MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA SECRETARÍA PLANEAMIENTO URBANO ...

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA

SECRETARÍA PLANEAMIENTO URBANO, OBRAS, AMBIENTE Y SERV. PUBLICOS ____________________________________________________________________________________________________________

OBRA: “Corredor Vial Utracán Telén"

INDICE

APARTADO I: AVISO DE CONTRATACIÓN

APARTADO II: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

▪ TÍTULO I: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

▪ TITULO II: EJECUCIÓN DE OBRA

▪ TÍTULO III: INSPECCION DE OBRA Y SUPERVISIÓN

▪ TÍTULO IV: PENALIDADES

▪ TITULO V: MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGOS

▪ TÍTULO VI: REGIMEN DE PERSONAL Y SEGUROS

▪ TÍTULO VII: NORMAS DE INTERPRETACIÓN

▪ TÍTULO VIII: DISPOSICIONES VARIAS

APARTADO III: MEMORIA DESCRIPTIVA

APARTADO IV: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

APARTADO V: MODELO ANÁLISIS DE PRECIOS, CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

APARTADO VI: MODELO DE PROPUESTA

APARTADO VII: MODELO DE CONTRATO

APARTADO VIII: PLANOS



APARTADO I: AVISO DE CONTRATACIÓN

LICITACION PUBLICA Nº 5/2021

NUEVA FECHA DE APERTURA: 6 de Mayo de 2021. HORA: 11:00 horas.


LOCALIDAD: SANTA ROSA – LA PAMPA.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 35.471.849,60.

PLAZO DE OBRA: CIENTO OCHENTA (180) DÍAS CORRIDOS.

ESPECIALIDAD REQUERIDA: PAVIMENTOS FLEXIBLES.

LUGAR DE RECEPCIÓN DE LAS COTIZACIONES Y APERTURA:

Secretaría de Planeamiento Urbano, Obras, Ambiente y Servicios

Públicos – Municipalidad de Santa Rosa. Avenida San Martín Nº 50,

Santa Rosa.



APARTADO II: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PLIEGO DE

CONDICIONES PARTICULARES

“Corredor Vial Utracán Telén"

LUGAR: CIUDAD DE SANTA ROSA

Secretaría de Planeamiento Urbano, Obras, Ambiente y Servicios Públicos



TÍTULO I: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Artículo 1º.- OBJETO DEL LLAMADO

La empresa proponente deberá cotizar la pavimentación de la calle Utracán entre Trenel y calle Telén y la pavimentación de la calle Telén entre calles Utracán y Gral. Acha. Este Pliego y la demás Documentación Licitatoria forman parte integrante del presente llamado a licitación. Artículo 2º.- CONDICIONES Y FORMA DE PRESENTAR LA PROPUESTA Las propuestas se presentarán en sobre cerrado que llevará por afuera las siguientes inscripciones: OBRA: “Corredor Vial Utracán Telén"

El sobre contendrá en su interior la CARPETA DE DOCUMENTACIÓN y en SOBRE CERRADO la Propuesta Económica:

Artículo 2º.1.- CARPETA DE DOCUMENTACIÓN

La CARPETA llevará en su tapa las siguientes inscripciones: Nombre del proponente, domicilio real y domicilio legal en la Provincia de La Pampa. La CARPETA contendrá en su interior lo siguientes documentos que deberán presentarse en forma ordenada según los puntos detallados, numerada correlativamente y encarpetada:

a) Datos del/los Proponente:

Si es una Persona física: Nombre del Proponente, Documento Nacional de Identidad y domicilio real. Si es una Persona Juridica: Las empresas que se encuentren constituídas en algunas de las formas que prevé la Ley General de Sociedades N.º 19550 deberán acompañar: -Inscripción del acta constitutiva o estatuto social y sus posteriores modificaciones y acta de designación de las autoridades, inscriptas en la Direccion General de Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio de la Provincia de La Pampa o del Organismo competente en caso de estar constituidas en otra provincia o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en copia certificada y de no pertenecer a la provincia de La Pampa, deberá estar legalizada ante el Colegio de Escribanos de la juriscción correspondiente. -Si quien suscribe la documentación detenta el carácter de Apoderado, deberá presentar el instrumento correspondiente en copia autenticada y de no pertenecer a la provincia de la de La Pampa, el instrumento deberá estar legalizado por el Colegio de Escribanos que corresponda; con nota adjunta donde manifieste - bajo declaración jurada en los términos del Artículo 239 del Código Penal,que el mismo se encuentra vigente en todas sus partes y que no ha sido revocado ni total ni parcialmente ni modificado.

b) El Certificado de Habilitación para Licitación expedido por el Registro Permanente de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de La Pampa,



con la constancia actualizada que certifique que la Empresa se halla inscripta, con indicación del saldo libre de Capacidad Técnica en la especialidad.

c) La Constancia oficial de depósito de garantía de mantenimiento de oferta, del uno porciento (1%) del Presupuesto Oficial de la obra.

d) Certificado de cumplimiento Fiscal expedido por la Dirección General de Rentas de la Provincia de La Pampa.

e) Pliego firmado y aclarado por el proponente y su Representante Técnico, en todas las hojas de la documentación de la propuesta, en prueba de que es de pleno conocimiento del proponente en todas y cada una de sus Cláusulas, lo que implicará además su conformidad y aceptación de las mismas. Si se hubieren producido aclaraciones con o sin consultas las mismas serán incluidas como parte del Pliego.

f) Declaración jurada de que el/la proponente/empresa conoce el “PLIEGO DE

CONDICIONES PARTICULARES” y el “PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES”. Que es de su conocimiento el sitio y condiciones donde se realizará la obra y que asume la responsabilidad inherente a su actividad comercial, en lo que respecta a la determinación de los costos por el motivo citado.

g) Representante Técnico:

f.1) Nota de presentación del Representante Técnico, detallándose los antecedentes profesionales, principalmente en obras de naturaleza y envergadura similar a la que se licita concluidas satisfactoriamente. Esta información tendrá el carácter de Declaración Jurada. La falsedad comprobada de la misma, además de las sanciones penales y administrativas que correspondan, obligará al OFERENTE/CONTRATISTA a sustituir de inmediato el representante, por otro aceptable para la COMITENTE, a su exclusivo juicio. En caso de no ser aceptado por el COMITENTE por considerar que sus antecedentes no son suficientes, el COMITENTE requerirá al OFERENTE que sustituya al REPRESENTANTE TECNICO por otro que cumpla con los requisitos exigidos en el presente PBC. Si el OFERENTE se negase a presentar al nuevo REPRESENTANTE TECNICO, o si habiéndolo presentado, sus antecedentes no fuesen satisfactorios a juicio del COMITENTE, éste podrá rechazar la OFERTA

f.2) Constancia de matrícula profesional vigente emitida por el Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos de La Pampa.

h) Declaración de aceptación por parte del proponente de la Justicia competente

de la Provincia de la Pampa, con expresa renuncia al Fuero Federal.

i) Nota constituyendo domicilio a los fines de las notificaciones o emplazamientos en la ciudad de Santa Rosa, para el caso que no cuente con domicilio real o legal de la misma.

j) Todo Oferente deberá consignar en su propuesta las Cajas Nacionales o Provinciales de Previsión con las que está obligado y su número de inscripción, como asimismo la Declaración Jurada de haber ingresado los aportes correspondientes al último mes de acuerdo a la fecha de apertura de la Licitación. Será obligatorio para los Oferentes aclarar su situación tributaria, acreditando su inscripción a la AFIP, en un todo de acuerdo a lo establecido en la Resolución R.G. (AFIP) 1620.



k) Comprobante impreso de la consulta a la Central de Deudores del Sistema Financiero que administra el Banco Central de las República Argentina, realizada dentro de los treinta (30) días corridos anteriores a la apertura de la licitación, de la que surge endeudamiento del proponente con entidades financieras, monto situación. Dicha impresión se obtiene consultando la página de Internet www.bcra.gov.ar (menú de consultas a bases de información) y deberá ser suscripta por el proponente y representante legal. Solo se considerarán admisibles las propuestas de aquellas empresas con deuda en situación 1, según la información que surja de la impresión a que hace referencia al presente inciso. En caso que la situación informada determine disidencias en las calificaciones informadas por las distintas entidades financieras con las que opera el proponente, solo se admitirán las propuestas de aquellas empresas cuya deuda en peor situación a 1 siempre y cuando la misma no implique una calificación peor que 2. El organismo Licitante procederá a reconfirmar la situación de la deuda del proponente en sistema financiero en forma previa a la preadjudicación siendo condición necesaria que a dicho momento el proponente se encuadre en el requerimiento establecido en el párrafo anterior.

l) En caso de presentarse propuestas de dos o más empresas asociadas en unión transitoria de empresas (UTE), se deberá acompañar el contrato social de Constitución, con indicación del objeto, plazo de duración, responsabilidades domicilio, porcentaje de participación, representantes y demás datos de la unión de los mismos.

El plazo de duración de la UTE, deberá ser como mínimo igual al plazo de obra más el plazo de garantía, manteniéndose vigente las obligaciones de las partes hasta la recepción definitiva de la obra. Se deberá acompañar certificado de habilitación expedido por el registro de Licitadores de La provincia de La Pampa de cada una de las empresas integrantes de la UTE, exigiendo que la suma de la capacidad de contratación anual requerida como la suma de la capacidad técnica de las empresas alcance la requerida para la obra de referencia. De acuerdo al porcentaje de participación de cada una de las empresas en la UTE, se exigirá que tanto la capacidad de contratación anual como la capacidad técnica por especialidad individual cubran o supere al de dicha participación. La no presentación del certificado expedido por el Registro de Licitadores, o el no cumplimiento de lo exigido precedentemente por cada una de las empresas integrantes de la UTE, será causal de rechazo de la propuesta. Las ofertas presentadas por asociaciones de empresas deberán reunir, además, las condiciones siguientes, y sin perjuicio de las que específicamente se derivan por aplicación del artículo 377 de la Ley Nº 19.550 T.O.

1. La oferta, y en su caso el Contrato, debe ser firmado en forma necesaria

para obligar a cada empresa.

2. Una de las empresas será nombrada empresa encargada, según procuración firmada por cada compañía en la asociación y debidamente legalizada.

3. La empresa encargada será autorizada a obligar la asociación, a recibir

instrucciones en nombre de la asociación y de cada empresa; la ejecución completa del contrato, incluyendo los pagos, se realizará únicamente con la empresa encargada.



4. Todas las empresas de la asociación serán responsables solidaria y

conjuntamente a la ejecución del Contrato de acuerdo con sus condiciones, según declaración al efecto que se incluirá en la Oferta y en el Contrato.

5. Una copia del acuerdo de asociación acompañara a la oferta que se

formalizara en consorcio legalmente constituido en caso de adjudicación del Contrato.

m) Certificado libre de deuda Municipal correspondiente a tasas por Servicios de

Habilitación de Industria y Comercio y tasas por Inspección de Seguridad e Higiene.

n) Certificado libre de deuda registrada de cada uno de los integrantes del

Directorio, expedido por el Registro Provincial de Deudores Alimentarios dependiente de la Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas cito en Avda. San Martín 237 de la ciudad de Santa Rosa.

o) En todas las hojas originales presentadas deberá encontrarse debidamente

repuesto el sellado municipal correspondiente.

p) Listado de Equipos Mínimos requeridos según lo listado en el Artículo 13º.

La omisión de alguno de los requisitos enunciados en los incisos b, c y f, será causal de rechazo de la propuesta, devolviéndose sin abrir el sobre N° 2. La reposición del sellado determinada en el inciso o) podrá ser efectuada durante el acto Licitatorio. Los restantes puntos podrán salvarse luego de haber tomado intervención la comisión de pre adjudicación y dentro de las 48 horas posteriores a la notificación de la empresa. –

Artículo 2º.2.- SOBRE PROPUESTA ECONÓMICA

El SOBRE deberá estar cerrado y firmado por el Representante Técnico y deberá indicar el nombre del Proponente, en su interior deberá contener por duplicado: a) La Propuesta de acuerdo al modelo de PROPUESTA que obra en el Pliego de

Condiciones debidamente completa. El monto propuesto deberá incluir el monto de los Impuestos que correspondan. El importe de la oferta será en pesos argentinos y estará detallado en letras en idioma español y en números.

b) Cómputo Métrico, Presupuesto y Análisis de Precios a valores de Oferta,

contemplando los mismos ítems del Modelo de Presupuesto. c) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, con los mismos ítems contemplados en

el Presupuesto Oficial y Análisis de Precios del costo de cada uno de los ítems.

d) Alternativa de Propuesta Económica- Anticipo Financiero: El Oferente podrá realizar una propuesta alternativa a la oferta básica que le permita acceder a un anticipo financiero del veinte por ciento (20%).

En el caso de ser adjudicada dicha propuesta alternativa, el Comitente liquidará con carácter de anticipo, dicho porcentaje dentro de los treinta días corridos (30 días) posteriores a la solicitud del Contratista.



El oferente deberá presentar obligatoriamente el plan de trabajos y curva de inversiones, para ambas ofertas por separado.

En caso de otorgarse el anticipo financiero, se descontará proporcionalmente en cada uno de los certificados de obra emitidos, de manera tal de completar el cien por ciento (100%) de la deducción una vez certificada la totalidad de la obra.

El anticipo financiero deberá ser garantizado, en caso de resultar la alternativa adjudicada, por alguno de los medios indicados en el art. 23 de la Ley 38 General de Obras Públicas y art. 15 del Pliego de Condiciones Particulares.

