MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDOROMA · PDF file“CONSTRUCIÓN DE PISTAS, VEREDAS y...

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDOROMA ESPINAR – CUSCO

LICITACION PÚBLICA N° 001-2013 – CE / MDC LEY Nº 29230

1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDOROMA – PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO

COMITÉ ESPECIAL LEY 29230

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EMPRESA QUE FI NANCIARÁ Y SE ENCARGARÁ DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

“ CONSTRUCIÓN DE PISTAS, VEREDAS y OBRAS COMPLEMENTAR IAS

CALLES TUPAC AMARU Y CANCHINITA – CONDOROMA ”

Condoroma, Febrero del 2013



2

ÍNDICE

1. OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE SELECCIÓ N PÚBLICO 1.1 Objeto del Proceso de Selección 1.2 Terminología y Definiciones 1.3 Marco legal del Proceso de Selección 1.4 Facultades del Comité Especial y de la Municipalidad Distrital de Condoroma. 2. GENERALIDADES DEL PROCESO 2.1 Representante Legal

2.2.1 Designación y Facultades 2.2.2 Formalidades del Poder del Representante Legal

2.2 Circulares 2.3 Límites en la Responsabilidad por Información Suministrada

2.3.1 Decisión Independiente de los Postores 2.3.2 Limitación de Responsabilidad 2.3.3 Aceptación del Postor

2.4 Proyecto del Convenio 3. ETAPAS DEL PROCESO 3.1 Convocatoria 3.2 Expresión de Interés 3.3 Formulación y Absolución de Consultas 3.4 Presentación de Propuestas, Apertura de Sobres y Evaluación de Propuestas 3.5 Presentación de los Sobres Nº 1, Nº 2 y Nº 3 y Apertura de los Sobres Nº 1 y Nº 2 3.6 Apertura del Sobre Nº 3 4 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA CON PARTICIPACIPAC IÓN DEL SECTOR

PRIVADO. 5. PROCESO DE SELECCIÓN DESIERTO 6. PRESENTACIÓN DE IMPUGNACIÓN CONTRA LA ADJUDICACI ÓN 7. GARANTÍAS 8. SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO – FECHA DE CIERRE 9. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA



3

FORMULARIOS Formulario N° 1: Modelo de Declaración Jurada de Co nformación de Consorcio Formulario N° 2: Modelo de Declaración Jurada sobre la Composición de Empresas y Postores Formulario N° 3: Modelo de Declaración Jurada de Su jeción a las Bases Formulario N° 4: Modelo de Carta de Declaración de Estados Financieros y Técnicos Formulario N° 5: Modelo de Garantía de Fiel Cumplim iento Formulario N° 6: Modelo de Carta de Presentación de la Oferta Económica Formulario N° 7: Modelo de Garantía de Impugnación de la Adjudicación de la Buena Pro Formulario N° 8: Compromiso de Contratación de Cons tructor Formulario Nº 9: Declaración Jurada respecto al Contrato de Construcción Formulario N° 10: Proyecto de Convenio. ANEXOS Anexo 1: Cronograma del Proceso de Selección Anexo 2: Relación de Bancos Locales Autorizados para Emitir las Garantías Establecidas

en las Bases Anexo 3: Términos de Referencia Anexo 4: Contenido de los Sobres Anexo 5: Metodología de Calificación de la Propuesta Técnica y Económica Anexo 6: Estudio de Preinversión que sustenta la Declaratoria de Viabilidad del Proyecto Anexo 7: Definiciones Anexo 8: Disponibilidad del terreno. Anexo 9: Documentos que sustenten el costo de los estudios de Preinversión. Anexo 10: Cronograma tentativo de ejecución



4

1. OBJETO Y CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 1.1 Objeto del Proceso de Selección El objeto del Proceso es el seleccionar una empresa que se encargue del financiamiento y ejecución del Proyecto o de los Proyectos, en el marco de lo establecido por la Ley N° 29230 “Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado” y su Reglamento, conforme a los Términos de Referencia (Anexo N° 3) y al estudio de preinversión que sustenta la declaratoria de viabilidad del Proyecto en el Sistema de Inversión Pública (SNIP) a ejecutar (Anexo N° 6) y correspond iente Expediente Técnico Definitivo Aprobado con Resolución de alcaldía Nº 266-2011-MDC-E de fecha 11 de octubre del año 20011, Expediente Técnico con Actualización de Costos aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 015-MDC-E-2013 de fecha 8 de Enero del año 20013. 1.2 Terminología y Definiciones

Toda mención a cláusula(s), numeral(es), inciso(s), formulario(s) o anexo(s), se entiende referida a los de las presentes Bases, salvo indicación expresa de lo contrario. Las expresiones en singular comprenden en su caso, al plural y viceversa. Los encabezados sólo son utilizados a efecto referencial.

En las presentes Bases, los términos consignados tendrán los significados que se indican en el Anexo N° 7 (Definiciones)

1.3 Marco legal del Proceso de Selección

� Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27867 Ley Orgánica de

Gobiernos Regionales (según sea el caso) � Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con

Participación del Sector Privado.

� D.U. N° 081-2009, que modifica la Ley N° 29230

� Decreto Supremo N° 133-2012-EF de fecha 27 de juli o de 2012, Aprueba el Reglamento de la Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado.

� Acuerdo de Concejo Municipal N° 099-2012-MDC-E-C de fecha 20 de Noviembre del

2012, mediante el cual se priorizó el proyecto “CONSTRUCIÓN DE PISTAS, VEREDAS y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES TUPAC AMARU Y CANCHINITA – CONDOROMA” (en adelante el Proyecto) para ser ejecutado en el marco de la Ley N° 29230.

� Resolución de Alcaldía Nº 319-2012-MDC-E-C de fecha 20 de Noviembre del 2012,

mediante la cual se designó a los miembros del Comité Especial encargado del proceso de selección de la empresa que financiará y se encargará de ejecutar el Proyecto en el marco de la Ley N° 29230.

� Resolución de Alcaldía N° … de fecha .... de ….. de …… , mediante la cual el Acalde

ha aprobado las Bases del proceso de selección de la empresa que financiará y se encargará de la ejecución del Proyecto en el marco de la Ley N° 29230.

1.4 Facultades del Comité Especial

1.4.1 En virtud a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230 y en la

Resolución de Alcaldía N° Nº 319-2012-MDC-E-c de fecha 20 de Noviembre del 2012, el COMITÉ se encargará de la organización y ejecución del proceso de selección, hasta el otorgamiento de la Buena Pro o cancelación del proceso, de



5

ser el caso. Siendo competente para elaborar las Bases y someterlas a su aprobación, convocar al proceso, absolver consultas y observaciones, integrar las Bases, evaluar las propuestas, otorgar la Buena Pro y todo acto que sea necesario para el desarrollo del proceso de selección. En ese sentido, es el autorizado para, entre otros, promover, programar, dirigir, regular, modificar, supervisar, controlar y dictar todas las disposiciones que resulten pertinentes o que estime necesarias para la ejecución del proceso y resolver todo lo que no se encuentre previsto en las Bases o en las normas legales aplicables.

1.4.2 El COMITÉ ESPECIAL puede prorrogar los plazos mencionados en estas Bases;

asimismo, puede, en cualquier momento y sin expresión de causa, suspender o dejar sin efecto el presente Proceso de Selección, aún luego de adjudicada la buena pro y hasta antes de la fecha prevista para el cierre, si así lo estimare conveniente, sin incurrir en responsabilidad alguna como consecuencia de ello.

1.4.3 La sola presentación de un Postor de una oferta no obliga al COMITÉ ESPECIAL

a aceptarla. La sola presentación de su Expresión de Interés por parte del Postor, implica la aceptación y sometimiento incondicional por parte de éste a lo dispuesto en las presentes bases y todos sus documentos ampliatorios o modificatorios.

1.4.4 Salvo lo expresamente establecido en sentido contrario en estas Bases, con

relación al presente Proceso de Selección, las decisiones del COMITÉ ESPECIAL, del Consejo Municipal en relación con este Proceso de Selección, son definitivas, no darán lugar a indemnización de clase alguna y no son susceptibles de impugnación en el ámbito administrativo, judicial o arbitral. En consecuencia, por la sola participación en el Proceso de Selección, las personas que estén comprendidas bajo los alcances de estas Bases renuncian a interponer cualquier recurso de impugnación contra tales decisiones.

2 GENERALIDADES DEL PROCESO

2.1 Representante Legal 2.1.1 Designación y Facultades

Cada Postor podrá designar hasta dos representantes legales para que lo representen, conjunta o individualmente, conforme a lo dispuesto en este Numeral, con domicilio y teléfono establecidos, en lo posible, en el departamento del Cusco., así como su dirección de correo electrónico y documento nacional de identidad vigente. Esta(s) persona(s) deberá(n) contar con facultades suficientemente amplias para obligar y representar al Postor en todos los actos o asuntos relacionados con el presente Proceso de Selección. Es decir, que el representante pueda presentar los Sobres N° 1, 2 y 3 ante el COMITÉ ESPECIAL, responder en nombre del Postor todas las preguntas que el COMITÉ ESPECIAL formule, recibir Circulares y cualquier documento que emita el COMITÉ ESPECIAL, firmar, en nombre y representación de su poderdante, todos los documentos que así requieran las Bases, incluyendo específicamente la facultad de formular y suscribir los formularios de presentación de las propuestas y suscribir el Convenio de Inversión Pública Local. En caso que el Postor sea un Consorcio, dicha designación deberá ser efectuada a través de los representantes legales de los integrantes del Consorcio que cuenten con facultades para ello. Tales facultades deberán acreditarse mediante la presentación de copia legalizada notarial del poder. Los poderes de los Representantes Legales de los integrantes del consorcio deberán observar las



6

mismas formalidades que los poderes del Representante Legal del Postor de acuerdo a las presentes Bases. Las notificaciones dirigidas al Postor se efectuarán remitiéndolas a cualquiera de los Representantes Legales, mediante:

a) Correo Electrónico o Facsímil, con confirmación de transmisión completa

expedida por el destinatario de la comunicación respectiva a través de otro correo electrónico o facsímil, en cuyo caso se entenderá recibida en la fecha que se complete la transmisión del remitente.

b) Por carta entregada por mensajería o por conducto notarial, en cuyo caso se entenderá recibida la notificación en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos casos, por bien efectuada y eficaz cualquier notificación realizada en el domicilio señalado por el Representante Legal.

c) Los documentos presentados en los Sobres N° 1, 2 y 3 y, en general, todos

los documentos que un Postor presente con relación al Proceso de Selección deberán estar firmados por el Representante Legal de quien presente dichos documentos y que se encuentre debidamente facultado para ello, de conformidad con lo dispuesto en este numeral.

2.1.2 Formalidades del poder del Representante Legal

Los poderes otorgados, únicamente deberán constar por escritura pública o en copia certificada notarialmente del órgano societario correspondiente por el cual se otorgan. Sin embargo, a la fecha de cierre, el adjudicatario de la buena pro deberá acreditar la inscripción en los Registros Públicos correspondiente, los poderes de éste.

El poder mediante el cual se nombra al Representante Legal deberá contener las facultades de representación correspondientes y será presentado en el Sobre N°

El nombramiento de un nuevo Representante Legal sólo entrará en vigor a partir de la fecha en que el COMITÉ ESPECIAL reciba los documentos que acrediten debidamente este hecho.

2.2 Circulares

Si el COMITÉ ESPECIAL considera necesario aclarar, modificar o complementar las bases, emitirá una Circular, que será remitida a todos los postores, dirigida a los Representantes Legales y enviada al domicilio señalado. Las circulares emitidas por el COMITÉ ESPECIAL formarán parte integrante de las presentes Bases, siendo jurídicamente vinculantes para todos los postores; y serán publicadas en la Página Web de la Municipalidad Distrital de Condoroma.

2.3 Límites en la responsabilidad por información s uministrada

2.3.1 Decisión independiente de los postores Todos los Postores deberán basar la decisión de presentar o no sus propuestas técnicas y económicas, en función a sus propias investigaciones, estudios, exámenes, inspecciones, visitas, entrevistas y otros. En tal sentido, es obligación y responsabilidad de cada uno de ellos revisar y evaluar las características particulares del proyecto y adoptar las decisiones que consideren pertinentes, a su propio y entero riesgo.

2.3.2 Limitación de responsabilidad

El Estado Peruano o cualquier dependencia de éste, el Gobierno Local, el



7

COMITÉ, sus integrantes y asesores, no garantizan, ni expresan implícitamente, la totalidad, integridad, fiabilidad o veracidad de la información, verbal o escrita, que se suministre a los efectos de o dentro del Proceso de Selección. En consecuencia, ninguna de las personas que participen en el Proceso de Selección, podrá atribuir responsabilidad a cualquiera de las partes mencionadas o a sus representantes, agentes o dependientes, por el uso que pueda darse a dicha información o por cualquier inexactitud, insuficiencia, defecto, falta de actualización o por cualquier otra causa no expresamente contemplada en este numeral.

2.3.3 Aceptación del Postor

La sola presentación de la Expresión de Interés o designación del Representante Legal, según corresponda, implica el pleno conocimiento, aceptación y sometimiento incondicional a todo lo establecido en las Bases, las mismas que tienen jurídicamente carácter vinculante para aquéllos, así como su renuncia irrevocable e incondicional, de la manera más amplia que permitan las leyes aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier acción, reclamo, demanda, denuncia o solicitud de indemnización contra el Estado Peruano o cualquier dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste; el Gobierno Local, sus integrantes y asesores.

2.4 Proyecto de Convenio Los términos y condiciones bajo los cuales se regirá el financiamiento y construcción del Proyecto se fijarán en el proyecto de convenio que forma parte integrante de las presentes Bases.

3 ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 3.1 Convocatoria

La convocatoria del presente proceso de selección es publicada por una vez en el Diario Oficial “El Peruano” y en otro de circulación local, así como en la Página Web del Gobierno Local y de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - PROINVERSIÓN. Las Bases serán publicadas en el portal electrónico del Gobierno Local y los interesados pueden obtenerlas previo registro de sus datos y correo electrónico.

3.2 Expresión de Interés A efectos de poder participar en el Proceso de Selección, las empresas privadas o las personas jurídicas de manera individual o en consorcio deberán presentar su Expresión de Interés al COMITÉ ESPECIAL, conforme al modelo adjunto al documento de Convocatoria, dentro del plazo de siete (7)días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la Convocatoria, en las Oficinas de la Secretaría Técnica del CEPRI de la Municipalidad Distrital de Condoroma, ubicado en plaza de armas del distrito de Condoroma - Espinar.

3.3 Formulación y Absolución de Consultas

Los Postores, a través de su Representante Legal, podrán realizar en castellano, por escrito, vía fax o correo electrónico, las consultas sobre las Bases que estimen necesarias o convenientes en las fechas previstas en el Cronograma, dirigidas al PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL, específicamente:

Ing. Lucho Salcedo Caceres. Presidente del Comité Especial – Ley N° 29230 Domicilio del Comité Teléfono: 984452797 Correo electrónico: [email protected]. Página Web:



8

En caso que el postor presente sus consultas u observaciones a las bases por escrito, deberá presentarlos por mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Condoroma dirigida al presidente del COMITÉ ESPECIAL. Las respuestas a las consultas que se efectúen podrán modificar o ampliar las Bases, pasando a formar parte de las mismas; y serán dadas a conocer mediante Circulares a todos los postores, sin revelar la identidad de quien formuló las consultas. Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u observaciones, no podrá ser invocado como causal de apelación.

3.4 Presentación de Propuestas, Apertura de Sobres y Evaluación de Propuestas

3.4.1 Las propuestas se entregarán en tres sobres: Sobre 1 “Credenciales”, Sobre 2: “Propuesta Técnica” y Sobre 3: “Propuesta Económica”, cuyos contenidos se describen en el Anexo 4. Los sobres Nº 1, Nº 2 y Nº 3 serán presentados personalmente por el Representante Legal.

3.4.2. Los sobres deberán ser presentados al COMITÉ ESPECIAL, cerrados y

claramente marcados en el anverso, indicando el número de sobre que le corresponde, así como el nombre del postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Señores Municipalidad Distrital de Condoroma Dirección. Att. Comité Especial Ley 29230 (Municipalidad Distrital de Condoroma) Proceso : Obra por Impuestos Objeto del Proceso.- Selección de la Empresa que financiará y se encargara de la ejecución

del proyecto “CONSTRUCIÓN DE PISTAS, VEREDAS y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES TUPAC AMARU Y CANCHINITA – CONDOROMA”

SOBREN° 1: CREDENCIALES NOMBRE / RAZON SOCIAL DE POSTOR: (…..) N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR (…..)



9

SOBRE N° 2: PROPUESTA TÉCNICA


del proyecto “CONSTRUCIÓN DE PISTAS, VEREDAS y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES TUPAC AMARU Y CANCHINITA – CONDOROMA”.”

SOBREN° 1: PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DE POSTOR (…..) N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR (…..)

SOBRE N° 3: PROPUESTA ECONÓMICA


del proyecto “CONSTRUCIÓN DE PISTAS, VEREDAS y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES TUPAC AMARU Y CANCHINITA – CONDOROMA.”

SOBREN° 1: PROPUESTA ECONÓMICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DE POSTOR (…..) N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR (…..)

3.4.3. Los documentos deberán ser presentados en castellano, salvo que

excepcionalmente el COMITÉ ESPECIAL admita la presentación en otro idioma. En caso de adjuntarse folletos o catálogos redactados en idioma extranjero y siendo los mismos no exigidos en las Bases, el COMITÉ ESPECIAL podrá solicitar al postor su traducción al castellano. Si existiera alguna discrepancia entre los textos en diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecerá el texto en español.

3.4.4 Toda la información presentada en los sobres deberá ser legible y foliada en

forma correlativa, clara y rubricada en cada folio por el Representante Legal acreditado del Postor debidamente facultado para tal efecto. Asimismo, se deberá incluir una relación detallada de todos los documentos incluidos en cada sobre.

3.4.5 La documentación contenida en los sobres deberá ser presentada en original y

una copia simple, marcadas como “Original”, y “Copia 1” en la primera página,



10

debiendo cada juego ser foliado correlativamente y firmado por el Representante Legal.

3.4.6 El Postor será responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que

incurra relacionados con la preparación de los sobres. El Estado de la República del Perú o cualquier dependencia oficial o funcionario involucrado, el Gobierno Local, el COMITÉ ESPECIAL ni sus asesores, serán responsables en ningún caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice el Proceso de Selección.

3.4.7. En caso de existir discrepancia entre una cifra expresada en números y otra cifra

expresada en letras, prima la expresada en letras. 3.4.8 Cada documento presentado por el Postor tendrá el carácter de declaración

jurada. Si el COMITÉ ESPECIAL detectara alguna falsedad o fraude en los documentos presentados, se le descalificará y se le podrá ejecutar de inmediato la Garantía de Fiel Cumplimiento del Convenio, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar. Se le ejecutará la misma Garantía, si la falsedad o fraude se detectara después de adjudicada la Buena Pro; además se le rescindirá o resolverá, según sea el caso, la relación contractual.

3.5 Presentación de los Sobres N° 1, Nº 2 y Nº 3 y Apertura de los Sobres N°1 y Nº 2

3.5.1 La presentación de los sobres N° 1, Nº 2 y N° 3 y la apertura de los sobres N°1 y

N° 2 se llevará a cabo ante el COMITÉ ESPECIAL, en presencia de Notario Público o Juez de Paz Letrado, el(los) día(s) previsto(s) en el Cronograma del presente Proceso de Selección, a la hora y lugar que oportunamente se comunicará a los postores mediante circular. El COMITÉ ESPECIAL otorgará hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora fijada para el cumplimiento del acto público. Culminado el plazo mencionado, se procederá a dar inicio al acto con los Postores que se encontrasen presentes. Después del plazo señalado, no se admitirá la participación de más postores ni la entrega de documentos adicionales ni la modificación de las propuestas presentadas.

