Anexos Lo n39

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

( IOCIFED )REQUISITOS DE LA LICITACINPBLICA NACIONAL

DIE.40.68LICITACION PUBLICA NACIONAL N LO-920039997-N39-2014

PRIMERA PARTE

ASPECTOS TECNICOS

GENERALIDADES DE LA OBRA

Licitacin No. LO-920039997- N38 -2014

A)DESCRIPCIN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACIN.

OBRA:ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No.81.

UBICACIN:SAN JUAN MIXTEPEC, SAN JUAN MIXTEPEC, JUXTLAHUACA, OAX.

META:REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO D, CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y CAFETERIA EN ESTRUCTURA U1-C, CONSTRUCCION DE COBERTIZO ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 MTS., CUBIERTA LIGERA.

NOTA: ESTA HOJA DEBERA INTEGRARSE EN EL SOBRE 1 ANTES DEL ANEXO No.1.

ANEXO 1

COPIA ACREDITACION DE LA PERSONA FSICA O MORAL Y DE REPRESENTANTES.

RAMO 11

ANEXO 1 (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA FSICA O MORAL), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aqu asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados.

Licitacin No.: (NUMERO DE LA LICITACION).

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio.- Calle y Nmero:

Colonia:Delegacin o municipio:

Cdigo Postal:Entidad Federativa:

Telfonos:Fax:

Correo Electrnico (E - Mail):

No. de la escritura pblica en la que consta su acta constitutiva en su caso del acta de nacimiento:Fecha:

Nombre, nmero y lugar del Notario Pblico ante el cual se dio fe de la misma:

Relacin de accionistas (PARA PERSONA MORAL):

Apellido PaternoApellido MaternoNombre(s)

Descripcin del objeto social:

Reformas al acta constitutiva:(PARA PERSONA MORAL)

Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual se acredita su personalidad y facultad:

Escritura Pblica No. acta de nacimiento:Fecha:

Nombre, nmero y lugar del Notario Pblico ante el cual se otorg:

(CIUDAD), a __ de __________ de 2014

A T E N T A M E N T E ___________________________________NOMBRE Y FIRMA DELREPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Este documento deber presentarse en papel membretado de la persona fsica o moral participante

ANEXO 2

ACREDITACIN DE LA CAPACIDAD TCNICA DE LA EMPRESA Y DE LOS TECNICOS.

ANEXO 3

DECLARACION FISCAL ANUAL 2013 Y ESTADOS DE POSICION FINANCIERA AUDITADOS AL 31 DE MAYO DEL 2014. (COPIA SIMPLE)

ANEXO 4

MANIFESTACION POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES.

MANIFESTACIN DE DOMICILIO, PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LA CIUDAD DE OAXACA.ANEXO 4

LUGAR Y FECHA

M. EN ARQ. ELI E. PEREZ MATOSDIRECTOR GENERAL IOCIFEDP R E S E N T E.

POR MEDIO DEL PRESENTE, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQU ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS.

Licitacin No.: (NUMERO DE LA LICITACION).

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio.- Calle y Nmero:

Colonia:Delegacin o municipio:

Cdigo Postal:Entidad Federativa:

Telfonos:Fax:

Correo Electrnico (E - Mail):

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED.

A T E N T A M E N T E

___________________________________NOMBRE Y FIRMA DELREPRESENTANTE LEGAL


ANEXO 5

MANIFESTACION POR ESCRITO, DONDE LA PERSONA MORAL ESTIPULA QUE SU REPRESENTATE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA


________(nombre) __________, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aqu asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, as como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitacin, a nombre y representacin de (persona (fsica o moral)___.

No. de licitacin:Registro Federal de contribuyentes:Domicilio:Calle y nmero:Colonia:Delegacin o Municipio:Cdigo postal:Entidad Federativa:Telfonos:Fax:Correo Electrnico:No. de Escritura Pblica en la que consta su acta constitutiva en su caso acta de nacimiento: FechaVolumen No.__________________ Folio No. _____________________-Nombre, nmero y lugar del Notario Pblico ante el cual se dio fe de la misma:

Relacin de accionistas:

Apellido Paterno:Apellido Materno:Nombre(s)Descripcin del Objeto SocialReformas del acta constitutiva:Nombre del apoderado o representanteDatos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultadesEscritura pblica nmero: _____________________ fecha: ________________Volumen No. ____________ Folio No. ______________Nombre, nmero y lugar del Notario Pblico ante el cual se protocoliz:

(Lugar y fecha)Protesto lo necesario.NOTA: Este documento deber presentarse en papel membretado de la persona fsica o moral participante.

ANEXO 6

MANIFESTACION POR ESCRITO BAJO PROTESTA, DE DECIR VERDAD, DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.

MANIFESTACIN DE CONOCER EL SITIO DONDE SE EJECUTARN LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES

ANEXO 6

LUGAR Y FECHA


POR MEDIO DE EL PRESENTE, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE CONOCER EL SITIO EN EL QUE SE EFECTUARN LOS TRABAJOS, AS COMO LAS CONDICIONES AMBIENTALES, MOTIVO DE LA LICITACIN DE REFERENCIA, DE MANERA QUE HE CONSIDERADO EN LA PROPOSICIN, TODAS LAS PECULIARIDADES QUE INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PROPONGO, CORRESPONDIENTES A:

No. DE LICITACIN ______________________ No. DE PAQUETE_______________

OBRA(S)LOCALIDADMUNICIPIO





ANEXO 7

MANIFESTACION POR ESCRITO, DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTNICOS Y DE INGENIERIA.

MANIFESTACIN DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTNICOS Y DE INGENIERIA.

ANEXO 7

LUGAR Y FECHA


POR MEDIO DE EL PRESENTE, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTNICOS Y DE INGENIERA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTCULARES DE CONSTRUCCIN QUE EL IOCIFED PROPORCIONO DE LA SIGUIENTE LICITACIN ______________________ AS COMO LAS LEYES Y LOS REGLAMENTOS APLICABLES.





ANEXO 8

CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA

ANEXO 9

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL ORGANISMO PBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "INSTITUTO OAXAQUEO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FSICA EDUCATIVA", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU DIRECTOR GENERAL, M. EN ARQ. EL ELFEGO PREZ MATOS, ACOMPAADO DEL DIRECTOR DE CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y JEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERA DE COSTOS, ARQ. JESS ADOLFO DVILA ALFARO E ING. FRANCISCO JESS SNCHEZ MARTNEZ, RESPECTIVAMENTE; POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA COMO , REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL CIUDADANO, , EN SU CARCTER DE , A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LES DENOMINAR EL IOCIFED Y "EL CONTRATISTA", QUIENES SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S.

1.- DECLARA EL IOCIFED.

1.1.- QUE ES UN ORGANISMO PBLICO DESCENTRALIZADO CON PERSONALIDAD JURDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CON AUTONOMIA TECNICA Y DE GESTION, FACULTADA COMO LA UNICA ENTIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, ENCARGADA DE ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDINAR, EVALUAR Y LLEVAR A CABO EL PROGRAMA ESTATAL DE CONSTRUCCION, REPARACION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, REFUERZO, RECONSTRUCCION, RECONVERSION, HABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE INMUEBLES DE INSTALACIONES DESTINADAS AL SERVICIO DE LA EDUCACION EN GENERAL EN EL ESTADO DE OAXACA, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 1, 2, 4, Y 5 DEL DECRETO DE CREACIN DE ESTE INSTITUTO DE FECHA PRIMERO DE JULIO DEL 2008, PUBLICADO EN EL PERIDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL 02 DE AGOSTO DEL MISMO AO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2011, PUBLICADO EN EL MISMO RGANO OFICIAL EN FECHA PRIMERO DE ABRIL DEL MISMO AO.1.2.- QUE EN TRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 12 Y 13 FRACCIONES I, IV, XI, XII Y XV, DEL DECRETO EJECUTIVO SEALADO EN LA DECLARACION ANTERIOR, Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LOS ARTCULOS 13, FRACCIONES I, V, VI, XIII Y 14 FRACCIN I, DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE OAXACA, EL C. M. EN ARQ. EL ELFEGO PREZ MATOS, SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO CON EL CARCTER DE DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO OAXAQUEO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FSICA EDUCATIVA (IOCIFED), EN VIRTUD DEL NOMBRAMIENTO QUE LE FU OTORGADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE OAXACA, LIC. GABINO CU MONTEAGUDO, DE FECHA CINCO DE MARZO DE 2012 Y POR LO TANTO SE ENCUENTRA PLENAMENTE LEGITIMADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.1.3.- QUE EN CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, ACTUALMENTE TIENE A SU CARGO FORMULAR EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, REHABILITACION, REFUERZO, RECONSTRUCCION, RECONVERSION Y HABiLITACION DE INMUEBLES E INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE OAXACA. 1.4.- LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, SERAN CUBIERTAS CON LOS RECURSOS AUTORIZADOS PROVENIENTES DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: E RECURSOS FEDERALES, SUBFUENTE: A PATICIPACIONES Y APORTACIONES, ORIGEN: C CONVENIOS, SUBORIGEN: F RAMO 11- EDUCACION, CLASIFICACIN DE SUBORIGEN: E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, CLAVE DE FINANCIAMIENTO: 0412 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 49 MDP, DEL RAMO 11, EDUCACIN pblica. programa de inversin en infraestructura para educacion media superior 2012, PROGRAMA 10 CONSTRUCCIN, REPARACIN Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS, CON OFICIO DE AUTORIZACIN DE RECURSOS NMERO, DE FECHA

I.5.- QUE LA ADJUDICACIN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZ MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA, PREVISTA EN ; BAJO EL NUMERO DE CONVOCATORIA PBLICA FEDERAL 03, LICITACION NMERO N38, DE FECHA 24 DE JULIO DE 2014, CON FECHA DE FALLO .

1.6.- QUE SEALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACIN O COMUNICADO RELACIONADO CON ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA CALLE DR. MANUEL LVAREZ BRAVO NMERO 101, COLONIA REFORMA, OAXACA, OAX., C. P. 68050.

2.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARA EL CONTRATISTA.

2.1.- SER UNA SOCIEDAD ANNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SEGN SE ACREDITA CON EL INSTRUMENTO NOTARIAL NMERO; DE FECHA, PASADO ANTE LA FE DEL LICENCIADO, NOTARIO PUBLICO NMERO DEL ESTADO DE , E INSCRITA BAJO EL NMERO , DEL VOLUMEN NMERO DEL LIBRO NMERO DEL REGISTRO PBLICO DE COMERCIO, DE FECHA .