Artículo 3º.- CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PARA LICITACIÓN

El Certificado de habilitación exigido para las obras, deberá estar expedido por el Registro Permanente de Licitadores y Consultores de Obras Públicas de la Provincia de La Pampa entendiéndose que las obras corresponden a la Especialidad Pavimentos Flexibles. El saldo de capacidad de contratación será el que se indica seguidamente: CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL LIBRE: $ 70.943.699,20 CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA: $ 35.471.849,60

Artículo 4º.- SISTEMA DE CONTRATACION

La totalidad de las obras se contratarán con un solo proponente y el sistema de contratación será por “Ajuste Alzado” de acuerdo a lo Establecido por la Ley Provincial Nº 38, Ley General de Obras Públicas de la Provincia de La Pampa. –

Artículo 5º.- REGIMEN LEGAL

Las obras se regirán por las disposiciones de la siguiente normativa, y de la cual no podrá aducirse desconocimiento alguno: Ley General de Obras Públicas Nº 38 y su Reglamentación, Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, y el presente pliego. –

Artículo 6º.- PRESUPUESTO OFICIAL Y PLAZO DE OBRA

El presupuesto oficial de las obras que se licitan asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 60/100 ($ 35.471.849,60) al mes de Julio de 2020. Para la ejecución de la obra el plazo será de CIENTO OCHENTA (180) días corridos a partir del Acta de Replanteo. En dicho plazo las obras que se licitan deberán quedar totalmente terminadas y en condiciones de efectuarse la recepción provisional. –

Artículo 7º.- HABILIDAD DE LOS OFERENTES

La presentación de la oferta implica el conocimiento de las bases y condiciones del llamado y de las características de la obra licitada, por lo que el Oferente no podrá con posterioridad a su presentación, invocar en su favor los errores en que pudiere haber incurrido al formular la misma, o duda o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables. –



Artículo 8º.- IMPEDIMENTOS

No serán aceptados como OFERENTES quienes:

• Se encuentren comprendidos en algunas de las causales que impidan

contratar con el Estado Nacional, Provincial o Municipal; • Se encuentren inhabilitados por condena judicial;

• Se hallen quebrados o concursados mientras no obtengan su habilitación;

• Sean evasores o deudores morosos impositivos y/o provisionales del Gobierno

Nacional, Provincial o Municipal.

• Quedarán excluidos de la licitación todas las empresas que registren antecedentes de incumplimientos de contratos y aquellas a las que se les haya rescindido el contrato por contravenciones a los mismos.

• Solo participarán de la licitación, las empresas que registren concepto BUENO

en el Registro Permanente de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de la Pampa

• De igual modo, cuando en forma individual, o las sociedades que estos

integren, se encuentren suspendidas por resolución del Consejo del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas o de los respectivos Registros de Constructores de las Provincias o se encontraran comprendidos en las causales de exclusión previstas en la Ley 38, en el artículo 22.

• El OFERENTE deberá acompañar una declaración jurada en la que manifieste

no hallarse incursos en ninguna de las circunstancias precedentemente señaladas.

Artículo 9º.- VISITA AL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Antes de formular su OFERTA, el OFERENTE deberá inspeccionar las condiciones de la región y el terreno relacionados con las obras, obtener las informaciones referentes al suelo, subsuelo y nivel de napas, requerir las informaciones relacionadas con la ejecución de la obra, condiciones climáticas zonales y todos los datos circunstanciales que puedan afectarle, tales como medios de comunicación y transporte, precios y facilidades de obtención de materiales y mano de obra, y sus influencias en costos y plazos. El OFERENTE deberá haber estudiado los planos y demás documentos técnicos del PROYECTO EJECUTIVO PRELIMINAR y administrativos del Pliego, con el objeto de hallarse en posesión de todos los elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier contingencia que razonablemente pueda esperarse. La presentación de la OFERTA implicará el perfecto reconocimiento de las obligaciones que el OFERENTE vaya a contraer, y por ello, la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la firma del CONTRATO basado en el desconocimiento del terreno, de las condiciones climáticas y/o de la documentación técnica del pliego.

Artículo 10º.- ACLARACIONES CON Y SIN CONSULTA

Las consultas al Pliego Licitatorio deberán efectuarse por escrito ante la Dirección de Vialidad. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.



El plazo para presentar solicitudes de aclaración es hasta siete (7) días hábiles antes del vencimiento del plazo para presentación de Ofertas. Si a criterio de la Municipalidad de Santa Rosa la consulta es pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en cuestión, se elaborará una circular aclaratoria y comunicará las aclaraciones de oficio, hasta tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de apertura. La Municipalidad de Santa Rosa publicará las mismas en su página de internet www.santarosa.gob.ar, la que mantendrá actualizada. La Municipalidad de Santa Rosa podrá realizar de oficio las aclaraciones que sean pertinentes, debiendo comunicarlas fehacientemente, siguiendo el procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas en el Pliego correspondiente. La presentación de la oferta implica, sin admitirse prueba en contrario, que el Licitante conoce y acepta, el documento de licitación original y sus modificaciones, y la obligación de mantenerse informado en relación al proceso licitatorio a través de la página web www.santarosa.gob.ar. –

Artículo 11º.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS Y FIRMA DEL CONTRATO

El proponente se obliga a mantener la oferta por un plazo de NOVENTA (90) días corridos a partir del día de la apertura de Licitación. TREINTA (30) días corridos antes del vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, si el proponente no deseare mantenerla por un nuevo e idéntico período, deberá expresamente y por escrito dejarla sin efecto, sin pérdida del depósito de garantía. En caso contrario se considerará prorrogada en todos sus términos por períodos similares al establecido originalmente. En caso de producirse nuevos vencimientos del mantenimiento de oferta, se seguirá el mismo procedimiento descripto precedentemente, hasta que a solo juicio del COMITENTE lo considere conveniente, sin que se cree derecho alguno a favor del oferente. –

Artículo 12 º.- LUGAR DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Las OFERTAS serán recibidas hasta UNA (1) hora antes de la establecida para la apertura, en la Dirección General de Compras y Suministros de la Municipalidad de Santa Rosa, sita en Avda. San Martín Nº 50, de la Ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa. La presentación será realizada personalmente o a través de persona autorizada por la empresa. No se admitirá la presentación de propuestas por vía postal.

Artículo 13º.- EQUIPO MÍNIMO NECESARIO

Para la ejecución de la obra, los oferentes deberán presentar el siguiente equipo mínimo:

N° Tipo de Equipo y Características Cantidad Mínima

Exigida

1 Camión tipo Batea 2

2 Camión Volcador 1

http://www.santarosa.gob.ar/

http://www.santarosa.gob.ar/



3 Camión Regador de Agua 1

4 Cargadora Frontal 1

5 Distribuidor de Riego Asfaltico 1

6 Motoniveladora 1

7 Equipo de distribución y colocación de

concreto asfáltico 1

8 Rodillo neumático autopropulsado 1

9 Rodillo liso autopropulsado. 1

10 Planta de Asfalto para Elaboración de

Mezcla en Caliente 1

Antes de la adjudicación, la Comisión de Preadjudicación podrá efectuar la inspección de los equipos dispuestos para la obra. –

Artículo 14º.- FIRMA DEL CONTRATO

El plazo para la firma y sellado del contrato se fija en DIEZ (10) a partir de la fecha de notificación, por el área correspondiente de la municipalidad de Santa Rosa. En caso de no cumplimentar este plazo, serán de aplicación las sanciones previstas en Ley Provincial N° 38, Ley General de Obras Públicas de La Provincia de La Pampa. –

Artículo 15º.- GARANTÍAS

I. Clases a) De mantenimiento de oferta: UNO POR CIENTO (1 %) del valor del presupuesto oficial. b) De cumplimiento del contrato: CINCO POR CIENTO (5 %) del valor total de la adjudicación. II. Formas de Constitución Las garantías podrán constituirse en alguna de las siguientes formas o combinaciones de ellas: a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta bancaria de la Municipalidad de Santa Rosa, o giro postal o bancario. b) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la Municipalidad de Santa Rosa, constituyéndose el fiador en deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división en los términos del artículo 2013 del Código Civil y Comercial, así como al beneficio de interpelación judicial previa. c) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN dependiente de la SUB-SECRETARÍA DE SERVICIOS FINANCIEROS de la SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, extendidas a favor de la Municipalidad de Santa Rosa. III. Devolución de las garantías



a) De oficio: I. Las garantías de mantenimiento de oferta, a los oferentes que no resulten Adjudicatarios, dentro de los DIEZ (10) días de presentada la Garantía de Cumplimiento del Contrato, o en su caso, de ejecutado el contrato por el Adjudicatario. A éstos, una vez integrada la de cumplimiento del contrato o en su caso de ejecutado el mismo. II. Las garantías de cumplimiento del contrato, una vez cumplido el mismo a satisfacción de la Municipalidad de Santa Rosa. –



TITULO II: EJECUCIÓN DE OBRA

Artículo 16º.- DE LOS LIBROS

Dentro de los cinco (5) días de suscripto el Contrato, el Contratista presentará, un Libro de “ORDEN DE SERVICIO” y un Libro de “NOTAS DE PEDIDO”, sus hojas serán numeradas y constarán de original y dos copias por lo menos y deberá contener impresas en todas las hojas lo siguiente: Localidad

Denominación de la Obra

Referencia del expediente y resolución que autoriza la obra El Libro “ORDENES DE SERVICIO”, quedará en poder de la Inspección de Obra y el Libro “NOTAS DE PEDIDO” en poder del Representante Técnico o del Contratista. La primera hoja del Libro “ORDENES DE SERVICIO” y del Libro “NOTAS DE PEDIDO” cumplirá con lo establecido en el Artículo 38º de la Reglamentación de la Ley General de Obras Públicas Nº 38. Toda “ORDEN DE SERVICIO” será firmada por el Representante Técnico. Toda la presentación del Contratista se hará por medio de “NOTA DE PEDIDO” por duplicado al Inspector de Obras quién firmará al recibirla el libro correspondiente, firma que se realizará al solo efecto de la constancia de su recepción y no implicará conformidad o disconformidad alguna sobre los dichos vertidos en la mismas. Las “NOTAS DE PEDIDO” serán firmadas por el Representante Técnico. Toda Acta será realizada en el libro “ORDENES DE SERVICIO” o en su defecto en otro libro habilitado a tal fin y que está en poder de la Inspección de Obra. Toda “ORDEN DE SERVICIO”, “NOTA DE PEDIDO” o Acta se enumerará correlativamente, debiendo entregarse constancia a la Inspección de Obra de la anulación de cualquier hoja del libro “NOTAS DE PEDIDO”. –

Artículo 17º.- REPRESENTANTE TÉCNICO

La Empresa CONTRATISTA deberá contar con un REPRESENTANTE TÉCNICO que será un profesional con título universitario habilitante. Deberá estar matriculado en el Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos de la Provincia de La Pampa, con título habilitante de acuerdo a lo estipulado en el PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES. La designación estará sujeta a la aprobación del COMITENTE. El ADJUDICATARIO deberá, con anterioridad a la firma del CONTRATO, presentar el Contrato Profesional del REPRESENTANTE TECNICO que ha propuesto como tal en la presentación de su Oferta, debidamente visado por el Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos de la Provincia de La Pampa. El REPRESENTANTE TÉCNICO ejercerá como tal durante el período de construcción y puesta en funcionamiento de las instalaciones hasta la Aprobación Definitiva de las mismas. Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos, responsable principal de recibir y cumplimentar las Órdenes de Servicio y demás directivas emanadas de la Inspección de la Obra; debiendo tener afectación



exclusiva a la presente obra. El REPRESENTANTE TECNICO deberá residir en la Ciudad de Santa Rosa hasta la Recepción Definitiva de la Obra. El REPRESENTANTE TECNICO firmará las presentaciones de carácter técnico ante el COMITENTE. Será inexcusable su presencia permanente en el lugar de los trabajos, en especial al efectuarse los replanteos, pruebas de resistencia, obtención de muestras, mediciones, aprobaciones de obra etc., como toda vez que lo requiera la INSPECCIÓN de obra, debiendo refrendar las Actas respectivas. Solamente podrá ausentarse durante breves lapsos y por causas debidamente justificadas, debiendo contar para ello con la autorización previa de la INSPECCION. En estos casos designará un reemplazante para cubrir esa ausencia con una anticipación de por lo menos DOS (2) días hábiles, quien, para quedar en funciones, deberá contar con la autorización de la INSPECCION. La ausencia injustificada en obra del REPRESENTANTE TECNICO del CONTRATISTA o su negativa a firmar las actas, hará pasible a éste, de las suspensiones de las tareas, conforme a lo establecido en la Ley General de Obras Públicas Nº 38. En caso de que el REPRESENTANTE TECNICO deba ser reemplazado, el COMITENTE exigirá que el nuevo profesional tenga incumbencias apropiadas, antecedentes satisfactorios y que resida en la zona de obra. En este caso, el CONTRATISTA deberá cumplir con la presentación del Contrato Profesional, debidamente visado por el Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos de la Provincia de La Pampa. –

Artículo 18º.- INICIO DE LA OBRA - REPLANTEO DE LAS OBRAS

Dentro de los 10 (DIEZ) días posteriores a la firma del contrato el Contratista deberá iniciar los trabajos. La Secretaria de Planeamiento Urbano, Obras, Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de Santa Rosa por medio de su personal técnico y el Contratista o su Representante Técnico labrarán y suscribirán el correspondiente Acta de Inicio de los trabajos; a partir de la fecha de este documento comenzará a regir el Plazo de Ejecución de las obras. El Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de la obra y materializará en el terreno, mediante puntos fijos, las trazas y niveles de la obra, ajustadas a los planos de proyecto autorizados. El replanteo será controlado y verificado por la Inspección de Obra, pero en ningún caso quedará el Contratista liberado de su responsabilidad indelegable en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con respecto a los planos de obra y a los errores que pudieran suceder. Estas operaciones se realizarán con la intervención del Representante Técnico y con el personal y elementos necesarios que proveerá el Contratista para tal fin, labrándose el Acta respectiva. En obras de gran extensión podrá hacerse el replanteo por partes, de modo de evitar entorpecimiento con el desarrollo normal de la obra. Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hará cargo de su conservación e inalterabilidad hasta la Recepción Definitiva de la Obra. –



Artículo 19º.- PLAN DE AVANCE Y CURVA DE INVERSIONES

La Empresa Contratista deberá presentar un PLAN DE AVANCE Y CURVA DE INVERSIONES tomando como fecha de iniciación de la obra la establecida en la Ley General de Obras Públicas Nº 38. La Municipalidad se tomará cinco (5) días corridos para su aprobación o rechazo, expirado ese plazo sin notificación alguna deberá considerarse aprobada la presentación exigida. –

