117 1

Dad

es f

isca

ls: V

ia A

ugus

ta, 2

85, 2

on.,

0801

7 B

arce

lona

. NIF

Q-0

8011

69 D

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA PER A LA CONSTRUCCIÓ,

CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ DE DETERMINADES INFRAESTRUCTURES DEL TRAM II DE LA LÍNIA 9 DEL METRO DE BARCELONA

2

ÍNDEX

DEFINICIONS 5

CAPÍTOL 1 DISPOSICIONS GENERALS 6

1. ANTECEDENTS 6

2. OBJECTE 8

3. NATURALESA DEL CONTRACTE I LEGISLACIÓ APLICABLE 10

4. ENTITAT CONTRACTANT I ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 10

5. PRESSUPOST BASE DEL CONTRACTE 10

6. CONTRAPRESTACIÓ AL CONCESSIONARI 11

7. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT PRESSUPOSTARI 11

8. TERMINI DE LA CONCESSIÓ 11

9. RÈGIM ECONÒMIC FINANCER DE LA CONCESSIÓ 12

CAPÍTOL II. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 13

10. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I AVALUACIÓ DE LES OFERTES 13

11. DOCUMENTACIÓ DISPONIBLE PER ALS LICITADORS 13

12. DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL I CLÀUSULA GENERAL DE CONTRADICCIÓ 14

13. LICITADORS 15

14. LLOC, TERMINI I REQUISITS DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS 16

15. CONSTITUCIÓ DE GARANTIES PROVISIONALS 17

16. CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS 17

17. VALORACIÓ DE LES OFERTES 34

18. MESA DE CONTRACTACIÓ 37

19. RECEPCIÓ DE DOCUMENTACIÓ 38

20. CERTIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ DE DOCUMENTS 38

21. OBERTURA DE PROPOSICIONS ADMESES 39

22. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 41

23. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL 43

24. CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA 44

25. DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER L’ADJUDICATARI PROVISIONAL 44

26. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 45

3

27. TITULAR DE LA CONCESSIÓ 46

28. LA SOCIETAT CONCESSIONÀRIA 46

CAPÍTOL III. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 48

29. OBLIGACIONS PRÈVIES A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 48

30. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 49

CAPÍTOL IV. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 50

31. LLICÈNCIES, AUTORITZACIONS, TRIBUTS I TERRENYS 50

32. CONTRACTES FORMALITZATS AMB CARÀCTER PREVI A AQUESTA LICITACIÓ 50

33. EXECUCIÓ DE LES OBRES 51

34. EXPLOTACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE LA CONCESSIÓ 66

CAPÍTOL V. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 71

35. DRETS I FACULTATS D'IFERCAT 71

36. OBLIGACIONS D’IFERCAT 72

37. DRETS DEL CONCESSIONARI 72

38. OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI 73

39. DESPESES PER COMPTE DEL CONCESSIONARI 80

40. RISC I VENTURA 81

CAPÍTOL VI. INFRACCIONS I PENALITATS PER INCOMPLIMENT D'OBLIGACIONS 83

41. INFRACCIONS I PENALITATS PER INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS CONTRACTUALS 83

42. MULTES COERCITIVES 91

CAPÍTOL VII. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE 91

43. RETRIBUCIÓ DEL CONCESSIONARI 91

44. SISTEMA DE PAGAMENTS AL CONCESSIONARI 92

45. RÈGIM DE FINANÇAMENT PRIVAT 95

46. EQUILIBRI ECONÒMIC DE LA CONCESSIÓ 95

CAPÍTOL VIII. SUBCONTRACTACIÓ, CESSIÓ I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 97

47. SUBCONTRACTACIÓ 97

48. CESSIÓ DEL CONTRACTE 97

49. TRANSMISSIÓ D'ACCIONS 98

50. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 99

4

CAPÍTOL IX. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 99

51. CAUSES D'EXTINCIÓ 99

52. COMPLIMENT DEL CONTRACTE 100

53. RESOLUCIÓ 100

54. SEGREST DE LA CONCESSIÓ 105

55. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 105

56. PROTECCIÓ DE DADES 106

57. CONFIDENCIALITAT 107

58. RECURS ESPECIAL 107

59. MESURES PROVISIONALS 108

60. JURISDICCIÓ 109

ANNEXOS 109

5

DEFINICIONS

Acta de comprovació de l’obra executada: acta per la qual les parts determinaran el nivell d'avenç de les obres que corresponen a infraestructures o instal·lacions objecte del contracte que es troben actualment en execució.

Acta de comprovació del replanteig: acta per la qual es comprovarà la realitat geomètrica de l'obra i la disponibilitat dels terrenys precisos per a la seva normal execució.

Acta de comprovació de les infraestructures: acta que acredita, respecte de cada estació, la comprovació de la correcta realització de les obres i infraestructures en els termes exposats a la Clàusula 33.18 i que determinarà l’inici del pagament de la tarifa bàsica respecte de la referida estació.

Acta de posada en servei: acta d’obertura de la infraestructura als usuaris. Esdevé un cop superades les proves generals i l’aprovació dels dossiers de seguretat.

Concessionari o societat concessionària: designa la societat responsable de l’execució de les prestacions recollides al contracte i titular dels drets i obligacions vinculats amb les mateixes.

Director de l’Obra: persona encarregada de la direcció facultativa de les obres, contractada pel concessionari, a càrrec seu, mitjançant la seva licitació per procediment obert. El Director de l’Obra ha d'organitzar els mitjans humans i materials per dur a terme la construcció de les obres segons allò indicat en aquest Plec i la resta de documentació de caràcter contractual.

Director dels serveis concessionats: persona, d’entre les incloses en l'oferta del concessionari, que hagi estat designada per Ifercat en virtut de l'adjudicació del contracte de concessió, encarregada d'organitzar els mitjans humans i materials per dur a terme l'explotació de les obres segons allò indicat en aquest Plec i la resta de documentació de caràcter contractual.

Inspector dels serveis concessionats: persona designada per Ifercat per dur a terme la funció inspectora i de control en la fase d’explotació de les infraestructures.

Responsable de l’Obra: el Responsable del Seguiment Permanent i Control de l'Obra Executada, nomenat per Gisa, per a la supervisió de les obres d'infraestructura i, directament o mitjançant la UASPO, per al control de les obres compreses en aquest contracte.

6

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

1. ANTECEDENTS

D’acord amb l’article 140 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat de Catalunya “en matèria de xarxa ferroviària, la competència exclusiva amb relació a les infraestructures de les quals és titular i la participació en la planificació i la gestió de les infraestructures de titularitat estatal situades a Catalunya, d’acord amb el que estableixi la normativa estatal”.

L’ens Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (d’ara endavant, “Ifercat”), regulat per la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària (d’ara endavant, “Llei 4/2006”) és un ens de dret públic que té per objecte “conservar, gestionar i administrar les infraestructures, noves o ja construïdes, que li adscrigui el Govern, i també pot construir les infraestructures de transport ferroviari que li encomani el Govern”.

Ifercat, per encàrrec del Govern, pot construir, conservar i explotar qualsevol infraestructura de transport d’interès general i pot complir qualsevol funció que li encomani el Govern i que directament o indirectament estigui relacionada amb la construcció, la conservació i l’administració d’infraestructures de transport. Per al compliment de les finalitats que li atribueix la Llei 4/2006, Ifercat disposa, entre d’altres, de les competències i les facultats següents:

a) La contractació de les obres de construcció i conservació de les infraestructures i les instal·lacions i dels subministraments i els serveis necessaris, d’acord amb la normativa vigent aplicable i sota la direcció del departament competent en matèria d’infraestructures i serveis de transport.

b) La contractació de la conservació de les infraestructures i les instal·lacions i dels subministraments corresponents, sens perjudici de les competències en matèria d’ordenació i control del departament competent en matèria d’infraestructures i serveis de transport.

c) L’adopció dels actes i la subscripció dels contractes necessaris per a utilitzar, directament o per mitjà de tercers, les infraestructures i les instal·lacions i dependències corresponents per a activitats directament o indirectament relacionades amb el transport d’interès general, tenint en compte el que s’estableix en els apartats 1 i 2 de l’article 17 de la Llei 4/2006.

En l’exercici de les seves competències, la Generalitat de Catalunya va encomanar inicialment a Gestió d’Infraestructures, S.A. (d’ara endavant, “Gisa”) la licitació de determinats contractes d’obra relacionats amb la construcció de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Posteriorment, mitjançant Acords de Govern de dates 10 de juny de 2003 i 21 d’octubre de 2003, la Generalitat de Catalunya va atorgar a Ifercat el caràcter d’administrador de la Línia 9 del Metro de Barcelona i va establir la subrogació d’Ifercat en la totalitat dels drets i obligacions que corresponien a la Generalitat de Catalunya en la seva condició de mandant de Gisa, respecte de la totalitat de les encomanes de contractes d’obra efectuades en relació amb la Línia 9.

7

Ateses les singulars característiques i la complexitat de determinats elements de la infraestructura de la Línia 9 es va determinar la conveniència d’implementar un nou model contractual per a la construcció, manteniment, conservació i explotació de determinades infraestructures de la Línia 9 del metro de Barcelona (integrades fonamentalment per estacions).

En aquest sentit, mitjançant Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de data 29 de juliol de 2008, es va autoritzar a Ifercat l’aplicació d’un model concessional que inclogui la construcció, el manteniment, la conservació i l’explotació de determinades infraestructures de la Línia 9 del metro de Barcelona.

Així doncs, en el mes d’agost de 2008, Ifercat va anunciar la licitació dels contractes de concessió d’obra pública per a la construcció, conservació, manteniment i explotació de determinades infraestructures dels Trams I i IV de la Línia 9 del ferrocarril metropolità de Barcelona. Procediment que va culminar el desembre de 2008 amb l’adjudicació i posterior formalització dels contractes esmentats.

Seguint el mateix model concessional autoritzat mitjançant l’esmentat Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 29 de juliol de 2008, el present Plec regeix la construcció, el manteniment, la conservació i l’explotació de les obres del Tram II incloses dins l’objecte d’aquest contracte.

Donat que no és objecte d’aquest contracte la prestació del servei de transport de viatgers, la delimitació adequada de l’àmbit d’actuació de l’Entitat Metropolitana del Transport (d’ara endavant, “EMT”) i del futur concessionari, s’ha d’articular a través del Conveni de Col·laboració entre l’EMT i Ifercat, que servirà com a referència per a l’execució del contracte i que s’ha tingut en compte per a l’elaboració d’aquest Plec i del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

En tot cas, s’ha de tenir en compte que una part de les infraestructures, instal·lació d’equipaments i subministraments objecte de licitació es troben actualment en execució.

Concretament, els contractes formalitzats inclosos dins de l’àmbit de l’objecte de la concessió i actualment en execució són els esmentats a l’Annex 1 d’aquest Plec, el qual recull la relació de contractes en execució que s’inclouen dins l’objecte del contracte de concessió, així com els projectes i, si s’escau, documentació complementària, que regeixen els esmentats contractes. En aquest Annex s’inclouen també, degudament identificats, aquells contractes en execució que inclouen obra que, un cop recepcionada segons s’estableix en els referits contractes, serà lliurada al concessionari per la seva conservació, manteniment i explotació.

L’Annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars recull la Memòria Tècnica de la concessió que inclou les actuacions que en matèria de projectes i obres comprén el contracte. Així mateix, l’Annex 2 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars completa la informació pertinent per concretar, respecte de cada infraestructura, equipament o subministrament, la part que queda inclosa dins l’objecte del contracte de concessió.

D’acord amb el que s’ha exposat, el concessionari haurà d’assumir determinades obligacions respecte dels contractes esmentats anteriorment i referenciats

8

oportunament a l’Annex 1. Per això, Ifercat i Gisa han arribat als oportuns acords amb els contractistes que han donat el seu consentiment a la novació objectiva esmentada.

El règim de contractació pel qual ha optat Ifercat, a l’emparament de la Llei 4/2006, dels seus propis Estatuts i de l’article 25 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (d’ara endavant, “LCSP”), pretén seguir, com a model de referència, el règim concessional per a la projecció, construcció, manteniment, conservació i explotació d'una part de la infraestructura integrada a la Línia 9 del Metro de Barcelona, i segueix, a aquest efecte, el model dissenyat pel contracte de concessió d'obra pública regulat per a les Administracions Públiques en la LCSP. Tot això, sens perjudici de les particularitats contingudes en aquest Plec derivades de la naturalesa jurídica d’Ifercat, de la qualificació d’aquest contracte com a contracte privat i de les característiques de la prestació a realitzar. D'aquesta manera, es vol aprofitar el finançament i l’experiència acumulats per la iniciativa privada que, desenvolupant una activitat empresarial en l'àmbit de les infraestructures públiques, assumeix el risc de projecte, construcció i explotació en els termes de posada a disposició exposats en els Plecs que regeixen la licitació d'un conjunt d'estacions i de les infraestructures i instal·lacions associades a aquestes. Tot això com expressió de la col·laboració entre el sector públic i el sector privat en l’àmbit de les infraestructures ferroviàries.

La referència del model concessional, que es reflecteix en la pròpia terminologia utilitzada i s’adopta com a estructura general de relacions entre l’Òrgan de Contractació i l’adjudicatari per a la consecució d’una finalitat d’interès públic, com és la construcció i explotació d’una obra pública, no exclou que ens trobem davant d’una actuació específica en allò que es refereix al règim jurídic i efectes del contracte que té en el present Plec a la seva principal referència regulatòria.

2. OBJECTE

2.1 En aquest Plec es recullen les Clàusules particulars que regiran el contracte de concessió d’obra pública relatiu a la construcció, conservació, manteniment i explotació de determinades infraestructures del Tram II de la Línia 9 del Metro de Barcelona.

2.2 El contracte inclou les següents prestacions bàsiques per part del concessionari:

- Redacció de projectes i construcció de determinades infraestructures del Tram II de la Línia 9 del Metro de Barcelona, continuant les ja iniciades o iniciant les que corresponguin, amb subjecció, en aquest últim cas, als projectes aprovats pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, així com el subministrament i la instal·lació d’equipaments d’acord amb el que s’estableix en aquest Plec, com també en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i a la resta de documentació que revesteix caràcter contractual. Concretament, s’hauran de desenvolupar les actuacions següents:

o Redacció i presentació dels projectes en els termes indicats a l’Annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

o Construcció de les obres descrites a la Clàusula 5 i els Annexos 1 i 2 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i a l’Annex 1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

9

o Subministrament i instal·lació dels equipaments descrits a la Clàusula 5 i als Annexos 1 i 2 del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i a l’Annex 1 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

- Urbanització dels espais situats al voltant de les infraestructures objecte del contracte de concessió d’acord amb les previsions contingudes en els contractes i projectes inclosos dins l’àmbit del contracte de concessió.

- Explotació de les infraestructures en els termes que defineix el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de conformitat amb la seva naturalesa i finalitat i d’acord amb les instruccions de l’Òrgan de Contractació.

- Manteniment i conservació del conjunt de les infraestructures incloses dins l’objecte d’aquest contracte.

- Adequació, reforma i modernització de les infraestructures de la Línia 9 del Metro de Barcelona objecte d’aquest contracte per adaptar-les a les característiques que en relació amb aquestes formuli Ifercat i segons el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, per a la prestació correcta dels serveis encomanats o la realització de les activitats a les quals serveixen de suport material, així com les actuacions de reposició i gran reparació exigibles per a l’adequació de l’obra i instal·lacions per al desenvolupament de les activitats a les quals donen suport.

2.3 El concessionari estarà obligat a projectar, executar, conservar i reposar aquelles obres que siguin accessòries o estiguin vinculades amb la principal i siguin necessàries per tal que l’obra compleixi la finalitat determinant de la seva construcció i que permetin un millor funcionament i explotació. Tot això sense perjudici, si s’escau, de la revisió del Pla Econòmic-financer als efectes de contemplar les corresponents compensacions per adaptar-lo a les noves circumstàncies.

2.4 No és objecte d’aquest contracte la prestació del servei de transport ferroviari de viatgers.

Així mateix, no són objecte d’aquest contracte l’explotació de les zones complementàries d’explotació comercial, ni tampoc l’explotació de la publicitat en les infraestructures objecte del contracte de concessió. Tampoc s’inclou cap tipus d’explotació dels serveis de telecomunicació.

2.5 L’objecte del contracte es correspon amb els codis numèrics 45234125, 63711000, 71311200 corresponents a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) de la Comissió Europea (Reglament (CE) 213/2008, de 28 de novembre de 2007) i amb el codi numèric 42.99.19 corresponent a la nomenclatura de classificació estadística de productes per activitats (CPA; Reglament (CE) 451/2008, de 23 de abril de 2008).

2.6 Les necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte són les que consten en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. En aquest document, a més, queda constància de tots els factors de qualsevol ordre a tenir en compte.

10

3. NATURALESA DEL CONTRACTE I LEGISLACIÓ APLICABLE

3.1 Naturalesa del contracte

El contracte que regeix aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars és un contracte de concessió d’obra pública, seguint el model regulat a la LCSP per a les Administracions Públiques, i ambdues parts queden sotmeses expressament, en tot el que no estigui previst en aquest Plec, a la normativa esmentada en el paràgraf següent.

3.2 Règim jurídic del contracte

1. Aquest contracte es regeix per aquest Plec de Clàusules Administratives Particulars i pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, així com pels Annexos que els acompanyen.

2. Així mateix, aquest contracte es regeix per la legislació sectorial específica i, en especial, per la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària, com també pels preceptes que resultin d’aplicació de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública.

3. Supletòriament s’apliquen respecte a la preparació i adjudicació la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat, i respecte als efectes i extinció, les normes de dret privat.

4. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels Plecs, de la documentació contractual que en forma part d’acord amb el que es disposa a la Clàusula 12 d’aquest Plec, o de les instruccions o normes de tota índole promulgades per Ifercat que puguin ser d’aplicació en l’execució del que s’ha pactat, no eximirà el concessionari de l’obligació del seu compliment.

4. ENTITAT CONTRACTANT I ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

4.1 D’acord amb les competències atribuïdes per la Llei 4/2006 i en virtut de l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 29 de juliol de 2008, l’Entitat contractant és Ifercat.

4.2 Actua com a Òrgan de Contractació la presidenta d’Ifercat.

4.3 En el perfil del contractant d’Ifercat es publicaran l’adjudicació provisional i definitiva del contracte, com també qualsevol altra dada i informació referent a la seva activitat contractual, d’acord amb el que s’estableix a l’article 42 de la LCSP. L’accés públic al perfil del contractant s’efectuarà a través del portal d’Ifercat: www.ifercat.cat.

5. PRESSUPOST BASE DEL CONTRACTE

5.1 El pressupost base del contracte, incloent les inversions relatives a les infraestructures executades i les relatives a la infraestructura pendent d’execució, reinversions, així com de les prestacions de conservació i manteniment incloses en

11

l’objecte d’aquest contracte és de 1.216.270.000 euros (IVA exclòs). Aquesta quantitat és simplement orientativa sense que suposi cap compromís per part de l’Òrgan de Contractació i sense que se’n puguin exigir cap responsabilitat o quantitat.

5.2 El preu del contracte serà aquell que resulti de la seva adjudicació i inclou, com a partida independent, l’IVA.

6. CONTRAPRESTACIÓ AL CONCESSIONARI

El concessionari serà retribuït per l’execució d’aquest contracte en els termes del règim econòmic-financer de la concessió contingut a les Clàusules 43 a 46 d’aquest Plec. En tot cas, el concessionari assumeix el risc de construcció i disponibilitat de la infraestructura de la concessió.

7. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT PRESSUPOSTARI

Existeix el crèdit precís per atendre les obligacions econòmiques que es derivin per a Ifercat del contracte al qual fa referència aquest Plec.

8. TERMINI DE LA CONCESSIÓ

8.1 Termini de duració del contracte

El termini del contracte de concessió d’obra pública és de 31 anys i 11 mesos a comptar des del dia següent al de la formalització del contracte.

8.2 Terminis específics

Es consideren terminis màxims i mínims segons els casos:

- Pla de redacció de projectes i de realització de les obres: lliurament en el termini d’un mes, que es computarà a partir de l’endemà del dia de la formalització del contracte.

- Pla de formació del personal: lliurament en el termini de sis mesos abans de la data prevista per l’aixecament de la primera acta de comprovació de les infraestructures.

- Pla de seguretat particular: lliurament en el termini de tres mesos, que es computarà a partir de l’endemà del dia de la formalització del contracte.

- Sistema de gestió de prevenció de riscos laborals per obra nova: lliurament en el termini d’un mes, que es computarà a partir de l’endemà del dia de la formalització del contracte.

- Pla particular de proves: lliurament en el termini d’un mes, que es computarà a partir de l’endemà de la data de notificació per part d’Ifercat del Pla General de Proves al concessionari.

12

- Pla d’assegurament de la qualitat: lliurament en el termini d’un mes, que es computarà a partir de l’endemà del dia de la formalització del contracte.

- Pla de gestió de la documentació: lliurament en el termini d’un mes, que es computarà a partir de l’endemà del dia de formalització del contracte.

- Pla de medi ambient: lliurament amb caràcter previ a l’Acta de comprovació de l’obra executada.

- Programa d’explotació: lliurament quatre mesos abans de la data prevista per l’aixecament de les corresponents actes de comprovació de les infraestructures, amb un programa d’explotació per cada estació.

- Implementació del Pla econòmic-financer (PEF): El termini per a la implementació del PEF serà el previst en aquest i no pot excedir de tres mesos des de la formalització del contracte.

- Termini de comprovació de les infraestructures: segons el que s’estableix a l’Annex 2 del present Plec.

- Termini de posada en servei: segons el que s’estableix a l’Annex 2 del Present Plec.

8.3 Còmput de terminis

Als efectes d’aquest Plec, tret que s’indiqui el contrari a la Clàusula corresponent, els dies es computen com a dies naturals.

9. RÈGIM ECONÒMIC-FINANCER DE LA CONCESSIÓ

9.1 El règim econòmic-financer de la concessió vindrà determinat en el PEF, que serà aprovat per l’Òrgan de Contractació amb l’acord d’adjudicació. En el PEF es determinaran els fluxos i les quantitats a satisfer en la forma prevista en aquest Plec.

9.2 El termini per a la implementació del PEF serà el previst en aquest i no pot excedir de tres mesos des de la formalització del contracte.

9.3 El PEF es considerarà implementat en la data en la qual la totalitat dels contractes rellevants previstos en el mateix hagin estat signats per les parts. L’efectiva implementació del PEF s’haurà de comunicar a Ifercat.

9.4 La no implementació del PEF en el termini previst comportarà les penalitats incloses en aquest Plec.

9.5 El concessionari és l’únic responsable de la posada en pràctica del PEF aprovat, per la qual cosa es compromet a la seva execució en els termes aprovats i assumeix íntegrament el resultat real de la seva execució.

13

CAPÍTOL II. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

10.PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE I CRITERIS

D’ADJUDICACIÓ I AVALUACIÓ DE LES OFERTES

Aquest contracte s’adjudicarà per procediment obert prenent com a base els criteris d’adjudicació que es detallen a la Clàusula 17 d’aquest Plec, ja que es consideren els adequats per avaluar i determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa, d’acord amb el que s’estableix a l’article 134 de la LCSP.

Tot empresari interessat podrà presentar una oferta, restant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors, atès que no es considera necessari una selecció prèvia de licitadors, i restant prohibida la negociació de les ofertes, tenint-se en compte altrament que no concorren circumstàncies que hagin portat a acordar la tramitació del procediment de licitació per mitjà d’altres tipus de procediments diferents de l’obert assenyalat.

11. DOCUMENTACIÓ DISPONIBLE PER ALS LICITADORS

Des del dia de la publicació de l'anunci de licitació, els interessats podran examinar al domicili de Gisa (Carrer Vergós, 36-42, Barcelona), entre les 9 i les 13 hores dels dies laborables, la documentació següent:

- Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) i els seus Annexos (incloent còpia i documentació tècnica dels contractes l’execució parcial dels quals serà assumida pel concessionari de conformitat amb allò establert a la Clàusula 32 i dels contractes que inclouen obra que, un cop recepcionada, serà lliurada al concessionari).

- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) i els seus Annexos.

- Estudi de viabilitat econòmic-financera.

- Suport informàtic per a l’elaboració i presentació del PEF.

- Tots els projectes disponibles de construcció dels elements objecte de concessió aprovats per l’Administració.

- Tots els documents de base que permetran redactar els projectes de construcció a càrrec del concessionari.

- Tots els plecs i manuals publicats a la pàgina web de Gisa que siguin d’aplicació a la tipologia del present contracte.

Es facilitarà còpia de la documentació expressada als interessats que ho sol·licitin, assumint al seu càrrec les despeses de reproducció i còpia d’aquesta documentació. En el perfil del contractant d’Ifercat (www.ifercat.cat) podrà consultar-se part de la documentació esmentada.

14

Els interessats podran efectuar qualsevol consulta formal sobre les característiques i l’abast de la documentació posada a la seva disposició des de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant d’Ifercat i abans dels quinze dies previs a la data de finalització del termini per presentar ofertes. Conclòs aquest termini, Ifercat respondrà totes les qüestions formulades en una única nota informativa que serà publicada en el perfil de contractant d’Ifercat com a mínim sis dies abans de la data límit fixada per a la recepció d’ofertes. Aquestes respostes tindran caràcter vinculant i han de fer-se públiques de manera que es garanteixi la igualtat i la concurrència en el procés de licitació, ajustant la seva actuació al principi de transparència.

Addicionalment i amb caràcter previ a la presentació de les ofertes, Ifercat podrà convocar una reunió informativa per a totes aquelles persones que estiguin interessades amb la finalitat d’informar els assistents sobre les parts més rellevants de la convocatòria de la licitació. La convocatòria es publicarà en el perfil de contractant d’Ifercat amb un mínim de tres dies d’antelació a la data prevista de reunió.

12.DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL I CLÀUSULA GENERAL DE

CONTRADICCIÓ

12.1 Tindran caràcter contractual els documents següents:

El PCAP, el PPTP i els seus Annexos.

El document de formalització del contracte.

L’oferta presentada per l’adjudicatari.

Aquests documents han de ser signats en prova de conformitat en el moment de la formalització del contracte. Així mateix, passaran a formar part del contracte, en el moment de la seva aprovació:

Els projectes constructius i d’adquisició d’equipaments i instal·lacions presentats per l’adjudicatari.

Les actualitzacions del PEF.

12.2 En el supòsit d’haver-hi alguna contradicció en els seus termes, els documents relacionats s’interpretaran tenint en consideració l’ordre de prelació pel qual s’enumeren en aquesta Clàusula, de manera que cadascun d’ells té preferència respecte als que li segueixen en ordre.

12.3 El desconeixement del contracte, dels Plecs, dels seus documents annexos, de la resta de documents contractuals indicats anteriorment o de les instruccions o de les normes de tota índole dictades o promulgades segons aquest Plec, no eximirà el concessionari de l’obligació del seu compliment.

15

13. LICITADORS

13.1 Capacitat i solvència de les empreses i prohibicions per a contractar

1. Podran ser licitadors, d’acord amb l’article 43 de la LCSP, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica conforme als mitjans i criteris establerts en els articles 63 a 68 de la LCSP, disposin de l’habilitació empresarial o professional exigible, i reuneixin la resta de requisits establerts en aquest Plec. D’acord amb l’article 52 de la LCSP, els licitadors podran basar-se en la solvència i mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb elles, sempre que acreditin que tenen, efectivament, la lliure i plena disponibilitat d’aquests mitjans per a l’execució del contracte.

2. Les persones físiques o jurídiques d’estats no pertanyents a la Unió Europea ni a Estats signataris de l’Acord sobre Contractació Pública de l’Organització Mundial del Comerç, hauran de justificar mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola, que s’adjuntarà a la documentació que es presenti, que l’Estat de procedència de l’empresa estrangera admet a la vegada la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb l’Administració i amb els ens, organismes o entitats del Sector Públic assimilables als enumerats a l’article 3 de la LCSP, de manera substancialment anàloga.

3. Els licitadors no podran incórrer en cap de les causes de prohibició de contractar previstes a l’article 49.1 de la LCSP a la data de conclusió del termini de presentació de les proposicions ni tampoc a la data d’adjudicació definitiva del contracte.

13.2 Classes de licitadors i forma de presentació de les ofertes

1. Poden presentar ofertes com a licitadors les persones físiques o jurídiques individualment, o conjuntament amb altres, sense que sigui necessari que en el cas d’oferta conjunta existeixi entre ells, fins que no es produeixi l’adjudicació, cap modalitat jurídica d’associació.

2. Tots aquells que concorrin individualment o conjuntament amb altres a la licitació ho hauran de fer amb el compromís de constituir una societat que sigui titular de la concessió, d’acord amb l’article 46.2 de la LCSP, i que haurà de ser constituïda un cop li sigui notificada l’adjudicació provisional i amb caràcter previ a la formalització del contracte, amb les condicions i en la forma regulades en aquest Plec.

En el supòsit que es presentin proposicions subscrites per grups d’empreses, s’incorporarà un compromís, formalitzat en escriptura pública, on hi harà de constar expressament aquesta circumstància, la seva responsabilitat solidària davant de l’Òrgan de Contractació fins a la formalització del contracte, així com el percentatge que correspongui a cada empresa dins de l’agrupació i dins la futura societat concessionària.

3. La presentació de proposicions diferents per empreses vinculades suposarà l’exclusió del procediment d’adjudicació de les ofertes formulades, a tots els efectes. No obstant això, si esdevé la vinculació abans que conclogui el termini de presentació

16

d’ofertes, podrà subsistir l’oferta que determinin de comú acord les empreses esmentades.

Es consideren empreses vinculades les que es troben en algun dels supòsits que preveu l’article 42 del Codi de Comerç.

14. LLOC, TERMINI I REQUISITS DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS

14.1 Lloc i termini de presentació de les proposicions

1. Les ofertes es lliuraran al domicili d’Ifercat (Via Augusta, 285, 2a planta 08017 Barcelona) fins a les tretze (13) hores del dia que s’indiqui en l’anunci de licitació, o es remetran per correu a l’esmentada adreça.

2. Quan la documentació s’enviï per correu, l’empresari haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament a l’oficina de Correus en el termini indicat a l’anunci i anunciar a l’Òrgan de Contractació la remissió de l’oferta mitjançant tèlex, fax, telegrama o correu electrònic en el mateix dia. Sense la concurrència d’ambdós requisits no s’admetrà la proposició si és rebuda per Ifercat amb posterioritat a la data i hora de l’acabament del termini designat a l’anunci per a la presentació de les proposicions.

No obstant això, no serà admesa, en cap cas, la documentació que no s’hagi rebut transcorreguts 10 dies naturals des de la finalització del termini fixat per a l’admissió de proposicions.

14.2 Requisits de la documentació

1. La presentació de les proposicions suposarà l’acceptació incondicionada per part del licitador de les Clàusules d’aquest Plec i del PPTP i de la resta de documents que tinguin caràcter contractual, sense cap mena d’excepció, com també la declaració responsable de reunir totes i cadascuna de les condicions exigides per a contractar. Qualsevol excepció s’entendrà en tot cas com a no posada.

2. Les proposicions es presentaran en català o castellà i tota la informació s’haurà de facilitar tant en paper imprès com en suport informàtic. En cas de discrepància entre les dades o la informació d’ambdós suports, prevaldrà la que es contingui a la documentació presentada en paper imprès.

Les ofertes es presentaran escrites a màquina o amb un altre tipus d’impressió mecànica o informàtica i no s’acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errors o esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions per a valorar l’oferta.

Els documents que formin part del PEF de l'oferta han de presentar-se en format Excel i amb fórmules, excloent-se del procediment d'adjudicació aquelles ofertes que no s'ajustin a aquesta exigència.

17

3. La totalitat del cost d’elaboració de la documentació per a la confecció de les ofertes que es presentin va a compte dels licitadors, que no podran reclamar cap compensació econòmica en cas de no esdevenir adjudicataris.

4. No s’acceptaran aquelles proposicions que presentin omissions, errors o ratllades que impedeixin conèixer clarament tot el que Ifercat consideri fonamental per a l’oferta, o que concorrin en els supòsits establerts a l’article 84 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001 (RGLCAP).

5. La documentació presentada pels licitadors passarà a ser propietat d’Ifercat, que podrà conservar-la totalment o parcialment o tornar-la als licitadors no adjudicataris, resultant d’aplicació allò que es disposa a la Clàusula 55 del present Plec respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial.

6. Sense perjudici del que s’estableix a l’article 62 RGLCAP, la retirada abans de l’adjudicació del contracte de la proposició presentada per un licitador determinarà l’apoderament per part d’Ifercat de la garantia provisional constituïda per aquell, en els termes d’aquest Plec, excepte quan concorri la causa prevista a l’article 129.4 de la LCSP.

7. Les ofertes tindran una validesa de sis mesos, comptats a partir de la data d’obertura de les proposicions.

15. CONSTITUCIÓ DE GARANTIES PROVISIONALS

15.1 Serà requisit necessari per a concórrer a aquesta licitació, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 91.1 de la LCSP, acreditar la constitució prèvia, a disposició de l’Òrgan de Contractació, d’una garantia provisional per import de 12.162.700 euros.

Aquesta quantitat equival a l’1% del pressupost base del contracte, IVA exclòs.

15.2 La garantia provisional podrà constituir-se en qualsevulla de les formes i amb els requisits previstos als articles 84 i 91 de la LCSP.

15.3 Quan participi com a licitador una agrupació d’empresaris que licitin de forma conjunta, la garantia provisional podrà constituir-se per una o vàries de les empreses participants, sempre que en el seu conjunt s’arribi a la quantia exigida com a garantia provisional i es garanteixi solidàriament a tots els integrants de l’agrupació.

