TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente...

214
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145- BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA _______________________________________________________ Pág - 1 - de 34 TIPO: OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS. OBJETO: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. PARTICIPACIÓN DE TESTIGOS SOCIALES. Se advierte a los licitantes que se permitirá la intervención de los testigos sociales, sin costo alguno para la Comisión Nacional del Agua cuando sea el testigo social quien solicite participar, como representante legítimo e imparcial de la sociedad civil, con el objeto de dar cumplimiento a los principios consagrados por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la eficiencia, eficacia y honradez, fortaleciendo con ello la transparencia de la licitación. Los testigos sociales tendrán derecho a voz en la formulación y revisión previa de la convocatoria y bases de licitación, en la(s) junta(s) de aclaraciones, en la(s) visita(s) al sitio de los trabajos, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en las evaluaciones de las proposiciones, en la emisión del fallo y en la formalización del contrato, en cumplimiento al “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de diciembre del 2004. PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES. Se indica que se permitirá la asistencia de cualquier persona que manifieste su interés de estar presente en los diferentes actos de la presente licitación, en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, bajo la condición de que deberán registrar previamente su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. PROHIBICIÓN PARA PARTICIPACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN. No podrán participar en la licitación, las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública. Los licitantes deberán presentar escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, de que por su conducto, no participan personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los casos siguientes: a) Las personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública; b) Las personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública; y c) Las personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública. En este caso, la participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación. La falsedad en la manifestación bajo protesta mencionada con anterioridad, será sancionada en términos de

Transcript of TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente...

Page 1: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 1 - de 34

TIPO: OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS. OBJETO: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RÍO, QRO. PARTICIPACIÓN DE TESTIGOS SOCIALES. Se advierte a los licitantes que se permitirá la intervención de los testigos sociales, sin costo alguno para la Comisión Nacional del Agua cuando sea el testigo social quien solicite participar, como representante legítimo e imparcial de la sociedad civil, con el objeto de dar cumplimiento a los principios consagrados por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la eficiencia, eficacia y honradez, fortaleciendo con ello la transparencia de la licitación. Los testigos sociales tendrán derecho a voz en la formulación y revisión previa de la convocatoria y bases de licitación, en la(s) junta(s) de aclaraciones, en la(s) visita(s) al sitio de los trabajos, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en las evaluaciones de las proposiciones, en la emisión del fallo y en la formalización del contrato, en cumplimiento al “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de diciembre del 2004. PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES. Se indica que se permitirá la asistencia de cualquier persona que manifieste su interés de estar presente en los diferentes actos de la presente licitación, en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, bajo la condición de que deberán registrar previamente su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos. PROHIBICIÓN PARA PARTICIPACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN. No podrán participar en la licitación, las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública. Los licitantes deberán presentar escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, de que por su conducto, no participan personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los casos siguientes:

a) Las personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública;

b) Las personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a

su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública; y

c) Las personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren

inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública. En este caso, la participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

La falsedad en la manifestación bajo protesta mencionada con anterioridad, será sancionada en términos de

Page 2: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 2 - de 34

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En el supuesto de omisión en la entrega del escrito, o si de la información y documentación con que se cuente, se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, la Comisión Nacional del Agua se abstendrá de firmar el contrato correspondiente, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 33 fracción XXIII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En su caso, si el día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el sancionado no ha pagado la multa que le hubiere sido impuesta, la inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago de dicha multa. IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN. La Comisión Nacional del Agua se abstendrá de recibir proposiciones o celebrar el contrato, con las personas siguientes:

I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación;

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las

que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública;

III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la Comisión Nacional del Agua les

hubiere rescindido administrativamente un contrato dentro de un lapso de un año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia Comisión Nacional del Agua durante un año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión;

IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Contraloría, en los términos del Título

Séptimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Título Sexto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;

V. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o a figuras análogas;

VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren

vinculados entre sí por algún socio o asociado común; VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado o se

encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos;

VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan

ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser

Page 3: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 3 - de 34

utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes;

IX. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores públicos

o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

X. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por si o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación; y

XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la Ley de

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. INICIO Y TERMINO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN El procedimiento de contratación por licitación pública se inicia con la publicación de la convocatoria y concluye con la firma del contrato. DE LA ADQUISICIÓN Y CONSULTA DE LAS BASES DE LICITACIÓN, Y FORMA DE PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. De acuerdo con la convocatoria número -- de fecha ---, para participar en la licitación pública nacional número 16101145- , mediante el procedimiento establecido en los Artículos 27, fracción I y 30, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, inherentes a la ejecución de los trabajos antes mencionados. A continuación se establecen los lineamientos que los licitantes deberán tomar en consideración para la formulación de las proposiciones y celebración de los actos correspondientes. Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta desde la publicación de la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto para la presentación y apertura de proposiciones “y en Internet: http://compranet.gob.mx, a un costo de $ (Anotar con número el costo de las bases obtenidas por Internet), debiendo realizar el pago, mediante los recibos que genera el sistema, o en: Av. Hidalgo No 293, Colonia Las Campanas, Santiago de Querétaro, Qro., CP 76010, al teléfono 01(442) 215-7418, ext. 112, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 14:30 y de 15:30 a 17:00 horas, a un costo de $ debiendo realizar el pago, mediante cheque certificado o de caja a favor de la Tesorería de la Federación. Es requisito indispensable la adquisición de las bases para participar en esta licitación. En el caso de que los interesados deseen participar a través de medios remotos de comunicación electrónica, será requisito indispensable adquirir las bases a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraNet). DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE CONJUNTAMENTE CON LAS PROPOSICIONES. Con fundamento en lo que establece el artículo 28 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el licitante, deberá presentar su proposición y documentación adicional, por escrito y en sobre cerrado y a su elección, a través de medios remotos de comunicación electrónica, conforme al acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de estos medios, en el envío de

Page 4: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 4 - de 34

proposiciones dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la administración pública federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto del 2000. Los licitantes, a su elección, deberán acompañar dentro o fuera del sobre que contenga sus proposiciones, los siguientes documentos:

I. Original del escrito en el que señale domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto;

II. Original del escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y que por su conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del artículo 33, fracción XXIII de la propia Ley. La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será sancionada en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción, o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, la Comisión Nacional del Agua se abstendrá de firmar el contrato correspondiente, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 33 fracción XXIII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

III. Copia simple de la declaración fiscal (Declaración del Ejercicio Personas Morales o Físicas, del Impuesto Sobre la Renta debidamente presentada al Sistema de Administración Tributaria) o balance general auditado de la empresa (debidamente dictaminado, por un contador público, conforme a las normas y procedimientos de auditoria, anexando copia de su cédula profesional) correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la Comisión Nacional del Agua;

IV. Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

V. Original del escrito mediante el cual el representante legal de la persona moral manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos y anexo siguientes:

a. De la persona moral: Clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo, los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio;

b. Del representante: Nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de

los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; y

Page 5: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 5 - de 34

c. Copia simple de ambas caras de la identificación oficial vigente con fotografía del

representante legal que otorga el poder y de quien lo recibe.

VI. Copia simple del comprobante de pago de las bases de licitación;

VII. Original del escrito que contenga la declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por si mismos, o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Comisión Nacional del Agua, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes; y

VIII. En su caso, original del escrito en el que los participantes manifiesten que en su planta laboral

cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de la Comisión Nacional del Agua, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de incluir en el sobre que contenga su proposición (Documento No. A 1) el convenio privado protocolizado ante notario o fedatario público a que se refieren los artículos 36 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 28 fracción II de su Reglamento. Para cumplir con el capital contable mínimo requerido se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas físicas y/o morales integrantes. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta, incluyendo el convenio en el sobre que contenga la proposición. La experiencia y capacidad técnica que deberán acreditar los interesados en participar en esta licitación, deberá presentarse dentro del sobre que contenga sus proposiciones (Documentos Nos. A 4 y A 5) y consiste en: Trabajos de desazolve en canales y drenes y mantenimiento de obra civil (caseta de presero). 1 GENERALIDADES DE LA OBRA. 1.1 ORIGEN DE LOS FONDOS. Para cubrir las erogaciones que se deriven del contrato, objeto de esta licitación, el Oficial Mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emitió el oficio de liberación de inversión número 511.1/ 0671 de fecha 16 de mayo de 2008 1.2 FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACIÓN. La fecha prevista para el inicio de los trabajos será el día 04 de octubre de 2008 y la fecha de terminación será el día 30 de diciembre de 2008. 1.3 PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución de los trabajos será de 88 días naturales contados a partir de la fecha de iniciación de los trabajos.

Page 6: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 6 - de 34

1.3.1 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. Los licitantes elaborarán sus programas de ejecución considerando lo indicado en el punto 1.2 y con el plazo solicitado en el punto 1.3. Dichos programas podrán ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona la Comisión Nacional del Agua o podrán ser reproducidos, cumpliendo con cada uno de los elementos requeridos en el punto 4.2. 1.4 VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES. Los licitantes que hayan adquirido las bases de licitación, podrán visitar el el(los) lugar(es) en que se realizarán los trabajos para que, considerando las especificaciones y documentación relativa, inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de dificultad y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar su ejecución. A quienes adquieran las bases de licitación con posterioridad a la realización de la visita, se les podrá permitir el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas (el plazo puede ser hasta de setenta y dos horas, cuando por razones de seguridad o acceso al sitio de los trabajos resulte necesario) a la conclusión del período de venta, aunque no será obligatorio para la Comisión Nacional del Agua, designar a un técnico que guíe la visita. En ningún caso, la Comisión Nacional del Agua asumirá responsabilidad, por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar el(los) lugar(es) y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se hayan tomado en consideración las condiciones imperantes en el sitio de los trabajos no le releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos. El licitante deberá manifestar por escrito, que conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de licitación, ya sean derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones, de preguntas adicionales que se hayan efectuado con posterioridad a la(s) junta(s) de aclaraciones o de cualquier otra situación enmarcada en la normatividad aplicable (Documento No. A 6), por lo que no podrá invocar su desconocimiento o modificaciones al contrato por este motivo. En la(s) junta(s) de aclaraciones los licitantes que hubieran adquirido las bases de licitación, podrán asistir y solicitar aclaraciones o modificaciones a las mismas, las cuales serán ponderadas por la Comisión Nacional del Agua. Como constancia de la(s) junta(s) de aclaraciones se levantará un acta, que contendrá las preguntas de los licitantes y las respuestas de éstas, y en su caso, las adecuaciones y/o modificaciones a las bases de licitación para la elaboración y presentación de las proposiciones, entregándoseles copia de la misma y para los ausentes, se pondrá a su disposición, en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua. “El acta que se derive de este evento, la podrán consultar en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraNet), en la dirección electrónica http//compranet.gob.mx, donde estará a su disposición a mas tardar el día hábil siguiente.”

Page 7: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 7 - de 34

La Comisión Nacional del Agua podrá recibir preguntas adicionales con posterioridad a la(s) junta(s) de aclaraciones y hasta cuarenta y ocho horas antes de la conclusión del período de venta de las bases de la licitación, a las que dará contestación a más tardar el último día de dicho período, siempre y cuando el licitante haya adquirido las bases. 1.4.1 LUGAR DE REUNIÓN PARA LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS. El lugar de reunión para la visita al sitio de los trabajos será en: las oficinas del Distrito de Riego 023 sita en: Calle hidalgo No. 36, Colonia Centro, C.P. 76800, San Juan del Río, Qro. a las 09:00 horas , el día 27 de agosto de 2008, siendo atendidos por: el Ing. José Francisco Mendívil Amparán con número telefónico 01-(427)-27-28342 y 27-20833. 1.4.2 JUNTA(S) DE ACLARACIONES. La junta de aclaraciones se celebrará a las 11:00 horas, el día 27 de agosto de 2008, en: las oficinas del Distrito de Riego 023, sita en: Calle Hidalgo No. 36, Colonia Centro, C. P. 76800, San Juan del Río, Qro. En la(s) junta(s) de aclaraciones, la Comisión Nacional del Agua resolverá en forma clara y precisa las dudas o cuestionamientos que sobre las bases de licitación le formulen los interesados, debiendo constar todo ello en el acta que para tal efecto se levante, indicando si es la última o habrá una posterior y que será firmada por los asistentes interesados y los servidores públicos que intervengan. De proceder las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos. “Las dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre las bases de licitación, podrán formularse también a través de medios remotos de comunicación electrónica.” 2 INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE LICITACIÓN. En estas bases de licitación se especifican los trabajos que se licitan, el procedimiento de esta licitación y las condiciones contractuales, detallándose en los siguientes documentos:

a. Instrucciones a los licitantes; b. Anexos: Requisitos Técnicos y Económicos: Formatos, modelos de contrato y de escritos, y

guías de llenado; c. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería, normas de calidad de los materiales y

especificaciones generales y particulares de construcción, aplicables; d. Catálogo de conceptos; y e. Acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, documentos de aclaración y/o modificación que se

generen.

El licitante deberá examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que se incluyen en estas bases de licitación para que no incurra en alguno de los motivos señalados en el punto 5.3, donde se precisan las causas por las que puede ser desechada su proposición. 3 MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

Page 8: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 8 - de 34

En los términos del artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Comisión Nacional del Agua podrá modificar el contenido de estas bases de licitación. Las modificaciones que se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones o con motivo de las preguntas adicionales, serán de observancia obligatoria para los licitantes. Cualquier modificación a las bases de la licitación derivada del resultado de la(s) junta(s) de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. Las modificaciones que se hagan a estas bases se harán del conocimiento de los interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicación o difusión, a fin de que los interesados concurran ante la Comisión Nacional del Agua para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas. 4 PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. El licitante deberá entregar su proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante la entrega en un solo sobre, claramente identificado en su parte exterior con la clave de la licitación, objeto de los trabajos y el nombre o razón social del licitante, y completamente cerrado. Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas por los licitantes o sus apoderados en cada una de las hojas que la integran, sin que la falta de firma de alguna de ellas sea causa de descalificación. En el caso de que las proposiciones sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se empleará la identificación electrónica otorgada por la Secretaría de la Función Pública, la cual producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia tendrán el mismo valor probatorio”. Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente. En el caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a la Comisión Nacional del Agua, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La documentación distinta a la parte técnica y económica de la proposición podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga su proposición. 4.1 ENTREGA DE PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE

PROPOSICIONES. Si acude personalmente el representante legal del licitante, éste deberá presentar copia del documento que acredite su personalidad e identificación oficial vigente con fotografía, en el caso de que la persona que entregue el sobre en el acto de presentación y apertura de proposiciones, sea distinta al representante legal, aquélla deberá anexar por separado y fuera del sobre que contenga la proposición, escrito firmado por el representante legal dirigido a la Comisión Nacional del Agua, facultándolo para la entrega del sobre que contenga la proposición. El facultado deberá presentar su identificación oficial vigente y la del representante legal de la empresa que firma la proposición.

Page 9: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 9 - de 34

El licitante a su elección y bajo su exclusiva responsabilidad podrá enviar su proposición en sobre cerrado, a través del servicio postal o de mensajería, debiéndose entregar en la dirección indicada en el primer párrafo del numeral 5.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. Si el licitante opta por enviar su proposición por cualquiera de estos medios, la entrega deberá ser previa al inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones. La Comisión Nacional del Agua se abstendrá de recibir toda proposición que se envié por servicio postal o de mensajería que se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Después del plazo para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones; b) Que se entregue en una dirección distinta a la indicada en estas bases de licitación;

c) Que la proposición no se entregue en sobrecerrado; y

d) Cuando el sobre llegue roto por el manejo del servicio postal o de mensajería.

4.2 FORMA DE PRESENTACIÓN. Las proposiciones deberán presentarse por escrito y podrá integrarse en los documentos que para tal efecto se incluyen en estas bases de licitación, o reproducirlos siempre y cuando se respete el contenido y estructura de los mismos, sin tachaduras ni enmiendas. “POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA. La proposición, que a elección del licitante sea enviada por medios remotos de comunicación electrónica deberá elaborarse conforme a lo señalado en los puntos 4, 4.2 y 4.2.1 y en general a lo indicado en estas bases de litación en formatos Word (versión 8), Excel (versión 8), PDF (versión 4), HTML o en su caso, utilizar archivos de imagen tipo JPG o GIF, según se requiera. Preferentemente, deberán identificarse, cada una de las páginas que integran la proposición, con los datos siguientes: Clave del registro federal de contribuyentes, número de licitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones. Adicionalmente, deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa el medio de identificación electrónica que para tal fin deberá certificarse previamente por la Secretaría de la Función Pública. Los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable, mediante el programa informático que la Secretaría de la Función Pública les proporcione una vez concluido el proceso de certificación de su medio de identificación electrónica. Para el envío de la proposición por medios remotos de comunicación electrónica, el licitante deberá utilizar exclusivamente el programa informático que la Secretaría de la Función Pública le proporcione.

Page 10: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 10 - de 34

Los licitantes que opten por el envío de sus proposiciones a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán concluir el envío de esta y contar con el acuse de recibo electrónico que emita la Secretaría de la Función Pública a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraNet) a mas tardar, una hora antes del evento de presentación y apertura de proposiciones, señalado en el punto 5.1 de estas bases de licitación”. La proposición que el licitante entregue en el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá estar integrada en la forma siguiente: 4.2.1 REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA,

QUE DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS LICITANTES, CONSISTENTES EN ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, QUE SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN.

A 1 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN (ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN)

CELEBRADO ENTRE DOS O MÁS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, RATIFICADAS LAS FIRMAS ANTE NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO, SI ES EL CASO).

A 2 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS Y QUE ESTABLEZCA LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

A 3 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.

A 4 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.

A 5 ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

A 6 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, A LOS TÉRMINOS DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE

Page 11: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 11 - de 34

HAYAN EFECTUADO; AL MODELO DEL CONTRATO Y DE LAS GARANTÍAS A OTORGARSE, LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; EL HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO LE PROPORCIONARÁ LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE.

A 7 MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, SOLO EN EL CASO DE HABERSE PREVISTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PODRÁ SOLICITAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATARÁN.

A 8 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMÍA.

A 9

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

A 10 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES AGRUPANDO POR:

A MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN

PERMANENTE. B MANO DE OBRA. C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON LA DESCRIPCIÓN

Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.

A 11 FACTOR DE SALARIO REAL.

A ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/TI B TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL. C ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL.

A 12 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN VIII DEL

Page 12: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 12 - de 34

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.

A 13 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

A 14 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

A 15 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

A 16 CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

A 17 CARGOS ADICIONALES.

A 18 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS , INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CON CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

A 19 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRITICA.

A 20 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.

B MANO DE OBRA. C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU

TIPO Y CARACTERÍSTICAS. D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO,

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

A 21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE

MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA

Page 13: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 13 - de 34

PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

4.3 IDIOMA. Todos los documentos relacionados con la proposición deberán presentarse en: Idioma español. 4.4 MONEDA. La moneda en que deberán presentarse las proposiciones será: Peso mexicano. 4.5 ANTICIPOS.

A) De acuerdo con lo establecido en la convocatoria, se otorgará por concepto de anticipo, el 30 %

de la asignación presupuestal aprobada al contrato, y será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos y contra la entrega de la garantía del anticipo, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. El importe del anticipo que se otorgue al contratista será el que resulte de aplicar el porcentaje señalado en la convocatoria y en estas bases, al monto total de la proposición.

4.6 AJUSTE DE COSTOS. La Comisión Nacional del Agua con fundamento en lo señalado en el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, determina que el procedimiento de ajuste de costos, se lleve a cabo de conformidad con la fracción II del artículo 57 de la citada ley. La aplicación de los procedimientos para ajuste de costos se hará como lo determina el artículo 58 de la citada Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Este procedimiento de ajuste de costos en moneda nacional no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato. Para efectos de la aplicación de ajuste de costos, se estará a lo señalado en el Capítulo Quinto del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. EL contratista dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a la Comisión Nacional del Agua, en términos de lo dispuesto por los artículos 148 y 152 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En el contrato se estipulara que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del contratista para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate; para estos casos se deberá considerar para el pago correspondiente, el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. Deberán acompañar a su solicitud la documentación indicada por el artículo 148 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de no cumplirse, se considerará como no recibida la solicitud de ajuste de costos. 4.7 CONDICIONES DEL PRECIO.

Page 14: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 14 - de 34

El contratista recibirá de la Comisión Nacional del Agua, el pago total en moneda nacional que deba cubrírsele por unidad de concepto de trabajos terminados, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas. 4.8 FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS. Los trabajos objeto del contrato, se pagarán conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos, mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción, que abarcarán un período no mayor a un mes calendario, las que serán presentadas por el contratista a la residencia de obra dentro de los seis (6) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las mismas, la que será el día último de cada periodo acordado, la residencia de obra dentro de los quince (15) días naturales siguientes, deberá revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones, mismas que serán pagadas a través de transferencia electrónica de fondos, en cuenta de cheques con clabe bancaria estandarizada y aperturada en Institución Bancaria, dentro de un plazo no mayor de veinte (20) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra, para que la Comisión Nacional del Agua inicie su trámite de pago. Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. 4.9 PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN. Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 33, fracción VII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 4.10 RETENCIONES SOBRE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR. En el caso de que el licitante que resulte adjudicatario del contrato se encuentre inscrito en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de conformidad con el Convenio de Colaboración suscrito con fecha 9 de enero de 1998, entre la Comisión Nacional del Agua y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados, el dos al millar (0.2%) para ser aportado voluntariamente, por parte de el contratista, a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, la Comisión Nacional del Agua realizará la retención en el porcentaje antes mencionado, conforme a la declaración II.6 y la cláusula vigésima segunda inciso B), del modelo de contrato, aportación que será entregada al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción. Para la aplicación de esta retención el licitante al que se le adjudique el contrato deberá presentar escrito en el que haga constar su aceptación o negativa. Esta aportación no deberá ser repercutida en la integración de los precios unitarios, por lo que en caso de repercutirla, será motivo para desechar la proposición. Asimismo, de las estimaciones que se le cubran al contratista, se le descontará el cinco al millar (0.5%) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos en vigor, por concepto de derechos de inspección, vigilancia y control de obras y servicios que realiza la Secretaría de la Función Pública, según lo establece el artículo 37 fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 4.11 AGRUPACIONES.

Page 15: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 15 - de 34

Dos o más personas, físicas o morales, podrán presentar conjuntamente su proposición, sin necesidad de constituir una sociedad o nueva sociedad en el caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la Comisión Nacional del Agua, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas. Para tal efecto, se deberá celebrar entre sí un convenio privado, protocolizado ante notario o fedatario público, el que contendrá lo siguiente:

a. Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación;

b. Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos

de los testimonios públicos con los que se acredita su representación; c. Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligará a cumplir,

especificando la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones; d. Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; e. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo

relacionado con la proposición; f. Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y

solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme. En el caso de agrupaciones bastará con la adquisición de un solo ejemplar de las bases de licitación. En el acto de presentación y apertura de proposiciones, el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta, incluyéndose el convenio privado mencionado anteriormente, en el sobre que contenga la proposición. Para cumplir con el capital contable mínimo requerido por la Comisión Nacional del Agua, se podrá sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes. 4.12 SUBCONTRATACIÓN.

No se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. (En este caso el licitante anexará a su proposición el formato que se le proporciona con la leyenda “NO APLICA”).

4.13 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 4.13.1 RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO,

PROPORCIONE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

No se proporcionará material ni equipo de instalación permanente. En este caso el licitante anexará a su proposición el formato que se le proporciona con la leyenda “NO APLICA”).

4.13.2 RELACIÓN DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE

FABRICACIÓN NACIONAL QUE PODRÁ REQUERIRSE EN LA LICITACIÓN PÚBLICA.

Page 16: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 16 - de 34

Cuando se establezcan requisitos de contenido nacional en los términos del último párrafo del artículo 30 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, la Secretaría de Economía podrá solicitar a la Comisión Nacional del Agua, la información necesaria para verificar el cumplimiento del contenido de fabricación nacional de los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente que deban ser utilizados en la ejecución de los trabajos, de conformidad con las reglas de carácter general que para estos efectos emita dicha Secretaría. Se requiere la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, de fabricación nacional, por el porcentaje del al menos el 51% de contenido nacional.

4.14 FIRMA DE LA PROPOSICIÓN. El licitante si es persona física, o su representante legal si se trata de persona moral, DEBERÁ FIRMAR CON TINTA INDELEBLE LA PROPOSICIÓN EN TODAS SUS HOJAS. “Para el caso de envío de proposiciones a través de medios remotos de comunicación electrónicos; deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificación electrónica que para tal fin deberá certificarse previamente por la Secretaría de la Función Pública”. 4.15 COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN. El licitante deberá integrar su proposición, en original y en la forma que previene el punto 4.2.1. Una vez integrada deberá ser colocada en un solo sobre completamente cerrado claramente identificado en su parte exterior, con la clave de la licitación, objeto de los trabajos y el nombre o la razón social del licitante. 5 DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN. Para facilitar el procedimiento de licitación, la Comisión Nacional del Agua efectuará revisiones preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados y cerciorarse de su inscripción en el registro de contratistas, así como la documentación distinta a la proposición técnica y económica de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En ningún caso se impedirá el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los licitantes que hayan cubierto el costo de las bases podrán presentar sus proposiciones en el acto de presentación y apertura de proposiciones de que se trate. En todos los casos, se preferirá la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, así como a aquellos contratistas que, en su caso, hayan ejecutado trabajos con contratos terminados en costo y tiempo. 5.1 PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. Las proposiciones deberán presentarse a las 10:00 horas, el día 8 de septiembre de 2008 en: la sala de juntas de la Dirección Local Querétaro, ubicada en Av. Hidalgo No. 293, 1er Piso, Colonia Las Campanas, Santiago de Querétaro, Qro., CP 76010, donde se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, bajo la presidencia del servidor público designado. Los licitantes o sus representantes legales al ser nombrados entregarán sus proposiciones en sobre cerrado y en su caso el escrito indicado en el punto 4.1., o por medios remotos de comunicación electrónica. Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones, no se recibirán proposiciones que se presenten después de la fecha y hora establecida en estas bases de licitación.

Page 17: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 17 - de 34

”En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la Secretaría de la Función Pública, no sea posible abrir los sobres que contengan las proposiciones enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudara a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción. La Secretaría de la Función Pública podrá verificar en cualquier momento que, durante el lapso de interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a las proposiciones que obren en su poder. En el acta que se levante de cada evento, se identificarán las proposiciones que se hayan presentado por medios remotos de comunicación electrónica. Los licitantes que hubieren presentado sus proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, aceptarán que se tendrán por notificados de las actas que se levanten, cuando estas se encuentren a su disposición a través del programa informático del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraNet), a mas tardar el día hábil siguiente de que se celebre cada evento, sin menoscabo de que puedan acudir a recoger las actas.” El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo, conforme a lo siguiente:

I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se llevará a cabo la apertura de las mismas y se procederá a su análisis cuantitativo sin entrar a la revisión de su contenido, leyendo en voz alta, el importe de las proposiciones aceptadas. únicamente se desecharán las que hubieren omitido alguno de los documentos exigidos o no hayan anexado copia del recibo de pago correspondiente a la adquisición de las bases de licitación; ”Se procederá, en primer término, a dar apertura a las proposiciones enviadas por medios remotos de comunicación electrónica y, posteriormente, a las de los licitantes que hayan presentado su proposición por escrito en el propio acto y de los que la enviaron por servicio postal o mensajería”.

II. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y el servidor público de la Comisión Nacional del

Agua facultado para presidir el acto, firmarán de las proposiciones presentadas, el documento número A 21, Catálogo de conceptos, en el que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de esta licitación;

III. Se levantará acta que contendrá como mínimo los requisitos que menciona el artículo 32 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones en la que se harán constar las proposiciones aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. En esta acta se señalará que el fallo de la licitación se efectuará a las 10:00 horas, el día 22 de septiembre de 2008, en: la sala de juntas de la Dirección Local Querétaro, ubicada en Av. Hidalgo No. 293, 1er Piso, Colonia Las Campanas, Santiago de Querétaro, Qro., CP 76010;

IV. La Comisión Nacional del Agua procederá con el análisis cualitativo de las proposiciones

aceptadas, de acuerdo a lo señalado en el punto 5.4 de estas bases, debiendo elaborar un dictamen en que conste lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Obras

Page 18: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 18 - de 34

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dando a conocer el resultado a los licitantes en el fallo;

V. El acto del fallo de la licitación comenzará con la lectura del resultado del dictamen que sirvió

de base para determinar el fallo y el licitante ganador, levantándose el acta correspondiente, la que contendrá los datos establecidos en el Artículo 39 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“Los licitantes que hubieren utilizado medios remotos de comunicación electrónica, se darán por notificados del fallo, cuando este se encuentre a su disposición en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraNet), a más tardar el día hábil siguiente de la fecha del acto, sin menoscabo de que puedan acudir a recoger el acta de fallo”. 5.2 LICITACIÓN DESIERTA. La Comisión Nacional del Agua, declarará desierta la licitación cuando a su juicio las proposiciones presentadas por los licitantes no reúnan los requisitos de estas bases de licitación, sus precios de insumos no fueren aceptables, cuando ninguna persona adquiera las bases, o cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 5.3 CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICIÓN. Se considerará como causa suficiente para desechar una proposición, cualquiera de las siguientes circunstancias:

I. La presentación incompleta o la omisión de cualquiera de los documentos requeridos en estas bases de licitación, detectada durante la revisión y aún después del cotejo realizado durante el acto de presentación y apertura de proposiciones. (Artículo 40 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

II. La presentación de información y datos incompletos en cualquiera de los documentos requeridos en

estas bases de licitación. (Artículo 40 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

III. Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e informes distintos a los requeridos en

estas bases de licitación. (Artículos 36 y 37 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

IV. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Comisión

Nacional del Agua. (Artículo 40 fracción II del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

V. Cuando la información o documentación proporcionada por el licitante es falsa. (Artículo 40 fracción III

del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

VI. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 33, fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. (Artículo 40 fracción IV del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

VII. La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o

cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. (Artículos

Page 19: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 19 - de 34

33 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 40 fracción VI de su Reglamento);

VIII. Cuando las cantidades de trabajo y/o precios unitarios del catálogo de conceptos, presenten

alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras. (Artículo 40 fracción II del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

IX. Cuando el licitante no presente uno o varios análisis de precios unitarios o que éstos estén

incompletos. (Artículo 40 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

X. Cuando el licitante, en su catálogo de conceptos, omita alguno o algunos de los precios unitarios.

(Artículo 40 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

XI. Cuando el licitante, en su documentación no señale o no defina el indicador económico específico

utilizado en el análisis del costo por financiamiento (Artículo 37 apartado A fracción V inciso C del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

XII. Cuando el licitante, en su análisis del costo por financiamiento no incida la amortización del o los

anticipos otorgados, si es el caso. (Artículos 50 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 37 apartado A fracción V inciso a y 185 fracción III inciso b, de su Reglamento);

XIII. Cuando en la parte económica se incluyan los cargos por concepto de asociación a cámaras

industriales o comerciales de la construcción (Artículo 189 del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

XIV. No incluir dentro o fuera del sobre de la proposición, copia simple del comprobante de pago de estas

bases de licitación. (Artículo 24 fracción VI, del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

XV. Cuando el licitante en su documentación no señale el indicador económico especifico de la tasa de

interés utilizada en el cálculo del costo por inversión integrante de los análisis de los costos horarios. (Artículo 166 último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas);

5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. La Comisión Nacional del Agua, para hacer el estudio, análisis y evaluación de las proposiciones, se apegará a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en los artículos 24, 36 y 37-A, 37-B y 37-F de su Reglamento, considerando que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa general de ejecución de los trabajos, las cantidades de trabajo establecidas y que el análisis, calculo e integración de los precios unitarios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos a efecto de que se tengan los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas, financieras y administrativas requeridas en estas bases de licitación. Las proposiciones se evaluarán en dos formas: una cuantitativa, donde para la recepción de las mismas sólo bastará verificar la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su contenido; y otra

Page 20: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 20 - de 34

cualitativa, donde se realizará el estudio detallado de las proposiciones presentadas, a efecto de que la Comisión Nacional del Agua tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas. Para la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes. 5.5 CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a aquel cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en estas bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Comisión Nacional del Agua y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultare que dos ó más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones antes señaladas, el contrato se adjudicará a quién presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos, por asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Para tales efectos, la adjudicación del contrato a la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, se hará a través del mecanismo que atienda a las condiciones, criterios, parámetros y su correspondiente valoración en puntaje, en los siguientes términos: 1. Criterio relativo al Precio, Representado por la proposición solvente cuyo precio o monto sea el más

bajo, o la de menor valor presente, la que tendrá una ponderación de: 50 puntos.

