PLIEGO DE CONDICIONES - · PDF file6.20 lÍneas de referencia, niveles y replanteo 79...

MUNICIPIO DE MEDELLÍN PLIEGOS L.P Nº 0070004430 DE 2011 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL __________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

MUNICIPIO DE MEDELLÍN

Secretaría de Desarrollo Social

1

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nro. 0070004430 DE 2011

OBJETO: Construcción del Sistema de Acueducto Multiveredal La China – Corregimiento de San Sebastián de Palmitas

PLIEGO DE CONDICIONES

Medellín

Mayo de 2011


_________________________________________________________________________________



2

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO 1 12

INFORMACIÓN GENERAL 13

1.1 PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES 13

1.2 PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 13

1.3 OBJETO DE LA LICITACIÓN 14

1.4 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO POR CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO POR CELEBRAR 14 1.4.4 RECURSO HUMANO REQUERIDO 17 1.4.5 HERRAMIENTAS Y EQUIPO 18

1.5 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 18

1.6 FRENTES DE TRABAJO 18

1.7 PRESUPUESTO OFICIAL 19

1.8 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 19

1.9 APERTURA DE LA LICITACIÓN 19

1.10 AUDIENCIA PARA PACTAR LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 19

1.11 AUDIENCIA PARA PRECISAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 20

1.12 INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 20

1.13 ANTICIPO 21

1.14 FORMA DE PAGO 22

1.15 VISITA AL SITIO DEL PROYECTO 23

1.16 CIERRE DE LA LICITACIÓN 23

1.17 VEEDURÍA CIUDADANA 24


_________________________________________________________________________________



3

1.18 LEGISLACIÓN APLICABLE 24

CAPÍTULO 2 25

REQUISITOS HABILITANTES Y DE PARTICIPACIÓN 25

2.1 REQUISITOS DE ORDEN LEGAL 26

2.1.1 PERSONAS NATURALES 26

2.1.2 PERSONAS JURÍDICAS 26

2.1.3 ABONO DE LA PROPUESTA 28

2.1.4 CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES U OTRAS FORMAS ASOCIATIVAS 28 2.2.14 VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

2.1.5 PROPONENTES EXTRANJEROS 29

2.1.6 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 30

2.1.7 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 33

2.1.8 GARANTÍA PARA CUBRIR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO 33

2.1.9 PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 34

2.1.10 CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 35

2.1.11 CERTIFICADO DE RECIPROCIDAD 35

2.1.12 BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES 35

2.1.13 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 35

2.2 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 38

2.3 CAPACIDAD FINANCIERA 40

2.4 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 25


_________________________________________________________________________________



4

2.5 REGLAS DE SUBSANABILIDAD 42

CAPÍTULO 3 44

PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA 44

3.1 EXAMEN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS 44

3.2 RESERVA EN DOCUMENTOS 44

3.3 IDIOMA DE LA PROPUESTA 44

3.4 COSTOS DE PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA 44

3.5 CORRESPONDENCIA 45

3.6 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 45

3.7 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 45

3.8 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 48

3.8.1 CONSULARIZACIÓN 48

3.8.2 APOSTILLA 48

3.8.3 TÍTULOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR 48

3.8.4 AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA 49

3.9 ENTREGA DE LA PROPUESTA 49

3.10 PROPONENTE ÚNICO 49

3.11 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 49

3.12 CORRECCIONES, ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LA PROPUESTA 50

3.13 RETIRO DE LA PROPUESTA 50

3.14 APERTURA DE PROPUESTAS 50

3.15 RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS 51


_________________________________________________________________________________



5

CAPÍTULO 4 52

CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 52

4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 52

4.1.1 PRECIO (PUNTAJE MÁXIMO: 700 PUNTOS) 53

4.1.2 CALIDAD(PUNTAJE MÁXIMO 300 PUNTOS) 54

4.2 PROPUESTAS CON PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 55

4.3 PROPONENTES ELEGIBLES 55

4.4 CRITERIOS DE DESEMPATE 55

EN EL EVENTO EN QUE DOS O MÁS PROPUESTAS OBTENGAN EL MISMO PUNTAJE, SE DARÁ PRIORIDAD A LA OFERTA QUE, SUCESIVAMENTE¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

4.5 PLAZO PARA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y PERÍODO DE OBSERVACIONES 56

4.6 AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN 56

4.7 REVOCATORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN 57

4.8 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN 57

CAPÍTULO 5 58

CONDICIONES DEL CONTRATO 58

5.1 MINUTA DEL CONTRATO 58

5.2 DOCUMENTOS DEL CONTRATO 58

5.4 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 58

5.5 GARANTÍA PARA CUBRIR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES 60

5.6 RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA 61

5.7 CLÁUSULA DE INDEMNINDAD 62


_________________________________________________________________________________



6

5.8 INAPLICABILIDAD DE LA CLÁUSULA DE PROPORCIONALIDAD 62

5.9 SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES 62

5.10 PAGOS 62

5.11 INTERESES POR MORA EN LOS PAGOS 63

5.12 PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 63

5.13 INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 63

5.14 CADUCIDAD 63

5.15 CONTRATOS ADICIONALES 63

5.16 SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 64

5.17 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 64

5.18 MULTAS 64

5.19 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 66

5.20 DEL DEBIDO PROCESO 66

5.21 VALLAS Y MATERIAL INFORMATIVO 67

CAPÍTULO 6 67

CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 67

6.1 CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 67

6.2 PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO EN LA OBRA 68

6.2.1 RESIDENTE DE OBRA (1) 66

6.2.2 TECNÓLOGOS EN CONSTRUCCIONES CIVILES O EN OBRAS CIVILES (2) 66

6.2.3 RESIDENTE SOCIO AMBIENTAL (1) 66

6.3 OTRO PERSONAL DEL CONTRATISTA 69


_________________________________________________________________________________



7

6.4 MOVILIZACIÓN, INSTALACIONES TEMPORALES Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INDUSTRIALES 70

6.5 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 72

6.6 INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 72

6.7 ACTAS DE VECINDAD 72

6.8 PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIÓN 72

6.9 CANTIDADES DE OBRA 73

6.10 ACTAS DE OBRA 73

6.11 OBRAS EXTRAS Y ADICIONALES 74

6.12 CAMBIO DE OBRA 74

6.13 CAMBIOS EN LOS PLANOS O ESPECIFICACIONES 74

6.14 SUBCONTRATOS 75

6.15 LIBRO DIARIO DE LA OBRA (BITÁCORA) 75

6.16 COORDINACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS 75

6.17 INTERVENTORÍA DE LA OBRA 76

6.18 EQUIPO 78

6.19 AUTOCONTROL DE CALIDAD 78

6.20 LÍNEAS DE REFERENCIA, NIVELES Y REPLANTEO 79

6.21 MATERIALES 79

6.22 DISCREPANCIAS 80

6.23 ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE OBRA Y MANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 80

6.24 DISTINTIVO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA 81


_________________________________________________________________________________



8

6.25 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 81

6.26 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS 82

6.27 INFORME DE ACCIDENTES 82

6.28 LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE LOS TRABAJOS 83

6.29.1 SEÑALIZACIÓN VIAL 84

6.29.2 DISPOSITIVOS PARA CANALIZAR EL TRÁNSITO 84

6.29.3 ABANDERADOS 84

6.29.4 SEÑALIZACIÓN NOCTURNA 84

6.30 EJECUCIÓN DE OBRAS AMPARADAS POR LA PÓLIZA DE ESTABILIDAD 86

6.31 SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 86

6.32 MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 86

6.33 COORDINACIÓN CON LOS FABRICANTES 86

6.34 ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA 86

6.35 USO DE OBRAS EJECUTADAS ANTES DE SU ACEPTACIÓN 87

6.36 REGISTRO FOTOGRAFICO 87

6.37 VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS 87

6.38 SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA 87

6.39 NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN 88

6.40 NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) PARA MATERIALES 88

6.41 EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA 88

6.42 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA 89

CAPÍTULO 7 89

MANEJO SOCIOAMBIENTAL DE LA OBRA 89


_________________________________________________________________________________



9

7.1 NORMATIVIDAD ASOCIADA A LA GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL 90

7.1.1 POLÍTICA AMBIENTAL DE COLOMBIA Y RECURSOS NATURALES 90

7.1.2 AIRE 90

7.1.3 AGUA 90

7.1.4 RESIDUOS SÓLIDOS 90

7.1.5 FLORA 90

7.1.6 TRÁNSITO Y TRANSPORTE 90

7.1.7 SALUD Y SEGURIDAD 91

7.1.8 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 91

7.1.9 DOCUMENTACIÓN LEGAL EXIGIBLE POR EL INTERVENTOR EN LA OBRAS 91

7.2 PERSONAL SOCIOAMBIENTAL DE LA OBRA 92

7.3 PLAN DE ACCIÓN SOCIOAMBIENTAL EN OBRA –PASAO– 93

CAPÍTULO I: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 93

CAPÍTULO II: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS SOCIOAMBIENTALES 93

CAPÍTULO III: PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EN OBRA 93

CAPÍTULO IV: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 94

CAPÍTULO V: PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO 94

CAPÍTULO VI: PLAN DE MANEJO SILVICULTURAL Y PAISAJÍSTICO 94

CAPÍTULO VII: PLAN DE CONTINGENCIAS 94

7.4 GESTIÓN SOCIAL 94

7.4.1 ACTAS DE VECINDAD 94

7.4.2 ACTAS DE ENTORNO 95


_________________________________________________________________________________



10

7.4.3 REUNIONES CON LA COMUNIDAD 95

7.4.4 COMITÉ CÍVICO DE LA OBRA 95

7.4.5 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 95

7.5 GESTIÓN AMBIENTAL 95

7.5.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (ESCOMBROS, COMUNES Y PELIGROSOS) 95

7.5.1.1 ESCOMBROS 95

7.5.1.2 RESIDUOS COMUNES Y PELIGROSOS 96

7.5.2 LIMPIEZA DEL FRENTE O ZONA DE LOS TRABAJOS 96

7.5.3 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (COMUNES Y ESPECIALES) 96

7.5.4 MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 97

7.5.5 CONTROL DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 97

7.5.6 MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y EL PAISAJE 97

7.5.7 SEÑALIZACIÓN VIAL Y CANALIZACIÓN DEL TRÁNSITO 97

7.5.7.1 SEÑALIZACIÓN VIAL 98

7.5.7.2 DISPOSITIVOS PARA CANALIZAR EL TRÁNSITO 98

7.5.7.3 ABANDERADOS 98

7.5.7.4 SEÑALIZACIÓN NOCTURNA 99

7.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 99

7.6.1 FRENTES DE TRABAJO 100

7.6.2 DEMARCACIÓN DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS 100

7.6.3 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 101

7.6.4 TRANSPORTE DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPOS 101


_________________________________________________________________________________



11

7.6.5 UBICACIÓN Y DOTACIÓN DE CAMPAMENTOS 101

7.6.6 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL –EPP– 102

7.6.7 DOTACIÓN DEL PERSONAL DE LA OBRA 102

7.6.8 REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 102

7.7 ESPECIFICACIONES ESENCIALES - MANEJO E INTERVENCIÓN SILVICULTURAL EN DIFERENTES PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

CAPÍTULO 8 103

DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 103

8.1 ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 103

8.1.1 DEFINICIONES 103

8.1.2 RIESGOS PREVISIBLES 104

8.1.3 RIESGOS IMPREVISIBLES 104

8.2 DISTRIBUCION DE RIESGOS 104 FORMATOS Diligenciar los formatos de acuerdo a los modelos descritos:

1. Carta de presentación de la propuesta (Formato 1) 2. Certificado del pago de los aportes (Formato 2) 3. Resumen económico Cantidad de obra (Formato 3) 4. Resumen de estados Financieros (Formato 4) 5. Información sobre multas y sanciones (Formato 5) 6. Modelo de acuerdo de unión temporal (Formato 6) 7. Modelo de acuerdo de consorcio (Formato 7) 8. Cálculo de la capacidad residual Kr (Formato 8) 9. Experiencia del proponente (Formato 9) 10. Constancia compromiso personal (Formato 10) 11. Lista de verificación documental de la propuesta (formato 12) 12. Carta de ofrecimientos para el criterio de calidad (Formato 13)


_________________________________________________________________________________



12

CRONOGRAMA DEL PROCESO

No ACTIVIDAD FECHAS

LUGAR DESDE HASTA

1 Reporte cámara de comercio. Enero 3 de 2011 Página Web www.medellin.gov.co

2 Inicio en Comité Interno. Acta 21 de Marzo 24 de

2011

Centro Administrativo Municipal, Secretaría de Desarrollo Social

Piso 4° Of. 404

3 Aviso en prensa licitación pública.

Mayo 11 de 2011 Centro Administrativo Municipal, Secretaría de Desarrollo Social

Piso 4° Of. 404

4 Publicación pre-pliego. Mayo 9 de

2011 Mayo 20 de 2011

Página Web www.contratos.gov.co y

www.medellin.gov.co

5 Periodo de observaciones pre-pliegos.

Mayo 9 de 2011

Mayo 20 de 2011


www.medellin.gov.co

6 Respuesta a observaciones pre-pliegos.

Mayo 23 de 2011

Mayo 24 de 2011


www.medellin.gov.co

7 Publicación acto de apertura. Mayo 27 de 2011 Página Web

www.contratos.gov.co y www.medellin.gov.co

8 Visita a sitio de las obras. Junio 1 de 2011 8:00 AM Sitio de encuentro es peaje de la

conexión vial Aburra – Rio Cauca, la hora de encuentro es 9:00 am

9 Publicación pliego de condiciones definitivo.

Mayo 27 2011

Junio 16 de 2011


www.medellin.gov.co

10 Periodo de observaciones al pliego.

Mayo 27 de 2011

Junio 10 de 2011


www.medellin.gov.co

11 Audiencia de identificación y asignación de riesgos.

Mayo 31 de 2011

Centro Administrativo Municipal, Calle 44 Nº 52 – 165 Secretaría de Desarrollo Social Piso 13 Salón

Rosado Hora: 10:00 A.M

12 Audiencia de aclaración de pliegos.

Junio 03 de 2011

Centro Administrativo Municipal, Calle 44 Nº 52 – 165 Secretaría de Desarrollo Social Piso 13 Salón

Rosado Hora 10:00 A.M

13 Respuesta observaciones al pliego.

Junio 10 de 2011

Junio 13 de 2011


www.medellin.gov.co

14 Plazo de la licitación para la presentación de propuestas.

Junio 02 de 2011

Hora 8:00 a.m.

Junio 17 de 2011

Hora 3:00 PM

Centro Administrativo Municipal, Calle 44 Nº 52 – 165 Secretaría de Desarrollo Social Piso 4 Of. 404

15 Cierre de la licitación y entrega de propuestas.

Junio 17 de 2011 Hora 3:00 PM

Centro Administrativo Municipal, Calle 44 Nº 52 – 165 Secretaría de Desarrollo Social Piso 4 Of. 404

16 Evaluación de propuesta técnica y jurídica.

Junio 18 de 2011

Julio 12 de 2011

Centro Administrativo Municipal, Calle 44 Nº 52 – 165 Secretaría de Desarrollo Social Piso 4° Of. 404

17 Publicación del informe de evaluación.

Julio 13 de 2011

Julio 25 de 2011


www.medellin.gov.co

18

Traslado de Informe de evaluación y plazo para presentar observaciones al informe de evaluación.

Julio 14 de 2011

Julio 25 de 2011


www.medellin.gov.co

19 Estudio de las observaciones informe de evaluación.

Julio 15 de 2011

Julio 28 de 2011


www.medellin.gov.co

20 Comité interno de 02 de agosto 2011 Página Web

www.contratos.gov.co y

http://www.contratos.gov.co/












_________________________________________________________________________________



13

contratación. www.medellin.gov.co

21 Audiencia de adjudicación. Agosto 5 de 2011

Centro Administrativo Municipal, Calle 44 Nº 52 – 165 Secretaría de Desarrollo

Social Piso 13 Salón Rosado Hora 10:00 A.M

CAPÍTULO 1

INFORMACIÓN GENERAL 1.1 PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES De conformidad con el artículo 9° del Decreto 2474 de 2008; el proyecto de pliego de condiciones se publica con diez (10) días hábiles de antelación a la apertura del presente proceso, en la página http://www.contratos.gov.com y en www.medellin.gov.codentro del término establecido en el cronograma de este proceso de licitación. Durante este período, los posibles oferentes y la ciudadanía en general, podrán formular observaciones a los mismos, las cuales deberán dirigirse por escrito a la Secretaría de Desarrollo Social, Calle 44 No. 52-165, CAM, Oficina 404, y radicarse en el Archivo General del Municipio de Medellín, ubicado en el sótano, o al correo electrónico [email protected], indicando con claridad que se trata de observaciones a este proceso contractual. 1.2 PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO De conformidad con el artículo 9 del Decreto 2474 de 2008; el pliego de condiciones definitivo se publicará en la página www.contratos.gov.co, dentro del término establecido en el cronograma de este proceso de licitación. El pliego de condiciones definitivo podrá incluir los temas planteados en las observaciones presentadas al proyecto de pliego, siempre que se estimen relevantes. En todo caso, la aceptación o rechazo de las observaciones se hará de manera motivada, para lo cual la Secretaría de Desarrollo Social agrupará aquellas de naturaleza común. La información contenida en este pliego de condiciones sustituye totalmente cualquier otra que el Municipio de Medellín o sus representantes pudieran haber suministrado en forma preliminar a los proponentes en este proceso de selección. El proponente podrá solicitar por escrito las aclaraciones al pliego de condiciones que considere necesarias, hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha para presentar propuestas que se indique en el presente pliego de condiciones, también por escrito,. En todo caso, sólo se expedirán adendas hasta máximo el día anterior a la fecha estipulada para el cierre de este proceso de selección cuando haya lugar a modificar o aclarar el pliego de condiciones; en caso de ser necesario la ampliación del plazo para la presentación de las propuestas, las adendas se podrán expedir el mismo día de cierre del proceso de selección, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 2025 de 2009. Las consultas y solicitudes de aclaraciones podrán radicarse en el Archivo General del Municipio de Medellín o dirigirse al fax 262 29 52 ó al correo electrónico [email protected], indicando para ello los requisitos mínimos contenidos en el artículo 5° del Código Contencioso Administrativo a saber: 1.


mailto:[email protected]


_________________________________________________________________________________



14

Designación de la autoridad a la que se dirigen, 2. nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o apoderado si es el caso con indicación del documento de identidad y la dirección, 3. El objeto de la petición, 4. Razones en que se apoya, 5. Relación de documentos que se acompañan y firma del peticionario cuando fuere necesario, pues en caso contrario no generarán para la Secretaría de Desarrollo Social la obligación de contestarlas antes del cierre del proceso, para dar respuesta a las observaciones presentadas al pliego de condiciones. Las respectivas respuestas serán publicadas en el sitio www.contratos.gov.co. La solicitud y respuesta a las aclaraciones no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de las ofertas. En todo caso, cualquier modificación al pliego de condiciones se hará mediante adenda. Ninguna aclaración o respuesta verbal podrá afectar los términos y condiciones del presente pliego de condiciones y sus efectos serán meramente interpretativos. 1.3 OBJETO DE LA LICITACIÓN Construcción del sistema de acueducto multiveredal La China – corregimiento de San Sebastián de Palmitas. 1.4 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO POR CONTRATAR,

ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO POR CELEBRAR

1.4.1 LOCALIZACIÓN

El Corregimiento san Sebastián de Palmitas ubicado la vertiente occidental de la

cordillera central, por fuera del Valle del Aburrá, ocupa un territorio de 5772 hectáreas, en la parte oriental de la cuenca del río Cauca, posee una topografía quebrada, con alturas que oscilan entre 1400 y 3100 metros sobre el nivel del mar, entre las que se

destacan el Cerro del Padre Amaya, la cuchilla de las Baldías y el Alto de Urquitá. A32 kilómetros de la zona urbana de Medellín, se accede por la antigua carretera al mar y el Túnel de Occidente. Limita al norte con el municipio de San Jerónimo; al oriente con el municipio de Bello y el corregimiento de San Cristóbal; al sur con el corregimiento de San Antonio de Prado y el municipio de Heliconia; y al occidente con el municipio de Ebéjico.


_________________________________________________________________________________



15

Ubicación del Corregimiento de San Sebastián de Palmitas con respecto al área urbana del Municipio de Medellín.

1.4.2 ALCANCE DEL OBJETO Las obras proyectadas para el sistema de acueducto son: Bocatoma y desarenador. Aducción en PVCP, comprendida entre el desarenador y la Planta de

Potabilización Planta de tratamiento de filtración lenta en arena en fibra de vidrio (PRFV). Tanque de almacenamiento en fibra de vidrio. Redes de distribución y sistema de control de presión mediante tanques de

quiebre de presión y estaciones reguladoras de presión. Vía de acceso a la planta de potabilización.

1.4.3CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES El contrato se celebrará mediante la modalidad de precios unitarios fijos no reajustables; los APU´s deberán contemplar todos y cada uno de los elementos, materiales, equipos y mano de obra necesarios de acuerdo con las especificaciones para la ejecución de la actividad, no se aceptarán dentro de los APU elementos, materiales, equipos y/o mano de obra con precio cero o con precios que no sean acordes con los precios de mercado.

1.4.3 ESPECIFICACIONES ESENCIALES ESPECIFICACIONES Para la verificación de la calidad de las obras y los materiales en contrato se regirá por las siguientes especificaciones GENERALES

Normas Técnicas Colombianas -NTC- (actualizadas)

American Society For Testing and Materials (ASTM)

Normas y Especificaciones Generales de Construcción –EPM-(actualizadas) para el caso de redes de servicios públicos y algunos ítems que no se encuentren en las especificaciones anexas.

VÍAS

Manual de dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia, emanada del Ministerio de Transporte - Invias, de Mayo de 2004 y demás normas vigentes.

Manual de señalización de obras en las vías. Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín-.

Especificaciones Generales de Construcción de carreteras de Invias Versión 2007.

CONCRETOS

American Standards For Testing and Materials - ASTM

American Concrete Institute- ACI


_________________________________________________________________________________



16

Publicaciones Técnicas del Instituto Colombiano de Productores de Cemento - ICPC (Versiones 2001).

Publicaciones Técnicas de la Portland Cement Association– PCA URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO

Cartilla del Manual del Espacio Público. Expedido por la Alcaldía de Medellín en 2003.

MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO

Para el manejo ambiental deberán remitirse a la Guía de Manejo Socio Ambiental para la Construcción de Obras Publicas Municipio de Medellín, 2006.

Norma NEGC 1300 Impacto Comunitario

a) En el desarrollo de los trabajos al contratista de la obra no se le permitirá, por ninguna circunstancia, depositar cualquier tipo de material en el lecho de corrientes superficiales o cualquier cuerpo de agua. Si esto sucede, el Contratista, a su costa, deberá retirar el material y conformar el sitio hasta devolverlo a su estado original. b) El Contratista deberá organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos técnicos establecidos, sino con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, así como las normas especiales para el trámite y obtención de autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y será responsable ante el Municipio por el pago de sanciones decretadas por violación a las leyes y disposiciones ambientales. (Todos los costos que se generen por la aplicación de esta norma deberán incluirse dentro de los costos administrativos, por lo tanto, no habrá pago por separado por este concepto, ya que se entienden incluidos dentro de los costos indirectos de cada uno de los precios unitarios del contrato). c) En general, el contratista dará cumplimiento a las disposiciones establecidas en la “Guía de Manejo Socio-Ambiental para la Construcción de Obras de Infraestructura Pública en el Municipio de Medellín”, adoptada mediante el Decreto 673 de 2006, por lo tanto, deberá elaborar el Plan de Acción Socio-ambiental en Obra (PASAO) y someterlo a la aprobación de la interventoría, como requisito para el perfeccionamiento del contrato. d) Aplicar en la ejecución de la obra un Plan de Manejo Ambiental (PMA), que garantice un adecuado control y mitigación de los impactos causados al medio físico, biótico y social. Caso de infringir las normas con respecto al Manejo Ambiental del Proyecto, la movilidad o el urbanismo y que diera lugar a investigaciones, procesos y sanciones, será el contratista quien en forma oportuna deba asumir la responsabilidad y comparecer ante las autoridades respectivas. 1:La construcción del Sistema de Acueducto Multiveredal La China – Corregimiento de San Sebastián de Palmitas, en la primera etapa, está constituido por un Sistema de captación: se hará mediante una bocatoma que se ubicará sobre la quebrada La China, en la cota 2255.74 M.S.N.M, en el cauce actual de la quebrada. La bocatoma es del tipo dique con azud, con caja de derivación y tubería para el control de las aguas de exceso. Caudal de 10.05 l/s, caudal suficiente para suplir la demanda y con una tubería de acero Schedule 40 de Ø 8” para el desagüe de la caja de derivación y una tubería de acero Schedule 40 de Ø 6” para transportar el agua hasta el


_________________________________________________________________________________



17

desarenador, el control de limpieza de la caja se realiza por medio de una válvula de compuerta elástica de Ø 6”.

2: Línea de aducción bocatoma – desarenador: La aducción es el sistema de transporte de agua cruda desde la bocatoma hasta el sistema de potabilización .La aducción desde la bocatoma de la quebrada La China hasta el desarenador se proyectó en tubería de acero Schedule 40 Ø 6” con una longitud de 1270 m; esta aducción ingresa al desarenador en la cota 2225.08 M.S.N.M, 3:Desarenador: Este sistema de pre tratamiento se proyecta para decantar las

partículas sólidas en suspensión con diámetro mayor o igual a 0.075 mm con eficiencia en la remoción del 87.5%. 4: Aducción entre desarenador y la Planta de Potabilización: La aducción entre el desarenador y la Planta de Potabilización tiene una longitud de 1309 metros en tubería de 100 mm en PVC UM RDE-21, esta tubería permitirá transportar un caudal de 6.0 l/s.

5: Planta de Tratamiento de Agua Potable: la planta de potabilización será mediante filtración lenta en arena, la cual consta de un canal de entrada, dos filtros gruesos, dos filtros ascendentes, dos filtros lentos, sistema de cloración y dos tanques de almacenamiento. La planta de potabilización por filtración lenta en arena tipo FIME (Filtración en Múltiples Etapas), consiste en la combinación de procesos de filtración gruesa y filtros lentos de arena. 1.4.4 RECURSO HUMANO REQUERIDO:

Personal requerido Cantidad

Ingeniero residente(s) 2

Gestor social (encargado de la parte socio - ambiental) 1

Encargado topógrafo 5

Auxiliar Contable 1

Topógrafo 1

Celador(es) 2

Almacenista 2

Secretaria 1

Otro personal (mensajero) 2

Responsable del Proyecto 1

Operador tractor 1

Asesor contable 1

Requerimientos del personal verificables con la propuesta. Residente de Obra (2) Se tomará como experiencia de los residentes de obra el perfil de Ingeniero Sanitario O Civil con cinco (5) años de experiencia general y tres (3) años de experiencia especifica en: Construcción de sistemas de acueducto (redes de acueducto, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento de agua potable, tanques de


_________________________________________________________________________________



18

sedimentación, tanques de quiebre o floculadores). Éstas pueden ser excluyentes entre sí. Profesional encargado de la parte social (1) Para la ejecución de los talleres con la comunidad previstos dentro del plan de manejo socio ambiental de la obra, se exigirá un Profesional del área social con título universitario, el cual podrá ser en Sociología, Comunicación social, Trabajador social, antropólogo, o profesión afín con experiencia en el manejo del tema de participación comunitaria en proyectos de infraestructura relacionadas con el objeto de la presente contratación (construcción de sistemas de acueducto). Su dedicación será la requerida para la preparación, convocatoria y realización de los talleres dentro del plazo del contrato e intervendrá para la ejecución de los talleres necesarios para cumplir con las estipulaciones de la Guía de Manejo Socio Ambiental en todos los frentes del proyecto. 1.4.5 HERRAMIENTAS Y EQUIPO El Contratista deberá mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, el equipo suficiente y aprobado por el interventor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños. La deficiencia en el mantenimiento de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir, no será causal que exima el cumplimiento de las obligaciones del Contratista, y en caso de retraso o incumplimiento en el contrato por dicha causal, será motivo para la imposición de multas. El Municipio podrá hacer retirar del sitio de la obra cualquier equipo o herramienta que, a su juicio, esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado. El contratista deberá reponer con la mayor brevedad en un plazo no superior a cinco días calendario el equipo que haya sido retirado por causa de daños o mantenimiento, con el fin de que no haya ningún retraso en las obras. La operación del equipo utilizado por el contratista, así como el bodegaje, depreciación y mantenimiento, correrán por su cuenta. 1.5 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS El plazo para la ejecución de las obras objeto de la presente licitación se fija en OCHO (8) MESES, contados a partir de la fecha en que se expida la orden de iniciación por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, la cual se hará constar en un acta suscrita por las partes. La orden de iniciación se dará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la garantía única de cumplimiento, por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. En todo caso, la iniciación de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados a la entrega del anticipo. 1.6 FRENTES DE TRABAJO El Contratista deberá garantizar que dispondrá de los frentes de trabajo que sean necesarios, con todos los recursos de equipo, materiales y mano de obra, suficientes para garantizar la ejecución de las obras en el plazo estipulado en el presente pliego de condiciones.


_________________________________________________________________________________



19

1.7 PRESUPUESTO OFICIAL. El presupuesto oficial para la ejecución de las obras objeto de la presente licitación se estima en la suma de CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M.L ($ 5.924.837.174.oo). El valor total corregido de la propuesta no podrá exceder este valor, pues de lo contrario, no será tenida en cuenta en el proceso de evaluación y posterior adjudicación del contrato. El contrato que se derive del presente proceso de licitación es de obra y se pagará bajo la modalidad de precios unitarios no reajustables. 1.8 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL El Municipio de Medellín pagará las obligaciones derivadas del contrato que llegare a celebrarse con cargo a la siguiente disponibilidad presupuestal:4000052996 y solicitud de pedidos 0070004430 de 2011. 1.9 APERTURA DE LA LICITACIÓN El proceso de licitación se abre dentro del término establecido en el cronograma de este proceso de licitación. Se recibirán propuestas únicamente en la Oficina 404 de la Secretaría de Desarrollo Social, Centro Administrativo Municipal, Calle 44 No. 52-165, La Alpujarra, Medellín. La apertura de la licitación será ordenada por el Secretario de Desarrollo Social, mediante Resolución No. 120 del 26 de mayo de 2011, por delegación del Alcalde de Medellín, de conformidad con el Decreto 0510 de 2008. El presente proceso fue informado a la Cámara de Comercio de Medellín el día 03 de enero 2011. El inicio del proceso licitatorio fue recomendado en sesión del Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación, del Municipio de Medellín, el día 15de abrilde 2011, según consta en el Acta No. 047 de 2011 y en sesión del Comité Interno en Contratación de la Secretaría de Desarrollo Social, según consta en el Acta No. 21del 24de marzo de 2011. El plazo para la presentación de propuestas será dentro del término establecido en el cronograma de este proceso de licitación. En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en este pliego de condiciones. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones contenidas en este documento. 1.10 AUDIENCIA PARA PACTAR LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS Con el fin de pactar la distribución de riesgos, se celebrará una audiencia pública dentro del término establecido en el cronograma de este proceso de licitación. En el Centro Administrativo Municipal, Calle 44 No. 52-165, La Alpujarra, Secretaria de Desarrollo Social Salón Rosado Piso13 a las 10:00 AM, Medellín.


_________________________________________________________________________________



20

Realizada la audiencia de que trata el presente numeral, el proponente no podrá alegar el desconocimiento o la ocurrencia de un riesgo que no fue puesto en consideración por la Entidad en el pliego de condiciones y concertado o definido en dicha audiencia, por lo tanto, la presentación de la respectiva oferta, de acuerdo con las condiciones definitivas señaladas en el pliego de condiciones, significa, para los efectos del presente proceso de selección, que el proponente consiente y acepta lo que se ha establecido en ellos. Como resultado de lo debatido en la audiencia, y cuando resulte conveniente, la Secretaría de Desarrollo Social expedirá las modificaciones pertinentes al pliego de condiciones, mediante adendas, numeradas secuencialmente. 1.11 AUDIENCIA PARA PRECISAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PLIEGO

DE CONDICIONES. Con el fin de precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones se celebrará una audiencia pública dentro del término establecido en el cronograma de este proceso de licitación, En el Centro Administrativo Municipal, Calle 44 No. 52-165, La Alpujarra, Secretaria de Desarrollo Social Salón Rosado Piso13 a las 10:00 AM, Medellín. Como resultado de lo debatido en la audiencia, y cuando resulte conveniente, la Secretaría de Desarrollo Social expedirá las modificaciones pertinentes al pliego de condiciones, mediante adendas, numeradas secuencialmente. Lo anterior no impide que hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha de cierre del proceso cualquier proponente pueda solicitar por escrito otras aclaraciones que no hubieren sido resueltas en la audiencia, para obtener respuesta, también por escrito, antes de la fecha de cierre de la licitación. Las consultas, observaciones y aclaraciones podrán radicarse en el Archivo General del Municipio de Medellín, o dirigirse al fax 262 29 52, o al correo electrónico [email protected], indicando para ello los requisitos mínimos contenidos en el artículo 5° del Código Contencioso Administrativo como se indica en el numeral 1.2 de este pliego. Las respectivas respuestas serán publicadas en el sitio www.contratos.gov.co. La solicitud y respuesta a las aclaraciones no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de las ofertas. 1.12 INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió el pliego de condiciones y todos los documentos del presente proceso de selección, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente, y que además, se acoge a los dictados de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 2474 de 2008 y sus normas complementarias. Todos los documentos del proceso de selección se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de ellos se entenderá como indicado en todos. Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este pliego de condiciones, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, el

mailto:%[email protected]



_________________________________________________________________________________



21

Municipio de Medellín no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su oferta. Las aclaraciones y respuestas a las observaciones presentadas por los proponentes durante el proceso de selección tendrán únicamente valor interpretativo. El hecho de que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos objeto del presente proceso de selección, no se considerará como excusa válida para la futura formulación de eventuales reclamaciones. En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en este pliego de condiciones. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones contenidas en este documento. 1.13 ANTICIPO Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del contrato, el Municipio de Medellín concederá al Contratista, si este lo solicita, un anticipo equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor adjudicado, el cual será amortizado mediante deducciones equivalentes del porcentaje correspondiente en cada pago parcial, hasta completar el 100% de la suma anticipada. El valor del anticipo será pagado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se radique en la Tesorería del Municipio de Medellín la orden de pago debidamente diligenciada y soportada. La constitución y aprobación de la garantía que ampara la correcta inversión y el buen manejo del anticipo y el plan de inversiones del anticipo detallado, son requisitos indispensables previos para la entrega del mismo. El manejo de los recursos entregados al contratista a título de anticipo se hará en cuenta separada de ahorros a nombre del Contratista y los rendimientos financieros que llegaren a producir los recursos así entregados pertenecerán al Tesoro Municipal; de acuerdo con lo estipulado por el COMFIS en Acta 270 del 26 de febrero de 2010. El interventor del Contrato diligenciará el “Formato para Reintegros diseñado por la Subsecretaría Financiera y elaborará como mínimo una cuenta de cobro por trimestre, dentro de los primeros veinte (20) días del mes siguiente a las fechas límites de cortes trimestrales señalados para el efecto en la Resolución 548 de noviembre 14 de 2008 expedida por el COMFIS. El interventor del contrato o convenio certificará el cumplimiento del presente numeral y la entrega de los rendimientos a la Tesorería del Municipio de Medellín, previa la autorización de los pagos posteriores. Los rendimientos financieros serán consignados dentro del mes que se entregó la cuenta de cobro y atendiendo a las fechas de corte establecidas por la Secretaría de Hacienda para el recaudo de ingresos. Si el acta de inicio se suscribe dentro del trimestre, los rendimientos financieros correspondientes al trimestre que termine serán liquidados en el trimestre siguiente y de acuerdo a la programación establecida.


_________________________________________________________________________________



22

El Contratista deberá presentar un Plan de Inversión del Anticipo, el cual deberá ser aprobado por el Interventor del contrato en forma previa a su desembolso. En dicho plan no se podrán incluir gastos de legalización del contrato. El Interventor deberá presentar en sus informes mensuales la relación de gastos efectuados de acuerdo con el Plan de Inversión aprobado. Los gastos con cargo a la cuenta de anticipo deberán estar soportados con las facturas correspondientes que cumplan con la normatividad relacionada. La iniciación de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados, en ningún caso, a la entrega del anticipo. 1.14 FORMA DE PAGO EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN se realizará los pagos en términos porcentuales conforme al avance de la obra estos pagos podrán realizarse con corte cada mes de acuerdo a cantidades de obra ejecutada previa presentación de las respectivas actas de obra, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor, con el visto bueno del Coordinador del Proyecto designado por la Secretaría de Desarrollo Social. Las actas de obra deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguiente al mes en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del interventor designado o funcionario responsable. Del valor de cada acta de pago mensual se descontará la suma correspondiente al porcentaje de amortización del anticipo. La recepción de las facturas y documentos equivalentes, se hará según la circular 200800011426 del 15 de enero de 2008, expedida por la Secretaría de Hacienda, la cual establece que dichos documentos se recibirán en la Unidad de Contaduría hasta el 16 del mes respectivo; cuando éste no sea día laborable, el plazo se extiende hasta el primer día hábil siguiente, por lo tanto, dichos documentos deben ser entregados en la Secretaría de Desarrollo Social por lo menos, con un día de antelación. El pago de las actas debidamente aprobadas se hará de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2o. de la Resolución 239 del 8 de junio de 2004, expedida por el COMFIS, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas en la Subsecretaría de Tesorería, a través de transferencia electrónica o consignación, previa presentación de la orden de pago debidamente diligenciada y soportada, y certificación de la Interventoría de haber recibido el trabajo a satisfacción. El contratista deberá informar al Municipio de Medellín la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe el Municipio de Medellín. Para ello deberá diligenciar el formato “Inscripción de Proveedores y Contratistas” en la Unidad de Compras, ubicada en la Oficina 611 del Centro Administrativo Municipal, La Alpujarra.


_________________________________________________________________________________



23

Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue a la Secretaría de Desarrollo Social: a) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de

ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados. b) Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista

le canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.

c) La copia de la planilla de pagos al Sistema General de Seguridad Social y riesgos profesionales de todo el personal vinculado a la obra.

d) El recibo a satisfacción, por parte del Interventor, de los trabajos realizados, y con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Planos actualizados de construcción (Incluye planos de todos los sistemas construidos).

Referenciación de las redes (con base en el manual de referenciación de EPM, vigente a la fecha de entrega de las misma).

Póliza de estabilidad por el diez por ciento (10%) del valor del contrato ejecutado y por un término de cinco (5) años, a favor del Municipio de Medellín.

1.15 VISITA AL SITIO DEL PROYECTO Antes de presentar su oferta, el proponente inspeccionará y examinará voluntariamente, por su cuenta y riesgo, el sitio en el cual se realizarán las obras, con el fin de enterarse de las características del mismo, las vías de acceso, las condiciones sociales y laborales de la zona, las instalaciones que requerirá, el personal que empleará en los trabajos y, en general, todas las condiciones y circunstancias que de alguna manera puedan afectar el costo o el tiempo de ejecución de los trabajos. La Secretaría de Desarrollo Social realizará una visita guiada y voluntaria al sitio de obra que se realizará el Miércoles01 de Junio de 2011, el sitio de encuentro es peaje de la conexión vial Aburra – Rio Cauca, la hora de encuentro es 9:00 am. Los interesados deberán disponer de su propio transporte. La visita no será obligatoria y, en tal sentido, no habrá lugar a expedición de constancia por parte del Municipio de Medellín. 1.16 CIERRE DE LA LICITACIÓN. El cierre de la licitación y apertura de las propuestas se realizará en la fecha y hora establecidos en el cronograma de este proceso de licitación, en la Oficina 404 de la Secretaría de Desarrollo Social , Centro Administrativo Municipal, Calle 44 No. 52-165, La Alpujarra, Medellín, por fuera de este plazo no se recibirán propuestas. De dicha diligencia se levantará un acta suscrita por el Secretario de Desarrollo Social, o su delegado, y por los demás funcionarios y proponentes que asistan a la misma.


_________________________________________________________________________________



24

Si el proponente desea enviar la propuesta por correo, deberá remitirla con suficiente antelación para que pueda ser recibida en la dirección anotada, antes de la fecha y hora fijadas para la entrega de propuestas. En todo caso, la Secretaría de Desarrollo Social no será responsable del retardo o extravío que pueda derivarse de esta forma de entrega. De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Artículo 30, en caso de que se estime necesario, el Municipio de Medellín podrá prorrogar el plazo de presentación de las ofertas, antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. Las propuestas presentadas en forma extemporánea o en lugar diferente al señalado en este pliego no serán tenidas en cuenta para la evaluación y posterior adjudicación. Para efectos de establecer la existencia de las inhabilidades de que tratan los literales g) y h) del numeral 1° del Artículo 8° de la Ley 80 de 1993, de conformidad con el Artículo 4º del Decreto Reglamentario 679 de 1994, la Secretaría de Desarrollo Social dejará constancia escrita de la fecha y hora exacta de la presentación de la propuesta, indicando de manera clara y precisa el nombre o razón social del proponente y el de la persona que, en nombre o por cuenta de éste, ha efectuado materialmente el acto de presentación. 1.17 VEEDURÍA CIUDADANA Las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley podrán desarrollar su actividad durante las etapas precontractual, contractual y postcontractual de esta licitación, realizando oportunamente las recomendaciones escritas que consideren necesarias, e interviniendo en las audiencias que se convoquen durante el proceso, caso en el cual se les suministrará toda la información y documentación pertinente que soliciten y que no esté publicada en el sitio www.contratos.gov.co. El costo de las copias y las peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el Código Contencioso Administrativo. 1.18 LEGISLACIÓN APLICABLE El marco legal de la presente Licitación y del Contrato que se derive de su Adjudicación, está conformado por la Constitución Política, las leyes de la República de Colombia, en especial por las Leyes 80 y 105 de 1993, sus decretos reglamentarios, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, incluidos los Decretos 2474 de 2008 y 4828 de 2008, los Código Civil y de Comercio, las normas técnica nacionales y locales que le sean aplicables y demás normas concordantes. Dichas normas, así como las demás que resulten pertinentes, de acuerdo con la ley colombiana, se presumen conocidas por todos los Proponentes.En general, las normas legales aplicables durante el proceso de selección y ejecución del contrato serán las estipuladas en el pliego de condiciones, en los reglamentos internos del Municipio de Medellín y las propias vigentes en Colombia sobre la materia.


_________________________________________________________________________________



25

CAPÍTULO 2

REQUISITOS HABILITANTES Y DE PARTICIPACIÓN

En la presente licitación podrán presentar propuestas todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, individualmente o en Consorcio o Unión Temporal u otras formas de asociación, consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes, que no se encuentren incursas en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de que tratan los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes. La Secretaría de Desarrollo Social se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta, y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la información que se requiera, a visitar sus instalaciones o a solicitar información de cualquiera de sus empleados, en caso de considerarlo necesario. 2.1 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES. Se considerarán HÁBILES aquellas propuestas que obtengan la calificación “PASA” en todos los requisitos habilitantes establecidos en este pliego de condiciones, así: REQUISITO CALIFICACIÓN

FACTOR EFECTO PUNTAJE/RESULTADO

Capacidad jurídica (Requisitos de Orden legal)

Habilitante PASA/NO PASA

Experiencia Habilitante PASA/NO PASA

Capacidad Financiera Habilitante PASA/NO PASA

Propuesta técnica. Habilitante PASA/NO PASA El proponente que no cumpla estos requisitos, no continuará en el proceso de selección. No obstante, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y en el Artículo 10 del Decreto 2474 de 2008, la Secretaria de Desarrollo podrá solicitar al proponente durante el periodo de evaluación, que subsane cualquier requisito que no implique la asignación de puntajes. Para ello podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y las mismas deberán ser resueltas por el proponente dentro de los términos establecidos por la Secretaria de Desarrollo en de la comunicación respectiva, la cual será comunicada públicamente en el portal de contratación www.contratos.gov.co En ningún caso se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al


_________________________________________________________________________________



26

cierre del proceso o requisitos que impliquen la asignación de puntaje. En el evento de que el proponente no allegue las aclaraciones o información solicitadas dentro del período establecido, la propuesta será RECHAZADA, de conformidad con el inciso tercero del artículo 10 del Decreto 2474 de 2008. 2.2 REQUISITOS DE ORDEN LEGAL 2.2.1 Personas Naturales. Si el proponente es persona natural deberá presentar copia legible de la cédula de ciudadanía y acreditar su calidad de Ingeniero Civil, o Ingeniero sanitario, o Arquitecto, o Arquitecto Constructor, o Constructor en Arquitectura e Ingeniería mediante la presentación de la copia legible de la tarjeta de matrícula profesional y certificación de vigencia expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares – COPNIA con una vigencia de seis (6) meses. Si el proponente es persona natural extranjera. Deberá acreditar su existencia mediante la presentación de copia de su pasaporte, y si se encuentra residenciado en Colombia, mediante la presentación de copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad competente y acreditar su calidad de Ingeniero Civil o Ingeniero sanitario, o Arquitecto, o Arquitecto Constructor, o Constructor en Arquitectura e Ingeniería, debidamente homologado en el evento de que el titulo haya sido obtenido en el exterior. 2.2.2 Personas Jurídicas Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal con la copia del Certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a los treinta (30) días calendario, previos a la fecha de presentación de la propuesta. En dicho certificado deberán constar claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social, el cual deberá comprender labores o actividades que tengan relación directa con el objeto de la presente licitación y la duración de la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentación de la oferta. Las personas jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia: deberán acreditar laexistencia y representación legal de su sucursal en Colombia mediante Certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario, previos a la fecha de presentación de la propuesta. En dicho certificado deberán constar claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social, el cual deberá comprender labores o actividades que tengan relación directa con el objeto de la presente licitación y, la duración de la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentación de la oferta.


