PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 0009 - · PDF filetendrá su cargo la...

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMASERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIONPROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIONN° 0009 - 2006 - SEDAPALN° 0009 - 2006 - SEDAPAL

SETIEMBRE 2006 SETIEMBRE 2006

GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRASGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA

INTEGRAL CARABAYLLO.

MARCO DE LA DECLARATORIO DE LA EMERGENCIALEY N° 28870

GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS AV. RAMIRO PRIALÉ N° 210 – EL AGUSTINOEquipo Licitaciones y Contratos Telf. 317-3690

- 1 -

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN Nº 0009 - 2006- SEDAPAL

OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INTEGRALCARABAYLLO.

_____________________________________________________________________

CONVOCATORIA PUBLICA

1. ENTIDAD QUE CONVOCA Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL

2. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

A.- OBRAS GENERALES

Concurso Oferta - A Suma Alzada – Redes Generales de Agua Potable yAlcantarillado.

B.- OBRAS SECUNDARIASConcurso Oferta - Precios Unitarios – Obras Secundarias y ConexionesDomiciliarias de agua Potable y Alcantarillado – Sistemas Condominiales.

3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

• Recursos Propios 4. OBJETO

El presente Procedimiento Especial de Selección, bajo el Marco de laDeclaratoria de Emergencia a que refiere de la Ley N° 28870 – Ley paraOptimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de saneamiento,que tiene por Objeto seleccionar a la Empresa Contratista o Consorcio quetendrá su cargo la elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de laObra: Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable yAlcantarillado del Esquema Integral Carabayllo.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 0009 -2006-SEDAPAL

GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS Autopista Ramiro Priale N° 210 – El AgustinoEquipo Licitaciones y Contratos Teléfono: 317-3690

- 2 -

5. VALOR REFERENCIAL

OBRAS GENERALES• Desarrollo del Expediente Técnico– Obras

GeneralesS/. 1 372 533,00

• Ejecución de las Obras Generales, SuministrosEléctricos, Disponibilidad de Terreno

S/. 17 884 238,00

OBRAS SECUNDARIAS• Desarrollo del Expediente Técnico– Redes

SecundariasS/. 1 700 347,00

• Ejecución de las Obras Secundarias, SuministrosEléctricos, Disponibilidad de Terreno

S/. 27 685 529,00

INTERVENCIÓN SOCIAL S/. 2 021 857,00PARCIAL S/. 50 664 504,00

IGV 19% S/. 9 626 256,00

TOTAL S/. 60 290 760,00

El Valor Referencial, ha sido elaborado con precios vigentes al 31 de agosto del2006, incluye Gastos Generales y Utilidad.

6. PLAZO REFERENCIAL

OBRAS GENERALES• Desarrollo del Expediente Técnico 90 días naturales• Ejecución de las Obras Generales 240 días naturalesOBRAS SECUNDARIAS• Desarrollo del Expediente Técnico 120 días naturales• Ejecución de las Obras Secundarias 240 días naturalesINTERVENCIÓN SOCIAL 420 días naturalesPLAZO TOTAL 420 días naturales


GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS Autopista Ramiro Priale N° 210 – El AgustinoEquipo Licitaciones y Contratos Teléfono: 317-3690

- 3 -

7.- CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO

1. Convocatoria Del 05/09/2006 al 06/09/2006

2. Registro de Participantes Del 08/09/2006 al 19/09/2006

3. Consultas

Del 08/09/2006 al 14/09/[email protected]@[email protected]

3.1. Absolución de las Consultas a lasBases e Integración. El 18/09/2006

4. Manifestación de Interés El 26/09/2006 a las 10:00 horas

5. Evaluación de documentos yelaboración de lista larga – publicaciónen el SEACE

El 29/09/2006

6. Calificación de Empresas Interesadas– Elaboración de Lista Corta6.1. Presentación de Información Adicionalde Empresas y Oferta Económica El 24/10/2006 a las 10:00 horas

6.2. Revisión de información Adicional Del 2610/2006 al 30/10/2006

6.3. Publicación de Lista Corta – ypublicación en el SEACE El 31/10/2006

7. Apertura de Propuestas Económicas yOtorgamiento de la Buena Pro (*) El 03/11/2006 a las 10:00 a.m.

8.- LUGAR DE REGISTRO DE PARTICIPANTES

1.- Lugar de Registro deParticipantes

Equipo Manejo de Fondos – Egresos ubicadoen el Hall del 1er. Piso del Edificio de la SedePrincipal de Sedapal - Autopista Ramiro PrialeN° 210 El Agustino (Informes al 317-3690).

2.- Horario De 8:30 a 17:00 horas

3.- Costo S/. 250,00 Nuevos Soles (Incluido el I.G.V.)pagaderos en efectivo

EL COMITÉ DE SANEAMIENTO


II. BASES ADMINISTRATIVAS

GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS Autopista Ramiro Priale N° 210 – El Agustino Equipo Licitaciones y Contratos Telf. 317-3690

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 0009 - 2006-SEDAPAL

BASES ADMINISTRATIVAS

MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA EMERGENCIA - LEY N° 28870

OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO. DISTRITO: CARABAYLLO.

_______________________________________________________________________

1.- ENTIDAD

Es el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, con domicilio legal en la Autopista Ramiro Prialé N° 210 (La Atarjea), distrito El Agustino.

2.- OBJETO

El presente Procedimiento Especial de Selección, bajo el Marco de la Declaratoria de Emergencia a que refiere de la Ley N° 28870 – Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de saneamiento, que tiene por Objeto seleccionar a la Empresa Contratista o Consorcio que tendrá su cargo la elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra: Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Integral Carabayllo.

3.- MARCO LEGAL • Ley N° 28870 – Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de

Servicios de Saneamiento; • D.S. N° 020-2006-VIVIENDA - Declaran en Estado de Emergencia la

Infraestructura para la prestación de servicios de saneamiento de acuerdo a lo establecido en el Articulo 54° de la Ley General de servicios de saneamiento, Ley N° 26338;

• R.S. N° 011-2006-VIVIENDA.- Designan integrantes del Comité Nacional de Supervisión y Transparencia a que se refiere el D.S. N° 020-2006-VIVIENDA;

• D.S. N° 022-2006-VIVIENDA - Precisan alcances de la declaración del Estado de Emergencia de la Infraestructura para la prestación de servicios de saneamiento a que se refiere el D.S. N° 020-2006-VIVIENDA;

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 0009 -2006-SEDAPAL Pág. 2

• D.S. N° 024-2006-VIVIENDA - Establecen procedimientos especiales para los procesos de contrataciones y adquisiciones para las ejecución de proyectos de saneamiento;

• Resolución N° 487-2006-GG – autorización del inicio de Fase de Inversión; 4.- MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACIÓN

A.- OBRAS GENERALES Concurso Oferta - A Suma Alzada – Redes Generales de Agua Potable y Alcantarillado.

B.- OBRAS SECUNDARIAS

Concurso Oferta - Precios Unitarios – Obras Secundarias y Conexiones Domiciliarias de agua Potable y Alcantarillado – Sistemas Condominiales.

5.- VALOR REFERENCIAL (En Nuevos Soles, Incl. IGV)

OBRAS GENERALES • Desarrollo del Expediente Técnico– Obras

Generales S/. 1 372 533,00

• Ejecución de las Obras Generales, Suministros Eléctricos, Disponibilidad de Terreno

S/. 17 884 238,00

OBRAS SECUNDARIAS • Desarrollo del Expediente Técnico– Redes

Secundarias S/. 1 700 347,00

• Ejecución de las Obras Secundarias, Suministros Eléctricos, Disponibilidad de Terreno

S/. 27 685 529,00

INTERVENCIÓN SOCIAL S/. 2 021 857,00 PARCIAL S/. 50 664 504,00 IGV 19% S/. 9 626 256,00 TOTAL S/. 60 290 760,00

El Valor Referencial, ha sido elaborado con precios vigentes al 31 de agosto del 2006, incluye Gastos Generales y Utilidad. Nota.- El monto del Expediente Técnico que se oferte, debe ser igual al indicado en este ítem, en cada caso y su pago no se beneficiará con reintegro alguno.

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN

OBRAS GENERALES • Desarrollo del Expediente Técnico 90 días naturales • Ejecución de las Obras Generales 240 días naturales OBRAS SECUNDARIAS • Desarrollo del Expediente Técnico 120 días naturales • Ejecución de las Obras Secundarias 240 días naturales INTERVENCIÓN SOCIAL 420 días naturales PLAZO TOTAL 420 días naturales

El plazo máximo para el Desarrollo de los Expedientes Técnicos y la ejecución de las Obras, de 420 días naturales, se computan durante algunos períodos en paralelo.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 0009 -2006-SEDAPAL Pág. 3 7.- FINANCIAMIENTO

• Recursos Propios de la Entidad 8.- ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Las etapas del proceso para la contratación de las obras en el Marco de la Declaratoria de Emergencia a que refiere de la Ley N° 28870, serán las siguientes: 1. Convocatoria Pública. 2. Presentación, absolución de consultas e integración de las Bases. 3. Precalificación de las participantes interesados. Elaboración de Lista Larga. 4. Calificación de participantes interesados. Elaboración de Lista Corta. 5. Evaluación de Propuesta Económica, otorgamiento de la buena pro y

suscripción del contrato. 8.1.- CONVOCATORIA PUBLICA

La Convocatoria Pública del Pedido de la Manifestación de Interés en participar en el Procedimiento del Proceso de Contratación se realizará a través de los siguientes medios: • Diario Oficial El Peruano y en otro diario de circulación nacional, por un

periodo de dos (2) días. • Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado –

SEACE Requisitos de la Convocatoria Publica: • Aprobación de las Bases Administrativas incluyendo los términos de

referencia. • Código SNIP asignado por el Banco de Proyectos del Sistema Nacional

de Inversión Pública • Declaratoria de viabilidad a nivel de Factibilidad • Resolución de Declaratoria a la Fase de Inversión • Conformidad de CONSUCODE (de las bases).

Registro de Participantes • Los Participantes podrán registrarse hasta el día hábil siguiente a la

integración de las Bases. • Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, de manera

individual o en consorcio, las cuales deberán registrarse en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento, pagando su derecho de participación, el cual no podrá ser superior al costo de reproducción de las Bases.


8.2.- PRESENTACIÓN, ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS E INTEGRACIÓN DE BASES

• Los participantes pueden efectuar consultas a las Bases dentro de los

cinco (5) días hábiles siguientes de haberse efectuado la convocatoria. El Comité de Saneamiento deberá absolver las consultas dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, publicando el pliego de absolución de consultas y la integración de las Bases a través del SEACE.

• Absueltas las consultas o si las mismas no se ha presentado, las Bases

quedarán integradas como reglas definitivas, no pudiendo ser impugnadas cuestionadas ni modificadas por ninguna otra vía, debiendo publicarse dicha integración en el SEACE. No cabe solicitar que las Bases Integradas sean elevadas a CONSUCODE.

8.3.- PRECALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES INTERESADOS.

ELABORACIÓN DE LA LISTA LARGA

Los participantes remitirán su Manifestación de Interés al quinto día hábil de la integración de las bases.

DOCUMENTOS A PRESENTAR EN SU MANIFESTACION DE INTERES La Manifestación de Interés que presenten los participantes deberá ir acompañada de los documentos que sustenten o acrediten los siguientes requisitos mínimos:

a) Compromiso bancario de extender Cartas Fianzas hasta por un monto

del 30% el Valor Referencial de las obras. b) Declaración Jurada de no tener impedimento alguno para contratar con

el Estado. c) Acreditación de estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores

con la respectiva constancia o certificado. d) Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso. Se perfeccionará al

Otorgarse la Buena Pro. Deberá de precisar el porcentaje (%) de participación de cada Consorciado indicando su condición dentro del Consorcio.

La recepción de los documentos se realizaran en Acto Publico con la presencia de Notario Público. El Comité de Saneamiento evaluará los documentos antes señalados, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles de vencido el plazo para recibir la Manifestación de Interés, procediendo a la elaboración de la Lista Larga de los participantes aptos para participar del proceso, la cual se publicará en el SEACE, siendo éste el único medio de notificación .


8.4.- CALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES INTERESADOS

ELABORACIÓN DE LISTA CORTA

a) Los participantes que conforman la Lista Larga deberán presentar la siguiente Información Adicional Sustentada, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles de publicada la lista larga en el SEACE:

• Experiencia de obras de saneamiento ejecutadas en los últimos

quince (15) años, por un mínimo acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de la convocatoria, siendo el valor mínimo de cada obra similar que se acumule por lo menos el 20% del Valor Referencial;

• Personal profesional propuesto y Equipos Mínimos deberán cumplir los requisitos técnicos mínimos establecidos en los Términos de Referencia y el Anexo N° 01, el incumplimiento de este ítem, acarreará la pérdida de la condición de Postor.

• La Situación Económica Financiera del participante se sustentara con los Estados Financieros Auditados al 31-12-2005 y de situación al 30-06-2006, que demuestren la disponibilidad de Capital de Trabajo por un Monto no menor al 10% del Valor Referencial.

• OFERTA ECONÓMICA

Los postores incluidos en la Lista larga presentaran su Oferta Económica en sobre lacrado y separado de los demás documentos, con una carta Propuesta del Postor firmada por éste o por su representante legal, indicando en cifras y en letras el monto total de su Oferta, precisando los montos correspondientes a la elaboración del Expediente Técnico y a la Ejecución de las Obras Generales y las Obras Secundarias; debiendo presentar además el desagregado de las partidas que dan origen a la Oferta, con los Gastos generales, Utilidad e IGV; incluyendo además el Desagregado de los Gastos Generales.

b) La experiencia del postor se acreditará con copias simples de contratos

y sus respectivas actas de recepción y conformidad. c) La entidad deberá revisar los documentos en un plazo no mayor de tres

(3) días hábiles de recibida la información adicional; procediéndose - en el día hábil siguiente de la evaluación- a la publicación en el SEACE de la Lista Corta de los participantes aptos para continuar en el proceso.

d) El Monto de la Oferta Económica no podrá superar en más del 10% el Valor Referencial ni ser menor del 90% del mismo.

La recepción de los documentos se realizaran en Acto Publico con la presencia de Notario Público.


8.5.- APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA, OTORGAMIENTO DE LA

BUENA PRO Y SUSCRIPCION DE CONTRATO

8.5.1 Al día siguiente de publicada la Lista Corta en el SEACE, se procederá a la apertura de los sobres económicos de los postores incluidos en dicha lista, en acto público, con presencia de Notario Público. Se adjudicará la buena pro al participante que oferte el monto económico más bajo. En el caso de empate se procederá a Sorteo en el mismo Acto.

8.5.2. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El Contrato respectivo se suscribirá en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente del consentimiento de la buena pro. En caso de desistimiento por parte del adjudicatario o de incumplimiento del contrato, se deberá poner en conocimiento del CONSUCODE para las acciones legales que correspondan.

9. RECURSOS IMPUGNATIVOS

Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes durante el proceso de selección solamente podrán dar lugar a la interposición del recurso de revisión ante el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, debiendo cumplirse con los requisitos, tasas y garantías establecidos en el artículo 162º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM. Respecto de la garantía, el cálculo se hará en base al valor referencial del proceso. El recurso de revisión contra el otorgamiento de la Buena Pro y los actos previos que afecten su validez, deberá ser interpuesto por los participantes dentro de los dos (2) días siguientes de realizado el acto público de otorgamiento de la Buena Pro. El Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado resolverá dichos recursos en el termino más breve posible (dentro de los plazos señalados en el Artículo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM) Vencido el plazo para resolver y notificar la resolución que se pronuncia sobre el recurso de revisión, el recurrente deberá considerar denegado su recurso, a efectos de la interposición de la demanda contencioso-administrativa, sin que ello suspenda la realización de la suscripción y ejecución del contrato.

10.- DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA VEEDURÍA

Los procesos de selección y la ejecución de los contratos que se deriven de la presente norma estarán sujetos a los mecanismos de control preventivo del Sistema Nacional de Control, como las veedurías, a que se refiere la Directiva Nº 001-2005-CG/OCI-GSNA, aprobada por Resolución de Contraloría Nº 528-2005-CG y modificada por Resolución de Contraloría Nº 238-2006-CG, sin perjuicio del control posterior que corresponda.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 0009 -2006-SEDAPAL Pág. 7 11.- RELACIÓN MÍNIMA DE PROFESIONALES

La propuesta de Profesionales para cada Expediente Técnico, deberá estar acompañando del respectivo Curriculum Vitae documentado y Carta Compromiso de cada profesional. (Ver Términos de Referencia). Es Obligatorio utilizar la plana de profesionales propuesta, por el tiempo contratado según su especialidad, (salvo que el contratista proponga reemplazarlo por otro profesional de iguales o superiores calidades al propuesto); la ausencia constituye incumplimiento del Contrato, sujeto a las Normas vigentes.

12.- DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

Para efectos de la suscripción del Contrato el Postor, al que se le adjudique la Buena Pro, presentará los siguientes documentos: a) Constancia Vigente emitida por el CONSUCODE de No estar inhabilitado

para contratar con el Estado. b) Constancia expedida por el CONSUCODE de tener Capacidad Libre de

Contratación. c) Garantía del Fiel Cumplimiento. La Garantía de Fiel Cumplimiento del

Contrato será presentada en Carta Fianza y entregada a la entidad, como requisito indispensable, por el Postor ganador antes de la suscripción del Contrato.

La Carta Fianza Bancaria será por un monto equivalente al 10% del monto total del Contrato, con vigencia hasta la aprobación de la liquidación final Las Cartas Fianzas deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, y sin beneficio de excusión.

d) Póliza de Seguros Contra Todo Riesgo (CAR), el monto de la póliza deberá

ser por el valor ofertado debidamente cancelada por la Compañía Aseguradora (adjuntar copia legalizada de la factura de cancelación).

e) Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (DS. N° 003-98-

S.A.), adjuntar copia legalizada de la Factura de cancelación. f) Plan de trabajo del Contratista, acorde con sus Calendarios Valorizados de

Elaboración del Expediente Técnico, de Avance de Obra y de Adquisiciones de Materiales e Insumos, en el que se detalle los planteamientos, procedimientos, sistemas, etc. que emplearán en la Elaboración del Expediente Técnico y ejecución de Obra.

g) Suscripción del Pacto de Integridad. h) Calendarios de Avance de Obra y de Adquisiciones de Materiales y

Equipos (Diagramas Gantt o Pert - CPM) deberán realizarlos utilizando un


Software de Programación de Obras, en la que se indicará en forma clara y precisa: las actividades; Diagrama de Gant y Pert CPM, señalando los recursos y la ruta crítica que deberá de concordar con la Oferta Económica del Postor, así como también las Adquisiciones de Materiales e Insumos, en el que se detalle los planteamientos, procedimientos, sistemas, etc. que se realizarán en el transcurso de la obra, el que deberá ser aprobado previamente por SEDAPAL..

También es necesario que el Postor, paralelamente presente un Software para su aprobación por el Equipo Obras y el calendario de programación de Obras en la que indique lo siguiente:

a) Las actividades; b) Recursos, c) Diagrama de Gantt y Pert. d) La Ruta Crítica. e) Costos, acorde con su Propuesta Económica

13. EJECUCIÓN CONTRACTUAL – DISPOSICIONES GENERALES

13.1.- ADELANTO DIRECTO

SEDAPAL entregará al Contratista, dentro de los 07 días naturales de solicitado, en calidad de adelanto hasta el diez por ciento (10%) del Monto Total del Contrato, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los 08 días de suscrito el contrato adjuntando la correspondiente Garantía.

13.2.- DE LAS IMPORTACIONES

El Contratista de acuerdo al Calendario de Adquisiciones de Materiales, deberá tramitar todos los documentos de Importación a nombre de SEDAPAL. En caso utilice el adelanto para la adquisición de equipos o compra de materiales, la solicitud de Adelanto de materiales a importarse deberá estar sustentado con un informe documentado del proyectista y del representante legal del Contratista para la revisión y conformidad del Comité Técnico, adjunto a dicha solicitud. Deberá presentar las cartas fianzas en el plazo de ocho (08) días de suscrito el Contrato, para el trámite correspondiente de los adelantos, con el fin de tener tiempo para las importaciones

13.3.- DE LAS VALORIZACIONES

De Avance de Expediente Técnico Las Valorizaciones serán Mensuales y serán aprobadas y presentadas por el Contratista y el Supervisor ante la Entidad en un plazo máximo de cinco (05) días naturales, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes, siempre que el Informe de Avance haya


sido aprobado por el Comité Técnico, que la Entidad designará para tal efecto.

El Comité, en un plazo de cinco (05) días naturales contados desde el día siguiente de la recepciòn de la valorización, emitirá el Informe Aprobatorio o de Observaciones al Informe de Avance. De no hacerlo operará el silencio positivo, bajo responsabilidad de los miembros del Comité, teniéndose por aprobado el Informe de Avance. De haber observaciones, éstas deberán ser levantadas dentro de los cinco (05) días naturales de notificadas, bajo apercibimiento de no efectivizarse pago alguno, sin que ello pueda ser invocado como causal de prórroga o de reconocimiento de intereses. El Comité Técnico no podrá formular observaciones adicionales a las notificadas al Contratista, salvo que ellas se deriven del levantamiento de observaciones, en cuyo caso debe notificarlas al Contratista dentro de los dos (02) días naturales de recibido el Informe de subsanación, para que sean levantadas dentro de los tres (03) días naturales siguientes de notificadas. En caso de retraso injustificado del Contratista, se aplicará una penalidad acumulada de hasta el 10% calculado sobre la base del monto asignado para la elaboración del Expediente Técnico, según el artículo 222 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Los mismos términos y condiciones rigen para el Informe Final y Conformidad del Servicio en esta etapa.

Inicio de la Ejecución de la obra. El plazo de Ejecución de Obra entrará en vigencia una vez realizada la entrega de terreno, la misma que deberá efectuarse dentro de los quince (15) días naturales de aprobado el Expediente Técnico. De Avance de Obra Las Valorizaciones serán Mensuales, serán aprobadas y presentadas por el Contratista y el Supervisor ante la Entidad en un plazo máximo de los cinco (05) días naturales, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes, según lo estipulado en el artículo 255° del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

13.4.- RECEPCIÓN DE OBRA

La recepción de obras se sujetará a lo dispuesto en el artículo 268° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

A los veinte (20) días naturales, antes del término del plazo contractual, se realizarán las pruebas y puesta en marcha del Equipamiento, requisito indispensable para la recepción de la obra.


