MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO ESCUINTLA

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ

DEPARTAMENTO ESCUINTLA

1

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ,


LICITACION PÚBLICA NÚMERO 02-2012

PROYECTO: CONSTRUCCION DE POZO,

EQUIPAMIENTO Y TANQUE ELEVADO, COLONIA SAN

VICENTE, SAN JOSE, ESCUINTLA

ABRIL 2012



2

SECCION I

CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES GENERALES

Las siguientes condiciones y especificaciones generales, contienen los

requisitos mínimos indispensables para el proyecto: PERFORACIÓN DE

POZO, COLONIA SAN VICENTE, SAN JOSE, DEPARTAMENTO

ESCUINTLA

1. DEFINICIONES

Para efectos de esta LICITACION los términos que se consignan se

interpretarán como allí se indica y solo así:

1.1 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ.

Es la Municipalidad de San José, Departamento Escuintla.

1.2 CONCEJO MUNICIPAL.

Es el Concejo Municipal de San José, Departamento Escuintla.

1.3 ALCALDE MUNICIPAL.

Es el Alcalde Municipal de San José, Departamento Escuintla.

1.4 AUTORIDAD SUPERIOR.

Es el Concejo Municipal, de San José, Departamento Escuintla.

1.5 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR.

Es el Alcalde Municipal, de San José, Departamento Escuintla.

1.6 LICITACION:

Es el procedimiento administrativo público, establecido por la Ley de

Contrataciones de Estado, su Reglamento y Reformas, para contratar la

ejecución del proyecto.



3

1.7 DOCUMENTOS:

Conjunto de normas, disposiciones, requisitos, condiciones e instrucciones de

la Municipalidad de San José, para la contratación y ejecución de la obra

1.8 BASES DE LICITACION:

Documento que regula la contratación de la obra y formulada de acuerdo a lo

establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

1.9 OBRA:

Conjunto de trabajos a ejecutar por el contratista, la cual deberá ser ejecutada

y finalizada conforme a lo estipulado en el contrato, sus modificaciones y

ampliaciones.

1.10 OFERTA:

Son los documentos contenidos en la plica, mediante los cuales, el oferente

hace su propuesta cumpliendo con los requisitos que establecen las bases de

LICITACION

1.11 OFERENTE:

Persona individual o jurídica, inscrita y vigente en el Registro de

precalificados del Ministerio de Comunicaciones, infraestructura, que presenta

una oferta formal de ejecución de obras, ante la Municipalidad de San José,

Departamento Escuintla.

1.12 OFERENTE ADJUDICATARIO:

Oferente a quien se adjudicara la oferta calificada.

1.13 CONTRATISTA:

Es la persona individual o jurídica, a quien se adjudicó el objeto de la

LICITACION y que ha suscrito el contrato para ejecución de la obra.



4

1.14 JUNTA DE LICITACION:

Es el órgano competente nombrado por la autoridad administrativa superior de

la Municipalidad de San José, para la recepción, calificación de ofertas y

adjudicación del negocio jurídico, según los artículos 10 y 11 de la Ley de

Contrataciones del Estado. La junta de LICITACION estará integrada por tres

(3) servidores públicos, y será competente para recibir, calificar la oferta y

adjudicar el negocio. Asimismo, rechazar las ofertas que no se ajusten a los

requisitos fundamentales definidos como tales en las bases o cuando los

precios, calidades y otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los

intereses de la Municipalidad de San José.

1.15 COLUSION:

La existencia de acuerdo entre dos o más oferentes para lograr en forma ilícita

la adjudicación.

1.16 CONTRATO:

Documento legal suscrito entre la Municipalidad de San José, del

Departamento Escuintla, por medio de su representante legal y el Contratista

adjudicado, que deberá contener las condiciones de ejecución de la obra, el

pago de la mismo y demás estipulaciones. Forman parte del contrato quedando

incorporados a él, las especificaciones generales, técnica y disposiciones

especiales con cualquier apéndice o adenda, la oferta presentada por el

contratista y las bases de LICITACION.

1.17 DOCUMENTOS CONTRACTUALES:

Conjunto de documentos técnicos, legales y administrativos que forman parte

del contrato.

1.18 ESPECIFICACIONES GENERALES:



5

Conjunto de disposiciones que regula la actuación del contratista, del

supervisor de la obra y de la Municipalidad de San José.

1.19 ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Conjunto de disposiciones que indican las normas nacionales e internacionales

que regulan la ejecución de las obras, forma y calidad de los trabajos a

ejecutar.

1.20 PLANOS:

Representación gráfica de la obra, contiene ubicación, forma, dimensiones y

detalles de los trabajos a ejecutar.

1.21 RENGLON DE TRABAJO:

Actividad material especificada en el Contrato, que se debe ejecutar al precio

establecido, en un tiempo determinado y con la calidad y cantidad descritas en

los documentos de LICITACION

1.22 AFIANZADORA:

Institución autorizada por la Superintendencia de Bancos, que otorga fianzas y

seguros, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones previas y durante

el contrato por parte del contratista.

1.23 SUPERVISOR (A) DE LA OBRA:

Es la persona individual o jurídica, seleccionada o contratada por la

Municipalidad de San José, con el objeto de inspeccionar la ejecución de la

obra, aprobar los trabajos realizados por el contratista, la recepción de los

mismos y certificar que han sido efectuados de acuerdo a las especificaciones

que rigen el proyecto, conforme la buena práctica de arquitectura e ingeniería.

1.24 DELEGADO RESIDENTE DEL CONTRATISTA:

Es el profesional, arquitecto o ingeniero civil, colegiado activo, representante

del contratista en la obra. Está a cargo de los trabajos de construcción de la



6

obra y es responsable de la calidad del trabajo que ejecute, así como, de todos

los recursos humanos y materiales que intervengan en la ejecución de la obra.

Representará al contratista en ausencia de éste y las instrucciones dadas a él

ellos, se consideraran como dadas al contratista.

1.25 DIAS CALENDARIO:

Son días consecutivos cronológicamente, incluyendo sábados, domingos, y

días de asueto y días festivos.

1.26 PLAZO:

Período de tiempo computado en días calendario, establecido en el contrato.

1.27 VIGENCIA CONTRACTUAL

Período comprendido de la fecha de aprobación del contrato a la fecha de

aprobación de la liquidación del mismo.

1.28 MEDIDA:

Determinación comparativa, de cantidades de trabajo que permiten la

cuantificación de los renglones de trabajo de la obra, para efectos de pago. El

supervisor de la obra, medirá en campo las cantidades de trabajo realmente

ejecutadas, las cuales, serán objeto de pago.

1.29 PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIÓN:

Cronograma elaborado por el contratista en el cual consta el plazo y el detalle

del tiempo de ejecución, en la ejecución de los renglones y sub-renglones de

trabajo, que conforman la obra y el valor de dichos renglones y sub-renglones.

Se considera como preliminar el presentado por el oferente en su oferta. Los

programas definitivos serán revisados y aprobados por el supervisor y con el

visto bueno de la autoridad administrativa superior de la Municipalidad de San

José, como uno de los requisitos previos a la autorización del pago del

anticipo pactado en el contrato.

1.30 ESTIMACION:



7

Cuadro que adjunta el contratista a su factura periódica, basado en el cuadro

de oferta, en el cual se detallan los trabajos y volúmenes realizados, los

precios unitarios aplicables y los totales por renglón de cobro, así como el

total de la estimación, bruta y neta.

1.31 PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE ESTIMACION:

Es el que se ejecuta a través del pago parcial establecido en los artículos 59 de

la Ley de Contrataciones del Estado, y 31, 33, 34 y 35 del Reglamento de la

Ley de Contrataciones del Estado.

1.32 ORDEN DE CAMBIO (OC)

Documento solicitado por el Contratista o por el supervisor aprobado por la

autoridad administrativa superior, para que se efectúe cualquier cambio o

modificación a las especificaciones o bien para suprimir o disminuir las

cantidades de trabajo de uno o más renglones de trabajo.

1.33 ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (OTS):

Orden aprobada por la autoridad administrativa superior, para la ejecución de

unidades adicionales en cualquiera de los renglones de que se compone la

obra, a los precios unitarios del respectivo renglón.

1.34 ACUERDO DE TRABAJO EXTRA (ATE):

Acuerdo entre el supervisor de la obra y el contratista, aprobado por la

autoridad administrativa superior, para la ejecución de trabajos adicionales

con base en precios unitarios o suma global, convenidos de mutuo acuerdo

para los cuales no existen renglones ni precios establecidos en la oferta

presentada, ni en el contrato.

1.35 COMISION RECEPTORA Y LIQUIDADORA:

Es el órgano competente nombrado por la autoridad administrativa superior, la

cual deberá proceder a la recepción y liquidación de la obra.

1.36 ACTA DE RECEPCION FINAL:



8

Documento emitido por la comisión receptora y liquidadora como constancia

de la revisión y recepción final de la obra. Este documento será parte

integrante del proceso para la liquidación, de acuerdo con las cláusulas

contractuales.

1.37 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO:

Es la contenida en el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República y

sus reformas.

1.38 REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL

ESTADO.

Es el contenido en el Acuerdo Gubernativo Número 1056-92 y sus reformas.

1.39 ESPECIFICACIONES GENERALES:

Especificaciones técnicas de construcción.

1.40 ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Documentos complementarios a las especificaciones generales que regirán la

construcción de la obra.

1.41 DISPOSICIONES ESPECIALES:

Descripción técnica de los renglones de trabajo con su respectiva medida de

pago.

2. DISPOSICIONES ESPECIALES:

2.1 El oferente estará sujeto a las leyes de Guatemala, especialmente en lo que

para el efecto regula la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número

57-92 del Congreso de la República, su Reglamento y reformas.

2.2 En caso de que los oferentes sean personas jurídicas, el representante

deberá acreditar, de conformidad con la Ley y a satisfacción de la

Municipalidad de San José, su personalidad y personería con que actúa.



9

Cuando se trate de empresas individuales, deberá acreditar adecuadamente su

propiedad con fotocopia de patente comercio debidamente legalizada.

2.3 El oferente estará sujeto a la investigación de sus antecedentes en la

Contraloría General de Cuentas, Registro de Precalificados del Ministerio de

Comunicaciones, infraestructura y vivienda, la superintendencia de

administración tributaria y otras dependencias que ameriten.

