w Octubre2017 - procuraduria.gov.co · Después del análisis detallado del pliego de condiciones,...

OBJETO: SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE REALICE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DELCONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. 4 DE 2017, QUE TIENE POR OBJETOSELECCIONAR AL PROPONENTE QUE LLEVE A CABO POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS

FIJOS EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE DE LA ENTIDAD UBICADA ENLA CARRERA 4 #11-40 PISOS 4, 5 Y 6 DEL EDIFICIO FLORO SAAVEDRA EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ.

w Octubre 2017

Contenido

FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA 2

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA 2o

1.1. Pliego de Condiciones y contrato ¿-

21.2. Riesgos

1.3. Programación de obra y diagrama de ruta crítica para la ejecución de la obra 2

3

.3

1.4. Presupuesto y cantidades de obra 3

1.5. Informes

1.6. Incumplimientos y denuncias 3

1.7. Reuniones y actas 3

1.8. Relaciones 4

1.9. Administrar bienes 4

1.10. Sistema de control de compras 4

1.11. Sistema de información 4

1.12. Preliminares 4

2. ACTIVIDADES TÉCNICAS 6

2.1. Revisión y análisis de especificaciones y planos 6

2.2. Preliminares 7

2.3. Equipo de trabajo 7

2.4. Ejecución obra 7

2.5. Consultas y Reclamaciones 8

2.6. Comités 8

2.7. Documentos 8

2.8. Mediciones y revisiones de cantidades de obra 8

2.9. Revisiones finales 8

2.10. Entrega de obra al contratante 8

3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y CONTABLES 9

3.1. Revisión del contrato de obra 9

3.2. Revisión de pólizas 9

3.3. Expediente del contrato 9

3.4. Definición, flujo de documentos y correspondencia 10

3.5. Supervisión del recurso humano 10

3.6. Gestión financiera 1°

3.7. Precios y adiciones 11

3.8. Plazo, prórrogas y suspensiones 11

3.9. Seguimiento a proveedores 12

3.10. Revisión y aprobación de acta final de obra 12

3.11. Liquidación 12

3.12. Sub-contratación 12

4. ACTIVIDADES JURÍDICAS 13

5. RESPONSABILIDADES DE LA INTERVENTORÍA 14

GRUPO DE INMUEBLES 1

Carrera 5 No. 15-80 PBX. 5878750 Ext. 10242 www.procuraduria.gov.co

ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O PLAN DE CARGA INTERVENTORÍA

FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría será integral y se hará de manera presencial a través del personal asignado por el contratistaexterno escogido. En esta, se debe ofrecer además de la aplicación de todos los recursos y sistemas utilizadospara la ejecución del contrato, la implementación de un plan de calidad con el que se pueda realizar un efectivoseguimiento de las actividades contratadas.

C°7re"derá' a,demás de la 9esti°n técnica, el control administrativo, financiero, contable y

se síriti H?,rl f6 ' P°rí <íUal' dSberá ap°yar' 3SÍStÍr y aSesorar a La Entidad' en todos los puntos quese susciten durante la ejecución de las obras, suministrando oportuna información sobre los mismos preparando

Si^nTt T- reS??° Se rSqUÍeran y rindiend° l0S concePtos Y evaluaciones que sobre la materia se lem riArinM np ™mtcí™ V3r 3 Cab° en laS fases de eiecucion del contrato de obra: PRELIMINARES EVICIACIÓN DEL CONTRATO; DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA Y RECIBO ENTREGA DE LAUbKA.

Además de las funciones generales, administrativas, técnicas, financieras y de carácter operativo que se indicanen el Manual de Contratación de la entidad, el cual se debe consultar por parte del interventor en la página webe la Procuraduría link

™BMMW,Brccuraduria.qov.co/portai/med¡a/file/contratacion/manua[ de contratacion.pdf. conforme a la Guiaque presenta Colombia Compra Eficiente para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de loscontratos suscritos por las Entidades Estatales1, el interventor debe cumplir con las siguientes actividadesgenerales y seguimientos:

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA INTERVENTORÍALa interventoría deberá suministrar oportuna información, preparar los documentos que se requieran y rendir losconceptos y evaluaciones que le sean solicitados siguiendo los lineamientos descritos a continuación:

1.1. Pliego de Condiciones y contrato

Deberá conocer por completo y de forma detallada el Pliego de Condiciones de la Licitación Pública No.

4 de 2017' sus aclendas y aclaraciones, de la propuesta presentada por el proponente adjudicatario de lamisma y de cualquier otro documento que haga parte del contrato que se suscriba así como conocer yentender los términos y condiciones del contrato. Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar

el curso de acción de las partes. Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y

las necesidades de la Entidad y actuar en consecuencia de acuerdo con lo establecido en el contrato.

1.2. Riesgos

Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidasnecesarias para mitigarlos.

1.3. Programación de obra y diagrama de ruta crítica para la ejecución de la obraLa interventoría debe realizar seguimiento a la programación de trabajo con el fin de verificar si lasactividades se están ejecutando en los tiempos establecidos inicialmente. Para lo anterior, deberá teneren cuenta el cronograma de obra, presentado por el contratista al que se le adjudique la nombrada

Licitación Pública. Se debe presentar la programación en sistema Project y/o similar, incluyendo elsuministro de bienes para desarrollar la totalidad de las actividades del proyecto. Así mismo, debe

presentar programa de trabajo e inversiones en donde indicará por capítulos día a día y por semanas, el

compromiso de avance sobre las actividades físicas y financieras del proyecto. Este cronograma y

programa de trabajo debe ser actualizado, según los períodos de seguimiento establecidos en el

numeral 1.5 Informes del presente documento. Esto con el fin de contar con información confiable yverídica sobre los avances de la obra. Como consecuencia de lo anterior, se deben establecer losincumplimientos y recomendar las sanciones y correctivos que a ellos corresponden.

https.//www.coloinbi3compra.qov.co/sites/cce public/fijes/cce documents/guía sup.m

|f - consulta del 10 de octubre de 2017 a las 5:52

GRUPO DE INMUEBLES

Carrera 5 No. 15-80 PBX. 5878750 Ext. 10242 www.procuraduria.aov.co

1 4 Presupuesto y cantidades de obra' 'conjuntamente con el control del programa de ejecución de obra se llevará un control de inversión.

