N0 1122San Miguel de Piura,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

Resolución delAlcaldíaI

-2013-A/MPP,19 d2 ',;sti,?rnbre de 2013,

VISTO: El Infonne N" 225-2013-DLO-OUMPP, de fecha 28 de Agosto de 2013, de la.-"9 VROVlo1r, ¡visión de Liquidación de Obras, relacionado con la Liquidación Final del Contrato de Ejecución

/st ASESORC'~ Obra bajo el sistema A Precios Unitarios del Proceso de Adjudicación de Licitación Pública N°!;j '~ ~ 6-2011.CEPIMPP - Primera Convocatoria de la Obra: "'NSTALACION DE SISTEMA DE"'..~ ALa)l;rD1A •••.b GUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO LAS VEGAS - CIENEGUILLO -~1')0'>:' ISTRlTO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA ~PIURA ", con ficha de Registro en el Banco

de Proyectos Código SNIP N° 131198; I

/~ ... :~:;.:\ CONSIDERANDO:/; 1..,/.'-'.'}.,'C .... '/V'.:',"".";:;:~ \{~".:;¡ ,¡,~~¡ Que, mediante Resolución Gerencial de Planificación y Desarrollo N° 095~2009~\-",,;::'"-?/:"/GPYD/MPP, de fecha 19 de Noviembre de 2009, la Gerencia de Planificación y Desarrollo, aprobó,",":::-.':;'.:.:.;,.,."la viabilidad de Proyecto de Inversión Pública denominado: "INSTALACION DE SISTEMA DE. AGUA POTABLE y LETRINAS EN EL CASERIO LAS VEGAS - CIENEGUILLO -,..-:•••..., , {¡¡""

,~ ":,:' DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA", por un Monto Total de Inversión,$1 OH i,;.~;' ascendente a la suma de SI. 1,266,020.00 (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL":;f '.. ,\'t .P':,o' ';'(7:;:::<, VEINTE CON 001100 NUEVOS SOLES), incluido eII.G.V., con ficha de registro en el Banco de-.~}. ," Proyectos Código SNIP N° 131198; I•.'?", .•.""'~',,".' .

Que, con fecha 11 de Mayo de 2011 la Municipalidad Provincial de Piura celebró elContrato de Ejecución de Obra bajo el sistema A Precios Unitarios del Proceso de LicitaciónPública N° 006-2010-CEP/MPP - Primera Convocatoria con la empresa CONSORCIO LASVEGAS 11,conformado por las empresas Representaciones y Servicios Generales Guzven S.A.C,Constructora Inmobiliaria JV del Cisne Sociedad Anonima - C.l.J.V del Cisne S.A y Murgisa

~~;==1

E/.:::7

Que, mediante Resolución Jefatural N° 140.20tO~OI/MPP, de fecha II de Octubre de 20tO,la Oficina de Infraestructura aprobó el Expediente Técnico del Proyecto: "INST ALACION DESISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO LAS VEGAS -CIENEGUILLO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA", por un ValorReferencial Total de SI. 1,333,950.58 (UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MILNOVECIENTOS CINCUENTA CON 58/100 NUEVOS SOLES), incluido el I.G.V., con preciosvigentes al mes de Julio de 2010, del cual SI. 280,553.79 (DOSCIENTOS OCJ::IENTA MILQUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 79/100 NUEVOS SOLES) corresponde para el SubPresupuesto N° 01: "Planta y Tratamiento y Cerco Perimétrico", SI. 170,333.22 (CIENTOSETENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 22/1 00 NUEVOS SOLES) correspondepara el Sub Presupuesto N° 02: "Cisternas (10 m3 y 15 m3) Reservorio 10 m3 y Caseta", SI.622,432.99 (SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON99/100 NUEVOS SOLES) corresponde para el Sub Presupuesto N° 03: "Redes y Línea deConducción" y SI. 260,630.58 (DOSCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA CON

