H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA – EQUEZ., VER.
2011-2013
MANUAL ESPECÍFICO DE
PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ÍNDICE
Presentación 1
Estructura orgánica 2
Simbología 3
Descripción de Procedimientos 6
Atención y canalización a la ciudadanía, en materia de obras públicas. 7
Atención jurídica de solicitudes 11
Aprobación y reposición de fondo de caja chica 15
Cancelación de fianzas 19
Solventaciones Jurídicas de obra en ejecución ó ejecutadas 23
Sustanciación de pago por daños por reclamación 26
Resolución de daños por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano 31
Dictamen de procedencia 35
Trámite para pago de estimaciones 39
Elaboración de Prorrogas 43
Diferimiento por pago de anticipo 47
Tramite de pago 52
Contratos de Parque y maquinaria 56
Revisión de Precios Extraordinarios 62
Paquetes de Obra por adjudicación directa 66
Elaboración de presupuestos 69
Elaboración de contratos de honorarios asimilables al salario 72
Elaboración de dictamen técnico 76
ÍNDICE
Elaboración de Precios Unitarios 79
Revisión de estimaciones.. 83
Logística y seguimiento 87
Supervisión a de Obra Pública 91
Glosario de términos 96
Firmas de autorización 99
Aprobación 100
Directorio 101
Créditos 102
1
PRESENTACIÓN
Presentación
El presente Manual de Procedimientos es un instrumento de información en el que se señalan, en forma ordenada, las operaciones que deben seguirse para la ejecución de las funciones asignadas a la Dirección de Obras Públicas.
Cumpliendo con el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013 y con base en el Reglamento de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de Xalapa, la Dirección de Recursos Humanos, en acuerdo con la Dirección de Obras Públicas, se dio a la tarea de elaborar este Manual de Procedimientos en el que se presenta una descripción lógica, metódica y detallada de los procedimientos a desarrollar en el área.
El objetivo de este documento es contar con una herramienta que contenga un orden y una estandarización para el cumplimiento de las actividades laborales, así como detectar las desviaciones y omisiones que se comentan al desarrollar las mismas.
Las modificaciones que surjan por causa de los cambios en la estructura orgánica o en las leyes competentes se deben incorporar al presente manual, con el fin de mantener una permanente actualización de este documento.
Este Manual de Procedimientos es de uso exclusivo del personal que labora en la Dirección Obras Públicas. El titular del área es el responsable de verificar que lo señalado en este documento se aplique, con el objetivo de que las actividades laborales se realicen eficazmente.
2
ESTRUCTURA ORGANICA
Estructura orgánica
Dirección de Obras Públicas
Unidad de Obra y
Supervisión
Unidad de Proyectos y
Control Presupuestal
Unidad de Planeación y Control del Ramo 033
Subdirección de Control y Supervisión
Subdirección de Planeación y Proyectos
Unidad de Concentración
y Obras
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Lic. Elizabeth Morales García
Presidenta Municipal
Abril 2012
3
SIMBOLOGIA
Simbología
Terminal: Indica el inicio y el término del procedimiento.
Operación:
Representa la ejecución de una actividad o acciones a realizar
con excepción de decisiones o alternativas.
Decisión y/o alternativa:
Indica la respuesta a una pregunta (sí o no).
Documento:
Representa cualquier tipo de documento que se genere, salga
o entre durante el procedimiento.
Multidocumento:
Representa a los documentos que se generen, salgan o entren
durante el procedimiento.
Archivo permanente:
Indica que se guarda un documento de forma definitiva.
Archivo temporal:
Indica que el documento se guarda de manera provisional.
4
SIMBOLOGIA
Sistema informático:
Indica el uso o procesamiento de la información, a través de
un sistema o programa informático.
Disquete o Diskette:
Indica el uso, procesamiento o respaldo de información a través
de una unidad magnética.
Disco compacto:
Indica el uso, procesamiento o respaldo de información a través
de un CD.
Pasa el tiempo:
Representa una interrupción en el proceso
Aclaración:
Se utiliza para realizar una aclaración correspondiente a una
actividad del procedimiento
Conector de actividad:
Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de
flujo con otra parte lejana del mismo.
Conector fuera de página:
Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente, en la
que continúa el diagrama de flujo.
5
SIMBOLOGIA
Dirección de flujo o líneas de unión:
Conecta los símbolos señalando el orden que deben realizarse las distintas operaciones.
Dirección de flujo de actividades simultáneas:
Conecta los símbolos señalando el orden simultáneo de dos o
más actividades que se desarrollan en diferente dirección del
flujo.
Objeto:
Representa cualquier tipo de objeto que se mencione en la
descripción narrativa y que se quiera representar gráficamente
en el diagrama de flujo.
Efectivo o cheque:
Representa el efectivo o cheque que se reciba, genere o salga
del procedimiento.
7
PROCEDIMIENTO
Nombre:
Clave: DOP/P01/12 Área: Dirección de Obras Públicas
Atención y canalización a la ciudadanía, en materia de obras públicas.
Objetivo Atender y dar respuesta a todas las peticiones de la ciudadanía en materia de obras publicas.
Frecuencia: Diaria
El interesado debe presentar un oficio, con la petición dirigida al presidente
municipal con copia dirigida al director de Obras Públicas.
NORMAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
8
DESCRIPCIÓN NARRATIVAClave: DOP/P01/12 Nombre del Procedimiento: Atención y canalización a la ciudadanía en materia
de obra pública. Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización:
Dirección de Obras Públicas
1 Recibe la solicitud mediante el oficio correspondiente.
2 Revisa el documento y sella de recibido.
¿Requiere atención por parte del director de Obras Públicas?
2 A En caso de no requerir atención por parte del director:
Informa y canaliza al interesado al área indicada a tratar su asunto
2 Continúa con la actividad número 8 3 En caso de requerir atención por parte del
director: Informa al interesado y agenda cita
Pasa el tiempo
4
Realiza cita
5 Analiza y trata asunto para darle el seguimiento apropiado.
Área Actividad Descripción
9
Área Actividad Descripción
6 Informa al interesado los pasos a seguir
7 Archiva copia, como acuse de recibo, en el expediente correspondiente de manera cronológica permanente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
10
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Atención y canalización a la ciudadanía en materia de obra pública
En caso de que si requiera atención por parte del director
Dirección de Obras Públicas
Informa al interesado el procedimiento a seguir.
En caso de que no requiera atención por parte del director
Oficio de solicitud
Archiva
FIN
Oficio de solicitud
Oficio de solicitud
Oficio de solicitud
Recibe
INICIO
Revisa y sella
¿Requiere atención por parte del Director de Obras Públicas?
Informa y canaliza
Archiva
FIN
Informa y agenda i
Realiza cita
Analiza y trata t
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHALic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
11
PROCEDIMIENTO
Nombre:
Clave: DOP/P02/12 Área: Dirección de Obras Públicas.
Atención jurídica de solicitudes Objetivo Gestionar y guiar las demandas de los ciudadanos por la forma
legal, para obtener un resultado favorable. Frecuencia: Diaria
El marco legal en el que se rige este procedimiento es la Constitución
Política del Estado de Veracruz, el Código de Procedimientos Administrativos y el Reglamento de la Administración Pública Municipal.
Se requiere de una solicitud emitida por el interesado, del seguimiento interno de la Dirección integrado por ficha, listado y una programación en fechas.
NORMAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
Lic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
12
DESCRIPCIÓN NARRATIVAClave: DOP/P02/12
Nombre del Procedimiento: Atención jurídica de solicitudes.
Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización:
Dirección de obras Públicas
1 Recibe oficios de solicitud
2 Revisa y clasifica oficios.
3 Captura oficios en la base de datos
¿Requiere atención de las subdirecciones?
3 A En caso de requerir atención de alguna subdirección:
Turna copia de solicitud a la subdirección correspondiente
3 B Archiva copia como acuse 4 En caso de no requerir atención por parte de
alguna subdirección: Turna al asesor jurídico para que proponga una
solución. Pasa el tiempo
5 Recibe, revisa y analiza la solución presentada. ¿Es aprobado el proyecto presentado?
5 A En caso de no ser aprobado el proyecto
presentado:
Regresa a la actividad número 4
6 En caso de ser aprobado el proyecto presentado:
Área Actividad Descripción
13
Área Actividad Descripción Autoriza y firma
7 Distribuye oficio de respuesta de la siguiente manera: Original.- Al interesado 1° copia.- Secretaria del Ayuntamiento 2° copia.- acuse
8 Archiva copia de acuse en el expediente correspondiente.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
Lic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
14
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Atención jurídica de solicitudes.
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
Lic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
15
PROCEDIMIENTO
Nombre:
Clave: DOP/P03/12
Área: Dirección de Obras Públicas Aprobación y reposición de fondo de caja chica
Objetivo Justificar la reposición de fondo para la aprobación del mismo a la caja chica
Frecuencia: Variable
Indicación directa por parte del Director de Obras Públicas, como parte de
los trámites que deben hacer durante el inicio de cada ejercicio fiscal.
NORMAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
16
DESCRIPCIÓN NARRATIVAClave: DOP/P03/12
Nombre del Procedimiento: Elaboración del proyecto para la aprobación y
reposición de caja chica
Fecha de elaboración: Abril de 2012
Fecha de autorización:
Dirección de Obras
Públicas
1 Recibe instrucción de Director de Obras públicas para la elaboración de la propuesta del monto, para fondo de caja chica
2 Elabora la propuesta
3 Revisa y analiza la propuesta el Director de Obras Públicas
Pasa el tiempo
4 ¿Aprueba la propuesta?
En caso de no aprobarse
4 A Se conecta con la actividad N° 2
En caso de Aprobarse
5 Autoriza y firma la propuesta presentada
6 Distribuye de la siguiente manera: Original.- Tesorería Copia.- Unidad Administrativa y de Control
Documental de Obra Copia.- Acuse
Pasa el tiempo
7 Recibe respuesta de Tesorería Municipal con el monto aprobado, anexo el cheque y el periodo establecido para comprobaciones de gastos
Área Actividad Descripción
17
Área Actividad Descripción 8 Elabora oficio con asunto de comprobación de
gastos, anexo el formato de comprobación de gastos, reporte fotográfico y factura de lo gastado. Dirigido a tesorería Municipal con copia de acuse
9 Firma el director de Obras Públicas
10 Envía a Tesorería Municipal
11 Archiva acuse
Fin del procedimiento
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
18
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Elaboración del proyecto para la aprobación y reposición de caja chica
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHALic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
19
PROCEDIMIENTO
Nombre:
Clave: DOP/P04/12 Área: Dirección de Obras Públicas
Cancelación de fianzas Objetivo Interrumpir el avance de la obra por incumplimiento de la
normatividad Frecuencia: variable
El marco legal del cual se desprende este procedimiento es el Código de
Procedimientos Administrativos y la Ley de Obras Públicas y Ley de Instituciones de Fianzas.
Es necesaria la solicitud del interesado, anexar fotocopia de fianza, acta de entrega recepción. .
NORMAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
20
DESCRIPCIÓN NARRATIVAClave: DOP/P04/12
Nombre del Procedimiento: Cancelación de fianzas
Fecha de elaboración: Abril de 2012
Fecha de autorización:
Dirección de Obras
Públicas
1 Recibe oficios de cancelación de fianzas por parte de la empresa constructora
2 Analiza y verifica el Director de Obras Públicas en coordinación con el asesor Jurídico la situación
Pasa el tiempo
3 ¿Procede la cancelación?
En caso de que no sea procedente la cancelación
3 A Elabora oficio dirigido a la empresa constructora informando los motivos por los que no procede su cancelación
3 B Firma oficio de respuesta el Director de Obras Públicas
3 C Envía oficio original a empresa contratista y conserva una copia como acuse.
3 D Archiva acuse
En caso de que sea procedente la cancelación
4 Elabora oficio en original y dos copias informando a Sindicatura la cancelación de fianza.
5 Firma oficio de el Director de Obras Públicas
6 Distribuye de la siguiente manera: Original.- Sindicatura 1ª copia.- Tesorería Municipal. 2ª copia.- Acuse
Área Actividad Descripción
21
Área Actividad Descripción
7 Archiva acuse
Fin del procedimiento
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
22
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Cancelación de fianzas
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHALic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
23
PROCEDIMIENTO
Nombre:
Clave: DOP/P05/12 Área: Dirección de Obras Públicas
Solventaciones Jurídicas de obra en ejecución ó ejecutadas Objetivo Ejecución de obras solicitadas con base al presupuesto otorgado
por el ramo 033 Frecuencia: variable
Es necesaria la existencia de un oficio de petición de solventaciones por
parte de dependencias municipales, ya sea, Contraloría Municipal o Ramo 33.
El marco legal del cual se deriva este procedimiento son la Ley de Obras Públicas Estatal, Ley de Obras Públicas Federal y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas Federal.
NORMAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
24
DESCRIPCIÓN NARRATIVAClave: DOP/P05/12
Nombre del Procedimiento: Solventaciones Jurídicas de obra en ejecución ó
ejecutadas
Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización:
Dirección de Obras Públicas
1 Recibe observaciones por escrito de alguna dependencia municipal
2 Analiza y se coordina el director con el asesor jurídico para dar solución con la debida solventación jurídica
3 Elabora oficio informando la solución
4 Firma el director de Obras Públicas el oficio
5 Distribuye de la siguiente manera: Original.- dependencia que realizo la observación 1ª copia.- Presidenta Municipal 2ª copia.- Tesorería Municipal 3ª copia.- Dirección de Asuntos Jurídicos 4ª copia.-Acuse
6 Archiva acuse
Fin del procedimiento
Área Actividad Descripción
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
Lic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
25
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Solventaciones Jurídicas de obra en ejecución ó ejecutadas
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHALic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
26
PROCEDIMIENTO
Nombre:
Clave: DOP/P06/12 Área: Dirección de Obras Públicas
Sustanciación de pago por daños por reclamación Objetivo Otorgar la reparación de daños a particulares, basados en una
valoración técnica emitida por la Dirección de Obras Públicas Frecuencia:
Este procedimiento se basa en la Ley de Responsabilidad Patrimonial de la
Administración Pública Estatal y Municipal del Estado.
Es necesaria la solicitud del interesado, factura que avale la propiedad del bien, fotografías y cualquier soporte que pruebe los daños.
NORMAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
27
DESCRIPCIÓN NARRATIVAClave: DOP/P06/12
Nombre del Procedimiento: Sustanciación de pago por daños por reclamación
Fecha de elaboración: Abril de 2012
Fecha de autorización:
Dirección de Obras Públicas
1 Recibe oficio por parte de la ciudadanía o empresa afectada.
2 Analiza el Asistente jurídico oficio e informa al Director
3 Envía a la Subdirección de Control y Supervisión
4 Recibe contestación mediante ficha técnica por parte de la Subdirección de Control y Supervisión
5 Analiza y valora daños el asistente jurídico de acuerdo a la ficha técnica recibida
6 ¿Es responsable de los daños la dirección de Obras Públicas?
En caso de no ser responsable la Dirección de Obras Públicas
6 A Analiza, identifica, y deslinda responsabilidades
6 B Informa al Director de Obras Públicas
6 C Elabora oficio a quien resulte responsable del daño, adjunta valoración técnica
6 D Turna al director para su revisión y autorización
Pasa el tiempo
6 E Firma oficio
6 F Distribuye de la siguiente manera :
Área Actividad Descripción
28
Área Actividad Descripción Original.- quien resulte responsable 1ª copia-. Para el interesado 2ª copia.- acuse
Fin
En caso de que resulte responsable la Dirección de Obras Publicas
7 Informa al Director de Obras Públicas
8 Analiza asunto el Director de Obras Publicas en coordinación con el asistente jurídico
9 Elabora oficio de respuesta, anexo la valoración técnica con el fundamento legal correspondiente para el pago de daños
10 Firma oficio el director de Obras Públicas
11 Distribuye: Original.- parte interesada Copia.- Acuse
12 Archiva acuse
Fin del procedimiento
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
30
FLUJOGRAMA
acuse
Firma
1
Oficio de Respuesta
Distribuye
Archiva
Fin
/Director de Obras Públicas/
/Interesado/
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHALic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
31
PROCEDIMIENTO
Nombre:
Clave: DOP/P07/12
Área: Dirección de Obras Públicas Resolución de daños por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano
Objetivo Deslindar responsabilidad por parte de la Dirección de Obras Públicas
Frecuencia: variable
El marco legal del cual se deriva este procedimiento es la Ley de
Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública Estatal y Municipal del Estado.
Es necesario el escrito de la dependencia que lo solicita y la instrucción
directa de la Dirección.
NORMAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
32
DESCRIPCIÓN NARRATIVAClave: DOP/P07/12
Nombre del Procedimiento: Resolución de daños por parte de la Dirección de
Desarrollo Urbano
Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización:
Dirección de Obras
Públicas
1 Recibe oficio por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano con asunto de resolución de daños.
2
Analiza el asesor jurídico, para enviarlo a la Subdirección de Control y Supervisión
3 Envía a la Subdirección de Control y Supervisión
Pasa el tiempo
4 Recibe ficha técnica de valoración de daños elaborada por la Subdirección de Control y Supervisión
5 Analiza el Asesor jurídico para dar contestación y proceder jurídicamente.
6 Elabora oficio de respuesta con la resolución de daños
7 Firma el Director de Obras Públicas el Oficio de respuesta
Área Actividad Descripción
33
Área Actividad Descripción
8 Distribuye de la siguiente manera: Original.- Dirección de Desarrollo Urbano 1ª copia.- Área involucrada 2ª copia.- acuse
9 Archiva acuse
Fin del procedimiento
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
Lic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
34
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Resolución de daños por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
Lic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
35
PROCEDIMIENTO
Nombre:
Clave: DOP/P08/12
Área: Dirección de Obras Públicas Dictamen de procedencia
Objetivo Elaborar contratos de arrendamiento a empresas particulares Frecuencia: variable
El marco legal del cual se deriva este procedimiento es la Ley de Obras
Públicas del Estado, y S.R.M. y la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, Administración y Enajenación de bienes Inmuebles y su Reglamento.
Se requiere de una solicitud ciudadana o en casos específicos proviene de situaciones de contingencia.
NORMAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
36
DESCRIPCIÓN NARRATIVAClave: DOP/P08/12 Nombre del Procedimiento: Dictamen de procedencia Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización:
Dirección de Obras
Públicas
1 Recibe instrucción del Director de Obras Públicas para elaborar el dictamen de procedencia
2 Elabora el asesor jurídico dictamen
3 Revisa el Director de Obras Públicas
4 ¿Es autorizado el dictamen?
En caso de no ser autorizado
4 A Regresa a la actividad n° 2
En caso de ser autorizado el dictamen
5 Envía original a la Dirección de Recursos Materiales
Pasa el tiempo
6 Recibe del subcomité el dictamen autorizado
7 Elabora contrato de arrendamiento
8 Pasa a firma de Director de Obras Públicas
9 Recibe y envía en original los contratos firmados a: Sindicatura.
Área Actividad Descripción
37
Área Actividad Descripción Contraloría. Tesorería Municipal. Contratista. Acuse.
10 Archiva acuse
Fin del procedimiento
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
38
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Dictamen de procedencia
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHALic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
39
PROCEDIMIENTO
Nombre:
Clave: DOP/SPP/P01/12
Área: Dirección de Obras Públicas Trámite para pago de estimaciones
Objetivo Supervisa y otorga el pago de estimaciones a empresas Frecuencia: variable
Documentación completa que integra una estimación, debidamente
firmada por Empresa Contratista, Supervisor de Obra, Jefe de Unidad de Supervisión, Subdirector de Control y Supervisión a la Obra Pública, Subdirector de Planeación y Control Presupuestal (Autorización) y del Director de obras Públicas.
Factura original con montos y periodos correspondientes para pago.
2 juegos de copias de la estimación para la integración en la Unidad de Expedientes Técnicos de Obra y para la Unidad de Supervisión.
La documentación anterior deberá entregarse antes de las fechas de
corte de Tesorería Municipal, siendo esta el día 22 de cada mes para este trámite.
NORMAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
Lic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
40
DESCRIPCIÓN NARRATIVAClave: DOP/SPP/P01/12 Nombre del Procedimiento: Tramite para pago de estimaciones Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización:
Subdirección de
Planeación y Proyectos
1 Recibe de la empresa constructora la documentación completa para el tramite de pago de estimaciones
2 Analiza la documentación que este completa y correcta
3 Supervisa que los trabajos estén realizados y que cumplan las características presentadas en el proyecto, para que proceda el pago de estimaciones
4 ¿El reporte cumple las características?
En caso de no cumpla las características
4 A Elabora oficio para la parte interesada informando las causas por las que no procede el pago de estimaciones
5 A FIN
En caso de que si cumpla las características
6 Autoriza el Subdirector de Planeación y Proyectos el pago de estimaciones, y revisa que el mismo este de acuerdo a las condiciones pactadas en los contratos
7 Firma el oficio de autorización el Subdirector de Planeación y Proyectos
Área Actividad Descripción
41
Área Actividad Descripción
8 Distribuye de la siguiente manera: Original.- Dirección de Egresos 1ª copia.- Presidencia Municipal 2ª copia.- Sindicatura 3ª copia.- Contraloría 4ª copia.- Tesorería Municipal 5ª copia.- acuse
9 Archiva acuse
Fin del procedimiento
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
42
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Tramite para pago de estimaciones
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHALic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
43
PROCEDIMIENTO
Nombre:
Clave: DOP/SPP/P02/12
Área: Subdirección de Planeación y Proyectos Elaboración de Prorrogas
Objetivo Postergar el tiempo asignado a la obra en ejecución para la terminación de la misma
Frecuencia: Diaria
Se requiere que sea integrada a la Dirección de Obras Públicas por parte de
la Empresa Contratista una solicitud de prórroga para la obra que este ejecutando.
