Licda. Gladys Lucia Estacuy Barrios Licda. Ana Isabel Ávila Barrera Lic. Fernando David López Castillo
CASO PRACTICO DE ARBITRAJE
Caso Arbitral entre Constructora SELUM, S.A y
Constructora Aries, S.A.
Planteamiento del Caso
• El arbitraje se llevó a cabo entre dos empresas dedicadas a la construcción de obra pública.
Constructora SELUM, S.A. y Constructora ARIES, S.A.
• SELUM, gana licitación pública para la construcción del edificio principal del Hospital Nacional del Municipio de Puerto Barrios, Depto. de Izabal.
• Rep. Legal y Ministro de CIV. (Esc. No. 50 del 01/04/2003, autorizada por el Escribano de Gobierno). Faculta celebrar subcontratos con otras empresas para la realización de la obra.
Planteamiento del Caso
• SELUM subcontrata a Constructora ARIES, S.A. para construcción de la obra gris.
Mediante escritura pública No. 520 de 10/04/2003 estipula:
I. Recibiría Q.2,000,000.00 inmediatamente (luego de la firma del contrato). II. Respetaría los planos originales elaborador por SELUM, cualquier cambio
debía ser autorizado por ésta. III. Const. Aries, debería adquirir una póliza de fianza de cumplimiento al
momento de recibir el anticipo, en la asegurador “El Conacaste, S.A.” IV. Se pacto el plazo de 2 años para la entrega de la obra a partir de la firma del
contrato.
Cláusula compromisoria
• En la decima primera cláusula del referido contrato, las partes convienen:
• Cualquier conflicto, disputa o reclamación que surja durante su vigencia o a la
terminación del mismo por cualquier causa se resolverá mediante procedimiento de arbitraje de equidad de conformidad con el reglamento del CENAC, quién será la encargada de administrar el procedimiento arbitral.
Arbitraje de EQUIDAD o amigables componedores: El Tribunal funda la decisión equitativamente según su leal saber y entender o según equidad. Los árbitros están dispensados, por voluntad de las partes, de sujetarse a las reglas de procedimiento del derecho positivo y de aplicar las soluciones previstas en las normas de fondo para la resolución del caso. El pronunciamiento es irrecurrible.
Demanda por Incumplimiento Constructora Aries, S.A.
• Exposición: • Acredita representación; de la asesoría; lugar recibir notificaciones;
sometimiento expreso al procedimiento arbitral; provisión para gastos; lugar e idioma; proposición de los árbitros; objeto de la comparecencia.
• Relación de los hechos.
• Incumplimiento de la Constructora Aires, S.A. • Fundamento de Derecho.
• Medios de Prueba
• Declaración de parte; declaración de testigos; dictamen de expertos; reconocimientos, documentos, medios científicos; presunciones.
• Peticiones: • De tramite (Providencias cautelares). • De fondo (Declaré proced. Demanda, daños y perjuicios por
Q.8,000,000.00; que se condene en costas a la parte demandada.)
Demanda por Incumplimiento Constructora Aries, S.A.
• Recibió el anticipo pactado. (Q.2,000,000.00).
• Dejo de cumplir con todas y cada una de las cláusulas pactadas.
• No presento la fianza de cumplimiento pactada.
• El anticipo fue invertido en la construcción de viviendas populares en el municipio de Villa Nueva, Guatemala, obra totalmente ajena y diferente a lo estipulado en el contrato de obra.
• Inicialmente se baso en los planos originales, conforme el avance de la obra fue haciendo modificaciones en la construcción sin autorización de SELUM.
• Reclama daños por Q.6,000,000.00 y perjuicios por Q.2,000,000.00 (Afrontando multas e indemnizaciones pactas con el MICIV.)
Demanda
En la demanda presentada por la entidad demandante, se puede observar que se
cumplen los requisitos contenidos en los El párrafo 1) del artículo 28 del decreto 67-
95 Ley de Arbitraje y el Reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación (CENAC):
Identificación con nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que
lo representa, relación de hechos, fundamentos de derecho, medios de prueba,
peticiones, etc.
1 era. Resolución y Notificación
•Primera Resolución:
a. Con lugar y se admite para su tramite la demanda de arbitraje y se
toma nota del lugar para recibir notificaciones
b. Se reconoce la personería de la entidad SELUM. S.A.;
c. Se toma nota que se ha conferido la asesoría a los abogados XX y
YY;
d. Por ofrecidos los medios de prueba;
e. Emplazamiento a la parte demandada.
f. Se tiene por designado al arbitro propuesto.
•Acta de notificación cumpliendo con todos los requisitos de ley.
