SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO … · Sala 001, al acto de conciliación ante...

21
Acta Junta de Gobierno Local ordinaria de fecha 31 de octubre de 2019 Ayuntamiento de Talavera de la Reina Oficialía Mayor SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN PRIMERA CONVOCATORIA, CON FECHA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. ASISTENTES: ALCALDE-PRESIDENTE Dña. Agustina García Elez TENIENTES DE ALCALDE: Dña. Monserrat Muro Martín D. Luis Enrique Hidalgo Díaz Dña. Flora M. Bellón Aguilera CONCEJALES: D. Carlos Gil Sanz D. Sergio Juan Gutiérrez Hernando Dña. Nula Sánchez Fernández D. Sergio de la Llave Muñoz Dña. Paloma Sánchez Garrido INTERVENTOR: D. José Carlos Ameiro González OFICIAL MAYOR EN FUNCIONES DE SECRETARIO GENERAL: D. José Antonio del Valle Casitas En la Ciudad de Talavera de la Reina, siendo las ocho horas y treinta minutos del día treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se reúnen en el Salón de Gestores de estas Casas Consistoriales los señores al margen relacionados, integrantes todos ellos de la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para la que habían sido convocados previamente y con la antelación debida. Declarada abierta la Sesión por la Presidencia, se pasó a la consideración del siguiente "ORDEN DEL DIA".

Transcript of SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO … · Sala 001, al acto de conciliación ante...

Acta Junta de Gobierno Local ordinaria de fecha 31 de octubre de 2019

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Oficialía Mayor

SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN PRIMERA CONVOCATORIA, CON FECHA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

ASISTENTES:

ALCALDE-PRESIDENTE Dña. Agustina García Elez

TENIENTES DE ALCALDE: Dña. Monserrat Muro Martín D. Luis Enrique Hidalgo Díaz Dña. Flora M. Bellón Aguilera

CONCEJALES:D. Carlos Gil Sanz D. Sergio Juan Gutiérrez Hernando Dña. Nula Sánchez Fernández D. Sergio de la Llave Muñoz Dña. Paloma Sánchez Garrido

INTERVENTOR:D. José Carlos Ameiro González

OFICIAL MAYOR EN FUNCIONES DE SECRETARIO GENERAL: D. José Antonio del Valle Casitas

En la Ciudad de Talavera de la Reina, siendo las ocho horas y treinta minutos del día treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se reúnen en el Salón de Gestores de estas Casas Consistoriales los señores al margen relacionados, integrantes todos ellos de la Junta de Gobierno Local, al objeto de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, bajo la Presidencia de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, para la que habían sido convocados previamente y con la antelación debida.

Declarada abierta la Sesión por la Presidencia, se pasó a la consideración del siguiente "ORDEN DEL DIA".

Acta Junta de Gobierno Local de fecha 31 de octubre de 2019

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Oficialía Mayor

ACTA

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en sesión ordinaria de fecha TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, adoptó los siguientes acuerdos:

N.° 497.- BORRADOR ACTA SESION ANTERIOR.

La Junta de Gobierno Local aprueba por unanimidad el correspondiente a la sesión ordinaria celebrada con fecha 23 de octubre de 2019.

N°.- 498.- PERSONAL: TOMA DE CONOCIMIENTO PRESENTACIÓN DE RECURSO DE SUPLICACIÓN CONTRA SENTENCIA 246/2019 DEL JUZGADO DE LO SOCIAL N° 3 DE TALAVERA DE LA REINA.

Vista la Resolución de la Concejala Delegada de Régimen Interior de fecha 23 de octubre de 2019, en la que se aprobó elevar para conocimiento de la Junta de Gobierno Local las instrucciones ordenadas a la representación letrada de este Ayuntamiento, designada para actuar en el P.O. 2016/18 seguido en el Juzgado de lo Social n° 3 de Talavera de la Reina Formular, para la presentación de Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha.

La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de sus miembros:

La toma de conocimiento de la presentación de Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra Sentencia n°. 246/2019, sobre demanda interpuesta por xxxxxxx contra el Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

N°.- 499.- PERSONAL: PERSONACIÓN EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO 619/19 SEGUIDO EN EL JUZGADO DE LO SOCIAL N° 3 DE TALAVERA DE LA REINA.

Vista la Propuesta formulada por la Concejala Delegada de Régimen Interior de fecha 28 de octubre de 2019, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Vista la Cédula de Citación recibida en esta Administración, con fecha de registro de entrada 22 de octubre de 2019, bajo número 34052, del Juzgado de lo Social Número Tres de Talavera de la Reina, correspondiente al Procedimiento Ordinario 619/2019 que se sigue en ese Juzgado, comunicando interposición de demanda del trabajador xxxxxxxx, con la categoría profesional de Peón Especialista, contra este Ayuntamiento, citando a las partes, que "deben comparecer el día 05/05/2020, a las 11:20 horas, en Cl. Charcón, 33 — Sala 001, al acto de conciliación ante el Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el día 05/05/2020, a las 11:20 horas en Cl. Charcón, 33 — Sala 001, al acto de juicio'.

Es por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

Página 1 de 20 -1-

c-

Acta Junta de Gobierno Local de fecha 31 de octubre de 2019

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Oficialía Mayor

Primero.- La personación en el Procedimiento Ordinario 619/2019, que se sigue en el Juzgado de lo Social Número Tres de Talavera de la Reina.

Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para la designación del Letrado que actúe en nombre y representación de este Excmo. Ayuntamiento en el procedimiento anteriormente referenciado, dando traslado de la misma al Servicio de Contratación.

Tercero.- La notificación de esta Resolución a cuantos aparezcan como interesados en el mismo."

La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de sus miembros, aprobar la preinserta propuesta en sus propios términos.

N°.- 500.- PERSONAL: PERSONACIÓN EN PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL 551/19 SEGUIDO EN EL JUZGADO DE LO SOCIAL N° 3 DE TALAVERA DE LA REINA.

