Reglamento Contratos Mo Ds 75 2004

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 06-Jun-2014

Tipo Norma :Decreto 75 Fecha Publicacin :01-12-2004 Fecha Promulgacin :02-02-2004 Organismo :MINISTERIO DE OBRAS PBLICAS Ttulo :DEROGA DECRETO N15, DE 1992, Y SUS MODIFICACIONES POSTERIORES Y APRUEBA REGLAMENTO PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Tipo Versin :Ultima Versin De : 16-06-2010 Inicio Vigencia :16-06-2010 Id Norma :233103 Ultima Modificacin :16-JUN-2010 Decreto 218 URL :http://www.leychile.cl/N?i=233103&f=2010-06-16&p=

DEROGA DECRETO N15, DE 1992, Y SUS MODIFICACIONESPOSTERIORES Y APRUEBA REGLAMENTO PARA CONTRATOS DE OBRASPUBLICAS

Nm. 75.- Santiago, 2 de febrero de 2004.- Vistos: Lasfacultades que me confiere el artculo 32 N8 de laConstitucin Poltica de la Repblica de Chile y el DFLMOP N850, de 1997, que fija el texto actualizado de la LeyN15.840, Orgnica del Ministerio de Obras Pblicas, y Considerando: Que es necesario actualizar eintroducirle modificaciones al Reglamento para Contratos deObras Pblicas.

Decreto:

I. Dergase el decreto del Ministerio de ObrasPblicas N15, de 17 de enero de 1992.

II. Aprubase el siguiente Reglamento para Contratosde Obras Pblicas:

REGLAMENTO PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS

TITULO I

Disposiciones generales y definiciones

Artculo 1. El presente Reglamento formar parte integrante de todos los contratos de ejecucin de obras celebrados por el Ministerio de Obras Pblicas, sus Direcciones Generales y Servicios, y por las empresas e instituciones que se relacionen con el Estado por su intermedio, salvo aquellos casos calificados en que por decreto supremo se aprueben bases especiales que expresamente lo modifiquen. Los contratos se adjudicarn por licitaciones pblicas, en las cuales podrn participar los contratistas inscritos en los registros del Ministerio que se determinen en las bases administrativas. Sin embargo, podrn adjudicarse por trato directo o cotizacin privada, en los casos indicados en el artculo 86 del D.F.L. MOP N850, de 1997, que fija el texto actualizado de la Ley N15.840, Orgnica del Ministerio. Las obras se ejecutarn por alguno de los sistemas


establecidos en este reglamento.

Artculo 2. Para contratar cualquier obra deberexistir previamente autorizacin de fondos y deberdisponerse de bases administrativas, bases de prevencin deriesgo y medioambientales, especificaciones tcnicas,planos y presupuesto, con el visto bueno de la mismaautoridad que adjudicar el contrato. Todos los documentossealados forman parte del respectivo contrato, debindosefijar en las bases administrativas el orden de precedenciapara su aplicacin. Quedarn incluidas en el contrato todas las obrascontempladas en las especificaciones tcnicas y en losplanos correspondientes; estos antecedentes debern ser losnecesarios y suficientes para estimar los precios unitariosy las cantidades. En los documentos de licitacin seestablecer el calendario de entrega de toda aquellaeventual informacin que por su naturaleza no pueda serentregada antes de la adjudicacin, la que en ningn casodeber ser tal, que afecte a la estimacin de precios ycantidades, as como la responsabilidad del MOP en caso deincumplir con dicho cronograma de entrega. Las obras que se subdividan en dos o ms contratos,que se cotizarn separadamente, debern asegurar larelacin entre ellos. A tal fin, en los documentos delicitacin se deber indicar la interaccin entrecontratos, as como con qu otros proyectos se deberinteractuar, entregando en dichos documentos toda lainformacin pertinente.

Artculo 3. Los documentos de licitacin no podrnmodificarse una vez que sta haya sido abierta.

Artculo 4. Para la correcta interpretacin del Reglamento, se entiende por:1) Ministerio: El Ministerio de Obras Pblicas, las empresas e instituciones que se relacionan con el Estado por su intermedio, o las autoridades de dichas reparticiones a quienes les corresponda intervenir y resolver en su representacin.2) Ministro: La persona que desempea el cargo de Ministro de Obras Pblicas.3) Director General: La persona que desempea este cargo en la Direccin General que concierna.4) Director Nacional: La persona que desempea el cargo de jefe superior en algunos de los servicios dependientes del Ministerio de Obras Pblicas o de las instituciones que se relacionan con el Estado por su intermedio.5) Direccin: El Servicio, empresa o institucin que tiene a su cargo la ejecucin de la obra.6) Secretario Regional: La persona que desempea el cargo de Secretario Regional del Ministerio de Obras Pblicas en la Regin donde se ejecuta la obra.7) Director Regional: El funcionario de la Direccin que desempea ese cargo en la Regin donde se ejecutan los trabajos.8) Director: El Director Nacional o el Director Regional, segn quien tenga a su cargo la ejecucin de la obra.9) Inspector Fiscal:


El funcionario profesional que, nombrado en forma competente, asume el derecho y la obligacin de fiscalizar la correcta ejecucin de las obras y el fiel cumplimiento de un contrato de construccin.10) Inspeccin Fiscal de obra: Conjunto de funcionarios profesionales, tcnicos y administrativos, dependientes del inspector fiscal, a cargo de la fiscalizacin de un contrato.11) Asesora de Inspeccin: Persona natural o jurdica especialmente contratada, que bajo la direccin del inspector fiscal, colabora con ste en la fiscalizacin de un contrato de construccin.12) Contratista: Persona natural o jurdica que, en virtud del contrato, contrae la obligacin de ejecutar una obra material, por algunos de los procedimientos contemplados en el presente Reglamento.13) Equipo Gestor del Contratista: Equipo gerencial del contratista, pudiendo incluir a sus socios y directores que cumplan un rol activo en la gestin de dicha empresa.14) Obra Pblica: Cualquier inmueble, propiedad del Estado, construido, reparado o conservado por ste, en forma directa o por encargo a un tercero, cuya finalidad es propender al bien pblico.15) Contrato de Obra Pblica: Es un acto por el cual el Ministerio encarga a un tercero la ejecucin, reparacin o conservacin de una obra pblica, la cual debe efectuarse conforme a lo que determinan los antecedentes de la adjudicacin, incluyendo la restauracin de edificios patrimoniales.16) Registro General de Contratistas: Nmina de contratistas inscritos en el Registro General establecido en el Ttulo II de este Reglamento, que estn facultados para optar a la construccin de las obras que realiza el Ministerio.17) Comisin del Registro General de Contratistas: Comisin presidida por el Director General de Obras Pblicas y, a lo menos, por tres Jefes de Servicio.18) Bases Administrativas: Conjunto de normas que regulan la licitacin y el contrato de ejecucin de obra, a las que deben ceirse las partes interesadas.19) Especificaciones Tcnicas: El pliego de caractersticas tcnicas particulares que deber cumplir la obra motivo de un contrato de obra pblica.20) Planos Generales: Los diseos que a una escala adecuada indican ubicacin, formas y medidas que permiten definir la obra a realizar.21) Planos de detalle: Los diseos a escala adecuada para realizar la construccin, las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.22) Proyecto, o Documentos de licitacin: Conjunto de antecedentes que permite definir en forma suficiente la obra por realizar, que incluye bases administrativas, planos generales, planos de detalle, especificaciones tcnicas y todos los dems documentos de la licitacin.23) Presupuesto estimativo:


El costo preliminar aproximado previsto por el Ministerio para una obra.24) Presupuesto Oficial: El estudio detallado, efectuado por el Ministerio, de las cantidades, precios unitarios y precio total previsto para una obra y que representa su opinin sobre su valor.25) Licitacin: Procedimiento mediante el cual se solicitan a proponentes inscritos en el Registro de Contratistas del MOP, o precalificados si es el caso, cotizaciones para la ejecucin de una obra pblica.26) Propuesta: La cotizacin ofrecida por un proponente en una licitacin, la que deber ajustarse a los requisitos establecidos en los documentos de licitacin.27) Propuesta privada: La oferta efectuada por un proponente a peticin del Ministerio, en una licitacin privada, solicitada por escrito a tres o ms contratistas de la especialidad.28) Trato Directo: Forma de contratar la realizacin de una obra sin llamar a licitacin, convinindose con un contratista inscrito en el registro respectivo, los precios, plazos y normas que regirn el contrato, el cual debe ceirse a este reglamento.29) Administracin Delegada: Forma de contratar en virtud de la cual un contratista toma a su cargo la ejecucin de una obra, reintegrndosele, previa comprobacin, el desembolso en que incurri en su realizacin, ms el honorario pactado por sus servicios.30) Propuesta a Suma Alzada: La oferta a precio fijo, en la que las cantidades de obras se entienden inamovibles, salvo aquellas partidas especificadas en los documentos de licitacin cuya cubicacin se establezca a serie de precios unitarios, y cuyo valor total corresponde a la suma de las partidas fijas y a la de precios unitarios, si los hubiere. El valor total del contrato podr estar afecto a algn sistema de reajuste, de acuerdo a lo estipulado en el artculo 108.31) Propuesta a Serie de Precios Unitarios: La oferta de precios unitarios fijos aplicados a cubicaciones provisionales de obras establecidas por el Ministerio, y cuyo valor total corresponde a la suma de los productos de los referidos precios por dichas cubicaciones. Los precios unitarios se entendern inamovibles y las cubicaciones se ajustarn a las obras efectivamente realizadas, verificadas por la Direccin, de acuerdo a los documentos de licitacin. Estos precios podrn estar afectos a algn sistema de reajuste, conforme a lo estipulado en el artculo 108.32) Presupuesto Compensado: La adecuacin de los precios unitarios o de las partidas ofrecidos por el contratista para el contrato, y que se obtiene al aplicar a cada precio unitario o partida del presupuesto oficial, la razn entre el valor total de la oferta del proponente y el valor del presupuesto oficial.33) Aumento o disminucin de Obras: La modificacin de las cantidades de obras indicadas por el Ministerio en los documentos


