 5 - 15

-Límite líquido menor de 20 -Índice de plasticidad menor de 3 -Valor soporte mayor de 30 -Hinchamiento menor de 1% -Sales menor de 1,5% -Sulfatos menor de 0,5%

I.17.17 - MATERIALES DE REPOSICIÓN El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de eventuales reparaciones que pudieran ejecutar en el tiempo. Los materiales serán los que se indican a continuación y nunca presentarán menos de un 5% de las cantidades empleadas en la obra.

• Solados exteriores (pieza, zócalos, juntas etc.) • Artefactos de iluminación (lámparas, tubos, arrancadores, etc)

Todos estos elementos serán transportados y acopiados por el Contratista, en el lugar que oportunamente indique la Inspección de Obra. I.18 - TRABAJOS GENERALIDADES I.18.1 - DEMOLICIONES Y RETIROS I.18.1.1 - Generalidades Será por cuenta exclusiva del contratista, la ejecución de todos los trabajos de demolición del sector de obra existente, necesarios para la ejecución de las obras que se indican en los planos.




COMITENTE

- 77 -


Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin excepción, de todas las construcciones e instalaciones que sean necesarias de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto. Previamente se ejecutarán los apuntalamientos necesarios y los que la Inspección de obra considere oportunos. Antes de comenzar los trabajos se procederá a la revisión del área de trabajo, retirándose del mismo todo tipo de estructuras que conlleven un peligro potencial o real, para el personal de demolición. La responsabilidad del Contratista por la seguridad de las construcciones existentes será total durante toda la vigencia del contrato, quedando la Comitente a cubierto de cualquier riesgo por colapso o desmedro total o parcial de estructuras originados por las obras en ejecución. Previo a toda tarea se deberá presentar a la Inspección de Obra la memoria descriptiva de la demolición, en la que se deberá detallar paso a paso los trabajos a efectuar, tales como apuntalamientos, cortes de suministros de energía eléctrica, agua y gas, protecciones, horarios por emisión de ruidos, y cualquier otra tarea o información que la Inspección de Obra juzgue necesaria. Antes de iniciar excavaciones u otros trabajos cumplirá con toda la normativa en vigor, con los trámites, cortes de servicios y presentaciones de planos que sean necesarios, gestionara ante los Organismos que correspondan (Reparticiones Publica o Privadas) las interferencias correspondientes y los permisos necesarios y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. Los materiales resultados de la demolición no podrán emplearse en las nuevas construcciones, salvo autorización de la Inspección de Obra. En el caso de ser requerido por la Inspección de Obra, los árboles incluso su raíz, serán retirados o trasladados o conservados en buen estado de acuerdo a las indicaciones de la misma, que dictaminará según su estado fitosanitario, su destino. El contratista deberá retirar diariamente los escombros y desperdicios, debiendo mantener el sector de obra libre de escombros. El contratista deberá asumir la responsabilidad total e inexcusable por los daños que se pudiera causar a las personas o instalaciones por deficiencias en las instalaciones provisionales. Las tareas implican la demolición y retiros de los sectores de pavimentos, plazoletas, veredas, muros, cordones cuneta, barandas, solados, contrapisos y murete costero en “V” existentes indicados en los planos de la documentación licitatoria. Dicha demolición deberá realizarse hasta llegar al terreno natural que permita la absorción de las aguas de lluvias o en su defecto hasta lograr la estabilidad del area derrumbada. Cualquier estructura, equipamiento, instalación, solado, muro o elemento de cualquier naturaleza que se encuentre en el sector (ya sea a la vista o no) y no aparezca en el plano de proyecto definitivo o impida su correcta ejecución, deberá ser removido a costo del Contratista previo Informe a la Inspección de obra. El Oferente podrá realizar todos los relevamientos, análisis o estudios técnicos que considere necesarios, (sin que impliquen un daño para el Área) para evaluar los costos de los trabajos de demoliciones y movimientos de suelos previo a la presentación de las Ofertas. La empresa retirará todo el mobiliario y/o equipamiento urbano, propiedad de la Municipalidad de Puerto Madryn , que se encuentre en el predio, como artefactos de iluminación, cestos, bancos, mesas etc. y los acopiará a resguardo hasta que la Inspección de Obra le comunique su destino final. La empresa deberá realizar conjuntamente con la Inspección de obra un inventario de todos los elementos acopiados. La empresa Contratista tendrá por su cuenta y cargo, si correspondiere, la confección, presentación y aprobación de: desratización, corte y retiro de medidores de luz. Gas, Agua, teléfonos etc. Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos existentes, calzada y los niveles a los que se pretenden llegar en el proyecto. Se efectuarán de acuerdo a un plan de trabajo en el que se preverán, las medidas de seguridad adecuadas, señalamiento y vallados, programación de trabajos y equipos de demolición y seguridad de construcciones colindantes, en el caso de existir. Todo servicio eléctrico de gas, agua o cualquier otro se interceptará en o fuera de los límites del sector involucrado por el proyecto de comenzar los trabajos de demolición. Se tomarán medidas adecuadas para evitar la producción de polvo tales como humedecimiento de escombros, u otros métodos. El contratista deberá asumir la responsabilidad total e inexcusable por los daños que se pudiera causar a las personas o instalaciones por deficiencias en las instalaciones provisionales. En caso que algún trabajo y/o provisión no estuviese contemplado los mismos tendrán que ajustarse a las reglas del arte, a las normas IRAM, al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales – D.N.V. (Edición 1994), y a la reglamentación CIRSOC 201.




COMITENTE

- 78 -


La omisión de especificaciones y planos referentes a detalles, o la omisión de descripción concerniente a determinados puntos deberán ser consultadas con la Inspección antes de realizar cualquier operación. Durante el período de ejecución de los trabajos de construcción en cada sector, el tránsito será desviado hacia zonas adyacentes de la calzada. Si la Inspección considera imposible utilizar desvíos en algunas secciones, autorizará a efectuar las operaciones constructivas por mitades de calzada. Será obligación del Contratista poner las señales necesarias para guiar el tránsito, tanto en el caso de emplearse desvíos como cuando se utilice la calzada en una trocha para la circulación. Las señales serán visibles especialmente de noche. Todo lo anterior deberá cumplir con las normas y exigencias de la Sección L-XIX “SEÑALAMIENTO DE LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN” del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, EDICIÓN 1994. Ver además Artículo 35 del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES- CIERRE DE LA OBRA. Los equipos deberán ser tales que permitan cumplir las exigencias de calidad previstas y a su vez aseguren un rendimiento mínimo que posibilite alcanzar los plazos establecidos en el Plan de Trabajo. I.18.2 - ROTURA DE AFIRMADOS Y PAVIMENTOS. Para la ejecución de la Obras, el Contratista deberá proceder a la limpieza de todo el terreno natural, removiendo plantas y malezas, levantando cualquier material, estructura o desecho visible existente en él. Los árboles y plantas existentes fuera de los límites de las excavaciones y terraplenes a practicar, no podrán cortarse sin autorización de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de la Municipalidad de Puerto Madryn. Será por cuenta del Contratista el cuidado de los árboles y plantas que deban quedar en su sitio, el que tomará las providencias necesarias para la conservación de los mismos. El Contratista solicitará en tiempo y forma, con la autorización de la Inspección, los permisos necesarios de la Municipalidad para remover y luego restituir de acuerdo a las Especificaciones de planos, planillas e indicaciones de la Inspección, los afirmados, pavimentos y demás construcciones afectadas y manipular materiales, obligándose a ejecutar esos trabajos según ordenanzas y otras normas en vigencia. En los casos en que la rotura de afirmados y pavimentos deba ser ejecutada por entidades ajenas a la Municipalidad, el Contratista no la realizará pero tendrá la obligación de cuidar de los materiales removidos en la forma especificada en este Pliego y correrá con los trámites de estilo. La rotura de afirmados se hará de acuerdo con las disposiciones nacionales, provinciales o municipales vigentes, según se trate. Los trabajos de excavación se ejecutarán de manera de realizar la excavación necesaria para la apertura de caja para la construcción de la estructura del pavimento en los sectores previstos de acuerdo con el proyecto. La Inspección podrá exigir la reposición de los materiales indebidamente excavados, estando el Contratista obligado a efectuar este trabajo a su exclusivo cargo. Durante los trabajos de excavación la calzada y demás partes de la obra en construcción deberán tener asegurado su correcto desagüe en todo tiempo. La presencia de agua durante las tareas de excavación, cualquiera sea su origen y causa deberá ser eliminada por el Contratista mediante procedimiento adecuado, el cual deberá ser sometido a consideración de la Inspección de la Obra. El Contratista adoptará las precauciones correspondientes cuando la realización de estos trabajos involucre riesgos de afectación de hechos existentes en el subsuelo (Servicios y otros). Los desperfectos derivados de daños ocasionados o cualquier otro tipo de perjuicios ocasionados a terceros o a infraestructuras subyacentes serán de su exclusiva responsabilidad, corriendo por su cuenta los gastos originados como consecuencia de su accionar. La rotura de afirmados y pavimentos deberá quedar determinada en los plazos indicados en el Plan de Trabajos aprobado. En caso de que estos plazos no se cumplieran o que la ejecución de los trabajos no fuera a satisfacción de la Inspección, el Municipio podrá disponer su reparación a cuenta de terceros, siendo la totalidad de la facturación y multas que correspondieren por esos conceptos, por cuenta exclusiva del Contratista. Depósito y Transporte de los Materiales Extraídos de los Afirmados, Pavimentos y Veredas El material proveniente del levantamiento de afirmados y pavimentos no será apilado en la vía pública. Los mosaicos, baldosas, etc., extraídos de las veredas y pavimentos se transportarán al lugar que indique la Inspección de la obra. La distancia máxima de transporte es aproximadamente ocho (8) Km desde el lugar de trabajo. Los depósitos de materiales deberán tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en propiedades vecinas.




COMITENTE

- 79 -


El costo del transporte y manipuleo de los materiales provenientes de la remoción de afirmados, pavimentos y veredas y, de los sobrantes de su refacción, será por cuenta exclusiva del Contratista y regirán a este respecto las mismas especificaciones que para el transporte de sobrantes de las excavaciones. El costo de los trabajos indicados precedentemente se considerará incluido en el monto de la obra, por lo que no se efectuará ningún tipo de pago adicional por los mismos. PRECAUCIONES Los equipos, maquinarias, personal, seguro obrero, responsabilidad civil y demás leyes laborales vigentes para la ejecución de los trabajos, correrán por exclusiva cuenta y cargo del Contratista. El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles. Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de los peatones y la vía pública, que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras, debiéndose ejecutar además las reparaciones necesarias. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa terminación a su cargo con las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios. El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. El destino final y el sistema de transporte de los escombros deberá ser presentado por el Contratista antes del inicio de las tareas para ser aprobados por la Inspección de obra. I.18.3 MOVIMIENTO DE SUELOS –EXCAVACIONES Generalidades: El Contratista tomará a su cargo las tareas que se enumeran más adelante, proveyendo el equipo adecuado para tal fin, el que deberá ser aprobado, antes de su utilización por la Inspección, la que podrá exigir el reemplazo de los elementos que a su juicio no resulten aceptables. El Contratista pondrá especial atención en los trabajos que deban permanecer expuestos a la intemperie, adoptando los recaudos necesarios para preservar los ya ejecutados. Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre las excavaciones y el asiento de estructuras, conductos y sus rellenos, para impedir la inundación de zanjas y la erosión de taludes por las lluvias. A fin de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas, la Inspección ordenará los ensayos necesarios, los que serán efectuados por cuenta y cargo del Contratista. Previo a la realización de las tareas de extracción de suelo vegetal, desmonte y excavaciones en general, el Contratista deberá hacer un exhaustivo estudio de interferencias de posible existencia en el lugar, realizando sondeos de ser estos necesarios. El Contratista extraerá la capa de tierra vegetal en un promedio estimado en 0,30 m. en toda el área de solados nuevos y en 0,20 donde existe solado. El movimiento de suelos incluye todas las excavaciones y rellenos necesarios para llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes del proyecto indicados en los planos. Estos movimientos de tierra se extenderán a todo el área establecida en los planos integrantes de la documentación. Los trabajos incluyen todas las excavaciones, rellenos para fundaciones de hormigón in situ, bases aisladas, zanjas y para las redes externas de instalaciones sanitarias y pluviales, excavaciones para la ejecución de solados exteriores y el retiro y transporte de materiales sobrantes fuera del área de las obras, con excepción del suelo vegetal. Salvo indicación en contrario, las excavaciones para fundaciones tendrán un ancho igual al de la banquina, zapata o base que contengan y serán excavadas hasta encontrar el terreno de resistencia adecuada a las cargas que graviten sobre él, aun cuando los planos indicaran otra cota. Si la resistencia hallada en algún punto del área de trabajo fuera insuficiente, la Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra el procedimiento a seguir en las cimentaciones. Si el terreno no resultare de igual resistencia en toda su superficie, se lo consolidará en todas aquellas que soporten cargas menores a las requeridas, ampliando en




COMITENTE

- 80 -


éstas las obras de fundación. En ningún caso las cargas que soporte el terreno serán superiores a las tensiones admisibles El fondo de las excavaciones será completamente plano y horizontal y sus taludes en el caso de existir serán bien verticales, debiéndose proceder a su contención por medio de apuntalamiento y tablestacas apropiadas, si el terreno no se sostuviera por sí en forma conveniente. Si por error se diera a la excavación una mayor profundidad de la que corresponda a la fundación a construir en ella, no se permitirá el relleno posterior con tierra, arena, cascotes, etc. debiéndolo hacer con el mismo material con que está construida la fundación y no implicando esto costo adicional ninguno. No se iniciará obra alguna en ninguna excavación, sin antes haber sido observado su fondo por la Inspección de obra. Las excavaciones tendrán un ancho mínimo igual al de las bases correspondientes de cualquier naturaleza. El Contratista deberá prever la cantidad y la potencia de las bombas de achique, que pudieran ser necesarias para los trabajos a realizar. Excavación para conductos pluviales y cloacales. En los sectores donde se realizan estas obras se realizaran las excavaciones en función de niveles de acometida de los conductos maestros existentes, con previa aprobación de la inspección de obra, según planos de obra. Excavación para conductos de riego y alimentación de fuente. En los sectores según proyecto donde se requieran el sistema de riego y alimentación de fuente las canalizaciones se realizan a una profundidad de (30 cm). , según planos de obra. Excavación para cimientos en general. Las mismas se relacionan con los cimientos de bases para artefactos de iluminación, bancos de hormigón in situ, bolardos, asiento redondo in situ, explanada teniendo la excavación una profundidad relacionada con la resistencia del suelo y previamente aprobada por la inspección de obra. Trabajos previos a la excavación: VER ARTÍCULO 1.3.1. PLIEGO SERVICOOP – AGUA CLOACA anexo 1- Excavaciones exploratorias: VER ARTÍCULO 1.3.2. PLIEGO SERVICOOP AGUA CLOACA an exo 1- Intersección de calles: VER ARTÍCULO 1.3.3. PLIEGO SERVICOOP AGUA CLOACA an exo 1- (CRUCE DE CANALES) Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría: VER ARTÍCULO 1.3.4. PLIEGO SERVICOOP AGUA CLOACA an exo 1- Medios y sistemas de trabajo para la ejecución de las excavaciones: VER ARTÍCULO 1.3.5. PLIEGO SERVICOOP AGUA CLOACA an exo 1- Perfil longitudinal de las excavaciones: VER ARTÍCULO 1.3.6. PLIEGO SERVICOOP AGUA CLOACA an exo 1- Anchos de zanjas: VER ARTÍCULO 1.3.7. PLIEGO SERVICOOP AGUA CLOACA an exo 1- Coordinación con otras secciones Coordinar los trabajos con todos o alguna de las siguientes: nivelación del terreno; replanteo de las obras; desagües pluviales y cloacales; fundaciones de estructuras, solados exteriores y obras y redes exteriores en general, etc. Precauciones. En caso de filtraciones de agua en las excavaciones, se mantendrá el achique necesario instalando bombas de suficiente rendimiento como para mantener en seco la excavación, hasta tanto se haya ejecutado la obra necesaria de cimentación. Deberá evitarse la posibilidad de que se produzcan pérdidas de cemento por lavado. Estas tareas están incluidas en los trabajos del Contratista. No se permitirá el bombeo durante el colado del hormigón y durante las 24 horas siguientes, a menos que se asegure por medio de dispositivos adecuados la no aspiración de cemento o lechada. Las excavaciones se harán con las debidas precauciones como para prevenir derrumbes, a cuyo efecto el Contratista apuntalará cualquier parte del terreno, que por calidad de las tierras excavadas o de relleno haga presumir la posibilidad de deterioros o desprendimientos de tierras, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que ocasionen. RETIRO DE EXCEDENTES Los excedentes de tierra provenientes de las excavaciones realizadas podrán ubicarse momentáneamente en el recinto de las obras, previa autorización de la Dirección de Obra, la que fijará la ubicación y el plazo máximo de acopio. De considerar la Contratista dificultosa la operación, deberá retirar los excedentes y reponer los suelos necesarios en su oportunidad, a su exclusivo costo.




COMITENTE

- 81 -


I.18.4 - LIMPIEZA DE TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACIÓ N Se establece que al iniciar los trabajos, el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras correspondientes al sector, según planos generales, de detalles y a las especificaciones emanadas del presente pliego. Los trabajos de limpieza del terreno refieren en general al desarraigo de árboles secos, mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. El Contratista deberá efectuar el replanteo y nivelación de las obras. Realizará el trazado y la verificación de ejes de referencia, ejes linderos, línea municipal y niveles de referencia. Se establece que la Contratista realizará la medición integra del área, a los efectos de verificar sus medidas. Cualquier diferencia con la documentación deberá ponerse en conocimiento de la Inspección. De esta manera se establece que es obligación de la Contratista el realizar las adaptaciones necesarias del proyecto de acuerdo a la realidad física del lugar, sin implicar esto pago de adicional alguno. El replanteo será verificado por la Inspección, antes de dar comienzo a los trabajos. Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del trazado. Para la nivelación será obligatoria la utilización de nivel óptico o de anteojo y reglas adecuadas para topografía. El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con una tolerancia en más o menos 3 cm, luego de haber retirado solados y contrapisos existentes, según se indica en planos Solicitará a la Dirección de Obra instrucciones e indicaciones precisas sobre los árboles a preservar, por lo que las defensas de troncos, copas y raíces, deberán asegurar la sobre vivencia de los ejemplares marcados en planos. Si por alguna causa ajena, la situación fitosanitaria de los árboles cambiara, en el lapso que medie entre la etapa de proyecto y la obra, las novedades serán reportadas en el Libro de Comunicaciones respectivo, a fin de documentar lo sucedido si se conocen los motivos del cambio o simplemente se registre el nuevo estado de los ejemplares. Los trabajos de preservación serán dirigidos por un profesional de la ingeniería agronómica, el que presentará a la Dirección de Obra una memoria de los trabajos a realizar y su secuencia encadenada con las tareas de Movimientos de Suelos. I.18.5 - RELLENOS En todas las áreas donde se realizan rellenos, estos serán de suelo seleccionado y se compactarán en un todo de acuerdo con lo aquí especificado y/o establecido por la Inspección de Obra. El material de relleno será depositado en capas, que no excederán un espesor de 0,20m. Cada capa será compactada mediante los equipos correspondientes para tal fin, será supervisado y controlado por la Inspección de Obra Para la ejecución de los rellenos de fundaciones, las capas se irán humedeciendo lentamente, asentando con pisones mecánicos mientras sea posible, procediéndose en caso contrario con pisones de mano. Una vez terminadas las fundaciones, los espacios vacíos serán rellenados con capas sucesivas de treinta centímetros (30 cm) de espesor de tierra bien seca, suelta, limpia, sin terrones ni cuerpos extraños. El material de relleno podrá ser humedecido previamente al apisonado. En el caso de las zanjas de drenajes, el relleno se efectuará con arena y compactación cuidadosa. Las sub-bases para piso, veredas, caminos, etc., deberán ser ejecutadas con suelos seleccionados y con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario. MATERIALES Para los rellenos se podrán utilizar los suelos provenientes de las excavaciones, siempre y cuando las mismas sean aptas para su destino y cuenten con la aprobación de la Inspección de obra. El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad apropiada.




COMITENTE

- 82 -


Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara en "terrones", estos deberán deshacerse antes de desparramarse en los sectores a rellenar. En todas las áreas donde se realizan rellenos estos, en general serán de suelo seleccionado (calcáreo) de características sujetas a la aprobación de la inspección De Obra, o de otro tipo de materiales adecuado a los fines de los rellenos. La “Tosca” tendrá un límite líquido menor de 40 e índice plástico menor de 12 y efectuadas las operaciones de compactación, en capas que no excedan de 20 cm. , se deberá obtener para cada capa un peso específico aparente seco, igual al 95% del Proctor Standard. El Contratista proveerá todos los elementos para la realización de los ensayos de control en la obra, que serán controlados y aprobados por la Dirección En caso de que la calidad de los suelos de las excavaciones fuera apta deberá seleccionarse y mezclarse con la proveniente del exterior de la obra, con la aprobación previa de la Inspección de obra. El Contratista propondrá el o los yacimientos que proveerán los materiales para la ejecución de la Obra en sus diferentes etapas (Capas de asiento, Bases y Sub-Bases Granulares, Mezclas etc.). Los yacimientos propuestos por el Contratista deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. Queda bajo su responsabilidad la elección de los lugares de explotación como así también todos los trabajos necesarios para el acceso a los mismos, la limpieza, destape, extracción, clasificación y acondicionamiento de los materiales. Los costos deberán estar incluidos en el precio del ítem. También serán por su cuenta los análisis y ensayos específicos que correspondan para argumentar la aptitud de los materiales a utilizar y las respectivas dosificaciones de mezclas propuestas. ENTREGA Y ALMACENAMIENTO El producto de las excavaciones que sea apto para su utilización será acopiado en obra, en lugar que será sometido a la aprobación de la Inspección de obra. Si no fuera posible ejecutar el desparramo del producto excedente de las excavaciones o inapto, será retirado de la obra por cuenta y cargo del Contratista. Los materiales de relleno provenientes del exterior de la obra, serán almacenados en los lugares propuestos por el Contratista y aprobados previamente por la Inspección de obra. MUESTRAS Y ENSAYOS Se realizarán los ensayos para determinar la calidad del suelo y la curva de relación humedad – densidad (Proctor Standard) en un Laboratorio de reconocido prestigio, aprobado por la Dirección, y a costa del Contratista. Al término de los ensayos y estudio del terreno, el Contratista presentará una memoria técnica e informe, que aprobados por la Inspección de obra, podrán ser usados por el Contratista para elaborar el proyecto definitivo de las obras. REQUERIMIENTOS ESPECIALES La terminación de niveles, tanto en excavaciones como en los rellenos, debe ser pareja y lisa conforme a niveles que indican los planos. Las tolerancias en el área de construcción a realizar serán del orden de +1 cm y fuera de dichas áreas de 2 cm tanto para superficies planas como en pendiente. El Contratista deberá presentar a la Inspección de obra antes del comienzo de los trabajos y con la debida anticipación una memoria descriptiva que incluya el sistema de depresión de napas y drenajes previsto, las excavaciones, los rellenos y apuntalamientos, con indicación de los criterios a seguir y precauciones a adoptar para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las normas vigentes. I.18.6 CONTRAPISOS I.18.6.1 Generalidades Los trabajos especificados en esta sección comprenden la ejecución de la totalidad de los contrapisos indicados en planos y planillas de locales y sectores, con los espesores indicados. Independientemente de ello, el Contratista está obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos. Al construirse los contrapisos se deberá tener especial cuidado de hacer las juntas de dilatación que correspondan. Cuando los contrapisos deban ejecutarse sobre tierra, se retirará la tierra vegetal, se compactará el terreno y se rellenará con suelo seleccionado, compactándose hasta alcanzar los niveles adecuados. Los espesores de los contrapisos serán los que se indiquen en los planos de obra. Los contrapisos deberán estar perfectamente nivelados con las pendientes que se requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberán tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios de los sectores con desagües. COORDINACIÓN CON OTRAS SECCIONES