_________________________________________________________________________________



27

Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia: 1) Acreditar su existencia y representación legal, para lo cual deberá presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio o su equivalente expedido por lo menos dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de presentación de la Propuesta, en el que conste su existencia, objeto, fecha de constitución, vigencia, nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades señalando expresamente, si fuere el caso, que el representante no tiene limitaciones para presentar la Propuesta.

En el evento en que conforme a la jurisdicción de incorporación del Interesado extranjero no hubiese un documento que contenga la totalidad de la información, presentarán los documentos que sean necesarios para acreditar lo solicitado en el presente numeral expedidos por las respectivas autoridades competentes.

Si en la jurisdicción de incorporación no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la información aquí solicitada, el Proponente extranjero deberá presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad para vincular y representar a la sociedad en la que conste:

A) Que no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; B) la información requerida en el presente numeral; y C) la capacidad para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración y de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 2) Acreditar que su objeto social principal o complementario permite la celebración y ejecución del Contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos señalados en el numeral (1) anterior). Para estos efectos, la autorización se entiende contenida dentro de las autorizaciones generales otorgadas para comprometer a la sociedad.

3) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su apoderado especial en Colombia para la suscripción del Contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos señalados en el numeral (1) anterior).

4) Acreditar que su duración es por lo menos igual al Plazo Total Estimado del Contrato y un (1) año más, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos señalados en el numeral (1) anterior).

5) Si el representante legal tuviere limitaciones estatutarias para presentar la Propuesta o suscribir el Contrato y en general para efectuar cualquier acto derivado del proceso licitatorio o de su eventual condición de adjudicatario, deberá adjuntarse una autorización del órgano social competente de la sociedad en la cual se eliminen dichas limitaciones, o si la duración de la sociedad no fuese suficiente en los términos de estos Pliegos, se adjuntará un documento en el que conste que el órgano social competente ha decidido aumentar el plazo de la sociedad en caso de resultar Adjudicatarios y antes de la suscripción del Contrato o de la constitución de la sociedad si se presenta bajo promesa de sociedad futura.


_________________________________________________________________________________



28

2.2.3 Abono de la Propuesta Si el proponente es persona jurídica y quien suscribe la carta de presentación de la propuesta no es un profesional de las áreas que a continuación se indican, deberá presentar la propuesta abonada por un Ingeniero Civil o Sanitario, o Arquitecto, o Arquitecto Constructor, o Constructor en Arquitectura e Ingenieríadebidamente matriculado, para lo cual se adjuntará copia legible de la tarjeta de matrícula del profesional respectivo y certificación de vigencia expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares-COPNIA, con una vigencia de seis meses. 2.2.4 Consorcios, Uniones Temporales u otras Formas Asociativas El Municipio de Medellín aceptará que la oferta sea presentada por dos (2) o más personas naturales o jurídicas, que acrediten poseer las calidades enunciadas en los numerales anteriores, quienes en forma conjunta deben informar si su participación es a título de Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa. Los asociados deberán señalar las reglas básicas que regularán las relaciones entre ellos, con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley al respecto y deberán estar conformados a la fecha de cierre de la licitación, mediante documento suscrito con la firma autorizada de cada una de las partes, que avale el acuerdo, según el modelo suministrado en este pliego de condiciones, en el cual se establezca el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes y se indique la persona que para todos los efectos los representará. Si la oferta es presentada en Consorcio, los integrantes del mismo se obligan en forma conjunta y solidaria, tanto en la licitación como en la ejecución del contrato que se llegue a celebrar. En consecuencia, el Municipio podrá exigir el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la licitación o del contrato, a cualquiera de los integrantes del consorcio, o a todos juntos. Si la oferta es presentada en Unión Temporal, los integrantes de la misma se obligan en forma conjunta y solidaria, tanto en la licitación como en la ejecución del contrato que se llegue a celebrar, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución que se haya definido para cada uno. En consecuencia, se deberán indicar los términos y extensión de la participación de cada uno de los miembros de la unión temporal en la oferta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Municipio. Si en el documento de conformación de la Unión Temporal no se determinan los términos y extensión de la participación de los integrantes, se le dará el tratamiento establecido para Consorcios. En caso de que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley, con el único objeto de presentar una propuesta o celebrar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en esta ley para los Consorcios. En el evento de resultar favorecido con la adjudicación, el consorcio o la unión temporal, quedará formalizado a la firma del contrato. De conformidad con el INSTRUCTIVO 200800006212 del 10 enero de 2008, emanado de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Medellín, las facturas para los pagos deben ser expedidas por el Consorcio o Unión Temporal cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario y la Ley 1231 de 2008 y sus decretos reglamentarios.


_________________________________________________________________________________



29

Se debe indicar además el nombre y el NIT de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal y el porcentaje de participación en el mismo. 2.2.5 Proponentes Extranjeros Para los efectos previstos en este numeral, se consideran Interesados de origen extranjero las empresas que no hayan sido constituidas de acuerdo con la legislación colombiana, sea que tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales, y las personas naturales que no tengan la nacionalidad colombiana. Para todos los efectos, las Propuestas de Proponentes de origen extranjero se someterán a la legislación colombiana, sin perjuicio de lo cual, para su participación deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Validez de los Documentos otorgados en el Exterior.

1) Consularización. De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratándose de sociedades, al autenticar los documentos a que se refiere el mencionado artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes.

2. Apostilla. Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado en el numeral (1) anterior, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso sólo será exigible la Apostilla, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la Apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes.

3. Los Proponentes provenientes de aquellos países signatarios de la Convención de La Haya citada en el numeral (2) anterior podrán optar, como procedimiento de legalización de los documentos otorgados en el exterior, la consularización descrita en el numeral (1) anterior o la Apostilla descrita en el numeral (2) anterior.

4. Los formularios anexos a estos Pliegos que deben completar los Proponentes, no deberán contar con el procedimiento descrito en los numerales (1) o (2) anteriores. 5. Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma castellano deberán presentarse acompañados de una traducción oficial a dicho idioma, traducción que deberá ser efectuada por un traductor oficial debidamente registrado como tal en Colombia.


_________________________________________________________________________________



30

6. La consularización o Apostilla de los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse en original so pena de tenerse como no presentadas.

Apoderado. Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, y las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la Propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias de la Licitación, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el Contrato, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente Pliego, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en consorcios, uniones temporales u otras formas de asociación y en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes en cualquier forma de asociación con los requisitos de autenticación, consularización y traducción exigidos en el Código de Comercio de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución de la forma asociativa.

Reciprocidad. Los proponentes de origen extranjero recibirán igual tratamiento que los de origen nacional (en los términos previstos en la Ley 80 de 1993), siempre que exista un acuerdo, tratado o convenio entre el país de su nacionalidad y Colombia, en el sentido que a las ofertas de servicios colombianos se les concederá en ese país el mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos celebrados con el sector público.

La omisión del acuerdo o del certificado de reciprocidad, no será en ningún caso causal de rechazo o descalificación de la Propuesta en la cual participen Proponentes extranjeros; sin embargo, en tal caso, el MUNICIPIO DE MEDELLÍN aplicará a las propuestas en que participen personas a las que se refiere este numeral, lo previsto en el numeral 4.4 del presente Pliego de Condiciones. 2.2.6 Inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) y Capacidad de

Contratación De conformidad con el artículo 4o del Decreto 1464 de 2010, reglamentario del artículo 6o de la Ley 1150 de 2007, la persona natural o jurídica nacional, o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a presentar oferta para la presente licitación deberán estar inscritos, calificados y clasificados (en todos los grupos) en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, así:

ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPO

1 : Constructores

01 Obras civiles hidráulicas

10101 Presas, diques y muelles. 10102 Regulación y control de

ríos. 10107 Conducción de aguas.

02 Obras Sanitarias y

Ambientales 10201

Redes de distribución de agua potable.


_________________________________________________________________________________



31

10202 Redes de distribución de

aguas servidas. 10204 Plantas de tratamiento

10205 Tanques de

almacenamiento. 10211 Pozos sépticos.

04 Edificaciones y obras de urbanismo

10401 Edificaciones sencillas hasta 500M2 y de alturas menores de 15 metros.

10410 Instalaciones interiores para edificaciones.

08 Obras de transporte y complementarios

10801 Vías de comunicación en superficie.

Además, deberán tener a la fecha de cierre de la Licitación Pública una Capacidad de Contratación como constructor(K) igual o superior a 33.186SMMLVy una Capacidad Residual de Contratación como constructor(Kr) igual o superior a 22.124SMMLV. Para el presente proceso, el oferente debe encontrarse inscrito en el RUP, lo cual demostrará con el certificado expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con una antelación no mayor a los treinta (30) días calendario previos a la fecha de presentación de la propuesta, el que además debe encontrarse vigente.

Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los integrantes deberá cumplir con las actividades y especialidades exigidas en el Pliego de Condiciones, con excepción de la especialidad 08 que bastará con que la cumpla uno solo de los integrantes. La clasificación en los grupos podrá ser aportada por la forma asociativa conjuntamente entre todos sus integrantes. En caso anterior, el "Kr" del Consorcio o la Unión Temporal, se obtendrá de la suma de cada uno de sus integrantes. Si la propuesta es presentada por una persona natural o jurídica extranjera, no inscrito en el RUP, deberá presentar con la oferta, certificaciones de contratos ejecutados cuyo objeto corresponda a cada especialidad y cada grupo establecidos en este numeral. Para cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal se deberá aportar el certificado de inscripción en el RUP y el Formato 8 (Cálculo del Kr) debidamente diligenciado. Para el cálculo de la capacidad residual Kr, se tendrá en cuenta la siguiente información del Formato No. 8: a) El saldo, a la fecha de cierre de la licitación, del valor total de los contratos de obra

en ejecución o suspendidos, incluidas las adiciones. En el caso de contratos en Consorcio o Unión Temporal, se informará únicamente el valor que corresponde al proponente, según su porcentaje de participación en los mismos.


_________________________________________________________________________________



32

b) El valor total de los contratos de obra adjudicados y que aún no tienen orden de iniciación. En el caso de contratos en Consorcio o Unión Temporal, se informará únicamente el valor que corresponde al proponente, según su porcentaje de participación en los mismos.

c) Se tendrá en cuenta todo tipo de contrato de obra o construcción o concesión de

obra sea estatales o privados. El Kr del proponente, sea persona natural o jurídica, y de cada uno de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal, se determinará con la siguiente fórmula:

Kr = Ki - Kc Donde, Kr = Capacidad residual de contratación, a la fecha de cierre de la licitación, en SMMLV. Ki = Capacidad de contratación inscrita como “Constructor”, según el Certificado de

Inscripción en el RUP, en SMMLV. Kc = Capacidad de contratación comprometida, que corresponde a la sumatoria de

los valores obtenidos en los literales a) y b), expresada en SMMLV. Si la propuesta es presentada por una persona natural o jurídica extranjera, no inscrito en el RUP, deberá presentar con la oferta, los documentos que presentaría ante la Cámara de Comercio de Medellín para obtener dicha inscripción. Para el cálculo del Kr se tendrá en cuenta la información del Formato No. 8, con el fin de aplicar la misma fórmula prevista en este numeral. En el caso de proponentes extranjeros, la capacidad de contratación será calculada por la Entidad, de conformidad con los formularios, certificaciones y demás documentos de soporte descritos en el Decreto 1464 del 2010, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de clasificación y capacidad de contratación. Para el efecto deberán presentar además debidamente diligenciados los formularios, tomados de la Cámara de Comercio, que se describen a continuación:

Modelo 17: “MODELO DE CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (Co) DE CONSTRUCTORES, CONSULTORES Y PROVEEDORES QUE NO UTILIZAN NINGUNA DISPOSICIÓN ESPECIAL. Modelo 26: “MODELO DE CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR LA CLASIFICACIÓN DE PROPONENTES CONSTRUCTORES, CONSULTORES Y PROVEEDORES MEDIANTE CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS. Modelo 9: “MODELO DE CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD TÉCNICA (Ct) DE CONSTRUCTORES Y CONSULTORES PERSONAS JURÍDICAS. Modelo 2: “MODELO DE CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA PROBABLE DE CONSTRUCTORES Y PROVEEDORES CONSULTORES PERSONAS JURÍDICAS CON EXISTENCIA.

En caso de no aplicar a los formularios citados, se deben presentar diligenciados, los formularios que les aplica de acuerdo con el Decreto 1464 de 2010


_________________________________________________________________________________



33

2.2.7 Inhabilidades e Incompatibilidades. En el contrato que se derive del presente proceso, el Municipio de Medellín aplicará las reglas sobre inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Ley 1296 del 29 de abril de 2009, así como también lo dispuesto en los artículos 8°, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, y 9° de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y en las demás normas legales vigentes que la modifiquen o adicionen, en cuanto sean pertinentes. 2.2.8 Garantía para cubrir los riesgos derivados del incumplimiento del

ofrecimiento De conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 4828 del 24 de diciembre del 2008, el oferente podrá otorgar a favor del Municipio de Medellín, como mecanismo de cobertura del riesgo derivado del incumplimiento del ofrecimiento, cualquiera de las garantías allí autorizadas, a saber: (1) Pólizas de seguros, (2) Fiducia mercantil en garantía, (3) Garantía bancaria a primer requerimiento; (4) Endoso en garantía de títulos valores y depósito de dinero en garantía, otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o por una entidad bancaria, o una sociedad fiduciaria, o una entidad financiera sometida a vigilancia y control de la Superintendencia Financiera, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial, con una vigencia de noventa 90 días HÁBILES contados a partir de la fecha y hora de cierre de la licitación, hasta la aprobación de la garantía que ampare los riesgos propios de la etapa contractual. La Secretaría de Desarrollo Social podrá solicitar al proponente la ampliación de la vigencia de la garantía cuando se prorrogue el plazo establecido para la adjudicación. Cuando la propuesta se presente por un proponente plural bajo la figura de consorcio o unión temporal, o contrato de asociación futura, la garantía deberá otorgarse por todos los integrantes del proponente plural; esto es, a nombre de cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el oferente plural, con el número de cédula o Nit respectivos y su porcentaje de participación. Si el oferente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera; por tanto no podrá expedirse la garantía a nombre de quien se encuentre inscrito como representante legal. Con dicha garantía se cubrirán los perjuicios derivados del incumplimiento de los ofrecimientos por los eventos descritos en el artículo 4, subnumerales 4.1.1 a 4.1.5 del citado decreto, a saber:

La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en el pliego de condiciones para la adjudicación del contrato se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses.


_________________________________________________________________________________



34

La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.

La falta de pago de los derechos de publicación en el Diario Único de Contratación, previstos como requisitos de legalización del contrato.

La suficiencia de la garantía será verificada por el Municipio de Medellín al momento de evaluación de las propuestas. El valor asegurado quedará a favor del Municipio de Medellín cuando el proponente incumpla alguno de los casos citados. La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta será causal de rechazo de esta última. De conformidad con lo previsto en el literal e), numeral 1° del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado, incurrirán en la causal de inhabilidad e incompatibilidad señalada, y el Municipio de Medellín podrá adjudicarlo, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, al proponente clasificado en segundo lugar, sin perjuicio de hacer efectivas las sanciones mencionadas a quien haya incumplido. La garantía de Seriedad deberá ser presentada con firma autógrafa (no mecánica) del tomador. La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido perfeccionado y legalizado el contrato respectivo. 2.2.9 Pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales Según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2008, el proponente deberá acreditar que se encuentra al día con sus empleados, en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar. Esta exigencia también se acreditará por parte del contratista para efectos de cada pago derivado del contrato. Si el proponente es persona jurídica, el pago de dichos aportes deberá acreditarlo mediante certificación expedida por el representante legal de la misma. Si la persona jurídica es una sociedad de las obligadas a tener Revisor Fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 13 y 74 de la Ley 43 de 1990, la certificación deberá estar suscrita por quién figure nombrado como Revisor Fiscal. En este evento, la certificación se deberá acompañar con copia de la Tarjeta Profesional que acredite la calidad de contador del Revisor Fiscal que la suscribe y copia del respectivo certificado de vigencia de la tarjeta profesional expedido por la Junta Central de Contadores.


_________________________________________________________________________________



35

Esta exigencia es aplicable a cada uno de los miembros de un Consorcio o una Unión Temporal. 2.2.10 Certificación del Revisor Fiscal Si el proponente es una sociedad anónima interesada en que, para los efectos del artículo 8°, numeral 1°, literal h) de la Ley 80 de 1993, se le dé el tratamiento de “abierta”, deberá aportar una Certificación del Revisor Fiscal en la que conste que ésta tiene tal carácter por cuanto reúne los requisitos que establece el artículo 5° del Decreto No. 679 de 1994. Esta certificación se deberá acompañar con copia de la Tarjeta Profesional que acredite la calidad de contador del Revisor Fiscal que la suscribe y copia del respectivo certificado de vigencia de la tarjeta profesional expedido por la Junta Central de Contadores. 2.2.11 Certificado de reciprocidad Si el proponente es extranjero, podrá aportar el certificado de reciprocidad conforme a lo establecido en el artículo 20 de la Ley 80 de 1993, para que se le dé el mismo tratamiento y en las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de adjudicación que el de los proponentes nacionales. 2.2.12 Boletín de Responsables Fiscales El proponente no deberá encontrarse inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (Artículo 60, Ley 610 de 2000); situación que será verificada por la Secretaría de Desarrollo Social ó podrá ser acreditada por el oferente en su propuesta. Igual requisito deberá cumplir el representante legal de las personas jurídicas, y el representante de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociación. 2.2.13 Certificado de Antecedentes Disciplinarios El proponente deberá presentar antecedentes disciplinarios de la Procuraduría general de la Nación de conformidad con lo consagrado en el Artículo 174 de la Ley 734 de 2002; situación que será verificada por la Secretaría de Desarrollo Social o podrá ser acreditada por el oferente en su propuesta. Igual requisito deberá acreditar el representante legal de las personas jurídicas, representante de los consorcios o uniones temporales o cualquier otra forma asociativa, los representantes legales de los integrantes de los Consocios o Uniones Temporales y todos los socios de las sociedades distintas a las anónimas abiertas. En caso de que en el certificado conste que el proponente o el representante legal de las personas jurídicas, o el representante de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociación o los representantes legales de los integrantes de los Consocios o Uniones Temporales, presente antecedentes disciplinarios vigentes, que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, no se tendrá en cuenta su propuesta para la evaluación y posterior adjudicación. 2.2.14 Verificación de Antecedentes en el Sistema de Verificación de Contratista de la Cámara de Comercio de Medellín.


_________________________________________________________________________________



36

La Secretaría de Desarrollo Social verificara el riesgo reputacional y los antecedentes de todos los proponentes, sus integrantes, socios y directivos en las siguientes listas:

Verifica si se encuentra registrado en el Registro Mercantil (en las 57 Cámaras de Comercio del País) o si se encuentra en el Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro que administra la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia Esta información permite conocer los nombres y cédulas de:

- Representante Legal

- Socios

- Miembros de Junta Directiva

- Revisor Fiscal

Partiendo de esa información se cruza con las siguientes listas internacionales,

nacionales e internas del Municipio de Medellín:

Bases de Datos Internacionales:

1. Lista OFAC. Lista pública del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista Clinton). La OFAC publica una lista de individuos y empresas propiedad o controladas por, o que actúe por cuenta o en nombre de narcotraficantes o terroristas. También enumera los individuos, grupos y entidades, como terroristas y narcotraficantes. En conjunto, estas personas y empresas se llaman "nacionales especialmente designados" o "SDN". Sus activos están bloqueadas y a personas de EE.UU. les es prohibido tratar con ellos.

2. DeniedPersonList: Lista de la Oficina de Industria y Seguridad que contiene a individuos y entidades a las que se les han negado privilegios de exportación.

3. UnverifiedList: Lista de la Oficina de Industria y Seguridad. Listado de partes en donde esta entidad no ha podido identificar al usuario final en la transacción principal. La lista incluye nombres y los países de las personas extranjeras que en el pasado eran parte de una transacción con respecto a la cual el BIS (Oficina de Industria y Seguridad de EE.UU.) no pudo comprobar la existencia de una licencia previa (PLC) o la verificación posterior del usuario final de la transacción (PSV) por razones fuera del control del gobierno de los EE.UU. Cualquier operación en la que una persona que aparece en la lista es una de las partes, el BIS levantará una bandera roja con respecto a dicha transacción.

4. EntityList: Listado de partes en donde una negociación con ellas puede necesitar una licencia especial para la exportación. El Reglamento de Administración de Exportaciones (EAR) contiene una lista de nombres de personas extranjeras - incluidas las empresas, instituciones de investigación, organizaciones gubernamentales y privadas, particulares, y otros tipos de personas jurídicas- que están sujetos a requisitos de licencia especial para la exportación, la reexportación y/o transferencia (en el país) de los materiales especificados.

5. DebarredList: Listado de entidades que negocian con armas y que es necesario tener aprobación de la ITAR. Listado de entidades que negocian con armas y que es necesario tener aprobación de la ITAR (International Traffic in ArmsRegulation).

6. NonproliferationSanctions: Listado de entidades que han sido sancionadas por los Estados Unidos. Incluye 8 listas de entidades y personas que por una u otra razón han sido sancionadas por los EE.UU. Bloqueo de la propiedad de personas o entidades que operan con la proliferación de armas de destrucción


_________________________________________________________________________________



37

masiva, misiles, armas químicas, biológicas, y sus partidarios. Incluye las siguientes listas:

6.1. Executive Order 13382

6.2. Iran and Syria Nonproliferation Act

6.3. Executive Order 12938, as amended

6.4. Iran-Iraq Arms Nonproliferation Act of 1992

6.5. Missile Sanctions Laws

6.6. Chemical and Biological Weapons Sanctions Laws

6.7. Sanctions for the Transfer of Lethal Military Equipment

6.8. Iran Nonproliferation Act of 2000 Bases de Datos Nacionales: Verificación de los integrantes de las empresas solicitadas con las fuentes del Registro Público Mercantil y con las siguientes 15 listas nacionales: 1. Antecedentes Fiscales – Contraloría General de la República: Consulta del estado fiscal de las empresas personas naturales o personas jurídicas solicitadas en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la Nación. Este Boletín es publicado cada 3 meses, de acuerdo con las fechas establecidas por ésta entidad. 2. Antecedentes Disciplinarios - Procuraduría General de la Nación: Consulta del estado de las empresas personas naturales o personas jurídicas solicitadas con respecto a la información publicada en la página web de la Procuraduría General de la Nación. Se podrá verificar en esta lista la información de los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura. 3. Información proveniente de la Superintendencia de Sociedades: 3.1. Sociedades en proceso de liquidación obligatoria

3.2. Personas naturales comerciantes o personas jurídicas en proceso de liquidación judicial 4. Información proveniente de la Superintendencia Financiera: 4.1. Sanciones en firme a Entidades Vigiladas

4.2. Sanciones en firme a directivos de Entidades Vigiladas

4.3. Sanciones en firme a otras entidades No vigiladas por la Superintendencia Financiera

4.4. Multas y Sanciones impuestas por la Superintendencia Financiera al Mercado de Valores 5. Información proveniente de la Superintendencia Solidaria: 5.1. Entidades sancionadas con multa por la Superintendencia Solidaria

5.2. Entidades morosas: Información de entidades que, habiendo reportado sus estados financieros a la Superintendencia Solidaria, no han efectuado el pago de la tasa de contribución en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,2007 o 2008

5.3. Entidades que ejercen actividad financiera (Cooperativas), en proceso de intervención forzosa administrativa

5.4. Entidades que no ejercen actividad financiera (Cooperativas del sector real, fondos de empleados y asociaciones mutuales), en proceso de intervención forzosa administrativa


_________________________________________________________________________________



38

5.5. Entidades que ejercen actividad financiera (Cooperativas), en proceso de liquidación voluntaria

5.6. Entidades que no ejercen actividad financiera (Cooperativas del sector real, fondos de empleados y asociaciones mutuales), en proceso de liquidación voluntaria

5.7. Entidades vigiladas por la Superintendencia Solidaria en proceso de reestructuración, de acuerdo a la Ley 550 de 1999 Con respecto a la información que se ofrece de las tres Superintendencias, a saber, de Sociedades, Financiera y Solidaria, se aclara lo siguiente: - Liquidación voluntaria y liquidación judicial: Una vez la persona natural o la persona jurídica inicia el proceso liquidatorio no puede ejecutar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y sólo puede realizar actos tendientes a la liquidación de su patrimonio (Realización de activos y pago del pasivo externo)

- Sanciones y multas: Si bien no impiden la contratación, generan alerta acerca del cumplimiento de las obligaciones y deberes de los contratistas

- Intervención forzosa administrativa: Las entidades que son sometidas a intervención forzosa administrativa no pueden desarrollar normalmente sus operaciones y la finalidad del proceso es la pronta liquidación de su patrimonio (Realización de activos y pago del pasivo externo) Bases de datos internas El sistema permitirá incluir bases de datos con información relevante en materia de proveedores, como son el Registro de Proveedores, Registro de Juntas de Acción Comunal, Registros de alertas internas sobre ejecución contractual. 2.3 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE La experiencia del proponente se verificará a partir de la información suministrada en el Formato No. 9 Se tendrá en cuenta el valor facturado en contratos terminados, suspendidos o en ejecución, celebrados por el proponente, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, durante los últimos DIEZ (10) AÑOS anteriores a la fecha de cierre del proceso, que hayan tenido por objeto o hayan incluido en su alcance y efectivamente lo hayan ejecutado la construcción de obras de sistemas de acueducto (redes de aducción y distribución, plantas de tratamiento de agua potable, tanques de almacenamiento de agua potable, tanques de sedimentación, tanques de quiebre, desarenadores o floculadores) pudiendo ser estas excluyentes entre sí. En el caso que las hayan incluido en su alcance y efectivamente las hayan ejecutado, el valor acreditar será el de estas. Se considerará hábil el proponente que acredite haber facturado, en un máximo de tres (3) contratos con el objeto y/o alcance indicado, un valor igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial expresado en SMLMV, debidamente certificados por la entidad contratante y donde uno de dichos certificados al momento de adjudicación deberá ser igual o mayor al treinta por ciento (30%) del presupuesto oficial expresado en salarios mínimos mensuales legales (SMMLV) vigentes a la fecha de celebración de los mismos.” En el caso de contratos suspendidos o en ejecución, se considerarán los contratos que cumpliendo con los requerimientos exigidos, certifiquen haber facturado a la fecha de presentación de las propuestas, un setenta y cinco por ciento (75%) del valor total del contrato.


_________________________________________________________________________________



39

Si los contratos aportados como experiencia fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, el valor facturado que debe informar el proponente será el correspondiente al porcentaje de participación que hubiere tenido en los mismos. También se aceptará la experiencia proveniente de Ofertas Mercantiles, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos exigidos y se acredite mediante la correspondiente certificación de ejecución de los trabajos, expedida por parte de la entidad o persona a quien fue dirigida la oferta, ésta última no podrá aportar la misma obra como experiencia. En el caso de contratos realizados bajo la modalidad de Administración Delegada, se tendrá en cuenta como experiencia general, el valor total de la obra ejecutada (sin tener en cuenta el valor de los honorarios), el cual deberá ser certificado por el dueño del proyecto. Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unión temporal sea una filial o subordinada de una sociedad controlante,se tendrá en cuenta la experiencia propia y no la de la controlante, ni viceversa. La experiencia del proponente deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por el respectivo contratante, o cualquier otro documento contractual hábil suscrito por funcionario competente de la Entidad contratante, que contenga, como mínimo, la siguiente información: nombre del Contratista, número y objeto del contrato, valor ejecutado, plazo de ejecución, descripción y alcance del proyecto, fechas de iniciación y de terminación, y porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal. En el caso en el cual la certificación no incluya la descripción del alcance del proyecto, ésta se deberá acompañar de un documento contractual hábil suscrito por funcionario competente de la Entidad contratante, donde se pueda verificar claramente que el contrato incluyó la ejecución de las obras requeridas para poderlo tener en cuenta en la verificación de la experiencia. No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones que no contengan la información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este numeral. En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta presente inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta aquella que esté demostrada. Cuando se trate de proyectos propios, la acreditación se deberá hacer mediante certificación emitida por CONTADOR PÚBLICO y/o REVISOR FISCAL, además deberá anexar copia de la licencia de construcción y del acta de recibo expedida por la autoridad (Municipal) competente.

EN LOS CASOS EN QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL IDENTIFIQUE INDICIOS DE FRAUDE, FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN DE INFORMACIÓN O DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LAS PROPUESTAS, SE FORMULARÁ, LA RESPETIVA DENUNCIA PENAL ANTE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y ANTE OTRAS INSTANCIAS QUE SEAN COMPETENTES CONTRA EL PROPONENTE.


_________________________________________________________________________________



40

2.4 CAPACIDAD FINANCIERA. La capacidad financiera se evaluará teniendo en cuenta la información reportada en el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES ACTUALIZADO DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1464 de DE 2010. Para los Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, deberán aportar la información financiera antes solicitada de cada uno de sus integrantes y para la Verificación se realizarán las respectivas operaciones matemáticas de cada uno de ellos por separado, tal como se establece para cada índice. La capacidad financiera se evaluará con base en la información suministrada en el Balance general con corte al 31 de Diciembre de 2010 para los proponentes que a la fecha del cierre de este proceso ya hubieren presentado su declaración de renta correspondiente al año 2010, en este caso deberán adjuntar copia de la declaración de renta, excepto que esta información ya este certificada en el registro de Proponente con más de un mes de anterioridad al cierre del proceso, para los proponente que aún no hubieren presentado su declaración de renta del año 2010, serán evaluados con la información del Balance General con corte al 31 de Diciembre de 2009 la cual deberá esta verificada en el Registro Único de Proponentes. Cuando se trate de personas jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, la información de las condiciones financieras estará soportada en el último balance general y el estado de resultados de la persona jurídica extranjera, que será la que se inscriba como proponente. Estas cifras deben presentarse en moneda colombiana, de conformidad con los artículos 50 y 51 del Decreto 2649 de 1993 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. Todos los cálculos aritméticos que se realicen para la determinación de los índices se aproximarán por exceso o por defecto a la centésima del valor, así: cuando la milésima sea igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y cuando sea inferior a 5 se aproximará por defecto. La capacidad financiera del proponente se calculará a partir de la evaluación de los siguientes indicadores: 2.4.1 Índice de Operatividad (IO) Se calcula con la siguiente fórmula: IO = Capital de Trabajo / Presupuesto Oficial Donde, Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente Se considerará HÁBIL el proponente que presente un IO igual o superior a cero punto cero cinco (0.05). Mínimo $ 296.241.859 millones de capital de trabajo Para el caso de propuestas en Consorcio o Unión Temporal u otra forma de asociación, el Índice de Operatividad se obtendrá sumando el Capital de Trabajo de cada uno de sus integrantes, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los mismos. 2.4.2 Patrimonio Neto (PN) Se considerará HÁBIL el proponente que presente un PN igual o superior al cuarenta


_________________________________________________________________________________



41

por ciento (40%) del Presupuesto Oficial.Mínimo $ 2.369.934.870 millones de patrimonio mínimo Para el caso de propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, el Patrimonio Neto del proponente se obtendrá sumando el Patrimonio Neto de cada uno de sus integrantes, sin considerar el porcentaje de participación de los mismos. 2.3.3 Índice de Endeudamiento (IE) Se calcula con la siguiente fórmula: IE = Pasivo Total / Activo Total Se considerará HÁBIL el proponente que presente un IE igual o inferior a cero punto sesenta (0.60) Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se calculará el IE de cada uno de sus integrantes, aplicando la fórmula descrita anteriormente. En este caso, el IE del proponente será la suma de los indicadores obtenidos por cada uno de ellos, una vez ponderados de acuerdo con su porcentaje de participación. 2.4.4 Índice de Liquidez (IL) Se calcula con la siguiente fórmula: IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente Se considerará HÁBIL el proponente que presente un IL igual o superior a uno (1.5). Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se calculará el IL de cada uno de sus integrantes, aplicando la fórmula descrita anteriormente. En este caso, el IL del proponente será la suma de los indicadores obtenidos por cada uno, una vez ponderados de acuerdo con su porcentaje de participación. 2.5 PROPUESTA TÉCNICA (REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES DE LA PROPUESTA). El proponente como mínimo de la oferta y por lo tanto de participación deberá anexar con su propuesta económica, una propuesta técnica en donde se presenten que deberá contener a menos los siguientes elementos: 2.5.1 Documentos técnicos: La propuesta deberá contener como mínimo los siguientes documentos:

I. Carta de presentación de propuesta en formato oficial. II. .Hoja de vida, certificados académicos y de experiencia de los ingenieros

residentes. III. Propuesta económica detallada.


_________________________________________________________________________________



42

2.5.2 Recurso Humano: Cantidad, dedicación y condiciones del personal. propuesto.Hacen parte de la propuesta técnica la acreditación de cumplimiento de requisito del siguiente personal: 2.5.2.1. Residentes de Obra: Cantidad dos (2) Se tomará como experiencia de los residentes de obra el perfil de Ingeniero Sanitario O Civil con cinco (5) años de experiencia general y tres (3) años de experiencia especifica en: Construcción de sistemas de acueducto (redes de aducción y distribución, plantas de tratamiento de agua potable, tanques de almacenamiento de agua potable, tanques de sedimentación, tanques de quiebre, desarenadores o floculadores). Éstas pueden ser excluyentes entre sí. 2.5.2.2 Profesional encargado de la parte social (1) Para la ejecución de los talleres con la comunidad previstos dentro del plan de manejo socio ambiental de la obra, se exigirá un Profesional del área social con título universitario, el cual podrá ser en Sociología, Comunicación social, Trabajador social, antropólogo, o profesión afín con formación y experiencia en el manejo del tema de participación comunitaria y trabajos o proyectos de infraestructura con temáticas ambientales. La experiencia solicitada debe ser de tres (3) años de experiencia específica en el manejo del tema de la participación comunitaria y trabajos o proyectos de infraestructura de construcción de sistemas de acueducto. Su dedicación será la requerida para la preparación, convocatoria y realización de los talleres dentro del plazo del contrato e intervendrá para la ejecución de los talleres necesarios para cumplir con las estipulaciones de la Guía de Manejo Socio Ambiental en todos los frentes del proyecto.



Gestor social (Profesional para el manejo social y ambiental) 1


Auxiliar Contable 1

Topógrafo 1

Celador(es) 2

Almacenista 2

Secretaria 1



Operador tractor 1

Asesor contable 1

2.5.2.3 Maquinaria y equipo. El Contratista deberá mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, el equipo suficiente y aprobado por el interventor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños. 2.6 REGLAS DE SUBSANABILIDAD De conformidad con lo estipulado en el Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y en el Artículo 10 del Decreto 2474 de 2008, primará lo sustancial sobre lo formal y por lo tanto, no será rechazada una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de


_________________________________________________________________________________



43

la oferta y que no constituyan los factores de escogencia establecidos en el pliego de condiciones. En virtud de esta disposición, la Secretaría de Desarrollo Social podrá solicitar al proponente, en cualquier momento y hasta antes de la adjudicación, que subsane cualquier requisito que no implique la asignación de puntajes. Para ello podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y las mismas deberán ser resueltas por el proponente dentro del término establecido en la comunicación respectiva. En ningún caso se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, sometidas a calificación con puntaje, ni acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. En caso de que el proponente no allegue las aclaraciones o información solicitadas dentro del período establecido, la propuesta será RECHAZADA, de conformidad con el inciso tercero del artículo 10 del Decreto 2474 de 2008.


_________________________________________________________________________________



44

CAPÍTULO 3

PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPUESTA 3.1 EXAMEN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS El Proponente deberá inspeccionar y examinar por su cuenta y riesgo el sitio y los alrededores de la obra, e informarse acerca de la naturaleza del terreno y del subsuelo, la forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial, las fuentes de materiales, zonas de depósito de material sobrante, vías de acceso al sitio, instalaciones que pueda requerir, las condiciones del ambiente y, en general, todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su oferta. También deberá hacer la evaluación e identificación de las áreas ambientalmente frágiles y vulnerables que puedan ser afectadas por el proyecto, así como el reconocimiento del entorno socio-económico y la presencia de minorías étnicas en el área de influencia del proyecto, con el fin de que dentro de la organización ambiental del proyecto sean consideradas prioritarias en su manejo. El proponente deja expresa constancia de que estudió los diseños, planos y especificaciones del proyecto, su naturaleza y localización, la composición y conformación externa de los terrenos, y las condiciones normales y variables del clima, el espacio físico para maniobrar, las zonas de depósito, vías de acceso al sitio, la calidad y cantidad de materiales y suministros necesarios para su ejecución, y los demás factores que puedan influir en el cálculo del valor de su propuesta y en la iniciación y correcto desarrollo de los trabajos. El hecho de que el Proponente no se familiarice debidamente con los detalles y condiciones del manejo general del proyecto, no le servirá de excusa válida para posteriores reclamaciones. 3.2 RESERVA EN DOCUMENTOS Según los numerales 2 y 3 del Artículo 24 de la Ley 80 de 1993, las personas interesadas en los procesos contractuales pueden conocer y controvertir los conceptos y las decisiones que tomen las entidades públicas, y para ello pueden examinar los expedientes. Además, el Articulo 74 de la Constitución Nacional dispone que “toda persona tiene derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establece la ley”. Por lo tanto, en caso de que el Proponente considere que algún documento de su oferta goza de reserva legal, deberá manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las normas que le brindan tal carácter. Todos los estudios, diseños, permisos, autorizaciones, estudio de costos están a disposición de los proponentes y de las veedurías ciudadanas a solicitud. 3.3 IDIOMA DE LA PROPUESTA La propuesta y sus anexos deberán presentarse en idioma Español. 3.4 COSTOS DE PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA Todos los costos asociados a la preparación y presentación de la propuesta estarán a cargo del Proponente, y el Municipio de Medellín, en ningún caso, será responsable de los mismos.


_________________________________________________________________________________



45

3.5 CORRESPONDENCIA Toda la correspondencia que se genere con ocasión del presente proceso de licitación podrá ser entregada de una de las siguientes maneras:

Directamente en el Archivo General del Municipio de Medellín Calle 44 # 52-165, ubicado en el sótano del Centro Administrativo Municipal, La Alpujarra, Medellín.

Remitida directamente al correo electrónico [email protected]

En todo caso, la Secretaría de Desarrollo Social no asumirá responsabilidad alguna por la correspondencia incorrectamente dirigida o por las fallas que pueda presentar el medio electrónico utilizado. 3.6 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en este pliego de condiciones. En caso de hacerlo, se tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones contenidas en este documento. No se aceptarán propuestas alternativas. La propuesta deberá presentarse en original, UNA (1) copia, y UNA (1) COPIA EN MEDIO MAGNÉTICO(CD) y archivo en PDF, en sobres cerrados y separados, rotulados respectivamente como “original”, “copia 1” y “copia en medio magnético”, e indicando el número y el objeto del proceso licitatorio, así como el nombre y la dirección del proponente. El Municipio no se hará responsable por no abrir, o por abrir prematuramente los sobres mal identificados o incorrectamente dirigidos. Los documentos que hacen parte del original y de las copias de la propuesta deberán ser totalmente legibles, enlegajados y foliados. Los folios que contengan modificaciones o enmiendas deberán ser convalidados con la firma de quien suscribe la carta de presentación. Todos los documentos exigidos deberán incluirse en el original y en las copias de la propuesta. En caso de discrepancia entre las copias y el original, primará este último sobre aquéllas. 3.7 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA La propuesta deberá acompañarse de cada uno de los documentos que se describen a continuación: 1. Índice o Tabla de Contenido, especificando los números de página donde se

encuentra la información y los documentos requeridos en el pliego de condiciones.

2. Carta de Presentación de la Propuesta, de acuerdo con el modelo

suministrado en este pliego de condiciones, firmada por el proponente, si es persona natural, o por el representante legal si es persona jurídica, o por el representante del consorcio o unión temporal. La suscripción de la carta de presentación de la propuesta hará presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de todos los documentos del presente proceso. Si el proponente es persona jurídica y su representante legal y quien suscribe la carta de presentación de la propuesta no es un profesional de las áreas que a

mailto:[email protected]


_________________________________________________________________________________



46

continuación se indican, deberá presentar la propuesta abonada por un Ingeniero Civil, o ingeniero sanitario, o un Arquitecto, o un Arquitecto Constructor, o un Constructor en Arquitectura e Ingeniería, debidamente matriculado, para lo cual se adjuntará copia legible de la tarjeta de matrícula del profesional respectivo y certificación de vigencia expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares’-COPNIA, con una vigencia de seis (6) meses, conforme a lo dispuesto en el Artículo 20 de la Ley 842 de 2003.

3. Documentos que acreditan el cumplimiento de los Requisitos Habilitantes y de Participación, estipulados en el Capítulo 2 de este pliego de condiciones.

4. Copia del Registro Único Tributario (RUT), actualizado, y expedido por la

Dirección General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar este documento.

5. Copia del certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes

(RUP), expedido en la Cámara de Comercio con una antelación no mayor a los treinta (30) días calendario previos a la fecha de presentación de la propuesta, en el que conste la inscripción, calificación y clasificación del proponente en la actividad, especialidad y grupos exigidos, y su certificado debe encontrarse vigente.. En caso de propuestas en consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá aportar este certificado.

6. Formulario No. xxx: CONTRATOS EN EJECUCIÓN 7. Formulario No. 9: EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 8. Formulario No. 3: Cantidades de Obra y Precios Unitarios: Al diligenciar

este formulario, el proponente no podrá adicionarlo, modificarlo o alterarlo, ni dejar de consignar el precio unitario de uno o varios ítems, pues de lo contrario, la propuesta será rechazada. El Proponente deberá ajustar al peso los precios unitarios y el valor total de la propuesta, bien sea por exceso o por defecto, así: cuando el dígito decimal sea igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y cuando sea inferior a 5 se aproximará por defecto; en caso de no hacerlo, la Secretaría de Desarrollo Social efectuará dicho ajuste, el cual primará para todos los efectos de evaluación de propuestas y adjudicación.

Los precios unitarios que aparecen en este formulario serán los que prevalezcan en caso de consignarse diferentes valores en la propuesta La entidad revisará los valores unitarios y los ajustará al peso, si a ello hay lugar, seguidamente revisará la multiplicación de las cantidades de obra por los respectivos precios unitarios y la suma de estos valores parciales para obtener el Costo Directo, éste se afectará por el porcentaje de AIU que se encuentra relacionado en la casilla correspondiente del Formulario, finalmente se revisará la suma del Costo Directo y el AIU para obtener el Valor Total de la oferta, el cual también se ajustará al peso cuando a ello hubiere lugar.

Con la presentación del Formulario No. 3 debidamente diligenciado, se entiende que el proponente estudió los costos de todos los insumos que intervienen en cada uno de las actividades del proyecto y por consiguiente, incluyó en cada uno los de los precios unitarios los costos por transportes,


_________________________________________________________________________________



47

acarreo hasta el sitio de las obras y acarreo interno; valor comercial de los materiales, herramientas, tarifas de arrendamiento de equipos; mano de obra estimada de acuerdo con los rendimientos y estándares del mercado, además analizó los costos indirectos de acuerdo con el contenido del AIU publicado por la Entidad.

En caso de discrepancia entre los valores unitarios presentados en el Formulario No. 3 y los Análisis de Precios Unitarios entregados en la etapa de perfeccionamiento del contrato, primarán aquellos sobre éstos, debiendo el contratista asumir los errores en que incurra al presentar precios diferentes a los establecidos en el Formulario No.3

Con base en la información consignada en el Formulario No. 3, se efectuaran las evaluaciones a las que se alude en el Capítulo 4, sin perjuicio de la información que el adjudicatario allegue para el perfeccionamiento del contrato en la discriminación de los APU (Formulario No. 5) y en la discriminación del AIU.

9. Formato No. 5: “INFORMACIÓN SOBRE MULTAS Y SANCIONES” 10. Formato No. 13: “CARTA DE OFRECIMIENTOS PARA EL CRITERIO DE

CALIDAD” El proponente debe anexar carta de ofrecimiento para evaluar el criterio de calidad.

11. Documento que acredite la autorización de la Junta Directiva o Junta de

Socios al Gerente o representante legal. Cuando el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la sociedad, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social competente, otorgado con anterioridad a la fecha del cierre del proceso, pues de lo contrario, la propuesta será rechazada.

12. Certificación del Revisor Fiscal de la sociedad anónima interesada en que,

para los efectos del 5° del Decreto No. 679 de 1994, se le dé el tratamiento de “abierta”, en la que conste que ésta tiene tal carácter por cuanto reúne los requisitos que establece este artículo.

13. PARA PARTICIPAR EN LOS CRITERIOS DE DESEMPATE EL PROPONENTE

DEBERÁ ALLEGAR, CON LA PROPUESTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

1) Certificación Acreditación MIPYMES: certificación expedida por contador

público o revisor fiscal, según sea el caso, en la que se señale la condición de MIPYMES.