13.5.- DE LAS LIQUIDACIONES

La Liquidación se hará con el Presupuesto del Contratista, más sus Gastos Generales, Utilidad y Tributos, en el caso del Contrato bajo la Modalidad de Concurso Oferta a Precios Unitarios, y en bases al Presupuesto Referencial en el caso de la Modalidad de Concurso Oferta a Suma Alzada, conforme a lo dispuesto por el artículo 269° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

13.6.- GARANTÍAS

Todas las Garantías, deberán consignar el domicilio de las Oficinas de la Entidad Bancaria Emisora en la Ciudad de Lima, para fines de requerir la ejecución de las mismas, en caso de incumplimiento de las obligaciones afianzadas. Las Cartas Fianzas que se presenten a SEDAPAL deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, y sin beneficio de excusión, ajustándose a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado vigente.

13.8.- ADICIONALES Y REDUCCIONES

Para alcanzar la finalidad del Contrato, la Entidad, mediante acuerdo o resolución previa de la máxima autoridad administrativa de SEDAPAL, podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales o la reducción de éstas, por hechos imprevisibles o de fuerza mayor, lo que podrá dar lugar a una modificación del plazo contractual, siempre que aquellos lo afecten. No procede el reconocimiento y tramite de Presupuestos adicionales por errores, omisiones o deficiencias del proyecto por tratarse de la Modalidad de Contratación de Concurso Oferta, en que el Contratista es a su vez el proyectista.

13.9.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En ejecución del Contrato, toda Controversia será resuelta por Conciliación, de ser el caso, en Arbitraje de Derecho e Institucional, conforme a lo previsto en el párrafo final del Articulo 274° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

13.10.- OBLIGACIONES AL TÉRMINO DE CONTRATO

Según lo dispuesto por el D.S N° 01-98-TR del 20-01-98, al término de su Contrato el Contratista está obligado entregar a SEDAPAL, una copia certificada de la Planilla de Pago correspondiente a la obra (Art. 17°) y duplicados de las Boletas de Pago.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 0009 -2006-SEDAPAL Pág. 11 14. EJECUCIÓN CONTRACTUAL – DISPOSICIONES ESPECIFICAS 14.1 OBRAS GENERALES

Concurso Oferta - A Suma Alzada – Obras Generales de agua Potable y Alcantarillado. DEL CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN Y DEL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS El Postor ganador de la Buena Pro, deberá formular el Calendario de Elaboración de Expediente Técnico, Adquisición de Materiales y el Avance de Obra. El Calendario de Adquisición de Materiales, deberá establecer las fechas en que se entregarán las órdenes de compra a los respectivos Proveedores, a fin de cumplir con su Calendario Valorizado de Avance de Obra. El Calendario Valorizado de Avance de Obra, estará conformado por Calendarios parciales correspondientes a cada una de las Fórmulas Polinómicas, debiendo consignarse en ellos los montos mensuales de Gastos Generales y Utilidad que se prevé utilizar en la ejecución de la obra. Los Calendarios serán presentados en Diagrama de Barras GANTT (3 copias). Además debe presentarse Diagramas PERT-CPM, señalando la ruta crítica (3 copias). Todos estos Calendarios, para tener vigencia, deberán ser revisados y aprobados por SEDAPAL, previa conformidad de la Supervisión. DEL ADELANTO ESPECÍFICO PARA MATERIALES

Se otorgará para la Adquisición de Materiales, hasta el cuarenta por ciento (40%) del Monto del Contrato correspondiente a la ejecución de la obras generales , en armonía con el Calendario de Adquisición de Materiales y Equipos aprobado por SEDAPAL, adjuntando las correspondientes Garantías. El adelanto para adquisición de materiales de importación deberá ser solicitado por el Contratista a la firma del Contrato, para garantizar su llegada a tiempo para la Ejecución de la Obra. DEL REAJUSTE AUTOMÁTICO DE PRECIOS

Los Reajustes por variación de precios, se harán aplicando a las Valorizaciones y a la Liquidación final, los coeficientes de reajuste obtenido de aplicar los Índices de Precios aprobados por INEI en la(s) Fórmula(s) Polinómica(s) establecida(s) en el Expediente Técnico. D.S. No 011-79-VC y sus Disposiciones ampliatorias, complementarias y modificatorias. Para el pago de Valorizaciones relativa a la elaboración del Expediente Técnico, la fórmula Polinómica a aplicar será la siguiente:


( )⎥⎦⎤

⎢⎣⎡ −= 1Ka

CA-KPoPr

Donde: Pr = Monto de la valorización mensual reajustada Po = Monto de la valorización mensual a precios contractuales K = Coeficiente de Reajuste (Ir/Io) Ka = Coeficiente de Reajuste del Adelanto (Ir/Ia) Ir = Indice de Precios (39) aprobado por INEI que corresponde al mes

de pago. Io = Indice de Precios (39) aprobado por INEI que corresponde al mes

del Valor Referencial. Ia = Indice de Precios (39) aprobado por INEI que corresponde al mes

del Adelanto. A = Monto del Adelanto Otorgado. C = Monto del Contrato

DE LA LIQUIDACION La Liquidación del Contrato se efectuara en base al presupuesto detallado del Contrato original, con los porcentajes de Gastos Generales , Utilidad e IGV.

14.2 OBRAS SECUNDARIAS

Concurso Oferta - Precios Unitarios – Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de agua Potable y Alcantarillado – Sistemas Condominiales.

DEL CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN Y DEL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS El Postor ganador de la Buena Pro, deberá formular el Calendario de Elaboración de Expediente Técnico, Adquisición de Materiales y el Avance de Obra. El Calendario de Adquisición de Materiales, deberá establecer las fechas en que se entregarán las órdenes de compra a los respectivos Proveedores, a fin de cumplir con su Calendario Valorizado de Avance de Obra. El Calendario Valorizado de Avance de Obra, estará conformado por Calendarios parciales correspondientes a cada una de las Fórmulas Polinómicas, debiendo consignarse en ellos los montos mensuales de Gastos Generales y Utilidad que se prevé utilizar en la ejecución de la obra. Los Calendarios serán presentados en Diagrama de Barras GANTT (3 copias). Además debe presentarse Diagramas PERT-CPM, señalando la ruta crítica (3 copias). Todos estos Calendarios, para tener vigencia, deberán ser revisados y aprobados por SEDAPAL, previa conformidad de la Supervisión.


Variaciones de Metrados en Obra

En el Sistema de Precios Unitarios la variación de metrados durante la ejecución de la obra no dará lugar a presupuestos adicionales ni deductivos, en tanto no se supere el monto del Contrato.

DEL ADELANTO ESPECÍFICO PARA MATERIALES

Se otorgará para la Adquisición de Materiales, hasta el cuarenta por ciento (40%) del Monto del Contrato correspondiente a la ejecución de las obras secundarias siempre que éste sea solicitado en armonía con el Calendario de Adquisición de Materiales y Equipos aprobado por SEDAPAL, adjuntando las correspondientes Garantías. El adelanto para adquisición de materiales de importación deberá ser solicitado por el Contratista a la aprobación parcial o total del Expediente Técnico, para garantizar su llegada a tiempo para la Ejecución de la Obra.

DEL REAJUSTE AUTOMÁTICO DE PRECIOS

Los Reajustes por variación de precios, se harán aplicando a las Valorizaciones y a la Liquidación final, los coeficientes de reajuste obtenido de aplicar los Índices de Precios aprobados por INEI en la(s) Fórmula(s) Polinómica(s) establecida(s) en el Expediente Técnico. D.S. No 011-79-VC y sus Disposiciones ampliatorias, complementarias y modificatorias. Para el pago de Valorizaciones relativa a la elaboración del Expediente Técnico, la fórmula Polinómica a aplicar será la siguiente:

( )⎥⎦⎤

⎢⎣⎡ −= 1Ka

CA-KPoPr

Donde: Pr = Monto de la valorización mensual reajustada Po = Monto de la valorización mensual a precios contractuales K = Coeficiente de Reajuste (Ir/Io) Ka = Coeficiente de Reajuste del Adelanto (Ir/Ia) Ir = Indice de Precios (39) aprobado por INEI que corresponde al mes

de pago. Io = Indice de Precios (39) aprobado por INEI que corresponde al mes

del Valor Referencial. Ia = Indice de Precios (39) aprobado por INEI que corresponde al mes

del Adelanto. A = Monto del Adelanto Otorgado. C = Monto del Contrato


DE LA LIQUIDACIÓN La Liquidación del Contrato se efectuara con los metrados realmente ejecutados, aplicando los precios unitarios ofertados con sus porcentajes de gastos generales, utilidad e IGV. OTROS Los rubros no contemplados en las presentes bases se rigen por la Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobados mediante D.S. N° 083-2004-PCM y 084-2004-PCM.


ANEXO N° 01

REQUISITOS MINIMOS DE PROFESIONALES

CUADRO DE EVALUACION

1.- Ing. Sanitario: Director responsable de Estudio Definitivo (Expediente Técnico)

Si ha elaborado 5 proyecto similares en saneamiento

2.- Ing. Sanitario/Civil Residente de Obra Si Participado como Residente o Director de Obra en 5 obras en saneamiento

NOTA: Se Deberá precisar el personal que empleará para la Etapa de la Elaboración del

Expediente Técnico y aquellos que empleará para la ejecución de la obra, tendrán la siguiente calificación:

3.- Ingenieros Sanitarios Especializados 4.- Ingeniero Civil/Geólogo, Especialista en Mecánica de Suelos/Geotécnia 5.- Ingeniero Hidrogeólogo 6.- Ingeniero Mecánico Electricista 7.- Ingeniero con experiencia en topografía digital 8.- Ingeniero con experiencia en rnetrados y presupuestos 9.- Ingeniero Civil con experiencia en estructuras

10.- Ingeniero especialista en Tránsito 11.- Ingeniero especialista en control y programación de obras 12.- Ingeniero con formación especializada en Seguridad de Obras 13.- Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental 14.- Ingenieros Asistentes de Obras

• Si los Profesionales participan en la Elaboración del Expediente Técnico, según su

Especialidad en la elaboración de 3 proyecto similares en saneamiento. • Si los Profesionales participan en la Ejecución de Obras, según su Especialidad en

haber participado en 3 obras similares en saneamiento NOTA: La experiencia será demostrada con copia de Contratos, Certificados y/o Conformidad de

Servicio.


FORMULARIO N° 1

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

Lima, ENTIDAD LICITANTE : SEDAPAL OBRA : Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en formar un Consorcio a efectos de presentar una propuesta conjunta al Procedimiento Especial de Selección N° 0009-2006-SEDAPAL, responsabilizándonos solidariamente por la correcta ejecución de los servicios y la ejecución de la obra, y todas las obligaciones derivadas del Contrato respectivo. Así mismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos obligamos a formalizar la presente promesa para la ejecución de los trabajos materia del Procedimiento Especial de Selección N° 0009 -2006-SEDAPAL. También nos obligamos a formalizar la presente promesa, antes de la suscripción del respectivo Contrato de Ejecución de Obra, determinando expresamente la participación que corresponde a cada uno de los consorciados. Empresas que conforman el Consorcio y obligaciones son:

Empresa % De Participación (*) Obligaciones (Ref. : Directiva Nº 003-2003/CONSUCODE/PRE)

(*) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%. El Consorcio se denomina CONSORCIO _________________________________________. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. Designamos como representante del Consorcio al Sr. __________________________________________ (indicar el nombre), identificado con DNI/CE. No. _______________ ,quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Domicilio legal común (**) : --------------------------------------------------------------------------- Dirección postal : --------------------------------------------------------------------------- Dirección electrónica : --------------------------------------------------------------------------- Teléfono / Telefax : --------------------------------------------------------------------------- En señal de conformidad, se firma el ________ de _______de 2006. Firma y D.N.I/C.E. Firma y D.N.I/C.E Representante Legal Representante Legal Razón Social Razón Social (**) Nota: El domicilio legal común deberá fijarse en la República del Perú, específicamente en Lima y Callao.


FORMULARIO N° 2

CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

Lima, Señores Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL Ciudad Ref. : Procedimiento Especial de Selección N° -2006-SEDAPAL Entregamos con la presente, nuestro Presupuesto detallado de la obra en referencia. Después de haber examinado los Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, declaramos que aceptamos y comprometemos a elaborar el correspondiente Expediente Técnico por el monto de ………………………………………Nuevos Soles (S/…………………), incluido el IGV, así como, a ejecutar la Obra de conformidad a lo establecido en dichos documentos por el monto de ……………………………………….. Nuevos Soles (S/. ……………………), incluido IGV; lo cual da un monto total de ……………………………………. Nuevos Soles (S/. ……………………), incluido el IGV. OBRAS GENERALES • Desarrollo del Expediente Técnico – Obras Generales • Ejecución de las Obras Generales, Suministros

Eléctricos, Disponibilidad de Terreno

OBRAS SECUNDARIAS • Desarrollo del Expediente Técnico– Redes Secundarias • Ejecución de las Obras Secundarias, Suministros

Eléctricos, Disponibilidad de Terreno

INTERVENCIÓN SOCIAL PARCIAL IGV 19% TOTAL

El Presupuesto ha sido elaborado con precios vigentes al 31-08-2006 Atentamente, Nombre/Cargo/Firma y Sello del. Nombre del Postor Representante Legal del Postor


FORMULARIO Nº 3A

PRESUPUESTO DETALLADO

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° -2006-SEDAPAL

A.- OBRAS GENERALES Concurso Oferta - A Suma Alzada – Redes Generales de Agua Potable y Alcantarillado.

DESCRIPCIÓN COSTO PARCIAL

TOTAL COSTO DIRECTO (1) GASTOS GENERALES (2) UTILIDAD (3) TOTAL COSTO (1)+(2)+(3) IGV ( 19%) TOTAL GENERAL (*) (*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos Nombre/Cargo/Firma y Sello del. Nombre del Postor Representante Legal del Postor


FORMULARIO Nº 3B

PRESUPUESTO DETALLADO

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° -2006-SEDAPAL

B.- OBRAS SECUNDARIAS Concurso Oferta - Precios Unitarios – Obras Secundarias y Conexiones Domiciliarias de agua Potable y Alcantarillado – Sistemas Condominiales.

DESCRIPCIÓN COSTO PARCIAL

TOTAL COSTO DIRECTO (1) GASTOS GENERALES (2) UTILIDAD (3) TOTAL COSTO (1)+(2)+(3) IGV ( 19%) TOTAL GENERAL (*) (*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos Nombre/Cargo/Firma y Sello del. Nombre del Postor Representante Legal del Postor


FORMULARIO Nº 4

PACTO DE INTEGRIDAD Conste por el presente, el Pacto de Integridad que celebran, de una parte la Empresa SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA- SEDAPAL, con R.U.C. 20100152356, con domicilio en la Autopista Ramiro Prialé N° 210, El Agustino – Lima, a quien en adelante se denominará SEDAPAL, debidamente representada por su Gerente de Logística y Servicios Sr. ………………………………………………., identificado con DNI N° 07871123 y, de la otra parte,...................., con R.U.C........... con domicilio en ............, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA, debidamente representado por su Gerente General señor ............, identificado con DNI N° ................, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° , del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registra de Lima, en los términos y bajo las condiciones siguientes: ANTECEDENTES Mediante Resolución de Contraloría N° 123-2000-CG, se modifican diversas normas técnicas de control interno para el Sector, en cuyo numeral 700-06, se precisa que la dirección de las entidades deben implantar mecanismos para asegurar que los procesos de contratación y adquisición se ajusten a la normativa de la materia y a los principios de transparencia y de integridad. En este sentido, las partes convienen en suscribir el presente Pacto de Integridad. Cláusula Primera.- Por el presente Pacto EL CONTRATISTA: 1.1. Reconoce la importancia de aplicar los principios que rigen los procesos de contratación. 1.2. Confirma que no ha ofrecido u otorgado, ni se ofrecerán u otorgarán ya sea directa o indirectamente

a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a Funcionario Público alguno, o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto del Procedimiento Especial de Selección N° -2006-CO-SEDAPAL.

1.3. Manifiesta no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia.

Cláusula Segunda.- Por el presente Pacto SEDAPAL: Se compromete a evitar la extorsión y la aceptación de sobornos por parte de sus funcionarios. Estando las partes de acuerdo en el contenido, se suscribe en la ciudad de Lima, a los días del mes de del 2006. POR SEDAPAL POR EL CONTRATISTA (FIRMA DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO ___ Nota: En caso de presentar como Consorcio deberá presentar este formulario cada uno de los Consorciados.


FORMULARIO Nº 5

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CONSULTAS

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° -2006-SEDAPAL

PROPONENTE: (Nombre o Razón Social)

CONSULTA Nº : __________ REFERENCIA(S) DE LAS BASES: Numeral(es) : _________ Anexo(s) : _________ Página(s) : _________ CONSULTA:

CONSULTA Nº : __________ REFERENCIA(S) DE LAS BASES: Numeral(es) : _________ Anexo(s) : _________ Página(s) : _________ CONSULTA:

Nombre/Cargo/Firma y Sello del. Nombre del Postor Representante Legal del Postor


III TERMINOS DE REFERENCIA


PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN° 0009-2006-SEDAPAL Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Esquema Integral Carabayllo

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO

OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO

TÉRMINOS DE REFERENCIA

INDICE 1.0 ANTECEDENTES 2.0 OBJETIVO 3.0 DE LA LICITACIÓN 4.0 UBICACIÓN Y LÍMITE DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO 5.0 HABILITACIONES BENEFICIADAS 6.0 REQUERIMIENTOS Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA ELABORACION DEL

EXPEDIENTE TÉCNICO ASI COMO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES 6.1 Requerimientos del Area en Estudio 6.2 Descripción de las Obras a Ejecutar

7.0 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS OBRAS GENERALES A EJECUTAR:

7.1 Consideraciones a los alcances del Expediente Técnico 7.2 Características principales de las Obras Generales a ejecutar

8.0 DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LAS OBRAS GENERALES 8.1 Coordinación con empresas de servicios y otras entidades 8.2 Planteamiento de alternativa de solución 8.3 Topografía digital 8.4 Estudios de suelos y geotécnia 8.5 Diseño estructural 8.6 Diseño electromecánico 8.7 Diseños de señalización 8.8 Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en la ejecución de la obra 8.9 Aspectos legales 8.10 Disponibilidad de terreno 8.11 Restos arqueológicos 8.12 Operación y mantenimiento 8.13 Metrados y especificaciones 8.14 Programación de obra 8.15 Expediente técnico para ejecución de las obras

9.0 DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR SEDAPAL

GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS Autopista Ramiro Priale N° 210 – La Atarjea - El Agustino Equipo Licitaciones y Contratos

1


10.0 PLAZO DE EJECUCIÓN

11.0 MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA 12.0 PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 13.0 SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO 14.0 DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 15.0 RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA 16.0 RELACION DE PERSONAL MINIMO

17.0 RELACION DE EQUIPO MINIMO


2


AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA INTEGRAL CARBAYLLO

OBRAS GENERALES DE AGUA POTABLE Y ALCATARILLADO

TÉRMINOS DE REFERENCIA

1.0 ANTECEDENTES:

La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, SEDAPAL, en su afán de ampliar y prestar mejor servicio de abastecimiento agua potable y alcantarillado a la ciudad de Lima, viene elaborando estudios y ejecutando obras que hacen posible traducir esa misión en acceso directo de la población a estos servicios básicos; los mismos que permitirán mejorar las condiciones de vida de la población. Para este fin, se ha previsto la elaboración del Expediente Técnico que permitirá la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado – Esquema Integral Carabayllo y su ejecución de obras, cuyo objetivo es el de viabilizar las condiciones técnicas para ampliar la cobertura del servicio en la zona Norte de Lima, que comprende el distrito de Carabayllo Es preciso señalar que el Esquema Integral Carabayllo involucra a los Sectores 4ta Zona el Progreso y Anexos, Punchauca y Anexos y Torre Blanca, pero las obras que se plantean ejecutar en la presente licitación se encuentran ubicadas geográficamente en los sectores de 4ta Zona El progreso y Punchauca. En la actualidad, el 36% y 34 % de la población del Esquema Integral Carabayllo cuentan con servicio básico de agua potable y alcantarillado respectivamente. En las zonas donde no existe este sistema el abastecimiento se efectúa a través de camiones cisternas.

2.0 OBJETIVO

El objetivo de la presente Licitación Publica es el de contratar la elaboración del Expediente Técnico así como la Ejecución de las Obras de Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Esquema Integral Carabayllo, a fin que generen las condiciones para la mejora del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de las habilitaciones involucradas; debiendo elaborarse el expediente a nivel de ejecución de obra para:

Mejoramiento de casetas de pozo existentes Re equipamiento de pozos existentes Mejoramiento y equipamiento hidráulico de reservorios existentes Construcción y equipamiento de una estación Booster Construcción y equipamiento de cisternas Construcción y equipamiento de reservorios apoyados y elevado, incluye cerco

perimetricos Instalación de Línea de Conducción, aducción y impulsión. Construcción y equipamiento de cámaras reductoras de presión. Construcción y equipamiento de cámaras de entrada, válvulas, derivación, purga y

aire. Mejoramiento de Colectores existente y colectores de desvío.


3


Instalación de colectores principales Líneas de rebose – limpia de los reservorios proyectados. Sistema de control y automatización para el sistema eléctrico de media y baja tensión

para los pozos, reservorios, estación booster y cisternas tanto para su sistema local como de su interconexión con el sistema SCADA principal de SEDAPAL.

El Trazo definitivo de las líneas de agua y desagüe, así como el diseño de las instalaciones de las estructuras de almacenamiento, como estructuras, instalaciones hidráulicas, eléctricas, electromecánicas, arquitectura, sistema de automatización, tuberías, válvulas, accesorios y demás elementos necesarios, deberán ser establecidas por el Contratista en su expediente técnico al nivel de ejecución de obra, respetando las dimensiones de tuberías, reservorios y cualquier infraestructura proyectada que se indique en los planos AP-02 y D-02 los cuales se anexan. El Consultor, deberá coordinar con SEDAPAL y ceñirse a los puntos de derivación y empalmes previstos definidos en el Estudio aprobado “Factibilidad para la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y alcantarillado Esquema Integral Carabayllo”.