Vista la Propuesta formulada por la Concejala Delegada de Régimen Interior de fecha 28 de octubre de 2019, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Vista la Cédula de Citación recibida en esta Administración, con fecha de registro de entrada 23 de octubre de 2019, bajo número 34268, del Juzgado de lo Social Número Tres de Talavera de la Reina, correspondiente al Procedimiento de Clasificación Profesional 551/2019 que se sigue en ese Juzgado, comunicando interposición de demanda del trabajador xxxxxxxx contra este Ayuntamiento, citando a las partes, que "deben comparecer el día 21/04/2020, a las 11:40 horas, en Cl. Charcón, 33— Sala 001, al acto de conciliación ante el Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el día 21/04/2020, a las 11:40 horas en Cl. Charcón, 33 — Sala 001, al acto de juicio".

Es por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- La personación en el Procedimiento de Clasificación Profesional 551/2019, que se sigue en el Juzgado de lo Social Número Tres de Talavera de la Reina.

Segundo.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente para la designación del Letrado que actúe en nombre y representación de este Excmo. Ayuntamiento en el procedimiento anteriormente referenciado, dando traslado de la misma al Servicio de Contratación.

Tercero.- La notificación de esta Resolución a cuantos aparezcan como interesados en el mismo."

La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de sus miembros, aprobar la preinserta propuesta en sus propios términos.

Página 9 de 20 -2-

Acta Junta de Gobierno Local de fecha 31 de octubre de 2019

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Oficialía Mayor

N°.- 501.- PERSONAL: PERSONACIÓN EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO 549/19 SEGUIDO EN EL JUZGADO DE LO SOCIAL N° 3 DE TALAVERA DE LA REINA.

Vista la Propuesta formulada por la Concejala Delegada de Régimen Interior de fecha 28 de octubre de 2019, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Vista la Cédula de Citación recibida en esta Administración, con fecha de registro de entrada 23 de octubre de 2019, bajo número 34267, del Juzgado de lo Social Número Tres de Talavera de la Reina, correspondiente al Procedimiento Ordinario 549/2019 que se sigue en ese Juzgado, comunicando interposición de demanda de la trabajadora xxxxxxx contra este Ayuntamiento, citando a las partes, que "deben comparecer el día 21/04/2020, a las 11:30 horas, en CI. Charcón, 33 —Sala 001, al acto de conciliación ante el Letrado de la Administración de Justicia y, en caso de no avenencia, el día 21/04/2020, a las 11:30 horas en CI. Charcón, 33 — Sala 001, al acto de juicio".

Es por lo que se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- La personación en el Procedimiento Ordinario 549/2019, que se sigue en el Juzgado de lo Social Número Tres de Talavera de la Reina.

Segundo.- Autorizar al Sr, Alcalde-Presidente para la designación del Letrado que actúe en nombre y representación de este Excmo. Ayuntamiento en el procedimiento anteriormente referenciado, dando traslado de la misma al Servicio de Contratación.

Tercero.- La notificación de esta Resolución a cuantos aparezcan como interesados en el mismo."

La Junta de Gobierno Local acuerda, por unanimidad de sus miembros, aprobar la preinserta propuesta en sus propios términos.

N° 502 - EXPEDIENTE 27/2019 CPE - CONTRATO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y GESTIÓN DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE TALAVERA DE LA REINA. CLASIFICACIÓN Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN.

Se da cuenta del expediente tramitado para la adjudicación del contrato de servicios de información turística y gestión de la oficina de información turística de Talavera de la Reina, según el siguiente detalle:

Denominación Presupuesto € sin Iva

Puntuació n

Servicios de información turística y gestión de la oficina de información turística de Talavera de la Reina

168.082,71 50

Página 1 de 20 -3-

Acta Junta de Gobierno Local de fecha 31 de octubre de 2019

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Oficialía Mayor

Vista el Acta de la Mesa de Contratación de fecha 25 de octubre de 2019, en la que se concluye que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos del Sector Público y la Cláusula 32 del PCAP la Mesa procede a excluir la ofertas que no cumplen los requisitos del pliego, evaluar y clasificar las ofertas, así como a realizar propuesta a favor del candidato con mejor puntuación, dando lugar el siguiente resultado:

PRIMERO.- Proponer declarar admitidos los siguientes licitadores: Carpetania Tour SL, Gesper Recursos Humanos SL, Ilunion CEE Outsourcing SA, Uniges-3

SEGUNDO.- Evaluar las ofertas por lotes dando el siguiente resultado:

Servicios de información turística y gestión de la oficina de información turística de Talavera de la Reina

Oferta Oferta

Nú m Licitador

criterios no valorables en cifras o porcentajes

criterios valorables en cifras o porcentajes

Visitas guiada s

Presupue sto € sinIVA

TOTA L

1 Carpetania Tour SL 12,00 50,94 10 167.000'0 O 62,94

2 Gesper Recursos 166.601 6 Humanos SL 10,00 47,03 6 '

s 57'03

3 Ilunion CEE Outsourcing SA 13,50 60,00 10 136.726'4

4 73 50 73,50

4 Uniges-3 9,75 52,73 10

159.982'7

62,48

5 BCM Gestón de 165.042,0 Servicios SL 18,50 51,42 10

o 6992

TERCERO.- Proponer la siguiente clasificación de los licitadores como sigue:

Servicios de información turística y gestión de la oficina de información turística de Talavera de la Reina

Núm Licitador Total

1 Ilunion CEE Outsourcing SA 73,50

2 BCM Gestón de Servicios SL 69,92

3 Carpetania Tour SL 62,94

4 Uniges-3 62,48

5 Gesper Recursos Humanos SL 57,03

Página 4 de 20 -4-

Acta Junta de Gobierno Local de fecha 31 de octubre de 2019

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Oficialía Mayor

CUARTO.- Proponer la adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación tal y como se especifica a continuación:

Denominación Licitador NIF Visitas guiada s

Oferta € sin IVA

Impon e 21% IVA

Oferta € con IVA

Servicios de información turística y gestión de la oficina de información turística de Talavera de la Reina

Ilunion CEE Ouo ng S

tsA

urci A86098 118

10 136126

, 44 28.712

, 55 165.438,9

9

A la vista de lo anterior, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:

Primero.- Aceptar la propuesta presenta por la Mesa de Contratación y, en consecuencia,:

1°.- Declarar admitidos los siguientes licitadores: Carpetania Tour SL, Gesper Recursos Humanos SL, Ilunion CEE Outsourcing SA, Uniges-3

