ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA POR SUBASTA INVERSA...

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCLANADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA por SIE N° 002-2014-CEP/MDI

ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP Página 1

BASES ADMINISTRATIVAS

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA POR SUBASTAINVERSA ELECTRONICA

N° 002-2014/CEP/MDI

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE BIENESADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO IP

PARA LA OBRA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Y AMPLIACION DECOBERTURA DE LA PRIMERA INFANCIA EN LAS

LOCALIDADES DE SAMA GRANDE, ALTO POQUERA,NUEVO TOMASIRI, ALTO BERLIN, VALLES VERDES Y

ASOCIACION DE VIVIENDA PROTER SAMA, DISTRITO DEINCLAN-TACNA-TACNA

MARZO - 2014



SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Distrital de Inclán

RUC Nº : 20182314928

Domicilio legal : Av. Alto Rayo s/n Inclan

Teléfono/Fax: : 950029443

Correo electrónico: : [email protected]

1.2 TIPO DE PROCESO

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA

1.3 MODALIDAD DE SELECCIÓNSUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA.

1.4 OBJETO DE LA CONVOCATORIAEl presente proceso de selección tiene por objeto la ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPOIP PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Y AMPLIACION DE COBERTURA DE LAPRIMERA INFANCIA EN LAS LOCALIDADES DE SAMA GRANDE, ALTO POQUERA, NUEVOTOMASIRI, ALTO BERLIN, VALLES VERDES Y ASOCIACION DE VIVIENDA PROTER SAMA,DISTRITO DE INCLAN-TACNA-TACNA, según las Especificaciones Técnicas contenidas en elCapítulo III y en las Fichas Técnicas de OSCE.

1.5 CÓDIGO DE LAS FICHAS TÉCNICAS

CODIGO DENOMINACIONCOMERCIAL

DENOMINACIONTECNICA

DOCUMENTO DEAPROBACION

3011160100012953CEMENTO

PORTLAND TIPOIP

CEMENTOPORTLAND TIPO IP

Resolución Nº 410-2012-OSCE/PRE

1.6 VALOR REFERENCIALEl valor referencial asciende a S/. 59,015.50 (Cincuenta y Nueve Mil Quince con 50/100 NuevosSoles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien. Elvalor referencial ha sido calculado al mes de Febrero 2014.

ÍTEM DESCRIPCIÓNUNIDAD

DEMEDIDA

CANT. PRECIOUNITARIO

VALORREFERENCIAL

01 CEMENTO PORTLAND TIPO IP bolsa 2,650 22.27 S/. 59,015.50

Decremento mínimo:



ÍTEM VALORREFERENCIAL

VALOR MONETARIO DEL DECREMENTOMÍNIMO 0.2 %

1 59,015.50 118.03 Nuevos Soles

1.7 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓNEl expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO DE APROBACION DE EXPEDIENTEN° 008-2014-MDI de fecha 07 de Marzo del 2014.

1.8 FUENTE DE FINANCIAMIENTO05 Recursos DeterminadosRubro: 18 Canon y sobrecanon, regalias, renta de aduanas y participaciones

1.9 SISTEMA DE CONTRATACIONEl presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en elexpediente de contratación respectivo (Artículo 40º del Reglamento de la Ley de Contrataciones delEstado).

1.10 ALCANCES DEL REQUERIMIENTOEl requerimiento está definido en el Capítulo III de las presentes Bases.

1.11 PLAZO DE ENTREGALos bienes materia de la presente convocatoria se entregarán según cronograma establecido en elCapítulo III de las presentes Bases, siendo la primera entrega en un plazo de Tres (03) Días calendarios,contados a partir del día siguiente de la firma del contrato. Dicho plazo constituye un requerimiento técnicomínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

1.12 BASE LEGAL Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. Ley Nº 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014. Ley N° 30115, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto Sector Público para el Año Fiscal 2014. Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, y su modificatoria

aprobada mediante Ley N° 29873 Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el

Reglamento, su modificatoria aprobada mediante D.S. 138-2012-EF y FE DE ERRATAS Directivas del OSCE. Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. Código Civil. Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleodecente, Ley MYPE.

Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE. Directiva Nº 015-2012-OSCE/CD – Aplicación de la Modalidad Especial de Selección por Subasta

Inversa.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, deser el caso.



CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

ETAPAS FECHAS LUGAR / MEDIO

Convocatoria 12/03/2014 SEACE

Inscripción de Participantes,Registro y Presentación dePropuestas

13/03/2014 al 19/03/2014En el horario de 00:01 horas,hasta las 23:59 horas –mediante la página del SE@CE.

Apertura de Propuestas, yPeriodo de Lances

20/03/2014 De las 08:00 horas hasta 10:00horas – SEACE.

Otorgamiento de la Buena pro 20/03/2014 SEACE.

2.2 DE LA CONVOCATORIALa Convocatoria del proceso de selección se efectuará a través de su publicación en el SEACE, para locual se adjuntara las bases administrativas, bajo sanción de nulidad.

2.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES, REGISTRO Y PRESENTACION DE PROPUESTASLa etapa de Registro de Participantes, Registro y Presentación de Propuestas consta de los siguientesciclos consecutivos:

1. Registro de Participantes.2. Registro de Propuestas.3. Presentación de Propuestas.

2.4 REGISTRO DE PARTICIPANTES

Para registrarse como participante, el proveedor deberá:

a) Ingresar al SEACE el usuario y contraseña contenidos en el Certificado SEACE, emitido al momentode ejecutar su inscripción en el RNP.

b) Declarar la aceptación de las condiciones de uso del Sistema para participar en el proceso deselección por subasta inversa electrónica. Para tales efectos, y con carácter de declaración jurada,deberá aceptar el formulario que le mostrará el Sistema en el SEACE, conteniendo las siguientesestipulaciones: Tener conocimiento que el formulario tiene carácter de declaración jurada. Conocer lo estipulado en la Ley y el Reglamento en lo referente a la participación en procesos

de selección a través del SEACE. Conocer la normativa aplicable al proceso. Asumir la responsabilidad por la información y documentación remitida en formato digital a

través del SEACE Conocer el manual del usuario del Módulo de Transacciones Electrónicas del SEACE.

El costo de reproducción de las bases será de S/. 20.00 (Veinte con 00/100 nuevos soles), el pagose realizara en la caja de la Entidad.

c) Ingresar nuevamente su usuario y contraseña para ser verificado por el Sistema

2.5 REGISTRO DE PROPUESTASLos participantes registrarán sus propuestas a través del SEACE, luego de su registro comoparticipante, de acuerdo con las características, formatos y demás condiciones que sean establecidasen las Bases.Para el Registro de Propuestas, los participantes deberán cumplir con lo siguiente:



1. En los procesos según relación de ítems, el registro se realizará por cada ítem en el que sedesea participar, mediante el formulario que se debe completar para tales efectos.

2. Los datos que los participantes deben ingresar en su propuesta son los siguientes:

PROPUESTA TECNICAEl participante deberá añadir los archivos conteniendo los documentos de habilitación:

DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN:

Los postores deberán presentar como parte de su PROPUESTA en el sistema la documentaciónescaneada legible (probar con previa impresión de lo escaneado), “tener en cuenta las extensionesde Tipos de Archivos permitidos por el SEACE, son *.PDF, *.DOC y *.ZIP”, cualquiera sea el tipoescogido deberá contener la siguiente información:

a) Declaración Jurada de datos del postor. Cuando se trate de Consorcio, esta declaración juradaserá presentada por cada uno de los consorciados - Anexo Nº 01.

b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en elCapítulo III de la presente sección. Anexo Nº 02

c) Declaración Jurada del postor de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley deContrataciones y Adquisiciones del Estado - Anexo Nº 03.

d) Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, eldomicilio común y el porcentaje de participación. Anexo Nº 04.La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En casode no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que losintegrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cadauno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar ennombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección,suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración Jurada de plazo de Entrega del Bien Anexo Nº 05.f) Declaración Jurada de no tener parentesco con trabajadores de la entidad y de no estar

trabajando en la Municipalidad Distrital de Inclán, según (Anexo N° 06).

NOTA:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.