IlOO NUEVOS SOLES) corresponde para el Sub Presupuesto N° 04: "Piletas y Letrinas" y conun plazo de ejecución total de 180 días calendario;

Servicios Generales, con el objeto de ejecutar la Obra: "INST ALACION DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE y LETRINAS EN EL CASERIO LAS VEGAS - CIENEGUlLLO -DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA", por un Costo Total de SI.1,333,950.58 (UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOSCINCUENTA CON 58/100 NUEVOS SOLES);

2

Que, mediante Resolución Jefatural N° 159-201 I-OIIMPP, de fecha 29 de Noviembre de2011, la Oficina de Infraestructura aprobó el Calendario de Avance de Obra actualizado de laAmpliación de Plazo N° 02 por 15 días calendario del 24 de Noviembre de 2011 al 08 de Diciembre

~.¥t.,,~de 2011, que pennita a esta Comuna Provincial hacer un seguimiento secuencial de los trabajos~ asta el final de la ejecución de la Obra: "INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLEl~LETRINAS EN EL CASERIO LAS VEGAS - CIENEGUILLO - DISTRITO DE PIURA,

~~~ PROVINCIA DE PIURA - PIURA";

Que, con flXha 03 de Diciembre del 2011, virtud de la controversia suscitada por laAmpliación de Plazo N° 02 el Centro de Conciliación La Puerta de la Justicia Mahatma Ghandi,

~Q:1l~~~;1rC'notificó a la Municipalidad la demanda de Conciliación interpuesta por el CONSORCIO LASq v t}~1:-VEGAS 11,en cuya demanda solicita 1) se modifique la Resolución Jefatural N° 144-2011-0IlMPP,

;~ onde se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 por 15 días calendario y b) se modifique la".,. "".,.••..f:'.•

Que, con fecha 25 de Mayo de 2011, se realizó el Acto de Entrega de Terreno de la Obra:"INST ALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE y LETRINAS EN EL CASERIOLAS VEGAS - CIENEGUlLLO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA -PIURA", con un plazo de ejecución de 180 días calendario, computados a partir de128 de Mayo de

~ROV,I\' 2012, día siguiente de la entrega del Adelanto Directo al Contratista, en concordancia con loQT"Q "'10 specificado en el Articulo 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo la~ AS~OR ~ cha de término contractual el14 de Noviembre de 2011, siendo su fecha real de ténnino el día 04% AlCAt:OlA,..:: e Julio de 2012;•.•.~ ..:1.(:'~",-

,. , '. ~>,,- Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 1153-2011-NMPP, de fecha 25 de Octubre de...:~::,v~~~.~:,'~O,~1, se autorizó la modificación del Proyecto del Expediente Técnico de la Obra en 10 que

~

.~;.: •• "1 r:~specta a los Planos PH-Ol, RE-Ol, RE-03, RIS-OI, FI-I, FL-l Y PF-I, en los causales se ha<~¡(Il.-'.;: ,c?rfsidcrado mo?ifi~aciones a la Estructura .de la Planta de Tratami:~to, Reservorio, Prefilt~o y',". _=,...-.-;.FdtroLento. ASI mismo se aprobó el Expediente del Presupuesto AdiCional de Obra N° 01.-' Por<:'~.'''t;'lVfayores Metrados en Partidas de: Estructuras de Captación, Sedimentador, Muro Sedimentador,

Pre Filtro, Filtro Lento y Cisterna 15m3 y por Partidas Nuevas: Corte de Canal para Juntas 1,Relleno Juntas MasilNegro EUCO, Demolición de Losa Lateral Canal e=lO cm, Muro de ConcretoIC= 210 kglcm2, Acelerante, Suminisro tapa FOF 4" x 8", con Puerta tipo MiIler 4", VálvulaEsférica de 4°, Entibiado y Desentibiado h=1.00 m y Fuste de Concreto fc= 210 kglcm2 en el