Artículo 20º.- FORMAS DE EJECUCIÓN

La ejecución de la Obra licitada, en sus distintas partes constitutivas, se ajustará estrictamente a las especificaciones técnicas y reglas del arte, a los planos generales y particulares que lo integran y a la propuesta de la CONTRATISTA. Se conceptúa que dicha propuesta cubre los costos de todas y cada una de las circunstancias hasta la total concreción del contrato a satisfacción del COMITENTE. El CONTRATISTA ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y adecuados correctamente a sus fines, en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y demás documentación contractual, aunque en los planos no figuren o las especificaciones no mencionen todos los detalles necesarios a tal efecto. El CONTRATISTA es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y responderá por los defectos que puedan producirse durante la ejecución y conservación de la misma hasta la recepción final. Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra deberá comunicarlo al COMITENTE, antes de iniciar el trabajo, por NOTA DE PEDIDO correspondiente, con el fin de que el COMITENTE pueda resolver. Todo trabajo o material citado en un documento y que no figure en otro afín, debe ser ejecutado o provisto por el CONTRATISTA, como si hubiera sido incluido en ambos. El CONTRATISTA no podrá, sin mediar orden escrita de la INSPECCION, introducir modificación alguna. Cuando los planos contengan indicaciones u observaciones relativas a los materiales a emplear, formas de ejecutar los trabajos, etc., dichas indicaciones u observaciones deberán considerarse como Especificaciones Técnicas Particulares. En caso de diferencias entre los planos de detalle, los planos generales y los planos tipos, primará ese orden. Por último, las notas y observaciones escritas primarán sobre las demás indicaciones. –

Artículo 21º.- PARALIZACIÓN DE LA OBRA

Toda paralización de trabajo por motivos justificados deberá comunicarse a La Municipalidad dentro de las veinticuatro (24) horas de producido y será indefectiblemente por escrito. No se dará curso a ninguna solicitud en tal sentido sin estar refrendada por la firma del Inspector de Obra. El Contratista mencionará en forma explícita los motivos por los cuales se ha producido dicha paralización, debiendo comunicar por nota el reinicio de las tareas dentro de las veinticuatro (24) horas. –

Artículo 22º.- REPARACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, la solicitud de interferencias ante cada uno de los entes prestadores de servicios del área a intervenir. Al efectuar



las excavaciones u otros trabajos, el CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias para evitar el deterioro de instalaciones u obras existentes sean éstas públicas o privadas. En el eventual caso que se produzca dicho deterioro, el CONTRATISTA será responsable exclusivo por el daño producido al COMITENTE, a la Empresa prestataria del servicio y/o a terceros, y será de su exclusiva responsabilidad la reparación del mismo en forma inmediata, a fin de no interrumpir los servicios, estén detallados en las interferencias solicitadas o no. Las obras o servicios afectados deberán readecuarse en forma definitiva en base a las instrucciones que imparta al respecto el Organismo o Empresa que vea impedido su normal servicio o funcionamiento. En todos los casos, sin excepción, los gastos ocasionados correrán por cuenta del CONTRATISTA y se considerarán incluidos en los precios contractuales de los ítems respectivos. –

Artículo 23º.- PASOS PROVISORIOS

Durante el período que demande la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA realizará los pasos provisorios de modo de asegurar que las tareas no perturbarán el medio ambiente y el libre desenvolvimiento de las actividades normales de los predios afectados. Deberá ocasionar la menor molestia posible al tránsito, adoptando medidas adecuadas para la circulación vehicular. En las Obras que se ejecuten en la vía pública, se interrumpan total o parcialmente la circulación vehicular, el CONTRATISTA deberá proveer el señalamiento acorde a la proporcionalidad de la obra, el cual deberá garantizar señalación vertical del corte de la circulación, señal de desvió y vallas en el corte de las calles aledañas para retomar el recorrido de acuerdo al sentido de circulación de las mismas y dar aviso previo a la Dirección de Tránsito y/o a la unidad de organización competente. Para el caso de que los trabajos requieran cortes parciales o permanentes que se extiendan más allá del horario diurno de luz natural, el CONTRATISTA deberá colocar adicionalmente a la señalización detallada en el párrafo que antecede, señalización lumínica y luz artificial durante todo el trazado de la obra, apta para visibilizar la existencia de la misma. En el caso de que la realización de los trabajos genere el desvío del tránsito regular en la zona de trabajo, el mantenimiento y acondicionamiento de los caminos o calles a utilizar como desvió es a exclusivo cargo del CONTRATISTA. Para el caso que la obra implique la apertura de la calzada, realización de zanjas o similares, el contratista deberá contratar uno o más serenos que deberán verificar las condiciones de seguridad y señalamiento, como así también comunicar inmediatamente cualquier circunstancia de peligro a las autoridades competentes de acuerdo a la naturaleza del riesgo constatado. El CONTRATISTA será el único responsable de los accidentes ocasionados por falta de señalamiento o de medidas de protección o deficiencia de las mismas, y estará obligado a reintegrar de manera íntegra y actualizada todo desembolso que el COMITENTE haya efectuado por dichas causas. Los gastos por estos conceptos no recibirán pago directo ni compensación alguna y se considerarán prorrateados en los ítems de la obra.

Artículo 24º.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS



El lugar de las obras se deberá mantener permanentemente limpio. Los gastos que demande el cumplimiento del presente artículo se considerarán incluidos en los gastos generales de la obra.

Artículo 25º.- LIMPIEZA FINAL

Una vez terminados todos los trabajos y antes de la Recepción Provisoria, el CONTRATISTA está obligado a retirar todos los sobrantes y desechos de materiales, cualquiera sea su especie, como así mismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos, a excepción de aquellos casos en que se disponga su permanencia hasta la Recepción Definitiva. Los gastos que le demande al CONTRATISTA el cumplimiento del presente artículo, estarán prorrateados en los demás ítem del CONTRATO. –

Artículo 26º.- PLANOS CONFORME A OBRA

Se deberán presentar TRES (3) copias de cada uno de los planos en papel, debiendo entregarse copia de los respectivos archivos en formato digital (CD), en formato DWG versión 2017 y en formato PDF. Una vez aprobados por la INSPECCION, los planos serán entregados al COMITENTE con anterioridad al Acta de Recepción Provisoria. El tiempo que demanden las tareas inherentes a la confección de los mismos, se considera incluido en el plazo contractual de las obras y, por lo tanto, el COMITENTE no suscribirá el Acta de Recepción Provisoria si el CONTRATISTA no hubiera entregado la totalidad de los planos conforme a obra, previamente aprobados por la INSPECCION. Las medidas de los planos se ajustarán a las normas IRAM que indique la INSPECCION. En cuanto al contenido, traducirán lo más fielmente posible la obra realizada. Serán desarrollados tomando como base los del proyecto aprobado para la construcción de las obras, incluyendo dimensiones, cotas, especificaciones, notas, referencias y las modificaciones que hubieran resultado de la ejecución de las obras. Se deberán presentar TRES (3) copias de la información técnica de todos los equipos e instrumental que se instalen, integrándose mínimamente por: ficha técnica descriptiva, planilla de componentes y repuestos, manual de operación y mantenimiento. Lo mismo será válido también para el manual de operación y mantenimiento integral del sistema. Toda esta documentación se adjuntará a los planos conforme a obra, considerándose documentación que forma parte de los mismos. Los gastos que demanden la confección de los CD y los planos respectivos no recibirán pago directo alguno, considerándose incluidos en los gastos generales de la obra. Para aquellas obras que modifiquen, afecten o requieran nuevas construcciones en instalaciones fijas que pertenezcan a otras administraciones, el CONTRATISTA deberá presentar además de los planos conforme a obra a satisfacción de la INSPECCION, documentación similar que esas administraciones requieran, en las formas, cantidades y plazos habituales de cada una, corriendo los gastos del caso por su cuenta y cargo.

Si entre la Recepción Provisoria y la Definitiva de la obra, se produjese cualquier alteración y/o modificación en la obra ejecutada, ésta deberá volcarse en los planos de obra respectivos con anterioridad a la Recepción Definitiva y no se suscribirá el Acta correspondiente hasta que se haya cumplimentado este requisito. –



Artículo 27º.- AMPLIACIONES DE PLAZO

Durante el desarrollo de la obra, los eventos acontecidos que a criterio del Contratista justifiquen una ampliación de plazo, deberán ser notificados a la INSPECCIÓN mediante el Libro de Obra de forma inmediata. Quedando a criterio de la INSPECCIÓN la aprobación o no de dichos eventos. –

Artículo 28º.- MODIFICACIONES Y ADICIONALES

Las alteraciones de la Obra licitada una vez aprobada, que produzcan aumentos o reducciones de obras, se regirán por las prescripciones correspondientes para estos casos, previstos por la Ley Nº 38. Para determinar el porcentaje de mayor o menor gasto que deba ser reconocido, como consecuencia de alteraciones por modificación, ampliación o supresión de trabajos, el estudio se practicará en todos los casos respetando las condiciones previstas en la documentación licitadora para formular la OFERTA, es decir, a la fecha de los precios básicos. –

Artículo 29º.- GARANTÍA DE OBRA

El plazo de garantía para esta obra se fija en doce (12) meses para todos los trabajos, a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria. Se deja constancia que toda disposición contenida en la documentación que se oponga a lo antes expresado, queda anulada. –

Artículo 30º.- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Los empleadores respetarán y cumplirán todas las disposiciones legales y reglamentos vigentes relativos a accidentes y a la seguridad e higiene en el trabajo. –

Artículo 31º.- CONSERVACION DE LA OBRA

Para la presente obra la conservación por parte del Contratista se estipula en 365 días corridos (1 AÑO) contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria.

Artículo 32º.- TRABAJOS NOCTURNOS Y DIAS NO LABORABLES

Se prohíbe en obra el trabajo nocturno al igual que los días de descanso obligatorios sin discriminación de horas y los sábados después de las 13:00 horas, salvo expresa autorización de la Inspección. –



TITULO III – INSPECCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN

Artículo 33º.- INSPECCIÓN DE OBRA

El COMITENTE tomará a su cargo la inspección de los trabajos, como así también la vigilancia y el contralor de los mismos, por intermedio de personal permanente, o eventual que se designe al efecto, o contratando el Servicio, conforme resuelva oportunamente. La INSPECCIÓN ejercerá la función de vigilancia y contralor de la ejecución de la obra, como así también la medición, asumiendo la representación de la Repartición en la misma. Ante ella, el CONTRATISTA deberá presentar cualquier tipo de reclamo y/o consultas técnicas relacionadas con los trabajos que estime pertinente. La INSPECCION, tendrán en todo momento libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del CONTRATISTA, a los fines de revisar la documentación pertinente, materiales acopiados, trabajos realizados, en ejecución, o cualquier otra actividad destinada al correcto cumplimiento de las funciones respectivas. –

Artículo 34º.- ATRIBUCIONES DE LA INSPECCIÓN DE OBRA

El CONTRATISTA facilitará la tarea de la INSPECCIÓN disponiendo en el lugar de trabajo los materiales, personal, útiles, elementos, instrumental y máquinas de medición y control que le sean necesarios para el ejercicio de su cometido. La INSPECCIÓN resolverá todas las cuestiones concernientes a la construcción, calidad de los materiales, marcha de los trabajos y correcta ejecución de los mismos, dará las órdenes o instrucciones a la CONTRATISTA, hará demoler o reconstruir todo trabajo que esté mal ejecutado o no se ajuste a los Planos y Pliegos de Especificaciones y tendrá las demás facultades que se establecen expresamente en el presente Pliego. La INSPECCIÓN podrá requerir al CONTRATISTA los informes que considere necesarios acerca de los materiales empleados o acopiados, desarrollo y forma de ejecución de los trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, y de cualquier naturaleza que tenga relación con el contrato, quedando el CONTRATISTA obligado a suministrarlos en el término en que la INSPECCIÓN indique. La INSPECCIÓN está facultada para exigir la colocación en forma inmediata de todos los elementos que crea convenientes e imprescindibles para prevenir accidentes e inconvenientes. Es facultad de la INSPECCIÓN paralizar parcial o totalmente la obra en caso de no cumplimiento por el CONTRATISTA de órdenes emanadas de la misma o cláusulas del Pliego o de la documentación contractual en general, no dando lugar tal paralización a reconocimiento de mayores costos, mayores plazos en la entrega final de la obra, ni a corrección del Plan de Trabajos. En caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cláusulas de la documentación de la Licitación, la INSPECCIÓN podrá ordenar:

a) Corrección, demolición y re-ejecución de los trabajos realizados en situación de incumplimiento, aun cuando los mismos ya estén certificados.

b) Retiro de la obra de materiales y elementos que no cumplan con las cláusulas mencionadas.



La INSPECCIÓN tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos, materiales y para ordenar la demolición y reconstrucción de lo rechazado, en el marco de lo que se establece en el PLIEGO. –

Artículo 35º.- PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO

LA CONTRATISTA asignará a las obras en forma permanente personal idóneo, el que en ningún caso estará o se presumirá en relación de dependencia con el COMITENTE, y que ejecutará sus tareas de acuerdo con las instrucciones que imparta LA CONTRATISTA y cumplirá las normas de seguridad y controles establecidos por las regulaciones aplicables. Asimismo, LA CONTRATISTA deberá mantener el orden, la disciplina y el respeto dentro de la Obra, siendo el único responsable por el trabajo del personal técnico, administrativo y obrero propio o de los subcontratistas. –

Artículo 36º.- FORMULARIOS

El CONTRATISTA suministrará los formularios para la medición de las obras, controles topográficos, de laboratorio, etc. que requiera la INSPECCIÓN, según los modelos que la misma le proporcione. En todos los casos, los gastos ocasionados serán a cuenta del CONTRATISTA y se considerarán incluidos en los gastos generales de la obra. –



TITULO IV – PENALIDADES

Artículo 37º.- RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de LA CONTRATISTA será ilimitada y solidariamente responsable ante EL COMITENTE por el cumplimiento de todas las obligaciones asumidas en el CONTRATO y en virtud de las previsiones del PLIEGO DE CONDICIONES. –

Artículo 38º.- SANCIONES

I. Cuando sin causa justificada exista demora en el cumplimiento de los plazos estipulados, las sanciones a aplicar serán multas y retenciones. En todos los casos, la constitución en mora es automática por el solo transcurso del tiempo, sin necesidad de intimación previa. El Comitente dará aviso en el Registro Permanente de Licitadores, de las multas aplicadas al CONTRATISTA Por Monto del Contrato Actualizado se entenderá el monto total del mismo a la fecha de aplicación de la sanción, incluidos los adicionales y/o deductivos de obra aprobados hasta entonces, y los pagos provisorios que, en concepto de anticipos de re determinación de precios, se hubieren efectivizado hasta ese momento. II. El poder ejecutivo delega en la Subsecretaria de Obras, Saneamiento y Viales la facultad para la aplicación de sanciones, de acuerdo al siguiente detalle:

a) Por Mora en la Firma del Acta de Inicio Cuando no se iniciaren los trabajos dentro del plazo establecido se aplicará una multa por cada día de demora en el inicio de las obras. La multa se calculará aplicando la fórmula: M = 0,001 x Mc x Xd Donde 0,001 = Coeficiente; Mc = Monto de contrato Actualizado; y Xd = Demora (en días) medido entre la fecha en que se debió dar inicio a los trabajos y la fecha en que efectivamente ésta se realizó.

b) Por Mora en la ejecución de los Trabajos

Cuando el ritmo de ejecución de la obra sea inferior al previsto en el Plan de Trabajos aprobado, se aplicará una retención en el certificado correspondiente al mes de incumplimiento, la cual se determinará comparando el avance físico acumulado previsto para ese mes, el que tendrá una tolerancia del 5%, con el avance físico acumulado ejecutado.