2.4 La participación como oferente, implica la aceptación de todos los

documentos de LICITACION. Toda adjudicación se entenderá sujeta a las

disposiciones contenidas en los referidos documentos.

2.5 Los derechos y obligaciones que se originen de la presentación de la

oferta, son intransferibles.

2.6 La Municipalidad de San José se reserva los siguientes derechos:

2.6.1 La junta de LICITACION podrá rechazar sin responsabilidad de

su parte, las ofertas que no se ajusten a los requisitos establecidos en los

documentos de LICITACION.

2.6.2 Si ocurriere un caso fortuito o de fuerza mayor que impidiese la

continuación del proceso de LICITACION se prescindirá de la

Negociación por medio de resolución de la autoridad superior, en

cualquier fase que ésta se encuentre, sin ninguna responsabilidad para la

Municipalidad de San José. Excepto si aconteciere con posterioridad a

la presentación de ofertas y antes de la suscripción del contrato.

Procediendo en todo caso conforme lo fija la ley.

3. OBJETO DE LAS BASES DE LICITACION.

El objeto de las bases es establecer los requisitos fundamentales que deben

reunir las ofertas, los documentos a presentar con base en los cuales se juzgará

la capacidad legal, técnica, y financiera del oferente, otras condiciones a las

que se deben ajustar las ofertas, los criterios de la calificación de las mismas y



10

la adjudicación de la LICITACION, Los documentos LICITACION incluyen

las bases, especificaciones generales, especificaciones técnicas, disposiciones

generales, disposiciones especiales y los planos de construcción, los cuales

serán adjuntados junto con la invitación por La Municipalidad de San José, del

Departamento Escuintla En caso de discrepancia entre los documentos de

LICITACION la prevalecía de los mismos será en el orden citado a

continuación: disposiciones generales, disposiciones especiales,

especificaciones técnicas, especificaciones generales, planos y Bases de

LICITACION

4. DE LOS OFERENTES

Podrán participar en la presente LICITACION todas aquellas personas

Individuales o Jurídicas quienes no incurran en ninguna de las circunstancias

señaladas como prohibiciones por el Artículo 80 de la Ley de Contrataciones

del Estado. BASE LEGAL: Artículo 80 de la Ley de Contrataciones del

Estado reformado por el Decreto 27-2009.

Los oferentes deben dedicarse en forma permanente a este giro, estar

legalmente constituidos y establecidos para el efecto y estar en condiciones de

realizar lo requerido.

Los oferentes deben estar inscritos en el Registro de Precalificados de Obras

adscrito al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. BASE

LEGAL: Artículos 9 numeral 5 y 46 del Reglamento.

Los oferentes deben sujetarse a los Documentos de LICITACION y en lo

correspondiente a la Ley de Contrataciones del Estado y demás leyes y

reglamentos aplicables aunque los artículos o la normativa no se indiquen

expresamente en los Documentos de LICITACION.

Es importante que el oferente no haya incumplido contratos con la

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, Departamento Escuintla, pues ello puede

ser causal de descalificación.

Para el solo efecto de localizar al oferente, éste deberá señalar dirección

dentro del perímetro urbano de la ciudad de San José, Departamento



11

Escuintla. Si por cualquier circunstancia no se cumple con señalar dirección y

hubiere necesidad de localizar al oferente, se hará por medio de los estrados de

la Municipalidad de San José.

5. LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE EFECTUARÁ LA

PRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y APERTURA DE PLICAS.

Las ofertas y demás documentos de LICITACION deberán entregarse

directamente a la Junta de LICITACION mediante sobres cerrados y sellados

(plicas), en ORIGINAL Y 2 COPIAS DEBIDAMENTE FOLIADAS, en

idioma español, en FOLDER TAMAÑO OFICIO, el DIA Miércoles 13 DE

JUNIO DEL AÑO 2012, a las 11:00 horas en la Oficina Municipal de

Planificación, Segundo Nivel, de la Municipalidad de San José, Departamento

Escuintla, advirtiéndose que transcurridos 30 minutos después de la hora

indicada en la publicación de este evento para presentación y recepción de

ofertas, no se aceptará alguna más y se procederá al acto público de apertura

de las plicas.

En ningún caso se admitirán en la oferta, condiciones que la modifiquen o la

tergiversen. Los oferentes o sus representantes legales podrán presenciar el

acto de recepción y apertura de plicas que efectuará la Junta de LICITACION

podrán además escuchar la lectura de las ofertas participantes, pero en ningún



12

momento tendrán voz durante la realización de dicho evento, pues sus dudas y

consultas ya habrán tenido la oportunidad de haberlas planteado.

6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y COPIAS

REQUERIDAS

En el exterior de los sobres y folders debe consignarse la identificación de la

LICITACION el nombre del Proyecto y el nombre del Oferente, de

conformidad con el siguiente modelo:



EVENTO DE LICITACION No. 02-2012

Proyecto: CONSTRUCCION DE POZO, EQUIPAMIENTO Y

TANQUE ELEVADO, COLONIA SAN VICENTE,

ESCUINTLA

Presentada por:

_______________________________________________________________

Dirección: (LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN UBICADAS LAS

OFICINAS_____________________________________________________

Dirección para recibir notificaciones:

______________________________________________________________

Teléfonos:

_______________________________________________________________

Fax:

_______________________________________________________________

E-mail:

_______________________________________________________________



13

*Original y 2 copias autenticadas * [Identificar si es Original, Copia 1, Copia

2]

7. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN CUMPLIR Y ACEPTAR

LOS OFERENTES

7.1 Se requiere que los Oferentes y el personal profesional y técnico que

propongan para la ejecución del Proyecto tengan capacidad y experiencia

mínimo tres (3) Contratos (últimos 4 años) con su respectivos Finiquitos y su

respectivo aviso al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda,

en trabajos similares, lo que deberán demostrar al presentar su Oferta.

7.2 El Oferente debe encontrarse habilitado por Guatecompras al momento de

presentar la oferta, y durante el proceso de contratación hasta su finalización.

7.3 El oferente deberá estar inscrito en el Registro de proveedores de

Guatecompras.

7.4 Que el oferente se encuentra inscrito en el registro de precalificados del

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Y que tenga como

mínimo las especialidades que a continuación se detallan: 24.8 Tanques

Metálicos elevados. 24.28 Introducción de Agua Potable Y 24.33

Construcción de Pozos Metálicos.

7.5 Constancia de Inscripción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad

Social IGSS

8. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR Y/O ACEPTAR LOS

OFERENTES:

8.1 El Oferente en forma expresa se sujetará al cumplimiento de las leyes de la

República de Guatemala.

8.2 Desde el momento de presentar su oferta, el Oferente acepta todas las

condiciones de la presente LICITACION



14

8.3 No se admitirán contraofertas, ni ofertas que contengan condiciones que

modifiquen o tergiversen estas Bases de LICITACION

8.4 Pueden participar únicamente los Oferentes que cumplan con las calidades

exigidas en estas Bases de LICITACION.

8.5 Una persona solamente puede representar a un Oferente.

8.6 Se permitirá únicamente la presentación de una oferta por Oferente.

8.7 Si se determinare la existencia de colusión entre dos o más Oferentes serán

rechazadas las ofertas involucradas, sin perjuicio de las acciones penales que

correspondan.

8.8 El Oferente deberá suministrar toda la maquinaria, equipo, herramienta,

materiales, mano de Obra, transporte, imprevistos y demás elementos

necesarios para la ejecución satisfactoria y completa terminación de la Obra,

tanto en cantidad, calidad y en el tiempo previsto.

8.9 La Municipalidad de San José contará con un supervisor de capacidad

reconocida que certifique que los trabajos se ajustan a lo ofrecido por el

oferente contratado.

8.10 El resultado del Proyecto será responsabilidad única del Contratista,

comprometiéndose la Municipalidad de San José a entregarle toda la

información disponible que solicite.

8.11 Cada oferente deberá indicar el tiempo en el cual ofrece entregar el

proyecto terminado, a partir de que este firmado el contrato, en caso resultaré

adjudicado en esta LICITACION

9. DOCUMENTOS Y REQUISITOS

Podrán presentar ofertas las personas individuales o jurídicas, nacionales o

extranjeras, que cumplan con la siguiente documentación, debiendo



15

observarse lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Contrataciones del

Estado:

La oferta y TODOS los documentos que contiene la plica deben llevar la firma

del oferente con su respectivo sello de la empresa oferente.

Cada página deberá ir foliada o numerada, además de presentar un índice

conforme el orden solicitado de los documentos que debe contener la plica, de

tal forma que sea posible su estudio y consulta de manera ágil sin dar lugar a

dudas o contradicciones. Las ofertas que no se presentan de esta forma serán

rechazadas sin responsabilidad alguna para la Municipalidad de San José.

10. REQUISITOS FUNDAMENTALES.

La totalidad del Numeral 11. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA

PLICA, de las presentes bases de LICITACION se consideran requisitos

fundamentales y su no-inclusión o la no presentación de los mismos sin la

totalidad de la información y las formalidades requeridas, dará lugar a que la

junta de LICITACION de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto

Número 57-92 del Congreso de la República, rechace sin responsabilidad de

su parte, las ofertas presentadas.

También se consideran requisitos fundamentales, además de los enumerados

en el numeral 11, todos los requisitos del numeral 7. Requisitos mínimos que

deben cumplir y aceptar los Oferentes; y todos los del numeral 8. Condiciones

que deben reunir y/o aceptar los Oferentes.

11. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA PLICA:

11.1 La oferta de LICITACION y Anexos, deben ser impresos en papel con el

membrete de la empresa oferente y debidamente firmados por el Propietario,

Representante Legal, Mandatario o Apoderado y con el sello de la entidad o

empresa, en original.

La oferta debe contener:

11.1.1 Carta de Oferta Económica (deberá incluir plazo de ejecución,

Dirección, Monto de Oferta) Anexo 3



16

11.1.2 Cuadro de Cantidades Anexo 1

11.1.3 Cuadro de Precios Unitarios Anexo 2

11.1.4 Cronograma de ejecución.

11.1.5 Cronograma de inversión.

11.2 Los precios de la oferta deberán ser presentados única y exclusivamente

en Quetzales y deberán incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El

precio ofertado deberá ser fijo (no podrá variar durante el período de

contratación) la oferta deberá incluir cualquier costo extra, también el costo

fijo y costo variable (tarifa por cantidad transportada) la oferta debe

presentarse de acuerdo a lo indicado en las especificaciones y estar expresado

en Quetzales, tanto en números como en letras.