de la licitacin.34) Obras nuevas o extraordinarias: En contratos a serie de precios unitarios: Las obras que se incorporen o agreguen al proyecto para llevar a mejor trmino la obra contratada, pero cuyas caractersticas sean diferentes a las especificadas o contenidas en los antecedentes que sirven de base al contrato. En contrato a suma alzada: Las obras que se incorporen o agreguen al proyecto para llevar a un mejor trmino la obra contratada.35) Modificacin de obras: El reemplazo de parte de las obras contenidas en el proyecto del Ministerio por obras nuevas o extraordinarias.36) Patrimonio: Corresponde al total de activos menos los pasivos circulantes y largo plazo e inters minoritario.37) Capacidad Econmica Mnima: El capital que, a lo menos, debe acreditar el contratista para su inscripcin en el Registro; corresponde al patrimonio disminuido en los valores del activo que no representan inversiones reales, y a las reservas susceptibles de retiro, aumentadas en las cantidades expresadas en declaracin jurada de no retiro (opcional), conforme al procedimiento establecido en los artculos 29 y 58, segn se trate del Registro de Obras Mayores o el de Obras Menores.38) Capacidad Econmica Disponible: El capital que debe comprobar el contratista para participar en una licitacin y que se comprobar sobre la base de la capacidad econmica acreditada ante el Registro, segn lo establezcan las bases administrativas, disminuido en los saldos de obras por ejecutar, de acuerdo con los porcentajes y normas estipuladas en los artculos 29, 59 o 73, segn se trate del Registro de Obras Mayores, de Obras Menores o Especial.39) Programa de Trabajo: La ordenacin dentro del plazo del contrato, del desarrollo de las diversas etapas, partidas o tem de la obra, sea que ellas deban ser ejecutadas en forma simultnea o sucesiva.40) Valor Pro forma: Rubros que resultan esenciales para el correcto y oportuno desarrollo de los trabajos encomendados, por lo que debe tratarse de labores que sean el necesario complemento de dichos trabajos, que no estn suficientemente definidas para permitir al Contratista valorarlas, en trminos que su realizacin aparezca indispensable para la completa conclusin y posterior utilizacin de la obra y que deben ser autorizados al menos por el inspector fiscal y el Director correspondiente. Estas partidas se sealan en el presupuesto oficial y el proponente debe reproducirlas en su propuesta a ttulo meramente informativo, porque los montos reales no se conocen con anterioridad a la licitacin, teniendo el contratista derecho a que el Ministerio le reembolse las cantidades efectivas que acredite haber pagado por su ejecucin, ms el porcentaje que fijen las bases administrativas o sin ningn recargo si stas nada dicen.


Corresponden a trabajos o servicios que debe ejecutar un tercero, necesarios para la obra, cuya gestin se encomienda al contratista.41) Obras de Mantenimiento, conservacin y explotacin de obras existentes. Estas obras corresponden, entre otras, a mantenimiento, revisin y eventual reparacin de obras existentes, operacin de las mismas cuando proceda. Estas actividades incluyen entre otras, la operacin de obras de riego, la extraccin de derrumbes, la limpieza de canales y acequias, mantencin de caminos, de oficinas y bodegas, mantencin de obras de mitigacin ambiental y de seguridad.42) Plazo en Das Cuando en el presente Reglamento se establezcan plazos en das, se entender que se refieren a das corridos, salvo que se seale expresamente que se trata de das hbiles.43) Precios Unitarios Convenidos Los precios unitarios convenidos son los precios ofrecidos en la propuesta del licitante adjudicataria, los que eventualmente podran ser corregidos en el caso que se aplicara el criterio de Presupuesto Compensado.44) Libro de Obras: DTO 810,Libro que contiene toda comunicacin que el OBRAS PUBLICASinspector fiscal dirija al contratista en Art. segundo N 1relacin al cumplimiento del contrato, adems D.O. 17.12.2008de las anotaciones relativas al desarrollo de un contrato de obras, tales como la resolucin de adjudicacin del contrato, identificacin del inspector fiscal, del profesional residente, subcontratistas que participaron en la obra con sus correspondientes autorizaciones, especialistas que participaron en el contrato de obra, prevencionista de riesgos, etc. Este Libro puede sustentarse en soporte de papel o digital, segn lo establezcan las Bases Administrativas del contrato.

TITULO II

Del Registro General de Contratistas

Artculo 5. El Registro General de Contratistas del Ministerio de Obras Pblicas, o Registro de Contratistas, ser comn y nico para las Direcciones Generales, Direcciones y Servicios dependientes del Ministerio de Obras Pblicas e Instituciones que se relacionen con el Estado por su intermedio, depender de la Direccin General de Obras Pblicas y ser de conocimiento pblico. El Registro de Contratistas estar formado por el Registro de Obras Mayores y el Registro de Obras Menores. El documento "Registro de Contratistas - Categoras y Especialidades", el cual contendr los cuadros con el detalle de las diferentes especialidades y categoras que se consideran en el Registro, as como las condiciones de capacidad econmica, experiencia y personal profesional que deben cumplir los contratistas para ser inscritos en cada uno de ellos, ser actualizado peridicamente, y aprobado por el Ministro de Obras Pblicas. En este mismo documento se establecen las categoras en que debern estar inscritos los


postulantes a una licitacin, en funcin del valor estimado del contrato respectivo.

Artculo 6. La Direccin General de Obras Pblicastendr a su cargo la administracin de ambos Registros. Enellos figurarn las personas naturales y las personasjurdicas que se encuentran habilitadas para desempearsecomo contratistas del Ministerio.

Registro de Obras Mayores

Artculo 7. El Registro de Obras Mayores mantendr alo menos la siguiente informacin relativa a las personasnaturales inscritas como contratistas:a) Nombre y domicilio;b) Nacionalidad;c) RUT;d) Estudios universitarios, estudios tcnicos, ao deegreso y ttulo obtenido. Slo se aceptar certificado dettulo en original, extendido por instituciones acreditadaspor el Ministerio de Educacin o copia autorizada anteNotario. En casos fundados el Jefe del Departamento deRegistros exigir certificados originales. Decreto 223,e) Totalidad de obras ejecutadas e informadas por el OBRAS PUBLICAScontratista para acreditar experiencia, ms obras Art. PRIMERO N1realizadas para el MOP o para terceros, debidamente D.O. 19.08.2009acreditadas, con posterioridad a su inscripcin;f) Registros y categoras en los que se encuentrainscrita;g) Calificacin alcanzada en cada uno de los contratosejecutados para el Ministerio.h) Capacidad econmica.i) Registro en que se encuentra inscrito en otrasinstituciones, sealando especialidades y categoras.j) Personal profesional perteneciente a su organizacin, con indicacin de la informacincorrespondiente a las letras a), b), c) y d) ms suexperiencia profesional en el caso que sea un aporte paraacreditar experiencia.k) Copia o fotocopia legalizada de la declaracin deimpuesto anual a la Renta, correspondiente al aotributario respectivo;l) Autorizacin del contratista para que el El Jefe delDepartamento de Registros pueda solicitar al SII unacertificacin de su declaracin de renta, y Decreto 223,m) Cualquier otra informacin que pueda exigir el OBRAS PUBLICASMinisterio para precisar, aclarar o verificar la idoneidad Art. PRIMERO N2del contratista en relacin a lo establecido en las letras D.O. 19.08.2009anteriores.

Artculo 8. El Registro de Obras Mayores mantendr alo menos la siguiente informacin relativa a las personasjurdicas inscritas como contratistas:a) Nombre o razn social y domicilio;b) Constitucin legal de la sociedad y sus modificacionescorrespondientes;c) Organizacin superior: socios, ejecutivos principalesy personas que tienen el uso de la razn social y laadministracin;d) Nacionalidad de los integrantes de la organizacin superior;e) RUT de la sociedad y de los integrantes de laorganizacin superior;f) Personal profesional distinto del referido en la letrac), con indicacin de la misma informacin requerida en elartculo 7, letra j);g) Estudios universitarios, o tcnicos, segncorresponda, ao de egreso; y ttulo obtenido de laspersonas referidas en las letras c) y f); Slo se aceptar


certificado de ttulo en original, extendido porinstituciones acreditadas por el Ministerio de Educacin ocopia autorizada ante Notario. En casos fundados el Jefe delDepartamento de Registros exigir certificados originales. Decreto 223,h) Totalidad de obras ejecutadas e informadas por el OBRAS PUBLICAScontratista para acreditar experiencia, ms obras Art. PRIMERO N3realizadas para el MOP o para terceros, debidamente D.O. 19.08.2009acreditadas, con posterioridad a su inscripcin.i) Registros y categoras en los que se encuentreinscrita;j) Calificacin alcanzada en cada uno de los contratosejecutados para el Ministerio;k) Registros en que se encuentre inscrita en otrasinstituciones sealando especialidades y categoras;l) Capacidad econmica;m) Copia o fotocopia legalizada de la declaracin deimpuesto anual a la Renta, correspondiente al aotributario respectivo;n) Autorizacin del contratista para que el Jefe delDepartamento de Registros pueda solicitar al SII unacertificacin de su declaracin de renta, y Decreto 223,) Cualquiera otra informacin que pueda exigir el OBRAS PUBLICASMinisterio para precisar, aclarar o verificar la idoneidad Art. PRIMERO N4del contratista en relacin a lo establecido en las letras D.O. 19.08.2009anteriores.

