SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN FEDERAL EN …

1 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

PRESENCIAL N° IO-020000877-E6-2016

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL

CONVOCATORIA NO. IO-020000877-E6-2016

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 134, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 24 PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN II, 30 FRACCIÓN I, 31, 41, 42 FRACCIÓN IV, 44, 45 FRACCIÓN I, Y 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 44, 45 APARTADO A, 77 Y 79 DE SU REGLAMENTO, Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA MATERIA, SE CONVOCA A LOS INVITADOS EN PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN CONFORME AL SIGUIENTE CUADRO DE

EVENTOS:

NO. DE

INVITACIÓN

FECHA DE

ENTREGA DE LA PRIMERA

INVITACIÓN

VISITA AL SITIO

DE REALIZACIÓN

DE LOS TRABAJOS

JUNTA DE

ACLARACIONES

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

EMISIÓN DE

FALLO

IO-020000877-E6-

2016 08 DE JULIO 2016

12/07/2016 09:00

HORAS

14/07/2016 13:00

HORAS

18/07/2016 17:00

HORAS

22/07/2016 14:00

HORAS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

PUNTO DE REUNIÓN PARA

LA VISITA AL SITIO

PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO

FIRMA DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES ELEVADOS QUE INCLUYEN: LIMPIEZA Y TRAZO, EXCAVACIONES, PLANTILLAS DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS DEL N° 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FĆ=250 KG/CM2 EN TRABES Y ZAPATAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE, MUROS DE ENRASE, BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 0.20X0.20X0.40 M EN TORRE DE TANQUE, CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 3:1, TRABES DE CONCRETO ARMADO FĆ=200KG/CM2, LOSA DE CONCRETO FĆ´= 200 KG/CM2 Y MUROS DE BLOCK A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS Y TAPA DE CONCRETO FĆ=200 KG/CM2, MORTERO CEM-ARENA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, LETRERO INFORMATIVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.U.C.T.T., EN 2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CONFORME AL ANEXO “B” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL.

ACCESO PRINCIPAL DE LA

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE

GÜEMEZ, TAMAULIPAS,

UBICADO EN C. JUAREZ Y 9 S/N

CODIGO POSTAL 87230, EN

CABECERA MUNICIPAL DE GÜEMEZ EN EL

ESTADO DE TAMAULIPAS.

45 (CUARENTA Y CINCO DIAS NATURALES)

DEL 29/07/2016 AL 11/09/2016

INICIO DE LOS

TRABAJOS 29 DE JULIO DEL 2016

25/07/2016 9:00 A 14:30

HORAS

LOS CONCEPTOS Y VOLUMETRÍAS SE DETERMINAN EN EL ANEXO 2 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.



NOTAS:

CON OBJETO DE QUE LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES NACIONALES INTERESADAS PUEDAN REVISAR LAS ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES SOLICITADAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y ASÍ PODER DETERMINAR SUS POSIBILIDADES DE CUMPLIMIENTO A LAS MISMAS, ESTA SE ENCONTRARÁ DISPONIBLE PARA SU OBTENCIÓN VÍA INTERNET EN LA PÁGINA: https://compranet.funcionpublica.gob.mx O BIEN, PARA SU CONSULTA DIRECTAMENTE EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, UBICADA EN LA CARRETERA NACIONAL MÉXICO-LAREDO KM. 228+500, COL. LAS BRISAS, CÓDIGO POSTAL 87180, CD. VICTORIA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y HASTA EL 22 DE JULIO DE 2016, DE LUNES A VIERNES EN DÍAS HABILES Y EN HORARIOS DE OFICINA. LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS NO ESTARÁ

OBLIGADA A ENTREGAR UNA IMPRESIÓN DE LA MISMA. 1.- EL SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS,

CONFORMADO POR SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS OFICINAS, DEL DELEGADO, SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, COORDINACIÓN ESTATAL DE MICRORREGIONES, SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y CONTROL, CREADO PARA TAL EFECTO, CON FECHA 05 DE ABRIL DEL 2016; REVISÓ, SANCIONÓ

Y APROBÓ LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No. IO-020000877-E6-2016, EXPEDIENTE No. ICM3-SDS-TAM/3x1-OP-006/16, MEDIANTE SU PRIMER SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2016.

2.- LOS LICITANTES DEBERÁN APEGARSE DE MANERA ESTRICTA AL CONTENIDO DE LA PRESENTE

CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, POR LO ANTERIOR SE RECOMIENDA, LEERLA CON DETENIMIENTO, PARA EVITAR CUALQUIER ERROR U OMISIÓN, LO CUAL SERÍA, MOTIVO DE DESECHAMIENTO. 3.- EN LA PRESENTE INVITACIÓN NO SE ACEPTARÁ EL ENVÍO DE PROPOSICIONES A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA (CompraNet) EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS

ARTÍCULOS 28 Y 31 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 27 DEL ACUERDO, DEBIDO A QUE LA PRESENTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL. ASIMISMO, EN LA PRESENTE INVITACIÓN ES DE CARÁCTER PRESENCIAL. ASIMISMO, EN LA PRESENTE INVITACIÓN NO SE ACEPTARÁ EL ENVÍO DE PROPOSICIONES POR SERVICIO POSTAL O DE MENSAJERÍA. 4.- LAS ETAPAS CORRESPONDIENTES A LA PRESENTE INVITACIÓN SE LLEVARÁN A CABO EN LAS FECHAS

Y HORARIOS ESTABLECIDOS EN EL CUADRO DE EVENTOS, EN LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, UBICADAS EN LA CARRETERA NACIONAL MÉXICO-LAREDO KM. 228+500 COL. LAS BRISAS, CÓDIGO POSTAL 87180. CD. VICTORIA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EXCEPTO LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 5.- QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS CONTENCIOSOS DE LA UNIDAD DEL

ABOGADO GENERAL Y COMISIONADO PARA LA TRANSPARENCIA, EMITIÓ SU DICTAMINACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE FECHA

23 DE JUNIO DEL 2016 Y MENCIONO QUE UNA VEZ EFECTUADAS LAS ADECUACIONES SUGERIDAS, LOS CITADOS PROYECTOS SE ADVERTIRÁN CORRECTOS EN TÉRMINOS GENERALES Y EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, POR LO QUE DICHA UNIDAD ADMINISTRATIVA NO TENDRÁ INCONVENIENTE JURÍDICO EN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRÁMITES. 6.- QUE LA SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, COMO ÁREA REQUIRENTE, MEDIANTE OFICIO N° 148/720/SDSH/061/2016 DEL 07 DE JULIO DEL 2016, SOLICITÓ FORMALMENTE LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A QUE SE REFIERE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.

7.- QUE A LA SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, COMO ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS, SE LE INFORMA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA 3x1 PARA MIGRANTES MEDIANTE OFICIO N° 148/720/3X1/027/2016 DE FECHA 07 DE JULIO DEL 2016, QUE LA APOYARÁ CON SU

PERSONAL PARA LLEVAR ACABO LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS HASTA LA CONCLUSIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE DERIVE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.



ÍNDICE GLOSARIO DE TÉRMINOS. .................................................................................................................................. 5

1. CONVOCATORIA DE INVITACIÓN. ....................................................................................................... 8 2. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE “EL

LICITANTE” ............................................................................................................................................. 8 3.-FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS................. 8 4.- FECHA, HORA Y LUGAR DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE

INVITACIÓN. ........................................................................................................................................... 9 4.1 MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN. .............................................................10 5. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE LA PRESENTACIÓN Y

APERTURA DE PROPOSICIONES. ......................................................................................................11 5.1 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES ..............................................................................................11 5.2 APERTURA DE PROPOSICIONES .......................................................................................................12 6. COMUNICACIÓN DEL FALLO ...............................................................................................................13 7. NOTIFICACIONES. ...............................................................................................................................13 8. DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS ........................................................................................................14 8.1 MODELO DEL CONTRATO. ..................................................................................................................14 8.2 FIRMA DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS ............................................................................................14 9. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES ................................................................................15 10. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS ....................................................................................................15 11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS

MISMOS. ................................................................................................................................................15 12. INFORMACIÓN PARA PREPARAR LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA .....................15 13. DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE PROPORCIONARÁ “LA SEDESOL” A “EL LICITANTE” PARA

CONSULTA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN (ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS). ....................................................................................................................................17

14. ORIGEN DE LOS FONDOS. ......................................................................................................................17 15. IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES. ...................................................17 16. MONEDA EN LA QUE DEBERÁ PRESENTARSE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA. .............................17 17. NO NEGOCIACIÓN. ...................................................................................................................................17 18. RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONE

“LA SEDESOL”. ......................................................................................................................................17 19. SUBCONTRATACIÓN. ...............................................................................................................................17 20. CONTENIDO NACIONAL ...........................................................................................................................18 21. OBSERVADORES .....................................................................................................................................18 22. AJUSTE DE COSTOS ................................................................................................................................18 23. PORCENTAJE, FORMA Y TÉRMINOS DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE. .........................................19 24. DATOS SOBRE LAS GARANTÍAS. ...........................................................................................................19 24.1. MODIFICACIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO .........................................................................20 25. REQUISITOS ADICIONALES. ..............................................................................................................20 26. EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y CAPACIDAD FINANCIERA. ..................................................23 27. FORMA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. ......................................................25 27.1 RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES .......................................................................................................25 27.2 DOCUMENTOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR EN SUS PROPOSICIONES ...........25 27.2.1 PROPOSICIÓN TÉCNICA. .....................................................................................................................25 27.2.2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA ...................................................................................................27 28. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. ...........................................................................................28 28.1 MECANISMO BINARIO ..........................................................................................................................28 28.1.1 EVALUACIÓN TÉCNICA: .......................................................................................................................29 28.1.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA: ........................................................................................................30 29. EMPATE .................................................................................................................................................33 30. EMISIÓN DEL FALLO. ...............................................................................................................................33 31. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. .......................................................................................................34 32. DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES.............................................................................................35 33. CANCELACIÓN E INVITACIONES DESIERTAS ....................................................................................36 34. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES QUE SE APLICARÁN AL LICITANTE ADJUDICADO .........37 35. PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES ECONOMICAS ..........................................................37 35.1 DE LAS PENAS CONVENCIONALES ....................................................................................................38 35.2 DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS ................................................................................................39 36. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS .....................................................................................................39 37. BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA .....................................................................................39 38. CARGOS ADICIONALES ........................................................................................................................40 39. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO .............................................................................................................40 40. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. ...................................................................................42 41. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO .................................................................................43 42. MARCO NORMATIVO .............................................................................................................................44



43. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN. .......................................................................................45 44. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS ..........................................................................................46 45. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA (ANEXO I) .......................................................................................46 46. NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA “OCDE” ....................46 47. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN

OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET. (ANEXO III). ........................................46

ANEXOS A LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN .......................................................................................47 ANEXO “A” .......................................................................................................................................................52 ANEXO “B” .......................................................................................................................................................55 ANEXO A.D. .....................................................................................................................................................56 ANEXO A.F. 01................................................................................................................................................57 ANEXO A.F. 02................................................................................................................................................58 ANEXO A.F. 03................................................................................................................................................59 ANEXO A.F. 04.................................................................................................................................................60 ANEXO A.T. 01.................................................................................................................................................61 ANEXO A.T. 02.................................................................................................................................................62 ANEXO A.T. 03.................................................................................................................................................63 ANEXO A.T. 04.................................................................................................................................................64 ANEXO A.T. 05.................................................................................................................................................65 ANEXO A.T. 06.................................................................................................................................................66 ANEXO A.T. 07.................................................................................................................................................67 ANEXO A.T. 07 a..............................................................................................................................................68 ANEXO A.T. 08.................................................................................................................................................69 ANEXO A.T. 09.................................................................................................................................................70 ANEXO A.T. 10.................................................................................................................................................71 ANEXO A.T. 11.................................................................................................................................................72 ANEXO A.T. 12.................................................................................................................................................73 ANEXO A.T. 13.................................................................................................................................................74 ANEXO A.T. 14.................................................................................................................................................75 ANEXO A.T. 15.................................................................................................................................................76 ANEXO M.C.01.................................................................................................................................................77 ANEXO 1 ..........................................................................................................................................................99 ANEXO 2 ......................................................................................................................................................106 ANEXO 3 ........................................................................................................................................................114 ANEXO 5 ........................................................................................................................................................121 ANEXO A.E. 01 ..............................................................................................................................................122 ANEXO A.E. 02 ..............................................................................................................................................123 ANEXO A.E. 03 ..............................................................................................................................................124 ANEXO A.E. 04 ..............................................................................................................................................125 ANEXO A.E. 04a ............................................................................................................................................128 ANEXO A.E. 05 ..............................................................................................................................................129 ANEXO A.E. 06 ..............................................................................................................................................131 ANEXO A.E. 06b ............................................................................................................................................133 ANEXO A.E. 07 ..............................................................................................................................................134 ANEXO A.E. 08 ..............................................................................................................................................135 ANEXO A.E. 08a ............................................................................................................................................136 ANEXO A.E. 09 ..............................................................................................................................................137 ANEXO A.E. 10 ..............................................................................................................................................138 ANEXO A.E. 11 ..............................................................................................................................................139 ANEXO A.E. 12 ..............................................................................................................................................140 ANEXO A.E. 13 ..............................................................................................................................................141 ANEXO A.E. 14 .............................................................................................................................................142 ANEXO I ........................................................................................................................................................143 ANEXO II .......................................................................................................................................................145 ANEXO III ......................................................................................................................................................147 ANEXO IV .......................................................................................................................................................155 ANEXO V ........................................................................................................................................................157



GLOSARIO DE TÉRMINOS.

ACUERDO ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO CompraNet.

ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN

LA SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, LA CUAL ESTA FACULTADA EN “LA SEDESOL”

PARA REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, A EFECTO DE REALIZAR OBRAS PÚBLICAS.

ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

LA SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN ES EL AREA FACULTADA EN “LA SEDESOL”

PARA LLEVAR LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS HASTA LA CONCLUSIÓN DEFINITIVA DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS.

ÁREA REQUIRENTE LA SUBDELEGACION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE “LA SEDESOL” SOLICITE O

REQUIERA FORMALMENTE LA CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, O BIEN AQUÉLLA QUE LOS UTILIZARÁ

ÁREA TÉCNICA

PERSONAL TÉCNICO DE LA UNIDAD DE MICRORREGIONES ELABORA LAS ESPECIFICACIONES QUE SE DEBERÁN INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EVALÚA LA PARTE TÉCNICA DE LA PROPOSICIÓN Y RESPONDE A LAS DUDAS QUE SE PRESENTEN EN LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES

AVANCE FINANCIERO

EL PORCENTAJE DE LOS TRABAJOS PAGADOS RESPECTO DEL IMPORTE CONTRACTUAL

AVANCE FÍSICO

EL PORCENTAJE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y VERIFICADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA CONFORME A LA FACULTAD QUE LE CONFIERE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO

LA BITÁCORA ELECTRÓNICA

ES EL INSTRUMENTO TÉCNICO QUE CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES QUE FORMALIZAN LOS CONTRATOS, EN EL CUAL SE REGISTRAN LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA

CALENDARIO DE EVENTOS

DOCUMENTO QUE INDICA NUMERO DE CONVOCATORIA DE INVITACION, NÚMERO DE INVITACIÓN, FECHA DE ENTREGA DE LA PRIMERA INVITACION, FECHA DE PUBLICACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA CompraNet, FECHA, HORA Y LUGAR DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y DE LA EMISION DEL FALLO, DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS, PLAZO DE EJECUCIÓN, FECHA DE INICIO.

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

EL ACONTECIMIENTO PROVENIENTE DE LA NATURALEZA O DEL HOMBRE CARACTERIZADO POR SER IMPREVISIBLE, INEVITABLE, IRRESISTIBLE, INSUPERABLE, AJENO A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES Y QUE IMPOSIBILITA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS O ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS.

CNCH

CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE

COMITÉ

COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL

CENTRAL

COMPRANET SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL CON DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: https://compranet.funcionpublica.gob.mx.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO

ES EL INSTRUMENTO LEGAL POR MEDIO DEL CUAL UNA DE LAS PARTES LLAMADA “LA CONTRATISTA”, SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS

UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO

CONVENIO MODIFICATORIO

INSTRUMENTO JURÍDICO QUE SUSCRIBEN “LA SEDESOL” CON LAS PERSONAS FÍSICAS O

MORALES A FIN DE ESTABLECER LAS MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.



CONVOCATORIA DE INVITACIÓN

DOCUMENTO QUE CONTIENE LOS REQUISITOS DE CARÁCTER LEGAL, TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA CONTRATACIÓN PARA LA (S) PERSONA (S) INTERESADA (S) EN REALIZARLA (S), ASÍ COMO LOS TÉRMINOS A QUE SUJETARÁ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN RESPECTIVO Y LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

DEPENDENCIA CONVOCANTE

LAS SECRETARÍAS DE ESTADO, INCLUYENDO A SUS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS Y LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, QUE CONVOQUEN A UN PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN.

DESPERDICIOS

RESIDUOS QUE NO SE APROVECHAN EN EL TRASLADO DE LOS MATERIALES Y/O EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN.

“EL LICITANTE” PERSONA FÍSICA O MORAL QUE PARTICIPA EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN.

E.M.A. ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN.

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN

CONJUNTO DE CONDICIONES GENERALES QUE “LA SEDESOL” TIENE ESTABLECIDAS

COMO PARTE DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN, QUE COMPRENDEN LA FORMA DE MEDICIÓN Y LA BASE DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN

CONJUNTO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR “LA SEDESOL” PARA LA REALIZACIÓN DE

CADA OBRA. MISMAS QUE MODIFICAN, ADICIONAN O SUSTITUYEN A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN.

ESTIMACIÓN

DOCUMENTO QUE CONTIENE LA VALUACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN UN PERIODO DETERMINADO PRESENTADA PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO, EN LA CUAL SE APLICAN LOS PRECIOS, VALORES O PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL MISMO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS, LOS AJUSTES DE COSTOS, LAS RETENCIONES ECONÓMICAS, LAS PENAS CONVENCIONALES Y LAS DEDUCCIONES; ASÍ COMO, LA VALUACIÓN DE LOS CONCEPTOS QUE PERMITAN DETERMINAR EL MONTO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES

I.M.S.S. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

LA VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA Y COSTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO ASI COMO DE CONTRATISTAS A NIVEL NACIONAL Y DEL PRECIO TOTAL ESTIMADO DE LOS TRABAJOS.

I.V.A. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

“LA CONTRATISTA”

PERSONA FÍSICA O MORAL QUE CELEBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS.

“LA SEDESOL”

DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

LEY

LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

LICITANTE ADJUDICADO

PERSONA FÍSICA Y/O MORAL QUE HABIENDO PARTICIPADO EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN, HAYA RESULTADO FAVORECIDO CON LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

MIPYMES

LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE NACIONALIDAD MEXICANA A QUE HACE REFERENCIA LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.

MONTO TOTAL EJERCIDO

EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL COSTO TOTAL EROGADO CON CARGO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EJERCER EN UN CONTRATO DE OBRA, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml



NORMAS DE CALIDAD

LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE ESTABLECE “LA SEDESOL”, CONFORME A LAS

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, PARA ASEGURAR QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA SON LOS ADECUADOS.

OBRAS PÚBLICAS

LOS TRABAJOS QUE TENGAN POR OBJETO CONSTRUIR, INSTALAR, AMPLIAR, ADECUAR, REMODELAR, RESTAURAR, CONSERVAR, MANTENER, MODIFICAR, MODERNIZAR Y DEMOLER BIENES INMUEBLES, ASÍ COMO AQUELLOS CONCEPTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY.

3X1 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

POBALINES POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PRECIO DE MERCADO

EL PRECIO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 161 DEL REGLAMENTO, QUE OFERTE EL FABRICANTE O PROVEEDOR EN EL MOMENTO EN QUE SE FORMALICE EL CONTRATO Y/O PEDIDO CORRESPONDIENTE ENTRE “LA CONTRATISTA” Y EL PROVEEDOR.

PRECIO UNITARIO

EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “LA CONTRATISTA” POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO Y EJECUTADO,

CONFORME AL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD, QUE SE INTEGRA CON LOS COSTOS DIRECTOS CORRESPONDIENTES AL CONCEPTO DE TRABAJO LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR LA UTILIDAD DE “LA CONTRATISTA” Y LOS CARGOS ADICIONALES.

PRESUPUESTO AUTORIZADO

EL QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO COMUNICA A “LA SEDESOL”

EN EL CALENDARIO DE GASTO CORRESPONDIENTE, EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

PRESUPUESTO BASE

EL RECURSO ESTIMADO QUE “LA SEDESOL” DETERMINA PARA EJECUTAR LOS

TRABAJOS EN EL QUE SE DESGLOSA EL LISTADO DE CONCEPTOS DE TRABAJO O ACTIVIDADES, UNIDADES DE MEDIDA, CANTIDADES DE TRABAJO Y SUS PRECIOS

PROPOSICIÓN

PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE PRESENTEN LOS LICITANTES

PROYECTO TIPO

ES UN PROYECTO DISEÑADO, EVALUADO Y DEFINIDO, CONSTA DE UN CONJUNTO DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ACABADOS, CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO COMO MANUALES, NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA SU REALIZACIÓN.

P.U.U.C.T.T.

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO

REGLAMENTO

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

REPRESENTANTE LEGAL

APODERADO LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE “LA CONTRATISTA” QUE SE ENCUENTRE

LEGALMENTE FACULTADO

RESIDENTE DE OBRA

FUNCIONARIO PÚBLICO DE “LA SEDESOL”, DESIGNADO POR LA DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA”.

SOBRE CERRADO

CUALQUIER MEDIO QUE CONTENGA LA PROPOSICIÓN DEL LICITANTE, CUYO CONTENIDO SÓLO PUEDE SER CONOCIDO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EN TÉRMINOS DE LA LEY.

SUBCOMITÉ

SUBCOMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL ESTADO DE

TAMAULIPAS.

SUPERINTENDENTE

REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA” ANTE “LA SEDESOL” ENCARGADO DE

CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUIEN DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (FIEL), PARA FIRMAR “LA BITÁCORA ELECTRÓNICA”.



DEPENDENCIA CONVOCANTE

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, A TRAVÉS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CELEBRA EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL

PRESENCIAL PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CON BASE EN PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD POR CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO. 1. CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.

SE PUBLICÓ LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN EN EL SISTEMA CompraNet Y EN LA PAGINA INSTITUCIONAL DE

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL EL 08 DE JULIO 2016; CONFORME AL ARTICULO 44 FRACCION I DE LA LEY. LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN, SE INDICAN EN EL ANEXO “B” QUE FORMA PARTE DE LA MISMA.

2. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DE “EL LICITANTE”

PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL, SE REQUIERE QUE LOS LICITANTES PREFERENTEMENTE

ACOMPAÑEN A SUS PROPOSICIONES EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE (EN SU CASO POR AMBOS LADOS) LEGIBLE Y VIGENTE PARA SU COTEJO, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

I.- TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA Y DE SU

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

II.- EN CASO DE SER REPRESENTANTE DE PERSONA FÍSICA:

EL ESCRITO EN EL QUE “EL LICITANTE” MANIFIESTE QUE OTORGÓ MANDATO PARA SUSCRIBIR LA

PROPOSICIÓN Y/O CONTRATO.

IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA (CREDENCIAL PARA VOTAR, PASAPORTE O CÉDULA PROFESIONAL VIGENTES).

III.- TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA DEL

REPRESENTANTE LEGAL Y DE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y ESCRITO MEDIANTE EL

CUAL LA PERSONA MORAL MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU REPRESENTANTE

CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, MISMO QUE

CONTENDRÁ LOS DATOS SIGUIENTES:

A. DE LA PERSONA MORAL: CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA; RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS, NÚMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PÚBLICAS EN LAS QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA Y, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LAS PROTOCOLIZÓ; ASÍ MISMO LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO CORRESPONDIENTE, Y B. DEL REPRESENTANTE: NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL; NÚMERO Y FECHA DE LOS

INSTRUMENTOS NOTARIALES DE LOS QUE SE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN, SEÑALANDO NOMBRE, NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO QUE LOS PROTOCOLIZÓ Y NÚMERO DE FOLIO DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO CORRESPONDIENTE.

LOS LICITANTES DEBERÁN PROPORCIONAR, EN CASO DE CONTAR CON ÉL, UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO. 3.-FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ A CABO EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN EL CUADRO DE EVENTOS, LA CUAL SERÁ GUIADA POR EL LIC. PEDRO JAVIER MIER Y PEREZ, COORDINADOR DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, REPRESENTANTE DE “LA SEDESOL” SIENDO EL PUNTO DE REUNIÓN ACCESO PRINCIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GÜEMEZ, TAMAULIPAS, UBICADAS EN C. JUAREZ Y 9 S/N CODIGO POSTAL 87230, EN CABECERA MUNICIPAL DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.



LA VISITA AL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS SERÁ OPTATIVA PARA LOS INTERESADOS Y TENDRÁ COMO OBJETIVO QUE LOS LICITANTES CONOZCAN LAS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO. LOS LICITANTES EN SU PROPOSICIÓN DEBERÁN INCLUIR UN ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTEN QUE CONOCEN EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES CLIMÁTICAS, AMBIENTALES, TOPOGRÁFICAS, GEOTÉCNICAS, POLÍTICAS, ÉTNICAS Y LINGÜÍSTICAS DE LA REGIÓN, EN ESPECIAL LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA, EL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, LAS NORMAS DE CALIDAD

DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN PROPORCIONADAS POR “LA SEDESOL”, LA DISPERSIÓN DE LAS LOCALIDADES Y VIVIENDAS EN QUE SE

REALIZARÁ LA OBRA, EL TIPO Y LOS MEDIOS DE ACCESO, LA DISTANCIA EN QUE SE ACARREAN MATERIALES Y LA DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE HAYAN EFECTUADO A LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN DERIVADAS DE LA JUNTA DE

ACLARACIONES O DE CUALQUIER OTRA SITUACIÓN ENMARCADA EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE NO PODRÁN INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO, SOLICITAR AJUSTE DE COSTOS O MODIFICACIONES AL CONTRATO POR ESTE MOTIVO.

EN NINGÚN CASO, “LA SEDESOL” ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD, POR LAS CONCLUSIONES QUE LOS LICITANTES

OBTENGAN AL EXAMINAR LOS LUGARES Y CIRCUNSTANCIAS DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS, POR LO QUE, EL HECHO DE QUE NO SE HAYAN TOMADO EN CONSIDERACIÓN LAS CONDICIONES IMPERANTES EN EL(LOS) SITIO(S) DE LA OBRA POR PARTE DE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, NO LE EXIME DE SU OBLIGACIÓN PARA EJECUTARLA Y CONCLUIRLA EN LA FORMA Y TÉRMINOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y EN EL CONTRATO RESPECTIVO.

AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, PODRÁN ASISTIR LOS PARTICIPANTES Y SUS AUXILIARES QUE ESTÉN INTERESADOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, ASÍ COMO AQUÉLLOS QUE AUTORICE “LA SEDESOL”.

“EL LICITANTE” NO PODRÁ INVOCAR SU DESCONOCIMIENTO O SOLICITAR MODIFICACIONES AL CONTRATO YA

QUE TIENE LA OPORTUNIDAD DE CONOCER LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA ASI COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO. AL CONCLUIR LA VISITA, “LA SEDESOL” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE EXTENDERÁ Y ENTREGARÁ LA

CONSTANCIA Y/O ACTA RESPECTIVA A LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO LA CUAL EN SU CASO DEBERÁ INCLUIRSE EN SU PROPOSICIÓN TÉCNICA, DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 38 Y 44 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO. 4.- FECHA, HORA Y LUGAR DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN. LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL SE LLEVARÁ(N) A CABO EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN EL CUADRO DE EVENTOS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LAS OFICINAS DE “LA SEDESOL”, UBICADAS EN LA CARRETERA NACIONAL MÉXICO-LAREDO KM. 228+500, COL. LAS BRISAS, CÓDIGO POSTAL 87180, CIUDAD VICTORIA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

“LA SEDESOL” PODRÁ CELEBRAR EL NÚMERO DE JUNTAS DE ACLARACIONES QUE SE CONSIDEREN

NECESARIAS, ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DEBIENDO COMUNICAR A LOS ASISTENTES EN CADA JUNTA LA NUEVA FECHA DE CELEBRACIÓN. LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE ACLARACIONES EN LAS INVITACIONES ES OPTATIVA PARA LOS LICITANTES. EL ACTO SERÁ PRESIDIDO POR EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO Y DEBIDAMENTE FACULTADO POR “LA SEDESOL” QUIÉN DEBERÁ SER ASISTIDO POR UN REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRENTE DE LOS

TRABAJOS, QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES, CON EL FIN DE RESOLVER EN FORMA CLARA Y PRECISA LAS DUDAS Y PLANTEAMIENTOS DE LOS LICITANTES RELACIONADOS CON LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LAS PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.

LAS PERSONAS QUE PRETENDAN SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO, EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL, POR SI O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DATOS GENERALES DEL



INTERESADO Y, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE ADEMÁS DEBERÁ CONTENER LOS DATOS Y REQUISITOS INDICADOS EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 61 DE ESTE REGLAMENTO. SI EL ESCRITO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR NO SE PRESENTA, SE PERMITIRÁ EL ACCESO A LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA PERSONA QUE LO SOLICITE EN CALIDAD DE OBSERVADOR, EN TÉRMINOS DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY.

LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN, PODRÁN ENTREGARSE PERSONALMENTE EN LA JUNTA DE ACLARACIONES EN LA(S) OFICINAS DE “LA SEDESOL”, ENVIARSE A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO A [email protected] O BIEN SER RECIBIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA CompraNet, SEGÚN CORRESPONDA, A MÁS TARDAR 24 (VEINTICUATRO) HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA EN QUE SE VAYA(N) A REALIZAR LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE(S). DE EXISTIR MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, ÉSTAS SE DIFUNDIRÁN A TRAVÉS DEL SISTEMA CompraNet.

CADA SOLICITUD DE ACLARACIÓN DEBERÁ INDICAR EL NUMERAL O PUNTO ESPECÍFICO CON EL CUAL SE RELACIONA LA PREGUNTA O ASPECTO QUE SE SOLICITA ACLARAR; AQUELLAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN QUE NO SE PRESENTEN EN LA FORMA SEÑALADA PODRÁN SER DESECHADAS POR “LA SEDESOL”. EN CASO

DE QUE LAS RESPUESTAS A LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN REMITAN A LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, DEBERÁN SEÑALAR EL APARTADO ESPECÍFICO DE LA MISMA EN QUE SE ENCUENTRE LA RESPUESTA AL PLANTEAMIENTO. EL MECANISMO PARA DAR CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS, SERÁ EL QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 40 DEL REGLAMENTO. DE CADA JUNTA DE ACLARACIONES SE LEVANTARÁ ACTA EN LA QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CUESTIONAMIENTOS FORMULADOS POR LOS INTERESADOS Y LAS RESPUESTAS DE “LA SEDESOL”, LA CUAL

CONTENDRÁ LA FIRMA DE LOS ASISTENTES INTERESADOS Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN; LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN FORMULADAS POR LOS LICITANTES, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS DE “LA SEDESOL” EN FORMA CLARA Y PRECISA Y, EN SU CASO, LOS DATOS RELEVANTES DE LA

VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

“LA SEDESOL” TOMARÁ COMO HORA DE RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DEL LICITANTE LA

QUE INDIQUE EL SELLO DE RECEPCIÓN DE “LA SEDESOL”.

SI DERIVADO DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES SE DETERMINA POSPONER LA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LA MODIFICACIÓN RESPECTIVA A LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN DEBERÁ PUBLICARSE EN EL SISTEMA CompraNet; EN ESTE CASO, EL

DIFERIMIENTO DEBERÁ CONSIDERAR LA EXISTENCIA DE UN PLAZO DE AL MENOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN QUE CONCLUYA LA ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES HASTA EL MOMENTO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 39 Y 40 DEL REGLAMENTO. AL FINALIZAR LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, SE FIJARÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA EN EL ÁREA DE LA UNIDAD DE MICRORREGIONES DE “LA SEDESOL”, UBICADA EN LA CARRETERA NACIONAL MÉXICO-LAREDO KM. 228+500, COL. LAS BRISAS, CÓDIGO POSTAL 87180, CD. VICTORIA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, POR

UN TÉRMINO QUE NO SERÁ MENOR A 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES, DEJÁNDOSE CONSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL DE LA FECHA, HORA Y LUGAR EN QUE HAYA SIDO FIJADA EL ACTA. 4.1 MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.

DE EXISTIR MODIFICACIONES A LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, SIEMPRE QUE ELLO NO TENGA POR OBJETO LIMITAR EL NÚMERO DE LICITANTES, ÉSTAS SE REALIZARÁN A MÁS TARDAR EL SÉPTIMO DÍA NATURAL PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES Y SE DIFUNDIRÁN A TRAVÉS DE SISTEMA CompraNet. A MÁS TARDAR EL DÍA SIGUIENTE HÁBIL A AQUÉL EN QUE SE EFECTÚEN.

DE RESULTAR MODIFICACIONES, EN NINGÚN CASO PODRÁN CONSISTIR EN LA SUSTITUCIÓN O VARIACIÓN SUSTANCIAL DE LOS TRABAJOS CONVOCADOS ORIGINALMENTE, O BIEN, EN LA ADICIÓN DE OTROS DISTINTOS.

mailto:[email protected]



CUALQUIER MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN DERIVADA DEL RESULTADO DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES, SERÁ CONSIDERADA COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPIA CONVOCATORIA INVITACIÓN Y DEBERÁ SER CONSIDERADA POR LOS LICITANTES EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN. 5. FECHA, HORA Y LUGAR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, SE EFECTUARA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 37 DE LA LEY, Y 61 DE SU REGLAMENTO, Y SE LLEVARÁ A CABO EN SALA DE JUNTAS DE LA UNIDAD DE MICRORREGIONES DE LAS OFICINAS DE “LA SEDESOL”, UBICADAS EN LA CARRETERA NACIONAL MÉXICO-LAREDO KM. 228+500, COL. LAS BRISAS, CÓDIGO POSTAL 87180, CD. VICTORIA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN EL CUADRO DE EVENTOS.

PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES BASTARÁ QUE LOS LICITANTES PRESENTEN UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA (FORMATO LIBRE). 5.1 PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

LOS LICITANTES SÓLO PODRÁN PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN EN CADA PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN; INICIADO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LAS YA PRESENTADAS NO PODRÁN SER RETIRADAS O DEJARSE SIN EFECTO POR LOS LICITANTES. LA ENTREGA DE PROPOSICIONES SE HARÁ EN UN SOLO SOBRE CERRADO CLARAMENTE IDENTIFICADO EN LA PARTE EXTERIOR CON EL NÚMERO DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, EL OBJETO DE LOS TRABAJOS Y EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE”. LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA PODRÁ ENTREGARSE, A ELECCIÓN DE “EL LICITANTE”, DENTRO O FUERA DE DICHO SOBRE.

LAS PROPOSICIONES DEBERÁN SER FIRMADAS AUTÓGRAFAMENTE POR LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE PARA ELLO EN LA ULTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA MISMA, POR LO QUE NO PODRÁ DESECHARSE CUANDO LAS DEMÁS HOJAS QUE LA INTEGRAN O SUS ANEXOS CAREZCAN DE FIRMA O RUBRICA, SALVO TRATÁNDOSE DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO DE OBRA Y EL PROGRAMA DE OBRA, MISMOS QUE DEBERÁN SER FIRMADOS EN CADA UNA DE SUS HOJAS.

CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUÉLLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN. AL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE “EL LICITANTE”.

EN CASO DE QUE “EL LICITANTE” PRESENTE SU PROPOSICIÓN SIN FOLIAR EN TODAS Y CADA UNA DE SUS

HOJAS, SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO, COMO LO ESTABLECE EL TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 41 DEL REGLAMENTO. DE PRESENTARSE FOLIADA DE MANERA PARCIAL, “LA SEDESOL” LE PERMITIRÁ AL LICITANTE QUE COMPLETE

EL FOLIO DURANTE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, SIEMPRE Y CUANDO ALGUNA O ALGUNAS HOJAS CAREZCAN DE FOLIO Y SE CONSTATE QUE LA HOJA O LAS HOJAS MANTIENEN CONTINUIDAD COMO LO ESTABLECE EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO.

PREFERENTEMENTE, “EL LICITANTE” DEBERÁ IDENTIFICAR CADA UNA DE LAS PÁGINAS QUE INTEGRAN LAS

PROPOSICIONES CON LOS DATOS SIGUIENTES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, NÚMERO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL Y NÚMERO DE PÁGINA, CUANDO ELLO TÉCNICAMENTE SEA POSIBLE. LOS LICITANTES SON LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE QUE SUS PROPOSICIONES SEAN ENTREGADAS EN TIEMPO Y FORMA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO LA FALTA DE IDENTIFICACIÓN O DE ACREDITAMIENTO DE LA REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE SOLAMENTE ENTREGUE LA PROPOSICIÓN, PERO SÓLO PODRÁ PARTICIPAR DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO CON EL CARÁCTER DE OBSERVADOR. JUNTO CON EL SOBRE CERRADO QUE CONTENGA SUS PROPOSICIONES, Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCION XIV DE LA LEY LOS LICITANTES ENTREGARÁN UNA DECLARACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY (ANEXO A.T. 01).



ADICIONALMENTE, SE SOLICITA A LOS LICITANTES QUE PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL EVENTO SE HAGA ENTREGA DE UN CD O USB, QUE CONTENGA LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA PRESENCIALMENTE, CORRESPONDIENTE A SUS PROPOSICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y DOCUMENTACION ADICIONAL, DEBIDAMENTE ESCANEADAS EN FORMATO TIPO JPG O GIF. . LA NO ENTREGA DE DICHOS MEDIOS MAGNÉTICOS NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

EN CASO DE QUE EL LICITANTE ENTREGUE INFORMACIÓN DE NATURALEZA CONFIDENCIAL, DEBERÁ SEÑALARLO EXPRESAMENTE POR ESCRITO A LA CONVOCANTE EN LOS TÉRMINOS Y PARA LOS EFECTOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 5.2 APERTURA DE PROPOSICIONES

EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA, LUGAR Y HORA PREVISTOS EN EL

CUADRO DE EVENTOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN CONFORME A LO SIGUIENTE:

I. EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SERÁ PRESIDIDO POR EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN O POR EL SERVIDOR PÚBLICO QUE ÉSTE DESIGNE POR OFICIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS POBALINES, QUIEN SERÁ EL ÚNICO FACULTADO PARA TOMAR TODAS LAS DECISIONES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL ACTO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY Y SU REGLAMENTO.

II. CUANDO “LA SEDESOL” DETERMINE EFECTUAR, PREVIAMENTE AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA

DE PROPOSICIONES, LA REVISIÓN PRELIMINAR A QUE SE REFIERE EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY, DEBERÁ REALIZAR TAL ACTIVIDAD POR LO MENOS TREINTA MINUTOS ANTES DE LA HORA SEÑALADA PARA EL INICIO DE DICHO ACTO.

III. A PARTIR DE LA HORA SEÑALADA PARA EL INICIO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE

PROPOSICIONES, EL SERVIDOR PÚBLICO QUE LO PRESIDA NO DEBERÁ PERMITIR EL ACCESO A NINGÚN LICITANTE NI OBSERVADOR, O SERVIDOR PÚBLICO AJENO AL ACTO. UNA VEZ INICIADO EL ACTO, SE PROCEDERÁ A REGISTRAR A LOS ASISTENTES, SALVO AQUÉLLOS QUE YA SE HUBIEREN REGISTRADO EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, EN CUYO CASO SE PASARÁ LISTA A LOS MISMOS.

IV. UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRE CERRADO; SE PROCEDERÁ A SU APERTURA,

HACIÉNDOSE CONSTAR ÚNICAMENTE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA EVALUACIÓN DE SU CONTENIDO

DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE OBSERVARÁ LO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 61 FRACCIONES I, II Y III DEL REGLAMENTO, PARA EFECTOS DE DEJAR CONSTANCIA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LOS LICITANTES.

V. DE ENTRE LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO, ÉSTOS ELEGIRÁN A UNO, QUE EN FORMA CONJUNTA CON

EL SERVIDOR PÚBLICO QUE “LA SEDESOL” DESIGNE, RUBRICARÁN LOS ANEXOS A.T. 01 AL A.T. 15 QUE

CONFORMAN LA PROPOSICIÓN TÉCNICA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, ASÍ COMO LOS CORRESPONDIENTES DEL A.E. 01 AL A.E. 14 QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA DE TODAS LAS

PROPOSICIONES PRESENTADAS, ASÍ MISMO SE ERIGIRÁ A UNA SEGUNDA PERSONA QUIEN RUBRICARÁ LA PROPUESTA DEL PRIMER LICITANTE, LAS QUE PARA ESTOS EFECTOS CONSTARÁN DOCUMENTALMENTE.

VI. UNA VEZ QUE SE LLEVÓ A CABO LA APERTURA DE TODAS LAS PROPOSICIONES, EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDA EL ACTO DARÁ LECTURA AL IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE CADA PROPOSICIÓN. SEÑALANDO QUE EL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPOSICIONES SE EFECTUARÁ POSTERIORMENTE POR “LA SEDESOL”,

AL REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS MISMAS;

VII. SE LEVANTARÁ ACTA CON FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVO A CABO EL ACTO, NOMBRE DEL SERVIDOR

PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO, NOMBRE DE LOS LICITANTES E IMPORTE TOTAL DE CADA PROPOSICIÓN, ADEMÁS FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE EMITIRA Y DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL Y, EN SU CASO, HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES A QUE HAYA LUGAR, LA CUAL SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN ENTREGANDO COPIA DE LA MISMA, QUEDANDO A PARTIR DE ESA FECHA A DISPOSICIÓN DE LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO EN CompraNet, PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL.



6. COMUNICACIÓN DEL FALLO

EL ACTO DE COMUNICACIÓN DE FALLO SE LLEVARÁ A CABO EN JUNTA PÚBLICA EN LA FECHA Y HORA SEÑALADA EN EL CUADRO DE EVENTOS, EN LA SALA DE JUNTA DE LA UNIDAD DE MICRORREGIONES EN LAS OFICINAS DE “LA SEDESOL”, UBICADAS EN LA CARRETERA NACIONAL MÉXICO-LAREDO KM. 228+500, COL. LAS BRISAS, CÓDIGO POSTAL 87180, CD. VICTORIA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS MEDIANTE LA QUE LIBREMENTE PODRÁN

ASISTIR LOS LICITANTES QUE HUBIESEN PARTICIPADO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. EN DICHO ACTO SE LEVANTARÁ EL ACTA RESPECTIVA EN APEGO AL ARTÍCULO 39 DE LA LEY, A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A LA JUNTA PÚBLICA, SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO DE QUE EL FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN EL SISTEMA CompraNet. CON FUNDAMENTO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 61 DEL REGLAMENTO, LA CONVOCANTE PODRÁ ANTICIPAR O DIFERIR LA FECHA DE COMUNICACIÓN DEL FALLO, (SIEMPRE Y CUANDO EL NUEVO PLAZO FIJADO, NO EXCEDA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE PARA EL FALLO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN III DE LA LEY), CUANDO ASÍ SE CONSIDERE PERTINENTE, SITUACIÓN QUE SERÁ NOTIFICADA A LOS LICITANTES MEDIANTE EL SISTEMA CompraNet.

CUANDO EL FALLO NO SE DÉ A CONOCER EN LA JUNTA PÚBLICA REFERIDA, EL CONTENIDO DEL MISMO SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DEL SISTEMA CompraNet EL MISMO DÍA EN QUE SE EMITA, PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES Y SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO INFORMÁNDOLES QUE EL FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN EL SISTEMA CompraNet. CUANDO SE ADVIERTA EN EL FALLO LA EXISTENCIA DE UN ERROR ARITMÉTICO, MECANOGRÁFICO O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, QUE NO AFECTE EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR “LA SEDESOL”, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN Y SIEMPRE QUE NO SE

HAYA FIRMADO EL CONTRATO, EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROCEDERÁ A SU CORRECCIÓN, CON LA INTERVENCIÓN DE SU SUPERIOR JERÁRQUICO, ACLARANDO O RECTIFICANDO EL MISMO, MEDIANTE EL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, EN LA QUE SE HARÁN CONSTAR LOS MOTIVOS QUE LO ORIGINARON Y LAS RAZONES QUE SUSTENTAN SU ENMIENDA, HECHO QUE SE NOTIFICARÁ A LOS LICITANTES QUE HUBIERAN PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, REMITIENDO COPIA DE LA MISMA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE SU FIRMA. SI EL ERROR COMETIDO EN EL FALLO NO FUERA SUSCEPTIBLE DE CORRECCIÓN CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DARÁ VISTA DE INMEDIATO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, A EFECTO DE QUE, PREVIA INTERVENCIÓN DE OFICIO, SE EMITAN LAS DIRECTRICES PARA SU REPOSICIÓN. CONTRA EL FALLO NO PROCEDERÁ RECURSO ALGUNO; SIN EMBARGO, PROCEDERÁ LA INCONFORMIDAD EN TÉRMINOS DEL TITULO SÉPTIMO, CAPITULO PRIMERO DE LA LEY. EN EL FALLO NO SE DEBERÁ INCLUIR INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES. 7. NOTIFICACIONES.

LAS ACTAS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE LA JUNTA PÚBLICA EN LA QUE SE DÉ A CONOCER EL FALLO SERÁN FIRMADAS POR LOS LICITANTES QUE HUBIERAN ASISTIDO, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE ELLOS RESTE VALIDEZ O EFECTOS A LAS MISMAS, DE LAS CUALES SE PODRÁ ENTREGAR UNA COPIA A DICHOS ASISTENTES, Y AL FINALIZAR CADA ACTO SE FIJARÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA CORRESPONDIENTE EN UN LUGAR VISIBLE, AL QUE TENGA ACCESO EL PÚBLICO, EN EL DOMICILIO DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, POR UN TÉRMINO QUE NO SERÁ MENOR DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES. LAS QUE SURTIRÁN EFECTOS DE NOTIFICACIÓN. EL TITULAR DE LA CITADA ÁREA DEJARÁ CONSTANCIA EN EL EXPEDIENTE DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL, DE LA FECHA, HORA Y LUGAR EN QUE SE HAYAN FIJADO LAS ACTAS O EL AVISO DE REFERENCIA. ASIMISMO, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE DICHA ACTA EN EL SISTEMA CompraNet PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL ACTO. DICHO PROCEDIMIENTO SUSTITUIRÁ A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL.



8. DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS 8.1 MODELO DEL CONTRATO.

EL MODELO DE CONTRATO, QUE SE ANEXA A LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, ES EMITIDO CON APEGO A LO PREVISTO POR LA LEY, Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN LA DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE VIGENTE.