11.3 Fotocopia simple del recibo 7-B extendido en las cajas receptoras de la

Municipalidad de San José, que acredite haber cancelado el costo de las

presentes Bases de LICITACION.

11.4 Carta de presentación debidamente firmada por el Oferente, su

Propietario, Representante legal, Mandatario o Apoderado, según el caso, en

la cual se indique, por lo menos: Nombre del Proyecto, Monto de la

LICITACION Dirección, Teléfonos. Anexo 3

11.4.1 Referencia al número de la LICITACION del Proyecto

CONSTRUCCION DE POZO, EQUIPAMIENTO Y TANQUE ELEVADO,

COLONIA SAN VICENTE, ESCUINTLA.

11.4.2 Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo

representa, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, Número de

Identificación Tributaria (NIT), residencia y domicilio fiscal del oferente;

incluyendo la información sobre su documento de identificación personal.

(Cédula de vecindad o pasaporte, si fuera extranjero).

11.4.3 El nombre, razón o denominación social del Oferente.

11.4.4 Números telefónicos y de fax, correo electrónico y Número de

Identificación Tributaria (NIT).



17

11.5 Constancia de la inscripción del Oferente en el Registro de Proveedores

de Guatecompras.

11.6 Constancia extendida por la Municipalidad de San José, en donde conste

que el oferente realizo visita de campo.

11.7 El oferente deberá señalar lugar para recibir notificaciones, citaciones,

emplazamientos y correspondencia dentro del perímetro urbano de la Ciudad

del Puerto San José.

11.8 Constancia de precalificado extendida por el Ministerio de

Comunicaciones, Infraestructura y vivienda, para el año 2012.

11.9 Garantía de Sostenimiento de Oferta: conforme se estipula en el Artículo

64 de la Ley de Contrataciones del Estado, se caucionará con fianza

equivalente al uno por ciento (1%) del Valor Total de la Oferta, misma que

debe ser emitida por una institución debidamente autorizada por la

Superintendencia de Bancos para esta clase de operaciones en el país, de

reconocida solvencia y capacidad económica. La póliza no deberá contener

manchas, errores, ni corrección alguna y deberá ser entregada dentro de una

bolsa de polietileno u otro material impermeable y transparente, que permita

su visualización.

11.11 Declaración mensual o trimestral del pago del Impuesto Sobre la Renta

–ISR- correspondiente al mes anterior a la presentación de la oferta.

11.12 Declaración mensual del pago del Impuesto al Valor Agregado –IVA-

correspondiente al mes anterior a la fecha de presentación de la oferta.

11.13 Fotocopia legalizada de la resolución para emitir factura.

11.14 Constancia de inscripción y actualización reciente (correspondiente al

año 2,012) de contribuyente en el Registro Tributario Unificado –RTU-

11.15 Carné de identificación tributaria.



18

11.16 Realizar un Listado y adjuntar Copia Autenticada de contratos, actas de

recepción Avisos al Registro de Precalificados del Ministerio de

Comunicaciones, Infraestructura y vivienda de haber realizado 3 proyectos

similares.

11.17 DOCUMENTACION LEGAL FUNDAMENTAL. (EN FORMA

INDIVIDUAL, NO SE ACEPTARA UNA SOLA DECLARACION.)

11.17.1 Declaración Jurada mediante la cual el oferente manifiesta no ser

deudor moroso del Estado ni de las entidades las que se refiere el artículo 1 de

la Ley de Contrataciones del Estado.

11.17.2 Declaración jurada mediante la cual el oferente manifiesta que no está

comprendido en ninguna de las prohibiciones a que se refiere el artículo 80 de

la Ley de Contrataciones del Estado.

11.17.3 Declaración Jurada mediante el cual el oferente indique Que leyó,

estudió, acepta y se somete expresamente a cada una de las condiciones,

requisitos y documentos establecidos y exigidos en estas Bases, Notas

aclaratorias y a cualquier modificación que surja de conformidad con las

presentes Bases.

11.17.4 Declaración jurada mediante el cual el oferente manifiesta que la

dirección y números telefónicos consignados en la oferta, son verdaderos y

actuales y donde se ubica la entidad.

11.17.5 Declaración jurada mediante el cual el oferente manifiesta que está

totalmente de acuerdo con la forma de pago.

Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO MINISTERIAL

NÚMERO 24-2010

11.17.6 Declaración Jurada que haga constar que toda la información y

documentos anexos proporcionados por el oferente al Registro de proveedores

adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas está actualizada y es de fácil

acceso.



19

11.17.7 Declaración Jurada sobre la inexistencia de conflicto de intereses entre

el oferente y el banco que acredita la titularidad de sus cuentas bancarias.

Si se descubre falsedad en las anteriores declaraciones la oferta será

rechazada, sin perjuicio de poner el hecho en conocimiento de los tribunales

de justicia.

EN CASO DE SOCIEDAD MERCANTIL:

Fotocopia legalizada de:

11.18 Patente de Comercio de Empresa Mercantil.

11.19 Patente de Comercio de la Sociedad Mercantil.

11.20 cédula de vecindad completa, o DPI, Documento Personal de

Identificación, Pasaporte (si fuera extranjero) del oferente, representante o

mandatario.

11.21 Acta notarial de nombramiento del Representante Legal de la Sociedad

Mercantil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

11.22 Fotocopia legalizada de la inscripción del Representante Legal.

11.23 Testimonio de la Escritura Pública constitutiva de la Sociedad

Mercantil.

EN CASO DE EMPRESA INDIVIDUAL.

Fotocopia legalizada de:

11.24 Patente de comercio de la empresa mercantil.

11.25 Cedula de vecindad o Documento Personal de Identificación –DPI-

(ambos lados) del propietario.

11.26 Resolución de aprobación de emisión de facturas.



20

11.27 Pago de impuesto al valor agregado, correspondiente al mes anterior a la

fecha de presentación de oferta.

11.28 Copia de las bases de LICITACION con la firma del oferente o su

representante legal con su respectivo sello de la empresa, en todas y cada una

de las hojas que contienen las respectivas bases. En todos los casos, cuando se

trate de documentos provenientes del extranjero debe cumplirse con lo que

establecen los artículos 37 y 38 del Decreto número 2-89 del Congreso de la

República, Ley del Organismo Judicial. De encontrarse escritos en otro

idioma, éstos deben ser debidamente traducidos al español por un traductor

jurado legalmente autorizado. Los documentos que no cumplan con este

requisito, no serán tomados en cuenta y se tendrán por no acompañados.

CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACION:

12. RECHAZO DE OFERTAS

La junta de LICITACION se reserva el derecho de rechazar, sin

responsabilidad de su parte las ofertas que se presenten para esta

LICITACION que no se ajusten a los requisitos contenidos en las bases o

cuando los precios, calidades y otras condiciones ofrecidas no convengan a los

intereses de La Municipalidad de San José, del Departamento Escuintla Si

existen indicios razonables para considerar que un oferente tiene intereses

financieros o de cualquier otro tipo de presentar más de una oferta, se

rechazarán todas las ofertas involucradas en ese extremo. En consecuencia,

una empresa que forme parte de un consorcio o negocio de participación no

deberá presentar ofertas individuales.

13. PROHIBICIONES

No podrán presentar ofertas en la presente LICITACION las personas que

concurran en cualquiera de las circunstancias siguientes:

13.1.1 No estar inscrito en el Registro de precalificados del Ministerio de

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda –CIV-.

13.1.2 No estar inscrito en el Registro de Proveedores de GUATECOMPRAS.



21

13.1.3 No estar inscrito como contribuyente del Impuesto del Valor agregado

IVA.

13.1.4 Estar privado por sentencia firme del goce de sus derechos civiles.

13.1.5 Estar inhabilitado por el SISTEMA GUATECOMPRAS.

13.1.6 Ser servidor o trabajador público del Estado o de las entidades a que se

refiere el Artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, así como sus

parientes legales, cuando los contratos deban celebrarse con las dependencias

en que tal servidor o trabajador del Estado preste sus servicios o se encuentre

bajo su autoridad. Igual Prohibiciones rige para las personas jurídicas cuando

dicho funcionario o empleado sea socio o representante de las mismas.

13.1.7 Que la persona individual o jurídica o alguno de sus socios y

representantes hayan intervenido directa o indirectamente en las fases previas

de la adquisición o contratación. De igual forma se hace extensiva a los

indicados en el sub numeral anterior.

13.1.8 Cada persona individual o jurídica podrá presentar una sola oferta y en

ningún caso se le admitirá la representación de más de un oferente. No se

admitirá la existencia de colusión entre los oferentes. Entiéndase Colusión

según definición citada en el artículo 11 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.

14. CADA PERSONA INDIVIDUAL O JURÍDICA DEBERÁ

DEMOSTRAR FEHACIENTEMENTE:

La capacidad para prestar los bienes y actividades que se cotizan, y en ningún

caso se permitirá la subcontratación de terceras personas para llevar a cabo el

contrato. La evaluación y adjudicación del presente evento será efectuada por

la Junta de LICITACION en un máximo de CINCO (5) días hábiles, contados

a partir del día siguiente de la fecha de recepción de ofertas. La calificación de

ofertas se hará de acuerdo a las bases de LICITACION y la Ley de

Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus reformas.

La calificación de la oferta se fundamentará principalmente, en el



22

cumplimento de los requisitos y condiciones estipuladas en las bases, misma

que está contenida en las presentes bases.

15. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

15.1 La autoridad administrativa superior, con fundamento en la Ley de

Contrataciones del Estado, nombrará una Junta de LICITACION compuesta

por 3 miembros, para que evalúe las Ofertas.

15.2 Las Ofertas deberán presentarse directamente a la Junta de LICITACION

en el lugar, fecha y hora señalados para la recepción de ofertas. Llegada la

hora señalada, se dejarán transcurrir treinta minutos, después de lo cual no

serán aceptadas más ofertas. Recibidas las ofertas, la Junta de LICITACION

procederá a abrir las plicas, se dará lectura al precio total de cada oferta y en el

acta correspondiente se identificaran las ofertas recibidas, sin transcribir ni

consignar en detalle sus precios unitarios, siendo suficiente anotar el monto de

cada oferta.