La retención se calculará aplicando la siguiente fórmula: Rt = Mc x C

Donde:

Rt= monto de la retención a aplicar en el certificado a aplicar en el certificado que está siendo elaborado

Mc= Monto del Contrato Actualizado

C= Coeficiente de retención dado por la siguiente fórmula: C=[(AFP x 0,95)-AFE]/1000.



AFP= Porcentaje Físico Acumulado Previsto para el mes n de acuerdo al Plan de Trabajos Aprobado.

AFE= Porcentaje Físico Acumulado Ejecutado en el mes n.

Al valor resultante de la retención calculada se le restara el monto de la retención acumulada al mes anterior, aplicada por este concepto (si la hubiere).

Esta sanción se aplicará mensualmente y será reintegrada, sin actualización ni interés alguno; en cada certificado si se recupera el ritmo de ejecución de la obra tendiendo a alcanzar el cumplimiento mínimo exigido, o en el último certificado si el contratista cumple con el plazo de terminación de la obra, contemplando las ampliaciones de plazo si las hubiera.

En caso que el contratista no cumpla con el plazo total para la construcción de la obra, que incluye las ampliaciones de plazo que se hubieren otorgado, las retenciones efectuadas quedarán efectivas como parte de la multa por incumplimiento del plazo de terminación de los trabajos.

c) Por Mora en la terminación de los Trabajos

Cuando no se terminaren los trabajos dentro del plazo contractual se aplicará una multa por cada día de demora en la terminación de los mismos.

La multa se calculará aplicando la fórmula: M = 0,001 x Mc x Xd

Donde: 0,001 = Coeficiente Mc = Monto de contrato Actualizad Xd = Demora (en días) medido entre la fecha en que debió finalizar la obra y la fecha en que efectivamente ésta terminó.

En caso que se hubieren aplicado retenciones por incumplimientos durante la ejecución de la obra éstas deberán restarse del monto resultante de la multa final.

III. Los importes de las multas o retenciones serán descontados de los certificados correspondientes a la obra a la cual se le aplican, así como de cualquier otra acreencia que el Contratista tenga con el Comitente.

En caso que el monto de las certificaciones libradas al pago no alcance a cubrir el importe de las multas o retenciones devengadas, el Contratista deberá integrar de inmediato la diferencia que resulte sin prejuicio de lo cual la Repartición podrá afectar la garantía de Fondo de Reparos y de Contrato hasta tanto se cancele la multa.

IV. La subcontratación sin autorización del Comitente, la ausencia del Representante Técnico en obra, la negativa a la recepción de Ordenes de Servicio o el incumplimiento de Ordenes de Servicio, recibirán las sanciones previstas en los art. 43, art. 48, art.49 y art. 52, respectivamente de la Ley N° 38 General de Obras Públicas.

Artículo 39º.- INEXCUSABILIDAD

La falta de efectiva disponibilidad de fondos en ningún caso justificará el incumplimiento ni relevará a LA CONTRATISTA de las obligaciones asumidas en el CONTRATO DE OBRA.



TITULO V - MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGOS

Artículo 40º.- MEDICIÓN

A los fines de la certificación mensual, dentro del primer día hábil del mes siguiente, el REPRESENTANTE TECNICO conjuntamente con la INSPECCION, procederá a la medición de las obras realizadas en el mes. En caso de disconformidad de alguna de las partes con la medición practicada se labrará un acta. Si el REPRESENTANTE TECNICO no concurriera, la INSPECCIÓN ejecutará las mediciones y las pondrá a disposición de aquel, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza, hasta la confección del certificado final.

No se computarán las obras o trabajos realizados que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si éstas no han sido previamente autorizadas por el COMITENTE y comunicadas por intermedio de la INSPECCION.

Los gastos en concepto de jornales de los ayudantes, útiles e instrumentos que sean necesarios emplear en las mediciones, ya sean éstas parciales o definitivas, o en las verificaciones de las mismas, que la INSPECCIÓN considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA y se considerarán incluidos en los precios unitarios de los ítems respectivos.

Artículo 41º.- FONDO DE REPARO

Del importe de cada certificado se descontará el cinco por ciento (5%) para constituir el Fondo de Reparo, que se retendrá conjuntamente con la garantía de cumplimiento de contrato. El fondo será devuelto al CONTRATISTA una vez efectuada y aprobada la recepción provisoria de la obra.

Se permitirá sustituir el fondo de reparo en efectivo por una fianza bancaria o póliza de seguro de caución a entera satisfacción del COMITENTE, en las condiciones fijadas por los Artículos 2º y 3º del Decreto Nº 5.742/54 o por pólizas de seguro de caución en las condiciones establecidas por Ley Nº 17.804 y Decreto Nº 411/69.

Artículo 42º.- ARANCELES PROFESIONALES

El Contratista deberá efectuar los aportes que indica el Decreto Nº 1895/70 parcialmente en cada Certificado emitido.

Artículo 43º.- FORMA DE PAGO

El pago de los certificados mensuales por obra ejecutada se efectuará dentro de los treinta (30) días corridos, computados a partir del día siguiente hábil a la fecha de APROBACION del certificado por parte de la SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO, OBRAS, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS en función a lo establecido por el Art. 84 de la ley General de Obras Públicas N° 38 y su Notificación, a partir de la cual se realizará la presentación de la factura correspondiente por parte del contratista.

Artículo 44º.- MES BASE DE COTIZACION

El mes base se tomará como aquel que corresponda al mes anterior al de la fecha de Apertura de Licitación. El mismo servirá como Mes Base para la determinación de la redeterminación establecida en el Artículo 45º del presente Pliego.



Artículo 45º.- REDETERMINACION DE PRECIOS

En la presente obra será de aplicación el Decreto Provincial Nº 2146/2006 y sus modificatorias y la Resolución Nº 060/2009 y sus modificatorias de Redeterminación de Precios en los Contratos de Obras Públicas, enmarcadas en la Ley General de Obras Públicas Nº 38, conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal Nº 6235/2019. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4ºbis del Decreto Provincial N.º 2146/2006, incorporado por el Decreto Provincial Nº 684/2019, los montos a reconocer en concepto de pago provisorio resultarán de la aplicación de la siguiente fórmula polinómica, que consta Anexa la Decreto Provincial nº 5301/2008:

Donde: FPi = Factor de Pago Provisorio al periodo de aplicación correspondiente.



Tal lo establecido en el Anexo del Decreto 5301/2018, los Parámetros de Ponderación de los diferentes rubros que conforman el precio total de la obra, a utilizar en la aplicación de la fórmula polinómica de determinación del Factor de Pago Provisorio de los diferentes periodos serán los siguientes: αM = 0,60 (correspondiente al Rubro Materiales)

αMO = 0,15 (correspondiente al Rubro Mano de Obra) αME = 0,25 (Correspondiente al Rubro Equipos) Los Parámetros de Ponderación que representan la incidencia de los diferentes ítems en el precio total de los principales materiales serán: Ítem de Material Material bMn Categoría Índice a

Utilizar

1 Tosca Triturada y Zarandeada para Base

0,13 Tosca

Cuadro 11, ICC Gran

Bs.As. base 1993 = 100.

Índices Capitulo Materi Código CPC 15400-21

2 Áridos para concreto Asfáltico

0,15 Piedra

Cuadro 2, Clasificación CIU 1410,

Código CPC 15320-1, Piedras

3 Cemento Asfáltico 0,20 Cemento Asfáltico

Cuadro 1, renglón k) Asfaltos,

Combustibles y lubricantes

4 Cemento Portland 0,05 Cemento Portland


Código CPC 37440-1

5 Arena de Río para Hormigón

0,02 Arenas


Código CPC 15310-1

6 Agregado Pétreo para Hormigón

0,03 Piedras


Código CPC 15320-1

7 Emulsión Catiónica de Imprimación CI

0,02 Productos

refinados del petróleo

Cuadro 1, renglón k) Asfaltos,

Combustibles y lubricantes



Los índices a utilizar que se presentan en el cuadro anterior surgirán del Informe INDEC Informa, publicado por el mismo organismo o aquellos que en un futuro los reemplacen y sean indicados por el mismo organismo como tal. Para el cálculo se tomará como Mes Base aquel que se indica en el Artículo 44º del presente Pliego. El pago provisorio hasta aquí descripto será a cuenta del cálculo definitivo de la redeterminación de precios de la obra. Para el cálculo de la Redeterminación de Precios Definitiva será de aplicación lo establecido en el Artículo 5º y 6º del Decreto Nº 2146/2006. –



TITULO VI - REGIMEN DEL PERSONAL Y SEGUROS

Artículo 46º.- CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES Y DE SEGURIDAD

El Contratista es exclusivo responsable de la seguridad tanto de los operarios que afecte a la realización de los trabajos, como de los peatones o de cualquier otra persona o cosa que pudiera afectarse como consecuencia de la obra. Por lo expuesto, el Contratista deberá cumplimentar, a su exclusivo costo con todos los requisitos legales vigentes para este tipo de obra, en especial la Ley 19587, decreto 351/79, Ley de Riesgo de Trabajo 24557/96, Resolución 911/96 y las instrucciones que supletoriamente le imparta la Inspección.

Se exigirá como condición imprescindible para el inicio de la obra, la presentación por parte de la Contratista de un legajo de Seguridad e Higiene que contenga la siguiente documentación mínima:

✓ Datos de la Empresa (Razón social, domicilio, teléfono, etc.). ✓ Responsable matriculado en Higiene y Seguridad con copia de habilitación del Ministerio de Trabajo y matricula en el CPIALP. ✓ Listado de personal emitido por la Administración de Riesgo de Trabajo. ✓ Datos de la ART contratada y fotocopia del Contrato. ✓ Copia de las pólizas de seguro de los vehículos afectados a la obra. ✓ Copia registro o planilla de entrega de elementos de Protección Personal. ✓ Copia registro o planilla de capacitación del personal. ✓ Copia de exámenes preocupacionales o periódico cuando correspondiera, según Ley 19587, Dto. 351/79.

Asimismo, el Contratista cumplirá estrictamente con todas las disposiciones sobre legislación del trabajo, cargas sociales, seguros, etc. Que rijan o que se dicten durante el transcurso de la obra.

Cada vez que la Inspección de Obra lo requiera el Contratista presentará las constancias correspondientes extendidas por los Organismos competentes. –

Artículo 47º.- PLANILLA DE JORNALES

El setenta por ciento (70%) del personal obrero empleado por el contratista en la construcción de la presente obra, deberá acreditar nacionalidad argentina y será preferentemente de la zona.

El COMITENTE se reserva el derecho de solicitar a la Empresa Contratista cuando lo crea conveniente la presentación de la siguiente documentación: a) Personal contratado y afectado a la obra. b) Naturaleza del contrato que los vincula al personal y fecha de pago de sueldos, salarios o jornales.

c) El pago de jornales y cumplimiento de Leyes Sociales vigentes.

Esta información podrá ser solicitada por la Inspección de Obra mediante Orden de Servicio.

El no cumplimiento, por parte de la Contratista, dentro de los cinco (5) días corridos de emitida la Orden de Servicio, dará motivo a la aplicación automática de la multa que se haya previsto en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones para el caso de incumplimiento de “Orden de Servicio”.

Asimismo, verificado por la Inspección el incumplimiento, se deberá intimar a la contratista en los términos del artículo 57 de la Ley General de Obras Públicas Nº 38.



Artículo 48º.- RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTES Y DAÑOS

LA CONTRATISTA es responsable por las pérdidas o daños que se produzcan en relación a las obras, sea por actos propios o de los subcontratistas o de terceros, excepto en la hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados y en la medida en que los hechos no le sean imputables.

Artículo 49º.- SEGUROS

Estará a cargo de LA CONTRATISTA la contratación de los siguientes seguros, debiendo la empresa presentar mensualmente constancia de pago hasta la recepción definitiva:

a) De las obras, que deberá comprender todos los riesgos inherentes a las mismas, incluyendo robo, hurto, incendio, explosión, granizo, inundación y/u otros fenómenos meteorológicos similares y daños y destrucción total o parcial.

b) De responsabilidad civil, que deberá comprender la cobertura de daños y perjuicios a personas y bienes, que cubra todos los efectos de accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de la ejecución de la Obra. El monto de la póliza deberá tener un límite de cobertura equivalente al 20% del monto del CONTRATO; no pudiendo ser nunca inferior a la suma de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00). La misma deberá estar endosada en favor de la Municipalidad de Santa Rosa.

c) Laborales y de vida, que deberá comprender la cobertura de daños y perjuicios al personal permanente, contratado e Inspección de Obras, en los términos que dispongan las normas laborales vigentes, incluyendo la Ley Nº 24.557 relativa a Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.

LA CONTRATISTA deberá acreditar la contratación de los seguros al momento del inicio de la obra. Los mismos deberán contar con cláusula de No Repetición a favor de la Municipalidad de Santa Rosa La Pampa.