COMITENTE

- 83 -


Coordinar los trabajos con todas o algunas de los siguientes: movimiento de suelos; estructuras de hormigón armado; pavimentos; aislaciones; pisos; instalación eléctrica en general; instalación sanitaria; desagües pluviales en particular, etc. PRECAUCIONES Al construirse los contrapisos bajo pisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contracción que correspondan, aplicando los elementos elásticos necesarios, Poliestireno expandido 1" x 3", material elástico reversible u otros aprobados, en total correspondencia con los que se ejecuten para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las dimensiones de los paños lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Las superficies de contrapisos, en el caso de la colocación aislaciones y juntas, deben estar limpias y secas a fin de lograr un buen contacto. MATERIALES a) Cemento Portland El cemento Portland se recibirá en obra envasado en envase original de fábrica y responderá a las normas IRAM 1503, 1504, 1505,1509 y 1617. b) Cemento de albañilería El cemento de albañilería se recibirá en obra envasado en envase original de fábrica y no podrá utilizarse para la ejecución de estructuras resistentes de hormigón armado. Responderá a la norma IRAM 1685. c) Cal Hidráulica Las cales hidráulicas serán de marcas conocidas. Se aceptarán únicamente materiales envasados en fábrica y en el envase original. Las cales hidráulicas se ajustarán a las normas IRAM 1508 y 1516. d) Cal aérea Se usarán cales aéreas hidratadas en polvo, envasadas, que deberán ajustarse a la norma IRAM 1626. e) Arena Toda la arena que se utilice cumplirá con los requerimientos de la Norma IRAM1509,1512,1525,1526 y 1633. f) Agua Toda el agua será limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros. En general el agua potable es apta para el amasado de morteros. g) Agregado grueso Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de tamaño apropiado. No se aceptarán restos de demoliciones que contengan trozos de solados, caños, hierros, etc. Deberán ser parejos en cuanto a tamaño y granulometría Su tamaño variará entre 2 a 5 cm. aproximadamente. El uso de este material estará sujeto a la aprobación previa de la Inspección de Obra. El canto rodado deberá cumplir con las características fijadas en las Normas IRAM correspondiente y con los ensayos fijados en las Normas IRAM 1505, 1506 y 1627 Los morteros a emplear la norma IRAM 1755/85. h) Malla de acero Malla SIMA Q188 i) Contrapiso H° Armado: H17 j) contrapisos sobre terreno natural: H13 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO Se deberán entregar los productos con sus embalajes originales de fábrica, sellados e identificados con las correspondientes etiquetas. Se deberá manipular y almacenar con las debidas precauciones para evitar el deterioro de los productos. El lugar de almacenaje deberá estar convenientemente seco y protegido de la intemperie. REQUERIMIENTOS ESPECIALES Los contrapisos deberán estar perfectamente nivelados con las pendientes que se requieran en cada caso y los espesores indicados. Deberán tenerse particularmente en cuenta, los desniveles necesarios en cada sector MUESTRAS Y ENSAYOS La arena a emplear cumplirá el ensayo granulométrico especificado en las normas IRAM 1501-1502-1513. I.18.7 HORMIGÓN ARMADO I.18.7.1 Generalidades




COMITENTE

- 84 -


Los trabajos especificados en esta sección comprenden la ejecución del proyecto ejecutivo de las estructuras de hormigón armado, el encofrado, apuntalamiento, soporte y arriostramiento, colocación de armaduras, hormigonado, desencofrado, limpieza y terminación, de todos los elementos realizados in situ que se indican en los planos y todo otro trabajo de hormigón necesario para la completa terminación de la obra acorde a su fin. El Contratista será responsable del proyecto de los componentes, para lo cual deberá realizar y firmar los cálculos definitivos de los mismos. El Contratista asume la total responsabilidad técnica sobre la estructura resistente, incluidas las fundaciones y deberá realizar el diseño, los cálculos y planos generales y de detalles como así En todos los casos serán de aplicación las Normas del CIRSOC. El Contratista deberá someter dicho cálculo definitivo, planos de encofrado, planos de armaduras, planillas de hierro y listas de materiales, efectuado a su exclusivo cargo, a la aprobación de la Inspección de Obra. Asimismo, deberá respetar taxativamente los diseños de arquitectura. El Contratista deberá asumir la responsabilidad sobre la ejecución de todo trabajo necesario para lograr una obra completa y terminada, aunque dichos trabajos no se indiquen o mencionen en forma explícita sin que ello de derecho a reclamar adicional alguno.- El Contratista, asumirá la responsabilidad integral como constructor de la estructura y verificará la compatibilidad de los planos de encofrado con los de arquitectura e instalaciones, agregando los detalles que fueran necesarios. No podrá introducir cambios en el cálculo y/o planos sin la aprobación de la Inspección de Obra No se aceptarán reclamos de precio ni de plazo por diferencias entre el proyecto ejecutivo desarrollado por el Contratista y la documentación de licitación que no se deban a modificaciones de proyecto expresamente solicitadas por la Inspección de Obra, por lo que el oferente deberá estudiar cuidadosamente la misma y prever en su cotización las rectificaciones necesarias. El Contratista deberá proveer materiales, mano de obra, herramientas y equipo para la ejecución de encofrados; marcado, corte, doblado y montaje de armaduras; preparación, batido y vertido de hormigón , desencofrado, limpieza de tablas y encofrados metálicos; curado de las estructuras; colocación de insertos metálicos para luminarias, escaleras en general y los elementos premoldeados definidos en el proyecto, que aunque no estuviere especificada, contribuya a la terminación completa de los trabajos correspondientes a la estructura. Las obras se ejecutarán siempre con personal competente, con sumo cuidado y con sujeción a las indicaciones de la Documentación Técnica, teniendo presente que el hecho de no prever alguna armadura secundaria o de no indicarse en los planos y/o planillas no será razón valedera para omitir su colocación. Dichas armaduras accesorias, tanto para la resistencia como para la dilatación, serán las propias del sistema adoptado y seguirán el criterio dado por la Inspección de Obra. El Contratista deberá dejar previsto, antes de proceder al hormigonado, las dimensiones y ubicación de los huecos previstos para iluminación ,fijación de barras para equipamiento urbano de hormigón premoldeado y ó insertos metálicos correspondientes a las distintas instalaciones especiales que figuran en la Documentación Técnica. A tal efecto recabará de la Inspección de Obra la ratificación o rectificación de los mismos. En caso de surgir diferencias con los valores adoptados, si las tensiones admisibles resultan mayores a 1,50 kg/cm2, el proyecto no tendrá necesidad de ser modificado, pero si resultan valores menores, la Empresa Contratista deberá reajustar las fundaciones al valor de tensión determinado, sometiendo los estudios de suelos, memorias, planos y demás documentación a consideración y aprobación de la Inspección. El Contratista, al finalizar los trabajos y previa la firma de la recepción definitiva de las obras, deberá confeccionar los planos conforme a obra, de acuerdo a las reglamentaciones municipales, a las especificaciones técnicas generales y particulares y a las órdenes de la Inspección. Durante la ejecución de la obra, se llevará un registro de las modificaciones introducidas a los planos y planillas estructurales, que servirán de base para la confección de los planos según obra. La documentación se complementará con fotografías de todos los elementos estructurales, mostrando las armaduras y encofrados previos al hormigonado. La calidad del hormigón estará definida por el valor de su resistencia característica de rotura a compresión sobre probetas cilíndricas normales moldeadas y curadas de acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 y ensayos según norma IRAM 1546. Se exigirán por lo tanto, tomas de muestras de todas las hormigonadas, y los ensayos respectivos. La relación agua-cemento no deberá ser superior a 0,55 (considerando los áridos) y el contenido mínimo de cemento será de 350 kg /m3.




COMITENTE

- 85 -


El hormigonado de los distintos elementos no será iniciado sin autorización de la Inspección de Obra, y sin que esta no haya verificado las dimensiones, niveles, alineación y aplomado de encofrados, armaduras y encofrados. No se comenzaran las tareas de hormigonado sin la presencia de la Inspección de Obra o de un representante de la misma. El Contratista deberá notificar con la suficiente antelación la fecha del hormigonado. Las coladas de hormigón deberán ser efectuadas sin interrupción; en caso de ser necesarias, se convendrá con la Inspección las juntas y el procedimiento a seguir para su unión con el resto de la estructura al reanudarse el hormigonado. Para asegurar la máxima densidad posible, sin producir su segregación, el hormigón será compactado por vibración mecánica de alta frecuencia, debiendo estar estas comprendidas entre 3000 y 4500 revoluciones por minuto. Se utilizarán separadores que aseguren el recubrimiento mínimo exigido por CIRSOC de las armaduras en todos los elementos de la estructura. El Contratista está obligado a verificar, con suficiente anticipación al momento de la ejecución, la totalidad de las estructuras en lo referente a su comportamiento estático, eficiencia y adecuación al proyecto de arquitectura. Asumiendo la responsabilidad en lo que hace a compatibilidad geométrica y funcional entre arquitectura y en lo referente a la estabilidad, funcionamiento y seguridad de éstas últimas. I.18.7.2 Documentación de Obra El Contratista deberá realizar el cálculo estructural y los planos de ingeniería. En virtud de lo cual, no tendrá derecho a reclamo alguno originado en la circunstancia de que, a su criterio, fuese necesario introducir modificaciones por razones de seguridad, constructivas, etc. El Contratista deberá realizar las tareas de verificación que considere necesarias para asumir la responsabilidad en lo que hace a la compatibilidad geométrica y funcional entre arquitectura y estructuras y en lo referente a la estabilidad, funcionamiento y seguridad de éstas últimas. Deberá también realizar ensayos de carga de estructura que fueran solicitados por la Dirección de Obra. Los cálculos estáticos de verificación deberán ser realizados por un profesional habilitado y de reconocido prestigio. Los ensayos y cálculos deberán conducirse según las modalidades y normas vigentes. Si alguna de las partes de la estructura resistente de hormigón armado hubiera sido ejecutada según lo indicado en los Documentos del Proyecto y la misma no cumpliera con las solicitaciones y requerimientos estructurales a que estarán sometidas, o contenga errores u omisiones en su concepción, ubicación o dimensión que habrían podido salvarse durante el proceso de recálculo, revisión y verificación del Proyecto que compete al Constructor de la Obra, previo inicio y durante todo el transcurso de los trabajos, la Inspección de Obra tendrá la facultad de ordenar la demolición y nueva ejecución de esa parte a cargo y costo exclusivo de la Empresa Contratista, sin que ésta tenga derecho a efectuar reclamo alguno en tal sentido. El Contratista tendrá a su cargo la ejecución del proyecto ejecutivo de la obra el que estará integrado por las memorias de cálculo definitivas, memoria descriptiva de los trabajos a efectuar, planos de excavación, planos de encofrado, planos de armadura, planillas de armadura y listas de materiales. Las escalas serán las adecuadas para representar unívocamente los elementos detallados en los mismos. Toda la documentación será presentada a la Inspección de Obra para su aprobación con una anticipación no menor de treinta (30) días a la fecha de ejecución del elemento ó estructura en ella representada. Los documentos de obra se confeccionarán en un todo de acuerdo a la memoria de cálculo estructural y cumpliendo las especificaciones de los reglamentos citados en este pliego y en ella estarán indicados todos los pases, rebajes e insertos necesario para otras estructuras y/o instalaciones. Se deja perfectamente aclarado que, el Contratista, en su calidad de Constructor de la Obra, realizará los planos generales, de detalles y planillas municipales y será responsable de la presentación y aprobación final de los mismos ante los organismos que correspondan. I.18.7.3 Encofrados Tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez necesaria y su concepción y ejecución se realizará en forma tal que sean capaces de absorber, sin hundimientos, deformaciones ni desplazamientos perjudiciales y con toda la seguridad requerida, las cargas y tensiones derivadas del peso propio, sobrecargas y esfuerzos de toda naturaleza a que se verán sometidos durante la ejecución de la estructura, hasta el momento de quitar los puntales y desencofrar. A efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, los puntales, encofrados y demás elementos actuantes serán convenientemente arriostrados, tanto en la dirección longitudinal como transversal. Tendrán




COMITENTE

- 86 -


la forma, dimensiones, niveles y pendientes precisas, necesarias para modelar las estructuras de modo tal que las mismas resulten en un todo de acuerdo a las necesidades del proyecto. Deben ser suficientemente estancos para evitar pérdidas de mezclas durante las operaciones de hormigonado, compactación y/o vibrado, sin partes alabeadas, desuniones o rajas. No se admitirá el uso de papel para tapar grietas. Antes de comenzar las operaciones de vertido del hormigón, la Dirección de Obra procederá a revisarlos prolijamente, exigiendo que los fondos de vigas estén perfectamente limpios, dejando pequeñas aberturas para la eliminación de cuerpos extraños. Se dispondrán de tal modo, que los moldes de los módulos realizados puedan ser retirados antes de los que corresponden en función de las necesidades de obra. Los apuntalamientos y las ataduras se ejecutarán de manera que puedan ser quitados sin ocasionar golpes o vibraciones que perjudiquen a las estructuras. Los puntales de madera no tendrán sección transversal menor de siete (7) cm. y, si su altura es mayor de tres (3) metros, se tomarán las disposiciones correspondientes para evitar su pandeo. Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos refuerzos (soportes de seguridad) sin tocar, lo que inmovilizará las tablas del encofrado que sobre ellos se encuentren. Cualquier pieza hormigonada que no verifique las tolerancias deberá ser demolida si a juicio de la Inspección de Obra ello fuera procedente. Se exigirá un trabajo prolijo y esmerado que excluya la necesidad de cualquier enlucido ulterior. En paramentos a la vista que no sea posible evitar el uso de separadores de los tableros de encofrado, el diseño y distribución de los mismos deberá someterse a la aprobación de la Dirección de Obra. Los encofrados de los elementos no vistos cumplirán las exigencias del anexo 12.4 del reglamento CIRSOC 201, correspondientes a la terminación T 2. Los elementos flexados tendrán una contraflecha en el centro, a determinarse en el cálculo de detalles, necesaria para asegurar la perfecta horizontalidad de los mismos. Si se utiliza aceite o desencofrante sobre las tablas se deberá evitar que se ensucie la armadura. Se asegurará la limpieza y el mojado abundante desde 24 hs. antes del hormigonado y luego en el momento del hormigonado; es en este momento en que las secciones libres acusarán las dimensiones que exijan los planos respectivos. En caso de haber llovido sobre el encofrado, el Contratista verificará las medidas antes de proceder al llenado. Las juntas de hormigonado se limpiarán con aire comprimido a satisfacción de la Inspección de Obra. El Contratista podrá utilizar productos desencofrantes, con la sola condición de que sean de marca reconocida en plaza y sean aprobados por la Dirección de Obra, esto será obligatorio en el caso de que el hormigón sea visto El desencofrado se efectuará no antes de lo establecido en el artículo 12.3.3. del reglamento CIRSOC 201. I.18.7.4 Armaduras El Contratista someterá a la Dirección de Obra, con un plazo no mayor de treinta días a su utilización en obra, las planillas de doblado y detalles de armaduras del hormigón a realizarse in situ, no pudiéndose comenzar su llenado sin la aprobación correspondiente. Se ajustarán en un todo de acuerdo a los planos de detalles y planillas. Se aceptarán propuestas de sustitución de armadura equivalente a fin de evitar la aparición de nidos u oquedades en la masa del hormigón, por lo que será responsabilidad del Contratista, la elección de los asentamientos a utilizar en cada situación y los tiempos de vibrado, con iguales fines. Si el Contratista hubiese procedido al corte y doblado de las armaduras sin contar con la autorización respectiva, no se le reconocerá costo alguno en el que pudiere haber incurrido si las mismas fueran observadas o rechazadas. Se exigirá un trabajo prolijo previéndose los espacios mínimos como para asegurar el recubrimiento de todas las barras por el hormigón. En particular en las estructuras que queden a la vista se procederá con especial atención a la distribución de la armadura, de tal forma que no aparezcan imperfecciones o nidos al desencofrar. La armadura a colocar estará libre de óxido. Se aceptarán propuestas de sustitución de armadura equivalente a fin de evitar la aparición de nidos u oquedades en la masa del hormigón, por lo que será responsabilidad del Contratista, la elección de los asentamientos a utilizar en cada situación y los tiempos de vibrado, con iguales fines. Queda prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos. Los aceros de distintos tipos o características se almacenarán separadamente, de tal forma de evitar toda posibilidad del intercambio de barras. La colocación, recubrimiento, atadura y empalme, se efectuarán de acuerdo al reglamento CIRSOC 201 capítulo 13 y anexo.




COMITENTE

- 87 -


Se asegurará la correcta ejecución respetando las medidas y formas de planos y planillas, cuidando los radios mínimos de doblado que exige el CIRSOC 201. Se dispondrán separadores de plástico o de concreto para asegurar recubrimientos en todos los elementos, cuidando la prolijidad, las separaciones, longitudes de anclaje y empalme; separación entre barras en las armaduras para que cuele adecuadamente el hormigón. No se utilizarán barras oxidadas con avance de óxido intolerable a juicio de la Inspección de Obra.

a) Doblado de armaduras Las barras se cortarán y doblarán ajustándose a las formas y dimensiones indicadas en los planos, planillas y demás Documentación Técnica. El doblado de las barras se realizará a velocidad limitada y preferentemente con medios mecánicos, sin golpes, choques, etc. Las barras que han sido dobladas, no serán enderezadas ni podrán volverse a doblar sin previamente eliminar la zona que anteriormente fue sometida a esta operación. Como norma general y si la Inspección de Obra no dispone lo contrario, el radio interno mínimo de curvatura de las barras de la armadura no será inferior para los Aceros TIPO I y II de diez diámetros y para los del TIPO III y IV de trece diámetros. Cuando las curvas de barras aisladas coincidan con una zona de gran solicitación de la armadura o si varias barras vecinas de un mismo lecho son dobladas en la misma zona, se procederá a verificar en esa zona el valor de las tensiones de solicitación que provocan las armaduras sobre el hormigón. En caso necesario, se aumentará convenientemente el radio de curvatura de las barras para evitar la rotura del hormigón. La tendencia a la rectificación de las barras con curvatura dispuesta en las zonas de tracción, será evitada mediante estribos convenientemente distribuidos y calculados con tal objeto, u otro medio adecuado.

b) Limpieza , pintura y colocación Antes de ser introducidas en los encofrados, serán limpiadas adecuadamente con cepillo de acero, eliminándose el óxido que pudieran tener. Las armaduras deberán estar protegidas con 3 manos de antioxido al cromato de cinc Durante la colocación, compactación o vibrado y fragüe del hormigón deberán mantenerse con las formas y en las posiciones establecidas en la Documentación Técnica, sin que sufran desplazamientos perjudiciales. Las barras que constituyan la armadura principal se vincularán firmemente y en la forma más conveniente, con los estribos, zunchos, barras de repartición y demás armaduras. Para sostener o separar las armaduras en los lugares correspondientes, se emplearán soportes o espaciadores metálicos, de mortero y ataduras metálicas. Queda prohibido el uso de trozos de ladrillos, partículas de áridos, trozos de madera o caños. Todos los cruces de barras deberán atarse o asegurarse en forma adecuada, excepto en aquellos casos en que la distancia entre barras, en ambas direcciones, sea menor de treinta cm. En este caso las intersecciones se atarán en forma alternada. c) Recubrimiento mínimo de las armaduras Las armaduras de acero de la estructura, incluyendo zunchos, estribos, barras de repartición, etc. , contenidas en los elementos estructurales, serán protegidas mediante un recubrimiento de hormigón de espesor adecuado, moldeado conjuntamente con el correspondiente elemento. Se entenderá por recubrimiento a la distancia libre comprendida entre el punto más saliente de cualquier armadura, principal o no, y la superficie externa de hormigón más próxima, excluyendo revoques u otros materiales de terminación. En todos los casos el recubrimiento mínimo de las barras que constituyen las armaduras principales será por lo menos igual al diámetro de la barra más cinco milímetros, siempre que dicho recubrimiento sea mayor que los mínimos exigidos. En todas aquellas superficies que por razones de índole arquitectónica deban ser sometidas a tratamientos superficiales, los recubrimientos mínimos exigidos serán aumentados en un centímetro. En las estructuras de Hormigón a la vista, el recubrimiento mínimo a considerar para las armaduras será de 2,5 cm. para columnas y tabiques; para vigas 2,0 cm. y 1,5 cm. para losas. I.18.8 - TALUD DE PIEDRA GENERALIDADES Como defensa se implementara un talud a lo largo del murete costero .El mismo se ejecutará con piedra bola y juntas de relleno. El Contratista entregará a la Inspección de Obra, antes de comenzar los trabajos, planos detallado del talud, indicando el criterio de colocación de las piedras, los cálculos correspondientes, juntas, mortero y método constructivo a adoptar. ENTREGA Y ALMACENAMIENTO




COMITENTE

- 88 -


Los materiales para la ejecución de talud se entregarán en obra a medida que se necesiten y solo se podrán almacenar cantidades acordadas con la inspección, de manera que en ningún momento se produzcan acumulaciones injustificadas. REQUERIMIENTOS ESPECIALES En todos los sectores en que deban colocarse la salida de los pluviales el muro se verá afectado según se indica en los planos adjuntos Se ejecutará un revoque de mortero impermeable MCI e=3 cm para escurrimiento de las aguas Se tomarán las precauciones necesarias para dejar drenajes. MUESTRAS Y ENSAYOS Antes de iniciar la ejecución de los taludes, el Contratista deberá presentar muestras de cada uno de los materiales y obtener la aprobación previa de la Inspección de Obra. Las muestras aprobadas permanecerán en obra y servirán de muestras de contraste a efectos de recibir los materiales que se coloquen, los que deberán ajustarse a las muestras aprobadas a exclusivo juicio de la Inspección de Obra. En caso de requerir ensayos de laboratorio serán realizados con cargo al Contratista. I.18.9 - HERRERÍA METÁLICA GENERALIDADES Los trabajos contratados bajo este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios para la fabricación, provisión, transporte, montaje y ajuste de la herrería metálica de aluminio, rejas de hierro galvanizado en caliente electrosoldadas. Se consideran comprendidos dentro de esta contratación todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de las distintas carpinterías como: refuerzos estructurales, elementos de anclaje, grampas, sistemas de comando, tornillerías, herrajes, etc. Serán también por cuenta del Contratista, estando incluidos en los precios establecidos, los trabajos de abrir agujeros o canaletas necesarios para apoyar, anclar, embutir las piezas de anclaje y/o estructuras de hierro, como también cerrar agujeros o canaletas con los morteros de cemento especificados COORDINACIÓN CON OTRAS SECCIONES Coordinar los trabajos con todas o algunas de las siguientes: estructura de hormigón armado; albañilería; pisos; pinturas, etc. PRECAUCIONES Todas las herrerías deben prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus componentes, debidos a cambios de temperatura. El Contratista replanteará todas las medidas de herrería nuevas en obra y preparará los planos de taller para la aprobación de la Inspección de Obra. MATERIALES Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el mercado. a) Planchuelas de hierro galvanizado en caliente electrosoldadas (rejas ubicadas previo al ingreso de las cámaras de detención de sólidos en canaletas a cielo abierto -desagües pluviales) b) Chapas perforada, planchuelas y perfiles (rejillas multiperforada ubicadas en calanetas a cielo abierto construida con chapa de acero inoxidable, y un marco y reja superior construidos en acero galvanizado, para permitir el mantenimiento de dicha cámara–desagues pluviales) Las chapas serán de primera calidad, no tendrán ondulación, bordes irregulares y oxidaciones. Los espesores serán los que surjan de los cálculos, respondiendo en un todo a las normas IRAM ENTREGA Y ALMACENAMIENTO El Contratista procederá a la entrega en obra de la herrería convenientemente protegida, de tal manera de asegurar su correcta conservación. Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerará como resultado de una deficiente protección siendo el Contratista responsable del reemplazo de los elementos dañados y los consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar. Todas las herrerías, en caso de necesitarlo, serán enviadas a la obra con los travesaños necesarios para mantener las estructuras sin deformaciones. Estos travesaños serán retirados una vez colocados y fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se aceptarán travesaños fijados con dos puntos de soldadura, que se limarán y pulirán después de retirar el travesaño. Hasta el momento de montaje, las herrerías serán almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar daños, serán entregadas con la




COMITENTE

- 89 -


anticipación estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los plazos previstos, evitando una permanencia en obra dilatada. PLANOS DE ARQUITECTURA Los planos de arquitectura contenidos en la Documentación Técnica tienen por objeto precisar el criterio de diseño. El Contratista tiene a su cargo la verificación, con suficiente anticipación al momento de su colocación en obra, de la totalidad del proyecto de herrería, dimensiones, tipos de materiales, accesorios de accionamiento, etc. No se aceptarán herrerías que no cumplan con las Especificaciones técnicas, o tengan errores dimensionales, que pudieran haberse evitado con la verificación exigida, aun cuando las mismas hubieran sido completamente fabricadas, no siendo motivo de adicionales de obra. PLANOS DE FABRICACIÓN Con una anticipación de 30 días, previa a la fabricación de las distintas herrerías, el Contratista deberá entregar para su aprobación por la Dirección de Obra, un juego completo de los planos de taller. Estos planos serán, en lo posible, en escala natural, y deberán mostrar en detalle la construcción de todas las partes del trabajo a realizar, incluyendo espesores de los elementos metálicos, espesores de vidrios, métodos de juntas, detalles de todo tipo de conexiones y anclaje, tortillería y método de sellado, acabado de las superficies y toda otra información pertinente. Todas las soluciones presentadas deberán coincidir al máximo con los planos de arquitectura originales del proyecto. No podrá fabricarse ningún elemento de la herrería sin la previa aprobación de la Dirección de Obra. MUESTRAS Y ENSAYOS a. Muestras Ante de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra de Obra para su aprobación los prototipos, que indique la Inspección de Obra de Obra. Cualquier diferencia entre las herrerías producidas y las muestras respectivas podrá ser motivo del rechazo, siendo el Contratista el responsable de los perjuicios que este hecho ocasionare. La elaboración de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad final por la correcta funcionalidad de los elementos provistos. Deberán presentarse para su aprobación por la Inspección de Obra de Obra, muestras de todos los herrajes a utilizarse, Una vez aprobadas por la Inspección de Obra de Obra estas muestras deberán mantenerse en la obra durante toda la duración de la misma. b. Inspecciones La Inspección de Obra podrá revisar en el taller durante la ejecución, las distintas estructuras de hierro y desechará aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas. Una vez terminada la ejecución de las carpinterías el Contratista solicitará por escrito la inspección completa de ellas. Serán rechazadas todas las carpinterías –rejillas - que no estén de acuerdo con los planos, especificación es y órdenes impartidas oportunamente. Colocadas en obra, se efectuará la inspección final de ellas, verificando con prolijidad todos los elementos componentes y rechazando todo lo que no ajuste al lo especificado EJECUCIÓN EN TALLER a) Ingletes y soldaduras Antes del armado de las herrerías se procederá a cortar los extremos de los perfiles a inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se harán en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las herrerías no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las herrerías fijas a guías a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. Las soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por sobre calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. b) Grampas Las herrerías se enviarán a la obra con los respectivos elementos de sujeción, constituidos por grampas de planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a una distancia que no debe sobrepasar I metro c) Colocación de herrajes Se hará de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades que resulten de la propia ubicación de cada abertura, lo cual deberá verificarse ineludiblemente en obra.