15.4 La garantia provisional s’extingirà automàticament i serà retornada als licitadors immediatament després de l’adjudicació definitiva del contracte, tret del licitador que resulti adjudicatari.

16. CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS

El licitador haurà de presentar la seva proposició en tres sobres, signats i tancats de manera que es garanteixi el secret del seu contingut, designats amb els números 1, 2 i 3. Si pel volum de documentació fos necessari, es presentarà en caixes amb la

18

numeració 1, 2 i 3 igualment signades i tancades, de manera que es garanteixi el secret del seu contingut.

Cadascun dels sobres presentats serà signat pel licitador o persona que el representi i haurà de figurar a l’exterior de cadascun d’ells el número de referència d’aquest contracte, que serà ITM-08402.2, com també la denominació “Licitació per al contracte de concessió d’obra pública per a la construcció, conservació, manteniment i explotació de determinades infraestructures del Tram II de la Línia 9 del Metro de Barcelona”, el nom i cognoms del licitador o raó social de l’empresa i el seu corresponent NIF o CIF, domicili a efectes de notificacions, telèfon, fax i correu electrònic, si s’escau.

En el seu interior es farà constar una relació numèrica dels documents que contenen.

Els licitadors respectaran en la seva presentació de documents l’ordre establert en aquesta Clàusula, fins i tot per aquells apartats en els quals, per les raons que s’addueixin, no procedeixi la seva presentació.

La documentació a presentar pels licitadors s’ha d’ajustar en el seu contingut al que s’indica tot seguit i estarà constituïda per tres sobres, numerats com a 1, 2 i 3, tancats i diferenciats, per tal que es valorin i puntuïn els criteris d’adjudicació corresponents establerts en aquet Plec.

Els sobres han d’incloure la documentació que a continuació s’indica:

16.1 Sobre número 1: Documentació Administrativa

En el sobre número 1 hi figuraran els següents documents, originals o còpies seves que tinguin el caràcter d’autèntiques d’acord amb la legislació vigent, acompanyats, en full independent, d’una relació de tots els documents que el licitador inclogui en aquest sobre.

a) Documents acreditatius de la personalitat i la capacitat d’obrar dels licitadors en la forma exigida per la LCSP

En relació amb els esmentats documents acreditatius de la personalitat i capacitat, s’haurà d’incloure la documentació següent.

Quan dos o més empresaris presentin una oferta conjunta, cadascun d’ells ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat en la forma descrita tot seguit.

1) Si el licitador és una o diverses persones jurídiques espanyoles, s’ha d’aportar l’escriptura de constitució o de modificació de la mateixa, si s’escau, inscrites en el Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui d’aplicació. Si no ho és, l’acreditació de la capacitat d’obrar es realitzarà mitjançant l’escriptura o document de constitució, estatuts, o acta fundacional, en la qual hi han de constar les normes a través de les quals es regula la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. A més, les persones jurídiques han de tenir una finalitat, objecte o àmbit d’activitat, segons els seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb l’objecte del contracte i

19

han de disposar de l’habilitació empresarial o professional que sigui exigible per a la realització de l’activitat segons la normativa vigent.

2) Els empresaris individuals espanyols han de presentar còpia legitimada notarialment del document nacional d’identitat, document equivalent o passaport, així com les autoritzacions o permisos preceptius per a l’exercici de l’activitat professional.

3) Document formalitzat en escriptura pública en el qual hi consti el compromís del licitador, o si s’escau del seu apoderat o representant, en el supòsit d’esdevenir adjudicatari, de constitució d’una societat, que serà la titular del contracte, en el termini i amb els requisits i condicions establerts en aquest Plec i la normativa d’aplicació, i si s’escau les indicades a la seva oferta. Així mateix, s’haurà de detallar la relació de promotors de la futura societat concessionària.

En el supòsit que es presentin proposicions subscrites per grups d’empreses, s’incorporarà un compromís formalitzat en escriptura pública en el qual hi consti expressament aquesta circumstància, la seva responsabilitat solidària fins a la formalització del contracte, com també el percentatge de participació que correspongui a cada empresa en l’agrupació i en la futura societat concessionària. El percentatge de participació podrà modificar-se fins a la constitució de la societat anònima concessionària en un màxim del 5 % del total. Així mateix, es nomenarà un apoderat que representarà els promotors de la societat concessionària fins a la seva constitució. Finalment, es lliurarà una memòria en la qual s’indicaran els mitjans concrets que cadascuna de les empreses té previst destinar a l’execució del contracte i les raons econòmiques, empresarials o d’especialització tècnica o tecnològica que justifiquin l’agrupació de les empreses. Tot això ha d’ésser signat pels representants de les diverses empreses promotores, com també per l’esmentat apoderat.

4) La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat amb el que s’estableix a l’article 61 de la LCSP i als articles 10 i 11 del RGLCAP.

5) Per a les empreses estrangeres, s’exigeix igualment una declaració expressa de sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.

6) S’haurà de presentar declaració responsable, atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat, o davant una autoritat judicial en els supòsits admesos normativament dels següents punts:

i) No estar sotmès a prohibició de contractar de conformitat amb l’article 49.1 de la LCSP.

ii) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sense perjudici de la justificació acreditativa d’aquest requisit que s’exigirà abans de l’adjudicació definitiva de conformitat amb aquest Plec.

20

iii) Les persones físiques, mitjançant declaració responsable, o els administradors de les persones jurídiques, mitjançant l’oportuna certificació expedida pel seu òrgan de direcció o representació competent, hauran d’acreditar que no estan inclosos als supòsits als quals fa referència la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l’Administració General de l’Estat, la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat i restant normativa d’aplicació.

iv) Si s’escau, no haver-hi obligació de presentar les declaracions o documents als quals fan referència els articles 13 i 14 del RGCAP.

v) No haver participat en l’elaboració de les especificacions tècniques del projecte que es licita, en els termes de l’article 45 de la LCSP.

vi) Assumir, en el cas de resultar adjudicatari, l’obligació de disposar d’empleats, durant la vigència del contracte, treballadors minusvàlids en un 2 per 100, almenys, de la plantilla de l’empresa, si aquesta assoleix un nombre de 50 o més treballadors i el contractista es troba subjecte a aquesta obligació, d’acord amb l’article 38.1, de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’Integració Social de Minusvàlids, o la d’adoptar les mesures alternatives desenvolupades reglamentàriament pel Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril. En aquesta declaració es farà constar, a més, que s’assumeix igualment l’obligació d’acreditar davant l’òrgan de contractació quan li sigui requerit durant la vigència del contracte o, en tot cas, abans de la devolució de la garantia definitiva, el compliment de l’obligació anteriorment referida.

7) Resguard acreditatiu d’haver constituït garantia provisional en els termes establerts en aquest Plec.

8) Llista exhaustiva de les empreses vinculades a cadascun dels participants, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 129 de la LCSP.

9) Compromís d’aportar i adscriure a l’execució del contracte els mitjans materials i personals suficients, en la forma i condicions determinades en els Plecs que regeixen aquest contracte, i en l’oferta i memòria que es presentin.

b) Documents acreditatius de la representació

Respecte als documents acreditatius de la representació, s’haurà d’incloure la documentació següent:

1) En el supòsit que es comparegui o se signin proposicions en nom d’un altre, es presentarà poder suficient a l’efecte i fotocòpia legitimada notarialment del document nacional d’identitat o passaport.

2) Respecte de la forma del poder han de concórrer les circumstàncies següents:

21

a) Escriptura pública.

b) Còpia autèntica.

c) Inscripció en el Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent.

No s’admeten testimoniatges de còpies d’escriptures d’apoderament.

3) Quan dos o més empresaris presentin una oferta conjuntament, cadascun d’ells ha d’acreditar representació en la forma descrita anteriorment.

c) Solvència econòmica i financera

Els licitadors, tant nacionals como estrangers, hauran de justificar la seva solvència econòmica i financera mitjançant la presentació dels següents documents i s’han d’ajustar als criteris que tot seguit es defineixen per cadascun d’ells.

1) Declaració d’alguna institució financera degudament inscrita en el Registre d’Entitats de Crèdit del Banc d’Espanya que posi de manifest que el licitador o conjunt de licitadors gaudeixen d’una situació financera sanejada per obtenir, d’acord amb les pràctiques usuals en els mercats financers, el finançament suficient per fer front a la inversió estimada inicial que exigeix aquest contracte.

2) Tractant-se de persones jurídiques, presentació dels comptes anuals individuals i consolidats del licitador o dels licitadors que conformin un grup, dels últims tres anys, degudament aprovats i inscrits, a través dels quals es posi de manifest un resultat global positiu en els tres últims exercicis. Els empresaris no obligats a aportar els comptes en registres oficials podran aportar com a mitjà alternatiu els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.

3) Declaració relativa a la xifra global de negocis del licitador o grup de licitadors (en aquest cas sumant les xifres de negoci de tots els membres), en el curs dels tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o de l’inici de les activitats de l’empresa, superior anualment a mil milions d’euros (1.000.000.000 €).

4) Declaració relativa a la xifra de negocis del licitador o grup de licitadors (en aquest cas sumant les xifres de negoci de tots els membres), en l’àmbit de la construcció, conservació, manteniment i explotació d’infraestructures, en el curs dels tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o de l’inici de les activitats de l’empresa.

5) Declaració relativa a la independència financera D/(A+B), on D = fons propis, A = actiu circulant i B = immobilitzat dels licitadors haurà de ser superior a 0,10. Les partides a incloure en A (actiu circulant) són les següents: accionistes per desemborsaments exigits, existències, deutors, inversions financeres temporals, accions pròpies a curt termini, tresoreria i ajustaments per periodificació. Les partides a incloure en B (immobilitzat) són les següents: despeses d’establiment, immobilitzacions immaterials, immobilitzacions materials, immobilitzacions financeres i accions pròpies. Sempre referint-se en ambdós casos als estats financers de l’últim exercici del licitador o del conjunt dels licitadors que conformin el grup.

22

d) Solvència tècnica i relació de mitjans personals i equips

Els licitadors, tant nacionals com estrangers, hauran de justificar la seva solvència tècnica i relació de mitjans personals i equips, d’acord amb els següents documents i ajustant-se als criteris que tot seguit es defineixen:

1) Relació acreditativa d’experiència en contractes de redacció de projecte, construcció i/o conservació i/o manteniment d’infraestructures i instal·lacions subterrànies, realitzats en els últims tres anys per cada licitador o grup de licitadors (en aquest cas sumant les experiències de tots els membres), la quantia acumulada dels quals (és a dir, la suma de les quanties de tots els contractes que s’aportin com a experiències) superi els dos-cents cinquanta milions d’euros (250.000.000 €). S’haurà de fer referència a dates, localització, beneficiaris públics o privats i breu descripció de les activitats realitzades, com també del seu import. A les prestacions de cada licitador es poden afegir les d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb elles, sempre i quan s’acrediti la lliure i plena disponibilitat dels mitjans d’aquestes.

La bona execució dels contractes acreditatius de les prestacions és condició indispensable per tenir per acreditada la solvència tècnica. Conseqüentment, la indicada referència haurà de figurar expressament en certificats de bona execució, els quals hauran de precisar si les obres es van executar segons les regles per les quals es regeix la professió i si es van portar normalment a bon terme. Si s’escau, aquests certificats seran comunicats directament a l’Òrgan de Contractació per l’autoritat competent. En aquest últim cas, els certificats hauran de ser comunicats a Ifercat amb anterioritat a que la Mesa de Contractació procedeixi a l’obertura del sobre 1.

2) De forma cumulativa a l’acreditació de les experiències, el licitador o grup de licitadors lliurarà la informació dels mitjans personals més rellevants que es comprometi a aportar a l’execució de les diverses fases del contracte, acompanyant el curriculum vitae signat i acreditació dels títols professionals universitaris, d’acord amb les responsabilitats a assumir i competències associades, o altres certificats de formació i experiència corresponents a les funcions següents:

Coordinador de seguretat i salut laboral.

Director dels serveis concessionats: dues propostes, entre les quals Ifercat ha d’escollir-ne una, de conformitat amb el que es disposa a la Clàusula 34.1.

Delegat de la concessió, que actuarà com a representant de l’adjudicatari durant el desenvolupament de la concessió i que al mateix temps exercirà les funcions de delegat de l’obra en els termes establerts a la Llei 3/2007.

Arquitecte encarregat d’elaborar els projectes d’edificació, en els casos que resulti necessari: dues propostes, entre les quals Ifercat ha d’escollir-ne una.

23

Per a cadascuna de les persones a les quals s’ha fet referència anteriorment s’exigeix l’acreditació d’experiència de, com a mínim, 15 anys en obres i/o tasques de conservació i manteniment anàlegs a l’objecte d’aquest contracte.

Qualsevol substitució d’aquest personal que es requereixi realitzar amb posterioritat a la presentació de l’oferta, haurà de ser acceptada per Ifercat, previ informe de Gisa. A aquest efecte, l’adjudicatari proposarà la substitució a Ifercat presentant l’historial professional de la persona proposada, la qual haurà de disposar de mèrits i experiència equivalents als del substituït.

3) Declaració sobre la maquinària, els mitjans auxiliars, els equips tècnics i els equipaments que prevegi emprar l’empresari per a l’execució del contracte. S’haurà de diferenciar entre els que siguin propietat de l’empresari (incloses empreses vinculades) i aquells de tercers que es prevegin emprar per executar les prestacions pròpies del contracte. S’haurà d’adjuntar a la declaració la documentació acreditativa pertinent.

4) Declaració sobre la mitjana anual de personal de l’empresa i del seu personal directiu durant els darrers tres anys, acompanyada de la documentació justificativa corresponent, l’antiguitat mitjana i el percentatge que representi el personal amb titulació universitària superior o mitjana respecte del total del personal. Igualment, hauran d’aportar els títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels directius de l’empresa.

5) No caldrà aportar documentació relativa a les empreses que actualment realitzen prestacions vinculades amb l’objecte d’aquest contracte en el marc de contractes perfeccionats amb caràcter previ a aquesta licitació. Aquesta previsió es refereix, únicament, als contractes ja perfeccionats. En conseqüència, l’oferta per aquest contracte haurà d’incloure tota la documentació requerida per acreditar la solvència tècnica i relació de mitjans personals i equips, ja es tracti d’empreses que actualment executen obres vinculades amb l’objecte del present procediment de licitació o no.

e) Compromís de participacions, cas de dues o més empreses licitadores, en la societat anònima concessionària

Si dues o més empreses licitessin conjuntament, presentaran un compromís de la participació de cadascuna d’elles en el capital social de la societat concessionària en cas de resultar adjudicatàries, que podrà modificar-se fins a la constitució de la societat anònima concessionària en un 5% del capital, com a màxim.

f) Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes

Si és necessari, la documentació acreditativa conforme l’empresari disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

g) Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya

De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 del Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (Departament d’Economia i Finances, passeig de Gràcia, 19, 5a planta,

24

08007 Barcelona; http:\\reli.gencat.net/), les empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents i les dades que hi figuren.

Per tant, les empreses inscrites no han d’aportar la documentació que acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; la classificació empresarial; l’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si s’escau, la declaració d’exempció.

Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita de presentar la declaració segons la qual no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix l’article 49 de la LCSP, no s’ha donat de baixa en la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, especialment, que està al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries, com de les relatives a la Seguretat Social.

Finalment, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores no han de presentar les dades i els documents d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional sol•licitats en aquest procediment d’adjudicació que figurin en l’esmentat Registre.

h) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat

La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat tindrà els efectes previstos a l’article 19 del Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

16.2 Sobre número 2: Proposta Tècnica. Contingut subjecte a criteris depenents

d’un judici de valor

El sobre número 2 haurà d’incloure una descripció detallada de la proposta de redacció de projectes, construcció, conservació, manteniment i explotació de les infraestructures objecte del contracte de concessió, per a la qual cosa els licitadors, seguint el que s’ha previst en el PPTP que sigui d’aplicació, inclouran els documents als quals es fa referència en aquest epígraf. En tota la documentació que contingui aquest sobre no podrà figurar cap informació que permeti conèixer el contingut de la proposta econòmica, sent aquest fet motiu d’exclusió de la licitació.

El licitador completarà la documentació facilitada per a la preparació de la seva oferta amb totes les definicions constructives que consideri oportunes per a poder confirmar i assumir els pressupostos finals dels projectes resultants.

La presentació de l’oferta implica la manifestació que els licitadors disposen de totes les dades, han realitzat els estudis necessaris i suficients per a fixar i garantir la seva oferta tècnica. Així mateix, respecte de la documentació facilitada i l’obra projectada o actualment en execució, la presentació de l’oferta suposarà que aquestes han estat comprovades exhaustivament i s’accepta el seu contingut, i que s’han pres les dades i realitzat tots els estudis necessaris i suficients per assumir-les com si fossin pròpies. No obstant això, cal indicar que la Proposta Tècnica no ha de fer referència als projectes ja aprovats, obra executada o subministraments lliurats, sense perjudici que

25

es tinguin en compte, d’acord amb la documentació facilitada als licitadors, als efectes de determinar el contingut dels aspectes que integren la referida Proposta Tècnica.

Així mateix, com a primer document de la Proposta Tècnica s’inclourà una Memòria Resum en la qual es recolliran els seus aspectes essencials.

a) Organigrames, organització de la direcció i control de la redacció de projectes, organització de la direcció i control de l’obra i organització de la direcció i control de l’explotació

La proposta tècnica haurà d’incloure la descripció de l’equip que actuarà com a gestor del contracte i la forma en la qual desenvoluparà els seus treballs, tant en el període de construcció com d’explotació així com la redacció de projectes.

i) Sistema d’organització de la direcció i control de la redacció dels projectes ofertats.

A l’organigrama s’hauran d'incloure els diversos equips i mitjans personals que intervindran en la redacció dels diferents projectes objecte del contracte.

La proposta tècnica inclourà informació dels mitjans personals més rellevants que es comprometen a aportar per a l'execució de la fase de redacció dels projectes, adjuntant el currículum vitae dels arquitectes proposats per a la redacció dels projectes d’arquitectura.

ii) Sistema d’organització de la direcció i control de l’obra.

Es presentarà un organigrama funcional de les diverses unitats participants en les quals s’hagi d’estructurar la societat concessionària per a l’execució de l’objecte del contracte en la fase d’obres, definint amb claredat la distribució de funcions entre elles.

La proposta tècnica inclourà informació referent a l’organització de l’equip de direcció d’obres, entenent-se aquest darrer com la direcció facultativa de les obres. S’inclourà l’equip de Direcció de l’Obra proposat, que serà objecte de licitació, i l’equip de coordinació de seguretat i salut de les obres, amb el curriculum vitae del coordinador.

Pel que fa al Director de l’obra serà escollit després d’un concurs públic tal i com indica aquest Plec. Respecte de la resta del personal tècnic, se’n definirà el perfil, descrivint, igualment, les seves característiques i dedicació.

En els trams en que el licitador no pugui executar les obres directament (o per mitjà d’empreses vinculades) serà suficient la definició dels perfils, experiència, tipus d’organització i qualsevol altra dada que es consideri convenient.

El personal relacionat serà exigit per Ifercat amb la dedicació proposada pels licitadors. Qualsevol substitució d'aquest personal que convingui realitzar amb posterioritat a la presentació de l'oferta haurà de ser acceptada per Ifercat, previ informe de Gisa.

iii) Sistema d’organització de la direcció i control de l’explotació

26

S’haurà de presentar un organigrama en el qual figurin les diverses unitats participants en l'explotació del servei, definint amb claredat la distribució de funcions entre aquestes unitats.

La proposta tècnica inclourà informació dels mitjans personals més rellevants que es comprometen a aportar per a l'execució de la fase de explotació, acompanyant el currículum vitae signat del Director dels serveis concessionats i responsables de manteniment.

Respecte de la resta del personal tècnic, se'n definirà el perfil, descrivint, igualment, les seves característiques i dedicació.

b) Programa de realització dels projectes i altra documentació

Els licitadors hauran de confeccionar i presentar els següents documents i dades:

i) Programa de treballs i termini ofertat

Es presentarà un programa en el qual es fonamenti la viabilitat de la redacció dels diferents projectes en el termini que s'ofereixi, coherentment amb els mitjans personals i materials proposats pel concessionari. S'hauran d'establir els terminis d'acabament de les diferents fases de redacció dels projectes.

ii) Pla d’assegurament de la qualitat del projecte

Farà referència a la metodologia, al sistema de direcció i control dels projectes.

c) Programa de realització de les obres (termini d’execució de les obres)

Els licitadors hauran de confeccionar i presentar els següents documents i dades:

i) Programació de l’execució de l’obra

Com a element per a la preparació correcta d’aquesta part de l’oferta, el licitador presentarà un Pla de realització de les obres amb la finalitat de provar la viabilitat de l’obra en el termini ofert, coherentment amb els mitjans personals i materials proposats i que s’ajusti al que s’estableix a l’Annex 2. En particular, s’han d’apreciar i valorar adequadament les incidències i les afeccions de serveis existents en el desenvolupament de les obres. Així mateix, tenint en compte que l’execució de les obres i instal·lacions d’ascensors, escales mecàniques, ATC, senyalització i PCC, sistema de tancament d’andanes, peatge i sistemes de telecomunicacions (sotestacions de tracció, sotestacions receptores, sistemes de distribució d’energia) no formen part de l’objecte d’aquest contracte, s’haurà de preveure expressament el calendari de lliurament i instal·lació que proposi el licitador.

ii) Pla de control de qualitat ofertat

Pla d’assegurament de la qualitat proposat pel licitador per a la seva realització, d’acord amb el que s’estableix en el PPTP.

27

Pel que fa al Control de Qualitat de Materials o laboratori (CQM), el licitador haurà d’incloure a la seva oferta, com a mínim, un Pla de Control de Qualitat de Producció (Autocontrol). El laboratori que executi els treballs d’autocontrol haurà d’estar degudament acreditat, d’acord amb la normativa aplicable.

iii) Mitjans de seguretat i salut previstos

Mitjans i elements de seguretat i salut laboral que el licitador es compromet a posar a disposició de l’obra en concordança amb les previsions recollides a l’Estudi de Seguretat i Salut en el Treball i amb el que s’estipula a la normativa vigent sobre la matèria (Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre i altra normativa aplicable), indicant-ne el nombre i les característiques dels esmentats mitjans.

iv) Inversió en programa mediambiental

S’entendran com inversió en programa mediambiental i sense que tingui caràcter excloent, totes aquelles consideracions del concessionari en quant a organització interna, planificació de projecte i obra, així com d’actuacions concretes.

S’adjuntarà a més una declaració responsable amb el compromís d’elaborar un Pla de Medi Ambient d’obra amb caràcter previ a l’Acta de comprovació de l’obra executada.

v) Pla de gestió documental

El licitador haurà d’incloure a la seva oferta un Pla de Gestió de la Documentació que descrigui tots els mètodes, procediment i tasques destinades a assegurar la gestió dels diferents documents que es produeixin o s’intercanviïn en el marc del contracte, de conformitat amb el que es disposa al PPTP.

d) Programa d’explotació que es regula en el PPTP

Els licitadors hauran de presentar el Programa d’explotació que es regula en el PPTP i s’haurà de desglossar en els diversos plans que es contemplen a l’esmentat Plec i, si s’escau, amb les millores que s’estimin pertinents. En concret, integren el Programa els plans següents:

- Pla general de manteniment.

- Pla de manteniment de les instal·lacions de mobilitat.

- Pla de manteniment de les instal·lacions de qualitat ambiental.

- Pla de manteniment de les instal·lacions de protecció.

Així mateix, s’haurà de presentar un organigrama en el qual figurin les diverses unitats participants en l'explotació del servei, definint amb claredat la distribució de funcions entre aquestes unitats.

La proposta tècnica inclourà informació dels mitjans personals més rellevants que es comprometen a aportar per a l'execució de la fase de explotació, acompanyant el

28

currículum vitae signat del Director dels serveis concessionats i responsables de manteniment.

Respecte de la resta del personal tècnic, se'n definirà el perfil, descrivint, igualment, les seves característiques i dedicació.

El personal relacionat serà exigit per Ifercat amb la dedicació proposada pels licitadors. Qualsevulla substitució d'aquest personal que convingui realitzar amb posterioritat a la presentació de l'oferta, haurà de ser acceptada per Ifercat.

e) Altra documentació a presentar

Qualsevol aclariment específic o compromís que es consideri d’interès per a una adequada apreciació de la proposta, sense que, en cap cas, s’admeti aclariment o compromís que suposi limitació o reducció de les obligacions exigides en aquest Plec. Qualsevol aclariment o compromís que suposi limitació o reducció de les obligacions exigides en aquest Plec, s’entendrà en tot cas com a no posat.

16.3 Sobre número 3: Proposta Econòmica. Contingut subjecte a criteris de

valoració quantificables automàticament.

En aquesta Clàusula es detalla el contingut de l’oferta econòmic-financera a presentar per part dels licitadors, que es plasmarà en el PEF.

Per a l’elaboració del PEF es facilita l’Estudi de viabilitat econòmic-financera d’on es poden obtenir les dades i criteris d’inversió i manteniment.

A l’oferta que presenti el licitador haurà de constar el compromís que la societat concessionària adoptarà el Pla General de Comptabilitat que resulti d’aplicació.

Per a la presentació de les variables més significatives del PEF, els licitadors utilitzaran com a instrument el full de càlcul que se subministra i en el qual s’han d’introduir les dades de costos i ingressos de l’oferta que es realitzi, així com la Tarifa Tècnica proposada, Taxa Interna de Retorn de l’accionista, Balanços, Comptes de Pèrdues i Guanys, Cash-flows, inversió, reinversió, finançament de la inversió i de l’explotació, etc., sense perjudici de la informació complementària que es pugui presentar.

Addicionalment, el licitador haurà de presentar tant en format imprès com en format electrònic el PEF complet, que s’haurà de basar en les variables que es presenten a continuació.

La presentació de l’oferta implica la manifestació que els licitadors disposen de totes les dades, han realitzat els estudis necessaris i suficients per a fixar i garantir la seva oferta econòmica.

a) Variables fonamentals del PEF que constitueixen l’oferta del licitador

El PEF de l’oferta té el contingut que es relaciona tot seguit.

29

- Proposta de tarifa tècnica base (IVA exclòs) que regirà aquest contracte i que ha d’abonar Ifercat al concessionari expressada en euros (estudi de viabilitat econòmic-financera: “la Tarifa Tècnica Base es valora per a l’any 2010 com un valor anual en el supòsit d’estar el 100% de les estacions finalitzades (una estació es considera finalitzada si disposa d’Acta de comprovació). Aquest valor es multiplica cada any per un índex del 3% i es corregeix per la ponderació del valor de les estacions finalitzades respecte del total”).

- VAN, en euros a 1 de gener de 2010, dels costos totals d’inversió i reinversió al llarg de tot el període concessional amb l’extensió prevista en les normes d’adaptació sectorial del Pla General de Comptabilitat a les societats concessionàries. Aquest VAN es calcularà sobre la base de l’import total d’inversió i reinversió previst i la seva periodificació anual durant el període concessional. Concretament, es recolliran a l'oferta, amb el màxim nivell de desglossament, els costos següents:

- Quantitats previstes per la redacció i seguiment de projectes, supervisió de les obres i de l’explotació.

- Quantitats previstes pels licitadors per a l'execució de les obres i instal·lacions de les estacions i equipaments a construir definits a la Clàusula 2.2.

- Quantitats previstes, si s’escau, per a l'adquisició i/o construcció dels béns immobles la incorporació dels quals sigui necessària per a l'explotació, i que constituiran el valor màxim a aplicar en cadascun d'ells amb caràcter general.

- Quantitats previstes pels licitadors per a les inversions i costos de tot tipus necessaris per a l'explotació, conservació i manteniment de les estacions.

- Costos corresponents a les escomeses, reclamacions, serveis afectats i similars.

- Altres inversions associades a la construcció i l'explotació.

Per al càlcul del VAN, s’utilitzarà una taxa d’actualització del 5 %.

- Taxa Interna de Retorn del cash-flow lliure (flux de caixa lliure = benefici d’explotació (BAII) – impostos operatius (IS) + amortitzacions – inversions en actius no corrents d’explotació – inversions en circulant no financer).

- Taxa Interna de Retorn de l’accionista (dels fluxos del capital).

- Origen dels fons aliens que es pretenguin utilitzar i, si s’escau, compromís d'aportació dels citats fons per les entitats financeres que hagin de participar en el finançament de les obres.

b) PEF de la concessió

1. El PEF elaborat d’acord amb les normes del Pla General Comptable vigent ha d’incloure:

30

(i) Compte de pèrdues i guanys, que recollirà la previsió de resultats i la seva distribució durant el període concessional.

(ii) Balanços de situació previstos al tancament de cada exercici durant el període concessional.

(iii) Estat de fluxos de caixa que reflecteixin els fluxos de caixa financers i els fluxos de caixa de capital, amb la finalitat de verificar la coherència entre les disponibilitats de liquiditat i l’aplicació d’aquells mitjans financers.

(iv) Ràtio anual de cobertura del servei del deute.

(v) Política de distribució de dividends, donant-se les explicacions oportunes sobre: com es planteja la distribució de beneficis, límits previstos per la distribució de dividends, primer any en què s’espera distribuir dividends i la relació dels supòsits en els quals aquests es poden distribuir.

(vi) Reinversions previstes durant el període de la concessió. Els licitadors mostraran a més els fons de reserva previstos per reparacions.

(vii) Taula dels fluxes anuals del compte a cobrar i càlcul de l’actiu financer .

2. Sense perjudici del que figura en l’Estudi de viabilitat econòmic-financera, en l’elaboració del PEF s’atendrà a les següents normes:

(i) Totes les magnituds monetàries s’expressaran en euros (€) de cada any.

(ii) Les previsions de balanç de situació i de compte de pèrdues i guanys durant el període de la concessió hauran d’ajustar-se als models comptables establerts pel Pla General Comptable vigent en el moment de la licitació. Els estats financers es realitzaran prenent en consideració la normativa fiscal que sigui d’aplicació.

(iii) Els fluxos de caixa del projecte es calcularan com: ingressos operatius menys despeses operatives corrents, menys la inversió. En el còmput de la inversió hauran de figurar, juntament amb la inversió en les vies objecte de la concessió, les inversions necessàries en immobilitzat, durant el període de la concessió, tot això desglossat com a mínim en els següents capítols:

a. Estudis i projectes.

b. Impostos.

c. Costos de construcció, inclosos els serveis afectats.

d. Control i vigilància de les obres.

e. Despeses financeres amortitzables en diversos períodes.

f. Reparacions extraordinàries i reinversions durant el període d’explotació, detallades per estacions i sistemes.

31

g. Costos de manteniment i operatius.

h. Altres.

(iv) Es consideraran com fluxos de caixa financers els increments de deute financer i els ingressos financers, menys les amortitzacions de deute i el seu servei. No s’han d’introduir les despeses financeres amortitzables que s’hagin considerat pel càlcul del Cash Flow del Projecte.

(v) Els fluxos de caixa del capital es calcularan com desemborsaments de capital, menys els dividends repartits amb càrrec a beneficis o reserves i amortitzacions de capital, si s’escau, incloent els que deriven dels cobraments i pagaments realitzats com a conseqüència de l’atorgament de deute subordinat pels propis accionistes de la societat concessionària.

(vi) Els fluxos de caixa dedicats al pagament d’impostos es calcularan com les quantitats –amb signe negatiu- que la societat concessionària pagui a l’Administració en l’exercici corresponent en concepte d’Impostos més la quantitat que, si s’escau, sigui reintegrada per l’Administració en l’exercici corresponent, per devolucions d’impostos derivades d’exercicis anteriors.

(vii) Els fluxos de caixa dels promotors es calcularan com els fluxos de caixa del projecte, tal i com es van definir amb anterioritat, més els fluxos de caixa financers i els fluxos de caixa dedicats al pagament d’impostos.

3. Memòria explicativa dels valors fonamentals que intervenen en el PEF i les hipòtesis realitzades per a la seva evolució durant el període concessional. Aquesta memòria haurà d’incloure:

(i) Explicació i detall de les despeses operatives previstes, la seva evolució durant el període concessional i politiques tendents a aconseguir-ne el seu control i optimització.

(ii) Explicació de la política i pla d’amortitzacions, i explicació de les inversions de reposició, si s’escau.

(iii) Detall de les fonts de finançament que s’utilitzaran per a finançar el projecte.

Recursos propis, indicant el calendari de desemborsament del capital social i la política de distribució de dividends.

Recursos aliens: amb detall de

i. Instruments que es pretenen utilitzar.

ii. Cost estimat, instruments de cobertura de risc que es pretenen utilitzar i el cost resultant total.

32

Préstecs subordinats i préstecs participatius que, si s’escau, els accionistes o partícips tinguin previst concedir a la societat concessionària, i les seves condicions.

4. Anàlisi de solvència de la futura societat concessionària, que inclourà:

· Percentatge mínim que representaran els recursos desemborsats pels accionistes sobre el total dels recursos mobilitzats conforme a la Clàusula 28.2.

· En el cas que el licitador vulgui fer front al pagament inicial de la concessió mitjançant fons propis (en la seva totalitat o parcialment), manifestació expressa de la capacitat del licitador per a satisfer les quantitats requerides i disponibilitat de les mateixes.

· Estimació anual del nivell de cobertura del deute durant el període d’explotació amb l’excepció dels dos primers anys d’explotació. S’entén per nivell de cobertura del deute el coeficient entre el cash flow operatiu (EBITDA més ingressos financers menys impost de societats, increment del capital circulant i inversions en immobilitzat) i el servei anual del deute sènior (entenent aquest com l’import de comissions, interessos, principal i qualsevol altra quantitat deguda a les entitats prestamistes, exigibles en el període de finançament).

