PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS … · de conformidade co artigo 150.1 do Texto Refundido da...

PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA A

CONTRATACIÓN DA OBRA RENOVACIÓN DO PAVIMENTO NO CAMIÑO 5

POLÍGONO 6 PARCELA 9001 (MONDARIZ BALNEARIO)

CLÁUSULA PRIMEIRA. Obxecto e Cualificación

O obxecto do contrato é a realización das obras de RENOVACIÓN DO

PAVIMENTO NO CAMIÑO 5 POLÍGONO 6 PARCELA 9001 (MONDARIZ BALNEARIO),

cuxa codificación é CPV: 45233222-1 “Traballos de Pavimentación e Asfaltado”.

O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo de obras

tal e como establece o artigo 6 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector

Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro.

CLÁUSULA SEGUNDA. Procedemento de Selección e Adxudicación

A forma de adxudicación do contrato de obras de RENOVACIÓN DO

PAVIMENTO NO CAMIÑO 5 POLÍGONO 6 PARCELA 9001 (MONDARIZ BALNEARIO) será

o procedemento aberto, no que todo empresario interesado poderá presentar unha

proposición, quedando excluída toda negociación dos termos do contrato cos

licitadores, de acordo co artigo 157 do Texto Refundido da Lei de Contratos do

Sector Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro.

Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta

economicamente máis vantaxosa atenderase a un só criterio de adxudicación, que

de conformidade co artigo 150.1 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector

Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, deberá

ser necesariamente o do prezo máis baixo.

CLÁUSULA TERCEIRA. O Perfil de Contratante

CIF: P3603100C C. Postal 36890 Tef. 986 65 61 36 Correo Electrónico: [email protected] ww.mondarizbalneario.es

mailto:[email protected]

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa

á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de

publicidade, este Concello conta co Perfil de Contratante ao que se terá acceso

segundo as especificacións que se regulan na páxina web seguinte:

www.mondarizbalneario.es

CLÁUSULA CUARTA. Importe do Contrato

O importe do presente contrato ascende á contía de 24.690 euros, ao que se

engadirá o Imposto sobre o Valor Engadido por valor de 5.184,90 euros, o que

supón un total de 29.874,90 euros.

O valor estimado do contrato ascende á contía de 24.690 euros (IVE

excluído), tendo en conta as posibles prórrogas e modificacións do mesmo.

O importe abonarase con cargo á aplicación orzamentaria 1532 632 do

vixente Orzamento Municipal; existindo crédito suficiente até o importe aprobado

polo Concello, quedando acreditada a plena dispoñibilidade das seguintes achegas

que permiten financiar o contrato: Achega de Agader plan mellora de camiños

municipais 2017-2018.

Entenderase que as ofertas dos licitadores comprenden tanto o prezo do

contrato como o Imposto sobre o Valor Engadido e demais tributos que sexan de

aplicación segundo as disposicións vixentes. A cantidade correspondente ao IVE

figurará como aplicación independente.

CLÁUSULA QUINTA. Prazo de Execución do Contrato

O prazo de execución do contrato de obras de RENOVACIÓN DO PAVIMENTO

NO CAMIÑO 5 POLÍGONO 6 PARCELA 9001 (MONDARIZ BALNEARIO) será de 1 mes.

A execución do contrato de obras comezará coa acta de comprobación do

reformulo no prazo máximo de 15 días desde a data de formalización do contrato.



Poderán existir até 1 prórroga sempre que as súas características

permanezan inalterables durante o período de duración destas e que a concorrencia

para a súa adxudicación sexa realizada tendo en conta a duración máxima do

contrato, incluídos os períodos de prórroga.

A prórroga acordarase polo órgano de contratación e será obrigatoria para o

empresario, salvo que o contrato expresamente prevexa o contrario, sen que poida

producirse polo consentimento tácito das partes.

CLÁUSULA SEXTA. Acreditación da Aptitude para Contratar

Poderán presentar proposicións as persoas naturais ou xurídicas, españolas

ou estranxeiras, que teñan plena capacidade de obrar, non estean incursas en

prohibicións para contratar, e acrediten a súa solvencia económica, financeira e

técnica ou profesional.