"....'PR~, Presupuesto de la Obra Principal por un monto de SI. 58,116,98 (CINCUENTA Y OCHO MIL~'\) ¡<:ICIN.•/~ ..•\CIENTO DIECISEIS CON 981100) incluido el LG.V, con precios vigentes al mes de Julio de 2010o. " ,DE: ~1'por un plazo de ejecución de 15 días calendario. Así mismo de aprobó el Deductivo de Obra N°\::.;. (S)lltcry?..¡ ,.,t;';0l"Por Menores Metrados en la Partida 01.00.00.- Captación, 02,02,00 Movimiento de Tierras,\:" _ '<i't~'-}"01.03.00 Obras de Concreto Simple, 02.03.00 Obras de Concreto Annado, por un monto de SI,""--" 7.684.64 (SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 64/100 NUEVOS SOLES)

incluido ell.G.V. Así mismo es responsabilidad de la División de Obras, Oficina de Infraestructura,Gerencia Territorial y de Transporte, Gerencia de Administración y de la Oficina de Tesorería de laMunicipalidad Provincial de Piura, verificar que el CONSORCIO LAS VEGAS JI cumpla con laobligación de ampliar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento con vigencia hasta elconsentimiento de la Liquidación Final de la Obra: "INSTALACION DE SISTEMA DE AGUAPOTABLE y LETRINAS EN EL CASERIO LAS VEGAS - CIENEGUILLO - DISTRITODE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA";

3

Resolución Jefatural N° I 50-201 l-Ol/MPP, donde resuelve aprobar el Calendario de ObraActualizado de la Obra: "INST ALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE y LETRINASEN EL CASERlO LAS VEGAS - CIENEGUILLO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIADE PIURA - PIURA";

Que, mediante Resolución Jefatural N° 009w2012wOIJMPP,de fecha 08 de Febrero de 2012,la Oficina de Infraestructura declaró improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N°,03 por 30 días calendario, en el plazo de ejecución de la Obra: "INSTALACION DE SISTEMA

•__~p'OV/1;'<, E AGUA POT ARLE y LETRINAS EN EL CASERIO LAS VEGAS - CIENEGUILLO -'sTf" S~OR ISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA wPIURA", solicitada por el CONSORCIO;J. A !L- ~ S VEGAS 11;o. AL ALOIA bf> -

"'1-I1W ~~ Que, con fechas 29 de Febrero del 2012 el Centro de Conciliación La Puerta de la Justicia~_ Mahatma Ghandi CCPJIMG emitió el "ACTA DE CONCILlACION CON ACUERDO TOTAL N°

,-j?02::::~~;-:~~1:l3-2012",a través de la cual se aprueba la Propuesta de Conciliación presentada por el Procuradorr::'!fj://' ".,,~-~,ÚblicoMunicipal con el CONSORCIO LAS VEGAS JI, comprometiéndose la Municipalidadl ~i i;,_:'::::V )~~,r9vincialde Piura a lo que se indica a continuación:\ ,'-"-'~~'?':-<n/La Municipalidad Provincial.de. Piura, procederá a emitir ~na nueva p:csolución Jefatural en la

, . ,'".,v:::- que se resuelve aprobar la Ampliación de Plazo N° 02 por 78 dlas calendano .• ' .k.~ 2. La Municipalidad Provincial de Piura, procederá a emitir una nueva Resolución Jefatural en [a

que se resuelve aprobar el Calendario de Avance de Obra actualizado a la Ampliación de Plazo N°02 por 78 días calendario. I