· Anàlisi de rendibilitat de la concessió que inclourà:

(i) La taxa interna de retorn (TIR) del projecte, abans d’impostos, a partir dels fluxos de caixa del projecte abans d’impostos.

(ii) La taxa interna de retorn (TIR) del projecte, després d’impostos, a partir dels fluxos de caixa del projecte després d’impostos.

(iii) La taxa interna de retorn (TIR) dels accionistes, abans d’impostos, a partir dels fluxos de caixa per al concessionari (aportacions de capital i, si s’escau, deute, dividends i interessos de finançament prestat, si s’escau, pel soci a la societat concessionària).

La informació anterior s’ha d’aportar amb el màxim desglossament, tenint en compte especialment el detall de les inversions a realitzar en cada etapa del projecte, incloent-hi les fonts de finançament i, si s’escau, els supòsits de refinançament, el suport financer de cadascun dels socis, l’import de capitals a aportar per cada soci i el moment en què realitzaria l’aportació, com també els terminis i les condicions de posteriors ampliacions de capitals.

Igualment es desglossaran amb el màxim detall els diferents conceptes inclosos en el compte d’explotació, quantificant aquests suportant qualsevol aportació o millora que a judici del licitant contribueixi a una millor i més completa valoració del projecte.

5. Documentació relativa als compromisos adquirits per la captació de recursos aliens.

Els licitadors adjuntaran una carta de compromís dels proveïdors de deute (bancs o altres institucions financeres), indicant el seu compromís de facilitar finançament en les condicions ofertades i detallant els principals termes en què s'assumeixen, amb

33

explícita referència al pagament inicial a realitzar amb posterioritat a la formalització del contracte.

Els licitadors informaran, en els termes i condicions indicats per les entitats de crèdit, entre altres sobre:

a) La naturalesa del servei a prestar (assessorament, agent, partícep en un préstec sindicat, assegurador, etc.).

b) El tipus de préstec(s) i crèdits a concedir (directe, indirecte, sènior, subordinat, participatiu, IVA, etc.).

Per les principals operacions financeres a contractar caldrà mencionar-ne les característiques més rellevants, tals com: a) Import; b) divisa; c) termini; d) període de gràcia; e) amortització; f) tipus d’interès i base a utilitzar (euribor, etc.); g) marge; h) comissions (assessorament, agència, obertura, disponibilitat ....); i) altres despeses a considerar; j) atribucions de comptes del projecte previstos (c/c, comptes de reserva del servei del deute, de reserva per reinversions, d’assegurances, d’IVA, d’ingressos i pagaments relatius al projecte, etc.); k) sistemes d’assegurament del risc de crèdit i el seu cost; l) qualsevol altra informació rellevant.

El grau de compromís adquirit pels licitadors amb les entitats financeres ha de reflectir-se en un document on aquestes expressin:

- Tenir un clar coneixement de la documentació lliurada pel present procediment de licitació.

- La seva disponibilitat de finançament si l’oferta a què es dóna suport és adjudicatària del contracte.

- El moment en què es troba la negociació i compromís que l’entitat financera pot presentar en termini finançament suficient per a l’execució de la concessió en tots els seus trams: construcció, explotació i, explícitament, pagament inicial en cas d’assolir l’oferta a que es dóna suport l’adjudicació definitiva.

- Els termes i condicions indicatius dels eventuals bons a emetre o dels préstecs en negociació.

Les entitats financeres indicaran les ràtios de cobertura del servei del deute esperades i les condicions financeres a complir pel licitador, en cas que aquest resultés adjudicatari del contracte de concessió.

En cas que el licitador efectuï una proposta de finançament a través del fons de titulació s’hauran d’incloure, almenys, els següents elements: a) calendari d’obtenció dels recursos financers i la utilització d’aquests recursos; b) previsions d’ingressos cedits per la societat concessionària; c) previsions d’ingressos procedents de la rendibilització dels excedents de liquiditat del Fons i la seva instrumentació; d) l’estructura financera del Fons (sèries de bons i préstecs, estructura de pagaments, millores de crèdit, etc.); e) nivell de qualificació dels instruments de deute; f) regla de prelació de pagaments, especificant l’ordre d’assignació dels recursos líquids disponibles a cadascuna de les obligacions del fons de Titulació; g) compromisos d’assegurament del finançament i procediment de col·locació dels bons i contractació de préstecs, si escau, que garanteixi la competitivitat; h) procediment de selecció de proveïdors d’instruments financers accessoris i les seves condicions (swaps, línies de liquiditat, dipòsits, agència de pagaments, etc.); i) import de tots els pagaments del fons. En particular, comissions de disseny de l’operació, direcció i assegurament del finançament, despeses d’assessoria jurídica, qualificació dels bons, despeses de constitució (notaria, CNMV, alta de cotització de bons, etc), pagaments a la societat gestora (inicials i periòdics), despeses diverses (auditors, premsa, etc.). La informació

34

sobre despeses haurà de permetre una avaluació del seu impacte inicial (en el preu) o en el tipus d’interès, sota les corresponents hipòtesis de duració financera del passiu del fons; j) extinció del Fons i especificació dels drets i obligacions d’aquest després de la cancel·lació de les obligacions derivades dels instruments de deute, en particular, pel que fa referència al dret als ingressos cedits al Fons i la liquiditat existent en aquests ingressos, si s’escau; k) especificació dels drets i obligacions en cas que el Fons no s’hagi extingit a la data en què, per complir-se el termini de la concessió, s’extingeixi el dret del Fons a percebre ingressos procedents de la tarifa; l) referències de la societat gestora escollida per la constitució i administració del Fons de Titulació, o procediment pel qual serà escollida; m) referències de tots els participants en l’estructuració, assessorament, constitució i administració del Fons.

En el cas en què el licitador formuli aquesta proposta de finançament, haurà de presentar un sistema de finançament alternatiu pel cas en què no es pogués dur a terme pel proposat, amb la finalitat de que la titulació no suposi un element d’incertesa sobre l’obtenció de recursos aliens i el compliment del termini, parcial o total, de posar en servei les infraestructures objecte de la concessió.

En qualsevol cas, l’adjudicatari justificarà suficientment en la seva oferta que el concessionari en el període a partir del qual se signi el contracte de concessió fins que es completin les inversions previstes, comptarà amb els recursos necessaris, bé mitjançant un crèdit pont o bé mitjançant una aportació de recursos propis previstos per part de la futura societat concessionària, per construir i explotar les infraestructures objecte de la concessió de la manera prevista.

En relació amb l’anterior, el licitador podrà incloure en la seva oferta que si el periode de devolució del finançament extern no cobreix el termini de duració d’aquest contracte, es contempli la concessió d’un préstec participatiu per la Generalitat de Catalunya per la quantitat equivalent a la diferència entre la quantitat del finançament que pogués romandre pendent de devolució en el moment de la seva finalització i els ingressos pendents a percebre pel concessionari en concepte de tarifa tècnica. L’atorgament i condicions del referit préstec s’acordarien en el moment de la seva formalització atenent als requisits legalment aplicables en aquell moment. En tot cas, aquest préstec no es pot considerar com a font de finançament inicial del contracte.

17. VALORACIÓ DE LES OFERTES

Les ofertes es puntuaran fins a un màxim de 900 punts, de conformitat amb els criteris de valoració i puntuació següents.

17.1 Oferta tècnica. Criteris subjectes a un judici de valor

L’oferta tècnica es valorarà amb un màxim de 400 punts distribuïts d’acord amb els següents subcriteris:

17.1.1 Organigrames, organització de la direcció i control de la redacció de projectes, organització de la direcció i control de l’obra i organització de la direcció i control de l’explotació.

35

Es valorarà la coherència i funcionalitat de l’organigrama presentat de manera que s’optimitzi l’eficàcia dels procediments d’actuació, la seva coordinació i la possibilitat de control i informació de tot el que es fa per part de l’Òrgan de Contractació.

Sistema d’organització de la direcció i control de la redacció dels projectes ofertat. Valoració màxima: 10 punts. En aquest subcriteri es valorarà la qualitat i correcció de l’organigrama funcional presentat, les instal·lacions i mitjans materials ofertades, així com la metodologia del sistema de direcció i control, i les seves relacions amb els ens públics intervinents.

Sistema d’organització de la direcció i control de l’obra. Valoració màxima: 10 punts. En aquest subcriteri es valorarà l’adequació dels equips humans que composen tant l’equip de direcció de l’obra, com l’equip d’execució de l’obra.

Sistema d’organització de la direcció i control de l’explotació. Valoració màxima: 10 punts. En aquest subcriteri es valoraran l’adequació dels mitjans humans que intervindran a l’explotació directament, com l’equip de direcció de l’explotació, i l’assistència tècnica per a la posada a disposició de les dades d’explotació a Ifercat.

Fins a un màxim de 30 punts.

17.1.2 Programa de realització dels projectes i altra documentació:

Fins a un màxim de 50 punts, d’acord amb el desglossament següent:

Programa de treballs i termini ofertat de redacció dels projectes. Valoració màxima : 30 punts. En aquest subcriteri es valorarà el grau de detall i correcció dels programes de treballs presentats de cada projecte, així com la presentació d’uns terminis de redacció ajustats i alhora realistes.

Pla d’assegurar la qualitat del projecte. Valoració màxima: 20 punts. En aquest criteri es valorarà el grau de detall i correcció del document on s’explica la metodologia per assegurar la qualitat del projecte.

17.1.3 Programa de realització de les obres:

Fins a un màxim de 180 punts, d’acord amb el desglossament següent:

Rigor de la programació de l’execució de l’obra. Pla de treballs i terminis d’execució de les obres. Valoració màxima: 50 punts. En aquest subcriteri es valorarà tant la correcció en la presentació, com la viabilitat i coherència del pla de treballs, el desenvolupament dels procediments constructius, la idoneïtat dels materials, subministraments i equipaments previstos i l’adequació de les instal·lacions de producció i maquinària.

Pla d’autocontrol de qualitat ofertat. Valoració màxima: 30 punts. En aquest subcriteri es valorarà el rigor i la correcció en la presentació i en el contingut del pla d’autocontrol respecte el pla de treballs de les obres.

36

Mitjans de seguretat i salut previstos. Valoració màxima: 40 punts. En aquest subcriteri es valorarà la inclusió de la relació dels mitjans i elements de seguretat i salut laboral per complir l’estudi de seguretat i salut, indicant quantitat i característiques.

Inversió en programa mediambiental. Valoració màxima: 30 punts. En aquest subcriteri es valorarà la inclusió d’una valoració i una descripció de la inversió prevista pel licitador en matèria mediambiental.

Pla de gestió documental: fins a 30 punts.

17.1.4 Programa d’explotació.

Fins a un màxim de 140 punts, considerant els plans següents:

Pla general de manteniment

- Qualitat del Programa de manteniment i conservació. Valoració màxima: 40 punts. En aquest subcriteri es valorarà el contingut i definició d’aquest i millores introduïdes respecte de les exigències del PPTP en matèria de personal, mitjans tècnics, maquinària i mitjans auxiliars, programa de tasques de conservació, pla de formació del personal, mesures de reducció de l’impacte ambiental, descripció dels sistemes de conservació i del control de les operacions de conservació, aplicacions informàtiques, actuacions en conservació extraordinària i pla de qualitat.

Pla de manteniment de les instal·lacions de mobilitat

- Qualitat del Programa de manteniment i conservació. Valoració màxima: 30 punts. En aquest subcriteri es valorarà el contingut i definició d’aquest i millores introduïdes respecte de les exigències del PPTP en matèria de personal, mitjans tècnics, maquinària i mitjans auxiliars, programa de tasques de conservació, pla de formació del personal, mesures de reducció de l’impacte ambiental, descripció dels sistemes de conservació i del control de les operacions de conservació, aplicacions informàtiques, actuacions en conservació extraordinària i pla de qualitat.

Pla de manteniment de les instal·lacions de qualitat ambiental

- Qualitat del Programa de manteniment i conservació. Valoració màxima: 40 punts. En aquest subcriteri es valorarà el contingut i definició d’aquest i millores introduïdes respecte de les exigències del PPTP en matèria de personal, mitjans tècnics, maquinària i mitjans auxiliars, programa de tasques de conservació, pla de formació del personal, mesures de reducció de l’impacte ambiental, descripció dels sistemes de conservació i del control de les operacions de conservació, aplicacions informàtiques, actuacions en conservació extraordinària i pla de qualitat.

37

Pla de manteniment de les instal·lacions de protecció

- Qualitat del Programa de manteniment i conservació. Valoració màxima: 30 punts. En aquest subcriteri es valorarà el contingut i definició d’aquest i millores introduïdes respecte de les exigències del PPTP en matèria de personal, mitjans tècnics, maquinària i mitjans auxiliars, programa de tasques de conservació, pla de formació del personal, mesures de reducció de l’impacte ambiental, descripció dels sistemes de conservació i del control de les operacions de conservació, aplicacions informàtiques, actuacions en conservació extraordinària i pla de qualitat.

En tot cas, aquelles ofertes tècniques que no arribin a una puntuació mínima de 200 punts seran rebutjades, i els seus oferents no podran ser adjudicataris.

17.2 Oferta econòmic-financera. Criteris quantificables automàticament

L’oferta econòmic-financera es valora amb un màxim de 500 punts.

Es valorarà fins a un màxim de 500 punts en funció de la baixa efectuada respecte de la Tarifa Tècnica Base establerta en la Clàusula 43 d’aquest Plec.

La puntuació s’obtindrà segons la fòrmula següent:

Ni = 500 -(Bmàx - Bi) * 1,5

On,

Ni : Puntuació

Bmàx: baixa màxima respecte tarifa tècnica base (expresada en %)

Bi : baixa de l’oferta i respecte tarifa tècnica base (expresada en %) 18. MESA DE CONTRACTACIÓ

18.1 D’acord amb l’article 295 de la LCSP, per a l’examen i valoració de les ofertes dels licitadors, l’Òrgan de Contractació serà assistit per una Mesa de Contractació.

18.2 La Mesa de Contractació estarà formada pels membres següents, d’acord amb el que es disposa a l’article 295 de la LCSP:

President: Director General Tècnic d’Ifercat.

Vocal: Gerent de Concessions d’Ifercat.

Vocal: Arquitecte d’Ifercat.

Vocal: Director Financer d’Ifercat.

38

Vocal: Un representant de la Intervenció General designat pel Departament d’Economia i Finances.

Vocal: Un representat del Departament de Política Territorial i d’Obres Públiques, d’acord amb el que estableix la Llei 3/2007.

Vocal: Director General d'Obra Civil de Gisa.

Vocal: Director de Divisió de la Línia 9 de Gisa.

Secretària: Responsable jurídic d’Ifercat.

19. RECEPCIÓ DE DOCUMENTACIÓ

19.1 Finalitzat el termini de recepció de proposicions, el responsable del registre corresponent expedirà una certificació relacionada de la documentació rebuda o de l’absència de licitadors, si s’escau, la qual conjuntament amb aquella es remetrà al Secretari de la Mesa de Contractació.

19.2 Si s’hagués anunciat la remissió per correu, amb els requisits establerts a la Clàusula 14, tan aviat com sigui rebuda i, en tot cas, transcorregut el termini de deu dies indicat en aquest, els caps de les oficines receptores hauran d’expedir certificació de la documentació rebuda per tal de remetre-la, igualment, al Secretari de la Mesa de Contractació.

20. CERTIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ DE DOCUMENTS

20.1 Finalitzat el termini d’admissió d’ofertes, i un cop rebudes les que van ser enviades per correu o transcorregut el termini de deu dies sense que s’hagin rebut, es constituirà la Mesa de Contractació i es procedirà a l’obertura del sobre número 1 a efectes de la seva qualificació.

20.2 Si s’observessin defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, es comunicarà als interessats que en siguin afectats, mitjançant telefax, correu electrònic o qualsevol altre mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció per l'interessat, de la data en què es rebi i del contingut de la comunicació, i se’ls haurà de concedir un termini no superior a tres dies hàbils perquè els corregeixin o esmenin o perquè presentin aclariments o documents complementaris sense perjudici del que estableix l'article 22 RGLCAP.

20.3 Seran rebutjades les proposicions quan s'apreciïn defectes substancials o deficiències materials no esmenables respecte dels documents que s’han d'incloure en el sobre número 1.

20.4 La presentació de proposicions diferents per part d’empreses vinculades suposarà l’exclusió del procediment d’adjudicació, a tots els efectes, de les ofertes formulades. No obstant això, si sobrevingués la vinculació abans que conclogui el termini de presentació d’ofertes, podrà subsistir l’oferta que determinin de comú acord les empreses esmentades.

39

Es consideraran empreses vinculades les que es trobin en algun dels supòsits que preveu l’article 42 del Codi de Comerç.

20.5 Un cop qualificada la documentació i realitzades, si així s’escauen, les actuacions que s'indiquen en els apartats anteriors, el President de la Mesa procedirà a determinar les empreses que compleixen amb els requisits fixats en aquest Plec, amb pronunciament exprés sobre els admesos a la licitació, els rebutjats i sobre les causes del seu rebuig.

20.6 De totes les actuacions es deixarà constància a l'acta que necessàriament s’ha d’aixecar.

21. OBERTURA DE PROPOSICIONS ADMESES

21.1 Primer acte públic d’obertura de les ofertes

1. Un cop realitzades les actuacions previstes a la Clàusula anterior, el primer acte públic d’obertura de les proposicions admeses (sobre número 2) es celebrarà en el lloc i dia assenyalats a l’anunci de la licitació, dins del termini màxim de 7 dies des de l’obertura de la documentació administrativa.

2. Començarà l’acte d’obertura amb la identificació del contracte objecte de licitació amb referència expressa a l’anunci publicat en els butlletins i diaris oficials, es procedirà seguidament al recompte de les proposicions presentades i a la seva confrontació amb les dades que figurin en els certificats expedits pels responsables de les oficines receptores d’aquestes. Fet això, s’informarà del nombre de proposicions rebudes i del nombre dels licitadors, donant ocasió als interessats perquè puguin comprovar que els sobres que contenen les ofertes es troben a la Mesa i en idèntiques condicions en les quals van ser lliurats.

3. En cas de discrepàncies entre les proposicions que estiguin en poder de la Mesa i les que com a presentades es dedueixen de les certificacions de què disposa aquesta, o que es presentin dubtes sobre les condicions de secret en què han hagut de ser custodiades, se suspendrà l’acte i es realitzaran de forma urgent les investigacions oportunes sobre el que ha succeït, tornant-se a anunciar, si s’escau, en el perfil de contractant d’Ifercat, la represa de l’acte públic un cop que tot hagi quedat aclarit de forma correcta.

4. El President de la Mesa comunicarà el resultat de la qualificació dels documents presentats, assenyalarà si s’han observat defectes o omissions subsanables i si aquests han estat corregits o subsanats pels interessats, i informarà als assistents del resultat de l’aplicació dels criteris de selecció segons el que s’ha previst a l’article anterior, indicant acte seguit les proposicions admeses com també les rebutjades i les causes d’inadmissió d’aquestes últimes.

Les ofertes que corresponguin a proposicions rebutjades restaran excloses del procediment d’adjudicació del contracte i els sobres que les continguin no podran ser oberts.

5. Abans de l’obertura de la primera proposició es convidarà als licitadors interessats perquè manifestin els dubtes que se’ls plantegin o demanin les explicacions que

40

considerin necessàries. La Mesa procedirà a formular els aclariments i respostes pertinents, però sense que en aquest moment pugui aquella fer-se’n càrrec de documents que no hagin estat lliurats durant el termini d’admissió d’ofertes o el concedit per a la correcció de defectes o omissions o per aclariments o aportació de documents.

6. Es procedirà seguidament a l’obertura dels sobres que continguin les propostes dels licitadors admesos, i tot seguit s’examinarà la documentació aportada.

7. En aquest primer acte públic d’obertura d’ofertes s’obrirà el sobre 2 de l’oferta del licitador, corresponent al contingut subjecte a judici de valor, lliurant-se el seu contingut a la Mesa de Contractació per a la seva valoració.

Quedaran excloses de la licitació les propostes que presentin dins del sobre 2 dades que permetin conèixer el contingut del sobre 3.

8. Finalitzat el primer acte públic d’obertura d’ofertes, es convidarà de nou als licitadors assistents perquè exposin totes aquelles observacions o reserves que considerin oportunes respecte l’acte celebrat, les quals s’han de formular per escrit en el termini màxim de dos dies hàbils següents al de celebració de l’acte i s’adreçaran a l’Òrgan de Contractació, el qual, previ informe de la Mesa de Contractació, les resoldrà.

Conclòs el primer acte d’obertura d’ofertes, s’aixecarà acta que reflecteixi fidelment tot el que ha succeït, la qual serà signada pel President i per la secretària de la Mesa de Contractació i pels que hagin fet presents les seves reclamacions o reserves. Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense obrir, o les desestimades un cop obertes, seran arxivades al seu expedient.

21.2 Pràctica de la valoració i segon acte públic d’obertura d’ofertes

1. La Mesa de Contractació amb els informes que estimi oportú sol·licitar, estudiarà, valorarà i ponderarà el contingut del sobre 2 segons els criteris subjectes a judici de valor establerts a la Clàusula 17 d’aquest Plec en el termini màxim de quinze dies des del primer acte d’obertura pública d’ofertes.

La Mesa de Contractació podrà sol·licitar dels licitadors la presentació de la informació addicional que a efectes d’aclariment estimi necessària en relació amb el sobre 2, la qual haurà de complimentar-se davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte, que no podrà ser superior a 5 dies.

La valoració assignada als criteris depenents d’un judici de valor dels licitadors admesos es farà pública a l’inici de l’acte d’obertura del sobre 3 i es publicarà al perfil del contractant d’Ifercat, juntament amb les resolucions de la Mesa sobre exclusions, degudament motivades i admissions.

Quedaran excloses les propostes amb qualitat tècnica inacceptable, considerant-se com a tals les que obtinguin una puntuació inferior a la indicada a tal efecte en la Clàusula 17.

2. Un cop realitzada la valoració dels criteris depenents d’un judici de valor es procedirà al segon acte públic d’obertura d’ofertes que es celebrarà en el lloc i dia assenyalats a l’anunci de la licitació.

41

3. En aquest segon acte públic d’obertura d’ofertes es donarà coneixement de la valoració realitzada dels criteris subjectes a judici de valor i, posteriorment, es procedirà a l’obertura del sobre 3 de l’oferta dels licitadors corresponent al contingut de l’oferta subjecte a criteris de valoració quantificables automàticament.

4. Finalitzat aquest segon acte públic d’obertura d’ofertes, es convidarà de nou als licitadors assistents perquè exposin totes aquelles observacions o reserves que considerin oportunes respecte l’acte celebrat, les quals s’han de formular per escrit en el termini màxim de dos dies hàbils següents des d’aquell acte i s’adreçaran a l’Òrgan de Contractació, el qual, previ informe de la Mesa de Contractació, les resoldrà.

Conclòs el segon acte d’obertura d’ofertes, s’aixecarà acta que reflecteixi fidelment tot el que ha succeït, la qual serà signada pel President i per la secretària de la Mesa de Contractació i pels que hagin fet presents les seves reclamacions o reserves. Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense obrir, o les desestimades un cop obertes, seran arxivades al seu expedient.

21.3 Actuacions posteriors a l’obertura de les proposicions. Rebuig de

proposicions

1. Si alguna proposició no guardés concordança amb la documentació examinada i admesa, variés substancialment el model establert, comportés error manifest en l’import de la proposició o existís reconeixement per part del licitador de l’existència d’error o inconsistència que la facin inviable, serà rebutjada per part de la Mesa mitjançant resolució motivada.

Per contra, no és causa vàlida per al rebuig el canvi o omissió d’algunes paraules del model si no n’altera el sentit. En cas de discrepància entre l’import de l’oferta expressada en lletra i el que s’expressa en número, prevaldrà aquell sobre aquest, excepte que dels documents que conformen la proposició es desprengui una altra cosa.

2. La resolució de rebuig de proposicions a la qual es refereix aquesta Clàusula es podrà dictar per la Mesa en qualsevol moment abans de l’adjudicació provisional del contracte.

3. Les proposicions presentades i les resolucions motivades sobre la seva admissió o exclusió seran publicades tot seguit en el perfil de contractant d’Ifercat.

22. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ

22.1 D’acord amb el procès definit als apartats precedents, la Mesa classificarà les ofertes per ordre decreixent de puntuació i elevarà la proposta d'adjudicació raonada o, si s’escau, la de declarar deserta la licitació. En aquesta proposta d’adjudicació s’inclouran en tot cas les valoracions que en aplicació dels criteris establerts a la Clàusula 17 d’aquest Plec es realitzin de cada proposició, sense perjudici del necessari compliment de l’article 87 del RGLCAP i, si s’escau, del 134 de la LCSP.

22.2 La proposta d’adjudicació raonada, que serà elevada a l’Òrgan de Contractació acompanyada de les actes de les seves reunions, de la documentació generada a partir de les seves actuacions i, si s’escau, dels informes emesos, no crearà dret a

42

favor del licitador proposat davant d’Ifercat, fins que l’Òrgan de Contractació no dicti la resolució d’adjudicació provisional.

22.3 Ofertes amb valors presumptament anormals o desproporcionats

Es consideraran ofertes presumptament anormals o desproporcionades aquelles que estableixin una Tarifa Tècnica (IVA no inclòs) definida a la Clàusula 6 i Clàusules 43 a 46 inferior a la que s’expressa a continuació.

Per apreciar quines ofertes es consideren presumptament anormals o desproporcionades s’aplicarà el següent càlcul:

Es calcula el percentatge de baixa de cada tarifa ofertada respecte de la Tarifa Tècnica Base (BTOi):

On Ofi = Tarifa Tècnica de l’oferta admesa; i TTB = Tarifa Tècnica Base fixada per Ifercat (Clàusula 43).

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BTOi):

Després es calcula la desviació estàndard ( ):

Entre les ofertes admeses s’escolliran aquelles n’ ofertes que, a més, compleixin la condició

El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència (BR).

S’entendrà que una oferta (d’entre totes les n ofertes admeses) és presumptament anormal o desproporcionada quan el seu percentatge de baixa de la tarifa tècnica respecte de la tarifa tècnica base (BTOi) sigui superior als següents valors:

- Si n’ és igual o superior a 5:

- Caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per determinar el límit de la presumpció d’anormalitat:

43

Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta en la que BTOi > BR + 3.

- Si n’és inferior a 5:

- Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada total oferta en la que BTOi > BM + 3.

Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament anormal o desproporcionada, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, justificacions que hauran de complimentar davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte. En concret, donarà audiència al licitador que l’hagi presentada a fi que:

a) Justifiqui la valoració de l’oferta i precisi les condicions de la mateixa i en particular allò que es refereixi als següents aspectes de l’oferta:

i. Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte. ii. Les solucions financeres i econòmiques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que disposi per a executar la prestació.

iii. La possible obtenció d’ajuts públics, acreditant llur concessió sense contravenir les disposicions comunitàries.

b) Presenti un informe acreditatiu que l’oferta econòmica no va en detriment del compliment escrupolós dels requeriments tècnics i de seguretat del projecte.

Tanmateix se sol·licitarà l’assessorament tècnic del servei corresponent.

Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, la Mesa de Contractació acordarà la seva acceptació o no als efectes de considerar l’oferta com a possible adjudicatària o no considerar-la.

23. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL

23.1 A la vista de la proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació, l’Òrgan de Contractació dictarà l’adjudicació provisional en el termini màxim de dos mesos a comptar des del primer acte públic d’obertura de proposicions. Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagi dictat acord sobre l’adjudicació provisional, els licitadors podran retirar les seves ofertes i les garanties constituïdes.

23.2 El contracte s’adjudicarà provisionalment al licitador que hagi presentat l’oferta que resulti econòmicament més avantatjosa.

23.3 L’adjudicació provisional s’haurà de dictar, en tot cas, sempre que alguna de les proposicions presentades reuneixi els requisits exigits en aquest Plec, i en aquest

44

supòsit no pot declarar-se deserta la licitació. No obstant això, en els termes previstos a l’article 139 de la LCSP, l’Òrgan de Contractació, abans de dictar l’adjudicació provisional, podrà renunciar a subscriure el contracte per raons d’interès públic, o desistir del procediment tramitat, quan aquest presenti defectes no subsanables, i en ambdós casos haurà d’indemnitzar els licitadors de les despeses que la seva participació a la licitació els hagi efectivament ocasionat.

23.4 L’adjudicació provisional s’haurà de notificar als licitadors i publicar en els mateixos diaris oficials en què es va publicar l’anunci de licitació i en el perfil de contractant d’Ifercat. En la notificació de l’adjudicació s’especificarà la puntuació detallada obtinguda per cadascuna de les proposicions admeses. Aquesta informació s’indicarà igualment al perfil del contractant d’Ifercat.

24. CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA

24.1 L’adjudicatari provisional, dins del termini de 15 dies hàbils comptats des del següent a aquell en què es publiqui l’adjudicació provisional en el perfil d’Ifercat, haurà de presentar el resguard acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva per import del 2 per 100 de la inversió total, exclòs l’IVA.

24.2 La garantia definitiva es podrà constituir en qualsevol de les formes i amb els requisits previstos a l’article 84 de la LCSP.

24.3 Si com a conseqüència de l’incompliment per part del concessionari de qualsevol de les obligacions imposades al contracte, es procedeix en els termes d’aquest Plec contra la garantia constituïda corresponent, el concessionari haurà de restituir o ampliar les garanties en la quantia que correspongui en el termini de quinze dies, comptats des de la data en què es faci efectiva l’execució de la garantia, i en cas contrari incorrerà en una causa de resolució.

24.4 Quan, com a conseqüència de la modificació del contracte, el seu preu experimenti una variació, s’haurà de reajustar la garantia en el termini assenyalat a l’apartat anterior, comptat des de la data en què es notifiqui a l’adjudicatari l’acord de modificació del contracte, perquè guardi la deguda proporció amb el preu del contracte resultant de la seva modificació, d’acord amb el que es disposa a l’article 87 de la LCSP.

24.5 Per al règim de cancel·lació i devolució de les garanties s’estarà al que es disposa en aquest Plec, a la LCSP i al RGCAP.

25. DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER L’ADJUDICATARI PROVISIONAL

L’adjudicatari provisional, en el termini de 15 dies hàbils comptats des del dia següent a aquell en què es publiqui l’adjudicació provisional, haurà de presentar la següent documentació acreditativa d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social:

- Certificació positiva expedida per l’òrgan competent de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Administració, d’acord amb l’article 15 RGCAP.

45

- Certificació positiva expedida per l’òrgan competent de la Seguretat Social de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social d’acord amb l’article 15 RGCAP.

- Original o còpia compulsada de l’alta en l’Impost sobre Activitats Econòmiques a l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte, sempre que exerceixi activitats subjectes a l’esmentat impost, en relació amb les que estigui realitzant a la data de presentació de la seva proposició, en referència a l’exercici corrent, o a l’últim rebut, completat amb una declaració responsable de no haver-se donat d’alta en la matrícula de l’esmentat impost.

- Certificació administrativa expedida per l’Òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a les obligacions tributàries amb aquesta.

Els corresponents certificats poden ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.

Quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o documents als quals fan referència els articles 13 i 14 RGLCAP, s’acreditarà aquesta circumstància mitjançant declaració responsable.

26. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA

26.1 Dins dels 10 dies hàbils següents a aquell en què finalitzi el termini de 15 dies hàbils per a la presentació de la documentació per part de l’adjudicatari provisional, a la qual es refereixen les dues Clàusules anteriors, l’Òrgan de Contractació dictarà resolució d’adjudicació definitiva a favor de l’adjudicatari provisional, sempre que aquest hagi presentat l’esmentada documentació i hagi acreditat que reuneix les condicions exigibles a aquest efecte.

26.2 Quan no procedeixi l’adjudicació definitiva del contracte al licitador que hagués esdevingut adjudicatari provisional, per no complir aquest les condicions necessàries a aquest efecte, Ifercat, d’acord amb el que s’estableix a l’article 135.5 de la LCSP, podrà efectuar una nova adjudicació provisional al licitador o licitadors següents a aquell, seguint l’ordre en què hagin quedat classificades les seves ofertes, sempre que això sigui possible i que el nou adjudicatari hagi presentat la seva conformitat. En aquest cas es concedeix a aquest un termini de deu dies hàbils per a complir el que s’assenyala a les Clàusules 24 i 25 d’aquest Plec.

26.3 L’Òrgan de Contractació podrà executar la garantia provisional en el cas d'incompliment per part de l’adjudicatari provisional de les obligacions assenyalades en les Clàusules 24 i 25 d’aquest Plec, com també en el cas d’incompliment de l’obligació de mantenir les proposicions presentades fins a l’adjudicació definitiva.

26.4 La resolució de l'adjudicació definitiva serà notificada als licitadors i es publicarà en el perfil de contractant d’Ifercat i en els diaris oficials.

46

27. TITULAR DE LA CONCESSIÓ

El titular de la concessió serà la societat creada per l’adjudicatari respectiu. A partir de la signatura del contracte, la societat adquirirà, en exclusiva, tots els compromisos assumits per l’adjudicatari i derivats de la licitació.

28. LA SOCIETAT CONCESSIONÀRIA

28.1 Constitució i estatuts de la societat concessionària

1. Amb caràcter previ a la formalització del contracte, el licitador o grup de licitadors que hagi resultat adjudicatari definitiu s'obliga a constituir una societat anònima.