COMITENTE

- 90 -


Todos los herrajes deberán ser aprobados por la Inspección de Obra de Obra, contra la presentación de un tablero de muestras clasificadas por tipo y numeradas. d) Soldaduras de hierro Las soldaduras de empalme de hierro que pudieran ser necesarias, serán ejecutadas con procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero, tanto en su aspecto físico, como en su condición. EJECUCIÓN EN OBRA Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo. Todas las herrerías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posición indicada por los planos de arquitectura. La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterías como desviación de los planos vertical y horizontal establecidos será de 2 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado. Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de Obra de Obra de la colocación exacta de las herrerías y de los detalles de terminación. I.18.10 - INSTALACIÓN SANITARIA Y CLOACAL (Ver espe cif. técnicas particulares: FRENTE COSTERO -RED CLOACAL) Se adjunta como anexo 1 el pliego de especificaciones técnicas ejecutado por SERVICOOP I.18.11 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA Se adjunta como anexo 2 el pliego de especificaciones técnicas ejecutado por SERVICOOP DESMANTELAMIENTO INSTALACIONES EXISTENTES Será responsabilidad del Contratista el desmantelamiento de las instalaciones electromecánicas existentes en todo el trazado de la obra, (incluyendo las tramitaciones correspondientes) Las columnas retiradas serán, previo acondicionamiento, y reubicadas en las nuevas posiciones según proyecto lo exija. INSTALACIONES PARA PUESTA A TIERRA La red de puesta a tierra a construir responderá a la norma IRAM 2281 y a la misma se vincularan todas aquellas partes metálicas constitutivas de la instalación y no sometidas a tensión (cañerías, bandejas, gabinetes metálicos, tableros, etc.) con una resistencia de puesta a tierra menor a 1 ohm. Estará conformada por electrodos dispersores (ubicados en cada toma de entrada y en cada tablero principal) formados cada uno por una jabalina de acerocobreado (cuerpo de acero con recubrimiento de cotipoCoperwell de 19 mm. de diámetro y 3 mts. de longitud hincadas hasta la primera napa de agua ubicadas lo suficientemente alejadas una de otra como para evitar interferencias. Estas jabalinas remataran en sendas cámaras de inspección construidas en hormigón de 500x500 mm. con tapa del mismo material. En su interior se ubicara una barra de cobre estañado de 50 x 10 mm. soportada por aisladores de araldit con tres perforaciones de 10 mm. a la cual se conectaran los cables de derivación a la red de tierra y el cable de conexión a la jabalina el cual será de cobre desnudo de 50 mm2. Esta forma de vinculación permitirá medir en forma independiente la resistencia del conjunto y la de la jabalina correspondiente. Desde la barra de cada cámara se tenderán sendos cables de cobre directamente enterrados a 800 mm. de profundidad que acometerán a la barra de puesta a tierra de cada Tablero Principal de Baja Tensión (TPBT) a la cual también se vincularan los diferentes conductores de protección. I.18.12 - DESAGÜES PLUVIALES Este ítem comprende la construcción de las canaletas a cielo abierto que encausan las aguas de lluvia a la playa. Los mismos cuentan con cámaras de retención de sólidos que van previo a su descarga a la playa- La ubicación de las canaletas que corren perpendicular a la avenida Roca se encuentra detallada en los planos correspondientes. Se adjunta como anexo 3 el pliego de especificaciones técnicas ejecutado por: ING GABRILE ZURITA I.18.13 - PISOS I.18.13.1 - Generalidades Los trabajos aquí especificados incluirán la provisión completa de materiales, herramientas, equipos y mano de obra para la ejecución de todos los pisos de la obra y todas las juntas de dilatación.




COMITENTE

- 91 -


Se construirán respondiendo a lo indicado en los detalles de los planos respectivos, la documentación técnica adjunta, y a las especificaciones técnicas que se detallan a continuación, debiéndose ejecutar muestras de los mismos, cuando la Inspección de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. El Contratista entregará a la Dirección de Obra, antes de comenzar los trabajos, planos detallados de los pisos, indicando el criterio de colocación de los mismos. En general, los solados colocados presentarán superficies ¨planas¨ y regulares, estando dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que correspondan y que complementariamente señale oportunamente la Inspección de Obra. Se detallará en planos espesores de mortero de asiento Se realizará un replanteo minucioso para asegurar pendientes y tramas De todos los pisos que se coloquen el Contratista deberá entregar un tres (3%) por ciento de las cantidades y de cada tonalidad en concepto de piezas de repuesto. Estas piezas serán entregadas por el Contratista sin cargo y su costo se considera incluido dentro del precio unitario del Ítem correspondiente. En los pisos se deberán dejar las juntas de dilatación que juzgue necesarias la Inspección con el objeto de evitar futuros inconvenientes. Se incluyen todos aquellos insertos, fijaciones, guías, grampas, tacos u otra miscelánea para ejecutar los trabajos tal como están especificados en planos y especificaciones, estén o no enunciados expresamente. I.18.13.2 - Solado de Piedra Pórfido Materiales: Todos los materiales que se empleen en las obras deberán satisfacer estrictamente los requisitos de las presentes especificaciones. La Inspección aprobará o rechazará dichos materiales según corresponda de acuerdo a los ensayos que se realicen sobre los mismos. La Inspección de las obras tendrá amplias facultades para inspeccionarlos, ensayarlos, en cualquier momento y lugar durante la preparación, almacenamiento y utilización. La Contratista a pedido de la Inspección facilitará los medios necesarios para la toma de muestras de materiales, asimismo entregará sin cargo alguno muestra de todos los materiales a emplear en la obra. Los gastos de extracción, embalaje y envío de las muestras al Laboratorio que indique la Inspección serán por cuenta exclusiva de la Contratista. Con la anticipación mínima de veinte (20) días respecto a la fecha en que se iniciará la obra, la Contratista presentará a la Inspección, muestras de todos los materiales que se propone emplear. Preparación del terreno. Compactación de la Subrasante Este trabajo consiste en el escarificado del terreno natural en el ancho de proyecto en una profundidad de 0,20 m. posteriormente se procederá a efectuar la compactación, previo regado, alcanzando la misma un 95% de la densidad correspondiente a la humedad óptima obtenida para dicho suelo con el ensayo Proctor Standard. Con el objeto de efectuar los controles de compactación se tomarán densidades a razón de una cada 300 m2 como mínimo, pudiendo aumentar el número de ensayos de densidad si así lo considera necesario la Inspección de Obra. En caso de que las mismas no sean aprobadas por la inspección se repetirán las acciones hasta lograr el porcentaje de compactación requerido. El equipo a utilizar para la compactación será el que el Contratista considere apropiado para obtener las densidades requeridas previa aprobación por parte de la Inspección. Todos los ensayos y equipos necesarios para el control de compactación serán por cuenta y cargo del contratista. Base y Sub-base para Solados de Piedra Pórfido La sub-base es la parte resistente sobre la cual se apoya la pavimentación por lo que se mantendrán inalterables en el tiempo sus características físico-mecánicas. Debe resultar incompresible, indeformable y de pendiente adecuada para el desagüe del agua de lluvia. Los trabajos consisten en la ejecución de una sub-base de 15 cm formada por suelo y cemento portland en una dosificación de 250 kg de cemento por m3 de material de suelo con granulometría adecuada de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del presente Pliego de Licitación. Luego se construirá una base constituida con una mezcla compuesta de arena fina (de 0 a 4 mm), agua, cemento a razón de 250 kg por m3 de arena y 20 % de cal. La arena estará libre de tierra, de sustancias arcillosas, de óxido colorante y el agua será clara y limpia. Antes de proceder a la colocación definitiva de las baldosas y adoquines, se definirán con guías, la pendiente y la alineación. Se deberá tener especial cuidado la limpieza de las piezas y de la base, para garantizar la adherencia entre la base y el mortero y entre el mortero y las baldosas o adoquines. Se pintará la contracara de la pieza con una densa mezcla de cemento. Cada una de las baldosas o adoquín será colocada después sobre la base y prensada con martillo de goma cuando la pieza está enteramente fijada a la mezcla. La junta entre piezas será de de 8/10 mm para corte aserrado. Cuando la colocación de los adoquines y baldosas esté terminada, se barrerá la superficie utilizando cepillos adecuados, y se rellenarán con arena mezclada con cemento todos los espacios vacíos entre un elemento y




COMITENTE

- 92 -


el otro. Las juntas serán tomadas con mezcla cementosa compuesta por partes iguales de arena fina, cemento y agua. Luego se realizará el apisonado hasta comprimir cada una de las piezas en la base. Su colocación queda terminada con la perfecta nivelación del plano. Se procede al apisonado, manualmente o utilizando un pisón de hierro o un equipo vibrador y se nivela toda la superficie respetando la pendiente de desagüe. Para permitir un mayor ajuste del pavimento, el apisonado se realizará al menos dos veces en dos direcciones distintas. Al terminar, se lavará bien el pavimento extrayendo el cemento que quedó en la superficie y en caso de piezas deterioradas o rotas se deberán sustituir. El Contratista efectuará la reconstrucción de esa parte, sin derecho o pago adicional de ninguna naturaleza cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del contrato para la ejecución de ese trabajo. Sellado de juntas: las juntas se sellarán con material ligante para limitar los daños ocasionados por la filtración del agua entre las piezas. El ligante estará formado por una mezcla en partes iguales de arena fina (de 0 a 4 mm de diámetro), agua y cemento. Esta mezcla se distribuirá en la superficie y con ayuda de secadores de goma se llenarán completamente todas las juntas. Apenas iniciado el proceso de fraguado, es necesario limpiar la superficie, removiendo la mezcla en exceso con espátulas y agua. Arena para asientos de adoquines y baldosas. a) Características: El lecho de asiento de adoquines y lajas está formado por arenas naturales u otros materiales inertes de características similares aprobadas o una combinación de ella; presentarán partículas fuertes, durables y cumplirán las estipulaciones del presente punto. b) Materiales Orgánicos: La presencia de materiales orgánicos será reconocido por medio de los ensayos de Hidrato de Sodio, bastando un resultado desfavorable para el rechazo de la arena. c) Sustancia Deletéreas: el procedimiento de sustancias deletéreas no excederá de los siguientes valores en peso: Removido por decantación: .................................... 2% Pizarra: ................................................................... 2% Terrones de arcilla: ............................................... 1% Otras sustancia y fragmentos blandos: .................. 1% La suma total admisible de estos porcentajes no excederá del cuatro (4%) por ciento en peso. Cuando la arena presente adherida tierra u otras sustancias extrañas, será lavada hasta quedar limpia antes de su empleo d) Composición granulométrica: La arena para asientos de adoquines y baldosas responderá a la siguiente composición granulométrica en peso, cuando se la ensaye mediante tamices U.S. Standard: Pasará ¼: ................................................... 100% Pasará Nº 50: ............................................. 35% Pasará Nº 100: ............................................ 10% Adoquines y baldosas: Los adoquines y baldosas cumplirán con las siguientes condiciones: a) Materiales: Serán de piedra Pórfido Patagónico en colores rojizos y grises. El corte para las baldosas será a prensa. b) Dimensiones: La forma y dimensión de los adoquines y baldosas será: Piedra Pórfido Patagónico Altura del elemento constructivo Sección del elemento constructivo Adoquines 6/8 cm 10 cm x 10 cm Laja irregular 3 cm Dimensión variable Baldosas (corte a prensa) 4 cm. Ancho 30-20-15 Largo libre Baldosas (corte a prensa) 5/8 cm. Ancho 20 cm. Longitud de 15 cm. a 35 cm. Baldosas (corte a prensa) 3 cm. Ancho 34 cm. Largo libre c) Corte: Las aristas y esquinas de los adoquines y baldosas serán rectas y en escuadra. La cara superior bien lisa y las laterales no presentarán salientes que impidan el perfecto sellado de las juntas.




COMITENTE

- 93 -


d) Clasificación: Cuando las partidas de adoquines y baldosas no presenten características uniformes respecto a su corte , labrado, la Inspección de la obra realizará una clasificación tomando al azar tres (3) grupos de veinte (20) unidades para partidas que excedan de 500 unidades y de dos (2) grupos para partidas inferiores a esa cantidad. Si existiera material no apto en una proporción superior al veinte (20) por ciento individualmente en cada grupo, la partida será rechazada. Si el porcentaje de cada grupo fuera igual o inferior al veinte (20) por ciento, la partida podrá emplearse previa selección del material. Cemento Portland: Se empleará cemento Portland de fragüe rápido, de marca aprobada. Equipos y Métodos Constructivos: 1) Aplanadoras y pisones de mano: Los adoquines o baldosas colocados serán comprimidos por medio de aplanadoras con un peso menor de seis (6) toneladas para las colocaciones que por su extensión justifique su empleo y teniendo especial cuidado de no ocasionar perjuicio a terceros o a infraestructuras subyacentes. Para los trabajos en zona exclusiva de veredas y/o de poca importancia el Contratista deberá disponer en obra, de pisones individuales de 20 a 25 Kg. de peso y de pisones para ser accionados por cuatro hombres simultáneamente, con un peso no menor de 200 Kg. Construidos en madera dura, reforzados adecuadamente con aros metálicos y en la cantidad suficiente. Los desperfectos derivados de daños ocasionados o cualquier otro tipo de perjuicios ocasionados a terceros o a infraestructuras subyacentes serán de su exclusiva responsabilidad, corriendo por su cuenta los gastos originados como consecuencia de su accionar. 2) Elementos mecánicos: Se dispondrán de tenazas especiales para la extracción de los adoquines o baldosas, en caso de ser necesario, barrotes, palas, picos y demás elementos necesarios para la ejecución de los trabajos en forma satisfactoria. 3) Colocación de adoquines y baldosas: a) Colocación: ver anexo rampas de discapacitados b) Apisonado: Retomadas las juntas de los adoquines o baldosas con arena, se procederá a su apisonado, mediante aplanadoras si se trata de zonas a reparar importantes; en caso de superficies de poca extensión se realizará con procedimientos manuales. El apisonado se hará en sentido longitudinal, transversal y diagonal al eje de la calzada hasta que los adoquines o baldosas asienten sólidamente y no sea posible una compresión mayor. Para el apisonado a mano se usará previamente un pisón de 20 a 25 Kg. de peso, dejando caer el pisón de canto, individualmente, sobre cada adoquín o baldosa, con el objeto de dar estabilidad a la cubierta. Efectuada esta operación en toda la zona afectada, inmediatamente después se apisonará con el pisón de 200 k.o. de peso, dejándole caer de plano hasta que los adoquines queden asentados definitivamente a nivel con el perfil adyacente a la zona tratada. Cuando la superficie a reparar sea de poca extensión se sustituirá el pisón de 200 k.o. por el de 20 a 25 Kg., procediéndose en forma análoga a la indicada. c) Terminado: Una vez terminado el apisonado mecánico o a mano, se reemplazarán los adoquines o baldosas rotos, como consecuencia de las tareas descriptas, rectificando la posición de los que hubieran descendidos y atendiéndose además al relleno de las juntas que lo proceden. d) Sellado de juntas: Para la toma de juntas de adoquines con mezcla cementosa que se logrará con la mezcla por partes iguales de arena fina de 0 a 4 mm, agua y cemento, es necesario que haya quedado la junta con 1,5 ó 2 cm. de profundidad en relación al plano del piso. La mezcla se esparce por toda la superficie con la ayuda de secadores de goma tratando que se llenen todas las juntas. Las juntas de baldosas cortadas a prensa deben ser de 2 cm., mientras que en baldosas cortadas a disco la junta debe ser de no más de unos 8 ó 10mm. Las juntas deberán ser tomadas con mezcla cementosa compuesta por partes iguales de arena fina, cemento y agua. e) Limpieza de la superficie Apenas iniciado el proceso de fraguado de las juntas, se procederá a la limpieza de la superficie removiendo con espátulas y agua el material excedente. Para evitar que el cemento se pegue sobre la superficie de la piedra se le podrá pasar con un rodillo un producto antiadherente a la superficie antes de la toma de juntas. También se podrá utilizar para la limpieza aserrín fino de madera. El mismo se esparcirá sobre la superficie de la piedra y luego será recogido. Las manchas también pueden ser removidas con el uso de una solución de ácido muriático disuelto en agua. Art.3.4.5- Reparación de Veredas




COMITENTE

- 94 -


En general no se ha previsto reparación de veredas, pero en caso de tener que efectuarse alguna reparación se hará de acuerdo a las especificaciones detalladas por la Inspección. La reparación de veredas estará a cargo del Contratista En la construcción se empleará el mismo tipo de material que el de la vereda primitiva, Si la vereda no hubiera tenido pavimento, será por cuenta del Contratista el apisonamiento hasta dejar el terreno en la forma primitiva y la recolocación de topes si los hubiere. Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refección de veredas, deberán ser atendidos de inmediato por el Contratista y en caso de no hacerlo así, la Municipalidad adoptará las medidas que crea convenientes y los gastos que se originasen se deducirán de los certificados a liquidar. Los plazos en que deberán efectuarse la refacción de veredas, serán los mismos que se han especificados para los afirmados y pavimentos. Respecto a los hundimientos que se produjeran en las veredas reconstruidas, tendrán validez también las mismas especificaciones que para los afirmados y pavimentos. Cualquier hundimiento de los afirmados o pavimentos reconstruidos, sea que provenga de su mala ejecución o del relleno deficiente de las excavaciones, deberá ser reparado por el Contratista dentro de los (15) quince días de notificado y en caso de no hacerlos así, la Municipalidad ejecutará los trabajos de reparación y su importe se descontará de los certificados o del depósito de garantía. Liquidación de Reparación de Afirmados, Pavimentos y Veredas En la liquidación de la reparación de afirmados y pavimentos se reconocerá al Contratista un sobreancho de 0,10 m para afirmados y pavimentos, respecto a los anchos de zanjas y de otras excavaciones que se establecen en estas especificaciones, en las planillas especiales o los que se fijen en planos y otros documentos del proyecto. Este sobreancho se considerará como única compensación por las refacciones que hubiere que ejecutar por la trabazón de adoquines, piedras, mosaicos, hundimientos, asentamientos del terreno, inundaciones, etc. El Contratista abonará por su cuenta la refacción de la parte que exceda las dimensiones establecidas precedentemente. Cuando se trate de afirmados con contratos de conservación cuya reparación no efectuara el Contratista y se hubiere removido mayor dimensión que la ya especificada será por cuenta del Contratista el pago de exceso de la refección y su importe se descontará de los certificados a liquidar. No se certificarán reparaciones que estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no hubieran sido aprobadas por la entidad correspondiente, sin prejuicio del cumplimento de las demás especificaciones de los documentos de licitación. Los precios unitarios que se contraten para la reparación de afirmados y pavimentos incluirán; la provisión de todos los materiales necesarios de reposición o pago de los faltantes, la ejecución en la misma forma que se encontraba el afirmado o pavimento primitivo; la colocación de cordones; el transporte de los materiales sobrantes y todas las eventualidades inherentes a la perfecta terminación de esta clase de trabajos. Los costos de la reparación de veredas, en caso de que los hubiere, no serán liquidados individualmente sino que tendrán que ser incluidos dentro de otro ítem del proyecto en el tramo de afectación. COORDINACIÓN CON OTRAS SECCIONES Coordinar los trabajos con todas o algunas de las siguientes: estructuras de hormigón armado; contrapisos, etc. PRECAUCIONES Antes de iniciar la colocación de los solados, el Contratista deberá contar con la aprobación de los planos. Deberá solicitar a la Inspección de Obra, las instrucciones para la distribución, trazados y/o centrados de las piezas y placas de solados, para proceder de acuerdo a ellas. ENTREGA Y ALMACENAMIENTO Los materiales para la ejecución de pisos se entregarán en obra y serán almacenados de manera conveniente, a fin de evitar roturas y/o deterioros. REQUERIMIENTOS ESPECIALES En todos los sectores en que deban colocarse tapas de inspección, estas se construirán de para tal fin de tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el solado y se colocarán reemplazando a estas, en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas. En los solados en general se asegurará un adecuado escurrimiento de las aguas, según los niveles de terreno indicados en los planos. MUESTRAS Y ENSAYOS Antes de iniciar la ejecución de los solados, el Contratista deberá presentar muestras de cada uno de los materiales y obtener la aprobación previa de la Inspección de Obra.




COMITENTE

- 95 -


Las muestras aprobadas permanecerán en obra y servirán de muestras de contraste a efectos de recibir los materiales que se coloquen, los que deberán ajustarse a las muestras aprobadas a exclusivo juicio de la Inspección de Obra. En caso de requerir ensayos de laboratorio serán realizados con cargo al Contratista. I.18.14 - PINTURAS I.18.14.1 - Generalidades Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, enseres y mano de obra necesarios para la pintura completa de toda la obra según las especificaciones de planos. Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén expresamente indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protección, higiene y/o señalización de todas las partes visibles u ocultas. Los materiales a utilizarse serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la Inspección, de acuerdo con las especificaciones establecidas. No admitiéndose sustitutos ni mezclas con pinturas de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, diluyentes, etc. el contratista entregará muestras a la Dirección para su elección y aprobación. Serán llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía correspondiente. No se podrán abrir los envases hasta tanto la Inspección los revise. La Inspección podrá exigir en cualquier momento la comprobación de la procedencia y el estado de conservación de los materiales a utilizar. En todos los casos la preparación de las pinturas mezclas o ingredientes se deberán respetar las indicaciones del fabricante. El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura las muestras de color y tono que la Dirección de Obra le solicite. Cuando se indique número de manos, será a título ilustrativo y mínimo debiéndose dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado. Antes de aplicar mano alguna de pintura, se lijará convenientemente, y luego deberá pasarse por la superficie un cepillo de cerda. La última mano de pintura, se dará después de que todos los otros gremios intervinientes en la construcción hayan dado fin a sus trabajos. Los defectos que pudiera presentar cualquier paramento serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. Si por deficiencia en los materiales, la mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijados por la Inspección de Obra, el Contratista deberá efectuar las correcciones que se le indiquen y dará las manos adicionales de enduídos y/o pinturas necesarias, para lograr un acabado perfecto, sin que dichas tareas constituyan costos adicionales. COORDINACIÓN CON OTRAS SECCIONES Coordinar con todos o algunos de las siguientes: estructuras de hormigón armado, estructuras metálicas, piso, instalaciones en general; instalación eléctrica en particular artefactos de iluminación, etc. PRECAUCIONES El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras partes de la obra, tales como: pisos y artefactos eléctricos, etc., pues en el caso que esto ocurra y a sólo juicio de la Inspección de Obra, será por su cuenta y cargo, la limpieza y/o repintado. Asimismo deberá preservar las obras del polvo y la lluvia. A tal efecto en el caso de elementos o estructuras exteriores procederá a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación del proceso de secado. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. Previa a la aplicación de una capa de pintura, se deberá efectuar una revisión general de las superficies, salvando con el enduído adecuado a la pintura a usarse, cualquier irregularidad. Esta tarea incluirá la reposición de los materiales de terminación o su reparación, para cualquier tipo de superficie o elemento que puedan haberse deteriorado en el curso de la obra. No se aplicarán pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, las que deberán ser limpiadas profundamente por medio de cepillados y/o lavados y luego lijadas. Como regla no se deberá pintar con temperaturas ambientes por debajo de cinco (5) grados centígrados, ni tampoco con superficies expuestas directamente al sol, teniendo especiales precauciones frente al rocío matutino, nieblas, humedad excesiva, etc. MATERIALES