"'f.,uv;t-l"¿l, El CONSORCIO LAS VEGAS II se compromete a renunciar al cobro de Mayores Gastos" ,?\C.\~~Qenerales de la Ampliaicón de Plazo N° 02 por 78 días calendario.-; l)'t. ,<. l'I .,."",)',"

:\\~'¡'¡'~1\"'.{ Que, mediante Resolución Jefatural N° 018-2012-0IlMPP, de fecha 08 de Marzo de 2012,,.. /Ji'¡ _-:'Ja Oficina de Infraestructura dejo sin efecto la Resolución Jefatura] N° 144-201101/MPP de fecha

-_ ... 11 de Noviembre de 2011 y la Resolución Jefatura[ N° 005-2012wOIJMPP de fecha 27 de Enero de2012. Así mismo se aprobó la solicitad de Ampliación de Plazo N° 02 por 78 días calendario, sinreconociemiento al pago de Mayores Gastos Generales, difiriendo el término del palzo de ejecuciónde la Obra desde el 24 de Noviembre de 2011 hasta el 09 de Febrero de 2012 a fin de darcumplimiento a los Acuerdo contenidos en el Acta de Conciliación con Acuerdo Total N° 143w2012, emitida por el Centro de Conciliación La Puerta de la Justicia Mahatma Ghandi CCPJ/MG.Así como se aprobó el Calendario de Avance de Obra Valorizado, sustentado en la ProgramaciónPERT - CPM y Diagrama de Barras GANTT, para la ejecución de la Obra: "INSTALACION DESISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO LAS VEGAS -CIENEGUlLLO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA";

Que, mediante Resolución Jefatural N° 033-2012-0I/MPP, de fecha 26 de Marzo de 2012,Oficina de Infraestructura declaró improcedente la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N°por 30 dias calendario, en el plazo de ejecución 'de la Obra: "INSTALACION DE SISTEMAAGUA POTABLE y LETRINAS EN EL CASERIO LAS VEGAS - CIENEGUILLO -

ISTRITO DE PIURA. PROVINCIA DE PIURA wPIURA", solicitada por el CONSORCIOLAS VEGAS 11;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 508-20 I2-A/MPP, de fecha 08 de Mayo de 2012,aY/~ se aprobó el Expediente del Presupuesto Adicional de Obra N° 02 por Mayores Metrados enOA°t}OC''1': Partidas de Movimiento de Tierras, Obras de Concreto Armado, en el Presupuesto de la Obra

~;;, rincipal por un monto de SI. 146,373.32 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS,/,; ETENTA y TRES CON 32/lO0) incluido ell.O. V, con precios vigentes al mes de Julio de 20lO y~./'>,.por un plazo de ejecución de 20 días calendario. Asi mismo es responsabilidad de la División de

0'--'-:-..... Obras, Oficina de Infraestructura, Gerencia Territorial y de Transporte, Gerencia de AdministraciónC\~" v¡"c'"~v ',o IJ Gl\\f.tlCll\. ••<>

;:'~1ü~"~'~~

'C~ñ'~~,;~ ;".,.

'". ""/~-/

y de la Oficina de Tesorería de la Municipalidad Provincial de Piura, verificar que el CONSORCIOLAS VEGAS 11cumpla con la obligación de ampliar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimientocon vigencia hasta el consentimiento de la Liquidación Final de la Obra: "INST ALACION DESISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO LAS VEGAS -CIENEGUILLO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA";

Que, mediante Resolución Jefatural N° 069-20I2-0VMPP, de fecha 05 de Junio de 2012, laOficina de Infraestructura declaró improcedente la solicitud de Ampliación de Plazó N° 05 por 60días calendario en el plazo de la ejecución de la Obra: "INSTALACION DE SISTEMA DEAGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERlO LAS VEGAS - CIENEGUILLO -