15.3 En el plazo de CINCO (5) días hábiles, después de presentadas las

ofertas, la Junta de LICITACION hará la evaluación y adjudicación de las

Ofertas presentadas por los oferentes de acuerdo con los criterios de

evaluación establecidos en estas Bases de LICITACION con el fin de

seleccionar sucesivamente entre ellos a los calificados para la ejecución del

proyecto, descalificando a los que no llenen los requisitos de estas Bases de

LICITACION.

15.4 De conformidad con el artículo 12 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones, se podrá prorrogar el plazo de adjudicación hasta un máximo

de CINCO (5) días hábiles adicionales.

15.5 La Junta de LICITACION rechazará, sin responsabilidad de su parte, las

propuestas que no se ajusten a los requisitos fundamentales establecidos en

estas Bases de LICITACION o cuando las calidades y otras condiciones



23

ofrecidas, sean inconvenientes para los intereses de la Municipalidad de San

José.

15.6 La Junta de LICITACION podrá fijar un plazo común a todos los

Oferentes, para que cumplan con los requisitos no fundamentales exigidos en

estas Bases de LICITACION indicándosele a cada uno de los Oferentes en

qué consisten los requisitos que deben cumplir. Vencido el plazo concedido,

serán rechazadas las Ofertas de los Oferentes que no cumplan con satisfacer

dichos requerimientos.

15.7 La Junta de LICITACION levantará actas para dejar constancia de todo

lo actuado y las decisiones tomadas.

15.8 Dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que haya

sido seleccionado el Oferente a adjudicar, la Junta de LICITACION enviará el

expediente a la Autoridad administrativa Superior para su aprobación o

improbación final.

15.9 La autoridad administrativa superior, aprobará o improbará lo actuado

por la Junta de LICITACION y en este último caso, con exposición razonada,

ordenará su revisión con base en las observaciones que formule. Tanto la

aprobación como la improbación, la hará el Concejo Municipal dentro del

plazo de 5 días hábiles de recibido el expediente.

15.10 La Municipalidad de San José, notificará a través del sistema

GUATECOMPRAS a todos los Oferentes la resolución que apruebe la

adjudicación. Con esta notificación los Oferentes no adjudicados que hayan

ocupado del tercer lugar en adelante, podrán cancelar la garantía de

sostenimiento de oferta

15.11 En Caso que el Adjudicatario no suscribiere el Contrato dentro del plazo

de 10 días hábiles, contados a partir de la fecha en que quede firme la

aprobación de la adjudicación, la contratación para la ejecución del Proyecto

podrá llevarse a cabo únicamente con el Oferente que ocupó el subsiguiente

clasificado en su orden.



24

15.12 La Municipalidad de San José podrá prescindir de la negociación, sin

responsabilidad alguna de su parte, en cualquier fase en que se encuentre, pero

antes de la suscripción del Contrato respectivo.

15.13 La Municipalidad de San José notificará a todos los Oferentes la

resolución en que se prescinda de la negociación, a través del portal

Guatecompras.

16 JUNTA DE LICITACION La Junta de LICITACION es el órgano

competente para la recepción, apertura, calificación, adjudicación, y/o rechazo

de ofertas. Se integrará de acuerdo a lo establecido en la Ley de

Contrataciones del Estado, con cinco (5) miembros nombrados por la

autoridad administrativa superior. De conformidad con el Artículo 15 del

Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley de

Contrataciones del Estado”.

17 FACULTADES La Junta de LICITACION de LA MUNICIPALIDAD

DE SAN JOSÉ, se reserva el derecho y facultad de verificar la autenticidad

de los documentos presentados; así como la veracidad de la información que

contenga la oferta. De encontrar falsedad en los mismos se procederá de

conformidad con lo estipulado en el artículo 26, segundo párrafo de la Ley de

Contrataciones del Estado.

18 CONTROVERSIAS, PROTESTAS, RECLAMOS O RECURSOS.

Dentro del proceso de recepción, apertura de plicas y la calificación de las

ofertas, no se admitirá ningún reclamo o impugnación por parte de los

oferentes, así como tampoco se dará información sobre las actuaciones de la

Junta.

19 IMPUGNACIONES Se aplicarán las normas contempladas en la Ley de

Contrataciones del y su reglamento así como la Ley de lo Contencioso

Administrativo.

20 CONTRATACIÓN

20.1 FORMA DEL CONTRATO: El Contrato se suscribirá con el

Adjudicatario, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que quede



25

firme la resolución que apruebe la adjudicación, de acuerdo a lo indicado en el

artículo 47 de la Ley de Contrataciones del Estado. El Contrato se fraccionará

en papel membretado de la Municipalidad de San José y para que el mismo

cobre vigencia deberá ser aprobado por El Concejo Municipal de la

Municipalidad de San José. Formarán parte del contrato y quedarán

incorporados a él los siguientes documentos:

20.1.1 Las Bases de LICITACION entregadas por la Municipalidad de San

José a los Oferentes que participaron en la LICITACION en caso de

discrepancia, la prevalencia será, en primer lugar, lo establecido en el contrato

y, luego, las Secciones de las Bases de LICITACION en el orden aquí

consignado;

20.1.2 El expediente de LICITACION incluyendo la Oferta que el Contratista

presentó a la Junta de LICITACION con sus documentos adjuntos.

20.1.3 Las Actas elaboradas por la Junta de LICITACION.

20.1.4 Resoluciones de la Autoridad Superior y Autoridad Administrativa

Superior.

21 TRASPASO DE DERECHOS CONTRACTUALES: El adjudicatario no

podrá vender, ceder, ni traspasar a terceros, ni disponer en ninguna forma del

contrato, ni de ninguna de sus partes, de sus derechos, título o interés mismo, a

otras entidades o personas para la prestación del servicio, sin la autorización

de la Municipalidad de San José.

22 La Municipalidad de San José podrá rescindir el contrato sin

responsabilidad alguna de su parte, y hacer efectiva la fianza correspondiente,

si el Contratista:

22.1 No inicia la ejecución de los trabajos dentro del plazo estipulado.

22.2 No cumple con proveer suficiente mano de Obra, equipo o materiales

para asegurar que terminará la Obra en el plazo convenido.

22.3 No realiza los trabajos conforme lo convenido en el contrato y no ejecuta

de nuevo satisfactoriamente los trabajos rechazados.



26

22.4 Interrumpe injustificadamente los trabajos.

22.5 Sufriere embargo de bienes o entablaren algún proceso de ejecución en

su contra, u otro que afecte el normal desarrollo de la ejecución de la Obra y

que a juicio de la Municipalidad de San José pudiere afectar el desarrollo de

los trabajos contratados.

22.6 Por vencimiento del plazo, siempre que no se hubiere acordado prórroga

alguna.

22.7 Si el Contratista cede el Contrato a otros, sin la autorización por escrito

de la Municipalidad de San José.

23 AVISOS AL REGISTRO DE PRECALIFICADOS

La Persona Individual o Jurídica inscrita, oferente, está obligada a dar aviso

por escrito al Registro de Precalificados de Obras, dentro del plazo de cinco

(5) días de notificada la aprobación del contrato, de toda LICITACION o

LICITACION que se le adjudique o cualquier obligación que contraiga

relacionada con el giro de sus negocios ya sea éstas en el sector público o en el

privado. BASE LEGAL: Artículo 50 del Reglamento.

El aviso que se deberá de hacer al Registro de Precalificados deberá de

contener como mínimo los requisitos indicados en el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado. BASE LEGAL: Artículo 51 del Reglamento.

24 COHECHO

El Contratista manifestará que conoce las penas relativas al delito de cohecho

así como las disposiciones contenidas en el Capítulo III del Título XIII del

Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. Así mismo, que

conoce las normas jurídicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad

afectada para aplicar las sanciones administrativas que pudieren



27

corresponderle, incluyendo la inhabilitación en el Sistema

GUATECOMPRAS. BASE LEGAL: Artículo 3 del Acuerdo Ministerial 24-

2010 del Ministerio de Finanzas.

25 DERECHO DE PRESCINDIR.

LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, podrá prescindir de la negociación en

cualquier fase, pero antes de la suscripción del contrato, de conformidad con

lo establecido en el Artículo 37 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Pueden ser razones para prescindir, si el adjudicatario dentro de su oferta

presenta diferencias respecto a las especificaciones detalladas en el pliego de

bases, que la junta no haya advertido o bien que no acepte el contenido del

Contrato que se suscriba para el efecto.

26 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

26.1 EQUIPO Y MATERIALES:

El Contratista debe proporcionar y pagar por su cuenta todo el equipo técnico,

materiales de trabajo, papelería, útiles, vehículos, combustibles, lubricantes,

repuestos para sus propios vehículos y demás elementos que le sean

necesarios para cumplir con sus funciones, a fin de garantizar la correcta

ejecución del Proyecto.

26.2 COORDINACIÓN: El Contratista deberá desempeñar su trabajo en

forma coordinada y colaborando con el personal de la Municipalidad de San

José.

26.3 INFORME FINAL: El contratista tiene la obligación de presentar un

informe final del proyecto.

27 PERSONAL DEL CONTRATISTA

27.1 El Contratista designará y pagará por su cuenta a todo el personal

profesional, técnico, administrativo y de campo, necesario para asegurar una

eficiente ejecución del Proyecto.



28

27.2 Cualquier personal al servicio del Contratista que la Municipalidad de

San José compruebe que muestre negligencia o ineptitud en el cumplimiento

de sus obligaciones, deberá ser retirado del Proyecto.

27.3 El personal contratado por el Contratista, queda bajo su responsabilidad

como patrono, quedando obligado a cumplir con las leyes y disposiciones

laborales del país.

28 FORMA DE PAGO

28.1 ANTICIPO: El contratista recibirá de conformidad con el articulo

cincuenta y ocho (58) de la ley de contrataciones del Estado: un anticipo del

VEINTE POR CIENTO (20%), del valor total del contrato, después de

presentar las fianzas de anticipo y cumplimiento de contrato. Para poder

obtener dicho anticipo, EL CONTRATISTA deberá cumplir con los siguientes

requisitos:

28.1.1. Presentar un Plan de Inversión por el monto total del anticipo, el cual

será aprobado por EL SUPERVISOR, con el visto bueno de LA

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ.

28.1.2. Presentar previamente una FIANZA DE ANTICIPO, de conformidad

con el articulo sesenta y seis (66), de la Ley de Contrataciones del Estado. El

monto de esta fianza deberá ser de un cien por ciento (100%) del total del

anticipo otorgado a EL CONTRATISTA.