1. A capacidade de obrar do empresario acreditarase:

a. Dos empresarios que foren persoas xurídicas mediante a escritura ou

documento de constitución, os estatutos ou o acto fundacional, nos que consten as

normas polas que se regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso,

no Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se

trate.

a´. Dos empresarios que foren persoa físicas mediante fotocopia do

Documento Nacional de Identidade e acreditación de estar dado de Alta no Imposto

de Actividades Económicas no epígrafe correspondente.

b. Dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados

membros da Unión Europea pola súa inscrición no rexistro procedente de acordo

coa lexislación do Estado onde están establecidos, ou mediante a presentación

dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan

regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.



c. Dos demais empresarios estranxeiros, con informe da Misión

Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina

Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa.

2. A proba, por parte dos empresarios, da non concorrencia dalgunha das

prohibicións para contratar reguladas no artigo 60 do Texto Refundido da Lei de

Contratos do Sector Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14

de novembro, poderá realizarse:

a. Mediante testemuño xudicial ou certificación administrativa, segundo os

casos, e cando devandito documento non poida ser expedido pola autoridade

competente, poderá ser substituído por unha declaración responsable outorgada

ante unha autoridade administrativa, notario público ou organismo profesional

cualificado.

b. Cando se trate de empresas de Estados membros da Unión Europea e esta

posibilidade estea prevista na lexislación do Estado respectivo, poderá tamén

substituírse por unha declaración responsable, outorgada ante unha autoridade

xudicial.

3. A solvencia do empresario:

3.1 A solvencia económica e financeira do empresario deberá acreditarse

por un ou varios dos medios seguintes:

a) Informe de institucións financeiras acreditativo da situación financeira

e patrimonial do licitador con respecto ao contrato.

b) As contas anuais presentadas no Rexistro mercantil ou no Rexistro Oficial

que corresponda. Os empresarios non obrigados a presentar as contas en Rexistros

oficiais poderán achegar como medio alternativo de acreditación, os libros de

contabilidade debidamente legalizados.

c) Declaración sobre o volume global de negocios global e, no seu

caso, sobre o volume de negocios no ámbito de actividades correspondente ao

obxecto do contrato, referido como máximo aos tres últimos exercicios

dispoñibles en función da data de creación ou do inicio das actividades do

empresario, na medida en que se dispoña das referencias do devandito volume de

negocios.



3.2. Nos contratos de obras, a solvencia técnica do empresario deberá ser

acreditada por un ou varios dos medios seguintes:

a) Relación das obras executadas no curso do dez últimos anos, avalada por

certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados

indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se

realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e levaron normalmente a

bo termo; no seu caso, devanditos certificados serán comunicados directamente ao

órgano de contratación pola autoridade competente.

b) Declaración indicando os técnicos ou as unidades técnicas, estean ou non

integradas na empresa, dos que esta dispoña para a execución das obras,

especialmente os responsables do control de calidade, acompañada dos

documentos acreditativos correspondentes.

c) Títulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da

empresa e, en particular, do responsable ou responsables das obras.

d) No caso axeitados, indicación das medidas de xestión ambiental que o

empresario poderá aplicar ao executar o contrato.

e) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e a importancia do

seu persoal directivo durante o tres últimos anos, acompañada da documentación

xustificativa correspondente.

f) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se

disporá para a execución das obras, á que se achegará a documentación

acreditativa pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA. Clasificación do Contratista

Non se esixe.

CLÁUSULA OITAVA. Presentación de Proposicións e Documentación



Administrativa

As ofertas presentaranse no Concello con domicilio na rúa Constitución, nº 1,

Mondariz Balneario, en horario de atención ao público, dentro do prazo de 26 días

contados a partir do día seguinte ao de publicación do anuncio de licitación no

Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e no Perfil de Contratante.

As proposicións poderán presentarse, por correo, por telefax, ou por medios

electrónicos, informáticos ou telemáticos, en calquera dos lugares establecidos no

artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo

Común das Administracións Públicas.

Cando as proposicións se envíen por correo, o empresario deberá xustificar a

data de imposición do envío na oficina de Correos e anunciar ao órgano de

contratación a remisión da oferta mediante télex, fax ou telegrama no mesmo día,

consignándose o número do expediente, título completo do obxecto do contrato e

nome do licitador.