Artculo 9. Para el efecto de clasificar a loscontratistas, el Registro de Obras Mayores estar dividido en las Especialidades de Obras Civiles y de Montaje, las cuales a su vez se dividirn en registros segn el tipo de obras y cuya experiencia se desea acreditar. Cada registro estar, a su vez, dividido en tres DTO 810,categoras, atendiendo a la experiencia, capacidad OBRAS PUBLICASeconmica, calidad profesional y planta de personal Art. segundo N 2profesional. Estos aspectos constituirn los requisitos D.O. 17.12.2008bsicos segn los cuales se clasificar a los contratistas. No obstante lo sealado, la tercera categora se encontrar a su vez dividida en las categoras 3A y 3B, en la forma como se establece en el documento, Registro de Contratistas - Categoras y especialidades.

Artculo 10. Para obras cuyo presupuesto estimativo exceda en un 30% el lmite superior fijado para las primeras categoras de los registros, las Direcciones abrirn en cada oportunidad un Registro Especial de acuerdo con las bases que se fijen en cada caso. Las Direcciones podrn abrir Registros Especiales, aun cuando el presupuesto estimativo sea inferior al indicado en el inciso anterior, en aquellos casos en que las caractersticas tcnicas de la obra o condiciones especiales para su construccin u otra circunstancia aconsejen, a su juicio, adoptar esta medida. En este caso el Jefe del Departamento de Registros de la Direccin General de Obras Pblicas verificar, certificar e informar fundadamente que no es tcnicamente factible usar uno o ms de los registros existentes. El Departamento de Registros deber llevar un registro de las obras para las cuales se cre este Registro Especial, en el cual se identifiquen claramente las condiciones especiales de la obra, las circunstancias que el Servicio tuvo en consideracin para recurrir a este Registro Especial, registros involucrados en los trabajos realizados para el desarrollo de la obra y mediante los cuales se llam a licitacin, proponentes precalificados, contratista que


se adjudic el contrato y el desempeo obtenido en l, incluyendo la calificacin obtenida. En los llamados a licitacin efectuados por la DTO 319, OBRASDireccin de Arquitectura del Ministerio de Obras Nos. 1 y 2Pblicas, podrn participar personas naturales o D.O. 19.07.2008jurdicas, nacionales o extranjeras, no inscritas en los Registros de Contratistas de la Direccin General de Obras Pblicas, en casos previamente calificados por resolucin fundada del jefe superior de dicho servicio. Las bases de licitacin establecern los requisitos para acreditar la experiencia tcnica y la capacidad econmica de los oferentes no inscritos.

Artculo 11. Las obras se podrn ejecutar porConsorcio formado por dos o ms contratistas inscritos enel Registro, que complementen especialidades, siempre queuna vez que se adjudique el contrato formen una sociedad,dentro del plazo de 60 das a contar de la fecha de ingresodel respectivo acto administrativo totalmente tramitado, ala oficina de partes del Servicio correspondiente. El objetode esta sociedad ser la ejecucin de la obra pblica, yen su constitucin deber establecerse que loscontratistas sern fiadores y codeudores solidarios detodas y cada una de las obligaciones que contraiga la nuevasociedad. Los integrantes de un Consorcio as constituidopodrn siempre complementar los registros y categorasexigidos, debiendo cada integrante del consorcio desarrollarla parte de la obra correspondiente a su especialidad deacuerdo a lo que se establezca en el Proyecto. Aquellos contratistas con nota menor a 5,5 en cualquiercontrato con el MOP en los ltimos 2 aos, cuyo desarrolloinvolucr trabajos pertenecientes a un determinadoregistro, no podrn formar parte de un Consorcio en eseregistro. Los Servicios del Ministerio de Obra Pblicas deberninformar al Registro General de Contratistas, indicando elnombre de la obra, nombre de los contratistas que formaronel consorcio y porcentaje de participacin que tuvo cadauno de los contratistas que formaron el consorcio en lostrabajos pertenecientes a los registros involucradosmediante los cuales se realiz el llamado a licitacinpara el desarrollo de la obra.

Artculo 12. Salvo casos de excepcin calificadosdebidamente por el Director General, podrn participar enla licitacin empresas extranjeras o consorcios en loscuales stas intervengan. A las empresas extranjeras se lesexigirn los mismos requisitos que les sean requeridos alos contratistas nacionales, o los equivalentes conforme ala legislacin y reglamentacin vigente en el pas deorigen. El procedimiento de inscripcin de las empresasextranjeras se establece en el artculo 35 de esteReglamento.

Artculo 13. Los contratistas podrn solicitar suinscripcin en uno o ms de los registros de Obras Mayoresconsiderados en el documento "Registro de Contratistas -Categoras y Especialidades". Para acceder a cualquiera de los registros, elContratista deber acreditar la especialidad requerida paraellos en el Cuadro N1 del mencionado documento, contandopara cada una de ellas, con la experiencia mnima, medidaen cantidades de obra realizadas, sealada en el CuadroN2 del mismo.

Artculo 14. Para quedar inscrito en cualquiera de lastres categoras en que est dividido cada registro de


Obras Mayores, debern cumplirse satisfactoriamente y serdemostradas fehacientemente todas y cada una de lasexigencias que se estipulan en el presente Reglamento, paralos requisitos de experiencia, capacidad econmica, calidadprofesional y personal profesional. El contratista quedar inscrito en la ms altacategora respecto a la cual cumpla con todos losrequisitos. La inscripcin en un determinado registro habilitaslo para ejecutar las obras que dicho registro comprende. Artculo 15. Para permitir al Registro laactualizacin de la capacidad econmica, el contratistadeber presentar anualmente, de acuerdo al calendario queoportunamente se publicar en el instructivo contable delRegistro, los estados financieros al 31 de diciembre delao inmediatamente anterior, preparados conforme aprincipios contables generalmente aceptados, cumpliendo entodo con lo sealado en el Artculo 29, y copia fiel de laltima declaracin de impuesto a la renta, de acuerdo alformulario pertinente que provee el Servicio de ImpuestosInternos. Adicionalmente deber presentar los siguientesdocumentos:* Certificado de la Tesorera General de la Repblicaque acredite que no tiene deuda fiscal morosa a la fecha depresentacin de los estados financieros. En caso de tenerdeuda fiscal morosa, deber presentar copia o fotocopialegalizada del convenio de pago ante la Tesorera Generalde la Repblica;* Certificacin de la Direccin del Trabajo de que elcontratista no registra deudas laborales o previsionalesmorosas o, si las tiene, copia o fotocopia legalizada delconvenio de pago correspondiente.* Aquellos contratistas persona jurdica debernentregar copia de la inscripcin de la escritura deconstitucin de la sociedad, en el Registro de Comerciocorrespondiente, con sus notas al margen, certificacin devigencia de la sociedad y con una antigedad no superior a90 das. Si al presentar su actualizacin, el contratistaentiende que ello lo habilita para subir de categora enuno o ms registros, deber presentar la solicitud demodificacin correspondiente. Si como consecuencia de laactualizacin corresponde un descenso en la o lascategoras en las cuales est inscrito un contratista, elJefe del Departamento de Registros proceder a hacerefectiva dichas disminuciones, comunicndolo alcontratista. Al contratista que no presente dentro de los plazossealados la informacin descrita en los dos primerosincisos, se le aplicar la medida de suspensinautomtica establecida en el inciso primero del artculo43. La suspensin se mantendr hasta que la informacinantedicha haya sido recibida y analizada sin ningunaobservacin por parte del Jefe del Departamento deRegistros, y sin perjuicio de lo dispuesto en el incisofinal de este precepto. Los documentos recibidos que sean reparados pordeficiencias de forma y/o fondo, podrn ser corregidos ocomplementados dentro del plazo de 30 das corridos acontar del despacho de las observaciones que al efecto elJefe del Departamento de Registros comunique al contratistaafectado. Si dentro de los 30 das sealados en el incisocuarto de este artculo, el contratista no atiendesatisfactoriamente lo observado, se le aplicar la medidade suspensin automtica, la que regir hasta el momentoen que se subsanen todos los reparos formulados. Sin perjuicio de todo lo anterior, el Jefe delDepartamento de Registros mantiene su derecho a requerir, en


cualquier fecha, que el contratista presente losantecedentes necesarios para demostrar que continacumpliendo con los requisitos que le permitieron calificaren el o los registros y categoras correspondientes. Paraentregar dicha informacin, el contratista dispondr delplazo de 30 das, ampliable en 30 das adicionales si sedan las condiciones sealadas en el Artculo 42; si elcontratista no presentara la informacin citada en el plazosealado, se le aplicar la medida de suspensinautomtica hasta la recepcin satisfactoria de lainformacin solicitada.

Artculo 16. El Departamento de Registros de laDireccin General de Obras Pblicas llevar una Hoja deVida de todos los contratistas inscritos en el Registro deObras Mayores, que servir de antecedente para la toma dedecisin en la adjudicacin de los contratos. En la Hoja de Vida se anotar la calificacin queobtenga el contratista en cada uno de sus contratos y, enespecial, toda observacin relativa al cumplimiento de losplazos, bases administrativas y especificaciones tcnicasde cada obra y cualquiera otra observacin que sirva parael cumplimiento del objetivo indicado en el incisoprecedente, las que se consideran como antecedente vlidopor un perodo de 5 aos, a contar de la fecha en questas se hayan anotado. En el contrato celebrado con un consorcio, lasanotaciones que procedan, tales como sanciones, multas,calificaciones, se harn a cada uno de los contratistas quelo constituyeron.