28.1.3. FACTURA CONTABLE, por el valor del anticipo, incluyendo el

impuesto al valor agregado –IVA, el anticipo deberá utilizarse de acuerdo al

plan de inversión que se autorice y deberá ser amortizado en cada una de las

estimaciones de trabajo que presente EL CONTRATISTA, el anticipo se le

hará efectivo a EL CONTRATISTA en quetzales y en un plazo no mayor de

quince días, contados a partir de la fecha de la presentación de la

documentación completa indicada anteriormente. Si EL CONTRATISTA no

inicia la obra e invierte el anticipo recibido, dentro de los términos

contractuales, pagara el interés legal (tasa activa), sobre el anticipo recibido, a

favor de LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ o reintegrará el anticipo.



29

28.1.4. A la factura contable deberá de adherirse los timbres de ingeniería.

28.2 PAGOS PARCIALES. El saldo mediante pagos parciales que se harán

contra estimaciones de los trabajos ejecutados y aprobados por LA

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, de acuerdo con las estipulaciones

contractuales, hasta llegar al noventa por ciento (90%) del valor total del

contrato. En todo caso al momento del pago debe haber coincidencia entre el

avance físico y el avance financiero. El pago al CONTRATISTA se hará en

plazo no mayor de diez días contados a partir de la fecha en que fuera

presentada la documentación completa y correcta a LA MUNICIPALIDAD

DE SAN JOSÉ.

28.3 PAGO FINAL. Un pago final equivalente al diez por ciento (10%)

cuando LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, reciba las FIANZAS DE

CONSERVACION DE OBRA Y DE SALDOS DEUDORES, copia del

ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA, e informes favorables del

supervisor, en la que se especifique que EL CONTRATISTA, cumplió con

todas sus obligaciones contractuales y ejecutó los trabajos a su entera

satisfacción.

29. GARANTÍAS

29.1 GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA

Esta garantía será de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 de la Ley de

Contrataciones del Estado. El porcentaje de esta garantía será del uno por

ciento (1%) del valor de la Oferta.

El Adjudicatario deberá mantener en vigencia la Garantía de Sostenimiento de

Oferta desde la recepción y apertura de plicas, hasta la aprobación de la

adjudicación.

29.2 SON CAUSAS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE

SOSTENIMIENTO DE OFERTA:

29.2.1 Si el adjudicatario no sostiene su oferta dentro del plazo de ciento

veinte (120) días de haberla presentado.



30

29.2.2 Si el adjudicatario no concurre a suscribir el Contrato dentro del plazo

de diez (10) días contados a partir de la fecha en que quede firme la

aprobación de la adjudicación.

29.2.3 Si habiendo suscrito el Contrato, el adjudicatario no presenta la

Garantía de Cumplimiento dentro del plazo de quince (15) días siguientes a la

firma del Contrato.

29.3 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:

Para garantizar el cumplimento de todas las obligaciones estipuladas en el

contrato, el Adjudicatario debe presentar fianza, por un valor del diez por

ciento (10%) del monto total del contrato. La presentación de la Garantía de

Cumplimiento es requisito previo para la aprobación del Contrato.

Esta garantía, a favor de la Municipalidad de San José, cubrirá el

cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el Contrato, como lo

establece el Artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado. La garantía de

cumplimiento debe estar vigente durante todo el plazo de vigencia del

Contrato, que dependerá del tiempo que dure el programa de trabajo propuesto

y aprobado.

Esta garantía se hará efectiva si se comprueba que el Contratista no ha

cumplido con las obligaciones que estipule el Contrato.

29.4 GARANTIA DE CONSERVACION DE OBRA.

El contratista, antes de la cancelación de la garantía de cumplimiento y como

requisito para la recepción de la obra, debe otorgar mediante fianza emitida

por una Institución Afianzadora debidamente autorizada para esta clase de

operaciones en Guatemala, a su elección y a favor de La Municipalidad de San

José, GARANTÍA DE CONSERVACIÓN DE OBRA por el QUINCE POR

CIENTO (15%) del valor original del Contrato, y debe mantenerse en vigor

durante DOCE (12) MESES contados a partir de la fecha del acta de recepción

definitiva de la obra. Dicha fianza debe presentarse como requisito previo para

la recepción de la obra, (Artículo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado).



31

Esta garantía debe cubrir el valor de las reparaciones de las fallas o

desperfectos que le sean imputables al Contratista y que apareciesen durante el

tiempo de responsabilidad de doce (12) meses contados a partir de la fecha del

acta de recepción definitiva de la obra. El vencimiento del tiempo de

responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no exime al Contratista de las

responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra debido a dolo o culpa

de su parte, por el plazo de doce (12) meses, a partir de la recepción definitiva

de la obra.

La Municipalidad de San José, debe levantar el Acta correspondiente dentro

de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES antes del vencimiento de la vigencia de la

fianza de conservación de la obra, haciendo constar si existen o no reclamos

por calidad pendientes de ser satisfechos. Si hubiese reclamos, la

Municipalidad de San José debe solicitar prórroga de la Garantía de

Conservación de Obra hasta que los reclamos sean solucionados y levantar

nueva acta al quedar satisfechos tales reclamos, con el objeto de extender el

finiquito correspondiente al finalizar el período de responsabilidad si ese es el

caso.

29.5 GARANTIA DE SALDOS DEUDORES.

El Contratista debe presentar fianza por el cinco por ciento (5%) del valor

original del contrato para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran

resultar a favor del Estado, de la entidad correspondiente o de terceros en la

liquidación. Esta garantía debe otorgarse simultáneamente con la de

conservación de obra como requisito previo para la recepción de la obra.

Aprobada la liquidación, si no existen saldos deudores, se cancelará esta

garantía.

29.6 FORMALIDADES:

Las Garantías a que se refieren los anteriores incisos deberán formalizarse

mediante pólizas expresadas en quetzales y emitidas por instituciones



32

financieras debidamente habilitadas por la Superintendencia de Bancos y

autorizadas para operar en Guatemala.

29.7 PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS:

En caso de incumplimiento de las obligaciones que garantizan las fianzas, el

supervisor de la Municipalidad de San José, rendirá informe circunstanciado

al Concejo Municipal, adjuntando los documentos que demuestren los

incumplimientos.

El Concejo Municipal dará audiencia a la Afianzadora y al Contratista, por un

plazo común de diez (10) días, para que se pronuncien acerca del informe y

documentos presentados por la unidad de proyectos municipales y aporten los

elementos que sirvan de apoyo a sus argumentos.

El Concejo Municipal, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de

haberse vencido el plazo otorgado a la Afianzadora y al Contratista, hayan

evacuado o no la audiencia, emitirá resolución teniendo por desvanecidas las

indicaciones de incumplimiento o declarando procedente la ejecución de la

fianza.

En este último caso, fijará a la Afianzadora el improrrogable plazo de diez

(10) días para que se haga efectiva la fianza.

30. SANCIONES

30.1 ATRASO EN LA FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:

El retraso del Contratista en la finalización del proyecto, según el programa de

trabajo aprobado, y por causas imputables a él, se sancionará con el pago de

una multa, por cada día de atraso, equivalente al cero punto cinco por millar

(0.5 0/00) del valor total de lo atrasado.



33

30.2 VARIACIÓN EN CALIDAD O CANTIDAD:

Si el Contratista contraviniendo total o parcialmente el contrato, perjudicare a

la Municipalidad de San José, variando la calidad o cantidad del objeto del

mismo, será sancionado con una multa del cien por ciento (100%) del valor

que representa la parte afectada de la negociación.

31. CONDICIONES GENERALES DE LICITACION

Las personas o entidades interesadas en presentar ofertas en el proyecto:

CONSTRUCCION DE POZO, EQUIPAMIENTO Y TANQUE ELEVADO,

COLONIA SAN VICENTE, ESCUINTLA. que en adelante se denominarán el o

los Oferentes, deben considerar y tener en cuenta las siguientes condiciones

generales:

31.1 El Contrato que llegue a suscribirse se someterá a las leyes guatemaltecas

y en especial a las establecidas en el Decreto número 57-92 del Congreso de la

República, Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas; Acuerdo

Gubernativo número 1056-92, Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado y sus reformas; Decreto número 119-96 del Congreso de la República

y sus reformas, Ley de lo Contencioso Administrativo.

31.2 Las ofertas deberán referirse y sujetarse a las condiciones establecidas en

estas Bases y la presentación de la oferta constituirá evidencia que el Oferente

leyó, estudió y verificó completamente los documentos y anexos contenidos

en ellas, lo que le habrá permitido entender, aceptar e identificar de manera

clara, completa y precisa lo requerido para poder ofertar adecuadamente los

bienes correspondientes.

31.3 Las ofertas recibidas no serán devueltas al Oferente, su original y copias

quedarán en poder de la Municipalidad de San José y permanecerán en sus

archivos durante el tiempo que se estime razonable y pertinente, con el

propósito de contar con la información en documentos originales que servirán

para consultas posteriores. El contenido de las ofertas, documentos y sus

anexos, serán tratados como documentos confidenciales por la Municipalidad

de San José, por lo que su uso se limitará a la evaluación de las mismas y

como referencia a la Convocatoria.



34

31.4 Con excepción a lo regulado en el artículo 37 de la Ley de

Contrataciones del Estado, los costos y gastos en que incurra el Oferente para

la preparación y presentación de su oferta, serán por su exclusiva cuenta y

riesgo, razón por la cual la Municipalidad de San José y las entidades a las que

se refiere el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado no reconocerán

ninguna cantidad de dinero, ni efectuarán reembolsos de ninguna naturaleza

por tal concepto.

31.5 La junta de LICITACION se reserva el derecho y la facultad de verificar

la autenticidad y contenido de los documentos presentados; así como la

veracidad de la información que contenga la oferta, de encontrar falsedad o

engaño en los mismos, la Junta de LICITACION procederá a la

descalificación de la oferta, sin responsabilidad de su parte, sin perjuicio de

efectuar las denuncias correspondientes si fuera el caso.