2. La societat concessionària es constituirà amb els requisits i condicions establerts en aquest Plec i en la normativa d'aplicació, com també complint tot el que ha estat indicat per part de l'adjudicatari en la seva oferta. La societat concessionària haurà d'ajustar-se a les determinacions següents:

a) El domicili social haurà de fixar-se en el municipi de Barcelona.

b) L'objecte social consistirà exclusivament en la prestació dels serveis i activitats descrits a l'objecte d’aquest Plec.

c) Comptarà amb Recursos Propis (d’acord amb la definició dels mateixos continguda a la Clàusula 28.2) del deu per cent (10%) de la inversió prevista (valor total de l’obra, els estudis i projectes, els serveis afectats, els impostos, els interessos intercalaris i tots aquells altres costos capitalitzables).

Els Recursos Propis hauran de ser íntegrament subscrits en el moment de la constitució i desemborsats conforme a allò previst a la Clàusula 28.2.

d) El capital social haurà de ser íntegrament subscrit en el moment de la constitució i desemborsat almenys en un vint-i-cinc per cent (25%). La resta es desemborsarà al mateix ritme que l’avenç de la inversió amb un màxim de tres anualitats. El desembors corresponent a l'equilibri entre el 25% inicial i el cocient entre inversió executada sobre el total d'inversions a realitzar es desemborsarà en un termini no superior a 6 mesos des de la signatura del contracte, a la proporció real d'inversió executada en el moment de la liquidació. S’han de complir en tot cas els requisits de capital social mínim als quals s’ha fet referència en el paràgraf anterior.

El 100% del capital haurà d'estar desemborsat en tres anys des de la signatura del contracte.

e) Les accions de la Societat seran nominatives, sense que pugui modificar-se la naturalesa d’aquests títols durant el període concessional. Per a la transmissió de les accions s’atendrà al que es disposa a la Clàusula 49.

47

f) L'exercici social serà coincident amb l'any natural.

g) L'òrgan d'administració estarà constituït per un Consell d'Administració, integrat per un mínim de tres membres. Els administradors exerciran el seu càrrec per un termini de cinc anys.

h) Es reconeixerà a Ifercat el dret a nomenar un representant amb dret d'assistència a les reunions del Consell d'Administració. Aquest representant no tindrà la condició de conseller.

Per a l'exercici d'aquest dret, Ifercat haurà de comunicar a la societat de manera fefaent la identitat de la persona que, permanentment, la representi en les reunions del Consell.

El representant d'Ifercat serà convocat a les reunions del Consell en els mateixos termes que els propis consellers i tindrà dret a que li sigui facilitada la mateixa informació. El representant d'Ifercat podrà assistir a les sessions acompanyat pels assessors que estimi oportuns.

En general, correspon a aquest representant les funcions de vigilància del compliment de les obligacions que pertoquen al concessionari i totes les funcions de certificació i informe que siguin necessàries. En particular, examinarà i comprovarà els llibres i comptes de l’esmentada societat i inspeccionarà, si s’escau, totes les instal·lacions i serveis.

3. La normativa d'aplicació a les societats anònimes es complementarà amb els requisits continguts en aquest Plec, de manera que no podran incorporar-se als estatuts socials de la societat concessionària prescripcions que contravinguin el que s'ha establert en aquest Plec.

4. La societat concessionària s'obliga a evitar incórrer en els supòsits de desequilibri patrimonial regulats a la Llei de Societats Anònimes.

En aquest sentit, quan la situació patrimonial de la societat concessionària ho requereixi, s’hauran d'adoptar les mesures incloses a la normativa mercantil d'aplicació que s’estimin convenients, tendents a sanejar el patrimoni social, sense perjudici de les obligacions contretes en relació amb els fons propis mínims de la societat concessionària, que es regula posteriorment.

En tot cas, quan les mesures adoptades comportin una alteració en la composició accionarial de la societat concessionària, aquestes hauran de ser objecte del procediment d'autorització per part d’Ifercat previst en aquest Plec.

5. La societat concessionària no es podrà dissoldre per voluntat dels socis fins que es produeixi la reversió de la concessió en els termes que es disposen en aquest Plec.

6. Els socis fundadors no es reservaran cap avantatge o dret especial.

7. La societat concessionària portarà la seva comptabilitat de conformitat amb el Pla General de Comptabilitat vigent a cada moment i amb el que s'ha previst en aquest Plec.

48

28.2 Recursos propis de la societat concessionària

El percentatge mínim que en tot moment, respecte del total dels recursos mobilitzats, han de presentar els recursos propis desemborsats pels accionistes, d’acord amb el PEF presentat no podrà ser inferior al deu (10) per cent del total dels recursos mobilitzats. Els recursos propis de la societat concessionària estaran constituïts pels fons propis, les subvencions de capital i les diferències positives de canvi, els ingressos fiscals a distribuir en diversos exercicis i els préstecs participatius, que són disminuïts pel valor de les accions o participacions pròpies (els Recursos Propis). Els Fons Propis de la societat concessionària es defineixen com el capital subscrit, la prima d'emissió, les reserves per revalorització, altres reserves, els romanents d'exercicis anteriors, les aportacions de socis per a compensació de pèrdues i el resultat de l'exercici.

El termini màxim de desembors del 100 % del capital subscrit és de 3 anys des de la signatura d’aquest contracte.

28.3 Recursos aliens

1. El finançament complementari que resulti necessari per fer front a la inversió i, si s’escau, a les despeses financeres previstes, serà obtingut pel concessionari sense establir-se cap limitació quant a la seva naturalesa.

2. Per a això, la societat concessionària pot recórrer al finançament aliè, apel·lant al crèdit en el mercat financer o de capitals, fins a completar el noranta per cent (90%) restant del finançament requerit que complementi els recursos propis.

3. No es poden emetre títols amb un termini de reemborsament total o parcial que finalitzi en data posterior al termini d'extinció de la concessió.

CAPÍTOL III. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

29. OBLIGACIONS PRÈVIES A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

29.1 Constitució de la societat concessionària

L’adjudicatari del contracte haurà de presentar, prèviament a la signatura del contracte, l’escriptura pública de constitució de la societat concessionària inscrita al Registre Mercantil amb els requisits exigits al Plec i d’acord amb l’oferta realitzada pel licitador.

29.2 Abonament de les despeses de publicitat de la licitació

1. D'acord amb el que es preveu en els articles 126 LCSP i 67.2.g) i 75 del RGLCAP, l'import màxim de les despeses de publicitat de la licitació en diaris oficials, premsa i altres mitjans de difusió serà de 3.000 euros.

49

2. El concessionari, amb caràcter previ a la formalització del contracte, haurà de presentar davant Ifercat l'acreditació documental oportuna d’haver abonat l'import dels anuncis de licitació en diaris oficials, premsa i altres mitjans de difusió. En cas contrari, Ifercat procedirà a la confiscació de la garantia en la quantia que correspongui.

30. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

30.1 La formalització del contracte

1. El contracte es formalitzarà per la societat concessionària en el termini de deu dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació de l'adjudicació definitiva. No obstant això, podrà elevar-se a escriptura pública a sol·licitud de la societat concessionària, essent en aquest cas les despeses a compte seu.

2. El document de formalització del contracte complirà les exigències establertes a l'article 71 del RGCAP, en allò que resulti d’aplicació.

3. L'adjudicatari del contracte haurà de presentar prèviament a la seva signatura els documents següents:

- Escriptura pública, inscrita en el Registre Mercantil, de constitució de la societat concessionària, de conformitat amb els requisits exigits en el Plec i d'acord amb l'oferta realitzada pel licitador.

- Document acreditatiu de la representació de la persona que hagi de signar el contracte degudament bastantejat.

- Acreditació de pagament d'anuncis conforme a la Clàusula 29.3.

Els documents presentats hauran de ser originals o còpies degudament autenticades.

4. Simultàniament a la signatura del contracte hauran de ser signats per la societat concessionària, el PCAP, el PPTP i la resta de documents que revesteixen caràcter contractual, en els termes d’aquest Plec, que s’uneixen com a annex a l’esmentat contracte.

5. En el cas que l'adjudicatari sol·liciti a costa seva la formalització del contracte en escriptura pública haurà d'aportar a l'òrgan contractant còpia simple.

30.2 Efectes de la falta de formalització

1. Quan per causes imputables al contractista no s’hagués formalitzat el contracte dins el termini indicat, Ifercat podrà acordar la resolució, com també la confiscació de la garantia provisional que s’hagi constituït i la indemnització de danys i perjudicis.

2. Si les causes de la no formalització fossin imputables a Ifercat, s'indemnitzarà a l'adjudicatari dels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar, amb independència que pugui sol·licitar la resolució del contracte a l'empara de l'article 206 lletra d) de la LCSP.

50

CAPÍTOL IV. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

31. TRIBUTS I TERRENYS

El concessionari únicament estarà obligat a abonar, en els terminis voluntaris establerts, en relació a aquesta concessió l’Impost d’Actes Jurídics Documentats necessari pel correcte desenvolupament de la concessió i l’Impost d’Activitats Econòmiques. Aixì mateix haurà d’abonar les taxes i impostos derivades de la tramitació i aprovació dels projectes d’obra.

Ifercat posarà a disposició del concessionari els terrenys necessaris per a l'execució de l'obra corresponent descrits en els projectes.

32. CONTRACTES FORMALITZATS AMB CARÀCTER PREVI A AQUESTA

LICITACIÓ

32.1 El concessionari es farà càrrec de l’execució de l’objecte dels contractes de construcció de les infraestructures de la Línia 9 del Metro de Barcelona inclós dins l'objecte del contracte de concessió, de manera que serà el responsable del seu compliment. En tot cas, la societat concessionària no serà responsable dels defectes o vicis associats a les obres construïdes fins a la data en què aquesta les rebi en aplicació de la Clàusula 33.4.

32.2. El concessionari es farà càrrec de l’execució de l’objecte dels contractes de les instal·lacions de les infraestructures de la Línia 9 del Metro de Barcelona inclós dins l’objecte del contracte de concessió, de manera que serà responsable del seu compliment. En tot cas, la societat concessionària no serà responsable dels defectes o vicis associats a les instal·lacions executades fins a la data en què aquesta les rebi conforme a la Clàusula 33.4.

32.3. El concessionari es farà càrrec de l’execució de l’objecte dels contractes de subministrament de les infraestructures de la Línia 9 del Metro de Barcelona inclós dins l’objecte del contracte de concessió i en els d’assistència de control de qualitat de materials i d’assistència tècnica mediambiental, de manera que serà responsable del seu compliment. En tot cas, la societat concessionària no serà responsable dels defectes o vicis associats als subministraments realitzats fins a la data en què aquesta els rebi conforme a la Clàusula 33.4.

32.4 La relació de contractes formalitzats amb caràcter previ a aquesta licitació, dels quals el concessionari es farà càrrec en la part que correspon a l’objecte del contracte de concessió conforme al que es disposa en aquesta Clàusula, està continguda a l’Annex 1 A d’aquest Plec. La documentació sobre els contractes formalitzats amb caràcter previ a la licitació es troba a disposició dels licitadors en els termes establerts a la Clàusula 11 d’aquest Plec.

32.5 El concessionari assumirà la total responsabilitat de l’execució d’aquestes actuacions davant d’Ifercat.

32.6 En tot cas, la societat concessionària no serà responsable dels defectes o vicis associats a les obres o actuacions incloses als contractes llistats a l’Annex 1 B dels

51

quals no es farà càrrec el concessionari però que incorporin obres que, un cop recepcionades, seran lliurades al concessionari per la seva conservació, manteniment i explotació. La societat concessionària serà responsable a partir de la data en què les rebi, si bé en cap cas per defectes o vicis generats amb caràcter previ a la seva recepció.

33. EXECUCIÓ DE LES OBRES

33.1 Direcció de l'obra

1. La Direcció Facultativa de les obres serà exercida per un enginyer de Camins, Canals i Ports amb una experiència mínima de 15 anys en obres anàlogues a les incloses a l’objecte d’aquest contracte. Aquesta Direcció serà contractada pel concessionari, a càrrec seu, mitjançant la seva licitació per procediment obert.

La contractació de la Direcció de l'Obra correspondrà al concessionari i es realitzarà mitjançant procediment de licitació obert, en el qual s'hauran de respectar els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, i el contracte s'haurà d'adjudicar a l'oferta econòmicament més avantatjosa.

El concessionari haurà de posar en coneixement d’Ifercat per la seva aprovació, amb caràcter previ a la licitació i previ informe de Gisa, les condicions i les bases del procediment. Així mateix, li haurà de remetre la relació dels licitadors presentats a la licitació i la relació d'admesos. L'obertura de les proposicions presentades pels licitadors serà pública davant una Mesa de Contractació, que valorarà les ofertes i proposarà l’adjudicació. La Mesa de Contractació estarà integrada per cinc membres i estarà composada pel Director General Tècnic d’Ifercat, la Directora General d'Obra Civil de Gisa i tres persones expertes designades pel concessionari. Actuaran de President i Secretari respectivament, els membres que així designi el concessionari. La Mesa de Contractació no podrà proposar la contractació del Director de l'obra que tingui el vot en contra del Director General Tècnic d’Ifercat o de la Directora General d'Obra Civil de Gisa.

Un cop formalitzat el contracte amb la Direcció de l'obra, el concessionari remetrà a Ifercat i Gisa un exemplar del mateix. En tot cas, el contracte s’haurà de formalitzar amb caràcter previ a l’aixecament de l’Acta de comprobació de l’obra executada.

2. Així mateix, Ifercat, previ informe de Gisa, podrà sol·licitar del concessionari la proposta d'un nou Director de l’obra i, si s’escau, de qualsevol facultatiu que d’ells depengui, quan així ho justifiqui la marxa dels treballs. En el mateix sentit, el concessionari podrà proposar a Ifercat per a la seva aprovació i designació, un nou Director de l’obra i, si s’escau, de qualsevol facultatiu que d’ells depengui quan així ho estimi oportú.

3. El Director de l’obra exercirà les seves funcions des de l'Acta de comprovació de les obres executades fins a l’última Acta de comprovació de les infraestructures, i realitzarà totes aquelles funcions que es determinin pel que es disposa en aquest Plec i en la legislació vigent.

4. En concret, el Director de l’obra ha d'organitzar els mitjans humans i materials per dur a terme la construcció de les obres segons allò indicat en aquest Plec i la resta de documentació de caràcter contractual. Igualment, estarà obligat a seguir les

52

indicacions que Ifercat realitzi quant a la construcció de la infraestructura a través de Gisa.

5. En tot cas, el que es disposa en els apartats precedents i a la Clàusula següent no suposa cap reducció de la responsabilitat del concessionari respecte de l'obra, que ha d'adoptar totes les mesures pertinents per a la seva correcta execució.

33.2 Control i seguiment de les obres

1. Gisa actuarà per encàrrec d'Ifercat com a gestor i responsable del contracte en la fase d'execució de les obres, que s'estén fins a l'aixecament de l’última acta de comprovació de la infraestructura i el lliurament de l’as-built, assumint les funcions de control i seguiment de la seva execució.

2. Gisa podrà realitzar directament aquestes funcions o, si ho considera oportú, podrà contractar totes o part d'elles amb tercers (UASPO). Així mateix, correspon a Gisa el nomenament del Responsable del Seguiment Permanent i Control de l'Obra Executada (Responsable) per a la supervisió dels projectes i de les obres d'infraestructura i, directament o mitjançant l'UASPO, per al control dels projectes i de les obres compreses en aquest contracte.

3. La intervenció del control i seguiment no podrà donar lloc al trasllat a Gisa de cap tipus de responsabilitat tècnica o econòmica derivada de la construcció i explotació de les obres.

4. La funció de control i seguiment de les obres que realitza Gisa es durà a terme de forma permanent fins el moment indicat a l’apartat 1 d’aquesta Clàusula conforme a la legislació vigent i a la resta de previsions d’aquest Plec.

5. En concret, les funcions de supervisió, control i seguiment seran, amb caràcter merament enunciatiu, les següents:

- Supervisió, seguiment i control de les obres vetllant pel compliment de les exigències de qualitat, seguretat i compliment de terminis. A tal fi sol·licitarà a la societat concessionària i a la Direcció d’obra tota la informació que consideri precisa, s’inspeccionarà l’obra i es realitzaran, si s’escau, assaigs contradictoris o altre tipus de comprovacions.

- Intervenció i aixecament de l’Acta de comprovació del replanteig dels projectes.

- Intervenció i aixecament de l’Acta de comprovació de l’obra executada. En cas de constatar incorreccions o desperfectes, imposició de les actuacions oportunes per subsanar-les en el termini establert.

- Vigilar i controlar el compliment pel concessionari de les seves obligacions.

- Informar Ifercat de les incidències que sorgeixin en el desenvolupament del contracte de concessió i realitzar els informes pertinents.

- Detectar qualsevol retard que es produeixi a les obres i que pugui ocasionar un incompliment dels terminis estipulats en aquest Plec.

53

- Informar de la proposta de designació, si s’escau, del nou Director de l’obra realitzada pel concessionari, amb posterioritat a la formalització del contracte.

- En qualsevol cas, corresponen al Responsable les funcions que li atribueix la Llei 3/2007 i aquelles altres detallades en aquest Plec.

Com a contraprestació pels serveis de seguiment i control de l'elaboració dels projectes constructius i d'assistència tècnica, supervisió i control de l'execució de les obres que presti Gisa, la societat concessionària estarà obligada a abonar a aquella entitat, prèvia emissió per aquesta última de la corresponent factura, una quantitat mensual equivalent al 3 % sobre l’import corresponent a l’obra realment executada d’acord amb els preus ofertats més la revisió de preus de cada certificació. Aquestes factures s’abonaran als 60 dies.

33.3 Redacció de projectes i execució de les obres i prestacions no iniciades

1. Gisa supervisarà la redacció dels projectes per tal que es compleixin els requisits de funcionalitat i qualitat exigibles per a la seva aprovació.

2. El concessionari haurà de presentar a Gisa, qui traslladarà a Ifercat a l’efecte de la seva remissió al Departament de Política Territorial i Obres Públiques per a la seva supervisió i aprovació, en el termini previst en el Pla de redacció dels projectes i realització de les obres, els Projectes de construcció o arquitectònics, amb els seus pressupostos sobre TCQ, que seran valorats de conformitat amb els preus dels projectes de licitació, en la seva absència amb els preus del banc de preus de referència de Gisa i, en defecte d’això, mitjançant el sistema de preus contradictoris. Projectes que, segons el que es disposa a l’Annex 1 del PPTP, que recull la Memòria Tècnica de la concessió, corresponen a infraestructures o instal·lacions objecte del contracte de concessió que no disposen del corresponent projecte aprovat, o no han estat objecte d’un contracte anterior en el qual es prevegi la subrogació del concessionari.

3. Si el Departament de Política Territorial i Obres Públiques observés en els projectes rebuts defectes, insuficiències tècniques, errors materials, incoherències pressupostàries, omissions o infraccions normatives, seran retornats al concessionari perquè esmeni els punts corresponents en el termini que li sigui notificat.

4. Els projectes, un cop aprovats pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, revesteixen caràcter contractual, segons el que s’estipula en aquest Plec. A efectes d’arxiu, els projectes han de ser presentats amb el contingut i en la forma i número de còpies que determini el Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

5. Després de l’aprovació dels projectes, i en el termini de 30 dies, es procedirà a efectuar la comprovació del replanteig entre la societat concessionària, Ifercat i Gisa. A aquests efectes, s’aixecarà una Acta de comprovació del replanteig dels projectes aprovats pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

A l’esmentada comprovació intervindran el concessionari, el Director de l’Obra i Gisa. S’estendrà una acta que haurà de ser signada per tots els intervinents i es remetrà un exemplar a l’Òrgan de Contractació.

54

6. A l'Acta de comprovació del replanteig es comprovarà la realitat geomètrica de l'obra, com també tot el que es determini en els projectes aprovats i sigui bàsic per a l'execució de les obres.

7. Quan el resultat de la comprovació del replanteig demostri la possessió i posada a disposició real dels terrenys, i la viabilitat dels projectes constructius, segons el parer d’Ifercat, previ informe de Gisa, i sense reserva per part del concessionari, es donarà l'autorització per iniciar-les, i es farà constar aquest punt explícitament a l'acta estesa. El concessionari és donarà per notificat d’aquesta autorització pel fet de subscriure-la.

En cas que el concessionari, sense formular reserves sobre la viabilitat dels projectes constructius, hagi fet altres observacions que puguin afectar l'execució de l'obra en qüestió, Ifercat, previ informe de Gisa, decidirà iniciar o demorar el començament de les obres, un cop considerades aquestes observacions i justificant-ho en la mateixa Acta. Aquesta decisió suposarà el reajustament del Pla i terminis d’execució de l’obra oferts per part del concessionari, en el termini equivalent a la seva implantació, sense dret a compensació a excepció del cas que se sobrepassin els terminis màxims generals de referència establerts per Ifercat en aquest Plec, sense cap dret de pròrroga del termini de la concessió.

Si, no obstant haver formulat el concessionari observacions que puguin afectar l'execució dels Projectes constructius, Ifercat, previ informe de Gisa, en decidís la iniciació, el concessionari està obligat a iniciar-les, sense perjudici de fer valer els seus drets en la via procedimental oportuna.

Un cop realitzada la comprovació del replanteig, s’incorporaran els projectes constructius corresponents a l'expedient de contractació.

8. Respecte als projectes d'arquitectura i instal·lacions disponibles en el moment de la licitació, aquests no es podran modificar sense l'acord per escrit d’Ifercat, previ informe de Gisa, i, si s’escau, de l'autor del projecte.

33.4 Iniciació de les obres per part del concessionari

Després de la formalització del contracte de concessió, i en el termini de 45 dies, es procedirà a aixecar una Acta de comprovació de l'obra executada pels que fins aleshores eren contractistes de les obres relatives a les infraestructures que Ifercat i Gisa tenien contractades. El concessionari podrà sol·licitar a Ifercat l’elevació a document públic de la referida Acta de comprovació de l’obra executada.

En aquesta comprovació intervindran el concessionari, els contractistes, el Director de l’Obra i Gisa, aixecant-se una acta que haurà de ser signada per tots els intervinents i remetent-se un exemplar a l'Òrgan de Contractació.

Com a resultat d'aquesta comprovació les parts determinaran el nivell d'avenç de les obres i el preu fins a la data satisfet per Ifercat al contractista. La diferència (en més o en menys) entre aquest preu i la quantitat prevista a la Clàusula 38.1 haurà de ser abonada pel concessionari a Ifercat o viceversa en el termini de 30 dies.

Així mateix, l’Acta de comprovació de l’obra executada inclourà les obres dels contractes llistats a l’Annex 1 B que no requereixin execució d’obra per part del concessionari però que li han de ser lliurades per la seva conservació, manteniment i

55

explotació. En tot cas, no hi haurà pagaments complementaris en relació amb la quantitat prevista a la Clàusula 38.1 respecte aquestes obres.

Si per al desenvolupament dels treballs el concessionari ha d’establir contacte amb entitats o organismes públics, necessitarà la comunicació prèvia a Ifercat.

33.5 Pla de redacció dels projectes i de realització de les obres

El concessionari estarà obligat a presentar a Gisa el Pla de redacció dels projectes i de realització de les obres en el termini d’un mes a partir de l’endemà del dia de la formalització del Contracte. El Pla de redacció dels projectes i de realització de les obres haurà d'ajustar-se, com a mínim, al presentat pel concessionari en la seva oferta, tret que Ifercat, a proposta de Gisa, autoritzi la seva modificació.

Gisa resoldrà sobre el Pla de redacció dels projectes i de realització de les obres en el termini màxim dels 15 dies següents a la seva presentació, i pot imposar en el Pla presentat la introducció de modificacions o el compliment de determinades prescripcions o fites, sempre que no difereixin substancialment del contingut del projecte i de l'oferta del concessionari.

Durant el transcurs dels terminis anteriors les obres no podran ser suspeses i, fins a l'aprovació del nou Pla de redacció dels projectes i de realització de les obres, totes les parts estan obligades a continuar amb l'execució del ja existent.

En el Pla de redacció dels projectes i de realització de les obres s’inclourà en tot cas la relació de personal facultatiu i la resta de personal, el nomenament dels quals es derivi del que s’estableix en aquest Plec i en el PPTP.

33.6 Pòlisses d'assegurances

1. La societat concessionària haurà de presentar davant Ifercat l’acreditació documental oportuna, mitjançant certificat per part de l’Assegurador, d’haver formalitzat, per a cadascuna de les situacions de risc (estacions) les pòlisses d’assegurances conforme al contingut del present Plec, amb les sumes/límits assegurats adequats a l’objecte del contracte en qüestió i d’acord amb les condicions “mínimes” expressades en els següents apartats (fase de construcció i fase d’explotació).

Respecte la fase de construcció podran aportar-se les pòlisses ja contractades sempre que s’acrediti la inclusió del concessionari com a assegurat.

A més d’aquestes assegurances i les de caràcter obligatori d’acord amb la legislació aplicable, el concessionari podrà subscriure igualment altres assegurances que estimi oportunes.

En cas que s’incrementi l’import de l’obra a executar o que s’ampliï el termini de vigència de la concessió, s’haurà de procedir a modificar les pòlisses segons correspongui.

56

L’incompliment de qualsevol de les obligacions del concessionari en matèria d’assegurances facultarà a Ifercat per a subscriure directament les corresponents pòlisses i repercutir les primes al concessionari.

Serà per compte del concessionari la indemnització pels danys i perjudicis que s'originin a tercers, com a conseqüència dels seus actes o omissions.

El concessionari serà responsable de totes les reclamacions referents a la propietat intel·lectual, industrial i comercial dels materials, procediments i equips utilitzats en els treballs de manteniment, obres i/o instal·lacions contractades, i pel resultat de la seva activitat es veurà obligat a indemnitzar a Ifercat per tots els danys i perjudicis que d'ells se'n puguin derivar en reclamacions.

Les assegurances que contracti el concessionari inclouran una clàusula per la qual Ifercat sigui el beneficiari. En tot cas, complementàriament, el concessionari i les entitats financeres que atorguin el finançament d’aquest contracte podran figurar com a cobeneficiàries.

2. Durant la fase de construcció, el programa d’assegurances que susbcriurà el concessionari inclourà com a mínim les següents pòlisses/cobertures:

2.1 “TOT RISC CONSTRUCCIÓ / MONTATGE / EQUIPAMENT”

Asssegurats

La societat concessionària i els concedents, així com les persones que intervinguin i/o tinguin relació amb la concessió i respecte de les quals la societat concessionària hagui d’assegurar els drets o interessos.

Sumes Assegurades

Valor de la Obra /Montatge/ Equipaments.......................624.312.000 euros.

Cobertures

Sense perjudici de la responsabilitat del concessionari respecte de les obres, s’hauran de cobrir els danys que puguin haver tant a les obres realitzades com les que es trobin en curs de realització, quedant assegurades totes les pèrdues que poguessin produir-s’hi (Tot Risc) incloent a títol enunciatiu però no limitatiu les següents:

Cobertura Bàsica (tot risc), Riscos de la Naturalesa (vent, pluja, gelada, terratrèmol, etc), i/o qualsevol altre risc no denominat (robatori, espoliació, impacte, negligència, imperícia, actes vandàlics i malintencionats, etc), així com enfonsament i/o esllavissament del terreny i errors de disseny.

Tanmateix s’hauran d’incloure les Cobertures addicionals assenyalades, considerant com a mínim les sumes assegurades següents:

Vaga, Motí, Conmoció Civil i actes polític-socials ……………….................. 25% del VO/M/E Terrorisme………………………….................... 25% del VO/M/E Despeses de desenrunament ………................25% del VO/M/E

57

Despeses d’extinció …………………................ 25% del VO/M/E Despeses de salvament ……………… 25% del VO/M/E Honoraris Professionals ……………… 25% del VO/M/E Clàusula de marge …………………… 30% del VO/M/E

Pel que fa a la cobertura de Danys a Béns Preexistents, la seva suma assegurada correspondrà com a mínim al valor de la part de l’obra executada.

La cobertura romandrà vigent durant tot el període de construcció i fins a la comprovació de l’obra, quedant també coberts els danys durant el període de manteniment “ampli” posterior de 24 mesos.

2.2 RESPONSABILITAT CIVIL

Assegurats

La societat concessionària i els concedents, així com les persones que intervinguin i/o tinguin relació amb la concessió i respecte de les quals la societat concessionària hagi d’assegurar els drets o interessos.

Límits d’Indemnització MÍNIMS

Límit per sinistre i any ......................................mínim 100.000.000,00 euros

Cobertures

La cobertura d'assegurances ha de garantir les conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat civil, segons la normativa legal vigent, que correspongui de forma directa, mancomunada, solidària o subsidiària a l’Assegurat, per danys corporals i materials i les seves conseqüències directes, així com els perjudicis econòmics purs, no conseqüència de danys materials i/o corporals previs, causats per acció o omissió a terceres persones durant l’exercici de la seva activitat, així com la Responsabilitat Civil Professional.

S’hauran d’incloure a més de la RC Patronal i la RC Contaminació Accidental, la cobertura de Defensa i Fiances (civils i penals) i Liberalització de Costes.

El sublímit d’indemnització per víctima en la garantia de RC patronal, no podrà ser inferior a 300.000,00 euros. Pel que fa a la garantia de RC Patrimonials Primaris (perjudicis econòmics purs) podrà tenir un sublímit per sinistre mínim de 600.000,00 euros.

El concessionari considerarà en funció principalment del risc objecte de l’assegurança, la cobertura d’episodis de contaminació gradual.

La cobertura romandrà vigent durant tot el període de construcció i fins a la comprovació de l’obra, quedant també coberts els danys durant el període de manteniment “ampli” posterior de 24 mesos.

58

La formalització de les pòlisses d’assegurança descrites s’haurà d’acreditar, en la forma ja indicada, amb caràcter previ a l’acta de comprovació de l’obra executada.

3. Durant la fase d’explotació, el programa d’assegurances que subscriurà el concessionari inclourà com a mínim, les següents cobertures :

3.1 TOT RISC DE DANYS MATERIALS (INCLÒS PÈRDUA DE BENEFICIS)

Assegurats

La societat concessionària i els concedents (en les seves activitats d’explotació), així com les persones que intervenguin i/o que tinguin relació amb la concessió o respecte de les quals la societat concessionària hagi d’assegurar els seus drets o interessos.

Sumes assegurades

A) Edificis...70% de la quantitat assegurada en l’assegurança de Tot Risc Construcció (inclòs tanques, murs, etc)

B) Contingut

Mobiliari, Maquinària, Instal·lacions, Existències....30% de la quantitat assegurada en l’assegurança de Tot Risc Construcció

Condicions Cobertures / Garanties Especials

Considerant que es tracta d’una cobertura de “Tot Risc” (danys propis, robatori, cristalls, riscos consorciables, etc), a títol enunciatiu però no limitatiu, també quedaran garantits: els danys als béns assegurats que ocasionin les mesures necessàries adoptades per les Autoritats o l’Assegurat per a tallar o extingir l’incendi o altres riscos coberts o impedir la seva propagació, despeses del transport dels objectes assegurats o qualssevol altres mesures adoptades amb la finalitat de salvar-los, el valor dels objectes desapareguts amb ocasió del sinistre, sempre que l’assegurat acrediti la seva preexistència, el trencament d’equips electrònics, l’avaria de maquinària i la Pèrdua de Beneficis (incloent aquesta com a conseqüència d’Avaria de Maquinària, Trencament d’Equips Electrònics i els Riscos del Consorci de Compensació d’Assegurances).

Amb relació a la PB, es podrà establir en base a “Despeses Permanents”, amb un període d’indemnització de 6 mesos, éssent d’aplicació la clàusula de marge amb un 30%.

3.2 RESPONSABILITAT CIVIL

Assegurats

La societat concessionària i els concedents, així com les persones que intervinguin i/o tinguin relació amb la concessió i respecte de les quals la societat concessionària hagi d’assegurar els drets o interessos.

59

Límits d’Indemnització MÍNIMS

Límit per sinistre i any ................................................mínim 100.000.000,00 euros

Cobertures

La cobertura d'assegurances ha de garantir les conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat civil, segons la normativa legal vigent, que correspongui de forma directa, mancomunada, solidària o subsidiària a l’Assegurat, per danys corporals i materials i les seves conseqüències directes, així com els perjudicis econòmics purs, no conseqüència de danys materials i/o corporals previs, causats per acció o omissió a terceres persones durant l’exercici de la seva activitat.

S’hauran d’incloure a més de la RC Patronal i la RC Contaminació Accidental, la cobertura de Defensa i Fiances (civils i penals) i Liberalització de Costes.

Els sublímit d’indemnització per víctima en la garantia de RC patronal, no podrà ser inferior a 300.000,00 euros. Pel que fa a la garantia de RC Patrimonials Primaris (perjudicis econòmics purs) podrà tenir un sublímit per sinistre mínim de 600.000,00 euros.

El concessionari considerarà en funció principalment del risc objecte de l’assegurança, la cobertura d’episodis de contaminació gradual.

La cobertura tindrà efecte des del moment de la comprovació de l’obra i/o posada en servei de l’explotació i romandrà vigent durant tota la duració del contracte de concessió, per períodes anuals renovables.

4. Durant la vigència de la concessió, el concessionari haurà de justificar documentalment a cada exercici el pagament de les corresponents primes d’assegurances.

5. Qualsevol modificació a les pòlisses haurà de ser aprovada prèviament per l’Òrgan de Contractació i els límits assegurats s’hauran d’actualitzar anualment d’acord amb l’IPC estatal de l’any anterior.

33.7 Objectes trobats en el terreny de la concessió

El concessionari comunicarà a Ifercat i Gisa el descobriment de restes arqueològiques, obres d’art, monedes, antiguitats, o altres objectes de similars característiques durant l’execució de les obres, i s’ajustarà al que s’estableix a la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

L'Administració es reserva, com a domini públic autonòmic, la propietat dels objectes d'art, antiguitats, monedes i, en general objectes de totes classes que es trobin a les excavacions i demolicions practicades en els terrenys afectes a la concessió, sense perjudici dels drets que legalment pertanyin a tercers.