Después del análisis detallado del pliego de condiciones, el contrato y sus respectivos anexos, se

verificarán con el contratista y en el sitio de los trabajos, las cantidades reales de obra ejecutadas, para

registrar posteriormente las variaciones entre el proyecto inicial y lo real y finalmente ejecutado en laobra En consecuencia el Interventor deberá revisar cuidadosamente el presupuesto de la obra, las

especificaciones técnicas de construcción y los detalles suministrados por la PROCURADURÍA, así comoaquellos que el contratista en cumplimiento de la ejecución del contrato se encuentre en obligación de

elaborar.

1.5. Informes .a. Bitácora del contrato: En el lugar donde se ejecute el contrato objeto de interventoría, existirá un

libro de control y órdenes de interventoría o bitácora de obra, en el cual quedará constancia de todolo pertinente a la marcha de los trabajos. Este libro será suscrito por el contratista de obra o sus

representantes y por el interventor del contrato, y su residente.

b. Informes de avance: La interventoría debe contar con documentos escritos que hagan las veces

de memorias, en los que se evidencia el porcentaje de obra programada y porcentaje de obra

ejecutada, porcentaje de posible atraso, causas y soluciones. Estas memorias deben tener )concordancia con lo registrado en la Bitácora del contrato y deben presentarse a la supervisión dela Entidad semanalmente a nivel de informe, en comité previamente programado y coordinado

por la interventoría, sujeto a disponibilidad de la supervisión del contrato y a ser realizado en lasinstalaciones de la entidad en la ciudad de Bogotá. Este informe será el comprobante para verificar

el cumplimiento de la ejecución del contrato de interventoría. El informe debe explicar cada

componente de obra desglosado en sus respectivas actividades e incluir cantidades, y

especificaciones. A su vez, cada actividad debe contener un registro fotográfico, un registro en

planos, y un registro de las mediciones realizadas que evidencie el porcentaje de ejecución del

contrato de obra objeto de vigilancia y control, su antes y después. El avance de cada actividad

debe coincidir con la programación de la obra y sus actualizaciones. De igual forma estos informes

deberán presentar en forma detallada el control de presupuesto, control de calidad de mano de

obra, control de calidad de materiales e insumos, control de calidad de actividades ejecutadas,

recomendaciones de obra, manejo ambiental, seguridad industrial, aprobación de áreas disponibles

para trabajar, y toda la información que se requiera para el correcto avance del proyecto, de tal

manera que identifique oportunamente alteraciones al programa en tiempo y ejecución, costos de

obra y suministros.

Si se presentan situaciones dentro de la ejecución de la obra que impliquen cambios en las

actividades realizadas, sus cantidades, sus especificaciones o cualquier otro estos se deben estar

debidamente soportados y justificados en las memorias, planos, registro fotográfico y en los

informes que la Interventoría del contrato entrega a la Entidad. ^^c. Informe mensual: A forma de resumen de los informes semanales, la interventoría debe presentar

un informe mensual de cada uno de los componentes de obra, su actividades con su respectivo

porcentaje d ejecución, situaciones presentadas y sus soluciones y acuerdos.

d. Informe Final: La interventoría levantará y entregará a la PROCURADURÍA el informe final de obra

que contenga entre otros los siguientes documentos: Memorias descriptivas, reseña fotográfica con

el antes el durante y el después de la ejecución de las obras, presupuesto real, cuadro de relación

de obras ejecutadas con sus respectivas especificaciones y recomendaciones técnicas, planos de

obra ejecutada, pólizas actualizadas, entre otros y que debe estar basado y ser coherente con lo

registrado tanto en la Bitácora, como en los informes semanales.

e. Formatos: Es necesario que la interventoría coordine con el contratista de obra y con la

supervisión del contrato de interventoría los formatos necesarios para llevar a cabo las actas de

inicio, parciales o avances de obra, final de obra, de terminación, de recibo a satisfacción y

liquidación del contrato, así como los informes a presentar.

1.6. Incumplimientos y denuncias

■ Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del proveedor o contratista, elaborar y

presentar los soportes correspondientes.

■ Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la

moralidad pública con los soportes correspondientes.

1.7. Reuniones y actas

Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su función.

Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos

GRUPO DE INMUEBLES


£

offnar PBrCÍaleS de avance- actas Parciales de recibo y

1.8. Relaciones

Pr°Veed°r ° contratista V administrar e intentar solucionar las controversias

1.9. Administrar bienes

Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, calidad, especificaciones ydemás atributos establecidos en los documentos del Proceso.

110. Sistema de control de compras

Revisar que la planeación de compras de los materiales e insumos que se requieren para la ejecuciónde la obra esté acorde con la programación de obra.

1.11. Sistema de información

El archivo de correspondencia procesado durante el desarrollo del contrato de obra en ejecución serácentralizado en las oficinas de la interventoría y dado a conocer a la Procuraduría en forma inmediata para lo

[ que se tendrá en cuenta:

a Recibo de correspondencia del contratista

La correspondencia será recibida y radicada en las oficinas de la interventoría y/o enviadas al correoelectrónico del interventor. Las comunicaciones que no cumplan con este procedimiento se darán por norecibidas. Esta correspondencia se registrará en un formato diseñado por el interventor externo.

De acuerdo con la naturaleza de la comunicación recibida, el residente de interventoría después deevaluarla y analizarla, procederá a dar respuesta por escrito y por vía telefónica cuando lo amerite enausencia de este, lo hará cualquiera de los asesores de la interventoría.

b- Emisión y remisión de correspondencia al contratista

La correspondencia de la interventoría al contratista será dirigida con la firma del Representante Legal yen ausencia de aquel por el residente de Interventoría. Esta correspondencia se registrará en un formatoigualmente diseñado por el interventor.

De manera adicional, podrá ser enviada esta correspondencia por E-mail o vía fax o por cualquier otromedio.

****"'■ c. Generalidades

Toda la documentación que se genere en el desarrollo de la interventoría será archivada en formaordenada y cada carta y documento que se emita tendrá un número de referencia para facilitar el control yrespuesta de la misma.