3.5.2 El Presidente del COMITÉ ESPECIAL o cualquier miembro de éste que lo

sustituya, iniciará el acto de recepción de sobres e invitará a los postores a entregar los sobres correspondientes. Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, se procederá a la apertura y verificación de la documentación contenida en los sobres N° 1, en el m ismo orden en que fueron presentados por los Postores. El COMITÉ ESPECIAL con asistencia del Notario Público o Juez de Paz Letrado verificará el contenido de dichos sobres. El Notario Público o Juez de Paz Letrado visará al margen de los documentos presentados. Si se encontrara que la Carta Fianza Bancaria de Fiel Cumplimiento del Convenio o algún otro documento necesario para cumplir con la oferta de acuerdo al Anexo N° 4 no ha sido incluido, el Postor quedará automát icamente descalificado y se le devolverá sus Sobres N° 2 y N° 3 sin abrir.

3.5.3 Luego se procederá a la apertura del Sobre N° 2 de los postores cuyos Sobres N°

1 hayan sido declarados aptos. El Notario Público o Juez de Paz Letrado visará al margen los documentos presentados y el COMITÉ ESPECIAL procederá a su revisión. En el mismo acto, el Notario Público o Juez de Paz Letrado procederá a firmar y sellar el Sobre N° 3, que pasarán a su cus todia hasta su apertura. Se levantará un acta de lo acontecido, que será suscrita por los miembros del COMITÉ ESPECIAL presentes, por el Notario Público o Juez de Paz Letrado y por los postores que así lo deseen.



11

3.5.4 Si al momento de la evaluación del Sobre N° 1 , alguno de los documentos

requeridos adolece de defecto subsanable, que implica un error no sustancial, el COMITÉ ESPECIAL procederá a comunicar al Postor para que en el plazo de (2) dos días subsane los defectos incurridos. Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor quedará automáticamente descalificado y se le devolverá su sobre N° 2 y su sobre N° 3 sin abrir en el acto de apertura del Sobre N° 3.

Se consideran únicamente como defectos subsanables, los siguientes casos: - Falta de Foliado - Falta de Sello - Falta de Firma - Falta de fotocopias (únicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1”).

3.5.5 Los Sobres N° 2 que no incluyan lo solicitado en el Anexo N° 4 de las Bases,

invalidarán la Propuesta Técnica y serán devueltos al Postor con el Sobre N° 3, este último sin abrir.

3.5.6 A fin de facilitar el examen, verificación y comparación de datos y requisitos del

Sobre N° 2, el COMITÉ ESPECIAL podrá solicitar a cualquier Postor que aclare la información contenida en la Propuesta Técnica del Sobre N° 2 mediante escrito. La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se hará por escrito hasta el plazo que se le indique, bajo apercibimiento de quedar excluido de la evaluación.

3.6 Apertura del Sobre Nº 3

3.6.1 En la fecha fijada en el Cronograma, a la hora y lugar que oportunamente se comunicará mediante circular y con la presencia de Notario Público o Juez de Paz Letrado que mantuvo en custodia los Sobres N° 3 , el presidente del COMITÉ ESPECIAL o cualquier miembro de éste que lo sustituya, anunciará la relación de los postores que fueron declarados aptos luego de haberse evaluado la propuesta técnica y que por tanto pasarán a la segunda etapa de selección. Luego, se procederá a devolver los Sobres N° 3 sin abrir a los Postores cuyos puntajes de la Propuesta Técnica no hubiesen alcanzado el puntaje mínimo de (60) sesenta puntos, los mismos que quedarán descalificados.

3.6.2 Acto seguido, el Notario Público o Juez de Paz Letrado procederá a abrir los

sobres Nº 3 de los postores aptos, uno por uno, en el mismo orden en que fueron recibidos, estableciéndose el orden de méritos final de la evaluación y procediéndose a adjudicar la Buena Pro, y se levantará el acta correspondiente. No será considerada como una Propuesta Económica válida, aquella en la que el monto de inversión propuesto exceda el costo total referencia de la inversión o sea menor en más del 10% con respecto al costo total referencial de la inversión establecido en los Términos de Referencia (Anexo N° 3) y con el cual se convocará el proceso.

3.6.3 El COMITÉ ESPECIAL calificará las propuestas técnicas y económicas de

acuerdo al Anexo Nº 5. (Metodología de calificación de las propuestas Técnicas y Económicas)

3.6.4 En el supuesto de empate entre dos o más postores, los postores que empataron

tendrán un plazo de (2) dos días hábiles para presentar una nueva oferta económica, la que no podrá ser de un monto mayor al inicialmente presentado.

Las nuevas ofertas deberán presentarse en un nuevo Sobre N° 3 cerrado, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la presentación de la



12

Oferta Económica. El procedimiento del acto público para la presentación de las nuevas ofertas económicas estará sujeto a los mismos términos y condiciones de la oferta económica original.

4. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA CON PARTICIPACIPA CIÓN DEL SECTOR

PRIVADO (Se aplica opcionalmente) 4.1 Si el Proceso se enmarca dentro de los dispuesto por el Capítulo II del Reglamento de la

Ley N° 29230, aprobado por D.S. N° 133-2012-EF, el COMITÉ ESPECIAL, utilizando como base la información presentada por el sector privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 9 de las presentes Bases, determinará el costo del estudio de pre inversión a nivel de Perfil y de Factibilidad cuando corresponda.

4.2 El costo que razonablemente determine el COMITÉ ESPECIAL, será considerado como

parte del costo total referencial, el cual no podrá exceder del 2% del monto de inversión total del Proyectos cuando estos solo requieran estudios a nivel de perfil para su declaración de viabilidad, del 5% del monto de inversión total del proyecto tratándose de proyectos que requieran de estudios a nivel de Factibilidad para su declaratoria de viabilidad.

4.3 Habiéndose determinado el monto de los gastos incurridos por la empresa privada que

propuso la priorización del proyecto, estos serán asumidos por la Empresa Privada adjudicataria de la Buena Pro, en caso de ser empresas distintas. Debiendo constituirse el pago como un requisito que deberá cumplirse como plazo máximo en la fecha de suscripción del Convenio y como condición precedente para su vigencia, de conformidad con el cronograma establecido en las presentes Bases.

5. PROCESO DE SELECCIÓN DESIERTO El proceso de selección será declarado desierto, si no hubiese expresiones de interés o

propuestas, o cuando ninguno de los Postores que presentaron sus propuestas alcance la calificación mínima. Asimismo, si no se hubiese recibido al menos una oferta económica válida que cumpla con las indicaciones previstas en las Bases.

6. PRESENTACIÓN DE IMPUGNACIÓN DEL RECURSO DE APELA CIÓN 6.1 Cualquier Postor podrá interponer recurso de Apelación ante el Titular de la Entidad a

cargo del proceso de selección o ante el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN. Mediante el presente recurso se podrán impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebración del convenio, por esta vía no podrán impugnarse las bases ni su integración. Dicha apelación deberá ser debidamente sustentada, por escrito, dentro de los tres (3)/cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente de otorgada la Buena Pro. Ninguna apelación se considerará válidamente interpuesta y carecerá de todo efecto, si el Postor no cumple los plazos estipulados o no adjunta necesariamente la Garantía de Impugnación a que hace referencia el Numeral 7.3 dentro del mismo plazo de tres (3)/cinco (5) días hábiles señalado anteriormente.

6.2 El Titular de la Entidad o el Consejo Directivo de PROINVERSIÓN resolverá el Recurso

de Apelación dentro del plazo máximo de siete (7) días hábiles contados desde la fecha en que sea admitido el Recurso y se haga entrega de la Garantía de Apelación correspondiente.

6.3 En caso se declare fundada en todo o en parte el Recurso de Apelación, la Entidad o

PROINVERSIÓN devolverán la garantía de impugnación al postor respectivo, no generando intereses a su favor. En ese caso, se comunicará a todos los postores la modificación del resultado de evaluación y del nuevo resultado de la adjudicación de la buena pro, de ser el caso, con lo que queda finalizado el proceso de selección y se procederá a devolver las respectivas cartas fianzas.



13

6.4 En caso se declare infundada o improcedente el recurso de Apelación, o aún si el postor desistiera del recurso de Apelación, la Garantía de Apelación que se menciona en el Numeral 7.3. será ejecutada.

7 GARANTÍAS 7.1 Las garantías son fianzas bancarias que deberán ser extendidas conforme a los modelos

indicados en los Formularios N° 5 y N° 7 según corr esponda, por uno o más bancos locales señalados en el Anexo 2.

7.2 La Garantía de Fiel Cumplimiento ascenderá al monto de S/. 119,532.74 (CIENTO

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 74/100 Nuevos Soles) equivalente al 4% del costo total referencial de la inversión y deberá mantenerse vigente durante el plazo y en las condiciones establecidas en el Convenio, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Privada. Esta garantía será entregada con los documentos requeridos para la firma del Convenio.

La Garantía de Fiel Cumplimiento (4 % del costo total referencial de la inversión), la cual deberá estar vigente por un año adicional a la correspondiente conformidad de recepción por parte del Gobierno Local, será devuelta previa renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento por un monto que represente el 1% del costo total referencial de la Inversión.

7.3 La Garantía para la Apelación ascenderá a S/. 92,277.14 (NOVETA Y DOS MIL

DOCIENTOS SETENTISIETE CON 14/100 Nuevos Soles), equivalente al 3% del costo total referencial de la inversión y deberá mantenerse vigente al menos por (30) treinta días hábiles, contados desde su fecha de emisión y deberá mantenerse vigente hasta consentida la Buena Pro.

Cualquier incumplimiento de las obligaciones recogidas en las presentes Bases o

generadas a partir del proceso de selección en cuestión dará lugar a la ejecución de la garantía correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar.

8 SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO - FECHA DE CIERRE 8.1 La fecha de cierre tendrá lugar en la fecha prevista en el cronograma del Proceso de

Selección, en el lugar y hora que se indicará por circular y se llevará a cabo ante Notario Público, quien certificará los actos a que se refiere el numeral siguiente.

8.2 En la Fecha de Cierre el Adjudicatario de la Buena Pro entregará al Representante del

Gobierno /local, los siguientes documentos:

8.2.1 Presentación por parte del adjudicatario de la documentación que acredite la inscripción en la Oficina Registral correspondiente de los poderes de sus representantes legales, que suscribieron las propuestas y el Convenio.

8.2.2 Para el caso de Consorcio deberá presentar los poderes de sus Representantes

Legales inscritos en los registros correspondientes y la copia legalizada del documento constitutivo del Consorcio, que esté acorde a lo señalado en la declaración jurada del Formulario N° 1.

8.2.3 Garantía de Fiel Cumplimiento de Convenio, según Formulario N° 5 y acorde con

el Numeral 7.2 de las Bases. 8.2.4 Si fuera el caso, la empresa o consorcio adjudicatario de la Buena Pro deberá

presentar el Contrato debidamente suscrito con la Constructora, cumpliendo con las condiciones establecidas en las Bases.



14

8.2.5 La presentación por parte del Adjudicatario que suscriba el Convenio, respecto de la empresa y los integrantes del consorcio y de la constructora, según sea el caso, de la constancia de no estar inhabilitado para participar en procesos de selección ni para contratar con el Estado que emite el OSCE.

8.3 Siempre que el adjudicatario haya entregado los documentos antes señalados, en la

fecha de Cierre se le entregará al adjudicatario un ejemplar del Convenio debidamente firmado por el Representante Legal del Gobierno local o quien ésta delegue.

8.4 Si el Postor no cumple en la oportunidad debida con entregar los documentos a que se

refieren los párrafos precedentes, el COMITÉ ESPECIAL podrá, a su sola discreción, otorgar un plazo adicional para su entrega o revocar la Buena Pro y adjudicársela al Postor que quedó en segundo lugar, y así sucesivamente. Si el COMITÉ ESPECIAL opta por la revocatoria, ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento. Asimismo, se dispondrá la ejecución de la referida garantía si se detectara que el adjudicatario brindó información inexacta a través de los documentos presentados durante el Proceso de Selección.

9. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Las presentes bases y los documentos que las integran se regirán e interpretarán de acuerdo a las leyes peruanas. Los postores y el adjudicatario, se someten y aceptan irrevocablemente la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales del departamento del Cusco, para los conflictos que pudiesen suscitarse con respecto a estas bases.



15

FORMULARIO Nº 1

(Solo para casos de Consorcio)

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA CONFORMACIÓN DE UN CONS ORCIO Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente: Que……………….(Nombre de cada uno de los Integrantes del Consorcio) son empresas constituidas de acuerdo con la legislación de la República del Perú o que vayan a tributar en el Perú a mediano plazo y prometen asociarse a través de un consorcio a los efectos de encargarse de financiar y ejecutar el proyecto “ ……………………………………………….”. Que, para tal efecto, estas empresas actuarán como un postor único en el presente proceso. Que, las empresas que conforman el consorcio son responsables solidaria e indivisiblemente frente al Estado Peruano y al Gobierno Regional/local, respecto de todas y cada una de las obligaciones asumidas y declaraciones juradas presentadas por el Postor, según corresponda, en relación con el presente Proceso de Selección. Lugar y fecha: ...................... de........... de 2013. Entidad ..............................……........... Nombre y Firma ............................................................. Representante Legal del Postor Entidad ..............................……........... Representante Legal de......... Nombre y Firma ................................................. Representante Legal de......... Entidad ..............................……........... Representante Legal de.......... Nombre y Firma ................................................ Representante Legal de......... Nota: Las firmas de los representantes legales en e sta declaración jurada deberán ser legalizadas por Notario Público o Juez de Paz Letra do.



16

FORMULARIO Nº 2

(Solo para casos de Consorcio)

DECLARACIÓN JURADA Por medio de la presente declaramos bajo juramento que el porcentaje de participación de cada uno de nuestros accionistas o socios o integrantes es el siguiente: En el caso de Postores que son Personas Jurídicas:

Accionistas o socios Porcentaje de participación e n el Postor (sólo aquellos con más del 5%)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

TOTAL En el caso del Postor que es Consorcio:

Integrantes Porcentaje de participación en el Conso rcio y en cada empresa conformante del

consorcio (siempre que supere el 5%) 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TOTAL Lugar y fecha: ……….............. de........... de 2013. Entidad ..............................……....................... Postor Nombre ............................................................. (Representante Legal del Postor) Firma ........................................................... (Representante Legal del Postor) Nota: Las firmas de los representantes legales deberán se r legalizadas por Notario Público o Juez Letrado.



17

FORMULARIO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA

Por medio de la presente y con carácter de declarac ión jurada manifestamos a ustedes: 1. Que somos sociedades debidamente constituidas y válidamente existentes conforme a las

Leyes del país o lugar de constitución, y que los representantes legales que participan en el proceso de selección están válidamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del proceso de selección.

2. Que nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y condiciones

establecidos en las Bases y demás documentos de la referencia y acataremos todas las resoluciones, circulares y comunicaciones en general que el COMITÉ ESPECIAL encargado formule en relación con el Proceso de Selección materia de las Bases. Asimismo, nos comprometemos a ejecutar todas las acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido por ustedes en las Bases, así como en el Convenio y los Términos de Referencia.

3. Que entendemos que la ejecución del Proyecto estará supervisado por una entidad

contratada por el Gobierno local de acuerdo a lo establecido en la Ley y el Reglamento, por lo que nos comprometemos a brindar todas las facilidades del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus funciones dentro del marco de las referidas normas.

4. Que no nos encontramos sancionados o condenados por sentencia firme o laudo arbitral

definitivo, desfavorable, recaído o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral iniciado por el Estado o por el Gobierno local, en vía de demanda o de reconvención, relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna entidad del Estado. Y no estamos incursos dentro de los alcances del Artículo 1366 del Código Civil, ni comprendidos en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10° del Decreto Legislativo N° 1017.

5. Que no somos Empresas Vinculadas de cualquier otra persona jurídica o integrante de un

consorcio que se presente al presente Proceso de Selección, ni de cualquier otra Empresa Vinculada a ellos.

6. Que, somos sociedad debidamente constituidas y válidamente existentes conforme a las

layes del país o lugar de su constitución y que los Representantes Legales que participan en el proceso de selección están válidamente premunidos con facultades suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben efectuarse como consecuencia del Proceso de Selección

7. Que acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que respecta a la

utilización de la información que se proporcione durante la vigencia de nuestro Convenio y en general, mientras dure el Proceso de Selección, manteniendo estricta reserva sobre la información obtenida.

8. Que nos sometemos a las leyes y demás normas vigentes en la República del Perú así como

a la jurisdicción de los jueces y tribunales del departamento del Cusco, a efectos de someter cualquier controversia que se pudiese generar en aplicación de lo dispuesto por las bases del Proceso de Selección en la referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la vía diplomática.

9. Que los integrantes de nuestros Consorcio responderán solidariamente por las obligaciones

emanadas de las Bases, de su Propuesta Económica, así como del Convenio (SOLO APLICABLE A CONSORCIOS)



18

Los impedimentos señalados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros integrantes de los Postores, en caso éstos se presenten en Consorcio. Se suscribe la presente con carácter de declaración jurada irrevocable e incondicional. Atentamente, Nota: Las firmas de los representantes legales deberán se r legalizadas por Notario Público o Juez Letrado.



19

FORMULARIO Nº 4

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINA NCIERA Y TECNICA

………………., ........ de.....................de 2013

Señores COMITÉ ESPECIAL LEY 29230 Municipalidad Distrital de Condoroma Presente.- Postor : Ref.: Proceso de Selección de Empresa para Ejecución del Proyecto “ CONSTRUCIÓN DE

PISTAS, VEREDAS y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES TUPAC AMARU Y CANCHINITA – CONDOROMA”.

De acuerdo a lo previsto en el Numeral 3.4 de las Bases del Proceso de Selección, por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la precalificación en el Concurso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR :

PATRIMONIO NETO S/. [ ]*

(*) El monto que se coloque en esta tabla deberá ser el mismo que aparezca en la tabla B B. PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA EMPRESA, DE LOS

ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:

Accionista o Integrante Nota 1 S/ Patrimonio Neto ( Nota 2) Participación TOTAL (Llevar este total a la Sección A)

100%

Nota 1: Marque una “X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa Vinculada y

Complete adicionalmente la SECCIÓN D. Nota 2: Si las cifras originales están expresadas en moneda distintas al Nuevo Sol, indicar el tipo de

cambio utilizado. C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: La Empresa …………….. declara bajo juramento que durante el ejercicio fiscal 2012 ha procedido al pago de S/. …….. …………. Y 00/100 Nuevos Soles por concepto de Impuesto a la Renta. Adicionalmente se incluye la Declaración Jurada presentada ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) correspondiente al año 2012, de la misma forma que información relevante de empresas que podrían empezar a pagar Impuesto a la Renta en el país a mediano plazo. D. EXPLICACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE EL POSTOR, EL A CCIONISTA O

INTEGRANTES DEL POSTOR En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes corresponda a otra persona, debe explicarse a continuación la relación que causa que tal empresa sea empresa Accionista o Integrante el Postor.



20

E. REQUISITOS TECNICOS: Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas integrantes del Postor o la empresa constructora a ser contratada, posee(n) experiencia adquirida dentro de los últimos 10 años en la ejecución de las obras de infraestructura que se señalan a continuación:

Experiencia en ejecución de obras de Infraestructur a en general (*)

Datos de la empresa constructora Tipo de Actividad (Obras) Año de inicio de actividades e información económica relevante

(Número de Obras) obras más importantes y número de personal ocupado en cada una de ellas

Monto acumulado en estos contratos (expresados en S/.)

(*) En caso que la experiencia sea de un constructor distinto al postor, adjuntar información sustentadora (Actas, liquidaciones, certificados, constancias o Currículum Vitae, otros)

Replicar el cuadro en cuantas actividades crea conveniente.

Experiencia en ejecución de obras similares al Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades Año de inicio de las actividades Monto de contratos realizados en los últimos (…) años

Nombre y Firma .................................................. Representante Legal del Postor Entidad .................................................. Postor Nota: Las firmas de los Representantes Legales debe rán ser legalizadas por Notario Público .