__ o DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA"; _""'-::., ..~, '

(~;/¡.:~::\~\Que, con recha 18 de Setiembre de 2012, concurrieron alluga; donde se ej-ecutó la Obra:T( X~i:!H:'INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO'~.':.:>~~~.:)/,:\LiLAS VEGAS _ CIENEGUILLO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA QE PIURA -.....~'~.<..;.;-;;:,~>:~/PIURA", el Comité de Recepción de Obras, designado mediante Resolución Gerencial N° 255-

-._".- 2012.GTyTIMPP, quienes luego de efectuar un recorrido verifican el Levamiento de lasBS,ÓAD '1.....' Observaciones planteadas en el priemr acto de recepción de fecha 06 de Setiembre de 2012,,,':;, <.~~O/-r~ determinado que la Obra ha sido ejecutada del acuerdo al Expediente Técnico del Proyecto y sus

f' _ <"'- •. '::. ~('10 ~ odificaciones autorizadas y aprobadas, por lo que acuerdan por unanimidad Recepcionar la Obra;. '.{ .h\ .- /-. "'-~ l ~~~"~~ El Contratista presentó demanda arbitral por los siguientes puntos:

- '';'.. ' - La Nulidad de la Resolución Jefatural N° 069-20I2-0l/MPP de fecha 05 de Junio del 2012, quedeclara improcedente la Ampliación de Plazo N° 05 por 60 días calendario .

.....<.:' _ - Sobre el Pago de Mayores Gastos Generales.~?- I.'('~%.., - Sobre el Pago de Costas y costos del Proceso de Arbitraje;

"\"el'"' ,:.~;füll-';:,',o ;e é} Que, mediante Expediente N° 013-2012-CA-CIP-CDP, de fecha 15 de Agosto de 2013, se

..) / 'JN\11:10('J:bmite el LAUDO ARBITRAL en el proceso seguido por el CONSORCIO LAS VEGAS II contra la~".2~!'.~Municipalidad Provincial de Piura donde se resuelve:

- Declarar fundada la nulidad de la Resolución Jefatural N° 069-2012-0IIMPP de fecha 05 de Juniodel 2012 que declara improcedente la Ampliación de Plazo N° 05 por sesenta días calendario, enconsecuencia aprobar dicha Ampliación de Plazo por 60 días calendario.- Ordenar que la Demandada pague a la demandante los mayores gastos generales los cuales debenvalorizarse en su oportunidad de acuerdo al Procedimiento establecido en el Artículo 204 delRLCE_~ Declarar infundada la pretensión referida al pago de costas y costos del proceso arbitral,ORDENANDO que AMBAS PARTES ASUMAN LA TOTALIDAD DE SUS COSTOS YCOSTAS del presente proceso arbitr~l;

Que, con Expediente N° 00045848-2013, de fecha 21 de Agosto de 2013, el ContratistaCONSORCIO LAS VEGAS II presentó su Liquidación Final de Contrato de la Obra:

~ p sf.;¿",C' "INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO LAS.J ~ EOAS - CIENEGUILLO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA", por un~ i~Ido a Favor de SI. 127,258.54 (CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y'3-1'. ..,'),~l:t CHO CON 54/100 NUEVOS SOLES);. ~'-

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS CON 76/100 NUEVOS SOLES)Y un Saldo a Favor del Contratista CONSORCIO LAS VEGAS TI, por un importe de SI.118,529.92 (CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 92/100 NUEVOSSOLES), de acuerdo al siguiente detalle:

L1QUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA

1,130,466.59173.296.86.6,512.4134,004.79

243.942,004.40

69,925.27