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE:

EXPERIENCIA

Artculo 17. Para solicitar la inscripcin en cualquiera de los registros se deber acreditar para cada categora la experiencia en las especialidades que se indican en el Cuadro N1, que se inserta en el documento "Registro de Contratistas - Categoras y Especialidades". La experiencia de un profesional que se considera es aquella que se adquiere a contar de la fecha de obtencin del ttulo pertinente. La experiencia del contratista que se considera es:a) Experiencia propia: la experiencia acreditada a su nombre, ms la experiencia con que contribuya su equipo gestor.b) Aporte de experiencia: experiencia acreditada por las personas que integran su personal profesional. Todo lo anterior, siempre y cuando los integrantes del equipo gestor posean un ttulo profesional relacionado con alguna de las especialidades de este Registro, y que puedan acreditar la calidad profesional requerida para cada registro al cual, o a los cuales, desee inscribirse. No se considerar como experiencia propia ni como aporte de experiencia aquella acreditada con fecha anterior a la de la titulacin de un profesional. En el caso de un contratista constituido nicamente por personas jurdicas, podr tambin reconocerse como experiencia propia, adems de la del equipo gestor que la constituye, aquella experiencia propia que le proporcionan las sociedades que la integran como socios directos. Cuando el profesional que aporte su experiencia


personal al contratista haya permanecido fuera de la prctica profesional por un perodo igual o superior a 5 aos ininterrumpidos, para el cmputo de su experiencia se considerar la acumulada a partir de la fecha en que retom su prctica profesional, ms un porcentaje de la acumulada antes de su alejamiento de la prctica profesional; este porcentaje ser igual a 90% si el alejamiento fue de 5 aos, y decrecer en 10% por cada ao adicional, de modo que luego de 14 aos, se llega a 0%. Asimismo, cuando el contratista no presente nuevos certificados que acrediten la ejecucin de obras nuevas durante un perodo ininterrumpido superior o igual a 5 aos, quedar suspendido automticamente y deber revalidar su inscripcin en los registros correspondientes, y el Jefe del Departamento de Registros proceder a una nueva evaluacin de su experiencia, considerando esta vez, nicamente la experiencia adquirida con posterioridad al perodo de inactividad mencionado, ms un porcentaje de la acumulada antes de su alejamiento de la prctica profesional; este porcentaje ser igual a 90% si el alejamiento fue de 5 aos, y decrecer en 10% por cada ao adicional, de modo que luego de 14 aos, se llega a 0%.

Artculo 18. Las cantidades mnimas de obra o suequivalencia en el valor monetario reajustado para cadacategora, son las que se sealan en el Cuadro N2, quese incluye en el documento "Registro de Contratistas -Categoras y Especialidades".

Artculo 19. El requisito mnimo de experiencia quese estipula en el Cuadro N2 mencionado en el Artculoanterior se acreditar con la experiencia adquirida por elcontratista en la totalidad de las obras que haya ejecutadoy que presenta al momento de ingresar la solicitud deinscripcin o modificacin, a la Oficina del Registro deObras Mayores. Se entender por obra ejecutada, la que haya quedadoterminada y recibida sin observaciones por parte delmandante, con fecha anterior a la sealada en el incisoprimero de este artculo. Ser aceptada como obra ejecutada, aquella parte de laconstruccin que est terminada, y que corresponda a unaetapa completa y definida, conforme a los documentoscontractuales, siempre que no haya observacin alguna alcumplimiento del contrato, lo que debe ser certificado porel mandante. Si una obra ha sido ejecutada por un consorcio, laexperiencia se repartir entre los socios contratistas enrelacin al porcentaje de participacin en el trabajo quele cupo al contratista en cada especialidad involucrada enla obra. Para el efecto de requerir la inclusin de estaexperiencia en los antecedentes del Registro, el contratistadeber entregar el certificado emitido por el mandante, queacredite lo anterior.

Artculo 20. La experiencia del contratista seacreditar mediante certificados expedidos por losmandantes, es decir por quienes encomendaron la ejecucinde las obras, sean estos pblicos o privados. La experiencia de los integrantes de la empresa delcontratista se demostrar mediante certificados expedidospor las empresas que ejecutaron las obras. En casosdebidamente calificados se podr aceptar certificacinexpedida por los mandantes. En obras realizadas para el sector privado loscertificados debern complementarse, cuando ello seafactible, con el permiso y la recepcin municipal.


La experiencia adquirida en el extranjero debe sercertificada por los organismos gubernamentales queencargaron o controlaron las obras, y traducida al espaol.El documento y su traduccin al espaol deben presentarsedebidamente legalizados. Los certificados presentados para acreditar laexperiencia debern identificar la obra, indicar fecha deiniciacin y trmino, su valor total, caractersticasms relevantes, participacin que tuvo el contratista, oalguno de sus integrantes bajo su responsabilidad directa,expresada en las mismas unidades sealadas en el CuadroN2 ya mencionado, calificacin obtenida si el organismorespectivo tiene sistema de calificacin, y todo otro datoque se solicite en el instructivo de inscripcin alRegistro.

Artculo 21. La experiencia del contratista podrcomputarse considerando la experiencia propia de ste, quecorresponde a las obras ejecutadas por l siempre que elequipo gestor que perteneca al contratista cuando serealizaron dichas obras cumpla con la calidad profesionalestablecida en este Reglamento. Si estas obras constituyenun porcentaje menor al 20% de las cantidades de obrasealadas en las tablas del Cuadro N2 que se incluye enel documento "Registro de Contratistas - Categoras yEspecialidades", podr adicionarse como experiencia propiala que le puedan aportar los integrantes de su equipo gestorpor su participacin en la ejecucin de obras fuera de laempresa del contratista que se est inscribiendo. En casode que la suma de las dos experiencias antes mencionadas seaigual o mayor al 20% de las cantidades de obras requeridasen el mencionado Cuadro N2 pero inferior al 100% de lascantidades de obras exigidas en las tablas de dicho cuadro,la experiencia del contratista se podr complementar con laexperiencia de su personal profesional por su participacinen la ejecucin de obras fuera de la empresa delcontratista. La acreditacin de las experiencias antes mencionadasdeber ser debidamente certificada y presentada en la formaque para cada caso especifica este Reglamento. Para el efecto de determinar la experiencia no podrincluirse una obra ms de una vez como experiencia propiadel contratista o de sus integrantes, y la de estos ltimostendr validez para el contratista slo durante elperodo en que permanezcan en su empresa.

Artculo 22. En caso de producirse una modificacinen la nominacin de los profesionales mencionados en elinciso 1 del artculo 21, es decir, si se produce elalejamiento de algunos de los profesionales que aportanexperiencia al contratista, esto deber ser informado alRegistro en el plazo mximo de 30 das de producido elcambio, presentando junto a esta informacin, todos losantecedentes correspondientes de los profesionales que losreemplazarn. Si estos profesionales aportaban experienciaal contratista, sta ser restada del contratista en sutotalidad, sumndose la eventual experiencia que aportenlos profesionales de reemplazo. El Jefe del Departamento deRegistros contabilizar la nueva experiencia delcontratista y proceder a mantenerlo, o decidir subirlo orebajarlo de categora o eliminarlo de algn registro,segn corresponda. Por otra parte, si el cambio de los profesionales queaportan la experiencia no es informado al Registro y elMinisterio lo detecta, entonces al contratista se leaplicar la sancin establecida en el punto 4) delArtculo 45 de este Reglamento.

Artculo 23. Cuando se trate de experiencia acreditadaa nombre del contratista y se produce el alejamiento de


alguno de los integrantes del equipo gestor que laacredit, sta continuar siendo vlida y reconocidacomo experiencia propia de la sociedad mientras permanezcaen ella al menos uno de los integrantes del mencionadoequipo gestor. Cuando se produzca el alejamiento de todos losintegrantes del equipo gestor que acreditaba la experienciade acuerdo al inciso N1 del artculo 21, entonces dichaexperiencia ser descontada de la experiencia propia delcontratista.

Artculo 24. La experiencia por cada obra ejecutada se distribuir, salvo que las bases administrativas fijen una forma distinta, en la forma siguiente: PORCENTAJES MAXIMOSa) Contratista persona natural o jurdica 100%b) Profesionales que pertenezcan al equipo gestor de la empresa 100% en totalc) Profesionales residentes a cargo de la obra 100%d) Profesional ayudante residente 30%e) Profesional responsable tcnico de varias obras 20% En ningn caso el profesional podr obtener en una misma obra, ms de uno de los porcentajes sealados. Para los efectos de este artculo se entiende por "profesional" a aquella persona que se encuentra en poder de algn ttulo profesional universitario, relacionado con el rea de la construccin, otorgado por alguna universidad chilena reconocida por el Ministerio de Educacin o por alguna extranjera cuyo ttulo se encuentre revalidado en Chile, y con la calidad profesional especificada en los artculos 31, 32 y 33 de este Reglamento para los registros correspondientes.