21

FORMULARIO N° 5

MODELO DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONVENI O

….., …….de febrero de 2013 Señores Municipalidad Distrital de Condoroma Presente.- Referencia: Proceso de Selección de empresa que se encargará del financiamiento y ejecución del Proyecto “CONSTRUCIÓN DE PISTAS, VEREDAS y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES TUPAC AMARU Y CANCHINITA – CONDOROMA”. De nuestra consideración: Por la presente otorgamos fianza solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión, incondicional y de realización automática, hasta por la suma de S/. …………….. (……………………..) en favor del Municipalidad Distrital de Condoroma, para garantizar el correcto y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por nuestros clientes señores ..........................................................................................., en virtud del Convenio para la ejecución del proyecto de la referencia. Esta fianza tendrá un plazo de vigencia de … días calendario (Duración del plazo de ejecución del proyecto) contados a partir de su fecha de emisión y, se hará efectiva en el caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones derivados de la celebración del Convenio antes referido. Esta garantía deberá renovarse de acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio. Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza será ejecutada por el Gobierno Local la Municipalidad Distrital de Condoroma , de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1898 del Código Civil Peruano vigente. Para que nosotros procedamos a honrar esta fianza, bastará un simple requerimiento del Alcalde, o quien haga sus veces, realizado por conducto notarial en nuestras oficinas en la dirección indicada líneas abajo. Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza en un plazo máximo de 72 horas, contado a partir de la fecha de recepción de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrar el pago dará origen al pago de intereses compensatorios en favor de ustedes que se calcularán sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Extranjera (TAMEX) publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú más un spread de 3.0%. Tales intereses se devengarán a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la fecha efectiva del pago. Las obligaciones contraídas en virtud a la presente garantía no se verán afectadas por cualquier disputa entre ustedes y nuestros clientes. Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos definidos en las Bases del Proceso de Selección. Atentamente,



22

FORMULARIO Nº 6

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA …….,…………….. de agosto de 2013. Señores COMITÉ ESPECIAL LEY 29230 Municipalidad Distrital de Condoroma Presente.- Postor : .......................................................................................... Ref. : Proceso de Selección de empresa que ejecutará el Proyecto “ “CONSTRUCIÓN DE PISTAS, VEREDAS y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES TUPAC AMARU Y CANCHINITA – CONDOROMA”.

De acuerdo a lo indicado en el punto 3.4.1 de las Bases del Proceso de Selección, nos es grato hacerles llegar nuestra Oferta Económica, en los siguientes términos: El monto de inversión propuesto para la ejecución del Proyecto “ CONSTRUCIÓN DE PISTAS, VEREDAS y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES TUPAC AMARU Y CANCHINITA – CONDOROMA” alcanza la suma de S/……………….. Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente Presupuesto detallado: (Adjuntar Tabla con Presupuesto detallado conforme a lo establecido en los Términos de Referencia). Declaramos que nuestra Oferta Económica tiene el carácter de irrevocable y que mantendrá su plena vigencia hasta 30 días hábiles posteriores a la Fecha de Cierre, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el COMITÉ así lo dispusiera. Declaramos conocer que nuestra Oferta Económica se incorporará al Convenio en todos sus términos y condiciones y sin excepción alguna. Entidad ..............................……....................... Postor Nombre ............................................................. Representante Legal del Postor Firma ............................................................ Representante Legal del Postor



23

FORMULARIO Nº 7

MODELO DE GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN DE LA ADJUDICACIÓ N DE LA BUENA PRO …….,…………….. de agosto de 2013. Señores COMITÉ ESPECIAL LEY 29230 Municipalidad Distrital de Condoroma Presente.- Ref. : Proceso de Selección de la Empresa que Ejecutará el Proyecto “ CONSTRUCIÓN DE PISTAS, VEREDAS y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES TUPAC AMARU Y CANCHINITA – CONDOROMA”. Carta Fianza Bancaria Nº .............................. Vencimiento: .................................... De nuestra consideración: Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, señores ………………………….…, constituimos fianza solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática, sin beneficio de excusión, ni división, hasta por la suma de S/. ……………… (……………………………), a favor del Municipalidad Distrital de Condoroma , para garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera de los supuestos indicado s en el segundo párrafo de esta carta fianza. Esta fianza deberá encontrarse vigente hasta sesenta (60) días hábiles contados a partir de la Fecha de Cierre del Proceso de Selección; y se hará efectiva en caso que la Apelación presentada fuera declarada infundada o improcedente por el Alcalde Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza podrá ser ejecutada por la Municipalidad Distrital de Condoroma ,de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1898º del Código Civil Peruano. Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastará un simple requerimiento realizado por conducto notarial en nuestras oficinas sitas en la dirección indicada líneas abajo. Nos comprometemos a pagarles el monto total de la fianza dentro de un plazo máximo de 24 horas, contado a partir de la fecha de recepción de la correspondiente carta notarial de requerimiento. Toda demora de nuestra parte en honrarla dará origen al pago de intereses compensatorios a favor de ustedes que se calcularán sobre la tasa máxima LIBOR a un año, más un Spread de 3.0%. La tasa LIBOR será la establecida por el Cable Reuter diario que se recibe en Lima a horas 11:00 a.m. de la fecha en la que se recibió el requerimiento de pago por conducto notarial, debiendo devengarse los intereses a partir de la fecha en que sea exigido el honramiento de la presente fianza. Atentamente,



24

FORMULARIO N° 8

COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DEL CONSTRUCTOR (En caso se subcontrate a un Constructor)

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con……………………….. (Empresa constructora que acreditó la experiencia en construcción, en adelante el Constructor), mediante el cual en la eventualidad de resultar favorecidos con la Adjudicación de la Buena Pro conforme a lo establecido en las Bases, nos obligamos a celebrar un contrato de construcción para la ejecución del Proyecto. Queda expresamente establecido que el Constructor se responsabiliza solidariamente con el Adjudicatario que suscribe el Convenio respecto de la ejecución de las obras hasta por cinco (05) años contados a partir de la entrega, por parte del Municipalidad Distrital de Condoroma , del documento de conformidad de obra. Lugar y fecha: ........., ..... de ......... de 2013.

Entidad ............................................... Participante

Nombre ............................................................. Representante Legal del Participante

Firma ............................................................ Representante Legal del Participante

Entidad ............................................... Representante Legal de

Nombre .................................................. Representante Legal de

Firma ............................................................ Representante Legal de Entidad ............................................... Representante Legal de Nombre ................................................ Representante Legal de Firma ................................................ Representante Legal de

Nota: Las firmas de los Representantes Legales debe rán ser legalizadas por Notario Público.



25

FORMULARIO N° 9

DECLARACIÓN JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE CONSTRUC CIÓN (En caso se subcontrate a un Constructor)

Por la presente y en relación al Contrato de Construcción, el Postor y el Constructor declaran bajo juramento que las disposiciones que contendrá como mínimo el Contrato de Construcción son las siguientes: 1. Organización y Poderes

Que, el constructor es una persona jurídica debidamente constituida, válidamente existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de su jurisdicción de constitución u organización, para suscribir el contrato de construcción y para cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

2. Capacidad

Que, el Constructor está debidamente capacitado y es competente para llevar a cabo sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones contempladas en el contrato de construcción.

3. Autorización

Que, el Constructor cuenta con la capacidad y representación suficiente para suscribir y cumplir el contrato de construcción. La suscripción y cumplimiento del contrato de construcción ha sido debidamente autorizado de conformidad con sus reglamentos internos o normas societarias correspondientes mediante toda acción social necesaria. Ninguno de los actos requeridos para este propósito ha sido modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.

4. Inexistencia de conflictos

Que, la suscripción, entrega y cumplimiento del contrato de construcción por parte del Constructor y la realización de los actos contemplados en el mismo, no incumplen ninguna disposición de las Normas Legales Aplicables, así como tampoco algún acuerdo societario, o contraviene disposición alguna del estatuto del constructor.

5. Responsabilidad solidaria

Que, el Constructor se responsabiliza solidariamente con el Adjudicatario por la ejecución de las Obras, hasta por … (…) años contados a partir de la entrega del documento de recepción de obra, conforme a lo previsto en el Convenio y la Propuesta Técnica del Adjudicatario.

En tal sentido, señalamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento del presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba señaladas. Lugar y fecha: ........., ..... de ......... de 2013.

Entidad ............................................... Participante




26

Firma ............................................................ Nombre .................................................. Representante Legal de

Firma ............................................................ Entidad ............................................... Constructor


Firma ............................................................ Nombre .................................................. Representante Legal de

Firma ............................................................

Nota: Las firmas de los Representantes Legales debe rán ser legalizadas por Notario Público.



27

FORMULARIO N° 10 PROYECTO DE CONVENIO

FORMATO DE CONVENIO DE COOPERACIÓN A SER SUSCRITO A L AMPARO DE

LO ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 29230 Y SU REGLAMENTO

CONVENIO DE INVERSIÓN PÚBLICA REGIONAL Y/O LOCAL Conste por el presente documento el Convenio de Inversión Pública Local en Infraestructura (en adelante el CONVENIO), que celebran de una parte la Municipalidad Distrital de Condoroma en adelante, el GOBIERNO LOCAL, con RUC Nº ………… y domicilio en ……………………, Distrito de ……………., Provincia y Departamento de …………….., el cual procede debidamente representado por su Alcalde Sr. Alirio Aqquepucho Cruz, identificado con DNI Nº ……………., designado por ……………………; y de la otra parte la empresa …………….., con RUC Nº …………………. representada legalmente por el Sr. …………………………….., identificado con DNI Nº ………………., inscrita en la partida Nº ….., señalando domicilio legal en ……………………….. (En adelante, la EMPRESA PRIVADA), en los términos y condiciones siguientes: A la EMPRESA PRIVADA y al GOBIERNO LOCAL de …………, se les denominará conjuntamente las PARTES. CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 1.1 Acuerdo adoptado en Sesión de fecha..................., mediante el cual, Concejo Municipal

aprobó la priorización del Proyecto: “.........................”, para cuyo efecto se realizó el proceso de selección Nº............

1.2 Declaratoria de viabilidad del Proyecto “.............................”, de fecha....................., la

misma que se adjunta como Anexo al presente CONVENIO. 1.3 Informe Previo Nº……. de Contraloría General de la República, emitido con arreglo a lo

establecido en la Primera Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29230 y su Reglamento. (Alternativamente, en caso no hubiese habido pronunciamiento expreso de la Contraloría General de la República, se deberá indicar dicha situación consignando el número de Oficio con el que se solicitó el Informe Previo y la fecha de remisión).

1.4 (Opcional para el caso de consorcios) Promesa de consorcio formalizada conteniendo

la información que permita identificar a los integrantes del consorcio, su representante común y el porcentaje de participación de cada integrante. Este porcentaje deberá estar acorde con la participación del consorciado en el proyecto de inversión que financiará y/o ejecutará, por ser determinante para establecer el monto del CIPRL a ser emitido a su favor por la DGETP.

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL 2.1 Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación

del sector privado. 2.2 Reglamento de la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública regional y local

con participación del sector privado, y sus normas complementarias, de corresponder. CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO 3.1 Por el presente CONVENIO, la EMPRESA PRIVADA se compromete y obliga con el

GOBIERNO LOCAL a financiar (de ser el caso financiar y ejecutar) la infraestructura (y equipamiento – de ser el caso) del Proyecto: “................................” (en adelante el PROYECTO), ubicado en el (los) distrito (s) de.........................., provincia(s) de..............., departamento(s) de.............., conforme a las condiciones técnicas y económicas previstas en las bases del proceso de selección Nº........................... (en adelante, las BASES), que



28

dieron origen a este CONVENIO, las mismas que conjuntamente con la absolución de consultas, el acta de otorgamiento de la buena pro y la propuesta de la EMPRESA PRIVADA, forman parte integrante del CONVENIO.

3.2 El cumplimiento de las obligaciones derivadas del CONVENIO, se efectuará de acuerdo con

lo que se detalla en los Términos de Referencia que forman parte de las BASES y en la propuesta de la EMPRESA PRIVADA, la misma que es concordante con las características solicitadas en las BASES.

CLÁUSULA CUARTA: PLAZO El plazo de ejecución del PROYECTO se fija en 180 (Ciento Ochenta) Días calendario, el mismo que empieza a regir desde el día siguiente en que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que se designe la entidad privada supervisora; y,

b) Que el GOBIERNO LOCAL haga entrega del terreno o se señale el lugar donde se ejecutará el PROYECTO.

CLÁUSULA QUINTA: COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN Y GARA NTÍAS 5.1 Costo total de la inversión: (OPCIÓN A: CASOS EN LOS QUE EL PROYECTO FUE PRIORIZADO A PROPUESTA DEL SECTOR PRIVADO) OPCIÓN A1: El costo total de la inversión objeto del presente CONVENIO, está compuesto por el monto de inversión determinado en el estudio de preinversión con el que se declaró la viabilidad del Proyecto a ejecutar; así como por el costo de los estudios de preinversión en el caso que el Proyecto haya sido priorizado a propuesta del sector privado, el cual se ha determinado conforme a lo previsto en el numeral 11.3 del artículo 11° del Reglamento de la Ley N° 29230, y asciende a la suma de S/. ………… (…………………… Nuevos Soles). OPCIÓN A2: Teniendo en cuenta que el Proyecto fue priorizado a propuesta del sector privado y que la empresa privada proponente no participó en el Proceso de Selección, el costo total de la inversión objeto del presente CONVENIO está compuesto, únicamente, por el monto de inversión determinado en el estudio de preinversión con el que se declaró la viabilidad del Proyecto a ejecutar, el cual se ha determinado conforme a lo previsto en el numeral 11.3 del artículo 11° del Reglamento de la Ley N° 29230, y a sciende a la suma de S/. …… (…. Nuevos Soles). (OPCIÓN B: CASOS EN LOS QUE EL PROYECTO FUE PRIORIZADO POR EL GOBIERNO LOCAL OPCIÓN B: El costo total de la inversión objeto del presente CONVENIO, está compuesto por el monto de inversión determinado en el estudio de preinversión con el que se declaró la viabilidad del PROYECTO a ejecutar, de acuerdo a lo señalado en el numeral 11.3 del artículo 11° del Reglamento de la Ley N° 29230, y a sciende a la suma de S/. ………… (…………………… Nuevos Soles). La EMPRESA PRIVADA acepta y declara que el costo total incluye todo concepto necesario para la completa y correcta ejecución del PROYECTO, de acuerdo con lo detallado en las BASES. En ese sentido, sin carácter limitativo, la EMPRESA PRIVADA deja expresa constancia que dentro del costo total indicado están incluidos todos los conceptos mencionados en los Términos de Referencia que forman parte de las BASES y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total ejecución del PROYECTO hasta su culminación. Las variaciones o modificaciones del Proyecto durante su ejecución, incluido el costo total, se sujetan a lo establecido en el artículo 12° del Reg lamento de la Ley Nº 29230. Por lo tanto, si el Proyecto cuenta con un nuevo monto de inversión total registrado en el Banco de Proyectos del



29

SNIP en fecha posterior a su declaratoria de viabilidad, dicho monto será recogido en el costo total referencial de la inversión en la convocatoria y en las bases del proceso de selección. El costo total de inversión no incluye indemnizaciones, multas o sanciones y conceptos similares derivados de la ejecución del PROYECTO, los cuales deberán ser asumidos por la EMPRESA PRIVADA. 5.2 Garantía de fiel cumplimiento A la firma del CONVENIO, la EMPRESA PRIVADA entrega a favor del GOBIERNO, una Carta Fianza Bancaria de Fiel Cumplimiento del CONVENIO, por un monto que represente el 4% del Costo Total de Inversión, lo que asciende a la suma de S/. …………………… (……….Nuevos soles). La Carta Fianza deberá ser renovada anualmente por un monto equivalente al 4% del Costo Total de Inversión remanente cuya ejecución esté pendiente. La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá estar vigente por un año adicional a la correspondiente conformidad de recepción por parte del GOBIERNO LOCAL. La renovación de la Garantía de Fiel Cumplimiento después de la correspondiente conformidad de recepción será por un monto que represente el 1% del Costo Total de Inversión y podrá ser ejecutada en caso se presenten deficiencias relacionadas con la ejecución del Proyecto materia del presente CONVENIO. La referida Carta Fianza podrá ser ejecutada en caso de incumplimiento de obligaciones del CONVENIO o si no se hubiera llevado a cabo su renovación en caso de existir obligaciones cuyo cumplimiento esté pendiente. La Carta Fianza debe tener las condiciones de solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de excusión, ni división y de realización automática. La Carta Fianza podrá presentarse en los modelos de los bancos debiendo contener los requisitos mínimos exigibles establecidos en el modelo de las BASES del proceso de selección de la empresa privada. La Carta Fianza deberá ser renovada dentro del plazo de quince (15) días calendario previos al término de su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de este plazo, el GOBIERNO LOCAL podrá solicitar su ejecución. La devolución de esta garantía se realizará dentro de los diez (10) días calendario, contados luego de transcurrido el año adicional a la correspondiente declaración de conformidad por parte del GOBIERNO LOCAL. CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA La EMPRESA PRIVADA además de las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia de las BASES, asume las siguientes obligaciones: 6.1 Ser responsable por la ejecución del PROYECTO, a plena satisfacción del GOBIERNO

LOCAL, de acuerdo con las estipulaciones del presente CONVENIO, las BASES y su Propuesta.

6.2 Cumplir las demás obligaciones y responsabilidades que se establecen en el presente

CONVENIO y en los documentos del proceso de selección. 6.3 La EMPRESA PRIVADA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos

del PROYECTO, por un periodo no menor a cinco (05) años a partir de la entrega del mismo. CLÁUSULA SÉTIMA: OBLIGACIONES DE GOBIERNO LOCAL El GOBIERNO además de las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia y en las BASES que forman parte del presente CONVENIO, deberá cumplir con las obligaciones y responsabilidades que se establecen en la Ley Nº 29230, su Reglamento y el presente CONVENIO. CLÁUSULA OCTAVA: PENALIDADES



30

8.1 La EMPRESA PRIVADA incurrirá en penalidad, sin perjuicio de lo establecido en las BASES que forman parte del presente CONVENIO, cuando no haya concluido en la fecha establecida los trabajos contemplados en el cronograma, previa notificación realizada por vía notarial por parte del GOBIERNO LOCAL con quince (15) días hábiles de anticipación.

8.2 La penalidad se genera automáticamente por cada día calendario de retraso

injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del CONVENIO hasta alcanzar como máximo, el diez por ciento (10%) del monto total de inversión pactado en el presente CONVENIO.

8.3 La penalidad se aplicará y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

0,10 x Monto Total de Inversión Penalidad diaria = _______________________________ F x Plazo en días Donde: F = 0,25 Plazo en días = El ofrecido por la EMPRESA PRIVADA (días calendario)

8.4 Esta penalidad se cobrará con cargo a la ejecución de la Carta Fianza Bancaria de

Fiel Cumplimiento del CONVENIO; sin perjuicio de que se exija el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudieran producirse, mediante la acción legal correspondiente.

8.5 En caso que se llegase a cumplir el monto máximo de la penalidad (10%), el GOBIERNO

LOCAL podrá resolver el CONVENIO por incumplimiento sujetándose al procedimiento establecido en el numeral 9.2 de la Cláusula Novena del presente Convenio.

CLAUSULA NOVENA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO E INCUMPLI MIENTO DE PLAZOS 9.1 El GOBIERNO LOCAL podrá resolver el CONVENIO por las siguientes causales:

a. Incumplimiento injustificado de sus obligaciones derivadas del presente CONVENIO, legales o reglamentarias, a cargo de la EMPRESA PRIVADA, o de su contratista ejecutor de la infraestructura del Proyecto, pese a haber sido requerido para ello.

b. Cuando la EMPRESA PRIVADA no cuente con capacidad económica o técnica para

continuar con la ejecución del PROYECTO a su cargo, pese a haber sido requerida para corregir tal situación.

c. Cuando la EMPRESA PRIVADA haya llegado a acumular el monto máximo de la

penalidad, a que se refiere la Cláusula precedente, en la ejecución del PROYECTO.

d. Cuando la EMPRESA PRIVADA haga abandono injustificado del PROYECTO. e. Cuando la EMPRESA PRIVADA suspenda los trabajos por más de veinte (20) días

calendario, sin autorización escrita de la entidad privada supervisora o del GOBIERNO LOCAL.

f. Negligencia reiterada de parte de la EMPRESA PRIVADA o de su contratista ejecutor de

la infraestructura del Proyecto, en el cumplimiento de las especificaciones, planos, instrucciones de la entidad privada supervisora y del LOCAL, y otras obligaciones derivadas del presente CONVENIO.

g. Otras señaladas en la normatividad vigente.