2°.- Evaluar las ofertas por lotes dando el siguiente resultado:

Servicios de información turística y gestión de la oficina de información turística de Talavera de la Reina

Nú m

Licitador

Oferta criterios no valorables en cifras o porcentajes

Oferta criterios valorables en cifras o porcentajes

Visitas guiada s

Presupue sto € sin IVA

TOTAL

1 Carpetania Tour SL 12,00 50,94 10

167.000 0 'o 62,94

2 Gesper Recursos Humanos SL

10,00 47,03 6 166.601,6

5 57,03

3 Ilunion CEE Outsourcing SA

13,50 60,00 10 136.726,4

4 73 50

'

4 Uniges-3 9,75 52,73 10 159.982'7

1 62 48 62,48

5 BCM Gestón de Servicios SL

18,50 51,42 10 165.042,0

O69 92

3°.- Clasificar las ofertas como se expone a continuación:

Página S de 20 -5-

Acta Junta de Gobierno Local de fecha 31 de octubre de 2019

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Oficialía Mayor

Servicios de información turística y gestión de la oficina de información turística de Talavera de la Reina

Núm Licitador Total

1 Ilunion CEE Outsourcing SA 73,50

2 BCM Gestón de Servicios SL 69,92

3 Carpetania Tour SL 62,94

4 Uniges-3 62,48

5 Gesper Recursos Humanos SL 57,03

4°.- Proponer la adjudicación a favor del candidato con mejor puntuación tal y como se especifica a continuación:

Denominación Licitador NIF Visitas guiada s

Oferta € sin IVA

Import e 21% IVA

oferta € con IVA

Servicios de información turística y gestión de la oficina de información turística de Talavera de la Reina

Ilunion CEE

Outsourci ng SA

A86098 118

10 136.726

,44 28.712

,55 165.438,9

9

Segundo.- Requerir a la citada empresa para constituir la garantía definitva, por un importe de 6.836,32 euros, así como presentar la documentación establecida en la Cláusula 33 del Pliego de Cláusulas Administrativas y en el Cuadro de Características del Contrato en el plazo de 10 días hábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150.2 de la LCSP y a contar de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP

Todo ello con la advertencia que en el caso de la no presentación de dicha documentación, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP, y se efectuará propuesta de adjudicación a favor del siguiente candidato en puntuación, otorgándole el plazo de 10 días hábiles para presentar la documentación que le sea requerida.

N°. 503 — EXPEDIENTE 15/2018 CPE - OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD (PROYECTO DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA ZONA DE BARRIO NUEVO Y BARRIO SAN JUAN).- AROBACIÓN CERTIFICACIÓN N.° 4 Y ÚLTIMA. LOTE 3

Mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 26 de septiembre de 2018 se adjudicó a la mercantil TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A., con CIF A85058618, el contrato

Página 6 de 20 -6-

Acta Junta de Gobierno Local de fecha 31 de octubre de 2019

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Oficialía Mayor

correspondiente al LOTE 3 (PROYECTO DE RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA ZONA DE BARRIO NUEVO Y BARRIO DE SAN JUAN) de las OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD, por el importe de 246.941,32 sin IVA, 298.799,00 IVA incluido, ascendiendo el IVA (21%) a la cantidad de 51.857,68 E.

La Junta de Gobierno Local de fecha 19 de noviembre de 2018, aprobó la Certificación número 1 de las obras correspondientes al Lote 3 (proyecto de renovación de pavimentación de la zona de Barrio Nuevo y Barrio de San Juan) de las obras de pavimentación de diversas calles de la ciudad, suscrita por la Dirección Facultativa y el contratista, ejecutadas por al entidad TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A., con CIF A85058618, por importe de 57.436,98 IVA no incluido, 69.498,75 IVA incluido, ascendiendo el 21% de IVA a 12.061,77 E.

Asimismo, la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de 7 de febrero de 2019, aprobó la Certificación número 2 de las obras correspondientes al Lote 3 (proyecto de renovación de pavimentación de la zona de Barrio Nuevo y Barrio de San Juan) de las obras de pavimentación de diversas calles de la ciudad, suscrita por la Dirección Facultativa y el contratista, ejecutadas por al entidad TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A., con CIF A85058618, por importe de 42.335,70 IVA no incluido, 51.226,20 IVA incluido, ascendiendo el 21% de IVA a 8.890,50 E.

La Junta de Gobierno Local de fecha 11 de abril de 2019, aprobó la Certificación número 3 de las obras correspondientes al Lote 3 (proyecto de renovación de pavimentación de la zona de Barrio Nuevo y Barrio de San Juan) de las obras de pavimentación de diversas calles de la ciudad, suscrita por la Dirección Facultativa y el contratista, ejecutadas por al entidad TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A., con CIF A85058618, por importe de 99.601,58 IVA no incluido, 120.517,91 IVA incluido, ascendiendo el 21% de IVA a 20.916,33 E.

Con fecha 5 de junio de 2019, tienen entrada en el Servicio de Contratación, dos ejemplares de la Certificación número 4 y última de las obras del Lote 3 (proyecto de renovación de pavimentación de la zona de Barrio Nuevo y Barrio de San Juan) de las obras de pavimentación de diversas calles de la ciudad, suscrita por la Dirección Facultativa y el contratista, ejecutadas por la entidad TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A., con CIF A85058618 por importe de 47.567,06€, IVA no incluido, 57.556,14€, IVA incluido, ascendiendo el 21% de IVA a 9.989,08€. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 216 y 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), el contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en la ley y en el contrato y con arreglo al precio convenido; debiendo la Administración aprobar las certificaciones de obra que acrediten la conformidad de las mismas con lo dispuesto en el contrato, en los términos y plazos establecidos en la normativa citada.

Corresponde a la Junta de Gobierno Local las competencias como órgano de contratación, entre las que se encuentran la aprobación de las certificaciones de obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 235.1 y Disposición Adicional,

Página 7 de 20 -7-

Acta Junta de Gobierno Local de fecha 31 de octubre de 2019

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Oficialía Mayor

22.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Visto el informe jurídico del Servicio de Contratación y la fiscalización favorable del Interventor de Fondos Municipal, la Junta de Gobierno acuerda por unanimidad:

Aprobar la Certificación número 4 y última de las obras correspondientes al Lote 3 (proyecto de renovación de pavimentación de la zona de Barrio Nuevo y Barrio de San Juan) de las obras de pavimentación de diversas calles de la ciudad, suscrita por la Dirección Facultativa y el contratista, ejecutadas por la entidad TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A., con CIF A85058618 por importe de 47.567,06€, IVA no incluido, 57.556,14€, IVA incluido, ascendiendo el 21% de IVA a 9.989,08€.

