UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS...

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

CONTRATO No. AD-GEV-CNA-SEDARPA-006-10.

1

UNIDAD ADMINISTRATIVA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA, REPRESENTADA POR LOS C.C. LAE. RAÚL DE JESÚS ARMENTA RODRÍGUEZ, TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, ASISTIDO POR LA LIC. MARTHA ALICIA FLORES AYALA, DIRECTORA JURÍDICA Y EL ING. JESÚS MARTÍN LOZANO VELA, COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA COMO LA “SEDARPA”, Y POR OTRA PARTE EL “ING. EDGAR GUSTAVO NIEBLA BARCENAS”, QUIEN SERÁ DENOMINADO COMO EL “CONTRATISTA”; A SU VEZ COMPARECE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), ORGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DEL EJECUTIVO FEDERAL, REPRESENTADA POR LOS C.C. ING. HUGO RICARDO PAREDES BAUTISTA, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO CENTRO DE LA CONAGUA E ING. MANUEL MENDEZ MORALES, JEFE DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA DE CUENCA GOLFO CENTRO DE LA CONAGUA, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES A CARGO DE ESE ORGANO DESCONCENTRADO, ESTIPULADAS EN ESTE CONTRATO, BAJO LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

A N T E C E D E N T E S

A. CON FECHA DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ, SE FIRMO EL ACUERDO DE COORDINACION ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, POR MEDIO DEL ORGANISMO CUENCA GOLFO CENTRO, REPRESENTADA EN ESE ACTO POR EL LIC. VICTOR MANUEL ESPARZA PEREZ, Y POR LA OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA REPRESENTADA EN ESE ACTO POR EL LAE. RAUL DE JESUS ARMENTA RODRIGUEZ EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACION DE CUARENTA Y TRES OBRAS DE RIEGO, CUMPLIENDO CON LAS APORTACIONES ASENTADAS EN EL ANEXO TECNICO QUE FORMA PARTE DEL ACUERDO DE COORDINACION.

B. CON FECHA DIECINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, EN LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRA PUBLICA, LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, A TRAVÉS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, SOLICITO LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UNIDAD DE RIEGO SUPLEMENTARIO PARA POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE TLALIXCOYAN, VER., ACORDANDO EL PROPIO SUB-COMITÉ REALIZAR EL PROCESO DE LICITACIÓN DE ADJUDICACION DIRECTA.

C. EL DIA CINCO DE MARZO DE DOS MIL DIEZ A LAS DIEZ HORAS, SE LLEVO A CABO LA

VISITA DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES DE LA PRESENTE LICITACIÓN RESPECTIVAMENTE.



2


D. EL DIA DIECISEIS DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE DIO A CONOCER EL DICTAMEN TÉCNICO-ECONOMICO Y ESTUDIO DE MERCADO, REALIZADO POR LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y UNA VEZ VALORADOS LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS; RESULTO FAVORECIDO EL CONTRATISTA “ING. EDGAR GUSTAVO NIEBLA BARCENAS”, EN LO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UNIDAD DE RIEGO SUPLEMENTARIO PARA POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE TLALIXCOYAN, VER.

E. LA COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, A TRAVÉS DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVA, EN LA REUNIÓN DEL SUB-COMITÉ DE OBRA PUBLICA, DETERMINO ADJUDICAR POR MEDIO DEL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UNIDAD DE RIEGO SUPLEMENTARIO PARA POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE TLALIXCOYAN, VER., AL CONTRATISTA “ING. EDGAR GUSTAVO NIEBLA BARCENAS”.

D E C L A R A C I O N E S

I.- “LA SEDARPA” A. QUE ESTA FACULTADA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD

CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 4º, 9º FRACCIÓN IX, 10, 29 Y 30 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y LOS ARTÍCULOS 1º, 3º, 11, 19, 24, 26, 27, 43, 45, 46 Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DE ACUERDO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN EJERCICIO FISCAL 2010, 19 FRACCIÓN II Y VI, 20 FRACCION XXI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA (SEDARPA), 177, 186 FRACCIONES III, XI, XIII, XVIII, DEL CÓDIGO FINANCIERO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ.

B. LA LEGISLACIÓN APLICABLE A LA PRESENTE LICITACIÓN ES LA ESTABLECIDA EN LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ; LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS; LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y SU REGLAMENTO, LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO, Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, ACUERDO DE COORDINACIÓN CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y POR LA OTRA EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2010, Y LAS DEMÁS RELATIVAS A LA OBRA PUBLICA.

C. QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO FISCAL PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL

UBICADO EN AV. AMERICAS No. 233, COL. DEL MAESTRO DE LA CIUDAD DE XALAPA- ENRIQUEZ., VER., C.P. 91030.



3


D. QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, A TRAVES DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO CENTRO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA “CONAGUA” Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A TRAVES DE LA “SEDARPA”, CELEBRARON ACUERDO DE COORDINACION, EN EL CUAL CONJUGAN ACCIONES Y RECURSOS PROPIOS PARA REALIZAR LA PRESENTE OBRA DENTRO DEL PROGRAMA “K132 DESARROLLO DE AREAS DE TEMPORAL, RIEGO SUPLEMENTARIO” TENDIENTE A LA CONSTRUCCION DE NUEVOS SISTEMAS DE RIEGO, QUE PERMITAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA AGRICULTURA DE RIEGO, EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; DICHOS RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 016 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE APROBADOS MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION DE INVERSION PARA EL AÑO 2010 No. 511.1/0200 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2010, LA SEDARPA REALIZARA LOS TRAMITES DE LEY PARA LA CONTRATACION DE LAS ACCIONES MATERIA DEL PROGRAMA, “K132 DESARROLLO DE AREAS DE TEMPORAL, RIEGO SUPLEMENTARIO” SEGÚN LO PACTADO EN LA CLAUSULA QUINTA DEL CITADO ACUERDO DE COORDINACION, MIENTRAS QUE LA “CONAGUA” ASUME LA RESPONSABILIDAD DE EFECTUAR EL PAGO DE LAS PRESTACIONES CONTRAIDAS EN ESTE INSTRUMENTO LEGAL, PARA ELLO LA “CONAGUA” A TRAVES DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA, REALIZARA LO CORRESPONDIENTE PARA EJECUTAR EL PAGO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, TODA VEZ QUE EL CONTRATISTA PRESENTE LA DOCUMENTACION PARA DICHO TRAMITE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, UBICADAS EN CLAVIJERO No. 19 4TO. PISO, COL. CENTRO, C.P. 91000 EN XALAPA, VER.

E. PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO LA CONAGUA A TRAVES DE LA DIRECCION

DEL ORGANISMO DE CUENCA GOLFO CENTRO, MANIFIESTA SER UNA ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CON FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO EN MATERIA DE GESTIÓN DE LAS AGUAS NACIONALES Y SUS BIENES PÚBLICOS INHERENTES, CON AUTONOMÍA TÉCNICA, EJECUTIVA, ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL Y DE GESTIÓN, PARA LA CONSECUCIÓN DE SU OBJETO, POR ELLO Y EN REFERENCIA A LA OBLIGACION DE PAGO ASUMIDA EN ESTA FUENTE DE OBLIGACIONES, CITA QUE SU INFORMACION FISCAL ES LA SIGUIENTES:

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, ORGANISMO CUENCA GOLFO DEL CENTRO, CON DOMICILIO FISCAL EN FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO NO. 19, XALAPA, VERACRUZ, C.P. 91000, CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: SMA-060621-NE9.

II.- “EL CONTRATISTA” A) QUE ES UNA PERSONA FÍSICA CON CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y OBQUE

ES UNA PERSONA FÍSICA QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, QUE CUENTA CON LA ORGANIZACIÓN, EQUIPO, RECURSOS ECONÓMICOS, CONTABLES, FINANCIEROS Y HUMANOS Y CUANTO SEA NECESARIO PARA LA



4


EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, ACREDITANDO SU GIRO COMO EMPRESA CON: LA CEDULA DE IDENTIFICACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRATISTA DEL ESTADO ANTE LA SEFIPLAN CLAVE No. 22422 CON UNA VIGENCIA HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2010; CUYA ACTIVIDAD PREPONDERANTE ES LA CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES, HIDRAULICA, URBANIZACION Y EDIFICACION; ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO No. 00278, LIBRO 001, FOLIO No. 0064640 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 1973, EXPEDIDA POR LA M. EUSTOLIA CASAS HERNANDEZ, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO, EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2005. EL CONTRATISTA ING. EDGAR GUSTAVO NIEBLA BARCENAS PRESENTA CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACION NIBE720908HQTBRD08, CON FECHA DE INSCRIPCION 1997/05/16; Y LA CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL R.F.C. NIBE-720908-NZ7.

B) QUE TIENE LA EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y

OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. POR LO QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES SU VOLUNTAD LLEVAR A CABO LAS ENCOMIENDAS DE “LA SEDARPA”.

C) QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO FISCAL PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL

UBICADO EN LA CALLE DE RICARDO DOMINGUEZ No. 11, COLONIA TAMBORRELL, C.P. 91050, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRIQUEZ, VER.

D) DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE

LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTICULO 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y ASI MISMO QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN EL PRESENTE EJERCICIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

E) PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL

DE LA FEDERACIÓN, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESENTAR A LA SEDARPA EL OFICIO DE “SOLICITUD DE OPINIÓN” ACERCA DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, MISMO QUE SE TRAMITARA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, TODA VEZ QUE EL IMPORTE DEL OBJETO CONTRACTUAL EXCEDA DE LA CANTIDAD DE $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; ESTA DISPOSICIÓN SE ENCUENTRA NORMATIZADA EN EL APARTADO I.2.1.17 “CONTRATACIONES CON LA FEDERACIÓN Y ENTIDADES FEDERATIVAS” DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2009 EMITIDA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO.

III.- DECLARAN AMBAS PARTES: A).- QUE EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES QUE

INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, CONSISTEN Y SE CONSIDERARAN COMO LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, DE LOS CUALES SE MENCIONAN DE FORMA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA LOS SIGUIENTES: PROYECTO, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIALES, PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, CATALOGO DE CONCEPTOS, LA NORMATIVIDAD QUE REGULA LA EJECUCION DE LA



5


OBRA, ASI COMO TODOS AQUELLOS QUE SE DEN O CELEBREN CON MOTIVO DE LA NECESIDAD DE LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCION DE UNIDAD DE RIEGO SUPLEMENTARIO PARA POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE TLALIXCOYAN, VER.

ATENTAS A LOS ANTECEDENTES Y DECLARACIONES MENCIONADAS, LAS PARTES ACEPTAN SOMETERSE A LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- “EL CONTRATISTA” BAJO SU PROPIA DIRECCIÓN Y RESPONSABILIDAD, Y BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON ESTRICTA SUJECIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE LA CONTRATACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UNIDAD DE RIEGO SUPLEMENTARIO PARA POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE TLALIXCOYAN, VER., DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO APROBADO POR LA “SEDARPA”, QUE SE ENCUENTRA CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE TECNICO Y ANEXOS QUE DEFINEN LAS ESPECIFICACIONES ECONOMICAS, TECNICAS Y DE CALIDAD QUE CONSTITUYEN LA DIRECTRIZ DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, DICHA DOCUMENTACION SE INTEGRA AL PRESENTE CONTRATO COMO LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA. NO SE PODRA ALEGAR FALTA DE INFORMACION Y/O LA FALTA DE CLARIDAD DE LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO O LA FALTA DE COMPRENSION DE UNO DE ELLOS, COMO EXCUSA DE LA EJECUCION INADECUADA DE LOS TRABAJOS DE OBRA, TODA VEZ QUE FUE CELEBRADA CON OPORTUNIDAD LA VISITA DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES; LA MANO DE OBRA O MATERIALES UTILIZADOS EN LA CORRECCION O REPARACION POR LA EJECUCION INADECUADA, NO PODRA SER RECLAMADA COMO COSTOS ADICIONALES. SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- LAS PARTES CONVIENEN, QUE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO DE OBRA SON LOS CORRECTOS, DONDE LAS PARTES DETERMINAN, QUE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO ES LA CANTIDAD DE $345,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) GRAVADO CON TASA 0% DE IVA, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 2º.-A, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. EL IMPORTE COMPRENDE TODOS LOS GASTOS DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE DE MATERIALES, DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, IMPUESTOS, MATERIAS PRIMAS, SEGUROS Y EN GENERAL TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE ASUMEN EN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO SU UTILIDAD. TERCERA: PERIODO Y PLAZO DE EJECUCION.- PLAZO DE EJECUCIÓN SERA EN UN LAPSO DE 215 DIAS NATURALES, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO A PARTIR DEL DIA 31 DE MARZO DE 2010 Y A CONCLUIRLOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2010, AJUSTÁNDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO APROBADO PREVIAMENTE POR LA “SEDARPA, MISMO QUE SE ENCUENTRA ANEXO AL PRESENTE CONTRATO.