2.2.- QUE EL CIUDADANO, , EN SU CARCTER DE , SE ACREDITA CON EL INSTRUMENTO NOTARIAL NMERO , ; QUE CUENTA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AN LAS ESPECIALES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO Y POR ENDE OBLIGARSE EN LOS TRMINOS DEL CLAUSULADO QUE CON POSTERIORIDAD SE INSERTA EN EL CUERPO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

2.3.- QUE SU REPRESENTADA CUENTA CON CAPACIDAD TCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMS, CON LA TECNOLOGA, ORGANIZACIN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

2.4.- QUE CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACIN, LOS CUALES SE ENCUENTRAN VIGENTES:R. F. C. I. M. S. S C. M .I .C. PADRN DE CONTRATISTAS DE OBRA PBLICA.

2.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN LA , MISMO QUE SEALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO; TIENE LOS NMEROS TELEFNICOS SIGUIENTES: , , ; , 2.6.- SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE EN QUE, SI LLEGAR A CAMBIAR SU NACIONALIDAD DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, SE CONSIDERAR COMO DE NACIONALIDAD MEXICANA Y SE COMPROMETE A NO INVOCAR LA PROTECCIN DE CUALQUIER GOBIERNO EXTRANJERO O RECURRIR A SUS LEYES, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

2.7.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES TECNICOS, TOPOGRAFICOS, CLIMATOLOGICOS Y SOCIALES QUE INTERVENDRAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

2.8.- QUE CONOCE PLENAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL ESTADO DE OAXACA Y DEMS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA Y QUE REGULAN LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS, LOS SERVICIOS, LOS PROYECTOS Y LAS ESPECIFICACIONES, AS COMO EL CONTENIDO DE LAS BASES Y ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ DECLARADO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES SE RECONOCEN LA PERSONALIDAD OSTENTADA Y SOMETEN SU ACUERDO DE VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

C L U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- EL IOCIFED, ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" Y ESTE SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

LA CONSTRUCCION DE: .DE LA OBRA: ,

UBICADA EN , , , EN EL ESTADO DE OAXACA, LOS CUALES SE REALIZARN DE ACUERDO CON LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEALADOS EN LOS INCISOS 2.7 Y 2.8 DE LAS DECLARACIONES, OBLIGNDOSE PARA ELLO A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL CONCLUSIN Y DE ACUERDO A LAS NORMAS DEL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMAS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDAS PARA LA PRESENTE CLUSULA.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ APLICANDO EL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE FORMA:

IMPORTE $

I. V. A.

T O T A L $ ( )

ESTA CANTIDAD SOLO PODR SER REBASADA PREVIO CONVENIO QUE AL RESPECTO CELEBREN LAS PARTES POR LO QUE, SI EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDR DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO, POR LO QUE LAS PARTES RECONOCEN QUE LA AUTORIZACIN DE LA INVERSIN RELATIVA A LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DADA POR LA SECRETARA DE FINANZAS CORRESPONDE NICA Y EXCLUSIVAMENTE AL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIN.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DA , DEBIENDO FINALIZAR A MS TARDAR EL DA , DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIN DE LOS TRABAJOS QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- EL IOCIFED, SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIN DE EL CONTRATISTA EL INMUEBLE EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE EL IOCIFED, EN LO QUE SE REFIERE A LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, PRORROGAR EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA TERMINACIN DE LA OBRA.

QUINTA.- REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA DESIGNARA COMO REPRESENTANTE PERMANENTE EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS, AL , MISMO QUE CUENTA CON CDULA PROFESIONAL DE LA DIRECCIN GENERAL DE PROFESIONES NMERO , ES DECIR, PERITO EN LA MATERIA, QUIEN ACTUAR COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIN EL CUAL DEBER TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DECIDIR TODO LO RELACIONADO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO; DICHO SUPERINTENDENTE DEBER TENER A DISPOSICIN DE EL IOCIFED, EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIN DE LA OBRA CONVENIDA. PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA DESIGNACIN DEL SUPERINTENDENTE, EL CONTRATISTA CONTAR CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DAS NATURALES PARA HACER DEL CONOCIMIENTO A EL IOCIFED, DEL CAMBIO DE REFERENCIA Y EL IOCIFED, SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIN, O EN SU CASO, LA SOLICITUD DE SUSTITUCIN, EL CUAL PODR EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.EN EL CASO DE AUSENCIA DEL REPRESENTANTE PERMANENTE EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS, DARA LUGAR A QUE EL IOCIFED, DESCUENTE EL IMPORTE CONSIDERADO COMO GASTO INDIRECTO POR ESTE CONCEPTO DURANTE LOS PERIODOS MENSUALES EN LOS QUE SE DETECTE LA AUSENCIA.

SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE CONFORME AL ARTCULO 54 DE LA LEY DE LA MATERIA, LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIN DE ESTIMACIONES, QUE DEBERN CUBRIRSE POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO EJECUTADO CONFORME AL PROYECTO; MISMAS QUE ABARCARN PERODOS MENSUALES COMO MXIMO Y PREFERENTEMENTE QUE CORRESPONDAN A CORTES POR MES, LAS CUALES SERN PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIN, ACOMPAADA DE LA DOCUMENTACIN SOPORTE CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DAS NATURALES COMO MXIMO SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA LA ELABORACIN DE LAS MISMAS, PREVISTO EN EL ARTCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA RESIDENCIA DE SUPERVISIN DESIGNADA POR EL IOCIFED, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DAS NATURALES, SERA EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS. LA FECHA DE ACEPTACIN Y FIRMA DE LAS ESTIMACIONES DEBER ASENTARSE EN LAS MISMAS.

EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TCNICAS O NUMRICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIN.

UNA VEZ CUMPLIDO LO ANTERIOR, LAS PARTES CONVIENEN QUE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE SE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERAN PAGADAS POR LA SECRETARA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA A TRAVES DE ESTE INSTITUTO; BAJO SU RESPONSABILIDAD EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR LA RESIDENCIA; PREVIO TRAMITE Y AUTORIZACIN CORRESPONDIENTE DE LA SECRETARA DE FINANZAS.

QUE ES OBLIGATORIEDAD DE EL IOCIFED Y DE EL CONTRATISTA LLEVAR A CABO EL CIERRE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL PRESENTE CONTRATO, PARA LO CUAL, EL CONTRATISTA EN SU ESTIMACIN DE FINIQUITO DEBERA PRESENTAR OBLIGADAMENTE, LAS SIGUIENTES FOTOGRAFIAS DE LA OBRA: UNA DE LA FACHADA PRINCIPAL, CON VISTA DE UN MURO CABECERO; UNA DE LA FACHADA POSTERIOR DEBIENDO APARECER EL OTRO MURO CABECERO. UNA DE LA, O LAS OBRAS EXTERIORES (PLAZA CIVICA, ANDADORES, PLAZA DE ACCESO, CERCADO, ETC.), UNA FOTOGRAFA PANORAMICA CON EL EDIFICIO Y LA OBRA EXTERIOR, AS COMO LAS DEMS QUE SE CONSIDEREN NECESARIAS (INTERNAS Y DE DETALLES) PARA CONSTATAR LA CORRECTA TERMINACIN DE LOS TRABAJOS.

PARA EL CASO DE FALTA DE PAGO OPORTUNO DE LAS ESTIMACIONES, INCLUYENDO EL AJUSTE DE COSTOS, EL IOCIFED A SOLICITUD DE EL CONTRATISTA. DEBER INICIAR EL TRAMITE DE GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIN; EN LOS CASOS DE PRRROGA PARA EL PAGO DE CRDITOS FISCALES, SIGUIENDO EL MISMO PROCEDIMIENTO DE TRMITE DE UNA ESTIMACION. DICHOS GASTOS SE GENERARAN CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE COMPUTARN POR DAS NATURALES DESDE QUE SE VENCI EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIN DE EL CONTRATISTA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTCULO 55, DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN EL CASO DE QUE EL IOCIFED HAYA REALIZADO ALGN PAGO EN EXCESO, EL CONTRATISTA DEBER REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES MS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SER IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIN EN LOS CASOS DE PRRROGA PARA EL PAGO DE CRDITOS FISCALES Y SE COMPUTARN POR DAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIN DE EL IOCIFED. NO SE CONSIDERAR PAGO EN EXCESO, CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIN SIGUIENTE O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERE IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACIN AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARN COMO ACEPTACIN DE LOS TRABAJOS, PUES EL IOCIFED SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS EFECTUADOS EN EXCESO.