A acreditación da recepción do referido télex, fax ou telegrama efectuarase

mediante dilixencia estendida no mesmo polo Secretario municipal. Sen a

concorrencia de ambos os requisitos, non será admitida a proposición se é recibida

polo órgano de contratación con posterioridade á data de terminación do prazo

sinalado no anuncio de licitación. En todo caso, transcorridos dez días seguintes a

esa data sen que se recibiu a documentación, esta non será admitida.

Os medios electrónicos, informáticos e telemáticos utilizables deberán

cumprir, ademais, os requisitos establecidos na disposición adicional décimo sexta

do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real

Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro.

Cada licitador non poderá presentar máis dunha proposición. Tampouco

poderá subscribir ningunha proposta en unión temporal con outros se o fixo

individualmente ou figurase en máis dunha unión temporal. A infracción destas

normas dará lugar á non admisión de todas as propostas por el subscritas.

A presentación dunha proposición supón a aceptación incondicionada polo



empresario das cláusulas do presente Prego.

As proposicións para tomar parte na licitación presentaranse en dous sobres

pechados, asinados polo licitador e con indicación do domicilio a efectos de

notificacións, nos que se fará constar a denominación do sobre e a lenda

«Proposición para licitar á contratación de obras de RENOVACIÓN DO PAVIMENTO

NO CAMIÑO 5 POLÍGONO 6 PARCELA 9001 (MONDARIZ BALNEARIO)». A

denominación dos sobres é a seguinte:

— Sobre «A»: Documentación Administrativa.

— Sobre «B»: Proposición Económica.

Os documentos a incluír en cada sobre deberán ser orixinais ou copias

autentificadas, conforme á Lexislación en vigor.

Dentro de cada sobre, incluiranse os seguintes documentos así como unha

relación numerada dos mesmos:

SOBRE «A»

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

a) Declaración Responsable do licitador indicativa do cumprimento das

condicións establecidas legalmente para contratar coa Administración.

Presentarase conforme ao seguinte modelo:

«MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

_________________________, con domicilio a efectos de notificacións en

_____________, ____________________, núm. ___, con NIF núm. _________, en

representación da Entidade ___________________, con NIF núm. ___________, a efectos

da súa participación na licitación ________________________________, ante

________________________



DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE:

PRIMEIRO. Que se dispón a participar na contratación das obras de

RENOVACIÓN DO PAVIMENTO NO CAMIÑO 5 POLÍGONO 6 PARCELA 9001 (MONDARIZ

BALNEARIO).

SEGUNDO. Que cumpre con todos os requisitos previos esixidos polo

apartado primeiro do artigo 146 do Texto Refundido da Lei de Contratos do

Sector Público para ser adxudicatario do contrato de obras consistente en

RENOVACIÓN DO PAVIMENTO NO CAMIÑO 5 POLÍGONO 6 PARCELA 9001

(MONDARIZ BALNEARIO), en concreto:

— Que posúe personalidade xurídica e, no seu caso, representación.

— Que, no seu caso, está debidamente clasificada a empresa ou que conta

cos requisitos de solvencia económica, financeira e técnica ou profesional.

— Que non está incurso nunha prohibición para contratar das recollidas no

artigo 60 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público e áchase ao

corrente do cumprimento das súas obrigacións tributarias e coa Seguridade Social

impostas polas disposicións vixentes.

— Que se somete á Xurisdición dos Xulgados e Tribunais españois de

calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen

xurdir do contrato, con renuncia, no seu caso, ao foro xurisdiccional estranxeiro que

puidese corresponder ao licitador. (No caso de empresas estranxeiras)

— Que a dirección de correo electrónico en que efectuar notificacións é

__________________________.

TERCEIRO. Que se compromete a acreditar a posesión e validez dos

documentos a que se fai referencia no apartado segundo desta declaración, no caso

de que sexa proposto como adxudicatario do contrato ou en calquera momento en

que sexa requirido para iso.



E para que conste, asino a presente declaración.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

Firma do declarante,

Asdo.: ________________»

SOBRE «B»

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

— Proposición económica.