Reconvención
• La Constructora Aries, S.A.
a. No acepta los hechos expuestos en la demanda,
b. Responde en sentido negativo y expone que ha sufrido daños
a su patrimonio y a su imagen comercial, dejándose de
percibir ganancias licitas, ocasionando daños.
c. El anticipo fue recibido con dos meses de atraso.
d. La demandante no entrego los planos originales en la fecha
convenida (a 5 días de celebrado el contrato), sino hasta 180
días después de la fecha convenida.
e. Nunca se presento a la obra ninguna persona acreditándose
como interventor nombrado por la demandada, según
cláusula treinta del contrato.
f. Daños y perjuicios.
Reconvención
• Por lo que Constructora Aries, S.A. procede a la RECONVECIÓN,
sobre las siguientes pretensiones:
a. Gastos gestión de la fianza en anticipó.
b. Gastos de trabajos de rectificación de los niveles 1, 2 y 3 del
Hospital Nacional del municipio de Puerto Barrios,
Departamento de Guatemala.
c. Gastos de salarios no contemplados, pago de prestaciones
laborales, honorarios profesionales y asesoría legal;
Reconvención
• La Constructora Aries, S.A.
d. Gastos en la restitución del material a emplear en la
construcción del hospital por falta de instalación de bodega
acordada.
e. Dos años de imposibilidad en la suscripción de nuevos
contratos ocasionados por los atrasos en la terminación del
proyecto.
f. Los daños y perjuicios estimados por un experto, ascienden a
la suma de Q.17,270,000.00
Se nombra a los árbitros propuestos por las partes.
El CENAC designó por medio de sorteo a un árbitro quien fungirá como presidente del tribunal.
Se emplaza por 30 días a Constructora Selum, para hacer valer sus actitudes: no contestar, contestar la reconvención o no comparecer (rebelde).
Resolución de Contestación de la Demanda y Reconvención
El anticipo fue entregado el tiempo.
Es ilógico que la demora de la obra sea por la falta de entrega de planos, no es posible realizar un presupuesto sin contar con planos del hospital a construir y además recibir el anticipo. Ellos devolvieron los planos sin contar con copia de los mismos.
Contestación de la Reconvención
No es cierto que Constructora Aries ganó la licitación de la construcción del hospital. Constructora Selum ganó la licitación y sub contrato a Constructora Aries.
No se puede iniciar la construcción si no tenían planos.
La figura de un interventor es improcedente, puesto que la misma es un elemento de una medida cautelar y se origina por medio de una demanda.
Contestación de la Reconvención
Las bodegas para el resguardo del material debían ser proporcionadas por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
En relación a los problemas de carácter laboral, Constructora Selum no tiene ninguna responsabilidad, según lo estipulado en el subcontrato, porque es un contrato de obra el que se realizo.
Contestación de la Reconvención
Prescripción del derecho al solicitar resarcimiento por daños y perjuicios, según artículo 1673 del Código Civil.
Contestación de la Reconvención
Esta entrega del expediente a los árbitros corresponde al Secretario del Tribunal de Arbitraje. Esta entrega la hace por medio de acta notarial.
Entrega del expediente a los Árbitros
Datos generales de las partes y sus representantes legales.
Datos generales de los árbitros.
Resumen de las pretensiones de las partes y la definición de la controversia que se somete al arbitraje con expresión de sus circunstancias.
Idioma del arbitraje.
Términos de Referencia
Deben estar presentes las partes.
Los árbitros nombrados.
Lectura de la clausula compromisoria.
Pretensiones.
El presidente del tribunal y árbitros designados se declaran competentes para conocer el proceso arbitral.
Se ratifica el tribunal y su competencia para resolver las peticiones de las partes.
Audiencia de Instalación
Resolución de peticiones:
Medidas cautelares: parte demandada
Decrete la intervención de las empresas de Constructora Aries, S.A. y proponen interventor.
Decrete embargo de las cuentas bancarias, nombrando a los gerentes de dichos bancos como depositarios.
Audiencia de Instalación
Medidas cautelares: parte reconviniente
Embargo de cuentas de depósito monetario entidad Constructora Selum, S.A. Que posea en los bancos del sistema.
Embargo con carácter de intervención sobre la empresa denominada Constructora Selum, S.A.
Audiencia de Instalación
El Tribunal resuelve:
Improcedentes para el buen funcionamiento y operatividad de las empresas antes mencionadas, por ser contrario a la naturaleza del proceso arbitral y entorpecer las operaciones comerciales y financieras, se
abstiene de las intervenciones de las empresas y decretar demás solicitudes de medidas cautelares.