9.2 Cuando se presenten cualquiera de las causales señaladas, el GOBIERNO LOCAL cursará

una Carta Notarial a la EMPRESA PRIVADA para que subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, bajo apercibimiento de resolución del



31

CONVENIO. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, mediante Carta Notarial se resolverá el CONVENIO.

En tal supuesto, el GOBIERNO LOCAL ejecutará la Carta Fianza Bancaria de Fiel

Cumplimiento del CONVENIO que la EMPRESA PRIVADA hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

9.3 La EMPRESA PRIVADA podrá resolver el CONVENIO en el supuesto previsto en el

penúltimo párrafo del numeral 12.1 del artículo 12º del Reglamento de la Ley N° 29230. La EMPRESA PRIVADA resuelve el CONVEN IO mediante Carta Notarial cursada al LOCAL, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados desde la fecha en que tomó conocimiento del incremento en el monto.

9.4 En el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, será de aplicación lo dispuesto por el

artículo 1315° del Código Civil. CLÁUSULA DÉCIMA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 10.1 Todas las controversias que pudieran suscitarse entre las PARTES referidas al

cumplimiento, ejecución y/o interpretación del presente CONVENIO serán resueltas en lo posible por trato directo entre las PARTES y sus representantes, conforme a las reglas de la buena fe y la común intención de las PARTES.

10.2 De no llegar a ningún acuerdo, tanto el GOBIERNO como la EMPRESA PRIVADA,

convienen que cualquier controversia o reclamo que surja de, o se relacione con, el cumplimiento, ejecución y/o interpretación del presente CONVENIO, será resuelto de manera definitiva mediante arbitraje de derecho conforme a las reglas del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de ….........., a cuyas normas las PARTES se someten incondicionalmente, siendo de aplicación supletoria el Decreto Legislativo Nº 1071, Decreto Legislativo que Norma el Arbitraje.

10.3 El laudo arbitral emitido obligará a las PARTES y pondrá fin al procedimiento de

manera definitiva, siendo el mismo inapelable y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las PARTES.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LA ENTIDAD PRIVADA SUPE RVISORA 11.1 La entidad privada supervisora efectuará la verificación de la ejecución del PROYECTO y de

sus respectivas etapas, de ser el caso, conforme a lo establecido en el Expediente Técnico, en los términos de referencia, en las BASES y en la propuesta presentada por la EMPRESA PRIVADA, así como en el Plan de Trabajo correspondiente. Asimismo, se dedicará al seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la ejecución del PROYECTO por parte de la EMPRESA PRIVADA.

11.2 La entidad privada supervisora deberá dar la conformidad de la calidad del PROYECTO tras

la culminación del mismo o a la culminación de cada una de las etapas del PROYECTO, de ser el caso.

11.3 La entidad privada supervisora del PROYECTO asumirá las atribuciones que el

GOBIERNO LOCAL determine en los términos de referencia y en las BASES del proceso de selección que dará mérito a su contratación con arreglo a lo dispuesto en la Ley y su Reglamento, copia de las cuales deberán ser entregadas a la EMPRESA PRIVADA.

11.4 El GOBIERNO LOCAL deberá pronunciarse sobre la conformidad de recepción del

PROYECTO o de cada una de las etapas del PROYECTO ejecutadas por la EMPRESA PRIVADA de acuerdo a los términos del presente CONVENIO. La conformidad de recepción será una condición necesaria para la emisión de los respectivos CIPRL y se tendrá por otorgada para todos los efectos legales si transcurrido dicho plazo no hubiese habido el pronunciamiento del GOBIERNO LOCAL.



32

11.5 A fin de otorgar la conformidad señalada en el numeral anterior, el GOBIERNO LOCAL designa al …… (poner la denominación del cargo del funcionario que realizará la supervisión para el otorgamiento de la conformidad de recepción – no poner nombres propios porque las personas pueden variar durante la ejecución del convenio).

11.6 Las conformidades de recepción y de calidad, deberán ser otorgadas ambas dentro de

un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles siguientes a la culminación del PROYECTO o de la etapa del PROYECTO cuando corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: ANEXOS DEL CONVENIO 12.1 Forman parte del CONVENIO los siguientes documentos:

12.1.1 Informe de declaración de viabilidad del proyecto.

12.1.2 La Propuesta presentada por la EMPRESA PRIVADA.

12.1.3 Las BASES del Proceso de Selección Nº ............................, incluyendo sus Términos de Referencia, y de haberlos también, los documentos de Absolución de Consultas y Aclaraciones a las BASES.

12.1.4 El Acta de Adjudicación de la buena pro.

12.2 Para efectos de la interpretación del CONVENIO, primará lo dispuesto en el mismo, en la Ley

Nº 29230 y su Reglamento y, en forma supletoria, los Términos de Referencia de las BASES, la Propuesta presentada por la EMPRESA PRIVADA y las BASES en dicho orden de prelación.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: DOMICILIO Y LEY APLICABLE 13.1 El CONVENIO y todas las obligaciones contenidas en él, se regirán por la legislación de la

República del Perú. 13.2 Para todos los efectos derivados de la ejecución del CONVENIO, las PARTES señalan

los domicilios que se indican en la introducción del CONVENIO. La parte que desee cambiar de domicilio comunicará por escrito a la otra en un plazo mínimo de siete (7) días hábiles, en caso contrario se tendrán por bien hechas las comunicaciones cursadas al domicilio aquí señalado. LAS PARTES declaran que conocen y aceptan todos los términos del presente CONVENIO. El presente CONVENIO se suscribe en tres (3) ejemplares del mismo valor, en……………. a los ……… días del mes de …………… del 20… ---------------------------------------------------------------------------------------- GOBIERNO LOCAL ____________________________________________________ EMPRESA PRIVADA



33



34

ANEXO N° 1

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN Municipalidad Distrital de Condoroma

COMITÉ ESPECIAL LEY 29230

PROCESO DE SELECCIÓN DE EMPRESAS PRIVADAS PARA EJEC UTAR PROYECTOS EN EL MARCO DE LA LEY Nº 29230

CRONOGRAMA DEL PROCESO

Actividades De Hasta

1. Convocatoria y publicación de bases, incluyendo el formato de Convenio

25-03-13 04-04-13

2. Recepción de expresiones de interés de empresa. 25-03-13 04-04-13

3 *Presentación de Consultas y Observaciones a las Bases** 05-04-13 09-04-13

3. Absolución de consultas y observaciones 10-04-13 12-04-13

4. Publicación de bases integradas 15-04-13 Único día

5. Presentación de Propuestas, a través de los Sobres Nº 1, 2 y 3 16-04-13 Único día

6. Calificación de Propuestas Técnicas 17-04-13 19-04-13

7. Resultados de calificación de las Propuestas en el Portal 22-04-13 Único día

9. Adjudicación de la Buena Pro 22-04-13 Único día

14:00 horas

10. Suscripción del Convenio entre Municipalidad y Empresa (en cuanto se haya completado la documentación respectiva).

23-04-13 07-05-13

* En las Oficinas del CEPRI ubicadas en el Local de JAAS de la Municipalidad Distrital de Condoroma en el siguiente horario de 8.00 am a 12.00 pm a 14.00 am a16.00 pm. ** Por escrito en las Oficinas del CEPRI ubicadas en Local de JAAS de la Municipalidad Distrital de Condoroma en el siguiente horario de 8.00 am a 12.00 pm a 14.00 am a16.00 pm



35

ANEXO N° 2

RELACIÓN DE BANCOS LOCALES AUTORIZADOS PARA EMITIR LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS EN LAS BASES

BANCO CONTINENTAL

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS – BIF

BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SAA. – INTERBANK

BANCO SCOTIABANK

BANCO CITIBANK

BANCO FINANCIERO

BANCO DE COMERCIO

MIBANCO – BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.



36

ANEXO N° 3

TERMINOS DE REFERENCIA

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL PROYEC TO – OBRA “CONSTRUCIÓN DE PISTAS, VEREDAS y OBRAS COMPLEMENTA RIAS CALLES

TUPAC AMARU Y CANCHINITA – CONDOROMA ”

I.- ANTECEDENTES Y GENERALIDADES. La Municipalidad Distrital de Condoroma- Espinar – Cusco ha considerado en su plan de inversiones del año fiscal 2013, la ejecución de la obra: “CONSTRUCIÓN DE PISTAS, VEREDAS y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES TUPAC AMARU Y CANCHINITA – CONDOROMA”; que será ejecutada mediante el marco de la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión pública Regional y Local con participación del Sector Privada en la ejecución de proyectos por impuestos.

1.1.- ENTIDAD ENCARGANTE La entidad encargante es la Municipalidad Distrital de Condoroma, en adelante.

1.2.- BASE LEGAL. � Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27867 Ley Orgánica de

Gobiernos Regionales (según sea el caso) � Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación

del Sector Privado. � D.U. N° 081-2009, que modifica la Ley N° 29230 � Decreto Supremo N° 133-2012-EF de fecha 27 de juli o de 2012, Aprueba el

Reglamento de la Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado.

� Resolución de Alcaldía Nº Nº 266-2011-MDC-E de fecha 11 de octubre del 2011, donde se aprueba el Expediente Técnico Definitivo.

� Resolución de Alcaldía Nº 015-MDC-E-2013 de fecha 8 de Enero del 2013, donde se aprueba el Expediente Técnico con actualización de costos.

� Otras normas actuales para ejecución de obras por contrata. 1.3.- ENTIDAD ENCARGADA DEL PROCESO DE SELECCIÓN La entidad encargada del presente proceso de Selección es la Municipalidad Distrital de Condoroma, mediante el Comité Especial Ad Hoc nombrado para tal Fin.

1.4.- OBJETO

El objeto del presente proceso es seleccionar a la persona natural o jurídica o consorcios entre estas, que se encuentren en capacidad de ejecutar la obra: “CONSTRUCIÓN DE PISTAS, VEREDAS y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES TUPA C AMARU Y CANCHINITA – CONDOROMA” aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 266-2011-MDC-E fecha 11 de octubre del 2011 y el Expediente Técnico Actualizado aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 015-MDC-E-2013 de fecha 8 de Enero del 2013, dicho proyecto tiene el CODIGO SNIP Nº 182733. 1.5.- PROCEDIMIENTO UTILIZADO. El presente proceso de selección se rige por los procedimientos del LEY Nº 29230 y su REGLAMENTO, los cuales son los que se establecen y detallan en los términos de referencia y por ende en las bases.

1.6.- COMISIÓN ESPECIAL



37

La comisión especial estará designada mediante RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 319-2012-MDC-E-C. La Comisión Especial podrá asesorarse con técnicos y/o profesionales para asuntos puntuales, previo acuerdo de los integrantes de la comisión especial. El quórum de cada reunión se entenderá válidamente constituido con la asistencia de al menos dos de sus miembros, incluido el presidente de la comisión especial sin cuya asistencia no tendrá validez ninguna reunión o acuerdo. 1.7.- BASES Las bases son las contenidas en el presente documento, más las modificaciones, adiciones, aclaraciones y respuestas a las consultas que formulen los adquirentes de las mismas. Contienen tanto los requisitos legales y formales, como los técnicos y económicos requeridos para estructurar las ofertas. 1.8.- QUIENES PUEDEN SER POSTORES Puede presentarse como postor en los procesos de selección de la Empresa Privada para el financiamiento de los Proyectos a que se refiere la Ley, las personas jurídicas nacionales o extranjeras, incluidas aquéllas que hayan suscrito contratos o convenios de estabilidad, que cumplan con los requisitos legales, técnicos y económicos que se establezcan en las bases del proceso de selección correspondiente. Asimismo, podrán participar Empresas Privadas en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para tal efecto, será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio, la que se perfeccionará antes de la suscripción del Convenio. Todo postor que adquiera estas bases se compromete a utilizar la información incorporada en las mismas exclusivamente para los fines propios de este proceso. 1.9.- QUIENES NO PUEDEN SER POSTORES El postor requiere no estar incluido en el Registro de Inhabilitados por la OSCE (Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado y sus modificatorias).

1.10.- PROHIBICIÓN ESPECIAL

A los postores les está prohibido celebrar acuerdos entre sí o con terceros a fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia; ante dicha eventualidad, se descalificará al postor o postores. 1.11.- CRONOGRAMA El cronograma del presente proceso estará consignado en el anexo correspondiente de las presentes bases. (Anexo 01).

La comisión especial podrá, si lo estima conveniente, modificar dicho cronograma, en cuyo caso notificará a cada uno de los adquirentes o postores, a la dirección electrónica indicada por ellos, de los cambios efectuados. 1.12.- PRÓRROGAS, POSTERGACIONES Y CANCELACIÓN DEL PROCESO . La prórroga o postergación de las etapas de un proceso de selección se determina por acuerdo de la Comisión especial, lo cual la Municipalidad Distrital de Condoroma – COMITE ESPECIAL comunicará en forma oportuna a todos los adquirientes o a todos los postores según corresponda.

La fecha de presentación de propuestas y la Adjudicación de la Buena Pro, podrá ser postergada por el COMITÉ ESPECIAL de la Municipalidad Distrital de Condoroma, previo



38

acuerdo de todos los miembros integrantes del Comisión especial, por causas debidamente sustentadas y dicha postergación será comunicada a los postores.

En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes de la fecha del otorgamiento de la Buena Pro, la COMISION ESPECIAL del Proceso de Selección, por decisión propia o a solicitud de la entidad podrá suspender, cancelar total o parcialmente por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar o adquirir o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente, esta cancelación o suspensión no da derecho a indemnización alguna, lo cual aceptan los postores expresamente. 1.13.- COMUNICACIÓN CON LOS PARTICIPANTES DEL PROCESO. Toda notificación durante o después de este proceso se efectuará por medio de correo electrónico, en la dirección electrónica que cada postor indique al momento de recoger las bases o con la presentación de la propuesta. La COMISIÓN ESPECIAL podrá utilizar adicionalmente cualquier otro medio de comunicación si así lo estima pertinente; Estará publicado en el portal de la entidad. 2.- EJECUCIÓN DE LA OBRA Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construcción de las obras que comprende el proyecto:

� Libre Disponibilidad de terreno. � Plan de Trabajo - Operaciones � Certificado de Alineamiento de calles � Permisos, certificación � Localización � Condiciones locales � Limites de trabajo, Plan de ejecución de trabajo de obra � Protección del lugar � Mano de obra calificada y no calificada � Inspección y control de obras (seguridad antes, durante y después de cada

actividad) � Materiales y equipos � Cambios en el trabajo � Recepción de obra � Liquidación final de la obra � Disposiciones finales

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

2.1.1.- IDENTIFICACION : CODIGO SNIP 182733

2.1.2.- NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA : “CONSTRUCIÓN DE PISTAS, VEREDAS y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES T UPAC AMARU Y CANCHINITA – CONDOROMA ”.

2.1.3.- ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA DEL PIP. FUENTE DE FINANCIAMIENTO : CANON Y SOBRECANON, REGALIAS UNIDAD DE GESTIÓN : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR FUNCIÓN : 16 TRANSPORTE



39

PROGRAMA : 055 TRANSPORTE METROPOLITANO SUB PROGRAMA : 0157 VIAS URBANAS

2.1.4.- LOCALIZACION GEOGRAFICA. REGION : CUSCO DEPARTAMENTO : CUSCO PROVINCIA : ESPINAR DISTRITO : CONDOROMA LOCALIDAD : CONDOROMA

2.1.5.- DE LA UNIDAD EJECUTORA. NOMBRE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDOROMA SECTOR : GOBIERNOS LOCALES UNIDAD ORGANICA : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA RESPONSABLE : ING. LUCHO SALCEDO CACERES DIRECCION : PLAZA DE ARMAS S/N

2.1.6.- MONTO DE INVERSION TOTAL DDEETTAALLLLEE DDEE PPRREESSUUPPUUEESSTTOO AAPPRROOBBAADDOO EEXXPPEEDDIIEENNTTEE TTEECCNNIICCOO IINNIICCIIAALL

PRESUPUESTO TOTAL INICIAL DE INVERSION DEL PIP EXPEDIENTE TECNICO “CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y OBRAS CONPLEMENTARIAS DEL CONTORNO DE LA PLAZA DE ARMAS DEL DISTRITO DE CONDOROMA- ESPINAR - CUSCO”.

DESCRIPCION

MONTO S/. COSTO DIRECTO 1,852,762.48

GASTOS GENERALES 222,331.50

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA 2,260,370.23

IGV 406,866.64

COSO TOTAL DE LA OBRA 2,667,236.87

GASTOS DE SUPERVISION 85,351.58

SANEAMIENTO FISICO LEGAL 40,008.55

GASTOS DE LIQUIDACION 17,337.04

GASTOS DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 36,674.93

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO 2,848,608.97

� PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO : 180 días calendarios. � MODALIDAD DE EJECUCION : Contrata

DDEETTAALLLLEE DDEE PPRREESSUUPPUUEESSTTOO DDEELL EEXXPPEEDDIIEENNTTEE TTEECCNNIICCOO AACCTTUUAALLIIZZAADDOO

PRESUPUESTO TOTAL ACTUALIZADO DE INVERSION DE LLAA OOBBRRAA “CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES TUPAC AMARU Y CANCHINITA – CONDOROMA”

ITEM SUB PRESUPUESTO

MONTO S/. 01 CONSTRUCION DE PISTAS 1,581,006.17

02 CONSTRUCCION DE SARDINELES 126,790.61

03 CONSTRUCION DE VEREDAS 362,732.03

04 MITIGACION AMBIENTAL 16,283.72

05 OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALIZACION 298,297.35

COSTO DIRECTO 2,385,109.88 GASTOS GENERALES 12.00% 286,213.19

UTLIDAD 10.00% 238,510.99

SUB TOTAL 2,909,834.05 IGV 18.00% 523,770.13



40

COSTO TOTAL DE OBRA 3,433,604.18 GASTOS DE SUPEVISION 3.20% 109,875.33 SANEAMIENTO FISICO LEGAL 1.50% 51,504.06 GASTOS DE LIQUIDACION 0.65% 22,318.43 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 1.45% 49,787.26

TOTAL PRESUPUESTO 3,667,089.27

DDEETTAALLLLEE DDEE PPRREESSUUPPUUEESSTTOO DDEELL EEXXPPEEDDIIEENNTTEE TTEECCNNIICCOO AACCTTUUAALLIIZZAADDOO PPEENNDDIIEENNTTEESS DDEE EEJJEECCUUCCIIOONN

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION DE LLAA OOBBRRAA PPEENNDDIIEENNTTEESS DDEE EEJJEECCUUCCIIOONN “CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES TUPAC AMARU Y CANCHINITA – CONDOROMA”

ITEM SUB PRESUPUESTO

MONTO S/.

01 CONSTRUCION DE PISTAS 1,340,321.99






UTILIDAD 10.00% 206,239.22

SUB TOTAL 2,516,118.52 IGV 18.00% 452,901.33 COSTO TOTAL DE OBRA 2,969,019.85 GASTOS DE SUPEVISION 3.20% 95,008.64 SANEAMIENTO FISICO LEGAL 1.50% 44,535.30 GASTOS DE LIQUIDACION 0.65% 19,298.63 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 1.45% 43,050.79 TOTAL PRESUPUESTO 3,170,913.20

� PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO : 180 días calendarios. � MODALIDAD DE EJECUCION : Contrata

DDEETTAALLLLEE DDEE PPRREESSUUPPUUEESSTTOO DDEE OOBBRRAA PPAARRAA LLIICCIITTAACCIIOONN PPÚÚBBLLIICCAA –– VVAALLOORR RREEFFEERREENNCCIIAALL

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION DE LLAA OOBBRRAA PPEENNDDIIEENNTTEESS DDEE EEJJEECCUUCCIIOONN “CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES TUPAC AMARU Y CANCHINITA – CONDOROMA” PARA LICITACION – PARA LICITACION PUBLICA- VALOR REFERENCIAL. ITEM SUB PRESUPUESTO

MONTO S/. 01 CONSTRUCION DE PISTAS 1,340,321.99






UTILIDAD 10.00% 206,239.22

SUB TOTAL 2,516,118.52 IGV 18.00% 452,901.33 COSTO TOTAL DE OBRA 2,969,019.85 GASTOS DE LIQUIDACION 0.65% 19,298.63

TOTAL PRESUPUESTO V.R. 2,988,318.48 � PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO : 180 días calendarios.