Los seguros serán contratados con empresas aseguradoras de primera línea avaladas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. El tomador del seguro presentará las pólizas a la INSPECCION DE OBRAS. Se presume, sin admitir prueba en contrario, la conformidad de la INSPECCION DE OBRAS si el tomador del seguro no es notificado de la objeción dentro del término perentorio de cinco (5) días desde la presentación de las pólizas. Sin perjuicio de ello, la INSPECCION DE OBRAS podrá exigir, bajo parámetros de razonabilidad, la sustitución de la empresa aseguradora o la modificación de las condiciones de emisión de las pólizas, y el tomador del seguro deberá proceder a la sustitución o modificación dentro del plazo perentorio de quince (15) días de notificado, bajo apercibimiento de que el COMITENTE contrate los seguros por cuenta y orden de La Contratista y con cargo a éste. En su defecto, tales seguros podrán ser contratados por el COMITENTE con cargo a la GARANTIA DE LA CONTRATISTA. –

Artículo 50º.- PERSONAL DE VIGILANCIA

El CONTRATISTA deberá tener en obra vigilancia permanente durante las VEINTICUATRO (24) horas diarias, mientras dure la misma y hasta la recepción provisoria de todos los trabajos.

A tal efecto, deberá observar las disposiciones que rigen sobre feriados, descansos y relevos del personal.

TITULO VII - NORMAS DE INTERPRETACIÓN



Artículo 51º.- REGIMEN LEGAL - ORDEN DE PRELACION DE LA DOCUMENTACION CONTRACTUAL

En caso de divergencia en la documentación contractual, para su interpretación y ejecución se procederá en el orden siguiente:

1. Ordenes de Servicio emanadas por la INSPECCIÓN de la Obra.

2. Las Aclaraciones y Comunicaciones efectuadas por el Comitente previas a la apertura de la Licitación o concurso de precios.

3. Pliego de Especificaciones Técnicas.

4. Pliego de Condiciones Particulares.

5. Planos de Detalle.

6. Planos Generales.

7. Planilla de Cómputo y Presupuesto

8. Memoria Descriptiva

9. El Contrato

10. La Ley Nº 38, General de Obras Públicas, sus decretos y reglamentaciones complementarias, adherida por ORDENANZA Nº 2748/2001.

11. La Oferta

Los planos, planillas y demás documentos, se complementarán entre sí, de manera que cualquier omisión de uno de ellos queda salvada por su referencia en el otro. –

Artículo 52º.- ALCANCES DE LA PRESENTACION

Quien concurra a la Licitación de una obra Pública no podrá alegar en caso alguno falta o deficiencia de conocimiento de Leyes y sus Reglamentaciones, de las Ordenanzas y Resoluciones y de estas Bases y sus correspondientes Pliegos y demás documentación accesoria, y el sólo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como asimismo de los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de los materiales , fletes, medios de transporte, derechos aduaneros, impuestos nacionales, provinciales, municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra, naturaleza de los terrenos, regímenes de lluvias y de los cursos de agua, agua para construcción, energía para construcción condiciones climáticas y otras condiciones locales. No se admitirán reclamos que se relacionen con alguno de estos puntos. Tampoco se podrá alegar en ningún caso desconocimiento o mala interpretación de las bases y Condiciones de este Pliego, de las bases y condiciones Complementarias y de las Especificaciones Adicionales para cada obra, de los planos y demás elementos de la documentación aprobada para las obras, de ninguna Ley, reglamento o Disposición, Ordenanzas y resoluciones inherente a Obras Públicas o que en ellas tengan atinencia. El Contratista será el único responsable de los errores u omisiones en que hubieran incurrido al formular la propuesta.



TITULO VIII - DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 53º.- CAMINOS Y CALLES

El CONTRATISTA estará obligado a realizar todo trabajo de relleno, compactación, abovedamientos, cuneteado, enripiado o afirmado, y riego, de calles y caminos que sean afectados por la obra, de acuerdo a lo que la INSPECCIÓN estime necesario. El costo de estos trabajos, sea para los fines de ejecución o mantenimiento, estará a cargo del CONTRATISTA, quien deberá tenerlo en cuenta al formular su oferta. El CONTRATISTA deberá en todo momento mantener el lugar de operación libre de obstáculos, desperdicios de material y basura, además de retirar todo material sobrante, o instalaciones temporales tan pronto como su uso no sea necesario para la ejecución de las obras motivo del CONTRATO. Al término de las obras, el CONTRATISTA dejará los lugares de trabajo limpios a satisfacción del COMITENTE. –

Artículo 54º.- SEÑALIZACIÓN

Es obligación del CONTRATISTA señalar de día con letreros y banderas reglamentarias y por la noche con luces de peligro, toda interrupción u obstáculos en las zonas de tránsito, vehicular y peatonal, incluidos los desvíos que se programen, calles circundantes que se utilicen y en los lugares en donde exista peligro para el mismo, en número y disposición necesarios para evitar cualquier accidente. Sin perjuicio de ello, el CONTRATISTA deberá cumplimentar las disposiciones vigentes al respecto que fijan las reparticiones con jurisdicción pertinente, en especial aquellos establecidos en el Manual de Señalamiento de la Dirección Nacional de Vialidad. Durante la ejecución de las Obras, deberá dejarse expedito el tránsito por las calles o caminos transversales y en la medida posible, los ocupados por las Obras. Cuando sea imprescindible interrumpir el tránsito, el CONTRATISTA requerirá la previa autorización de la autoridad competente del lugar, la que determinará el número y lugar de emplazamiento de los letreros indicadores que aquel deberá colocar a fin de encauzar el tránsito por los desvíos. Las señales deberán conservarse permanentemente en buenas condiciones de visibilidad diurna y reflectancia y balizamiento nocturno, por lo que deberán mantenerse siempre limpias, libres de polvos e inscripciones extrañas a su fin, y de todo otro elemento que obstaculice su fácil lectura y visibilidad. Las señales que fuesen robadas, deterioradas, o inutilizadas por cualquier causa, deberán ser repuestas de inmediato. Los gastos que demande el cumplimiento de este artículo serán por cuenta del CONTRATISTA, que será responsable de los accidentes o perjuicios a terceros que se deriven de su incumplimiento, ello sin perjuicio de las multas que se establezcan en este PBC, a que se hará pasible por cada infracción comprobada. –

Artículo 55º.- COMODIDAD Y SEGURIDAD

El CONTRATISTA realizará el trabajo ocasionando las menores molestias posibles a terceros. Construirá las obras provisionales, auxiliares que fueran necesarias,



estando a su cargo la conservación de las mismas de modo de asegurar su servicio continuo. Deberá asegurarse asimismo el acceso a los lugares de tránsito y trabajo. Cuando sea necesario, a fin de asegurar la seguridad del tránsito vehicular y peatonal, colocará barandas de defensa y cualquier otro elemento que sea necesario a juicio de la INSPECCIÓN. Los gastos necesarios para el cumplimiento de las prescripciones de este artículo, serán por cuenta del CONTRATISTA, que será responsable de los accidentes o perjuicios a terceros que se derivan de su incumplimiento, sin perjuicio de las multas que se establezcan en el PLIEGO a que se hará pasible por cada infracción comprobada. –

Artículo 56º.-CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES, PROVINCIALES Y NACIONALES

El CONTRATISTA deberá informarse acerca de las normas municipales, provinciales y nacionales que con relación a trabajos a realizar pudieran tener vigencia en las jurisdicciones en que se desarrolla la Obra. Esas normas deberán cumplimentarse y el costo que pudiera significar su observancia se considerará incluido en los precios del CONTRATO. Queda fijada la responsabilidad del CONTRATISTA en cualquier cuestión que se suscite con la Autoridad de aplicación, originada por el incumplimiento de las normas mencionadas. –

Artículo 57º.- OCUPACIÓN DEL TERRENO

Los trámites, autorizaciones y gastos que provoque la ocupación y/o conservación de los terrenos para ser utilizados como depósitos, campamentos, o cualquier destino de uso exclusivo del CONTRATISTA, lo mismo que toda obra o instalación provisorias necesarias para la instalación y retiro de obradores y ejecución de las obras en general -que no reciban pago directo- correrán por su cuenta y cargo. Asimismo, estarán a cargo el CONTRATISTA los gastos de traslado provisorio y reposición posterior de instalaciones existentes -no previstas en el proyecto- que fuere necesario remover para el desplazamiento de las máquinas y la construcción de pasos provisorios. Los trabajos mencionados correrán por cuenta y cargo del CONTRATISTA y estarán prorrateados en los demás ítem del CONTRATO.

Artículo 58º.- PROTECCIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

Los trabajos y operaciones necesarias para la protección de los edificios e instalaciones aéreas y/o subterráneas amenazadas en su estabilidad por la construcción de las Obras, y los daños y perjuicios que pudieran sufrir a pesar de las precauciones adoptadas, serán por cuenta del CONTRATISTA.



APARTADO III: MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA






• Plazo de Obra: 180 días. –

• Diagnóstico del sector de la intervención: La calle Utracán se encuentra emplazada

entre los límites de los barrios Villa Parque (al Norte) e Inti Hue (al Sur), dicha artería

en el desarrollo de la obra en cuestión, se vincula desde la rotonda sobre Av. Perón

hasta la Av. Telén, constituyendo de esta forma un nuevo punto de ingreso y egreso a

la ciudad, que ayudará a descomprimir la Av. Perón en su tramo desde calle Utracan a

Av. Uruguay, punto neurálgico de la ciudad. –

• Descripción del alcance de la obra: La obra contempla la construcción completa de la

carpeta de rodamiento sobre la calle Utracan entre calle Trenel y Telen y de la calle

Telen entre Utracan y Gral. Acha. Se contempla la ejecución del paquete estructual

completo, subrasante y base, junto con la carpeta de rodamiento de asfalto en

caliente. Accesoriamente también se realizarán los badenes de hormigón que se

encuentran actualmente faltantes en las zonas de intervención. –

• Objetivos del proyecto: La obra tiene por objeto generar un nuevo corredor de

ingreso a la ciudad, descomprimiendo la actual artería principal de acceso a la ciudad

(Av. Perón). Ejecutando el corredor Utracan – Telen, se generará un ingreso directo al

centro de la ciudad, debido a que la calle Telen se presenta como la continuación de la

Av. Ameghino. –

• Impacto social del proyecto: Los principales beneficios sociales que representa la obra

es brindar de conectividad a entre las localidades que conforman el conglomerado

Santa Rosa – Toay, generando un nuevo punto de ingreso y egreso a la ciudad de

Santa Rosa, descomprimiendo las actuales arterías principales y disminuyendo los

riesgos de accidente en dichas arterias, debido a que la presencia de menor cantidad

de vehículos. –

• Población total a beneficiar: Se estima un beneficio directo a 30.000 habitantes

contemplando los habitantes de los barrios aledaños a la obra y el tráfico existente

entre las localidades de Santa Rosa y Toay. –

• Mano de obra a emplear: Se estima un total de mano de obra a emplear para la

realización de los trabajos de 60 personas. –

• Modalidad de contratación: Licitación Pública. –



Imagen 1. Se indica la ubicación de la obra dentro de la ciudad de Santa Rosa.

Imagen 2. Ubicación de la zona de obra, con rojo se encuentran resaltadas las calles

a intervenir en la obra.



APARTADO IV: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

PLIEGO DE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES






CONSIDERACIONES GENERALES

En el presente apartado se incluyen consideraciones generales para la totalidad de los ítems descriptos en el presente Pliego y para las tareas de obra en su conjunto, se encuentren o no detalladas en este documento. – DOCUMENTACIÓN DE OBRA El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra, dentro de los 7(siete) días contados a partir de la fecha de la orden de iniciación de los trabajos, un listado completo de la documentación a presentar. La misma comprenderá planos, planillas, memorias de cálculo y descriptivas, manuales, el programa de ensayos (protocolos) y todos los documentos de orden técnico a presentar. La Inspección de Obra podrá modificar en cualquier momento el listado en cantidad y calidad, a los efectos de asegurar el contenido de la documentación necesaria. Los planos serán elaborados por el Contratista y luego serán aprobados por el Comitente. Los mismos se entregarán en archivos digitales formato DWG de Autocad versión 2011, planillas en Excel, Programación en Project y textos escritos en Word y un juego de originales ploteados en papel bond blanco, más 4 (cuatro) copias ploteadas por cada entrega parcial de documentación, con una anticipación mínima de 20 días hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado. Para las instalaciones que requieran la intervención de las distintas Reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que el organismo a cargo de la Inspección de Obra tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en el mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc., con conocimiento del organismo a cargo de la Inspección de Obra. – PROYECTO EJECUTIVO Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene el carácter de anteproyecto, es obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo. El Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, los planos de detalle que la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién comenzará los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. El Contratista realizará el relevamiento planialtimétrico y cateos si así fuera requerido por la Inspección de Obra, como así también la documentación técnica completa del proyecto ejecutivo, que deberá ser presentada para su aprobación ante la Inspección de Obra, de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente obra. El costo de ambas operaciones deberá estar incluido en el precio ofertado. – Documentación Ejecutiva de Ingeniería El Contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra. Procederá a desarrollar el Proyecto Definitivo, complementando acabadamente la información emanada del Comitente en los presentes documentos que forman parte



del Pliego Licitatorio, incluyendo la definición de cada una de las partes componentes de la obra. Confeccionará los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación, planos conforme a obra, memorias técnicas, memorias de cálculo estructurales y cuanto documento sea necesario, previa conformidad de la Inspección de Obra, y los someterá a la aprobación de las Empresas de Servicios que correspondan y a las autoridades de Planeamiento del Municipio donde se ubica la obra, hasta obtener las aprobaciones parciales y Certificado Final de las Tareas. En el caso de existir ajustes o modificaciones el Contratista deberá adecuar el lay-out siguiendo el criterio de lo indicado en este Proyecto. Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación, debiendo lograr la aprobación de cada revisión para su construcción. El Contratista deberá indicar en planos todos aquellos elementos existentes, ya sean estos superficiales o incluidos en el sustrato del área de trabajo a medida que avancen las tareas de limpieza y excavación. Estos planos detallarán todos los elementos encontrados como construcciones, cañerías y cables y serán la base sobre la cual el Contratista proyectará los detalles definitivos y enviará los mismos a la Inspección de Obra para su aprobación. Los detalles definitivos deberán cumplir con lo especificado en los detalles de esta licitación, que a este efecto serán considerados como de condiciones mínimas a cumplir. Será por exclusiva cuenta del Contratista y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las modificaciones y la adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que resulte del estudio y aprobación de dichos planos por parte de la Inspección de Obra y las instituciones correspondientes, ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario para mantener actualizada la Documentación de Obra. El Comitente podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecución de Planos Parciales de Detalle, sobre puntos del Proyecto que a su juicio no resultaren claros para la correcta evaluación de los trabajos. El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra para su aprobación, por lo menos 10 días previos al inicio de las obras de cada Etapa, los Planos de Proyecto. Los mismos deberán rotularse con la leyenda “Planos de Proyecto” y deberán ser firmados por el Representante Técnico del Contratista. Dichos planos serán aprobados una vez verificados por la Inspección de Obra lo que será comunicado oportunamente a la Contratista, a fin de proceder una vez notificada al inicio de los trabajos. – Documentación Reglamentaria Incluyen los planos reglamentarios que deba confeccionar el Contratista para su aprobación ante las Empresas de servicios y el Gobierno de la jurisdicción correspondiente. – USO DE EQUIPOS VIBRANTES Dado que las obras se desarrollan dentro de la zona urbana de la ciudad, esta Dirección establece la total prohibición del uso de rodillos vibrantes, para las distintas tareas de compactación.