Una copia de los originales de la correspondencia del interventor irá al representante de laPROCURADURÍA.

Toda instrucción o información relacionada con la obra que se haga vía telefónica o verbalmente enreuniones deberá ser confirmada por escrito.

d. Documentación

Las actas de las reuniones entre el interventor, la PROCURADURÍA o su representante y el contratista deobra serán elaboradas por el interventor, salvo que la Entidad especifique otra cosa y se identificaráncomo Actas de Reunión o de Comité de Obra y se enumerarán de manera consecutiva, de acuerdo al tipode reunión.

1.12. Preliminares

El proponente al que se le adjudique el contrato, entregará al interventor seleccionado por la Procuraduríapara su aprobación, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato y como

requisito previo para la iniciación de las obras del objeto contractual, los siguientes documentos, los cualesserán aprobados por el interventor y el supervisor dentro de ese mismo plazo: a) Análisis e precios unitariosb) Cronograma de trabajo c)Horario de los trabajos y normas de salud ocupacional d) Disposición de

GRUPO DE INMUEBLES

Carrera 5 No. 15-80 PBX. 5878750 Ext. 10242 www.procuraduria.qov.eo

residuos y materiales sobrantes, planes de movilidad y manejo ambiental e) Acreditación del personalofrecido e) Plan de manejo y correcta inversión del anticipo f) Plan Estratégico solicitado en el numeral 4IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO YAMBIENTAL DEL PROYECTO, 4.1 SOCIAL.

a. Análisis de precios unitariosLos análisis de precios unitarios para cada uno de los ítems que componen las diferentes especialidades delproyecto obra civil; oficina abierta e instalaciones eléctricas no reguladas, cableado estructurado y redes

eléctricas reguladas, equipos activos y ups.

b. Cronograma de trabajoSe debe presentar la programación en sistema Project y/o similar, incluyendo el suministro de bienes para

desarrollar la totalidad de las actividades del proyecto.

Así mismo, debe presentar programa de trabajo e inversiones en donde indicará por capítulos día a día y por

semanas, el compromiso de avance sobre las actividades físicas y financieras del proyecto.

Este cronograma y programa de trabajo debe ser actualizado, según los períodos de seguimiento que se

acuerden conjuntamente entre Contratista y la Interventoría al iniciar la obra. Esto con el fin de contar con

información confiable y verídica sobre los avances de la obra.

Este cronograma debe ser acorde al Plan Estratégico solicitado en el numeral 4.1 del capítulo 4 IMPACTO

SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL DEL PROYECTO.

c. Horario de los trabajos y normas de salud ocupacional

Los proponentes tendrán en cuenta que las áreas a intervenir estarán ocupadas por los servidores públicos

de la Entidad y por los ciudadanos usuarios de los servicios de la Procuraduría, por lo tanto deberán

considerar los horarios, traslados y cerramientos que correspondan para llevar a cabo las obras generando elmenor impacto posible. Así mismo, con la debida antelación deberá presentar ante la Interventoría los

listados de personal que ingresarán al inmueble, así como los materiales y equipos que utilizará en desarrollo

de los trabajos.

Para lo anterior tendrá en cuenta las siguientes recomendaciones:

El contratista contará con un programa de salud ocupacional, adaptado a las características de una empresa

de construcción. De conformidad con lo establecido en la Resolución 1016 de 1989, expedida por los

Ministerios del Trabajo y Seguridad Social y de Salud y el Decreto 1072 de 2015 por medio del cual se

expide el Decreto Único Reglamentario para el Sector Trabajo capítulo 4 Titulo 6 implementación del Sistema

de Gestión de la Segundad y Salud en el Trabajo (SG-SST). De acuerdo con lo establecido en la resolución

1111 de 2017 este programa debe estar coordinado por un profesional o tecnólogo con licencia para prestar

servicios en Salud Ocupacional.

Una vez legalizado el contrato, para la ejecución de las actividades, el contratista para poder dar inicio a las

mismas entregará para la aprobación de la Interventoría, los siguientes documentos: cronograma del

programa de salud ocupacional, en el que se establezca la fecha de realización de las siguientes actividades:

i. Inspecciones planeadas en la ejecución de las obras y en especial de la implementación de nuevos

procesos (demolición, excavación, instalación de redes, etc.). Las inspecciones incluirán la supervisión

de condiciones de seguridad, la conservación de los elementos de prevención y atención de

emergencias (señalización, áreas de circulación, ubicación de extintores, etc.) y el comportamiento

seguro.

¡i. Evacuación: Si para algún proceso de intervención del inmueble se alteraran rutas de evacuación, áreas

de circulación, señalización de extintores, se comunicará a todos los servidores y particulares que se

encuentren en el lugar de los trabajos, capacitándolos respectos de los cambios efectuados.

iii. Señalización: El contratista señalizará debidamente el lugar de la intervención, previniendo de las

actividades a ejecutar en cada espacio y de los cuidados que se deben tener respecto a las mismas.

Las áreas de trabajo deben estar aisladas, tanto a nivel del piso como en su altura para impedir el acceso y para

proteger contra caída de materiales.

iv. Emergencias: el contratista conformará su propia brigada de emergencia y verificará su participación

dentro del plan de emergencia de la dependencia. Así mismo, contará con un listado actualizado de las



VI.

EPS y ARP de los trabajadores a su cargo y un responsable capacitado en la aplicación de primerosauxilios, quien deberá contar con el botiquín correspondiente.

Capacitación: el contratista contará con un profesional o tecnólogo con licencia para prestar servicios ensalud ocupacional el cual efectué la capacitación de los trabajadores a su cargo en lo pertinente a laseguridad industrial y manejo de riesgos, que lidere las inspecciones planeadas.Seguridad: El personal del contratista utilizará durante la ejecución de los trabajos las herramientas,equipos e implementos de segundad requeridos de acuerdo con las normas técnicas. No se podráningresar bebidas alcohólicas ni armas a las instalaciones de la Entidad. Igualmente se encuentraprohibido fumar. Todo el personal, tanto operativo, técnico y profesional debe contar con certificado paratrabajo seguro en alturas.

