Pliego de Cláusulas Administrativascontratos.dpz.es/documentos/107/10664/10668.pdf ·...

AYU NTA MIENTO DE F IG UERUELA S

(ZA RA GO ZA)

AYUNTAMIENTO DE FIGUERUELAS. AVDA. ZARAGOZA, 11 - 50639 FIGUERUELAS (ZARAGOZA) TFNO. 976 656002 FAX: 976 656176

CUADRO RESUMEN DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

1. PODER ADJUDICADOR:

Número de Expediente 49/2011

Tipo de Procedimiento: Procedimiento Negociado con

Publicidad

Publicidad: SI

Tipo de Contrato: OBRAS NEGOCIADO

Tramitación: URGENTE

ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE:

AYUNTAMIENTO DE

Figueruelas

Órgano de Contratación:

PROLONGACIÓN DEL COLECTOR - DEL VIAL NORTE DE FIGUERUELAS

Criterios Adjudicación: VARIOS

2. OBJETO DEL CONTRATO: PROLONGACIÓN DEL COLECTOR DEL VIAL NORTE DE FIGUERUELAS

CPV: 44130000-0 45232440-8

DESCRIPCIÓN DE CPV: Colectores Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales

3. IMPORTE DEL CONTRATO

IMPORTE NETO: 695.817,43 €

IVA (18 %) 125.247,14€

IMPORTE TOTAL: 821.064,57 €

GASTOS PUBLICIDAD:

300,00 €

ANUALIDADES: 2

EJERCICIO: 2011 EJERCICIO: 2012 EJERCICIO: EJERCICIO:

REVISIÓN DE PRECIOS: NO

FÓRMULA: SISTEMA DE REVISIÓN:

4. FINANCIACIÓN

FINANCIACIÓN AYUNTAMIENTO: 821.064,57 €

FINANCIACIÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA:

FINANCIACIÓN OTROS:

5. PLAZO DE EJECUCIÓN:

HASTA SIETE MESES PRÓRROGA: NO DURACIÓN MÁXIMA : _________

6. GARANTIAS:

PROVISIONAL: SI ASCIENDE A 13.916,34 (2%)

DEFINITIVA : SI ASCIENDE A 5 %

COMPLEMENTARIA: NO ASCIENDE A ___________%

7. MESA DE CONTRACTACIÓN: SI

8. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:

GRUPO: E SUBGRUPO: 1 CATEGORÍA: d


(ZA RA GO ZA)


PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE PROLONGACIÓN DEL COLECTOR DEL VIAL NORTE DE FIGUERUELAS, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD, DE CARÁCTER PLURIANUAL, Y TRAMITACIÓN URGENTE.-

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y Calificación del Contrato

El objeto del contrato es la realización de las obras consistentes en PROLONGACIÓN DEL COLECTOR DEL VIAL NORTE DE FIGUERUELAS, cuya codificación es CPV 44130000-0 Colectores 45232440-8 Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales.

Se incorpora a este Pliego, formando parte del mismo, con carácter contractual, el Proyecto de Ejecución de elaborado por AZ INGENIERÍA, S.L., que suscribe el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Enrique Pascual Bielsa, el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares contenido en el mismo, Estudio de Seguridad y Salud, Planos y otros documentos del mismo. Descripción de las Obras:

El Ayuntamiento de Figueruelas tiene aprobada la Modificación Aislada nº 1 del Plan General de Ordenación Urbana, el Proyecto de urbanización del vial del nuevo sector no contempla el colector que une la nueva red de alcantarillado proyectada con la nueva estación elevadora de aguas residuales construida por el Instituto Aragonés del Agua, obras para cuya ejecución se redactó el “Proyecto de Prolongación del Colector del Vial Norte” en marzo de 2009, sobre el cual se ha redactado un Proyecto Modificado, para adaptarlo a las prescripciones señaladas por el “Canal Imperial de Aragón”, en cuanto a la posición de uno de los pozos de registro del colector (pozo C-19), así como a las indicaciones del Instituto Aragonés del Agua, por la necesidad de modificar la conexión del colector, que en el proyecto original vertía directamente en el pozo de bombeo de aguas residuales existente que impulsa el agua a la estación depuradora, tanto por la escasa capacidad de almacenamiento disponible en el pozo de bombeo como por la imposibilidad de detener la impulsión, planteándose ahora la conexión en un pozo de registro de otro colector, frente al camino por el que discurre unos metros antes de su llegada a la estación de bombeo, solución que supone un acortamiento en longitud del nuevo colector y una elevación de la rasante de la conexión, por lo que es preciso realizar un nuevo cálculo hidráulico para obtener el nuevo diámetro necesario en el último tramo del colector donde es ahora obligado reducir la pendiente.

La zona de actuación se sitúa en el Noroeste de Figueruelas, al Sur y al Norte del Canal Imperial de Aragón desde la C/ Pardo Santayana hasta la nueva estación elevadora de aguas residuales. Desde la C/ Pardo Santayana hasta el cruce del Canal Imperial de Aragón son fincas de labor, una vez cruza el canal discurre por un camino de acceso a fincas, afectando puntualmente a las fincas de labor colindantes. El terreno tiene una pendiente media uniforme del 1% aproximadamente y con dos zonas diferenciadas: al sur y al norte del Canal Imperial de Aragón. El terreno situado más al sur tiene una cota media relativa de 247, y el situado más al norte de 237.

Junto a la C/ Pardo Santayana hay una acequia a cielo abierto a cota similar a la de la calle. En el camino de Alagón a Pedrola existe una tubería de polietileno de 350 mm. de diámetro de la impulsión de aguas residuales de la estación de bombeo a la EDAR del Instituto Aragonés del Agua. Bordeando al camino de Alagón a Pedrola aparecen varios riegos tanto canalizados como a cielo abierto que en dos ocasiones cruzan el mismo con canalizaciones muy someras. En ese mismo camino se cruza bajo una línea eléctrica aérea, que tiene uno de sus postes junto al pavimento del camino, lo que supone un estrechamiento a tener en cuenta a la hora de la realización de la zanja del colector.