31.6 La veracidad de la información que contiene la oferta por la naturaleza

notarial de las declaraciones bajo juramento, se sujetan a los principios de

simplificación administrativa (sencillez), presunción de veracidad y

fiscalización posterior. Dicha veracidad podrá constatarse en cualquiera de las

fases del proceso de compra o inclusive en la de ejecución del contrato, para

tal efecto se encuentran facultados la Junta de LICITACION la Municipalidad

de San José, la Contraloría General de Cuentas o los órganos jurisdiccionales

que en derecho correspondan, para la denuncia de las responsabilidades

legales que correspondan en cada caso de que se trate.

31.7 No se aceptara ningún documento enviado vía fax, correo electrónico, o

correo, los documentos que deban presentarse, lo hará el representante legal o

propietario de la entidad en forma personal directamente a los miembros de la

Junta de LICITACION.

31.8 El precio deberán expresarse en quetzales con dos decimales y tendrán

que incluir todas las tasas, fletes, impuestos y cualesquiera otros gastos

aplicables. De acuerdo con lo que establece el artículo 10 del Decreto 27-92

del Congreso de la República y sus reformas, el precio deberá incluir el

Impuesto al Valor Agregado (IVA).



35

31.9 La oferta deberá presentarse en idioma español.

31.10 La oferta no deberá contener enmiendas, correcciones, borrones o

raspaduras, ya que las mismas podrán implicar su no consideración y/o

descalificación.

31.11 La junta de LICITACION podrá rechazar, sin responsabilidad alguna y

de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Contrataciones del

Estado, las ofertas que no se ajusten a los requisitos fundamentales definidos

en estas bases.

31.12 Si el oferente es una persona jurídica, el representante legal de la misma

asumirá la responsabilidad de los trabajos ejecutados.

32. CONTROVERSIAS

Las partes tratarán de resolver en forma directa cualesquier diferencias que

surja con motivo de la interpretación, aplicación, incumplimiento y efecto de

este contrato será resuelto directamente por LA MUNICIPALIDAD DE SAN

JOSÉ y EL CONTRATISTA con carácter conciliatorio, pero si no fuere

posible llegar a un acuerdo, la cuestión o cuestiones a dilucidarse se someterán

a la jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme lo

dispuesto por el articulo ciento dos (102) de la Ley de Contrataciones del

Estado.

33. PROHIBICIONES

De conformidad con lo que establece el artículo ochenta (80) de la Ley de

Contrataciones del Estado (Decreto Número 57-92 del Congreso de la

República de Guatemala), ningún funcionario o empleado de la Municipalidad

de San José, ni sus parientes consanguíneos o afines dentro de los grados de

ley, podrá presentar oferta ni ser contratado para prestar los servicios a los que

se refieren las Bases de LICITACION. Igual prohibición rige para las

personas jurídicas, cuando dicho funcionario o empleado sea socio o

representante legal de las mismas.

34. MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACION.



36

La Municipalidad de San José podrá efectuar las modificaciones o adiciones

que considere pertinentes a las Bases de LICITACION o cualquier otro

Documento de la LICITACION por medio de Apéndice(s) que se publicarán

en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

denominado GUATECOMPRAS y se harán saber individualmente a todas las

personas que los hayan adquirido. La Municipalidad de San José debe

constatar la recepción de, el (los) Apéndice(s) por todas las personas que

adquirieron las Bases de LICITACION por lo menos con ocho (8) días hábiles

de anticipación a la fecha de recepción de ofertas, excepto cuando el Apéndice

comunique que dicha fecha ha sido pospuesta.

35. CONSULTAS Y RESPUESTAS

La Municipalidad de San José, únicamente responderá solicitudes de

aclaraciones y consultas de los oferentes que hayan adquirido el derecho de

participar, y lo hayan notificado a la Municipalidad de San José, y notificara a

través del sistema Guatecompras a quienes hayan adquirido su derecho de

participación sobre aquellas aclaraciones, dudas y/o consultas que se emitan.

Sin embargo, será responsabilidad de los interesados consultar los últimos

cambios en la página de GUATECOMPRAS. La Municipalidad de San José

no se hace responsable por fallas en las conexiones o deficiencias de los

equipos de cómputo que impidan acceder los documentos del presente proceso

de LICITACION.

Cualquier aclaración y consulta que el oferente tenga con relación a estas

bases deberá ser solicitado a la Secretaría Municipal de LA

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO ESCUINTLA.



37

36. PAGO POR ENTREGA DE BASES.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 7 del reglamento de la Ley

de Contrataciones del Estado, los interesados deberán hacer el pago en

efectivo de Q. 500.00, equivalentes a la reproducción de los documentos de

LICITACION de este concurso, monto que deberán cancelarse en las cajas

receptoras de la Municipalidad de San José, Departamento Escuintla. Los

oferentes interesados también podrán adquirir los documentos de la

LICITACION por medio electrónico, a través de Internet en la dirección

www.guatecomptras.gob.gt consultando el Número de Operación de

Guatecompras, -NOG- _______, mediante pago en efectivo por el equivalente

al 1% del precio fijado para las bases impresas en papel, trámite que deberá

hacerse previo a la presentación de los documentos solicitados anteriormente.

Los interesados pueden escoger entre adquirir las bases en papel o en medio

electrónico descargado de GUATECOMPRAS. Las bases en medio

electrónico como máximo pueden costar el uno por ciento (1%) del precio

fijado para las bases de papel. Valor que de igual manera deberá ser

depositado en las cajas receptoras de la Tesorería Municipal.

37. RECHAZO DE OFERTAS.

La junta de LICITACION rechazara las ofertas que:

a) No sean presentadas los documentos que estipulan estas Bases de

LICITACION y el Artículo cuarenta y uno (41) de la Ley de Contrataciones

del Estado.

b) No cumplan con los Requisitos Fundamentales, exigidos en las presentes

Bases de LICITACION.

c) No cumplan con todo lo requerido en la Sección Requisitos mínimos que

deben cumplir los Oferentes.

d) Si se comprueba falsedad en la documentación presentada por los oferentes.



38

e) No sean entregadas en el lugar, fecha y hora establecidos en las presentes

bases de LICITACION.

f) Contengan cualquier información no subsanable de acuerdo a la Ley de

Contrataciones del Estado y en general a cualquier ley de la República de

Guatemala.

g) Si considera que las calidades ofertadas y otras condiciones ofrecidas no

convienen a los intereses de la Municipalidad de San José.

h) No se tomarán en cuenta ofertas que presenten borrones, enmendaduras,

raspaduras, omisiones, o adiciones si no se salvan con firma responsable, sin

embargo, la Junta de LICITACION podrá solicitar a los oferentes la

información que considere necesaria, siempre que no se modifique el valor

total o parcial de la oferta.

38. AUSENCIA DE OFERTAS.

En caso que a la LICITACION no concurrieren Oferentes, la Junta de

LICITACION fraccionará el Acta correspondiente y lo hará del conocimiento

del Concejo Municipal, con el objeto que se prorrogue el plazo para recibir

ofertas, y si en el nuevo plazo concedido no concurriere algún oferente, se

informará que no hubo oferentes.

39. UN SOLO OFERENTE

Si a la fecha de recepción de ofertas, se presentara un solo Oferente, a este se

le podrá adjudicar la misma, siempre que a juicio de la Junta de LICITACION

la oferta satisfaga los requisitos exigidos en las presentes Bases de

LICITACION y que la propuesta sea conveniente para los intereses de la

Municipalidad de San José. En caso contrario, la Junta de LICITACION está

facultada para abstenerse de adjudicar.



39

40. CRITERIOS DE EVALUACION.

Para determinar cuál es la oferta más conveniente y favorable para los

intereses de la Municipalidad de San José, se utilizaran los criterios siguientes:

Precio de la oferta 40 puntos

Plazo de ejecución 20 puntos

Información legal 20 puntos

Acreditación de experiencia 20 puntos

TOTAL 100 PUNTOS

La propuesta evaluada como más favorable, será la que obtenga el puntaje

más alto. La junta calificadora evaluará única y exclusivamente, aquellas

ofertas que cumplan con todos los requisitos establecidos en estas bases de

LICITACION.

41. OBSERVACIONES PRELIMINARES.

41.1. ERRORES, DISCREPANCIAS Y OMISIONES.

41.1.1 Si Durante el curso de la negociación, el (los) oferente (s) hallare (n)

cualquier error, discrepancia u omisión en las especificaciones, lo notificará

(n) inmediatamente a la autoridad administrativa superior quien hará las

observaciones y recomendaciones finales.

41.1.2 Si hay discrepancia entre las especificaciones: las técnicas o especiales

prevalecerán sobre las generales. BASE LEGAL: Artículo 5 del acuerdo

Gubernativo 1,056-92, Reglamento de la “Ley de Contrataciones del Estado”.

41.1.3 Las presentes bases están elaboradas de acuerdo a la Ley de

Contrataciones del Estado y su Reglamento. Cualquier discrepancia que, con

ellas exista, deberá interpretarse como un error y se tendrá lo dispuesto en la

ley.



40

42 DESARROLLO Y PROGRESO DE LA CONTRATACION.

42.1 SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

El contrato deberá ser suscrito, dentro de los diez (10) días calendario,

contados a partir de la adjudicación definitiva. BASE LEGAL: Artículo 47 del

Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley de

Contrataciones del Estado”.

42.2 PRINCIPIO DE LA RELACION CONTRACTUAL.

La relación contractual principiará el día de la notificación formal de la

aprobación del contrato por parte de la Autoridad Superior y continuará

vigente hasta la conclusión de los trabajos contratados y la finalización de los

pagos correspondientes.

42.3 PRORROGA DE PLAZO.

No se otorgará prórroga de plazo por ninguna causa, salvo caso fortuito o de

fuerza mayor, lo cual será debidamente comprobado por La Municipalidad de

San José. BASE LEGAL: Artículo 51 del Decreto número 57-92 del Congreso

de la República de Guatemala, “Ley de Contrataciones del Estado”.

42.4 SUSPENSION DE LA CONTRATACION.

La Municipalidad de San José podrá, en forma unilateral, ordenar la

suspensión parcial o total del contrato durante el período que considere

necesario, debido a causas de fuerza mayor.

42.5 RESCICION DEL CONTRATO.

La Municipalidad de San José, en cualquier tiempo y sin responsabilidad de su

parte podrá dar por terminado unilateralmente el contrato por las causas que

señale la ley y por las siguientes:

42.5.1 Si a juicio de la Municipalidad de San José, se ejecuta el proyecto en

forma inadecuada, negligente o se evidencia negativa infundada de cumplir

con las obligaciones contractuales.



