REPÚBLICA DE CHILEI. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

DIRECCIÓN JURÍDICA

CONTRATO CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA TECHADA EN ELMARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DENOMINADA DOS

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, VILLA LA SERENA.

EMPRESA CONSTRUCTORA FUTURO SPA.

OL -- >s

^

LA GRANJA, a 21 de agosto de 2012, comparecen por unaparte, la I. MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA, representada por suAlcalde Subrogante, don JORGE CORDOVA OBREQUE, cédulade identidad N° 12.046.253-9, ambos domiciliados en Avda.Américo Vespucio Sur, N° 002; Comuna de La Granja; y LaEmpresa CONSTRUCTORA FUTURO S.P.A., representada paraestos efectos por don ARIEL MORALES BUSTOS, cédula deidentidad N° 5.906.814-8, con domicilio en Los Corteses N° 5815,comuna de Peñalolén, Santiago y exponen:

PRIMERO: Mediante Convenios suscritos con fecha 05de diciembre de 2011, con el Servicio de Vivienda yUrbanización Metropolitana inmersos en el Programa deecuperación de Barrios" se autorizó el financiamiento para la

ución de los Proyectos "Camarines y Sala Multiuso11 yilticancha Techada".

GUNDO: Que mediante Decreto Alcaldicio N° 1.875de techa 04 de junio de 2012, se adjudicó la Propuesta Públicadenominada "CONSTRUCCIÓN DOS PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA, VILLA LA SERENA, específicamente laconstrucción de CAMARINES Y SALA MULTIUSO; Y MULTICANCHATECHADA", a la EMPRESA CONSTRUCTORA FUTURO SPA, Códigode Licitación de Chilecompra I.D. N° 2963-9-LP12.

TERCERO: La 1. Municipalidad de La Granja, enadelante "la Municipalidad", encomienda a la EMPRESACONSTRUCTORA FUTURO SPA, por quien se hace cargo y aceptasu representante legal, ya individualizado, la ejecución de laobra "CONSTRUCCIÓN DOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA,VILLA LA SERENA, que comprende la ejecución de la obraMulticancha Techada.

CUARTO: El Contratista deberá ejecutar la obra que se leencomiendan, de acuerdo a los antecedentes entregados porla Municipalidad de La Granja, en el llamado a PropuestaPública, estos es, conforme a las indicaciones contenidas en lasBases Administrativas Generales, Especiales, EspecificacionesTécnicas, Aclaraciones si las hubiere, conforme además a supropia Oferta Económica entregada en el proceso licitatorio, ya todos aquellos documentos adicionales o complementariosque se considere necesario o conveniente incluir, antecedentestodos, que se entienden formar parte integrante del presentecontrato para todos los efectos legales y que el Contratistadeclara conocer y aceptar.

Esta cláusula se eleva a la categoría deesencial.

QUINTO : El valor de las obra contratada, asciende ala suma total y única de $ 180.962.646 (ciento ochenta millonesnovecientos sesenta y dos mil seiscientos cuarenta y seis pesos)IVA Incluido.

SEXTO: La Municipalidad pagará el precio convenidocontra estados de pago mensuales de la obra cursados por elcontratista previo Vo B° de la I.T.O, los que deberán serconcordantes con el programa de avance y plazo ofertado porel contratista.

Los estados de pago serán considerados comobonos parciales que efectúa la Municipalidad y en ningún

p se estimará como una recepción parcial o total de laación cumplida por el contratista.

El Contratista solicitará a la Unidad TécnicaQnicipal por escrito que se curse cada Estado de pago, el cual

será revisado por el I.T.O. para su aprobación o rechazo dentrode los 3 días hábiles siguientes a contar de la fecha depresentación del mismo. El contratista deberá adjuntar lasfacturas respectivas y copia de la nómina mensual detrabajadores y del libro manifold en que conste que se realizó laexhibición de documentos a que se refiere el numeral 2 delartículo 10 de las Bases Administrativas Generales, estos es,contratos de trabajo, liquidaciones de sueldo firmada por lostrabajadores y de los pagos previsionales efectuados. En casode rechazo el plazo indicado comenzará a regir desde la fechade presentación del pago reformulado con las observacionescorregidas a satisfacción del I.T.O.

Se entiende que el presente contrato seráa suma alzada, sin reajustes, ni intereses de ningún tipo.

SÉPTIMO: El Contratista estará igualmente facultadopara solicitar anticipos hasta por el veinte por ciento del total dela obra, los que deberá garantizar mediante una o más boletasbancarias a nombre de la Municipalidad por un montoequivalente al 100% del anticipo solicitado, y cuya vigencia nopodrá ser inferior al plazo de ejecución de las obras más 60 días.