En estos términos, la puntuación que se le asigne a las demás proposiciones que hayan resultado solventes se determinará atendiendo a la siguiente fórmula: PAj = 50 * (PSPMB/PPj) Para toda j = 1, 2,…..,n Donde: PAj = Puntos a asignar a la proposición “j” PSPMB = Proposición solvente cuyo precio es el más bajo, o la de menor valor presente. PPj = Precio de la Proposición “j” El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación. Para determinar la proposición de menor valor presente, se podrán considerar los gastos de inversión, de operación, de mantenimiento y de consumo entre otros, así como el valor de rescate de la obra de que se trate. (Cuando se incluya el valor presente, en las bases del procedimiento de contratación se indicarán de manera expresa, cuando menos el horizonte a considerar, la tasa de descuento y la forma en que el licitante incluirá en su proposición los gastos y el valor de rescate ya mencionados.) (Se podrá optar por utilizar el método de valor presente cuando la obra se encuentre asociada a la producción de bienes y servicios en los que sea posible cuantificar los ingresos y egresos que se producirán en un determinado tiempo.)

Page 21: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 21 - de 34

2. Criterio relativo a la Calidad. La calidad atenderá a los rubros de especialidad, experiencia y capacidad

técnica en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Dichos rubros, en su puntaje, deberán tener una ponderación en conjunto de: 20 puntos Los 20 puntos se distribuirán como sigue: a.- Especialidad.- Mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a los que se convocan en un plazo máximo de cinco años, previos a la fecha de publicación de la convocatoria. Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos. b.- Experiencia.- Mayor tiempo del licitante realizando obras similares en aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud. Para este rubro se asignará una ponderación de 5 puntos. En caso de que se indique más de uno de los aspectos anteriores, los 5 puntos se distribuirán proporcionalmente. c.- Capacidad Técnica.- Se asignará un puntaje de 10 puntos, distribuidos como sigue:

1. Mayor experiencia laboral, del personal responsable de los trabajos convocados en la materia objeto de la contratación, de conformidad con la información proporcionada en términos del artículo 26 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se asignarán 3 puntos.

2. Ausencia de antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de

los trabajos, o su equivalente en el extranjero en un lapso no mayor de cinco años. Se asignarán 3 puntos.

3. Certificación relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de calidad, seguridad o

medio ambiente. Se asignarán 4 puntos. En caso de seleccionar más de una certificación de las antes señaladas los cuatro puntos se distribuirán proporcionalmente. La certificación antes aludida deberá ser emitida conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

3. Criterio relativo al Financiamiento. Que se pondere la proposición que aporte las mejores condiciones de financiamiento para la Comisión Nacional del Agua. Para esta licitación NO APLICA ESTE CRITERIO.- Su ponderación será de 0 puntos.

4. Criterio relativo a la Oportunidad. Que se hayan ejecutado obras con contratos terminados en costo y tiempo, en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, considerando los siguientes rubros que en su puntaje en conjunto tendrá una ponderación de 10 puntos.

Los diez puntos se distribuirán como sigue:

Page 22: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 22 - de 34

a. Grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por el licitante en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria, para lo cual se dividirá el monto de las penas convencionales aplicadas entre el valor total del contrato. Cuando se trate de varios contratos, el grado de cumplimiento se aplicará para cada contrato y el resultado se ponderará con el valor que se obtenga de dividir el monto de cada uno de los contratos considerados en el ejercicio entre su sumatoria total. A mayor grado de cumplimiento se asignarán 5 puntos.

b. Que los contratos de obra pública celebrados en un lapso no mayor a cinco años previos a la

publicación de la convocatoria, no hayan sido objeto de rescisión administrativa o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero. Se asignarán 5 puntos.

La Comisión Nacional del Agua solicitará la información que considere necesaria para valorar la puntuación a que se refieren los incisos anteriores, entre la cual deberá incluirse una manifestación bajo protesta de decir verdad y sujeta a verificación, así como aquellos otros mecanismos que garanticen la veracidad de la misma. Se requiere que el licitante presente el formato “Anexo A - LP”, debidamente firmado que contiene la manifestación antes citada, para efectos de valoración de la puntuación a otorgar. 5. Criterio relativo al Contenido Nacional. Considerando para dicho criterio a la proposición con mayor

porcentaje de contenido nacional, respecto de los siguientes insumos y equipos que, en su puntaje en conjunto, deberán tener ponderación de 10 puntos.

a) Materiales. b) Maquinaria y equipo de instalación permanente.

Para la determinación del grado de contenido nacional, se considerarán las disposiciones que sobre el particular expida la Secretaría de Economía. El criterio relativo al contenido nacional aplicará en procedimientos de contratación de carácter nacional. La suma de los cinco criterios anteriormente descritos será menor o igual a 90 puntos. Para la asignación de puntos de los criterios establecidos en los numerales 2 y 5, a cada una de las proposiciones determinadas como solventes, se aplicará una regla de tres simple, considerando como base la proposición solvente que reciba mayor puntaje en cada uno de los criterios enunciados. En el caso de que la Comisión Nacional del Agua no cuente con elementos para valoración de alguno de los criterios o rubros antes mencionados, o éstos no pudiesen ser proporcionados por los licitantes, no representarán valor alguno en su puntaje, es decir tendrán valor cero, o no aplica y, los puntos que les corresponderían no se reexpresarán. Para efectos de lo anterior, la información relativa a los criterios 2 Calidad y 4 Oportunidad antes mencionada, podrá ser aquella que conste en el Registro de Contratistas de la Comisión Nacional del Agua, o en su defecto, la que proporcionen los licitantes en sus propuestas de acuerdo a lo solicitado en estas bases de licitación. Atendiendo a lo anterior, la proposición solvente económicamente más conveniente para el Estado será aquella que reúna la mayor puntuación conforme a la valoración de los criterios y parámetros descritos

Page 23: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 23 - de 34

anteriormente, siempre y cuando su precio o monto tenga una diferencia hasta de 7% respecto del precio o monto de la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación. Si el precio o monto de la proposición determinada como la económicamente más conveniente para el Estado tiene una diferencia superior al 7% respecto del precio o monto de la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación, se adjudicará a la que le siga en puntaje hacia abajo, pero la diferencia de su precio sea menor o igual al 7% señalado y, así sucesivamente hasta que se obtenga la proposición que será adjudicada. En caso de empate técnico entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, la Comisión Nacional del Agua adjudicara la obra, en igualdad de condiciones, al licitante que tenga en su planta laboral un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la licitación pública. Se entiende que existe empate técnico cuando dos o más licitantes oferten el mismo precio y el criterio de adjudicación utilizado sea contenido en el artículo 37 C del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, o bien cuando obtengan el mismo puntaje como resultado de la aplicación del mecanismo de adjudicación previsto en el artículo 37 A del citado Reglamento. Si no fuere posible resolver el empate en los términos del párrafo anterior, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la Comisión Nacional del Agua en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada proposición que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá en primer lugar el boleto del licitante ganador y, posteriormente, los demás boletos empatados, con lo que se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. Al finalizar la evaluación de las proposiciones y, en su caso, la aplicación del criterio de adjudicación previsto en el artículo 37 A del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Comisión Nacional del Agua emitirá un dictamen en el que se hagan constar los aspectos a que se refiere el artículo 38 del mencionado Reglamento. Cuando exista desechamiento de alguna proposición la Comisión Nacional del Agua deberá entregar a cada licitante, a través de un escrito independiente, las razones y fundamentos para ello, con base en el dictamen. Las proposiciones desechadas durante el procedimiento de contratación, podrán devolverse cuando sea solicitado por los licitantes, o bien, podrán ser destruidas en los términos del último párrafo del artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. No obstante las proposiciones solventes que hayan sido sujetas de la aplicación del criterio de adjudicación previsto en el artículo 37 A del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, serán las únicas que no podrán devolverse o destruirse y pasarán a formar parte de los expedientes de la Comisión Nacional del Agua, quedando sujetas a las disposiciones correspondientes a la guarda, custodia y disposición final de los expedientes, y demás aplicables, así como a las previstas en el artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Tratándose de procedimientos de contratación en los que se apliquen mecanismos de evaluación por puntos y porcentajes, podrán ser las dos propuestas solventes que sigan en calificación o las que determine la propia Comisión Nacional del Agua. 6 DEL CONTRATO 6.1 MODELO DEL CONTRATO.

Page 24: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 24 - de 34

El modelo de contrato, que se anexa a esta licitación, es emitido con apego en lo previsto en la legislación y normatividad vigente. 6.2 FIRMA DEL CONTRATO. Previamente a la firma del contrato el licitante ganador, presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite la existencia legal de la persona moral y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona moral cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado. El licitante a quien se le adjudique el contrato, previamente a la formalización del contrato, deberá firmar la totalidad de la documentación que integre su proposición. La adjudicación del contrato obligará a la Comisión Nacional del Agua y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar el documento relativo dentro de los treinta días naturales siguientes al de la notificación del fallo. No podrá formalizarse el contrato si no se encuentra garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, será sancionado por la Secretaría de la Función Pública por conducto del Órgano Interno de Control y en los términos de los artículos 77 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en su caso, la Comisión Nacional del Agua podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el Estado, que siga en puntaje o porcentaje a la del ganador, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el punto 6.6 de estas bases de licitación, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. Si la Comisión Nacional del Agua no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de las bases de licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. 6.3 COMPROBACIÓN DEL CONTRATISTA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS. Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal de la Federación, se observará lo siguiente:

La Comisión Nacional del Agua exigirá del contribuyente con quien se vaya a celebrar el contrato, le presente documento actualizado expedido por el SAT, en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Para efectos de lo anterior, los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, deberán solicitar la opinión sobre el cumplimento de obligaciones conforme a lo siguiente: 1. Presentar solicitud de opinión por Internet en la página del SAT, en la opción “Mi

portal” 2. Contar con clave CIEC 3. En la solicitud deberán incluir los siguientes requisitos:

Page 25: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 25 - de 34

a. Nombre y dirección de la dependencia en la cual se licita. b. Nombre y RFC del representante legal, en su caso. c. Monto total del contrato. d. Señalar si el contrato se trata de adquisición de bienes, arrendamiento,

prestación de servicios u obra pública. e. Número de licitación o concurso

4. El contribuyente solicitante con el acto de registrar su solicitud en la página de Internet del SAT para efectos del artículo 32-D primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del CFF, manifieste bajo protesta de decir verdad que: a) Han cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción al RFC, a que se

refieren el CFF y su Reglamento, la situación actual del registro es activo y localizado.

b) Se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por el último ejercicio fiscal que se encuentre obligado.

c) Que no tienen créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, IMPAC, IETU, IDE, impuestos generales de importación y de exportación (impuestos al comercio exterior) y sus accesorios. Así como créditos fiscales determinados firmes, relacionados con la obligación de pago de las contribuciones, y de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedición de constancias y comprobantes fiscales.

d) Tratándose de contribuyentes que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del CFF.

e) En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no han incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del CFF.

5. En el caso que existan créditos fiscales determinados firmes manifestará que se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública que se pretenda contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla II.2.1.9.

Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y los contribuyentes que no hubieran estado obligados a presentar, total o parcialmente, la declaración a que se refiere la fracción I, inciso b) de la regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2008, así como los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México, asentarán estas manifestaciones en la solicitud a que se refiere el primer párrafo de la citada fracción. Es responsabilidad del contribuyente solicitante de la opinión, verificar mediante consulta en la página de Internet del SAT, en la opción “Mi portal”, la respuesta o la solicitud de información adicional que requiera la autoridad, a partir de la fecha sugerida que se informa en el acuse de la solicitud de servicio.

Para formalizar el contrato, el licitante que resulte adjudicado, deberá:

Page 26: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 26 - de 34

Realizar la consulta de opinión ante el SAT, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente.

Que en la solicitud de opinión al SAT deberán incluir el correo electrónico

[email protected] y/o [email protected] del área de contratación de esta Comisión para que el SAT envié el “acuse de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión.

Que en el caso de proveedores o contratistas residentes en el extranjero que resulten

adjudicados y que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el CFC o declaraciones periódicas en México así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del ISR, deberán realizar su solicitud de opinión al SAT ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de la convocante.

El “acuse de recepción” que deberá presentar el proveedor o contratista con quien se vaya a celebrar el contrato o pedido, deberá requerirse previo a la formalización de cada contrato o pedido, aún cuando éstos provengan de un mismo procedimiento de contratación.

Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 36 de la LOPSRM, los contratistas deberán presentar el “acuse de recepción” a que se hace referencia en el párrafo anterior, por cada uno de los obligados en dicha propuesta

6.4 GARANTÍAS DEL ANTICIPO; DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y POR DEFECTOS,

VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. 6.4.1 GARANTÍA DEL ANTICIPO. El Contratista deberá garantizar los anticipos que, en su caso, reciba. Esta garantía deberá constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos. Para garantizar la correcta aplicación del anticipo, se deberá presentar póliza de fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada, por el importe total del anticipo otorgado a favor de la Tesorería de la Federación y a satisfacción de la Comisión Nacional del Agua, de la forma siguiente: FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: (razón o denominación social de la persona moral, o nombre de la persona física con la que se celebrará el contrato), CON DOMICILIO EN __________, LA CANTIDAD DE $_________, (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA DEBIDA Y CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EN RELACIÓN CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SGIH-OCGN-QRO-08-

Page 27: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 27 - de 34

DR-045-RF-LP, DE FECHA ___ DE _________ DE 200___, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $_________, (__________ PESOS 00/100 M. N.), CUYO OBJETO ES Desazolve del canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, EN CUYO CASO, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DANDO CONOCIMIENTO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, LO NOTIFICARÁ POR ESCRITO A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACIÓN. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA LA DEBIDA Y CORRECTA APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN O DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA AL CONTRATISTA CONSISTENTE EN LA CANTIDAD DE $__________ (___________ PESOS 00/100 M. N.); C).- LA FIANZA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE LIBERARÁ HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA AMORTIZADO LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA LIBERACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; D).- LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO; E).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; Y F).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA. 6.4.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Previamente a la firma del contrato y dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, el licitante a quien se le adjudique la realización de los trabajos deberá presentar póliza de fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Tesorería de la Federación y a satisfacción de la Comisión Nacional del Agua, por el diez por ciento (10%) del importe total de los trabajos contratados, de la forma siguiente: FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA (razón o denominación social de la persona moral, o nombre de la persona física con la que se celebró el contrato), CON DOMICILIO EN __________, LA CANTIDAD DE $_________, (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL

Page 28: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 28 - de 34

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SGIH-OCGN-QRO-08-DR-045-RF-LP, DE FECHA ___ DE _________ DE 200___, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR LA CANTIDAD DE $_________, (__________ PESOS 00/100 M. N.), CUYO OBJETO ES Desazolve del canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro., CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, Y ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD, O PARTE DE LOS MISMOS CUANDO ASÍ SE HAYA CONVENIDO, Y EN SU CASO, HASTA QUE SE SUSTITUYA POR OTRA EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 61 DE SU REGLAMENTO. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; C).- CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS, INCLUYENDO EN DICHO IMPORTE LOS MONTOS RELATIVOS A LOS AJUSTES DE COSTOS Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES, SI LAS HUBIERE; D).- EN EL CASO DE QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, LA QUE CONTINUARÁ VIGENTE HASTA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y SEA SUSTITUIDA POR PARTE DEL CONTRATISTA POR LA FIANZA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; E).- LA FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y EN CONSECUENCIA LA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; F).- LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO; G).- ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA; H).- LA FIANZA SE LIBERARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, HAGA PAGO TOTAL Y EN FORMA INCONDICIONAL DE LOS SALDOS QUE RESULTEN A SU CARGO EN EL FINIQUITO, CONSTITUYA Y ENTREGUE, PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, FIANZA QUE GARANTICE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO b) DEL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; Y, I).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE

Page 29: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 29 - de 34

COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA. 6.4.3 GARANTÍA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. Al término de todos los trabajos, no obstante su recepción formal, el contratista se obliga a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, el Código Civil Federal y en la legislación aplicable. Los trabajos se garantizarán por un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a su elección; deberá constituir póliza de fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada a favor de la Tesorería de la Federación y a satisfacción de la Comisión Nacional del Agua, por un valor del diez por ciento (10%) del importe total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumento de renta fija. El contratista, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomisos y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. Quedarán a salvo los derechos de la Comisión Nacional del Agua, para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme al artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Si el contratista opta por la póliza de fianza, deberá garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato correspondiente. Además de contemplar lo antes expuesto, se deberá establecer que la fianza se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como, las disposiciones expedidas en esta materia de la forma siguiente: FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. FIANZA OTORGADA A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR POR EL CONTRATISTA: (razón o denominación social de la persona moral, o nombre de la persona física con la que se celebró el contrato), CON DOMICILIO EN __________, LA CANTIDAD DE $_________, (__________ PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO, DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO SGIH-OCGN-QRO-08-DR-045-RF-LP, DE FECHA ___ DE _________ DE 200___, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS POR LA CANTIDAD DE $_________, (__________ PESOS 00/100 M. N.), CUYO OBJETO ES Desazolve del canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro., CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR

Page 30: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 30 - de 34

CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA VIGENCIA DE ÉSTA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 64 DE SU REGLAMENTO, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE LA COMISIÓN, LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO b) DEL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; C).- EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIERE REALIZADO, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; Y, E).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE ÉSTA PÓLIZA DE FIANZA. La fianza se otorgará en los términos del contrato citado. En el caso de detectarse algún defecto o vicio oculto de los trabajos, durante el período antes citado, la garantía por la que hayan optado deberá permanecer vigente por un plazo de doce meses, a partir de la reparación de los defectos, en su caso, la Comisión Nacional del Agua deberá informar a la afianzadora el estado de los trabajos realizados. 6.5 GASTOS FINANCIEROS. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos, la Comisión Nacional del Agua, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del contratista.

Page 31: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 31 - de 34

Tratándose de pagos en exceso que reciba el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los gastos financieros correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los gastos financieros se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Comisión Nacional del Agua. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. 6.6 NO FORMALIZACIÓN. En el caso de que el licitante seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento, se estará a lo dispuesto en el punto 6.2 denominado “FIRMA”. 6.7 INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN. La Secretaría de la Función Pública, podrá realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estime pertinentes con respecto a la ejecución de los trabajos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 75 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 6.8 RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES. Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos, así como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera del contrato, estipulándose las siguientes retenciones y/o penas convencionales:

A) La Comisión Nacional del Agua tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto del contrato se están ejecutando por el contratista de acuerdo con las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos aprobado; para lo cual, la Comisión Nacional del Agua comparará el avance mes a mes contra el programa y los trabajos efectivamente ejecutados. Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de los trabajos es menor de lo que debió realizarse y sea por causas imputables al contratista, la Comisión Nacional del Agua procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes por el número de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa, general de ejecución de los trabajos hasta la de revisión. Las retenciones serán determinadas únicamente en función de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa general de ejecución de los trabajos convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, y en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato. Asimismo, cuando el contratista regularice los tiempos de atraso señalados en el programa general de ejecución de os trabajos, podrá recuperar las retenciones económicas que se le hayan efectuado, por lo que la Comisión Nacional del Agua reintegrará al contratista el importe de las mismas que al momento de la revisión tuviera acumuladas. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha de terminación

Page 32: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 32 - de 34

de los trabajos, pactada en la cláusula tercera del contrato, éstos no se han concluido. (Insertar el siguiente párrafo en el caso de que en el programa general de ejecución de los trabajos y en las especificaciones generales y/o especiales de construcción se establezcan fechas críticas de ejecución de los trabajos, en caso contrario deberá eliminarse) No obstante lo anterior, será improcedente la devolución de las retenciones efectuadas al contratista, en el caso de que el atraso en el cumplimiento de las fechas críticas pactadas conforme al programa general de ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 58, primer párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

B) Si el contratista no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecución

establecido en la cláusula tercera del contrato y en el programa general de ejecución de los trabajos, la Comisión Nacional del Agua le aplicará las penas convencionales que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente, determinando los atrasos con base en las fechas parciales o de terminación fijadas en el programa general de ejecución de los trabajos convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada mes o fracción que transcurra desde la fecha de terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera del contrato hasta el momento de la terminación total de los trabajos. Dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera del contrato y quedaran trabajos pendientes de ejecutar, éstas seguirán en poder de la Comisión Nacional del Agua; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución de los trabajos, se hará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya aplicado la Comisión Nacional del Agua y, de resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones, una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procederá la devolución del mismo, sin que la retenciones efectuadas al contratista genere gasto financiero alguno. Las penas convencionales se aplicarán, siempre y cuando el atraso en la ejecución de los trabajos sea por causas imputables al contratista y que no haya sido resultado de la demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de la Comisión Nacional del Agua no se atribuya a culpa del Contratista. Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, la Comisión Nacional del Agua podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato, o bien, la rescisión administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, así como la garantía de anticipo, total o parcialmente, según proceda en la rescisión, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

6.9 SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. La Comisión Nacional del Agua podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Asimismo, la Comisión Nacional del Agua y el contratista podrán dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que impidan la

Page 33: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 33 - de 34

continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se de por terminado anticipadamente el contrato, la Comisión Nacional del agua pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato. 6.10 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. La Comisión Nacional del Agua podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. La rescisión administrativa del contrato operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, estableciéndose el procedimiento respectivo en el contrato. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la determinación respectiva, la Comisión Nacional del Agua precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa general de ejecución de los trabajos, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. La Comisión Nacional del Agua, podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto de los trabajos que resulte de la rescisión, independientemente de las garantías, y demás cargos que procedan. En tal caso la opción que se adopte atenderá a la que depare el menor perjuicio a la Comisión Nacional del Agua debiéndose fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una o de otro. Si la Comisión Nacional del Agua opta por la rescisión administrativa del contrato, se apegará a lo establecido en los Artículos 61 y 62, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132 y 133 de su Reglamento. 6.11 MARCO NORMATIVO La legislación aplicable a la presente licitación es la establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Código Civil Federal; Código Fiscal de la Federación; Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008; Resolución Miscelánea Fiscal para 2008 y las demás disposiciones administrativas de carácter federal aplicables. 6.12 CONTROVERSIAS Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación, se resolverán con apego a lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las disposiciones mencionadas en el punto 6.11 denominado MARCO NORMATIVO, de estas bases de licitación y en cualquier otra norma legal aplicable.

Page 34: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN: Pública Nacional, No. 16101145-

BASES DE LICITACIÓN NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA

_______________________________________________________ Pág - 34 - de 34

“En el supuesto de que se suscite alguna controversia relacionada con la información enviada a través de medios remotos de comunicación electrónica, la autoridad competente podrá solicitar a la Secretaría de la Función Pública, exhiba los archivos electrónicos que obran en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (Comprante), así como la impresión de éstos debidamente certificados, a efecto de desahogar las pruebas a que haya lugar conforme a las disposiciones adjetivas que resulten aplicables”. 7 OTROS 7.1 CONFIDENCIALIDAD El contratista no podrá difundir o proporcionar información alguna relativa al proyecto, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de la Comisión Nacional del Agua. 7.2 INCONFORMIDADES Las personas interesadas podrán inconformarse ante la Secretaría de la Función Pública o ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua dependiente de la Secretaría antes citada, ubicada en: Av. Insurgentes Sur No. 2416, 2º Piso, Colonia Copilco El Bajo, C. P. 04340, Delegación Coyoacan, México, Distrito Federal, en los términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “La inconformidad será presentada a elección del promovente, por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica, mediante el programa informático que les proporcione la Secretaría de la Función Pública, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquel en que ocurra el acto o el inconforme tenga conocimiento de éste. En las inconformidades que se presenten a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán utilizarse, en sustitución de la firma autógrafa, medios de identificación electrónica previamente certificados por la Secretaría de la Función Pública”.

Page 35: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

ESPECIFICACIONES PARTICULARES GENERALES

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 36: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

C l a v e D e s c r i p c i ó n

9-2.03.11

Desazolve de canales y/o drenes con equipo mecánico cuando el volumen del material excavado sea mayor de 3,000 m3/km. por metro cúbico medido en la excavación.

Definición. Se entenderá por desazolve de canales y/o drenes con equipo mecánico, a las excavaciones que se ejecuten para extraer el azolve depositado en la cubeta y con ello reconstruir las secciones hidráulicas de acuerdo con el proyecto original y/o las órdenes del ingeniero. Requisitos de ejecución. Dichas excavaciones se afinarán de modo que ningún punto de la sección excavada ( con equipo mecánico consistente en draga sobre orugas de 1 1/4 yd3, o similar), quede a una distancia mayor de 10 (diez) cm. del correspondiente de la sección de proyecto, cuidándose que esta desviación no se repita en forma sistemática y que no reduzca en ningún caso más del 10% (diez por ciento) de la sección útil de la cubeta. Cuando por su naturaleza el material producto de las excavaciones no sea aprovechable para la formación de bordos, será retirado al banco de desperdicio que señale el ingeniero, el cual puede quedar comprendido o no en la "zona de colocación libre". Se entenderá por "línea límite de la zona de colocación libre" (cuando las excavaciones se ejecuten con equipo mecánico) la línea paralela a la línea de intersección del plano de los taludes de la sección rectificada con la superficie del terreno natural distante 15 (quince) metros de dicha intersección. Se entenderá por "zona de colocación libre" la franja de terreno comprendida entre la línea límite de la zona de colocación libre y la intersección del plano de los taludes de la sección rectificada con la superficie del terreno natural. Criterios de medición y base de pago. El desazolve de canales y/o drenes se medirá tomando como unidad el metro cúbico con aproximación de una decimal, usando el método de promedio de áreas extremas en estaciones de 20 (veinte) metros o las que se requieran según la configuración de la cubeta.

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 37: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. =================================================================================================== No se estimarán para fines de pago las excavaciones hechas por el contratista fuera de las líneas de proyecto y/o las órdenes del ingeniero, ni aquellos volúmenes de excavación cuyos materiales no hayan sido correctamente dispuestos en los bordos según las líneas del proyecto y/o las instrucciones del ingeniero o que no hayan sido retirados a los bancos de desperdicio en aquellos casos en que esto sea necesario. Cuando el contratista efectúe excavaciones fuera de las líneas de proyecto y/o las órdenes recibidas del ingeniero se procederá en los términos de las especificaciones 5-18.00.0 a 5-18.04.0 de las "Especificaciones Generales y Técnicas de Construcción" publicadas por la extinta S.R.H. El volumen excavado por kilómetro de desarrollo de canal o dren, se determinará dividiendo el volumen excavado entre el recorrido efectuado por el equipo para ejecutar esa excavación medido según el eje del canal o dren. No se computará el recorrido efectuado por el equipo mecánico por falsas maniobras o por traslados innecesarios que ejecute el contratista.

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 38: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

C l a v e D e s c r i p c i ó n

9-7.03.1 Compensación adicional al precio unitario de excavaciones, cuando estas se efectúen en agua o en material lodoso.

Definición. Se entenderá por compensaciones adicionales, los aumentos o bonificaciones que deben hacerse a los precios unitarios correspondientes a excavaciones de canales o drenes o rectificación de secciones de canales, drenes, ríos o cauces naturales. Requisitos de ejecución. Se aplicarán compensaciones cuando por condiciones del terreno natural, las excavaciones se realicen en las siguientes condiciones: a).- En agua o en material lodoso. Se considera que las excavaciones se efectúan en agua, solamente en el caso en que el material por excavar se encuentre bajo agua, con un tirante mínimo de 50 (cincuenta) centímetros que no pueda ser desviada o agotada por bombeo en forma económicamente conveniente para la Comisión Nacional del Agua, quien ordenara y pagara en todo caso al contratista las obras de desviación o el bombeo que deba efectuarse, se considerará que las excavaciones se efectúan en material lodoso cuando por la consistencia del material se dificulte especialmente su extracción, incluso en el caso en que se haya usado bombeo para abatir el nivel del agua que lo cubría. b).- En terrenos pantanosos que se haga necesario el uso de dispositivos de sustentación (balsas) para el equipo de excavación. c).- Cuando las excavaciones se efectúen a mas de 5.00(cinco) metros de profundidad. El contratista no tendrá derecho a ninguna otra compensación adicional por los trabajos de terracerías de canales y drenes que ejecute de acuerdo a la presente especificación. Criterios de medición y base de pago. Las mediciones de los volúmenes de excavación a que deben aplicarse las compensaciones antes indicadas les corresponderá: Para el concepto clave 9-7.03.1, el 33% del precio unitario; 9-7.03.2, el 20% del precio unitario y para el 9-7.03.3, el 5% del precio unitario.

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 39: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. =================================================================================================== Se harán directamente en el terreno conforme vayan siendo efectuadas las excavaciones con la frecuencia que sea necesaria según varíen las condiciones que dan lugar a las compensaciones para evitar en esa forma las controversias que pudieran suscitarse posteriormente con el contratista en relación con dichas condiciones. La medición de los volúmenes se hará por el método de promedio de áreas extremas, en estaciones de 20.00 (veinte) metros o bien aquellas que sean necesarias, según las condiciones del terreno. Unicamente se considerará para fines de pago las compensaciones que correspondan a volúmenes de excavaciones realizadas conforme a las especificaciones respectivas. Las excavaciones efectuadas a mas de 5.00 (cinco) metros de profundidad, serán medidas cubicando todo el material excavado abajo de dicha profundidad, la que se medirá con respecto al plano horizontal del terreno o terraplén sobre el que se encuentre sustentado el equipo de excavación. Las compensaciones al contratista por excavaciones efectuadas en las condiciones citadas, se le estimarán y liquidaran aplicando a los volúmenes correspondientes, el precio unitario de compensación que resulte de aplicar los precios unitarios de los conceptos de trabajo: 9-1.03.1 al 9-1.03.24 y del 9-2.03.2 al 9-2.03.12, las compensaciones que se mencionan en las especificaciones siguientes. Al efecto, las compensaciones que deban hacerse a un concepto de trabajo se consignara en las estimaciones en el renglón o renglones inmediatos siguientes al de ese concepto, según amerite.

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 40: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

C l a v e D e s c r i p c i ó n

9-4.03.15

Descopete de bordos de canales y/o drenes en material producto de desazolve y/o excavaciones efectuadas con equipo mecánico, por metro cúbico terminado.

Definición. Este trabajo consiste en el extendido y empareje del material que ha sido colocado en los bordos de desperdicio, el cual es producto de excavaciones o desazolves efectuados en canales o drenes según el proyecto y/o las órdenes del ingeniero. Requisitos de ejecución. a).- El extendido y empareje del material para la formación de bordos se deberá efectuar con tractor sobre orugas D-6 o similar. El descopete de los bordos se ejecutará según el proyecto y/o las órdenes del ingeniero y a satisfacción de la dependencia. Criterios de medición y base de pago. El descopete de bordos se medirá tomando como unidad el metro cúbico con aproximación de una decimal. La determinación del volumen se hará utilizando el método de promedio de áreas extremas en estaciones de 20 (veinte) metros o las que se requieran según la configuración del material por descopetar.

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 41: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

C l a v e D e s c r i p c i ó n

9-4.03.15.01

Rastreo y relleno de erosiones de bermas y banquetas en canales y/o drenes efectuados con equipo mecánico por kilómetro terminado.

Definición. Los trabajos consisten en rastreo y relleno de erosiones de bermas y coronas de canales y/o drenes según el proyecto y/o las órdenes del ingeniero. Requisitos de ejecución. a).- Rastreo y relleno de erosiones de bermas y/o coronas con tractor sobre orugas D-6 o similar. Dar un mínimo de tres pasadas por kilómetro dejando las bermas y/o coronas en buenas condiciones para el transito de maquinaria y vehículos. Los trabajos se efectuarán a satisfacción de la dependencia. Criterios de medición y base de pago. El rastreo y relleno de erosiones se medirá tomando como unidad el kilómetro con aproximación de una decimal. Para el pago de estos trabajos se considerarán las bermas y/o banquetas efectivamente trabajadas y recibidas a satisfacción de la dependencia.

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 42: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

C l a v e D e s c r i p c i ó n 9-2.03.12

Desazolve de canales y/o drenes "a mano". por metro cúbico de desazolve.

Definición. Se entenderá por desazolve de canales y/o drenes "a mano", las excavaciones que se ejecuten para reconstruir, ampliar y en general modificar las secciones existentes de canales y/o drenes construidos con anterioridad. Requisitos de ejecución. Los desazolves deberán efectuarse de acuerdo con los datos del proyecto y/o las órdenes del ingeniero afinándose de tal forma que ninguna saliente del terreno penetre mas de un centímetro dentro de las secciones de construcción de los canales y/o drenes. El material producto de la excavación deberá ser retirado a la zona de colocación libre y/o donde ordene el ingeniero. Criterios de medición y base de pago. El desazolve de canales y/o drenes se medirá tomando como unidad el metro cúbico con aproximación de una decimal, usando el método del promedio de áreas extremas en estaciones de 20.00 (veinte) metros o las que se requieran según la configuración del terreno. Para efectos de pago se estimarán los volúmenes de los diversos materiales desazolvados comprendidos entre la superficie del terreno y la superficie definida para el desazolve por el proyecto y/o las órdenes del ingeniero. No se estimarán para fines de pago los desazolves hechos por el contratista fuera de las líneas de proyecto y/o de las indicaciones del ingeniero, ni aquellos volúmenes de desazolve cuyos materiales no hayan sido correctamente dispuestos en los bordos según las líneas de proyecto y/o las instrucciones del ingeniero. Los desazolves ejecutados por el contratista, medidos en la forma que se ha señalado y clasificados, le serán pagados al precio unitario estipulado en el contrato.