SPTIMA.- ANTICIPOS.- EL IOCIFED, OTORGARA A EL CONTRATISTA UN ANTICIPO TOTAL DEL 30 % (TREINTA PORCIENTO) QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $ () I. V. A. INCLUIDO Y SE OTORGARA MEDIANTE UNA SOLA EXHIBICIN. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A UTILIZAR EL ANTICIPO OTORGADO, UNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA COMPRA DE MATERIALES E INICIO DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTCULO 56 DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS, EL IOCIFED EFECTUAR LA DEDUCCIN SOBRE EL IMPORTE TOTAL DE LA CONTRATACIN ANTES DEL IVA, APLICANDO EL UNO PUNTO CINCO POR CIENTO, POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISIN ; MISMO QUE SE APLICAR EN UNA SOLA EXHIBICIN SOBRE EL ANTICIPO.DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO. " EL CONTRATISTA" DEBERA INICIAR LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA EL PAGO DEL ANTICIPO, DEBIENDO OTORGAR, LA GARANTIA A QUE SE REFIERE LA CLUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SER MOTIVO PARA DIFERIR, EN IGUAL PLAZO Y SIN MODIFICAR, EL PROGRAMA DE EJECUCIN PACTADO Y FORMALIZAR MEDIANTE ACUERDO, LA NUEVA FECHA DE INICIACIN DE LOS TRABAJOS, PARA LO CUAL, EL CONTRATISTA DEBERA REMITIR MEDIANTE OFICIO, COPIA DEL CHEQUE QUE AMPARA EL PAGO DEL ANTICIPO Y/O COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA, CON LA ORDEN DE INICIO DE LOS TRABAJOS; ESTO DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE RECIBAN DICHOS DOCUMENTOS, SOLICITANDO SE ELABORE EL ACUERDO RESPECTIVO; PRESENTARA ADEMAS EL PROGRAMA DE EJECUCIN DE LOS TRABAJOS DIFERIDO. SI EL CONTRATISTA NO ENTREGA LA GARANTA DEL ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO, NI SOLICITA POR ESCRITO EL DIFERIMIENTO DEL PLAZO, NO PROCEDER EL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA Y SE TOMARA COMO VALIDO EL PERIODO DE EJECUCION QUE SE INDICA EN EL CONTRATO.PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIN Y EXACTA AMORTIZACIN DE LOS ANTICIPOS, EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO DE ADJUDICACIN Y EN CASO DE ADJUDICACIN DIRECTA, A LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO; DEBER PRESENTAR A EL IOCIFED, UNA FIANZA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL ANTICIPO CONCEDIDO,INCLUIDO EL I. V. A., OTORGADA POR INSTITUCIN MEXICANA DEBIDAMENTE AUTORIZADA Y A SATISFACCIN DE ESTE LTIMO; ASI MISMO INDICAR EN EL CALENDARIO DE OBRA, LA APLICACIN Y AMORTIZACION DEL MISMO SEGN LO ESTIPULADO EN LA CLUSULA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA DESTINE EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES DISTINTOS A LOS ESTIPULADOS EN ESTA MISMA CLUSULA, O INCUMPLA CON SU CALENDARIO DE OBRA, EL IOCIFED PODR OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO A EL CONTRATISTA LA DEVOLUCIN DEL MISMO CON SUS ACCESORIOS; O BIEN, OPTAR POR LA RESCISIN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE AL EFECTO SE ESTABLECE EN LA CLUSULA DCIMA SPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO. EN ESTE LTIMO CASO, EL CONTRATISTA DEBER REINTEGRAR A EL IOCIFED, EL SALDO POR AMORTIZAR EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESCISIN.

SI EL CONTRATISTA NO AMORTIZ EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES, PAGAR A EL IOCIFED, GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SER IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AO 2014, EN LOS CASOS DE RECARGOS PARA EL PAGO DE CRDITOS FISCALES; LOS GASTOS FINANCIEROS SE COMPUTARN POR DAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCI EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLUSULA, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIN DE EL IOCIFED.

CONTRA LA ENTREGA DE LA FIANZA A FAVOR DE LA SECRETARA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR PARTE DE EL CONTRATISTA Y A SATISFACCIN DE EL IOCIFED, ESTE LE CUBRIR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO.

OCTAVA.- GARANTAS.- EL CONTRATISTA CONVIENE Y SE OBLIGA A PRESENTAR POR SU CUENTA Y CARGO, A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / SECRETARIA DE FINANZAS/ INSTITUTO OAXAQUEO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FSICA EDUCATIVA, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA ADJUDICACIN DEL CONTRATO, LAS SIGUIENTES GARANTAS:

I.- FIANZA DE ANTICIPO EXPEDIDA POR COMPAA LEGALMENTE AUTORIZADA QUE GARANTICE LA APLICACIN O DEVOLUCIN PARCIAL O TOTAL DEL ANTICIPO QUE RECIBIR EN TRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA CLUSULA QUE ANTECEDE, FIANZA QUE SE OTORGAR POR UNA CANTIDAD IGUAL A LA DEL ANTICIPO OTORGADO. ESTA FIANZA DEBER MANTENERSE VIGENTE DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.

II.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR COMPAA LEGALMENTE AUTORIZADA QUE GARANTICE EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO Y SE OTORGAR POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LO CONTRATADO.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL PRIMER PRRAFO DE ESTA CLUSULA, EL CONTRATISTA NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, EL IOCIFED PODRA CONSIDERAR COMO NO FORMALIZADO EL CONTRATO Y ADJUDICARLO AL PARTICIPANTE SIGUIENTE, ESTO EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA PLIZA DE FIANZA QUE SE OTORGUE DEBER CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIN QUE LA OTORGUE.

A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA/ SECRETARA DE FINANZAS/ INSTITUTO OAXAQUEO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FSICA EDUCATIVA.

B) QUE LA FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO QUE LE SEA OTORGADO O PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A EL CONTRATISTA, Y QUE SE HARN EFECTIVAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO A LO PACTADO EN EL CONTRATO O CUANDO EL ANTICIPO NO SEA AMORTIZADO TOTAL O PARCIALMENTE, O SEA INVERTIDO EN FINES DISTINTOS A LOS SEALADOS EN EL CONTRATO.C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA O EXISTA ESPERA; O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGN CONVENIO MODIFICATORIO, SU VIGENCIA QUEDAR AUTOMTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRRROGA O ESPERA, DEBIENDO EN TODO CASO EL CONTRATISTA, PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TRMINOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO, PRRROGA O ESPERA ACORDADOS.

D) QUE ESTA FIANZA CONTINUAR VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRRROGA O ESPERA AL DEUDOR, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN, AN CUANDO HAYA SIDO SOLICITADA O AUTORIZADA EXTEMPORNEAMENTE O INCLUSIVE CUANDO DICHA PRRROGA O ESPERA SEA OTORGADA UNILATERALMENTE POR EL IOCIFED Y SE HAYA COMUNICADO POR ESCRITO AL DEUDOR.

E) QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO.

F) PARA CANCELAR LAS FIANZAS, SER REQUISITO PREVIO E INDISPENSABLE LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, POR SOLICITUD DE EL IOCIFED, QUE SE PRODUCIR SOLO CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO. EN CASO DE QUE PRESENTARSE ERRORES O VICIOS OCULTOS, EL IOCIFED LO COMUNICAR DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A EL CONTRATISTA, PARA QUE DENTRO DEL TRMINO DE 5 (CINCO) DAS NATURALES REPARE LOS VICIOS OCULTOS. EN CASO CONTRARIO SE HARA EFECTIVA LA POLIZA DE FIANZA RESPECTIVA Y EN CASO DE LA FIANZA DE ANTICIPO SE HAR EFECTIVA CUANDO EL ANTICIPO NO SEA AMORTIZADO TOTAL O PARCIALMENTE, O SEA INVERTIDO EN FINES DISTINTOS A LOS SEALADOS EN EL CONTRATO.

G) QUE LA INSTITUCIN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

H) QUE EN TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, EL CONTRATISTA TENDR LA OBLIGACIN DE PAGAR TODAS LAS PRIMAS PARA LA PRRROGA EN SU VIGENCIA, LIBERNDOSE SOLAMENTE MEDIANTE CARTA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR LA SECRETARA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y A PETICION POR ESCRITO DE EL IOCIFED QUE ASI LO INDIQUE.

III.- CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCIN FORMAL, EL CONTRATISTA QUEDAR OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LA MISMA, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS, AS COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE ESTE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TRMINOS SEALADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, EN EL CDIGO CIVIL FEDERAL Y CDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, POR TAL VIRTUD EN TRMINOS DEL PRRAFO SEGUNDO DEL ARTCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PREVIAMENTE A LA RECEPCIN DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A ENTREGAR FIANZA EXPEDIDA POR COMPAA LEGALMENTE AUTORIZADA QUE GARANTICE LOS VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTEN DESPUES DE LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA Y SE OTORGARA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA Y ESTARA VIGENTE DURANTE UN PLAZO DE 12 (DOCE) MESES POSTERIORES A LA RECEPCIN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE EL IOCIFED,

LA PLIZA DE FIANZA QUE SE OTORGUE DEBER CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIN QUE LA OTORGUE.

A) QUE SEA EXPEDIDA A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA / SECRETARIA DE FINANZAS/ INSTITUTO OAXAQUEO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FSICA EDUCATIVA.

B) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

C) QUE GARANTIZA LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE DEFECTOS QUE RESULTAREN DECONSTRUCCIN, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO DURANTE LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL CONTRATO, AN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO.

D) QUE LA FIANZA ESTAR EN VIGOR POR UN AO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y, EN CASO DE DEFECTOS DE CONSTRUCCIN, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADAS DEL CONTRATO, CONTINUAR VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIN QUE GARANTICE Y EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRRROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, AS COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O DE LOS JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIN DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME.

E) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIN PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE INDEMNIZACIN POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORNEO DEL IMPORTE DE LA PLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

F) QUE PARA SER CANCELADA LA FIANZA, SER REQUISITO PREVIO E INDISPENSABLE LA AUTORIZACIN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA POR SOLICITUD DE EL IOCIFED.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIN Y AJUSTE DE LOS COSTOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIN DEL PRESENTE CONTRATO, EN TANTO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS ECONMICAS NO PREVISTAS EN EL MISMO, NI TAMPOCO IMPUTABLES A CUALQUIERA DE LAS PARTES, QUE DETERMINE UN AUMENTO O REDUCCIN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO. EL AUMENTO O DISMINUCIN CORRESPONDIENTE DEBER CONSTAR POR ESCRITO, COMO LO PREVE EL ARTCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.LA REVISIN SERA PROMOVIDA A SOLICITUD ESCRITA DE EL CONTRATISTA, LA QUE SE DEBERA ACOMPAAR DE LA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA NECESARIA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA A LOS 60 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACIN, POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFA (INEGI) , DE LOS INDICES NACIONALES.

DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS; CONFORME A LOS CUALES, SE FUNDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE Y QUE SOLO PODRA REFERIRSE A LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD POR LO DISPUESTO POR EL ARTCULO 105 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL IOCIFED DENTRO DE LOS SESENTA DIAS HABILES SIGUIENTES, CON BASE EN LA DOCUMENTACIN APORTADA POR EL CONTRATISTA, RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA PETICIN; CABE HACER MENCION QUE DE NO HACER DICHA SOLICITUD EN EL PLAZO ANTERIORMENTE SEALADO, EL DERECHO PARA HACERLO PRECLUIRA.PARA TALES EFECTOS, LOS AJUSTES SE CALCULARN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIN PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO; O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, PROCEDER EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERN FIJOS HASTA LA TERMINACIN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SALVO LO PREVISTO EN ESTA CLUSULA.

EL AJUSTE SE APLICAR UNICAMENTE A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD CONVENIDOS ORIGINALMENTE.

EL IMPORTE DE LOS AJUSTES DE COSTOS PROCEDENTES, SER AFECTADO POR UN PORCENTAJE IGUAL AL ANTICIPO CONCEDIDO.

EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTAR SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERS ESTABLECIDA POR EL CONTRATISTA EN SU PROPOSICIN.