Presentarase conforme ao seguinte modelo:

« _________________________, con domicilio a efectos de notificacións en

_____________, ____________________, núm. ___, con NIF núm. _________, en

representación da Entidade ___________________, con NIF núm. ___________, decatado

do expediente para a contratación das obras de RENOVACIÓN DO PAVIMENTO NO

CAMIÑO 5 POLÍGONO 6 PARCELA 9001 (MONDARIZ BALNEARIO) por procedemento

aberto, oferta economicamente máis vantaxosa, único criterio de adxudicación ao

prezo máis baixo, anunciado no Boletín Oficial da Provincia núm. ___, de data

_______, e no Perfil de Contratante, fago constar que coñezo o Prego que serve de

base ao contrato e acéptoo integramente, tomando parte da licitación e

comprometéndome a levar a cabo o obxecto do contrato polo importe de

_________________ euros e ___________ euros correspondentes ao Imposto sobre o

Valor Engadido.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.



Firma do candidato,

Asdo.: _________________.».

CLÁUSULA NOVENA. Garantía Provisional

Non se esixe.

CLÁUSULA DÉCIMA. Mesa de Contratación

A Mesa de Contratación, de acordo co establecido no punto 10 da

Disposición Adicional Segunda do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector

Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, en

relación co artigo 21.2 do Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se

desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector

Público estará presidida por un membro da Corporación ou un funcionario da

mesma e actuará como Secretario un funcionario da Corporación. Formarán parte

dela, polo menos catro vocais, entre os cales estará o Secretario ou, no seu caso,

o titular do órgano que teña atribuída a función de asesoramento xurídico, e o

Interventor, así como aqueloutros que se designen polo órgano de contratación

entre o persoal funcionario de carreira ou persoal laboral ao servizo da Corporación,

ou membros electos da mesma.

Conforman a Mesa de Contratación os seguintes membros:

— D. José Antonio Lorenzo Rodríguez, que actuará como Presidente da Mesa.

— D. Adolfo Castro Carpintero, Vogal (Secretario-interventor da Corporación).

— D. Carlos Abril Candeira, Vogal.

— D. Enrique Avendaño Otero, Vogal.— Dª Ana Celia Barcia Rodríguez, Vogal.— Dª Romina Velasco Groba, que actuará como Secretaria da Mesa.



CLÁUSULA UNDÉCIMA. Prerrogativas da Administración

O órgano de contratación, de conformidade co artigo 210 do Texto Refundido

da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo

3/2011, de 14 de novembro, ostenta as seguintes prerrogativas:

a) Interpretación do contrato.

b) Resolución das dúbidas que ofreza o seu cumprimento.

c) Modificación do contrato por razóns de interese público.

d) Acordar a resolución do contrato e determinar os efectos desta.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. Apertura de Proposicións

A Mesa de Contratación constituirase o segundo día hábil tras a finalización do

prazo de presentación das proposicións, ás 10 horas. Cualificará a documentación

administrativa contida nos sobres «A».

Se fose necesario, a Mesa concederá un prazo non superior a tres días para

que o licitador corrixa os defectos ou omisións subsanables observados na

documentación presentada.

E posteriormente, procederá á apertura e exame do sobre «B», formulando a

correspondente proposta de adxudicación ao órgano de contratación, (á que se

chegou tendo en conta o prezo máis baixo).

CLÁUSULA DÉCIMO TERCEIRA. Requirimento da Documentación

O órgano de contratación requirirá ao licitador que presente a oferta

economicamente máis vantaxosa para que, dentro do prazo de dez días hábiles, a



contar desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente a

documentación xustificativa do cumprimento dos requisitos previos a que fai

referencia o artigo 146.1 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público,

así como de acharse ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e

coa Seguridade Social ou autorice ao órgano de contratación para obter de forma

directa a acreditación diso, de dispor efectivamente dos medios que se

comprometeu a dedicar ou adscribir á execución do contrato conforme ao artigo

64.2 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real

Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, e de constituír a garantía definitiva

que sexa procedente.

O momento decisivo para apreciar a concorrencia dos requisitos de

capacidade e solvencia esixidos para contratar coa Administración será o da

finalización do prazo de presentación das proposicións.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. Garantía Definitiva

O licitador que presentase a oferta economicamente máis vantaxosa deberá

acreditar a constitución da garantía dun 5% do importe de adxudicación, excluído o

Imposto sobre o Valor Engadido.