1,403,429.45

1,308,312.17

1,308,312.1795,117.28

224,193.37226,209.29

SI. 226,209.29 224,193.37SI. 2,015.92

448,386.74451,702.71

SI.

199,167.82216,67059199,836.70132,562.9372,438.3381,964.60

0.0099,682.7347,996.5452,532.325,931.5930,384.707,542.3911,571.11115,219568,825.6225,984.64

PAGADOCONTRATO PRINCIPALVALORIZACIÓN N° 01VALORlZAC16N N" 02VALORIZACIÓN W 03VALORlZACION W 04VALORIZACION W OSVALORIZACJON W 06VALORlZACION W 07VALORIZACION W 08VALORlZACIQN W 09VALORlZACION W 10 IVALORIZACION W 11VALORlZACION 01 ADICIONAL DE OBRA W 01VALORIZACION 02 ADICIONAL 01VALORIZACION 03 ADlClONAL 01VALDRJZACrON O 1ADICIONAL 02VALORIZACION 02 ADICIONAL 02REAJUSTE DE VALORIZACIONES I

¡SUB.TOTALSALDO A l1AVOR DEL CONTRATISTA

2.1.0 ADELANTO PARA MATERIALES2.1.1 CONCEDIDO2.1.2. AMORTIZADO

1.2.01.2.1

1.2.1.11.2.1.21,2,1,31,2,1,41,2,1,51,2,1,61,2,1,71,2,1,81,2,1,91,2,1,101,2,1,1l1,2,1,121,2,1,131,2,1,141,2,1,151,2,1,161,2,1,17

ADEIJANTOS:2.1.0 ADELANTO DIRECTO2.1.1 CONCEDIDO2.L2 AMORTIZADO

TOTAL ISALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

OBRA "INST ALAClON DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETINAS EN EL CASERIO LAS VEGAS-CIENEGUILLO. DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA. PIURA"

?ROVI", CONTRATISTA: CONSORCIO LAS VEGAS 11 IQ~<J "<so ONTO REFERENCIAL: SI. 1'333,950.58 (Ine. ¡av) . JULIO 2010i. AS~OR , ONTO CONTRACTUAL: SI. 1'333,95058 (Ine. IGV)- JULIO 2010~ ALCAL-oIA bo ,•••.1-J')~ ~r:;:. 1.0.0 AUTORIZADO V PAGADO:

U.O AUTORIZADO1.1.1 CONTRATOPRlNCIPAL1.1.2 ADICIONALES DE OBRA1,1,3 DEDUCTIVO DE OBRA1,1,4 REINTEGRO DE CONTRATO PRINCIPAL1,1,5 DEDUCCIONES POR ADELANTOS1,1,6 REINTEGRO DE ADICIONALES DE OBRA

MAYORES G. GLES.POR AMPLIACION DE1,1,7 PLAZO I

5

SUB-TOTALSALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

SI.SI.

451,702.713,315.97

448,386.74

0.000.00

0.00

6

203,483.9931,193.44.1,172.236,120.86

43.91360.79

12,586.55

0.00

0.000.00

252,617.31

A CARGO0.000.000.000.000.000.00

,.

0.000.00

0.000.00

234,536.56

234,536.5618,080.75

SI.SI.

SI.SI.

A FAVOR95,117.285,331.8918,080.75

0.000.00

SI. 118,529.92SI. 118529,92

13,331.5113,763.1513,647.429,987.355,947.176,263.76

0.007,464.683,484.797,077.071,067.69

31,437.55121,064.42

PAGADOVALORIZACIÓN N° 01VALORIZACiÓN N" 02VALORIZACION W 03VALORIZAcrONW04VALORIZACiÓN N° 05VALORIZACiÓN N° 06VALORIZACION W 07VALORIZACION W 08VALORIZACIÓN N° 09VALORIZACJÓNN° 10VALORIZACION W 11VALORIZACI0N ADICIONALESADELANTOS

SUB.TOTALSALDO A FAVOR DEL CONTRA TIST A

INTERES DE.MORA PAGO DE VALORIZACIONlNTERES POR DEMORA PAGO VALORIZACrONAUTORIZADAPAGADATOTALSALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

PENAUDAD POR MORA EJECUCJON DEOBRAMULTA POR MORA EN LA EIECUCIONAUTORIZADADESCONTADATOTAL

SALDO A CARGO DEL CONTRA TIST A

5,1,05,1,15,1,2

4,1,04,1,14,1,2

3.2.03.2.13.2.23,2,33,2,43,2,53,2,63,2,73,2,83,2,93,2,103,2,1 I3,2,123,2,13

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS;3.1.0 AlITORIZADO3.1.1 CONTRATO PRINCIPAL3.1.2 ADICIONAL DE OBRA3.1.3 DEDUCTIVO DE OBRA3.1.4 REINTEGRO DE CONTRATO PRINCIPAL3.1.5 DEDUCCIONES POR ADELANTO3,1,6 REINTEGRO DE ADICIONALES OBRA3,1,7 MAYORES G. GRALES AMPLlACION DE PLAZO