Los proponentes dentro de su propuesta se comprometerán a adoptar todas las medidas que garanticen elbienestar y la seguridad de sus trabajadores.

d. Disposición de residuos y materiales sobrantes, planes de movilidad y manejo ambientalPara el retiro de escombros se exigirá que el Contratista presente al Interventor una certificación de que laescombrera a donde se llevarán estos residuos sobrantes y basuras de la obra está debidamente autorizadapor la autoridad competente.

Igualmente para el movimiento de los escombros de la obra y el suministro de los materiales constructivos elcontratista deberá elaborar y presentar a consideración de la Interventoría un Plan de Movilidad que requle eltránsito vehicular.

Así mismo el Contratista deberá presentar e implementar un plan de manejo ambiental para controlar y/omitigar aquellos aspectos generados por la ejecución de las diferentes actividades de la obra relacionadoscon ruidos de alta frecuencia, malos olores, partículas de polvo y todos aquellos que en determinadomomento puedan afectar la tranquilidad y la salubridad del sector, teniendo en cuenta la normatividad vigentea nivel nacional y distrital sobre la materia. Dichos planes deberán ser previamente aprobados por lasupervisión.

e. Acreditación del personal ofrecido

Para la aprobación de la Interventoría, previo a la suscripción del acta de inicio, el proponente al que se leadjudique el contrato debe acreditar el personal técnico mínimo exigido en el presente estudio.

f. Plan de manejo y correcta inversión del anticipo

El contratista debe indicar la forma en que se invertirá el anticipo, presentando para el efecto el plan demanejo y correcta inversión del mismo.

2. ACTIVIDADES TÉCNICAS

2.1. Revisión y análisis de especificaciones y planos

El interventor deberá hacer una revisión cuidadosa de todos los documentos suministrados por laPROCURADURÍA, que sirven para adelantar el contrato de obra, así como de aquellos que el contratista encumplimiento de la ejecución del contrato se encuentre en obligación de hacerlo. Esta labor tiene por objetolograr el conocimiento detallado de todos las actividades a llevar a cabo, planos de obra, así como de todas lasespecificaciones técnicas del proyecto, lo cual, es benéfico para la reducción de tiempos de ejecución de obrascontempladas, lo cual se debe coordinar conjuntamente con el contratista de obra y los funcionarios de la Entidaddesignados para la supervisión de la interventoría.

Verificar los cerramientos y el trámite de los permisos correspondientes por parte del contratista para su personalde obra, antes del inicio de las mismas.

Deberá ejecutar todas las actividades necesarias para garantizar todo lo ofertado por el contratista de obra en suoferta. Después del estudio detallado del proyecto, del cronograma de trabajo y especificaciones, el interventorprocederá a informar al contratista las observaciones encontradas.

Verificará el estricto cumplimiento de los diseños, especificaciones y procedimientos constructivos recomendadosen los proyectos arquitectónicos y de instalaciones técnicas, asi como el cumplimiento de las normas técnicasaplicables y las diligencias que ejecute el contratista ante las entidades de cada municipio con el fin de lograr lacorrecta instalación de los servicios hidráulicos, eléctricos y cualquier otro contemplado en el contrato de

GRUPO DE INMUEBLES

Carrera 5 No. 15-80 PBX. 5878750 Ext. 10242 www.procuraduria.qov.co

\k

ejecución de obra.

El interventor debe estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar recomendaciones a la

Entidad Estatal sobre el particular. De igual forma rechazar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o

ineficiente, ordenando su correspondiente corrección

Tomando como base los pliegos de condiciones y el contrato de obra, cuando sean requeridas en el transcurso

de la obra modificaciones a las especificaciones o cambios en las mismas, el interventor hará los estudios del

caso para solicitar las autorizaciones respectivas a la PROCURADURÍA de las variaciones pertinentes,

acompañando las justificaciones correspondientes y coordinando los detalles que resulten de dichos cambios,

dejando constancia por escrito de las variaciones aprobadas y de las modificaciones en costo que estas

impliquen (Balance de Obra). Sin embargo ninguna de estas modificaciones podrá ejecutarse hasta tanto no se

tenga aprobación y/o autorización expresa o suscrita por parte de la ordenadora del gasto de la Entidad.

Para la aprobación por parte de la PROCURADURÍA, se prepararán y revisarán los cuadros comparativos para

cambios de especificaciones y/u obras no previstas y, en caso tal de que alguna actividad no cumpla con lorequerido, ordenara la reconstrucción y/o eliminación de obras defectuosas sin que esto genere sobrecostos para

la Entidad y con cargo al contratista de obra cuando así lo amerite.

2.2. Preliminares

Antes del inicio de las actividades de obra, el interventor debe verificar la ubicación de los campamentos

y de los sitios de almacenamiento de materiales de obra y en general todas las actividades preliminares

de la construcción.

2.3. Equipo de trabajo

Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumpla las condiciones ofrecidas de

acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere

necesario.

2.4. Ejecución obra

A medida que avance la ejecución de la obra el interventor debe verificar que los materiales y mano de

obra con los que se realizan las diferentes actividades sean de primera calidad, estén conformes con las

normas y especificaciones establecidas en los planos, cantidades de obra y pliegos de condiciones de la

Licitación 4 de 2017, que hayan servido de base para la adjudicación del contrato de obra, así como

verificar la correcta instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los componentes o

repuestos de redes eléctricas reguladas y no reguladas y/o cableado estructurado

Para cumplir con lo anterior se deben ordenar todos los análisis y pruebas de laboratorio que sean

requeridos para establecer exactamente la buena calidad de los materiales e insumos a emplear y con

base en los resultados de los mismos, proceder a su aprobación si son satisfactorios y llenan todos los

requisitos exigidos. Para ensayos o pruebas de materiales o insumos, se deberán usar las metodologías

o protocolos estipulados en sus códigos respectivos. Copias de los resultados de todas y cada una de

estas pruebas o ensayos serán remitidos al supervisor del contrato, discriminando la ubicación, el orden

y la fecha en los cuales se ejecutaron.