Artculo 25. La Comisin del Registro de Obras Mayores podr aceptar como experiencia de un contratista, la adquirida por profesionales ex-funcionarios del Ministerio de Obras Pblicas, que se hayan desempeado en el rea de construccin de Obras del MOP. Para poder computar esta experiencia, los ex-funcionarios debern tener a la fecha de la solicitud, la calidad profesional exigida en los artculos 31, 32 y 33 de este Reglamento para los registros correspondientes. La experiencia por cada obra ejecutada se distribuir en la forma siguiente:

PORCENTAJES

Inspector Fiscal de una Obra 25%Ayudante(s) del Inspector Fiscal 8%Jefe(s) Directo(s) del Inspector Fiscal 4%Especialistas de apoyo al InspectorFiscal 4% (en su especialidad)Supervisor de InspectoresFiscales o Visitador 4%Director del Servicio correspondienteo cargo equivalente 1%(Nacional o Regionalsegn sea el caso)Director General correspondiente(si procede) 0,5% Se considerar que procede la acumulacin de


experiencia por parte de los directivos, cuando sean stos quienes firmen el contrato correspondiente. El Jefe del Departamento de Registros recibir de la Comisin de Recepcin correspondiente, y podr solicitar verificacin al respecto, al trmino de cada obra y una vez que se haya cumplido la totalidad de las formalidades del contrato y realizada la liquidacin correspondiente, en base a los informes emitidos por los Servicios pertinentes, el cmputo de los volmenes de obra que le correspondern a cada uno de los profesionales sealados, a excepcin de los Directores, para los cuales se realizar un cmputo anual. Toda esta informacin quedar incorporada en el Registro para su posterior utilizacin. Se computar la experiencia a los profesionales que hayan tenido participacin directa en las obras. En caso de que alguno de estos profesionales sea sustituido de su rol antes de que la obra haya culminado, se le certificarn los volmenes de obra porcentuales a su participacin. Para determinar la experiencia de los funcionarios MOP y ex funcionarios MOP, se establece la siguiente modalidad de clculo: Grupo 1: Funcionarios ex - MOP actualmente inscritos en el Registro: De acuerdo a las categoras en que se encuentren inscritos al momento de entrada en vigencia del presente Reglamento, se convertir su experiencia a los volmenes de obra mnimos exigidos para la categora correspondiente, los que se sumarn a la experiencia que hayan acumulado fuera del MOP. Grupo 2: Funcionarios ex - MOP no inscritos en el Registro: Considerando la frmula sealada al final de este inciso, se determinarn los aos equivalentes en que el ex funcionario se desempe en la construccin de obras de acuerdo a los roles definidos. En funcin de esos aos le correspondern determinadas categoras y registros, y se convertirn a los volmenes de obra mnimos exigidos para la categora correspondiente, los que se sumarn a la experiencia que haya acumulado fuera del MOP. Estos funcionarios tendrn un plazo de un ao a partir de la entrada en vigencia de este Reglamento, para inscribirse en el o los registros que les corresponda; transcurrido dicho plazo, perdern todo derecho a inscribirse en estas condiciones.

La frmula para determinar los aos equivalentes es la siguiente: Ae = 2a + 1,5b + c

en la que: Ae = aos equivalentes a = aos servidos como Director General o Director Nacional b = aos servidos como Sub-Director, Secretario Regional, Jefe de Departamento Nacional o Director Regional c = aos servidos como profesional en otros cargos en el Ministerio. Grupo 3: Funcionarios MOP activos a la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento: Se considerar dos tipos de experiencia:

a)La acumulada hasta la entrada en vigencia del presente Reglamento, la cual se considerar de idntica manera que para el Grupo 2. Esta parte de la experiencia deber ser certificada por la autoridad mxima del Servicio en el cual trabaja, o trabaj, el funcionario e incluir todas aquellas obras que a la fecha de vigencia del presente Reglamento se encuentren terminadas, con recepcin definitiva por parte del Servicio. Dicha


autoridad deber sealar: aos de servicio, cargos, funciones desempeadas, y todo antecedente que sirva para comprobarla; como asimismo, propondr los registros para los cuales sera vlida esa experiencia. El Registro traspasar dicha experiencia a volmenes de obra ejecutados por el profesional, considerando fracciones, es decir, determinando la razn entre su antigedad en el Ministerio, desempeando tareas en el rea de construccin de obras, y la exigida para calificar en la categora inmediatamente superior dada por el Reglamento antiguo: ocho, quince y veinte aos, segn opten a tercera, segunda y primera categora; la antigedad mxima a considerar para validar la experiencia del funcionario en esta forma, ser de 20 aos. La Comisin determinar fundadamente, el o los registros para los cuales se considera la experiencia propuesta por el Servicio y validada en la forma anterior por el Registro.

b)La experiencia que se acumule luego de la entrada en vigencia del presente reglamento, se calcular de idntica forma que para el grupo 4. Se incluirn las obras en las que est participando a la fecha de entrada en vigencia del presente Reglamento, consideradas desde el inicio de la participacin del profesional en dichas obras. Los dos tipos de experiencia sern sumados.

Grupo 4: Funcionarios que ingresen al MOP con fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Reglamento: se calcular su experiencia de acuerdo con el presente Reglamento.

Artculo 26. En el caso de que el contratista hayarealizado su trabajo subcontratando a otro contratista, talcomo lo seala el artculo 101 del presente Reglamento, al le ser contabilizada slo la experiencia adquiridapor los trabajos efectivamente realizados con su equipo detrabajo, debiendo sealarse en el certificadocorrespondiente el nombre del contratista, delsubcontratista y el trabajo por cada uno de ellos realizado.Las asignaciones de experiencia a contratista ysubcontratista sern sometidas a la aprobacin delinspector fiscal y, en todo caso, su suma no podr sersuperior al volumen total de la obra. La supervisin por parte del contratista, de las obrasrealizadas por el subcontratista, se considerarequivalente a la realizacin por parte del primero, de un10% de la obra pertinente, quedando el 90% restante, comoexperiencia a ser acumulada por el subcontratista.

CAPACIDAD ECONOMICA

Artculo 27. La Direccin de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Pblicas revisar anualmente, e informar al Registro General de Contratistas, la capacidad econmica que corresponda a cada contratista, de acuerdo a la metodologa que se define a continuacin.

La capacidad econmica corresponder al patrimonio disminuido en:

- los valores del activo que no representan inversiones reales,- las reservas susceptibles de retiro. Las reservas susceptibles de retiro netas al 31 de


Diciembre inmediatamente anterior, podrn ser consideradas, total o parcialmente, para incrementar la capacidad econmica. La opcin anterior ser vlida slo si se manifiesta en declaracin jurada ante notario y autorizada por el Acta de la Junta de Accionistas o Directorio, cuando corresponda. En dicha declaracin deber indicarse explcitamente el compromiso que no se proceder al retiro de los referidos valores en el ejercicio financiero siguiente. El no cumplimiento, parcial o total, de dicho compromiso, ameritar la rebaja del valor no cumplido y la no aceptacin futura de esta opcin. La frmula para determinar la capacidad econmica, es la siguiente: CE = P - ANI - RSR + DJ Siendo: CE : Capacidad Econmica. P : Patrimonio; corresponde al total de activos menos los pasivos (circulante, largo plazo e inters minoritario). ANI : Valores de activo que no representan inversiones reales. RSR : Reservas susceptibles de retiro. DJ : Total o parte de las Reservas Susceptibles de Retiro que no se retirarn en el prximo ejercicio, acreditadas a travs de una declaracin jurada simple (opcional). Conjuntamente con toda esta informacin los contratistas debern adjuntar los siguientes documentos:* Certificado de la Tesorera General de la Repblica que acredite que no tiene deuda fiscal morosa a la fecha de presentacin de los estados financieros. En caso de tener deuda fiscal morosa, deber presentar copia o fotocopia legalizada del convenio de pago ante la Tesorera General de la Repblica;* Certificacin de la Direccin del Trabajo de que el contratista no registra deudas laborales o previsionales morosas o, si las tiene, copia o fotocopia legalizada del convenio de pago correspondiente. Las bases administrativas podrn solicitar mayor informacin sobre los contratistas, que permita al Registro General de Contratistas complementar el anlisis de capacidad econmica.

Artculo 28. Para los diversos registros, se considerarn como obras de primera, segunda y tercera (A o B) categoras, aquellas cuyo valor estimado por la DTO 810,Direccin est comprendido entre los lmites que se OBRAS PUBLICASestablecen en el Cuadro "Valores del Presupuesto Art. segundo N 3Estimativo para Obras Mayores, excluido I.V.A., en D.O. 17.12.2008Unidades Tributarias Mensuales" del documento "Registro de Contratistas - Categoras y Especialidades".

Artculo 29. El contratista al momento de suinscripcin en el Registro de Obras Mayores, deberacreditar tener una capacidad econmica mnima equivalenteal 15% de los lmites superiores sealados en el artculo28 para cada categora de obra. El Ministerio de Obras Pblicas podr llamar alicitacin como obras de primera categora, - sin recurrira Registros Especiales - , para la contratacin de obrascuyo valor exceda hasta en un 30% los lmites superiores delas primeras categoras sealadas para cada tipo de


registro. Para acreditar la capacidad econmica mnima exigida,el contratista deber presentar estados financierospreparados conforme a principios contables generalmenteaceptados, con revisin efectuada por auditores externoscon inscripcin vigente en la Superintendencia de Valores ySeguros. Los contratistas que soliciten su inscripcin opresenten actualizacin de su capacidad econmica en elRegistro de Obras Mayores, debern entregar estadosfinancieros con auditoras completas al 31 de diciembre delao inmediatamente anterior. La capacidad econmica determinada por el contratistaquedar vigente hasta la actualizacin de su inscripcinen el Registro de Obras Mayores. No obstante lo anterior, elJefe del Departamento de Registros podr solicitar dentrode ese perodo, si lo estima necesario, estados oinformacin financiera adicional que diga relacin directacon la materia, para revisar su capacidad econmica. Elcontratista que no d cumplimiento a lo requerido en elplazo que dicho funcionario establezca, quedarautomticamente suspendido del Registro en las condicionesestablecidas en el inciso primero del Artculo 43 hasta queproporcione la informacin solicitada. La modificacin dela capacidad econmica que sea consecuencia de estarevisin, afectar su inscripcin en los registrospertinentes, si procede.