PROPUESTA ECONÓMICA- La propuesta económica deberá presentarse en función al valor referencial total del proceso,

asimismo registrará el valor del precio unitario del bien.- La propuesta económica total será utilizada por el Sistema para asignarle el turno de inicio en el

período de Lances con Agentes Electrónicos. La propuesta con menor precio será el preciobase y la que inicie los lances.

b) Configuración del Agente ElectrónicoEl participante deberá indicar en el Sistema los siguientes datos: (i) el monto del decrementoaplicable al ítem en el que participa, que en ningún caso podrá ser inferior al monto del decrementomínimo establecido en las Bases, y (ii) el precio límite inferior (monto más bajo) que está dispuestoa ofertar por cada ítem. Mediante estos parámetros el participante podrá programar los lances querealizará automáticamente su agente en el Sistema, durante los Lances con Agentes Electrónicos.

Cuando el participante no configure el Agente Electrónico, el Sistema asumirá que el precio límiteinferior es igual a la propuesta económica.

El participante deberá registrar los datos de su representante legal en el formulariocorrespondiente. De presentarse en consorcio, deberán consignarse los datos del consorcio,incluyendo los del representante legal común.

El participante podrá realizar modificaciones a su propuesta sólo hasta antes de haber confirmadosu presentación.

2.6 PRESENTACION DE PROPUESTASUna vez finalizado el registro de su propuesta, el participante podrá presentarla a través del Sistema.Para tal efecto, previamente deberá aceptar con carácter de declaración jurada que:

o Cumple con las condiciones estipuladas en el Artículo 42º del Reglamento;



o Tiene vigente y habilitada su inscripción en el Registro de Proveedores de Bienes o deServicios del Registro Nacional de Proveedores, según corresponda;

o Los productos ofrecidos cumplen con las especificaciones técnicas y de calidad indicadas en laficha técnica, así como todas las condiciones solicitadas en las Bases

o No ha sobornado ni ejercido presión sobre ningún funcionario con relación al respectivoproceso de selección;

A continuación, el Sistema procederá a solicitarle la confirmación de la presentación de la propuestapara, de hacerse así, generar el respectivo aviso electrónico en la ficha del proceso, indicando que lapropuesta ha sido presentada.

En los procesos según relación de ítems, la presentación de propuestas se efectuará en una solaoportunidad y por todos los ítems registrados.

En aquellos casos en que la información contenida en los documentos digitalizados no coincide con lodeclarado a través del SEACE, prevalecerá la información registrada en el SEACE.

2.7 APERTURA DE PROPUESTAS Y PERÍODO DE LANCESLa etapa de Apertura de Propuestas y Período de Lances consta de los siguientes ciclos consecutivos:

1. Apertura de Propuestas y Lances con Agentes Electrónicos.2. Mejora de Precios mediante Lances en Línea.

2.8 APERTURA DE PROPUESTASEl Sistema realizará la apertura de propuestas en la fecha y hora señalada en el calendario delproceso.El Sistema procesará la información de las propuestas económicas por ítem, según corresponda, yverificará el registro de dos (2) propuestas económicas, como mínimo, para continuar con el siguienteciclo de Mejora de Precios.

2.9 MEJORA DE PRECIOS MEDIANTE LANCES EN LÍNEA.La Mejora de Precios permitirá que los postores mejoren los precios de sus propuestas económicas através de lances sucesivos a ser realizados en línea. Las Bases no fijarán decremento mínimo alguno.La Mejora de Precios se desarrollará conforme al siguiente procedimiento:

a) En la fecha y hora indicadas en el calendario del proceso, el postor accederá al SEACE, ingresandosu usuario y contraseña.

b) El postor ingresará a la ficha del proceso de selección y seguidamente accederá a la opción Mejorade Precios.

c) El postor visualizará su monto ofertado y el mejor monto ofertado hasta ese momento, para hacerefectiva su participación en la Mejora de Precios mediante lances en línea.

d) El postor podrá mejorar el monto de la propuesta económica de menor precio hasta ese momentoy/o mejorar su propia propuesta económica durante el período establecido para los lances en línea,según lo previsto en el calendario del proceso.

e) El postor no está obligado a enviar lances inferiores al menor precio vigente a ese momento, perosus lances deberán ser siempre inferiores a su último precio ofertado.

Cinco (5) minutos antes de la finalización del horario indicado en el calendario del proceso para efectuarlos lances en línea, el Sistema enviará una alerta indicando el inicio del cierre aleatorio. La duración delcierre será determinada por el Sistema en forma aleatoria, pudiendo variar entre uno (1) a treinta (30)minutos, tiempo durante el cual los postores podrán enviar sus últimos lances. Cerrado este ciclo no seadmitirán más lances en el proceso.