MODALIDAD DE EJECUCION : Contrata



41

2.1.7.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS � Corte de y relleno a nivel de subrazante, además del perfilado y compactado

del terreno, para colocar la capa base y recibir el pavimento rígido. � Construcción de una red i/o sistema de drenaje, con el fin de evitar la

formación de empozamientos de agua pluvial en las inmediaciones de la plaza principal de Condoroma, que perjudicaría la estabilidad del pavimento.

� Construcción del pavimento rígido, en una longitud de 711 metros lineales, y en ancho de sección de 7.20 y 7.00 metros, conforme al Reglamento Nacional de Construcciones vigente, para una vía urbana.

� Construcción de veredas peatonales, con sardineles de concreto simple, a ambos lados del pavimento rígido.

� Construcción de cunetas, con el fin de facilitar y evacuar el agua pluvial de manera rápida, evitando filtraciones de agua superficial, y en conjunto formar el sistema conducción de las precipitaciones.

� Obras Complementarias, como estacionamientos, pavimentación de la vía auxiliar, etc.

2.1.8.- METAS � Construcción de 711 metros de pavimento rígido, secciones de 7.20 y 7

metros, a lo largo de las vías urbanas Av. Túpac Amaru y Canchinita del Distrito de Condoroma.

� Mejoramiento del perfil del subrazante actual, refine y compactación de la misma.

� Construcción de una alcantarilla y un sistema de drenaje conformada por tres buzones de concreto armado de 1.60 metros de diámetro exterior.

2.1.9.- OBJETIVO

El objetivo de la ejecución del proyecto “CONSTRUCIÓN DE PISTAS, VEREDAS y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES TUPAC AMARU Y CANCHINITA – CONDOROMA ” es mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular y Peatonal en las calles que comprende el ámbito del proyecto, a fin de proveer adecuados niveles de servicio y comodidad a los usuarios del Distrito de Condoroma.

2.1.10.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Se ha previsto la ejecución del proyecto en 180 días calendario (06 Meses) que es suficiente para materializar físicamente las componentes y metas del proyecto, el mismo que se inicia cuando se cumpla con:

i) Que se designe al Inspector o supervisor, según corresponda. ii) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra

completo. iii) Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se

ejecutará la obra.

2.1.11.- ANEXO A LAS PRESENTES BASES

Expediente Técnico Definitivo (aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 266-2011-MDC-E) y Expediente Técnico Actualizado (a probado con resolución de Alcaldía Nº 015-MDC-E-2013).



42

3. -MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACION Por contrato y a PRECIOS A SUMA ALZADA. 4.- VALOR REFERENCIAL El valor referencial asciende a S/. 2,988,318.48 ( DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS DIESIOCHO CON 48/100 NUEVOS SOLES), Incluido todo los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos conforme a la Legislación Vigente, así como cualquier otro concepto que se sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto. El valor referencial ha sido computado desde la fecha de determinación de presupuesto actualizado de obra, consignada en el Expediente Técnico, es decir al mes de ENERO del 2,013. Dicho valor considera los Gastos Generales, Utilidad e Impuesto IGV.

EL VALOR REFERENCIAL TOTAL ASCIENDEN A :

Valor Referencial (Incluido el IGV)

S/. 2,988,318.48 (DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRECIE NTOS

DIESIOCHO CON 48/100 NUEVOS SOLES)

5.- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 5.1.- OBJETIVO. Es materia de la convocatoria la contratación de una empresa privada para la ejecución de la Obra: “CONSTRUCIÓN DE PISTAS, VEREDAS y OBRAS COMPLEMENTA RIAS CALLES TUPAC AMARU Y CANCHINITA – CONDOROMA ” , cuyo expediente técnico forma parte de estés términos de referencia y bases. 5.2.- UBICACIÓN: Departamento : Cusco Provincia : Espinar Distrito : Condoroma Región : Cusco. Altitud : 4650 MSNM. 5.3.- TRABAJOS A REALIZAR.

Se detalla en el expediente Técnico Definitivo aprobado por la Municipalidad Distrital de Condoroma con Resolución de Alcaldía Nº 266-2011-MDC-E y Expediente Técnico CON Actualización de Presupuesto Aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 015-MDC-E-2013

5.4.- PRESUPUESTO.

El presupuesto de obra se detalla en el Expediente técnico a la cual debe acceder el Contratista.

5.5.-PLAZO DE EJECUCION

El plazo de la ejecución de la obra: “CONSTRUCIÓN DE PISTAS, VEREDAS y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES TUPAC AMARU Y CANCHINI TA – CONDOROMA” , es de 180 días calendarios.



43

5.6.-REQUERIMIENTO DEL PERFIL DEL PERSONAL TECNICO, PROFESIONAL Y EQUIPO. El Equipo Asignado Propio se sustenta con copia del documento que acredite la propiedad, donde se consigne los equipos que son de propiedad del postor. El Equipo Asignado No Propio se sustenta con el original de la Promesa de Alquiler mas copia del documento que acredite la propiedad de quien emite la promesa de alquiler. Puede presentarse una declaración jurada de los equipos.

5.7.-EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

El Postor deberá presentar el Currículum Vitae y la Carta de Compromiso del profesional propuesto.

5.7.1.- RESIDENTE DE OBRA (01). Deberá de cumplir con los siguientes requisitos básicos: Ingeniero Civil , deberá de estar colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión, el mismo que debe cumplir con un requerimiento mínimo no menor de siete (7) años en el ejercicio de la profesión (Sustentados y se acreditará con título profesional y copia simple del Diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú y certificado de habilidad profesional). Además se establece como Requerimiento Mínimo que haya realizado tres (03) obras similares al objeto de convocatoria (Pavimentación de calles en concreto rígido) en los últimos cinco años recientes, cuyo valor de cada una de ellas sea mínimo el 75% del monto del valor referencial, (Sustentado con copias simples de las Constancias ó Certificados ó Contratos del Empleador y de las Actas de Recepción de Obra). -EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA : Tendrá que ser sustentada con copias simples de las Constancias, Certificados, Contratos del Empleador y de las Actas de Recepción de Obra, de trabajos de ejecución de obras objeto de la convocatoria. -ESTUDIOS Y CALIFICACIONES: Tendrá que haber asistido a cursos referidos al cargo a desempeñar, los mismos que deben tener una duración mínima de 20 horas lectivas. La documentación que sustenta debe ser copias simples de las Constancias ó Certificados donde figure el nombre del curso, tiempo de duración y se identifique claramente la entidad que dicta el curso y el nombre de la persona a la que se otorga el certificado. 5.7.2.- ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA (01). El cargo corresponde a un (01) Ingeniero Civil colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión, el mismo que debe cumplir con un requerimiento mínimo de 5 años en el ejercicio de la profesión lo cual se acreditará con el título profesional y copia simple del Diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú y certificado de habilidad profesional. Además se establece como Requerimiento Mínimo que haya realizado una (01) obra similar al objeto de convocatoria (Pavimentación de calles en concreto rígido) en los últimos cinco años recientes. -EXPERIENCIA DEL ASISTENTE DEL RESIDENTE DE OBRA: Deberá de ser sustentada con copias simples de las Constancias, Certificados y Contratos otorgados por persona o funcionario competente, de trabajos de ejecución de obras objeto de la convocatoria. -ESTUDIOS Y CALIFICACIONES: Haber asistido a cursos referidos a la función a desarrollar (Cargo), los mismos que deben tener una duración mínima de 20 horas lectivas; La documentación que sustenta debe ser copias simples de las Constancias ó Certificados donde figure el nombre del curso, tiempo de duración y se identifique claramente la entidad que dicta el curso y el nombre de la persona a la que se otorga el certificado.



44

5.7.3.- ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE SUELOS (01). El cargo corresponde a un (01) Ingeniero Civil colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión, el mismo que debe cumplir con un requerimiento mínimo de 5 años en el ejercicio de la profesión lo cual se acreditará con el título profesional y copia simple del Diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú y certificado de habilidad profesional. Se establece como Requerimiento Mínimo que tenga un estudio de especialización referido a estudio de suelos o geotecnia, culminado y que se sustente con copia simple del documento que acredite la culminación de la especialización. Además para acreditar la experiencia profesional deberá presentar 05 contratos o certificado de trabajo otorgada por una entidad reconocida concerniente al estudio de suelo realizado. EXPERIENCIA COMO ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE SUELOS : Deberá de ser sustentada con copias simples de las Constancias, Certificados y Contratos otorgados por persona o funcionario competente. ESTUDIOS Y CALIFICACIONES: Haber asistido a cursos referidos a la función a desarrollar (cargo), los mismos que deben tener una duración mínima de 20 horas lectivas. La documentación que sustenta debe ser copias simples de las Constancias ó Certificados donde figure el nombre del curso, tiempo de duración y se identifique claramente la entidad que dicta el curso y el nombre de la persona a la que se otorga el certificado. 5.7.4.- ESPECIALISTA TOPOGRAFO El cargo corresponde a un (01) Especialista Topógrafo con título profesional, el mismo que debe cumplir con un requerimiento mínimo de 03 años en el ejercicio de la profesión lo cual se acreditará con el título profesional correspondiente. Además se establece como requerimiento mínimo acreditar experiencia en levantamientos topográficos y replanteo de proyectos, procesamiento de datos en los programas de ingeniería tales como Autocad Land, AIDC y Autocad para la ejecución de obras, debiendo presentar para acreditar la experiencia profesional 05 contratos o certificado de trabajo otorgada por una a entidad reconocida. NOTA:

- Para la acreditación de la Experiencia del Ing. Residente de Obra e Ing. Asistente técnico, se presentara certificados y constancias emitidos por autoridad competente, en la cual se muestre claramente, el tipo de Obra, el monto, el cargo desempeñado, la Entidad Contratante y la fecha de trabajo; se puede complementar esta información con actas de recepción de obra y otros documentos, donde aparezca el nombre de los profesionales propuestos.

- Se presentara la copia del certificado de habilidad vigente de los profesionales propuestos.

66..-- RREEQQUUIISSIITTOOSS DDEE MMAAQQUUIINNAARRIIAA YY EEQQUUIIPPOOSS MMIINNIIMMOO PPAARRAA EEJJEECCUUCCIIOONN DDEE OOBBRRAA La maquinaria y equipos solicitados son los necesarios para la ejecución de la obra. Deberá sustentarse su pertenencia con las respectivas facturas y/o contrato de arrendamiento el cual deberá ser acompañado con las facturas de propiedad de las maquinarias y/o equipos. La antigüedad del mismo no deberá ser mayor a los 10 años.



45

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD Mezcladora Concreto 11 P3 tipo tolva 3.00 unid Camioneta 4x4 - PICK-UP 1.00 unid Excavadora Sobre Orugas 240 HP 1.00 unid Cargador Frontal DE 3 Yardas cubicas 1.00 unid Compactador Vibrador tipo Plancha 5 HP 2.00 unid Vibrador de Concreto 4 HP 2.40" 2.00 unid Rodillo vibratorio 8-10 TN 1.00 unid Volquete MINIMO 15 M3 2.00 unid Retroexcavadora Cargador 80 HP 1.00 unid Equipos para Pruebas Hidráulicas (de ser el caso). 1.00 unid Niveles Topográficos 1.00 unid Miras Plegables Metálicos - Telescópicas 2.00 unid Teodolitos (Estación Total) 1.00 unid Camión tipo Canter 1.00 Und. Sierra Circular eléctrica para madera (de ser el caso). 2.00 Und. Garlopa eléctrica (de ser el caso). 2.00 Und. Equipo de Soldadura eléctrica (de ser el caso). 1.00 Und. Equipo de corte oxiacetileno (de ser el caso). 1.00 und.

Nota: Los requerimientos técnicos mínimos son de presentación obligatoria, estén o no dentro de los factores de evaluación, debiendo acompañar los documentos sustentatorios exigidos. El equipo puede ser de propiedad y/o en alquiler; de ser el caso de propiedad presentar documentos que acrediten – avalar tal situación, de ser alquilados deberán de presentar el proceso de Alquiler indicando serie y seguro TREC. De constatar INSITU la falsedad de estos equipos y o maquinarias serán descalificados y/o multados en su debido tiempo. Durante la ejecución de la obra una vez obtenida la BUENA PRO, La institución MDC verificara en cualquier momento dentro del plazo de la ejecución de la obra; de no tener estas consideraciones y/o Requerimientos técnicos mínimos del personal, equipo y maquinaria para la ejecución de la obra; será acreedor a la multa correspondiente según lo establecido en las normas internas de la institución – MPE, (Lo que establecerá la institución área usuaria). 7.- VISITA A LAS ZONAS DE TRABAJO (CALLES) OBLIGATO RIO. Los postores deberán realizar una visita previa al terreno sobre el cual se va a ejecutar una inspección detenida que les permita verificar el acceso directo, las fuentes de abastecimiento de agua, energía eléctrica, materiales, disponibilidad de mano de obra y las condiciones de trabajo, tránsito y reglamentaciones de la zona. Esta inspección ocular permitirá evaluar las condiciones del lugar y servirá para la elaboración de su propuesta, además para evitar reclamos posteriores, la sola presentación de las propuestas implica la declaración tácita del postor que no ha encontrado inconveniente alguno para el inicio y ejecución de la obra. La visita a la Obra se llevara a cabo al primer día hábil siguiente a la culminación de la venta de bases, a las 09:30 AM. (Hora exacta), hora en la cual deberán apersonarse a la Oficina de Infraestructura Publica de la Municipalidad Distrital de Condoroma, para de allí salir a hacer la visita. Esta constancia y/o certificación será otorgado por el jefe de la OIP, No habrá otra fecha ni hora para la visita a campo (Lugar donde se ejecutara la Obra). El postor deberá designar a un técnico para que lo represente y realice la visita al lugar donde



46

se ejecutará el proyecto, quien deberá presentarse con carta poder Legalizada, documento de identidad y copia del recibo de registro de participante. Asimismo al finalizar la visita, se les entregará una constancia de visita a la zona de trabajo, siendo dicha constancia un requisito obligatorio de admisibilidad de la Propuesta Técnica. 9.- DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO Y OTRAS CONSID ERACIONES

GENERALES Y DISCREPANCIA ENTRE LOS DOCUMENTOS TÉCNI COS En caso de existir divergencia entre los documentos del proyecto, los Planos tienen primacía sobre las Especificaciones Técnicas. Los metrados son referenciales y complementarios y la omisión parcial o total de una partida, no dispensará al Contratista de su ejecución, si está prevista en los Planos, Especificaciones Técnicas o Memoria Descriptiva y otros. 9.1.- OBJETO DE LAS ESPECIFICACIONES Las presentes Especificaciones Técnicas tienen como objeto definir las normas y procedimientos que serán aplicados en la construcción de la obra, siendo las mismas parte integrante del Expediente Técnico. Más allá de lo establecido en estas especificaciones, el Ingeniero residente, tiene autoridad suficiente para ampliarlas en cuanto a la calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodología constructiva a seguir en cualquier trabajo. La obra comprende la completa ejecución de los trabajos indicados en estas especificaciones y también de aquellos no incluidos en la misma, pero si están en la serie completa de planos y documentos complementarios (expediente técnico). 9.2.- ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS a.-Comprenden las normas y exigencias para la construcción de las estructuras planteadas, formando parte integrante del proyecto y complementando lo indicado en los planos respectivos. b.- Precisan las condiciones y exigencias que constituyen las bases de pago para las obras que se ejecuten. 9.3.- MEDIDAS DE SEGURIDAD El responsable de la ejecución de la obra bajo responsabilidad, adoptará todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes a su personal, a terceros y a la misma Obra, debiendo cumplir con todas las disposiciones vigentes en el Reglamento Nacional de Edificaciones, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y demás dispositivos legales vigentes. El responsable de la ejecución de la obra deberá mantener todas las medidas de seguridad en forma ininterrumpida, desde el inicio hasta la recepción de la Obra, incluyendo los eventuales períodos de paralizaciones por cualquier causal. 9.4.- VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADO S En el caso de existir divergencias entre los documentos del Proyecto:

� Los Planos tienen validez sobre las Especificaciones Técnicas, Metrados y Presupuestos.

� Las Especificaciones Técnicas tienen validez sobre Metrados y Presupuestos. � Los Metrados tienen validez sobre los Presupuestos.

Los metrados son referenciales y la omisión parcial o total de una partida no dispensará al Ejecutor de su ejecución si está prevista en los Planos y/o las Especificaciones Técnicas. Las Especificaciones se complementan con los Planos y Metrados respectivos en forma tal que, las Obra deben ser ejecutadas en su totalidad aunque estas figuren en uno solo de esos documentos, salvo orden expresa del "Supervisor" quien obtendrá previamente la aprobación por parte de la Entidad.



47

Detalles menores de trabajos y materiales no usualmente mostrados en las Especificaciones, Planos y Metrados pero necesarios para la Obra deben ser ejecutados por el "Responsable de la ejecución de la obra", previa aprobación del “Supervisor”. 9.5.- CONSULTAS Todas las consultas relativas a la construcción, serán efectuadas al "Supervisor" mediante un Cuaderno de Obra, quien absolverá las respuestas por el mismo medio. 9.6.- SIMILITUD DE MATERIALES O EQUIPOS Cuando las Especificaciones Técnicas o Planos indiquen "igual o similar", sólo el "Supervisor" decidirá sobre la igualdad o semejanza. 9.7.- INSPECCIÓN Todo el material y la mano de obra empleada, estarán sujetos a la Inspección por el “Supervisor” en la oficina, taller u obra, quien tiene el derecho a rechazar el material que se encuentre dañado, defectuoso o por la mano de obra deficiente, que no cumpla con lo indicado en los Planos o Especificaciones Técnicas. Los trabajos mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el material rechazado deberá ser reemplazado por otro aprobado, por cuenta del Contratista. El responsable de la ejecución de la obra deberá suministrar sin cargo para la Entidad ni su representante el “Supervisor”; todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales adecuados para la inspección y pruebas que sean necesarias. 9.8.- MATERIALES Y MANO DE OBRA Todos los materiales adquiridos o suministrados para las obras que cubren estas especificaciones, deberán ser nuevos, de primer uso, de utilización actual en el Mercado Nacional e Internacional, de la mejor calidad dentro de su respectiva clase. Los materiales que se expendan envasados deberán entrar a la Obra en sus recipientes originales, intactos y debidamente sellados. Los materiales deben ser guardados en la Obra en forma adecuada sobre todo siguiendo las indicaciones dadas por el Fabricante o manuales de instalaciones. 9.9.- TRABAJOS El Ingeniero Residente tiene que notificar por escrito al “Supervisor” de la Obra sobre la iniciación de sus labores para cada frente y/o etapa de trabajo. Al inicio de la obra el responsable de la ejecución de la obra podrá presentar al “Supervisor” las consultas técnicas para que sean debidamente absueltas. Cualquier cambio durante la ejecución de la Obra que obligue a modificar el Proyecto Original será resuelto por la Entidad a través del Proyectista o el “Supervisor” para lo cual deberá presentarse un plano original con la modificación propuesta. 9.10.- CAMBIOS SOLICITADOS POR EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. El responsable de la ejecución de la obra podrá solicitar por escrito y oportunamente cambios al Proyecto, para lo cual deberá sustentar y presentar los planos y especificaciones para su aprobación por la Entidad. 9.11.- CAMBIOS AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD La Entidad podrá en cualquier momento a través del "Supervisor" por medio de una orden escrita hacer cambios en los planos o Especificaciones. Los cambios deberán ser consultados al Proyectista. Si dichos cambios significan un aumento o disminución en el



48

monto del presupuesto de obra o en el tiempo requerido para la ejecución se hará el reajuste correspondiente de acuerdo a los procedimientos legales vigentes. 9.12.- PERSONAL El responsable de la ejecución de la obra, antes de dar comienzo a la ejecución de la Obra, dará el nombre y número de colegiatura del Ingeniero Residente, quien se hará cargo de la dirección de la obra, así como su curriculum vitae para su aprobación por la Entidad o el "Supervisor”. 9.13.- MOVILIZACIÓN El responsable de la ejecución de la obra bajo su responsabilidad movilizará a la obra y oportunamente, el equipo mecánico, materiales, insumos, equipos menores, personal y otros necesarios para la ejecución de la Obra. 9.14.- ENTREGA DEL TERRENO PARA LA OBRA El terreno será entregado según Acta pertinente, ratificándose la conformidad con lo indicado en los planos respectivos. 9.15.- ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA Al terminar todos los trabajos, el responsable de la ejecución de la obra hará entrega de la obra a la Comisión de Recepción, nombrada por la Entidad de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Previamente el "Supervisor" hará una revisión final de todas las partes y se establecerá su conformidad de acuerdo a planos y Especificaciones Técnicas. Así mismo, previamente a la recepción de la obra, el Contratista deberá efectuar la limpieza general de toda el área utilizada para la ejecución de la obra incluyendo campamentos, instalaciones, depósitos, desechos, áreas libres, etc. Las instalaciones y las estructuras definitivas serán sometidas a pruebas en las condiciones más desfavorables y por el tiempo que las Especificaciones lo señalen. Se levantará un acta en donde se establezca la conformidad de la obra o se establezcan los defectos observados, dándose en este último caso un plazo al Contratista para la subsanación correspondiente. Vencido el cual, se hará una nueva inspección en donde se establezca la conformidad del "Supervisor". Si al realizarse la segunda inspección subsisten los defectos anotados en la primera inspección, la Entidad podrá contratar con terceros la subsanación por cuenta del Contratista sin perjuicio de la aplicación de las cláusulas que el Contrato de obra establezca y de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 9.16.- MATERIALES BÁSICOS PARA LA OBRA El responsable de la ejecución de la obra tiene conocimiento expreso de la existencia de todos los materiales básicos en el lugar de la obra, o verá el modo de aprovisionarse, de tal forma que no haya pretexto para el avance de la obra de acuerdo a lo programado. 9.17.- CONOCIMIENTO DEL TERRENO PARA LA OBRA Y ACCE SOS El responsable de la ejecución de la obra tiene conocimiento expreso de las características y condiciones geográficas y climáticas del lugar para la obra; así como de sus accesos, de tal forma que con la debida anticipación prevea todo lo necesario para el inicio y avance de la obra de acuerdo al programa contractual, asegurando entre otros el transporte de materiales, insumos, equipos y explotación de canteras. 9.18.- ESPECIFICACIONES GENERALES Estas especificaciones se complementarán con lo establecido en las siguientes normas:

� Normas técnicas de edificaciones.