CALIDAD PROFESIONAL

Artculo 30. El contratista deber acreditar la calidad profesional exigida en los artculos 31 a 33, a travs de alguno de los integrantes de su equipo gestor, ya sea que opte a primera, segunda o tercera (A o B) DTO 810,categora. Este requisito corresponde a la posesin de OBRAS PUBLICASuna determinada profesin universitaria relacionada con Art. segundo N 4el rea de la construccin y los correspondientes aos D.O. 17.12.2008de su ejercicio. Para este efecto se considera como inicio de la prctica profesional, la fecha en que se otorg el ttulo respectivo. Podrn tambin inscribirse sociedades cuyos socios sean nicamente personas jurdicas, siempre que una de stas tenga la calidad profesional exigida por el Reglamento, a travs de su equipo gestor. Si los integrantes del equipo gestor que proporcionaban la calidad profesional requerida por este reglamento, dejaren de pertenecer en su totalidad a la empresa del contratista, sta pierde la calidad profesional que le permiti inscribirse. En esta situacin su inscripcin como contratista ser automticamente suspendida, de acuerdo a lo establecido en el inciso primero del artculo 43, hasta que se incorpore al menos un profesional a su equipo gestor con las caractersticas requeridas.

Artculo 31. Los contratistas que deseen inscribirseen los registros de Obras Civiles o Montaje en primeracategora debern contar en el equipo gestor de su empresacon al menos un profesional que se encuentre en posesin dealguno de los siguientes ttulos universitarios: ingenierosciviles con a lo menos 5 aos de ejercicio de la profesinpara cualquier registro; arquitectos con a lo menos 5 aosde ejercicio de la profesin para el registro de Obras deArquitectura; ingenieros constructores y constructoresciviles con a lo menos 8 aos de ejercicio de la profesinpara cualquier registro, e ingenieros de ejecucin ytcnicos universitarios con a lo menos 8 aos de ejerciciode la profesin que acredite alguna mencin relacionada


con los registros de Sondajes y Prospecciones, de Dragados,de Montajes de Equipos Elctricos, Mecnicos y deEstructuras Metlicas y de Calderera.

Artculo 32. Los contratistas que deseen inscribirseen los registros de Obras Civiles o Montaje en segundacategora debern contar en el equipo gestor de su empresacon al menos un profesional que se encuentre en posesin dealguno de los siguientes ttulos universitarios: ingenierosciviles con a lo menos 3 aos de ejercicio de la profesinpara cualquier registro; arquitecto con a lo menos 3 aosde ejercicio de la profesin para el registro de Obras deArquitectura; ingenieros constructores y constructoresciviles con a lo menos 5 aos de ejercicio de la profesinpara cualquier registro, e ingenieros de ejecucin ytcnicos universitarios con a lo menos 5 aos de ejerciciode la profesin que acrediten alguna de las mencionesindicadas para ellos en el artculo anterior.

Artculo 33. Los contratistas que deseen inscribirse en tercera categora (A o B) debern DTO 810,cumplir los requisitos de calidad profesional OBRAS PUBLICASexigidos para la segunda categora, con excepcin Art. segundo N 5del ejercicio de la profesin que ser de un ao. D.O. 17.12.2008

Artculo 34. Para los efectos de este Reglamento, seentender como ingeniero civil, al profesional que tengaeste ttulo conferido por una Universidad chilenareconocida por el Ministerio de Educacin y cuya mencin oespecialidad est referida a la construccin de obras,cuyas especialidades se encuentran consideradas en losregistros abiertos en el Registro General de Contratistasdel MOP. A ttulo excepcional, para efectos de cumplimiento delcontratista de los requerimientos de calidad profesional ydel personal profesional requeridos, el Jefe delDepartamento de Registros podr proponer a la Comisin delRegistro la aceptacin de ingenieros civiles cuyaformacin acadmica no est referida especficamente ala construccin de obras, siempre que stos puedandemostrar a travs de documentos fehacientes, que tienen laexperiencia prctica suficiente en la especialidadcorrespondiente o en el rea de la construccin de obras,contada a partir de su titulacin, para considerrselecomparable al profesional a que se refiere el inciso primerode este Artculo. Lo anterior es igualmente aplicable para ladistribucin y acumulacin de experiencia, definidas enlos Artculo 24 y 55 de este Reglamento.

Artculo 35. El Jefe del Departamento de Registrospodr aceptar, de acuerdo con los antecedentesacompaados, las solicitudes de inscripcin en el Registrode Obras Mayores de personas jurdicas extranjeras, las quedebern tener un representante acreditado en Chile, depersonas naturales que posean un ttulo profesionalotorgado por alguna universidad extranjera con nivelacadmico equivalente al nacional y reconocido en Chile, yde personas jurdicas en las cuales tenga participacinuna persona natural que se encuentre en esta ltimacondicin. Las sociedades annimas extranjeras debern adems,para el efecto de inscripcin, cumplir con las normas quepara ellas se determina en la legislacin Chilena.

PERSONAL PROFESIONAL

Artculo 36. El contratista deber acreditar al


momento de la inscripcin, que su organizacin dispone de una planta propia de profesionales titulados, cuyo ttulo se encuentre esencialmente referido a las especialidades atingentes al, o a los, registros en los cuales se desea inscribir, integrada a lo menos, por las personas que se sealan en el Cuadro "Personal Profesional" del documento "Registro de Contratistas - Categoras y Especialidades". El nmero mnimo de ingenieros civiles para obras de arquitectura podr ser reemplazado parcial o totalmente por arquitectos. El contratista persona natural, o los integrantes de su equipo gestor, con la calidad reglamentaria, podrn completar la planta de personal profesional del contratista. El experto en prevencin de riesgos exigido para las diferentes categoras del Registro General de Contratistas, deber cumplir con los requisitos de clasificacin sealados en el artculo N9 del D.S.N95 de 1995, del Ministerio del Trabajo y Previsin Social, y adems cumplir con la calificacin de idoneidad en la materia otorgada por el Ministerio de Salud. Segn la categora de la empresa a la cual pertenece, el experto en prevencin de riesgos deber acreditar - mediante certificado otorgado por el mandante que contrat sus servicios profesionales como tal - haberse desempeado en trabajos relacionados con la construccin de obras. Dicha experiencia deber ser acorde con los aos que debe acreditar, segn pertenezca a una empresa de primera, segunda o tercera categora (A o B). DTO 810, Para la primera categora, el experto profesional OBRAS PUBLICASen prevencin de riesgos deber ser un profesional de la Art. segundo N 6empresa con contrato a jornada completa, e independiente D.O. 17.12.2008del resto de los profesionales que pertenecen al personal profesional del contratista. El experto profesional en prevencin de riesgos exigido para la segunda categora y el tcnico en prevencin de riesgos exigido para la tercera categora (A o B), podrn ser uno de los profesionales de la planta DTO 810,del contratista que cumpla, adems, con la calificacin OBRAS PUBLICASde idoneidad en la materia. Art. segundo N 7 Los ingenieros civiles elctricos, los ingenieros D.O. 17.12.2008elctricos, los ingenieros de ejecucin elctricos y tcnicos universitarios elctricos, no necesitan acreditar la autorizacin del SEC.

Artculo 37. El personal profesional del contratista que se inscriba en cualquier categora de un registro, deber tener suscrito con ste un contrato de trabajo por un plazo mnimo de un ao de permanencia ininterrumpida en su organizacin, contado desde la fecha de la solicitud de inscripcin, o modificacin, con jornada completa y acreditado mediante declaracin jurada ante notario, suscrita por el contratista y el profesional. Para corroborar esta situacin, a requerimiento del Registro, el contratista deber presentar una copia de la planilla del pago previsional de sus trabajadores acreditados en el Registro General de Contratistas. Si en esa ocasin, el Registro detecta que el contratista no ha incluido en sus pagos previsionales a uno de sus profesionales acreditados ante el Registro, sin que el contratista hubiera presentado alguna modificacin de su planta profesional que informe del alejamiento de dicho profesional, y no obtiene una explicacin satisfactoria al respecto dentro del plazo que le conceda el Jefe del Departamento de Registros, ste proceder a aplicar la sancin establecida en el


punto 4) del artculo 45 de este Reglamento. El personal de los contratistas que se inscriban en primera o segunda categora deber, adems, tener como mnimo tres aos de ejercicio de la profesin. El experto de prevencin de riesgos exigido para segunda y tercera categora (A o B) podr tener suscrito DTO 810con la empresa un contrato de trabajo a tiempo parcial, OBRAS PUBLICAScomo mnimo por un ao, contado desde la fecha de la Art. segundo N 8solicitud de inscripcin o modificacin y acreditado D.O. 17.12.2008mediante declaracin jurada en la forma sealada en el inciso primero.

INSCRIPCION Y MODIFICACION

Artculo 38. Los contratistas requerirn suinscripcin o modificacin en el Registro General, pormedio de una solicitud dirigida al Jefe del Departamento deRegistros, acompaada de los formularios de inscripcinque para tal efecto se encuentran a su disposicin en elRegistro, con todos los datos, antecedentes y certificadosrequeridos. Sin perjuicio de lo anterior, estas solicitudespodrn presentarse en las Secretaras Regionales para laevaluacin y resolucin por parte del Jefe delDepartamento de Registros. Si la inscripcin fuere solicitada por una sociedad,deber acompaarse la documentacin que acredite suconstitucin legal, que para estos efectos requiera elRegistro, la que tendr que ser informada por la Fiscaladel Ministerio. El Jefe del Departamento de Registros podr solicitaraclaraciones o informacin complementaria para mejordecidir. La inscripcin o modificacin, en caso de seraprobada, ser comunicada por el Jefe del Departamento deRegistros dentro de 15 das de recibida conforme toda lainformacin requerida. El contratista deber retirar los antecedentesentregados en su solicitud de inscripcin, si sta esrechazada. De no hacerlo dentro del plazo de 45 das de lafecha en que el Registro le comunic el rechazo, elRegistro podr deshacerse de ellos en la forma en que loestime conveniente.