2.10 DETERMINACIÓN DE ORDEN DE PRELACIÓNUna vez culminada la etapa de Apertura de Propuestas y Período de Lances, el Sistema procesará loslances recibidos del ítem o ítems del proceso de selección, ordenando a los postores por cada ítemsegún el monto de su último lance, estableciendo el orden de prelación de los postores, generando elActa con el detalle del desarrollo de la etapa de Apertura de Propuestas y Período de Lances, la cualquedará registrada en el Sistema y publicada automáticamente en la respectiva ficha del proceso.En caso de empate, el Sistema efectuará automáticamente un sorteo para establecer que postor ocupael primer lugar en el orden de prelación.

2.11 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROUna vez publicada el Acta referida en el numeral anterior, el Comité Especial deberá verificar que lospostores que han obtenido el primer y el segundo lugar hayan presentado la documentación exigida porlas Bases como parte de los documentos de habilitación. A través del Sistema se podrá acceder a esa



documentación. En caso existieran defectos de forma, como errores u omisiones en los documentospresentados que no alteren el alcance del sobre de habilitación, o se haya omitido la presentación dealgún documento emitido por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública,tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito ointegrar un registro, y otros de naturaleza análoga, el Comité Especial notificará a través del Sistema alpostor para que proceda a la subsanación respectiva, para lo cual le podrá otorgar un plazo entre uno(1) o dos (2) días, quedando suspendido el Otorgamiento de la Buena Pro. Dicho plazo se computadesde el día siguiente de notificado el requerimiento al postor a través del Sistema. La presentación delos documentos a ser subsanados se realiza por el mismo medio.

En caso que dicha documentación reúna las condiciones requeridas por las Bases el Comité Especialotorgará la Buena Pro al postor que ocupó el primer lugar. En caso que no reúna tales condiciones, seprocederá a descalificarla y revisar las demás propuestas respetando el orden de prelación.

Para otorgar la Buena Pro a la propuesta de menor precio que reúna las condiciones exigidas en lasBases, el Comité Especial deberá verificar la existencia, como mínimo, de dos (2) propuestas válidas,de lo contrario declarará desierto el proceso de selección.

De corroborarse que la declaración jurada a que se refiere el numeral 8.5 de la presente directiva no seajusta a la realidad, la Entidad deberá comunicar dicha situación al Tribunal de Contrataciones delEstado para el inicio del procedimiento sancionador correspondiente.

2.12 ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROEl Comité Especial elaborará el Acta de Otorgamiento de la Buena Pro con el resultado de la evaluaciónde los postores por cada ítem y con el sustento debido en los casos en que los postores seandescalificados. En el acta deberá dejarse constancia si el Comité Especial otorgó un plazo para que lospostores subsanen su sobre de habilitación, con indicación de los documentos omitidos y si los postorescumplieron con realizar la subsanación requerida. Dicha acta debe ser publicada en el SEACE elmismo día de otorgada la Buena Pro.

2.13 CONSENTIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PROSe entenderá que la Buena Pro ha quedado consentida, si dentro de los cinco (5) días hábilessiguientes de la publicación en el SEACE del acta de otorgamiento de la Buena Pro, no se hainterpuesto recurso de apelación.