6


“EL CONTRATISTA” DEBERA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE OBRA APROBADO Y EN SU CASO, CON EL QUE SE ENCUENTRE VIGENTE. EL PROGRAMA VIGENTE CONTARA CON LOS DOCUMENTOS NECESARIOS Y LAS FECHAS EN QUE SE INICIARA Y TERMINARAN LAS DIVERSAS ETAPAS DE LOS TRABAJOS. LAS PARTES PACTAN COMO PLAZO PARA VERIFICAR LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE INSTRUMENTO, DIEZ DIAS NATURALES A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE DICHOS TRABAJOS, “LA SEDARPA” CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR EN EL TERMINO DE 20 DIAS NATURALES EL FINIQUITO DE LOS MISMOS. CUARTA: DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS DE BANCOS DE MATERIALES Y DEL INMUEBLE.- LA “SEDARPA”, SIEMPRE QUE SEA DE SU COMPETENCIA Y OBLIGACION LEGAL, PREVIO A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, TRAMITARA Y OBTENDRA DE LAS AUTORIDADES, LOS COMPONENTES DE LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, EN SU CASO LA EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS, LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y TODO AQUELLO QUE SEA NECESARIO ELLO PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA, EL INMUEBLE EN EL QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; ASIMISMO AMBAS PARTES DARAN OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, DESARROLLO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DEL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA “SEDARPA” EN LA ENTREGA OPORTUNA DEL (LOS) INMUEBLE(S) EN EL (LOS) QUE DEBA(N) LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS A “EL CONTRATISTA”, PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL INMUEBLE. QUINTA: ANTICIPO.- CON FUNDAMENTO EN LA FRACCION SEGUNDA DEL ARTICULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA CUBRIR LOS GASTOS RELATIVOS A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA, RECIBIRÁ DE LA CONAGUA CON CARGO AL IMPORTE DE ESTE CONTRATO, UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE $103,500.00 (CIENTO TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADO; “LA CONAGUA” DESCONTARA EN IGUAL PORCENTAJE, EL ANTICIPO OTORGADO A “EL CONTRATISTA”, MEDIANTE LA AMORTIZACION PROPORCIONAL CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN POR TRABAJOS EJECUTADOS, DEBIENDOSE LIQUIDAR LOS FALTANTES POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, SUJETANDOSE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO.



7


DICHO ANTICIPO SERVIRA PARA QUE “EL CONTRATISTA” EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LLEVE A CABO LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASI COMO PARA LA COMPRA Y SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBAN OTORGAR. PARA LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO EN CASO DE RESCISION DE ESTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR A “LA CONAGUA” EL SALDO CORRESPONDIENTE, EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO POR PARTE DE “LA CONAGUA”, PARA LO CUAL SE RECONOCERAN A “EL CONTRATISTA” LOS MATERIALES QUE TENGAN EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICION DEBIDAMENTE COMPROBADOS; PARA ESTE EFECTO DEBERA EXHIBIR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, DEBIENDO CONSIDERARSE AL RESPECTO LOS PRECIOS, ASI COMO LOS AJUSTES DE LOS COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA. UNA VEZ DETERMINADO EL ANTICIPO “EL CONTRATISTA” ENTREGARA EL RECIBO, LA FACTURA Y LA POLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE EN TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, PARA SU REVISION Y EN SU CASO APROBACION. LA GARANTIA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO “LA CONAGUA”, ORGANISMO CUENCA GOLFO CENTRO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA SOLICITUD DE CANCELACION; SI “EL CONTRATISTA” NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS POSTERIORES AL VENCIMIENTO DE ESTE CONTRATO, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “LA CONAGUA”. PARA ACREDITAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO, EN UN PLAZO NO MAYOR DE TREINTA DIAS HABILES, DEBERA PRESENTAR A “LA CONAGUA” LAS FACTURAS O CARTAS COMPROMISO DE LOS FABRICANTES O PROVEEDORES QUE SUMINISTRARAN LOS MATERIALES O INSUMOS QUE SE REQUIERAN. SEXTA: FORMA DE PAGO.- “EL CONTRATISTA” LEVANTARA ESTIMACIONES MENSUALES, ESTAS SERÁN PRESENTADAS A LA SUPERVISIÓN LOS DÍAS 25 DE CADA MES, PARA QUE LA “CONAGUA” INICIE SU TRAMITE DE PAGO, DE LAS ESTIMACIONES, FACTURAS Y DOCUMENTACION COMPROBATORIA QUE CITA EL ARTÍCULO 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA CONAGUA DEBERA PROPORCIONAR A LA “SEDARPA” DICHA INFORMACION EN LAS FORMAS QUE ESTAS DEPENDENCIAS LO PACTEN, PARA LOS EFECTOS DE INTEGRACION DE LOS



8


EXPEDIENTES Y ACREDITACION DE LOS AVANCES FINANCIEROS DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN EL PERÍODO MENSUAL, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS (6) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, LA QUE SERÁ EL DÍA ÚLTIMO DE CADA PERIODO ACORDADO, LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, DEBERÁ REVISAR Y, EN SU CASO, AUTORIZAR LAS ESTIMACIONES, MISMAS QUE SERÁN PAGADAS MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA POR PARTE DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA), DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE (20) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA. LA “CONAGUA” REALIZARA LO CORRESPONDIENTE PARA EJECUTAR EL PAGO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO A TRAVES DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA, PARA ELLO EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, UBICADA EN CLAVIJERO No. 19 4TO. PISO COL. CENTRO, C.P. 91000 EN XALAPA, VER. LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, SE RESOLVERÁN Y, EN SU CASO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN; ASIMISMO CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS DENTRO DEL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “LA CONAGUA” INICIE SU TRAMITE DE PAGO. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA, LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARA EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DEBIÉNDOSE HACER CONSTAR EN LA BITÁCORA TALES HECHOS. CONFORME AL ARTÍCULO 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACOMPAÑARSE A CADA ESTIMACIÓN, ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS TRABAJOS, SERÁN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES: I. NÚMEROS GENERADORES; II. NOTAS DE BITÁCORA DE OBRA; III. CROQUIS; IV. CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO (EN CASO DE APLICAR) Y FOTOGRAFÍAS; V. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA ESTIMACIÓN, Y