8.2 FIRMA DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS “EL LICITANTE” ” ADJUDICADO FIRMARÁ EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS EL DÍA, HORA Y LUGAR

PREVISTO EN EL CUADRO DE EVENTOS O, EN SU CASO, EN LA FECHA ESTABLECIDA EN EL ACTA DE FALLO, APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, SERÁ SANCIONADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78, FRACCIÓN I DE LA LEY. PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, “EL LICITANTE” ADJUDICADO PRESENTARÁ ORIGINAL O

COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE LEGIBLE PARA COTEJO, LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITEN SU EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE:

I. TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL, TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTE QUE FUE

CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y QUE TIENE SU DOMICILIO EN EL TERRITORIO NACIONAL, REGISTRO PATRONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) ASÍ COMO CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES O

II. TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA, ACTA DE NACIMIENTO O, EN SU CASO, CARTA DE NATURALIZACIÓN

RESPECTIVA, EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, REGISTRO PATRONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CON LA QUE ACREDITE TENER SU DOMICILIO LEGAL EN EL TERRITORIO NACIONAL.

EN EL CASO DE QUE “EL LICITANTE” SE ENCUENTRE INSCRITO EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS

PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, BASTANDO ÚNICAMENTE EXHIBIR LA CONSTANCIA O CITAR EL NÚMERO DE SU INSCRIPCIÓN Y MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN EL CITADO REGISTRO LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA COMPLETA Y ACTUALIZADA (FORMATO LIBRE). ASÍ MISMO, “EL LICITANTE” ADJUDICADO DEBERÁ EXHIBIR CARTA COMPROMISO MEDIANTE LA CUAL SE

OBLIGUE A PRESENTAR EN EL TERMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA LISTA DE LOS TRABAJADORES QUE EMPLEÉ PARA LA OBRA, ASÍ COMO LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE DICHOS TRABAJADORES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 15 FRACCIONES I Y III DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. (ANEXO C.F. 07 FORMATO LIBRE).

EN SU CASO, UNA VEZ LLEVADO A CABO EL COTEJO, “LA SEDESOL” DEVOLVERÁ AL INTERESADO LOS

DOCUMENTOS ORIGINALES O CERTIFICADOS, CONSERVÁNDOLOS EN COPIAS SIMPLES LEGIBLES. LA PRESENTACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS SERVIRÁ PARA CONSTATAR QUE “EL LICITANTE” CUMPLE CON LOS

REQUISITOS LEGALES NECESARIOS, SIN PERJUICIO DE SU ANÁLISIS DETALLADO. EN TÉRMINOS DEL QUINTO PÁRRAFO DEL ARTICULO 41 DEL REGLAMENTO, “EL LICITANTE” A QUIEN SE LE

ADJUDIQUE EL CONTRATO, PREVIAMENTE A LA FORMALIZACIÓN DEL MISMO, DEBERÁ FIRMAR LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRE SU PROPOSICIÓN, EN RAZÓN DE FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO, ASÍ MISMO DEBERÁ DESIGNAR MEDIANTE ESCRITO A SU REPRESENTANTE ANTE “LA SEDESOL” AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN QUE CUENTE CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (FIEL) PARA LLEVAR A CABO, CONJUNTAMENTE CON EL RESIDENTE DE OBRA, LA ELABORACIÓN, APERTURA, ANOTACIONES, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE “LA BITÁCORA ELECTRÓNICA” POR MEDIOS REMOTOS DE

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PROGRAMA INFORMÁTICO QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB: http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/ SI “LA SEDESOL” NO FIRMARE EL CONTRATO RESPECTIVO O CAMBIA LAS CONDICIONES DE ESTA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN QUE MOTIVARON EL FALLO CORRESPONDIENTE, “EL LICITANTE” ADJUDICADO, SIN INCURRIR EN RESPONSABILIDAD, NO ESTARÁ OBLIGADO A EJECUTAR LA OBRA. EN ESTE SUPUESTO, “LA SEDESOL”, A SOLICITUD ESCRITA DE “EL LICITANTE”, CUBRIRÁ A ÉSTE LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE

HUBIERE REALIZADO PARA PREPARAR Y ELABORAR SU PROPOSICIÓN, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 70, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, DEL REGLAMENTO.

http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/



LA VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA SERÁ A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y FINALIZARÁ CON LA FIRMA DEL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

DE LAS PARTES, REFERIDA EN LOS ARTÍCULOS 64 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY Y 79 PRIMER PÁRRAFO DEL REGLAMENTO. EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS FORMARÁ PARTE DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO. 9. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES

DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PUBLICADO EN EL DOF DEL 8 DE JUNIO DE 2006, LAS REGLAS 2.1.27, 2.1.31 Y 2.1.39 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 23 DE DICIEMBRE EL DE 2015 O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA, “EL LICITANTE” DEBERÁ ACOMPAÑAR A SU PROPOSICIÓN LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN SIENTIDO POSITIVO Y VIGENTE FORMATO SAT (ANEXO C.F. 09)

ADICIONALMENTE PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION EN SU PROPOSICIÓN “EL LICITANTE” DEBERÁ ACOMPAÑAR LA “OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN

MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL” EN SENTIDO POSITIVO Y VIGENTE DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA REGLA QUINTA DEL ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR Y SU ANEXO UNICO, DICTADO POR EL H. CONSEJO TECNICO, RELATIVO A LAS REGLAS DE OBTENCION DE LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL. 10. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES ELEVADOS QUE INCLUYEN: LIMPIEZA Y TRAZO, EXCAVACIONES, PLANTILLAS DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS DEL N° 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FĆ=250 KG/CM2 EN TRABES Y ZAPATAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE, MUROS DE ENRASE, BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 0.20X0.20X0.40 M EN TORRE DE TANQUE, CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 3:1, TRABES DE CONCRETO ARMADO FĆ=200KG/CM2, LOSA DE CONCRETO FĆ´= 200 KG/CM2 Y MUROS DE BLOCK A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS Y TAPA DE CONCRETO FĆ=200 KG/CM2, MORTERO CEM-ARENA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, LETRERO INFORMATIVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.U.C.T.T., EN 2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CONFORME AL ANEXO “B” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL. EN LOS MUNICIPIOS O LOCALIDADES DONDE SE DESARROLLEN LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL, SE COLOCARÁN SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS Y DE DIFUSIÓN, SEÑALADOS COMO SIGUE Y DETALLADOS EN EL ANEXO IV.

1. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO HORIZONTAL CON MEDIDAS DE 1.85 DE

ANCHO X 1.50 MTS DE ALTURA, ELABORADO A BASE DE MARCO METÁLICO, CON BASTIDOR Y POSTES A BASE DE ANGULO DE 63.50 X 63.50 X 3.175 MM (2.5 X 2.5 X 1/8 PULGADAS) Y LÁMINA CALIBRE 16, ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR “LA SEDESOL” (ANEXO IV)

LA SEÑALIZACIÓN DEL PROGRAMA DEBERÁ ESTAR APEGADA A LA GUÍA DE DISEÑO PARA LETREROS DE OBRA Y PLACAS Y ENGOMADOS DEL 3X1 O CNCH ANEXO IV.

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS MISMOS. A FIN DE QUE “EL LICITANTE” PUEDA FORMULAR LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES RESPECTIVOS DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS, DEBERÁ CONSIDERAR EL PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE ES DE 45 (CUARENTA Y CINCO DIAS NATURALES), TOMANDO COMO LA FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL, EL 29 DE JULIO DEL 2016 Y DE TERMINACIÓN EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. 12. INFORMACIÓN PARA PREPARAR LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA

1. LOS LICITANTES PREPARARÁN SUS PROPOSICIONES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE

CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, ASÍ COMO EN LAS ACLARACIONES, OBSERVACIONES Y MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE GENEREN.



2. “EL LICITANTE” DEBERÁ FIRMAR AUTÓGRAFAMENTE, POR LA PERSONA FACULTADA PARA ELLO, EN LA ÚLTIMA HOJA DE CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA MISMA, SALVO TRATÁNDOSE DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS O PRESUPUESTO DE OBRA (ANEXO 2) Y LOS PROGRAMAS SOLICITADOS (ANEXOS A.E. 09 AL A.E. 13), MISMOS QUE DEBERÁN SER FIRMADOS EN

CADA HOJA. CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUÉLLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBERÁN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN. AL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE ENTREGUE “EL LICITANTE”.

3. LA PROPOSICIÓN SERÁ ENTREGADA EN UN SOLO SOBRE CERRADO, INCLUYENDO LAS

PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, CLARAMENTE IDENTIFICADA EN SU PARTE EXTERIOR, LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PODRÁ SER PRESENTADA DENTRO O FUERA DEL SOBRE. JUNTO CON EL SOBRE CERRADO QUE CONTENGA SUS PROPOSICIONES, LOS LICITANTES ENTREGARÁN UNA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, EN LA QUE MANIFIESTEN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE

POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE “LA SEDESOL”, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES

DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

4. PARA EL MEJOR DESARROLLO DEL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS SE

SOLICITA A LOS LICITANTES QUE LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL, SEA ENTREGADA DEBIDAMENTE ESCANEADA EN UN CD O USB EN FORMATO DIGITAL, IDENTIFICADA CONFORME AL ANEXO “A” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN. LA NO ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN

MENCIONADA NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

5. LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL, SERÁ REGISTRADA PARA EFECTOS DE CONTROL A TRAVÉS DEL ANEXO “A” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

6. EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE DIERAN CIRCUNSTANCIAS DE

ORDEN ECONÓMICO QUE ORIGINEN LA AUTORIZACIÓN DE AJUSTES DE COSTOS, ESTOS SE CALCULARÁN Y OBTENDRÁN POR CONCEPTO DE OBRA, Y SU IMPORTE SE PAGARÁ POR “LA SEDESOL” A PETICIÓN DE “LA CONTRATISTA”, QUIÉN DEBERÁ SUJETARSE A LOS RELATIVOS QUE EMITA EL BANCO DE MÉXICO Y CUANDO ESTOS NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS, “LA SEDESOL” PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE; UTILIZANDO

LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO. PARA QUE “EL LICITANTE” PUEDA REALIZAR EL CÁLCULO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO EN LO

RELATIVO AL PAGO DE SUS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA, CONSIDERARÁ LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR.

7. LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE “LA SEDESOL”, EN EL DOMICILIO UBICADO EN LA CARRETERA NACIONAL MÉXICO-LAREDO KM. 228+500, COL. LAS BRISAS, CÓDIGO POSTAL 87180, CD. VICTORIA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, O A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA MEDIANTE LA CUENTA Y CLAVE INTERBANCARIA QUE “LA CONTRATISTA” PROPORCIONE PARA TAL EFECTO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR LA

RESIDENCIA DE OBRA.

8. PARA FINES DE MEDICIÓN, “LA SEDESOL” UTILIZARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA ESTABLECIDA EN EL

CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA CADA CONCEPTO DE TRABAJO, TALES UNIDADES NO PODRÁN SER MODIFICADAS.

9. EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ESTABLECIDO PARA LA PRESENTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL, CONTIENE CONCEPTOS DE OBRA QUE SERÁN PAGADOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, POR LO QUE NO SE AUTORIZARÁN PAGOS POR

PARCIALIDADES, SUMINISTROS U OTRAS ACTIVIDADES.

10. “EL LICITANTE” ADJUDICADO COMO PROFESIONAL Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO

DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL; POR LO QUE “EL LICITANTE” CONVIENE EN RESPONDER TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS



TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA SEDESOL” EN RELACIÓN CON

LOS TRABAJOS, ASÍ COMO A RESARCIR A ÉSTA, CUALQUIER CANTIDAD QUE EROGUE POR DICHOS CONCEPTOS.

11. LAS ESTIMACIONES POR AJUSTES DE COSTOS SE FORMULARÁN POR SEPARADO Y CON

INDEPENDENCIA DE LAS CORRESPONDIENTES A LA OBRA EJECUTADA. 13. DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE PROPORCIONARÁ “LA SEDESOL” A “EL LICITANTE” PARA CONSULTA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN (ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS).

MODELO DE CONTRATO (ANEXO M.C. 01) Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, (ANEXO 1)

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDIDA Y CANTIDADES DE TRABAJO A EJECUTAR. (ANEXO 2)

PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. (ANEXO 3)

PROYECTO Y PLANO GENERAL DE LA OBRA AUTORIZADO POR EL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GÜEMEZ. (ANEXO 4)

PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS (ANEXO 5) 14. ORIGEN DE LOS FONDOS.

LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA CUBRIR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL, DESCRITOS CON ANTERIORIDAD, ESTÁN AUTORIZADOS POR LA UNIDAD DE MICRORREGIONES, DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS NÚMERO SDSH/UMR/212/0803/2016, DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2016.

15. IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES.

LAS PROPOSICIONES DEBERÁN PRESENTARSE EN IDIOMA ESPAÑOL. 16. MONEDA EN LA QUE DEBERÁ PRESENTARSE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

LA MONEDA EN QUE DEBERÁN COTIZARSE LAS PROPOSICIONES SERÁ EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS). 17. NO NEGOCIACIÓN.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES QUE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES DE ESTA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.

18. RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONE “LA SEDESOL”.

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL “LA SEDESOL” NO SUMINISTRARÁ NINGÚN MATERIAL NI EQUIPO DE

INSTALACIÓN PERMANENTE. 19. SUBCONTRATACIÓN.

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL, SOLO SE PODRÁ SUBCONTRATAR:

PRUEBA DE PRESIÓN EN REDES DE AGUA POTABLE

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS.

“EL LICITANTE” DEBERÁ INCLUIR MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE SEÑALE QUE NO SUBCONTRATARÁ NINGUNA PARTE DE LA OBRA (ANEXO A.T.07). CON EXCEPCIÓN DE LO

SEÑALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE.



“LA SEDESOL” SOLICITARÁ A LOS LICITANTES, LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA QUE SE ACREDITE LA

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN A TRAVÉS DE LA PRESENTACIÓN DEL ANEXO A.T. 7a.

CABE MENCIONAR QUE “LA CONTRATISTA” SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLES DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERA CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERIDOS EN ESTE APARTADO. POR LO ANTERIOR, LOS SUBCONTRATISTAS NO TENDRÁN NINGUNA ACCIÓN O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA DE “LA SEDESOL”.

20. CONTENIDO NACIONAL EL PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL DEL VALOR DE LA OBRA QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES EN MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE SERÁ DEL 100% (CIEN POR CIENTO). 21. OBSERVADORES

SE INDICA QUE, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE PERMITIRÁ LA ASISTENCIA DE CUALQUIER PERSONA, INCLUYENDO LAS CÁMARAS, COLEGIOS O ASOCIACIONES PROFESIONALES U OTRAS ASOCIACIONES NO GUBERNAMENTALES, PODRÁN ASISTIR A LOS DIFERENTES ACTOS DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL EN CALIDAD DE OBSERVADORES, BAJO LA CONDICIÓN DE QUE DEBERÁ REGISTRAR SU ASISTENCIA PREVIAMENTE EN LAS OFICINAS DE “LA SEDESOL” UBICADAS EN LA CARRETERA NACIONAL MÉXICO-LAREDO KM. 228+500, COL. LAS BRISAS, CÓDIGO POSTAL 87180, CD. VICTORIA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y ABSTENERSE DE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA

EN LOS MISMOS. 22. AJUSTE DE COSTOS

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, EL AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 56, 57 FRACCIÓN I, Y DE CONFORMIDAD AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 173 AL 183 DE SU REGLAMENTO. LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE DEBERÁ CONSIDERARSE PARA EFECTO DE LOS AJUSTES DE COSTOS QUE PROCEDAN, SERÁ LA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA AL ALZA, SERÁ EL CONTRATISTA QUIEN LO PROMUEVA, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN POR ESCRITO DE LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN QUE LA SOPORTEN. SI EL REFERIDO PORCENTAJE ES A LA BAJA, SERÁ “LA SEDESOL” LA QUE LO DETERMINARA EN EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN

COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE, SALVO EN EL CASO DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE SEÑALADO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 57 DE LA LEY, CONFORME AL CUAL, INVARIABLEMENTE “LA SEDESOL” DEBERÁ

EFECTUARLO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SEA A LA ALZA O A LA BAJA. EL CONTRATISTA DEBERÁ ACOMPAÑAR A SU SOLICITUD LA DOCUMENTACIÓN INDICADA EN LOS ARTÍCULOS 56, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY Y 178 DE SU REGLAMENTO. “LA SEDESOL”, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “LA CONTRATISTA” PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ EMITIR POR OFICIO LA RESOLUCIÓN

QUE PROCEDA, POR LO QUE NO SE REQUERIRÁ LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO ALGUNO; EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR APROBADA. CUANDO LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVA LOS AJUSTES DE COSTOS SEA DEFICIENTE O INCOMPLETA, “LA SEDESOL” APERCIBIRÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10

(DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE “LA CONTRATISTA” DIERA RESPUESTA AL

APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN FORMA CORRECTA, SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS. PARA LOS EFECTOS DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY, Y CON EL OBJETO DE ACTUALIZAR LOS PRECIOS DE LA PROPOSICIÓN A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, “LA CONTRATISTA” PODRÁ SOLICITAR,

POR UNA SOLA OCASIÓN, LA DETERMINACIÓN DE UN PRIMER FACTOR DE AJUSTE DE COSTOS, EL CUAL SE CALCULARÁ CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE Y EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. ESTE FACTOR DE ACTUALIZACIÓN NO SE AFECTARÁ POR LA ENTREGA DE



ANTICIPOS. ESTO NO APLICARÁ EN LAS OBRAS QUE INICIEN DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. “LA CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR A “LA SEDESOL”, EN SU CASO, LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 56, TERCER

PÁRRAFO, DE LA LEY Y 136 DEL REGLAMENTO. EL RECONOCIMIENTO POR AJUSTE DE COSTOS EN AUMENTO O REDUCCIÓN SE DEBERÁ INCLUIR EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, CONSIDERANDO EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO. NO DARÁN LUGAR A AJUSTE DE COSTOS, LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTO SE REALIZARÁ DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA PRESENTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL Y QUE FORMA PARTE DE LA MISMA. 23. PORCENTAJE, FORMA Y TÉRMINOS DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE. “LA SEDESOL” ESTABLECE QUE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL, SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS ADJUDICADOS A EJECUTAR, INCLUYENDO EL I.V.A., QUE INTEGRA LA PROPOSICIÓN DE “LA CONTRATISTA”, PARA QUE LO DESTINE A LA COMPRA DE MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS INSUMOS, Y REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO, PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR. “EL LICITANTE” DEBERÁ DE CONSIDERAR OBLIGATORIAMENTE EL IMPORTE DEL ANTICIPO EN LA

DETERMINACIÓN DEL COSTO FINANCIERO DE SU PROPOSICIÓN, POR LO QUE TOMARÁ EN CUENTA QUE EL PAGO DE ÉSTE SE HARÁ CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN UNA SOLA EXHIBICIÓN PREVIA PRESENTACIÓN POR “LA CONTRATISTA” Y ACEPTACIÓN POR “LA SEDESOL”, DE LA

GARANTÍA POR CONCEPTO DE ANTICIPO. PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, “LA CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR AL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UN PROGRAMA EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE SE APLICARÁ DICHO ANTICIPO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 138,

PÁRRAFO TERCERO, 141 Y 143 DEL REGLAMENTO, ASÍ COMO LO PREVISTO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS, EL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ REQUERIR A “LA CONTRATISTA” LA INFORMACIÓN CON LA CUAL SE ACREDITE EL

CUMPLIMIENTO DEL CITADO PROGRAMA; TAL REQUERIMIENTO PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO (FORMATO LIBRE).

PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS SE PROCEDERÁ DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 143, FRACCIONES I Y III, INCISO A) DEL REGLAMENTO DE LA LEY. EL PAGO DEL ANTICIPO SE REALIZARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

24. DATOS SOBRE LAS GARANTÍAS. LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA DEBERÁN EXPEDIRSE CONFORME A LAS DISPOSICIONES GENERALES A QUE SE

SUJETARAN LAS GARANTIAS OTORGADAS A FAVOR DE DEL GOBIERNO FEDERAL PARA EL CUMPLIMENTO DE OBLIGACIONES DISTINTAS DE LAS FISCALES QUE CONSTITUYAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE CELEBREN PUBLICADAS EN EL DOF EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015, A EFECTO DE QUE ”LA CONTRATISTA” LAS PRESENTE ANTE LA AFIANZADORA DE SU ELECCIÓN PARA SU CABAL CUMPLIMIENTO COMO SE ESTABLECE EN LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIONES I Y II, Y 49 FRACCIÓN I DE LA LEY, 89, 90, 91, 95, 96, 97 Y 98 DE SU REGLAMENTO.

DEL ANTICIPO

“EL LICITANTE” QUE RESULTE ADJUDICADO, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA

NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS A LA ENTREGA DEL ANTICIPO Y A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO, ASÍ MISMO DEBERÁ ENTREGAR LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, EQUIVALENTE AL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO INCLUYENDO EL I.V.A. (ANEXO A.F. 01).



PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, “LA CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR AL ÁREA RESPONSABLE DE

LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UN PROGRAMA EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE SE APLICARÁ DICHO ANTICIPO.

DE CUMPLIMIENTO

“EL LICITANTE”, AL QUE SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES

SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, PERO INVARIABLEMENTE PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO, DEBERÁ ENTREGAR LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE SU PROPOSICIÓN ECONÓMICA SIN INCLUIR I.V.A. (ANEXO A.F.02).

DE VICIOS OCULTOS

“EL CONTRATISTA” AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, DEBERÁ CONSTITUIR GARANTÍA EN MONEDA NACIONAL (PESOS

MEXICANOS) PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, POR UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES DESPUÉS DE HABERSE LLEVADO A CABO EL ACTO FORMAL DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA, MEDIANTE CUALQUIERA DE LAS FORMAS SIGUIENTES: A. PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR UNA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA PARA TAL EFECTO POR UN

IMPORTE EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS (SIN INCLUIR I.V.A. EN CASO DE EXISTIR CONVENIOS Y/O AJUSTES DE COSTO DEBERÁN ESTAR INCLUIDOS LOS MONTOS CON DICHAS CONSIDERACIONES) (ANEXO A.F. 03)

B. CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL

MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, (INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTES DE COSTO), O BIEN; C. APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL

MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTES DE COSTO, EN FIDEICOMISO ESPECIALMENTE CONSTITUIDO PARA ELLO.

SI “EL LICITANTE” OPTA POR LA PÓLIZA DE FIANZA, DEBERÁ GARANTIZAR A “LA SEDESOL” EL CUMPLIMIENTO DE

TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO. 24.1. MODIFICACIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS A “LA CONTRATISTA”, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE

CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO (ANEXO A.F. 04)

CUANDO SE TRATE DE UN INCREMENTO EN EL MONTO O LA AMPLIACIÓN EN EL PLAZO QUE NO SE ENCUENTREN CUBIERTOS POR LA GARANTÍA ORIGINALMENTE OTORGADA, DEBERÁ ESTIPULARSE EN EL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO EL PLAZO PARA ENTREGAR LA AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA, PLAZO QUE NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONVENIO, ASÍ COMO UNA CLÁUSULA RESOLUTORIA DEL CONVENIO EN EL CASO DE QUE LA AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA NO SEA ENTREGADA EN EL PLAZO SEÑALADO. EN EL CASO DE CONVENIOS MODIFICATORIOS EN MONTO, NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS. QUEDARÁN A SALVO LOS DERECHOS DE “LA SEDESOL” PARA EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS, DE LA INDEMNIZACIÓN QUE SE DERIVEN DE INCUMPLIMIENTOS EN QUE INCURRA “LA CONTRATISTA”,

INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS EN ESTE APARTADO. 25. REQUISITOS ADICIONALES.

AL FORMULAR LA PROPOSICIÓN “EL LICITANTE” TOMARÁ EN CUENTA:

QUE LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO CON SUJECIÓN A: LA LEY Y SU REGLAMENTO; LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, ASÍ COMO A LAS ESPECIFICACIONES QUE “LA SEDESOL” TIENE EN VIGOR, EL PROGRAMA Y MONTOS PARCIALES DE OBRA EXPRESADO EN MONEDA

NACIONAL (PESOS MEXICANOS) Y CON BASE EN LOS PRECIOS UNITARIOS; EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN; LOS PRECIOS UNITARIOS SEÑALADOS EN LA RELACIÓN DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, Y CONFORME A LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE OBRA



PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO Y EN GENERAL DE CONFORMIDAD CON LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.

QUE DEBERÁ TENER EN LA OBRA PERMANENTEMENTE UN SUPERINTENDENTE QUIEN DEBERÁ CONTAR CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA Y CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS,

NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE LA OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y DE CONSTRUCCIÓN, LA “BITÁCORA ELECTRÓNICA” CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

“EL SUPERINTENDENTE”, DEBE ESTAR FACULTADO POR “LA CONTRATISTA”, PARA OÍR Y RECIBIR

TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

“LA SEDESOL” DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN

CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE. EN TAL CASO, “LA CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS

REQUISITOS EXIGIDOS EN LA PRESENTE INVITACIÓN Y EL CONTRATO RESPECTIVO.

“LA SEDESOL” EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ VERIFICAR QUE EL PERSONAL PROPUESTO POR “LA CONTRATISTA” PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, SEA EL QUE ESTÉ DESARROLLÁNDOLOS, DE NO SER

ASÍ, DEBERÁ EXIGIR QUE SE UTILICE EL PERSONAL PROPUESTO EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL O UNO DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES.

QUE HA CONSIDERADO LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, AMBIENTALES, TOPOGRÁFICAS, GEOTÉCNICAS, POLÍTICAS, ÉTNICAS Y LINGÜÍSTICAS DE LA REGIÓN, EN ESPECIAL LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DEL LUGAR DE LA OBRA, EL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL, LA DISPERSIÓN DE LAS LOCALIDADES EN QUE SE REALIZARÁ LA OBRA, EL TIPO DE ACCESOS Y LA DISTANCIA EN QUE SE ACARREARÁN MATERIALES Y LA DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA. ASÍ COMO HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN POR LO QUE EL INVOCAR EL DESCONOCIMIENTO DE TALES CONDICIONES, EN NINGÚN CASO SERVIRÁ POSTERIORMENTE PARA ADUCIR JUSTIFICACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O PARA SOLICITAR AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O BONIFICACIÓN A LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN LA PROPOSICIÓN.

QUE CUANDO SE ESTIPULA QUE EL PAGO DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS DE TRABAJO SE HARÁ AL PRECIO QUE FIJE EL CONTRATO PARA LA UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, Y HA JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LOS PRECIOS UNITARIOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN EN RAZÓN DEL COSTO DIRECTO, DEL INDIRECTO, DEL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.

QUE LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL, DEBERÁN SER LOS ADECUADOS PARA OBTENER LA CALIDAD FIJADA EN EL PROYECTO TIPO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 4 DEL CONTRATO Y SATISFACER LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL ANEXO 1

DEL CONTRATO Y EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.

QUE COMO CARGO ADICIONAL HA CONSIDERADO EL 5 (CINCO) AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y 220 DEL REGLAMENTO.

QUE NINGUNA DE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN RESULTAR EN LAS CANTIDADES DE TRABAJOS ANOTADAS POR “LA SEDESOL” EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ANEXO 2, JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DE “LA CONTRATISTA” EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS RESPECTIVOS.

QUE PROPONE PRECIOS UNITARIOS ÚNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS ANOTADOS EN CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 2) Y QUE POR LO TANTO, NO PRESENTA ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LO

ESTIPULADO EN ESTA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.

QUE HA PROPUESTO PRECIOS DE LOS MATERIALES PUESTOS EN OBRA.

QUE SE CONSIDERARÁ COMO PRECIO UNITARIO, EL IMPORTE DE LA REMUNERACIÓN O PAGO TOTAL QUE DEBE CUBRIRSE A “LA CONTRATISTA” POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO TIPO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 4 DEL CONTRATO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN (ANEXO 1) Y NORMAS DE

CALIDAD.



QUE EL PRECIO UNITARIO SE INTEGRARÁ CON LOS COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES.

QUE PRESENTARÁ, ANÁLISIS EXPRESADOS EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS), DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS EN LA MISMA MONEDA, RELATIVOS A LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN EL ANEXO 2, ESTABLECIENDO SEPARADAMENTE LOS COSTOS DIRECTOS, LOS COSTOS INDIRECTOS, EL

COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR LA UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES; DE ACUERDO CON LO INDICADO EN LA LEY, EL REGLAMENTO Y LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.

QUE AL DETERMINAR SUS COSTOS DIRECTOS TOMÓ EN CONSIDERACIÓN LOS SALARIOS VIGENTES Y LOS PRECIOS DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE RIGEN EN EL LUGAR DE LA OBRA EN LA FECHA DE SU PROPOSICIÓN, ESTABLECIENDO LOS CARGOS POR MAQUINARIA Y EQUIPO CON BASE EN LOS PRECIOS Y RENDIMIENTOS DE ÉSTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS Y ACORDE CON LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE. NINGUNA DE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN RESULTAR ENTRE EL PRECIO REAL Y EL CONSIDERADO EN LOS ANÁLISIS JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN DE “LA CONTRATISTA” EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS RESPECTIVOS.

LOS COSTOS INDIRECTOS DEBERÁN EXPRESARSE COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO. EN ANEXO POR SEPARADO DEBERÁ PRESENTARSE EL ANÁLISIS DETALLADO DE LOS CARGOS QUE DETERMINEN ESTE FACTOR, DESGLOSANDO LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES Y DE CAMPO, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS DEL 211 AL 213 DEL REGLAMENTO.

EL CARGO POR UTILIDAD, SERÁ FIJADO POR EL PROPIO PROPONENTE Y ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO; ESTE CARGO DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS, ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS; CONSIDERANDO PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTE COSTO, LOS GASTOS QUE REALICE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPOS Y ESTIMACIONES QUE RECIBIRÁ DEDUCIENDO LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y LA TASA DE INTERÉS QUE APLICARÁ, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS PUNTOS QUE COMO SOBRECOSTO POR EL CRÉDITO LE REQUIERA UNA INSTITUCIÓN CREDITICIA, SEÑALANDO EL INDICADOR ECONÓMICO EN QUE SE BASÓ, DEBIENDO ACOMPAÑAR EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE A ESTE CONCEPTO, LO CUAL SE HARÁ EN BASE AL ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO PERMANECERÁ CONSTANTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y ÚNICAMENTE SE AJUSTARÁ EN LOS CASOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 215 DEL REGLAMENTO.

PARA EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERÁ CONSIDERAR LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 216 DEL REGLAMENTO.

LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR “LA CONTRATISTA”, POR

ESTAR CONVENIDAS COMO OBLIGACIONES ADICIONALES QUE SE APLICAN DESPUÉS DE LA UTILIDAD DEL PRECIO UNITARIO, PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y POR FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD.

LOS CARGOS ADICIONALES DEBERÁN INCLUIRSE AL PRECIO UNITARIO DESPUÉS DE LA UTILIDAD Y

SOLAMENTE SERÁN AJUSTADOS CUANDO LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LES DIERON ORIGEN ESTABLEZCAN UN INCREMENTO O DECREMENTO PARA LOS MISMOS.

QUE LA RELACIÓN DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO INTEGRADOS EN EL PRESUPUESTO DE LA OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (ANEXO 2)

SE FORMULARÁ DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

o SE LLENARÁ PREFERENTEMENTE A MÁQUINA O MEDIANTE COMPUTADORA, DE SER MANUSCRITA SE USARÁ TINTA NEGRA, ESCRIBIENDO CON CARACTERES DE IMPRENTA FÁCILMENTE LEGIBLES. EN AMBOS CASOS, EL ANEXO 2 DEBERÁ PRESENTARSE SIN

CORRECCIONES, RASPADURAS NI ENMENDADURAS; EN CASO DE QUE SE ELABORE POR COMPUTADORA, DEBERÁ CONSERVARSE EL MISMO FORMATO.

o SE ANOTARÁN LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE CADA CONCEPTO CON LETRA Y NÚMERO, EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS) CON APROXIMACIÓN AL CENTÉSIMO.



o CUANDO EL ANEXO 2 SE COMPONGA DE VARIAS HOJAS, DEBERÁ ANOTARSE EL MONTO DE

CADA UNA DE ELLAS Y EN LA HOJA FINAL, EL MONTO PARCIAL ACUMULADO, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) Y EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS, SE RECONOCERÁ COMO CORRECTO EL PRODUCTO DE LAS CANTIDADES ANOTADAS POR “LA SEDESOL” Y EL IMPORTE

ESTABLECIDO EN EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE O EL ANOTADO CON LETRA POR EL PROPONENTE, CUANDO DICHO ANÁLISIS NO SE TENGA.

DE ACUERDO CON LAS CORRECCIONES A LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS QUE EN SU CASO SE HAGAN, SE MODIFICARÁN LOS MONTOS PARCIALES Y LA SUMA DE ELLOS, EL IVA Y EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

QUE “EL LICITANTE”, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA

FEDERACIÓN, SEGÚN LAS REGLAS 2.1.27, 2.1.31 Y 2.1.39 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 23 DE CICIEMBRE DE 2015 O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA, DEBERÁ AGREGAR A SU PROPOSICIÓN LA “OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES” EN SENTIDO POSITIVO Y VIGENTE EXPEDIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN LA QUE SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CUYO TRÁMITE PUEDE

SER CONSULTADO EN https://www.siat.sat.gob.mx/PTSC/

QUE “EL LICITANTE” PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA

FEDERACION SEBERA PRESENTAR LA “OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL” EN SENTIDO POSITIVO Y VIGENTE, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL SOBRE LA OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA REGLA QUINTA DEL ACUERO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR Y SU ANEXO UNICO DICTADO POR EL H. CONSEJO TECNICO.

QUE DEBERÁ EXHIBIR CARTA COMPROMISO MEDIANTE LA CUAL SE OBLIGUE A PRESENTAR, DENTRO DEL TERMINO DE 10 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA LISTA DE LOS TRABAJADORES QUE EMPLEÉ PARA LA OBRA, ASÍ COMO DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE DICHOS TRABAJADORES ANTE EL IMSS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 15 FRACCIONES I Y III, Y 287 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL (ANEXO C.F. 07 FORMATO LIBRE).

QUE NO PODRAN PARTICIPAR EN ESTA INVITACIÓN LAS PERSONAS FISICAS O MORALES INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 PENÚLTIMO PARRAFO DE LA LEY.

QUE DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

26. EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y CAPACIDAD FINANCIERA.

LOS LICITANTES DEBERÁN INTEGRAR EN SU PROPOSICIÓN LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y CAPACIDAD FINANCIERA CONFORME A LO SIGUIENTE:

A) CURRÍCULUM ACTUALIZADO DE LA PERSONA FÍSICA O LA EMPRESA CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS

TRABAJOS REALIZADOS POR “EL LICITANTE” DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) AÑOS, QUE ACREDITEN

LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIÓN (ANEXO C.F. 01 FORMATO LIBRE).

B) PLANTILLA Y ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

RELACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DE “EL LICITANTE” QUE

SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES, IDENTIFICADOS CON LOS CARGOS QUE OCUPARÁN, DE LOS QUE PRESENTARÁ SU CURRÍCULUM ACTUALIZADO CON FIRMA AUTÓGRAFA EN EL QUE SE INCLUYA COPIA SIMPLE LEGIBLE DE SU

CREDENCIAL DE ELECTOR POR AMBOS LADOS Y EN SU CASO DE SU CÉDULA PROFESIONAL, SU DOMICILIO Y TELÉFONO ACTUAL, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES EN QUE HAYA PARTICIPADO. EL PROFESIONAL TÉCNICO QUE OSTENTARA EL CARGO DE

https://www.siat.sat.gob.mx/PTSC/



SUPERINTENDENTE ACREDITARA QUE CUENTA CON FIRMA ELECTRÓNICA (FIEL) PARA ASENTAR NOTAS EN “LA BITÁCORA ELECTRÓNICA” (ANEXO C.F. 01 FORMATO LIBRE).

DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS PROPUESTOS SÓLO SE EVALUARÁ LA PREPARACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA DEMOSTRADA EN TRABAJOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD SIMILARES A LOS QUE SE LICITAN EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 44 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO.

CUANDO ASÍ LO REQUIERAN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL, DEBERÁ INCLUIR EN ESTA RELACIÓN, EL PERSONAL TÉCNICO ADECUADO Y NECESARIO, PARA ATENDER LO REFERENTE A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LA AUTORIZACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA (ANEXO C.F. 02 FORMATO LIBRE).

C) RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJOS QUE HAYA CELEBRADO Y TENGA CONCLUIDOS TANTO CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL COMO CON PARTICULARES, CON LOS QUE ACREDITE LA ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA “EL LICITANTE” EN

ESTE TIPO DE OBRAS. LA RELACIÓN MENCIONADA CONTENDRÁ EL NOMBRE O DENOMINACIÓN DE LA CONTRATANTE; DOMICILIO Y TELÉFONO DE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS; DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTE TOTAL, IMPORTES TOTALES EJERCIDOS, FECHA DE INICIO Y FECHA DE TERMINACIÓN. ANEXANDO COPIA FOTOSTÁTICA DE CONTRATOS COMPLETOS DEBIDAMENTE SUSCRITOS CON UNA VIGENCIA NO MAYOR A 5 (CINCO) AÑOS, ANOTANDO EL NÚMERO QUE IDENTIFIQUE EL CONTRATO, EL OBJETO DEL CONTRATO, PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, SU IMPORTE EN MONEDA NACIONAL (PESOS), CONTRATANTE CON LA QUE FUE SUSCRITO, EL NOMBRE, DOMICILIO Y TELÉFONO DE LA OFICINA Y PERSONA QUE TUVO A CARGO EL CONTROL DE LOS TRABAJOS, IMPORTES EJERCIDOS, SEGÚN EL CASO, A FIN DE QUE “LA SEDESOL” PUEDA OBTENER, SI LO REQUIERE, INFORMACIÓN ADICIONAL Y CONSTATARLA. ASÍ MISMO DEBERÁN PRESENTAR LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS DEBIDAMENTE VALIDADAS. (ANEXO C.F. 03 FORMATO LIBRE).

EN CASO DE QUE LOS LICITANTES NO HAYAN FORMALIZADO CONTRATOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES, MANIFESTARÁN DICHA CIRCUNSTANCIA EN UN

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO. LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL TENDRÁN LA OPCIÓN DE NO PRESENTAR LA

DOCUMENTACIÓN MENCIONADA EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES.

D) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE POR EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE VARIACIÓN EN EL CAPITAL CONTABLE, DEBIDAMENTE AUDITADOS POR UN AUDITOR EXTERNO AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ANEXANDO COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE DE SU REGISTRO DE

CERTIFICACIÓN VIGENTE EXPEDIDA POR LA MISMA SECRETARÍA PARA AUDITAR ESTADOS FINANCIEROS, ASÍ COMO COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE DE SU CÉDULA PROFESIONAL E IDENTIFICACIÓN LEGIBLE DEL MISMO, Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS. TODOS LOS DOCUMENTOS CORRESPONDERÁN A LOS 2 (DOS) ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES. SE DEBERÁN ENTREGAR LAS DECLARACIONES ANUALES CORRESPONDIENTES A SUS 2 (DOS) ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES (2014 Y 2015), Y LA MAS ACTUALIZADA A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LOS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN (ANEXO C.F. 04 FORMATO LIBRE).

E) RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DISPONIBLE Y NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA DETALLADA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE, USO ACTUAL, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS,

CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO. TRATÁNDOSE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE SU PROPIEDAD, DEBERÁ PRESENTAR MANIFESTACIÓN ESCRITA DE TALES CIRCUNSTANCIAS Y ACREDITARLO CON COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES; EN EL CASO DE SER ARRENDADO CON O SIN OPCIÓN A COMPRA DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DEL MISMO Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, DEBERÁ ACREDITARLO, EN SU CASO, CON COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO RESPECTIVO. (ANEXO C.F. 05 FORMATO LIBRE).

F) QUE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. QUE DEMUESTREN QUE “EL LICITANTE” CONOCE LOS TRABAJOS A

REALIZAR Y LAS LOCALIDADES EN QUE SE REALIZARÁN, ADEMÁS DE QUE TIENE LA CAPACIDAD Y LA EXPERIENCIA PARA EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE, DEBERÁ DESARROLLAR ENTRE OTROS, EL ANÁLISIS DEL PERÍODO EFECTIVO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR DETERMINANDO EL AVANCE



DIARIO POR LOCALIDAD; EL REQUERIMIENTO DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, SU PROGRAMACIÓN EN LOS SUMINISTROS, NÚMERO DE FRENTES DE TRABAJO Y CUADRILLAS POR FRENTE, NÚMERO DE FRENTES DE TRABAJO Y CUADRILLAS POR FRENTE ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A EFECTUAR (ANEXO C.F. 06 FORMATO LIBRE).

27. FORMA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

27.1 RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES

LOS LICITANTES ENTREGARÁN SUS PROPOSICIONES DEBIDAMENTE FIRMADAS EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO, EN SOBRE CERRADO EN FORMA INVIOLABLE, CLARAMENTE IDENTIFICADO EN SU PARTE EXTERIOR, A FIN DE PROCEDER A LA APERTURA DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. SE LEVANTARÁ ACTA CON FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVO A CABO EL ACTO, NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO ENCARGADO DE PRESIDIR EL ACTO, NOMBRE DE LOS LICITANTES E IMPORTE TOTAL DE CADA PROPOSICIÓN, ADEMÁS FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL Y, EN SU CASO, HECHOS RELEVANTES Y MANIFESTACIONES A QUE HAYA LUGAR, LA CUAL SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES Y SE PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN O SE LES ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA, QUEDANDO A PARTIR DE ESA FECHA A DISPOSICIÓN DE LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO, PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN. DE ENTRE LOS LICITANTES QUE HAYAN ASISTIDO, ÉSTOS ELEGIRÁN A UNO, QUE EN FORMA CONJUNTA CON EL SERVIDOR PÚBLICO QUE “LA SEDESOL” DESIGNE RUBRICARÁN LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN LOS ANEXOS A.T. 01 AL A.T. 15 QUE CONFORMAN LA PROPOSICIÓN TÉCNICA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN, ASÍ COMO LOS CORRESPONDIENTES DEL A.E. 01 AL A.E. 14 QUE CONTENGAN LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y QUEDARÁN EN CUSTODIA DE “LA SEDESOL”, ASÍ MISMO SE ELEGIRÁ A UNA SEGUNDA PERSONA QUIEN RUBRICARÁ LA PROPUESTA DEL PRIMER LICITANTE.

27.2 DOCUMENTOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR EN SUS PROPOSICIONES 27.2.1 PROPOSICIÓN TÉCNICA. 27.2.1.1 CARTA COMPROMISO EN LA QUE EXPRESE SU INTERÉS DE PARTICIPAR EN LA PRESENTE

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL (ANEXO C.F. 08 FORMATO LIBRE)

27.2.1.2 TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, COPIA SIMPLE LEGIBLE POR AMBOS LADOS DE

IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, Y EN CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA

PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN. 27.2.1.3 EN SU CASO, ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA

LABORAL CUENTAN (NO CUENTAN) CON CUANDO MENOS UN CINCO POR CIENTO (5%) DE

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAYAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS, A REQUERIMIENTO DE “LA SEDESOL”, EN CASO DE EMPATE TÉCNICO. LA

FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN. (ANEXO A.D.).

27.2.1.4 ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MEDIANTE EL CUAL DECLARE QUE NO SE

ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY; (ANEXO A.T. 01).

27.2.1.5 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE EL DOMICILIO LEGAL PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE

NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE

CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO; (ANEXO A.T. 02).

27.2.1.6 ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE “EL LICITANTE”. (ANEXO A.T. 03).



27.2.1.7 DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL “EL LICITANTE” MANIFIESTE BAJO PROTESTA

DE DECIR VERDAD QUE POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE “LA SEDESOL”, INDUZCAN O

ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES; (ANEXO A.T. 04).

27.2.1.8 MANIFESTACIÓN ESCRITA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL LICITANTE ES DE

NACIONALIDAD MEXICANA (ANEXO A.T. 05). 27.2.1.9 CONSTANCIA DE LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Ó EN SU CASO

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POLÍTICAS Y SOCIALES, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, MOBILIARIO Y LAS ESPECIFICACIONES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE “LA SEDESOL” LES HUBIERE

PROPORCIONADO Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE. TRATÁNDOSE DE AGRUPACIÓN DE PERSONAS, DEBERÁ PRESENTARSE EN FORMA INDIVIDUAL ESTE ESCRITO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES QUE FORMAN PARTE DE LA AGRUPACIÓN, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO LAS PRECISIONES Y/O MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN (ANEXO A.T. 06).

27.2.1.10 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE QUE NO

SUBCONTRATARA NINGUNA PARTE DE LA OBRA SALVO; (ANEXO A.T. 07).

PRUEBA DE PRESIÓN EN REDES DE AGUA POTABLE.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS.

A) CURRÍCULUM ACTUALIZADO DE LA EMPRESA CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR “EL SUBCONTRATISTA” DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, QUE ACREDITEN LA

EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA.

RELACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DE “EL SUBCONTRATISTA” QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

IDENTIFICADOS CON LOS CARGOS QUE OCUPARÁN.

27.2.1.11 ACREDITACIÓN DE “EL SUBCONTRATISTA” (ANEXO A.T. 07a)

EN LA SUBCONTRATACIÓN DE PRUEBAS DE PRESIÓN EN REDES DE AGUA POTABLE Y LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR:

DEL SUBCONTRATISTA EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, COPIA SIMPLE DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE, CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES), EL REGISTRO PATRONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DECLARACIÓN FISCAL ANUAL DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR.

DEL SUBCONTRATISTA TRATÁNDOSE DE LA PERSONA MORAL: CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, EL REGISTRO PATRONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DECLARACIÓN FISCAL ANUAL DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, COPIA SIMPLE DEL INSTRUMENTO NOTARIAL EN QUE CONSTE LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL.

27.2.1.12 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA (O NO CUENTA) CON

EL CARÁCTER DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN (ANEXO A.T.08).

27.2.1.13 EN SU CASO MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE NO HA

FORMALIZADO CONTRATOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO. (ANEXO A.T.09).

27.2.1.14 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN,

MODELO DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO SU CONFORMIDAD DE AJUSTE A SUS TÉRMINOS; (ANEXO A.T. 10).



27.2.1.15 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL

CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR “LA SEDESOL”, DEL TOTAL DE LOS

CONCEPTOS DE OBRA, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA. (ANEXO A.T. 11).

27.2.1.16 PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES, DESGLOSADO

POR CONCEPTO; (ANEXO A.T. 12). 27.2.1.17 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN,

DESGLOSADO POR TIPO DE EQUIPO; (ANEXO A.T. 13). 27.2.1.18 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA, DEL PERSONAL OBRERO

ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS; (ANEXO A.T. 14).

27.2.1.19 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO,

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, RESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS; (ANEXO A.T.15).

27.2.1.20 MODELO DE CONTRATO (ANEXO M.C. 01)

27.2.1.21 ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS. (ANEXO 1). 27.2.1.22 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES

DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, INCLUYENDO EL I.V.A. DESGLOSADO; ESTE DOCUMENTO FORMARÁ

EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, MISMO QUE DEBERÁ CONTAR CON FIRMA AUTÓGRAFA EN CADA UNA DE SUS HOJAS, DE LO CONTRARIO ESTO REPRESENTARÍA UNA CAUSAL DE DESECHAMIENTO; (ANEXO 2).