2.14 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIASLas discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o postores en un proceso de selección,solamente podrán dar lugar a la interposición del recurso de apelación. Mediante el recurso deapelación se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebracióndel contrato.Por esta vía no se pueden impugnar las Bases ni su integración, así como tampoco las resoluciones oacuerdos que aprueben las exoneraciones.El recurso de apelación sólo puede interponerse luego de otorgada la Buena Pro. El reglamentoestablece el procedimiento, requisitos y plazo para su presentación y resolución.El recurso de apelación es conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado, cuando setrate de procesos de selección de adjudicación directa pública, licitaciones públicas y concursospúblicos, incluidos los procesos de menor cuantía cuando deriven de procesos declarados desiertos. Enlos procesos de menor cuantía y en las adjudicaciones directas selectivas, corresponde dichacompetencia al Titular de la Entidad. La resolución que resuelva el recurso de apelación agota lavía administrativa.El Titular de la Entidad puede delegar la potestad de resolver el recurso de apelación. El funcionario aquién se otorgue dicha facultad es responsable por la emisión del acto que resuelve el recurso.Cuando la apelación se haya interpuesto ante el Tribunal de Contrataciones del Estado, la Entidad estáobligada a remitir el expediente correspondiente, dentro del plazo máximo de tres (3) días de requerida,bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. El incumplimiento de dicha obligación por parte de laEntidad será comunicada a la Contraloría General de la República.La garantía por interposición del recurso de apelación debe otorgarse a favor del Organismo Supervisorde las Contrataciones del Estado (OSCE) y de la Entidad, cuando corresponda. Esta garantía seráequivalente al tres por ciento (3%) del Valor Referencial del proceso de selección o del ítem que sedecida impugnar. La garantía no puede ser menor al cincuenta por ciento (50%) de una (1) UIT.La interposición de la acción contencioso-administrativa procede contra lo resuelto en última instanciaadministrativa, sin suspender su ejecución.Mediante acuerdos adoptados en Sala Plena, los cuales constituyen precedentes de observanciaobligatoria, el Tribunal de Contrataciones del Estado interpreta de modo expreso y con carácter generallas normas establecidas en la presente ley y su reglamento.



2.15 PLAZOS DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓNLa apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a elladebe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.La apelación contra los actos posteriores a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentrode los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se deseaimpugnar.

2.16 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOUna vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, los plazosy el procedimiento para suscribir el contrato son los siguientes: El postor ganador de la Buena Pro, sinmediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para lasuscripción de contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente deconsentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación dedicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

2.17 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir elcontrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZAc) Garantía por el monto diferencial de la propuesta, de ser el caso. CARTA FIANZAd) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.e) Código de cuenta interbancario (CCI).f) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos de la

propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, deser el caso.

g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.h) Desagregado de los precios unitariosi) Correo electrónico para notificar la orden de compra.La citada documentación deberá ser presentada en la Unidad de Abastecimiento de laMunicipalidad Distrital de Ite– sito en Pampa Alta, Asociación de Vivienda El Mirador S/N (TallerMunicipal) – Distrito de ITE, Provincia de Jorge Basadre, Región Tacna

IMPORTANTE:

En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte porsolicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza, conforme a lo indicado por laSuperintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en losOficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución delas mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre,denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran elconsorcio.

Adicionalmente, deberán de presentar:

a) Copia de DNI del Representante Legal.b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa, con una antigüedad menor a

30 días calendarios.c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.d) Copia del RUC de la empresa.

La citada documentación deberá ser presentada en Mesa de Partes de la Unidad deAbastecimientos y Servicios Auxiliares de la Municipalidad Distrital de Inclán, sito en Av.Alto Rayo s/n.

IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presentenumeral para la suscripción del contrato.

2.18 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia,ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el



acuerdo de las partes. La conciliación debe realizarse en un centro de conciliación público o acreditadopor el Ministerio de Justicia.

Los procedimientos de conciliación y/o arbitraje deben solicitarse en cualquier momento anterior a lafecha de culminación del contrato. Para los casos específicos en los que la materia en controversia serefiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción yconformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato y pago, se debe iniciarel respectivo procedimiento dentro del plazo de quince (15) días hábiles conforme lo señalado en elreglamento. La parte que solicita la conciliación y/o el arbitraje debe ponerla en conocimiento delOrganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en el plazo establecido en elreglamento, salvo cuando se trate de un arbitraje administrado por dicho organismo o cuando éstedesigne a los árbitros.

Para los reclamos que formulen las Entidades por vicios ocultos en los bienes, servicios y obrasentregados por el contratista, el plazo de caducidad es el que se fije en función del artículo 50° de lapresente ley, y se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

Todos los plazos previstos son de caducidad.

El arbitraje será de derecho y resuelto por árbitro único o tribunal arbitral mediante la aplicación de laConstitución Política del Perú, de la presente ley y su reglamento, así como de las normas de derechopúblico y las de derecho privado; manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia en laaplicación del derecho. Esta disposición es de orden público. El incumplimiento de lo dispuesto en estenumeral es causal de anulación del laudo.