Esta garantía poderá prestarse nalgunha das seguintes formas:

a) En efectivo ou en valores de Débeda Pública, con suxeición, en cada caso,

ás condicións establecidas nas normas de desenvolvemento desta Lei. O efectivo e

os certificados de inmovilización dos valores anotados depositaranse na Caixa Xeral

de Depósitos ou nas súas sucursais encadradas nas Delegacións de Economía e

Facenda, ou nas Caixas ou establecementos públicos equivalentes das

Comunidades Autónomas ou Entidades locais contratantes ante as que deban

fornecer efectos, na forma e coas condicións que as normas de desenvolvemento

desta Lei establezan.

b) Mediante aval, prestado na forma e condicións que establezan as normas

de desenvolvemento desta Lei, por algún dos bancos, caixas de aforros,

cooperativas de crédito, establecementos financeiros de crédito e sociedades de



garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse nos

establecementos sinalados na letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado na forma e condicións

que as normas de desenvolvemento desta Lei establezan, cunha entidade

aseguradora autorizada para operar no ramo. O certificado do seguro deberá

entregarse nos establecementos sinalados na letra a anterior.

A garantía non será devolta ou cancelada ata que se produciu o vencemento

do prazo de garantía e cumprido satisfactoriamente o contrato.

Esta garantía responderá os conceptos incluídos no artigo 100 do Texto

Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto

Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, e transcorrido un ano desde a data de

terminación do contrato, sen que a recepción formal e a liquidación tivesen lugar

por causas non imputables ao contratista, procederase, sen máis demora, á súa

devolución ou cancelación unha vez depuradas as responsabilidades a que se refire

o citado artigo 100.

A acreditación da constitución da garantía poderá facerse mediante medios

electrónicos.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. Ofertas con Valores Anormais ou

Desproporcionados

Consideraranse, en principio, desproporcionadas ou temerarias as ofertas

que se atopen nos seguintes supostos:

1. Cando, concorrendo un só licitador, sexa inferior ao orzamento base de

licitación en máis de 25 unidades porcentuais.

2. Cando concorran dous licitadores, a que sexa inferior en máis de 20

unidades porcentuais á outra oferta.

3. Cando concorran tres licitadores, as que sexan inferiores en máis de 10

unidades porcentuais á media aritmética das ofertas presentadas. No entanto,



excluirase para o cómputo de dita media a oferta de contía máis elevada cando

sexa superior en máis de 10 unidades porcentuais a dita media. En calquera caso,

considerarase desproporcionada a baixa superior a 25 unidades porcentuais.

4. Cando concorran catro ou máis licitadores, as que sexan inferiores en

máis de 10 unidades porcentuais á media aritmética das ofertas presentadas. No

entanto, se entre elas existen ofertas que sexan superiores a dita media en máis de

10 unidades porcentuais, procederase ao cálculo dunha nova media só coas ofertas

que non se atopen no suposto indicado. En todo caso, se o número das restantes

ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre o tres ofertas de menor

contía.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA. Adxudicación do Contrato

Recibida a documentación solicitada, o órgano de contratación deberá

adxudicar o contrato dentro do prazo de cinco días hábiles seguintes á recepción da

documentación.

En ningún caso poderá declararse deserta unha licitación cando exista

algunha oferta ou proposición que sexa admisible de acordo cos criterios que

figuren no prego.

A adxudicación deberá ser motivada e notificarase aos licitadores e,

simultaneamente, publicarase no perfil de contratante.

A notificación deberá conter, en todo caso, a información necesaria que

permita ao licitador excluído interpor recurso suficientemente fundado contra a

decisión de adxudicación. En particular expresará os seguintes extremos:

— En relación cos licitadores descartados, a exposición resumida das razóns

polas que se desestimou a súa candidatura.

— Con respecto dos licitadores excluídos do procedemento de adxudicación

tamén en forma resumida, as razóns polas que non se admitiu a súa oferta.

— En todo caso, o nome do adxudicatario, as características e vantaxes da

proposición dos adxudicatario determinantes de que sexa seleccionada a



oferta deste con preferencia ás que presenten os restantes licitadores cuxas

ofertas sexan admitidas.