Artculo 39. Las solicitudes de inscripcin y demodificacin sern resueltas por el Jefe del Registro einformadas a la Comisin del Registro General deContratistas. El Jefe del Registro considerar y evaluar,atenindose al presente Reglamento, todos los antecedentesentregados por el contratista en su solicitud deinscripcin o modificacin y resolver la clasificacinen las distintas categoras de los registros en los cualesquedar inscrito o modificar su categora. Cualquierirregularidad en cuanto a la veracidad y autenticidad de losantecedentes presentados, ser causal suficiente pararechazar su inscripcin o modificacin. Entre los antecedentes que considerar el Jefe delRegistro para analizar una solicitud de inscripcin omodificacin, incluir la lista de profesionales deempresas que hubieren sido suspendidas del Registro, de modode no aceptar que aporten experiencia, o sean integrados, enuna nueva sociedad - durante el perodo de vigencia de lasuspensin - , los profesionales que hayan provocado dichasuspensin; esto es, los miembros del equipo gestor de laempresa suspendida y eventualmente, en casos calificados, elprofesional residente de la obra que caus la suspensinde la empresa. No se aceptar la inscripcin o modificacin delcontratista que aparezca en el Boletn Comercial con


documento protestado, que no haya sido debidamente aclarado,o que aparezca registrado en la Direccin del Trabajo condeudas laborales o previsionales o que aparezca registradoen Tesorera General de la Repblica con deudas fiscalesmorosas que no estn debidamente respaldadas por unconvenio de pago ante la Direccin del Trabajo o ante laTesorera General de la Repblica, caso en el cual elcontratista deber enviar al Registro, copia de cadacomprobante de pago del mencionado convenio, dentro de cincodas hbiles de realizado ste. En caso de darse algunade estas condiciones anormales estando el contratistainscrito, ste ser automticamente suspendido delRegistro, en las condiciones establecidas en el incisoprimero del Artculo 43, hasta el momento en que su nombreaparezca en el Boletn Comercial sin documento protestado,en la Direccin del Trabajo sin deudas previsionales y enTesorera sin deudas tributarias que no hayan sidoregularizadas a satisfaccin del Registro. Para todos loscasos, rige lo establecido en el ltimo inciso delartculo 15 de este Reglamento.

Artculo 40. La informacin sobre el contratista, quese encuentre en poder del Registro y que no haya variado, nodeber ser presentada nuevamente; ser necesario solamentepresentar la informacin que avale la solicitud demodificacin. Cuando la solicitud de modificacin sea reparada porel MOP debido a incumplimiento de las exigencias referidasen este Reglamento, y dichos reparos afecten la regularidadde la inscripcin vigente y no se subsanensatisfactoriamente dentro del plazo de 30 das a contar deldespacho de las observaciones que al efecto el Jefe delDepartamento de Registros comunique al contratista afectado,si el contratista no atiende satisfactoriamente loobservado, se le aplicar la medida de suspensinautomtica establecida en el inciso primero del Artculo43 de este Reglamento, la que regir hasta el momento enque se subsanen todos los reparos formulados.

Artculo 41. Un contratista no podr inscribirse en ms de una categora de un mismo registro, sea como persona natural o como integrante del equipo gestor de una sociedad constructora. Igualmente, no podrn inscribirse en un mismo registro, contratistas con uno o ms socios, directores, o profesionales comunes. Igual prohibicin regir para las sociedades que sean socios o accionistas de otras sociedades, para aquellas sociedades cuyo uso de la razn social corresponda a una misma persona y para aquellas personas que tengan el uso de la razn social. No obstante lo anterior, un Contratista que postula a inscripcin o est inscrito en el Registro podr poseer acciones de una sociedad annima abierta e inscrita en el Registro, siempre y cuando su posesin accionaria sea inferior al 10 % y cuando sta en definitiva no se constituya en "Inversiones Permanentes en Otras Empresas". Las Inversiones Permanentes en Otras Empresas son aquellas referentes a acciones o derechos en sociedades, que se mantienen con el objeto de ejercer control o influencia significativa en la empresa en que se invierte, segn lo definido en los Boletines Tcnicos pertinentes del Colegio de Contadores. No obstante lo consignado en el inciso primero de este artculo, los expertos, profesionales o tcnicos en prevencin de riesgos podrn suscribir contratos a jornada parcial hasta con un total de tres (3) empresas inscritas en 2da. y/o 3era. (A o B) categoras de un DTO 810,mismo registro. OBRAS PUBLICASLas personas que hayan sido condenadas por crimen Art. segundo N 9o delito que merezcan pena aflictiva, slo podrn D.O. 17.12.2008inscribirse o modificar su inscripcin una vez


transcurridos 2 aos del trmino del cumplimiento de la pena. Podr rechazarse la solicitud de inscripcin, o modificacin de una persona que hubiere sido condenada por delito de menor gravedad que los que merecen pena aflictiva, siempre que por su naturaleza, o el bien jurdico protegido, se estimare que afectan la idoneidad profesional del contratista, o la aptitud y responsabilidad de la empresa considerada como ente econmico. Los mismos criterios se aplicarn a personas que estando inscritas en uno o ms registros, cometieren un delito en las condiciones descritas. Las normas de los incisos precedentes sern aplicables a las personas jurdicas cuando alguno de sus socios, directores o profesionales integrantes de su equipo gestor estuviere afectado por las causales de inhabilidad indicadas.

Artculo 42. Los contratistas debern comunicaroficialmente al Registro, dentro de un plazo mximo de 30das de ocurridos, los cambios producidos en la planta desu personal profesional, los reemplazos de los directores delas sociedades annimas y del representante legal de laempresa, y las modificaciones o transformaciones de laspersonas jurdicas. En este ltimo caso debernacompaar los antecedentes legales para su informe por laFiscala del Ministerio. En caso que la tramitacin de loscambios requiera, por razones que escapen al dominio delcontratista, un plazo mayor, ste deber comunicar porescrito, dentro del plazo ms arriba establecido, el cambioen proceso, solicitando un plazo adicional de hasta 30 daspara la presentacin de toda la documentacin completadefinitiva. El no cumplimiento de los referidos plazos sersancionado de acuerdo a lo establecido en el artculo 45.

SANCIONES

Artculo 43. Al contratista que no diere cumplimientoa sus obligaciones ante el Registro General de Contratistas,se le aplicar la medida de suspensin automtica queimplicar su inhabilidad para presentar ofertas yperdurar hasta que subsane su incumplimiento enconcordancia con lo establecido en el presente Reglamento. El contratista que no diere cumplimiento a su contrato,podr ser suspendido del Registro General de Contratistaspor la Comisin de este Registro, a propuesta de laDireccin afectada. Dicho Servicio deber fundamentar susolicitud y poner a disposicin de la Comisin deRegistros los antecedentes del caso. La suspensin de un contratista del Registro,implicar que ni ste, ni su equipo gestor, podrnintegrar otras empresas inscritas, o que postulen ainscribirse, en los Registros del MOP. Eventualmente, encasos calificados, quedar igualmente excluido del Registroel profesional residente de la obra o el subcontratista quecaus la suspensin de la empresa. Asimismo, la suspensin del Registro de un contratistaque acta en calidad de persona natural, - o elincumplimiento de ste en un contrato que lo haga acreedor,a juicio de la Comisin de Registros, a su suspensin delRegistro General -, inhabilita o suspende, segncorresponda, la inscripcin en dicho Registro de todapersona jurdica en que esa persona natural participe,invistiendo alguna de las calidades indicadas en el incisoprecedente. Si esa persona natural aporta experiencia a la personajurdica slo como profesional, se restar su aporte deexperiencia. En este caso, o cuando la persona natural seaslo parte del personal profesional mnimo exigido,


deber ser sustituido para no afectar su categora.

Artculo 44. La Comisin del Registro General deContratistas podr suspender de este Registro por el plazoque determine, al contratista que a su juicio haya cometidofaltas o infracciones graves o reiteradas a lo establecidoen este Reglamento, o por otros motivos que en su opininlo aconsejen, situacin que deber quedar debidamentefundada en el Acta correspondiente de esta Comisin ypuesta en conocimiento del contratista suspendido. La medidade suspensin slo se har efectiva una vez analizadospor la Comisin los descargos que eventualmente formule elcontratista o, ante su silencio, luego de transcurridos 15das desde la fecha de la comunicacin anunciando lasuspensin. En todo caso, tendrn plena validez las opciones deRecursos que puede presentar el contratista y que se resumenen el Ttulo XII de este Reglamento.

Artculo 45. Sin perjuicio de las sanciones mencionadas en otros Artculos de este Reglamento, se aplicarn las sanciones que se expresan a continuacin:

1) Sanciones por mala calificacin en la gestin del contratista, en relacin a la obra ejecutada: a) El contratista inscrito en el Registro de Obras Mayores, o en el de Obras Menores, que en un contrato obtenga una calificacin con nota inferior a 4,5 ser rebajado automticamente en una categora, en los registros que hubieren sido exigidos para el contrato en que obtuvo tal calificacin, o ser suspendido por un ao si est inscrito en la ltima categora de un registro; b) El contratista que obtenga dos calificaciones dentro de un perodo cualquiera de 5 aos, con notas inferiores a 4,5 en contratos que incluyan un mismo registro, ser suspendido por dos aos de ese registro; c) El contratista que obtenga tres calificaciones dentro de un perodo cualquiera de 5 aos, con nota inferior a 4,5 ser suspendido por dos aos del Registro de Obras Mayores o Menores, segn sea el caso. Sin perjuicio de lo anterior, si el contratista al momento de caer en una sancin de suspensin mantiene en ejecucin contratos con el Ministerio, stos debern ser ejecutados hasta su total terminacin, conforme a lo convenido; d) El contratista que tenga un promedio de nota inferior a 5,5 no podr inscribirse en Registros Especiales ni conformar consorcios. El promedio se obtendr entre todas las notas asignadas en los dos aos anteriores a la fecha del llamado a inscripcin de ese Registro o de la formacin del consorcio. Tampoco podr inscribirse en este Registro ni formar consorcios, el contratista que est afecto a algunas de las sanciones definidas en la letra b) o c) de este numeral.2) Sanciones por no cumplimiento oportuno de suscripcin o protocolizacin de transcripciones del decreto o resolucin que aprueba el contrato: Si el contratista no suscribe ni protocoliza las transcripciones del contrato, tal como lo sealan los artculos 90 y 95, dentro de los plazos que en ellos se indican, y sin