N° 504.— EXPEDIENTE. 15/2018 CPE - OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD (PAVIMENTACIÓN CALLE SAN CLEMENTE, MÉRIDA Y OTRAS).- AROBACIÓN CERTIFICACIÓN N.° 4 Y ÚLTIMA. LOTE 1

Mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 28 de noviembre de 2018 se adjudicó a la mercantil la mercantil TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A., con CIF A85058618, el contrato correspondiente al LOTE 1 (PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SAN CLEMENTE, MÉRIDA Y OTRAS) DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD, por el importe de 330.000,00 sin IVA, 399.300,00

IVA incluido, ascendiendo el IVA (21%) a la cantidad de 69.300,00 E.

La Junta de Gobierno Local de fecha 11 de abril de 2019, aprobó la Certificación número 1 de las obras correspondientes al Lote 1 (pavimentación de la calle San Clemente, Mérida y otras) de las obras de pavimentación de diversas calles de la ciudad, suscrita por la Dirección Facultativa y el contratista, ejecutadas por al entidad TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A., con CIF A85058618, por importe de 73.482,72 IVA no incluido, 88.914,09 IVA incluido, ascendiendo el 21% de IVA a 15.431,37 E.

Asimismo, la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de junio de 2019, aprobó la Certificación número 2 de las obras correspondientes al Lote 1 (pavimentación de la calle San Clemente, Mérida y otras) de las obras de pavimentación de diversas calles de la ciudad, suscrita por la Dirección Facultativa y el contratista, ejecutadas por al entidad TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A., con CIF A85058618, por importe de 83.641,16 IVA no incluido, 101.205,80 IVA incluido, ascendiendo el 21% de IVA a 17.564,64 E.

El 11 de julio de 2019, la Junta de Gobierno Local aprobó la Certificación número 3 de las obras correspondientes al Lote 1 pavimentación de la calle San Clemente, Mérida y otras) de las obras de pavimentación de diversas calles de la ciudad, suscrita por la Dirección Facultativa de Obras, Jefe de los Servicios Técnicos Municipales, y el contratista, ejecutadas por la entidad TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A., con CIF A85058618 por importe de 128.521,52 €, IVA no incluido, 155.511,04 €, IVA incluido, ascendiendo el 21% de IVA a 26.989,52 e

Página R de 20 -8-

Acta Junta de Gobierno Local de fecha 31 de octubre de 2019

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Oficialía Mayor

Con fecha 17 de septiembre de 2019, tienen entrada en el Servicio de Contratación, dos ejemplares de la Certificación número 4 y última de obras del Lote 1 (pavimentación de la calle San Clemente, Mérida y otras) de las obras de pavimentación de diversas calles de la ciudad, suscrita por la Dirección Facultativa de Obras, Jefe de los Servicios Técnicos Municipales, y el contratista, ejecutadas por la entidad TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A., con CIF A85058618 por importe de 44.354,59 €, IVA no incluido, 53.669,05 €, IVA incluido, ascendiendo el 21% de IVA a 9.314,46 €.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 216 y 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), el contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en la ley y en el contrato y con arreglo al precio convenido; debiendo la Administración aprobar las certificaciones de obra que acrediten la conformidad de las mismas con lo dispuesto en el contrato, en los términos y plazos establecidos en la normativa citada.

Visto el informe jurídico del Servicio de Contratación y la fiscalización favorable del Interventor de Fondos Municipal, la Junta de Gobierno acuerda por unanimidad:

Aprobar la Certificación número 4 y última de las obras correspondientes al Lote 1 pavimentación de la calle San Clemente, Mérida y otras) de las obras de pavimentación de diversas calles de la ciudad, suscrita por la Dirección Facultativa de Obras, Jefe de los Servicios Técnicos Municipales, y el contratista, ejecutadas por la entidad TECNOLOGÍA DE FIRMES, S.A., con CIF A85058618 por importe de 44.354,59 €, IVA no incluido, 53.669,05 €, IVA incluido, ascendiendo el 21% de IVA a 9.314,46 €.

N.° 505.- IPETA.-ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN PROYECTO GARANTIA JUVENIL "TALAVERAADMINISTRACIÓN DIGITAL II".

Se da cuenta de la Propuesta de la Concejala de Promoción Económica Empresarial y Coordinación e Impulso de Programas de Desarrollo y Presidenta del O.A.L INICIATIVA PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TALAVERA del siguiente tenor literal: "DOÑA PALOMA SANCHEZ GARRIDO, Concejala de Promoción Económica Empresarial y Coordinación e Impulso de Programas de Desarrollo y Presidenta del O.A.L INICIATIVA PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TALAVERA, a la Junta de Gobierno Local eleva la siguiente PROPUESTA:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Considerando que con fecha 3 de agosto de 2018 se publica en el DOCM n° 157 la Orden 131/2018, de 3 de agosto de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para financiar proyectos para el empleo de personas jóvenes cualificadas, inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil, cofinanciado por el Programa Operativo de Empleo Juvenil, modificada por la Orden 63/2019, de 16 de abril (DOCM n° 82, de 19/04) y la Resolución de 15/05/2019 (DOCM n° 97, de 21/05) de la

Página 9 de 20 -9-

Acta Junta de Gobierno Local de fecha 31 de octubre de 2019

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Oficialía Mayor

Dirección General de Programas de Empleo, por la que se convocan estas subvenciones para el ejercicio 2019.

Considerando que el OAL INICIATIVA PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE TALAVERA, solicita el día 22 de julio de 2019, dentro del plazo establecido al efecto, acogerse a las subvenciones previstas, con el proyecto denominado "TALAVERA ADMINISTRACIÓN DIGITAL II".