COMITENTE

- 96 -


Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de marca indicada en la presente especificación o equivalente aceptada por la Inspección de Obra. debiendo ser llevados a la obra, en sus envases originales, cerrados o provistos de sello de garantía Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material el único responsable será el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberá tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responde en un todo a las cláusulas contractuales. La Inspección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista y a costa de este, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. Los ensayos de calidad y espesor para determinar el cumplimiento de las especificaciones se efectuarán en laboratorios oficiales, a elección de la Inspección de obra, y su costo será a cargo del Contratista, como así también el repintado total de la pieza que demande la extracción de la probeta. Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material el único responsable será el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deber tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que se usa responda en todo a las cláusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presentan tales defectos. Muestras: el Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la Inspección de Obra le solicite; al efecto se establece que el Contratista debe solicitar a la Inspección las tonalidades y colores por Nota, y de acuerdo a catálogo o muestra que le indique la Inspección, ir ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y tono que se exigirán. solo se permitirá el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigirá formulación y fabricación en planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las estructuras a solo juicio de la Inspección de Obra. Las pinturas deberán responder a las características fijadas en la Norma IRAM 1020. Serán de aplicación las Normas IRAM 1003/65 hasta 1419/75 para la determinación de la calidad de los pigmentos y 41.001/80 hasta 45.457. Asimismo, deberán observarse las indicaciones dadas por los distintos fabricantes. a) Látex acrílico Pintura a base de una emulsión de un copolímero vinílico modificado con resinas acrílicas en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento. Acabado mate, tipo Muralba o similar, para aplicarse muros y cielorrasos. b) Látex acrílico para exteriores Revestimiento pigmentado elaborado con emulsión acrílica 100%. Acabado mate, tipo Loxon o similar, para aplicarse hormigón. c) Esmalte sintético Pintura elaborada con resinas sintéticas del tipo "alkyd", Albalux o equivalente, para ser aplicada sobre chapa de hierro o cañerías a la vista d) Fondo estabilizador de óxido s/ partes metálicas Es un antióxido formulado con resinas del tipo alquídico, aceites poliméricos, óxidos de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionados, que actúa sobre los metales para protegerlos y evitar la corrosión. Es un producto de gran adherencia que otorga máxima protección. Forma una película dura lisa y mate que asegura una base ideal para la pintura de terminación. No contiene plomo y es de uso seguro en las condiciones recomendadas de aplicación. Formulado para proteger las superficies ferrosas de la oxidación. Siempre debe cubrirse con pintura de terminación. Superficie nueva: eliminar el óxido con una lija, un cepillo de alambre, o cualquier otro medio mecánico o químico. Desengrasar con aguarrás mineral, limpiar y aplicar el fondo. Superficie con pintura deteriorada: quitarla y aplicar el fondo en las partes de metal expuestas. Secado 3 a 4 horas dependiendo de las condiciones ambientales. Intervalo entre manos: 8 hrs. La mejor protección se logra aplicando la pintura de terminación entre 8 y 72 horas después de aplicado el fondo Dilución Diluyente Especial para Productos Sintéticos en base a Aguarras Alba Capacidad/Rendimento Envases: de ¼,½,1,4 y 20 litros. Cantidad de Manos: 2. e)Protector para madera (RAMPAS –ESCALERAS PLATAFORMAS –PASOS A NIVEL-PIEZAS MADERA)




COMITENTE

- 97 -


Pintura barniz con filtro UV tipo Alba Renova o similar de primera calidad .Se deberá dar una primera mano de barniceta previo la limpieza de la superficie a proteger. f)Enduidos, imprimadores y fijadores En todos los casos serán de la misma marca de las pinturas y del tipo correspondiente para cada uso, a fin de garantizar la compatibilidad. g) Diluyentes Serán en todos los casos, los especificados expresamente para cada tipo de pintura por sus fabricantes, siendo rechazado cualquier trabajo en que no se haya respetado esta especificación. h) Materiales termoplásticos Serán utilizados para la demarcación horizontal aplicados por proyección neumática, deberán responder a las siguientes condiciones: PINTURA TERMOPLASTICA PARA DEMARCACION VIAL. La presente especificación, rige para masa termoplástica en color blanco y amarillo, destinadas a la demarcación vial, de caminos pavimentados con hormigón o asfalto. Su composición debe cumplir con todos los requisitos de la presente especificación, dando lugar a una capa de pintura de larga duración frente a los factores corrientes de desgaste. La masa termoplástica aquí especificada deberá responder a la siguiente composición. VEHÍCULO: Compuesto de resinas naturales y sintéticas, mínimo 18%, máximo 30%. DIÓXIDO DE TITANIO: 10 %. ESFERAS DE VIDRIO: 30 % PIGMENTO: Blanco o amarillo (según color que se requiera) Punto de Ablandamiento: El material debe comportarse convenientemente en relación al clima de la zona. Su punto de ablandamiento (Método ASTMD 36), no deberá ser menor de 70º y deberá soportar temperatura de hasta 5ºC bajo cero, durante 24 horas, sin quebrarse ni desprenderse, ni sufrir alteración alguna. Resistencia a la depresión: La masa termoplástica después de calentada durante 4 horas, a 200ºC, será sometida al durómetro Shore modelo A, según el método ASTMD-1.706-51, durante 15 segundos, debiendo arrojar los siguientes valores mínimos: A 1ºC mayor de 95; a 20ºC mayor de 95; a 45ºC mayor de 65. Adherencia: El material deberá adherirse firmemente teniendo una tensión de adhesión no menor de 12 kg/cm., medida según el método ASTM-6-331- 56. Escurrimiento: En un molde de 10 x 5 cm., de altura, se cuela el material fundido sobre un panel de fibrocemento. Una vez enfriada la masa, se retira el molde. Se traza una línea de referencia siguiendo una de las dos caras angostas de la porción moldeada, y se coloca el panel en forma oblicua con un ángulo de 45ª durante 16 horas a 70ºC. La posición del panel será tal que la línea de referencia trazada conserve sentido horizontal. Una vez transcurrido ese lapso, se observará el escurrimiento, permitiéndose un máximo de 5 mm., de desplazamiento con respecto a la línea de testigo trazada previamente. Absorción de agua: En un molde como el utilizado para el ensayo de escurrimiento, se cuela una porción de masa termoplástica sobre un panel de hojalata entalcado previamente. Una vez solidificado el material, se retira el molde y se despega la pastilla resultante de la hojalata. En estas condiciones, se sumerge en agua de acuerdo a la norma ASTM-D-1-570-63, durante 24 horas a 45ºC. No deberá acusar un porcentaje de absorción que exceda del 0,12. Aplicación: A una temperatura de alrededor de 160ºC, el material tendrá una fluidez adecuada que permita un fácil deslizamiento a través de todos los mecanismos de aplicación. Resistencia del color a la luz: Su composición se hará de la siguiente manera; Un panel de las mismas características que el utilizado en la prueba de escurrimiento, se expone a una lámpara ultravioleta marca PHILLIPS NCU 200-300 Wats, de 300 Vatios o similar, durante 16 horas, a una distancia de 20 cm., en una cámara convenientemente ventilada. Una vez retirada de la lámpara, no deberá observarse un cambio de color sensible con respecto al panel patrón. El contratista presentará muestra de color amarillo, una de cada uno de los tonos que fabrique. La Repartición elegirá el tono patrón a que deberán ajustarse las entregas. Nivelación: El material fundido y aplicado sobre el pavimento deberá producir una capa perfectamente nivelada y libre de defectos. Tacto superficial: El material depositado sobre el pavimento deberá solidificarse inmediatamente y perder rápidamente su pegosidad superficial. Esferas de vidrio: El contenido de perlas de vidrio incorporado al material termoplástico, no será inferior al 30 %, debiendo las perlas responder a las siguientes Especificaciones Técnicas: Índice de Reflectancia: mínimo……………………………….1,50 Esferas redondas: mínimo……………………………………… 75% Deben ser claras y transparentes y no incluir más del 1% de esferas coloreadas o lechosas. GRANULOMETRÍA PORCENTAJE DE PESO




COMITENTE

- 98 -


TAMIZ: UNID. MIN. MAX. Nº 40 (IRAM 420 u) % 100 0 Nº 60 (IRAM 250 u) % 80 100 Nº 70 (IRAM 210 u) % 0 10 El material termoplástico se proveerá listo para ser aplicado y conservará todas sus propiedades si es sometido a una temperatura de hasta 180ºC. Esta pintura se aplicara en los lugares que detallen planos y siguiendo las indicaciones específicas que imparta la Inspección de Obra h) Imprimador: La composición del imprimador, queda librada al criterio del Contratista pero deberá asegurar adherencia del material termoplástico al pavimento (hormigón o asfalto). Deberá ser de secado instantáneo para permitir la aplicación inmediata del material termoplástico sobre la faja imprimada de modo de impedir que no se deposite sobre la misma, tierra, arena, etc.. i)Pint. Asfáltica Se respetarán las indicaciones dadas por fabricante y por la inspección de Obra j)Látex exterior para muros Se respetarán las indicaciones dadas por fabricante. La paleta de colores será establecida por la Inspección ENTREGA Y ALMACENAMIENTO Los materiales se entregarán en obra en sus envases originales, cerrados y provistos de su sello de garantía. Deberán almacenarse respetando estrictamente las normas de seguridad establecidas para depósitos de inflamables. REQUERIMIENTOS ESPECIALES La preparación de tonos responderá a la carta de colores preparada por la Inspección de Obra, sin cuya aprobación previa no podrán iniciarse los trabajos de pintado. MUESTRAS Y ENSAYOS De todas las pinturas, colorantes, enduídos, imprimadores, selladores, diluyentes, etc., el Contratista entregará muestras a la Inspección de Obra para su aprobación. El Contratista deberá realizar, previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todos y cada uno de los elementos y estructuras que se pintan, las muestras de color y tono que la Inspección de Obra le solicite. Al efecto se establece que el Contratista debe solicitar la indicación de las tonalidades y colores por nota y de acuerdo al catálogo o muestras que le indique la Dirección. (ver 3.12.7) e ir ejecutando las muestras necesarias para satisfacer color, valor y tono que se han indicado. Luego en trozos de chapa o madera, según el caso, de 50 x 50 cm. ejecutará el tratamiento total especificado en todas sus fases y lo someterá a aprobación de la Inspección de Obra. Esta podrá hacer ejecutar tramos de muestra en las distintas superficies a pintar. A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación se tendrán en cuenta las siguientes cualidades: a) Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. b) Nivelación: Las marcas de pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada. c) Poder cubriente: para disimular las diferencias de color del fondo con el menor número de manos posible. d) Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, según la clase de acabado. e) Estabilidad: Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, este deberá ser blando y fácil de diluir. Con referencia a los ensayos deberán cumplir como mínimo lo indicado en las Normas IRAM 1109-1022-1023-1197. La Inspección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista ensayos de calidad y espesores, para determinar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y su costo como así también el repintado total de la pieza que demanda la extracción de la probeta será a cargo del Contratista, si los resultados fueran negativos. I.18.15 - EQUIPAMIENTO URBANO I.18.15.1 - Generalidades I.18.15.1.1 - Mobiliario urbano La provisión del mobiliario urbano detallado se realizará para todos los sectores establecidos según documentación licitatoria Se proveerá asientos premoldeados que responden a tres tipologias : • Asiento Banco individual, • Banco cinta o banco para cantero,




COMITENTE

- 99 -


Los mismos se ubicarán respetando las composiciones propuestas por la diseñadora: I.18.15.1.2 - Bancos circulares Se ejecutara mobiliario in situ que se emplazará según indicaciones en planos. La conformación superficial de los módulos de hormigón armado in situ cumplirá con las exigencias correspondientes a la terminación T¬3 del anexo 12.4 al reglamento CIRSOC 201. El encofrado será ejecutado con tableros metálicos y o terciados fenólicos, según lo defina la Inspección de Obra. I.18.15.1.3 - Equipamiento urbano La Contratista proveerá el equipamiento urbano cuya aprobación será directamente elegida y aceptada por la inspección de obra, conformado por las siguientes piezas: • Bolardos, • Cestos de basura • Rampas vehiculares y peatonales • Bancos • Farolas bajas y de plaza Se colocarán según figura en planos y con la previa aprobación de la Inspección de Obra. DOCUMENTACIÓN DE OBRA El Contratista deberá realizar el cálculo y los planos de ingeniería correspondiente al mobiliario urbano ejecutado in situ –En virtud de lo cual, no tendrá derecho a reclamo alguno originado en la circunstancia de que, a su criterio, fuese necesario introducir modificaciones por razones de seguridad, constructivas, etc. Si alguno de los módulos hubiera sido ejecutado según lo indicado en los Documentos del Proyecto y el mismo no cumpliera con las solicitaciones y requerimientos estructurales a que estarán sometidos, o contenga errores u omisiones en su concepción, ubicación o dimensión que habrían podido salvarse durante el proceso de recálculo, revisión y verificación del Proyecto que compete al Constructor de la Obra, previo inicio y durante todo el transcurso de los trabajos, la Inspección de Obra tendrá la facultad de ordenar la demolición y nueva ejecución de esa parte a cargo y costo exclusivo de la Empresa Contratista, sin que ésta tenga derecho a efectuar reclamo alguno en tal sentido. El Contratista tendrá a su cargo la ejecución del proyecto ejecutivo de la obra el que estará integrado por las memorias de cálculo definitivas, memoria descriptiva de los trabajos a efectuar. Las escalas serán las adecuadas para representar unívocamente los elementos detallados en los mismos. Toda la documentación será presentada a la Inspección de Obra para su aprobación con una anticipación no menor de treinta (30) días a la fecha de ejecución del elemento ó estructura en ella representada. Se deja perfectamente aclarado que, el Contratista, en su calidad de Constructor de la Obra, realizará los planos generales, de detalles. Si alguno de los módulos premoldeados no hubiera sido colocado según lo indicado en los Documentos del Proyecto, la Inspección de Obra tendrá la facultad de ordenar la remoción y nueva ubicación de la pieza, la que deberá estar en perfecto estado, caso contrario será reemplazada sin consideración de adicional alguno por parte de la Municipalidad. El Contratista tendrá a su cargo la revisión del emplazamiento del equipamiento, asegurando que la ubicación del mismo no interfiera con rejas o tapas de inspección exsitentes en veredas o cualquier otro impedimento que justifique la modificación de la ubicación. Toda la documentación necesaria será presentada a la Inspección de Obra para su aprobación con una anticipación no menor de treinta (20) días a la fecha de ubicación de los módulos premoldeados RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Durante el transcurso de la obra, y hasta la recepción provisoria de la misma, el Contratista está obligado al mantenimiento adecuado del mobiliario provisto, según Pliego Licitatorio. Una vez realizada la entrega provisoria y hasta la recepción definitiva, el Contratista repondrá los módulos dañados. I.18.16 - FORESTACIÓN I.18.16.1 - Generalidades Los trabajos detallados a continuación se realizarán en los lugares indicados en planos, consensuados por la Inspección de Obra. LIMPIEZA DEL TERRENO Antes de efectuar los movimientos de tierra, se retirarán cascotes, restos varios, escombros, etc. evitando así que se mezclen con tierra., Se localizará la tierra vegetal a un costado para ser utilizada luego. Esta tierra, deberá ser inspeccionada por personal idóneo que determine la Inspección de Obra para asegurar su calidad.




COMITENTE

- 100 -


Si es apta, la tierra vegetal se amontonará en pilas aparte, en los lugares que la Inspección de Obra lo indique. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL Toda la superficie del predio destinada a césped deberá tener un manto portante de tierra negra de un espesor no menor de 20 (veinte) cm., en los espacios verdes en general y 40 cm, en el Sector Plaza, para lo cual el Contratista proveerá la tierra negra necesaria, teniendo presente los niveles definitivos que el proyecto indique. Manto portante Se conformara un manto portante de 20 cm. y 40 cm. de espesor, según los sectores donde se ejecutarán los trabajos, definidos en la documentación licitatoria. Se realizara en base a una mezcla de tierra vegetal y arena en partes iguales. La proporción de mezcla de tierra vegetal 50 % y arena 50 % esta deberá ser la más gruesa posible, de PH neutro y bajo contenido de sales. Es de aclarar que se entiende por tierra negra a la que proviene del horizonte húmico, debiendo poseer las siguientes características: color negro, estructura granulosa con un contenido de materia orgánica del 3%. Se descartará tierra colorada, tosca u otras de características inapropiadas para este uso. Los hoyos para la plantación de árboles y arbustos deberán ser llenados en el fondo con tierra vegetal para promover un mejor desarrollo radicular. Los lugares para la siembra de césped deberán llevar una capa de 20 cm. de tierra vegetal para facilitar un buen desarrollo posterior a la siembra de la semilla. Posteriormente se procederá al rastrillado, a efectos de la nivelación de los canteros, evitando posibles irregularidades de terreno. PLANTACIÓN DE CÉSPED Se realizará el sembrado de especies de gramíneas cubresuelos que indique el equipo técnico de la Municipalidad de Puerto Madryn. Área: FORESTACIÓN Para el buen establecimiento del césped, se requiere no solamente que la mezcla de especies elegidas sea la adecuada, sino que también el suelo tenga la calidad necesaria y esté debidamente preparado. Antes de entrar en la verdadera preparación del terreno, se efectuarán los movimientos de tierra conducentes a dar al parque su ulterior fisonomía. Al efectuar los movimientos de tierra se dotará al suelo de una pendiente Adecuada, según se detalle en los planos, para evitar encharcamientos, pendientes que luego habrá que mantener al añadir la capa de tierra negra. Se acostumbra a establecer una pendiente de 0,50 a 1,50 %. En caso de ser necesario se hará la aportación de una capa de 20 cm. de tierra vegetal. El terreno debe ser bien trabajado mediante un laboreo de unos 25 o 30 cm. de profundidad, dejándolo orear unos días. Luego se pasará el rastrillo o la rastra de arrastre mecánico cuando sea posible. Posteriormente, se hará un pasaje ligero de rototriller; un rodillo de manera ligera para que la superficie quede lisa; la siembra será al voleo y en forma de lonjas, luego se cubrirá con rastrillo en forma ordenada. Se utilizará la especie: Ray Grass peremne La siembra será a razón de 1 kilo / 20 metro 2 Se darán los riegos necesarios como para mantener la humedad de la tierra hasta la germinación, según lo indique la Inspección de Obra. Posteriormente se darán los riegos necesarios para un buen desarrollo, durante el período de duración de los trabajos. Labranza Se deberá efectuar un punteo general del terreno con pala derecha de puntear y que afecte los 25 - 30 cm. de profundidad de toda la superficie. Podrá ser reemplazada por la pala o cualquier otro implemento mecánico de uso más rápido y de iguales resultados (arado a mano; rotovactor de tracción; etc.). Depende de la superficie a trabajar y de la cantidad de tiempo y mano de obra. Una vez punteada la superficie se dejará orear unos días y luego se pasarán implementos mecánicos desterronadores, y luego la rastra con tractor o el rastrillo en forma manual cuando el espacio sea reducido. Es conveniente para los lugares a sembrar con semillas finas de césped (gramíneas) el uso del "rototriller" en dos pasadas, una en sentido longitudinal y otra en sentido transversal. En caso de incorporación de suelos nuevos, efectuada la labranza, se colocará una capa de arena oriental de 2 cm. y luego se procederá a la colocación del suelo nuevo hasta los niveles requeridos en proyecto, teniendo siempre presente que no deberá producirse detención y/o acumulación del agua y/o de riegos. TRATAMIENTO FITOSANITARIO Y DESTRUCCIÓN DE HORMIGUE ROS En la ejecución del proyecto se tendrán en cuenta las medidas fitosanitarias con vistas a un racional mantenimiento y conservación.




COMITENTE

- 101 -


Se efectuará un relevamiento e identificación de plagas y enfermedades con sus correspondientes agentes patógenos y problemas fisiogénicos existentes. Para cada caso se implementarán tratamientos por control adecuados, los cuales deberán realizarse en etapas coordinadas por momentos biológicos u operativos derivados de la ejecución del espacio verde. Para la destrucción de hormigueros se usarán insecticidas específicos y aprobados por el Registro de Sanidad Vegetal y el SENASA. En caso de no tener acceso a los hormigueros, se aplicarán cebos tóxicos tipo Mirex sobre el camino de las hormigas. Se localizarán los hormigueros en el terreno, se cavarán hasta la olla, recinto donde se encuentran los huevos, y se inundará con la emulsión de hormiguicida. Todos los productos químicos utilizados para los controles antes mencionados serán no tóxicos para aves aprobados por el SENASA. I.18.16.2 - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Durante el transcurso de la obra, y hasta la recepción provisoria de la misma, el Contratista está obligado al mantenimiento adecuado de la plantación del césped. Una vez realizada la entrega provisoria y hasta la recepción definitiva, el Contratista repondrá las especies que no hayan arraigado en forma correcta, o que se mueran, incluyendo las áreas de plantación de césped. I.18.16.3 - SISTEMAS PATENTADOS Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los precios de la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes. I.18.16.4 - LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA El Contratista deberá efectuar la limpieza diaria de la obra a fin de que los residuos que se originen no perturben el normal desarrollo de la misma. El nivel de orden y limpieza que debe presentar siempre la obra será el que indique y defina la Inspección de obra. Deberá prever el contratista el retiro fuera del sector de la obra de todos los deshechos y materiales sobrantes producidos por la limpieza a los lugares que oportunamente indique la inspección El Contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de uso. El lugar afectado por las obras se limpiara íntegramente. Se quitarán las manchas de pintura con espátula y el diluyente correspondiente. Los pisos serán repasados con cepillo de cerda gruesa, y en caso de presentar manchas, se lavaran siguiendo las indicaciones del fabricante. Las herrerías en general, se limpiaran evitando el uso de productos abrasivos. La limpieza final de la obra, incluirá todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la ejecución de la obra (lavado de los revestimientos, mobiliario urbano, pisos, limpieza de artefactos eléctricos, sanitarios, instalaciones especiales, etc.). El contratista procederá a retirar todas las instalaciones correspondientes al cerco perimetral, obradores etc., dejando los lugares de implantación de los mismos con los niveles de terminación que detalla el proyecto de arquitectura en su documentación, y el presente pliego. Antes de formular su oferta, los interesados deberán efectuar las averiguaciones del caso en el terreno, y en los organismos correspondientes a fin de comprobar el lugar, estado y particularidades de los accesos exactos de descarga de material, ya que posteriormente no se admitirán reclamos de ninguna naturaleza. El Contratista deberá alejar dicho material al mismo ritmo que el de la ejecución de las excavaciones y demoliciones, de manera que en ningún momento se produzcan acumulaciones injustificadas. La Inspección fijará el plazo para su alejamiento. En caso de incumplimiento, se suspenderá toda Certificación hasta tanto se satisfaga la exigencia precitada, sin perjuicio del derecho del Comitente de disponer el retiro de dicho material por cuenta del Contratista. La carga. Transporte, descarga y desparramo del material sobrante, será por cuenta del Contratista y su costo se considerará incluido dentro del monto contractual. I.18.16.5 - OMISIÓN DE ESPECIFICACIONES La omisión aparente de especificaciones, planos, o indicaciones suplementarios referentes a detalles, será considerada en el sentido de que, solo debe prevalecer la mejor práctica general establecida y, también, que únicamente se emplearan materiales y mano de obra de primera calidad en base al espíritu que se desprende de los establecido más arriba. I.18.17 - VARIOS




COMITENTE

- 102 -


LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y SELLADO DE JUNTAS Y GRIET AS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Se limpiarán y tomarán con asfalto todas las juntas del pavimento existente indicado en el plano correspondiente. Asimismo se efectuarán las reparaciones necesarias en los empalmes y demoliciones a fin de dar prolijidad a la calzada. El sellado de junturas y grietas de pavimentos es básico en la conservación de pavimentos. I.18.17.1.1 - Mantenimiento, Reparación y bacheo de pavimento existente Se realizara le reparación y bacheo de todas las superficies que sean necesarias con el objetivo de lograr una correcta y completa terminación de la obra. O Procedimientos a seguir Remover entorno al bache un área superior en 300 mm en todo el perímetro, del bache a reparar. Excavar con maquinarias adecuada de modo de obtener que las paredes laterales queden con una inclinación 1: 3 (H:V) hacia adentro de manera que sirvan de apoyo al material que se agregara. Antes de iniciar los trabajos de relleno, la zona de excavación debe encontrarse sin agua y los suelos circundantes con una humedad igual a la óptima de compactación. Colocar el relleno de mezcla asfáltica, calculada para que una vez compactado quede al mismo nivel que la carpeta compactar en una sola capa con equipos adecuados hasta alcanzar al menos el % indicado en la especificación correspondiente a Compactado. O Relleno con carpeta bituminosa tipo concreto asfáltico en caliente La Contratista previa a la iniciación de los trabajos, deberá presentar la fórmula para la mezcla a utilizar que deberá cumplir en el ENSAYO MARSHALL DE 75 golpes por capa, con los siguientes valores de las siguientes determinaciones: Para los ensayos se deberá calar una probeta por cada 30 m. Lineales de zanja asfaltada, realizándose el promedio aritmético de las densidades MARSHALL obtenidas. En los cruces se calarán dos probetas promediando de la misma manera. Previa a la ejecución de la carpeta de concreto asfáltica se efectuará un riego de liga cn E.R.1 a razón de 0,8 l/m2. Las carpetas de concreto asfáltico a ejecutar serán de 5 cm. de espesor. I.18.17.1.2 - Limpieza Las juntas que contengan restos de sellos antiguos o materias extrañas, deberán limpiarse completa y cuidadosamente en toda su profundidad utilizando equipos adecuados que permitan removerlos sin afectar al hormigón (sierras, herramientas manuales u otros). No se utilizarán barretas, chuzos, equipos neumáticos de percusión o de hormigón, ni tampoco solventes que puedan degradar, disolver o transportar los contaminantes más hacia el interior de la junta y que impidan una buena adherencia del material de sello. Se repasará cuidadosamente, barriendo con una escobilla de acero que asegure la eliminación de cualquier material extraño o suelto. I.18.17.1.3 - Imprimación riego de liga Se utiliza material recomendado por el fabricante del mastic asfáltico a utilizar. I.18.17.1.4 - Sellado O Preparación y Ejecución de las Mezclas de Sellado El material deberá ser aplicado según las temperaturas recomendadas por el fabricante, teniendo especial cuidado de no sobrecalentar ni quemar el material, para lo cual se deberá disponer de una caldera de doble fondo con cámara de agitación permanente, que permita aplicar indirectamente el calor al material. Está prohibido la utilización de llama directa al producto y el uso de tarros calentados con leña o calderas que no posean doble fondo. El equipo deberá disponer de termómetros independientes, que permitan controlar el material tanto al interior de la caldera como en la salida de la manguera de aplicación. Los equipos mecánicos para el sellado deben asegurar un vaciado continuo y uniforme, que no deje espacios intermedios sin rellenar. La operación deberá además ser limpia, rellenando exclusivamente las áreas requeridas, sin dejar manchas en zonas del pavimento fuera de la grieta o junta, evitando derrames y perdidas de material. El llenado de la junta será a nivel de pavimento, o en su defecto 2 mm. bajo nivel del pavimento. Para el sellado de las juntas, el material a usar en la caja deberá quedar con un factor de forma (relación entre la profundidad y el ancho) de mínimo 1:1.