CUANDO LOS NDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y EL IOCIFED NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MXICO, EL IOCIFED PROCEDER A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGA QUE EXPIDA EL PROPIO BANCO DE MXICO.

PARA EL PAGO DEL AJUSTE DE COSTOS SE ESTAR A LO DISPUESTO EN LA CLUSULA SEXTA, POR LO QUE RESPECTA A LA AUTORIZACIN Y PAGO DE LA FACTURA Y A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.

DCIMA.- MODIFICACIN DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- EL IOCIFED, PODR MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA MATERIA DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE DE EL CONTRATISTA. LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO, SERN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

EL CONTRATISTA POR NINGN MOTIVO PROCEDER A LA EJECUCIN DE TRABAJOS QUE NO ESTN CONTEMPLADOS EN EL CATLOGO DE CONCEPTOS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES Y SE ASIENTE EN BITCORA LA ORDEN DE EJECUCIN CORRESPONDIENTE.

DCIMA PRIMERA.- AMPLIACIN DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCIN.- POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLCITAS, SE PODR MODIFICAR EL PLAZO Y MONTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PBLICA MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO STOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUBSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, SE DEBER CELEBRAR, POR UNA SOLA VEZ UN CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, DICHAS MODIFICACIONES NO PODRN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERSTICAS ESENCIALES DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL.

LAS MODIFICACIONES EN TIEMPO QUE SOLICITE EL CONTRATISTA, DEBERA REALIZARLAS CUANDO MENOS CON 10 (DIEZ) DIAS NATURALES PREVIOS A LA FECHA ULTIMA DE TERMINACIN CONTRACTUAL, MEDIANTE OFICIO Y PRESENTANDO DE MANERA PRECISA, LAS CAUSAS O MOTIVOS DEBIDAMENTE FUNDAMENTADOS QUE RESPALDEN SU SOLICITUD.

DCIMA SEGUNDA.-RESPONSABILIDADES DE EL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO B.8" DENOMINADO "CATLOGO DE CONCEPTOS" Y EN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE EL IOCIFED, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTEN A SATISFACCIN DE EL IOCIFED, AS COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMS DE RESPONDER DE LOS DAOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A EL IOCIFED, O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HAR EFECTIVA LA GARANTA OTORGADA POR LOS VICIOS OCULTOS DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE LA GARANTA (FIANZA), NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DAOS Y PERJUICIOS CAUSADOS, EL CONTRATISTA QUEDAR OBLIGADO A RESPONDER DE DICHAS IRREGULARIDADES EN QUE HUBIERE INCURRIDO, DE IGUAL FORMA, SER RESPONSABLE DE LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS Y DEBER SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIN, SEGURIDAD Y USO DE LA VA PBLICA DEL ESTADO DE OAXACA.

IGUALMENTE SE OBLIGA EL CONTRATISTA A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA FORMA TRANSMITIR A PERSONA FSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCIN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACIN EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE EL IOCIFED.

"EL CONTRATISTA" ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SIN IVA SE LE HAGA LA DEDUCCIN DEL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA, COMO DERECHOS POR EL SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DESTINADO A LA SECRETARA DE LA CONTRALORA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL; EL 2 (DOS) AL MILLAR DEL IMPORTE SIN I. V. A. POR CONCEPTO DE APORTACION AL INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN Y EL 5 (CINCO) AL MILLAR POR CONCEPTO DE APORTACION A LA CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN DELEGACIN OAXACA; QUE LA SECRETARA DE FINANZAS TRANSFERIRA INTEGRAMENTE A AMBAS INSTITUCIONES.

ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A COLOCAR UN SEALAMIENTO DE IDENTIFICACIN DE LAS OBRAS, EN BASE AL MODELO QUE AL EFECTO SE LE PROPORCIONARA, CARGANDO EL COSTO DEL MISMO A SUS GASTOS INDIRECTOS.

EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LA OBLIGACION DE COLOCAR EL SEALAMIENTO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA A CONSTRUIR, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES Y LINEAMIENTOS INDICADOS POR EL IOCIFED DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES AL INICIO DE LA MISMA, ESTE DESCONTARA EN LA PRIMERA ESTIMACION EL IMPORTE Y GASTOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION E INSTALACION DEL SEALAMIENTO, EL CUAL SERA EJECUTADO POR EL INSTITUTO.

DCIMA TERCERA.- RECEPCIN DE LOS TRABAJOS.- EL CONTRATISTA COMUNICAR A EL IOCIFED, LA TERMINACIN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y STE A SU VEZ, VERIFICAR QUE LOS MISMOS ESTN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO DE 20 (VEINTE) DAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL AVISO DE TERMINACIN DE EL CONTRATISTA.

UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACIN POR PARTE DE EL IOCIFED, ESTE PROCEDER A SU RECEPCIN DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIN DE CONCLUSIN DEL TRABAJO.

EL IOCIFED SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O FALTANTES.EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCIN DE LOS TRABAJOS, SIN QUE EL IOCIFED HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRN POR RECIBIDOS.

EL IOCIFED PODR EJECUTAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO; ASIMISMO PODR RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS:A) CUANDO EL IOCIFED, DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE HUBIERE REALIZADO SE AJUSTEN A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIN RESPECTIVAS.

B) SI EL IOCIFED, RESCINDE UNILATERALMENTE EL CONTRATO.

C) CUANDO DE COMN ACUERDO LAS PARTES CONVENGAN EN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO.

D) CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO.

EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES, EL IOCIFED, RECIBIR LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE QUE SE ACTUALICEN ALGUNOS DE LOS SUPUESTOS ANTES MENCIONADOS, LEVANTNDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE. SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN CUESTIN O BIEN DENTRO DEL AO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACIN, EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON EL IOCIFED Y A CARGO DE EL CONTRATISTA, EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIR DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS; Y SI NO FUEREN SUFICIENTES, SE HARN EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL, EL TEXTO DE LA MISMA HABR DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE EXTIENDE POR UN LAPSO DE UN AO DESPUS DE LA RECEPCIN PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIN, AS COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO DE EL CONTRATISTA, DICHA FIANZA SER SUBSTITUIDA POR LA FIANZA QUE SE ESTABLECE EN LA CLUSULA OCTAVA DE ESTE CONTRATO.PARA TODA RECEPCION DE OBRA EL CONTRATISTA DEBER ENTREGAR A EL IOCIFED, FIANZA DE VICIO OCULTOS, EN LOS TERMINOS COMO LO PREVE EL ARTCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE GARANTICE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS, SIN LA CUAL NO PODRA RECIBIRSE LA OBRA.

RECIBIDOS FISICAMENTE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, DEBERA DE ELABORARSE DE MANERA CONJUNTA, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCION, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO ACUDA DENTRO DEL PLAZO ANTERIORMENTE DESCRITO, Y PRESENTE EL FINIQUITO EN REFERENCIA, EL IOCIFED PROCEDERA A ELABORARLO Y COMUNICARA EL RESULTADO A EL CONTRATISTA, DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A EL CONTRATISTA, ESTE TENDRA UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CONVENGA; SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO, ESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DCIMA CUARTA.- SUSPENSIN TEMPORAL DEL CONTRATO.- EL IOCIFED, PODR SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERS GENERAL; PARA TALES EFECTOS,

LA SUPERVISION DE OBRAS DE EL IOCIFED, LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA OBRA, EN LOS TERMINOS COMO LO PREVE EL ARTCULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y POSTERIOR A LO ANTERIOR, SE EMITIR UN OFICIO, EL QUE DEBER SER RECIBIDO DE CONFORMIDAD POR EL CONTRATISTA, EN EL QUE SE EXPRESEN LOS MOTIVOS DE LA SUSPENSIN TEMPORAL, AS COMO LA FECHA PREVISTA PARA LA REANUDACIN DE LOS TRABAJOS; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTCULO 60, DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODR CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIN.

POSTERIORMENTE LO HAR DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y DE LA SECRETARA DE LA CONTRALORA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, A MS TARDAR EL LTIMO DA HBIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME QUE SE REFERIR A LOS ACTOS LLEVADOS A CABO EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIN DEFINITIVA. EN ESTE CASO, EL TITULAR DE EL IOCIFED, DESIGNAR A LOS SERVIDORES PBLICOS QUE PODRN ORDENAR LA SUSPENSIN.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A EL IOCIFED, STE PAGAR LOS TRABAJOS EJECUTADOS AS COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODR CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIN.

SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBER LLEVAR A CABO UN CONVENIO MODIFICATORIO DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO DE LA FIANZA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

DCIMA QUINTA.- TERMINACIN ANTICIPADA.- EL IOCIFED, PODRA DAR POR TERMINADO EL CONTRATO Y COMO CONSECUENCIA, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR LAS SIGUIENTES RAZONES:

A).- EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACIN DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARIA UN DAO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO.

B).- SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO.

C).- CON MOTIVO DE LA RESOLUCIN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARA DE LA FUNCIN PBLICA.

D).- POR RESOLUCIN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE.

E).- PORQUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE PROCEDA A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, SE DEBERN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITCORA, DEBIENDO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LEVANTAR UN ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LOS TERMINOS COMO LO PREVE EL ARTCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO SE DEN POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS, EL IOCIFED, PAGAR A EL CONTRATISTA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE STOS SEAN RAZONABLES, ESTN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTCULO 60, FRACCIN III, DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACIN DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA PODR SUSPENDER LA OBRA. EN ESTE SUPUESTO; SI OPTA POR LA TERMINACIN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBER PRESENTAR ANTE EL IOCIFED SU SOLICITUD, QUIEN RESOLVER DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIN DE LA MISMA; EN CASO DE NEGATIVA, SER NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

EL IOCIFED, COMUNICAR LA TERMINACIN ANTICIPADA DEL CONTRATO A EL CONTRATISTA Y POSTERIORMENTE LO HAR DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA Y DE LA, SECRETARA DE LA CONTRALORA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL A MS TARDAR EL LTIMO DA HBIL DE CADA MES.

DCIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.- EL CONTRATISTA, COMO EMPRESARIO Y PATRN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SER EL NICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DETRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE EL IOCIFED, EN RELACIN CON LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

DCIMA SPTIMA.- RESCISIN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- EL IOCIFED, PODR EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR LAS SIGUIENTES CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA:

A. POR CAUSAS IMPUTABLES A L CONTRATISTA NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY Y ESTE REGLAMENTO;

B. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

C. NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS RDENES DADAS POR EL RESIDENTE;

D. NO D CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIN CONVENIDOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIN Y, A JUICIO DE EL IOCIFED, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

E. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANLOGA;

F. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

G. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIN POR ESCRITO DE EL IOCIFED

H. NO D A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIN, VIGILANCIA Y SUPERVISIN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

I. INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIN DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIN O DOCUMENTACIN PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS, Y

J. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

SE CONSIDERA QUE EL CONTRATISTA INCUMPLE EL CONTRATO SI: A) NO INICIA LOS TRABAJOS A LA FECHA PACTADA. B) SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS, C) NO CUMPLE CON SU PROGRAMA DE APLICACIN Y AMORTIZACION DE ANTICIPO. D) INCUMPLE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIN DE OBRA. E) NO REPONGA ALGUNA PARTE DE LA OBRA RECHAZADA QUE NO SE AJUSTE A LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CALIDAD. F) SEA DECLARADO EN QUIEBRA O SUSPENSIN DE PAGO. G) HAYA PROPORCIONADO INFORMACIN QUE RESULTE FALSA O QUE HAYA ACTUADO CON DOLO O MALA FE. H) AS COMO POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE IMPLIQUE CONTRAVENCIN A LOS TRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO.

LO ANTERIOR DANDO DERECHO A SU RESICION INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA EL IOCIFED, ADEMS DE QUE SE APLIQUEN LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME LO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

PREVIO A RESCINDIR UNA OBRA POR RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIN, CUANDO SE OBSERVE UN ATRASO EN LA EJECUCIN DE LA OBRA DEL 15 % (QUINCE POR CIENTO), EL IOCIFED LE NOTIFICAR AL CONTRATISTA, EL ATRASO DE OBRA, Y VERIFICAR SI SE CUMPLE CON LOS TIEMPOS, O SE REQUIERE DE MS, ANTES DE INICIAR CON EL PROCESO DE RESCISIN E INCLUSO ANTES DE ENVIAR LA NOTIFICACIN DE ATRASO DE OBRA AL CONTRATISTA.

1.- SE INICIARA A PARTIR DE QUE MEDIANTE OFICIO DE INICIO DE RESICION LE SEA COMUNICADO AL CONTRATISTA EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

2.- TRANSCURRIDO EL TIEMPO A QUE SE REFIERE EL PUNTO ANTERIOR, SE RESOLVERA CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER, DETERMINANDO POR PARTE DE EL IOCIFED DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, DEBIENDO EL IOCIFED COMUNICAR A EL CONTRATISTA, DENTRO DEL TERMINO DE 15 (QUINCE) DIAS HABILES.

CUANDO EL IOCIFED, DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, OPERAR DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIN JUDICIAL.

DE DECLARARSE LA RESCISIN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, EL IOCIFED, SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBER EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 (TREINTA), DAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIN DE LA RESCISIN, PROCEDIENDO A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES. EN DICHO FINIQUITO DEBER PREVEERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS; LO ANTERIOR ES SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE EL CONTRATISTA QUE PUDIESEN EXISTIR.

EL IOCIFED PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESICION, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIN DE UNO O DE OTRO.

UNA VEZ COMUNICADA POR LA DEPENDENCIA EN TAL EVENTO, EL IOCIFED LEVANTARA ACTA CIRCUNSTANCIADA, DONDE SE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS Y ASENTNDOSE LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA RESICION.

PARA EL CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE EL CONTRATISTA, EL MISMO SE DEBER REINTEGRAR A EL IOCIFED, EN UN LAPSO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISIN A EL CONTRATISTA, POR LO CUAL, SE LE RECONOCERN LOS MATERIALES QUE TENGA EN LA OBRA O ESTN EN PROCESO DE ADQUISICIN DEBIDAMENTE COMPROBADOS, CONFORME A LOS DATOS BSICOS DE PRECIOS DE LA LICITACIN, CONSIDERANDO SI LOS HUBIERE, LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISIN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA Y EL CONTRATISTA SE COMPROMETE POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCIN DE LOS TRABAJOS.

SI EL CONTRATISTA NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO ANTES MENCIONADO, PAGAR A EL IOCIFED, GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACIN, COMO SI SE TRATARA DE PRRROGA EN EL PLAZO DE CRDITOS FISCALES, CALCULNDOSE LOS CARGOS SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO POR LOS DAS CALENDARIO DESDE QUE VENCI EL PLAZO DE REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU LIQUIDACIN.

DCIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES.- EL IOCIFED, TENDR LA FACULTAD DE VERIFICAR QUE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE ESTN EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROGRAMA APROBADO; PARA LO CUAL, EL IOCIFED, COMPARAR PERIDICAMENTE EL AVANCE DE LAS OBRAS, AS COMO EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TRMINOS DEL PROGRAMA DE OBRA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR DICHA COMPARACIN, LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDR POR NO REALIZADA.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIN A QUE SE REFIERE EL PRRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LA OBRA REALMENTE EJECUTADA ES MENOR DE LO QUE DEBI REALIZARSE A LA FECHA DE VERIFICACION, EL IOCIFED, RETENDR EN TOTAL EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LAS DIFERENCIAS DE DICHOS IMPORTES, MULTIPLICADO POR EL FACTOR RESULTANTE DE LA DIVISION DE LOS DIAS DE ATRASO ENTRE 30 CONTADOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISIN; POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HAR LA RETENCIN O DEVOLUCIN QUE CORRESPONDA, A FIN QUE LA RETENCIN TOTAL SEA LA INDICADA.

SI DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPARACIN CORRESPONDIENTE AL LTIMO MES DEL PROGRAMA SE PROCEDE A HACER ALGUNA RETENCIN, SU IMPORTE SE APLICAR EN BENEFICIO EL IOCIFED, A TTULO DE PENA CONVENCIONAL POR EL SIMPLE RETARDO EN EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE EL CONTRATISTA.

AL REALIZAR EL CLCULO DE LA SANCIN DE ATRASO, SE TOMARN EN CUENTA LOS AJUSTES Y PRRROGAS ACORDADAS POR LAS PARTES. PARA EL CASO DE QUE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DENTRO DEL TIEMPO PROGRAMADO, SE EFECTUARN VARIAS COMPROBACIONES DEL AVANCE DE LAS OBRAS Y SE APLICARN DOS O MS SANCIONES POR ATRASO, EN LA SIGUIENTE SE DEDUCIR EL IMPORTE DE LA ANTERIOR, PUDIENDO SER DEVOLUTIVA SI EL ATRASO ES RECUPERADO O DEFINITIVO SI NO SE ENTREGARE LA OBRA EN LA FECHA ACORDADA, EN ESTE CASO, LA SANCIN CONTINUAR INCREMENTNDOSE HASTA LA TERMINACIN TOTAL DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS, CONSIDERNDOSE EL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE FALTANTE DE EJECUTAR EN LA FECHA DE TERMINACIN PROGRAMADA, MULTIPLICADO POR LOS DAS DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA DIVIDIDO ENTRE TREINTA.

EL IOCIFED, VERIFICAR TAMBIN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDER A PRACTICAR UNA EVALUACIN PARA DETERMINAR LA REPOSICIN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACIN DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCIN A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS CUYO VALOR SE HAR EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACIN. SI SE DETERMINA LA REPOSICIN, SE APLICAR UNA RETENCIN DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SOLO SE DEVOLVER SI EL CONTRATISTA CUMPLE A SATISFACCIN CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

EN CASO DE QUE EL IOCIFED, CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO , LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y REGLAMENTARIAS APLICABLES EN LA MATERIA, OPTE POR RESCINDIR EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA, PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTAS, ABSTENINDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS, AN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE SE EFECTUAR DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIN DE LA RESCISIN.

LO ANTERIOR, ES SIN PERJUICIO DE LAS RESPONSABILIDADES ADICIONALES QUE PUDIERAN EXISTIR.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y, EN SU CASO, LA APLICACIN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, EL IOCIFED EFECTUARA EN EL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.

CUANDO SE ARGUMENTEN COMO CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, LAS CONDICIONES CLIMATOLGICAS DEBERA ACREDITARSE MEDIANTE CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL ORGANO OFICIAL COMPETENTE, POR EJEMPLO LA COMISION NACIONAL DEL AGUA.

LA APLICACIN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEALADAS ANTERIORMENTE, SON INDEPENDIENTES DE LA FACULTAD QUE TIENE EL IOCIFED, PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

DCIMA NOVENA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- CUANDO SE REQUIERA DE TRABAJOS NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA DAR AVISO A EL IOCIFED, PREVIAMENTE A SU EJECUCIN, EMPLEANDO PARA ELLO UN PLAZO MXIMO DE 7 (SIETE) DAS NATURALES PARA ELABORAR Y PRESENTAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, PARA APROBACIN POR PARTE DE EL IOCIFED Y STE RESOLVER LO CONDUCENTE, EN UN PLAZO DE 7 (SIETE) DAS NATURALES.

EN ESTE CASO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, EL CONTRATISTA DESDE SU INICIACIN, DEBER IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL REPRESENTANTE DE EL IOCIFED, PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE REFIEREN LAS CLUSULAS ANTERIORES

VIGSIMA.- SUPERVISIN DE LOS TRABAJOS.- EL IOCIFED, DESIGNARA A UN REPRESENTANTE DIRECTO EN LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUIN TRATAR TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS TRABAJOS O DERIVADOS DE ELLOS QUIEN TENDR ENTRE OTRAS, LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE A CONTINUACIN SE SEALAN: LLEVAR LA BITCORA DE LA OBRA O LAS OBRAS; VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE REALICEN CONFORME A LO PACTADO EN EL CONTRATO, ASI COMO A LAS ORDENES DE LA DEPENDENCIA A TRAVES DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIN; REVISAR LAS ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CONJUNTAMENTE CON LA SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCCIN DEL CONTRATISTA, APROBARLAS Y FIRMARLAS PARA SU TRMITE DE PAGO; MANTENER LOS PLANOS DEBIDAMENTE ACTUALIZADOS; CONSTATAR LA TERMINACIN DE LOS TRABAJOS Y RENDIR INFORMES PERIDICOS Y FINAL DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA EN LOS ASPECTOS LEGALES, TCNICOS, ECONMICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS.