3.0.0

4,0,0

5,0,0

1.0.0 AUTORIZADO Y PAGADO2.0.0 ADELANTOS (Directo y de Materiales)3,0,0 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS4,0,0 INTERESES POR DEMORA PAGO DE VALORIZAcrON5,0,0 PENALIDAD POR MORA EN EJECUCION (ART. 165 RLCE)

SUB.TOTALSALDO A FAVOR DEL CONTRA TlST A

L1QtTIDACIÓN FINANCIERA1.0.0 CONTRATO PRINCIPAL 1,130,466.592.0.0 ADICIONALES DE OBRA 173,296.863.0.0 DEDUCTIVO DE OBRA -6,512.414.0.0 REAJUSTE DE CONTRATO PRINCIPAL 34,004.795,0,0 DEDUCCIONES POR ADELANTO 243,946,0,0 REAJUSTE DE ADICIOANLES DE OBRA 2,004.407,0,0 MAYORES G. GRALES AMPLlACJON DE PLAZO 69,925.27

I SUB.TOTAL SI. 1,403,429.458.0.0 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18% I 252,617.31

V~OVI>\l~ 9,0,0 INTERES POR DEMORA PAGO VALORIZACIONES 0.00-rQ "<¡ 10,0,0 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION (ART 165 RLCE) 0.00SI AS~ ("" o COSTO TOTAL DE LA OBRA SI. 1656046.76, m:!;:, Al.OAl.DIA~"-'~ ~/ SALDO A FAVOR DEL CONTRA TIST A SI. 118,529.92

RETENCION GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO

Que, mediante Proveído N° 068-2013~OCIMPP, de fecha 03 de Setiembre de 2013, laOficina de Contabilidad remitió a la División de Liquidación de Obras la Conciliación de laLiquidación Final de la Obra: "INSTALACIONI DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINAS EN EL CASERIO LAS VEGAS - CIENEGUILLO - DISTRITO DE PIVRA,PROVINCIA DE PIURA - PIURA", cuyo Co~to Total de Obra asciende a la suma de SI.1,656,046.76 (UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA y SEIS MIL CUARENTA y SEISCON 761I 00 NUEVOS SOLES);

.'-~._~..-

,/. ':~'.I!"I..¡.. ~-'.

~':)'. D;v;s;ónQ~:,~~~:~:~~ó~f~:m~b~:s2,~~~t~¿3~~;J¿~~:p~~d~O~~~~¡;~:tp~;O~~n~~¡;;~;~~::.--:., -'- Liquidación Final de la Obra. "INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y.2:: LETRINAS EN EL CASERIO LAS VEGAS - CIENEGUlLLO - DISTRITO DE PIURA ,

PROVINCIA DE PIURA - PIURA", por un Costo Total de Obra de SI. 1,656,046.76 (UN<¡;:-""'e MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS CON 76/100Í?~ .< NUEVOS SOLES) Y un Saldo a Favor del Contratista CONSORCIO LAS VEGAS n, por un

l~'fil:~~,~¿;:~,..(_importe de SI. 118,529.92 (CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VElNTrNUEVE CON~)"~ '"1 :i:'M~,'-! 92/100 NUEVOS SOLES);

"""h,<'".',...• , .;.: ~~

1,

Que, en mérito a lo expuesto, estando a la confonnidad de la División de Liquidación deObras, a través del Informe N° 242-2013-DLO-OIIMPP, de fecha 10 de setiembre de 2013, alproveido de Gerencia Municipal de fecha 11 de setiembre de 2013, al Informe N° 1642-2013-GAJIMPP de fecha 11 de setiembre de 2013 y en uso de las atribuciones conferidas por la LeyOrgánica de Municipalidades N" 27972;

7~\-,1)/

SE RESUELVE,

~ ¡> 0V/1-;9'" v~! Al!o:>.C'•••::¡~ '} 1(-

~~ laou~ mi-:'"~.,:q #..~~'I:>I ARTICULO PRIMERQ.- OBSERVAR la Liquidación Final de la Obra:

, J "INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO~\,ROVII\I

~~ c",::; Gf~HICI~ ~;[ IlWO"IAl v ;:;:; • ?i,f1TfS ~:'I?~ ~":.'?'.:~::-...,~'"

