SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA...

FECHA: AGOSTO DE 2015CLAVE C O N C E P T O UNIDAD CANTIDAD P.U. SIN IVA IMPORTE

"ESTE CATALOGO SE COMPLEMENTA CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES ASI COMO PLANOS,POR LO QUE DEBERAN SER CONSIDERADOS EN TODO MOMENTO"

I TRABAJOS PRELIMINARES

PRE.01 Desmontaje y retiro puerta de herreria de 1.00x2.00m.sin recuperaciòn, p.u.o.c.t. PZA 1

PRE.02 Desmontaje y retiro de poste de acero anclado a piso de 1 ½”x3”, sinrecuperaciòn, p.u.o.c.t.

PZA 1

PRE.03 Demoliciòn de lavadero con pileta de granito de 0.63x1.43x0.86m, sinrecuperación, cancelando salidas hidrosanitarias (llave mezcladora y tubería de pvcde 2”), p.u.o.c.t.

PZA 1

PRE.04 Apertura de vano en muro de celocia de 1.22x1.85m. (4x6hileras) sinrecuperación, p.u.o.c.t.

M2 3

PRE.05 Cancelaciòn de salida hidro-sanitaria a raz de muro y/o piso (cancelaciòn yretiro de llave narìz a raz de muro), p.u.o.c.t.

SAL. 2

PRE.06 Demoliciòn de remate de muro en espejo de agua a base de piedra de canterade 30cm. de espesor y 30 de peralte, sin recuperación, p.u.o.c.t.

M3 4

PRE.07 Desmontaje y retiro de puente de 4.60m de largo por 1.05m. de ancho en àreade espejo de agua, hecho a base de perfiles de herrería de 2” y làminaantederrapante de ¼ de espesor con pasamanos incluido, sin recuperación,p.u.o.c.t.

PZA 1

PRE.08 Retiro de arbutos de 50cm de fronda y hasta 90cm. de peralte en zona de espejode agua, sin recuperación, p.u.o.c.t.

PZA 8

PRE.09 Retiro de pasto y relleno de tierra vegetal en un espesor de 20cm retirandoelementos de concreto y raices de árbol en el área de trabajo, paraposteriormente mejorar con relleno de material inorgánico compactado,p.u.o.c.t.

M2 45

PRE.10 Retiro y desmontaje de cubierta de lamina galvanizada y estructura de perfilesde madera (4 postes de 3x3”, barrotes de 3x1 ½”, duela de 4”x3/4”), sinrecuperaciòn, p.u.o.c.t.

M2 5

PRE.12 Retiro y restitución de aplanado acabado fino, p.u.o.c.t. M2 30.00

PRE.13 Suministro y colocación de llave nariz, p.u.o.c.t. PZA 1.00

UBICACIÓN: AV. VERACRUZ No. 3838, COLONIA JARDIN, MANZANA XXXVII, LOTE 10, C.P.:88260, NUEVO LAREDO, TAMPS.

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CATALOGO DE CONCEPTOSOBRA: "ADECUACIÒN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÌDICA DE NUEVO LAREDO”

SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICADIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA

OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

Página 1 de 5







OFICIALÍA MAYOR


II ALBAÑILERIA

ALB.01 Relleno con tepetate o material inorgànico compactado de forma manual (pisònmetàlico de mano), en capas de 20cm. máximo y hasta alcanzar el espesordeseado, p.u.o.c.t.

M3 17

ALB.02 Piso de concreto deslavado de 10cm. de espesor, previo trazo, nivelación ycompactaciòn manual asi como cimbra de fronteras, hecho con concreto F'c=200kg/cm2, p.u.o.c.t.

M2 62

ALB.03 Muro de tablacemento durock a dos caras sistema para muros exteriores y/o conmanejo de agua, base de placas de durock Marca Yeso Panamericano de 13 mm deespesor armado con bastidor metálico de poste y canal de 9.20cm. de ancho Cal. 20y 22 respectivamente, p.u.o.c.t.

M2 10

ALB.04 Guarnición de concreto armado de 10 cm. de espesor y altura 35cm, con un f’c=150kg/cm2, forjada con 2 varillas del #3 en su tramo longitudinal y tramos de 25 cm.@ 1.00, acabado aparente y remate superior en las aristas con volteador, p.u.o.c.t.

M 35

ALB.05 Tope Grande de hule para cajón de estacionamiento de 180x14x10cm. deperalte (requiere de 4 tornillos expansivos de 13cm para su instalación ytaquetes de 10cm), Tipo Park-It de corcho reciclado con adhesivo de uretano, conpintura color amarillo con reflectividad (pintura de fábrica), p.u.o.c.t.

PZA 9

ALB.06 Lambrin de tablacemento durock, con sistema para muros exteriores y/o conmanejo de agua, base de placas de durock Marca USG Yeso Panamericano de 13mm de espesor armado con bastidor metálico de poste y canal de 9.20cm. de anchoCal. 20 y 22 respectivamente, p.u.o.c.t.

M2 15

ALB.07 Castillo de 10x10cm. con concreto armado F’c=200 kg./cm2 reforzado con 2varillas y grapas de alambrón @15cm, p.u.o.c.t.

M 2

ALB.08 Trabe de 12x15cm. y remate con nariz de 5 cm. de concreto armado F’c=200kg/cm2 reforzado con 3 varillas y grapas de alambrón @15cm, p.u.o.c.t.

M 11

III ESTRUCTURA

EST.01 Estructura metálica formada con perfiles laminados de acero estructural A-36,PTR tipo 4" X 3" X 3/16" (12.16 Kg/m), p.u.o.c.t.

KG. 135

EST.02 Estructura metálica formada con Monten 4-MT-10 de acero estructural A-36,(5.78 Kg/m), p.u.o.c.t.

KG. 225

Página 2 de 5







OFICIALÍA MAYOR


EST.03 Estructura metálica formada con perfiles laminados de acero estructural A-36,PTR tipo 2" X 2" X 3/32" (4 Kg/m), p.u.o.c.t.

KG. 255

EST.04 Estructura metálica formada con perfiles laminados de acero estructural A-36,àngulos LI 2 1/2"x 1/4" (6.10Kg/m), p.u.o.c.t.

KG. 10

EST.05 Anclaje mecánico Hilti tipo HSV 3/8"x 3 3/4", para conexíon en trabe de concreto aviga metalica, p.u.o.c.t.

PZA 11

EST.06 Anclaje químico Hilti tipo HIT-RE 500 1/2" con varilla de 1/2 y una longitud totalde 18cm con cuerda de 4cm en un extremo y tuerca de alta resistencia ASTM-A563, para conexíon en trabe de concreto a viga metalica, p.u.o.c.t.

PZA 11

IV SISTEMA ELECTRICO

PRE.ELE.01 Cancelación de apagador para control de luminarias, incluyendo las tapas,resanado y sellado de huecos que no se reutilicen, p.u.o.c.t.

PZA 3

PRE.ELE.02 Desmontaje y retiro de luminarias existentes, Sin recuperación, p.u.o.c.t. PZA 4

PRE.ELE.03 Desmantelamiento de tubería conduit de diferentes tipos, diámetros y medidassin recuperación, p.u.o.c.t.

M 50

PRE.ELE.04 Desconexión y desmantelamiento sin recuperación de cable de cobre con y sinaislamiento de diferentes calibres, p.u.o.c.t.

M 75

ELE.01 Suministro, instalación y colocación de Tubo conduit pared delgada galvanizadade 13 mm de diámetro, marca Júpiter, etiqueta verde, p.u.o.c.t.

M 122

ELE.02 Suministro, instalación y colocación de Tubería Flexible, tipo LICUATITEde 13 mm,p.u.o.c.t.

M 3

ELE.03 Suministro, instalación, colocación y puesta en marcha de Cable de cobremonopolar tipo thw-ls vinanel XXI, Marca condumex, 600 V. y 90°C de operación,calibre 3.31 mm2 (12 AWG), p.u.o.c.t.

M 70

ELE.04 Suministro, instalación, colocación y puesta en marcha de Cable de cobremonopolar tipo thw-ls vinanel xxi, Marca condumex, 600 v. Y 90°c de operación,calibre 5.26 mm2 (10 AWG), p.u.o.c.t.

M 170

ELE.05 Suministro, instalación, colocación y puesta en marcha de Cable de cobreDESNUDO calibre 3.31 mm2 (12 AWG), marca condumex, p.u.o.c.t.

M 70

ELE.06 Suministro, instalación y colocación de apagador sencillo, Marca bticino, modelomagic, n° de cat. 5001n, p.u.o.c.t.

PZA 2

Página 3 de 5







OFICIALÍA MAYOR


ELE.07 Suministro, instalación y colocación de Placa de 1, 2 ó 3 ventanas, marca bticino,modelo magic, n° de cat. 503/11R, 503/12R, ó 503/13R, p.u.o.c.t.

PZA 2

ELE.08 Suministro, colocación e instalación de Contacto monofásico duplex polarizado de20 amp color marfil cat. 8300-00I, marca Leviton. Con tapa para contacto monofásicoduplex polarizado, color marfil cat. 80703-I, marca Leviton, p.u.o.c.t.

PZA 4

ELE.09 Suministro de luminaria de suspender para exterior, Marca "LJ ILUMINACIÓN"modelo GAPVA4-25-112LED-E3-RU de 4000°k, de 25 watt, p.u.o.c.t.

PZA 4

ELE.10 Desconexión, desmontaje y reinstalación de lámpara de emergencia existente,marca ISB Sola Basic, con número de catalogo LEP-06-117 y las siguientescaracterísticas eléctricas, 127V, 60Hz, batería recargable de 6Vcd, lámparafluorescente de 17W tipo F17T., p.u.o.c.t.

PZA 1

ELE.11 Suministro, Instalación y colocación de Interruptor Termomagnético de 1P-15AMP, tipo QOB, catálogo QOB115, Marca Square´D, p.u.o.c.t.

PZA 1

ELE.12 Suministro, Instalación y colocación de Interruptor Termomagnético de 1P-20AMP, tipo QOB, catálogo QOB120, Marca Square´D, p.u.o.c.t.

PZA 3

V INSTALACIÒN HIDRO SANITARIA

IHS.01 Bajada de aguas pluviales a base de tuberia hidraulica de PVC de 4" y codos de45º, p.u.o.c.t.

M 3

VI HERRERIA Y CANCELERIA

HC.01 Cubierta ligera a base de Galvateja calibre 26 de 3.05m. de longitud y un anchode 1.00m en color rojo Janitzio, p.u.o.c.t.

M2 32

HC.02 Botaguas a base de lamina cal. 24 de 10cm. de desarrollo con 2 quiebres,fijación a muro por medio de tornillo y roldana plastica @30cm. sellado pormedio de sicaflex marca sika, p.u.o.c.t.

M 14

HC.03 Canalòn de lamina Galvanizada Calibre 24 en sección de 15X11X18cm, conpreparaciòn para bajada pluvial de 4" y tapas laterales, con elementos de fijaciòn abase de solera de 1/4"x1" @1,00m., p.u.o.c.t.