C l a v e D e s c r i p c i ó n 3.01.01.007.1 3.01.01.007.2

Demoliciones y desmantelamientos

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 43: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

3.01.01.007.3

Definición Trabajos que se ejecutan con el objeto de deshacer o desmontar una estructura o parte de ella, seleccionando y estibando los materiales aprovechables y retirando los escombros, de acuerdo con lo fijado en el proyecto o lo ordenado por el Ingeniero. Estas especificaciones se aplican ajustándose a lo descrito en el catálogo para cada concepto a realizar. Requisitos de ejecución El Contratista deberá emplear procedimientos y equipo propuesto en el concurso, sin embargo, puede poner a consideración de la Dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato. El Contratista deberá tomar precauciones para evitar daños a terceros, ejecutando las obras de protección necesarias y utilizando los dispositivos que se requieran para este objeto. Siendo responsable si por descuido suyo se produjeran daños, por lo que la Dependencia vigilará el cumplimento de las disposiciones necesarias. Las demoliciones y desmantelamientos se ejecutarán dentro de las líneas y niveles que señale el proyecto. Cuando el proyecto indique la demolición o el desmantelamiento parcial de una estructura, el contratista tomará las precauciones necesarias para no dañar la parte restante de la misma y las superficies expuestas que queden de la estructura como resultado de la demolición o del desmantelamiento parcial, deberán quedar sin partes sueltas de sujeción. Todos los materiales producto de las demoliciones y de los desmantelamientos serán propiedad de la Dependencia y el Contratista no podrá utilizarlos sin autorización de la misma. El producto de las demoliciones y de los desmantelamientos podrá clasificarse en “material aprovechable” y material no aprovechable” (escombros). Los materiales aprovechables se estibarán en los lugares y con la disposición que indique el proyecto o que ordene el Ingeniero, evitando que los materiales sufran daños o pérdidas. Los materiales no aprovechables o escombros se colocarán en los lugares y con la disposición que indique el proyecto o la que señale el Ingeniero. Los lugares de almacenaje de los materiales aprovechables producto de las demoliciones y de los desmantelamientos, así como los sitios de depósito de los escombros, se localizarán en tal forma que no interfieran con el desarrollo normal de los trabajos que deban realizarse a continuación. Cuando lo juzgue conveniente, el Ingeniero podrá autorizar que los escombros producto de demoliciones, se utilicen como rellenos de excavaciones o huecos dejados durante el proceso de la propia demolición. Cuando en la estructura por demoler existan materiales aprovechables, el Ingeniero podrá ordenar que la demolición se efectúe en tal forma que se garantice que dichos materiales no sean dañados o inutilizados en el proceso de la demolición o al ser transportados al sitio de almacenamiento. En el desmantelamiento de estructuras metálicas, o de madera, salvo indicación expresa del proyecto u órdenes de la Dependencia, se procederá como si dichas estructuras fueran a utilizarse totalmente con posterioridad y todas las piezas o secciones que la formen deberán separarse y manejarse sin dañarlas, marcándolas con pintura de manera que puedan fácilmente identificarse para reconstruir la estructura posteriormente. Siempre se procurará desmantelar un elemento estructural en su totalidad y sólo se permitirá el corte del mismo cuando así lo señale expresamente la Dependencia.

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 44: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGO Alcances: Para fines de medición y pago, los precios unitarios de los conceptos de trabajo relacionados con ésta Norma incluyen lo que corresponda por equipo, herramientas, materiales obras auxiliares y la mano de obra necesaria para demoler o en su caso, desmantelar la estructura de que se trate. Selección de los materiales aprovechables y de los escombros, carga de los materiales aprovechables al equipo de transporte, acarreo libre de los mismos al lugar de depósito, descarga y estiba. Carga de los materiales no aprovechables al equipo de transporte, acarreo libre y descarga en el sitio y con la disposición que fije el Ingeniero. Criterios de Medición: La cubicación de la estructura se hará en la propia obra, antes de iniciar los trabajos de demolición o de desmantelamiento. La demolición y desmantelamiento de estructuras se podrá medir de alguna de las cuatro (4) formas siguientes: Por volumen, tomando como unidad el metro cúbico con aproximación de una (0.1) decimal. Por superficie, tomando como unidad el metro cuadrado con aproximación a una (0.1) decimal. Por peso, tomando como unidad el kilogramo con aproximación a la unidad. Por lote, tomando como unidad toda la estructura o partes definidas de la misma. Cuando así lo estipule el contrato respectivo, los trabajos de demolición o de desmantelamiento, se podrán medir por pieza, cualquiera que sea el tipo de material de la estructura. No se medirán las demoliciones ni los desmantelamientos que el Contratista ejecute deficientemente. Para que se acepten, deberá corregir los errores por su cuenta y repondrá los materiales que clasificados como utilizables, el contratista haya hecho caso omiso de las recomendaciones contenidas anteriormente. No se medirán las demoliciones ni los desmantelamientos que el Contratista ejecute fuera de las líneas y niveles del proyecto y las partes afectadas serán reparadas o repuestas por el Contratista a sus expensas en el momento y forma que ordene el Ingeniero. Base de pago: Los conceptos de trabajo relacionados con esta Norma se pagarán a los precios unitarios que para cada uno de ellos se establezca en el contrato respectivo, incluyendo éstos los costos directos e indirectos, así como la utilidad del Contratista.

C l a v e D e s c r i p c i ó n 3.02.01.042.1

Fabricación y colocación de concreto armado

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 45: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

3.02.01.042.2

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. Por el precio unitario estipulado para este concepto, el contratista ejecutará todas las operaciones que se requieran para fabricar el concreto armado y colocarlo en el sitio que se indica en el plano y niveles que señala el proyecto. La resistencia del concreto armado será f’c = 250 kg/cm2. Dentro de éste precio unitario, el contratista deberá incluir la mano de obra, el suministro en el sitio de su utilización de los materiales, aditivos y el equipo o herramienta necesarios , así como los moldes y obra falsa que se requieran, el contratista deberá considerar el suministro, habilitado y armado del fierro de refuerzo indicado en el proyecto con una resistencia f’y de 4,200 kg/cm2. Después de descimbrar el colado del concreto, este deberá curarlo, dicha actividad se deberá realizar con aditivos adecuados, salvo que el ingeniero supervisor determine que se realice con agua. El contratista realizará las pruebas necesarias para constatar la calidad del concreto, por medio de cilindros y en su caso, de no cumplir con las normas requeridas, el contratista procederá a demoler y reponer la parte de la obra que se indique sin ninguna compensación adicional. MEDICION Y PAGO Para fines de pago de este concepto, se considerará por m2 o lote colocado de acuerdo a lo especificado, con aproximación a una decimal, para obtener la compensación al contratista, se aplicará el precio unitario del catálogo autorizado en el contrato.

C l a v e D e s c r i p c i ó n 3.05.01.201.2

Firmes de concreto

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 46: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

Definición Capa de concreto simple o reforzado, que proporciona una superficie de apoyo rígida, uniforme y nivelada, al material de piso. MATERIALES Los materiales que podrán utilizarse en firmes son a título enunciativo pero no limitativo y podrán ser los siguientes; cemento, arena, grava, aceros de refuerzo según el caso. Requisitos de ejecución El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipos propuestos en el concurso; sin embargo, puede poner a consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mayor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; en caso de ser aceptado, no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el Contrato. Tanto el espesor del firme como la resistencia del concreto empleado, serán fijados por el proyecto. Antes de colocarse el concreto sobe el terreno, éste deberá humedecerse para evitar pérdidas de agua durante el fraguado. La colocación del firme se ejecutará de tal manera que el concreto o mortero no se mezcle con el terreno natural o el material de relleno. El colado de los firmes deberá hacerse por frentes continuos y los cortes serán normales a la superficie de apoyo y en línea recta. En el caso especifico de firmes sobre las losas de concreto en entrepisos, deberán ejecutarse con las siguientes indicaciones adicionales: Si después de fijados los niveles de piso terminado es necesario construir un firme que varie de 2.5 a 4 cm deberá usarse concreto con agregado de tamaño máximo de 1.27 cm, cuando el espesor resulte superior de 4 cm el agregado máximo será de 1.9 cm y en el caso de que resulte inferior a 2.5 cm de espesor deberá usarse mortero de cemento, con los proporcionamientos que fije el proyecto. Deberán usarse aditivos que proporcionen adherencia entre concreto nuevo y viejo, así como con los que se obtenga efectos estabilizadores de volumen. Previamente al colado del firme deberá limpiarse la superficie de contacto. Cuando el firme sirva de base a materiales de recubrimiento tales como mosaicos, losetas, terrazos, mármoles o cualquier otra clase de piedra natural o artificial, el terminado superficial deberá ser rugoso. Las tolerancias en firmes de acabado rugoso serán las siguientes: No se aceptarán irregularidades de la superficie mayores de 1.5 cm, con relación al nivel de proyecto.

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 47: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

Cuando un colado de concreto para firmes sea mayor que 30 m2, se dejarán juntas abiertas o de construcción, cuyo espaciamiento y espesor se sujetarán a lo indicado en el proyecto. ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGO Los alcances incluidos en firmes de concreto son: Los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de su colocación, la mano de obra para llevar a cabo hasta su total y correcta terminación el concepto de trabajo; todos los cargos derivados por el uso de equipo, herramienta, andamios, pasarelas, andadores y obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo encomendado proponga el Contratista y apruebe la Dependencia. Los resanes y la restitución parcial o total por cuenta del Contratista, de la obra que no haya sido correctamente ejecutada, a juicio de la Dependencia. La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar que la Dependencia apruebe o indique. Criterios de Medición Los firmes de concreto simple o armado se medirán en metros cuadrados (m2) con aproximación a una (0.1) decimal. Base de pago Los firmes de concreto simple o armado y su tipo de acabado, se pagarán con los precios unitarios fijados en el catálogo del contrato para cada uno de los conceptos de que se trate, los cuales incluyen todos los cargos directos, indirectos y utilidad del Contratista.

C l a v e D e s c r i p c i ó n 3.05.01.202.1 3.05.01.202.2

Pisos

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 48: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

Definición Recubrimiento con diferentes materiales colocados sobre una superficie firme horizontal o inclinada, para tránsito peatonal, decorativo y limpieza. MATERIALES Los materiales que podrán utilizarse en la construcción de pisos son, a título enunciativo pero no limitativo, los siguientes: Mosaico de pasta, granito o terrazo Azulejo, y losetas de cerámica Loseta vinílica y linoleum Requisitos de ejecución Los pisos se construirán según líneas, niveles y despiece fijados por el proyecto. El desnivel máximo admitido en pisos horizontales será de 1/600 de la longitud mayor de cero punto cinco (0.5) cm, las protuberancias o depresiones no mayores de un (1) mm. En los pisos formados por placas o losetas, deberán ser de un mismo color, calidad, uniformidad, sin alabeos, irregularidades, fisuras o despostilladuras. Se comprobará la adherencia de cada pieza por percusión directa en la inspección. Se pulirán y brillarán los pisos con los materiales y procedimientos que para cada caso señale el proyecto o sugiera el fabricante, protegiendo el brillo y limpieza durante el resto de la obra. En la construcción de un piso sobre una losa de concreto construida con anterioridad, se procederá en general de acuerdo a lo siguiente: Salvo indicaciones contrarias de proyecto para obtener buena adherencia se picará la superficie hasta descubrir el agregado grueso, por medio de herramientas manuales o mecánicas; terminada esta operación se procederá a la limpieza de la superficie librándola de materias sueltas, polvo o cualquier materia extraña. Se saturará de agua la superficie sin llegar a hacer escurrimientos. En la construcción de pisos de mosaico de pasta, granito, granzón, mármol, loseta de terrazo, azulejo, cerámica, loseta de barro, tabique, tabicón y ladrillo deberá ejecutarse en términos generales de la siguiente forma: Sobre el firme de concreto ya construido se colocarán maestras con pendiente a nivel requerida en el proyecto para piso terminado. Se deberá humedecer la superficie del firme y sumergir en agua el material del piso de que e trate con un mínimo de doce (12) horas, asentará el material sobre el mortero cemento-arena o con el proporcionamiento y espesor fijado por el proyecto; las juntas deberán ser uniformes y correctamente alineadas, nunca será a hueso, verificará el nivel con ayuda de regla y maestras, el alineamiento con ayuda de escuadra y reventón; los cortes de las piezas deberán ser regulares y no se tolerará una separación mayor que el ancho de las mismas y se ajustarán al perímetro; no se deberán usar piezas despostilladas. El despiece será el indicado por el proyecto, se evitará que el personal circule sobre material de reciente colocación por lo que deberán colocarse puentes o andadores.

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 49: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

Concluida la colocación se deberá proceder al junteo con lechada de cemento gris o cemento blanco y color para cemento, e esparcirá con escoba, cepillo o rastrillo de hule de manera que penetre en las juntas. Antes de que se inicie el fraguado se extenderá sobre éste una capa de aserrín, limpiándose los sobrantes con trapo o escoba. No se admitirá lechadear áreas mayores de 4 a 5 m2 para evitar que el fraguado de la lechada se anticipe a la limpieza y después sea necesario hacer limpiezas especiales que afecten la textura del material. En la construcción de pisos de loseta asfáltica, vinílica y linóleums, en términos generales se ejecutará lo siguiente: La loseta o linóleum será del tipo, espeso, color y textura indicado por el proyecto, el pegamento a emplear así cono su uso será el recomendado por el fabricante y aprobado por la Dependencia. La base donde será colocada la loseta o linóleums deberá ser firme, consistente, plana, sin hundimientos o prominencias, exenta de grietas, estar seca, libre de polvo y materias extrañas. Deberá prescindirse para su limpieza el uso de agua. ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICIÓN Y BASE DE PAGO Alcances Incluyen los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de su colocación, la mano de obra para llevar hasta su total y correcta terminación el concepto de trabajo; todos los cargos derivados por el uso de equipo, herramienta, combustible, accesorios, andamios, pasarelas y andadores, obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo proponga el contratista y apruebe la Dependencia. Los resanes y la restitución parcial o total por cuenta del Contratista, de la obra o parte de ella que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Dependencia. La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio aprobado por la Dependencia. El Contratista deberá emplear los procedimientos de construcción y equipo propuesto en el concurso, sin embargo puede poner a consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado, no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el Contrato. Criterios de Medición Los pisos se medirán en metros cuadrados (m2) con aproximación a una (0.1) decimal. Base de pago Los pisos se pagarán con los precios unitarios fijados en el contrato de acuerdo a la unidad y para el concepto de que se trate, los que incluyen todos los cargos directos, indirectos y utilidad del Contratista.

C l a v e D e s c r i p c i ó n

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 50: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

3.05.01.204.1 3.05.01.204.2

Recubrimientos en muros y techos

Definición Capa de diferentes materiales naturales o industrializados colocados sobre muros, techos y columnas, como protección, decoración y limpieza. Estas especificaciones se aplican ajustándose a lo descrito en el catálogo para cada concepto a realizar. MATERIALES Los materiales que a continuación se citan podrán utilizarse en el recubrimiento de muros columnas y techos, y serán a título enunciativo pero no limitativo los siguientes: Los recubrimientos a base de morteros (aplanados y repellados) podrán utilizar cemento, cal, arena, agua y aditivos en su caso. En recubrimientos de pasta podrán utilizar cemento blanco, cal, polvo de mármol y agua. En recubrimientos con materiales naturales, o industrializados (lambrines y chapeos) podrán utilizar madera, piedra (adoquin laminado), ladrillo y tabique de barro recocido o comprimido, mosaicos de pasta y granito, cerámicas vítreas o esmaltadas, así como tapiz de papel o tela plástica. Los materiales arriba requeridos deberán cumplir con las Normas de calidad que en cada caso fijen las especificaciones del proyecto. Requisitos de ejecución Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso; sin embargo, podrá poner a consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mayor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo; en caso de ser aceptado, no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el Contrato. Los recubrimientos atendiendo a su terminación, materiales y exactitud podrán ser del modo siguiente: Dependiendo del acabado superficial podrá ser aplanado pulido, fino, rayado, chorreado, picado, serroteado, etc. Dependiendo del material que interviene en su ejecución, podrá ser aplanado de mortero de cemento-arena, de cal-arena y mezcla de cal-cemento-arena. Los aplanados serán a plomo y regla Los recubrimientos con mortero o mezclas podrán tener las siguientes tolerancias: No se aceptará en aplanados un espesor menor de un (1) cm, ni mayor de tres (3) cm. Recubrimientos en general

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 51: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

Previo a la colocación de los recubrimientos en muros, columnas o techados, deberán quedar ahogados los ductos para instalaciones; deberá sumergir en agua el material natural o artificial durante doce (12) horas como mínimo y en el momento de proceder a su colocación humedecer la superficie del muro, excepto cuando se trate de lambrines de madera, metálicos y tapices. Recubrimientos a base mosaico, productos vidriados o esmaltados, mármol y barro vitrificado: El tipo de material, calidad, color, dimensión, geometría, anclaje, colocación y junteo, serán fijados en el proyecto; salvo lo contrario, las juntas verticales serán a plomo y las horizontales a nivel; las juntas deberán tener un espesor uniforme máximo de dos (2) mm. Las piezas se asentarán con mortero de cemento, pasta de cemento blanco o adhesivo especial; la colocación podrá ser directamente sobre el muro o sobre un aplanado a plomo y regla de ante mano construido. Los emboquillados serán a plomo a nivel con arista a noventa (90°) grados, y los cortes a cuarenta y cinco (45°) grados, el sellado de juntas y poros será con lechada de cemento blanco; la limpieza final se hará en el momento de iniciado el fraguado de la lechada. Recubrimientos con piedra natural o artificial; se ejecutará en términos generales de la forma siguiente: El tipo de piedra, calidad, procedencia, resistencia, textura, color, forma, dimensión, geometría y anclaje, serán fijados por el proyecto; el espesor promedio de mortero será de tres (3) cm, las juntas serán uniformes, pudiendo ser a hueso, gusaneadas, rajueleadas o remetidas. En el recubrimiento con madera natural o artificial, placas o lámina de fibra, lámina metálica, en términos generales, se ejecutará lo siguiente: La clase de madera utilizada en el bastidor y recubrimiento, la forma, sistema de fijación, geometría, terminación, retícula del bastidor y secciones, será de acuerdo a lo indicado en el proyecto; lo que corresponda a requisitos de ejecución de carpintería, se regirá por lo indicado en el título 3.05.04 previo a la colocación del recubrimiento de madera (lambrín), deberá construirse el bastidor sobre una superficie seca, exenta de irregularidades, prominencias o fisuras, que en caso de existir, deberá resanarse de antemano; sobre el bastidor, se colocará el recubrimiento de madera; cuando este sea vertical, el desplome máximo admitido será de 1/600 de altura y ondulaciones no mayores de dos (2) mm. Cuando el recubrimiento no sea madera, el procedimiento será el mismo, excepto el material de recubrimiento y el sistema de fijación. ALCANCES, CRITERIOS DE MEDICION Y BASE DE PAGO Alcances Incluyen los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de su colocación, la mano de obra necesaria para llevar a cabo hasta su total y correcta terminación, cada uno de los trabajos de recubrimientos de muros señalado por el proyecto o lo ordenado por la Dependencia, todos los cargos derivados por el uso del equipo, herramientas, andamios, pasarelas y andadores, obras de protección que para la correcta ejecución de los trabajos encomendados proponga el Contratista y apruebe o indique la Dependencia.

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 52: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

Los resanes y restitución parcial o total por cuenta del Contratista de la obra que no haya sido correctamente ejecutada, a juicio de la Dependencia. La limpieza y retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al lugar aprobado por la Dependencia. Criterios de Medición Los recubrimientos en general se medirán en metros cuadrados (m2) con aproximación a una (0.1) decimal. Base de pago Los recubrimientos de muros en general y emboquillados se pagarán con los precios unitarios fijados en el contrato de acuerdo a la unidad de que se trate, los que incluyen todos los cargos directos, indirectos y utilidad del Contratista.

C l a v e D e s c r i p c i ó n

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 53: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

3.05.02.226.1 3.05.02.226.2 3.05.02.226.3 3.05.02.226.4

Herrería

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Herrería es el trabajo de armado ejecutado con piezas metálicas a base de perfiles laminados, forjados, tubulares o troquelados para formar elementos cuya finalidad será la de protección. Todos los trabajos que ejecute el Contratista en elementos de herrería deberán cumplir con las normas, dimensiones y demás características estipuladas por el proyecto y/o por las ordenes del Ingeniero. Todos los materiales que utilice el Contratista para la fabricación de elementos de herrería deberán ser nuevos y de primera calidad. La presentación y unión de las partes de cada armazón se hará en forma de lograr ajustes precisos evitando la necesidad de rellenos o emplastes de soldadura. La unión de las partes de cada armazón se hará empleando soldadura eléctrica. Los extremos de las piezas que concurrirán en las juntas soldadas deberán ser previamente limpiados retirando de ellos grasa, aceite, herrumbre y cualquier otra impureza. Las juntas de soldadura deberán ser esmeriladas y reparadas, cuando ésto se requiera, verificando que en su acabado aparente no queden grietas, rebordes o salientes. Los trabajos de soldadura deberán ser ejecutados por personal calificado y con experiencia, a satisfacción del Ingeniero. Las bisagras deberán ser de material lo suficientemente resistente para sostener el peso de la hoja correspondiente, incluyendo su respectiva vidriería. Las bisagras podrán ser de proyección, tubulares o de gravedad. Las dimensiones del armazón de todo elemento de herrería, respecto de las del vano en que quedará montado, deberán ser tales que los emboquillados no cubran el contramarco ni obstruyan su libre funcionamiento. Las partes móviles (hojas, ventilas, etc.) deberán ajustarse con precisión y su holgura deberá ser suficiente para que las hojas abran o cierren con facilidad y sin rozamiento, pero que impidan el paso de corrientes de aire. Se evitarán torceduras o "tropezones" que obstruyan su libre funcionamiento. Los elementos parciales que formen parte de puertas, portones y ventanales deberán especificarse de acuerdo con las dimensiones de sus secciones y perfiles, según la nomenclatura siguiente: a).- Antepecho.- Adición generalmente incorporada para disminuir la altura de las hojas y el cual puede ser fijo, móvil o con partes fijas y móviles, según lo específicamente estipulado por el proyecto y/o por el Ingeniero. Cada parte móvil del antepecho, deberá accionarse por medio de un mecanismo adecuado que permita al operador manejado fácil y naturalmente.

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 54: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

El antepecho deberá constar de un marco adicional fijo, con protección de malla de alambre o plástica, cuando así lo estipule el proyecto y/o lo ordene el Ingeniero. b). - Anclas. - Las anclas formarán parte del contramarco o estarán soldadas a el para amacizar dicha pieza metálica en las jambas del vano; sus dimensiones serán de acuerdo con lo señalado por el proyecto y/o por las ordenes del Ingeniero, pero las de su sección transversal en ningún caso serán mayores que las correspondientes a las del contramarco. c).- Batiente.- El batiente deberá formar un tope firme y resistente armado horizontalmente, de preferencia en la parte inferior de las hojas, contra el cual boten los cabios de las hojas. d).- Botagua.- El botagua es un dispositivo de protección contra el escurrimiento del agua pluvial, evitando su paso hacia el recinto interior por los ensambles de las hojas móviles. Deberá construirse de solera, de perfiles combinados o de lamina, en forma tal que, el escurrimiento se verifique fuera del batiente o proteja las juntas en que deba impedirse el paso del agua. e).- Contramarco.- Contramarco es el bastidor externo del armazón que formara el elemento de herrería y que limita las hojas móviles y demás elementos; se construirá según sea el caso, de perfiles laminados simples, combinados o tubulares. Su partes se denominan: la superior, cabezal; la inferior, subcabezal y los laterales, piernas. Se fija en los vanos correspondientes. t).- Marco.- Marco es el elemento exterior perimetral que limita las hojas móviles y que según sea el caso, deberá construirse de perfiles laminados simples, combinados o tubulares, de acuerdo con lo señalado por el proyecto y/o por el Ingeniero. g).- Hojas.- Son los marcos que se abren y que permiten acceso al exterior. Las partes del marco de la hoja se denominan: las verticales, cercos; y las horizontales cabios. Las hojas de acuerdo con lo que señalen el proyecto y/o el Ingeniero serán: 1.- Embisagrada, que es la que abre por medio de bisagras. 2.- Corrediza, que es la que abre deslizándose lateralmente. 3.- De guillotina, que es la que abre deslizándose verticalmente. 4.- Empivotada, que es la que gira sobre pivotes o bimbales. 5.- Deslizante de proyección, que es la que abre proyectándose horizontalmente. h).- Mánguete.- Mánguete es el elemento que subdivide la hoja en claros y sirve ademas para soportar parcialmente los vidrios o laminas; según lo señale el proyecto se construirán de perfiles laminados simples, combinados q tubulares. i).- Importa.- Es el elemento horizontal que divide el antepecho del resto de la hoja y que, según sea lo señalado por el proyecto y/o por el Ingeniero, deberá construirse empleando perfiles laminados simples, combinados o tubulares. j).- Montante.- Es el elemento en el cual se fijan las bisagras de las hojas, el que deberá construirse empleando los mismos perfiles utilizados en el marco respectivo.

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 55: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

k).- Parte luz.- Es el elemento vertical qué sirve de batiente a dos hojas simultáneas; deberá construirse con los perfiles señalados por el proyecto y/o por el Ingeniero. ' 1).- Postigo.- Es una hoja secundaria móvil destinada a permitir la ventilación. m).- Manija.- Es el accesorio destinado a fijar el cierre de las hojas móviles y consiste en una palanca con traba que se acciona a pulso. Deberá ser metálica y se fijarán sus partes en los elementos correspondientes de la hoja, por medio de tomillos, calzándolos convenientemente para ajustar el cierre de las hojas respectivas. n).- Jaladera.- La jaladera es el accesorio que facilita el movimiento giratorio o deslizante de la hoja y se acciona manualmente a pulso. Deberá ser metálica, prefabricada y de acuerdo con lo señalado por el proyecto y/o por el Ingeniero. Se fijará por medio de tornillos, remaches o soldadura. 0).- Elevador.- Es el mecanismo que permite accionar los elementos móviles de una hoja, cuando no son fácilmente accesibles. Deberá ser metálico, sujeto a la aprobación del Ingeniero. p).- Pestillo.- El pestillo es el accesorio que funciona como pasador. Deberá ser metálico, preconstruido y del diseño y características señalados por el proyecto y/o aprobados por el Ingeniero. q).- Operador.- Es el accesorio cuyo mecanismo permite accionar la hoja exterior desde el interior del recinto. Deberá ser metálico, prefabricado y de diseño y características señalados por el proyecto y/o aprobados por el Ingeniero. r).- Cerradura.- Es el elemento de protección y seguridad accionado por medio de una llave, destinado a fijar en posición de "cerrado" una puerta o portón. Para su colocación deberá disponerse de un espacio adecuado que no forme parte de un marco destinado a la colocación de vidrio o cristal. Su colocación en el elemento correspondiente formará parte del trabajo de herrería de dicho elemento. s).- Taladros.- Son las perforaciones hechas en los manguetes para la colocación de grapas o tornillos que fijaran los accesorios de sujeción de los vidrios. Deberán espaciarse entre si de acuerdo con lo señalado por el proyecto y/o por el Ingeniero. t).- Tirante.- Es el elemento estructural que deberá diseñarse para impartir rigidez y soporte a las hojas con vuelo considerable. Deberá construirse cQn material metálico de sección y características de acuerdo con lo señalado por el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero. Todos los trabajos de herrería deberán ser entregados protegidos con la aplicación de cuando menos una mano de pintura anticorrosiva. La presentación, colocación y amacizado de las piezas de herrería en las obras objeto del Contrato serán ejecutados de acuerdo" con lo siguiente: Todos los elementos de herrería deberán ser colocados por el Contratista dentro de las lineas y niveles marcados por el proyecto y/o por el Ingeniero. El amacizado de una puerta o ventana se hará por medio de anclajes que cada una de estas estructuras traerá previamente construida desde el taller de su fabricación.

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 56: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

Previamente a la formación de las cajas para el empotre de la puerta o ventana por colocar; éstas se presentarán en su lugar definitivo, eL forma tal, que la estructura de herrería quede a plomo y nivel dentro de los lineamientos del proyecto. Una vez presentada la estructura de herrería se procederá a formar las cajas que alojarán los anclajes, las que serán de una dimensión tal que el anclaje quede ahogado en una masa de mortero de un espesor mínimo de 7 (siete) centímetros. La holgura entre el marco de una puerta o ventana y la cara de la mocheta, correspondiente al vano no deberá ser mayor de 2 (dos) centímetros. La conservación de la herrería hasta el momento de su colocación será a cargo del Contratista. MEDICIÓN Y PAGO.- Los diversos trabajos de herrería que ejecute el Contratista de acuerdo con lo señalado por el proyecto y/o por las ordenes del Ingeniero, serán medidos para fines de pago en metros cuadrados, con aproximación al décimo; o pieza según se indique incluyéndose el suministro de todos los materiales en obra con mermas y desperdicios soldaduras, equipos y la mano de obra necesaria.

C l a v e D e s c r i p c i ó n 3.05.03.234.1

Vidrios, cristales, acrílicos, lunas y prismáticos

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 57: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

Definición Láminas industrializadas transparentes o traslúcidas colocadas en vanos de ventanería, cancelería y puertas para iluminación, protección y como elemento decorativo. Estas especificaciones se aplican ajustándose a lo descrito en el catálogo para cada concepto a realizar. Materiales Los materiales que pueden utilizarse en la colocación de vidrios a título enunciativo pero no limitativo son los siguientes: Vidrio Normal, Mastique, Calzas de plomo, Biseles de aluminio Requisitos de ejecución El Contratista deberá emplear los procedimientos de construcción y equipo propuesto en el concurso, sin embargo puede poner a consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mejor aprovechamiento de su equipo y mejora en los programas de trabajo, pero en caso de ser aceptado, no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el Contrato. Se indicará en cada caso el tipo, calidad y espesor, dimensión y sistema de fijación. El vidrio deberá estar exento de cualquier defecto como burbujas, rayas y ondulaciones. No se admitirían piezas estrelladas o despostilladas. La colocación de vidrios en general deberá ser hermética al paso del agua, deberán quedar asentados perfectamente con mastique para evitar cualquier movimiento o vibraciones dentro del marco. En vidrios mayores de setenta y cinco (75) centímetros, se deberán utilizar calzas de plomo, hule o madera para garantizar la holgura del vidrio dentro del marco. El vidrio nunca deberá estar en contacto directo con el marco metálico, previamente se colocará una capa de mastique suave en todo el perímetro del marco; se colocará el vidrio sobre éste y ejerciendo una presión considerable hasta expulsar el mastique excedente; deberán de tener especial cuidado que siempre quede la cantidad necesaria para evitar vibraciones dentro del marco. Cuando la colocación se efectúe a una altura que sobre pase a los (3) metros o cuando la dimensión del vidrio lo requiera, el contratista deberá disponer de las protecciones necesarias para evitar accidentes a los colocadores y a terceros. Las tabletas para persianas deberán ser de cristal inastillable, con los cantos pulidos a máquina, salvo indicaciones contrarias del proyecto o la Dependencia. Cuando la colocación de vidrios sea sobre ventanería, canceles o puertas de aluminio el sistema de fijación, protección y sellado será por medio de vinilo, colocado en forma continua, iniciandose en una de las esquinas superiores, de manera que las esquinas restantes sean continuas.

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 58: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

Alcances Incluye todos los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de su colocación, la mano de obra para llevar a cabo hasta su total y correcta terminación el concepto de trabajo. Todos los cargos derivados por el uso de equipo, herramienta, combustibles, accesorios, andamios, pasarelas, andadores y obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y apruebe o indique la Dependencia. Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del Contratista de los vidrios que no hayan sido correctamente ejecutados a juicio de la Dependencia con base en el proyecto. La limpieza y el retiro de los materiales sobrantes y desperdicios al sitio aprobado por la Dependencia. Criterios de medición El vidrio se medirá en el sitio colocado en metros cuadrados (m2) con aproximación a una (0.1) decimal. Las tabletas se medirán por metro (m) con aproximación a una (0.1) decimal, con el ancho y espesor fijados por el proyecto pudiendo ser por pieza (pza), indicando el ancho, largo y espesor señalados. Base de pago Se pagará el vidrio con el precio unitario fijado en el contrato de acuerdo a la unidad y concepto de que se trate; el cual incluye todos los cargos por costos directos, indirectos y la utilidad del contratista

C l a v e D e s c r i p c i ó n 3.05.04.237.1.-

Suministro y colocación de ventanas de madera de pino estufado de 1.40x1.50 m incluye retiro de la ventana existente vidrios, materiales, equipo,

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 59: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

herramienta y todo lo necesario para la preparación del bano de colocación y tapado con tablarroca del restante.