9


PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS NO PREVISTOS EN EL INCISO A) DE LA DECLARACION III. O POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, DEBERA ESTAR INDICADO EN LA BITACORA DE OBRA Y CONTAR PREVIAMENTE CON LA AUTORIZACION ESCRITA DE LA RESIDENCIA PARA LA REALIZACION DE LOS MISMOS. SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO POR PARTE DE LA RESIDENCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. NI LAS ESTIMACIONES, NI LAS LIQUIDACIONES QUE HAYAN SIDO PAGADAS A “EL CONTRATISTA”, SE CONSIDERARAN COMO OBRA ACEPTADA POR PARTE DE “LA CONAGUA”, ESTA SE RESERVA EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O PAGO DE LO INDEBIDO, CUYO IMPORTE SE DESCONTARA EN LAS ESTIMACIONES POSTERIORES Y/O FINIQUITO. “EL CONTRATISTA” SERA RESPONSABLE DE LAS FACTURAS QUE PRESENTE PARA SU PAGO Y QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES; TODO ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ESTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN INCISO A) DE LA DECLARACION III., LA RESIDENCIA DE LA “CONAGUA” PODRÁ ORDENAR SU DEMOLICIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA POR ELLO. EN ESTE CASO “LA CONAGUA”, SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACIÓN. PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” RECIBIERE PAGOS EN EXCESO POR PARTE DE “LA CONAGUA” EL PRIMERO SE OBLIGA A REINTEGRAR A LA SEGUNDA LAS CANTIDADES RECIBIDAS, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION, COMO SI SE TRATASE EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO DEVUELTO Y SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICION DE “LA CONAGUA”. SEPTIMA: GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A OTORGAR FIANZAS EXPEDIDAS POR INSTITUCION LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA REPUBLICA MEXICANA A SATISFACCION DE “LA SEDARPA” Y “LA CONAGUA” Y ANTE LA TESORERIA DE LA FEDERACION (TESOFE), DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 48 Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:



10


A) ANTICIPO: PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION PARCIAL O TOTAL EN SU CASO DE ANTICIPO, GASTOS FINANCIEROS, INTERESES O DEMAS ACCESORIOS CUYA DETERMINACION PROCEDA; PREVIAMENTE A SU ENTREGA, “EL CONTRATISTA” DEBERA CONSTITUIR FIANZAS POR LA CANTIDAD EQUIVALENTE A LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO. ESTA FIANZA ESTA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO Y ANTES DEL FINIQUITO DE LA OBRA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, ORGANISMO CUENCA GOLFO CENTRO, SOLICITE POR ESCRITO SU CANCELACION A LA COMPAÑÍA AFIANZADORA, PARA ELLO “LA CONAGUA” DEBERA INFORMAR QUE “EL CONTRATISTA” ACREDITO LA APLICACIÓN CORRECTA DEL ANTICIPO. ESTA GARANTIA DEBERA CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO Y POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DE LOS ANTICIPOS; DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 48 FRACCION I, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SI “EL CONTRATISTA” NO HA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS POSTERIORES AL VENCIMIENTO DE ESTE CONTRATO, SE HARA EFECTIVA LA FIANZA, INCLUYENDO LOS GASTOS FINANCIEROS.

B) CUMPLIMIENTO: PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS

OBLIGACIONES A SU CARGO, ASÍ COMO LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA, BUENA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA MISMA, PENAS CONVENCIONALES PACTADAS, ASI COMO PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE REFERENCIA, “EL CONTRATISTA” DEBERA CONSTITUIR FIANZA POR LA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA CANTIDAD DE $34,500.00 (TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADO. ESTA GARANTIA DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO. ESTA FIANZA ESTARA VIGENTE POR TODO EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 48 FRACCION II, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y HASTA QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, ORGANISMO CUENCA GOLFO CENTRO, SOLICITE POR ESCRITO SU CANCELACION A LA COMPAÑÍA AFIANZADORA, PARA LO CUAL “LA SEDARPA” Y “LA CONAGUA” DEBERAN INFORMAR QUE HA RECIBIDO A SU ENTERA SATISFACCION LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

C) VICIOS OCULTOS: CONCLUIDOS LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO “EL

CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, MEDIANTE LA CONSTITUCION DE FIANZA POR UN MONTO DEL 10% DEL IMPORTE EJERCIDO EN EL CONTRATO, LA CUAL ESTARA VIGENTE POR UN AÑO POSTERIOR A LA FECHA DE LA RECEPCION FORMAL DE LOS TRABAJOS PARA GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN Y HASTA QUE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, ORGANISMO CUENCA GOLFO CENTRO, SOLICITE POR ESCRITO SU CANCELACION A LA COMPAÑÍA AFIANZADORA, PARA LO CUAL “LA SEDARPA” DEBERA INFORMAR QUE HA RECIBIDO A SU ENTERA SATISFACCION



11


LOS TRABAJOS CONTRATADOS. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

PARA EL CASO DE QUE EXISTAN TRABAJOS ADICIONALES Y SE CELEBREN CONVENIOS MODIFICATORIOS EN MONTO O PLAZO, “EL CONTRATISTA” DEBERA CONSTITUIR UN ENDOSO DE LA FIANZA ANTES MENCIONADA, MEDIANTE EL CUAL LA AFIANZADORA SE OBLIGA A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ESOS CONVENIOS Y LOS VICIOS OCULTOS DE LA OBRA ADICIONAL. CUANDO APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTÍA, “LA SEDARPA” Y “LA CONAGUA” DEBERÁN NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPARACIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN TERMINO MÁXIMO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO DICHAS CORRECCIONES, “LA CONAGUA” PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, “LA CONAGUA” Y “EL CONTRATISTA” PODRÁN CONVENIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE LA GARANTÍA. LAS FIANZAS ESTARAN VIGENTES DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. EN LAS POLIZAS DE FIANZA DEBERA SEÑALARSE EXPRESAMENTE QUE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION PREVISTO POR LOS ARTICULOS 95, 95 BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, Y QUE SE COMPROMETE A PAGAR LA CANTIDAD DEL IMPORTE DE LA FIANZA, Y EN SU CASO, LOS MONTOS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DE CLAUSULAS PENALES CONVENIDAS EN EL CONTRATO, CUANDO SU FIADO NO JUSTIFIQUE A SATISFACCION DE “LA SEDARPA” Y “LA CONAGUA” EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES; DEBERA SEÑALARSE QUE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE COMPROMETE A SEGUIR AFIANZANDO EN EL CASO DE QUE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL FIADO; QUE PARA CANCELAR LAS FIANZAS AQUÍ SEÑALADAS SERA REQUISITO INDISPENSABLE ORDEN EXPRESA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, ORGANISMO CUENCA GOLFO CENTRO. OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, PARA ELLO DEBERA CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE. LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS SE REALIZARA MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO QUE CITA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 57 Y DE LOS DIVERSOS 56 Y 58, TODOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; ASI COMO LOS ARTICULOS 147, 148 Y 151 DE SU REGLAMENTO. EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:



12


I. LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS CON RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

II. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE COSTOS DE LOS INSUMOS SERÁN

CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS O EL ÍNDICE QUE SE PUBLICA MENSUALMENTE POR EL BANCO NACIONAL DE MÉXICO. EN EL CASO QUE LOS INSUMOS NO SE ENCUENTREN ENTRE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO NACIONAL DE MÉXICO, SE APLICARÁ LOS INVESTIGADOS POR LA SEDARPA UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.

III. LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS

TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE UTILIDAD ORIGINAL Y DE INDIRECTOS DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO. EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA.

EN EL SUPUESTO DE AJUSTE DE COSTOS, EL PROCEDIMIENTO SERÁ EL SIGUIENTE: I. EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR A LA SEDARPA DENTRO DEL TERMINO DE 45

DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACION DE LOS INDICES DE PRECIOS APLICABLES AL PERIODO EN QUE SUCEDIÓ LA IMPREVISION ECONOMICA, EL ESCRITO DE SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, APERCIBIDO DE QUE EN CASO DE HABER TRANSCURRIDO CON EXCESO EL PLAZO OTORGADO SIN SOLICITUD DE SU PARTE, PRECLUIRA EN SU BENEFICIO EL DERECHO AL AJUSTE DE LOS COSTOS.

II. PARA REVISAR EL GRUPO DE PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE, SE

DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICANTE, MISMA QUE DEBERA ESTAR ANEXA AL ESCRITO DE SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS.

III. CON BASE A LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL CONTRATISTA SE EVALUARA LA

PROCEDENCIA DE LA PETICION, QUE EN CASO DE SER PROCEDENTE SE LLEVARA A CABO EL AJUSTE DE LOS COSTOS BASANDOSE EN LOS RELATIVOS PRECIOS DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION.

IV. LA CONAGUA LLEVARA A CABO EL AJUSTE DE LOS COSTOS MEDIANTE PROCESOS

LOGICOS MATEMATICOS O EN SU CASO MEDIANTE LA FORMULA QUE DETERMINE EN EL MOMENTO OPORTUNO.

“EL CONTRATISTA” RECONOCE TAMBIÉN QUE NO PODRÁN EXISTIR ESCALATORIA DE PRECIOS YA QUE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES FUERON TOMADOS EN CUENTA, DESDE INICIO HASTA LA CULMINACIÓN DE LA OBRA, POR LO QUE NO PRETENDE RECLAMAR ESTOS CONCEPTOS. NOVENA: MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.- LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “LA CONAGUA” SUMINISTRE A



13


“EL CONTRATISTA”, O QUE ESTA ADQUIERA PARA SER DESTINADOS A LOS TRABAJOS CITADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARA BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN ESTARA OBLIGADO A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y A DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACIÓN MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE LA RESIDENCIA DE SUPERVISION. “EL CONTRATISTA“, DEBERÁ REINTEGRAR A “LA CONAGUA” TODO EXCEDENTE, DESPERDICIO UTILIZABLE, REMANENTE DE MATERIALES Y EQUIPO, CUANDO ESTOS HAYAN SIDO SUMINISTRADOS POR “LA SEDARPA”. EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PUEDA ACREDITAR A PLENA SATISFACCION DE “LA SEDARPA” Y “LA CONAGUA” LAS INSTALACIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS, O NO PUEDA HACER LA ENTREGA CORRESPONDIENTE, ESTARÁ OBLIGADO A PAGARLOS A PRECIO ACTUALIZADO A LA FECHA DE RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS EN FORMA PARCIAL O TOTAL, SE REALIZARA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO, PARA LO CUAL “EL CONTRATISTA” DARA AVISO A “LA SEDARPA” DE LA TERMINACION DE LA OBRA, Y ESTA EN UN PLAZO DE 10 DIAS NATURALES REVISARA QUE LOS TRABAJOS CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DE OBRA CORRESPONDIENTES Y ESTEN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS; POR LO TANTO, DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES, DEBERA FORMALIZARSE LA ENTREGA-RECEPCION, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, OBSERVANDO LAS DISPOSICIONES PRESCRITAS EN LOS ARTICULOS 135, 136, 137 Y 138 DE SU REGLAMENTO; RESERVANDOSE “LA SEDARPA” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. “LA SEDARPA” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. LO ANTERIOR, PREVIO CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 66 Y 68 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMINO DE 20 DIAS NATURALES, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS EN EL CUAL SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA, QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. EN CASO DE QUE EL “CONTRATISTA” NO SE PRESENTE ANTE “LA SEDARPA” PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO, SE PROCEDERA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.