41

42.5.2 Si se declara insolvente o en quiebra al adjudicatario que ofrece el

servicio.

42.5.3 Si el adjudicatario, es condenado en sentencia firme, a pagar alguna

cantidad que no sea satisfecha durante el término que se le fije o se afecten sus

derechos en beneficio de sus acreedores, siempre y cuando estos extremos,

afecten la negociación.

42.5.4 Por rescisión acordada mutuamente entre las partes o por la ocurrencia

de casos fortuitos o de fuerza mayor.

42.5.5 Por convenir a los intereses de la Municipalidad de San José.

42.6 SUBCONTRATOS.

El Contratista podrá subcontratar partes de la Obra con la autorización por

escrito de la Municipalidad de San José. BASE LEGAL: Artículo 53 de la Ley

de Contrataciones del Estado.

Los Subcontratistas deberán estar inscritos en el Registro de Precalificados y

cumplir el requisito establecido en el Artículo 53 de la Ley de Contrataciones

del Estado. BASE LEGAL: Artículo 53 de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Los subcontratistas no relevan al Contratista de ninguna de sus obligaciones

contractuales y los trabajos que se realicen bajo este régimen serán de

exclusiva responsabilidad de este último.

43 TERMINACION DEL CONTRATO POR CAUSAS DE FUERZA

MAYOR.

La Municipalidad de San José, y el adjudicatario contratado podrán dar por

terminado el contrato por causas de fuerza mayor plenamente justificadas, sin

responsabilidad para La Municipalidad de San José.



42

44 CONTROL DE LOS TRABAJOS.

44.1 COOPERACION DEL CONTRATISTA. El contratista deberá

cooperar en todo momento con los supervisores, administradores y

funcionarios debidamente acreditados por La Municipalidad de San José, en el

cumplimiento de sus funciones con relación a los trabajos ofrecidos.

44.2 SUPERVISION DE TRABAJOS EJECUTADOS. El contratista

proporcionará todas las facilidades necesarias para que se pueda ejercer la

supervisión a efecto de establecer que los trabajos ejecutados se encuentran de

acuerdo con los requisitos y obligaciones contraídas en el contrato.

44.3 FINIQUITO. Al finalizar la vigencia del contrato, el adjudicatario

solicitará a la Municipalidad de San José, el finiquito correspondiente, el cual

se le otorgará comprobando previamente que no hay reclamos pendientes

formulados por escrito o procesos legales que le sean imputables. En el acta

que conste el finiquito, el contratista otorgará a su vez, el finiquito que

exonere a la Municipalidad de San José de cualquier reclamación derivada de

las obligaciones pactadas contractualmente.

45. VISITA DE EVALUACION.

El oferente (propietario de empresa individual) o el representante legal

(Sociedad Anónima) que estén interesados en presentar ofertas, deben visitar

el lugar en donde se ejecutara el proyecto para obtener, por su cuenta y riesgo,

toda la información que pueda ser necesaria para preparar la oferta y en donde

podrán evaluar lo que sea pertinente. Los costos relacionados con la visita

serán por cuenta del oferente el día 10 de mayo 2012 a las 10:00 horas en

punto. Y se les entregará Constancia de Visita, la cual es obligatorio adjuntar a

los documentos de LICITACION.

46. NOTIFICACION ELECTRONICA O INCONFORMIDADES.

Las notificaciones que provengan de actos en los que se aplique la Ley de

Contrataciones del Estado, serán efectuadas por vía electrónica a través de

GUATECOMPRAS, y surtirán sus efectos el día siguiente de su publicación

en dicho sistema. Las personas inconformes por cualquier acto que



43

contravenga los procedimientos regulados por la Ley de Contrataciones del

Estado, su reglamento o los reglamentos de los registros, pueden presentar a

través de GUATECOMPRAS sus inconformidades.

Las inconformidades relacionadas con la adjudicación de la Junta, solo pueden

presentarse dentro del plazo de cinco (5) días calendario, posteriores a la

publicación de la adjudicación en GUATECOMPRAS.

Tanto la junta como la entidad contratante que reciba una inconformidad debe

responderla a través de GUATECOMPRAS, en un plazo no mayor de cinco

(5) días calendario a partir de su presentación.

A consecuencia de una inconformidad la Junta podrá modificar su decisión,

únicamente dentro del plazo señalado. Contra esta decisión por no ser un acto

definitivo, no cabrá recurso alguno.

47. TIEMPO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista será responsable por la destrucción o deterioro de la Obra,

debido a dolo o culpa de su parte, a fallas por Deficiencias Técnicas y en la

calidad de materiales utilizados, durante un Período de doce (12) meses

contados a partir de la fecha del acta de recepción definitiva de la Obra. BASE

LEGAL: Artículo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado.

48. NORMATIVA

Todo lo concerniente a la LICITACION se regirá por las siguientes leyes:

1. Constitución Política de la República de Guatemala

2. Ley de Contrataciones del Estado, Decreto número 57-92 del Congreso de

la República de Guatemala, y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo número

1056-92 y sus reformas.

3. Ley del Impuesto al Valor Agregado I.V.A., Decreto número 27-92 de

Congreso de la República, y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo número

311-97.

4. Código de Comercio.



44

5. Normas para el uso del Sistema de Información de Contrataciones y

Adquisiciones del Estado -Guatecompras-. Resolución No. 100 del Ministerio

de Finanzas Públicas y sus reformas.

6. Ley de lo Contencioso Administrativo. Decreto 119-96 del Congreso de la

República.

7. Código Municipal. Decreto número 12-2002 del Congreso de la República.

8. Código Procesal Civil y Mercantil. Decreto-Ley número 107.

9. Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Decreto 68-86 del

Congreso de la República.

10. Código de Salud. Decreto 90-97 del Congreso de la República

11. Otras que sean aplicables a la contratación de Obras, bienes y servicios.

El Contratista debe conocer, cumplir y actuar de conformidad con todas y

cada una de las leyes, acuerdos y reglamentos de la República de Guatemala,

relacionados con el trabajo a efectuarse.

Será responsabilidad del Contratista estar completamente informado de todas

las leyes, ordenanzas, códigos de seguridad, reglamentos y todas las órdenes y

decretos que tengan cualquier jurisdicción o autoridad, que en alguna forma

afecten a aquellos contratos o empleados en la Obra, o que en cualquier forma

afecten el manejo de la Obra.

El Contratista observará y cumplirá, en todo momento, con todas esas leyes, y

deberá proteger e indemnizar al Estado, Municipalidad de San José y a sus

representantes contra cualquier reclamación o responsabilidad originada por o

basada en la violación de cualquiera de tales leyes, ordenanzas, reglamentos

de seguridad, disposiciones, ordenes o decretos.



45

49. TIEMPO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista será responsable por la destrucción o deterioro de la Obra,

debido a dolo o culpa de su parte, a fallas por Deficiencias Técnicas y en la

calidad de materiales utilizados, durante un Período de cinco (5) años

contados a partir de la fecha del acta de recepción definitiva de la Obra. BASE

LEGAL: Artículo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado.

50. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO:

El Supervisor tendrá autoridad para suspender parcial o totalmente el trabajo

por los períodos que considere necesarios, cuando para ello hubiere una causa

plenamente justificada.

51. REMOCIÓN DE TRABAJO MAL HECHO Y MATERIALES

INADECUADOS

Mientras se realice la Obra, el Supervisor tendrá facultades para rechazar un

trabajo que no esté en conformidad con lo contratado o materiales

inadecuados, siempre que, a su juicio, lo estime necesario o conveniente para

logar la intención de los documentos del contrato, el Supervisor tendrá

facultades para pedir una inspección especial o la nueva ejecución apropiada

de cualquier trabajo u Obra que, a juicio del Supervisor, no se ajuste al

Contrato en lo que respecta a materiales o calidad requerida.

No obstante, ni las facultades del Supervisor para actuar ni cualquier decisión

que adopte de buena fe dará origen a deber o responsabilidad alguna del

Supervisor con el Contratista, cualquier subcontratista, cualesquiera de sus

agentes o empleados o cualesquiera otras personas que presten servicios para

la ejecución de la Obra.

El Contratista rectificará cualesquiera defectos de la Obra en estricta

concordancia con el contrato, con la debida atención, diligencia y a su costa y

a satisfacción del Supervisor y proporcionará, con carácter provisional o

permanente, toda la mano de Obra, incluida su supervisión, los materiales,

maquinaria, los elementos de construcción y todo lo demás que se requiera.



46

52. DE LA EJECUCIÓN.

En las relaciones con el Contratista regirá lo siguiente:

52.1 SUPERVISOR:

La supervisión y control de los trabajos estarán a cargo del Supervisor que sea

designado para el efecto.

El Supervisor decidirá los cambios que sean necesarios en la Obra, de acuerdo

con los planos y las Especificaciones generales, técnicas y disposiciones

especiales.

Emitirá los documentos que sean necesarios durante la ejecución de la Obra y

dictaminará sobre solicitudes de extensiones de tiempo.

El Supervisor decidirá todas las cuestiones que surjan respecto a la calidad,

cantidad, trabajo ejecutado, prosecución del avance de la Obra, interpretación

de los planos y especificaciones y emitirá opinión sobre la forma de ejecución

y del correcto y satisfactorio cumplimiento de los términos del contrato

respectivo.

Cuando el Supervisor considere necesario modificar los planos o las

especificaciones, someterá los cambios mayores recomendados a la autoridad

administrativa superior, acompañando el o los planos correspondientes,

indicando claramente por escrito en qué forma afectan el costo, tiempo y las

operaciones del Contratista. La autoridad administrativa superior resolverá

dando o no, su aprobación al cambio propuesto.

Sin embargo, el Supervisor está facultado para hacer cambios menores a los

planos en el campo, para mejorar las características del diseño o para solventar

problemas que no se definen en planos originales.

52.2 PLANOS Y ESPECIFICACIONES:

El Contratista recibirá de la Municipalidad de San José un juego de los planos

y especificaciones. El Contratista debe mantener en el lugar de la Obra las

copias necesarias de los planos y especificaciones, así como suministrar por su

cuenta copias de los mismos a su propio personal y a sus Sub-contratistas.



47

52. 3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

52.3.1. El Contratista acatará las instrucciones y direcciones del Supervisor

sobre cualquier cuestión, mencionada o no en el contrato, que se relacione o

tenga que ver con la Obra.