De igual forma debe verificar que el contratista de obra cuente en la obra con el equipo y la maquinaria

necesarios, los cuales cual deberán estar en perfectas condiciones de servicio, exigiéndolos si faltaren o

si se hallaren en mal estado que sean reparados o cambiados en el menor tiempo posible para permitir

una correcta ejecución de la obra

Si los resultados de las actividades ejecutadas no son satisfactorios, el interventor debe ordenar la

remoción y el remplazo de obra mal ejecutada o no aprobada, fijando para el efecto un plazo

determinado mediante comunicación escrita.

GRUPO DE INMUEBLES

Carrera 5 No. 15-80 PBX. 5878750 Ext. 10242 www.i3rocuraduria.gov.co

2.5. Consultas y Reclamaciones

■ Resolver consultas sobre la interpretación de planos arquitectónicos o de localización o dediagrama de labores, estado actual de la edificación y especificaciones técnicas contenidas en elPliego de Condiciones de la licitación para la contratación de la obra a intervenir.

■ El interventor debe atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por elcontratista de obra, resolviendo aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las queno lo sean, adjuntando su concepto al respecto.

2.6. Comités

■ Coordinar y programar los comités técnicos de obra y/o administrativos periódicamente (y deauerdo a la presentación de lo informes semanales y mensuales) y citar a estos al contratista deobra y al(os) supervisor(es) del contrato de interventoría.

■ Elaborar y registrar en estricto orden cronológico las actas de comité de obra, donde seconsignen los criterios, razones y/o conveniencia para las decisiones tomadas

2.7. Documentos

Elaborar, con base en los cortes mensuales de obra, las Actas de Recibo Parcial de Obra las cualessuscribirá conjuntamente con el contratista de obra. El valor de estas actas no podrá ser inferior alporcentaje estipulado en contrato y las copias de estas actas deberán ser remitidas a la supervisión delcontrato. Apoyar técnica y económicamente a la entidad en la proyección de los actos administrativosque deban expedirse en ejecución del contrato.

2.8. Mediciones y revisiones de cantidades de obra

Conjuntamente entre el residente de la obra y el residente de interventoría, se efectuarán las medicionesy las recepciones parciales de obra que servirán de base para las Actas de Recibo Parcial y Final deObra. De éstas se llevará una relación basada en el seguimiento de los formatos que deben llenarsepara el efecto.

2.9. Revisiones finales

A la terminación de cada uno de las actividades, se debe efectuar una inspección a la obra, que servirápara elaborar las actas parciales y el Acta de Recibo Final de entrega de la Obra. Constatar, una vez

recibida la comunicación del contratista de obra sobre la fecha de entrega final de la obra, el estado de la

misma y ordenar el arreglo o reconstrucción de toda la obra o montaje que encuentre deficiente o

defectuoso. Si llegare a existir duda sobre resistencia de algún elemento a instalar, podrá ordenar la

correspondiente prueba, la cual estará a cargo del contratista. Copia de la comunicación citada deberá

remitirla al supervisor del contrato de Interventoría, así como de las pruebas realizadas si tuviere lugar,junto con los respectivos resultados.

Igualmente para la finalización de la obra se debe exigir al contratista los planos de la obra ejecutada,

memorias y/o manuales de operación, que incluyan las descripciones reales de las característicastécnicas y físicas de los bienes y acabados finalmente instalados en la obra.

Elaborar y firmar conjuntamente con el contratista de obra y el supervisor del contrato de interventoría, el

Acta de Recibo Final de Obra. En esta Acta se hará constar el estado en que se recibe la obra

contratada, el valor final del contrato incluyendo los reajustes o revisiones de precios y los datos queexija el Estatuto contractual vigente.

2.10. Entrega de obra al contratante

GRUPO DE INMUEBLES

Carrera 5 No. 15-80 PBX. 5878750 Ext. 10242 www.procuraduria.qov.co8

Una vez que hayan ejecutado las reparaciones y ajustes resultantes de las observaciones del interventor

a la obra, éste efectuará el Recibo Final de las obras al contratista, recibiendo las llaves de las oficinas y

dejando las constancias que sean necesarias en actas, si fuere necesario. El inmueble o la sede

respectiva, junto con todos los bienes instalados, quedará a cargo del interventor del contrato, hasta

tanto se haga la entrega formal al representante de la PROCURADURÍA, la cual debe ser acordada con

anticipación.

Se debe entregar a la PROCURADURÍA la obra y el informe final con los documentos y actas estipuladas en el

contrato.

3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS Y CONTABLES

3.1. Revisión del contrato de obra

El interventor debe efectuar una revisión de los documentos del contrato de modo que sea conocido a fondo

por el personal vinculado y responsable de su ejecución, de acuerdo con las condiciones exigidas en el

pliego de condiciones.

De igual forma debe estudiar y tramitar las solicitudes presentadas en el curso de la ejecución del contrato a

la mayor brevedad posible, evitando que se configure el silencio administrativo positivo previsto por el

artículo 25 numeral 16 de la Ley 80 de 1993 y de las sanciones que ello conlleva.

3.2. Revisión de pólizas

El interventor debe mantener un control y seguimiento estricto a la vigencia de las pólizas, en concordancia

con lo establecido en el contrato de obra y debe revisar e informará a la PROCURADURÍA oportunamente

sobre las condiciones y vencimiento de las pólizas en relación con la obra.

La interventoría revisará y solicitará al contratista la actualización de las pólizas que el contrato exija,

mantener vigentes los amparos, conforme a los términos del mismo y el valor final de la obra. De igual forma

y cuando se considere necesario, debe elaborar la documentación y el soporte necesario frente a la

necesidad de hacer efectivas las garantías del contrato.

De la misma manera el Interventor deberá actualizar las pólizas de su contrato y mantener vigente los

amparos, conforme a los términos del mismo.