Anexando fotocopia de notas de bitácora en la cuales deberán estar
asentados los motivos del atraso de los trabajos, además deberá adjuntar reporte de precipitación pluvial expedido por la CONAGUA.
De acuerdo a los dictámenes se elaborará oficio de respuesta, donde se
especificará si es procedente o improcedente la prórroga. Basándose en la Ley de Obras Públicas.
NORMAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
44
DESCRIPCIÓN NARRATIVAClave: DOP/SPP/P02/12
Nombre del Procedimiento: Elaboración de Prorrogas
Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización:
Subdirección de
Planeación y Proyectos
1 Recibe oficio de petición de prorroga por parte de la empresa constructora y revisa que contenga los anexos correspondientes mencionados en las normas
2 Trata asunto el asesor jurídico en coordinación con el Subdirector de Planeación y Proyectos para establecer si se autoriza la prorroga
3 ¿Es autorizada la prorroga?
En caso de no autorizar la prorroga
3 A Elabora oficio dirigido a la empresa constructora informando las razones por las cuales no procede su petición
3 B Firma oficio el Subdirector de Planeación y Proyectos
Fin
En caso de autorizar la prorroga
4 Establecen los días procedentes para la prorroga
5 Elabora oficio de respuesta
6 Firma el Subdirector de Planeación y Proyectos
7 Distribuye de la siguiente manera: Original.- Empresa contratista 1ª copia.- Subdirección de Control Y Supervisión de Obra Pública 2ª Jefe de la Unidad de Conservación y Obra 3ª copia.- Acuse
Área Actividad Descripción
45
Área Actividad Descripción Pasa el tiempo
8 Recibe de la empresa contratista la documentación
actualizada de la Programación de la obra
9 Turna la documentación a la Sección de Expedientes Técnicos de Obra para que sea adjuntado al expediente correspondiente
Fin del procedimiento
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
46
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Elaboración de Prorrogas
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
Lic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
47
PROCEDIMIENTO
Nombre:
Clave: DOP/SPP/P03/12
Área: Subdirección de Planeación y Proyectos Diferimiento por pago de anticipo
Objetivo Otorgar permisos a las empresas constructoras para la terminación de contratos
Frecuencia:
Se requiere de la integración a la Dirección de Obras Públicas la solicitud
del pago por parte de la E mpresa Contratista adjuntando original de su ficha de depósito, factura original con el sello de caja, legible a la vista y su programa de obra.
NORMAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
48
DESCRIPCIÓN NARRATIVAClave: DOP/SPP/P03/12
Nombre del Procedimiento: Diferimiento por pago de anticipo
Fecha de elaboración: Abril de 2012
Fecha de autorización:
Subdirección de
Planeación y Proyectos
1 Recibe solicitud de diferimiento de pago por anticipo por parte de la empresa contratista
2 Analiza el asesor jurídico las fechas establecidas
3 ¿Es procedente la solicitud?
En caso de que el diferimiento no sea procedente
3 A Elabora oficio dirigido a la empresa contratista informando que la fecha sigue siendo la misma establecida en el contrato y a su vez porque resulta improcedente.
3 B Autoriza y firma el Subdirector de Planeación y Proyectos.
3 C Turna al Director de Obras Publicas
3 D Firma el Director de Obras Públicas
3 E Distribuye de la siguiente manera: Original.- empresa contratista. 1ª copia.- Subdirector de Control y Supervisión. 2ª copia.- Jefe de la Unidad de Concentración y Obras. 3ª copia.- Acuse para el área de expedientes técnicos
3 F Archiva acuse
Fin
Área Actividad Descripción
49
Área Actividad Descripción En caso de que el diferimiento sea procedente
4 Elabora oficio dirigido a la empresa contratista
informando la nueva fecha de termino de contrato
5 Firma el Subdirector de Planeación y proyectos y el director de Obras Públicas
Pasa el tiempo
6 Distribuye de la siguiente manera: Original.- empresa contratista. 1ª copia.- Subdirector de Planeación y Proyectos. 2ª copia.- Subdirector de Control y Supervisión. 3ª copia.- Jefe de la Unidad de Concentración y Obras. 4ª copia.- Acuse
7 Archiva acuse
Fin del procedimiento
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
51
FLUJOGRAMA
Acuse
Oficio de respuesta
/Empresa contratista//Subdirección de Control y Supervisión/
/Unidad de Concentración y Obras/
/Acuse/
Distribuye
1
Archiva
Fin
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHALic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
52
PROCEDIMIENTO
Nombre:
Clave: DOP/SPP/P04/12
Área: Subdirección de Planeación y Proyectos Tramite de pago
Objetivo Otorgar el pago correspondiente de acuerdo a las actividades realizadas durante cierto periodo
Frecuencia: Mensual
Integrar el reporte de actividades mensual firmado por cada uno de los
empleados y avalado por su jefe inmediato.
Se deberá integrar la información recabada a la Tesorería Municipal antes de los 25 de cada mes, para su respectiva valoración y autorización y trámite de pago.
NORMAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
53
DESCRIPCIÓN NARRATIVAClave: DOP/SPP/P05/12
Nombre del Procedimiento: Tramite de pago
Fecha de elaboración: Abril de 2012
Fecha de autorización:
Subdirección de
Planeación y Proyectos
1 Solicita a los empleados de la Dirección de Obras Públicas el reporte de las actividades mensual.
Pasa el tiempo
2 Recibe los reportes de los empleados
3 Verifica las actividades y los datos estén correctos
¿Están correctos los reportes?
En caso de no estar correctos los reportes
3 A Regresa los reportes de cada uno de los empleados para su corrección
Pasa el tiempo
3 B Regresa a la actividad N° 2
En caso de estar correctos lo reportes
4 Elabora el recibo de honorarios de acuerdo a las actividades y el periodo reportado
5 Ordena los recibos de honorarios anexos los reportes de actividades de cada uno de los empleados
6 Pasa a firma de cada uno de los Subdirectores
Pasa el tiempo
7 Recibe firmados los reportes de actividades y recibos
Área Actividad Descripción
54
Área Actividad Descripción de honorarios por parte de los subdirectores
8 Elabora oficio dirigido a la Unidad del ramo 033 especificando el envió de los recibos anexos los reportes correspondientes para el pago de estos
9 Turna a firma al Director de Obras Públicas, el oficio y paquete de recibos con los reportes.
10 Recibe el oficio y el paquete de recibos firmados
11 Distribuye de la siguiente manera: Original.- Unidad del Ramo 033 1ª copia.- Dirección de Egresos 2ª copia.- Tesorería Municipal 3ª copia.- acuse
12 Archiva acuse
Fin del procedimiento
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
55
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Tramite de pago
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
Lic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
56
PROCEDIMIENTO
Nombre:
Clave: DOP/SPP/P06/12
Área: Subdirección de Planeación y Proyectos Contratos de Parque y maquinaria
Objetivo Renovación o contratación de personal Frecuencia: Esporádica
Los contratos se generan por instrucción directa procedente de la
Dirección de Obras Públicas.
La documentación que debe ser integrada para la elaboración de un contrato de honorarios asimilables al salario son: fotocopia de credencial de elector, fotocopia de RFC, fotocopia del CURP, fotocopia de comprobante de domicilio, fotocopia de comprobante de estudios y certificado médico.