COMITENTE

- 103 -


Dependiendo de la profundidad de la junta, se podrá emplear cordón de respaldo para evitar un sobre consumo del material de sello, este deberá contar con las características recomendadas por el fabricante del material de sello, además deberá ser ligeramente más ancho que la junta o grieta, de manera que ajuste adecuadamente, quedando perfectamente alineado, a una profundidad constante y sin pliegues o curvaturas. O Sellado de Grietas Grietas hasta 10 mm. (fisuras) Para llevar un buen control de estas, se hace necesario aserrarlas de tal forma que permitan ser selladas conformando un factor de sellado 1:1(ancho x profundidad) para el buen y correcto desempeño del sellante. Estas cajas aserradas deben ser abiertas por medios mecánicos como son discos cortadores, ruteadoras de grietas, etc. Grietas entre 10 y 30 mm. Se retiraran los restos de sellos antiguos, bordes quebrados y al igual que las figuras, se deberá formar una caja que permita un factor de sello 1:1 para el buen rendimiento del material sellante. Grietas y juntas mayores de 30 mm. Se debe rellenar con mezcla asfáltica (arena asfalto) Despuntes en pavimentos de hormigón Se debe analizar caso a caso y en caso de relleno una alternativa es hacerlo con mezcla en caliente.

CAPITULO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES II.1 - TRABAJOS PREPARATORIOS (rubro 1.0) 1 conexiones (agua y energía para construcción)

A-Agua para construcción El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, su obtención y consumo será costeado por el Contratista a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por este concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. La potabilidad del agua destinada al consumo e higiene del personal afectado a la obra debe ser objeto de un examen atento, así como los tanques de almacenaje que se dispongan para ello. Se adoptarán las medidas necesarias, a fin de evitar peligros de contaminación, malos olores, etc. No se permitirá el desagüe de aguas servidas a canales o zanjas abiertas.- Para la ejecución del sistema de desagüe se aplicarán las reglamentaciones vigentes en el Ente Prestatario del Servicio.

B-Energía para construcción Iluminación y Fuerza motriz para construcción Toda iluminación necesaria, como así también nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación de que tratan los párrafos anteriores, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos por tal concepto, que estará a su cargo y costeo, no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. El Contratista realizará los trabajos tendientes a la obtención de energía eléctrica para iluminación y fuerza motriz, desde la acometida de la red de distribución hasta el Obrador, respetando todas las disposiciones vigentes y normas de seguridad.




COMITENTE

- 104 -


Su tendido será preferentemente aéreo, salvo disposición en contrario de la Inspección, contando con casilla para medidor y tablero de entrada con llave corte y disyuntor diferencial. Será del tipo intemperie y estará debidamente protegida y señalizada. Será rechazada toda instalación que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o que presente tendidos desprolijos o iluminación defectuosa y todo otro vicio incompatible al solo juicio de la Inspección de Obra. En lo que respecta a los tableros de obra el contratista deberá prever un tablero que incluya tomas monofásicas y trifásicas, con disyuntores diferenciales y llaves termo magnéticas. Estos tableros deberán ser distribuidos en los distintos sectores de obra, y conectados al tablero principal de modo adecuado y seguro. El contratista deberá asumir la responsabilidad total e inexcusable por los daños que se pudieran causar a las personas o instalaciones por deficiencias en las instalaciones provisionales. 1 - Estudio de suelos /estudio de cargas El Contratista deberá realizar un Estudio de Suelos, ejecutado por profesionales de reconocida trayectoria, a fin de cotejar los valores de tensión adoptados para el cálculo, así como también la presencia o no de agua. Deberá realizarse la ejecución de un estudio de suelo que incluye los trabajos de campaña, ensayos de laboratorio, estudio e interpretación de los datos obtenidos y producción de un informe final en relación a las características del suelo, nivel de napas, cota de fundación definitiva para los distintos componentes estructurales de cada sector. Asimismo el Oferente deberá contemplar como parte integrante de su oferta, la realización de los siguientes trabajos: de altimetría como así también la documentación técnica que corresponda al buen desarrollo de la misma. Deberá realizarse la ejecución de un estudio de suelo en las áreas donde se procederá a la ejecución de estructuras de fundación. Se realizarán perforaciones en los Sectores que defina la Inspección a los efectos de analizar la resistencia del terreno. Deberá realizarse un estudio de cargas para asegurar y corroborar la estabilidad del tablestacado premoldeado existente a lo largo del frente costero. Este estudio determinará la seguridad estructural necesaria para adosarle el fuelle de hormigón in situ y el¨anclaje¨de la estructura nueva. Todos los gastos que demanden los trabajos enunciados quedarán incluidos en la cotización del contratista, no reconociéndose pago adicional alguno. 2 - Seguridad e higiene de obra El Contratista estará obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas en los rubros respectivos del Código de la Edificación de la Ciudad de Puerto Madryn y toda otra reglamentación vigente a la fecha de ejecución de la obra, como la Resolución 1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en los programas y normas que formule la Superintendencia de los Riesgos del Trabajo. La Inspección fiscalizará periódicamente el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección en obra estando facultada para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional en resguardo de las personas, seguridad en la vía pública y/o predios linderos, siendo responsabilidad del Contratista cualquier accidente que pudiera producirse. Tal lo establecido en la resolución 035/98 de la SRT el Contratista coordinará un Programa de Seguridad Único para toda la obra, que deberá contemplar todas las tareas que fueren a realizarse por parte de su personal como así también del de las empresas subcontratistas. El programa deberá incluir entre otras cosas, todos los riesgos que se presenten, como así también cuáles serán las prevenciones que deben tomarse para evitarlos y el correspondiente Legajo Técnico de la misma. Antes del comienzo de la obra, el contratista deber á presentar a la Comitente el plan de seguridad e higiene de la obra en cuestión, realizado y firmado por un profesional matriculado a tal fin , quien deberá hacer el correspondiente seguimiento de toda la obra y entregar un informe final. A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo, la Contratista asegurará en una compañía de primera línea (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) a su personal, de acuerdo a las normas vigentes. La Contratista presentará una constancia que acredite, en forma fehaciente, que el personal afectado a la obra se encuentra incluido en el contrato de afiliación de la Contratista con la ART correspondiente, que se encuentren habilitados por la aseguradora para realizar el tipo de trabajos a que refiere la presente Especificación, que el citado contrato se encuentre vigente y que tiene validez para el lugar de la obra. Todos los empleadores que actúen como subcontratistas generarán un Programa de Seguridad que incluyan solamente las tareas que sus empresas van a realizar, adecuando el mismo a lo estipulado en el Programa Único de Seguridad, generado por el Contratista Principal. El Contratista proveerá a cada operario de su equipo de trabajo y de la totalidad de los elementos de seguridad necesarios.




COMITENTE

- 105 -


Éste será el más adecuado a las tareas a cumplir y responderá a las normas exigidas para la manipulación de los elementos y materiales empleados en la obra. Todo el personal destacado en obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes, tendrán la obligación de usar casco protector, los que serán provistos por el Contratista. Asimismo deberá proveer de los mismos elementos a la Inspección de Obra. Además colocará luces indicando el peligro y tomará todas las medidas de precaución necesarias en aquellas partes que por su naturaleza o situación implican un riesgo potencial o que hagan posible que ocurran accidentes durante el transcurso de la obra, con el objeto de evitarlos 3 - Seguridad y sereno de Obra El Contratista deberá implementar un sistema de seguridad y vigilancia permanente en la obra para prevenir sustracciones y deterioros de materiales y de estructuras propias o ajenas, que proteja el sector de obras en todo momento y en especial en horario nocturno o durante los días no laborales. Este sistema deberá contar al menos con dos serenos de obra que impidan el acceso a personas ajenas a los lugares de obra y dos guardias de vigilancia que cuenten con un sistema de comunicación directo o indirecto con la policía. La Inspección fiscalizará el sistema de seguridad y vigilancia en obra estando facultada para exigir cualquier previsión suplementaria o adicional, siendo la responsabilidad de dicha seguridad exclusivamente del Contratista. 4 - Frentes de Trabajo El Contratista podrá ejecutar la obra con dos frentes de trabajo Se convendrá con la Inspección la ubicación de las mismas y el orden en que se desarrollen las tareas, de manera de minimizar el impacto que la obra provocará en la actividad comercial, en la circulación vehicular y peatonal de la zona de la zona. 5 - Interrupción del Tránsito - Medidas de Segurida d Cuando sea necesario interrumpir el tránsito previa autorización municipal correspondiente, el Contratista colocará letreros indicadores en los que inscribirá el nombre del Contratista y la designación de la obra. La Inspección determinará el número y lugar en donde deben colocarse dichos carteles a fin de encausar el tránsito para salvar la interrupción. El Contratista está obligado a mantener señales permanentes, tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad en el tránsito, colocándose entre otros, luces nocturnas permanentes y conos amarillos de goma reflectante en horas diurnas y nocturnas. La señalización nocturna deberá ser con faroles rojos en número suficientes, dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente. Los faroles serán alimentados por energía eléctrica con una tensión máxima contra tierra de VEINTCUATRO (24) voltios. Estas señales deberán ser lo suficientemente grandes y claras, para que los conductores de vehículos las perciban a tiempo y claramente visibles desde por lo menos 100 (cien) metros de distancia. Así mismo deberá señalizar los desvíos en forma clara y bien visible, y de tal forma que no puedan plantearse confusiones. El Contratista será el único responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se deriven del incumplimiento de las prescripciones del presente artículo y pudiendo la Inspección tomar las medidas que crea conveniente por cuenta del Contratista. El Contratista realizará los trabajos de modo de ocasionar la menor molestia posible al tránsito público, adoptando las medidas adecuadas para la comodidad de los usuarios y vecinos. Los trabajos se ejecutarán de manera de dejar el menor tiempo posible la zanja abierta, debiendo el Contratista señalizar convenientemente y prever la utilización de tarimas para tapado y protección. Las excavaciones practicadas en las veredas por la noche se cubrirán con tablones. En la zona de construcción, el Contratista deberá impedir que el público pueda transitar por áreas que presenten obstáculos peligrosos en etapas constructivas no terminadas, a cuyo efecto se colocarán letreros de advertencia, cercos perimetrales, barreras y otros medios eficaces. Todos los trabajos de señalización, cercos, etc. serán a cuenta exclusiva del Contratista y en concordancia no recibirá pago alguno, sin perjuicio de lo cual deberá satisfacer todos los requisitos de seguridad señalados. 6 - Control tránsito vehicular y peatonal Se deberá, en lo posible mantener la circulación vial y peatonal. En caso de ser imposible, la intervención se reducirá al mínimo. La empresa contratista deberá ejecutar un plan estratégico para control de la circulación vehicular y peatonal que deberá presentarse con antelación de 30 días y ser aprobada por la inspección. Se deberán realizar las gestiones que sean necesarias para dar aviso a entidades afectadas (solicitudes de corte de calzada, transito, etc. En caso de cortar media calzada por trabajos, se deberá disponer además de la señalización de corte, carteles provisorios de PROHIBIDO ESTACIONAR en la vereda opuesta con la finalidad de entorpecer el tránsito lo menos posible.




COMITENTE

- 106 -


Cuando sea necesario interrumpir el tránsito, el Contratista colocará letreros indicadores en los que se inscribirá, el nombre y domicilio del Contratista y la designación de la obra. En caso de adoptarse desvíos provisorios para el mantenimiento del tránsito, el Contratista tendrá a su cargo el movimiento de suelos necesario para su materialización. La provisión de volúmenes de suelos, en caso de ser necesario, correrá por cuenta exclusiva del proponente sin recibir pago alguno por su extracción, acarreo, etc. Queda establecido que el Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna ni a indemnización alguna por parte de la Municipalidad de Puerto Madryn en concepto de daños o perjuicios producidos por el tránsito público en la obra. Además el Contratista será el único responsable de los accidentes que resulten atribuibles al estado de las obras, deficiencias, sustracciones, etc. II.1.1 - Limpieza del terreno y Desmonte (ítem 1.1) Para la limpieza del terreno se extraerán todos los árboles de las zonas demarcadas en el plano de conjunto, eliminando toda clase de raíces para impedir un posterior rebrote de los mismos, además se demolerá todo elemento ajeno al solar o al proyecto y se extraerán los arbustos, troncos y escombros, que se encuentre en el mismo. Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte. Ver pliego de Especificaciones Técnicas Generales. Ítem I.18.3 MOVIMIENTO DE SUELOS –EXCAVACIONES La base deberá ser ejecutada con suelos seleccionados y en un todo de acuerdo a especificaciones técnicas generales y planos. El material calcáreo deberá cumplir con las condiciones necesarias. Esta operación deberá realizarse con medios mecánicos a fin de garantizar un desmonte parejo del terreno. El excedente no podrá emplearse en relleno de excavaciones de fundaciones, debiendo retirarse fuera del recinto de la obra o donde dictamine la Inspección de Obra. El Contratista deberá remover la capa superficial del terreno en coincidencia con la obra, de manera de lograr una superficie plana, según los espesores que recomiende el estudio de suelos, para la fundación con el sistema recomendado. Todos los trabajos se consideran incluidos en el precio unitario de los contrapisos sobre terreno. Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán previa aprobación de la inspección de obra. II.1.2 - Demolición, retiro de rejas y realización de Alambrados en sector a intervenir (ítem 1.2) GENERALIDADES Los trabajos de demolición incluyen básicamente el desmonte del alambrado romboidal coincidente con el frente de obra según se especifica en planos, y la remoción de las rejas que hoy circundan el espacio verde, las mismas serán entregadas a la Inspección de obra en el mismo estado en el que se encuentran al comenzar al remoción, teniendo especial cuidado al momento de su retiro para que las mismas puedan ser reutilizadas. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES El Contratista procederá a tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realización de los trabajos de demolición y se pondrá especial cuidado en el retiro de aquel material que, a criterio de la Inspección de Obra, pudiese ser reutilizado. - Todo el material de demolición se pondrá a disposición de la Inspección de Obra, y será trasladado al lugar que ésta le indique, corriendo por cuenta del Contratista el costo que implique el acarreo y flete de lo trasladado, como así mismo la descarga en el lugar indicado. SEGUROS El Contratista antes de dar comienzo a los trabajos de demolición deberá tomar seguros conforme a las reglamentaciones vigentes, que cubran los riesgos contra terceros y contra accidentes de su personal, y el de toda persona autorizada a permanecer en la obra. Los trabajos especificados comprenden la demolición de todos los elementos indicados en planos como a demoler y todo otro que por razones constructivas y/o técnicas sea necesario realizar. Esta circunstancia no da derecho al Contratista para reclamo de pagos adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las demoliciones que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos. Queda incluido en este rubro el retiro de la obra de todos los materiales no utilizables (escombros),los que deberán colocarse al momento de extraerlos en un contenedor a tal efecto evitando tener escombros sueltos en la obra, la disposición final deberá ser en un lugar aprobado por las autoridades municipales. Se realizaran todos los alambrados necesarios, para evitar el ingreso a toda el área del proyecto, con un cerco perimetral se ejecutará con malla romboidal y estructura de postes de hormigón.




COMITENTE

- 107 -


Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán previa aprobación de la inspección de obra. II.1.3 Demolición esp. 0.25 para contrapisos (ítem 1.3) Los trabajos de demolición incluyen básicamente el desmonte del solado existente, la metodología a utilizar para la demolición será propuesta por el contratista y deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. Para la limpieza del terreno se eliminaran toda clase de raíces para impedir un posterior rebrote de los mismos, además se demolerá todo elemento ajeno al solar o al proyecto y se extraerán los arbustos, troncos y escombros, que se encuentre en el mismo. Todos los escombros y material extraído serán acarreados por cuenta y costo del Contratista dónde lo disponga la Inspección de Obra. Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán por metro cuadrado demolido previa aprobación de la inspección de obra. II.1.4 Demoliciones de las “V” sobre rambla (ítem 1 .4) Véase lo especificado según las ESPECIFICACIONES GENERALES ITEM 3.18.1 DEMOLICIONES Y RETIROS Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán por metro lineal demolido previa aprobación de la inspección de obra. II.1.5 Demoliciones Cordón Cuneta (ítem 1.5) Véase lo especificado según las ESPECIFICACIONES GENERALES ITEM 3.18.1 DEMOLICIONES Y RETIROS Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán por metro lineal demolido previa aprobación de la inspección de obra. II.1.6 Nivelación y Planimetría (ítem 1.6) El Contratista deberá basarse en los planos respectivos o consultar los niveles de terreno al organismo competente y realizar los ajustes de proyecto necesarios. Los niveles resultantes serán los que mandarán para efectuar todos los trabajos de cimentación, mampostería, pisos, veredas etc. El Contratista queda obligado a efectuar los desmontes, rellenos, terraplenes, etc., que fueran necesarios para obtener la nivelación proyectada. Se darán por válidos los niveles indicados en el plano de planimetría, o en su defecto los que determine la Inspección. Toda obra necesaria para cumplir lo especificado en materia de niveles, rellenos y desmontes tanto internos como externos, serán responsabilidad del Contratista y se considerarán incluidos en el valor de la Oferta, por lo que no se considerará reclamo alguno por los mismos en concepto de adicional. Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán previa aprobación de la inspección de obra. II.1.7 Replanteo (ítem 1.7) De acuerdo a lo establecido en las Cláusulas Particulares respecto a los planos de replanteo, el Contratista verificará y amojonará las medidas del terreno antes de proceder al replanteo, debiendo comunicar a la Inspección, las diferencias existentes en ángulos y longitudes. Esta verificación no exime al Contratista de la responsabilidad por errores en los cuales pudiera incurrir. Toda la documentación será aprobada previamente por el municipio de competencia, la inspección de Obra y todo otro organismo competente a nivel municipal, provincial o nacional. Los ejes de referencia para el replanteo serán trazados con alambres bien asegurados y tensados con torniquetes y a una altura conveniente sobre el nivel del suelo a juicio de la Inspección. Estos alambres no podrán ser retirados hasta ser alcanzados por la altura de los muros o estructuras. El Contratista replanteará los ejes principales colocando mojones de hormigón armado de 30 x 30 cm. de sección, enterrados o anclados 80 cm. en un lecho de hormigón pobre apisonado y sobresaliendo sobre el terreno 50 cm. La Inspección deberá aprobar el replanteo una vez ejecutado por el Contratista labrándose el Acta correspondiente. Medición y pago:




COMITENTE

- 108 -


Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán previa aprobación de la inspección de obra. II.1.8 Traslado de Vagones Antiguos (ítem 1.8) Se deberán Trasladar y movilizar los vagones antiguos que hoy día ocupan la plazoleta seca a donde la Inspección de obra lo disponga para poder realizar todas las tareas necesarias. Quedando a disposición de la inspección cualquier necesidad que se plantee frente a la nueva localización. Todas las tareas que se desprendan de este traslado se consideraran incluidas en este ítem no aceptándose ninguna tarea como adicional. Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán previa aprobación de la inspección de obra. II.1.9 Traslado de Monumentos (ítem 1.9) Se deberán Trasladar y movilizar los monumentos que están ubicados en el área, los que debemos retirar a otros sectores de la ciudad y los que hoy ocupando otros sectores de la costanera madrynense y deben ser ubicados en este paseo costero. La Inspección de obra dispondrá de su ubicación final para poder realizar todas las tareas necesarias planteadas para lograr un paseo marítimo integro. Quedando a disposición de la inspección cualquier necesidad que se plantee frente a la nueva localización. Todas las tareas que se desprendan de este traslado se consideraran incluidas en este ítem no aceptándose ninguna tarea como adicional. Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán previa aprobación de la inspección de obra. II.2 MOVIMIENTO DE SUELOS (ITEM 2) II.2.1 Excavaciones para instalaciones 0.3 m de pr of.(ítem2.1) Ver pliego especificaciones técnicas generales I.19.21 INST SANIT Y CLOACAL /ART.1.3 EXCAVACIONES La excavación se llevara a cabo según se plantea en estas especificaciones y en los planos de especificación de Sistema de Riego. Siempre deberán realizar todos los trabajos de acuerdo a las reglas del buen arte. Medición y pago: La medición del item se hará por m3 de excavación y se pagará proporcional al porcentaje ejecutado previa aprobación de la inspección de obra dentro del sistema de ajuste alzado II.2.2 Relleno y Nivelación SECTOR BAJO CONTRAPISO COSTERO (ítem2.2) La base deberá ser ejecutada con suelos seleccionados y en un todo de acuerdo a especificaciones técnicas generales y planos. Si se debiera rellenar el terreno hasta llegar a la cota inferior del contrapiso indicado o si fuera necesario reponer el material inadecuado retirado, se utilizará ripio sin sustancias nocivas, como sulfatos, materias putrescibles, arcillas de ningún tipo (en un porcentaje superior al 5 %) etc. mezclado con arena (2 ripio: 1 arena en volumen) y en las capas sucesivas de 10 a 20 cm. máximo, debidamente apisonadas, completándose con un riego abundante de agua. Para lo que es bajo contrapiso. Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán por metro cúbico previa aprobación de la inspección de obra. II.2.3 Relleno de tierra vegetal para forestación y parquización (ítem2.3) El aporte tierra vegetal provisión y colocación de tierra vegetal en los sectores indicados en los planos y en toda la superficie destinada a césped deberá tener un manto portante de tierra vegetal de un espesor no menor de 20 (veinte) cm., .Será provista por el Contratista, teniendo presente los niveles definitivos que el proyecto indique al igual que el desmonte general de toda el área a realizarse junto con la primer limpieza del Sector a Intervenir. Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán por metro cúbico previa aprobación de la inspección de obra. II.2.4 Defensa costera con material granular selec cionado (ítem2.4) Se ejecutará un talud de piedra bola a modo de defensa costera, este irá ubicado a lo largo de todo el frente costero. El material pétreo para la ejecución del talud de piedra bola deberá ser seleccionado para que sus características morfologías sean similares debiendo ser previamente aprobada por la Inspección




COMITENTE

- 109 -


Asimismo el método constructivo a emplear en los casos donde la tablestacada este en buen estado, deberá ser detallado en un memoria descriptiva del proceso constructivo a adoptar donde se estudiará la fijación del talud al tablestacado existente, la calidad del mortero, de junta de dilatación: tipo, ubicación y separación de las mismas, aislación hidrófuga, considerando que la piedra cumple función estructural, no contándola con ningún tipo de propiedad hidrófuga. Para la construcción del talud se estudiara la unión del talud con el muro tablestacado existente para hermanar a ambos .mediante carillas de acero empotradas tipo pelos u otra solución. El talud deberá contar con la pendiente necesaria hasta lograr el ángulo de reposo del material que deberá figurar en el proyecto. La base del mismo irá apoyada sobre la base de hormigón armado de 0.80 m de ancho y el apoyo lateral es el tablestacado existente. Se deberán respetar los diámetros máximos y mínimos de las piedras así también los bordes, texturas, combinaciones y trabas a realizar para cuyo caso la contratista realizará muestras no inferiores a 1m2 por paño, en escuadra, e independientes del muro a construir, a fin de que sean evaluadas por la Inspección de Obra hasta su aprobación. El acomodo de las piedras se debe ejecutar de forma tal que no se formen juntas continuas verticales ni horizontales. La piedras se colocarán con la indicación que surja del proyecto pero en cualquier caso, deberá ser tal, que permita la penetración del mortero en las juntas. Una vez terminada la colocación de las piedras se rellenarán todas las juntas con concreto 1:3 comenzando por su parte inferior .La altura del talud figura en el proyecto y deberá ser verificada por el contratista y ajustada en caso de ser necesario previa aprobación de la inspección de Obra La empresa deberá garantizar este trabajo con oficiales albañiles acreditados, quedando a solo juicio de la Inspección de Obra. La aceptación o no de la mano de obra que se proponga. Se deberán ejecutar los drenes necesarios para dar salida al agua pluvial y garantizar la estabilidad del talud. Medición y pago: Todos los trabajos deberán estar incluidos en el precio del ítem. Este ítem se medirá por m3 y se pagará proporcional al porcentaje ejecutado de las tareas terminadas y aprobadas por la Inspección de la Obra II.3 ESTRUCTURA RESISTENTE (ÍTEM 3) En lo referido a la estructura resistente, se llevará cabo todo o referido en el ítem 3.18.7 referido a normas reglamento CIRSOC 201 y el planteo estructural será llevado a cabo según planos lo describan, quedando a cargo del contratista, la conformación del Calculo Estructural dentro del Proyecto Ejecutivo. II.3.1 Hormigón simple de limpieza bajo bases y vi gas fundación - esp. 5 cm.(ítem I.1) II.3.2 Bases aisladas (ítem I.2) II.3.3 Hº Aº “ejecución de explanada y bajada al m ar” ítem I.3) La escalinata lleva una base de fundación de H°A° que consiste en una viga de H° A° superior y 6 vigas hormigón armado a modo de refuerzo, cuya medida es de 0.20 de alto x 0.35 de profundidad. El encofrado será ejecutado con tableros de terciados fenólicos. Se empleará Hormigón tipo H- 21 y Acero del tipo III ADN 420. La viga de borde de h° a° (confinamiento lateral de explanada) La explanada lleva dos vigas laterales H°A° . La viga es inclinada siguiendo las pendientes de la escalinata. Se deberá respetar lo detallado en planos de detalle. En la parte inferior la viga tiene 0.50m de alto y 1.00 de ancho En la parte superior lleva adosada un tabique lateral de 15 cm. de espesor por 0.90 m de alto. Se empleará Hormigón tipo H- 21 y Acero del tipo III Adn-420. La Contratista presentara los cálculos correspondientes en relación a la armadura a adoptar y verificara las medidas adoptar. Medición y pago: Todos los trabajos deberán estar incluidos en el precio del ítem. Este ítem se medirá por m3 y se pagará proporcional al porcentaje ejecutado de áreas terminadas y aprobadas por la Inspección de la Obra. II.3.4 Ejecución de las “V” para rambla (ítem I.4) Se ejecutará una Base de H°A° (H30) de (0.80 x 0.45) La misma llevará una armadura superior de 4 Ø12, armadura inferior 4Ø12 y 1estribos Ø 6 cada 25 cm. El recubrimiento de las armaduras será de 5 cm. en todo el contorno. Las armaduras llevarán 3 manos de cromato de cinc. La cota de fundación será la resultante de los cálculos Viga de borde de H°A°(H30)35 x20cm .Armadura superior 2Ø10-armadura inferior 2Ø10 estribos Ø6 cada 25 cm. A lo largo de la defensa costera, entre el tablestacado premoldeado existente y la viga de borde superior, se presentan situaciones que dada su inestabilidad deberán ser particularizadas previamente donde se