M 11

HC.04 Puerta de una hoja de herrería para vano de 0.90x2.07m. a base a base deperfiles de herrería Zintro ZR-300 y rejilla luver cal. 18, p.u.o.c.t.

PZA 1

Página 4 de 5







OFICIALÍA MAYOR


VII ACABADOS

ACA.01 Pintura vinílica en muros interiores a cualquier altura, Mca. Comex calidad Vinimex(en color tentativo blanco o igualar a existente), a dos manos como mínimo, boquillas,hasta cubrir perfectamente la superficie, p.u.o.c.t.

M2 70

ACA.02 Pintura vinílica en muros exteriores a cualquier altura, Marca Comex calidadVinimex (en color tentativo blanco o igualar a existente), a dos manos como mínimoo hasta cubrir perfectamente la superficie, aplicación en boquillas, protección deáreas adyacentes con plástico o cartón, p.u.o.c.t.

M2 35

ACA.03 Señalización de cajón de estacionamiento para discapacitados de 3.80x5.00mcon pintura epoxica color amarillo transito marca Comex para contorno delcajón de estacionamiento y el simbolo internacional de accesibilidad(1.60x1.60m) con pintura acrílica base agua para señalamiento de tránsito, VIACOLOR PLUS, Marca Comex, p.u.o.c.t.

PZA 1

ACA.04 Señalización de cajón de estacionamiento de 2.80x5.50m con pintura epoxicacolor amarillo transito marca Comex para contorno del cajón deestacionamiento, aplicación a dos manos siguiendo las recomendaciones de laCarta Técnica del fabricante, p.u.o.c.t.

PZA 7

ACA.05 Señalización de cajón de estacionamiento chico de 2.80x4.80m con pinturaepoxica color amarillo transito marca Comex para contorno del cajón deestacionamiento, aplicación a dos manos siguiendo las recomendaciones de laCarta Técnica del fabricante, p.u.o.c.t.

PZA 1

RESUMEN DE PARTIDAS

I PRELIMINARESII ALBAÑILERIAIII ESTRUCTURAIV SISTEMA ELECTRICOV INSTALACIÒN HIDRO-SANITARIAVI HERRERIA Y CANCELERIAVII ACABADOS

COSTO DE LAS PARTIDAS -$IVA -$COSTO TOTAL -$

Página 5 de 5

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓNOFICIALIA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICASUBDIRECCION GENERAL TÈCNICA

DIRECCION DE PROYECTOS

ESPECIFICACIONES PARTICULARESOBRA:"ADECUACIÒN DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN

NUEVO LAREDO”UBICACIÓN: AV. VERACRUZ No. 3838, COLONIA JARDIN, MANZANA XXXVII, LOTE 10, C.P.:88260,

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.AGOSTO DE 2015

CLAVE CONCEPTO

Página 1 de 10

I TRABAJOS PRELIMINARES

PRE.01 Desmontaje y retiro puerta de herreria de 1.00x2.00m.sin recuperaciòn, incluye: Mano de obra, uso ydepreciación de equipo y herramienta, desmontaje y retiro de elementos de fijación, limpieza durante y alfinal de los trabajos, desalojo de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado fuera de la obra, así comotodo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamenteterminada.

PRE.02 Desmontaje y retiro de poste de acero anclado a piso de 1 ½”x3” sin recuperaciòn, incluye: Mano deobra, uso y depreciación de equipo y herramienta, desmontaje y retiro de elementos de fijación, limpiezadurante y al final de los trabajos, desalojo de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado fuera de laobra, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obracompletamente terminada.

PRE.03 Demoliciòn de lavadero con pileta de granito de 0.63x1.43x0.86m, sin recuperación, cancelandosalidas hidrosanitarias (llave mezcladora y tubería de pvc de 2”) incluye: Mano de obra, uso ydepreciación de equipo y herramienta, desmontaje y retiro de elementos de fijación, resane de piso y murocon mortero cemento arena 1:4 acabado fino, tapon capa para tuberìa de cobre de13mm (2 pzas.)y taponcapa de cementar de 2” para PVC (1pza), limpieza durante y al final de los trabajos, desalojo de material dedesperdicio hasta tiro libre autorizado fuera de la obra, así como todo lo necesario para su correctofuncionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

PRE.04 Apertura de vano en muro de celocia de 1.22x1.85m. (4x6hileras) sin recuperación, incluye: Mano deobra, uso y depreciación de equipo y herramienta, desmontaje y retiro de elementos de fijación, resane depiso y muro con mortero cemento arena 1:4 acabado fino (emboquillado), limpieza durante y al final de lostrabajos, desalojo de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado fuera de la obra, así como todo lonecesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

PRE.05 Cancelaciòn de salida hidro-sanitaria a raz de muro y/o piso (cancelaciòn y retiro de llave narìz),incluye: Mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, desmontaje y retiro de elementos defijación, resane de piso y muro con mortero cemento arena 1:4 acabado fino, limpieza durante y al final de lostrabajos, desalojo de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado fuera de la obra, así como todo lonecesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

PRE.06 Demoliciòn de remate de muro en espejo de agua a base de piedra de cantera de 30cm. de espesor y30 de peralte, sin recuperación, incluye: Mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta,desmontaje y retiro de elementos de fijación, resane de piso y muro con mortero cemento arena 1:4 acabadofino, limpieza durante y al final de los trabajos, desalojo de material de desperdicio hasta tiro libre autorizadofuera de la obra, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad deobra completamente terminada.

PRE.07 Desmontaje y retiro de puente de 4.60m de largo por 1.05m. de ancho en àrea de espejo de agua,hecho a base de perfiles de herrería de 2” y làmina antederrapante de ¼ de espesor con pasamanosincluido, sin recuperación, incluye: Mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, desmontajey retiro de elementos de fijación, resane de piso con mortero cemento arena 1:4 acabado fino, limpiezadurante y al final de los trabajos, desalojo de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado fuera de la







CLAVE CONCEPTO

Página 2 de 10

obra, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obracompletamente terminada.

PRE.08 Retiro de arbutos de 50cm de fronda y hasta 90cm. de peralte en zona de espejo de agua, sinrecuperación, incluye: Mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, limpieza durante y al finalde los trabajos, resenraice, desalojo de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado fuera de la obra,así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obracompletamente terminada.

PRE.09 Retiro de pasto y relleno de tierra vegetal en un espesor de 20cm retirando elementos de concreto yraices de árbol en el área de trabajo, para posteriormente mejorar con relleno de material inorgánicocompactado, incluye: Mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, desmontaje y retiro deelementos de fijación, trazo y recorte previo con pala recta, afine de taludes, limpieza durante y al final de lostrabajos, desalojo de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado fuera de la obra, así como todo lonecesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

PRE.10 Retiro y desmontaje de cubierta de lamina galvanizada y estructura de perfiles de madera (4 postes de3x3”, barrotes de 3x1 ½”, duela de 4”x3/4”), sin recuperaciòn incluye: Mano de obra, uso y depreciación deequipo y herramienta, desmontaje y retiro de elementos de fijación, limpieza durante y al final de los trabajos,desalojo de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado fuera de la obra, así como todo lo necesariopara su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

PRE.12 Retiro y restitución de aplanado acabado fino debido a presencia de humedad y desprendimientos,incluye: Mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, trabajos hasta una altura de 3.00m,retiro de acabado fino y su restitución con arena fina y cemento 1:4 con aditivo fester bond en proporciónremendada por el fabricante, previo picado de la superficie para mayor adherencia, limpieza durante y alfinal de los trabajos, desalojo de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado fuera de la obra, así comotodo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamenteterminada

PRE.13 Suministro y colocación de llave nariz, se deberá cosiderar el ranurar aplanado y muro hasta ocultartubería, debiendo colocar 4.5m de tubería nueva de cobre tipo “M” de 13mm con fijación a muro, lareposición del acabado existente, cople de galvanizado a cobre, conector con reducción y llave narizde 5/8” de bronce con adaptador para manguera, (conexión a salida existente) incluye: Mano de obra,materiales necesarios, uso y depreciación de equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos,desalojo de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado fuera de la obra, así como todo lo necesariopara su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada

II ALBAÑILERIA

ALB.01 Relleno con tepetate o material inorgànico compactado de forma manual (pisòn metàlico de mano), encapas de 20cm. máximo y hasta alcanzar el espesor deseado, agregar agua necesaria para lacompactaciòn, previamente se haràn 2 calas de 10x10cm en el piso de fondo del espejo de agua para paradescartar la existencia de hundimientos o sacavòn, incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios,mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, retirode material de desperdicio o escombro fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, asi como todo lo necesariopara su perfecto desarrollo y funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.







CLAVE CONCEPTO

Página 3 de 10

ALB.02 Piso de concreto deslavado de 10cm. de espesor, previo trazo, nivelación y compactaciòn manual asicomo cimbra de fronteras, hecho con concreto F'c= 200kg/cm2 dividido en placas con juntas frías (máximode 4x4m.), se utilizarà piedra de sello (gravilla de ¼”), cemento gris y arena, acabado con esponja húmeda yagua a presiòn, aplicación de sellador una vez fraguado el concreto con Arquiseal o Murocreto MarcaCuracreto (4-6 m2./lt.), incluye: Suministo y colocación, mano de obra calificada, cimbra de fronteras conmadera de pino, refuerzo a base de malla electrosoldada 6x6-10/10, aplicación de sellador, materialesnecesarios, uso y depreciación de equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, retiro dematerial de desperdicio o escombro fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, asi como todo lo necesariopara su perfecto desarrollo y funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada

ALB.03 Muro de tablacemento durock a dos caras sistema para muros exteriores y/o con manejo de agua, basede placas de durock Marca Yeso Panamericano de 13 mm de espesor armado con bastidor metálico deposte y canal de 9.20cm. de ancho Cal. 20 y 22 respectivamente considerar, sellado de juntas y esquinas,cinta de refuerzo de nylon, compuesto “base coat” en juntas y enlucido para recibir acabado final posterior,no se aceptarán muros desplomados o mal alineados, para mayor información checar manual de instalacióndel fabricante, incluye: suministro de materiales, enlucido en toda la superficie a base de compuesto base-coat, mano de obra especializada, cortes y ajustes, desperdicios, protecciones, anclajes a piso y losa,refuerzos y juntas constructivas, membrana impermeable por ambas caras (Cinta Tyvek Stucco Wrap), rentade andamios, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreos dentro y fuera de la obra, limpiezadurante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio o escombro fuera de la obra hasta tiro libreautorizado, asi como todo lo necesario para su perfecto desarrollo y funcionamiento, precio unitario porunidad de obra completamente terminada.