El concessionari té l'obligació d'adoptar o imposar a tercers totes les precaucions que per a l'extracció d’aquests objectes li siguin indicades per part de l’Administració.

60

El concessionari serà responsable de les sostraccions o desperfectes que es puguin produir en relació amb els referits objectes.

En relació amb els danys i perjudicis derivats de les eventuals paralitzacions d'obra, acordades en aplicació de la legislació vigent sobre patrimoni històric i cultural, s’ajustarà al que disposi aquesta.

33.8 Alta de les instal·lacions, maquinària i serveis i equips

Serà a compte i a costa del concessionari la realització de les gestions, pagaments de totes les despeses, taxes, arbitris, redacció i visat dels projectes que calgui presentar en els organismes i companyies competents, a l’efecte d'obtenir l'alta i el permís del funcionament adequat i legalitzat de les instal·lacions, màquines i serveis i equips, encara que hagin de ser titulades a nom d'Ifercat o de la persona o entitat que aquesta designi i encara que les reglamentacions de les ordenances municipals vigents o normes de les companyies subministradores exigeixin que els punts de presa es facin per a cadascuna de les infraestructures, edificacions i la resta de locals que, si s’escau, comprengui el projecte.

Entre les despeses anteriorment ressenyades es consideraran incloses les relatives a drets de presa, verificació i enganxament, d'acord amb les disposicions vigents sobre embrancaments elèctrics, com també les concernents a qualssevol altres xarxes o instal·lacions. Així mateix, serà a compte del concessionari la realització de les gestions necessàries per aconseguir de les companyies subministradores les dotacions que aquestes estiguin obligades a executar, segons s’estableix a les disposicions vigents que regulen la matèria, si això ho contempla el projecte o sigui necessari per l’execució de l’obra.

33.9 Assajos i anàlisi de materials i unitats d'obra

Gisa durà a terme o ordenarà que es verifiquin els assajos, les anàlisis, les proves i els controls de qualitat externs que resultin pertinents conforme al projecte de construcció, el Pla d’assegurament de qualitat i amb els requisits exigits en el PPTP i en la legislació vigent aplicable. Els costos derivats d’aquestes actuacions seran assumits pel concessionari.

Les despeses d'assajos i proves destinades a comprovació d'unitats d'obra malament executades seran assumides íntegrament pel concessionari.

El concessionari haurà de facilitar l’exercici de les funcions encomanades a Gisa, al Responsable, a la UASPO i a les seves entitats acreditades assessores, relatives als assajos, proves i controls de qualitat prèviament definits. A aquest efecte proporcionarà els mitjans que siguin necessaris per al seu desenvolupament, com ara mitjans auxiliars, productes, energia i aigua. Així mateix, haurà de disposar un lloc apropiat, habilitat a l'efecte de l'obra, per a la col·locació dels instruments de mesura de dimensions, temperatura, humitat i velocitat del vent, que hauran de mantenir-se en condicions per complir les seves funcions. En aquest lloc, es guardaran les mostres de materials i productes acceptats per Gisa i hauran de ser custodiats pel concessionari. Les despeses que tot això origini seran a compte del concessionari.

61

33.10 Productes industrials d'utilització en l'obra

Els materials, elements, màquines i equips a emprar en obres hauran de reunir les qualitats i característiques marcades en el PPTP, en el Projecte i en les normes de compliment obligatori. Per tant, el concessionari, o contractista que executi les obres, haurà de proveir-se dels subministradors dels productes que s'ajustin a aquests requisits, sigui quin sigui el lloc, zona o localitat d'on provinguin.

Si en els documents contractuals figura alguna marca, model o denominació específics d'un producte industrial per designar-lo, s'entén que aquest esment es limita a les qualitats i característiques d’aquest producte, i el concessionari podrà utilitzar productes d'altres marques o models que siguin equivalents. La maquinària que s'empri s'ajustarà a la normativa vigent, com també a la que entri en vigor durant l'execució dels treballs i, en particular, al Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

33.11 Recepció i recusació de materials i productes

Gisa tindrà dret a realitzar un previ examen dels materials i productes que s’han d’utilitzar a l'obra. Si aquest examen previ posa de manifest que els materials no compleixen les condicions convingudes, no podran ser utilitzats per part del concessionari.

En tot cas, si s’arriba a produir, aquest examen previ no eximeix al concessionari de la seva responsabilitat de compliment de les característiques exigides per a aquests en el PPTP del projecte i en els seus altres documents.

33.12 Senyalitzacions d'obres

El concessionari estarà obligat a instal·lar les senyalitzacions conforme al projecte i estudi de seguretat i salut o a les disposicions aplicables.

33.13 Sistema de vigilància i control de les obres

1. El Director de l’Obra assumirà la plena responsabilitat de la direcció dels treballs i el control i vigilància dels materials que empri i de la seva utilització per assegurar la correcta realització de les obres de construcció, d'acord amb el que estableixin els projectes constructius, aquest Plec i la resta de documents de caràcter contractual.

2. Ifercat realitzarà el control i seguiment de les obres mitjançant Gisa, que actua com a gestor i responsable del contracte en la fase d'execució de l'obra, conforme a la Clàusula 33.2 d'aquest Plec.

3. Mensualment el concessionari lliurarà a Gisa les relacions valorades d'obra, a les quals es refereix la Clàusula 33.14, en les quals s’expressi el nombre d'unitats realment executades, com també, a efectes informatius, la seva valoració de conformitat amb els preus indicats en el projecte constructiu.

Gisa podrà realitzar les proves que consideri oportunes per assegurar-se l'adequació de cada unitat d'obra als requisits de l'oferta, a aquests Plecs i a la resta de documentació contractual, així com també a la legislació vigent.

62

4. Les funcions bàsiques del Director de l’Obra, amb caràcter merament enunciatiu, seran les següents:

Garantir l'execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions degudament autoritzades, i al compliment del programa de treball.

Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de prescripcions tècniques corresponents deixin a la seva decisió, interpretació de plànols, condicions de materials i qualsevol altra qüestió tècnica, sempre que no es modifiquin les condicions del contracte de concessió.

Estudiar les incidències o problemes plantejats a les obres que impedeixin el compliment normal del contracte o n’aconsellin la modificació, comunicant a Gisa les propostes corresponents per a la seva tramitació.

Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els permisos i les autoritzacions necessaris per a l'execució de les obres i ocupació dels béns afectats per elles, i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionats amb aquestes.

Organitzar els mitjans humans i materials per dur a terme el projecte constructiu.

Responsabilitzar-se de la correcta organització de l'execució de l'obra i posar en pràctica les ordres rebudes.

Administrar el Llibre d’Ordres d’acord amb la normativa aplicable.

5. En el cas que Gisa en l'exercici de les seves funcions consideri que les obres no s'estan portant a terme de conformitat amb el que disposa el projecte constructiu i la resta de documentació contractual, obrirà un expedient preliminar que en reflecteixi les circumstàncies de la disconformitat, la identificació de l'obra no conforme i el seu responsable, com també el seguiment de totes les circumstàncies fins al tancament de la no conformitat.

Un cop obert l'expedient, Gisa i el Director de l’Obra acordaran les mesures correctores pertinents i el termini per a la seva implementació, que hauran de ser expressament aprovades per les parts i s’hauran de documentar adequadament abans de la seva implementació. Un cop s'hagin implantat les mesures correctores i Gisa consideri que s'ha esmenat satisfactòriament, retirarà la seva no conformitat tancant l'expedient obert.

Aquest expedient podrà derivar en la corresponent penalització al concessionari per l’incompliment del que es disposa en la seva oferta si es comprovessin els fets que han motivat la seva obertura.

En el cas que Gisa i el Director de l’Obra no arribin a cap acord sobre les mesures correctores necessàries, prevaldrà el criteri de Gisa.

6. El concessionari mantindrà permanentment un Llibre d'Incidències a disposició de Gisa perquè faci constar totes les observacions que estimi pertinents, moment a partir del qual es presumirà del total coneixement per part del concessionari i del Director de

63

l’Obra. Únicament podran realitzar anotacions en el Llibre d'Incidències Gisa o les persones per aquesta designades. El Llibre d'Incidències consta de fulls segellats i numerats per Gisa i serà obert mitjançant diligència.

33.14 Relacions valorades de l'execució de les obres

Als efectes de seguiment tècnic i econòmic de l'evolució de la construcció de les obres, el concessionari realitzarà mensualment relacions valorades a origen de les unitats d'obra executades durant aquest període, amb la finalitat que Ifercat i Gisa coneguin el ritme d'execució de les obres i la seva subjecció als programes d'obra establerts. Les relacions valorades seran signades igualment per Gisa i la UASPO.

Aquestes relacions valorades començaran a realitzar-se des del moment de la signatura de l'Acta prevista a la Clàusula 33.4 d'aquest Plec.

Les relacions valorades tindran caràcter final a la conclusió de les obres incloses en el projecte de construcció.

Aquestes relacions valorades constitueixen un instrument per al simple control de l'execució de l'obra per part d'Ifercat i Gisa i no tenen el caràcter -ni comporten la seva emissió- de certificacions d'obra ni impliquen cap acceptació o lliurament de la mateixa, sens perjudici d’allò previst respecte de les relacions valorades emeses prèviament a la implementació del PEF en relació amb els abonaments a efectuar per Ifercat conforme a la Clàusula 53.2 d’aquest Plec.

Els amidaments reflectits en aquestes relacions valorades no suposen en cap cas major dret a favor del concessionari. Els amidaments seran de 15 a 15 de cada mes.

L'obra executada es valora a aquests efectes als preus d'execució material que figurin en el quadre de preus unitaris per a cada unitat d'obra i als preus de les noves unitats d'obra no previstes en el contracte que hagin estat degudament aprovats, tenint en compte que els preus unitaris per a cada unitat d'obra cobreixen totes les despeses, inclosos els treballs auxiliars, encara que no figurin especificats en la descomposició de preus, s’inclouran les despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària, i s’hauran d’aplicar els percentatges corresponents de despeses i benefici.

La relació valorada mensual, juntament amb el seu corresponent informe d'evolució de l'obra preparat pel concessionari, són elevats a Ifercat, mitjançant Gisa, a l’efecte exclusivament del seu seguiment.

S’exclou la revisió de preus.

33.15 Compliment dels terminis

El concessionari resta obligat al compliment del termini d'execució de les obres, de manera que aquestes quedin finalitzades en les dates que es deriven del calendari incorporat a aquest Plec com a Annex 2.

64

33.16 Unitats d'obres defectuoses, malament executades o no ajustades al

projecte

Es consideraran com a unitats d'obra defectuoses, malament executades o no ajustades al projecte aquelles que no compleixin estrictament les característiques qualitatives i quantitatives definides en el PPTP, amb les especificacions dels plans de conjunt i de detalls o amb qualssevol altres especificacions establertes en el projecte, de manera que puguin donar lloc a variacions de tipus qualitatiu o quantitatiu en relació amb les seves previsions.

En el cas de les unitats d'obres defectuoses, Gisa ordenarà durant el curs de l'obra, les correccions que siguin necessàries, sempre que aquestes siguin factibles sense alterar les condicions estructurals, funcionals o estètiques i sense que afectin desfavorablement altres unitats d'obra, o bé les substitucions, demolicions i reconstruccions que siguin necessàries, anant a compte del concessionari el cost corresponent i sense que això suposi una ampliació del termini contractual.

Gisa ordenarà totes les operacions o accions que consideri necessàries per comprovar l'existència de mala execució o defectes, incloent-hi les anàlisis, proves i assajos, destructius o no, que estimi convenients.

33.17 Preu final reconegut de les obres

Ifercat, a la finalització i comprovació de l'obra construïda en desenvolupament del projecte de construcció aprovat, establirà el Preu Final Reconegut de les Obres.

Excepte per allò establert amb caràcter particular a la Clàusula 53.2.1.b) del Plec, aquest Preu Final Reconegut de les Obres es compondrà de:

a) Pressupost d'execució ofert i aprovat.

b) Més/menys import d'execució de les modificacions de projecte aprovades per Ifercat.

c) Menys import d'execució de modificacions aprovades, si s’escau, per Ifercat a causa de defectes o insuficiències del projecte, en el cas que aquesta modificació hagi suposat disminució d'execució d'obres. No es reconeixerà increment del pressupost d'obra en els casos de modificacions de projecte motivades per defectes o insuficiències d’aquest de responsabilitat del concessionari i que suposin un major cost.

d) Menys import d'execució per reduccions, si s’escau, per baixa qualitat en determinades parts d'obra admeses per Ifercat.

El Preu Final Reconegut de les Obres serà notificat al concessionari a l’efecte de manifestar la seva conformitat o inconvenients a aquest en un termini de 15 dies naturals. En el cas que el concessionari formuli inconvenients, Ifercat resoldrà motivadament. Si no formula cap inconvenient al que s'ha notificat en el termini indicat es considera acceptat en tots els seus termes per part del concessionari.

65

El Preu Final Reconegut de les Obres serà aprovat per Ifercat i servirà de referència per al pagament de les indemnitzacions que corresponguin en el cas de resolució anticipada d'aquest contracte en els termes exposats a la Clàusula 53.2 d’aquest Plec.

Un cop concloses íntegrament les obres de l'objecte del contracte de concessió, Ifercat aprovarà el Preu Final Reconegut del conjunt de les Obres.

33.18 Finalització de les obres i instal·lacions de la infraestructura

La comprovació de les obres, com també de la resta d’instal·lacions complementàries necessàries per a la prestació del servei i contingudes en el projecte de construcció, tindrà lloc en el termini d'un mes des de la data de finalització de les obres, sempre que s'hagin executat a satisfacció d'Ifercat, previ informe de Gisa, i hagin superat satisfactòriament les proves dels subsistemes que s'estableixin a aquest efecte en el Pla Particular de Proves regulat a la Clàusula 34.4 d’aquest Plec. La realització i superació de les proves dels subsistemes serà necessària per a poder considerar les obres com a finalitzades.

A aquesta comprovació formal concorreran Ifercat, Gisa, el Director de l’Obra i el concessionari.

Amb l'acta d'acreditació de la finalització de les obres s'acompanyarà un "Estat de dimensions i característiques de l'obra executada", que defineixi amb detall les obres realitzades, tal com es troben en el moment de la seva comprovació.

Així mateix, el concessionari lliurarà abans de la data de signatura de l’Acta de comprovació de les infraestructures, un document únic, titulat “Memòria final sobre l’execució i el preu de l’obra”, segons el que es preveu a la Llei 3/2007.

El concessionari haurà de facilitar a Gisa les dades i documents necessaris per a l'elaboració de la documentació de l'obra executada.

Si les obres es trobessin en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes, Gisa aixecarà la corresponent Acta de comprovació de les infraestructures, de la qual haurà de lliurar una còpia al concessionari i una altra a l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT). L’original restarà en poder d'Ifercat.

Si les obres no es trobessin en bon estat, i d'acord amb el que es preveu en el projecte de construcció i en el Plec, Gisa assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions necessàries, fixant un termini per esmenar-los.

Transcorregut aquest termini, si el concessionari no hagués fet front a les observacions realitzades i no hagués solucionat els defectes, Gisa aixecarà nova Acta, i Ifercat podrà atorgar-li un nou termini improrrogable o resoldre el contracte per causes imputables al concessionari sense dret a devolució de garanties i sense perjudici de les indemnitzacions per danys i perjudicis que legalment corresponguin.

Seran objecte de comprovació parcial aquelles parts de l'obra susceptibles de ser executades per fases segons el calendari que s'adjunta com a Annex 2 d’aquest Plec. A aquests efectes, s'emetrà una Acta de comprovació parcial de les infraestructures, amb els mateixos requisits i condicions que l'Acta de comprovació de les infraestructures regulada en aquesta Clàusula.

66

33.19 Comissió de Coordinació de les interfícies en fase de construcció i de proves

El concessionari formarà part de la Comissió de Coordinació de les interfícies en fase de construcció i de proves que constituirà Ifercat amb els membres i règim que es determina a les Clàusules 5 i 14 del PPTP.

La Comissió de Coordinació tindrà com a objectiu principal el foment de la col·laboració entre els ens implicats en la construcció de les obres, instal·lació d'equipament i subministraments de les infraestructures, objecte del contracte de concessió, i de la resta de la Línia 9 del Metro de Barcelona, amb l'objectiu de garantir el seu desenvolupament correcte. Les seves funcions concretes es contenen al PPTP.

La Comissió de Coordinació serà informada puntualment pels seus propis integrants o per aquelles altres entitats o subjectes que es consideri oportú de l'avenç i qualsevol tipus d'incidència relativa a l'execució de les obres.

34. EXPLOTACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE LA CONCESSIÓ

34.1 Direcció dels serveis concessionats

1. Exerceix les funcions de Director dels serveis concessionats la persona, titulat d’enginyeria superior, d’entre les incloses en l'oferta del concessionari que hagi estat designada per Ifercat en virtut de l'adjudicació del contracte de concessió.

2. Així mateix, Ifercat podrà demanar del concessionari la proposta d'un nou Director dels serveis concessionats i, si s’escau, de qualsevol facultatiu que d'ells depengui, quan així ho justifiqui la marxa dels treballs. En el mateix sentit, el concessionari podrà proposar a Ifercat, per a la seva aprovació i designació, un nou Director dels serveis concessionats i, si s’escau, de qualsevol facultatiu que d'ells depengui, quan així ho estimi oportú.

3. El Director dels serveis concessionats exerceix les seves funcions durant tot el període de durada de la concessió des de la primera Acta de comprovació de la infraestructura, i realitza totes aquelles funcions determinades pel que es disposa en aquest Plec i en la legislació vigent. Amb caràcter general, amb deu mesos d'anterioritat a l'inici de l'exercici de les seves funcions, el Director dels serveis concessionats haurà de participar com a observador en la finalització de les obres, sense perjudici de les competències que corresponguin al Director de l'Obra, a l’efecte de conèixer correctament el funcionament de les infraestructures objecte del contracte de concessió.

4. En concret, el Director dels serveis concessionats ha d'organitzar els mitjans humans i materials per dur a terme l'explotació de les obres segons el que s'ha indicat en aquest Plec i la resta de documentació de caràcter contractual. Igualment, està obligat a seguir les indicacions que Ifercat realitzi a través de l'Inspector dels serveis concessionats.

5. En tot cas, el concessionari assumirà la plena responsabilitat de la direcció dels serveis concessionats, i és responsable de totes les incidències, accidents, danys propis o a tercers, retards i qualsevol altre incompliment que es produeixi durant la

67

fase d'explotació i posada a disposició, com a conseqüència de l'exercici de les seves funcions.

34.2 Inspecció de l'explotació per part d’Ifercat

1. Ifercat designarà, després de la formalització del contracte, un Inspector dels serveis concessionats.

2. La intervenció de la inspecció no pot donar lloc al trasllat a Ifercat de cap tipus de responsabilitat tècnica o econòmica derivada de la construcció i explotació de les obres.

3. La funció inspectora i de control que realitzarà Ifercat s’haurà de dur a terme en les diferents fases d'execució del contracte de concessió conforme a la legislació vigent i a la resta de previsions d’aquest Plec.

4. En concret, les funcions d'inspecció seran, amb caràcter simplement enunciatiu, les següents:

- Vigilar i controlar el compliment per part del concessionari de les seves obligacions i vetllar pel compliment dels diferents aspectes relacionats amb el manteniment, conservació i explotació de la concessió, d'acord amb el Programa d'explotació.

- Informar a Ifercat i qualsevol altra Administració que en resulti competent de les incidències que sorgeixin en el desenvolupament del contracte de concessió i realitzar els informes pertinents.

- Inspeccionar l'explotació de les obres construïdes per part del concessionari a fi d'informar sobre aquestes, el seu estat de conservació i el respecte a les finalitats per a les quals van ser construïdes.

- Informar de la proposta de designació del Director dels serveis concessionats realitzada per part del concessionari.

34.3 Sistema de vigilància i control de l'explotació

1. De conformitat amb el que es disposa a la Clàusula 34.1 d’aquest Plec, el concessionari proposarà en la seva oferta dos possibles Directors dels serveis concessionats, entre els quals Ifercat haurà de designar al Director dels serveis concessionats, qui assumirà la plena responsabilitat de la direcció dels serveis concessionats i posada a disposició de les infraestructures construïdes, d'acord amb el Programa d'Explotació, aquest Plec i la resta de documents de caràcter contractual.

2. Resolució de diferències durant l'explotació

En el cas que l'Inspector dels serveis concessionats en l'exercici de les seves funcions consideri que no s'estan portant a terme l'explotació i posada a disposició de la infraestructura de conformitat amb aquest Plec, el Programa d'explotació i la resta de documentació contractual, s’obrirà un expedient preliminar que en reflecteixi les circumstàncies, la identificació de la no conformitat i el seu responsable, com també el seguiment de totes les circumstàncies fins al tancament de la no conformitat.

68

Un cop obert l'expedient, l'Inspector dels serveis concessionats i el Director dels serveis concessionats acordaran les mesures correctores pertinents i el termini per a la seva implementació que hauran de ser expressament aprovades per les parts i documentar-se adequadament abans de la seva implementació. Un cop s'hagin implantat les mesures correctores i l'Inspector dels serveis concessionats consideri que s'ha esmenat satisfactòriament, s’haurà de retirar la seva no conformitat tancant l'expedient obert.

Aquest expedient podrà derivar en la corresponent penalització al concessionari per incompliment del que s'ha disposat a la seva oferta, si es comproven els fets que han motivat la seva obertura.

En el cas que l'Inspector dels serveis concessionats i el Director dels serveis concessionats no arribin a cap acord sobre les mesures correctores necessàries, preval el criteri d’Ifercat.

34.4 Període de proves

1. Proves dels subsistemes de la concessió i comprovació de les obres

D’acord amb les prescripcions del PPTP, la societat concessionària elaborarà el seu Pla Particular de proves sobre la base del Pla General de Proves d’Ifercat. Aquest Pla General de Proves serà presentat al concessionari en el termini d’un mes des de la formalització del contracte. A partir d’aquest moment, el concessionari disposarà d’un mes per a presentar a Ifercat el seu Pla Particular de Proves per a la seva aprovació.

Ifercat podrà suggerir modificacions del Pla presentat per tal d'incloure aspectes que consideri fonamentals. De la mateixa manera, un cop aprovat, el concessionari podrà modificar l'esmentat Pla amb l'autorització prèvia d'Ifercat.

Un cop aprovat el Pla Particular de Proves, el concessionari realitzarà les proves i assaigs que consideri necessaris per a garantir el correcte funcionament de tots els elements i, realitzar, si s’escau, les correccions i adaptacions.

La satisfactòria realització de les proves dels subsistemes és una condició obligatòria per a l’aprovació de la corresponent Acta de comprovació de les infraestructures.

2. Proves Generals del Sistema, marxa en blanc i posada en servei

Les Proves del Sistema tenen per objecte verificar que les obres, instal·lacions i materials compleixen les especificacions necessàries i s’integren perfectament amb la resta de sistemes de la línea, de manera que es pugui emprendre la seva explotació amb garanties suficients de seguretat.

La definició, direcció i coordinació de les Proves del Sistema va a compte d’Ifercat.

El concessionari participarà en la realització d’aquestes en tot el que faci referència a obres, instal·lacions i materials sota la seva responsabilitat.

Les Proves Generals del Sistema aniran seguides d’un període de marxa en blanc com a simulació de l’explotació.

69

La posada en servei de l'explotació amb viatgers podrà iniciar-se un cop realitzades les Proves del Sistema i el període de marxa en blanc de manera satisfactòria, de conformitat amb el que s’estableixi en el Pla General de Proves.

Sense perjudici de les proves referides en aquest apartat 2, la infraestructura es considerarà posada a disposició d’Ifercat i es començarà a abonar la tarifa bàsica des de la data en què s’atorgui l’Acta de comprovació de la infraestructura corresponent.

34.5 Programa d'explotació

El concessionari, conforme allò presentat a la seva oferta, completarà, actualitzarà i presentarà a Ifercat per a la seva aprovació quatre mesos abans de l’aixecament de la primera Acta de comprovació de les infraestructures el Programa d'Explotació i els Plans i documents que l’integren. Ifercat haurà d'aprovar-los en el termini d’un mes, i es reserva el dret de requerir els canvis que cregui necessaris, que seran observats pel concessionari. Si Ifercat no es pronuncia en aquest termini, s’entendran aprovats els documents, que passaran a formar part integrant del contracte. El Programa d’Explotació serà actualitzat anualment d’acord amb el que s’estableix en el PPTP o bé si noves condicions ho requerissin. 34.6 Acta de posada en servei de les infraestructures

Transcorregut el període de proves generals i marxa en blanc i abans de la posada en servei, el concessionari haurà d'obtenir l'Acta de posada en servei de les infraestructures objecte de concessió, en virtut de la qual s’acreditarà formalment la correcta integració en el Sistema de Transport dels elements que componen les infraestructures objecte de concessió.

Aquesta acta haurà d'atorgar-se prèvia comprovació del bon funcionament material sobre les infraestructures finalitzades per part d'Ifercat en els termes que es contenen en el PPTP.

No seran imputables al concessionari els retards en l'obtenció de l'Acta de posada en servei de les infraestructures objecte de la concessió que siguin provocats per un incompliment de les obligacions que assumeixi EMT en relació amb la posada en servei de la Línia.

34.7 Calendari de la posada en servei de les infraestructures

La posada en servei de les infraestructures es durà a terme d’acord amb el calendari que s’incorpora a aquest Plec com a Annex 2.

Correspondrà al concessionari el manteniment i la conservació de la infraestructura construïda en estat òptim que permeti la seva posada en servei, de conformitat amb els terminis marcats pel calendari que s’incorpora a aquest Plec com a Annex 2.

Les Actes de posada en servei parcial de la infraestructura, seguint el calendari de l’Annex 2 d’aquest Plec, es regiran pels mateixos requisits i condicions que les regulades a la Clàusula 34.6 anterior.

70

34.8 Explotació de l'obra

El concessionari està obligat a realitzar les tasques de manteniment, conservació i posada a disposició previstes en el PPTP i de conformitat amb el Programa d’explotació presentat a la oferta i la resta de documentació contractual.

En particular corresponen al concessionari les tasques següents:

Manteniment del sistema de validació i venda.

Manteniment del sistema de transport vertical.

Manteniment del sistema d’il·luminació i instal·lacions elèctriques.

Manteniment de les infraestructures de les estacions.

Neteja i imatge de les instal·lacions fixes i de les estacions.

Manteniment dels sistemes de protecció contra incendis (SPCI).

Manteniment dels pous d’esgotament i de les fosses sèptiques.

Complir i fer complir les obligacions en matèria de seguretat establertes a la normativa que resulti d'aplicació i en el Programa d'Explotació.

34.9 Comissió de Coordinació de la fase d’explotació

Un cop formulada la primera Acta de comprovació de la infraestructura, Ifercat constituirà una Comissió de Coordinació de la fase d'explotació. El concessionari formarà part d’aquesta Comissió. La resta de membres i règim de la Comissió es determina a la Clàusula 5 del PPTP.

La Comissió de Coordinació tindrà com a objectiu principal el foment de la col·laboració entre els ens implicats en l'explotació de la Línia 9 del Metro de Barcelona, amb l'objectiu de garantir la correcta prestació del servei de transport de viatgers i la necessària coordinació entre la Línia 9 del Metro de Barcelona i la resta de la xarxa de ferrocarril metropolità de Barcelona. Les seves funcions concretes es contenen al PPTP.

La Comissió de Coordinació serà informada puntualment pels seus propis integrants o per aquelles altres entitats o subjectes que es consideri oportú de qualsevol incidència relativa a la fase d'explotació del contracte.

71

CAPÍTOL V. DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

35. DRETS I FACULTATS D'IFERCAT

De conformitat amb el que s'ha establert en aquest Plec i dins els límits i amb subjecció als requisits i amb els efectes assenyalats en la normativa aplicable, Ifercat posseeix, entre d'altres, els següents drets i facultats:

a) Interpretar conjuntament amb el concessionari aquest contracte i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, les Clàusules tant d’aquest Plec com del PPTP, les del contracte al qual dóna origen aquesta licitació i la de la resta de documents contractuals.

b) Modificar el contracte per raons d'interès públic degudament justificades, d’acord amb el que s’estableix a la Clàusula 50 d’aquest Plec, com també acordar la realització d’obres complementàries. S’entendrà per obres complementàries aquelles que no figurin als projectes i contracte inicial però que, per una circumstància imprevista, siguin necessàries per executar les obres tal i com estaven previstes als projectes o contracte inicial sense modificar-la, l’execució de les quals es confiarà al concessionari en els termes previstos a la Clàusula 50, sempre que no puguin separar-se tècnicament i econòmicament del contracte sense causar grans inconvenients a Ifercat o que, podent ser separades, siguin estrictament necessàries pel seu perfeccionament i el seu import acumulat no superi el 50 per cent del pressupost d’inversió del contracte. Tota modificació que afecti l’equilibri econòmic-financer del contracte es regirà pel que es disposa a les Clàusules 46 i 50 d’aquest Plec.

c) Restablir l'equilibri econòmic de la concessió a favor de l'interès públic, en la forma i amb l'extensió prevista a la Clàusula 46 del Plec.

d) Assumir la conservació i el manteniment de l’explotació de l’obra en cas que es produeixi el segrest de la concessió.

e) Acordar la resolució del contracte en els casos i en les condicions que s'estableixen en aquest Plec.

f) Elaborar el Pla de Seguretat Global i el Pla General de Proves.

g) Aprovar els Plans de Seguretat Particular, els Plans Particulars de Proves i el Programa d’explotació.

h) Vigilar i controlar el compliment de les obligacions del concessionari, a l'efecte de poder inspeccionar les obres, instal·lacions i locals, com també la documentació, relacionats amb l'objecte de la concessió i imposar al concessionari les penalitats pertinents per raó dels incompliments en què incorri d'acord amb el que es disposa en aquest Plec.

i) Exercir les funcions d'inspecció en la construcció, el manteniment, conservació i explotació de l'obra pública.

72

j) Imposar, amb caràcter temporal, les condicions d'utilització de l'obra pública que siguin necessàries per solucionar situacions excepcionals d'interès general tot abonant, si escau, la indemnització que pugui correspondre.

k) Acordar, a iniciativa pròpia o del concessionari, la posada en servei de l’obra per trams o de manera parcial, prèvia la comprovació del seu ajustament als Projectes constructius i a les altres especificacions tècniques aprovades i l'aixecament de l'oportuna Acta de comprovació, segons els tràmits exposats en aquest Plec.

l) Qualssevol altres establertes en els documents que revesteixen caràcter contractual o, en general, en la normativa que resulti d'aplicació.

36. OBLIGACIONS D’IFERCAT

Sense caràcter exclusiu ni exhaustiu, seran obligacions d’Ifercat les següents:

a) Abonar, en els termes previstos en aquest Plec, la retribució a la qual el concessionari tingui dret en virtut del contracte.

b) Restablir l'equilibri econòmic-financer de la concessió a favor del concessionari.

c) Abstenir-se d'exigir responsabilitats al concessionari quan les actuacions generadores d'aquestes responsabilitats siguin directament imputables a la mateixa Ifercat, Gisa o d’altra entitat pública, a qualsevulla empresa que actuï en l’àmbit de la concessió per mandat de les anteriors o siguin causades per motius de força major i sempre que no existeixi una imprevisió o negligència del concessionari. A aquest efecte s'entendrà que són supòsits de força major únicament els següents: incendis causats per electricitat atmosfèrica; fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions o d’altres similars; destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuosos o alteracions greus de l’ordre públic; terrorisme.

37. DRETS DEL CONCESSIONARI

En l'execució del contracte, a més dels reconeguts per l’ordenament jurídic i els Plecs, el concessionari tindrà els drets següents:

a) Disposar de l’obra executada descrita en aquest contracte als efectes de poder consevar-la, mantenir-la i explotar-la en els termes recollits en aquest Plec i al PPTP.

b) Conservar, mantenir i explotar l’obra pública objecte del contracte.

c) Percebre la retribució prevista en compliment de l'execució d'aquest contracte.

d) Al reequilibri econòmic-financer de la concessió en els supòsits i amb l'abast previst en aquest Plec.

73

e) A utilitzar els béns de domini públic necessaris per a la construcció, modificació, conservació i explotació de l’obra pública. Aquest dret esmentat inclourà el d’utilitzar, exclusivament per a la construcció de les obres, les aigües que aflorin o els materials que apareguin durant la seva execució, prèvia autorització de l’Administració competent, en cada cas, per a la gestió del domini públic corresponent.

f) El dret a cedir el contracte d’acord amb allò previst a la Clàusula 48 d’aquest Plec.

g) El dret a cedir els drets de crèdit i a pignorar a favor de les entitats financeres qualsevulla drets de crèdit que disposés front Ifercat o qualsevol altre tercer.

h) El dret a l’abonament per part d’Ifercat de les despeses originades per les afeccions a serveis existents en el moment d’executar les obres que no constin en els projectes aprovats prèviament a aquest contracte. Respecte els serveis previstos als projectes esmentats, el concessionari tindrà dret a l’abonament per part d’Ifercat de les despeses que superin conjuntament el 20% del preu determinat originàriament. Així mateix, el concessionari haurà d’abonar a Ifercat la quantitat que excedeixi, si s’escau, del 20% de reducció respecte el preu determinat originàriament.

38. OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI

38.1 Obligació de pagament de les infraestructures construïdes

La societat concessionària haurà de procedir a satisfer a Ifercat el pagament de la part de les infraestructures ja construïdes i que li seran lliurades després de la formalització del contracte.