Se ha buscado un trazado homogéneo adaptándose en lo posible al camino existente de Alagón a Pedrola, tanto en planta como en alzado, buscando atravesar el Canal Imperial de Aragón en el punto más favorable.

Previamente al inicio de las obras, el contratista adjudicatario de las mismas deberá realizar una toma de datos de los perfiles transversales del proyecto para, de acuerdo con la Dirección Técnica de las obras, ajustar y fijar las rasantes así como concretar el movimiento de tierras existente en el momento de las obras, y el resto de unidades de obra a realizar. De esta forma se absorberán posibles alteraciones desde el momento actual hasta el momento de comienzo de la obra.

Debido a la variación en la rasante de conexión mencionada, con respecto al Proyecto original, ha sido necesario variar la pendiente el último tramo del colector, entre C-25 y C-29 adoptando un 0,35%, por lo que el nuevo diámetro interior de la tubería en este tramo pasa a ser ahora de 150 cm. En el Anejo nº 2 se aporta el nuevo cálculo hidráulico resultante para las nuevas pendientes del colector.

La rasante del colector a la salida del cruce del Canal Imperial de Aragón (C-20) queda determinada por la profundidad mínima necesaria para el cruce. La cota del inicio del colector (C-15) se encuentra igualmente impuesta por la definición del saneamiento que figura en el Proyecto de Urbanización del nuevo Vial Sector Norte que se define en la Modificación Aislada nº 1 del P.G.O.U.

El cruce de la calle Pardo Santayana y la acequia anexa (C-15 / C-16) se proyecta sea realizado mediante el procedimiento de hinca de tubería por empuje hidráulico.

Zanjas.- La totalidad de las zanjas necesarias para la instalación del colector se proyecta sean realizadas por el procedimiento de entibación metálica blindada, por dos motivos bien diferenciados.

- En el tramo comprendido entre los pozos de registro C-16 y C-19, al sur del Canal, la profundidad del colector es tan grande que puede aparecer agua del freático proveniente de riegos y acequias, frenada por la impermeabilización del canal; deberá realizarse una excavación en la explanación de forma que se genere una plataforma previa a la propia zanja con dos resguardos de la misma de 4 y 2 m., de forma que la profundidad de la zanja nunca sea superior a 4,50 m. (aparecen profundidades de entre 6,40 y 8,90 m. Plano 6.1,) y en cualquier caso en el precio de la excavación queda incluido el agotamiento de la misma.


(ZA RA GO ZA)


- En el tramo comprendido entre los pozos C-20 y C-29, pese a la escasa profundidad de la zanja, la excavación con entibación metálica blindada porque la tubería debe realizarse en la margen norte del camino, en el espacio que deja libre la tubería existente de impulsión de aguas residuales (de polietileno de 350 mm.), tubería que se encontrará en servicio durante la totalidad del tiempo, debiendo ser contenido su empuje hacia la zanja con la mencionada entibación.

El relleno de las zanjas se prevé con material seleccionado procedente de la propia excavación; pero se contempla y valora que la totalidad del material extraído sea cargado y transportado a un acopio provisional, en el exterior de la obra, para minimizar la superficie de ocupación y evitar empujes innecesarios sobre la zanja. Desde el acopio provisional se realizará la selección de forma que el material apto para el relleno sea transportado hasta la zanja, y el restante sea tratado por el gestor de residuos según sea indicado en el Plan de Gestión de Residuos a redactar.

El único tramo de pavimento es el comprendido entre los pozos de registro C-20 y C-28, coincidiendo con el camino de Alagón a Pedrola, de pavimento asfáltico, que será necesario demoler; previamente a la demolición se realizará el recorte correspondiente exclusivamente a la anchura necesaria para la zanja. Su reposición se realizará con 20 cm. de zahorra artificial y 5 cm. de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-11 SURF 50/70 D.

Tuberías.- Todos los tubos serán de hormigón armado vibro-comprimido. Entre los pozos C-16 y C-20, debido a las grandes profundidades, la clase resistente de los mismos será “Clase-180” según Norma UNE-127.010, mientras para el tramo comprendido entre C-20 y C29 los tubos serán “Clase-135”.

Todos ellos estarán fabricados con cemento resistente a la acción de los sulfatos (SR), y sus uniones serán por copa y enchufe con junta de goma que será protegida exteriormente con mortero de cemento. Se colocarán sobre solera de hormigón HNE-12,5 del espesor indicado en el detalle correspondiente y posteriormente se rellenará con ese mismo hormigón hasta medio tubo.

Pozos de Registro.- Se establecen con una separación máxima de 50 metros pozos de registro, fabricados “in situ” con una base cuadrada de 200x200 cm. de superficie interior y 220 cm. de altura los que unen tuberías de 120 cm. de diámetro, y de base rectangular de 200x240 cm. y 260 cm. de altura los que unan tuberías de 150 cm. de diámetro.

Se realizarán con hormigón HA-25 armado con barras de acero B 500 S (Plano 6.2) Tendrán 35 cm. de espesor en solera, alzados y muros, y sobre la losa se colocarán anillos prefabricados de hormigón HA-35 de 120 cm. de diámetro interior coronados por pieza troncocónica prefabricada que realice la transición entre 60 y 120 cm. de diámetro interior. Sobre esta pieza se colocará a la rasante definitiva marco y tapa de registro circular de fundición nodular GJS-500-7 de clase resistente D-400 según Norma EN-124.

Cruce del Canal Imperial de Aragón.- Entre los pozos de registro C-19 y C-20 se realizará el cruce bajo el Canal Imperial de Aragón, a cielo abierto, según las prescripciones de Confederación Hidrográfica del Ebro. La excavación del cajero se realizará a través de escalones de 1,50x1,50 m. hasta la rasante del canal, y la tubería se instalará en un prisma de hormigón de 1,80x1,80 m. bajo capa de arcilla compactada de 1,20 m. de espesor. La reposición del cajero se realizará a base de arcilla compactada y mampostería de piedras (Plano nº 6.1).