ES FACULTAD DE EL IOCIFED, REALIZAR LA INSPECCIN DE TODOS LOS MATERIALES QUE VAYAN A USARSE EN LA EJECUCIN DE TODOS LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE STOS O EN LOS LUGARES DE ADQUISICIN.

VIGSIMA PRIMERA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE.- EN VIRTUD DE SER EL PRESENTE UN CONTRATO INTUITU PERSONAE, EL CONTRATISTA NO PODR CEDER EN NINGN CASO A OTRAS PERSONAS FSICAS O JURDICAS, YA SEA EN TODO O EN PARTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL MISMO PARA LA REALIZACIN DE LAS OBRAS, EXCEPTO LOS DERECHOS DE COBRO QUE SE DERIVEN A SU FAVOR DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA, FACTURAS O CONTRA-RECIBOS QUE SE GENEREN EN LOS TRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO, CON LOS TRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LA CLUSULA SIGUIENTE.

EL CONTRATISTA NO PODR HACER EJECUTAR LA OBRA O PARTE DE LA MISMA POR OTRO, SALVO EN LOS SUPUESTOS Y CON APEGO A LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL ARTCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGSIMA SEGUNDA.- CESIN DE DERECHOS DE COBRO.- EL CONTRATISTA PODR CEDER O GRAVAR SUS DERECHOS DE COBRO, DEBIENDO CUMPLIR PARA ELLO CON LAS CONDICIONES SIGUIENTES:

I.- AVISO PREVIO, EXPRESO Y POR ESCRITO A EL IOCIFED, EN EL QUE SE EXPRESE SU INTENCIN DE CEDER O GRAVAR TODOS O PARTE DE SUS DERECHOS DE COBRO. EL AVISO QUE AQU SE MENCIONA, DEBER DARSE CUANDO MENOS CON 30 (TREINTA) DAS NATURALES DE ANTICIPACIN, ESPECIFICANDO CLARAMENTE LOS DERECHOS QUE SERN MATERIA DEL FUTURO GRAVAMEN O CESIN. EN ESTE AVISO, DEBER DECLARAR EL CONTRATISTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO HA CELEBRADO CON ANTERIORIDAD OTRA CESIN DE DERECHOS O ACTO JURDICO QUE SE TRADUZCA EN CESIN A FAVOR DE TERCEROS DE DICHOS DERECHOS DE COBRO. DE EXISTIR UNA CESIN O GRAVAMEN ANTERIOR, DEBER EXPRESARLO AS Y APORTAR TODOS LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITAN SU PLENA IDENTIFICACIN.

II.- CONFORMIDAD PREVIA EXPRESA Y POR ESCRITO EL IOCIFED, RESPECTO DEL AVISO DEL PUNTO ANTERIOR.

III.- NOTIFICACIN PREFERENTE A TRAVS DE CORREDOR O NOTARIO PBLICO DE LA CONSTITUCIN DEL GRAVAMEN O DE LA CESIN DE DERECHOS CELEBRADA, EN LA QUE SE INDIQUE CLARAMENTE EL NMERO, FECHA Y OBJETO DEL CONTRATO FUENTE, LAS FACTURAS, EN SU CASO CONTRA-RECIBOS MATERIA DEL GRAVAMEN O DE LA CESIN, AS COMO EL IMPORTE Y LA FECHA DE CADA UNO DE ELLOS, EL IMPORTE TOTAL DE LA CESIN O GRAVAMEN, CON EL DESGLOSE CORRESPONDIENTE Y CUALQUIER OTRO DATO O DOCUMENTO INDISPENSABLE QUE SE REQUIERA A JUICIO DE EL IOCIFED, PARA QUE QUEDE PLENAMENTE IDENTIFICADO EL CRDITO CEDIDO O GRAVADO.IV.- EN CASO DE QUE NO SE OPTE POR LA NOTIFICACIN A TRAVS DE CORREDOR O NOTARIO PBLICO, ESTO DEBER HACERSE EN FORMA FEHACIENTE CON EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE POR EL IOCIFED, A FIN DE QUE QUEDE CONSTANCIA INDUBITABLE DE QUE SE CUMPLI CON EL REQUISITO QUE ESTABLECE LA LEY.

V.- LA NOTIFICACIN O EN SU CASO EL AVISO DE LA CESIN O DE LA CONSTITUCIN DE UN GRAVAMEN SOBRE LOS DERECHOS DE COBRO, DEBER SER HECHA A EL IOCIFED, DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DAS NATURALES SIGUIENTES A LA CELEBRACIN DEL CONTRATO ENTRE CEDENTE Y CESIONARIO ACREEDOR Y DEUDOR PIGNORATICIO ENTRE LAS PARTES QUE CELEBREN EL CONTRATO O ACTO JURDICO CUYO OBJETO SEA CEDER O GRAVAR A FAVOR DE UNA DE ELLAS EL COBRO DE LAS FACTURAS Y CONTRA-RECIBOS MATERIA DEL CONTRATO.

VI.- CUALQUIER OTRO DATO O DOCUMENTO QUE EL IOCIFED, ESTIME NECESARIO.

VII.- QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO Y AS LO ADMITE EL CONTRATISTA, QUE EL IOCIFED NO ASUME RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CONVENIO O ACTO JURDICO A TRAVS DEL CUAL, EL CONTRATISTA SEA SUSTITUIDO EN LOS CRDITOS QUE SURGIESEN A SU FAVOR CONFORME LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

VIII.- EL IOCIFED Y EL CONTRATISTA CONVIENEN QUE EN CASO DE RESCISIN DE ESTE CONTRATO, LOS CRDITOS A FAVOR DE TERCEROS TENDRN LA SIGUIENTE PRELACIN U ORDEN DE PREFERENCIA EN SU PAGO:

A) CRDITOS A FAVOR DE LOS TRABAJADORES DE EL CONTRATISTA.B) CRDITOS FISCALES EN LOS TRMINOS DEL CDIGO FISCAL DE LA FEDERACION.C) CRDITOS A FAVOR DE EL IOCIFED, TENIENDO PREFERENCIA DENTRO DE STOS, LOS QUE RESULTEN DE LA FALTA DE AMORTIZACIN DEL O DE LOS ANTICIPOS QUE SE HAYAN OTORGADO A CUENTA DE ESTE CONTRATO A EL CONTRATISTA.D) OTROS CRDITOS A FAVOR DE TERCEROS DISTINTOS A LOS MENCIONADOS EN LOS PUNTOS ANTERIORES.

EL IOCIFED, tendr la facultad para rescindir de pleno derecho y sin NECESIDAD DE DECLARACIN JUDICIAL EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO DESPUS DE SER COBRADAS LAS FACTURAS O CONTRA-RECIBOS, STAS SE HAGAN FIGURAR POR EL CONTRATISTA EN UN CONTRATO DE CESIN DE CRDITOS O DE CONSTITUCIN DE GARANTA PRENDARIA, DE FIDEICOMISO EN GARANTA O CUALQUIER OTRO ACTO JURDICO QUE TENGA COMO CONSECUENCIA CONFERIR A UN TERCERO LOS DERECHOS DE EL CONTRATISTA A LOS CRDITOS GENERADOS CONFORME A ESTE CONTRATO, O PREFERENCIA SOBRE DICHOS CRDITOS.

VIGSIMA TERCERA.- PRORROGAS.- EN CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE NO FUERA IMPUTABLE A EL CONTRATISTA, LE FUERA IMPOSIBLE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO SEALADO EN ESTE CONTRATO, SOLICITAR POR LO MENOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES ANTES DE LA TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION, POR ESCRITO PRORROGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, EXPLICANDO Y COMPROBANDO LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS QUE LA OCASIONEN, RESERVANDOSE EL IOCIFED, EL DERECHO SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA JUSTIFICACIN Y PROCEDENCIA; Y EN CASO DE OTORGARLA, SOLO SERA POR UNA SOLA VEZ Y POR UN TIEMPO MXIMO DE NOVENTA DAS CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION. NO PROCEDERA LA PRORROGA CUANDO LOS TRABAJOS NO SE REALICEN DENTRO DEL PLAZO SEALADO, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL CONTRATISTA.

EN CASO DE QUE EL IOCIFED CONCEDA LA PRORROGA, PODRA EXIGIR AL CONTRATISTA PARA QUE DENTRO DEL PLAZO OTORGADO ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA CONCLUSION OPORTUNA DE LOS TRABAJOS, SO PENA DE RESCINDIRLE EL CONTRATO O RECLAMO DE LOS DAOS Y PERJUICIOS A QUE HAYA LUGAR.

VIGSIMA CUARTA.- DISCREPANCIA.- LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS, PREVALECER LO SEALADO EN EL CLAUSULADO.

VIGSIMA QUINTA.- LEGISLACIN APLICABLE.-LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTENIDO DE LA SECCIN CORRESPONDIENTE DE LAS REGLAS GENERALES PARA LA CONTRATACIN Y EJECUCIN DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIN PBLICA FEDERAL EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, EN LO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERN APLICABLES SUPLETORIAMENTE, EL CDIGO CIVIL FEDERAL, EL CDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. .

VIGSIMA SEXTA.-JURISDICCIN Y TRIBUNALES COMPETENTES.- PARA LA INTERPRETACIN Y DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUREZ, OAXACA, POR LO TANTO, EL CONTRATISTA RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

VIGSIMA SPTIMA.- LAS PARTES MANIFIESTAN QUE EN EL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO NO HA EXISTIDO DOLO, VIOLENCIA, ERROR, O VICIO ALGUNO DE LA VOLUNTAD, QUE PUEDA INVALIDARLO Y PARA CONSTANCIA LO FIRMAN POR DUPLICADO EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUREZ, OAXACA A LOS DIAS DEL MES DE _________ DEL AO 2014.

POR EL IOCIFED

_________________________________________________M. EN ARQ. EL ELFEGO PREZ MATOSDIRECTOR GENERAL"EL CONTRATISTA"

________________________________________________

________________________________________________

RESPONSABLE TCNICO

T E S T I G O S

_______________________________________________________ARQ. JESS ADOLFO DVILA ALFARODIRECTOR DE CONSTRUCCIN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

________________________________________________ING. FRANCISCO JESS SNCHEZ MARTNEZJEFE DE LA UNIDAD DE INGENIERA Y COSTOS

ANEXO 10

CONSIDERACIONES GENERALES

INSTITUTO OAXAQUEO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVAIOCIFED

CONSIDERACIONES GENERALES

1. EL CONCEPTO DE EXCAVACIN SER EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD CLAVES 11071, 11072, 11073,11080 SE INCLUYEN ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA (PARA ESTO EL CONTRATISTA EN LA VISITA DE OBRA DEBERA REALIZAR LOS SONDEOS NECESARIOS QUE LE PERMITAN CONOCER EL TIPO DE SUELO A CONSIDERAR EN EL ANLISIS DEL PRECIO UNITARIO QUE PROPONGA).