En el termini màxim de trenta dies a comptar a partir del dia de formalització del contracte, i, en tot cas, no més enllà del 29 d’octubre de 2010, la societat concessionària procedirà al pagament de:

- 401.556.784,40 euros (IVA exclòs) que es correspon amb la quantitat certificada a Ifercat per a la construcció de les infraestructures.

Després de l’aixecament de l’acta descrita a la Clàusula 33.4 d'aquest Plec, la quantitat referida als contractes de l’Annex 1 A s’haurà d’ajustar, en més o menys, respecte la quantitat expressada en aquesta Clàusula. La quantitat referida als contractes de l’Annex 1 B no serà objecte d’ajust en cap cas.

38.2 Altres obligacions de la societat concessionària

a) Formalitzar el contracte de concessió de conformitat amb el que s’inclou en aquest Plec.

b) Assumir el cost de totes les despeses incorregudes per Ifercat que sigui necessari satisfer com a conseqüència de la tramitació del procediment de licitació, de la formalització del contracte i, si s’escau, de la pràctica de les inscripcions oportunes. El seu import, del qual el concessionari d'Ifercat rebrà justificació un cop formalitzat el

74

contracte, no pot ser superior a 1.500 euros (IVA no inclòs), i serà satisfet pel primer a la segona en els 60 dies següents a la recepció de la corresponent factura.

38.3 Obligacions del concessionari relatives a la redacció de projectes,

construcció, conservació, manteniment i explotació de les obres objecte del

contracte de concessió

En l'execució del contracte s'entendran com a obligacions generals del concessionari les següents:

a) Contractació de la Direcció de l’Obra d’acord amb el règim establert a la Clàusula 33.1.

b) Assumir el cost de redacció dels projectes constructius i de la resta de projectes de responsabilitat del concessionari i de qualsevol altra despesa prevista en aquest Plec. A aquests efectes, les despeses de redacció dels projectes modificats o complementaris seran, en tot cas, a càrrec del concessionari, tret que s’impulsin a instància d’Ifercat.

c) Abonar, en els terminis voluntaris establerts, l'import dels impostos, taxes, contribucions especials i altres exaccions que es produeixin en relació amb la construcció i posterior explotació de l'obra, tret que, en la legislació vigent o en els convenis subscrits per Ifercat, la Generalitat de Catalunya o altres entitats públiques amb els municipis afectats, es disposi la no subjecció de les obres a llicències, taxes o tributs municipals o es dispensi d'aquesta obligació. El concessionari té l'obligació de satisfer tots els tributs que gravin el contracte o l'execució de les seves prestacions. Si el concessionari entengués que les liquidacions practicades no s'ajusten a dret, haurà de comunicar a Ifercat, si s’escau, la interposició dels recursos pertinents. En l’aplicació d’aquest apartat s’atendrà a allò establert a la Clàusula 31 d’aquest Plec.

d) Assumir els riscos i les responsabilitats inherents al finançament, projecció, construcció, explotació, manteniment i conservació de l'obra pública objecte del contracte, indemnitzant tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte i que li siguin imputables.

e) Redactar i sotmetre a l'aprovació del Departament de Política Territorial i Obres Públiques els projectes de construcció o arquitectònics segons el que es disposa a l'Annex 1 del PPTP.

f) El concessionari assumirà totes les despeses originades per les afeccions a serveis existents en el moment d'executar les obres, a excepció dels no previstos en els projectes aprovats amb caràcter previ al present concurs. Respecte els serveis previstos als projectes esmentats, el concessionari tindrà dret a l’abonament per part d’Ifercat de les despeses que superin conjuntament el 20% del preu determinat originàriament. Així mateix, el concessionari haurà d’abonar a Ifercat la quantitat que excedeixi, si s’escau, del 20% de reducció respecte el preu determinat originàriament. La modificació, reposició o trasllat dels serveis s’efectuarà per part del concessionari d'acord amb la solució

75

tècnica que figuri en el projecte constructiu aprovat o, si no n'hi ha, la que sigui acordada pel titular del servei.

g) El concessionari haurà de col·locar al seu càrrec la tanca delimitadora de la zona de domini al llarg de la concessió, reparant, ajustant o traslladant la que actualment pogués existir en els trams ja construïts o en construcció objecte de la concessió. La societat concessionària és responsable de la revisió i reposició de les fites i les tanques indicades o ocupació dels terrenys.

h) Executar les obres conforme als projectes aprovats pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, als Plecs, al contracte que es formalitzi i a les instruccions impartides per Ifercat complint els terminis recollits a l'Annex 2 d'aquest Plec, per a la finalització total de les obres i posada en marxa del servei, d'acord amb la seva oferta.

Únicament el concessionari és el responsable de l'execució i conservació de les obres objecte d’aquest contracte i dels defectes que s’hi puguin advertir, sense que eximeixi de responsabilitat la circumstància que Gisa hagi examinat i reconegut els materials emprats o l'obra durant la construcció ni que les diferents parts d'obra hagin estat incloses en relacions valorades. L'obra es realitza, per tant, a risc i ventura del concessionari i aquest haurà d'indemnitzar pels danys que s'ocasionin a tercers a causa de l'execució de les obres o de la seva explotació.

i) Instal·lar per compte seu els senyals que siguin necessaris per indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra, tant a l’esmentada zona com en els límits i voltants, com també complir les ordres que rebi de la Direcció de l’Obra respecte d’instal·lacions de senyals complementàries o modificació de les instal·lades. El concessionari tindrà a càrrec seu la conservació i el manteniment d'aquests senyals i estarà obligat a la seva immediata reposició. Les despeses que s'originin seran a càrrec seu. Així mateix, el concessionari, com a mínim vuit dies abans de la data d'inici de les obres, està obligat a instal·lar pel seu compte, prèvia conformitat d'Ifercat, les tanques que informin sobre l'inici i el final de les obres.

Seran a càrrec del concessionari les despeses derivades de la publicació en un diari de gran circulació de l’àmbit territorial afectat per les obres de la informació sobre l’inici i finalització d’aquestes. També seran a càrrec del concessionari les despeses pel seguiment i control d’obres subterrànies i per la realització d’altres actuacions de comunicació i d’informació als ciutadans i usuaris sobre la Línea 9 (article 40 i 42 de la Llei 3/2007, si s’escau), en relació amb l’inici i la finalització de les obres, les característiques del projecte i de les obres que s’estan executant i en relació a qualsevol incidència ocasionada per l’execució de les obres de la Línea 9 així com informar a la ciutadania de la posada en servei d’aquestes. El conjunt de despeses referents al seguiment i control d’obres subterrànies i a actuacions de comunicació i informació exigibles al concessionari en cap cas superarà l’import de 1.025.000 euros (IVA no inclòs). Ifercat facturarà anualment al concessionari aquestes despeses. Aquestes despeses s’abonaran a 60 dies de la data de la factura.

76

j) Explotar i posar a disposició les infraestructures objecte de concessió, complint el Programa d'explotació aprovat per Ifercat i, en particular, tots els paràmetres establerts en el PPTP i en l'oferta i segons les instruccions que li adreci Ifercat, en els termes del conveni subscrit amb EMT. Concretament, el concessionari haurà de:

- Desenvolupar les prestacions objecte de contractació ininterrompudament.

- Garantir un nivell de servei adequat en els termes exposats en els Plecs.

- Admetre la utilització de l'obra pública per part de qualsevol usuari, d'acord amb els principis d'igualtat i no discriminació i de conformitat amb les normes que li siguin indicades per part d'Ifercat.

- Informar Ifercat i els usuaris de l'obra pública, amb la major celeritat, de qualsevol incidència que pugui afectar la seva explotació normal.

- Satisfer les indemnitzacions que hagin d'abonar-se a tercers o a la Generalitat de Catalunya o altres administracions públiques pels danys ocasionats amb motiu de l'explotació de l'obra pública.

- Permetre a la Generalitat de Catalunya, als organismes que en depenguin, o altres Administracions Públiques o entitats públiques, l'ús del domini públic afecte a la concessió en els termes que s'assenyali, per a la realització d'activitats econòmiques que no interfereixin amb l'explotació de l'obra pública. La utilització per part del concessionari del domini públic afecte a la concessió per a la realització d'activitats diferents de l'explotació de l'obra pública únicament serà possible si Ifercat ho autoritza expressament i en els termes establerts per aquest ens, d'acord amb la legislació vigent, sense que es pugui desprendre cap dret preferent inicial del concessionari o susceptible d'indemnització.

- Vetllar per l'aplicació adequada de les normes sobre ús, policia i conservació de l'obra pública. Vigilar els terrenys afectes a la concessió i els béns que hi hagi, des del moment de l'ocupació fins a l'extinció de la concessió, tenint cura especialment de mantenir-los lliures d'intrusions i no permetent alteracions de límits ni dipòsits de materials aliens a la concessió. El concessionari notificarà immediatament a Ifercat qualsevol intrusió, alteració o dipòsit del qual en tingui notícia. El concessionari haurà de mantenir i conservar l'obra pública objecte de la concessió amb els terrenys i instal·lacions afectes en perfecte estat d'ús, complint les indicacions que, sobre això, li adreci Ifercat. Finalment, el concessionari haurà de mantenir i conservar tots els béns i equipaments en un estat idoni per a la utilització correcta de l'obra pública, i haurà de portar a terme les reparacions que siguin necessàries de manera que aquests béns compleixin, en tot moment, les reglamentacions tècniques vigents.

- Adaptar a càrrec seu l'obra i els seus elements funcionals a la normativa i/o instruccions tècniques que en cada moment siguin aplicables.

- Explotar, mantenir i conservar a càrrec seu l'obra pública, conforme amb el que, a cada moment i segons el progrés de la ciència, es disposi a la normativa

77

tècnica, mediambiental, d'accessibilitat i eliminació de barreres i de seguretat dels usuaris que sigui aplicable. El concessionari està obligat a aplicar una determinada mesura quan sigui aprovada per la normativa corresponent i en el termini que estableixi Ifercat. En aquest cas, el concessionari no té dret a exigir cap indemnització. Així mateix, aquesta Clàusula de progrés obliga al concessionari, encara que no s'hagi inclòs en la normativa una mesura en concret, si aquesta mesura és exigida de manera habitual a les noves infraestructures de característiques anàlogues a les quals fa referència aquest Plec. En aquest cas, Ifercat té potestat per exigir al concessionari l'aplicació d'aquesta mesura.

Ifercat haurà de compensar al concessionari pels costos produïts per aquestes mesures únicament si suposen un trencament substancial de l’economia de la concessió.

- Vetllar per la correcta i ordenada utilització de l'obra pública objecte de la concessió, i poder dictar-ne les instruccions oportunes, sense perjudici dels poders de policia que corresponguin a la Generalitat de Catalunya.

- Emprar el català en els seves relacions amb Ifercat derivades de l'execució del contracte objecte d'aquest Plec. Així mateix, l'empresa contractista i, si s’escau, les empreses subcontractistes han d'emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i a la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l'execució de les prestacions objecte del contracte. En particular, l'empresa contractista haurà de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al compliment de l'objecte del contracte, almenys, en llengua catalana. Específicament, haurà de redactar, almenys, en llengua catalana els plans sol·licitats, els rètols informatius de l'obra, els rètols de senyalització, i tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d'execució segons les determinacions de les Clàusules específiques del PPTP. Pel que fa a l’explotació, el concessionari ha d'emprar almenys el català en les actuacions i la documentació internes, en la retolació, en les comunicacions per megafonia, en les instruccions d'ús i, normalment, en l'etiquetatge i en l'embalatge dels productes o els serveis que produeixin o ofereixin i, alhora, ha d'emprar el català en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents a l'àmbit lingüístic català, incloent-hi les factures. L’empresa contractista assumeix l'obligació de destinar a l'execució del contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que és pot atendre els usuaris almenys en català. A aquest efecte, el personal que es relacioni amb el públic haurà de tenir un coneixement suficient de la llengua per desenvolupar les tasques d'atenció, informació i comunicació de manera fluïda i adequada en llengua catalana. En tot cas, l'empresa contractista i, si s’escau, els empreses subcontractistes estan subjectes en l'execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

k) Facilitar el control i la inspecció de les infraestructures i instal·lacions per part d’Ifercat i EMT.

l) Complir el deure de realització d'auditories i informes, i d'informació a Ifercat o, si s’escau, a EMT, en els termes que preveu aquest document i en el PPTP.

78

m) Complir totes les normes laborals i socials i, específicament, les relatives a la prevenció de riscos laborals i salut en el treball que afectin el personal que presti els seus serveis en l'àmbit de l'objecte d’aquest contracte.

n) Exercir per si mateix la concessió sense que aquesta pugui ser cedida o traspassada a tercers, sinó d'acord amb el que es preveu en aquest Plec.

o) Complir i fer complir, a càrrec seu, la normativa mediambiental vigent a cada moment i les resolucions que en aquesta matèria dicti l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya. El concessionari haurà de col·laborar, en funció de les seves possibilitats, en els programes de protecció ambiental, d'estalvi energètic i de reducció de l'impacte ambiental en els quals participi Ifercat, i ha d’executar a càrrec seu les actuacions necessàries.

p) Portar controls financers adequats que permetin a Ifercat conèixer en tot moment l'estat financer del concessionari. El concessionari, a sol·licitud d'Ifercat, ha d'informar-la, en el termini màxim de 15 dies, sobre qualsevol aspecte relatiu als seus estats financers.

q) No realitzar ni explotar cap publicitat en l'obra pública objecte de la concessió. No publicar, sense autorització escrita, notícies, reportatges o fotografies de les obres, ni autoritzar-ne a tercers la seva publicació.

r) Garantir l'adequació de les instal·lacions i equips complementaris a les normes d'imatge corporativa i de qualsevol altre tipus establertes, o que eventualment s'estableixin per part d’Ifercat.

s) Portar adequats controls de caràcter financer i operatiu en l'administració de la concessió, incloent-hi un registre informàtic de tot el seu immobilitzat, perfectament individualitzat, ubicat i valorat.

t) Tenir contractades i mantenir en vigor les pòlisses d'assegurança exigides en aquest Plec.

u) Qualssevol altres derivades del contingut del Plec, de la resta de documentació que revesteixi caràcter contractual i, en general, de la legislació sectorial que resulti d'aplicació.

38.4 Realització d'informes i auditories

El concessionari elaborarà els informes de gestió i auditories inclosos en el PPTP als quals Ifercat tindria ple accés. Mantindrà, igualment, arxius detallats del manteniment del sistema, com també un inventari de dades que permeti a Ifercat avaluar el compliment dels requisits del contracte. S’hauran de subministrar a Ifercat còpies d'aquests documents sempre que siguin sol·licitades i, en tot cas, amb la periodicitat que es determina en el PPTP per a cadascun dels informes. Les auditories financeres i operatives hauran de ser lliurades abans del dia 30 d'abril de l'any següent a aquell exercici o període al qual corresponguin. El primer exercici obligatori és aquell en què se signi el contracte.

El cost d'aquestes auditories serà íntegrament assumit pel concessionari. L'elecció de la firma d'auditoria, d'entre les de reconegut prestigi, requerirà autorització d’Ifercat.

79

El concessionari estarà obligat a posar a disposició de les entitats supervisores i/o auditores les instal·lacions adequades pròpies per a l'exercici d’aquesta supervisió, com també l'acreditació corresponent per al seu accés.

La informació facilitada pel concessionari haurà d'haver estat recopilada per sistemes d'alta fiabilitat, de manera que sigui vàlida perquè Ifercat pugui exercir les funcions de fiscalització i planificació.

La informació haurà de ser completament veraç i no manipulada. En qualsevol altre cas el concessionari incorrirà en falta greu segons s'estipula a l'apartat de infraccions i penalitats d'aquest Plec.

38.5 Obligacions laborals, socials i mediambientals

1. El concessionari haurà de complir totes les normes laborals i socials (fins i tot les que es promulguin durant l'execució de les obres i explotació) i, específicament, les relatives a la Seguretat Social, i a la seguretat i salut en el treball, com també la prevenció de riscos laborals que afectin el personal que presti serveis en la construcció i explotació objecte d’aquest contracte. Haurà de cobrir les contingències d'accidents de treball i malaltia professional, si s’escau, del personal al seu servei, en la forma establerta en la legislació vigent.

2. El concessionari respectarà en tot moment la legislació i normativa mediambiental vigent, i es compromet a respectar així mateix les resolucions en matèria de prevenció ambiental establertes formalment. Igualment, el concessionari col·laborarà, en la mesura de les seves possibilitats, en els programes de protecció al medi ambient, estalvi energètic i reducció de l'impacte ambiental vigents.

38.6 Clàusula de progrés

El concessionari haurà de mantenir l'obra pública de conformitat amb el que, en cada moment, i segons el progrés de la ciència, es disposi a la normativa tècnica, mediambiental, d'accessibilitat i eliminació de barreres i de seguretat dels usuaris que resulti d'aplicació. En aquest cas, Ifercat té potestat per exigir al concessionari l’aplicació d’aquestes mesures i haurà de compensar-li per les despeses que s’hi generin únicament si suposen un trencament substancial de l’economia de la concessió.

38.7 Sistema de gestió de la qualitat

D'acord amb el que es disposa en el PPTP, la societat concessionària s'obliga a establir, implementar i mantenir un Sistema de Qualitat dissenyat per aquella i totes les seves subcontractes.

El Pla d'Assegurament de la Qualitat presentat per la societat concessionària en la seva oferta de licitació completat i detallat s’haurà de sotmetre a l'aprovació d'Ifercat en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la formalització del contracte.

80

38.8 Sistema de gestió documental

D'acord amb el que es disposa en el PPTP, la societat concessionària haurà de presentar per a la seva aprovació per part d’Ifercat, basant-se en el pla presentat en la seva oferta, un Pla de Gestió de la Documentació en el termini d’un mes que es computarà a partir de l’endemà del dia de la formalització del contracte, que descrigui tots els mètodes, procediments i tasques destinats a assegurar la gestió dels diferents documents que es produeixin o intercanviïn en el marc del contracte.

38.9 Sistema de prevenció de riscos laborals

D'acord amb el que es disposa en el PPTP, la societat concessionària haurà de presentar per a la seva aprovació per part d’Ifercat, basant-se en el pla presentat en la seva oferta, un Sistema de gestió de prevenció de riscos laborals, en el termini d’un mes a partir de l’endemà del dia de la formalització del contracte.

38.10 Pla de formació de personal

D'acord amb el que es disposa en el PPTP, la societat concessionària haurà de presentar per a la seva aprovació per part d’Ifercat, basant-se en el pla presentat en la seva oferta, un Pla de Formació en el termini de sis mesos abans de la data prevista per l’aixecament de la primera acta de comprovació de les infraestructures.

39. DESPESES PER COMPTE DEL CONCESSIONARI

A més de totes les despeses pròpies de l'execució íntegra d’aquest contracte, el concessionari haurà d’afrontar les despeses següents:

a) Les derivades del procediment de contractació de la Direcció de l’Obra.

b) Les que es requereixin per a la tramitació i l'obtenció d'autoritzacions, llicències, documents o qualsevol altra informació d'organismes o particulars, tant per a l'obtenció de l'Acta de comprovació com de posada en servei de les infraestructures.

c) Les corresponents a l'elaboració i desenvolupament dels plans i projectes que està obligat a presentar, de conformitat amb el que s'ha establert en els Plecs.

d) Les corresponents a la construcció, retirada i remoció de tot tipus de construccions auxiliars, neteja i evacuació de deixalles i escombraries, conservació i desguassos.

e) Les que es derivin de tots els treballs i informes que siguin necessaris per al compliment de les finalitats del contracte, com també la seva comprovació.

f) Les corresponents a la constitució i registre de la societat concessionària, modificació i registre d'estatuts, i totes les restants que siguin conseqüència d'aquestes actuacions.

81

g) Les despeses i impostos de l'anunci o anuncis de licitació, d'adjudicació i formalització del contracte.

h) Les despeses de visat que ho requereixin, de conformitat amb el que s'ha establert en els Plecs o en la normativa que resulti d'aplicació.

i) Els originats per la subscripció i manteniment de les pòlisses previstes en aquest Plec.

j) Els de publicitat i realització de les actes de protocol de començament i finalització de les obres.

k) Els d’instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries que informen al públic sobre l’inici i finalització de les obres i la publicació en un diari de gran circulació de l’àmbit territorial afectat per l’obra de la informació sobre el seu inici i finalització.

l) Els derivats de la modificació de les senyals en la xarxa com a conseqüència de la posada en servei de les estacions objecte de la concessió.

m) Els impostos, drets, taxes, compensacions i la resta de gravàmens i exaccions que resultin d'aplicació segons les disposicions vigents o que entrin en vigor durant el període de concessió, amb ocasió o com a conseqüència del contracte o la seva execució, en els termes exposats en aquest Plec.

n) Qualsevol altra despesa que s’hagi produït per a la realització del contracte d'acord amb aquest Plec, i en especial les que es desprenguin del desenvolupament i implantació del PEF i, en general, totes les derivades de les obligacions recollides a la Clàusula 38.

40. RISC I VENTURA

El concessionari assumirà els riscos i les responsabilitats que es derivin de la construcció, conservació, manteniment, explotació (en termes de disponibilitat) i finançament de les infraestructures objecte del contracte de concessió. La totalitat del contracte de concessió, en els seus aspectes de construcció, conservació, manteniment, posada a disposició i finançament, es desenvolupa a risc i ventura del concessionari.

Si el concessionari s'endarrereix en l'execució de l'obra, bé sigui en el compliment dels terminis parcials o del termini total, i el retard fos a causa d’algunes de les circumstàncies establertes a la Clàusula 46, el concessionari tindrà dret al reequilibri en els termes establerts a dita Clàusula.

Si el concessionari fos responsable del retard, s'atendrà al que disposa el règim de penalitats contingut en aquest Plec, sense que el retard pugui implicar en cap cas una ampliació del termini de la concessió.

Si la concurrència de força major impedís per complet la realització de les obres, es procedirà a resoldre el contracte, havent d'abonar Ifercat al concessionari l'import total

82

de les obres executades, incloent les abonades com a obres ja executades amb caràcter previ a l’aixecament de l’Acta de comprovació de l’obra executada, així com els majors costos que hagués incorregut com a conseqüència de l'endeutament amb tercers.

En particular, i amb caràcter merament enunciatiu, és responsable el concessionari en els aspectes següents:

Errors constructius o retards en la construcció.

Situació geològica i geotècnica real dels terrenys i la incidència que aquests puguin tenir sobre les obres, tret dels supòsits de risc imprevisible.

Incompliment d'especificacions relacionades amb l'obra.

Increment dels costos dels materials utilitzats en la construcció de l'obra.

Defectes tècnics de l'obra.

Evolució de les condicions financeres del mercat al llarg de periode concessional, sense perjudici d’allò disposat a la Clàusula 46.

No assolir els objectius de rendiment assignats al concessionari, particularment pel que fa a la qualitat de les prestacions, la qualitat de les obres i subministraments i les condicions de disponibilitat.

No obstant això, el concessionari no haurà de respondre dels danys o de qualsevulla incidència sobre l’objecte d’aquest contracte generats per l’operador o operadors del transport públic de viatgers, per empreses contractades per a la construcció de la resta de les infraestructures de la Línia 9 del Metro de Barcelona no incloses dins l’àmbit d’aquest contracte i per operadors que, per autorització d’Ifercat, desenvolupin activitats en el marc de la infraestructura objecte de concessió. Així mateix, el concessionari podrà demanar el reequilibri del contracte en els casos previstos a la Clàusula 46.

En els casos descrits al paràgraf precedent no procedirà imposició al concessionari de penalitat o deducció de cap tipus. Així mateix, aquests supòsits tampoc podran donar lloc a la resolució del contracte per causa imputable al concessionari.

83

CAPÍTOL VI. INFRACCIONS I PENALITATS PER INCOMPLIMENT

D'OBLIGACIONS

41. INFRACCIONS I PENALITATS PER INCOMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS

CONTRACTUALS

41.1 Penalitats per vulneració de les obligacions de la concessió

La vulneració de les obligacions contingudes en aquest Plec i en el PPTP comporta la imposició a la societat concessionària de les penalitats previstes a la present Clàusula.

Aquest règim de penalitats s'aplicarà per part d’Ifercat, previ informe de Gisa quan es refereixin a la fase de construcció, independentment que els fets que donin lloc a la infracció puguin ser causa de resolució del contracte. En aquest supòsit, es pot iniciar el procediment d'extinció anticipada del contracte per incompliment previst en aquest Plec.

Aquest règim d'infraccions i penalitats és independent de les infraccions i sancions relatives al servei previstes en la normativa sectorial que resulti d'aplicació, que es regeixen pels seus propis principis i normes.

La signatura del contracte concessional per part de la societat concessionària implica l'acceptació del règim de penalitats recollides en aquest Plec.

41.2 Graduació de les infraccions

Les infraccions de la societat concessionària a l’efecte d’aquest règim de penalitats es classifiquen en greus i lleus.

En tot cas, els incompliments de paràmetres de qualitat de l'explotació són els establerts en el PPTP, d'acord amb el que s’indica a la Clàusula 41.8.

41.3 Infraccions greus

Constitueixen incompliments constitutius d’infraccions greus:

1) Amb caràcter general, son infraccions greus:

a) Incomplir el termini per al pagament de la infraestructura executada.

b) Cedir, arrendar, sotsarrendar o traspassar la totalitat o part de les prestacions integrants del contracte, sota qualsevol modalitat o títol, sense complir prèviament amb els requisits exigits per aquest Plec.

c) Incomplir les obligacions relatives a les garanties definitives corresponents a la fase de construcció i d'explotació, en els termes disposats per aquest Plec.

d) No contractar les pòlisses d’assegurança que el concessionari està obligat a subscriure en cadascuna de les fases d’execució del contracte, contractar-les

84

incomplint el que disposa aquest Plec en relació amb aquestes assegurances, modificar sense autorització las condicions contractuals amb posterioritat a la seva contractació o trobar-se en situació d’impagaments de primes.

e) Incomplir substancialment o reiteradament les indicacions i/o instruccions dels facultatius competents en las fases de projecció i execució de les obres o d’explotació i conservació de la infraestructura.

f) Incomplir les obligacions relatives a l’ús del català i, en general incomplir qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

g) No sol·licitar o obtenir les llicències i autoritzacions necessàries per a l'execució del contracte.

h) Obtenir els mitjans i recursos de finançament aliè sense sotmetiment als procediments de comunicació o, si escau, autorització previstos en aquest Plec.

2) Pel que fa a la construcció de la infraestructura:

a) No respectar de forma greu els paràmetres de qualitat i seguretat establerts en el PPTP i la resta de documentació contractual o realització d’unitats d'obres defectuoses, malament executades o no ajustades a projecte. Tot això sense perjudici de les obligacions de reconstrucció establertes en aquest Plec.

b) Redactar els projectes i executar les obres incomplint les instruccions donades per Ifercat o Gisa tret que l'incompliment es limiti als procediments de treball i no afecti la qualitat del resultat de l'obra construïda o la seguretat de la realització.

c) Executar les obres incomplint de forma greu els projectes o els diferents Plans o Programes aprovats.

d) Incompliment greu dels terminis totals o parcials marcats en aquest Plec, en el PPTP i a l’oferta, per a la presentació de projectes, finalització de les obres i posada en marxa del servei. En tot cas, no es considerarà incompliment si els retards són motivats per retards en el lliurament al concessionari de les obres relacionades amb els contractes inclosos a l’Annex 1 B o per retards en el lliurament dels ascensors, escales mecàniques, ATC, senyalització i PCC, sistema de tancament d’andanes, peatge i sistemes de telecomunicacions.

e) No desenvolupar el procediment de contractació de la Direcció de l’Obra en els termes establerts en aquest Plec o no substituir el Director de l’Obra o el dels serveis concessionats, en cas de que requerida per Ifercat la seva substitució no s’hagi produït en el termini de quinze dies.

f) Incompliment del termini d‘implementació del PEF segons el que es disposa a la Clàusula 9 d’aquest Plec, així com dels requisits exigibles

85

per a la seva aprovació, excepte que resulti d’aplicació allò previst a la clàusula 53.2.4 segon paràgraf, supòsit en el qual no procedirà la imposició de penalitats.

g) Incompliment del termini de presentació del Pla de redacció dels projectes i realització de les obres, Pla de medi ambient, Pla de Seguretat Particular, Pla Particular de Proves, Pla d’Assegurament de la Qualitat, Pla de Gestió de la Documentació i Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals.

h) Manca greu de posada a disposició dels mitjans auxiliars, serveis i personal exigits pels Plecs que regulen aquest contracte i l’oferta presentada en els termes establerts per les instruccions d’Ifercat.

i) No elaboració de les relacions valorades de l'evolució de les obres que es preveuen a la Clàusula 33.14 d’aquest Plec.

j) Obstrucció, amb risc greu, de les tasques de control i seguiment de Gisa mitjançant el Responsable, o si s’escau la UASPO.

k) Incompliment greu de les obligacions laborals o socials en relació amb els seus treballadors.

l) Incompliment generalitzat de les obligacions de senyalització de les obres establertes en els Plecs que regulen aquest contracte.

m) Incomplir allò previst en aquest Plec i a la normativa aplicable en relació amb la contractació amb tercers i/o subcontractació de les obres.

n) No dur controls de despeses i costos de l'activitat adequats que permetin a Ifercat conèixer l'estat financer del concessionari en qualsevol moment del període de projecció i construcció de les obres.

o) No comunicar oportunament a Ifercat el descobriment de restes arqueològiques i similars, sense perjudici de les sancions que prevegi la legislació aplicable.

p) Incorriment en deu incompliments lleus.

3) En la fase d'explotació de la infraestructura:

a) No portar els adequats controls de despeses i costos de l'activitat perquè l'òrgan de contractació pugui conèixer l'estat financer del concessionari en qualsevol moment del període d'explotació.

b) Incompliment dels terminis de presentació del Programa d’explotació i els plans que incorpori.

c) Incomplir greument i de forma reiterada l'adequació de la infraestructura, instal·lacions i equips complementaris a les normes d'imatge corporativa i de qualsevol altre tipus establertes, o que eventualment siguin establertes, per part d’Ifercat.

86

d) Incompliment del manteniment dels equips i instal·lacions que provoquin el tancament temporal d’una estació.

e) Afectar la seguretat dels usuaris de la Línia, del personal d'operació o de manteniment.

f) Incomplir reiteradament qualsevol dels plans incorporats en el PPTP que posi en perill la seguretat de la Línia i dels passatgers.

g) Incomplir reiteradament els plans incorporats en el PPTP pel que fa a requisits i consistències de seguretat.

h) Obstruir les tasques de la inspecció de l’explotació de la infraestructura i instal·lacions i desobeir les ordres impartides per escrit.

i) No sol·licitar ni obtenir alguna llicència de les legalment necessàries per realitzar qualsevol activitat instrumental de la construcció que dugui a terme el concessionari.

j) No posar a disposició els mitjans auxiliars, serveis i personal exigits pels Plecs que regulen aquest contracte, en els termes establerts per les instruccions d'Ifercat, quan tingui una incidència greu sobre el desenvolupament del contracte en aquesta fase.

k) En reiterades ocasions no informar Ifercat, per escrit i amb la deguda antelació, de les modificacions o incidències en les operacions de conservació, manteniment i posada a disposició.

l) Incompliment reiterat i generalitzat de l’obligació de remetre la informació estadística i documental en els terminis requerits per aquest document i pel PPTP.

m) Explotar i conservar l’infraestructura incomplint greument els paràmetres de qualitat i de seguretat establerts en la normativa general i en els Plecs.

n) Realitzar actuacions o incórrer en omissions que tinguin com a conseqüència l’incompliment del termini per a la finalització de les proves del sistema.

o) Realitzar actuacions violentes amb els usuaris per part dels empleats del concessionari.

p) Impedir injustificadament, sigui totalment o parcialment, la utilització de l’infraestructura, excepte en supòsits de força major.

q) Incórrer en deu incompliments lleus en un trimestre.

r) Incomplir qualsevol altre termini o obligacions que en els Plecs es considerin greus.

87

4) En relació amb els requisits de la societat concessionària:

a) La reducció del capital social per sota de la xifra establerta en aquest Plec.

b) La infracció greu de les normes d'organització, funcionament i composició dels òrgans d'administració de la societat concessionària en els termes establerts en aquest Plec.

c) El falsejament o inexactitud dels documents aportats a l'òrgan contractant per obtenir l'autorització de transmissió de les accions.

d) Transmetre, totalment o parcialment, accions de la societat concessionària o realitzar operacions mercantils o modificacions estatutàries incomplint els requisits establerts per aquestes operacions en aquest Plec.

e) L'incompliment de les obligacions relatives al representant d'Ifercat en matèria de convocatòria i constitució del consell d'administració de la societat concessionària.

f) No realitzar les auditories previstes.

g) Incomplir greument les obligacions comptables.

5 ) D’acord amb allò establert en aquest Plec, es consideraran demores constitutives d'incompliments greus els retards del concessionari en:

a) La formalització del contracte.

b) El pagament de la infraestructura executada.

c) La implementació del PEF.

d) L’elaboració i la presentació, per a la seva aprovació, dels diferents projectes constructius i el compliment de cadascuna de les fases intermèdies.

e) La realització del replanteig dels projectes constructius un cop aprovats.

f) La finalització de les diferents obres, sempre que no siguin motivats per retards en el lliurament al concessionari de les obres relacionades amb els contractes inclosos a l’Annex 1 B o en el lliurament dels ascensors, escales mecàniques, ATC, senyalització i PCC, sistema de tancament d’andanes, peatge i sistemes de telecomunicacions.

Les demores anteriors podran donar lloc, a més de la imposició de les penalitats que corresponguin, a la resolució del contracte en els termes establerts a la Clàusula 53.