3.0 DE LA LICITACION La presente Licitación, tiene por objeto seleccionar al Contratista que se encargará de desarrollar el Expediente Técnico y la ejecución de las obras, definidos en los planos AP-01 y AL –01 para las obras de agua potable y alcantarillado respectivamente. Asimismo se adjunta el plano de ubicación de todas las infraestructuras proyectadas. Estos Términos de Referencia, consideran los lineamientos generales que SEDAPAL espera como mínimo del Contratista, los cuales se deben complementar y mejorar con sus aportes, experiencias e innovaciones.

4.0 UBICACIÓN Y LÍMITE DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO

El área de estudio se desarrolla en la Región de Lima, Departamento y Provincia de Lima y Distrito de Carabayllo. El distrito de Carabayllo se ubica en la parte norte de la provincia de Lima y tiene un área de 347 km2, de los cuales 94 km2 (27%) son habitables Por el Norte : Con terrenos agrícolas. Por el Sur : Con la Avenida Chimpu Ocllo. Por el Este : Con el río chillón. Por el Oeste : Con los cerros de la zona.

Se adjunta plano de ubicación del área de influencia y esquema Integral Carabayllo Plano PG-01

5.0 HABILITACIONES BENEFICIADAS

Los beneficiarios directos e indirectos, de la ejecución de las obras, serán las habilitaciones involucradas en las áreas del estudio y zonas aledañas, alcanzando 164 028 habitantes estimado). A continuación se describen la relación de habilitaciones que comprende el esquema Integral Carabayllo


4


HABILITACIONES URBANAS INCLUIDAS EN EL ÁREA DEL PROYECTO

Esquema Numero Habilitaciones N°Lotes1 Urbanización Lucyana 14472 Asociación De Vivienda Santa Rosa de Punchauca 2663 Asociación de Vivienda Las Begonias 2304 Asociación de Vivienda Los Cedros 3705 Asentamiento Humano El Dorado 166 Pueblo Jóven El Progreso I Etapa 2957 Pueblo Jóven El Progreso II Etapa 3188 Pueblo Jóven El Progreso III Etapa 2739 Asociación De Vivienda Algarrobo 143

10 A.H. 30 de mayo 7811 A.H. Huascarán 6512 Programa De Vivienda Los Rosales del Chillón 4813 Programa De Vivienda San Amadeo de Carabayllo 22414 Programa De Vivienda Las Laderas de Carabayllo 11515 Programa De Vivienda 200 Millas 11916 Los Parques del Rey 38917 Santa Luzmila 12218 Programa De Vivienda El Olivar de Carabayllo II Etapa 11519 Programa Residencial San Antonio de Carabayllo 15420 Programa De Vivienda El Olivar de Carabayllo III 11721 Programa Residencial El Rosedal de Carabayllo 123

Esquema 22 Urbanización Progresiva El Pacayal II 120

Punchauca y 23 Programa De Vivienda Santa Elena 90

Anexos 24 Programa De Vivienda San Isidro 8625 Urbanización Progresiva El Pacayal 6826 Urbanización Los Frutales 9527 Programa De Vivienda Las Margaritas 11328 Programa De Vivienda Los Gorriones 11129 Programa De Vivienda Santa Ana 19430 Asociación Residencial Las Américas 12231 Asentamiento Humano Héroes de la Guerra del Pacífico 19632 Asociación De Vivienda Las Mercedes de Carabayllo 12033 Programa Residencial Los Jardines de Carabayllo II 8434 Programa Residencial Los Sauces de Carabayllo 21835 Asentamiento Humano Municipal Indoamérica Rafael Belaúnde Diezcanseco 21236 Asentamiento Humano Nueva Estrella 3937 Asentamiento Humano La Rivera 17538 Asentamiento Humano Manuel Scorza 10139 Asentamiento Humano Sol de Caudivilla 10640 Programa de Vivienda Las Praderas de Carabayllo 20441 Asociación Propietarios Los Portales de Carabayllo 9042 Asociación Propitarios Los Álamos de Carabayllo 38743 Asociación de Vivienda Los Sauces 92


5



Esquema Numero Habilitaciones N°Lotes

44 Asociación de Propietarios Villa Santa María 15845 Programa de Vivienda Villa Santa María 10346 Asociación Residencial Limatambo II Etapa 14147 Asociación Propitarios Los Álamos del Norte 9048 Asociación Residencial Limatambo I Etapa 13249 APAVIC 24750 Asociación de Vivienda Estrella Solar 32551 Asociación de Vivienda Nicanor A. Domínguez 11552 Urbanización Los Robles 12653 Programa De Vivienda las Lomas de Carabayllo 12054 Conjunto Edwin Vasquez Campos (todos menores de 90 m2) 76355 Villa Corpac (de los cuales 212 son menores de 90 m2) 610

56 Residencial Lucyana de Carabayllo 92457 Urbanización Caudivilla 7458 Programa Residencial El Portal de Carabayllo 16059 Programa de Vivienda Las Brisas de Carabayllo 9660 Programa de Vivienda Las Casuarinas III Etapa 9061 Las Gardenias 12062 Programa de Vivienda Los Girasoles de Carabayllo 13563 Programa de Vivienda Las Casuarinas 10264 Urbanización Progresiva Santa Rosa de Carabayllo 22165 Programa de Vivienda Las Casuarinas II Etapa 11466 Programa Residencial El Boulevard de Carabayllo 12267 Residencial El Portal 12068 Programa Residencial Los Jardines de Carabayllo 16269 Urbanización Las Brisas 48

Esquema 70 Las Flores 80

Punchauca y 71 Urbanización Carolina 95

Anexos 72 Programa De Vivienda Santa Rosa 2273 Urbanización Los Pinos 27374 Programa De Vivienda Residencial Veracruz de Carabayllo 4575 Programa De Vivienda Las Palmeras 13776 Programa Residencial El Paraíso de Carabayllo 13777 Programa Residencial San Roque de Carabayllo 12678 Parcela de Pablo Villavicencio (futura habilitación Urbana) 12079 Parcela de Carlos Guzmán Salinas (futura habilitación Urbana) 12080 Parcela de Lucio Guzmán Mercado (futura habilitación Urbana) 12081 Residencial Montecarlo 12182 Programa de Vivienda La Planicie de Carabayllo 8083 Programa de Vivienda Residencial Santa Bárbara 13784 Urbanización Carolina 2da Etapa "A" 12085 Urbanización Carolina 2da Etapa "B" 12086 Programa Residencial Titanic 18487 Programa De Vivienda San Francisco de Carabayllo 16188 Programa De Vivienda Miraflores 13089 Programa Residencial Los Jardines de Carabayllo (ampliacion) 13790 Urbanización Progresiva Chavín de Huantar II 12291 Urbanización Progresiva Chavín de Huantar I 25892 Urbanización El Edén 8593 Urbanización Flor de Carabayllo 9494 Urbanización Santo Domingo 6° Etapa 447


6

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN° 0009-2006-SEDAPAL Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Esquema Integral Carabayllo 6.0 REQUERIMIENTOS Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA ELABORACION

DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ASI COMO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS GENERALES 6.1 Requerimientos del área en estudio

Los requerimientos del Estudio han sido calculados basándose en el Estudio de Pre Inversión a Nivel de Factibilidad para la Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Esquema Integral Carabayllo. Las Dimensiones de las Infraestructuras proyectadas indicadas en los planos AP-01 y AL-01 son definitivas, por que el Contratista debe elaborar el expediente técnico respetando esas dimensiones a fin de ejecutar las obras correspondientes, así mismo debe desarrollar los estudios complementarios, tales como: Estudio de Suelos, Estudio Topográfico, Sistema de Automatización, Manual de Operación y Mantenimiento, obtención del CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos). Sedapal entregara los planos ubicación de las infraestructuras hidráulicas proyectadas (Reservorios, Cisternas, Estación Booster). La elaboración del expediente técnico será coordinada y supervisada por el Comité Técnico de SEDAPAL.


Esquema Numero Habilitaciones N°Lotes95 Urbanización Las Dalias 33096 Programa Residencial Los Ángeles de Carabayllo II (tiene forma cuadrada) 21697 Programa Residencial Los Ángeles de Carabayllo I 33298 Urbanización Santo Domingo 8° Etapa 35499 Urbanización Santo Domingo 9° Etapa 348100 Urbanización Santo Domingo 10° Etapa 217

Esquema 101 Urbanización Santo Domingo 11° Etapa 192

Punchauca y 102 Urbanización Santo Domingo 7° Etapa 381

Anexos 103 Urbanización Santo Domingo 3° Etapa 356104 Urbanización Santo Domingo 2° Etapa 321105 Urbanización Santo Domingo 1° Etapa 347106 Urbanización Santo Domingo 5° Etapa 384107 Urbanización Santo Domingo 4° Etapa 420108 Las Garas 72109 Programa De Vivienda El Olivar de Carabayllo 89110 A.H. El Puquio 40111 A.H. El Gran Cambio 90112 Programa De Vivienda La Muralla 221 Villa San Antonio y Anexos 7382 El Progreso 76423 Villa Esperanza y Nueva america 7684 Raúl Porras Barrenechea 33675 La Flor 7536 Villa El Polvorin 363

Torre Blanca 1 Torre Blanca 803total 35884

Esquema 4ta Zona el

Progreso


7


La revisión y actualización de planos y estudios complementarios que corresponde a estructuras de almacenamiento y/o otros (reservorios, equipamientos, etc.), deberán ser rediseñados y/o adecuados en las diferentes especialidades de acuerdo a las nuevas dimensiones de las estructuras proyectadas.

6.2 DESCRIPCION DE LAS OBRAS A EJECUTAR

A continuación se describen las obras proyectadas, la cual el contratista deberá elaborar el Expediente Técnico (planos, metrados, cronogramas, presupuestos, especificaciones técnicas) con los estudios complementarios (estudio de suelos, manual de operación y mantenimiento, diseño estructural, sistema de control y automatización) a fin que permita la ejecución de las mismas. Las dimensiones de las infraestructuras se encuentran definidas y no son materia de evaluación por el Contratista deberá elaborar el expediente técnico al nivel de ejecución de obras. A) Agua Potable (Ver Plano AP-02)

El Progreso – 4ta Zona

• Inserción de una tee de derivación de 700 mm x 350 mm en la Línea de Conducción I Etapa del Proyecto Chillón que recorre por la berma central de la Av. Universitaria, en su cruce con el Jr. Bustamante y Rivero Oeste, e instalación de un tramo de línea de conducción con tubería de hierro dúctil K9 de 350 mm de diámetro, hasta la CR-1.

• Construcción y equipamiento de una Estación de Bombeo tipo booster (CR-1) en un parque proyectado en el Programa Residencial “Las Mercedes de Carabayllo”. En la estación Booster, instalar: medidor de caudal electromagnético antes de la booster, así como transmisores de presión aguas arriba y debajo de las bombas. Entre la Booster y el R-6 considerar control automático local al 100% (mediante un tablero de control con PLC y módem celular para monitoreo y telemando desde el SCADA de la Atarjea; incluye el desarrollo de pantalla y reportes de las nuevas estaciones en el SCADA, Survalent) donde se pueda medir: presión de ingreso, presión de salida y caudal; de tal forma que pueda funcionar sin operador.

• Instalación de Línea de Impulsión entre la CR-1 y el Reservorio R-6, con tubería de hierro dúctil K9 de 300 mm de diámetro, a lo largo de los Jirones Bustamante y Rivero Oeste y Este y del Jr. Santos Chocano.

Esta línea se bifurca a la altura del Jr. San Pedro de Carabayllo con tubería de hierro dúctil K9 de 150 mm de diámetro, para abastecer al Reservorio R-I existente.

• Construcción del Reservorio R-6 de 700 m3 de capacidad, apoyado en cota de fondo 416.00 m.s.n.m. Este reservorio tendrá su correspondiente caseta de válvulas y cerco perimétrico. En el R-6 instalar una válvula compuerta de cierre elástico, en la derivación con el R-1.

• Instalación de una Línea de Aducción - Conducción entre el R-6 y la Estación de Bombeo CR-2, con tubería de hierro dúctil K9 de 300 mm, 250 mm y 200 mm de diámetro, a lo largo de los Jirones Antonio Raimondi, López de Albújar,


8


César Vallejo, Julio C. Tello, María Parado de Bellido y Túpac Amaru, hasta el cruce con la Prolongación Av. Manuel Prado.

Esta línea alimentará directamente a las redes existentes ejecutadas mediante el Convenio ALA 92/07, que se extienden entre las cotas 400 a 380 m.s.n.m. y a través de la Cámara Reductora de Presión CRP Nº01, a las redes existentes ejecutadas también mediante el Convenio ALA 92/07, que se extienden entre las cotas 380 a 345 m.s.n.m.

Finalmente esta línea alimentará a la Estación de Bombeo CR-2 V= 100 m3, en cuyo ingreso se tiene que considerar la instalación de una válvula sostenedora de presión, para evitar que la presión de servicio en la red de distribución circundante, caiga por debajo de la mínima reglamentaria.

Construcción y equipamiento de la CRP Nº01, en el Parque que se ubica en el cruce de la Av María Parado de Bellido con el Jr. César Vallejo.

Construcción y equipamiento de la estación de bombeo CR-2 V= 100 m3 en una esquina de la Manzana A3 con frente a la Prolongación Av. Manuel Prado, que se identifica como Parque en el Plano de Lotización aprobado por la COFOPRI al A.H. Sol Naciente de Carabayllo – I Etapa., pero que constituye en realidad un terrreno rocoso donde se va a cimentar superficialmente la cisterna , sala de bombas y guardianía, con su correspondiente cerco perimétrico de protección.

Instalación de Línea de Impulsión entre la CR-2 y el Reservorio R-7, con tubería de hierro dúctil K9 de 200 mm de diámetro, a lo largo de la Prolongación Av. Manuel Prado y los Jirones Túpac Amaru, Hipólito Unánue, Mateo Pumacahua, José F. Sánchez Carrión y José de San Martín, por donde asciende la ladera del cerro donde se ubicará el R-7.

Construcción del Reservorio R-7 de 600 m3 de capacidad, apoyado en cota de fondo 505.00 m.s.n.m. Este reservorio tendrá su correspondiente caseta de válvulas y cerco perimétrico.

Instalación de una Línea de Aducción - Conducción entre el R-7 y la Estación de Bombeo tipo booster CR-3, con tubería de hierro dúctil K9 de 250 mm, 200 mm y 150 mm de diámetro, a lo largo de los Jirones San Martín, María Parado de Bellido y José Balta.

Esta línea alimentará directamente a las redes existentes ejecutadas mediante el Convenio ALA 92/07, que se extienden entre las cotas 490 a 460 m.s.n.m., tanto dentro del área de la I Etapa del A.H. Sol Naciente de Carabayllo como de la II Etapa, para lo cual se bifurca un tramo a la salida del reservorio con tubería de hierro dúctil K9 de 150 mm de diámetro, que desciende por la ladera del cerro con dirección a la Calle Los Claveles del A.H. Sol Naciente de Carabayllo – II Etapa

Además, esta línea de aducción-conducción alimentará a través de las Cámaras Reductoras de Presión CRP Nº02 y CRP Nº04, a las redes existentes ejecutadas también mediante el Convenio ALA 92/07, que se extienden entre las cotas 460 a 430 m.s.n.m. y a partir de éstas convenientemente reforzadas y


9


a través de la Estación Reductora de Presión CRP Nº03, a las redes existentes del Convenio ALA 92/07 que se extienden entre las cotas 430 a 400 m.s.n.m.

Finalmente esta línea alimentará a la Estación de Bombeo CR-3, en cuyo ingreso se ha previsto instalar una válvula sostenedora de presión, para evitar que la presión de servicio en la red de distribución circundante, caiga por debajo de la mínima reglamentaria.

Construcción y equipamiento de la CRP Nº02, en una esquina de la Manzana U2 con frente al Jr. José F. Sánchez Carrión, que se identifica como Parque en el Plano de Lotización aprobado por la COFOPRI al A.H. Sol Naciente de Carabayllo – I Etapa.

Construcción y equipamiento de la CRP Nº03, en una esquina de la Manzana M4 con frente al Jr. Hipólito Unánue, que se identifica como Área de Esparcimiento Público en el Plano de Lotización aprobado por la COFOPRI al A.H. Sol Naciente de Carabayllo – I Etapa.

Construcción y equipamiento de la CRP Nº04, en una esquina de la Manzana I3 con frente a la Calle Las Begonias, que se identifica como Parque en el Plano de Lotización aprobado por la COFOPRI al A.H. Sol Naciente de Carabayllo – II Etapa..

Construcción y equipamiento de estación de bombeo tipo booster CR-3, en una esquina de la Manzana T2, correspondiente a Área Deportiva en el Plano de Lotización del A.H. Sol Naciente de Carabayllo – I Etapa.

Instalación de Línea de Impulsión entre la CR-3 y el Reservorio R-8, con tubería de hierro dúctil K9 de 100 mm de diámetro, a lo largo del Pasaje S/N, hasta llegar a una explanada que se ubica sobre la Manzana C1 del Plano de Lotización del “Grupo de Moradores Eliane Karp de Toledo” antes mencionado.

Construcción del Reservorio R-8 de 200 m3 de capacidad, apoyado en cota de fondo 565.00 m.s.n.m. Este reservorio tendrá su correspondiente caseta de válvulas y cerco perimétrico.

Instalación de una Línea de Aducción con tubería de hierro dúctil K9 de 100 mm de diámetro, a lo largo de un Pasaje S/N y la Calle 6 hasta el Área Deportiva del Plano de Lotización del “Grupo de Moradores Eliane Karp de Toledo”, para alimentar a la Cámara Reductora de Presión CRP Nº05.

Esta línea alimentará directamente a las redes secundarias que deberá instalarse en las habilitaciones “Grupo de Moradores Eliane Karp de Toledo” y “Agrupación Familiar 11 de Mayo” entre las cotas 550 a 520 m.s.n.m. y a través de la CRP Nº05 a las redes secundarias que deberá instalarse en esas mismas habilitaciones, entre las cotas 520 a 490 m.s.n.m.

Construcción y equipamiento de la CRP Nº05 con frente a la Manzana X, según el Plano de Lotización del “Grupo de Moradores Eliane Karp de Toledo” antes referido.


10


Construcción y equipamiento de la Estación de Bombeo CR-4 adyacente al R-III, dentro de la que se incluirá la rehabilitación de la caseta de válvulas existente.

Instalación de Línea de Impulsión entre el R-III y el reservorio existente de CCUDAHPA, a lo largo del Jr. Piura, Jr. Las Flores y Calle Miraflores de los AA.HH Pedro Labarte y San Gabriel respectivamente, con tubería de hierro dúctil K9 de 150 mm de diámetro.

Construcción de caseta de válvulas y cerco perimétrico en el reservorio de CCUDAHPA.

Instalación de tubería de hierro dúctil K9 de 150 mm de diámetro a partir del R-6, bajando por una quebrada que conduce al A.H. La Aldea, al cual cruza por algunos de sus pasajes y calles, reduciendo previamente la presión a un rango de uso entre cotas topográficas de 380 a 345 m.s.n.m., mediante la Cámara Reductora de Presión CRP Nº 06 a construirse sobre la línea.

La línea de aducción desciende luego hacia el Jr. Juan Velasco Alvarado, continuando su recorrido por los Jirones Mariano Ignacio Prado y Revolución y por el Pasaje Los Próceres , para ingresar al Jr. San Francisco de Asís al que recorre hasta llegar al Jr. María Parado de Bellido, bajando por éste en dirección hacia la Av. Túpac Amaru por donde continúa finalmente hacia el norte, hasta llegar al A.H. “20 de Marzo”.

Construcción y equipamiento de la CRP Nº07, en el cruce de los Jirones San Francisco de Asís y María Parado de Bellido, a partir de la cual se prevé el abastecimiento a sectores altos del Comité 35 entre las cotas topográficas de 345 a 288 m.s.n.m, cuando obtengan su regularización ante COFOPRI.

Construcción y equipamiento de la CRP Nº08 en la Av Tupac Amaru, frente al A.H. San José, a partir de la cual se abastecerá a dicho asentamiento humano y a sectores bajos del Comité 35 entre las cotas topográficas de 310 a 265 m.s.n.m cuando obtengan su regularización ante COFOPRI.

Construcción y equipamiento de las Cámaras Reductoras de Presión CRP Nº09 y CRP Nº10 en la Av Túpac Amaru, frente al A. H. “20 de Marzo”. La CRP Nº09 dará servicio a los AA.HH. El Puquio y El Gran Cambio y a los sectores bajos de los AA.HH. “20 de Marzo” y Villa San Antonio, entre las cotas topográficas de 295 a 265 m.s.n.m; mientras que la CRP Nº10 dará servicio a los sectores altos de los AA.HH.”20 de Marzo” y Villa San Antonio, entre las cotas topográficas de 330 a 277 m.s.n.m.

A continuación describimos los planos de ubicación de estructuras proyectadas y trazo de las líneas proyectadas de las obras proyectadas de agua potable para el Sector de Progreso, los cuales son referenciales, debiendo ser adecuados (topografía, interferencias otros), a las condiciones actuales, pero deberán mantenerse los Diámetros, material y clase.