Que, mediante Informe N° 2074-20 13-DO-0lIMPP, de fecha 05 de Setiembre de 2013, laDivisión de Obras remitió a la División de Liquidación de Obras la documentación de la Obra:"INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIOLAS VEGAS - CIENEGUlLLO - DISTRITO DE PIVRA, PROVINCIA DE PIURA -PIURA";

LAS VEGAS - CIENEGUILLO - DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA -PIURA", presentada por el Contratista CONSORCIO LAS VEGAS II.

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR la Liquidación Final de Contrato de Ejecución deObra bajo el sistema A Precios Unitarios del Proceso de Licitación Pública N° 006w2011-CEPIMPP- Primera Convocatoria, fonnulada por la División de Liquidación de Obras de la MunicipaJidadProvincial de Piura, de la Obra: "INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE YLETRINAS EN EL CASERIO LAS VEGAS - CIENEGUILLO - DISTRITO DE PIURA,PROVINCIA DE PIURA - PIURA", ejecutada con las Cadenas Funcionales 0080 Año 20ll y

¡:::;_~,:.:-'?;~ 0069 Afio 2012, determinando un Costo Total de la Obra ascendente a la suma de SI. 1,656,046.76ir/" .';'\1;' (UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA V SEIS MIL CUARENTA Y SEIS CON 76/100;;)i! J, [}\NUEVOS SOLES) Y un Saldo a Favor del Contratista CONSORCIO LAS VEGAS Ir, por un"B.\'<:.')J;¡ importe de SI. 118,529.92 (CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON\'.:¿:::":~;;;,.')~:.l92/100 NUEVOS SOLES), con una vida útil de 20 años .

.•••- _ •.....

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR al Contratista CONSORCIO LAS VEGAS Ir,dentro del plazo estipulado en el Articulo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones delEstado, la Liquidación Final del Contrato de Obra "INST ALACION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y LETRINAS EN EL CASERIO LAS VEGAS - CIENEGUlLLO - DISTRITODE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA", cuyo COSTO TOTAL DE LA OBRA asciendea la suma de S/.1,656,046.76 (UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILCUARENTA Y SEIS CON 761100 NUEVOS SOLES) y un Saldo a Favor del ContratistaCONSORCIO LAS VEGAS Ir, por un importe de SI. 118,529.92 (CIENTO DIECIOCHO MILQUINIENTOS VEINTINUEVE CON 92/[00 NUEVOS SOLES)

ARTICULO CUARTO.- La presente Inversión representa Fonnación Bruta de Capital,~O',lel.. por lo que la Oficina de Contabilidad debe efectuar las Rebajas Contables correspondientes de laq_~~ Ii'".($.",v-- 'é.Gi uenta Agua y Saneamiento (Cuenta 1501.0305).

cQ ';tJrt''j'!. ti:!! •~1- .•t')t:: ARTICULO QUINTO.- AUTORIZAR a la Gerencia de Administración, disponga las

~/Ñn acciones de pago correspondiente al Saldo a Favor del Contratista CONSORCIO LAS VEGAS n,por un importe de SI. 118,529.92 (CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVECON 921100 NUEVOS SOLES) incluido I.G.V.

ARTÍCULO SEXTO.- Dese euenta a la Gerencia Municipal, Gerencia Territorial y deransportes, Gerencia de Administración, Gerencia de Tecnologías y Sistemas de Información,ficina de Infraestructura, División de Liquidación de Obras, División de Obras, Oficina deontabilidad y al Contratista, para los fines siguientes.

REGíSTRESE,

MUNlCIPAlIO

Ruby Roo

OMUN ESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

PROVINel L OE PIURA

8