En consecuencia, la Contratista deberá prever que los equipos empleados para estos trabajos posean características tales que permitan lograr las densidades exigidas en cada una de las etapas constructivas sin recurrir a los sistemas que emplean vibración. Todo daño que se pueda producir a terceros o a propiedades públicas o privadas por el uso de cualquier equipo vibratorio será de exclusiva responsabilidad del Contratista. – SEÑALAMIENTO EN OBRA Se deja establecido que el señalamiento de la obra deberá ajustarse a lo establecido en la Sección L.XIX. "Señalamiento de obra en Construcción" del "Pliego de Especificaciones Técnicas Generales" de la Dirección Nacional de Vialidad (Edición1998), quedando complementado por lo siguiente: El Contratista será el único responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se deriven del incumplimiento de las prescripciones de la mencionada documentación o de toda orden de la Inspección de Obra impartida al respecto, dejándose establecido que el Contratista se hará pasible de una multa de hasta el equivalente al dos por diez mil del monto del contrato actualizado por cada infracción comprobada, pudiendo la Inspección tomar las medidas que crea conveniente, por cuenta y cargo del Contratista. El Contratista tendrá a cargo la señalización y ordenamiento del tránsito durante el desarrollo de las tareas de obra, como así también se encontrarán a su cargo las tareas necesarias para generar los desvíos de tránsito correspondientes como ser regadores de agua, acondicionamiento y señalización de caminos alternativos, etc. – INTERFERENCIAS Junto con la Ingeniería de Detalle, el contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la totalidad de las interferencias de la zona de obra, en lo referente a las instalaciones existentes, como ser:

- Línea Eléctrica - Línea Telefónica - Línea de Fibra Óptica - Red de Agua Potable - Red de Cloaca - Red de Sistema Pluvial - Red de Gas - Líneas de Alimentación de Alumbrado Público o Semaforización. - Instalaciones Correspondientes a Empresas Prestatarias de Servicios de televisión por

cable. - Etc.

Que por su ubicación se presenten como una interferencia para la ejecución de los trabajos de la obra y deban ser reubicadas o readecuadas. Los trabajos de readecuación y o reubicación de las interferencias estarán a cargo exclusivo de la empresa Contratista, incluyéndose las gestiones, proyectos, cánones o tasas a abonar y cualquier otra documentación que fuera solicitada por el prestador del servicio en cuestión a fin de subsanar la interferencia en cuestión. Como así también el costo de la realización de los trabajos si fueran realizados por el prestador del servicio o un tercero contratado, tanto en materiales como en mano de obra.



Los costos derivados de estas tareas no recibirán pago alguno encontrándose su costo incluido dentro del ítem de Preparación de Subrasante. NIVELACIÓN DE VEREDAS Y DEPRESIONES En las zonas de veredas, canteros, y las excavaciones resultantes de las demoliciones y o tareas de obra, donde no está prevista la construcción de las nuevas obras de pavimentación, se deberá proceder a su relleno, compactación y emparejamiento, y demás tareas necesarias para sistematizar adecuadamente los sectores afectados. Para ello se utilizará de ser necesario suelos provenientes de yacimientos a ubicar por el contratista si fuera necesario. Los citados rellenos serán compactados a una densidad igual o superior a la densidad natural de los suelos adyacentes. En los últimos 40 centímetros de las zonas de canteros se utilizarán suelos aptos para parquización. Estas tareas, incluyendo provisión de materiales, mano de obra, equipos, transportes, carga, descarga, y toda otra acción necesaria para cumplir con este cometido, no recibirán pago directo alguno, debiendo incluirse el costo de los mismos en el precio unitario estipulado para el ítem Preparación de Subrasante. AFECTACIONES PRODUCIDAS POR LA OBRA Toda remediación de afectaciones producidas por las tareas de la obra, tanto en lo referente a tareas realizadas por el personal del Contratista o el uso de sus equipos, durante el desarrollo de las tareas de trabajo, será a cargo del Contratista. Comprendiéndose en este apartado todos los posibles daños que se pudieran generar en inmuebles linderos a la obra en cuestión o daños a terceros. Se considerará incluido dentro de la obra a ejecutar cualquier trabajo o material que sin estar detallado en los planos o descripto en estas especificaciones, sea necesario ejecutar o proveer para dejar las obras totalmente concluidas de acuerdo a su fin. Las tareas que deberá realizar La Contratista comprenden la ejecución de la obra detallada en los documentos anexos de acuerdo a un todo con lo estipulado en los mismos. Deberá también considerar incluidos con los precios cotizados todos aquellos trabajos complementarios de los detallados; que, aunque no se especifiquen explícitamente en la documentación, resultan necesarios para la correcta terminación de la obra. Se considerará incluido dentro de la obra a ejecutar cualquier trabajo o material que sin estar detallado en los planos o descripto en estas especificaciones, sea necesario ejecutar o proveer para dejar las obras totalmente concluidas de acuerdo a su fin. La aprobación por parte de La Inspección de los trabajos no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son propias en los ámbitos civil y profesional por la ejecución y correcto funcionamiento de la construcción e instalaciones de las Obras. La Contratista deberá realizar una nivelación previa para verificar las cotas de la cañería existente, para control y/o readecuación si correspondiere de trazados y tapadas. La Contratista realizará los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se introdujera en el proyecto, sea cual fuere la causa que la demande. No se reconocerá ninguna variante que no haya sido autorizada por escrito por La Inspección. Se encuentra incluida en los costos generales de la obra la carga, transporte y descarga del material extraído. Así como también la limpieza y disposición final de los materiales sobrantes del desarrollo de las tareas. –



PROVISIÓN DE ELEMENTOS PARA INSPECCIÓN El Contratista deberá poner a disposición de la Inspección de Obra, y por el tiempo que dura la obra desde su Acta de Replanteo hasta su Acta de Recepción Provisoria:

- Una camioneta tipo Pick-Up doble cabina, con una antigüedad no mayor a 5 (cinco) años, que deberá contar con calefacción y aire acondicionado y encontrarse en perfectas condiciones de conservación tanto en sus aspectos mecánicos como estéticos.

La provisión de la unidad mencionada, como así los gastos de combustibles, lubricantes, neumáticos, reparaciones, repuestos, seguros, patentes, salarios y demás gastos necesarios para las mismas, no recibirán pago directo alguno y estarán a cargo exclusivo del Contratista, quien deberá incluirlos en el porcentaje de gastos generales e indirectos de la obra. Si la movilidad saliera de servicio por el motivo que fuera, el contratista estará obligado a sustituir la misma en un plazo máximo de 24 horas. El Contratista deberá entregar a modo de provisión a la Dirección de Vialidad, previo al inicio de las tareas de obra, los siguientes elementos: • Computadora PC de Escritorio con monitor 19 pulgadas o superior, teclado

inalámbrico, mouse inalámbrico, parlantes. Deberá contar con Microsoft® Windows® 10, Procesador de 1 gigahercio (GHz) o más rápido de 64 bits (x64), 8 GB de Memoria, Resolución 1600 x 1050 o superior con color verdadero, Disco Rígido de 1 Tb, Adaptador de vídeo de 1600 x 1050 o superior con color verdadero; 128 MB de VRAM como mínimo; Pixel Shader 3.0 o superior; tarjeta gráfica para estación de trabajo compatible con Direct3D®.: 2 unidades.

• Impresora Láser Blanco y Negro, con conexión WiFi, se deberá entregar con

dos toners de repuesto: 1 unidad

Los elementos listados como provisión no recibirán pago directo alguno y estarán a cargo exclusivo del Contratista, quien deberá incluirlos en el porcentaje de gastos generales e indirectos de la obra. – CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA Independientemente de la intervención que realice la Dirección de Vialidad a través de la inspección de obra, la Calidad de la obra se encontrará a exclusivo cargo de la empresa Contratista. A tal fin, la Contratista deberá instrumentar controles de calidad necesarios para asegurar la calidad de los trabajos ejecutados a modo de Auto Control, ya sea a través de ensayos físicos, químicos o los medios que estime correspondan. Al cierre de cada certificación, la Contratista entregará a la Inspección de Obra copia firmada de los informes de resultados de los ensayos de Auto Control realizados a las tareas, en los mismos deberán indicarse a modo de referencia los valores límites para cada ensayo, indicados en las normativas vigentes. Los ensayos mínimos a realizar por la Contratista, cuyos resultados deberán constar en los informes de Auto Control a entregar a la Inspección de Obra son:

• Control de Densidad de Subrasante • Control de Densidad de Base • Control de Densidad, Vacíos, Estabilidad y Fluencia de Carpeta Asfáltica • Control de Resistencia Característica de Hormigón



El costo de la realización de estos controles se encontrará a exclusivo cargo de la Contratista, cuyo costo deberá incluirse en los gastos generales de la obra. La Inspección de Obra, frente a dudas sobre la calidad de la obra, podrá solicitar la realización de otros ensayos no especificados en la documentación técnica de la obra con el fin de asegurar la Calidad de la Obra, los cuales se encontrarán a exclusivo costo de la Contratista. DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA La Contratista deberá entregar a la finalización de las tareas de obra, la Documentación Conforme a Obra, la cual se constituirá de la siguiente documentación:

- Certificados de Calidad de los Materiales Utilizados en la Obra (Áridos, Asfaltos, Emulsiones, Cementos, Cañerías, etc.)

- Fórmulas de Materiales para Base, Hormigón y Asfalto.

- Resultados de los Informes de Autocontrol presentados mensualmente a la Inspección de Obra.

- Planos Conforme a Obra, generales y de detalle.

- Cualquier otra documentación que la Inspección de Obra estime corresponda.

Toda la documentación se deberá entregar en 3 copias en soporte papel, una copia en soporte digital en formato PDF y una copia en soporte digital de los Planos Conforme a Obra deberán ser presentada en formato ejecutable DWG.

La presentación de la Documentación Conforme a Obra será condición necesaria para que la Contratista obtenga la Recepción Provisoria de la Obra. – DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA La Contratista deberá entregar a la finalización de las tareas de obra, la Documentación Conforme a Obra, la cual se constituirá de la siguiente documentación:

- Certificados de Calidad de los Materiales Utilizados en la Obra (Áridos, Asfaltos, Emulsiones, Cementos, Cañerías, etc.)

- Fórmulas de Materiales para Base, Hormigón y Asfalto.

- Resultados de los Informes de Autocontrol presentados mensualmente a la Inspección de Obra.

- Planos Conforme a Obra, generales y de detalle.

- Cualquier otra documentación que la Inspección de Obra estime corresponda.

Toda la documentación se deberá entregar en 3 copias en soporte papel, una copia en soporte digital en formato PDF y una copia en soporte digital de los Planos Conforme a Obra deberán ser presentada en formato ejecutable DWG.

La presentación de la Documentación Conforme a Obra será condición necesaria para que la Contratista obtenga la Recepción Provisoria de la Obra.



ÍTEMS DE OBRA Rubro 1 PREPARACIÓN DE SUBRASANTE DE APOYO La subrasante será la superficie de apoyo de los cordones cuneta y badenes de hormigón y la base de tosca sobre la que se ejecutará la carpeta de rodamiento. La Preparación de Subrasante de Apoyo incluye las tareas de desmonte o terraplén con suelos aptos, para llegar a la cota de trabajo. El transporte de los materiales excedentes del desmonte será transportado hasta una distancia de 15 km donde la Inspección de la obra lo indique, a costo del Contratista. La Subrasante se realizará en un espesor de 20 cm, contando desde la cota de apoyo de la Base de Asiento del paquete estructural, si no existiera SubBase a ejecutar. La densidad máxima a alcanzar para la capa de Subrasante será 95 % de la densidad máxima, determinada según el ensayo Nº V descrito en la Norma VN-E-5-93 y su complementaria. Previo al inicio de los trabajos de Subrasante se deberá realizar la caracterización de los suelos que conformarán la capa de Subrasante, mediante la determinación de su máxima densidad, con el fin de contar con los valores de referencia a la hora de realizar las verificaciones de densidad correspondientes de la capa de suelo. La compactación de la capa de Subrasante se deberá realizar en capas no mayores a los 20 cm, con el fin de lograr la máxima compactación del suelo. – MEDICIÓN Los trabajos de Preparación de Subrasante de Apoyo se mediarán en metros cuadrados, multiplicando las longitudes por los anchos ejecutados. – FORMA DE PAGO El precio de contrato establecido para el presente ítem será compensación total por las operaciones necesarias para la reparación de las capas de Subrasante. – DEMOLICIÓN Y EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN Este trabajo consiste en la demolición y posterior ejecución de cordones y cunetas de hormigón Previo a los trabajos de demolición, deberán realizarse cortes con amoladoras en los límites de las áreas de elementos a demoler para evitar dañar obra sana. Dichos cortes deberán resultar en caras perfectamente verticales y en el espesor completo del elemento. Se transportará el material resultante hasta el sitio que indique la Inspección, dentro de una distancia máxima de 15 kilómetros. El hormigón a utilizar para la ejecución de los cordones y cunetas será de clase H-20 según las especificaciones del CIRSOC 201 en su última edición vigente.