49

� Ley general de la persona con discapacidad y su reglamento Ley N° 27050. � Normas Técnica de Edificación "Seguridad durante la Construcción". � Normas del American Institute Steel Construction (AISC ASD y LRFD). � American Concrete Institute (ACI). � Normas del American Welding Society (AWS). � Normas del American Society of Testing and Materials (ASTM). � Reglamento Nacional de Edificaciones.

9.19.- OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL SUPERVISOR: El Supervisor está facultado para ejercer todas las potestades y funciones que le confiere el Contrato, la ley Nº 26916, así como sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias. El Supervisor, más allá de lo establecido en estas especificaciones, tiene autoridad suficiente para ampliar las mismas, en lo que respecta a la ingeniería de detalle, calidad de los materiales a emplearse y la correcta metodología constructiva a seguir en cualquier trabajo. La Fiscalización del Contrato por encargo del Supervisor durante la etapa de construcción. La Inspección de los diseños, estudios y especificaciones del proyecto. El Control del cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas sobre la Construcción de las obras. El control del cumplimiento del Calendario de Ejecución de la Obra propuesto por el Contratista. Controlar el cumplimiento de las normas de seguridad. Revisar la información estadística entregada por el Contratista. En el ejercicio de sus funciones el Supervisor de la Construcción tendrá las siguientes atribuciones: Aprobar, rechazar y sugerir modificaciones al Calendario de Ejecución de la Obra, proyectos y otros documentos presentados por el Contratista para los que el contrato requiera su aprobación. No obstante la aprobación de algún proyecto o documento no implicara responsabilidad para el mismo siendo el Contratista el único responsable del diseño y calidad de las obras. Rechazar materiales de Construcción que no se ajusten a las especificaciones del contrato. Paralizar las Obras en los casos en que no se hayan aprobado los proyectos necesarios para su ejecución o se estuviesen ejecutando sin conformidad a los proyectos aprobados. 9.20.- OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL CONTRATISTA: El Contratista es la persona cuya oferta ha sido aceptada por el Contratante (Municipalidad Distrital de Condoroma) y los sucesores legales de dicha persona; el cual está obligado a cumplir con las cláusulas del Contrato de Obra, las obligaciones del Contratista son las siguientes: El Contratista suministrará toda la mano de obra, dirección, materiales, alumbrado, combustible, agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros medios de construcciones necesarias o adecuadas para la ejecución y terminación de la Obra. Obtendrá y pagará, de ser necesario, las licencias a que hubiera lugar. El Contratista suministrará todos los elementos de construcción, seguros, dirección de obra y pruebas de laboratorio. Protegerá las obras durante su ejecución, realizándolas de manera compatible con la seguridad de la vida y propiedad a satisfacción del Supervisor y de acuerdo a los Documentos de Licitación y a los del Contrato.



50

El Contratista mantendrá limpio el lugar de las obras durante la construcción y después de ésta, hasta la recepción de las mismas; realizará todo el trabajo y pagará los gastos incidentales a que dé lugar. Reparará y reconstruirá todas las estructuras y propiedades que, a juicio del Supervisor, fueran dañadas o afectadas durante la ejecución de las obras. El Contratista mantendrá las instalaciones y campamentos que fueran necesarios y según lo que establezca el Contrato; así como las herramientas y equipos que sean requeridos para efectuar las Obras en forma aceptable y a satisfacción del Ingeniero y/o como lo especifique el Contrato. Se utilizará únicamente equipos de eficiencia comprobada por el Supervisor, siendo el Contratista el único responsable por la bondad de los mismos. Los campamentos, almacenes, talleres, laboratorios, enfermería y oficinas, deberán estar previstos de instalaciones eléctricas, sanitarias, mobiliario, equipos, enseres, menaje y facilidades necesarias para su funcionamiento y comodidad de los usuarios. El costo que representa la instalación y mantenimiento de los campamentos no será materia de pago directo, debiendo el contratista incluirlo dentro de los gastos generales de la obra. Notificará por escrito al Supervisor cualquier situación del subsuelo u otra condición física que sea diferente a aquellas indicadas en los planos o en las especificaciones. Deberá actuar tan pronto como sea posible y antes de efectuar cualquier alteración de dicha condición. Perderá tal derecho de reclamar compensación extra por este concepto, si no cumpliera con el requisito arriba mencionado. 9.21.- PLANOS DE LA OBRA: El Contratista recibirá del Supervisor un juego de copias reproducibles de los planos y de las Especificaciones Técnicas. El Contratista deberá obligatoriamente tener disponible en la obra dos juegos completos de planos y de las presentes especificaciones. Ante alguna discrepancia entre documentos del proyecto, los planos prevalecen sobre las Especificaciones Técnicas, éstas sobre los Metrados y éstos sobre el Presupuesto. El Contratista no tomará ventaja alguna de cualquier error u omisión que hubiese en los planos o Especificaciones y al Supervisor le será permitido hacer las correcciones e interpretaciones que se juzguen necesarias para el cumplimiento del objeto de los planos y Especificaciones de acuerdo al Contrato. Ningún cambio se hará, sin las instrucciones escritas del Supervisor. 9.22.- PLANOS DEL CONTRATO: Los planos suministrados a los postores representan los detalles necesarios para dar una idea comprensiva de la obra considerada. Los planos indican los alineamientos, perfiles longitudinales y pendientes, así como los perfiles transversales correspondientes. Los planos de diseños especiales y estructurales señalan las dimensiones de las obras consideradas. El trabajo a ejecutarse se muestra en los planos. Para tomar información de los planos, las cifras serán utilizadas en referencia a los de menor escala. En todo caso, los dibujos se complementarán con las especificaciones prevaleciendo de preferencia lo indicado en éstas. En caso de no incluirse algún ítem en las especificaciones, éste estará en los planos o viceversa. Los planos son a nivel de Licitación. Cada plano tiene espacios en los cuales se podrá indicar cualquier modificación requerida en obra. En caso de ser necesario un mayor detalle durante la construcción, éste se preparará según lo dispuesto en el Contrato o detalle constructivo adicional, así como a la fiel interpretación o ampliación de las Especificaciones.



51

9.23.- PLANOS DE OBRA: El Contratista deberá preparar y someter a consideración del Supervisor, todos los “planos de obra” que puedan ser necesarios para presentar en detalle todas las partes del trabajo, incluyendo los cálculos justificativos que fueran necesarios. Estos planos deberán estar de acuerdo con los correspondientes al Contrato y a las Especificaciones de éste, y son estas últimas las que deben primar sobre cualquier plano o detalle de trabajo preparado por el Contratista, aún cuando los mismos puedan ser aprobados. El Contratista será el único responsable de la corrección de las dimensiones marcadas en tales planos. Cualquier material encargado antes de la aprobación de estos planos será por cuenta y riesgo del Contratista. No se admitirán modificaciones de estos planos una vez aprobados, salvo consentimiento escrito del Supervisor. Después de efectuarse las correcciones y la aprobación consiguiente, el Contratista deberá proporcionar cuatro juegos de estos planos. Cuando en opinión del Supervisor se crea necesario explicar más detalladamente el trabajo que se va a ejecutar, o sea necesario ilustrar mejor la obra, o pueda requerirse mostrar algunos cambios, el Supervisor preparará dibujos con especificaciones y entregará al Contratista copias del mismo para su ejecución. Cuando tales planos requieran, ya sea menor o mayores cantidades de obra que las que han sido estimadas, la compensación al Contratista estará sujeta a los términos del Contrato. 9.24.- PLANOS DE POST – CONSTRUCCIÓN: Las obras terminadas deberán estar de acuerdo con las líneas, pendientes, perfiles y dimensiones indicadas en los planos, excepto en los casos dispuesto de otro modo por el Supervisor. Las variaciones de alineamiento o medidas que puedan requerirse en virtud de exigencias de la obra o por otros motivos serán determinadas por el Ingeniero en todos los casos y autorizadas por él mismo por escrito. Estos planos reflejarán los cambios de medida y que han dado lugar a las variaciones de los metrados. Una vez concluidas las obras y de acuerdo a las Normas Técnicas de Control, el Contratista presentará los planos de obra realmente ejecutadas que formarán parte de la Memoria Descriptiva para su posterior inscripción en el Registro de Bienes Nacionales. La Memoria Descriptiva será previamente aprobada por el Supervisor. La Memoria Descriptiva será presentada en original y tres copias. El costo que demande estos trabajos deberá incluirse en los gastos generales. El Contratista, tendrá responsabilidad de toda naturaleza del Proyecto y Obras, eximiendo plenamente a los Organismos del Estado y al Supervisor. 9.25.- PLAN DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCION: Con independencia de los elementos que se especifican en el estudio, y en el resto del Proyecto, el Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad y salud, aunque no se le haga notificación explícita; y a dar prioridad a las medidas necesarias de prevención, dedicando a ello de manera continua la atención por medio de sus responsables en obra, el Jefe de la misma y Delegados, con todos los medios humanos y materiales, considerándose el costo que ello implica en los Gastos Generales del Presupuesto de Obra. De acuerdo con la normativa mencionada en el Estudio de Seguridad, el Plan se someterá, antes del inicio de la obra, a la aprobación del Coordinador en materia de Seguridad de Obra, durante la ejecución de la obra, manteniéndose después de su aprobación, una copia a su disposición. Se considera en este estudio:

� Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. � La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo.



52

� Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del personal.

� Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. � Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. � Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y

seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. � El transporte del personal. � Los trabajos con maquinaria ligera. � Los primeros auxilios y evacuación de heridos. � El Servicio de Prevención. � Los Delegados de Prevención. � Los Comités de Seguridad. � Es responsabilidad del Contratista, la ejecución de las medidas preventivas fijadas

en el Plan y responderá solidariamente a las consecuencias que se deriven de la no consideración de las medidas previstas por parte de los subcontratistas o similares, respecto a las inobservancias que fueren imputables a éstos.

� Queda claro que la Dirección General de Higiene y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo, queda encargada de velar por el cumplimiento de las medidas previstas en el Plan de Seguridad de Obra.

� Los Inspectores Técnicos de defensa civil de la Municipalidad Distrital de Condoroma están en la capacidad de hacer cumplir la seguridad e higiene en las obras y además se sancionar, multar e informar a las autoridades competentes (OSCE), a la empresa contratista en caso de no implementar la seguridad en general en toda la Obra (antes, durante y después de cada actividad).

9.26.- MANTENIMIENTO DE TRANSITO DURANTE LA CONSTRU CCION: Bajo este título se considera todo trabajo necesario para el Mantenimiento de Tránsito fluido y seguro en las zonas de trabajo, durante el período de ejecución. Comprende los aspectos siguientes: Mantenimiento de Tránsito durante el período de construcción. Ejecución de Obras Auxiliares, como son desvíos, accesos a canteras incluyendo su señalización. Los fines, objetivos y procedimientos constructivos de esta actividad están contenidos en las Especificaciones del MTC, para la construcción de carreteras, Capítulo 1-3, Numeral 1.3.6 “Mantenimiento de Tránsito”, que es un documento complementario a estas especificaciones. Tratándose de desvíos y zonas en trabajo se aplicará la normatividad contenida el Capítulo IV del Manual de Señalización del MTC, específicamente referida a las zonas de trabajo, mediante el uso de tranqueras, conos, tambores, sacos de arena, mecheros, lamparines, linternas, lámparas de destello, banderines y en general de todos los diseños mostrados en la norma, tanto en diseño, texto de colores, que advierten al usuario de las restricciones impuestas. En la construcción de desvíos se utilizará material propio o de préstamo para facilitar la ejecución sin producir interrupciones en el tránsito público. El ancho de los desvíos será lo suficiente para posibilitar la circulación de vehículos pesados y el suelo será tratado por cualquier medio que asegure un pase cómodo y fluido para el tránsito pesado, todo lo que debe contar con la aprobación del Supervisor. Estos desvíos deberán ser objeto de cuidadoso mantenimiento con motoniveladora, cisternas y rodillo durante su período de utilización, al término de los cuales, el terreno deberá quedar nivelado o restituido a su estado original en concordancia con las exigencias ecológicas. La limpieza del sistema de drenaje consistirá en la limpieza de cunetas y alcantarillas que permitan su adecuado funcionamiento, evitando aniegos en la zona de trabajo.



53

Estos trabajos serán programados mensualmente por el Contratista según las actividades a realizar en el próximo mes, con indicación del personal, equipos y materiales a emplear, de los lugares, también de las fechas y horarios. Esta programación está sujeta a coordinación, revisión y aprobación por la Supervisión. El Contratista a fin de mes presentará un informe con indicación de las actividades realizadas según la especificación anterior. Este informe será calificado por el Supervisor quien otorgará el certificado correspondiente el que será anexado a la Valorización Mensual de Obra. Las consideraciones expuestas son de obligado cumplimiento, los costos de las actividades correspondientes a Mantenimiento de tráfico están incluidos en los costos del proyecto, no dando lugar a reclamaciones económicas de ningún tipo. 9.27.- VALORIZACIONES DE LAS OBRAS: Las Valorizaciones de las obras serán de acuerdo al avance mensual realmente ejecutado; contempla la mano de obra, materiales, equipo y todo lo necesario para poder ejecutar las partidas correspondientes a las diferentes unidades de obra. Las valorizaciones mensuales estarán condicionadas al fiel cumplimiento de las estipulaciones contempladas en los planes y Sistemas de Autocontrol de Calidad, Conservación del Medio Ambiente, Seguridad en la Construcción, además del pago de los Trabajadores e Impuestos de acuerdo a la legislación vigente. 9.28.- MEDIDAS CORRECTORAS GENERALES PARA LA PROTEC CIÓN DEL ENTORNO DE LAS OBRAS: Las prescripciones generales derivadas del EIA del presente proyecto a incluir en estas ESPECIFICACIONES TÉCNICAS referidas a la protección del entorno durante las obras son las que a continuación se especifican. Las condiciones particulares derivadas de dicho EIA relativas a las prescripciones para la definición y ejecución de determinadas unidades de obra para la protección del entorno durante las obras y la mejora en las posibilidades de restauración posterior, se han incluido en las presentes Especificaciones Técnicas como artículos y apartados añadidos a los artículos de aquellas unidades de obra cuyos efectos ambientales han de ser corregidos. 9.29.- MEDIDAS DE SEGURIDAD PROPUESTO POR EL CONTRA TISTA PARA LOS CALLES A EJECUTARSE Previo a la iniciación de los trabajos, el contratista propone: La implementación de un Plan de Seguridad, que garantice que el personal utilice implementos de seguridad – protección personal (seguridad ante todo – Antes, Durante y Después), tenga acceso a unidad de primeros auxilios por medios comprobados de evacuación, definición de posta médica o de clínica u hospital próximo al área de los trabajadores a la cual sin medir solicitud alguna y previa identificación del personal pueda ser atendido según los requerimientos del momento y otros que se contemplen en las Condiciones Generales de la Ejecución de la Obra. Que las medidas de seguridad sean extendidas a terceros. El Plan para el cumplimiento de las normas o recomendaciones de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDOROMA para trabajos en la vía Pública, de forma tal de disminuir al Mínimo posible los impactos negativos en los usuarios. Planes alternativos de tránsito, donde se detallen los desvíos de tráfico necesarios para la ejecución de los trabajos ya sea dentro y fuera de la ciudad de Condoroma; en coordinación con la Policía Nacional del Perú - Transito si fuera necesario; debiendo ser aprobado por la supervisión. 9.30.- CONTROL TOPOGRAFICO



54

El contratista verificará el trazo y replanteo general del proyecto, que cubre los siguientes trabajos: Reconocimiento del trazo, con el fin de identificar los puntos y las referencias existentes. Recuperación de los puntos que no se encuentren monumentados, mediante la utilización de referencias existentes o cálculos de coordenadas. Colocación de BM’s complementarios para efectuar un constante control durante la construcción. Asimismo, comprenderá la ejecución de todos los trabajos topográficos y de medición necesaria para verificar la correspondencia de la obra con los planos del proyecto, en lo que respecta a la localización, cotas y dimensiones. Será obligación del Contratista una vez replanteado el BM principal, mantenerlo localizado mediante la localización de monumentos de referencia, fuera del área afectada por los trabajos, de modo de permitir el restablecimiento del mismo en cualquier momento. 9.31.- CONTROL CONSTRUCTIVO Esta actividad será desarrollada por el contratista en forma continua durante el periodo de construcción e implica el control permanente de todos los trabajos, apoyado por las pruebas de campo y laboratorio que señalen las especificaciones técnicas del Expediente Técnico, que deberán ser aprobadas por el Supervisor. En general, la de existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la óptima calidad de las obras. 9.32.- CONTROL DE CALIDAD En este rubro se incluye las actividades de control de calidad que se realizarán, tanto a la ejecución de las partidas que conforman la Obra, como a los diferentes materiales que se requerirán para la construcción de la misma. Se refiere al control de calidad de todos los materiales que se emplearán en la construcción de la Obra, que incluyen: agregados para concreto, cemento, acero, tuberías, accesorios, válvulas, y otros requeridos para la ejecución de la obra. El proceso de revisión, consistirá en un análisis de la muestra, especificaciones, resultado de los ensayos y certificados de prueba, a fin de verificar si están conforme a las especificaciones técnicas y para los materiales requeridos para la fabricación del concreto. 9.33.- PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA Durante todo el transcurso de la ejecución de los trabajos, el contratista desarrollará la actividad de control de la programación de obra, tomando en consideración la fecha y los plazos de terminación de cada una de las partidas que conforman el presupuesto de cada componente a ejecutar, especialmente las que correspondan a la ruta crítica. En este sentido, el Contratista proyectara los diagramas PERT-CPM, siendo estos actualizados en forma continua por las variaciones que se presenten durante la ejecución del Proyecto. Es requerimiento Técnico minino el plazo de entrega de la obra: “CONSTRUCIÓN DE PISTAS, VEREDAS y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES TUPAC AMARU Y CANCHINITA – CONDOROMA”, constara de 180 días calendarios. 10.- PRESCRIPCIONES RELATIVAS AL DESARROLLO Y EJECU CIÓN DE ACTUACIONES. Minimización de la superficie alterada. Como principio director de prevención y corrección de impactos ambientales, y con especial relevancia cuando se dan condiciones de fragilidad y dificultad de recuperación