Esta garantía no será devuelta al Contratista sino después deefectuada la total devolución del anticipo solicitado.

En cada Estado de pago, se descontará el porcentajecorrespondiente al valor del anticipo, de tal modo de restituirgradualmente el valor del mismo.

La Municipalidad solicitará la devolución de la o las boletas degarantía correspondiente dentro de los 20 días siguientes alEstado de pago respectivo

OCTAVO: El Contratista se obliga a ejecutar y aentregar el total de las obras contratadas en el plazo de 150 díascorridos, que regirán desde el Acta de Entrega de Terreno el quecorresponderá al día 01 de dicho plazo.

Sin perjuicio de lo anterior y conformidad alartículo 3.4 de las Bases Administrativas Generales, relativa alplazo de ejecución de las obras, en caso de adjudicarse dosobras al mismo oferente el plazo máximo de ejecución será de 8meses, plazo que deberá observarse en el presente contratoatendido que este mismo oferente es igualmente adjudicatariode la construcción de los Camarines y Salta Multiuso.

Se considera aplicar una multa diaria deldos por mil (2.0 * 1000) del valor total contratado por cada día

e atraso en la entrega de la obra, la que se hará efectiva por?dio de una orden de ingreso en Tesorería Municipal que elntratista deberá cancelar en forma previa para dar curso alado de Pago final. Sin perjuicio de reservarse el derecho decer efectivas las cauciones existentes cuando las

circunstancias así lo ameriten a juicio de la inspección técnica.

NOVENO: La Unidad Técnica de la Municipalidadserá encargada de velar por el estricto cumplimiento delcontrato y supervisar la correcta ejecución del proyecto y de las

.

pbras contempladas en él. Será la Dirección de Obras y laSecretaria Comunal de Planificación quienes, cuyos directoresnombrarán por Libro de Obras al o los profesionalescompetentes para asumir la Inspección Técnica de la Obra elque deberá tener entre otras funciones, formular todas lasobservaciones que le merezcan la ejecución de los trabajos,calidad de los materiales, requerir el cumplimiento de lasmedidas de seguridad y cualquier otra que se estimeconveniente.

Con todo, el contratista también estaráobligado a reconocer las funciones del Supervisor de Obras deSERVIL! Metropolitano y facilitar su labor. En este sentido elcontratista deberá cumplir en la ejecución de la obra con lasdisposiciones del Decreto Supremo N° 85 de 2007 del Ministeriode Vivienda y Urbanismo, que aprueba el Nuevo Manual deInspección Técnica de Obra.

En caso de incumplimiento de una ordenimpartida por la I.T.O., se aplicará una multa diaria equivalenteal cero, cinco UTM diaria durante el lapso.

DÉCIMO: En este acto, el contratista entrega Boletade Garantía N° 333758-7 del Banco de Chile de fecha 21 deAgosto de 2012, por un monto de $18.096.265 (dieciochomillones noventa y seis mil doscientos sesenta y cinco pesos) convencimiento al 14 de Junio del año 2013.

/'

Esta Boleta garantizará el fiel cumplimientodel contrato y deberá mantenerse vigente durante toda laejecución del contrato, más 60 días.

Con todo, una vez terminadas las Obras ya la fecha del Acta de Recepción Provisoria, el contratistaentregará una Boleta Bancaria para caucionar la BuenaEjecución de las Obras equivalente al 10% contratado, tomadaa nombre de la I. Municipalidad de La Granja y una validez de120 días corridos, contados desde la fecha del Acta de.Recepción Provisoria sin observaciones. Está boleta será

Devuelta una vez que se realice la Recepción Definitiva.

ECIMO PRIMERO : El presente contrato se suscribe en virtudDecreto Alcaldicio N° 1.875 de fecha 04 de junio de 2012.

.. Vf f i

DÉCIMO SEGUNDO: Para todos los efectos legales las partesfijan domicilio en la ciudad de Santiago, comuna de La Granja,y se someten a la jurisdicción de los tribunales de justiciacorrespondiente.

En comprobante firman:

ARIEL MORALES BUSTOSREPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA FUTURO S.P.A.

RDOVAOBÜEQUEC A L D E (S)

IPALIDAD DE LA GRANJA

\SCONTROLOBRAS MUNICIPALESSECPLAGOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN METROPOLITANAINTERESADOARCHIVO.

V TRANSPARENCIA MUNICIPAL (INFORMÁTICA)fi ^