27.2.1.23 PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (ANEXO 3) 27.2.1.24 PROYECTO VALIDADO POR EL ORGANISMO OPERADOR (COMAPA) COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ (ANEXO 4) 27.2.1.25 PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS (ANEXO 5)

27.2.1.26 PRESENTAR LA “OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES” EN SENTIDO POSITIVO

Y VIGENTE, EMITIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON EL QUE ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y A LAS REGLAS 2.1.27, 2.1.31 Y 2.1.39 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2016, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 2015

27.2.1.27 PRESENTAR LA “OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD

SOCIAL” EN SENTIDO POSITIVO Y VIGENTE, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SOBRE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA REGLA QUINTA DEL ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR Y SU ANEXO ÚNICO, DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO.

27.2.2 PROPOSICIÓN ECONÓMICA 27.2.2.1 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN, (ANEXO A.E. 01) 27.2.2.2 PRESUPUESTO DE LA OBRA, INTEGRADO POR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON LAS

PROPUESTA ECONÓMICA DE “EL LICITANTE” (ANEXO A.E. 02) 27.2.2.3 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,

PRESENTANDO EN SU CASO LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE BÁSICOS Y AUXILIARES QUE SON APLICADOS/UTILIZADOS EN LOS ANÁLISIS MENCIONADOS). (ANEXO A.E. 03)

27.2.2.4 ANÁLISIS, CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL. (ANEXO A.E. 4) 27.2.2.5 INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL (ANEXO A.E. 04a)



27.2.2.6 ANÁLISIS, DE LOS COSTOS INDIRECTOS. (ANEXO A.E. 05) 27.2.2.7 INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD. (ANEXO A.E. 06) 27.2.2.8 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. (ANEXO A.E. 06 a). 27.2.2.9 UTILIDAD PROPUESTA POR “EL LICITANTE”. (ANEXO A.E. 06 b). 27.2.2.10 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN. (ANEXO A.E. 07). 27.2.2.11 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN AGRUPANDO

MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA (EXPLOSIÓN DE INSUMOS). (ANEXO A.E. 08).

27.2.2.12 EXPLOSIÓN DE INSUMOS (MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN) (ANEXO A E. 08 a) 27.2.2.13 PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES,

CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERÍODOS DETERMINADOS EN EL ANEXO 3, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (ANEXO A.E. 09)

27.2.2.14 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS EN EL ANEXO 3 DE LA MANO DE OBRA (ANEXO A.E. 10)

27.2.2.15 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME

A LOS PERÍODOS DETERMINADOS EN EL ANEXO 3 DE LA MAQUINARÍA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS (ANEXO A.E.11)

27.2.2.16 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS EN EL ANEXO 3 DE LOS MATERIALES (ANEXO A .E. 12).

27.2.2.17 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, CONFORME A

LOS PERÍODOS DETERMINADOS EN EL ANEXO 3 DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (ANEXO A.E. 13).

27.2.2.18 CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DE ANTICIPOS. (ANEXO A.E. 14)

27.2.2.19 CARTA COMPROMISO MEDIANTE LA CUAL SE OBLIGUE A PRESENTAR, DENTRO DEL TERMINO DE 10

(DIEZ) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA LISTA DE LOS TRABAJADORES QUE EMPLEÉ PARA LA OBRA, ASÍ COMO DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE DICHOS TRABAJADORES ANTE EL IMSS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 15 FRACCIONES I Y III, Y 287 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

28. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

PARA LA EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES SE APLICARÁ EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO, EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN I, INCISO A), DEL REGLAMENTO, EN RAZÓN DE QUE LA DEPENDENCIA NO CUENTA CON LAS ÁREAS O ESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES Y LAS OBRAS A CONTRATAR NO ESTAN ASOCIADAS A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, PUES SON OBRAS DE DESARROLLO SOCIAL ENTORNO LO QUE DISPONE EL ARTICULO 4 CONSTITUCIONAL.

28.1 MECANISMO BINARIO

EL MECANISMO BINARIO CONSISTE EN DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES A PARTIR DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR “LA SEDESOL”.



28.1.1 EVALUACIÓN TÉCNICA:

LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA SUBDELEGACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS NUMERALES 4.2.1.4 DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL NUMERAL 5.1.4.1 DE LAS POBALINES.

PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES BAJO EL MECANISMO BINARIO SE VERIFICARÁN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

28.1.1.1. QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA. 28.1.1.2. QUE EN EL CURRÍCULO ACTUALIZADO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE

LA DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE ACREDITE QUE CUENTAN CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD NECESARIA PARA LLEVAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS. EN LOS ASPECTOS REFERENTES A LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE DEBAN CUMPLIR LOS LICITANTES, SE CONSIDERARÁN, ENTRE OTROS, EL GRADO ACADÉMICO DE PREPARACIÓN PROFESIONAL, LA EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA EN OBRAS SIMILARES Y LA CAPACIDAD TÉCNICA DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE ESTARÁN RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

28.1.1.3. QUE LOS LICITANTES CUENTEN CON LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ADECUADO, SUFICIENTE Y NECESARIO, SEA O NO PROPIO, PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS QUE SE CONVOCAN.

28.1.1.4. QUE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PROPUESTA POR “EL LICITANTE” PARA EL DESARROLLO Y

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SEA CONGRUENTE CON LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS MISMOS.

28.1.1.5 QUE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DESCRITO SEA ACEPTABLE PORQUE DEMUESTRA QUE “EL

LICITANTE” CONOCE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y QUE TIENE LA CAPACIDAD Y LA EXPERIENCIA PARA

EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE; DICHO PROCEDIMIENTO DEBE SER ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONSIDERADO EN SU PROPOSICIÓN.

28.1.1.6. DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, “LA SEDESOL” DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD

Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS, DETERMINARÁ AQUELLOS ASPECTOS QUE SE VERIFICARÁN, ENTRE OTROS:

A. QUE EL CAPITAL DE TRABAJO DE “EL LICITANTE” CUBRA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A

REALIZAR EN LOS DOS PRIMEROS MESES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO A LAS CANTIDADES Y PLAZOS CONSIDERADOS EN SU ANÁLISIS FINANCIERO PRESENTADO.

B. QUE “EL LICITANTE” TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, Y

C. EL GRADO EN QUE “EL LICITANTE” DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE LA

EMPRESA.

28.1.1.7. EN SU CASO, EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EL LICITANTE CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES, CONFORME A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS, PARA EFECTOS DE

LO DISPUESTO EN EL ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 36 DE LA LEY.

ASÍ MISMO, SE VERIFICARÁN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

I. DE LOS PROGRAMAS:

A. QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDA AL PLAZO ESTABLECIDO POR “LA SEDESOL”;

B. QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTROS Y

UTILIZACIÓN, SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

C. QUE LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SEAN CONGRUENTES CON LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS CONSIDERADOS POR “EL LICITANTE” Y EN EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO A

REALIZAR.



D. QUE LOS SUMINISTROS SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL, EN

CASO DE QUE SE REQUIERA DE EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, Y

E. QUE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE CORRESPONDAN A LOS PERIODOS PRESENTADOS EN LOS PROGRAMAS.

II. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

A. QUE LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, SEAN LOS ADECUADOS, NECESARIOS Y

SUFICIENTES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS OBJETO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL Y QUE LOS DATOS COINCIDAN CON EL LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRESENTADO POR “EL LICITANTE”.

B. QUE LAS CARACTERÍSTICAS Y CAPACIDAD DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

CONSIDERADAS POR “EL LICITANTE”, SEAN LAS ADECUADAS PARA DESARROLLAR EL TRABAJO EN LAS

CONDICIONES PARTICULARES DONDE DEBERÁ EJECUTARSE Y QUE SEAN CONGRUENTES CON EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN PROPUESTO POR “LA CONTRATISTA”, O CON LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS, CUANDO “LA SEDESOL” FIJE UN PROCEDIMIENTO.

C. QUE EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, LOS RENDIMIENTOS DE ÉSTOS SEAN

CONSIDERADOS COMO NUEVOS, PARA LO CUAL SE DEBERÁN APOYAR EN LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS.

III. DE LOS MATERIALES:

A. QUE EN EL CONSUMO DEL MATERIAL POR UNIDAD DE MEDIDA, DETERMINADO POR “EL LICITANTE”

PARA EL CONCEPTO DE TRABAJO EN QUE INTERVIENEN, SE CONSIDEREN LOS DESPERDICIOS, MERMAS Y, EN SU CASO, LOS USOS DE ACUERDO CON LA VIDA ÚTIL DEL MATERIAL DE QUE SE TRATE.

B. QUE LAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES, DEL MOBILIARIO Y

EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, SEAN LAS REQUERIDAS EN LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.

IV. DE LA MANO DE OBRA:

A. QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE OBRA SEA EL ADECUADO Y SUFICIENTE PARA

EJECUTAR LOS TRABAJOS.

B. QUE LOS RENDIMIENTOS CONSIDERADOS SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PROPUESTO POR “EL LICITANTE”, CONSIDERANDO LOS RENDIMIENTOS OBSERVADOS DE EXPERIENCIAS ANTERIORES, ASÍ

COMO LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA ZONA Y LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES BAJO LAS CUALES DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS.

C. QUE SE HAYAN CONSIDERADO TRABAJADORES DE LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS MÁS SIGNIFICATIVOS.

D. QUE SE UTILICE INTENSIVAMENTE LA MANO DE OBRA LOCAL PARA TRABAJOS NO ESPECIALIZADOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 1, PUNTO 6, DE LAS ESPECIFICACIONES

GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS.

28.1.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA: LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA SUBDELEGACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS NUMERALES 4.2.1.4 DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL NUMERAL 5.1.4.2 DE LAS POBALINES. PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPOSICIONES BAJO EL MECANISMO BINARIO SE VERIFICARÁN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

28.1.2.1. QUE CADA DOCUMENTO CONTENGA TODA LA INFORMACIÓN SOLICITADA,



28.1.2.2. QUE LOS PRECIOS A COSTO DIRECTO DE LOS INSUMOS PROPUESTOS POR “EL LICITANTE” SEAN ACEPTABLES, ES DECIR, QUE SEAN MENORES, IGUALES O NO REBASEN CONSIDERABLEMENTE EL PRESUPUESTO DE OBRA ELABORADO PREVIAMENTE POR “LA SEDESOL” COMO PARTE DEL

PROYECTO EJECUTIVO. DICHO PRESUPUESTO DEBERÁ CONSIDERAR LAS CONDICIONES VIGENTES EN EL MERCADO, NACIONAL O DE LA ZONA O REGIÓN EN DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LOS PRECIOS DE MANERA INDIVIDUAL O COMO INCIDEN EN SU TOTALIDAD EN LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

ASÍ MISMO, SE VERIFICARÁN LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

I. DEL PRESUPUESTO DE OBRA: (CATÁLOGO DE CONCEPTOS)

A. QUE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN SE ESTABLEZCA EL IMPORTE DEL

PRECIO UNITARIO. B. QUE LOS IMPORTES DE LOS PRECIOS UNITARIOS SEAN ANOTADOS CON NÚMERO Y CON LETRA, LOS

CUALES DEBEN SER COINCIDENTES ENTRE SI Y CON SUS RESPECTIVOS ANÁLISIS; EN CASO DE DIFERENCIA, DEBERÁ PREVALECER EL QUE COINCIDA CON EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE O EL CONSIGNADO CON LETRA CUANDO NO SE TENGA DICHO ANÁLISIS,

C. QUE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS SE HAYAN EJECUTADO CORRECTAMENTE; EN EL CASO DE QUE

UNA O MÁS TENGAN ERRORES, “LA SEDESOL” EFECTUARÁ LAS CORRECCIONES

CORRESPONDIENTES; EL MONTO CORRECTO, SERÁ EL QUE SE CONSIDERARÁ PARA EL ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS PROPOSICIONES.

II. QUE EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, SE HAYA REALIZADO DE

ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO POR LO QUE SE REVISARÁ:

A. QUE LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS CONSIDEREN SUS BÁSICOS Y AUXILIARES Y ESTÉN

ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.

B. QUE LOS COSTOS DIRECTOS SE INTEGREN CON LOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES, EQUIPOS

DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

C. QUE LOS PRECIOS BÁSICOS DE ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN LOS ANÁLISIS

CORRESPONDIENTES, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE PRECIOS VIGENTES EN EL MERCADO.

D. QUE LOS COSTOS BÁSICOS DE LA MANO DE OBRA SE HAYAN OBTENIDO APLICANDO LOS FACTORES DE

SALARIO REAL A LOS SUELDOS Y SALARIOS DE LOS TÉCNICOS Y TRABAJADORES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO.

E. QUE EL CARGO POR EL USO DE HERRAMIENTA MENOR, SE ENCUENTRE INCLUIDO, BASTANDO PARA

TAL EFECTO QUE SE HAYA DETERMINADO APLICANDO UN PORCENTAJE SOBRE EL MONTO DE LA MANO DE OBRA, REQUERIDA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE.

F. QUE LOS COSTOS HORARIOS POR LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

SE HAYAN DETERMINADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO, DEBIENDO ANALIZARSE PARA CADA MÁQUINA O EQUIPO, INCLUYENDO, CUANDO SEA EL CASO, LOS ACCESORIOS QUE TENGA INTEGRADOS Y EL COSTO DE OPERACIÓN.

III. QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE ACUERDO

CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO POR LO QUE ADEMÁS SE CONSIDERARÁ:

A. QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS POR “EL LICITANTE”, SEAN CONGRUENTES

CON LA RELACIÓN DE LOS COSTOS BÁSICOS Y CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS EN ESTA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.

B. QUE LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA CONSIDERADOS POR “EL LICITANTE”, SEAN CONGRUENTES

CON EL TABULADOR DE LOS SALARIOS Y CON LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS.

C. QUE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN SE HAYAN

DETERMINADO CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTOS DE ÉSTOS CONSIDERADOS COMO



NUEVOS, PARA LO CUAL SE TOMARÁN COMO MÁXIMOS LOS RENDIMIENTOS QUE DETERMINEN LOS MANUALES DE LOS FABRICANTES RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DONDE VAYAN A REALIZARSE LOS TRABAJOS.

IV. QUE LOS ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN ESTRUCTURADO Y DETERMINADO DE

ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO, CON LO QUE ADEMÁS SE CONSIDERARÁ:

A. QUE EL ANÁLISIS SE HAYA VALORIZADO Y DESGLOSADO POR CONCEPTOS CON SU IMPORTE

CORRESPONDIENTE, ANOTANDO EL MONTO TOTAL Y SU EQUIVALENTE PORCENTUAL SOBRE EL MONTO DEL COSTO DIRECTO.

B. CONSTATAR QUE PARA EL ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS SE HAYAN CONSIDERADO

ADECUADAMENTE LOS CORRESPONDIENTES A LAS OFICINAS CENTRALES DE “EL LICITANTE”, LOS QUE COMPRENDERÁN ÚNICAMENTE LOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA DE “LA CONTRATISTA” ENCARGADO DIRECTAMENTE DE

LOS TRABAJOS Y LOS DE CAMPO NECESARIOS PARA LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA.

D. QUE NO SE HAYA INCLUIDO ALGÚN CARGO QUE, POR SUS CARACTERÍSTICAS O CONFORME A

ESTA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN DEBA PAGARSE APLICANDO UN PRECIO UNITARIO ESPECÍFICO.

V. QUE EN EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO FINANCIERO SE HAYA ESTRUCTURADO Y DETERMINADO CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

A. QUE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DEL ANTICIPO QUE LE SERÁN OTORGADOS A “LA

CONTRATISTA”, DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO Y DEL PAGO DE LAS ESTIMACIONES,

CONSIDEREN LA PERIODICIDAD Y SU PLAZO DE TRÁMITE Y PAGO; DEDUCIENDO DEL MONTO DE LAS ESTIMACIONES LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.

B. QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ESTÉ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE

LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. C. QUE LA TASA DE INTERÉS APLICABLE ESTÉ DEFINIDA CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO

ESPECÍFICO. D. QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO SEA CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN

VALORIZADO CON MONTOS MENSUALES. E. QUE LA MECÁNICA PARA EL ANÁLISIS Y CÁLCULO DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EMPLEADA

POR “EL LICITANTE” SEA CONGRUENTE CON LO QUE SE ESTABLEZCA EN LA PRESENTE

CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.

VI. QUE EL CARGO POR UTILIDAD FIJADO POR EL LICITANTE SE ENCUENTRE DE ACUERDO A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO.

VII. QUE EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN SEA CONGRUENTE CON TODOS LOS DOCUMENTOS QUE

LA INTEGRAN.

VIII. QUE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE EROGACIONES DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y DE INSTALACIÓN PERMANENTE, SEAN CONGRUENTES CON EL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

CUANDO “LA SEDESOL” TENGA LA NECESIDAD DE SOLICITAR A “EL LICITANTE” LAS ACLARACIONES

PERTINENTES O APORTAR INFORMACIÓN ADICIONAL PARA REALIZAR LA CORRECTA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, DICHA COMUNICACIÓN SE REALIZARA SEGÚN LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO SIEMPRE QUE NO IMPLIQUE ALTERACIÓN ALGUNA A LA PARTE TÉCNICA Y ECONÓMICA DE SU PROPOSICIÓN. “LA SEDESOL” RECABARÁ EL ACUSE RESPECTIVO EN EL QUE SE ACREDITE DE FORMA

INDUBITABLE LA ENTREGA RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE. LO ANTERIOR SE HARÁ CONSTAR EN EL ACTA DE FALLO. “LA SEDESOL” REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN

LOS LICITANTES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Y SU REGLAMENTO, CONSIDERANDO ENTRE OTROS ASPECTOS Y SEGÚN CORRESPONDA, LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ESPECIALIDADES, GRADO DE COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, METODOLOGÍA, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS O TECNOLOGÍA, PLAZOS Y



PROGRAMAS DE EJECUCIÓN PROPUESTOS Y LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE ASIGNADO DIRECTAMENTE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN LOS TÉRMINOS QUE SE PREVEAN EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL. ASIMISMO, VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES REQUERIDAS EN ESTA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN. 29. EMPATE

EN CASO DE EMPATE ENTRE LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTEN SOLVENTES, ÉSTE SE RESOLVERÁ EN TÉRMINOS DEL PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LOS ARTÍCULOS 38 DE LA LEY Y 67 SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO. SI NO FUERE FACTIBLE RESOLVER EL EMPATE EN LOS TÉRMINOS DE LOS CITADOS ARTÍCULOS, LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SE EFECTUARÁ EN FAVOR DE “EL LICITANTE” QUE RESULTE GANADOR DEL SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN QUE REALICE “LA SEDESOL” EN EL PROPIO

ACTO DE FALLO, EL CUAL CONSISTIRÁ EN DEPOSITAR EN UNA URNA TRANSPARENTE LOS BOLETOS CON EL NOMBRE DE CADA LICITANTE EMPATADO, DE LA QUE SE EXTRAERÁ EN PRIMER LUGAR EL BOLETO DE “EL LICITANTE” GANADOR Y, POSTERIORMENTE, LOS DEMÁS BOLETOS DE LOS LICITANTES QUE RESULTARON

EMPATADOS, CON LO QUE SE DETERMINARÁN LOS SUBSECUENTES LUGARES QUE OCUPARÁN TALES PROPOSICIONES.

EN CASO DE QUE NO SE HAYA PREVISTO DAR A CONOCER EL FALLO EN JUNTA PÚBLICA, EL SORTEO POR

INSACULACIÓN SE LLEVARÁ A CABO PREVIA INVITACIÓN POR ESCRITO QUE REALICE EL ÁREA RESPONSABLE

DE LA CONTRATACIÓN A LOS LICITANTES, A UN REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y AL

TESTIGO SOCIAL CUANDO ÉSTE PARTICIPE EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL, DEBIENDO LEVANTARSE EL ACTA QUE FIRMARÁN LOS ASISTENTES, SIN

QUE LA INASISTENCIA, LA NEGATIVA O LA FALTA DE FIRMA EN EL ACTA RESPECTIVA DE LOS LICITANTES E

INVITADOS, INVALIDE EL ACTO.

30. EMISIÓN DEL FALLO.

AL FINALIZAR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y UNA VEZ, APLICADO EL MECANISMO DE EVALUACIÓN BINARIO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 63 FRACCIÓN I, 64 FRACCIONES DE LA I A LA VII E INCISO A), Y 65 FRACCIONES I Y II, E INCISO A), DEL REGLAMENTO, “LA SEDESOL” EMITIRÁ UN FALLO EN EL QUE SE HARÁN

CONSTAR LOS ASPECTOS SIGUIENTES: I. LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO TODAS LAS

RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACIÓN E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN QUE EN CADA CASO SE INCUMPLA.

II.- LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, DESCRIBIENDO EN LO

GENERAL DICHAS PROPOSICIONES. SE PRESUMIRÁ LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, CUANDO NO SE SEÑALE EXPRESAMENTE INCUMPLIMIENTO ALGUNO.

III.- NOMBRE DEL LICITANTE A QUIEN SE ADJUDICA EL CONTRATO, INDICANDO LAS RAZONES QUE MOTIVARON

LA ADJUDICACIÓN, DE ACUERDO A LOS MECANISMOS PREVISTOS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, ASÍ COMO EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

IV.- FECHA, LUGAR Y HORA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, LA PRESENTACIÓN DE GARANTÍAS Y, EN SU

CASO, LA ENTREGA DEL ANTICIPO. V.- NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LO EMITE, SEÑALANDO SUS FACULTADES DE

ACUERDO CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS QUE RIGEN A “LA SEDESOL” ASÍ MISMO SE INDICARÁ

TAMBIÉN EL NOMBRE Y CARGO DE LOS RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. EN EL ACTA DE FALLO NO SE DEBERÁ INCLUIR INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL, EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES. EN CASO DE QUE SE DECLARE DESIERTA LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL, SE SEÑALARÁN EN EL FALLO LAS RAZONES QUE LO MOTIVARON.

LAS PROPOSICIONES DESECHADAS DURANTE LA PRESENTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL, PODRÁN SER DEVUELTAS A LOS LICITANTES QUE LO SOLICITEN, UNA VEZ TRANSCURRIDOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DÉ A CONOCER EL FALLO RESPECTIVO, SALVO QUE EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRÁMITE, EN CUYO CASO LAS PROPOSICIONES DEBERÁN CONSERVARSE HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA INCONFORMIDAD E



INSTANCIAS SUBSECUENTES; AGOTADOS DICHOS TÉRMINOS “LA SEDESOL” PODRÁ PROCEDER A SU

DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN. LAS PROPOSICIONES SOLVENTES QUE HAYAN SIDO SUJETAS DE EVALUACIÓN, SERÁN LAS ÚNICAS QUE NO PODRÁN DEVOLVERSE O DESTRUIRSE Y PASARÁN A FORMAR PARTE DE LOS EXPEDIENTES DE LA CONVOCANTE, QUEDANDO SUJETAS A LAS DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES A LA GUARDA, CUSTODIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS EXPEDIENTES, Y DEMÁS APLICABLES, ASÍ COMO A LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN JUNTA PÚBLICA SE DARÁ A CONOCER EL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL, A LA QUE LIBREMENTE PODRÁN ASISTIR LOS LICITANTES QUE HUBIEREN PRESENTADO PROPOSICIONES, ENTREGÁNDOSELES COPIA DEL MISMO Y LEVANTÁNDOSE EL ACTA RESPECTIVA. ASÍ MISMO, EL CONTENIDO DEL FALLO SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DEL SISTEMA CompraNet EL

MISMO DÍA EN QUE SE EMITA PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES Y SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO INFORMÁNDOLES QUE EL FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN EL SISTEMA CompraNet. CON LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ÉSTE SERÁN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE FIRMARLO EN LA FECHA Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL FALLO. ASÍ MISMO, CUANDO SEA NOTIFICADO EL FALLO, EL LICITANTE ADJUDICADO PODRÁ, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y RIESGO Y CON LA AUTORIZACIÓN DE “LA SEDESOL”,

INICIAR LOS ACTOS PREVIOS AL INICIO DE LOS TRABAJOS, TALES COMO EL MOVIMIENTO DE MAQUINARIA, PERSONAL Y DEMÁS INSUMOS QUE CONSIDERE PERTINENTES A EFECTO DE AGILIZAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA TALES EFECTOS. LO ANTERIOR INDEPENDIENTEMENTE DE LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO. CUANDO SE ADVIERTA EN EL ACTA DE FALLO LA EXISTENCIA DE UN ERROR ARITMÉTICO, MECANOGRÁFICO O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, QUE NO AFECTE EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR “LA SEDESOL”, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN Y SIEMPRE QUE NO SE

HAYA FIRMADO EL CONTRATO, EL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROCEDERÁ A SU CORRECCIÓN, CON LA INTERVENCIÓN DE SU SUPERIOR JERÁRQUICO, ACLARANDO O RECTIFICANDO EL MISMO, MEDIANTE EL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, EN LA QUE SE HARÁN CONSTAR LOS MOTIVOS QUE LO ORIGINARON Y LAS RAZONES QUE SUSTENTAN SU ENMIENDA, HECHO QUE SE NOTIFICARÁ A LOS LICITANTES QUE HUBIERAN PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, REMITIENDO COPIA DE LA MISMA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE SU FIRMA. SI EL ERROR COMETIDO EN EL FALLO NO FUERA SUSCEPTIBLE DE CORRECCIÓN CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DARÁ VISTA DE INMEDIATO AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, A EFECTO DE QUE, PREVIA INTERVENCIÓN DE OFICIO, SE EMITAN LAS DIRECTRICES PARA SU REPOSICIÓN. CUANDO EL FALLO NO SE DÉ A CONOCER EN LA JUNTA PÚBLICA, EL CONTENIDO DEL MISMO SE DIFUNDIRÁ A TRAVÉS DEL SISTEMA CompraNet EL MISMO DÍA EN QUE SE EMITA, PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN. A LOS LICITANTES SE LES ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO UN AVISO INFORMÁNDOLES QUE EL FALLO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN SISTEMA CompraNet.

CONTRA EL FALLO NO PROCEDERÁ RECURSO ALGUNO; SIN EMBARGO PROCEDERÁ LA INCONFORMIDAD EN TÉRMINOS DEL TÍTULO SÉPTIMO, CAPÍTULO PRIMERO DE LA LEY. 31. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

UNA VEZ REALIZADA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A UN SOLO LICITANTE CUYA PROPOSICIÓN RESULTE SOLVENTE PORQUE REÚNE, CONFORME A LOS MECANISMOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR “LA SEDESOL”, Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE

LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ADEMÁS DE QUE HUBIERA OFERTADO EL PRECIO MÁS BAJO. “EL LICITANTE” ADJUDICADO QUE NO FIRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO SERÁ

SANCIONADO EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 FRACCIÓN I DE LA LEY, 267 DE SU REGLAMENTO, SIN PERJUICIO DE PROCEDER EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA MISMA LEY. PARA LA FIRMA DEL CONTRATO “EL LICITANTE” ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR, SI SE TRATA DE UNA PERSONA MORAL ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE DEL ACTA CONSTITUTIVA INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES Y EN SU CASO DEL PODER NOTARIAL, PARA EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE (IFE, CÉDULA PROFESIONAL O PASAPORTE) Y



COPIA SIMPLE LEGIBLE, DOCUMENTOS QUE DEBERÁN SER COTEJADOS CON LOS ORIGINALES EN EL ACTO DE FIRMA DEL CONTRATO.

32. DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES

SE CONSIDERAN CAUSAS PARA EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES LAS SIGUIENTES:

I. SÍ DURANTE LA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS PROPOSICIONES, SE DETECTA QUE ÉSTAS SE

PRESENTARON EN FORMA INCOMPLETA O SE OMITA CUALQUIER DOCUMENTO REQUERIDO EN LOS NUMERALES 27.2.1.1 AL 27.2.1.27 Y 27.2.2.1 AL 27.2.2.19 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN O QUE LOS DOCUMENTOS NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y QUE IMPOSIBILITE DETERMINAR SU SOLVENCIA.

PARA EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN PODRÁN NO PRESENTAR LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN EL NUMERAL 26 INCISOS C Y D, EN SU LUGAR DEBERÁN PRESENTAR COPIA DEL ALTA ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN DONDE SE PUEDA COTEJAR LA FECHA DE DICHO TRÁMITE Y TAMBIÉN PRESENTAR LAS DECLARACIONES FISCALES MÁS ACTUALIZADAS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

PARA EL CASO DE EMPRESAS NO OBLIGADAS A PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS POR CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO DEBERÁN PRESENTAR LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN EL INCISO D DEL NUMERAL 26, DE FORMA SIMPLE Y ADICIONAR ESCRITO LIBRE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN INDICANDO EL SUPUESTO EN EL QUE SE ENCUENTRA Y QUE NO LO OBLIGA A PRESENTAR DICHA DICTAMINACIÓN (FORMATO LIBRE).

II. LAS PROPOSICIONES INCLUYAN INCONSISTENCIAS POR CONTRADICCIONES O INTENTOS DE ESPECULACIÓN.

III. EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS RESPECTO DE LAS CUALES SE HAYA ESTABLECIDO EXPRESAMENTE EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN DEBIDAMENTE FUNDADOS Y MOTIVADOS, SEGÚN EL ARTICULO 39 FRACCIÓN I DE LA LEY, QUE AFECTEN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN.

IV. "EL LICITANTE" PROPONGA UN PLAZO DE EJECUCIÓN MAYOR QUE EL REQUERIDO COMO MÁXIMO POR “LA SEDESOL”; O NO SE AJUSTEN LOS PROGRAMAS SOLICITADOS, A LAS CANTIDADES O MONTOS

TOTALES SEGÚN CORRESPONDA.

V. EN EL ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO “EL LICITANTE” NO CONSIDERE EL ANTICIPO QUE RECIBIRÁ U

OMITA ASENTAR EL INDICADOR ECONÓMICO ESTABLECIDO QUE UTILIZÓ O INCLUYA UNA SOBRETASA.

VI. “EL LICITANTE “INCLUYA INFORMACIÓN O CARGOS QUE NO CORRESPONDAN A LOS SOLICITADOS EN LA

PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y SUS ANEXOS.

VII. LOS MATERIALES PROPUESTOS NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO QUE “LA SEDESOL” HAYA EMITIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA

DE INVITACIÓN O EN LAS NORMAS TÉCNICAS.

VIII. LA PROPOSICIÓN INCLUYA EN ALGUNA DE SUS HOJAS FIRMAS EN COPIA O FACSIMILARES.

IX. CUANDO SE COMPRUEBE QUE ALGÚN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR EL COSTO

DE LOS TRABAJOS O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES.

X. “EL LICITANTE” SE ENCUENTRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY.

XI. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LOS ESCRITOS O MANIFIESTOS “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”,

DESCRITAS EN LOS NUMERALES 5 SEGUNDO PÁRRAFO, 8.2 TERCER PÁRRAFO, 26 APARTADO B, 27.2.1.4, DEL 27.2.1.7 AL 27.2.1.10 Y DEL 27.2.1.12 Y 27.2.1.13, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO.

XII. LOS PROGRAMAS PROPUESTOS SEAN INCONGRUENTES Y POR LO TANTO NO SEA FACTIBLE EJECUTAR LOS TRABAJOS.

XIII. EN LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y/O ECONÓMICA “EL LICITANTE” HAYA OMITIDO LAS INDICACIONES

ASENTADAS EN EL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.

XIV. SE ACREDITE FEHACIENTEMENTE CON LA DOCUMENTACIÓN IDÓNEA QUE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LOS LICITANTES ES FALSA.

XV. “EL LICITANTE” PARTICIPE CON EL MISMO PERSONAL O EQUIPO EN DOS O MÁS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN AL MISMO TIEMPO. EN CUYO CASO, AL ADJUDICÁRSELE LA PRIMERA INVITACIÓN,

AUTOMÁTICAMENTE QUEDARÁ DESCALIFICADO DE LAS SIGUIENTES INDEPENDIENTEMENTE DE LA



ETAPA EN QUE SE ENCUENTRE EL PRESENTE PROCESO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL.

XVI. LA INFORMACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPOSICIÓN, SEA INCONGRUENTE CON LA INFORMACIÓN TÉCNICA O QUE EN SU PROPOSICIÓN CONSIDEREN DOS O MÁS COSTOS DIFERENTES PARA UN MISMO MATERIAL, CATEGORÍA DE MANO DE OBRA O MAQUINARIA Y EQUIPO.

XVII. NO CONTENGAN COMPLETOS Y ACTUALIZADOS LOS PORCENTAJES DE PRESTACIONES, IMPUESTOS, CUOTAS O RETENCIONES, CONSIDERADOS EN ALGUNO DE LOS ANÁLISIS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.

XVIII. QUE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA NO SE PRESENTE EN SOBRE CERRADO.

XIX. CUANDO SU PROPUESTA PRESENTADA NO ESTE FOLIADA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 5.1 PÁRRAFO QUINTO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y ARTICULO 41 PÁRRAFO TERCERO DEL REGLAMENTO.

XX. NO PRESENTE LA “OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES” EN SENTIDO POSITIVO Y VIGENTE, EMITIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON LA QUE ACREDITA QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y A LAS REGLAS 2.1.27, 2.1.31 Y 2.1.39 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2016, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 2015.

XXI. EL NO PRESENTAR LA “OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL” EN SENTIDO POSITIVO Y VIGENTE, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SOBRE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA REGLA QUINTA DEL ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR Y SU ANEXO ÚNICO, DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO.

XXII. OMITIR CUALQUIER REQUERIMIENTO QUE DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, SEA CONSIDERADO POR “LA SEDESOL” ESTRICTAMENTE

NECESARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES O LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES SE COMUNICARÁ A “EL LICITANTE” DURANTE EL FALLO;

ASENTÁNDOSE EN LAS ACTAS RESPECTIVAS, LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON. 33. CANCELACIÓN E INVITACIONES DESIERTAS “LA SEDESOL” CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 70 DE SU REGLAMENTO, PODRÁ CANCELAR LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN POR CASO FORTUITO; FUERZA MAYOR; CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS JUSTIFICADAS, QUE PROVOQUEN LA EXTINCIÓN DE LA NECESIDAD DE CONTRATAR LOS TRABAJOS, O QUE DE CONTINUARSE CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE PUDIERA OCASIONAR UN DAÑO O PERJUICIO A LA PROPIA “SEDESOL”. LA DETERMINACIÓN DE DAR POR CANCELADA LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL, DEBERÁ PRECISAR EL ACONTECIMIENTO QUE MOTIVA LA DECISIÓN, LA CUAL SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LOS LICITANTES Y NO SERÁ PROCEDENTE CONTRA ELLA RECURSO ALGUNO, SIN EMBARGO SE PODRÁ INTERPONER LA INCONFORMIDAD EN TÉRMINOS DEL TÍTULO SÉPTIMO, CAPÍTULO PRIMERO DE LA LEY. SALVO EN LAS CANCELACIONES POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, “LA SEDESOL” CUBRIRÁ A LOS

LICITANTES LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE, EN SU CASO, PROCEDAN EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL REGLAMENTO. “LA SEDESOL” PODRÁ DECLARAR DESIERTA LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN EN CUALQUIERA

DE LOS SIGUIENTES CASOS.

CUANDO NINGUNA EMPRESA O PERSONA SE REGISTRE PARA PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL.

CUANDO NO EXISTA POR LO MENOS UNA PROPOSICIÓN SUSCEPTIBLE DE ANÁLISIS.

CUANDO HABIÉNDOSE RECIBIDO UNA O MÁS PROPOSICIONES, ÉSTAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE INVITACIÓN Y HAYAN SIDO DESECHADAS O DESCALIFICADAS DURANTE LA EVALUACIÓN, CONSTANDO EN EL ACTO DEL FALLO.

CUANDO NO SE RECIBA PROPOSICIÓN ALGUNA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.



CUANDO HABIENDO EVALUADO ECONÓMICAMENTE UNA O MÁS PROPOSICIONES, SE CONSIDERE QUE SUS PRECIOS DE INSUMOS SON INACEPTABLES. SE CONSIDERARÁ QUE LOS PRECIOS DE LOS INSUMOS CONTENIDOS EN LAS PROPOSICIONES NO SON ACEPTABLES CUANDO SE PROPONGAN IMPORTES QUE SEAN NOTORIAMENTE SUPERIORES A LOS QUE SE DESPRENDAN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO QUE SE REALICE PARA LA PRESUPUESTACIÓN DE LOS TRABAJOS, O BIEN, NO SIENDO NOTORIAMENTE SUPERIORES, REBASEN EL PRESUPUESTO ELABORADO DE MANERA PREVIA POR PARTE DE “LA SEDESOL”, Y NO SEA FACTIBLE PAGARLOS.

34. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES QUE SE APLICARÁN AL LICITANTE ADJUDICADO

EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 DE LA LEY Y 267 DEL REGLAMENTO, “LA SEDESOL” DENTRO DE LOS

15 (QUINCE) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE TENGAN CONOCIMIENTO DE ALGUNA INFRACCIÓN PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LOS HECHOS PRESUMIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES INFRACCIONES POR PARTE DE LOS LICITANTES.

I. “EL LICITANTE” ADJUDICADO QUE INJUSTIFICADAMENTE Y POR CAUSAS IMPUTABLES A EL NO FORMALICE EL CONTRATO ADJUDICADO POR “LA SEDESOL”, EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL

ARTÍCULO 78 FRACCIÓN I DE LA LEY.

II. “EL LICITANTE” ADJUDICADO QUE SE ENCUENTRE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN

LAS FRACCIONES III Y X DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY.

III. “EL CONTRATISTA” QUE NO CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A EL Y QUE, COMO CONSECUENCIA, CAUSE DAÑOS O PERJUICIOS GRAVES A “LA SEDESOL”.

IV. LOS LICITANTES QUE PROPORCIONEN INFORMACIÓN FALSA, ALTERADA O QUE ACTÚEN CON DOLO O

MALA FE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE SU VIGENCIA, O BIEN, EN LA PRESENTACIÓN O DESAHOGO DE UNA QUEJA EN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN O DE UNA INCONFORMIDAD.

35. PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES ECONOMICAS “LA SEDESOL” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR “LA CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJOS APROBADO, PARA LO

CUAL COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS REALIZADAS. LAS PENAS CONVENCIONALES SERÁN DETERMINADAS EN FUNCIÓN DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, CONSIDERANDO PARA EL CÁLCULO DE LAS MISMAS EL AVANCE FÍSICO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL CONTRATO. LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LAS PENAS CONVENCIONALES PROCEDERÁN ÚNICAMENTE CUANDO OCURRAN CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”.

EL IMPORTE DE LA RETENCIÓN ECONÓMICA SE DETERMINARÁ CON BASE EN EL CONTRATO CELEBRADO Y EN EL GRADO DE ATRASO QUE SE DETERMINE DE ACUERDO AL AVANCE FÍSICO EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO. “LA CONTRATISTA” PODRÁ RECUPERAR EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES

ECONÓMICAS EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA. UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONÓMICAS O LAS PENAS CONVENCIONALES, ÉSTAS SE HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE “LA CONTRATISTA” MEDIANTE NOTA EN “LA BITÁCORA ELECTRÓNICA” U OFICIO. EL

MONTO DETERMINADO COMO RETENCIÓN ECONÓMICA O PENA CONVENCIONAL, SE APLICARÁ EN LA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO. DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL CONTRATO Y TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ÉSTAS SEGUIRÁN EN PODER DE “LA SEDESOL”. LA CANTIDAD

DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO SE HARÁ EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE HAYA APLICADO “LA SEDESOL”.

SI UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES RESULTA SALDO A FAVOR DE “LA CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE RETENCIONES ECONÓMICAS, “LA



SEDESOL” DEBERÁ DEVOLVER DICHO SALDO A “LA CONTRATISTA”, SIN QUE EN ESTE CASO SE GENERE

GASTO FINANCIERO ALGUNO. CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, LAS RETENCIONES ECONÓMICAS O PENAS CONVENCIONALES SE CALCULARÁN CONSIDERANDO LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO. INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS ANTERIORMENTE, CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LÍMITE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, “LA SEDESOL” PODRÁ OPTAR

ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO. LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A “LA CONTRATISTA” SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS,

APLICANDO ADEMÁS, SI DA LUGAR A ELLO, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. LAS PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES ECONÓMICAS SON INDEPENDIENTES A LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCASIONARE “LA CONTRATISTA” POR NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, POR LO QUE TENDRÁN COMO OBJETO RESARCIR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS A “LA SEDESOL” POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR ATRASO EN LA FECHA PACTADA

DE CONCLUSIÓN POR LO QUÉ APLICARAN RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO. 35.1 DE LAS PENAS CONVENCIONALES

ES LA PENALIZACIÓN SEÑALADA EN LA CONVOCATORIA Y PACTADA EN EL CONTRATO, SÓLO PROCEDEN CUANDO “LA CONTRATISTA” POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉSTA SE ATRASA EN LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS, DE ACUERDO A LA FECHA PACTADA DE CONCLUSIÓN O ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL POR LO QUE SE LE APLICARÁN LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES DE EJECUTAR, POR CADA DÍA NATURAL QUE “LA CONTRATISTA” RETRASE LA ENTREGA TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS

CONVENIDOS.

A.- PROCEDENCIA:

LAS PENAS CONVENCIONALES SE DEBEN APLICAR CUANDO, POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”,

LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS SE HACE CON ATRASO Y/O A LAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL, CONSIDERANDO PARA ESTA DETERMINACIÓN LA FECHA CONVENIDA O PACTADA CONTRACTUALMENTE.

B.- DETERMINACIÓN:

B.1. LAS PENAS CONVENCIONALES A APLICARSE A “LA CONTRATISTA” SE DETERMINARÁN EN FUNCIÓN

DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL CONVENIDO APEGÁNDOSE A LOS ARTÍCULOS 46 BIS DE LA LEY Y 86, 87 DEL REGLAMENTO.

B.2. EL MÁXIMO QUE SE PUEDE APLICAR A “LA CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE PENAS

CONVENCIONALES ES IGUAL AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. B.3., EL MONTO MÁXIMO DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO QUE SE LES PUEDE APLICAR

SERÁ DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL VALOR DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, A LA FECHA CONVENIDA DE TERMINACIÓN DE LOS MISMOS.

B.4. LA PENALIZACIÓN DEBE APLICARSE DESDE EL PRIMER DÍA DE ATRASO Y HASTA LA TERMINACIÓN DE

LOS TRABAJOS A SATISFACCIÓN DE “LA SEDESOL”. B.5. EN EL SUPUESTO QUE EL INCUMPLIMIENTO DE “LA CONTRATISTA” REBASE LA SUMA LÍMITE MÁXIMA

PARA QUE EL MISMO CONCLUYA LOS TRABAJOS POR HABER AGOTADO EL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “LA SEDESOL” PODRÁ INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 154 DEL REGLAMENTO.



C.- APLICACIÓN.

C.1. SERÁ RESPONSABILIDAD DE LAS ÁREAS REQUIRENTES APLICAR EN TIEMPO Y FORMA OPORTUNA

LAS PENAS CONVENCIONALES, TODA VEZ QUE EL PAGO INTEGRO DE LOS TRABAJOS, ESTÁ CONDICIONADO A QUE “LA CONTRATISTA” HAYA CUMPLIDO SUS OBLIGACIONES EN TIEMPO.

C.2. EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES DEBERÁ EFECTUARSE MEDIANTE EL FORMATO DE

PAGO ELECTRÓNICO e5cinco http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/oficina_virtual/dpa/116_4885.html.

D.- RESCISIÓN DEL CONTRATO

EN EL SUPUESTO DE QUE “LA CONTRATISTA” NO TERMINE LOS TRABAJOS EN UN TIEMPO CONVENIDO ENTRE LAS PARTES, O POR HABER AGOTADO EL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “LA SEDESOL” PODRÁ INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, DE CONFORMIDAD CON LO

PREVISTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY, LO CUAL NO LIMITA QUE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE PODRÁ INICIAR EN CUALQUIER MOMENTO.

35.2 DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS

CONSISTEN EN LA RETENCIÓN ECONÓMICA A LAS ESTIMACIONES QUE ESTÉN EN PROCESO CUANDO SE DETERMINE EL ATRASO EN LAS FECHAS PACTADAS EN LA PRESTACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTABLECEN EN LA CONVOCATORIA Y CONTRATO.

EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” INCURRIERA EN INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES

CONTRACTUALES QUE OCASIONEN UN ATRASO DE FORMA PARCIAL CON BASE A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO, SE APLICARÁ UNA RETENCIÓN ECONÓMICA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 88 DEL REGLAMENTO SOBRE EL IMPORTE DE LO INCUMPLIDO, APLICANDO DIRECTAMENTE A LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE; ESTA RETENCIÓN ECONÓMICA NO PODRÁ EXCEDER DEL MONTO TOTAL DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DICHAS RETENCIONES ECONÓMICAS PODRÁN SER RECUPERADAS POR “LA CONTRATISTA” SI REGULARIZAN

LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LAS SIGUIENTES ESTIMACIONES DE ACUERDO A LO CONVENIDO EN EL CONTRATO.

PROCEDERÁ LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO, CUANDO LA SUMA DEL IMPORTE TOTAL DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS APLICADAS AL CONTRATISTA CORRESPONDA AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

LAS RETENCIONES ECONÓMICAS SE APLICARÁN SOBRE LA CANTIDAD INDICADA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

36. SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS “LA SEDESOL” A TRAVÉS DEL RESIDENTE DE OBRA QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE POR ESCRITO, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “LA CONTRATISTA” POR MEDIO DE “LA BITÁCORA ELECTRÓNICA”, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME

PERTINENTES RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS. ASIMISMO, VERIFICARÁ QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE LOS TRABAJOS SEA EL MISMO QUE EL CONTENIDO EN LA RELACIÓN QUE PRESENTE “LA CONTRATISTA”, EN

TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL MODELO DE CONTRATO ANEXO A LA PRESENTE CONVOCATORIA. AL INICIO DE LOS TRABAJOS “LA SEDESOL” ENVIARÁ UN ESCRITO A “LA CONTRATISTA” EN DONDE LE INDICARÁ EL NOMBRE DEL “RESIDENTE DE OBRA” Y LAS FECHAS DE EJECUCION

37. BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA

EL USO DE “LA BITÁCORA ELECTRÓNICA” ES OBLIGATORIO EN CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS Y

SERVICIOS. SU ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARÁ POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL SE DEBERÁN INGRESAR LOS DATOS EN EL PROGRAMA INFORMÁTICO QUE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA IMPLEMENTÓ PARA TAL FIN, A TRAVÉS DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN

ELECTRÓNICA http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/ LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES USARÁN “LA BITÁCORA ELECTRÓNICA” ATENDIENDO AL MEDIO DE

COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL CUAL SE OPERE.

http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/



PARA EL USO DE “LA BITÁCORA ELECTRÓNICA”, SE CONSIDERARÁ LO SIGUIENTE:

EL RESIDENTE DE OBRA SERÁ EL ADMINISTRADOR DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA QUE LE HAYA SIDO DESIGNADA Y ES EL ÚNICO USUARIO QUE PUEDE DAR INICIO A UNA BITÁCORA ELECTRÓNICA EN EL SISTEMA. ES EL REPRESENTANTE POR PARTE DE “LA SEDESOL”. TIENE FACULTAD PARA CREAR, FIRMAR, ABRIR Y

CERRAR LAS NOTAS Y ESTABLECER SEGUIMIENTOS A LAS MISMAS, ADEMÁS PUEDE CONFIGURAR EL SERVICIO DE ALERTAS Y MENSAJES DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA ASIGNADA ASÍ MISMO, ADMINISTRAR LOS CATÁLOGOS DE TEMAS Y FASES. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN PUEDE CREAR, FIRMAR, ABRIR, CERRAR Y DAR SEGUIMIENTO A NOTAS. FLUJO DEL PROCESO DE “LA BITÁCORA ELECTRÓNICA”:

EL PROCESO PARA LLEVAR EL REGISTRO DE EVENTOS RELEVANTES DE LAS OBRAS CONSISTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1. LAS PARTES INVOLUCRADAS INICIAN UNA BITÁCORA ELECTRÓNICA

RESIDENTE DE OBRA

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

2. AL INICIO SE DEBEN HACER DOS NOTAS: LA DE APERTURA Y LA DE VALIDACIÓN, REGISTRANDO COMO MÍNIMO LO INDICADO EN EL LOS ARTÍCULOS 95 Y 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RESPECTIVAMENTE.

3. DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SE DEBERÁN ASENTAR PERIÓDICAMENTE NOTAS DE

ASPECTOS RELEVANTES, DURANTE TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA.

4. EN EL CIERRE DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ CREAR UNA NOTA ESPECIAL DE CIERRE DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA, QUE DÉ POR TERMINADO LOS TRABAJOS.

38. CARGOS ADICIONALES “LA CONTRATISTA” ACEPTA EXPRESAMENTE QUE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE AUTORICEN PARA PAGO, SE LE RETENGA EL CINCO AL MILLAR POR CONCEPTO DE DERECHOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS Y 220 DEL REGLAMENTO. DEDUCCIÓN QUE SERÁ EJERCIDA Y COMPROBADA, EN TÉRMINOS DE LOS

LINEAMIENTOS EMITIDOS PARA TAL EFECTO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EL 17 DE JULIO DE 2009. 39. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO QUE AL EFECTO SE SUSCRIBA, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “LA SEDESOL” LO NOTIFICARÁ A “LA CONTRATISTA”, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA

MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO. LA FORMALIZACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ACTA DE SUSPENSIÓN, MISMA QUE DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 147 DEL REGLAMENTO. NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA”.

“LA CONTRATISTA” A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN QUE DÉ POR TERMINADA LA SUSPENSIÓN, PODRÁ SOLICITAR EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY, Y QUE SE GENEREN DURANTE LA SUSPENSIÓN. LA SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA” DEBERÁ

PRESENTARSE EN LAS FECHAS DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.

TRATÁNDOSE DE SUSPENSIÓN DE TRABAJOS, EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES SE LIMITARÁ A LO SIGUIENTE:



I. LAS RENTAS DE EQUIPO O, SI RESULTA MÁS BARATO, LOS FLETES DEL RETIRO Y REGRESO DEL MISMO A LA OBRA.

II. LA MANO DE OBRA PROGRAMADA QUE PERMANEZCA EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DURANTE EL PERIODO DE LA SUSPENSIÓN QUE NO HAYA SIDO TRASLADADA A OTRO FRENTE DE TRABAJO O A OTRA OBRA Y QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN LA “BITÁCORA ELECTRÓNICA” O EN EL DOCUMENTO DE CONTROL DE ASISTENCIA QUE DEFINA “LA SEDESOL” Y “LA CONTRATISTA”.

III. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA Y EL DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO DEL SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA ORDENAR LA SUSPENSIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY.

IV. AL MONTO CORRESPONDIENTE A LOS COSTOS INDIRECTOS QUE SE HAYAN GENERADO DURANTE EL PERIODO DE SUSPENSIÓN. LOS COSTOS INDIRECTOS QUE SE CONSIDERAN SON LOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 213 DEL REGLAMENTO.

V. EL COSTO POR MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO CUANDO NO IMPLIQUEN UN COSTO INDIRECTO.

PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTOS GASTOS SE DEBERÁN CONSIDERAR COMO BASE PARA SU CÁLCULO, LOS PROGRAMAS Y COSTOS ORIGINALMENTE PROPUESTOS POR “LA CONTRATISTA”, DEBIÉNDOSE AJUSTAR CON

EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE AUTORIZADO ANTES DE LA SUSPENSIÓN. EN CASO DE SUSPENSIÓN, “LA SEDESOL” DEBERÁ LEVANTAR UN ACTA EN LA QUE HARÁ CONSTAR COMO

MÍNIMO LO SIGUIENTE:

I. FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA EL ACTA.

II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA Y EL DEL SUPERINTENDENTE, ASÍ COMO DEL SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA ORDENAR LA SUSPENSIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 60 DE LA LEY.

III. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE SUSPENDERÁN. SI LA SUSPENSIÓN ES PARCIAL SOLO SE IDENTIFICARA LA PARTE CORRESPONDIENTE Y LAS MEDIDAS QUE HABRÁN DE TOMARSE PARA SU REANUDACIÓN.

IV. MOTIVOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN. V. RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA

QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE QUE SE VAYA A SUSPENDER, DEBIENDO HACER CONSTANCIA DEL PERSONAL Y EQUIPO QUE SE RETIRA Y DEL QUE SE AUTORIZA SU PERMANENCIA, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO.

VI. EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN. CUANDO LA REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS ESTÉ

LIGADA A UN HECHO O ACTO DE REALIZACIÓN CIERTA PERO DE FECHA INDETERMINADA, EL PERIODO DE LA SUSPENSIÓN ESTARÁ SUJETO A LA ACTUALIZACIÓN DE ESE EVENTO, SIN PERJUICIO DE QUE SE PUEDA OPTAR POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

VII. LAS ACCIONES QUE SEGUIRÁ “LA SEDESOL”, PARA ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO DE LOS

TRABAJOS, ASÍ COMO PROCURAR LA CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS.

VIII. DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN QUE SE APLICARÁ, EL QUE DEBERÁ CONSIDERAR

LOS DIFERIMIENTOS QUE LA SUSPENSIÓN ORIGINA, AJUSTANDO SIN MODIFICAR LOS PERIODOS Y PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN INDICADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO EN EL CONTRATO.

IX. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE RESULTEN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS

REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, SUS INSTALACIONES Y EQUIPOS. SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTEN SUSPENSIONES DE LOS TRABAJOS CUYOS PERIODOS SEAN REDUCIDOS Y DIFÍCILES DE CUANTIFICAR, LAS PARTES PODRÁN ACORDAR QUE LOS PERIODOS SEAN AGRUPADOS Y FORMALIZADOS MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UNA SOLA ACTA.



DE OCURRIR LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY “LA SEDESOL” COMUNICARÁ LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO A “LA CONTRATISTA”; POSTERIORMENTE, LO HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE SU

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME EN EL QUE SE REFERIRÁ LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR. CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY, SIEMPRE QUE NO SE UTILICEN PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”.

CUANDO LAS SUSPENSIONES SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, SÓLO SERÁ PROCEDENTE EL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS EN EL ARTÍCULO 149 DEL REGLAMENTO.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES ESCRITAS DE “LA SEDESOL”, ÉSTA PODRÁ ORDENAR A TRAVÉS DE NOTA DE “LA BITÁCORA ELECTRÓNICA” U OFICIO SU DEMOLICIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS

TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LOS CUALES SE HARÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “LA SEDESOL”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS

CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA DEMOLICIÓN, REPOSICIÓN O REPARACIÓN INDICADAS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA SU TERMINACIÓN.

40. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA SEDESOL” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, CUANDO EXISTAN RAZONES

DE INTERÉS GENERAL, CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE A “LA SEDESOL”, SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE

DIERON ORIGEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EN CUYO CASO SE LE PAGARÁN A "LA CONTRATISTA" LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES,

SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO. SÓLO EN LOS CASOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR PROCEDERÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS, POR LO QUE NO PODRÁ CELEBRARSE NINGÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES PARA TAL EFECTO. EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN “LA BITÁCORA ELECTRÓNICA”, DEBIENDO “LA SEDESOL” LEVANTAR UN ACTA,

DONDE SE HAGA CONSTAR COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:

I. FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTA.

II. NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE OBRA Y DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS CUYO CONTRATO SE TERMINE ANTICIPADAMENTE;

IV. IMPORTE CONTRACTUAL.

V. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS HASTA ANTES DE QUE SE HUBIERA

DEFINIDO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

VI. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS. VII. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN

CONTRACTUAL Y EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARON TRABAJOS.



VIII. RAZONES O CAUSAS JUSTIFICADAS QUE DIERON ORIGEN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA ASÍ COMO UNA RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA QUE SE ENCUENTRE EL CONTRATO QUE SE VAYA A TERMINAR ANTICIPADAMENTE.

IX. SEÑALAR TODAS LAS ACCIONES TENDIENTES A ASEGURAR LOS BIENES Y EL ESTADO QUE GUARDAN

LOS TRABAJOS.

X. PERIODO EN EL CUAL SE DETERMINARÁ EL FINIQUITO DEL CONTRATO Y EL IMPORTE AL QUE ASCENDERÁN LOS GASTOS NO RECUPERABLES.

LOS GASTOS NO RECUPERABLES SERÁN: I. LOS GASTOS NO AMORTIZADOS POR CONCEPTO DE:

A. LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E INSTALACIONES EN EL

SITIO DE LOS TRABAJOS. AL SER LIQUIDADOS ESTOS GASTOS, LAS CONSTRUCCIONES SERÁN PROPIEDAD DE LA FEDERACIÓN.

B. OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS, CAMPAMENTOS E INSTALACIONES RENTADOS POR “LA

CONTRATISTA”, CON EL OBJETO DE ATENDER DIRECTAMENTE LAS NECESIDADES DE LA OBRA. C. LA INSTALACIÓN Y MONTAJE DE PLANTAS DE CONSTRUCCIÓN, TALLERES Y SU RETIRO.

D. LA PARTE PROPORCIONAL DEL COSTO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA DE LA MAQUINARIA O

EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN, Y LA EXPEDICIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

II. EL IMPORTE DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE ADQUIRIDOS POR “LA

CONTRATISTA” Y QUE SE ENCUENTREN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CAMINO A ÉSTE, TERMINADOS O

HABILITADOS EN LOS TALLERES O FÁBRICAS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y QUE LA CUANTÍA SEA ACORDE CON LAS CANTIDADES DE OBRA PENDIENTES DE EJECUTAR SEGÚN LOS PROGRAMAS CONVENIDOS, Y

III. LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL OBRERO Y ADMINISTRATIVO DIRECTAMENTE ADSCRITO A LA OBRA, SIEMPRE

Y CUANDO NO SEAN EMPLEADOS PERMANENTES DE “LA CONTRATISTA”.

PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO DEL CONTRATO QUE SE HAYA DADO POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE, DEBERÁN OBSERVARSE LAS REGLAS QUE PARA EL FINIQUITO DE OBRA CONCLUIDA SE ESTABLECEN EN LA SECCIÓN IX DEL REGLAMENTO. DE OCURRIR LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY, “LA SEDESOL” COMUNICARÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO A “LA CONTRATISTA”; POSTERIORMENTE, LO HARÁN DEL

CONOCIMIENTO DE SU ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME EN EL QUE SE REFERIRÁ LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR. 41. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO “LA SEDESOL” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, CUANDO "LA CONTRATISTA" INCURRA EN CUALQUIERA DE LAS

SIGUIENTES CAUSALES:

I. CONTRAVENIR A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES

ADMINISTRATIVAS QUE RESULTEN APLICABLES.

II. SI NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CAUSA JUSTIFICADA.

III. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE “LOS TRABAJOS DE OBRA” O SE NIEGA A

REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “LA SEDESOL”.

IV. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO

JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DEL RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR “LA SEDESOL”.



V. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES, EQUIPO O HERRAMIENTA Y QUE EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

VI. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL, QUIEBRA, SUSPENSIÓN DE PAGOS O ACTIVIDADES O

ALGUNA FIGURA ANÁLOGA. VII. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN

PREVIA Y POR ESCRITO DE “LA SEDESOL”.

VIII. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN POR

ESCRITO DE “LA SEDESOL”.

IX. CAMBIE SU NACIONALIDAD.

X. NO PROPORCIONE A “LA SEDESOL” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN LA FACULTAD DE INTERVENIR,

LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

XI. SI INCURRE EN FALSEDAD DE DECLARACIONES EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA.

XII. CAMBIA SU DOMICILIO FISCAL, SIN NOTIFICARLE POR ESCRITO A “LA SEDESOL”

XIII. INCUMPLA CON EL COMPROMISO ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO,

RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR “LA SEDESOL”.

XIV. EL NO PRESENTAR LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN EL TÉRMINO

INDICADO EN EL PUNTO 24 DE ESTA CONVOCATORIA. XV. EL INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO QUE SE

SUSCRIBA.

XVI. EL NO EXHIBIR CARTA COMPROMISO MEDIANTE LA CUAL SE OBLIGUE A PRESENTAR, DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA LISTA DE LOS TRABAJADORES QUE EMPLEE PARA LA OBRA, ASÍ COMO DE LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE DICHOS TRABAJADORES ANTE EL IMSS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 15 FRACCIONES I Y III, Y 287 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, ASÍ COMO LAS CONSTANCIAS DE APORTACIÓN OBRERO PATRONALES CON LA PERIODICIDAD QUE CORRESPONDA Y SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO.

XVII. USE INDEBIDAMENTE O CON PROPÓSITOS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE

CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y/O EN EL CONTRATO QUE SE SUSCRIBA, LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA PROPORCIONADA POR “LA SEDESOL”, EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN

APLICABLE. DE OCURRIR LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY “LA SEDESOL” COMUNICARÁ LA RESCISIÓN DEL CONTRATO A “LA CONTRATISTA”; POSTERIORMENTE, LO HARÁN DEL CONOCIMIENTO DE SU

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME EN EL QUE SE REFERIRÁ LOS SUPUESTOS OCURRIDOS EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR. 42. MARCO NORMATIVO

LA LEGISLACIÓN APLICABLE A LA PRESENTE INVITACIÓN ES LA ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, POBALINES EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA SEDESOL, REGLAMENTO INTERIOR DE LA SEDESOL, LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, REGLAS PARA LA DETERMINACIÓN, ACREDITACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO NACIONAL, LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO, LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA, LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR, LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CÓDIGO CIVIL FEDERAL, CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2016, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, O LA QUE SE ENCUENTRE VIGENTE EN LA FECHA DE LA



FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO, Y DEMÁS NORMATIVIDAD Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CARÁCTER FEDERAL APLICABLES.

43. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN NO PODRÁ DIFUNDIR O PROPORCIONAR INFORMACIÓN ALGUNA RELATIVA A LA PRESENTE CONVOCATORIA, A TERCEROS EN FORMA DE PUBLICIDAD, ARTÍCULO TÉCNICO O DATOS ECONÓMICOS DE CONFORMIDAD CON LA CARTA DE CONFIDENCIALIDAD FIRMADA DURANTE SU VALIDACIÓN TÉCNICA Y JURÍDICA. LOS LICITANTES NO PODRÁN DIFUNDIR O PROPORCIONAR INFORMACIÓN ALGUNA RELATIVA LOS TRABAJOS, EN FORMA DE PUBLICIDAD O ARTÍCULO TÉCNICO A MENOS QUE CUENTEN CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA, EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA SEDESOL”, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 83 DE

LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR. “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO DIVULGAR POR ESCRITO, VERBALMENTE O POR CUALQUIER OTRO MEDIO

LA INFORMACIÓN QUE OBTENGA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO Y MANTENER EN LA MÁS ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD, LOS RESULTADOS PARCIALES Y FINALES DEL MISMO, ABSTENIÉNDOSE DE DAR A CONOCER CUALQUIER INFORMACIÓN AL RESPECTO. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL CONTRATO QUE SE CELEBRE SE CONSIDERARÁ PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 70 FRACCIÓN XXVIII, DE LA LEY GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; SIN EMBARGO LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONE “LA SEDESOL” A “LA CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MATERIA DEL MISMO, SERÁ CONSIDERADA COMO

CONFIDENCIAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 116 ULTIMO PARRAFO DEL CITADO ORDENAMIENTO JURÍDICO, POR LO QUE “LA CONTRATISTA” SE COMPROMETE A RECIBIR, PROTEGER Y GUARDAR LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PROPORCIONADA POR “LA SEDESOL” CON EL MISMO EMPEÑO Y CUIDADO QUE TIENE

RESPECTO DE SU PROPIA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, ASÍ COMO HACER CUMPLIR A TODOS Y CADA UNO DE LOS USUARIOS AUTORIZADOS A LOS QUE LES ENTREGUE O PERMITA ACCESO A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, EN LOS TÉRMINOS DE ESTE INSTRUMENTO. “LA CONTRATISTA” SE COMPROMETE A QUE LA INFORMACIÓN CONSIDERADA COMO CONFIDENCIAL NO SERÁ

UTILIZADA PARA FINES DIVERSOS A LOS AUTORIZADOS CON EL CONTRATO RESPECTIVO; ASIMISMO, DICHA INFORMACIÓN NO PODRÁ SER COPIADA O DUPLICADA TOTAL O PARCIALMENTE EN NINGUNA FORMA O POR NINGÚN MEDIO, NI PODRÁ SER DIVULGADA A TERCEROS QUE NO SEAN USUARIOS AUTORIZADOS. DE ESTA FORMA, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO DIVULGAR O PUBLICAR INFORMES, DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CITADO INSTRUMENTO, TODA VEZ QUE SON PROPIEDAD DE “LA SEDESOL”.

“LA CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADA A DEVOLVER A “LA SEDESOL”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS

NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO DE LAS CAUSAS DESCRITAS PARA LA RESCISIÓN Y LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, CONCLUYA LA VIGENCIA DEL MISMO, SUBSISTIRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD SOBRE LOS TRABAJOS ESTABLECIDOS EN DICHO INSTRUMENTO LEGAL Y DE LOS INSUMOS UTILIZADOS PARA REALIZARLOS. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE, “LA CONTRATISTA” TIENE CONOCIMIENTO EN QUE “LA SEDESOL” PODRÁ EJECUTAR O TRAMITAR LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LA

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO PRESENTAR LAS DENUNCIAS CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL LIBRO SEGUNDO, TÍTULO NOVENO, CAPÍTULO I Y II DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE. DE IGUAL FORMA, “LA CONTRATISTA” SE COMPROMETE A NO ALTERAR LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, A

LLEVAR UN CONTROL DE SU PERSONAL Y HACER DE SU CONOCIMIENTO LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO DE INCUMPLIR CON LO DISPUESTO EN ESTE NUMERAL, POR LO QUE EN SU CASO, SE OBLIGA A NOTIFICAR A “LA SEDESOL” CUANDO SE REALICEN ACTOS QUE SE CONSIDEREN COMO ILÍCITOS, DEBIENDO DAR INICIO A LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES Y SACAR EN PAZ Y A SALVO A “LA SEDESOL” DE

CUALQUIER PROCESO LEGAL.



44. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS

LOS LICITANTES PODRÁN INCONFORMARSE DIRECTAMENTE EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE LA

FUNCIÓN PÚBLICA CON DIRECCIÓN EN AVENIDA INSURGENTES SUR N°. 1735, COLONIA GUADALUPE INN, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, CODIGO POSTAL 01020, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON TELÉFONO (55) 2000-3000, O A TRAVÉS DEL SISTEMA CompraNet, POR ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE CONTRAVENGAN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 84 DE LA LEY .

LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN ENTRE “LA SEDESOL” Y “LA CONTRATISTA”, CON MOTIVO DEL

CONTRATO QUE SE CELEBRE SERÁN RESUELTAS POR LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES EN LA MATERIA CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 45. ENCUESTA DE TRANSPARENCIA (ANEXO I)

LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EMITE EL ANEXO I CUYO PROPÓSITO ES CONOCER EL NIVEL DE TRANSPARENCIA CON LA QUE

SON LLEVADOS LOS PROCESOS LICITATORIOS. SE AGRADECERÁ A LOS LICITANTES QUE EL DÍA DEL FALLO DEPOSITEN EN LA URNA QUE SE ENCUENTRA EN LA SEDE DEL ACTO DE FALLO. DEBIDAMENTE REQUISITADO EL ANEXO I.

46. NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA “OCDE”

LA SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EMITE LA NOTA CORRESPONDIENTE AL ANEXO II. 47. ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET. (ANEXO III).

CD. VICTORIA, ESTADO DE TAMAULIPAS, A 08 DE JULIO 2016.

______________________________________________ LIC. MARÍA DE LOURDES FLORES MONTEMAYOR

DELEGADA FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS



ANEXOS A LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN



ANEXOS A LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN-

SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN LOS ANEXOS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

DESCRIPCIÓN

ANEXO

FORMATO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LAS PROPOSICIONES

ANEXO “A”

INTEGRACIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR OBJETO DE LA PRESENTE INVITACIÓN.

ANEXO “B”

CURRÍCULUM ACTUALIZADO DE LA PERSONA FÍSICA O EMPRESA LICITANTE, INCLUYENDO LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE “EL LICITANTE”. (FORMATO LIBRE)

ANEXO C.F. 01

RELACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROFESIONISTAS TÉCNICOS AL SERVICIO DE “EL LICITANTE”; CURRÍCULOS ACTUALIZADOS CON FIRMA AUTÓGRAFA, CREDENCIAL DE

ELECTOR Y CÉDULA PROFESIONAL; COMPROBANTE DEL SUPERINTENDENTE PROPUESTO DE CONTRATAR CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (FORMATO LIBRE)

ANEXO C.F. 02

RELACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJOS QUE HAYA CELEBRADO “EL LICITANTE” Y

TENGA CONCLUIDOS, COMPLETOS DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE. (FORMATO LIBRE)

ANEXO C.F. 03

ACREDITACIÓN FINANCIERA DE “EL LICITANTE” (FORMATO LIBRE) ANEXO C.F. 04

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DE “EL LICITANTE”

(FORMATO LIBRE)

ANEXO C.F. 05

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA OBRA Y LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. (FORMATO LIBRE)

ANEXO C.F. 06

CARTA COMPROMISO DE “EL LICITANTE” EN LA QUE MANIFIESTE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, PRESENTARÁ A “LA SEDESOL”, EN UN TERMINO NO

MAYOR A 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DE CONTRATO, LA LISTA DE LOS TRABAJADORES QUE EMPLEE PARA LA OBRA, ASÍ COMO CONSTANCIA EN LA QUE SE ACREDITE QUE EL PERSONAL QUE EJECUTARÁ LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITO ANTE EL IMSS.(FORMATO LIBRE)

ANEXO C.F. 07

COPIA SIMPLE DEL FORMATO DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN QUE GENERA EL SISTEMA CompraNet O CARTA COMPROMISO EN LA QUE INDIQUE SU INTERÉS DE PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.(FORMATO LIBRE)

ANEXO C.F. 08

PRESENTAR EL “ACUSE DE RESPUESTA” EN SENTIDO POSITIVO EMITIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CON EL QUE ACREDITE ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL PUNTO 8 DEL “OFICIO CIRCULAR POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE REALICEN CONTRATACIONES CON RECURSOS FEDERALES SEGÚN LAS REGLAS 2.1.27, 2.1.31 Y 2.1.39 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2016, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN(ANEXO C.F. 09 FORMATO LIBRE).

ANEXO C.F. 09

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL “EL LICITANTE” MANIFIESTA QUE EN SU PLANTA

LABORAL CUENTA (O NO CUENTA) CUANDO MENOS CON UN 5 % (CINCO POR CIENTO) DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ANEXO A.D.

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO OTORGADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ANEXO A.F. 01

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL ANEXO A.F. 02



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 97 Y 98 DE SU REGLAMENTO.

ANEXO A.F. 03

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SU AMPLIACIÓN EN MONTO O PLAZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ANEXO A.F. 04

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS, 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

ANEXO A.T. 01

MANIFESTACIÓN ESCRITA DANDO A CONOCER EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DE LA PRESENTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL.

ANEXO A.T. 02

ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE “EL LICITANTE”. ANEXO A.T. 03

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL “EL LICITANTE” MANIFIESTA

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE “LA SEDESOL”, INDUZCAN O ALTEREN LAS

EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

ANEXO A.T. 04

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA

ANEXO A.T. 05

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POLÍTICAS Y SOCIALES.

ANEXO A.T. 06

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ Y QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN

ANEXO A.T. 07

ACREDITACIÓN DE “EL SUBCONTRATISTA” ANEXO A.T. 07 a

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON EL CARÁCTER DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) ANEXANDO DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN

ANEXO A.T.08

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE “EL LICITANTE” NO HA

FORMALIZADO CONTRATOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES ESTATALES O MUNICIPALES PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO

ANEXO A.T. 09

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, MODELO DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.

ANEXO A.T. 10

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. (PROGRAMA DE BARRAS, O BIEN REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA)

ANEXO A.T. 11

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES. ANEXO A.T. 12

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS

ANEXO A.T. 13

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ANEXO A.T. 14

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ANEXO A.T. 15

MODELO DE CONTRATO. ANEXO M.C. 01



ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS ANEXO 1

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, INCLUYENDO EL I.V.A. DESGLOSADO; ESTE DOCUMENTO FORMARA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE

ANEXO 2

PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS ANEXO 3

PROYECTO VALIDADO POR PARTE DEL ORGANISMO OPERADOR (COMAPA) COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ

ANEXO 4

PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS. ANEXO 5

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. ANEXO A.E. 01

PRESUPUESTO DE LA OBRA, INTEGRADO POR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON LAS PROPUESTA ECONÓMICA DE “EL LICITANTE”

ANEXO A.E. 02

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO ANEXO A.E. 03

ANÁLISIS, CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL. ANEXO A.E. 04

INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL ANEXO A.E. 04a

ANÁLISIS, DE LOS COSTOS INDIRECTOS. ANEXO A.E. 05

INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD. ANEXO A.E. 06

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO. ANEXO A.E. 06a

UTILIDAD PROPUESTA POR “EL LICITANTE”. ANEXO A.E. 06b

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

ANEXO A.E. 07

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN AGRUPANDO MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA (EXPLOSIÓN DE INSUMOS).

ANEXO A.E. 08

EXPLOSIÓN DE INSUMOS (MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN)

ANEXO A.E. 08a

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DESGLOSADO POR CONCEPTO DE OBRA QUE INTEGRAN EN EL CATÁLOGO (PROGRAMA DE BARRAS, O BIEN REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA)

ANEXO A.E. 09

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES

ANEXO A.E. 10

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS

ANEXO A.E. 11

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO

ANEXO A.E. 12

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ANEXO A.E. 13

CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DE ANTICIPOS. ANEXO A.E. 14



ENCUESTA DE TRANSPARENCIA. ANEXO I

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).

ANEXO II

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO CompraNet

ANEXO III

LETRERO INFORMATIVO DE OBRA ANEXO IV

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS ANEXO V



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL NO. IO-020000877-E6-2016

DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

MUNICIPIO DE: GÜEMEZ

FECHA: 18/07/2016 17:00 HORAS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

ANEXO “A”

RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LAS PROPOSICIONES

No.

DESCRIPCIÓN ANEXO

NUMERAL E INCISO O

PÁRRAFO DE LA CONVOCATORIA

RECIBIDO

OBSERVACIONES SI NO

ENTREGA DE PROPOSICIONES

1 ¿LA PROPOSICIÓN SE ENTREGA EN SOBRE CERRADO? S/A

2 ¿ESTA DEBIDAMENTE IDENTIFICADO EN SU PARTE EXTERIOR? S/A

ACREDITACIÓN DE “EL LICITANTE”

PERSONA FÍSICA

3 IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA (COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS)

S/A 2, PRIMER PÁRRAFO Y

27.2.1.2

EN CASO DE REPRESENTACIÓN CONJUNTA, LA AGRUPACIÓN DEBERÁ PRESENTAR ESTA DOCUMENTACIÓN DE MANERA

INDIVIDUAL (ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO)

4 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (COPIA SIMPLE)

S/A 2, APARTADOS I Y II

5

ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA

S/A 2, TERCER PÁRRAFO E

INCISO A

PERSONA MORAL

6

IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN (COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS)

S/A 2, PRIMER PÁRRAFO Y

27.2.1.2

EN CASO DE REPRESENTACIÓN CONJUNTA, LA AGRUPACIÓN DEBERÁ PRESENTAR ESTA DOCUMENTACIÓN DE MANERA

INDIVIDUAL (ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO)

7 COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA Y DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES (ASÍ COMO PRESENTACIÓN DEL ORIGINAL PARA COTEJO)

S/A 2, APARTADO III

8 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (COPIA SIMPLE) S/A 2, APARTADO III

9

ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA

S/A 2, TERCER PÁRRAFO E

INCISOS A Y B

PROPOSICIÓN CONJUNTA

10 CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA ANEXO 6 2.1 Y 27.2.1.27

11

PRESENTACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS Y ESCRITOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 61 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO EN FORMA INDIVIDUAL DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA AGRUPACIÓN

S/A 2.1 PRIMER PÁRRAFO

12 EN SU CASO, PODER NOTARIAL PARA DEMOSTRAR LA REPRESENTACIÓN COMÚN (COPIA SIMPLE)

S/A 2.1

EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA

13

COPIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, O

CONSTANCIA DEL REGISTRO, O

CITAR EL NÚMERO DE SU INSCRIPCIÓN Y MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN EL CITADO REGISTRO LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA COMPLETA Y ACTUALIZADA (FORMATO LIBRE)

S/A 26 INCISO B, TERCER

PÁRRAFO

14 CURRÍCULO ACTUALIZADO DE LA PERSONA FÍSICA O LA EMPRESA LICITANTE,

C.F. 01 (Formato

Libre) 26 INCISO A

15

RELACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES, CURRÍCULOS ACTUALIZADOS CON FIRMA AUTÓGRAFA, CREDENCIAL DE ELECTOR Y CÉDULA PROFESIONAL. ASÍ COMO (COMPROBANTE DEL SUPERINTENDENTE PROPUESTO DE CONTAR CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA)

C.F. 02 (Formato

Libre)

26 INCISO A TERCER PÁRRAFO

16

RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO QUE HAYA CELEBRADO “EL LICITANTE” Y TENGA CONCLUIDOS CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES COMO PARTICULARES, COMPLETOS DE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS CON DOCUMENTACIÓN SOPORTE.

C.F. 03 (Formato

Libre) 26 INCISO B

17 BALANCE GENERAL C.F. 04

(Formato Libre)

26 INCISO C

18 ESTADO DE RESULTADOS C.F. 04

(Formato Libre)

26 INCISO C

19 ESTADO DE VARIACIÓN DEL CAPITAL CONTABLE C.F. 04

(Formato Libre)

26 INCISO C

20

COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE DE SU REGISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL AUDITOR EXTERNO QUE AUDITA LOS ESTADOS FINANCIEROS ASÍ COMO LA CERTIFICACIÓN VIGENTE COMO CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO.

C.F. 04

26 INCISO C

21 COPIA FOTOSTÁTICA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL AUDITOR EXTERNO

C.F. 04

26 INCISO C

22 COPIA FOTOSTÁTICA LEGIBLE DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE (CREDENCIAL DE ELECTOR) DEL AUDITOR EXTERNO

C.F. 04

26 INCISO C

23 COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS C.F. 04

(Formato Libre)

26 INCISO C

24 DECLARACIÓN FISCAL ANUAL. DE LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES (2014 Y 2015) Y LA MÁS ACTUALIZADA A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN

C.F. 04 (SAT)

26 INCISO C

25 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE

C.F. 05 (Formato

Libre) 26 INCISO D

26 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

C.F. 06 (Formato

Libre) 26 INCISO E



27

CARTA COMPROMISO DE “EL LICITANTE” EN LA QUE MANIFIESTE QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, PRESENTARÁ A “LA SEDESOL”, EN UN TERMINO NO MAYOR A 10 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DE CONTRATO, LA LISTA DE LOS TRABAJADORES QUE EMPLEE PARA LA OBRA, ASÍ COMO CONSTANCIA EN LA QUE SE ACREDITE QUE EL PERSONAL QUE EJECUTARÁ LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITO ANTE EL IMSS.

C.F. 07 (Formato

Libre)

8.2 CUARTO PÁRRAFO 27.2.2.19

28

COPIA SIMPLE Y PRESENTACIÓN DE ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO, DEL REGISTRO PATRONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), ASÍ COMO CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES.

C.F. 07 (Formato

Libre)

9 ÚLTIMO PÁRRAFO 27.2.1.27

29

COPIA SIMPLE DEL FORMATO DE REGISTRO DE PARTICIPACIÓN QUE GENERA EL SISTEMA CompraNet O CARTA COMPROMISO EN LA QUE INDIQUE SU INTERÉS DE PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVITACIÓN PÚBLICA NACIONAL.

C.F. 08 (Formato

Libre) 27.2.1.1

30

PRESENTAR EL “ACUSE DE RESPUESTA” EMITIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, SOBRE LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EL PUNTO 8 DEL “OFICIO CIRCULAR POR EL QUE SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁN OBSERVAR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE REALICEN CONTRATACIONES CON RECURSOS FEDERALES Y SEGÚN LAS REGLAS 2.1.27, 2.1.31 Y 2.1.39 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2016, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN(ANEXO C.F. 09 FORMATO LIBRE).)

C.F. 09 (Formato

Libre)

9 PRIMER PÁRRAFO, 27.2.1.26 Y 32

FRACCIÓN XX.

PROPOSICIÓN TÉCNICA

31

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE” MANIFIESTE QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTA (O NO CUENTA) CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

A.D. 27.2.1.3 ENCASO DE REPRESENTACIÓN CONJUNTA, LA AGRUPACIÓN

DEBERÁ PRESENTAR ESTE ESCRITO DE MANERA INDIVIDUAL (ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO)

32

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO OTORGADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

A.F. 01 24 SEGUNDO Y

TERCER PÁRRAFOS

33

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

A.F. 02 24 CUARTO PÁRRAFO

34

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 97 Y 98 DE SU REGLAMENTO.

A.F. 03 24 QUINTO PÁRRAFO

35

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y SU AMPLIACIÓN EN MONTO O PLAZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

A.F. 04 24.1

36

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

A.T. 01 5.1, DÉCIMO PÁRRAFO; 27.2.1.4 Y 32 NUMERAL

X.

EN CASO DE REPRESENTACIÓN CONJUNTA, LA AGRUPACIÓN DEBERÁ PRESENTAR ESTE ESCRITO (ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX

DEL REGLAMENTO)

37

MANIFESTACIÓN ESCRITA DANDO A CONOCER EL DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DE LA PRESENTE INVITACIÓN.

A.T. 02 27.2.1.5

38 ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE “EL LICITANTE”

A.T. 03 27.2.1.6

39

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL “EL LICITANTE” MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR SI MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE “LA SEDESOL”, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

A.T. 04 27.2.1.7

EN CASO DE REPRESENTACIÓN CONJUNTA, LA AGRUPACIÓN DEBERÁ PRESENTAR ESTE ESCRITO DE MANERA INDIVIDUAL

(ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO)

40 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE “EL LICITANTE” ES DE NACIONALIDAD MEXICANA

A.T. 05 27.2.1.8 EN CASO DE REPRESENTACIÓN CONJUNTA, LA AGRUPACIÓN

DEBERÁ PRESENTAR ESTE ESCRITO DE MANERA INDIVIDUAL (ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO)

41

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO O SITIOS DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POLÍTICAS Y SOCIALES.

A.T. 06 3, CUARTO PÁRRAFO

Y 27.2.1.9



42

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ Y QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN

A.T. 07

19 Y 27.2.1.10



43 ACREDITACIÓN ECONÓMICA DE “EL SUBCONTRATISTA” A.T. 07a 27.2.1.11

44

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON EL CARÁCTER DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) SOLO PARA EL CASO DE PRETENDER PARTICIPAR CON ESE CARÁCTER, EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN

A.T. 08 27.2.1.12



45

EN SU CASO MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE “EL LICITANTE” NO HA FORMALIZADO CONTRATOS CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO

A.T. 09 27.2.1.13

46

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DE LA

CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, MODELO DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.

A.T. 10 27.2.1.14

47 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. (PROGRAMA DE BARRAS, O BIEN REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA)

A.T. 11 27.2.1.15

48 PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES

A.T. 12 27.2.1.16

49 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y

A.T. 13 27.2.1.17



CARACTERÍSTICAS

50 PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

A.T. 14 27.2.1.18

51


A.T. 15 27.2.1.19

52 MODELO DEL CONTRATO ANEXO M.C. 01

27.2.1.20

53 ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS

ANEXO 1 27.2.1.21

54 CATÁLOGO DE CONCEPTOS ANEXO 2 27.2.1.22

55 PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

ANEXO 3 27.2.1.23

56 PROYECTO TIPO “RED DE AGUA POTABLE” ANEXO 4 27.2.1.24

57 PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS

ANEXO 5 27.2.1.25

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

58 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN A.E. 01 27.2.2.1

59 PRESUPUESTO DE LA OBRA, INTEGRADO POR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON LA PROPUESTA ECONÓMICA DE “EL LICITANTE”

A.E. 02 27.2.2.2

60 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

A.E. 03 27.2.2.3

61 ANÁLISIS, CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL A.E. 04 27.2.2.4

62 INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL A.E. 04 a 27.2.2.5

63 ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS A.E. 05 27.2.2.6

64 INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD

A.E. 06 27.2.2.7

65 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

A.E. 06 a 27.2.2.8

66 UTILIDAD PROPUESTA POR “EL LICITANTE” A.E. 06 b 27.2.2.9

67 ANÁLISIS CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

A.E. 07 27.2.2.10

68

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN AGRUPANDO MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA (EXPLOSIÓN DE INSUMOS).

A.E. 08 27.2.2.11

69 EXPLOSIÓN DE INSUMOS (MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN)

A.E. 08 a 27.2.2.12

70

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DESGLOSADO POR CONCEPTO DE OBRA QUE INTEGRAN EN EL CATÁLOGO (PROGRAMA DE BARRAS, O BIEN REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA)

A.E. 09 27.2.2.13

71 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES

A.E. 10 27.2.2.14

72


A.E. 11 27.2.2.15

73 PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO

A.E. 12 27.2.2.16

74

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

A.E. 13 27.2.2.17

75 CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DEL ANTICIPO A.E. 14 27.2.2.18

MONTO DE LA PROPOSICIÓN SIN IVA ____________________________________

MONTO DE LA PROPOSICIÓN CON IVA ___________________________________

ENTREGA

EMPRESA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA:

RECIBE

NOMBRE DEL SERVIDOR DE “LA SEDESOL”:

FIRMA:

FECHA: 18 DE JULIO DEL 2016



ANEXO “B” INTEGRACIÓN LOS TRABAJOS A EFECTUAR OBJETO DE LA INVITACIÓN:

A REALIZARSE EN 2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

CONFORME

LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS ESTÁN CONTENIDOS EN LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR UBICACIÓN PLAZO DE

EJECUCIÓN


2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS

Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE

GÜEMEZ EN EL ESTADO DE

TAMAULIPAS.

45 (CUARENTA

Y CINCO DIAS

NATURALES)

LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SE REALIZARÁN EN LAS SIGUIENTES LOCALIDADES:

CLAVE DE LA LOCALIDAD

(INEGI) LOCALIDAD

TANQUE ELEVADO

280130180 SAN ANDRÉS 1.00

280130132 SAN JUANITO 1.00

TOTAL 2.00 LOS VOLUMENES DE OBRA SE OBTUVIERON DE ACUERDO A LOS PRESUPUESTOS BASE Y LOS PROYECTOS VALIDADOS POR LOS ORGANISMOS MUNICIPALES OPERADORES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. “EL LICITANTE” DEBERÁ CONSIDERAR QUE LA FECHA DE INICIO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ES EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.

NOTA: PREVIO AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION LA CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA SEDESOL PLANOS EJECUTIVOS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y ADEMAS ADICIONAR PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE TOMAS DE AGUA, DEBIDAMENTE FIRMADO.



PAPEL MEMBRETADO DE “EL LICITANTE”

ANEXO A.D.

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL “EL LICITANTE” MANIFIESTA QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTA (O NO CUENTA) CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

LUGAR Y FECHA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMULIPAS PRESENTE EN RELACIÓN CON LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL No. IO-020000877-E6-2016, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES ELEVADOS QUE INCLUYEN: LIMPIEZA Y TRAZO, EXCAVACIONES, PLANTILLAS DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS DEL N° 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FĆ=250 KG/CM2 EN TRABES Y ZAPATAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE, MUROS DE ENRASE, BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 0.20X0.20X0.40 M EN TORRE DE TANQUE, CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 3:1, TRABES DE CONCRETO ARMADO FĆ=200KG/CM2, LOSA DE CONCRETO FĆ´= 200 KG/CM2 Y MUROS DE BLOCK A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS Y TAPA DE CONCRETO FĆ=200 KG/CM2, MORTERO CEM-ARENA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, LETRERO INFORMATIVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.U.C.T.T., EN 2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CONFORME AL ANEXO “B” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL., MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN MI PLANTA LABORAL CUENTO (NO CUENTO) CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE HAN DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN A LA FECHA PREVISTA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOME A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS, A REQUERIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN FEDERAL EN TAMAULIPAS, EN CASO DE EMPATE TÉCNICO.

A T E N T A M E N T E

___________________________________________

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL LICITANTE”

LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN.



ANEXO A.F. 01

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO OTORGADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EN PROCEDENCIA AL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 48, 49 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

NOMBRE DE LA AFIANZADORA

NUMERO DE LA PÓLIZA

DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. DECLARACIÓN DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE $ (DEBERÁ APARECER LA CANTIDAD AFIANZADA EN NUMERO Y LETRA LA QUE INVARIABLEMENTE SERÁ POR EL 100% DEL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO INCLUYENDO EL IVA).

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

PARA GARANTIZAR POR LA CONTRATISTA (RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA MORAL, O NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA CON LA QUE SE CELEBRARÁ EL CONTRATO), CUYO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES XXXXXXXX CON DOMICILIO EN XXXXXXXXXXX, POR LA CANTIDAD DE $XXXXXX (CON LETRA 00/100 M.N.) LA CUAL INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA Y CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, EN RELACIÓN CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA NÚMERO IO-020000877-006-2016, DE FECHA 25 DE JULIO DE 2016, ADJUDICADO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN, CUYO OBJETO

ES: CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES ELEVADOS QUE INCLUYEN: LIMPIEZA Y TRAZO, EXCAVACIONES, PLANTILLAS DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS DEL N° 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FĆ=250 KG/CM2 EN TRABES Y ZAPATAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE, MUROS DE ENRASE, BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 0.20X0.20X0.40 M EN TORRE DE TANQUE, CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 3:1, TRABES DE CONCRETO ARMADO FĆ=200KG/CM2, LOSA DE CONCRETO FĆ´= 200 KG/CM2 Y MUROS DE BLOCK A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS Y TAPA DE CONCRETO FĆ=200 KG/CM2, MORTERO CEM-ARENA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, LETRERO INFORMATIVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.U.C.T.T., EN 2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CONFORME AL ANEXO “B” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL., CON UN MONTO TOTAL DE $ XX,XXX,XXX.XX (NUMERO Y LETRA).

EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE ACEPTA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA DEBIDA Y CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN, O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL A LA CONTRATISTA CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $XXXXXXXX (CON LETRA PESOS 00/100 M.N.), EL CUAL INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; C).- LA FIANZA SUBSISTIRÁ HASTA LA AMORTIZACIÓN, O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y SE LIBERARÁ HASTA QUE LA CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO, O DEVUELTO TOTAL O PARCIALMENTE EL ANTICIPO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA LIBERACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; D).- LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA A LA CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO; E).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE LA CONTRATISTA O LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE QUEDE FIRME, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y F).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA.

. LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

_______________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO

POR LA AFIANZADORA.

(LA CUAL DEBERÁ ESTAR REGISTRADA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.

ARTÍCULO 13, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY FEDERAL DE LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS)



ANEXO A.F. 02

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. NOMBRE DE LA AFIANZADORA NÚMERO DE LA PÓLIZA DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. DECLARACIÓN DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE $ (NUMERO Y LETRA). LA

QUE INVARIABLEMENTE SERÁ POR EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR EL I.V.A. FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR POR LA CONTRATISTA (RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA MORAL, O NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA CON LA QUE SE CELEBRARÁ EL CONTRATO), CUYO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES XXXXXXXX CON DOMICILIO EN XXXXXXXXXXX, POR LA CANTIDAD DE $XXXXXX (CON LETRA 00/100 M.N.) LA CUAL INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, GARANTIZANDO EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA NÚMERO IO-020000877-006-2016 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2016, ADJUDICADO A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES ELEVADOS QUE INCLUYEN: LIMPIEZA Y TRAZO, EXCAVACIONES, PLANTILLAS DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS DEL N° 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FĆ=250 KG/CM2 EN TRABES Y ZAPATAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE, MUROS DE ENRASE, BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 0.20X0.20X0.40 M EN TORRE DE TANQUE, CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 3:1, TRABES DE CONCRETO ARMADO FĆ=200KG/CM2, LOSA DE CONCRETO FĆ´= 200 KG/CM2 Y MUROS DE BLOCK A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS Y TAPA DE CONCRETO FĆ=200 KG/CM2, MORTERO CEM-ARENA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, LETRERO INFORMATIVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.U.C.T.T., EN 2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CONFORME AL ANEXO “B” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL., HASTA POR UN MONTO DE $ (NUMERO Y LETRA).

EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE ACEPTA QUE A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA OBRA CONTRATADA, CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $ XXXXXXXXX (CON LETRA PESOS 00/100 M.N.), ANTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; C).- EN EL CASO DE QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS A LA CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, LA QUE CONTINUARA VIGENTE HASTA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO Y SEA SUBSTITUIDA POR PARTE DE LA CONTRATISTA POR LA FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; D).- LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA Y EN CONSECUENCIA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE LA MISMA SE SUBCONTRATE CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL; E).- LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA A LA CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO; F).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE LA CONTRATISTA O DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE QUEDE FIRME, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; G).- LA FIANZA SE LIBERARÁ CUANDO LA CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, HAGA PAGO TOTAL Y EN FORMA INCONDICIONAL DE LOS SALDOS QUE RESULTEN A SU CARGO EN EL FINIQUITO, CONSTITUYA Y ENTREGUE, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, FIANZA QUE GARANTICE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA MISMA, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; Y, H).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA, E I).- LA AFIANZADORA RENUNCIA AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

_____________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR LA AFIANZADORA.

(LA CUAL DEBERÁ ESTAR REGISTRADA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS. ARTÍCULO 13, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY FEDERAL DE LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS)



ANEXO A.F. 03

FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 97 Y 98 DE SU REGLAMENTO.