Cruce en Hinca bajo la Calle Pardo Santayana.- El tramo entre los pozos de registro C-15 y C-16, de 45 m. de longitud, se realizará a través de microtúnel por empuje simultáneo de tubería de hormigón armado de 120 cm. de diámetro interior, por el procedimiento de “escudo cerrado”. La profundidad de la tubería bajo la calle Pardo Santayana se encuentra próxima a los 9 metros y además junto a la calle se encuentra una acequia de dimensión importante a aproximadamente la misma cota de la calle.

Es muy probable la existencia de agua en el entorno de la profundidad de instalación de la tubería, ya por filtraciones de la acequia, sin revestir, ya por el propio nivel freático. Previamente al comienzo de las obras de la hinca se realizará al menos un sondeo para reconocer tal situación, así como para poder determinar exactamente el terreno por el que hay que hacer el microtúnel, el precio de dicho sondeo se encuentra incluido en el precio del metro lineal de hinca.

La tubería a instalar será la correspondiente a este tipo de obras, de hormigón armado clase V según norma ASTM, con junta de estanqueidad y virola metálica galvanizada.

El empuje de la tubería se realizará desde un pozo de ataque a ejecutar en la posición del pozo de registro C-16, de forma que el hincado se realizará de forma ascendente. Dicho pozo se realizará de hormigón armado en solera y sus cuatro alzados, en el Plano nº 7.2 se define un pozo confeccionado para un equipo concreto de empuje, por lo que el contratista de las obras estará en la obligación de ratificar o modificar el mismo en función del equipo seleccionado para la realización de la hinca, que podrá variar las características del pozo por necesidades de anchura, longitud, diámetro de la junta de estanqueidad, altura del eje de ataque, etc.

Igualmente deberá calcular el muro de reacción del empuje en función de la resultante máxima de empuje que variará según el equipo seleccionado para la realización de la hinca, así como del material existente en la profundidad de instalación de la tubería. Estos resultados determinarán la necesidad de la realización de inyecciones de bentonita, que en cualquier caso se encuentran proporcionalmente incluidas en el precio del metro lineal de perforación, al igual que las posteriores inyecciones de mortero de cemento para el desplazamiento de la bentonita.

En cualquier caso el hormigonado de los alzados se realizará contra el terreno con encofrado a una sola cara, sobretodo el del muro de reacción. Además el pozo dispondrá de pozos de achique.

Una vez terminada la hinca se procederá a la demolición de al menos el muro de reacción para poder proceder a la instalación de la tubería aguas abajo a cielo abierto; el resto de los alzados podrán quedar enterrados, mientras que junto al muro de ataque se construirá un pozo de registro de 2,00x2,00 m. igual que el resto de pozos.

Debido a la profundidad a la que es necesario realizar el pozo de ataque se propone la realización de una preexcavación hasta una cota 4,50 m. por encima de la cota de excavación, realizando la obra de fábrica necesaria hasta dicha cota (Plano nº 7.1); dicha explanación se realiza con tres resguardos a la arqueta de 2,00 m. y uno de 4,00 m.; estas anchuras deberán también ser confirmadas a la Dirección de la Obra en función de las características de los equipos seleccionados para la realización de la hinca.

Una vez finalizada la perforación será necesario realizar la excavación para la extracción de la máquina tuneladora, dicha excavación podrá variar en función de las dimensiones de la máquina seleccionada. En el Plano 7.1 figura una con dimensiones en su parte inferior de 4,00x3,00 m., pero dicha excavación deberá ser confirmada en función del equipo seleccionado.


(ZA RA GO ZA)


En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del presente Proyecto Modificado se establece en un capítulo independiente las características y condiciones que deben cumplirse para la ejecución, medición y abono de esta obra concreta, tanto de la perforación como del pozo de ataque, tubería, control de los trabajos, tolerancias y de las pruebas a realizar.

Afecciones a Acequias y Riegos.- En el Plano nº 2 se grafían las diferentes acequias y riegos afectados por la construcción del colector. Se trata de un total de tres conducciones con tuberías de 40, 50 y 60 cm. y un riego a cielo abierto situado en la margen norte del camino entre los pozos de registro C-26 y C-27. Este último se verá afectado por la excavación debido a la necesidad de ejecutar el colector entre él y la tubería de impulsión de aguas residuales de 350 mm., por lo que se decide su reposición en forma de canalización con tubería de 50 cm. de diámetro interior ejecutada en la misma posición en planta y alzado actuales.

La construcción de este último riego, así como la reposición de los otros tres cruces de riego afectados se realizarán con tubería de hormigón en masa clase-R los de 40 y 50 cm., y con tubería de hormigón armado clase-135 el riego de 60 cm. de diámetro interior.

Control y Ensayo de los Materiales.- Se ha previsto en el Presupuesto una partida para el control de las unidades de obra del proyecto. Los ensayos negativos serán de cuenta del Contratista, así como las pruebas de las redes de agua y alcantarillado.

Seguridad y Salud.- Se ha confeccionado Estudio de Seguridad y Salud relativo a las obras de construcción definidas en los presentes documentos que hacen referencia a la urbanización de los nuevos viarios (Anejo nº 4).

Producción y Gestión de Residuos.- Se ha redactado Estudio de Producción y Gestión de Residuos para dar cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (Anejo nº 5).

El contrato definido tiene la calificación de contrato administrativo de obras tal y como establece el artículo 6 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Selección y Adjudicación

La forma de adjudicación del contrato de obras de PROLONGACIÓN DEL COLECTOR DEL VIAL NORTE DE FIGUERUELAS será el procedimiento negociado con publicidad, con carácter plurianual, y tramitación urgente, en el que la adjudicación recaerá en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios de ellos, de acuerdo con el artículo 153.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Para la negociación de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa deberá de atenderse a varios aspectos directamente vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el artículo 134.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y con la cláusula duodécima de este Pliego.

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en este pliego.

A la vista del importe del contrato que asciende a 695.817,43 euros y 125.247,14 euros de IVA, el órgano competente para efectuar la presente contratación y tramitar el expediente, de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, será el Pleno por superar el importe del contrato el 10 % de los recursos ordinarios del presupuesto.