El marco legal bajo el cual se sustentan los contratos es la Ley Estatal de
Servicios Civil de Veracruz.
NORMAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
57
DESCRIPCIÓN NARRATIVAClave: DOP/SPP/P06/12
Nombre del Procedimiento: Contratos de Parque y maquinaria
Fecha de elaboración: Abril de 2012
Fecha de autorización:
Subdirección de
Planeación y Proyectos
1 ¿Qué tipo de contratación es?
En caso de que sea contratación
1 A Pide documentación al trabajador
Pasa el tiempo
1 B Recibe la documentación
1 C Elabora oficio a Recursos Humanos para la autorización de contratación del trabajador
1 D Turna a firma del Director de Obras Públicas
1 E Recibe el oficio firmado y distribuye de la siguiente manera: Original.- Recursos Humanos 1° copia.- Presidencia Municipal 2° copia.- Tesorería Municipal 3° copia.- Contraloría Interna 4° copia.- Dirección de Egresos 5° copia.- Dirección de Asuntos Jurídicos 6° copia.- acuse
1 F Archiva acuse
Fin
Es caso de que sea recontratación
Área Actividad Descripción
58
Área Actividad Descripción 2 Elabora un oficio dirigido a Tesorería Municipal
donde se solicita la recontratación del personal en mención
3 Pasa a firma del Director de Obras Públicas
4 Recibe el firmado el oficio y distribuye de la siguiente manera: Original.- Tesorería Municipal 1°copia.- Presidencia Municipal 2° copia.- Contraloría Interna 3° copia.- Dirección de Recursos Humanos 4° copia.- Dirección de Asuntos Jurídicos 5° copia.- acuse
Pasa el tiempo
5 Recibe de tesorería el oficio de autorización y especifican el periodo de contratación
6 Elabora los contratos de cada uno de los trabajadores especificando el periodo de contratación
7 Turna a los empleados los contratos para que revisen los datos generales y firmen lo correspondiente
Pasa el tiempo
8 Recibe los contratos firmados y turna al director de Obras Publicas para su autorización y firma
9 Recibe firmados los contratos de parte del director 10 Elabora oficio dirigido a la Dirección de Asuntos
Jurídicos especificando la recabación de firmas de los Ediles
11 Turna a firma del director de Obras Públicas
Pasa el tiempo
59
Área Actividad Descripción 12 Recibe el oficio firmado y distribuye de la siguiente
manera: Original.- Dirección de Asuntos jurídicos 1° copia.- Tesorería Municipal 2° copia.- Dirección de Egresos 3° copia.- Dirección de Recursos Humanos 4° copia.- Acuse
Pasa el tiempo
13 Recibe los contratos firmados por los ediles
14 Elabora oficio para el envió de los contratos en originales para la Dirección de Recursos Humanos y Tesorería Municipal
15 Firma el Director de Obras Públicas
16 Recibe el oficio firmado y distribuye de la siguiente manera: Original.- Dirección de Recursos Humanos Original.- Tesorería Municipal 1° copia.- Presidencia Municipal 2° copia.- Dirección de Egresos 3° copia.- Dirección de Asuntos Jurídicos 4° copia.- Acuse
17 Archiva acuse
Fin del procedimiento
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
61
FLUJOGRAMA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHALic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
62
PROCEDIMIENTO
Nombre:
Clave: DOP/SPP/P07/12
Área: Subdirección de Planeación y Proyectos Revisión de Precios Extraordinarios
Objetivo Revisión de costos en el catalogo de obras ´para ajustar los precios
Frecuencia: variable
La revisión se genera mediante el oficio de solicitud por parte de la empresa
contratista.
Deberá ser integrada la cédula de modificación de catálogos, tarjeta de precios unitarios, fotocopias de notas de bitácora donde se sea mencionado el concepto a revisión, croquis de ubicación de concepto o fotografías en caso de que ya se haya ejecutado el concepto del precio extraordinario y las cotizaciones a la fecha del material utilizado.
NORMAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
63
DESCRIPCIÓN NARRATIVAClave: DOP/SPP/P07/12
Nombre del Procedimiento: Revisión de precios extraordinarios
Fecha de elaboración: Abril de 2012
Fecha de autorización:
Subdirección de
Planeación y Proyectos
1 Recibe la solicitud con la documentación correspondiente de parte del contratista para la autorización de precios extraordinarios
2 Revisa la documentación este completa y correcta
3 ¿Esta la documentación completa y correcta?
En caso de no estar la documentación completa y correcta
3 A Informa al contratista la documentación faltante se conecta con la actividad N° 1
En caso de estar completa y correcta la documentación
4 Solicita a la Sección de Expedientes Técnicos el expediente técnico que corresponde a la obra
5 Coteja los precios extraordinarios que solicitan con el catalogo de obra
6 Ajusta con los precios establecidos en el expediente de obra
7 Elabora oficio resolutivo donde compara los montos de los precios extraordinarios solicitados y los montos establecidos por la Dirección de Obras Publicas
8 Autoriza y rubrica el Subdirector de Planeación y Proyectos
Área Actividad Descripción
64
Área Actividad Descripción 9 Turna a firma del director de Obras públicas
10
Recibe el oficio firmado y distribuye de la siguiente manera: Original.- Empresa Contratista Original.- Expediente Técnico 1° copia.- Subdirector de Control y Supervisión de Obra Publica 2° copia.- Acuse
11 Archiva acuse
Fin
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
65
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Revisión de precios extraordinarios
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHALic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
66
PROCEDIMIENTO
Nombre:
Clave: DOP/SPP/P08/12 Área: Subdirección de Planeación y Proyectos
Paquetes de Obra por adjudicación directaObjetivo Revisión de licitaciones para otorgar los contratos a las empresas
prestadoras de servicio Frecuencia: variable
La normatividad de este procedimiento está regida por la Ley de Obras
Públicas y como punto importante se basa en el Catálogo Base de la Dirección de Obras Públicas.
Si el monto de la obra es hasta $504,000.00 el contrato corresponderá a Adjudicación Directa.
Si el monto de la obra es hasta $4,232,000.00 el contrato corresponderá a
Invitación Restringida.
Si el monto de la obra es mayor a $4,232,000.00 el contrato corresponderá a Licitación Pública.
Se deberá integrar al paquete el presupuesto por contratista, explosión de
insumos, cálculo básico de auxiliares y programa de obra.
NORMAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
67
DESCRIPCIÓN NARRATIVAClave: DOP/SPP/P08/12 Nombre del Procedimiento: Paquetes de obra por adjudicación directa Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización:
Subdirección de
Planeación y Proyectos
1 Recibe el paquete de obra elaborado por contratistas
2 Revisa que la documentación este correcta 3 ¿Es correcta la documentación? 3 A En caso de que la documentación no este correcta 3 B Informa al contratista lo que falta y pide que lo
complemente 3 C Se conecta con la actividad N° 1 En caso de estar correcta la documentación 4 Analiza el Subdirector de Planeación Proyectos lo
modificado y establece los parámetros de cambio de precios
5 Elabora una tarjeta informativa donde asienta los precios definitivos
6 Informa y solicita a la empresa contratista la firma de conformidad
7 Entrega a la empresa contratista para que realice las correcciones correspondientes
Pasa el tiempo 8 Recibe los documentos con la modificaciones 9 Revisa que estén echas las modificaciones 10 Entrega el paquete a la sección de concursos y
contratos Fin del procedimiento
Área Actividad Descripción
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
68
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Paquetes de obra por adjudicación directa
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
Lic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
69
PROCEDIMIENTO
Nombre:
Clave: DOP/SPP/P09/12
Área: Subdirección de Planeación y Proyectos Elaboración de presupuestos
Objetivo Establecer una serie de presupuestos para optimizar al máximo el uso de los recursos.