Para la construcción y terminación de estos elementos rige lo especificado en la Sección H. II. "Hormigones de Cemento Portland para Obras de Arte" y Sección A.I. "Construcción de calzada de hormigón de Cemento Portland" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Edición 2017). El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la fórmula propuesta para la elaboración del hormigón, si el mismo fuera elaborado en planta propia. Se aceptará el uso en obra de hormigón comercial, para lo cual se deberán entregar copia de los remitos de descarga a la Inspección de Obra. El Contratista deberá disponer de los equipos, herramientas, moldes metálicos y demás elementos necesarios para el normal desarrollo de las taras. Los hormigones a ejecutar deberán ser vibrados con el auxilio de vibradores de hormigón de tipo aguja para asegurar su correcta terminación. Previo al inicio de las tareas, el Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra la habilitación de los moldes de cordón a utilizar en las tareas, la Inspección de Obra a su solo juicio podrá rechazar aquellos moldes que se encuentres torcidos, excesivamente golpeados, o presenten un avanzado grado de deterioro que afecte la terminación superficial de los elementos a ejecutar. Durante el desarrollo de la obra, la Inspección de Obra podrá solicitar a la Contratista el remplazo de moldes debido al deterioro del estado de los mismos durante su uso en obra. Los moldes rechazados no podrán permanecer en obra, debiendo ser retirados por la Contratista, para evitar confusiones u errores involuntarios por parte de los operarios en la utilización de los moldes. Antes de la colocación de los moldes de cordón cuneta se deberá compactar la superficie de apoyo, subrasante o subbase dependiendo del proyecto, alcanzando la densidad solicitada para la capa en cuestión. Esta compactación se podrá realizar con el auxilio de equipos manuales de compactación del tipo motopisón u otro que se presente como propuesta a la Inspección de Obra, la cual podrá aceptar o rechazar el método de compactación propuesto conforme su solo juicio. – MEDICIÓN Los trabajos de Demolición y Ejecución de Cordón Cuneta de Hormigón se medirán en metros cúbicos, multiplicando las secciones teóricas de cada uno de los elementos a ejecutar por su longitud de desarrollo. – FORMA DE PAGO El precio de contrato establecido para el presente ítem será compensación total por las operaciones necesarias para la realización de la tarea de Demolición y Ejecución de Cordón Cuneta de Hormigón. – EJECUCIÓN DE BADENES DE HORMIGÓN Este trabajo consiste en la demolición, de las curvas de cordón cuneta existentes para la posterior ejecución de badenes de hormigón, incluyendo sus dados y curvas. Previo a los trabajos de demolición, deberán realizarse cortes con amoladoras en los límites de las áreas de elementos a demoler para evitar dañar obra sana. Dichos cortes deberán resultar en caras perfectamente verticales y en el espesor completo del elemento. Se transportará el material resultante hasta el sitio que indique la Inspección, dentro de una distancia máxima de 15 kilómetros. El hormigón a utilizar para la ejecución de los cordones y cunetas será de clase H-20 según las especificaciones del CIRSOC 201 en su última edición vigente.



Para la construcción y terminación de estos elementos rige lo especificado en la Sección H. II. "Hormigones de Cemento Portland para Obras de Arte" y Sección A.I. "Construcción de calzada de hormigón de Cemento Portland" del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Edición 2017). El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la fórmula propuesta para la elaboración del hormigón, si el mismo fuera elaborado en planta propia. Se aceptará el uso en obra de hormigón comercial, para lo cual se deberán entregar copia de los remitos de descarga a la Inspección de Obra. El Contratista deberá disponer de los equipos, herramientas, moldes metálicos y demás elementos necesarios para el normal desarrollo de las taras. Los hormigones a ejecutar deberán ser vibrados con el auxilio de vibradores de hormigón de tipo aguja para asegurar su correcta terminación. Previo al inicio de las tareas, el Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra la habilitación de los moldes y reglas a utilizar en las tareas, la Inspección de Obra a su solo juicio podrá rechazar aquellos moldes que se encuentres torcidos, excesivamente golpeados, o presenten un avanzado grado de deterioro que afecte la terminación superficial de los elementos a ejecutar. Durante el desarrollo de la obra, la Inspección de Obra podrá solicitar a la Contratista el remplazo de moldes debido al deterioro del estado de los mismos durante su uso en obra. Los moldes rechazados no podrán permanecer en obra, debiendo ser retirados por la Contratista, para evitar confusiones u errores involuntarios por parte de los operarios en la utilización de los moldes. Antes de la colocación de los moldes de baden y dados se deberá compactar la superficie de apoyo, subrasante o subbase dependiendo del proyecto, alcanzando la densidad solicitada para la capa en cuestión. Esta compactación se podrá realizar con el auxilio de equipos manuales de compactación del tipo motopisón u otro que se presente como propuesta a la Inspección de Obra, la cual podrá aceptar o rechazar el método de compactación propuesto conforme su solo juicio. – MEDICIÓN Los trabajos de Ejecución de Badenes de Hormigón se medirán en metros cúbicos, multiplicando las secciones teóricas de cada uno de los elementos a ejecutar por su longitud de desarrollo. – FORMA DE PAGO El precio de contrato establecido para el presente ítem será compensación total por las operaciones necesarias para la realización de la tarea de Ejecución de Badenes de Hormigón. – EJECUCIÓN DE BASE DE TOSCA La capa de Base se constituye en una capa de 15 cm de mezcla de tosca (triturado y zarandeado) proveniente de yacimiento local o de origen comercial, que se encuentra apoyada sobre la capa de Subrasante y sobre la cual se apoyará la carpeta de rodamiento. La densidad a alcanzar en la compactación de la capa de Base será mayor o igual al 100 % de la densidad máxima, determinado según el ensayo Nº V descrito en la Norma VN-E-5-93 y su complementaria. El material a utilizar para la constitución de la capa de Base deberá cumplir lo expresado en la sección C-II Base o Subbase de Agregado Pétreo y Suelo, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (Edición 1998) de la Dirección



Nacional de Vialidad, con la salvedad que el apartado C.II.3.2 queda reemplazado por los siguientes:

1. Para la ejecución de la Base, el Contratista deberá solicitar con quince (15) días de anticipación la aprobación de la "FORMULA DE MEZCLA EN OBRA" que obligatoriamente debe presentar, y en la que deberán cumplirse las exigencias establecidas. En dicha "FORMULA" se consignarán las granulometrías de cada uno de los agregados y los porcentajes con que intervendrán en la mezcla, como así también los resultados del Ensayo de Proctor. El Contratista adjuntará las muestras necesarias de los materiales a utilizar a fin de que la Inspección verifique los resultados de los ensayos. Si la “FORMULA” presentada fuera observada por la Inspección de la Obra, el Contratista estará obligado a suministrar una mezcla que cumpla exactamente las proporciones y granulometrías citadas. Asimismo, se deberán presentar los resultados de Densidad Proctor de los materiales que constituirán las Subrasante de apoyo de la base.

2. Inmediatamente después de concluido el proceso constructivo y, previa ejecución de los controles topográficos y de densidad, se realizará la imprimación, si es que ella está prevista.

3. No se exigirá la utilización de planta fija de mezclado y distribuidor mecánico autopropulsado.

Si la Contratista utilizara materiales provenientes de yacimientos locales de su explotación, tales tareas y costos estarán a su exclusivo cargo, así como también las gestiones necesarias para las habilitaciones necesarias ante los organismos que correspondan. La compactación, tanto en la capa de Subrasante como en la capa de Base, se realizará en capas sucesivas no mayores a 20 cm de espesor, mediante el método que la contratista proponga y sea aprobado por la Inspección de Obra. El agua a utilizar para la construcción de Base deberá cumplir que la cantidad de sulfatos que contenga, expresado en ion sulfato (SO4) será como máximo de 0,6 gr. por litro (Norma IRAM 1601). El PH estará comprendido entre 5,6 y 8 (Norma de Ensayo V.N.E. XI - 67). Una vez ejecutadas las bases, será deseable que las mismas no se encuentren expuestas a las inclemencias del tiempo y el tránsito de vehículos por tiempos prolongados, siendo recomendable realizar su imprimación inmediata. Asegurando de esta forma reducir el deterioro de las bases. Si al momento de realizar las tareas de Imprimación o construcción de carpeta se visualizara que la base se encuentra deteriorada o hubiera pasado un tiempo considerable desde la finalización de la construcción de la base, la Inspección de Obra podrá solictar la realización de ensayos para asegurar el estado de la misma (determinación de densidad mediante el método del cono de arena), los cuales se encontrarán a costo exclusivo de la Contratista, o solicitar directamente su demolición y reconstrucción. – MEDICIÓN Los trabajos de Ejecución de Base de Tosca se medirán en metros cuadrados, multiplicando las longitudes por los anchos ejecutados. – FORMA DE PAGO El precio de contrato establecido para el presente ítem será compensación total por las operaciones necesarias para la ejecución de la base. –



RIEGO DE IMPRIMACIÓN Para la realización de la imprimación de las bases se utilizará Emulsión Asfáltica de Alta Imprimación (EAI) o Emulsión Asfáltica Catiónica de Imprimación (EBCI), en ninguno de los casos la dotación mínima de cobertura será menor a la equivalente de 400 gr/m2 de ligante asfáltico residual, la imprimación se deberá realizar cubriendo uniformemente la superficie de Base construida, asegurando cubrir los bordes laterales en su encuentro con los cordones cuneta y los badenes de hormigón y sobre estos, un ancho de 3 a 5 cm, con el fin de asegurar el sellado de las juntas. Previo a la ejecución del Riego de Imprimación se debe verificar que la base se encuentre limpia, libre de material suelto y polvo adherido. De ser necesario se realizará el barrido de la base o cepillado, para asegurar la correcta adherencia de la Imprimación a la Base. Una vez realizada la imprimación de las bases, se esperará un mínimo de 4 horas para habilitar al tránsito y asegurar la absorción de la imprimación en la base y la evaporación de la parte volátil. Previo a la habilitación al tránsito se deberá comprobar que la emulsión haya cortado correctamente y no se adhiera a los neumáticos de los vehículos. Si una vez transcurridas las 4 horas de espera la emulsión no hubiera cortado, se permitirá, siempre bajo autorización de la Inspección de Obra, el granceado con arena de río o arena de trituración 0-6 de igual característica a la que forme parte de la mezcla asfáltica de carpeta. A modo de Agregado de Cobertura (Ver punto 5.1.2. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Imprimación con Emulsiones Asfálticas, edición 2017, D.N.V.), la dotación mínima del agregado de cobertura será de 4 lt/m2 y la máxima será de 6 lt/m2. Si al momento de ejecutar la carpeta, la inspección visualizará que la imprimación se encuentra deteriorada, desprendida, o presenta algún deterioro, se podrá solicitar a la Contratista la ejecución de un riego de imprimación en las zonas dañadas, el cual será realizado a exclusivo costo de la Contratista, sin posibilidad de reclamo alguno. La Contratista deberá prestar especial atención a no afectar durante la realización de los trabajos las calzadas existentes. La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra el Protocolo Técnico de la emulsión asfáltica a utilizar, en donde debe constar el porcentaje de asfalto presente en la misma, a fin de poder definir la dotación de la misma en obra. No se permitirá la realización del Riego de Liga en las siguientes condiciones:

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a ocho grados Celsius (< 8°C).

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a diez grados Celsius (< 10°C), y esté en descenso.

- Cuando la temperatura de la superficie de apoyo resulte inferior a ocho grados

Celsius (< 8°C).

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.

MEDICIÓN Los trabajos de Imprimación se medirán en metros cuadrados, multiplicando las longitudes por los anchos ejecutados. –



FORMA DE PAGO El precio de contrato establecido para el presente ítem será compensación total por las operaciones necesarias para la realización de la tarea de Imprimación. – EJECUCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE El ítem contempla todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra para la correcta ejecución de las tareas de construcción de Carpeta Asfáltica en Caliente. La construcción de la carpeta de rodamiento se realizará con mezcla asfáltica en caliente con un espesor mínimo de 4 cm. La mezcla asfáltica a utilizar podrá ser elaborada en planta por la Contratista o podrá ser adquirida comercialmente a terceros. Previo a la ejecución de este ítem, se deberá presentar a la Inspección de Obra la fórmula de la mezcla asfáltica a utilizar, la cual debe cumplimentar el apartado 6.4 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicalientes del Tipo Densos (edición 2017), de la Dirección Nacional de Vialidad. La cual deberá ser aprobada por la Inspección de Obra y deberá responder a las siguientes pautas:

- Esqueleto granular de la mezcla TMN 19 (Tabla N° 11 del PETG para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del Tipo Densos – Edición 2.017)

- Ligante Asfáltico: CA-30

- Índice de Tránsito: T3 (Tabla N° 2 del PETG para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del Tipo Densos – Edición 2.017)

Previo a la colocación de la mezcla se deberá corroborar que la Imprimación realizada se encuentre en buen estado y se deberán ligar los bordes de carpeta existente. La mezcla asfáltica se transportará hasta pie de obra desde la planta del Contratista, en vehículos acordes a la tarea que contarán con lonas de cobertura para evitar el descenso prematura de temperatura de la mezcla. No se autorizará el uso de lonas que permitan el paso del aire por sobre la mezcla asfáltica transportada. Durante su elaboración, la mezcla asfáltica, no debe exceder los 170 ºC. Las partidas de mezcla asfáltica que lleguen a pie de obra para su colocación y presenten una temperatura por debajo de los 130 ºC, serán susceptibles de rechazo por baja temperatura, a criterio de la Inspección de Obra. Previo a la colocación de la mezcla asfáltica, la superficie de apoyo se debe encontrar aprobada por el Inspección de Obra. La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros, de modo tal que el espesor de colocación de la mezcla se pueda encuadrar dentro de las tolerancias. Previo a la colocación de la capa asfáltica se debe aplicar el correspondiente riego de imprimación y/o riego de liga, según corresponda. La superficie de apoyo debe estar libre de manchas o huellas de suelos cohesivos, los que deben eliminarse totalmente de la superficie.