3.05.04.237.2.-

Suministro y colocación de puertas de madera de pino estufado de 0.9x2.17 m incluye materiales, equipo, herramienta y todo lo necesario para la preparación del bano de colocación.

Definición. Elementos construidos de madera y bastidor metálico para ser colocados en vanos y paramentos de muros destinados a comunicar, dividir espacios, ventilar, proteger y como elementos decorativos. Materiales. Madera (pino estufado), triplay (pino), bastidor matálico, clavos o tomillos. Los materiales que serán empleados en puertas y ventanas deberán cumplir con la calidad y características fijadas en el proyecto. Requisitos de ejecución. El contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso, sin embargo puede poner a consideración de la Dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique el mejor aprovechamiento de su equipo y mejorar los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato. La madera deberá ser de la calidad, especie, características, solidez, uniformidad y tratamiento señalado en el proyecto o por la Dependencia. La madera será de clase selecta sin defectos de nudos, rajaduras, torceduras o resinas y de primera. Alcances Se incluyen en estos conceptos todos los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de su colocación, la mano de obra para llevar a cabo hasta su total y correcta terminación del concepto de trabajo. Todos los cargos derivados de uso de equipo y herramienta, accesorios, andamios, pasarelas, plataformas, y tapado del bano restante con tablaroca para el perfecto terminado de la colocación y obras de protección que para la correcta ejecución de este trabajo sean necesarias, incluyen el suministro e instalación de chapa de aluminio cromada de buena calidad. Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra o parte de ella que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Dependencia. Criterios de medición Para efectos de medición, se estimarán la puerta y mamparas de madera de pino colocadas a satisfacción de la Dependencia, expresado en pieza (pza) con aproximación a la unidad.

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 60: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

Base de pago. Las puertas y ventanas de madera se pagarán con los precios unitarios fijados en el catálogo del contrato para cada uno de los conceptos de que se trate, los cuales incluyen todos los cargos directos, indirectos y la utilidad del contratista.

C l a v e D e s c r i p c i ó n 3.05.06.253.1

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 61: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

3.05.06.253.2 3.05.06.253.3 3.05.06.253.4

Pintura

Definición. Recubrimiento en forma de película sobre una superficie como protección, decoración y limpieza. Estas especificaciones se aplican ajustándose a lo descrito en el catálogo para cada concepto a realizar. Materiales. Pintura vinílica, Pintura anticorrosivo, Barniz etc. Los materiales que serán empleados en pinturas y barnices deberán cumplir con la calidad y características fijadas en el proyecto. . Requisitos de ejecución. El contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso, sin embargo puede poner a consideración de la Dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique el mejor aprovechamiento de su equipo y mejorar los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato. La aplicación de pintura vinílica podrá ser directamente al paño de muros de tabique, block de concreto y aplanados; se regirá conforme a lo establecido en las normas. Se hará con equipo, herramienta y número de manos necesarias hasta lograr una superficie uniforme en cuanto a textura y color, según lo indique el proyecto o sugerido por el contratista previa autorización de la Dependencia La aplicación de pintura anticorrosiva podrá ser a base de un primario previa limpieza y cepillado de la superficie metálica, compuesto por dos manos de pintura anticorrosiva y tres manos posteriores de esmalte anticorrosivo con intervalos de 8 horas; se regirá conforme a lo establecido en las normas. Se hará con equipo, herramienta y número de manos necesarias hasta lograr una superficie unifonne en cuanto a textura y color, según lo indique el proyecto o sugerido por el contratista previa autorización de la Dependencia. Barnices, cuando la aplicación de lacas y barnices valla a ser sobre madera, deberá limpiarse y tratarse la superficie con plaste y selladores señalados en el proyecto librándola de imperfecciones y porosidades; los sobrantes se lijarán hasta obtener una superficie uniforme, tersa y libre de ondulaciones. Primeramente se deberá colocar un mano de sellador con la tinta y color aprobada por la Dependencia. La aplicación de barniz sobre madera, derivados de la misma, comprimidos de fibras y materiales de construcción en general, serán con brocha o pistola de aire a petición del contratista. Alcances Se incluyen en estos conceptos todos los materiales requeridos y especificados puestos en el lugar de su colocación, la mano de obra para llevar a cabo hasta su total y correcta terminación del concepto de trabajo. Todos los cargos derivados de uso de equipo y

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 62: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

herramienta, accesorios, andamios, pasarelas, plataformas y obras de protección que para la correcta ejecución de este trabajo sean necesarias. Los resanes y la restitución total o parcial por cuenta del contratista de la obra o parte de ella que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Dependencia. Criterios de medición Para efectos de medición, se estimará la superficie pintada con los espesores aprobados a satisfacción de la Dependencia, expresados en metros cuadrados (m2) o por pieza (pza) según se indique. Base de pago. La superficie pintada se pagará con los precios unitarios fijados en el catálogo del contrato para cada uno de los conceptos de que se trate, los cuales incluyen todos los cargos directos, indirectos y la utilidad del contratista.

C l a v e D e s c r i p c i ó n 3.05.09.281.1 3.05.09.281.2

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 63: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

3.05.09.281.3 3.05.09.281.4 3.05.09.281.5 3.05.09.281.6 3.05.09.281.7 3.05.09.281.8

Instalaciones hidráulicas, sanitarias y especiales

Definición. Conjunto de piezas, equipos, dispositivos y accesorios instalados o por instalar dentro de edificaciones para la conducción de líquidos, para suministrar servicios de comodidad, sanidad y ornato. Estas especificaciones se aplican ajustándose a lo descrito en el catálogo para cada concepto a realizar. Equipos Los equipos y dispositivos que se coloquen en las instalaciones deberán cumplir con los requisitos y características que señale el proyecto o la Dependencia y serán: Inodoro (w.c.) con las características señaladas en el catálogo. Lavabo con las características señaladas en el catálogo Llaves, con las características señaladas en el catálogo. Mingitorios, con las características señaladas en el catálogo. Accesorios para baño, con las características señaladas en el catálogo, (jabonera, gancho doble, toallero y portapapel, incluyendo espejo de 6 mm. de espesor). Los materiales, equipos y accesorios que serán empleados en instalaciones hidráulicas y sanitarias deberán cumplir con la calidad y características fijadas en el proyecto. Requisitos de ejecución. El contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso, sin embargo puede poner a consideración de la Dependencia para su aprobación cualquier cambio que justifique el mejor aprovechamiento de su equipo y mejorar los programas de trabajo; pero en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato. Instalaciones hidráulicas sanitarias. Se ejecutarán según proyecto o lo ordenado por la Dependencia, así como lo indicado al respecto en las normas de la secretaría de Salud y de la SECOFL Las válvulas deberán quedar localizadas en lugares accesibles y que permitan su fácil operación, no deberán instalarse con los vástagos hacia abajo. Las válvulas y en general los accesorios, deberán sujetarse con herramienta apropiada para evitar marcas o deterioros mayores. Se rechazarán todas las piezas o conexiones que presenten porosidades, grietas o cualquier otro defecto que impida un buen funcionamiento. Los muebles sanitarios, equipos de control, medición de flujo, regulación de presión y accesorios serán de las características y capacidad que fije el proyecto o la Dependencia.

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 64: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

La colocación, fijación y pruebas necesarias, serán de acuerdo a las indicadas por el fabricante y aprobadas por la Dependencia. El sitio donde serán colocados los muebles, modelo, color, altura, fijación o empotre, apoyos, conexión a las redes de alimentación de desagüe, colocación, conexión y pruebas de llaves, válvulas, accesorios, cuellos de plomo y cera, serán fijados en el proyecto o por la Dependencia. Los muebles sanitarios, equipos de control, llaves y válvulas que serán instalados deberán cumplir con los requisitos mínimos de calidad y funcionamiento estipulados en las normas respectivas de la SECOFI. Alcances Se incluyen en este concepto todos los materiales, muebles, equipo, accesorios requeridos y especificados puestos en el lugar de su colocación, la mano de obra necesaria para llevar hasta su total y correcta terminación de cada uno de estos conceptos de trabajo, todos los cargos derivados por el uso de herramientas y equipo, etc. Criterios de medición Para efectos de medición, se estimarán cada uno de estos conceptos en piazas suministradas, instaladas y probadas de acuerdo a las características señaladas en cada uno de estos conceptos, y a satisfacción de la Dependencia. Base de pago. Las instalaciones, muebles sanitarios, equipos y accesorios en general se pagarán con los precios unitarios fijados en el catálogo del contrato para cada uno de los conceptos de que se trate, los cuales incluyen todos los cargos directos, indirectos y la utilidad del contratista.

C l a v e D e s c r i p c i ó n 1060.02

Excavación para estructuras

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 65: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderá por excavación para estructuras las que se realicen para cimentación, para alojarlas o que formen parte de ellas, incluyendo las operaciones necesarias para amacizar o limpiar la plantilla o taludes de la misma, la remoción del material producto de las excavaciones a la zona de libre colocación disponiéndolo en tal forma que no interfiera con el desarrollo normal de los trabajos y la conservación de dichas excavaciones por el tiempo que se requiera para la construcción satisfactoria de las estructuras correspondientes incluyen igualmente las operaciones que deberá efectuar el Contratista para aflojar el material previamente a la excavación. Las excavaciones deberán efectuarse de acuerdo con los datos del proyecto y/o las ordenes del Ingeniero, afinándose en tal forma que ninguna saliente del terreno penetre mas de 1(uno) cm. dentro de las secciones de construcción estructuras. Se entenderá por zona de colocación libre la comprendida entre alguna, algunas o todas las lineas de intersección de los planos de las excavaciones con la superficie del terreno y las lineas paralelas a ellas distantes 20.00 (veinte) metros. Cuando los taludes o plantilla de las excavaciones vayan a recibir mamposterías o vaciado directo de concreto deberán ser afinadas hasta las líneas o niveles del proyecto y/o ordenadas por el Ingeniero en tal forma que ningún punto de la sección excavada diste mas de 10.00 (diez) centímetros del correspondiente de la sección del proyecto; salvo cuando las excavaciones se efectúen en roca fija en cuyo caso dicha tolerancia se determinará de acuerdo con la naturaleza del material excavado sin que esto implique obligación alguna para la Comisión de pagar al contratista las excavaciones en exceso fuera de las líneas o niveles del proyecto. El afine de las excavaciones para recibir mampostería o el vaciado directo de concreto en ellas, deberá hacerse con la menor anticipación posible al momento de construcción de las mamposterías o al vaciado del concreto, a fin de evitar que el terreno se debilite o altere por el intemperismo. Cuando las excavaciones no vayan a cubrirse con concreto o mampostería, se harán con las dimensiones mínimas requeridas para alojar construir la estructuras: con un acabado esmerado hasta las líneas o niveles previstos en el proyecto y/o ordenados por el Ingeniero, con una tolerancia en exceso de 25.00 (veinticinco) centímetros al pie de los taludes que permita la colocación de formas para concreto, cuando esto sea necesario. La pendiente que deberán tener los taludes de estas excavaciones será determinada en la obra por el Ingeniero, según la naturaleza o estabilidad del material excavado considerándose las sección resultante como sección del proyecto. Cuando las excavaciones se realicen en roca fija se permitirá el uso de explosivos, siempre que no altere el terreno adyacente a las excavaciones y previa autorización por escrito por el Ingeniero. El material producto de las excavaciones podrá ser utilizado según el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero en rellenos u otros conceptos de trabajo en cualquier lugar de las obras, sin compensación adicional al Contratista cuando este trabajo se efectúe dentro de la zona de libre colocación, en forma simultánea al trabajo de excavación y sin ninguna compensación adicional a las que corresponden a la colocación del material en un banco de desperdicio.

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 66: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

Cuando el material sea utilizado fuera de la zona de libre colocación, o dentro de ella pero en forma que no sea simultanea a las obras de excavación o de acuerdo con algún procedimiento especial o colocación o compactación según el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero, los trabajos serán adicionales y motivo de otros precios unitarios. Cuando las excavaciones se efectúen en agua o material lodoso, se procederá en los términos de la especificación 1040.02 (zanjas). Cuando para efectuar las excavaciones se requiera la construcción de tabla-estacados o cualquier obra auxiliar, estos trabajos le serán compensados por separado al Contratista. MEDICION Y PAGO.- Las excavaciones para estructuras se medirán en metros cúbicos con aproximación de un decimal. Al efecto se determinara directamente en las excavaciones el volúmen de los diversos materiales excavados de acuerdo con las secciones del proyecto y/o las ordenes del Ingeniero. No se estimaran para fines de pago las excavaciones hechas por el Contratista fuera de las líneas de proyecto, ni la remoción de derrumbes originados por causas imputables al Contratista que al igual que las excavaciones que efectúe fuera del proyecto serán consideradas como sobre excavaciones. En aquellos casos en que por condiciones del proyecto y/u ordenes del Ingeniero el material producto de la excavación se coloque en bancos de desperdicio fuera de la zona de libre colocación, se estimará y pagará por separado al contratista este movimiento. Cuando el material producto de las excavaciones de las estructuras sea utilizado para rellenos u otros conceptos de trabajo, fuera de la zona de libre colocación, o bien dentro de ella en forma no simultanea a la excavación habiendo sido depositado para ello en banco de almacenamiento o utilizado de acuerdo con algún proceso de colocación o compactación que señale el proyecto y/o el Ingeniero, estas operaciones serán pagadas y estimadas al Contratista por separado. En resumen, se ratifica que el pago se hará exclusivamente al hecho de considerar las líneas netas de proyecto; y a continuación de manera iniciativa se señalan las principales actividades; a).- Afloje del material y su extracción b).- Amacice o limpieza de plantilla y taludes, y afines. c).- Remoción del material producto de las excavaciones. d).-Traspaleo cuando se requiere. e).- Conservación de las excavaciones. f).- Extracción de derrumbes.

C l a v e D e s c r i p c i ó n 4000.01

Mamposteria y Zampeado para estructuras

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 67: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

DEFINICION Y EJECUCION.- Se entenderá por “mampostería de piedra” la obra formada por fragmentos de roca, unidas por mortero de cemento; cuando la mampostería se construya sin el uso del mortero para el junteado de las piedras únicamente por acomodo de las mismas se denominará “Mampostería seca o ZAMPEADO”. Cuando el ZAMPEADO ya construido en seco según la especificación anterior se recubra y se llenen sus juntas con una capa de mortero y cemento, se conocera como “ZAMPEADO con mortero de cemento”. Comprende el suministro de todos los materiales que intervienen en la construcción; la piedra deberá ser de buena calidad homogénea, fuerte, durable y resistente a la acción de los agentes atmosféricos, sin grietas ni partes alteradas; sus dimensiones serán fijadas por el ingeniero, tomando en cuenta las dimensiones de la estructura correspondiente y no se admitirán piedras en forma redondeada. Cada piedra se limpiará cuidadosamente y se mojará antes de colocarla, debiendo quedar sólidamente asentada sobre las adyacentes separadas únicamente por una capa adecuada de mortero. El mortero de cemento que se emplee para juntearla la mampostería, deberá tener la proporción que señale el proyecto. El mortero podrá hacerse a mano o maquina, según convenga de acuerdo con el volumen que se necesite. MEDICION Y PAGO.- La mampostería y el ZAMPEADO serán medidos para fines de pago en metros cúbicos con aproximación de un décimo. Al efecto se determinará directamente en la obra los volúmenes realizados por el Contratista según lo especificado en el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero. El pago de estos conceptos se realizará en función de lo realmente ejecutado y de acuerdo definiciones de cada concepto; correspondiendo el suministro de todos los materiales en obra, incluyendo abundamiento y desperdicios, así como el equipo y la mano de obra necesaria. No se estimará para fines de pago los volúmenes de mampostería o zampeado construidos fuera de las secciones del proyecto y/o las ordenes del ingeniero.

C l a v e D e s c r i p c i ó n 4020.01

Muros de tabique recocido o block de cemento

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 68: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN.- Muro de mampostería de tabique es la obra de albañilería formada por tabiques unidos entre si por medio de mortero cemento-arena en proporción 1:5, para formar lienzos, mochetas, repisones, escalones forjados, etc. Los tabiques podrán ser colorado común, prensado, o cualquier otro tipo ordenado por el proyecto y/o por el Ingeniero. El material empleado en los muros de tabique común deberá ser nuevo, con bordes rectos y paralelos, con esquinas rectangulares, y afectando la forma de un prisma rectangular. Su estructura será compacta y homogénea. No presentará en su acabado imperfecciones que disminuyan su resistencia, duración o aspecto; a la percusión producirá un sonido metálico. Será de buena calidad, resistente, homogéneo, durable, capaz de resistir a la acción del intemperismo y de grano fino. Todos los tabiques deberán ser aproximadamente del mismo color, sin chipotes, reventaduras, grietas y otros defectos. En general, el tabique colorado común tendrá un ancho igual al doble de su peralte y un largo igual al cuádruplo de dicho peralte. Todos los tabiques serán sensiblemente de las mismas dimensiones. En el momento de ser colocados los tabiques deberán estar libres de polvo, aceite, grasa y cualquier otra substancia extraña que impida una adherencia efectiva del mortero que se emplee en el junteo. Mampostería o muro de tabique prensado es la obra ejecutada con tabique prensado de mortero de cemento, cuyos agregados están constituidos por arena, tepetate, tezontle o piedra pómez. Los tabiques prensados se usan tanto en muros aislados, de carga, de relleno, así como en los aparentes. El tabique prensado tendrá color homogéneo y estará libre de imperfecciones en su acabado, debiéndose desechar las piezas que tengan las aristas deterioradas o que presenten alguna mancha en la cara que va a quedar visible. El mortero de cemento o cal con que se juntearán y asentarán los tabiques se compondrá de cemento y arena fina, de acuerdo con lo estipulado en el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero, agregándose el agua que sea necesaria para obtener la consistencia y plasticidad debidas. Todos los tabiques se asentarán y juntearán con mortero fresco una vez limpiados perfectamente y saturados con agua, y se acomodarán sin dar tiempo a que el mortero endurezca. El mortero que se vaya requiriendo para la fabricación de las mamposterías de tabique deberá de ser fabricado de tal forma que sea utilizado de inmediato dentro de los treinta minutos posteriores a su fabricación, desechándose el material que sobrepase el lapso estipulado. El espesor del mortero de cemento entre los tabiques deberá de ser de medio a uno y medio centímetros, según lo indicado en el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero. Las juntas de asiento de los tabiques deberán de formar hiladas horizontales y las juntas verticales quedarán cuatrapeadas y a plomo. Las juntas se llenarán y entallarán correctamente con mortero en toda su longitud conforme progrese la construcción. Las juntas visibles en los paramentos se conformarán y entallarán con juntas de intemperie, a menos que el proyecto ordene otra cosa. Cuando las juntas sean visibles y se empleen como motivo de ornato, se

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 69: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

entallarán con una entrante o una saliente de mortero de cal o cemento, las' que tendrán forma achaflanada o semicircular y su ancho estará comprendido entre 1 (uno) y 1 1/2 (uno y. medio) centímetros, con las modificaciones señaladas en el proyecto. Las juntas que por cualquier motivo no se hubieran entallado al asentar el tabique, se mojarán perfectamente con agua limpia y se llenarán con mortero hasta el reborde de las mismas. Mientras se realiza el entallado de estas juntas, la parte de muro, mocheta o mampostería en general se conservara mojada. No se permitirá que el peralte de una hilada sea mayor que el de la inferior, excepción hecha de cuando se trate de hiladas que se liguen al "lecho bajo" de una trabe o estructura, o bien que ello sea requerido por el aparejo empleado en la mampostería, de acuerdo con el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero. Se evitará el uso de lajas, calzas o cualquier otro material de relleno, salvo cuando este sea indispensable para llenar huecos irregulares o cuando forzosamente se requiera una pieza especial para completar la hilada. En general el espesor de las obras de mampostería de tabique colorado común recocido será de 7 (siete), 14 (catorce), 28 (veintiocho) o 42 (cuarenta y dos) centímetros, de acuerdo con lo señalado en el proyecto y/o por las ordenes del Ingeniero. En general el espesor de los muros y mamposterías de tabique prensado será de 5 (cinco), 10 (diez), 20 (veinte) o 30 (treinta) centímetros, según lo señalado en el proyecto y/o por las ordenes del Ingeniero. En la construcción de muros se deberán humedecer bien los tabiques antes de colocarse, se nivelará la superficie del desplante, se trazaran los ejes o paños de los muros utilizando hilos y crucetas de madera. Es conveniente al iniciar el muro levantar primero las esquinas, pues estas sirven de amarre a los hilos de guía, rectificándose las hiladas con el plomo y el nivel conforme se va avanzando el muro o muros. MEDICIÓN Y PAGO.- Los muros y mamposterías de tabique colorado común recocido que fabrique el Contratista serán medidos en metros cuadrados con aproximación de una decimal, y para el efecto se medirán directamente en la obra el numero de metros cuadrados de lienzo de muro o mampostería construidos de acuerdo con el proyecto y/o las ordenes del Ingeniero. En la medición se incluirán las mochetas y comisas, pero se descontarán los vanos correspondientes a puertas, ventanas y claros. El pago de estos conceptos se hará de acuerdo con las características y espesores aquí contemplados, incluyendo el suministro de todos los materiales en obra, incluyendo mermas y desperdicios; así mismo el equipo cuando se requiera, ,el andamiaje y la mano de obra.

C l a v e D e s c r i p c i ó n 3.05.01.203.1

Cadenas, castillos y dalas.

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 70: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

3.05.01.203.2 3.05.01.203.3

DEFINICION Elementos estructurales de concreto armado, que tienen, por objeto rigidizar los muros, transmitir y repartir cargas. MATERIALES Los materiales que se utilizan en la construcción de cadenas, castillos y dalas, podrán ser a título enunciativo y no limitativo los siguientes: Cemento, Arena, Grava, Agua, Acero de refuerzo y alambre recocido No.18 Madera para cimbra, Clavo, Herrajes, Membrana de curado, etc. Los materiales que se utilizarán en la elaboración del concreto, el acero de refuerzo y la madera para la cimbra, deberán cumplir con las normas de calidad que en cada caso fijen las especificaciones del proyecto. E. REQUISITOS DE EJECUCION El Contratista deberá emplear los procedimientos y equipo propuesto en el concurso; sin embargo podrá poner a consideración de la Dependencia para su aprobación, cualquier cambio que justifique un mayor aprovechamiento a su equipo y mejora en los programas de trabajo; en caso de ser aceptado no será motivo para que pretenda la revisión del precio unitario establecido en el contrato.

Previamente al inicio del colado de las cadenas, castillos y dalas. deberá humedecerse elementos contiguos. El tiempo mínimo de descimbrado deberá ser de (24) horas, excepto cuando se haya autorizado por parte del supervisor la autorización de cemento de fraguado rápido y aditivos, en cuyo caso podrá reducirse el tiempo de descimbrado a doce (horas).

Se construirán cadenas y dalas de concreto, con espaciamiento, y sección de acuerdo a lo siguiente: Sobre coronamiento de cimientos de mampostería para desplante de muros. Para remates horizontales o inclinados de bardas, pretiles y muros que no vallan a estar ligados en su parte superior como elementos de estructura. En cerramientos de puertas y ventanas . En la construcción de cadenas, castillos y dalas, se ejecutará en términos generales lo siguiente: La localización, espaciamiento, sección, armado, fatigas de trabajo acabados y demás características, serán las indicadas por el proyecto y lo ordenado por la Dependencia.

Cuando sobre los paños de muros reforzados con cadenas, castillos y dalas se vaya a colocar recubrimientos pétreos deberán preverse los anclajes necesarios que señale en cada caso el proyecto.

ALCANCES CRITERIOS DE MEDICION y BASE DE PAGO Alcances Se incluyen todos los materiales y mano de obra en las operaciones de trazo, referencias de nivel, habilitado y colocación de acero de refuerzo, preparación de anclajes, cimbrado y

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 71: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

descimbrado, limpieza y humedecido de elementos colindantes, fabricación de concreto, pruebas, colocación, picado, curado, limpieza y retiro de material sobrante o desperdicio. Todos los cargos derivados por el uso de equipo, herramienta, accesorios, andamios, pasarelas, plataformas, y obras de protección que para la correcta ejecución del trabajo proponga el Contratista y apruebe la Dependencia. Los resanes, rebabeo y la restitución total o parcial por cuenta del Contratista de la obra que no haya sido correctamente ejecutada a juicio de la Dependencia.

Criterios de medición Las cadenas, castillos y dalas se medirán en metros (m) con aproximación a una (O. 1) decimal, descontándose las intersecciones. Base de pago Las cadenas, castillos y dalas se pagarán con los. precios unitarios fijados en el contrato de acuerdo a la unidad que se trate, incluyendo en ellos los cargos directos, indirectos y utilidad del Contratista.

D.I.E. 1.- OP CÓDIGO DE COLOR

GENERALIDADES

Estas Especificaciones se refieren a las normas para uniformizar los colores para la protección anticorrosiva de los equipos electromecánicos instalados y por instalar en Presas y Distritos de riego de la Comisión Nacional del Agua, de acuerdo con el Código de Color de Seguridad, según la Asociación Americana de Estándares (A.S.A.).

NORMAS Y EQUIPO COLOR NORMA (A.S.A.).- Azul.- Protección: Para marcar equipos o partes de los mismos que no representan peligro inminente en su operación. se usa en hornos, tanques, tuberías, controles eléctricos, calderas válvulas, quemadores y compresoras. VÁLVULAS DE SERVICIO, DE EMERGENCIA, AUXILIARES, PLANTAS DE EMERGENCIA, BOMBAS, MALACATES, MECANISMOS, ELEVADORES Y SUS MOTORES DE OPERACIÓN.

AZUL OSCURO

TUBERÍAS DE PRESIÓN Y AUXILIARES. AZUL CLARO

NORMA (A.S.A.).- Naranja.- Alerta: Para señalar las partes peligrosas en maquinaria o equipo que pueden producir lesiones como cortadoras, contusiones, fracturas, etc.; debe utilizarse para advertir la presencia de zonas peligrosas de equipo en movimiento, botones de arranque de dispositivos de seguridad, interior de cajas de controles eléctricos.

COMPUERTAS RADIALES Y DESLIZANTES, OBTURADORES, VIGA DE ENGANCHE Y ARRANCADORES ELÉCTRICOS.

NARANJA

NORMA (A.S.A.).- Amarillo.- Altas visibilidad: Para marcar partes contra las que se puede golpear, tropezar, caer o causar algún daño. Se usa en equipos de camiones, partes sobresalientes, finales de camino, vigas bajas

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 72: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

cucharones, de carga, llegadas de escaleras, partes terminales de piso, equipo de construcción como montacargas, grúas, etc. GRÚAS, MONTACARGAS, POLIPASTOS, ETC.

AMARILLO CATERPILAR

NORMA (A.S.A.).- Amarillo y negro.- Precaución: Este color se debe utilizar en objetos que producirían daños físicos; golpes contra ellos, caídas tropezones, etc.

La siguiente lista indica algunos de los artículos que deben pintarse de amarillo.

1.- Esquinas en estibas de materiales almacenados.

2.- Cubiertas o guardas de tirantes.

3.- Pasamanos y el primero y último escalones amarillos, los intermedios negros.

ESCALERAS MARINAS, EL PRIMERO Y ULTIMO ESCALONES AMARILLOS, LOS INTERMEDIOS NEGROS.

AMARILLO Y NEGRO

NORMA (A.S.A.).- Blanco y negro.- Para marcar circulación en pasillos, signos de dirección y finales de pasillos. Se usa en fajas diagonales alternadas en los dos colores.

REJILLAS DE PISO Y PISOS DE PUENTES, REJILLAS DE OBRA DE TOMA, SOPORTES DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS Y PROTECCIÓN EN CARRETERAS (FLEX-BEAM).

BLANCO Y NEGRO

Los siguientes equipos y materiales no se encuentran clasificados por la “American Standards Association”, por lo que se pintaran en la forma siguiente.

TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

VERDE CLARO

MOTORES ELÉCTRICOS DE LAS BOMBAS

EN FRANJAS ALTERNADAS COLOR NARANJA Y MARFIL, LA PARTE SUPERIOR COLOR NARANJA. LA TERCERA FRANJA TENDRÁ UN ANCHO APROXIMADO DE LA TERCERA PARTE DE LA ALTURA DEL MOTOR .

TUBERÍA ELÉCTRICA

ALUMINIO

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL CÓDIGO DE COLORES. Mientras que al principio el uso de colores de seguridad resultó muy efectivo para la prevención de accidentes, algo de esta ventaja se perdió a causa de la falta de uniformidad, tanto en los colores tipo como en los métodos empleados para utilizarlos. Los esfuerzos para llegar a establecer un sistema uniforme de colores de seguridad, se vieron coronados en 1945, al publicar la American Standards Association su Código de Colores de Seguridad para la identificación de riesgos físicos, que se conoce como ZR53.

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 73: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

Este primer Código sugiere el empleo de tres colores: rojo, verde y amarillo, además de blanco y negro. En 1953 se hizo una revisión y se adicionaron los colores naranja y azul. Este código modificado es el que esta aceptado actualmente y es utilizado por la industria en general. Proporciona un sistema ordenado y estándar de identificación que puede aplicarse en cualquier tipo de industria. Permite al trabajador identificar rápidamente todas las áreas de peligro y los dispositivos de seguridad, preparándolo de antemano para un caso de emergencia. Se puede asegurar que una vez que este código de seguridad sea implantado en la C.N.A., cualquier trabajador puede ir de una sección a otra, o inclusive ser cambiado a otra y sin embargo reconocer siempre las señales de seguridad, ya que estas invariablemente indicarán lo mismo. La experiencia ha demostrado ampliamente que el uso del color como medida de seguridad debe seguir un patrón lógico. Debe estar de acuerdo con los usos tradicionales, por ejemplo naranja para indicar zonas peligrosas de equipos en movimiento, azul se utilizará para marcar equipos que no representan peligro. Los colores empleados en un programa de seguridad no sólo deben atraer la atención, sino que deben de estar asociados a una idea predeterminada, distinta para cada uno de ellos. La reacción de un individuo al absorber un cierto color, debe ser inmediata y positiva. No debe existir ninguna duda ni confusión respecto al significado de las señales.

D.I.E. 2-OP.- ESPECIFICACIONES GENERALES DE RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS PARA COMPUERTAS RADIALES Y DESLIZANTES DE ACERO ESTRUCTURAL, ASÍ COMO MECANISMOS DE OPERACIÓN.

I.- GENERALIDADES

Estas especificaciones se refieren a los requisitos que deben cumplir los recubrimientos anticorrosivos para la protección de las compuertas radiales y deslizantes de acero estructural, y de fierro fundido, así como sus mecanismos de operación instaladas y por instalar, en las diferentes obras de esta Comisión Nacional del Agua. Se incluyen también las Especificaciones de la limpieza y preparación de superficie características de los materiales empleados e inspección de los recubrimientos. I,1.- Terminología.- El término “Recubrimientos anticorrosivos” se refiere a todas las pinturas y productos que se usan para prevenir la corrosión de compuertas radiales y deslizantes de acero estructural, así como mecanismo y accesorios. I.2.- Denominación.- Los recubrimientos anticorrosivos se denominarán, en general: primarios, intermedios, acabados y especiales. Llevarán en particular el nombre específico relativo a su composición, como alquidálico, zinc inorgánico, etc. I.3.- Compuerta deslizante de fierro fundido y acero estructural. Los sistemas de recubrimiento anticorrosivo que se aplique a la compuerta deslizante de fierro de fundición y acero estructural será de acuerdo a las condiciones de trabajo y medio ambiente que se citan en el capítulo IV de estas especificaciones.

II.- CONDICIONES DE EXPOSICIÓN

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 74: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

Por condiciones de exposición se entiende el medio ambiente y composición de las aguas a que estén expuestas las compuertas y accesorios que se desea proteger y las que deberán tomarse en cuenta para la selección de los recubrimientos. A continuación se mencionan los ambientes y exposiciones mas comunes en las instalaciones de la C.N.A. II.1.- Ambientes

a) .- Seco (altiplano) y lluvias temporales, aguas potables (blandas) y aguas salinas (duras) b) .- Húmedo (tropical) salino y brisas, aguas potables (blandas) y aguas salinas (duras). c) .- Aguas Negras.