— Na notificación e no perfil de contratante indicarase o prazo en que debe

procederse á súa formalización.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA. Formalización do Contrato

A formalización do contrato en documento administrativo efectuarase dentro

do quince días hábiles seguintes a contar desde a data da notificación da

adxudicación; constituíndo devandito documento título suficiente para acceder a

calquera rexistro público.

O contratista poderá solicitar que o contrato se eleve a escritura pública,

correndo do seu cargo os correspondentes gastos.

CLÁUSULA DÉCIMO OITAVA. Dereitos e Obrigacións do

Adxudicatario

Ademais dos dereitos xerais derivados do réxime xurídico do presente

contrato, o contratista terá dereito ao abono da prestación realizada nos termos

previstos no Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público e no contrato,

con arranxo ao prezo convido.

Aos efectos do pago, a Administración expedirá mensualmente, no primeiros

dez días seguintes ao mes ao que correspondan, certificacións que comprendan a

obra executada durante devandito período de tempo, salvo prevención en contrario

no prego de cláusulas administrativas particulares, cuxos abonos teñen o concepto

de pagos a conta suxeitos ás rectificacións e variacións que se produzan na

medición final e sen supor en forma algunha, aprobación e recepción das obras que

comprenden.



O contratista poderá desenvolver os traballos con maior celeridade que a

necesaria para executar as obras no prazo contractual, salvo que a xuízo da

Dirección das obras existisen razóns para estimalo inconveniente

Poderanse verificar abonos a conta, previa petición escrita do contratista por

provisións de materiais, instalacións e equipos adscritos á obra, na forma e coas

garantías que, para ese efecto, determinan o artigo 232 do Texto Refundido da Lei

de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de

14 de novembro e artigos 155 a 157 do RGLCAP.

Ademais das obrigacións xerais derivados do réxime xurídico do presente

contrato, o contratista terá as seguintes obrigacións específicas:

— Obrigacións laborais e sociais. O contratista está obrigado ao

cumprimento das disposicións vixentes en materia laboral, de seguridade social e

de prevención de riscos laborais.

— O contratista está obrigado a dedicar ou adscribir á execución do contrato

os medios persoais ou materiais suficientes para iso (artigo 64.2 do Texto Refundido

da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo

3/2011, de 14 de novembro).

— O contratista está obrigado ao cumprimento dos requisitos previstos no

artigo 227 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado polo

Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, para os supostos de

subcontratación.

— Sinalización das obras. O contratista está obrigado a instalar á súa costa,

as sinalizacións precisas para indicar o acceso á obra, a circulación na zona que

ocupan os traballos e os puntos de posible perigo debidos á marcha daqueles, tanto

en devandita zona como nos seus lindes e inmediacións.

— O contratista deberá cumprir as previsións recollidas no Plan de

Seguridade e Saúde no Traballo.



— Gastos exixibles ao contratista. Son de conta do contratista, os gastos e

impostos do anuncio ou anuncios de licitación e adxudicación, así como calquera

outros que resulten de aplicación, segundo as disposicións vixentes na forma e

contía que estas sinalen. No caso de que o esixa algunha das Administracións que

financia a obra, o contratista instalará á súa costa carteis de identificación da obra,

coas características que se establezan.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA. Facturas

Conforme á Disposición Adicional Trixésimo Terceira do Texto Refundido da

Lei de Contratos do Sector Público, o contratista terá obrigación de presentar a

factura que expida polos servizos prestados ante o correspondente rexistro

administrativo a efectos da súa remisión ao órgano administrativo ou unidade a

quen corresponda a tramitación da mesma.

Na factura incluiranse, ademais dos datos e requisitos establecidos no Real

Decreto 1619/2012, de 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo

que se regulan as obrigacións de facturación, os extremos previstos no apartado

segundo da citada Disposición Adicional Trixésimo Terceira, así como na normativa

sobre facturación electrónica.

CLÁUSULA VIXÉSIMA. Plan de Seguridade e Saúde no Traballo

Formalizado o contrato o adxudicatario elaborará un Plan de Seguridade e

Saúde no Traballo da Obra, axustado ao Estudo de Seguridade e Saúde do Proxecto,

no que se analicen, estuden, desenvolvan e complementen as previsións contidas

nestes.