La colocación de la mezcla se realizará mediante el uso de Terminadoras de Pavimento, de modo tal que no se produzca segregación alguna de la mezcla, como así tampoco el deterioro de los materiales que la compongan. La compactación se debe realizar de manera longitudinal, continua y sistemáticamente, acompañando el avance de la terminadora. La misma se realizará con rodillos metálicos y rodillos neumáticos. Se suspenderán las tareas de oscilación de los equipos cuando la temperatura de la mezcla se encuentre por debajo de los 100 ºC. Las tareas de compactación se realizarán desde los bordes de carpeta existente hacia el centro de la nueva carpeta de rodamiento en ejecución. El primer pisado de los bordes se realizará en un ancho de 10 cm, para luego proseguir progresivamente pisando la totalidad de la carpeta en ejecución. Donde se generen juntas transversales en etapas sucesivas del trabajo de pavimentación, se debe producir un corte de la junta transversal aproximadamente vertical en todo el espesor de la capa de manera de eliminar el material que no ha sido densificado. Dicho corte se debe realizar con sierra, con fresadora, o con algún método propuesto por el Contratista, previamente aprobado por la Inspección de Obra. Si se generarán juntas longitudinales durante la realización de los trabajos, se procurará que las mismas sean en un corte aproximadamente vertical. Si la junta longitudinal entre una capa y otra se presentara excesivamente redondeada a solo juicio de la Inspección, se podrá solicitar el aserrado de la junta para lograr la verticalidad de la cara. MEDICIÓN Los trabajos de Ejecución de Carpeta Asfáltica en Caliente se mediarán en metros cuadrados, multiplicando las longitudes por los anchos ejecutados. – FORMA DE PAGO El precio de contrato establecido para el presente ítem será compensación total por las operaciones necesarias para la realización de la tarea de Ejecución de Carpeta Asfáltica en Caliente. RUBRO 2 CARTEL DE OBRA

El Cartel de Obra será ejecutado por La Contratista antes de dar inicio a la obra, de medidas 2.00 x 4.00 m y según las indicaciones específicas brindadas por La Inspección, en la imagen 1 se presenta una imagen modelo del cartel de obra a ejecutar.



Imagen 1. Cartel de Obra.

El cálculo y verificación estructural de la carcelería correrán por cuenta de La Contratista. Estos trabajos, realizados en la forma descripta, no recibirán pago directo alguno y su costo se considerará prorrateado en el Presupuesto Oficial. –

MEDICIÓN Los trabajos de Cartel de Obra se medirán por Unidad y según las cantidades teóricas de Proyecto. – FORMA DE PAGO El precio de contrato establecido para el presente ítem será compensación total por las operaciones necesarias para la realización de la tarea de Cartel de Obra. –



APARTADO V: MODELO DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

MODELO ANÁLISIS DE PRECIOS, CÓMPUTO

Y

PRESUPUESTO

OBRA: “Corredor Vial Utracán Telén".





ITEM Nº: 1 Fresado de Pavimento 000,00 m2

* Materiales

Material 1 00,0 u/tn x $/u 0,00 = 00,00 $/tn Rel. = 00,0 tn/m2 COSTO UNITARIO DE MATERIALES = 00,00 $/m2 * Equipos

Descripción Potencia HP Origen Valor $

1 Equipo 1 110 I 18.357.000

1 Equipo 2 380 N 7.279.500

1 Equipo 3 140 N 2.595.300

630 28.231.800

28.231.800 x 8 h/día +

28.231.800 x 0.50 x 0.08 x 8 h/día =

27.102,53 $/día 10.000 h 2.000 h

Reparaciones y Repuestos:

40% de Amortización e Intereses: 0,40 x 27.102,53 = 10.841,01 $/día Combustibles:

0,12 lt/hp h x 630,00 HP x 8,00 h/día 58,00 $/lt = 35.078,40 $/día

Lubricantes:

10% de Combustibles: 0,10 x 35.078,40 = 3.507,84 $/día



COSTO DIARIO DE EQUIPOS = 76.529,78 $/día * Mano de Obra

Of. Espec. 2 x 0 $/dia = $/dia 0

Oficial 1 x 0 $/dia = $/dia 0

1/2 Oficial 0 x 0 $/dia = $/dia 0,0

Ayudante 1 x 0 $/dia = $/dia 0

$/dia 0

Vigilancia: 8% $/dia 0

COSTO DIARIO DE MANO DE OBRA = 0 $/día

Costo diario de Mano de Obra y Equipos: 0 $/día

Rendimiento: 0 m2/ día

Costo unitario de Mano de Obra y Equipos: 0 $/día = 0 $/m2 0 m2/ día

Costo unitario de Materiales: = 0 $/m2 COSTO - COSTO = 0 $/m2 GASTOS GENERALES 0,00% = 0 $/m2 BENEFICIOS 0,00% = 0 $/m2 0 $/m2 COSTO FINANCIERO 0,00% = 0 $/m2 0 $/m2 IMPUESTOS (IVA e IIBB) 0,00% = 0 $/m2 0 $/m2



PRECIO ITEM Nº 1 0 $/m2



PRESUPUESTO DE OBRA “Corredor Vial Utracán Telén”

TEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANT. PRECIO

UNITARIO ($)

PRECIO ($)

1 Preparación de SubRasante m2 12599.10

2 Demolición y Ejecución de Cordón Cuneta m3 28.56

3 Ejecución de Badenes de Hormigón m3 80,00

4 Ejecución de Base de Tosca m2 12.599,10

6 Riego de Imprimación m2 12.599,10

8 Ejecución de Carpeta Asfáltica en Caliente m2 12.599,10

TOTAL

Son Pesos. -



APARTADO VI: MODELO DE PROPUESTA

MODELO DE PROPUESTA

OBRA: “Corredor Vial Utracán Telén”





EL PRESENTE FORMULARIO NO PODRA SER UTILIZADO POR EL OFERENTE

MODELO DE PROPUESTA

LUGAR:.............................................................. FECHA:................................ Para la Construcción de la Obra:.......................................................................... EMPRESA PROPONENTE:..................................................................................... Domicilio legal en la ciudad de SANTA ROSA (Provincia de La Pampa). .......................................................................................................................... Para el caso de diferendo judicial, se hace expresa renuncia al fuero Federal. Se deja constancia que la Empresa no tiene ninguno de sus miembros ni asesores comprendidos en el Artículo 36º de la Ley General de Obras Públicas Nº 38. Proponemos realizar todas las provisiones y trabajos detallados para la construcción de la Obra:............................................................., de acuerdo a planos, planillas y planos de detalles, Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas Particulares, Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Licitación y Contratación de Obras, y todo elemento que forma la documentación de acuerdo al siguiente presupuesto: Sistema de Contratación “POR AJUSTE ALZADO”: Presupuesto Oficial por el AJUSTE ALZADO:...............................$ ......................... ..........% de rebaja o aumento:.............................................$ ......................... Importe de nuestra Oferta con jornales y Materiales al mes de ………….. de 2021...................................$......................... NOTA: De acuerdo a lo establecido en el presente pliego, el proponente deberá presentar el detalle de la oferta en forma similar a las planillas del presupuesto oficial obrante en Apartado IV, con las cantidades que allí se indican y con los precios unitarios e importes resultantes de cada ítem y/o subitem propuesto. SU OMISIÓN, COMO ASI TAMBIEN LA ALTERACION, LIMITACION O AÑADIDOS EN LA PRESENTE FORMULA SERAN CAUSAL DE RECHAZO DE LA PROPUESTA. - Se deja constancia que la Empresa conoce el lugar y las condiciones en que se ejecutará la obra. –



APARTADO VII: MODELO DE CONTRATO

MODELO DE CONTRATO

OBRA: “Corredor Vial Utracán Telén”





EL PRESENTE FORMULARIO NO PODRA SER UTILIZADO POR EL OFERENTE

MODELO DE CONTRATO

OBRA: “Corredor Telén Utracán”,

EXPEDIENTE Nº 4421/2020 -----------------------------Entre el Municipalidad de Santa Rosa, representado en este Acto por el Señor Intendente Municipal, --------------------------------, en adelante "LA MUNICIPALIDAD", por una parte y por la otra la Empresa Contratista, .............................................., representado en este Acto por el Señor ......................................., en su carácter de ..................... de la misma, en adelante "EL CONTRATISTA", se convienen en celebrar el presente Contrato.-

PRIMERO: "EL CONTRATISTA", se compromete a ejecutar los trabajos la OBRA: “CORREDOR VIAL UTRACÁN TELÉN”, en un todo de acuerdo a la Documentación para la Obra. -

SEGUNDO: Los documentos que se mencionan a continuación forman parte del Contrato: Especificaciones Técnicas, Presupuesto Oficial y demás documentos agregados al Expediente Nº……………., que "EL CONTRATISTA" ha tenido a la vista, y las Ordenes de Servicio que se impartieren en el curso de la Obra. -

TERCERO: Fíjase en CIENTO OCHENTA (180) días corridos el plazo de entrega para la Obra, el que se fijará desde la fecha del Primer Replanteo. -

CUARTO: El contrato es por Sistema de Ajuste Alzado y por un monto total de ...................... ($ .....................-).-

QUINTO: "EL CONTRATISTA" es responsable y deberá garantizar los materiales, instalaciones y obras de alteraciones que puedan sufrir ocasionadas en construcciones existentes de “LA MUNICIPALIDAD” y/o terceros en el desarrollo de la obra. -

SEXTO: En caso de incumplimiento del Contrato que fuera motivo de un diferendo judicial, las partes se someterán a la Jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta ciudad, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal. -

SEPTIMO: "EL CONTRATISTA", fija su domicilio legal en calle................Nº ........... de la ciudad de SANTA ROSA - Provincia de La Pampa y "LA MUNICIPALIDAD", fija su domicilio en Av. San Martín Nº 50 de SANTA ROSA - Provincia de La Pampa. -

OCTAVO: En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 41 de la ley Nº 38 "EL CONTRATISTA" hace entrega en este acto de Póliza de Seguro Nº ..................... de ............ en garantía de ejecución de contrato por la suma de Pesos.................... equivalente al 5% (cinco por ciento) del importe total del Contrato. - En prueba de conformidad se firman cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, en SANTA ROSA, Capital de la Provincia de La Pampa, a los ...........................días del mes de...........................de dos mil veintiuno. -



APARTADO VIII: PLANOS

PLANOS




Calle: T

RE

NE

L

Calle: B

ER

NA

SC

ON

I

Calle: V

ICT

OR

ICA

Cal

le: M

IGU

EL C

ANÉ

Cal

le: G

UAT

RAC

HÉ

Calle: T

OA

Y

Cal

le: T

ELÉN

Calle: UTRACÁN

Calle: CASTEX

Calle: HUCAL

Calle: V

ICT

OR

ICA

Cal

le: G

UAT

RAC

HÉ

Calle: T

RE

NE

L

Calle: HUCAL

Calle: JOSE SILVA

Calle: G. ACHA

Calle: CASTEX

REFERENCIAS:

DEMOLICIÓN Y EJECUCIÓN DE CORDON CUNETA DE HORMIGÓN

CORDON EXISTENTE

EJECUCIÓN DE BADENES DE HORMIGÓN

CONSTRUCCION DE SUBRASANTE, BASE Y CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

0.2

2%

0.2

6%

0.0

9%

0.4

0%

0.11% 0.19% 0.10% 0.10% 0.13% 0.17%

0.4

0%

0.4

0%

0.2

2%

0.2

2%

0.4

5%

0.2

2%0.2

2%

0.5

0%

0.09%

0.2%

0.4%

0.37%

0.4%

01 DP JG PAP WB 23/09/2020

REV.

PLANO: PLANTA GENERAL DE OBRA

PETP 1ESCALA 1:1000

Ca

lle

: T

RE

NE

L

Ca

lle

: B

ER

NA

SC

ON

I

Ca

lle

: V

ICT

OR

ICA

Cal

le: M

IGU

EL C

ANÉ

Cal

le: G

UAT

RAC

HÉ

Ca

lle

: T

OA

Y

Calle: UTRACÁN

Ca

lle

: V

ICT

OR

ICA

Cal

le: G

UAT

RAC

HÉ

Ca

lle

: T

RE

NE

L

0.11% 0.19% 0.10% 0.10% 0.13% 0.17%

0.2

2%

0.5

0%

0.4

0%

0.4

0%

0.2

2%

0.2

2%

0.4

5%

0.2

2%0.2

2%

DETALLE: PERFIL TRANSVERSAL TIPO

Subrasante

Base de tosca

Carpeta asfáltica

Pendiente 5% Pendiente 2.0%

SIN ESCALA

Carpeta asfáica

REFERENCIAS:


COTA EXISTENTE EN CUNETA - RELEVAMIENTO

COTA A RECONSTRUIR

CORDON EXISTENTE


SUPERFICIE A INTERVENIR

REV.

DP JG PAP WB01 PETP

ESCALA 1:500

DETALLES S/ESC PART23/09/2020 1

REFERENCIAS:


COTA EXISTENTE EN CUNETA - RELEVAMIENTO

COTA A RECONSTRUIR

CORDON EXISTENTE


SUPERFICIE A INTERVENIR

DETALLE: PERFIL TRANSVERSAL TIPO

Subrasante

Base de tosca

Carpeta asfáltica

Pendiente 5% Pendiente 2.0%

SIN ESCALA

Carpeta asfáica

Calle: TOAY

Calle: TELÉNC

alle

: UTR

ACÁN

(Pro

g 0

0.0

0)

Ca

lle:

CA

ST

EX

Ca

lle:

HU

CA

LC

alle

: H

UC

AL

Ca

lle:

JO

SE

SIL

VA

Ca

lle:

G.

AC

HA

Ca

lle:

CA

ST

EX

0.22% 0.26% 0.09% 0.40%

0.1

7%

0.0

9%

0.2

%

0.2

2%

0.4

%

0.3

7%

0.4

%

0.0

9%

0.50%

REV.

DP JG PAP WB01 PETP

ESCALA 1:500

DETALLES S/ESC PART23/09/2020 1

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA SECRETARÍA PLANEAMIENTO URBANO ...

Documents

Transcript of MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA SECRETARÍA PLANEAMIENTO URBANO ...