III.- LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES POR PROTEGER La limpieza de las superficies que se pretende proteger, deberá llevarse a cabo de acuerdo con las normas de la “Steel Structures Painting Council (SSPC-S10)”, “Limpieza con chorro de arena a metal blanco”. Previamente deberán eliminarse gotas de soldadura, adherencia metálica que se hayan utilizado para el armado y se remataran filos y salientes. La arena que se debe utilizar para la limpieza será sílica o cuarzosa, mallas 40-80, es decir, que sea retenida totalmente por la malla 40.

IV.- SISTEMAS Los sistemas de recubrimientos anticorrosivos que deberán emplearse de acuerdo con las condiciones de trabajo y medio ambiente, que se citan en el capítulo II de estas Especificaciones, serán los siguientes: IV.1.- Medio ambiente seco y lluvias de temporal, (a) IV.-1.1.- Aguas potables o salinas.

Primario.- 100% inorgánico de silicato de zinc. tipo autocurante, multirresinoso, para usarse con recubrimientos vinílicos en condiciones severas de mantenimiento o inmersión.

Intermedio o enlace.- permite la unión del primario y el acabado. Acabado.- recubrimiento de resinas vinílicas de alto contenido de sólidos. IV.2.- Medio ambiente húmedo (tropical), salino y brisas, (b). IV.2.1.- Aguas potables o salinas. Recubrimiento vinílico de tres componentes: primario, intermedio y acabado. IV.3.- Instalaciones para aguas negras, (c). Primario.- 100% inorgánico de silicato de zinc, tipo autocurante. Acabado.- Recubrimiento de cloruro de polivinilo, de alto contenido de sólidos.

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 75: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

V.- CARACTERÍSTICAS

V.1.- PRIMARIO 100% inorgánico de zinc, tipo autocurante.- se refiere a un primario 100% inorgánico de zinc, cuyo curado o insolubilidad se obtiene por sí mismo. Tiene una excepcional resistencia a la abrasión, un alto contenido de sólidos; de fácil aplicación. Una sola capa proporciona máxima protección contra la intemperie, abrasión, disolvente, etc.; es de base acuosa, no usa disolventes, no es inflamable ni explosivo. 1.- Espesor.- El espesor total seco que deberá dar en una sola capa, será de 75 micras (3 mils). 2.- Contenido de sólidos.- Este primario lo constituye un volumen total de sólidos, de acuerdo con su rendimiento, de 24 m1/2 por litro y por milésima de pulgada de espesor de película seca. 3.- Tiempo de secado.- Alcanzará insolubilidad en agua después de 30 minutos; puede recubrirse cuando el color se haya turnado a gris oscuro y se haya endurecido. 4.- Aplicación.- Este primario deberá aplicarse con pistola de aire y para resanarse deberá lijarse el área por reparar. V.2.- Enlace.- Para ciertos casos particulares no es posible tener el mismo tipo de resina en el primario y en el acabado, presentándose problemas de incompatibilidad o de adherencia. Por lo que se requiere una capa intermedia denominada enlace capaz de adherirse tanto al primario como al acabado normalmente, los enlaces contienen una mezcla de resinas parte de las cuales promueve la adherencia con el primario y el resto con el acabado. Generalmente los pigmeos inividores están ausentes.

1. Espesor.- El espesor total seco que deberá dar una sola capa, será de 38 micras(1.5 mils) 2. Contenido de sólidos.- El Enlace esta constituido por un volumen total sólidos de 18.8%+ 2%, de

acuerdo con su rendimiento teórico a 1 mil de espesor será de 7.4 m ½ por litro. 3. Tiempo de secado.- para retocar de ½ a 1 hrs; a 21ºC. Para recubrimiento con acabados: 4 hrs

(mantenimiento) 4 hrs (inmersión). 4. Aplicación.- Puede aplicarse igualmente con equipo de atomización convencional, sin aire, brocha o

rodillo.

V.3.- ACABADOS

a).- Recubrimiento de resina vinílica de alto contenido de sólidos.- Es un acabado que debidamente aplicado es excepcionalmente resistente al agua; no lo afecta en la inmersión continua en agua dulce o salada. Tiene gran resistencia a la abrasión y al raspado, de fácil aplicación. La película seca permanece no quebradiza y sigue fácilmente la dilatación y contracción de la superficie subyacente. el revestimiento no se rompe ni se afloja cuando se dobla a 180º sobre un arco de pequeño radio (mandril de 6.3 mm de diámetro).

1.- Espesor.- El espesor total seco que deberán dar tres manos sobre el Enlace será de 114 micras (4.5 mils).

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 76: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

2.- Contenido de sólidos.- Este primario está constituido por un volumen total de sólidos, de acuerdo con su rendimiento que es de 24 m1/2 por litro y por milésima de pulgada de espesor de película seca.

3.- Tiempo de secado.- Alcanza insolubilidad en agua después de 4 horas; transcurrido ese tiempo puede recubrirse. Su tiempo de secado al tacto es de 30 minutos.

4.- Aplicación.- Puede aplicarse igualmente con equipo de atomización común y corriente, o brocha, déjense transcurrir por lo menos dos horas como tiempo de secado entre una y otra mano. Una vez preparado el recubrimiento para su aplicación, deberá conservarse útil, listo para aplicarse, en un máximo de 6 horas, se deben colocar en la sombra los recipientes antes de usarlos. Su resistencia a la temperatura es de 66 ºC.

b).- Recubrimiento vinílico de tres componentes.- Esta especificación se refiere a un recubrimiento a base de resinas vinílicas de tres componentes primario, intermedio y de acabado. Esta compuesto de resinas y pigmentos inertes es inodoro, insípido y completamente no tóxico; no le afecta la inmersión continua en agua, ni en soluciones de sal de cualquier concentración. La película seca es sumamente dura y resistente a la abrasión. Su adherencia es excelente, no quebradizo y sigue la expansión o contracción de la superficie a la que está adherido. No experimenta fractura, ni pérdida de adherencia al doblarse a 180º sobre un arco de pequeño radio (mandril de 6.3 mm de diámetro).

1.- Espesor.- el espesor total seco de los tres componentes de este recubrimiento, deberá estar entre 200 a 250 micras (8 a 10 mils).

2.- Contenido de sólidos.- el volumen total de sólidos de este recubrimiento, deberá estar de acuerdo con los rendimientos siguientes.

Primario: 100% inorgánico de silicato de zinc, tipo autocurante, multirresinoso para usarse con recubrimiento vinílico en condiciones severas de mantenimiento en inmersión aplicar una capa de 8.0 milésimas de espesor seco.

Intermedio: (1 mano) 2.5 m1/2 por litro con 1.5 milésimas de pulgada de espesor.

Acabado: (2 manos) 5 m1/2 por litro la primera mano de 3.0 milésimas de pulgada de espesor y la

segunda mano de 1.5 milésimas para obtener un espesor de 9.0 milésimas de pulgada a película seca.

3.- Tiempo de secado.- Su tiempo de secado al tacto es de 30 a 45 minutos, alcanza insolubilidad en agua

a las 4 horas como mínimo.

4.- Aplicación.- El recubrimiento deberá aplicarse dentro de las 2 primeras horas de haberse preparado la superficie. En condiciones ambientales no adecuadas para el producto, no se deberá proceder a la limpieza de la superficie hasta que dichas condiciones hayan desaparecido. Una vez preparado el recubrimiento para su aplicación, se conservará útil, listo para aplicarse, de 4 a 8 horas, ya que transcurrido ese tiempo se dificulta su aplicación por gelificación, es conveniente colocar en la sombra los recipientes de recubrimiento ya preparado, para evitar este fenómeno. El procedimiento de aplicación de los tres componentes será: una mano de primario, una mano de intermedio y de dos a cuatro manos de acabado, para tener el espesor seco total especificado.

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 77: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

La mano de primario se aplicará con pistola de aspersión, mojando perfectamente la superficie metálica hasta lograr una capa uniforme, lisa, sin porciones mal cubiertas y sin poros; las siguientes manos, de intermedio y de acabado, se aplicarán por aspersión con equipo sin aire.

c).- Recubrimiento de cloruro de polivinilo de altos sólidos.- Esta especificación se refiere a un recubrimiento de acabado con alto contenido de sólidos a base de resinas vinílicas y pigmentos de máxima resistencia a la intemperie, con notable durabilidad y firmeza de color. La película perfectamente seca tiene excepcional resistencia a la abrasión y al rozamiento. Su adherencia a superficie metálica es excelente, la película es altamente impermeable y no es afectada por argas exposiciones al agua dulce o salada, se recomienda para plantas de tratamiento de aguas negras, soporta calor seco hasta 82ºC. 1.- Espesor.- El espesor seco de película deberá ser de 125 a 150 micras (5 a 6 mils), a una sola mano cruzada.

2.- Contenido de sólidos.- Este recubrimiento lo constituye un volumen total de sólidos de acuerdo con

un rendimiento de 11 m1/2 por litro por milésima de pulgada de espesor. 3.- Tiempo de secado.- Su secado al tacto a temperatura ambiente es aproximadamente de 30 minutos,

alcanza a las 4 horas como mínimo la dureza máxima. 4.- aplicación.- El recubrimiento podrá aplicarse, tanto con equipo de atomización con pistola de aire,

como con equipo “sin aire”.

El recubrimiento deberá aplicarse dentro de las dos primeras horas de haberse preparado las superficie. No deberá efectuarse la limpieza de la superficie mientras las condiciones ambientales no sean las adecuadas. Una vez preparado el recubrimiento para su aplicación, se conservará útil, listo para aplicarse, aproximadamente 6 horas. Deberá aplicarse dos manos, dejando transcurrir por lo menos dos horas como tiempo de secado entre una y otra mano.

VI.- INSPECCIONES Y PRUEBAS

Los sistemas de recubrimiento detallados en estas Especificaciones, estarán sujetos a una inspección rigurosa durante su ejecución y al terminarse ésta. Ningún sistema de recubrimiento podrá darse por aceptado hasta que todas las pruebas, análisis e inspección final correspondiente, hayan sido certificadas por el Inspector designado por la C.N.A., que indiquen los resultados satisfactorios de las pruebas, análisis o garantías del fabricante de los recubrimientos. El fabricante deberá enviar ala C.N.A. muestras suficientes de los productos que se pretendan emplear en los distritos sistemas de recubrimientos, para que ésta los envíe a su laboratorio par su ensaye y aprobación. VI.1.- Limpieza con chorro de arena. El grado de limpieza “a metal blanco” que se cita en estas Especificaciones, deberá tener el siguiente aspecto.

LICITACIÒN No. 16101145___

Page 78: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

=================================================================== Desazolve del Canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. ===================================================================================================

LICITACIÒN No. 16101145___

La superficie deberá estar exenta de óxido, pintura, aceite, grasa o cualquier substancia extraña y deberá tener además, un color gris blanco metálico uniforme, sin manchas gris oscuro. Para la especificación de la superficie, se preparará esta con un área de 1 m1/2, que servirá como patrón para compararla con el total de la superficie, utilizando para ello la lámpara comparadora de fijación. VI.2.- Sistema de recubrimiento. Para la aceptación de los diferentes sistemas de recubrimiento, se efectuarán los siguientes pasos.

1. - Por medio de un medidor de tipo magnético (MIKROTEST), se comprobará que los espesores de recubrimiento son los especificados en cada caso.

2. - Por medio de un detector de fallas (TINKER AND RASOR, MODELO M-1), se efectuará la prueba

de continuidad de película, es decir se asegurará que no existan zonas con bajo espesor, raspaduras, poros, etc.

3. - Se comprobará la adherencia de la película del recubrimiento, haciendo pequeños cortes con navaja a

1 cm de distancia; el recubrimiento no deberá desprenderse al tirar de él.

Page 79: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESCOMISION NACIONAL DEL AGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÌCOLA ÁREA CONVOCANTE: DIRECCION LOCAL QUERÉTARO

LICITACIÓN No: DOCUMENTO

A 21

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE FECHA:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

HOJA: DE:

CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ

PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

CLAVE

PARTIDA SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS

CANTIDAD DE

TRABAJO UNIDAD

PRECIO UNITARIO IMPORTE EN

PESOS CON NÚMERO CON LETRA

CANALES

1 9-2.03.11

DESAZOLVE DE CANALES Y/O DRENES CON EQUIPO MECANICO, CUANDO EL VOLUMEN DEL MATERIAL EXCAVADO SEA MAYOR DE 3000 M3/KM. POR METRO CUBICO MEDIDO EN LA EXCAVACION

41,159.70

m3

2 9-7.03.1

COMPENSACION ADICIONAL AL PRECIO UNITARIO DE EXCAVACIONES, CUANDO ESTAS SE EFECTUEN EN AGUA O EN MATERIAL LODOSO.

41,159.70

m3

3 9-4.03.15

DESCOPETE DE BORDOS DE CANALES Y/O DRENES EN MATERIAL PRODUCTO DE DESAZOLVE Y/O EXCAVACIONES, EFECTUADOS CON EQUIPO MECANICO.POR METRO CUBICO.

41,159.70

m3

4 9-4.03.15.01

RASTREO Y RELLENO DE EROSIONES DE BERMAS Y BANQUETAS EN CANALES Y/O DRENES, EFECTUADOS CON EQUIPO MECANICO. POR KILOMETRO TERMINADO.

5.860

km

5 9-2.03.12

DESAZOLVE DE CANALES Y/O DRENES “A MANO” POR METRO CÚBICO DE DESAZOLVE

76.80

m3.

6 9-7.03.1

COMPENSACION ADICIONAL AL PRECIO UNITARIO DE EXCAVACIONES, CUANDO ESTAS SE EFECTUEN EN AGUA O EN MATERIAL LODOSO.

76.80

m3

CASETAS

7 3.01.01.007.2 DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 1.55 m3

8 3.02.01.042.1

FABRICACIÓN DE LOSA DE CONCRETO PARA TECHO DE BAÑO DE CASETA DE 10 CM DE ESPESOR CON F'C=250KG/CM2 y f'y = 4250 kg/cm2

0.90

m3

9 3.05.01.201.2

FIRME DE 7 CM. DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(PISO DEL BAÑO)

6.00

m2

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:

ESTA HOJA: ACUMULADO: IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN: IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN CON LETRA:

Page 80: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESCOMISION NACIONAL DEL AGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÌCOLA ÁREA CONVOCANTE: DIRECCIÒN LOCAL QUERÉTARO

LICITACIÓN No: DOCUMENTO

A 21

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE FECHA:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

HOJA: DE:

CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ

PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

CLAVE

PARTIDA SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS

CANTIDAD DE

TRABAJO UNIDAD

PRECIO UNITARIO IMPORTE EN

PESOS CON NÚMERO CON LETRA

10 3.05.01.202.1

PISO DE LOSETA PORCELANITE ARGOS BEIGE DE 33X33 CM. ASENTADO CON PEGAZULEJO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

9.97

m2

11 3.05.01.204.1

APLANADO, ACABADO, REPELLADO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

56.00

m2

12 3.05.01.204.2

LAMBRÍN DE LOSETA PORCELANITE CORINTO DE 20X30 CM. CON DOS LÍNEAS DE LISTELO FACIL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, PEGAZULEJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

12.68

m2

13 3.05.02.226.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA PARA BAÑO (0.38X0.85) INCLUYE LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DEL VANO, HERRAJES, CRISTAL DE 6 MM DE ESPESOR, HERRAMIENTA Y DEMÁS MATERIALES PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN.

1.00

pza

14 3.05.03.234.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL DE ACRILICO CON MARCOS DE ALUMINIO CON DOS HOJAS CORREDIZAS..

2.50

m2

15 3.05.04.237.1

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS DE MADERA DE PINO ESTUFADO DE 1.40X1.50 M INCLUYE VIDRIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA PREPARACIÓN DEL BANO DE COLOCACIÓN.

1.00

pza

16 3.05.04.237.2

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA DE PINO ESTUFADO DE 0.9X2.17 M INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA PREPARACIÓN DEL BANO DE COLOCACIÓN.

1.00

pza

17 3.05.06.253.1

PINTURA VINÍLICA EN MUROS, MARCA COMEX VINIMEX, SIMILAR O MEJOR EN CALIDAD, FONDO A DOS MANOS, Y PINTURA FINAL A UNA MANO INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS

64.00

m2

18 3.05.09.281.2

WC IDEAL STANDARD MODELO CADET, SIMILAR O MEJOR EN CALIDAD COLOR AZUL, INCLUYE MATERIALES. MANO DE OBRA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS.

1.00

Pza.

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:

ESTA HOJA: ACUMULADO: IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN: IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN CON LETRA:

Page 81: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESCOMISION NACIONAL DEL AGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÌCOLA ÁREA CONVOCANTE: DIRECCIÒN LOCAL QUERÉTARO

LICITACIÓN No: DOCUMENTO

A 21

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE FECHA:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

HOJA: DE:

CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ

PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

CLAVE

PARTIDA SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS

CANTIDAD DE

TRABAJO UNIDAD

PRECIO UNITARIO IMPORTE EN

PESOS CON NÚMERO CON LETRA

19

3.05.09.281.4

LAVABO MODELO OVALIN SIMILAR O MEJOR EN CALIDAD CON GABINETE, COLOR AZUL, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, INSTALACION Y PRUEBAS.

1.00

Pza.

20

3.05.09.281.5

COLADERA PARA PISO CON CANASTA REMOVIBLE PARA SEDIMENTOS REJILLA DE 23.4 CM. DE DIÁMETRO Y SALIDA ROSCADA PARA TUBO DE 4” DE DIÁMETRO, MARCA HELVEX, MODELO 5424, INCLUYE INSTALACIÓN Y PRUEBAS.

1.00

Pza.

21

3.05.09.281.6

JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO COLOR AZUL 6 PIEZAS DE PORCELANA DE LA MARCA VITROMEX, INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PEGAZULEJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1.00

Jgo.

22

3.05.09.281.7

MEZCLADORA PARA LAVABO CON MANERALES, INCLUYE: DOS MANGERAS PARA ALIMENTACION, INSTALACION Y PRUEBAS.

1.00

Pza.

23

3.05.09.281.8

ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, PARA BAÑOS INCLUYE SUMINISTRO , DE MATERILALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.

1.00

Lote

24

1060 02

EXCAVACIÓN A MANO P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO HASTA 2M DE PROFUNDIDAD.

3.70

m3

25 4000 01

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMETROS ROSTREADOS,, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5

2.80

m3

26

4020 01

MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 M DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 DE 14 CMS DE ESPESOR.

21.13

m2

27 3.05.01.203.1

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CADENA DE DESPLANTE 15 X 20 CM 9.77 ml

28 3.05.01.203.2

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 15 CM 9.77 ml

29 3.05.01.203.3

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASTILLOS DE 15 X 15 CM 10.05

ml

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA

PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: ESTA HOJA: ACUMULADO: IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN: IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN CON LETRA:

Page 82: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 1 de 99

ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS

A 1 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN (ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN) CELEBRADO ENTRE DOS O MÁS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, RATIFICADAS LAS FIRMAS ANTE NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO.

A 2 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS Y QUE ESTABLEZCA LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

A 3 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.

A 4 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.

A 5 ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

A 6 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, A LOS TÉRMINOS DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO; AL MODELO DEL CONTRATO Y DE LAS GARANTÍAS A OTORGARSE, LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; EL HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO LE PROPORCIONARÁ LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE.

Page 83: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 2 de 99

A 7 MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, SOLO EN EL CASO DE HABERSE PREVISTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PODRÁ SOLICITAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATARÁN.

A 8 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMÍA.

A 9

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES DEBERÁN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

A 10 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES AGRUPANDO POR:

A MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN

PERMANENTE. B MANO DE OBRA. C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON LA DESCRIPCIÓN

Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.

A 11 FACTOR DE SALARIO REAL.

A ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/TI B TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL. C ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL.

A 12 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.

A 13 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

A 14 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES. (ART. 26 LETRA A FRAC. V)

Page 84: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 3 de 99

A 15 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

A 16 CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

A 17 CARGOS ADICIONALES.

A 18 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS , INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CON CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

A 19 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRITICA.

A 20 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.

B MANO DE OBRA. C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU

TIPO Y CARACTERÍSTICAS. D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO,

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

A 21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE

MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

Page 85: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 1 CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN (ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN)

CELEBRADO ENTRE DOS O MÁS INTERESADOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, RATIFICADAS LAS FIRMAS ANTE NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 4 de 99

LOS LICITANTES QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN PARA ESTA LICITACIÓN, EN SU DOCUMENTACIÓN DEBERÁN ANEXAR EL CONVENIO PRIVADO DE AGRUPACIÓN, PROTOCOLIZADO ANTE NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO, EL CUAL DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 28 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. El convenio Privado celebrado por los licitantes deberá contener lo siguiente:

a. Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación;

b. Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación;

c. Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir; especificando l a forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones.

d. Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; e. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo

relacionado con la proposición, y f. Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y

solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

Page 86: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 2 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS Y QUE ESTABLEZCA LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 5 de 99

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DEBERÁ ELABORAR EL DOCUMENTO A 2, DESCRIBIENDO LA PLANTACIÓN INTEGRAL INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS Y QUE ESTABLEZCA LA COMISIÓN. NOTA IMPORTANTE: EN LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO, EL LICITANTE DEBERÁ ANOTAR EN CADA HOJA QUE LO INTEGRE, LOS DATOS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN:

A).- ESCRITO:

ÁREA CONVOCANTE EL ESCRITO SE DEBERÁ DIRIGIR A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. (Dirección Local Querétaro)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

LICITACIÓN No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE DEBERÁ FIRMAR EN TODAS LAS HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO A 2.

Page 87: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 3 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO

SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 6 de 99

SE ANOTARA LA RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. (INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA)

ÁREA CONVOCANTE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. (Dirección Local Querétaro)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

LICITACIÓN No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

Page 88: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 3 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO

SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 7 de 99

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- COLUMNAS:

EQUIPO No. SE ANOTARA EL NÚMERO PROGRESIVO DEL LISTADO DE LOS EQUIPOS.

NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO: SE ANOTARA EL NOMBRE GENÉRICO DE LA MAQUINARIA O EQUIPO PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (Ejem. Tractor, Retroexcavadora, etc.)

MARCA: SE ANOTARA LA MARCA CORRESPONDIENTE YA SEA COMPLETA O CON LAS ABREVIATURAS CONOCIDAS EN EL RAMO.

MODELO: SE ANOTARA EL MODELO CORRESPONDIENTE.

AÑO: ANOTAR EL AÑO EN QUE INICIÓ SU FUNCIONAMIENTO.

NUMERO DE SERIE: SE ANOTARA EL NÚMERO DE SERIE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.

CAPACIDAD: SE ANOTARA LA CAPACIDAD NOMINAL DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.

COMBUSTIBLE: SE INDICARA EL TIPO DE COMBUSTIBLE QUE UTILICE LA MAQUINARIA O EQUIPO.

POTENCIA: SE ANOTARA LA POTENCIA NOMINAL DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.

UBICACIÓN FÍSICA: (ENT. FED.) EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE ENCUENTRA FÍSICAMENTE LA MAQUINARIA O EL EQUIPO PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

Page 89: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 3 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO

SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 8 de 99

DISPONIBILIDAD: SE MARCARÁ CON UNA X EN LA COLUMNA QUE CORRESPONDA, SI EL EQUIPO ES PROPIO O RENTADO Y TAMBIÉN SE MARCARÁ CON UNA X, SI ES RENTADO CON OPCIÓN DE COMPRA.

FECHA: SE INDICARÁ LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE LA MAQUINARIA O EQUIPO, EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

Page 90: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA ÁREA CONVOCANTE DIRECCION LOCAL QUERÉTARO

LICITACIÓN No:

DOCUMENTO A 3

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA: HOJA: DE:

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EQUIPO No. *

NOMBRE DE LA MAQUINARIA O

EQUIPO MARCA

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES UBICACIÓN FÍSICA (ENT.

FED.)

DISPONIBILIDAD

MODELO AÑO NUMERO DE SERIE CAPACIDAD COMBUSTIBLE POTENCIA PROPIO RENTADO

OPCIÓN DE

COMPRA FECHA

NOTA IMPORTANTE: TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN RENTADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARA GANADOR. *CON ESTOS NÚMEROS SE IDENTIFICARA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN, EXCEPTO EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN LOS CUALES SE DEBERÁ ASENTAR EL NOMBRE Y MODELO DE ESTAS.

– Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 9 de 99

Page 91: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 4 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD

TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 10 de 99

PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE Y SU PERSONAL, SE DEBERÁN ENLISTAR LOS TRABAJOS SIMILARES REALIZADOS Y AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE: SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. (INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA)

ÁREA CONVOCANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. (Dirección Local Querétaro)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

LICITACIÓN No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

Page 92: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 4 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD

TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 11 de 99

B).- COLUMNAS:

CONTRATANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTE, INDICANDO TAMBIÉN, SU DIRECCIÓN Y TELÉFONO.

OBJETO DE LOS TRABAJOS: ANOTAR EL OBJETO DE LOS CONTRATOS EJECUTADOS, QUE SEAN SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

No. DE CONTRATO: SE ANOTARA EL NÚMERO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

LUGAR: EL LUGAR DONDE LOS TRABAJOS SE EJECUTARON O SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

IMPORTES EN PESO MEXICANO: ANOTAR CON NÚMERO, EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, EL EJERCIDO Y/O POR EJERCER, EXPRESADOS EN PESO MEXICANO.

FECHA DE INICIO Y TERMINO: SE ANOTARÁN CON NUMERO, LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO, INDICANDO EL DÍA, MES Y AÑO

Page 93: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA ÁREA CONVOCANTE DIRECCION LOCAL QUERÉTARO

LICITACIÓN N°: DOCUMENTO

A 4

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA:HOJA: DE:

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.

CONTRATANTE OBJETO DE LOS TRABAJOS

N° DE CONTRATO LUGAR

IMPORTES EN PESO MEXICANO FECHA

TOTAL EJERCIDO POR EJERCER INICIO TÉRMINO

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 12 de 99

Page 94: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 13 de 99

.

Page 95: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 5 ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y

ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE ANEXANDO EL CURRÍCULO DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 14 de 99

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DEBERÁ ELABORAR UN ESCRITO, PROPONIENDO LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN), QUIENES DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

A ESTE DOCUMENTO SE DEBERÁ INCLUIR EL CURRICULUM DE CADA PROFESIONAL QUE SE ENCARGARA DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL DOCUMENTO REFERIDO SE DEBERÁ ELABORAR, EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Page 96: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 6 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE

LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, A LOS TÉRMINOS DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN, SUS ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO; AL MODELO DEL CONTRATO Y DE LAS GARANTÍAS A OTORGARSE, LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; EL HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA LES HUBIERE PROPORCIONADO, ASÍ COMO HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONARÁ LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 15 de 99

EL DOCUMENTO REFERIDO, DEBERÁ ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE

(SE ANEXA MODELO)

Page 97: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 16 de 99

DOCUMENTO A 6 LUGAR Y FECHA: NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACIÓN: P R E S E N T E Me refiero a la Convocatoria o Invitación No. (Anotar el número que corresponda), de fecha (Anotar la fecha publicación en el Diario Oficial de la Federación o del oficio de invitación), para participar en la Licitación No. (Anotar el número indicado en la Convocatoria o Invitación), relativa a los trabajos: Desazolve del canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. Sobre el particular, y en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 26 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, manifiesto bajo protesta de decir verdad, de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las bases de esta licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado; al modelo del contrato y de las garantías a otorgarse, los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que la Comisión Nacional del Agua les hubiere proporcionado, así como haber considerado en la integración de su proposición, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará la Comisión Nacional del Agua y el programa de suministro correspondiente. Finalmente, también manifiesto el haber considerado en la integración de mi PROPOSICIÓN, las aclaraciones y/o modificaciones a las Bases de Licitación que mediante (Junta de aclaraciones, oficio, y/o en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (Comprante)) se hicieron de mi conocimiento, (Anotar este párrafo si hubiere aclaraciones y/o modificaciones, mencionando el medio por el cual se hizo de su conocimiento).

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE) NOTA: La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado del Licitante.

Page 98: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 7 MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS

TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, SOLO EN EL CASO DE HABERSE PREVISTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PODRÁ SOLICITAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATARÁN.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 17 de 99

EL DOCUMENTO REFERIDO, DEBERÁ ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, SI EN LAS BASES DE LICITACIÓN SE INDICA QUE SE PERMITIRÁ LA SUBCONTRATACIÓN, ANEXANDO TAMBIÉN, LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN Y SI ES EL CASO DE QUE ESTA NO SE PERMITA, DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO CON LA LEYENDA “NO APLICA”.

Page 99: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 8 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU

PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMÍA.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 18 de 99

EL DOCUMENTO REFERIDO DEBERÁ ELABORARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

(ANEXO MODELO)

Page 100: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 19 de 99

DOCUMENTO A 8 LUGAR Y FECHA: NOMBRE Y CARGO DE QUIÉN SUSCRIBE LA CONVOCATORIA O INVITACIÓN: P R E S E N T E Me refiero a la Convocatoria o Invitación No. (Anotar el número que corresponda), de fecha (Anotar la fecha publicación en el Diario Oficial de la Federación o del oficio de invitación), para participar en la Licitación No. (Anotar el número indicado en la Convocatoria o Invitación), relativa a los trabajos: Desazolve del canal Constitución de 1917, mantenimiento y adecuación de caseta del Distrito de Riego 023, San Juan del Río, Qro. Sobre el particular, y en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 26 fracción VIII del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los precios de los materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaria de Economía, consignados en la PROPOSICIÓN no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

ATENTAMENTE

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE) NOTA: La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado del Licitante.

Page 101: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA, LOS CUALES

DEBERÁN INTEGRARSE AL MENOS POR LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS ANTERIORES Y EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS, SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 20 de 99

PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD FINANCIERA ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR POR PARTE DEL LICITANTE, EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS Y ANÁLISIS FINANCIERO. EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR EN ESTE DOCUMENTO COPIA DE SU DECLARACIÓN FISCAL, (DECLARACIÓN DEL EJERCICIO PERSONAS MORALES O FÍSICAS, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEBIDAMENTE PRESENTADA AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA) DE LOS DOS EJERCICIOS ANTERIORES, O EN SU CASO, DEBERÁ ADJUNTAR EL BALANCE GENERAL DEBIDAMENTE DICTAMINADO, POR UN CONTADOR PÚBLICO, CONFORME A LAS NORMAS DE SU PROFESIÓN, DE LOS DOS AÑOS ANTERIORES, Y EL COMPARATIVO DE LAS RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS (PRUEBA DEL ACIDO, PRUEBA DE LA SOLVENCIA Y PRUEBA DE RENTABILIDAD), SALVO EN EL CASO DE EMPRESAS DE RECIENTE CREACIÓN, LAS CUALES DEBERÁN PRESENTAR LOS MÁS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS VERIFICARÁ, ENTRE OTROS: A).- QUE EL CAPITAL NETO DE TRABAJO DEL LICITANTE SEA SUFICIENTE PARA EL

FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, DE ACUERDO CON SU ANÁLISIS FINANCIERO PRESENTADO;

B).-. QUE EL LICITANTE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES, Y C).-. EL GRADO EN QUE EL LICITANTE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD

DE LA EMPRESA.

Page 102: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 10 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES, AGRUPANDO POR:

A MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 21 de 99

EL LICITANTE DEBERÁ ELABORAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SEÑALANDO LOS MAS SIGNIFICATIVOS DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, NACIONALES, EXTRANJEROS SI ES EL CASO, IDENTIFICANDO AQUELLOS QUE SERÁN PROPORCIONADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. (INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA)

ÁREA CONVOCANTE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. (Dirección Local Querétaro)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

LICITACIÓN No SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

Page 103: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 10 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES, AGRUPANDO POR:

A MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 22 de 99

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- COLUMNAS:

No. SE ANOTARÁ EL NÚMERO EN EL ORDEN PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.

MATERIALES Y EQUIPOS SE ANOTARÁN LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, INCLUYENDO EN LA MISMA RELACIÓN, LOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ETC.

ORIGEN MARCAR CON UNA X, EN LA COLUMNA QUE CORRESPONDA, SI EL MATERIAL, MAQUINARIA O EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ES DE ORIGEN NACIONAL O EXTRANJERO.

UNIDAD LA DE USO COMÚN PARA CADA MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

CANTIDAD ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE CADA MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS EQUIPOS O MAQUINARIA DE INSTALACIÓN PERMANENTE

COSTO ANOTAR EL COSTO DE CADA MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS EQUIPOS O MAQUINARIA DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

IMPORTE ANOTAR EL IMPORTE TOTAL DE CADA MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA DE LOS EQUIPOS O MAQUINARIA DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

Page 104: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 10 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES, AGRUPANDO POR:

A MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 23 de 99

.