11


Lamina Descripción

AP-02 al AP-13 Línea de Impulsión CR-1 al R-6 y R-I AP-14 al AP-18 Línea aducción – Conducción R-6 al CR-2 AP-19 al AP-21 Línea de impulsión CR-2 al R-7 Ap-22 al AP-24 Línea de aducción – conducción R-7 al CR-3 AP-25 Línea de impulsión CR-3 al R-8 AP-26 Línea de aducción R-8 a la CRP-5 AP-27 al AP-28 Línea aducción R-7 a la CRP-4 AP-29 al AP-30 Línea impulsión CR-4 al R-CCUDAHPA AP-31 Línea de aducción del R-CCUDAHPA AP-32 Línea de aducción a la CRP-2 AP-33 Línea aducción a la CRP-3 AP-34 al AP-45 Línea aducción R-6 al Norte PG-18 Ubicación de cámaras reductoras de presión CRP-1 a

CRP-8, CRP-9 y CRP-10 R-07 Ubicación y Cortes del Reservorio R-6 D-02 Desvío del Colector Progreso Norte D-02 al D-04 Desvío del Colector Progreso Sur D-05 Colector Julio C Tello D-06 Refuerzo del Colector Sánchez Cerro – Desvío del

Colector Raúl Porras B. D-07 al D-08 Colector de rebose Reservorio R-6 D-09 al D-10 Colector de rebose Reservorio R-7 D-11 al D-13 Colector de Rebose Reservorio R-8 D-14 al D-17 Colector Manuel Prado D-18 al D-19 Colecto de Rebose R-CCUDAHPA

PUNCHAUCA Y ANEXOS Las Obras Generales de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Punchauca y Anexos comprenden lo siguiente: •

•

•

•

•

Construcción y equipamiento de Derivaciones del Proyecto Chillón y instalación de Líneas Troncales.

- Sector 352. Línea Troncal Chillón-Reservorio R-1L. - Sector 353. Línea Troncal Chillón-Reservorios RSD-1 y RSD-2. - Sector 355. Línea Troncal Chillón-Reservorio RPC-19. - Sector 356. Línea Troncal Chillón-Reservorio RPC-18.

Rehabilitación y reequipamiento de Pozos Locales. - Sector 352. Pozos P-488 y P-683. - Sector 353. Pozos P-655, P-661, P662, P-810.

Líneas de Impulsión Proyectada de los Pozos. - Sector 352. Pozos P-488 - P-683 - Reservorio R-1L.

Construcción y equipamiento de Reservorios incluye cerco perimetricos. - Sector 355. Reservorio RPC-19. - Sector 356. Reservorio RPC-18.

Equipamiento de reservorios, incluye cerco perimétrico. - Sector 352. Reservorio R-1L. - Sector 353. Reservorio RSD-1.


12


- Sector 353. Reservorio RSD-2. •

•

•

Instalación de líneas de aducción - Sector 355. Reservorio RPC-19 – Entrada Sector 355. - Sector 356. Reservorio RPC-18 – Red de Distribución.

Construcción y equipamiento de cámaras de entrada a Sectores. - Sector 352. - Sector 353-A y Sector 353-B. - Sector 355. - Sector 356.

Sistema de Automatización y Control SCADA.

Sector 352-Línea Troncal Chillón-Reservorio R-1L (Lucyana)

La derivación al Reservorio R-1L desde la Troncal Chillón fue construida con el Proyecto Chillón y tiene una caja de válvulas de cierre y tubería de 400mm de diámetro para abastecer al reservorio apoyado existente R-1L de 3000 m3 de capacidad. Al ingreso del reservorio tiene una válvula de control tipo globo para el llenado del mismo.

Construcción y Equipamiento de Cámara de Derivación Sector 353 y Instalación

de Línea Troncal Chillón a los Reservorios: Reservorio R Sto Domingo I – R Sto Domingo II A partir de la línea troncal de 700mm de diámetro del Proyecto Chillón cuyo trazo sigue a lo largo de la Prolongación Av. Universitaria intersección con la Av. Camino Real se instalara una Tee de 700 x 250 mm de diámetro con una válvula mariposa de cierre instalada en una cámara de concreto (proyectada), en este punto se inicia la tubería proyectada de derivación de 250mm de diámetro de Hierro Dúctil K-9, continuando por la Futura Av. Entrada Río Chillón donde se bifurca en una tubería de hierro dúctil K-9 de 200 mm de diámetro (proyectada) cuyo trazo sigue por la Av. Santo Domingo hasta llegar al Reservorio Santo Domingo RSD-1 existente y otra tubería de Hierro Ductil K-9 de diámetro 200 mm cuyo trazo sigue por la Futura Av. Entrada Río Chillón hasta llegar al Reservorio Santo Domingo RSD-2 existente. Al ingreso de los reservorios existentes ( R-Sto. Domingo I y R-Sto Domingo II) se debe prever la instalación de válvulas de doble función (caudal y Nivel)

Construcción y Equipamiento Sector 355 - Línea Troncal Chillón - Reservorio RPC-19 (proyectado) A partir de la línea troncal de 700mm de diámetro del Proyecto Chillón cuyo trazo sigue a lo largo de la Prolongación Av. Universitaria intersección con la Av. Sánchez Cerro se instalara una Tee de 700 mm x de 250mm de diámetro con una válvula de cierre (mariposa), las cuales se ubicaran en una cámara de concreto (proyectada), en este punto se inicia la instalación de la tubería proyectada de derivación de 250mm de diámetro Hierro dúctil K-9, continuando por la Av. Sánchez Cerro hasta llegar al Reservorio RPC-19 proyectado. Al ingreso del reservorio se ha previsto la instalación de una válvula de control tipo globo para el llenado del mismo.

Sector 356-Línea Troncal Chillón-Reservorio RPC-18

A partir de la Derivación I-1 de la línea troncal del Proyecto Chillón inmediatamente aguas abajo de la derivación existente sale una tubería de 300mm de diámetro para abastecer al reservorio elevado proyectado RPC-18 de 1000m3 de capacidad. Al inicio de la derivación en la cámara de válvula existente de la Derivación I-1, se ha previsto instalar una válvula mariposa en la línea de derivación al reservorio RPC-18.


13


Pozos Locales Los pozos que serán usados como fuente de agua subterránea para el proyecto son existentes cinco de los cuales deben ser rehabilitados: pozos P-488, P-655, P-661, P-662 y P-683. El Pozo P-810 existente no necesita rehabilitación por haber sido construido recientemente. La rehabilitación de los pozos incluirá los siguientes trabajos:

• Retiro de los equipos existentes. • Evaluación del pozo con cámara de televisión, antes y después de la rehabilitación. • Limpieza del pozo mediante el método de pistoneo y/o aplicación de aire

comprimido antes y después de aplicar productos químicos biodegradables, para prevenir la obstrucción de los filtros por incrustación.

• Efectuar mediciones de caudal y nivel dinámico antes y después del ítem anterior. La rehabilitación de las casetas incluirá, entre otros, remodelación de los ambientes, resane de pisos, paredes, pintado interior y exterior todo de acuerdo a lo indicado en los planos y especificaciones. La rehabilitación del equipamiento consiste en el cambio total de los equipos de bombeo, árbol de descarga, instalaciones eléctricas y el equipamiento para la automatización y control todo de acuerdo a lo indicado en los planos que se adjuntan. En los acápites a continuación se describen las características hidráulicas de cada uno de los pozos. Los Equipos de bombeo de los pozos, en lo que les corresponda, deberá contar con lo siguiente:

Un Transductor de presión hidrostática sumergible para medición de nivel Un transductor de presión a la salida del pozo. Un transductor de presión en el circuito de cloración. Un transductor de presión a la entrada de la tubería de impulsión Un analizador de red multifunción de energía para el equipo de bombeo. Un analizador de red multifunción de energía par el equipo de bombeo. Un analizador de red multifunción de energía general. Un sensor infrarrojo de detección de intrusos. La purga del pozo debe estar automatizada en función al arranque de la bomba. Un sistema de inyección de cloro. Un sensor de inundación. Una sirena audible Una circulina Luminosa.

Sector 352. Pozos P-488 Lucyana 4 y P-683 Santo Domingo 4 El Pozo P-488 se encuentra ubicado en un parque en la Av. Caudivilla tiene una profundidad de 85 m, caudal de explotación de 25 lps, un nivel dinámico de 18 m y altura dinámica total de bombeo de 95 m. El Pozo P-683 se encuentra ubicado en un parque cercano a la Av. Condorcanqui tiene una profundidad de 110 m, caudal de explotación de 57 lps, un nivel dinámico de 39 m y altura dinámica total de bombeo de 96 m.


14


Sector 353. Pozos P-655 Santo Domingo 1, P-661 Santo Domingo 1, P662 Santo Domingo 1, P-810 Santo Domingo 2-Carabayllo El Pozo P-655 existente se encuentra ubicado en un parque tiene una profundidad de 82 m, caudal de explotación de 17 lps, un nivel dinámico de 15 m y altura dinámica total de bombeo de 96 m. El Pozo P-661 existente se encuentra ubicado en un parque tiene una profundidad de 95 m, caudal de explotación de 26 lps, un nivel dinámico de 44 m y altura dinámica total de bombeo de 94 m. El Pozo P-662 existente se encuentra ubicado en un parque cercano a la Av. Santo Domingo tiene una profundidad de 97 m, caudal de explotación de 16 lps, un nivel dinámico de 52 m y altura dinámica total de bombeo de 77 m. El Pozo P-810 existente se encuentra ubicado en terreno de cultivo tiene una profundidad de 94 m, caudal de explotación de 18 lps, un nivel dinámico de 32 m y altura dinámica total de bombeo de 64 m.

Líneas de Impulsión Proyectadas de los Pozos Sector 352. Pozos P-683 - P-488- Reservorio R-1L La línea de impulsión se inicia en el Pozo P-683 con un diámetro de 250mm hierro dúctil K-7, hasta encontrarse con la línea de impulsión que viene del Pozo P-488, continua desde este punto con un diámetro de 300mm de hierro dúctil K-7, hasta llegar al Reservorio R-1L después de cruzar la Av. Tupac Amaru. La línea de impulsión de Pozo P-488 tiene un diámetro de 150mm de hierro dúctil K-7 hasta encontrarse con la línea de impulsión del Pozo P-683.

Construcción y Equipamiento Reservorios proyectados incluye caseta y cerco perimetrico y Rehabilitación y Mejoramiento de Reservorios existentes Reservorio R-1Lucyana -Sector 352 El Reservorio R-1L Lucyana existente que sirve al Sector 352, es de tipo apoyado, tiene un volumen de almacenamiento de 3 000 m3, está ubicado en un cerro contiguo a la Av. Tupac Amaru. Dentro del proyecto se debe preveer la construcción de un cerco perimétrico para protección de vandalismo Reservorio R Sto Domingo I - Sector 353. El Reservorio R Sto Domingo I existente tiene un volumen de almacenamiento de 1500 m3, está ubicado en un parque. En el reservorio se requiere válvula de control tipo paso anular con actuador eléctrico modulante, conservando su diámetro, incluyendo un medidor de caudal electromagnético al ingreso del reservorio, aguas arriba de la válvula altitud. Debe considerarse un filtro y una línea de by pass con válvula mariposa y diámetro inmediatamente inferior. Incluir transductor de presión, para medir la presión de ingreso, el cual se ubicara antes de la válvula anular. Instalar un sensor de presión el cual indicara los niveles en el reservorio, se instalara en la tubería de purga, antes de la válvula de control.


15


Incluir una válvula de altitud tipo globo diafragma, aguas abajo, para casos de falta de fluido eléctrico y evitar rebose (de doble cámara) A la salida del reservorio instalar una válvula mariposa con actuador eléctrico modulante, indicador de posición y posicionador electrónico. Esto tanto para el RPC-18 y RPC-19 Considerar automatización local al 100%, mediante un tablero de control con PLC y módem celular para monitoreo y telemando desde el SCADA de la Atarjea; incluye el desarrollo de pantalla y reportes de las nuevas estaciones en el SCADA (Survalent). Considerar tablero climatizado, con baterías, instrumentación de 24 voltios. considerar filtro antes de todas las válvulas (tipo cesto) considerar válvula de aislamiento para mantenimiento considerar By Pass, para mantenimiento de la válvula motorizada. Considerar los pozos de tierra para fuerza y control El contratista instalara una tubería independiente de 200 mm de diámetro para el suministro de agua desde la línea de conducción del Proyecto Chillón Por otro lado es necesario se considere el diseño y construcción de cerco perimétrico. Reservorio Rsto Domingo II - Sector 353. El Reservorio Rsto Domingo II, existente tiene un volumen de almacenamiento de 1150m3, está ubicado en un parque. En el reservorio se requiere válvula de control tipo paso anular con actuador eléctrico modulante, conservando su diámetro, incluyendo un medidor de caudal electromagnético al ingreso del reservorio, aguas arriba de la válvula altitud. Debe considerarse un filtro y una línea de by pass con válvula mariposa y diámetro inmediatamente inferior. Incluir transductor de presión, para medir la presión de ingreso, el cual se ubicara antes de la válvula anular. Instalar un sensor de presión el cual indicara los niveles en el reservorio, se instalara en la tubería de purga, antes de la válvula de control. Incluir una válvula de altitud tipo globo diafragma, aguas abajo, para casos de falta de fluido eléctrico y evitar rebose (de doble cámara) A la salida del reservorio instalar una válvula mariposa con actuador eléctrico modulante, indicador de posición y posicionador electrónico. Esto tanto para el RPC-18 y RPC-19 Considerar automatización local al 100%, mediante un tablero de control con PLC y módem celular para monitoreo y telemando desde el SCADA de la Atarjea; incluye el desarrollo de pantalla y reportes de las nuevas estaciones en el SCADA (Survalent). Considerar tablero climatizado, con baterías, instrumentación de 24 voltios. considerar filtro antes de todas las válvulas (tipo cesto) considerar válvula de aislamiento para mantenimiento considerar By Pass, para mantenimiento de la válvula motorizada. Considerar los pozos de tierra para fuerza y control El contratista instalara una tubería independiente de 200 mm de diámetro para el suministro de agua desde la línea de conducción de diámetro del Proyecto Chillón.


16


Por otro lado es necesario se considere el diseño y construcción de cerco perimétrico. Reservorio RPC-19 - Sector 355. El Reservorio RPC-19 proyectado tiene un volumen de almacenamiento de 1500m3, está ubicado en el parque Antonio Raimondi. En el RPC-19 se requiere válvula de control tipo paso anular con actuador eléctrico modulante, conservando su diámetro, incluyendo un medidor de caudal electromagnético al ingreso del reservorio, aguas arriba de la válvula altitud. Debe considerarse un filtro y una línea de by pass con válvula mariposa y diámetro inmediatamente inferior. Incluir transductor de presión, para medir la presión de ingreso, el cual se ubicara antes de la válvula anular. Instalar un sensor de presión el cual indicara los niveles en el reservorio, se instalara en la tubería de purga, antes de la válvula de control. Incluir una válvula de altitud tipo globo diafragma, aguas abajo, para casos de falta de fluido eléctrico y evitar rebose (de doble cámara) A la salida del reservorio instalar una válvula mariposa con actuador eléctrico modulante, indicador de posición y posicionador electrónico. Considerar automatización local al 100%, mediante un tablero de control con PLC y módem celular para monitoreo y telemando desde el SCADA de la Atarjea; incluye el desarrollo de pantalla y reportes de las nuevas estaciones en el SCADA (Survalent). Considerar tablero climatizado, con baterías, instrumentación de 24 voltios. considerar filtro antes de todas las válvulas (tipo cesto) considerar válvula de aislamiento para mantenimiento considerar By Pass, para mantenimiento de la válvula motorizada. Considerar los pozos de tierra para fuerza y control Dentro de la obra deben considera la colocación de escaleras de acceso a la cuba y al techo del reservorio, cerco perimétrico para protección contra vandalismo. Reservorio RPC-18 - Sector 356.

El Reservorio RPC-18 proyectado tiene un volumen de almacenamiento de 1000m3, está ubicado en un parque. En el RPC-18 se requiere válvula de control tipo paso anular con actuador eléctrico modulante, conservando su diámetro debido a las bajas presiones (45 m mínimo en el día y 60 m máximo en la noche en el MM1), incluyendo un medidor de caudal electromagnético al ingreso del reservorio, aguas arriba de la válvula altitud. Debe considerarse un filtro y una línea de by pass con válvula mariposa y diámetro inmediatamente inferior. Incluir transductor de presión, para medir la presión de ingreso, el cual se ubicara antes de la válvula anular. Instalar un sensor de presión el cual indicara los niveles en el reservorio, se instalara en la tubería de purga, antes de la válvula de control. Incluir una válvula de altitud tipo globo diafragma, aguas abajo, para casos de falta de fluido eléctrico y evitar rebose (de doble cámara)


17


A la salida del reservorio instalar una válvula mariposa con actuador eléctrico modulante, indicador de posición y posicionador electrónico. Considerar automatización local al 100%, mediante un tablero de control con PLC y módem celular para monitoreo y telemando desde el SCADA de la Atarjea; incluye el desarrollo de pantalla y reportes de las nuevas estaciones en el SCADA (Survalent). Considerar tablero climatizado, con baterías, instrumentación de 24 voltios. considerar filtro antes de todas las válvulas (tipo cesto) considerar válvula de aislamiento para mantenimiento considerar By Pass, para mantenimiento de la válvula motorizada. Considerar los pozos de tierra para fuerza y control Dentro del proyecto se debe instalar la colocación de escaleras de acceso a la cuba y al techo del reservorio, construcción de cerco perimétrico contra vandalismo.

Líneas de Aducción

Reservorio RPC-19 – Entrada Sector 355 (Sector 355). La línea ce aducción a instalar, se inicia en el reservorio RPC-19 proyectado y se conecta a la entrada del Sector 355 y se ha previsto que continúe por la Av. Sánchez Cerro hasta llegar a la intersección de la prolongación de la Av. Universitaria, tiene un diámetro de 350 mm en el tramo inicial y 250 mm en su tramo final. Para su conexión al sistema de redes secundarias de distribución existente se ha previsto dos cortos tramos de diámetro 200 mm. Reservorio RPC-18 – Red de Distribución (Sector 356). Proyectado y tieen La línea de aducción proyectada se inicia en el Reservorio RPC- ramales. El Primer ramal de 200 mm de diámetro, ubicado en el inicio de la línea de aducción, servirá para el abastecimiento de la parte alta del sector contiguo al reservorio y se debe dejar con una brida ciega a la salida del reservorio para su futura conexión al sistema de distribución. El segundo ramal de 250 mm de diámetro a instalarse servirá para el abastecimiento de la parte baja del sector. Se inicia en la válvula reductora de presión ubicada en el fuste del reservorio RPC-18 y sigue paralela a la tubería de derivación que alimenta al reservorio hasta la intersección con la Av. Universitaria continua por esta avenida hasta llegar a la intersección con la Av. Sánchez Cerro, continua por esta avenida hasta conectarse al sistema de redes secundarias de distribución existente a una tubería de 200 mm de diámetro existente en la misma Av. Sánchez Cerro. Entrada a Sectores Par el control del sumnistro de agua y regulación de presión se debe preveer el equipamiento necesario para cada una de las entradas a los sectores. Para los Sectores 352 y 355 el equipamiento de las entradas se encuentran ubicados en cámaras de concreto armado y para los sectores 353 y 356 el equipamiento se encuentra ubicado en el fuste de los reservorios elevados correspondientes que suministran agua a los sectores. Se adjuntan los planos de ubicación de las cámaras de entradas a sectores. a) Sector 352

La entrada al sector se ubicara en la vía lateral de la Av. Tupac Amaru en la Línea de aducción del reservorioR-1 Lucyana que se conecta a la red secundaria de distribución existente en el sector.


18


La entrada está provista de una válvula reguladora de presión tipo globo de 300 mm de diámetro accionada hidraulicamente con control por solenoides que actúan sobre válvulas pilotos y con respaldo de válvula piloto hidraulica. La válvula de control permite su regulación a distancia por medio del PLC instalado en el Reservorio R-1 Lucyana.

b) Sector 353-A y Sector 353-B

El sector 353 tiene dos entradas; la entrada 353-A ubicada en el reservorio Santo Domingo 1 y la entrada 353-B en el reservorio Santo Domingo 2. La entrada está provista de una válvula reguladora de presión tipo globo de 250 mm de diametro accionada hidraulicamente con control de solenoides que actuan sobre valvulas pilotos y con respaldo de válvula piloto hidraulica. La valvula de control permite su regulación a distancia por medio del PLC que también sirve para el control de llenado del reservorio.

Para operaciones de mantenimiento de la válvula de regulación se ha provisto un by-pass con válvula de cierre de mariposa y valvulas de guarda de compuerta aguas arriba y aguas abajo de la válvula de regulación. La entrada cuenta con un caudalimetro electromagnético del mismo diametro de la válvula y transductores de presión aguas arriba y aguas debajo de la válvula de regulación. La entrada 353-B se encuentra ubicada en el fuste del reservorio existente Santo Domingo i en la línea de aducción que se conecta a la red secundaria de distribución existente en el sector.

La entrada está provista de una válvula reguladora de presión tipo globo de 200 mm de diámetro accionada hidraulicamente con control por solenoides que actúan sobre válvulas piloto y con respaldo de válvula piloto hidráulica. La valvula de control permite su regulación a distancia por medio del PLC que también sirve para el control de llenado del reservorio. Para operaciones de mantenimiento de la válvula de regulación se ha provisto un by-pass con válvula de cierre de mariposa y válvulas de guarda de compuerta aguas arriba y aguas abajo de la válvula

c) Sector 355

La entrada al sector se encuentra ubicada en la Av. Sánchez Cerro ubicado en la línea de aducción proyectada que se inicia en el reservorio RPC-18 proyectado. La entrada está provista de una válvula reguladora de presión tipo globo de 300 mm de diámetro accionada hidraulicamente con control por selenoides que actúan sobre válvulas pilotros y con respaldo de válvula piloto hidráulica. La válvula de control permite su regulación a distancia por medio del PLC a instalar en el reservorio r-1 Lucyana. Por operaciones de mantenimiento de la válvula de regulación sedebe preveer un bay – pass con válvula de cierre de mariposa y válvulas de guarda aguas arriba y aguas debajo de la válvula de regulación y de transductores de presión aguas arriba y aguas debajo de la válvula de regulación. El cuadalímetro electromagnético para la entrada se debe ubicar en la caseta del reservorio RPC-18 proyectado.


19


Se debe preveer suministro eléctrico para iluminación y para la instrumentación del sistema SCDA. Asimismo, deberá tener sistema de ventilación forzada

d) Sector 356

La entrada al Sector 356 se encuentra ubicada en el fuste del Reservorio proyectado RPC-18 en la línea de aducción que se conectara a la red secundaria de distribución existente en el sector.