52.3.2. El Contratista permitirá que en cualquier momento el Supervisor

inspeccione las instalaciones, actividades y trabajos que se realicen e instruirá

a su personal a fin de que le brinde la atención respectiva, proporcionándole la

información que sea requerida.

52.3.3. El Contratista está obligado a proveer un libro (Bitácora), el cual debe

estar debidamente foliado y autorizado por la Contraloría General de Cuentas

de la Nación, para llevarse el historial de los trabajos a realizarse; las

anotaciones efectuadas en la bitácora, tendrán carácter actuario para los

efectos legales del contrato. La bitácora deberá proveerse previo al inicio de la

ejecución de la Obra. BASE LEGAL: Artículo 38, literal a) del Reglamento de

la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Acuerdo Gubernativo

No. 318-2003 del Ministerio de Gobernación.

52.3.4. El Contratista acatará todas las leyes y los reglamentos laborales

aplicables.

52.3.5. El Contratista debe informar al Supervisor de cualesquiera errores o

incorrecciones del diseño y los detalles que pudieran afectar la Obra.

52.3.6. El Contratista será responsable por los daños y perjuicios y/o lesiones

a cualquier persona o a la propiedad cualquiera que sea que pudiera derivarse

de actos y omisiones del Contratista en la ejecución del contrato o ser

consecuencia de éstos. La Municipalidad de San José no será responsable por

o respecto de cualesquiera daños o compensación pagaderos por ley en

relación con accidente o lesión de cualquier trabajador o persona empleada

por el Contratista o cualquier subcontratista. El Contratista reparará por su

propia cuenta todo daño ocasionado. La Municipalidad de San José por ningún

motivo cubrirá indemnización alguna derivada de caso fortuito o de fuerza

mayor.



48

52.3.7. Todas las operaciones necesarias para la ejecución de la Obra o para la

construcción de cualesquiera Obras provisionales se llevarán a cabo, hasta

donde lo permita el cumplimiento con los requisitos del contrato, de manera

tal que no interfieran innecesaria o indebidamente con la conveniencia

pública, o el acceso a las vías o senderos públicos o privados o de

propiedades, su utilización u ocupación, ya pertenezcan a la Municipalidad de

San José o a cualquier otra persona. El Contratista mantendrá a salvo e

indemnizará a la Municipalidad de San José con respecto a toda reclamación,

demanda, actuación, daño, costos, cargos y gastos cualesquiera que se deriven

de tales asuntos o guarden relación con éstos en la medida en que el

Contratista sea responsable de ellos.

52.3.8. El Contratista adoptará en todo momento precauciones para impedir

desórdenes o alteración del orden público de o entre sus empleados y para

preservar la paz y proteger a las personas y a las propiedades aledañas a la

Obra contra esa posibilidad.

52.3.9. El Contratista utilizará todos los medios para impedir que alguna de las

carreteras, calles o puentes que se comunican con las rutas que llevan al

emplazamiento de la Obra, o estén en ella, sean dañados o perjudicados por el

tráfico de los vehículos del Contratista o de alguno de sus subcontratistas y, en

particular, seleccionará, escogerá y utilizará rutas y vehículos, restringirá y

distribuirá la carga de manera que el tráfico extraordinario que

inevitablemente resulte se limite y no se ocasionen daños o perjuicios

innecesarios a esas carreteras, calles y puentes.

Mientras se ejecute la Obra, el Contratista mantendrá el emplazamiento de la

Obra convenientemente libre de toda obstrucción innecesaria y almacenará o

evacuará cualquier elemento de construcción o material sobrante, y además

despejará y trasladará del emplazamiento de la Obra cualquier escombro,

basura u Obra provisional que no necesite más.

Al completarse la Obra, el Contratista despejará y trasladará del

emplazamiento de la Obra todo elemento de construcción, material sobrante,

basura u Obra provisional de cualquier tipo y dejará todo el emplazamiento y

la Obra limpios y en condiciones impecables a satisfacción del Supervisor. Al



49

finalizar la Obra y antes de que ésta sea aceptada por la Comisión Receptora,

el Contratista limpiará y retirará de la Obra y propiedades adyacentes, todas

las Obras provisionales, equipo, material sobrante o descartado, basura y

armazones temporales; restaurará en una forma aceptable toda propiedad, ya

sea pública o privada, que haya dañado durante la ejecución del trabajo. No

será permitido colocar materiales de cualquier naturaleza, desechos o equipo

en las propiedades colindantes, sin el consentimiento de los propietarios.

52.4 OTRAS CONSIDERACIONES:

Toda consulta, solicitud u orden requerida por el Contratista, tiene que hacerla

por escrito al Supervisor.

El Contratista no alterará, dañará ni derribará ningún arbusto, árbol o edificio

que se encuentre en el emplazamiento de la Obra sin el consentimiento por

escrito del Supervisor. Si el Supervisor considerara en cualquier momento que

el ritmo de ejecución de la Obra o de parte de ella es demasiado lento para

asegurar la terminación total de la Obra en la fecha prevista o en la fecha de

prórroga para su terminación total, el Supervisor notificará al Contratista por

escrito y el Contratista adoptará de inmediato las medidas que considere

necesarias y que el Supervisor apruebe, para acelerar la Obra de manera que

quede terminada totalmente en la fecha prevista o en la fecha de la prórroga

para su terminación total.

En caso de que el Contratista necesite un terreno que exceda el emplazamiento

de la Obra, deberá obtenerlo por su propia cuenta y antes de tomar posesión de

él proporcionará al Supervisor una copia de los permisos necesarios. El

Contratista debe de obtener todos los permisos y licencias que le

correspondan, y pagar todos los impuestos y derechos arancelarios.

52.5 RESPONSABILIDAD RESPECTO A LOS EMPLEADOS:

El Contratista será responsable de la competencia profesional y técnica de sus

empleados y seleccionará para trabajar en relación con el contrato a personas



50

fiables que desempeñen con eficacia la ejecución del contrato, respeten las

costumbres del lugar y observen una elevada conducta moral y ética.

52.6 ORIGEN DE LAS INSTRUCCIONES:

El Contratista no procurará ni aceptará instrucciones de otra autoridad que no

sea la de la Municipalidad de San José, Departamento Escuintla. El

Contratista se abstendrá de adoptar medida alguna que pueda perjudicar a la

Municipalidad de San José, Departamento Escuintla y cumplirá sus

compromisos teniendo en cuenta plenamente los intereses de la Municipalidad

de San José, Departamento Escuintla.

52.7 VIGILANCIA, SEÑALIZACIÓN Y ALUMBRADO:

El Contratista suministrará y mantendrá por su cuenta, en relación con la

Obra, todo el alumbrado, la señalización, protección, el cercado y la vigilancia

cuando y donde sea necesario o lo requiera el Supervisor, para la protección

de la Obra, así como de los materiales y el equipo utilizados en ésta o para la

seguridad y conveniencia del público en general.

52.8 CUIDADO DE LA OBRA:

Desde la fecha de comienzo de la Obra hasta la fecha de su terminación, el

Contratista asumirá plena responsabilidad por el cuidado de la Obra y de todas

las Obras provisionales. En caso de que la Obra o cualquier parte de ésta o

cualquiera de las Obras provisionales sufriera daño, pérdida o perjuicio alguno

el Contratista hará las reparaciones y pondrá la Obra en buenas condiciones

por su propia cuenta de manera que al darse por terminada la Obra se entregue

como está establecido y en buenas condiciones y de conformidad con todos

los requisitos del contrato y las instrucciones del Supervisor.

52.9 CONDICIONES SANITARIAS:

El Contratista debe de proporcionar y mantener en condiciones sanitarias y de

limpieza, los servicios para el uso de sus empleados, cumpliendo con los

requisitos del Código de Salud, incluyendo los servicios de agua potable,

sistema de eliminación sanitaria de excretas, disposiciones adecuadas de

desechos sólidos, y la adecuación de lugares destinados al descanso y



51

alimentación de sus trabajadores. También debe de mantener los campamentos

presentables y en perfectas condiciones de sanidad y limpieza.

El Contratista no obligará a ningún trabajador a laborar en sitios o bajo

condiciones que sean poco sanitarias, arriesgadas o peligrosas a la salud o

seguridad. El Contratista está obligado a cumplir con las disposiciones de la

Constitución Política de la República de Guatemala, el Código de Trabajo y el

Código de Salud en lo referente a la conservación y restablecimiento de la

salud de los trabajadores. Para lo cual deberá desarrollar acciones tendientes a

proveer las condiciones saludables y seguras en el trabajo, tendientes a la

prevención de enfermedades ocupacionales, atención de las necesidades

específicas de los trabajadores y accidentes en el trabajo.

52.10 PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA:

El Contratista debe proteger la propiedad expuesta a sufrir daños derivados de

los trabajos, excepto aquella cuyo retiro o demolición sea requerido. Cualquier

parte de la propiedad que resulte dañada debido a las actividades del

Contratista, debe ser restaurada inmediatamente a su costa y dejada en las

mismas condiciones en que estaba antes del daño; o indemnizar al propietario

por el daño causado, en una forma aceptable y que exonere a la Municipalidad

de San José totalmente de cualquier reclamación futura



52

ANEXO 1

Cuadro de Cantidades

ANEXO 2

Cuadro de Precios Unitarios



53

ANEXO 3 – MODELO DE OFERTA

MEMBRETE DE LA EMPRESA

Guatemala, xxxxxxxxx 2012.

Señores

Junta de LICITACION

Municipalidad de san José, Departamento Escuintla,

Presente.

Respetuosamente me dirijo a ustedes, con la finalidad de presentarles la Oferta Económica:

del PROYECTO DENOMINADO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mi representada de datos

consignados en la parte inferior de la presente, se compromete por este medio a ejecutar en

su totalidad el presente proyecto, conociendo, aceptando y sujetándonos a los planos y

especificaciones técnicas proporcionadas para este proceso, para la Ejecución del Mismo, el

cual será de XXXXXX (X) meses.

El precio total que oferto es de (valor en letras) (Q. 000.000.00), el cual incluye el valor de

los impuestos respectivos. Se adjunta a esta oferta los documentos requeridos en las Bases

de LICITACION en el orden solicitado.

Atentamente,

Firma y sello del representante Legal o Propietario

Número de cédula

Dirección

Nit

Teléfonos

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO ESCUINTLA

Documents

Transcript of MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO ESCUINTLA