Page 105: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESCOMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA ÁREA CONVOCANTE DIRECCION LOCAL QUERÉTARO

LICITACIÓN No.:

DOCUMENTO A 10 A

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

FECHA:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: HOJA: DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN:

A MATERIALES MAS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

No. MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

ORIGEN: UNIDAD CANTIDAD

COSTO

IMPORTE

NACIONAL EXTRANJERO

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 24 de 99

Page 106: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 10 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA

PROPOSICIÓN INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES, AGRUPANDO POR: B MANO DE OBRA.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 25 de 99

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. (INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA)

ÁREA CONVOCANTE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. (Dirección Local Querétaro)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

LICITACIÓN N° SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- COLUMNAS:

No. SE ANOTARÁ EL NÚMERO EN EL ORDEN PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA.

Page 107: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 10 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA

PROPOSICIÓN INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES, AGRUPANDO POR: B MANO DE OBRA.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 26 de 99

CATEGORÍA SE ANOTARÁ LA MANO DE OBRA NECESARIA CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO OPERADORES DE MAQUINARIA Y DE LOS EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

UNIDAD SERÁ CONSIDERADA POR JORNADA DE OCHO HORAS.

CANTIDAD SE ANOTARA POR CATEGORÍA, EL NÚMERO TOTAL DE JORNADAS, NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

COSTO SE ANOTARA POR CATEGORÍA Y PARA JORNADA DE OCHO HORAS, EL COSTO QUE CORRESPONDA.

IMPORTE SE ANOTARA POR CATEGORÍA EL IMPORTE TOTAL QUE CORRESPONDA.

Page 108: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 27 de 99

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA ÁREA CONVOCANTE DIRECCION LOCAL QUERÉTARO

LICITACIÓN No.:

DOCUMENTO A 10 B

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

FECHA:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE HOJA: DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN:

B MANO DE OBRA

N°. CATEGORÍA

UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

Page 109: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 28 de 99

Page 110: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 10 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES, AGRUPANDO POR:

C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON LA

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 29 de 99

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. (INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA)

ÁREA CONVOCANTE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. (Dirección Local Querétaro)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

LICITACIÓN No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- COLUMNAS:

Page 111: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 10 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES, AGRUPANDO POR:

C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON LA

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 30 de 99

No. SE ANOTARA EL NÚMERO PROGRESIVO DEL LISTADO DE LOS EQUIPOS, DE MANERA CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL DOCUMENTO A 3

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN: SE ANOTARÁ LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE DE ACUERDO CON LA PROPOSICIÓN SE REQUIERE PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.

UNIDAD HORA EFECTIVA

CANTIDAD ANOTAR LA CANTIDAD TOTAL DE HORAS EFECTIVAS DE CADA EQUIPO, QUE DE ACUERDO CON LA PROPOSICIÓN SE REQUIERE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

COSTO HORARIO ANOTAR EL COSTO HORARIO TOTAL DE CADA EQUIPO, QUE DE ACUERDO CON LA PROPOSICIÓN SE REQUIERE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

IMPORTE ANOTAR EL IMPORTE TOTAL DE CADA EQUIPO, QUE DE ACUERDO CON LA PROPOSICIÓN SE REQUIERE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

.

Page 112: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 31 de 99

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA ÁREA CONVOCANTE DIRECCION LOCAL QUERÉTARO

LICITACIÓN No:

DOCUMENTO

A 10 C DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

FECHA:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: HOJA: DE:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPANDO

POR:

C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN E IMPORTES.

No. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO

HORARIO IMPORTE

Page 113: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 32 de 99

Page 114: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 11 FACTOR DE SALARIO REAL

A ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/Tl

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 33 de 99

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. (INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA)

ÁREA CONVOCANTE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. (Dirección Local Querétaro)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

LICITACIÓN N° SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- COLUMNA:

CONCEPTOS GENERALES: EN LOS ESPACIOS LIBRES DE CADA RENGLÓN Y/O COLUMNA, SE ANOTARÁ LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE ACUERDO CON LO QUE SEÑALA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Page 115: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 11 FACTOR DE SALARIO REAL

A ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/Tl

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 34 de 99

DICAL: DÍAS CALENDARIO.

DIAGI: DÍAS POR AGUINALDO.

PIVAC: DÍAS POR PRIMA VACACIONAL.

Tp. DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO.

DIDOM: DÍAS DOMINGOS EN EL AÑO.

DIVAC: DÍAS DE VACACIONES EN EL AÑO.

DIFEO: DIAS FESTIVOS OFICIALES. SE DEBERÁ CONSIDERAR ÚNICAMENTE LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

DINLA: DÍAS NO LABORADOS AL AÑO DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. ES EL RESULTADO DE LA SUMA DE DIDOM, DIVAC Y DIFEO.

Tl: DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO. ES EL RESULTADO DE LA DIFERENCIA DE DICAL MENOS DINLA.

Tp / Tl DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS. ES EL RESULTADO DE DIVIDIR TP ENTRE TL.

PARA SU DETERMINACIÓN, ÚNICAMENTE SE DEBERÁN CONSIDERAR AQUELLOS DÍAS QUE ESTÉN DENTRO DEL PERIODO ANUAL REFERIDO Y QUE, DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LOS CONTRATOS COLECTIVOS, RESULTEN PAGOS OBLIGATORIOS, AUNQUE NO SEAN LABORABLES.

Page 116: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESCOMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA ÁREA CONVOCANTE DIRECCION LOCAL QUERETARO

LICITACIÓN No:

DOCUMENTO A 11 A DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE

DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

FECHA:

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: HOJA:DE:

FACTOR DE SALARIO REAL

A ANÁLISIS DEL FACTOR Tp/Tl

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 35 de 99

( DICAL ) DÍAS CALENDARIO

DIAGI AGUINALDO

PIVAC PRIMA VACACIONAL ( 6 DÍAS POR 25 % )

(Tp) DÍAS REALMENTE PAGADOS EN UN AÑO CALENDARIO

( DIDOM ) DÍAS DOMINGO

( DIVAC ) DÍAS DE VACACIONES

( DIFEO ) DÍAS FESTIVOS OFICIALES ( POR LEY )

(DINLA) DÍAS NO LABORADOS AL AÑO.

( Tl ) DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO.( DICAL- DINLA )

FACTOR DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS ( Tp/Tl )

Tp/Tl

Page 117: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 11 FACTOR DE SALARIO REAL

B TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 36 de 99

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. (INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA)

ÁREA CONVOCANTE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. (Dirección Local Querétaro)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

LICITACIÓN No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- TEXTO:

TABLA DE CALCULO DEL FACTOR DE EN LAS DIFERENTES COLUMNAS QUE INTEGRAN ESTA TABLA SE DEBERÁN ANOTAR

Page 118: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 11 FACTOR DE SALARIO REAL

B TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 37 de 99

SALARIO REAL (A 11 B) EL FACTOR CALCULADO EN EL A 11 A ASÍ COMO LAS PRESTACIONES DE LA LEY DEL IMSS Y DEL INFONAVIT

FORMULA

Fsr =

Ps

TP (+)

TP

Tl Tl

Donde:

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero- patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. (EL ANÁLISIS DETALLADO SE DEBERÁ INCLUIR EN EL DOCUMENTO A 11 B)

TP= Representa los días realmente pagados durante un periodo anual

(de Enero a Diciembre).

Tl= Representa los días realmente laborados durante el mismo

periodo anual.

Page 119: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 38 de 99

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA ÁREA CONVOCANTE DIRECCION LOCAL QUERÉTARO

LICITACIÓN No:

DOCUMENTO A 11 B

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA:HOJA: DE:

TABLA DE CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CATEGORÍA SALARIO TABULADO

(Sn)

TP/Tl SALARIO BASE DE

COTIZACIÓN

LEY I.M.S.S. LEY

INFONAVIT

TOTAL DE CUOTAS

$

(Ps) EN

FRACCIÓN DECIMAL

FACTOR SALARIO

REAL (Fsr) CLAVE ART.

25 ART.

72 Y 73ART. 106 ART.

107 ART. 147

ART. 168 ART. 211 FRACC. I FRACC. II FRACC. I FRACC. II CUOTAS

Page 120: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 11 FACTOR DE SALARIO REAL

C ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 39 de 99

SE ANOTARAN POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS LA INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. (INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA)

ÁREA CONVOCANTE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. (Dirección Local Querétaro)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

LICITACIÓN No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

HOJA No. SE ANOTARÁ EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). - COLUMNAS: TABULADOR DE SALARIOS REALES:

Page 121: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 11 FACTOR DE SALARIO REAL

C ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 40 de 99

No.: SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.

CATEGORÍAS: LA CATEGORÍA DEL PERSONAL DE MANO DE

OBRA.

SALARIO TABULADO: EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LAS DIFERENTES CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES DE ACUERDO A LOS SALARIOS QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS.

FACTOR DE SALARIO REAL: EL QUE RESULTE DE INCLUIR ÚNICAMENTE

LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES O DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO EN VIGOR. PARA SU CÁLCULO SE UTILIZARA LA FORMULA SIGUIENTE:

SALARIO REAL: SE OBTIENE MULTIPLICANDO EL SALARIO

TABULADO POR EL FACTOR DE SALARIO REAL.

C) TEXTO TABLA DE CALCULO DEL EN LAS DIFERENTES COLUMNAS QUE

INTEGRAN ESTA TABLA SE DEBERÁN ANOTAR SALARIO REAL (A 11 C) EL FACTOR CALCULADO EN EL A 11 B

Page 122: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 41 de 99

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA IDROAGRICOLA ÁREA CONVOCANTE DIRECCION LOCAL QUERÉTARO

LICITACIÓN No:

DOCUMENTO

A 11 C

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA: HOJA: DE:

TABULADOR DE SALARIOS REALES DE MANO DE OBRA

No. CATEGORÍAS SALARIO TABULADO

FACTOR DE SALARIO REAL SALARIO REAL

Page 123: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 42 de 99

Page 124: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 12 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS

MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 43 de 99

E ANOTARÁ LA RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTICULO 26 DEL REGLAMENTO. DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. (INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA)

ÁREA CONVOCANTE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. (Dirección Local Querétaro)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

LICITACIÓN No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). - COLUMNAS:

Page 125: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 12 RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS

MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO EXISTAN INSUMOS DE LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE DEBERÁ SEÑALAR EL PRECIO OFERTADO POR EL LICITANTE.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 44 de 99

No. SE ANOTARÁ EL NUMERO CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO A 10 A .

DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS: SE ANOTARÁ CLARAMENTE EL NOMBRE DE LOS

COSTOS UNITARIOS BÁSICOS, INDICANDO SUS CARACTERÍSTICAS.

UNIDAD: SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA DEL

COSTO UNITARIO BÁSICO. CANTIDAD DEL MATERIAL: SE ANOTARA LA CANTIDAD DEL MATERIAL. COSTO DEL MATERIAL (SIN IVA): SE ANOTARÁ EL COSTO UNITARIO BÁSICO DEL

MATERIAL PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

IMPORTE: SE ANOTARA EL IMPORTE CORRESPONDIENTE.

NOTA.- EL COSTO UNITARIO BÁSICO DEL MATERIAL NO DEBERÁ SER AFECTADO POR EL I.V.A .EN ESTE DOCUMENTO SE DEBERÁN INTEGRAR LOS ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES.

Page 126: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 45 de 99

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA ÁREA CONVOCANTE DIRECCION LOCAL QUERÉTARO

LICITACIÓN No:

DOCUMENTO

A 12

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA: HOJA: DE:

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES

No. DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS UNIDAD

CANTIDAD DEL

MATERIAL

COSTO DEL MATERIAL (SIN I.V.A.)

IMPORTE

Page 127: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 46 de 99

Page 128: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

A 13 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 47 de 99

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. (INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA)

ÁREA CONVOCANTE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. (Dirección Local Querétaro)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

LICITACIÓN No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). -TEXTO:

Page 129: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

A 13 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 48 de 99

MÁQUINA NÚMERO: EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA, DE ACUERDO AL DOCUMENTO A 3.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: NOMBRE, MARCA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MAQUINARIA, SU POTENCIA, TIPO DE MOTOR Y ELEMENTOS DE QUE CONSTE.

C). - DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE: INDICAR EL TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA MAQUINARIA.

(Pm) PRECIO DEL EQUIPO: EL COSTO COMERCIAL DE ADQUISICIÓN DE LA MÁQUINA CONSIDERADA COMO NUEVA CON TODOS SUS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES; SIN INCLUIR I.V.A.

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS: EN SU CASO SE ANOTARÁ EL PRECIO DE ADQUISICIÓN DE LAS LLANTAS, CONSIDERANDO EL VALOR DE LLANTAS NUEVAS.

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP. EN SU CASO SE ANOTARÁ EL PRECIO DE ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES, CONSIDERANDO EL VALOR DE ESTOS COMO NUEVOS.

(Vm) VALOR DE LA MÁQUINA: ES EL VALOR DE LA MÁQUINA, CONSIDERÁNDOSE COMO NUEVA DESCONTANDO EL PRECIO DE LAS LLANTAS, EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES EN SU CASO.

(Vr) VALOR DE RESCATE: REPRESENTA EL VALOR DE RESCATE DE LA MÁQUINA QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE RECUPERAR POR SU VENTA, AL TÉRMINO DE SU VIDA ECONÓMICA.

(Ve) VIDA ECONÓMICA: SE ANOTARÁ LA VIDA ECONÓMICA DE LA MÁQUINA EXPRESADO EN HORAS

Page 130: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

A 13 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 49 de 99

EFECTIVAS DE TRABAJO.

(IC) INDICADOR ECONÓMICO: SE ANOTARÁ UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO PARA LA TASA DE INTERÉS ANUAL

(i) TASA DE INTERES ANUAL: SE ANOTARÁ EN FRACCIÓN DECIMAL LA TASA DE INTERÉS ANUAL.

(Hea) HORAS EFECTIVAS POR AÑO: SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA MÁQUINA, POR AÑO.

(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS: SE ANOTARÁ INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO DEL MERCADO DE SEGUROS.

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO: SE ANOTARÁ EN FRACCIÓN DECIMAL LA TASA PROMEDIO DE SEGUROS.

(Ko)COEFICIENTE MTTO. MAYOR Y MENOR: SE ANOTARÁ EL COEFICIENTE ADECUADO DE ACUERDO AL TIPO DE LA MÁQUINA Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO.

(HP) POTENCIA NOMINAL: SE ANOTARÁN LOS HP DEL O LOS MOTORES ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO.

(Fo) FACTOR DE OPERACIÓN: SE ANOTARÁ EL FACTOR DE OPERACIÓN ADECUADO PARA EL MOTOR DE LA MÁQUINA.

(HPop) POTENCIA DE OPERACIÓN (HP x Fo): SE ANOTARÁ LA POTENCIA DE OPERACIÓN, COMO PRODUCTO DE LA POTENCIA NOMINAL POR EL FACTOR DE OPERACIÓN.

(Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE: SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.

(Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE: SE ANOTARÁ EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE PUESTO EN LA MÁQUINA, SIN IVA.

(C) CAPACIDAD DEL CARTER: SE ANOTARÁ LA CAPACIDAD DEL CÁRTER (RECIPIENTE DE LUBRICANTE) DE LA MÁQUINA.

(t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE: SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE HORAS ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE LUBRICANTE.

Page 131: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

A 13 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 50 de 99

(Ga) CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUB: ESTÁ DETERMINADA POR LA CAPACIDAD DEL RECIPIENTE DENTRO DE LA MÁQUINA Y LOS TIEMPOS ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE ACEITES.

(Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE: REPRESENTA LA CANTIDAD DE ACEITES LUBRICANTES CONSUMIDOS POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.

(Pa) COSTO DEL LUBRICANTE: SE ANOTARÁ EL PRECIO DEL LUBRICANTE PUESTO EN EL EQUIPO, SIN IVA.

(Vn) VIDA DE LAS LLANTAS: SE ANOTARÁN LAS HORAS DE VIDA ECONÓMICA DE LAS LLANTAS TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS.

(Va) VIDA DEL EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP: SE ANOTARÁN LAS HORAS DE VIDA ECONÓMICA DE LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS.

(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO: SE ANOTARÁN LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA MÁQUINA DENTRO DEL TURNO.

(Sr) SALARIOS POR TURNO: SE ANOTARÁN LOS SALARIOS REALES POR TURNO DEL PERSONAL NECESARIO PARA OPERAR LA MÁQUINA.

Page 132: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 51 de 99

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA ÁREA CONVOCANTE DIRECCION LOCAL QUERÉTARO

LICITACIÓN No: DOCUMENTO

A 13

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA: HOJA: DE:

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EQUIPO No. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: DATOS GENERALES: TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA ___ DIESEL ___ OTRO ____________________

_ ( Pm ) PRECIO DE LA MÁQUINA $ ( HP ) POTENCIA NOMINAL HP

( Pn ) VALOR DE LAS LLANTAS $ ( Fo ) FACTOR DE OPERACIÓN

( Pa) VALOR DE EQUIP. ACC. O/Y PZAS. ESP. $ ( HPop ) POTENCIA DE OPERACIÓN ( HP x Fo ) HP

( Vm) VALOR DE LA MÁQUINA $ ( Gh ) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/ HR.

( Vr ) VALOR DE RESCATE $ ( Pc ) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO

( Ve ) VIDA ECONÓMICA HORAS ( C ) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS

( t ) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS ( IC ) INDICADOR ECONÓMICO PARA TASA DE INTERES ANUAL ( Ah ) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR.

( i ) TASA DE INTERES ANUAL ( Pa ) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO

( Hea ) HORAS EFECTIVAS POR AÑO HORAS ( Vn ) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS

(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS ( Va ) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS

( s ) PRIMA ANUAL PROMEDIO ( Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS ( Ko ) COEF. PARA MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR % ( Sr ) SALARIOS POR TURNO TURNO

( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t LITROS/HR.

I.- CARGOS FIJOS : I.1.- DEPRECIACIÓN D = ( Vm - Vr ) / Ve = I.2.- INVERSIÓN Im = ( Vm + Vr ) i / 2 Hea = I.3.- SEGUROS Sm = ( Vm+ Vr ) s / 2 Hea = I.4.- MANTENIMIENTO Mm = Ko x D = ( 1 ) SUMA CARGOS FIJOS

II.- CONSUMOS : II.1.- COMBUSTIBLES Co = Gh x Pc = II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA = II.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa = II.4.- LLANTAS N = Pn /Vn = = II.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae = Pa /Va = = ( 2 ) SUMA CONSUMOS

III.- OPERACIÓN : CATEGORÍAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

( Sr ) = $ III.1.- OPERACIÓN Po = Sr / Ht =

Page 133: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 52 de 99

= ( 3 ) SUMA OPERACIÓN COSTO DIRECTO POR HORA ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) = $

Page 134: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

A 14 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS,

IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 53 de 99

SE IDENTIFICARÁN LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. (INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA)

ÁREA CONVOCANTE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. (Dirección Local Querétaro)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

LICITACIÓN No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERA FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). - TEXTO:

Page 135: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

A 14 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS,

IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 54 de 99

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS DETALLADO DE LOS COSTOS INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOS.

PARA EL ANÁLISIS CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES, SE PODRÁN CONSIDERAR EN FORMA ENUNCIATIVA NO LIMITATIVA, LOS QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN EN LA TABLA A 14.

NOTA: LOS COSTOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SOLO

COMPRENDERÁN LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA

Page 136: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 55 de 99

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA ÁREA CONVOCANTE DIRECCION LOCAL QUERÉTARO

LICITACIÓN No:

DOCUMENTO

A 14

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA: HOJA: DE:

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

C O N C E P T O IMPORTES POR ADMINISTRACIÓN

CENTRAL CAMPO

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES A.- PERSONAL DIRECTIVO B.- PERSONAL TÉCNICO C.- PERSONAL ADMINISTRATIVO D.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C. E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C. F.- PASAJES Y VIÁTICOS PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C. G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA LOS CONCEPTOS A, B Y C. ( SUBTOTALES) $ = DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS A.- EDIFICIOS Y LOCALES B.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA C.- BODEGAS D.- INSTALACIONES GENERALES E.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES F.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS G.- CAMPAMENTOS ( SUBTOTALES ) $ = SERVICIOS A.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS B.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ( SUBTOTALES ) $ = FLETES Y ACARREOS A.- CAMPAMENTOS B.- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN C.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES D.- MOBILIARIO ( SUBTOTALES ) $ = GASTOS DE OFICINA A.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO B.- CORREOS, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS, RADIO C.- EQUIPO DE COMPUTACIÓN D.- SITUACIÓN DE FONDOS E.- COPIAS Y DUPLICADOS F.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS G.- GASTOS DE LA LICITACIÓN ( SUBTOTALES) $ = CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

( SUBTOTALES ) $ =

Page 137: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 56 de 99

SEGURIDAD E HIGIENE ( SUBTOTALES ) $ =

Page 138: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 57 de 99

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA ÁREA CONVOCANTE DIRECCION LOCAL QUERÉTARO

LICITACIÓN No:

DOCUMENTO

A 14 CONT.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE: FECHA: HOJA: DE:

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

C O N C E P T O IMPORTES POR ADMINISTRACIÓN

CENTRAL CAMPO

SEGUROS Y FIANZAS A.- PRIMAS POR SEGUROS B.- PRIMAS POR FIANZAS

( SUBTOTALES ) $ = TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES

A.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO

B.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO C.- CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES 1.- DE CAMPAMENTOS 2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) $ = COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS $ =

C.I. %= C.I./C.D. X100

Page 139: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

A 15 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 58 de 99

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. (INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA)

ÁREA CONVOCANTE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. (Dirección Local Querétaro)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

LICITACIÓN No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).-TEXTO:

PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA SU ANÁLISIS, QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES DEDUCIENDO LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y QUE SE INTEGREN LOS EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. LOS COSTOS DIRECTOS DEBEN SER ACORDES CON LOS PROGRAMAS MENCIONADOS EN EL DOCUMENTO A 20 Y EL PLAZO INDICADO EN LAS BASES.

Page 140: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

A 15 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 59 de 99

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRÁ DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MÁS LOS COSTOS INDIRECTOS Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERÁ INDICAR EN EL ANÁLISIS DEL COSTO FINANCIAMIENTO ESPECÍFICO LA TASA DE INTERÉS Y EL INDICADOR ECONÓMICO QUE APLICA, (ESTE INDICADOR NO PODRÁ SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO. LA OMISIÓN DE NO SEÑALAR EL INDICADOR ECONÓMICO, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

Page 141: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA ÁREA CONVOCANTE DIRECCION LOCAL QUERÉTARO

LICITACIÓN No:

DOCUMENTO A 15

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE: FECHA: HOJA: DE:

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

C O N C E P T O MES

TOTAL 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 6

EGRESOS MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO EGRESOS ACUMULADOS

INGRESOS ESTIMACIONES DE OBRA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO ANTICIPOS INGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS

COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES) COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADOS

INDICADOR ECONÓMICO: TASA DE INTERÉS:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= COSTO DE FINANCIAMIENTO ACUMULADO X 100

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 60 de 99

Page 142: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

A 16 CARGO POR UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 61 de 99

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. (INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA)

ÁREA CONVOCANTE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. (Dirección Local Querétaro)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

LICITACIÓN No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). - TEXTO:

CARGO POR UTILIDAD SE DETERMINARÁ MULTIPLICANDO EL PORCENTAJE DE UTILIDAD CONSIDERADO POR EL LICITANTE POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

EL PORCENTAJE SERÁ FIJADO POR EL CONTRATISTA Y SU IMPORTE SERÁ EL QUE RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO. ESTE CARGO, DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. NOTA: NO ES NECESARIO SU DESGLOSE.

Page 143: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 62 de 99

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA ÁREA CONVOCANTE DIRECCION LOCAL QUERÉTARO

LICITACIÓN No:

DOCUMENTO

A 16

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA: HOJA: DE:

CARGO POR UTILIDAD

U. NETA1-( I.S.R. + P.T.U. )

DONDE:

U= UTILIDAD

U. NETA= UTILIDAD NETA

I.S.R.= IMPUESTO SOBRE LA RENTA

P.T.U.=

U=

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES ENLAS UTILIDADES DE LA EMPRESA

FORMULA GENERAL PARA OBTENER EL CARGO POR UTILIDAD

Page 144: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 63 de 99

Page 145: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

A 17 CARGOS ADICIONALES.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 64 de 99

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. (INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA)

ÁREA CONVOCANTE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. (Dirección Local Querétaro)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

LICITACIÓN No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). - TEXTO:

CARGOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES A: LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO OBLIGACIONES ADICIONALES O PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD.

ORDENAMIENTO LEGAL: ÚNICAMENTE QUEDARÁN INCLUIDOS, AQUELLOS CARGOS QUE SE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES Y FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCIÓN,

Page 146: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

A 17 CARGOS ADICIONALES.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 65 de 99

VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

LOS CARGOS ADICIONALES NO DEBERÁN SER AFECTADOS POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO NI POR EL CARGO DE UTILIDAD.

ESTOS CARGOS DEBERÁN ADICIONARSE AL PRECIO UNITARIO DESPUÉS DE LA UTILIDAD.

% ORDENADO: SE DEBERÁ INDICAR EL PORCENTAJE ORDENADO LEGALMENTE.

INSUMO O PARTE DE APLICACIÓN: SE INDICARÁ EL INSUMO O PARTE DEL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EN QUE SE APLICARÁ.

NOTAS: PARA FINES DE SU INTEGRACIÓN EN EL PRECIO UNITARIO, SE DEBE ATENDER LO SEÑALADO EN EL DOCUMENTO A 18.

PARA EFECTOS DEL CÁLCULO POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SE DEBERÁ APLICAR LA FORMULA SIGUIENTE:

CA =

CD+CI+CF+CU

- (CD+CI+CF+CU)

1- 0.005 CA= CARGO ADICIONAL

CD= COSTO DIRECTO

CI= COSTO INDIRECTO

CF= COSTO DE FINANCIAMIENTO

CU= COSTO DE UTILIDAD

Page 147: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 66 de 99

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA ÁREA CONVOCANTE DIRECCION LOCAL QUERÉTARO

LICITACIÓN No:

DOCUMENTO

A 17

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA: HOJA: DE:

CARGOS ADICIONALES

No CARGOS ADICIONALES

CORRESPONDIENTES A

ARTÍCULO DEL ORDENAMIENTO LEGAL QUE LO NORMA

(ADJUNTAR COPIA FOTOSTÁTICA)

% QUE APLICA

INSUMO O PARTE DEL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO EN QUE

SE APLICARÁ

C.A.1

C.A.2 ETC.

Page 148: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 67 de 99

Page 149: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

A 18 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,

DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS , INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CON CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 68 de 99

DEBERÁN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. SE DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. (INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA)

ÁREA CONVOCANTE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. (Dirección Local Querétaro)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

LICITACIÓN No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). -TEXTO:

Page 150: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

A 18 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,

DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS , INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CON CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 69 de 99

MATERIALES: NOMBRE DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL ANÁLISIS, INDICANDO SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.

UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.

CANTIDAD: LA CUANTIFICACIÓN DEL MATERIAL CONSIDERADO PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DE TRABAJO.

COSTO UNITARIO: EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL SIN INCLUIR I.V.A.

IMPORTE: SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE.

SUMA: SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DE LOS MATERIALES.

PERSONAL DE MANO DE OBRA:

CATEGORÍA: SE ANOTARÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

UNIDAD: LA CORRESPONDIENTE AL RENDIMIENTO Y AL PERSONAL EMPLEADO (HORA, JORNAL, ETC.).

CANTIDAD: SE ANOTARÁ EL RENDIMIENTO QUE DESARROLLA EL PERSONAL.

COSTO UNITARIO: EL SALARIO DEL PERSONAL POR JORNADA, SEGÚN LA CATEGORÍA EMPLEADA.

IMPORTE: SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL SALARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE.

SUMA: SERÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DEL PERSONAL.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN:

MAQUINARIA Y/O EQUIPO: EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZA EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

UNIDAD: EN HORAS.

Page 151: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

A 18 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,

DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS , INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CON CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 70 de 99

RENDIMIENTO: EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO EN CUESTIÓN.

COSTO UNITARIO: EL COSTO POR UNIDAD (HORA, TURNO, ETC.).

IMPORTE: SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE.

HERRAMIENTA: EN EL CASO QUE SE UTILICE HERRAMIENTA MENOR EN EL CONCEPTO, SE PROCEDERÁ COMO SIGUE: EN EL ESPACIO DESTINADO PARA EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO, SE ANOTARÁ LA LEYENDA HERRAMIENTA MENOR; EN EL ESPACIO DE LA UNIDAD, EL SIGNO %, EN EL ESPACIO DE CANTIDAD, EL POR CIENTO QUE SE EMPLEARÁ CON RESPECTO AL PERSONAL, EN EL ESPACIO DE COSTO UNITARIO, EL IMPORTE DEL PERSONAL; EN EL ESPACIO DE IMPORTE, SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL POR CIENTO POR EL IMPORTE DEL PERSONAL.

EQUIPO DE SEGURIDAD: EN EL CASO QUE SE UTILICE EQUIPO DE SEGURIDAD EN EL CONCEPTO, SE PROCEDERÁ COMO SIGUE: EN EL ESPACIO DESTINADO PARA EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO, SE ANOTARÁ LA LEYENDA EQUIPO DE SEGURIDAD; EN EL ESPACIO DE LA UNIDAD, EL SIGNO %, EN EL ESPACIO DE CANTIDAD, EL POR CIENTO QUE SE EMPLEARÁ CON RESPECTO AL PERSONAL, EN EL ESPACIO DE COSTO UNITARIO, EL IMPORTE DEL PERSONAL; EN EL ESPACIO DE IMPORTE, SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL POR CIENTO POR EL IMPORTE DEL PERSONAL.

SUMA: SERÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DE MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

COSTO DIRECTO: EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES TOTALES DE MATERIAL, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD.

PORCENTAJES DE INDIRECTOS, LOS INDICADOS EN LOS DOCUMENTOS A14, A 15, A16 Y A17 FINANCIAMIENTO UTILIDAD Y ADICIONALES:-

IMPORTE POR CONCEPTO DE INDIRECTOS: SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO A 14 POR EL COSTO DIRECTO

COSTO POR FINANCIAMIENTO: SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO A 15 POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

Page 152: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

A 18 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO,

DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS , INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CON CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 71 de 99

IMPORTE POR CONCEPTO DE UTILIDAD: SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO A 16 POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y COSTO DE FINANCIAMIENTO.

IMPORTE POR CONCEPTO DE CARGOS SERÁN LOS CALCULADOS DE ACUERDO A LO

ADICIONALES: RELACIONADO EN EL DOCUMENTO A 17.

PRECIO UNITARIO: EL RESULTANTE DE SUMAR LOS IMPORTES DE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO, COSTO POR FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.

UNIDAD: LA QUE CORRESPONDA AL CONCEPTO DE TRABAJO.

NOTA: EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES UTILIZAR LOS

DEL DOCUMENTO A 12. SI SE UTILIZAN CUADRILLAS O CUALQUIER OTRO COSTO UNITARIO BÁSICO, EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR SU ANÁLISIS CORRESPONDIENTE.

Page 153: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 72 de 99

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA ÁREA CONVOCANTE DIRECCION LOCAL QUERÉTARO

LICITACIÓN No:

DOCUMENTO

A 18

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE:

FECHA: HOJA: DE:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

CLAVE: CONCEPTO:

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

MANO DE OBRA SUMA $

CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD

SUMA $

NOMBRE UNIDAD CANTIDAD COSTO HORARIO IMPORTE SUMA $

COSTO DIRECTO = TOTAL $

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD COSTO INDIRECTO = % C. I. x ( C. D.) COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C. F. x ( C. D. + C. I. ) CARGO POR UTILIDAD = % C. U. x ( C. D. + C. I. + C. F. )

PORCENTAJE IMPORTE

Page 154: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 73 de 99

CARGO ADICIONAL: C.A.1 CARGO ADICIONAL: C.A.2 CARGO ADICIONAL: C.A etc.

PRECIO UNITARIO = ( C. D. + C. I. + C. F. + C. U. + C.A. ) UNIDAD

Page 155: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 19.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL

CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 74 de 99

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS DESGLOSADO POR PARTIDAS, SUBPARTIDAS Y CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. (INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA)

ÁREA CONVOCANTE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. (Dirección Local Querétaro)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

LICITACIÓN No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

FECHA DE INICIO SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

FECHA DE TERMINACIÓN SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

Page 156: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 19.- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL

CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 75 de 99

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- TEXTO:

CLAVE SE ANOTARÁ EL NÚMERO QUE CORRESPONDA A LA PARTIDA, SUBPARTIDA Y CONCEPTO DE TRABAJO.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS SE ANOTARÁ EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL Y CONCEPTOS. CONCEPTO, Y EN SU CASO TAMBIÉN LAS

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS QUE LE CORRESPONDAN, DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

UNIDAD UNIDAD DE MEDICIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

CANTIDAD : SE ANOTARA LA CANTIDAD DE TRABAJO POR EJECUTAR DEL CONCEPTO, DE CONFORMIDAD CON EL CATALOGO.