De la línea de aducción sale una tubería de 200mm de diámetro para suministro a la parte alta del sector contigua al reservorio. A continuación, para suministro al resto del área del sector en la parte más baja de debe prever la instalación de una cámara reductora de presión. La entrada al Sector debe contar con un cuadalímetro electromagnético con diámetro de 250 mm.

Como parte de la entrada para el suministro a la parte baja se debe considerar la instalación de una válvula reguladora de presión tipo globo de 250 mm de diámetro accionada hidraulicamente con control por solenoides que actúan sobre válvulas pilotos y con respaldo de válvula piloto hidráulica. La válvula de control permitirá su regulación a distancia por medio del PLC que también sirve de control del llenado del reservorio.

Por operaciones de mantenimiento de la válvula de regulación se debe preveer un bay-pass con válvula de cierre de mariposa y válvulas de guarda de compuerta aguas arriba y aguas debajo de la válvula de regulación. Se debe preveer transductores de presión aguas arriba y aguas debajo de la válvula de regulación.

A continuación describimos los planos de ubicación de estructuras proyectadas y trazo de las líneas proyectadas de las obras proyectadas de agua potable para el Sector de Punchauca, los cuales son referenciales, debiendo ser adecuados (topografia, interferencias otros), a las condiciones actuales, pero deberán mantenerse los Diametros, material y clase.

Línea de conducción Av. Camino Real – Santo Domingo: AP-01, AP-02, AP-03 Y AP-04. Línea de conducción Calle 17: AP-05 Línea de conducción prolongación Av. Universitaria: AP-06 y AP-07 Línea de conducción Av. Sánchez Cerro Oeste: AP-08 y AP-09 Línea de impulsión del pozo 683- Caudivilla R-1: AP-10, AP-11, AP-12 y AP-13 Línea de impulsión pozo 488: AP-14 Línea de aducción RPC-18: AP-15, AP-16,AP-17,AP-18,AP-19,AP-20 y AP-21 Línea de aducción RPC-19: AP-22 y AP-23 Línea de rebose RPC-19: AP-24 Obras de acondicionamiento de pozos (tener en cuenta para la ubicación): RP-01,RP-02,RP-03,RP-04,RP-05,RP-06,RP-07,RP-08,RP-09 y RP-10. Reservorio elevado RPC-18 (tener en cuenta para la ubicación) : R18-01 Reservorio elevado RPC-19 (tener en cuenta para la ubicación) : R19-01 Acondicionamiento de reservorio R1-Lucyana (tener en cuenta para la ubicación): RL-01 Acondicionamiento de reservorio Santo domingo 1 (tener en cuenta para la ubicación): RD1-01 Acondicionamiento de reservorio Santo domingo 2 (tener en cuenta para la ubicación): RD2-01


20


Entrada a sectores y cámara de válvulas (tener en cuenta para la ubicación): CV-01,CV-02,CV-03,CV-04,CV-05,CV-06,CV-07,CV-08,CV-09 yCV-10

B) Alcantarillado (Ver Plano D-02)

4ta Zona El Progreso

Se ha determinado dos etapas de diseño para las obras generales de alcantarillado en el área del proyecto, las que se ha denominado como I Etapa y II Etapa.

Obras Propuestas para la I Etapa La I Etapa comprende a las obras que deben ser ejecutadas en forma inmediata, de manera que entren en funcionamiento en el año 2005. A continuación se detalla las obras planteadas para esta etapa:

a. Mejoramiento de la Capacidad del Colector El Progreso Norte: Desvío del Colector El Progreso Norte: Esta línea de desvío dará solución al funcionamiento crítico del Colector El Progreso Norte. Para ello, se captará los desagües en el Bz. 387, desviando el flujo hacia el colector existente en el Jr. Gamarra Oeste mediante una tubería de PVC DN 200 mm, que cruza la Av. Tupac Amaru, continua paralela el primer tramo de la tubería existente (Bz. 421 al Bz. 428), para luego descargar en el Bz. 428 . La descarga final se realiza en el Bz. 579 del Colector El Progreso Oeste. Esta modificación del sistema de alcantarillado, solucionará los problemas previstos al corto plazo en esta parte del área del estudio.

b. Colector Proyectado Julio C. Tello Recorriendo por el jirón del mismo nombre, esta línea se propone con la finalidad de recolectar las descargas producidas por las Sub Areas de Drenaje B4 y B5, comprendidas en la 4ta Zona de El Progreso. El colector proyectado con tubería de PVC DN 250 mm.,inicia su recorrido desviando en su totalidad los desagües que concurren al Bz.02 ubicado en el cruce con el Jr. Prolongación Oscar R. Benavides, hacia el Bz.04 que se ubica en el cruce con el Jr. Prolongación Sánchez Cerro.

c. Mejoramiento de la Capacidad del Colector Sánchez Cerro Refuerzo del Tramo San Pedro de Carabayllo: Debido a la relativa baja pendiente (14.26%o) que presenta el tramo Bz.58 al Bz.61, la cual no permite un escurrimiento adecuado del caudal de desagüe al año 2010, se ha planteado un reforzamiento para esta etapa mediante una tubería en paralelo. Se desviará el colector desde un punto aguas arriba del Bz.58, con una línea de PVC DN 250 mm hasta el Bz.61.

d. Mejoramiento de la Capacidad del Colector El Progreso Sur Desvío del Colector El Progreso Sur : En este caso la intercepción se realiza en un punto contiguo y aguas abajo del Bz. 395’, para desvíar el flujo hacia el Jr. Augusto B. Leguía – Oeste mediante una tubería de PVC DN 250 mm, recorriendo en forma paralela al colector de servicio existente en la mencionada calle. La descarga final se realiza en el Bz. 602 del Colector El Progreso Oeste.

e. Mejoramiento de la Capacidad del Colector Raúl Porras Barrenechea Norte Desvío del Colector Raúl Porras Barrenechea Norte: La mayor parte del caudal correspondiente a este colector será desviado en la etapa inmediata. Asimismo, se ha inspeccionado que actualmente este colector ya tiene problemas de represamiento. La


21


captación se efectuará a partir del Bz. 219, cruzando la Av. Tupac Amaru, hacia el Bz. 12 del Colector de Alivio Av. Tupac Amaru Km. 18. La tubería de desvío será de PVC DN 250 mm, con una longitud de 15 m.

Punchauca y Anexos

Colector Torre Blanca

El colector principal proyectado “Colector Torre blanca”, tiene el siguiente trazo, va por la Avenida Universitaria desde el extremo norte del área del proyecto, cruza longitudinalmente el área de estudio, luego dobla por la Av. Chimpu Ocllo y luego dobla hacia la autopista Chillón Trapiche, el punto de empalme del colector propuesto con el colector existente Carabayllo es en el buzón donde dicho colector cuenta con diámetro de 900 mm tramo intersección Av. Isabel Chimpu Occllo con Av. Autopista Chillón Trapiche. El material de la tubería, del colector principal proyectado se esta considerando de PVC, en el caso de las redes secundarias se presupuestara sistemas condominiales.

Este colector Principal “Torreblanca” recibirá los siguientes aportes de las áreas de drenaje; Torreblanca, parte del Progreso y parte de Punchauca. El caudal remanente del progreso, descargara a los colectores existente “Progreso Sur” diámetro 250 mm, ubicado en la Av. Túpac Amaru, teniendo como descarga final al Colector Aliviadero, Colector Universitaria y Emisor Carabayllo. En el caso de Punchauca, este descargara casi en su totalidad al Colector Proyectado por la Prolongación de la Av. Universitaria.

Los diámetros del Colector Torre Blanca son: 300mm, 350mm, 450mm, 500mm, y 600mm

Cuadro N° 2.22 Caudales de Aporte

Esquema Area Drenaje Desagüe (lps)

(año 2023) San Antonio y Anexos (AD-01) 10.20 Parte del Area de Drenaje El Progreso( B1 y B2)

18.56 El Progreso Parte del Area de Drenaje El

Progreso(B3, B4, B5 y B6 ) 78.53

Punchauca AD-07 63.06

Esquema Area Drenaje Desagüe (lps) (año 2023)

AD-08 110.80 AD-09 93.88

Punchauca

AD-10 (parte) 30.62 Torreblanca AD-11 29 TOTAL 434.65


22


Se adjunta los Plano AL-1 al AL-14 donde se indica planta y perfil del colector Torre Blanca a ejecutarse, los cuales son referenciales, estos deberán ser revisados y adecuados por los especialistas a las condiciones actuales. Es preciso señalar que los diámetros que figuran en los planos son definitivos y no son materia de análisis Así mismo dentro de la propuesta o oferta del Contratista debe asumir los costos que incurran por concepto de servidumbre de paso de requerirse. El contratista deberá diseñar la cámara especial de empalme del colector torre blanca al Emisor carabayllo.

7.0 Características principales de las Obras Generales a ejecutar:

a)

Línea de Conducción de interconexión de reservorios existentes y/o proyectados con reservorios existentes, tal como se indica en el plano PG-1, serán casi en su totalidad con tubería de hierro dúctil K-9 además de contemplar válvulas de interrupción (guardia), de mantenimiento (purga y aire) y/o accesorios que serán de una clase que pueda admitir las máximas condiciones de trabajo y ser compatible con la clase de tubería.

b) Líneas de Impulsión a los reservorios resistentes y/o proyectados serán con

tubería de hierro dúctil K-7,y con accesorios y válvulas compatibles con el tipo y presión de trabajo, para ello tienen que ser considerados los planos que se adjuntan en el anexo. Adjuntar el cálculo hidráulico mediante diámetro económico.

c) Las Líneas de Aducción de los reservorios, deberán ser para una presión

nominal PN-10 como mínimo, de acuerdo a los planos que se adjuntan el anexo, provistas de válvula de aire ubicada en la salida del reservorio, accesorios y válvulas de interrupción hasta el punto de entrega a las redes de distribución.

d) Las estructuras de almacenamiento (reservorio, casetas) deberán ser

edificaciones que guarden equidad en dimensiones, capacidad y arquitectura con el sector donde se desarrollen, respetando las normas y reglamentos vigentes. El sistema de abastecimiento de agua potable deberá estar concebido como un sistema de funcionamiento con controles hidráulico – eléctrico, capaz de gobernarse automáticamente, con descripciones claras y precisas. Las líneas de Aducción de los reservorios deberán contar con válvula de Aire.

e) El Equipamiento de las estaciones de bombeo deberán contar con todos los

elementos mecánicos, eléctricos e integrados al funcionamiento automático (hidráulico eléctrico), con su correspondiente sustentación de los elementos utilizados. Las instalaciones hidráulicas de las estaciones de bombeo y/o cámaras serán diseñadas y suministrados para PN 16 como mínimo y mayores cuando el caso lo requiera, para lo cual el Contratista deberá verificar y efectuar los cálculos correspondientes.


23


f) La tensión de trabajo de cada uno de los equipos electromecánicos y tableros de mando será diseñada de acuerdo a la tensión de trabajo 220 ó 440 vol.

g) Se deberá incluir estudios, diseños y solución de todo tipo de interferencias

con redes de servicio público, vías de transporte, tráfico, etc. con la Obra Proyectada materia de la presente Licitación.

h) Las tuberías, válvulas, accesorios, equipamiento y otros a utilizarse en el

proyecto, deberán indicarse detalladamente, adjuntando las especificaciones técnicas correspondientes y acompañando catálogos de los fabricantes en idioma español, especificando sus respectivas garantías.

i) Sistema eléctrico y de automatización, suministro de energía eléctrica para

el equipamiento, iluminación, ventilación, etc.

j) Para el sistema de automatización inalámbrico deberá efectuar el estudio que determine el sistema más óptimo para el sector, teniendo en consideración el funcionamiento local y remoto a distancia vía señal telefónica inalámbrica.

Estas consideraciones no son limitativas, debiéndose cumplir con los requerimientos indicados en los demás ítem.

Todas las tuberías de agua potable y sus accesorios, deberán ser de Hierro Fundido Dúctil K-9 y/o K-7 (conducción y impulsión)donde se especifique, de acuerdo a la Norma ISO, de tal forma que se asegure la impermeabilidad de afuera hacia adentro y que resista las condiciones de diseño, tanto hidráulicas, como de agresividad externa, luego de haberse efectuado el Estudio de Suelos (sales y resisitividad), siempre y cuando cumpla con la normatividad de SEDAPAL, debiendo ser del tipo unión flexible, excepto para los cambios de dirección cuyas uniones serán efectuadas con accesorios de diseño probados. Eventualmente, y sólo en caso de absoluta necesidad, se podrán utilizar accesorios de acero debidamente zincados, previa aprobación y autorización de la Supervisión. Estas líneas deberán contar con las válvulas de aire y purga necesarias, además de las válvulas de cierre que permitan la independización de las líneas, para su correcta operación y mantenimiento, debiéndose coordinar con el Supervisor asignado al estudio, a fin de definir la mejor alternativa de solución para las líneas proyectadas. Los accesorios a utilizar serán de Hierro Fundido Dúctil K-9 o K-7 según corresponda, de acuerdo a la Norma ISO, con uniones flexibles, de tal manera que su uso esté sustentado sobre la base de los análisis del suelo y resistividad del terreno ó de lo contrario proteger la tubería con pintado bituminoso ú otro tipo de protección contra la agresividad del terreno. El material de las tuberías y/o accesorios a usarse en la ejecución de los empalmes, deberá cumplir con la normatividad y especificaciones técnicas de SEDAPAL.. Eventualmente, y sólo en caso de absoluta necesidad, se podrán utilizar accesorios de acero debidamente protegidos con galvanizado en caliente, previa aprobación y autorización de la Supervisión. Asimismo los pernos para las junta de accesorios serán de acero zincado.


24


Todas las válvulas a diseñar y/o suministrar deberán contar con las sustentaciones para su selección, teniendo en consideración las presiones de trabajo, rango de regulación de caudales, diámetro nominal, etc. y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas que se adjuntan en las Disposiciones Específicas. Asimismo, se deben contemplar que las estructuras de almacenamiento que requieran la instalación de válvulas de control, éstas serán del tipo globo modulante de accionamiento hidráulico y/o eléctrico para regulaciones en volúmenes y niveles, medidores de caudal, filtros de protección para válvulas de control, transductores de presión y niveles, panel de mando con capacidad de medir parámetros de caudal, presión, nivel; asimismo las estaciones de control contarán con unidades de intrusismo, alarmas fuentes de respaldo, sistema de ventilación forzada. En el caso que las instalaciones se ubiquen fuera de caseta, se deberá considerar cámaras independientes de las instalaciones hidráulicas, a fin de preservar las instalaciones de la humedad. Se deberá tener el mismo criterio para el caso de instalaciones proyectadas. En el caso de las tuberías de alcantarillado, se podrán considerar los siguientes materiales:

PVC liso y compacto, liso en el interior y nervado exteriormente o liso

interior y exterior con canales en la pared del tubo. Polietileno de alta densidad (PEAD), lisa y compacta, liso en el interior y

nervado exteriormente o liso interior y exterior con canales en la pared del tubo.

Fibra de vidrio lisa y compacta. Hierro dúctil.

Las tuberías deben ser fabricadas bajo las normas ISO, ASTM, ITINTEC y/o NTP. La calidad que deben satisfacer las tuberías a suministrar ha sido determinada por valores mínimos de rigidez del tipo de la tubería en relación con profundidad de instalación, como puede observarse en el siguiente cuadro:

Profundidad (m)

PEAD PVC Liso

PVC Corrugado

Concreto Reforzado

Fibra de Vidrio

Hierro Dúctil

Hasta 5 m 4 KN/m2 4 KN/m2 8 KN/m2 TCAA Tipo B Clase II

2.5 KN/m2 K7

Mas de 5 m 8 KN/m2 8 KN/m2 8 KN/m2 TCAA Tipo A Clase III

5 KN/m2 K7

Mas de 9 m 12 KN/m2 12 KN/m2 12 KN/m2 TCAA Tipo A Clase III

10 KN/m2 K7


25


Nota: La equivalencia comercial de cada una de las tuberías debe ser transformada a la calificación antes citada, con el sustento y garantía del fabricante. La obra se desarrollará respetando los procesos y normas de seguridad que garanticen la ejecución de la obra. Todos los materiales, equipos y otros elementos conformantes de la obra deberán contar con certificación Nacional o Internacional de tal forma que garanticen su calidad.

8.0 DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS OBRAS GENERALES: (Original y tres copias) Para el óptimo desarrollo del expediente técnico se podrá hacer uso de información básica, que estará a disposición en el Centro de Información de SEDAPAL, la misma que deberá ser revisada, analizada, mejorada y/o complementa en cada una de las actividades siguientes como mínimo:

8.1. Coordinación con Empresas de Servicio y otras Entidades:

Se deberá obtener la información oficial de las redes existentes, de las empresas

de servicio como son EDELNOR, Telefónica del Perú, SEDAPAL y el Ministerio de Agricultura a fin de evitar y/o solucionar posibles interferencias. Se deberá prever los diseños de modificación de las redes existentes, drenajes, ó canales para evitar postergaciones de obra.

Coordinar con INVERMET y otras dependencias de la Municipalidad Metropolitana

de Lima, las posibles interferencias con obras a su cargo en la zona donde se proyectarán las líneas de interconexión, conducción e impulsión (intercambios viales u otros).

Coordinar con las Municipalidades competentes , y otras entidades cuyas

instalaciones puedan verse afectados con las obras propuestas.

Se realizarán piques exploratorios para verificar la interferencia con los servicios existentes tales como redes de agua, desagüe, eléctricas, telefónicas, canales de regadío, drenajes y otros, en los cruces de calles, avenidas y en lugares donde no se tenga información actualizada de redes de otros servicios.

Solicitar factibilidad y punto de alimentación de suministro eléctrico a EDELNOR

para el caso de instalaciones fuera de los terrenos de SEDAPAL.

Solicitar el presupuesto de suministro eléctrico, cancelar los presupuestos a nombre de SEDAPAL y coordinar la instalación de los suministros eléctricos de los pozos, cámaras, de las estaciones de bombeo y reservorios de cabecera.

Realizar los trámites para obtener la autorización de uso de la frecuencia del

sistema de automatización, ante el ministerio de Transporte y Comunicación (MTC) y realizar los pagos correspondientes a fin de que el sistema sea entregado al 100% operativo.

Solicitar a las Municipalidades competentes la disponibilidad de áreas a utilizar,

debiendo coordinar también para definir el aspecto estético y arquitectónico de tal manera que armonice con el entorno del área en donde se ejecutarán las obras.


26


Toda la información de las instalaciones existentes deberán estar ubicada en los

planos a escala 1/500, acotando su distancia horizontal y profundidades en las secciones a escala conveniente (detalles).

8.2. Planteamiento de Alternativa de solución

La Empresa que obtenga la Buena Pro, desarrollará su alternativa propuesta en función a la Alternativa Seleccionada del estudio de Factibilidad del Esquema Integral Carabayllo, pudiendo ésta ser enriquecida con observaciones que pudieran plantearse, previa a la suscripción del contrato respectivo y referidas a aspectos relativos a optimizar la solución técnico - económica del proyecto; entre las que se estudiarán el mejor trazo de las líneas proyectadas y los diseños de instalaciones hidráulicas, civil, arquitectura, eléctricas y automatización y control de las obras propuestas:

Obras civiles y empalmes a las tuberías propuestas ó proyectadas. Línea de conducción, líneas de rebose y purga, clase, tipo de material, suministro

oportuno. Suministro eléctrico. Sistema de media tensión. Sistema de Automatización local previsto para interconectarlo a un sistema a

distancia. Diseño y Selección de válvulas en función a presiones de trabajo, rengo de

caudales, etc. y de sus respectivas cámaras. Programación de obras. Gestión y obtención para la Libre Disponibilidad de los terrenos. (*)

(*) Los gastos que incurran por la obtención de la libre disponibilidad de terrenos serán asumidos por el Contratista, lo cual formara parte de su propuesta.

8.3 Topografía digital

Se realizarán los levantamientos topográficos a curvas de nivel que requiera el Proyecto, para lo cual el Contratista deberá verificar y complementar la planimetría existente (planos de la Municipalidad de Lima Metropolitana) donde se presenta el trazado urbano, los mismos que serán adquiridos por el Contratista y transferidos a SEDAPAL a la terminación del Estudio. En los planos de planimetría, el Contratista mostrará la ubicación del sistema de agua potable y desagüe al nivel de las tuberías primarias, realizando las verificaciones necesarias para confirmar ubicaciones. Los levantamientos topográficos, se efectuarán mediante topografía digital. Los levantamientos topográficos se efectuarán en coordenadas geográficas y de UTM referidas al sistema I.G.N. y a un B.M. oficial existente y a escala, con equidistancia de las curvas de nivel adecuadas a ese fin, como se indican a continuación:

Deberá presentar la ficha expedida por el I.G.N., sobre la ubicación del B.M. oficial empleado.


27


Ubicación de las cámaras proyectadas, a escala 1/500 y 1/250 con curvas a nivel cada 0.50 m.

Ubicación de las cámaras y otros existentes, a escala 1/500 y 1/250 Trazo de las líneas proyectadas y existentes, en planta a escala 1/500 con

curvas a nivel cada medio metro. Se indicará toda la información superficial encontrada: Tipo de vías, pavimento, bermas, jardines árboles, buzones de desagües, buzones de teléfonos, río, canales y otros, convenientemente acotadas y referidas a puntos notables.

Los perfiles longitudinales de las líneas de conducción y/o impulsión, se dibujarán a escalas horizontal 1/500 y vertical 1/50 incluyendo la ubicación de cruces e interferencias de las redes de agua, alcantarillado, redes, telefónicas, eléctricas, etc., para considerar en el presupuesto su protección durante la ejecución de las obras.

Replanteo y verificación de todas las redes existentes de agua, alcantarillado, eléctricas, telefónicas y canalizaciones, en el campo y confrontar la información proporcionada por las Empresas de servicios.

Las curvas a nivel se basarán con un B.M. oficial del sistema Altimétrico del I.G.N. indicando en los planos los B.M. auxiliares para la ubicación exacta de la cámara y/o otras estructuras proyectadas para la obra debidamente documentado.