Considerando que dicho proyecto consiste en la contratación de 5 trabajadores/as, mediante contrato de prácticas, por un periodo de un año con el fin de que puedan prestar apoyo técnico en las tareas que implica la digitalización municipal, tales como la remodelación en cuanto a la gestión, adaptándose a los nuevos requerimientos normativos que posibilitan una administración electrónica y que afecta de manera global a toda la organización municipal.

Considerando que con fecha 24 de octubre de 2019, se recibe en el OAL IPETA, Resolución de la Dirección Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Toledo, por la que se concede la subvención al proyecto TALAVERA ADMINISTRACIÓN DIGITAL II, por un importe total de CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €).

Considerando que según se establece en el Artículo 11.1 del Real Decreto -Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, "e) La retribución del trabajador será la fijada en convenio colectivo para los trabajadores en prácticas, sin que, en su defecto, pueda ser inferior al sesenta o al setenta y cinco por ciento durante el primero o el segundo año de vigencia del contrato, respectivamente, del salario fijado en convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo." Considerando que el gasto total de la contratación de 5 trabajadores, mediante la modalidad de contrato de prácticas con una duración de un año asciende a la cantidad de, según el siguiente desglose:

RETRIBUCIO NES

(mensual)

PP PAGA

EXTRA

SEGURID AD

SOCIAL ( mensual

)

INDEMINZA CION FIN

CONTRATO

TOTAL, MENSUAL

por TRABAJAD

OR

TOTAL, ANUAL POR

TRABAJAD OR

N° Trabajad

ores

TOTAL, GASTO

1.004,46 166,83 € 231,43 € 468,52 € 1.402,72 € 17.301,16

€ 5 86.505,8

0€

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

• Artículo 5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Página 10 de 20 -10-

Acta Junta de Gobierno Local de fecha 31 de octubre de 2019

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Oficialía Mayor

o Orden 131/2018, de 3 de agosto de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para financiar proyectos para el empleo de personas jóvenes cualificadas, inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil, cofinanciada por el Programa Operativo de Empleo Juvenil

e Artículo 11.1 del Real Decreto - Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

En base, pues, a las consideraciones que anteceden, El Concejala Delegado de Empleo y Promoción Económica del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, a la Junta de Gobierno Local realiza la siguiente PROPUESTA de acuerdos a adoptar:

PRIMERO.-Aprobar la aceptación de la subvención concedida al OAL IPETA para el proyecto "TALAVERA ADMINISTRACIÓN DIGITAL II", en los términos en que viene propuesta en la resolución de concesión y de acuerdo con lo establecido en la Orden 131/2018, de 3 de agosto de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para financiar proyectos para el empleo de personas jóvenes cualificadas, inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil, cofinanciada por el Programa Operativo de Empleo Juvenil, por la cantidad de 50.000 E.

SEGUNDO. - Asumir el compromiso de cofinanciación de la parte del coste no subvencionado que asciende a la cantidad de 36.505,80 €, que habrán de consignarse en el Presupuesto del OAL IPETA para el ejercicio de 2020.

N° 506.- DEPORTES: CONVENIO CON LA ESCUELA C.D. TALAVERA FORMACIÓN DEPORTIVA PARA LA ESCUELA DE FÚTBOL BASE FORMACIÓN DEPORTIVA. APROBACIÓN

Se dio cuenta del convenio de colaboración suscrito con la Federación de fútbol de CLM y la Escuela de fútbol Base FD Talavera Formación Deportiva para la continuidad de la mencionada Escuela.

Visto el informe jurídico en el que se ponen de manifiesto los siguientes fundamentos jurídicos

1°.- El art. 47 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público permite suscribir convenios, definidos en la ley como acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades Públicas entre sí o con sujetos privados para un fin común.

2°.- El art. 50 por su parte exige la justificación de la necesidad y oportunidad del convenio, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como de lo previsto en la propia ley.

Página 11 de 20 -11-

Acta Junta de Gobierno Local de fecha 31 de octubre de 2019

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Oficialía Mayor

En el expositivo del convenio se ponen de manifiesto las razones que justifican la oportunidad y necesidad del convenio.

El presente convenio supone la puesta en funcionamiento de una escuela deportiva para el fomento del fútbol base, sin gasto alguno para el Ayuntamiento, por lo que al no tener carácter oneroso no se precisa licitación alguna, excluyéndose en consecuencia del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público (Art. 2.1)

La Junta de Gobierno acordó por unanimidad:

Aprobar el convenio de colaboración suscrito con la Federación de fútbol de CLM y la Escuela de fútbol Base FD Talavera Formación Deportiva para la continuidad de la mencionada Escuela

N° 507 - LICENCIAS PARTICULARES DE OBRAS.- ACONDICIONAMIENTO DE ASEOS Y LA SALA DE VISITAS DE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL UBICADOS EN CALLE CHARCÓN, 33

Vista la instancia suscrita por el interesado, tramitada bajo el expediente 12/19 LM, que luego se nombra para obtener Autorización de la ejecución de las obras que se indican. Vistos asimismo los informes técnico y jurídico favorables emitidos al efecto. La Junta acordó por unanimidad concederlas, previo pago de los derechos municipales correspondientes, ajustándose a los preceptos de las Ordenanzas y a las exigencias particulares que en cada caso se expresan.

Solicitante: SERANCO SA CIF A79189940

Naturaleza de la obra: Acondicionamiento de aseos y la sala de visitas de los Juzgados de lo Social.

Situación: Calle Charcón, 33

Presupuesto: 41.658,35 €

Plazos de inicio y de ejecución: Notificar al interesado que, de conformidad con el artículo 167 del TRLOTAU, el plazo de inicio de las obras será de tres meses contados a partir de la recepción de la notificación de la concesión de la licencia; el plazo de suspensión no podrá ser superior a un mes, ni acumuladamente más de 20 por 100 del tiempo previsto para la ejecución de las mismas, previa petición al Ayuntamiento; y el plazo de ejecución será de 15 días contados a partir de la finalización del plazo de inicio.

Advertir al interesado la eficacia de esta licencia urbanística queda demorada a las,. siguientes condiciones, a tenor de lo dispuesto en el art. 39.2 de la LPA, y arts. 9 y )6' RSCL:

Páging 19 de 20 -12-

Acta Junta de Gobierno local de fecha 31 de octubre de 2019

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Oficialía Mayor

- NO se acepta el uso de morteros que contengan cemento ní la aplicación de pinturas plásticas en dichos muros, ya que estos materiales impiden la transpiración. En su sustitución se aplicarán morteros de cal hidráulica natural y pinturas a la cal o al temple, debido a la existencia de humedades en los muros, provenientes por capilaridad.