2. LA CIMBRA EN LOSAS INCLUYE FRONTERAS, CHAFLANES Y GOTEROS, ADEMAS DE LA OBRA FALSA Y LA CIMBRA DE CONTACTO. SOLO SE ACEPTARA CIMBRA DE CONTACTO EN BUEN ESTADO Y CON UN MXIMO DE 3 USOS.

3. EN EL PRECIO UNITARIO DE LOS CONCEPTOS DE CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO SE DEBERAN CONSIDERAR LOS CRUCES, TRASLAPES, GANCHOS, DOBLECES Y DESPERDICIOS DEL ACERO DE REFUERZO.

4. LA CANCELERIA DE ALUMINIO DEBERA QUEDAR BIEN FIJADA EN TODOS SUS ELEMENTOS ASI COMO A LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO, NO SE PERMITIRA EL USO DE TAQUETES DE MADERA Y SE DEBER REALIZAR EL SELLADO CON SILICON AL INTERIOR Y EXTERIOR EN TODO EL PERIMETRO DEL CANCEL.

5. EN INSTALACIONES ELCTRICAS Y REDES EXTERIORES, EL TIPO DE CONDUCTOR QUE SE UTILIZARA SERA CABLE DE MARCAS RECONOCIDAS COMO CONDUMEX, MONTERREY, CONELEC O LATINCASA. EN LOS EMPALMES PARA CONDUCTORES HASTA CALIBRE 6, SE UTILIZARAN CONECTORES DE PERNO PARTIDO, (2) DOS CAPAS DE CINTA DE HULE, (2) DOS CAPAS DE CINTA PLASTICA DE P.V.C. Y UN BAO DE BARNIZ.

6. LOS CONCEPTOS DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIAS PARA REDES EXTERIORES, ELECTRICA HIDRAULICA Y SANITARIA: INCLUYEN LIMPIA Y TRAZO, EXCAVACIN, NIVELACION, CAMA DE ARENA, RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.

7. EL CONCEPTO 33016 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE PARA LAVABO O VERTEDERO, DEBERA SER DE FIERRO GALV. C-40 DE 13 MM. DE DIAMETRO EN TORNO AL MUEBLE Y EMPOTRANDO DOS SOPORTES DIAGONALES AL MURO. (SEGN CROQUIS QUE APARECE EN EL LIBRO 3 NORMAS DE CONSTRUCCIN E INSTALACIONES DEL C.A.P.F.C.E. PAG. 182)

8. LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE ACERO DE REFUERZO INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA POR: VALOR DE ADQUISICIN Y TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, CARGAS Y DESCARGAS, ALMACENAMIENTOS, PROTECCIN, CORTADO, DESPERDICIOS, DOBLECES, EMPALMES, LIMPIEZA, AMARRE CON ALAMBRE, SEPARADORES Y SILLETAS, COLOCACIN, MUESTREO Y PRUEBAS.

9. EL CONCEPTO 32001 (APLANADO DE MUROS) INCLUYE ACABADO FINO CON ESPONJA.

10. EL CONCEPTO 32031 (SUMINISTRO Y COLOCACIN DE AZULEJO...) INCLUYE EL APLANADO RUSTICO BASE, PREVIO A LA COLOCACIN DEL LAMBRIN.

11. LOS TRABAJOS DE CARPINTERA DEBERAN REALIZARSE CON MADERA DE PINO DE PRIMERA Y TENDRAN EL ACABADO QUE SE INDIQUE EN EL PROYECTO.

12. EL CONCEPTO 37035 (LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAO) INCL. CEPILLADO CON AGUA, JABON Y ACIDO CLORHIDRICO.

13. EL CONCEPTO DE SUM. DE W.C. CONSIDERA EL TANQUE DE W.C. DE 6 LTS. DE CAPACIDAD O DE BAJO CONSUMO.

14. EL CONCEPTO SUM. Y COLC. DE CODO EXTENSIN PARA WC; EL CODO SE CONSIDERARA DE COBRE Y EL ACCIONADOR DE ALUMINIO.

15. EN LAS TUBERIAS SANITARIAS DE REDES EXTERIORES TANTO EN TUBERIAS DE P.V.C. SANITARIO COMO EN LA TUBERIA ALBAAL DE CEMENTO LA PENDIENTE MINIMA SERA DEL 2%.

16. PARA CADA CONCEPTO DE TRABAJO DEBER UTILIZARSE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN LA ACTIVIDAD QUE SE TRATE, LA SUPERVISIN DEL IOCIFED SE RESERVA EL DERECHO DE SUSPENDER LA EJECUCIN DE TRABAJOS EN CASO DE QUE EL OBRERO SEA INCOMPETENTE.

17. LA COMUNIDAD EN DONDE SE CONSTRUYA LA OBRA NO ESTA OBLIGADA A PROPORCIONAR NINGUN MATERIAL, AGUA O ACARREOS PARA LA MISMA, SALVO QUE ESTO SEA REMUNERADO POR EL CONTRATISTA.

18. LA EJECUCIN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA EN GENERAL, SE SUJETARAN A LO INDICADO EN EL LIBRO 3 NORMAS Y ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION E INSTALACIONES DEL C. A. P. F. C. E.

ANEXO 11

MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONESYCIRCULARES ACLARATORIAS

CIRCULARES ACLARATORIAS

ANEXO 11

EL LICITANTE DEBER ANEXAR LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y LAS CIRCULARES ACLARATORIAS EMITIDAS POR EL IOCIFED

ANEXO 12

DECLARACION DE INTEGRIDAD DE LOS LICITANTES

ANEXO No. 12DECLARACION DE INTEGRIDAD DE LOS LICITANTES

LUGAR Y FECHA

El C. ____________________ representante legal de la _________(persona fsica o moral)________, declaro que a travs mo o de interpsita persona, nos abstendremos de adoptar conductas que motiven a que los servidores pblicos del IOCIFED, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratacin y cualquier otro aspecto que otorguen condiciones ms ventajosas a mi representada, respecto de los dems participantes, para la siguiente licitacin.

No. de Licitacin: ____________________________

Obra(s)LocalidadMunicipio

Lo anterior en cumplimiento a lo estipulado en el Art. 26 Fracc. XI del Reglamento de la Ley De Obras Pblicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas.


_____________________________NOMBRE Y FIRMA DELREPRESENTANTE LEGAL


ANEXO 13

RELACIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIN RELACIN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDR EN LA EJECUCIN DE LA OBRAANEXO 13 LUGAR Y FECHAC. M. EN ARQ. ELI E. PEREZ MATOSDIRECTOR GENERAL IOCIFEDP R E S E N T E .

POR MEDIO DEL PRESENTE, DOY A CONOCER LA RELACIN DE TODA LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO QUE SE UTILIZAR DURANTE LA EJECUCIN DE LA OBRA Y QUE A CONTINUACIN SE DESCRIBE:

LICITACION N _____________________ PAQUETE N __________ FECHA ____________________OBRA:_______________________________________________________________________________

E J E M P L O

DESCRIPCINCANTIDAD.VIDAUTILDISPONIBILIDADUBICACIN

PROPIARENTADA

COMPACTADOR NEUMTICOAOSPROPIARENTADA

REVOLVEDORA HOOPERAOSPROPIARENTADA

VIBRADOR HOOPERAOSPROPIARENTADA

OTRO(S)....



____________________________NOMBRE Y FIRMA DELREPRESENTANTE LEGAL

NOTA: Este documento deber presentarse en papel membretado de la persona fsica o moral participante.

ANEXO 14

ANALISIS DE CLCULO E INTEGRACIN DEL FACTOR DE SALARIO REAL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

( IOCIFED )

REQUISITOS DE LA LICITACINPBLICA NACIONAL

DIE.40.68LICITACION PUBLICA NACIONAL N LO-920039997-N39 -2014

102

ANLISIS DE INTEGRACIN DEL FACTOR DEL SALARIO REALANEXO 14

ANEXO 15

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIN DE LOS TRABAJOS (POR CONCEPTOS EN DESCRIPCIN CORTA, SUBDIVIDIDOS EN PARTIDAS y SUBPARTIDAS)

ANEXO 15PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS

OBRA:

UBICACIN:LICITACION N.

METAS:CONTRATISTA:

FECHA PROG. DE INICIO:FECHA PROG. DE TERMINACION:

CLAVECONCEPTO (DESCRIPCIN CORTA)UNIDADVOLUMEN1er MES2 MES3 er MES4 to. MES5to. Mes

SEMANASEMANASEMANASEMANASEMANA

1234567891011121314151617

EDIFICIO

1.1 CIMENTACION

1.1.1preliminares

11081LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).M2384.50384.50

1.1.2excavaciones y cortes

11071EXCAVACION A MANO EN TERRENOM3125.6060.2525.5039.85

1.1.3plantillas

11101PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=100 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR.M285.2569.8515.40

1.1.4suministros y rellenos

11121RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.M365.2565.25

s/cSUM. Y RELLENO DE MATERIAL COMPACTADO por medios mecanicos EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, al 95% proctor INCL. Agua necesaria y pruebas de laboratorioM345.5945.59

1.1.5concretos en cimentacion

12010CONCRETO Fc=250KG/CM2 EN CIMENTACIN TMA. 3/4 INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.M325.5825.58

1.1.6cimbra en cimentacion

12021CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3a., ACABADO COMUN, INCL. CIMBRADO Y DESCIMBRADO.M2112.26112.26

1.1.7acero en cimentacion

12034ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #3 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.KG650.00650.00FORMATO EJEMPLO

12035ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #4 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.KG852.00852.00

12036ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA #5 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.KG225.00225.00

12037ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON VARILLA DEL #6 AL #12 F'y=4200 KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIO.KG230.00230.00

1.1.8muretes de enrase

12076MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION M245.5225.3120.21

1.1.9cadenas de desplante

12111CADENA TIPO CD-1, CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2 M.L58.6058.60

1.2 ESTRUCTURA

1.2.1cimbra en estructura

21101CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROSM2124.2682.2542.01

21110CIMBRA PARA LOSAS

21115CIMBRA EN TRABES

1.2.2acero en estructura

21201ACERO No.2

21203ACERO No.3

21204ACERO No.4

21205ACERO No.5

21208ACERO No. 6-12

1.2.3concreto en estructura

21301CONCRETO Fc=250KG/CM2 EN ESTRUCTURATMA. 3/4 INC. COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.