2) Certificación suscrita por el representante legal, de que su propuesta oferta

bienes y servicios de origen nacional

3) Para efectos de la aplicación del parágrafo 1 de la Ley 816 de 2003, se deberá allegar el informe de la respectiva Misión Diplomática Colombiana.

4) Certificado expedido por la oficina de trabajo de la respectiva zona donde conste que el proponente tiene en su nómina mínimo del 10% de sus empleados en condiciones de discapacidad (según Ley 361/97) contratados


_________________________________________________________________________________



48

por lo menos con un año de anterioridad a la fecha de presentación de la propuesta.

5) Certificado expedido por el representante legal de la empresa donde conste que el personal en condiciones de discapacidad permanecerá contratado al menos por el plazo del contrato objeto de éste proceso de selección.

3.8 DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR Los documentos otorgados en el exterior, que no estén en idioma Español, deberán presentarse acompañados de una traducción oficial a dicho idioma. Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio, y en la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997, proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 3.8.1 Consularización Según lo previsto por el Artículo 480 del Código de Comercio, los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que “al autenticar los documentos a que se refiere este artículo, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país (C. P. C. Artículo 65)”. Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones, Transversal 17 No. 98-55, Bogotá, D. C.) para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes. 3.8.2 Apostilla Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado, siempre que provengan de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la citada Ley 455 de 1998. En este caso, sólo será exigible la apostilla, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la apostilla está dada en idioma distinto del Español, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes. 3.8.3 Títulos obtenidos en el exterior El proponente que ofrezca personal con títulos académicos de pregrado otorgados en el exterior, deberá acreditar, como requisito previo para la adjudicación, la convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos.


_________________________________________________________________________________



49

Para los títulos de postgrado (especializaciones, maestrías y doctorados), bastará la consularización o apostilla –según el caso– del título de postgrado respectivo, debidamente otorgado por la Universidad o Institución respectiva, de conformidad con la legislación vigente para cada profesión Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior, que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. 3.8.4 Autorización para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia De conformidad con lo dispuesto por la Ley 842 de 2003, el proponente que ofrezca personal profesional titulado y domiciliado en el exterior, deberá acreditar, como requisito previo para la adjudicación, la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares –COPNIA– para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. En su defecto, deberá acreditar la solicitud de permiso radicada ante el mismo organismo, con el lleno de los requisitos exigidos. Para estos efectos, el proponente deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites correspondientes. En el caso de profesionales de la Arquitectura y de la Ingeniería con título extranjero y domiciliados en el exterior, en las ramas reguladas por leyes especiales, deberán cumplir con los requisitos que dichas leyes especiales establecen para el ejercicio temporal de su profesión en Colombia, so pena de incurrir en ejercicio ilegal de la misma, sujeto a las sanciones de ley. 3.9 ENTREGA DE LA PROPUESTA Dentro del plazo de este proceso de licitación, la propuesta deberá ser depositada en una urna ubicada en la siguiente dirección:

Municipio de Medellín – Secretaría de Desarrollo Social Calle 44 No. 52-165, La Alpujarra, Oficina 404 Medellín

Los sobres deberán estar identificados de la siguiente manera:

LICITACIÓN N° ___________ OBJETO: ____________________________ PROPONENTE: ________________________

Si el proponente desea enviar la propuesta por correo, deberá remitirla con suficiente antelación para que pueda ser recibida en la dirección anotada, antes de la fecha y hora fijadas para el cierre del proceso. En todo caso, la Secretaría de Desarrollo Social no será responsable del retardo o extravío que pueda derivarse de esta forma de entrega. 3.10 PROPONENTE ÚNICO Cuando se presente sólo una propuesta, o cuando sólo una de las propuestas presentadas reúna los requisitos para considerarla hábil, el proceso continuará con este único proponente y podrá adjudicársele el contrato si su oferta cumple con los requisitos del pliego de condiciones. 3.11 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los


_________________________________________________________________________________



50

impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Para efectos de la retención en la fuente por renta, el Municipio de Medellín procederá de conformidad con la normatividad tributaria vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente deberá indicar la norma que lo excluye o le otorga la exención. Entre los impuestos, tasas y contribuciones que estarán a cargo del proponente seleccionado, a manera de enunciado, están los siguientes:

Estampilla "Universidad de Antioquia, de Cara al Tercer Siglo de Labores": Creada por el Concejo de Medellín mediante Acuerdo 08 de marzo de 1996, modificado mediante Acuerdos 68 de diciembre de 1997, y 055 de diciembre de 2002, correspondiente al uno por ciento (1%) del valor del contrato antes de IVA.

Impuesto de Industria y Comercio: Correspondiente al seis por mil (6‰) del valor total del contrato antes de IVA. En caso de estar exento de este tributo, el proponente deberá aportar copia del acto mediante el cual se estableció dicha exención.

Contribución especial para la seguridad: se aplica a los todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición, antes de IVA, de conformidad con la Ley 1106 del 22 de diciembre de 2006, que modifica el Artículo 37 de la Ley 782 de 2002.

3.12 CORRECCIONES, ACLARACIONES O MODIFICACIONES A LA

PROPUESTA Toda corrección, aclaración o cambio que se desee realizar a una propuesta ya presentada, deberá efectuarse antes de la fecha de cierre del presente proceso, mediante documento escrito y debidamente firmado por el proponente, el cual se depositará en la urna y formará parte de la propuesta inicial. En todo caso, no será permitido modificar o adicionar cualquier propuesta después de que el proceso de licitación se haya cerrado. 3.13 RETIRO DE LA PROPUESTA Si un proponente desea retirar su propuesta antes de la fecha y hora de cierre del proceso, deberá presentar una solicitud en tal sentido, firmada por la misma persona que suscribió la carta de presentación, y ésta le será devuelta sin abrir, en el acto de apertura de la urna, de lo cual se dejará constancia firmada por el funcionario responsable en la Secretaría de Desarrollo Social y por el solicitante. 3.14 APERTURA DE PROPUESTAS En la fecha y hora señaladas para el cierre del proceso licitatorio, en acto público que se efectuará en la Secretaría de Desarrollo Social, Oficina 404 del Centro Administrativo Municipal, se abrirá la urna designada para tal efecto y se leerán los términos básicos de cada una de las propuestas presentadas. De dicho acto se levantará un acta que contendrá como mínimo, los siguientes datos: númerodel proceso licitatorio; objeto, fecha y hora de cierre; listado de proponentes,


_________________________________________________________________________________



51

relacionando para cada uno el número de folios de la propuesta, número, valor y vigencia de la póliza de seriedad, y valor de las propuestas. 3.15 RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 2474 de 2008, la omisión de los documentos necesarios para la comparación de una oferta con las demás impedirá tenerla en cuenta para la evaluación y posterior adjudicación del contrato. El Municipio de Medellín podrá rechazar y eliminar una o varias propuestas, sin que haya lugar a su evaluación, en cualquiera de los siguientes casos: 1) Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o

incompatibilidad para contratar, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y normas complementarias.

2) Cuando el proponente dentro del plazo otorgado en el pliego o en el del

requerimiento que le haga el comité evaluador, no acredite los requisitos de participación establecidos en el Capítulo 2 de este pliego de condiciones.

3) Cuando sea extemporánea, es decir, si se presenta después de la fecha y hora

fijadas para el cierre del proceso de licitación. 4) Cuando no se cumplan los porcentajes de participación mínimos establecidos para

la conformación de consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociación.

5) Cuando su valor exceda el del presupuesto oficial.

6) Por no otorgar la Garantía para cubrir los riesgos derivados del incumplimiento del

ofrecimiento a que alude el pliego de condiciones 7) Cuando su valor sea considerado artificialmente bajo, a juicio de la Secretaría de

Desarrollo Social. 8) Si después de efectuada alguna corrección aritmética, la diferencia entre el valor

original y el valor corregido de la propuesta supera el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor original.

9) Si el proponente ofreciere un plazo para la ejecución del contrato diferente al

establecido en este pliego de condiciones. 10) Si el proponente se encuentra inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales

(Artículo 60, Ley 610 de 2000). 11) Cuando no se consigne el precio unitario de uno o varios ítems en el Formulario

No. 3 “CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS”, o se modifique o altere dicho formulario.

12) Cuando la propuesta se presente en forma subordinada al cumplimiento de

cualquier condición. 13) Por no considerar las modificaciones al pliego de condiciones que mediante

adendas haya hecho la Secretaría de Desarrollo Social.


_________________________________________________________________________________



52

14) Cuando se solicite al proponente subsanar alguno de los documentos o de los

requisitos de participación y no lo haga dentro del término fijado, o cuando habiéndolo aportado no esté acorde con las exigencias del pliego de condiciones.

15) Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el

mismo nombre o con nombres diferentes, para el mismo proceso de licitación. 16) Cuando no incluya algún documento que, de acuerdo con este pliego de

condiciones, se requiera adjuntar y dicha deficiencia impida la comparación objetiva con otras ofertas.

17) Cuando el porcentaje del AIU del proponente supere el porcentaje del AIU oficial. 18) Cuando el representante legal tenga restricciones para contratar y no adjunte con

la propuesta el documento de autorización expresa del órgano social competente, otorgado con anterioridad a la fecha de presentación de la oferta.

19) Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo requerido por la Administración, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación si hay lugar a ello.

20) Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo

requerido por la Administración, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma de asociación si hay lugar a ello.

La Secretaría de Desarrollo Social - Municipio de Medellín se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma, omisiones o errores, siempre que éstos sean subsanables y no alteren el tratamiento igualitario de las mismas.

CAPÍTULO 4

CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Se calificará la propuesta de los oferentes que hayan resultado ADMISIBLES en todos los requisitos habilitantes establecidos en el Capítulo dos del presente pliego de condiciones. De acuerdo con los puntajes obtenidos por cada proponente, se conformará un orden de elegibilidad, otorgando el primer lugar a aquel que haya acumulado la mayor cantidad de puntos, y sucesivamente a los demás, en forma descendente. 4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS La Secretaría de Desarrollo Social evaluará la propuesta conforme a los siguientes criterios:

CRITERIO PUNTAJE MÁXIMO Precio 700


_________________________________________________________________________________



53

Factor de calidad. 300

TOTAL 1.000 4.1.1 PRECIO (puntaje máximo: 700 puntos)

La calificación del factor precio se realizará para todas las propuestas luego de realizar las correcciones aritméticas a que haya lugar al valor de su propuesta para las cantidades unitarias y se asignará una calificación máxima para dicho concepto de setecientos (700) puntos, conformidad con el siguiente procedimiento:

1. Se rechazarán y no se tendrá en cuenta en ninguno de los criterios establecidos para el procedimiento y asignación de puntajes, las propuestas que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos:

La propuesta cuyo total valor, una vez corregido, supere el valor del presupuesto oficial.

Si después de efectuada alguna corrección aritmética, la diferencia entre el valor original y el valor corregido de la propuesta supera el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor original.

Cuando no se consigne el precio unitario de uno o varios ítemes en el Formulario No. 3 “CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS”, o se modifique o altere dicho formulario.

Por no considerar las modificaciones al Formulario No. 3 que mediante adendas haya hecho la Secretaría de Desarrollo Social

2. Se calculará la media geométrica Con el valor de las propuestas habilitadas,

sin incluir el presupuesto oficial. Definición de media geométrica:

La media geométrica (MG), de un conjunto de números positivos se define como la

n- del producto de los números. Por tanto, la fórmula para la media geométrica es dada por

3. Se calculará la desviación en valor absoluto de cada propuesta. Este cálculo se realiza con respecto a la media geométrica. La calificación de las propuestas se realizará aplicando la siguiente expresión:

Cp: = 700 x (Desviación mínima / Desviación Propuesta en estudio). En donde:

Cp: Calificación por Precio de cada propuesta.

Desviación mínima: Menor valor absoluto de la diferencia de las propuestas habilitadas, respecto a la media geométrica.

Desviación Propuesta en estudio: Valor absoluto de la diferencia


_________________________________________________________________________________



54

Todos los cálculos aritméticos que se realicen para la determinación de los puntajes se aproximarán por exceso o por defecto a la centésima del valor, así: cuando la milésima sea igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y cuando sea inferior a 5 se aproximará por defecto.

4.1.2 CALIDAD: OFRECIMIENTOS ADICIONALES DE VALOR AGREGADO. (Puntaje Máximo 300 puntos) (Formato 13)

Se asignarán máximo trescientos (300) puntos al proponente que sin costo alguno para el Municipio, formulé los siguientes ofrecimientos con el fin de mejorar la calidad de la propuesta. El cumplimiento de este factor es condición necesaria para la liquidación del contrato. 4.1.3 FACTOR CALIDAD (puntaje máximo 300) Suministro de materiales, herramientas y accesorios mínimos que se requiere para en la operación de una planta de tratamiento de agua potable. Se le asignará el mayor puntaje de trescientos (300) puntos al proponente que presente la mayor cantidad de elementos y así sucesivamente de acuerdo a la siguiente tabla. Deberá anexar el formato 13 especificando la opción seleccionada y las cantidades.

No Descripción general Detalle de lo solicitado Calificación máxima

Cantidad

1

Suministro de materiales, herramientas y

accesorios mínimos necesarios en la

operación de la planta de potabilización

1. Equipo Kit portátil comparador de cloro. 1

300

2. Phmetro digital portátil con electrodos buffers.

1

3. Turbidimetro digital. 1

4. Elementos de vidrio básicos para laboratorio de muestras.

1

5. Guantes 1 par

6. Tapabocas 1

7. Botiquín de primeros auxilios 1

2




1. Equipo Kit portátil comparador de cloro

1

200

2. Elementos de vidrio básicos para laboratorio de muestras

1

3. Guantes. 1 par

4. Tapabocas 1

5. Botiquín de primeros auxilios

1


_________________________________________________________________________________



55

3




Ningún elemento a suministrar

0

El proponente solo podrá seleccionar una de las opciones indicadas (1, 2 ó 3), que se entiende únicamente por la totalidad y cantidad de los ítems asignados en el cuadro que precede. En caso de que el proponente se seleccione varias opciones se asignará puntaje únicamente a la opción de mayor cantidad, pero las cantidades de bienes ofrecidos se sumarán para los efectos del contrato en caso de que resulta adjudicatario deberá entregar la sumatoria de los varios ítems ofrecidos. No se asignara puntaje adicional o mayor puntaje a los ofrecimientos mayor cantidad al indicado en la opción seleccionado. Se asignara puntaje cero (0) a los ofrecimiento de la opción tres (3) y todas los ofrecimientos que no contengan la totalidad de los items que correspondan a la opción seleccionada según el cuadro que precede. 4.2 PROPUESTAS CON PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO. De conformidad con lo establecido en el Artículo 13 del Decreto 2474 de 2008, con el fin de determinar la existencia de un precio artificialmente bajo, se deberá documentar cual es el valor comercial o las condiciones del mercado del bien o servicio a contratar, para así confrontarlo con el valor presentado en la oferta. Si del resultado de la confrontación de precios, la Secretaría de Desarrollo Social estima que el precio ofrecido es artificialmente bajo, se requerirá al proponente para que presente las explicaciones que sean del caso, las cuales se remitirán al Comité Asesor y Evaluador del proceso, quien deberá, justificando las razones de su decisión, recomendar si se acepta la justificación presentada y se celebra el contrato, o si por el contrario no se aceptan y en consecuencia se rechaza la propuesta. 4.3 PROPONENTES ELEGIBLES Agotado el análisis comparativo de las ofertas, se establecerá un orden de elegibilidad en función del puntaje total obtenido, asignando el primer lugar al proponente que haya obtenido el máximo puntaje, y así sucesivamente. 4.4 CRITERIOS DE DESEMPATE En caso que dos o más proponentes se ubiquen en el primer orden de elegibilidad de la evaluación de la propuesta técnica, los criterios de desempate corresponderán a los previstos en el Decreto 2473 de 2010:

4.4.1. En caso de que se presente igualdad en el puntaje total de las ofertas evaluadas, se aplicarán los criterios de desempate previstos en los pliegos de condiciones, mediante la priorización de los factores de escogencia y calificación que hayan sido utilizados en el proceso de selección, de conformidad con el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, así:

1. Se preferirá la propuesta que haya obtenido mayor puntaje en el criterio calificación de precio o propuesta económica.

2. Se preferirá la propuesta que haya obtenido mayor puntaje en el criterio de calidad.


_________________________________________________________________________________



56

Si después de aplicar esta regla persiste el empate, se entenderá que las ofertas se encuentran en igualdad de condiciones.

4.4. 2. En caso de igualdad de condiciones, se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

4.4.3. Si se presenta empate o este persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferirá a la Mipyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, conformada únicamente por Mipymes nacionales.

4.4.4. Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga participación al menos una Mipyme, este se preferirá.

En cualquier caso los factores de desempate contenidos en los numerales 4.4.1 al 4.4.4 se aplicarán de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 816 de 2003. Al efecto, los bienes y servicios originarios de países con los cuales Colombia tenga compromisos comerciales internacionales vigentes en materia de trato nacional para compras estatales, o de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales; deberán ser tratados en el marco de los criterios de desempate como si fueren bienes o servicios nacionales colombianos.

Por último, si dicho empate continúa se dirimirá el mismo a través del sistema de sorteo por balotas el cual seguirá las siguientes reglas:

a. A cada proponente se le asignará en el acto un número inmodificable de 1 a n.

b. Las balotas serán introducidas en una urna o bolsa, y la primera balota en salir definirá el proponente precalificado adjudicatario del proceso.

El orden de elegibilidad resultante será publicado en el sitio www.contratos.gov.co. 4.5 PLAZO PARA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y PERÍODO DE

OBSERVACIONES La evaluación de las propuestas se realizará dentro de los dentro del término establecido en el cronograma de este proceso de licitación. Transcurrido este término, el informe de evaluación de las propuestas permanecerá durante cinco (5) días hábiles, en la Oficina 404 de la Secretaría de Desarrollo Social, Centro Administrativo Municipal (CAM), Medellín, La Alpujarra, y además, será publicado en el sitio www.contratos.gov.co,con el fin de que los interesados presenten las observaciones que estimen pertinentes, las cuales deberán ser radicadas en el Archivo General, ubicado en el sótano interior del CAM o directamente en el sitio [email protected] En ejercicio de esta facultad, el proponente no podrá completar, adicionar, modificar o mejorar su propuesta. La Secretaría de Desarrollo Social dará traslado de dichas observaciones a los proponentes cuya evaluación haya sido objetada, con el fin de que se pronuncien dentro del periodo fijado en la comunicación mediante la cual se da dicho traslado. Las respuestas a las observaciones formuladas, así como los descargos o aclaraciones presentadas por los proponentes objetados, serán publicados en el sitio http://www.contratos.gov.co. 4.6 AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN


http://www.contratos/

http://www.contratos/


_________________________________________________________________________________



57

El Secretario de Desarrollo Social adjudicará el contrato derivado de la presente licitación, en audiencia pública que se llevará a cabo dentro del término establecido en el cronograma de este proceso de licitación a la fecha de vencimiento del término de traslado de las observaciones que se hayan efectuado al informe de evaluación de las propuestas. En el evento en que por cualquier circunstancia no se adopte una decisión dentro de este término, la Secretaría de Desarrollo Social podrá prorrogar dicho plazo antes de su vencimiento, por un término no mayor a la mitad del inicialmente fijado, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2, Numeral 9, Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. De conformidad con el artículo 15 del Decreto 2474 de 2008, la audiencia pública se realizará conforme a las siguientes reglas:

Los oferentes podrán pronunciarse inicialmente sobre las respuestas dadas por la Secretaría de Desarrollo Social a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluación. En ningún caso, esta posibilidad implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta.

En caso de presentarse pronunciamientos que, a juicio del Secretario de Desarrollo Social, requieran de análisis y cuya solución podría incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida por un término razonable y necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado.

Se concederá el uso de la palabra, por una sola vez, al oferente o a quien lo represente y que así lo solicite, por un término máximo de diez (10) minutos, con el objeto de replicar las observaciones que sobre la evaluación de su oferta se hayan presentado.

Durante la audiencia, los asistentes deberán observar una conducta respetuosa hacia los servidores públicos y los demás presentes. En caso de ser necesario, el Secretario de Desarrollo Social tomará las medidas necesarias para preservar el orden y correcto desarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella a quien con su comportamiento altere su normal curso.

Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, el Secretario de Desarrollo Social procederá a adoptar la decisión que corresponda, mediante resolución motivada, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, y la cual se notificará en estrados al proponente favorecido con la adjudicación.

4.7 REVOCATORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación y la suscripción del contrato, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad, o si se demuestra que el acto se obtuvo por métodos ilegales, éste podrá ser revocado, evento en el cual, la Secretaría de Desarrollo Social podrá dar aplicación a lo previsto en el inciso final del numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 4.8 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACIÓN Dentro del plazo señalado para la adjudicación, también podrá declararse desierto el proceso de licitación, conforme a lo previsto en la Ley 80 de 1993. La Secretaría de Desarrollo Social declarará desierto el proceso en el evento en que no se presente ningún proponente, o ninguna oferta se ajuste al pliego de condiciones


_________________________________________________________________________________



58

o, en general, cuando existan motivos que impidan la selección objetiva del Contratista, mediante acto motivado, en el que se señalarán expresa y detalladamente las razones que han conducido a tomar tal decisión.

CAPÍTULO 5

CONDICIONES DEL CONTRATO 5.1 MINUTA DEL CONTRATO En documento anexo al presente pliego de condiciones se presenta el proyecto de minuta del contrato derivado del proceso de licitación. 5.2 DOCUMENTOS DEL CONTRATO Forman parte del contrato los siguientes documentos, y a él se consideran incorporados:

El pliego de condiciones que sirvió de base para la elaboración de la propuesta, con sus adendas si las hubiere.

Los estudios, diseños y especificaciones técnicas, suministrados por la Secretaría de Desarrollo Social.

La propuesta presentada por el Contratista y aceptada por la Secretaría de Desarrollo Social.

Todos los documentos que se generen durante el desarrollo del contrato. 5.3 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO Notificada la resolución de adjudicación, el proponente favorecido dispondrá de CINCO (5)DÍAS HÁBILES para cumplir con los siguientes requisitos, en forma previa a la suscripción del contrato:

Presentación del RUT a nombre del Consorcio o Unión Temporal o cualquier otra forma asociativa, si a ello hubiere lugar.

Inscripción en el Registro de Proveedores del Municipio de Medellín, requisito indispensable para la obtención del Registro Presupuestal en el sistema SAP, trámite previo a la elaboración del contrato.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia deberán:

Inscribirse en el Registro único de Proponentes de la Cámara de Comercio de Medellín

Establecer sucursal con domicilio en el territorio nacional conforme a lo establecido en el artículo 471, en concordancia con el numeral 2 del artículo 474 del Código de Comercio.

Allegados los anteriores documentos, la Secretaría de Desarrollo Social dispondrá hasta de diez (10) días hábiles para formalizarel respectivo contrato, y el contratista deberá presentarse a suscribirlo, constituir la garantía única de cumplimiento, y cuando a ello haya lugar, cancelar los derechos de publicación en la Gaceta Oficial,


_________________________________________________________________________________



59

todo ello dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a que sea requerido para ello. Si el adjudicatario no lo suscribe dentro de este término, incurrirá en la causal de inhabilidad para contratar con entidades estatales por el término de cinco (5) años, de conformidad con lo previsto en el literal e), numeral 1 del Artículo 8 de la Ley 80 de 1993, y quedará a favor del Municipio de Medellín, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por dicha garantía. En este evento, La Secretaría de Desarrollo Social - Municipio de Medellín, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, de conformidad con el orden de elegibilidad establecido, siempre y cuando la oferta le sea igualmente favorable. Dentro del mismo plazo indicado en el párrafo anterior para legalizar el contrato, el proponente favorecido con la adjudicación, también deberá entregar los siguientes documentos, debidamente radicados en el Archivo General ubicado en el sótano del Municipio de Medellín: 1. Formulario No. 5: Análisis del Precio Unitario (APU) de cada uno de los ítems

del Formulario No. 3, para lo cual podrá utilizar, a manera de guía, el modelo suministrado en este pliego de condiciones.

2. Factor de Administración, Imprevistos y Utilidades (AIU), teniendo en cuenta

los costos de Administración (A) en que incurriría el contratista por la ejecución de los trabajos objeto del presente proceso, los cuales deben contener como mínimo los requerimientos detallados en el AIU oficial publicado en el sitio www.contratos.gov.co, igualmente la inversión ambiental así como los Imprevistos (I) y la Utilidad (U) o beneficio económico que pretende percibir. El porcentaje de AIU del proponente no podrá superar el porcentaje de AIU del Presupuesto Oficial.

3. Programa de Trabajo e Inversión, Ajustado al plazo de ejecución real de los trabajos.

4. Plan de Inversión del Anticipo. 5. Plan de Acción Socio-Ambiental en Obra (PASAO), de acuerdo con las

disposiciones de la “Guía de Manejo Socio-Ambiental para la Construcción de Obras de Infraestructura Pública en el Municipio de Medellín”, adoptada mediante el Decreto 673 de 2006.

6. Formulario Inversión Ambiental, detallando los costos inherentes a la aplicación

de la Guía de Manejo Socio-ambiental.

7. Plan de comunicación y/o difusión del proyecto acorde con la norma 1300 de EPM y la guía de manejo socio ambiental

8. Certificados de los materiales que se utilizarán para la ejecución de la obra dando

cumplimiento a las normas nacionales (NTC), RAS 2000.

La revisión y aprobación de los documentos descritos en los numerales 1 a 8, por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, deberá obtenerse en forma previa al perfeccionamiento y legalización del contrato.



_________________________________________________________________________________



60

5.4 GARANTÍA PARA CUBRIR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El Proponente favorecido con la adjudicación del contrato constituirá, a favor del Municipio de Medellín, como mecanismo de cobertura del riesgo derivado del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales, cualquiera de las garantías autorizadas por el Decreto 4828 del 2008, a saber: (1) Pólizas de seguros, (2) Fiducia mercantil en garantía, (3) Garantía bancaria a primer requerimiento; (4) Endoso en garantía de títulos valores y depósito de dinero en garantía, otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia o por una entidad bancaria, o una sociedad fiduciaria, o una entidad financiera sometida a vigilancia y control de la Superintendencia Financiera, legalmente establecida en Colombia, con el fin de cubrir los perjuicios derivados de las obligaciones, así:

Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Cubre al Municipio de Medellín por los perjuicios sufridos con ocasión de: 1) la no inversión, 2) el uso indebido, y 3) la apropiación indebida que el contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecución del contrato, por el equivalente al ciento por ciento (100%) de la suma anticipada, con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más.

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal: Cubrirá al Municipio de Medellín los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato así como de su cumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Este amparo comprende además siempre el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato.por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y cuatro (4) meses más.

Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales: Cubrirá al Municipio de Medellín por los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, derivadas de la contratación de personal utilizado para la ejecución del contrato amparado, por el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más.

Estabilidad de las obras: en una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la obra ejecutada, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de los trabajos por parte del Municipio de Medellín.

Calidad de los bienes y correcto funcionamiento. En una cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato su plazo y un año más. Cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado, (i) derivados de la mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes o equipos por él suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, o (ii) por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo - .

Responsabilidad civil extracontractual: Por una cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, en todo caso no podrá ser inferior a 200 SMMLV; de conformidad con el Decreto 4828 de 2008 artículo 7, numeral 7.9, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. Si el Municipio de Medellín ha autorizado previamente la subcontratación, en la


_________________________________________________________________________________



61

póliza de responsabilidad extracontractual se deben cubrir igualmente los perjuicios derivados de los daños que aquéllos puedan causar a terceros con ocasión de la ejecución de los contratos, o en su defecto, deberán acreditar que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto. Amparos responsabilidad civil extracontractual.

La póliza de responsabilidad extracontractual deberá contener, como mínimo, en adición a la cobertura básica de predios, labores y operaciones, los siguientes amparos:

- Cobertura expresa de los perjuicios que cause el asegurado tanto en la modalidad de daño emergente, como en la modalidad de lucro cesante.

- Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

- Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo en el evento en que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos.

- Cobertura expresa de amparo patronal.

- Cobertura expresa de vehículos propios y no propios.

Mecanismos de participación en la pérdida, por parte de la entidad asegurada:

En la póliza de responsabilidad extracontractual solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del 10% del valor de la cobertura que en ningún caso podrá ser superior a 2000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (2.000 SMLMV). Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada se tendrán por no escritas. Este amparo deberá presentar cláusula de no cancelación o no renovación a noventa (90) días.

En el evento en que no se llegare a liquidar el contrato dentro del término previsto de seis (6) meses, después de terminado el plazo de ejecución del mismo, se ampliará la vigencia de la garantía única para el amparo de Anticipo y Cumplimiento por 24 meses más, de conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Para este efecto, el interventor deberá verificar el cumplimiento de esta obligación y requerir oportunamente al contratista de ser necesario, para que proceda a la ampliación de la vigencia de la garantía, en cuyo caso, los gastos que se deriven de la ampliación de la vigencia de la garantía también deberá asumirlos el contratista

5.5 RESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA. El contratista deberá restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante y/o terceros afectados De igual manera, en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el contratista deberá ampliar el valor de la garantía


_________________________________________________________________________________



62

otorgada o ampliar su vigencia, según el caso.El cumplimiento de la obligación del contratista de mantener la suficiencia de la garantía, facultará al Municipio para declarar la caducidad del contrato. 5.6 CLÁUSULA DE INDEMNIDAD Será obligación del contratista mantener libre al Municipio de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 5.7 INAPLICABILIDAD DE LA CLÁUSULA DE PROPORCIONALIDAD En la garantía única de cumplimiento no podrá incluirse la “Cláusula de Proporcionalidad” u otra similar, conforme a la cual el valor asegurado ampara los perjuicios derivados del incumplimiento total del contrato garantizado, y de presentarse incumplimiento parcial del mismo, la indemnización de perjuicios a cargo del asegurado no excederá de la proporción del valor asegurado equivalente al porcentaje incumplido de la obligación garantizada. 5.8 SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES Todos los empleados y trabajadores del Contratista deben estar afiliados por parte de éste al régimen contributivo de seguridad social integral (salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales y parafiscales), en forma previa al inicio de los trabajos. Durante la ejecución del contrato, su interventor vigilará que el contratista dé cumplimiento a esta normatividad como requisito previo para la aprobación de cada acta de pago parcial, para lo cual deberá adjuntar copia de los comprobantes de pago de los aportes de ley para cada una de las personas vinculadas a las obras. La afiliación del personal deberá hacerse a nombre del Contratista como empleador y con base en los sueldos presentados en su propuesta, es decir, no se admitirán afiliaciones del personal asignado al proyecto como trabajadores independientes, ni contratados por medio de Cooperativas ni Precooperativas de Trabajo Asociado, de conformidad con los artículos 17 y 19 del Decreto 4588 de 2006. Las afiliaciones a la ARP deberán corresponder a las actividades reales que desempeñará todo el personal a cargo, de acuerdo con la clasificación de las Administradoras de Riesgos Profesionales. Por lo tanto, para el personal que deberá permanecer en el sitio del proyecto no se aceptarán afiliaciones correspondientes a labores de oficina. El interventor del contrato vigilará el cumplimiento de estos requisitos. 5.9 PAGOS Para efecto de los pagos, el Municipio de Medellín recibirá las facturas correspondientes a cada acta de pago parcial, entre el 1 y el 15 de cada mes, para ser tramitadas entre el 16 y el 25 del mismo mes. Adicionalmente, en cumplimiento del parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acompañar, con las facturas correspondientes a cada acta de pago parcial, el soporte de los pagos de los aportes efectuados al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, si a ello hubiere lugar, correspondiente al mes de presentación de la factura respectiva.


_________________________________________________________________________________



63

El interventor tendrá la responsabilidad de elaborar el respectivo recibo a satisfacción, a través del sistema de información SAP/R3, asignando el correcto centro de costos de acuerdo con la dependencia que contrató el bien o servicio. El interventor deberá verificar en cada pago el cumplimiento de las obligaciones laborales y de aportes a la seguridad social, previamente a la autorización de cada pago. 5.10 INTERESES POR MORA EN LOS PAGOS En caso de mora en los pagos, el Municipio reconocerá al Contratista un interés equivalente al doble del interés civil legal, según lo dispuesto en el numeral 8° del Artículo 4º de la Ley 80 de 1993, y en el Artículo 1º del Decreto 679 de 1994. 5.11 PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO El contrato estatal es intuito personae y, en consecuencia, una vez celebrado, no podrá cederse sino con autorización previa y escrita del Secretario de Desarrollo Social , quien tiene la potestad legal para celebrarlo, de conformidad con el Decreto Municipal 0510 del 1° de abril de 2008. 5.12 INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL DEL

CONTRATO El Municipio de Medellín, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo, y asegurar su inmediata, continua y adecuada prestación, podrá interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. En los actos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales, se procederá al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas. Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación unilateral, procederá el recurso de reposición ante el Secretario de Desarrollo Social, sin perjuicio de la acción contractual que puede intentar el Contratista, según lo previsto en el Artículo 77 de la Ley 80 de 1993. 5.13 CADUCIDAD Una vez iniciada la ejecución del contrato, si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, así como también el incumplimiento de obtener la ampliación de la garantía, o de la obligación de obtener su renovación, o de la obligación de restablecer su valor, o de aquella de otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan en razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, la Secretaría de Desarrollo Social , por medio de acto administrativo debidamente motivado, podrá declarar la CADUCIDAD del contrato y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre, de conformidad con el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993. 5.14 CONTRATOS ADICIONALES El contrato no podrá adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, para lo cual se suscribirá el correspondiente contrato adicional, previa


_________________________________________________________________________________



64

autorización del Comité de Contratación respectivo. 5.15 SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del Contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que, para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la suspensión. Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que está determinado por circunstancias no imputables al Contratista o al Municipio, que impidan totalmente el trabajo u obliguen a disminuir notablemente su ritmo, como por ejemplo, catástrofes, guerras, huelgas causadas por razones no imputables al Contratista o al Municipio, u otros similares. La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por el Contratista, y en tal evento tendrá derecho a la ampliación del plazo pero no a indemnización alguna. Sin embargo, esto no lo exonera de su obligación de constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas en el contrato, y de la responsabilidad por los daños que sufra el Municipio por no haberlas constituido o mantenido vigentes. Las suspensiones debidas a lluvias, derrumbes en vías de acceso, demoras del Contratista en la adquisición de equipos y elementos, daños en los mismos, o huelgas del personal por el incumplimiento del Contratista, de sus obligaciones o convenios laborales, o de su falta de cooperación para atender peticiones justas de sus trabajadores, o cualquier otra suspensión ordenada por la Interventoría por razones técnicas o de seguridad, no se consideran como fuerza mayor o caso fortuito y no darán lugar a indemnización ni ampliación del plazo estipulado. 5.16 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO La liquidación del contrato se hará de común acuerdo entre el contratista y el Municipio de Medellín, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del mismo. De no ser posible se procederá de conformidad con lo establecido en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 5.17 MULTAS Contractualmente, se pactan las siguientes causales de multa: a) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la

legalización del contrato, constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato.

b) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar

la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato.

c) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o

reanudar los trabajos, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo.

d) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las

órdenes de la Interventoría para que se corrijan defectos observados en la obra, o


_________________________________________________________________________________



65

para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes, el cero punto cinco por mil (0.5‰) del valor total del contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del Interventor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo. Esta multa no atenúa las demás atribuciones del Municipio de Medellín, establecidas en el pliego de condiciones.

a) Cuando se presente un atraso mayor del diez por ciento (10%) en cualquiera de

los grupos de obra o grandes partidas de pago, según el programa de trabajo e inversiones presentado por el contratista y aprobado por la interventoría, el dos por ciento (2%) del valor de la obra dejada de ejecutar, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de ejecutar la obra hasta su terminación a satisfacción del Municipio.

e) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer

del Residente o demás personal requerido en la obra, o por reemplazarlos sin previa autorización de la interventoría, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta obligación.

f) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar

oportunamente el equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.

g) Por mora o incumplimiento injustificado de la obligación de instalar y mantener la

señalización preventiva durante la ejecución de la obra, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo.

h) Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización del Municipio de

Medellín, el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de realizar la obra según lo estipulado en el contrato.

i) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la

prohibición de depositar escombros en sitios no autorizados previamente por la interventoría, o el no retiro oportuno de la obra, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.

j) Por mora o incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad

industrial e higiene, o de las instrucciones del interventor al respecto, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo.

k) Por mal uso del anticipo, el uno por ciento (1%) del valor anticipado, sin perjuicio

de las sanciones penales a las que haya lugar. l) Por cada día de retraso en la entrega de las obras, el uno por mil (1‰) del valor

total del contrato.


_________________________________________________________________________________



66

m) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, el Municipio elaborará la liquidación de oficio.

n) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar

la información y resultados diarios, dentro del plazo establecido para el efecto, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.

o) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el

uno por mil (1‰) del valor total del contrato.

p) Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, con base en los salarios presentados en la propuesta, el 1/oo del valor del contrato por cada trabajador, en forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento

5.18CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, el Municipio de Medellín hará efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato, la cual tendrá un monto del diez por ciento (10%) del valor de éste y se considerará como pago parcial de los perjuicios causados a la Secretaría de Desarrollo Social, sin perjuicio de las demás reclamaciones o sanciones a que haya lugar. La Secretaría de Desarrollo Social podrá descontar el valor de la cláusula penal pecuniaria de cualquier suma que le adeude el Municipio de Medellín al contratista, lo cual éste autoriza, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. Si esto no fuere posible se procederá al cobro coactivo de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, por parte de la dependencia encargada en el Municipio 5.19 DEL DEBIDO PROCESO De conformidad con el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, para la imposición de multas y declaratoria de incumplimiento, el Municipio de Medellín dará aplicación al procedimiento sancionatorio establecido en el Decreto Municipal 521 de 2009 y el Código Contencioso Administrativo y demás normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan. En el procedimiento al que se hace referencia, las compañías aseguradoras o entidades que brinden otros medios de cobertura frente al cumplimiento de las obligaciones contractuales, podrán hacerse parte y hacer valer sus derechos en el procedimiento administrativo sancionatorio Los interventores internos o externos deberán reportar oportunamente los incumplimientos del Contratista, con el fin de adelantar el procedimiento Administrativo indicado. Ejecutoria del acto administrativo. Una vez en firme la sanción impuesta se procederá por parte de la Secretaría de Desarrollo Social a efectuar los descuentos en los pagos posteriores, si aún quedan pendientes, o durante la liquidación. Si esto no fuere posible o los recursos no sean suficientes, se remitirá el Acto Administrativo


_________________________________________________________________________________



67

Sancionatorio a la Secretaria de Hacienda Municipal para que efectué las compensaciones o inicie el cobro coactivo conforme a la normatividad vigente. La administración municipal podrá efectuar al contratista las comunicaciones previstas en el presente procedimiento a través de cualquier medio idóneo que garantice la recepción por parte del contratista. Para dichos efectos será pertinente el envió de correo electrónico con confirmación de recibo a la dirección electrónica indicada en el Certificado de Existencia y Representación Legal, si la hubiere; mediante correo certificado dirigido a la dirección que se indica en dicho Certificado o a la última que haya indicado el contratista a la administración municipal; o personalmente con constancia de recibo del Representante Legal, tratándose de persona jurídica, o de la respectiva persona natural. 5.20 VALLAS Y MATERIAL INFORMATIVO Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de iniciación del Contrato, el contratista deberá instalar dos (2) vallas, una de 2.00 metros x 4.00 metros vertical con cercha metálica, en el sitio que le indique la Secretaría de Desarrollo Social. Y la otra de 1.00 metros x 0.70 metro tipo tijera. Igualmente, deberá imprimir y distribuir volantes, acorde con lo establecido en el Estudio de Inversión Ambiental del Proyecto. Tanto las vallas como el material informativo descrito en el presente numeral, se elaborarán de acuerdo con el diseño y especificaciones suministrados por la Secretaría de Desarrollo Social en el Manual de Identidad Gráfica para Contratistas de Obra Pública. Las vallas deberán desmontarse treinta (30) días después de haberse recibido los trabajos a satisfacción por parte de la Secretaría de Desarrollo Social.

CAPÍTULO 6

CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 6.1 CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA En la contratación de la mano de obra no calificada, el contratista utilizará preferentemente, personal residente en la zona adyacente al sitio del proyecto. La condición de residente de cada trabajador que se pretenda contratar podrá ser consultada con la respectiva Junta de Acción Comunal (JAC) o, en su defecto, por la Junta Administradora Local (JAL). Dicho personal deberá ser fácilmente identificable por la interventoría cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento. El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamente por el Contratista, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y el Municipio no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole. Es entendido que el Contratista está obligado a reconocer a los empleados y trabajadores que utilice en la ejecución de las obras, las prestaciones sociales a que


_________________________________________________________________________________



68

tengan derecho de acuerdo con las leyes colombianas, y a pagarles al menos el salario mínimo legal, conforme a las disposiciones legales vigentes, cuyo cumplimiento vigilará la Secretaría de Desarrollo Social a través de la interventoría. El Contratista deberá mantener oportuna, permanente y detalladamente informada a la Secretaría de Desarrollo Social, de cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relación con el personal empleado en la ejecución del contrato, y de cualquier otro hecho del cual tenga conocimiento, que pueda afectar la seguridad de las obras o la del Municipio de Medellín, de sus empleados, de sus agentes o de sus bienes. El contratista deberá presentar mensualmente, acompañando el acta de pago correspondiente, un listado de las personas que laboraron en la ejecución de los trabajos con el soporte del cumplimiento de aportes al Sistema de Seguridad Social. La Secretaría de Desarrollo Social se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho a elevar reclamos por esta causa. La Interventoría podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de información sobre la nómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. En concordancia con la legislación y los tratados internacionales suscritos por Colombia, tales como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atención a la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, para la ejecución de las obras objeto de este proceso de licitación, se prohíbe la contratación de menores de edad sin la observancia de las disposiciones que regulan la materia. El interventor del contrato vigilará el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior, y en el evento en que tenga conocimiento de que el contratista pueda estar infringiendo esta prohibición durante la ejecución del contrato, deberá informar de inmediato a la Secretaría de Desarrollo Social para imponer las multas a que haya lugar, previo el procedimiento establecido en el numeral 5.17, y de constatarse tales hechos, poner en conocimiento de las autoridades competentes dicha situación, para que tomen las acciones a que haya lugar. 6.2 PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO EN LA OBRA El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecución del contrato, al personal profesional y técnico establecido en este numeral, cuyas hojas de vida deberá someter a la aprobación de la Interventoría contratada y por el Coordinador que sea designado por la Secretaría de Desarrollo Social en forma previa a la iniciación de las obras. La experiencia específica del personal deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por el respectivo contratante, las cuales contendrán, como mínimo, la siguiente información: nombre y descripción del proyecto, cargo ejercido por el profesional, período durante el cual se desempeñó. En el caso en el cual el profesional no haya sido requerido de tiempo completo en la ejecución de los contratos aportados como experiencia específica, la certificación deberá contener el porcentaje de dedicación en tiempo que tuvo en los mismos, teniendo en cuenta que dicha experiencia se evaluará con el tiempo efectivamente


_________________________________________________________________________________



69

laborado, cuando el profesional ha ejecutado varios contratos en un mismo período el tiempo de experiencia se contabilizará por una sola vez. La experiencia en la cátedra universitaria, proyectos de investigación o asesorías de tesis para optar a títulos de educación superior no será considerada como experiencia específica. Los plazos serán aproximados por exceso o por defecto a la décima de mes, así: si la centésima de mes es igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y si es inferior a 5, se aproximará por defecto. En caso de que el personal profesional designado incumpla cualquiera de los requisitos enunciados en este numeral, el Contratista se hará acreedor a la multa contemplada en este pliego de condiciones. Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se requiere cambiar a un profesional, éste deberá ser reemplazado por otro que cumpla los requisitos establecidos en este pliego de condiciones, previa aprobación por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, La no observancia de este requisito se considerará como incumplimiento del contrato, afectando la garantía única de cumplimiento. 8.2.1 Residentes de Obra. Se tomará como experiencia de los residentes de obra el perfil de Ingeniero Sanitario O Civil con cinco (5) años de experiencia general y tres (3) años de experiencia especifica en: Construcción de sistemas de acueducto (redes de aducción y distribución, plantas de tratamiento de agua potable, tanques de almacenamiento de agua potable, tanques de sedimentación, tanques de quiebre, desarenadores). Éstas pueden ser excluyentes entre sí. 6.2.2 Profesional encargado de la parte socio ambiental. Para la ejecución de los talleres con la comunidad previstos dentro del plan de manejo socio ambiental de la obra, se exigirá un Profesional del área social con título universitario, el cual podrá ser en Sociología, Comunicación social, Trabajador social, antropólogo, o profesión afín con formación y experiencia en el manejo del tema de participación comunitaria y trabajos o proyectos de infraestructura con temáticas ambientales. Su dedicación será la requerida para la preparación, convocatoria y realización de los talleres dentro del plazo del contrato e intervendrá para la ejecución de los talleres necesarios para cumplir con las estipulaciones de la Guía de Manejo Socio Ambiental en todos los frentes del proyecto. 6.3 OTRO PERSONAL DEL CONTRATISTA. Además del personal profesional y técnico, el Contratista deberá emplear personal idóneo y calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente identificable por la interventoría cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su mando, la cual será de su acatamiento.



Gestor social Un (1) Profesional socioambiental de tiempo 1


_________________________________________________________________________________



70

completo.


Auxiliar Contable 1

Topógrafo 1

Celador(es) 2

Almacenista 2

Secretaria 1



Operador tractor 1

Asesor contable 1

El personal que participe en la ejecución de la obra será vinculado directamente por el Contratista, bajo las formas de contratos laborales establecidas de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo los profesionales, incluyendo; los profesionales, los tecnólogos, los técnicos, los asistenciales y obreros. El Municipio no adquiere con el personal del el contratista o de la obra ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole. Todo el personal de la obra o proyecto, incluyendo los profesionales, los técnicos, los asistenciales y obreros deberá estar vinculados al contratista bajo las formas de contratos laborales establecidas de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo. El Municipio se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por esta causa. La Interventoría podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de información sobre la nómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. Para todos los pagos será requisito que el contratista presente la paz y salvo laboral (pago de salarios) y las planillas de pagos de la seguridad social y riesgo profesionales de todo el personal vinculado a la Obra. El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato. 6.4 MOVILIZACIÓN, INSTALACIONES TEMPORALES Y CONSTRUCCIÓN DE

VÍAS INDUSTRIALES El Contratista suministrará, transportará y movilizará hasta el sitio de las obras, todos los equipos de construcción, materiales, personal e instrumentos de trabajo necesarios para la ejecución adecuada y eficiente de las obras. También tendrá a su cargo la construcción de las vías industriales que se requieran para la ejecución de los trabajos, y demás instalaciones temporales, tales como campamentos para vivienda del personal, oficinas, almacenes, talleres, enfermería, depósitos, polvorines, tanques para combustible, estacionamientos, áreas de almacenamiento, servicios de agua potable y sanitarios, entre otros, para atender las


_________________________________________________________________________________



71

necesidades del personal que empleará en la ejecución de la obra. Además, proveerá, mantendrá y manejará competentemente los servicios necesarios para el alojamiento, alimentación y recreación del personal, con comodidad, seguridad e higiene, y con sujeción a las normas que sobre este particular se consignan en el pliego de condiciones y en las disposiciones legales vigentes. El Contratista será el responsable del suministro de energía y de proveer un sistema de comunicaciones para sus campamentos, oficinas, equipos y herramientas que vaya a utilizar durante la construcción de la obra. Deberá mantener equipos de emergencia para atender la demanda de energía ante fallas eventuales, ya que no podrá invocar tales eventualidades como justificación para la suspensión de las obras, justificar su retraso o solicitar indemnizaciones o ampliaciones de plazo. Todos los trabajos y costos de las instalaciones que se requieran para el servicio de energía, telefónico, radio y comunicaciones del Contratista, serán por su cuenta y bajo su responsabilidad y se entienden costeados en el presupuesto de la propuesta. Al finalizar las obras, o en cualquier otro momento, cuando lo ordene la Interventoría, el Contratista desmontará todas sus instalaciones, demolerá las edificaciones existentes y dejará las áreas limpias y con aspecto aceptable, a juicio de la Interventoría, antes de la entrega y recibo definitivo de las obras. Algunas edificaciones podrán dejarse en pie, previo acuerdo con el Municipio. El Contratista se someterá a todas las leyes y normas vigentes en Colombia sobre construcción, mantenimiento, rehabilitación y funcionamiento de campamentos, y será responsable de cualquier perjuicio o reclamo que provenga de servicios inadecuados o impropios de ellos. El Municipio no asumirá responsabilidad alguna por daños o interferencias en los campamentos del Contratista, debidos al desarrollo del contrato o por cualquier otra causa. El Contratista podrá utilizar, para sus instalaciones, cualquier terreno que sea propiedad del Municipio, ubicado en vecindades de la obra, previa negociación y aprobación por escrito, exceptuando las áreas reservadas para otros fines, y siempre que dicho uso no interfiera con la obra, con las actividades de otros Contratistas o con instalaciones del Municipio. Si el Contratista usa terrenos de propiedad privada para campamentos y otras construcciones o instalaciones, negociará con los respectivos propietarios todo lo referente a su utilización. La Interventoría verificará que el Contratista desplace a la obra el equipo ofrecido en la oferta, en cuanto a cantidad, tipo y capacidad, de acuerdo con el programa de utilización; que el transporte de los materiales se efectúe en forma adecuada; que el personal se movilice en vehículos debidamente acondicionados para tal fin; y que los campamentos, oficinas y demás instalaciones sean suficientes y cumplan con las condiciones de manejo del impacto ambiental, de salud ocupacional, higiene y seguridad, contempladas en el pliego de condiciones y en las disposiciones legales vigentes. No habrá pago por separado por concepto de los costos en que incurra el Contratista para la movilización e instalación de sus equipos y plantas, y éstos deberán incluirse en los precios unitarios de los diferentes ítemes del contrato, así como los costos en que incurra para construir, mantener, reparar y reemplazar, si es del caso, sus campamentos, sus equipos y sus instalaciones en general, la instalación y el mantenimiento de los servicios de agua, sanitarios, energía y telecomunicaciones, así como el desmonte y retiro de sus equipos e instalaciones.


_________________________________________________________________________________



72

Tampoco habrá pago por separado por la construcción, adecuación y sostenimiento de las vías industriales que el Contratista requiera, incluyendo la remoción de los derrumbes que puedan presentarse en éstas, independientemente de su volumen, las obras de drenaje y demás obras de adecuación y protección requeridas para garantizar su construcción y funcionamiento, dentro de las normas de seguridad y de manejo ambiental exigidas. 6.5 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL

CONTRATO El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, al proyecto que le sirve de base y a las instrucciones que imparta el Municipio para el cabal desarrollo de las obras. Durante la ejecución de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el Contratista será responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad a que se refiere el artículo 2060 del Código Civil. 6.6 INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS El contratista deberá iniciar los trabajos en la fecha prevista en el acta de iniciación suscrita conjuntamente con el Interventor, la cual se elaborará una vez aprobada la garantía única de cumplimiento por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Medellín. 6.7 ACTAS DE VECINDAD Previamente a la iniciación de los trabajos, la Interventoría y el Contratista suscribirán un Acta de Vecindad, en la cual deberá quedar registrado el estado actual del lugar donde se realizarán las obras, de las edificaciones colindantes y estructuras adyacentes, vías, andenes, zonas verdes y demás estructuras del lugar, acompañadas del respectivo registro fotográfico o de video que se estimen pertinentes. Si la Interventoría y los propietarios colindantes lo consideran conveniente, se podrá realizar un Acta de Vecindad con cada uno de ellos. En todo caso, la iniciación de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados a la entrega del anticipo. 6.8 PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIÓN Es la representación gráfica (diagrama de barras) de la forma en que el Contratista ejecutará las obras objeto de la presente licitación, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y topográficas del sitio y la evaluación de las condiciones de producción, suministro y adquisición de los materiales, de tal manera que el avance físico de las obras tenga un desarrollo armónico y homogéneo, en concordancia con el plazo establecido en el pliego de condiciones. En dicho programa se indicará claramente el orden de los trabajos y el valor de las inversiones periódicas dentro de la unidad de tiempo seleccionada, y se identificarán todas las actividades (ítemes) que integran el proyecto, y la interdependencia que existe entre ellas. Adicionalmente, deberá incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisición, traslado, montaje o fabricación de materiales o equipos que sean críticos para el desarrollo de los trabajos, así como también el período de construcción de las obras provisionales.


_________________________________________________________________________________



73

La obtención de permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y aprovechamiento de recursos naturales, así como los sitios de disposición de sobrantes, estarán bajo la responsabilidad del Contratista y son requisito indispensable para que pueda iniciar las obras. El tiempo que su obtención requiera deberá considerarse dentro de la programación. Las demoras en la obtención de estos permisos no serán causa válida para justificar atrasos o incumplimientos. El programa de trabajo deberá incluir como mínimo, la siguiente información:

- Nombre de las partidas o ítemes de pago. - Inversión mensual para cada partida o ítem de pago. - Inversión mensual acumulada para todos los ítemes. - Porcentaje que representa cada partida o ítem de pago con respecto al valor total. - Duración programada para partida o ítem de pago. - Precedencias y secuencias. - Ruta crítica. 6.9 CANTIDADES DE OBRA Las cantidades de obra por ejecutar, indicadas en el Formulario No. 3, son estimadas y están calculadas con base en los diseños del proyecto; por lo tanto, podrán aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecución de los trabajos, pero tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato que se derive de esta licitación. El Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos precios de la oferta, hasta la cuantía contemplada en la Ley 80 de 1993, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. 6.10 ACTAS DE OBRA El Contratista y el Interventor dejarán sentadas las cantidades de obra realmente ejecutadas en cada mes, y sus valores correspondientes. El Contratista y la Interventoría deberán elaborar el acta mensual dentro de los diez (10) días calendario del mes siguiente al de ejecución de las obras. El valor del acta será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por el Interventor, por los precios unitarios estipulados en el Formulario No. 3 de la propuesta, o si es del caso, por los precios unitarios acordados para nuevos ítems (obra extra) que resulten durante el desarrollo del contrato. Las actas de obra tendrán carácter provisional en lo que se refiere a las cantidades y calidad de la obra. El Interventor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción, a efectos de que el Municipio se abstenga de pagarlos al Contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que les dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del Interventor que no sea la de recibo definitivo de la totalidad o de parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra.


_________________________________________________________________________________



74

6.11 OBRAS EXTRAS Y ADICIONALES Se entiende por trabajo extra aquel que, además de no estar incluido en los planos de la licitación, ni en las especificaciones, ni en los formularios de cantidades de obra de la propuesta, no puede clasificarse, por su naturaleza, entre los previstos en dichos documentos; el que sí pueda serlo, aunque no esté determinado en forma expresa en tales documentos, será trabajo adicional. El Municipio podrá ordenar trabajos extras o adicionales, y el Contratista estará obligado a ejecutarlos y a suministrar los materiales necesarios, siempre que los mismos hagan parte inseparable de la obra contratada o sean necesarios para ejecutarla o para protegerla, para lo cual se suscribirá un contrato adicional. La obra adicional se pagará a los correspondientes precios unitarios establecidos en el contrato. Las obras extras se liquidarán a los precios unitarios que se convengan entre el Municipio y el Contratista, para lo cual se tendrán en cuenta los precios reales del mercado para materiales, transporte, equipos y mano de obra. Si no se llegare a un acuerdo entre las partes acerca de los precios unitarios para las obras extras, el Municipio está facultado para contratar con un tercero la ejecución del trabajo, y tomará como base el costo directo más el porcentaje de Administración de la propuesta. También podrá pactarse, para las obras extras, un AIU inferior al contractual, si a ello hubiere lugar. 6.12 CAMBIO DE OBRA Se podrán ordenar cambios de obra durante la ejecución del contrato en las siguientes circunstancias: - Para compensar ítemes deficitados por ítemes en superávit. - Para ejecutar alguna actividad necesaria y omitida, por ítemes en superávit. - Para mejorar alguna especificación. - En otros eventos en que, a juicio del Municipio, se requieran para mejorar la

calidad del trabajo. Los cambios de obra se harán mediante actas suscritas por el Interventor y el Contratista, siempre y cuando no impliquen modificación del objeto, el valor y el plazo del contrato. 6.13 CAMBIOS EN LOS PLANOS O ESPECIFICACIONES El Municipio entregará al Contratista, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, los planos y especificaciones del proyecto, los cuales forman parte del contrato y a él se agregan como anexo. Los planos y las especificaciones son complementarios entre sí, de tal manera que cualquier punto que figure en los planos pero no en las especificaciones, o que se encuentre en éstas pero no en aquéllos, tendrán tanto valor como si se encontraren en ambos documentos. El Interventor podrá ordenar, durante la ejecución del contrato, los cambios necesarios, tanto en los planos como en las especificaciones, previa consulta con los proyectistas. Si por estos cambios se afectan el plazo o el precio, o ambos, el Municipio acordará con el Contratista los mayores costos.


_________________________________________________________________________________



75

Si el Contratista considera conveniente variar los planos o las especificaciones, deberá someter las variaciones a consideración de la Interventoría, con la debida justificación; si éstas no se aprueban, deberá sujetarse a los planos y especificaciones acordados originalmente, por lo tanto, cualquier trabajo que el Contratista ejecute antes de conocer la decisión del Interventor, será de su total responsabilidad, quedando a su costa todas las reparaciones y modificaciones a que haya lugar. 6.14 SUBCONTRATOS El Contratista no podrá subcontratar el presente contrato. En los eventos necesarios para subcontratar, requiere AUTORIZACIÓN EXPRESA Y ESCRITA por parte del Secretario de Desarrollo Social. En aquellos casos que se autorice la subcontratación de obra, el contratista en la póliza de responsabilidad civil extracontractual deberá cubrir los perjuicios derivados de los daños que sus subcontratistas puedan causarle a terceros con ocasión de la ejecución de los contratos; o en su defecto se deberá acreditar que el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio para el mismo objeto. Todo el personal de la obra incluyendo los profesionales deberá ser vinculado mediante contrato laboral. 6.15 LIBRO DIARIO DE LA OBRA (BITÁCORA) El día en que se inicien los trabajos se abrirá un libro en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias que haga la Interventoría; en él se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo, avance de la obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc. Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y la firma de los ingenieros residentes del Contratista y del Interventor. El responsable de mantener al día este diario será el Residente de Interventoría, quien está en la obligación de presentarlo a los representantes del Municipio que visiten la obra. El libro diario de la obra deberá entregarse a la Secretaría de Desarrollo Social una vez finalizados los trabajos. 6.16 COORDINACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS El Municipio se reserva el derecho de ejecutar otros trabajos dentro de los límites o zonas adyacentes a las obras objeto de la presente licitación. En consecuencia, el Contratista deberá permitir a éste o a otro contratista, depositar equipos o materiales, instalar personal, etc., además del desarrollo normal e independiente de sus labores. Cualquier conflicto que pueda surgir entre los diversos contratistas, en relación con su trabajo, será solucionado o decidido por el Municipio, y para ello podrá ordenar al Contratista la suspensión de cualquier parte de las obras especificadas, o el cambio de su método de trabajo; sin embargo, si dicha medida afecta en forma real el tiempo de ejecución de las obras, de común acuerdo entre el Municipio y el Contratista se convendrá la ampliación del plazo.


_________________________________________________________________________________



76

Cuando alguna actividad del Contratista dependa del trabajo que esté ejecutando otro, aquél deberá inspeccionar dichas obras e informar al Municipio sobre cualquier defecto o demora que pueda afectar su propio trabajo. El incumplimiento de lo anterior implicará la aceptación por parte del Contratista, de las obras que estén ejecutando terceros, así como la reparación de cualquier daño posterior o defectos que resultaren en las mismas, previsibles en el momento de ejecutar el trabajo. 6.17 INTERVENTORÍA DE LA OBRA El Municipio ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos objeto del contrato a través de un Interventor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento general de las obligaciones adquiridas por el Contratista. El Interventor ejercerá un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al Contratista la adopción de medidas para mantener, durante la ejecución del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. El Interventor vigilará que el Contratista inicie las obras sólo cuando disponga de los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Igualmente, velará porque se cumplan las disposiciones ambientales vigentes. Así mismo, el Interventor está autorizado para ordenar al Contratista la corrección, en el menor tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato. El Contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Interventoría; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, deberá manifestarlo por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el Interventor, si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para el Municipio. El Municipio podrá en cualquier momento, ordenar la suspensión de la obra, si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas por el Interventor, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o ampliación del plazo. Las principales funciones y atribuciones del Interventor son: a. Colaborar con el Contratista para el éxito de los trabajos. b. Tramitar ante el Secretario de Desarrollo Social la autorización de los subcontratos

que pretenda celebrar el contratista de obra en la ejecución de la misma.

c. Exigir el cumplimiento de las especificaciones y del contrato en todas sus partes. d. Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios

en las especificaciones, y someterlos a consideración del Municipio. e. Verificar los cómputos de cantidades de obra y aprobar las actas de pago que

prepara el Contratista.


_________________________________________________________________________________



77

f. Exigir al Contratista el empleo de personal técnico capacitado y debidamente matriculado, de acuerdo con la ley, y solicitar el despido del que, a su juicio, sea descuidado, incompetente, insubordinado o cuyo trabajo sea perjudicial para los intereses del Municipio.

g. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad. h. Vigilar que el Contratista cumpla las disposiciones que sean necesarias y, en

general, todas las atribuciones que se consideren como potestativas del Interventor, y las demás que le asigne el Municipio.

i. Dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio, de la forma prevista en el

presente pliego de condiciones, cuando a su juicio deba hacerlo por posibles incumplimientos de las obligaciones del contrato vigilado, y presentar el Informe preliminar de la Coordinación de Interventoría, al Secretario de Desarrollo Social dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del término de respuesta preliminar del contratista, así como emitir los conceptos y presentar la información que le sea solicitada dentro del anotado procedimiento.

j. Informar a la Compañía de Seguros sobre las llamadas de atención e

incumplimientos del contratista. k. Cumplir los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y en la Ley 80 de 1993. l. Revisar y aprobar el programa de trabajo del Contratista. m. Velar por que se cumpla lo dispuesto en toda la normatividad aplicable y exigible

para la ejecución de las obras, y a la cual se hace mención en diferentes apartes de este pliego de condiciones.

n. Velar por que se cumpla lo dispuesto en la legislación y los tratados internacionales

suscritos por Colombia, tales como el Convenio 182 de 1999 de la OIT, y en atención a la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, en los que se prohíbe la contratación de menores de edad sin la observancia de las disposiciones que regulan la materia.

o. Verificar el cumplimiento del pago Seguridad Social Integral y parafiscales

p. Todas aquellas señaladas en el pliego de condiciones y en el contrato de la interventoría contratada.

El Contratista deberá realizar los trabajos de acuerdo con las instrucciones y órdenes impartidas por el Municipio o la interventoría, sin embargo, ello no aminora en ningún grado la responsabilidad del Contratista, ni su autoridad en la dirección de la obra. Además de las funciones generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución de las obras, la Interventoría apoyará, asistirá y asesorará al Municipio en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato. El Contratista suministrará las facilidades que requiere el Interventor para desempeñar su labor, dotándolo de oficina, muebles e implementos requeridos para tal fin, así como aquellos requeridos para su seguridad durante el desempeño de sus labores.


_________________________________________________________________________________



78

6.18 EQUIPO El Contratista deberá mantener en el sitio de las obras, y en buen estado, el equipo suficiente y aprobado por el interventor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños. La deficiencia en el mantenimiento de los equipos o los daños que ellos puedan sufrir, no será causal que exima el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. El Municipio podrá hacer retirar del sitio de la obra cualquier equipo o herramienta que, a su juicio, esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado. El contratista deberá reponer con la mayor brevedad el equipo que haya sido retirado por causa de daños o mantenimiento, con el fin de que no haya ningún retraso en las obras. La operación del equipo utilizado por el contratista, así como el bodegaje, depreciación y mantenimiento, correrán por su cuenta. 6.19 AUTOCONTROL DE CALIDAD El Contratista es responsable de la calidad de la obra, por lo tanto, el Proponente preverá en sus costos que durante la ejecución del contrato debe disponer de un equipo de laboratorio para realizar los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas de construcción y las normas legales vigentes de protección ambiental, aseguren la calidad de los trabajos y la conservación de los recursos naturales. Para ello, realizará las pruebas de campo y los ensayos de laboratorio necesarios, incluidos los requeridos para el manejo ambiental del proyecto, y entregará a la Interventoría los resultados de los mismos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de su obtención, para que ésta verifique si se ajustan a las especificaciones y a los requerimientos de la normatividad vigente. La verificación de la Interventoría no exonerará de responsabilidad al Contratista por la calidad de la obra. Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas, y antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el Contratista informará a la Interventoría para que proceda a medir la obra construida. Si así no procediere, la Interventoría podrá ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El Contratista efectuará este trabajo y el de reacondicionamiento posterior, sin que ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a prórrogas en el plazo de ejecución. El Municipio podrá rechazar la obra ejecutada, o parte de ella, por deficiencias en los materiales o elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de suministros defectuosos. Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la mano de obra, o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construcción, o por defectos en ella misma, deberá ser demolida, reconstruida o reparada por cuenta del Contratista, quedando obligado a retirar del sitio los materiales o elementos defectuosos. El Municipio también podrá retirar los materiales o elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte de la obra rechazada, todo con cargo al Contratista. Los equipos, maquinaria y herramientas que el Contratista suministre para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, deberán ser los adecuados y suficientes para atender las exigencias de las especificaciones técnicas. El Municipio, directamente o por intermedio de la Interventoría, se reserva el derecho de rechazar y exigir el


_________________________________________________________________________________



79

reemplazo o reparación por cuenta del Contratista, de aquellos equipos, maquinaria y herramientas que, a su juicio, sean inadecuados o insuficientes, o que por sus características, constituyen peligro para el personal, u obstáculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento, del equipo requerido para la construcción de las obras. 6.20 LÍNEAS DE REFERENCIA, NIVELES Y REPLANTEO Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá disponer de una comisión de topografía para efectuar el replanteo del proyecto y verificar periódicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea necesario y cuando lo solicite la interventoría, para ajustarse al proyecto. La comisión de topografía no tendrá ítem de pago por separado, por lo tanto, su costo se entenderá considerado dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado en el contrato. Las líneas y niveles de referencia serán establecidas por la Interventoría, como se indica en los planos. La conservación y vigilancia de tales referencias correrán por cuenta del Contratista. Será imputable al Contratista todo error en que incurra al apartarse de los alineamientos y niveles dados en los planos, y no se le reconocerá pago adicional por la pérdida de tiempo que le cause la necesaria suspensión del trabajo y demás molestias que surjan del cumplimiento de los requisitos de este párrafo. 6.21 MATERIALES El Contratista se compromete a suministrar oportunamente todos los materiales que se requieran para la construcción de las obras, y a mantener permanentemente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de las mismas, para evitar la escasez de materiales. Los materiales y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras que se le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin al que se destinen, y deben tener un sitio adecuado para su almacenamiento, con el fin de evitar su contaminación. En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). El Municipio podrá rechazar los materiales o elementos si no los encuentra conformes a lo establecido en las normas. El material rechazado se retirará del lugar, reemplazándolo con material aprobado, y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto sin que haya lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos de construcción, deberá ser reparada por el Contratista a su costo. En caso de que la Interventoría requiera la verificación de las especificaciones técnicas de los materiales, de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a realizar a su costo los ensayos necesarios, y ello no representará ningún costo adicional para el Municipio. La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratista y por consiguiente éste no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales. El Contratista será responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que


_________________________________________________________________________________



80

sean entregados en el sitio acordado. Además, el Contratista tendrá a su cargo todos los riesgos de materiales rechazados después de recibir el anuncio del rechazo. Todos los materiales estarán sujetos a inspección y pruebas por parte del Municipio, en cualquier lugar durante el período de fabricación, embalaje, montaje y en cualquier momento anterior a la aceptación final. El Municipio podrá hacer la inspección en los talleres del Contratista, en los del fabricante o en los depósitos de sus proveedores. Para ello, el Contratista, sin cargo adicional, proveerá a los inspectores designados por el Municipio de todas las facilidades de asistencia necesarias para el cumplimiento de sus deberes con seguridad y comodidad. La aceptación o el rechazo de materiales será hecho tan pronto como sea posible después de la inspección, pero la inspección y aceptación del material no exonerará al Contratista de su responsabilidad por materiales que no cumplieren con los requisitos de estos documentos, o en cuanto a defectos u otras fallas que pudieran ser descubiertas posteriormente, ni se impondrá al Municipio responsabilidad alguna en este sentido. El Contratista deberá ejecutar, sobre los materiales, las pruebas de fábrica que sean exigidas en estos documentos, notificando previamente al Municipio, al menos con treinta (30) días de anticipación, sobre su intención de ejecutar cualquier prueba de fábrica, el tipo y propósito de la misma, de tal manera que el Municipio pueda enviar a sus inspectores o representantes a presenciarlas, o bien, renunciar a la presencia del inspector. Los costos del Inspector serán cubiertos por el Municipio. En caso de que cualquier material resultare defectuoso por mala calidad de la materia prima o mano de obra, o no se cumpliere con los requisitos de estos documentos, el Municipio tendrá derecho a rechazarlo o a exigir su corrección. Los materiales rechazados deberán ser retirados o corregidos inmediatamente por cuenta del Contratista, a la notificación por parte del Interventor, y no podrán ser presentados nuevamente para recibo, a menos que se haya subsanado el motivo del rechazo o ejecutado su corrección. Si el Contratista no removiere tal material cuando lo solicitare el Municipio, o no procediere dentro del período señalado, a su reemplazo o corrección, el Municipio podrá reemplazarlo o corregirlo como lo estime conveniente y cargará al Contratista los costos ocasionados con tal motivo. 6.22 DISCREPANCIAS En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos suministrados, éstas deberán someterse a consideración del interventor, cuya decisión será definitiva. Cualquier trabajo que el contratista ejecute desde el descubrimiento del error, omisión o discrepancia y hasta que reciba la decisión del Interventor, será de su total responsabilidad, siendo por su cuenta y riesgo todas las reparaciones y modificaciones que se requieran para arreglar la obra o para sustituirla hasta corregir el error. En caso de discrepancias entre las escalas y las dimensiones indicadas en los planos, prevalecerán estas últimas. No se permitirá tomar medidas a escala de los planos, salvo en los casos específicamente autorizados por el Interventor. 6.23 ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE OBRA Y MANUAL DE

FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO El Contratista adquiere la obligación de consignar, sobre un juego de copias maestras, todos los cambios que se realicen durante la ejecución de las obras, los cuales deberá entregar junto con el manual de mantenimiento y operación del proyecto, para el pago de la última acta de obra, previa aprobación del Interventor.


_________________________________________________________________________________



81

6.24 DISTINTIVO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA El contratista deberá dotar al personal que labora en la obra, de algún distintivo o uniforme que lo identifique ante el Municipio y la ciudadanía, previo acuerdo con la Interventoría antes del inicio de la obra. 6.25 PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Durante la ejecución del contrato, el Contratista en todo momento proveerá los recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, y la de los empleados y bienes del Municipio, el Interventor y de terceras personas. El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad, y los forzará a cumplirlas. El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del Municipio, el Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas, y de tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista. Durante la ejecución del contrato, el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general, las normas que al respecto tenga las entidades oficiales. Igualmente, leerá, aprenderá y cumplirá con lo establecido en las siguientes normas:

Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción.

Resolución No. 02413 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia.

Resolución No. 001937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

Normas para Construcción de Pavimentos en el Valle de Aburrá, versión 1994.

Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las Empresas Públicas de Medellín, última versión.

Antes de iniciar el contrato, el Contratista deberá preparar un programa completo con las medidas de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos, y lo someterá a la aprobación del Interventor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. Este programa incluye los desvíos de tránsito requeridos para la ejecución de los trabajos, los cuales serán acordados por el Contratista con las dependencias o autoridades competentes. Durante la ejecución del contrato, el Interventor podrá ordenar al Contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención


_________________________________________________________________________________



82

de accidentes, y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del interventor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras, o de cualquier parte de ellas, sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo, y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto. En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que incurra el Contratista por el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y prevención de accidentes no generarán un valor adicional, toda vez que se encuentran incluidos en el AIU y no tendrá derecho a pago por separado. 6.26 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS El Contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren al Municipio o a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecución de la obra, por causa u omisión suya, por defectos o vicios de la obra o de los materiales empleados en ella, o de los trabajadores empleados en las obras o por la maquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que fijan esa responsabilidad. Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la debida reparación de cualquiera de los daños ocasionados en las obras o en los equipos a él encomendados, y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista está obligado a cubrir oportunamente la totalidad de estos costos. 6.27 INFORME DE ACCIDENTES El Contratista deberá informar al Interventor, dentro del plazo y en la forma establecida a continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra por la ejecución del contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad, y en todos los casos de enfermedad profesional que ocurran con relación a la ejecución del contrato. El Contratista tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los datos que exija el Municipio o el Interventor. El informe incluirá, al menos, la siguiente información: - Lugar, fecha y hora del accidente. - Nombre, estado civil y edad del accidentado. - Oficio que desempeña, experiencia y actividad que desempeñaba en el momento

del accidente. - Información sobre si hubo o no lesión, y clase de la misma. - Posibles causas del accidente. - Tratamiento recibido y concepto médico. Durante el desarrollo del contrato, el contratista exhibirá un tablero para denotar las estadísticas de accidentalidad.


_________________________________________________________________________________



83

6.28 LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE LOS TRABAJOS Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con mayor frecuencia, si así lo ordena el Interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar de inmediato todo el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecución de otras partes de las obras, y deberá disponer satisfactoriamente, el mismo día, todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las obras en los botaderos de escombros oficialmente autorizados por la autoridad competente. La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendrá ítem de pago, por lo tanto, el Contratista deberá considerar su costo dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado para el contrato. 6.29 Señalización Vial y Canalización del Tránsito Cuando se realice cualquier tipo de trabajo que altere las condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, el Contratista estará en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá y definir o acoger, según sea el caso, el plan de manejo de tránsito definido para la obra y acatar las siguientes normas: - Manual de Señalización “Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles,

Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, Capítulo 4”, emanado del Ministerio del Transporte, última versión.

- Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las Empresas Públicas

de Medellín, Capítulo 17 “Señalización de seguridad y protección en las zonas de trabajo”, y esquemas 44 a 84.

- Decreto 673 de 2006, por medio del cual se acoge la “Guía de Manejo Socio-

Ambiental para la Construcción de Obras de Infraestructura Pública en el Municipio de Medellín.

El Interventor podrá, en cualquier momento, ordenar que se suspendan los trabajos, o parte de ellos, si existe un incumplimiento por parte del contratista en los requisitos de señalización o las instrucciones del interventor al respecto. El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes, tanto en horas diurnas como nocturnas, en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas, de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y las instrucciones del Interventor. Será responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de avisos, defensas, barreras, guardianes o señales. Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista suministrará la iluminación eléctrica adecuada, dependiendo del tipo de actividad por ejecutar. Si dicha iluminación es deficiente, el interventor podrá ordenar la suspensión de los trabajos, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase.


_________________________________________________________________________________



84

No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal aislados.. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberán colocarse avisos de peligro con pintura reflectiva y luces intermitentes, según lo estipulado en las normas anteriores. Los gastos en que incurra el Contratista por la colocación o reposición de señales y avisos, y la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes, serán por su cuenta, y su costo debe quedar incluido dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado en el contrato. 6.29.1 Señalización vial Se refiere a la instalación de las señales verticales de tipo Preventivo (SPO), Reglamentario (SRO) e Informativo (SIO) que se demanden, de acuerdo con las especificaciones del manual de señalización vial (Resolución 1050 de 2004). Se utilizarán materiales reflectivos tipo I, sobre lámina galvanizada. 6.29.2 Dispositivos para canalizar el tránsito Incluye los elementos requeridos para encauzar el tránsito a través de la zona de los trabajos y marcar las transiciones graduales necesarias en los casos en que se reduce el ancho de la vía o se generan movimientos inesperados. Según el manual de señalización vial (Resolución 1050 de 2004), se deberán tener en cuenta barricadas, conos, canecas, dispositivos luminosos y demás dispositivos manuales que se requieran, para reducir el riesgo de accidentes y hacer más ágil el tránsito, reduciendo las molestias. Los gastos en que incurra el Contratista por la colocación o reposición de señales y avisos, y la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes, serán por su cuenta, y su costo debe quedar incluido dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado en el contrato. 6.29.3 Abanderados El contratista deberá utilizar abanderados para controlar el tráfico en vías donde se desarrollen trabajos nocturnos o que originen la interrupción de uno o varios de sus carriles. Los abanderados deberán portar la señal de PARE-SIGA correspondiente, según lo especificado en el manual de señalización vial, estar provistos de chaleco reflectivo, casco color naranja y sistemas de comunicación que les permitan estar en contacto permanente mientras dirigen el tráfico. A los abanderados se les orientará con un buen sentido de ubicación, responsabilidad y seguridad, con el fin de dar la protección adecuada al público y al equipo de trabajo. 6.29.4 Señalización Nocturna Los trabajos nocturnos, o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan ofrecer peligro o riesgo de accidente a vehículos o peatones, deben señalizarse, teniendo en cuenta el flujo vehicular, el área ocupada por el trabajo y el impacto comunitario. Se puede prevenir el riesgo existente, ofreciendo suficiente visibilidad y oportunidad en la prevención. Todas las señales preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados en material reflectivo, como vinilos y cintas adhesivas. Gargantillas: Son elementos que pueden usarse como complemento a otros elementos de control de tráfico, delineando un camino seguro a los viajeros a través del área de trabajo. En vías de alta velocidad deben colocarse gargantillas de luces rojas que cumplan las siguientes condiciones:


_________________________________________________________________________________



85

Instalación en sentido transversal a la vía, a una altura mínima de 5.50 m. La gargantilla estará compuesta por bombillas de color rojo, dispuestas al menos cada 35 cm, con una potencia máxima de 60 vatios, y voltaje de 110, construida en cables dúplex y con todos sus puntos de conexión o derivación aislados adecuadamente.

La conexión de las gargantillas será efectuada por un electricista con experiencia y conocimiento en redes, su instalación debe contar con la aprobación de EPM.

Señalización con luces intermitentes: Se deben utilizar en trabajos transitorios nocturnos, mientras el personal labore en el sitio. Se colocarán sobre cualquiera de las señales de la zona de trabajo, indicadas anteriormente, o en pedestales con material reflectivo, preferiblemente plástico. La señalización de la zona de trabajo sin presencia de trabajadores durante horas nocturnas deberá estar dotada de material reflectivo que garantice la visualización por parte de conductores y peatones. 6.29.5 Plan de acción socio-ambiental en obra (PASAO) De acuerdo con lo establecido en el decreto 673 de 2006, Guía de manejo socio-ambiental para la construcción de obras de infraestructura pública, el Contratista, antes de iniciar la ejecución de los trabajos, deberá elaborar el Plan de acción socio-ambiental en obra (PASAO). Para la elaboración del PASAO, el Contratista deberá comenzar por estudiar el Plan de manejo ambiental que hace parte de los documentos de licitación. Con base en los resultados de su estudio, el Contratista deberá decidir si, como base para la elaboración del PASAO, adopta el Plan de manejo ambiental propuesto, lo complementa, lo modifica o lo cambia. Cualquiera que sea su decisión, el Contratista, antes de iniciar trabajos, deberá someter a la aprobación de la Secretaría de Desarrollo Social el PASAO que se propone implementar. Una vez aprobado, el Contratista será el único responsable de la implementación del PASAO y de las consecuencias que se deriven de su implementación. Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista será responsable de hacer las modificaciones que requiera el PASAO para adaptarlo a la situación real de la obra y para que esté coordinado con el cronograma de ejecución del proyecto. Las modificaciones al PASAO serán consideradas como imprevistas y, por tal razón, si se requieren recursos adicionales a los presupuestados dentro de la inversión ambiental de la obra, éstos serán con cargo al porcentaje destinado a imprevistos. 6.29.6 Plan de manejo de tránsito (PMT) El Contratista, como responsable de implementar el PMT durante la etapa de construcción, deberá estudiar el PMT que hace parte de los documentos de licitación. Con base en los resultados de su estudio, el Contratista deberá decidir si adopta el PMT propuesto, lo complementa, lo modifica o lo cambia. Cualquiera que sea su decisión, el Contratista, antes de iniciar trabajos, deberá someter a la aprobación de la Secretaría de Transportes y Tránsito el PMT que se propone implementar. Una vez aprobado, el Contratista será el único responsable de la implementación del PMT y de las consecuencias que se deriven de su implementación. Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista será responsable de hacer las modificaciones que requiera el PMT para adaptarlo a la situación real de la obra y para que esté coordinado con el cronograma de ejecución del proyecto.


_________________________________________________________________________________



86

Las modificaciones al PMT serán consideradas como imprevistas y, por tal razón, si se requieren recursos adicionales a los presupuestados dentro de la inversión ambiental de la obra, éstos serán con cargo al porcentaje destinado a imprevistos. 6.30 EJECUCIÓN DE OBRAS AMPARADAS POR LA PÓLIZA DE ESTABILIDAD En el evento en que el Contratista ejecute algún trabajo originado por fallas de estabilidad de la obra, exigibles con cargo a la garantía de estabilidad otorgada, deberá indicar en sitio visible que tales obras no ocasionan costos adicionales para el Municipio, lo cual hará mediante aviso que contendrá las especificaciones indicadas por el Interventor, y cuyo costo será asumido por el contratista. 6.31 SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Los escombros se depositarán en los sitios previamente autorizados por la interventoría. Por el incumplimiento de esta disposición, el contratista se hará acreedor a la aplicación de las multas contempladas en este pliego de condiciones. El manejo y disposición de los escombros se hará conforme a lo establecido en la “Guía de Manejo Socioambiental para la Construcción de Obras de Infraestructura Pública en el Municipio de Medellín”, adoptada mediante el Decreto 673 de 2006. 6.32 MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN Los métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos a la iniciativa del Contratista, sujetándose al proceso constructivo indicado en este pliego, en quien recaerá la responsabilidad por tales métodos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados en la obra; sin embargo, el Municipio tendrá en cualquier momento el derecho a ordenar cambios en los métodos, con miras a la seguridad y al avance de la obra, o a su coordinación con las obras de otros Contratistas, o para obligar al Contratista a ajustarse al contrato. Si el Municipio así lo requiere, antes de iniciar cualquier parte de la obra, o en cualquier momento durante la ejecución de la misma, el Contratista deberá suministrar, con suficiente anticipación, toda la información referente a los programas, métodos y procedimientos que utilizará en la ejecución de los trabajos. La aprobación por parte del Municipio de algún procedimiento o método utilizado por el Contratista, así como la aceptación y uso por el Contratista de algún procedimiento o método sugerido por el Municipio, no significará que este último asume algún riesgo o responsabilidad, y el Contratista no tendrá derecho a reclamo en caso de falla total o parcial o ineficiencia en alguno de los procedimientos anotados. 6.33 COORDINACIÓN CON LOS FABRICANTES El Contratista será responsable de la total coordinación entre los diferentes fabricantes o propietarios de patentes que se utilicen durante la ejecución de la obra, y el Municipio limitará sus relaciones y coordinación únicamente con el Contratista. No se concederán ampliaciones en el plazo de entrega de la obra por demoras o negligencia en la coordinación entre el Contratista y los fabricantes o propietarios de patentes. 6.34 ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA El Contratista informará, con treinta (30) días de anticipación, la fecha en que se propone hacer entrega total de la obra, y el Municipio designará una comisión que dará la aprobación o hará las observaciones necesarias para que el Contratista las


_________________________________________________________________________________



87

termine a satisfacción. Así mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias según el tipo de obra. A más tardar el último día del plazo, el contratista deberá tener debidamente terminadas y aprobadas las obras para entregarlas al Municipio por conducto de los funcionarios que se comisionen para tal fin; si no las tuviere terminadas, el recibo sólo se hará cuando se hayan ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas de acuerdo con este artículo. Las entregas parciales no implican el recibo definitivo de esta parte ni mucho menos de toda la obra. Es requisito para el recibo de la obra a satisfacción, tener el sitio totalmente limpio de basuras y escombros. Al momento de entregar las obras, las partes suscribirán un acta de finiquito o de exoneración de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar, excluyéndose las reclamaciones a que tiene derecho el Municipio, por vicios de construcción, de acuerdo con los numerales 3o. y 4o. del Artículo 2060 del Código Civil Colombiano y sus normas concordantes. 6.35 USO DE OBRAS EJECUTADAS ANTES DE SU ACEPTACIÓN Siempre que la obra, o parte de ella, esté en condiciones de ser utilizada, y sus intereses lo requieran, el Municipio tomará posesión y hará uso de ella. Dicho uso no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia del Municipio a ninguno de sus derechos. El Municipio se reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, sin que por ello se eliminen las obligaciones contraídas por el Contratista, ni el Municipio renuncie a cualquiera de sus derechos contemplados en el pliego. 6.36 REGISTRO FOTOGRÁFICO El Contratista debe presentar a la Secretaría de Desarrollo Social , en el momento de entrega de la obra, un registro fotográfico donde se aprecie claramente el estado físico y entorno del lugar antes de la iniciación del proyecto durante su ejecución y cuando esté ejecutado en un 100%. Para tal efecto, el Contratista debe seleccionar sitios para la toma de las imágenes, en cada uno de ellos tomará las fotografías registrando el antes, durante y después de la obra, tomadas desde el mismo punto de referencia. Lo anterior, con la finalidad de establecer un seguimiento que le permita al sistema de monitoreo y evaluación precisar los efectos e impactos generados por el proyecto. Además, representan un testimonio que ayuda a dirimir problemas que puedan presentarse en cuanto a reclamaciones por parte del Contratista. 6.37 VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS El Contratista proveerá, por su cuenta, el personal de vigilancia necesario para proteger las personas, las obras, sus propiedades y las propiedades del Municipio y de terceros, hasta la entrega total de las obras. Para ello, deberá informarse sobre las normas legales existentes y obtener todos los permisos y licencias necesarias y someterlos a la aprobación del Municipio. 6.38 SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA Si durante el curso de los trabajos, el Municipio o el Contratista descubrieren en el lugar o sitio donde se construye la obra, condiciones especiales substancialmente distintas a las indicadas en los planos o previstas en las especificaciones,


_________________________________________________________________________________



88

circunstancias desconocidas de naturaleza especial, que difieran substancialmente de aquellas inherentes a las obras del carácter de las que proveen los planos y las especificaciones, el Contratista se abstendrá de alterar tales condiciones o circunstancias sin que antes el Municipio tome la decisión correspondiente. Si éste resuelve que aquellas son esencialmente diferentes a las previstas, se procederá a ordenar los cambios en los planos o en las especificaciones, previo convenio de los ajustes, tanto de costo como de plazo o de uno de éstos. Si se presenta un caso de emergencia no previsto, el cual pueda poner en peligro la seguridad de la obra, de las personas o de las propiedades vecinas, el Contratista deberá tomar todas las medidas que el caso requiera, sin solicitar autorización previa del Municipio, pero deberá notificar por escrito a éste dentro de un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas después de la ocurrencia del hecho, suministrando un estimativo de los pagos adicionales o de ampliación en el plazo de ejecución de las obras. Si el Contratista reclama compensación por el trabajo de emergencia, el Municipio, con la información suministrada por él, estudiará la causa de la emergencia, para autorizar, si fuere del caso, la extensión del plazo y el pago a que hubiere lugar. Para la comprobación de los gastos en que pueda incurrir por la atención de un caso de emergencia, el Contratista deberá llevar la relación detallada y comprobada de los costos de jornales, materiales, etc., ocasionados por tal motivo. Esta relación deberá ser enviada al Municipio dentro de los ocho (8) días calendario siguiente a su ocurrencia. 6.39 NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Los ítemes que aparecen en el formulario de cantidades de obra se describen en forma concisa y no en detalle, por lo tanto, para la determinación de los precios unitarios y la ejecución de los trabajos deben consultarse las Especificaciones entregadas y si en esta no aparecen, las "NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN" de las Empresas Públicas de Medellín, última versión. 6.40 NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) PARA MATERIALES Todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas NTC, o en su defecto, con las normas ASTM (American Society for Testing and Materiales). 6.41 EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA Durante la ejecución de la obra, el Municipio efectuará un seguimiento al programa de trabajo, como uno de los mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el Contratista deberá mantener el programa actualizado, de manera que en todo momento represente la historia real de lo ejecutado en cada actividad, así como la proyección para la terminación de los trabajos dentro del plazo contractual. El Contratista y el Interventor evaluarán periódicamente la ejecución del contrato, revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos, dejando constancia del estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, deberán señalarse los motivos del mismo, indicando los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra que no podrá contemplar la disminución de las cantidades programadas para cada mes ni prórroga del plazo inicialmente establecido.


_________________________________________________________________________________



89

Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades obra o modificar el valor o el plazo del contrato, el Contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha modificación, para lo cual deberá someter a aprobación del Municipio, con el visto bueno de la Interventoría, el nuevo programa de obra, previo a la suscripción del documento mediante el cual las partes acuerden dicha modificación. 6.42 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA El Contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad a la liquidación del contrato, o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por él, o el empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha consignada en el Acta de Recibo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que el Municipio le señale. Si las reparaciones no se efectúan en dichos términos, el Municipio podrá efectuarlas por cuenta del Contratista y hacerle efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, durante el período de garantía, el Contratista será responsable por los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas. Si las reparaciones que se efectúen afectan o, si a juicio del Municipio, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, el Municipio podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas, por cuenta del Contratista, mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

CAPÍTULO 7

MANEJO SOCIOAMBIENTAL DE LA OBRA Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los requerimientos técnicos establecidos, sino con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, así como las normas especiales para el trámite y obtención de autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y será responsable ante el Municipio de Medellín por el pago de sanciones decretadas por violación a las leyes y disposiciones ambientales. El Contratista dará cumplimiento a los términos, requisitos y condiciones establecidas en los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientales y regionales. En general, deberá seguir las disposiciones establecidas en la “Guía de Manejo Socio-Ambiental para la Construcción de Obras de Infraestructura Pública en el Municipio de Medellín”, adoptadas mediante el Decreto 673 de 2006 y demás normatividad asociada vigente. Los costos en que incurra el contratista por el manejo socioambiental del proyecto deberán incluirse en los costos indirectos de administración del contrato. El hecho de que el contratista no estipule en el AIU, el


_________________________________________________________________________________



90

valor de la gestión ambiental representado en el ítem aplicación de la guía socioambiental, no lo exime del cumplimiento de la legislación ambiental vigente que le sea aplicable y no podrá solicitar pago adicional alguno por este concepto. 7.1 NORMATIVIDAD ASOCIADA A LA GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL Las normas citadas a continuación, asociadas a la gestión social y ambiental, forman parte integral del contrato. 7.1.1 Política Ambiental de Colombia y Recursos Naturales - Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena

el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA– y se dictan otras disposiciones.

- Decreto Ley 2811 de 1974, por el cual se adopta el Código Nacional de Recursos

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 7.1.2 Aire - Decreto 948 de 1995, por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de

1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto-ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9ª de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.

- Resolución 541 de 1994, por la cual se regula el cargue, descargue, transporte,

almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.

- Resolución 627 de 2007, por la cual se establece la norma nacional de emisión de

ruido y ruido ambiental. - Resolución 601 de 2007, por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o

Nivel de Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia. 7.1.3 Agua - Decreto 1541 de 1978, por el cual se reglamenta la parte III del Libro II del

Decreto Ley 2811 de 1974 “De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973.

7.1.4 Residuos Sólidos - Decreto Municipal 2078 de 2005: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –

PGIRS del Municipio de Medellín. - Decreto Municipal 0289 de 2002: Reglamento de Aseo del Municipio de Medellín. 7.1.5 Flora - Decreto Municipal 817 de 2008, por el cual se establecen los lineamientos de

política en silvicultura urbana y paisajismo para el Municipio de Medellín, se reglamenta el Comité de Silvicultura Urbana y Paisajismo, y se toman otras determinaciones.

7.1.6 Tránsito y Transporte - Ley 105 de 1993: Disposiciones básicas sobre transporte.


_________________________________________________________________________________



91

- Ley 336 de 1996: Estatuto General del Transporte.

- Ley 769 de 2002: Código Nacional de Tránsito. - Resolución 1050 de 2004: Manual de señalización vial. - Resolución 1937 de 1994: Señalización en frentes de trabajo. - Decreto 173 de 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de transporte

terrestre automotor de carga. - Decreto 174 de 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de transporte

terrestre automotor especial. - Decreto 175 de 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de transporte

terrestre automotor mixto. - Resolución 792 de 2006, de la Secretaria de Transportes y Tránsito de Medellín:

Restricción en materia de transporte de escombros en el Municipio de Medellín. 7.1.7 Salud y seguridad - Resolución 2404 de 1979: Estatuto de Seguridad Industrial.

- Resolución 2413 de 1979: Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial para la

industria de la construcción. - Resolución 8321 de 1983: Normas sobre protección y conservación de la

audición de la salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos.

- Resolución 2013 de 1986: Reglamenta la organización y funcionamiento de los

comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo. - Resolución 1016 de 1989: Reglamenta la organización, funcionamiento y forma de

los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.

- Resolución 1401 de 2007: Reglamenta la investigación de incidentes y accidentes

de trabajo. 7.1.8 Participación ciudadana - Ley 134 de 1994: Mecanismos de participación ciudadana.

- Ley 472 de 1998: Acciones populares y de grupo. - Ley 850 de 2003, por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 7.1.9 Documentación legal exigible por el interventor en la obras La interventoría podrá exigir al residente socioambiental, en cualquier momento, la siguiente información, la cual debe reposar en la obra:


_________________________________________________________________________________



92

- Permisos exigidos por la normatividad ambiental (concesión de aguas, ocupación de cauces, vertimientos, poda, tala y trasplante de árboles, ruido nocturno, incineración y/o disposición de residuos peligrosos).

- Permisos ambientales y mineros de proveedores de materiales de construcción. - Plan de AcciónSocioambiental de Obra –PASAO–, aprobado por la interventoría. - Plan de Manejo de Tránsito aprobado (si a ello hay lugar). - Plan de ManejoSilvicultural y Paisajístico aprobado (si a ello hay lugar). - Permiso de ocupación del espacio público aprobado (si a ello hay lugar). - Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. - Documento de conformación del Comité Paritario de Salud Ocupacional. - Documento de conformación de la Brigada de Seguridad. - Registro de reunión de inicio de obra. - Registro de conformación del Comité Ciudadano de la obra y sus reuniones. - Contrato de prestación de servicio público de aseo, suscito con una empresa de

servicio público de aseo legalmente constituida y regulada por la Superintendencia de Servicios Públicos domiciliarios.

- Registros de control de escombros y otros materiales dispuestos. - Registros de atención de quejas y reclamos. - Registros de capacitación en Salud, Seguridad y Medio Ambiente. - Actas de vecindad. - Evidencia de afiliación del personal a seguridad social, ARP y parafiscales. - Reportes de accidentalidad en la obra. - Fichas técnicas de materiales y equipos. - Fichas de seguridad de sustancias peligrosas. - Certificado de revisión técnico-mecánica y de gases de los vehículos, según la

Ley 769 de 2002 y la Resolución 3500 de 2005. 7.2 PERSONAL SOCIOAMBIENTAL DE LA OBRA De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 673 de 2006 –Guía de Manejo Socioambiental para Obra Pública -, teniendo en cuenta la magnitud de las obras a acometer y los impactos generales identificados, el proyecto se clasifica como Tipo II, por lo cual, el contratista está obligado a tener en la obra el siguiente personal socioambiental:


_________________________________________________________________________________



93

- Un (1) Profesional socio ambiental de tiempo completo El perfil profesional y requisitos de experiencia del personal socioambiental se determinan en el Capítulo 6 del presente pliego de condiciones. El personal socioambiental tendrá como funciones básicas, el manejo del impacto físico que cause la obra en la comunidad directa e indirectamente afectada por la misma; será también quien el haga seguimiento y control del cumplimiento de las Normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la obra. Este personal deberá permanecer en la obra durante el tiempo que se estipula en el anexo “Inversión Ambiental” y visitar por lo menos una vez al día cada frente de trabajo. El personal socioambiental deberá estar dotado de un teléfono móvil o cualquier medio de comunicación similar, que le permita establecer contacto directo con el residente de obra o de interventoría durante la jornada laboral, en caso de requerirse la solución de problemas que afecten a la comunidad, informar accidentes o controlar los impactos al entorno y a la comunidad. El costo del personal socioambiental establecido en este pliego de condiciones y que se detalla en el anexo denominado Inversión Ambiental, deberá incluirse en el cálculo del AIU. 7.3 PLAN DE ACCIÓN SOCIOAMBIENTAL EN OBRA –PASAO– Plan de acción socio-ambiental en obra (PASAO) El PASAO deberá contener los siguientes capítulos: CAPÍTULO I: Sistema de Gestión Ambiental 1. Actividades a desarrollar en la obra. 2. Identificación y valoración de impactos ambientales. 3. Definición del equipo ambiental. 4. Definición de responsabilidades CAPÍTULO II: Plan de implementación de las medidas socioambientales 1. Plano de localización general del proyecto (escala 1:2000). 2. Plano de cada uno de los frentes de trabajo con su correspondiente señalización y

demarcación (escala 1:500). 3. Plano de localización del campamento, con sus diferentes zonas, que incluya la

señalización del mismo y los puntos de acometida de las Empresas Públicas de Medellín (escala 1:500).

4. Ubicación y razón social de las escombreras, y su permiso de funcionamiento. 5. Ubicación y razón social de los proveedores de agregados pétreos, concreto,

asfalto, ladrillo y productos derivados de la arcilla, así como los permisos ambientales y mineros de las mismas.

6. Cronograma de actividades de la obra, que incluya los programas que serán ejecutados para mitigar los impactos generados por cada una.

7. Relación de equipos y maquinaria por utilizar. 8. Programa de capacitación del personal en obra. CAPÍTULO III: Plan de gestión social en obra 1. Programación de reuniones informativas (inicial, de avance del proyecto, de

finalización del proyecto). 2. Comité ciudadano de obra (conformación, estrategias para información). 3. Estrategias de comunicación y divulgación de la obra.


_________________________________________________________________________________



94

4. Estrategias para atención a la comunidad. CAPÍTULO IV: Plan de Manejo Ambiental 1. Programa para el manejo de los residuos sólidos (escombros, comunes,

peligrosos) y limpieza de obra (Decreto 1713 de 2002 Min. Ambiente, Resolución 541 de 1994 Min. Ambiente, Decreto Municipal 0289 de 2002, y Decreto Municipal 2078 de 2006)

2. Programa para el manejo de residuos líquidos, combustibles y aceites. 3. Programa para el control del ruido (Resolución 627 de 2006 Min. Ambiente, y

Resolución 8321 de 1983 Min. Salud), y emisiones atmosféricas (Resolución 541 de 1994 Min. Ambiente).

4. Programa de uso y almacenamiento adecuado de materiales de construcción –común y especial– (verificación de certificaciones de compra) y manejo de obras de concreto.

5. Programa para protección del suelo. 6. Programa para el manejo de maquinaria y equipos en la obra (Ley 769 de 2002 –

Código Nacional de Tránsito–). 7. Programa de prevención de la contaminación en cuerpos de agua y redes de

servicios públicos (Decreto 1541 de 1978 Min. Agricultura). 8. Programa para el manejo adecuado de la vegetación y el paisaje (Decreto

Municipal 1803 de 2006 –Manual de Silvicultura Urbana para Medellín–). 9. Programa de señalización y desvíos (Resolución 1050 de 2004 –Manual de

Señalización Vial–; Decretos 173 y 174 de 2001, sobre transporte de carga y pasajeros; Ley 336 de 1996 sobre transporte privado, y Ley 105 de 1993 sobre transporte público).

10. Programa para la seguridad industrial y salud ocupacional de los empleados de la obra (Resolución 2404 de 1979 –Estatuto de Seguridad Industrial–; Resolución 2413 de 1979 –Reglamento de Higiene para el sector de la construcción–; y Resolución 1016 de 1989 –Programa de Salud Ocupacional–).

11. Manejo de campamentos y centros de acopio. CAPÍTULO V: Plan de Manejo de Tránsito Cuando a ello haya lugar; en caso contrario, documentar el programa de señalización y desvíos. CAPÍTULO VI: Plan de Manejo Silvicultural y Paisajístico Este plan se presentará cuando a ello haya lugar. En todo caso, se debe contar con todos los permisos de la autoridad ambiental para poda, trasplante o tala de árboles. CAPÍTULO VII: Plan de Contingencias 1. Identificación de riesgos 2. Estrategias de prevención 3. Estrategias de control 7.4 GESTIÓN SOCIAL El Contratista deberá establecer un acercamiento directo con la comunidad que se va a beneficiar del proyecto, con él animo de lograr su comprensión, aceptación y colaboración con la obra, y poner en marcha un programa de gestión social, liderado por el personal socioambiental. 7.4.1 Actas de Vecindad Previamente a la iniciación de los trabajos, los residentes de obra, de interventoría y el


_________________________________________________________________________________



95

socioambiental, suscribirán un Acta de Vecindad con cada uno de los propietarios colindantes, en la cual deberá quedar registrado el estado actual en el que se encuentran las estructuras existentes a lo largo del proyecto lineal, o las colindantes en caso de obras puntuales, acompañadas del respectivo registro fotográfico o de video que se estimen pertinentes. Una vez finalicen las obras se deberá dar cierre a las actas de vecindad levantadas. 7.4.2 Actas de Entorno Previamente a la iniciación de los trabajos, el residente de obra, los residentes socioambientales, la interventoría y un representante de la Secretaría de Desarrollo Social, suscribirán un Acta de Entorno, del lugar donde se realizarán las obras y sus estructuras adyacentes, vías, andenes, zonas verdes y demás estructuras del lugar, acompañadas del respectivo registro fotográfico o de video que se estimen pertinentes. Una vez finalicen las obras se deberá dar cierre a las actas de entorno levantadas. 7.4.3 Reuniones con la Comunidad El contratista deberá realizar como mínimo tres reuniones con la comunidad beneficiaria del proyecto, una antes del inicio de la obra, para socializar los trabajos, una más de avance, promediando el contrato, y una al finalizar las obras. Dichas reuniones deberán ser registradas en forma de acta por el personal socioambiental y se presentarán a la Interventoría dentro del programa de gestión social. El acta contendrá los temas tratados en la reunión, el responsable, la duración, fecha y listado de los asistentes, con su nombre y teléfono. 7.4.4 Comité Cívico de la Obra En cabeza del residente social se conformará el Comité Cívico de la Obra, según los determinantes de la Guía de Manejo Socioambiental, y se plantearán las estrategias de información y divulgación del proyecto. 7.4.5 Información y Divulgación El contratista deberá diseñar y ejecutar las estrategias para informar a la comunidad frente al desarrollo de las obras y atender las sugerencias, quejas y reclamos de manera oportuna, brindando la información certera a la comunidad que lo requiera. 7.5 GESTIÓN AMBIENTAL 7.5.1 Manejo de Residuos Sólidos (Escombros, Comunes y Peligrosos) El contratista se abstendrá de quemar basuras, recipientes o contenedores de material artificial o sintético (caucho, plástico, poliuretano, cartón, papel, etc.); los residuos no podrán llegar directamente a los cursos de agua bajo ninguna circunstancia, y se deberán proveer en los campamentos y frentes de obra, recipientes adecuados para la disposición de basuras (canecas plásticas con tapa, con capacidad de 55 galones). 7.5.1.1 Escombros Los escombros se depositarán en escombreras oficialmente autorizadas por la autoridad competente, previamente aprobadas por la interventoría. Los escombros serán ubicados en costales de fibra, depositados y evacuados en el sitio aprobado por la Interventoría y no podrán permanecer más de 24 horas en el frente de obra. Por el incumplimiento de esta disposición, el contratista se hará acreedor a la aplicación de las multas contempladas en el contrato, bien sea que la actividad la desarrolle directamente él o a través de un tercero.


_________________________________________________________________________________



96

7.5.1.2 Residuos Comunes y Peligrosos Deben señalarse acopios para el almacenamiento temporal de residuos sólidos, tanto en el campamento como cada 500 metros lineales del área de construcción, los cuales dispondrán de tres recipientes plásticos con tapa, debidamente marcados con el tipo de material que contienen (ordinario, reciclable y peligroso). Para la disposición de residuos comunes, el contratista deberá suscribir contrato con la empresa prestadora del servicio de aseo, el cual puede ser exigido por la interventoría en cualquier momento. Para la disposición de residuos peligrosos se deberá contratar un servicio especial re recolección y entregar copia del contrato suscrito y certificación mensual del volumen de recolección firmada por el prestador del servicio y el usuario que contrata. 7.5.2 Limpieza del frente o zona de los trabajos Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, con una frecuencia diaria, o con mayor frecuencia, si así lo ordena el Interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos; de la misma forma deberá realizar la limpieza de los sumideros que resulten afectados por el desarrollo de las obras. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar de inmediato todo el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecución de otras partes de las obras, y deberá disponer satisfactoriamente, el mismo día, todos los sobrantes y escombros que resulten de las obras. El contratista deberá contar con la mano de obra y los implementos necesarios para realizar las labores de aseo y limpieza permanente de las vías y áreas, dentro y fuera de la zona demarcada, que se vean afectadas por la ejecución de los trabajos. El contratista deberá limpiar permanentemente las vías por donde circulan las volquetas para evitar que el material de la obra adherido a las llantas, provoque accidentes en estos sectores, y acondicionar lava llantas en los accesos provisionales para permitir la decantación de sedimentos que provienen del lavado de las volquetas. Los vehículos que utilice el contratista para transporte de materiales, escombros y material proveniente de la excavación deberán tener involucrados en su carrocería, los contenedores o platones apropiados, a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite el derrame, pérdida o escurrimiento de material durante el transporte, y deberá cubrir la carga transportada con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones fugitivas. La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendrá ítem de pago por separado, por lo tanto, el Contratista deberá considerar su costo dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado en el contrato. 7.5.3 Almacenamiento de Materiales de Construcción (comunes y especiales) El contratista almacenará y manejará los materiales de acuerdo con la Resolución 541 de 1994, las demás exigencias legales y las recomendaciones del fabricante, teniendo especial cuidado con las sustancias contaminantes del medio ambiente, tóxicas,


_________________________________________________________________________________



97

radioactivas, inflamables o explosivas, manejándolas en la forma más segura de acuerdo con las dimensiones, peso y contenido. Los materiales de construcción deben ser almacenados de acuerdo con su tipo y las condiciones del fabricante. Los materiales de playa (agregados pétreos y arenas) deben estar separados por tabiques, para lo cual el contratista deberá tener en cuenta la adquisición de teleras, señalizarlos, cubrirlos con plástico calibre mínimo 4, para evitar la dispersión de material particulado. 7.5.4 Manejo del Recurso Hídrico El contratista deberá tramitar ante la autoridad ambiental competente el permiso de conexión a la red de alcantarillado o vertimientos de las instalaciones temporales. Igualmente, deberá proteger los desagües a la red de alcantarillado, del arrastre de materiales que generen colmatación; para tal fin, dispondrá de canastillas plásticas con tapa que se instalarán en los sumideros que se vean afectados por la obra y se deberá realizar una limpieza de éstos cada vez que se requiera. Las aguas provenientes del lavado de herramientas de trabajo, equipo y maquinaria, limpieza de llantas y partes exteriores de vehículos de transporte de obra, lavado de tanques o recipientes de almacenamiento, los sobrantes de agua utilizados en la elaboración de mezclas de concreto y las aguas lluvias procedentes de patios y zonas libres dentro de la construcción, por su alto contenido de material sedimentable, deberán conducirse a un sedimentador antes de ser descargadas a la red de alcantarillado. 7.5.5 Control de los Vehículos y Maquinaria Cada uno de los vehículos utilizados en la obra deberá tener certificado de emisión de gases y revisión técnico-mecánica, expedido por una empresa autorizada por la Secretaría de Transportes y Tránsito, el cual deberá estar vigente durante la ejecución del contrato. Cada vez que se cambie un vehículo o ingrese uno nuevo, se deberá reportar a la interventoría, con los documentos correspondientes para su aprobación. La operación y mantenimiento de la maquinaria, y el manejo de combustible y lubricantes se harán en forma tal que se evite el vertimiento de grasas o aceites al suelo o al alcantarillado. La operación de la maquinaria se deberá hacer en un todo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, y se deberá cumplir con los estándares para ruido, emisión de partículas y gases. 7.5.6 Manejo de la Vegetación y el Paisaje La arborización y el paisajismo establecidos para el proyecto se pagarán como un ítem de obra, pero el contratista deberá tener en cuenta que todos los tratamientos silviculturales necesarios para el desarrollo de la obra (tala, poda, bloqueo y traslado) deben contar con la autorización de la autoridad ambiental, en forma previa a la realización de los mismos. La siembra de nuevas especies deberá seguir las instrucciones del Manual de Silvicultura Urbana de Medellín y debe contar con el visto bueno del interventor. 7.5.7 Señalización Vial y Canalización del Tránsito Cuando se realice cualquier tipo de trabajo que altere las condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, el Contratista estará en la obligación de tomar todas las


_________________________________________________________________________________



98

medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar la normatividad señalada y definir o acoger, según sea el caso, el plan de manejo de tránsito definido para la obra. El Interventor podrá, en cualquier momento, ordenar que se suspendan los trabajos, o parte de ellos, si existe un incumplimiento por parte del contratista en los requisitos de señalización. El Contratista, durante el tiempo que dure la obra, tanto en horas diurnas como nocturnas, empleará señales verticales y dispositivos, en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y distancias requeridas. Será responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de señalización o canalización del tránsito. Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista suministrará la iluminación eléctrica adecuada, dependiendo del tipo de actividad por ejecutar. Si dicha iluminación es deficiente, el interventor podrá ordenar la suspensión de los trabajos, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase. No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal aislados. 7.5.7.1 Señalización vial Se refiere a la instalación de las señales verticales de tipo Preventivo (SPO), Reglamentario (SRO) e Informativo (SIO) que se demanden, de acuerdo con las especificaciones del manual de señalización vial (Resolución 1050 de 2004). Se utilizarán materiales reflectivos tipo I, sobre lámina galvanizada. 7.5.7.2 Dispositivos para canalizar el tránsito Incluye los elementos requeridos para encauzar el tránsito a través de la zona de los trabajos y marcar las transiciones graduales necesarias en los casos en que se reduce el ancho de la vía o se generan movimientos inesperados. Según el manual de señalización vial (Resolución 1050 de 2004), se deberán tener en cuenta barricadas, conos, canecas, dispositivos luminosos y demás dispositivos manuales que se requieran, para reducir el riesgo de accidentes y hacer más ágil el tránsito, reduciendo las molestias. Los gastos en que incurra el Contratista por la colocación o reposición de señales y avisos, y la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes, serán por su cuenta, y su costo debe quedar incluido dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado en el contrato. 7.5.7.3 Abanderados El contratista deberá utilizar abanderados para controlar el tráfico en vías donde se desarrollen trabajos nocturnos o que originen la interrupción de uno o varios de sus carriles. Los abanderados deberán portar la señal de PARE-SIGA correspondiente, según lo especificado en el manual de señalización vial, estar provistos de chaleco reflectivo, casco color naranja y sistemas de comunicación que les permita estar en contacto permanente mientras dirigen el tráfico. A los abanderados se les orientará con un buen sentido de ubicación, responsabilidad y seguridad, con el fin de dar la protección adecuada al público y al equipo de trabajo.


_________________________________________________________________________________



99

7.5.7.4 Señalización Nocturna Los trabajos nocturnos, o aquellos trabajos inconclusos que durante la noche puedan ofrecer peligro o riesgo de accidente a vehículos o peatones, deben señalizarse, teniendo en cuenta el flujo vehicular, el área ocupada por el trabajo y el impacto comunitario. Todas las señales preventivas utilizadas en la noche deben tener acabados en material reflectivo, como vinilos y cintas adhesivas. Gargantillas: Son elementos que pueden usarse como complemento a otros elementos de control de tráfico, delineando un camino seguro a los viajeros a través del área de trabajo. En vías de alta velocidad deben colocarse gargantillas de luces rojas que cumplan las siguientes condiciones:

Instalación en sentido transversal a la vía, a una altura mínima de 5.50 m. La gargantilla estará compuesta por bombillas de color rojo, dispuestas al menos cada 35 cm, con una potencia máxima de 60 vatios, y voltaje de 110, construida en cables dúplex y con todos sus puntos de conexión o derivación aislados adecuadamente.

La conexión de las gargantillas será efectuada por un electricista con experiencia y conocimiento en redes, su instalación debe contar con la aprobación de EPM.

Señalización con luces intermitentes: Se deben utilizar en trabajos transitorios nocturnos, mientras el personal labore en el sitio. Se colocarán sobre cualquiera de las señales de la zona de trabajo, indicadas anteriormente, o en pedestales con material reflectivo, preferiblemente plástico. La señalización de la zona de trabajo sin presencia de trabajadores durante horas nocturnas deberá estar dotada de material reflectivo que garantice la visualización por parte de conductores y peatones. 7.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL Durante la ejecución del contrato, el Contratista proveerá, en todo momento, los recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todos sus trabajadores, subcontratistas, proveedores y terceras personas, en todas las instalaciones y zonas adyacentes a la obra, y preservará la integridad de todos los bienes del Municipio del Municipio de Medellín. El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y, en general, a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad, y los forzará a cumplirlas. El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes del Municipio de Medellín, el Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o subcontratistas, y de tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista. Durante la ejecución del contrato, el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general la normativa en materia de salud y seguridad vigente. Antes de iniciar el contrato, el Contratista deberá preparar un programa completo con


_________________________________________________________________________________



100

las medidas de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos, y lo someterá a la aprobación del Interventor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria. Este programa debe incluir la elaboración del panorama de riesgos, la definición de las acciones de prevención de los riesgos, el cronograma de actividades en materia de salud ocupacional, la conformación de brigadas de seguridad y primeros auxilios, y la divulgación del reglamento de higiene y seguridad industrial. Durante la ejecución del contrato, el Interventor podrá ordenar al Contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes, y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del Interventor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o de cualquier parte de ellas, sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo, y sin perjuicio de la aplicación de las multas a que hubiere lugar por este concepto. En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. En estos casos, el Contratista no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna. Los gastos en que incurra el Contratista por el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y prevención de accidentes serán por su cuenta, y no tendrá derecho a pago por separado ya que éstos deben incluirse como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato. 7.6.1 Frentes de Trabajo Los frentes de trabajo deben estar dotados con los implementos necesarios para atender emergencias (botiquín básico de primeros auxilios, sin medicamentos) y contar con una (1) unidad sanitaria portátil por cada 15 personas (en proyectos lineales, cada 500 m), la cual debe recibir mantenimiento semanal. Los permisos y diligencias necesarias para la instalación de las unidades sanitarias serán por cuenta del contratista, quien será responsable ante las autoridades competentes del cumplimiento de las normas vigentes. 7.6.2 Demarcación del área de los trabajos El contratista deberá delimitar el área de trabajo, totalmente y en forma perimetral, para evitar la circulación de personas y vehículos dentro de ella. Cuando se ejecuten trabajos en altura, la demarcación deberá incluir la proyección del área de trabajo sobre el piso. Los frentes de obra se demarcan mediante cerramiento con malla tipo polisombra, de color naranja, con una altura mínima de 1,50 m., sujeta a balizas o estacones de madera, según el tipo de labores a acometer; cuando se requiera el uso de cinta para demarcaciones pequeñas, ésta será de calibre 5, reflectiva y de color naranja. En obras viales, las balizas deben ser ubicadas cada 5 metros, según lo indica el Manual de Señalización Vial. Cuando se demarque el área de trabajo y los vehículos sean parte integral del trabajo que sé está ejecutando, éstos deberán ubicarse dentro de la demarcación del proyecto.


_________________________________________________________________________________



101

La demarcación permanecerá todo el tiempo en la obra o en el sitio de su utilización y no se podrá retirar hasta que termine la actividad por la cual se demarcó. Estas medidas regirán durante la ejecución del contrato, y los daños causados a personas o vehículos por el incumplimiento de las mismas, serán por cuenta y riesgo del contratista. 7.6.3 Capacitación y Entrenamiento del Personal Antes del inicio de las actividades, el contratista deberá capacitar a todo el personal de la obra, en relación con: los riesgos asociados a cada oficio, prevención de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, uso de elementos de protección personal –EPP–, según el riesgo al que se verá sometido el trabajador y medidas para la protección del medio ambiente. Si la obra tiene un plazo de ejecución superior un (1) mes, la capacitación se debe repetir por lo menos cada 15 días, con una duración mínima de 20 minutos. Esta capacitación se podrá realizar en cada frente de trabajo. 7.6.4 Transporte de Personal, Materiales y Equipos El contratista no podrá vincular a las obras, bajo ninguna forma contractual, vehículos de más de diez (10) años de antigüedad. Los vehículos deben estar en perfecto estado, ofrecer seguridad y ser apropiados para el transporte de personas, materiales y equipos. Este transporte se hará de acuerdo con lo estipulado en los decretos que reglamentan los diferentes servicios de transporte terrestre automotor, acorde con el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996, Ley 769 de 2002, el Código de Comercio y las reglamentaciones de las autoridades de transporte local, nacional. Cuando el servicio de transporte sea prestado con vehículos propios del contratista, se considerará que se trata de un transporte privado, por cuanto estará destinado a satisfacer las necesidades de movilización de personas y/o cosas, dentro del ámbito de las actividades exclusivas del contratista; en este caso, deberá acondicionar los vehículos para tal menester y nunca se emplearán máquinas y volquetas, sin acondicionarlas adecuadamente, para el transporte de personal. No se permitirán volquetas y camionetas transportando al mismo tiempo materiales y personas en los volcos. En caso de que el contratista no tenga suficientes vehículos propios para adelantar las actividades objeto del contrato y, por tanto, requiera contratarlos, tanto para el transporte de personas transporte de materiales, estos deberán ser suministrados, previo contrato, por empresas de transporte de servicio público habilitadas por el Ministerio de Transporte según los decretos 173 y 174 de 2001. 7.6.5 Ubicación y Dotación de Campamentos El contratista, previa aprobación de la interventoría, definirá los sitios con sus direcciones, donde van a quedar los campamentos o casetas temporales; éstos se deberán ubicar en sitios despejados de obstáculos, bien drenados, que no ofrezcan peligro de contaminación, como aguas servidas, gases tóxicos o desechos. El campamento deberá contar con botiquín, camilla rígida, extintor y puertas de escape con la adecuada y suficiente señalización, además de tener los recipientes plásticos con tapa para la disposición de residuos sólidos. Los campamentos deberán tener suficiente aireación y contar con servicio sanitario


_________________________________________________________________________________



102

que cumpla con la Resolución 2404 de 1979, el cual estará debidamente conectado mediante tuberías impermeables, anilladas y selladas en todas sus uniones, a las redes residuales secundarias existentes o a pozos sépticos correctamente diseñados y construidos. El contratista deberá asumir el pago mensual de los servicios públicos que se deriven del funcionamiento del campamento. En proyectos lineales, los campamentos deberán quedar ubicados con una separación máxima de dos (2) kilómetros de los frentes de trabajo, y se utilizarán primordialmente como oficina de dirección de obra, Interventoría, bodega para guardar equipos y herramientas, despacho de personal (donde el trabajador pueda guardar las pertenencias, cambiarse de indumentaria y asearse al inicio y término de cada jornada), depósito de materiales y centro de acopio. El tamaño del campamento lo determinará el flujo de materiales, de acuerdo con el programa de trabajo. Los campamentos deben contar con un espacio mínimo, con estantería y estibas, para el almacenamiento de materiales, que permita el adecuado manejo de éstos. 7.6.6 Elementos de Protección Personal –EPP– Todo el personal del contratista deberá estar dotado con elementos de protección personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo con los riesgos a que esté sometido. Los elementos de protección personal deberán ser de materiales de buena calidad, que resistan su uso normal, y deberán ser revisados periódicamente; si se encontrase un daño evidente o desgaste excesivo, deberá ser retirado del servicio. Los EPP básicos en obra serán cascos, tapabocas, protectores auditivos, gafas protectoras y guantes de carnaza. En proyectos viales, toda persona que esté en el sitio de las obras, incluidos los visitantes, deberá usar siempre casco de seguridad y chaleco reflectivo. Para trabajos en altura mayor de 1,50 m, y para excavaciones cuya profundidad sea superior a 1,50 m, los trabajadores deben ser dotados con arnés pélvico completo que vaya a un punto fijo por medio de una línea de vida. Para trabajos eléctricos se deberán entregar guantes y calzado dieléctrico. 7.6.7 Dotación del Personal de la Obra Cada trabajador deberá recibir un uniforme que lo identifique como de la obra, el cual constará de camisa de manga larga, en dril 100% algodón con estampado en bolsillo y espalda a dos tintas de logo “Medellín Obra con Amor”, botas de caucho y capa plástica para protegerse cuando los trabajos se realicen en condiciones leves de lluvia. Para trabajos en vías, todos los trabajadores deberán recibir chaleco reflectivo, el cual deberá ser usado todo el tiempo mientras el trabajador permanezca en el sitio de los trabajos. Todo el personal de la obra, sin excepción, deberá ser carnetizado. 7.6.8 Reporte de Incidentes y Accidentes De conformidad con la Resolución 1401 de 2007, emanada del Ministerio de la Protección Social, el Contratista deberá informar a la ARP que corresponda, y al Interventor, dentro del plazo y en la forma establecida, cualquier incidente y accidente que ocurra durante la ejecución del contrato y que ocasione lesión o muerte de cualquier trabajador y/o daño a propiedad. Así mismo, deberá reportar los casos de


_________________________________________________________________________________



103

enfermedad profesional que ocurran por la ejecución del contrato. El Contratista tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar el reporte a la ARP y el informe de los datos que exijan el Municipio de Medellín o el Interventor. El informe para el interventor incluirá, al menos, la siguiente información:

- Lugar, fecha y hora del accidente. - Nombre, estado civil y edad del accidentado. - Oficio que desempeña, experiencia y actividad que desempeñaba en el

momento del accidente. - Información sobre si hubo o no lesión, y clase de la misma.

- Posibles causas del accidente. - Tratamiento recibido y concepto médico.

Durante el desarrollo del contrato, el contratista exhibirá un tablero para denotar las estadísticas de accidentalidad en la ejecución de la obra.

CAPÍTULO 8

DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 8.1 ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 88 del Decreto 2474 de 2008, durante la etapa de publicación del proyecto de pliego de condiciones, los interesados podrán pronunciarse sobre la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles, realizada por la Secretaría de Desarrollo Social , con el fin de ser revisados y establecer su distribución definitiva en la audiencia pública que para tal efecto se llevará a cabo en la fecha y hora señaladas en el presente pliego de condiciones. De dicha audiencia se levantará un acta donde se deje constancia de las propuestas de riesgo previsible hechas por los interesados, e igualmente, de las consideraciones que sobre los mismos realice la Secretaría de Desarrollo Social. Los riegos previsibles no considerados por la Secretaría de Desarrollo Social y que hayan sido aceptados en la audiencia precitada, serán incluidos en el pliego de condiciones definitivo mediante adenda. 8.1.1 Definiciones Para los efectos del presente proceso licitatorio, se entenderán las siguientes categorías de riesgo: Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia. y que puedan alterar el equilibrio financiero del mismo Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que alteren el orden público. Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que, en criterio de la Secretaría de Desarrollo Social , pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del contrato.


_________________________________________________________________________________



104

Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace la Secretaría de Desarrollo Social, de la parte contractual que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 8.1.2 Riesgos Previsibles Para los efectos del presente proceso licitatorio, son riesgos previsibles:

a) Variación de cantidades de obra

b) Variación de precios

c) Modificación de especificaciones técnicas

d) Falta de idoneidad del personal

e) Programa de trabajo

f) Interferencia de redes de servicios públicos

g) Financiero

h) Condiciones climáticas adversas

i) Hurto de materiales y equipo

j) Deficiente calidad de las herramientas o insumos de obra

k) Insuficiente suministro de materiales

l) Manejo socio-ambiental de las obras

8.1.3 Riesgos Imprevisibles Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, asonadas o eventos que alteren el orden público.

8.2 DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS

Riesgo Asignación del Riesgo

Mecanismos de Mitigación

Riesgos de daños ocasionados a materiales, obras o maquinaria por invierno y/o crecientes.

Contratista –

El contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los materiales, obras y maquinaria siguiendo los lineamientos de la guía de manejo socio ambiental, y desarrollando de manera adecuada las actividades de manejo y control de aguas incluidas dentro de los precios del contrato. La Secretaría de Desarrollo Social solo reconocerá los costos derivados de posibles daños cuando las obras afectadas cumplan con todas las especificaciones de resistencia, acabados etc. y estas hayan sido recibidas por la interventoría de la obra.

Riesgos relacionados con daños de redes de servicios públicos afectadas por las labores del contratista.

Contratista El contratista apoyado por la Interventoría de Obra, previamente al inicio de las actividades, se deberá documentar ante las Empresas Públicas de Medellín de las redes de servicios localizadas en las zonas de intervención, esto con el fin de localizar estas en el campo y tomar las medidas necesarias para su conservación.


_________________________________________________________________________________



105

Riesgos de sobre excavaciones y daños generados por la condiciones del terreno.

Contratista El contratista deberá adoptar los métodos constructivos necesarios para mitigar las problemáticas del terreno según sus condiciones, como por ejemplo proceder a ejecutar las excavaciones en tramos cortos cuando sea necesario para garantizar la estabilidad de las masas de suelo.

Riesgos relacionados con la calidad y disponibilidad de elementos prefabricados y materiales.

Contratista Con el desembolso del anticipo al inicio del contrato, el contratista tiene la obligación de hacer los negocios relacionados con el suministro de materiales de manera oportuna desde el inicio del contrato, y con proveedores que cumplan los estándares reconocidos de calidad. De igual forma deberá contar con una lista amplia de proveedores a nivel regional y nacional.

Riesgos relacionados con los daños a viviendas u obras Públicas por acción u omisión del contratista.

Contratista El contratista deberá adoptar las medidas necesarias y métodos constructivos adecuados para garantizar la estabilidad de la infraestructura existente en las zonas de intervención, todo esto según los lineamientos de la guía de manejo socio-ambiental.

Riesgos de consecución, profesionales y mano de obra calificada y no calificada.

Contratista Para la presentación de la propuesta el Contratista deberá contar con disponibilidad de un equipo de trabajo idóneo para la ejecución de los trabajos, cuyas hojas de vida, rendimientos (en el caso de mano de obra), y sus costos están incluidos dentro de esta con la inclusión de cartas de compromiso del personal profesional y análisis de precios donde se incluye la mano de obra de las actividades. Los costos adicionales que se puedan generar durante la ejecución para la consecución de estos recursos humanos serán asumidos por el contratista.

Riesgos relacionados con el hurto de materiales.

Contratista Dentro del análisis de la administración de la obra, la Secretaría de Desarrollo Social ha considerado la celaduría de cada uno de los puntos de intervención, por lo cual las perdidas asociadas a robos de materiales serán asumidas por el contratista.

Riesgos relacionados con la supervivencia de material vegetal

Contratista En el caso del material vegetal, el contratista deberá incluir dentro de su análisis de precios el riego y mantenimiento necesarios para garantizar el total prendimiento.

Riesgos relacionados con la reparación, mantenimiento o reposición de obras hasta el recibo por parte de la interventoría.

Contratista Una vez más, la celaduría de la obra deberá velar por el buen estado de las obras hasta el momento del recibo, y cualquier daño ocasionado en el periodo de ejecución deberá ser asumido por el contratista.

Riesgos relacionados con Accidentes de trabajo

Contratista El contratista deberá implementar un Plan de Manejo y seguridad industrial fundamentado en la guía de manejo soco ambiental de obra pública, en la cual defina los procedimientos de seguridad para garantizar la integridad física de sus empleados, por lo tanto los costos derivados por accidentes de trabajo serán asumidos por el contratista.


_________________________________________________________________________________



106

Riesgos relacionados con el retraso en pagos por parte del contratante

Contratista El contratista asumirá los costos financieros generados por los retrasos en los pagos, generados por la omisión parcial o total de los requisitos en la presentación de las facturas.

Falta de coordinación interinstitucional

Contratista Ocurre cuando hay concurrencia de gestiones ante diferentes entidades oficiales

El proponente deberá hacer su propia valoración de los riesgos según su análisis y condición, esto para la definición de su porcentaje de imprevistos a incluir en el A.I.U de la Propuesta, en el cual deberán estar incluidos los riesgos previsibles anteriormente definidos, y los demás que el proponente considere necesarios y que se definan en la Audiencia de Riesgos. En todo caso, los riesgos previsibles adicionales que sean analizados y considerados por el proponente serán igualmente asumidos por el en la propuesta. Se aclara que los anteriores riesgos están mencionados de manera enunciativa y explicativa sin que se entiendan agotados todos los riesgos inherentes y relacionados con el objeto del proceso de selección, los cuales se entienden asumidos por el contratista salvo expresa manifestación en contrario por parte de la Secretaria de Desarrollo Social; por consiguiente, es responsabilidad del contratista durante la etapa del proceso y hasta antes del cierre, hacer las observaciones que estime pertinentes en razón de su conocimiento y especialización del mantenimiento objeto de esta licitación. La Secretaria de Desarrollo Social se reserva el derecho a acoger o no las observaciones que se formulen acerca de la distribución de los riesgos previsibles a cargo del contratista. Los análisis de riesgos, el nivel y extensión de los mismos deberán ser amparados por la actividad contractual a través de los mecanismos de garantías y cláusulas pertinentes de cumplimiento previstos en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el Decreto 2474 de 2008, de conformidad con la naturaleza y la cuantía del asunto.

Conforme con el Artículo 88 del Decreto 2474 de 2008, la presentación de la oferta implica la aceptación por parte del proponente de la anterior distribución de riesgos previsibles. De acuerdo con la distribución anterior, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la Secretaría de Desarrollo Social no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

CAPITULO 9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE COSTOS

Objeto: “Construcción del Sistema de Acueducto Multiveredal La China – Corregimiento de San Sebastián de Palmitas.” Alcance del objeto: Las obras proyectadas para el sistema de acueducto son:


_________________________________________________________________________________



107

Bocatoma y desarenador. Aducción en PVCP, comprendida entre el desarenador y la Planta de

Potabilización Planta de tratamiento de filtración lenta en arena en fibra de vidrio (PRFV). Tanque de almacenamiento en fibra de vidrio. Redes de distribución y sistema de control de presión mediante tanques de

quiebre de presión y estaciones reguladoras de presión. Vía de acceso a la planta de potabilización.

Contrato de Obra Pública de precios unitarios no reajustables El contrato se celebrará mediante la modalidad de precios unitarios fijos; los APU´s deberán contemplar todos y cada uno de los elementos, materiales, equipos y mano de obra necesarios de acuerdo con las especificaciones para la ejecución de la actividad, no se aceptarán dentro de los APU elementos, materiales, equipos y/o mano de obra con precio cero o con precios que no sean acordes con los precios de mercado. UBICACIÓN Está ubicado en la zona noroccidental, a 32 kilómetros de la zona urbana de Medellín, se accede por la antigua carretera al mar y el Túnel de Occidente. Limita al norte con el municipio de San Jerónimo; al oriente con el municipio de Bello y el corregimiento de San Cristóbal; al sur con el corregimiento de San Antonio de Prado y el municipio de Heliconia; y al occidente con el municipio de Ebéjico.

Ubicación del Corregimiento de San Sebastián de Palmitas con respecto al área urbana del Municipio de Medellín. El Corregimiento está ubicado en la vertiente occidental de la cordillera central, por fuera del Valle del Aburra, ocupa un territorio de 5772 hectáreas, en la parte oriental de la cuenca del río Cauca, posee una topografía quebrada, con alturas que oscilan entre 1400 y 3100 metros sobre el nivel del mar, entre las que se destacan el Cerro del Padre Amaya, la cuchilla de las Baldías y el Alto de Urquitá. San Sebastián de Palmitas ha mantenido la cobertura vegetal natural, la mayoría de las veredas se reducen a parcelaciones aisladas dedicadas a la agricultura y cultivos menores.


_________________________________________________________________________________



108

De acuerdo con el sistema de clasificación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se presentan las siguientes clases de suelos: Clase VI: suelos con limitaciones muy severas por pendientes fuertemente inclinadas, poca profundidad del suelo, alta pedregosidad, altos contenidos de sales y sodio, drenaje pobre y clima desfavorable. Su uso debe estar dirigido fundamentalmente a bosques y vida silvestre. En circunstancias poco comunes son aptos para cultivos de semibosque como café con sombrío, cacao, plátano y árboles frutales. Clase VIII: suelos con limitaciones muy severas por la topografía, drenaje y clima que limitan el uso a la conservación de la vida silvestre, recreación o propósitos estéticos.

Suelos con pendientes fuertes en las veredas La Frisola, La Suiza y el sector El Morrón Especificaciones esenciales: Sistema de Acueducto: incluye toda la infraestructura de captación, desarenador, aducción, sistema de potabilización mediante filtración lenta en arena, tanques de almacenamiento y redes de distribución, este proyecto beneficiará a 343 viviendas de las veredas La Suiza, La Frisola y el sector el Morrón en el Corregimiento San Sebastián de Palmitas. Sistema de captación: se hará mediante una bocatoma que se ubicará sobre la quebrada La China, en la cota 2255.74 M.S.N.M, en el cauce actual de la quebrada. La bocatoma es del tipo dique con azud, con caja de derivación y tubería para el


_________________________________________________________________________________



109

control de las aguas de exceso. Caudal de 10.05 l/s, caudal suficiente para suplir la demanda y con una tubería de acero Schedule 40 de Ø 8” para el desagüe de la caja de derivación y una tubería de acero Schedule 40 de Ø 6” para transportar el agua hasta el desarenador, el control de limpieza de la caja se realiza por medio de una válvula de compuerta elástica de Ø 6”.

Línea de aducción bocatoma – desarenador: La aducción es el sistema de transporte de agua cruda desde la bocatoma hasta el sistema de potabilización .La aducción desde la bocatoma de la quebrada La China hasta el desarenador se proyectó en tubería de acero Schedule 40 Ø 6” con una longitud de 1270 m; esta aducción ingresa al desarenador en la cota 2225.08 M.S.N.M, Desarenador: Este sistema de pre tratamiento se proyecta para decantar las partículas sólidas en suspensión con diámetro mayor o igual a 0.075 mm con eficiencia en la remoción del 87.5%.

Aducción entre desarenador y la Planta de Potabilización: La aducción entre el desarenador y la Planta de Potabilización tiene una longitud de 1309 metros en tubería


_________________________________________________________________________________



110

de 100 mm en PVC UM RDE-21, esta tubería permitirá transportar un caudal de 6.0 l/s. Planta de Tratamiento de Agua Potable: la planta de potabilización será mediante filtración lenta en arena, la cual consta de un canal de entrada, dos filtros gruesos, dos filtros ascendentes, dos filtros lentos, sistema de cloración y dos tanques de almacenamiento. La planta de potabilización por filtración lenta en arena tipo FIME (Filtración en Múltiples Etapas), consiste en la combinación de procesos de filtración gruesa y filtros lentos de arena.

ESTRUCTURA DE COSTOS El valor del contrato se estima un presupuesto oficial que asciende a CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/L ($5.924.837.174). El presupuesto presentado corresponde precios tomados de referencia de base de datos de la Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía de Medellín, contratos relacionados en el Portal Único de Contratación La Empresa de Desarrollo Urbano, Área Metropolitana, Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín.

ESPECIF. ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR

UNITARIO CANTIDAD

TOTAL VALOR TOTAL

100 1 Actividades preliminares

4221, 103, 104, 107,

204 1.1 Control y desvío de quebrada. gl

1.008.865,73 1,00

1.008.865,73

103 1.2 Desmonte y limpieza, incluye botada m2 6.895,59 700,00 4.826.912,38

301, 4.311 1.4 Rotura y retiro de pavimento en:

1.4.1 Asfalto m3 197.756,03 200,00 39.551.206,50

1.4.2 Concreto m3 200.001,74 9,00 1.800.015,66

1.4.3 Rieles de concreto m3 143.358,51 180,00 25.804.531,13

103 a 105, 107.2, 200, 201, 406,

407, 1300, 4.120.A,

4.409

2 Excavación en material común:

2.1 Seco de 0 a 2 m de profundidad inclusive

m3 15.571,35

16.000,00

249.141.656,00

2.2 Seco de 2 a 4 m de profundidad m3 22.013,45 200,00 4.402.690,45

2.4 Húmedo de 0 a 2 m de profundidad inclusive

m3 62.272,51 50,00

3.113.625,70

2.8 Excavación en material heterogéneo:

2.8.1 Explanación o corte y nivelación del terreno con buldoxer

m3

9.217,88 3000,00

27.653.644,54

107.2, 4.107.2, 4.409,

4.120.A

3 Excavación en roca:

3.1 A Cualquier profundidad incluye dinamita

m3

115.594,73 800,00 92.475.782,80


_________________________________________________________________________________



111

5,2

A Cualquier profundidad con material expansivo

m3

105.887,50 700,00 74.121.250,00

200, 202, 4.202.1

4 Entibado en madera desde una profundidad de 1.50 m o según requerimiento constructivo:

4.1 Temporal m2 17.429,89 600,00 10.457.933,25

4.2 Permanente m2 33.925,02 180,00 6.106.503,96

204, 4.204.1

6 Lleno y apisonado de zanjas y apiques con:

6.1 Material selecto de la excavación m3 10.619,81 16000,00 169.916.908,00

6.2 Material de préstamo (arenilla) m3 53.375,05 1500,00 80.062.576,13

205 a 207 8 Cargue, retiro y botada de material sobrante:

8.1 Retiro y disposición final de material sobrante a cualquier distancia

m3

43.067,38

6000,00 258.404.286,00

8.2 Regada de material sobrante m3 14.395,12 700,00 10.076.584,53

404, 704, 801 a 805

9 Suministro, transporte y colocación de entresuelo para cimentación de tuberías:

9.2 En arenilla m3 58.416,30 100,00 5.841.629,55

9.3 En triturado 3/4 a 1"o cascajo lavado m3 101.071,18 100,00 10.107.117,75

10 Pavimentos

303, 4.303.1, 4.015

10.2 Suministro, transporte, colocación y compactación de base granular en zanjas y apiques

m3

76.686,80

700,00 53.680.761,40

303, 4.303.1, 4.015

10.3 Suministro, transporte, colocación y compactación de subbase granular para vías

m3

49.032,49

1800,00 88.258.484,70

304 10.5 Suministro, transporte y colocación de Base asfáltica

m3

703.518,07

45,00 31.658.312,99

304 a 307, 4.015,

4.304.A 10.6

Suministro, transporte y colocación de Pavimento asfáltico (Incluye cilindrada y riego de liga) en zanjas y apiques

m3

599.963,10

120,00 71.995.572,09

304 a 307, 4.015,

4.304.A 10.7

Suministro, transporte y colocación de Pavimento asfáltico para carpeta de refuerzo de vía, en todo el área de la calzada (incluye imprimación y riego de liga)

m3

922.273,23

10,00 9.222.732,34

308, 501, 601, 602,

4.015 10.8

Suministro, transporte y colocación de Concreto para pavimento rígido con f’c = 28 MPa

m3

349.198,95

10,00 3.491.989,47

10.11 Suministro, transporte y colocación de Concreto para rieles con f’c = 21 MPa

m3

316.868,74

250,00 79.217.185,38

801, 802, 806, 1200,

1300, 4704.1, 4.815

11

Suministro, transporte y colocación de tubería en Concreto, con unión hermético flexible en los siguientes diámetros:

11.11 600 mm, clase 1 m 175.098,10 30,00 5.252.942,89


_________________________________________________________________________________



112

204, 801, 803, 806, 4.816.5.3, 4.704.1

12 S.TC. de tubería unión mecánica para alcantarillado, en los siguientes diámetros:

12.4 250 mm m 105.932,77 150,00 15.889.915,24

12.5 315 mm m 131.711,54 65,00 8.561.249,91

800, 801, 803, 806,

1200, 1300,

4.816.5.3

14 S.T.C. de accesorios en PVC para alcantarillado:

14.20 Yee de 50 mm un 14.019,51 2,00 28.039,01

14.28 Yee sanitaria reducida de 4" x 2" un 26.739,45 2,00 53.478,91

14.29 Codo 45° CxC de 100mm un 50.351,07 4,00 201.404,26

14.30 Tee de 75 mm un 12.823,45 1,00 12.823,45

14.31 Tee de 100 mm un 17.983,45 2,00 35.966,90

14.32 Yee sanitaria reducida de 3" x 2" un 23.788,05 1,00 23.788,05

14.33 Yee doble de 50 mm un 18.328,32 1,00 18.328,32

14.34 Yee doble de 75 mm un 28.494,60 1,00 28.494,60

800, 801, 803, 806,

1200, 1300, 4.5

16 S.T.C. de tubería y accesorios PVC sanitaria :

16.1 Tubería de diámetro 50 mm m 15.243,50 10,00 152.435,00

16.2 Tubería de diámetro 75 mm m 18.791,96 24,00 451.006,96

16.3 Tubería de diámetro 100 mm m 26.426,55 4200,00 110.991.522,60

16.6

Accesorios alcantarillado, PVC sanitaria de Diámetro de 50mm" (Codos90°, 45° CxE, CxC, uniones, reducciones)

un

7.668,32

8,00 61.346,55

16.7


un

9.362,19

7,00 65.535,30

16.8

Accesorios alcantarillado, PVC sanitaria de Diámetro de 100mm (Codos90°, 45° CxE, CxC, uniones, reducciones)

un

16.179,45

15,00 242.691,73

201, 501, 601, 800, 807, 817,

1200, 1300

19 Construcción de cámaras de inspección vaciadas en el sitio, NO incluye cuello y tapa:

19.1 Diámetro 1.20 m, cono concéntrico. Ver esquema 1-NEGC 807

m

638.429,48

18,00 11.491.730,67

809, 816, 4.809.1

19.3 De inspección, tipo 1, Ver Esquema 1 NEGC 816

m

361.033,50 45,00

16.246.507,68

501, 601, 809

21 Suministro, transporte e instalación de tapas en concreto, (Ver Esquemas 1,2 y 3 NEGC809)

un

97.089,19

12,00 1.165.070,34

501, 601, 809

22 Suministro, transporte e instalación de Juego de anillos, (Ver Esquemas 1 a 5 NEGC 809)

un

158.565,22

12,00 1.902.782,64

28 Construcción de cajas:


_________________________________________________________________________________



113

501, 818 28.1 Para Tanques de Quiebre. un 501.228,31 64,00 32.078.611,63

29 Construcción de cajas

501, 800, 806, 814

29.1 De empalme a la red un

71.139,51

3,00 213.418,54

700, 701, 701.3, 704,

4.015, 4.704.1, 4.732

31 S.T.C. de tubería en PVC Presión, RDE-21, en los siguientes diámetros:

31.1 13 mm (1/2") m 12.377,73 138,00 1.708.127,12

31.2 38,1 mm (11/2") m 14.683,20 3000,00 44.049.597,75

31.3 50 mm m 21.110,23 900,00 18.999.203,85

31.4 75 mm m 33.001,51 198,00 6.534.299,18

31.5 100 mm m 48.970,96 700,00 34.279.670,95

31.6 150 mm m 66.884,74 300,00 20.065.421,10

31.8 25 mm m 15.875,64 290,00 4.603.936,47

31.9 63 mm m 30.039,46 210,00 6.308.285,76

31.10 33 mm m 18.818,95 295,00 5.551.590,25

32 S.T.C. de codos de 90 PVC Presión, en los siguientes diámetros:

32.2 50 mm un 12.847,51 119,00 1.528.853,42

32.4 100 mm un 55.535,02 2,00 111.070,03

32.5 37.5 mm de 90° un 12.145,80 71,00 862.351,91

32.6 37.5 mm de 45° un 12.503,78 64,00 800.241,70

32.7 25 mm de 90° un 9.132,58 7,00 63.928,04

32.8 19 mm de 90° un 8.261,07 3,00 24.783,22

32.9 13 mm de 90° un 7.886,26 20,00 157.725,29

700, 701, 701.3, 706

33 S.T.C. de Codo gran radio PVC Presión, RDE 21, en los siguientes diámetros:

33.1 50 mm de 11.25 grados un 42.757,75 14,00 598.608,48

33.2 50 mm de 22.5 grados un 42.110,07 19,00 800.091,37

33.3 50 mm de 45 grados un 44.307,50 41,00 1.816.607,54

33.4 50 mm de 90 grados un 44.788,00 9,00 403.092,04

33.5 75 mm de 11.25 grados un 67.441,86 2,00 134.883,71

33.6 75 mm de 22.5 grados un 70.467,77 2,00 140.935,53

33.7 75 mm de 45 grados un 71.375,60 2,00 142.751,21

33.9 100 mm de 11.25 grados un 112.315,94 35,00 3.931.057,74

33.10 100 mm de 22.5 grados un 115.799,69 30,00 3.473.990,64

33.11 100 mm de 45 grados un 119.480,74 30,00 3.584.422,06

33.12 100 mm de 90 grados un 132.446,21 23,00 3.046.262,91

33.13 150 mm de 11.25 grados un 174.060,21 12,00 2.088.722,46

33.14 150 mm de 22.5 grados un 194.388,69 11,00 2.138.275,61

33.15 150 mm de 45 grados un 229.778,54 7,00 1.608.449,79

33.16 150 mm de 90 grados un 296.036,73 38,00 11.249.395,55

34 S.T.C. de Tee PVC Presión, en los siguientes diámetros:


_________________________________________________________________________________



114

34.1 25 mm un 7.998,51 5,00 39.992,53

35 S.T.C.deTee reducidas PVC Presión, en los siguientes diámetros:

35.1 1"*1/2" un 8.699,84 3,00 26.099,51

700 a 704, 701.3, 705,

706 37

S.T.C. de Uniones de construcción en PVC - Presión, unión Mecánica RDE 21, en los siguientes diámetros:

37.1 50 mm un 31.586,90 100,00 3.158.689,70

37.2 75 mm un 37.389,91 1,00 37.389,91

37.3 100 mm un 62.897,18 23,00 1.446.635,03

37.4 150 mm un 101.598,25 2,00 203.196,50

37.8 63 mm un 39.784,84 4,00 159.139,35

39 S.T.C. de Unión de desmontaje: Tipo ANSI CL 125

39.1 50 mm (2") un 269.281,15 25,00 6.732.028,67

39.2 75 mm (3") un 277.684,17 1,00 277.684,17

39.3 100 mm (4") un 493.174,43 2,00 986.348,86

700 a 704, 701.3, 705,

706 40

S.T.C. de Tapones en PVC. Para tubería PVC, en los siguientes diámetros:

40.1 75 mm un 50.930,74 1,00 50.930,74

40.2 100 mm un 94.598,49 80,00 7.567.879,04

40.4 150 mm un 127.634,24 7,00 893.439,71

41 S.T.C. de tapones soldados PVC Presión, en los siguientes diámetros:

41.1 25 mm (1") un 2.733,25 2,00 5.466,50

41.3 38,10 mm (11/2") un 4.539,57 8,00 36.316,60

47 S.T.C. de tee PVC Presión unión platino, RDE-21, 200 PSI en los siguientes diámetros:

47.1 75 mm un 109.772,08 1,00 109.772,08

47.2 100 mm un 195.243,90 1,00 195.243,90

47.3 150 mm un 405.517,22 12,00 4.866.206,63

47.6 Diámetro 3" *3" *2. 1/2" un 119.432,85 2,00 238.865,71

47.7 Diámetro 2.1/2 * 2.1/2 *2 un

93.975,35 2,00 187.950,70

47.8 Diámetro 2" * 2" * 2" un

145.015,49 9,00 1.305.139,41

47.9 Ensamblada Diámetro 2" x 2" x 2" un

42.857,24 1,00 42.857,24


110.415,64 7,00 772.909,46


121.470,94 3,00 364.412,81

47.12 Diámetro 1.1/2" x 1.1/2" x 1.1/2" un

96.406,22 50,00 4.820.310,75

47.13 Diámetro 6" x 6" x 4" un

391.509,26 50,00 19.575.462,98

48 S.T.C. de reducción PVC Presión unión platino, RDE-21, 200 PSI en los siguientes diámetros:

48.4 100x75 mm un 84.600,59 3,00 253.801,76


_________________________________________________________________________________



115

48.5 100x50 mm un 95.877,34 1,00 95.877,34

48.6 75x62.5 mm un 75.034,16 1,00 75.034,16

48.7 62.5x50 mm un 62.368,51 6,00 374.211,07

48.8 50x38 mm un 62.742,61 70,00 4.391.982,81

700 a 706, 708,

4.704.1, 4,732, 4.737

50

S.T.C. de bridas en PVC. Incluye: Tornillos, tuercas, arandelas, empaques, cortes, biseladas, soldaduras y demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

50.3 Diámetro100 mm (4") un 117.543,48 4,00 470.173,91

50.4 Diámetro 150 mm (6") un 192.365,68 30,00 5.770.970,45

413, 701.1, 704,

4.704.1 51

S.T.C. de tubería en Acero para acueducto, en los siguientes diámetros:

51.4 100 mm para acueducto m 154.685,36 60,00 9.281.121,72

51.5 150 mm para acueducto m 210.567,72 4,30 905.441,20

700 a 704, 701.3, 705,

706 55

S.T.C. de Reducciones en H.D extremo brida. en los siguientes diámetros

55.6 150 mm a 100 mm un 328.437,12 1,00 328.437,12

55.7 150 mm a 50 mm un 283.841,19 1,00 283.841,19

58 S.T.C. de Codo de 90 H.D

58.1 Con extremo brida en los siguientes diámetros:

58.1.2 75 mm un 213.952,24 1,00 213.952,24

58.2 Con extremo liso en los siguientes diámetros:

58.2.1 50 mm un 106.947,13 35,00 3.743.149,46

58.2.3 100 mm un 179.366,12 2,00 358.732,23

700 a 704, 701.3, 705,

706 59

S.T.C. de Reducciones en H.D Extremo Liso para tubería PVC, en los siguientes diámetros

59.4 150 mm a 100 mm un 305.419,35 1,00 305.419,35

59.16 150 mm a 50 mm un 263.972,41 1,00 263.972,41

701 a 704, , 4.713

63

S.T.C. NiplePasamuro Acero Schedule 40 de 40 cm a 80 cm: incluye soldaduras, empaques, pernos, roscas y demás elementos para su perfecto acople.

63.1 Con venas corta flujo y ambos extremos bridados

63.1.2 Diámetro 75 mm (3") un 280.889,39 1,00 280.889,39

63.3 Con venas corta flujo y ambos extremos lisos

63.3.1 Diámetro 50 mm (2") un 223.810,64 14,00 3.133.348,90

63.3.2 Diámetro 75 mm (3") un 304.180,22 2,00 608.360,43

63.3.3 Diámetro 100 mm (4") un 427.396,93 9,00 3.846.572,37


_________________________________________________________________________________



116

63.3.4 Diámetro 150 mm (6") un 574.751,59 2,00 1.149.503,18

63.3.5 Diámetro 38mm (1.1/2") un 180.777,54 60,00 10.846.652,18

63.4 Sin venas corta flujo y ambos extremos bridados

63.4.2 Diámetro 75 mm (3") un 261.105,91 2,00 522.211,82

63.4.3 Diámetro 100 mm (4") un 372.831,24 4,00 1.491.324,97

63.4.4 Diámetro 150 mm (6") un 551.278,02 5,00 2.756.390,09

702 al 702,4, 708,

4733, 4,737

69

S.T.C. Válvula de Globo con Flotador bridada. Accionada con diafragma hidráulico, incluye brazos de soporte, pasadores, flotador y demás elementos para su instalación y operación.

69.1 Diámetro 50 mm (2") un 679.250,56 45,00 30.566.275,39

69.2 Diámetro 75 mm (3") un 964.783,78 1,00 964.783,78

69.3 Diámetro 100 mm (4") un 1.317.693,10 2,00 2.635.386,19

70 Válvula Compuerta de sello elástico.

70.1 S.T.C. Válvula Compuerta de sello elástico , vástago no ascendente HD extremo brida

70.1.1 Diámetro 50 mm (2") un 394.766,33 30,00 11.842.989,80

70.1.2 Diámetro 75mm (3") un 526.600,03 4,00 2.106.400,11

70.1.3 Diámetro 100mm (4") un 632.600,21 11,00 6.958.602,29

70.1.4 Diámetro 150mm (6") un 1.052.961,98 2,00 2.105.923,97

70.2 S.T.C. Válvula Compuerta de sello elástico , vástago ascendente HD extremo brida

70.2.2 Diámetro 75mm (3") un 730.435,63 4,00 2.921.742,50

70.2.3 Diámetro 100mm (4") un 1.116.958,46 2,00 2.233.916,93

70.2.4 Diámetro 150mm (6") un 1.667.067,51 13,00 21.671.877,57

72

S.T.C. de Válvula mariposa. Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y funcionamiento.

72.1 Válvula mariposa tipo wafer.

4.752 72.1.1 Diámetro 100 mm, (4") un 394.743,00 2,00 789.486,00

700 a 706, 708, 4,732,

4.737, 4.750

75

S.T.C.de válvulas para admisión y expulsión (ventosas) Cámara sencilla o doble acción roscada o bridada en los siguientes diámetros:

75.2 25mm (1") un 286.157,92 4,00 1.144.631,66

76 Suministro, transporte y construcción de caja:

4.723 76.1

Para válvula Ventosa para admisión y expulsión. Incluye tapa y cuello y todos los elementos necesarios para su construcción

un

404.073,29

4,00 1.616.293,16


_________________________________________________________________________________



117

700, 707, 501, 601

76.3 Para válvulas de cierre incluye tapa un

178.649,23

6,00 1.071.895,38

700, 710, 710N1

76.9

Construcción de cajas para medidor de acueducto de diámetro 13 mm, la colocación de la tapa se paga en el ítem respectivo

un

87.590,78

200,00 17.518.155,67

700, 710, 710N1

76.10

Construcción de cajas para medidor de acueducto de diámetro mayor o igual a 25 mm, la colocación de la tapa se paga en el ítem respectivo

un

129.324,77

4,00 517.299,09

700, 710 76.11 C.CAJA MEDIDOR ZONA VERDE EQ.25 EN LOS SIGUIENTES DIÁMETROS

76.12 Construcción de caja de derivación (1,20*1,20*1,70).

un

1.385.474,06 3,00

4.156.422,18

708, 709, 4.708.1

78 S.T.C. de medidor acueducto de velocidad, para acometidas de acueducto

78.1 Diámetro 13 mm. un 181.429,26 200,00 36.285.851,00

78.2 Diámetro 25 mm. un 1.163.048,19 2,00 2.326.096,37

78.3 Diámetro 38 mm. un 1.237.213,35 1,00 1.237.213,35

700, 710 80 Suministro, transporte y colocación de tapa de concreto para caja medidor.

80.1 STC. Tapa concreto caja medidor diámetro 1"

un

305.400,56 2,00

610.801,13

708, 708.N2,

710, 710.N1

81

Suministro, transporte y colocación de tapas en hierro dúctil para cajas de medidor de diámetro 13 mm

un

708, 708.N2,

710, 710.N1

82 S.T.C. de tapas en hierro dúctil para cajas de medidores de diámetro 13 mm,

un

99.872,26

200,00 19.974.452,45

86 Suministro Transporte y colocación de Macromedidores:


_________________________________________________________________________________



118

86.4

Suministro Transporte y colocación de macromedidor tipo velocidad de 50 mm (2") para colocar sobre tubería de polietileno de 4", Incluye macromedidor tipo velocidad de 50 mm EB, Válvula de compuerta bridada de 2" vástago no ascendente, Filtro en Y bridado de 2", Unión de desmontaje dresser de 2", Niple de 2"BB de 50 cm, Niple de 2" BL de 50 cm, Niplepasamuro BB de 80 cm, sin vena de 2", Reducc polietileno 110 mm x 90 mm PN 16, Brida universal de 2", Tubería polietileno PN 16 de 110 mm, Flanche metálico de 90 mm, Portaflanche polietileno PN16 90 mm, Empaques, concreto de 210 mpa, herraje tapas caja registro de 60*60 cm (cal 2*1/8) var 3/8" y gancho de 5/8", Acero de 420 Kg/cm2, todas las válvulas y accesorios necesarios para su puesta en marcha, excavaciones, y herrajes para la caja.

un

5.280.822,24

2

10.561.644,48

700 a 704, 701.3, 705, 706, 4.732

87 Colocación de hidrante Chicago tipo húmedo extremo liso para PVC, en los siguientes diámetros:

5.280.822,24

87.1 75 mm un 1.796.491,33 3,00 5.389.473,99

90 Corte y biselada de tubería:

411 90.1 Corte con acetileno (incluye biseladas)

cm 10.992,56 600,00

6.595.537,80

413 91 Cordón completo de soldadura, incluye pruebas de radiología

cm

3.352,19

700,00 2.346.535,80

96 Estación reguladora de presión. Incluye todos los elementos y las dos válvulas.

96.6

Colocación y puesta en marcha de elementos hidráulicos en la estación reguladora de presión Diámetro 25 mm (1"); incluye: Estación reguladora de presión de 2.5"*1", con bypass de 1", y accesorios

un

3.047.213,38

2,00 6.094.426,77

98 Construcción de caja para estación reguladora de Presión.

501, 601, 700, 707

98.1

Caja de estación reguladora tipo I, su precio incluye el suministro de la tapa, el aro y dos manos de cal sobre las paredes interiores. Para 1"

un

3.769.968,01

2,00 7.539.936,03

200, 204, 205, 406,

4.015, 4.215

99

Excavación en cualquier material, lleno y apisonado de zanjas para acometidas de acueducto (0.40 m de ancho x 0.60 m de profundidad incluye botada).

99.1 Llenos con material selecto de la excavación

m

7.420,99 6000,00

44.525.962,50


_________________________________________________________________________________



119

701, 701.6, 704, 708, 708N2, 4.704.1, 4.708.1

100

Suministro, transporte y colocación de tubería para acometidas de acueducto. Ver Esquema 1 NEGC:

100.3 Polietileno PE 40 diámetro 13 mm. incluye el suministro

m

14.839,31

4000,00 59.357.221,50

704, 708, 4.015,

4.704.1, 4.704.2

103

S.T.C. de Collar de derivación para tubería PVC RDE - 21 - (NO Incluye llave de incorporación), en los siguientes diámetros:

103.1 50 mm, deriva de 13 mm un 10.295,35 3,00 30.886,05

103.2 62,5 mm, deriva de 13 mm un 12.326,01 4,00 49.304,06

103.3 75 mm, deriva de 13 mm un 16.276,77 1,00 16.276,77

103.4 100 mm, deriva de 13 mm un 21.757,15 6,00 130.542,90

700, 701.3, 4.732, 708,

708N2, 704,

4.704.1, 4.704.2, 4.708.1

104 S.T.C. de accesorios para acometidas de acueducto.

104.5

Accesorios para PVC acueducto presión diámetro de 13 mm (Codo, medio codo, tee, uniones, adaptadores machos y hembras, tapón)

un

8.321,77

14,00 116.504,76

104.6


un

6.571,11

20,00 131.422,19

104.7


un

7.261,80

148,00 1.074.745,96

104.19 Llaves de incorporación 25 mm un 103.195,45 2,00 206.390,91

104,20 Llave de contención 25 mm un 13.738,19 4,00 54.952,75

104.26 Llaves de incorporación, de diámetro 13 mm, para cobre

un

14.005,13

200,00 2.801.026,45

104.27 Llaves de registro, corte o acera, de diámetro 13 mm, para cobre

un

21.620,28

200,00 4.324.056,35

104.29 Llaves de registro, corte o acera, de diámetro 1" para cobre

un

8.314,63

2,00 16.629,26

708, 708.A1

104.32 Colocación de soporte para estandarte, incluye platina de apoyo, platina de amarre

un

6.448,12 1,00

6.448,12

104.33 STC Llave paso libre o contenc.1/2" un 6.573,66 200,00 1.314.731,45

423 N1 107 S.T.C de Cinta de Polietileno para Señalización de redes de acueducto

m

10.731,73

15.000,00

160.975.875,00


_________________________________________________________________________________



120

108 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO:

108.1 Válvula de flotador piloto, D=13 mm un 143.455,36

1,00 143.455,36

702 108.11

Válvula Cheque EB .Incluye contrabridas, empaques y todos los elementos necesarios para su instalación. Diámetro=100mm

un

2.411.406,58

1,00 2.411.406,58

702 108.13

Válvula para muestreo de aguas, Diámetro = 13 mm. Incluye: Todos los elementos necesarios para su correcta instalación

un

15.065,50

2,00 30.131,00

109 Suministro, transporte e instalación al sitio de la obra de:

700 a 706, 708,4,732,

4.737 109.25

Suministro transporte y colocación bomba dosificadora tipo diafragma para productos químicos (sulfato de aluminio, hipoclorito de sodio, cloruro férrico, etc.) bomba electromagnética dosificadora de químicos Qmáximo 17.0 l/s, presión 7.10 m.c.a., 110 voltios y 60 Hz.

un

1.237.046,04

1,00 1.237.046,04

109,26

S.T.C. de tanque filtro en PRFV, de 2.65 ± 0.05 m de diámetro y 1.50 m de altura, para trabajar con lechos granulares en su interior. Incluye escalera de acceso, tapa y baranda perimetral.

un

11.227.904,11

2,00 22.455.808,21

109,27


un

66.203.352,51

2,00 132.406.705,01

109,28


un

160.223.411,51

2,00 320.446.823,01

109,29

S.T.C. de tanque de almacenamiento en PRFV, de 3.3 ± 0.05 m de diámetro y 5.0 m de altura. Incluye escalera de acceso, tapa y baranda perimetral.

un

31.889.653,51

2,00 63.779.307,01

109,30

S.T.C. de tanque en fibra de vidrio de V = 500 litros, diámetro inferior de 0.80 m y superior de 0.90 m, altura total de 0.90 m

un

217.663,81

5,00 1.088.319,04

4.15.11 110 S.T.C. de Arena para lecho filtrante en los sistemas de filtración lenta.

110.2 Arena gruesa de 1a 2 mm m3 438.172,09 10,42 4.565.753,13


_________________________________________________________________________________



121

110.3 Arena gruesa de 6 a 19 mm m3 439.211,07 7,30 3.206.240,83

110.4 Arena con coeficiente de uniformidad de 1,80 a 2,0 y tamaño 0,15-0,35 mm

m3

439.835,65

76,00 33.427.509,25

4.15.11 111 S.T.C. de grava para lecho filtrante en los sistemas de filtración lenta.

111.1 Grava fina tamaño efectivo entre 2 a 10 mm

m3 363.602,92

40,74 14.813.182,77

111.2 Grava tamaño efectivo entre 1,6 a 25 mm

m3 395.218,19

14,50 5.730.663,79

111.3 Grava gruesa tamaño efectivo entre 10 a 25 mm

m3

388.905,53

21,44 8.338.134,65

112 EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO

1.859.970,35

137 Suministro, transporte y colocación de Brida

137.4 Brida ciega en HD de 100 mm un 100.549,14 8,00 804.393,09



500 a 507, 801, 817,

4.523, 4.445

140 Suministro, transporte y colocación de concreto:

140.1 Ciclópeo de 17.5 Mpa, 40% en piedra

m3 292.823,22 7,00

2.049.762,52

140.3

De 14 MPa para empotramiento por profundidad y cimentación de tubería (Ver Esquemas 1 y 2 NEGC 801)

m3

254.501,46

35,00 8.907.550,94

140.5

De 21 MPa para cabezotes (Ver Esquemas 1 y 2 NEGC 822), cañuelas elevadas (Ver Esquema 2 NEGC 817), estructuras de aliviaderos, descoles y obras especiales.

m3

352.111,26

150,00 52.816.689,30

140.7

De 21 MPa para muros de contención o paredes de aliviaderos, en concreto reforzado macizo. Incluye impermeabilización de muro.

m3

408.608,44

550,00 224.734.639,39

140.10 Para solado de 14 Mpa. m3 234.618,66 71,01 16.660.271,33

140.13 De 21 Mpa para columnas m3 305.348,86 0,32 98.933,03

142 Suministro, transporte, figuración y colocación de refuerzo: (Obra civil)

601, 602 142.1 Fy = 280 Mpa, diámetro No.2 a No 3 kg 4.055,41 17000,00 68.941.889,25

601, 602 142.2 Fy = 420 MPa, diámetro No.4 a No 7 kg 4.082,11 60000,00 244.926.495,00

142.3 Malla electro soldada D106 m2 7.568,58 85,00 643.329,34

507, 4524 146

Suministro, transporte y colocación de cinta flexible PVC para sello de juntas de construcción , de ancho 15 cm

m

22.114,78

56,00 1.238.427,78


_________________________________________________________________________________



122

147

Suministro, transporte e instalación de barras de anclaje para el azud, construido con varilla 3/4”, lechadas con cemento y aditivo expansivo Intraplast Z, para fijar azud de la captación. (Profundidad 1.50 m y Ø 3")

un

60.267,35

22,00 1.325.881,67

148 Instalación de tanque séptico:

4,827 148.1

S.T.C. tanque séptico con filtro anaeróbico en poliéster reforzado en fibra de vidrio (PRFV) y ensayo de percolación, según diseño de EEPPM para 10 personas (1 viviendas)

un

2.737.514,78

1,00 2.737.514,78

151 Acarreo Interno de material:

151.2 Acarreo Interno de material m3 28.224,96 500,00 14.112.481,75

151.3 Acarreo Interno de material (acero ) Kg 364,03 740,00 269.380,17

151.4 Acarreo Interno de material m 1.201,40 600,00 720.839,10

151.5 Acarreo Interno de material un 709,04 28,00 19.853,24

400, 405 152 Construcción de filtros

152.2 Construcción de filtro SIN geotextil. Ver Esquema 1 NEGC405

m

94.287,77

210,00 19.800.430,91

153 Suministro, Transporte y Construcción de Obras en Gaviones

410 153.2 Muro en gavión de 1*1*2 m3 222.218,79 15,00 3.333.281,79

403, 403.A.2, 501, 506, 507, 4.445

155 Construcción y/o reconstrucción (incluyendo adhesivo imprimante) de andenes:

155.5 Andenes sin escalas en concreto de 210 Mpa

m2

75.865,44 97,00

7.358.947,44

155.8 Andenes sin escalas con arenón m2 205.180,23 17,00 3.488.063,91

155.9 Andenes sin escalas en concreto m2 61.937,87 3,00 185.813,60

157 Construcción y/o Reconstrucción de cunetas (Ver Esquema 1 NEGC401), vaciados

401, 501 157.1 Cunetas según esquema 1 NEGC401, vaciados

m

64.929,65 300,00

19.478.893,58

400 a 402, 501, 4.109,

4401.1 157.2

Construcción de cuneta tipo tejón de ancho 200 mm

m

50.738,46

220,00 11.162.461,81

404 a 402, 501, 4.109,

4401.1 157.7

Construcción de cuneta semicircular de 0,30 mts y altura 0,12 mts; incluye excavación y botada.

m

34.019,94

3000,00 102.059.833,50

1400, 1401, 1404

158 Construcción y/o reconstrucción de muros en mampostería :

158.1 Bloque: 0.10 metros x 0.20 metros x 0.40 metros, muro de 0.10 m de espesor

m2

50.186,94

2,00 100.373,89


m2

63.795,81

10,00 637.958,11


_________________________________________________________________________________



123

1400 159 Construcción de muros, incluye sillares y dinteles.

1401 159.1 Muros de ladrillo de 15 cm de espesor, ranurado por ambas caras

m²

256.194,61

110,00 28.181.407,40

1600 160 TECHOS Y CIELO RASOS

1602 160.1

Techos en teja de barro con tablilla. Incluye alfardas, tablilla, teja de barro, fieltro, pilares para el corredor frontal y la aplicación de barniz en toda la estructura.

m²

68.094,92

150,00 10.214.237,74

161.4 Suministro, transporte e instalación de pisos en :

1704 161.4.1 Baldosa de grano m² 47.007,08 46,00 2.162.325,86

1731 161.4.3 Suministro, transporte e instalación de guardaescoba vaciado en media caña en grano R12B esmerilado.

m

33.023,82

80,00 2.641.905,38

161.4.4 Suministro, transporte e instalación de zócalo en arenón, h=0,40

m

44.876,53

10,00 448.765,31

1800 162 REVOQUES, ENCHAPE - ESTUCO Y PINTURA

1800, 1802 162.1 Enchape de muros en cerámica 20*20. m² 67.806,78 20,00

1.356.135,51

1300 162.2 Revoque liso en muro m² 13.045,57 46,00 600.096,02

1804 162.4 Suministro transporte y aplicación de pintura interior a base de vinilo

m²

6.841,05

33,00 225.754,74

1805 162.5

Pintura de paredes exteriores, ladrillos en su color y ranuras en color gris basalto( incluye hidrófugo sobre fachada)

m²

8.517,38

120,00 1.022.085,06

2100 163 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

1603, 2100, 2104

163.2 Suministro, transporte e instalación de aparatos sanitarios, en porcelana blanca línea económica,

un

248.501,85

1,00 248.501,85

163.3 Lavamanos con mezclador .Incluye griferías de abasto y desagües.

un

246.905,65

1,00 246.905,65

163.4 Ducha loira - grival o similar: incluye grifería y pomo

un 129.042,09 1,00

129.042,09

163.6 Juego de incrustaciones para baño:

Juego 68.472,00 1,00

68.472,00

163.7 Suministro, transporte, e instalación de vidrio espejo e=4 mm y de ancho 0,50 m

m2

85.247,04

0,80 68.197,63

1909, 4,1408

163.8

Suministro, transporte e instalación de mesón de cocina en acero inoxidable, ancho .60 cm, (incluye: mueble bajo en madera.):

m

868.883,80

5,85 5.082.970,23

163.9 S.T.C Pozuelo en acero inoxidable .Incluye grifería de abasto cuello ganso. y grifería de desagüe.

un

142.077,18

1,00 142.077,18


_________________________________________________________________________________



124

163.10 Construcción Lava escobas vaciado in situ, forrado en granito pulido y baldosín de 50*50 cm

un

237.941,18

1,00 237.941,18

163.11 S.T.C. Rejilla de piso de 2" un 10.835,16 4,00 43.340,65

163.12 S.T.C 'Rejilla de piso de 3" un 10.835,16 5,00 54.175,81

164 Suministro y transporte de equipo para laboratorio:

164.2

Equipo Kit portátil comparador de cloro con sus correspondientes discos para Cloro, PH y Color con 100 unidades de tabletas para análisis y reactivo azul de Bromotimol 500ml con maletín transportador

un

956.750,00 1

956.750,00

164.3

Turbidimetro digital marca HACH, modelo 2100P, completo con estándares primarios y geles secundarios, estuche plástico, celdas de medición, aceite en siliconado, paño y manual de instrucciones.

un

4.426.680,42 1

4.426.680,42

164,4 Colorímetro marca Hach, modelo DR, para 20 parámetros en aguas

un

3.462.446,65 1

3.462.446,65

164,5

Phmetro digital portátil con electrodos buffers marca HACH modelo sension 1, con PH y temperatura soporte

un

2.562.520,50 1

2.562.520,50

Bureta II recta de 25 ml un 78.123,69

1

78.123,69

Bureta de 50 ml un 78.390,64

1

78.390,64

Erlenmeyer cuello angosto 50 ml un 11.390,50

1

11.390,50

Erlenmeyer cuello angosto 100 ml un 10.377,84

1

10.377,84

Erlenmeyer cuello angosto de 250 ml

un 11.807,40

1

11.807,40

Probeta graduada de 50 ml, vidrio un 30.330,53

1

30.330,53

Probeta graduada de 100 ml un 31.942,67

1

31.942,67

Vasos de precipitado de 50 ml un 10.036,72

1

10.036,72

Vasos de precipitado de 100 ml un 10.036,72

1

10.036,72

Pipeta volumétrica de 5 ml un 17.193,16

2

34.386,33

Pipeta volumétrica de 10 ml un 18.622,73

2

37.245,46

Termómetro de -10 a 110ºC un 35.300,43

1

35.300,43

Balón volumétrico de 50 ml un 50.156,72

1

50.156,72


1

50.156,72


1

57.544,83


1

68.290,69

Probeta plástica de 1000 ml un 45.213,52

1

45.213,52

Frasco lavador plástico de 250 ml un 9.048,08

1

9.048,08

Pinza para bureta sencilla un 35.300,43

1

35.300,43


_________________________________________________________________________________



125

Soporte universal un 40.110,15

1

40.110,15

Frasco gotero de 50 ml un 9.698,27

1

9.698,27

Extintor de 20 libras clase C un 280.036,96

1

280.036,96

Cronómetro digital CASIO HS-3 un 109.608,59

1

109.608,59

Beaker 1000 ml un 19.500,11

1

19.500,11

Hipoclorito de sodio un 1.242,79

1.000

1.242.787,34

Suministro Manómetro Acero inoxidable

un 139.320,00

1

139.320,00

Suministro Altímetro análogo tipo INNOVALLEY, medición cada 20

un

238.830,60 1

238.830,60

164.61 COMPRA Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA:

164.62

Equipo de cómputo de 2 GB de memoria RAM y 500 Gb de disco duro; incluye chasis, procesador, mainboard, quemador, Fax, teclado, Mouse, pad mouse, forros parlantes, monitor LCD 21 "

un 1.752.936,53 1,00

1.752.936,53

164.63 Impresora multifuncional un 274.125,00 1,00 274.125,00

164.64 Escritorio en madera de 1,20 mts x 0,60 mts

un 399.890,86 2,00

799.781,73

164.65

Silla ergonómica con base de 5 patas en poliuretano, giratoria, neumática, con brazos, abollonada en espuma rosada croydon de 50 mm y tapizada en paño color a elegir

un 282.124,16 2,00

564.248,32

164.66 Archivador en madera de 3 puestos un 389.109,85 2,00 778.219,70

164.68 Pago de Línea telefónica un 685.042,41 1,00 685.042,41

IMPACTO COMUNITARIO

165 Compra y suministro de material de señalización:

Baliza de señalizacion, con tubo de polipropileno de 1,06 mts, con un diámetro de 7 cm, y 3 bandas reflectivas tipo IV de alta densidad tipo prismático, de 7,5 cm de ancho y 3 orificios para pasar cintas preventivas. Base en polietileno de alta densidad en forma de cono con altura de 1,0 mts

un

38.936,50 12

467.238,00

Cono altura 1,0 mts dos láminas reflectivas tipo IV de 25 cm y 8 cm, peso 5 kilos

un

56.394,50 8

451.156,00

166 Compra y suministro de dispositivos luminosos:

166.2

Lámpara trafico redonda fabricada en plástico de alta resistencia totalmente sellada, con altura de 42 cm, ancho de 19 cm y espesor de 12 cm

un 36.941,30 4

147.765,20


_________________________________________________________________________________



126

167 Compra y suministro de señales Temporales:

167.1

Señales informativas en la obra: tablero rectangular naranja y negro. Sus medidas son 60 cms de alto por 120 cm de ancho. Lámina galvanizada calibre 20 móviles o pedestal. En dos paralelas o en un paral de 90 x 70 o de 90 x 90 cm material grado ingeniería:

167.1.1 Obra en la vía un 195.091,00

4

780.364,00

167.2

Señales preventivas en la obra: rombo naranja, letra negra. Sus medidas de 75cm o 90 cm de alto por 75cm o 90 cm de ancho. Lámina galvanizada calibre 20 móviles o fijas. Doble paral en 2"x1/8”, tornillos galvanizados cabeza de paraguas- soporte soldado sin empates. Rombo de 90*90 cm; material grado ingeniería.

167.2.1 Hombres trabajando un 168.904,00

4

675.616,00

167.2.2 Compra y suministro de paletas de pare y siga de 30x30 en acrílico

un 25.017,40 4

100.069,60

167.2.3 Compra y suministro de arnés de seguridad cuerpo entero 1 argolla, incluye línea de vida un 204.895,00

4

819.580,00

168

Suministro, transporte, colocación de valla informativa. Ver Capitulo de imagen física para contratos.

168,1 De 2.00 metros x 4.00 metros vertical un 1.029.420,00

1

1.029.420,00

168,2 De 1.00 metros x 0.70 metros. Tipo tijera un 205.884,00

4

823.536,00

171 Referenciación de redes acueducto y alcantarillado

171.1 Referenciación por elemento (Incluye recopilación de información de campo y cuadros en Excel)

un

50.003,39

24,00 1.200.081,32

172 Construcción de engramados:

406 172.1 Con suministro, transporte y colocación de grama tipo macana

m2

14.043,08

1000,00 14.043.079,75

406 172.2 Con reutilización de grama existente m2 3.592,34 6,00 21.554,05

173 Transporte y transplante de árboles hasta una distancia de 500 metros en:

407, 1200, 1300,

4.120.A 173.1

Arboles con altura mayor de 2 metros y diámetro mayor de 100 mm

un

150.201,58

20,00 3.004.031,60

177 Suministro, transporte y colocación de cerco en alambre de púas con

408, 501, 105.6

177.1 Postes en madera redonda, incluye3 hilos de alambre de púas

m

25.168,09

50,00 1.258.404,42


_________________________________________________________________________________



127

409, 4.445 178

Suministro, transporte, colocación y construcción de cerco en malla eslabonada. Ver Esquemas 1 y 2

m

251.047,40

22,00 5.523.042,71

1900 180 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

1902 180.2 Marco y ala metálica (1,0m x 2,1) de un ala en muro de 15 cm de ancho Incluye ´pintura y chapa

un

350.476,96

1,00 350.476,96

1902 180.4

Marco metálico y ala de madera (0,75m x 2,1m ) de un ala en muro de 15 cm de ancho, incluye pintura y chapa

un

878.612,58

1,00 878.612,58

1902 180.5

Suministro transporte, instalación y pintura de alas de puerta metálica calibre 20 o madera, (Incluye base anticorrosiva)

180.5.1 Tipo PM -1 met de un ala 1,0m x2,1m un 146.415,00 1,00

146.415,00

180.5.3 Tipo P-1, de madera, de un ala 0,75m x2,1m

un 85.785,00

1,00 85.785,00

1905 180.6

Suministro transporte y colocación de ventanas con vidrio plano de 4 mm de espesor, fijo y en celosías con marcos en periferia de aluminio.

180.6.3 Tipo V- En baño 0,5m x 0,5 m un 74.191,41 1,00 74.191,41

180.6.7 Tipo V-1, 1,20 x 1,25 m; celosía superior de 3

un 55.256,47 3,00

165.769,42


un 221.275,55 3,00

663.826,65

180.6.9 Tipo V-3, 1,10 x 0,40 m; en celosías un 196.349,95 1,00 196.349,95

180.7

Rejas de seguridad marco en ángulo de 1/8 x 1 con varilla cuadradas de 12 mm ( 1/2") espaciadas 0,10 m entre sí en ambos sentidos y 12 de las cuales deben empotrarse en los muros.( Incluye acabados con pintura anticorrosiva y de exterior). En las siguientes dimensiones:

m2

217.035,74

15,00 3.255.536,12

1908 180.8 Suministro, transporte y colocación de cerraduras

180.8.1 De seguridad para puertas metálicas un 34.959,00 2,00 69.918,00

180.8.2 Tipo pomo para baño en puertas de madera.

un 23.865,00

3,00 71.595,00

180.8.9 Suministro, transporte , instalación de bastidores para almacenamiento de tubería

Sg

1.935.000,00

1,00 1.935.000,00

180.8.17

Suministro, transporte y colocación de portada en madera de 4,0 m de ancho, en postes de madera inmunizada de 4", cada 0,30.

gl

780.372,12

1,00 780.372,12

180.8.18

Suministro, transporte y colocación de pasamanos en postes de madera inmunizada de 4", cada 2,20.

m

76.899,86

70,00 5.382.990,02


_________________________________________________________________________________



128

2200, 2201,

2202, 4,3,2 181 INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

181.2 Vestida de poste según Norma:

RA6-010 181.2.5 Puesta a tierra en varilla cooperweld electro depositada de 5/8" x 2.4 m.

un

40.036,76

1,00 40.036,76

RS3-016 181.2.10 Suministro, transporte y colocación de caja de tiro para distribución secundaria.

un

128.570,00

2,00 257.140,00

RA4-020,4,3,4,7

181.2.11

Suministro, transporte, montaje y legalización de contador monofásico 15 (100) A 240-120 V. Ciclométrico, con varilla CW. de 2.40 m., incluye protección de 2x70 A con accesorios

un

102.951,68

1,00 102.951,68

2201, 2206 181.2.12

Suministro, transporte y tendido de acometida desde el contador en Cu-THW 2 x Nº4 + 1 Nº 6 y 1 x Nº 2 desnudo para tierra en tubería conduit, diámetro 1 ½" hasta el tablero monofásico principal (de 6 circuitos).

m

33.964,73

300,00 10.189.419,75

4,3,4 181.2.13

Suministro, transporte, montaje y puesta en servicio de tablero multibreaker monofásico de 6 circuitos Principal con disposición para la conexión de cable a tierra y neutro independientes.

un

110.891,63

2,00 221.783,25

2201, 2206, 4,3,3

181.2.14

Suministro, transporte y montaje de acometida secundaria subterránea en cables 2 Nº 8 + 1 Nº 10+1 Nº 10 (tierra) Cu - THW, en tubería PVC diámetro de 1”.

m

10.928,45

200,00 2.185.690,00

2201, 2206 181.2.15

Suministro, transporte, montaje y puesta en servicio de luminarias de sodio 70W-220V con FCI, con alimentación en encauchetado 3 x Nº 12 Cu-THW por dentro del poste, desde red subterránea, incluye los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento

un

236.500,00

10,00 2.365.000,00

2200 al 2206, 4,3,3

181.3

Suministro, instalación y puesta en servicio de salidas eléctricas incluyendo tubería conduit metálica expuesta o PVC empotrada, cableado, cajas galvanizadas, conectores, aparatos y en general todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento

4,3,3,5 181.3.1

Para iluminación incandescente 100 W, 120 V, para techo en madera, incluye plafón y bombilla en tubería TMG de Ø 1/2.

un

30.116,13

10,00 301.161,25

4,3,3,5 181.3.2

Para iluminación incandescente 100 W, 120 V, tipo aplique, incluye plafón y bombilla en tubería PVC de Ø 1/2.

un

27.321,13

10,00 273.211,25


_________________________________________________________________________________



129

4,3,3,5 181.3.3

Para lámpara fluorescente con salida en toma doble con polo a tierra, de 2 x 32 watt" tipo comercial 110 V, luz día con tubosT8 balasto electrónico (incluye lámpara) y cadenas para colgar de techo en tubería TMG de Ø 1/2.

un

30.116,13

6,00 180.696,75

4,3,3,5 181.3.4 Para interruptor sencillo en tubería PVC de Ø 1/2.

un 27.321,13

4,00 109.284,50

4,3,3,5 181.3.5 Para interruptor doble en tubería PVC de Ø 1/2.

un 27.321,13 2,00

54.642,25

4,3,3,5 181.3.6 Para toma pata trabada de 220 V en tubería PVC de Ø 1/2.

un

27.321,13

1,00 27.321,13

4,3,3,5 181.3.7 Para toma doble 127 V. y 15 A en tubería PVC de Ø 1/2.

un

30.116,13

2,00 60.232,25

4,3,3,5 181.3.8 Para toma doble 127 V. y 15 A en tubería TMG de Ø 1/2.

un

27.321,13

10,00 273.211,25

4,3,3,5 181.3.9 Para suiche toma en tubería PVC de Ø 1/2.

un 27.321,13

2,00 54.642,25

4,3,3,8 181.3.10 Para toma telefónica doble servicio en tubería PVC de Ø 1/2

un 27.321,13

3,00 81.963,38

4,3,3,7 181.4

Suministro, transporte, montaje y puesta en servicio de timbre tipo industrial, incluye acometida e interruptor.

181.5 Suministro, transporte, montaje y puesta en servicio de breaker.

2201, 2203, 2206,

4,3,4,2

181.5.2 Suministro, transporte, montaje y puesta en servicio de breakerenchufable de 20 A.

un

24.106,88

5,00 120.534,38

181.5.4 Suministro, transporte, montaje y puesta en servicio de breakerenchufable de 2 x 30 A.

un

35.356,75

2,00 70.713,50


un

35.356,75

2,00 70.713,50

2300 183 OBRAS VARIAS INTERIORES Y EXTERIORES

183.4 Mano de obra

4,421 183.4.1 Oficial hora 8.821,27 70,00 617.488,71

4,421 183.4.2 Ayudante hora 4.923,50 70,00 344.645,00

183.6 Suministro, Transporte e instalación de tapas en lámina cal 18 y ángulo de 1".

m2

156.864,52

50,00 7.843.226,07

183.9 Suministro, Transporte e instalación de pantalla distribuidora de flujo para el canal de entrada a la PTAP.

un

2.468.358,88

1,00 2.468.358,88

183.10

Suministro, Transporte e instalación de vertedero de aforo en forma triangular de 6 mm de espesor; incluye guía en U en aluminio para canal de entrada de la PATP.

un

2.274.172,33

1,00 2.274.172,33


_________________________________________________________________________________



130

187 Colocación de tubería en PVC Presión, RDE-13.5

187,1 Diámetro 75 mm m 51.321,40 250,00 12.830.350,75

187.2 Diámetro 100 mm m 77.241,55 1800,00 139.034.781,00

188 Suministro, transporte y colocación de tubería en PVC Presión, RDE-26

188,2 Diámetro 50mm (2") m 42.056,17 1800,00 75.701.108,70

188,3 Diámetro 75mm m 48.895,32 104,00 5.085.113,44

188,4 Diámetro 100 mm m 57.875,87 2000,00 115.751.743,00

188,5 Diámetro 150 mm m 84.464,92 750,00 63.348.691,13

188,6 Diámetro 19 mm (3/4") m 11.483,23 2,00 22.966,45

188,7 Diámetro 25 mm (1") m 11.517,63 41,00 472.222,64

188,8 Diámetro 63 mm (2.1/2") m 44.997,37 500,00 22.498.685,75

188,9 Diámetro 38 mm (1.1/2) m 39.807,27 6000,00 238.843.629,00

189 Suministro, transporte y colocación de tubería en PVC Presión, RDE-32,5

189,20 Diámetro 150 mm m 74.711,43 50,00 3.735.571,25

189,30 Diámetro 50 mm (2") m 16.020,73 2,00 32.041,45

189,40 Diámetro 100 mm (4"), perforada m 95.510,53 200,00 19.102.105,00

Tee PVC -P

190 Yee en HD extremo liso

190.1 Diámetro 150 mm x 150 mm (6"x6") Extremo liso

un 12.346,46 1,00

12.346,46

190.2 Diámetro 150 mm x 50 mm (6"x6"x2") Extremo liso un 12.346,46 1,00

12.346,46

191 Suministro, transporte y colocación de peldaños en hierro un 24.825,31 250,00

6.206.326,96

192 S.T.C de Codo en acero Schedule 40

192.1 Diámetro 150 mm (6") Hasta 90° un 29.664,87 1,00 29.664,87

192.2 Diámetro 100 mm (4") Hasta 90° un 29.664,87 10,00 296.648,72

192.3 Diámetro 50 mm (2") Hasta 90° un 29.664,87 50,00 1.483.243,61

193 Poste en madera inmunizada para iluminación de 8 m un 452.039,01 8,00

3.616.312,04

194 Suministro impermeabilizante con aditivo para concreto (superplastificante)

kg 6.879,65

350,00 2.407.875,84

107,00 Suministro, transporte e instalación de tubería PEAD

107,10 PE 100 PN8 RDE 21 m

23.056,40

600,00

13.833.840,00

107,20 PE 100 PN12.5 RDE 13.6 m

33.084,60

1.200,00

39.701.520,00

107,30 PE 100 PN16 RDE 11 m

39.476,20

300,00

11.842.860,00

107,40 Collar de derivación unión mecánica 110x1" NPT

un

15.000,00 4,00

60.000,00

107,50 CODO T.E. 22.5° X 110 mm PN16 PE100

un

85.000,00 10,00

850.000,00


_________________________________________________________________________________



131

107,60 CODO T.E. 45° X 110 mm PN16 PE100

un

220.000,00 10,00

2.200.000,00

108,00 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO

m

2.600,00 2.000,00

5.200.000,00

COSTO DIRECTO $ 4.746.024.906,32

AIU 24,84% $1.178.812.267,64

COSTO TOTAL $ 5.924.837.173,96

CALCULO DEL AIU

CANTIDAD VALOR EN SUBTOTALES () PORCENTAJE

(%)

1. ADMINISTRACIÓN

1.1 Costos de preparación de la oferta

3.277.451,15 0,07%

Propuesta (Preparación, copias, otros)

1 1.500.000,00 1.500.000,00 0,03%

Póliza de seriedad 1 1.777.451,15 1.777.451,15 0,04%

1.2 Costos de legalización 498.984.438,32 10,51%

1.2.1 Garantías 1 24.897.464,40 24.897.464,40 0,52%

1.2.2 Impuestos 1 474.086.973,92 474.086.973,92 9,99%

1.3 Costos del personal de administración del contrato

281.167.813,34 5,92%

1.3.1 Ingeniero residente(s) 2 2.400.000,00 60.288.000,00 1,27%

1.3.2 Gestor social 1 2.338.600,00 29.372.816,00 0,62%

1.3.3 Encargado topógrafo 5 970.000,00 60.916.000,00 1,28%

1.3.4 Auxiliar Contable 1 1.160.000,00 14.569.600,00 0,31%

1.3.5 Topógrafo 1 1.170.000,00 14.695.200,00 0,31%

1.3.6 Celador(es) 2 600.000,00 21.984.000,00 0,46%

1.3.7 Almacenista 2 635.000,00 15.951.200,00 0,34%

1.3.8 Secretaria 1 550.000,00 6.908.000,00 0,15%

1.3.9 Otro personal (mensajero) 2 530.000,00 19.419.200,00 0,41%

1.3.10 Responsable del Proyecto 1 530.000,00 9.709.600,00 0,20%

1.3.11 Operador tractor 1 797.076,17 14.538.669,34 1,75%

1.3.12 Asesor contable 1 2.338.600,00 12.815.528,00 27,00%

1.4 Otros costos 48.922.746,67 1,03%

1.4.1

Arrendamientos, servicios Públicos, gastos de papelería, equipos de topografía (alquiler), gastos bancarios , caja menor

1 10.400.000,00 10.400.000,00 0,22%

1.4.2 Ensayos de laboratorio 1 1.023.000,00 1.023.000,00 0,02%

1.4.3 Impacto Comunitario 1 28.999.746,67 0,61%

1.4.4 Otros (especificar en hoja aparte) 1 8.500.000,00 8.500.000,00 0,18%


_________________________________________________________________________________



132

TOTAL ADMINISTRACIÓN 832.352.449,48 17,54%

2. IMPREVISTOS 47.460.249,06 1,00%

3. UTILIDAD 298.999.569,10 6,30%

TOTAL A.I.U. (%) 24,83789%

ANÁLISIS VARIOS AIU OBRA CIVIL

Costos de preparación de la oferta

Análisis del pliego de la Oferta $ 1.500.000

Póliza de Seriedad de la propuesta $ 1.777.451

$ 3.277.451

Costos de legalización

Buen Manejo Anticipo 0.45% anual 30,00 $ 4.575.598

Cumplimiento 0.45% anual 60,00 $ 5.083.997

Salarios y Prestaciones Sociales 0.20% anual 1.095,00 $ 2.513.754

Estabilidad de la obra 1.095,00 $ 11.311.894

Garantía RCE 0.50% anual + IVA 60,00 $ 1.412.221

Garantía Hurto Incendio y Terremoto 0,00 $ -

$ 24.897.464

Impuestos

Industria y comercio 0,60% $ 35.549.023

Retención en la Fuente 11.0% 1,00% $ 59.248.372

Timbre 0,00% $ -

Transito 0,00026 $ 100.000

Estampilla U de A 1,00% $ 59.248.372

Impuesto de guerra 5,00% $ 296.241.859

Cuatro por mil 0,40% $ 23.699.349

$ 474.086.974

Gastos fijos mensuales

Arrendamientos $ 350.000

$ 2.800.000

Servicios Públicos $ 200.000 $ 1.600.000

Gastos de papelería $ 450.000 $ 3.600.000

Caja menor y mensajería $ 300.000 $ 2.400.000

$ 10.400.000

Ensayos de laboratorio

Diseños de mezclas $ 250.000

$ 250.000

Ensayos de densidad de campo $ 32.500 $ 650.000

Rotura de cilindros $ 8.200 $ 123.000


_________________________________________________________________________________



133

$ 1.023.000

Otros costos

Dotación oficina $ 1.000.000

$ 1.000.000

Servicio de Informática $ 500.000 $ 500.000

transporte a la obra $ 7.000.000 $ 7.000.000

$ 8.500.000

FORMATOS

FORMATOS PARA RESPONDER EL PLIEGO INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO Utilice procesador de palabras o máquina de escribir. Responda todas las preguntas y sea preciso en sus respuestas. Elabore una tabla de contenido, con la referencia exacta de la página donde se encuentra el tema o documento incluido en la propuesta. Tanto el original como la copia de la propuesta, deberán entregarse debidamente foliados y legajados. FORMATOS Diligenciar los formatos de acuerdo a los modelos descritos:

1. Carta de presentación de la propuesta (Formato 1) 2. Certificado del pago de los aportes (Formato 2) 3. Resumen económico Cantidad de obra (Formato 3) 4. Resumen de estados Financieros (Formato 4) 5. Información sobre multas y sanciones (Formato 5) 6. Modelo de acuerdo de unión temporal (Formato 6) 7. Modelo de acuerdo de consorcio (Formato 7) 8. Cálculo de la capacidad residual Kr (Formato 8) 9. Experiencia del proponente (Formato 9) 10. Constancia compromiso personal (Formato 10) 11. Lista de verificación documental de la propuesta (formato 12) 12. Carta de ofrecimientos para el criterio de calidad (formato 13)


_________________________________________________________________________________



134

FORMATO 1

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (Fecha) Señores MUNICIPIO DE MEDELLÍN Medellín REFERENCIA: LICITACIÓN El (los) suscrito(s): _________________________________________________, de acuerdo con el pliego de condiciones, presento(amos) la siguiente propuesta para _____________________________________________________ (indicar el objeto de esta licitación publica) y, en caso de que me (nos) sea aceptada por el Municipio de Medellín,me (nos) comprometo(emos) a firmar el contrato correspondiente. Asimismo, declaro (amos):

1. Que conozco (cemos) la información general y demás documentos del pliego de condiciones y que acepto(amos) los requisitos allí contenidos.

2. Que he(mos) recibido las siguientes adendas a los documentos de la Licitación

Pública de menor cuantía _______________________________________________________ (indicar el número y la fecha de cada una) y que acepto(amos) su contenido.

3. Que he(mos) visitado el sitio del proyecto y tomado atenta nota de sus

características y de las condiciones que puedan afectar su ejecución.

4. Que ofrezco entregar las cantidades que figuran en el presupuesto oficial así

como el cumplimiento las especificaciones, normas yrequerimientos técnicos.

5. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse compromete sólo al (los) firmante(s) de esta carta.

6. Que ninguna persona distinta al (los) firmante(s) tiene interés comercial en esta

propuesta ni en el contrato que de ella se derive.

7. Que no me (nos) hallo(amos) incurso(s) en causal alguna de inhabilidades o incompatibilidades señaladas en la Ley, y que no me(nos) encuentro (encontramos) en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

8. Que no he(mos) sidosancionado(s) mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de la licitación pública, o en su defecto, informo(amos) que


_________________________________________________________________________________



135

he(mos) registrado incumplimiento con las siguientes entidades: _____________________________ (indicar el nombre de cada entidad).

9. Que si seme (nos) adjudica el contrato, haremos los trámites necesarios para

el perfeccionamiento del contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación e iniciaremos la ejecución del contrato según lo consignado enel pliego.

10. Que autorizo expresamente al Municipio de Medellín para verificar toda la

información corporativa, profesional y personal incluida en la propuesta.

11. Que he verificado toda la información y documentos aportada a ésta propuesta provenientes de terceros, y certifico su veracidad y autenticidad.

12. Que para calcular el precio ofrecido, hemos calculado todos los gastos, costos,

derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden y se asumen por cuenta nuestra.

13. Que los ofrecimiento que he(mos) formulado para obtener puntaje para el factor de Calidad, no generan ningún costo económico para el Municipio.

14. Que la presente propuesta consta de __________ (__) folios, debidamente

numerados. Atentamente, Nombre: ___________________________________________ Cédula No.: ___________________________________________ Matrícula No.: _______________________________ (anexar copia) NIT: _______________________________ (anexar copia) Dirección: ___________________________________________ Teléfono: ___________________________________________ Celular: ___________________________________________ Fax: ___________________________________________ Ciudad: ___________________________________________

___________________________________________________ (Firma delProponente o de su representante legal)

ABONO DE LA PROPUESTA: Si el Representante Legal del proponente no es Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, diligencie la siguiente nota: “De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, debidamente matriculado, yo, _______________________________, de Profesión __________________, con Matrícula No. __________________ y Cédula No. ___________________, abono la presente propuesta”.

____________ _______________________________


_________________________________________________________________________________



136

(firma de quien abona la propuesta)

FORMATO 2 CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES

Medellín,

Señores SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Municipio de Medellín Ciudad

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la Seguridad Social. Por medio de la presente me permito certificar que _(Nombre de la firma o empresa)__a la que represento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes al servicio nacional de aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de compensación Familiar. Atentamente, NOMBRE: FIRMA: CARGO: Nota: Este documento deberá firmarse únicamente por el Revisor Fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal.

FORMATO 3

RESUMEN ECONÓMICO DE LA CANTIDAD DE OBRA

ESPECIF. ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDA

D VALOR

UNITARIO CANTIDAD TOTAL

VALOR TOTAL

100 1 Actividades preliminares

4221, 103, 104, 107,

204 1.1 Control y desvío de quebrada. gl

103 1.2 Desmonte y limpieza, incluye botada

m2

301, 4.311 1.4 Rotura y retiro de pavimento en:

1.4.1 Asfalto m3

1.4.2 Concreto m3

1.4.3 Rieles de concreto m3

103 a 105, 107.2, 200, 201, 406, 407, 1300, 4.120.A,

4.409

2 Excavación en material común:

2.1 Seco de 0 a 2 m de profundidad inclusive

m3

2.2 Seco de 2 a 4 m de profundidad m3

2.4 Húmedo de 0 a 2 m de profundidad inclusive

m3

2.8 Excavación en material heterogéneo:

2.8.1 Explanación o corte y nivelación del terreno con buldoxer

m3

107.2, 4.107.2, 4.409,

4.120.A

3 Excavación en roca:

3.1 A Cualquier profundidad incluye dinamita

m3

5,2

A Cualquier profundidad con material expansivo

m3

200, 202, 4.202.1

4 Entibado en madera desde una profundidad de 1.50 m o según requerimiento constructivo:

4.1 Temporal m2

4.2 Permanente m2

204, 4.204.1

6 Lleno y apisonado de zanjas y apiques con:

6.1 Material selecto de la excavación m3

6.2 Material de préstamo (arenilla) m3

205 a 207 8 Cargue, retiro y botada de material sobrante:

_____________________________________________________________________________________________________________

138

8.1 Retiro y disposición final de material sobrante a cualquier distancia

m3

8.2 Regada de material sobrante m3

404, 704, 801 a 805

9 Suministro, transporte y colocación de entresuelo para cimentación de tuberías:

9.2 En arenilla m3

9.3 En triturado 3/4 a 1"o cascajo lavado

m3

10 Pavimentos

303, 4.303.1, 4.015

10.2 Suministro, transporte, colocación y compactación de base granular en zanjas y apiques

m3

303, 4.303.1, 4.015

10.3 Suministro, transporte, colocación y compactación de subbase granular para vías

m3

304 10.5 Suministro, transporte y colocación de Base asfáltica

m3

304 a 307, 4.015,

4.304.A 10.6

Suministro, transporte y colocación de Pavimento asfáltico (Incluye cilindrada y riego de liga) en zanjas y apiques

m3

304 a 307, 4.015,

4.304.A 10.7

Suministro, transporte y colocación de Pavimento asfáltico para carpeta de refuerzo de vía, en todo el área de la calzada (incluye imprimación y riego de liga)

m3

308, 501, 601, 602,

4.015 10.8

Suministro, transporte y colocación de Concreto para pavimento rígido con f’c = 28 MPa

m3

10.11 Suministro, transporte y colocación de Concreto para rieles con f’c = 21 MPa

m3

801, 802, 806, 1200,

1300, 4704.1, 4.815

11

Suministro, transporte y colocación de tubería en Concreto, con unión hermético flexible en los siguientes diámetros:

11.11 600 mm, clase 1 m

204, 801, 803, 806, 4.816.5.3,

4.704.1

12 S.TC. de tubería unión mecánica para alcantarillado, en los siguientes diámetros:

12.4 250 mm m

12.5 315 mm m

800, 801, 803, 806,

1200, 1300,

4.816.5.3

14 S.T.C. de accesorios en PVC para alcantarillado:

14.20 Yee de 50 mm un

_____________________________________________________________________________________________________________

139

14.28 Yee sanitaria reducida de 4" x 2" un

14.29 Codo 45° CxC de 100mm un

14.30 Tee de 75 mm un

14.31 Tee de 100 mm un

14.32 Yee sanitaria reducida de 3" x 2" un

14.33 Yee doble de 50 mm un

14.34 Yee doble de 75 mm un

800, 801, 803, 806,

1200, 1300, 4.5

16 S.T.C. de tubería y accesorios PVC sanitaria :

16.1 Tubería de diámetro 50 mm m



16.6


un

16.7


un

16.8

Accesorios alcantarillado, PVC sanitaria de Diámetro de 100mm (Codos90°, 45° CxE, CxC, uniones, reducciones)

un

201, 501, 601, 800, 807, 817,

1200, 1300

19 Construcción de cámaras de inspección vaciadas en el sitio, NO incluye cuello y tapa:

19.1 Diámetro 1.20 m, cono concéntrico. Ver esquema 1-NEGC 807

m

809, 816, 4.809.1

19.3 De inspección, tipo 1, Ver Esquema 1 NEGC 816

m

501, 601, 809

21 Suministro, transporte e instalación de tapas en concreto, (Ver Esquemas 1,2 y 3 NEGC809)

un

501, 601, 809

22 Suministro, transporte e instalación de Juego de anillos, (Ver Esquemas 1 a 5 NEGC 809)

un

28 Construcción de cajas:

501, 818 28.1 Para Tanques de Quiebre. un

29 Construcción de cajas

501, 800, 806, 814

29.1 De empalme a la red un

700, 701, 701.3, 704,

4.015, 4.704.1, 4.732

31 S.T.C. de tubería en PVC Presión, RDE-21, en los siguientes diámetros:

_____________________________________________________________________________________________________________

140

31.1 13 mm (1/2") m

31.2 38,1 mm (11/2") m

31.3 50 mm m

31.4 75 mm m

31.5 100 mm m

31.6 150 mm m

31.8 25 mm m

31.9 63 mm m

31.10 33 mm m

32 S.T.C. de codos de 90 PVC Presión, en los siguientes diámetros:

32.2 50 mm un

32.4 100 mm un

32.5 37.5 mm de 90° un

32.6 37.5 mm de 45° un

32.7 25 mm de 90° un

32.8 19 mm de 90° un

32.9 13 mm de 90° un

700, 701, 701.3, 706

33 S.T.C. de Codo gran radio PVC Presión, RDE 21, en los siguientes diámetros:

33.1 50 mm de 11.25 grados un


33.3 50 mm de 45 grados un









33.13 150 mm de 11.25 grados un




34 S.T.C. de Tee PVC Presión, en los siguientes diámetros:

34.1 25 mm un

35 S.T.C.deTee reducidas PVC Presión, en los siguientes diámetros:

35.1 1"*1/2" un

_____________________________________________________________________________________________________________

141

700 a 704, 701.3, 705,

706 37

S.T.C. de Uniones de construcción en PVC - Presión, unión Mecánica RDE 21, en los siguientes diámetros:

37.1 50 mm un

37.2 75 mm un

37.3 100 mm un

37.4 150 mm un

37.8 63 mm un

39 S.T.C. de Unión de desmontaje: Tipo ANSI CL 125

39.1 50 mm (2") un

39.2 75 mm (3") un

39.3 100 mm (4") un

700 a 704, 701.3, 705,

706 40

S.T.C. de Tapones en PVC. Para tubería PVC, en los siguientes diámetros:

40.1 75 mm un

40.2 100 mm un

40.4 150 mm un

41 S.T.C. de tapones soldados PVC Presión, en los siguientes diámetros:

41.1 25 mm (1") un

41.3 38,10 mm (11/2") un

47 S.T.C. de tee PVC Presión unión platino, RDE-21, 200 PSI en los siguientes diámetros:

47.1 75 mm un

47.2 100 mm un

47.3 150 mm un

47.6 Diámetro 3" *3" *2. 1/2" un

47.7 Diámetro 2.1/2 * 2.1/2 *2 un

47.8 Diámetro 2" * 2" * 2" un




47.12 Diámetro 1.1/2" x 1.1/2" x 1.1/2" un

47.13 Diámetro 6" x 6" x 4" un

48 S.T.C. de reducción PVC Presión unión platino, RDE-21, 200 PSI en los siguientes diámetros:

48.4 100x75 mm un

48.5 100x50 mm un

48.6 75x62.5 mm un

_____________________________________________________________________________________________________________

142

48.7 62.5x50 mm un

48.8 50x38 mm un

700 a 706, 708,

4.704.1, 4,732, 4.737

50

S.T.C. de bridas en PVC. Incluye: Tornillos, tuercas, arandelas, empaques, cortes, biseladas, soldaduras y demás accesorios necesarios para el correcto funcionamiento.

50.3 Diámetro100 mm (4") un

50.4 Diámetro 150 mm (6") un

413, 701.1,

704, 4.704.1

51 S.T.C. de tubería en Acero para acueducto, en los siguientes diámetros:

51.4 100 mm para acueducto m

51.5 150 mm para acueducto m

700 a 704, 701.3, 705,

706 55

S.T.C. de Reducciones en H.D extremo brida. en los siguientes diámetros

55.6 150 mm a 100 mm un

55.7 150 mm a 50 mm un

58 S.T.C. de Codo de 90 H.D

58.1 Con extremo brida en los siguientes diámetros:

58.1.2 75 mm un

58.2 Con extremo liso en los siguientes diámetros:

58.2.1 50 mm un

58.2.3 100 mm un

700 a 704, 701.3, 705,

706 59

S.T.C. de Reducciones en H.D Extremo Liso para tubería PVC, en los siguientes diámetros

59.4 150 mm a 100 mm un

59.16 150 mm a 50 mm un

701 a 704, , 4.713

63

S.T.C. NiplePasamuro Acero Schedule 40 de 40 cm a 80 cm: incluye soldaduras, empaques, pernos, roscas y demás elementos para su perfecto acople.

63.1 Con venas corta flujo y ambos extremos bridados

63.1.2 Diámetro 75 mm (3") un

63.3 Con venas corta flujo y ambos extremos lisos



_____________________________________________________________________________________________________________

143



63.3.5 Diámetro 38mm (1.1/2") un

63.4 Sin venas corta flujo y ambos extremos bridados




702 al 702,4, 708,

4733, 4,737

69

S.T.C. Válvula de Globo con Flotador bridada. Accionada con diafragma hidráulico, incluye brazos de soporte, pasadores, flotador y demás elementos para su instalación y operación.




70 Válvula Compuerta de sello elástico.

70.1 S.T.C. Válvula Compuerta de sello elástico , vástago no ascendente HD extremo brida


70.1.2 Diámetro 75mm (3") un



70.2 S.T.C. Válvula Compuerta de sello elástico , vástago ascendente HD extremo brida




72

S.T.C. de Válvula mariposa. Incluye todos los elementos necesarios para su instalación y funcionamiento.

72.1 Válvula mariposa tipo wafer.

4.752 72.1.1 Diámetro 100 mm, (4") un

700 a 706, 708, 4,732,

4.737, 4.750

75

S.T.C.de válvulas para admisión y expulsión (ventosas) Cámara sencilla o doble acción roscada o bridada en los siguientes diámetros:

75.2 25mm (1") un

76 Suministro, transporte y construcción de caja:

_____________________________________________________________________________________________________________

144

4.723 76.1

Para válvula Ventosa para admisión y expulsión. Incluye tapa y cuello y todos los elementos necesarios para su construcción

un

700, 707, 501, 601

76.3 Para válvulas de cierre incluye tapa un

700, 710, 710N1

76.9

Construcción de cajas para medidor de acueducto de diámetro 13 mm, la colocación de la tapa se paga en el ítem respectivo

un

700, 710, 710N1

76.10

Construcción de cajas para medidor de acueducto de diámetro mayor o igual a 25 mm, la colocación de la tapa se paga en el ítem respectivo

un

700, 710 76.11 C.CAJA MEDIDOR ZONA VERDE EQ.25 EN LOS SIGUIENTES DIÁMETROS

76.12 Construcción de caja de derivación (1,20*1,20*1,70).

un

708, 709, 4.708.1

78 S.T.C. de medidor acueducto de velocidad, para acometidas de acueducto

78.1 Diámetro 13 mm. un



700, 710 80 Suministro, transporte y colocación de tapa de concreto para caja medidor.

80.1 STC. Tapa concreto caja medidor diámetro 1"

un

708, 708.N2,

710, 710.N1

81

Suministro, transporte y colocación de tapas en hierro dúctil para cajas de medidor de diámetro 13 mm

un

708, 708.N2,

710, 710.N1

82 S.T.C. de tapas en hierro dúctil para cajas de medidores de diámetro 13 mm,

un

86 Suministro Transporte y colocación de Macromedidores:

_____________________________________________________________________________________________________________

145

86.4

Suministro Transporte y colocación de macromedidor tipo velocidad de 50 mm (2") para colocar sobre tubería de polietileno de 4", Incluye macromedidor tipo velocidad de 50 mm EB, Válvula de compuerta bridada de 2" vástago no ascendente, Filtro en Y bridado de 2", Unión de desmontaje dresser de 2", Niple de 2"BB de 50 cm, Niple de 2" BL de 50 cm, Niplepasamuro BB de 80 cm, sin vena de 2", Reducc polietileno 110 mm x 90 mm PN 16, Brida universal de 2", Tubería polietileno PN 16 de 110 mm, Flanche metálico de 90 mm, Portaflanche polietileno PN16 90 mm, Empaques, concreto de 210 mpa, herraje tapas caja registro de 60*60 cm (cal 2*1/8) var 3/8" y gancho de 5/8", Acero de 420 Kg/cm2, todas las válvulas y accesorios necesarios para su puesta en marcha, excavaciones, y herrajes para la caja.

un

700 a 704, 701.3, 705, 706, 4.732

87

Colocación de hidrante Chicago tipo húmedo extremo liso para PVC, en los siguientes diámetros:

87.1 75 mm un

90 Corte y biselada de tubería:

411 90.1 Corte con acetileno (incluye biseladas)

cm

413 91 Cordón completo de soldadura, incluye pruebas de radiología

cm

96 Estación reguladora de presión. Incluye todos los elementos y las dos válvulas.

96.6

Colocación y puesta en marcha de elementos hidráulicos en la estación reguladora de presión Diámetro 25 mm (1"); incluye: Estación reguladora de presión de 2.5"*1", con bypass de 1", y accesorios

un

98 Construcción de caja para estación reguladora de Presión.

501, 601, 700, 707

98.1

Caja de estación reguladora tipo I, su precio incluye el suministro de la tapa, el aro y dos manos de cal sobre las paredes interiores. Para 1"

un

200, 204, 205, 406,

4.015, 4.215

99

Excavación en cualquier material, lleno y apisonado de zanjas para acometidas de acueducto (0.40 m de ancho x 0.60 m de profundidad incluye botada).

_____________________________________________________________________________________________________________

146

99.1 Llenos con material selecto de la excavación

m

701, 701.6, 704, 708, 708N2, 4.704.1, 4.708.1

100

Suministro, transporte y colocación de tubería para acometidas de acueducto. Ver Esquema 1 NEGC:

100.3 Polietileno PE 40 diámetro 13 mm. incluye el suministro

m

704, 708, 4.015,

4.704.1, 4.704.2

103

S.T.C. de Collar de derivación para tubería PVC RDE - 21 - (NO Incluye llave de incorporación), en los siguientes diámetros:

103.1 50 mm, deriva de 13 mm un

103.2 62,5 mm, deriva de 13 mm un



700, 701.3, 4.732, 708,

708N2, 704,

4.704.1, 4.704.2, 4.708.1

104 S.T.C. de accesorios para acometidas de acueducto.

104.5


un

104.6


un

104.7


un

104.19 Llaves de incorporación 25 mm un

104,20 Llave de contención 25 mm un

104.26 Llaves de incorporación, de diámetro 13 mm, para cobre

un

104.27 Llaves de registro, corte o acera, de diámetro 13 mm, para cobre

un

104.29 Llaves de registro, corte o acera, de diámetro 1" para cobre

un

708, 708.A1

104.32 Colocación de soporte para estandarte, incluye platina de apoyo, platina de amarre

un

104.33 STC Llave paso libre o contenc.1/2" un

_____________________________________________________________________________________________________________

147

423 N1 107 S.T.C de Cinta de Polietileno para Señalización de redes de acueducto

m

108 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACCESORIOS EN PLANTA DE TRATAMIENTO:

108.1 Válvula de flotador piloto, D=13 mm un

702 108.11

Válvula Cheque EB .Incluye contrabridas, empaques y todos los elementos necesarios para su instalación. Diámetro=100mm

un

702 108.13

Válvula para muestreo de aguas, Diámetro = 13 mm. Incluye: Todos los elementos necesarios para su correcta instalación

un

109 Suministro, transporte e instalación al sitio de la obra de:

700 a 706, 708,4,732,

4.737 109.25

Suministro transporte y colocación bomba dosificadora tipo diafragma para productos químicos (sulfato de aluminio, hipoclorito de sodio, cloruro férrico, etc.) bomba electromagnética dosificadora de químicos Qmáximo 17.0 l/s, presión 7.10 m.c.a., 110 voltios y 60 Hz.

un

109,26

S.T.C. de tanque filtro en PRFV, de 2.65 ± 0.05 m de diametro y 1.50 m de altura, para trabajar con lechos granulares en su interior. Incluye escalera de acceso, tapa y baranda perimetral.

un

109,27


un

109,28


un

109,29

S.T.C. de tanque de almacenamiento en PRFV, de 3.3 ± 0.05 m de diametro y 5.0 m de altura. Incluye escalera de acceso, tapa y baranda perimetral.

un

_____________________________________________________________________________________________________________

148

109,30

S.T.C. de tanque en fibra de vidrio de V = 500 litros, diametro inferior de 0.80 m y superior de 0.90 m, altura total de 0.90 m

un

4.15.11 110 S.T.C. de Arena para lecho filtrante en los sistemas de filtración lenta.

110.2 Arena gruesa de 1a 2 mm m3

110.3 Arena gruesa de 6 a 19 mm m3

110.4 Arena con coeficiente de uniformidad de 1,80 a 2,0 y tamaño 0,15-0,35 mm

m3

4.15.11 111 S.T.C. de grava para lecho filtrante en los sistemas de filtración lenta.

111.1 Grava fina tamaño efectivo entre 2 a 10 mm

m3

111.2 Grava tamaño efectivo entre 1,6 a 25 mm

m3

111.3 Grava gruesa tamaño efectivo entre 10 a 25 mm

m3

112

EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO

137 Suministro, transporte y colocación de Brida

137.4 Brida ciega en HD de 100 mm un



500 a 507, 801, 817,

4.523, 4.445

140 Suministro, transporte y colocación de concreto:

140.1 Ciclópeo de 17.5 Mpa, 40% en piedra

m3

140.3

De 14 MPa para empotramiento por profundidad y cimentación de tubería (Ver Esquemas 1 y 2 NEGC 801)

m3

140.5

De 21 MPa para cabezotes (Ver Esquemas 1 y 2 NEGC 822), cañuelas elevadas (Ver Esquema 2 NEGC 817), estructuras de aliviaderos, descoles y obras especiales.

m3

140.7

De 21 MPa para muros de contención o paredes de aliviaderos, en concreto reforzado macizo. Incluye impermeabilización de muro.

m3

140.10 Para solado de 14 Mpa. m3

140.13 De 21 Mpa para columnas m3

142 Suministro, transporte, figuración y colocación de refuerzo: (Obra civil)

_____________________________________________________________________________________________________________

149

601, 602 142.1 Fy = 280 Mpa, diámetro No.2 a No 3

kg

601, 602 142.2 Fy = 420 MPa, diámetro No.4 a No 7

kg

142.3 Malla electro soldada D106 m2

507, 4524 146

Suministro, transporte y colocación de cinta flexible PVC para sello de juntas de construcción , de ancho 15 cm

m

147

Suministro, transporte e instalación de barras de anclaje para el azud, construido con varilla 3/4”, lechadas con cemento y aditivo expansivo Intraplast Z, para fijar azud de la captación. (Profundidad 1.50 m y Ø 3")

un

148 Instalación de tanque séptico:

4,827 148.1

S.T.C. tanque séptico con filtro anaeróbico en poliéster reforzado en fibra de vidrio (PRFV) y ensayo de percolación, según diseño de EEPPM para 10 personas (1 viviendas)

un

151 Acarreo Interno de material:

151.2 Acarreo Interno de material m3

151.3 Acarreo Interno de material (acero )

Kg

151.4 Acarreo Interno de material m

151.5 Acarreo Interno de material un

400, 405 152 Construcción de filtros

152.2 Construcción de filtro SIN geotextil. Ver Esquema 1 NEGC405

m

153 Suministro, Transporte y Construcción de Obras en Gaviones

410 153.2 Muro en gavión de 1*1*2 m3

403, 403.A.2, 501, 506, 507, 4.445

155 Construcción y/o reconstrucción (incluyendo adhesivo imprimante) de andenes:

155.5 Andenes sin escalas en concreto de 210 Mpa

m2

155.8 Andenes sin escalas con arenón m2

155.9 Andenes sin escalas en concreto m2

157 Construcción y/o Reconstrucción de cunetas (Ver Esquema 1 NEGC401), vaciados

401, 501 157.1 Cunetas según esquema 1 NEGC401, vaciados

m

_____________________________________________________________________________________________________________

150

400 a 402, 501, 4.109,

4401.1 157.2

Construcción de cuneta tipo tejón de ancho 200 mm

m

404 a 402, 501, 4.109,

4401.1 157.7

Construcción de cuneta semicircular de 0,30 mts y altura 0,12 mts; incluye excavación y botada.

m

1400, 1401, 1404

158 Construcción y/o reconstrucción de muros en mampostería :


m2


m2

1400 159 Construcción de muros, incluye sillares y dinteles.

1401 159.1 Muros de ladrillo de 15 cm de espesor, ranurado por ambas caras

m²

1600 160 TECHOS Y CIELO RASOS

1602 160.1

Techos en teja de barro con tablilla. Incluye alfardas, tablilla, teja de barro, fieltro, pilares para el corredor frontal y la aplicación de barniz en toda la estructura.

m²

161.4 Suministro, transporte e instalación de pisos en :

1704 161.4.1 Baldosa de grano m²

1731 161.4.3 Suministro, transporte e instalación de guardaescoba vaciado en media caña en grano R12B esmerilado.

m

161.4.4 Suministro, transporte e instalación de zócalo en arenón, h=0,40

m

1800 162 REVOQUES, ENCHAPE - ESTUCO Y PINTURA

1800, 1802 162.1 Enchape de muros en cerámica 20*20. m²

1300 162.2 Revoque liso en muro m²

1804 162.4 Suministro transporte y aplicación de pintura interior a base de vinilo

m²

1805 162.5

Pintura de paredes exteriores, ladrillos en su color y ranuras en color gris basalto( incluye hidrófugo sobre fachada)

m²

2100 163 INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS

1603, 2100, 2104

163.2 Suministro, transporte e instalación de aparatos sanitarios, en porcelana blanca línea económica,

un

_____________________________________________________________________________________________________________

151

163.3 Lavamanos con mezclador .Incluye griferías de abasto y desagües.

un

163.4 Ducha loira - grival o similar: incluye grifería y pomo

un

163.6 Juego de incrustaciones para baño:

Juego

163.7 Suministro, transporte, e instalación de vidrio espejo e=4 mm y de ancho 0,50 m

m2

1909, 4,1408

163.8

Suministro, transporte e instalación de mesón de cocina en acero inoxidable, ancho .60 cm, (incluye: mueble bajo en madera.):

m

163.9 S.T.C Pozuelo en acero inoxidable .Incluye grifería de abasto cuello ganso. y grifería de desagüe.

un

163.10 Construcción Lava escobas vaciado in situ, forrado en granito pulido y baldosín de 50*50 cm

un

163.11 S.T.C. Rejilla de piso de 2" un

163.12 S.T.C 'Rejilla de piso de 3" un

164 Suministro y transporte de equipo para laboratorio:

164.2

Equipo Kit portátil comparador de cloro con sus correspondientes discos para Cloro, PH y Color con 100 unidades de tabletas para análisis y reactivo azul de Bromotimol 500ml con maletín transportador

un

164.3

Turbidimetro digital marca HACH, modelo 2100P, completo con estándares primarios y geles secundarios, estuche plástico, celdas de medición, aceite en siliconado, paño y manual de instrucciones.

un

164,4 Colorímetro marca Hach, modelo DR, para 20 parámetros en aguas

un

164,5

Phmetro digital portátil con electrodos buffers marca HACH modelo sension 1, con PH y temperatura soporte

un

Bureta II recta de 25 ml un

Bureta de 50 ml un

Erlenmeyer cuello angosto 50 ml un

Erlenmeyer cuello angosto 100 ml un

Erlenmeyer cuello angosto de 250 ml

un

Probeta graduada de 50 ml, vidrio un

_____________________________________________________________________________________________________________

152

Probeta graduada de 100 ml un

Vasos de precipitado de 50 ml un

Vasos de precipitado de 100 ml un

Pipeta volumétrica de 5 ml un

Pipeta volumétrica de 10 ml un

Termómetro de -10 a 110ºC un

Balón volumétrico de 50 ml un




Probeta plástica de 1000 ml un

Frasco lavador plástico de 250 ml un

Pinza para bureta sencilla un

Soporte universal un

Frasco gotero de 50 ml un

Extintor de 20 libras clase C un

Cronómetro digital CASIO HS-3 un

Beaker 1000 ml un

Hipoclorito de sodio un

Suministro Manómetro Acero inoxidable

un

Suministro Altímetro análogo tipo INNOVALLEY, medición cada 20

un

164.61 COMPRA Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE OFICINA:

164.62

Equipo de cómputo de 2 GB de memoria RAM y 500 Gb de disco duro; incluye chasis, procesador, mainboard, quemador, Fax, teclado, Mouse, pad mouse, forros parlantes, monitor LCD 21 "

un

164.63 Impresora multifuncional un

164.64 Escritorio en madera de 1,20 mts x 0,60 mts

un

164.65

Silla ergonómica con base de 5 patas en poliuretano, giratoria, neumática, con brazos, abollonada en espuma rosada croydon de 50 mm y tapizada en paño color a elegir

un

164.66 Archivador en madera de 3 puestos un

164.68 Pago de Línea telefónica un

IMPACTO COMUNITARIO

165 Compra y suministro de material de señalización:

_____________________________________________________________________________________________________________

153

Baliza de señalizacion, con tubo de polipropileno de 1,06 mts, con un diámetro de 7 cm, y 3 bandas reflectivas tipo IV de alta densidad tipo prismático, de 7,5 cm de ancho y 3 orificios para pasar cintas preventivas. Base en polietileno de alta densidad en forma de cono con altura de 1,0 mts

un

Cono altura 1,0 mts dos láminas reflectivas tipo IV de 25 cm y 8 cm, peso 5 kilos

un

166 Compra y suministro de dispositivos luminosos:

166.2

Lámpara trafico redonda fabricada en plástico de alta resistencia totalmente sellada, con altura de 42 cm, ancho de 19 cm y espesor de 12 cm

un

167 Compra y suministro de señales Temporales:

167.1

Señales informativas en la obra: tablero rectangular naranja y negro. Sus medidas son 60 cms de alto por 120 cm de ancho. Lámina galvanizada calibre 20 móviles o pedestal. En dos paralelas o en un paral de 90 x 70 o de 90 x 90 cm material grado ingeniería:

167.1.1 Obra en la vía un

167.2

Señales preventivas en la obra: rombo naranja, letra negra. Sus medidas de 75cm o 90 cm de alto por 75cm o 90 cm de ancho. Lámina galvanizada calibre 20 móviles o fijas. Doble paral en 2"x1/8”, tornillos galvanizados cabeza de paraguas- soporte soldado sin empates. Rombo de 90*90 cm; material grado ingeniería.

167.2.1 Hombres trabajando un

167.2.2 Compra y suministro de paletas de pare y siga de 30x30 en acrílico

un

167.2.3 Compra y suministro de arnés de seguridad cuerpo entero 1 argolla, incluye línea de vida un

168

Suministro, transporte, colocación de valla informativa. Ver Capitulo de imagen física para contratos.

168,1 De 2.00 metros x 4.00 metros vertical un

168,2 De 1.00 metros x 0.70 metros. Tipo tijera un

_____________________________________________________________________________________________________________

154

171 Referenciación de redes acueducto y alcantarillado

171.1

Referenciación por elemento (Incluye recopilación de información de campo y cuadros en Excel)

un

172 Construcción de engramados:

406 172.1 Con suministro, transporte y colocación de grama tipo macana

m2

406 172.2 Con reutilización de grama existente

m2

173 Transporte y transplante de árboles hasta una distancia de 500 metros en:

407, 1200, 1300,

4.120.A 173.1

Arboles con altura mayor de 2 metros y diámetro mayor de 100 mm

un

177 Suministro, transporte y colocación de cerco en alambre de púas con

408, 501, 105.6

177.1 Postes en madera redonda, incluye3 hilos de alambre de púas

m

409, 4.445 178

Suministro, transporte, colocación y construcción de cerco en malla eslabonada. Ver Esquemas 1 y 2

m

1900 180 CARPINTERIA Y CERRAJERIA

1902 180.2 Marco y ala metálica (1,0m x 2,1) de un ala en muro de 15 cm de ancho Incluye ´pintura y chapa

un

1902 180.4

Marco metálico y ala de madera (0,75m x 2,1m ) de un ala en muro de 15 cm de ancho, incluye pintura y chapa

un

1902 180.5

Suministro transporte, instalación y pintura de alas de puerta metálica calibre 20 o madera, (Incluye base anticorrosiva)

180.5.1 Tipo PM -1 met de un ala 1,0m x2,1m un

180.5.3 Tipo P-1, de madera, de un ala 0,75m x2,1m

un

1905 180.6

Suministro transporte y colocación de ventanas con vidrio plano de 4 mm de espesor, fijo y en celosías con marcos en periferia de aluminio.

180.6.3 Tipo V- En baño 0,5m x 0,5 m un


un


un

180.6.9 Tipo V-3, 1,10 x 0,40 m; en celosías un

_____________________________________________________________________________________________________________

155

180.7

Rejas de seguridad marco en ángulo de 1/8 x 1 con varilla cuadradas de 12 mm ( 1/2") espaciadas 0,10 m entre sí en ambos sentidos y 12 de las cuales deben empotrarse en los muros.( Incluye acabados con pintura anticorrosiva y de exterior). En las siguientes dimensiones:

m2

1908 180.8 Suministro, transporte y colocación de cerraduras

180.8.1 De seguridad para puertas metálicas un

180.8.2 Tipo pomo para baño en puertas de madera.

un

180.8.9 Suministro, transporte , instalación de bastidores para almacenamiento de tubería

Sg

180.8.17

Suministro, transporte y colocación de portada en madera de 4,0 m de ancho, en postes de madera inmunizada de 4", cada 0,30.

gl

180.8.18

Suministro, transporte y colocación de pasamanos en postes de madera inmunizada de 4", cada 2,20.

m

2200, 2201,

2202, 4,3,2 181 INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

181.2 Vestida de poste según Norma:

RA6-010 181.2.5 Puesta a tierra en varilla cooperweld electro depositada de 5/8" x 2.4 m.

un

RS3-016 181.2.10 Suministro, transporte y colocación de caja de tiro para distribución secundaria.

un

RA4-020,4,3,4,7

181.2.11

Suministro, transporte, montaje y legalización de contador monofásico 15 (100) A 240-120 V. Ciclométrico, con varilla CW. de 2.40 m., incluye protección de 2x70 A con accesorios

un

2201, 2206 181.2.12

Suministro, transporte y tendido de acometida desde el contador en Cu-THW 2 x Nº4 + 1 Nº 6 y 1 x Nº 2 desnudo para tierra en tubería conduit, diámetro 1 ½" hasta el tablero monofásico principal (de 6 circuitos).

m

4,3,4 181.2.13

Suministro, transporte, montaje y puesta en servicio de tablero multibreaker monofásico de 6 circuitos Principal con disposición para la conexión de cable a tierra y neutro independientes.

un

_____________________________________________________________________________________________________________

156

2201, 2206, 4,3,3

181.2.14

Suministro, transporte y montaje de acometida secundaria subterránea en cables 2 Nº 8 + 1 Nº 10+1 Nº 10 (tierra) Cu - THW, en tubería PVC diámetro de 1”.

m

2201, 2206 181.2.15

Suministro, transporte, montaje y puesta en servicio de luminarias de sodio 70W-220V con FCI, con alimentación en encauchetado 3 x Nº 12 Cu-THW por dentro del poste, desde red subterránea, incluye los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento

un

2200 al 2206, 4,3,3

181.3

Suministro, instalación y puesta en servicio de salidas eléctricas incluyendo tubería conduit metálica expuesta o PVC empotrada, cableado, cajas galvanizadas, conectores, aparatos y en general todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento

4,3,3,5 181.3.1

Para iluminación incandescente 100 W, 120 V, para techo en madera, incluye plafón y bombilla en tubería TMG de Ø 1/2.

un

4,3,3,5 181.3.2

Para iluminación incandescente 100 W, 120 V, tipo aplique, incluye plafón y bombilla en tubería PVC de Ø 1/2.

un

4,3,3,5 181.3.3

Para lámpara fluorescente con salida en toma doble con polo a tierra, de 2 x 32 watt" tipo comercial 110 V, luz día con tubosT8 balasto electrónico (incluye lámpara) y cadenas para colgar de techo en tubería TMG de Ø 1/2.

un

4,3,3,5 181.3.4 Para interruptor sencillo en tubería PVC de Ø 1/2.

un

4,3,3,5 181.3.5 Para interruptor doble en tubería PVC de Ø 1/2.

un

4,3,3,5 181.3.6 Para toma pata trabada de 220 V en tubería PVC de Ø 1/2.

un

4,3,3,5 181.3.7 Para toma doble 127 V. y 15 A en tubería PVC de Ø 1/2.

un

4,3,3,5 181.3.8 Para toma doble 127 V. y 15 A en tubería TMG de Ø 1/2.

un

4,3,3,5 181.3.9 Para suiche toma en tubería PVC de Ø 1/2.

un

4,3,3,8 181.3.10 Para toma telefónica doble servicio en tubería PVC de Ø 1/2

un

_____________________________________________________________________________________________________________

157

4,3,3,7 181.4

Suministro, transporte, montaje y puesta en servicio de timbre tipo industrial, incluye acometida e interruptor.

181.5 Suministro, transporte, montaje y puesta en servicio de breaker.

2201, 2203, 2206, 4,3,4,2

181.5.2 Suministro, transporte, montaje y puesta en servicio de breakerenchufable de 20 A.

un


un


un

2300 183 OBRAS VARIAS INTERIORES Y EXTERIORES

183.4 Mano de obra

4,421 183.4.1 Oficial hora

4,421 183.4.2 Ayudante hora

183.6 Suministro, Transporte e instalación de tapas en lámina cal 18 y ángulo de 1".

m2

183.9

Suministro, Transporte e instalación de pantalla distribuidora de flujo para el canal de entrada a la PTAP.

un

183.10

Suministro, Transporte e instalación de vertedero de aforo en forma triangular de 6 mm de espesor; incluye guía en U en aluminio para canal de entrada de la PATP.

un

187 Colocación de tubería en PVC Presión, RDE-13.5

187,1 Diámetro 75 mm m

187.2 Diámetro 100 mm m

188 Suministro, transporte y colocación de tubería en PVC Presión, RDE-26

188,2 Diámetro 50mm (2") m

188,3 Diámetro 75mm m



188,6 Diámetro 19 mm (3/4") m

188,7 Diámetro 25 mm (1") m

188,8 Diámetro 63 mm (2.1/2") m

188,9 Diámetro 38 mm (1.1/2) m

189 Suministro, transporte y colocación de tubería en PVC Presión, RDE-32,5


_____________________________________________________________________________________________________________

158

189,30 Diámetro 50 mm (2") m

189,40 Diámetro 100 mm (4"), perforada m

Tee PVC -P

190 Yee en HD extremo liso

190.1 Diámetro 150 mm x 150 mm (6"x6") Extremo liso

un

190.2 Diámetro 150 mm x 50 mm (6"x6"x2") Extremo liso un

191 Suministro, transporte y colocación de peldaños en hierro un

192 S.T.C de Codo en acero Schedule 40

192.1 Diámetro 150 mm (6") Hasta 90° un



193 Poste en madera inmunizada para iluminación de 8 m un

194 Suministro impermeabilizante con aditivo para concreto (superplastificante)

kg

107,00 Suministro, transporte e instalación de tubería PEAD

107,10 PE 100 PN8 RDE 21 m

107,20 PE 100 PN12.5 RDE 13.6 m

107,30 PE 100 PN16 RDE 11 m

107,40 Collar de derivación unión mecánica 110x1" NPT

un

107,50 CODO T.E. 22.5° X 110 mm PN16 PE100

un

107,60 CODO T.E. 45° X 110 mm PN16 PE100

un

108,00 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO

m

COSTO DIRECTO

AIU 24,84%

COSTO TOTAL

_____________________________________________________________________________________________________________

159

CALCULO DEL AIU

CANTIDAD VALOR EN SUBTOTALES () PORCENTAJE

(%)

1. ADMINISTRACIÓN

1.1 Costos de preparación de la oferta

Propuesta (Preparación, copias, otros)

1

Póliza de seriedad 1

1.2 Costos de legalización

1.2.1 Garantías 1

1.2.2 Impuestos 1

1.3 Costos del personal de administración del contrato

1.3.1 Ingeniero residente(s) 2

1.3.2 Gestor social 1

1.3.3 Encargado topógrafo 5

1.3.4 Auxiliar Contable 1

1.3.5 Topógrafo 1

1.3.6 Celador(es) 2

1.3.7 Almacenista 2

1.3.8 Secretaria 1

1.3.9 Otro personal (mensajero) 2

1.3.10 Responsable del Proyecto 1

1.3.11 Operador tractor 1

1.3.12 Asesor contable 1

1.4 Otros costos

1.4.1

Arrendamientos, servicios Públicos, gastos de papelería, equipos de topografía (alquiler), gastos bancarios , caja menor

1

1.4.2 Ensayos de laboratorio 1

1.4.3 Impacto Comunitario 1

1.4.4 Otros (especificar en hoja aparte) 1

TOTAL ADMINISTRACIÓN

2. IMPREVISTOS

3. UTILIDAD

TOTAL A.I.U. (%)

_____________________________________________________________________________________________________________

160

ANÁLISIS VARIOS AIU OBRA CIVIL

Costos de preparación de la oferta

Análisis del pliego de la Oferta

Póliza de Seriedad de la propuesta

Costos de legalización

Buen Manejo Anticipo 0.45% anual

Cumplimiento 0.45% anual

Salarios y Prestaciones Sociales 0.20% anual

Estabilidad de la obra

Garantía RCE 0.50% anual + IVA

Garantía Hurto Incendio y Terremoto

Impuestos

Industria y comercio

Retención en la Fuente 11.0%

Timbre

Transito

Estampilla U de A

Impuesto de guerra

Cuatro por mil

Gastos fijos mensuales

Arrendamientos

Servicios Públicos

Gastos de papelería

Caja menor y mensajería

Ensayos de laboratorio

Diseños de mezclas

Ensayos de densidad de campo

Rotura de cilindros

Otros costos

Dotación oficina

Servicio de Informática

transporte a la obra

_____________________________________________________________________________________________________________

161

FORMATO 4

RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

RESUMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

Balance Generalal31 de diciembre de 2010 Cifras en pesos colombianos

NOMBRE PROPONENTE

CÉDULA O NIT:

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

Activo Corriente Pasivo Corriente

Activo No corriente Pasivo No corriente

TOTAL PASIVOS

Patrimonio

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS + PATRIMONIO

El Representante Legal y el Contador Público y/o Revisor Fiscal, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros, conforme a la ley, que las mismas se han tomado fielmente de los libros y cumplen con lo dispuesto en las normas contables que las regulan, y nos sometemos a lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley 222 de 1995, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Así mismo, manifestamos que tanto el Contador como el Revisor Fiscal no han sido sancionados por la Junta Central de Contadores y cuentan con el certificado de inscripción vigente a la fecha de cierre de la licitación pública.

FIRMA DEL CONTADOR TP N°

FIRMA DEL REVISOR FISCAL TP N°

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

El formulario debe ser diligenciado en su totalidad.

NOTA. Sólo se diligencia si la información financiera que aparece en el registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, no corresponde a la fecha de corte 31 de diciembre de 2010.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

FORMATO NO. 5

INFORMACIÓN SOBRE MULTAS Y SANCIONES

CONTRATO No.

OBJETO

MULTA SANCIÓN

RESOLUCIÓN No.

FECHA DE EJECUTORIA

RESOLUCIÓN No.

FECHA DE EJECUTORIA

Nombre del Proponente: Firma:

FORMATO 6

MODELO DE ACUERDO DE UNIÓN TEMPORAL

Señores MUNICIPIO DE MEDELLÍN Medellín REFERENCIA: Los suscritos, ___________________________ y __________________________, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _________________________________ y __________________________________, manifestamos que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en el proceso de la licitación públicaNo. ____________, cuyo objeto es _________________________________, y por lo tanto, expresamos: 1. La UNIÓN TEMPORAL _______________ (INDICAR NOMBRE QUE SE LE DARÁ A

LA UNIÓN TEMPORAL), está integrada por:

NOMBRE TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE COMPROMISO (2) LA PARTICIPACIÓN EN LA (%) EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1) A. ____________ ____________________________ _______________ B. ____________ ____________________________ _______________ C. ____________ ____________________________ _______________ (1) Discriminar las actividades por ejecutar, para cada uno de los integrantes. (2) La suma de los porcentajes de participación debe ser igual a 100.

2. La duración de la UNIÓN TEMPORAL será igual al término de ejecución y liquidación

del contrato. 3. La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL es solidaria e ilimitada. 4. El representante de la UNIÓN TEMPORAL es _______________________,

identificado con la cédula de ciudadanía No. ____________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren

_____________________________________________________________________________________________________________

164

necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.

5. La sede de la UNIÓN TEMPORAL es:

Dirección: ___________________________________________ Teléfono: ___________________________________________ Celular: ___________________________________________ Fax: ___________________________________________ Ciudad: ___________________________________________

En constancia, se firma en __________________, a los ____ días del mes de _____ de _______.

_________________________________________________________ (nombre y firma de la persona natural, o nombre y firma del representante legal de la

persona jurídica para cada uno de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL)

________________________________________________________________ (Nombre y firma del representante de la UNIÓN TEMPORAL)

_____________________________________________________________________________________________________________

165

FORMATO 7

MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO Señores MUNICIPIO DE MEDELLÍN Medellín REFERENCIA: Los suscritos, ___________________________ y __________________________, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _____________________________ y _____________________________, manifestamos que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en la licitación pública No. _______________, cuyo objeto es _________________________________, y por lo tanto, expresamos: 1. El CONSORCIO _______________ (INDICAR NOMBRE QUE SE LE DARÁ AL

CONSORCIO), está integrado por: NOMBRE PARTICIPACIÓN (*)

(%) _________________________ ______________ _________________________ ______________ _________________________ ______________

(*) La suma de los porcentajes de participación debe ser igual a 100. 2. La duración de este CONSORCIO será igual al término de la ejecución y liquidación del

contrato. 3. La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria, ilimitada y

mancomunada. 4. El representante del CONSORCIO es _________________________________,

identificado con Cédula No. ______________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta, y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.

5. La sede del CONSORCIO es:

Dirección: ___________________________________________ Teléfono: ___________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

166

Celular: ___________________________________________ Fax: ___________________________________________ Ciudad: ___________________________________________

En constancia, se firma en __________________, a los ____ días del mes de __________ de ______.

__________________________________________________________ (nombre y firma de la persona natural, o nombre y firma del representante legal de la

persona jurídica de cada uno para los integrantes del CONSORCIO)

__________________________________________________________ (nombre y firma del representante del CONSORCIO)

_____________________________________________________________________________________________________________

167

FORMATO 8 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL Kr

(A) CAPACIDAD MÁXIMA DE CONTRATACIÓN COMO CONSTRUCTOR (K) CONSIGNADA EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DE LA CÁMARA DE COMERCIO RESPECTIVA:

OBJETO DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATANTE

FECHA INICIO

FECHA TERMINACIÓN

VALOR TOTAL CONTRATO

(INCLUIR ADICIONALES)

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (2)

VALOR COMPROMETIDO (3) = (1) x (2)

SMMLV A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO EN SMMLV (1)

0

0

0

(B) VALOR TOTAL COMPROMETIDO EN CONTRATOS EN EJECUCIÓN

(C) = (A) - (B) CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN (Kr) = FIRMA PROPONENTE

_____________________________________________________________________________________________________________

168

FORMATO 9

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

NOMBRE: ____________________________________

CONTRATO No. (1)

OBJETO DEL CONTRATO CONTRAT

ANTE

FECHA DE INICIACIÓN (mes - año)

FECHA DE TERMINACIÓN (2)

(mes - año)

FORMA DE EJECUCIÓN (3)

VALOR DEL CONTRATO

(4)

EN PESOS EN SMMLV (4)

1)

Contratos terminados, suspendidos o en ejecución (2)

Fecha de terminación o de suspensión del contrato. Si se encuentra en ejecución, informar la fecha de la última facturación (3)

Indicar si el contrato se ejecutó en forma Individual (I), en Consorcio (C) o Unión Temporal (UT). (4)

Valor que corresponde al proponente, en forma individual o según el porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal. 5)

Salario mensual legal vigente a la fecha de suscripción del contrato El formulario debe ser diligenciado en su totalidad.

La información incompleta o inconsistente no será tenida en cuenta para la evaluación de la propuesta.

FORMATO 10

CONSTANCIA COMPROMISO PERSONAL

FECHA: ______________

Nombre

Cedula

Cargo

Título Universitario

Posgrados

No. de Tarjeta o Matrícula Profesional

Teléfono:

Número de años de experiencia profesional (A a partir de la Matrícula)

Número de años de experiencia específica o relacionada según requerimiento del pliego. (Solo la que posea certificado)

Nombre del Proponente: __________________________________________________

Dentro del proceso Concurso de Méritos0020001860 de 2011Y cuyo objeto es:GERENCIA Y ASESORÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL DE LAS

INICIATIVAS Y PROYECTOS ECONÓMICOS SOLIDARIOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

El (la) suscrito(a) identificado(a) como acá se indica por medio del presente documento HAGO CONSTAR que:

1. He autorizado al proponente a presentar mi hoja de vida y mi información personal, como integrante de su equipo de trabajo en que caso de que le sea adjudicado el

contrato.

2. Que en tal caso me comprometo a prestar mis servicios personales en el cargo o función como arriba se indica.

3. Que autorizo al Municipio de Medellín a utilizar mi hoja de vida y la mi información

personal para consultar y verificar toda la información y documentos sobre mis condiciones, personales, laborales y profesionales.

FIRMA ____________________________CC ________________________

* Si para este documento requiere varias hojas por favor fírmelas todas.

MUNICIPIO DE MEDELLÍN LICITACIÓN LP 70004430 DE 2011 Secretaría de Desarrollo Social Pliego de Condiciones ________________________________________________________________________________________________________________

170

MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO _________________ de 2011

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRATISTA:

NIT.:

OBJETO:

VALOR:

PLAZO: _______________ ( ) MES

Entre los suscritos, a saber, CARLOS ANDRÉS PÉREZ MUNERA, Secretario de Desarrollo Social, identificado con cédula de ciudadanía número 71.612.365 de Medellín, en uso de sus facultades legales y por las otorgadas en el Decreto 510 de 2008, el Decreto 0294 de marzo 2 de 2009 expedidos por el Señor Alcalde del Municipio de Medellín, y el acta de posesión 271 de 10 de marzo de 2009, de una parte que en adelante se denominará EL MUNICIPIO y"[Click Aquí y Digite]" , identificado(a) con la cédula de ciudadanía número "[Click Aquí y Digite]" , quien actúa en nombre y representación legal de(l)"[Click Aquí y Digite]" con NIT: "[Click Aquí y Digite]" , de la otra parte que se denominará EL CONTRATISTA, se ha convenido celebrar el presente contrato, adjudicado mediante la resolución No. "[Click Aquí y Digite]" del "[Click Aquí y Digite]" de 2011, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete para con EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN -SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL- a realizar por el sistema de precios unitarios no reajustables, las obras de "[Click Aquí y Digite]" , de conformidad con las características, condiciones y especificaciones contenidas en los pliegos de condiciones y sus modificaciones y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, y aceptada por EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, todo lo cual hace parte integrante del contrato. PARÁGRAFO 1: EL CONTRATISTA garantiza que las obras a realizar y los bienes a suministrar son de óptima calidad. SEGUNDA- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del presente contrato EL CONTRATISTA se obliga para con EL MUNICIPIO a: 1) Cumplir con el objeto del contrato en los términos establecidos en el presente contrato, en acatamiento de las condiciones estipuladas en el pliego de condiciones de la Licitación No."[Click Aquí y Digite]" de 2011, sus anexos, aclaraciones y adendas y la oferta presentada por EL CONTRATISTA. 2) Hacer


171

los cambios pertinentes de las obras ejecutadas y bienes entregados según las observaciones formuladas por el interventor del contrato, cuando no cumplan con las características, condiciones y especificaciones indicadas en el pliego de condiciones, anexos, sus aclaraciones y adendas y la oferta presentada por EL CONTRATISTA. 3) Cumplir con todas las especificaciones técnicas señaladas por EL MUNICIPIO en los Anexos técnicos del pliego de condiciones de la licitación No."[Click Aquí y Digite]" de 2011 y la oferta presentada por EL CONTRATISTA. 4) Aportar para la ejecución de la obra todas las herramientas que sean necesarias para la correcta ejecución de la misma, reservándose el interventor el derecho de fijar las cantidades y calidades mínimas de las mismas. 5) Cumplir con todas las normas de seguridad industrial y manejo ambiental vigentes y tramitar los permisos requeridos por las autoridades locales para el inicio y ejecución de los trabajos. 6) Cumplir con la garantía técnica mínima exigida para cada uno de los bienes adquiridos y suministrados, contada a partir de su recibo a satisfacción. 7) Garantizar la calidad de los bienes adquiridos, que deben cumplir con todas las especificaciones exigidas por la entidad en el pliego de condiciones de la licitación No."[Click Aquí y Digite]" de 2011, anexos, aclaraciones y adendas. 8) Responder por el transporte, custodia y almacenamiento de los materiales y bienes requeridos en la ejecución del contrato así como por todos los costos asociados, dentro de los cuales se incluye el desplazamiento del personal del CONTRATISTA. 9) Permitir que el interventor del contrato verifique el desarrollo de las diferentes actividades para certificar los informes de ejecución. 10) Mantener vinculado laboralmente durante la ejecución del contrato y con la dedicación exigida por la entidad, el personal de obra ofrecido y aprobado por EL MUNICIPIO. El personal de obra sólo podrá ser reemplazado, previa autorización de EL MUNICIPIO, por uno de iguales o superiores calidades. 11) Indicar el nombre de las personas bajo cuya responsabilidad se ejecutará la obra, reseñando el número de cédula. El personal debe ser de primera calidad en su género. El interventor puede rechazar el personal que estime no idóneo o incapaz para la ejecución de las actividades, sin que ello exonere al CONTRATISTA de su responsabilidad por la calidad de la obra y de la ejecución del objeto contractual. EL CONTRATISTA está obligado a sufragar todos los gastos que ocasionen los seguros colectivos del personal de obreros, los seguros sociales, las drogas de emergencia, las prestaciones sociales, etc. 12) Contar con un programa de salud ocupacional, adaptado a las características de una empresa de construcción. 13) Contar con un libro de control y órdenes de interventoría, o bitácora de obra, en el cual quedará constancia de todo lo pertinente a la marcha de los trabajos. Este libro será suscrito por EL CONTRATISTA, o sus representantes y por el interventor del contrato. 14) Llevar un registro fotográfico que evidencie el transcurso de los trabajos. Este registro será revisado por el interventor del contrato y será fundamento de la verificación de cumplimiento que éste lleve a cabo. 15) EL CONTRATISTA seguirá los planos en la localización del trabajo y los cotejará con los de la interventoría para verificar los espacios en los cuales se realizará el trabajo. 16) Informar oportunamente al supervisor del contrato para que por su intermedio solicite prórroga o suspensión del contrato. 17) Suscribir el acta de iniciación, actas parciales, final de obra y el acta de liquidación del contrato, de forma conjunta con el interventor del contrato. El acta de liquidación también será suscrita por el ordenador del gasto. 18) Cumplir dentro del término pactado en el presente contrato con los requisitos tendientes a su legalización. 19) Asumir el pago de las obligaciones laborales surgidas con los trabajadores contratados para cumplir el objeto del contrato. 20) Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar), SENA e ICBF. El cumplimiento es requisito de pago. Para el efecto EL CONTRATISTA debe presentar al supervisor del contrato, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, la documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones. 21) Las demás que estén contenidas en el pliego de condiciones de la


172

licitación No. "[Click Aquí y Digite]" de 2011, sus anexos, aclaraciones y adendas, en la oferta presentada por EL CONTRATISTA o las que se deriven de la naturaleza del presente contrato. TERCERA.- OBLIGACIONES DE EL MUNICIPIO: EL MUNICIPIO se obliga a: 1) Efectuar los pagos pactados en los términos y plazos convenidos en el presente contrato. 2) Ejercer los controles necesarios para la cabal ejecución del contrato. 3) Autorizar el acceso al sitio de las obras del personal asignado por el CONTRATISTA. 4) Prestarle toda la colaboración al CONTRATISTA para que el objeto del contrato se desarrolle de conformidad con los términos del presente documento, de la licitación No. "[Click Aquí y Digite]" de 2011, sus anexos, aclaraciones, adendas y de la oferta presentada por EL CONTRATISTA. 5) Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que EL CONTRATISTA le formule en desarrollo de la ejecución del objeto del contrato. CUARTA.-PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución de la obras será de "[Click Aquí y Digite]" CALENDARIO, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato. PARÁGRAFO ÚNICO: El acta de iniciación de obra, se suscribirá por parte del contratista, el interventor y el supervisor que se designe a nombre EL MUNICIPIO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de legalización del contrato. QUINTA.-VALOR DEL CONTRATO. El valor de este contrato es hasta por la suma de"[Click Aquí y Digite]" M.L. ($"[Click Aquí y Digite]" ) todos los impuestos y contribuciones incluidos. PARÁGRAFO 1: Las cantidades de obra que se establecieron en el pliego de condiciones de

la licitación No."[Click Aquí y Digite]" de 2011 son estimadas, por lo tanto las cantidades en

la ejecución del contrato podrán aumentar o disminuir, de suerte que las cantidades definitivas serán las que se ejecuten o suministren en desarrollo del objeto contratado, sin que el valor de las obras pueda sobrepasar el presupuesto destinado para las mismas. PARÁGRAFO 2: El valor definitivo será el que resulte de multiplicar el valor unitario por las cantidades de obra realmente ejecutadas y elementos suministrados. PARÁGRAFO 3: Sobre el valor del anticipo y de cada cuenta que se cancele al CONTRATISTA, EL MUNICIPIO descontará un cinco por ciento (5%) por concepto de la contribución de que trata el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006. SEXTA: FORMA DE PAGO:El Municipio de Medellín pagará mensualmente el valor del contrato, por el sistema de precios unitarios no reajustables, previa presentación de las respectivas actas de avance de obras, elaboradas por el Contratista y aprobadas por el Interventor, con el visto bueno del supervisor del contrato designado por la Secretaría de Desarrollo Social. EL CONTRATISTA se obliga a informar al MUNICIPIO DE MEDELLÍN, una cuenta bancaria (corriente o de ahorros), a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por cualquier concepto le efectúe el Municipio de Medellín. PARÁGRAFO 1.- La transferencia electrónica o consignación para la cancelación de cuentas, la hará el Municipio de Medellín sujeto a la disponibilidad de recursos que presente


173

la Subsecretaría de Tesorería. PARÁGRAFO 2.- La tesorería pagará las facturas de este contrato de conformidad con el derecho de turno consagrado en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007. Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al mes en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del interventor designado o funcionario responsable. PARÁGRAFO 3.- Se podrán formular cuentas parciales por trabajos ejecutados y recibidos a satisfacción, sin que esto implique aceptación definitiva de los mismos por parte de EL MUNICIPIO. PARÁGRAFO 4.- Entiéndase por cuenta, la expedición de la correspondiente orden de pago con el acta parcial de servicios prestados, debidamente suscrita y firmada por el Interventor y EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO 5.- En forma previa a la autorización de cada pago, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. PARÁGRAFO 6.- En todo caso, la última acta de pago no será inferior al QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue a la Secretaría de Desarrollo Social: e) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el

valor cancelado por concepto de los servicios prestados. f) Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le

canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.

g) La copia de la planilla de pagos al Sistema General de Seguridad Social y riesgos profesionales de todo el personal vinculado a la obra.

h) El recibo a satisfacción, por parte del Interventor, de los trabajos realizados. i) Cuando a ello haya lugar, el recibo a satisfacción, por parte de EPM, de las redes de

servicios públicos domiciliarios ejecutadas en desarrollo del contrato y con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Planos actualizados de construcción (Incluye planos de todos los sistemas construidos).

Referenciación de las redes (con base en el manual de referenciación de EPM, vigente a la fecha de entrega de la misma).

Póliza de estabilidad por el diez por ciento (10%) del valor del contrato ejecutado y por un término de cinco (5) años, a favor del Municipio de Medellín.

PARÁGRAFO 7.- INTERESES POR MORA EN LOS PAGOS: En caso de mora en los pagos, EL MUNICIPIO reconocerá al CONTRATISTA un interés equivalente al doble del interés legal civil, según lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 4° de la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 artículo 1° de 1994.


174

SÉPTIMA: ANTICIPO: EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN entregará al CONTRATISTA, a manera de anticipo la suma de "[Click Aquí y Digite]" M.L. ($"[Click Aquí y Digite]" )equivalentes al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, una vez firmada el Acta de Anticipo, a los cinco (5) días calendario, contados desde la fecha en que se recepciona en la Tesorería de Rentas la orden de pago debidamente diligenciada y soportada. Dicha suma será amortizada mediante la deducción del porcentaje correspondiente al mencionado anticipo, en cada pago parcial hasta completar el cien por ciento (100%) de la suma anticipada. PARÁGRAFO 1.- El manejo de los recursos entregados al contratista a título de anticipo se hará en cuenta separada a nombre del contratista y los rendimientos financieros que llegaran a producir los recursos así entregados pertenecerán al tesoro municipal y deberán ser consignados en la cuenta que indique la Tesorería del Municipio de Medellín en el momento de la liquidación del contrato, lo cual será certificado por el interventor, acompañado de copias de los extractos bancarios, previa verificación, seguimiento y control de estos rendimientos. PARÁGRAFO 2.-La iniciación de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados, en ningún caso, a la entrega del anticipo. OCTAVA: LUGAR DE EJECUCIÓN: EL CONTRATISTA se compromete a cumplir la ejecución del objeto del contrato en el territorio urbano y rural del Municipio de Medellín en la siguientes sedes sociales de propiedad del Municipio:

1 ....................................................................................................................................... NOVENA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El pago de la suma de dinero a que se obliga EL MUNICIPIO en razón de este contrato se hará con cargo a la apropiación presupuestal:

FONDO PEDIDO CENTRO GESTOR

POSICIÓN PRESUPUESTARIA

PROYECTO PEP

COMPROMISO

NÚMERO VALOR

11000110 2100000

DÉCIMA.-EFECTOS CONTABLES: Para efectos contables y tributarios el ciento por ciento (100%) del valor de este contrato corresponde a gastos de inversión. DÉCIMA PRIMERA.- PAGO DE APORTES: De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003, el CONTRATISTA será responsable de sus obligaciones con el sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, a favor de sus empleados, cuando a ello haya lugar, para lo cual deberá allegar al Municipio de Medellín mensualmente y a partir del inicio de la ejecución del objeto contractual, la certificación de los pagos realizados por estos conceptos. En el evento de no haberse realizado totalmente el


175

pago de los aportes correspondientes, El Municipio deberá retener las sumas adeudadas al sistema al momento de la liquidación y efectuará el giro directo de estos recursos a los correspondientes sistemas, con prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el reglamento. EL MUNICIPIO a través del interventor de este contrato dejará constancia mes a mes del cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista frente a los aportes mencionados, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser cotizadas. El funcionario que no deje constancia de la verificación del cumplimiento de este requisito, incurrirá en causal de mala conducta, conforme al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para poder ejercer el derecho de movilidad de administradora de riesgos profesionales o cajas de compensación, el empleador se debe encontrar al día con los sistemas de salud y pensiones. DÉCIMA SEGUNDA:GARANTÍA ÚNICA: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a su cargo y a favor de EL MUNICIPIO una garantía única otorgada por un banco o compañía de seguros legalmente establecida en Colombia que ampare los siguientes riesgos con las cuantías y vigencias aquí establecidas.

Buen manejo y correcta inversión del anticipo: por el equivalente al ciento por ciento (100%) de la suma anticipada, con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más.

Cumplimiento: por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, y con una vigencia igual a su plazo y cuatro (4) meses más.

Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones: por el equivalente al cinco por diez (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más.

Estabilidad de las obras: en una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la obra ejecutada, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo definitivo de los trabajos por parte del Municipio de Medellín.

Responsabilidad civil extracontractual: por una cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a su plazo.

Calidad de los bienes y correcto funcionamiento. En una cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato su plazo y un año más. PARÁGRAFO: CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al MUNICIPIO frente a cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causal las actuaciones del CONTRATISTA o del personal a su cargo. DÉCIMA TERCERA: MULTAS:Contractualmente, se pactan las siguientes causales de multa: b) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o reanudar

los trabajos, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables al Contratista, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo.

c) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a acatar las órdenes de la Interventoría para que se corrijan defectos observados en la obra, o para que se tomen las medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes, el cero punto cinco por mil (0.5‰) del valor total del contrato, por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, contado a partir de la fecha en que se haya dado la orden por escrito por parte del Interventor, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del


176

mismo. Esta multa no atenúa las demás atribuciones del Municipio de Medellín, establecidas en el pliego de condiciones.

d) Cuando se presente un atraso mayor del diez por ciento (10%) en cualquiera de los grupos de obra o grandes partidas de pago, según el programa de trabajo e inversiones presentado por el contratista y aprobado por la interventoría, el dos por ciento (2%) del valor de la obra dejada de ejecutar, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de ejecutar la obra hasta su terminación a satisfacción del Municipio.

e) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer del Residente o el Tecnólogo en la obra, o por reemplazarlos sin previa autorización de la interventoría, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta obligación.

f) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a suministrar oportunamente el equipo exigido y necesario para el adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.

g) Por mora o incumplimiento injustificado de la obligación de instalar y mantener la señalización preventiva durante la ejecución de la obra, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo.

h) Por cambios en las especificaciones, sin previa autorización del Municipio de Medellín, el dos por ciento (2%) del valor total del contrato, lo cual no exonera al Contratista de la obligación de realizar la obra según lo estipulado en el contrato.

i) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la prohibición de depositar escombros en sitios no autorizados previamente por la interventoría, o el no retiro oportuno de la obra, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo.

j) Por mora o incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad industrial e higiene, o de las instrucciones del interventor al respecto, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el cero punto uno por mil (0.1‰) del valor total del contrato, sin superar el cinco por ciento (5%) del valor total del mismo.

k) Por mal uso del anticipo, el uno por ciento (1%) del valor anticipado, sin perjuicio de las sanciones penales a las que haya lugar.

l) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato.

m) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la garantía única de cumplimiento, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato.

n) Por cada día de retraso en la entrega de las obras, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato.

o) Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, el Municipio elaborará la liquidación de oficio.

p) Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato.

El valor de las multas, se entenderá pactado de mutuo acuerdo por las partes y serán


177

cobradas en la forma prevista por la ley para tales casos. (Artículo 17 Ley 1150 de 2007 y decreto Municipal 521 de 2009). DÉCIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD, LA IMPOSICIÓN DE MULTAS O CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Una vez constatado por el INTERVENTOR que el Contratista ha incurrido o está incurriendo en una o varias de las causales de multa o en algún otro grave incumplimiento, dará inicio al proceso sancionatorio previsto en el artículo sexto del Decreto Municipal 521 de 2009, establece que: Inicio del proceso. Cuando en el cumplimiento de su deber de supervisión, el interventor del contrato conozca del eventual incumplimiento por parte del Contratista, de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, le requerirá, por escrito, con copia al Contratante y al Garante, indicando los hechos y soportes en los que basa el inicio del proceso, para lo cual le dará un término de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la Comunicación. Respuesta preliminar del contratista. Recibido el informe que presente el Contratista, el interventor deberá evaluar si sus explicaciones son validas, o si por el contrario se genera un incumplimiento que ponga en riesgo la correcta ejecución del contrato. En todo caso deberá poner a disposición del Secretario de Despacho [...] sus conclusiones. DÉCIMA QUINTA.- SANCIÓN PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento, el Municipio hará efectiva la sanción penal pecuniaria, la cual tendrá un monto del diez por ciento (10%) del valor del Contrato y se considerará como pago parcial de los perjuicios causados a la Secretaría de Desarrollo Social, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. DECIMA SEXTA.- INTERVENTORÍA: La Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Medellín, designará un interventor quien supervisará la ejecución de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, deberá velar por el estricto cumplimiento del objeto contratado y ejercerá funciones de vigilancia técnica, administrativa y financiera del contrato. DÉCIMA SÉPTIMA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y en las demás normas legales vigentes. La contravención a lo anterior da lugar a las sanciones de la Ley. DÉCIMA OCTAVA.-NORMAS QUE RIGEN EL PRESENTE CONTRATO Y DEMÁS DISPOSICIONES A OBSERVAR: El presente contrato se rige íntegramente por las previsiones de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, así como por las normas que las modifiquen, adicionen o complementen y los decretos Municipales sobre contratación del Municipio de Medellín. DÉCIMA NOVENA.- CLÁUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN: En materia de cesión del contrato, de cláusulas excepcionales al derecho común sobre Terminación, Interpretación y Modificación Unilaterales, de Sometimiento a las Leyes Nacionales y Caducidad, el presente contrato se regirá íntegramente por las previsiones de la Ley 80 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios. VIGÉSIMA.-CESIÓN DEL CONTRATO: Queda prohibida la cesión del presente contrato, salvo autorización directa del Secretario de Desarrollo Social, para lo cual, una vez obtenida


178

ésta, deberán realizar las correspondientes modificaciones al contrato y a las garantías otorgadas. De comprobarse la cesión sin la previa autorización se declarará el incumplimiento del Contrato. VIGÉSIMA PRIMERA.- REPERCUSIONES LABORALES: El CONTRATISTA declara que se obliga a título de contratista independiente y EL MUNICIPIO, en consecuencia, no adquiere con él ni con las personas que ocupen ningún vínculo de carácter laboral, administrativo, etc. VIGÉSIMA SEGUNDA.- PAZ Y SALVO: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, estar a paz y salvo con EL MUNICIPIO. Adicionalmente, autoriza para que en la Tesorería de Rentas, en el momento de un pago, automáticamente, sin previo aviso y siempre y cuando no exista Acuerdo de Pago vigente entre EL CONTRATISTA y EL MUNICIPIO, hagan cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. VIGÉSIMA TERCERA.- ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Y ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR: Por acuerdo municipal número 055 de diciembre 20 de 2002, el presente contrato está obligado al uso de la Estampilla Universidad de Antioquia de cara al tercer siglo de labores, equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato antes de IVA y de la estampilla "Para el Bienestar del Adulto Mayor" equivalente al dos por ciento (2%) del valor del contrato antes de IVA. VIGÉSIMA CUARTA: El presente contrato está gravado con el impuesto CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE SEGURIDAD cuyo valor corresponde al cinco por ciento (5%)del valor total del contrato. VIGÉSIMA QUINTA.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato se hará de común acuerdo entre el contratista y el Municipio, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del mismo. Dentro de este plazo, las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedará constancia en el acta de liquidación, de conformidad con el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993. Si es del caso, para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la vigencia de las garantías exigidas para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. Si el Contratista no concurre a la liquidación del contrato, o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Medellín, lo liquidará unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento de los cuatro (4) meses previstos para la liquidación bilateral, según el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 44, Literal d) de la Ley 446 de 1998, que modificó el Artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Si vencido el plazo para la liquidación unilateral, ésta no se ha realizado, la misma podrá ser efectuarse en cualquier momento dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento de los términos antes indicados, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el Artículo 136 del C. C. A. VIGÉSIMA SEXTA: PUBLICACIÓN: El contrato deberá ser publicado en la gaceta oficial si


179

este supera la cuantía de cincuenta y un millones quinientos mil pesos ($51.500.000), requisito que se entiende cumplido con el pago por EL CONTRATISTA de los derechos correspondientes. VIGÉSIMA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se entenderá perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes, pero su ejecución sólo podrá iniciarse cuando se haya aprobado la garantía única y se suscriba el acta de iniciación. PARÁGRAFO.- Una vez entregado el contrato para su suscripción, EL CONTRATISTA cuenta con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para legalizarlo. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales se entienden incorporados al presente contrato: a) Pliego de condiciones b) Compromiso presupuestal No. "[Click Aquí y Digite]" de 2011. c) La propuesta presentada por EL CONTRATISTA y aceptada por el Municipio d) Garantías. e) Constancia pago de publicación f) Certificado de existencia y representación legal Para constancia se firma en la ciudad de Medellín a los "[Click Aquí y Digite]" ("[Click Aquí y Digite]" ) días del mes de "[Click Aquí y Digite]" de 2011. CARLOS ANDRÉS PÉREZ MUNERA "[Click Aquí y Digite]" Secretario de Desarrollo Social Representante Legal - Contratista "[Click Aquí y Digite]"


180

FORMATO 12

LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LA PROPUESTA

Señor proponente este documento le facilitará la verificación de los documentos que usted debe aportar para integrar su propuesta - tenga en cuenta las condiciones específicas que debe reunir cada documento según las exigencias del pliego -

DOCUMENTOS APORTADOS

VERIFICACIÓN SI___ / NO ___

1 Carta de presentación de la propuesta (formato 1) con firmas autógrafas (no se aceptan firmas mecánicas o de imágenes impresas)

2 Abono de la propuesta cuando sea procedente junto con los documentos de profesional que avala.

3 Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio o de la entidad competente.

4 Copia de los Estatutos vigentes donde conste el objeto social, cuando el certificado de existencia no contenga expresamente el objeto social.

5 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante legal (documento de identidad).

6 Acta o Documento de autorización expresa del órgano corporativo competente, cuando se requiera cuando se requiera autorización para contratar.

7 Certificación del pago de parafiscales y aportes a la seguridad social de los empleados (formato 2)

8 Registro Único de Proponentes vigente.

9 Documento de conformación de consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, con firmas autógrafas.

10 Fotocopia del Registro Único Tributario -RUT-,

11 Póliza Garantía de Seriedad de la Propuesta y otra modalidad legal de garantía, con firma autógrafa del tomador.

12 Balances Generales con copia de la última declaración de renta con corte a 31 de diciembre de 2010, solo


181

cuando la información financiera del RUP no se encuentre actualizada. Si aun no está obligado a presentar declaración de renta 2010, solo debe presentar el RUP.

13 Certificados de experiencia del proponente expedidos por entidad contratante.

14 Resumen Certificados de Experiencia (Formato 9)

15 Formato 8 de cálculo de capacidad residual de contratación (kr), indicando contratos en ejecución, en caso de no tener contratos en ejecución diligenciarlo en Ceros (0)

16 Certificación de responsabilidad fiscal del proponente y el representante legal. (Contraloría)

17 Certificado del antecedentes disciplinarios del proponente y/o su representante legal. (Procuraduría)

18 Inscripción proveedores y/o contratistas en el directorio del Municipio de Medellín (formato f-gc-22). No obligatorio.

19 Hojas de Vida del recurso humano, incluyendo; * Copia de títulos de formación exigidos de cada persona. * Copia de los certificados de experiencia de cada persona. * Certificación de compromiso personal de la persona firmado.

20 Propuesta económica completa que incluya todos los costos,incluyendo detalle del AIU. Propuesta técnica que incluya totalidad de los requerimientos o especificaciones técnicas básicas contenidas en los pliegos o sus anexos técnicos.

21 Carta de ofrecimientos factor de calidad.


182

FORMATO 13

CARTA DE OFRECIMIENTOS PARA EL CRITERIO DE CALIDAD

Declaramos que ofrecemos sin costo alguno para el Municipio de Medellín,Suministro de materiales, herramientas y accesorios mínimos que se requiere para en la operación de una planta de tratamiento de agua potable; a través del contrato según la opción que a continuación se establecen:

No

Descripción general Detalle de lo solicitado

Calificación máxima

Aceptación Si___ No____

Cantidad

Si__ _No____ 1

Suministro de materiales, herramientas y accesorios mínimos necesarios en la operación de la planta de

potabilización

1. Equipo Kit portátil comparador de cloro. 1

300

2. Phmetro digital portátil con electrodos buffers.

1

3. Turbidimetro digital. 1

4. Elementos de vidrio básicos para laboratorio de muestras.

1

5. Guantes 1 par

6. Tapabocas 1



potabilización

1. Equipo Kit portátil comparador de cloro

1

Si____ No____

2. Elementos de vidrio básicos para laboratorio de muestras

1

2

3. Guantes. 1 par

200 4. Tapabocas 1


3


potabilización

Ningún elemento a suministrar

0 Si___ No____

Conocemos y aceptamos que los ofrecimientos contenidos en este formulariotienen como finalidad mejorar la calidad de nuestra propuesta y consecuentemente acceder a puntajes de calificación, sin que su ejecución, en caso de que nos sea adjudicado el contrato, genere costos adicionales al valor total de la propuesta para al Municipio de Medellín, por lo tanto asumimos todos los riesgos y costos financieros que su ejecución conlleve.

Nombre, Apellidos o Razón Social del Proponente_______________________ Nombre y Firma representante legal. ________________________________ Identificación Número (NIT y No. Cedula)_____________________________

PLIEGO DE CONDICIONES - · PDF file6.20 lÍneas de referencia, niveles y replanteo 79...

Documents

Transcript of PLIEGO DE CONDICIONES - · PDF file6.20 lÍneas de referencia, niveles y replanteo 79...