3.3. Expediente del contrato

Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato esté completo, sea actualizado constantemente y

cumpla con la normativa aplicable. El interventor deberá verificar que en la carpeta del contrato que reposa

en la entidad, se encuentren como mínimo los siguientes documentos, siempre y cuando apliquen:

a) Contrato debidamente legalizado, con todos sus antecedentes.

b) Cronograma de actividades.

c) Garantías del contrato.

d) Acta de aprobación de las garantías contractuales.

e) Acta de inicio.

f) Actas de suspensión y reiniciación, cuando sea del caso.

g) Comunicaciones a la compañía aseguradora o al garante, sobre el inicio del contrato, o la suspensión o

reinicio del mismo.

h) Documentos soporte de prórroga, adición o modificación del contrato.

i) Documentos soporte de la autorización de trabajos o actividades adicionales.

j) Informes de supervisión y/o interventoría.

k) Informes de ejecución del contratista de acuerdo con la periodicidad pactada en el contrato.

I) Acta de entrega y recibo final.

m) Acta de liquidación.


Carrera 5 No. 15-80 PBX. 5878750 Ext. 10242 www.procuradurja.qov.co

PHObUfwiDyf

n) Actas parciales con sus anexos

s°upDeervtoVy/oT^OnwlaCÍOnadOS C°n '* eJeCUC¡Ón de' C°ntrat° que Se Consideren ¡aportantes a juicio del

NOTA: Sobre las actas de recibo de contratos de obra y en cumplimiento del mandato legal o contractual sedeben calcular los efectos presentados en el valor de las obras ejecutadas por causa de las variaciones de

Snrm ? ♦ i"18,"™8 de 'a construcción dentro de los procesos inflacionarios de la economíaNormalmente se calculan con base en fórmulas o procesos matemáticos estipulados contractualmente conmiras a restablecer el equilibrio o ecuación contractual.

3.4. Definición, flujo de documentos y correspondencia

•Preparar y entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos de control.

• Revisar que la Entidad Estatal cumpla con los principios de publicidad de los Procesos de Contratación v de losDocumentos del Proceso.

• Suministrar mensualmente informes de todos los accidentes de trabajo.

• Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientespara el normal desarrollo de lo contratado y en defensa de los intereses de la Entidad representada en el Grupode Inmuebles y/o funcionario que el Ordenador del Gasto designe.

3.5. Supervisión del recurso humano

• El interventor debe cumplir las disposiciones legales sobre contratación del personal colombiano y extranjero ypagar por su cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley. El contratista interventor carnetizará atodo su personal de la interventoría presente en obra.

• De igual forma debe verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social,salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo conla naturaleza del contrato. El interventor verificará que el personal cuente con la debida documentaciónactualizada que certifique su incorporación al Sistema de Aportes a la Seguridad Social.

• Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de los transeúntesde acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país.

• Verificar y controlar la vinculación del personal propuesto para la ejecución de toda la obra, de acuerdo con lacalidad requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su incremento para el normal desarrollo de loscontratos.

• Conceptuar sobre los cambios en el personal ofrecido, verificando que los remplazos propuestos igualen osuperen las condiciones académicas y profesionales pactadas.

• El contratista interventor verificará que se realicen a tiempo los pagos de nómina tanto del personal delcontratista que ejecuta la obra como del personal propio del equipo de trabajo de interventoría.

• El interventor deberá promover, impulsar y atender la participación ciudadana, recibiendo la informaciónsuministrada a través de este medio y trasmitiéndola a la supervisión del contrato para un mejor desarrollo de losproyectos.

3.6. Gestión financiera

• Hacer seguimiento de la gestión financiera del contrato por parte de la Entidad, incluyendo el registropresupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja.

• Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato paraefecto de pagos y de liquidación del mismo.



• Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los

términos de la ley y del contrato.

• Una vez adjudicado el proceso, es requisito para el desembolso del valor del anticipo que el contratista de obra

certifique la constitución de la fiducia, teniendo en cuenta que la Entidad solamente hará este desembolso anombre de dicha Fiducia, lo cual, deberá ser supervisado por el interventor. Será causal de incumplimiento de su

respectivo contrato, que el contratista de obra no celebre el encargo fiduciario.

• El interventor del contrato deberá tramitar la cuenta final de pago de la obra, ante las dependenciascompetentes (Grupo de Almacén e inventarios y Grupo de Cuentas), elaborando y suscribiendo lascertificaciones, actas de recibo final y comunicaciones que sean necesarias ante el Grupo de Almacén eInventarios de la Entidad, así como toda la documentación que se requiera para iniciar los trámitescorrespondientes. También es deber del interventor velar por el pronto trámite de la cuenta y estar pendiente decada uno de los pasos y revisiones que se hagan en cada una de las dependencias respectivas. El interventor

deberá solicitar al contratista todos los documentos que sean necesarios, como facturas, actas, certificaciones de

pago de aportes parafiscales y segundad social, copia de la tarjeta profesional del contador que certifique lospagos de los aportes, copia del RUT, copia del registro presupuesta!, pólizas aprobadas por el ordenador del

gasto actualizando vigencias con base en el acta de recibo final, copia del contrato, y los demás que se requieran

para poder radicar la cuenta.

Para ingresar las obras, muebles y equipos, ante el Grupo de Almacén e Inventarios, una vez suscrita el acta derecibo a satisfacción, el interventor deberá elaborar y suscribir una comunicación anexando toda la

documentación mencionada, especificando las áreas y dependencias donde fueron realizadas las obras e

instalados los equipos.

3.7. Precios y adiciones

•Suscribir, en el evento de requerirse obras complementarias o adicionales, en forma conjunta con el contratista

de obra y de forma previa a que se eleve la solicitud respectiva ante el ordenador del gasto, las Actas de Precios

no pactados, para los ítems cuyos valores no aparezcan en el presupuesto inicial, respaldadas por los

respectivos análisis de precios unitarios, justificación técnica, presupuestal y jurídica, para remitirlos como parte

integral de los estudios que presente para la aprobación del ordenador del gasto, por intermedio de la supervisión

del contrato con la anticipación suficiente y contemplando si hubiere lugar a ello , el plazo adicional que pueda

ser requerido.