CLÁUSULA TERCERA. El Perfil de Contratante

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: www.figueruelas.es

CLÁUSULA CUARTA. Presupuesto de Licitación y financiación

Se establece un presupuesto de licitación de 821.064,43 euros.

Distribución plurianual:

- Año 2011: 502.497,60 euros.

- Año 2012: 318.566,83 euros.


(ZA RA GO ZA)


El crédito presupuestario disponible, suficiente y adecuado para hacer frente al gasto del contrato queda distribuido en las siguientes anualidades:

AÑO 2011 2012

DESTINO Obras Colector 1ª Fase Obras Colector 2ª Fase

APLICACIÓN 1.609.00 1.609.00

IMPORTE 502.497,60 318.566,83

TOTAL GASTO 821.064,43 Euros

Por lo que para la anualidad del presente ejercicio, el crédito disponible será de 502.497,60 euros, financiado a cargo de la aplicación presupuestaria 1.609.00

En consecuencia con el carácter plurianual de la inversión y los compromisos de gasto para ejercicios futuros, la Corporación asume el compromiso de incluir en el Presupuesto del ejercicio de 2012 el importe correspondiente a la anualidad, salvo que se anticipase la financiación prevista, en cuyo caso se incorporaría al Presupuesto del año correspondiente mediante la oportuna modificación presupuestaria y reajuste de anualidades.

CLÁUSULA QUINTA. Importe del Contrato

El importe del presente contrato asciende a la cuantía de 821.064,57 euros.

El precio cierto anterior queda desglosado en un valor estimado de 695.817,43 euros y en el Impuesto sobre el Valor Añadido de 125.247,14 euros.

El precio se abonará con cargo a la aplicación 1.609.00 de OBRAS DE COLECTOR Y CINTURON PERIMETRAL - 1ª FASE del vigente Presupuesto Municipal; existiendo crédito suficiente hasta el importe aprobado por el Ayuntamiento quedando acreditada la plena disponibilidad de los recursos que permiten financiar el contrato.

CLÁUSULA SEXTA. Duración del Contrato

La duración del contrato de obras de PROLONGACIÓN DEL COLECTOR DEL VIAL NORTE DE FIGUERUELAS será de SIETE MESES.

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo en el plazo máximo de 15 días desde la fecha de formalización del contrato.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Solicitudes de Participación y Criterios para la Selección

Solicitudes de Participación

El órgano de contratación dispondrá la correspondiente publicación del anuncio de licitación para la presentación de solicitudes de participación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza y en Perfil de contratante.

Las solicitudes de participación se presentarán en el Ayuntamiento en Avda. Zaragoza, 11, en horario de atención al público en el plazo de quince días naturales a contar desde el anuncio de licitación en el Perfil de contratante, si el último día del plazo fuese sábado o festivo, hasta el siguiente día hábil.

Las solicitudes de participación se presentarán en sobre cerrado, firmado por el solicitante y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Solicitud para Participar en la contratación de obras de PROLONGACIÓN DEL COLECTOR DEL VIAL NORTE DE FIGUERUELAS».


(ZA RA GO ZA)


Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de los documentos siguientes:

1) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso, su representación y así como la capacidad de obrar de los empresarios, que se acreditará:

a. De los empresarios que fueren personas jurídicas mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán copia notarial del poder de representación, bastanteado por el Secretario de la Corporación.

Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil, cuando sea exigible legalmente.

Igualmente la persona con poder bastanteado a efectos de representación, deberá acompañar fotocopia compulsada administrativamente o testimonio notarial de su documento nacional de identidad.

b. De los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

c. De los demás empresarios extranjeros, con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

2) La prueba, por parte de los empresarios, de la no concurrencia de alguna de las prohibiciones para contratar reguladas en el artículo 49 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público podrá realizarse:

a. Mediante testimonio judicial o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una Declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado.

(Modelo de Declaración Responsable. Anexo I)

b. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

3) Los que acrediten los requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

La Clasificación del contratista, conforme a lo exigido el la Cláusula séptima, y, en especial los referidos a los criterios de selección:

a. Acreditación de trabajos realizados en los últimos 5 años.

b. Disposición de medios técnicos y humanos a emplear en la obra.

4) Las empresas extranjeras presentarán declaración de someterse a la Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del


(ZA RA GO ZA)


contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador.

NOTA: Aquellas empresas que se hallen inscritas en el REGISTRO DE LICITADORES DE LA DPZ, estarán eximidas de presentar la documentación administrativa, salvo la correspondiente al apartado anterior 4) (sometimiento de las empresas extranjeras a los Juzgados y Tribunales españoles). A tal fin, las empresas deberán presentar el Certificado de inscripción en el Registro y la Declaración responsable de vigencia del documento (Modelo. Anexo II)

5) Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial.

Tal y como prevé el artículo 124 de la LCSP, las empresas licitadoras tendrán que indicar, si es el caso, mediante declaración complementaria, qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales. De no aportarse tal declaración, se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter.

Criterios de selección:

Los criterios objetivos de solvencia, con arreglo a los cuales serán invitados a presentar proposiciones, serán los siguientes:

a. Acreditación de trabajos realizados en los últimos 5 años. b. Disposición de medios técnicos y humanos a emplear en la obra.

La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por los medios siguientes:

- Declaraciones apropiadas de entidades financieras y justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

- Deberán asimismo presentarse las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados.

La solvencia técnica o profesional de los empresarios podrá acreditarse por uno o varios de los medios siguientes:

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

b) Declaración responsable de la empresa, firmada y sellada, indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las obras y que se compromete a adscribir a la obra junto con los documentos acreditativos correspondientes, conforme al Modelo de Compromiso de Adscripción de medios que figura como Anexo III.

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras.

d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión medioambientales que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su


(ZA RA GO ZA)


personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente, y que se compromete a adscribir a la obras, conforme al Modelo de Compromiso de Adscripción de medios que figura como Anexo III.