- Cualquier modificación sobre la intervención autorizada, deberá volver a ser informada por esta Dirección Provincial con anterioridad a su ejecución.

- Se remitirá informe final elaborado por la dirección facultativa de las obras y reportaje fotográfico en color .

- Se podrá realizar visita técnica por parte de esta Dirección Provincial con el fin de comprobar la ejecución de las obras autorizadas.

- El incumplimiento de lo preceptuado podrá dar lugar a la infracción administrativa y a la adopción de medidas de carácter sancionador.

Además de lo anterior:

- Los materiales y escombros de la obra, en caso de acopiarse en la vía pública, deberá realizarse en contenedores debidamente autorizados; quedando, de conformidad con el artículo 42 de la Ordenanza Municipal relativa a residuos urbanos, terminantemente prohibido depositar escombros procedentes de cualquier tipo de obra en los contenedores normalizados para residuos domiciliarios para volúmenes cuya entrega diaria sea superior a 25 litros.

- Las personas o entidades a cuyo favor se otorgaran las licencias urbanísticas, así como concesiones por ocupación de vía pública, deben ponerlo en conocimiento de la Policía Local, con suficiente antelación, conforme con la normativa municipal.

Pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: Advertir al interesado que en aplicación de la vigente Ordenanza Fiscal Reguladora del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, Artículo 5° Sección 1a, (B.O.P. n° 296 de 28 de diciembre de 2006), dispone del plazo de UN MES DESDE LA FECHA DE OTORGAMIENTO de la presente licencia, para formular la AUTOLIQUIDACIÓN PROVISIONAL del impuesto referido, debiendo dirigirse al efecto, a la OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA de esta Administración para su expedición informática; advirtiéndole asimismo que las autoliquidaciones que se presenten fuera de plazo, sufrirán los recargos establecidos en la Ley General Tributaria (art. 27, Ley 58/2003 de 17 de diciembre).

N° 508 - LICENCIAS PARTICULARES DE OBRAS.- SUSTITUCIÓN DE TAPIA Y DERRIBO DE GRADAS EN EL COLEGIO LA SALLE EN CALLE TRAVESIA PATIO SAN JOSE, 1

Vista la instancia suscrita por el interesado, tramitada bajo el expediente 194/19 LM, que luego se nombra para obtener Autorización de la ejecución de las obras que se indican. Vistos asimismo los informes técnico y jurídico favorables emitidos al efecto. La Junta acordó por unanimidad concederlas, previo pago de los derechos municipales correspondientes, ajustándose a los preceptos de las Ordenanzas y a la exigencias particulares que en cada caso se expresan.

Página 11 de 20 -13-

Acta Junta de Gobierno Local de fecha 31 de octubre de 2019

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Oficialía Mayor

Solicitante: FUNDACIÓN LA SALLE-JOAQUINA SANTANDER CIF G45009347

Naturaleza de la obra: Sustitución de tapia y derribo de gradas

Situación: Travesía de Patio San José, 1

Presupuesto: 36.206,63 €

Plazos de inicio y de ejecución: Notificar al interesado que, de conformidad con el artículo 167 del TRLOTAU, el plazo de inicio de las obras será de tres meses contados a partir de la recepción de la notificación de la concesión de la licencia; el plazo de suspensión no podrá ser superior a un mes, ni acumuladamente más de 20 por 100 del tiempo previsto para la ejecución de las mismas, previa petición al Ayuntamiento; y el plazo de ejecución será de 60 días contados a partir de la finalización del plazo de inicio.

Advertir al interesado la eficacia de esta licencia urbanística queda demorada a las siguientes condiciones, a tenor de lo dispuesto en el art. 39.2 de la LPA, y arts. 9 y 16 RSCL:

El estudio arqueológico... será objeto de INFORME/RESOLUCIÓN por parte de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes", por lo que la Administración que deba otorgar la finalización de obras no procederá a concederla hasta que no se haya presentado dicho estudio arqueológico y sea objeto del citado visado/resolución.

La Promotora o Propiedad deberá proceder a comunicar a la Dirección Arqueológica en calidad de representante arqueológico ante la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes lo siguiente:

- Comienzo y la finalización de los trabajos sobre el proyecto de obra o acción, así como cualquier modificación del proyecto, para su comunicación ulterior administrativa por parte de la Dirección Arqueológica.

- Paralización inmediata de obras (artículo 52.4, Ley 4/2013, de 16 de mayo; remoción de tierra, demolición u otros trabajos), sobre aquellas áreas donde se haya producido la aparición de objetos arqueológicos u elementos susceptibles de estudiar con metodología arqueológica, en tanto no se produzca declaración expresa por parte del organismo competente en materia de Patrimonio Histórico-Arqueológico.

Además de lo anterior:

- Los materiales y escombros de la obra, en caso de acopiarse en la vía pública, deberá realizarse en contenedores debidamente autorizados; quedando, de conformidad con el artículo 42 de la Ordenanza Municipal relativa a residuos urbanos, terminantemente prohibido depositar escombros procedentes de cualquier tipo de obra en los contenedores normalizados para residuos domiciliarios para volúmenes cuya entrega diaria sea superior a 25 litros.

- Las personas o entidades a cuyo favor se otorgaran las licencias urbanísticas, así como concesiones por ocupación de vía pública, deben ponerlo en conocimiento de la Policía Local, con suficiente antelación, conforme con la normativa municipal.

Página 14 de 20 -14-

Acta Junta de Gobierno Local de fecha 31 de octubre de 2019

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Oficialía Mayor

Pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: Advertir al interesado que en aplicación de la vigente Ordenanza Fiscal Reguladora del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, Artículo 5° Sección l a, (B.O.P. n° 296 de 28 de diciembre de 2006), dispone del plazo de UN MES DESDE LA FECHA DE OTORGAMIENTO de la presente licencia, para formular la AUTOLIQUIDACIÓN PROVISIONAL del impuesto referido, debiendo dirigirse al efecto, a la OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA de esta Administración para su expedición informática; advirtiéndole asimismo que las autoliquidaciones que se presenten fuera de plazo, sufrirán los recargos establecidos en la Ley General Tributaria (art. 27, Ley 58/2003 de 17 de diciembre).