Todos los planos topográficos serán dibujados en AUTOCAD y serán entregados con extensión DWG a SEDAPAL.

Se realizará la nivelación y replanteo correspondiente, cuando se necesite verificar datos sobre una estructura existente.

El levantamiento topográfico establecerá una poligonal de precisión según el perímetro del área del Proyecto, debidamente monumentados que servirán para el control horizontal. Para el control vertical se establecerá BMs enlazados con BMs oficiales del I.G.N. El levantamiento de detalles se ejecutará con estación total digital, los manzaneos en la zona urbana, serán ejecutados empleando el sistema en tiempo real, para evitar las dificultades del tránsito. En la poligonal básica se emplearán Coordenadas Geográficas, UTM y sus conversiones a topográficas. Se establecerán poligonales secundarias para la ubicación de cisternas, reservorios, estaciones de bombeo y otras estructuras especiales a la escala 1/250 con curvas de nivel cada 0.50 m para considerar sus reboses. Deberán dejarse un BM principal del esquema y BMs auxiliares monumentados para el control vertical, incluyendo una descripción de su ubicación, un punto fijo y una topografía. Se realizará la nivelación y replanteo correspondiente para verificar datos. En el levantamiento se incluirán los detalles de vías, pavimentos, bermas, jardines, árboles, postes, buzones, canales y otras relevantes. Todos los detalles se presentarán en un informe específico del Estudio Topográfico, incluyendo planos y archivos en CD.


28


Al término de la aprobación del Proyecto (Expediente Técnico), el Contratista deberá entregar a SEDAPAL los archivos en discos compactos (CD) de la siguiente información:

Cartografía base urbana, empleada en la elaboración del estudio al nivel de

manzana, con información de habilitaciones urbanas, incluyendo las futuras ampliaciones representado como polígonos.

Cartografía de reservorios existentes, ejecutados y/o proyectados con información de sus características principales como: nombre, código, referencia de ubicación, tipo, volumen, cotas, áreas de servicio (habilitaciones a servir) y otras que considere conveniente SEDAPAL, representado como puntos.

Cartografía de cámaras existentes, ejecutados y/o proyectados con información de sus características principales como: nombre, código, representado como puntos.

Cartografía de otras construcciones hidráulicas consideradas en el estudio, representado como puntos o polígonos según lo considere conveniente SEDAPAL.

Cartografía de válvulas con información de sus características principales: nombre, código, tipo referencia de ubicación, material, representado como puntos.

Cartografía de redes de desagüe existentes y/o proyectados, con información de sus características principales (nombre, tipo, código, diámetro, material, antigüedad y otras que considere conveniente SEDAPAL) representado como poli líneas.

Cartografía de buzones existentes y proyectados con información de sus características principales: nombre, código, referencia de ubicación, cotas, altura, tipo, representado como puntos y otras que considere conveniente SEDAPAL.

Cartografía de limites de áreas de drenaje, con información de área, habilitaciones urbanas, población, caudal de descarga y otras que considere conveniente SEDAPAL, representado como polígonos.

Cartografía de curvas de nivel cada metro, con información de cotas, y otras que considere conveniente SEDAPAL, representado como líneas.

El Consultor, debe tener en cuenta que dicha información debe cumplir las siguientes características técnicas:

♦ Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM) ♦ Datum de referencia World Geographic System 1984 (WGS84) ♦ Zona de Referencia UTM ♦ Exactitud Posicional Submétrica ajustados con GPS ♦ Formato Shapefile de ArcViewGIS

El Consultor deberá prever para el procesamiento de la información gráfica la utilización de Software de procesamiento ARCVIEW GIS 8.2.

8.4 Estudio de Suelos y Geotecnia

Se requerirá un informe técnico (se adjuntará los originales de los resultados de laboratorio de todas las pruebas realizadas) respecto a la calidad del terreno, de


29


modo que se determine los datos necesarios para fijar los diseños de instalación, clase de tubería y diseño de las estructuras. Básicamente debe comprender:

Capacidad portante del terreno, en aquellas zonas en las que se localizarán las estructuras del Sistema a las profundidades de cimentación prevista y de la instalación de las tuberías.

Calidad físico - químico de cada tipo de suelo, por donde atravesarán las tuberías y en donde se localicen las estructuras, tales como: nivel de Cloruros, Sulfatos, PH, Conductividad, etc., determinando la agresividad del terreno al material de las tuberías, concreto, fierro y otros materiales de la obra.

Profundidad y características del basamento rocoso en caso de ser necesario. Basándose en estos resultados, el Contratista establecerá las medidas de

protección adecuadas para cada material y efectuará las recomendaciones para la instalación y fundación de las estructuras (tuberías y cámara)

El estudio de suelos incluirá un plano en planta, con el detalle de ubicación de las calicatas y tipo de suelo encontrado, y otro plano con el correspondiente perfil estratigráfico de los diferentes tipos de suelo a las profundidades requeridas; indicando el nivel de napa freática de darse el caso. Se deberá considerar además la investigación del suelo mediante calicatas y análisis físico – químicos, para determinar la calidad del terreno en los lugares donde se instalarán las tuberías, estimándose una densidad de por lo menos una exploración del terreno por cada 100 m. que servirán además para verificar posibles interferencias.

8.5. Diseño Estructural Se deberá diseñar al nivel de obra, la infraestructura de acuerdo a la arquitectura e instalaciones hidráulicas propuestas. Se presentarán los diseños estructurales para los reservorios y las cámaras, verificando y adecuando el diseño sobre la base de los estudios de suelos, geotécnicos, físico - químicos e hidráulicos correspondientes. Los diseños estructurales deberán adjuntar los correspondientes estudios de suelos y hojas de cálculo estructurales. Planos indicando el área mínima de reserva y de libre disposición para la protección de las estructuras, instalaciones, cercado y vía de acceso vehicular a escala 1/1000.

8.6 Diseño Electromecánico

El Contratista desarrollará las siguientes actividades: Solicitar la Factibilidad y Punto de Alimentación Eléctrica para las: Estaciones de

bombeo (pozos), estaciones de rebombeo (Sea Booster, Cisterna y/o Reservorios), reservorios de cabeceras, cámaras de control y de medición en baja tensión (220 V.) y/o en media tensión (10KV), la cual estará supeditado de acuerdo al diseño establecido, su ubicación y de acuerdo a la demanda máxima que se requiera.

El diseño del sistema de media tensión en 10 KV y/o diseño de baja tensión en 220 V. desde el punto de entrega y medida hasta la caseta estaciones de


30


bombeo (pozos), estaciones de rebombeo (Sea Booster, Cisterna y/o Reservorios), reservorios de cabeceras, cámaras de control.

Realizar él tramite y obtener la aprobación del Proyecto de media tensión en 10 KV, de la Empresa Concesionaria (Luz del Sur y/o Edelnor), la cual estará supeditada de acuerdo con la zona de influencia de la Empresa Concesionaria.

Elaboración de los diseños de las instalaciones electromecánicas al nivel de ejecución de obra a escala 1/50, 1/25 y 1/20.

En los pozos existentes y proyectados en la tubería de la salida de purga y en la tubería de impulsión se deberá de considerarse válvulas motorizadas que serán controladas por el tablero del equipo de bombeo y tendrán la capacidad de evacuar el agua de los pozos,

Elaboración de los diseños de las instalaciones eléctricas de media tensión a escala 1/1000, 1/500, 1/50 y 1/25, en concordancia con el Código Eléctrico del Perú, Ley de Concesiones Eléctricas, etc.

Diseño de las instalaciones eléctricas en general, tablero de arranque y parada de las electrobombas, con arrancadores en estado sólido Y/o arrancadores de velocidad variable con analizadores de redes, banco de condensadores, cuadros de cargas, pozos de tierra, etc.

Diseño del grupo electrógeno de emergencia, con su tablero de transferencia automática en 440/220 V., el que estará supeditado de acuerdo con la tensión de operación del sistema en el que se ha diseñado y en concordancia con la potencia de los equipos, el cual se desarrollara a escala 1/500, 1/50, ¡/25, etc.

Diseño del sistema de puesta a tierra para el sistema eléctrico y el sistema de control y monitoreo con un ohmiaje menor a 5.0 ohmio y 15 ohmio.

El diseño del sistema de automatización, se deberá de realizar y elaborar tomando en consideración lo siguiente alcances:

El sistema de automatización de los pozos proyectados y existentes con el reservorio elevado y/o apoyado, debe de realizarse en forma independiente y tendrá la capacidad de integrarse y trasmitir la información al Scada principal de SEDAPAL.

El sistema de automatización entre la estación de bombeo tipo booster Y/o cisterna con el reservorio R-6, será en forma local y debe tener la capacidad de integrarse al sistema de Scada principal de Sedapal, se controlaran en el reservorio el caudal, la presión de ingreso y los niveles de los reservorios y en la estación de bombeo se controlara el caudal, la presión de ingreso y salida, los parámetros eléctricos.

El sistema de automatización del reservorio RPC-18, RPC-19 y R-1, tendrá la capacidad de remitir la información al Scada principal de SEDAPAL y de monitorearse a larga. Además controlara la presión de ingreso antes de la válvula motorizada, la posesión de la válvula, el nivel del reservorio a través del sensor de presión, el control del medidor da caudal, el control de la válvula de respaldo al ingreso del reservorio, como de la válvula de salida al sector y parámetros eléctricos.

El control de automatización entre el reservorio y las cámaras reductora de presión será en forma local entre el reservorio y la cámara de reductora de presión y se controlaran los parámetros indicados en el ítem antes indicado.

Los esquemas de automatización operarán en forma local y cada esquema tendrá un centro de control principal que tendrá la capacidad de integrarse entre sí, como su integración al sistema SCADA principal de SEDAPAL.

Diseño de planos en Planta y Perfil del sistema de automatización a SCALA 1/500, 1/100 y 1/50.

El sistema de automatización debe poseer, además la capacidad de transmitir voz, vídeo y la información del PLC, analizador de redes así como la


31


programación y reprogramación de los PLC y el monitoreo a larga distancia y su automatización.

El sistema de comunicación será a través del sistema telefónico inalámbrico, CLARO, en concordancia con la normativa vigente.

El sistema eléctrico y de automatización debe ser entregado y operativo al 100% y todos los costos para el adecuado funcionamiento de los sistema serán asumido por el contratista de la obra.

8.7. Diseño de Señalización:

El Contratista desarrollará un estudio de tráfico con apropiado nivel de detalle en las zonas de los trabajos, con la finalidad de detectar y evidenciar los problemas que se presentarán como consecuencia de la ejecución de las obras, que permita sustentar las soluciones temporales de tráfico. Será necesario que el Contratista realice conteos de tráfico durante 1 semana, con el propósito de sustentar las medidas que proponga, las mismas que deberán tender a minimizar las molestias al tránsito de vehículos en el área del proyecto y principalmente a las viviendas aledañas.

Basada en este estudio el Contratista preparará planos de desvío de tráfico, indicando todas las medidas de seguridad que deberá adoptar e incluirá todas las señalizaciones asociadas. Por la característica de la obra, en la instalación de las tuberías en todas las vías deberá diseñarse un sistema de señalización y desvío de tránsito, debiendo ser aprobado por la Municipalidad competente y publicarse con anticipación y el conocimiento público. En los lugares de mayor circulación de tránsito, en lo posible, deberá protegerse la infraestructura existente, evitando perjuicios y daños a terceros.

8.8. Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en la ejecución de la obra

8.8.1 Generalidades El Contratista de la obra durante la etapa del desarrollo del Proyecto, deberá considerar para la elaboración del Expediente Técnico las exigencias relacionadas a la aplicación de la Norma E-120 “SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION” del Reglamento Nacional de Construcciones, aprobada por RM. N° 427-2001-MTC/15.04 del 19 de setiembre del 2001, así como también de las Disposiciones consideradas en la Especificación GPO-SEDAPAL sobre el tema y que esta referida al desarrollo y ejecución de los PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LAS OBRAS QUE SEDAPAL EJECUTA. La aplicación de la Especificación de Seguridad e Higiene Ocupacional, no interfieren con las Disposiciones establecidas en cualesquiera de los otros documentos que conforman el Expediente Técnico, Disposiciones establecidas por la Legislación, ni limitan las Normas dictadas por los Sistemas Administrativos, así como otras Normas que se encuentren


32


vigentes y que son de aplicación en la Elaboración de un Proyecto así como para su Ejecución.

Si es necesario, el constructor puede proponer alternativas de igual ó superior características a los procedimientos constructivos considerados en la especificación, los que deberán ser aprobados por la Supervisión con la conformidad de los responsables de la elaboración del Proyecto, sin que ello origine Costo Adicional alguno al Proyecto.

8.8.2 El Plan De Seguridad Y Las Condiciones De Seguridad E Higiene

Ocupacional

El Plan o programa de Seguridad e Higiene Ocupacional, es el punto de partida para prevenir riesgos en la zona de trabajo de una Obra; para ello SEDAPAL aplica para sus Proyectos y Obras la Especificación indicada, que contiene los Aspectos Generales de un “Estudio Básico de Seguridad y Salud” y base para que el Contratista elabore el “Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional” de una Obra en particular.

8.8.3 Presupuesto Del Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional En el Expediente Técnico de la Obra, en lo correspondiente al Valor Referencial (Presupuesto), las Partidas para Obras Provisionales y Trabajos Preliminares consideran las Partidas requeridas para Seguridad e Higiene Ocupacional, como es el caso de los campamento, depósitos, señalizaciones, cercos, barandas y otras señales necesarias. Respecto a los cascos, lentes, protectores de oídos, cascos, escaleras, etc. que son de uso personal ó para una cuadrilla, se consideran en los Análisis de Costos de cada partida como un porcentaje de la Mano de Obra el ítem “Herramientas complementarias: 2%”. En cuanto al personal especializado de la elaboración y ejecución del “Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional en Obra”, éstos se consideran en los Gastos Generales y permanecerán durante el tiempo que dure la Obra. En caso de ampliaciones del plazo los gastos que se origine por este concepto serán de cargo del Contratista si las causas son imputables al mismo. 8.8.4 Trabajos Posteriores El Plan de Seguridad contemplará también las previsiones y las informaciones para efectuar en su oportunidad las debidas condiciones de seguridad y salud previsibles para trabajos posteriores, como es el caso de los Manuales de Operación y Mantenimiento de las Instalaciones, equipos, etc.

8.9. Aspectos Legales

Cuando en el desarrollo de los estudios, se considere necesario, el uso parcial o total de propiedades particulares o privadas, el Consultor deberá evaluar las alternativas técnico - económicas, para definir la solución durante el proceso de supervisión del proyecto. De preferencia, se deberá coordinar y gestionar con el o los propietarios de terrenos afectados por las obras, para definir el contrato o convenio de servidumbre con SEDAPAL.


33

http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml


Sin embargo, pudiera requerirse la expropiación, se deberá registrar los antecedentes legales y preparar toda la documentación para que la Empresa ejecute el proceso de expropiación. Asimismo, deberá prepararse toda la documentación y trámite necesario para que todos los terrenos y estructuras correspondientes al proyecto pasen a formar parte del patrimonio de SEDAPAL. Se deberá tener en cuenta el D.S. Nº 013-98-PRES el cual modifica y precisa las disposiciones del Reglamento 09-95-PRES de la ley General de Servicios de Saneamiento - Ley 26338.

8.10. Disponibilidad de Terreno

La obtención de la libre disponibilidad de los terrenos y/o servidumbre de paso, en cuanto a las gestiones y costos que incurran para la obtención del mismo, donde se ubican todas las infraestructuras proyectadas, así como el trazo de las Líneas de agua potable y alcantarillado, deberá ser considerara por el Contratista en su Oferta. Quiere decir que el Contratista entregara a SEDAPAL la libre disponibilidad de terrenos y/o servidumbre de paso con los documentos legales que así lo acrediten.

8.11. Restos Arqueológicos

Debe gestionarse oportunamente la obtención del certificado de inexistencia de zonas arqueológicas del Instituto Nacional de Cultura en las zonas donde se realizarán las obras. Los cotos que incurran para la obtención del CIRA serán asumidos por el Contratista, por lo cual debe formar parte de su propuesta.

8.12. Operación y Mantenimiento Se formulará los manuales de operación y mantenimiento del sistema, para condiciones normales y de emergencia teniendo en cuenta lo establecido en el Título X del capítulo 10.1 y 10.2 del Reglamento de elaboración de Proyectos de agua potable y alcantarillado de SEDAPAL, para lo cual se hará referencia a los manuales en uso existentes de las unidades responsables de la operación de los sistemas.

Se deberá detallar los procesos de la operación y cronograma anual del mantenimiento preventivo total (TPM) de los principales componentes de éste sistema.

8.13. Metrados y Especificaciones

Los metrados deben estar claramente definidos y en los trabajos que comprenden cada partida. Estos estarán debidamente sustentados mediante hojas de cálculo que faciliten su revisión, preparándose planillas de metrados parciales y con resúmenes por planos.


34


Todas las especificaciones nuevas que se generen en el presente proyecto deberán tener una sustentación y descripción del proceso constructivo. Asimismo, deberá considerar los costos necesarios derivados por los trámites legales y documentarios que deberá realizar el Contratista durante la elaboración del proyecto, ejecución y recepción de la obra.

8.14. Programación del Estudio y Obra

Para la programación, control y supervisión de las obras deberá programarse todas las actividades utilizando el Software de Microsoft Project, presentando en el Diagrama Gantt, Pert y el Calendario, las secuencias y tiempo máximo y mínimo por actividad. Deberán preverse adecuadamente el suministro oportuno de todos los materiales puestos en obra. El Contratista presentará un Cronograma Valorizado detallado de todas las actividades inherentes al Proyecto, que deberá ser concordante con su propuesta técnica y económica, y que será aprobado por la Supervisión.

Deberá programarse adecuadamente los trámites necesarios correspondientes al otorgamiento de licencias, autorizaciones, derechos de uso, gestiones en Instituciones estatales y municipal programando oportunamente los desembolsos derivados de ellos.

8.15. Expediente Técnico para Ejecución de las Obras

Se elaborará el Expediente Técnico que permita la ejecución de la obra y la Intervención Social a ejecutar por especialistas. El Expediente Técnico deberá contener la siguiente documentación:

Memoria descriptiva de las obras generales a ejecutar. Relación de Planos en AutoCAD 2000i. Metrados Valor Referencial (Presupuesto) Análisis de precios unitarios Fórmulas Polinómicas Cronograma general de actividades. Cronograma de ejecución de obras. Cronograma de desembolso Relación detallada de Insumos Especificaciones técnicas propias de la obra Catálogos de materiales y equipos. Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional para la Obra. Estudio de Impacto Ambiental Estudio de suelos Documentos de libre disponibilidad de los terrenos y permisos municipales. Desagregado de gastos generales Intervención Social con un contenido mínimo señalado en las especificaciones

dadas a conocer a continuación. Se sustentará en la Memoria Descriptiva los criterios utilizados para el cálculo de los diámetros de las líneas de conducción e impulsión (válvulas: cierre, globo, de


35


purga y aire, válvula check, alivio), control de automatización (Sistema SCADA) y todos los aspectos que se consideren de importancia. Toda labor descrita se traducirá con suficiencia en los planos de obra del proyecto y deberán ceñirse a las Especificaciones Técnicas de SEDAPAL, a los documentos que conforman las Bases de la presente Licitación y al “Reglamento de Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado de SEDAPAL”.

9.0 DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR SEDAPAL SEDAPAL entregará al Contratista, toda la documentación existente relacionado al Proyecto (estudios, croquis, planos:) en medios magnéticos.

Cabe señalar que las coordinaciones con SEDAPAL serán con profesionales técnicos de las siguientes oficinas:

Equipo Proyectos Equipo Obras Equipo Recolección y Disposición Final Equipos de Operación y Mantenimiento Redes Comas Equipo Electromecánico Norte Equipo de Agua Subterráneas Equipo de Distribución Primaria Equipo Técnico Norte

Para recabar la información adicional relacionada al proyecto, lo hará a través del Centro de Información de SEDAPAL, donde encontrará información básica que será analizada, revisada y complementada para el desarrollo definitivo del proyecto y cuyas copias serán subsidiadas por el postor.

10.0 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la elaboración y entrega del Expediente Técnico de las Obras Generales y secundaría será de 90 y 120 días naturales, que incluye el tiempo necesario para consultas, coordinaciones y aprobaciones intermedias y aprobación final. El plazo para la ejecución y equipamiento de obras generales y Secundarias es de 240 días naturales para las dos respectivamente, que incluye el tiempo necesario para consultas, coordinaciones y aprobaciones intermedias e importación de tuberías y/o accesorios.

11.0 MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCION DE LAS OBRAS

SECUNDARIAS El monto del Expediente Técnico de obras Generales y redes secundarias (inc. Conexión) está valorizado en: S/. 3 656 727,00 incluyendo IGV, gastos generales, utilidades. El monto de la ejecución de obras y equipamiento (Generales y Secundarias) esta valorizado en: S/.54 228 023,00 incluyendo IGV, gastos generales, utilidades.


36


El monto para la intervención social es de 2 406 010.00 (incluyendo IGV, gastos generales, utilidades)

12.0 PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS OBRAS GENERALES

El contratista deberá considerar en su propuesta que en el primer mes (30 días calendario) deberá presentar el Expediente Técnico 100 % culminado, correspondiente al Colector Torre Blanca La presentación de los Estudios y Diseños se efectuará en la siguiente forma: a) Memoria Descriptiva General del Proyecto, Estudio de Impacto Ambiental aprobado

por el ente competente, Manual de Operación y Mantenimiento en original y 03 copias en formato A-4, debidamente anillado o empastado.

b) Planos de Diseño en general a las escalas reglamentarias, ploteados en papel Canson

tamaño A-1 y (2) tamaño A-3 con membrete tipo de SEDAPAL y (04) copias debidamente firmadas y selladas por los Proyectistas Especialistas responsables.

La relación de planos es la siguiente: Plano General Clave de ubicación de todas las estructuras del Proyecto a escala

1/10,000 con referencia a calles o puntos notables. Plano del trazo de las líneas de conducción e impulsión, con indicación de las curvas

de niveles, empalmes, y otros en escala H: 1/500 y V: 1/50. Este último, para las rasantes del terreno y perfil de instalación, en los que se ubicarán otras instalaciones e interferencias.