14


UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA O PARTE UTILIZABLE DE ELLA, “EL CONTRATISTA” ENTREGARÁ OPORTUNAMENTE A “LA SEDARPA”, LOS PLANOS ACTUALIZADOS, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADAS EN LA EJECUCIÓN, LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, A SU VEZ LA “SEDARPA” CONSIGNARA A QUIEN DEBA OPERARLA O RESULTE SER EL USUARIO FINAL Y/O BENEFICIARIO. LAS PARTES ACUERDAN QUE INDEPENDIENTEMENTE DEL INSTRUMENTO FISICO ANTES CITADO, EL CONTRATISTA Y LA SEDARPA, SE OBLIGAN A REGISTRAR DE IGUAL MANERA TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS, HECHOS Y DEMAS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES DE LA OBRA, EN EL SISTEMA ELECTRONICO DE “BITACORA ELECTRONICA DE LA OBRA PUBLICA” (BEOP) DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL USO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO PARA LA ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA DE LA FEDERACION. DECIMA PRIMERA: BITACORA.- CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO POR LOS ARTICULOS 93, 94, 96 Y 97 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL LIBRO DE BITACORA CONSTITUIRA EL INSTRUMENTO TECNICO DE CONTROL EL CUAL SERVIRÁ COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN CONVENCIONAL ENTRE LAS PARTES QUE FIRMAN EL CONTRATO, EL CUAL ESTARÁ VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y EN EL SE SUSCRIBIRAN LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, TAMBIEN SE UTILIZARA PARA VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES DE LA OBRA CONTRATADA FORMANDO PARTE OBLIGATORIA DE ESTE CONTRATO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA INSTRUMENTACION DE CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE “LA SEDARPA” Y “LA CONAGUA” AUTORICEN PARA DAR CURSO A RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA. LA BITACORA DEBERA PERMANECER EN LA RESIDENCIA DE OBRA, A FIN DE QUE LAS CONSULTAS REQUERIDAS SE EFECTUEN EN EL SITIO, SIN QUE PUEDA SER EXTRAIDA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS. TODAS LAS HOJAS DE LA BITACORA DEBERAN CONTAR CON FIRMAS AUTOGRAFAS DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS POR LOS CONTRATANTES. CUANDO “EL CONTRATISTA” SUSTRAIGA DEL LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS LA BITACORA, POR SI O A TRAVES DEL PERSONAL A SU SERVICIO, O EN CUALQUIER OTRO CASO EN QUE SEA SUSTRAIDO POR PERSONA AJENA LA RELACION CONTRACTUAL, NO SERAN RECONOCIDAS LAS NOTAS ASENTADAS CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DEL SUCESO. CUANDO SE ACTUALICEN LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL PARRAFO ANTERIOR, SE PROCEDERA A LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA HACIENDO CONSTAR LOS HECHOS OCURRIDOS, DANDO VISTA A LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES. DECIMA SEGUNDA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA ESTABLECER, ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE FUNGIRA COMO



15


SUPERINTENDENTE DE LA CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO EN TERMINOS DEL ARTICULO 87 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. “EL CONTRATISTA” COMUNICARA OPORTUNAMENTE A “LA SEDARPA” Y LA “CONAGUA” QUIEN SERA SU REPRESENTANTE EN LA OBRA, EL CUAL FIRMARA, RECIBIRA INSTRUCCIONES O INFORMACION REFERENTE A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN ESTE CONTRATO, EN CASO DE QUE EXISTA SUSTITUCION DEL REPRESENTANTE, “EL CONTRATISTA” INFORMARA POR ESCRITO A “LA SEDARPA” Y “LA CONAGUA” MEDIANTE ANOTACION EN BITACORA. “LA CONAGUA” SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTACION DEL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”, ESTE DERECHO PODRA EJERCERLO DURANTE O EN CUALQUIER MOMENTO DEL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA. POR OTRA PARTE “LA CONAGUA” Y “LA SEDARPA” SE OBLIGAN A NOMBRAR AL SERVIDOR PÚBLICO QUE FUNGIRA COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 83, 84 Y 86 DE SU REGLAMENTO. “LA CONAGUA” Y “LA SEDARPA” A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS. ES FACULTAD DE “LA CONAGUA” REALIZAR LA INSPECCIÓN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN O DE FABRICACIÓN. DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD LABORAL Y EXTRACONTRACTUAL.- “EL CONTRATISTA” RECONOCE QUE CUENTA CON LOS ELEMENTOS PROPIOS PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 13 Y 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y POR ESA RAZON, ES EL UNICO PATRON DE LAS PERSONAS QUE UTILIZA EN LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, LIBERANDO A ”LA CONAGUA” Y “LA SEDARPA” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL, ACEPTANDO SU RESPONSABILIDAD POR LAS DEMANDAS QUE SE PROMUEVAN DERIVADAS DE ESA RELACION. “EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PÚBLICA, OBSERVANCIA EN DISPOSICIONES DE DERECHO AMBIENTAL, ASÍ COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE LA CONAGUA. LAS RESPONSABILIDADES QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DEL CONTRATISTA; EXCLUYENDO DE RESPONSABILIDAD A “LA CONAGUA” Y “LA SEDARPA” DE TODA RECLAMACION O DEMANDA POR ESOS CONCEPTOS.



16


“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FISICAS O MORALES, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJERCITADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, EN CASO CONTRARIO DEBERA CONTAR PREVIAMENTE CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONAGUA” Y CON EL CONOCIMIENTO DE “LA SEDARPA” TAL Y COMO LO PREVE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI COMO EN SU REGLAMENTO. SI CON MOTIVO DE LA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL CONTRATISTA” SE ORIGINA UN ATRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DÉCIMA CUARTA: PENAS CONVENCIONALES.- “LA CONAGUA” REALIZARA LAS VISITAS DE SUPERVISION EN CUALQUIER MOMENTO QUE LO CONSIDERE NECESARIO, PARA VERIFICAR QUE “EL CONTRATISTA” SE AJUSTE AL PROYECTO, PLANOS, CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE DE LOS MISMOS, ACORDANDO LAS PARTES QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO REALIZADA Y POR ENDE NO LE SERA CUBIERTO EL PAGO. SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL AVANCE FISICO DE LA OBRA ES MENOR AL QUE DEBIO REALIZARSE, “LA SEDARPA” Y LA “CONAGUA”, APLICARA DEL IMPORTE DE LA ESTIMACION QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO Y EN LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO, UNA SANCION ECONOMICA POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL, MISMA QUE SERA EQUIVALENTE A LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE LOS IMPORTES DE LA OBRA QUE DEBIO REALIZARSE EN ESOS TERMINOS POR EL NUMERO DE MESES, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA REVISION DE CONFORMIDAD CON LA FRACCION VIII DEL ARTICULO 46 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; 56, 57 Y 58 DE SU REGLAMENTO. ESA RETENCION PODRA SER RECUPERADA POR “EL CONTRATISTA” EN LAS PROXIMAS ESTIMACIONES, SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCION, DE SUMINISTRO O DE UTILIZACION DE LOS INSUMOS. DICHAS PENAS NO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, LA CONAGUA PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO, LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, YA QUE EN TAL EVENTO, “LA CONAGUA” Y “LA SEDARPA” HARAN LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA SI ASI LO JUZGAN PERTINENTE.



17


DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “LA SEDARPA” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA OBRA CONTRATADA, EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACION DEFINITIVA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 114, 116, 117 Y 119 DE SU REGLAMENTO. EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE SE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION. NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”. EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR EL TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA CONAGUA” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO. PARA EL CASO DE QUE LAS PARTES ACUERDEN LA TERMINACION ANTICIPADA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERAN AJUSTARSE A LO PREVISTO POR EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ATENDIENDO A LOS TERMINOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 120,121 Y 122 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY. UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A “EL CONTRATISTA” POR PARTE DE “LA CONAGUA”, ESTA ULTIMA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA” ACTA CON LA PARTICIPACIÓN DE FEDATARIO PUBLICO, DONDE SE ASIENTE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “LA CONAGUA” EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO DEL OFICIO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ESTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. CUANDO SE DE POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERÁ ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 139, 140, 141, 142 Y 143 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. DÉCIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER RESCINDIDO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR CUALQUIERA DE ELLAS, TAMBIEN ACEPTAN QUE CUANDO “LA CONAGUA” Y “LA SEDARPA”



18


SEAN LAS QUE DETERMINEN RESCINDIRLO, DICHA RESCISION OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL, BASTANDO PARA ELLO QUE SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO QUE SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA SIGUIENTE, EN TANTO QUE SI ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERA NECESARIO LA DECLARATORIA JUDICIAL QUE EMITA EL TRIBUNAL COMPETENTE CON SEDE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER. LAS CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISION ADMINISTRATIVA POR PARTE DE “LA SEDARPA”, SON LAS QUE A CONTINUACION SE SEÑALAN: 1.- SI “EL CONTRATISTA” POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. 2.- SI “EL CONTRATISTA” INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD. 3.-SI “EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR ESCRITO POR FUNCIONARIOS DE “LA SEDARPA”. 4.- SI “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPOS DE CONSTRUCCION, TRAYENDO COMO CONSECUENCIA QUE SE ACTUALICE UN ATRASO EQUIVALENTE AL 10% DE LA OBRA. NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LA OBRA, Y POR LO TANTO, NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO A CAUSA DE SU RESCISION, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR FALTA DE INFORMACION REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS DEL TRABAJO, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “LA SEDARPA”, ASÍ COMO CUANDO ESTA HUBIERE ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS. 5.- SI NO DA CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO Y FORMA A LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO TALES COMO: PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, CATALOGO DE CONCEPTOS, BITACORAS Y LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y DEMAS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE CONSIGNEN OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. 6.- SI “EL CONTRATISTA” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES. 7.- SI “EL CONTRATISTA” SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONAGUA” Y CON CONOCIMIENTO DE “LA SEDARPA”.



19


8.- SI “EL CONTRATISTA” CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “LA CONAGUA” Y CON CONOCIMIENTO DE “LA SEDARPA”. 9.- SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “LA CONAGUA” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS. 10.- SI “EL CONTRATISTA” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD. 11.- SI “EL CONTRATISTA” SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION AL CONTRATO. 12.- SI “EL CONTRATISTA” NO PRESENTA A “LA CONAGUA” LAS POLIZAS DE FIANZA, O SI ESTAS NO REUNEN LOS REQUISITOS SOLICITADOS. 13.- SI ASI CONVIENE AL INTERES PUBLICO Y A LA POLITICA ADMINISTRATIVA FEDERAL Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

14.- EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS, A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, O A LAS ÓRDENES DE “LA CONAGUA” Y “LA SEDARPA”.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, “LA CONAGUA” Y “LA SEDARPA” PODRAN OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO CON EL RESPECTIVO COBRO DE LAS PENAS CONVENIDAS O DECLARAR LA RESCISION CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SE SEÑALA EN LA CLAUSULA SIGUIENTE; ADEMAS DE QUE SI “LA CONAGUA” OPTA POR LA RESCISION, “EL CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL, QUE PODRA SER HASTA POR EL MONTO DE LAS GARANTIAS OTORGADAS A JUICIO DE “LA SEDARPA” Y “LA CONAGUA”, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS PENAS POR RETRASO SEÑALADAS EN LA CLAUSULA DECIMA CUARTA.

EN CASO DE SALDOS A FAVOR DE “LA CONAGUA”, ESTOS DEBERAN SER REINTEGRADOS POR EL “CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO QUE AL EFECTO DETERMINE LA PROPIA CONAGUA, DE LO CUAL Y SI ASI NO FUERE, ENTONCES DICHOS SALDOS DEBERAN INCLUIR LOS INTERESES QUE SE GENEREN HASTA SU TOTAL DEVOLUCION, AL EFECTO, LOS MENCIONADOS INTERESES DEBERAN CALCULARSE DE ACUERDO A LA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. CUANDO “LA SEDARPA” Y “LA CONAGUA” DECIDAN RESCINDIR EL CONTRATO, LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DE LA MISMA, QUIEN LIQUIDARA EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR, PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS AUN NO



20


LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS. DÉCIMA SEPTIMA: PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 61, 62 Y 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, AMBAS PARTES ACEPTAN EXPRESAMENTE QUE SI “LA SEDARPA” Y “LA CONAGUA” CONSIDERAN QUE “EL CONTRATISTA” HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSAS DE RESCISION QUE SE CONSIGNAN EN EL CONTRATO, SE PROCEDERA DE CONFORMIDAD A LO SIGUIENTE: 1° LO COMUNICARA POR MEDIO DE NOTIFICACION A “EL CONTRATISTA”, EN LA FORMA EN QUE LAS LEYES SUPLETORIAS LO SEÑALEN, A FIN DE QUE ESTE EXPONGA AL RESPECTO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES, EN UN TERMINO DE 15 DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE RECIBA LA NOTIFICACION DE INICIO DE RESCISION.

2° EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEBERA OTORGARSE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE LA DETERMINACION DE LA RESCISION, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS. EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTRAN ATRASADOS CONFORME EL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS A “EL CONTRATISTA”.

3° DESDE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, “LA CONAGUA”, EN FORMA PRECAUTORIA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, Y DESDE ESE INICIO SE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO ACTA CIRCUNSTANCIADA ANTE FEDATARIO PUBLICO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DEL “CONTRATISTA” EN LA QUE SE DA A CONSTAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS, MISMA QUE SERVIRA DE BASE PARA EL PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE.