1.3 ALBAILERIA Y ACABADOS

1.3.1cadenas y castillos

31001CADENA 14X10 CMS.

31017CADENA O CASTILLO 14X15CMS.

31040CEJA DE CONCRETO

1.3.2muros

31105MURO DE 14 CMS.

ANEXO 16

MANIFESTACIN POR ESCRITO QUE NO SUBCONTRATAR, NI EL TOTAL, NI PARTES DE LA OBRA

MANIFESTACIN POR ESCRITO QUE NO SUBCONTRATAR, NI EL TOTAL, NI PARTES DE LA OBRA

ANEXO 16

LUGAR Y FECHAM. EN ARQ. ELI E. PEREZ MATOSDIRECTOR GENERAL IOCIFEDP R E S E N T E.

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO A USTED BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NUESTRA EMPRESA NO SUBCONTRATARA NI EL TOTAL NI PARTES DE LA OBRA MOTIVO DE LA SIGUIENTE LCITACION:

N DE LICITACIN: ______________N DE PAQUETE: ______________

OBRA(S)LOCALIDADMUNICIPIO





ANEXO 17

MANIFESTACIN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIN PBLICA CON PARTCULARES, AS COMO CARATULAS DE CONTRATOS EN OBRAS SIMILARES.

MANIFESTACIN DE LOS CONTRATOS EN VIGOR CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIN PBLICA CON PARTICULARES.ANEXO 17

LUGAR Y FECHAM. EN ARQ. ELI E. PEREZ MATOSDIRECTOR GENERAL IOCIFEDP R E S E N T E.

POR MEDIO DEL PRESENTE, DOY A CONOCER A USTED LA RELACIN DE LOS CONTRATOS QUE NUESTRA EMPRESA TIENE CELEBRADOS A LA FECHA CON LA ADMINISTRACIN PBLICA AS COMO CON PARTICULARES:

DEPENDENCIA O ENTIDADOBRA YUBICACIONMONTO CONTRATADOMONTO EJERCIDOMONTO POR EJERCERAVANCEFISICO

T O T A L E S

NOTA: EN CASO DE NO TENER CONTRATOS CELEBRADOS CON LA A.P. ASI LO DEBERA SEALAR Y SE DEBER ANEXAR CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TCNICA REQUERIDA.

SIN MS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED.


_____________________________NOMBRE Y FIRMAREPRESENTANTE LEGAL

EN CASO DE QUE NO TENGA CELEBRADOS CONTRATOS, DEBERA ANEXAR CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O CAPACIDAD TECNICA REQUERIDA.

NOTA: Esta carta deber presentarse en Hoja membretada de la persona fsica o moral participante.

ANEXO 18

MANIFESTACIN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

MANIFESTACION DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 51 Y 78 DE LA L.O.P. Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.ANEXO 18

LUGAR Y FECHA

M. EN ARQ. ELI E. PEREZ MATOSDIRECTOR GENERAL DEL IOCIFED.PRSENTE:

POR ESTE CONDUCTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO CONOCER LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA Y DE NO ENCONTRARME DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 51 Y 78 DE LA PRESENTE LEY.


NOMBRE, FIRMA Y SELLO DELREPRESENTANTE LEGAL


ANEXO 19

MANIFESTACIN POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ESTADO DE MORA O ATRASO RESPECTO DE SUS OBRAS CON ESTA U OTRAS DEPENDENCIAS.

MANIFESTACION DE NO ENCONTRARSE EN ESTADO DE MORA O ATRASO RESPECTO DE OBRAS CONTRATADAS CON ESTA U OTRAS DEPENDENCIAS.ANEXO 19

LUGAR Y FECHA

M. EN ARQ. ELI E. PEREZ MATOSDIRECTOR GENERAL DEL IOCIFED.PRSENTE:

POR ESTE CONDUCTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE MI REPRESENTADA (PERSONA FSICA O MORAL) NO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE MORA O ATRASO EN NINGUNA DE LAS OBRAS QUE TIENE CONTRATADAS CON ESTA U OTRAS DEPENDENCIAS, PARA LO CUAL FACULTO AL IOCIFED PARA EJERCER FUNCIONES DE COMPROBACIN Y VERIFICACIN DE ESTE DICHO.




ANEXO 20MANIFESTACIN POR ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO EXISTIR PARTICIPACIN EN SU REPRESENTADA, DE PERSONAS FSICAS O MORALES INHABILITADAS.

MANIFESTACION DE NO EXISTIR PARTICIPACIN DE PERSONAS FSICAS MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADASANEXO 20

LUGAR Y FECHA

M. EN ARQ. ELI E. PEREZ MATOS.DIRECTOR GENERAL DEL IOCIFED.PRESENTE:

Manifiesto bajo protesta de decir verdad de que dentro de mi representada, no participan en el presente proceso de contratacin, personas fsicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolucin de la Secretara de la Funcin Pblica, con el propsito de evadir los efectos de la inhabilitacin, tomando en consideracin, entre otros, los supuestos siguientes: A) Personas morales en cuyo capital social participen personas fsicas o morales que se encuentren inhabilitadas en trminos del primer prrafo de esta fraccin;

B) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas fsicas o morales que se encuentren inhabilitadas en trminos del primer prrafo de esta fraccin, y

C) Personas fsicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

Lo anterior en los trminos que establece el artculo 33 fraccin XXIII de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las mismas.




ANEXO 21MANIFESTACIN POR ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA; DE CONFORMIDAD CON EL ART. 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

MANIFESTACIN POR ESCRITO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA ANEXO 21

LUGAR Y FECHA

M. EN ARQ. ELI E. PEREZ MATOS.DIRECTOR GENERAL DEL IOCIFED.PRESENTE:

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE MI REPREENTADA ES DE NACIONALIDAD MEXICANA; DE CONFORMIDAD CON EL ART. 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.




SEGUNDA PARTEASPECTOS ECONMICOS

ANEXO 1

CARTA COMPROMISO

MODELO DE CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES

(ESTE MODELO DEBER ELABORARSE ENPAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)ANEXO 1LUGAR Y FECHAC. M. EN ARQ. ELI E. PEREZ MATOSDIRECTOR GENERAL DEL IOCIFED P R E S E N T E

Hago referencia a la convocatoria pblica nacional No.______de fecha ________________ del 2014 emitida por el IOCIFED, relativa a la Licitacin No ___________________ referente a las construcciones escolares ah especificadas. Sobre el particular el suscrito ________________________________________________________ en mi calidad de _________________________________________ , manifiesto a usted lo siguiente:

1.-Declaro bajo protesta de decir verdad que nuestra empresa no se encuentra dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en el Artculo 51 Y 78 de la Ley Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las mismas.2.-La empresa que represento, propone realizar los trabajos a los que se refiere esta Licitacin, de acuerdo con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados, y con los precios unitarios cuyos montos aparecen en la relacin que forma parte de los anexos de esta proposicin3.-Declaro que hemos ledo, analizado y considerado al detalle los requisitos de participacin de Licitacin, las normas y especificaciones de construccin generales o particulares correspondientes, el juego de planos que nos fue proporcionado por el IOCIFED as como las especificaciones complementarias.4.-Que hemos visitado y examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las peculiaridades del terreno, y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de la obra.5.-Que tambin hemos ledo detalladamente el modelo del contrato de obra que nos fue proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado en consideracin al formular el programa de ejecucin y los precios unitarios que proponemos.6.-Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos solicitaron, tomando en consideracin circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se expresan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos, indirectos, financiamiento y utilidad.7.-Que si en la Licitacin resultamos favorecidos con el fallo nos comprometemos a formalizar y firmar el contrato respectivo en la fecha fijada en los requisitos de participacin de Licitacin dentro de los 30 das naturales siguientes a la notificacin del fallo. As mismo nos comprometemos a entregar antes de la firma del contrato, los programas de Ejecucin de la obra (Anexo-19) de los aspectos tcnicos y programa de montos mensuales (Anexo-12) de los aspectos econmicos desglosados por conceptos debiendo ser congruentes con los presentados por partida en esta propuesta.

8.-Que nuestro representante tcnico, ser el seor _____________________________________ con cdula profesional No_________________ expedida por la Direccin General de Profesiones de la SEP.9.-Con base en lo anterior, se integra esta proposicin con los documentos descritos en los requisitos de participacin de Licitacin, que se encuentran dentro de los dos sobres cerrados de manera inviolable, que se entregan al IOCIFED.10.-Que se conoce la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento, el Reglamento de Construccin y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, as como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se oponga a la Ley, aceptndose en lo conducente a la Licitacin correspondiente y dems actos que de ella se deriven.11.-Nuestra proposicin se presenta con un importe total de $____________________ (....con letra....) (INCLUYENDO EL I.V.A.), cuyo desglose y resumen aparecen en el Catlogo de Conceptos del anexo Anexo 2 de los aspectos econmicos, siendo el plazo de ejecucin de ________ das naturales contados a partir del aviso de iniciacin de los trabajos que el IOCIFED del Estado de Oaxaca d por escrito al Contratista. Asimismo, tomamos conocimiento de que las cantidades de obra son aproximadas, por lo que cualquier aumento o disminucin de las mismas, no obliga al IOCIFED, a pagar diferentes precios unitarios o compensacin adicional alguna.12.-En caso de que el Representante Legal de la empresa no entregue personalmente las proposiciones, lo har un apoderado nuestro, quin exhibir una carta poder simple en papel membretado firmada por el representante legal, y con identificacin original vigente y copia que lo acredite como tal. La persona que asista a los actos de aperturas en nuestra representacin, se identificar debidamente.13.-Quedamos entendidos que la entidad verificar que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la informacin, documentos y requisitos solicitados en los requisitos de participacin de la licitacin procediendo a desechar la propuesta cuando se advierte la falta de alguno de ellos o que algn rubro en lo individual este incompleto.14As mismo, comunico a usted que en caso de otorgarse el Contrato a mi representada, el que suscribe est facultado para signarlo como lo consta el instrumento notarial N __________ de fecha _________

Anexos Lo n39

Documents

Transcript of Anexos Lo n39