NOMBRE DE LA AFIANZADORA NUMERO DE LA PÓLIZA

DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. DECLARACIÓN DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE $XXX (NUMERO Y LETRA. LA QUE INVARIABLEMENTE SERÁ POR EL 10% DEL TOTAL EJERCIDO, ES DECIR SIN INCLUIR EL I.V.A.)

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. PARA GARANTIZAR POR LA CONTRATISTA (RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA PERSONA MORAL, O NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA CON LA QUE SE CELEBRARÁ EL CONTRATO), CUYO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES XXXXXXXX CON DOMICILIO EN XXXXXXXX, LA CANTIDAD DE $XXXXXXXX (NÚMERO Y LETRA PESOS 00/100 M.N.), LA CUAL NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO, DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA RELATIVA AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA NÚMERO IO-020000877-006-2016, DE FECHA 25 DE JULIO DE 2016 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES ELEVADOS QUE INCLUYEN: LIMPIEZA Y TRAZO, EXCAVACIONES, PLANTILLAS DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS DEL N° 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FĆ=250 KG/CM2 EN TRABES Y ZAPATAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE, MUROS DE ENRASE, BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 0.20X0.20X0.40 M EN TORRE DE TANQUE, CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 3:1, TRABES DE CONCRETO ARMADO FĆ=200KG/CM2, LOSA DE CONCRETO FĆ´= 200 KG/CM2 Y MUROS DE BLOCK A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS Y TAPA DE CONCRETO FĆ=200 KG/CM2, MORTERO CEM-ARENA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, LETRERO INFORMATIVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.U.C.T.T., EN 2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CONFORME AL ANEXO “B” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL., Y MONTO TOTAL $ XX,XXX,XXX.XX (NUMERO Y LETRA).

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. ASÍ MISMO, EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE ACEPTA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA VIGENCIA DE ÉSTA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE LA CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO LA CONTRATISTA, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, LA CONTRATISTA GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTO, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DE LA CONTRATISTA LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE. C).- EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DE LA CONTRATISTA, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA A EFECTO DE QUE ÉSTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARA POR ESCRITO A LA CONTRATISTA PARA QUE ÉSTA HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A LA CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA CORRECCIÓN O REPOSICIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, LA CONTRATISTA Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE LA MISMA SE HAYA SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, E).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIÓN POR MORA, CON MOTIVO DEL

PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA, Y F).- LA AFIANZADORA RENUNCIA AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.


________________________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO

POR LA AFIANZADORA.

(LA CUAL DEBERÁ ESTAR REGISTRADA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS. ARTÍCULO 13, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY FEDERAL DE LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS)



ANEXO A.F. 04 FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA RESPONDER DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SU AMPLIACIÓN EN MONTO O EN PLAZO, EN PROCEDENCIA AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. NOMBRE DE LA AFIANZADORA NÚMERO DE LA PÓLIZA DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. ENDOSO DE AUMENTO Y/O AMPLIACIÓN A LA FIANZA No: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE HACE CONSTAR QUE POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO, QUE LA FIANZA NÚMERO XXXXXXXX DE FECHA XXXXXXXXXXX QUE EXPEDIMOS HASTA POR LA CANTIDAD DE $ (NÚMERO Y LETRA). A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. PARA GARANTIZAR POR XXXXXXXXXXXXX EN CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO Y

ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS Y DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, NÚM. IO-020000877-006-2016 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2016, QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES ELEVADOS QUE INCLUYEN: LIMPIEZA Y TRAZO, EXCAVACIONES, PLANTILLAS DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS DEL N° 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FĆ=250 KG/CM2 EN TRABES Y ZAPATAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE, MUROS DE ENRASE, BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 0.20X0.20X0.40 M EN TORRE DE TANQUE, CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 3:1, TRABES DE CONCRETO ARMADO FĆ=200KG/CM2, LOSA DE CONCRETO FĆ´= 200 KG/CM2 Y MUROS DE BLOCK A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS Y TAPA DE CONCRETO FĆ=200 KG/CM2, MORTERO CEM-ARENA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, LETRERO INFORMATIVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.U.C.T.T., EN 2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CONFORME AL ANEXO “B” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL., HA SIDO MODIFICADA CONFORME A LO SIGUIENTE:

PLAZO DE EJECUCIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN ANTERIOR DEL CONTRATO: (__DÍAS NATURALES, DEL D/M/A AL D/M/A) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO:(__DÍAS NATURALES, DEL D/M/A AL D/M/A) QUEDA (AUMENTADO O DISMINUIDO) EL CONTRATO EN: (___DÍAS NATURALES) MONTO DEL CONTRATO MONTO ANTERIOR DEL CONTRATO: $(NÚMERO Y LETRA ANTES DE I.V.A.) MONTO DEL CONVENIO MODIFICATORIO: $(NÚMERO Y LETRA ANTES DE I.V.A.) QUEDA (AUMENTADO O DISMINUIDO) EL CONTRATO EN: $(NÚMERO Y LETRA ANTES DE I.V.A.) MONTO DE LA FIANZA MONTO ANTERIOR DE LA FIANZA AL CONTRATO: $(NÚMERO Y LETRA ANTES DE I.V.A.) MONTO DE LA FIANZA AL CONVENIO: $(NÚMERO Y LETRA ANTES DE I.V.A.) QUEDA (AUMENTADA O DISMINUIDA) LA FIANZA EN: $(NÚMERO Y LETRA ANTES DE I.V.A.) DE CONFORMIDAD AL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, No_________ DE FECHA ___________, DE ACUERDO CON SU CLÁUSULA _______ DEL CONTRATO A QUE SE HACE REFERENCIA. A EXCEPCIÓN DE DICHA MODIFICACIÓN, SUBSISTIRÁN INALTERADOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE ORIGINALMENTE FUE EXPEDIDA LA FIANZA.


FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR LA AFIANZADORA

(LA CUAL DEBERÁ ESTAR REGISTRADA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.

ARTÍCULO 13, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY FEDERAL DE LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS)




ANEXO A.T. 01

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

LUGAR Y FECHA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS PRESENTE

EN CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN NÚM. IO-020000877-E6-2016, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES ELEVADOS QUE INCLUYEN: LIMPIEZA Y TRAZO, EXCAVACIONES, PLANTILLAS DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS DEL N° 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FĆ=250 KG/CM2 EN TRABES Y ZAPATAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE, MUROS DE ENRASE, BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 0.20X0.20X0.40 M EN TORRE DE TANQUE, CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 3:1, TRABES DE CONCRETO ARMADO FĆ=200KG/CM2, LOSA DE CONCRETO FĆ´= 200 KG/CM2 Y MUROS DE BLOCK A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS Y TAPA DE CONCRETO FĆ=200 KG/CM2, MORTERO CEM-ARENA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, LETRERO INFORMATIVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.U.C.T.T., EN 2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CONFORME AL ANEXO “B” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL., DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE “EL LICITANTE”

_________________________, A QUIEN REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78, PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51, DE LA PROPIA LEY. DE NO MANIFESTARSE CON VERACIDAD LO ANTERIOR, SERÁ CAUSA DE RESCISIÓN DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. A T E N T A M E N T E

___________________________________________





ANEXO A.T. 02

MANIFESTACIÓN ESCRITA DANDO A CONOCER EL DOMICILIO PARA OÍR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DE LA PRESENTE INVITACION.


EL SUSCRITO A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________ EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN NÚM. IO-020000877-E6-2016 RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES ELEVADOS QUE INCLUYEN: LIMPIEZA Y TRAZO, EXCAVACIONES, PLANTILLAS DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS DEL N° 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FĆ=250 KG/CM2 EN TRABES Y ZAPATAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE, MUROS DE ENRASE, BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 0.20X0.20X0.40 M EN TORRE DE TANQUE, CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 3:1, TRABES DE CONCRETO ARMADO FĆ=200KG/CM2, LOSA DE CONCRETO FĆ´= 200 KG/CM2 Y MUROS DE BLOCK A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS Y TAPA DE CONCRETO FĆ=200 KG/CM2, MORTERO CEM-ARENA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, LETRERO INFORMATIVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.U.C.T.T., EN 2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CONFORME AL ANEXO “B” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL., MANIFIESTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL DOMICILIO PARA RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y EN SU CASO, PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CORRESPONDIENTE ES EL QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

CALLE Y NÚMERO

_________________________________________________________________________________

COLONIA

_________________________________________________________________________________

CÓDIGO POSTAL

_________________________________________________________________________________

DELEG. O MUNICIPIO

_________________________________________________________________________________

ENTIDAD FEDERATIVA

_________________________________________________________________________________

TELÉFONO

_________________________________________________________________________________

FAX

_________________________________________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO

_________________________________________________________________________________

EN ESTE DOMICILIO SE ME PODRÁN PRACTICAR NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, MISMAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES, MIENTRAS NO SEÑALE OTRO DISTINTO. A T E N T A M E N T E

__________________________________________

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL LICITANTE” (EL DOMICILIO SEÑALADO DEBERÁ COINCIDIR CON EL DOMICILIO FISCAL Y EL REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S.)




ANEXO A.T. 03

ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE “EL LICITANTE”

EL SUSCRITO _____________________ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ____________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTO CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LAS PROPOSICIONES EN LA PRESENTE INVITACIÓN NÚM IO-020000877-E6-2016

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO: CALLE Y NÚMERO:

COLONIA: DELEGACIÓN O MUNICIPIO:

CÓDIGO POSTAL ENTIDAD FEDERATIVA:

TELÉFONOS: FAX:

CORREO ELECTRÓNICO (E - MAIL):

NUMERO DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA ________________________DE FECHA____________________ E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO CON NUMERO.

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACIÓN DE ACCIONISTAS:

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE(S)

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTAD:

ESCRITURA PÚBLICA No. : DE FECHA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:

(ANOTAR EL NOMBRE DE LA CIUDAD DONDE SE EXPIDE EL ESCRITO)

PROTESTO LO NECESARIO A T E N T A M E N T E

___________________________________________





ANEXO A.T. 04

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL “EL LICITANTE” MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE POR SÍ MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SEDESOL INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.


EL SUSCRITO_______________________ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA _____________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ME COMPROMETO A CONDUCIRME CON PROBIDAD Y HONRADEZ ÍNTEGRAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL NÚM. IO-020000877-E6-2016, RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES ELEVADOS QUE INCLUYEN: LIMPIEZA Y TRAZO, EXCAVACIONES, PLANTILLAS DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS DEL N° 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FĆ=250 KG/CM2 EN TRABES Y ZAPATAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE, MUROS DE ENRASE, BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 0.20X0.20X0.40 M EN TORRE DE TANQUE, CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 3:1, TRABES DE CONCRETO ARMADO FĆ=200KG/CM2, LOSA DE CONCRETO FĆ´= 200 KG/CM2 Y MUROS DE BLOCK A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS Y TAPA DE CONCRETO FĆ=200 KG/CM2, MORTERO CEM-ARENA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, LETRERO INFORMATIVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.U.C.T.T., EN 2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CONFORME AL ANEXO “B” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL., ABSTENIÉNDOME DE DESPLEGAR CONDUCTAS POR MI MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE "LA SEDESOL”, INDUZCAN O

ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE NOS OTORGUE CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.


___________________________________________





ANEXO A.T. 05

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

LUGAR Y FECHA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS P R E S E N T E.

EL SUSCRITO___________________ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________________________ EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN NÚM. IO-020000877-E6-2016 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES ELEVADOS QUE INCLUYEN: LIMPIEZA Y TRAZO, EXCAVACIONES, PLANTILLAS DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS DEL N° 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FĆ=250 KG/CM2 EN TRABES Y ZAPATAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE, MUROS DE ENRASE, BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 0.20X0.20X0.40 M EN TORRE DE TANQUE, CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 3:1, TRABES DE CONCRETO ARMADO FĆ=200KG/CM2, LOSA DE CONCRETO FĆ´= 200 KG/CM2 Y MUROS DE BLOCK A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS Y TAPA DE CONCRETO FĆ=200 KG/CM2, MORTERO CEM-ARENA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, LETRERO INFORMATIVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.U.C.T.T., EN 2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CONFORME AL ANEXO “B” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL., MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN I DE LA LEY Y ARTÍCULOS 36 Y 61 FRACCIÓN IX INCISO D) DEL REGLAMENTO, QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.


___________________________________________

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LEGAL DE “EL LICITANTE”




ANEXO A.T. 06 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POLÍTICAS Y SOCIALES.


EL SUSCRITO___________________ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________________________ EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN NÚM. IO-020000877-E6-2016 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES ELEVADOS QUE INCLUYEN: LIMPIEZA Y TRAZO, EXCAVACIONES, PLANTILLAS DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS DEL N° 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FĆ=250 KG/CM2 EN TRABES Y ZAPATAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE, MUROS DE ENRASE, BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 0.20X0.20X0.40 M EN TORRE DE TANQUE, CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 3:1, TRABES DE CONCRETO ARMADO FĆ=200KG/CM2, LOSA DE CONCRETO FĆ´= 200 KG/CM2 Y MUROS DE BLOCK A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS Y TAPA DE CONCRETO FĆ=200 KG/CM2, MORTERO CEM-ARENA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, LETRERO INFORMATIVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.U.C.T.T., EN 2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CONFORME AL ANEXO “B” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL., MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 44 Y 61 FRACCIÓN IX INCISO E) DE REGLAMENTO, QUE CONOZCO EL SITIO DONDE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS ASÍ COMO SUS CONDICIONES AMBIENTALES, POLÍTICAS Y SOCIALES, HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA SEDESOL NOS PROPORCIONÓ, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y, EN SU CASO, LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONÓ LA SEDESOL Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE; ASI MISMO MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE SE EFECTUARON EN LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES.


___________________________________________


LEGAL DEL LICITANTE




ANEXO A.T. 07 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ Y QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN


EL SUSCRITO ______________________A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________________EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN No. IO-020000877-E6-2016 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES ELEVADOS QUE INCLUYEN: LIMPIEZA Y TRAZO, EXCAVACIONES, PLANTILLAS DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS DEL N° 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FĆ=250 KG/CM2 EN TRABES Y ZAPATAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE, MUROS DE ENRASE, BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 0.20X0.20X0.40 M EN TORRE DE TANQUE, CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 3:1, TRABES DE CONCRETO ARMADO FĆ=200KG/CM2, LOSA DE CONCRETO FĆ´= 200 KG/CM2 Y MUROS DE BLOCK A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS Y TAPA DE CONCRETO FĆ=200 KG/CM2, MORTERO CEM-ARENA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, LETRERO INFORMATIVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.U.C.T.T., EN 2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CONFORME AL ANEXO “B” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL., MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS PARTES DEL CONTRATO DE NO SUBCONTRATAR NINGUNA PARTE DE LA OBRA, PODRÁ SOLAMENTE SUBCONTRATAR EL CONCEPTO QUE CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

PARTES A SUBCONTRATAR

EMPRESA SUBCONTRATISTA

PRUEBAS DE PRESIÓN EN REDES DE AGUA POTABLE.

LETRERO INFORMATIVO DE OBRA


___________________________________________




PAPEL MEMBRETADO DE “EL SUBCONTRATISTA”

ANEXO A.T. 07 a

ACREDITACIÓN DE “EL SUBCONTRATISTA”

EL SUSCRITO _____________________ A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ____________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTO CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA SUBCONTRATACIÓN REFERENTE A ________________________ DE LA PRESENTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL NÚM. IO-020000877-E6-2016

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO: CALLE Y NÚMERO:

COLONIA: DELEGACIÓN O MUNICIPIO:

CÓDIGO POSTAL ENTIDAD FEDERATIVA:

TELÉFONOS: FAX:

CORREO ELECTRÓNICO (E - MAIL):

REGISTRO PATRONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

INCORPORAR COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL ULTIMO EJERCICIO FISCAL

(ANOTAR EL NOMBRE DE LA CIUDAD DONDE SE EXPIDE EL ESCRITO)

PROTESTO LO NECESARIO


__________________________________________

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL SUBCONTRATANTE”


__________________________________________





ANEXO A.T. 08 MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON EL CARÁCTER DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES) ANEXANDO DOCUMENTO EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN

LUGAR Y FECHA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS PRESENTE

EL SUSCRITO ______________________A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________________EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN No. IO-020000877-E6-2016 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES ELEVADOS QUE INCLUYEN: LIMPIEZA Y TRAZO, EXCAVACIONES, PLANTILLAS DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS DEL N° 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FĆ=250 KG/CM2 EN TRABES Y ZAPATAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE, MUROS DE ENRASE, BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 0.20X0.20X0.40 M EN TORRE DE TANQUE, CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 3:1, TRABES DE CONCRETO ARMADO FĆ=200KG/CM2, LOSA DE CONCRETO FĆ´= 200 KG/CM2 Y MUROS DE BLOCK A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS Y TAPA DE CONCRETO FĆ=200 KG/CM2, MORTERO CEM-ARENA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, LETRERO INFORMATIVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.U.C.T.T., EN 2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CONFORME AL ANEXO “B” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL., MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTO CON EL CARÁCTER DE __________________ (MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA) EMPRESA, EXPEDIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN. A T E N T A M E N T E

___________________________________________ _


LA FALTA DE PRESENTACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN.




ANEXO A.T. 09 MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE NO HA FORMALIZADO CONTRATOS CON DEPENDENCIAS FEDERALES ESTATALES Y MUNICIPALES PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO


EL SUSCRITO ______________________A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________________EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN No. IO-020000877-E6-2016 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES ELEVADOS QUE INCLUYEN: LIMPIEZA Y TRAZO, EXCAVACIONES, PLANTILLAS DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS DEL N° 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FĆ=250 KG/CM2 EN TRABES Y ZAPATAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE, MUROS DE ENRASE, BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 0.20X0.20X0.40 M EN TORRE DE TANQUE, CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 3:1, TRABES DE CONCRETO ARMADO FĆ=200KG/CM2, LOSA DE CONCRETO FĆ´= 200 KG/CM2 Y MUROS DE BLOCK A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS Y TAPA DE CONCRETO FĆ=200 KG/CM2, MORTERO CEM-ARENA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, LETRERO INFORMATIVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.U.C.T.T., EN 2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CONFORME AL ANEXO “B” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL., MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE MI REPRESENTADA NO HA FORMALIZADO CONTRATO

ALGUNO CON DEPENDENCIAS O ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES, A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PRESENTE PROPOSICIÓN. LO ANTERIOR, PARA EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON MISMAS. A T E N T A M E N T E

___________________________________________


LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN.




ANEXO A.T. 10 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA, MODELO DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD DE AJUSTE A SUS TÉRMINOS


EL SUSCRITO ______________________A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE __________________________EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA INVITACIÓN DE No. IO-020000877-E6-2016 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES ELEVADOS QUE INCLUYEN: LIMPIEZA Y TRAZO, EXCAVACIONES, PLANTILLAS DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS DEL N° 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FĆ=250 KG/CM2 EN TRABES Y ZAPATAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE, MUROS DE ENRASE, BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 0.20X0.20X0.40 M EN TORRE DE TANQUE, CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 3:1, TRABES DE CONCRETO ARMADO FĆ=200KG/CM2, LOSA DE CONCRETO FĆ´= 200 KG/CM2 Y MUROS DE BLOCK A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS Y TAPA DE CONCRETO FĆ=200 KG/CM2, MORTERO CEM-ARENA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, LETRERO INFORMATIVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.U.C.T.T., EN 2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CONFORME AL ANEXO “B” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL., MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD CONOCER EL CONTENIDO LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, MODELO DEL CONTRATO, SUS ANEXOS, LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DE CONFORMIDAD DE AJUSTE A SUS TÉRMINOS. A T E N T A M E N T E

___________________________________________



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL N°.

IO-020000877-E6-2016


NÚMERO DE EXPEDIENTE:

ICM3-SDS-TAM/3x1-OP-006/16

PERIODO

FECHA DE INICIO: 29 DE JULIO DEL 2016

DÍAS CALENDARIO: 45 (CUARENTA Y CINCO DIAS NATURALES)

FECHA DE TÉRMINO: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

OBRA:

UBICACIÓN:

RAZÓN SOCIAL DE “EL LICITANTE”:



ANEXO A.T. 11

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. (PROGRAMA DE BARRAS, O BIEN REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA)

(El periodo que se presente será de manera quincenal y mensual)

CLAVE/ No.

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO O ACTIVIDAD

UNIDAD

CANTIDAD

%

MES MES MES MES MES

Quincena Quincena Quincena Quincena Quincena

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

% PARCIAL

% ACUMULADO

ATENTAMENTE. ____________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL LICITANTE”



IO-020000877-E6-2016




PERIODO




OBRA:

UBICACIÓN:




ANEXO A.T. 12

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES (El periodo que se presente será de manera quincenal y mensual)

CLAVE/ No.

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CANTIDAD

%

MES MES MES MES MES


1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

% PARCIAL

% ACUMULADO

ATENTAMENTE.

____________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL LICITANTE”



IO-020000877-E6-2016




PERIODO




OBRA:

UBICACIÓN:




ANEXO A.T. 13

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS

(El periodo que se presente será de manera quincenal y mensual )

CLAVE/ No.

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y/O EL EQUIPO

UNIDAD

CANTIDAD

%

MES MES MES MES MES


1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

% PARCIAL

% ACUMULADO

ATENTAMENTE.

___________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL LICITANTE”



IO-020000877-E6-2016




PERIODO




OBRA:

UBICACIÓN:




ANEXO A.T. 14

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE LA OBRA, DEL PERSONAL OBRERO, ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(El periodo que se presente será de manera quincenal y mensual)

CLAVE/ No.

DESCRIPCIÓN/CATEGORÍA UNIDAD

CANTIDAD

%

MES MES MES MES MES


1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

% PARCIAL

% ACUMULADO

ATENTAMENTE.




IO-020000877-E6-2016




PERIODO




OBRA:

UBICACIÓN:




ANEXO A.T. 15


(El periodo que se presente será de manera quincenal y mensual )

CLAVE/ No.

DESCRIPCIÓN/CATEGORÍA UNIDAD

CANTIDAD

%

MES MES MES MES MES


1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Personal Directivo

Personal Técnico

Personal administrativo

% PARCIAL

% ACUMULADO

ATENTAMENTE.

___________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. IO-020000877-006-2016



MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A CELEBRAR ANEXO M.C.01



CONTRATO NÚM. IO-020000877-006-2016

CONTRATISTA: __________________________________________________________________

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES ELEVADOS QUE INCLUYEN: LIMPIEZA Y TRAZO,

EXCAVACIONES, PLANTILLAS DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS DEL N° 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FĆ=250 KG/CM2 EN TRABES Y ZAPATAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE, MUROS DE ENRASE, BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 0.20X0.20X0.40 M EN TORRE DE TANQUE, CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 3:1, TRABES DE CONCRETO ARMADO FĆ=200KG/CM2, LOSA DE CONCRETO FĆ´= 200 KG/CM2 Y MUROS DE BLOCK A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS Y TAPA DE CONCRETO FĆ=200 KG/CM2, MORTERO CEM-ARENA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, LETRERO INFORMATIVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.U.C.T.T., EN 2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CONFORME AL ANEXO “B” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL.

IMPORTE: $XX´XXX,XXX.XX (EN LETRA), IVA INCLUIDO.

VIGENCIA:

INICIO 29 DE JULIO DEL 2016 Y TÉRMINO 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

PLAZO DE EJECUCIÓN: 29 DE JULIO DEL 2016 Y TÉRMINO 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016





CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE EN (PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADA POR LA C. LIC. MARÍA DE LOURDES FLORES MONTEMAYOR, EN SU CARÁCTER DE DELEGADA FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y, POR LA OTRA, LA EMPRESA XXXXXXXXXXX, REPRESENTADA POR EL (LA) C. XXXXXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE XXXXXXXXXXXXXXXX(SOLO EN CASO DE PERSONAS MORALES), A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA SEDESOL” Y “LA CONTRATISTA”, Y DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, DE

ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S:

I.- “LA SEDESOL” DECLARA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE:

I.1.- ES UNA DEPENDENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2º FRACCIÓN I Y 26 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, Y DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL TIENE ENTRE OTRAS ATRIBUCIONES LAS DE FORMULAR, CONDUCIR Y EVALUAR LA POLÍTICA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL COMBATE EFECTIVO A LA POBREZA Y, EN SU CASO, PROVEER LO NECESARIO PARA EL EXACTO CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

I.2.- LA C. LIC. MARÍA DE LOURDES FLORES MONTEMAYOR EN SU CARÁCTER DE DELEGADA FEDERAL DE LA

SEDESOL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, ESTA FACULTADO(A) PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE

CONTRATO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 37 FRACCIÓN VII, 38, 39 Y 40 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.

I.3.- SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES SDS9205226F8 Y SU DOMICILIO ES EL UBICADO EN

CARRETERA NACIONAL MÉXICO-LAREDO KM. 228+500 COL. LAS BRISAS, CÓDIGO POSTAL 87180. CIUDAD VICTORIA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS

LEGALES DE ESTE CONTRATO. I.4.- CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2016, APROBADO

AL RAMO ADMINISTRATIVO 20.- DESARROLLO SOCIAL, EN LO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO, ESPECIFICADOS EN EL ARTÍCULO 33, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL AUTORIZÓ RECURSOS MEDIANTE OFICIO SDSH/UMR/212/0803/2016, DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2016, SIGNADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE MICRORREGIONES, PARA EL PROGRAMA S061 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.

I.5.- LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL Nº IO-020000877-E6-2016, CON BASE A LOS ARTÍCULOS 134 CONSTITUCIONAL, 24, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN II, 30 FRACCIÓN I, 31, 33, 45 FRACCIÓN I Y 46 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 31 SEGUNDO PÁRRAFO, 33, 34 Y 35 DE SU REGLAMENTO, Y DEL FALLO DE FECHA 22 DE JULIO DE 2016.

I.6.- REQUIERE REALIZAR LA OBRA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES ELEVADOS QUE

INCLUYEN: LIMPIEZA Y TRAZO, EXCAVACIONES, PLANTILLAS DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS DEL N° 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FĆ=250 KG/CM2 EN TRABES Y ZAPATAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE, MUROS DE ENRASE, BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 0.20X0.20X0.40 M EN TORRE DE TANQUE, CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 3:1, TRABES DE CONCRETO ARMADO FĆ=200KG/CM2, LOSA DE CONCRETO FĆ´= 200 KG/CM2 Y MUROS DE BLOCK A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS Y TAPA DE CONCRETO FĆ=200 KG/CM2, MORTERO CEM-ARENA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, LETRERO INFORMATIVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.U.C.T.T., EN 2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CONFORME AL ANEXO “B” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL.

I.7.- QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12 FRACCIONES VIII, XII, XX Y XXIII, Y 33

FRACCIONES I, II, VII, Y VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL,





PREVIO A LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL, OBTUVO LA DICTAMINACIÓN JURÍDICA CORRESPONDIENTE MEDIANTE EL OFICIO NO. XXXXX DE FECHA XXXXXX, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD Y ASUNTOS CONTENCIOSOS.

II.- “LA CONTRATISTA” DECLARA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE, QUE: II.1.- ACREDITA SU LEGAL EXISTENCIA MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚM. XXXXX, DE FECHA XX DE

XXXXX DE XXXX OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. XXXXXXXXXXXXXX TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NO. EN LA CIUDAD DE XXXXXXXXX, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE XXXXXXX, BAJO EL FOLIO MERCANTIL Nº XXXXX, DE FECHA XXXXXX.

Y SU OBJETO SOCIAL CONSISTE, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN __________________________________.

II.2.- El C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, QUIEN SE IDENTIFICA CON XXXXXX XXXXXXXX NÚMERO XXXXX, EXPEDIDA A SU FAVOR POR XXXXXXXXXXXX, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO XXXXXXXXXXXX, DE LA EMPRESA DENOMINADA “XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”, MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚM. XXXX DE FECHA XX DE XXXXXX DE XXXX, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. XXXX XXXXX XXX, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚM. XXX, EN LA CIUDAD DE XXXXXXXX XXX, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE XXXXXXX, BAJO EL FOLIO MERCANTIL Nº XXXXX, DE FECHA XXXXXX. Y CUENTA CON LAS FACULTADES PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO. Y QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO MODIFICADAS, LIMITADAS O REVOCADAS, TOTAL O PARCIALMENTE, CON ANTERIORIDAD A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

II.3.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO.

II.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL EN XXXXXXXXXX, COLONIA XXXXXXX XXXXXX, CODIGO

POSTAL XXXXX, EN LA CIUDAD DE XXXXXXXXXXXXX, ESTADO DE XXXXXXXXXXX, TELÉFONO/FAX XXXXXXXXXXXXX, LO QUE ACREDITA CON COMPROBANTE DE DOMICILIO, MISMO QUE SEÑALA PARA

TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ÉSTE CONTRATO. II.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO

FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO XXXXXXXXXXXXX. Y COMO PARTE DE SUS OBLIGACIONES SE

ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE CUOTAS OBRERO PATRONALES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) Y SU REGISTRO PATRONAL ES EL Nº XXXXXXXXXXXX.

II.6.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y, EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO Y TODAS AQUELLAS NORMAS DE ORDEN PÚBLICO QUE SEAN APLICABLES.

II.7.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA OBJETO DE ESTE

CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN. II.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS

SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS, 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

II.9.- SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN TÉRMINOS

SEGÚN LAS REGLAS 2.1.27, 2.1.31 Y 2.1.39 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2016, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ANEXO C.F. 09 FORMATO LIBRE). Y EL OFICIO CIRCULAR NÚM. UNAOPSFP/309/0743/2008, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN SEGÚN EL “ACUSE DE RESPUESTA”

QUE EMITE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) QUE PREVIAMENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PRESENTO EN SENTIDO POSITIVO..





(PARA EL CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” SEA UNA PERSONA FÍSICA, SE DEBERÁ UTILIZAR EL SIGUIENTE APARTADO EN SUSTITUCIÓN DEL ANTERIOR) II.- “LA CONTRATISTA” POR DERECHO PROPIO DECLARA QUE:

II.1.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE

CONTRATO Y SUS ANEXOS Y CUENTA CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS OBJETO DEL MISMO.

II.2.- SE IDENTIFICA CON (CREDENCIAL PARA VOTAR O CÉDULA PROFESIONAL O PASAPORTE) CON FOLIO N°

__________, EXPEDIDA A SU FAVOR POR (EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL O LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA O LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES).

II.3.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL EN ________________________________________________,

TELÉFONO/FAX ________________, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ÉSTE CONTRATO.

II.4.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO

FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Nº _______________. II.5.- COMO PARTE DE SUS OBLIGACIONES SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN

DE CUOTAS OBRERO PATRONALES ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) Y SU REGISTRO PATRONAL ES EL Nº ______________.

II.6.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES; ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y, EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO Y TODAS AQUELLAS NORMAS DE ORDEN PÚBLICO QUE SEAN APLICABLES.

II.7.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA OBJETO DE ESTE

CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN. II.8.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS

SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS, 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

II.9.- SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES SEGÚN LAS REGLAS 2.1.27, 2.1.31 Y

2.1.39 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2016, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 O AQUELLA QUE EN EL FUTURO LA SUSTITUYA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN(ANEXO C.F. 09 FORMATO LIBRE).EL OFICIO CIRCULAR N° UNAOPSFP/309/0743/2008 EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PUBLICADO EN EL DOF EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN SEGÚN EL “ACUSE DE RESPUESTA” QUE EMITE EL SERVICIO DE

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) QUE PREVIAMENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO, PRESENTO EN SENTIDO POSITIVO.

III.- DECLARAN “LAS PARTES” POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES QUE:

III.1.- LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN QUE ORIGINA EL PRESENTE CONTRATO, LA BITÁCORA ELECTRÓNICA

DE OBRA PÚBLICA QUE SE GENERE, EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

III.2.- LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO NO MODIFICAN LA CONVOCATORIA

QUE LE DA ORIGEN. III.3.- LAS PARTES CONVIENEN QUE SON ANEXOS INTEGRANTES DEL PRESENTE CONTRATO LOS SIGUIENTES,

LOS CUALES DEBIDAMENTE FIRMADOS POR CADA UNA DE ELLAS CORREN AGREGADOS AL MISMO:





ANEXO 1. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS. ANEXO 2. CATÁLOGO DE CONCEPTOS. ANEXO 3. PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

ANEXO 4. PROYECTO TIPO “RED DE AGUA POTABLE”.

ANEXO 5. PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA SEDESOL” ENCOMIENDA A “LA CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN LA,

CONVOCATORIA DE INVITACIÓN No. IO-020000877-E6-2016 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES ELEVADOS QUE INCLUYEN: LIMPIEZA Y TRAZO, EXCAVACIONES, PLANTILLAS DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS DEL N° 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FĆ=250 KG/CM2 EN TRABES Y ZAPATAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE, MUROS DE ENRASE, BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 0.20X0.20X0.40 M EN TORRE DE TANQUE, CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 3:1, TRABES DE CONCRETO ARMADO FĆ=200KG/CM2, LOSA DE CONCRETO FĆ´= 200 KG/CM2 Y MUROS DE BLOCK A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS Y TAPA DE CONCRETO FĆ=200 KG/CM2, MORTERO CEM-ARENA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, LETRERO INFORMATIVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.U.C.T.T., EN 2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CONFORME AL ANEXO “B” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL., OBLIGÁNDOSE A REALIZAR ESTA OBRA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LA CITADA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, “LA BITÁCORA ELECTRÓNICA” Y LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN II.6

DE ESTE CONTRATO, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

EN LOS MUNICIPIOS O LOCALIDADES DONDE SE DESARROLLEN LOS TRABAJOS, SE COLOCARÁN SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS Y DE DIFUSIÓN, SEÑALADOS COMO SIGUE Y DETALLADOS EN EL ANEXO IV.

1. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO HORIZONTAL CON MEDIDAS DE 1.85 M. DE

ANCHO X 1.50 M. DE ALTO, ELABORADO A BASE DE MARCO, BASTIDOR Y POSTES DE ÁNGULO DE 63.50 MM X 63.50 MM X 3.175 MM Y LÁMINA CAL. 16, ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR “LA SEDESOL”. (ANEXO IV).

LA SEÑALIZACIÓN DEL PROGRAMA DEBERÁ ESTAR APEGADA A LA GUÍA DE DISEÑO PARA LETREROS DE OBRA Y PLACAS Y ENGOMADOS DEL 3X1 O CNCH ANEXO IV DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN.

QUEDA ENTENDIDO POR “LAS PARTES” QUE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, FORMARÁ PARTE DEL MISMO Y SU USO SERÁ OBLIGATORIO. DE IGUAL FORMA, QUEDA PACTADO QUE EL ACTA ADMINISTRATIVA REFERIDA EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA, QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE INSTRUMENTO, PASARÁ A FORMAR PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL MONTO QUE CUBRIRÁ “LA SEDESOL” A “LA CONTRATISTA” POR LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $XX’XXX,XXXX.XX (IMPORTE CON LETRA PESOS XX/100 M.N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $XXX,XXXX.XX (IMPORTE CON LETRA PESOS XX/100 M.N.), RESULTANDO UN MONTO TOTAL DE $XXX,XXXX.XX (IMPORTE CON LETRA PESOS XX/100 M.N.).





TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 45 (CUARENTA Y CINCO DIAS NATURALES), INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA 29 DE JULIO DEL 2016 Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE

TRABAJO APROBADO, ELABORANDO EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE CONFORME AL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.

“LA CONTRATISTA”, PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE

LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES (PÉTREOS Y MEJORADO PARA RELLENO). “LA SEDESOL” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “LA CONTRATISTA”, EL(LOS) INMUEBLE(S) EN EL(LOS)

QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, CUYA TRAMITACIÓN SEA COMPETENCIA DE “LA SEDESOL”, OBSERVANDO, TANTO “LA SEDESOL” COMO “LA CONTRATISTA”, LAS DISPOSICIONES QUE EN

MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA SEDESOL” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL(LOS) INMUEBLE(S) EN EL(LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “LA CONTRATISTA”, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO

LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL(LOS) INMUEBLE(S). QUINTA: ANTICIPOS. “LA SEDESOL” OTORGARÁ A “LA CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EL 30% (TREINTA POR CIENTO) CANTIDAD QUE ASCIENDE A $XX’XXX,XXX.XX (IMPORTE CON LETRA PESOS XX/100 M.N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE $XXX,XXXX.XX (IMPORTE CON LETRA PESOS XX/100 M.N.), RESULTANDO UN MONTO TOTAL DE $XXX,XXXX.XX (IMPORTE CON LETRA PESOS XX/100 M.N.) DE

LA ASIGNACIÓN APROBADA A QUE SE REFIERE LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, QUE SERÁ ENTREGADO CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y QUE DEBERÁ SER APLICADA POR “LA CONTRATISTA” DE LA FORMA SIGUIENTE:

EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO LO DESTINE A LA COMPRA DE MATERIALES, DE CONSTRUCCIÓN Y DEMÁS INSUMOS, Y REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO, PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR. PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, LA CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR AL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UN PROGRAMA EN EL QUE SE ESTABLEZCA LA FORMA EN QUE SE APLICARÁ DICHO ANTICIPO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN EN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 138, PÁRRAFO TERCERO, 141 Y 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ REQUERIR AL CONTRATISTA LA INFORMACIÓN CON LA CUAL SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL CITADO PROGRAMA; TAL REQUERIMIENTO PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. (FORMATO LIBRE).

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL. PARA LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS, EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”, O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL MISMO. ÉSTE SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA SEDESOL” EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE

10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO O TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, PARA LO CUAL SE





LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCIÓN DE “LA SEDESOL”, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, A

LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN O DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y “LA CONTRATISTA” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL

SITIO DE LOS TRABAJOS. EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO

EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A LAS CARGAS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA SEDESOL”.

NO SE OTORGARAN ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE CELEBREN, PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DEL AJUSTE DE COSTOS DEL CONTRATO, QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE.

SEXTA: FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD Y CORTE QUINCENAL, ACOMPAÑADAS DE LA

DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO CONFORME A LAS PREVISIONES DEL ARTÍCULO 132 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "LA CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA SEDESOL” DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE LAS CUALES SE

PAGARÁN EN LA DELEGACIÓN DE LA SEDESOL; LA RESIDENCIA DE OBRA, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN, DEBERÁ REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. DICHA ESTIMACIÓN, ESTARÁ CONFORMADA POR LOS GENERADORES DE VOLUMEN DE OBRA EJECUTADA, CROQUIS Y FOTOGRAFÍAS, NÚMERO DE ESTIMACIÓN, NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA. ADEMÁS DE NOTAS DE BITÁCORA ELECTRÓNICA, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO, EN SU CASO, Y DE FOTOGRAFÍAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, ANÀLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACIÓN; INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO. ASIMISMO, CUANDO CORRESPONDA, DEBERA ADJUNTAR COMO PARTE DE LAS ESTIMACIONES, LA CONSTANCIA MENSUAL QUE ACREDITE EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES RESPECTIVAS, QUE EMITE EL IMSS. LOS NÚMEROS GENERADORES DEBERÁN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LA CONTRATISTA”

Y/O SU REPRESENTANTE. LOS GENERADORES, DEBEN SER REALIZADOS CON CALIDAD Y PROFESIONALISMO, SE DIBUJARÁN LOS CROQUIS NECESARIOS Y SE DEBE DE REALIZAR UNA RECOPILACIÓN CORRECTA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE VERIFICARÁ QUE TODOS LOS DATOS SEAN CORRECTOS, LEGIBLES Y COMPLETOS. ASÍ MISMO SE DEBERÁ PRESENTAR LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA DEBIDAMENTE FIRMADA POR LAS PARTES. “LA CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A FORMULAR TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRA LA

ESTIMACIÓN EN FORMA CLARA SIN TACHADURAS O ENMENDADURAS, DE MANERA QUE LOS DATOS DE ESTA COINCIDAN CON EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CON BASE EN LOS AVANCES CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE Y SERÁN PAGADAS POR “LA SEDESOL” POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN LAS ESTIMACIONES CON UNA PERIODICIDAD Y CORTE QUINCENALES,

DENTRO DE UN PLAZO DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE LA OBRA, LAS CUALES SE PAGARAN EN LA DELEGACIÓN DE LA SEDESOL.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARÁ LA REVISIÓN DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS CON

TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEBIDAMENTE FIRMADA EN CADA UNA DE SUS FOJAS, Y CUANDO CORRESPONDA, DE LAS CONSTANCIAS MENSUALES QUE ACREDITEN EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES ANTE EL IMSS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE QUINCE DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E





INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. UNA VEZ REVISADA LA ESTIMACIÓN, EL RESIDENTE DE OBRA AUTORIZARÁ LA ESTIMACIÓN. LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE “LA SEDESOL”, CON DOMICILIO UBICADO EN LA CARRETERA NACIONAL MÉXICO-LAREDO KM. 228+500, COL. LAS BRISAS, CÓDIGO POSTAL 87180, CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA. EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A SOLICITUD DE “LA CONTRATISTA”, SE LE PAGARÁN GASTOS FINANCIEROS, CON BASE EN LOS

RECARGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA CONTRATISTA”.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “LA CONTRATISTA” SE ESTARÁ A LO DISPUESTO

POR EL ARTÍCULO 55 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CON BASE EN LOS RECARGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA SEDESOL”.

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "LA CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE

HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. SÉPTIMA: GARANTÍAS.

EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIONES I Y II, Y 49 FRACCIÓN I DE LA LEY, 89, 90, 91, 95, 96, 97 Y 98 DE SU REGLAMENTO Y DEL OFICIO CIRCULAR Nº 401-T-2930 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010, EMITIDO POR LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, LAS PARTES RECONOCEN QUE PREVIAMENTE A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, “LA CONTRATISTA” PRESENTÓ LAS GARANTÍAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

A. PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, “LA CONTRATISTA” PRESENTÓ ANTE

“LA SEDESOL”, FIANZA QUE GARANTIZA LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO, INCLUYENDO EL

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR UNA INSTITUCIÓN MEXICANA DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

B. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “LA CONTRATISTA” PRESENTÓ FIANZA

DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS, A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CONTRATADA, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LA GARANTÍAS DEBERÁN CONTENER LO SIGUIENTE: 1. EXPEDIRSE A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN; 2. LA INDICACIÓN DEL IMPORTE TOTAL GARANTIZADO CON NÚMERO Y LETRA; 3. LA REFERENCIA DE QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PEDIDO O ACTO CELEBRADO; 4. LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL NÚMERO DE CONTRATO, SU FECHA DE FIRMA ASÍ COMO LA ESPECIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS. ASIMISMO PARA EL CASO DE QUE ASÍ SE HAYA ESTABLECIDO EN LAS BASES DE INVITACIÓN O CONTRATOS, ESPECIFICAR CON CLARIDAD TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL MISMO Y EN SU CASO CITAR LOS FUNDAMENTOS DE LEY Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO RESPECTIVO EN LOS QUE SE PREVÉN DICHOS CONCEPTOS Y LA FIANZA DONDE SE ENCUENTRAN GARANTIZADOS;





5. EL SEÑALAMIENTO DE LA DENOMINACIÓN O NOMBRE DE “LA CONTRATISTA”;

6. LA CONDICIÓN DE QUE LA VIGENCIA DE LA FIANZA DEBERÁ QUEDAR ABIERTA PARA PERMITIR QUE CUMPLA CON SU OBJETIVO, DE FORMA TAL QUE NO PODRÁ ESTABLECERSE O ESTIPULARSE PLAZO ALGUNO QUE LIMITE SU VIGENCIA, LO CUAL NO DEBE CONFUNDIRSE CON EL PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTO EN LOS CONTRATOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS GARANTIZADOS; 7. LA INDICACIÓN DE QUE LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA CONFORME AL PROCEDIMIENTO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EL CUAL SERÁ APLICABLE TAMBIÉN PARA EL COBRO DE LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE EN SU CASO SE GENERE EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO; 8. LA INDICACIÓN DE QUE LA CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA PROCEDERÁ UNA VEZ QUE LA DEPENDENCIA OTORGUE EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, PREVIO OTORGAMIENTO DEL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, O EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA, LA LIQUIDACIÓN DEBIDA; Y EN RELACIÓN CON LOS NUMERALES ANTERIORES SE DEBERÁ INCLUIR LA SIGUIENTE REDACCIÓN EN LAS PÓLIZAS DE FIANZA CUANDO ASÍ PROCEDA: “LAS GARANTÍAS ESTARÁN VIGENTES DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE GARANTIZA (SE ENCONTRARÁ VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO) Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRÓRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA”. “EN CASO DE HACERSE EFECTIVA LA GARANTÍA, LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA”. “QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL”. “LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE A TENER GARANTIZADO EL CRÉDITO, ACTO O CONTRATO A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE, AUN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA O ESPERA AL DEUDOR PRINCIPAL O FIADO POR PARTE DEL ACREEDOR PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN, POR LO QUE LA AFIANZADORA RENUNCIA EXPRESAMENTE AL DERECHO QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS”. LAS PARTES ACUERDAN QUE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO, “LA CONTRATISTA” PRESENTARÁ LA GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS. “LA CONTRATISTA”

GARANTIZARÁ LOS TRABAJOS SUSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE DE CUMPLIMIENTO POR OTRA GARANTÍA QUE A SU ELECCIÓN PODRÁ SER MEDIANTE: a) FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, b) POR CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA ó c) APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. ESTA GARANTÍA





TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN EL CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” OPTE POR UNA PÓLIZA DE FIANZA, ÉSTA DEBERÁ SER

OTORGADA POR INSTITUCIÓN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A SATISFACCIÓN DE “LA SEDESOL” CON VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL

MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA. DICHA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

1. NÚMERO, FECHA, OBJETO E IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO.

2. NOMBRE Y CARGO DE LOS REPRESENTANTES QUE SUSCRIBEN EL CONTRATO.

3. QUE SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES.

4. QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

5. QUE GARANTIZA LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO.

6. QUE LA FIANZA ESTARÁ EN VIGOR POR UN AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y, EN CASO DE DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADAS DEL CONTRATO, CONTINUARÁ VIGENTE HASTA QUE SE CORRIJAN LOS DEFECTOS Y SE SATISFAGAN LAS RESPONSABILIDADES.

7. QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA SEDESOL”, QUE LA PRODUCIRÁ SÓLO CUANDO “LA CONTRATISTA” HAYA

CUMPLIDO CON TODAS LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO. 8. QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95 Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. EN CASO DE QUE “LA CONTRATISTA” OPTE POR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE O APORTE

RECURSOS LÍQUIDOS EN FIDEICOMISO, SE DEBERÁN OTORGAR A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN A SATISFACCIÓN DE “LA SEDESOL”.

“LA CONTRATISTA”, EN SU CASO PODRÁ RETIRAR SUS APORTACIONES EN FIDEICOMISO Y LOS

RESPECTIVOS RENDIMIENTOS, TRANSCURRIDOS DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN IGUAL PLAZO QUEDA AUTOMÁTICAMENTE CANCELADA LA FIANZA O CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE, SEGÚN SEA EL CASO. ADICIONALMENTE, LAS PÓLIZAS DE FIANZA QUE PRESENTE “LA CONTRATISTA” DEBERÁN

CONSIDERAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL OFICIO N° 401-T-2930 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010, EMITIDO POR LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN; COPIA DE DICHO DOCUMENTO LE FUE ENTREGADA POR “LA SEDESOL” EN EL ACTO DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LOS ARTÍCULOS 57 FRACCIÓN I, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y 178, 179 Y 180 DE SU REGLAMENTO.