Frecuencia: Variable
Para la elaboración de presupuestos deberá contar con la indicación
directa de la Subdirección de Planeación y Proyectos y/o de la Dirección General de Obras Públicas.
Contar con el catálogo de conceptos, Generadores, Croquis de localización.
Para casos específicos de elaboración de presupuestos deberá contar además con catálogo de conceptos de CMAS y el catálogo de conceptos de Alumbrado Público.
NORMAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
70
DESCRIPCIÓN NARRATIVAClave: DOP/SPP/P09/12
Nombre del Procedimiento: Elaboración de presupuestos
Fecha de elaboración: Abril de 2012
Fecha de autorización:
Subdirección de
Planeación y Proyectos
1 Recibe el catalogo de generadores de la sección de Proyectos
2 Analiza los conceptos establecidos en el proyecto y en base a ello genera el presupuesto
3 Imprime y entrega para revisión de sección de proyectos
Pasa el tiempo
4 ¿Es correcto el presupuesto?
En caso de no ser correcto el presupuesto
4 A Recibe las correcciones realizadas
4 B Se conecta con la actividad n° 2
En caso de este correcto el presupuesto
5 Recibe el presupuesto y lo almacena en la base de datos OPUS
Fin del procedimiento
Área Actividad Descripción
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
71
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Elaboración de presupuestos
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHALic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
72
PROCEDIMIENTO
Nombre:
Clave: DOP/SPP/P10/12 Área: Subdirección de Planeación y Proyectos
Elaboración de contratos de honorarios asimilables al salario Objetivo Solventar en tiempo y forma cada uno de los pagos de los
empleados de que laboran en esta área Frecuencia: Mensual
Los contratos se generan por instrucción directa procedente de la Dirección
de Obras Públicas.
La documentación que debe ser integrada para la elaboración de un contrato de honorarios asimilables al salario son: Fotocopia de credencial de elector, Fotocopia de RFC, Fotocopia del CURP, Fotocopia de comprobante de domicilio.
El marco legal bajo el cual se sustentan los contratos es la Ley Estatal de
Servicios Civil de Veracruz y la Ley de Impuesto sobre la Renta.
NORMAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
73
DESCRIPCIÓN NARRATIVAClave: DOP/SPP/P04/12 Nombre del Procedimiento: Elaboración de contratos de honorarios asimilables
al salario Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización:
Subdirección de
Planeación y Proyectos
1 Elabora contratos de honorarios asimilables al asalario de cada uno de los empleados de la dirección de obras publicas que cobren bajo este concepto
2 Pasa a revisión de cada uno de los empleados
3 Revisa el asesor jurídico cada uno de los contratos que los datos estén correctos
4 ¿Están correctos los contratos?
En caso de no estar correctos los contratos
4 A Revisa y corrige los contratos
En caso de estar correctos los contratos
5 Pasa a firma de cada uno de los empleados
6 Elabora oficio para envió de contratos a la dirección de asuntos jurídicos
7 Firma oficio y contratos el Director de Obras Públicas
8 Distribuye de la siguiente manera: Original.- Dirección de Asuntos Jurídicos 1ª copia.- Presidencia Municipal 2ª copia.- Sindicatura 3ª copia.- Tesorería Municipal 4ª copia.- Dirección de Egresos 5ª copia.- Unidad del Ramo 033 6ª copia.- acuse
Pasa el tiempo
Área Actividad Descripción
74
Área Actividad Descripción 9 Recibe contratos firmados por los ediles
10 Elabora oficio a la Dirección de Egresos, con
atención al Ramo 033 para que se integren al expediente técnico
11 Autoriza y firma el Director de Obras Públicas
12 Envía oficio anexo los contratos de cada uno de los empleados, de la siguiente manera: Original.- Dirección de Egresos 1ª copia.- Presidencia Municipal 2ª copia.- Sindicatura 3ª copia.- Tesorería Municipal 4ª copia.- Acuse
Fin del procedimiento
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
75
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Elaboración de contratos de honorarios asimilables al salario
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHALic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
76
PROCEDIMIENTO
Nombre:
Clave: DOP/SPP/P10/12 Área: Subdirección de Planeación y Proyectos
Elaboración de dictamen técnicoObjetivo Valorar técnicamente un proyecto Frecuencia: variable
Para la elaboración de dictamen técnico se deberá contar con la
indicación directa del Jefe Inmediato, Subdirector de Planeación y Proyectos o el Director de Obras Públicas y se entregará copia de la solicitud escrita mediante oficio por parte de las dependencias o afectados que así lo soliciten.
NORMAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
77
DESCRIPCIÓN NARRATIVAClave: DOP/SPP/P10/12
Nombre del Procedimiento: Elaboración de dictamen técnico
Fecha de elaboración: Abril de 2012 Fecha de autorización:
Subdirección de
Planeación y Proyectos
1 Recibe oficio de valoración de daños
2 Inspecciona el lugar donde se ocasionaron los daños
3 Toma fotografías de los daños, para poder elaborar un reporte visual y sustentar la valoración
4 Mide la áreas y volúmenes involucrados
5 Analiza las evidencias y elabora un dictamen técnico de los daños que debe contener respuesta, cuantificación de daños, generadores, presupuesto y reporte fotográfico.
6 Turna el dictamen técnico al subdirector de Planeación y Proyectos para su firma y autorización
7 Turna a firma del Director de Obras Públicas
8 Recibe el dictamen firmado
9 Distribuye de la siguiente manera: Original.- a la parte interesada Copia-. Acuse
10 Archiva acuse
Fin del procedimiento
Área Actividad Descripción
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
78
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Elaboración de dictamen técnico
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHALic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
79
PROCEDIMIENTO
Nombre:
Clave: DOP/SPP/P11/12 Área: Subdirección de Planeación y Proyectos
Elaboración de Precios UnitariosObjetivo Dar a conocer los precios de cada concepto a los
contratistas para agilizar las cotizaciones correspondientes. Frecuencia: Variable
Para la elaboración de precios unitarios se deberá contar con la
indicación directa del Subdirector de Planeación y Proyectos o del Director de Obras Públicas.
Tener a su disposición el croquis de localización y los datos indicativos generales.
La elaboración puede estar basada en la Ley de Obras Públicas Municipales.
NORMAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
80
DESCRIPCIÓN NARRATIVAClave: DOP/SPP/P11/12
Nombre del Procedimiento: Elaboración de precios unitarios
Fecha de elaboración: Abril de 2012
Fecha de autorización:
Subdirección de
Planeación y Proyectos
1 Recibe de la sección de Proyectos el catalogo de generadores
2 Revisa y analiza los precios de cada uno de los conceptos para ver si existe una modificación
3 ¿Los conceptos son los mismos?