ALB.04 Guarnición de concreto armado de 10 cm. de espesor y altura 35cm, con un f’c= 150kg/cm2, forjada con 2varillas del #3 en su tramo longitudinal y tramos de 25 cm. @ 1.00, acabado aparente y remate superior enlas aristas con volteador, incluye: Suministro y conformaciòn, mano de obra, uso y depreciación de equipo yherramienta, trazo nivelaciòn y alineamiento, excavación y relleno con material producto de la excavación,cimbra y decimbra metálica, acarreos dentro y fuera de obra, retiro de material de desperdicio fuera de laobra a tiro libre autorizado, limpieza gruesa durante y fina al terminar los trabajos, así como todo lo necesariopara su correcta ejecución, precio por unidad de obra completamente terminada

ALB.05 Tope Grande de hule para cajón de estacionamiento de 180x14x10cm. de peralte (requiere de 4tornillos expansivos de 13cm para su instalación y taquetes de 10cm), Tipo Park-It de corcho recicladocon adhesivo de uretano, con pintura color amarillo con reflectividad (pintura de fábrica), incluye: Suministro ycolocación, materiales necesarios, mano de obra calificada, uso y depreciación de equipo y herramienta,acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicos o escombro fuera de la obra hasta tirolibre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos asi como todo lo necesario para su perfectofuncionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada

ALB.06 Lambrin de tablacemento durock, con sistema para muros exteriores y/o con manejo de agua, base deplacas de durock Marca USG Yeso Panamericano de 13 mm de espesor armado con bastidor metálico deposte y canal de 9.20cm. de ancho Cal. 20 y 22 respectivamente considerar, sellado de juntas y esquinas,cinta de refuerzo de nylon, compuesto “base coat” en juntas y enlucido para recibir acabado final posterior,no se aceptarán muros desplomados o mal alineados, para mayor información checar manual de instalacióndel fabricante, incluye: suministro de materiales, enlucido en toda la superficie a base de compuesto base-coat, mano de obra especializada, cortes y ajustes, desperdicios, protecciones, anclajes a piso y losa,refuerzos y juntas constructivas, membrana impermeable por ambas caras (Cinta Tyvek Stucco Wrap), renta







CLAVE CONCEPTO

Página 4 de 10

de andamios, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreos dentro y fuera de la obra, limpiezadurante y al final de los trabajos, retiro de material de desperdicio o escombro fuera de la obra hasta tiro libreautorizado, asi como todo lo necesario para su perfecto desarrollo y funcionamiento, precio unitario porunidad de obra completamente terminada.

ALB.07 Castillo de 10x10cm. con concreto armado F’c=200 kg./cm2 reforzado con 2 varillas y grapas dealambrón @15cm, incluye: suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, uso ydepreciación de equipo y herramienta colado, curado, armado, traslapes, ganchos, anclaje ydesperdicios de varilla, cimbra aparente, vibrado, descimbrada, clavos, alambre y demásdispositivos de fijación, separadores, desmoldante, trazo y nivelación, renta de andamios, acarreosverticales y horizontales dentro y fuera de la obra, maniobras, acarreos dentro y fuera del lugar delos trabajos, desalojo de material de desperdicio hasta tiro libre fuera de la obra a lugar autorizado,limpieza durante y final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su perfecto funcionamiento,precio unitario por unidad de obra completamente terminada

ALB.08 Trabe de 12x15cm. y remate con nariz de 5cm. de concreto armado F’c=200 kg/cm2 reforzado con 3varillas y grapas de alambrón @15cm, incluye: suministro y colocación, uso y depreciación de equipoy herramienta, materiales necesarios, mano de obra, colado, curado, armado, traslapes, ganchos,anclaje y desperdicios de varilla, cimbra aparente, vibrado, descimbrada, clavos, alambre y demásdispositivos de fijación, separadores, desmoldante, trazo y nivelación, renta de andamios, acarreosverticales y horizontales dentro y fuera de la obra, maniobras, acarreos dentro y fuera del lugar delos trabajos, desalojo de material de desperdicio hasta tiro libre fuera de la obra a lugar autorizado,limpieza durante y final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su perfecto funcionamiento,precio unitario por unidad de obra completamente terminada

III ESTRUCTURA

EST.01 Estructura metálica formada con perfiles laminados de acero estructural A-36, PTR tipo 4" X 3" X3/16" (12.16 Kg/m), incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, uso ydepreciación de equipo y herramienta, corte, habilitado, presentación, esmerilado, fabricación,transportación, izaje, descalibre plomeo y nivelación, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, limpiezacon carda metálica, aplicación cromato de zinc y de pintura esmalte Línea Velmar Marca Comex a dosmanos como mínimo o hasta cubrir perfectamente la superficie, soldadura E-70xx Marca Infra, soldadomaniobras, ajustes, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución, preciounitario por unidad de obra completamente terminada.

EST.02 Estructura metálica formada con Monten 4-MT-10 de acero estructural A-36, (5.78 Kg/m), incluye:Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta,corte, habilitado, presentación, esmerilado, fabricación, transportación, izaje, descalibre plomeo y nivelación,acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, limpieza con carda metálica, aplicación cromato de zinc y depintura esmalte Línea Velmar Marca Comex a dos manos como mínimo o hasta cubrir perfectamente lasuperficie, soldadura E-70xx Marca Infra, soldado maniobras, ajustes, limpieza durante y al final de la obra,todo lo necesario para su correcta ejecución, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

EST.03 Estructura metálica formada con perfiles laminados de acero estructural A-36, PTR tipo 2" X 2" X







CLAVE CONCEPTO

Página 5 de 10

3/32" (4 Kg/m), incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciaciónde equipo y herramienta, corte, habilitado, presentación, esmerilado, fabricación, transportación, izaje,descalibre plomeo y nivelación, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, limpieza con carda metálica,aplicación cromato de zinc y de pintura esmalte Línea Velmar Marca Comex a dos manos como mínimo ohasta cubrir perfectamente la superficie, soldadura E-70xx Marca Infra, soldado maniobras, ajustes, limpiezadurante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución, precio unitario por unidad de obracompletamente terminada.

EST.04 Estructura metálica formada con perfiles laminados de acero estructural A-36, ángulos LI 2 1/2"x 1/4"(6.10Kg/m), incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación deequipo y herramienta, corte, habilitado, presentación, esmerilado, fabricación, transportación, izaje,descalibre plomeo y nivelación, acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras, limpieza con carda metálica,aplicación cromato de zinc y de pintura esmalte Línea Velmar Marca Comex a dos manos como mínimo ohasta cubrir perfectamente la superficie, soldadura E-70xx Marca Infra, soldado maniobras, ajustes, limpiezadurante y al final de la obra, todo lo necesario para su correcta ejecución, precio unitario por unidad de obracompletamente terminada.

EST.05 Anclaje mecánico Hilti tipo HSV 3/8"x 3 3/4", para conexión en trabe de concreto a viga metálica, Incluye:el suministro y colocación, trazo, nivelación, acarreos verticales y horizontales, acarreos dentro y fuera de laobra, maniobras, habilitado, presentación, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para sucorrecta ejecución, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

EST.06 Anclaje químico Hilti tipo HIT-RE 500 1/2" con varilla de 1/2 y una longitud total de 18cm con cuerda de4cm en un extremo y tuerca de alta resistencia ASTM-A563, para conexión en trabe de concreto a vigametálica, incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación deequipo y herramienta, trazo, nivelación, acarreos verticales y horizontales, acarreos dentro y fuera de la obra,maniobras, habilitado, presentación, limpieza durante y al final de la obra, todo lo necesario para su correctaejecución, precio unitario por unidad de obra completamente terminada

IV SISTEMA ELECTRICO

PRE.ELE.01 Cancelación de apagador para control de luminarias, sin recuperación, incluyendo las tapas, resanado ysellado de huecos que no se reutilicen, incluye: mano de obra especializada, uso y depreciación de equipo yherramienta, acarreo dentro y fuera de obra, limpieza gruesa durante y final de los trabajos, así como todo lonecesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamenteterminada.

PRE.ELE.02 Desmontaje y retiro de luminarias existentes, Sin recuperación, incluye: mano de obra especializada, usoy depreciación de equipo y herramienta, acarreo dentro y fuera de obra, renta de andamios y encintado decables para su posterior uso, balastro, bases, cable hasta el registro de conexiones; retiro de tubería; retirode soporte para luminarias; resanado de taquetes y huecos utilizados para soporte de las luminarias; noensuciar los cielos rasos ni maltratar las vigas, en caso de hacerlo se deberá de limpiar el área o reponer delmismo material al existente, limpieza gruesa durante y fina al termino de los trabajos, así como todo lonecesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente







CLAVE CONCEPTO

Página 6 de 10

terminada.

PRE.ELE.03 Desmantelamiento de tubería conduit de diferentes tipos, diámetros y medidas sin recuperación,Incluye: retiro de coples, codos, abrazaderas, soporteria, cajas registros, condulets, materiales, mano deobra, equipo y herramienta, uso y depreciación de equipo y herramienta, renta de andamios, acarreos dentroy fuera de la obra, retiro a tiro libre autorizado de material producto del desperdicio, limpieza durante y al finalde los trabajos, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento y operación, precio unitario porunidad de obra completamente terminada.

PRE.ELE.04 Desconexión y desmantelamiento sin recuperación de cable de cobre con y sin aislamiento dediferentes calibres, Incluye: mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, una extensiònprovisional de 25m con cable uso rudo con 2 contactos y clavija, el cual serà utilizado para conexiònprovisional de equipos (sistema hidronematico), asi como un foco con socket para la iluminaciòn del àrea enlo que se realizan los trabajos de adecuaciòn, renta de andamios, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro atiro libre autorizado de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de los trabajos, así comotodo lo necesario para su correcto funcionamiento y operación, precio unitario por unidad de obracompletamente terminada.

ELE.01 Suministro, instalación y colocación de Tubo conduit pared delgada galvanizada de 13 mm de diámetro,marca Júpiter, etiqueta verde, se deberán de considerar elementos de fijación, canal unistrut, varillasroscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y losa, el cual deberá de ser con disco,abrazaderas tipo uña u omega, cople, contra y monitor, codo, caja tipo condulet con tapa y empaque, equipoy herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante,desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso, muros y losa, existentes estosdeberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra,equipo y herramienta, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

ELE.02 Suministro, instalación y colocación de Tubería Flexible, tipo LICUATITEde 13 mm, se deberán deconsiderar elementos de fijación, barrenado, ranurado, abrazaderas tipo uña u omega, cople, contra ymonitor, codo, caja tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo,acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra,limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, precio unitario por unidad de obracompletamente terminada.

ELE.03 Suministro, instalación, colocación y puesta en marcha de Cable de cobre monopolar tipo thw-ls vinanelXXI, Marca condumex, 600 V. y 90°C de operación, calibre 3.31 mm2 (12 AWG), Se deberán de considerar,guiado, conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta,materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, mano de obra,limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, precio unitario por unidad de obracompletamente terminada.

ELE.04 Suministro, instalación, colocación y puesta en marcha de Cable de cobre monopolar tipo thw-ls vinanel xxi,Marca condumex, 600 v. Y 90°c de operación, calibre 5.26 mm2 (10 AWG), Se deberán de considerar,guiado, conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta,materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, mano de obra,limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, precio unitario por unidad de obracompletamente terminada.