COMITENTE

- 110 -


ejecutará un tablestacado premoldeado nuevo. La Contratista presentará detalle de junta de dilatación y una memoria descriptiva del procedimiento constructivo donde se asegure la estabilidad del nuevo tablestacado que se ejecutará en HºAº. Se deberán descubrir y atar los hierros de las mallas de de la tablestaca existente a la nueva armadura. Para que trabajen en conjunto El tablestacado tendrá el mismo espesor de la tablestaca existente y la armadura responderá al cálculo estructural que ejecutará la contratista. Medición y pago: Todos los trabajos deberán estar incluidos en el precio del ítem. Este ítem se medirá por Metro lineal y se pagará proporcional al porcentaje ejecutado de áreas terminadas y aprobadas por la Inspección de la Obra II.3.5 Losas de rampa para discapacitados (ítem I. 5) En los lugares indicados en los planos de planta y detalles, se ubicarán rampas reglamentarias para el descenso de personas con movilidad reducida, de acuerdo a la ley 22431 y a las disposiciones municipales específicas. Serán de superficie antideslizante, llevarán el símbolo correspondiente y si es necesario señalizar se pintará con pintura epoxi color amarillo. Medición y pago: Todos los trabajos deberán estar incluidos en el precio del ítem. Este ítem se medirá por metro cúbico y se pagará proporcional al porcentaje ejecutado de áreas terminadas y aprobadas por la Inspección de la Obra II.3.6 Tabique de HºAº (ítem I.6) A lo largo de la defensa costera, entre el tablestacado premoldeado existente y la viga de borde superior , se presentan situaciones que dada su inestabilidad deberán ser particularizadas previamente donde se ejecutará un tabique de hormigón in situ nuevo .La Contratista presentará detalle de junta de dilatación y una memoria descriptiva del procedimiento constructivo donde se asegure la estabilidad de la nueva explanada y bajada al mar que se ejecutará en hormigón in situ .Se deberán descubrir y atar los hierros de las mallas de la tablestaca existente a la nueva armadura del tabique para que trabajen en conjunto El tabique tendrá el mismo espesor de la tablestaca y la armadura responderá al cálculo estructural que ejecutará la contratista. Medición y pago: Todos los trabajos deberán estar incluidos en el precio del ítem. Este ítem se medirá por metro cúbico y se pagará proporcional al porcentaje ejecutado de áreas terminadas y aprobadas por la Inspección de la Obra II.3.7 Cordón Perimetral de HºAº prefabricado para cantero h: 0.40m (ítem I.7) Esta tarea consiste conforme lo indicado en planos, en la colocación de cordones de HºAº de 0.40 mts de alto, a fin de contener los diferentes sectores de la plaza. Los mismos serán colocados dentro de una zanja de 0.25 m de alto, sobre una camada mortero. Esta tarea incluye el tomado de junta con mortero, la ejecución de los cortes necesarios para respetar el diseño de la plaza. Medición y pago: La medición y pago de este ítem se efectuará por metro lineal aprobado por la Inspección de Obra. II.3.8 Ejecución de bolardos para contención de ca lle Av. Roca (ítem I.8) Este ítem incluye la provisión, acarreo y colocación de Bolardos realizados en HºAª prefabricado. Los lugares donde se instalarán se indican en los planos respectivos. Los mismos serán de premoldeado de hormigón tipo H-17. Con malla metálica interna, terminación hormigón natural color patagónico, 20 cm. de diámetro y de 65 cm. de altura desde nivel piso terminado, según las especificaciones de plano Se procederá a la realización de los trabajos de fundación según lo indicado en planos generales y de detalle, La ubicación y forma de colocación, será de acuerdo a lo establecido en planos e indicados por la Inspección de Obra. Medición y pago: Estos ítems serán medidos y certificados por unidad provista y colocada en los sitios indicados en los planos. II.3.9 columnas pérgolas (ítem I.9) Este ítem incluye la provisión, acarreo y colocación de pérgolas realizados en HºAª prefabricado. Los lugares donde se instalarán se indican en los planos respectivos. Los mismos serán de premoldeado de hormigón tipo H-21 con malla metálica interna, terminación hormigón natural color patagónico, 20 cm. de diámetro en columna y copa de 2.25 m2 en un espesor de 0.1 m de ancho con la cuantía de hierro necesaria según los cálculos estructurales que serán realizados por la contratista. El mismo será de 3 m de altura desde nivel piso terminado, según las especificaciones de detalle de plano. Se procederá a la realización de




COMITENTE

- 111 -


los trabajos de fundación según lo indicado en planos generales y de detalle, La ubicación y forma de colocación, será de acuerdo a lo establecido en e indicados por la Inspección de Obra. Medición y pago: Estos ítems serán medidos y certificados por unidad provista y colocada en los sitios indicados en los planos. II.4 - CONTRAPISOS Y CARPETAS (ITEM 4) II.4.1 - Exterior de Hº simple, de 10cm de esp., ba jo pórfido cortado a prensa (ítem 4.1) La sub-base es la parte resistente sobre la cual se apoya la pavimentación por lo que se mantendrán inalterables en el tiempo sus características físico-mecánicas. Debe resultar incompresible, indeformable y de pendiente adecuada para el desagüe del agua de lluvia. Los trabajos consisten en la ejecución de una sub-base de 15 cm formada por suelo y cemento portland en una dosificación de 250 kg de cemento por m3 de material de suelo con granulometría adecuada de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales del presente Pliego de Licitación. Luego se construirá una base de Hormigón de 8cm constituida con una mezcla compuesta de arena fina, media, granza, agua y cemento a razón de 250 kg por m3 de arena. La arena estará libre de tierra, de sustancias arcillosas, de óxido colorante y el agua será clara y limpia. Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado de contrapiso realizado, medido certificado por la inspección de obra. II.4.2 - Exterior de Hº Aº, de 8cm vereda terminaci ón alisado rodillado. O dibujado (ítem 4.2) El trabajo consiste en realizar las tareas necesarias tendientes a ejecutar un contrapiso de hormigón armado con malla sima de 15x15cm x6mm de diámetro, de 0,08m. de espesor, con terminación “peinada” antideslizante y dibujo de 1mx1m, con ancho y ubicación, conforme a lo indicado en los planos de proyecto y verificado con la inspección de obra, en los cuales se especifica los diferentes colores de ferrite, a fin de identificar los sectores de la plaza En todos los casos el replanteo de las curvas será verificado por la inspección de obras. Estas tareas comprenden, desmonte, aterraplenamientos, compactación de base de asiento, colocación de encofrados laterales, provisión y colocación de hormigón de la calidad especificada en los planos de proyecto o en las presentes especificaciones técnicas (calidad mínima requerida H-17). Si a juicio de la Inspección de Obra, la subrasante no fuera apta para recibir la capa de hormigón de contrapiso, el Contratista deberá efectuar la sustitución con aporte de material apto en un espesor de 0,20 m., en todo el ancho de proyecto, a su exclusivo costo. La Dirección y/o Inspección fijará las partes en que el hormigonado deberá hacerse en forma continua, también podrá prohibir tales tareas durante las horas de excesivo frío o calor y/u otras inclemencias que pudiesen influir en su curado (lluvia, nieve, etc.). Se ejecutarán juntas de dilatación con mástic asfáltico separadas a una distancia de 3,00 m. entre sí. Deberá contar con pendientes transversales mínimas del 2%. En esquinas, se practicarán juntas de dilatación atípicas según la bisectriz del ángulo obtuso que forme cada vértice de ochava de línea municipal. Las juntas de dilatación, serán controladas rigurosamente por la Inspección de Obra, quienes suministrarán los datos y detalles técnicos para cada caso en particular y se regirán por el ítem I.17.10 de las ESPECIF. GENERALES. JUNTA DE DILATACIÓN Inmediatamente finalizado el hormigonado, se tomarán los recaudos necesarios para evitar posibles fisuras de las superficies durante el período de fraguado. Producido el fragüe se protegerán de la intemperie las superficies no encofradas (expuestas) con el fin de evitar la pérdida de agua de la masa colada. La Inspección de Obra ejecutará controles en caso de que así lo crea conveniente en cuanto a: 1.- Su resistencia, la cual se comprobara mediante ensayos a los 28 días de edad de las probetas en el Laboratorio designado para tal efecto. 2.- A la calidad del hormigón: la cual deberá ser garantizada por escrito por la firma proveedora y por la Contratista y la verificación del precinto de inviolabilidad, en su transporte. 3.- Cualquier otro ítem o tarea que la misma considere pertinente Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro cuadrado de contrapiso realizado, medido certificado por la inspección de obra. II.5 - PISOS Y REVESTIMIENTOS (ÍTEM 5) II.5.1 - Piso ext de pórfidos cortados a prensa 2 a 4 cm, piezas 10x10 cm (ítem 5.1) Provisión y colocación de Adoquines de piedra pórfido 2/4 cm de espesor incluyendo apisonado y sellado de juntas




COMITENTE

- 112 -


Comprende la provisión y colocación de adoquines de piedra pórfido, respetando las características y dimensiones detalladas en los planos y planillas. La colocación respetara los dibujos establecidos en el proyecto para este sector comprendido por la bocacalle de la calle Belgrano en la costanera a) Colocación: La colocación de los adoquines o lajas se hará a mano sobre la capa de asiento de arena mezclada con cemento, cal y agua, aumentando o disminuyendo el lecho de asiento lo que sea preciso, hasta asentarlos sólidamente dejando su capa superior con una altura suficiente para que una vez apisonados por procedimientos mecánicos o manuales, queden en rasante. Los adoquines se colocarán de la forma indicada en los planos, en hileras normales al eje de la calle y eligiendo dos iguales de ancho para cada fila. Las juntas entre adoquines serán siempre alternadas con un espesor igual al de 2/4 Cm. La pendiente longitudinal y transversal se obtendrá teniendo el número necesario de hilos con la alineación de la cubierta adyacente, antes de poner en posición las filas de adoquines. Las pendientes longitudinales y transversales del solado de piedra Pórfido deben responder a las especificadas en planos e indicaciones de la Inspección de la obra. Los adoquines se colocarán siguiendo la alineación existente, es decir, en la forma de sectores circulares respetándose en un todo las cuerdas y flechas de los mismos, cuidando de distribuir las juntas en forma alternada, con el espesor fijado por la cubierta adyacente. Asentados los adoquines o baldosas se cubrirá la zona de trabajo con una capa de arena de dos (2) a tres (3) cm. de espesor, forzándola a penetrar en las juntas mediante riego con agua y barriendo la superficie con cepillos adecuados, de modo de conseguir el llenado total. Se efectuarán las tareas siguientes: (Ver especif. generales PISOS I.18.13) b) Apisonado c) Terminado d) Sellado de juntas e) Limpieza de la superficie Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán en m2 y se pagará proporcional al porcentaje ejecutado previa aprobación de la inspección de obra, dentro del sistema de ajuste alzado II.5.2 - Losas premoldeadas de hormigón 1x1m, termi nación estampado (ítem 5.2) Se efectuarán las tareas de colocación de Loseta 1x1x0,12 según diseño planteado en plano de detalle, se colocara en los senderos donde se realiza el pase de cañerías de riego y de conexión eléctrica, siendo asentados sobre cama de arena y según los especificado en las especificaciones generales PISOS 3.18.13 Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán en m2 y se pagará proporcional al porcentaje ejecutado previa aprobación de la inspección de obra, dentro del sistema de ajuste alzado II.5.3 - Revest. Monumentos en porfido corte a pren sa ancho 0,2 por largo variable (ítem 5.3) Se colocarán a modo de revestimiento, siguiendo el perfil de la base de los monumentos, baldosas de porfido de espesor 2-4 cm por 0.2 m de ancho y por largo variable. Las mismas llevaran junta abierta. Y se colocaran en una base de cemento cal y arena. El largo variable estará en coincidencia la longitud de perímetro de estas bases. Medición y pago: Todos los trabajos deberán estar incluidos en el precio del ítem. Este ítem se medirá por m2 y pagará proporcional al porcentaje ejecutado de áreas terminadas y aprobadas por la Inspección de la Obra II.6 - CARPINTERÍA Y HERRERÍA (ÍTEM 6) II.6.1 - Barandas, rejas y otros elementos de herre ría (ítem 6.1) Se proveerá y colocara una baranda según detalle en canal pluvial lateral y a las escaleras (explanada) según la documentación licitatoria. La baranda se realizará con caño estructural de 4¨ de diámetro como baranda superior y de 1¨ de diámetro como baranda inferior, planchuelas en forma de “v”, rememorando los ya colocadas en el canal pluvial del Monumento a la Galesa. Para realizar los trabajos el contratista presentará los planos de detalles, que deberán ser aprobados previamente por la Inspección de Obra.




COMITENTE

- 113 -


Sobre carpintería metálica y herrería y demás elementos metálicos, sean al interior o exterior, estructural o de terminación, luego de realizados los trabajos antes descriptos se aplicaran Dos manos de esmalte sintético tipo ALBALUX o equivalente. Medición y pago: Estos ítems serán medidos por ml y certificados por unidad provista y colocada en los sitios indicados en los planos II.6.2 - Barandas de rampa discapacitados doble al tura (ítem 6.2) Se proveerá y colocara una baranda a la rampa de discapacitados según la documentación licitatoria, La baranda se realizará con caño estructural de 2¨ de diámetro como baranda superior y de 1¨ de diámetro como baranda inferior, 3 tensores de cable de acero galvanizado y parantes separados 1metro. Para realizar los trabajos el contratista presentará los planos de detalles, que deberán ser aprobados previamente por la Inspección de Obra. Sobre carpintería metálica y herrería y demás elementos metálicos, sean al interior o exterior, estructural o de terminación, luego de realizados los trabajos antes descriptos se aplicaran Dos manos de esmalte sintético tipo ALBALUX o equivalente. Medición y pago: Estos ítems serán medidos por ml y certificados por unidad provista y colocada en los sitios indicados en los planos II.7 – PINTURAS (ITEM 7) II.7.1 - Pintura vial cordones, aplicación en frío, dos manos. (Ítem 7.1) Se regirán por lo especificado en las especificaciones generales ítem I.18.14 pinturas. Medición y pago: Estos ítems serán medidos por Metro lineal y certificado por unidad pintada en los sitios indicados en los planos II.7.2 - Pintura sendas peatonales, aplicación en f río, dos manos, sin esferillas. (Ítem 7.2) Se regirán por lo especificado en las especificaciones generales ítem I.18.14 pinturas. Medición y pago: Estos ítems serán medidos por Metro cuadrado y certificado por unidad pintada en los sitios indicados en los planos II.7.3 - Pintura señalización horizontal, dos manos , aplicación en frio, sin esferillas (ítem 7.3) Se regirán por lo especificado en las especificaciones generales ítem I.18.14 Pinturas. Medición y pago: Estos ítems serán medidos por Metro lineal y certificado por unidad pintada en los sitios indicados en los planos II.8 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ÍTEM 8) Se regirán por lo especificado en las especificaciones generales ítem I.18.11 Instalaciones Eléctricas. II.8.1 - De alimentación y medición desde medidor hasta tablero Ppal. (ítem 8.1) Estará a cargo del Contratista la ejecución de las obras necesarias para la conexión al medidor con protecciones reglamentarias y tablero de corte general y el costo que estas tareas demanden. Todos los trabajos a ejecutar deberán ser inspeccionados y contar con la aprobación del Ente prestador del Servicio. Correrán por cuenta del Contratista todos los gastos por tramitaciones, presentación de planos, cálculos, permisos, tasas y/ó derechos por conexión a la red existente que correspondiere. El Contratista deberá presentar una vez terminada la instalación, todos los permisos y planos aprobados por Reparticiones Públicas, para la habilitación de las instalaciones cumpliendo con las leyes, ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden Nacional, Provincial y Municipal. Incluye la alimentación desde el medidor hasta el Tablero Gral., a efectuarse mediante cable tipo Sintenax de cuatro conductores (diámetro según cálculo). Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán previa aprobación de la inspección de obra. II.8.2 - Tablero general y seccionales con protecci ones, llaves y puesta tierra (ítem 8.2)




COMITENTE

- 114 -


Se deberá realizar conforme al plano de PROYECTO, Especificaciones Técnicas de la Empresa prestataria Servicoop. Ver pliego de Servicoop- que se anexa y forma parte del presente Pliego. Se deberán realizar los estudios exhaustivos para evitar coincidencias de emplazamientos y localizaciones, para ello la contrastitsa ejecutará las pertinentes modificaciones. Se deberá contara con la aprobación previa del ente prestatario y de la Inspección de Obra antes de dar inicio a los trabajos Todos los trabajos deberán contar con la aprobación de la empresa prestataria y cumplirán con las normas vigentes. CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS A. Se realizarán con caños de PVC rígido tipo pesado de espesor mínimo 3,2 mm. Según se indique en planos. B. El nivel de tapada mínimo de cañería será de 0,70m. C. Cuando la longitud de tramos rectos sea superior a 20 m. o existan más de 2 curvas se construirán cámaras de pase con tapa hermética con junta de goma ubicada en puntos tales que no afecten a la estética. Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán y certificarán previa aprobación de la inspección de obra. II.8.3 - Provisión e instalación de artefactos de i luminación bajos o de piso (ítem 8.3) El contratista será el responsable de la provisión e instalación de los artefactos de iluminación que responderán a las características especificadas a en plano de detalle y que, previo a su definición, serán sometidos a aprobación de la inspección de obra, sin lo cual no se autoriza su instalación. La farola y columna responden al modelo especificado en plano de detalle. Los elementos componentes de los artefactos de iluminación (balastos, arrancadores, capacitares, etc.) deberán en todos los casos contar con el sello IRAM correspondiente La ubicación y forma de colocación, será de acuerdo a lo establecido en planos y a indicaciones de la Inspección de Obra Se regirá según plano de Instalación eléctrica y Plano de Detalle para su ubicación y modelo. Y siguiendo las reglamentaciones antes ya citadas Medición y pago: Estos ítems serán medidos y certificados por unidad provista y colocada en los sitios indicados en los planos II.8.4 - Provisión e instalación de artefactos de i luminación medios o de plaza (ítem 8.4) El contratista será el responsable de la provisión e instalación de los artefactos de iluminación que responderán a las características especificadas a continuación y que, previo a su definición, serán sometidos a aprobación de la inspección de obra, sin lo cual no se autoriza su instalación. La farola y columna responden al modelo El contratista será el responsable de la provisión e instalación de los artefactos de iluminación que responderán a las características especificadas a continuación y que, previo a su definición, serán sometidos a aprobación de la inspección de obra, sin lo cual no se autoriza su instalación. La farola y columna responden al modelo CONE LED F de la empresa IGNIs. La fijación a brazo de columna de 60 mm de diámetro, es con sistema de sujeción basado en prisioneros de acero cadmiado de punta cóncava y serán colocados con brida para poder ser reemplazados en caso de que así sea necesario. Los elementos componentes de los artefactos de iluminación (balastos, arrancadores, capacitares, etc.) deberán en todos los casos contar con el sello IRAM correspondiente La ubicación y forma de colocación, será de acuerdo a lo establecido en planos y a indicaciones de la Inspección de Obra Se regirá según plano de Instalación eléctrica y Plano de Detalle para su ubicación y modelo. Y siguiendo las reglamentaciones antes ya citadas. Medición y pago: Estos ítems serán medidos y certificados por unidad provista y colocada en los sitios indicados en los planos II.8.5 - Provisión e instalación de artefactos de i luminación palmeras o reflectores (ítem 8.5) Se regirá según plano de Instalación eléctrica y Plano de Detalle para su ubicación y modelo. Y siguiendo las reglamentaciones antes ya citadas Medición y pago: Las tareas incluidas en este ítem se medirán por unidad provista y colocada y se certificarán previa aprobación de la inspección de obra.




COMITENTE

- 115 -


II.9 - SEÑALETICA (ITEM 9) II.9.1 - Cartel de informativo cultura 60x40 acríl ico para monumentos (ítem 9.1) Este ítem incluye la provisión, acarreo y colocación de Carteleras de Información según las especificaciones de la inspección de Obra y colocados en cada monumento. La ubicación y especificaciones técnicas respecto a materiales y forma de colocación, serán de acuerdo a lo establecido en por las indicaciones de la Inspección de Obra. Medición y pago: Estos ítems serán medidos y certificados por unidad provista y colocada en los sitios indicados en los planos II.10 - EQUIPAMIENTO FIJO (ITEM 10) II.10.1 - Bancos rectos (ítem 10.1) Este ítem incluye la provisión y colocación de bancos de hormigón armado de acuerdo a cantidad y ubicación del plano general y plano de detalle. Cada banco tendrá una medida general de 2,00 x 0,50 x 0,50 mts., con una fundación de 0,30 x 0,25 por toda su longitud. Las medidas de detalle se especifican en el plano. El banco será una pieza hormigonada en un solo paso in situ o premoldeada. El hormigón será H17 con la armadura que se especifica en el plano de detalle. En todos los casos las aristas serán achafalanadas. Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por unidades ejecutadas a los precios unitarios cotizados y aprobados por la inspección de obra. II.10.2 - Bancos sobre canteros en cinta premoldead os (ítem 10.2) Conforme lo especificado en planos se construirá bancos lineales y circulares, en H A° ejecutados in situ o pre moldeados. Los bancos serán, según lo especificado en planos de detalle, siguiendo su forma y realizando el estudio estructural necesario. Serán colocados en para cada sector de la plaza. Se realizará de a paños de 2.00 mts de máxima con junta de dilatación de 0.02 mts rellena con madera blanda. Cada paño será hormigonado de una sola vez. La cara del banco que de sobre el terreno natural, será pintada con pintura asfáltica; la cara libre llevará también una junta de dilatación de 0.10 mts en el sector de vereda, rellena con madera blanda. Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por metro lineal ejecutado a los precios unitarios cotizados y aprobados por la inspección de obra. II.10.3 – Cestos (ítem 10.3) Se proveerán y colocaran contenedores de residuos especiales en la plaza. Los mismos estarán formados por una estructura de sostén de caños redondos de 4”x 1.10 mts de altura, un canasto batiente con tapa y fondo, ejecutado con de plancha laminada de hierro según diseño planteado según plano de detalle. El contenedor estará fundado en dados de hormigón de 0.40 x 0.40 con anclaje. Los contenedores se construirán según plano de detalles y su ubicación será la que indican los planos de Replanteo de Equipamiento. Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por unidades ejecutadas a los precios unitarios cotizados y aprobados por la inspección de obra. II.11 – PARQUIZACION (ÍTEM 11) II.11.1 - Plantación de árboles (ítem 11.1) Provisión y colocación de árboles con tutor Incluye la provisión de ejemplares arbóreos, conforme lo especificado en planos, con pan de tierra en envases de 6 lts, con alturas que pueden variar entre los 1,80 a 2,00 m, bien formadas y con abundantes raíces, las especies a colocar serán las enumeradas en las presentes especificaciones. Se colocarán conforme lo dispuesto en el plano. El manejo y plantación de árboles podrá realizarse solo desde principio de mayo hasta septiembre, siempre y cuando el suelo no se encuentre congelado. La reposición de plantas secas dañadas o faltantes será sin cargo y deberá cumplirse en el momento inmediato posible. De igual manera para la reposición del tutor. Excavaciones:




COMITENTE

- 116 -


Consiste en las operaciones necesarias para preparar el alojamiento adecuado y dar a las raíces de las plantas una situación holgada dentro del hoyo. Como norma de carácter general se seguirán las siguientes instrucciones: Siempre que aparezcan piedras, restos de escombros, basuras u otros obstáculos estos deberán ser retirados. El tamaño del hoyo será proporcional a la extensión del sistema radical o del tamaño del cepellón. Cuando se abran los orificios, la tierra vegetal se apilará separadamente del subsuelo, para disponer de ella en el momento de la plantación. La labor de apertura conviene que se realice con el suelo algo húmedo puesto que así la consistencia del mismo es menor. Si en alguno de los horizontes del terreno aparecieran tierras de mala calidad, impropias para ser utilizadas en el relleno del hoyo, será necesario su transporte a vertedero, corriendo a cargo del Contratista. Cuando el suelo no sea apto para mantener la vegetación, será preciso proporcionar a las plantas un volumen mayor que el ordinario de suelos aceptables. Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir los orificios, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra. Después de terminada la plantación y tras añadir las mejoras de suelo la terminación final será tal que quede un “hoyo” alrededor del árbol con el fin de retener la mayor cantidad de agua de riego o de lluvia. El cuello del árbol quedará ligeramente más bajo que el nivel del suelo. La totalidad de árboles a colocar son ciento setenta y siete (177) conforme las siguientes especies y especificado en planos. Rellenos: La tierra alrededor de la planta debe quedar bien apisonada y debe evitarse que caiga pasto, hojas o nieve en el hoyo de plantación para evitar que al secarse los mismos, queden grandes espacios con aire. En caso de encontrarse con suelos pedregosos y o arenosos, se deberá colocar dentro de los hoyos de plantación tierra orgánica. Los hoyos para la plantación de árboles y arbustos deberán ser llenados en el fondo con tierra vegetal para promover un mejor desarrollo radicular. Tutorado: Para asegurar la inmovilidad de los árboles y evitar que puedan ser inclinados o derribados por el viento se colocará un tutor, vara hincada verticalmente en tierra, de tamaño proporcional al de la planta, a la que se liga el árbol plantado a la altura de las primera ramificaciones con dos ataduras de material biodegradable (hilo sisal, hojas de Formio, etc.). Serán de madera resistente a la intemperie o de otras especies tratadas con productos protectores, y sus dimensiones como mínimo será de de 1.20 m x 0.05 m x 0.05 m. El tutor debe colocarse en tierra firme, una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la plantación, de forma que se interponga entre el árbol y los vientos dominantes. La ligazón del árbol al tutor se hace de forma que permita un cierto juego hasta que se verifique el asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento se procede a una fijación rígida. Se evitarán las ligaduras que puedan producir heridas en la corteza, rodeando esta de una adecuada protección. Precauciones Previas a la Plantación Depósito: Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas hay que proceder a depositarlas. El deposito afecta solamente a las plantas que se reciben a raíz desnuda o con cepellón cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc); no es necesario cuando el cepellón está cubierto con material impermeable (maceta de plástico, lata, etc.). La operación consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo y en cubrir las raíces con una capa de tierra de al menos 10 cm, sin intersticios, en su interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el momento de su plantación definitiva. Si no se pudiese ejecutar la plantación dentro de los siete días corridos, deberán quedar las plantas en vivero hasta su ubicación definitiva. Desecación y heladas: No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en obra en una de estas épocas deberán depositarse hasta que cesen las heladas. Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a cero grados no deben plantarse, ni siquiera desembalarse, y se colocarán así en un lugar cubierto donde puedan deshelarse lentamente (se evitarán locales con calefacción). Medición y pago: La medición y pago de este ítem se efectuará por unidad de especie provista y plantada previa aprobación de la Inspección de Obra.