En caso de que los conceptos sean los mismos
3 A Elabora el precio unitario
3 B Imprime y entrega al Subdirector para su revisión
3 C Se conecta con la actividad N° 7
En caso de que los conceptos no sean los mismos
4 Analiza los precios en la base de datos OPUS tomando como base los generadores
5 ¿Existe el precio de los conceptos en la base de datos OPUS?
En caso de que no exista el precio
5 A Analizan y cotizan el encargado de la sección de índices y costos con los proveedores, los precios no establecidos en la base de datos OPUS para obtener el precio optimo
5 B Capturan los precios fijados en el catalogo de la base OPUS
Área Actividad Descripción
81
Área Actividad Descripción 5 C Se conecta con la actividad N° 7
6 En caso de que los precios existan en la base OPUS
7 Elabora el concepto y determina el precio unitario
8 Imprime y entrega al Subdirector para su revisión
Fin del procedimiento
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
82
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Elaboración de precios unitarios
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHALic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
83
PROCEDIMIENTO
Nombre:
Clave: DOP/SPP/P12/12
Área: Subdirección de Planeación y proyectos
Revisión de estimaciones..Objetivo Revisar y dale el correcto manejo de las estimaciones para
agilizar su trámite.
Frecuencia: variable
Documentación completa que integran las estimaciones de la ejecución de
la obra pública. Para estimaciones normales, extraordinarias, excedentes, y finiquito se
requiere de facturación (al menos copia de copia), carátula de estimación, estado de cuenta, resumen por partidas, estimación tipo normal, formato general de generadores, croquis de generador, reportes de calidad de laboratorio (en caso necesario), reporte fotográfico, álbum fotográfico (para el caso de estimaciones finiquito), oficio de autorización de precios extraordinarios (en caso de estimaciones extraordinarias), notas de bitácora (bitácora original en caso de estimación finiquito), formatos ORFIS y planos de obra terminada (digitalizados e impresos), actas de entrega, oficio de término de obra, copia de fianzas de vicios ocultos, (en caso de estimaciones finiquito).
Los documentos deberán ser integrados con las respectivas firmas de la empresa contratista y supervisor de obra
NORMAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
84
DESCRIPCIÓN NARRATIVAClave: DOP/SPP/P13/12
Nombre del Procedimiento: Revisión de estimaciones
Fecha de elaboración: Abril de 2012
Fecha de autorización:
1
Recibe documentación que integra la estimación
2
Revisa que la documentación esté completa y venga debidamente firmada por la empresa contratista y por la supervisión de obra pública.
3
Analiza los conceptos que integran la estimación respecto a su croquis de localización, notas de bitácora y generadores con la finalidad de que concuerden con el catálogo contratado y lo ejecutado.
4
¿La estimación está correcta?
4.A
En caso de que la estimación no esté correcta:
4.A.1
Comunica a la empresa contratista las observaciones y las modificaciones que tiene que realizar a la estimación.
Pasa el tiempo
4.A.2
Entrega a la empresa la estimación y se le explica las correcciones que tiene que realizar.
Área Actividad Descripción
85
Área Actividad Descripción
Pasa el tiempo
4.A.3
Regresa la estimación a la empresa contratista con las correcciones realizadas y entrega a la persona que le haya sido asignada para su revisión.
4.A.4
Revisa las correcciones realizadas, compara con los antecedentes y verifica que esté correcta.
Se conecta con actividad 3
4.B
En caso de que la estimación esté correcta:
4.B.1
Turna a firma de Jefe de Supervisión a la Obra Pública, Subdirector de Control y Supervisión a la Obra Pública y Director de Obras Públicas.
Pasa el tiempo
5
Recibe la estimación firmada y turna a trámite para revisión por Tesorería y trámite de pago.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
86
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Revisión de estimaciones
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHALic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
87
PROCEDIMIENTO
Nombre:
Clave: DOP/SCS/USOP/P01/12
Área: Unidad de Supervisión de Obra Pública
Logística y seguimiento Objetivo Dar continuidad a un proyecto en ejecución para controlar
adecuadamente los tiempos en la que esta se ejecuta
Frecuencia: semanal
Reportes semanales de avance físico de obra por parte de los supervisores a
la obra pública.
NORMAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
88
DESCRIPCIÓN NARRATIVAClave: DOP/SCS/USOP/P01/12
Nombre del Procedimiento: Logística y seguimiento
Fecha de elaboración: Abril de 2012
Fecha de autorización:
Recibe información de reportes semanales de obra por parte de la Supervisión de Obra Pública
Analiza y revisa que la información sea correcta.
Vacía los porcentajes de avance de obra a una base de datos.
Revisa que los datos concuerden con lo reportado por la supervisión
¿Los avances físicos de obra son correctos?
En caso de que no
Informa a la supervisión de obra pública para que verifiquen los avances y sean corregidos en tiempo y forma
Se conecta con la actividad 4
En caso de que si:
Elabora las fichas por obra para integrarlas al reporte de avance semanal de obra pública
Área Actividad Descripción
89
Área Actividad Descripción Imprime y turna internamente de la siguiente
manera: Original: Dirección de Obras Públicas 1ª. Copia: Subdirector de Control y Supervisión a la Obra Pública. 2ª. Copia: Jefe de Supervisión a la Obra Pública.
FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
90
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Logística y seguimiento
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA
Lic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
91
PROCEDIMIENTO
Nombre:
Clave: DOP/SCS/USOP/P02/12
Área: Unidad de Supervisión de Obra Pública
Supervisión a de Obra PúblicaObjetivo Vigilar el adecuado manejo de los recursos, para dar un
servicio eficiente al usuario de manera que pueda optimizar los insumos y recursos humanos que se le asignarón.
Frecuencia: Diaria
Ley de obras Públicas Municipales.
Reglamento del ORFIS y la normatividad aplicable en materia de Obras
Públicas.
NORMAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
92
DESCRIPCIÓN NARRATIVAClave: DOP/SCS/USOP/P02/12
Nombre del Procedimiento: Supervisión de Obra Pública
Fecha de elaboración: Abril de 2012
Fecha de autorización:
1 2 3
3.A
3.A.1
3.A.2
3.A.3
Recibe copia de contrato de obra asignado y adjunto el catálogo de conceptos correspondiente. Coordina con la empresa contratista para el inicio de la ejecución de los trabajos. ¿Los trabajos se iniciaron? En caso de que los trabajos se hayan iniciado: inspecciona la calidad de la ejecución tanto en la geometría, especificaciones y efectividad de las instalaciones así como que se respeten otras normas requeridas y detectar las deficiencias de los trabajos ejecutados. Propone soluciones técnicas a la problemática que se presente y ordena sus correcciones con el visto bueno del jefe de la Unidad de Supervisión a la Obra Pública y verifica su cumplimiento Realiza bitácora los avances y cuantificaciones de la obra asentando las observaciones de hechos que puedan redundar en responsabilidades para
Área Actividad Descripción
93
Área Actividad Descripción
3.A.4
3.A.5
3.A.A
3.A.A.1
3.A.A.2
3.A.B
3.A.B.1
la Dirección General y/o el H. Ayuntamiento o que alteren el cumplimiento del programa de obra. Genera el reporte semanal de Obra que refleje los avances, desviaciones, causas, aspectos críticos y recomendaciones de medidas correctivas e incluye fotografías para sustentar el Avance Físico. Vigila el abastecimiento oportuno de los materiales, herramientas y personal hasta cumplir con la ejecución del 100% de la obra. ¿La obra está ejecutada al 100%? En caso de que la obra esté ejecutada al 100%: Supervisa la obra, para verificar que efectivamente esté ejecutada al 100%. Revisa la correcta presentación de la obra respecto a limpieza, concentración de materiales, equipo, etc. En caso de que la obra no se esté ejecutada al 100%: Verifica el motivo por el cual no se ha finiquitado con los trabajos y toma las medidas necesarias
94
Área Actividad Descripción
3.B
3.B.2
para la solución del conflicto o problemática y brinda soluciones. Propone soluciones Se conecta con la actividad 3.A.A En caso de que los trabajos no se hayan iniciado: Analiza la situación y comunica a su jefe inmediato el motivo por el cual no se ha iniciado con los trabajos. Pasa el tiempo Se conecta con la actividad 2 FIN DEL PROCEDIMIENTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHA Lic. Anallely Aguilar
Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
95
FLUJOGRAMA
Nombre del procedimiento: Supervisión de Obra Pública
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ FECHALic. Anallely Aguilar Mendoza
Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Arq. Roberto Sánchez Vega
Director de Obras Públicas
Abril 2012
96
GLOSARIO DE TERMINOS
Glosario de términos
Contratista.- Persona física o moral que celebra contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas y que se encuentra inscrita en el Padrón Municipal. Contrato de obra pública.- Se realiza bajo tres modalidades para la obra pública y servicios relacionados con las mismas: licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa. Además, podrá ser de tres tipos: precios unitarios, a precio alzado o mixto. Convocatoria.- Documento mediante el cual la Dirección General de Obras Públicas del Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, informa la celebración de una licitación, que por su monto puede ser invitación restringida, a cuando menos 3 o más contratistas o licitación pública, de manera general e indeterminada a los posibles interesados. Dirección.- Dirección General de Obras Públicas del Ayuntamiento De Xalapa, Veracruz. Documentación técnica.-Toda la información que integra una estimación. Estimación.- Valuación de los trabajos ejecutados en el periodo pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. Expediente técnico.- Se entiende como toda aquella documentación que contiene la información técnica, administrativa y financiera de las obras y acciones ejecutadas con recursos públicos municipales (carátula de identificación de la obra, proyecto ejecutivo, documentos relativos a la adjudicación de la obra, contratos de ejecución de obra y de servicios relacionados con ellas, fianzas, calendario de obra, estudio de Factibilidad y de impacto ambiental, mecánica de suelos, croquis de localización, oficios de asignación y/o autorización, generadores de obra ejecutada,
97
GLOSARIO DE TERMINOSestimaciones y finiquitos, debidamente validados, fichas técnicas, actas de entrega-recepción del contratista de la obra al Ayuntamiento, acta de entrega-recepción del Ayuntamiento a beneficiarios, reporte fotográfico, entre otros a juicio de la Dirección). Ficha técnica.- Comprende la ficha técnica 05 A y ficha técnica 05 B, conforme al Manual de Fiscalización del ORFIS; la primera, tiene que ver con el presupuesto base y contratado, y se elabora del catálogo de conceptos, explosión de insumos y de las tarjetas de costos o precios unitarios, según sea el caso. La segunda, tiene que ver con el finiquito de obra. Finiquito de Obra.- Documento oficial que controla, cuantifica y compara los alcances volumétricos y económicos que se tuvieron en la ejecución de la obra en relación al presupuesto original incluyendo conceptos de obra normal, excedente o extraordinaria relacionados con una determinada obra. Ley.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas en sus ámbitos federal y/o estatal. Licitante.- Persona que participa en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a cuando menos tres personas. Normas de Calidad.- Los requisitos mínimos que, conforme a las especificaciones generales y particulares de construcción, la Dirección General de Obras Públicas establece para asegurar que los materiales y equipos de instalación eventual o permanente que se utilizan en cada obra, son los adecuados. Normatividad.- Conjunto de leyes, reglamentos, lineamientos, circulares, normas, etc., en que se fundamenta legal y técnicamente la realización o revisión de un proyecto u obra.
98
GLOSARIO DE TERMINOS Números generadores.- Documento en donde se establece la cuantificación volumétrica de la obra, y se conforma de croquis y operaciones matemáticas. Pueden ser de proyecto o de obra realizada. Obra.- Trabajo que tenga por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar, demoler bienes inmuebles, mantenimiento y restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, cuando implique modificación al propio inmueble. Programa de obras.- Relación de Obras autorizadas para su ejecución durante la Administración Pública Municipal.
99
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
Elaboró
LAE Maribel Durán Figueroa Jefa de la Unidad de Cursos de
Capacitación y Desarrollo Administrativo
Revisó
Lic. Ángel Lara Platas Director de Recursos Humanos
Firmas de autorización
Revisó ______________________________
Arq. Roberto Sánchez Vega Director de Obras Públicas
100
APROBACIÓNLic. Elizabeth Morales García
Presidenta Municipal de Xalapa
Rosa Luna Hernández Síndica
Jaime Cisneros González
Regidor Primero
Aníbal Pacheco López Regidor Segundo
Miguel Ángel Cabrera Gordillo
Regidor Tercero
Xavier Enrique Chávez Rosales Regidor Cuarto
Corintia Cruz Oregón
Regidora Quinta
Alberta Hernández Vilchis Regidora Sexta
Francisco Morales Sarmiento
Regidor Séptimo
Omar Guillermo Miranda Romero Regidor Octavo
José Alfredo Corona Lizárraga
Regidor Noveno
Mayra Teresita Cortés Rodríguez Regidora Décima
María Teresa Bernal Velázquez Regidora Décima Primera
Moisés Vázquez Cuevas
Regidor Décimo Segundo
Bolívar Mundo Arias Olguín Regidor Décimo Tercero
101
DIRECTORIO
Directorio
Nombre: Ing. Roberto Sánchez Vega Puesto: Director de Obras Publicas Teléfono: 8 42 12 60 Correo electrónico: rsanchez@ xalapa.gob.mx Nombre: Arq. Gerardo Lobato Guzman Puesto: Subdirector de Planeación y Proyectos Teléfono: 8 42 12 60 Ext. 3705 Correo electrónico: Nombre: Puesto: Subdirección de Control y Supervisión Teléfono: Correo electrónico: Nombre: Puesto: Unidad de Planeación y Control del Ramo 033 Teléfono: Correo electrónico: Nombre: Puesto: Unidad de Proyectos y Control Presupuestal Teléfono: Correo electrónico: Nombre: Puesto: Unidad de Obras y Supervisión Teléfono: Correo electrónico: Nombre: Puesto: Unidad de Concentración y Obras Teléfono: Correo electrónico:
102
CRÉDITOS
Créditos
Lic. Elizabeth Morales García Presidenta Municipal
Ing. Roberto Sánchez Vega Director de Obras Públicas
Lic. Ángel Lara Platas Director de Recursos Humanos
LAE Maribel Durán Figueroa Jefa de la Unidad de Cursos de Capacitación y
Desarrollo Administrativo
Lic. Anallely Aguilar Mendoza Enlace de la Dirección de Obras Públicas
Colaboradores:
LAE. Alma Jenny Jiménez Abad LAE. Haydee Ramírez Hernández LP. Karla Edith Velasco Vázquez TSC. Luis Enrique Aguirre Ochoa
LAE. Susana Ortiz Vidal LAE. Violeta Gracia López González
Top Related