4° TRANSCURRIDO EL TERMINO MARCADO EN EL PRIMER PUNTO DE ESTA CLAUSULA, SI “EL CONTRATISTA” NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUES DE QUE LO HICIERA DENTRO DE UN PLAZO DE 15 DIAS HABILES, SE LE COMUNICARA LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “LA SEDARPA” Y “LA CONAGUA”, EN UN TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE LA NOTIFICACION POR ESCRITO DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.



21


DÉCIMA OCTAVA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE EL MATERIAL QUE SE UTILICE EN LA OBRA, CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS DE ESTE DOCUMENTO Y POR LO TANTO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN, DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LA MISMA CAUCE A LA DEPENDENCIA O A TERCERAS PERSONAS POR NO AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS INSTRUCCIONES DADAS POR ESCRITO POR LA SEDARPA O POR LA VIOLACIÓN DE LAS LEYES O REGLAMENTOS APLICABLES, IGUALMENTE SE OBLIGA EL CONTRATISTA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SIN LA PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA CONAGUA Y LA SEDARPA.

LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LA OBRA HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA SERÁN A CARGO DEL CONTRATISTA, SI APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LAS OBRAS DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE A LA FECHA DE SU RECEPCIÓN POR LA CONAGUA, ESTA ORDENARA SU REPARACIÓN O REPOSICION INMEDIATA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR LAS MISMAS POR SU CUENTA Y SIN DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA. SI EL CONTRATISTA NO ATIENDE EL REQUERIMIENTO QUE “LA CONAGUA” LE HAGA POR ESCRITO CON ESTE OBJETO, ESTA PODRA ENCOMENDAR A UN TERCERO O HACER DIRECTAMENTE LA REPARACION O REPOSICION DE QUE SE TRATE CON CARGO AL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA ASUME TODA LA RESPONSABILIDAD Y SE COMPROMETE A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE EVITAR ACCIDENTES DURANTE EL PROCESO Y AL TERMINO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, DURANTE LAS 24 HORAS DEL DIA, POR LO QUE EL CONTRATISTA SERÁ EXCLUSIVAMENTE RESPONSABLE POR LOS ACCIDENTES QUE SE LLEGUEN A SUSCITAR. DÉCIMA NOVENA: NORMATIVIDAD APLICABLE.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES. PARA EL CASO DE QUE EXISTIERAN CONTROVERSIAS DE CARÁCTER TECNICO O ADMINISTRATIVO, AMBAS PARTES PACTAN QUE LAS MISMAS SE SUBSANEN DE COMUN ACUERDO, SUJETANDOSE ESTRICTAMENTE A LO SEÑALADO EN LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN LA MATERIA Y EN LOS TERMINOS DE LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTE CONTRATO. VIGESIMA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.- “EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE HAGA LA SIGUIENTE DEDUCCION:

EL CINCO AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN PARA CUMPLIR CON EL ARTICULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS DE LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA SEGÚN LO ESTABLECE EL ARTICULO 37 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL.



22


LA DEPENDENCIA (CONAGUA) ENCARGADA DE HACER EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA, RETENDRA EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR.

LAS PARTES PAGARÁN TODAS Y CADA UNA DE LAS CONTRIBUCIONES Y DEMÁS CARGAS FISCALES QUE CONFORME A LAS LEYES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TENGAN LA OBLIGACIÓN DE CUBRIR DURANTE LA VIGENCIA, EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, SIN PERJUICIO DE QUE LA SEDARPA REALICE, DE LOS PAGOS QUE HAGA AL CONTRATISTA, LAS RETENCIONES QUE LE IMPONGAN LAS LEYES DE LA MATERIA, POR LO TANTO LAS PARTES ACUERDAN NOTIFICAR DENTRO DE UN TERMINO QUE NO EXCEDA DE TREINTA DÍAS NATURALES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LAS CONDICIONES DEL MISMO PARA LOS EFECTOS FISCALES A QUE HAYA LUGAR.

CUANDO POR RAZONES FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLICITAS LA SEDARPA Y LA CONAGUA ESTIMEN CONVENIENTE EN MODIFICAR LOS CONTRATOS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, AMBAS PARTES DE COMÚN ACUERDO PODRÁN LLEVAR A CABO LAS MODIFICACIONES MEDIANTE CONVENIOS, QUE FORMARÁN PARTE OBLIGATORIA DE DICHO CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY O LOS TRATADOS; CONDICIÓN QUE SE REGIRÁ EXPRESAMENTE EN LO ESTIPULADO POR EL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA PRIMERA.- NACIONALIDAD DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE QUE EN CASO DE LLEGARSE A CAMBIAR LA NACIONALIDAD, SE OBLIGA A SEGUIRSE CONSIDERANDO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE, ASIMISMO SE OBLIGA A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEGUNDA: PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZONES DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.



23


EN LOS ANTERIORES TÉRMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESIÓN, SE OBLIGAN A NO INVALIDARLO POR ALGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO LO RATIFICARAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE XALAPA- ENRIQUEZ, VERACRUZ, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DIEZ.

POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESCA.

________________________________________ LAE. RAÚL DE JESÚS ARMENTA RODRÍGUEZ.

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.

__________________________________ LIC. MARTHA ALICIA FLORES AYALA.

DIRECTORA JURÍDICA.

___________________________________ ING. JESÚS MARTÍN LOZANO VELA.

COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA.

POR LA “COMISION NACIONAL DEL AGUA”

______________________________________ ING. HUGO RICARDO PAREDES BAUTISTA.

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA DEL ORGANISMO DE

CUENCA GOLFO CENTRO DE LA CONAGUA.

________________________________ ING. MANUEL MENDEZ MORALES.

JEFE DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA DE

CUENCA GOLFO CENTRO DE LA CONAGUA

POR “EL CONTRATISTA”

“ING. EDGAR GUSTAVO NIEBLA BARCENAS”

_______________________ R.F.C. NIBE-720908-NZ7.

HOJA DE FIRMA DEL CONTRATO DE ADJUDICACION DIRECTA No. AD-GEV-CNA-SEDARPA-006-10, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE UNIDAD DE RIEGO SUPLEMENTARIO PARA POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, MUNICIPIO DE TLALIXCOYAN, VER.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS...

Documents

Transcript of UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE RECURSOS...