CLAVE CONCEPTO

Página 7 de 10

ELE.05 Suministro, instalación, colocación y puesta en marcha de Cable de cobre DESNUDO calibre 3.31 mm2 (12AWG), marca condumex. Se deberán de considerar, guiado, conexiones, encintado de conexiones,materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios,mermas, holguras o cocas, limpieza, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, precio unitariopor unidad de obra completamente terminada.

ELE.06 Suministro, instalación y colocación de apagador sencillo, Marca bticino, modelo magic, n° de cat. 5001n ,se deberá de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, barrenado, pruebas, conexión de cables,acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, en caso de ranuraráreas de pisos o muros existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía,limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, precio unitario por unidad de obracompletamente terminada.

ELE.07 Suministro, instalación y colocación de Placa de 1, 2 ó 3 ventanas, marca bticino, modelo magic, n° decat. 503/11R, 503/12R, ó 503/13R, Se deberán de considerar elementos de fijación, pijas, pruebas, acarreosdentro y fuera de la obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, precio unitariopor unidad de obra completamente terminada.

ELE.08 Suministro, colocación e instalación de Contacto monofásico duplex polarizado de 20 amp color marfilcat. 8300-00I, marca Leviton. Con tapa para contacto monofásico duplex polarizado, color marfil cat. 80703-I, marca Leviton, se deberá de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, barrenado, pruebas,conexión de cables, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas,limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, precio unitario por unidad de obracompletamente terminada.

ELE.09 Suministro de luminaria de suspender para exterior, Marca "LJ ILUMINACIÓN" modelo GAPVA4-25-112LED-E3-RU de 4000°k, de 25 watt, Incluye: Deberá de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas,varilla roscada, cadena, tornillos, roldanas planas y de presión, así como su cableado, tubería zapa conconectores rectos y codos, hueco en plafond, pruebas, barrenado. Incluye: materiales, mano de obra, equipoy herramienta, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

ELE.10 Desconexión, desmontaje y reinstalación de lámpara de emergencia, marca ISB Sola Basic, con númerode catalogo LEP-06-117 y las siguientes características eléctricas, 127V, 60Hz, batería recargable de 6Vcd,lámpara fluorescente de 17W tipo F17T, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

ELE.11 Suministro, Instalación y colocación de Interruptor Termomagnético de 1P-15 AMP, tipo QOB,catálogo QOB115, Marca Square´D, Se deberá de considerar, elementos de fijación, peinado decables, faseo, colocación del cuadro de cargas en la puerta del tablero, acarreos dentro y fuera dela obra, desperdicios, limpieza, deberá de verificar si el marco y catalogo del interruptorcorresponden con el espacio y fijación al tablero tipo NQ Y/ NQOD existente antes de realizar lacompra, por lo que existe una gama de diferentes tableros e interruptores, a reserva de lasactualizaciones de los interruptores, ya que no se podrá hacer el cambio por ser un equipo deseguridad, así mismo el suministro se tomará en cuenta, cuando el equipo sea verificado y recibidopor la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos. Incluye: materiales, mano de







CLAVE CONCEPTO

Página 8 de 10

obra, equipo y herramienta, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

ELE.12 Suministro, Instalación y colocación de Interruptor Termomagnético de 1P-20 AMP, tipo QOB,catálogo QOB120, Marca Square´D, Se deberá de considerar, elementos de fijación, peinado decables, faseo, colocación del cuadro de cargas en la puerta del tablero, acarreos dentro y fuera dela obra, desperdicios, limpieza, deberá de verificar si el marco y catalogo del interruptorcorresponden con el espacio y fijación al tablero tipo NQ Y/ NQOD existente antes de realizar lacompra, por lo que existe una gama de diferentes tableros e interruptores, a reserva de lasactualizaciones de los interruptores, ya que no se podrá hacer el cambio por ser un equipo deseguridad, así mismo el suministro se tomará en cuenta, cuando el equipo sea verificado y recibidopor la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos. Incluye: materiales, mano deobra, equipo y herramienta, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

V INSTALACIÒN HIDRO SANITARIA

IHS.01 Bajada de aguas pluviales a base de tuberia hidraulica de PVC de 4" y codos de 45º, incluye: Suministroy colocaciòn, materiales necesarios, mano de obra calificada, uso y depreciación de equipo y herramienta,elementos de fijación, cortes y ajustes, sellado perfecto, pintura de esmalte comex 100 en color igual aexistente (igualar tono), desalojo de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado,limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, preciounitario por unidad de obra completamente terminada.

VI HERRERIA Y CANCELERIA

HC.01 Cubierta ligera a base de Galvateja calibre 26 de 3.05m. de longitud y un ancho de 1.00m en color rojoJanitzio, incluye: Suministro y colocaciòn, materiales necesarios, mano de obra calificada, uso ydepreciación de equipo y herramienta, elementos de fijación, cortes y ajustes, sellado perfecto, desalojo dematerial de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, pruba de funcionamiento, limpieza durantey al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario porunidad de obra completamente terminada.

HC.02 Botaguas a base de lamina cal. 24 de 10cm. de desarrollo con 2 quiebres, fijación a muro por mediode tornillo y roldana plastica @30cm. sellado por medio de sicaflex marca sika, incluye: Suministro ycolocaciòn, materiales necesarios, mano de obra calificada, uso y depreciación de equipo y herramienta,elementos de fijación, cortes y ajustes, sellado perfecto, desalojo de material de desperdicio fuera de la obrahasta tiro libre autorizado, prueba de funcionamiento, limpieza durante y al final de los trabajos, así comotodo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamenteterminada.

HC.03 Canalòn de lamina Galvanizada Calibre 24 en sección de 15X11X18cm, con preparaciòn para bajadapluvial de 4" y tapas laterales, con elementos de fijaciòn a base de solera de 1/4"x1" @1,00m., incluye:Suministro y colocaciòn, materiales necesarios, mano de obra calificada, uso y depreciación de equipo yherramienta, elementos de fijación, cortes y ajustes, sellado perfecto, pintura de esmalte comex 100 en colorigual a existente (igualar tono), desalojo de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libreautorizado, prueba de funcionamiento, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesariopara su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.







CLAVE CONCEPTO

Página 9 de 10

HC.04 Puerta de una hoja de herrería para vano de 0.90x2.07m. a base a base de perfiles de herrería Zintro ZR-300 y rejilla luver cal. 18, jaladera para zaguan, anclas y bisagras tipo barril, cerradura marca de altaseguridad marca Phillips modelo 715 max de sobreponer acabado blanco, dos pasadores de piso paraporton, Incluye: suministro y colocación, marco de ptr de 2 pulgadas para formar marco de refuerzo parafijacion (8.00 m asi como 2 placas de 1/4 de espesor y 10x10cm. de sección y soldadura infra E-70xx),materiales necesarios, mano de obra, elementos de fijación y sujeción, lijado, soldadura, aplicación decromato de zinc y pintura Comex 100 color negro Marca Comex a dos manos como mínimo o hasta cubrircompletamente la superficie, protección de áreas aledañas, herramienta, acarreos, retiro a tiro libre dematerial producto del desperdicio, limpieza gruesa durante y fina al termino de los trabajos, ajustesnecesarios, así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución, precio unitario por unidad deobra completamente terminada

VII ACABADOS

ACA.01 Pintura vinílica en muros interiores a cualquier altura, Mca. Comex calidad Vinimex (en color tentativoblanco o igualar a existente), a dos manos como mínimo, boquillas, hasta cubrir perfectamente la superficie,incluye: Suministro y aplicación, aplicación en boquillas, aplicación de muestreo para elección de color,preparación de superficie, enmascarillado y protección del área con papel, carton, plásticos y marking tape(pisos, canceleria, tapas de contactos y apagadores, carpintería) renta de andamios, aplicación previa desellador 5x1 de ka marca comex, acarreos tanto verticales como horizontales dentro y fuera de la obra,desalojo de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado fuera de la obra, limpieza gruesa durante y finaal final de los trabajos así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución, precio unitario porunidad de obra completamente terminada.

ACA.02 Pintura vinílica en muros exteriores a cualquier altura, Marca Comex calidad Vinimex (en color tentativoblanco o igualar a existente), a dos manos como mínimo o hasta cubrir perfectamente la superficie,aplicación en boquillas, protección de áreas adyacentes con plástico o cartón, incluye: Suministro yaplicación, aplicación de muestreo para elección de color, preparación de superficie, andamios, sellador 5x1,limpieza durante y al final de la obra; precio unitario por unidad de obra completamente terminada.

ACA.03 Señalización de cajón de estacionamiento para discapacitados de 3.80x5.00m con pintura epoxicacolor amarillo transito marca Comex para contorno del cajón de estacionamiento y el simbolointernacional de accesibilidad (1.60x1.60m) con pintura acrílica base agua para señalamiento de tránsito,VIA COLOR PLUS, Marca Comex, en color azul para el fondo y la figura estilizada de discapacidad en colorblanco, aplicación a dos manos siguiendo las recomendaciones de la Carta Técnica del fabricante, incluye:Suministro y aplicación, elaboración de la figura estilizada de discapacidad en piso existente deestacionamiento, materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, limpieza durante yal final de los trabajos, así como todo lo necesario para su perfecto funcionamiento, precio unitario por unidadde obra completamente terminada.

ACA.04 Señalización de cajón de estacionamiento de 2.80x5.50m con pintura epoxica color amarillo transitomarca Comex para contorno del cajón de estacionamiento, aplicación a dos manos siguiendo lasrecomendaciones de la Carta Técnica del fabricante, incluye: Suministro y aplicación, materiales, mano deobra calificada, uso y depreciación de equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, asícomo todo lo necesario para su perfecto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamenteterminada







CLAVE CONCEPTO

Página 10 de 10

ACA.05 Señalización de cajón de estacionamiento chico de 2.80x4.80m con pintura epoxica color amarillotransito marca Comex para contorno del cajón de estacionamiento, aplicación a dos manos siguiendolas recomendaciones de la Carta Técnica del fabricante, incluye: Suministro y aplicación, materiales, manode obra calificada, uso y depreciación de equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, asícomo todo lo necesario para su perfecto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamenteterminada


DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICASUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA


ESPECIFICACIONES GENERALES

“ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE NUEVO LAREDO”

AGOSTO DE 2015

1

Propietario: Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ubicación: Av. Veracruz no. 3838, Colonia Jardín, Manzana xxxvii, Lote 10, C.P.:88260, NuevoLaredo, Tamps..

1. Se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratistapor la totalidad de los trabajos ejecutados por unidad de concepto completamente terminado conforme alproyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad.

El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos,el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales.

Todos los trabajos, salvo indicación expresa en contrario, incluyen lo siguiente: el suministro de los materiales, delos consumibles y desperdicios; la mano de obra, la maquinaria, el equipo, la herramienta y el equipo deseguridad; todas las maniobras y acarreos horizontales y verticales que sean necesarios, dentro y fuera de laobra y en general todo lo necesario para la correcta y completa ejecución de los trabajos, se incluyan o no enforma explícita en los alcances y especificaciones proporcionados a la contratista.