Plano del trazo de los colectores principales, con indicación de las curvas de niveles, empalmes, y otros en escalas H: 1/500 y V: 1/50. Este último, para la rasante del terreno y perfil de instalación, en los que se ubicarán otras instalaciones e interferencias.

Los detalles de estructuras y cámaras en planta y cortes en escala 1/25 Planos de Perfiles Longitudinales de alcantarillado con indicación de cotas y rasantes

de vías, diámetros, longitudes y pendientes de tuberías; buzones, cruces de servicios existentes y/o proyectados, en escala: H = 1:1000 V =1:100

Los detalles de estructuras y cámaras en planta y cortes en escala 1/25 Secciones longitudinales de vías a escalas adecuadas, con indicación de las

instalaciones existentes y proyectadas. Planos indicando el área mínima de reserva y de libre disposición para la protección

de las estructuras e instalaciones, a Escala 1/500. Planos de detalles de arquitectura y estructuras a escala 1/100, 1/50, 1/25 y 1/10

según sea el caso, indicando además las áreas necesarias para las servidumbres, debidamente acotadas.

Planos General de Ductos y Cámaras Telefónicas a escala 1/5000 Planos de Ubicación de Cámaras a escala 1/200 Planos del sistema eléctrico y automatización. Los planos deben numerarse correlativamente indicando la totalidad de los mismos,

con indicación del número de la licitación. Los planos originales se presentarán en estuche de plástico o fibra de vidrio con su

respectiva tapa de seguridad, en el que se indicarán las características del proyecto y el nombre de la empresa Contratista.

La copia de los planos deberán presentarse doblados en un portaplanos, en el que se indicará las características del proyecto.


37


c) Estudio de Análisis y Mecánica de Suelos, en original y 03 copias. d) El Expediente Técnico consiste en Memoria Descriptiva de Obra, Planilla de Metrados,

Análisis de Precios, Presupuesto Base, Fórmulas Polinómicas, Cronogramas de Actividades, Ejecución de Obra y de Desembolsos, Diagrama PERT y GANTT, Disposiciones Especificas y Especificaciones Técnicas, Metrados y Formas de Pago en la ejecución de obras, Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en la Obra, Catálogos, etc. se presentarán en original y 03 copias en formato A-4, debidamente empastados o anillados, firmados y sellados en su totalidad.

e) Las Memorias Descriptivas del Proyecto y Obra, Planilla de Metrados, Análisis de

Precios, Presupuesto Base, Fórmulas Polinómicas, Cronograma de Actividades, Ejecución de Obra y de Desembolsos, Disposiciones Específicas, Especificaciones Técnicas, Metrados y Formas de Pago en la ejecución de obras, Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en la obra, Catálogos y Planos, se presentarán además de lo anterior, en CD (Disco Compacto) desarrollados en los programas Word versión 2000, Excel versión 2000 para Windows 98 ó Windows XP, Microsoft Project ver. 5.0 y los planos digitalizados en Autocad 2000i

f) Intervención Social.

Nota .- Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico, deberá estar firmado por el Ingeniero Especialista responsable de su ejecución y por el Ingeniero Especialista Director del Proyecto, en concordancia con las Normas de Control Interno para el Area de Obras Públicas.

13.0 SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO

La Supervisión y control del EXPEDIENTE TÉCNICO, estará a cargo de la Comisión Técnica nombrada para el efecto, quien hará el seguimiento, control, coordinación y revisión de los Avances.

El Contratista estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico y de la infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del Proyecto. Las ampliaciones e incumplimiento de los plazos establecidos serán evaluados de acuerdo al contrato firmado por la Contratista.

14.0 DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Se adjunta el Estudio de factibilidad aprobado, en base al cual se esta efectuando el presente proceso de selección.

15.0 RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 072-98-CG

Tanto al elaborar el Expediente Técnico como en la ejecución de la obra, el Contratista deberá cumplir con las Normas de Control Interno para el área de Obras Públicas en todos sus ítems (del 600-01 al 600-17)


38


16.0 RELACIÓN DE PERSONAL MINIMO

N° PROFESIONALES 1.- Ing. Sanitario:Director responsable de Estudio Definitivo

(Expediente Técnico) 2.- Ing. Sanitario/Civil Residente de Obra 3.- Ingenieros Sanitarios Especializados 4.- Ingeniero Civil/Geólogo, Especialista en Mecánica de

Suelos/Geotécnia 5.- Ingeniero Hidrogeólogo 6.- Ingeniero Mecánico Electricista 7.- Ingeniero con experiencia en topografía digital 8.- Ingeniero con experiencia en rnetrados y presupuestos 9.- Ingeniero Civil con experiencia en estructuras 10.- Ingeniero especialista en Tránsito 11.- Ingeniero especialista en control y programación de obras 12.- Ingeniero con formación especializada en Seguridad de Obras 13.- Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental 14.- Ingenieros Asistentes de Obras

NOTA: Deberá precisar al personal que empleará para la Etapa de la Elaboración del Expediente Técnico y aquellos que empleará para la ejecución de la obra.

17.0 RELACIÓN DE EQUIPO MINIMO

17.0 Ejecución de la obra

N° MAQUINARIA 4 Retroexcavadoras de ¾ yd3 2 Cargador Frontal de 0.2 – 2.25 yd3 3 Camioneta doble cabina 3 Camiones Volquetes de 6 m3 6 Compactadores de Plancha de 4 Hp 1 Rodillo Autopropulsado 4 Ton 3 Pisón Mecánico c/accesorios 4 Comprensora 125 pcm 8 Martillos Neúmaticos con accesorios 2 Equipo de Corte y Soldado 4 Motobomba de 15 Hp (Q = 50 – 100 lps) 5 Mezcladora 11 P3 4 Vibradores de Concreto tipo aguja de 4 Hp 2 Tecle de 3 – 5 Ton 1 Equipo de Prueba para Pozo

NOTA: Deberá precisarse la antigüedad de los equipos y si estos son propios o

alquilados. En este último caso adjuntar el compromiso de alquiler. No se aceptará equipos con antigüedad mayor a 10 años.

La presentación del staff profesional y del equipo mínimo, inferior a relación antes citada, acarreará la perdida de la condición de Postor.


39


Anexo PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS GENERALES Y

SECUNDARIAS La propuesta debe contemplar acciones desde el inicio del contrato, y tiene que ver con actividades que aún no son muy visibles para la población por que tienen que ver con acciones de planificación, topografía y acondicionamiento de terreno, entre otros, aprestándose a desplegar, en breve, una acción más contundente y visible. El área de intervención del proyecto, por su composición social de extrema pobreza y por la existencia de un conjunto de grupos con intereses económicos y de poder local, es un escenario proclive a desencadenar conflictos sociales de gran magnitud, que en este caso, podrían afectar el normal desenvolvimiento de las operaciones del proyecto. En este sentido el plan de contingencias para la ejecución de las obras generales y secundarias, debe contemplar como mínimo lo siguiente: I) GENERALIDADES II) LOS ESCENARIOS Al realizar este breve análisis, se plantea los siguientes escenarios:

a) Escenario Optimista b) Escenario Pesimista c) Escenario Posible

El primer escenario es sencillo de describir, pues significaría que la población en su conjunto apoya el proyecto y la empresa contratista desarrolla el trabajo sin mayores contratiempos. El escenario pesimista, es aquel en el que la contratista se ve obligada a paralizar la obra, debido al boicot ejercido por algún grupo de presión. El tercer escenario; escenario posible estará entre éstos dos primeros escenarios. III) IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS La contratista definirá la identificación del problema y sus causas, a modo de alcance

general y de acuerdo a las experiencias de SEDAPAL, estas son algunas causas: 1. PRESIÓN DEL SINDICATO DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 2. INDIFERENCIA DE LA POBLACIÓN RESPECTO A LA DEFENSA DEL PROYECTO 3. EXPECTATIVAS LABORALES DE LA POBLACIÓN 4. REACCIÓN DE ORGANIZACIONES DE CAMIONES CISTERNA QUE PERDERÁN SU

MERCADO 5. COVAAPS TEMEROSAS DE PERDER SUS GANANCIAS (SI ES QUE EXISTEN EN LA ZONA

DEL PROYECTO) 6. ALIANZAS ENTRE GRUPOS DE CONFLICTO


40


IV) ACTORES INVOLUCRADOS

Existen un conjunto de actores locales involucrados en el tema y cuyos intereses pueden ser aprovechados positivamente o neutralizados mediante la implementación de algunas acciones. El Contratista definirá a través de la siguiente tabla los actores, intereses e influencia de los mismos:

ACTORES INTERESES INFLUENCIA

Del cuadro se pueden identificar grupos de actores, entre ellos:

• Los que apuestan por el proyecto (aliados) • Los que se oponen al proyecto (grupos de conflicto) • Los ambivalentes, que van a buscar posicionarse de acuerdo al escenario que se

presente.

V) EL DISCURSO DE LOS OPOSITORES

En su afán de generar un clima propicio para ejercer presión sobre la Contratista, por parte de los diversos grupos de conflicto, estos vendrán difundiendo un conjunto de ideas que tendrá algún eco en la población, pero que se debe revertir inmediatamente. Para ello es conveniente que el Contratista, analice el conjunto de ideas y mensajes que se difundirán por parte de estos grupos.

VI) ESTRATEGIA DE INTERVENCION El Contratista, definirá su estrategia de intervención, para ello planteamos ideas centrales, que deberán ser verificadas en campo: 1. Identificar a los grupos que podrían respaldar el desarrollo del proyecto, y solicitar su

apoyo en las actividades para la difusión del proyecto:

a. Lograr involucrarlos e informarles para que difundan los beneficios del proyecto a los demás pobladores.

b. Identificar y comprometer a los vigías de la calidad del agua y redes de salud, en base al objetivo que tienen de mejorar el consumo del agua.

c. Establecer redes de confianza y seguridad con líderes y personas que reconocen los beneficios del proyecto.

2. Analizar el discurso de los grupos de conflicto y el tratamiento a sus demandas:

a. Tratar con ellos individualmente. b. Evitar que converjan los intereses de los diferentes grupos de conflicto. c. Elaborar un discurso e ideas fuerza que responda a las “bolas” que vienen regando

en la población los opositores al proyecto. 3. El grupo de actores ambivalentes puede ser ganado a favor del proyecto si es que se logra

involucrarlos, solicitándoles su apoyo en las actividades para la difusión del proyecto y comprometiendo su participación en las actividades.


41

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN° 0009-2006-SEDAPAL Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Esquema Integral Carabayllo 4. Mediante una carta de presentación emitida por SEDAPAL, hacer conocer el proyecto e

informar sobre el inicio de sus operaciones ante instituciones locales como: Gobierno Regional, Municipalidad Provincial, Municipalidad Distrital, Prefectura, Seguridad del Estado, PNP de Ventanilla, PNP de Pachacutec, Defensoría del Pueblo, entre otros.

5. Difundir, con el logo de SEDAPAL, un comunicado a la población con información sobre los

alcances y ventajas del proyecto y un mensaje conciliador respecto del sindicato de Construcción Civil que genere un impacto positivo, en todo el ámbito de intervención.

6. Acompañar la difusión del comunicado con asambleas informativas respecto a los beneficios

del proyecto. 7. Coordinar con medios de comunicación masiva, para la elaboración y difusión de un

reportaje televisivo sobre la situación de carencia de agua en el macroproyecto y la necesidad de implementar una solución.

8. Postergar las expectativas de la población no atendida, haciéndoles entender que la

presencia de redes próximas va a facilitar la conexión posterior a sus zonas. 9. Explicarles que las tarifas por el consumo serán menores en términos cuantitativos a las

que ya pagan, que el proveerse de agua segura les permitirá disminuir sus gastos por problemas de salud. Además referirles que se evitará la especulación y que contarán con el servicio más permanentemente.

10. Motivar en la población la valorización del proyecto, en términos económicos y de salud

enfatizando las mejoras en la calidad de vida. 11. Desarrollar una imagen técnica y poco política de parte del personal de la Contratista y de

todos los que intervienen en el proyecto. 12. Elaborar e implementar una campaña de difusión masiva, a través de:

a. Medios de comunicación locales.- radios comunitarios y diarios de alcance local

b. Desarrollar espacios de comunicación comunitaria, pasacalles, ferias itinerantes, etc. en coordinación con las redes de salud que intervienen en la zona.

c. Elaborar materiales de difusión como: una cartilla informativa de presentación del proyecto, volante, comunicado, etc.

VII) PLAN DE ACCION Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El Contratista, planteará su plan de acción, y cronograma de actividades calendarizadas, para que el plan de contingencias de ejecución de obras generales no tenga retrasos, ni paralizaciones.

El Agustino, 1° de Setiembre del 2006.


42


III TERMINOS DE REFERENCIA


PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 0009-2006-SEDAPAL Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Esquema Integral Carabayllo


AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA INTEGRAL CARABAYLLO

REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS

ÍNDICE 1. 0 OBJETIVO

2.0 ALCANCES

2.1. De la implementación de las redes secundarias mediante sistemas condominiales:

2.2. Del Expediente Técnico:

2.3 De las obras a ejecutar:

3.0 INTERVENCIÓN SOCIAL

3.1. Etapas de la Intervención

3.2. Sumilla de Instrumentos

4.0 DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO : 4.1 Topografía

4.2 Estudio de Suelos

4.3. Obras complementarias

4.4. Metrados y Especificaciones

4.5. Restos Arqueológicos

4.6. Adquisición de Medidores

4.7. Coordinación con Empresas de Servicio y otras Entidades:

4.8. Operación y Mantenimiento

5.0 PERSONAL

6.0 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

7.0 EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

8.0 ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LA EJECUCIÓN DE LA

OBRA

8.1 Generalidades

8.2 El Plan de Seguridad y Las Condiciones de Seguridad e Higiene Ocupacional

8.3 Presupuesto del Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional

1



ANEXOS

Anexo N° 1 - Especificaciones Técnicas de medidor. Anexo N° 2 - Ficha de identificación del Asentamiento Humano. Anexo N° 3 - Carta de Presentación. Anexo N° 4 - Registro de asistencia a reuniones. Anexo N° 5 - Acta de Aprobación del Sistema Condominial. Anexo N° 6 - Ficha de levantamiento catastral. Anexo N° 7 - Hoja guía censo participativo. Anexo N° 8 - Ficha censal. Anexo N° 9 - Acta de aceptación del ramal al interior del lote. Anexo N° 10 - Acta de validación del diseño de los sistemas condominiales. Anexo N° 11 - Matriz de evaluación de la organización. Anexo N° 12 - Perfil de promotores ambientales. Anexo N° 13 - Consolidado de la línea base. Anexo N° 14 - Ficha de instalaciones sanitarias. Anexo N° 15 - Cartilla de evaluación de instalaciones sanitarias al interior del lote. Anexo N° 16 - Ficha de monitoreo de instalaciones sanitarias al interior del lote. Anexo N° 17 - Formato de registro de ocurrencias. Anexo N° 18 - Formato de cuaderno de ocurrencias del sistema y de prácticas de higiene y

ambientes saludables. Anexo N° 19 - Módulos sanitarios. Anexo N° 20 – Modelo de Materiales Educativos.

2



1. 0 OBJETIVO

El objetivo es la elaboración del Proyecto (Expediente Técnico) y la ejecución de las obras para la Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema Integral Carabayllo del distrito de Carabayllo. El proyecto considera la elaboración de los estudios definitivos para la implementación de sistemas condominiales de agua potable y alcantarillado a nivel de redes secundarias incluidas las conexiones domiciliarias.

2.0 ALCANCES

2.1. De la implementación de las redes secundarias mediante sistemas condominiales

El sistema condominial es un sistema no convencional de agua potable y alcantarillado basado en la simbiosis de dos componentes: técnico y social. La sostenibilidad del sistema radica en el equilibrio de estos factores, por tanto, el adecuado diseño de ambos componentes redundará en el correcto funcionamiento de las redes secundarias. Por lo tanto, las actividades a realizar en el presente servicio incluyen los componentes mencionados.

Inicialmente se deberá agrupar los asentamientos humanos tratando de formar paquetes o grupos de los mismos para elaborar los respectivos Documentos de Licitación; el criterio de agrupamiento deberá ser sustentado (colindancia, topografía, existencia de obras generales, fortalezas sociales, etc.), debiendo analizar cuidadosamente la presencia y comportamiento de sistemas de agua potable y colectores cercanos que garanticen el correcto funcionamiento de los servicios, con la finalidad abastecer del servicio al 100% de los asentamientos humanos considerados. El diseño de ingeniería no contempla muros de sostenimiento y/o de contención, ni mejoras y/o nivelación de calles o cualquier otra actividad que no sea implementación de los servicios de agua potable y saneamiento. El diagnóstico integral de las características organizativas de la población, servirá para identificar las fortalezas y debilidades de las mismas, a la vez que servirá para planificar el desarrollo de las etapas de intervención. En todo momento deben quedar claras las responsabilidades del poblador. Las actividades a realizar incluyen la capacitación de la población en prácticas de higiene, gestión comunitaria del servicio y uso adecuado de las instalaciones. La intervención social se aplica en la totalidad de las actividades, es decir, durante la elaboración de los proyectos y durante la ejecución de la obra.

2.2. Del Expediente Técnico El estudio definitivo considera el diseño de sistemas de distribución de agua incluyendo las conexiones domiciliarias mediante sistemas condominiales, también incluirá la recolección del alcantarillado incluida sus conexiones domiciliarias mediante sistemas condominiales.

Los criterios técnicos que se emplearán para la elaboración de los estudios se encuentran establecidos en el Reglamento de Elaboración de Proyectos Condominiales de Agua Potable y Alcantarillado para habilitaciones Urbanas y Periurbanas de Lima y Callao de SEDAPAL. El expediente técnico considerará todos los requerimientos técnicos (especificaciones, tipo de material a emplear, metrados, equipamiento, etc.) que garanticen la correcta ejecución y funcionamiento de los sistemas condominiales.

3



2.3 De las obras a ejecutar

Construcción de redes secundarias de agua potable y alcantarillado mediante sistemas condominiales. De acuerdo a lo establecido en el estudio definitivo, construcción de cualquier tipo de estructura hidráulica que garantice el correcto funcionamiento del sistema.

3.0 INTERVENCIÓN SOCIAL

3.1. Etapas de la Intervención

A - Planificación

El personal clave y los equipos interdisciplinarios, planificarán sus actividades con una estrategia integral centrada en la participación comunitaria donde interactúen los actores involucrados y ejerzan roles acordados con el propósito de que la comunidad desarrolle su capacidad de gestión.

Los Resultados a obtener en la etapa de Planificación son:

Equipos técnico-sociales constituidos para la intervención. Dimensionamiento de áreas de intervención. Conformar grupos o paquetes de habilitaciones urbanas con planes operativos para cada

uno de ellos. Fichas de Identificación de los Asentamientos Humanos contenidos (Anexos N° 2 y 3)

debidamente llenadas, indicando las características físicas (ubicación, características del terreno, accesibilidad, servicios existentes, etc.), sociales y organizativas.

Aprobación de la propuesta de materiales educativos a utilizarse en cada etapa (ver modelo de materiales educativos en el Anexo N° 20).

Plan de Trabajo para la intervención. Elaboración de los materiales educativos en la etapa de promoción.

Las actividades a realizar como mínimo en la etapa de Planificación son las siguientes:

Conformación de equipos interdisciplinarios para la intervención. Los equipos están

integrados por personal especializado y con experiencia en proyectos de agua potable y saneamiento en las áreas de ingeniería, promoción social y capacitación (con experiencia en gestión comunitaria).

Analizar la información de las habilitaciones urbanas identificadas. Aplicación de la Ficha de Identificación del Asentamiento Humano (Anexo N° 2), por el

equipo interdisciplinario. Agrupación de los asentamientos humanos para la intervención. Realización de un Taller de Planificación. Propuesta de materiales educativos de cada etapa y presentarlos para aprobación de

SEDAPAL. Elaboración de los materiales educativos a emplearse en la etapa de promoción.

B - Promoción Se promoverá la participación sostenida y responsable de los pobladores, hombres y mujeres:

B .1 - Difusión del Sistema Condominial

Los Resultados a obtener en la etapa de difusión de la alternativa de solución son:

Pobladores informados adecuadamente sobre los sistemas condominiales y obras

generales.

4



Aceptación de la propuesta de intervención y de la solución condominial para la obtención de los servicios de agua potable y del alcantarillado. La mencionada aceptación se oficializará mediante Acta aprobada por un mínimo de 80% de los titulares de los lotes, en cada asentamiento humano.

Elaboración de los materiales educativos en la etapa de diseño. Las actividades a realizar como mínimo en la etapa de difusión de la alternativa de solución, en cada uno de los asentamientos humanos, son las siguientes:

Reuniones informativas de promoción del proyecto, con dirigentes centrales y de manzana

(Anexo N° 4). Talleres de capacitación sobre los sistemas condominiales. Asamblea general de pobladores promoviendo la aceptación del sistema condominial

(Anexo N° 5).

B.2 - Recopilación de Información Básica

Los Resultados a obtener en la etapa de recopilación de información básica son:

Plano del asentamiento humano con trazo preliminar de las redes de agua potable y alcantarillado en función de la topografía del terreno y puntos de empalme.

Población toma conocimiento y participa en la identificación de la caja condominial y módulo sanitario (Anexo N° 19).

Inicio de actividades de acondicionamiento de terreno para levantamiento topográfico. Estudio de suelos.

Las actividades a realizar como mínimo en la etapa de recopilación de información básica, en cada uno de los asentamientos humanos, son las siguientes:

Reconocimiento de terreno con la finalidad de determinar el trazo preliminar. Reuniones de planificación participativa. Realizar el levantamiento catastral de las viviendas (Anexo N° 6). Promover la participación de la población en el acondicionamiento del área de trabajo,

como: - Ubicación de hitos de límite de lote. - Acondicionamiento de calles. - Definición y asesoría para el levantamiento de muros de contención, si fuera necesario. - Eliminación de desmontes y materiales de construcción.

Elaboración del Estudio de suelos.