41.4 Infraccions lleus

Constitueixen incompliments constitutius d’infracció lleu:

88

a) Incompliment parcial de les obligacions de senyalització de les obres en els termes establerts en els Plecs que regulen aquest contracte.

b) Incompliment lleu del Pla de redacció dels projectes i de realització de les obres de manera que no afecti ni la marxa ni la seguretat de les obres.

c) Manca de respecte amb el públic dels empleats del concessionari.

d) Desobediència de les instruccions, sempre que aquesta no afecti els resultats funcionals de l'explotació o la seguretat en l'execució.

e) Deficiències en la senyalització.

f) Incompliment lleu i no reiterat dels terminis del Programa d’explotació i els plans de manteniment.

g) No informar Ifercat, per escrit i amb la deguda antelació, de les modificacions o incidències en les operacions de conservació, manteniment i posada a disposició.

h) Tots els altres incompliments de les obligacions fixades en aquest Plec, en el PPTP i en la resta de normativa aplicable, no qualificats com a greus.

Quan l'incompliment revesteixi els caràcters de delicte o falta, Ifercat donarà a conèixer els fets a les autoritats judicials competents.

41.5 Penalitats

1. Les infraccions de la societat concessionària es penalitzaran de la manera següent:

a) Les infraccions lleus seran penalitzades amb multa de fins a 100.000 euros.

b) Les infraccions greus seran penalitzades amb multa de 100.001 a 500.000 euros.

c) En cas d’incompliment de la declaració responsable de contractació amb tercers, serà penalitzat amb una multa del 5% del valor de les obres que el concessionari s’hagués compromès a contractar amb tercers o subcontractar amb tercers.

d) En cas de demores constitutives d'infracció greu, Ifercat podrà optar indistintament per la resolució, complint, si resulta d’aplicació, allò establert a la Clàusula 53.1.a) d’aquest Plec, amb confiscació de la garantia definitiva, o per la imposició de penalitats diàries en proporció de 1 euro per cada 15.000 euros de preu dels Projectes constructius aprovats. Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 2 % del preu dels Projectes definitius, l'Òrgan de Contractació estarà facultat per procedir a la seva resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

89

e) Quan la infracció consisteixi en l'incompliment d'allò que estableixen els projectes, plans o programes presentats pel concessionari, aquest, a més de la penalització, assumirà els costos de les activitats necessàries per corregir el fet que va donar lloc a la infracció.

f) Amb independència de les penalitzacions a què pogués haver-hi lloc, la demora per part del concessionari a posar remei a les situacions derivades dels seus incompliments facultarà a Ifercat, en qualsevol moment, per a l'adopció de les mesures pertinents destinades a solucionar les deficiències i, en cas que d'aquestes mesures se'n derivin despeses, a obrar contra les garanties corresponents.

g) Addicionalment a la imposició de penalitats, es podrà exigir al concessionari que compleixi les obligacions de reconstrucció i de realització efectiva de les obres, portant a terme les reparacions que siguin necessàries.

2. La quantia de les penalitats imposades per infraccions relacionades amb la construcció de les infraestructures, individualment o acumulativament, no pot excedir el 10 % del pressupost total de l'obra que no compti amb acta de comprovació de les infraestructures en el moment d’imposar la penalitat de que es tracti.

3. La quantia de les penalitats anualment imposades, individualment o acumulativament, per causes alienes a la construcció de les infraestructures no pot superar el 9 % dels ingressos totals obtinguts l'any anterior en aquelles estacions que disposin d’acta de posada en servei i es trobin en fase d’explotació.

Per al primer any d'explotació de, com a mínim, una estació aquest límit es fixa en 250.000 euros atesa la inexistència d'ingressos anteriors.

4. L'assoliment, durant dos anys consecutius, d'aquests límits podrà ser causa de resolució del contracte si Ifercat ho estima procedent.

41.6 Graduació de les penalitats

En la imposició de penalitats, Ifercat haurà de guardar la deguda adequació entre la gravetat de l'incompliment i la penalitat aplicada. Es consideraran especialment els criteris següents per a la graduació:

a) El nombre d'usuaris afectats per l'incompliment, tant de manera directa com indirecta.

b) L'existència d'intencionalitat o reiteració.

c) La naturalesa dels perjudicis causats.

d) La reincidència, per incórrer en el termini d'un any en més d'un incompliment de la mateixa naturalesa.

90

41.7 Actualització de les penalitats

L'import de les penalitats previstes en aquest Plec s'actualitzarà anualment d'acord amb el mateix índex d'actualització de la tarifa tècnica.

41.8 Incompliments de paràmetres de qualitat de l'explotació

Respecte a la quantificació de les deduccions per insuficiència en el compliment dels paràmetres de qualitat de l'explotació descrits en el PPTP, se seguirà el règim de deduccions que s’hi descriu a la Clàusula 44.3 d'aquest Plec.

Aquestes deduccions seran independents de les penalitats que, si s’escau, puguin imposar-se al concessionari. En tot cas, el sumatori entre penalitats i deduccions no superarà el límit total establert per a les penalitats a la Clàusula 41.5.3.

41.9 Instrucció de l'expedient

La imposició de penalitats per infraccions greus exigeix expedient contradictori instruït a aquest efecte, d'acord amb el procediment fixat als apartats següents.

Per a la imposició de penalitats lleus no serà preceptiva la prèvia instrucció de l'expedient al qual es refereix el pàragraf anterior, tret del tràmit d'audiència a la societat concessionària.

41.10 Inici del procediment d'imposició de penalitats

El procediment s'inicia d'ofici per part d’Ifercat, bé per iniciativa pròpia o com a conseqüència de petició raonada dels seus serveis d'inspecció, d’altres òrgans, o de denúncia formulada per qualsevol persona que conegui els fets esmentats.

41.11 Instrucció del procediment

Els expedients seran tramitats per part d’Ifercat mitjançant l'aplicació del següent procediment:

1. La incoació de l'expedient serà acordada per l’Òrgan de Contractació. En la mateixa providència, l’Òrgan de Contractació nomenarà instructor i es notificarà a la societat concessionària la iniciació d'expedient d'imposició de penalitats.

2. L'instructor formularà el Plec de càrrecs, que conté el fet o fets imputats, es notificarà a la societat concessionària i se li concedirà un termini de deu dies per contestar-lo. En cas que es tracti d’una infracció relativa a la fase d’execució de les obres, l’instructor demanarà l’informe previ de Gisa abans de la formulació del Plec de càrrecs.

3. Contestat el Plec de càrrecs o transcorregut el termini sense fer-ho, l'instructor formularà proposta d'imposició de penalitats, que es notificarà a la societat concessionària perquè en el termini de deu dies pugui al·legar el que estimi convenient en la seva defensa.

91

4. La proposta de resolució amb les actuacions, s’elevarà a l’Òrgan de Contractació que dictarà la resolució pertinent.

5. Les controvèrsies que sorgeixin per la imposició de penalitats es resoldran d’acord amb allò establert a la Clàusula 60.

41.12 Reconeixement de responsabilitat o pagament voluntari

Iniciat un procediment d'imposició de penalitats per incompliment, si la societat concessionària reconeix la seva responsabilitat, en qualsevol moment es podrà resoldre el procediment, amb la imposició de la penalitat que procedeixi.

En aquest supòsit es podran aplicar reduccions d'entre el 15% i el 25% sobre l'import de la penalitat proposada, després de l'adequada valoració de la intencionalitat i reincidència del concessionari.

41.13 Execució de les penalitats econòmiques al concessionari

Un cop determinada per part d’Ifercat la imposició d’aquestes penalitats, aquestes seran girades al concessionari mitjançant la corresponent liquidació que haurà de ser abonada en un termini de cinc (5) dies.

De no ser abonades, Ifercat procedirà a la confiscació de la part corresponent de la garantia.

42. MULTES COERCITIVES

Amb independència del règim de penalitats imposades, Ifercat també podrà imposar multes coercitives quan el concessionari persisteixi en l'incompliment de les seves obligacions, sempre que hagi estat requerit prèviament i no les hagi complert en el termini fixat. L'import diari de la multa serà de 3.000 euros.

CAPÍTOL VII. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE

43. RETRIBUCIÓ DEL CONCESSIONARI

La contraprestació del concessionari per l'execució del contracte consisteix en el dret a percebre la quantitat que, pel compliment de les prestacions contingudes en aquest contracte, li aboni el concedent (Ifercat).

La Tarifa Tècnica es defineix com l’import que Ifercat haurà de pagar al concessionari per la construcció, conservació, manteniment i explotació de les infraestructures objecte del contracte. L'import màxim de la Tarifa Tècnica, que no podrà ser sobrepassat en les ofertes que es presentin, expressat en euros, serà de 74.290.000 euros/any, abans d’impostos, en valor 1 de gener de 2010 per les anualitats compreses entre l’any 2010 i 2037; pels anys posteriors, la Tarifa Tècnica no serà superior a 18.200.000 euros/any (indexat al 3 % des de l’any 2010).

Aquesta Tarifa engloba tots els termes i conceptes objecte de la concessió i està valorada a un funcionament del 100% de les estacions concessionades. La Tarifa

92

ofertada pel concessionari es veurà actualitzada anualment a un creixement lineal del 3%, sense cap més tipus d’actualització durant la totalitat del període de vigència de la concessió, sense perjudici de la modificació de les mateixes, a l'alça o a la baixa, com a conseqüència de la necessitat de restablir l'equilibri econòmic-financer en els termes previstos a la normativa vigent i en aquest Plec.

44. SISTEMA DE PAGAMENTS AL CONCESSIONARI

44.1 Abonaments dels imports a favor del concessionari

Des de l’Acta de comprovació de les infraestructures de cada estació en els termes exposats a la Clàusula 33.18, Ifercat abonarà al concessionari una quantitat que es calcularà en funció del valor de les estacions finalitzades i que disposin d’Acta de comprovació de la infraestructura, valor que es veurà incrementat cada vegada que una estació obtingui l’Acta de comprovació fins a un màxim del 100%, quantitat que començarà a meritar-se a partir del dia següent al de la formalització de l’última Acta de comprovació. Aquest valor per estació es calcularà mitjançant l’aplicació (sobre el total de la tarifa tècnica ofertada) de les ponderacions que s’inclouen en l’Annex 6. Un cop formalitzada la darrera Acta de comprovació de les infraestructures i valorades totes les estacions al seu cost real d’execució, Ifercat recalcularà la composició final i definitiva dels percentatges de ponderació de les estacions, amb dret de rescabalament tant per part del concessionari com d’Ifercat per les quantitats abonades fins aquell moment.

44.2 Periodicitat de la facturació i pagaments

Dins dels cinc primers dies de cada mes, el concessionari remetrà a Ifercat, sense perjudici d’altres documents i informes que li siguin requerits, una factura, corresponent al mes anterior, la base de la qual correspondrà a la Tarifa Tècnica ofertada pel concessionari, multiplicada per la ponderació assignada a les estacions que disposin d’Acta de comprovació, dividit per 12 i actualitzat a l’índex del 3,0% anual des de l’1 de gener de 2011. La remissió de la factura corresponent a la mensualitat del mes de desembre de cada any es farà dins els quinze primers dies del mateix mes.

Ifercat validarà i abonarà la factura remesa en el termini de seixanta dies des de la seva presentació. En cas d’observar errors en la factura remesa pel concessionari, Ifercat instarà a aquest a presentar una nova factura i es procedirà al seu pagament en els mateixos termes abans indicats.

Els imports abonats mensualment per Ifercat tindran la consideració de pagaments a compte de l’import anual al qual, en concepte de Tarifa Tècnica, tingui dret el concessionari.

Es comprovarà anualment que l'import anual a pagar per Ifercat al concessionari en concepte de Tarifa Tècnica és el que resulti de la Tarifa Tècnica ofertada pel concessionari multiplicada pel sumatori de les ponderacions de les estacions que disposin d’Acta de comprobació de la infraestructura mes a mes, dividit per 12 i incrementat per un 3,0% per cada any que excedeixi del 2010.

93

)2010(

12

1 03,112

__

AnyNmON

AcabadesEstacionsPonderacióTT

On TN = Tarifa Tècnica a liquidar l’any N

i TO = Tarifa Tècnica Base Ofertada pel Concessionari.

En càs d’existir diferències, Ifercat comunicarà al concessionari l’import determinat de la liquidació de la Tarifa Tècnica per a l’emissió per aquest de la factura corresponent. Ifercat validarà i abonarà la factura remesa en el termini de seixanta dies des de la seva presentació.

Si l’import de la liquidació fos negatiu, es compensarà aquest import en els pagaments a compte a efectuar en els mesos següents fins que quedi compensada la diferència a favor d’Ifercat.

44.3 Deduccions sobre l'import a cobrar per part del concessionari

Sobre l'import resultant de la Tarifa Tècnica a abonar al concessionari, s'aplicaran les següents deduccions en funció del compliment dels estàndards de qualitat fixats en el PPTP:

El PPTP gradua les deduccions, en cas de ser precises, en tres nivells. En tot cas, aquest règim preveu igualment que no sigui necessari activar cap deducció, assignat en aquest casos valors 0 a cadascun dels 7 factors que es contemplen. Per aquest motiu, quan en tots i cadascun dels factors la deducció registrés valors 0, no hi haurà lloc a cap deducció de la Tarifa Tècnica.

Per a l’aplicació de les deduccions al concessionari, es defineix un Coeficient Total de Deducció (CTD). Aquest CTD es calcula mensualment mitjançant la fórmula següent:

CDT = (CPsvv + CPstv + CPenl + CPest + CPpci + CPbon) / 6 + CPnet

On:

CPsvv = coeficient de deducció respecte al manteniment dels sistemes de validació i venda d’acord amb el PPTP.

CPstv = coeficient de deducció respecte al manteniment del sistema de transport vertical d’acord amb el PPTP.

CPenl = coeficient de deducció respecte al manteniment del sistema d’il·luminació i instal·lacions elèctriques, d’acord amb el PPTP.

CPest = coeficient de deducció respecte al manteniment d’infraestructures d’estacions d’acord amb el PPTP.

CPnet = coeficient de deducció respecte al manteniment de neteja i imatge d’acord amb el PPTP.

94

CPpci = coeficient de deducció respecte al manteniment dels sistemes de protecció contra incendis d’acord amb el PPTP.

CPbon = coeficient de deducció respecte al manteniment dels pous d’esgotament i fosses sèptiques.

Funcions Sistemes Nivell de

penalització Coeficient de

deducció

SVV Alt 10,0 %

Sistemes de validació i venda Mitjà 1,0%

Baix 0,1%

STV Alt 10,0%

Sistemes de transport vertical Mitjà 1,0%

Mobilitat

Baix 0,1%

ENL Alt 10,0%

Mitjà 1,0% Sistema d’il·luminació i instal·lacions elèctriques

Baix 0,1%

EST Alt 10,0%

Infraestructures d'estacions Mitjà 1,0%

Baix 0,1%

NET Alt 2,0%

Neteja i imatge Mitjà 0,2%

Qualitat ambiental

Baix 0,02%

PCI Alt 10,0%

Mitjà 1,0% Sistemes de protecció contra incendis

Baix 0,1%

BON Alt 10,0%

Mitjà 1,0%

Protecció

Pous d'esgotament i fosses sèptiques

Baix 0,1%

95

El valor de la deducció es calcularà per l'aplicació del Coeficient Total de Deducció (CTD), calculat mensualment, al valor de la facturació bruta mensual del concessionari durant el mes següent.

En tot cas, les deduccions en la retribució per aquests conceptes seran independents i absolutament compatibles amb les penalitats que puguin correspondre segons allò previst en aquest Plec a les Clàusules relatives a infraccions i penalitats. El sumatori entre penalitats i deduccions no superarà anualment el límit total establert per a les penalitats a la Clàusula 41.5.3.

Un cop determinada per part d’Ifercat la imposició de la deducció, el seu import serà girat al concessionari mitjançant la corresponent liquidació que haurà de ser abonada en un termini de cinc (5) dies. De no ser abonada, Ifercat procedirà a la confiscació de la part corresponent de la garantia. En cas que aquesta no sigui suficient, la quantitat restant es deduirà de la Tarifa Tècnica a percebre pel concessionari.

Si en els dos mesos següents a la imposició d’una deducció, no s’imposés al concessionari cap altra deducció pels sistemes origen de la deducció inicial, serà potestat d’Ifercat el retorn de la deducció imposada.

45. RÈGIM DE FINANÇAMENT PRIVAT

El recurs al finançament privat per a l'execució d’aquest contracte se subjectarà a allò disposat a les Clàusules 9, 16 i 28 d’aquest Plec, així com a les prescripcions dels articles 253 i següents del TRLCAP en la mesura en què resultin d’aplicació.

46. EQUILIBRI ECONÒMIC DE LA CONCESSIÓ

46.1 El règim econòmic d’aquest contracte haurà de mantenir l'equilibri econòmic-financer de la concessió en els termes que siguin considerats per a l'adjudicació, tenint en compte l'interès general i l'interès del concessionari de conformitat amb el que s'ha previst en aquesta Clàusula.

46.2 Ifercat haurà de restablir l'equilibri econòmic-financer del contracte, en benefici de la part contractant que correspongui en els següents casos:

a) Quan Ifercat modifiqui, per raons d’interès públic, els projectes d’obra aprovats o les condicions d’explotació de l’obra.

b) Quan causes de força major, actuacions d’Ifercat, Gisa o dels altres ens públics vinculats amb la construcció i explotació de la Línia 9 del Metro de Barcelona determinin de forma directa el trencament substancial de l’economia de la concessió. A aquest efectes, s'entendrà que són supòsits de força major únicament els següents: incendis causats per electricitat atmosfèrica; fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions o d’altres similars; destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuosos o alteracions greus de l’ordre públic; terrorisme.

c) S’entendrà també com a causa de reequilibri qualsevol norma, llei o altre acte d’autoritat administrativa o governamental que no estigui en vigor a aquesta data que

96

sigui aliena a la relació entre les parts i que determini de forma directa el trencament substancial de l’economia de la concessió.

d) Quan es produeixin danys o qualsevulla incidència sobre l’objecte d’aquest contracte generats per l’operador o operadors del transport públic de viatgers, per l’execució d’instruccions dictades per Ifercat, Gisa o qualsevulla altre ens públic, per empreses contractades per a la construcció de la resta de les infraestructures de la Línia 9 del Metro de Barcelona no incloses dins l’àmbit d’aquest contracte i per operadors que, per autorització d’Ifercat, desenvolupin activitats en el marc de la infraestructura objecte de concessió, que determinin de forma directa el trencament de l’economia de la concessió.

e) Quan es produeixi un risc imprevisible que determini de forma directa el trencament substancial de l’economia de la concessió.

f) Quan durant el període entre la data de publicació de l’anunci del concurs en el DOUE i la implementació del PEF conforme a la Clàusula 9, s’incrementi en més d’un 10% el tipus de cotització ASK pel swap fixat a la pantalla ICAP EURO per un termini de 20 anys vigent en la data de publicació de l’anunci del concurs al DOUE . Així mateix, si es produeix una reducció en més d’un 10% respecte del tipus de cotització ASK pel swap fixat a la pantalla ICAP EURO per un termini de 20 anys vigent en la data de publicació de l’anunci del concurs al DOUE caldrà ajustar l’equilibri econòmic de la concessió a favor d’IFERCAT. L’equilibri operarà respecte a la part que excedeixi o redueixi aquest percentatge.

46.3 En els supòsits que siguin procedents, tret que si escau es decideixi la resolució de la concessió, el restabliment de l'equilibri econòmic-financer de la concessió s’haurà de realitzar mitjançant l'adopció, entre d’altres, d'alguna de les mesures següents:

- Modificació de la tarifa tècnica.

- Aportacions en metàl·lic d'Ifercat.

La mesura de reequilibri finalment escollida assegurarà que la societat concessionària comptarà amb suficients recursos financers per abonar els seu deute amb els socis i amb els tercers en els termes, imports i terminis previstos al PEF i, si s’escau, majors despeses operatives o d’inversió generades pels supòsits previstos a la Clàusula 46.2.

46.4 En cas que l’evolució del mercat financer permetès millorar les condicions econòmiques contemplades al PEF per Ifercat respecte la retribució que ha de satisfer a la societat concessionària sense alterar negativament per aquesta les variables del PEF que originen l’equilibri econòmic-financer del Contracte, s’instarà per part d’Ifercat el corresponent procediment de reequilibri econòmic-financer. En el termini de dos mesos a comptar des de la notificació d’inici del procediment per part d’Ifercat, la societat concessionària haurà de presentar davant d’Ifercat un nou PEF que reculli les noves condicions financeres del Contracte. En cas contrari, haurà d’acreditar davant d’Ifercat en el mateix termini la impossibilitat de millorar les condicions del PEF en els termes indicats. Aquesta acreditació s’haurà de recolçar en les manifestacions realizades en aquest sentit per l’entitat o entitats financeres amb les quals se signin els contractes de finançament. En cas que s’acrediti la impossibilitat de presentar un nou

97

PEF en el sentit apuntat anteriorment o aquest no sigui aprovat per Ifercat es mantindrà el règim previst al PEF aprovat.

CAPÍTOL VIII. SUBCONTRACTACIÓ, CESSIÓ I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

47. SUBCONTRACTACIÓ

Qualsevol subcontractació haurà de ser comunicada a Ifercat amb caràcter previ a la seva realització, detallant les parts del contracte a realitzar pel subcontractista. Aquest escrit adjuntarà una declaració del subcontractista donant fe que no es troba incurs en suspensió de classificació, que no està inhabilitat per a contractar ni comprès en cap dels supòsits que determinen la prohibició per a contractar. En aquest sentit, en cap cas es podrà subcontractar amb persones o empreses incurses en suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits que determinen la prohibició per a intervenir com a subcontractista. En tot cas, no resulta d’aplicació el limit del 60 % establert a l’article 210 de la LCSP.

El règim de subcontractació haurà d’ajustar-se, en tot allò que resulti d’aplicació, a allò que disposen la Llei 3/2007, la Llei 32/2006, de 18 d’octubre reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i el Real Decret 1109/2007, de 24 d’agost. En tot cas, en qualsevulla subcontractació que s’acordi la societat concessionària no podrà requerir del subcontractista una garantia d’import superior a la prevista a l’article 83.1 de la LCSP.

Tant Ifercat com Gisa seran alienes i quedaran al marge de les relacions que existeixin entre la societat concessionària i les empreses contractistes i subcontractistes, no sent responsables, en cap cas, de les conseqüències que es derivin d'aquestes relacions. Tant Ifercat com Gisa, amb caràcter general, es relacionaran únicament amb la societat concessionària. Així mateix, la societat concessionària respondrà davant d’Ifercat de la totalitat de les conseqüències que generin l'execució o la resolució dels contractes que se celebrin amb tercers i serà l'única responsable davant de tercers subcontractistes de les conseqüències dels contractes que se celebrin. La societat concessionària assumirà la responsabilitat total de l'execució del contracte davant d’Ifercat i Gisa.

48. CESSIÓ DEL CONTRACTE

Sense perjudici del que s’estableix a la Clàusula següent per a la transmissió d'accions de la societat concessionària, els drets i les obligacions que es derivin d’aquest contracte podran ser cedits a un tercer, amb l'autorització prèvia d'Ifercat. En qualsevol cas, no serà possible la cessió del contracte abans dels cinc anys següents a la formalització del contracte.

El cessionari haurà de tenir capacitat per a contractar i la solvència exigible d’acord amb aquest Plec, sense trobar-se incurs en causa de prohibició per contractar.

El cessionari acceptarà prèviament i en document notarial totes les obligacions i drets del concessionari, tant els referents a la concessió com els inherents a la seva posició

98

d'accionista de la societat concessionària, i restarà subrogat en tots els drets i obligacions que corresponguin al cedent.

La cessió s’haurà de formalitzar en escriptura pública.

En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat concessionària, serà necessària l’autorització prèvia d’Ifercat per a que l’entitat absorvent o resultant de la fusió pugui continuar amb el contracte i quedar subrogada en tots els drets i obligacions resultants d’aquest.

En el supòsit d’escissió, aportació o transmissió d’empreses, només podrà continuar el contracte amb l’entitat resultant o beneficiària si així és expressament autoritzat per Ifercat considerant els requisits establerts per a l’adjudicació del contracte en funció del grau de desenvolupament del contracte en el moment de produir-se aquestes circumstàncies.

49. TRANSMISSIÓ D'ACCIONS

La transmissió d'accions de la societat concessionària requerirà comunicació prèvia a Ifercat dels elements essencials de l'operació i, com a mínim, cal comunicar la identificació de les accions (sèrie i número) que es transmeten, el negoci jurídic pel qual s'articula (compravenda, donació, altres) i la identificació de l'adquirent, a fi que Ifercat es pronunciï en els termes que es preveuen en els paràgrafs següents:

- En el cas que la naturalesa i les característiques de l'operació impliquin que es produeixi una cessió del contracte, Ifercat ho notificarà al concessionari en el termini de 30 dies des de la recepció de la comunicació prèvia, per tal que aporti la documentació que estimi necessària per obtenir l'autorització pertinent conforme a la Clàusula 48. D’acord amb allò establert en l’esmentada Clàusula 48, no es poden realitzar transmissions d’accions que impliquin, per la seva naturalesa i característiques, una cessió del contracte abans dels cinc anys següents a la formalització del contracte.

- En qualsevol altre cas, i transcorregut aquest termini sense que Ifercat hagi manifestat inconvenients en els termes anteriorment exposats, s'entén que s’ha produït la seva conformitat.

Qualsevol altra alteració, tant qualitativa com quantitativa, de la composició de l'accionariat de la societat concessionària que no impliqui o es derivi de la transmissió d'accions es regirà igualment pel que s'ha previst en els paràgrafs anteriors.

En tot cas, la transmissió d'accions haurà de garantir que els accionistes de la societat concessionària mantenen els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica i la relació de mitjans personals i equips que vàren ser tinguts en compte per a l'adjudicació del contracte conforme a la Clàusula 17 d'aquest Plec.

El règim establert en aquesta Clàusula no serà d’aplicació quan la transmissió de les accions resulti d’una subhasta d’accions de la concessionària que hagin estat objecte de penyora en garantia del deute assumit per la societat concessionària per tal de finançar l’obra. En tot cas, això no exclourà la necessitat de comptar amb autorització d’Ifercat per cedir el contracte de concessió.

99

50. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Un cop perfeccionat el contracte, l’Òrgan de Contractació només pot introduir modificacions en el seu objecte per raons d’interès públic i per atendre causes imprevistes, justificant degudament la seva necessitat. Aquestes modificacions no podran afectar les condicions essencials del contracte.

No tenen la consideració de modificacions del contracte les ampliacions del seu objecte que no es puguin integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció d’aquest o que consisteixin en la realització d’una prestació susceptible d’utilització o aprofitament independent o dirigida a satisfer finalitats noves no previstes a la documentació preparatòria del contracte, que es contractaran de forma separada.

En tot cas, si es tracta d’obres o serveis complementaris, entenent per complementaris aquelles obres i serveis que no figurin als projectes i contracte inicial però que, per una circumstància imprevista, siguin necessàries per executar les obres i els serveis tal i com estaven previstos als projectes o contracte inicial sense modificació, l’execució dels quals es confiarà al concessionari sempre que no puguin separar-se tècnicament i econòmicament del contracte sense causar grans inconvenients a Ifercat o que, podent ser separats, siguin estrictament necessàries pel seu perfeccionament i el seu import acumulat no superi el 50 per cent del pressupost d’inversió del contracte.

Tota modificació que afecti l’equilibri econòmic-financer del contracte es regirà pel que es disposa a la Clàusula 46 d’aquest Plec. En tot cas, el restabliment de l'equilibri econòmic-financer de la concessió no es realitzarà amb la pròrroga del contracte.

Les modificacions del contracte s’hauran de formalitzar de conformitat amb el que disposa la Clàusula 30.

Les modificacions que, per les seves característiques físiques i econòmiques, permetin una explotació independent seran objecte de nova licitació per a la seva construcció i explotació.

Les modificacions de l'obra projectada que s'introdueixin, les obres complementàries o d’ampliació que s'acordin seran valorades de conformitat amb els preus del projecte de licitació, en la seva absència amb els preus del banc de preus de referència de Gisa i, en defecte d'això, mitjançant el sistema de preus contradictoris.

En tot cas, el concessionari podrà solicitar la resolució del contracte quan l’Òrgan de Contractació imposi modificacions en la fase d’execució que incrementin o redueixin l’obra en un percentatge superior al 20 per cent de l’import total de les obres inicialment previstes, incloent les ja executades, o suposin una alteració substancial del projecte inicial.

CAPÍTOL IX. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

51. CAUSES D'EXTINCIÓ

El contracte s’extingirà per compliment o per resolució.

100

52. COMPLIMENT DEL CONTRACTE

52.1 Verificació del compliment

1. El contracte s'extingirà pel compliment del termini de durada, que serà el que s’estableix a la Clàusula 8 d’aquest Plec o, si escau, del resultant de les pròrrogues o reduccions que s'hagin adoptat.

2. Si a la finalització del termini concessional no s'ha conclòs el procediment que tendeix a determinar la subsegüent prestació del servei, el concessionari haurà de prolongar la seva gestió fins a la finalització d’aquest procediment, sense que en cap cas no estigui obligat a continuar aquesta gestió durant un termini superior a 12 mesos.

3. Un any abans de la finalització del període concessional, Ifercat haurà de nomenar un interventor tècnic que vigilarà la conservació de les obres i el material i informarà sobre les reparacions i reposicions necessàries per mantenir-los en les condicions previstes en el contracte.

Ifercat podrà dictar les ordres que, a la vista dels informes de l'interventor tècnic, consideri necessàries.

4. Tres mesos abans de la finalització del període concessional, el concessionari haurà de lliurar a Ifercat el Manual de manteniment regulat en el PPTP.

52.2 Reversió de la concessió

1. Quan finalitzi el termini contractual de la concessió, la infraestructura objecte de la concessió revertirà a Ifercat en la seva totalitat, sense dret a cap indemnització per aquest concepte a favor del concessionari, que haurà de lliurar-la en perfecte estat de funcionament i amb totes les seves obres, material, dependències, béns mobles i immobles i la resta d'elements de la concessió, perfectament conservats i amb capacitat de prestar el servei, complint els límits establerts en els indicadors d'estat sense incórrer en correccions a la baixa o en incompliments.

2. La reversió de tots els béns de la concessió es formalitzarà mitjançant acta de recepció, que signaran tant Ifercat com el concessionari, sempre que l'estat de la concessió es trobi en bon estat. Es procedirà a la liquidació de les quantitats que ambdues parts es deguin per qualsevol concepte, com a conseqüència de l'execució del contracte, i a la devolució de la garantia definitiva. Si escau, quedaran extingits tots els contractes vinculats a la concessió.

53. RESOLUCIÓ

53.1 Causes de resolució

Seran causes de resolució del contracte de concessió les previstes en aquest Plec i qualsevol altra causa d'extinció establerta en la legislació vigent.

En tot cas, podran ser causes de resolució del contracte les següents:

101

a) Comissió d’infracció greu de les obligacions contractuals essencials relatives a l'execució, manteniment, conservació i explotació de les obres, quan així ho exigeixi la seva reiteració, gravetat o intensitat i afectin als projectes aprovats de més de tres estacions. En tot cas, es podrà resoldre el contracte si aquesta causa de resolució afecta a qualsevol de les tres últimes estacions a lliurar i això impedeix la posada en servei en el calendari previst.

En tot cas, en el supòsit d’incompliment de les prestacions d’execució d’obra o de manteniment, conservació i explotació –en el cas de manteniment, conservació i explotació només amb caràcter previ a la posada en servei de totes les estacions- previstes en aquest contracte en els termes descrits al paràgraf precedent, es notificarà al concessionari l’incompliment o causa que pugui donar lloc a la resolució, atorgant-li un termini que, en tot cas, no serà superior a vuit mesos per corregir les deficiències detectades, Durant aquest termini, i sempre que el concessionari es comprometi a subsanar l’incompliment a satisfacció de l’òrgan de contractació, aquest no imposarà penalitats o deduccions complementàries a aquelles que ja s’hagin pogut aplicar. Si en el termini que s’hagi atorgat no s’han resolt les deficiències o no s’ha arribat a un acord entre l’òrgan de contractació i el concessionari per subsanar l’incompliment identificat, incloent, si s’escau, l’aplicació del règim de reequilibri econòmic-financer previst en el Plec i/o la modificació del calendari previst a l’Annex 2 d’aquest Plec, assegurant que la societat concessionària comptarà amb suficients recursos financiers per abonar el seu deute amb els socis i amb els tercers en els termes, imports i terminis previstos al PEF, procedirà la resolució del contracte, imposant-se en aquest últim cas les penalitats i deduccions que s’haurien d’haver aplicat durant el periode de subsanació atorgat.

No es podrà concedir un nou termini per subsanar un nou incompliment mentre no s’hagi subsanat en qualssevulla de les formes indicades al paràgraf precedent l’incompliment que donés lloc a la concessió del termini indicat.

Si l’incompliment no és subsanable, incloent, si s’escau, l’aplicació del règim de reequilibri econòmic-financer previst en el Plec i/o la modificació del calendari previst a l’Annex 2 d’aquest Plec, assegurant que la societat concessionària comptarà amb suficients recursos financiers per abonar el seu deute amb els socis i amb els tercers en els termes, imports i terminis previstos al PEF, procedirà la resolució del Contracte.

b) Comissió d’infracció greu de les condicions i exigències que els Plecs preveuen respecte de la societat concessionària.

c) L'incompliment de les obligacions relatives a la constitució de garanties definitives i al seu reajustament d'acord amb el que estableix aquest Plec.

d) L’incompliment de l’obligació del concessionari de guardar secret respecte de les dades o antecedents que no essent públics o notoris estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.

e) Incompliment de la implementació del PEF segons el que es disposa a la Clàusula 9 d’aquest Plec i atenent als requisits establerts en el mateix.