CLÁUSULA SÉPTIMA. Clasificación del Contratista

Dada la cuantía del presente contrato y de conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, todavía en vigor tal y como establece la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, para contratar será requisito indispensable que el empresario disponga de la siguiente clasificación:

Grupo: E Subgrupo: 1 Categoría: d

CLÁUSULA OCTAVA. Invitaciones

El órgano de contratación, a propuesta de la Mesa y una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, seleccionará a los que deban pasar a la siguiente fase, a los que invitará, simultáneamente y por escrito, a presentar sus ofertas, en un plazo de VEINTE DÍAS NATURALES, contados desde la fecha de envío de la invitación.

El número mínimo de empresarios a los que se invitará a participar en el procedimiento será de TRES, y el número máximo CINCO.

El número de candidatos invitados a presentar proposiciones deberá ser igual, al menos, al mínimo fijado previamente. Cuando el número de candidatos que cumplan los criterios de selección sea inferior a ese número mínimo, el órgano de contratación podrá continuar el procedimiento con los que reúnan las condiciones exigidas, sin que pueda invitarse a empresarios que no hayan solicitado participar en el mismo, o a candidatos que no posean esas condiciones.

Las invitaciones contendrán una referencia al anuncio de licitación publicado e indicarán la fecha límite para la recepción de las proposiciones, la dirección a la que deban enviarse y la lengua en que deban estar redactadas, si se admite alguna otra además del castellano, y los aspectos de negociación del contrato.

La invitación a los candidatos contendrá copia del Pliego y de la documentación complementaria, o las indicaciones necesarias para el acceso a estos documentos.

Las ofertas se presentarán en el Ayuntamiento en Avda. Zaragoza, 11, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en el plazo que se indique en la invitación a participar.

CLÁUSULA NOVENA. Forma de Presentación de la Documentación

La documentación para tomar parte en este procedimiento se presentará en el Registro del Ayuntamiento de Figueruelas, sito en Avda. de Zaragoza, núm. 11, en horario de 9 a 14 horas, dentro del plazo que se indique en las invitaciones enviadas.

Cuando la documentación se envíe por correo, el licitador deberá justificar la fecha y hora de la imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación, antes de que finalice el plazo de presentación de proposiciones, la remisión de la oferta mediante fax (976/656176), burofax o telegrama, en el que se consigne el título completo del objeto del contrato y nombre del licitador. La acreditación de la recepción del referido fax, telegrama se efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por el


(ZA RA GO ZA)


Secretario municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la oferta si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en la invitación.

En todo caso, transcurridos diez días siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la oferta, esta no será admitida.

CLÁUSULA DÉCIMA. Ofertas

Cada candidato no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio de la admisión de mejoras, conforme a lo establecido en el artículo 131 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre. Tampoco podrá suscribir ninguna oferta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él suscritas.

La presentación de una oferta supone la aceptación incondicionada por el empresario de las cláusulas del presente Pliego.

Las ofertas para tomar parte en la licitación se presentarán en tres sobres cerrados, firmados por el licitador y con indicación del domicilio a efectos de notificaciones, en los que se hará constar la denominación del sobre y la leyenda «Oferta para licitar a la contratación de las obras de PROLONGACIÓN DEL COLECTOR DEL VIAL NORTE DE FIGUERUELAS».

La denominación de los sobres es la siguiente:

- Sobre «A»: Garantías.

- Sobre «B»: Oferta Económica y Documentación relativa a los ASPECTOS QUE SE VALORARÁN CON ARREGLO A FÓRMULA.

- Sobre «C»: Memoria Técnica de las Obras.

Los documentos a incluir en cada sobre deberán ser originales o copias autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirán los siguientes documentos, así como una relación numerada de los mismos:

SOBRE «A»

GARANTÍAS.

Resguardo acreditativo de haber constituido la garantía provisional por importe de 13.916,34 euros equivalente al 2% del presupuesto del contrato.

SOBRE «B»

OFERTA ECONÓMICA Y DOCUMENTACIÓN (relativa a los ASPECTOS QUE SE VALORARÁN CON ARREGLO A FÓRMULA).

a) Oferta económica

Se presentará conforme al siguiente modelo (que se incorpora en el Anexo IV):

«D./Dña.___________________, con domicilio a efectos de notificaciones en ___________ núm. ___ de __________ provincia de _________, con DNI n.º _____, en representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º _____, habiendo recibido invitación para la presentación de ofertas y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por procedimiento negociado con publicidad del contrato de obras de PROLONGACIÓN DEL COLECTOR DEL VIAL NORTE DE FIGUERUELAS, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el


(ZA RA GO ZA)


importe de ____________________ euros y ________ Euros correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido

En Figueruelas, a ____de ______ de 2011.

Firma del licitador,

Fdo.: ____________».

b) Documentos que permitan a la Mesa de Contratación valorar las ofertas según los aspectos de negociación.

Se incluirán documentos y propuestas formuladas en relación con los aspectos de negociación (Mejoras valoradas al Proyecto y Ampliación del plazo de garantía) señalados en la Cláusula duodécima, apartado A)

SOBRE «C»

MEMORIA TÉCNICA DE LAS OBRAS

Describiendo de modo conciso de las obras a ejecutar, analizando los extremos señalados en el apartado B) de la Cláusula duodécima.

CLÁUSULA UNDÉCIMA. Garantía Provisional

Considerando las especiales circunstancias de dificultad de ejecución de las obras, los candidatos deberán constituir una garantía provisional por importe de 13.916,34 euros, que responderá del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación provisional del contrato.

La garantía provisional se depositará:

— En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en la Caja o establecimiento público equivalente de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efecto cuando se trate de garantías en efectivo.

— Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de inmovilización de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de caución.

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los candidatos inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato. En todo caso, la garantía será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación. El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la definitiva.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Aspectos Objeto de Negociación con la Empresa

Para la valoración de las ofertas y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá a varios aspectos de negociación, de carácter económico y técnicos del contrato, siguientes:

- Precio.

- Memoria técnica de las Obras a ejecutar.

- Mejoras valoradas al Proyecto.

- Ampliación del plazo de garantía.