IMPORTE: IMPORTE TOTAL DEL CONCEPTO DE TRABAJO

AÑO: DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.

MES: EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA CADA CONCEPTO Y SE ANOTARAN LAS CANTIDADES PARCIALES DE TRABAJO A EJECUTAR, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICIÓN CONVENCIONALES.

NOTAS: EL CONCEPTO O EN SU CASO, LA PARTIDA O SUBPARTIDA CON QUE INICIEN LOS TRABAJOS DEBERÁN INDICAR LA FECHA DE INICIO CITADA EN LAS BASES. ASIMISMO, DEBERÁ INDICAR, EN EL DIAGRAMA, LA FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD QUE SE EJECUTE.

CADA COLUMNA REPRESENTA EL PERIODO DE CORTE DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR, INDICADO EN SU PROGRAMA.

Page 157: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESCOMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA ÁREA CONVOCANTE DIRECCION LOCAL QUERÉTARO

LICITACIÓN No:

DOCUMENTO A 19 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917,

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

FECHA DE INICIO: 04-10-08

FECHA DE TERMINACIÓN: 30-12-08

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCIÓN: 88 HOJA: DE:

PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y

CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

CLAVE

DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD

IMPORTE TOTAL

AÑO

PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 76 de 99

Page 158: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 77 de 99

Page 159: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 20 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y

CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS

EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 78 de 99

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, INDICANDO LAS CANTIDADES POR MES, A UTILIZAR.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. (INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA)

ÁREA CONVOCANTE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. (Dirección Local Querétaro)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

LICITACIÓN No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

FECHA DE INICIO SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

Page 160: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 20 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y

CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS

EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 79 de 99

FECHA DE TERMINACIÓN SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

PLAZO DE EJECUCIÓN SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCIÓN INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- TEXTO: No. SE ANOTARÁ EL NÚMERO QUE

CORRESPONDA DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL DOCUMENTO A 10 A.

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y/ O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

SE ANOTARA EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

ÁREA DE TRABAJO SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL QUE SE VA A UTILIZAR LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

UNIDAD UNIDAD DE MEDICIÓN DE LOS MATERIALES Y/O DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

CANTIDAD TOTAL: SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE MATERIALES Y/O DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE DE ACUERDO CON LA PROPOSICIÓN SE VAYA A REQUERIR.

Page 161: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 20 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y

CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS

EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 80 de 99

IMPORTE: IMPORTE TOTAL

AÑO: DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.

MES: EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA EL SUMINISTRO Y/O UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y SE ANOTARAN LAS CANTIDADES PARCIALES DE CADA UNO, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICIÓN CONVENCIONALES.

Page 162: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA ÁREA CONVOCANTE DIRECCION LOCAL QUERÉTARO

LICITACIÓN No:

DOCUMENTO A 20 A DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917,

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

FECHA DE INICIO: 04-10-08

FECHA DE TERMINACIÓN: 30-12-08

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCIÓN: 88 HOJA: DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.

No DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

ÁREA DE TRABAJO UNIDAD CANTIDAD

TOTAL IMPORTE

TOTAL AÑO

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 81 de 99

Page 163: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 20 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y

CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

B MANO DE OBRA

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 82 de 99

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA, INDICANDO LAS CANTIDADES POR MES, A UTILIZAR.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. (INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA)

ÁREA CONVOCANTE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. (Dirección Local Querétaro)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

LICITACIÓN N° SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

FECHA DE INICIO SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

FECHA DE TERMINACIÓN SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA

Page 164: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 20 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y

CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

B MANO DE OBRA

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 83 de 99

EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

PLAZO DE EJECUCIÓN SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCIÓN INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- TEXTO: No. SE ANOTARÁ EL NÚMERO QUE

CORRESPONDA DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL DOCUMENTO A 10 B.

DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LA

MANO DE OBRA: SE ANOTARÁN LAS CATEGORÍAS DEL PERSONAL QUE ESTARÁ ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ÁREA DE TRABAJO SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL QUE SE VA A UTILIZAR LA MANO DE OBRA.

UNIDAD LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ POR JORNAL.

CANTIDAD TOTAL: SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE JORNALES, DESGLOSADA POR CADA CATEGORÍA.

IMPORTE TOTAL: IMPORTE TOTAL DEL CONCEPTO.

Page 165: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 20 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y

CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

B MANO DE OBRA

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 84 de 99

AÑO: DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.

MES: EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA Y SE ANOTARAN LAS CANTIDADES PARCIALES DE CADA CATEGORÍA, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICIÓN CONVENCIONALES.

Page 166: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 85 de 99

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA ÁREA CONVOCANTE DIRECCION LOCAL QUERÉTARO

LICITACIÓN No:

DOCUMENTO A 20 B DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917,

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

FECHA DE INICIO: 04-10-08

FECHA DE TERMINACIÓN: 30-12-08

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCIÓN: 88 HOJA: DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

B MANO DE OBRA.

No. DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍAS DE LA MANO DE OBRA

ÁREA DE TRABAJO UNIDAD CANTIDAD

TOTAL IMPORTE

TOTAL AÑO

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

Page 167: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 20 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y

CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO

Y CARACTERÍSTICAS.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 86 de 99

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE SUMINISTRO Y/O UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS, INDICANDO LAS CANTIDADES POR MES, A UTILIZAR.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. (INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA)

ÁREA CONVOCANTE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. (Dirección Local Querétaro)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

LICITACIÓN N° SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

FECHA DE INICIO SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

Page 168: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 20 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y

CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO

Y CARACTERÍSTICAS.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 87 de 99

FECHA DE TERMINACIÓN SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

PLAZO DE EJECUCIÓN SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCIÓN INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- TEXTO: No. SE ANOTARÁ EL NÚMERO QUE

CORRESPONDA DEBIENDO SER CONGRUENTE CON EL ASENTADO EN EL DOCUMENTO A 10 C.

NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO SE ANOTARÁN EL NOMBRE GENÉRICO DE LAS MAQUINARIAS Y DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR.

UTILIZACIÓN SE ANOTARA LA CLAVE DEL CONCEPTO EN EL QUE SE VA A UTILIZAR.

RENDIMIENTO SE ANOTARA EL RENDIMIENTO DE CADA EQUIPO, POR HORA DE TRABAJO, Y DE CONFORMIDAD CON LA UTILIZACIÓN DE ESTOS.

UNIDAD LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ POR HORA EFECTIVA (H.E.).

CANTIDAD TOTAL: SE ANOTARAN LAS CANTIDADES DE CADA EQUIPO Y LAS HORAS EFECTIVAS, DESGLOSADAS PARA CADA ACTIVIDAD.

IMPORTE: SE ANOTARA EL IMPORTE DE LA MAQUINARIA, POR CONCEPTO.

AÑO: DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.

Page 169: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 20 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y

CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO

Y CARACTERÍSTICAS.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 88 de 99

MES: EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA Y SE ANOTARAN LAS CANTIDADES PARCIALES DE CADA CATEGORÍA, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICIÓN CONVENCIONALES.

Page 170: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 89 de 99

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA ÁREA CONVOCANTE DIRECCION LOCAL QUERÉTARO

LICITACIÓN No:

DOCUMENTO A 20 C

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

FECHA DE INICIO: 04-10-08

FECHA DE TERMINACIÓN: 30-12-08

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCIÓN: 88 HOJA: DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS.

No NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

UTILIZACIÓN RENDIMIENTO UNIDAD

CANTIDAD

IMPORTE AÑO

EQUIPO HE MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

Page 171: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 20 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y

CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO,

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 90 de 99

EN ESTE DOCUMENTO SE ELABORARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE : SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. (INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA)

ÁREA CONVOCANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. (Dirección Local Querétaro)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

LICITACIÓN No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

FECHA DE INICIO SE ANOTARA LA FECHA DE INICIO INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

Page 172: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 20 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y

CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO,

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 91 de 99

FECHA DE TERMINACIÓN SE ANOTARA LA FECHA DE TERMINACIÓN INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

PLAZO DE EJECUCIÓN SE ANOTARA EL PLAZO DE EJECUCIÓN INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO, SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B).- TEXTO: No. SE ANOTARÁ EL NÚMERO DEL ORDEN

PROGRESIVO QUE CORRESPONDA.

DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO. SE ANOTARÁN LAS CATEGORÍAS DEL

PERSONAL QUE ESTARÁ ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

ÁREA DE TRABAJO SE ANOTARA EL ÁREA DE TRABAJO DONDE DESEMPEÑA SUS FUNCIONES.

UNIDAD LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ POR JORNAL. O DE ACUERDO CON LA MINISTRACIÓN DE SUS SALARIOS.

CANTIDAD TOTAL: SE ANOTARA LA CANTIDAD TOTAL DE JORNALES, SEMANAS, QUINCENAS O MESES DESGLOSADA POR CADA CATEGORÍA.

IMPORTE: SE ANOTARA EL IMPORTE DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA

Page 173: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 20 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y

CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO,

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 92 de 99

DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CATEGORÍA.

AÑO: DE ACUERDO CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN, SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.

MES: EN EL ENCABEZADO DE LA COLUMNA SE ANOTARA EL NOMBRE DEL MES QUE CORRESPONDA. Y EN LA PARTE INFERIOR DE ESTAS, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA Y SE ANOTARAN LAS CANTIDADES PARCIALES DE CADA CATEGORÍA, EXPRESADAS EN LAS UNIDADES DE MEDICIÓN CONVENCIONALES.

Page 174: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 93 de 99

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA ÁREA CONVOCANTE DIRECCION LOCAL QUERÉTARO

LICITACIÓN No:

DOCUMENTO A 20 D DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917,

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

FECHA DE INICIO: 04-10-08

FECHA DE TERMINACIÓN: 30-12-08

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: FIRMA DEL LICITANTE FECHA: PLAZO DE EJECUCIÓN: 88 HOJA: DE:

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERÍODOS DETERMINADOS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

No DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DEL

PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO

ÁREA DE TRABAJO UNIDAD CANTIDAD

TOTAL IMPORTE AÑO

MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES

Page 175: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 21.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES

DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 94 de 99

EL LICITANTE PRESENTARA EL DOCUMENTO REFERIDO, EL CUAL DEBERÁ CONTENER: DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

A).- ENCABEZADO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SE ANOTARA EL NOMBRE DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL, A LA QUE PERTENECE EL PROYECTO. (INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA)

ÁREA CONVOCANTE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN. (Dirección Local Querétaro)

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: SE ESPECIFICARÁ EL OBJETO DEL CONTRATO, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN, DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN LA DOCUMENTACIÓN LEGAL.

LICITACIÓN No. SE ANOTARA EL NUMERO QUE CORRESPONDA.

FIRMA DEL LICITANTE: EN ESTE ESPACIO DEBERÁ FIRMAR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

FECHA SE ANOTARA LA FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES O MEDIANTE ESCRITO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.

HOJA No. SE ANOTARA EL NUMERO DE LA HOJA CON RESPECTO DEL TOTAL DE HOJAS QUE INTEGREN EL DOCUMENTO.

B). -TEXTO:

CLAVE SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE CLAVE

Page 176: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 21.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES

DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 95 de 99

CORRESPONDIENTE DEL CONCEPTO.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTIDAS, SUBPARTIDAS SE ANOTARÁ EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN. DE LAS PARTIDAS Y SUBPARTIDAS QUE LE CORRESPONDAN, DE ACUERDO CON EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS: SE ANOTARÁ CON CLARIDAD LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE, EMPLEÁNDOSE EN SU CASO UN NÚMERO RAZONABLE DE RENGLONES.

CANTIDAD DE TRABAJO: LA CUANTÍA DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE.

UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDIDA DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

PRECIO UNITARIO CON NÚMERO: EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE SE ANOTARÁ CON NÚMERO EL PRECIO UNITARIO.

PRECIO UNITARIO CON LETRA: EN EL RENGLÓN CORRESPONDIENTE SE ANOTARÁ CON LETRA EL PRECIO UNITARIO.

IMPORTE EN PESOS DEL CONCEPTO ES EL RESULTADO DE LA OPERACIÓN DE LA CANTIDAD POR EL PRECIO UNITARIO.

PARTIDAS: EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO, SE ANOTARA LA SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS CONCEPTOS QUE LA INTEGREN.

SUBPARTIDAS: EN EL CASO DE QUE SE HAYA INDICADO, SE ANOTARA LA SUMA DE LOS IMPORTES DE LOS CONCEPTOS QUE LA INTEGREN.

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ÉSTA HOJA EL IMPORTE PARCIAL DE LA HOJA EN CUESTIÓN.

PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE EL IMPORTE ACUMULADO HASTA LA HOJA EN ACUMULADO: CUESTIÓN.

MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN EN LA ÚLTIMA HOJA DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, INDICARA EL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN.

Page 177: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DIRECCIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO NORTE

DIRECCIÓN LOCAL QUERÉTARO LICITACIÓN Pública Nacional No. 16101145-

DOCUMENTO A 21.- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES

DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

(GUÍA DE LLENADO)

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 96 de 99

ESTA HOJA SE DEJARÁ EN BLANCO PARA REVISIÓN DE LA C.N.A.

ACUMULADO SE DEJARÁ EN BLANCO PARA REVISIÓN DE LA C.N.A.

Page 178: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESCOMISION NACIONAL DEL AGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÌCOLA ÁREA CONVOCANTE: DIRECCION LOCAL QUERÉTARO

LICITACIÓN No: DOCUMENTO

A 21

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE FECHA:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

HOJA: DE:

CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ

PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

CLAVE

PARTIDA SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS

CANTIDAD DE

TRABAJO UNIDAD

PRECIO UNITARIO IMPORTE EN

PESOS CON NÚMERO CON LETRA

CANALES

1 9-2.03.11

DESAZOLVE DE CANALES Y/O DRENES CON EQUIPO MECANICO, CUANDO EL VOLUMEN DEL MATERIAL EXCAVADO SEA MAYOR DE 3000 M3/KM. POR METRO CUBICO MEDIDO EN LA EXCAVACION

41,159.70

m3

2 9-7.03.1

COMPENSACION ADICIONAL AL PRECIO UNITARIO DE EXCAVACIONES, CUANDO ESTAS SE EFECTUEN EN AGUA O EN MATERIAL LODOSO.

41,159.70

m3

3 9-4.03.15

DESCOPETE DE BORDOS DE CANALES Y/O DRENES EN MATERIAL PRODUCTO DE DESAZOLVE Y/O EXCAVACIONES, EFECTUADOS CON EQUIPO MECANICO.POR METRO CUBICO.

41,159.70

m3

4 9-4.03.15.01

RASTREO Y RELLENO DE EROSIONES DE BERMAS Y BANQUETAS EN CANALES Y/O DRENES, EFECTUADOS CON EQUIPO MECANICO. POR KILOMETRO TERMINADO.

5.860

km

5 9-2.03.12

DESAZOLVE DE CANALES Y/O DRENES “A MANO” POR METRO CÚBICO DE DESAZOLVE

76.80

m3.

6 9-7.03.1

COMPENSACION ADICIONAL AL PRECIO UNITARIO DE EXCAVACIONES, CUANDO ESTAS SE EFECTUEN EN AGUA O EN MATERIAL LODOSO.

76.80

m3

CASETAS

7

3.01.01.007.2

DEMOLICION Y DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 1.55

m3

8 3.02.01.042.1

FABRICACIÓN DE LOSA DE CONCRETO PARA TECHO DE BAÑO DE CASETA DE 10 CM DE ESPESOR CON F'C=250KG/CM2 y f'y = 4250 kg/cm2

0.90

m3

9 3.05.01.201.2

FIRME DE 7 CM. DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.(PISO DEL BAÑO)

6.00

m2

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:

ESTA HOJA: ACUMULADO: IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN: IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN CON LETRA:

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 97 de 99

Page 179: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESCOMISION NACIONAL DEL AGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÌCOLA ÁREA CONVOCANTE: DIRECCIÒN LOCAL QUERÉTARO

LICITACIÓN No: DOCUMENTO

A 21

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE FECHA:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

HOJA: DE:

CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ

PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

CLAVE

PARTIDA SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS

CANTIDAD DE

TRABAJO UNIDAD

PRECIO UNITARIO IMPORTE EN

PESOS CON NÚMERO CON LETRA

10 3.05.01.202.1

PISO DE LOSETA PORCELANITE ARGOS BEIGE DE 33X33 CM. ASENTADO CON PEGAZULEJO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

9.97

m2

11 3.05.01.204.1

APLANADO, ACABADO, REPELLADO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

56.00

m2

12 3.05.01.204.2

LAMBRÍN DE LOSETA PORCELANITE CORINTO DE 20X30 CM. CON DOS LÍNEAS DE LISTELO FACIL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, PEGAZULEJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

12.68

m2

13 3.05.02.226.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA PARA BAÑO (0.38X0.85) INCLUYE LA MANO DE OBRA PARA LA PREPARACIÓN DEL VANO, HERRAJES, CRISTAL DE 6 MM DE ESPESOR, HERRAMIENTA Y DEMÁS MATERIALES PARA LA CORRECTA COLOCACIÓN.

1.00

pza

14 3.05.03.234.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL DE ACRILICO CON MARCOS DE ALUMINIO CON DOS HOJAS CORREDIZAS..

2.50

m2

15 3.05.04.237.1

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS DE MADERA DE PINO ESTUFADO DE 1.40X1.50 M INCLUYE VIDRIOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA PREPARACIÓN DEL BANO DE COLOCACIÓN.

1.00

pza

16 3.05.04.237.2

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS DE MADERA DE PINO ESTUFADO DE 0.9X2.17 M INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA PREPARACIÓN DEL BANO DE COLOCACIÓN.

1.00

pza

17 3.05.06.253.1

PINTURA VINÍLICA EN MUROS, MARCA COMEX VINIMEX, SIMILAR O MEJOR EN CALIDAD, FONDO A DOS MANOS, Y PINTURA FINAL A UNA MANO INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS

64.00

m2

18 3.05.09.281.2

WC IDEAL STANDARD MODELO CADET, SIMILAR O MEJOR EN CALIDAD COLOR AZUL, INCLUYE MATERIALES. MANO DE OBRA, INSTALACIÓN Y PRUEBAS.

1.00

Pza.

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:

ESTA HOJA: ACUMULADO: IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN: IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN CON LETRA:

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 98 de 99

Page 180: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

_________________________________________________ – Anexos Técnicos y Económicos – Licitación Pública Nacional 16101145- Pág. No. 99 de 99

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALESCOMISION NACIONAL DEL AGUA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÌCOLA ÁREA CONVOCANTE: DIRECCIÒN LOCAL QUERÉTARO

LICITACIÓN No: DOCUMENTO

A 21

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE FECHA:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCION DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RIO, QRO.

HOJA: DE:

CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ

PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

CLAVE

PARTIDA SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS

CANTIDAD DE

TRABAJO UNIDAD

PRECIO UNITARIO IMPORTE EN

PESOS CON NÚMERO CON LETRA

19

3.05.09.281.4

LAVABO MODELO OVALIN SIMILAR O MEJOR EN CALIDAD CON GABINETE, COLOR AZUL, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, INSTALACION Y PRUEBAS.

1.00

Pza.

20

3.05.09.281.5

COLADERA PARA PISO CON CANASTA REMOVIBLE PARA SEDIMENTOS REJILLA DE 23.4 CM. DE DIÁMETRO Y SALIDA ROSCADA PARA TUBO DE 4” DE DIÁMETRO, MARCA HELVEX, MODELO 5424, INCLUYE INSTALACIÓN Y PRUEBAS.

1.00

Pza.

21

3.05.09.281.6

JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO COLOR AZUL 6 PIEZAS DE PORCELANA DE LA MARCA VITROMEX, INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PEGAZULEJO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

1.00

Jgo.

22

3.05.09.281.7

MEZCLADORA PARA LAVABO CON MANERALES, INCLUYE: DOS MANGERAS PARA ALIMENTACION, INSTALACION Y PRUEBAS.

1.00

Pza.

23

3.05.09.281.8

ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN HIDROSANITARIA, PARA BAÑOS INCLUYE SUMINISTRO , DE MATERILALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.

1.00

Lote

24

1060 02

EXCAVACIÓN A MANO P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN CUALQUIER MATERIAL COMUN, EXCEPTO ROCA, EN SECO HASTA 2M DE PROFUNDIDAD.

3.70

m3

25 4000 01

MAMPOSTERIA DE PIEDRA, CON PARAMETROS ROSTREADOS,, JUNTEADOS CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5

2.80

m3

26

4020 01

MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, HASTA 6.0 M DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 DE 14 CMS DE ESPESOR.

21.13

m2

27 3.05.01.203.1

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CADENA DE DESPLANTE 15 X 20 CM 9.77 ml

28 3.05.01.203.2

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 15 CM 9.77 ml

29 3.05.01.203.3

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASTILLOS DE 15 X 15 CM 10.05

ml

SUMA EL IMPORTE PARCIAL DE ESTA HOJA

PROPOSICIÓN QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO: ESTA HOJA: ACUMULADO: IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN: IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN CON LETRA:

Page 181: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

1

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

CONTRATO No. SGIH-OCGN-QRO-08-DR-045-RF-LP

(NOTA: SI EL CONTRATO SE CELEBRA CON PERSONA MORAL, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, A LA QUE SE DENOMINARÁ “LA COMISIÓN”, REPRESENTADA POR EL C. ING. SERGIO LOUSTAUNAU VELARDE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR LOCAL EN QUERÉTARO Y POR LA OTRA, LA EMPRESA ____________________, REPRESENTADA POR EL C. ____________________, EN SU CARÁCTER DE __________________________, A LA QUE SE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: (NOTA: SI EL CONTRATO SE CELEBRA CON UNA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, A LA QUE SE DENOMINARÁ “LA COMISIÓN”, REPRESENTADA POR EL C. ING. SERGIO LOUSTAUNAU VELARDE , EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR LOCAL EN QUERÉTARO Y POR LA OTRA, LAS EMPRESAS ____________________, REPRESENTADA POR EL C. ____________________, EN SU CARÁCTER DE __________________________ Y ____________________, REPRESENTADA POR EL C. ____________________, EN SU CARÁCTER DE __________________________, A LAS QUE SE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: (NOTA: SI EL CONTRATO SE CELEBRA CON PERSONA FÍSICA, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, A LA QUE SE DENOMINARÁ “LA COMISIÓN”, REPRESENTADA POR EL C. ING. SERGIO LOUSTAUNAU VELARDE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR LOCAL EN QUERÉTARO Y POR LA OTRA, EL C. ____________________, A QUIEN SE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S: I.- “LA COMISIÓN” DECLARA QUE: I.1.- TIENE EL CARÁCTER DE ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON LAS ATRIBUCIONES

Page 182: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

2

ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, SALVO AQUELLAS QUE POR DISPOSICIONES LEGALES O REGLAMENTARIAS SE LE ATRIBUYAN EXPRESAMENTE AL TITULAR DE LA DEPENDENCIA, DE CONFORMIDAD Y CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE AGUAS NACIONALES, SU REGLAMENTO Y EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 29 DE ABRIL DEL 2004, 12 DE ENERO DE 1994 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006, RESPECTIVAMENTE. 1.2.- EL C. ING. SERGIO LOUSTAUNAU VELARDE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR

LOCAL EN QUERÉTARO DE “LA COMISIÓN”, SE ENCUENTRA FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 12 BIS, 12 BIS 1, 12 BIS 2 FRACCIÓN VI, 12 BIS 4 Y 12 BIS 6 FRACCIONES IV Y V DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES; 9 FRACCIÓN III, 10 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 11 APARTADO B 73 FRACCIÓN VII, INCISO a) DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006. 75 FRACCIÓN XVIII, 86 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006 Y 2 DEL “ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN ATRIBUCIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE EN EL MISMO SE INDICAN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE OCTUBRE DEL 2007.

I.3.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL OFICIAL MAYOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES EMITIÓ EL OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN NÚMERO 511.1/0671, DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2008. I.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AV. HIDALGO No. 293, COLONIA LAS CAMPANAS, SANTIAGO DE QUERETARO, QRO. C. P. 76010, MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. (NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, EL CONTRATO DEBE EJECUTARSE EN UN EJERCICIO FISCAL Y EL CONTRATISTA ES UNA PERSONA FÍSICA O MORAL, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). I.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN I.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 16101145-____, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN II, 3, 24, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, 28, 30 FRACCIÓN I, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 SEGUNDO PÁRRAFO Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 1, 10, 11, 18, 19, 24, 25, 26, 26 A APARTADO A, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 37 A, 37 B, 37 D, 37E, 37F, (37 E, SOLO EN EL CASO DE EMPATE TÉCNICO), (37 F, SOLO EN CASO DE LLEVARSE A CABO SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN)38 Y 39 DE SU REGLAMENTO. PARA TAL EFECTO, SE CELEBRÓ EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EL

Page 183: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

3

DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, Y EL ACTO DONDE “LA COMISIÓN” HIZO SABER EL FALLO DE LA LICITACIÓN SE REALIZÓ EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2008_, EN EL QUE SE ADJUDICÓ A “EL CONTRATISTA” EL PRESENTE CONTRATO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO. (NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, EL CONTRATO DEBE EJECUTARSE EN UN EJERCICIO FISCAL Y EL CONTRATISTA ES UNA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). I.5.- EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A “EL CONTRATISTA” PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS A QUE SE DESTINA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN I.3, DE ACUERDO CON LOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO 16101145-____, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN II, 3, 24, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, 28, 30 FRACCIÓN I, 31, 32, 33, 34, 36 SEGUNDO PÁRRAFO, 37, 38 SEGUNDO PÁRRAFO Y 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 1, 10, 11, 18, 19, 24, 25, 26, 26 A APARTADO A, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 37 A, 37 B, 37 D, 37 E, 37 F, (37 E, SOLO EN EL CASO DE EMPATE TÉCNICO), (37 F, SOLO EN CASO DE LLEVARSE A CABO SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN) 38 Y 39 DE SU REGLAMENTO. PARA TAL EFECTO, SE CELEBRÓ EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, Y EL ACTO DONDE “LA COMISIÓN” HIZO SABER EL FALLO DE LA LICITACIÓN SE REALIZÓ EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2008, EN EL QUE SE ADJUDICÓ A “EL CONTRATISTA” EL PRESENTE CONTRATO, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL MISMO. II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE: (NOTA: SI EL CONTRATISTA ES PERSONA FÍSICA, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). II.1.- ES DE NACIONALIDAD _______________, LO QUE ACREDITA CON LA COPIA CERTIFICADA DE SU ACTA DE NACIMIENTO EXPEDIDA POR _______________, Y SE IDENTIFICA CON _______________. (NOTA: SI EL CONTRATISTA ES PERSONA MORAL, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). II.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ________, DE FECHA _____ DE _______________ DE _____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. _______________, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DE LA CIUDAD DE _______________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE _______________, DE LA CIUDAD DE _______________, EN EL FOLIO NÚMERO _____, CON FECHA _____ DE _______________ DE _____. II.2.- EL C. _______________, QUIEN SE IDENTIFICA CON _______________, ACREDITA SU CARÁCTER DE _______________, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _______________, DE FECHA _____ DE _______________ DE _____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. _______________, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DE LA CIUDAD

Page 184: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

4

DE _______________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE _______________, DE LA CIUDAD DE _______________, EN EL FOLIO NÚMERO __________, CON FECHA _____ DE _______________ DE _____, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. (NOTA: SI EL CONTRATISTA ES UNA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). II.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD __________, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ________, DE FECHA _____ DE _______________ DE _____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. _______________, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DE LA CIUDAD DE _______________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE _______________, DE LA CIUDAD DE _______________, EN EL FOLIO NÚMERO _____, CON FECHA _____ DE _______________ DE _____, LA QUE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO COMPROMETIÉNDOSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA CON LA SOCIEDAD __________, POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE ESTE CONTRATO. EL C. _______________, QUIEN SE IDENTIFICA CON _______________, ACREDITA SU CARÁCTER DE _______________, DE LA SOCIEDAD __________, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _______________, DE FECHA _____ DE _______________ DE _____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. _______________, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DE LA CIUDAD DE _______________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE _______________, DE LA CIUDAD DE _______________, EN EL FOLIO NÚMERO __________, CON FECHA _____ DE _______________ DE _____, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. II.2.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD __________, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ________, DE FECHA _____ DE _______________ DE _____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. _______________, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DE LA CIUDAD DE _______________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE _______________, DE LA CIUDAD DE _______________, EN EL FOLIO NÚMERO _____, CON FECHA _____ DE _______________ DE _____, LA QUE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO COMPROMETIÉNDOSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA CON LA SOCIEDAD __________, POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE ESTE CONTRATO. EL C. _______________, QUIEN SE IDENTIFICA CON _______________, ACREDITA SU CARÁCTER DE _______________, DE LA SOCIEDAD __________, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _______________, DE FECHA _____ DE _______________ DE _____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. _______________, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DE LA CIUDAD DE _______________, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE _______________, DE LA CIUDAD DE _______________, EN EL FOLIO NÚMERO __________, CON FECHA _____ DE _______________ DE _____, MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. II.3.- TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

Page 185: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

5

II.4.- TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN ____________________, LO QUE ACREDITA CON _______________, MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO. II.5.- SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________. (NOTA: INCLUIR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN SÓLO EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRE AFILIADO A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DEBIÉNDOSE MENCIONAR EL DESCUENTO PREVIAMENTE, EN SU CASO, EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y EN CASO CONTRARIO DEBERÁ ELIMINARSE) II.6.- ES SOCIO DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, LA QUE CELEBRÓ CON “LA COMISIÓN” UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON FECHA 9 DE ENERO DE 1998, CUYO OBJETO ES DESCONTAR DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR “EL CONTRATISTA” EL 0.2% (DOS AL MILLAR) PARA SER APORTADO VOLUNTARIAMENTE, POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, MANIFESTANDO QUE CONOCE EL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL CONVENIO, MISMO QUE RATIFICA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, OTORGANDO SU CONSENTIMIENTO PARA QUE “LA COMISIÓN” PROCEDA A REALIZAR EL DESCUENTO EN EL PORCENTAJE ANTES MENCIONADO Y SEA ENTREGADO AL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. (NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA O EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y EL CONTRATISTA ES UNA PERSONA FÍSICA O MORAL, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). II.7.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS NÚMEROS 1, 2, 3 Y 4, QUE CONTIENEN: 1).- LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA; 2).- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, FIRMADO POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN; 3).- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN; Y 4).- CATÁLOGO DE CONCEPTOS, Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. ASIMISMO, LOS PLANOS CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE LLEVEN A CABO, LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y LA BITÁCORA QUE SE ABRIRÁ EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, TAMBIÉN FIRMADOS POR “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA”, FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

Page 186: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

6

(NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA O EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS Y EL CONTRATISTA ES UNA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). II.7.- CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS NÚMEROS 1, 2, 3, 4 Y 5, QUE CONTIENEN: 1).- LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA; 2).- PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, FIRMADO POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN; 3).- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN; 4).- CATÁLOGO DE CONCEPTOS; Y 5).- EL CONTRATO DE ASOCIACIÓN CELEBRADO ENTRE LAS EMPRESAS __________ Y __________, DE FECHA _____ DE __________ DEL 200___, Y QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. ASIMISMO, LOS PLANOS CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE LLEVEN A CABO, LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y LA BITÁCORA QUE SE ABRIRÁ EN LA FECHA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS, TAMBIÉN FIRMADOS POR “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA”, FORMARÁN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. II.8.- HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN. II.9.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN XXIII, 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO QUE MANIFIESTA EN SU ESCRITO DE FECHA ___ DE __________ DEL 200___. (NOTA: INCLUIR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN ÚNICAMENTE CUANDO EL MONTO DEL CONTRATO EXCEDA DE LA CANTIDAD DE $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE CONFORMIDAD CON LA REGLA I.2.1.16 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2008, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 27 DE MAYO DEL 2008) II.10.- SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, PARA LO CUAL PRESENTA EL ACUSE DE RECEPCIÓN ANTE EL SAT DE FECHA _____ DE _________ DEL 200___, CON EL QUE COMPRUEBA QUE PRESENTÓ SOLICITUD DE OPINIÓN POR INTERNET EN LA PAGINA DEL SAT, Y EN EL QUE HA MANIFIESTADO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA FISCAL, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DE CONFORMIDAD CON LA REGLA I.2.1.16 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2008, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 27 DE MAYO DEL 2008.