Para las adiciones en valor debe darse estricto cumplimiento a lo regulado por el parágrafo del artículo 40 de la

Ley 80 de 1993, esto es, los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor

inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales, salvo en el evento previsto por el inciso primero

del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, que señala que al prorrogarse el plazo del contrato objeto de vigilancia, el

contrato de interventoría podrá ajustarse sin que resulte aplicable la limitación prevista por la citada norma. Para

efectos de determinar si se observa o no el tope máximo legal de la adición, bastará con traducir el valor del

contrato inicial a salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha en que se celebró el contrato, pues

este último es el criterio adoptado por el artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Vale decir entonces, que la adición no

se hará en términos del valor del contrato, sino de los salarios mínimos a que ascendía este; significa ello que el

tope máximo de la adición, no está dado por el valor del contrato, sino por su conversión a salarios mínimos

legales mensuales vigentes para la época en que se efectúa la adición, siendo esa la razón por la cual, en

ocasiones la adición puede superar el 50% del valor contable del contrato inicial.

• Recibido el contrato adicional o la orden escrita del Ordenador del Gasto, el interventor podrá ordenar la

ejecución de las obras que hayan sido contratadas adicionalmente. Para estas obras se deberá seguir

exactamente el mismo procedimiento descrito para las obras inicialmente contratadas, es decir se hará el control

de calidad de los materiales, mano de obra y de los elementos que se vayan a utilizar en su construcción y serán

medidas y recibidas, previa elaboración de los diarios de medidas y cortes mensuales, en Actas de Recibo. Estas

Actas de Recibo de obras contratadas adicionalmente, serán enumeradas en forma independiente a las actas de

Recibo Parcial de obra del Contrato Inicial o Principal, llevando además un orden consecutivo para cada uno de

los tipos descritos de obras (mayor cantidad de obra, obra complementaria o adicional). Copia de todos los

formatos de Diario de Medidas, Cortes Mensuales de Obra, Actas de Recibo, Pruebas y Ensayos de Laboratorio,

etc., deberán ser remitidas al supervisor del contrato.

3.8. Plazo, prórrogas y suspensiones

GRUPO DE INMUEBLES


PROCURADURÍA

• Estudiar, en caso de solicitud de prórroga del plazo del contrato, la posibilidad de concesión de la misma con osin aplicación de la sanción establecida, y remitir el estudio respectivo con concepto de la interventoría para la

niríimp STmIS°h C0£ Una anticiPación mínima de d¡ez (10) días calendario antes del vencimiento del plazominute Sres^SSte0" ^^ * ^^^ efe°tUada "na ^ el ordenador del 9asto suscritas la

•Suscribir en caso de ser necesario, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, el acta de SuspensiónTemporal del contrato, que deberá ser avalada con el visto bueno del supervisor del contrato de interventoría.

• Suscribir, una vez superadas las condiciones que generaron la suspensión del contrato, el Acta de Reiniciaciónrespectiva, conjuntamente con el contratista de obra y el supervisor del contrato de interventoría dejandoconstancia del tiempo total de suspensión temporal y del vencimiento final del contrato.

• Verificar que el contratista modifique la garantía única constituida para amparar el contrato en caso desuspensión, suscripción de prórrogas, adiciones o modificaciones al mismo, así como la modificación del amparode estabilidad de obra a la fecha de recibo a satisfacción de la misma.

• Velar porque una vez terminado el plazo del contrato, no se continúe con la ejecución de la obra

3.9. Seguimiento a proveedores

Se deberá efectuar visitas periódicas a los proveedores y subcontratistas de la obra, con el ánimo de verificar laatención y cumplimiento de las obligaciones contraídas, para evitar atrasos o cambios de especificaciones Estemecanismo de control contribuye además a evitar dificultades en los suministros.

3.10. Revisión y aprobación de acta final de obra

Se revisará y aprobará el Acta Final de Obra, en la cual se presentará el balance final de la misma dejandoconstancia de aspectos que lo ameriten.

3.11. Liquidación

• Elaborar, una vez sea recibida la obra, un Acta de Preliquidación Final del Contrato, basada en un cuadrogeneral de liquidación de obra en donde aparezcan todas las cantidades de obra recibidas y remitirlos a lasupervisión del contrato de interventoría. En esta acta se deberán discriminar todos los valores del contrato poractas incluyendo las de reajustes o revisiones de precios.

• Elaborar, con base en el acta de preliquidación aprobada y aceptada, el acta de liquidación del contratosuscrita por el contratista, el Interventor y el ordenador del gasto.

•Liquidar el contrato de obra pública dentro del tiempo establecido en el contrato y elaborar durante la marcha delcontrato, el cuadro de liquidación de obra, discriminando los ítems y las cantidades de obra recibidas en cadauna de las actas del contrato. Copias de estos formatos deberán ser remitidas por la Interventoría al supervisordel contrato, una vez se suscriba el Acta de Recibo Final de Obra.

• Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y entregar losdocumentos soporte que le correspondan para efectuarla.

• Informar al almacén, para su correspondiente incorporación en el inventario, marcación y aseguramiento si esel caso.

3.12. Sub-contratación

El residente de interventoría designado para el proyecto, es responsable del control de los subcontratistas, cuyosservicios utiliza el contratista para el desarrollo de la obra.



*'/■"

El contratista o sus representantes en la obra, si así los delega el primero son responsables de seleccionar a los

subcontratistas y de mantener la lista de subcontratistas aprobados.

Una vez evaluados y seleccionados los sub-contratistas por el respectivo contratista se establecerá una lista de

sub-contratistas aprobados.

El archivo del sub-contratista aprobado debe contener mínimo su nombre, identificación, dirección y teléfono

El residente de intervendría hace la solicitud para que subcontrate los servicios de un subcontratista ocasional,

en caso de que sea necesario.

La persona autorizada para ordenar los servicios de un sub-contratista ocasional es responsable de la obtención

de los datos necesarios para justificar su selección. Tal información comprende: experiencia, capacidad jurídica,

recursos (humanos y/o materiales) disponibles para el servicio subcontratado, en caso de que se requiera.

El residente de interventoría ejercerá el control sobre los sub-contratistas, con el fin de observar el nivel de

desempeño durante la prestación del servicio.

4. ACTIVIDADES JURÍDICAS

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y

la normativa aplicable.

• El interventor debe informar oportunamente al ordenador del gasto, los atrasos que puedan dar origen a la

aplicación de sanciones, según lo establecido en el contrato y solicitar, cuando haya lugar, la aplicación de

multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento a los contratistas, dando estricto cumplimiento al

procedimiento establecido por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, con el apoyo del abogado, para llevar a

cabo la audiencia. En todo caso la interventoría debe elaborar un informe, estableciendo y justificando su

concepto.