“LA SEDESOL” A TRAVÉS DEL RESIDENTE DE OBRA REVISARÁ Y EN SU CASO AUTORIZARÁ LOS AJUSTES DE COSTOS A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS 8 (OCHO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS POR “EL CONTRATISTA”.

LOS PAGOS DE LOS TRABAJOS POR AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARÁN EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE “LA SEDESOL”.

CUANDO SE DETERMINE UNA REDUCCIÓN EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO O LOS QUE SE OBTENGAN DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE AQUELLOS INSUMOS QUE NO APAREZCAN EN LOS ÍNDICES NACIONALES, “LA SEDESOL” PROMOVERÁ EL AJUSTE DE

COSTOS Y LO APLICARÁ COMO DESCUENTO EN LA ESTIMACIÓN QUE SE PRESENTE PARA PAGO EN EL MES INMEDIATO SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE PRODUZCA EL AJUSTE. NOVENA: RECEPCIÓN DE LA OBRA.

AL CONCLUIR LA OBRA, “LA CONTRATISTA” COMUNICARÁ DE INMEDIATO A “LA SEDESOL” LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS A TRAVÉS DE “LA BITÁCORA ELECTRÓNICA” O EXCEPCIONALMENTE POR ESCRITO Y ÉSTA ÚLTIMA EN UN PLAZO NO MAYOR A

15 (QUINCE) DÍAS NATURALES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE RECIBA LA COMUNICACIÓN, VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS, CONFORME LO ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 125, FRACCIÓN II, INCISO G) Y 164 DE SU REGLAMENTO. UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR, “LA SEDESOL” EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS

MISMOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 164 DEL REGLAMENTO, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, EN LA QUE INTERVENDRÁN LOS REPRESENTANTES DE AMBAS PARTES, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE ELABORA EL DOCUMENTO DONDE CONSTE LA RECEPCIÓN FÍSICA DE

LOS TRABAJOS, MISMO QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESENTE CONTRATO Y QUE DEBERÁ CONTENER COMO

MÍNIMO LO SIGUIENTE (ANEXO V):

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE REALICE

NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE “LA SEDESOL” Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DE “LA

CONTRATISTA”.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN

RELEVANTES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

IMPORTE CONTRACTUAL DEL CONTRATO, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR LOS VOLÚMENES TOTALES

EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO Y EN SU CASO, LOS CONVENIOS CELEBRADOS

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN

CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO EN SU CASO LOS

CONVENIOS CELEBRADOS.

RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASÍ COMO LOS PENDIENTES DE

AUTORIZACIÓN

DECLARACIÓN DE LAS PARTES QUE SE ENTREGA EL PADRÓN DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS, MISMA

QUE A PARTIR DE ESE MOMENTO QUEDA BAJO RESGUARDO DE “LA SEDESOL”.

CONSTANCIA DE QUE “LA CONTRATISTA” ENTREGÓ A LA RESIDENCIA DE “LA SEDESOL” LOS

DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN EL ACTO DE ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS “LA CONTRATISTA” EXHIBIRÁ LA GARANTÍA POR

DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO EL CONTRATISTA, PREVISTA EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, “LA SEDESOL” Y “LA CONTRATISTA” DEBERÁN ELABORAR EN UN

PLAZO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE 60 DÍAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE





HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS,

DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS FORMARÁ

PARTE DEL CONTRATO Y DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:

FECHA, HORA Y LUGAR EN QUE SE REALICE

NOMBRE Y FIRMA DEL RESIDENTE DE “LA SEDESOL”, Y DEL SUPERINTENDENTE POR PARTE DE “LA

CONTRATISTA”

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE CONSIDEREN RELEVANTES EN EL CONTRATO

IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO, EL CUAL DEBE INCLUIR LOS VOLUMENES

REALMENTE EJECUTADOS DE ACUERDO AL CONTRATO Y LOS CONVENIOS CELEBRADOS

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LA FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN

CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS;

RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, INDICANDO CÓMO SE EJECUTARON LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

EN CADA UNA DE ELLAS Y LOS GASTOS APROBADOS, DEBIENDO DESCRIBIR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y

EN CONTRA DE CADA UNA DE LAS PARTES, SEÑALANDO LOS CONCEPTOS GENERALES QUE LES

DIERON ORIGEN Y SU SALDO RESULTANTE, ASÍ COMO LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SERÁN

LIQUIDADOS

LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO;

DATOS DE LA ESTIMACIÓN FINAL

CONSTANCIA DE ENTREGA DE LA GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y

CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HAYA INCURRIDO EL CONTRATISTA, Y

LA DECLARACIÓN, EN SU CASO, DE QUE EL CONTRATISTA EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN

DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO

RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “LA CONTRATISTA” NO ACUDA

CON “LA SEDESOL” PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “LA

SEDESOL” PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “LA CONTRATISTA” DENTRO

DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL

RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “LA CONTRATISTA”, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS

NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO

REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “LA SEDESOL” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “LA CONTRATISTA” EL PAGO

CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL

REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA

ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES

EN EL CONTRATO Y DE CONFORMIDAD CON ARTÍCULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:

LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LEVANTE

NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y EL CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN EN EL ACTO

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DE LOS DATOS QUE SE CONSIDEREN RELEVANTES DEL CONTRATO

CORRESPONDIENTE

RELACIÓN DE OBLIGACIONES Y LA FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON, Y

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES DE QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y, POR LO TANTO, DE QUE SE DAN

POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERÓ EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A

ULTERIOR RECLAMACIÓN, POR LO QUE SE PODRÁN CANCELAR LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES.

EN TODOS LOS CASOS SE INTEGRARÁ AL ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS (ANEXO

V) LOS PADRONES DE BENEFICIARIOS DEFINITIVOS DEBIDAMENTE RELACIONADOS Y FIRMADOS.

“LA SEDESOL” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A

CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN:





1. CUANDO “LA SEDESOL” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRÁ A “LA CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO

LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

2. SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA SEDESOL” EXISTEN

TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE INFORMANDO A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

3. CUANDO DE COMÚN ACUERDO, “LA SEDESOL” Y “LA CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, “LA SEDESOL” PAGARÁ A “LA CONTRATISTA” LOS

TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

4. CUANDO “LA SEDESOL” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA”, LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE “LA SEDESOL” LA QUE LIQUIDARÁ

EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS QUE DECIDA RECIBIR.

5. CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO. EN ESTE CASO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN JUDICIAL.

DÉCIMA: REPRESENTANTE DE “LA CONTRATISTA”. “LA CONTRATISTA” MANIFIESTA QUE PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, HA DESIGNADO POR ESCRITO

Y ESTABLECIDO EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL ESTA FACULTADO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, CUBRE EL PERFIL REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y TIENE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, MISMO QUE CUENTA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA (FIEL), PARA LLEVAR A CABO CUANDO SEA NECESARIO LA FIRMA DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA. “LA SEDESOL” SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, Y “LA CONTRATISTA” TENDRÁ

LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO(S) QUE REÚNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN. DÉCIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES DE “LA CONTRATISTA” CON SUS TRABAJADORES.

“LA CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS

TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA SEDESOL”, EN RELACIÓN CON LOS

TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. DEBIENDO CUBRIR CUALESQUIER IMPORTE QUE DE ELLO SE DERIVE Y SACAR A SALVO Y EN PAZ DE TALES RECLAMACIONES A “LA SEDESOL”, A MÁS TARDAR A LOS 10

(DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA NOTIFICADO DE ELLO POR ESTA ÚLTIMA Y, EN LOS SUPUESTOS DE QUE CON DICHO MOTIVO LLEGARE A EROGAR ALGUNA CANTIDAD, “LA CONTRATISTA” LA REINTEGRARÁ A “LA SEDESOL” EN IGUAL TÉRMINO.

DÉCIMA SEGUNDA: RECURSOS HUMANOS DE “LA CONTRATISTA”.

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL

TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE MANO DE OBRA DE LA REGIÓN.





ASIMISMO, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, PRESENTARÁ A “LA SEDESOL” LA RELACIÓN DEL PERSONAL QUE REALIZARÁ LOS

TRABAJOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL, ASÍ COMO LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN DE DICHO PERSONAL ANTE EL IMSS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 15 FRACCIONES I Y III DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE APLICARA LO PREVISTO EN LA CLAUSULA DECIMO OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO. DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”. “LA CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ

SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE “LA SEDESOL”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE “LA CONTRATISTA”, QUE PODRÁ SER RECLAMADA POR “LA SEDESOL” POR LA VÍA JUDICIAL CORRESPONDIENTE.

IGUALMENTE, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE

CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA SEDESOL”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE

LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS

OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD, NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y EN LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS CONCEPTOS DE OBRA, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES PARA LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE SE LLEGAREN A PRESENTAR EN LOS TRABAJOS Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA SEDESOL” O A TERCEROS, EN CUYO CASO, SE HARÁN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS OTORGADAS POR “LA CONTRATISTA”, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LAS MISMAS.

“LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A

PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LA LISTA DE LOS TRABAJADORES QUE EMPLEÉ PARA LA OBRA, ASÍ COMO LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN ANTE EL IMSS, ASÍ COMO ACOMPAÑAR A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES, LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL PAGO DE DICHAS CUOTAS OBRERO PATRONALES QUE POR LEY CORRESPONDAN. “LA CONTRATISTA” SERÁ RESPONSABLE TANTO DEL DESEMPEÑO DE SU SUPERINTENDENTE COMISIONADO

PARA PROPORCIONAR LOS TRABAJOS DE OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMO POR TODOS LOS DAÑOS, PÉRDIDAS Y PERJUICIOS QUE DICHO PERSONAL PROVOQUE POR IRRESPONSABILIDAD, NEGLIGENCIA O IMPERICIA EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, MANEJO DE LOS BIENES, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS O LOS AGENTES QUÍMICOS O GASES QUE UTILICE. “LA SEDESOL” NO ASUME

NINGUNA RESPONSABILIDAD CIVIL, LABORAL, DE RIESGO PROFESIONAL O DE SEGURIDAD SOCIAL RESPECTO DE DICHO PERSONAL. PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL

TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PREFERENTEMENTE DE LA REGIÓN. SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “LA CONTRATISTA” SE ORIGINA

UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DÉCIMA CUARTA: SUPERVISIÓN DE LA OBRA.

“LA SEDESOL” ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LA MISMA, LA CUAL RECAERÁ EN EL C. (INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO O TÉCNICO ESPECIALIZADO) XXXXXXX SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO MEDIANTE OFICIO NÚMERO XXXXXXXX DE FECHA XXXXXXXXXXX POR “LA SEDESOL”, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE “LA CONTRATISTA” Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE





LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA”. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN

EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. “LA SEDESOL” A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “LA CONTRATISTA” A TRAVÉS DE “RESIDENTE DE OBRA” ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS. ASIMISMO, VERIFICARÁ QUE EL PERSONAL QUE EJECUTE LOS TRABAJOS SEA EL MISMO QUE EL CONTENIDO EN LA RELACIÓN QUE PRESENTE “LA CONTRATISTA”, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS O CONFORME A LAS ORDENES ESCRITAS DE “LA SEDESOL” ESTA

PODRÁ ORDENAR SU DEMOLICIÓN Y/O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, LOS CUALES SE HARÁN POR CUENTA DEL CONTRATISTA SIN QUE TENGAN DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA NI AMPLIACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN. CUANDO EL ATRASO EN LA TERMINACIÓN NO SEA MAYOR DE UN MES, “LA SEDESOL” Y; “LA CONTRATISTA”

DETERMINARÁN DE COMÚN ACUERDO EL IMPORTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS DE ATRASO. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE SE HAGA ACREEDOR “LA CONTRATISTA”

POR ESTOS ATRASOS. EL RESIDENTE DE LA OBRA TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE VERIFICAR QUE “LA CONTRATISTA” EXHIBA JUNTO CON LAS ESTIMACIONES, LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES QUE POR LEY LE CORRESPONDAN. DÉCIMA QUINTA: BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP) LA APERTURA ESTARÁ A CARGO DEL RESIDENTE DE OBRA Y SERÁ FIRMADA CONJUNTAMENTE, POR EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN EN DONDE SE ANOTARÁN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LOS

TRABAJOS Y TODO LO RELACIONADO CON LA MISMA, ESPECIFICANDO CANTIDADES DE MATERIALES, PERSONAL, MOTIVO DE LA ACTIVIDAD, LUGAR ESPECIFICO, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES, INCIDENCIAS IMPORTANTES QUE PUEDAN CAUSAR RETRASO O TRASTORNO TEMPORAL DE LOS MISMOS. ESTA CONSTITUIRÁ EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 122 A 126 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL SUPERINTENDENTE Y/O RESIDENTE DE OBRA DEBERÁN CONTAR CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DE SU RESPECTIVO REPRESENTANTE PARA FIRMAR “LA BITÁCORA ELECTRÓNICA”. “LA SEDESOL” DURANTE

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE QUE NO CUMPLA CON ESTE REQUISITO, EN TAL CASO, “LA CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO A EFECTO DE QUE CUMPLA CON LA FIRMA DE “LA BITÁCORA ELECTRÓNICA.” DÉCIMA SEXTA: PENAS CONVENCIONALES.

“LAS PARTES”, CONVIENEN PARA EL CASO DE ATRASO TOTAL O PARCIAL POR PARTE DE “LA CONTRATISTA”,

LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES: “LA SEDESOL” TENDRÁN LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁ EJECUTANDO POR “LA CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, “LA SEDESOL” COMPARARÁ PERIÓDICAMENTE CONTRA EL PROGRAMA, EL AVANCE REAL ESTIMADO DE

LOS MISMOS. SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, “LA SEDESOL” PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES ECONÓMICAS POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES, DICHAS RETENCIONES EN LAS ESTIMACIONES QUE SE

ENCUENTREN EN PROCESO ECONÓMICAS SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS





TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. DE IGUAL MANERA CUANDO EL AVANCE DE LOS TRABAJOS SEA IGUAL O MAYOR AL QUE DEBIÓ REALIZARSE, “LA SEDESOL” REINTEGRARÁ A “LA CONTRATISTA” EL IMPORTE EXCEDENTE DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS

QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS. LAS RETENCIONES ECONÓMICAS SE APLICARÁN SOBRE LA CANTIDAD INDICADA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. SI AL EFECTUARSE LA REVISIÓN CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCIÓN, SU IMPORTE SE APLICARÁ EN BENEFICIO DEL ERARIO FEDERAL, A TÍTULO DE PENA CONVENCIONAL, POR EL SIMPLE RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA A CARGO DE “LA CONTRATISTA”.

SI “LA CONTRATISTA” NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y EN EL PROGRAMA DE OBRA, “LA SEDESOL” DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 BIS DE LA

LEY Y EN EL NUMERAL 5.3.3.1 DE LAS POBALINES, APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR POR CADA DÍA

QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACIÓN. EL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES DEBERÁ EFECTUARSE MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O PAGO EN VENTANILLA, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO PROPIO AL ESQUEMA E5CINCO PAGO ELECTRÓNICO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS, DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES SE DESCONTARÁ ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, Y SE APLICARÁ, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONTRATISTA” Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA

DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE “LA SEDESOL” NO SE ATRIBUYA A CULPA DE “LA CONTRATISTA”. INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “LA SEDESOL” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN

ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DE ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA EN LA RESCISIÓN, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO. SI “LA SEDESOL” OPTA POR LA RESCISIÓN, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 61 Y 62 DE LA

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 155 AL 159 DE SU REGLAMENTO. DÉCIMA SÉPTIMA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA SEDESOL” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LA

OBRA CONTRATADA POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, DETERMINANDO LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA SEDESOL” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO DEVOLVIENDO EL ANTICIPO

QUE EN SU CASO NO HAYA SIDO AMORTIZADO AL MOMENTO DE DICHA TERMINACIÓN. EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVÓ DICHA SUSPENSIÓN. LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, LA FORMALIZACIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE EL ACTA DE SUSPENSIÓN, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CUANDO LA SUSPENSIÓN DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ÚNICAMENTE SE SUSCRIBIRÁ UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 149 DEL REGLAMENTO.





DÉCIMA OCTAVA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“LA SEDESOL” PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “LA CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA POR “LA CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO

DEL MISMO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO. “LA SEDESOL” Y “LA CONTRATISTA” CONVIENEN EN QUE SERÁN CAUSAS DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA, CUANDO “LA CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNO

DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES

ADMINISTRATIVAS QUE RESULTEN APLICABLES.

SI NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CAUSA JUSTIFICADA.

SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE “LOS TRABAJOS DE OBRA” O SE NIEGA A

REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “LA SEDESOL” Y QUE A TRAVÉS DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA HAYA SIDO DE

SU CONOCIMIENTO...

SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DEL RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR “LA SEDESOL”.

SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES, EQUIPO O HERRAMIENTA Y QUE EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL, QUIEBRA, SUSPENSIÓN DE PAGOS O ACTIVIDADES O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA.

SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE “LA SEDESOL”.

TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “LA SEDESOL”.

CAMBIE SU NACIONALIDAD.

NO PROPORCIONE A “LA SEDESOL” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN LA FACULTAD DE

INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

SI INCURRE EN FALSEDAD DE DECLARACIONES EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN, O SOBRE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO QUE SE SUSCRIBE.

CAMBIA SU DOMICILIO FISCAL, SIN NOTIFICARLE POR ESCRITO A “LA SEDESOL”

NO ENTREGUE DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, LA LISTA DE LOS TRABAJADORES QUE EMPLEARÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SU CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN ANTE EL IMSS.

NO ACOMPAÑE EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE CORRESPONDAN, LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES.





USE INDEBIDAMENTE O CON PROPÓSITOS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN Y/O EN EL PRESENTE CONTRATO QUE SE SUSCRIBE, LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O RESERVADA PROPORCIONADA POR “LA SEDESOL”, EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN EL TERMINO PROPUESTO EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA, EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA. LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISIÓN INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA SEDESOL”, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A “LA CONTRATISTA” LAS PENAS

CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A “LA CONTRATISTA” LOS DEMÁS CARGOS QUE PROCEDAN.

CUANDO “LA SEDESOL” HAYA DETERMINADO JUSTIFICADAMENTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL

CONTRATO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE SE COMUNICARÁ POR ESCRITO A “LA CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL EFECTO SE TUVIEREN, PARA QUE ÉSTE, DENTRO DEL

TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN DE RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “LA SEDESOL” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE 15

(QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE NO HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE “LA CONTRATISTA”. DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO, SE EMITIRÁ LA RESOLUCIÓN

RESPECTIVA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN APEGO A LOS DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES. UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN POR “LA SEDESOL”, ÉSTA

PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “LA CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA

DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. “LA CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADA A DEVOLVER A “LA SEDESOL”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS

NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. ASÍ COMO EL ANTICIPO QUE EN SU CASO NO HAYA SIDO AMORTIZADO AL MOMENTO DE DICHA TERMINACIÓN. LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO NO PODRÁ SER REVOCADA O MODIFICADA POR “LA SEDESOL” CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 159

PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EMITIDA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y NOTIFICADA A “LA CONTRATISTA”, “LA SEDESOL” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, CON FUNDAMENTO LA FRACCIÓN II DEL

ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE DICHA RESOLUCIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “LA CONTRATISTA”.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN “LA CONTRATISTA” NO ACUDA CON “LA SEDESOL” PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL CONTRATO, ÉSTA





PROCEDERÁ A ELABORARLO DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL CONTRATISTA, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVA LAS GARANTÍAS, SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DE POR RESCINDIDO EL CONTRATO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DÉCIMA NOVENA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

“LA SEDESOL” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE

INTERÉS GENERAL; SI EXISTEN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE A “LA SEDESOL”; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON

ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO QUE BASTARÁ SEA NOTIFICADO A “LA CONTRATISTA” PAGANDO LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS

GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO. UNA VEZ COMUNICADA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR “LA SEDESOL”, ÉSTA PROCEDERÁ

A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “LA CONTRATISTA”,

ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA. “LA CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADA A DEVOLVER A “LA SEDESOL”, EN UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS

NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. ASÍ COMO EL ANTICIPO QUE EN SU CASO NO HAYA SIDO AMORTIZADO AL MOMENTO DE DICHA TERMINACIÓN. VIGÉSIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO

EL PRESENTE CONTRATO ESTARÁ VIGENTE DEL 29 DE JULIO DEL 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016. VIGÉSIMA PRIMERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES. VIGÉSIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES AL CONTRATO “LA SEDESOL” PODRÁ EFECTUAR MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO Y/O EL PLAZO DE EJECUCIÓN

DE LOS TRABAJOS, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 99 A 109 DE SU REGLAMENTO. ASIMISMO, “LA SEDESOL” PODRÁ MODIFICAR EL CONTRATO CUANDO DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY SE DETERMINE NO DAR POR RESCINDIDO Y SE OTORGUE UN NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN. LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LAS PENAS CONVENCIONALES A QUE HAYA LUGAR. EN EL SUPUESTO DE QUE LAS PARTES CONVENGAN LA MODIFICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONTRATAR LA MODIFICACIÓN A LA PÓLIZA DE FIANZA, PRESENTANDO ENDOSO A LA





MISMA O BIEN UNA NUEVA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LA MODIFICACIÓN AL MONTO Y/O POR EL TOTAL DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL DE LA FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO O ADICIONAL RESPECTIVO. PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE CELEBREN NO SE OTORGARAN ANTICIPOS, ASIMISMO NO SE OTORGARÁN ANTICIPOS PARA LOS IMPORTES RESULTANTES DEL AJUSTE DE COSTOS DEL CONTRATO, QUE SE GENEREN DURANTE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE QUE SE TRATE. VIGÉSIMA TERCERA: CARGOS ADICIONALES. “LA CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA EL DESCUENTO DEL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN, PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR

CONCEPTO DE DERECHOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS. VIGÉSIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS. “LAS PARTES”, RESOLVERÁN ENTRE SÍ LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN

VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 5, QUE FORMA PARTE

INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO. VIGÉSIMA QUINTA: NACIONALIDAD DE “LA CONTRATISTA”. “LA CONTRATISTA” MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A

CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ÉSTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ÉSTE CONTRATO. VIGÉSIMA SEXTA: SUBCONTRATACIÓN. “LA SEDESOL” SÓLO AUTORIZA LA SUBCONTRATACIÓN DE LAS PRUEBAS EN LABORATORIO PARA DETERMINAR

LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES PÉTREOS (ARENA Y GRAVA), LAS PRUEBAS DE REVENIMIENTO Y CALIDAD DEL CONCRETO EN EL LABORATORIO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS, NO AUTORIZA LA SUBCONTRATACIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR

MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO. VIGÉSIMA SÉPTIMA: SANCIONES ADMINISTRATIVAS. SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CUANDO “LA CONTRATISTA”

INCUMPLA CUALQUIERA DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR CAUSAS A ÉL IMPUTABLES; TENIENDO “LA SEDESOL” FACULTAD POTESTATIVA PARA RESCINDIR EL CONTRATO.

LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERÁ PROPORCIONAL AL MONTO DE LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS. INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, CUANDO “LA CONTRATISTA” INCUMPLA CON SUS OBLIGACIONES

CONTRACTUALES POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, Y COMO CONSECUENCIA, CAUSE DAÑOS Y/O PERJUICIOS GRAVES A “LA SEDESOL”, O BIEN, PROPORCIONE INFORMACIÓN FALSA, ACTÚE CON DOLO O MALA FE EN LA

CELEBRACIÓN DEL CONTRATO O DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO, SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 77, 78, 79, 80, 81 Y 82 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 267 AL 273 DE SU REGLAMENTO. VIGÉSIMA OCTAVA: ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA COMUNICARÁ A “LA SEDESOL” LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON

ENCOMENDADOS PARA QUE ESTA EN UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DÍAS VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y PROCEDA A SU RECEPCIÓN FÍSICA MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE (ANEXO V).





VIGÉSIMA NOVENA: CONFIDENCIALIDAD. “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO DIVULGAR POR ESCRITO, VERBALMENTE O POR CUALQUIER OTRO MEDIO

LA INFORMACIÓN QUE OBTENGA PARA EL DESARROLLO DEL PRESENTE CONTRATO Y MANTENER EN LA MÁS ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD, LOS RESULTADOS PARCIALES Y FINALES DEL MISMO, ABSTENIÉNDOSE DE DAR A CONOCER CUALQUIER INFORMACIÓN AL RESPECTO. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE CONTRATO ES PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL; SIN EMBARGO LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONE “LA SEDESOL” A “LA CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO MATERIA DEL MISMO, SERÁ CONSIDERADA COMO

CONFIDENCIAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 18 FRACCIÓN I DEL CITADO ORDENAMIENTO JURÍDICO, POR LO QUE “LA CONTRATISTA” SE COMPROMETE A RECIBIR, PROTEGER Y GUARDAR LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PROPORCIONADA POR “LA SEDESOL” CON EL MISMO EMPEÑO Y CUIDADO QUE TIENE

RESPECTO DE SU PROPIA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, ASÍ COMO HACER CUMPLIR A TODOS Y CADA UNO DE LOS USUARIOS AUTORIZADOS A LOS QUE LES ENTREGUE O PERMITA ACCESO A LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, EN LOS TÉRMINOS DE ESTE INSTRUMENTO. “LA CONTRATISTA” SE COMPROMETE A QUE LA INFORMACIÓN CONSIDERADA COMO CONFIDENCIAL NO SERÁ

UTILIZADA PARA FINES DIVERSOS A LOS AUTORIZADOS CON EL PRESENTE CONTRATO; ASIMISMO, DICHA INFORMACIÓN NO PODRÁ SER COPIADA O DUPLICADA TOTAL O PARCIALMENTE EN NINGUNA FORMA O POR NINGÚN MEDIO, NI PODRÁ SER DIVULGADA A TERCEROS QUE NO SEAN USUARIOS AUTORIZADOS. DE ESTA FORMA, “LA CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO DIVULGAR O PUBLICAR INFORMES, DATOS Y RESULTADOS

OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, TODA VEZ QUE SON PROPIEDAD DE “LA SEDESOL”. CUANDO DE LAS CAUSAS DESCRITAS EN LAS CLÁUSULAS DÉCIMA OCTAVA Y DÉCIMA NOVENA (RESCISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA), DEL PRESENTE CONTRATO, CONCLUYA LA VIGENCIA DEL MISMO, SUBSISTIRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD SOBRE LOS TRABAJOS ESTABLECIDOS EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL Y DE LOS INSUMOS UTILIZADOS PARA REALIZARLOS. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN ESTA CLÁUSULA, “LA CONTRATISTA” TIENE CONOCIMIENTO EN QUE “LA SEDESOL” PODRÁ EJECUTAR O TRAMITAR LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN LA

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO PRESENTAR LAS DENUNCIAS CORRESPONDIENTES DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL LIBRO SEGUNDO, TÍTULO NOVENO, CAPÍTULO I Y II DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE. DE IGUAL FORMA, “LA CONTRATISTA” SE COMPROMETE A NO ALTERAR LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, A

LLEVAR UN CONTROL DE SU PERSONAL Y HACER DE SU CONOCIMIENTO LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO DE INCUMPLIR CON LO DISPUESTO EN ESTA CLÁUSULA, POR LO QUE EN SU CASO, SE OBLIGA A NOTIFICAR A “LA SEDESOL” CUANDO SE REALICEN ACTOS QUE SE CONSIDEREN COMO ILÍCITOS, DEBIENDO DAR INICIO A LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES Y SACAR EN PAZ Y A SALVO A “LA SEDESOL” DE

CUALQUIER PROCESO LEGAL.” TRIGÉSIMA: FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, EN UN TERMINO MÁXIMO DE 20 (VEINTE) DÍAS, DEBERÁN ELABORAR EL FINIQUITO PARA DAR POR TERMINADO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LAS PARTES” DEL CONTRATO, EN EL SE HARÁ CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA “LAS PARTES”, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EL CONTRATISTA NO ACUDA CON “LA SEDESOL” ESTA PROCEDERÁ A ELABORARLO DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A LA

CONTRATISTA, DENTRO DE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR D ESU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, “LA CONTRATISTA” TENDRÁ UN PLAZO DE 15 (QUINCE)

DÍAS NATURALES, PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO. DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “LA SEDESOL” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA EL PAGO

CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA





ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. TRIGÉSIMA PRIMERA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LO TANTO, “LA CONTRATISTA” RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES Y ESTATALES QUE PUDIERA

CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO EN CINCO TANTOS, AL MARGEN Y AL CALCE, DE XXXXX FOJAS ÚTILES, EN LA CIUDAD DE VICTORIA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS EL 25 DE JULIO DE 2016.

POR “LA SEDESOL”

______________________________ LIC. MARÍA DE LOURDES FLORES

MONTEMAYOR

DELEGADA FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

POR “LA CONTRATISTA”

“-----------------------------------”

_________________________________ C. XXXXXXXXXXXXXXXXX

(CARGO)

COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

___________________________________________

LIC. PEDRO JAVIER MIER Y PÉREZ

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

_______________________________________ ING. EDGAR ALFONSO BARRERA AGUILAR

SUBDELEGADO DE ADMINISTRACIÓN

___________________________________________ C.P. JOSÉ HERBEY RAMOS RAMOS

JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE

TAMAULIPAS

_______________________________________ LIC. JOSE IVES SOBERON TIJERINA

LAS FIRMAS Y RUBRICAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM. IO-020000877-006-2016 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2016, CELEBRADO POR EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADA POR LA DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y LA EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXX, POR UN IMPORTE DE $XX’XXX,XXX.XX (IMPORTE CON LETRA PESOS XX/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO, Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 29 DE JULIO DEL 2016 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.





ANEXO 1

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, A TRAVÉS DE LA DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, REQUIERE REALIZAR ESTOS TRABAJOS EN 2 LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

DESCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES ELEVADOS QUE INCLUYEN: LIMPIEZA Y TRAZO, EXCAVACIONES, PLANTILLAS DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS DEL N° 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FĆ=250 KG/CM2 EN TRABES Y ZAPATAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE, MUROS DE ENRASE, BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 0.20X0.20X0.40 M EN TORRE DE TANQUE, CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 3:1, TRABES DE CONCRETO ARMADO FĆ=200KG/CM2, LOSA DE CONCRETO FĆ´= 200 KG/CM2 Y MUROS DE BLOCK A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS Y TAPA DE CONCRETO FĆ=200 KG/CM2, MORTERO CEM-ARENA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, LETRERO INFORMATIVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.U.C.T.T., EN 2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CONFORME AL ANEXO “B” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL. NO. IO-020000877-E6-2016

ESPECIFICACIONES GENERALES

1.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

INICIO EL DÍA 29 DE JULIO DEL 2016 Y TERMINACIÓN: EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CON UN PLAZO DE 45 (CUARENTA Y CINCO DIAS NATURALES).

2.- RESPONSABILIDAD DE “LA CONTRATISTA”:

“LA CONTRATISTA” DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE TODAS LAS ÁREAS DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN OPERACIÓN POR LO QUE SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE OCASIONE A LOS INMUEBLES (MOBILIARIO, EQUIPOS, MUROS, PISOS, CARPINTERÍA, CANCELARÍA, PLAFONES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ETC.), DAÑOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDAD CIVIL, POR LO QUE DEBERÁ

CONSIDERAR LAS PROTECCIONES, SEÑALIZACIONES, RESGUARDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN CUESTIÓN, EN CASO DE NO TOMAR LAS MEDIDAS ADECUADAS Y DE ELLO RESULTE QUE SE AFECTEN EN FORMA PARCIAL O TOTAL LOS MUEBLES O INMUEBLES PROPIOS O AJENOS, SERÁ RESPONSABILIDAD DEL MISMO DEJARLOS EN LAS CONDICIONES ORIGINALES SIN COSTO ALGUNO PARA “LA SEDESOL”

3.- RESIDENTE DE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:

LA C. LIC. MARÍA DE LOURDES FLORES MONTEMAYOR DELEGADA FEDERAL DE “LA SEDESOL” EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS NOMBRARÁ AL “RESIDENTE DE OBRA” DE LOS TRABAJOS, EL CUAL CONTARA CON LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PARA FIRMAR LA “BITÁCORA ELECTRÓNICA” (BEOP) Y SERÁ EL RESPONSABLE

DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “LA CONTRATISTA”; ACUDIRÁ PERIÓDICAMENTE A

CADA UNO DE LOS SITIOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y REALIZARÁ LA SUPERVISIÓN A LOS AVANCES REALIZADOS POR “LA CONTRATISTA” ADEMÁS DE VERIFICAR QUE ESTOS, SE EJECUTEN CONFORME AL

PROGRAMA Y LAS ESPECIFICACIONES. “LA CONTRATISTA” TENDRÁ UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN CON EXPERIENCIA COMO

RESPONSABLE DE LA DE LOS TRABAJOS Y QUE CUENTE CON EXPERIENCIA Y SERA EL FACULTADO PARA ORDENAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO DE RECIBIR Y EJECUTAR LAS OBSERVACIONES Y/O INDICACIONES QUE EL “RESIDENTE DE OBRA” INSTRUYA, EL SUPERINTENDENTE DEBERÁ CONTAR CON LA





FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PARA FIRMAR LA “BITÁCORA ELECTRÓNICA” (BEOP) Y ADEMÁS PROPORCIONAR NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO PARA SU PRONTA LOCALIZACIÓN

4.- CONTROL DE LOS TRABAJOS:

EL RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE “LA SEDESOL” EN FORMA CONJUNTA CON EL “SUPERINTENDENTE” DE “LA CONTRATISTA”, DETERMINARAN LOS TRABAJOS A REALIZAR, EL PERSONAL TÉCNICO DE “LA CONTRATISTA” ELABORARÁ Y PRESENTARA PARA SU AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SEDESOL EL

LEVANTAMIENTO FÍSICO DE LOS TRABAJOS, COMPRENDIENDO CROQUIS DE REFERENCIA DE, ASÍ COMO LAS CANTIDADES PARA DETERMINAR LOS VOLÚMENES QUE APLICARÁN POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, POSTERIORMENTE A ESTO EL RESIDENTE DE OBRA ANOTARÁ EN LA “BITÁCORA ELECTRÓNICA” LAS

OBSERVACIONES A LOS CONCEPTOS DE TRABAJO A REALIZAR. UNA VEZ QUE SE CUMPLA CON ESTE PROCEDIMIENTO “LA CONTRATISTA” DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS.

AL TÉRMINO DE DICHOS TRABAJOS, ESTOS DEBERÁN SER RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA Y EN CASO DE EXISTIR ANOMALÍAS EN ÉSTOS, “LA CONTRATISTA” DEBERÁ CORREGIRLOS A LA BREVEDAD SIN ESTABLECER CARGOS PARA “LA SEDESOL”.

5.- CONDICIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR “LA CONTRATISTA”:

A) EL TRANSPORTE DEL PERSONAL, MATERIAL, REFACCIONES, EQUIPO Y HERRAMIENTA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SERÁ POR CUENTA DE “LA CONTRATISTA”.

B) “LA CONTRATISTA” DEBERÁ AJUSTARSE AL HORARIO QUE ESTABLEZCA EL “RESIDENTE DE OBRA” DE “LA

SEDESOL” PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS, EL CUAL ESTARÁ ESTABLECIDO DE FORMA ABIERTA

LAS 12 HORAS. C) “LA CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON PERSONAL SUFICIENTE PARA ATENDER CASOS

EXTRAORDINARIOS DE ASÍ REQUERIRSE. D) “LA CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON LOS MATERIALES ESPECIFICADOS Y LA SUFICIENTE

HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. E) “LA CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA QUE INCLUYA LA RESIDENCIA DE LA

EMPRESA, ASÍ COMO UNA ORGANIZACIÓN ADECUADA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

6- MANO DE OBRA:

EXCEPTUANDO LO SUBCONTRATADO TODA LA MANO DE OBRA DEBERÁ SER PROPORCIONADA POR “LA CONTRATISTA”, PREFERENTEMENTE DE LA REGIÓN EN LA CANTIDAD Y CALIDAD SUFICIENTES Y CON

CAPACIDAD TÉCNICA DE ACUERDO A SU CATEGORÍA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SI A JUICIO DEL “RESIDENTE DE OBRA” LA MANO DE OBRA NO ES CALIFICADA Y/O SUFICIENTE,

SOLICITARÁ AL CONTRATISTA SU SUSTITUCIÓN Y LO ANOTARÁ EN LA “BITÁCORA ELECTRÓNICA” DE OBRA (BEOP).

7.- MATERIALES, MAQUINARIA, EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS:

TODOS LOS MATERIALES Y/O MOBILIARIO QUE SE UTILIZARÁN EN LOS TRABAJOS, SERÁN PROPORCIONADOS POR “LA CONTRATISTA” Y DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS

EN LO RELATIVO A LA CALIDAD REQUERIDA EN EL PROYECTO DE AGUA POTABLE. LOS MATERIALES Y/O MOBILIARIO DEBERÁN SER LOS ESPECIFICADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, PARA EL CASO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEBERÁN SER MODELOS RESIENTES Y EN CONDICIONES OPTIMAS DE OPERACIÓN PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 8.- BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA (BEOP) SE ABRIRÁ Y FIRMARÁ CONJUNTAMENTE CON EL RESIDENTE DE OBRA Y “LA CONTRATISTA”, EN LA CUAL SE

ANOTARÁN LAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE LOS TRABAJOS Y TODO LO RELACIONADO CON LA OBRA, ESPECIFICANDO, CANTIDADES DE MATERIALES, PERSONAL Y EQUIPO, PROCESO CONSTRUCTIVO, AVANCES Y ESTIMACIONES, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES, INCIDENCIAS IMPORTANTES QUE PUEDAN CAUSAR RETRASO O TRASTORNO TEMPORAL DE LOS TRABAJOS, HASTA EL FINIQUITO Y ENTREGA DE LA OBRA.





9.- CANTIDADES DE TRABAJO:

ESTÁN DETERMINADAS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. “LA CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADA A LLEVAR EL

CONTROL DE LOS VOLÚMENES EJECUTADOS Y A NO EXCEDERSE DE LOS VOLÚMENES CONTRATADOS. 10.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

LA MANO DE OBRA, LOS MATERIALES Y UTENSILIOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO LOS PROPORCIONARÁ “LA CONTRATISTA”, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DEL ÁREA DONDE SE

REALIZARÁN LOS TRABAJOS.

11.- TRANSPORTE DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN:

TODOS LOS MATERIALES QUE SEAN DEMOLIDOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DEBERÁN RETIRARSE DEL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SERA RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA ELEGIR EL LUGAR DEL TIRO LIBRE, SIN PERJUICIO PARA LA SEDESOL NI QUE ESTO IMPLIQUE UN COSTO ADICIONAL.

12.- ESTIMACIONES:

“LA CONTRATISTA”, PRESENTARÁ AL RESIDENTE DE OBRA LA ESTIMACIÓN DE LOS TRABAJOS TERMINADOS,

PARA SU REVISIÓN, AUTORIZACIÓN Y TRÁMITE DE PAGO. DICHA ESTIMACIÓN, ESTARÁ CONFORMADA POR EL RESUMEN GENERAL POR ESTIMACIÓN, COPIAS DE NOTAS DE BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA (BEOP), MINUTAS DE TRABAJO Y FOTOGRAFÍAS LOS GENERADORES DE VOLUMEN DE OBRA EJECUTADA POR BENEFICIARIO, ACOMPAÑADOS POR SU RESPECTIVA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN POR BENEFICIARIO, MISMOS QUE DEBERÁN ENTREGARSE A “LA SEDESOL” EN HOJAS FOLIADAS INDICANDO NOMBRE COMPLETO

DEL BENEFICIARIO, AVANCE DE OBRA, NÚMERO DE PLANO O CROQUIS QUE SIRVIÓ DE APOYO AL GENERADOR, NÚMERO DE ESTIMACIÓN, NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA. LOS NÚMEROS GENERADORES DEBERÁN PRESENTARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LA CONTRATISTA” Y/O SU REPRESENTANTE.

LA DELEGACIÓN FEDERAL DE LA SEDESOL EN EL ESTADO NO AVALARA PARA PAGO DE ESTIMACIONES LOS TRABAJOS DE OBRA MAL EJECUTADA Y QUE NO CUMPLAN CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y CATALOGO DE CONCEPTOS.





ESPECIFICACIONES PARTICULARES

LOS TRABAJOS DEBERÁN REALIZARSE DE ACUERDO CON LO QUE FIJE EL PROYECTO Y/O LO ORDENE “LA SEDESOL”, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE EN TÉRMINOS GENERALES SE DESCRIBEN MÁS ADELANTE.

“EL LICITANTE” DEBERA ELABORAR EL PROGRAMA DE OBRA, QUE CONTEMPLARA EL PROCESO

CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES ELEVADOS QUE INCLUYEN: LIMPIEZA Y TRAZO, EXCAVACIONES, PLANTILLAS DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS DEL N° 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FĆ=250 KG/CM2 EN TRABES Y ZAPATAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE, MUROS DE ENRASE, BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 0.20X0.20X0.40 M EN TORRE DE TANQUE, CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 3:1, TRABES DE CONCRETO ARMADO FĆ=200KG/CM2, LOSA DE CONCRETO FĆ´= 200 KG/CM2 Y MUROS DE BLOCK A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS Y TAPA DE CONCRETO FĆ=200 KG/CM2, MORTERO CEM-ARENA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, LETRERO INFORMATIVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.U.C.T.T., EN 2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CONFORME AL ANEXO “B” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL. POR LO QUE “LA SEDESOL” NO ACEPTARÁ LA REALIZACIÓN DE UNO O VARIOS SIN CONCLUIR TOTALMENTE O SIN EJECUTAR

TODOS LOS REQUERIDOS EN CADA LOCALIDAD. EL LICITANTE DEBERÁ APEGARSE EN ESTRICTO AL PRESENTE “ANEXO 1” (ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES), AL “ANEXO 2” (CATALOGO DE CONCEPTOS) DE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN NO. IO-020000877-E6-2016.

I. EL LICITANTE” AL FORMULAR SU PROPOSICIÓN DEBERÁ CONSIDERAR QUE:

I.1.- MANO DE OBRA LOCAL. DEBERÁ UTILIZAR LA MANO DE OBRA DE LA LOCALIDAD Y DE LA REGIÓN.

I.2.- INTEGRACIÓN DEL COSTO BÁSICO UNITARIO DE LOS MATERIALES. QUE ES EL COSTO BÁSICO UNITARIO

DE LOS MATERIALES A PRECIO DE ADQUISICIÓN EN EL MERCADO (EL MÁS ECONÓMICO), QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESPECIFICADAS PARA EL CONCEPTO DE OBRA. I.3.- BANCOS DE MATERIALES. EL PROPONENTE, DE ACUERDO CON EL CONOCIMIENTO CABAL QUE TIENE DE

LOS TRABAJOS A REALIZAR Y DE LA REGIÓN, PROPONDRÁ EL O LOS BANCOS DE MATERIALES PÉTREOS Y MEJORADO PARA RELLENO, TOMANDO EN CUENTA QUE DICHOS BANCOS CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS, ADEMÁS DE VERIFICAR QUE CUENTEN CON LAS CANTIDADES DE MATERIALES SUFICIENTES A UTILIZARSE. “LA CONTRATISTA” GANADORA DEBERÁ PRESENTAR CROQUIS DE LOCALIZACIÓN, INDICANDO DISTANCIAS.

I.4.- ACARREO DE MATERIALES. EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA SE HAGA CARGO DE LOS ACARREOS

POR CUENTA PROPIA ANEXARA A SU PROPOSICIÓN, UN DOCUMENTO DE LA UNIÓN DE TRANSPORTISTAS DE LA REGIÓN, EN DONDE SE HAGA CONSTAR QUE NO SE OPONDRÁN A ESTA OPCIÓN.

I.5.- CONCEPTOS NO MEDIBLES.- LOS CONCEPTOS QUE NO SEAN OBJETO DE MEDICIÓN NO ESTARÁN

SUJETOS A PAGO POR SEPARADO, PUES SE CONSIDERA QUE SUS IMPORTES YA SE HAN DISTRIBUIDO PROPORCIONALMENTE O COMO CORRESPONDA, EN EL (LOS) PRECIO (S) UNITARIO (S) DEL CONTRATO.

II. GENERALIDADES

II.1.- UBICACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE.- LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE LA RED DE AGUA

POTABLE, CON TUBERÍA DE PVC CON LA ESPECIFICACIÓN MARCADA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, SE LLEVARÁ A CABO DE CONFORMIDAD CON LOS TRAZOS Y NIVELES QUE MARQUEN EN LOS PROYECTOS PREVIAMENTE VALIDADOS POR EL ORGANISMO OPERADOR. II.2.- CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS.- SE CONSTRUIRÁN DADOLE PREFERENCIA A LOS LOTES QUE

ESTEN HABITADOS, DEJANDOLE LA LLAVE DE BANQUETA UBICADO PARA QUE EL BENEFICIARIO PUEDA EN SU MOMENTO CONTRATAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.





III. CALIDAD DE LOS MATERIALES

PARA EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES A COLOCAR EN LOS TRABAJOS, DEBERÁN APEGARSE A LO DESCRITO EN LA DESCRIPCIÓN EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. LA MARCA, CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES DEBERÁN DE USARSE LOS EMPLEADOS POR EL ORGANISMO OPERADOR EN CADA MUNICIPIO Y DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS NACIONALES APLICABLES PARA CADA CASO. IV.1.- ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.- “LA CONTRATISTA” DEBERÁ LEVANTAR UN ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS (ANEXO V DE LA PRESENTE CONVOCATORIA Y DEBERÁ SER LLENADA ENTRE “LA CONTRATISTA” Y EL “RESIDENTE DE LA SEDESOL”, TENIENDO COMO TESTIGOS A LAS

AUTORIDADES DEL ORGANISMO OPERADOR. EL ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE:

FECHA Y HORA DE LA SUSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

NOMBRE DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

ENTIDAD FEDERATIVA, MUNICIPIO Y LOCALIDAD

NOMBRES Y CARGOS DE LAS PERSONAS REUNIDAS PARA AVALAR LA ENTREGA Y CONCLUSIÓN DE

LOS TRABAJOS

OBJETO DE LA OBRA

NOMBRE DE “LA CONTRATISTA”

FIRMA DE “LA CONTRATISTA” (SUPERINTENDENTE DE LA OBRA O REPRESENTANTE LEGAL), MISMA

QUE ENTREGA LOS TRABAJOS

FIRMA DEL RESIDENTE DE “LA SEDESOL”

FIRMA DE TESTIGOS Y EN SU CASO, DE AUTORIDADES.