perjuicio de lo all sealado, ser suspendido del Registro General de Contratistas, hasta por un perodo de un ao, y a solicitud del Servicio correspondiente.3) Sanciones por no presentacin o renovacin de la boleta bancaria o pliza de seguro: Si el contratista - cuyo contrato se acept - no presenta o renueva la boleta bancaria o pliza de seguro, segn se establece en los artculos 96 o 158 respectivamente, el contratista ser suspendido del Registro, hasta por un perodo de un ao, previa solicitud del Servicio correspondiente.4) Sanciones por no cumplimiento de las siguientes obligaciones: DTO 810, OBRAS PUBLICAS 4.1) Ante un cambio en su constitucin legal, no Art. segundo N 10 informado por el contratista, en el plazo D.O. 17.12.2008 que se establece en el artculo 42 del Reglamento, el Registro aplicar al contratista la medida de suspensin automtica de tres meses, en todos sus registros, salvo que al contratista se le hubiere adjudicado un contrato, en cuyo caso la suspensin podr ampliarse hasta seis meses. No se aplicar la sancin sealada cuando las modificaciones legales recaigan en clusulas no esenciales del contrato de sociedad y no afecten la inscripcin del contratista en el Registro.

4.2) Ante un cambio producido en su staff profesional que incluye los profesionales del equipo gestor del contratista, no informado por el contratista en el plazo que se establece en el artculo 42 del Reglamento, el Registro proceder de acuerdo a una de las siguientes maneras:

a) Si la persona que se alej de la planta profesional del contratista permita la calificacin de ste en determinado registro y/o en determinada categora, al contratista se le aplicar la suspensin automtica en los registros correspondientes, por un perodo de tres meses. Sin embargo, si el contratista demuestra con documentos fehacientes que en reemplazo del profesional que se alej contrat desde el inicio de la falta un profesional que cumpla con todas las caractersticas profesionales y de ejercicio de la profesin exigidas en el Reglamento, en este caso el contratista permanecer suspendido slo por el perodo necesario para que el Registro pueda certificar en forma satisfactoria dicho cambio.

b) Si el contratista adicionalmente se adjudic algn contrato en el perodo de la falta, la medida de suspensin podr ampliarse hasta seis meses, a menos que el contratista justifique en dicho perodo la contratacin de algn profesional de reemplazo que cumpla con todas las caractersticas profesionales y de ejercicio de la profesin exigidas en el Reglamento; en este caso, la suspensin ser slo de tres meses.


5) Sanciones por presentacin de documentacin DTO 810,falsificada: OBRAS PUBLICAS Art. segundo N 11 La presentacin de documentos falsificados o de D.O. 17.12.2008informacin falsa al Ministerio ser causal suficiente para el rechazo de la solicitud de inscripcin, actualizacin y modificacin, aplicndose la sancin de suspensin del Registro General de Contratistas por un perodo de hasta 8 aos, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondan. En estos casos, la sancin de suspensin ser aplicada por la Comisin de Registros, previo estudio de los antecedentes presentados por el contratista.

En todos los casos de suspensin automtica que se prolongue por un plazo superior a un ao, una vez superada la causal de suspensin, el contratista podr solicitar que se le considere con su inscripcin vigente, para lo que deber actualizar toda la informacin requerida normalmente por el Registro. Si el plazo de suspensin automtica es menor, slo deber informar si hay cambios en su situacin como empresa, que tengan efecto en su inscripcin, en lo relativo a los registros y sus respectivas categoras. Si la suspensin se origina en lo dispuesto en las letras b) o c) del nmero 1) de este Artculo 45, o en los nmeros 2) o 3) del mismo Artculo, podr solicitar su reincorporacin una vez cumplidos dichos plazos, para lo que deber igualmente actualizar toda la informacin requerida normalmente por el Registro. La reincorporacin de un contratista una vez cumplido el plazo establecido, est condicionada a que ste nada adeude al Fisco con motivo de los contratos celebrados con el Ministerio.

ESTIMULOS

Artculo 46. El contratista que obtenga trescalificaciones consecutivas con nota superior a 6,4 encontratos que pertenezcan a un mismo registro, podr serascendido, previa solicitud al Registro, y con todos losantecedentes que se encuentran en el instructivo queproporcione el Registro, a la categora inmediatamentesuperior a ese registro. Para obtener el ascenso mencionado, no necesitaacreditar los requisitos mnimos de experiencia, pero slos de capacidad econmica, calidad profesional y personalprofesional que se exija para la categora a la cualsolicita su promocin, segn lo establecido en esteReglamento. Deber, adems, tener a lo menos 3 aos deinscripcin en la respectiva categora y no haber sidocalificado en ningn contrato con una nota inferior a 4,5en el perodo de 3 aos anteriores a la fecha de laltima calificacin.

Artculo 47. El contratista que hubiere sido rebajadode categora en un registro podr solicitar sureincorporacin en dicha categora, si cumple con losrequisitos respectivos, despus de haber obtenido doscalificaciones consecutivas con nota superior a 6,4 enlicitaciones realizadas para la construccin de obras queincluyan el mismo registro en que fue rebajado decategora, o despus de haber transcurrido 2 aoscomputados desde la fecha de la sancin del descenso, sincalificaciones inferiores a 4,5 en el mismo registro.REGISTRO DE OBRAS MENORES


Artculo 48. Para obras cuyo presupuesto estimativo, excluido el I.V.A., no exceda de 6.000 DTO 810,unidades tributarias mensuales, la Direccin General de OBRAS PUBLICASObras Pblicas tendr un Registro de Obras Menores, que Art. segundo N 12ser nico para todo el pas y que ser operado a D.O. 17.12.2008travs de las Secretaras Regionales correspondientes, en el cual podrn inscribirse los contratistas que, sin tener los requisitos para optar a la tercera categora del Registro de Obras Mayores, cumplan con las exigencias que se establecen ms adelante. La inscripcin en este Registro no habilita a un contratista para ejecutar obras correspondientes al Registro de Obras Mayores.

Artculo 49. Las normas para el Registro de ObrasMayores a que se refieren los artculos anteriores,regirn tambin para el Registro de Obras Menores, en loque no se oponga a lo prescrito especialmente para esteRegistro.

Artculo 50. El Registro de Obras Menores mantendrla misma informacin relativa a las personas naturales yjurdicas inscritas como contratistas, solicitada en elartculo 7 - a excepcin de la letra j) -, y en elartculo 8 - a excepcin de la letra f) -. Artculo 51. Para el efecto de clasificar a los contratistas, el Registro de Obras Menores estar dividido en los registros que se indican en el cuadro "Registros de Obras Menores", del documento "Registro de Contratistas - Categoras y Especialidades". Cada registro se encuentra dividido en las DTO 810,categoras A superior, A y B, atendida la experiencia, OBRAS PUBLICAScapacidad econmica y calidad profesional del equipo Art. segundo N 13gestor del contratista, salvo en el registro 19.O.M. D.O. 17.12.2008que tiene slo la categora B. Considerando lo anterior, para este ltimo registro no ser exigible lo consignado en las letras e) y h) del artculo 7.

Artculo 52. Para quedar inscrito en una de las DTO 810,categoras en que est dividido cada registro de Obras OBRAS PUBLICASMenores, debern cumplirse satisfactoriamente y ser Art. segundo N 14demostradas fehacientemente todas y cada una de las D.O. 17.12.2008exigencias que se estipulan en el presente Reglamento, para los requisitos de experiencia, capacidad econmica y calidad profesional.

Artculo 53. La actualizacin de la inscripcin delcontratista de Obras Menores se har de acuerdo a loestablecido en el artculo 15 de este Reglamento, yconsiderando que las normas sealadas en los incisos 3 y4 de dicho artculo regirn tambin para el Registro deObras Menores. De igual modo, el Secretario Regional tiene, en estecaso, los mismos derechos de requerir informacin de loscontratistas, que se establecen para Obras Mayores en elltimo inciso del mencionado Artculo 15.

@@@

EXPERIENCIA


Artculo 54. Para solicitar la inscripcin encualquiera de los registros, deber acreditarse para cadacategora, los niveles de experiencia mnima, que seindican en el cuadro N 3, "Experiencia Acumulada Mnima",y que corresponde al Cuadro N3 del documento "Registro deContratistas - Categoras y Especialidades".

Artculo 55. Los ingenieros civiles -entendindose como tales a los profesionales que se sealan en el artculo 34-, los ingenieros constructores, los constructores civiles y los arquitectos no necesitarn acreditar experiencia para inscribirse en la categora B de cualquiera de los registros de su especialidad. Estos mismos profesionales, para optar a las categoras A DTO 810,superior y A de su especialidad, debern acreditar la OBRAS PUBLICASexperiencia requerida segn Cuadro N3, o en subsidio, Art. segundo N 15un mnimo de tres aos de ejercicio profesional, D.O. 17.12.2008contados desde la fecha de su titulacin. De los tres aos de ejercicio de la profesin, durante al menos dos de ellos el profesional deber haber desarrollado especficamente trabajos relacionados con las especialidades consideradas por este Registro y en las cuales se desea inscribir o subir de categora, lo cual deber ser acreditado mediante certificado extendido por el(los) empleador(es) que contrat(aron) sus servicios profesionales. Los ingenieros de ejecucin o tcnicos universitarios no necesitarn acreditar experiencia para inscribirse en la categora B

Reglamento Contratos Mo Ds 75 2004

Documents

Transcript of Reglamento Contratos Mo Ds 75 2004