COMITENTE

- 117 -


II.11.2 - Plantación de gramíneas (ítem 11.2) Para la implantación de las especies tiene validez lo dispuesto en el rubro “Plantación de árboles” y sus ítems, excavaciones, rellenos y precauciones previas a la plantación. Previo a la implantación de las especies se solicitara al área municipal correspondiente el diseño de los espacios verdes y las especies a plantar. La totalidad de arbustos a colocar son trescientos cuarenta y dos (342) conforme las siguientes especies y especificado en planos. Medición y pago: La medición y pago de este ítem se efectuará por unidad de especie provista y plantada previa aprobación de la Inspección de Obra. II.11.3 - Forestación, parquizacion y riego por got eo (ítem 11.3) Preparación del suelo Para la preparación del suelo tiene validez lo dispuesto en las presentes especificaciones, en sus ítems: Excavaciones, Rellenos y Precauciones previas a la plantación Toda la superficie del predio destinada a césped deberá tener un manto portante de tierra negra de un espesor no menor de 20 (veinte) cm., en los espacios verdes en general y 40 cm, en el Sector Plaza, para lo cual el Contratista proveerá la tierra negra necesaria, teniendo presente los niveles definitivos que el proyecto indique. Los lugares para la siembra de césped deberán llevar una capa de 20 cm. de tierra vegetal para facilitar un buen desarrollo posterior a la siembra de la semilla. Posteriormente se procederá al rastrillado, a efectos de la nivelación de los canteros, evitando posibles irregularidades de terreno Manto portante Se conformara un manto portante de 20 cm. y 40 cm. de espesor, según los sectores donde se ejecutarán los trabajos, definidos en la documentación licitatoria. Se realizara en base a una mezcla de tierra vegetal y arena en partes iguales. La proporción de mezcla de tierra vegetal 50 % y arena 50 % esta deberá ser la más gruesa posible, de PH neutro y bajo contenido de sales. Es de aclarar que se entiende por tierra negra a la que proviene del horizonte húmico, debiendo poseer las siguientes características: color negro, estructura granulosa con un contenido de materia orgánica del 3%. Se descartará tierra colorada, tosca u otras de características inapropiadas para este uso. Provisión y colocación de mangueras de polietireno de ½” con goteros y de 1” Se construirá un sistema de riego por goteo el cual constará, conforme lo especificado en planos. Los circuitos constan de mangueras primarias de las que se desprenden mangueras secundarias, de polipropileno de 1” y ½” perforadas cada 0.30 mts, según corresponda. La manguera primaria será enterrada en una zanja de 0.40 x 0.20 mts sobre una cama de arena mediana, tapada con suelo del lugar. El resto de las mangueras se enterrarán a una profundidad que garantice el caudal correcto para el regado de la plaza. Accesorios Dentro de esta tarea se incluye la instalación de válvulas de corte al principio y fin de los circuitos, para garantizar la limpieza del sistema. La contratista presentara el plano definitivo con los diámetros de las cañerías propuestas. Se regirán por lo especificado en las especificacio nes generales ítem I.18.16 FORESTACIÓN Medición y pago: La medición y pago de este ítem se efectuará en forma global previa aprobación de la Inspección de Obra. II.11.4 - Cisterna y bombeo para riego (ítem 11.4) La cisterna a ejecutar tendrá una capacidad de 10 m3, a fin de garantizar una reserva de agua por 24 horas, se alimentará con agua de reusó. Conforme a planos será ejecutada en mampostería de ladrillo común de 0.15, asentada sobre una losa de fondo ejecutada en hormigón simple. La cubierta será una losa de hormigón armada con malla sima Ø 6. Esta provista de una bomba de 3 HP, colocada en una casilla con rejilla de ventilación, construida a tal fin sobre la cisterna. Tendrá validez para la construcción de la cisterna, casilla de bombas e instalación del equipo de bombeo, lo especificado en el presente pliego en rubros similares. Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por unidades ejecutadas a los precios unitarios cotizados y aprobados por la inspección de obra.




COMITENTE

- 118 -


II.12 – VARIOS (ÍTEM 12) II.12.1 - Traslado de Monumentos de Diferentes Sect ores de la Costa (ítem 12.1) Conforme lo especificado en plano se ejecutará la base con una estructura a manera de “fuste” de 1.5 mts de diámetro. Se realizará un tabique de H° A° con malla sima Ø 6 de 0.10 mts de espesor. En la cara superior se amurarán dos perfiles “L” los que servirán de apoyo a la tapa de la base, la cual será una loseta de pórfido de 0.10 m de espesor. Perimetralmente se realizará un contrapiso de hormigón pobre, sobre el cual se colocarán Revestimiento de pórfido para albergar la colocación de estos monumentos marítimos. A su vez, se tendrá en cuenta la instalación eléctrica para la iluminación de los mismos. Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por unidades ejecutadas a los precios unitarios cotizados y aprobados por la inspección de obra. II.12.2 - Rampa para discapacitados demarcado con b aldosas táctiles mismo niveles (ítem 12.2) En los lugares indicados en los planos de planta y detalles, se ubicarán rampas reglamentarias para el descenso de personas con movilidad reducida o discapacidad visual, de acuerdo a la ley 22431 y a las disposiciones municipales específicas. Serán de superficie antideslizante. Se colocara según reglamentación municipal baldosas táctiles para facilitar la orientación a las personas con disminución visual. Medición y pago: Este ítem será medido y certificado por unidades ejecutadas a los precios unitarios cotizados y aprobados por la inspección de obra. II.13 - TAREAS Y ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS ( ÍTEM 13) II.13.1 - Limpieza periódica y final de obra (ítem 13.1) Es obligación del contratista mantener en la obra y el obrador (oficinas, sanitarios, etc.), una limpieza adecuada a juicio de la Inspección de Obra, y mantener el obrador libre de residuos, en perfecto estado de limpieza y conservación. Deberá prever el contratista el retiro fuera del sector de la obra de todos los deshechos y materiales sobrantes producidos por la limpieza a los lugares que oportunamente indique la inspección. Se determinará con Inspección el lugar donde se depositaran los materiales productos de deshechos y la Inspección definirá la necesidad y cantidad de contenedores a proveer, el costo de los mismos correrá por cuenta del Contratista. A la terminación de los trabajos deberá entregar la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad y desmantelar toda construcción provisoria utilizada para la ejecución de los trabajos. Todos los gastos que demanden el cumplimiento del presente punto serán por cuenta exclusiva del contratista al igual que cualquier rotura o desperfecto que se realice por el uso de maquinaria pesada. La carga. Transporte, descarga y desparramo del material sobrante, será por cuenta del Contratista y su costo se considerará incluido dentro del monto contractual Medición y pago: Los trabajos a ejecutar serán medidos y certificados proporcionalmente, conforme apruebe la inspección de obra II.14 - INFRAESTRUCTURAS Y PROVISIONES AL COMITENTE (ÍTEM 14) II.14.1 - Movilización, Obrador, Baños, Cartel de o bra (ítem 14.1) Se dará preferencia a la utilización de materiales de fácil montaje y mantenimiento, que garanticen solidez y confort a las instalaciones mientras duren los trabajos y permitan un rápido retiro una vez concluidos los mismos. Se definirá área para acopio de materiales (pórfido, arena etc.) que contará con un cerco perimetral se ejecutará con malla romboidal y estructura de postes de hormigón. Las instalaciones, cercos serán demolidos y retirados por el Contratista en el plazo inmediato posterior al acta de constatación de los trabajos, en cuanto en ella se verifica que se consideran completamente terminados los trabajos y que solo quedan observaciones menores que no justifiquen mantener tales instalaciones; de modo tal que, salvo expresa indicación en contrario por parte de la Inspección de la obra, para proceder a la Recepción Provisoria será condición desmantelar de tales instalaciones, dejando libre, perfectamente limpio y en condiciones de uso los espacios asignados a ellas. El emplazamiento del Obrador será acorde con la programación general de los trabajos que se aprobarán para cada etapa de obra. La Contratista deberá presentar planos del obrador, con la ubicación en el terreno




COMITENTE

- 119 -


de cada una de las unidades anteriormente detalladas, a fin de que sean aprobados por la Inspección de obra. Se realizará de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Código de Edificación de la Ciudad de Puerto Madryn y el Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad del Trabajo El Contratista deberá mantener permanentemente en obra a disposición de la Inspección de Obra, los siguientes elementos en perfecto estado de conservación: a) Cincuenta (50) estacas de madera b) Una (1) cinta de acero de cincuenta (50) metros. c) Una (1) cinta de acero de veinticinco (25) a treinta (30) metros. d) Casco de seguridad y cinturones de seguridad, para los operarios y la inspección técnica. La totalidad de los elementos citados en el presente inciso deberán estar siempre operativos en el transcurso de la obra y quedarán en poder del Comitente al terminar la obra. Cartel de Obra El Contratista colocará en el lugar que señale la Inspección de Obra un mínimo de (2) carteles de obra de acuerdo al plano tipo determinado por la Secretaría de Infraestructura, Planeamiento y Servicios públicos de la provincia del Chubut, El cartel se realizará según los planos que se le solicitará a la Inspección de Obra. Se preverá la acción del viento, de acuerdo con lo prescripto en el Reglamento CIRSOC Nº 102, verificando el dimensionado del cartel propuesto en planos El texto del mismo será entregado oportunamente por la Inspección de Obra. El cartel deberá poseer iluminación nocturna. La Contratista deberá mantener los carteles y su iluminación en un buen estado de conservación durante toda la obra y trasladarlo todas las veces que sea necesario por la secuencia de los trabajos. Además proveerá los siguientes carteles como mínimo: La Empresa Contratista está obligada a colocar un mínimo de dos carteles en la obra en cada frente de trabajo. Dicha cantidad podrá variar según lo considere la Inspección a) Carteles de Señalizaciones Verticales : de desvío de tránsito, seguridad de las obras, la cantidad necesaria a criterio de la Inspección de la Obra. b) Para demarcación de recintos, zanjas y contención de materiales producto de las excavaciones. Cajones, cintas de seguridad, pasarelas peatonales, etc., en todo el perímetro del área de trabajos y los lugares de tránsito peatonal necesarios a criterio de la Inspección de Obra El mantenimiento de los carteles estará a cargo del Contratista hasta la Recepción Provisoria de las Obras. Luego serán retirados a su costo, quedando los mismos de su propiedad Según los frentes de obra que se abran serán necesarios proveer los carteles que correspondan Medición y pago: La medición y pago de este ítem se efectuará en forma global previa aprobación de la Inspección de Obra.




COMITENTE

- 120 -


SECCIÓN VII


BELGRANO. UBICACIÓN: PUERTO MADRYN.

PRESUPUESTO OFICIAL

TOTAL: PESOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUEN TA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($16.856.077,51 )

Nº Descripción Un. Cant. Unit. $ Monto $ Item $ % incid.

1 TRABAJOS PREPARATORIOS $ 2.133.110,37 12,65%

1.1 Limpieza del terreno y desmonte gl 1 $ 273.072,93 $ 273.072,93

1.2 Demolición, rejas y alambrados en sector a intervenir gl

1 $ 61.185,86 $ 61.185,86

1.3 Demoliciones esp 0.25 para contrapisos m2 2986,24 $ 353,92 $ 1.056.890,01

1.4 Demoliciones de las V sobre rambla ml 97 $ 976,51 $ 94.721,36

1.5 Demoliciones cordon cuneta ml 40 $ 310,05 $ 12.401,91

1.6 Nivelación y planimetría gl 1 $ 236.052,42 $ 236.052,42

1.7 Replanteo gl 1 $ 68.417,73 $ 68.417,73

1,8 Traslado de vagones antiguos gl 1 $ 138.934,41 $ 138.934,41

1,9 Tralado de monumentos gl 1 $ 191.433,73 $ 191.433,73

2 MOVIMIENTO DE SUELOS $ 1.152.594,25 6,84%

2,1 Excavaciones para instalaciones 0,3 m de prof. m3 99,3022 $ 1.300,71 $ 129.163,29

2,2 Relleno y nivelación SECTOR BAJO CONTRAPISO COSTERO m3

265 $ 1.170,89 $ 310.284,64

2,3 Relleno de tierra vegetal para forestación y parquización m3

370 $ 1.538,11 $ 569.101,35

2,4 Defensa Costera con material granular seleccionado m3 95,4 $ 1.509,91 $ 144.044,97

3 ESTRUCTURA RESISTENTE $ 6.968.209,07 41,34%

3.1 Hormigón simple de limpieza bajo bases y vigas fundación - esp. 5 cm. m3

120 $ 7.959,66 $ 955.158,63

3.2 Bases aisladas m3 8 $ 15.723,22 $ 125.785,72

3.3 HºAº "ejecucion de explanada y bajada al mar" m3 200 $ 12.423,12 $ 2.484.624,08

3.4 Ejecucion de las "V" para rambla ml 53,15 $ 14.911,20 $ 792.530,42

3.5 Losas de rampa para discapacitados m3 8 $ 15.622,95 $ 124.983,64

3.6 Tabique de HºAº m3 8,16 $ 14.105,92 $ 115.104,28

3.7 Cordón perimetral de HºAº prefabricado para canteros H:0,4M ml

511,6 $ 3.746,03 $ 1.916.470,00

3.8 Ejecucion de bolardos para contencion de calle av. Roca un

16 $ 5.277,55 $ 84.440,88

3.9 Columnas pergolas de hªaª un 12 $ 30.759,28 $ 369.111,41

4 CONTRAPISOS Y CARPETAS $ 1.795.313,71 10,65%

4,1 Exterior de Hº simple,de 10cm de esp.,bajo porfido cortado a prensa m2

196 $ 634,92 $ 124.444,90

4,2 Exterior de Hº Aº,de 8cm vereda terminación alisado rodillado. O dibujado m2

2790,2 $ 598,83 $ 1.670.868,81

5 PISOS Y REVESTIMIENTOS $ 513.983,92 3,05%

5,1 Piso ext de pórfidos cortados a prensa 2 a 4 m2 196 $ 1.921,06 $ 376.528,65




COMITENTE

- 121 -


cm, piezas 10x10 cm

5,2 Losas premoldeadas de hormigón 1x1m, terminación estampado m2

100 $ 1.038,37 $ 103.836,64

5,3 Revest. monumentos en porfido corte a prensa ancho 0,2 por largo variable m2

17,5 $ 1.921,06 $ 33.618,63

6 CARPINTERÍA Y HERRERÍA $ 525.915,37 3,12%

6,1 Barandas, rejas y otros elementos de herrería ml 108 $ 4.433,81 $ 478.851,89

6,2 Barandas de rampa discapacitados doble altura ml

13,6 $ 3.460,55 $ 47.063,48

7 PINTURAS $ 86.915,64 0,52%

7,1 Pintura vial cordones, aplicación en frío, dos manos. ml

78 $ 336,66 $ 26.259,24

7,2 Pintura sendas peatonales, aplicación en frío, dos manos, sin esferillas. m2 108 $ 497,88 $ 53.771,56

7,3 Pintura señalizacion horizontal, dos manos, aplicación en frio, sin esferillas m2

12 $ 573,74 $ 6.884,84

8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA $ 946.227,02 5,61%

8,1 De alimentación y medición desde medidor hasta tablero Ppal. gl

1 $ 141.712,50 $ 141.712,50

8,2 Tablero general y seccionales con protecciones, llaves y puesta tierra gl

1 $ 225.356,00 $ 225.356,00

8,3 Provisión e instalación de artefactos de iluminacion bajos o de piso un

99 $ 835,03 $ 82.667,97

8,4 Provisión e instalación de artefactos de iluminacion medios o de plaza un

37 $ 4.175,15 $ 154.480,55

8,5 Provisión e instalación de artefactos de iluminacion palmeras o reflectores un

23 $ 14.870,00 $ 342.010,00

9 SEÑALETICA $ 55.668,64 0,33%

9,1 Cartel de informativo cultura 60x40 acrilico para munumentos un

8 $ 6.958,58 $ 55.668,64

10 EQUIPAMIENTO FIJO $ 825.592,00 4,90%

10,1 Bancos rectos un 22 $ 5.834,00 $ 128.348,00

10,2 Bancos sobre canteros en cinta premoldeados un 50 $ 10.855,38 $ 542.769,00

10,3 Cestos un 37 $ 4.175,00 $ 154.475,00

11 PARQUIZACION $ 753.402,03 4,47%

11,1 Plantacion de arboles un 35 $ 528,85 $ 18.509,75

11,2 Plantacion de gramineas un 342 $ 278,34 $ 95.192,28

11,3 Forestacion, parquizacion y riego por goteo gl 1 $ 204.700,00 $ 204.700,00

11,4 Cisterna y bombeo para riego gl 1 $ 435.000,00 $ 435.000,00

12 VARIOS $ 359.556,75 2,13%

12,1 Traslado de Monumentos de Diferentes Sectores de la Costa un

5 $ 69.585,75 $ 347.928,75

12,2 Rampa para discapacitados demarcado con balsosas tactiles mismo niveles un

2 $ 5.814,00 $ 11.628,00

13 TAREAS Y ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS $ 220.591,55 1,31%

13,1 Limpieza periódica y final de obra gl 1 $ 220.591,55 $ 220.591,55

14 INFRAESTRUCTURAS Y PROVISIONES AL COMITENTE $ 518.997,20 3,08%

14,1 Movilización, Obrador, Baños, Cartel de obra gl 1 $ 236.397,20 $ 236.397,20

Automovil para inspección. un 1 $ 237.000,00 $ 237.000,00

Computadoras personales para Inspección (2) + Impresora (1) un

1 $ 45.600,00 $ 45.600,00

TOTAL $ 16.856.077,51 100,00%

Son Pesos: Dieciséis millones, ochocientos cincuenta y seis mil setenta y siete, con cincuenta y un centavos.




COMITENTE

- 122 -


SECCIÓN VIII



FÓRMULAS DE LA PROPUESTA Y MODELO DE CONTRATO

CAPÍTULO I: FÓRMULAS PARA LA CONTRATACIÓN QUE INTEG RAN LA PROPUESTA ARTICULO 1.- OBJETO.- La presente Sección del Pliego tiene por objeto orientar a los proponentes sobre la redacción de la documentación que debe presentar para intervenir en la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08/17 y a la vez uniformar todas las presentaciones para facilitar el análisis por parte de la Comisión de Preadjudicación. Toda la documentación, cuyos modelos integran la presente Sección, debe redactarse en castellano, a máquina o con la ayuda de un procesador de texto tipo Microsoft Word, en papel membreteado de la Empresa Proponente, en original y con el número de copias que en cada caso se indica. Todo ello de conformidad con el Articulo 14 de las Cláusulas Generales y el Articulo 12 de las Cláusulas Particulares.- ARTÍCULO 2.- modelos de FORMULARIOS.- 2.1 Los formularios para presentación de ofertas pueden obtenerse, en medio magnético presentando un CD en la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Puerto Madryn, en horario administrativo. 2.2 Los números indicados entre paréntesis en los formularios corresponden a los establecidos en el Art. 14 de la Sección II.-




COMITENTE

- 123 -


Logotipo o rotulo del oferente

2.3 FORMULARIOS DENTRO DEL SOBRE PRESENTACIÓN 2.3.1 DECLARACIÓN JURADA JURISDICCIÓN – ORIGINAL (1 4.4.6 – Sección II)

PUERTO MADRYN, …………............ de 2017 Señor Intendente Municipalidad de Puerto Madryn S / D Quienes suscriben, declaran bajo juramento para todos los efectos jurídicos de la LICITACIÓN PÚBLICA 08/17 que se someten a los Tribunales de Justicia Ordinaria de la Provincia del Chubut con asiento en la ciudad de Puerto Madryn, fijando como domicilio legal el siguiente:

Calle Nº

Ciudad CPA

Provincia del Chubut

Representante Técnico

Firma y sello aclaratorio

Proponente





COMITENTE

- 124 -


2.3.2 DECLARACIÓN JURADA LIBRE DEUDA – ORIGINAL (14 .4.7 – Sección II)

PUERTO MADRYN, …............. de 2017 Señor Intendente Municipalidad de Puerto Madryn S / D Quienes suscriben declaran bajo juramento para los fines de la presente LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08/17, no tener deuda con la Municipalidad de Puerto Madryn, el Fisco de la Provincia del Chubut, el Banco del Chubut S.A. ni el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Productivo.



Proponente






COMITENTE

- 125 -



2.3.3 DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE TÉCNICO – ORIGI NAL (14.4.8 – Sección II)

PUERTO MADRYN, ………............ de 2017

Señor Intendente Municipalidad de Puerto Madryn S / D Hacemos saber a Usted que para los fines de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08/17 hemos designado como Representante Técnico al Sr…................................................................., de profesión………………………………..con domicilio en ................................ , Ciudad de ……………..... Matricula Profesional Nº ............ del C.P.I.A. de la Provincia del Chubut.

Adjuntamos a la presente los antecedentes profesionales del mismo, y Certificado de Habilitación extendida por el Colegio Provincial de Ingeniería y Agrimensura, Ley 532, de la Provincia.



Proponente





COMITENTE

- 126 -



2.3.4 DECLARACIÓN JURADA DATOS DEL OFERENTE Y NÚMER OS DE INSCRIPCIÓN (14.4.9 – Sección II)

PUERTO MADRYN,…………............ de 2017 Señor Intendente Municipalidad de Puerto Madryn S / D

Quienes suscriben, a los fines de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08/17 declaran bajo juramento que los datos empresarios y de inscripciones legales actualizados de nuestra Empresa son los que se detallan seguidamente, en un todo de acuerdo con la documentación obrante en el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas:

Nombre o razón social Domicilio real : Calle Nº Ciudad CPA Provincia Domicilio legal: Calle Nº Ciudad CPA Provincia CHUBUT Tipo de Sociedad Fecha de Constitución Nº de Inscripción en el Registro Público de Comercio Integrantes responsables, socios, apoderados Nombre y Apellido Cargo /Función D.N.I. Domicilio / Ciudad CUIT Nº Ingresos Brutos Nº Jurisdicción IERIC Nº Habilitación Municipal Nº Jurisdicción



Proponente





COMITENTE

- 127 -



2.3.5 NÓMINA DE EQUIPOS – ORIGINAL (14.4.10 – Secci ón II)

PUERTO MADRYN…………............ de 2017.-

Situación dominial del equipoSituación dominial del equipoSituación dominial del equipoSituación dominial del equipo

ItemItemItemItem DesignaciónDesignaciónDesignaciónDesignación CantidadCantidadCantidadCantidad MarcaMarcaMarcaMarca Tipo / ModeloTipo / ModeloTipo / ModeloTipo / Modelo

CaracterístiCaracterístiCaracterístiCaracterísticascascascas

(Potencia,(Potencia,(Potencia,(Potencia,

capacidad, capacidad, capacidad, capacidad, etc..)etc..)etc..)etc..)