N° 509 - LICENCIAS PARTICULARES DE OBRAS.- REFORMA INTERIOR, RETEJADO DE CUBIERTA Y TRATAMIENTO DE FACHADA EN CALLE SANTO DOMINGO, 21

Vista la instancia suscrita por el interesado, tramitada bajo el expediente 254/19 LM, que luego se nombra para obtener Autorización de la ejecución de las obras que se indican. Vistos asimismo los informes técnico y jurídico favorables emitidos al efecto. La Junta acordó por unanimidad concederlas, previo pago de los derechos municipales correspondientes, ajustándose a los preceptos de las Ordenanzas y a las exigencias particulares que en cada caso se expresan.

Solicitante: ORDEN HIJAS DE MARIA NUESTRA SEÑORA CIF R4500111B

Naturaleza de la obra: Reforma interior, retejado de cubierta y tratamiento de fachada

Situación: Calle Santo Domingo, 21

Presupuesto: 40.593,87 €

Pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: Advertir al interesado que en aplicación de la vigente Ordenanza Fiscal Reguladora del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, Artículo 5° Sección l a, (B.O.P. n° 296 de 28 de diciembre de 2006), dispone del plazo de UN MES DESDE LA FECHA DE OTORGAMIENTO de la presente licencia, para formular la AUTOLIQUIDACIÓN PROVISIONAL del impuesto referido, debiendo dirigirse al efecto, a la OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA de esta Administración para su expedición informática; advirtiéndole asimismo que las autoliquidaciones que se presenten fuera de plazo, sufrirán los recargos establecidos en la Ley General Tributaria (art. 27, Ley 58/2003 de 17 de diciembre).

N° 510 - LICENCIAS PARTICULARES DE OBRAS.- AMPLIACION DE PLAZO EN EJECUCION DE OBRAS .-

Vista la solicitud de ENFROE S.L. de ampliación del plazo de ejecución de las obras, de su licencia de obras obtenida el 17 de enero de 2019, para la rehabilitación y reforma de edificio (sin uso específico) sito en CI Palenque, 2 (ant 6

Página 1s de 20 -15-

Acta Junta de Gobierno Local de fecha 31 de octubre de 2019

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Oficialía Mayor

mercado de abastos), ref. catastral: 3550001UK4235S0001MT, de Talavera de la Reina;

Vistos asimismo los informes técnico y jurídico emitidos al efecto.

La Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad:

AUTORIZAR a ENFROE, S.L., la AMPLIACION DEL PLAZO en cuatro meses, de su licencia de Obras obtenida en 17 de enero de 2019, para la REHABILITACIÓN Y REFORMA DE EDIFICIO SIN USO ESPECIFICO de inmueble sito en Palenque, 2 ( antiguo Mercado de Abastos), Ref. Catastral: 3550001UK4235S0001MT, contado a partir del día siguiente a la notificación de la presente autorización; manteniendo en sus propios términos los demás requisitos de su licencia.

Advertir al interesado de su obligación de materializar su derecho a la edificación en los plazos conferidos en su licencia de obras, y de la potestad de la Administración de denegar la ampliación de plazos cuando entienda que la terminación de la obra en el plazo que se concede, no se encuentre suficientemente garantizada.

N° 511: CONVALIDACIÓN GASTO CORRESPONDIENTE A DISTINTAS FACTURAS.

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda de fecha 21 de octubre de 2019 y el informe del Interventor Municipal de 21 de octubre de 2019 relativo a la CONVALIDACIÓN DEL GASTO CORRESPONDIENTE A DISTINTAS FACTURAS.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- Convalidar y Aprobar los siguientes gastos imputables a 2019 que se contienen en la relación 2019200000223R de fecha 21 de octubre de 2019 según el siguiente detalle:

.° TERCERO 1 REGISTRO

I SILVERCREST INVERSIÓN SL 2019/8041

TOTAL

OBJETO

CUADERNILLOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2019-20

IMPORTE iva incluido

2.630,90€

2.630,90 €

Vista la propuesta a que se hace referencia y demás actuaciones obrantes en el expediente, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de miembros, acordó aprobar la propuesta referida en sus propios términos.

Página 16 de 20 -16-

Acta Junta de Gobierno Local de fecha 31 de octubre de 2019

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Oficialía Mayor

N° 512: CONVALIDACIÓN GASTO CORRESPONDIENTE A DISTINTAS FACTURAS.

Vista la propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda de fecha 21 de octubre de 2019 y el informe del Interventor Municipal de 21 de octubre de 2019 relativo a la CONVALIDACIÓN DEL GASTO CORRESPONDIENTE A DISTINTAS FACTURAS.

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad:

PRIMERO.- Convalidar y Aprobar los siguientes gastos imputables a 2019 que se contienen en la relación 2019200000216R de fecha 14 de octubre de 2019 según el siguiente detalle:

TERCERO REGISTRO 1

1 XXXXXXXX 2019/6136

OBJETO

CLIMATIZACION AULAS ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA

TOTAL

IMPORTE iva incluido

8.575,57 €

8.575,57 €11

Vista la propuesta a que se hace referencia y demás actuaciones obrantes en el expediente, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de miembros, acordó aprobar la propuesta referida en sus propios términos.

N°.-513): TESORERIA.- APROBACION PLIEGO DE CONDICIONES E INICIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OPERACION DE PRESTAMO A LARGHO PLAZO.