55

del medio atravesado, deberá garantizarse a la ocupación y afección mínima posible de terrenos en la zona de actuación de las obras. Para ello será preceptivo el replanteo de las zonas de actuación y señalización de sus límites a fin de evitar daños innecesarios en los terrenos limítrofes. Se procederá al balizamiento de las zonas de ocupación temporal y permanente, de forma que el movimiento de maquinaria y tránsito de camiones quede ceñido a la superficie autorizada. Si por circunstancias excepcionales fuese necesario salir de este perímetro, se solicitará permiso motivado a la Supervisión de Obra. La delimitación de la zona de obras deberá realizarse mediante estaquillas y cinta plástica, debiéndose informar a los operarios de la prohibición de circular con maquinaria de cualquier tipo, situar acopios, y equipos y otros elementos ligados a las tareas de construcción, fuera de los límites establecidos. Asimismo, se delimitarán los itinerarios a seguir para el acceso a la obra, zona de acopios y, en general, cualquier actividad que suponga una ocupación temporal de suelo. Una vez finalizado el movimiento de tierras se procederá a la retirada del sistema de delimitación previa y a la reutilización de los materiales o traslado a vertedero autorizado. Retirada de residuos de obra y limpieza del terreno. Una vez terminadas las obras, se llevará a cabo una limpieza general de la zona, que implique la retirada, incluyendo recogida y transporte a vertedero o punto de reciclaje, de todos los residuos de naturaleza artificial existentes en la zona de actuación. En concreto se prestará atención a restos tales como los excedentes derivados de movimientos de tierra y los restos procedentes de la ejecución de las distintas unidades de obra (embalajes o restos de materiales, piezas o componentes de maquinaria, restos de utensilios, herramientas o equipo de labores manuales, etc.). Coordinación entre el proyecto de ejecución y el de restauración. La integración de la obra puede favorecerse en gran medida mediante una adecuada terminación de las obras, en especial aquellas que implican movimientos de tierras. Esta terminación, que en muchos casos es necesaria para la ejecución de las medidas correctoras, debe realizarse durante la fase de construcción. Es por tanto conveniente que todas aquellas operaciones de restauración que impliquen movimientos de tierras o requieran utilización de maquinaria pesada se realicen en esta fase, puesto que una vez que se ha finalizado la construcción sería imposible o de un coste muy elevado. Por otra parte resulta de gran importancia que la ejecución de los trabajos de restauración se planifique de manera que se reduzcan al mínimo necesario los períodos de tiempo en los que el terreno queda desnudo frente a la acción erosiva. Para ello se programará la ejecución de los trabajos de revegetación de las superficies de extracción de materiales de préstamo, conforme éstas vayan adoptando sus perfiles definitivos. 11.- PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN. Durante la construcción se tendrán en cuenta las medidas preventivas que se enumeran en este artículo, relacionadas con las instalaciones y actividades de obra. La responsabilidad de una correcta gestión medioambiental de las obras compete directamente al Contratista, considerándose como parte del sistema de auditoría interna de calidad del que debe disponer. Las medidas aquí relacionadas están encaminadas a la protección hidrológica, al control de la contaminación atmosférica y a la prevención de la contaminación de suelos por actividades e instalaciones de obra. 11.1.- CAMPAMENTO DE OBRA. Los campamentos de obra deberán dotarse con un saneamiento y una gestión de basuras adecuadas. Dependiendo de su ubicación y tamaño al saneamiento se podrá realizar mediante conexión a la red de alcantarillado municipal, WP químico, letrinas localizadas a más de 200 m de pozos o de cauces (previo estudio de su ubicación, con el fin de evitar



56

percolaciones), fosa séptica en salida canalizada hacia vaguadas o pequeños arroyos, o por cualquier otro sistema que proponga el contratista que asegure que no se producirán contaminación de las aguas. Las basuras se depositarán en contenedores cerrados para su recogida periódica por el servicio municipal o si esto no es posible, para su transporte al vertedero controlado o planta de transferencia más próxima. 11.2.- GESTIÓN DE ACEITES USADOS. Como consecuencia del cambio de aceite y lubricantes empleados en los motores de combustión y en los sistemas de transmisión de la maquinaria de construcción, el Contratista queda prohibido de: a) Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en aguas subterráneas, en cualquier zona del mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales. b) Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo vertido 11.3.- INCONTROLADO DE RESIDUOS DERIVADOS DEL TRATA MIENTO DE ACEITE USADO. El Contratista está obligado a realizar algunas de las acciones que se mencionan a continuación: Efectuar el cambio en centros de gestión autorizados (talleres, estaciones de engrase, etc.) Efectuar el cambio en lugar adecuado y entregar los aceites usados a persona autorizada para la recogida. Efectuar el cambio en lugar adecuado y realizar ellos mismos, con la debida autorización, el transporte hasta el lugar de gestión autorizado. Realizar la gestión completa mediante la oportuna autorización. 11.4.- PARQUE DE MAQUINARIA. En el caso de que el parque de maquinaria se ubique sobre suelo permeable, el Contratista impermeabilizará el suelo. Además si se realizan los cambios de aceite en el parque de maquinaria, el Contratista construirá una trampa de grasas para la separación de los aceites y grasas de las aguas de limpieza del suelo. Las trampas de grasas se taparán en su parte superior cuando llueva, con el fin de evitar su desbordamiento, con el consiguiente arrastre de aceites y grasas fuera de ellas. 11.5.- ACOPIO DE MATERIALES. El acopio de materiales se realizará de modo que en todo momento estén controlados las molestias a la población así como el arrastre a cauces. Las materias primas tóxicas empleadas en la obra se almacenarán en depósitos disponiendo de los instrumentos de seguridad establecidos por la legislación correspondiente en un estado de conservación que garantice su eficacia en relación con la protección de suelos y aguas. 11.6.- CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE POL VO Y OTRAS SUSTANCIAS CONTAMINANTES. Las medidas destinadas a evitar o disminuir la concentración de polvo en el aire durante la fase de ejecución de las obras son las siguientes: Riego con agua de todas las superficies de actuación, lugares de acopio, accesos, caminos y pistas de la obra, de forma que estas zonas tengan el grado de humedad necesaria y suficiente para evitar, en la medida de lo posible, la producción de polvo. Estos riegos se realizarán usando camiones cisternas, con periodicidad diaria durante los meses de verano y semanal los meses invernales, y suprimiendo dichos riegos los días de lluvia.



57

La acumulación de tierra vegetal y árida, así como materiales de construcción, deberán también regarse con igual frecuencia, en función de su composición y tiempo de inutilización. El transporte de tierra, arena y grava por camiones, deberá realizarse con la precaución de cubrir la carga con una lona, para evitar la emisión de polvo, tal y como viene exigiendo los dispositivos legales. Para el cumplimiento de la Legislación vigente en materia de emisión de gases y contaminantes a la atmósfera, se revisará periódicamente los motores de las maquinarias y vehículos de carga. Igualmente, se controlará el uso de tubos de escape y silenciadores efectivos homologados por las normas técnicas establecidas. Por último, y en relación con el control y prevención de la emisión de gases y otras sustancias contaminantes, se deberá realizar la revisión y puesta a punto, con una frecuencia trimestral, de todos los motores de la maquinaria utilizada en las obras, para que en ningún momento se superen los niveles de emisión permitidos por la Ley. En este sentido, se exigirá, por parte de los organismos competentes, el estricto cumplimiento de lo establecido por la Dirección General de Tránsito, en lo referente a la Inspección Técnica de Vehículos, cuidando de no sobrepasar en ningún caso la fecha límite establecida para la revisión de cada vehículo. 11.7.- CONTROL DE VERTIDOS. En el caso de que se produjeran dichos vertidos, se procederá inmediatamente a una recogida, almacenamiento y transporte de residuos sólidos, así como al tratamiento adecuado de las aguas residuales. Esta medida de carácter general deberá cumplirse siempre que se produzcan vertidos de sustancias contaminantes en cualquier punto de la vía. OTROS. El lavado y limpieza de las cucharas, palas y otros elementos de las retroexcavadoras, bulldozers y demás maquinaria de obra no se llevará a cabo en los cauces. 12.- PREVENCIÓN DE EFECTOS DE FORMA PARTICULARIZADA SOBRE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO . Control de los niveles de ruido durante la fase de ejecución. El ruido producido por el funcionamiento de la maquinaria durante la fase de construcción puede ser aminorado con un mantenimiento regular de la misma, ya que así se eliminan los ruidos procedentes de elementos desajustados que trabajan con altos niveles de vibración. Se prestará especial atención en las zonas en las que la traza discurre cerca de núcleos urbanos de población, así como en las zonas en las que existe fauna de interés que pueda verse afectada. 13.- LOCALIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE VERTEDEROS, ÁREA S DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS E INSTALACIONES AUXILIARES. Uso y manejo de Canteras y Botaderos Con respecto al uso y manejo de las Canteras y Botaderos, que permitan conseguir un nivel de calidad global compatible con la ambiental y con los usos del terreno, se tendrán en cuenta una serie de consideraciones preliminares, siendo las más importantes las siguientes: Elección del emplazamiento en un área poco expuesta a la vista, de manera que se integre en el paisaje circundante en la medida de lo posible. Elección de un lugar con suficiente capacidad para que no se produzcan problemas de desajuste formal entre la excavación o el vertido y el terreno. Elección de un lugar geotécnicamente apto.



58

Elección de un emplazamiento donde no se planteen, problemas de drenaje o su solución sea sencilla y barata. Elección de una zona en la que no se alteren las condiciones hidrogeológicas o las afecciones no revistan importancia. 13.1.- CONTROL DE BOTADEROS Y TRATAMIENTO DE RESIDU OS. Las medidas preventivas más importantes a adoptar serán: No verter materiales por las laderas hacia los arroyos. No cubrir los cauces con materiales derramados. En cualquier caso, estará prohibido situar maquinaria, equipos u otros elementos o materiales de obra sobre el lecho de cualquier arroyo o curso de agua, así como transitar por los mismos con maquinaria de obra. Controlar escrupulosamente los movimientos de tierras, con especial cuidado, durante los meses de verano para evitar la formación de polvos. Evitar el rodamiento innecesario con la maquinaria por los cauces, especialmente durante los meses con presencia de lluvias. Controlar estrictamente las operaciones de cambio de aceites, recarga de combustibles y lavado de maquinaria, impidiendo siempre, que se realice en los cursos de agua y sus proximidades; asimismo, queda prohibido cualquier tipo de derrame, líquido o sólido. Los aprovisionamientos de combustibles, cambios de aceites, lavados de maquinaría y cubas de concreto, se realizarán en parques prefijados, que deberán contar con las instalaciones adecuadas para evitar la contaminación de suelos y aguas. 13.2.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL PARA INSTA LACIONES AUXILIARES DE LA OBRA La recuperación medioambiental de las condiciones del entorno afectado requerirá las siguientes labores: Retirada y transporte a vertedero autorizado de restos de la obra. Para los materiales tóxicos y peligrosos se recabará información con relación al destino y tratamiento final. 13.3.- INFORMES DE DESAFECTACIÓN . El Contratista estará obligado a presentar un informe de desafectación ambiental a recursos naturales y culturales de interés, relativo a la ubicación definitiva de préstamos, vertederos, instalaciones y actividades auxiliares de obra, teniendo en cuenta los criterios expuestos en el presente apartado. Dicho informe se presentará a la dirección de obra para su aprobación antes de iniciar las actividades de obra en la instalación en cuestión. En el informe se justificará la necesidad de las actuaciones así como las medidas de recuperación ambiental siguiendo los criterios expuestos en el presente apartado. 13.4.- CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE: El Contratista está obligado a cumplir con las disposiciones y exigencias del estudio de Impacto Ambiental y ESPECIFICACIONES TECNICAS para la preservación del medio ambiente, para lo cual deberá de establecer un Plan de Vigilancia Ambiental, aplicando un sistema de control que garantice el cumplimiento de las acciones y medidas preventivas y correctivas, enmarcadas dentro del manejo y conservación del medio ambiente en armonía con el desarrollo integral y sostenido de las áreas que se incluyen en el recorrido de la vía. Para tal efecto, la Empresa Contratista, deberá llevar a cabo las siguientes acciones: Crear una Unidad de Medio Ambiente, cuya función será identificar los posibles problemas ambientales que se presenten en la etapa de construcción así como redefinir metas para lograr su mejoramiento y el mantenimiento de los ecosistemas. Promocionar la participación de las organizaciones representativas locales y de los sectores comprometidos como son: Transportes, Energía y Minas y Agricultura, para establecer lineamientos de desarrollo sostenido y de conservación ambiental.



59

Cumplir con los dispositivos legales y los contenidos en el expediente técnico de las obras programadas. 13.5.- PLAN DE ABANDONO Y RESTAURACIÓN. El Plan de Abandono y Restauración está referido a las acciones y medidas que debe realizar la El Contratista después de que haya culminado con todas las obras consideradas en los Términos de Referencia, que comienzan desde la etapa pre operatoria y construcción de las obras, habrá un periodo de clausura hasta la declaración oficial del cierre y abandono de todas las áreas que fueron utilizadas durante el proceso de construcción tales como; el abandono de toda la infraestructura de la obra, campamentos, almacenes, patios del parque automotor y de maquinaria, así como, las áreas que han sido utilizadas como canteras, botaderos, rellenos sanitarios; ya que desde el punto de vista de la conservación del medio ambiente, interesa el retiro inmediato de las instalaciones temporales utilizadas en la construcción de las vías de transporte programadas así como la restauración de las área utilizadas de tal manera de devolver y mejorar el paisaje de las zonas afectadas. Para dar cumplimiento al mencionado plan la Empresa Constructora, deberá acreditar a un responsable técnico, para que coordine en forma permanente los trabajos de restauración del área del corredor preferencial y cuando el abandono se considere total se colocarán carteles en lugares apropiados y visibles comunicando el cese de las operaciones de construcción. 14.- HORARIO DE TRABAJO: El Contratista antes de la iniciación de la obra deberá obligatoriamente poner en conocimiento a la Entidad el horario diurno de trabajo, de lunes a sábado, dentro del cual deberán realizarse todos los trabajos, a fin de que ésta pueda disponer un adecuado control de los mismos. Una vez iniciados los trabajos, el Ingeniero Supervisor a solicitud del Contratista, autorizará la ejecución de trabajos fuera del horario establecido, siempre que a su criterio; la visibilidad bajo condiciones de iluminación natural o artificial sea adecuada. 15.- CONTROL PARA LA RECEPCION DE OBRA: Los requerimientos de calidad post-construcción para efecto de recepción de obra son: Serviciabilidad de la vía (Rugosidad) y comportamiento estructural mediante métodos no destructivos.

16.- CRONOGRAMA DE OBRA: El cronograma se adjunta en el anexo 10.



60

ANEXO N° 4 CONTENIDO DE LOS SOBRES

CONTENIDO DEL SOBRE Nº 1 Sobre Nº 1: Credenciales 1. Requisitos Legales: (i) Copia legalizada del documento constitutivo del Postor o del documento que acredite a los

Representantes Legales en el Perú de la Empresa, en caso se trate de una Empresa extranjera que va a invertir en el Perú. En caso se trate de un consorcio se requerirá el documento constitutivo de cada uno de sus integrantes o copia legalizada de los mismos. Alternativamente al documento constitutivo de la persona jurídica o de los integrantes del consorcio, se aceptará el Estatuto actualmente vigente, sea de la persona jurídica o de los integrantes del Consorcio.

(ii) En el caso de consorcio, el Postor deberá presentar una declaración jurada firmada por el

Representante Legal que contiene la promesa formal de consorcio y la solidaridad de los integrantes respecto de las obligaciones asumidas y Declaraciones Juradas presentadas. Esta Declaración Jurada deberá ser redactada conforme al modelo que aparece como Formulario N° 1. El Consorcio deberá quedar constit uido a la Fecha de Cierre.

(iii) Declaración Jurada conforme al modelo que aparece como Formulario N° 2, firmada por el

representante legal del Postor, indicando el porcentaje de participación en el Postor que corresponda a cada uno de los socios. En el caso de consorcios, se requerirá la información respecto del porcentaje de participación en el Postor que corresponda a cada uno de sus integrantes.

(iv) Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del Representante Legal del

postor conforme a los requisitos establecidos en el Numeral 2.1. (v) La entrega de la Declaración Jurada contenida en el Formulario N° 2 debidamente suscrita

por el Representante Legal de acuerdo al modelo que figura en el referido formulario. Una vez adjudicada la Buena Pro, los requisitos contenidos en dicho formulario deberán ser cumplidos, a su vez, por la empresa, o cada uno de los integrantes del Consorcio si fuera el caso, que suscriba el Convenio.

(vi) Documento que contenga la garantía de Fiel Cumplimiento del Convenio de acuerdo al

Formulario 5 y Numeral 6.2.

2. Información Financiera: a) Los Postores y en caso de consorcio, las empresas integrantes, deberán presentar la Carta

Modelo respecto de sus Estados Financieros, correspondientes a los últimos 3 ejercicios. Adjuntar copia de la última Declaración Jurada presentada a SUNAT.

b) Declaración Jurada en la que el Postor indique que cuenta con un patrimonio neto por un

valor superior a los S/. ……………………. (………………………….. y 00/100 Nuevos Soles) . Se considera Patrimonio Neto: i. En caso de una persona jurídica, su patrimonio neto calculado en su último Balance

General. ii. En el caso de consorcio, se puede considerar a la suma de los patrimonios netos

prorrateados de cada uno de los integrantes.



61

3. Carta de Presentación de Información Financiera y Técnica: Conforme al Formulario Nº 4, firmada en original por el representante legal cuyas firmas deben ser legalizadas por Notario Público.

CONTENIDO DE LOS SOBRES Nº 2 Y N° 3

Contenido del Sobre Nº 2: El Sobre Nº 2 deberá contener la Propuesta Técnica

a) Documentación que acredite experiencia en construcción de obras de infraestructura en General ejecutadas en los últimos …. (…) años y experiencia en obras similares ejecutadas en los últimos ……. (….). Se consideran Obras Similares a la Construcción de Obra de naturaleza semejante a la que se desea contratar, es decir, está referido a Obras de Construcción de ………, en donde se incluyan lo que indica el perfil del proyecto de inversión. Estas serán referidas a obras de ……….., en donde se incluya colocación de ………………….. y lo que indica el perfil de proyecto de inversión.

La experiencia podrá ser acreditada a través del Postor, por uno o más integrantes en el caso

de Consorcio, por una Empresa Vinculada o por un Constructor especializado que será contratado por el Adjudicatario, durante todo el periodo de Construcción de la Obra. En cualquiera de los casos la(s) empresa(s) constructora(s) deberá(n) acreditar también estar inscritas en el registro de empresas ejecutoras de obras del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

b) Acreditar el cumplimiento de Requisitos Mínimos establecidos en los Términos de Referencia

c) En caso se acredite el requisito de construcción a través de un Constructor contratado, el

Postor deberá presentar el Formulario N° 8, mediant e el cual manifieste que de resultar favorecido con la Adjudicación de la Buena Pro, se compromete a contratar como Constructor a la empresa cuya experiencia en construcción acreditó en el Sobre N° 2, bajo responsabilidad de producirse la resolución del Convenio en caso de incumplimiento. El Constructor será solidariamente responsable con el Adjudicatario por la prestación de los servicios a su cargo. En este caso, el Constructor y el postor deberán adjuntar el Formulario N° 8 debidamente suscrito.

d) El postor deberá presentar además dos (2) ejemplares de la versión final del Convenio

debidamente rubricado en cada uno de los folios y firmados por el representante legal del postor.