Estado deEstado deEstado deEstado de ConservaciónConservaciónConservaciónConservación

Valuación Valuación Valuación Valuación ($)($)($)($) PropioPropioPropioPropio A adquirirA adquirirA adquirirA adquirir A alquilarA alquilarA alquilarA alquilar

01010101

02020202

03030303

04040404

05050505

06060606

07070707

08080808

09090909

10101010

11111111

12121212

13131313

14141414

15151515

16161616

17171717

18181818

NOTA IMPORTANTE : El Oferente y posterior Contratista deberá tener perfectamente en cuenta al realizar su oferta que el equipo que declare para la ejecución de la obra no podrá ser retirado de la misma sin la autorización de la Inspección de la Obra. Los vehículos que el Contratista utilice como movilidad del personal obrero técnico o de conducción así como también para el transporte de materiales entre distintas localidades de la provincia y/o la región y que no permanezcan en forma permanente en la obra serán considerados gastos indirectos de obra declarados por la Oferente y/o Contratista.



Proponente





COMITENTE

- 128 -



2.3.6 AUTORIZACIÓN PARA LA INSPECCIÓN DE LOS EQUIPO S – ORIGINAL (14.4.11 – Sección II)

PUERTO MADRYN…………............ de 2017.- Señor Intendente Municipalidad de Puerto Madryn S / D Por la presente autorizamos a la Inspección que esa Secretaría designe para verificar el equipo propuesto en nuestra Oferta en los lugares, días y horas que a continuación se indican, a cuyo efecto el representante de la empresa que coordinará y acompañará en las visitas será el Sr………………………………………………………………………- Te/Celular Nº…………………………………………..:

(1) Domicilio completo del lugar donde se encuentren los equipos a la fecha, y número de teléfono si poseyera.

(2) Días: días hábiles, lunes a viernes, o determinados días de la semana según corresponda. La presentación de esta autorización, o copia intervenida por el Organismo licitante será el único requisito para permitir el acceso de la Inspección.



Proponente


Horario de atención (1) Domicilio (Calle, Nº, ciudad) (2) Días Desde Hasta

1 2 3




COMITENTE

- 129 -



2.4 FORMULARIOS DENTRO DEL SOBRE OFERTA 2.4.1 FÓRMULA DE LA PROPUESTA – ORIGINAL Y DOS COPI AS (14.5.a – Sección II)

PUERTO MADRYN…………............ de 2017.-

Señor Intendente Municipalidad de Puerto Madryn S / D Quienes abajo firmamos, después de estudiar detenidamente la documentación de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08/17 y de recoger en el lugar de emplazamiento de la obra los elementos de juicio y la información necesaria en relación con las condiciones locales que pueden influir sobre la determinación de los precios y el Plan de Trabajos Garantizado en la Oferta, no quedándonos duda alguna sobre la interpretación de los Pliegos de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08/17 y demás condiciones, proponemos realizar la Obra por UNIDAD DE MEDIDA por el monto y el término que a continuación indicamos:

Obra Plazo de ejecución (días corridos) Monto ($)

REMODELACIÓN DEL FRENTE COSTERO SECTOR 28 DE JULIO A BELGRANO $

Plazo de ejecución (en letras): ………………días corridos. Son pesos (en letras) :………………………………………………………………………… El monto total de la obra es resultado del Presupuesto de la Oferta que adjuntamos a la presente. Todos los valores corresponden al mes básico:.................del año.......... correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la Licitación. La presente oferta la presentamos acompañada de toda la documentación establecida en el Art. 14° de las Cláusulas Generales y en el Art. 12° de las Cláusulas Particulares del Pliego de la Licitación. Sin otro particular, saludamos al Sr. Secretario con nuestra mayor consideración.

Proponente:

Domicilio Real:

Domicilio legal:

Repr. técnico

Profesión Matricula CPIA

Domicilio



Proponente





COMITENTE

- 130 -


2.4.2 PRESUPUESTO OFERTA – ORIGINAL Y DOS COPIAS (1 4.5.b – Sección II) El Proponente deberá realizar el Presupuesto de la Oferta respetando en su redacción los ítems y unidades de medida del Presupuesto Oficial incluido en esta Sección y colocando su propio cómputo y los precios unitarios y totales que correspondan. Para el caso de que en su cómputo el Oferente detectase la ausencia de algún ítem o tarea necesaria para la correcta ejecución de las obras, y ya que éstas deberán ejecutarse de acuerdo a su fin, las incluirá dentro de su Presupuesto Oferta a continuación del último detallado por la Repartición en cada agrupamiento de tareas. Si el oferente detectase que de su propio cómputo, surge la inexistencia de un ítem enunciado en el Presupuesto Oficial, lo eliminará del mismo, incluyendo en el Presupuesto Oferta solamente los ítems que surjan de su propio cómputo métrico. Los análisis de precios deberán realizarse para todos los ítems del Presupuesto conforme el modelo detallado en esta Sección. Los valores globales deberán ser detallados en montos y/o porcentajes para las incidencias de mano de obra y con los materiales más significativos que los represente. El Oferente deberá detallar todo gasto u otra incidencia considerada para la determinación de su Oferta.-




COMITENTE

- 131 -


2.4.3 ANÁLISIS DE PRECIOS – ORIGINAL Y DOS COPIAS ( 14.5.c – Sección II)

Item Designación Unidad de medida

A - MATERIALES

Nº Descripción del material o insumo (1) Unid. Rend (2) $ unit $ total 01 02 03 04

SUBTOTAL A)

B – MANO DE OBRA

Nº Descripción Unid. Rend (5) $ unit $ total 01 02 03

SUBTOTAL B)

C - EQUIPO

Nº Descripción del equipo (6)

Nac.

o

Impor

t.

nid. Rend (7) $ unit $ total

01 02 03

SUBTOTAL C)

I - COSTO-COSTO 1 (A+B+C)

Gastos generales directos (sobre I) % sobre =

Gastos generales indirectos (sobre I) % sobre =

SUBTOTAL II

Beneficio (sobre II) % sobre =

SUBTOTAL III

IVA (sobre III) I.B. (sobre III).

% sobre =

Precio final del item $




COMITENTE

- 132 -


1) Discriminar todos los materiales intervinientes en el presupuesto por Ítem y en cada Ítem los mas significativos, ya sea su cotización expresada como unidad de medida o globalmente.

2) Consumo de materiales en la unidad. 3) Precio de cada material en unidad de medida o porcentaje de incidencia del material en los ítems de

cotización de manera global. 4) Valor de la mano de obra adoptada o porcentaje de Incidencia en los ítems de cotización de manera

global 5) Rendimiento de la Mano de Obra, tiempo en horas por cada unidad. 6) Discriminar los Equipos que intervienen en la ejecución del Ítem y su procedencia nacional o

importado. Para la rederterminación de precios todo aquel equipo de origen importado que pueda ser reemplazado por maquinaria de origen Nacional se considerará como tal.

7) Rendimientos diario de los Equipos intervinientes 8) No se reconocerán Gastos Financieros ni su variación

ACLARACIÓN SOBRE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS Se detallarán en planilla separada los siguientes elementos intervinientes en los análisis de precios:

� Mano de Obra: Jornal horario, Cargas sociales, Asistencia; � Gastos Generales Indirectos: discriminar en porcentuales todos los gastos que a juicio del Oferente

conforman este gasto; � Gastos Generales Directos: Ídem anterior.

Gastos Financieros: No se reconocerá gasto financiero ni su variación. No se reconocerá para la determinación del precio final ninguna tasa y/o impuesto que no sean el correspondiente al I.V.A. vigente a consumidor final. Los Gastos debidos a la compra y/ó construcción de las comodidades y equipamiento para la inspección (ARTICULO 19-Cap. IV), deberán aparecer expresamente dentro de los Gastos Generales Directos. Las tasas, sellados impuestos que deba afrontar el Oferente con excepción del I.V.A. y de INGRESOS BRUTOS deberán ser considerados en los Gastos Generales Indirectos.




COMITENTE

- 133 -


2.4.4 PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES – ORIGINAL Y D OS COPIAS (14.5.d – Sección II) OBRA: “REMODELACIÓN DEL FRENTE COSTERO SECTOR 28 DE JULIO A BELGRANO”.

1

Nom

bre

de

l mes

(a

par

tir d

el A

cta

de In

icio

)

23

45

67

8M

onto

Item

($)

%In

cid

enci

aD

esi

gna

ció

nIte

m

% d

e av

ance

del

mes

% d

e av

ance

acu

mul

ado

Inve

rsio

n de

l mes

($)

Inve

rsio

n ac

umul

ada

($)

Pre

vist

o

Pla

n d

e T

rabajo

s e

Invers

ione

s d

e la O

fert

a

Lici

taci

ón PU

BLI

CA

Nº:

O

bra:

Ubi

caci

ón:

Pla

zo d

e ej

ecuc

ión:

M

onto

ofe

rta

$:

Bas

e:

Ofe

rent

e:

Rep

rese

ntan

te T

écni

co:

Firm

a y

acla

raci

on R

ep.

Téc

nico

Firm

a y

acla

raci

on O

fere

nte

PR

OV

INC

IA D

EL

CH

UB

UT

Sec

reta

ría

de

Infr

aest

ruct

ura,

Pla

neam

ient

o y

Ser

vici

os P

úbl

icos

Sub

secr

etar

ía d

e O

bras

Pú

blic

as




COMITENTE

- 134 -


2.4.5 NÓMINA DE ESPECIFICACIONES – ORIGINAL Y DOS C OPIAS (14.5.f – Sección II) En cumplimiento de lo establecido en las Cláusulas Generales, el Oferente con carácter de obligación deberá presentar una nómina de especificaciones definiendo cada uno de los elementos que integran cada uno de los ítems del presupuesto oferta confeccionada con el encabezamiento siguiente. NOMINA DE ESPECIFICACIONES DE MATERIALES E INSUMOS OBRA: “REMODELACIÓN DEL FRENTE COSTERO SECTOR 28 DE JULIO A BELGRANO”.

Nº Ord.

Descripción del insumo o material

A utilizar en ítem

Fabricante Marca Modelo Observaciones

01 02 03 04 05 06 07 08

09….



Proponente

Firma y sello aclaratorio El proponente deberá presentar la nómina de especificaciones con indicación de los fabricantes, procedencia, marca, modelo, características, etc. que definan perfectamente todos los materiales, equipos y elementos que quedarán incorporados a la obra. Con tal objeto el proponente no podrá definirlos con expresiones como las siguientes: "o similar", "conforme a pliego", "a criterio de la Repartición", etc. En todos los casos el proponente acompañará folletos, ilustraciones o fotos, etc. que permitan la correcta definición de las especificaciones pertinentes. Queda expresamente establecido que la mencionada nómina tendrá carácter de Declaración Jurada y su presentación incompleta será razón de rechazo de la oferta al solo juicio de la Comisión de Preadjudicación.




COMITENTE

- 135 -



2.4.6 DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA – ORIGINAL Y DOS COPIAS (14.5.g – Sección II)

PUERTO MADRYN…………............ de 2017.- Señor Intendente Municipalidad de Puerto Madryn S / D

A los fines de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08/17 declaramos bajo juramento conocer la configuración, naturaleza del terreno, edificios existentes y condiciones en que se realizará la obra” Obra: “REMODELACIÓN DEL FRENTE COSTERO SECTOR 28 DE JULIO A BELGRANO”, asumiendo la responsabilidad inherente a la actividad comercial en lo que respecta a la determinación de los costos que surgen de mi propuesta.



Proponente





COMITENTE

- 136 -


CAPÍTULO 2: MODELO DE CONTRATO --------Entre la Municipalidad de Puerto Madryn, en adelante "EL MUNICIPIO", representada en este acto por el Señor Intendente Municipal ………………………………….por una parte y la firma ....................., en adelante "EL CONTRATISTA", representada en este acto por el Señor ..................., en carácter de ..................... , por la otra y atento a la Resolución Nº ......../17 que adjudicó a dicha Firma la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08/17, denominada Obra: "REMODELACIÓN DEL FRENTE COSTERO SECTOR 28 DE JULIO A BELGRANO”, se conviene en celebrar el presente Contrato conforme a las siguientes Cláusulas:------------------------------------------------------- CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se obliga a construir con provisión total de materiales, mano de obra y equipos y entregar en perfectas condiciones de funcionamiento, y LA MUNICIPALIDAD a recibir por el precio, en el plazo y bajo las condiciones que más adelante se determinan, la Obra denominada: “REMODELACIÓN DEL FRENTE COSTERO SECTOR 28 DE JULIO A BELGRANO", todo ello de acuerdo y de conformidad con las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones y Planos que sirvieron de base a la mencionada Licitación Pública y a la oferta del CONTRATISTA.---------------------------------------------- CLÁUSULA SEGUNDA: PRECIO Y FORMA DE PAGO: El precio total de la ejecución de la Obra, objeto del presente Contrato, asciende a la suma de PESOS .................................... ($.............), la que será abonada al CONTRATISTA en un todo de acuerdo con lo dispuesto en las Cláusulas Generales y Particulares del Pliego.---------- ------------------------------------------------------------------------- CLÁUSULA TERCERA : PLAZO DE EJECUCIÓN Y PENALIDADES: EL CONTRATISTA se obliga a entregar la Obra, objeto del presente Contrato, completamente terminada a los ............... (...) días corridos, contados a partir de la fecha de iniciación de los trabajos. La falta de cumplimiento del plazo precedentemente fijado hará pasible al CONTRATISTA de la multa establecida en las Cláusulas Generales, la cual será aplicada por mero vencimiento del plazo, sin necesidad de interpelación Judicial o extrajudicial alguna.-------------------------------------------------------------------------- CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Regirán la interpretación y alcance del Contrato en el orden de prelación que se mencionan las siguientes: a) Todas y cada una de la Cláusulas del presente Contrato, b) La legislación vigente, c) Toda la Documentación de los Pliegos de la Licitación atendiendo al orden siguiente de Secciones: IV Cláusulas Particulares, VI Cláusulas Técnicas, X Planos, V Régimen de Precios, III Memoria Descriptiva, II Cláusulas Generales), incluyendo la Documentación que pueda haberse originado como consecuencia del Artículo 11º de las Cláusulas Particulares, d) La Oferta del Contratista de fecha......., e) La Resolución Municipal ........ Nº ..../17 mediante el cual se adjudicó la Obra, f) Notificación fehaciente al contratista de la adjudicación de la obra, g) Los documentos que se confeccionan en Obra y se incorporarán oportunamente, tales como Ordenes de Servicio, Actas, Pedidos de Empresa, etc.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLÁUSULA QUINTA: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La Obra objeto del presente Contrato se realizará bajo el sistema de UNIDAD DE MEDIDA y de conformidad a lo establecido en la Sección IV “CLÁUSULAS PARTICULARES”, del Pliego de la Licitación.- --------------------------------------------- CLÁUSULA SEXTA: GARANTÍA DE CONTRATO Y FONDO DE REPARO: En Garantía del cumplimiento del presente Contrato EL CONTRATISTA entrega en este acto ........................... por la suma de PESOS ......................... ($......) importe equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del monto del Contrato. Del importe de cada Certificado de Obra se deducirá el CINCO POR CIENTO (5 %) con el que se formara el FONDO DE REPARO. La Garantía presentada por EL CONTRATISTA para el cumplimiento del presente Contrato, se devolverá en el Plazo establecido en la Ley Provincial de Obras Públicas I – N° 11 (Antes Ley 533).--------------------- ----------------------- CLÁUSULA SÉPTIMA: RECEPCIÓN DE LA OBRA: La Recepción provisional Total/Parcial de la Obra deberá ser requerida por EL CONTRATISTA por escrito cuando se encuentren terminados todos los trabajos contratados, debiéndose labrarse el acta respectiva dentro de los TREINTA (30) días de solicitada por EL CONTRATISTA. El Plazo de Garantía se contará a partir de la fecha del




COMITENTE

- 137 -


Acta de Recepción Provisional Parcial/Total de la Obra y será de ............ (...) días corridos luego de los cuales y siempre que no se observen deficiencias o vicios de construcción imputables a EL CONTRATISTA, se procederá a extender el Acta de Recepción Definitiva.- En el Acta de Recepción Definitiva se considerarán las actuaciones y expedientes en trámite, con indicación del asunto de que se trata y el monto de la obra certificada.- EL CONTRATISTA entregará los Planos Conforme a Obra de acuerdo a lo establecido en las Cláusulas Particulares, dentro de los SESENTA (60) días posteriores a la fecha de la última Acta de Recepción Provisional.---------------- CLÁUSULA OCTAVA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: Además de las Disposiciones establecidas en este Contrato y los Documentos que lo integran, las relaciones entre ambas partes serán regidas por Ley Provincial de Obras Públicas I – N° 11 (Antes Ley 533) y sus modificaciones.---- CLÁUSULA NOVENA: JURISDICCIÓN Y DOMICILIO: Para todos los efectos de este Contrato las partes constituyen domicilio especial LA MUNICIPALIDAD en Belgrano 206 (PUERTO MADRYN - CHUBUT) y EL CONTRATISTA en...................................., dónde se tendrán por válidas todas las notificaciones y cuantas diligencias tuvieran lugar, aceptando desde ya la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia del Chubut con asiento en la Ciudad de Puerto Madryn, haciendo expresa renuncia a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderle.-------------------- En prueba de conformidad con lo precedentemente estipulado, se suscribe el presente Contrato con cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de PUERTO MADRYN, Provincia del Chubut, a los …………… días del mes de ……………… del año 2017---------------------

……......................... ………………………..................... MUNICIPIO EL CONTRATISTA




COMITENTE

- 138 -


CAPÍTULO 3: PLANILLA DE COTIZACIÓN OBRA: “REMODELACIÓN DEL FRENTE COSTERO SECTOR 28 DE JULIO A BELGRANO”. Nº Descripción Un. Cant. Unit. $ Monto $ Item $ %

incid. 1 TRABAJOS PREPARATORIOS

1.1 Limpieza del terreno y desmonte gl 1

1.2 Demolición, rejas y alambrados en sector a intervenir gl

1

1.3 Demoliciones esp 0.25 para contrapisos m2 2986,24

1.4 Demoliciones de las V sobre rambla ml 97

1.5 Demoliciones cordon cuneta ml 40

1.6 Nivelación y planimetría gl 1

1.7 Replanteo gl 1

1,8 Traslado de vagones antiguos gl 1

1,9 Tralado de monumentos gl 1

2 MOVIMIENTO DE SUELOS

2,1 Excavaciones para instalaciones 0,3 m de prof. m3 99,3022

2,2 Relleno y nivelación SECTOR BAJO CONTRAPISO COSTERO m3

265

2,3 Relleno de tierra vegetal para forestación y parquización m3

370

2,4 Defensa Costera con material granular seleccionado m3

95,4

3

3.1 Hormigón simple de limpieza bajo bases y vigas fundación - esp. 5 cm. m3

120

3.2 Bases aisladas m3 8

3.3 HºAº "ejecucion de explanada y bajada al mar" m3

200

3.4 Ejecucion de las "V" para rambla ml 53,15

3.5 Losas de rampa para discapacitados m3 8

3.6 Tabique de HºAº m3 8,16

3.7 Cordón perimetral de HºAº prefabricado para canteros H:0,4M ml

511,6

3.8 Ejecucion de bolardos para contencion de calle av. Roca un

16

3.9 Columnas pergolas de hªaª un 12

4

4,1 Exterior de Hº simple,de 10cm de esp.,bajo porfido cortado a prensa m2

196

4,2 Exterior de Hº Aº,de 8cm vereda terminación alisado rodillado. O dibujado m2

2790,2

5

5,1 Piso ext de pórfidos cortados a prensa 2 a 4 cm, piezas 10x10 cm m2 196

5,2 Losas premoldeadas de hormigón 1x1m, terminación estampado m2

100

5,3 Revest. monumentos en porfido corte a prensa ancho 0,2 por largo variable m2

17,5

6

6,1 Barandas, rejas y otros elementos de herrería ml 108

6,2 Barandas de rampa discapacitados doble altura ml

13,6

7

7,1 Pintura vial cordones, aplicación en frío, dos manos. ml 78

7,2 Pintura sendas peatonales, aplicación en frío, m2 108




COMITENTE

- 139 -


dos manos, sin esferillas.

7,3 Pintura señalizacion horizontal, dos manos, aplicación en frio, sin esferillas m2

12

8

8,1 De alimentación y medición desde medidor hasta tablero Ppal. gl

1

8,2 Tablero general y seccionales con protecciones, llaves y puesta tierra gl

1

8,3 Provisión e instalación de artefactos de iluminacion bajos o de piso un

99

8,4 Provisión e instalación de artefactos de iluminacion medios o de plaza un

37

8,5 Provisión e instalación de artefactos de iluminacion palmeras o reflectores un

23

9

9,1 Cartel de informativo cultura 60x40 acrilico para munumentos un

8

10

10,1 Bancos rectos un 22

10,2 Bancos sobre canteros en cinta premoldeados un 50

10,3 Cestos un 37

11

11,1 Plantacion de arboles un 35

11,2 Plantacion de gramineas un 342

11,3 Forestacion, parquizacion y riego por goteo gl 1

11,4 Cisterna y bombeo para riego gl 1

12

12,1 Traslado de Monumentos de Diferentes Sectores de la Costa un

5

12,2 Rampa para discapacitados demarcado con balsosas tactiles mismo niveles un

2

13

13,1 Limpieza periódica y final de obra gl 1

14

14,1 Movilización, Obrador, Baños, Cartel de obra gl 1

Automovil para inspección. un 1

Computadoras personales para Inspección (2) + Impresora (1) un

1

TOTAL

Son Pesos:

TOTAL $ …………………………………………..-




COMITENTE

- 140 -


SECCIÓN IX



AVISO DE LICITACIÓN

MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08/17

OBRA: REMODELACIÓN DEL FRENTE COSTERO SECTOR 28 DE JULIO A BELGRANO.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($16.856.077,51)

GARANTÍA DE OFERTA: PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($168.560,77)

CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL:

PESOS VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 27.981.088,66)

ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA. LUGAR DE EMPLAZAMIENTO: PUERTO MADRYN – CHUBUT.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOSCIENTOS CUARENTA DÍAS (240)

ADQUISICIÓN DE PLIEGOS:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN - SECRETARIA DE HACIENDA - DEPARTAMENTO DE LICITACIONES. MANUEL BELGRANO N° 250 – 1° PISO. PUERTO MADRYN - CHUBUT.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($16.856).

CONSULTA DE PLIEGOS:

MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN - SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO. MANUEL BELGRANO N° 250 – 2° PISO. PUERTO MADRYN - CHUBUT. CONM. (0280) 4453480 / 4454446 / 4471599 / FAX (0280) 4474487 - www.madryn.gov.ar LUGAR: MUNICIPALIDAD DE PUERTO MADRYN. MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS. MANUEL BELGRANO N° 250. CP (9120) PUERTO MADRYN – PCIA. DEL CHUBUT. FECHA: 21/03/2017.

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

HORARIO: DESDE LAS 7:15 HASTA LAS 10:00 HS. LUGAR: TEATRO DEL MUELLE, SITO EN RAWSON Nº 60. DÍA: 21/03/2017. ACTO DE APERTURA HORA: 10:30.




COMITENTE

- 141 -


SECCIÓN X



PLANOS

ÍNDICE DE PLANOS 1 PLANO GENERAL 2 PLANO DE DEMOLICIÓN 3 PLANO DE SOLADOS 4 PLANO DE EQUIPAMIENTO

5 PLANO DE FORESTACIÓN 6 PLANO DE SISTEMA DE RIEGO 7 PLANO DETALLE DE SISTEMA DE RIEGO 8 PLANO DE SISTEMA ELÉCTRICO 9 DETALLES 10 ARCHIVOS DE PLANOS DIGITALIZADOS (CD).




COMITENTE

- 142 -


1 – PLANO GENERAL




COMITENTE

- 143 -


2 – PLANO DE DEMOLICIÓN




COMITENTE

- 144 -


3 – PLANO DE SOLADOS




COMITENTE

- 145 -


4 - PLANO DE EQUIPAMIENTO




COMITENTE

- 146 -


5 - PLANO DE FORESTACIÓN




COMITENTE

- 147 -


6 - PLANO DE SISTEMA DE RIEGO




COMITENTE

- 148 -


7 - PLANO DETALLE DEL SISTEMA DE RIEGO




COMITENTE

- 149 -


8 – PLANO DE SISTEMA ELÉCTRICO




COMITENTE

- 150 -


9 – DETALLES




COMITENTE

- 151 -


10 - ARCHIVOS DE PLANOS DIGITALIZADOS (CD).

· Municipalidad de Puerto Madryn Provincia del Chubut REPRESENTANTE TÉCNICO OFERENTE/CONTRATISTA...

Documents

Transcript of · Municipalidad de Puerto Madryn Provincia del Chubut REPRESENTANTE TÉCNICO OFERENTE/CONTRATISTA...