(ZA RA GO ZA)


A) ASPECTOS QUE SE VALORARÁN CON ARREGLO A FÓRMULA:

1. Precio. Se otorgará hasta un máximo de 50 puntos en función de la aplicación del siguiente criterio:

La máxima puntuación corresponderá a la oferta económica de menor importe y se asignarán 0 puntos a los licitadores cuya proposición sea igual al presupuesto de licitación, diferenciando dos tramos de puntuación:

- Primer tramo:

Si BO ≤ BMP, la puntuación será P= (45 / BMP) * BO

- Segundo Tramo:

Si BMP < BO, la puntuación será P = 45 + 5 * (BO – BMP)/ (Bmax- BMP)

Donde:

- BO es la baja ofertada (%)

- B máx. es la baja máxima entre las admitidas.

- BMP es la baja media ponderada (%). Para su cálculo se hallará la media aritmética del conjunto de las ofertas una vez eliminadas aquéllas cuyo porcentaje de baja difiera en 10 unidades, en más o en menos, de la media aritmética de los porcentajes de las ofertas admitidas.

2. Mejoras Valoradas al Proyecto. Las mejoras valoradas que se tomarán en consideración, que podrán ser de dos tipos:

- Mejoras valoradas propuestas en la ejecución de los trabajos, con descripción detallada de los materiales o medios a emplear, con especificación de su importe, que se valorará a precio de mercado, y cuyo sobrecoste se considerará incluido dentro de la oferta presentada por el contratista; y

- Otras Mejoras propuestas referentes a unidades incluidas o no en el proyecto, con descripción del número y características de las mismas, con especificación de su importe, que se valorarán a precio de mercado, reservándose el Ayuntamiento la posibilidad de destinar su importe a otro fin.

Se otorgará la puntuación máxima de 10 puntos a la empresa cuya mejora sea de mayor importe, y las ofertas restantes serán puntuadas con arreglo a la siguiente fórmula:

Importe de la mejora de la oferta del licitador que se puntúa Puntuación = -------------------------------------------------------------------------- x 10 Importe de la mejora de la oferta que ha obtenido 10 puntos 3. Ampliación del plazo de garantía.

El plazo de garantía se expresará en meses. La máxima puntuación de 10 puntos se otorgará a la oferta que ofrezca el mayor plazo de garantía. Se puntuarán con 0 puntos las ofertas que no ofrezcan ninguna ampliación en el plazo de garantía. Las ofertas restantes serán puntuadas con arreglo a la siguiente fórmula:

Número de meses de la oferta del licitador que se puntúa Puntuación = -------------------------------------------------------------------------- x 10 Número de meses de la oferta que ha obtenido 10 puntos

B) ASPECTOS A TENER EN CUENTA NO OBTENIDOS A TRAVÉS DE LA MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS (SOBRE TRES)

1.- Memoria Técnica (30 puntos).


(ZA RA GO ZA)


La Memoria Técnica contendrá una descripción concisa de las obras a ejecutar (máximo 15 carillas de A4, Arial 12) donde se analizarán:

- Las principales tareas críticas, como son la hinca, el cruce a cielo abierto del Canal Imperial de Aragón, el agotamiento y entibación de las zanjas, la carga, transporte y acopio de los materiales procedente de la excavación para su posterior relleno, el mantenimiento de los servicios existentes (acequias, red eléctrica y tubería de impulsión EBAR), así como cualquier otro hecho destacado que se considere oportuno.

- La metodología de ejecución de las obras y el planning de obra, teniendo en cuenta el periodo de corte del Canal Imperial, la necesidad de dar salida al agua recogida por las zanjas procedente del freático, el mantenimiento de los servicios existentes y posibles desvíos de tráfico.

- Los medios a emplear, poniendo especial atención en las entibaciones, colocación de capa de arcilla y escollera, hinca, emplazamiento de acopios de tierra procedentes de la excavación y empresas subcontratistas si fuera necesario.

- Interferencias con servicios existentes y otros organismos (Confederación Hidrográfica del Ebro, Instituto Aragonés del agua, Sindicato de Riegos, etc...).

- Experiencia concreta en obras de similares características. Cruces del Canal Imperial o acequias de importancia, colocación de escollera, obras con nivel freático elevado donde resultó necesario entibación y agotamiento, hincas, y ejecución de colectores de diámetro superior a 1 m.

CLÁUSULA DECIMOTERCERA. Mesa de Contratación

La Mesa de Contratación, de acuerdo con lo establecido en el punto 10 de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en relación con el artículo 21.2 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.

Formarán parte de ella, al menos cuatro vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma.

Conforman la Mesa de Contratación los siguientes miembros:

- D. Luis Bertol Moreno, Alcalde-Presidente, que actuará como Presidente de la Mesa.

- D. Rafael Peña Matas, Concejal delegado de Obras, Vocal

- D. Juan Manuel Alba Castillo, Vocal.

- D. José Luis Rodríguez Oliveros, Vocal.

- Dña. Carmen Giner Muñoz, Secretario-Interventor de la Corporación, Vocal.

- Dña. Rosa Isabel Oliveros Deito, que actuará como Secretario de la Mesa.

CLÁUSULA DECIMOCUARTA. Prerrogativas de la Administración

El órgano de contratación, de conformidad con el artículo 194 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, ostenta las siguientes prerrogativas:

a) Interpretación del contrato.

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

c) Modificación del contrato por razones de interés público.


(ZA RA GO ZA)


d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de ésta.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Apertura de las Solicitudes de Participación

La Mesa de Contratación se constituirá el 3er día hábil (excepto si fuera sábado) tras la finalización del plazo de presentación de las solicitudes, a las 12:00 horas. Calificará las solicitudes de participación y documentación administrativa.

La Mesa podrá conceder, si lo estima conveniente, un plazo no superior a tres días para que el licitador corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.

La Mesa de contratación una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, propondrá al órgano de contratación la selección de los que deben ser invitados a presentar ofertas y pasar a la siguiente fase.

El órgano de contratación invitará por escrito a los participantes a presentar las ofertas en un plazo de VEINTE DÍAS NATURALES, desde la fecha de envío de la invitación.