ASI MISMO SE INTEGRARÁ AL ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS (ANEXO V) LOS

PADRONES DE BENEFICIARIOS DEFINITIVOS DEBIDAMENTE RELACIONADOS Y FIRMADOS. V. MEDICIÓN Y PAGO

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 132 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑARSE PARA EL PAGO DE CADA ESTIMACIÓN SON, ENTRE OTRAS: V.1.- NÚMEROS GENERADORES POR CONCEPTO;

V.2.- COPIAS DE NOTAS DE “BITÁCORA ELECTRÓNICA” Y REPORTE FOTOGRÁFICO;

V.3.- CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA TOMA DOMICILIARIA EN LA VIVIENDA Y CROQUIS DE UBICACIÓN DE LA

VIVIENDA EN LA LOCALIDAD; V.4.- CONTROL DE CALIDAD, DE CALIDAD DEL CONCRETO Y MATERIALES PÉTREOS EN EL LABORATORIO Y

FOTOGRAFÍAS DE LOS PROCESOS; V.5.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN;

V.6.- ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN INDIVIDUAL SIN TACHADURAS, BORRONES O ENMENDADURAS,

FIRMADA O CON HUELLA DIGITAL DEL BENEFICIARIO O SU REPRESENTANTE Y CON FIRMA O HUELLA DIGITAL DEL COMITÉ DE OBRA Y/O LA AUTORIDAD LOCAL, INDICANDO CLARAMENTE LOS VOLÚMENES DE OBRA, SEGÚN FORMATO QUE PROPORCIONE “LA SEDESOL”;

V.7.- RELACIÓN DE BENEFICIARIOS EN DONDE CONSTE NOMBRE COMPLETO, DIRECCIÓN, CLAVE ÚNICA DE

REGISTRO POBLACIONAL, TOMAS DOMICILIARIAS Y FIRMA O HUELLA DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS O SUS REPRESENTANTES, SEGÚN FORMATO QUE PROPORCIONE “LA SEDESOL”.

VI. BITÁCORA ELECTRÓNICA Y REPORTE FOTOGRÁFICO.

“LA CONTRATISTA” PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES DEBERÁ ENTREGAR LAS

CORRESPONDIENTES NOTAS DE BITÁCORA ELECTRÓNICA DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 122 AL 126 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y REPORTE





FOTOGRÁFICO EN ARCHIVO ELECTRÓNICO EN DISCO COMPACTO (FORMATO JPG), CON LAS FOTOS DEL ÁREA

ANTES DE LOS TRABAJOS, DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y A LOS TRABAJOS TERMINADOS. EN LA FOTO DEL ANTES Y DESPUÉS, DEBERÁ APARECER EL O LOS BENEFICIARIOS, PREFERENTEMENTE EL BENEFICIARIO QUE APARECE EN EL PADRÓN. EL NOMBRE DE CADA FOTOGRAFÍA CONTENDRÁ EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO CON LA INDICACIÓN DEL MOMENTO EN QUE SE TOMÓ (ANTES, DURANTE O DESPUÉS), EJEMPLO: “JOSÉ LUIS SANTOS PÉREZ: ANTES”. ASI MISMO, DEBERÁ ENTREGAR IMPRESAS POR LO MENOS EL 25% DE LA OBRA QUE PRESENTE EN SU ESTIMACIÓN.

VII. SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE LA OBRA

EN LO QUE SE REFIERE A LA SEÑALIZACIÓN DEL PROGRAMA, ÉSTE DEBERÁ DE APEGARSE A LAS GUÍAS DE DISEÑO PARA LETREROS DE OBRA DEL 3X1, APROBADAS POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO HORIZONTAL CON MEDIDAS DE 1.85 DE ANCHO X 1.50 MTS DE ALTURA, ELABORADO A BASE DE MARCO METÁLICO, CON BASTIDOR Y POSTES A BASE DE ANGULO DE 63.50 X 63.50 X 3.175 MM (2.5 X 2.5 X 1/8 PULGADAS) Y LÁMINA CALIBRE 16, ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR “LA SEDESOL” (ANEXO IV).

EL COSTO DEL SEÑALAMIENTO SE INTEGRARÁ EN LOS COSTOS DE LA OBRA, EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO 2) Y SE COLOCARÁ EN DONDE SEÑALE LA RESIDENCIA DE OBRA A MÁS TARDAR A LOS 10 (DIEZ) DÍAS DESPUÉS DE INICIADOS LOS TRABAJOS. SE COLOCARÁ UN LETRERO POR CADA MUNICIPIO EN EL QUE SE EJECUTEN LAS OBRAS, SOLO EN CASO DE MUNICIPIOS QUE FORMAN PARTE DE LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE, SE UTILIZARÁ EL LETRERO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA GUÍA DE DISEÑO PARA LETREROS DE OBRA DEL 3X1, EXCLUSIVA PARA LA CRUZADA NACIONAL CONTRA EL HAMBRE (ANEXO IV PARTE 1).

VIII. CONTROL DE CALIDAD

“LA CONTRATISTA” DEBERÁ CONTEMPLAR EL CONTROL DE CALIDAD PARA GARANTIZAR LOS TRABAJOS QUE

EJECUTE, OBSERVANDO LAS NORMAS NMX-C-111-ONNCCE-2010 Y NMX-C-160-ONNCCE-2004, PRESENTANDO EN LAS ESTIMACIONES DE OBRA LOS SIGUIENTES RESULTADOS DE LABORATORIO, EL CUAL DEBERÁ PRESENTAR SU REGISTRO VIGENTE DE ACREDITACIÓN DE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN “EMA” (NMX-EC-17025-IMNC-2006), INCLUYENDO SU ANEXO TÉCNICO.

VIII.1.- ESTUDIO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS.- SE REALIZARÁ POR CADA UNO DE LOS BANCOS

QUE UTILICE Y SE PRESENTARÁ EN LA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDA, EN CASO CONTRARIO NO PROCEDERÁ EL PAGO DE SU ESTIMACIÓN.

PRUEBAS DE PRESIÓN EN REDES DE AGUA POTABLE.

IX.- CONTRALORÍA SOCIAL

CON LA FINALIDAD DE REALIZAR ACCIONES DE VERIFICACIÓN, VIGILANCIA Y TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, EN CADA LOCALIDAD SE CONSTITUIRÁ UN COMITÉ DE OBRA Y CONTRALORÍA SOCIAL, LOS CUALES PODRÁN PROPONER A “LA SEDESOL” LOS CAMBIOS AL PADRÓN DE BENEFICIARIOS (ALTAS, BAJAS Y/O MODIFICACIONES). POR SU PARTE, “LA SEDESOL” ANALIZARÁ LAS PROPOSICIONES DE

CAMBIO Y DOCUMENTARÁ LAS ADECUACIONES CORRESPONDIENTES.






_______________________________ LIC. MARÍA DE LOURDES FLORES

MONTEMAYOR DELEGADA FEDERAL

POR “LA CONTRATISTA” “-----------------------------------”

________________________ _________

C. XXXXXX XXXXXXXX XXXX (CARGO)

COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA 3x1 PARA MIGRANTES

__________________________________________ LIC. PEDRO JAVIER MIER Y PÉREZ

LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS QUE ANTECEDEN FORMAN PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM. IO-020000877-006-2016, CELEBRADO POR LA SEDESOL Y LA EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXX, CON PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 29 DE JULIO DEL 2016 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, POR UN MONTO TOTAL DE $ XX,XXX,XXX.XX (_XXXXXXXXXXXX_ PESOS __/100 M.N.). QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, I. V. A. CONSTE.




INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL NÚM.

IO-020000877-E6-2016




PERIODO:


PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 (CUARENTA Y CINCO DIAS NATURALES)


OBRA:

UBICACIÓN

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE

ANEXO 2


CATÁLOGO DE CONCEPTOS LOCALIDAD: EJ. SAN ANDRES

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

A CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO CON CAPACIDAD DE 15 M3 EN EL EJ. SAN ANDRES DEL MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS

I CIMENTACIÓN

1 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS.

M2 75.00

2

EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO B HASTA EN 2 METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINES DE TALUDES, MANO DE OBRA Y LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA MENOR.

M3 49.73

3

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA F´C=100KG/CM2 EN CIMENTACIÓN INCLUYE: AMACICE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, MATERIALES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 29.25



4 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS CON VARILLA DEL N.3, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO Y MANO DE OBRA.

KG 855.00

5

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250KG/CM2 EN TRABES, DENTELLONES Y ZAPATAS, INCLUYE: ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.

M3 14.25

6

RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR EN CIMENTACIÓN, TRABES, DENTELLONES Y ZAPATAS, INCLUYE: ACARREOS, ADICIONAMIENTO DE AGUA, NIVELADO, APISONADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 10.50

7

MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40CM, RELLENO DE CONCRETO POBRE, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.

M2 6.53

8 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR RAYADO CON BROCHA DE PELO INCLUYE: CIMBRA

M2 22.50

II ESTRUCTURA

9 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 20X20X40 CM, EN TORRE DE TANQUE EN PRIMER NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 17.94

10

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR CON F´C=200 KG/CM2, REFORZADO CON VARILLA DE N.4 DE FÝ=4200 KG/CM2, INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO.

ML 15.90

11 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 20X20X40 CM, EN TORRE DE TANQUE EN SEGUNDO NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 17.94

12

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 150KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR EN SEGUNDO NIVEL, CON VARILLA DE N.4, DE FÝ=4200 KG/CM2, INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO.

ML 15.90

13 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 20X20X40 CM, EN TORRE DE TANQUE EN TERCER NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 17.94

14

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 150KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR EN TERCER NIVEL, CON VARILLA DE N.4, DE FÝ=4200 KG/CM2, INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO.

ML 15.90



15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 20X20X40 CM, EN TORRE DE TANQUE EN CUARTO NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 17.94

16

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 150KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR EN CUARTO NIVEL, CON VARILLA DE N.4, DE FÝ=4200 KG/CM2, INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO.

ML 15.90

17

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 3:1 EN MURO DE BLOCK DE LA TORRE, INCLUYE: REPELLADO, PULIDO CON LLANA PLANA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 224.11

III DEPOSITO

18

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRABES DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 5/8", DE SECCIÓN DE 30 CM DE ESPESOR, CONCRETO DE F'C=200KG/CM2 PARA DESPLANTE DE DEPÓSITO A 13.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, COLADO DE CONCRETO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ML 10.50

19

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR A UNA ALTURA DE 13.50 MTS ALTURA, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, VACIADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 24.86

20 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK DE 20X20X40 CM PARA DEPÓSITO DE AGUA A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 26.78

21

CONSTRUCCIÓN DE DALAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR F'C=200KG/CM2 A UNA ALTURA DE 12 MTS, INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO.

ML 33.75

22

CONSTRUCCIÓN DE TAPA DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C= 200KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR A UNA ALTURA DE 15 MTS, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, COLADO, CIMBRADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 24.86

23

APLANADO A BASE DE MORTERO EN PROPORCIONES 3:1 EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, INCLUYE: REPELLADO, PULIDO CON LLANA PLANA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 61.50

24

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE COLOR BLANCO EN TORRE Y DEPÓSITO DE MARCA COMEX, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.

M2 235.50

IV INST. HIDRÁULICA



25

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 3 PULGADAS DE DIÁMETRO EN ALINEACIÓN PARA TINACO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

ML 11.25

26

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO EN BAJADA DE TINACO, INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ML 7.50

27

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO EN RESPIRADERO DE 1 1/2 PULGADAS DE DIÁMETRO (UNA Y MEDIA PULGADAS), INCLUYE: INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

ML 4.50

28 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE VÁLVULA DE 3.50X4.50, INCLUYE: VÁLVULA DE 3", PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

PZA. 1.00

29 CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA METÁLICA EN TANQUE ELEVADO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

PZA. 1.00

30 CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA SUB MARINA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

PZA. 1.00

31

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA MARCO Y CONTRA MARCO DE FIERRO FUNDIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

PZA. 1.00

V ANUNCIO DE OBRA

AN-01

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO HORIZONTAL CON MEDIDAS DE 1.85 M DE ANCHO X 1.50 M. DE ALTO, ELABORADO A BASE DE MARCO, BASTIDOR Y POSTES DE ÁNGULO DE 63.50 MM X 63.50 MM X 3.175 MM (2.5 X 2.5 X 1/8 PULGADAS) Y LÁMINA CAL. 16, ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR “LA SEDESOL”

PZA. 1.00

LOCALIDES: EJ. SAN JUANITO

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

A CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO CON CAPACIDAD DE 15 M3 EN EL EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜÉMEZ, TAMAULIPAS

I CIMENTACIÓN

1 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS.

M2 75.00

2

EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO B HASTA EN 2 METROS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINES DE TALUDES, MANO DE OBRA Y LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTA MENOR.

M3 49.73



3

PLANTILLA DE CONCRETO HIDRÁULICO DE RESISTENCIA F´C=100KG/CM2 EN CIMENTACIÓN INCLUYE: AMACICE DE PLANTILLA, AFINE DE TALUDES DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, MATERIALES, ELABORACIÓN DE CONCRETO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 29.25

4 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200KG/CM2 CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS CON VARILLA DEL N.3, INCLUYE: MATERIALES, HABILITADO Y MANO DE OBRA.

KG 855.00

5

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=250KG/CM2 EN TRABES, DENTELLONES Y ZAPATAS, INCLUYE: ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.

M3 14.25

6

RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR EN CIMENTACIÓN, TRABES, DENTELLONES Y ZAPATAS, INCLUYE: ACARREOS, ADICIONAMIENTO DE AGUA, NIVELADO, APISONADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 10.50

7

MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40CM, RELLENO DE CONCRETO POBRE, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.

M2 6.53

8 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2 PREMEZCLADO DE 10 CM DE ESPESOR RAYADO CON BROCHA DE PELO INCLUYE: CIMBRA

M2 22.50

II ESTRUCTURA

9 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 20X20X40 CM, EN TORRE DE TANQUE EN PRIMER NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 17.94

10

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CM DE ESPESOR CON F´C=200 KG/CM2, REFORZADO CON VARILLA DE N.4 DE FÝ=4200 KG/CM2, INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO.

ML 15.90

11 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 20X20X40 CM, EN TORRE DE TANQUE EN SEGUNDO NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 17.94

12

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 150KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR EN SEGUNDO NIVEL, CON VARILLA DE N.4, DE FÝ=4200 KG/CM2, INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO.

ML 15.90

13 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 20X20X40 CM, EN TORRE DE TANQUE EN TERCER NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 17.94



14

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 150KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR EN TERCER NIVEL, CON VARILLA DE N.4, DE FÝ=4200 KG/CM2, INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO.

ML 15.90

15 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 20X20X40 CM, EN TORRE DE TANQUE EN CUARTO NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 17.94

16

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 150KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR EN CUARTO NIVEL, CON VARILLA DE N.4, DE FÝ=4200 KG/CM2, INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO.

ML 15.90

17

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN DE 3:1 EN MURO DE BLOCK DE LA TORRE, INCLUYE: REPELLADO, PULIDO CON LLANA PLANA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 224.11

III DEPOSITO

18

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRABES DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE 5/8", DE SECCIÓN DE 30 CM DE ESPESOR, CONCRETO DE F'C=200KG/CM2 PARA DESPLANTE DE DEPÓSITO A 13.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, COLADO DE CONCRETO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ML 10.50

19

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=200KG/CM2 DE 20 CM DE ESPESOR A UNA ALTURA DE 13.50 MTS ALTURA, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, VACIADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 24.86

20 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK DE 20X20X40 CM PARA DEPÓSITO DE AGUA A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

M2 26.78

21

CONSTRUCCIÓN DE DALAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR F'C=200KG/CM2 A UNA ALTURA DE 12 MTS, INCLUYE: HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO, VACIADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y CURADO.

ML 33.75

22

CONSTRUCCIÓN DE TAPA DE CONCRETO HIDRÁULICO F´C= 200KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR A UNA ALTURA DE 15 MTS, INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, ELABORACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, COLADO, CIMBRADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 24.86

23

APLANADO A BASE DE MORTERO EN PROPORCIONES 3:1 EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, INCLUYE: REPELLADO, PULIDO CON LLANA PLANA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

M2 61.50

24

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA DE COLOR BLANCO EN TORRE Y DEPÓSITO DE MARCA COMEX, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA.

M2 235.50



IV INST. HIDRÁULICA

25

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 3 PULGADAS DE DIÁMETRO EN ALINEACIÓN PARA TINACO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

ML 11.25

26

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE 4 PULGADAS DE DIÁMETRO EN BAJADA DE TINACO, INCLUYE: INSTALACIÓN, EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ML 7.50

27

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO EN RESPIRADERO DE 1 1/2 PULGADAS DE DIÁMETRO (UNA Y MEDIA PULGADAS), INCLUYE: INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

ML 4.50

28 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE VÁLVULA DE 3.50X4.50, INCLUYE: VÁLVULA DE 3", PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

PZA. 1.00

29 CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA METÁLICA EN TANQUE ELEVADO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.

PZA. 1.00

30 CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCALERA SUB MARINA, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.

PZA. 1.00

31

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA MARCO Y CONTRA MARCO DE FIERRO FUNDIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.

PZA. 1.00

V ANUNCIO DE OBRA

AN-01

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO HORIZONTAL CON MEDIDAS DE 1.85 M DE ANCHO X 1.50 M. DE ALTO, ELABORADO A BASE DE MARCO, BASTIDOR Y POSTES DE ÁNGULO DE 63.50 MM X 63.50 MM X 3.175 MM (2.5 X 2.5 X 1/8 PULGADAS) Y LÁMINA CAL. 16, ROTULADO CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR “LA SEDESOL”

PZA. 1.00

NOTA: PREVIO AL ACTA DE ENTREGA RECEPCION LA CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A LA SEDESOL PLANOS EJECUTIVOS DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y ADEMAS ADICIONAR PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE TOMAS DE AGUA QUE VIENE ES ESTA CONVOCATORIA Y DEBIDAMENTE FIRMADO. * LAS PRUEBAS DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES ESTARÁN EN FUNCIÓN DE EL NÚMERO DE BANCOS CONSIDERADOS EN LA PROPOSICIÓN DEL CONTRATISTA (MUESTRA POR BANCO).






POR “LA CONTRATISTA”

“-----------------------------------” _________________________________

C. XXXXXX XXXX XXXXX (CARGO)

COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA 3x1 PARA MIGRANTES

_________________________________________ LIC. PEDRO JAVIER MIER Y PÉREZ

LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS QUE ANTECEDEN FORMAN PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM IO-020000877-006-2016, CELEBRADO POR LA SEDESOL Y LA EMPRESA XXXXXXXXXX, CON PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 29 DE JULIO DEL 2016 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, POR UN MONTO TOTAL DE $ XX,XXX,XXX.XX (_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS __/100 M.N.). QUE

INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, I. V. A. CONSTE.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. IO-020000877-E6-2016



ANEXO 3

“PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS”

CALENDARIO EN DÍAS NATURALES DE INICIO Y CONCLUSIÓN DE TRABAJOS

45 (CUARENTA Y CINCO DIAS NATURALES)

MES

UBICACIÓN

EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

JULIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

AGOSTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SEPTIEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

FECHA DE INICIO: 29 DE JULIO DEL 2016. FECHA TÉRMINO: 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016





_________________________________

C. XXXXXX XXXXX XXX (CARGO)

COORDINADOR ESTATAL DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

___________________________________________ LIC. PEDRO JAVIER MIER Y PÉREZ

LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS QUE ANTECEDEN FORMAN PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM. IO-020000877-006-2016, CELEBRADO POR LA SEDESOL Y LA EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXX, CON PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 29 DE JULIO DEL 2016 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, POR UN MONTO TOTAL DE $ XX,XXX,XXX.XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX_ PESOS

__/100 M.N.). QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, I. V. A. CONSTE.



SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL


CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. IO-020000877-E6-2016

ANEXO IV

PROYECTO: CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.





_________________________________

C. _XXXX XXXXXX XXXX (CARGO)

COORDINADOR ESTATAL DE PROGRAMA 3x1 PARA MIGRANTES

_____________________________________________

LIC. PEDRO JAVIER MIER Y PÉREZ

LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS QUE ANTECEDEN FORMAN PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM. IO-020000877-006-2016, CELEBRADO POR LA SEDESOL Y LA EMPRESA XXXXXXXXXXXX, CON PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 29 DE JULIO DEL 2016 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, POR UN MONTO TOTAL DE $ XX,XXX,XXX.XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS __/100 M.N.). QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, I. V. A. CONSTE.



ANEXO 5

PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO.

EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROCURARÁ, POR LOS MEDIOS A SU ALCANCE DAR SOLUCIÓN AL PROBLEMA PRESENTADO POR “LA CONTRATISTA”, APEGÁNDOSE ESTRICTAMENTE A LO

ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN, NORMATIVIDAD Y LO CONVENIDO EN EL CONTRATO RESPECTIVO, SOMETIÉNDOSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 1.- “LA CONTRATISTA SOLICITARÁ A “LA SEDESOL” MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRÁ EL

PROBLEMA TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE EL Y LA RESIDENCIA DE LA OBRA, CUANDO SEA EL CASO, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN Y ANEXARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE SU PETICIÓN PRESENTÁNDOLA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL QUE HAYAN OCURRIDO. 2.- “LA SEDESOL”, ORDENARÁ SE REALICE UNA INVESTIGACIÓN DENTRO DE LOS TRES DÍAS NATURALES A

PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL ESCRITO, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCIÓN QUE DE TÉRMINO AL PROBLEMA PLANTEADO. 3.- “LA SEDESOL”, AL EMITIR SU RESOLUCIÓN, CITARÁ A “LA CONTRATISTA” Y A LA RESIDENCIA DE OBRA,

PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE HAYA EMITIDO ESTA. 4.- DURANTE LA REUNIÓN CONVOCADA SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE TODOS LA SOLUCIÓN ADOPTADA Y SE LEVANTARÁ ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARÁN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS.





_________________________________ C. XXXXXXXXXXXXXX XXXXX

(CARGO)

COORDINADOR ESTATAL DEL

PROGRAMA 3x1 PARA MIGRANTES

___________________________________________ LIC. PEDRO JAVIER MIER Y PÉREZ

LAS FIRMAS Y ANTEFIRMAS QUE ANTECEDEN FORMAN PARTE DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM. IO-020000877-006-2016, CELEBRADO POR LA SEDESOL Y LA EMPRESA XXXXXXXXXXXXX, CON PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 29 DE JULIO DEL 2016 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 POR UN MONTO TOTAL DE $ XX,XXX,XXX.XX (_XXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS __/100 M.N.). QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, I. V. A. CONSTE.



PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE

ANEXO A.E. 01

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

LUGAR Y FECHA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. P R E S E N T E.

ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL N.° IO-020000877-E6-2016 MEDIANTE LA CUAL SE CONVOCÓ A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR OBRA TERMINADA RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES ELEVADOS QUE INCLUYEN: LIMPIEZA Y TRAZO, EXCAVACIONES, PLANTILLAS DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS DEL N° 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FĆ=250 KG/CM2 EN TRABES Y ZAPATAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE, MUROS DE ENRASE, BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 0.20X0.20X0.40 M EN TORRE DE TANQUE, CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 3:1, TRABES DE CONCRETO ARMADO FĆ=200KG/CM2, LOSA DE CONCRETO FĆ´= 200 KG/CM2 Y MUROS DE BLOCK A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS Y TAPA DE CONCRETO FĆ=200 KG/CM2, MORTERO CEM-ARENA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, LETRERO INFORMATIVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.U.C.T.T., EN 2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CONFORME AL ANEXO “B” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL..

MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE RECIBIÓ OPORTUNAMENTE LA CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, CON LA CUAL SE HA PREPARADO LA PROPOSICIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DESTACANDO QUE SE TOMARON EN CUENTA LAS ACLARACIONES REALIZADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES QUE PARA TAL EFECTO SE LLEVÓ A CABO; POR LO CUAL EL IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA QUE SE PRESENTA ES DE $ XX,XXX,XXX.XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS 00/100 M. N. ) MÁS EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL I. V. A. DE $ XX,XXX,XXX.XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS 00/100 M. N.), HACIENDO UN TOTAL DE $ XX,XXX,XXX.XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS 00/100 M. N.)


______________________________________________


LEGAL DE “EL LICITANTE”



IO-020000877-E6-2016


NUMERO DE EXPEDIENTE: ICM3-SDS-TAM/3x1-OP-006/16

PERIODO:




OBRA: :

UBICACIÓN:




ANEXO A.E. 02

PRESUPUESTO DE LA OBRA, INTEGRADO POR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON LA PROPUESTA ECONÓMICA DE “EL LICITANTE”

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO (CON NÚMERO Y LETRA)

IMPORTE

SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO $

16% I.V.A. $

TOTAL DEL PRESUPUESTO $

A T E N T A M E N T E.




IO-020000877-E6-2016



PERIODO:




OBRA: :

UBICACIÓN:




ANEXO A.E. 03

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

ESTE ANÁLISIS DEBERÁ PRESENTARSE PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES. (PRESENTANDO EN SU CASO LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE BÁSICOS Y AUXILIARES QUE SON APLICADOS/UTILIZADOS EN LOS ANÁLISIS ANTES MENCIONADOS)

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL

MANO DE OBRA

HERRAMIENTA

MAQUINARIA Y EQUIPO

MATERIALES

COSTO DIRECTO $

INDIRECTOS DE OFICINA XX% $

INDIRECTOS DE CAMPO XX% $

SUBTOTAL $

FINANCIAMIENTO XX% $

SUBTOTAL $

UTILIDAD XX% $

SUBTOTAL $

CARGOS ADICIONALES XX% $

SUBTOTAL $

PRECIO UNITARIO

$

PRECIO UNITARIO





IO-020000877-E6-2016



PERIODO:




OBRA: :

UBICACIÓN:




ANEXO A.E. 04 ANALISIS, CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL 2016 (EJEMPLO ILUSTRATIVO)

CLAVE: DÍAS TOTALES EN EL AÑO 2016 365 DÍAS

DESCRIPCIÓN: (Deberá ser por Categoría del trabajador) DÍAS NO LABORABLES

SÉPTIMOS DÍAS 52 DOMINGOS

VACACIONES 6 DÍAS

DÍAS FESTIVOS POR LEY 7 DÍAS

TOTAL DÍAS NO LABORABLES 65 DÍAS

DÍAS PAGADOS EN EL AÑO

PAGO ADICIONAL POR VACACIONES (0.25 X 6 DÍAS) 1.5 DÍAS

GRATIFICACIÓN ANUAL 15 DÍAS

DÍAS CALENDARIO 365 DÍAS

TP = TOTAL DÍAS PAGADOS 381.5 DÍAS

COMENTARIO DESCRIPCIÓN OPERACIÓN UNIDAD VALOR

DA

TO

S B

ÁS

ICO

S

Para el cálculo de días pagados

Días Calendario (DC)

días 365.00

Art. 87 Ley Federal del Trabajo Días Aguinaldo

días 15.00

Art. 76, 77, 78, 79, 81 Ley Federal del Trabajo Días de vacaciones

días 6.00

Art. 80 Ley Federal del Trabajo Prima vacacional

% 25.00

Art. 69 y 73 Ley Federal del Trabajo Días de Descanso

días 52.00

Art. 74 Ley Federal del Trabajo Festivos oficiales

días 7

Días no laborables según contrato colectivo

días 0

Días Sindicato

días 0

Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social Enfermedad no profesional

días -

* De acuerdo a cada zona y a la época del año Condiciones Climáticas (Lluvias y otros)

días -

* Dependerá de cada zona Otros Días no trabajados por costumbre días -

Para el cálculo de cuotas del IMSS (% sobre el Salario Base de Cotización) PATRÓN

Art. 25 LSS (Prest. en especie) Seguros de Enfermedades y maternidad de los pensionados, seguros de riesgos de trabajo, invalidez y

% 1.05



IO-020000877-E6-2016



PERIODO:




OBRA: :

UBICACIÓN:




vida, así como el retiro, cesantía en edad avanzada y vejez

Art. 72 y 73 LSS Riesgos de trabajo

% 7.58875

Art. 106 Fracción I Ley del Seguro Social Prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad (Porcentaje sobre Salario Mínimo General diario para el DF)

% 13.90

Art. 106 Fracción II Ley del Seguro Social Porcentaje adicional que resulte de la diferencia entre el salario base de cotización y tres veces el SMG para el DF (excedente a 3 SMGDF)

% 6.00

Art. 107 LSS y 97 LFT Prestaciones en dinero del seguro de enfermedades y maternidad % (sobre el SBC) 0.70

Art. 147 LSS Seguro de invalidez y vida Límite de prest. Inv., vida, cesantía y vejez % 1.75

Art. 168 Fracción I LSS Retiro

%(sobre el SBC) 2.00

Art. 168 Fracción II LSS y 97 LFT Cesantía en edad avanzada y vejez


Art. 211 LSS Guarderías


Ley del IMSS Cuota patronal del IMSS

-

Ley del IMSS Factor de cuota patronal del IMSS = IMSS / SND factor -

Para el cálculo de INFONAVIT y otras cuotas

Art. 29-II Ley de INFONAVIT Impuestos INFONAVIT

% 5.00

Impuesto sobre Nómina

% 0.00

Otros Impuestos

% 0.00

CÁ

LC

UL

O

De datos básicos a utilizar

Art. 90 Ley Federal del Trabajo - Comisión Nacional de Salarios Mínimos Salario Mínimo General para el Distrito Federal

$

Art. 90 Ley Federal del Trabajo - Comisión Nacional de Salarios Mínimos Salario Mínimo (Según área geográfica y categoría del trabajador) $

Art. 82 y 83 Ley Federal del Trabajo Salario Nominal por jornada (SND)

$

De días realmente pagados y SBC

Art. 76, 78, 79, 81 Ley Federal del Trabajo Vacaciones

días 6

Art. 80 Ley Federal del Trabajo Prima vacacional

días 1.5



IO-020000877-E6-2016



PERIODO:




OBRA: :

UBICACIÓN:




Art. 71 Ley Federal del Trabajo Prima dominical

días 0

Art. 61, 66 y 68 Ley Federal del Trabajo Días equivalentes por horas extras al año

días 0

Días realmente pagados ( Tp ) Suma de días pagados =1.5 + 15 + 365 días 381.5

Suma de días no laborados =52 + 6 + 7 días 65

Días realmente laborados ( Tl ) Días realmente laborados ( TL = DC - DNLA ) =365 - 65 días 300

Factor de Integración de Salario del Personal de Campo TP / TL =381.5 / 300 factor 1.271666667

Factor de Integración del Salario Base de Cotización (SBC) ( FSBC = Días Pagados / Días Calendario ) =381.5 / 365 factor 1.045205479

Salario nominal con Integración del FSBC Salario Base de Cotización ( SB = FSBC x SN ) =1.04520 x SN factor -

Obligaciones Patronales

IMMS e INFONAVIT Obligaciones patronales (IOP)

Art. 160 y 161 Reglamento de la LOPSRM Obligaciones patronales entre SN

Del TP / TL y del FSR

Art. 160 y 161 Reglamento de la LOPSRM FSR = Ps ( Tp / Tl ) + Tp / Tl A T E N T A M E N T E.

__________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL LICITANTE”



IO-020000877-E6-2016



PERIODO:




OBRA: :

UBICACIÓN:




ANEXO A.E. 04a

INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL (EJEMPLO ILUSTRATIVO)

CLAVE CATEGORÍA

SALARIO TABULADO

(SN) Tp / Tl

SALARIO BASE DE

COTIZACIÓN

LEY DEL IMSS

LEY INFONAVIT

TOTAL CUOTAS

(Ps) FRACCIÓN DECIMAL

Fsr (Factor de Salario

Real) ART.25 ART. 72

Y 73

ART. 106

ART. 107 ART. 147

ART. 168

ART. 211 FRACC. I FRACC.

II FRACC. I FRACC. II

MO-001 PEÓN $ 180.00 1.30861 $ 188.14 $ 1.98 $ 12.40 $ 13.73 $ - $ 1.32 $ 3.29 $ 3.76 $ 5.93 $ 1.88 9.41 $ 53.70 0.29825 1.69892

MO-002 ALBAÑIL $ 250.00 1.30861 $ 261.30 $ 2.74 $ 17.22 $ 13.73

$ 0.65 $ 1.83 $ 4.57 $ 5.23 $ 8.23 $ 2.61 13.07 $ 69.88 0.27951 1.67438

MO-003

OPERADOR DE EQUIPO

$ 150.00 1.30861 $ 156.78 $ 1.65 $ 10.33 $ 13.73 $ - $ 1.10 $ 2.74 $ 3.14 $ 4.94

$ 1.57 7.84 $ 47.04 0.31350 1.71886


__________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL LICITANTE


INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL NUM.

IO-020000877-E6-2016


NÚMERO DE EXPEDIENTE


PERIODO:




OBRA:

UBICACIÓN:




ANEXO A.E. 05

ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS

IMPORTE DE COSTO DIRECTO $

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

ADMINISTRACIÓN DE CAMPO

C O N C E P T O S IMPORTE PORCENTAJE IMPORTE PORCENTAJE

I.- HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES

a.-PERSONAL DIRECTIVO

b.-PERSONAL ADMINISTRATIVO

c.-PERSONAL TÉCNICO

d.-CUOTAS PATRONALES PARA EL PERSONAL (a;b;c)

e.-PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LFT DEL PERSONAL (a,b,c)

f.-PASAJES Y VIÁTICOS

g.- LA QUE DERIVE DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO

SUBTOTAL

II.- DEPRECIACIÓN MANTENIMIENTO Y RENTA

a.- EDIFICIOS Y LOCALES

b.- BODEGAS E INSTALACIONES GENERALES

c.- EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES

d.-DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS

e.- CAMPAMENTOS

SUBTOTAL

III.- SERVICIOS.

a.- CONSULTORES Y ASESORES

b.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

SUBTOTAL

IV.- FLETES Y ACARREOS

a.- CAMPAMENTOS

b.- EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN

c.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

SUB TOTAL

V.- GASTOS DE OFICINA

a.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO

b.-CORREOS, TELÉFONOS, ETC.

c.-EQUIPO DE CÓMPUTO

d.-COPIAS Y DUPLICADOS



IO-020000877-E6-2016


NÚMERO DE EXPEDIENTE


PERIODO:




OBRA:

UBICACIÓN:




e.-GAS, LUZ Y OTROS CONSUMOS

f.-GASTOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL

SUB TOTAL

VI.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

a.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS Y ACCESOS

b.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO

c.-CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES

SUB TOTAL

VII.- SEGUROS Y FIANZAS

a.- PRIMAS DE SEGUROS

b.- PRIMAS DE FIANZAS

SUB TOTAL

IMPORTES TOTALES

CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE



IMPORTES TOTALES





IO-020000877-E6-2016

DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS NÚMERO DE EXPEDIENTE:

No. EXPEDIENTE


PERIODO




OBRA:

UBICACIÓN:




ANEXO A.E. 06

INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD (EJEMPLO ILUSTRATIVO)

IMPORTE COSTO DIRECTO 100.00 %

CARGO POR INDIRECTOS



SUB TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTOS

CARGO POR FINANCIAMIENTO

SUB TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO + FINANCIA.

CARGO POR UTILIDAD

OTROS CARGOS

SUB TOTAL

IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

IMPORTE DEL COSTO INDIRECTO

IMPORTE INDIRECTOS FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL NUM.

IO-020000877-E6-2016




PERIODO: FECHA DE INICIO: 29 DE JULIO DEL 2016



OBRA:

UBICACIÓN:




ANEXO A.E. 06 a

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO ART. 214 DEL REGLAMENTO DE LA LOPSRM - PORCENTAJE DE LA SUMA DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

MES OBRA

EJECUTADA ANTICIPO ESTIMACIÓN AMORTIZACIÓN

DE ANTICIPO COBROS GASTOS COBRO-GASTO DIFERENCIA ACUMULADA

INTERESES A PAGAR

1 $ 2,232,311.79 $ 3,348,895.67 $ - $ - $ 3,348,895.67 $ 2,790,389.62 $ 558,506.05 $ 558,506.05

2 $ 5,073,435.62 $ - $ 2,232,311.79 $ 669,779.16 $ 1,562,532.63 $ 4,464,623.39 -$ 2,902,090.76 -$ 2,343,584.71 -$ 2,473.78

3 $ 3,855,811.06 $ - $ 5,073,435.62 $ 1,522,225.29 $ 3,551,210.33 $ 3,906,545.46 -$ 355,335.13 -$ 2,698,919.84 -$ 2,848.86

4 $ - $ - $ 3,855,811.06 $ 1,156,891.22 $ 2,698,919.84

$ 2,698,919.84 $ -

TOTALES $ 11,161,558.47 $ 3,348,895.67 $ 11,161,558.47 $ 3,348,895.67 $ 11,161,558.47 $ 11,161,558.47

-$ 5,322.64

Intereses a pagar = 3.80% anual 0.001055556 INTERÉS DIARIO

Interés Neto = - $ 5,322.64

% Financiamiento = Interés Neto / Gastos de Obra = 0.04768728 %





IO-020000877-E6-2016




PERIODO: FECHA DE INICIO:29 DE JULIO DEL 2016



OBRA: :

UBICACIÓN:




ANEXO A.E. 06b

UTILIDAD PROPUESTA POR “EL LICITANTE” (EJEMPLO ILUSTRATIVO)



CLAVE CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE

(A) MANO DE OBRA $ 0.00 0.00%

(B) MATERIALES $ 0.00 0.00%

(C) MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0.00 0.00%

(D) HERRAMIENTA MENOR $ 0.00 0.00%

(E) COSTO DIRECTO = (A)+(B)+(C)+(D) $ 0.00 0.00%

(F) COSTO INDIRECTO (DE OFICINAS CENTRALES Y OFICINAS DE CAMPO) $ 0.00 0.00%

(G) SUB TOTAL =(E)+(F) $ 0.00 0.00%

(H) PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO $ 0.00 0.00%

(I) COSTO DE FINANCIAMIENTO = (G)*(H) $ 0.00 0.00%

(J) SUBTOTAL =(G)+(I) $ 0.00 0.00%

(K) UTILIDAD PROPUESTA = ESTA UTILIDAD ES ESTABLECIDA POR EL LICITANTE. 0.00%

(L) COSTO DE UTILIDAD PROPUESTA =(J)*(K) 0.00%

(M) IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) = ___% * L 0.00%

(N) PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES (PTU) = ___% * L 0.00%

UTILIDAD NETA = (L) + (M) + (N) 0.00%



IO-020000877-E6-2016




PERIODO: FECHA DE INICIO:29 DE JULIO DEL 2016



OBRA: :

UBICACIÓN:




ANEXO A.E. 07

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (EJEMPLO ILUSTRATIVO)

CLAVE: MAQUINA: MODELO: CAPACIDAD:

DATOS GENERALES:

VALOR DE ADQUISICIÓN (PM): FACTOR DE OPERACIÓN (FO): VALOR DE LAS LLANTAS (PN): POTENCIA DE OPERACIÓN (FO*HP):

VALOR DE LAS PIEZAS ESPECIALES (PA): COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE (CC): VALOR DE LA MÁQUINA O EQUIPO (VM): CAPACIDAD DE CARTER (C):

VALOR DE RESCATE (VR): HORAS ENTRE CAMBIO DE ACEITE (T): VIDA ECONÓMICA (VE): COEFICIENTE DE LUBRICANTE (CL):

PRECIO PZAS ESPECIALES. (PA): ACEITE PARA MOTOR (A): VIDA ECONÓMICA PZAS ESPEC.(VA): ACEITE PARA SISTEMA HIDRÁULICO (AH):

VALOR DE LA MAQUINA (VM): CANTIDAD DE COMBUSTIBLE UTILIZADO (GH): VALOR DE RESCATE (VR): PRECIO DEL COMBUSTIBLE (PC):

INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO (IIE): CANTIDAD DE ACEITE LUBRICANTE (AH): TASA DE INTERÉS EN FRACCIÓN DECIMAL (I): CONSUMO/CAMBIOS DE LUBRICANTE (GA):

HORAS EFECTIVAS POR AÑO (HEA): PRECIO DEL LUBRICANTE (PAL): PRIMA DE SEGUROS EN FRACCIÓN DECIMAL (S): VIDA ECONÓMICA DE LLANTAS (VN):

INDICADOR ESPECÍFICO MERCADO SEGUROS (IEMS): VIDA ECONÓMICA PIEZAS ESPECIALES (VA): COEFICIENTE DE MANTENIMIENTO EN FRACCIÓN DECIMAL (KO): SALARIOS POR TURNO (SR):

POTENCIA NOMINAL (HP): FACTOR DE RENDIMIENTO (FR):

I.- CARGOS FIJOS A).- DEPRECIACIÓN D = (VM-VR)/VE = B).- INVERSION IM = [(VM+VR)/2HEA]I = C).- SEGUROS SM = [VM+VR/2HEA]S = D).- MANTENIMIENTO M = KO * D =

SUMA CARGOS FIJOS I):

II.- COSTOS POR CONSUMOS DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE TOTAL

II.1.- COMBUSTIBLES CO = GH * PC = CC X HP*OP X

PC

II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGÍA II.3.- LUBRICANTES: LB = (AH + GA ) * PA

CONSUMO DE ACEITE OPERACIÓN (AH): LTS / HORA EFECTIVA

CONSUMO ACEITE (GA): GA = (C/T) LTS / HORA

CAPACIDAD CARTER (C):

CAMBIOS DE ACEITE (T):

II.4.- LLANTAS: N = PN/VN =

II.5.- PIEZAS ESPECIALES: AE = PA/VA =

SUMA DE CONSUMOS II):

III.- COSTOS POR OPERACIÓN

CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

(SR) =

III.1.- OPERACIÓN PO = SR / HT

=

COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA = CARGOS FIJOS + CONSUMO + OPERACIÓN (PHM):




IO-020000877-E6-2016







OBRA:

UBICACIÓN:




ANEXO A.E. 08

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPANDO MATERIALES, EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA (EXPLOSIÓN DE INSUMOS)

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNITARIO IMPORTE

MATERIALES

MANO DE OBRA

HERRAMIENTA Y EQUIPO


_______________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE “EL LICITANTE”


IO-020000877-E6-2016







OBRA:

UBICACIÓN:




ANEXO A.E. 08a

EXPLOSIÓN DE INSUMOS (MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN)

R E S U M E N

IMPORTE % DE INCIDENCIA

TOTAL MATERIAL %

TOTAL MANO DE OBRA %

TOTAL MAQ. EQUIPO Y HMTA. %

SUMA 100.00 %


_______________________________________________ NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE


IO-020000877-E6-2016







OBRA:

UBICACIÓN:




ANEXO A.E. 09

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DESGLOSADO POR CONCEPTO DE OBRA QUE INTEGRAN EL CATÁLOGO (PROGRAMA DE BARRAS, O BIEN REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA)

(el periodo que se presente será de manera quincenal y mensual)

CLAVE/ NO.

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO /ACTIVIDAD

UNIDAD

CANTIDAD

IMPORTE

MES MES MES MES MES

QUINCENA QUINCENA QUINCENA QUINCENA QUINCENA

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

TOTAL PARCIAL

TOTAL ACUMULADO




IO-020000877-E6-2016







OBRA:

UBICACIÓN:




ANEXO A.E. 10

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES

(el periodo que se presente será de manera quincenal y mensual )

CLAVE/ NO.

DESCRIPCIÓN UNIDAD

CANTIDAD

IMPORTE

MES MES MES MES MES


1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

TOTAL PARCIAL

TOTAL ACUMULADO




IO-020000877-E6-2016







OBRA:

UBICACIÓN:




ANEXO A.E. 11


(el periodo que se presente será de manera mensual y semanal)

CLAVE/ NO.

DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN UNIDAD

CANTIDAD

IMPORTE

MES MES MES MES MES


1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

TOTAL PARCIAL

TOTAL ACUMULADO




IO-020000877-E6-2016







OBRA:

UBICACIÓN:




ANEXO A.E. 12

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE LA MANO DE OBRA DEL PERSONAL OBRERO

(el periodo que se presente será de manera quincenal y mensual)

CLAVE/ NO.

CATEGORÍA UNIDAD

CANTIDAD

IMPORTE

MES MES MES MES MES


1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

TOTAL PARCIAL

TOTAL ACUMULADO




IO-020000877-E6-2016







OBRA:

UBICACIÓN:




ANEXO A.E. 13

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE

LOS TRABAJOS

(el periodo que se presente será de manera mensual y semanal)

CLAVE/ NO.

CATEGORÍA UNIDAD

CANTIDAD

IMPORTE

MES MES MES MES MES


1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

PERSONAL DIRECTIVO

PERSONAL TÉCNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO

TOTAL PARCIAL

TOTAL ACUMULADO



INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL N° IO-020000877-E6-2016

142

PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE

ANEXO A.E. 14

CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DEL ANTICIPO


ME REFIERO A LO ESTIPULADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN No. IO-020000877-E6-2016 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES ELEVADOS QUE INCLUYEN: LIMPIEZA Y TRAZO, EXCAVACIONES, PLANTILLAS DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS DEL N° 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FĆ=250 KG/CM2 EN TRABES Y ZAPATAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE, MUROS DE ENRASE, BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 0.20X0.20X0.40 M EN TORRE DE TANQUE, CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 3:1, TRABES DE CONCRETO ARMADO FĆ=200KG/CM2, LOSA DE CONCRETO FĆ´= 200 KG/CM2 Y MUROS DE BLOCK A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS Y TAPA DE CONCRETO FĆ=200 KG/CM2, MORTERO CEM-ARENA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, LETRERO INFORMATIVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.U.C.T.T., EN 2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CONFORME AL ANEXO “B” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL., EN LA QUE SE INDICÓ QUE SE OTORGARÁ UN 30 % SOBRE EL IMPORTE DEL CONTRATO PARA QUE “LA CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS BODEGAS E

INSTALACIONES Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO QUE SE INSTALE PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS. SOBRE EL PARTICULAR MANIFIESTO A USTED QUE COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SE HA TOMADO LA DEBIDA NOTA DEL ANTICIPO QUE SE OTORGAN. PARA SU APLICACIÓN TAL Y COMO SE ESTABLECE EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN, EN LA LEY Y SU

PROPIO REGLAMENTO.




143

ANEXO I

ENCUESTA DE TRANSPARENCIA:

DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL NÚM. IO-020000877-E6-2016 PARA LA CONTRATACIÓN DE: CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES ELEVADOS QUE INCLUYEN: LIMPIEZA Y TRAZO,

EXCAVACIONES, PLANTILLAS DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS DEL N° 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FĆ=250 KG/CM2 EN TRABES Y ZAPATAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE, MUROS DE ENRASE, BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 0.20X0.20X0.40 M EN TORRE DE TANQUE, CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 3:1, TRABES DE CONCRETO ARMADO FĆ=200KG/CM2, LOSA DE CONCRETO FĆ´= 200 KG/CM2 Y MUROS DE BLOCK A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS Y TAPA DE CONCRETO FĆ=200 KG/CM2, MORTERO CEM-ARENA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, LETRERO INFORMATIVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.U.C.T.T., EN 2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CONFORME AL ANEXO “B” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL. INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X”, SEGÚN CONSIDERE.

No. EVENTO SUPUESTOS

CALIFICACIÓN

TOTALMENTE DE

ACUERDO

EN GENERAL DE ACUERDO

EN GENERAL EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO

1

JUNTA DE ACLARACIONES

El contenido de la convocatoria es claro para la contratación de los trabajos que se pretenden realizar

Las preguntas en el evento, se contestaron con claridad

2

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

El evento se desarrolló con oportunidad. En razón de la cantidad de documentación que presentaron los licitantes.