2. En todos los trabajos, aunque no se indique en los alcances o especificaciones, se deberá incluir carga manual yel retiro de desperdicios, escombros y materiales sobrantes fuera de la obra y su acarreo hasta el lugar de tirolibre autorizado por las autoridades locales, sin importar la distancia al sitio que deberá estar debidamenteautorizado por la autoridad correspondiente.

3. Para todos los trabajos se considerará que estos serán ejecutados en cualquier nivel de la casa o del inmueble ysin restricción de altura. Por lo tanto, la contratista deberá incluir en sus costos la renta de los andamios y equipoen general para el trabajo en cualquier altura.

4. En todos los trabajos se deberá incluir la renta de los vehículos, el equipo especial de construcción y el equipoauxiliar de construcción, se indique o no en los alcances o especificaciones proporcionados a la contratista.

5. En todos los trabajos se considerará incluido el equipo de seguridad necesario en la obra y el equipo deseguridad personal, se indique o no en los alcances o especificaciones proporcionados a la contratista.

6. En todos los conceptos de colocación de concreto se incluirá cimbra y/o fronteras, sino están incluidos estosconceptos en el catálogo.

7. Tomando en cuenta que esta obra incluye trabajos de adecuación que serán realizados en colindancia o en lacercanía de elementos en buen estado, la contratista deberá tomar las medidas necesarias para evitar daños,manchas o contaminación.

8. En el caso de la maquinaria y de los equipos, los costos deberán incluir la depreciación, el almacenaje, laoperación, el mantenimiento y los consumibles, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento y/outilización.






AGOSTO DE 2015

2

9. El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros, utilizando los medios ydispositivos de seguridad que se requieran para este objeto.

10. En los trabajos en los que se establece el retiro del material de desecho producto de desmantelamientos,desmontajes, excavaciones o demoliciones, se considerará la carga de estos al medio de transporte, traslado ydescarga al sitio permitido por las autoridades locales, el costo del operador, la depreciación y uso del vehículo,pagos de tiro y todos los gastos que estos conceptos originen.

11. En los trabajos donde se indique con recuperación de materiales, se considerará el traslado al lugar de resguardoindicado por la supervisión.

12. En todos los trabajos se considerará lo necesario para mantener en forma constante una limpieza general delinmueble, en la cual la supervisión indicará a la contratista el área designada para el depósito temporal de losmateriales a utilizar, así como, de los materiales producto de desmontajes, retiros y demoliciones, mantenimientoeste sitio siempre limpio.

13. La contratista deberá considerar en el presupuesto de elementos para proteger las áreas terminadas (plástico,cartón, etc.), así como la colocación de tápiales y señalamientos de áreas de trabajo.

14. Las dimensiones y medidas indicadas para cada concepto en las especificaciones particulares o en planos, seajustarán en obra de ser necesario y esto no será motivo para modificar los precios unitarios. La contratista seráresponsable de la evaluación de costos conforme a las dimensiones finales.

15. La contratista deberá entregar fotografías de los trabajos realizados conjuntamente con la estimación para sufirma y no se aceptará ésta si no se justifican los trabajos ejecutados con dichas fotografías.

16. Los colores a aplicar en pintura deberán ser conciliados y aprobados con antelación con la supervisión interna dela S.C.J.N., previa muestra.

17. En todos los trabajos de herrería y carpintería se deben considerar los herrajes necesarios para la total ycorrecta terminación de los trabajos, tales como bisagras, bibeles, topes, chapas, cerraduras, resbalones ypasadores, así como el sistema de anclaje y sellado de los elementos.

18. Se deberá tener especial cuidado que los materiales como son arena y cemento estén libres de basura y materiaorgánica, antes de ser utilizados.

19. Para la elaboración de mezclas, morteros y revolturas, la contratista deberá contar con una artesa adecuada paraevitar contaminación de los materiales y cuidar de la limpieza de las áreas aledañas, no podrá usar las áreas conpisos en buen estado para ese fin.

20. Cuando se indica protección de áreas adyacente o bien protección, se considera dicha protección a muebles,lámparas, contactos, controles, pisos, muros, cristales y todo elemento o material que pudiera verse afectado.

21. En todos los conceptos de retiro temporal se deberá de considerar el resguardo, protección, conservación,maniobras y acarreos dentro y fuera de la obra, que permitan desarrollar los trabajos adecuadamente y sin queestas maniobras afecten las actividades de la Casa de la Cultura Jurídica, aún cuando sean trasladados dentrodel área de trabajo. El supervisor establecerá el lugar para el resguardo.






AGOSTO DE 2015

3

22. El costo directo del concreto elaborado en planta o hecho en obra incluye el suministro del concreto, material paracurado y materiales menores de consumo; la mano de obra necesaria para el acarreo libre horizontal y/o vertical,colado, muestreo, vibrado, curado y limpieza; las pruebas de laboratorio; el equipo y la herramienta necesariospara la correcta ejecución de los trabajos.

23. Todos los conceptos se considerarán por unidad de obra completamente terminada (p.u.o.c.t.)

24. Si al ejecutar cualquier trabajo señalado en los alcances, especificaciones o en el catálogo y por inobservancia dela contratista se afectan áreas aledañas, ésta deberá reparar las otras áreas afectadas sin cargo alguno para laSuprema Corte de Justicia de la Nación.

25. La Suprema Corte de Justicia de la Nación proporcionará un espacio confinado para una bodega o almacéndonde resguarde sus materiales y/o herramientas durante el desarrollo de los trabajos en el entendido de que elresguardo quedará bajo responsabilidad de la contratista que realice los trabajos.

26. La Suprema Corte de Justicia de la Nación proporcionará los servicios de agua y energía eléctrica, por lo queestos no deberán ser incluidos como costo en sus análisis de precios unitarios, ni en sus cálculos de indirectos,será obligación el cumplimiento de estas actividades.

27. En todos los elementos de carpintería donde se indique rehabilitación lo indique o no la especificación en puertaso ventanas se deberá considerar el tratamiento a todas las hojas adosadas al marco así como cerramientos oelementos del mismo material (gualdras, marcos, fijos, batientes, hojas).

28. En todo elemento que se tenga que desmontar para su rehabilitación deberá considerarse dentro del preciounitario el desmontaje, el emboquillado con materiales iguales existentes así como el resguardo y posteriorcolocación a menos que se indique otra cosa.

29. El movimiento de mobiliario perteneciente a la Casa de Cultura Jurídica se llevara acabo por el personal de estamisma, por lo que la contratista deberá dar aviso por escrito al titular y a la supervisión con anticipación deacuerdo a su cronograma, cuando se tengan que intervenir estas áreas

30. Los materiales a emplear en la construcción de las instalaciones y equipos deberán ser de primera calidad, estarde acuerdo y cumplir con los códigos y reglamentos siguientes:

a . - Norma Of i c ia l Mex icana NOM- OO1- SEDE-2012

b. - Nat iona l E lec t r i ca l Code (N .E.C. )

c . - Na t iona l E lec t r i ca l Manufac tu res Assoc ia t ion (N.E .M.A. )

31. De ninguna manera se aceptarán sujeciones con soportes de madera o amarres de cable. Ninguna tubería pordelgada que sea se aceptará sujeta a otra tubería o a elementos de otras instalaciones, como tuberías deplomería, ductos de aire acondicionado, estructura de falsos plafones, etc.






AGOSTO DE 2015

4

32. La contratista deberá de incluir dentro de su precio unitario de cada uno de los conceptos, transportación local oforánea, almacenaje, resguardo durante el proceso de instalación y puesta en marcha.

33. Para el caso de instalación de equipos se deberá de realizar todas las pruebas para el arranque y puesta enmarcha de cada uno de los equipos.

34. Las dimensiones y cantidades establecidas en el catalogo de conceptos, deberán verificarse al ejecutar lostrabajos y ser autorizadas por el supervisor, no siendo esto objeto de reclamo en precios si no se excede de un10 %.

35. En los conceptos donde se indique “con recuperación de materiales”, se considerara el traslado al lugar deresguardo indicado por la supervisión.

36. El contratista eléctrico deberá realizar todas las pruebas y ajustes necesarios al sistema eléctrico para asegurarsu perfecto funcionamiento (pruebas en los equipos eléctricos, interruptor general, tableros principales ysecundarios, lecturas de voltaje, corrientes y secuencia de fases, la cuales deberán de ser avaladas por la unidadverificadora.

37. La contratista deberá considerar en el presupuesto los elementos para proteger las áreas terminadas (plástico,cartón, etc.), así como, la colocación de mamparas de madera provisionales y señalamientos de áreas detrabajos.

38. Las especificaciones particulares rigen al catalogo de conceptos, siendo complemento del proyecto ejecutivotodos los documentos, planos, catalogo de conceptos, especificaciones particulares, especificaciones generales,etc.

39. La empresa deberá de considerar que no se deberá de dejar sin energía eléctrica al inmueble, en caso de ser así,deberá de rentar un generador de energía, el cual correrá por cuenta de la empresa contratista.

40. Los trabajos se realizarán en horario diurno, previo acuerdo con el Titular de la Casa de la Cultura y el supervisorde obra asignado por la Dirección General de Infraestructura Física

41. El contratista deberá familiarizarse con los planos del edificio y los detalles constructivos que se indiquen en losplanos estructurales y arquitectónicos antes de presentar su cotización ya que no habrá ninguna compensaciónpor su falta de conocimiento de estos detalles.

42. Todos los trabajos deberán ser ejecutados en estricto apego con los reglamentos y leyes que tengan jurisdicciónen la parte especifica del trabajo de que se trate, el contratista será responsable por la satisfacción de esterequerimiento, cuando los planos o especificaciones entren en conflicto con una ley o reglamento el contratistadeberá indicarlo a la Dirección y deberá preparar los dibujos suplementarios para indicar la forma en que puedaejecutarse el trabajo de acuerdo con lo requerido en la ley o reglamento y una vez aprobado por la direccióndeberá hacerse la instalación del mismo.

43. Todos los materiales deberán ser nuevos y de las calidades indicadas en los catálogos de conceptos, en dondese menciona el nombre de los fabricantes. Es porque cumple con todos los requisitos físicos de dimensiones,peso, características técnicas, consumos de corriente tipo de conexión, características de operación ymantenimiento por lo que cualquier equipo o material que cumpla con las características técnicas proyectadas






AGOSTO DE 2015

5

será susceptible de presentarse como alternativa siempre y cuando se demuestre ampliamente y se garantice porescrito que cumple al 100% con las características técnicas y de calidad mínima establecidas en el proyecto.

44. Cualquier cambio deberá estar aprobado de manera escrita por la supervisión y pasando a revisión y aprobaciónpor el proyectista, en caso de que realicen cambios al proyecto sin autorización del mismo no existiráresponsabilidad alguna sobre el diseño contemplado.