CLÁUSULA DÉCIMOSEXTA. Apertura de Ofertas

La Mesa de Contratación se constituirá el 5º día hábil (excepto si fuera sábado) tras la finalización del plazo de presentación de las ofertas, a las 12:00 horas. Calificará la documentación administrativa contenida en los sobres «A».

La Mesa podrá conceder un plazo no superior a dos días para que el candidato corrija los defectos u omisiones subsanables observados en la documentación presentada.

Y posteriormente, procederá a la apertura y examen del sobre «B» y del sobre «C» comenzará la negociación de acuerdo con los aspectos fijados en el pliego.

Al objeto de valoración de las ofertas, en especial en relación con el contenido del sobre «C», la Mesa podrá requerir cuantos informes técnicos considere precisos.

CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. Requerimiento de la Documentación

Recibidos los informes, y reunida de nuevo la Mesa de Contratación, propondrá al candidato que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa.

El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 53.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

CLÁUSULA DECIMOCTAVA. Garantía Definitiva

El candidato que hubiera presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir una garantía del 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y


(ZA RA GO ZA)


Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a anterior.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 88 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

CLÁUSULA DECIMONOVENA. Ofertas con Valores Anormales o Desproporcionados

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 136.2 de la LDSP, se considerarán ofertas con valores anormales o desproporcionados aquéllas en las que el precio total ofertado sea inferior en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética ponderada de las ofertas presentadas. Para el cálculo de esta media aritmética ponderada, se hallará la media aritmética del conjunto de las ofertas una vez eliminadas aquellas cuyo porcentaje de baja difiera en 10 unidades, en más o en menos, de la media aritmética de los porcentajes de las ofertas admitidas.

Cuanto la Mesa aprecie una proposición desproporcionada o anormal, procederá a dar audiencia al licitador afectado y tramitará el procedimiento previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 136 de la LCSP, para, a la vista de su resultado, proponer al órgano de contratación su aceptación o rechazo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. Adjudicación del Contrato

Una vez valoradas las ofertas, la Mesa de Contratación, remitirá al órgano de contratación, junto con las Actas, la correspondiente propuesta de adjudicación, en la que figurarán ordenadas de forma decreciente, incluyendo la puntuación otorgada a cada una de ellas por aplicación de los criterios incluidos en el presente pliego, e identificando la oferta más ventajosa.

El órgano de contratación, a la vista de la propuesta de adjudicación, clasificará por orden decreciente las ofertas presentadas que no hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales y posteriormente, y requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que en el plazo de 5 días hábiles, a contar desde aquél en que haya recibido el requerimiento presente la documentación siguiente:

- documentos acreditativos de la efectiva disposición de los medios que en su caso se hubiese comprometido a adscribir a la ejecución del contrato.

- documentos acreditativos de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, y

- de constitución de la Garantía definitiva.

Recibidas las documentación requerida el órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.


(ZA RA GO ZA)


En ningún caso podrá declararse desierta una licitación cuando exija alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

La adjudicación deberá ser motivada se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil de contratante.

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.

En particular expresará los siguientes extremos:

• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado su candidatura.

• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta.

• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

• En la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse a su formalización.

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. Formalización del Contrato

La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará dentro de los quince días hábiles siguientes a contar desde la fecha de la notificación de la adjudicación definitiva; constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro público.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA. Derechos y Obligaciones del Adjudicatario

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:

A) Abonos al contratista.

La expedición de las certificaciones de la obra ejecutada se efectuará en los plazos que señale el Director de obra. La obra certificada se valorará con arreglo a los precios del Proyecto Técnico y las certificaciones tendrán siempre carácter provisional, quedando sujetas a la medición y certificación que pueda hacerse en la liquidación final, no suponiendo, por tanto, ni aprobación ni recepción de las obras que comprendan.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para ejecutar las obras en el plazo contractual, salvo que a juicio de la Dirección de las obras existiesen razones para estimarlo inconveniente.

Se podrán verificar abonos a cuenta, previa petición escrita del contratista por acopios de materiales, instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la forma y con las garantías que, a tal efecto, determinan el artículo 215 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y artículos 155 a 157 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

B) Obligaciones del contratista.

Además de las obligaciones generales derivadas del régimen jurídico del presente contrato, son obligaciones específicas del contratista las siguientes:


(ZA RA GO ZA)


— Obligaciones laborales y sociales. El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales.

— El contratista está obligado a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (artículo 53.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público).

— El contratista está obligado al cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 210 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público para los supuestos de subcontratación.

— Señalización de las obras. El contratista está obligado a instalar a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debidos a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

— El contratista deberá cumplir las previsiones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

— Gastos exigibles al contratista. Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos del anuncio o anuncios de adjudicación hasta el límite máximo de 300 euros de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstas señalen. En caso de que lo exija alguna de las Administraciones que financia la obra, el contratista instalará a su costa carteles de identificación de la obra, con las características que se establezcan.

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Formalizado el contrato el adjudicatario elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos.

En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución del nivel de protección previsto en el Estudio.

El Plan será aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo informe del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Dirección facultativa de la Obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador, y se comunicará a la Autoridad Laboral. Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA. Revisión de Precios

El precio de este contrato, habida cuenta del plazo de ejecución del mismo, no podrá ser objeto de revisión.

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA. Recepción y Plazo de Garantía

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el


(ZA RA GO ZA)


plazo de garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Se establece un plazo de garantía de UN AÑO a contar desde la fecha de recepción de las obras.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA. Ejecución del Contrato

La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación del replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a quince días desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho con ocasión de la aprobación del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras, en los ámbitos de su respectiva competencia.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.

La Administración podrá acordar el comienzo de la ejecución del contrato aunque no se haya formalizado éste, siempre que, en su caso, se haya constituido la garantía correspondiente.

El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a quince días hábiles, contados desde la notificación de la adjudicación definitiva. Si se excediese este plazo, el contrato podrá se resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la


(ZA RA GO ZA)


Administración contratante y al contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución motivada.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SÉPTIMA. Modificación del Contrato

Solamente podrá modificarse el contrato cuando concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 92.quáter, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 195 de la LCSP.

CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA. Penalidades por Incumplimiento

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la imposición de las penalidades establecidas anteriormente.

— Cuando el contratista haya incumplido la adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o materiales suficientes para ello, se impondrán penalidades en la proporción adecuada a la gravedad del incumplimiento y su cuantía nos podrá ser superior al 10% del presupuesto del contrato.

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA. Resolución del Contrato

La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en este Pliego y en los fijados en los artículos 206 la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; y se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautará la garantía definitiva, sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios originados a la Administración, en lo que excedan del importe de la garantía.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. Régimen Jurídico del Contrato

Este contrato tiene carácter administrativo y su preparación, adjudicación, efectos y extinción se regirá por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, será de aplicación la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en todo lo que no se oponga la Ley 30/2007 y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto 817/2009; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho


(ZA RA GO ZA)


privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

En Figueruelas, a 15 de septiembre de 2011.

El Alcalde,

Fdo. : Luis Bertol Moreno


(ZA RA GO ZA)


Anexo I

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO HALLARSE INCURSA LA EMPRESA EN PROHIBICIONES PARA CONTRATAR.

D/Dña. _______________________________________ , con DNI n.º _____________ ,

con domicilio a efectos de notificaciones en __________________________________ de

______________ , provincia de _______________ , en nombre propio o en

representación de la empresa ______________________________________ , al objeto

de participar en la licitación del contrato para la ejecución de las obras de “PROLONGACIÓN

DEL COLECTOR DEL VIAL NORTE DE FIGUERUELAS”, convocada por el Ayuntamiento de

Figueruelas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 130.1.c) de la Ley 30/2007, de

30 de octubre, de Contratos del Sector Público,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que la citada empresa no está incursa en las prohibiciones para contratar, conforme a los

artículos 49 y 50 de la LCSP, y se halla al corriente de las obligaciones tributarias con el

Estado, con la Comunidad autónoma de Aragón, y con el Ayuntamiento de Figueruelas, y

de las obligaciones con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

En Figueruelas, a __ de _________ de 2011.

Firma, (Sello de la empresa y Firma autorizada)

Fdo.: (1) _____________________________

(1) Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los representantes de la empresa con poder bastante el efecto.


(ZA RA GO ZA)


Anexo II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES DE LA DIPUTACIPON PROVINCIAL DE ZARAGOZA.

(Declaración de presentación obligatoria junto con la certificación de inscripción registral)

D/Dña. _______________________________________ , con DNI n.º _____________ ,



representación de la empresa ______________________________________ , al objeto

de participar en la licitación del contrato para la ejecución de las obras de “PROLONGACIÓN

DEL COLECTOR DEL VIAL NORTE DE FIGUERUELAS”, convocada por el Ayuntamiento de

Figueruelas,

DECLARA BAJO SU PEERSONAL RESPONSABILIDAD (2):

A. Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores de la Diputación Provincial de Zaragoza no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con la certificación del Registro que acompaña a esta declaración.

B. Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores referentes a:

1.

2.

3.

4.

han sufrido alteración según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la presente declaración y que estos extremos ha sido comunicados al Registro con fecha ___________ , manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del contenido de la certificación del Registro.


Firma,

(Sello de la empresa y Firma autorizada)

Fdo.: (1) _____________________________

(1) Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera de los representantes de la empresa con poder bastante el efecto. (2) Las opciones A) y B) son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda.


(ZA RA GO ZA)


Anexo III

COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS (Declaración de presentación obligatoria)

D/Dña. _______________________________________________, con DNI n.º

_______________ , en nombre propio o en representación de la empresa

______________________________________ , al objeto de participar en la licitación

del contrato para la ejecución de las obras de “Prolongación del Colector del Vial Norte de

Figueruelas”, convocada por el Ayuntamiento de Figueruelas, y con referencia a los

medios personales y materiales de la empresa reseñados en la solicitud de participación

que presenta, conforme a la Cláusula Séptima del Pliego de Cláusulas Administrativas, a

los efectos de la admisión en el procedimiento de adjudicación del contrato

BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD ADQUIERE EXPRESAMENTE EL COMPROMISO DE ADSCRIBIR A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO LOS SIGUIENTES MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES:

I) Compromiso de adscripción de medios personales, identificando nombre, titulación, experiencia profesional y parte del trabajo de la que se responsabilizarán, así como relación con la empresa licitadora (personal propio o subcontratista):

II) Compromiso de adscripción de los medios materiales y que forman parte de la propuesta (Acreditación de la disposición de los mismos mediante copia de documentación de vehículos y maquinaria, contratos de alquiler, de acuerdo con subcontratistas, o cualquier otro documento que atestigüe la disposición de los mismos), y me comprometo a comunicar cualquier variación a esa Administración sobre los citados medios que seguidamente se relacionan:

En _____________, a __ de _________ de 2011.

Firma,




(ZA RA GO ZA)


Anexo IV

O F E R T A E C O N Ó M I C A

D/Dña. _______________________________________ , con DNI n.º _____________ ,



representación de la empresa _______________________________________ , con CIF

n.º ___________, habiendo recibido invitación para la presentación de oferta y enterado

de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación por procedimiento

negociado con publicidad del contrato de obras de “PROLONGACIÓN DEL COLECTOR DEL VIAL

NORTE DE FIGUERUELAS”, hago constar que conozco el pliego que sirve de base al contrato y

lo acepto íntegramente, comprometiéndome a llevar a cabo el objeto del contrato por el

importe de ____________________________________________________________

__________________ (letra y números) euros y ______________ euros correspondientes al

Impuesto sobre el Valor Añadido.


Firma del candidato,


Fdo.: (1) _____________________________


Pliego de Cláusulas Administrativascontratos.dpz.es/documentos/107/10664/10668.pdf ·...

Documents

Transcript of Pliego de Cláusulas Administrativascontratos.dpz.es/documentos/107/10664/10668.pdf ·...