102

f) L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. No obstant això, amb caràcter previ a l’adopció de les mesures de resolució contractual, l’Òrgan de Contractació requerirà l’empresa contractista per al compliment de les obligacions lingüístiques d’ús del català amb aplicació del sistema de penalitats previst al present Plec.

g) La imposició de modificacions en la fase d’execució que incrementin o redueixin l’obra en un percentatge superior al 20 per cent de l’import total de les obres inicialment previstes, incloent les ja executades, o suposin una alteració substancial del projecte inicial.

h) La demora superior a sis mesos per part de l’Òrgan de Contractació en el lliurament al concessionari de la contraprestació, dels terrenys o dels mitjans auxiliars a què es va obligar segons el contracte.

i) L’abandonament o la renúncia unilateral per part del concessionari.

Així mateix, seran causes de resolució les següents:

j) L’extinció de la personalitat jurídica de la societat concessionària.

k) Necessàriament i amb caràcter immediat, la declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.

l) El comú acord entre el concedent i el concessionari.

m) El segrest de la concessió per un termini superior a l’establert com a màxim sense que el concessionari hagi garantit l’assumpció completa de les seves obligacions.

n) Rescissió unilateral del contracte per l’Òrgan de Contractació. S’entén per rescissió unilateral la declaració unilateral de l’òrgan contractant, discrecionalment adoptada, per la qual doni per acabada la concessió, tot i la bona gestió del titular.

o) La supressió de l’explotació de l’obra pública per raons d’interès públic.

p) Força major que impedís per complet la realització de les obres.

q) La impossibilitat de l’explotació de l’obra pública com a conseqüència d’acords adoptats per Ifercat o d’altres ens públics amb posterioritat al contracte.

Amb excepció d’allò establert a la lletra a) d’aquest apartat, si Ifercat o la societat concessionària consideren que pot concòrrer causa de resolució de les previstes en els apartats anteriors ho comunicaran formalment a l’altra part en el termini de quinze dies a fi i efecte que aquesta pugui manifestar les seves consideracions en el termini de quinze dies des de la recepció de dita comunicació. Superat aquest termini, la resolució es produirà mitjançant la comunicació per la part que alegui la seva concurrència. En tot cas, la resolució s’haurà de comunicar en el termini màxim d’un mes des de que s’hagin rebut les consideracions indicades o, si no és així, des de que

103

hagi finalitzat el termini de quinze dies previst a aquest efecte. Sense perjudici de l’anterior, quan es produexi la causa de resolució indicada a la lletra k) d’aquest apartat, la resolució es produirà en el termini màxim d’un mes des de la data de la declaració de concurs o insolvència. Tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de què es cregui assistida l’altra part.

53.2 Efectes de la resolució

1. En cas de resolució del contracte, IFERCAT haurà d'abonar els següents imports: a) La quantitat satisfeta pel concessionari a que es refereix la Clàusula 38.1 relativa

al pagament de les obres executades, incloent les despeses financeres associades assumides pel concessionari. Si la resolució es produeix amb posterioritat a l’emissió de l'acta de comprovació de l'obra executada a que es refereix la Clàusula 33.4 però amb anterioritat a l’obtenció pel concessionari de les actes de posada en servei de totes i cadascuna de les infraestructures d’acord amb la Clàusula 34.6, s'haurà d'abonar la quantitat que figuri a l'acta de comprovació de l'obra executada a que es refereix la Clàusula 33.4, incloent les despeses financeres associades assumides pel concessionari. En tot cas, respecte de la part d’aquesta quantitat que correspongui a les infraestructures que disposin d’acta de comprovació de les infraestructures, s’atendrà al seu grau d’amortització, que s’haurà de fixar expressament en el PEF en funció del moment en que es produeixi la resolució. En cas de que es produeixi després de les actes de posada en servei de totes i cadascuna de les infraestructures, s'haurà de fixar la quantitat a percebre en les condicions que s'estableixen en el paràgraf c) següent, segons el grau d'amortització.

b) Amb caràcter addicional al pagament de la quantitat que s'estableix a la lletra (a) anterior, si la resolució es produeix amb anterioritat a l’obtenció pel concessionari de les actes de posada en servei de totes i cadascuna de les infraestructures d’acord amb la Clàusula 34.6, (i) les quantitats reconegudes en les relacions valorades signades per GISA i la UASPO i elevades a IFERCAT d’acord amb la Clàusula 33.14, incloent addicionalment, en el cas de les relacions valorades signades per GISA i la UASPO i elevades a IFERCAT d’acord amb la Clàusula 33.14 abans de la implementació del PEF, les despeses financeres associades assumides pel concessionari, i (ii) respecte de les infraestructures que disposin en el moment de la resolució d'acta de posada en servei, les quantitats, no incloses en els imports precedents, reconegudes en el Preu Final Reconegut de les Obres corresponents a les referides infraestructures aprovat per IFERCAT d’acord amb la Clàusula 33.17, incloent les despeses financeres associades assumides pel concessionari. El Preu Final Reconegut de les Obres que disposin d’acta de posada en servei identificarà les relacions valorades que comprèn i serà equivalent a la suma de les quantitats reconegudes en les referides relacions valorades. En tot cas, respecte l’import de les infraestructures que disposin d’acta de comprovació de les infraestructures s’atendrà al seu grau d’amortització, que s’haurà de fixar expressament en el PEF en funció del moment en que es produeixi la resolució.

Als efectes d’allò que disposen la lletra (a) anterior i aquesta lletra (b), s’entendrà que les despeses financeres associades assumides pel concessionari inclouen també l’eventual cost o pèrdua que es generés per a les entitats financeres com a conseqüència, si fos el cas, de la liquidació anticipada de l’instrument o

104

instruments de cobertura o derivats que el concessionari hagués contractat amb les referides entitats pel finançament de la concessió.

c) Si la resolució es produeix amb posterioritat a l’obtenció pel concessionari de les actes de posada en servei de totes i cadascuna de les infraestructures d’acord amb la Clàusula 34.6, les inversions realitzades per execució d'obra de construcció i adquisició de béns que siguin necessaris per a l'explotació de l'obra, les obres de reparació i gran reparació i les obres no previstes inicialment. Tot en funció del seu grau d'amortització, que s'haurà de fixar expressament en el PEF en funció del moment en que es produeixi la resolució durant el periode d’explotació.

La fixació de la quantitat prevista en les lletres a), b) i c) anteriors es realitzarà en un termini màxim de sis mesos des de la resolució i haurà de ser abonada en el termini de seixanta dies. En qualsevol cas, la referida quantitat s’incrementarà en l’import necessari per a cobrir els interessos i altres despeses financeres incorregudes pel concessionari durant el període entre la data de resolució del contracte i la data d’abonament de la quantitat que s’hagi fixat.

2. En el supòsit de la lletra h) de l’apartat anterior, la societat concessionària podrà optar per la resolució del contracte, amb el règim descrit al següent punt, o per exigir l’abonament de l’interès legal de les quantitats degudes o dels valors econòmics convinguts a partir del venciment del termini previst pel compliment de la contraprestació o lliurament dels béns pactats.

3. En el cas que es resolgui el contracte per causes imputables a Ifercat, i sense perjudici del que es disposa en el punt 1 anterior, aquesta haurà d’indemnitzar el concessionari pels danys i perjudicis que li siguin irrogats.

4. En el cas que es resolgui el contracte per causes imputables al concessionari, no es tindran en compte, a efectes d’abonament al seu favor de les quantitats previstes a l’apartat 1 que corresponguin, així com d’aquelles que, en cas de no abonar-se, suposarien un enriquiment injust a favor d’Ifercat, les despeses financeres incorregudes fins a la finalització de la inversió -excepte les que s’incloguin dins les previstes a l’apartat 1. (a) i (b) i els interessos i altres despeses financeres a que fa referència el paràgraf últim de l’apartat 1-, les despeses de constitució de la societat concessionària, direcció d’obra i estudis i projectes o altres anàlegs. La garantia serà executada sense perjudici que al concessionari li sigui exigida la responsabilitat per danys i perjudicis que corresponguin i de l’exacció de penalitats i multes per reincidència imposades al concessionari d’acord amb aquest Plec. En cap cas Ifercat compensarà amb l’import previst en l’apartat 1 de la present Clàusula la quantitat que, si s’escau, d’acord amb el que ha estat establert anteriorment, tingués que pagar el concessionari en concepte de danys i perjudicis i per qualsevol altre concepte.

En el supòsit en que la causa de resolució del contracte sigui únicament la no implementació del PEF com a conseqüència de no aconseguir el concessionari el finançament procedent per canvis materials adversos en els mercats financers no s’executarà la garantia i no aplicarà la responsabilitat per danys i perjudicis.

105

54. SEGREST DE LA CONCESSIÓ

1. L'Òrgan de Contractació podrà acordar el segrest de la concessió en els casos en els quals el concessionari no pugui fer front, temporalment i amb greu dany social, a l'explotació de l'obra pública per causes alienes o incorregués en un incompliment greu de les seves obligacions que posés en perill aquesta explotació sempre que, en aquest últim cas, no s'opti per resoldre el contracte.

L'acord de l'Òrgan de Contractació serà notificat al concessionari, indicant-se expressament l'incompliment o la causa que pugui donar lloc al segrest i atorgant-se al concessionari un termini per corregir les deficiències imputades. Si aquest, dins del termini concedit, no corregís la deficiència o si, transcorregut aquest termini, persistís la causa aliena que impedís plantar cara a l'explotació, s'executarà el segrest.

2. Durant el segrest, l'explotació directa de la concessió correspondrà a Ifercat, per compte i risc del concessionari, a qui, un cop finalitzat aquest segrest, li lliurarà el saldo que resulti després de satisfer-ne totes les despeses originades pel segrest, incloses les retribucions de l'interventor que es designi i prèvia deducció de la quantia de les penalitats imposades. Ifercat percebrà la contraprestació establerta, podrà utilitzar el mateix personal i material del concessionari i designarà un interventor que substituirà transitòriament els òrgans de direcció de l'empresa concessionària.

3. El segrest tindrà caràcter temporal i la seva durada s'establirà per l'Òrgan de Contractació sense que aquesta pugui excedir en cap cas de tres anys, incloses les possibles pròrrogues. L'Òrgan de Contractació acordarà, d'ofici o a petició del concessionari, el cessament del segrest quan resultés acreditada la desaparició de les causes que l'haguessin motivat i el concessionari justifiqués estar en condicions de prosseguir amb la prestació del servei. Transcorregut el termini fixat de durada del segrest sense que hagin cessat les causes que la van motivar, l'Òrgan de Contractació procedirà a la resolució del contracte.

4. En tot cas, el concessionari serà penalitzat d'acord amb les previsions d'aquest Plec i respondrà davant Ifercat dels danys i perjudicis dels quals fos responsable.

55. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El concessionari garanteix que els projectes, els estudis, els dissenys, els dibuixos i esbossos, els plànols i les maquetes, així com qualsevol documentació addicional (en endavant, genèricament anomenats, “els Materials”) que lliuri a Ifercat, Gisa i/o a l’Administració en compliment de l’objecte d’aquest contracte seran originals, inèdits i de la seva autoria o de tercers contractats pel compliment de les obligacions i l’exercici dels drets derivats de la concessió; igualment, garanteix que ostentarà tots els drets d’explotació sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran drets de tercers i que, en el supòsit de què suposin l’explotació de drets de tercers, haurà obtingut la corresponent autorització per a explotar-los i autoritzar-ne l’explotació en els termes d’aquest contracte.

Els Materials realitzats en desenvolupament de l’objecte del present contracte, seran propietat de Ifercat, sense perjudici del seu tractament patrimonial, comptable i fiscal de conformitat amb les peculiaritats de la concessió.

106

El concessionari cedeix en exclusiva a Ifercat, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets d’explotació que derivin dels Materials, en particular, els de reproducció, de distribució, de comunicació pública (inclosa la posada a disposició interactiva) i de transformació (incloses l’adaptació, la modificació i, en el seu cas, la traducció), per a totes les modalitats d’explotació que no corresponguin al concessionari pel compliment de les seves obligacions i l’exercici del seus drets derivats de la concessió. La cessió ho és per a un àmbit territorial mundial i per a tota la duració legal dels drets prevista al vigent Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

Així mateix, i en els mateixos termes del paràgraf anterior, el concessionari cedeix en exclusiva a Ifercat, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets de propietat industrial que puguin incorporar els Materials i la facultat exclusiva de registrar a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de protecció per la via de la propietat industrial. A títol enunciatiu i no limitador s’entenen per drets de propietat industrial: les marques, els noms comercials, els noms de domini, les patents, els models d’utilitat o els dissenys industrials.

Per tal de garantir en qualsevol moment (inclòs després de la finalització del contracte concessional) la correcta inscripció en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials que pel present es cedeixen, el concessionari es compromet, a sol·licitud d’Ifercat o de l’Administració, a subscriure i atorgar tots els documents que siguin necessaris per aquesta finalitat.

El concessionari no podrà publicar ni difondre notícies, dibuixos o reproduccions de cap dels Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicació a tercers, sense la preceptiva prèvia autorització expressa, atorgada per escrit, d’Ifercat.

La remuneració de les cessions de drets que pel present s’efectuen queda inclosa dins de la retribució del concessionari.

Quan, per a la realització de l’encàrrec efectuat per aquest contracte, Ifercat o Gisa lliurin al concessionari qualsevol tipus de documentació (inclosos informes, projectes, plànols, dibuixos, etc.) (en endavant, genèricament anomenada, la “Documentació”), s’entendrà que la mateixa (excepte que sigui informació pública) es lliura amb caràcter confidencial, amb expressa reserva de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i d’explotació que incorpori, i per a la única finalitat d’executar l’objecte d’aquest contracte. El concessionari es compromet a utilitzar la Documentació únicament per l’objecte de la concessió i a no difondre-la ni comunicar-la a tercers, excepte als seus empleats i/o subcontractats que per raó precisament de la seva col·laboració l’hagin de conèixer i sempre que aquests assumeixin, respecte de la Documentació, les mateixes obligacions de confidencialitat.

56. PROTECCIÓ DE DADES

Les dades de caràcter personal relatives al licitador o al representant del mateix, en cas de ser aquest persona jurídica, així com les de tercers que es derivin de la presentació d'ofertes seran incloses en un fitxer titularitat d’Ifercat, amb la finalitat de tramitar el procediment de licitació, adjudicar el contracte del present Plec de Bases i, en cas de resultar adjudicatari, formalitzar el corresponent contracte d'adjudicació. Els licitadors respondran de l'exactitud i veracitat de totes les dades personals facilitades. Aquestes dades podran ser cedides a la Generalitat de Catalunya i a empreses públiques participades per la Generalitat de Catalunya i a qualssevol altres que

107

participin directament en el procés d'adjudicació del contracte i/o compliment i desenvolupament del contracte. Els titulars tindran dret a accedir a les seves dades personals, rectificar-les o, si escau, cancel·lar-les davant d’Ifercat com a òrgan responsable del fitxer.

La informació que exigeix el present Plec relativa a l'aportació de dades de tercers obliga al licitador a obtenir el consentiment en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i la normativa que la desenvolupa, especialment el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre pel que s’aprova el reglament de desenvolupament de l’esmentada llei orgànica.

57. CONFIDENCIALITAT

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de la realització dels treballs derivats d’aquesta concessió, que corresponen a l’òrgan contractant responsable, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit d’execució directa del contracte, ni tan sols entre la resta del personal que tingui o pugui tenir el concessionari.

58. RECURS ESPECIAL

58.1 Contra els acords d’adjudicació provisional, els plecs reguladors de la present licitació i els que estableixin les característiques de la prestació, i els actes de tràmit adoptats en el procediment antecedent, sempre que aquests darrers decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, es pot interposar el recurs especial en matèria de contractació regulat en l’article 37 de la LCSP.

58.2 El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques, els drets o interessos legítims de les quals s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats per les decisions objecte de recurs, i en tot cas pels licitadors.

58.3 El termini per a interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de 10 dies hàbils comptats a partir del següent en que es notifiqui o es publiqui l’acte recorregut. En el cas que l’acte recorregut sigui la resolució d’adjudicació provisional del contracte, el termini es computarà des del dia següent a aquell en que es publiqui el mateix en el perfil de contractant d’Ifercat quedant en suspens la tramitació de l’expedient de contractació fins que es resolgui expressament el recurs.

58.4 L’escrit d’interposició del recurs s’haurà de presentar en el registre general del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, situat a l’avinguda Josep Tarradellas 2-6 de Barcelona, o en el registre general d’Ifercat situat a Via Augusta, 285, 2a planta de Barcelona.

58.5 En el cas que es requereixi l’esmena de defectes de l’escrit d’interposició del recurs, aquesta s’haurà d’efectuar en el termini de 3 dies hàbils, a computar a partir de l’endemà de la recepció de la notificació que es practiqui en aquest sentit.

108

58.6 Interposat el recurs es donarà trasllat del mateix a la resta d’interessats, conferint-los un termini de cinc dies hàbils per a formular al·legacions, i es reclamarà l’expedient a Ifercat, que l’haurà de trametre en el termini de dos dies hàbils amb el corresponent informe.

58.7 Rebudes les al·legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la seva formulació, el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques resoldrà el recurs en el termini dels cinc dies hàbils següents, notificant la resolució a tots els interessats. En tot cas, transcorregut el termini de vint dies hàbils comptats des del següent a la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la resolució, l’interessat el podrà considerar desestimat als efectes d’interposar el recurs contenciós administratiu.

Si la resolució del recurs acordés l’adjudicació del contracte a un altre licitador, es concedirà a aquest un termini de 10 dies hàbils per tal de que aporti la documentació assenyalada en les Clàusules 24 i 25 del present Plec.

58.8 Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició del recurs contenciós administratiu conforme a allò disposat a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós-administrativa.

59. MESURES PROVISIONALS

59.1 Les persones físiques i jurídiques els drets o interessos legítims de les quals s’hagin vist afectats per decisions adoptades en la present licitació i en tot cas els licitadors, podran sol·licitar l’adopció de mesures provisionals d’acord amb l’establert en l’article 38.1 de la LCSP.

59.2 Aquesta sol·licitud es podrà formular al temps de presentar-se el recurs especial en matèria de contractació o de forma independent amb anterioritat a la seva interposició.

59.3 La sol·licitud de mesura cautelar es resoldrà pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques dins del termini de 2 dies hàbils següents a la presentació del recurs o escrit en que es sol·licitin, entenent-se denegada en el cas de no recaure resolució expressa sobre el particular en dit termini.

59.4 La resolució que concedeixi la mesura provisional sol·licitada podrà imposar la constitució de caució o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva adopció. L’esmentada garantia produirà efectes un cop constituïda.

59.5 La suspensió del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectarà en cap cas al termini concedit per la presentació d’ofertes o proposicions pels interessats.

59.6 Les mesures provisionals que se sol·licitin i acordin amb anterioritat a la presentació del recurs especial en matèria de contractació decauran un cop transcorregut el termini establert per la seva interposició sense que l’interessat l’hagi deduït.

109

60. JURISDICCIÓ

Els Jutjats i Tribunals de Barcelona de la Jurisdicció contenciós-administrativa seran els competents per a la revisió dels acords d’adjudicació provisional, els plecs reguladors de la present licitació i els que estableixen les característiques de la prestació, i els actes de tràmit adoptats en el procediment antecedent, prèvia la interposició del recurs especial en matèria de contractació d’acord amb el regulat en la Clàusula 58. L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre les parts en relació amb els efectes, compliment i extinció del contracte.

ANNEXOS

ANNEX 1. LLISTAT DE CONTRACTES

ANNEX 2. CALENDARI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

ANNEX 3. DECLARACIÓ RESPONSABLE

ANNEX 4. MODEL D’AVAL BANCARI PROVISIONAL

ANNEX 5. MODEL D’AVAL BANCARI DEFINITIU

ANNEX 6. PONDERACIONS

110

ANNEX I

LLISTAT DE CONTRACTES

A) CONTRACTES QUE INCLOUEN ACTUACIONS DE LES QUALS EL CONCESSIONARI

ES FARÀ CÀRREC EN LA PART QUE CORRESPON A L’OBJECTE DEL CONTRACTE DE

CONCESSIÓ

1. Execució de les obres del projecte constructiu de L-9 del Metro de Barcelona. Tram 2n. Parc Logístic-Zona universitària. Subtram Zona universitària-Bifurcació. Estacions. Clau: TM-00509.5C. El contingut de la relació contractual va quedar determinat amb les modificacions introduïdes mitjançant el contractes identificats amb les claus: TM-00509.5C-M1, TM-00509.5C-M2 i TM-00509.5C-M3.

2. Execució de les obres del projecte constructiu de la L-9 del Metro de Barcelona.

Tram 2n. Parc Logístic-Zona universitaria. Complements d’estructura interior, Via i Catenària del Túnel 2. Tram Pou c/ Motors-Zona universitària. Clau-00509.5E. El contingut de la relació contractual va quedar determinat amb les modificacions introduïdes mitjançant el contracte identificat amb la clau: TM-00509.5E-M1.

3. Redacció del projecte i execució de les obres de construcció de la Línia 9 de Metro

de Barcelona. Subtram pou tuneladora (zona final Sagrera TAV)-Bon pastor. Infraestructura i estacions. Clau TM-00509.1B”; “Redacció del projecte i execució de les obres de construcció de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Tram quart, Bon pastor-Gorg. Infraestructura i estacions. Clau TM-00509.3” i “Execució de les obres del túnel del tram Parc logístic-Zona universitària de la Línea 9 del Metro de Barcelona. El contingut de la relació contractual va quedar determinat amb les modificacions introduïdes mitjançant el contractes identificats amb les claus: TM-00509.5G-M0 i TM-00509.5G-M1.

4. Execució de les obres del projecte complementari núm 1 de construcció del túnel

del tram 2n (Parc Logístic-Zona Universitària). Tram: Pou c/ Motors-Zona Universitària. Mesures millora terreny. Cau: TM-00509.5G-C1.

5. Execució de les obres del projecte complementari núm 2 d’execució de les obres

del túnel del tram 2n. Parc Logístic-Zona Universitària de la Línia 9 de Metro de Barcelona. Pou d’explotació tuneladora Campus Sud. Cau: TM-00509.5G-C2

B) CONTRACTES QUE INCORPOREN OBRES QUE, UN COP RECEPCIONADES, SERAN

LLIURADES AL CONCESSIONARI PER A LA SEVA CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I

EXPLOTACIÓ

6. Execució de les obres del túnel del tram Zona Universitària-Sagrera Meridiana de la línia 9 del Metro de Barcelona. Clau: TM-00509.4F.

111

7. Línia 9 de Metro de Barcelona. Tram 2n. Parc Logísitc-Zona Universitària. Subtram Bifurcació, tram Bifurcació-Fira. Clau: TM-00509.5A.

8. Línia 9 de Metro de Barcelona Tram 2n. Parc Logísitc-Zona Universitària. Subtram

Pou d'atac c/ Motors-Zona Franca Zal. Infraestructura, estacions, tallers i cotxeres. Clau: TM-00509.5B.

9. Nova estació zona Zal de la Línia 9 de Metro de Barcelona. Clau: TM-00509.5B-

C1. 10. Tram 2on. Estacions Zona Universitària-Bifurcació de la línia 9 de Metro de

Barcelona. Clau: TM-00509.5C-C1. 11. Tram 2on. Estacions Bifuració-Pou d'atac C/ Motors de la línia 9 de Metro de

Barcelona. Clau: TM-00509.5D-C1. 12. L9 de Metro de Barcelona. Tram 2n Subtram bifurcació-Pou d'atac carrer Motors.

Clau: TM-00509.5D-C2.

112

ANNEX 2

CALENDARI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

ZAL PRAT (POLÍGON PRATENC) Inici obra civil: febrer 2.011 Finalització obra civil viaducte març 2.013 Finalització arquitectura i instal·lacions: gener 2.013 Proves locals i remotes conjuntament realitzades per GISA/IFERCAT 3 mesos (data final d'obra proves subsistemes fetes) (juny 2.013) ZONA FRANCA NOVA ESTACIÓ Obra civil iniciada Finalització arquitectura i instal·lacions: febrer 2.012 Proves locals i remotes conjuntament realitzades per GISA/IFERCAT 4 mesos (data final d'obra proves subsistemes fetes) (juny 2.012) ZONA FRANCA ZAL Obra civil acabada Finalització arquitectura i instal·lacions: febrer 2.012

Proves locals i remotes conjuntament realitzades per GISA/IFERCAT 4 mesos (data final d'obra proves subsistemes fetes) (juny 2.012) ZONA FRANCA PORT Obra civil acabada Finalització arquitectura i instal·lacions: febrer 2.012 Proves locals i remotes conjuntament realitzades per GISA/IFERCAT 4 mesos (data final d'obra proves subsistemes fetes) (juny 2.012) ZONA FRANCA LITORAL Obra civil acabada Finalització arquitectura i instal·lacions: febrer 2.012 Proves locals i remotes conjuntament realitzades per GISA/IFERCAT 4 mesos (data final d'obra proves subsistemes fetes) (juny 2.012) MOTORS Inici obra civil: febrer 2.011 Finalització arquitectura i instal·lacions: novembre 2.012 Proves locals i remotes conjuntament realitzades per GISA/IFERCAT 4 mesos (data final d'obra proves subsistemes fetes) (març 2.013) FOC CISELL Obra civil iniciada Finalització arquitectura i instal·lacions: juny 2.012 Proves locals i remotes conjuntament realitzades per GISA/IFERCAT 4 mesos (data final d'obra proves subsistemes fetes) (octubre 2.012) FONERIA Obra civil iniciada Finalització arquitectura i instal·lacions: juny 2.012 Proves locals i remotes conjuntament realitzades per GISA/IFERCAT 4 mesos (data final d'obra proves subsistemes fetes) (octubre 2.012) ILDEFONS CERDÀ Obra civil iniciada

113

Finalització arquitectura i instal·lacions: juny 2.012 Proves locals i remotes conjuntament realitzades per GISA/IFERCAT 4 mesos (data final d'obra proves subsistemes fetes) (octubre 2.012)

PROVENÇANA Obra civil iniciada Finalització arquitectura i instal·lacions: juny 2.012 Proves locals i remotes conjuntament realitzades per GISA/IFERCAT 4 mesos (data final d'obra proves subsistemes fetes) (octubre 2.012) GORNAL Obra civil iniciada Finalització arquitectura i instal·lacions: gener 2.012 Proves locals i remotes conjuntament realitzades per GISA/IFERCAT 4 mesos (data final d'obra proves subsistemes fetes) (maig 2.012) TORRASSA Obra civil iniciada Posada en servei Intercanviador (excepte connexió L9): març 2.011 Finalització arquitectura i instal·lacions: gener 2.012 Proves locals i remotes conjuntament realitzades per GISA/IFERCAT 4 mesos (data final d'obra proves subsistemes fetes) (maig 2.012) COLLBLANC Obra civil iniciada Finalització arquitectura i instal·lacions: gener 2.012 Proves locals i remotes conjuntament realitzades per GISA/IFERCAT 4 mesos (data final d'obra proves subsistemes fetes) (maig 2.012) CAMPUS SUD (CAMP NOU) Obra civil iniciada Finalització obra civil i instal·lacions subestació vestíbul Campus Sud (Camp Nou): setembre 2.011 Proves locals i remotes conjuntament (subestació) realitzades per GISA/IFERCAT 4 mesos (data final d'obra proves subsistemes fetes) (gener 2.012) Finalització arquitectura i instal·lacions: juliol 2.012 Proves locals i remotes conjuntament realitzades per GISA/IFERCAT 4 mesos (data final d'obra proves subsistemes fetes) (novembre 2.012) ZONA UNIVERSITARIA Obra civil iniciada Posada en servei Intercanviador (inclosa connexió L9): juny 2.013 Finalització arquitectura i instal·lacions (per inici de proves): agost 2.012 Proves locals i remotes conjuntament realitzades per GISA/IFERCAT 4 mesos (data final d'obra proves subsistemes fetes) (març 2.013)

POSADA EN SERVEI Posada en servei Intercanviador Torrassa (excepte connexió L9): març 2.011 Vestíbul Campus Sud (Camp Nou): subestació gener 2.012 Tram I i Tram II Hospitalet: Gornal, Torrassa i Collblanc novembre 2.012 Tram II Zona Franca (Nova Estació, Zal, Port, Litoral, Foc, Foneria, Cerdà i Provençana), i Campus Sud (Camp Nou) gener 2.013 Posada en servei Zal Prat (Polígon Pratenc) Motors i Zona Universitària (L9 i intercanviador) juny 2.013

114

ANNEX 3

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Senyors,

El sotasignant ………………………., declara:

1.- Que..................... (en endavant el licitador) no es troba inclòs en cap de les circumstàncies previstes a l’article 49.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (“LCSP”).

2.- Que el licitador es troba al corrent al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

3.- Que el licitador no ha participat en l’elaboració de les especificacions tècniques del projecte que es licita, en els termes de l’article 45 de la LCSP.

4.- Que el licitador, en el cas de resultar adjudicatari, assumirà l’obligació de disposar d’empleats, durant la vigència del contracte, treballadors minusvàlids en un 2 per 100, almenys, de la plantilla de l’empresa, si aquesta assoleix un nombre de 50 o més treballadors i el contractista es troba subjecte a aquesta obligació, d’acord amb l’article 38.1, de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’Integració Social de Minusvàlids, o la d’adoptar les mesures alternatives desenvolupades reglamentàriament pel Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril. El licitador assumirà igualment l’obligació d’acreditar davant l’Òrgan de Contractació quan li sigui requerit durant la vigència del contracte o, en tot cas, abans de la devolució de la garantia definitiva, el compliment de l’obligació anteriorment referida.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura

115

ANNEX 4

MODEL D'AVAL BANCARI PROVISIONAL

El Banc................................, i en el seu nom i representació................................., en qualitat de ...................... i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ....................., D. ..........................., amb data................, número......................... del seu protocol i que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de ......................................... en interès i benefici de L’ENS INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE CATALUNYA i fins a la suma de [...] euros (1 % del pressupost base del contracte), a efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa abans esmentada de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència de la participació i possible adjudicació, de la licitació del CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA PER A LA CONSTRUCCIÓ, CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ DE DETERMINADES INFRAESTRUCTURES DEL TRAM II DE LA LÍNIA 9 DEL METRO DE BARCELONA.

L'indicat aval es presta pel Banc ................................... amb expressa i formal renúncia dels beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb l'empresa.......................................... fins el termini de vigència de l'oferta d'aquesta, o fins a la formalització del Contracte definitiu cas que l'avalat fos l'adjudicatari, a pagar amb caràcter incondicional, dintre, com a màxim dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada (1 % del pressupost base del contracte) s'expressi al requeriment, renunciant el banc expressament i solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés oposició o reclamació per part de .................. o de tercers, qualsevol que aquests fossin.

L'entitat avalista declara sota la seva responsabilitat que compleix els requisits previstos en l'article 56.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques. Aquest aval s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al benefici d'excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment de la Presidenta de Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT), amb subjecció als termes previstos en la legislació de Contractes del Sector Públic, en les seves normes de desenvolupament i en la normativa reguladora de la Caixa General de Dipòsits.

El present aval estarà en vigor fins que la Presidenta de Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT) o qui en el seu nom sigui habilitat legalment per a això autoritzi la seva cancel·lació o devolució d'acord amb l'establert en la Llei de Contractes del Sector Públic i legislació complementària.

116

ANNEX 5

MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU

(intervingut/autoritzat per Notari)

El Banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de ................... i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ..............., D. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de l'empresa ......................., en interès i benefici de L’ENS INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE CATALUNYA, i fins la suma de [...] euros (2% de l’inversió total prevista a l’oferta del adjudicatari), a efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA PER A LA CONSTRUCCIÓ, CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ DE DETERMINADES INFRAESTRUCTURES DEL TRAM II DE LA LÍNIA 9 DEL METRO DE BARCELONA.

L'aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal renúncia dels beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia ........................ fins a la reversió de l’objecte del contracte abans esmentat a L’ENS INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE CATALUNYA, a pagar amb caràcter incondicional i dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada de (2% de l’inversió total prevista a l’oferta del adjudicatari) Euros s'expressi al requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés oposició o reclamació per part de ................................., o de tercers, qualsevol que aquests fossin.

L'entitat avalista declara sota la seva responsabilitat que compleix els requisits previstos en l'article 56.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques. Aquest aval s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al benefici d'excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment de la Presidenta de Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT), amb subjecció als termes previstos en la legislació de Contractes del Sector Públic, en les seves normes de desenvolupament i en la normativa reguladora de la Caixa General de Dipòsits.

El present aval estarà en vigor fins que la Presidenta de Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT) o qui en el seu nom sigui habilitat legalment per a això autoritzi la seva cancel·lació o devolució d'acord amb l'establert en la Llei de Contractes del Sector Públic i legislació complementària.

117

ANNEX 6

Ponderació estacions

Zal Prat (Polígon Pratenc)

Zona Franca Ports d'Europa

7,31%

7,21%

Zona Franca ZAL 5,50%

Zona Franca Port 5,33%

Zona Franca Litoral 5,29%

Motors 6,10%

Foc Cisell 6,44%

Foneria 6,29%

Ildefons Cerdà 6,30%

Provençana 8,27%

Gornal 5,22%

Torrassa 8,87%

Collblanc 7,44%

Camp Nou 7,19%

Zona Universitària 7,24%

100,00%