La Propuesta Técnica será evaluada por el COMITÉ ESPECIAL, tendrá el carácter de vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedarán eliminadas a criterio del COMITÉ ESPECIAL, quien evaluará cada propuesta Técnica, a fin de determinar la adecuación global de las mismas a las especificaciones contenidas en el Anexo 4. Contenido del Sobre Nº 3: Deberá contener la Propuesta Económica

La Oferta económica será presentada según el Formulario Nº 6 de las presentes Bases. Cada oferta económica deberá permanecer vigente, cuando menos hasta 7 días hábiles después de la fecha efectiva de cierre, aún cuando no hubiesen sido declaradas ganadoras. Quedará sin efecto toda propuesta económica que tuviese una vigencia menor. El COMITÉ ESPECIAL podrá disponer la prórroga obligatoria de las propuestas económicas. A los efectos de este Proceso de Selección, la presentación del sobre Nº 3 por parte de un postor, constituye una oferta económica irrevocable por la materia de este Proceso de Selección. Una propuesta económica implica el sometimiento del postor a todos los términos y condiciones, sin excepción, del Convenio y de la carta de presentación de su propuesta económica.



62

ANEXO N° 5

METODOLOGIA DE CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS TECNI CA Y ECONOMICA

1.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (Puntaje Máx imo: 100 puntos) FACTORES DE EVALUACION REFERIDOS AL POSTOR/CONSTRUCTOR (Puntaje Máximo 50 puntos) A.- PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA: Para trabajos ejecutados en Consorcio u Asociación, se deberá adjuntar copia del contrato y su respectiva Acta de Recepción y Conformidad, así como copia del Convenio o Escritura de Consorcio u Asociación, donde se indique el correspondiente porcentaje de participación.

A.1.- EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE OBRAS EN GENERAL: Experiencia de Obras en General (Proyectos en General) ejecutadas en los últimos (10) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto máximo acumulado equivalente de (5) veces el valor de la obra materia de la convocatoria. La experiencia del postor se acreditará con copia simple de los contratos completos donde figure la fecha de suscripción, firma de la entidad contratante y del postor; con sus respectivas actas de Recepción y conformidad, las mismas que estarán sujetas a fiscalización conforme a Ley. Definición de Obras en General.- Son todas aquellas obras ejecutadas por el postor en los últimos 10 años, sean o no de la especialidad materia de la licitación.

FACTORES DE EVALUACION Puntaje Máximo

EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE OBRAS EN GENERAL Obras en General (Proyectos en General) ejecutadas en los últimos diez (10) años, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a (5) veces del valor referencial. PUNTUACIÓN:

� Al postor que demuestre haber ejecutado Obras en General por un monto acumulado mayor o igual a cinco (05) veces del valor referencial, se le asignará (20) puntos.

� Al postor que demuestre haber ejecutado Obras en general por un monto acumulado igual o mayor a (03) veces del valor referencial y menores a (05) veces del valor referencial, se le asignará cero (10) puntos.

� Al postor que demuestre haber ejecutado Obras en general por un monto acumulado menores a (03) veces del valor referencial. (05) puntos.

20 puntos

A.2.- EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES: Experiencia en Obras Similares (Obras de Pavimentación en concreto rígido) ejecutadas en los últimos (10) años a la fecha de presentación de propuestas, por un máximo acumulado equivalente a tres veces del valor referencial de la obra materia de la convocatoria. La experiencia del postor se acreditará con copia simple de los contratos completos donde figure la fecha de suscripción, firma de la entidad contratante y del postor; con sus respectivas actas de Recepción y conformidad, las mismas que estarán sujetas a fiscalización conforme a Ley.



63

DEFINICIÓN DE OBRAS EN SIMILAR.- Son todas aquellas obras ejecutadas por el postor en los últimos 10 años, de naturaleza semejante a la que se desea contratar. Para el presente proceso se considerará Obras Similares a: Obras de pavimentación de carreteras, avenidas o calles en concretos rígido. La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares sirve para acreditar la experiencia en obras en general.


EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE OBRAS EN SIMILAR Obras en Similar, ejecutadas en los últimos diez (10) años hasta por un monto máximo acumulado equivalente a 03 veces del valor. PUNTUACIÓN:

� Al postor que demuestre haber ejecutado Obras similares por un monto acumulado mayor o igual a tres (03) veces del valor referencial, se le asignará treinta (30) puntos.

� Al postor que demuestre haber ejecutado Obras similares por un monto acumulado igual o mayor a dos (02) veces del valor referencial y menores a tres (03) veces del valor referencial, se le asignará veinte (20) puntos.

� Al postor que demuestre haber ejecutado Obras similares por un monto acumulado menores a dos (02) veces del valor referencial. (10) puntos.

30 puntos

A.3.- CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS: Cumplimiento de ejecución de obras, el cual se evaluará en función al número de contratos, actas de recepción, certificados o constancias que acrediten que aquella obra se ejecutó y liquidó sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) contratos de obras en general y/o similares. Estos certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor.


CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS Cumplimiento de Obras en General y/o Similar, hasta un máximo acumulado de ocho (10) certificados o constancias.

� Se asignará 1 punto por cada certificado o constancia que indique que no

se ha incurrido en penalidad

10 puntos

A.4.- FACTORES DE EVALUACION REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO: (según Términos de Referencia) 30 Puntos

Dentro del personal propuesto deberán acreditar sus títulos profesionales, habilidad profesional correspondiente y la experiencia necesaria para los cargos que desempeñan en el proyecto. El personal propuesto mínimamente estará compuesto de:

1.- RESIDENTE DE OBRA (01) - INGENIERO CIVIL: Deberá de cumplir con los siguientes requisitos básicos:



64

El ingeniero civil deberá de estar colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión, el mismo que debe cumplir con un requerimiento mínimo no menor de quince (7) años en el ejercicio de la profesión (Sustentados y se acreditará con título profesional y copia simple del Diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú y certificado de habilidad profesional). Además se establece como Requerimiento Mínimo que haya realizado tres (03) obras similares al objeto de convocatoria (Pavimentación de calles en concreto rígido) en los últimos cinco años recientes, cuyo valor de cada una de ellas sea mínimo el 75% del monto del valor referencial, (Sustentado con copias simples de las Constancias ó Certificados ó Contratos del Empleador y de las Actas de Recepción de Obra). -EXPERIENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA : Tendrá que ser sustentada con copias simples de las Constancias, Certificados, Contratos del Empleador y de las Actas de Recepción de Obra, de trabajos de ejecución de obras objeto de la convocatoria. -ESTUDIOS Y CALIFICACIONES: Tendrá que haber asistido a cursos referidos al cargo a desempeñar, los mismos que deben tener una duración mínima de 20 horas lectivas. La documentación que sustenta debe ser copias simples de las Constancias ó Certificados donde figure el nombre del curso, tiempo de duración y se identifique claramente la entidad que dicta el curso y el nombre de la persona a la que se otorga el certificado. 2.- ASISTENTE DE RESIDENTE DE OBRA (01)- INGENIERO CIVIL. El cargo corresponde a un (01) Ingeniero Civil colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión, el mismo que debe cumplir con un requerimiento mínimo de 5 años en el ejercicio de la profesión lo cual se acreditará con el título profesional y copia simple del Diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú y certificado de habilidad profesional. Además se establece como Requerimiento Mínimo que haya realizado una (01) obra similar al objeto de convocatoria (Pavimentación de calles en concreto rígido) en los últimos cinco años recientes. -EXPERIENCIA DEL ASISTENTE DEL RESIDENTE DE OBRA: Deberá de ser sustentada con copias simples de las Constancias, Certificados y Contratos otorgados por persona o funcionario competente, de trabajos de ejecución de obras objeto de la convocatoria. -ESTUDIOS Y CALIFICACIONES: Haber asistido a cursos referidos a la función a desarrollar (Cargo), los mismos que deben tener una duración mínima de 20 horas lectivas; La documentación que sustenta debe ser copias simples de las Constancias ó Certificados donde figure el nombre del curso, tiempo de duración y se identifique claramente la entidad que dicta el curso y el nombre de la persona a la que se otorga el certificado. 3.- ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE SUELOS (01) - INGENI ERO CIVIL. El cargo corresponde a un (01) Ingeniero Civil colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión, el mismo que debe cumplir con un requerimiento mínimo de 05 años en el ejercicio de la profesión lo cual se acreditará con el título profesional y copia simple del Diploma de incorporación al Colegio de Ingenieros del Perú y certificado de habilidad profesional. Se establece como Requerimiento Mínimo que tenga un estudio de especialización referido a estudio de suelos o geotecnia, culminado y que se sustente con copia simple del documento que acredite la culminación de la especialización. Además para acreditar la experiencia profesional deberá presentar 05 contratos o certificado de trabajo otorgada por una entidad reconocida concerniente al estudio de suelo realizado. EXPERIENCIA COMO ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE SUELOS : Deberá de ser sustentada con copias simples de las Constancias, Certificados y Contratos otorgados por persona o funcionario competente. ESTUDIOS Y CALIFICACIONES: Haber asistido a cursos referidos a la función a desarrollar (cargo), los mismos que deben tener una duración mínima de 20 horas lectivas. La documentación que sustenta debe ser copias simples de las Constancias ó Certificados donde figure el nombre del curso, tiempo de duración y se identifique claramente la entidad que dicta el curso y el nombre de



65

la persona a la que se otorga el certificado. 4.- ESPECIALISTA TOPOGRAFO El cargo corresponde a un (01) Especialista Topógrafo con Título Profesional, el mismo que debe cumplir con un requerimiento mínimo de 03 años en el ejercicio de la profesión lo cual se acreditará con el título profesional correspondiente. Además se establece como requerimiento mínimo acreditar experiencia en levantamientos topográficos y replanteo de proyectos, procesamiento de datos en los programas de ingeniería tales como Autocad Land, AIDC y Autocad para la ejecución de obras, debiendo presentar para acreditar la experiencia profesional 05 contratos o certificado de trabajo otorgada por una a entidad reconocida

RANGO DE PUNTUACIÓN PUNTAJE

� Equipo completo de profesionales con experiencia 30 Puntos

� No cuenta con equipo completo de profesionales 0 Puntos NOTA: Cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, presentara su Currículum Vitae Documentado

MAQUINARIA Y EQUIPO PROPUESTO


MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DE L A OBRA

� Se otorgará puntaje a aquellas propuestas que presenten equipo superior o igual a los señalados como Maquinaria y Equipo Mínimo en el Anexo 4: Términos de Referencia, hasta un máximo de 10 puntos, otorgándose puntaje adicional por cada maquinaria adicional que se presente y además por la maquinaria de mejor calidad a la señalada.

� No presenta Maquinaria y Equipo mínimo señaladoel Anexo 4: Términos de Referencia, se le asignara 0 puntos.

10 puntos

PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, EL POSTOR DEBERÁ OBTENER UN PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO DE OCHENTA (80) PUNTOS.

CALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA Para efectos de la evaluación de la Propuesta Económica, el monto de la ejecución de la obra propuesto por los Postores será convertido a una nueva escala (Puntaje Final de la Evaluación Económica), de tal manera que pueda alcanzar un puntaje máximo de 100 puntos, asignándose el máximo puntaje a la Propuesta Económica más baja, y al resto de propuestas en función de la siguiente fórmula:

X = ( A) / B) * 100 Donde,

X= Puntaje Final de la Evaluación Económica A= Monto de la Propuesta Económica menor B= Monto de la Propuesta Económica evaluada

DEFINICIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE CADA POSTOR El Puntaje Total a ser evaluado corresponde a la siguiente fórmula:

PT = PTE(0.6) + PE(0.4)



66

Donde:

PT = Puntaje Total PTE= Puntaje Propuesta Técnica PE = Puntaje Propuesta Económica

DEFINICIÓN DE LA OFERTA GANADORA La oferta ganadora será la que obtenga el mayor valor en la aplicación de la fórmula indicada en el Numeral 3, otorgándosele la Buena Pro a dicho Postor. NOTA MUY IMPORTANTE: Una vez obtenido en la buena por la empresa constructora ganadora, ellos deberán de ceñirse estrictamente en lo estipulado en el presente “Términos de referencia” en la etapa de ejecución de la obra, respetar en forma estricta los requerimientos técnicos mínimos del equipo de profesionales y equipo – maquinaria



67

ANEXO N° 6

ESTUDIO DE PREINVERSION QUE SUSTENTA LA DECLARATORI A DE VIABILIDAD DEL PROYECTO

Nota.- Toda la documentación del Estudio de Preinversión a nivel Perfil/Factibilidad, será entregado en Cd en (Dirección del CEPRI/PROINVERSIÓN, una vez presentada la Carta de Expresión de Interés, según convocatoria, con el cargo de recepción de la Secretaria Técnica del CEPRI de la Municipalidad Distrital de Condoroma, según procedimiento referido en el numeral 3.2 de las Bases



68

ANEXO N° 7

DEFINICIONES

Adjudicación de la Buena Pro : Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

Adjudicatario : Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicación de la buena pro de este proceso de selección. Bases : Están constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y las circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente Proceso de Selección.

Circulares: Son las directivas emitidas por escrito por el COMITÉ ESPECIAL con el fin de aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes bases, sus anexos, de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén autorizados para ello, conforme a estas bases. Las circulares forman parte de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre Nº 1, de acuerdo con el numeral 3.4

COMITÉ: Es el Comité Especial del Gobierno Local, a que se refiere la Resolución de Alcaldía N° 319-2012-MDC-E-C. Consorcio: Es la agrupación de una Persona Jurídica con una o más personas jurídicas que carece de personería jurídica independiente a la de sus miembros y que ha sido conformada con la finalidad de participar en el presente Proceso de Selección. Constructor: Es el Postor o uno o más integrantes de éste, según corresponda, o la(s) empresa(s) especializada(s) en la ejecución de las obras contratadas para tal efecto, condición que el Postor deberá acreditar conforme a lo establecido en estas Bases. El Constructor, de ser el caso, deberá celebrar un Convenio de construcción con el Adjudicatario, asumiendo responsabilidad solidaria en la ejecución de las Obras que comprende el Proyecto.

Control Efectivo: Se entiende que una persona jurídica, sola o en conjunto con otra, ostenta(n) el control efectivo de una persona jurídica o está(n) sometida(s) a control común con ésta cuando:

a) Posee(n) de manera directa o indirecta, más del cincuenta por ciento (50%) de su capital social con derecho a voto; o

b) Posee(n) de manera directa o indirecta, una representación en su directorio u órgano equivalente superior al cincuenta por ciento (50%) de sus integrantes; o

c) Por cualquier otro mecanismo o circunstancia (contractual o no) controla(n) el poder de decisión de la otra empresa de manera efectiva.

Convenio: Es el formato del Convenio de Cooperación publicado como Anexo del Decreto Supremo Nº 133-2012-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29230, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas el 27 de julio de 2012, en virtud del que se suscribirá entre el Gobierno Local y el adjudicatario. Se adjunta en el formato N° 10 y no será sujeto a modificaciones durante el proceso de selección. Cronograma: Es la secuencia temporal de actos que se desarrollan durante el presente Proceso de Selección y que aparece en el Anexo N° 1 de las pre sentes Bases. Días: Los plazos expresados en días, se refieren a días calendarios, salvo que se señale expresamente que se trata de días hábiles (correspondientes en este caso a la República del Perú).



69

Empresa Afiliada: Una persona jurídica será considerada afiliada de otra cuando el Control Efectivo de tales empresas se encuentre en manos de la misma Empresa Matriz o de una Empresa Subsidiaria Empresa Privada: Empresa que financia el Proyecto acogiéndose a los dispuesto en la Ley y Reglamento. También se consideran empresas privadas a las sucursales de sociedades constituidas en el extranjero. La empresa Privada también podrá ser la ejecutora del Proyecto, de conformidad con los dispuesto en el Artículo 2° de la Ley N° 29230. Entidad Privada Supervisora: Persona natural o jurídica contratada para supervisar la ejecución del Proyecto. Tratándose de personas jurídicas, ésta designará a una persona natural como supervisor permanente de la obra. Empresa Matriz: Es aquella persona jurídica que, sola o en conjunto con otra, posee(n) el Control Efectivo de otra persona jurídica. También está considerada en esta definición aquella empresa que posee el Control Efectivo de una Empresa Matriz, tal como ésta ha sido definida y así sucesivamente. Empresa Subsidiaria: Es aquella persona jurídica donde el Control Efectivo está en manos de una Empresa Matriz. También está considerada en la presente definición aquella persona jurídica donde el Control Efectivo está en manos de una Empresa Subsidiaria, tal como ésta ha sido definida, y así sucesivamente. Empresas Vinculadas: Son aquellas personas jurídicas vinculadas entre sí a través de la relación de una Empresa Matriz con una Empresa Subsidiaria (o viceversa) o entre una Empresa Afiliada y otra Empresa Afiliada, de acuerdo a lo que resulta de las definiciones pertinentes. Expresión de Interés : Es el documento que remitirán los interesados al COMITÉ ESPECIAL a efectos de participar en el Proceso de Selección, de acuerdo al formato adjunto al documento de la Convocatoria. Fecha de Cierre: Es el día y hora que serán comunicados por el COMITÉ ESPECIAL para llevar a cabo los actos establecidos en el numeral 7.1 de estas bases, incluyendo la suscripción del Convenio. Ley o Ley N° 29230: Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado. Oferta Económica: Es el monto de inversión propuesto a través del Sobre Nº 3, conforme a lo establecido en el Numeral 3.6 y el Anexo Nº 4 de las Bases. PROINVERSIÓN: Agencia de promoción de la Inversión Privada

Postor: Es la Empresa Privada o Consorcio que ha presentado su Expresión de Interés para encargarse del financiamiento y ejecución del proyecto.

Propuesta Económica : Documento que contiene la oferta económica, conforme a lo establecido en el Numeral 3.4 y 3.5 y el Anexo Nº 4 de las Bases. Propuesta Técnica : Es la documentación que deberá presentar el Postor, de acuerdo a lo establecido en los numerales 3.4 y 3.5 y el Anexo Nº 4 de las Bases. Proyecto : Proyecto de Inversión Pública Regional y/o Local en infraestructura

Reglamento: Decreto Supremo N° 133-2012-EF, Reglamento de la L ey que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado.



70

Representante Legal : Es la persona natural designada por el Postor para llevar a cabo los actos referidos en el numeral 2.1 SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública Sobre Nº 1: Es el sobre que contiene las credenciales y documentos especificados en el Anexo N° 4 de las presentes Bases.

Sobre Nº 2 : Es el sobre que contiene los documentos especificados Anexo N° 4 de las presentes Bases.

Sobre Nº 3 : Es el sobre que contiene la documentación indicada en el Anexo N° 4 de las presentes Bases.



71

ANEXO N° 8

DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

El jefe de la Oficina de Infraestructura Publica de la Municipalidad Distrital de Condoroma

CERTIFICA La Municipalidad Distrital de Condoroma, certifica la LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO, para la ejecución del Proyecto denominado “CONSTRUCIÓN DE PISTAS, VEREDAS y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLES TUPAC AMARU Y CANCHINITA – CONDOROMA”, el mismo que se encuentra dentro de la jurisdicción del Distrito de Condoroma.

Se expide la presente para los fines pertinentes ………….., ………….de……………. del 2012



72

ANEXO N° 9

DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL COSTO DE LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN. Nota.- Cuando el proyecto se enmarca dentro de los dispuesto por el Capítulo II del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por D.S. N° 133-2012-EF l a documentación sustentatoria de los costos de los estudios de Preinversión, será entregado en Cd en (Dirección del CEPRI, una vez presentada la Carta de Expresión de Interés, según la convocatoria, con el cargo de recepción de la Secretaria Técnica del CEPRI del Gobierno local, según procedimiento referido ene l numeral 3.2 de las Bases.



73

ANEXO N° 10

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCIÓN

(A SER LLENADOS SEGÚN CADA PROYECTO ESPECÍFICO)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDOROMA · PDF file“CONSTRUCIÓN DE PISTAS, VEREDAS y...

Documents

Transcript of MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDOROMA · PDF file“CONSTRUCIÓN DE PISTAS, VEREDAS y...