La resolución técnica fue emitida conforme a la convocatoria y junta de aclaraciones del concurso

3

FALLO

En el fallo se especificaron los motivos y el fundamento que sustenta la determinación de los contratistas adjudicados y los que no resultaron adjudicados.

4 GENERALES El acceso al inmueble fue expedito

Todos los eventos dieron inicio en el tiempo establecido.

El trato que me dieron los servidores públicos de la institución durante la Invitación fue respetuosa y amable

Volvería a participar en otra

Invitación que emita la institución


144

El concurso se apegó a la normatividad aplicable

SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE ANOTARLO EN EL SIGUIENTE CUADRO.


145

ANEXO II

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)

EL COMPROMISO DE MÉXICO EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN HA TRASCENDIDO NUESTRAS FRONTERAS Y EL ÁMBITO DE ACCIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL. EN EL PLANO INTERNACIONAL Y COMO MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) Y FIRMANTE DE LA CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, HEMOS ADQUIRIDO RESPONSABILIDADES QUE INVOLUCRAN A LOS SECTORES PÚBLICO Y

PRIVADO.

ESTA CONVENCIÓN BUSCA ESTABLECER MEDIDAS PARA PREVENIR Y PENALIZAR A LAS PERSONAS Y A LAS EMPRESAS QUE PROMETAN O DEN GRATIFICACIONES A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS QUE PARTICIPAN EN TRANSACCIONES COMERCIALES IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS EMPRESAS QUE COMPITEN POR LAS INTERNACIONALES. SU OBJETIVO ES ELIMINAR LA COMPETENCIA DESLEAL Y CREAR CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES.

LA OCDE HA ESTABLECIDO MECANISMOS MUY CLAROS PARA QUE LOS PAÍSES FIRMANTES DE LA CONVENCIÓN CUMPLAN CON LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR ÉSTA Y EN EL CASO DE MÉXICO, INICIARÁ EN NOVIEMBRE DE 2003 UNA SEGUNDA FASE DE EVALUACIÓN –LA PRIMERA YA FUE APROBADA- EN DONDE UN GRUPO DE

EXPERTOS VERIFICARA, ENTRE OTROS:

LA COMPATIBILIDAD DE NUESTRO MARCO JURÍDICO CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN.

EL CONOCIMIENTO QUE TENGAN LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN.

EL RESULTADO DE ESTA EVALUACIÓN IMPACTARÁ EL GRADO DE INVERSIÓN OTORGADO A MÉXICO POR LAS

AGENCIAS CALIFICADORES Y LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA.

LAS RESPONSABILIDADES DEL SECTOR PÚBLICO SE CENTRAN EN:

PROFUNDIZAR LAS REFORMAS LEGALES QUE INICIO EN 1999

DIFUNDIR LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN Y LAS OBLIGACIONES DE CADA UNO DE LOS ACTORES COMPROMETIDOS EN SU CUMPLIMIENTO.

PRESENTAR CASOS DE COHECHO EN PROCESO Y CONCLUIDOS (INCLUYENDO AQUELLOS RELACIONADOS CON LAVADO DE DINERO Y EXTRADICIÓN).

LAS RESPONSABILIDADES DEL SECTOR PRIVADO CONTEMPLAN:

LAS EMPRESAS: ADOPTAR ESQUEMAS PREVENTIVOS COMO EL ESTABLECIMIENTO DE CÓDIGOS DE

CONDUCTA, DE MEJORES PRÁCTICAS CORPORATIVAS (CONTROLES INTERNOS, MONITOREO, INFORMACIÓN FINANCIERA PÚBLICA, AUDITORIAS EXTERNAS) Y DE MECANISMOS QUE PREVENGAN EL OFRECIMIENTO Y OTORGAMIENTO DE RECURSOS O BIENES A SERVIDORES PÚBLICOS, PARA OBTENER BENEFICIOS PARTICULARES O PARA LA EMPRESA.

LOS CONTADORES PÚBLICOS: REALIZAR AUDITORIAS; NO ENCUBRIR ACTIVIDADES ILÍCITAS (DOBLE

CONTABILIDAD Y TRANSACCIONES INDEBIDAS, COMO ASIENTOS CONTABLES FALSIFICADOS, INFORMES FINANCIEROS FRAUDULENTOS, TRANSFERENCIAS SIN AUTORIZACIÓN, ACCESO A LOS ACTIVOS SIN CONSENTIMIENTO DE LA GERENCIA); UTILIZAR REGISTROS CONTABLES PRECISOS; INFORMAR A LOS DIRECTIVOS SOBRE CONDUCTAS ILEGALES.

LOS ABOGADOS: PROMOVER EL CUMPLIMIENTO Y REVISIÓN DE LA CONVENCIÓN (IMPRIMIR EL CARÁCTER

VINCULATORIO ENTRE ÉSTA Y LA LEGISLACIÓN NACIONAL); IMPULSAR LOS ESQUEMAS PREVENTIVOS QUE DEBEN ADOPTAR LAS EMPRESAS.

LAS SANCIONES IMPUESTAS A LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES (PRIVADOS) Y A LOS SERVIDORES PÚBLICOS

QUE INCUMPLAN LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN, IMPLICAN ENTRE OTRAS, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, EXTRADICIÓN, DECOMISO Y/O EMBARGO DE DINERO O BIENES.

ES IMPORTANTE CONOCER QUE EL PAGO REALIZADO A SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS ES PERSEGUIDO Y CASTIGADO INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL FUNCIONARIO SEA ACUSADO O NO. LAS INVESTIGACIONES PUEDEN INICIARSE POR DENUNCIA, PERO TAMBIÉN POR OTROS MEDIOS, COMO LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS O LA IDENTIFICACIÓN DE TRANSACCIONES ILÍCITAS, EN EL CASO DE LAS EMPRESAS.


146

EL CULPABLE PUEDE SER PERSEGUIDO EN CUALQUIER PAÍS FIRMANTE DE LA CONVENCIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DEL LUGAR DONDE EL ACTO DE COHECHO HAYA SIDO COMETIDO.

EN LA MEDIDA QUE ESTOS LINEAMIENTOS SEAN CONOCIDOS POR LAS EMPRESAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PAÍS, ESTAREMOS CONTRIBUYENDO A CONSTRUIR ESTRUCTURAS PREVENTIVAS QUE IMPIDAN EL INCUMPLIENDO DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONVENCIÓN Y POR TANTO LA COMISIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN.

POR OTRA PARTE, ES DE SEÑALAR QUE EL CÓDIGO PENAL FEDERAL SANCIONA EL COHECHO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

“ARTÍCULO 222” COMETEN EL DELITO DE COHECHO:

I. EL SERVIDOR PÚBLICO QUE POR SÍ, O POR INTERPÓSITA PERSONA SOLICITE O RECIBA INDEBIDAMENTE PARA SÍ O PARA OTRO, DINERO O CUALQUIERA OTRA DÁDIVA, O ACEPTE UNA PROMESA, PARA HACER O DEJAR DE HACER ALGO JUSTO O INJUSTO RELACIONADO CON SUS FUNCIONES, Y

II. EL QUE DE MANERA ESPONTÁNEA DÉ U OFREZCA DINERO O CUALQUIER OTRA DÁDIVA A ALGUNA DE LAS PERSONAS QUE SE MENCIONA EN LA FRACCIÓN ANTERIOR, PARA QUE CUALQUIER SERVIDOR PÚBLICO HAGA U OMITA UN ACTO JUSTO O INJUSTO RELACIONADO CON SUS FUNCIONES.

AL QUE COMETE EL DELITO DE COHECHO SE LE IMPONDRÁN LAS SIGUIENTES SANCIONES:

CUANDO LA CANTIDAD O VALOR DE LA DÁDIVA O PROMESA NO EXCEDA DEL EQUIVALENTE DE QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO, O NO SEA VALUABLE, SE IMPONDRÁN DE TRES MESES A DOS AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE TREINTA A TRESCIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO Y DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE TRES MESES A DOS AÑOS PARA DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO, CARGO A COMISIÓN PÚBLICOS.

CUANDO LA CANTIDAD O EL VALOR DE LA DADIVA, PROMESA O PRESTACIÓN EXCEDA DE QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO, SE IMPONDRÁN DE DOS AÑOS A CATORCE AÑOS DE PRISIÓN, MULTA DE TRESCIENTAS A QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO DIARIO VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL EN EL MOMENTO DE COMETERSE EL DELITO Y DESTITUCIÓN E INHABILITACIÓN DE DOS AÑOS A CATORCE AÑOS PARA DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN PÚBLICOS.

EN NINGÚN CASO SE DEVOLVERÁ A LOS RESPONSABLES DEL DELITO DE COHECHO, EL DINERO O DÁDIVAS ENTREGADAS, LAS MISMAS SE APLICARAN EN BENEFICIO DE “LA SEDESOL”.

CAPITULO XI COHECHO A SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS ARTÍCULO 222 BIS

SE IMPONDRÁN PENAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULOS ANTERIOR AL QUE CON EL PROPÓSITO DE OBTENER O RETENER PARA SI O PARA OTRA PERSONA VENTAJAS INDEBIDAS EN EL DESARROLLO O CONDUCCIÓN DE TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES, OFREZCA, PROMETA O DÉ , POR SI O POR INTERPÓSITA PERSONA, DINERO O CUALQUIERA OTRA DÁDIVA, YA SEA EN BIENES O SERVICIOS.

I. A UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO PARA QUE GESTIONE O SE ABSTENGA DE GESTIONAR LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES INHERENTES A SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN.

II. A UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO PARA LLEVAR A CABO LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE CUALQUIER ASUNTO QUE SE ENCUENTRE FUERA DEL ÁMBITO DE LAS FUNCIONES INHERENTES A SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN O,

III. A CUALQUIER PERSONA PARA QUE ACUDA ANTE UN SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO Y LE REQUIERA O LE PROPONGA LLEVAR A CABO LA TRAMITACIÓN O RESOLUCIÓN DE CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LAS FUNCIONES INHERENTES AL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DE ESTE ÚLTIMO.

PARA LO EFECTOS D ESTE ARTÍCULO SE ENTIENDE POR SERVIDOR PÚBLICO EXTRANJERO, TODA PERSONA QUE OSTENTE U OCUPE UN CARGO PÚBLICO CONSIDERADO ASÍ POR LA LEY RESPECTIVA, EN LOS ÓRGANOS LEGISLATIVO, EJECUTIVO O JUDICIAL DE UN ESTADO EXTRANJERO, INCLUYENDO LAS AGENCIAS O EMPRESAS AUTÓNOMAS, INDEPENDIENTES O DE PARTICIPACIÓN ESTATAL, EN CUALQUIER ORDEN O NIVEL DE GOBIERNO, ASÍ COMO CUALQUIER ORGANISMO U ORGANIZACIÓN PÚBLICA INTERNACIONALES.

CUANDO ALGUNO DE LOS DELITOS COMPRENDIDOS EN ESTE ARTÍCULO SE COMETA EN LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11 DE ESTE CÓDIGO, EL JUEZ IMPONDRÁ A LA PERSONA MORAL HASTA QUINIENTOS DÍAS MULTA Y PODRÁ DECRETAR SU SUSPENSIÓN O DISOLUCIÓN, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO DEL COHECHO EN LA TRANSACCIÓN INTERNACIONAL Y EL DAÑO CAUSADO O EL BENEFICIO OBTENIDO POR LA PERSONA MORAL”.


147

ANEXO III

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DENOMINADO COMPRANET.

DOF: 28/06/2011

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL, QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

SALVADOR VEGA CASILLAS, SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 37, FRACCIONES XIX Y XXVII DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 27 Y 34 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO; 28 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y 6 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, Y

CONSIDERANDO

QUE CORRESPONDE A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ESTABLECER NORMAS, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; QUE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 56, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 74 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DENOMINADO COMPRANET, ESTÁ A CARGO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE POLÍTICA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS; QUE EL SISTEMA ELECTRÓNICO A QUE ALUDE EL CONSIDERANDO ANTERIOR TIENE COMO FINES EL CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE UNA POLÍTICA GENERAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL EN MATERIA DE CONTRATACIONES; PROPICIAR LA TRANSPARENCIA Y SEGUIMIENTO DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO DE LAS CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y GENERAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE PERMITA LA ADECUADA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, ASÍ COMO SU EVALUACIÓN INTEGRAL; QUE PARA GARANTIZAR LA INALTERABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SISTEMA COMPRANET, ES INDISPENSABLE QUE ESTA SECRETARÍA ESTABLEZCA LOS CONTROLES NECESARIOS, HE TENIDO A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE:

ACUERDO

ARTÍCULO UNICO.- SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE SE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL

SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO COMPRANET. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 1.- LAS PRESENTES DISPOSICIONES TIENEN POR OBJETO REGULAR LA FORMA Y TÉRMINOS PARA LA UTILIZACIÓN

DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO COMPRANET, POR PARTE DE LOS SUJETOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIONES I A VI DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 1 FRACCIONES I A VI DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO DE LOS LICITANTES, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN DICHOS ORDENAMIENTOS LEGALES. LAS MENCIONES QUE SE HAGAN A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES O A LAS CONVOCANTES, SE ENTENDERÁN HECHAS, EN LO CONDUCENTE, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LOS MUNICIPIOS Y LOS ENTES PÚBLICOS DE UNAS Y OTROS. EL REGISTRO PARA LA UTILIZACIÓN DE COMPRANET IMPLICA LA PLENA ACEPTACIÓN DE LOS USUARIOS A SUJETARSE A LAS PRESENTES DISPOSICIONES Y A LAS DEMÁS QUE REGULEN LA OPERACIÓN DE DICHO SISTEMA.


148

DEFINICIONES 2.- PARA LOS EFECTOS DE ESTAS DISPOSICIONES, EN ADICIÓN A LAS DEFINICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EN SUS RESPECTIVOS REGLAMENTOS, SE ENTENDERÁ POR:

I. LEY DE ADQUISICIONES: LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR

PÚBLICO;

II. LEY DE OBRAS: LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;

III. OPERADOR Y/O ADMINISTRADOR: AL SERVIDOR PÚBLICO QUE HA CERTIFICADO SUS CAPACIDADES

PARA REALIZAR OPERACIONES Y LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN SISTEMA COMPRANET;

IV. OSD: LAS OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN VIII

DE LA LEY DE ADQUISICIONES;

V. PASOP: EL MÓDULO DEL SISTEMA COMPRANET EN EL QUE SE CONTIENEN LOS PROGRAMAS ANUALES

DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Y LOS PROGRAMAS ANUALES DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES;

VI. RUPC: EL MÓDULO DEL SISTEMA COMPRANET EN EL QUE SE CONTIENEN EL REGISTRO ÚNICO DE

PROVEEDORES Y EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS;

VII. UNIDAD COMPRADORA: EL ÁREA DE LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES QUE HA SIDO REGISTRADA Y

AUTORIZADA POR LA UPCP PARA REALIZAR OPERACIONES Y LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN SISTEMA COMPRANET, A LA CUAL LE ES ASIGNADA UNA CLAVE DE IDENTIFICACIÓN. DICHA UNIDAD ESTARÁ A CARGO DEL TITULAR DEL ÁREA CONTRATANTE O DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN A NIVEL CENTRAL O DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE ÉSTE DESIGNE, Y

VIII. UPCP: LA UNIDAD DE POLÍTICA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN

PÚBLICA. DISPOSICIONES GENERALES.

3.- LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS A QUE SE REFIEREN LAS PRESENTES DISPOSICIONES SON LOS COMPRENDIDOS EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y EN LOS ARTÍCULOS 3 Y 4 DE LA LEY DE OBRAS, RESPECTIVAMENTE. 4.- PARA LA REALIZACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS, INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y

ADJUDICACIONES DIRECTAS, CON INDEPENDENCIA DE SU CARÁCTER NACIONAL O INTERNACIONAL, CUYOS MONTOS SEAN SUPERIORES A LA CANTIDAD EQUIVALENTE A TRESCIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL DIARIO VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DEBERÁ UTILIZARSE EL SISTEMA COMPRANET, CON LAS SALVEDADES PREVISTAS EN LA LEY DE ADQUISICIONES O EN LA LEY DE OBRAS, SEGÚN CORRESPONDA. 5.- CORRESPONDERÁ A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE

CONTRATACIONES PÚBLICAS, PREVIA OPINIÓN DE LA UPCP, LA INTERPRETACIÓN PARA EFECTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS PRESENTES DISPOSICIONES, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN DE LOS CASOS NO PREVISTOS EN LAS MISMAS.

DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS.

6.- EL SISTEMA COMPRANET OPERA EN AMBIENTE WEB POR LO QUE LOS REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS

MÍNIMOS RECOMENDADOS PARA SU USO SON: A. COMPUTADORA CON MICROPROCESADOR CON ARQUITECTURA X86 DE SÉPTIMA GENERACIÓN O EQUIVALENTE

CON UNA CAPACIDAD DE 512 MB DE MEMORIA EN RAM Y 20 GB DE MEMORIA LIBRE EN DISCO DURO; B. VERSIONES ACTUALIZADAS DE NAVEGADOR PARA INTERNET; C.INSTALACIÓN DE SOFTWARE JAVA EN SU ÚLTIMA VERSIÓN, D.CONEXIÓN A INTERNET CON UN ANCHO DE BANDA DE 512 KBPS. 7.- LA INALTERABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA O REMITIDA A TRAVÉS DE

COMPRANET, ESTÁ GARANTIZADA POR EL USO DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ALINEADOS A LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES, NO OBSTANTE, LOS USUARIOS DE DICHO SISTEMA DEBERÁN OBSERVAR LAS MEDIDAS DE


149

SEGURIDAD QUE GARANTICEN QUE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS QUE INCORPOREN AL MISMO SE ENCUENTREN LIBRES DE VIRUS INFORMÁTICOS.

DEL REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE UNIDADES COMPRADORAS, OPERADORES Y ADMINISTRADORES.

8.- PARA OBTENER EL REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE UNIDAD COMPRADORA, EL TITULAR DEL ÁREA CONTRATANTE

O DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN A NIVEL CENTRAL O EL SERVIDOR PÚBLICO QUE ÉSTE DESIGNE DEBERÁ SOLICITAR, MEDIANTE OFICIO A LA UPCP, EL ALTA DE LA MISMA Y DESIGNAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SERÁN CAPACITADOS COMO OPERADORES Y/O ADMINISTRADORES DE ESA UNIDAD COMPRADORA, ESPECIFICANDO SU PERFIL DE USUARIOS PARA LA OPERACIÓN DE COMPRANET, DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN LA GUÍA DE USUARIO QUE LA UPCP PONDRÁ A SU DISPOSICIÓN EN EL PROPIO SISTEMA. PARA OBTENER SU REGISTRO COMO OPERADORES Y/O ADMINISTRADORES DE UNA UNIDAD COMPRADORA, LOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIAMENTE DESIGNADOS POR ÉSTA, DEBERÁN ACREDITAR ESTAR CAPACITADOS PARA LA OPERACIÓN EN COMPRANET, DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE SEAN DEFINIDOS POR LA UPCP Y DIFUNDIDOS A TRAVÉS DE COMPRANET. LA UPCP PODRÁ INCLUIR EN COMPRANET PROGRAMAS PARA LA CAPACITACIÓN O ACTUALIZACIÓN EN LÍNEA, LOS CUALES GENERARÁN AL FINALIZAR EL CURSO, UN REPORTE QUE ACREDITARÁ QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUENTAN, EN SU CASO, CON LAS HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR OPERACIONES Y LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN COMPRANET. CUANDO SE EXTINGA LA NECESIDAD DE CONTAR CON ALGUNA UNIDAD COMPRADORA, EL TITULAR DEL ÁREA CONTRATANTE O DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN A NIVEL CENTRAL O EL SERVIDOR PÚBLICO QUE ÉSTE DESIGNE DEBERÁ SOLICITAR, MEDIANTE OFICIO A LA UPCP, LA BAJA DE ESA UNIDAD COMPRADORA. DICHA SOLICITUD DEBERÁ PRESENTARSE CON QUINCE DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN A LA FECHA EN QUE SE PRETENDA QUE LA UNIDAD COMPRADORA DEJE DE REALIZAR OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN. 9.- A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE OBTENGAN SU REGISTRO COMO OPERADORES Y/O ADMINISTRADORES DE

UNA UNIDAD COMPRADORA, LA UPCP LES ASIGNARÁ UNA CLAVE DE USUARIO ÚNICA E INTRANSFERIBLE QUE LES PERMITIRÁ OPERAR EN EL SISTEMA COMPRANET ÚNICAMENTE PARA LA UNIDAD COMPRADORA QUE HUBIERE SOLICITADO SU ACREDITACIÓN. DICHO REGISTRO SE MANTENDRÁ VIGENTE PARA LOS OPERADORES O ADMINISTRADORES QUE ACREDITEN ESTAR CAPACITADOS PARA LA OPERACIÓN EN EL SISTEMA COMPRANET, CONFORME A LOS PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN CORRESPONDIENTES. 10.- LA UNIDAD COMPRADORA QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA Y AUTORIZADA POR LA UPCP PARA OPERAR EN

SISTEMA COMPRANET, ESTARÁ OBLIGADA A UTILIZAR DICHO SISTEMA PARA TODOS SUS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CUYOS MONTOS SEAN SUPERIORES A LA CANTIDAD EQUIVALENTE A TRESCIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL DIARIO VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL. 11.- SERÁ RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL ÁREA CONTRATANTE O DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA

CONTRATACIÓN A NIVEL CENTRAL O EL SERVIDOR PÚBLICO QUE ÉSTE DESIGNE, SOLICITAR A LA UPCP LA BAJA DE ALGÚN OPERADOR Y/O ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD COMPRADORA PARA EFECTOS DE CANCELAR SU CLAVE DE USUARIO. DICHA SOLICITUD DEBERÁ PRESENTARSE MEDIANTE OFICIO, EN EL QUE SE PRECISARÁ LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE REQUIERE SE EFECTÚE LA BAJA DEL OPERADOR Y/O ADMINISTRADOR.

DE LOS PROGRAMAS ANUALES.

12.- LA UPCP DARÁ A CONOCER A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET, LOS FORMULARIOS Y REQUERIMIENTOS

PARA LA INTEGRACIÓN, DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS ANUALES PREVISTOS EN LA LEY DE ADQUISICIONES Y EN LA LEY DE OBRAS EN EL PASOP. 13.- LOS PROGRAMAS ANUALES A QUE ALUDE LA DISPOSICIÓN ANTERIOR Y, EN SU CASO, SUS ACTUALIZACIONES

DEBERÁN SER INCORPORADOS EN EL PASOP, EL CUAL GENERARÁ EL ACUSE DE RECIBO RESPECTIVO. DEL ACCESO Y USO DEL SISTEMA COMPRANET PARA LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

14.- PARA QUE LOS POTENCIALES LICITANTES TENGAN ACCESO AL SISTEMA COMPRANET, SERÁ NECESARIO QUE

LOS MISMOS CAPTUREN LOS DATOS SOLICITADOS EN LOS CAMPOS QUE SE DETERMINAN COMO OBLIGATORIOS EN EL FORMULARIO DE REGISTRO QUE ESTÁ DISPONIBLE EN SISTEMA COMPRANET. SI LOS POTENCIALES LICITANTES LO ESTIMAN CONVENIENTE PODRÁN CAPTURAR, EN ESE MOMENTO O CON POSTERIORIDAD, LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN PREVISTA EN DICHO FORMULARIO.


150

EL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA PARA QUE LOS POTENCIALES LICITANTES NACIONALES, YA SEAN PERSONAS FÍSICAS O MORALES, HAGAN USO DE COMPRANET, SERÁ EL CERTIFICADO DIGITAL DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA QUE EMITE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. CUANDO SE TRATE DE POTENCIALES LICITANTES EXTRANJEROS, EL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICO PARA QUE HAGAN USO DEL SISTEMA COMPRANET SE GENERARÁ POR EL PROPIO SISTEMA, PREVIO LLENADO DE LOS FORMATOS QUE PARA TAL EFECTO SE ENCUENTREN ESTABLECIDOS EN EL MISMO Y LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALA O DE SU EQUIVALENTE, LA CUAL DE PRESENTARSE EN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL DEBERÁ ACOMPAÑARSE DE SU CORRESPONDIENTE TRADUCCIÓN A ESTE IDIOMA. DICHA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ REMITIRSE DEBIDAMENTE LEGALIZADA O, EN SU CASO, APOSTILLADA POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES, A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET, DE MANERA DIGITALIZADA:

PERSONA FÍSICA

ACTA DE NACIMIENTO

IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA DEL PAÍS DE ORIGEN (POR EJEMPLO PASAPORTE VIGENTE).

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, SI EXISTE EN EL PAÍS DE ORIGEN.

PERSONA MORAL

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA CON LA QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAL, ASÍ COMO LAS FACULTADES DE SU REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, INCLUIDAS SUS RESPECTIVAS REFORMAS.

IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO (EJEMPLO PASAPORTE VIGENTE).

1. EN CASO DE QUE EL TRÁMITE LO REALICE A TRAVÉS DE APODERADO, ADICIONALMENTE:

1.

DOCUMENTO QUE ACREDITE EL OTORGAMIENTO DE DICHA REPRESENTACIÓN.

IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA.

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (OPCIONAL).

1. CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA

PERSONA MORAL Y, DE MANERA OPCIONAL, LA DE SU REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO.

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO.

EL SISTEMA COMPRANET EMITIRÁ UN AVISO DE RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN A QUE ALUDE ESTE NUMERAL. 15.- UNA VEZ QUE EL POTENCIAL LICITANTE, NACIONAL O EXTRANJERO, HAYA CAPTURADO CORRECTAMENTE LOS

DATOS DETERMINADOS COMO OBLIGATORIOS EN EL FORMULARIO DE REGISTRO A QUE ALUDE EL PRIMER PÁRRAFO DEL NUMERAL ANTERIOR, COMPRANET LE HARÁ LLEGAR DENTRO DE LOS OCHO DÍAS NATURALES POSTERIORES, UNA CONTRASEÑA INICIAL DE USUARIO REGISTRADO, LA CUAL DEBERÁ MODIFICAR DE MANERA INMEDIATA CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE REMITA A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET. 16.- PARA LA PRESENTACIÓN Y FIRMA DE PROPOSICIONES O, EN SU CASO, DE INCONFORMIDADES A TRAVÉS DE

SISTEMA COMPRANET, LOS LICITANTES NACIONALES DEBERÁN UTILIZAR LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA QUE EMITE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. EN EL CASO DE LOS LICITANTES EXTRANJEROS, PARA LA PRESENTACIÓN Y FIRMA DE SUS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, DE INCONFORMIDADES A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET, DEBERÁN UTILIZAR LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE OTORGUE O RECONOZCA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS AL EFECTO. EL SISTEMA COMPRANET EMITIRÁ UN AVISO DE LA RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES O, EN SU CASO, DE LAS INCONFORMIDADES A QUE SE REFIEREN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. POR MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA SE CONSIDERARÁ AL CONJUNTO DE DATOS Y CARACTERES ASOCIADOS QUE PERMITEN RECONOCER LA IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE HACE USO DEL MISMO, Y QUE LEGITIMAN SU CONSENTIMIENTO PARA OBLIGARSE A LAS MANIFESTACIONES QUE REALICE CON EL USO DE DICHO MEDIO. 17.- LA UPCP PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA COMPRANET, A TRAVÉS DE DICHO SISTEMA,

LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL USO EFICIENTE DEL MISMO. REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y DE CONTRATISTAS.

18.- PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES O EN EL DE CONTRATISTAS, SEGÚN

CORRESPONDA, EL PROVEEDOR O CONTRATISTA INTERESADO DEBERÁ INCORPORAR EN COMPRANET LOS DATOS


151

QUE LE SEAN APLICABLES DE ENTRE LOS CONTENIDOS EN EL FORMULARIO DISPONIBLE EN DICHO SISTEMA, LOS CUALES EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 105 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y 43 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS, SON: I. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, NACIONALIDAD Y DOMICILIO; II. INFORMACIÓN RELATIVA AL NÚMERO DE ESCRITURA CONSTITUTIVA, SUS REFORMAS Y DATOS DE SU

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO CORRESPONDIENTE; III. RELACIÓN DE SOCIOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 50 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE

ADQUISICIONES O 51 FRACCIÓN VI DE LA LEY DE OBRAS, SEGÚN CORRESPONDA, Y EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES; IV. NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN

RELATIVA A LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS QUE LOS ACREDITEN COMO TALES Y SUS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO; V. ESPECIALIDAD DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA Y LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS CONTRATOS QUE SEGÚN

EL CASO, LO ACREDITEN; VI. EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA Y LA INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS QUE SEGÚN EL CASO,

LA ACREDITAN, Y VII. INFORMACIÓN REFERENTE A LA CAPACIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL PROVEEDOR O

CONTRATISTA. UNA VEZ QUE EL PROVEEDOR O CONTRATISTA ADJUDICADO HAYA COMPLETADO EL FORMULARIO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, LA UNIDAD COMPRADORA VALIDARÁ LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA Y EN SU CASO LO INSCRIBIRÁ EN EL RUPC DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES POSTERIORES A QUE SE HAYA COMPLETADO EL FORMULARIO. SISTEMA COMPRANET HARÁ LLEGAR AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SU NÚMERO DE INSCRIPCIÓN, DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES POSTERIORES A ÉSTA. LA FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL RUPC, SERÁ LA QUE SE CONSIDERE COMO EL INICIO DEL HISTORIAL DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y 86 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 48 DE LA LEY DE OBRAS Y 90 DE SU REGLAMENTO. EL PROVEEDOR O CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE DE MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE NUMERAL, PARA EFECTOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y 61, FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS, PARA LO CUAL UTILIZARÁ EL MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA CON EL QUE TIENE ACCESO AL SISTEMA COMPRANET. 19.- CORRESPONDERÁ A LAS UNIDADES COMPRADORAS INCORPORAR AL SISTEMA COMPRANET, LOS DATOS

RELATIVOS A LOS CONTRATOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A SU CUMPLIMIENTO, CON EL PROPÓSITO DE INTEGRAR EL HISTORIAL DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS A QUE HACEN REFERENCIA LOS ARTÍCULOS 105 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES Y 43 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS, SEGÚN CORRESPONDA. 20.- LA INSCRIPCIÓN EN EL RUPC SÓLO SE REALIZARÁ EN UNA OCASIÓN. CUANDO UNA UNIDAD COMPRADORA

RECIBA LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ALGÚN PROVEEDOR O CONTRATISTA QUE YA SE ENCUENTRE REGISTRADO EN EL RUPC, LE COMUNICARÁ A ÉSTE DE TAL CIRCUNSTANCIA Y LE SOLICITARÁ VERIFICAR QUE SU INFORMACIÓN CONTENIDA EN DICHO REGISTRO SE MANTENGA ACTUALIZADA. 21.- LA CLAVE Y CONTRASEÑA QUE LA UNIDAD COMPRADORA UTILIZARÁ PARA CAPTURAR Y VALIDAR LA

INFORMACIÓN DEL RUPC LE SERÁ PROPORCIONADA POR LA UPCP, PREVIA SOLICITUD QUE REALICE CONFORME AL PROCEDIMIENTO DIFUNDIDO A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET. LA CLAVE Y CONTRASEÑA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, SERÁN DIFERENTES DE LAS QUE UTILIZAN LOS OPERADORES Y/O ADMINISTRADORES DE LA UNIDAD COMPRADORA PARA REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN EL SISTEMA COMPRANET. 22.- LA INFORMACIÓN RELATIVA AL RUPC PERMANECERÁ EN SISTEMA COMPRANET AUN CUANDO EL PROVEEDOR O

CONTRATISTA SOLICITE SU BAJA DEL MISMO. 23.- UNA VEZ CONCLUIDO EL CONTRATO, LA UNIDAD COMPRADORA QUE CAPTURÓ LOS DATOS RELEVANTES DEL

MISMO, DEBERÁ INCORPORAR EN SISTEMA COMPRANET, CON BASE EN LA INFORMACIÓN QUE LE PROPORCIONE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O EL ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS DATOS RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO DE DICHO CONTRATO PARA EL EFECTO DE QUE DICHO SISTEMA ASIGNE UNA


152

PUNTUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA, SEGÚN CORRESPONDA, A PARTIR DE MENOR INCIDENCIA DE LOS SIGUIENTES FACTORES: APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES; DEDUCCIONES AL PAGO O RETENCIONES; EJECUCIÓN DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, DE ANTICIPO, DE VICIOS OCULTOS, O CUALESQUIERA OTRA; INHABILITACIÓN EN LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 50 FRACCIÓN III DE LA LEY DE ADQUISICIONES O 51 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS, SEGÚN CORRESPONDA, Y RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE UN PROVEEDOR O CONTRATISTA SE DETERMINARÁ POR EL PROMEDIO ARITMÉTICO DE LA PUNTUACIÓN DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS QUE TENGA REGISTRADOS EN EL SISTEMA COMPRANET. CUALQUIER UNIDAD COMPRADORA TENDRÁ ACCESO A LA INFORMACIÓN RELATIVA AL HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, CON BASE EN LA CUAL PODRÁN REDUCIR LOS MONTOS DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS EXPEDIDOS AL EFECTO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. EL SISTEMA COMPRANET SÓLO CONSIDERARÁ TOTALMENTE INTEGRADO UN EXPEDIENTE (CARPETA VIRTUAL), UNA VEZ QUE LA UNIDAD COMPRADORA INCORPORE EN DICHO SISTEMA LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTE NUMERAL RESPECTO DEL O LOS CONTRATOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA COMPRANET.

24.- PARA DAR INICIO A UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN EL SISTEMA COMPRANET, SE REQUIERE LA

CREACIÓN PREVIA DE UN EXPEDIENTE (CARPETA VIRTUAL) EL CUAL CONTENDRÁ TODA LA INFORMACIÓN QUE DERIVE DE DICHO PROCEDIMIENTO. PARA LA CREACIÓN DEL EXPEDIENTE, COMPRANET CUENTA CON PLANTILLAS PRECONFIGURADAS QUE CONSIDERAN LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN, SEGÚN EL TIPO DE PROCEDIMIENTO QUE SE PRETENDA LLEVAR A CABO. 25.- LOS CONTRATOS QUE DERIVEN DE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBERÁN REPORTARSE, A MÁS

TARDAR DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES AL FALLO, CON INDEPENDENCIA DE LA FECHA EN QUE SE FIRMEN, UTILIZANDO EL FORMULARIO QUE PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN RELEVANTE DEL CONTRATO SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL SISTEMA COMPRANET. CUALQUIER MODIFICACIÓN A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, DEBERÁ REPORTARSE DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ÉSTA OCURRA. 26.- LAS ACTAS RELATIVAS A LA JUNTA DE ACLARACIONES, AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE

PROPOSICIONES, Y A LA JUNTA PÚBLICA EN LA QUE SE DÉ A CONOCER EL FALLO, SE DEBERÁN INCORPORAR EN EL SISTEMA COMPRANET AL CONCLUIR DICHOS ACTOS, EN LA SECCIÓN DE DIFUSIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL. 27.- LA UNIDAD COMPRADORA QUE PERMITA LA RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES EN FORMA DOCUMENTAL Y POR

ESCRITO DURANTE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PRESENCIAL, DEBERÁ INCORPORAR DICHA INFORMACIÓN AL SISTEMA COMPRANET UTILIZANDO AL EFECTO LA GUÍA QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL PROPIO SISTEMA, CON OBJETO DE ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS. LA INFORMACIÓN GENERADA POR CUALQUIER OPERADOR Y/O ADMINISTRADOR EN EL SISTEMA COMPRANET, SERÁ CONSIDERADA DOCUMENTO PÚBLICO EN TÉRMINOS DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, POR LO QUE SU REPRODUCCIÓN A TRAVÉS DE DICHO SISTEMA TENDRÁ PLENO VALOR PROBATORIO. 28.- EL SISTEMA COMPRANET CUENTA CON UN CLASIFICADOR UNICO DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS,

DENOMINADO CUCOP, EL CUAL PERMITIRÁ, ENTRE OTRAS FUNCIONALIDADES, OPTIMIZAR EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS BIENES, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS QUE CONTRATAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. EL CUCOP SERÁ UTILIZADO POR: A.LOS POTENCIALES LICITANTES, AL MOMENTO EN QUE SE REGISTREN EN LA PLATAFORMA PARA CLASIFICAR LOS

BIENES O SERVICIOS DE SU ESPECIALIDAD, Y B.LAS UNIDADES COMPRADORAS, AL CONFIGURAR CADA EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y DURANTE LA CAPTURA

DE LOS DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO. 29.- LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, A TRAVÉS DE LA UNIDAD COMPRADORA, RECABARÁN DE LOS LICITANTES

SU ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADAS SUS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR LA UNIDAD COMPRADORA, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD.


153

30.- CUANDO POR CAUSAS AJENAS AL SISTEMA COMPRANET O A LA UNIDAD COMPRADORA, NO SEA POSIBLE

INICIAR O CONTINUAR CON EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EL MISMO SE PODRÁ SUSPENDER DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA, HASTA EN TANTO SE RESTABLEZCAN LAS CONDICIONES PARA SU INICIO O REANUDACIÓN; A TAL EFECTO LA UNIDAD COMPRADORA DIFUNDIRÁ EN EL SISTEMA COMPRANET LA FECHA Y HORA EN LA QUE INICIARÁ O REANUDARÁ EL ACTO.

DE LAS OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS.

31.- PARA UTILIZAR LA MODALIDAD OSD EN UN PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA, LA UNIDAD

COMPRADORA TENDRÁ QUE SELECCIONAR LA PLANTILLA CORRESPONDIENTE A ESTA MODALIDAD AL MOMENTO DE CREAR EL EXPEDIENTE. 32.- LA PARTICIPACIÓN EN UN PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA, BAJO LA MODALIDAD OSD,

IMPLICA LA PREVIA ACREDITACIÓN DE LOS LICITANTES INTERESADOS EN EL USO DE LA HERRAMIENTA OSD, A TAL EFECTO, LA UPCP MANTENDRÁ EN SISTEMA COMPRANET A DISPOSICIÓN DE CUALQUIER INTERESADO, LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA SU CAPACITACIÓN Y/O ACREDITACIÓN EN EL USO DE DICHA HERRAMIENTA. 33.- EL SERVIDOR PÚBLICO QUE ACREDITE SU CAPACITACIÓN PARA EL USO DEL SISTEMA COMPRANET EN

TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 8 DE LAS PRESENTES DISPOSICIONES, ESTARÁ CERTIFICADO PARA LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA BAJO LA MODALIDAD DE OSD. 34.- LA UNIDAD COMPRADORA ESTARÁ AUTORIZADA PARA REALIZAR LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA BAJO

LA MODALIDAD DE OSD CUANDO EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO COMO OPERADOR Y/O ADMINISTRADOR CUMPLA LO DISPUESTO EN EL NUMERAL ANTERIOR. 35.- LA CLAVE DE ACCESO O CERTIFICADO DIGITAL PARA QUE LOS LICITANTES PARTICIPEN EN PROCEDIMIENTOS

DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE OSD SERÁN LOS MISMOS QUE RECIBIERON AL INSCRIBIRSE AL SISTEMA COMPRANET, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 14 Y 15 DE LAS PRESENTES DISPOSICIONES.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- EL PRESENTE ACUERDO Y LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL MISMO ENTRARÁN EN VIGOR AL DÍA

SIGUIENTE AL DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

SEGUNDO.- A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ACUERDO, SE ABROGAN LAS DISPOSICIONES Y SE

DEJAN SIN EFECTOS LOS OFICIOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES PARA EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN EL ENVÍO DE PROPUESTAS DENTRO DE LAS INVITACIONES PUBLICAS QUE CELEBREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS INCONFORMIDADES POR LA MISMA VÍA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 9 DE AGOSTO DE 2000. ACUERDO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FEDERAL DEBERÁN REMITIR A LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO POR TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA O EN MEDIO MAGNÉTICO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN QUE LAS MISMAS PODRÁN REQUERIR A LOS PROVEEDORES PARA QUE ÉSTOS ACREDITEN SU PERSONALIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA

FEDERACIÓN DE FECHA 11 DE ABRIL DE 1997. - OFICIO NO. SP/100/DEL 610 AL 635/2004 DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2004, EMITIDO POR EL SECRETARIO DE LA

FUNCIÓN PÚBLICA, RELATIVO A LA INFORMACIÓN QUE DEBE REMITIRSE AL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES (COMPRANET).

- OFICIO SP/100/336/09 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2009, EMITIDO POR EL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA,

MEDIANTE EL CUAL SE INDICA QUE DEBERÁN SUBIRSE AL SISTEMA COMPRANET LOS CONTRATOS CON UN MONTO MAYOR A 300 VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL SIN CONSIDERAR IVA.

TERCERO.- A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ACUERDO, LA VERSIÓN DEL SISTEMA COMPRANET

QUE SE ENCUENTRA ACTIVA DESDE EL AÑO 2000, DEJARÁ DE SER EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN DICHA VERSIÓN NO SERÁ MIGRADA A LA NUEVA PLATAFORMA Y SÓLO SE MANTENDRÁ DISPONIBLE PARA CONSULTA, ASÍ COMO PARA LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL PÁRRAFO SIGUIENTE. LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES HAYAN INICIADO EN LA VERSIÓN ACTIVA DEL SISTEMA COMPRANET A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, DEBERÁN CONCLUIRSE UTILIZANDO ESA VERSIÓN.


154

CUARTO.- HASTA EN TANTO SE ENCUENTRE DISPONIBLE LA FUNCIONALIDAD EN EL SISTEMA COMPRANET PARA

REALIZAR EL SORTEO POR INSACULACIÓN PREVISTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DICHO SORTEO SE LLEVARÁ A CABO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL CITADO PRECEPTO.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL ONCE.- EL SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SALVADOR VEGA CASILLAS.- RÚBRICA


155

ANEXO IV

LETRERO INFORMATIVO DE OBRA

PARTE I:

PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES


156


157

ANEXO V

En la Ciudad de ___________, Estado de ___________ siendo las _____horas del día ___ de ___________________ del año ____ y con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 166 de su Reglamento, se emite la presente Acta de Recepción Física de los Trabajos Correspondientes al Contrato No._________________________, referentes a la construcción de ______ml de línea de agua potable en ______ localidades

del municipio de ___________en el Estado de___________________. Por parte de la Secretaría de Desarrollo Social comparece en este acto el C. __________________________________, en su calidad de residente de obra designado mediante oficio No. __________ de fecha __ de ________ de _____, suscrito por____________________________; por parte de la contratista, el C. ______________________________ en su calidad de superintendente designado mediante escrito de fecha __ de _____ de ____ suscrito por el representante legal de la contratista.

I. ANTECEDENTES PRIMERO. Con fecha __ de ________ de ____, la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de_____________, representada

por su titular, la Delegada Federal, el C. ______________________ y la contratista__________________________________, representada por __________________________________, celebraron el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número _________________, referente a la construcción de ____________ml línea de agua potable a realizarse en _______________viviendas de ______ localidades del municipio de ___________en el Estado de___________________. SEGUNDO. La contratista, mediante nota de bitácora electrónica de fecha __ de __________ de ____, comunicó a la Secretaría

de Desarrollo Social la terminación de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero, anexando a la presente acta copia simple de dicha nota. TERCERO. La Secretaría de Desarrollo Social, habiendo sido notificada el ___ de __________ de___ y transcurrido el plazo de

quince días naturales establecido en el artículo 164, segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no encontró deficiencia aparente alguna durante la verificación realizada en cumplimiento del artículo 165 del Reglamento referido.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN

CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES ELEVADOS QUE INCLUYEN: LIMPIEZA Y TRAZO, EXCAVACIONES, PLANTILLAS DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO CON VARILLA DE 3/4" EN CIMENTACIÓN Y ANILLOS DEL N° 3, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FĆ=250 KG/CM2 EN TRABES Y ZAPATAS, RELLENO CON MATERIAL INERTE, MUROS DE ENRASE, BANQUETAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUROS DE BLOCK DE 0.20X0.20X0.40 M EN TORRE DE TANQUE, CASTILLOS Y DALAS DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEM-ARENA EN PROPORCIÓN 3:1, TRABES DE CONCRETO ARMADO FĆ=200KG/CM2, LOSA DE CONCRETO FĆ´= 200 KG/CM2 Y MUROS DE BLOCK A UNA ALTURA DE 13.5 MTS, CONSTRUCCIÓN DE DALAS, CASTILLOS Y TAPA DE CONCRETO FĆ=200 KG/CM2, MORTERO CEM-ARENA EN INTERIORES Y EXTERIORES DE DEPÓSITO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, LETRERO INFORMATIVO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.U.C.T.T., EN 2 LOCALIDADES: EJ. SAN ANDRÉS Y EJ. SAN JUANITO DEL MUNICIPIO DE GÜEMEZ, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS CONFORME AL ANEXO “B” DE LA PRESENTE CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NACIONAL PRESENCIAL. de acuerdo con lo siguiente:

CLAVE INEGI DEL

MUNICIPIO

MUNICIPIO CLAVE INEGI DE LA LOCALIDAD

LOCALIDAD TOMAS DOMICILIARIAS

M² CONSTRUIDOS

total

III. IMPORTE CONTRACTUAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO NO. IO-020000877-006-2016


158

El monto total del contrato No._______________________________, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de $_____________.___ (cantidad con letra 00/100 M.N.), incluido el impuesto al valor agregado.

IV. PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El período de ejecución de los trabajos objeto del contrato No ______________ y que se reciben en la presente acta fue del __ de __________ de ____, al ____ de _____________ de ____, es decir, ______ días naturales. (En caso de existir un Convenio Modificatorio, se anotarán los datos y fechas correspondientes).

V. RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS

Las partes están de acuerdo que a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados en el presente contrato se realizaron con base en los conceptos y cantidades siguientes:

MONTO DEL CONTRATO

ANTICIPO ESTIMACIÓN 1 (NETO)

ESTIMACIÓN 2 (NETO)

ESTIMACIÓN 3 (NETO)

Subtotal

IVA 16%

Total

Así mismo, la empresa contratista manifiesta que entregó en tiempo y forma, tanto a la residencia de obra, la documentación derivada de la realización de los trabajos consistente en el padrón definitivo de beneficiarios, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de la Secretaría de Desarrollo Social y se anexa al expediente técnico unitario de obra. Además, presenta la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (No._______________ de fecha _____________ de la Afianzadora___________). No habiendo otro asunto que tratar, y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las ______ horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en tres tantos consistentes en ______ fojas útiles por el anverso, para lo efectos legales a que haya lugar.

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

C. RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

___________________________________ C. SUPERINTENDENTE

TESTIGO

___________________________________ REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

TESTIGO

______________________________________ REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE

CONTRALORÍA SOCIAL


159

VI. PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE TOMAS DE AGUA

N.P.

CLAVE TOTAL

MUNICIPIO

LOCALIDAD

DOMICILIO

FOLIO DEL

BENEFICIARIO

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

NOMBRE

(S)

CURP

H

M

FIRMA DEL

BENEFICIARIO

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN FEDERAL EN …

Documents

Transcript of SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN FEDERAL EN …