Page 187: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

7

(NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, EL CONTRATO DEBE EJECUTARSE EN UN EJERCICIO FISCAL Y EL CONTRATISTA ES UNA PERSONA FÍSICA O MORAL, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 17, 26 Y 32 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 1, 2 FRACCIÓN VIII, 4 FRACCIÓN VII, 5 FRACCIÓN III, 6, 35 Y 55 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 1 FRACCIÓN II, 3, 24, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, 28, 30 I, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 SEGUNDO PÁRRAFO, 39, 45 FRACCIÓN I, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 9 Y 12 12 BIS, 12 BIS 1, 12 BIS 2 FRACCIÓN VI, 12 BIS 4 Y 12 BIS 6 FRACCIONES IV Y V DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES; 1, 65, 66 Y 79 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 1, 10, 11, 18, 19, 24, 25, 26, 26 A APARTADO A, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 37 A, 37 B, 37 D, (37 E, SOLO EN EL CASO DE EMPATE TÉCNICO), (37 F, SOLO EN EL CASO DE LLEVARSE A CABO SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN), 38, 39, 49, 56, 60, 64, 65, 66, 68, 69, 83, 84, 87, 100, 108, 109 Y 113 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 14 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES; 1, 6 PRIMER PÁRRAFO, 6 SEGUNDO Y CUARTO PÁRRAFOS, 9 FRACCIÓN III, 10 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 11 APARTADO B, 73 FRACCIÓN VII, INCISO a) DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006. 75 FRACCIÓN XVIII, 86 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006 Y 2 DEL “ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN ATRIBUCIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE EN EL MISMO SE INDICAN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE OCTUBRE DEL 2007; LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES: (NOTA: SI SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, EL CONTRATO DEBE EJECUTARSE EN UN EJERCICIO FISCAL Y EL CONTRATISTA ES UNA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). EN VIRTUD DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 17, 26 Y 32 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; 1, 2 FRACCIÓN VIII, 4 FRACCIÓN VII, 5 FRACCIÓN III, 6, 35 Y 55 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 1 FRACCIÓN II, 3, 24, 26 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN I, 28, 30 I, 31, 32, 33, 34, 36 SEGUNDO PÁRRAFO, 37, 38 SEGUNDO PÁRRAFO, 39, 45 FRACCIÓN I, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 59, 60, 61, 62, 64, 66 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 9 Y 12 12 BIS, 12 BIS 1, 12 BIS 2 FRACCIÓN VI, 12 BIS 4 Y 12 BIS 6 FRACCIONES IV Y V DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES 1, 65, 66 Y 79 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 1, 10, 11, 18, 19, 24, 25, 26, 26 A APARTADO A, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 37 A, 37 B, 37 D, (37 E, SOLO EN EL CASO DE EMPATE TÉCNICO), (37 F, SOLO EN EL CASO DE LLEVARSE A CABO SORTEO MANUAL POR INSACULACIÓN), 38, 39, 49, 50, 56, 60, 64, 65, 66, 68, 69, 83, 84, 87, 100, 108, 109 Y 113 Y DEMÁS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

Page 188: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

8

MISMAS; 14 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES; 1, 6 PRIMER PÁRRAFO, 6 SEGUNDO Y CUARTO PÁRRAFOS, 9 FRACCIÓN III, 10 ÚLTIMO PÁRRAFO Y 11 APARTADO B, 73 FRACCIÓN VII, INCISO a) DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006. 75 FRACCIÓN XVIII, 86 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2006 Y 2 DEL “ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN ATRIBUCIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE EN EL MISMO SE INDICAN, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 3 DE OCTUBRE DEL 2007; LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S: (NOTA: SI EL CONTRATISTA ES UNA PERSONA FÍSICA O MORAL, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA COMISIÓN” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCIÓN DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., PARA EJECUTARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, ESTADO DE QUERETARO, Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN II.7 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. (NOTA: SI EL CONTRATISTA ES UNA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA COMISIÓN” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN DESAZOLVE DEL CANAL CONSTITUCIÓN DE 1917, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CASETA DEL DISTRITO DE RIEGO 023, SAN JUAN DEL RÍO, QRO., PARA EJECUTARSE EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, ESTADO DE QUERETARO, Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN II.7 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LAS SOCIEDADES __________ Y __________, MANIFIESTAN QUE SE OBLIGAN A EJECUTAR CADA UNA DE ELLAS LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

Page 189: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

9

A).- LA SOCIEDAD __________, SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN __________, Y B).- LA SOCIEDAD __________, SE COMPROMETE A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN __________. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, AMBAS SOCIEDADES QUEDAN OBLIGADAS EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL PRESENTE CONTRATO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LO ORDENADO POR LOS ARTÍCULOS 28, FRACCIÓN II, INCISO F) Y 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. (NOTA: SI LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO DEBE EJECUTARSE EN UN EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE CELEBRA CON PERSONA MORAL, SE APLICARA LA SIGUIENTE REDACCIÓN). SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $_______________ (_________________________ PESOS 00/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. (NOTA: SI LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO DEBE EJECUTARSE EN UN EJERCICIO PRESUPUESTAL Y SE CELEBRA CON PERSONA FÍSICA, SE APLICARA LA SIGUIENTE REDACCIÓN). SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $_______________ (_________________________ PESOS 00/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. “LA COMISIÓN” ÚNICAMENTE SE ENCARGARÁ DE RETENER LAS DOS TERCERAS PARTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1-A Y 3°, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y LA REGLA 2.1.3 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2007, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 25 DE ABRIL DEL 2007. TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 88 DÍAS NATURALES, INICIANDO LOS TRABAJOS EL DÍA 04 DE OCTUBRE DEL 2008 Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DEL 2008, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO. LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO PREVISTO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO EN ESTE CONTRATO.

Page 190: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

10

“LA COMISIÓN” PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO HAYAN SIDO DESIGNADOS EL SERVIDOR PÚBLICO Y EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” QUE FUNGIRÁN COMO RESIDENTE DE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, RESPECTIVAMENTE. CUANDO LA SUPERVISIÓN SE REALICE POR TERCERAS PERSONAS, EL RESIDENTE DE OBRA PODRÁ INSTALARLA CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS. CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE

BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE. “LA COMISIÓN”, CUANDO SEA EL CASO, PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES, ASÍ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. ASIMISMO, “LA COMISIÓN” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL(LOS) INMUEBLE(S) EN EL (LOS) QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS Y LICENCIAS QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, CUYA TRAMITACIÓN SEA COMPETENCIA DE “LA COMISIÓN”, OBSERVANDO TANTO “LA COMISIÓN” COMO “EL CONTRATISTA”, LAS DISPOSICIONES QUE EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA COMISIÓN” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL(LOS) INMUEBLE(S) EN EL(LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “EL CONTRATISTA”, PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL (DE LOS) INMUEBLE(S). (NOTA: SI LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO DEBE EJECUTARSE EN UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). QUINTA: ANTICIPOS. “LA COMISIÓN” OTORGARÁ A “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO EL 30 % (TREINTA POR CIENTO) DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $__________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

Page 191: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

11

EL IMPORTE DEL ANTICIPO CONCEDIDO SERÁ PUESTO A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS Y CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO. CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTÍA DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL (FALLO O DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN, SEGÚN SEA EL CASO), NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, EL CUAL SERÁ PROPORCIONAL AL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL, ES DECIR, LA ÚLTIMA QUE SE PRESENTE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA. EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA COMISIÓN” EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN DE DAR POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCIÓN DE “LA COMISIÓN”, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO, A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS Y “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA COMISIÓN”. PODRÁN OTORGARSE ANTICIPOS PARA LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES QUE SE CELEBREN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIN QUE PUEDA EXCEDER EL PORCENTAJE ORIGINALMENTE AUTORIZADO EN EL CONTRATO. SEXTA: FORMA DE PAGO.

Page 192: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

12

(NOTA: DEJAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO EN EL CASO DE QUE SE CUENTE CON LA OPCIÓN PARA REALIZAR PAGOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA Y EN CASO CONTRARIO ELIMINARLA). “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN UN PERÍODO NO MAYOR A UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ÉSTAS, LA QUE SERÁ EL DÍA _____ DE CADA MES; LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN, DEBERÁ REVISAR, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERÁN PAGADAS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, A LA CUENTA DE CHEQUES NÚMERO __________, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO __________, APERTURADA EN EL BANCO __________, DENTRO DE UN TÉRMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS LAS ESTIMACIONES POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS PENDIENTES DE PAGO, SE RESOLVERÁN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. LOS IMPORTES UNA VEZ ANALIZADOS Y CALCULADOS DEBERÁN CONSIDERAR PARA SU PAGO LOS DERECHOS QUE, CONFORME AL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PROCEDAN POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y SE RETENDRÁN DE LAS ESTIMACIONES QUE SE CUBRAN A “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA COMISIÓN” TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO. CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA COMISIÓN” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS. CUANDO “LA COMISIÓN” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO

Page 193: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

13

DE “LA COMISIÓN” LA QUE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE TENDRÁN POR AUTORIZADAS CUANDO “LA COMISIÓN” OMITA RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA. EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA, LA FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TÉRMINO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, DEBIÉNDOSE HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA TALES HECHOS. EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS Y DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE EFECTUARÁ EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERÁN ACUMULARSE. EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL PERÍODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, Y PRECLUYA SU DERECHO PARA HACERLO, SE CONSIDERARÁ PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, EL ÚLTIMO PORCENTAJE DE AJUSTE QUE SE TENGA AUTORIZADO. LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ACOMPAÑADO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA, SIN NECESIDAD DE CELEBRAR CONVENIO ALGUNO. TRATÁNDOSE DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE LIMITARÁ EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARÁ EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA. A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERÁ APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

Page 194: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

14

SI “EL CONTRATISTA” REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE “LA COMISIÓN”, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACIÓN II.7 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES ESCRITAS DE “LA COMISIÓN”, ÉSTA PODRÁ ORDENAR SU DEMOLICIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO, “LA COMISIÓN”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACIÓN. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, “LA COMISIÓN”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA COMISIÓN”. (NOTA: SI EN EL CONTRATO SE OTORGAN ANTICIPOS Y ES PARA EJECUTARSE EN UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, RESPECTO DE LA CLÁUSULA DE GARANTÍAS, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). SÉPTIMA: GARANTÍAS. PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ LA PÓLIZA DE FIANZA NÚMERO __________, DE FECHA __________, POR LA CANTIDAD DE $__________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), QUE GARANTIZA LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO CONCEDIDO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR LA AFIANZADORA __________, A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

Page 195: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

15

ESTA GARANTÍA SOLAMENTE SE LIBERARÁ CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ LA PÓLIZA DE FIANZA NÚMERO __________, DE FECHA __________, POR LA CANTIDAD DE $__________ (__________ PESOS 00/100 M. N.), POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, OTORGADA POR LA AFIANZADORA __________, A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN. ESTA GARANTÍA SE LIBERARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y ENTREGA TOTAL DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y ENTREGUE A “LA COMISIÓN” LA GARANTÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LAS PÓLIZAS DE FIANZA CONTIENEN LAS DECLARACIONES INDICADAS POR EL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONSISTENTES EN LAS SIGUIENTES: A).- QUE LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE CONTRATO; B).- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA COMISIÓN”; C).- QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” O “LA COMISIÓN” Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN O SENTENCIA EJECUTORIADA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y D).- QUE LA AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA. EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA” DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA Y PRESENTARLA ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO RESPECTIVO. CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, Y ÉSTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA

Page 196: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

16

DEL FINIQUITO, “LA COMISIÓN” DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, EN CASO CONTRARIO, “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCIÓN AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 64 Y 65 DE SU REGLAMENTO. LOS TRABAJOS SE GARANTIZARÁN DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE “EL CONTRATISTA” POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ GARANTIZAR LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 64 DE SU REGLAMENTO. TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE “LA COMISIÓN”, LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA ESTARÁ A LO PREVISTO EN LA PÓLIZA DE GARANTÍA QUE SE OTORGUE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTÍA, “LA COMISIÓN” DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ÉSTE HAGA LAS REPARACIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TÉRMINO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS CORRECCIONES O REPOSICIONES, “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” PODRÁN CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTÍA. LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, NO PODRÁN CONSISTIR EN LA EJECUCIÓN TOTAL DE TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”; EN ESTE CASO, NO SE PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN Y SE CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUE CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO. OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS. LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS,

Page 197: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

17

CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE. LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE SE CITA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 56 Y 58 DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, 147, 148 Y 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ORAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA. CUANDO EL PORCENTAJE DEL AJUSTE DE LOS COSTOS SEA A LA ALZA, SERÁ “EL CONTRATISTA” EL QUE LO PROMUEVA DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL PERÍODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN; SI ES A LA BAJA, SERÁ “LA COMISIÓN” LA QUE LO REALICE EN IGUAL PLAZO. EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” PROMUEVA EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD A “LA COMISIÓN” EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 148 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, POR LO QUE TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, PRECLUIRÁ SU DERECHO PARA RECLAMAR EL AJUSTE DE COSTOS DEL PERÍODO DE QUE SE TRATE. “LA COMISIÓN DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ EMITIR LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR APROBADA. NOVENA: REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON TÍTULO PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL Y CON UNA EXPERIENCIA MÍNIMA COMPROBABLE DE 5 (CINCO) AÑOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS AFINES O SIMILARES A LAS DE ESTE CONTRATO Y QUE ACREDITARÁ CON LOS DOCUMENTOS IDÓNEOS, CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y TENDRÁ LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTÍCULO 86 DEL

Page 198: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

18

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DEBE ESTAR FACULTADO POR “EL CONTRATISTA”, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “LA COMISIÓN” SE RESERVA EL DERECHO DE LA ACEPTACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO, Y “EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA. DÉCIMA: RELACIONES LABORALES DE “EL CONTRATISTA” CON SUS

TRABAJADORES. “EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA, CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO MISMO, A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA COMISIÓN”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. DÉCIMA PRIMERA: RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”. PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE “LA COMISIÓN”. CUALQUIER RESPONSABILIDAD, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, QUE PODRÁN SER RECLAMADAS POR “LA COMISIÓN” POR LA VÍA JUDICIAL CORRESPONDIENTE. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO DE “LA COMISIÓN”, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47

Page 199: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

19

DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 54 DE SU REGLAMENTO. EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” PREFIERA LA REALIZACIÓN DE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO DE SU ELECCIÓN, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2006, LAS “DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE DEBERÁN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO”, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE FEBRERO DEL 2007 Y EL CONVENIO PARA LA INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS CELEBRADO ENTRE NACIONAL FINANCIERA, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO Y “LA COMISIÓN”, CON FECHA 30 DE MARZO DEL 2007, “LA COMISIÓN” OTORGA SU CONSENTIMIENTO, SIN PERJUICIO DE QUE “EL CONTRATISTA” PUEDA OPTAR POR LA REALIZACIÓN DE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR. PARA TALES EFECTOS, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR A “LA COMISIÓN” COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO O FEDATARIO PÚBLICO DEL CONVENIO QUE HAYA CELEBRADO CON NACIONAL FINANCIERA, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, EN EL QUE CONSTE SU INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS, A FIN DE QUE “LA COMISIÓN” ASEGURE LA INTEGRIDAD Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS Y RESGUARDE EN EL ARCHIVO DE GLOSA CONTABLE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA” SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y, EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAYA ELEGIDO LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRÓNICO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S. N. C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, LOS GASTOS FINANCIEROS SERÁN CUBIERTOS POR EL INTERMEDIARIO FINANCIERO QUE HAYA SELECCIONADO “EL CONTRATISTA”, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA “LA COMISIÓN”. CUANDO “EL CONTRATISTA” REQUIERA LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO PARA ADQUIRIR ALGÚN FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN” DEBERÁ RECONOCER LOS TRABAJOS REALIZADOS HASTA EL MOMENTO DE LA SOLICITUD, AÚN Y CUANDO LOS CONCEPTOS DE TRABAJO NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE TERMINADOS. DÉCIMA TERCERA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

Page 200: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

20

“LA COMISIÓN” DESIGNARÁ POR ESCRITO AL RESIDENTE DE OBRA CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y TENDRÁ LAS FUNCIONES INDICADAS EN EL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LA DESIGNACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGIRÁ COMO RESIDENTE DE OBRA, “LA COMISIÓN” DEBERÁ TOMAR EN CUENTA QUE TENGA LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, EXPERIENCIA Y CAPACIDAD SUFICIENTE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS; DEBIENDO CONSIDERAR EL GRADO ACADÉMICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA PERSONA, EXPERIENCIA EN ADMINISTRACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, DESARROLLO PROFESIONAL Y EL CONOCIMIENTO DE OBRAS SIMILARES A LAS QUE SE HARÁ CARGO. “LA COMISIÓN” A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS. ES FACULTAD DE “LA COMISIÓN” REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ÉSTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN. (NOTA: DEJAR LA SIGUIENTE REDACCIÓN EN EL CASO DE QUE NO SE CUENTE CON EL PROGRAMA RELATIVO AL USO DE LA BITÁCORA POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, AUTORIZADO, RECONOCIDO Y CERTIFICADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN CASO DE CONTAR CON EL MISMO, ELIMINARLA. DÉCIMA CUARTA: DE LA BITÁCORA. LA BITÁCORA ES EL INSTRUMENTO TÉCNICO QUE, POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA O IMPRESA, CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA”, EN EL QUE SE REGISTRARÁN LOS ASUNTOS Y EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. EL USO DE LA BITÁCORA SERÁ OBLIGATORIO. SU ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO SE HARÁ POR MEDIOS CONVENCIONALES DE COMUNICACIÓN IMPRESA, EN VIRTUD DE QUE A LA FECHA “LA COMISIÓN” NO CUENTA CON EL PROGRAMA INFORMÁTICO RELATIVO A SU USO, DEBIDAMENTE AUTORIZADO, RECONOCIDO Y CERTIFICADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, POR LO QUE “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” CONVIENEN QUE EN LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO UTILIZARÁN LA BITÁCORA POR MEDIOS CONVENCIONALES DE COMUNICACIÓN IMPRESA, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS A QUE SE

Page 201: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

21

REFIEREN LOS ARTÍCULOS 94, 95 Y 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. (NOTA: SI EN EL CONTRATO SE OTORGAN ANTICIPOS, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). DÉCIMA QUINTA: RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES. LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO POR EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO, ESTIPULÁNDOSE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES: A).- “LA COMISIÓN” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS APROBADO; PARA LO CUAL, “LA COMISIÓN” COMPARARÁ EL AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS. SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE Y SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, HASTA LA DE REVISIÓN. LAS RETENCIONES SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. ASIMISMO, CUANDO “EL CONTRATISTA” REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PODRÁ RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE “LA COMISIÓN” LE REINTEGRARÁ EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS. LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO. B).- SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, “LA COMISIÓN” LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS

Page 202: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

22

TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, DETERMINANDO LOS ATRASOS CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES O DE TERMINACIÓN FIJADAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. DE EXISTIR RETENCIONES DEFINITIVAS A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO Y QUEDARAN TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ÉSTAS SEGUIRÁN EN PODER DE “LA COMISIÓN”; LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE HARÁ EFECTIVA CONTRA EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES DEFINITIVAS QUE HAYA APLICADO “LA COMISIÓN” Y, DE RESULTAR SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS CONVENCIONALES, PROCEDERÁ LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO, SIN QUE LA RETENCIONES EFECTUADAS AL CONTRATISTA GENERE GASTO FINANCIERO ALGUNO. LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE “LA COMISIÓN” NO SE ATRIBUYA A CULPA DEL CONTRATISTA. INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, “LA COMISIÓN” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA EN LA RESCISIÓN, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI “LA COMISIÓN” OPTA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 61 Y 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 125, 128 Y 129 DE SU REGLAMENTO. DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. “LA COMISIÓN” PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL

Page 203: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

23

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O LOS TRATADOS. SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE HAYA FIRMADO EL CONTRATO O QUIEN LO SUSTITUYA EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O DE LOS TRATADOS. LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRÁN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARÁN EN DÍAS NATURALES, Y LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN SE HARÁ CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACIÓN SERÁ CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA. “LA COMISIÓN” Y EL CONTRATISTA, DEBERÁN REVISAR LOS INDIRECTOS Y EL FINANCIAMIENTO ORIGINALMENTE PACTADOS Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AJUSTARLOS A LAS NUEVAS CONDICIONES EN CASO DE QUE ÉSTAS SE PRESENTEN. LOS AJUSTES, DE SER PROCEDENTES, DEBERÁN CONSTAR POR ESCRITO Y, UNA VEZ AUTORIZADOS LOS INCREMENTOS O REDUCCIONES QUE RESULTEN, SE APLICARÁN A LAS ESTIMACIONES EN QUE SE GENEREN O HAYAN GENERADO. LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SERÁN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AÚN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACIÓN PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO, DISTINGUIÉNDOLOS UNOS DE OTROS, ANEXANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE PARA EFECTOS DE PAGO. EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ SUSTENTAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGÚN SEA EL CASO, CONSIDERÁNDOSE ÉSTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA “EL CONTRATISTA” Y “LA COMISIÓN” LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN. CUANDO SE REALICEN CONCEPTOS DE TRABAJO AL AMPARO DE CONVENIOS EN MONTO O EN PLAZO, DICHOS CONCEPTOS SE DEBERÁN CONSIDERAR Y ADMINISTRAR INDEPENDIENTEMENTE A LOS ORIGINALMENTE PACTADOS EN ESTE CONTRATO, DEBIÉNDOSE FORMULAR ESTIMACIONES ESPECÍFICAS, A EFECTO DE TENER UN CONTROL Y SEGUIMIENTO ADECUADO. DÉCIMA SÉPTIMA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. “LA COMISIÓN” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, DETERMINANDO LA

Page 204: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

24

TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR “LA COMISIÓN” LA NOTIFICARÁ POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, FORMALIZÁNDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN, LA QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 117 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CUANDO LA SUSPENSIÓN SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA”, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRÉ EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”. NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”. EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO. EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LA CAUSA QUE MOTIVÓ DICHA SUSPENSIÓN. (NOTA: SI EN EL CONTRATO SE OTORGAN ANTICIPOS, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). DÉCIMA OCTAVA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “LA COMISIÓN” PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA

Page 205: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

25

OTORGADA POR “EL CONTRATISTA” PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. CUANDO “LA COMISIÓN” SEA LA QUE DETERMINE RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO, DICHA RESCISIÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE COMUNIQUE POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SEÑALANDO LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONÁNDOLOS CON LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE “EL CONTRATISTA”, DENTRO DEL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN CUYO CASO “LA COMISIÓN” RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DENTRO DE LOS DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE “EL CONTRATISTA”; EN TANTO QUE SI ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL FEDERAL Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES CONCEDIDOS A “EL CONTRATISTA” PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES Y SIN QUE LO HAGA, O SI DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, “LA COMISIÓN” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRÁ POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. NO OBSTANTE LO ANTERIOR DENTRO DEL FINIQUITO, “LA COMISIÓN” PODRÁ JUNTO CON “EL CONTRATISTA”, CONCILIAR LOS SALDOS DERIVADOS DE LA RESCISIÓN CON EL FIN DE PRESERVAR LOS INTERESES DE LAS PARTES. “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS: I).- SI “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA, CONFORME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; II).- SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “LA COMISIÓN”; III).- SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR;

Page 206: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

26

IV).- SI NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA VIGENTE DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN, Y QUE A JUICIO DE “LA COMISIÓN”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y, POR TANTO NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “LA COMISIÓN”, ASÍ COMO CUANDO ÉSTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS; NI POR EL ATRASO DE LOS TRABAJOS QUE TENGA LUGAR POR FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES; V).- SI ES DECLARADO O SUJETO A CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA; VI).- SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “LA COMISIÓN”; VII).- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “LA COMISIÓN”; VIII).- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “LA COMISIÓN” O A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. IX).- SI “EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER ESA NACIONALIDAD; X).- SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON ESTE CONTRATO; Y XI).- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA. UNA VEZ NOTIFICADO EL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO POR “LA COMISIÓN”, ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATAMENTE POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

Page 207: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

27

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, UNA VEZ INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, “LA COMISIÓN” PODRÁ, EN CASO DE CONSIDERARLO CONVENIENTE, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. EN CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” REPROGRAMARÁN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UNA VEZ QUE SE HAYA NOTIFICADO LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE A “EL CONTRATISTA”. ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “LA COMISIÓN”, EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. EMITIDA LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO Y NOTIFICADA A “EL CONTRATISTA”, “LA COMISIÓN” PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DE LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y HECHA QUE SEA LA NOTIFICACIÓN SE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”. EN EL FINIQUITO, “LA COMISIÓN” PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN. LA OPCIÓN QUE SE ADOPTE ATENDERÁ A LA QUE DEPARE MENOR PERJUICIO A “LA COMISIÓN” DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNAS O DE OTRO. EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS SERÁ DETERMINADO POR “LA COMISIÓN” DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 134 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DÉCIMA NOVENA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. “LA COMISIÓN” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 60, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 62, FRACCIÓN III, DE

Page 208: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

28

LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PAGANDO A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO “LA COMISIÓN” LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTÍCULO 121 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “EL CONTRATISTA” POR “LA COMISIÓN”, ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “LA COMISIÓN”, EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO SE DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERÁ ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 139, 140, 141, 142 Y 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. VIGÉSIMA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. AL CONCLUIR LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” COMUNICARÁ DE INMEDIATO A “LA COMISIÓN”, A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O POR ESCRITO, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y “LA COMISIÓN” EN UN TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, VERIFICARÁ QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS. SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “LA COMISIÓN” OPTE POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

Page 209: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

29

UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA COMISIÓN” EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES, INICIARÁ EL PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTICULO 137 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD. “LA COMISIÓN” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES DE TRABAJOS EN LOS CASOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN, SIEMPRE Y CUANDO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS QUE TAMBIÉN SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN: A).- CUANDO “LA COMISIÓN” DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO, SE CUBRIRÁ A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. B).- CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE “LA COMISIÓN” EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN. EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS. C).- CUANDO “LA COMISIÓN” DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. D).- CUANDO “LA COMISIÓN” RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA RECEPCIÓN PARCIAL QUEDARÁ A JUICIO DE “LA COMISIÓN”, LA QUE LIQUIDARÁ EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR. E).- CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE CASO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA RESOLUCIÓN JUDICIAL. NO SE PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE CONSIDERARÁ QUE LA OBRA NO FUE CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, CUANDO LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS DE LOS TRABAJOS, CONSISTAN EN LA EJECUCIÓN TOTAL DE TRABAJOS FALTANTES POR REALIZAR POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”. VIGÉSIMA PRIMERA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, SE DEBERÁ ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.

Page 210: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

30

“LA COMISIÓN” DEBERÁ NOTIFICAR POR OFICIO A “EL CONTRATISTA”, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO; “EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO; DE NO HACERLO, SE LE COMUNICARÁ EL RESULTADO DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIÓN. EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTÍCULO 141 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. EL FINIQUITO DEBERÁ SER ELABORADO POR “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS (HASTA 60 DÍAS NATURALES SEGÚN LA MAGNITUD DE LOS TRABAJOS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, HACIÉNDOSE CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS. DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA” NO ACUDA CON “LA COMISIÓN” PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “LA COMISIÓN” PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA”, ÉSTE TENDRÁ EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO. SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, “LA COMISIÓN” DEBERÁ LIQUIDARLOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA COMISIÓN”, EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ÉSTOS, DEBERÁ EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA COMISIÓN”. EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, “LA COMISIÓN” PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS

Page 211: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

31

REQUISITOS SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR ÚNICAMENTE UNA MANIFESTACIÓN DE “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TÉRMINO INDICADO, SE PROCEDERÁ A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” EN ESTE CONTRATO. VIGÉSIMA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES. “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A SUS ANEXOS, LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, LEYES, TRATADOS Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES. (NOTA: EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO SE ENCUENTRE AFILIADO A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). VIGÉSIMA TERCERA: OTRAS ESTIPULACIONES. “EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGA LA RETENCIÓN DEL 0.5% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN, PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. (NOTA: EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” SE ENCUENTRE AFILIADO A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). VIGÉSIMA TERCERA: OTRAS ESTIPULACIONES.

Page 212: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

32

“EL CONTRATISTA” CONVIENE EXPRESAMENTE Y OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE LE HAGAN LAS SIGUIENTES RETENCIONES: A).- DEL 0.5% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN, PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS EN VIGOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN VIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. B).- DEL 0.2% (DOS AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN, PARA APORTARLO VOLUNTARIAMENTE A LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN QUE DESARROLLA EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN DE FECHA 9 DE ENERO DE 1998, CELEBRADO ENTRE “LA COMISIÓN” Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DE LA CUAL ES SOCIO “EL CONTRATISTA” Y RATIFICA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. VIGÉSIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS. “LA COMISIÓN” Y “EL CONTRATISTA”, RESOLVERÁN ENTRE SÍ LAS CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES QUE PUDIERAN VERSAR SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: A).- “EL CONTRATISTA” SOLICITARÁ A “LA COMISIÓN”, MEDIANTE UN ESCRITO EN EL CUAL EXPONDRÁ EL PROBLEMA TÉCNICO Y/O ADMINISTRATIVO QUE SE HAYA SUSCITADO ENTRE ÉL Y EL RESIDENTE DE OBRA, INDICANDO LAS CAUSAS Y MOTIVOS QUE LE DIERON ORIGEN, ANEXARÁ LA DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE SU PETICIÓN Y LOS PRESENTARÁ DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN EL QUE HAYA OCURRIDO. B).- EL C. ING. SERGIO LOUSTAUNAU VELARDE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR LOCAL EN QUERÉTARO DE “LA COMISIÓN”, DENTRO DE UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE RECIBA LA SOLICITUD, REALIZARÁ LAS DILIGENCIAS NECESARIAS REQUERIDAS, A FIN DE EMITIR UNA SOLUCIÓN QUE DÉ TÉRMINO AL PROBLEMA PLANTEADO. C).- EL C. ING. SERGIO LOUSTAUNAU VELARDE, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR LOCAL EN QUERÉTARO DE “LA COMISIÓN”, AL EMITIR LA RESOLUCIÓN, CITARÁ A “EL CONTRATISTA” Y AL RESIDENTE DE OBRA, PARA HACERLA DE SU CONOCIMIENTO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A AQUEL EN EL QUE SE HAYA EMITIDO ÉSTA. D).- DURANTE LA REUNIÓN CONVOCADA, SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” Y EL RESIDENTE DE OBRA, LA SOLUCIÓN ADOPTADA Y SE LEVANTARÁ ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE HARÁN CONSTAR LOS ACUERDOS TOMADOS, DEBIÉNDOSE ANOTAR LOS MISMOS EN LA BITÁCORA.

Page 213: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

33

(NOTA: SI EL CONTRATO SE CELEBRA CON PERSONA MORAL, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). VIGÉSIMA QUINTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER UNA SOCIEDAD CONSTITUIDA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO SOCIEDAD MEXICANA POR CUANTO A TODO LO QUE A ESTE CONTRATO SE REFIERE, Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO. (NOTA: SI EL CONTRATO SE CELEBRA CON PERSONA FÍSICA, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN). VIGÉSIMA QUINTA: NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A TODO LO QUE A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO. VIGÉSIMA SEXTA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, POR LO TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA A LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERETARO, EL ____ DE _________ DEL DOS MIL OCHO. (NOTA: SI EL CONTRATISTA ES UNA PERSONA MORAL, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN).

POR “LA COMISIÓN”

____________________________________ ING. SERGIO LOUSTAUNAU VELARDE

DIRECTOR LOCAL EN QUERETARO

POR “EL CONTRATISTA”

____________________________________ (ASENTAR EL NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA O

Page 214: TIPO: OBRA PBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS · 2008-08-13 · secretaria de medio ambiente y recursos naturales ... obra pÚblica sobre la base de precios unitarios. ...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

(ELIMINAR LOS CUADROS GRISES Y LO RESALTADO EN COLOR AMARILLO CUANDO SE REQUISITE EL CONTRATO)

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. __________.

34

PERSONA FÍSICA) (ASENTAR EL NÚMERO DE R. F. C.)

T E S T I G O S

____________________________________

____________________________________

(NOTA: SI EL CONTRATISTA ES UNA ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN).

POR “LA COMISIÓN”

____________________________________

POR “EL CONTRATISTA”

____________________________________ (ASENTAR EL NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA) (ASENTAR EL NÚMERO DE R. F. C.)

POR “EL CONTRATISTA”

____________________________________ (ASENTAR EL NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA) (ASENTAR EL NÚMERO DE R. F. C.)

T E S T I G O S

____________________________________

____________________________________

(NOTA: SI EL CONTRATISTA ES UNA PERSONA FÍSICA, SE APLICARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN).

POR “LA COMISIÓN”

____________________________________ ING. SERGIO LOUSTAUNAU

VELARDE DIRECTOR LOCAL EN QUERETARO

POR “EL CONTRATISTA”

____________________________________ (ASENTAR EL NOMBRE DE “EL CONTRATISTA”) (ASENTAR EL NÚMERO DE R. F. C.)

T E S T I G O S

____________________________________

____________________________________