Audiencia de Instalación
Declaración De Parte
Cada una de las partes presenta el interrogatorio que deberá contestar la parte contraria por medio de su representante legal, de forma personal y no por medio de apoderado.
En esta se presenta memorial por parte de la Parte Actora Constructora SELUM, S.A. solicitando la declaración testimonial de Carlos Humberto Mancur Milian, Director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado en el mismo se presenta el interrogatorio por el cual se deberá interrogar a la persona solicitada.
Declaración Testimonial
En esta acta el Tribunal Arbitral realiza el diligenciamiento tanto de la declaración de parte como de la declaración testimonial solicitada El tribunal ya a analizado los interrogatorios presentados y a elegido las preguntas a realizar para poder realizar el mejor análisis sobre ambas diligencias en la presente acta solo se deja constancia de las respuestas que se han dejado por parte de las personas citadas tanto para la declaración de parte como para la declaración de testigos.
Diligenciamiento de las Declaraciones
En este memorial la parte actora solicita el reconocimiento judicial y de un experto para que se realice un análisis de la obra presentada y de como fue que esta presento fallas en su estructuración se solicita que un Ingeniero Civil cualificado realice el expertaje de la obra y presente su análisis sobre la misma el cual servirá al Tribunal Arbitral para tomar una decisión concienzuda en el laudo.
Prueba de Reconocimiento Judicial
Aquí tanto el Tribunal como el experto se presentan a el lugar donde se encuentra la obra para poder realizar el reconocimiento y el expertaje y así tener los hechos sobre los que basaran las decisiones que se tomen en el laudo en el presente caso se analizo como se encontraba la construcción del Hospital Nacional en el departamento de Izabal del municipio de Puerto Barrios, se realizo el análisis de los motivos que llevaron a un resultado fallido de la construcción del Hospital.
Diligencias de Reconocimiento Judicial
Aquí las partes presentan sus alegatos finales dando una breve explicación sobre sus pretensiones y su posición sobre en proceso para al final dar una breve conclusión de como consideran se debe de resolver dar argumentos razonables sobre ello.
Alegatos
Laudo
El juicio arbitral. Salvo disposición o acuerdo en contra, los
árbitros han de dictar laudo en el plazo de seis meses
contados desde el inicio del procedimiento. Se dictará el
laudo por escrito y será motivado cuando sea arbitraje en
derecho. Será firmado por los árbitros, se protocolizará
notarialmente y será notificado de modo fehaciente a las
partes. Dentro de los cinco días siguientes a la notificación,
podrán las partes pedir aclaraciones a los árbitros. Cuando el
laudo sea firme produce idénticos efectos que la cosa juzgada.
En el Laudo El Tribunal Arbitral realizara un
resumen razonado de todas las actuaciones
que se realizaron y de todas las decisiones
que se tomaron, dentro del proceso arbitral
y establece la conformación y forma en se
desarrollo el proceso arbitral especifico del
caso a analizar.
Laudo
I. DE LA CONTROVERSIA.
II. DEL COMPROMISO ARBITRAL
III. DE LA DEMANDA
IV. DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
V. CONTESTACIÓN DE LA RECONVENCIÓN
VI. TERMINOS DE REFERENCIA
VII. AUDIENCIA DE INSTALACION
VIII. LAS PRUEBAS Y DE LAS AUDIENCIAS
IX. AUDIENCIA DE ALEGATOS
Desarrollo del Laudo
CONSIDERANDO: En el primer considerando el tribunal estimo procedente establecer que ambas empresas han producido daños y perjuicios recíprocos una a la otra; establecer los montos correspondientes a los mismos, así como a la reparación de la construcción damnificada y la forma en que se realizara los pagos correspondientes y como y en el tiempo en que se deberá realizar el desembolso
CONSIDERANDO: En los subsiguientes se establece los montos a indemnizar y sobre los que se realizara la indemnización así como el pago de los gastos y honorarios a pagar por el proceso arbitral; de igual manera establece la naturaleza sui generis del proceso arbitral buscando dar soluciones equidistantes con resultados pragmáticos.
POR TANTO: El tribunal arbitral resuelve que se declara con lugar la demanda y la reconvención y que se debe pagar una indemnización por daños y perjuicios de la siguiente manera:
Q7, 000,000.00 a Constructora SELUM, S.A.
Q14,000,000.00 a Constructora Aries, S.A.
Pagando así la actora un remanente de Q7,000,000.00
De igual manera entre ambas compañías deberán sufragar la reconstrucción del Hospital en las áreas que no funcionen de manera adecuada en un plazo no mayor de 5 meses.
Y los gastos y honorarios deberá ser divididos en partes iguales entre ambas partes.
Gracias por su Atención
Top Related