C - Diseño

Se procederá al diseño técnico-social del sistema y estará compuesto por las siguientes etapas:

C.1 - Diseño Básico

Los resultados a obtener en la etapa de Diseño Básico son:

Los pobladores asumen responsabilidades individuales y colectivas con respecto al diseño del ramal condominial por el interior del lote.

Plano topográfico de planta y planos topográficos de perfiles longitudinales. Información estadística relacionada a población: almacenamiento de agua, eliminación de

excretas, etc.

Dirigentes y líderes reconocen la situación sanitaria de su comunidad. Dirigentes, líderes y población con pleno conocimiento del diseño de redes de agua y

alcantarillado condominial. Aceptación del diseño condominial de agua potable y alcantarillado, mediante Acta

aprobada por los titulares de los lotes participantes, en cada asentamiento humano. Elaboración de los materiales educativos en la etapa de organización y capacitación.

5



Las actividades a realizar como mínimo en la etapa de Diseño Básico son las siguientes:

Un censo participativo por cada asentamiento humano (Anexos N° 7 y 8). Sistematización de la información censal por cada asentamiento humano. Reuniones de propuesta de ramales al interior del lote (Anexo N° 9). Levantamiento topográfico por cada habilitación urbana. Realizar taller de diagnóstico participativo por cada asentamiento humano sobre prácticas

de higiene familiares y comunales, riesgos ambientales para la salud dirigido a representantes de manzanas, dirigentes y lideres de base.

Reuniones de validación de diseño con Junta Directiva Central y Comisión de Obras. Reuniones por condominios para presentar diseño de sistema condominial de agua

potable y alcantarillado, mostrando el desarrollo de la ingeniería del proyecto plasmada en planos, para obtener la conformidad del trazo de las redes secundarias.

Presentación en Asamblea General de los planos del proyecto para la validación de la organización condominial (Anexo N° 10).

C.2 - Diseño Definitivo

Los resultados a obtener en la etapa de Diseño Definitivo son:

Diseño de ingeniería de los proyectos. Proyectos aprobados. Documentos de Licitación listo para iniciar proceso de selección. Población reconoce la situación sanitaria de su comunidad. Línea de base de entrada. Conocimiento de la situación organizacional de su condominio y sector. El 12% de los titulares de lotes son elegidos como Promotores Ambientales en cada

condominio. El 70% de los titulares de lotes capacitados sobre conexiones domiciliarias de agua

potable, alcantarillado e instalaciones sanitarias al interior de la vivienda.

Las actividades a realizar como mínimo en la etapa de Diseño Definitivo son las siguientes:

Presentar el proyecto de la solución técnica para su revisión. De existir observaciones deberán ser subsanadas hasta lograr la aprobación.

El Consultor presentará el Expediente Técnico. Réplicas del taller de diagnóstico participativo por cada asentamiento humano sobre

prácticas de higiene familiares y comunales, riesgos ambientales para la salud en reuniones de manzanas, comités vecinales.

Recopilación y sistematización de información para elaborar la línea de base de entrada, (Anexo N° 13).

Realizar talleres de diagnóstico organizacional por condominio o agrupación de condominios (Anexos N° 11 y 12).

Realizar por condominio o agrupación de condominios, el taller de capacitación sobre conexiones domiciliarias é instalaciones sanitarias al interior de la vivienda.

D - Organización y Capacitación

El Consultor, realizará actividades de capacitación para la gestión comunitaria de los servicios que contribuyan a fortalecer la organización de pobladores que con carácter representativo y libre determinen oportunidades, alcances y beneficios del proyecto. Durante todo este proceso se requiere un mínimo de 4 talleres de capacitación, que comprenden 7 sesiones, sumando un mínimo de 14 horas de capacitación. Los resultados a obtener con relación a los titulares de lotes son:

Instalaciones sanitarias interiores implementadas. Titulares de lotes capacitados en la gestión del sistema de agua potable y alcantarillado. Comité de agua y saneamiento (CAS) elegido y reconocido por titulares de lotes. Línea de base de salida.

6



Las actividades a realizar con los titulares de lotes, como mínimo, son las siguientes:

Asesoría y monitoreo de la promoción y construcción de instalaciones sanitarias interiores

(Anexos N° 14, 15 y 16). Realizar por condominio o agrupación de condominios el taller de gestión del sistema

condominial de agua potable y alcantarillado. Promover la elección del comité de agua y saneamiento (CAS) en cada asentamiento

humano. Recopilación y sistematización de la información para elaborar la línea de base de salida

(Anexo N° 13).

Los resultados a obtener con relación a la intervención de los promotores ambientales, son:

Promotores ambientales capacitados en educación sanitaria y en el uso adecuado de los servicios, micro medición y tarifas.

Planes de acción de los promotores ambientales. El 50 % de los pobladores, como mínimo, capacitados en educación sanitaria, uso

adecuado de los servicios, micro medición y tarifas.

Las actividades a realizar con relación a la intervención de los promotores ambientales, como mínimo, son las siguientes:

Realizar en cada asentamiento humano el taller de formación de promotores ambientales:

“Higiene, prácticas saludables y funcionamiento de los sistemas”. Realizar en cada asentamiento humano el taller de “Uso adecuado de los servicios, micro

medición, tarifas y organización”, dirigido a promotores ambientales. Promover la higiene y prácticas saludables, el uso adecuado de los servicios, micro

medición y tarifas a través de réplicas efectuadas por los promotores ambientales.

El resultado a obtener con relación al comité de agua y saneamiento (CAS), es:

Comité de agua y saneamiento (CAS) constituido.

La actividad a realizar con relación a la intervención del comité de agua y saneamiento, como mínimo, es la siguiente:

Por cada asentamiento humano, llevar a cabo taller de “Fortalecimiento de las

capacidades de gestión” (Anexos N° 17 y 18). 3.2. Sumilla de Instrumentos

La sumilla adjunta muestra los instrumentos a utilizarse en la intervención social:

ETAPA: 1 PLANIFICACIÓN

ACTIVIDAD INSTRUMENTO Visita de reconocimiento a los asentamientos humanos

1.1 Ficha de identificación del Asentamiento Humano (Anexo 2)

7



ETAPA: 2 PROMOCIÓN

ACTIVIDAD INSTRUMENTOS

2.1 Carta de Presentación (Anexo 3) Reunión de Coordinación con dirigentes de la Junta Directiva Central 2.2 Registro asistencia a reuniones

(Anexo 4) Asamblea General de Pobladores 2.3 Acta de Aprobación del Sistema

Condominial (Anexo 5) Recopilación de Información: Básica:Levantamiento catastral 2.4 Ficha de levantamiento catastral

(Anexo 6)

ETAPA: 3 DISEÑO

ACTIVIDAD INSTRUMENTOS Diseño Básico: Censo participativo 3.1 Hoja guía censo participativo (Anexo 7) 3.2 Ficha censal (Anexo 8)

Reuniones de propuesta de ramales al interior del lote 3.3 Acta de aceptación del ramal al interior

del lote (Anexo 9)

Asamblea de aprobación del diseño 3.4Acta de validación del diseño de los sistemas condominiales (Anexo 10)

Diseño definitivo: Taller de diagnóstico organizacional

3.5 Matriz de evaluación de la organización (Anexo 11)

3.7 Perfil de promotores ambientales (Anexo 12)

Consolidado de línea base 3.8 Consolidado de la línea base (Anexo 13)

ETAPA: 4 ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

ACTIVIDAD INSTRUMENTOS

Promoción de las instalaciones sanitarias 4.1 Ficha de instalaciones sanitarias (Anexo 14)

Asesoramiento y monitoreo de instalaciones sanitarias al interior de la vivienda

4.2 Cartilla de evaluación de instalaciones sanitarias al interior del lote (Anexo 15)

4.3 Ficha de monitoreo de instalaciones sanitarias al interior del lote (Anexo 16)

4.4 Formato de registro de ocurrencias Taller de fortalecimiento de capacidades de gestión

4.5Formato de cuaderno de ocurrencias del sistema y de prácticas de higiene y ambientes saludables (Anexo 18)

4.0 DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

4.1 Topografía

El levantamiento topográfico se realizará en base a lo establecido en el Reglamento de Elaboración de Proyectos Condominiales de Agua Potable y Alcantarillado para habilitaciones Urbanas y Periurbanas de Lima y Callao de SEDAPAL.

8



Los levantamientos topográficos estarán georefenciados mediante coordenadas geográficas y de UTM. Las cotas estarán referidas a un B.M. oficial existente del I.G.N. La información topográfica deberá ser digital. Adicionalmente se deberá tener en cuenta lo siguiente:

Deberá presentarse la cartilla de información del B.M. oficial empleado, expedida por el I.G.N.

Ubicación de cámaras proyectadas, a escala 1/500 y 1/250 con curvas a nivel cada 0.50 m.

En los planos definitivos, se indicará toda la información superficial encontrada: tipo de vías, pavimento, bermas, jardines árboles, buzones de desagües, buzones de teléfonos, río, canales y otros, convenientemente acotadas, referidas a puntos notables y con su respectiva leyenda.

Replanteo y verificación de todas las redes existentes de agua, alcantarillado, eléctricas, telefónicas y canalizaciones, en el campo y confrontar la información proporcionada por las Empresas de servicios.

Todos los planos topográficos serán dibujados en AUTOCAD y serán entregados en formato DWG a SEDAPAL.

Se realizará la nivelación y replanteo correspondiente, cuando se necesite verificar datos sobre una estructura existente.

El levantamiento topográfico establecerá una poligonal cerrada de precisión según el perímetro del área del proyecto, debidamente monumentados que servirán para el control horizontal.

Para el control vertical se establecerán BMs auxiliares enlazados con BMs oficiales del I.G.N.

El levantamiento de detalles se ejecutará con estación total digital. La poligonal básica estará georefenciada mediante Coordenadas Geográficas, UTM y sus conversiones a topográficas.

Toda la información detallada del terreno se presentarán en informes específicos del Estudio Topográfico, incluyendo planos y archivos de la base de datos en CDs.

Al término de la aprobación del Proyecto (Expediente Técnico), el Contratista deberá entregar a SEDAPAL los archivos en discos compactos (CD) de la siguiente información:

Planos de líneas de agua y desagüe existentes y/o proyectados (tuberías principales y ramales), con información de sus características (nombre, tipo, código, diámetro, material, antigüedad y otras que considere conveniente SEDAPAL).

Planos de buzones y cajas condominiales existentes y proyectados con información de

sus características principales: nombre, código, referencia de ubicación, cotas, altura, tipo, representado como puntos y otras que considere conveniente SEDAPAL.

El Consultor, debe tener en cuenta que dicha información debe cumplir las siguientes características técnicas:

Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM) Datum de referencia World Geographic System 1984 (WGS84) Zona de Referencia UTM Exactitud Posicional Submétrica ajustados con GPS Formato Shapefile de ArcViewGIS

El Consultor deberá prever para el procesamiento de la información gráfica la utilización de Software de procesamiento ARCVIEW GIS 8.2.

9



4.2 Estudio de Suelos Las características del estudio de suelos se realizará en base a lo establecido en el Reglamento de Elaboración de Proyectos Condominiales de Agua Potable y Alcantarillado para habilitaciones Urbanas y Periurbanas de Lima y Callao de SEDAPAL. Se elaborarán informes técnicos (adjuntándose los originales de los resultados de laboratorio de todas las pruebas realizadas) respecto a la calidad del terreno, de modo que se determine los datos necesarios para fijar los diseños de instalación, clase de tubería, tipo de cemento y diseño de las estructuras (en caso existan). Adicionalmente se deberá comprender lo siguiente:

En aquellas zonas donde el estudio definitivo determine la existencia de estructuras, se determinará la Capacidad Portante del terreno, a las profundidades de cimentación prevista.

De ser necesario, profundidad y características del basamento rocoso. Basándose en estos resultados, el Contratista establecerá las medidas de protección

adecuadas para cada material y efectuará las recomendaciones para la instalación y fundación de las estructuras (tuberías y cámara)

El estudio de suelos incluirá un plano en planta, con el detalle de ubicación de las calicatas y tipo de suelo encontrado mediante mapeo geológico, y otro plano con el correspondiente perfil estratigráfico de los diferentes tipos de suelo a las profundidades requeridas; indicando el nivel de napa freática de ser el caso. Se deberá considerar además la investigación del suelo mediante calicatas y análisis físico-químicos, para determinar la calidad del terreno en los lugares donde se instalarán las tuberías, estimándose una densidad de por lo menos una exploración del terreno por cada 100 m. que servirán además para verificar posibles interferencias.

4.3. Obras complementarias Si durante el desarrollo de la ingeniería del proyecto, se determinara la incorporación de obras complementarias, (cámaras de rebombeo, etc.), estás deberán diseñarse condiserando todos los aspectos técnicos (de diseño arquitectónico, estructurales, electromecánicas y de equipamiento) para garantizar su correcto funcionamiento. Debiendo sustentar todos los aspectos técnicos considerados en su diseño.

4.4. Metrados y Especificaciones Los metrados deben estar claramente definidos y en los trabajos que comprenden cada partida. Deberán sustentarse preparándose planillas de metrados parciales y con resúmenes por planos. La planillas indicadas se elaborarán en hoja de cálculo. Todas las especificaciones nuevas que se generen en el presente proyecto deberán elaborarse y sustentarse, incluyendo, de ser necesario proceso constructivo correspondiente.

4.5. Restos Arqueológicos De ser necesario debe gestionarse oportunamente la obtención del certificado de inexistencia de zonas arqueológicas del Instituto Nacional de Cultura (INC) en las zonas donde se realizarán las obras.

10



4.6. Adquisición de Medidores

El presente servicio considera el suministro (adquisición) y la instalación de la totalidad de medidores a emplearse en las obras correspondientes al Esquema Integral Carabayllo. Los medidores deberán cumplir con los requisitos técnicos indicados en el Anexo N° 1. Para la adquisición de medidores, el Contratista deberá coordinarse previamente con el Equipo Micromedición y Registro de SEDAPAL. La adquisición deberá incluir kits de repuestos. Los costos de las partidas de suministro del medidor incluirán los gastos relacionados a las pruebas requeridas para la aprobación del lote. Es responsabilidad del Contratista, asumir cualquier gasto adicional de transporte y pagos por concepto de nuevas pruebas de medidores; esto último cuando las pruebas de los lotes iniciales no resulten satisfactorias

4.7. Coordinación con Empresas de Servicio y otras Entidades

Se deberá obtener la información oficial de las redes existentes, de las empresas de servicio como son EDELNOR, Telefónica del Perú y el Ministerio de Agricultura a fin de evitar y/o solucionar posibles interferencias. Se deberá prever los diseños de modificación de las redes existentes, drenajes, ó canales para evitar postergaciones de obra.

Coordinar con los municipios involucrados las posibles interferencias con obras a su cargo

en la zona donde se proyectarán las redes secundarias.

Se realizarán piques exploratorios para verificar la interferencia con los servicios existentes tales como redes de agua, desagüe, eléctricas, telefónicas, canales de regadío, drenajes y otros, en los cruces de calles, avenidas y en lugares donde no se tenga información actualizada de redes de otros servicios.

De ser necesario, solicitar factibilidad y punto de alimentación de suministro eléctrico a la

empresa eléctrica del Sector.

Solicitar a las entidades competentes la disponibilidad de los terrenos en donde se ejecutarán las obras del presente proyecto, y de ser necesario, gestionar los convenios de servidumbre de paso para las estructuras o instalaciones que se proyecten en terrenos de terceros o del estado.

4.8. Operación y Mantenimiento

Se formularán los manuales de operación y mantenimiento de las redes secundarias teniendo en cuenta lo establecido en el Título IV, capítulo I del Reglamento de Elaboración de Proyectos Condominiales de Agua Potable y Alcantarillado para Habilitaciones Urbanas y Periurbanas de Lima y Callao.

5.0 PERSONAL:

El personal que participará en la implementación de los sistemas condominiales de agua potable y alcantarillado estará conformado por varios equipos de trabajo. Un (1) equipo de trabajo para la etapa de Promoción estará conformado por:

1 Ingeniero 1 Promotor social 1 Capacitador

11



Un (1) equipo de trabajo para la etapa de Elaboración del Proyectos estará conformado por:

1 Ing° Proyectista 1 Ing° Asistente (capacitador) 2 Dibujantes 1 Topografo

Un (1) equipo de trabajo para la etapa de Organización y capacitación estará conformado por:

1 Ing° Asistente (capacitador) 1 Promotor social 1 Capacitador

Sin ser limitativo, las actividades mínimas que deberá cumplir el personal que conforma el equipo base será:

EQUIPO BASE ESPECIALIDAD FUNCIÓN

A - Ingeniero Civil o Sanitario Desarrollo de las labores de ingeniería del Proyecto, en campo y gabinete.

B - Técnico asistente Técnico Apoyo en las labores de campo y gabinete

C - Promotor social Desarrollar labores de promoción l y organización comunal. socia

D - Capacitador

Sociólogo, antropólogo, educador o profesión afín. Desarrollar labores de

capacitación y fortalecimiento de capacidades.

6.0 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Se deberá presentar para cada una de las etapas del proyecto, los siguiente cronogramas: 01 cronograma general. 01 cronograma detallado de actividades, en el que se señale los indicadores porcentuales de

resultados concretos a obtener en cada mes; para cada uno de los paquetes de intervención. 01 cronograma general de desembolsos, ligado al cronograma de actividades.

A continuación se indica la duración sugerida para la implementación de las redes secundarias:

ETAPAS DURACIÓN (meses)

PROMOCIÓN 5 M1 M2 M3 M4 M5

DISEÑO 8 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10

ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 9 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13

EJECUCIÓN DE OBRAS 8 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14

DURACIÓN TOTAL DE LOS SERVICIOS : 14 MESES

MES

Se deberá tener en cuenta los siguientes criterios para la realización de las actividades: Al momento de tener aprobado los proyectos por SEDAPAL se procederá inmediatamente a

iniciar la ejecución de la obra. Se debe respetar el desfase establecido entre etapas.

12



7.0 EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS : Se elaborará el Expediente Técnico que permita la ejecución de la obra, el documento mencionado deberá contener:

Memoria descriptiva de las obras generales a ejecutar. Relación de Planos en AutoCAD 2000i. Metrados Valor Referencial (Presupuesto) Análisis de precios unitarios Fórmulas Polinómicas Cronograma general de actividades. Cronograma de ejecución de obras. Cronograma de desembolso Relación detallada de Insumos Especificaciones técnicas propias de la obra Consideraciones acerca de los medidores a instalarse. Catálogos de materiales y equipos. Consideraciones acerca de las conexiones domiciliarias. Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional para la Obra. Aspecto Ambiental Estudio de suelos Documentos de libre disponibilidad de los terrenos y permisos municipales. Desagregado de gastos generales

Se sustentará en la Memoria Descriptiva los criterios utilizados para el cálculo de los diámetros de las líneas de distribución y todos los aspectos técnicos que se consideren de importancia. Toda labor descrita se traducirá con suficiencia en los planos de obra del proyecto y deberán ceñirse a las Especificaciones Técnicas de SEDAPAL, a los documentos que conforman las Bases de la presente Licitación, al “Nuevo Reglamento de Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado de SEDAPAL” para proyectar estructuras hidráulicas (obras complementarias) y al “Reglamento de Elaboración de Proyectos Condominiales de Agua Potable y Alcantarillado para Habilitaciones Urbanas y Periurbanas de Lima y Callao” para el diseño de redes secundarias de agua potable y alcantarillado.

8.0 ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LA EJECUCIÓN DE LA

OBRA

8.1 Generalidades El Contratista de la obra durante la etapa del desarrollo del Proyecto, deberá considerar para la elaboración del Expediente Técnico las exigencias relacionadas a la aplicación de la Norma E-120 “SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION” del Reglamento Nacional de Construcciones, aprobada por RM. N° 427-2001-MTC/15.04 del 19 de setiembre del 2001, así como también de las Disposiciones consideradas en la Especificación GPO-SEDAPAL sobre el tema y que esta referida al desarrollo y ejecución de los PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LAS OBRAS QUE SEDAPAL EJECUTA.

La aplicación de la Especificación de Seguridad e Higiene Ocupacional, no interfieren con las Disposiciones establecidas en cualesquiera de los otros documentos que conforman el Expediente Técnico, Disposiciones establecidas por la Legislación, ni limitan las Normas dictadas por los Sistemas Administrativos, así como otras Normas que se encuentren vigentes y que son de aplicación en la Elaboración de un Proyecto así como para su Ejecución. Si es necesario, el constructor puede proponer alternativas de igual ó superior característica a los procedimientos constructivos considerados en la especificación, los que deberán ser aprobados

13



por la Supervisión con la conformidad de los responsables de la elaboración del Proyecto, sin que ello origine Costo Adicional alguno al Proyecto.

8.2 El Plan de Seguridad y Las Condiciones de Seguridad e Higiene Ocupacional

El Plan o programa de Seguridad e Higiene Ocupacional, es el punto de partida para prevenir riesgos en la zona de trabajo de una Obra; para ello SEDAPAL aplica para sus Proyectos y Obras la Especificación indicada, que contiene los Aspectos Generales de un “Estudio Básico de Seguridad y Salud” y base para que el Contratista elabore el “Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional” de la Obra en particular.

8.3 Presupuesto del Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional

En el Expediente Técnico de la Obra, en lo correspondiente al Valor Referencial (Presupuesto), las Partidas para Obras Provisionales y Trabajos Preliminares consideran las Partidas requeridas para Seguridad e Higiene Ocupacional, como es el caso del campamento, depósitos, señalizaciones, cercos, barandas y otras señales necesarias. Respecto a los cascos, lentes, protectores de oídos, cascos, escaleras, etc. que son de uso personal ó para una cuadrilla, se consideran en los Análisis de Costos de cada partida como un porcentaje de la Mano de Obra en el ítem “Herramientas complementarias: 2%”.

En cuanto al personal especializado de la elaboración y ejecución del “Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional en Obra”, éstos se consideran en los Gastos Generales y permanecerán durante el tiempo que dure la Obra. En caso de ampliaciones del plazo los gastos que se origine por este concepto serán de cargo del Contratista si las causas son imputables al mismo.

14

http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 0009 - · PDF filetendrá su cargo la...

Documents

Transcript of PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 0009 - · PDF filetendrá su cargo la...