D. Luis Enrique Hidalgo Díaz, Concejal de Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, presenta a la Junta de Gobierno Local, para su aprobación, la siguiente propuesta:

APROBACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES E INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE UNA OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO PARA FINANCIAR DIVERSAS INVERSIONES DEL PRESUPUESTO DE 2019 POR IMPORTE DE 2.409.398'54,- €. (Expdte. 633/2019 TES)

I.- HECHOS

1°.- Con fecha 29 de septiembre de 2019 la Concejalía de Hacienda inicia expediente de operación de préstamo para la financiación de varios proyectos de gasto contemplados en el Anexo de Inversiones del Presupuesto del ejercicio 2019 por importe total de 2.409.398'54.- €, instando de la Tesorería municipal su tramitación por

Página 17 de 20 -17-

4,/

/27,,

Acta Junta de Gobierno Local de fecha 31 de octubre de 2019

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Oficialía Mayor

ser la unidad administrativa competente de conformidad con lo establecido en el artículo 5.1.d) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

2°.- Tras informe de la Tesorería municipal de fecha 1 de octubre de 2019 sobre los plazos de carencia y amortización, por la Concejalía de Hacienda se determina el 10 de octubre de 2019 que se instruya la operación con el plazo de amortización de 14 años más 1 de carencia.

3°.- Por la Tesorería municipal se informa favorablemente la operación con fecha 15 de octubre de 2019 y se incorpora al expediente el Pliego de condiciones regulador de la misma a los efectos de que se emitan los informes de la Secretaría e Intervención municipales antes de la adopción del acuerdo por el órgano municipal competente.

II.- REGULACIÓN LEGAL

1°.- La normativa fundamental en cuanto a las operaciones de préstamo se contempla en el capítulo VII, del título I del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (BOE de 9-3-2004), comprendiendo los artículos 48 a 55.

2°.- Sobre el órgano municipal competente, el artículo 66.4 de las bases de ejecución del Presupuesto general del Ayuntamiento de Talavera dispone que 'la Junta de Gobierno Local será el órgano municipal competente para aprobar todas las operaciones de crédito para inversiones a largo plazo, con independencia de su importe."

III.- ACUERDO

Por todo cuanto ha quedado expuesto, en el ejercicio de las competencias legalmente conferidas y a los efectos de iniciar la contratación de la operación de préstamo señalada, se adopta el siguiente acuerdo:

10.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones técnicas que obra incorporado en el expediente para la concertación de una Operación de préstamo a largo plazo cuyas características principales son las siguientes:

Finalidad: Inversiones. Varios Proyectos Importe: 2.409.398'54.- €. Modalidad: Préstamo con disposición gradual.

Plazo del préstamo: Plazo de carencia: 1 año. Plazo de amortización: 14 años.

SISTEMA DE AMORTIZACIÓN: Cuota de amortización constante.

Página 1R de 20 -18-

Acta Junta de Gobierno Local de fecha 31 de octubre de 2019

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Oficialía Mayor

Pago de cuotas de capital que se calcularán de acuerdo con el sistema lineal de amortización (cuotas de amortización de igual cuantía)

No se establece garantía del Ayuntamiento para el cumplimiento de los compromisos de la presente operación.

Fianzas que depositar por los licitadores: Exento. No se aceptan ningún tipo de gastos o comisiones bancarias: ni gastos de

apertura, ni broqueraje, ni de estudios, etc., así como comisiones por amortización anticipada, ya sea total o parcial:

Comisión de apertura • No se admite. Otros gastos, corretajes, etc Ninguno.

No se acepta el anatocismo: capitalización de intereses. Liquidación y pago de las cuotas de amortización: Trimestral, pospagable. Liquidación y Pago de intereses: Trimestral, pospagable. Fijación tipo de interés: Sin redondeos. Vencimientos: trimestrales. Revisión de tipos de interés: trimestrales. Tipo de interés: variable (exclusivamente). Tipo de interés de referencia: EURIBOR a 3 meses (publicado en la página web

del Banco de España) más el marginal que presenten las EEFF, máximo con tres decimales.

Se excluyen en el pliego la presentación de operaciones financieras de cobertura y gestión del riesgo del tipo de interés u otro tipo de productos derivados.

Procedimiento de selección entidad: Negociado sin publicidad. No se admite que las EEFF presenten ofertas parciales sobre el importe total

de la operación. Debe respetarse el principio de prudencia financiera en la oferta que realicen

las entidades financieras. Se autoriza expresamente a los licitadores a consultar la Central de

Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) y Central de información de Riesgos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (CIR LOCAL).

2°.- Ordenar el inicio del expediente de contratación comunicando por correo electrónico la operación proyectada e invitando a participar a las Entidades Financieras de la plaza, estableciendo que únicamente podrán presentar ofertas en el Servicio de Contratación de este Ayuntamiento hasta las 14,00 horas del día que se concrete en la invitación a la licitación.

3°.- Ordenar que se publiquen en la web municipal el presente acuerdo y todos los estados económico-financieros y presupuestarios, así como los informes, resoluciones y resto de documentación necesaria para que los licitadores puedan estudiar la operación y analizar la solvencia del Ayuntamiento.

Página 19 de 20 -19-

Acta Junta de Gobierno Local de fecha 31 de octubre de 2019

Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Oficialía Mayor

N° 514.- GESTIÓN TRIBUTARIA.- IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.

Como consecuencia del último punto de la Resolución dictada por la Alcaldía, de fecha 23 de octubre de 2019, sobre el procedimiento abreviado n.° 207/2018 -M -M /, seguido en el Juzgado Contencioso Administrativo n.° 2 de Toledo, referente a la ejecución de sentencia, se propone a la Junta de Gobierno Local:

1°.- Tomar conocimiento de la Resolución de Alcaldía de fecha 23 de octubre de 2019 por la que se reconoce a xxxxxxx el derecho que le asiste para la anulación de las liquidaciones practicadas por este Excmo. Ayuntamiento por importe de 8.370,59.€ en concepto de Impuesto Incremento Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que se encuentran el la actualidad en estado de "suspensión provisional".

2° Comunicar la Resolución de la Alcaldía en su condición de órgano competente al Juzgado Contencioso-Administrativo n.° 2 de Toledo para su incorporación al procedimiento abreviado que se señala.

La Junta de Gobierno Local acordó por unanimidad tomar conocimiento de la mencionada sentencia en sus propios términos.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, ni declarado de urgencia algún otro incidental, por la Presidencia se levantó la sesión siendo las ocho horas y cuarenta y seis minutos extendiéndose el presente borrador de acta que firma la Sra. Alcaldesa Presidenta de lo que yo, como Oficial Mayor en funciones de Secretario, certifico.

LA ALCALDESA EL OFICIAL MAYOR EN FUNCIONES DE SECRETARIO G ERAL

o

1

E

Página 20 de 20 -20-