El árbitro único y el presidente del tribunal arbitral deben ser necesariamente abogados, que cuentencon especialización acreditada en derecho administrativo, arbitraje y contrataciones con el Estado,pudiendo los demás integrantes del colegiado ser expertos o profesionales en otras materias. Ladesignación de los árbitros y los demás aspectos de la composición del tribunal arbitral son reguladosen el reglamento.

Si las controversias estuvieran referidas a la adecuación que debe existir entre las características delbien entregado y/o servicio prestado por el contratista a la Entidad y las especificaciones técnicas otérminos de referencia contenidos en la ficha técnica respectiva, las partes podrán conciliar en función aldictamen pericial que emita el perito designado de común acuerdo por ellas.

2.19 CONFORMIDADLa conformidad se otorgará en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de haber sidoatendido el requerimiento, por cada entrega, conforme a lo establecido por el artículo 181º delReglamento de la Ley de Contrataciones.

2.20 FORMA DE PAGOLa Entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagosparciales según las cantidades entregadas.

De acuerdo con el artículo 176 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestacionesejecutadas por el contratista, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:

a) Recepción y conformidad DE ALMACEN CENTRAL.b) Informe del funcionario responsable del área usuaria emitiendo su conformidad de la prestación

efectuada.c) Comprobante de pago (Facturas)d) Copia de las Guías de Internamiento.

2.21 PLAZO PARA EL PAGOLa Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendarios siguientes alotorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condicionesestablecidas en el contrato.

2.21 REAJUSTE DE LOS PAGOSSerá según el Art. 49 del Reglamento, de ser el caso; todo incremento o decremento de precios que elProductor aplique a su lista de precios, será necesariamente aplicado en el mismo porcentaje al preciounitario del producto que corresponda.Si los precios del productor disminuyen, el Proveedor está obligado a comunicar la nueva Lista dePrecios Ex Planta de su proveedor en el plazo indicado en el punto anterior. La omisión de esta



comunicación podrá ser considerada como un incumplimiento injustificado de obligaciones contractualesesenciales y de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento ser causal de resolución del contrato porcausas imputables al Proveedor.El Contratista, deberá comunicar por escrito, sustentándose en las normas dictadas por el Gobierno,productores citados en el párrafo anterior y/o otros mayoristas autorizados respectivamente, sobre cadaincremento o disminución del precio en un plazo de 72 horas de haberse producido el alza odisminución del precio del bien. Caso contrario se considerara que no se ha realizado ninguna variaciónen el precio.La Entidad, en consideración a lo indicado en el párrafo anterior, emitirá la Orden de Compra del biencorrespondiente al siguiente mes, con el reajuste del precio correspondiente.

2.22 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTADe conformidad con la Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el proveedor es elresponsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados por un plazo de un(01) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Municipalidad Distrital de Ite.



CAPÍTULO III

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y REQUERIMIENTO TECNICOS MINIMOS



CAPÍTULO IV

PROFORMA DE CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LACONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LAENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado conDNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro dePersonas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal,[……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..],Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se ledenominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓNDIRECTA PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para lacontratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] , a [INDICAR NOMBREDEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentosintegrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETOEl presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a lasEspecificaciones Técnicas.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO]incluye IGV.1

Este monto comprende el costo del bien, transporte hasta el punto de entrega, seguro e impuesto, así como todoaquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO2

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICARDETALLE DEL ÚNICO PAGO O PAGOS PARCIALES], luego de la recepción formal y completa de ladocumentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 181 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que noexcederá de los diez (10) días calendario de ser estos recibidos.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de laconformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

En caso de retraso en el pago, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses conforme a loestablecido en el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado, contado desde la oportunidad en el que elpago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓNEl plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DE SUSCRITO EL CONTRATO O DESDE EL DÍA SIGUIENTE DECUMPLIDA LA CONDICIÓN PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LA CONDICIÓN ENESTE ULTIMO CASO].

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora3 y los documentos derivadosdel proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

1 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada decumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

2 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente aefectos de generar el pago.

3 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.



CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable,incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos,importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato4: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DEGARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diezpor ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta la conformidadde la recepción de la prestación.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantía por el monto diferencial de la propuesta5: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR ELTIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberámantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas,conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓNLa conformidad de recepción de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento de laLey de Contrataciones del Estado y será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUEOTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas,dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del bien. Dichoplazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, ELCONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sinperjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características ycondiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como noejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presentecontrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad de recepción de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamarposteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley deContrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN(1) AÑO] años.

4 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fielcumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tenervigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidadespodrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por elmonto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta laconformidad de la recepción de la prestación.

5 En aplicación de los dispuesto por el artículo 160 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando lapropuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del veinte por ciento (20%) de éste en el proceso deselección para la contratación de bienes, para la suscripción del contrato el postor ganador deberá presentar una garantíaadicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuestaeconómica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo delcontratista.



CLÁUSULA DUODÉCIMO: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LAENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez porciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del ítem que debió ejecutarse, enconcordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en casoque éstos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesariose cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencialde la propuesta (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato porincumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE:

De preverse en las Especificaciones Técnicas penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberáconsignar el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad, los montos oporcentajes que le corresponderían aplicar por cada tipo de incumplimiento y la forma o procedimiento medianteel que se verificará la ocurrencia de tales incumplimientos.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Leyde Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDADprocederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTESCuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra partepor los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicaciónde las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso queéstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligacionesprevistas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en lasdirectivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletorialas disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS6

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversiasque se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en losartículos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley deContrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio derecurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del

6 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria pararesolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y,según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitrajedel OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc,deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.



Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como unasentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos quedemande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecucióndel presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DELA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, laspartes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”



FORMATOS Y ANEXOS

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL PERMANENTEADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA Nº 002-2014-CEP/MDI(Primera Convocatoria)

Presente.-Estimados Señores:El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SERPERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAREN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONAJURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJOJURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

Inclán,…………de…………………..del 2014

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.



ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demásdocumentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece el Biende [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las EspecificacionesTécnicas, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y losdocumentos del proceso.

DESCRIPCION DEL BIEN MARCA DEL PRODUCTO PROCEDENCIA

Inclán,…………de…………………..del 2014

…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de losRequerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.



ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SERPERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme alartículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente procesode selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, encaso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la LeyNº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Inclán,…………de…………………..del 2014

………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.



ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure elproceso de selección, para presentar una propuesta conjunta al ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA PORSUBASTA INVERSA ELECTRONICA Nº 002-2014-CEP/MDI primera convocatoria, responsabilizándonossolidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo lascondiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad conlo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DEIDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común delconsorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contratocorrespondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domiciliolegal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ]

[DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%

Inclán,…………de…………………..del 2014

..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI delRepresentante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2



ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA


Presente.-


Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de lareferencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente proceso de selección en el plazo de[CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] díascalendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato respectivo.

Inclán,…………de…………………..del 2014

……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o




ANEXO N° 06

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER PARENTESCO


Presente.-


Yo; ……………………………………………………………., identificado con DNI Nº ……………………., señalandodomicilio real en, …………………………………………, Provincia y Departamento de Tacna.

DECLARO BAJO JURAMENTO

No tener parentesco con ningún funcionario o Personal de Confianza de la Municipalidad Distrital de Ite,dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o por razón de matrimonio o convivencia.

No estar prestando servicios en la entidad bajo cualquier modalidad de contrato.

Declaración Jurada que hago en honor a la verdad, conocedor de las responsabilidades civiles y penales que ellaconlleva, en aplicación del principio de presunción de verdad contemplando en la ley 27444 Ley deProcedimiento Administrativo General.

Inclán,…………de…………………..del 2014

……………………………….…………………..Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón social del postor



ANEXO Nº 7

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA


Presente.-


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presenteproceso de selección y las Especificaciones Técnicas, mi propuesta económica es la siguiente:

CANTIDAD UND.MED.

CONCEPTOCOSTO UNITARIO

[CONSIGNARMONEDA]

COSTO TOTAL[CONSIGNAR

MONEDA](además deberá indicar marca del

producto)

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso,los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable yque pueda tener incidencia sobre el costo de los bienes a contratar, excepto la de aquellos postores que gocende exoneraciones legales.

Inclán,…………de…………………..del 2014

……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA POR SUBASTA INVERSA...

Documents

Transcript of ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA POR SUBASTA INVERSA...