• Enviar a la respectiva compañía aseguradora copia de los requerimientos hechos al contratista para el

cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato así como informar a la compañía aseguradora o

garante cualquier modificación que sufra el contrato y varíe las condiciones del riesgo: notificar por escrito al

asegurador los hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del

contrato y que, conforme al criterio consignado en el inciso primero del artículo 1058, del Código de Comercio

signifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad local. (Articulo 1060 CCio).

• El interventor deberá hacer entrega de toda la documentación correspondiente del contrato a la Oficina Jurídica

para su correspondiente archivo en la carpeta original del mismo.

• Actividades denominadas de alto riesgo, la afiliación y el pago correrá por cuenta del contratante, así lo dispuso

la Ley 1562 de 2012, "Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en

materia de Salud Ocupacional".

• Una vez ocurrido un siniestro, el interventor, según sea el caso, informará de inmediato o a más tardar al día

hábil siguiente de la ocurrencia, al ordenador del gasto, para que inicie las acciones correspondientes, contando

para ello con la asesoría de quien cumple con el rol jurídico en su grupo de profesionales

• Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter laboral y exigir que se

apliquen las normas de seguridad industrial y salud ocupacional que sean de obligatorio cumplimiento, cuando

por el objeto del contrato haya lugar a ello.

•Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios y

la Ley 789 de 2002. También deberá suministrar al supervisor por parte de la PROCURADURÍA la información

que éste requiera al respecto.



©iJJJElíÉIi

5. RESPONSABILIDADES DE LA INTERVENTORÍA

Adicional a la normativa aplicable, existen responsabilidades a nivel civil, fiscal, penal y disciplinario*.

A. Responsabilidad civil

D^aa^ndpm T *' dañ° ^^ CaUSad0 a Otra Esta ™P°nsabilidad trae consigo lapagar una indemnización de perjuicios a quien ha sufrido el daño.

Los supervisores e interventores deben responder a través de la acción de repetición o el llamamiento engaranta cuando con ocasión de sus actos u omisiones hayan causado daño* . "amam.ento en

1° I"*™6 oportunamente a la Enti^ Estatal del posible incumplimiento parcialC°ntratÍSta qUS VÍgHa' PU6de Ser considerad° solidariamente responsable de

ototaMeoNina 1 I posible incumplimiento parcialtosTeriufcioS Z 3 Carg° C°ntratÍSta qUS VÍgHa' PU6de Ser considerad° solidariamente responsable delos perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento 5.

Para que exista responsabilidad civil y pueda ejercerse cualquiera de las acciones antes mencionadas esnecesario que la actuación del interventor haya sido dolosa o gravemente culposa. ^enconadas, es

B. Responsabilidad fiscal

La responsabilidad fiscal es imputable a los servidores públicos y a los particulares, cuando en el ejercicio de lagestión fiscal causan de forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado^

PÚb'ÍC°S V garant¡Zar la reparación de los daños causadosS d ^ ~n responsables fiscalmente y

Los interventores pueden ser responsables fiscales cuando el incumplimiento de sus funciones de control yvigilancia ocasiona un detrimento patrimonial para la Entidad Estatal.

,. . Je los interventores se presume cuando: (i) hayan sido condenados penalmente odisciplinariamente por los mismos hechos a título de dolo y (ii) omitan el cumplimiento de las

obhgaciones prop,as de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, de manera que no seestablezca la correcta ejecución del objeto contractual o el cumplimiento de las condiciones de calidad yoportunidad ofrecidas por los contratistas.

C. Responsabilidad penal

La responsabilidad penal es aquella derivada de actuaciones que transgreden, sin justificación legítima losbienes jurídicos tutelados por el ordenamiento penal8.

En el caso particular de los interventores la responsabilidad penal se configura cuando cualquiera de ellos incurreen alguna de las conductas tipificadas como delitos contra la administración pública es decir peculadoconcusión, cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito vprevaricato9. y

Dentro del proceso que se adelante por responsabilidad penal en las condiciones descritas también puedehacerse exigible la responsabilidad civil o patrimonial.

D. Responsabilidad disciplinaria

La responsabilidad disciplinaria se configura cuando un servidor público o particular que ejerce funciones

'"""""' —---■- - - - »LcoMes/ccg_BubliG¡f¡le^cce_Jocuments/qu¡a supervisión interventnria r prif -consulta dela.m

3 Artículo 2 de la Ley 678 de 20014 Numeral 2 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993.5 Parágrafo 3 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.6Artículo 1 de la Ley 610 de 2000.

7 Sentencia C-619/02 M.P Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar GilSentencia T-440/1992. Corte Constitucional

9 Artículos 397 a 415 del Código Penal.

GRUPO DE INMUEBLES

Carrera 5 No. 15-80 PBX. 5878750 Ext. 10242 www.procuraduria.aov.co

Dúblicas incurre en alguna de las faltas estipuladas en el Código Disciplinario Único, que implique elincumpümiento de sus deberes funcionales, la extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones,orohSes o la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto deintereses, sin estar amparado por una causal de exclusión de responsabilidad1 .

Para el caso específico de los interventores, la responsabilidad disciplinaria se configura cuando:(i) no se exigenla calidad de los bienes y servicios contratados acordada en el contrato vigilado o exigida por las normas técnicasobligatorias- (ii) se certifica como recibida a satisfacción una obra que no ha sido ejecutada a cabalidad; y (ni) seomite el deber de informar a la Entidad Estatal contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir

actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo elcumplimiento del contrato, o cuando se presente un posible incumplimiento.

0 Artículo 23 de la Ley 734 de 2002.


Carrera 5 No. 15-80 PBX. 5878750 Ext. 10242 www.procuraduria.gov.ee>

w Octubre2017 - procuraduria.gov.co · Después del análisis detallado del pliego de condiciones,...

Documents

Transcript of w Octubre2017 - procuraduria.gov.co · Después del análisis detallado del pliego de condiciones,...