45. Cualquier material que sea sometido a aprobación como substituto de material especificado por marca seráaceptado solamente bajo la condición de que si este material fallara durante el año de garantía deberá serreemplazado por el material especificado de marca en estas especificaciones sin ningún costo adicional para la“Suprema Corte de Justicia de la Nación” (o el contratante), cubriendo todos los demás gastos de otrasespecialidades que esto origine.

46. Después de recibir la aprobación de marca y tipo de material el contratista deberá suministrar los dibujos de tallerque se piden en estás especificaciones así como todos los que solicite la dirección y los que sean necesarios porlas condiciones de la obra para aclarar cualquier duda, los dibujos de taller serán presentados con tiemposuficiente para que el lapso empleado en su revisión y aprobación no obligue a demoras en la construcción.

La falta de cumplimiento por parte del contratista a esta disposición lo hará responsable de los gastos que todas ycada una de las demoras causen por falta de la información que considere necesaria cargando el contratista loscostos en que incurra para tomar esta acción cuando la falta de atención del contratista a esta obligación lo haganecesario.

47. Los dibujos de taller deberán ser sometidos con dos copias reproducibles de las cuales una será retenida por ladirección y la otra será devuelta al contratista con la firma de aprobado.

48. El contratista deberá supervisar su trabajo de modo que se haga en una secuencia regular y sin demoras paraotros contratistas debiendo nombrar un ingeniero responsable ante la dirección quien será el encargado de lasinstalaciones incluidas en este capítulo su responsabilidad incluirá el que las instalaciones sean hechas deacuerdo con el programa, que sean coincidentes con lo que se pide en los planos oportunamente deberápresentar reportes de avance a la dirección de la obra y presentará también las observaciones y objeciones quese encuentre durante el desarrollo de su trabajo para que con la debida anticipación se hagan las correcciones yajustes necesarios.

En la medida posible este ingeniero deberá permanecer sin cambio durante todo el tiempo que dure la instalaciónu obra.

49. Cada uno de los contratistas tendrá especial cuidado para no dañar el edificio durante el desarrollo de su trabajo,todos los pisos terminados, escalones y superficies terminadas deberán ser protegidas para evitar cualquier dañoque puedan hacer los trabajadores, sus herramientas o equipo durante las instalaciones.

50. En los lugares que sea necesario cortar a través de cualquier pared, pisos o techo para permitir la instalación decualquier componente del sistema contratado o para preparar cualquier defecto que pudiera aparecer durante elaño de garantía, los cortes serán hechos por orden y bajo la supervisión del dueño; el contratista tiene prohibidocortar o modificar cualquier miembro estructural sin tener permiso escrito del dueño.






AGOSTO DE 2015

6

51. El resane de los cortes hechos por el contratista o la reparación de cualquier daño al trabajo de otrasespecialidades ocasionado por un defecto del trabajo hecho por este contratista, deberá ser hecho por laespecialidad de que se trate.

52. Cualquier abertura hecha a través de una pared exterior o del techo deberá ser dotada de cubiertas adecuadasmientras se deja abierta para proteger el edificio y los materiales, cualquier abertura hecha a través de paredesabajo del nivel de la calle deberás ser protegida igualmente para evitar la entrada de agua y otros elementosdañinos mientras estas aberturas permanezcan expuestas.

53. El contratista deberá proporcionar sus propios medios para poder elevar los equipos y materiales hasta loslugares en que deban ser montados como se indica en los planos a no ser que se le indique algo distinto porescrito.

54. El contratista deberá suministrar los andamios y las torres necesarias para la ejecución de sus trabajos deacuerdo a los documentos contractuales así como para facilitar los ajustes necesarios, el balanceo del sistema yla limpieza de todos sus elementos.

55. Exceptuando los elementos que normalmente son alambrados en la fabrica y son entregados ya alambrados y ano ser que se indique específicamente otra cosa, el contratista de electricidad deberá hacer todo el alambradoeléctrico tanto para el suministro de fuerza como para pilotos, controles y protección, el contratista mecánicodeberá controlar todos y cada uno de los motores en sus lugares respectivos y hacer la conexión final de lapuntas terminales que le dejará el contratista de electricidad debidamente identificadas.

NOTAS IMPORTANTES

Se aclara que la Casa de la Cultura Jurídica estará en operación durante el desarrollo de la obra, por lo que todaslas empresas contratistas tendrán que considerar esta condicionante en su propuesta técnico-económica, enconsecuencia, se aclara que para el desalojo de áreas se deberá avisar con un mínimo de una semana deanticipación al Titular de la Casa de la Cultura, quedando entendido que dichas actividades quedaran a cargo de laempresa contratista en coordinación con la supervisión interna (asignado por la S.C.J.N.) y con el Titular de la Casade la Cultura.

Aunque se separan las notas generales en proyecto arquitectónico, estructural y proyecto electromecánico, esto noimplica que las notas no apliquen al proyecto en su conjunto, es decir, todas y cada una de las notas son aplicablesal proyecto ejecutivo.

El adjudicado de la licitación que resulte ganador y ejecutor del proyecto tiene la obligación de realizar lacontratación de forma inmediata de Equipos y materiales que tienen períodos largos de suministro y/o entrega.

De existir una contradicción entre planos y documentos (catálogos de conceptos, especificaciones, notasgenerales, etc.), La contratista deberá solicitar la aclaración ante la supervisión de la Suprema Corte deJusticia de la Nación en tiempo y forma, ya que dé nos ser así, la contratista tendrá que acatarse a lascorrecciones que sean necesarias (sin que esto represente un costo adicional, así como tampoco retraso en laobra de acuerdo a tiempo estimado para la ejecución de los trabajos) quedando claro que no se harán lostrabajos a conveniencia de la contratista, sino como los indique el supervisor asignado, no siendo válido elreclamo en ajuste a los precios unitarios.






AGOSTO DE 2015

7

Las empresas participantes deberán considerar en sus análisis de precios que la Suprema Corte de Justicia de laNación, no proporciona energía eléctrica para la utilización de equipos de soldar




MEMORIA DESCRIPTIVA

"ADECUACION DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE NUEVOLAREDO"

AGOSTO DE 2015

1

Propietario: Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ubicación: Av. Veracruz No. 3838, Colonia Jardín, Manzana XXXVII, Lote 10,C.P.:88260, Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Necesidades:

Se requiere la adecuación del espacio para bodega de mobiliario del Salón de usosMúltiples así como acondicionar espacio para estacionamiento interno para aprovecharmás los espacios.

Descripción de los trabajos a realizar:

Se va a acondicionar espacio para bodega colocando una cubierta ligera a basede perfiles de herrería y galvateja, delimitando el espacio con muro de durock ypuerta de acceso de herrería, así mismo se colocará un andador exterior a basede piso deslavado y se desmantelaran instalaciones eléctricas que estorben lacolocación de la cubierta.

Se demolerá murete perimetral de piedra en área de espejo de agua, sedesmontara y retirará puente de herrería en esta misma zona sin recuperación, setapará espejo de agua con material inerte y se colocará un piso nuevo acabadodeslavado, se pintaran en piso los límites de los cajones de estacionamiento.

CONTRATO SIMPLIFICADO DE OBRA PÚBLICA (HASTA 75,000 UDIS)

D E C L A R A C I O N E SI. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo sucesivo “la Suprema Corte" por conducto de su representante para los efectos de este instrumento manifiesta que:I.1 Es el máximo órgano depositario del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo dispuesto en los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1º, fracción I, dela Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.I.2 La presente contratación fue autorizada por el Director de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios, adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte deJusticia de la Nación, mediante concurso público sumario (hasta 75,000 UDIS), de conformidad con lo previsto en el artículo 42, del Acuerdo General de Administración VI/2008, del veinticinco deseptiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración ydesincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal.I.3 El Director General de Infraestructura Física está facultado para suscribir el presente instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, párrafo segundo, del Acuerdo General deAdministración VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los procedimientospara la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal.I.4 Para todo lo relacionado con el presente contrato señala como su domicilio el ubicado en la Calle de José María Pino Suárez número 2, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, código postal06060, en la ciudad de México, Distrito Federal.II. “El Contratista” por conducto de su representante legal manifiesta bajo protesta de decir verdad que:II.1 Cuenta con personal con la suficiente experiencia y calificación para ejecutar los trabajos requeridos por la Suprema Corte, así como con los elementos técnicos y capacidad económicanecesarios para tal fin.ll.2 No se encuentra en los supuestos previstos en los artículos 48 y 58, fracción XVI del Acuerdo General de Administración VI/2008 del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte deJusticia de la Nación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este AltoTribunal.II.3 Para todo lo relacionado con el presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en la carátula del presente instrumento, en el apartado denominado “Proveedor”III. La “Suprema Corte” y “El Contratista” declaran que:III.1 Reconocen mutuamente la personalidad jurídica con la que comparecen a la celebración del presente instrumento y manifiestan que todas las comunicaciones que se realicen entre ellas sedirigirán a los domicilios indicados en los antecedentes I.4 y II.3 de este instrumento.lll.2 El acuerdo de voluntades plasmado en este instrumento contractual se rige por lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Acuerdo General de AdministraciónVI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en lo no previsto en éste por el Código Civil Federal, elCódigo Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley Federal de ResponsabilidadesAdministrativas de los Servidores Públicos y la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, al tenor de las siguientes:

C L Á U S U L A SPrimera. Condiciones generales. “El contratista” se compromete a proporcionar los trabajos descritos en la carátula del presente instrumento y a respetar en todo momento el precio, plazo ycondiciones de pago señalados en la referida carátula, durante y hasta el cumplimiento total del objeto de este acuerdo de voluntades.El pago señalado en la presente cláusula, cubre el total de los trabajos contratados, por lo cual “la Suprema Corte” no tiene obligación de cubrir ningún importe adicional.Segunda. Pena convencional. En caso de incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, se aplicará una pena convencional equivalente al monto que resulte de aplicar el 10% al valorde los trabajos que no se hayan realizado a satisfacción de la Suprema Corte.En caso de incumplimiento en los plazos establecidos en el contrato simplificado, se aplicará una pena convencional por atrasos que le sean imputables en la realización de los trabajos, equivalente almonto que resulte de aplicar el 10 al millar diario a la cantidad que importen los trabajos no ejecutados dentro del plazo indicado en el apartado inciso “fecha de entrega” de la carátula del ContratoSimplificado y no podrá exceder del 10% del monto total contratado.Tercera. Requisitos para realizar los pagos respectivos. Para efectos fiscales “El contratista” deberá presentar la o las facturas a nombre de la “Suprema Corte” según consta en la cédula deidentificación fiscal, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Registro Federal de Contribuyentes SCJ9502046P5 indicando el domicilio señalado en la declaración I.4 de esteinstrumento y demás requisitos fiscales a que haya lugar.Cuarta. Modificaciones de este instrumento. Las condiciones pactadas en el presente instrumento podrán ser objeto de modificación en términos de lo previsto en los artículos 12, fracción XXII;143, fracción I y 162 primer párrafo del referido Acuerdo General VI/2008.Quinta. Responsabilidad Objetiva. “El contratista”, responderá por los daños que se causen a las personas o bienes con motivo de la realización de los trabajos objeto del presente procedimiento,cuando exista culpa o negligencia. La reparación del daño consistirá, a elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, oen el pago de daños y perjuicios, con independencia de ejercer las acciones legales a que haya lugar y será responsable de los derechos y obligaciones que en materia laboral, seguridad social ydemás ordenamientos aplicables, tengan sus trabajadores y empleados; por tanto, responderá a todas las reclamaciones administrativas y juicios de cualquier orden que aquellos presenten en sucontra. La Suprema Corte no tendrá relación laboral alguna con las personas físicas que el concursante ganador contrate para realizar los trabajos.Sexta. Garantía de anticipo. La garantía será por la totalidad del monto concedido, la que se constituirá mediante fianza otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada, a favor de laSuprema Corte de Justicia de la Nación, ésta deberá ser presentada dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el contratista firme de conformidad el presente contrato simplificado ydeberá redactarse con el texto que este Alto Tribunal le indique. La presentación de dicha garantía será requisito para la entrega del anticipo.Séptima. Garantía de cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento total de este contrato simplificado, se presentará póliza de fianza expedida por institución de fianzas debidamente autorizada,por el importe equivalente al 10% del monto total del contrato simplificado, sin incluir el impuesto al valor agregado, a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el texto que este AltoTribunal le indique. Dicha garantía deberá ser presentada dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que el contratista firme de conformidad el presente contrato simplificado.Octava. Inexistencia de relación laboral. “El contratista”, como empresario y patrón del personal que ocupe para la ejecución de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable delas obligaciones derivadas de las disposiciones laborales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que responderá de todas las reclamaciones que sus trabajadorespresentasen en su contra o de “la Suprema Corte”, en relación con los trabajos motivo de este contrato.“La Suprema Corte” estará facultada para requerir a “El contratista” los comprobantes de afiliación de sus trabajadores al IMSS, así como los comprobantes de pago de las cuotas al SAR, INFONAVITe IMSS.En caso de que alguno o algunos de los trabajadores de “El contratista”, ejecuten o pretendan ejecutar alguna reclamación en contra de “la Suprema Corte”, “El contratista” deberá reembolsar latotalidad de los gastos que erogue “la Suprema Corte”, por concepto de traslado, viáticos, hospedaje, transportación, alimentos y demás inherentes, con el fin de acreditar ante la autoridadcompetente que no existe relación laboral alguna con los mismos y deslindar a “la Suprema Corte” de cualquier tipo de responsabilidad en ese sentido.Las partes acuerdan que el importe de los referidos gastos que se llegaran a ocasionar podrá ser deducido por “la Suprema Corte” de las facturas que se encuentren pendientes de pago,independientemente de las acciones legales que se pudieran ejercer.Novena. Subcontratación. Para efectos de este contrato simplificado, se entiende por subcontratación, el acto mediante el cual “El contratista” encomienda a otra persona, física o moral larealización parcial del objeto de éste contrato simplificado. Cuando el contratista pretenda subcontratar, deberá comunicarlo previamente y por escrito a “la Suprema Corte”, la que también por escritoresolverá si acepta o rechaza la subcontratación. Cabe señalar que sólo se permitirá la subcontratación para las partidas relativas a la herrería y cancelería.En todo caso de subcontratación, el responsable será “El contratista” y será a éste a quienes les cubra el pago. No existirá subrogación por parte del subcontratista ni tendrá relación con “la SupremaCorte”.Décima. Bitácora. Se procederá de conformidad con el artículo 107 del Acuerdo General de Administración VI/2008 del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de laNación por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal.Décima primera. Confidencialidad. La documentación que se proporcione a “El Contratista” con motivo de la celebración de este contrato, es propiedad de “la Suprema Corte”, por lo que “ElContratista”, por sí o a través de sus trabajadores, se compromete a no divulgar a través de cualquier medio de comunicación, cualquier resultado o dato obtenido de los trabajos prestados a laprimera.Décima segunda. Rescisión. Queda expresamente convenido que “la Suprema Corte” podrá dar por rescindido el presente contrato sin necesidad de que medie declaración judicial, en caso de que“El contratista” deje de cumplir cualquiera de las obligaciones que asume en este contrato por causas que le sean imputables, o bien, en caso de ser objeto de embargo, huelga estallada, concursomercantil o liquidación.Antes de declarar la rescisión, “la Suprema Corte” notificará por escrito las causas respectivas a “El contratista” en su domicilio señalado en la declaración II.3 de este instrumento, con quien en elacto se encuentre, otorgándole un plazo de quince días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga, anexe los documentos que estime convenientes y aporte, en su caso, las pruebasque estime pertinentes. Vencido ese plazo el órgano competente de “la Suprema Corte” determinará sobre la procedencia de la rescisión, lo que se comunicará a “El contratista” en su domicilioseñalado en la declaración II.3 de instrumentoDécima tercera. Del fomento a la transparencia y de la protección de datos personales. Las partes están de acuerdo en que el presente instrumento constituye información pública en términosde lo dispuesto en los artículos 1°, 7° y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que los gobernados podrán realizar su consulta.De conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Acuerdo General de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de laSuprema Corte de Justicia de la Nación, del nueve de julio de dos mil ocho, relativo a los órganos y procedimientos para tutelar en el ámbito de este Tribunal los derechos de acceso a la información,a la privacidad y a la protección de datos personales garantizados en el articulo 6° Constitucional, “El contratista” se obliga a guardar secreto y a no divulgar por ningún medio, aun electrónico, ni porconferencias y/o informes los datos personales a que tenga acceso con motivo de la documentación que maneje o conozca al desarrollar las actividades objeto del presente contrato. En caso deincumplimiento la “Suprema Corte” podrá exigir el pago correspondiente al 10% del monto total de este instrumento, por concepto de pena convencional.Décima Cuarta. Resolución de controversias. Para efecto de la interpretación y cumplimiento de lo estipulado en este instrumento, “El contratista” se somete expresamente a las decisiones delTribunal Pleno de “la Suprema Corte” renunciando a cualquier fuero que en razón de su domicilio tenga o llegare a tener, de conformidad con lo indicado en el artículo 11, fracción XX, de la LeyOrgánica del Poder Judicial de la Federación renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio o vecindad, tengan o llegaren a tener.Decima Quinta. Deberá presentar testimonio en el que se confiere la capacidad legal para representar a “El contratista” en procedimientos de contratación y cualquier acto con el vínculo contractual.que pudiere establecerse. En el caso de personas físicas presentar una identificación oficial.

Las partes acuerdan que cualquier notificación que tengan que realizarse de una parte a otra, se realizará por escrito en el domicilio que ha señalado en las declaraciones I.4 y II.3 de esteinstrumento.

RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL PRESENTE CONTRATO SIMPLIFICADO POR EL “CONTRATISTA”

Nombre Firma Fecha

(Papel membretado del participante)

ANEXO 7

Segundo concurso público sumario 11500799-A/DICOMAS

México, Distrito Federal a XX de XXXXX de 2015

Relación de contratos celebrados entre _________________ y _______________ de acciones deobra, presentado por “la Contratista”________________________________________.

No. No. delContrato

DescripciónObra Ejecutada

Nombre y Teléfonodel Cliente

Monto deContrato

Periodo deEjecución

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Por este conducto autorizo de la forma más amplia a la Suprema Corte de Justicia de la Naciónpara que verifique por cualquier medio la veracidad de la información señalada en este formato.

Nota: De ser necesario, se podrá ampliar el listado en hoja adjunta

Atentamente

(Nombre)(Cargo)

(Empresa)

(en papel membretado del concursante)

Suprema Corte de Justicia de la NaciónDirección General de Infraestructura Física


Hoja 1 de 1

Anexo 8

Resumen de currículum vitae


Formato con información requerida de curriculum del participanteINFORMACIÓN REQUERIDA QUE DEBERÁINCLUIR EL CURRÍCULUM QUE PRESENTE

LA EMPRESAOBSERVACIONES PARA EL LLENADO

1 Razón Social

2 Nombre Comercial

3 Ubicación Oficina Matriz Dirección, teléfono (s), fax, correo electrónico, horariode labores

4 Número del Registro federal de contribuyente

5 Número de la escritura pública del acta constitutiva

6 Giro Transcribir el giro que aparece en el acta constitutiva

7 Año de inicio de operaciones

8 Antecedentes

*Breve recuento, en caso de que la empresa se hayafusionado con otra, anexando copia de ladocumentación comprobatoria.*Objeto, Ideales y Misiones de la empresa.

9 Historial*Breve recuento sobre la trayectoria de la empresaque ayude a demostrar su experiencia endesmantelamiento y demolición de instalaciones.

10 Estructura Organizacional Anexar organigrama de la empresa, debiendocontener puestos con nombres.

11 Relación de sus principales clientes

*Deberá listar los principales clientes, para los quedurante los dos últimos años, haya prestado losservicios desmantelamiento y demolición deinstalaciones.

*Para cada cliente, indicará la razón social, el nombrede la persona que sea su contacto, la dirección y losteléfonos.

12 InfraestructuraCantidad de inmueblesCantidad de vehículosCantidad de elementos

13 Nombre y firma del representante legal


ANEXO 9



Compromiso de cumplir con las normas y reglamentos aplicables al proyecto, así como con lasnormas de calidad y especificaciones técnicas a que se sujetará la obra, presentado por “laContratista”____________________________________.

Expreso el compromiso de mi representada para cumplir con todas las normas y reglamentosvigentes aplicables al desarrollo de la obra a que se refiere el presente concurso. Así como lasespecificaciones generales y particulares de construcción propuestas por la Suprema Corte deJusticia de la Nación.

Al mismo tiempo, enlisto las normas de calidad y especificaciones técnicas a que se sujetará laejecución de la obra que se derive del proyecto referido.

No. Norma o Especificación Título de la Norma o Especificación1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NOTA: De ser necesario, se podrá ampliar el listado en hoja adjunta

Atentamente

(Nombre)(Cargo)

(Empresa)

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN

TIEMPO DE EJECUCIÓN

MESQUINCENA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

N° CONCEPTO DESCRIPCIÓN EN DETALLE

OBSERVACIONES

6

% DE AVANCE ACUMULADO

1 2


DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

53 4

% DE AVANCE PARCIAL

EMPRESA REPRESENTANTE FIRMA

No. DE CONCURSO

NOMBRE DE LA OBRA

SELLO DE EMPRESA


DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICAO B R A :

N O . D E C O N C U R S O :

F E C H A D E I N I C I O :

F E C H A D E T E R M I N A C I Ó N :

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOSP.U. DESCRIPCIÓN UNID AD

CL AVE

M ATE RI ALES UNID AD C ANTI D AD P.U. IMPORTE

SUM A

M ANO DE OBR A

SUM A

HERR AMIENTA, M AQUIN ARÍ A Y EQUIPO

SUM A

AUXILI ARES O B ÁSICOS

SUM A

A) COSTO DIRE CTO (M AT. + M .O. + (HERR + M AQ + EQ) + AUXILI ARES) =

B) COSTO INDI RECTO % IND. X (C. D. ) =

C) SUBTOTAL (C. D. + C. I . ) =

D) COSTO FIN ANCI AM IENTO % FIN X (C) =

E) SUBTOTAL (C + D) =

F) UTIL ID AD =

TOTAL PRECIO UNI TARIO ( E + F ) =

E M P R E S A R E P R E S E N T A N T E F I R M A


ANEXO 12

Carta Protesta

(Lugar) a XX de XXXXX de 2015



(Nombre de la persona física o del representante legal de la empresa concursante) actuando anombre y representación de (Nombre de la empresa concursante). Por medio del presentemanifiesto bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren los quedeclaran falsamente ante autoridad distinta a la judicial que conocemos el Acuerdo General deAdministración VI/2008, de fecha 25 de septiembre de 2008, por lo que en tal tenor no nosencontramos en ninguno de los supuestos a que se refieren los artículos 48, fracciones I, II, III, IV,V, VI, VII, VIII, IX y X, así como 58 fracción, XVI, del instrumento normativo antes referido.