En devandito Plan incluiranse, no seu caso, as propostas de medidas

alternativas de prevención que o Contratista propoña coa correspondente

xustificación técnica, que non poderán implicar diminución do nivel de protección

previsto no Estudo.



O Plan será aprobado polo Concello, antes do inicio da obra, previo informe

do Coordinador en materia de seguridade e saúde ou da Dirección facultativa da

Obra, se non fose preceptivo designar Coordinador, e comunicarase á Autoridade

Laboral. Efectuado este trámite procederase á acta de reformulo e inicio da obra.

CLÁUSULA VIXÉSIMA PRIMEIRA. Revisión de Prezos

Non procede.

CLÁUSULA VIXÉSIMA SEGUNDA. Recepción e Prazo de Garantía

A recepción das obras á súa terminación concorrerá o responsable do

contrato, se se nomeou, ou un facultativo designado pola Administración

representante desta, o facultativo encargado da dirección das obras e o contratista

asistido, se o estima oportuno, do seu facultativo.

Dentro do prazo de tres meses contados a partir da recepción, o órgano de

contratación deberá aprobar a certificación final das obras executadas, que será

abonada ao contratista a conta da liquidación do contrato.

Se se atopan as obras en bo estado e con arranxo ás prescricións previstas,

o funcionario técnico designado pola Administración contratante e representante

desta, daraas por recibidas, levantándose a correspondente acta e comezando

entón o prazo de garantía.

Cando as obras non se achen en estado de ser recibidas farase constar así

na acta e o Director das mesmas sinalará os defectos observados e detallará as

instrucións precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido

devandito prazo o contratista non o efectuei, poderá concedérselle outro novo

prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.



Establécese un prazo de garantía de 1 ano a contar desde a data de

recepción das obras.

Dentro do prazo de quince días anteriores ao cumprimento do prazo de

garantía, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista,

redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o contratista

quedará relevado de toda responsabilidade, salvo responsabilidade por vicios

ocultos, procedéndose á devolución ou cancelación da garantía, á liquidación do

contrato e, no seu caso, ao pago das obrigacións pendentes que deberá efectuarse

no prazo de sesenta días. No caso de que o informe non fose favorable e os

defectos observados debésense a deficiencias na execución da obra e non ao uso

do construído, durante o prazo de garantía, o director facultativo procederá a ditar

as oportunas instrucións ao contratista para a debida reparación do construído,

concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da

conservación das obras, sen dereito a percibir cantidade algunha por ampliación do

prazo de garantía.

Se a obra se arruína con posterioridade á expiración do prazo de garantía

por vicios ocultos da construción, debido ao incumprimento do contrato por parte

do contratista, responderá este de os danos e prexuízos que se manifesten durante

un prazo de quince anos a contar desde a recepción.

CLÁUSULA VIXÉSIMA TERCEIRA. Execución do Contrato

A execución do contrato de obras comezará coa segunda acta de

comprobación do reformulo e inicio das obras. A tales efectos, dentro do prazo que

se consigne no contrato que non poderá ser superior a un mes desde a data da súa

formalización salvo casos excepcionais xustificados, o servizo da Administración

encargada das obras procederá, en presenza do contratista, a efectuar a

comprobación do reformulo feito con ocasión da aprobación do Proxecto de obras,

estendéndose esta segunda acta do resultado que será asinada por ambas as

partes interesadas, remitíndose un exemplar da mesma ao órgano que celebrou o

contrato.



As obras executaranse con estrita suxeición ás estipulacións contidas no

presente Prego de Cláusulas Administrativas Particulares e ao proxecto que serve de

base ao contrato e conforme ás instrucións que en interpretación técnica deste

deren ao contratista o Director facultativo das obras, nos ámbitos da súa respectiva

competencia.

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado

para a realización do mesmo, así como dos prazos parciais sinalados para a súa

execución sucesiva.

A constitución en moura do contratista non precisará intimación previa por

parte da Administración.

CLÁUSULA VIXÉSIMA CUARTA. Modificación do Contrato

Só poderán efectuarse modificacións cando se xustifique a concorrencia

dalgunha das seguintes circunstancias:

Inadecuación da prestación contratada para satisfacer as

necesidades que pretenden cubrirse mediante o contrato debido a

erros ou omisións padecidos na redacción do proxecto ou das

especificacións técnicas. Inadecuación do proxecto ou das especificacións da prestación por

causas obxectivas que determinen a súa falta de idoneidade,

consistentes en circunstancias de tipo xeolóxico, hídrico,

arqueolóxico, ambiental ou similares, postas de manifesto con

posterioridade á adxudicación do contrato e que non fosen

previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de

acordo cunha boa práctica profesional na elaboración do proxecto ou

na redacción das especificacións técnicas. Forza maior ou caso fortuíto que fixesen imposible a realización da

prestación nos termos inicialmente definidos. Conveniencia de incorporar á prestación avances técnicos que a

melloren notoriamente, sempre que a súa dispoñibilidade no

mercado, de acordo co estado da técnica, produciuse con

posterioridade á adxudicación do contrato.



Necesidade de axustar a prestación a especificacións técnicas,

ambientais, urbanísticas, de seguridade ou de accesibilidade

aprobadas con posterioridade á adxudicación do contrato].

CLÁUSULA VIXÉSIMA QUINTA. Penalidades por Incumprimento

— Cando o contratista, por causas imputables ao mesmo, houber incorrido

en demora respecto ao cumprimento do prazo total, a Administración poderá optar

indistintamente pola resolución do contrato ou pola imposición das penalidades

diarias previstas no artigo 212.4 TRLCSP: de 0,20 euros por cada 1.000 euros do

prezo do contrato.

Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5% do

prezo do contrato, o órgano de contratación estará facultado para proceder á

resolución do mesmo ou acordar a continuidade da súa execución con imposición

de novas penalidades.

— Cando o contratista, por causas imputables ao mesmo, houber incumprido

a execución parcial das prestacións definidas no contrato, a Administración poderá

optar, indistintamente, pola súa resolución ou pola imposición das penalidades

establecidas anteriormente.

— Cando o contratista incumpra a adscrición á execución do contrato de

medios persoais ou materiais suficientes para iso, imporanse penalidades

proporcionais á gravidade do incumprimento e a súa contía non poderá ser superior

ao 10% do orzamento do contrato.

As penalidades imporanse por acordo do órgano de contratación, adoptado a

proposta do responsable do contrato se se designou, que será inmediatamente

executivo, e faranse efectivas mediante dedución das cantidades que, en concepto

de pago total ou parcial, deban abonarse ao contratista ou sobre a garantía que, no

seu caso, constituíuse, cando non poidan deducirse das mencionadas certificacións.



CLÁUSULA VIXÉSIMA SEXTA. Resolución do Contrato

A resolución do contrato terá lugar nos supostos que se sinalan neste Prego

e nos fixados nos artigos 223 e 237 do Texto Refundido da Lei de Contratos do

Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro;

e acordarase polo órgano de contratación, de oficio ou a instancia do contratista.

Cando o contrato se resolva por culpa do contratista, incautarase a garantía

definitiva, sen prexuízo da indemnización polos danos e prexuízos orixinados á

Administración, no que excedan do importe da garantía.

CLÁUSULA VIXÉSIMA SÉTIMA. Réxime Xurídico do Contrato

Este contrato ten carácter administrativo e a súa preparación, adxudicación,

efectos e extinción rexerase polo establecido neste Prego, e para o non previsto nel,

será de aplicación o Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público,

aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro; o Real Decreto

817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007, de 30

de outubro, de Contratos do Sector Público, e o Real Decreto 1098/2001, de 12 de

outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de Contratos das

Administracións Públicas en todo o que non se opoña á Lei 30/2007 e estea vixente

tras a entrada en vigor do Real Decreto 817/2009; e o Real Decreto 1098/2001, de

12 de outubro; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito

administrativo e, na súa falta, as normas de dereito privado.

A Orde Xurisdiccional Contencioso-Administrativo será o competente para

resolver as controversias que xurdan entre as partes no presente contrato de

conformidade co disposto no artigo 21.1 do Texto Refundido da Lei de Contratos do

Sector Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro.

Mondariz Balneario, a data que figura á marxe



O alcalde

Asinado electrónicamente



PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS … · de conformidade co artigo 150.1 do Texto Refundido da...

Documents

Transcript of PREGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS … · de conformidade co artigo 150.1 do Texto Refundido da...