Atentamente

(Nombre)(Cargo)

(Empresa)


ANEXO 13

Carta de Domicilio Legal

(Lugar) a XX de XXXXX de 2015



(Nombre del representante legal de la empresa participante) actuando a nombre yrepresentación de (Nombre de la empresa participante). Por medio de la presentemanifiesto que en el domicilio recibiré toda clase denotificaciones de los actos derivados del procedimiento respectivo, incluyendo losderivados de la adjudicación correspondiente, e incluso todos los relacionados con lacontratación que, en su caso, llegue a celebrarse derivado del segundo concurso públicosumario 11500799-A/DICOMAS para la contratación de la obra pública relativa a las“Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica de Nuevo Laredo”

Atentamente

(Nombre)(Cargo)

(Empresa)

GARANTÍA DEL ANTICIPO.

En el texto de la póliza de fianza que presente “la Contratista”, deberá constar la siguienteleyenda:

“- Nombre de la afianzadora- en ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaríade Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal deInstituciones de Fianzas, se constituye ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fiadorahasta por la cantidad de $____________(--/100 moneda nacional), para garantizar, por parte de_______________, con domicilio en la calle ___número ___, colonia ____, Delegación ____,código postal _____, _____, la debida inversión, a satisfacción de la Suprema Corte, o en casocontrario, la devolución parcial o total del importe que corresponde al anticipo otorgado al amparodel contrato simplificado número __________, con el objeto de ejecutar (la obra pública oservicios según sea el caso) consistente en el _____________ celebrado entre la Suprema Corte deJusticia de la Nación y ____________, con un monto total contratado que asciende a la cantidadde $___________(----/100 moneda nacional) incluido el impuesto al valor agregado.

La afianzadora expresamente declara que:

- La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en el “Acuerdo General deAdministración VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobiernoy Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determinan losprocedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contrataciónde obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal” y en el contrato simplificado número_____________celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y _________________,con el objeto de ejecutar (la obra pública o servicios según sea el caso) consistente en el_______________________, ubicado en la calle __________ número ______, colonia_________, delegación ____________, código postal 06065, México, Distrito Federal, con unmonto total contratado que asciende a la cantidad de $____________ (------/100 monedanacional) incluido el impuesto al valor agregado.

- La fianza se otorga atendiendo a las cláusulas contenidas en el contrato simplificado número________.

- La presente fianza tendrá vigencia, desde la fecha de su expedición y hasta que “la Contratista”haya amortizado totalmente el anticipo otorgado, acreditando tal circunstancia ante “la SupremaCorte”, considerándose el anterior, como plazo determinado; y que para su cancelación seránecesaria en forma previa y por escrito, la comunicación a la afianzadora por parte de la SupremaCorte de Justicia de la Nación.

-La presente fianza garantiza el pago de intereses que se llegaren a generar a favor de “la SupremaCorte”.

- En caso de que exista prórroga o atraso en la ejecución de (la obra pública o servicios según seael caso) con la consiguiente ampliación del plazo para la amortización del anticipo, la fianzacontinuará vigente por el mismo lapso.

- La Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Tesorería de la Federación, podrán reclamar elpago de la cantidad establecida en la presente póliza de fianza, conforme a los procedimientosseñalados por los artículos 93 y 95, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, con respecto aldestino que debe darle al anticipo otorgado, a su obligación de acreditarlo a satisfacción de laSuprema Corte de Justicia de la Nación, o a devolverlo en caso de ser requerido para ello.

- Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente contrato defianza, así como en caso de controversia, siempre que una de las partes en contienda sea laSuprema Corte de Justicia de la Nación, la institución de fianzas se somete expresamente a lasdecisiones del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano competentepara interpretar y hacer cumplir lo pactado en este contrato, renunciando en forma expresa acualquier otro fuero que, en razón de su domicilio, tenga o llegare a tener, en términos de lodispuesto por el artículo 11, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

I. En el texto de la póliza de fianza, deberá constar la siguiente leyenda:

"- Nombre de la afianzadora- en ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaríade Hacienda y Crédito Público de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Institucionesde Fianzas, se constituye ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fiadora hasta por lacantidad de $__________(--/100 moneda nacional), y hasta 20% más en el supuesto de que poralgún motivo deba incrementarse el costo de la obra contratada, para garantizar por parte de laempresa _______________, con domicilio en la calle ______número ____, colonia __________,delegación ___________, código postal ____, ________, el fiel y exacto cumplimiento de todas ycada una de las obligaciones a su cargo, derivadas del contrato simplificado número_____________, celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la empresa____________________, con un monto total contratado que asciende a la cantidad $_________(---/100 moneda nacional), más el impuesto al valor agregado.“La afianzadora” expresamente declara que:

- La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en el “Acuerdo General deAdministración VI/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobiernoy Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan losprocedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contrataciónde obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal” y en el contrato simplificado número_____________, celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y_________________________, con el objeto .de garantizar el fiel y exacto cumplimiento de todasy cada una de las obligaciones a cargo de “la Contratista”, para la ejecución de la obra públicaconsistente en el _________________, ubicado en la calle José María Pino Suárez número 2,colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, código postal 06065, México, Distrito Federal, con unmonto total contratado que asciende a la cantidad de $____________(--/100 moneda nacional)más el impuesto al valor agregado.

- La fianza se otorga atendiendo a las cláusulas contenidas en el contrato simplificado número______________.

- La presente fianza tendrá vigencia desde la fecha de su expedición y hasta que (la obra pública oservicios según sea el caso) haya sido terminada y recibida a entera satisfacción de la SupremaCorte de Justicia de la Nación, lo que deberá asentarse en un acta de entrega-recepción, se hayarealizado el pago de la estimación de finiquito y recibido por parte de la Suprema Corte de Justiciade la Nación la carta de finiquito expedida por ___________ y para su cancelación será necesariacomunicación previa y por escrito a la afianzadora por parte de la Suprema Corte de Justicia de laNación.

- De existir recursos legales o juicios relacionados con el contrato simplificado número_____________, la fianza otorgada por la empresa __________ tendrá plena vigencia durante lasubstanciación y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

- La afianzadora acepta someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federalde Instituciones de Fianzas para la efectividad de la fianza, aún para el caso de que procediera elcobro de intereses con motivo del pago extemporáneo del importe de la fianza requerida.

- La fianza garantiza el cumplimiento total de lo contratado, aun cuando exista subcontratacióncon la autorización expresa de la “Suprema Corte”.

- La fianza garantiza el pago de sanciones, penas convencionales, pagos en excesos e intereses quese generen por éstos en los términos contratados.

- La Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Tesorería de la Federación podrán reclamar elpago de la cantidad establecida en la presente póliza de fianza, conforme a los procedimientosseñalados en los artículos 93 y 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

- La presente fianza garantizará la obligación principal del contrato debiendo cubrir el importecorrespondiente a la obligación principal, así como el pago de intereses que se llegaren a generar.Tratándose de prórrogas en el plazo de ejecución pactadas en algún instrumento de la mismanaturaleza del contrato original, la presente fianza quedará vigente por un plazo igual al acordadoen el convenio modificatorio que en su caso llegare a suscribirse o el que corresponda al plazo deatraso. De existir incremento al monto, la fianza cubrirá hasta un 20% adicional al originalmentepactado.

- Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente contrato defianza, así como en caso de controversia, siempre que una de las partes en contienda sea laSuprema Corte de Justicia de la Nación, la institución de fianzas se somete expresamente a lasdecisiones del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano competentepara interpretar y hacer cumplir lo pactado en este contrato, en términos de lo dispuesto en elartículo 11, fracción XX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, renunciando enforma expresa a cualquier otro fuero que en razón de su domicilio, tenga o llegare a tener”.

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS"- Nombre de la afianzadora- en ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaríade Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Institucionesde Fianzas, se constituye ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fiadora hasta por lacantidad de $__________ (_________________________________), para garantizar, por parte de______________________________, con domicilio en la calle de __________, Colonia____________________________________________, la reparación de los defectos por viciosocultos que se pudieran presentar en (los bienes o servicios contratados según sea el caso).

"La afianzadora” expresamente declara:

- La presente fianza se expide de conformidad con lo establecido en el “Acuerdo General deAdministración VI/2008 del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comité de Gobierno yAdministración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan losprocedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contrataciónde obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal” y en el contrato simplificado número_________________, celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación” y por parte de_____________________, con domicilio en la calle de_______________, colonia, ____________con el objeto de garantizar la reparación de los defectos por vicios ocultos que se pudieran presentaren los servicios relacionados con la obra pública consistentes en ______________________a cargode la empresa___________________, con un monto total contratado que asciende a la cantidad de$_______ (___________________________), mas el impuesto al valor agregado.

- La fianza se otorga atendiendo a las cláusulas contenidas en el contrato simplificado, según sea elcaso de referencia.

- La presente fianza tendrá vigencia, desde la fecha de su expedición y hasta un año contado apartir de la entrega-recepción de (los bienes, servicios o trabajos contratados según sea el caso) yque para su cancelación será necesaria comunicación previa y por escrito a la afianzadora, porparte de la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de laNación.

- La Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Tesorería de la Federación, podrán reclamar elpago de la cantidad establecida en la presente póliza de fianza, conforme a los procedimientosseñalados en los artículos 93 y 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. En todo caso, elplazo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierta los defectos por vicios ocultos, nopodrá exceder de un año contado a partir de la fecha del acta de entrega – recepción o de finiquito(según sea el caso de los bienes, servicios o trabajos según sea el caso contratado)s.

- Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en el presente contrato de fianza,así como en caso de controversia, siempre que una de las partes en contienda sea la Suprema Cortede Justicia de la Nación, la institución de fianzas se somete expresamente a las decisiones delTribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano competente para interpretary hacer cumplir lo pactado en este contrato, en términos de lo dispuesto por el artículo 11, fracciónXX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, renunciando en forma expresa acualquier otro fuero que, en razón de su domicilio, tenga o llegare a tener."

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA...

Documents

Transcript of SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA...