ANEXOS TECNICOS 18575110-521-12

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

ACTIVO INTEGRAL BURGOSCOORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, SECTOR BURGOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, SB.

ANEXO “A”RELACIÓN DE PLANOS Y/O CROQUIS

Descripción de los Trabajos: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE MEDICIÓN EN ESTACIONES DE RECOLECCIÓN DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS”

Licitación No. 18575110________________ Pág.1de12

NO. DE PLANO Y/O CROQUIS.

DESCRIPCIÓN REVISIÓN

TI-001 TIPICO DE INSTALACIÓN TRANSMISOR DE PRESION 0

TI-002 TIPICO DE INSTALACIÓN TRANSMISOR DE TEMPERATURA 0

TI-003 TIPICO DE INSTALACIÓN TOMA DE PROCESO ½” DIAM. 0

TI-004 TIPICO DE INSTALACIÓN TOMA DE PROCESO ¾” DIAM. 0

TI-005TIPICO DE INSTALACIÓN PEDESTAL PARA SOPORTE DE INSTRUMENTO AHOGADO EN CONCRETO

0

TI-006TIPICO DE INSTALACIÓN PEDESTAL PARA SOPORTE DE INSTRUMENTO CON PLACA BASE DE ACERO

0

TI-007TIPICO DE INSTALACIÓN CORTES PARA DUCTO ELECTRICO SUBTERRANEO

0

TI-008TIPICO DE INSTALACIÓN CORTES DE DISPARO PARA DUCTO ELECTRICO

0

TI-009TIPICO DE INSTALACIÓN GENERADOR TERMOELECTRICO ALIMENTADO POR GAS NATURAL

0

TI-010 TIPICO DE TRANSMISOR DE NIVEL TIPO RADAR 0

TI-011 TIPICO DE INSTALACIÓN DE VALVULA DE SEGURIDAD 0







REPRESENTANTE LEGAL: ________________ REPRESENTANTE DE PEP: __________________________

(NOMBRE Y FIRMA)Ing. Alfredro Tapia Azuara

Jefe del Depto. de Ingeniería de Proyectos, SB.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ______________




ANEXO “BG”NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES

Descripción de los Trabajos: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE MEDICIÓN EN ESTACIONES DE RECOLECCIÓN DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS”Licitación No. 18575110-___-___

Página 1 de 25

I. DESCRIPCIÓN PRECISA Y DETALLADA DE LOS TRABAJOS QUE SE REQUIEREN.

PARA EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS, SE REQUIERE LA OPTIMIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA EL MANEJO DE CONDENSADO Y AGUA CONGENITA, A FIN DE ALCANZAR MEJORES NIVELES DE EFICIENCIA, PRODUCTIVIDAD Y MAXIMIZAR EL VALOR ECONÓMICO DE TODAS SUS ACTIVIDADES CUMPLIENDO CON LAS CONDICIONES DE DISEÑO Y SEGURIDAD DE SUS INSTALACIONES.

POR LO ANTERIOR PEP REQUIERE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE MEDICIÓN DE NIVEL Y FLUJO EN LAS ESTACIONES DE RECOLECCIÓN DE LIQUIDOS, MEDIANTE INSTRUMENTOS PARA EL MONITOREO DE NIVEL DE CONDENSADO Y AGUA CONGÉNITA EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO CON EL FIN DE OPTIMIZAR LA PROGRAMACIÓN DEL TRANSPORTE DE LÍQUIDOS POR AUTO TANQUES, REDUCIENDO COSTOS Y TIEMPOS DE TRASLADO DE PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN A LAS ESTACIONESASI MISMO SE REQUIEREN INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE FLUJO MÁSICO TIPO CORIOLIS, MONITOREO DE TEMPERATURA Y PRESIONDEBOMBEO DE LOS SISTEMAS DE TRASIEGO DE CONDENSADO.

EN LAS ESTACIONES DE RECOLECCIÓN DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS SE REQUIERE DESARROLLAR LOS SIGUIENTES TRABAJOS DE OBRA CIVIL, TUBERIAS, ELECTRICA,INSTRUMENTACIÓN Y PROCESO:

1. ALCANCE DE LA OBRA CIVIL:SUMINISTRO, MANEJO, TRANSPORTE DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE:

- PEDESTALES PARA INSTRUMENTOS.- SOPORTES Y MOCHETAS PARA MEDIDORES CORIOLIS Y VALVULAS DE RELEVO- ENCOFRADO DE TUBERIA CONDUIT SUBTERRANEA

2. ALCANCE DE LA OBRA DE TUBERÍAS:SUMINISTRO, MANEJO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PRUEBAS EN CAMPO DE:

- BRIDAS COMPAÑERAS PARA MEDIDOR DE FLUJO MÁSICO TIPO CORIOLIS.- LINEA DE RETORNO - TOMAS DE PROCESO PARA INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y PRESIÓN EN

TRASIEGOS DE CONDENSADO.

3. ALCANCE DE LA OBRA ELÉCTRICA:SUMINISTRO MANEJO, INSTALACIÓN, PRUEBAS EN CAMPO Y PUESTA EN MARCHA DE:

- TUBERIA CONDUIT AEREA Y SUBTERRANEA.- TERMOGENERADOR ELÉCTRICO.- BANCO DE BATERÍAS PARA TERMOGENERADOR ELÉCTRICO.

4. ALCANCE DE LA OBRA DE INSTRUMENTACIONSUMINISTRO, MANEJO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS EN CAMPO Y PUESTA EN MARCHA DE:

- MEDIDOR DE FLUJO MÁSICO TIPO CORIOLIS.- COMPUTADOR DE FLUJO.- INDICADORES TRANSMISORES DE: PRESIÓN, TEMPERATURA Y NIVEL TIPO RADAR DE ONDA

GUIADA.

Versión Noviembre 2009 Obra Pública






Página 2 de 25

- ADAPTADORES INALÁMBRICOS (PASIVOS Y ACTIVOS) PARA LOS INSTRUMENTOS ANTERIORES.- CONCENTRADOR TRANSMISOR DE SEÑALES DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA (GATEWAY).

5. ALCANCE DE LA OBRA DE PROCESO:SUMINISTRO MANEJO, INSTALACIÓN, PRUEBAS EN CAMPO Y PUESTA EN MARCHA DE:

- VÁLVULAS DE RELEVO DE PRESION (PSV) EN LA DESCARGA DE BOMBAS DE GASOLINODUCTOS - INSTALACIÓN DE FILTROS DÚPLEX TIPO CANASTA EN CABEZAL DE SUCCIÓN DE BOMBAS DE

TRASIEGO DE CONDENSADO

II. INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIONARÁ LA CONVOCANTE.

P.E.P. PROPORCIONARÁ AL CONTRATISTA LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS INSTRUMENTOS QUE SE REQUIERE INSTALAR, COMO HOJAS DE DATOS Y ESPECIFICACIONES QUE SERÁN LA REFERENCIA MÍNIMA CON LA QUE DEBERÁ CUMPLIR EL CONTRATISTA, SIENDO ESTA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA, LO QUE NO EXENTA AL CONTRATISTA DE GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE FORMAN PARTE DE ESTA OBRA A COMPLETA SATISFACCIÓN DE P.E.P.

P.E.P. NO PROPORCIONARA NINGÚN OTRO TIPO DE MATERIAL O RECURSOS AL CONTRATISTA, POR LO QUE ESTE DEBERÁ CONSIDERAR TODOS LOS INSUMOS NECESARIOS, COMO ENERGÍA ELÉCTRICA, MATERIALES CONSUMIBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN, ASÍ COMO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

III. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.

PARA PRECISAR ALGUNOS TÉRMINOS QUE SE EMPLEAN, A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE SU SIGNIFICADO.

Abreviatura DefiniciónV.D VIENTOS DOMINANTESN.C NORTE DE CONSTRUCCIONN.T.C NIVEL TOPE DE CONCRETON.P.T NIVEL DE PISO TERMINADON.R NIVEL DE RASANTEN.D.C NIVEL DESPLANTE DE CIMENTACIONN.T.N NIVEL TERRENO NATURALVAR VARILLAL.I LECHO INFERIORL.S LECHO SUPERIOR@ A CADAKM KILOMETROTON TONELADAPIEZA PIEZAN.T.A NIVEL TOPE DE ACERONo. NUMERO.N.T.R NIVEL TOPE DE REJILLA







Página 3 de 25

N.G NORTE GEOGRAFICOJ.C JUNTA DE CONSTRUCCIONJ.E JUNTA DE EXPANSIONJ.C.C JUNTA DE CONTRACCIONN.F.F NIVEL FONDO DE FOSAN.F.C NIVEL FONDO DE CARCAMOMCA MARCAP.L PLACAC.L CENTRO DE LINEAN NIVELSTPS SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIALPEP PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION

IV. NORMAS, ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS.

LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE LLEVARÁN A CABO DEBE ESTAR DE ACUERDO A LAS NORMAS, ESPECIFICACIONES Y CÓDIGOS, INDICADOS A CONTINUACIÓN. ADEMÁS PODRÁN APLICARSE, PREVIA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL SUPERVISOR DE PEP, AQUELLAS YA COMPROBADAS Y ACEPTADAS QUE COMO CONSECUENCIA DE LOS ADELANTOS TECNOLÓGICOS, SUPEREN O MEJOREN A LAS SEÑALADAS EN COSTO, FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD.

LEYES Y REGLAMENTOS NACIONALES

DNV.LY.002 LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

CÓDIGO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

DNV.LY.009LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

DNV.LY.046 LEY GENERAL DE LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

DNV.RG.004REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO

DNV.LY.075 LEY GENERAL DE SALUD

DNV.RG.012 REGLAMENTO DE TRABAJOS PETROLEROS.

DNV.RG.041REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

DNV.RG.013 REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN

NORMAS OFICIALES MEXICANAS

NOM-001-SEDE-2005 NORMA OFICIAL MEXICANA, INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACIÓN).

NOM-017-STPS-2008EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO.

NOM-022-STPS-2008 NORMA OFICIAL MEXICANA, ELECTRICIDAD ESTATICA EN CENTROS DE







Página 4 de 25

TRABAJO-CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE.

NOM-026-STPS-2008COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE, E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERÍAS.

NOM-027-STPS-2008 SOLDADURA Y CORTE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE.

NOM-059-SEMARNAT-2001ESPECIES Y SUBESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES Y ACUATICAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, AMENAZADAS, RARAS Y LAS SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL.

NOM-113-STPS-2009 CALZADO DE PROTECCIÓN

NOM-115-STPS-2009CASCOS DE PROTECCIÓN, ESPECIFICACIÓNES, MÉTODOS DE PRUEBA Y CLASIFICACIÓN.

NOM-116-STPS-2009SEGURIDAD, RESPIRADORES PURIFICADORES DE AIRE CONTRA PARTÍCULAS NOCIVAS.

NMX-B-482-1991CAPACITACION, CALIFICACION Y CERTIFICACION DE PERSONAL DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS.

NMX-B-498-1991PATRONES DE CALIDAD DE PIEZAS VACIADAS PARA VÁLVULAS, BRIDAS Y OTROS COMPONENTES (INSPECCIÓN VISUAL).

NMX-H-079-1982 VÁLVULAS DE ACERO FUNDIDO - TIPO COMPUERTA.

NOM-025-2-NUCL-1996REQUISITOS PARA EQUIPO DE RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL. PARTE 2: OPERACIÓN.

NOM-026-NUCL-1999VIGILANCIA MÉDICA DEL PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO A RADIACIONES IONIZANTES

NOM-031-NUCL-1999REQUERIMIENTOS PARA LA CALIFICACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO A RADIACIONES IONIZANTES.

NOM-008-SCFI-2002 SISTEMA GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA.

NOM-093-SCFI-1994VÁLVULAS DE RELEVO DE PRESIÓN (SEGURIDAD, SEGURIDAD-ALIVIO Y ALIVIO) OPERADAS POR RESORTE Y PILOTO; FABRICADAS DE ACERO Y BRONCE

NMX-S-058/1-SCFI-2005SEGURIDAD – SISTEMAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA INTERRUMPIR CAÍDAS DE ALTURA – PARTE 1: ARNESES DE CUERPO COMPLETO – REQUISITOS Y MÉTODOS DE PRUEBA.

NMX-S-058/5-SCFI-2005SEGURIDAD – SISTEMAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA INTERRUMPIR CAÍDAS DE ALTURA – PARTE 5: CONECTORES CON DISPOSITIVOS DE CIERRE Y BLOQUEO AUTOMÁTICOS – REQUISITOS Y MÉTODOS DE PRUEBA.

NMX-U-075-1979RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA -RECUBRIMIENTO PARA ALTAS TEMPERATURAS.

NOM-138-SEMARNAT/SS-2003

LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE HIDROCARBUROS EN SUELOS Y LAS ESPECIFICACIONES PARA SU CARACTERIZACIÓN Y REMEDIACIÓN.

NMX-J-093-ANCE-2009CONDUCTORES. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIO EN CONDUCTORES ELÉCTRICOS. MÉTODO DE PRUEBA.

NMX-J-535-ANCE-2001TUBOS (CONDUIT) DE ACERO TIPO SEMIPESADO PARA LA PROTECCIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y SUS ACCESORIOS- ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA

NORMAS DE REFERENCIA

NRF-001-PEMEX-2007 TUBERIA DE ACERO PARA LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE







Página 5 de 25

HIDROCARBUROS

NRF-004-PEMEX-2003PROTECCIÓN CON RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS A INSTALACIONES SUPERFICIALES DE DUCTOS.

NRF-006-PEMEX-2007ROPA DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS.

NRF-007-PEMEX-2008LENTES Y GOGLES DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN PRIMARIA DE LOS OJOS.

NRF-008-PEMEX-2007CALZADO INDUSTRIAL DE PIEL PARA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS.

NRF-009-PEMEX-2004IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS TRANSPORTADOS POR TUBERÍAS O CONTENIDOS EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO.

NRF-015-PEMEX-2008PROTECCIÓN DE ÁREAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES

NRF-020-PEMEX-2005 CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SOLDADORES Y SOLDADURA.

NRF-024-PEMEX-2009REQUISITOS MÍNIMOS PARA CINTURONES, BANDOLAS, ARNESES, LÍNEAS DE SUJECIÓN Y LÍNEAS DE VIDA.

NRF-027-PEMEX-2009ESPÁRRAGOS Y TORNILLOS DE ACERO DE ALEACIÓN Y ACERO INOXIDABLE PARA SERVICIOS DE ALTA Y BAJA TEMPERATURA.

NRF-030-PEMEX-2009DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUCTOS TERRESTRES PARA TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE HIDROCARBUROS

NRF-032-PEMEX-2005SISTEMAS DE TUBERÍAS EN PLANTAS INDUSTRIALES-DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES.

NRF-035-PEMEX-2005SISTEMAS DE TUBERÍAS EN PLANTAS INDUSTRIALES - INSTALACIÓN Y PRUEBAS.

NRF-036-PEMEX-2010CLASIFICACION DE AREAS PELIGROSAS Y SELECCIÓN DE EQUIPO ELECTRICO.

NRF-058-PEMEX-2004 CASCOS DE PROTECCIÓN PARA LA CABEZA.

NRF-084-PEMEX-2004ELECTRODOS PARA SOLDADURA EN LOS SISTEMAS DE DUCTOS E INSTALACIONES RELACIONADAS.

NRF-088-PEMEX-2005 EQUIPO DE PROTECCIÓN FACIAL.

NRF-096-PEMEX-2004CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA DUCTOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS

NRF-114-PEMEX-2006GUANTES DE CUERO, ALGODÓN Y/O COMBINADOS PARA TRABAJOS GENERALES.

NRF-122-PEMEX-2006GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA ÁCIDOS, ÁLCALIS Y SUSTANCIAS ORGÁNICAS.

NRF-139-PEMEX-2006 SOPORTES DE CONCRETO PARA TUBERÍA.NRF-140-PEMEX-2005 SISTEMAS DE DRENAJENRF-148-PEMEX-2005 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA TEMPERATURA.NRF-150-PEMEX-2005 PRUEBAS HIDROSTATICAS DE TUBERÍAS Y EQUIPOS.NRF-156-PEMEX-2008 JUNTAS Y EMPAQUESNRF-157-PEMEX-2006 CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO.NRF-164-PEMEX-2006 MANÓMETROS.







Página 6 de 25

NORMAS INTERNACIONALES

ISO-9001DESIGN AND DEVELOPMENT, PRODUCTION, INSTALLATION AND SERVICES.

ESPECIFICACIONES DE PEMEX

P.2.0401.01 SIMBOLOGÍA DE EQUIPO DE PROCESO.P.2.0401.02 SIMBOLOGÍA E IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS.P.3.0135.01 CIMBRAS PARA CONCRETO. (NUM. ANTERIOR 3.112.04)P.3.0135.02 ELABORACIÓN Y CONTROL DE CONCRETO. (NUM. ANTERIOR 3.112.01).P.3.0226.01 CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES ELECTRICAS SUBTERRANEAS

P.3.0351.01REPARACIÓN DE SUPERFICIES, APLICACIÓN E INSPECCIÓN DE RECUBRIMIENTOS PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVO.

P.3.0403.01COLORES Y LETREROS PARA IDENTIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPO DE TRANSPORTE.

P.3.231.01ESPECIFICACIÓN PARA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PARA PLANTAS INDUSTRIALES

P.4.0130.02 AGREGADOS PARA CONCRETO. (NUM. ANTERIOR 4.112.02).P.4.0130.03 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO.P.4.0130.04 AGUA PARA ELABORAR CONCRETOP.4.0130.05 ADITIVOS PARA CONCRETO

P.4.0351.01ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA PARA RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS.

NMX-U-051-1978, NMX-U-052-1978

RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA.

ANEXO “S”

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN INSTALACIÓNES DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN. CUARTA VERSIÓN, REV. 01 DE MAYO DE 2010

274-25320-CO-117-0004

PROCEDIMIENTO PARA EL LLENADO DE BITÁCORA DE OBRAS Y SERVICIOS. ESTE PROCEDIMIENTO ES DE LLENADO CON LIBRO Y VERIFICACIÓN DE CUAL ES EL PROCEDIMIENTO DE LLENADO DE BITACORA ELECTRONICA.

NO.03.0.03 ACCESO DE PERSONAS A INSTALACIONES DE PETRÓLEOS MEXICANOS.200-22100-M-105-0001 MANUAL DEL SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO.

800-80000-DCSIPA-L-002LINEAMIENTO PARA EL CONTROL DE ACCESO Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y VEHÍCULOS PESADOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.

NE-249-10000-SI-209-0001 CRITERIOS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE VEHÍCULOS.

RE.SN.01REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS.

PG-AF-TC-001-2007 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATISTAS Y PROVEEDORES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCIÓN AMBIENTAL







Página 7 de 25

S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04

PROYECTO INTEGRAL CUENCA DE BURGOS 2004-2022

NORMAS Y CODIGOS EXTRANJEROS

NIST NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGYANSI AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE.ANSI B16.5 STEEL PIPE FLANGES AND FLANGED FITTING.ANSI B16.9 FACTORY-MADE WROUGTH STEEL BUTTWELDING FITTINGS.ANSI B16.11 FORGED STEEL FITTING, SOCKET WELDIG AND THREADED.ANSI B16.20 RING-JOINT GASKETS AND GROOVES FOR STEEL PIPE FLANGES.ANSI B16.21 NON-METALLIC GASKETS FOR PIPE FLANGES.ANSI B16.34 VALVES-FLANGED, THREADED AND WELDING END.ANSI B31.3 PETROLEUM REFINERY PIPING.

API RP-520 PARTE ISIZING, SELECTION AND INSTALLATION OF PRESSURE-RELIEVING DEVICES IN REFINERIES.

API RP-520 PARTE IISIZING, SELECTION AND INSTALLATION OF PRESSURE-RELIEVING DEVICES IN REFINERIES.

API RP-521GUIDE FOR PRESSURE-RELIEVING AND DEPRESSURING SYSTEMS. ULTIMA EDICIÓN.

API STD 526 FLANGED STEEL PRESSURE RELIEF VALVES.

API RP-550MANUAL ON INSTALLATION OF REFINERY INSTRUMENTS AND CONTROL SYSTEMS. (PART I AND II).

API RP-551 PROCESS MEASUREMENT INSTRUMENTATION.

ASME SECC. VIII DIV. 1AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS. BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE

API-SPEC-6FA SPECIFICATION FOR FIRE TEST FOR VALVES.

ASTMAMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIALS STEEL-PIPING, TUBING, FITTINGS.

ASTM-01.01AMERICAN SOCIETY OF AMERICA STANDARS AND PRACTICES FOR INSTRUMENTATION.

IEEE INSTITUTE OF ELECTRICAL & ELECTRONIC ENGINEERS.

ISAINSTRUMENTS SOCIETY OF AMERICA STANDARS AND PRACTICES FOR INSTRUMENTATION.

NEC NATIONAL ELECTRICAL CODE.NEMA NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION.NEMA-ICS-6 ENCLOSURES FOR INDUSTRIAL CONTROLS AND SYSTEMS.NFPA NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION

V. PROCEDIMIENTOS.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA DEBE PRESENTAR LOS PROCEDIMIENTOS LISTADOS A CONTINUACIÓN CERTIFICADOS POR UNA INSTITUCIÓN CERTIFICADORA.

PROCEDIMIENTO PARA INSTALACION DE INSTRUMENTACION CONFIGURACIÓN Y PRUEBAS PROCEDIMIENTO PARA FABRICACIÓN Y CALIBRACION DE INSTRUMENTOS.







Página 8 de 25

PROCEDIMIENTO PARA PRUEBA HIDROSTÁTICA. PROCEDIMIENTO DE DOBLADO, ALINEADO Y SOLDADO. PROCEDIMIENTO PARA PRUEBAS RADIOGRÁFICAS Y DE LÍQUIDOS PENETRANTES. PROCEDIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA. PROCEDIMIENTO PARA EXCAVACIÓN, BAJADO Y TAPADO. PROCEDIMIENTO PARA LA CALIFICACIÓN DE SOLDADORES DE ACUERDO AL CÓDIGO ASME

SECCIÓN IX.

LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE DICHOS PROCEDIMIENTOS RETRASARÁ EN IGUAL FORMA EL INICIO DEL CONTRATO, LO CUAL SERÁ CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA.

VI. UBICACIÓN Y RESIDENCIA.

LA REALIZACIÓN DE ESTAS OBRAS SE LLEVARÁ A CABO EN LOS ESTADOS NUEVO LEÓN Y TAMAULIPAS, LA RESIDENCIA DE LA CONTRATISTA SERÁ EN LA CD. DE REYNOSA TAMAULIPAS.AL INICIO DE LOS TRABAJOS LA CONTRATISTA DEBERÁ INSTALAR UNA OFICINA EN LA CIUDAD DE REYNOSA TAMPS., LA CUAL DEBERÁ CONTAR CON UNA PLANTILLA BÁSICA DE PERSONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO QUE PODRÁ AUMENTAR O DISMINUIR DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE P.E.P, ADEMÁS DEBERÁ CONTAR CON EQUIPO DE COMPUTO, TELEFONO, FAX, SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA DE SERVICIO Y POTABLE, VIGILANCIA, AVISOS PRECAUTORIOS, ETC.

VII. PERSONAL.

EL CONTRATISTA NOMBRARÁ POR ESCRITO, AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN AL INICIO DE OBRA, EL CUAL TENDRÁ AMPLIAS FACULTADES PARA ORDENAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ASÍ COMO RECIBIR Y EFECTUAR LAS INSTRUCCIONES QUE ORDENE EL RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN. ADEMÁS SE REQUIEREN MEDIOS DE COMUNICACIÓN REMOTA ENTRE EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA Y EL RESIDENTE DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN. SE REQUIERE LA PRESENCIA DE DICHO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA HASTALA RECEPCIÓN DELA MISMA, ASÍ COMO DISPONIBILIDAD PARA TRASLADARSE YATENDER REUNIONES SEMANALES.

EL PERFIL DEL PERSONAL PROFESIONAL PARA EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DEBERÁ SER:

PROFESIONISTA TITULADO (INGENIERO EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL, INGENIERO EN MECATRÓNICA, INGENIERO QUÍMICO, CIVIL, MECÁNICO O ELÉCTRICO)

TENER 3 AÑOS DE EXPERIENCIA MÍNIMA COMPROBABLE EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS DE ESTE CONTRATO.

EL PERFIL DEL PERSONAL PROFESIONAL REQUERIDO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DEBERÁ SER:

UN MÍNIMO DE TRES PROFESIONISTAS (INGENIERO EN AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL, INGENIERO EN MECATRÓNICA, INGENIERO QUÍMICO, INGENIERO MECÁNICO O ELÉCTRICO) CUYA EXPERIENCIA SEA MÍNIMA DE DOS AÑOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SIMILARES.







Página 9 de 25

UN PROFESIONAL EN EL ÁREA AMBIENTAL (QUÍMICO, BIÓLOGO O ING. AMBIENTAL) CUYA EXPERIENCIA SEA MÍNIMA DE 1 AÑO EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SIMILARES.

UN ESPECIALISTA RESPONSABLE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL CUYA EXPERIENCIA MINIMA SEA DE CINCO AÑOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SIMILARES, DEBE CONTAR CON CERTIFICACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS DE TRABAJO CON RIESGO.

UN SUPERVISOR ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL (CUANDO APLIQUE DE CONFORMIDAD CON EL REQUERIMIENTO III.1.3 DEL ANEXO “S”), EL CUAL DEBERA TENER UNA EXPERIENCIA MINIMA COMPROBABLE DE 3 AÑOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL.

CUATRO SOLDADORESQUIENES DEBERÁN ESTAR CALIFICADOS DE ACUERDO A LA NORMA NRF-020-PEMEX-2005 CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SOLDADORES Y SOLDADURA DONDE SE HACE REFERENCIA AL CÓDIGO ASME SECCIÓN IX. PROPORCIONANDO EN LA ETAPA CONSTRUCTIVA LAS PRUEBAS QUE ACREDITEN DICHA CALIFICACIÓN (TIPO RANURA Y DE FILETE) DE SOLDADORES.

EL PERSONAL QUE REALICE INSPECCIONES, DEBE ESTAR CALIFICADO CONFORME A LOS REQUISITOS DE LA NMX-B-482 Ó LA PRÁCTICA RECOMENDADA ASNT-TC-1A Ó SU EQUIVALENTE. EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LAS INSPECCIONES, DEBE EMITIR UN CERTIFICADO DE LA CALIFICACIÓN DEL PERSONAL PARA EL MÉTODO REQUERIDO, COMO SE INDICA EN ASNT-TC-1A Ó SU EQUIVALENTE. EL PERSONAL QUE EVALÚE LOS RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN, DEBE SER AL MENOS NIVEL II. DE ACUERDO AL PUNTO 8.4.1.4 DE LA NORMA NRF-035-PEMEX-2005 SISTEMAS DE TUBERÍAS EN PLANTAS INDUSTRIALES - INSTALACIÓN Y PRUEBAS.

DICHO PERSONAL DEBERÁ ESTAR CALIFICADO PARA REALIZAR PRUEBAS DESTRUCTIVAS (TENSION Y DOBLECES) Y LAS NO DESTRUCTIVAS (INSPECCION RADIOGRAFICA, INSPECCION CON LIQUIDOS PENETRANTES Y/O INSPECCION ULTRASONICA). EL CONTRATISTA NO EJECUTARA NINGUN TRABAJO DE SOLDADURA HASTA NO TENER AUTORIZADO EL PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION.

VIII. EQUIPO.

LA CONTRATISTA DEBERÁ TENER SUFICIENTE CAPACIDAD PARA INCREMENTAR HASTA 3 FRENTES DE TRABAJO ADICIONALES EN FORMA SIMULTÁNEA PARA ATENDER LAS ÓRDENES QUE SE GENEREN. EN CASO DE DISMINUIR FRENTES DE TRABAJO, P.E.P. NOTIFICARÁ CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA PARA QUE RETIRE EL EQUIPO Y PERSONAL QUE NO SEAN NECESARIOS.

PARA GARANTIZAR QUE EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA SE REALICE CON 3 FRENTES DE TRABAJO, EL CONTRATISTA DEBE DE CONTAR COMO MÍNIMO CON EL EQUIPO Y MAQUINARIA QUE SE ENLISTA A CONTINUACIÓN.







Página 10 de 25

HACER UNA RELACIÓN DE EQUIPO NECESARIO PARA CONSTRUIR UNA ESTACIÓN (UN FRENTE).

No. DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO CANTIDADTIEMPO A UTILIZAR

1. CAMION TITAN DE 12 TONELADAS 3 EL NECESARIO2. CAMIONETA DE 3 TON 3 EL NECESARIO

3.SOLDADORAS CON POTENCIA DE 400 AMP. DE COMBUSTIÓN INTERNA.

3 EL NECESARIO

4. MALACATE DE 3 TON. 3 EL NECESARIO5. VIBRADOR DE CHICOTE PARA CONCRETO. 3 EL NECESARIO6. REVOLVEDORAS DE 1 SACO. 3 EL NECESARIO7. CAMIÓN DE VOLTEO DE 8 M3 DE CAPACIDAD. 3 EL NECESARIO8. PIPA DE AGUA DE 8 M3 DE CAPACIDAD. 3 EL NECESARIO

9.

EQUIPO PARA LIMPIEZA A CHORRO DE ARENA (COMPRESOR, OLLAS, MANGUERAS, CHIFLONES, MANÓMETROS, VÁLVULAS, PURIFICADOR DE AIRE) Y ELIMINADOR DE ACEITE.

3 EL NECESARIO

10.EQUIPO PARA APLICACIÓN DE PINTURA CON ACCESORIOS.

3 EL NECESARIO

11. EQUIPO DE OXIACETILENO. 3 EL NECESARIO

12.COMPRESOR DE 13 M3/MIN PORTATIL CON NEUMÁTICOS, MOTOR DIESEL.

3 EL NECESARIO

13. PLANTA ELÉCTRICA. 3 EL NECESARIO14. ROMPEDORA NEUMATICA. 2 EL NECESARIO15. GRÚA DE 20 TON 2 EL NECESARIO16. EQUIPO DE INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA 2 EL NECESARIO17. CÁMARA DIGITAL 2 EL NECESARIO

18.COMPACTADOR MÁNUAL VIBRATORIO DE PLACA (BAILARINA).

2 EL NECESARIO

IX. MATERIAL.

A. LOS INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE PROCESO OBJETO DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN DEBERÁN SER NUEVOS, DE FABRICACIÓN RECIENTE Y CONTAR CON SU RESPECTIVO CERTIFICADO DE CALIDAD, HOJAS DE DATOS Y ESPECIFICACIONES EMITIDOS POR EL FABRICANTE Y SU FECHA DE EXPEDICIÓN NO DEBERÁ DE SER ANTERIOR A 6 MESES DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

B. LAS MARCAS DE LOS INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MENCIONADOS EN ESTAS BASES DE LICITACION DEBERÁN SER LAS PROPUESTAS POR LA CONTRATISTA O EQUIVALENTES EN CALIDAD.

C. TODOS LOS MATERIALES QUE SUMINISTRE EL CONTRATISTA, DEBERÁN SER NUEVOS Y CONTAR CON LOS DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA CALIDAD Y LA ESPECIFICACIÓN REQUERIDAS (Y EN CASO DE SER DE PROCEDENCIA EXTRANJERA DEBERÁN TENER PERMISO DE IMPORTACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS ESPECIFICACIONES TRADUCIDAS AL ESPAÑOL POR LA CONTRATISTA). DICHOS DOCUMENTOS SERÁN FACTURA DE COMPRA, ESPECIFICACIONES Y CERTIFICADOS DE CALIDAD Y DE GARANTIA ENTRE OTROS.







Página 11 de 25

D. LA CONTRATISTA ANTES DE COLOCAR SUS ORDENES DE COMPRA DE MATERIALES, DEBERÁ DE CONTAR CON EL VISTO BUENO DEL RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DESIGNE, QUIÉN RATIFICARÁ LA VOLUMETRÍA Y ESPECIFICACIONES.

E. LA CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR AL RESIDENTE COPIA DE LA CONFIRMACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRA POR SUS PROVEEDORES, ASÍ COMO EL PROGRAMA DE SURTIMIENTO CORRESPONDIENTE.

F. LA CONTRATISTA DEBERÁ RESGUARDAR TODOS LOS MATERIALES Y SERÁ RESPONSABLE DE ELLOS HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA.

G. TODOS LOS MATERIALES SUMISTRADOS POR EL CONTRATISTA SERÁN TRANSPORTADOS HASTA EL LUGAR DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA DEBERÁ DISPONER CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD DE TODOS LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL QUE REQUIERE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LA CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON UN ALMACEN PARA LA RECEPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y MATERIALES, EL CUAL DEBERÁ ESTAR UBICADO EN CUALQUIER PUNTO COMPRENDIDO EN UN RADIO DE 100 KM. TENIENDO COMO CENTRO LA CIUDAD DE REYNOSA.

X. HORARIO Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS.

LA CONTRATISTA DEBERÁ PROPORCIONAR JORNADAS DE TRABAJO DIARIAS LOS 6 DÍAS DE LA SEMANA DE LUNES A SABADO, SIENDO LA REPRESENTACIÓN DE P.E.P. LA QUE DECIDIRÁ SI EXISTE ALGÚN CAMBIO EN LOS DÍAS A LABORAR.

CUANDO SEA NECESARIO REALIZAR TRABAJOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, LA CONTRATISTA DEBERÁ APEGARSE AL HORARIO Y REGLAMENTO ESTABLECIDO DENTRO DE ÉSTAS INSTALACIONES, ASIMISMO DEBERÁ INFORMAR AL RESIDENTE DE OBRA, DE CUALQUIER ACTIVIDAD SEA O NO DE RIESGO QUE PRETENDA LLEVAR A CABO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES. EN CASO DE QUE EXISTA LA NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJOS EN UN HORARIO FUERA DEL YA ESTABLECIDO, Y CON LA FINALIDAD ESTRICTA DE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE CADA ORDEN, LA CONTRATISTA INFORMARÁ AL RESIDENTE DE OBRA DE P.E.P.

ORDENES PARCIALES DE TRABAJO

PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE MEDICIÓN EN ESTACIONES DE RECOLECCIÓN DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS” SE PROCEDERÁ MEDIANTE EL SISTEMA DE ÓRDENES PARCIALES DE TRABAJO DE ACUERDO AL SIGUIENTE:

“PROCEDIMIENTO DE ORDENES PARCIALES DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE MEDICIÓN EN ESTACIONES DE RECOLECCIÓN DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS”.







Página 12 de 25

1.- POLÍTICA

a) EL ÁREA RESPONSABLE DE APLICAR EL PROCEDIMIENTO SERÁ EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS.

b) TODO TRABAJO REQUERIDO SE HARÁ CON CARGO AL NÚMERO DE PROYECTO, CUENTAS Y PARTIDAS DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO.

c) NINGÚN TRABAJO PODRÁ EFECTUARSE SI NO CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.

d) NINGÚN TRABAJO PODRÁ EFECTUARSE SI NO HA SIDO CUBIERTA LA DOCUMENTACIÓN EMANADA POR EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

e) TODA MODIFICACIÓN A LOS TRABAJOS ORIGINALMENTE SOLICITADOS NO PODRÁ EFECTUARSE SI NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN QUE JUSTIFIQUE Y AUTORICE LOS CAMBIOS.

f) TODA DOCUMENTACIÓN ENTRE P.E.P. Y EL CONTRATISTA SE HARÁ ENTRE LOS FUNCIONARIOS AUTORIZADOS PARA ELLO, EN CASO DE HACERSE EN FORMA VERBAL Y/O TELEFÓNICAMENTE, LOS ACUERDOS, TEMAS, CAMBIOS, ACLARACIONES O SUSTITUCIONES QUE INCREMENTEN, DECREMENTEN, CANCELEN O MODIFIQUEN SUSTANCIALMENTE LAS ÓRDENES DE TRABAJO ESPECÍFICO, NECESARIAMENTE DEBERÁN SER DOCUMENTADOS.

NO PODRÁN ACEPTARSE EN RECEPCIÓN TRABAJOS DIFERENTES A LOS SOLICITADOS EN LAS ÓRDENES PARCIALES DE TRABAJO ESPECÍFICO, NI CON CARGO A ÉSTOS CUANDO NO SE JUSTIFIQUEN PLENAMENTE.

2.- SOLICITUDES

LAS PROPUESTAS PARA ÓRDENES PARCIALES DE TRABAJO SERÁN SOLICITADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA DEL CONTRATO.

3.- ENVÍO DE SOLICITUDES AL CONTRATISTA.TODA SOLICITUD DEBERÁ SER DIRIGIDA AL CONTRATISTA Y/O AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO POR LA MISMA COMO SU REPRESENTANTE LEGAL.

4.- GENERACIÓN DE SOLICITUDES DE ÓRDENES PARCIALES DE TRABAJO PARA LA “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE MEDICIÓN EN ESTACIONES DE RECOLECCIÓN DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS” POR PARTE DE P.E.P.

a) LAS SOLICITUDES SERÁN PREPARADAS Y FIRMADAS POR LOS FUNCIONARIOS AUTORIZADOS DE P.E.P. (PUNTO 2, SOLICITUDES).

b) DEBERÁN CONTENER TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO.

5.- ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO POR PARTE DE LA CONTRATISTA

LOS TRABAJOS SE EJECUTARÁN PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE







Página 13 de 25

ESTOS PROGRAMAS SERAN FIRMADOS EN FORMA CONJUNTA ENTRE EL RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN PARA SU APLICACIÓN, YA QUE ESTOS REGIRAN COMO BASE PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

EL PLAZO MÁXIMO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS ES DE 120 DÍAS.

6.- ORDEN DE INICIO DE LOS TRABAJOS

UNA VEZ APROBADOS POR P.E.P. LOS PROGRAMAS DE TRABAJO RESPECTIVOS, EL RESIDENTE DE OBRA DE P.E.P. NOTIFICARÁ OFICIALMENTE LA FECHA DE INICIO DE LAS ACTIVIDADES, A LA CUAL DEBERÁ SUJETARSE EL CONTRATISTA, ASÍ COMO A LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES QUE DEBAN CUMPLIRSE.

7.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

EL CONTRATISTA UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE INICIO, DEBERÁ EJECUTAR LOS TRABAJOS SOLICITADOS, HABIENDO PREVISTO TODOS LOS RECURSOS QUE SE REQUIERAN MANTENIENDO COMUNICACIÓN CONSTANTE CON EL RESIDENTE DE OBRA DE P.E.P.

8.- TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE CONFORMIDAD DE LOS TRABAJOS

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, EVALUADOS POR EL RESIDENTE DE OBRA SERÁ OFICIALIZADA Y FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS FACULTADOS DE AMBAS PARTES.

9.- ESTIMACIONES.

LOS PAGOS PRODUCTO DEL LOS TRABAJOS SE EROGARAN MEDIANTE ESTIMACIONES MENSUALES QUE EL CONTRATISTA CONCILIARA CON EL RESIDENTE DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y POSTERIORMENTE PRESENTARA A VENTANILLA ÚNICA.

EL CONTRATISTA DEBERÁ SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES DE VENTANILLA UNICA.

LA CONTRATISTA PARA QUE PROCEDA EL PAGO, DEBERÁ PRESENTAR LAS ESTIMACIONES A LA RESIDENCIA DE OBRA CON UNA PERIODICIDAD MENSUAL, DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES AL ÚLTIMO DIA NATURAL DE CADA MES. Y ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE JUNTO CON LAS ESTIMACIONES DE ACUERDO, COMO LO INDIQUE EL RESIDENTE DE OBRA Y/O LO SIGUIENTE: A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LOPYSRM

NÚMEROS GENERADORES. NOTAS DE BITÁCORA ELECTRONICA. CROQUIS. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES.







Página 14 de 25

REPORTE DE RESULTADOS DE PRUEBAS DESTRUCTIVAS. PRUEBAS DE LABORATORIO. CERTIFICADOS VIGENTES DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO. DOSSIER (EXPEDIENTE) FOTOGRÁFICO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE LA ESTIMACIÓN. REPORTES RECIENTES DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARÍA Y EQUIPO. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A CADA

ESTIMACIÓN.

P.E.P. SOLAMENTE ACEPTARÁ LOS TRABAJOS QUE HAYAN SIDO EJECUTADOS CORRECTAMENTE, CUANDO ALGÚN TRABAJO NO CUMPLA CON LO ESPECIFICADO, EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A REHACERLO DE MANERA QUE SATISFAGA LO REQUERIDO.

EL CONTRATISTA DEBE MEDIR EN LA FORMA QUE PROCEDA, SEGÚN EL CASO, PARA OBTENER LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA POR CADA ACTIVIDAD QUE SE ESPECIFIQUE PARA FINES DE ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS, DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AVANCES, CONSIDERANDO LAS UNIDADES DE MEDIDA INDICADAS EN ESTAS ESPECIFICACIONES O SUS REFERENCIAS; LA MEDICIÓN DEBE SER DEBIDAMENTE RESPALDADA CON DOCUMENTOS DE CONTROL CLAROS Y PRECISOS E INCLUIR PLANOS, CROQUIS, DIBUJOS, CÁLCULOS Y RESPALDOS ELECTRÓNICOS DE TODOS LOS SOPORTES.

ESTA INFORMACIÓN SE INTEGRARÁ A LOS NÚMEROS GENERADORES PARA LAS CORRESPONDIENTES ESTIMACIONES DE AVANCE.

10.- CONTROL DE CALIDAD.

PARA ESTE PROYECTO LA PRIMERA Y MAS IMPORTANTE ACTIVIDAD, CONSISTE EN LA REVISIÓN DEL CONTRATO CON EL FIN DE DETERMINAR EXACTAMENTE LO QUE SE TIENE QUE HACER Y ENTREGAR, POR LO QUE INMEDIATAMENTE SE ESTABLECE EL SISTEMA DE COORDINACIÓN Y LOS ENLACES ENTRE EL CONTRATISTA Y PEP.

PARA GARANTIZAR LA DEBIDA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON SEGURIDAD Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARÁ LA CONTRATISTA, DEBERÁ ENTREGAR AL RESIDENTE DE OBRA DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

A. CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS, EQUIPOS Y MATERIALES QUE SUMINISTRE DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, PARA GARANTIZAR QUE CUMPLEN CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD REQUERIDOS.

B. CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ, LOS CUALES DEBERÁN INDICAR LA FECHA ENLA CUAL SE REALIZÓ LA CALIBRACIÓN, PERIODO QUE CUBRE LA CERTIFICACIÓN Y DEBERÁN TENER VIGENCIA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. LOS DOCUMENTOS DE CALIBRACIÓN DEBEN SER EMITIDOS POR EL FABRICANTE DE EQUIPOS, DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, O POR UNA CASA CERTIFICADORA ACREDITADA POR LA EMA U OTRA ENTIDAD NACIONAL O INTERNACIONAL RECONOCIDA.

C. REPORTES DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS (INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA, INSPECCIÓN CON LÍQUIDOS PENETRANTES E INSPECCIÓN ULTRASÓNICA),







Página 15 de 25

ASÍ COMO EL MAPEO DE LOS MATERIALES (VÁLVULAS, BRIDAS, CONEXIONES, ETC.), UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.

D. REPORTES DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DESTRUCTIVAS (TENSIÓN Y DOBLECES).E. CERTIFICADOS QUE COMPRUEBEN LA CALIFICACIÓN (TIPO RANURA Y DE FILETE) DE TODOS

LOS SOLDADORES, DE ACUERDO A LA NORMA NRF-020-PEMEX-2005 CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE SOLDADORES Y SOLDADURA DONDE SE HACE REFERENCIA AL CÓDIGO ASME SECCIÓN IX.

F. CERTIFICADO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS, O SIMILAR APLICABLE, OTORGADO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR LA EMA, QUE COMPRUEBE LA CERTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE SE SOLICITAN A LA CONTRATISTA EN EL PUNTO V “PROCEDIMIENTOS”.

G. CERTIFICACIÓN MECÁNICA DE LA MAQUINARIA PESADA Y DE LEVANTE, REPORTES RECIENTES DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE SE UTILIZARÁN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

LOS MATERIALES (VÁLVULAS, CONEXIONES, TUBERÍA, ACCESORIOS, ETC) SE DEBERÁN INSPECCIONAR VISUALMENTE PARA VERIFICAR EL ESTADO FISICO DE LOS MISMOS, CON LA FINALIDAD DE CORROBORAR QUE CUMPLEN CON LA CALIDAD REQUERIDA, EN EL CASO DE OBSERVARSE ALGÚN GOLPE O DAÑO, DICHO MATERIAL DEBERÁ SER RETIRADO PARA SU EVALUACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN.

XI. REPORTES.

EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR AL RESIDENTE DE OBRA UN REPORTE DE AVANCE MENSUAL DEL PROYECTO O ANTES SI SE LE SOLICITA. EL REPORTE DEBERÁ CONTENER LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES A LA FECHA DE CORTE, ASÍ COMO EL AVANCE GLOBAL PROGRAMADO, AVANCE REAL Y FINANCIERO DEL PROYECTO.

EL CONTRATISTA DEBE CONSIDERAR PARA LOS REPORTES DIARIOS, QUINCENALES Y MENSUALES, GRÁFICOS Y FOTOGRÁFICOS UN TOTAL DE 2 JUEGOS, EN ESTE ÚLTIMO PUNTO, DEBERÁ CONSIDERARSE, POR LO MENOS 1 FOTOGRAFÍA POR CADA UNA DE LAS ETAPAS CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA, Y SERÁ TOMADA EN LOS PUNTOS DONDE INDIQUE EL RESIDENTE DE OBRA DE P.E.P, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL AVANCE DE OBRA Y EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS AL RESIDENTE QUE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DESIGNE.

XII. MEDIDAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.

ELABORAR Y ENTREGAR A PEP EN UN PLAZO DE 7 DÍAS HÁBILES, EL INFORME DE CUMPLIMIENTO BASADO EN LA RESOLUCION AMBIENTAL S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04 DEL 28 DE







Página 16 de 25

SEPTIEMBRE DE 2004, “PROYECTO INTEGRAL CUENCA DE BURGOS 2004-2022, A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA.

SE DEBE ENTREGAR UN ORIGINAL IMPRESO Y 3 COPIAS EN (CD`S) DEL “INFORME DE CUMPLIMIENTO”EN ARCHIVO ELECTRONICO, CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA QUE EVIDENCIE TODO EL DESARROLLO DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA REALIZARÁ LOS TRABAJOS APEGANDOSE A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO “S” “OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES O CONTRATISTAS QUE REALICEN ACTIVIDADES EN INSTALACIONES DE PEP”, CUARTA VERSIÓN REVISIÓN 01 DE MAYO DE 2010.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONANTES QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN EN LA CUENCA DE BURGOS Y CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS, EMITIDAS EN EL DOCUMENTO RESOLUTIVO S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2004. PROYECTO INTEGRAL CUENCA DE BURGOS 2004-2022. Y EN EL DOCUMENTO RESOLUTIVO S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 DEL PROYECTO REGIONAL CUENCA DE SABINAS PIEDRAS NEGRAS 2007-2027.

CUANDO SE EJECUTEN ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN GASES O VAPORES TÓXICOS O INFLAMABLES (MEZCLAS EXPLOSIVAS) EN INSTALACIONES PETROLERAS, O DONDE EXISTA POSIBILIDAD DE ENCONTRARLOS POR LA CLASIFICACIÓN DEL ÁREA DONDE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS Y PUEDAN GENERAR O REPRESENTAR UNA FUENTE DE IGNICIÓN, CONTAR CON DETECTORES PORTÁTILES DE ESOS GASES PARA CADA FRENTE DE TRABAJO Y UTILIZARLOS DURANTE EL DESARROLLO DE DICHAS ACTIVIDADES. SU UTILIZACIÓN DEBE REALIZARSE POR PROBADORES DE GAS AUTORIZADOS, QUIÉNES INVARIABLEMENTE DEBEN HABER ACREDITADO EL CURSO CORRESPONDIENTE, PUDIENDO SER ESTOS TÉCNICOS O PROFESIONISTAS INTEGRANTES DE LOS FRENTES DE TRABAJO DE CAMPO, ES DECIR QUE NO SE REQUIERE PERSONAL ADICIONAL POR ESTE CONCEPTO. EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA SUPERVISIÓN Y PRUEBAS QUE EJECUTE Y REALICE EL CONTRATISTA, “PEP” PODRÁ VERIFICAR QUE ESTAS SE EJECUTEN CORRECTAMENTE Y PODRÁ SUSPENDER, SIN RESPONSABILIDAD PARA “PEP”, LOS TRABAJOS CUANDO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD U OPERATIVAS ASÍ LO EXIJAN.

AL CONDUCIR O TRANSPORTARSE EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES ES OBLIGATORIO:

CUMPLIR CON EL DOCUMENTO NORMATIVO 800-80000-DCSIPA-L-002 LINEAMIENTO PARA EL CONTROL DE ACCESO Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y VEHÍCULOS PESADOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.

CUMPLIR CON EL DOCUMENTO NORMATIVO 249-10000-SI-209-0001 CRITERIOS DE SEGURIDAD EN EL MANEJO DE VEHÍCULOS.

AL CONDUCIR VEHÍCULOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES PETROLERAS, CIRCULAR A VELOCIDADES DE 20 KM/H O MENORES A LAS VELOCIDADES MÁXIMAS INDICADAS EN LOS SEÑALAMIENTOS QUE SE TENGAN EN LAS DIFERENTES ÁREAS.







Página 17 de 25

NINGUNA PERSONA DEBE VIAJAR EN LOS ESTRIBOS DE LOS VEHÍCULOS NI EN LA PARTE TRASERA DE LOS EQUIPOS PARA TRANSPORTAR CARGA.

PARA MINIMIZAR LA EMISIÓN DE POLVOS GENERADOS POR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, DEBERÁ ESTABLECERSE COMO VELOCIDAD MÁXIMA PERMISIBLE 40 KM/H EN CAMINOS DE TERRACERÍA Y EN LOS CAMINOS QUE CRUCEN ASENTAMIENTOS HUMANOS, LA VELOCIDAD MÁXIMA SERÁ DE 20 KM/H.

LOS VEHÍCULOS DEBERÁN CONTAR CON UN SISTEMA DE RASTREO Y MONITOREO MEDIANTE GPS QUE PUEDA SER VIGILADO POR PEP R.N. PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

LOS VEHÍCULOS NO DEBEN CONTAR CON LOGOTIPO DE PEMEX NI LA LEYENDA “AL SERVICIO DE PEMEX”, DEBEN INDICAR TELÉFONO PARA QUEJAS ASÍ COMO LA VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA.

NO DEBEN DEJAR PUERTAS ABIERTAS NI VIOLAR CANDADOS, NI DEJAR DESECHOS TÓXICOS, MATERIAL O BASURA EN LOS PREDIOS PARTICULARES O EN LAS ÁREAS DE LAS INSTALACIONES DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, EN CASO DE RECLAMACIÓN POR PARTE DE LOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS DONDE SE DESARROLLAN LOS TRABAJOS POR PÉRDIDA DE GANADO Y DESTROZOS A CULTIVOS QUE SEA IMPUTABLE A LA CONTRATISTA, ÉSTA DEBERÁ RESPONDER POR LOS DAÑOS O AFECTACIÓN OCASIONADOS.

DEPENDIENDO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARÁ EL CONTRATISTA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS, COMO SON GRASAS, ACEITES, TEXTILES IMPREGNADOS DE HIDROCARBUROS, BATERÍAS, PINTURAS, ETC., DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

AUTORIZACIÓN DE LA SEMARNAT

- RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE- EXPORTACIÓN- OPERACIÓN DE CENTRO DE CONFINAMIENTO- ACOPIO (ALMACENAMIENTO) TEMPORAL- TRATAMIENTO- INCINERACIÓN- RECICLAJE- REUSO

AUTORIZACIÓN DE LA SCT

PARA LAS UNIDADES QUE REALIZARÁN EL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS.







Página 18 de 25

EN EL CASO DE SUBCONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANEJO, DEBERÁN ENTREGARSE AL SUPERVISOR DE PEP, LAS AUTORIZACIONES DE LAS COMPAÑÍAS SUBCONTRATADAS.

EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN AMBIENTAL, SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE INDUSTRIAL ESTIPULADOS EN ESTE DOCUMENTO, NO EXIME AL CONTRATISTA DE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES.

EL CONTRATISTA DEBE UTILIZAR Y ASEGURAR QUE SU PERSONAL, UTILICE DURANTE SU PERMANENCIA EN INSTALACIONES DE PEMEX, EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ESPECÍFICO PARA DESEMPEÑAR SUS ACTIVIDADES, EL CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS NORMAS DE REFERENCIA DE PEMEX APLICABLES, O DE NO EXISTIR ÉSTAS, CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES. DEBERÁN CONTAR CON EQUIPOS DE RESPIRACIÓN DE AIRE AUTÓNOMO Y DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES EN CASO DE QUE SEAN REQUERIDOS EN SUS ACTIVIDADES.

AL TÉRMINO DE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA, EL CONTRATISTA ESTÁ OBLIGADO A ENTREGAR EL ÁREA DE TRABAJO, LIMPIA, LIBRE DE MATERIALES, EQUIPO SOBRANTE Y SIN AFECTACIONES AL TERRENO O ESTRUCTURAS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ RESPETAR LOS LÍMITES DE VELOCIDAD INDICADOS EN LOS SEÑALAMIENTOS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ MANTENER EL EQUIPO Y LA MAQUINARIA QUE SEAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO, EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN.

EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR OPORTUNAMENTE CON EL PERMISO DE TRABAJO CON RIESGO DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE PEP ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS, LAS RESPONSABILIDADES, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN DE SU INOBSERVANCIA, SERÁN A CARGO DEL CONTRATISTA.

EN CASO DE PRESENTARSE DERRAMES ACCIDENTALES DE RESIDUOS O MATERIALES PELIGROSOS DURANTE EL MANEJO QUE EFECTÚE EL CONTRATISTA, ÉSTE DEBERÁ NOTIFICAR DE INMEDIATO A TRAVÉS DEL RESIDENTE DE P.E.P. AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y CALIDAD DE LA COORDINACIÓN DE SIPAC, ASÍ MISMO, CONJUNTAMENTE CON EL RESIDENTE DE OBRA DEBERÁ LLENAR EL FORMATO F- SAA-24-114/01 REV. 01, O EL QUE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DETERMINE ENTREGÁNDOLO AL MENCIONADO DEPARTAMENTO ANTES DE 72 HORAS, PARA SU TRÁMITE ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

EL SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE LO REALIZARÁ EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NOM-138-SEMARNAT/SS-2003, SIN CARGO ECONÓMICO PARA PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, Y ENTREGARÁ AL SUPERVISOR LAS EVIDENCIAS DE DICHO SANEAMIENTO.

EL CONTRATISTA DEBERÁ OTORGARCAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL INVOLUCRADO EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS,EN ESTA CAPACITACIÓN SE DEBERÁ DIFUNDIR EL CONTENIDO DEL OFICIO RESOLUTIVO S.G.P.A./DGIRA.DEI.2440.04 Y DEL OFICIO RESOLUTIVO S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07. HACIENDO ÉNFASIS DE LA PROHIBICIÓN DECAPTURAR, CAZAR, COLECTAR, COMERCIALIZAR, TRAFICAR Y PERJUDICAR ESPECIES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRES QUE HABITAN EN LA ZONA.

LOS CONTENEDORES DE ACEITE, COMBUSTIBLES Y OBRAS SUSTANCIAS LIQUIDAS, QUE AL DERRAMARSE PUEDAN PROVOCAR CONTAMINACIÓN EN EL SUELO, DEBERÁN COLOCARSE SOBRE RECIPIENTES PORTÁTILES PARA PREVENIR DERRAMES.

TODOS LOS SOBRANTES DE SOLDADURA, PINTURAS, ACEITES, ESTOPAS, ENVASES, CONTAMINADAS CON SUSTANCIAS O RESIDUOS PELIGROSOS, DEBERÁN ALMACENARSE TEMPORALMENTE BAJO LAS







Página 19 de 25

CONDICIONES QUE ESTABLECE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO Y LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES.

LA RECOLECCIÓN Y EL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS A LOS CENTROS DE RECICLAJE, TRATAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL SERÁ LLEVADA A CABO POR EL CONTRATISTA A TRAVÉS DE UNA COMPAÑÍA QUE CUENTE CON AUTORIZACIÓN DE LA SEMARNAT PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD.

EL CONTRATISTA DEBERÁ DEPOSITAR TEMPORALMENTE EN CONTENEDORES METÁLICOS CON TAPA LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS, MATERIA ORGÁNICA, PLÁSTICO, CARTÓN, ETC. QUE SE GENEREN DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO, Y ES RESPONSABLE DE DARLE UNA DISPOSICIÓN AUTORIZADA POR EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE.

EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR AL SUPERVISOR DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN EN LOS PRIMEROS TRES DÍAS DE CADA MES, UN REPORTE ESCRITO DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS RECOLECTADOS Y ENVIADOS A RECICLAJE, TRATAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL EL MES INMEDIATO ANTERIOR.

EL CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR A SUS TRABAJADORES EL SERVICIO DE SANITARIOS (LETRINAS PORTÁTILES), EN TODOS LOS FRENTES DE TRABAJO; LAS AGUAS GENERADAS DEBEN SER COLECTADAS, TRATADAS Y/O DISPUESTAS POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y AUTORIZADAS PARA ESTA ACTIVIDAD. QUEDA TOTALMENTE PROHÍBIDO EL VERTIMIENTO DE ESTOS RESIDUOS EN EL SUELO O CUERPOS DE AGUA, HACIENDOSE RESPONSABLE EL CONTRATISTA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.

LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS SE DEBERÁN CLASIFICAR Y ALMACENAR EN CONTENEDORES DEBIDAMENTE ROTULADOS, Y CONTAR CON LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS DE SU DESTINO FINAL QUE INDICA LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE.

NO DEBERÁN ALMACENARSE RESIDUOS FUERA DEL ÁREA DE OBRA.

NO SE INSTALARÁN SITIOS TEMPORALES DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS, MATERIALES O RESIDUOS, QUE PUDIERAN PRODUCIR CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS, EN LAS PARTES ALTAS O AQUELLAS QUE PUDIERAN PROPICIAR ARRASTRE DEL AGUA.LOS CONTENEDORES DE ACEITE, COMBUSTIBLES Y OBRAS SUSTANCIAS LIQUIDAS, QUE AL DERRAMARSE PUEDAN PROVOCAR CONTAMINACIÓN EN EL SUELO, DEBERÁN COLOCARSE SOBRE RECIPIENTES PORTÁTILES PARA PREVENIR DERRAMES.

DEBERÁN MANTENERSE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN PROBATORIA, COMO LO ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE RESPECTO A LA GENERACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS.APLICAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE FUGAS Y DERRAMES CONTEMPLADAS PARA LAS OBRAS TIPO (POZOS, ESTACIONES DE RECOLECCIÓN, COMPRESIÓN, DUCTOS Y LÍNEAS DE DESCARGA).

EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR AL SUPERVISOR DE PEP, LOS MANIFIESTOS DEL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS ENVIADOS A RECICLAJE, TRATAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL DESTINATARIO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL VIGENTE, EN ESTOS DOCUMENTOS DEBERÁ INDICARSE QUE EL GENERADOR ES PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, ANOTAR SU NÚMERO DE REGISTRO (SOLICITAR A LA COORDINACIÓN DE SIPA) Y LAS INSTALACIONES DONDE SE GENERARON LOS RESIDUOS.







Página 20 de 25

SI EL DESTINO FINAL DE LOS DESECHOS ES LA INCINERACIÓN O ALGÚN OTRO TRATAMIENTO, EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR A PEP UN CERTIFICADO QUE AVALE LA DESTRUCCIÓN O TRANSFORMACIÓN DE ESTOS RESIDUOS.

EN EL CASO DE TUBERÍA EN REHABILITACIÓN, JUNTAS O PARCHES, SE DEBE DE TOMAR EN CUENTA QUE LOS RESIDUOS O MATERIALES UTILIZADOS NO DAÑEN EL ENTORNO ECOLÓGICO (SUELO, AIRE, AGUA, FLORA Y FAUNA) PARA LO CUAL, EL RECUBRIMIENTO Y SU MÉTODO DE APLICACIÓN, SE DEBEN APEGAR A LO ESTABLECIDO EN LA LGPGIR, ASÍ COMO A LO QUE ESTABLECEN LAS REGULACIONES LOCALES, ESTATALES O FEDERALES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. ESTA RESPONSABILIDAD COMPETE AL FABRICANTE, CONTRATISTA O APLICADOR Y AL RESIDENTE DE OBRA. NORMA-NRF-026-PEMEX-2008.

DEBERÁN MANTENERSE REGISTROS EN BITÁCORA Y DOCUMENTACIÓN PROBATORIA, COMO LO ESTABLECE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE RESPECTO A LA GENERACIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS.

OBEDECER Y RESPETAR LAS SEÑALIZACIONES PROHIBITIVAS O RESTRICTIVAS, ASÍ COMO ATENDER LAS INFORMATIVAS QUE SE TENGAN EN LAS INSTALACIONES.

NO SE DEBERÁ MEZCLAR LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS CON CHATARRA, RESIDUOS PELIGROSOS O CUALQUIER OTRO RESIDUO GENERADO.

A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES EL CONTRATISTA DEBE SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN PARA DAR INICIO DE SUS TRABAJOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES.

ACATAR Y CUMPLIR CON LA RESPONSABILIDAD DE LOS RESIDUOS QUE GENERE DURANTE SUS ACTIVIDADES, CUMPLIENDO CON LO PREVISTO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, SU REGLAMENTO Y LAS OTRAS LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS EN LA MATERIA.

QUEDA PROHIBIDO AL CONTRATISTA LO SIGUIENTE:

REALIZAR TRABAJOS AJENOS A LOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO.

REALIZAR ACTIVIDADES FUERA DE LOS LÍMITES DE LAS ÁREAS AUTORIZADAS PARA ESTOS TRABAJOS.

EL USO DE FOGATAS Y EXPLOSIVOS.

DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS EN EL SITIO DE LA OBRA, CAMINOS DE ACCESO Y ÁREAS ALEDAÑAS.EL CONTRATISTA DEBE VIGILAR DIARIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE SSPA, Y EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNA DESVIACIÓN QUE AMERITE INTERRUMPIR LAS TAREAS DEL CONTRATISTA ASENTARLAS EN LA BITÁCORA DIARIA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE AMPLIACIÓN DE PLAZO O DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE TÉRMINO, CONTINUANDO LAS TAREAS UNA VEZ QUE SEA SUBSANADA LA DESVIACIÓN.

EL CONTRATISTA DEBE OBTENER CADA MES LAS EVIDENCIAS DE LA REALIZACIÓN DE LAS PLÁTICAS DIARIAS DE SSPA, “AUDITORIAS EFECTIVAS”, AUDITORIAS INTERNAS DE CUMPLIMIENTO AL ANEXO “S”,







Página 21 de 25

“RESUMEN ESTADÍSTICO SOBRE ACCIDENTES DE TRABAJO” Y “REPORTE DE ACCIDENTES INDUSTRIALES O DE TRABAJO DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS”.

EL CONTRATISTA DEBE ELABORAR UN REPORTE MENSUAL QUE CONTENGA LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO MEDIANTE EL FORMATO “EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES O CONTRATISTAS EN MATERIA DE SSPA”. ESTABLECIDO EN DICHO PROCEDIMIENTO.

ENVIAR LOS RESULTADOS MENSUALES DE LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO EN MATERIA DE SSPA. A LAS ÁREAS DE SIPA. PARA SU REGISTRO Y CONTROL.

EN CASO DE TENER DUDAS EN LA INTERPRETACIÓN DE LAS DISPOSICIONES MENCIONADAS, EL CONTRATISTA DEBERÁ SOLICITAR AL RESIDENTE DE LA OBRA, LA ASESORÍA ADECUADA.

CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

1. OBJETIVOS:a. SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE HABITANTES Y TRANSEÚNTES DE LA ZONA DE

INFLUENCIA DE TRABAJOS DE PEP, ASÍ COMO EVITAR EL DETERIORO A LOS CAMINOS QUE SE UTILIZAN.

b. PREVENIR INCIDENTES Y ACCIDENTES.

c. FOMENTAR LA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO ARMÓNICO DE LA ACTIVIDAD QUE PEP REALIZA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS DISTINTOS PROYECTOS EN LA REGIÓN NORTE.

d. EVITAR RECLAMOS Y MALA IMAGEN ANTE LA POBLACIÓN.

e. EVITAR DAÑOS A LAS SUPERFICIES DE RODAMIENTO EN RAZÓN DE LAS ALTAS TEMPERATURAS O DE LAS FUERTES O PROLONGADAS TEMPORADAS DE LLUVIA.

f. EVITAR ACTOS INSEGUROS QUE PONEN EN RIESGO A LOS CONDUCTORES, AL PERSONAL DE PEP, A LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES Y/O A LA INFRAESTRUCTURA O BIENES TANTO DE PEP COMO DE TERCEROS.

PARA EFECTOS DE LAS PRESENTES DISPOSICIONES, LOS CAMINOS DE ACCESO TANTO LOS QUE SON PROPIEDAD DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, DE PEMEX O DE CUALQUIERA DE SUS SUBSIDIARIAS, O LOS QUE NO SON PROPIEDAD DE PEMEX O DE SUS SUBSIDIARIAS, PERO QUE SE UTILIZAN PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SERÁN CONSIDERADOS COMO PARTE DE LA INSTALACIÓN PETROLERA, AL SER LA VÍA O EL CONDUCTO POR EL CUAL SE ACCESA A LAS MISMAS, POR LO QUE LAS PRESENTES DISPOSICIONES SON APLICABLES.

2. PLAN DE ACCION INTEGRALTAL Y COMO SE ENCUENTRA SEÑALADO EN EL APARTADO II.2 “REQUERIMIENTOS GENERALES” DEL ANEXO S QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR AL RESIDENTE DE OBRA, AL INICIO DE LA OBRA O SERVICIO, EL DOCUMENTO ESPECÍFICO (PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL) QUE CONTENGA CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES Y/O CONDICIONES QUE DICHO CONTRATISTA, SU PERSONAL Y SUS SUBCONTRATISTAS, SI ES EL CASO,







Página 22 de 25

HAN DE ACATAR DENTRO DE LAS DISTINTAS RUTAS DE ACCESO A INSTALACIONES PETROLERAS, CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y/O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

EL PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES PUNTOS:

a. PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN A SUS CONDUCTORES, A EFECTO DE LOGRAR EN ELLOS MEJORES PRÁCTICAS DE MANEJO VEHICULAR

b. EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE OPERE VEHÍCULOS DURANTE SUS ACTIVIDADES, DEBE DE CONTAR CON EL CURSO DE MANEJO SEGURO Y PRESENTAR EVIDENCIA DE DICHA CAPACITACIÓN.

c. EL PERSONAL DEL CONTRATISTA DEBE DE CONTAR CON EL CURSO BÁSICO DE SEGURIDAD, DEBIENDO PRESENTAR EVIDENCIA DE DICHA CAPACITACIÓN.

3. VELOCIDAD A LA QUE DEBEN CIRCULAR LOS VEHICULOS AUTOMOTORES

TAL Y COMO SE ENCUENTRA PACTADO EN EL PUNTO II.14.2.9 DEL APARTADO II.14.2 “ACCESO A INSTALACIONES PETROLERAS” DEL ANEXO S, LA CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES DEBERÁ SER A VELOCIDADES NO MAYORES QUE LAS PERMISIBLES O INDICADAS POR LAS AUTORIDADES DE TRÁNSITO CORRESPONDIENTES O SIMILARES, EN LAS RUTAS POR LAS CUALES SE TRANSITE.

EN EL CASO DE QUE NO EXISTAN SEÑALAMIENTOS, LAS VELOCIDADES AUTORIZADAS SERÁN LAS SIGUIENTES:

a. EN RUTA 60 KMS/HR.

b. EN CAMINOS SECUNDARIOS 40 KMS/HR.

c. EN ZONAS URBANAS 30 KMS/HR.

d. DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA INDUSTRIA PETROLERA NO SE DEBE REBASAR LA VELOCIDAD MÁXIMA DE 20 KMS/HR.

EN RAZÓN DE LO ANTERIOR ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA, SU PERSONAL, SUBCONTRATISTAS O EL PERSONAL DE SUS SUBCONTRATISTAS, O CUALQUIER PERSONA QUE POR CUENTA Y ORDEN DEL CONTRATISTA CONDUZCA UN VEHÍCULO AUTOMOTOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES PETROLERAS O DENTRO DE LAS RUTAS DE ACCESO A LAS MISMAS, NO REBASAR LOS LÍMITES DE VELOCIDAD ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE PUNTO.

EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA, SU PERSONAL O CUALQUIERA DE SUS SUBCONTRATISTAS, O PERSONAL DE ÉSTOS, SI ES EL CASO, INFRINJA LOS LÍMITES DE VELOCIDAD ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES DISPOSICIONES, PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, APLICARÁ EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1. SE ENVIARÁ A LA COMPAÑÍA UN REPORTE DEL PERSONAL Y/O LA UNIDAD INVOLUCRADA EN LA FALTA O DESVIACIÓN.

2. SE SOLICITARÁ A LA COMPAÑÍA UN INFORME POR ESCRITO CON RESPECTO A LA ACCIÓN CORRECTIVA REALIZADA AL RESPECTO.







Página 23 de 25

3. SE SOLICITARA UN PLAN DE ACCIÓN EMITIDO POR LA COMPAÑÍA PARA EVITAR LA OCURRENCIA DE LA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE LOS LÍMITES DE VELOCIDAD ESTABLECIDOS.

EL INCUMPLIMIENTO SERÁ COMUNICADO POR ESCRITO POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA AL CONTRATISTA, ANEXANDO COPIA DEL REPORTE LEVANTADO.

EL CONTRATISTA TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE APERSONARSE EN EL LUGAR DE LOS HECHOS A LA BREVEDAD POSIBLE Y DISPONER LA SUSTITUCIÓN DEFINITIVADEL PERSONAL RESPONSABLE DEL MANEJO DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR QUE COMETIÓ EL INCUMPLIMIENTO Y ASIGNAR UN NUEVO ELEMENTO PARA LA CONTINUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SI ES EL CASO.

LO ANTERIOR SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA PEP, POR LO QUE SI CON EL TIEMPO QUE TRANSCURRA ENTRE EL INCUMPLIMIENTO Y LA SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL CONDUCTOR POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA CONTINUAR CON EJECUCIÓN DE LA OBRA O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE OCASIONARE ALGÚN ATRASO EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS O SE ALTEREN LAS CONDICIONES FÍSICO-QUÍMICAS DEL MATERIAL TRANSPORTADO SI ES EL CASO, SERÁ ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CON LAS CONSECUENTES SANCIONES O PENAS CONVENCIONALES QUE PROCEDAN CONFORME A LO PACTADO EN EL CONTRATO.

ESTAS DISPOSICIONES NO APLICARÁN EN CASOS COMPROBADOS DE EMERGENCIAS QUE PONGAN EN RIESGO LA VIDA DE PERSONAS.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR Y TAL Y COMO SE ENCUENTRA PACTADO, PEP PODRÁ OPTAR POR INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR DICHO INCUMPLIMIENTO.

LO ANTERIOR EN EL ENTENDIDO DE QUE ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO Y ADIESTRADO, EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, ACORDE CON LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS QUE REALICE POR MOTIVO DEL CONTRATO, TAL Y COMO LO DISPONE EL PUNTO II.10.1. DEL ANEXO S.

ASIMISMO, ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA INSTRUIR A SU PERSONAL CONDUCTOR, O SUS SUBCONTRATISTAS, LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LAS PRESENTES DISPOSICIONES, POR LO QUE SE OBLIGA A DIFUNDIR ADECUADAMENTE ENTRE LOS CONDUCTORES QUE TIENE CONTRATADOS Y COMPROBAR ANTE PEP QUE TODOS LOS CONDUCTORES CONOCEN LOS PRECEPTOS CONTENIDOS EN ESTE INSTRUMENTO, A EFECTO DE PROMOVER ENTRE LOS MISMOS, MEJORES PRÁCTICAS DE MANEJO VEHICULAR.

APERTURA DE ZANJAS:

INDICAR EL PROCEDIMIENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS

COLOCAR LOS RESIDUOS DE TUBERIA CONDUIT, PEDACERÍA DE METALES, RESIDUOS DE ELECTRODOS USADOS EN LA SOLDADURA Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN, EN DONDE LO DESTINE LA AUTORIDAD LOCAL COMPETENTE.







Página 24 de 25

EVITAR EL USO DE ADITIVOS SOLDABLES QUE AL CONTACTO CON EL AGUA PROVOQUEN REACCIONES QUIMICAS NOCIVAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES Y OBRAS DEL PROYECTO.

DISPOSICIONES GENERALES:

LAS CASETAS PROVISIONALES Y ALMACENES ÚNICAMENTE ALBERGARÁN MÁQUINARIA Y EQUIPO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DELA OBRA SERÁN TEMPORALES Y SUS ÁREAS DE INSTALACIÓN REDUCIDA AL TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD.

DEBERÁ COLOCAR SEÑALAMIENTOS ADECUADOS DURANTE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA.

COMPROMISOS DEL CONTRATISTA: ESTA OBLIGADO A CUMPLIR ESTRICTAMENTE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA AMBIENTAL

ANTES MENCIONADAS DURANTE EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA CONSTRUCIÓN DE LA OBRA.

PRESENTARÁ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA AMBIENTAL MENCIONADOS EN ESTE ANEXO “BG”. AL INICIO DE LA OBRA Y AL TÉRMINO DE LA MISMA, CON PUNTO DE REFERENCIA INDICADO POR EL RESIDENTE DE OBRA, LO QUE SERÁ CONSIDERADO DENTRO DE SUS INDIRECTOS. DICHAS EVIDENCIAS LAS ENTREGARÁ AL SUPERVISOR DE LA OBRA CUANDO LO SOLICITA.

ESTA OBLIGADO A PRESENTAR REPORTE QUE AVALEN LA INFORMACIÓN YLA DESCRIPCIÓN DETALLADA, CLARA, PRECISA Y CONCISA DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO.

EN CASO DE CONFUSIÓN Y/O INTERPRETACIÓN DE LAS DISPOSICIONES ANTES MENCIONADAS ESTÁ OBLIGADO A SOLICITAR AL RESIDENTE RESPONSABLE DE LA OBRA LA ASESORÍA ADECUADA.

XIII.- DOCUMENTOS E INFORMACIÓN TÉCNICA Y SU FORMA DE PRESENTACIÓN.

LA CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR, AL RESIDENTE, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

DEBERÁ ENTREGAR UN PROGRAMA FÍSICO Y FINANCIERO AL INICIO DE LOS TRABAJOS DE CADA ORDEN, ADEMÁS MENSUALMENTE Y POR ORDEN DE TRABAJO REPORTES DIARIOS Y QUINCENALES; REPORTES DE AVANCE MENSUAL DE PROYECTO, Y AL TÉRMINO DE LA OBRA DEBERÁ ENTREGAR UN REPORTE DE AVANCE GLOBAL DEL PROYECTO, ASÍ COMO TAMBIÉN EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (LO ESTIMADO) Y EL INFORME DE CUMPLIMIENTO.

TODA LA INFORMACIÓN DEBERÁ SER ENTREGADA EN CARPETAS DE 1”, INCLUYENDO GRÁFICOS Y FOTOGRAFÍAS.







Página 25 de 25

REPRESENTANTE LEGAL: ________________ REPRESENTANTE DE PEP: __________________________

(NOMBRE Y FIRMA)Ing. Alfredro Tapia Azuara


NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ______________





ANEXO “BP”ESPECIFICACIONES PARTICULARES


Página 1 de 71

1.0 OBRA CIVIL

EXCAVACIÓN EN CEPAS, CON HERRAMIENTA MANUAL, PARA ALOJAR TUBERIA ENTERRADA Y CIMENTACIONES.

1.1 EN MATERIAL TIPO “A” DE 0-1 m DE PROFUNDIDAD.1.2 EN MATERIAL TIPO “B” DE 0-1 m DE PROFUNDIDAD.1.3 EN MATERIAL TIPO “C” DE 0-1 m DE PROFUNDIDAD.

UNIDAD: M³

ALCANCE:

- AFLOJAMIENTO DEL MATERIAL CON PICO, PALA, CUÑA Y MARRO, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL POR MEDIO DE PALA, CON RETIRO HASTA 4 m.

- AFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO, PAREDES.- VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.- ACARREO DEL EQUIPO Y/O HERRAMIENTAS DEL ALMACEN DE LA CONTRATISTA AL SITIO DE LA

OBRA.- INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD Y ACORDONAMIENTO DEL AREA PARA

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.- ACARREO LIBRE HASTA 50 M PARA SU POSTERIOR CARGA Y ACARREO AL SITIO DE TIRO.- LIMPIEZA DEL ÁREA.

EXCAVACIÓN EN CEPAS, CON MAQUINARIA, PARA ALOJAR TUBERIA ENTERRADA Y CIMENTACIONES. EXCAVACIÓN CON HERRAMIENTA MANUAL

1.4 EN MATERIAL TIPO "A" DE 0-1 m DE PROFUNDIDAD.1.5 EN MATERIAL TIPO "B" DE 0-1 m DE PROFUNDIDAD.1.6 EN MATERIAL TIPO "C" DE 0-1 m DE PROFUNDIDAD.

UNIDAD: M³

ALCANCE:- AFLOJAMIENTO DEL MATERIAL CON PICO Y PALA, CUÑA Y MARRO, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL

POR MEDIO DE PALA, CON RETIRO HASTA 4 m.- AFINE Y NIVELACIÓN DE FONDO, PAREDES O TALUDES.- VOLUMEN MEDIDO EN BANCO.- INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD Y ACORDONAMIENTO DEL AREA PARA

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES.- LIMPIEZA DEL ÁREA.







Página 2 de 71

CARGAS, ACARREOS Y TRASPALEOS.

1.7 CARGA Y ACARREO PRIMER KILÓMETRO EN CAMIÓN.

UNIDAD: M³

ALCANCE

- CARGA A CAMIÓN CON EQUIPO, INCLUYE: TIEMPOS MUERTOS DEL CAMIÓN EN LA CARGA.- ACARREO LIBRE HASTA 1 KM.- DESCARGA.- REGRESO AL SITIO DE CARGA.- LOS VOLÚMENES ACARREADOS DE ESTE CONCEPTO COMPRENDEN LOS VIAJES DE LOS

VEHÍCULOS, VIAJE VACÍO, TIEMPOS MUERTOS DE LA CARGA Y DESCARGA ASÍ COMO EL TIEMPO EMPLEADO EN EL PROPIO ACARREO DEL MATERIAL.

1.8 ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER KILÓMETRO.

UNIDAD: M³-KM

ALCANCE:

- ACARREO A LAS DISTANCIAS INDICADAS CON CAMIÓN DE VOLTEO, SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE.

- REGRESO DEL CAMIÓN VACÍO HASTA EL PRIMER KILÓMETRO DEL LUGAR DE CARGA.

RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL.

1.9 RELLENO CON MATERIAL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTACION MANUAL, SIN CONTROL DE LABORATORIO.

UNIDAD: M³

ALCANCE:- ACARREO LIBRE DE 4 m. HORIZONTALES.- RELLENO USANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EJECUTADA PREVIAMENTE,

LIMPIO DE IMPUREZAS (TRONCOS, RAMAS, BASURA Ó MATERIAS ORGÁNICAS).- TENDIDO EN CAPAS DE 20 cm.- SUMINISTRO E INCORPORACIÓN DEL AGUA.- COMPACTACIÓN CON PISÓN MANUAL Y/O EQUIPO.- FORMACIÓN Y TERMINACIÓN DEL RELLENO.- ACABADO DE ACUERDO AL PROYECTO.







Página 3 de 71

ACERO DE REFUERZO.

1.10 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=2530 KG/CM² # 2 (¼” DIÁMETRO)

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM²1.11 # 3 (3/8” DIÁMETRO).1.12 # 4 (1/2” DIÁMETRO).1.13 # 5 (5/8” DIÁMETRO).1.14 # 6 (3/4” DIÁMETRO).

UNIDAD: KG

ALCANCE:

- HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

- SUMINISTRO DEL ACERO DE REFUERZO, INCLUYE EL ARMADO, TRASLAPES Y DESPERDICIOS.- SELECCIÓN, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL

SITIO DE LA OBRA.- TRANSPORTE DEL PERSONAL.- LIMPIEZA DEL ACERO DE REFUERZO PARA ELIMINAR TIERRA ADHERIDA, GRASA, ACEITE Y

COSTRAS DE OXIDO.- TRAZO DEL ACERO.- CORTE, UTILIZANDO HERRAMIENTA MANUAL Y/O CORTADORA DE VARILLA DE ACERO.- ENDEREZADO EN CASO DE SER NECESARIO.- HABILITADO DEL ACERO DE REFUERZO, SEGÚN SE REQUIERA EN LA OBRA.- ARMADO, UTILIZANDO ALAMBRE RECOCIDO PARA LOS AMARRES.- MANEJO DEL ARMADO, PRESENTACIÓN, COLOCACIÓN EN SU SITIO Y CALZADO DE PIEZA (EN SU

CASO).- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

CIMBRADOS

1.15 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA DE CONTACTO, ACABADO COMÚN EN CIMENTACIONES, DADOS Y MOCHETAS, HASTA 1 M DE ALTURA.

1.16 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA DE CONTACTO, ACABADO APARENTE EN CIMENTACIONES, DADOS Y MOCHETAS, HASTA 1 M DE ALTURA.

UNIDAD: M²

ALCANCE:







Página 4 de 71


- SUMINISTRO DE MADERA PARA LA CIMBRA.- SELECCIÓN, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL

SITIO DE LA OBRA.- TRANSPORTE DEL PERSONAL.- TRAZO DE MADERA PARA CIMBRA.- CORTE DE MADERA CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O SIERRA.- ARMADO DE LA MADERA PARA FABRICAR LA FORMA A VACIAR O ARMADO DIRECTO EN EL LUGAR

(SEGÚN EL CASO) - MANEJO, COLOCACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN EN EL SITIO DE TRABAJO, INCLUYENDO

PASARELAS Y RAMPAS.- MANIOBRAS LOCALES.- APUNTALAMIENTO O ENSAMBLE, INCLUYENDO PUNTALES O SEPARADORES PARA SOPORTE Y

RIGIDEZ (SEGÚN SEA EL CASO).- COLOCACIÓN DE OBRA FALSA Y CONTRA VENTEO (SEGÚN SEA EL CASO).- LIMPIEZA DE LA CIMBRA PREVIO A LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO- CALAFATEO- LUBRICACIÓN DE LA CIMBRA, UTILIZANDO DIESEL.- DESCIMBRADO.- RECUPERACIÓN DE CIMBRA DESPUÉS DE SU USO.- REHABILITADO DE LA CIMBRA.- ACARREO Y ESTIBADO, PARA VOLVER A USAR- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

1.17 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CHAFLAN DE MADERA DE 2 X 2 CM EN ARISTAS DE MOCHETAS.

UNIDAD: M

ALCANCE:

- SUMINISTRO DE MATERIALES.- TRAZO.- CORTE.- PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN.- COLOCACIÓN Y FIJACIÓN CON CLAVOS- LUBRICACIÓN, UTILIZANDO DESMOLDANTE- RETIRO.- REHABILITADO.- ACARREO Y ESTIBADO PARA UN NUEVO USO.- LIMPIEZA DEL ÁREA.







Página 5 de 71

- TRANSPORTE DE PERSONAL.

SUMINISTRO Y ELABORACIÓN EN OBRA DE CONCRETO HIDRÁULICO AGREGADO MÁXIMO DE 19 mm. CEMENTO NORMAL. CONCRETO

1.18 f’c = 100 Kg/cm2.1.19 f’c = 150 Kg/cm2.1.20 f’c = 175 Kg/cm2.

UNIDAD: M³

ALCANCE:

- SUMINISTRO DE LOS MATERIALES PARA ELABORACION DE CONCRETO AL ÁREA DE TRABAJO. - MANIOBRAS Y TRASLADOS LOCALES.- ANTES DE ELABORACION DEL CONCRETO DEBERAN CONTAR CON EL EQUIPO PARA VIBRADO DEL

CONCRETO.- ELABORACION DEL CONCRETO CON LA DOSIFICACION REQUERIDA SEGÚN LA RESISTENCIA

INDICADA, MEZCLADO CON REVOLVEDORA,- VACIADO Y ACOMODO DEL CONCRETO - TOMA DE MUESTRAS PARA CHECAR EL REVENIMIENTO.- OBTENCIÓN DE MUESTRAS PARA CILINDROS DE PRUEBA CADA 3 m3.- ENTREGA DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE CILINDROS

(RESISTENCIA).- LIMPIEZA DE EQUIPO Y ÁREA DE TRABAJO

VACIADOS DE CONCRETOELABORADO EN SITIO, CON ACARREO EN BOTE O CARRETILLA HASTA 50 m

1.21 EN PLANTILLAS CON ESPESOR DE 5 cm.1.22 EN SOPORTES MOCHETAS Y DADOS HASTA 1M DE ALTURA

UNIDAD: M³

ALCANCE:

- PREPARACIÓN DEL LUGAR DONDE SE COLOCARA EL CONCRETO, RETIRANDO PIEDRAS, MADERA, ETC.

- HUMEDECER EL ÁREA DE VACIADO.- CARGA DE BOTES Y/O CARRETILLAS EN EL SITIO DONDE SE FABRICA EL CONCRETO.- ACARREO LIBRE DE HASTA 50 m. EN FORMA MANUAL, UTILIZANDO BOTES Y/O CARRETILLAS.- VACIADO DE CONCRETO EN EL SITIO INDICADO EN EL PROYECTO, DE ACUERDO A ALTURAS Y

PROFUNDIDADES SEÑALADAS.- VIBRADO DEL CONCRETO.- NIVELADO.







Página 6 de 71

- CURADO.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PLACA METÁLICA LISA DE ACERO AL CARBÓN ASTM A-36 EN SOPORTES, MOCHETAS, Y DADOS

1.23 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO AL CARBÓN DE 200x200x6.35 MM, CON 4 BARRENOS DE 9.5 MM (3/8”), MCA. AHMSA O EQUIVALENTE.

1.24 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE FIERRO DE ACERO AL CARBON DE LADOS IGUALES DE 41 X 41 X 6.35 MM (1 1/2” X 1 1/2” X ¼ “) MCA. AHMSA O EQUIVALENTE.

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:

- SUMINISTRO, CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN AL TALLER DE FABRICACIÓN. INCLUYE TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS PARA LA COLOCACIÓN.

- FABRICACIÓN DE PLACAS Y ANCLAS(TRAZO, CORTE UTILIZANDO EQUIPO OXIACETILENO, DOBLEZ, ENDEREZADO Y CUERDAS).

- LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO DE ACUERDO AL SISTEMA DE PROTECCIÓN No.1 DE LA NORMA NRF-053-PEMEX-2006.

- TRANSPORTE HASTA EL LUGAR DE COLOCACIÓN.- MANEJO, PRESENTACIÓN, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN Y COLOCACIÓN.- ATORNILLADO CUANDO LO REQUIERA EL PROYECTO.- APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO EN LAS AREAS QUE HAYAN SIDO DAÑADAS DURANTE

EL TRANSPORTE O MONTAJE.- LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO. RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES.- TRANSPORTE DE PERSONAL

1.25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEGRO 2”Ø CED. 40 ACERO AL CARBÓN A-36

UNIDAD: M

ALCANCE:

- EL ALCANCE DE ESTA PARTIDA INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIES EXTERNAS CON CHORRO DE ARENA ACABADO A METAL BLANCO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EXTERIOR A BASE DE APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO RP-4B MODIFICADO PRIMARIO DE ZINC 100% AUTOCURANTE CON BASE SOLVENTE EN UNA CAPA CON ESPESOR DE 0.003” DE PELÍCULA SECA, RECUBRIMIENTO RA-26 MODIFICADO ACABADO EPÓXICO CATALIZADO DE ALTOS SÓLIDOS EN UNA CAPA CON ESPESOR DE 0.005” DE PELÍCULA SECA Y RECUBRIMIENTO







Página 7 de 71

FINAL RA-28 MODIFICADO ACABADO DE POLIURETANO, EN UNA CAPA CON ESPESOR DE 0.003” DE PELÍCULA SECA. LA PINTURA SE APLICARÁ, USANDO EL MATERIAL ESPECIFICADO Y SE INCLUYE LA ROTULACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA CORRESPONDIENTE.

- EL CONTRATISTA DEBERÁ PROPORCIONAR EL PROCEDIMIENTO DETALLADO DE LA APLICACIÓN DE LOS MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA.

- EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR LOS MATERIALES ADECUADOS PARA LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE LA TUBERÍA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE PEMEX. P.2.0351.01, 4.411.01 Y P.3.0351.01, Y LA NRF-053-PEMEX-2006

- EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL SITIO PARA LA SELECCIÓN DE LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA.

- EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA.

- DEBERÁ INCLUIR LA LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA INCLUYE ROTULADO DE LÍNEAS SEGÚN ISOMÉTRICO.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO DE ANCLAJE CON EXPANSOR PARA FIJACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS MARCA HILTI O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA.

1.26 2¼” DE LONGITUD Y ¼” Ø1.27 2¼” DE LONGITUD Y ⅜” Ø1.28 2¾” DE LONGITUD Y ½” Ø

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:


- SUMINISTRO DE PERNO DE ANCLAJE CON EXPANSOR.- CARGA, ACARREO Y DESCARGA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE LA

OBRA.- TRANSPORTE DEL PERSONAL.- TRAZO Y ELABORACIÓN DE BARRENO EN PISO O MURO DE CONCRETO (SEGÚN SEA EL CASO).- COLOCACIÓN E INCADO DE BARRENANCLA.- COLOCACIÓN DE TUERCAS PARA FIJACIÓN DE LA PIEZA COLOCADA.- APRIETE Y NIVELACIÓN DE BASE SOPORTE.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.







Página 8 de 71

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA RAL-TECH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EN LA

PARTE INFERIOR ENTRE SOPORTES Y TUBERÍAS DE PROCESO Y EN LA PARTE SUPERIOR ENTRE

ABRAZADERAS Y TUBERÍAS DE PROCESO.

1.29 2” Ø1.30 4” Ø1.31 6” Ø1.32 8” Ø

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:


- SUMINISTRO DE MEDIAS CAÑAS, LAS CUALES DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA TUBERÍA.

- SELECCIÓN, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE LA OBRA.

- TRANSPORTE DEL PERSONAL.- LEVANTAR, APUNTALAR Y APOYAR FIJAMENTE LOS PUNTOS A TRABAJAR.- TRAZO Y CORTE DE MEDIA CAÑA DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA A PROTEGER.- PREPARACIÓN DEL ÁREA (LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DEL TUBO) Y COLOCACIÓN DE MEDIAS

CAÑAS CON ADHESIVO.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERAS "U" BOLT EN SOPORTES METÁLICOS PARA TUBERÍAS DE PROCESO DE:

1.33 2” Ø1.34 4”Ø1.35 6” Ø1.36 8”Ø

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:


- SUMINISTRO DE ABRAZADERAS “U” BOLT PARA SOPORTES METÁLICOS.- SELECCIÓN, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL

SITIO DE LA OBRA.- TRANSPORTE DEL PERSONAL.







Página 9 de 71

- DESEMPAQUE DEL MATERIAL.- REVISAR Y VERIFICAR QUE ESTE LIBRE DE DAÑOS Y GOLPES.- COLOCACIÓN DE ABRAZADERA, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERAS DE SOLERA PARA TUBERÍAS DE PROCESO DE

1.37 4”Ø1.38 6”Ø1.39 8”Ø

UNIDAD: KG

ALCANCE:

- SUMINISTRO DE MATERIALES.- TRANSPORTE DE MATERIALES AL LUGAR DE DE FABRICACIÓN.- TRAZO CORTE Y ROLADO HASTA FORMAR LA ABRAZADERA.- BARRENADO UTILIZANDO TALADRO.- LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON CEPILLO DE ALAMBRE O CARDA Y APLICACIÓN DE PRIMARIO

ANTICORROSIVO 2 CAPAS DE 1.5 MILESIMAS DE PULGADA Y ACABADO, DE ACUERDO A LA NORMA NFR-053-PEMEX-2006, P.2.0351.01 Y P.4.0351.01.

- APLICACIÓN DE ACABADO EN DOS CAPAS DE 1.5 MILESIMAS DE PULGADA.- ACARREO DEL TALLER DE FABRICACIÓN AL LUGAR DE COLOCACIÓN.- COLOCACIÓN Y FIJACION.- LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO.- TRANSPORTE DE PERSONAL.

1.40 SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS ELECTRICOS (ENCOFRADO), DE 20x20 cm.

UNIDAD: METRO

ALCANCE:

- SUMINISTRO, SELECCIÓN, CARGA, ACARREO Y ESTIBA DE LOS MATERIALES DEL ALMACÉN DEL CONTRATISTA AL SITIO DE SU CONSTRUCCIÓN.







Página 10 de 71

- USO DEL EQUIPO PARA ELABORACIÓN DEL CONCRETO, HABILITADO DE CIMBRAS, ACERO DE REFUERZO Y COLOCACIÓN DE DUCTOS DE ACUERDO A TÍPICO DE INSTALACION, DUCTO TIPO S-1 PARA TUBERÍA CONDUIT DE DIÁMETRO DE 19MM, 25MM Y 38MM

- LOCALIZACIÓN Y TRAZO DE LA LÍNEA.- EXCAVACIÓN Y NIVELADO DE FONDO DE ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO HASTA 0.95 M DE

PROFUNDIDAD Y A LA ELEVACIÓN DE DESPLANTE DEL DUCTO SEGÚN PROYECTO.- ELABORACIÓN, CARGA, ACARREO, VACIADO Y CURADO DE CONCRETO DE UN F’c = 100 kg/cm²

PARA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR EN EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN.- LIMPIEZA DEL ACERO Y ELIMINACIÓN DE OXIDO, ENDEREZADO, TRAZO Y CORTE UTILIZANDO

CORTADORA DE VARILLA DE ACERO DE OPERACIÓN MANUAL.- MANEJO DEL ARMADO, PRESENTACIÓN Y COLOCACIÓN CON AMARRE EN SU SITIO DEFINITIVO, Y

COLOCADO SOBRE APOYOS DE MORTERO O SILLETAS SUMINISTRADOS PARA PROPORCIONAR EL RECUBRIMIENTO SOLICITADO.

- HABILITADO, ARMADO, LUBRICACIÓN DE CIMBRA DE CONTACTO ACABADO COMÚN Y DESCIMBRADO.

- INCLUYE COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARA ALOJAR CABLEADO (ESPECIFICADAS POR EL ÁREA ELÉCTRICA) DEBERÁN SER COLOCADAS, ALINEADAS Y FIJADAS PREVIO AL COLADO DEL BANCO DE DUCTOS Y NO DEBERÁN MOVERSE DURANTE EL COLADO.

- INSTALAR PUENTES CON VARILLA DE 3/8”Ø @ 3 METROS PARA SOPORTE Y ALINEACIÓN DE LAS TUBERÍAS CONDUIT. AMARRE DE LA TUBERÍA A SOPORTES DE VARILLA CON ALAMBRE RECOCIDO Y ASEGURAR EL NIVEL Y ALINEACIÓN DE LA TUBERÍA.

- EL BANCO DE DUCTOS QUE INTERCOMUNICA DOS REGISTROS DEBE TENER UNA PENDIENTE DE 3:1000 PARA EVITAR CONCENTRACIÓN DE AGUA EN SU INTERIOR.

- ELABORACIÓN, CARGA, ACARREO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO DE UN F’c = 175 kg/cm² DE ACUERDO A TÍPICO DE INSTALACION, DUCTO TIPO S-1

- EL CONCRETO SERÁ MEZCLADO CON COLORANTE COLOR ROJO, MARCA GEODOL Ó EQUIVALENTE EN UNA PROPORCIÓN DE 7.25 KG/M3 Y CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL FESTEGRAL DE FESTER O EQUIVALENTE EN UNA PROPORCIÓN DE 2 Kg POR SACO DE CEMENTO DE 50 KG.

- CURADO DE CONCRETO EN DUCTOS, CON MEMBRANA DE CURADO CURAFEST O EQUIVALENTE.- APLICACIÓN DE UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO ELASTOMÉRICO REFORZADO CON

FIBRA, BASE AGUA, Y COLOCACIÓN DE FORRO DE POLIETILENO DEL No.6.- COMPACTACIÓN CON PISÓN MANUAL Y/O EQUIPO SIN CONTROL DE LABORATORIO- CARGA, ACARREO LIBRE HASTA 50 m Y RETIRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE

EXCAVACIONES AL LUGAR DONDE LO INDIQUE LA SUPERVISIÓN DE PEP. - RETIRO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA (AL SITIO QUE DESIGNE LA SUPERVISIÓN DE PEP) DE LOS

MATERIALES SOBRANTES Y DESECHOS.- INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO







Página 11 de 71

2.0 OBRA MECÁNICA.

SUMINISTRO, MANEJO, ERECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE TUBERÍA AÉREA.

TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN ASTM A-106 Gr. B, SIN COSTURA, EXTREMOS BISELADOS.

2.1 2" Ø, CED 402.2 4" Ø, CED 402.3 6” Ø, CED 402.4 4” Ø, CED 802.5 6" Ø, CED 802.6 8" Ø, CED 40

UNIDAD: M.

ALCANCE


- SUMINISTRO DE TUBERÍA RECTA DE ACERO AL CARBÓN.- CARGA, ACARREO Y DESCARGA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE LA

OBRA.- SELECCIÓN DE TUBERÍA DE ACUERDO A DIÁMETRO REQUERIDO EN LA OBRA.- TRANSPORTE DEL PERSONAL.- PREPARACIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN.- MANEJO Y ERECCIÓN DE TUBERÍA REQUERIDA EN LA OBRA, UTILIZANDO EL EQUIPO ADECUADO

PARA LA MANIOBRA Y CUIDANDO QUE LOS TUBOS NO TENGAN DAÑO ALGUNO (ABOLLADURAS, APLASTAMIENTOS), HASTA UNA ALTURA DE 3.0 M.

- ALINEACIÓN SOBRE SOPORTES DE TUBERÍAS Y COLOCARLA A LA DISTANCIA ENTRE BISELES ESPECIFICADA (3 MM).

- PUNTEO DE TUBERÍA, UTILIZANDO ELECTRODOS INDICADOS EN LA ESPECIFICACIÓN ASME SECCIÓN IX, ULTIMA EDICIÓN.

- FIJACIÓN A LOS SOPORTES, COLOCACIÓN DE CALZAS FABRICADAS CON ÁNGULO, FIJACIÓN A LA BASE CON PUNTOS DE SOLDADURA (INCLUYE FABRICACIÓN DE CALZAS Y SOPORTES).







Página 12 de 71

- FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTE ALCANCE EL PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, REPORTES Y EVIDENCIAS DE LAS PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS ASÍ COMO LA TRAZABILIDAD Y MAPEO DE LOS MATERIALES.

- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE BRIDAS, ESPÁRRAGOS Y JUNTAS

BRIDA CUELLO SOLDABLE, CARA REALZADA (RF) ASME B16.5, ACERO AL CARBÓN ASTM A-105, INCLUYE JUNTA ESPIROMETÁLICA TIPO CGI, PARA BRIDAS CLASE 150# R.F., 300# R.F. Y 600# R.F. ASME, MATERIAL DE RELLENO 304 FLEXITALLIC, CON ANILLO INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE 304 DE 1/8” DE ESPESOR.

2.7 3" Ø, 300 #2.8 2” Ø, 150#2.9 4” Ø, 150#2.10 6” Ø, 150#2.11 8” Ø, 150#2.12 1 ½” Ø, 300#2.13 4” Ø, 300#2.14 6” Ø, 300#2.15 1 ½” Ø, 600#2.16 4” Ø, 600#2.17 6” Ø, 600#

UNIDAD: PZA.

ALCANCE:

- SUMINISTRO, CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE TRABAJO EN FORMA MANUAL, CON MAQUINARIA (CAMION TITAN DE 12 TONELADAS).

- SELECCIÓN DE LA PIEZA.

- ERECCIÓN AL SITIO DE INSTALACIÓN EN FORMA MANUAL Ó CON MAQUINARIA (CAMION TITAN DE 12 TONELADAS).

- SOPORTADO PROVISIONAL PARA PODER ALINEAR Y NIVELAR.

- ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN RESPECTO A LA TUBERÍA DE DONDE VA A SER PARTE O VA A SER INSTALADA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES.

- PUNTEO DEL ACCESORIO O DEL JUEGO DE BRIDAS UTILIZANDO ELECTRODOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES.

- LIMPIEZA DEL ÁREA.







Página 13 de 71

- FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE ALCANCE EL PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, REPORTES Y EVIDENCIAS DE LAS PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS ASÍ COMO LA TRAZABILIDAD Y MAPEO DE LOS MATERIALES.

- PARA BRIDAS DE 1” HASTA 2” DE DIAMETRO SE PODRA CARGAR EN FORMA MANUAL Y PARA LOS DIAMETROS MAYORES DE 3” SE DEBERA UTILIZAR LA MAQUINARIA MENCIONADA EN ESTE ALCANCE.

ESPÁRRAGO MATERIAL ASTM-A193 GRADO B7 CADMINIZADO, CON DOS TUERCAS HEXAGONALES ASTM-A194 GR. 2H CADMINIZADAS, PARA BRIDAS 150# R.F., 300# R.F., 600# R.F.

2.18 1 1/2"Ø, 150# (1/2” Ø X 1 1/2” LARGO). 2.19 1 1/2"Ø, 300# (3/4” Ø X 3 3/4” LARGO). 2.20 1 1/2"Ø, 600# (3/4” Ø X 4 1/2” LARGO). 2.21 2"Ø, 150# (5/8” Ø X 3 1/2” LARGO).2.22 4"Ø, 150# (5/8” Ø X 3 3/4" LARGO).2.23 4"Ø, 300# (3/4” Ø X 4 3/4" LARGO).2.24 4"Ø, 600# (7/8” Ø X6" LARGO).2.25 6"Ø, 150# (3/4” Ø X 4 1/4" LARGO).2.26 6"Ø, 300# (3/4” Ø X 5" LARGO).2.27 6"Ø, 600# (1” Ø X 7" LARGO).2.28 8"Ø, 150# (3/4” Ø X 4 1/4" LARGO).

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:

- SUMINISTRO, CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE INSTALACIÓN.

- DESEMPAQUE REVISIÓN Y SELECCIÓN DE LOS TORNILLOS O ESPÁRRAGOS Y JUNTA PARA COMPROBAR SU ESTADO.

- COLOCACIÓN DE JUNTAS EN FORMA MANUAL.

- COLOCACIÓN DE TORNILLOS O ESPÁRRAGOS EN LAS BRIDAS EN FORMA MANUAL.

- AJUSTE INICIAL CON HERRAMIENTA MANUAL.

- VERIFICACIÓN E INSPECCION EN FORMA MANUAL Y APRIETE

- ENGRASADO FINAL








Página 14 de 71

SOLDADURA A TOPE (UNIONES DE IGUAL DIÁMETRO) EN TUBERÍA, BRIDAS Y CONEXIONES DE ACERO AL CARBÓN, INCLUYE RADIOGRAFIADO PARA LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:

2.29 1 ½" Ø, CED 402.30 2” Ø, CED 402.31 4” Ø, CED 402.32 6” Ø, CED 402.33 8” Ø, CED 402.34 1 ½” Ø, CED 802.35 4” Ø, CED 802.36 6” Ø, CED 80

UNIDAD: JUNTA

ALCANCE:- EL ALCANCE DE ESTAS PARTIDAS SERÁ DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO PRESENTADO POR EL

CONTRATISTA, UTILIZANDO ELECTRODOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES- HERRAMIENTAS, EQUIPO, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO PARA LA CORRECTA

EJECUCIÓN DE LA OBRA.- SUMINISTRO Y SELECCIÓN DE (ELECTRODOS) SOLDADURA.- CARGA, ACARREO Y DESCARGA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE LA

OBRA.- TRANSPORTE DEL PERSONAL.- LIMPIEZA DE BISELES DE TUBERÍA, BRIDAS Y CONEXIONES.- LA SOLDADURA SE APLICARA USANDO EL TIPO DE ELECTRODO INDICADO EN LA ESPECIFICACIÓN

ASME SECCIÓN IX, ULTIMA EDICIÓN.- APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES CORDONES EN LA JUNTA (FONDEO, PASO CALIENTE, RELLENO

Y DE VISTA), LIMPIANDO EN CADA CASO LA SOLDADURA CON RASQUETA Y/O CEPILLO.- INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA DE LA JUNTA SOLDADA.- REPARACIÓN Y REINSPECCIÓN DE LAS JUNTAS SOLDADAS, SI FUESE EL CASO.- APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN E INSPECCIÓN, ENTREGADOS

PREVIAMENTE POR EL CONTRATISTA Y VALIDADOS POR PEP.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

2.37 SOLDADURA DE FILETE EN CONEXIONES DE INSERTO SOLDABLE (CAJA PARA SOLDAR) CON LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE 2” DE DIÁMETRO, CEDULA 40; INCLUYE LA INSPECCIÓN CON LIQUIDOS PENETRANTES DE ACUERDO AL CÓDIGO ASME B 31.8 Y LÍQUIDOS PENETRANTES

UNIDAD: JUNTA

ALCANCE:








Página 15 de 71

- SUMINISTRO Y SELECCIÓN DE (ELECTRODOS) SOLDADURA.- CARGA, ACARREO Y DESCARGA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE LA

OBRA.- TRANSPORTE DEL PERSONAL.- LIMPIEZA DE EXTREMOS DE TUBERÍA Y CONEXIONES.- LA SOLDADURA SE APLICARA USANDO EL TIPO DE ELECTRODO INDICADO EN LA ESPECIFICACIÓN

ASME SECCIÓN IX, ULTIMA EDICIÓN.- APLICACIÓN DE LOS DIFERENTES CORDONES EN LA JUNTA (FONDEO, PASO CALIENTE, RELLENO

Y DE VISTA), LIMPIANDO EN CADA CASO LA SOLDADURA CON RASQUETA Y/O CEPILLO.- INSPECCIÓN CON LÍQUIDOS PENETRANTES Y/O ULTRASONIDO DE LA JUNTA SOLDADA.- REPARACIÓN Y REINSPECCIÓN DE LAS JUNTAS SOLDADAS, SI FUESE EL CASO.- APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN E INSPECCIÓN, ENTREGADOS

PREVIAMENTE POR EL CONTRATISTA Y VALIDADOS POR PEP.- DEBERÁ APEGARSE A LA NORMA CID-NOR-N-SI-0001 “REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD PARA

EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE DUCTOS DE TRANSPORTE”, ULTIMA EDICIÓN.


CORTE Y BISELADO EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN, CON BISELADOR Y CORTADOR DE OXIACETILENO HASTA 1.0 M. DE ALTURA EN:

2.38 1 ½" Ø, CED 402.39 2” Ø, CED 402.40 4” Ø, CED 402.41 6” Ø, CED 402.42 8” Ø, CED 402.43 1 ½” Ø, CED 802.44 4” Ø, CED 802.45 6” Ø, CED 80

UNIDAD: CORTE

ALCANCE:


- CARGA, ACARREO Y DESCARGA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE LA OBRA.

- TRANSPORTE DEL PERSONAL.- PREPARACIÓN DEL EQUIPO DE CORTE (EQUIPO OXIACETILENO Y BISELADOR).- TRAZO DE LA TUBERÍA A CORTAR, BISELANDO LA TUBERÍA Y LIMPIEZA DEL CORTE - LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.







Página 16 de 71

SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y CONEXIONES ROSCADAS.

2.46 SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA CLASE 800 # API, TIPO OS&Y (ROSCA EXTERIOR Y YUGO); CUERPO-BONETE BRIDADOS DE ACERO AL CARBÓN FORJADO ASTM A-105, INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE 13% CR (TRIM API NO. 8), ASIENTO INTERCAMBIABLE RECUBIERTO CON STELLITE NO. 6, DISCO TIPO CUÑA SÓLIDA, VÁSTAGO ASCENDENTE, EXTREMOS ROSCADOS NPT HEMBRA, OPERADA CON VOLANTE, DISEÑO API 602, PASO COMPLETO, 7

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:

- SUMINISTRO, CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE LA INSTALACIÓN,

- ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES- LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE INSTALACIÓN- INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA- APLICACIÓN DE CINTA TE TEFLÓN EN LOS EXTREMOS- LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

2.47 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CAJA SOLDABLE ASME B 16.11, 45°, ACERO AL CARBÓN FORJADO ASTM A-105, DIÁMETRO 2”, 3000#.

2.48 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CACHUCHA CAJA SOLDABLE ASME B 16.11, ACERO AL CARBÓN FORJADO ASTM A-105, DIÁMETRO 2”, 3000 #.

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:

- SUMINISTRO, CARGA, ACARREO, DESCARGA Y ESTIBA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE TRABAJO EN FORMA MANUAL,

- SELECCIÓN DE LA PIEZA.

- ERECCIÓN AL SITIO DE INSTALACIÓN EN FORMA MANUAL.

- SOPORTADO PROVISIONAL PARA PODER ALINEAR Y NIVELAR.

- ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN RESPECTO A LA TUBERÍA DE DONDE VA A SER PARTE O VA A SER INSTALADA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES.

- PUNTEO DEL ACCESORIO O DEL JUEGO DE BRIDAS UTILIZANDO ELECTRODOS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES.

- LIMPIEZA DEL ÁREA.

- EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA, RECUBRIMIENTO PRIMARIO Y DE ACABADO. (DE ACUERDO A LA NORMA NRF-053-PEMEX-2006, P.2.0351.01 Y







Página 17 de 71

P.4.0351.01.). PRIMARIO EPÓXICO POLIAMIDA DE DOS COMPONENTES RP-6 MODIFICADO FORMANDO UNA CAPA SECA DE 0.15 mm (0.006”); MAS ACABADO EPÓXICO CATALIZADO POLIAMIDA DE DOS COMPONENTES ALTOS SÓLIDOS RA-26 MODIFICADO FORMANDO UNA CAPA SECA DE 0.15 mm (0.006”) Y ACABADO POLIURETANO ACRÍLICO-ALIFÁTICO DE DOSCOMPONENTES RA-28 MODIFICADO, FORMANDO UNA CAPA SECA DE 0.010 mm (0.004”), PARA UN TOTAL DE 0.40 mm (0.016”).

- FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE ALCANCE EL PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, REPORTES Y EVIDENCIAS DE LAS PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS ASÍ COMO LA TRAZABILIDAD Y MAPEO DE LOS MATERIALES.

- LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE ACABADO EN SUPERFICIES METÁLICAS, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE PRIMARIO RP-4B MODIFICADO INORGÁNICO DE ZINC (0.003”) Y UNA CAPA DE RA-26 MODIFICADO EPÓXICO CATALIZADO DE (0.005”) DE ESPESOR, Y UNA CAPA DE RA-28 MODIFICADO POLIURETANO DE (0.003”) DE ESPESOR, APLICADOS POR ASPERSIÓN HASTA 1.0 M. DE ALTURA EN TUBERIA DE:

2.49 1 ½" 2.50 2” Ø2.51 4” Ø2.52 6” Ø2.53 8” Ø

UNIDAD: M²

ALCANCE:

- EL ALCANCE DE ESTA PARTIDA INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIES EXTERNAS CON CHORRO DE ARENA ACABADO A METAL BLANCO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EXTERIOR A BASE DE APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO RP-4B MODIFICADO PRIMARIO DE ZINC 100% AUTOCURANTE CON BASE SOLVENTE EN UNA CAPA CON ESPESOR DE 0.003” DE PELÍCULA SECA, RECUBRIMIENTO RA-26 MODIFICADO ACABADO EPÓXICO CATALIZADO DE ALTOS SÓLIDOS EN UNA CAPA CON ESPESOR DE 0.005” DE PELÍCULA SECA Y RECUBRIMIENTO FINAL RA-28 MODIFICADO ACABADO DE POLIURETANO, EN UNA CAPA CON ESPESOR DE 0.003” DE PELÍCULA SECA. LA PINTURA SE APLICARÁ, USANDO EL MATERIAL ESPECIFICADO Y SE INCLUYE LA ROTULACIÓN DE ACUERDO A LA NORMA CORRESPONDIENTE.

- EL CONTRATISTA DEBERÁ PROPORCIONAR EL PROCEDIMIENTO DETALLADO DE LA APLICACIÓN DE LOS MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA.

- EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DEL SITIO PARA LA SELECCIÓN DE LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA.

- EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PARA LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA.

- DEBERÁ INCLUIR LA LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA INCLUYE ROTULADO DE LÍNEAS SEGÚN ISOMÉTRICO.







Página 18 de 71

PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍA DE ACERO EN LÍNEAS DE PROCESO SOSTENIENDO LA PRESIÓN DE 1.25 VECES LA PRESIÓN DE DISEÑO PROYECTADA DURANTE UN TIEMPO DE 8 HORAS (MATERIALES, EQUIPO Y AGUA SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA).

2.54 1 ½" 2.55 2” Ø2.56 4” Ø2.57 6” Ø2.58 8” Ø

UNIDAD: M

ALCANCE:

- LA CONTRATISTA SUMINISTRARA TODO EL EQUIPO NECESARIO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, MATERIAL DE CONSUMO AL SITIO DE OBRA, MANGUERAS DE PRESION DE LLENADO, INSTRUMENTOS, OBRA FALSA, AGUA DE PRUEBA, LLENADO DE LINEAS, FABRICACION E INSTALACION DE COMALES, SELLO DE VALVULAS O CAMBIO DE LAS MISMAS, CUANDO EN EL CUERPO APAREZCAN FUGAS QUE NO PERMITAN SOSTENER LA PRESION DE PRUEBA, ESTA SE REALIZARA EN SITIO EN CIRCUITOS COMPLETOS.

- SUMINISTRO DE AGUA PARA LA PRUEBA HIDROSTÁTICA, EL AGUA A EMPLEARSE DEBE SER DULCE Y LIBRE DE ÁCIDOS Y MATERIA ORGÁNICA.

- BISELADO, SOLDADO Y/O ROSCADO DE LA TUBERÍA Y PIEZAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS E INSTRUMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA PRUEBA; VIGILANCIA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA PRUEBA; DESMANTELAMIENTO DE LA TUBERÍA, CONEXIONES Y ACCESORIOS DE APOYO PARA LA PRUEBA.

- EJECUCIÓN DE LA PRUEBA E INSPECCIÓN DE TODAS LAS JUNTAS.- DESALOJO Y RETIRO DEL AGUA (LIMPIEZA DEL SISTEMA DE TUBERÍA), SU DESALOJO SÉ HARÁ DE

TAL MANERA QUE NO AFECTE EL ÁREA CIRCUNDANTE DE LA CONSTRUCCIÓN.- REPARACIÓN DE FALLAS DETECTADAS DURANTE LA PRUEBA.- LIMPIEZA GENERAL.- EL CONTRATISTA DEBE DE ELABORAR Y PRESENTAR A PEP PARA SU REVISION Y APROBACION

LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS PARA CADA PRUEBA E INCLUIRAN DIBUJOS ESQUEMATICOS QUE INDIQUEN LONGITUDES, ELEVACIONES Y LOCALIZACION DE LOS SEGMENTOS A PROBAR.

LIBRANZA CON TUBERIA EN OPERACIÓN PARA LOS SIGUIENTES DIÁMETROS.

2.59 4” Ø2.60 6” Ø2.61 8” Ø

UNIDAD: HORA







Página 19 de 71

ALCANCE:

- TRANSPORTE DE PERSONAL.- CIERRE Y APERTURA DE VALVULAS.- DESALOJO DE PRODUCTO EN TUBERIA EXISTENTE.- SUMINISTRO, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN Y RETIRO DE JUNTAS CIEGAS.- DESEMBRIDAR Y EMBRIDAR O CORTE PARA INTERCONEXION.- MANIOBRAS.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS TEMPORALES- PERSONAL CONSIDERADO: UNA CUADRILLA COMPUESTA POR UN CABO, UN SOLDADOR, UN

TUBERO, UN OPERADOR DE GRUA Y DOS AYUDANTES.- EQUIPO CONSIDERADO: UNA GRÚA DE 5 TONS, UN EQUIPO SOLDADOR, UN EQUIPO DE CORTE, UN

COMPRESOR DE AIRE.- TIEMPO DE ESPERA DEL PERSONAL DE OPERACIÓN.- TIEMPO DE ESPERA DE EQUIPO.- TIEMPO DE ESPERA DE SOLDADORES Y TUBEROS.- UNIDAD DE TRANSPORTE DE PERSONAL- SUPERVISION.- LIMPIEZA GENERAL DEL AREA DE TRABAJO.- PUESTA EN OPERACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERIA

ELABORACIÓN DE PLANOS E ISOMÉTRICOS “AS BUILT”.

2.62 PLANOS TAMAÑO “D”.2.63 ISOMÉTRICOS TAMAÑO 11” X 17”.

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE::

- EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR LEVANTAMIENTO DE LÍNEAS Y EQUIPO UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA PARA LA GENERACIÓN DE PLANOS "AS-BUILT". DE TODAS LAS LÍNEAS QUE SE HAYAN MODIFICADO DEL PROYECTO ORIGINAL.

- LOS PLANOS E ISOMÉTRICOS “AS BUILT” QUE GENERE EL CONTRATISTA DEBERÁN SER REALIZADOS CON UN SISTEMA ASISTIDO POR COMPUTADORA (CAD), ESPECÍFICAMENTE AUTOCAD ULTIMA VERSIÓN.

- LOS ISOMÉTRICOS DEBEN SER IMPRESOS EN TAMAÑO “B” (11” X 17”), QUE DEBERÁ INCLUIR LA LISTA DE MATERIAL POR DIÁMETRO Y CÉDULA.

- LOS PLANOS DEBEN SER IMPRESOS EN TAMAÑO “D”.- LOS PLANOS DEBEN REPRODUCIRSE COMO SIGUE:- A).UN EJEMPLAR POR PLANO E ISOMÉTRICO EN PAPEL BOND, PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE

PEP.







Página 20 de 71

- B).CINCO EJEMPLARES EN PAPEL BOND, UNA VEZ REVISADOS Y APROBADOS.- C).LOS PLANOS E ISOMÉTRICOS DEBERÁN SER INTEGRADOS AL LIBRO DE PROYECTO Y

ARCHIVADOS ELECTRÓNICAMENTE EN “CD” EN EL PROGRAMA AUTOCAD ULTIMA VERSIÓN (TODOS LOS EJEMPLARES DEL DISCO PARA PEP ).







Página 21 de 71

3.0 OBRA ELÉCTRICA

SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT AÉREA DE FIERRO GALVANIZADO POR INMERSIÓN, CÉDULA 40 Y UN COPLE POR TRAMO, EN TRAMOS DE 3 M DE LONGITUD, CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS DE:

3.1 19 MM Ø3.2 25 MM Ø3.3 38 MM Ø

UNIDAD: M

ALCANCE:


- SUMINISTRO DE TUBERÍA CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO.- SELECCIÓN, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL

SITIO DE LA OBRA.- TRANSPORTE DEL PERSONAL.- LOCALIZACIÓN Y TRAZO DE RUTAS EN EL LUGAR DE INSTALACIÓN.- ROSCADO CON TARRAJA MANUAL (DE 3/4” A 2” Ø) DE LOS EXTREMOS Y ESCARIADO PARA QUITAR

REBABAS Y MATAR FILOS, INCLUYE EL CORTE Y ROSCA EN TRAMOS CORTOS. - DOBLADO DE LA TUBERÍA CON DOBLADORA MANUAL (DE 3/4” A 2” Ø) Y BAYONETAS PARA LIBRAR

OBSTÁCULOS.- COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA EN SOPORTES PREVIAMENTE FIJADOS EN PISO O ESTRUCTURA,

HASTA UNA ALTURA DE 5 METROS.- FIJACIÓN DE LA TUBERÍA CON ABRAZADERAS - ACOPLADO TUBO A TUBO CON COPLE, Y TUBO A CAJAS REGISTRO. - LIMPIEZA DE CUERDAS Y COLOCACIÓN DE LUBRICANTE EN LAS ROSCAS DE AMBOS EXTREMOS

DE LA TUBERÍA CONDUIT (PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD Y LA CORROSIÓN).- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CÉDULA 40, DE

3.4 19 MM. (3/4” Ø).3.5 25 MM. (1” Ø).3.6 38 MM. (1 1/2” Ø).

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:







Página 22 de 71


- SUMINISTRO DE COPLE ROSCADO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA.- SELECCIÓN, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL

SITIO DE LA OBRA.- TRANSPORTE DEL PERSONAL.- ENROSCAR COPLE EN TUBERÍA CONDUIT DONDE SE REQUIERA, HASTA UNA ALTURA DE 5

METROS.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO TIPO “GUA” A PRUEBA DE EXPLOSION CON TAPA ROSCADA, A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, MATERIAL DEL CUERPO Y TAPA DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE Y EMPAQUE DE NEOPRENO TIPO O´RING, COMO REFERENCIA LA MARCA CROUSE HINDS O EQUIVALENTE EN CALIDAD EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS Y NO. DE CATALOGO:

3.7 21 mm (3/4”), CAT. GUAB 263.8 21 mm (3/4”), CAT. GUAT 263.9 27 mm (1”), CAT. GUAC 363.10 21 mm (3/4”), CAT. GUAC 263.11 21 mm (3/4”), CAT. GUAL 263.12 27 mm (1”), CAT. GUAL 363.13 27 mm (1”), CAT. GUAB 363.14 27 mm (1”), CAT. GUAT 36

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:


- SUMINISTRO DE CAJA REGISTRO PARA ÁREAS PELIGROSAS USO INTEMPERIE.- SELECCIÓN, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL

SITIO DE LA OBRA.- TRANSPORTE DEL PERSONAL.- REVISIÓN DE ESTADO FÍSICO QUE GUARDA EL MATERIAL QUE NO ESTÉ GOLPEADO, DAÑADO Y

OBSTRUIDO EN SUS ENTRADAS.- EFECTUAR LA INSTALACIÓN EN LA TUBERÍA CONDUIT DEPENDIENDO DEL DIÁMETRO DE LA

MISMA, HASTA UNA ALTURA DE 5 METROS.- COLOCACIÓN DE LUBRICANTE PARA CUERDAS EN LAS ROSCAS DEL ACCESORIO (PROTECCIÓN

CONTRA HUMEDAD Y CORROSIÓN).- APRIETE FINAL CON HERRAMIENTA MANUAL, A LA CAJA REGISTRO.- INSTALACIÓN DE LA TAPA Y EMPAQUE EN LA CAJA REGISTRO.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.







Página 23 de 71

SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE CONDULET MACHO-HEMBRA PARA SELLAR TUBERÍA CONDUIT VERTICAL U HORIZONTAL (CON NIPLE ROSCADO EN UN EXTREMO), MATERIAL DEL CUERPO DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE PARA USO EN ÁREAS PELIGROSAS; COMO REFERENCIA LA MARCA COOPER CROUSE HINDS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS Y NO. DE CATALOGO:

3.15 13 mm (1/2”), CAT. EYS-1163.16 21 mm (3/4”), CAT. EYS-2163.17 27 mm (1”), CAT. EYS-316

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:


- SUMINISTRO DE CONDULET MACHO-HEMBRA PARA SELLAR TUBERÍA CONDUIT.- SELECCIÓN, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL

SITIO DE LA OBRA.- TRANSPORTE DEL PERSONAL.- COLOCACIÓN DE LUBRICANTE PARA CUERDAS EN LAS ROSCAS DEL ACCESORIO (PROTECCIÓN

CONTRA HUMEDAD Y CORROSIÓN).- INSTALACIÓN DE SELLO EN TUBERÍA, HASTA UNA ALTURA DE 5 METROS.- INTRODUCCIÓN DE CABLES DE PASO POR EL SELLO.- DESPUÉS DE LAS PRUEBAS DE LOS CABLES QUE PASAN POR EL SELLO, SE PROCEDERÁ AL

LLENADO DEL SELLO CON FIBRA Y EL COMPUESTO SELLADOR.- APLICACIÓN DE PINTURA EN EL TAPÓN, DESPUÉS DE AGREGAR EL COMPUESTO SELLADOR.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN MACHO PARA USO EN ÁREAS PELIGROSAS, COMO REFERENCIA LA MARCA CROUSE HINDS O EQUIVALENTE EN CALIDAD EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS Y NO. DE CATALOGO.

3.18 21 mm (3/4”), CAT. UNY-2053.19 27 mm (1”), CAT. UNY-305

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:







Página 24 de 71


- SUMINISTRO DE TUERCA UNIÓN MACHO PARA ÁREAS PELIGROSAS.- SELECCIÓN, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL

SITIO DE LA OBRA.- TRANSPORTE DEL PERSONAL.- PREPARACIÓN DE ROSCAS EN TUBO DONDE SERÁ INSTALADA LA TUERCA UNIÓN.- LUBRICACIÓN DE ROSCAS (PROTECCIÓN CONTRA HUMEDAD Y CORROSIÓN), Y COLOCACIÓN DEL

CUERPO DE LA TUERCA UNIÓN EN TUBO, HASTA UNA ALTURA DE 5 METROS.- APRIETE DE LA CONTRATUERCA.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE NIPLE EXTREMOS ROSCADOS DE TUBO SIN COSTURA CED. 160, MATERIAL DE ACERO AL CARBÓN ASTM A-106 GR.B EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS Y LONGITUDES:

3.20 ½” DIAM, 3” LONG.3.21 ½” DIAM, 5” LONG.

SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE NIPLE CUERDA CORRIDA, MATERIAL DEL CUERPO DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE; COMO REFERENCIA LA MARCA COOPER CROUSE HINDS O EQUIVALENTE EN CALIDAD EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS Y NO. DE CATALOGO:

3.22 21 mm (3/4”), CAT. NIPLE-2AL3.23 15 mm (1/2”), CAT. NIPLE-1AL

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:


- SUMINISTRO DE NIPLE - SELECCIÓN, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL

SITIO DE LA OBRA.- TRANSPORTE DEL PERSONAL.- LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE CUERDAS, ACOPLADO DE CONECTOR A TUBO CONDUIT, HASTA UNA

ALTURA DE 5 METROS.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.







Página 25 de 71

3.24 SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING CABEZA HEXAGONAL, ROSCADA 3000#, ASME B16.11, MATERIAL DE ACERO AL CARBÓN FORJADO ASTM A-105, DE 2" X 1-½" DE DIÁMETRO.

SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING, MATERIAL DEL CUERPO DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE PARA USO EN ÁREAS PELIGROSAS; COMO REFERENCIA LA MARCA COOPER CROUSE HINDS O EQUIVALENTE EN CALIDAD EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS Y NO. DE CATALOGO:

3.25 ¾”x½” CAT. RE-213.26 1”x¾” CAT. RE-32

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:


- SUMINISTRO DE REDUCCIÓN BUSHING.- SELECCIÓN, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL

SITIO DE LA OBRA.- TRANSPORTE DEL PERSONAL.- PREPARACIÓN Y LUBRICACIÓN DE ROSCAS (PROTECCIÓN CONTRA HUMEDAD Y CORROSIÓN).- INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EN CAJA REGISTRO PARA CONECTAR LA TUBERÍA RÍGIDA, HASTA

UNA ALTURA DE 5 METROS.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE CODO 90° HEMBRA, MATERIAL DEL CUERPO DE ALUMINIO LIBRE DE COBREPARA USO EN ÁREAS PELIGROSAS; COMO REFERENCIA LA MARCA COOPER CROUSE HINDS O EQUIVALENTE EN CALIDAD EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS Y NO. DE CATALOGO.

3.27 21 mm (3/4”), CAT. EL-293.28 13 mm (1/2”), CAT. EL-19

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:


- SUMINISTRO DE CODO- SELECCIÓN, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL

SITIO DE LA OBRA.- TRANSPORTE DEL PERSONAL.- PREPARACIÓN Y LUBRICACIÓN DE ROSCAS (PROTECCIÓN CONTRA HUMEDAD Y CORROSIÓN).







Página 26 de 71

- INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EN CAJA REGISTRO PARA CONECTAR LA TUBERÍA RÍGIDA, HASTA UNA ALTURA DE 5 METROS.


SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBERÍA CONDUIT TIPO MYERS, PARA USO EN ÁREAS, COMO REFERENCIA LA MARCA CROUSE HINDS O EQUIVALENTE EN CALIDAD EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS Y NO. DE CATALOGO:

3.29 21 mm (3/4”), CAT. STA-23.30 27 mm (1”), CAT. STA-3

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:


- SUMINISTRO DEL CONECTOR PARA TUBERIA CONDUIT TIPO MYERS- SELECCIÓN, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL

SITIO DE LA OBRA.- TRANSPORTE DEL PERSONAL.- PREPARACIÓN Y LUBRICACIÓN DE ROSCAS (PROTECCIÓN CONTRA HUMEDAD Y CORROSIÓN).- INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EN CAJA REGISTRO PARA CONECTAR LA TUBERÍA RÍGIDA, HASTA

UNA ALTURA DE 5 METROS.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

SUMINISTRO, MANEJO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO TIPO U ATORNILLABLE DE 3/8” PARA TUBERÍA CONDUIT DE

3.31 19 MM Ø, CÉDULA 40.3.32 25 MM Ø, CÉDULA 40.3.33 38 MM Ø, CÉDULA 40.

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:


- SUMINISTRO DE ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO TIPO U, INCLUYE TUERCAS.- SELECCIÓN, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL

SITIO DE LA OBRA.- TRANSPORTE DEL PERSONAL.







Página 27 de 71

- COLOCACIÓN, NIVELACIÓN Y FIJACIÓN DE ABRAZADERA A SOPORTE, HASTA UNA ALTURA DE 5 METROS.

- APRIETE DE TUERCAS.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

3.34 SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL COMPUESTO DE CABLE DE COBRE DE UN PAR DE CONDUCTORES TRENZADOS CALIBRE 16 AWG (2C # 16 AWG), PARA 300 VOLTS DE TENSIÓN MÁXIMA, CADA CONDUCTOR DEBERÁ ESTAR AISLADO INDIVIDUALMENTE CON PVC COLOR NEGRO Y BLANCO, CON PANTALLA PROTECTORA GENERAL, CABLE DREN DESNUDO DE COBRE ESTAÑADO Y RECUBRIMIENTO DE PVC PARA TODO EL CONJUNTO; COMO REFERENCIA LA MARCA BELDEN NÚMERO DE PARTE 1030A Ó EQUIVALENTE.

3.35 SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA COMPUESTO DE DOS CONDUCTORES DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE SUAVE, 19 HILOS, PARA 600 VOLTS DE TENSIÓN MÁXIMA, AISLAMIENTO THWN 75°C, CALIBRE 12 AWG, COLOR ROJO (POSITIVO) Y COLOR BLANCO (NEGATIVO).

3.36 SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DE UNA TRIADA DE CONDUCTORES TRENZADOS CALIBRE 20 AWG (3C # 20 AWG), 300 VOLTS, CADA CONDUCTOR DEBERÁ ESTAR AISLADO INDIVIDUALMENTE CON PVC, CON PANTALLA PROTECTORA GENERAL, CABLE DREN DESNUDO DE COBRE ESTAÑADO Y RECUBRIMIENTO DE PVC PARA TODO EL CONJUNTO; COMO REFERENCIA LA MARCA BELDEN NÚMERO DE PARTE 9364 Ó EQUIVALENTE.

UNIDAD: METRO

ALCANCE:


- SELECCIÓN, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE LA OBRA.

- TRANSPORTE DEL PERSONAL.- REVISAR Y VERIFICAR QUE EL CABLE SE ENCUENTRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES.- LOCALIZACIÓN DE RUTAS DE CABLEADO EN EL LUGAR DE LA INSTALACIÓN.- COLOCACIÓN DEL CARRETE SOBRE EL PORTA CARRETE.- TENDIDO, MEDICIÓN, MARCADO, CORTE DE CABLE Y DEVANADO EN CARRETE DE INSTALACIÓN.- PREPARAR EXTREMOS QUITANDO AISLAMIENTO Y HACIENDO GASA, COLOCAR MARCAS DE

IDENTIFICACIÓN EN CADA EXTREMO.- TENDIDO DE GUÍA ACERADA CON RATÓN DE LIMPIEZA.- INSTALACIÓN DEL CABLE EN LA TUBERÍA CONDUIT, HASTA UNA ALTURA DE 1 METRO.- PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y CONTINUIDAD DEL CABLE ANTES DEL CONEXIONADO AL EQUIPO.- DOCUMENTACIÓN DE LAS PRUEBAS.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.







Página 28 de 71

TERMOGENERADOR ELECTRICO

3.37 SUMINISTRO, MANEJO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE GENERADOR TERMOELÉCTRICO ALIMENTADO CON GAS NATURAL, VOLTAJE DE SALIDA 24 VCD, CON SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO POR CHISPA, SISTEMA AUTOMÁTICO DE CORTE DE GAS COMBUSTIBLE, PROTECCIÓN DE CORRIENTE INVERSA, REGULADOR DE PRESIÓN CON FILTRO MONTADO EN GABINETE PARA UNA ENTRADA DE HASTA 250 PSIG. PARA UNA POTENCIA DE 160 W @ 45ºC COMO MÍNIMO.

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:

- SUMINISTRO DEL TERMOGENERADOR Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.- CARGA, ACARREO Y DESCARGA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE

LAOBRA.- HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EL PERSONAL NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE

LA OBRA.- TRANSPORTE DEL PERSONAL.- PRESENTACIÓN, DESEMBALAJE Y DESEMPAQUE DEL EQUIPO.- PREPARACIÓN DEL LUGAR DE LA INSTALACIÓN.- INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN PEDESTAL EMBEBIDO EN DADO DE CONCRETO- CONEXIÓN DE SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE.- PRUEBAS EN CAMPO Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

ESPECIFICACION TÉCNICA DE GENERADOR TERMOELÉCTRICO ALIMENTADO CON GAS NATURAL.

EL GENERADOR TERMOELÉCTRICO DEBERÁ SER CAPAZ DE SATISFACER LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS:

- VOLTAJE NOMINAL: 24 VOLTS CD - MEDIDORES: VOLTÍMETRO Y AMPERÍMETRO CD- ALARMA: SE DEBERÁ INCLUIR ALARMA POR BAJO VOLTAJE.- PROTECCIÓN DE CORRIENTE ELÉCTRICA: BLOCK DE DIODOS PARA PROTECCIÓN DE CORRIENTE

INVERSA.- SALIDA ELÉCTRICA: BLOCK TERMINAL DENTRO DE GABINETE ELÉCTRICO PARA CONDUCTORES

DEL CALIBRE REQUERIDO.- ENCENDIDO DE CHISPA AUTOMÁTICO.- APAGADO DE SEGURIDAD: SISTEMA DE CORTE AUTOMÁTICO DE GAS COMBUSTIBLE.

CARACTERÍSTICAS DEL GENERADOR TERMOELÉCTRICO

EL GENERADOR TERMOELÉCTRICO NO DEBERÁ TENER PARTES EN MOVIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD REQUERIDA Y DEBERÁ SUMINISTRARSE CON SISTEMA DE







Página 29 de 71

ENCENDIDO POR CHISPA, SISTEMA AUTOMÁTICO DE CORTE DE GAS COMBUSTIBLE Y DIODOS DE BLOQUEO PARA PROTECCIÓN DE CORRIENTE INVERSA.EL SISTEMA DEBERÁ SER PARA ALIMENTACIÓN CON GAS NATURAL, Y SUMINISTRADO CON REGULADOR DE PRESIÓN Y FILTRO DENTRO DE TERMOGENERADOR.

MONITOREO Y ALARMAS

EL SISTEMA DEBERÁ TENER AL MENOS LAS SIGUIENTES INDICACIONES:

-VOLTÍMETRO DE CD PARA VISUALIZAR VOLTAJE DEL SISTEMA-AMPERÍMETRO DE CD PARA MEDIR LA CORRIENTE DEL SISTEMA.

ADEMÁS DE ESTAR INTEGRADAS EN EL MÓDULO DE CONTROL CARGA DEL GENERADOR TERMOELÉCTRICO, Y SER DEL TIPO ANALÓGICO.

EL SISTEMA DEBERÁ TENER ALARMA POR BAJO VOLTAJE.

LA ALARMA PARA INDICACIÓN REMOTA SERÁ CABLEADA A TRAVÉS DE CONTACTOS SECOS HACIA LA UTR.

INSTALACIÓN

EL CONTRATISTA DEBERÁ ASUMIR LA RESPONSABILIDAD PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA DE GENERADOR TERMOELÉCTRICO.SE DEBERÁ TENER CUIDADO DE NO DAÑAR LOS EQUIPOS QUE ESTÉN PROTEGIDOS CONTRA CORROSIÓN PARTES SELLADAS DEL EQUIPO Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS INTEGRADOS AL SISTEMA.TODOS LOS CABLES, CONDUITS Y REGULADORES DEBERÁN SER PROPORCIONADOS POR EL CONTRATISTA. DE IGUAL MANERA TODOS LOS DEMÁS COMPONENTES, BASES SOPORTE Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA COMPLETA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN CADA ESTACIÓN, DEBERÁN SER PROPORCIONADOS POR EL CONTRATISTA.

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN SITIO

EL CONTRATISTA DEBERÁ ELABORAR Y ENTREGAR AL SUPERVISOR DE PEP LOS PROTOCOLOS PARA LAS PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN SITIO, AL MENOS 30 DÍAS ANTES QUE SE REALICEN LAS PRUEBAS.TODO EL EQUIPO Y LOS MATERIALES PARA LAS PRUEBAS SAT, DEBERÁN SER PROPORCIONADOS EL CONTRATISTA. LA ACEPTACIÓN DE LAS PRUEBAS SAT NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD EN CASO DE QUE EL EQUIPO NO CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN ESPECIFICADOS. SE DEBERÁ LLEVAR A CABO UNA PRUEBA EN FORMA CONJUNTA DEL ENSAMBLADO COMPLETO Y SE VERIFICARA LA CAPACIDAD TOTAL DE CARGA DEL EQUIPO, LA OPERACIÓN DE LA CORRIENTE LIMITANTE, LA CAPACIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS







Página 30 de 71

ALARMAS E INDICADORES. SE DEBERÁN SUMINISTRAR LOS PROCEDIMIENTOS GENERALES DE PRUEBAS A PEP PARA SU APROBACIÓN. DENTRO DEL PROTOCOLO DE PRUEBAS, SE DEBERÁN INCLUIR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

PRUEBA DE CAPACIDAD DE REGULACIÓN DE CARGA -PRUEBA DE FUNCIONALIDAD DEL GENERADOR TERMOELÉCTRICO PARA VERIFICAR SU CORRECTA

OPERACIÓN, INCLUYENDO LAS INDICACIONES DE PARÁMETROS (VOLTÍMETRO / AMPERÍMETRO) Y FUNCIONALIDAD DE ALARMAS

-PRUEBAS DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO Y OPERACIÓN DE CIERRE AUTOMÁTICO POR FALLO DE GAS COMBUSTIBLE

-VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SISTEMA, SIMULANDO LA AUSENCIA DE ALIMENTACIÓN DE GAS Y CONFIRMANDO LA AUTONOMÍA REQUERIDA EN EL SISTEMA (EN CASO DE TENER BANCO DE BATERÍAS).

LAS PRUEBAS DE VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN SERÁN AVALADAS POR PERSONAL DE PEP. SE DEBERÁ CONTAR CON EL SOPORTE TÉCNICO DEL FABRICANTE EN LAS PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL EQUIPO.

MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

SE DEBERÁ PROPORCIONAR INFORMACIÓN PRECISA SOBRE LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA, QUE INCLUYA DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS, ELÉCTRICOS Y DE MONTAJE, ASÍ COMO EL PROTOCOLO DE PRUEBAS. EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR LA LISTA DE REFACCIONES PARA LAS FALLAS MAS COMUNES DEL EQUIPO INDICANDO NUMERO DE PARTE O SERIE, ADEMÁS DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO, DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.

COMPOSICIÓN DEL GAS:


COMPONENTE % MOL

Nitrógeno N2 0.29Bióxido de Carbono CO2 0.51

Ácido Sulfhídrico H2S -Agua H2O -Metano C1 86.44Etano C2 7.7Propano C3 3.22Isobutano iC4 0.66Butano normal nC4 0.7Neopentano neoC5 -Isopentano iC5 0.16Pentano normal nC5 0.18Hexanos y más pesados C6+ 0.14

T O T A L 100






Página 31 de 71

HOJA DE ESPECIFICACIONES VALVULA REGULADORAESPECIFICACIONES GENERALES

1 IDENTIFICACION VCP-XXX

2 SERVICIOREGULADORA DE GAS

PARA TERMOGENERADOR

3 No. LINEA / EQUIPO GAS DE INSTRUMENTOS

4 TAMAÑO / CEDULA DE LINEA 1” / 80

5 FUNCION REGULAR

CUERPO

6 TAMAÑO CUERPO 1

7 TAMAÑO PUERTO 3/16”

8 TIPO POR PROVEEDOR

9 MATERIAL AC. AL CARBON WCB

10 CONEXIONES ROSCADA (6000# NPT)

11 MATERIAL DEL ASIENTO NYLON

13 TIPO DE BONETE STD

14 MATERIAL DE INTERIORES ASIENTO/TAPON AC. INOX. 316

15 MATERIAL DE LA FLECHA Y/O VASTAGO AC. INOX. 316

16 SELLO HERMETICO REQUERIDO VI

17 NIVEL DE RUIDO PERMISIBLE (DBA) < 85

ACTUADOR / PILOTO

22 TIPO DE ACTUADOR RESORTE

23 PILOTO AUTO OPERADA SI

24 SUMINISTRO A PILOTO

PRESION DE PILOTO IGUAL A LA PRESION DE ENTRADA

A LA VALVULA

25 TIPO DE TOMA INTERNA

26 MATERIAL DEL DIAFRAGMA NYLON

27 RANGO DE AJUSTE (PSIG 250-5

28 PUNTO DE AJUSTE (PSIG) 250

ACCESORIOS N/A

29 FILTRO REGULADOR N/A

30 LINEALIZADOR DE FLUJO N/A

31 PILOTO N/A

CONDICIONES DE OPERACION

32 FLUIDO GAS NATURAL

33 GASTO MINIMO (PCSD ) GASTO MAX (PCSD ) - 4000

34PRESION ENTRADA NORMAL CAIDA DE PRESION 250 PSIG -

35 PRESION ENTRADA MAXIMA CAIDA DE PRESION 250 PSIG 5 PSIG

36 TEMP. DE OPERACION TEMP. MAXIMA °F 95 104

37 GRAVEDAD ESPECIFICA PM O.658 19.05

38 VISCOSIDAD cP 0.0144







Página 32 de 71

39 FABRICANTE POR PROVEEDOR

40 MODELO POR PROVEEDOR

3.38 SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE BANCO DE BATERÍAS CON TECNOLOGÍA VRLA TIPO PLOMO-ÁCIDO AGM, PARA CARGAS INTERMITENTES DE HASTA 15 AH/DIA (20W) Y RESPALDO CON UNA AUTONOMÍA DE 12 HORAS AL 100% DE PLENA CARGA DEL EQUIPO, PARA GENERADOR TERMOELÉCTRICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: VOLTAJE DE SALIDA 24 VCD Y POTENCIA DE 160 W @ 45ºC COMO MÍNIMO. INCLUYE: BASTIDOR PARA BANCO DE BATERÍAS.

UNIDAD: PAQUETE

ALCANCE


- SUMINISTRO DEL BANCO DE BATERÍAS Y BASTIDOR PARA MONTAJE.- SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN, MONTAJE Y

CONEXIONADO DE TODOS LOS COMPONENTES DEL SISTEMA.- CARGA, ACARREO Y DESCARGA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE LA

OBRA.- TRANSPORTE DEL PERSONAL.- DOCUMENTACIÓN DE LA PROCURA DEL BANCO DE BATERÍAS.- PRESENTACIÓN, DESEMBALAJE Y DESEMPAQUE DE TODOS LOS COMPONENTES.- REVISIÓN EN SITIO DEL BANCO DE BATERÍAS, QUE ESTE LIBRE DE GOLPES Y COMPLETO EN

TODAS SUS PIEZAS.- PREPARACIÓN DEL LUGAR DE LA INSTALACIÓN.- INSTALACIÓN Y MONTAJE DEL BANCO DEL BATERÍAS EN BASTIDOR DE ACUERDO CON LAS

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE - CONEXIONADO ENTRE BATERÍAS Y GENERADOR TERMOELÉCTRICO.- REVISIÓN DEL CONEXIONADO ELÉCTRICO Y CONEXIONES MECÁNICAS DE LOS COMPONENTES.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.- EL SISTEMA DE RESPALDO DEBERÁ ESTAR CONFIGURADO PARA OPERAR EN FORMA

AUTOMÁTICA DURANTE 12 HORAS AL 100% DE PLENA CARGA DEL EQUIPO, A FALLA TOTAL DE ENERGÍA POR FALTA DE SUMINISTRO DE GAS AL SISTEMA (CIERRE AUTOMÁTICO DE VÁLVULA DE CORTE DE GAS). SIN EMBARGO UNA VEZ QUE LAS CONDICIONES DE FALLA HAN SIDO RESTABLECIDAS, EL GENERADOR TERMOELÉCTRICO DEBERÁ SER PUESTO EN SERVICIO EN FORMA AUTOMÁTICA, Y EL RESPALDO DEBERÁ MANTENERSE MIENTRAS SE ESTABILIZA LA CARGA EN EL EQUIPO, PARA VERIFICAR SU CORRECTA OPERACIÓN. EL SISTEMA DE RESPALDO DEBERÁ CONSISTIR, PRINCIPALMENTE DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN BANCO DE BATERÍAS CON TECNOLOGÍA VRLA (VALVE-REGULATED LEAD-ACID) TIPO PLOMO-ÁCIDO AGM (ABSORBED GLASS MAT), ESTE BANCO DE BATERÍAS DEBERÁ TENER UNA VIDA NOMINAL DE 10 AÑOS. EL BANCO DEBERÁ SER PROPORCIONADO CON TODO EL CABLEADO DE INTERCONEXIÓN DE LAS CELDAS. TODOS LOS CONDUITS, CONECTORES E INTERCONEXIONES DE LAS BATERÍAS DEBERÁN ESTAR AISLADOS PARA PREVENIR CORTOS CIRCUITOS.







Página 33 de 71







Página 34 de 71

4.0 INSTRUMENTOS

SUMINISTRO, CALIBRACION EN FÁBRICA, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO MASICO TIPO CORIOLIS CON CLASE DE EXACTITUD DE ±0.05% DE LA LECTURA PARA FLUJO EN MASA Y VOLUMEN, DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN ESPECIFICACION Y HOJA DE DATOS ANEXA.

4.1 3”Ø 300# R.F. ASME.4.2 4”Ø 300# R.F. ASME.4.3 6”Ø 300# R.F. ASME.

IDENTIFICACIÓN: FE-01/02/03

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:

- SUMINISTRO DE MEDIDOR, TRANSMISOR MULTIVARIABLE, ADAPTADOR DE COMUNICACIÓN Y, ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN QUE DEBERÁN CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS, DIMENSIONES Y CANTIDADES INDICADAS POR PROYECTO.

- MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA.

- LOS MATERIALES QUE ESTÉN EN CONTACTO CON FLUIDO DE PROCESO (INTERNOS) DEBEN CUMPLIR CON LO INDICADO EN LA HOJA DE DATOS, MATERIAL DEL SENSOR ACERO INOXIDABLE 316.

- TRANSPORTE, ACARREO, MANEJO, CARGA Y DESCARGA, EMBALAJE ADECUADO, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, DESDE EL LUGAR DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE OBRA.

- EL LUGAR DE ENTREGA SE DEBERÁ CONSIDERAR EN OBRA, INCLUYE: FLETES, SEGUROS, MANEJO Y ESTIBAS NECESARIAS EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO, Y PAGO DE IMPUESTOS.

- REPOSICIÓN DE PIEZAS DAÑADAS O PERDIDAS EN EL TRANSCURSO DE LA TRANSPORTACIÓN.

- LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE INSTALACIÓN.

- PREPARACIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN

- SELECCIÓN, TENDIDO, FIJACIÓN A SOPORTERÍA, LIMPIEZA DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN.

- COLOCACIÓN, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN.

- REEMPLAZO O REPARACIÓN DE TODAS LAS PIEZAS QUE SUFRAN DAÑOS EN LAS DISTINTAS MANIOBRAS DURANTE LA FASE DE INSTALACIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE PEP, SIN MODIFICACIONES DEL MONTO Y TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

- CALIBRACIÓN DE FÁBRICA EN FLUJO Y DENSIDAD CON TRAZABILIDAD AL NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). LA CUAL DEBERÁ INCLUIR LA INCERTIDUMBRE TÍPICA DEL MEDIDOR.







Página 35 de 71

- EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE MATERIALES, MANUFACTURA, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS E INFORME DE CALIBRACIÓN ACORDE A LA NORMA NMX-EC-17025-IMNC-2006, ADICIONALMENTE DEBERÁ ENTREGAR EL DIAGNÓSTICO INICIAL DEL EQUIPO UNA VEZ INSTALADO Y ENERGIZADO LOS CUALES, SERÁN ENTREGADOS A PEP AL FINALIZAR LA INSTALACIÓN MEDIANTE TRES COPIAS, EN FORMA DURA Y EN FORMATO ELECTRÓNICO.

- PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA INSTRUMENTACIÓN EN SITIO, PARA DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS.

- INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE DEL TRANSMISOR EN SOPORTE DE 2”; ASÍ COMO EL CABLEADO NECESARIO ENTRE EL MEDIDOR Y EL TRANSMISOR A UNA DISTANCIA DE 2 M MÁXIMO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

- INCLUYE LAS OPERACIONES DE CONEXIÓN DE SEÑALES Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ENTRE EL MEDIDOR Y EL TRANSMISOR PARA SU PUESTA EN OPERACIÓN.

- REALIZAR LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NECESARIAS PARA DEJAR LA INSTALACIÓN TERMINADA Y EN OPERACIÓN.

- LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS Y MATERIALES EXCEDENTES DEL LUGAR DE LA OBRA.

ESPECIFICACION TÉCNICA DE MEDIDOR DE FLUJO MÁSICO TIPO CORIOLIS CON CLASE DE EXACTITUD DE ±0.05% DE LA LECTURA PARA FLUJO EN MASA Y VOLUMEN.

CUALQUIER OMISIÓN EN ESTA ESPECIFICACIÓN, NO LIBERA AL PROVEEDOR DE SU RESPONSABILIDAD PARA SUMINISTRAR EL MEDIDOR DE FLUJO COMPLETO Y ADECUADO PARA QUE OPERE SATISFACTORIAMENTE DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN ESPECIFICADAS.

EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR EL MEDIDOR DE FLUJO CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (TAG) DEL INSTRUMENTO. DICHA IDENTIFICACIÓN DEBE ESTAR FORMADA POR UNA PLACA DE ACERO INOXIDABLE 316, FIJADA AL INSTRUMENTO CON INFORMACIÓN GRABADA A GOLPE (SIN ADHESIVOS) Y UN LETRERO DE IDENTIFICACIÓN (TAG) VISIBLE FIJADO PERMANENTEMENTE AL SOPORTE Ó TUBERÍA DONDE SE INSTALE EL TRANSMISOR.

LOS INSTRUMENTOS NO DEBEN ALTERAR SU OPERACIÓN EN PRESENCIA DE EMISIONES DE RADIOFRECUENCIA, TALES COMO EQUIPOS DE RADIOS PORTÁTILES MANUALES DE UHF Y VHF QUE OPEREN CON POTENCIA DE SALIDA NOMINAL DE 5 WATTS, EN LAS BANDAS DE FRECUENCIA 150 A 170, 450 A 570 Y 800 MHZ.

EL MEDIDOR DE FLUJO MÁSICO TIPO CORIOLIS DEBE ESTAR COMPUESTO Y CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ELEMENTO SENSOR: OPERACIÓN BAJO EL PRINCIPIO DE CORIOLIS CON CAPACIDAD ESTÁNDAR PARA MEDIR FLUJO MÁSICO, FLUJO VOLUMÉTRICO, DENSIDAD Y TEMPERATURA CON CLASE DE EXACTITUD DE ±0.05% DE LA LECTURA PARA FLUJO EN MASA Y VOLUMEN, ASÍ COMO UNA CLASE DE EXACTITUD DE ±0.0002 G/CM3 DE LA LECTURA PARA DENSIDAD, EN TODO EL INTERVALO INCLUYENDO LOS EFECTOS DE REPETIBILIDAD, LINEALIDAD E HISTÉRESIS. REPETIBILIDAD EN FLUJO DE ±0.025% Y REPETIBILIDAD EN DENSIDAD DE ±0.0001 G/CM3. CLASE DE EXACTITUD DE ±0.25°C DEL INTERVALO DE OPERACIÓN EN MEDICIÓN DE TEMPERATURA. NO SE REQUIERE







Página 36 de 71

REALIZAR EL AJUSTE DEL CERO PRIMARIO. INTERVALO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN (–50 A 200) °C. DEBE CONTAR CON UN SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN DEL MEDIDOR EN SITIO. SENSOR COMPUESTO POR UN PAR DE TUBOS CURVOS PARALELOS, CONSTRUIDOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316L CAJA DE CONEXIONES DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO CON ALTA RESISTENCIA CONTRA INTEMPERIE, APROBACIÓN DE CSA COMO UNIDAD INTRÍNSECAMENTE SEGURA PARA OPERAR EN ÁREAS CLASE I DIVISIÓN 1 GRUPOS C Y D. TAMAÑO SEGÚN HOJA DE DATOS.

TRANSMISOR ELECTRÓNICO MULTIVARIABLE CON TECNOLOGÍA CON PROCESADOR DIGITAL INTELIGENTE, ALTA CAPACIDAD DE AUTO DIAGNÓSTICO Y ARQUITECTURA MODULAR ESCALABLE PARA FUTURAS APLICACIONES. MONTAJE EN CAMPO EN FORMA REMOTA DEL ELEMENTO SENSOR. CUENTA CON SISTEMA PARA COMPUTO QUE MIDE Y REPORTA LA PRODUCCIÓN DE CONDENSADO NETO/AGUA NETA, DATOS DE CORTE DE AGUA EN TIEMPO REAL DE ACUERDO A LA DENSIDAD DEL PROCESO, LOS TRANSMISORES DEBERÁN TENER SIGNIFICATIVAMENTE INMUNIDAD A LOS EFECTOS TALES COMO LA PRESIÓN, TEMPERATURA Y VIBRACIÓN. CUBIERTA TIPO NEMA 4X (IP67) CONSTRUIDA DE ALUMINIO FUNDIDO CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO. APROBADO POR CSA COMO UNA UNIDAD A PRUEBA DE EXPLOSIÓN PARA OPERAR EN ÁREAS CLASE I DIVISIÓN 1 GRUPOS C, D. PANTALLA LOCAL TIPO LCD CON BOTONERA LOCAL. AUTO DIAGNOSTICO AVANZADO PARA VERIFICAR ESTRUCTURALMENTE LOS TUBOS INTERNOS DEL SENSOR EN LÍNEA SIN NECESIDAD DE SACARLO DE OPERACIÓN, DOS PUERTOS DE COMUNICACIÓN TIPO SERIAL PARA RS485/ MODBUS, DOS SEÑALES DE SALIDA ANALÓGICA DE 4-20 MA, DE LAS CUALES UNA CUENTA CON HART Y UNA SALIDA DE FRECUENCIA (PULSOS). ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 24 VDC.

ADAPTADOR DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA WIRELESSHART COMUNICACIÓN INALÁMBRICA PROTOCOLO ESTÁNDAR INTERNACIONAL CUMPLIMIENTO IEC 62591, IEEE 802.11 WIRELESS FIELD NETWORKS, 802.15 RADIO COMMUNICATIONS, Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE SEGURIDAD NIST FIPS-197, SIN CONSUMO DE BATERÍA, Y SU INSTALACIÓN SE HACE EN EL TRANSMISOR.

CAPACIDAD DE INTEGRARSE CON INSTRUMENTOS CON COMUNICACIÓN HART VERSIÓN 5 O SUPERIOR. EL ADAPTADOR SERÁ CAPAZ DE COMUNICARSE VÍA INALÁMBRICA CON OTROS ADAPTADORES, INCLUSO CON TRANSMISORES INALÁMBRICOS QUE TRABAJEN BAJO EL PROTOCOLO ESTANDARIZADO WIRELESS HART Y CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PRESENTE DOCUMENTO. ENTRE LOS DISPOSITIVOS DE CAMPO, Y LA INFORMACIÓN DE ÉSTOS SE INTEGRARÁ AL SISTEMA DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE UN ENLACE CONOCIDO COMO INTERFAZ.LA INFORMACIÓN RECOLECTADA EN FORMA INALÁMBRICA, SE UTILIZARÁ EN APLICACIONES DE MONITOREO DEL PROCESO Y LOS ACTIVOS DE CAMPO.LOS ADAPTADORES DE CAMPO INALÁMBRICOS SERÁN BASADOS EN MICROPROCESADOR TIPO INTELIGENTES CON CAPACIDAD DE REALIZAR DIAGNÓSTICOS BÁSICOS A NIVEL DE COMUNICACIÓN. DEBEN SER CONFIGURABLES A TRAVÉS DEL PROTOCOLO HART, CON CUALQUIERA DE LAS HERRAMIENTAS EXISTENTES EN EL MERCADO.

LA TRANSMISIÓN WIRELESS HART INALÁMBRICA DE LA INFORMACIÓN, DEBE CONTEMPLAR, ADEMÁS DE LA VARIABLE DE PROCESO PRIMARIA TRES VARIABLES ADICIONALES. ESTO, SEGÚN ESTABLECEN LOS COMANDOS DEL PROTOCOLO HART. ADEMÁS LAS RESPECTIVAS UNIDADES EN LAS QUE SE ENCUENTRA CONFIGURADA CADA UNA DE LAS VARIABLES, EL FABRICANTE, EL NÚMERO DE ACTUALIZACIONES, EL NÚMERO DE ACTUALIZACIONES PERDIDAS, LA LATENCIA DEL NODO, LA ESTABILIDAD DEL ENLACE, VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN, ENTRE OTROS.







Página 37 de 71

EL ADAPTADOR INALÁMBRICO DEBERÁ CONTAR CON UNA ANTENA OMNIDIRECCIONAL, LA CUAL DEBERÁ ESTAR INTEGRADA AL ADAPTADOR INALÁMBRICO. LA ANTENA DEBE SER DEL TIPO INTRÍNSECAMENTE SEGURA, TAL QUE PERMITA AL DISPOSITIVO OPERAR EN UNA ZONA DE CLASIFICACIÓN PELIGROSA (CLASE I DIVISIÓN 1 GRUPO C Y D).EL ADAPTADOR INALÁMBRICO DEBERÁ TENER UN INTERVALO SELECCIONABLE PARA SU TIEMPO DE ESCANEO DESDE 8 S A 60 MIN. EL ADAPTADOR PODRÁ INSTALARSE DIRECTAMENTE EN EL ALGUNA DE LAS ENTRADAS CONDUIT DE LOS INSTRUMENTOS HART VERSIÓN 5 O SUPERIOR DE 2 O 4 HILOS, Y ADEMÁS DEBERÁ DAR LA OPCIÓN PARA PODERSE INSTALAR DE MANERA REMOTA. EL ADAPTADOR INALÁMBRICO DEBERÁ SER CAPAZ DE OPERAR EN ZONAS CLASIFICADAS COMO EXPLOSIVAS Y CON APROBACIONES Y CERTIFICACIONES DE FM (FACTORY MUTUAL) PARA SEGURIDAD INTRÍNSECA CLASE I, DIVISIÓN 1 GRUPO C Y D. EL ADAPTADOR DEBE SER TIPO NEMA 4X / IP66. CONSTRUIDO EN ALUMINIO CON BAJO NIVEL DE COBRE, CON PINTURA DE POLIURETANO, PARA USO TANTO EN EXTERIORES COMO EN INTERIORES. EL ADAPTADOR INALÁMBRICO DEBE OPERAR EN INTERVALO DE TEMPERATURA DESDE (- 40 A 85) ºC. EL ADAPTADOR INALÁMBRICO DEBE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA EN61326-1 PARA LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, Y CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA IEC60770-1 PARA LOS EFECTOS DE VIBRACIÓN. EL ADAPTADOR DEBE PODER OPERAR EN AMBIENTES CON HASTA UN 100% DE HUMEDAD RELATIVA SIN CONDENSACIÓN. EL ADAPTADOR INALÁMBRICO DEBERÁ OPERAR SIN LA NECESIDAD DE UTILIZAR UNA BATERÍA COMO FUENTE DE ALIMENTACIÓN.PARA SU OPERACIÓN EL ADAPTADOR DEBE SER CAPAZ DE ALIMENTARSE DIRECTAMENTE DEL LAZO DE 4-20 MA DEL INSTRUMENTO HART VERSIÓN 5 O SUPERIOR, SIN QUE ESTE AFECTE A LA OPERACIÓN NORMAL DEL LAZO DE 4-20 MA.EL ADAPTADOR INALÁMBRICO PRODUCE UNA CAÍDA DE VOLTAJE EN EL LAZO DE 4-20 MA, ESTA CAÍDA JAMÁS EXCEDERÁ LOS 2.5 VOLTS DE TENSIÓN DIRECTA.

ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE PARA MONTAJE DEL TRANSMISOR EN UN PEDESTAL DE 2”Ø, INCLUYE CONDUCTOR ENTRE MEDIDOR Y TRANSMISOR.

INCLUYE CERTIFICADO DE MATERIALES CON CUMPLIMIENTO EN 10204, 3.1 Y DE CALIBRACIÓN DE FÁBRICA EN FLUJO Y DENSIDAD CON TRAZABILIDAD AL NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST), LA CUAL DEBERÁ INCLUIR LA INCERTIDUMBRE TÍPICA DEL MEDIDOR.

HOJA DE DATOS DE MEDIDOR MASICO TIPO CORIOLIS CON CLASE DE EXACTITUD DE ±0.051 IDENTIFICACION FE-01 FE-02 FE-03







Página 38 de 71

2 TAMAÑO DE LINEA 3” 4” 6”3 CED/DIAM. INTERIOR DE LINEA (IN) 40 40 40 40 40 404 CONEXIONES 300# RF 300# RF 300# RF 300# RF 300# RF 300# RF

CONDICIONES DE OPERACIÓN5 FLUIDO CONDENSADO CONDENSADO CONDENSADO6 UNIDADES DE FLUJO BPD BPD BPD7 FLUJO MAX. 7,714 14,571 41,1428 FLUJO NOR. 6000 10,000 20,0009 FLUJO MIN. 4500 7500 10,00010 PRESION MAX/NOR/MIN (KG/CM2) 27.43 14.0 14.0 27.43 14.0 14.0 27.43 14.0 14.011 TEMPERATURA MAX/NOR/MIN (°C) 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9 48.912 PESO MOLECULAR/VISCOSIDAD 106 0.625 106 0.625 106 0.62513 DENSIDAD (KG/M³) 732.6 732.6 732.614 FACTOR DE COMPRESIBILIDAD - - -

DATOS DEL MEDIDOR16 PRINCIPIO DE OPERACIÓN CORIOLIS CORIOLIS CORIOLIS17 VARIABLES MANEJADAS FLUJO Y DENSIDAD FLUJO Y DENSIDAD FLUJO Y DENSIDAD18 EXACTITUD DEL SENSOR

FLUJO/DENSIDAD± 0.05% ± 0.0002 g/cm3 ± 0.05% ± 0.0002 g/cm3 ± 0.05% ± 0.0002 g/cm3

19 REPETIBILIDAD ±0.025% ±0.0001 g/cm3 ±0.025% ±0.0001 g/cm3 ±0.025% ±0.0001 g/cm3

20 CAIDA DE PRESION A FLUJO MAX. .07 KG/CM2 .07 KG/CM2 .07 KG/CM2

21 VELOCIDAD MAX. (FT/S) 15 15 1522 MATERIAL: CUERPO/INTERNOS AC. INOX. 316L AC. INOX. 316L AC. INOX. 316L AC. INOX. 316L AC. INOX. 316L AC. INOX. 316L

23 NO. DE TUBOS/DISEÑO 2 2 2 2 2 224 - CONEXION ELECTRICA ¾”” ¾”” ¾””

25 - CONEXIONES A PROCESO 3” Ø 300# RF (2) 4” Ø 300# RF (2) 6” Ø 300# RF (2)

- TRANSMISOR DE FLUJO 3” Ø 300# RF (2) 3” Ø 300# RF (2) 4” Ø 300# RF (2)

26 TIPO ELECTRONICO INTELIGENTE ELECTRONICO INTELIGENTE ELECTRONICO INTELIGENTE

27 EXACTITUD DEL RANGO DE FLUJO ± 0.05% ± 0.05% ± 0.05%28 SEÑAL DE SALIDA A/D 2 de 4-20 mA + 1

de pulsos1 HART + 2

RS485/Modbus2 de 4-20 mA + 1

de pulsos1 HART + 2

RS485/Modbus2 de 4-20 mA +

1 de pulsos1 HART + 2

RS485/Modbus

29 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN WIRELESSHART WIRELESSHART WIRELESSHART30 CLASIFICACION ELECTRICA NEMA 4X, 7 (1) NEMA 4X ,7 (1) NEMA 4X ,7 (1)31 ALIMENTACION 24 VCD 24 VCD 24 VCD32 MONTAJE EN CAMPO EN CAMPO EN CAMPO

ACCESORIOS33 INDICADOR DIGITAL LOCAL REQUERIDO REQUERIDO REQUERIDO

35 NOTAS/OBSERVACIONES:1. TRANSMISOR DE FLUJO CON SEGURIDAD INTRINSECA A PRUEBA DE EXPLOSION CLASE I, DIV. 1, GRUPOS C Y D.2. EL MEDIDOR SERA CON CONEXIONES BRIDADAS DE 300#.3. EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR LA MEMORIA DE CALCULO DEL MEDIDOR.4. EL MEDIDOR SERA DE DISEÑO EN FORMA DE OMEGA.5. EL MEDIDOR DEBE REALIZAR LA DETERMINACION DE CORTE DE AGUA INSTANTANEO, NETOS DE AGUA, NETOS DE CONDENSADO, Y

PROMEDIOS.6. EL MEDIDOR DEBE TENER HABILITADO EL AUTODIAGNOSTICO DE VERIFICACION DE LA CALIBRACION, PARA DETERMINAR SI HA SIDO AFECTADO

POR CORROSION, EROSION O DESGASTE, SIN NECESIDAD DE DESMONTARLO DE LA LINEA O REQUERIR ALGUN ACCESORIO ADICIONAL7. EL PROVEEDOR DEBE SUMINISTRAR EL MEDIDOR DE FLUJO CON UNA PLACA DE ACERO INOX. 316 SUJETA Y GRABADA EN FORMA

PERMANENTE (NO SE ACEPTA SUJETA CON ADHESIVOS) CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO, SERVICIO, MATERIAL DEL CUERPO E INTERNOS, TAMAÑO DEL CUERPO Y PUERTO, LIBRAJE, MARCA, MODELO Y NUMERO DE SERIE

SUMINISTRO, CALIBRACION EN FÁBRICA, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO MASICO TIPO CORIOLIS CON CLASE DE EXACTITUD DE ±0.10% DE LA LECTURA







Página 39 de 71

PARA FLUJO EN MASA Y VOLUMEN, DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN ESPECIFICACION Y HOJA DE DATOS ANEXA.

4.4 3”Ø 300# R.F. ASME.

IDENTIFICACIÓN: FE-04

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:

- SUMINISTRO DE MEDIDOR, TRANSMISOR MULTIVARIABLE, ADAPTADOR DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN QUE DEBERÁN CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS, DIMENSIONES Y CANTIDADES INDICADAS POR PROYECTO.

- MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA.

- LOS MATERIALES QUE ESTÉN EN CONTACTO CON FLUIDO DE PROCESO (INTERNOS) DEBEN CUMPLIR CON LO INDICADO EN LA HOJA DE DATOS, MATERIAL DEL SENSOR ACERO INOXIDABLE 316.

- TRANSPORTE, ACARREO, MANEJO, CARGA Y DESCARGA, EMBALAJE ADECUADO, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, DESDE EL LUGAR DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE OBRA.





- SELECCIÓN, TENDIDO, FIJACIÓN A SOPORTERÍA, LIMPIEZA DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN.



- CALIBRACIÓN DE FÁBRICA EN FLUJO Y DENSIDAD CON TRAZABILIDAD AL NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST). LA CUAL DEBERÁ INCLUIR LA INCERTIDUMBRE TÍPICA DEL MEDIDOR.

- EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE MATERIALES, MANUFACTURA, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS E INFORME DE CALIBRACIÓN ACORDE A LA NORMA NMX-EC-17025-IMNC-2006, ADICIONALMENTE DEBERÁ ENTREGAR EL DIAGNÓSTICO INICIAL DEL EQUIPO UNA VEZ INSTALADO Y ENERGIZADO LOS CUALES, SERÁN ENTREGADOS A PEP AL FINALIZAR LA INSTALACIÓN MEDIANTE TRES COPIAS, EN FORMA DURA Y EN FORMATO ELECTRÓNICO.

- PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LA INSTRUMENTACIÓN EN SITIO, PARA DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS.







Página 40 de 71

- INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE DEL TRANSMISOR EN SOPORTE DE 2”; ASÍ COMO EL CABLEADO NECESARIO ENTRE EL MEDIDOR Y EL TRANSMISOR A UNA DISTANCIA DE 2 M MÁXIMO, DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

- INCLUYE LAS OPERACIONES DE CONEXIÓN DE SEÑALES Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ENTRE EL MEDIDOR Y EL TRANSMISOR PARA SU PUESTA EN OPERACIÓN.

- REALIZAR LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NECESARIAS PARA DEJAR LA INSTALACIÓN TERMINADA Y EN OPERACIÓN.

- LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS Y MATERIALES EXCEDENTES DEL LUGAR DE LA OBRA.

ESPECIFICACION TÉCNICA DE MEDIDOR DE FLUJO MÁSICO TIPO CORIOLIS CON CLASE DE EXACTITUD DE ±0.10% DE LA LECTURA PARA FLUJO EN MASA Y VOLUMEN.

CUALQUIER OMISIÓN EN ESTA ESPECIFICACIÓN, NO LIBERA AL CONTRATISTA DE SU RESPONSABILIDAD PARA SUMINISTRAR EL MEDIDOR DE FLUJO COMPLETO Y ADECUADO PARA QUE OPERE SATISFACTORIAMENTE DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN ESPECIFICADAS.

EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR EL MEDIDOR DE FLUJO CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (TAG) DEL INSTRUMENTO. DICHA IDENTIFICACIÓN DEBE ESTAR FORMADA POR UNA PLACA DE ACERO INOXIDABLE 316, FIJADA AL INSTRUMENTO CON INFORMACIÓN GRABADA A GOLPE (SIN ADHESIVOS) Y UN LETRERO DE IDENTIFICACIÓN (TAG) VISIBLE FIJADO PERMANENTEMENTE AL SOPORTE Ó TUBERÍA DONDE SE INSTALE EL TRANSMISOR.

LOS INSTRUMENTOS NO DEBEN ALTERAR SU OPERACIÓN EN PRESENCIA DE EMISIONES DE RADIOFRECUENCIA, TALES COMO EQUIPOS DE RADIOS PORTÁTILES MANUALES DE UHF Y VHF QUE OPEREN CON POTENCIA DE SALIDA NOMINAL DE 5 WATTS, EN LAS BANDAS DE FRECUENCIA 150 A 170, 450 A 570 Y 800 MHZ.

EL MEDIDOR DE FLUJO MÁSICO TIPO CORIOLIS, DEBE ESTAR ESTAR COMPUESTO Y CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ELEMENTO SENSOR: OPERACIÓN BAJO EL PRINCIPIO DE CORIOLIS CON CAPACIDAD ESTÁNDAR PARA MEDIR FLUJO MÁSICO, FLUJO VOLUMÉTRICO, DENSIDAD Y TEMPERATURA SIN ACCESORIOS ADICIONALES. EXACTITUD DE ±0.10% PARA FLUJO EN MASA Y ±0.15% PARA FLUJO EN VOLUMEN, EXACTITUD DE ±0.0002 G/CM3 PARA DENSIDAD SIN REQUERIR CALIBRACIÓN ADICIONAL EN CAMPO, EN TODO EL INTERVALO INCLUYENDO LOS EFECTOS DE REPETIBILIDAD, LINEALIDAD E HISTÉRESIS. REPETIBILIDAD EN FLUJO DE ±0.05% Y REPETIBILIDAD EN DENSIDAD DE ±0.0005 G/CM3. EXACTITUD DE +/- 1°C EN MEDICIÓN DE TEMPERATURA. INTERVALO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN –50 A 180 °C. SENSOR COMPUESTO POR UN PAR DE TUBOS CURVOS PARALELOS CONSTRUIDOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316L CAJA DE CONEXIONES DE ALUMINIO CON RECUBRIMIENTO DE POLIURETANO CON ALTA RESISTENCIA CONTRA INTEMPERIE, APROBACIÓN DE CSA COMO UNIDAD INTRÍNSECAMENTE SEGURA PARA OPERAR EN ÁREAS CLASE I DIVISIÓN 1 GRUPOS C Y D. TAMAÑO SEGÚN HOJA DE DATOS.







Página 41 de 71

TRANSMISOR ELECTRÓNICO MULTIVARIABLE CON TECNOLOGÍA CON PROCESADOR DIGITAL INTELIGENTE, ALTA CAPACIDAD DE AUTO DIAGNÓSTICO Y ARQUITECTURA MODULAR ESCALABLE PARA FUTURAS APLICACIONES. MONTAJE EN CAMPO EN FORMA REMOTA DEL ELEMENTO SENSOR, LOS TRANSMISORES DEBERÁN TENER SIGNIFICATIVAMENTE INMUNIDAD A LOS EFECTOS TALES COMO LA PRESIÓN, TEMPERATURA Y VIBRACIÓN. CUBIERTA TIPO NEMA 4X (IP67) CONSTRUIDA DE ALUMINIO FUNDIDO CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO. APROBADO POR CSA COMO UNA UNIDAD A PRUEBA DE EXPLOSIÓN PARA OPERAR EN ÁREAS CLASE I DIVISIÓN 1 GRUPOS C, D. PANTALLA LOCAL TIPO LCD CON BOTONERA LOCAL. AUTO DIAGNOSTICO AVANZADO PARA VERIFICAR ESTRUCTURALMENTE LOS TUBOS INTERNOS DEL SENSOR EN LÍNEA SIN NECESIDAD DE SACARLO DE OPERACIÓN, UN PUERTO DE COMUNICACIÓN TIPO SERIAL PARA RS485/ MODBUS, DOS SEÑALES DE SALIDA ANALÓGICA DE 4-20 MA, DE LAS CUALES UNA CUENTA CON HART Y UNA SALIDA DE FRECUENCIA (PULSOS). ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 24 VDC.



LA TRANSMISIÓN WIRELESS HART INALÁMBRICA DE LA INFORMACIÓN, DEBE CONTEMPLAR, ADEMÁS DE LA VARIABLE DE PROCESO PRIMARIA TRES VARIABLES ADICIONALES. ESTO, SEGÚN ESTABLECEN LOS COMANDOS DEL PROTOCOLO HART. ADEMÁS LAS RESPECTIVAS UNIDADES EN LAS QUE SE ENCUENTRA CONFIGURADA CADA UNA DE LAS VARIABLES, EL FABRICANTE, EL NÚMERO DE ACTUALIZACIONES, EL NÚMERO DE ACTUALIZACIONES PERDIDAS, LA LATENCIA DEL NODO, LA ESTABILIDAD DEL ENLACE, VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN, ENTRE OTROS.EL ADAPTADOR INALÁMBRICO DEBERÁ CONTAR CON UNA ANTENA OMNIDIRECCIONAL, LA CUAL DEBERÁ ESTAR INTEGRADA AL ADAPTADOR INALÁMBRICO. LA ANTENA DEBE SER DEL TIPO INTRÍNSECAMENTE SEGURA, TAL QUE PERMITA AL DISPOSITIVO OPERAR EN UNA ZONA DE CLASIFICACIÓN PELIGROSA (CLASE I DIVISIÓN 1 GRUPO C Y D).EL ADAPTADOR INALÁMBRICO DEBERÁ TENER UN INTERVALO SELECCIONABLE PARA SU TIEMPO DE ESCANEO DESDE 8 S A 60 MIN. EL ADAPTADOR PODRÁ INSTALARSE DIRECTAMENTE EN EL ALGUNA DE LAS ENTRADAS CONDUIT DE LOS INSTRUMENTOS HART VERSION5 O SUPERIOR DE 2 O 4 HILOS, Y ADEMÁS DEBERÁ DAR LA OPCIÓN PARA PODERSE INSTALAR DE MANERA REMOTA. EL ADAPTADOR INALÁMBRICO DEBERÁ SER CAPAZ DE OPERAR EN ZONAS CLASIFICADAS COMO EXPLOSIVAS Y CON APROBACIONES Y CERTIFICACIONES DE FM (FACTORY MUTUAL) PARA SEGURIDAD INTRÍNSECA CLASE I, DIVISIÓN 1 GRUPO C Y D. EL ADAPTADOR DEBEN SER TIPO NEMA







Página 42 de 71

4X / IP66. CONSTRUIDOS EN ALUMINIO CON BAJO NIVEL DE COBRE, CON PINTURA DE POLIURETANO, PARA USO TANTO EN EXTERIORES COMO EN INTERIORES. EL ADAPTADOR INALÁMBRICO DEBE OPERAR EN INTERVALO DE TEMPERATURA DESDE (- 40 A 85) ºC. EL ADAPTADOR INALÁMBRICO DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA EN61326-1 PARA LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, Y CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA IEC60770-1 PARA LOS EFECTOS DE VIBRACIÓN. EL ADAPTADOR DEBERÁ PODER OPERAR EN AMBIENTES CON HASTA UN 100% DE HUMEDAD RELATIVA SIN CONDENSACIÓN. EL ADAPTADOR INALÁMBRICO DEBERÁ OPERAR SIN LA NECESIDAD DE UTILIZAR UNA BATERÍA COMO FUENTE DE ALIMENTACIÓN.PARA SU OPERACIÓN EL ADAPTADOR DEBE SER CAPAZ DE ALIMENTARSE DIRECTAMENTE DEL LAZO DE 4-20 MA DEL INSTRUMENTO HART VERSIÓN 5 O SUPERIOR, SIN QUE ESTE AFECTA A LA OPERACIÓN NORMAL DEL LAZO DE 4-20 MA.EL ADAPTADOR INALÁMBRICO PRODUCE UNA CAÍDA DE VOLTAJE EN EL LAZO DE 4-20 MA, ESTA CAÍDA JAMÁS EXCEDERÁ LOS 2.5 VOLTS DE TENSIÓN DIRECTA.

INCLUYE CERTIFICADO DE MATERIALES CON CUMPLIMIENTO EN 10204, 3.1 Y DE CALIBRACIÓN DE FÁBRICA EN FLUJO Y DENSIDAD CON TRAZABILIDAD AL NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST), LA CUAL DEBERÁ INCLUIR LA INCERTIDUMBRE TÍPICA DEL MEDIDOR.

HOJA DE DATOS MEDIDOR DE FLUJO MASICO TIPO CORIOLIS CON CLASE DE EXACTITUD DE ±0.10%1 IDENTIFICACION FE-04

2 TAMAÑO DE LINEA 3”3 CED/DIAM. INTERIOR DE LINEA (IN) 404 CONEXIONES 300# RF 300# RF

CONDICIONES DE OPERACIÓN5 FLUIDO CONDENSADO6 UNIDADES DE FLUJO BPD







Página 43 de 71

7 FLUJO MAX. 7,7148 FLUJO NOR. 60009 FLUJO MIN. 450010 PRESION MAX/NOR/MIN (KG/CM2) 27.43 14.0 14.011 TEMPERATURA MAX/NOR/MIN (°C) 48.9 48.9 48.912 PESO MOLECULAR/VISCOSIDAD 106 0.62513 DENSIDAD (KG/M³) 732.614 FACTOR DE COMPRESIBILIDAD -

DATOS DEL MEDIDOR16 PRINCIPIO DE OPERACIÓN CORIOLIS17 VARIABLES MANEJADAS FLUJO Y DENSIDAD18 EXACTITUD MINIMA DEL SENSOR

FLUJO/DENSIDAD± 0.10% ± 0.002 g/cm3

19 REPETIBILIDAD ±0.05% ±0.0005 g/cm3

20 CAIDA DE PRESION A FLUJO MAX. 0.316 kg/cm2 (por proveedor)21 VELOCIDAD MAX. (FT/S) 15

22 MATERIAL: CUERPO/INTERNOS AC. INOX. 316L AC. INOX. 316L

23 NO. DE TUBOS/DISEÑO 2 224 - CONEXION ELECTRICA ¾””

25 - CONEXIONES A PROCESO 3” Ø 300# RF (2)

- TRANSMISOR DE FLUJO 3” Ø 300# RF (2)

26 TIPO ELECTRONICO INTELIGENTE

27 EXACTITUD DEL RANGO DE FLUJO ± 0.05%28 SEÑAL DE SALIDA A/D 2 de 4-20 mA + 1

de pulsos1 HART + 2

RS485/Modbus

29 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN WIRELESSHART30 CLASIFICACION ELECTRICA NEMA 4X, 7 (1)31 ALIMENTACION 24 VCD32 MONTAJE EN CAMPO

ACCESORIOS33 INDICADOR DIGITAL LOCAL REQUERIDO

35 NOTAS/OBSERVACIONES:1. TRANSMISOR DE FLUJO CON SEGURIDAD INTRINSECA A PRUEBA DE EXPLOSION CLASE I, DIV. 1, GRUPOS C Y D.2. EL MEDIDOR SERA CON CONEXIONES BRIDADAS DE 300#.3. EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR LA MEMORIA DE CALCULO DEL MEDIDOR.4. EL MEDIDOR SERA DE DISEÑO TIPO COMPACTO.5. EL MEDIDOR DEBE REALIZAR LA DETERMINACION DE CORTE DE AGUA INSTANTANEO, NETOS DE AGUA, NETOS DE CONDENSADO, Y

PROMEDIOS.6. EL MEDIDOR DEBE TENER HABILITADO EL AUTODIAGNOSTICO DE VERIFICACION DE LA CALIBRACION, PARA DETERMINAR SI HA SIDO AFECTADO

POR CORROSION, EROSION O DESGASTE, SIN NECESIDAD DE DESMONTARLO DE LA LINEA O REQUERIR ALGUN ACCESORIO ADICIONAL7. EL PROVEEDOR DEBE SUMINISTRAR EL MEDIDOR DE FLUJO CON UNA PLACA DE ACERO INOX. 316 SUJETA Y GRABADA EN FORMA

PERMANENTE (NO SE ACEPTA SUJETA CON ADHESIVOS) CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO, SERVICIO, MATERIAL DEL CUERPO E INTERNOS, TAMAÑO DEL CUERPO Y PUERTO, LIBRAJE, MARCA, MODELO Y NUMERO DE SERIE

4.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN CON SEÑAL DE SALIDA 4-20mA MÁS PROTOCOLO HART, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 24 VCD, TODO DE ACUERDO A HOJA DE DATOS, RANGO 0 – 100 Kg./cm².IDENTIFICACIÓN: PIT-01

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:







Página 44 de 71

- SUMINISTRO DE INDICADOR TRANSMISOR DE PRESIÓN, ADAPTADOR DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA CON PROTOCOLO HART. EL ADAPTADOR DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICA DEBERÁ CUMPLIR CON LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN QUE DEBERÁN CUMPLIR CON ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES INDICADAS POR PROYECTO.

- MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DEL CONTRATISTA.- LOS MATERIALES QUE ESTÉN EN CONTACTO CON FLUIDO DE PROCESO (INTERNOS) DEBEN

CUMPLIR CON LO INDICADO EN LA HOJA DE DATOS.- TRANSPORTE, ACARREO, MANEJO, CARGA Y DESCARGA, EMBALAJE ADECUADO, HERRAMIENTA,

MATERIAL DE CONSUMO, DESDE EL LUGAR DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE OBRA.- EL LUGAR DE ENTREGA SE DEBERÁ CONSIDERAR EN OBRA, INCLUYE: FLETES, SEGUROS,

MANEJO Y ESTIBAS NECESARIAS EN EL SITIO DE ALMACENAMIENTO, Y PAGO DE IMPUESTOS. - REPOSICIÓN DE PIEZAS DAÑADAS O PERDIDAS EN EL TRANSCURSO DE LA TRANSPORTACIÓN. - LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE INSTALACIÓN.- PREPARACIÓN DEL LUGAR DE INSTALACIÓN.- SELECCIÓN, CONEXIÓN A PROCESO, LIMPIEZA DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS EMPLEADOS EN LA

INSTALACIÓN.- COLOCACIÓN, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN. - REEMPLAZO O REPARACIÓN DE TODAS LAS PIEZAS QUE SUFRAN DAÑOS EN LAS DISTINTAS

MANIOBRAS DURANTE LA FASE DE INSTALACIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE PEP, SIN MODIFICACIONES DEL MONTO Y TIEMPOS DE ENTREGA ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO.

- CALIBRACIÓN DE FÁBRICA.- EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE MATERIALES, MANUFACTURA,

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS E INFORME DE CALIBRACIÓN, LOS CUALES, SERÁN ENTREGADOS A PEP AL FINALIZAR LA INSTALACIÓN MEDIANTE TRES COPIAS, EN FORMA DURA Y EN FORMATO ELECTRÓNICO.

- PRUEBAS DE HERMETICIDAD EN SITIO, PARA DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS.- INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL MONTAJE DEL TRANSMISOR EN

SOPORTE DE 2”- INCLUYE LAS OPERACIONES DE CONEXIÓN DE SEÑALES Y ACOPLAMIENTO DEL TRANSMISOR

INALÁMBRICO.- REALIZAR LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NECESARIAS PARA DEJAR LA INSTALACIÓN

TERMINADA Y EN OPERACIÓN.- LIMPIEZA Y RETIRO DE DESPERDICIOS Y MATERIALES EXCEDENTES DEL LUGAR DE LA OBRA.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA INDICADORES TRANSMISORES DE PRESIÓN.

- EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR, INSTALAR Y PROBAR EL TRANSMISOR DE PRESIÓN, CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES:

- SEÑAL DE SALIDA: 4 A 20 MA Y PROTOCOLO HART.- MATERIAL CONEXIÓN A PROCESO: ACERO INOXIDABLE 316.- MATERIAL DEL SENSOR: ACERO INOXIDABLE 316.- RANGO DEL TRANSMISOR: 0 – 3000 PSI.







Página 45 de 71

- CONEXIÓN ELÉCTRICA: ½” NPT.- CONEXIÓN A PROCESO: ½” NPT.- APROBACIÓN FM PARA ÁREAS PELIGROSAS CLASE I, DIVISIÓN 1, GRUPOS C Y D.- MONTAJE: ACCESORIOS PARA MONTAJE EN YUGO CON ABRAZADERAS PARA TUBO DE 2”Ø.- INDICACIÓN LOCAL DIGITAL, UNIDADES DE INGENIERÌA CONFIGURABLES.- ERROR POR VARIACIÓN EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO ± 0.005% DEL SPAN POR VOLT.- RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE DE -40 A 85°C.- REPETIBILIDAD MÍNIMA DE 0.1 % DEL SPAN.- LA EXACTITUD MÍNIMA DEBERÁ SER DE 0.1% DEL SPAN.- AJUSTE DE CERO EXTERNO.- PLACA DE IDENTIFICACIÓN: ACERO INOXIDABLE 316.- LOS TRASMISORES DEBERÁN SER INTELIGENTES, Y SU SUMINISTRO ELÉCTRICO SERÁ DE 24 VCD,

2 CABLES.- LOS TRANSMISORES DE PRESIÓN DEBERÁN CUMPLIR CON LA ESPECIFICACIÓN ELÉCTRICA NEMA

4X. - EL ELEMENTO SENSOR DEBERÁ SER CAPAZ DE SOPORTAR UNA PRESIÓN POR SOBRECARGA DEL

50% DEL LÍMITE SUPERIOR DEL RANGO (SPAN).- LA CONFIGURACIÓN DE LOS TRANSMISORES PODRÁ HACERSE EN CAMPO A TRAVÉS DE UN

CONFIGURADOR PORTÁTIL (HAND HELD) EN EL TRANSMISOR.- TODOS LOS INSTRUMENTOS INSTALADOS EN CAMPO DEBERÁN SER DE CONSTRUCCIÓN A

PRUEBA DE EXPLOSIÓN E INTEMPERIE, CON ELECTRÓNICA SELLADA.

TRANSMISOR DE PRESIÓN MANOMÉTRICA CON DIAFRAGMA DE MEDICIÓN EN ACERO INOXIDABLE 316L, PRECISIÓN ESTÁNDAR DE 0.075% DEL SPAN AJUSTADO (MEJORABLE A 0.05%), RANGEABILIDAD DE 100:1 COMO ESTÁNDAR Y ESTABILIDAD A LARGOPLAZO DE 0.05% DEL URL/AÑO, CON UN RANGO DE 0-400 BAR, CON SOBREPRESION MÁXIMA DE 600 BAR Y UNA TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 125°C, CON APROBACIÓN PARA ÁREAS CLASIFICADAS CLASE I DIV. 1 GRUPOS C Y D. ALIMENTACIÓN DEL TRANSMISOR DESDE 10.5 HASTA 45 VCD Y RESOLUCIÓN EN LA SALIDA DE CORRIENTE DE 1 ΜA.

EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR CON LOS TRANSMISORES DE PRESIÓN:

-LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN -REFACCIONES PARA DOS AÑOS DE OPERACIÓN-MANUAL DE OPERACIÓN Y MATENIMIENTO DEL INSTRUMENTO-CADA TRANSMISOR DEBERÁ SER SUMINISTRADO CON UNA PLACA DE ACERO INOXIDABLE

PERMANENTEMENTE ASEGURADA (NO SE ACEPTA EL USO DE ADHESIVOS Y/O CABLE ACERADO) EN LA QUE ESTE GRABADO EN FORMA PERMANENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

-NOMBRE DEL FABRICANTE-NÚMERO DE MODELO-NÚMERO DE SERIE-MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN-SUMINISTRO ELÉCTRICO-RANGO-APROBACIÓN FM PARA ÁREAS PELIGROSAS CLASE I, DIVISIÓN 1, GRUPOS C Y D.







Página 46 de 71

HOJA DE DATOS DE TRANSMISORES INDICADORES DE PRESIÓN

GENERAL

1. IDENTIFICACIÓN PIT-0012. SERVICIO TRASIEGO DE

CONDENSADOS

TRANSMISOR

3. SUMINISTRO ELÉCTRICO 10.5 - 45 V4. SEÑAL DE SALIDA 4-20 MA + WIRELESS HART5. TEMPERATURA AMBIENTE -50 A 200 °C6. CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA CLASE I, DIV. 1, GPO. D7. CUBIERTA NEMA 4X, IP68 NEMA6P8. MATERIAL DE LA CUBIERTA ALUMINIO9. EXACTITUD ESTANDAR 0.075%10. CONEXIÓN A PROCESO ROSCADA DE ½” DE

DIÁMETRO

INDICADOR

11. TIPO LCD12. MONTAJE INTEGRAL AL

TRANSMISOR

DATOSDE

SERVICIO

13. FLUIDO AGUA CONGÉNITA/CONDENSADO

1. GRAVEDAD ESPECIFICA @ C.F.

0.72 - 1.024

14. TEMPERATURA NORMAL (°C) 30ºC15. TEMPERATURA MAXIMA (°C) 45ºC16. PRESION NORMAL (KG/CM2) 10.5 - 2117. PRESION MÁXIMA (KG/CM2) 10018. VISCOSIDAD @ C.F. 0.533 - 119. MARCA: POR PROVEEDOR20. MODELO: POR PROVEEDOR

NOTAS:

4.6 SUMINISTRO, MANEJO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATURA CON SEÑAL DE SALIDA DE 4 A 20 MA Y PROTOCOLO HART, INCLUYE TRANSMISOR INALAMBRICO CON PROTOCOLO HART.

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:

INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, MATERIAL MECÁNICO PARA:

- SUMINISTRO, PRESENTACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIÓN A PROCESO Y PRUEBAS DEL TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATURA.

- DESEMPAQUE DEL INSTRUMENTO VERIFICANDO QUE NO HAYA SUFRIDO NINGÚN DAÑO.







Página 47 de 71

- ACOPLAMIENTO DEL TRANSMISOR INALAMBRICO CON PROTOCOLO HART.- LOCALIZACIÓN Y ORIENTACIÓN CONFORME A PLANOS EN EL LUGAR DE INSTALACIÓN.- CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL ALMACÉN DEL CONTRATISTA AL SITIO DE INSTALACIÓN.- PRESENTACIÓN, MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN A PROCESO.- GARANTIZAR QUE NO HAYA FUGAS EN NINGUNA DE LAS CONEXIONES.- REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TRANSMISOR INDICADOR DE TEMPERATURA Y

SUS COMPONENTES.- TRANSPORTE Y RETIRO DE LA HERRAMIENTA UTILIZADA Y MATERIAL SOBRANTE.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA TRANSMISORES DE TEMPERATURA.EL CONTRATISTA DEBERÁ SUMINISTRAR, INSTALAR Y PROBAR LOS TRANSMISORES DE TEMPERATURA, CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES:- SEÑAL DE SALIDA DE 4-20 MA CON PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN HART (2 HILOS), - EXACTITUD DEL INSTRUMENTO DE 0.075%. - LONGITUD DE INMERSIÓN, ESTA DEBERÁ ESTAR DE ACUERDO CON EL DIÁMETRO DE LA LÍNEA EN

LA QUE SE INSTALARÁ EL INSTRUMENTO (ENTRE ½ Y ¾ DEL DIÁMETRO DE LA LÍNEA). - APROBACIÓN PARA AREAS CLASIFICADAS DE CLASE I, DIVISIÓN 1 GRUPO D, - PANTALLA DE INDICACIÓN LOCAL (DISPLAY), CONEXION A PROCESO DE ACERO INOXIDABLE 316, - CONEXIÓN A PROCESO ROSCADA DE ¾” DE DIÁMETRO.- CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL INSTRUMENTO ROSCADA DE ½” DE DIÁMETRO.- SENSOR TIPO PT 100 DE 3 HILOS. - LOS TRANSMISORES DE TEMPERATURA DEBERÁN CUMPLIR CON LA ESPECIFICACIÓN ELÉCTRICA

NEMA 4X. - LOS TRANSMISORES DEBERÁN TENER LAS PROTECCIONES ADECUADAS PARA ELIMINAR LAS

INTERFERENCIAS POR RADIOFRECUENCIA (RFI) Y ELECTROMAGNÉTICAS (EMI).EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR CON LOS TRANSMISORES DE TEMPERATURA:- LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CADA

INSTRUMENTO, INDICANDO SU NÚMERO DE SERIE.- LISTA DE REFACCIONES PARA DOS AÑOS DE OPERACIÓN, DE ACUERDO CON LAS

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.- PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DEL EQUIPO.CADA TRANSMISOR DEBERÁ SER SUMINISTRADO CON UNA PLACA DE ACERO INOXIDABLE PERMANENTEMENTE ASEGURADA (NO SE ACEPTA EL USO DE ADHESIVOS Y/O CABLE ACERADO) EN LA QUE ESTE GRABADO EN FORMA PERMANENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:- NOMBRE DEL FABRICANTE- NÚMERO DE MODELO- NÚMERO DE SERIE- MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN- SUMINISTRO ELÉCTRICO- RANGO - APROBACIÓN FM PARA ÁREAS PELIGROSAS CLASE I, DIVISIÓN 1, GRUPOS C Y D.LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE INSTALACIÓN SE MUESTRAN EN EL TÍPICO DE INSTALACIÓN NO.TI-02 DEL ANEXO “A”.







Página 48 de 71

4.7 SUMINISTRO, MANEJO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL TIPO RADAR DE ONDA GUIADA, SEÑAL DE SALIDA DE 4 A 20 MILIAMPERES (MA) CON PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN HART. INCLUYE TRANSMISOR INALAMBRICO CON PROTOCOLO HART.

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:

- MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN.- SUMINISTRO, PRESENTACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIÓN A PROCESO, PRUEBAS Y PUESTA EN

MARCHA DEL TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL TIPO RADAR.- DESEMPAQUE DEL INSTRUMENTO VERIFICANDO QUE NO HAYA SUFRIDO NINGÚN DAÑO.- ACOPLAMIENTO DEL TRANSMISOR INALAMBRICO CON PROTOCOLO HART (EL TRANSMISOR

INALÁMBRICO DEBERÁ CUMPLIR CON LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA).- LOCALIZACIÓN Y ORIENTACIÓN CONFORME A PLANOS EN EL LUGAR DE INSTALACIÓN.- CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEL ALMACÉN DEL CONTRATISTA AL SITIO DE INSTALACIÓN.- PRESENTACIÓN, MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN A PROCESO.- GARANTIZAR QUE NO HAYA FUGAS EN NINGUNA DE LAS CONEXIONES.- REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL Y SUS

COMPONENTES.- TRANSPORTE Y RETIRO DE LA HERRAMIENTA UTILIZADA Y MATERIAL SOBRANTE.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA TRANSMISORES INDICADORES DE NIVEL DE ONDA GUIADA.

ESTA ESPECIFICACIÓN DEFINE LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, INTERCONEXIONES, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN PARA TRANSMISORES DE NIVEL TIPO RADAR DE ONDA GUIADA:

LOS TRANSMISORES DE NIVEL DEBEN SUMINISTRARSE CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES A MENOS QUE SE INDIQUE OTRA COSA EN LA HOJA DE DATOS ANEXA.

1. TODAS LAS PARTES EN CONTACTO CON EL FLUIDO DE PROCESO DEBEN ESTAR CONSTRUIDAS CON MATERIALES QUE RESISTAN LAS PROPIEDADES CORROSIVAS, EROSIVAS, ETC. DEL MISMO.

2. CUALQUIER OMISIÓN EN ESTA ESPECIFICACIÓN, NO LIBERA AL PROVEEDOR DE SU RESPONSABILIDAD PARA SUMINISTRAR LOS TRANSMISORES DE NIVEL COMPLETOS Y ADECUADOS PARA QUE OPEREN SATISFACTORIAMENTE DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN ESPECIFICADAS.







Página 49 de 71

3. TODOS LOS TRASMISORES DE NIVEL DEBEN ESTAR ETIQUETADOS CON EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN. DICHA IDENTIFICACIÓN DEBE ESTAR FORMADA POR UNA PLACA DE ACERO INOXIDABLE 316, FIJADA AL TRANSMISOR CON INFORMACIÓN GRABADA A GOLPE (SIN ADHESIVOS) Y UN LETRERO DE IDENTIFICACIÓN (TAG) VISIBLE FIJADO PERMANENTEMENTE A LA BRIDA DEL TANQUE DONDE SE INSTALE EL TRANSMISOR.

4. EL CONTRATISTA DEBE CERTIFICAR QUE EL MODELO ES EL CORRECTO PARA EL SERVICIO Y CONDICIONES DE OPERACIÓN ESPECIFICADAS.

5. LOS TRANSMISORES DE NIVEL Y SUS ACCESORIOS DEBEN SER DE FÁCIL CALIBRACIÓN, DE TAL MANERA QUE SE PUEDAN RECALIBRAR EN CAMPO DE UNA MANERA SENCILLA.

6. CUANDO ESTA ESPECIFICACIÓN NO PUEDA CUMPLIRSE EN SU TOTALIDAD, EL CONTRATISTA PUEDE OFRECER ALTERNATIVAS ESTABLECIENDO ADEMÁS EN UNA LISTA POR SEPARADO LAS DESVIACIONES.

7. LAS CAJAS DE LOS TRANSMISORES DEBEN CUMPLIR CON LA CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA NEMA 4X Y 7, ADECUADOS PARA ÁREAS CON CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA, CLASE I, DIV. 1, GRUPO D.

8. LOS TRANSMISORES DEBEN SER DEL TIPO INTELIGENTE SEÑAL DE 4-20 MA CON PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN HART.

9. LOS TRANSMISORES DEBEN TENER LA CAPACIDAD DE CALIBRARSE, CONFIGURARSE Y AUTO-DIAGNOSTICARSE MEDIANTE UNA UNIDAD PORTÁTIL.

10.LOS INSTRUMENTOS NO DEBEN ALTERAR SU OPERACIÓN EN PRESENCIA DE EMISIONES DE RADIOFRECUENCIA, TALES COMO EQUIPOS DE RADIOS PORTÁTILES MANUALES DE UHF Y VHF QUE OPEREN CON POTENCIA DE SALIDA NOMINAL DE 5 WATTS, EN LAS BANDAS DE FRECUENCIA 150 A 170, 450 A 570 Y 800 MHZ.

11.TODAS LAS TERMINALES ELÉCTRICAS DE LOS TRANSMISORES DEBEN ESTAR PERFECTAMENTE IDENTIFICADAS, INDICANDO POLARIDAD, TIERRA, ETC.

12.LOS TRANSMISORES DE NIVEL DEBEN SER RESISTENTES AL CHOQUE Y A LA VIBRACIÓN.

13.LOS TRANSMISORES DE NIVEL DEBEN TENER PROTECCIÓN CONTRA CORTO CIRCUITO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- TRANSMISOR DE MEDICIÓN CONTINUA DE NIVEL PARA LÍQUIDOS- PRINCIPIO DE MEDICIÓN TDR (TIME DOMAIN REFLECTROMETRY)- TIPO DE ONDA GUIADA- RANGO DE TEMPERATURA -50 A 200 °C- RANGO DE PRESIÓN -1 A 40 BAR- CUMPLIR CON ALGUNA DE LAS APROBACIONES ATEX, IEC EX, FM, CSA- MEDICIÓN DE INTERFASE CON EMULSIÓN, EN SUPERFICIE EN MOVIMIENTO Y FORMACIÓN DE

ESPUMA







Página 50 de 71

- SEGUIMIENTO DE MULTIPLES ECOS, RANGO DE ECO INCREMENTADO ASÍ COMO LA SUPRESIÓN AUTOMÁTICA DE INTERFERENCIA DE ECOS.

- LINEARIZACIÓN Y CÁLCULO DEL VOLUMEN.- HISTOROM INTEGRADO, RESPALDO DE DATOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL INSTRUMENTO Y

LOS VALORES MEDIDOS.- SONDA RIGIDA DE HASTA 4M- SONDA FLEXIBLE DE HASTA 10 MTS- SONDA COAXIAL DE HASTA 6 MTS- ESPECTRO DE FRECUENCIA: 100MHZ A 1.5 GHZ- ALARMA MÍNIMA: 3.6MA, ALARMA MÁXIMA: 22MA- SEÑAL DE SALIDA: HART- TODOS LOS CIRCUITOS DE LAS SALIDAS DEBERÁN ESTAR GALVÁNICAMENTE AISLADAS UNA DE

OTRA- PROTOCOLO DE DATOS ESPECÍFICOS, PARA DISPOSITIVOS HART.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE ADAPTADORES INALÁMBRICOS CON PROTOCOLO HART.



LA TRANSMISIÓN WIRELESS HART INALÁMBRICA DE LA INFORMACIÓN, DEBE CONTEMPLAR, ADEMÁS DE LA VARIABLE DE PROCESO PRIMARIA TRES VARIABLES ADICIONALES. ESTO, SEGÚN ESTABLECEN LOS COMANDOS DEL PROTOCOLO HART. ADEMÁS LAS RESPECTIVAS UNIDADES EN







Página 51 de 71

LAS QUE SE ENCUENTRA CONFIGURADA CADA UNA DE LAS VARIABLES, EL FABRICANTE, EL NÚMERO DE ACTUALIZACIONES, EL NÚMERO DE ACTUALIZACIONES PERDIDAS, LA LATENCIA DEL NODO, LA ESTABILIDAD DEL ENLACE, VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN, ENTRE OTROS.EL ADAPTADOR INALÁMBRICO DEBERÁ CONTAR CON UNA ANTENA OMNIDIRECCIONAL, LA CUAL DEBERÁ ESTAR INTEGRADA AL ADAPTADOR INALÁMBRICO. LA ANTENA DEBE SER DEL TIPO INTRÍNSECAMENTE SEGURA, TAL QUE PERMITA AL DISPOSITIVO OPERAR EN UNA ZONA DE CLASIFICACIÓN PELIGROSA (CLASE I DIVISIÓN 1 GRUPO C Y D).EL ADAPTADOR INALÁMBRICO DEBERÁ TENER UN INTERVALO SELECCIONABLE PARA SU TIEMPO DE ESCANEO DESDE 8 S A 60 MIN. EL ADAPTADOR PODRÁ INSTALARSE DIRECTAMENTE EN EL ALGUNA DE LAS ENTRADAS CONDUIT DE LOS INSTRUMENTOS HART VERSION5 O SUPERIOR DE 2 O 4 HILOS, Y ADEMÁS DEBERÁ DAR LA OPCIÓN PARA PODERSE INSTALAR DE MANERA REMOTA. EL ADAPTADOR INALÁMBRICO DEBERÁ SER CAPAZ DE OPERAR EN ZONAS CLASIFICADAS COMO EXPLOSIVAS Y CON APROBACIONES Y CERTIFICACIONES DE FM (FACTORY MUTUAL) PARA SEGURIDAD INTRÍNSECA CLASE I, DIVISIÓN 1 GRUPO C Y D. EL ADAPTADOR DEBEN SER TIPO NEMA 4X / IP66. CONSTRUIDOS EN ALUMINIO CON BAJO NIVEL DE COBRE, CON PINTURA DE POLIURETANO, PARA USO TANTO EN EXTERIORES COMO EN INTERIORES. EL ADAPTADOR INALÁMBRICO DEBE OPERAR EN INTERVALO DE TEMPERATURA DESDE (- 40 A 85) ºC. EL ADAPTADOR INALÁMBRICO DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA EN61326-1 PARA LA COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA, Y CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA IEC60770-1 PARA LOS EFECTOS DE VIBRACIÓN. EL ADAPTADOR DEBERÁ PODER OPERAR EN AMBIENTES CON HASTA UN 100% DE HUMEDAD RELATIVA SIN CONDENSACIÓN. TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS CONEXIONES; EL ADAPTADOR DEBE TENER LA CAPACIDAD Y FLEXIBILIDAD DE REALIZAR DIFERENTES CONEXIONES HACIA EL INSTRUMENTO DE CAMPO MEDIANTE UN BLOQUE TERMINAL QUE PERMITA MODIFICAR EL TIPO DE CONEXIÓN. LOS TIPOS DE CONEXIONES NECESARIAS SON LAS SIGUIENTES: CONEXIÓN A 2 - HILOS DE DISPOSITIVOS ALIMENTADOS POR LAZO (EL ADAPTADOR ENERGIZA AL DISPOSITIVO DE CAMPO). ADAPTADOR (ACTIVO) – DISPOSITIVO DE CAMPO (PASIVO). CONEXIÓN A 4 –HILOS, EL DISPOSITIVO ES ALIMENTADO DE FORMA EXTERNA. ADAPTADOR (PASIVO) – DISPOSITIVO DE CAMPO (ACTIVO). EL ADAPTADOR DEBE TENER LA FLEXIBILIDAD PARA MONTARSE DIRECTAMENTE AL DISPOSITIVO DE CAMPO O DE FORMA SEPARADA CON INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTÁNDAR.

EL ADAPTADOR INALÁMBRICO PRODUCE UNA CAÍDA DE VOLTAJE EN EL LAZO DE 4-20 MA, ESTA CAÍDA JAMÁS EXCEDERÁ LOS 2.5 VOLTS DE TENSIÓN DIRECTA.

4.8 SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CONCENTRADOR/TRANSMISOR DE SEÑALES DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA (GATEWAY), MEDIANTE EL CUAL SE ACCEDERÁ A LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA RED DE CAMPO.

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:







Página 52 de 71

- SUMINISTRO DE CONCENTRADOR DE SEÑALES DE COMUNICACIÓN, CABLEADO Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN QUE DEBERÁN CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS, DIMENSIONES Y CANTIDADES INDICADAS POR PROYECTO

- EL DISPOSITIVO DEBERÁ SER 100% COMPATIBLE CON LA SEÑAL DEL ADAPTADOR INALÁMBRICO DE LA INSTRUMENTACIÓN DE CAMPO Y CON EL SISTEMA EXISTENTE.

- MANO DE OBRA Y USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.

- TRANSPORTE, ACARREO, MANEJO, CARGA Y DESCARGA, EMBALAJE ADECUADO, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, DESDE EL LUGAR DEL PROVEEDOR HASTA EL SITIO DE OBRA.





- FIJACIÓN A SOPORTERIA Y LIMPIEZA DE ACCESORIOS EMPLEADOS EN LA INSTALACIÓN.



- LAS INSPECCIONES SE REALIZARAN CON LOS INSTRUMENTOS ADECUADOS PARA EL CASO Y LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SERÁN PRESENTADOS EN LOS REPORTES DE INSPECCIÓN, REGISTROS, HOJAS DE CALIBRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRUEBAS, LOS CUALES, SERÁN ENTREGADOS A PEP AL FINALIZAR LA INSTALACIÓN.

- INCLUYE LAS OPERACIONES DE CONFIGURACIÓN DE LA RED E INTERCONEXIÓN ENTRE EL DISPOSITIVO, ANTENA Y SISTEMA DE CONTROL, ASÍ COMO LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA LOCAL.

- EL PROVEEDOR DEBERÁ DE SUMINISTRAR LOS MATERIALES NECESARIOS, PARA LA CONDUCCIÓN DE TODAS LAS SEÑALES DESDE LA ANTENA Y EL CONCENTRADOR HASTA EL SISTEMA DE CONTROL EXISTENTE SE DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DEL ALCANCE, LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, EL CABLEADO, EL CONEXIONADO AL SISTEMA, INCLUYENDO MATERIALES DE MONTAJE (CONDUIT, CHAROLAS, SOPORTERÍA, ETC.) Y EL SUMINISTRO DE LOS CONDUCTORES PROPIOS DEL SISTEMA.

- LA CONEXIÓN Y RUTEADO DE LOS CABLES DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DIGITAL DE CONTROL, SON PARTE DEL ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN. SE DEBERÁN CONSIDERAR TABLILLAS TERMINALES DE INTERCONEXIÓN DENTRO DEL GABINETE DEL SISTEMA DIGITAL DE CONTROL, PARA FACILITAR EL CONEXIONADO CON EL CONCENTRADOR.

-- TODOS LOS ELEMENTOS EN EL INTERIOR DEL PANEL COMO, CABLES, CLEMAS, FUSIBLES,

MÓDULOS, TERMINALES Y CONECTORES, DEBEN SER IDENTIFICADOS POR EL CONTRATISTA CON ETIQUETAS COMPATIBLES A ESTOS DISPOSITIVOS (TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL ETIQUETADO YA EXISTENTE).

- EL CONCENTRADOR DEBE ALIMENTARSE CON 24 VCD, POR LO QUE EL CONTRATISTA DEBE DIMENSIONAR Y SUMINISTRAR LAS FUENTES NECESARIAS, Y FÍSICAMENTE DISPONDRÁN DE LÁMPARAS TIPO LED VISIBLES DESDE EL FRENTE INDICANDO SU ESTADO Y DIAGNÓSTICO DEL MISMO SIN LA INTERVENCIÓN DEL OPERADOR.







Página 53 de 71

- EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR LA CAPACIDAD DE CARGA DEL BANCOPARA SOPORTAR EL DISPOSITIVO, CON UNA SATURACIÓN NO MAYOR AL 70% DE SU CAPACIDAD NOMINAL.

- TODOS LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN PARA LA CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS AL SISTEMA DE CONTROL DIGITAL, DEBERÁN SER MANIPULADOS CON LAS HERRAMIENTAS APROPIADAS PARA TAL FIN, POR NINGÚN MOTIVO SE PERMITIRÁ EL USO DE HERRAMIENTAS HECHIZAS O INAPROPIADAS.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONCENTRADOR

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (FUERZA).

EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AL CONCENTRADOR DEBERÁ SER CON UNA TENSIÓN DE 24 VCD.

CONDUCTORES ELÉCTRICOS.

LOS CONDUCTORES DEBERÁN SER DE COBRE SUAVE Y NO PROPAGADORES DEL FUEGO, DEBEN TENER AISLAMIENTO ANTI FLAMA TERMOPLÁSTICO DE PVC CON CUBIERTA DE NYLON Y TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE 75ºC, PARA 600 V TIPO THWN.LOS CONDUCTORES QUE SE INSTALEN EN TUBERÍAS CONDUIT HASTA LA ANTENA DEBEN SER CONTINUOS Y POR NINGÚN MOTIVO SE PERMITIRÁN EMPALMES.

EL CÓDIGO DE COLORES DEL AISLAMIENTO DE LOS CONDUCTORES SERÁ:

FUERZA (24 VCD): NEGRO. NEUTRO: BLANCO. PUESTA A TIERRA: VERDE O DESNUDO. CONTROL: AMARILLO.

CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

TODAS LAS TUBERÍAS CONDUIT DEBERÁN ESTAR IDENTIFICADAS EN SUS DOS EXTREMOS CON EL NÚMERO DE CIRCUITO AL QUE PERTENECEN A TRAVÉS DE UNA LAMINILLA DE ACERO INOXIDABLE SUJETADA A LA TUBERÍA A TRAVÉS DE UN MEDIO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA.

TODOS LOS PARES DE CONDUCTORES SE DEBERÁN DE IDENTIFICAR CON UNA CINTA ADHERIBLE DE " IDENTIFICACIÓN SCOTCH CODE STD" O EQUIVALENTE, QUE INDICARA EL NÚMERO DE CIRCUITO.

TODA LA TUBERÍA CONDUIT UTILIZADA SERÁ DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSIÓN CÉDULA 40 EN TRAMOS DE 3.05 M CON COPLE

ESPECIFICACIÓN TECNICA DE CONCENTRADOR DE SEÑALES INALAMBRICAS WIRELESS HART







Página 54 de 71

CUALQUIER OMISIÓN EN ESTA ESPECIFICACIÓN, NO LIBERA AL PROVEEDOR DE SU RESPONSABILIDAD PARA SUMINISTRAR EL DISPOSITIVO ADECUADO PARA QUE OPERE SATISFACTORIAMENTE DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS.

DEBE SER UN TRANSMISOR ELECTRÓNICO BASADO EN MICROPROCESADOR. FABRICACIÓN ROBUSTA PARA USO INDUSTRIAL SEVERO. TODA LA CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO DEBE HACERSE EN FORMA DIGITAL A TRAVÉS DE UN COMPUTADOR. DEBE PROVEERSE LA HERRAMIENTA DE CONFIGURACIÓN COMPLETAMENTE INTEGRADA EN LA INTERFAZ, SIN NECESIDAD DE UN SOFTWARE ADICIONAL.

LA INTERFAZ REALIZA LA COMUNICACIÓN ENTRE LA RED INALÁMBRICA DEL CAMPO WIRELESS HART Y EL SISTEMA DE CONTROL EXISTENTE (DELTA V) USANDO EL ESTÁNDAR IEEE 802.15.4. Y AVALADO POR LA IEC62591. LA ANTENA PARA COMUNICARSE CON LA RED INALÁMBRICA DE CAMPO, DEBE ESTAR INSTALADA DE FORMA REMOTA A UNA DISTANCIA DE HASTA 15 METROS. TODO EL CONJUNTO (RADIO E INTERFAZ), DEBE DE SER INTEGRAL Y ESTAR CONTENIDO EN UN SOLO GABINETE.

DEBE ADMINISTRAR EN FORMA AUTOMÁTICA LA RED, Y DEBE PROVEER LOS NIVELES DE SEGURIDAD NECESARIOS PARA PROTEGER LA INFORMACIÓN DEL ACCESO DE TERCEROS. AL MENOS, DEBE PROVEER CAPACIDADES DE ENCRIPTAR LOS DATOS, ASÍ COMO RESTRINGIR EL ACCESO AL DISPOSITIVO Y A LA RED INALÁMBRICA, AL SOLICITAR CLAVES DE ACCESO PARA TAL FIN. ADEMÁS, DEBE TENER LA CAPACIDAD DE ROTAR LA CLAVE DE ACCESO, CON UNA BASE DE TIEMPO MÍNIMA DE UNA VEZ AL DÍA; AUNQUE SE PUEDE SOLICITAR ROTACIÓN DE LA CLAVE, BAJO DEMANDA. LA CONFIABILIDAD DE LA RED, DEBE SER MAYOR AL 99% CON AL MENOS 5 DISPOSITIVOS EN LA RED.

DEBE TENER LA CAPACIDAD DE ADMINISTRAR AL MENOS 50 DISPOSITIVOS DE LA RED. LA LATENCIA MÁXIMA EN ESTE CASO, SERÁ DE NO MÁS DE 5 SEGUNDOS, ASUMIENDO QUE TODOS LOS DISPOSITIVOS ESTÁN TRANSMITIENDO A UNA FRECUENCIA DE 8 SEGUNDOS.

EN EL ÁREA DE PLANTA, PUEDEN OPERAR MÁS DE UN INTERFAZ A LA VEZ, EN EL ENTENDIDO QUE CADA INTERFAZ ADMINISTRA UNA RED EN FORMA INDEPENDIENTE Y A LA VEZ.

EL EQUIPO DEBE ESTAR ENERGIZADO EN FORMA PERMANENTE A 24VDC EL USO DEL EQUIPO SERÁ EN EXTERIORES E INTERIORES, POR LO QUE DEBE SER UN DISPOSITIVO

CONTENIDO EN UN ENCAPSULADO NEMA 4X/IP 65, CONSTRUIDO EN ALUMINIO DE BAJO CONTENIDO DE COBRE, PINTADO CON PINTURA A BASE DE POLIURETANO.

LA ELECTRÓNICA DEBERÁ SOPORTAR UNA TEMPERATURA MÍNIMA DE -40 ºC Y MÁXIMA DE 65ºC Y DEBE SOPORTAR HUMEDADES DEL 10% AL 90% SIN CONDENSACIÓN.

DEBE ESTAR CERTIFICADO POR ALGUNA ENTIDAD RECONOCIDA INTERNACIONALMENTE PARA USO EN ÁREAS PELIGROSAS, ZONA 2/DIVISIÓN 2, NO-INFLAMABLE PARA CLASE 1, DIVISIÓN 2, GRUPOS A, B, C Y D. A PRUEBA DE POLVO DE IGNICIÓN PARA CLASE I/II/III, DIVISIÓN 1, GRUPOS E, F Y G.

LA INTERFAZ DEBE CONTAR CON DOS PUERTOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL TIPO ETHERNET 10BASET/100MBS. UNO DE LOS PUERTOS SE UTILIZARÁ PARA LA COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EL OTRO SE DEDICARÁ PARA LA CONFIGURACIÓN DEL MISMO. NO SE DEBE INTERRUMPIR LA COMUNICACIÓN CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CUANDO SE REQUIERA HACER ALGUNA CONFIGURACIÓN O DIAGNÓSTICO DE LA RED.

AMBOS PUERTOS DEBEN SOPORTAR MODBUS TCP/IP Y OPC CON CAPACIDAD DE MANEJO DE VARIABLES TIPO PUNTO FLOTANTE DE 32 BITS. TANTO LOS REGISTROS MODBUS COMO LOS OPC, DEBEN PODER SER ASIGNADOS A VARIABLES DE MEDICIÓN PROVENIENTES DE LA RED INALÁMBRICA DEL CAMPO. ENTRE ESTOS VALORES SE INCLUYEN VALORES DE MEDICIÓN (PV, SV, TV, QV), ESTADO DEL EQUIPOS, VOLTAJE DE LA BATERÍA, ALARMAS, ESTAMPA DE TIEMPO CUANDO SE TOMÓ LA MEDICIÓN.







Página 55 de 71

LA TRANSMISIÓN INALÁMBRICA DE LA INFORMACIÓN, DEBE CONTEMPLAR, ADEMÁS DE LA VARIABLE DE PROCESO PRIMARIA (PV), LA VARIABLE SECUNDARIA (SV), LA VARIABLE TERCIARIA (TV), COMO LA CUATERNARIA (QV). ESTO, SEGÚN ESTABLECEN LOS COMANDOS DEL PROTOCOLO HART

LA ASIGNACIÓN DE LOS PUERTOS LÓGICOS DE COMUNICACIÓN OPC DEBE PODER HACERSE DE TANTO EN FORMA SEGURA COMO NO SEGURA, A DISCRECIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DESEADA. ESTA SEGURIDAD SE REFIERE DEL ACCESO DE TERCEROS A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA INTERFAZ Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRA EN UNA RED ETHERNET, O BIEN SI ES UN ENLACE PUNTO-A-PUNTO. ADICIONALMENTE PROTEGE A LA RED INALÁMBRICA DE LOS DISPOSITIVOS DE CAMPO, DEL ACCESO DE TERCEROS. ADEMÁS EN ENLACE ETHERNET DEBE SER DEL TIPO SEGURO TCP/IP CON SSL HABILITADO, HTTP SEGURO.

LA CONFIGURACIÓN DE LA INTERFAZ DEBE SOPORTAR EL ALMACENAMIENTO DE UN RESPALDO DE LA CONFIGURACIÓN ACTUAL DEL MISMO, COMO SEGURIDAD EN CASO DE QUE EL EQUIPO SUFRA ALGÚN DAÑO AJENO A LA OPERACIÓN NORMAL DEL MISMO. ESTE RESPALDO SE ALMACENARÁ EN UN DISPOSITIVO DIGITAL POR SEPARADO AL EQUIPO EN FORMATO DVD O CD-ROM Y SE ENTREGARÁ EL RESPALDO A LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

ADICIONALMENTE, EL ACCESO A LA CONFIGURACIÓN DE LA INTERFAZ, DEBE ESTAR RESTRINGIDA CON AL MENOS CUATRO NIVELES DE SEGURIDAD DIFERENTES, PUDIENDO SER ASIGNADO UNO AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, UNO AL PERSONAL DE OPERACIÓN, UNO AL PERSONAL QUE ADMINISTRA AL EQUIPO, Y UN CUARTO A DISCRECIÓN DEL USUARIO EN LA PLANTA.

4.9 SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE TEE ROSCADA MATERIAL DE ACERO AL CARBÓN FORJADO ASTM A-105, DE ½” DE DIÁMETRO, 6000 #, ASME B 16.11.

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:


- ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES- LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE INSTALACIÓN- INSTALACIÓN DE LA TEE ROSCADA- APLICACIÓN DE CINTA TE TEFLÓN EN LOS EXTREMOS- LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

4.10 SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BLOQUEO, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 6,000 PSIG, DE ½” NPT X ½” NPT, CON CONEXIÓN MACHO ROSCADA NPT EN LA ENTRADA Y EN LA SALIDA CONEXIÓN HEMBRA ROSCADA NPT, MATERIAL DEL CUERPO Y BONETE DE ACERO INOXIDABLE 316 DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN ASTM-A479, EMPAQUES DEL BONETE DE TEFLÓN, PROVISTA DE MANERAL TIPO “T”, CON ORIFICIO DE 0.187”, COMO REFERENCIA LA MARCA PGI INTERNATIONAL MODELO V-507SDT O EQUIVALENTE.

UNIDAD: PIEZAALCANCE:







Página 56 de 71


- ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES- LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE INSTALACIÓN- INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE BLOQUEO- APLICACIÓN DE CINTA TE TEFLÓN EN LOS EXTREMOS- LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

4.11 SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO MACHO DE ALTO SELLO (DOBLE BARRIL) PARA TUBING, MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE 316 DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN ASTM-A182, DE 1/2” O.D. X 1/2” NPT (MACHO), COMO REFERENCIA LA MARCA HOKE MODELO 8CM8-316 O EQUIVALENTE.

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:


- ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES- LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE INSTALACIÓN- INSTALACIÓN DEL CONECTOR RECTO MACHO- APLICACIÓN DE CINTA TE TEFLÓN EN LOS EXTREMOS- LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

4.12 SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE TUBING SIN COSTURA, MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE 316 DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ASTM-A213 Y ASTM-A269, DE ½” DE DIÁMETRO EXTERIOR (OD), ESPESOR DE PARED 0.049”, CON UNA LONGITUD NOMINAL DE 20 PIES (6.1 METROS), COMO REFERENCIA LA MARCA SWAGELOK MODELO SS-T8-S-049-20 O EQUIVALENTE.

UNIDAD: METRO

ALCANCE:


- ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES- LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE INSTALACIÓN- INSTALACIÓN TUBING- APLICACIÓN DE CINTA TE TEFLÓN EN LOS EXTREMOS- LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO







Página 57 de 71

SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE COPLE FLEXIBLE, CON TUERCA UNIÓN HEMBRA EN UN EXTREMO Y CONEXIÓN ROSCADA MACHO EN EL OTRO EXTREMO; PARA USO EN ÁREAS PELIGROSAS; COMO REFERENCIA LA MARCA COOPER CROUSE HINDS, EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS, LONGITUDES Y NO. DE CATALOGO.

4.13 ½ ”Ø, LONGITUD 12”, CAT ECLK-1124.14 ¾ ”Ø, LONGITUD 12”, CAT ECLK-212

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:


- ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES- LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE INSTALACIÓN- INSTALACIÓN DEL COPLE FLEXIBLE- APLICACIÓN DE CINTA TE TEFLÓN EN LOS EXTREMOS- LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT SUBTERRANEA PARA SEÑAL DE INSTRUMENTOS DE FIERRO GALVANIZADO POR INMERSIÓN, CÉDULA 40 Y UN COPLE POR TRAMO, EN TRAMOS DE 3 M DE LONGITUD, CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS DE:

4.15 19 MM Ø4.16 25 MM Ø4.17 38 MM Ø

UNIDAD: M.

ALCANCE:

- INCLUYE CARGA DESCARGA Y ESTIBA DE TODO LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA ESTE CONCEPTO.

- LOCALIZACIÓN Y TRAZO DE RUTAS EN EL LUGAR DE INSTALACIÓN DEJANDO MARCAS DEL TRAZO, DE ACUERDO CON LOS PLANOS DEL PROYECTO.

- AFINE DE ZANJA.- SELECCIÓN, MANEJO Y ACARREO DE MATERIALES DEL ALMACÉN DEL CONTRATISTA AL SITIO DE

INSTALACIÓN EN CAMIONETA.- CARGA, DESCARGA Y ESTIBA HASTA EL SITIO DE INSTALACIÓN.- INCLUYE FABRICACIÓN DE ROSCADO CON TARRAJA MANUAL - ESCARIADO DE LOS EXTREMOS PARA QUITAR REBABAS Y MATAR FILOS; INCLUYE ROSCA EN

TRAMOS CORTOS.







Página 58 de 71

- DOBLADO DE LA TUBERÍA, CON DOBLADORA MANUAL - TENDIDO Y BAJADO DE TUBERÍA CONDUIT EN ZANJA- TENDIDO DE LA TUBERÍA, DEJAR TAPONEADO CON PAPEL CARTÓN EN LOS EXTREMOS DE LAS

TUBERÍAS PARA EVITAR LA ENTRADA DE TIERRA O CONCRETO.- INSTALAR PUENTES CON VARILLA DE 3/8”Ø @ 3 METROS PARA SOPORTE Y ALINEACIÓN DE LAS

TUBERÍAS CONDUIT. AMARRE DE LA TUBERÍA A SOPORTES DE VARILLA CON ALAMBRE RECOCIDO Y ASEGURAR EL NIVEL Y ALINEACIÓN DE LA TUBERÍA.

- LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES EXCEDENTES.

5.0 OBRA DE PROCESO

5.1 SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE PAQUETE DE FILTROS TIPO CANASTA DÚPLEX DE 6” DE DIÁMETRO, CON INDICADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y HOJA DE DATOS.

UNIDAD: PAQUETE

ALCANCE:

- SUMINISTRO, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE LA INSTALACIÓN, EN FORMA MANUAL O CON MAQUINARIA.

- ACARREO Y MANIOBRAS LOCALES- LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE INSTALACIÓN- INSTALACION DE BRIDAS COMPAÑERAS- ERECCIÓN DEL EQUIPO AL SITIO DE INSTALACIÓN EN FORMA MANUAL, MAQUINARIA Y/O EQUIPO- SOPORTADO PROVISIONAL PARA PODER ALINEAR EL EQUIPO- ALINEACIÓN A LA TUBERÍA PARA PROCEDER A SU FIJACIÓN- PRUEBA DE SELLOS O EMPAQUES DE VÁLVULAS, ASÍ COMO SU FUNCIONAMIENTO FINAL.

ESPECIFICACION TECNICA DE FILTROS TIPO CANASTA DUPLEX







Página 59 de 71

ESTA ESPECIFICACIÓN DEFINE LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL DISEÑO, FABRICACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, INTERCONEXIONES, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN FILTRO CANASTA DUPLEX INCLUYENDO:

1. RECIPIENTE.2. CANASTA.3. MALLA.4. VÁLVULAS DE BLOQUEO DE APERTURA RÁPIDA.5. INDICADORES DE PRESIÓN DIFERENCIAL. 6. TUBERÍAS, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN ADECUADA.7. VÁLVULAS DE VENTEO Y DREN.8. LLAVE PARA APERTURA RÁPIDA DE TAPA9. LAVADORA A PRESIÓN10. ELEMENTO FILTRANTE EXTRA11. SELLOS TIPO ANILLO “O” DE NEOPRENO EXTRAS

CÓDIGOS Y ESTÁNDARES.

LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LOS SIGUIENTES CÓDIGOS DEBERÁ CONSIDERARSE POR PARTE DEL CONTRATISTA O FABRICANTE PARA COMPLEMENTAR EL DISEÑO, LA FABRICACIÓN Y EL SUMINISTRO DEL EQUIPO.

PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX)

NRF-028-PEMEX-2004 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE RECIPIENTES A PRESIÓN

NRF-053-PEMEX-2006SISTEMAS DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA A BASE DE RECUBRIMIENTOS PARA INSTALACIONES SUPERFICIALES

NRF-070-PEMEX-2004SISTEMAS DE PROTECCIÓN A TIERRA PARA INSTALACIONES PETROLERAS

NRF-130-PEMEX-2006 DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE ACERO

NRF-150-PEMEX-2005 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE TUBERÍAS Y EQUIPOS

AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS (ASME)

SECCIÓN II ESPECIFICACION DE MATERIALES

SECCIÓN V INSPECCIÓN NO DESTRUCTIVA.

SECC. VIII, DIV.1 PRESSURE VESSELS.Versión Noviembre 2009 Obra Pública






Página 60 de 71

SECCIÓN IX CALIFICACIÓN DE SOLDADURAS.

STD. B16.5 PIPE FLANGES AND FLANGED FITTINGS.

STD. B16.9FACTORY MADE WROUGHT STEEL BUTTWEDING FITTINGS

STD. B16.11 FORGED FITTINGS, SOCKET-WELDING AND THREADED.

STD. B16.25 BUTTWELDING ENDS.

STD. B18.2.1 TORNILLOS DE CABEZA CUADRADA Y HEXAGONAL.

STD. B18.2.2 TUERCAS CUADRADAS Y HEXAGONALES.

STD B31.8 GAS TRANSMISSION AND DISTRIBUTION PIPING SYSTEM.

INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION (ISO)

ISO – 9001

QUALITY-SYSTEMS. MODEL FOR QUALITY ASSURANCE IN DESIGN/DEVELOPMENT, PRODUCTION, INSTALLATION AND SERVICING.

AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION (AISC)

PART 5 CODES AND SPECIFICATIONS

AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS (ASTM)

ASTM STANDARDS

ASTM A 275MAGNETIC PARTICLE EXAMINATION OF STEEL FORGINGS.

ASTM A 388RECOMMENDED PRACTICE FOR ULTRASONIC EXAMINATION OF HEAVY STEEL FORGINGS.

ASTM A 435SPECIFICATION FOR STRAIGHT BEAM ULTRASONIC EXAMINATION OF STEEL PLATES FOR PRESSURE VESSEL.

ASTM A 577SPECIFICATION FOR LONGITUDINAL BEAM ULTRASONIC INSPECTION FOR CARBON AND LOW CARBON AND LOW ALLOY STEEL CASTINGS.

ASTM E 94RECOMMENDED PRACTICE FOR RADIOGRAPHIC TESTING.

ASTM E 109 DRY POWDER MAGNETIC PARTICLE INSPECTION.

ASTM E 138 WET MAGNETIC PARTICLE INSPECTION.

ASTM E 142 CONTROLLING QUALITY OF RADIOGRAPHIC TESTING.

ASTM E 165 LIQUID PENETRANT INSPECTION.







Página 61 de 71

I. REQUERIMIENTOS DEL FILTRO

EL EQUIPO DEBERÁ SER DISEÑADO PARA INSTALARSE Y OPERAR A LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DESCRITAS EN LA HOJA DE DATOS PARA FILTROS DE SÓLIDOS TIPO CANASTA DUPLEX PARA SER INSTALADOS EN LOS TRASIEGOS DE LAS ESTACIONES DE RECOLECCIÓN DE LÍQUIDOS DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS.

EL ALCANCE DE SUMINISTRO DEL CONTRATISTA PARA EL FILTRO CANASTA DUPLEX ES:

A) RECIPIENTE A PRESIÓN.FILTRO CON FORMA CILÍNDRICA VERTICAL DE 10 ¾”Ø DE ACERO AL CARBÓN ASTM A106 CÉDULA 40 PARA FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS (AGUA Y CONDENSADO), PARA OPERAR A UNA PRESIÓN DE 150 PSI Y 250ºF CON TOMAS MANOMÉTRICAS DE ¼”Ø PARA LA TOMA DE PRESIÓN DIFERENCIAL Y MANÓMETRO DE RANGO 0-50 PSI EN EL ELEMENTO FILTRANTE, , BARRA MAGNÉTICA DE ¾” X 18” DE LONGITUD, BRIDA DE ENTRADA DE 6”Ø ANSI 150 CARA REALZADA Y BRIDA DE SALIDA DE 6”Ø ANSI 150 CARA REALZADA A 180º CON RESPECTO A LA ENTRADA. ELEMENTO FILTRANTE CILÍNDRICO DE REMOCIÓN Y LAVADO RÁPIDO CON MALLA TIPO “V” DE CONSTRUCCIÓN RÍGIDA ENROLLADA SOBRE BARRAS DE SOPORTE RESISTENTE A LA FLEXIÓN Y AL FLUJO A MANEJAR, FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316L, CAPAZ DE FILTRAR PARTÍCULAS DE HASTA 840 MICRONES (µM) Y CAPACIDAD DE MANEJO DE 20,000 BPD DE LÍQUIDOS.

B) TAPAFORMA CON FORMA SEMIELÍPTICA CON AGARRADERA DE SUJECIÓN PARA APERTURA RÁPIDA PROVISTA CON 4 TORNILLOS TIPO MARIPOSA REMOVIBLES DE ACERO AL CARBÓN ASTM A 193 CADMINIZADOS, CON SEGURO DE ACERO AL CARBÓN ASTM A 194 CADMINIZADO DE ¼ DE VUELTA EN LA TAPA, INCLUYE SELLO DE NEOPRENO TIPO “O”

C) VÁLVULAS DE BLOQUEO.ESFERA DE PASO COMPLETO DE ACERO INOXIDABLE DE 6”Ø

D) VÁLVULAS DE PURGA Y VENTEO.PURGA CON COPLE DE 2”Ø ROSCA ESTÁNDAR ADAPTADO EN LA ELÍPTICA DE LA PARTE INFERIOR PARA ADAPTACIÓN DE TUBERÍA DE 2”Ø, CON UNA VÁLVULA DE 2” PARA DRENADO DE SEDIMENTOS.VENTEO CON COPLE DE 1”Ø ROSCA ESTÁNDAR ADAPTADO EN LA TAPA ELÍPTICA DE LA PARTE SUPERIOR PARA ADAPTACIÓN DE TUBERÍA DE 1”Ø, CON UNA VÁLVULA DE 1” PARA VENTEO DE AIRE.

E) LA CANASTA DEBE SER UNA PLACA PERFORADA, FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE 304L CON ORIFICIOS DE 1/8” DE DIÁMETRO, CONSIDERANDO UNA DISTANCIA ENTRE CENTROS DE BARRENOS DE 3/16”. SE DEBE PROPORCIONAR CON UNA MALLA METÁLICA 20 MESH FIJADA







Página 62 de 71

PERFECTAMENTE MEDIANTE SOLDADURA A LA PLACA SOPORTE. LA MALLA SE DEBE INSTALAR EN LA PARTE INTERIOR DE LA CANASTA.ELEMENTO FILTRANTE CILÍNDRICO DE REMOCIÓN Y LAVADO RÁPIDO CON MALLA TIPO “V” DE CONSTRUCCIÓN RÍGIDA ENROLLADA SOBRE BARRAS DE SOPORTE RESISTENTE A LA FLEXIÓN Y AL FLUJO A MANEJAR, FABRICADO DE ACERO INOXIDABLE TIPO 316L, CAPAZ DE FILTRAR PARTÍCULAS DE HASTA 840 MICRONES (µM) Y CAPACIDAD DE MANEJO DE 20,000 BPD DE LÍQUIDOS.

ASÍ MISMO EL CONJUNTO CANASTA-MALLA DEBE TENER UN ARO PARA PODER SACARLA Y LAVARLA CUANDO SE HAYA INCRUSTADO.

F) MALLA METÁLICA.MALLA DE 20 MESH, MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE 304 PARA FILTRAR PARTÍCULAS MAYORES DE 840 MICRONES.

G) ANILLO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE A-240 304L, SUPERFICIE DE ACABADO MAQUINADO FINO CON 125-250 DE RADIO, ¼” DE ESPESOR PARA SOPORTAR EL CONJUNTO CANASTA-MALLA EN EL RECIPIENTE.

H) PREPARACIÓN PARA SISTEMA DE TIERRA.

DE ACUERDO A LA SIGUIENTE NORMA DE REFERENCIA:

NRF-070-PEMEX-2004 SISTEMAS DE PROTECCIÓN A TIERRA PARA INSTALACIONES PETROLERAS

I) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS Y DE ACABADO.

DE ACUERDO A LA SIGUIENTE NORMA DE REFERENCIA:

NRF-053-PEMEX-2006 SISTEMAS DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA A BASE DE RECUBRIMIENTOS PARA INSTALACIONES SUPERFICIALES

J) CANTIDADES NECESARIAS DE LOS CONSUMIBLES ELEMENTO FILTRANTE EXTRASSELLO TIPO ANILLO “O”

K) PRUEBAS REQUERIDAS.

NRF-150-PEMEX-2005 PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE TUBERÍAS Y EQUIPOS

L) PRESERVACIÓN Y EMPAQUE DE EQUIPOS Y ACCESORIOS.Versión Noviembre 2009 Obra Pública






Página 63 de 71

M) DIBUJOS DE FABRICACIÓN Y DATOS DEL FABRICANTE.

N) INSTALACIÓN.

O) ARRANQUE Y ASISTENCIA EN CAMPO.

P) PERNOS DE ANCLAJE Y SOPORTES.

LOS PLANOS DE DISEÑO MECÁNICO, INTERNOS REQUERIDOS Y TÍPICOS DE INSTRUMENTACIÓN DEBEN SER ELABORADOS POR EL CONTRATISTA DEL FILTRO, ASÍ COMO LAS REQUISICIONES DE MATERIALES E INSTRUMENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA OBTENER DE PEMEX EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS Y MEMORIAS DE CÁLCULO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO EN CUESTIÓN ANTES DE DAR INICIO A LA FABRICACIÓN DEL EQUIPO.

TAMBIÉN ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA HACER LOS AJUSTES NECESARIOS DE TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS NUEVOS Y NECESARIOS PARA LA INTEGRACIÓN DE DICHO EQUIPO CON EL PROYECTO, CONFORME A LOS PLANOS AUTORIZADOS DE PEMEX EXPLORACIÓN PRODUCCIÓN, SIN MODIFICAR EL MONTO Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA QUE LAS CONEXIONES DE TUBERÍA ESTÉN BRIDADAS CONFORME AL ASME, B16.5.

EL EQUIPO Y ACCESORIOS SERÁN LOS APROPIADOS PARA OPERAR A LA INTEMPERIE CONSIDERANDO AMBIENTE TIPO 2 DE LA NRF-053-PEMEX-2006.

LOS REQUERIMIENTOS PARA DISEÑO POR CARGAS DE VIENTO SERÁN LOS INDICADOS POR LA “CFE, MANUAL DE DISEÑO DE OBRAS CIVILES, SECCIÓN C. ESTRUCTURAS, TEMA 1. CRITERIOS DE DISEÑO, CAPÍTULO 4, DISEÑO POR VIENTO”

TODAS LAS ESTRUCTURAS Y EL EQUIPO SE DEBEN DISEÑAR PARA RESISTIR LAS FUERZAS SÍSMICAS CONFORME A LA “CFE, MANUAL DE DISEÑO DE OBRAS CIVILES, SECCIÓN C. ESTRUCTURAS, TEMA 1. CRITERIOS DE DISEÑO, CAPÍTULO 3, DISEÑO POR SISMO”.

TUBERÍA, VALVULAS Y ACCESORIOS.

VÁLVULAS PARA PURGA Y VENTEO TIPO COMPUERTA DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN H-202.

LOS NIPLES DE LAS PURGAS Y VENTEOS DE ¾” DE DIÁMETRO DEBEN CONTAR CON TAPÓN ROSCADO NPT DE ASTM-A-105. LAS DIMENSIONES DE ACUERDO CON ASME B16.11.







Página 64 de 71

BRIDAS EN TODAS LAS TERMINACIONES DE LAS TUBERÍAS QUE REQUIERAN INTERCONEXIÓN. CONFORME A ASME B16.5.

HERRAMIENTAS ESPECIALES.

EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR CON EL EQUIPO UNA LLAVE PARA LA APERTURA DE LA TAPA Y UNA LAVADORA A PRESIÓN COMO ADITAMENTOS PARA MONTAR, DESMONTAR O MANTENER EL EQUIPO EN CONDICIONES ADECUADAS. ESAS HERRAMIENTAS ESPECIALES DEBEN IDENTIFICARSE CLARAMENTE. TODA HERRAMIENTA ESPECIAL DEBE EMPACARSE POR SEPARADO Y ROTULARSE COMO “HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA (NOMBRE Y NÚMERO DEL DISPOSITIVO)”. CADA HERRAMIENTA DEBE ESTAR ESTAMPADA O ETIQUETADA PARA INDICAR EL USO AL QUE ESTÁ DESTINADA.

PRUEBAS FUNCIONALES O DE OPERACIÓN.

ANTES DE CUALQUIER PRUEBA OPERACIONAL, EL CONTRATISTA DEBE VERIFICAR LA LIMPIEZA DEL PAQUETE (TANTO INTERNA COMO EXTERNA).

EL PAQUETE DEBE SER PROBADO EN EL TALLER DEL FABRICANTE CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS SEÑALADOS EN LAS HOJAS DE DATOS O ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LOS COMPONENTES DEL PAQUETE O DEL PAQUETE EN SU CONJUNTO.

CUANDO NO SE ESPECIFIQUE UNA PRUEBA DEL SISTEMA COMPLETA, LOS MAYORES COMPONENTES DEBEN SER PROBADOS CONFORME A LAS PRUEBAS ESTÁNDAR DEL FABRICANTE DEL EQUIPO ORIGINAL.

II. CONDICIONES DE OPERACIÓN.

LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTÁN INDICADAS EN LA HOJA DE DATOS

CONDICIONES DE DISEÑO.

LAS CONDICIONES DE DISEÑO ESTÁN INDICADAS EN LA HOJA DE DATOS

III. DISEÑO MECÁNICO.

SERÁ RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE O PROVEEDOR EL DISEÑO MECÁNICO DEL RECIPIENTE DEBIENDO CUMPLIR CON TODOS LOS CÓDIGOS Y NORMAS APLICABLES.







Página 65 de 71

LA CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO SERÁ TOTALMENTE SOLDADA DE ACUERDO CON LA NRF-028-PEMEX-2004 Y LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA SECCIÓN VIII, DIV. 1 DEL CÓDIGO ASME, REFERENTE A RECIPIENTES A PRESIÓN, INCLUYENDO ADICIONES SUBSECUENTES E INTERPRETACIONES APLICABLES SEGÚN EL CASO.

EL RECIPIENTE DEBERÁ TENER EL SELLO DEL CÓDIGO ASME A MENOS QUE SEA INDICADA OTRA COSA.

LA MÁXIMA PRESIÓN PERMISIBLE DEBERÁ SER DETERMINADA CON EL ESPESOR COMERCIAL SELECCIONADO DE ACUERDO AL CÁLCULO MENOS LA TOLERANCIA POR CORROSIÓN. ESTA PRESIÓN DEBERÁ SER LIMITADA ÚNICAMENTE POR CUERPO, CABEZAS O BOQUILLAS.

LOS SOPORTES DEL RECIPIENTE DEBERÁN SER ADECUADOS PARA LA CARGA DE VIENTO Y SÍSMICAS CON EL PESO EN OPERACIÓN DEL RECIPIENTE, Y PARA CONDICIONES DE PRUEBA CON EL RECIPIENTE LLENO DE AGUA.

LOS RECIPIENTES DEBEN TENER SOPORTES METÁLICOS DE ACERO ESTRUCTURAL.

EL FABRICANTE O PROVEEDOR DEL RECIPIENTE DEBERÁ SUMINISTRAR E INSTALAR TODOS LOS INTERNOS TALES COMO: CANASTA, MALLAS, SOPORTE MALLA-CANASTA, ETC.

EL FABRICANTE O PROVEEDOR DEL RECIPIENTE DEBERÁ SUMINISTRARSE E INSTALAR TODOS LOS ACCESORIOS EXTERNOS TALES COMO: REFUERZOS POR PRESIÓN EXTERNA, OREJA DE IZAJE, SOPORTES DE TUBERÍAS, ESCALERAS DE ACCESO, ETC.

IV. INSTRUMENTOS.

GENERAL

EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR INDICADORES DE PRESIÓN DIFERENCIAL, CON PLACA DE IDENTIFICACIÓN EN ACERO INOXIDABLE 316 SUJETA Y GRABADA EN FORMA PERMANENTE (NO SE ACEPTA SUJETA CON ADHESIVOS) CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN, SEGÚN APLIQUE:

- PLANTA.- IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO.- SERVICIO.- RANGO- DIÁMETRO Y TIPO DE CONEXIONES (ENTRADAS/SALIDAS).- MARCA Y MODELO.

EL CONTRATISTA DEBE CERTIFICAR QUE EL MODELO DE LOS INSTRUMENTOS, VÁLVULAS O ACCESORIOS A SUMINISTRAR SON LOS CORRECTOS PARA EL SERVICIO Y CONDICIONES DE OPERACIÓN ESPECIFICADAS.CUALQUIER OMISIÓN EN ESTA ESPECIFICACIÓN, NO LIBERA AL PROVEEDOR DE SU RESPONSABILIDAD PARA SUMINISTRAR INSTRUMENTOS, COMPLETOS Y ADECUADOS PARA QUE







Página 66 de 71

OPEREN SATISFACTORIAMENTE DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN ESPECIFICADAS EN LAS HOJAS DE DATOS.

INDICADOR DE PRESION DIFERENCIAL.

INDICADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL DE ACUERDO A LA HOJA DE DATOS THREDOLET 3 X ¾” Y 6 X ¾”, CLASE 3000, CEDULA 160 DE ACERO AL CARBÓN FORJADO ASTM A105.VÁLVULA DE AGUJA MODELO H71 (PARA FLUJO BIDIRECCIONAL) CONEXIÓN ½” NPT MACHO, ½” NPT HEMBRA, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE 316, ASIENTO INTEGRAL EMPAQUE DE TEFLÓN, LIBRE GIRO ENTRE BOLA Y VÁSTAGO, PRESIÓN 6000 PSI@200 ºF. OPERADA CON VOLANTE.

LAS CARÁTULAS DEL LOS INDICADORES DE PRESIÓN DIFERENCIAL DEBEN SER BLANCAS CON LOS NÚMEROS E INDICACIONES EN COLOR NEGRO.

V. MATERIALES.

TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN SER NUEVOS ESTANDO DE ACUERDO CON LA SECCIÓN II DE LAS ESPECIFICACIONES DE MATERIALES DEL CÓDIGO ASME Y LISTADOS EN LA SUBSECCIÓN DE LA SECC. VIII, DIV. 1 DEL MISMO CÓDIGO.

LA SELECCIÓN DE LOS MATERIALES DE FABRICACIÓN DE LOS RECIPIENTES A PRESIÓN DEBE APEGARSE A LOS PUNTOS 8.1.1 Y 12.7 DE LA NORMA DE REFERENCIA NRF-028-PEMEX-2004.

VER HOJA DE DATOS

PLACA DE IDENTIFICACIÓN.

EL RECIPIENTE DEBE ESTAR PROVISTO DE UNA PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE ACERO INOXIDABLE 316 RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y ASEGURADA FIJAMENTE A UN SOPORTE PARA LA MISMA CON UNA PROYECCIÓN MÍNIMA DE 1½” DESDE LA PARED DEL RECIPIENTE.

EL SOPORTE ESTARÁ SOLDADO EN FORMA CONTINUA AL CUERPO DEL RECIPIENTE Y LOCALIZADO DE TAL FORMA QUE SEA DE FÁCIL ACCESO DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN.

LA PLACA DE IDENTIFICACIÓN CONTENDRÁ LOS DATOS SOLICITADOS EN EL PUNTO 8.4.1 DE LA NRF-028-PEMEX-2004 Y ADICIONALMENTE:

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO (TAG).

INDICANDO SI ES RADIOGRAFIADO Y RELEVADO DE ESFUERZOS.

PRESIÓN DE PRUEBA Y FECHA DE PRUEBA.

ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES







Página 67 de 71

ESPESOR DEL CUERPO Y CABEZAS.

NO. DE ORDEN DE COMPRA.

VI. FABRICACIÓN

LA FABRICACIÓN NO PODRÁ EMPEZAR HASTA QUE EL FABRICANTE O PROVEEDOR HAYA RECIBIDO APROBACIÓN ESCRITA DE SUS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN Y MEMORIAS DE CÁLCULO POR PARTE DE LA EMPRESA CERTIFICADORA DEL FILTRO, O POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE P.E.P.

EL FABRICANTE DEBERÁ PROPORCIONAR DE IGUAL FORMA PARA CERTIFICACIÓN Y APROBACIÓN LOS MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA.

TRATAMIENTO TÉRMICO.

EL RECIPIENTE SERÁ TRATADO TÉRMICAMENTE SI ES REQUERIDO POR EL CÓDIGO ASME; CUANDO SE REQUIERA TRATAMIENTO TÉRMICO, TODO EL RECIPIENTE SERÁ TRATADO EN UNA SOLA OPERACIÓN.

TODAS LAS SOLDADURAS DEBERÁN ESTAR COMPLETAMENTE TERMINADAS ANTES DE EFECTUAR EL TRATAMIENTO TÉRMICO.

EXAMEN RADIOGRÁFICO.

EL RECIPIENTE SERÁ TOTALMENTE RADIOGRAFIADO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL CÓDIGO ASME, EN ADICIÓN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

A) TODOS LOS PASOS DE SOLDADURA SERÁN INSPECCIONADOS POR EL MÉTODO DE PARTÍCULA MAGNÉTICA EN MATERIALES MAGNÉTICOS O MÉTODO ULTRASÓNICO.

B) TODAS LAS SOLDADURAS A TOPE EN CUERPO, TAPAS, CONOS Y BOQUILLAS DEBEN RADIOGRAFIARSE AL 100%.

LAS SOLDADURAS QUE NO PRODUZCAN UNA PELÍCULA INTERPRETABLE YA SEA POR GEOMETRÍA DE LA JUNTA O POR INTERFERENCIA DE UNA FUENTE RADIOACTIVA SERÁN EXAMINADAS POR EL SIGUIENTE MÉTODO: PARTÍCULA MAGNÉTICA EN MATERIALES MAGNÉTICOS.

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y ACABADOS.







Página 68 de 71

LA LIMPIEZA, APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIVOS Y ACABADOS DEL RECIPIENTE, ESTRUCTURAS, TUBERÍAS DE PROCESO, ETC., DEBERÁN PROTEGERSE DE ACUERDO A LA NORMA NRF-053-PEMEX-2006.

VII. PARTES DE REPUESTO

EL FABRICANTE O PROVEEDOR DEL EQUIPO DEBERÁ COTIZAR PARTES DE REPUESTO PARA PRUEBAS Y ARRANQUE, ASÍ COMO PARA DOS AÑOS DE OPERACIÓN.ELEMENTOS FILTRANTES EXTRASSELLOS TIPO ANILLO “O”LAVADORAS A PRESIÓN.







Página 69 de 71

IDENTIFICACIÓN: FL-001 A/B CANTIDAD: UNO

INFORMACIÓN GENERAL: FABRICANTE: * TIPO: CANASTA DUPLEX

TAMAÑO: * MODELO: *C O N D I C I O N E S D E O P E R A C I Ó N D A T O S D E D I S E Ñ O

FLUIDO: CONDENSADO PRESIÓN: Kg/cm2 man (psig) 10,55 150,0

GASTO: DISEÑO LPM(GPM) 2271,0 600,0 TEMPERATURA: °C (°F) 48,9 120,0

TEMPERATURA °C/°F 35 95,00 PRUEBA HIDRÓSTATICA: Kg/cm2 man (psig) 13,71 195

PRESIÓN Kg/cm2 man (psig) 5,63 80 CORROSIÓN PERMISIBLE: mm (pulg) 3,175 0,125

GRAVEDAD ESPECÍFICA ------- 0,76 VELOCIDAD REGIONAL MÁXIMA 180 Km/hr

VISCOSIDAD cP 1,1 COEFICIENTE SISMICO:CAÍDA DE PRESIÓN LIMPIA Kg/cm2 (PSI) 0,07 1,00 PREPARACIÓN DE SUPERF.INTERIOR --------------CAÍDA DE PRESIÓN SUCIA Kg/cm2 (PSI) 0,14 2,00 EXTERNA: NRF-053-PEMEX-2006FILTRACIÓN REQUERIDA MICRONES RECUBRIMIENTO PRIMARIO EXT.: NRF-053-PEMEX-2006CONTAMINANTES ACABADO FINAL: NRF-053-PEMEX-2006

C O N S T R U C C I Ó N RECUBRIMIENTO INTERIOR: --------------CUERPO: VERTICAL TAPA: BRIDADA APERTURA RAPIDA RELEVADO DE ESFUERZOS: AISLAMIENTO: NODIAMETRO: mm (in) * RADIOGRAFIADO CUERPO: POR PUNTOSLONGITUD: mm (in) * TAPAS: TOTALESPESOR DEL CUERPO: mm (in) * EFICIENCIA DE JUNTAS CUERPO/TAPAS: /1.0ESPESOR DE LA TAPA: mm (in) * CÓDIGO: ASME SEC.VIII DIV. 1 ESTAMPADO ASME: SIESPESOR DEL FONDO: mm (in) *ELEMENTO FILTRANTE: MALLA 20 E S Q U E M APERFORACIONES DE LA CANASTA mm (in) 3,18 0,125% DE ÁREA ABIERTAÁREA NETA DE FILTRACIÓN cm2 (in2)ÁREA DE ENTRADA cm2 (in2)

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓNCUERPO: AC. AL CARBON A-106 Gr. B AGARRADERA P ARA

TAPA: ACERO AL CARBON GIRO DE LA TAP A

CANASTA: PLACA PERFORADA DE ACERO INOXIDABLE 304MALLA: ACERO INOXIDABLE 304PESCANTE: TUBO DE ACERO AL CARBON DE 1 1/2"BRIDAS: A-105VÁLVULAS DE PURGA Y VENTEO: COMPUERTA 3/4"EMPAQUE: FLEXITALIC PESCANTE: ACERO AL CARBONSOPORTES: A-36ESPARRAGOS/TUERCAS: A-193 Gr. B7/A 194 Gr. 2H CONRECUBRIMIENTO DE ELECTRODEPOSITO DE CADMIO (ASTM B766)

L I S T A D E B O Q U I L L A SDIAM CLASE/TIPO/PULG CARA

A 1 6 150/WNRF ENT. DE CONDENSADOB 1 6 150/WNRF SAL. DE CONDENSADOC 2 2 3000/NPT PURGA PURGAD 2 1 3000/NPT VENTEO

NOTAS:

* DATOS A SER PROPORCIONADOS POR EL PROVEEDOR VALVULA DE ESFERA DE ACERO INOXIBABLE

CLAVE

> 840

CANT SERVICIO

CB

A

DPI001A

DPI001B

C

PI001A

PI001B

ANIL

LO S

OPO

RTE

CA

NA

STA

RECI

PIEN

TE

MALLA

TORNILLO MARIPOSA REMOVIBLE

SOPORTE MALLA CANASTA

PARA ABRIRVENTEO

D







Página 70 de 71

5.2 SUMINISTRO, MANEJO INSTALACIÓNDE VÁLVULA DE SEGURIDAD, DE ACUERDO A LO

ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN Y LA HOJA DE DATOS RELACIONADAS CON ESTE

ALCANCE, IDENTIFICACIÓN: PSV-01

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:

- SUMINISTRO, CARGA, ACARREO DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL LUGAR DE LA INSTALACIÓN.

- LOCALIZACIÓN DEL SITIO DE INSTALACIÓN- REVISIÓN DE LA OPERACIÓN CORRECTA DEL MECANISMO DE LA VÁLVULA PSV Y SUS SELLOS.- ERECCIÓN DEL EQUIPO AL SITIO DE INSTALACIÓN EN FORMA MANUAL, MAQUINARIA Y/O EQUIPO- ELABORACIÓN DE CARRETE DE ACUERDO A TÍPICO DE INSTALACIÓN TI-004 PARA MONTAR LA

PSV- APRIETE DE TORNILLOS- PRUEBA DE SELLOS O EMPAQUES DE VÁLVULAS, ASÍ COMO SU FUNCIONAMIENTO FINAL.- EL CONTRATISTA DEBERÁ INCLUIR LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA, RECUBRIMIENTO

PRIMARIO Y DE ACABADO DE ACUERDO AESPECIFICACIÓN 2.411.01 DE PEMEX.


1 No. De Tag.:

2 Servicio

GENERAL 4 Fabricante5 Modelo No.:6 Seguridad o Relevo7 Conv., Balan., Piloto8 Tipo de bonete9 Entrada Salida

CONEXIONES 10 Rating de bridas11 Tipo de cara12 Cuerpo / Bonete 13 Disco14 Boquilla

VÁLVULA 15 Resorte16 Guia / Anillos de guia17 Accesorios18 Tipo de Piloto19 Cuerpo 20 Resorte21 Fuelle22 Palanca: plana o empacada

PILOTO 23 Sensor del piloto24 Preventor de retroceso de flujo

25 Conexión para prueba en campo

26 Filtro externo272829 Código30 Falla considerada

31 Fluido

32 Estado33 Capacidad Requerida34 Peso Molecular3536 Presión de Ajuste37 Temperatura Normal de Op.38 Temperatura de Rel.39 %Sobrepresión permisible40 Area Calculada (mm^2)41 Area Seleccionada (mm^2)42 Designación de Orificio

Notas:

PSV-001

Relevo de Presión de línea Trasiego de condensado, agua congénita

AmbosN/A

------

N/A

300# 150#1 ½ " 2"

CS SA216-WCB---

R.F. R.F.

------

------

N/AN/A

N/AN/AN/AN/AN/A

API-520, 521, 526Sobre Presión.

N/AN/A

300 GPM

CONDENSADOLÍQUIDO

30°C48°C

Presión Normal de op. 18.98 Kg/cm221

10.00

1. LA VALVULA DEBERA CONTAR CON PLACA DE IDENTIFICACION DE AC. INOX. 304 FIJA EN EL CUERPO, CON TAG, SERVICIO, PRESION DE RELEVO, MATERIAL DE INTERNOS, ESTAMPADO ASME, FABRICANTE Y MODELO. 2. EL PROVEEDOR DEBE VERIFICAR EL TAMAÑO DE LA VALVULA DE ACUERDO A LOS DATOS DE PROCESO PROPORCIONADOS Y ENTREGAR MEMORIA DE CALCULO JUNTO A SU COTIZACION.

J

0.9251.287

BASES






Página 71 de 71







Página 72 de 71

5.3 SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN AUTO-OPERADO, PARA

SERVICIO DE GAS NATURAL, TAMAÑO 1”Ø NPT, MATERIAL DEL CUERPO ACERO AL CARBÓN WCB,

MATERIAL DE INTERNOS: ASIENTOS DE ACERO INOXIDABLE, DISCO DE NYLON Y DIAFRAGMA DE

NEOPRENO; TAMAÑO DEL ORIFICIO ⅛” (3.2 MM), MÁXIMA PRESIÓN DE ENTRADA 1500 PSIG, RANGO

DE PRESIÓN DE SALIDA 200 A 275 PSIG.

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:


- SUMINISTRO DE REGULADOR DE PRESIÓN AUTO-OPERADO.- CARGA, ACARREO Y DESCARGA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE LA

OBRA.- TRANSPORTE DEL PERSONAL.- DOCUMENTACIÓN DE LA PROCURA DEL REGULADOR DE PRESIÓN.- LOCALIZACIÓN Y TRAZO EN EL LUGAR DE INSTALACIÓN.- REVISIÓN DEL INSTRUMENTO EN CAMPO, PARA VERIFICAR QUE NO ESTE DAÑADO FÍSICAMENTE,

QUE ESTE COMPLETO DE PIEZAS Y ROSCADO SIN DAÑO.- INSTALACIÓN DEL REGULADOR EN TUBERÍA.- AJUSTE DE LA SALIDA A LA PRESIÓN REQUERIDA POR EL EQUIPO A ALIMENTAR.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.- EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR CON EL REGULADOR DE PRESIÓN:- LISTA DE REFACCIONES PARA DOS AÑOS DE OPERACIÓN, DE ACUERDO CON LAS

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.

5.4 SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE FILTRO COALESCENTE PARA SERVICIO DE GAS

NATURAL, TAMAÑO ¾” DE DIÁMETRO ROSCADO, PARA UNA PRESIÓN DE ENTRADA DE HASTA 250

PSIG, INCLUYE MEDIDOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL EN FILTRO Y DREN MANUAL.

UNIDAD: PIEZA

ALCANCE:


- SUMINISTRO DE FILTRO COALESCENTE Y CONSUMIBLES / PARTES DE REPUESTO PARA DOS AÑOS DE OPERACIÓN (DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE, ANEXAR LISTA).







Página 73 de 71

- CARGA, ACARREO Y DESCARGA DESDE EL ALMACÉN DEL CONTRATISTA HASTA EL SITIO DE LA OBRA.

- TRANSPORTE DEL PERSONAL.- DOCUMENTACIÓN DE LA PROCURA DEL FILTRO COALESCENTE.- REVISIÓN DEL FILTRO EN CAMPO, PARA VERIFICAR QUE NO ESTE DAÑADO FÍSICAMENTE,

COMPLETO DE PIEZAS Y ROSCADO SIN DAÑOS.- INSTALACIÓN DEL FILTRO COALESCENTE EN LA TUBERÍA.- LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.

Representante Legal: ___________________Representante de PEP: _______________________________ (Nombre y Firma) Ing. Alfredo Tapia AzuaraNombre o Razón Social: __________________________ Jefe Depto. de Ingeniería de Proyecto


EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓNACTIVO INTEGRAL BURGOS

COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓNDEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE PROYECTOS, S.B

Licitación No. 18575110___________________


FORMATODE-9

Pág.1 de 26

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Nº DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS UNIDADCANTI-

PRECIO UNITARIO IMPORTEDAD

NUMERO LETRA NUMERO

1.0 OBRA CIVIL

EXCAVACIÓN EN CEPAS, CON HERRAMIENTA MANUAL, PARA ALOJAR TUBERIA ENTERRADA Y CIMENTACIONES.

1.1EN MATERIAL TIPO “A” DE 0-1 m DE PROFUNDIDAD. M³ 100

1.2EN MATERIAL TIPO “B” DE 0-1 m DE PROFUNDIDAD. M³ 100

1.3EN MATERIAL TIPO “C” DE 0-1 m DE PROFUNDIDAD. M³ 50

EXCAVACIÓN EN CEPAS, CON MAQUINARIA, PARA ALOJAR TUBERIA ENTERRADA Y CIMENTACIONES.

1.4EN MATERIAL TIPO “A” DE 0-1 m DE PROFUNDIDAD. M³ 100

1.5EN MATERIAL TIPO “B” DE 0-1 m DE PROFUNDIDAD. M³ 100

1.6EN MATERIAL TIPO “C” DE 0-1 m DE PROFUNDIDAD. M³ 50

CARGAS Y ACARREOS

1.7CARGA Y ACARREO PRIMER KILÓMETRO EN CAMIÓN. M³ 30

1.8 ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMER KILÓMETRO.

M³-KM 10

RELLENO Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL.




Licitación No. 18575110___________________


FORMATODE-9

Pág.2 de 26




NUMERO LETRA NUMERO

1.9RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COMPACTACION MANUAL, SIN CONTROL DE LABORATORIO. M³ 300

ACERO DE REFUERZO.

1.10 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=2530 KG/CM² # 2 (¼” DIÁMETRO)

KG 169

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM²

1.11# 3 (3/8” DIÁMETRO). KG 250

1.12# 4 (1/2” DIÁMETRO). KG 250

1.13# 5 (5/8” DIÁMETRO). KG 250

1.14# 6 (3/4” DIÁMETRO). KG 250

CIMBRADOS.

1.15SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA DE CONTACTO, ACABADO COMÚN EN CIMENTACIONES, DADOS Y MOCHETAS, HASTA 1 M DE ALTURA.

M² 60

1.16SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA DE CONTACTO, ACABADO APARENTE EN CIMENTACIONES, DADOS Y MOCHETAS, HASTA 1 M DE ALTURA.

M² 74




Licitación No. 18575110___________________


FORMATODE-9

Pág.3 de 26




NUMERO LETRA NUMERO1.17 SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CHAFLAN DE

MADERA DE 2 X 2 CM EN ARISTAS DE MOCHETAS.M 75

SUMINISTRO Y ELABORACIÓN EN OBRA DE CONCRETO HIDRÁULICO AGREGADO MÁXIMO DE 19 mm. CEMENTO NORMAL. CONCRETO

1.18f’c = 100 Kg/cm2. M³ 10

1.19f’c = 150 Kg/cm2. M³ 10

1.20f’c = 175 Kg/cm2. M³ 10

VACIADOS DE CONCRETO ELABORADO EN SITIO, CON ACARREO EN BOTE O CARRETILLA HASTA 50 m

1.21EN PLANTILLAS CON ESPESOR DE 5 cm. M³ 20

1.22EN SOPORTES, MOCHETAS Y DADOS HASTA 1M DE ALTURA M³ 10

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PLACA METÁLICA LISA DE ACERO AL CARBÓN ASTM A-36 EN SOPORTES, MOCHETAS, Y DADOS

1.23SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA DE ACERO AL CARBÓN DE 200x200x6.35 MM, CON 4 BARRENOS DE 9.5 MM (3/8”), MCA. AHMSA O EQUIVALENTE.

PIEZA 300




Licitación No. 18575110___________________


FORMATODE-9

Pág.4 de 26




NUMERO LETRA NUMERO

1.24SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE FIERRO DE ACERO AL CARBON DE LADOS IGUALES DE 41 X 41 X 6.35 MM (1 1/2” X 1 1/2” X ¼ “) MCA. AHMSA O EQUIVALENTE.

PIEZA 300

1.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO NEGRO 2”Ø CED. 40 ACERO AL CARBÓN A-36

M 1850

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO DE ANCLAJE CON EXPANSOR PARA FIJACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS MARCA HILTI O EQUIVALENTE EN CALIDAD, INCLUYE TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA.

1.262¼” DE LONGITUD Y ¼” Ø PIEZA 150

1.272¼” DE LONGITUD Y ⅜” Ø PIEZA 198

1.282¾” DE LONGITUD Y ½” Ø PIEZA 198

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIA CAÑA RAL-TECH O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EN LA PARTE INFERIOR ENTRE SOPORTES Y TUBERÍAS DE PROCESO Y EN LA PARTE SUPERIOR ENTRE ABRAZADERAS Y TUBERÍAS DE PROCESO.

1.292” Ø PIEZA 30

1.304” Ø PIEZA 30

1.316” Ø PIEZA 30




Licitación No. 18575110___________________


FORMATODE-9

Pág.5 de 26




NUMERO LETRA NUMERO1.32

8” Ø PIEZA 10

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERAS "U" BOLT EN SOPORTES METÁLICOS PARA TUBERÍAS DE PROCESO DE:

1.332” Ø PIEZA 30

1.344” Ø PIEZA 30

1.356” Ø PIEZA 30

1.368” Ø PIEZA 10

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERAS DE SOLERA PARA TUBERÍAS DE PROCESO DE

1.374” Ø KG 100

1.386” Ø KG 100

1.398” Ø KG 100

1.40 SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE DUCTOS ELECTRICOS (ENCOFRADO), DE 20x20 cm.

METRO 1850




Licitación No. 18575110___________________


FORMATODE-9

Pág.6 de 26




NUMERO LETRA NUMERO

2.0 OBRA MECÁNICA

SUMINISTRO, MANEJO, ERECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE TUBERÍA AÉREA.

TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN ASTM A-106 Gr. B, SIN COSTURA, EXTREMOS BISELADOS.

2.1 2" Ø, CED 40 M 60

2.2 4" Ø, CED 40 M 40

2.3 6" Ø, CED 40 M 40

2.4 4" Ø, CED 80 M 20

2.5 6" Ø, CED 80 M 20

2.6 8" Ø, CED 40 M 20

SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE BRIDAS, ESPÁRRAGOS Y JUNTAS.

BRIDA CUELLO SOLDABLE, CARA REALZADA (RF) ASME B16.5, ACERO AL CARBÓN ASTM A-105, INCLUYE JUNTA ESPIROMETÁLICA TIPO CGI, PARA BRIDAS CLASE 150# R.F., 300# R.F. Y 600# R.F. ASME, MATERIAL DE RELLENO 304 FLEXITALLIC, CON ANILLO INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE




Licitación No. 18575110___________________


FORMATODE-9

Pág.7 de 26




NUMERO LETRA NUMERO304 DE 1/8” DE ESPESOR.

2.7 3" Ø, 300 # PIEZA 56

2.8 2” Ø, 150# PIEZA 40

2.9 4” Ø, 150# PIEZA 10

2.10 6” Ø, 150# PIEZA 10

2.11 8” Ø, 150# PIEZA 10

2.12 1 ½” Ø, 300# PIEZA 10

2.13 4” Ø, 300# PIEZA 22

2.14 6” Ø, 300# PIEZA 12

2.15 1 ½” Ø, 600# PIEZA 2

2.16 4” Ø, 600# PIEZA 2

2.17 6” Ø, 600# PIEZA 2

ESPÁRRAGO MATERIAL ASTM-A193 GRADO B7 CADMINIZADO, CON DOS TUERCAS HEXAGONALES ASTM-A194 GR. 2H CADMINIZADAS, PARA BRIDAS 150# R.F., 300# R.F., 600# R.F.




Licitación No. 18575110___________________


FORMATODE-9

Pág.8 de 26




NUMERO LETRA NUMERO

2.18 1 1/2"Ø, 150# - 4 JGOS x JUNTA PIEZA 30



2.21 2"Ø, 150# - 4 JGOS x JUNTA PIEZA 30








SOLDADURA A TOPE (UNIONES DE IGUAL DIÁMETRO) EN TUBERÍA, BRIDAS Y CONEXIONES DE ACERO AL CARBÓN, INCLUYE RADIOGRAFIADO PARA LOS SIGUIENTES DIÁMETROS:

2.29 1 ½" Ø, CED 40 JUNTA 74




Licitación No. 18575110___________________


FORMATODE-9

Pág.9 de 26




NUMERO LETRA NUMERO

2.30 2” Ø, CED 40 JUNTA 64

2.31 4” Ø, CED 40 JUNTA 64

2.32 6” Ø, CED 40 JUNTA 10

2.33 8” Ø, CED 40 JUNTA 10

2.34 1 ½” Ø, CED 80 JUNTA 2

2.35 4” Ø, CED 80 JUNTA 2

2.36 6” Ø, CED 80 JUNTA 2

2.37

SOLDADURA DE FILETE EN CONEXIONES DE INSERTO SOLDABLE (CAJA PARA SOLDAR) CON LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN DE 2” DE DIÁMETRO, CEDULA 40; INCLUYE LA INSPECCIÓN CON LIQUIDOS PENETRANTES DE ACUERDO AL CÓDIGO ASME B 31.8 Y LÍQUIDOS PENETRANTES

JUNTA 74

CORTE Y BISELADO EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN, CON BISELADOR Y CORTADOR DE OXIACETILENO HASTA 1.0 M. DE ALTURA EN:

2.38 1 ½" Ø, CED 40 CORTE 74

2.39 2” Ø, CED 40 CORTE 74




Licitación No. 18575110___________________


FORMATODE-9

Pág.10 de 26




NUMERO LETRA NUMERO

2.40 4” Ø, CED 40 CORTE 74

2.41 6” Ø, CED 40 CORTE 74

2.42 8” Ø, CED 40 CORTE 10

2.43 1 ½” Ø, CED 80 CORTE 2

2.44 4” Ø, CED 80 CORTE 2

2.45 6” Ø, CED 80 CORTE 2

SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y CONEXIONES ROSCADAS.

2.46

SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA CLASE 800 # API, TIPO OS&Y (ROSCA EXTERIOR Y YUGO); CUERPO-BONETE BRIDADOS DE ACERO AL CARBÓN FORJADO ASTM A-105, INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE 13% CR (TRIM API NO. 8), ASIENTO INTERCAMBIABLE RECUBIERTO CON STELLITE NO. 6, DISCO TIPO CUÑA SÓLIDA, VÁSTAGO ASCENDENTE, EXTREMOS ROSCADOS NPT HEMBRA, OPERADA CON VOLANTE, DISEÑO API 602, PASO COMPLETO, DE 1/2” DE DIÁMETRO, COMO REFERENCIA LA MARCA WALWORTH MODELO CFB106E08AA Ó EQUIVALENTE.

PIEZA 30

2.47SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CAJA SOLDABLE ASME B 16.11, 45°, ACERO AL CARBÓN FORJADO ASTM A-105, DIÁMETRO 2”, 3000#.

PIEZA 30




Licitación No. 18575110___________________


FORMATODE-9

Pág.11 de 26




NUMERO LETRA NUMERO

2.48SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN CACHUCHA CAJA SOLDABLE ASME B 16.11, ACERO AL CARBÓN FORJADO ASTM A-105, DIÁMETRO 2”, 3000 #.

PIEZA 30

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE ACABADO EN SUPERFICIES METÁLICAS, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE PRIMARIO RP-4B MODIFICADO INORGÁNICO DE ZINC (0.003”) Y UNA CAPA DE RA-26 MODIFICADO EPÓXICO CATALIZADO DE (0.005”) DE ESPESOR, Y UNA CAPA DE RA-28 MODIFICADO POLIURETANO DE (0.003”) DE ESPESOR, APLICADOS POR ASPERSIÓN HASTA 1.0 M. DE ALTURA EN TUBERIA DE:

2.49 1 ½" Ø M² 3

2.50 2” Ø M² 10

2.51 4” Ø M² 10

2.52 6” Ø M² 10

2.53 8” Ø M² 10

PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍA DE ACERO EN LÍNEAS DE PROCESO SOSTENIENDO LA PRESIÓN DE 1.25 VECES LA PRESIÓN DE DISEÑO PROYECTADA DURANTE UN TIEMPO DE 8 HORAS (MATERIALES, EQUIPO Y AGUA SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA).

2.54 1 ½" Ø M 30




Licitación No. 18575110___________________


FORMATODE-9

Pág.12 de 26




NUMERO LETRA NUMERO

2.55 2” Ø M 30

2.56 4” Ø M 30

2.57 6” Ø M 30

2.58 8” Ø M 30

LIBRANZA CON TUBERIA EN OPERACIÓN PARA LOS SIGUIENTES DIÁMETROS.

2.59 4” Ø HORA 24

2.60 6” Ø HORA 24

2.61 8” Ø HORA 24

ELABORACIÓN DE PLANOS E ISOMÉTRICOS “AS BUILT”.

2.62 PLANOS TAMAÑO “D”. PIEZA 100

2.63 ISOMÉTRICOS TAMAÑO 11” X 17”. PIEZA 100




Licitación No. 18575110___________________


FORMATODE-9

Pág.13 de 26




NUMERO LETRA NUMERO

3.0 OBRA ELÉCTRICA

SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT AÉREA DE FIERRO GALVANIZADO POR INMERSIÓN, CÉDULA 40 Y UN COPLE POR TRAMO, EN TRAMOS DE 3 M DE LONGITUD, CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS DE:

3.1 19 MM Ø M 1850

3.2 25 MM Ø M 740

3.3 38 MM Ø M 740

SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE COPLE ROSCADO PARA TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA CÉDULA 40, DE




Licitación No. 18575110___________________


FORMATODE-9

Pág.14 de 26




NUMERO LETRA NUMERO

3.4 19 MM. (3/4” Ø). PIEZA 300

3.5 25 MM. (1” Ø). PIEZA 300

3.6 38 MM. (1 1/2” Ø). PIEZA 300

SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE CAJA REGISTRO TIPO “GUA” A PRUEBA DE EXPLOSION CON TAPA ROSCADA, A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, MATERIAL DEL CUERPO Y TAPA DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE Y EMPAQUE DE NEOPRENO TIPO O´RING, COMO REFERENCIA LA MARCA CROUSE HINDS O EQUIVALENTE EN CALIDAD EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS Y NO. DE CATALOGO:

3.7 21 mm (3/4”), CAT. GUAB 26 PIEZA 185

3.8 21 mm (3/4”), CAT. GUAT 26 PIEZA 185

3.9 27 mm (1”), CAT. GUAC 36 PIEZA 185

3.10 21 mm (3/4”), CAT. GUAC 26 PIEZA 185

3.11 21 mm (3/4”), CAT. GUAL 26 PIEZA 50

3.12 27 mm (1”), CAT. GUAL 36 PIEZA 185

3.13 27 mm (1”), CAT. GUAB 36 PIEZA 185

3.14 27 mm (1”), CAT. GUAT 36 PIEZA 185




Licitación No. 18575110___________________


FORMATODE-9

Pág.15 de 26




NUMERO LETRA NUMERO

SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE CONDULET MACHO-HEMBRA PARA SELLAR TUBERÍA CONDUIT VERTICAL U HORIZONTAL (CON NIPLE ROSCADO EN UN EXTREMO), MATERIAL DEL CUERPO DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE PARA USO EN ÁREAS PELIGROSAS; COMO REFERENCIA LA MARCA COOPER CROUSE HINDS O EQUIVALENTE EN CALIDAD, EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS Y NO. DE CATALOGO:

3.15 13 mm (1/2”), CAT. EYS-116 PIEZA 185

3.16 21 mm (3/4”), CAT. EYS-216 PIEZA 185

3.17 27 mm (1”), CAT. EYS-316 PIEZA 185

SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN MACHO PARA USO EN ÁREAS PELIGROSAS, COMO REFERENCIA LA MARCA CROUSE HINDS O EQUIVALENTE EN CALIDAD EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS Y NO. DE CATALOGO.

3.18 21 mm (3/4”), CAT. UNY-205 PIEZA 185

3.19 27 mm (1”), CAT. UNY-305 PIEZA 185

SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE NIPLE EXTREMOS ROSCADOS DE TUBO SIN COSTURA CED. 160, MATERIAL DE ACERO AL CARBÓN ASTM A-106 GR.B EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS Y LONGITUDES:

3.20 ½” DIAM, 3” LONG. PIEZA 185

3.21 ½” DIAM, 5” LONG. PIEZA 185




Licitación No. 18575110___________________


FORMATODE-9

Pág.16 de 26




NUMERO LETRA NUMEROSUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE NIPLE CUERDA CORRIDA, MATERIAL DEL CUERPO DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE; COMO REFERENCIA LA MARCA COOPER CROUSE HINDS O EQUIVALENTE EN CALIDAD EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS Y NO. DE CATALOGO:

3.22 21 mm (3/4”), CAT. NIPLE-2AL PIEZA 185

3.23 15 mm (1/2”), CAT. NIPLE-1AL PIEZA 185

3.24

SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING CABEZA HEXAGONAL, ROSCADA 3000#, ASME B16.11, MATERIAL DE ACERO AL CARBÓN FORJADO ASTM A-105, DE 2" X 1-½" DE DIÁMETRO.

PIEZA 30

SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING, MATERIAL DEL CUERPO DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE PARA USO EN ÁREAS PELIGROSAS; COMO REFERENCIA LA MARCA COOPER CROUSE HINDS O EQUIVALENTE EN CALIDAD EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS Y NO. DE CATALOGO:

3.25 ¾”x½” CAT. RE-21 PIEZA 30

3.26 1”x¾” CAT. RE-32 PIEZA 30

SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE CODO 90° HEMBRA, MATERIAL DEL CUERPO DE ALUMINIO LIBRE DE COBRE PARA USO EN ÁREAS PELIGROSAS; COMO REFERENCIA LA MARCA COOPER CROUSE HINDS O EQUIVALENTE EN CALIDAD EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS Y NO. DE CATALOGO.

3.27 21 mm (3/4”), CAT. EL-29 PIEZA 185




Licitación No. 18575110___________________


FORMATODE-9

Pág.17 de 26




NUMERO LETRA NUMERO

3.28 13 mm (1/2”), CAT. EL-19 PIEZA 30

SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE CONECTOR PARA TUBERÍA CONDUIT TIPO MYERS, PARA USO EN ÁREAS, COMO REFERENCIA LA MARCA CROUSE HINDS O EQUIVALENTE EN CALIDAD EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS Y NO. DE CATALOGO:

3.29 21 mm (3/4”), CAT. STA-2 PIEZA 185

3.30 27 mm (1”), CAT. STA-3 PIEZA 185

SUMINISTRO, MANEJO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO TIPO U ATORNILLABLE DE 3/8” PARA TUBERÍA CONDUIT DE

3.31 19 MM Ø, CÉDULA 40. PIEZA 100






Licitación No. 18575110___________________


FORMATODE-9

Pág.18 de 26




NUMERO LETRA NUMERO

3.34

SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONDUCCIÓN DE SEÑAL COMPUESTO DE CABLE DE COBRE DE UN PAR DE CONDUCTORES TRENZADOS CALIBRE 16 AWG (2C # 16 AWG), PARA 300 VOLTS DE TENSIÓN MÁXIMA, CADA CONDUCTOR DEBERÁ ESTAR AISLADO INDIVIDUALMENTE CON PVC COLOR NEGRO Y BLANCO, CON PANTALLA PROTECTORA GENERAL, CABLE DREN DESNUDO DE COBRE ESTAÑADO Y RECUBRIMIENTO DE PVC PARA TODO EL CONJUNTO; COMO REFERENCIA LA MARCA BELDEN NÚMERO DE PARTE 1030A Ó EQUIVALENTE.

METRO 30000

3.35

SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA COMPUESTO DE DOS CONDUCTORES DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE SUAVE, 19 HILOS, PARA 600 VOLTS DE TENSIÓN MÁXIMA, AISLAMIENTO THWN 75°C, CALIBRE 12 AWG, COLOR ROJO (POSITIVO) Y COLOR BLANCO (NEGATIVO).

METRO 1700

3.36

SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DE UNA TRIADA DE CONDUCTORES TRENZADOS CALIBRE 20 AWG (3C # 20 AWG), 300 VOLTS, CADA CONDUCTOR DEBERÁ ESTAR AISLADO INDIVIDUALMENTE CON PVC, CON PANTALLA PROTECTORA GENERAL, CABLE DREN DESNUDO DE COBRE ESTAÑADO Y RECUBRIMIENTO DE PVC PARA TODO EL CONJUNTO; COMO REFERENCIA LA MARCA BELDEN NÚMERO DE PARTE 9364 Ó EQUIVALENTE.

METRO 1700




Licitación No. 18575110___________________


FORMATODE-9

Pág.19 de 26




NUMERO LETRA NUMERO

TERMOGENERADOR ELECTRICO

3.37

SUMINISTRO, MANEJO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE GENERADOR TERMOELÉCTRICO ALIMENTADO CON GAS NATURAL, VOLTAJE DE SALIDA 24 VCD, CON SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO POR CHISPA, SISTEMA AUTOMÁTICO DE CORTE DE GAS COMBUSTIBLE, PROTECCIÓN DE CORRIENTE INVERSA, REGULADOR DE PRESIÓN CON FILTRO MONTADO EN GABINETE PARA UNA ENTRADA DE HASTA 250 PSIG. INCLUYE: PEDESTAL PARA SOPORTE DEL EQUIPO Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN A LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE GAS, A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA UNA POTENCIA DE 160 W @ 45ºC COMO MÍNIMO.

PIEZA 25

3.38

SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE BANCO DE BATERÍAS CON TECNOLOGÍA VRLA TIPO PLOMO-ÁCIDO AGM, PARA CARGAS INTERMITENTES DE HASTA 15 AH/DIA (20W) Y RESPALDO CON UNA AUTONOMÍA DE 12 HORAS AL 100% DE PLENA CARGA DEL EQUIPO, PARA GENERADOR TERMOELÉCTRICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: VOLTAJE DE SALIDA 24 VCD Y POTENCIA DE 160 W @ 45ºC COMO MÍNIMO. INCLUYE: BASTIDOR PARA BANCO DE BATERÍAS.

PAQUETE 25

4.0 INSTRUMENTOS




Licitación No. 18575110___________________


FORMATODE-9

Pág.20 de 26




NUMERO LETRA NUMEROSUMINISTRO, CALIBRACION EN FÁBRICA, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO MASICO TIPO CORIOLIS CON CLASE DE EXACTITUD DE ±0.05% DE LA LECTURA PARA FLUJO EN MASA Y VOLUMEN, DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN ESPECIFICACION Y HOJA DE DATOS ANEXA.

4.1 3”Ø 300# R.F. ASME. PIEZA 16

4.2 4”Ø 300# R.F. ASME. PIEZA 5

4.3 6”Ø 300# R.F. ASME. PIEZA 4

SUMINISTRO, CALIBRACION EN FÁBRICA, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO MASICO TIPO CORIOLIS CON CLASE DE EXACTITUD DE ±0.10% DE LA LECTURA PARA FLUJO EN MASA Y VOLUMEN, DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS INDICADAS EN ESPECIFICACION Y HOJA DE DATOS ANEXA.

4.4 3”Ø 300# R.F. ASME. PIEZA 15

4.5

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSMISOR INDICADOR DE PRESIÓN ELECTRÓNICO CON SEÑAL DE SALIDA 4–20 mA MÁS PROTOCOLO HART, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 24 VCD, TODO DE ACUERDO A HOJA DE DATOS, RANGO 0 – 100 Kg./cm².

PIEZA 25




Licitación No. 18575110___________________


FORMATODE-9

Pág.21 de 26




NUMERO LETRA NUMERO

4.6

SUMINISTRO, MANEJO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TRANSMISOR DE TEMPERATURA CON SEÑAL DE SALIDA DE 4 A 20 MA Y PROTOCOLO HART, INCLUYE TRANSMISOR INALAMBRICO CON PROTOCOLO HART.

PIEZA 25

4.7

SUMINISTRO, MANEJO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE TRANSMISOR INDICADOR DE NIVEL TIPO RADAR DE ONDA GUIADA, SEÑAL DE SALIDA DE 4 A 20 MILIAMPERES (MA) CON PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN HART. INCLUYE TRANSMISOR INALAMBRICO CON PROTOCOLO HART.

PIEZA 150

4.8

SUMINISTRO, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CONCENTRADOR/TRANSMISOR DE SEÑALES DE COMUNICACIÓN INALAMBRICA (GATEWAY), MEDIANTE EL CUAL SE ACCEDERÁ A LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE LA RED DE CAMPO.

PIEZA 40

MATERIAL PARA CONEXIONES A PROCESO DE INSTRUMENTOS

4.9SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE TEE ROSCADA MATERIAL DE ACERO AL CARBÓN FORJADO ASTM A-105, DE ½” DE DIÁMETRO, 6000 #, ASME B 16.11.

PIEZA 30




Licitación No. 18575110___________________


FORMATODE-9

Pág.22 de 26




NUMERO LETRA NUMERO

4.10

SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BLOQUEO, PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 6,000 PSIG, DE ½” NPT X ½” NPT, CON CONEXIÓN MACHO ROSCADA NPT EN LA ENTRADA Y EN LA SALIDA CONEXIÓN HEMBRA ROSCADA NPT, MATERIAL DEL CUERPO Y BONETE DE ACERO INOXIDABLE 316 DE ACUERDO CON ESPECIFICACIÓN ASTM-A479, EMPAQUES DEL BONETE DE TEFLÓN, PROVISTA DE MANERAL TIPO “T”, CON ORIFICIO DE 0.187”, COMO REFERENCIA LA MARCA PGI INTERNATIONAL MODELO V-507SDT O EQUIVALENTE.

PIEZA 30

4.11

SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO MACHO DE ALTO SELLO (DOBLE BARRIL) PARA TUBING, MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE 316 DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN ASTM-A182, DE 1/2” O.D. X 1/2” NPT (MACHO), COMO REFERENCIA LA MARCA HOKE MODELO 8CM8-316 O EQUIVALENTE.

PIEZA 30

4.12

SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE TUBING SIN COSTURA, MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE 316 DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ASTM-A213 Y ASTM-A269, DE ½” DE DIÁMETRO EXTERIOR (OD), ESPESOR DE PARED 0.049”, CON UNA LONGITUD NOMINAL DE 20 PIES (6.1 METROS), COMO REFERENCIA LA MARCA SWAGELOK MODELO SS-T8-S-049-20 O EQUIVALENTE.

METRO 170




Licitación No. 18575110___________________


FORMATODE-9

Pág.23 de 26




NUMERO LETRA NUMERO

SUMINISTRO MANEJO E INSTALACIÓN DE COPLE FLEXIBLE, CON TUERCA UNIÓN HEMBRA EN UN EXTREMO Y CONEXIÓN ROSCADA MACHO EN EL OTRO EXTREMO; PARA USO EN ÁREAS PELIGROSAS; COMO REFERENCIA LA MARCA COOPER CROUSE HINDS, EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS, LONGITUDES Y NO. DE CATALOGO.

4.13 ½ ”Ø, LONGITUD 12”, CAT ECLK-112 PIEZA 170

4.14 ¾ ”Ø, LONGITUD 12”, CAT ECLK-212 PIEZA 170

SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT SUBTERRANEA PARA SEÑAL DE INSTRUMENTOS DE FIERRO GALVANIZADO POR INMERSIÓN, CÉDULA 40 Y UN COPLE POR TRAMO, EN TRAMOS DE 3 M DE LONGITUD, CON ROSCA EN AMBOS EXTREMOS DE:

4.15 19 MM Ø M 1200

4.16 25 MM Ø M 600

4.17 38 MM Ø M 600

5.0 OBRA DE PROCESO




Licitación No. 18575110___________________


FORMATODE-9

Pág.24 de 26




NUMERO LETRA NUMERO

5.1

SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE PAQUETE DE FILTROS TIPO CANASTA DÚPLEX DE 6” DE DIÁMETRO, CON INDICADOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y HOJA DE DATOS

PAQUETE 15

5.2

SUMINISTRO, MANEJO INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE SEGURIDAD, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACIÓN Y HOJA DE DATOS RELACIONADAS CON ESTE ALCANCE, IDENTIFICACIÓN: PSV-01

PIEZA 15

5.3

SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN AUTO-OPERADO, PARA SERVICIO DE GAS NATURAL, TAMAÑO 1”Ø NPT, MATERIAL DEL CUERPO ACERO AL CARBÓN WCB, MATERIAL DE INTERNOS: ASIENTOS DE ACERO INOXIDABLE, DISCO DE NYLON Y DIAFRAGMA DE NEOPRENO; TAMAÑO DEL ORIFICIO ⅛” (3.2 MM), MÁXIMA PRESIÓN DE ENTRADA 1500 PSIG, RANGO DE PRESIÓN DE SALIDA 200 A 275 PSIG.

PIEZA 30

5.4

SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE FILTRO COALESCENTE PARA SERVICIO DE GAS NATURAL, TAMAÑO ¾” DE DIÁMETRO ROSCADO, PARA UNA PRESIÓN DE ENTRADA DE HASTA 250 PSIG, INCLUYE MEDIDOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL EN FILTRO Y DREN MANUAL.

PIEZA 15

TOTAL CON LETRA_______________________________ TOTAL__________________________________




Licitación No. 18575110___________________


FORMATODE-9

Pág.25 de 26


Representante Legal: ________________________ Representante de PEP: ________________________

(Nombre y Firma)Ing. Alfredro Tapia Azuara


Nombre o Razón Social: __________________




Licitación No. 18575110___________________


FORMATODT-10

Pág.1 de 1

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Plazo de ejecución días naturales

Representante Legal: _____________________ Representante de PEP: _______________________________________ (Nombre y Firma) Ing. Alfredo Tapia Azuara Jefe de Depto. de Ingeniería de Proyectos, SB.

Nombre o Razón Social: __________________________






Licitación No.:________-_____________-____

METODO Y CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PRECALIFICACION

PEP con base en lo establecido en el Artículo 29 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos (DAC), evaluará las propuestas utilizando los métodos y criterios de evaluación previstos en las bases de licitación.

Precalificación:

De conformidad con el Artículo 55 Fracción II inciso e) de la Ley de Petróleos Mexicanos, Artículo 18 y 20 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos de la Ley de Pemex, a continuación se enumeran los Requisitos que el Área responsable de la Administración y Supervisión de la ejecución del contrato establece para su evaluación, a efecto de que sean considerados en la etapa de precalificación:

REQUISITOS:

Documento

Descripción del documento y Requisitos a cumplir

a) Experiencia y resultados en proyectos de naturaleza y complejidad similar a las del contrato;

El licitante deberá presentar los documentos que acrediten su experiencia en trabajos de la misma naturaleza y/o similares, con la identificación de los trabajos realizados por el mismo y su personal, en los que sea comprobable su participación, donde se exprese el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas de inicio y terminación, según el caso.

El licitante deberá presentar la documentación en donde demuestre su experiencia en lainstalación, configuración y puesta en operación dela siguiente instrumentación alámbrica e inalámbrica: Medidores de flujo másico tipo coriolis, computadores de flujo, Indicadores transmisores de presión y temperatura, indicadores transmisores de nivel;en estaciones de recolección de líquidos u obras similaresen los últimos 5 años y comprobarlo mediante los siguientes documentos (al menos 3 ó más documentos del tiempo estipulado):

Acta de entrega a recepción de los trabajos donde se indique los montos contratados.

Acta de finiquito de los contratos de trabajos donde se indiquen los montos contratados.

Carátulas de los contratos de trabajos en ejecución donde se indiquen los montos contratados.

Los documentos antes mencionados podrán ser verificados, por lo que el licitante debe incluir nombre, dirección, número telefónico y dirección electrónica (e-mail) de las personas que den






Licitación No.:________-_____________-____

referencias de esta información. De no resultar verídica o no poder contactar a cualquiera de estas personas por estos medios será motivo de desechamiento de sus propuestas. Aquellos documentos que no sea posible su comprobación, no serán tomados en cuenta para la acreditación de su experiencia.

Para la presentación de la documentación anterior deberá tomar en cuenta lo siguiente:

• Para contratos cuyo objeto sea de la misma naturaleza a los que se licitan, deberá de presentar copias de carátulas de contratos debidamente formalizados así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de servicio ejecutado.

• Para el caso de contratos de trabajos similares, en donde por el objeto de la contratación no se pueda apreciar el alcance de la obra, se deberán anexar como evidencias, las carátulas de contratos debidamente formalizados y los catálogos de conceptos donde se pueda apreciar que dentro del contrato correspondiente se ejecutaron los trabajos similares al que se licita, así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de servicio ejecutado.

Las evidencias para el caso de contratos terminados deberán ser:

• Para contratos cuyo objeto sea de la misma naturaleza a los que se licitan, deberá de presentar copias de actas de entrega, entrega recepción de los trabajos, finiquitos o Actas Administrativas, así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de servicio ejecutado.

• Para el caso de contratos de trabajos similares, en donde por el objeto de la contratación no se pueda apreciar el alcance de los servicios, se deberán anexar como evidencias, las carátulas de contratos debidamente formalizados actas de entrega, entrega-recepción de los trabajos o finiquitos y los catálogos de conceptos donde se pueda apreciar que dentro del contrato correspondiente se ejecutaron los trabajos similares al que se licita, así como evidencias documentales de dichos contratos que demuestren fehacientemente el volumen de servicio ejecutado.

b) Capacidad técnica;

Documentos que acrediten la capacidad técnica de la licitante (currícula) y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso, así como la currícula del profesional que forma parte de la compañía licitante.

Los documentos antes mencionados podrán ser verificados, por lo que el licitante debe incluir nombre, dirección, número telefónico y dirección electrónica (e-mail) de las personas que den referencias de esta información. De no resultar verídica o no poder contactar a cualquiera de estas personas por estos medios será motivo de desechamiento de sus propuestas.






Licitación No.:________-_____________-____

c) Capacidad financiera,

Deberá presentar copia simple de la Declaración fiscal o balance general dictaminado o no de la empresa, correspondiente a los últimos dos ejercicios fiscales o, en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones; con el que se acredite el capital de trabajo requerido por la Convocante por un mínimo de $10´250,000.00 M.N. (Diez millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

En caso de Proposiciones Conjuntas, para cumplir con el capital de trabajo mínimo requerido, se podrán sumar los correspondientes capitales de trabajo de cada una de las personas que presentan la proposición conjunta.

d) Antecedentes profesionales, especialización y experiencia del personal que sería asignado al contrato correspondiente;

“Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y magnitud similares.”

El perfil del personal profesional requerido en esta licitación para el Superintendente de Construcción de la obra deberá ser:

Profesionista titulado (Ingeniero en automatización y control, Ingeniero en Mecatrónica, Ingeniero químico, mecánico o eléctrico).

Tener 3 años de experiencia mínima comprobable en obras de características similares a las de este contrato.

El perfil del personal profesional requerido en esta licitación para la supervisión de la obra deberá ser:

Un mínimo de tres profesionistas (Ingeniero en automatización y control, Ingeniero en Mecatrónica, Ingeniero Químico, Ingeniero mecánico o eléctrico), cuya experiencia sea mínima de dos años en la construcción de obras similares.

Un profesional en el área ambiental (Biólogo, Químico ó Ing. Ambiental) cuya experiencia sea mínima de 1 año en la construcción de obras similares.

Un especialista responsable de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental cuya experiencia minima sea de cinco años en la construcción de obras similares, contando con la certificación para la obtención de los permisos de trabajo con riesgo.

Un supervisor especialista en seguridad, salud en el trabajo y proteccion ambiental (cuando aplique de conformidad con el requerimiento III.1.3 del anexo “S”), el cual debera tener una experiencia minima comprobable de 3 años en seguridad industrial.

Y para comprobación fehaciente de lo anterior, el licitante deberá presentar el currículum






Licitación No.:________-_____________-____

vitae del personal profesionista que proponga, identificando los trabajos realizados, donde el personal acredite la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación en trabajos de características técnicas y magnitud similar; así como copia simple legible por ambos lados de su cédula profesional.

El licitante deberá incluir 4 soldadores los cuales deben estar calificados de acuerdo al código ASME sección IX, presentando las pruebas que acrediten dicha calificación (tipo ranura y de filete) de soldadores.

e) Acceso a tecnologías, equipos e insumos críticos para el contrato;

El licitante deberá de presentar una “Relación de maquinaria y equipo de construcción”, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad de la empresa que arrendara y cantidad de los equipos.

Además deberá presentar lo siguiente:

Una “Relación de maquinaria y equipo de construcción”, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad de la empresa que arrendara y cantidad de los equipos.

Presentación de copias fotostáticas legibles de la(s) factura(s) de la maquinaria y equipo, en caso de ser propios. Indicando también tipo de equipo, modelo, características, ubicación, copia de factura y número económico.

Si el equipo es arrendado: tipo de equipo, No. económico, ubicación, copia de factura, cartas compromiso de arrendamiento en original y de fecha reciente, dicho documento deberá indicar el nombre del proyecto.

Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción considerada por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse, conforme al programa presentado.

En ningún caso se podrá proponer equipo que tenga comprometido en contratos vigentes y/o en aquellos cuyo fallo de asignación ya se haya ratificado, a excepción hecha de aquellos contratos cuya vigencia expire antes de la fecha de inicio del contrato que se formalizará debido a estas bases de licitación.

El licitante deberá considerar cuando menos el siguiente equipo:

No. DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO CANTIDAD TIEMPO A






Licitación No.:________-_____________-____

UTILIZAR1. CAMION TITAN DE 12 TONELADAS 3 EL NECESARIO2. CAMIONETA DE 3 TON 3 EL NECESARIO

3.SOLDADORAS CON POTENCIA DE 400 AMP. DE COMBUSTIÓN INTERNA.

3 EL NECESARIO

4. MALACATE DE 3 TON. 3 EL NECESARIO5. VIBRADOR DE CHICOTE PARA CONCRETO. 3 EL NECESARIO6. REVOLVEDORAS DE 1 SACO. 3 EL NECESARIO7. PIPA DE AGUA DE 8 M3 DE CAPACIDAD. 3 EL NECESARIO

8.

EQUIPO PARA LIMPIEZA A CHORRO DE ARENA (COMPRESOR, OLLAS, MANGUERAS, CHIFLONES, MANÓMETROS, VÁLVULAS, PURIFICADOR DE AIRE) Y ELIMINADOR DE ACEITE.

3 EL NECESARIO

9.EQUIPO PARA APLICACIÓN DE PINTURA CON ACCESORIOS.

3 EL NECESARIO

10. EQUIPO DE OXIACETILENO. 3 EL NECESARIO

11.COMPRESOR DE 13 M3/MIN PORTATIL CON NEUMÁTICO, MOTOR DIESEL.

3 EL NECESARIO

12. PLANTA ELÉCTRICA. 3 EL NECESARIO13. ROMPEDORA NEUMATICA. 2 EL NECESARIO14. GRÚA DE 20 TON 2 EL NECESARIO15. EQUIPO DE INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA 2 EL NECESARIO16. CÁMARA DIGITAL 2 EL NECESARIO

17.COMPACTADOR MÁNUAL VIBRATORIO DE PLACA (BAILARINA).

2 EL NECESARIO

f) La descripción de proyectos en ejecución y comprometidos que pudieran afectar su capacidad de ejecución para el contrato;

El licitante deberá presentar manifestación escrita donde describa los proyectos en ejecución con fechas de inicio y término en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones.

g)1. “Descripción de la planeación integral del licitante para realizar la obra,

incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos”.

El licitante deberá proporcionar la descripción de los trabajos, en la cual describa la forma en que llevará a cabo la planeación integral para realizar los trabajos objeto de esta licitación, precisando su participación y de la intervención de la subcontratación, en su caso, de forma tal, que establezca el grado de involucramiento en que intervendrán, así como la fase o especialidad en que participarán en la etapa de ejecución del proyecto; el licitante no deberá transcribir o copiar los catálogos de conceptos normas y especificaciones generales, especificaciones particulares o programa general de los trabajos.

2. Deber presentar los siguientes procedimientos constructivos, donde el licitante debe demostrar que conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente:






Licitación No.:________-_____________-____

Procedimiento de supervisión de obra. Instrumentación Procedimiento para fabricación y montaje de equipo. Procedimiento para prueba hidrostática. Procedimiento de doblado, alineado y soldado. Procedimiento para pruebas radiográficas y de líquidos penetrantes. Procedimiento para protección anticorrosiva. Procedimiento para excavación, bajado y tapado. Procedimiento para la calificación de soldadores de acuerdo al código ASME

Sección IX.

Los procedimientos de construcción a detalle deben incluir una descripción de cómo se van a construir las obras, qué equipos, maquinaria, materiales e insumos se van a utilizar y el personal en cantidad y categoría que se va a emplear; cuando así se requiera, se deben incluir croquis o planos.

h) El licitante deberá demostrar su Sistema de Gestión de Calidad:

a) Copia simple del certificado de calidad vigente con número de registro emitido por una certificadora acreditada por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA):

- Calidad Norma mexicana No. NMX-CC-9001-IMNC-2000 ó 2008- Ambiente Norma mexicana No. NMX-SAA-14001-IMNC-2000- Seguridad y Salud Ocupacional Norma mexicana No. NMX-SAST-001-

IMNC-2000

En caso de que su certificado haya sido renovado, presentar los certificados previos a esta última renovación.

En el caso de propuestas conjuntas, el certificado de gestión de calidad debe ser de la o las compañías que ejecutarán los trabajos sustantivos objeto de esta licitación.

i) En el caso de proposición conjunta, el convenio de proposición conjunta (DT-2).

Métodos y criterios de evaluación de los requisitos de precalificación.Se verificará que la información y documentación presentada por los licitantes cumplan con las indicaciones, instrucciones y requisitos solicitados en esta etapa. La proposición que los cumpla será considerada como solvente en esta etapa de precalificación.






Licitación No.:________-_____________-____

Requisitos y condiciones cuyo incumplimiento, por si mismo o deficiencia en su contenido no afectan la solvencia de las propuestas en la etapa de precalificación.No es motivo de desechamiento de una propuesta las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones.

Entre los requisitos que no afectan la solvencia de la proposición, se considerarán: a) El proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y

de convenir a la convocante pudiera aceptarse. b) El omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta

técnica o económica. c) El no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información

requerida.d) No haber foliado las hojas que conforman las proposiciones.e) La omisión en la entrega de los Documentos señalados como opcionales.f) En caso de que algún documento conste de más de una hoja se podrán rubricar cada una de

las demás hojas, por lo que por falta de alguna rúbrica, la proposición no podrá ser desechada.

En ningún caso se podrán modificar los términos y condiciones esenciales de las propuestas presentadas, ni tampoco subsanar omisiones o realizar aclaraciones respecto de requisitos que afecten la solvencia, tales como el precio, especificaciones y alcances.

Elaboró

Ing. Alfredo Tapia AzuaraJefe Departamento de Ingeniería de Proyectos





CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL LICITANTE, DOCUMENTACIÓN MEDIANTE LA CUAL ACREDITARÁ Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA.


Licitación No.: 18575110____________________Pág. 1 de 20

Evaluación Técnica

PEP realizará la evaluación de la proposición técnica conforme a lo establecido en el artículo 55 fracción III inciso h) de la Ley de Petróleos Mexicanos, artículo 57 fracción IV de su Reglamento y artículo 30 fracciones I, IV y VI de las Disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, es decir, en dos pasos, aplicando primeramente un método de evaluación “binaria” y posteriormente uno por puntos, realizándose de la siguiente manera:

1).- Primer Paso.

Evaluación BinariaSe aplicará un método de evaluación “Binaria” el cual consiste en evaluar “Si cumple” o “No cumple” con los requisitos solicitados por PEP. La proposición que si cumpla con todos los requisitos solicitados, pasara al segundo paso de evaluación por puntos.

REQUISITOS TÉCNICOS

Formato DT-7Análisis de todos los conceptos de trabajo indicados en el catálogo de conceptos, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus correspondientes consumos y de mano de obra y maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos, sin considerar costos e importes.

Formato DT-8Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupados por materiales más significativos y equipos de instalación permanentes, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición. (Sin montos).El licitante deberá presentar en idioma español la siguiente información o en su defecto la traducción al español de algún idioma extranjero.

Para todas las partidas que tienen como alcance el suministro e instalación de Versión Noviembre 2009 Obra Pública

Implementación de Sistemas Automatizados de Medición en Estaciones de Recolección del Activo Integral Burgos.








instrumentos y equipos, el licitante deberá incluir en su propuesta técnica los catálogos de las marcas y modelos de los instrumentos y equipos que propone suministrar e instalar.

Para las partidas: 3.37, 3.38, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 5.1,5.2

El licitante deberá presentar la información técnica (catalogos, especificaciones, fichas técnicas) de todos los elementos que forman parte de cada uno de los instrumentos de medición de flujo másico, temperatura, presión y nivel, con la finalidad de verificar que el equipo y/o instrumento propuesto satisfaga plenamente con cada uno de los requisitos técnicos solicitados en las especificaciones particulares del anexo BP, descripciones, características y las especificaciones solicitadas, además deberá incluir la información técnica de fabricante (marca, modelo, protocolo de comunicación, alimentación eléctrica, materiales, etc.) que permita evaluar su propuesta técnica.

Así como la información listada a continuación:

Las hojas de datos de los instrumentos, equipos y /o materiales, anexas en los alcances de las especificaciones particulares del concepto de trabajo, debidamente completadas con todos los datos solicitados. (Medidores de flujo másico,transmisores indicadores de presión, temperatura y nivel de onda guiada, transmisores inalámbricos pasivos y activos, concentrador transmisor de señales, termogenerador eléctrico, banco de baterías para termogenerador eléctrico válvulas de seguridad, filtros dúplex )

Especificaciones de los instrumentos y/o equipos de medición donde se indique el protocolo de comunicación, alimentación eléctrica y típicos de instalación.

Así mismo en los catalogos solicitados donde se muestren varios modelos se deberá indicar mediante un color el modelo propuesto para una correcta evaluación por parte de PEP.

El no cumplir con todas las indicaciones de este punto será motivo de descalificación de la partida completa.

Formato DT-9Análisis, cálculo e integración del factor de salario real, de la mano de obra diurna de 8 horas e integración de los salarios del personal que participa directamente en la ejecución de los trabajos. Sin considerar costos e importes.

Formato DT-10Plazo de ejecución de los trabajos (Sin montos).

Formato DT-11Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de la mano de obra que intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos, expresada en jornadas e identificando categorías (sin montos).

Versión Noviembre 2009 Obra PúblicaImplementación de Sistemas Automatizados de Medición en Estaciones de Recolección del Activo Integral Burgos.








Formato DT-12Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de maquinaria y equipo de construcción, expresado en horas efectivas de trabajo, identificando tipo y características (sin montos).

Formato DT-13Programa cuantificado y calendarizado de suministro o utilización mensual de los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos (sin montos).

Formato DT-14

Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilización mensual del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión, administración y control de la obra para la ejecución de los trabajos (sin montos).

Requisitos de Seguridad, Salud y Protección Ambiental que deberá cumplir el licitante y la documentación con la cual los acreditará.

Formato DT-18 Política de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA) del licitante.El licitante deberá incluir en este formato la Política de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA) de su empresa, la cual deberá mostrar el compromiso de la empresa y sus trabajadores con la seguridad, la salud en el trabajo y la protección ambiental (SSPA), esta política deberá estar firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal de la empresa licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta. En el caso de propuestas conjuntas cada una de las empresas que la formen deberán presentar individualmente su política y bastará que este documento sea presentado por el representante común.

Formato DT-19 Organigrama de la empresa licitante relacionado con el objeto del presente proceso de contratación, destacando la ubicación de los responsables de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA).El licitante deberá incluir en este formato el organigrama de su empresa, mismo que deberá estar en papel membretado (preferentemente) y firmado por la máxima autoridad y/o representante legal de la empresa o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta; en el organigrama se deberá especificar la relación directa del responsable de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA), con el superintendente de construcción o representante designado por el licitante para la ejecución del objeto del presente proceso de contratación.

Por ningún motivo, el superintendente de construcción o representante designado por el licitante para la ejecución del objeto del presente proceso de contratación









podrá fungir como responsable de SSPA.Formato DT-20 Carta Compromiso de Asignación de Recursos físicos y financieros para cumplir la

Seguridad, Salud en el trabajo y protección Ambiental (SSPA).

Carta en la que el Licitante manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se compromete a asignar recursos físicos y financieros requeridos para cumplir con la Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA) específico del proyecto; la cual deberá estar en papel membretado del licitante (preferentemente) y estar firmada por la máxima autoridad y/o el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada por la persona física que efectúe la propuesta.

Formato DT-21 Curriculum del personal responsable de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA).

El licitante deberá incluir en este formato el curriculum vitae del:

c) Especialista Responsable de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental (SSPA), el cual deberá tener una experiencia mínima comprobable de 5 años en Seguridad Industrial avalada por evidencias documentales en la materia y,

d) Cuando aplique de conformidad con el requerimiento III.1.3 del Anexo “S”, el del o los Supervisores Especialistas en Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental, los que deberán tener una experiencia mínima comprobable de 3 años en Seguridad Industrial.

Dicha currícula deberá incluir una relación de empresas en la que el personal propuesto haya prestado sus servicios de seguridad industrial, indicando como mínimo nombre, dirección y teléfono, así como el plazo en que prestó sus servicios y deberán estar avaladas indistintamente por copias de: constancias o contratos laborales, comprobantes de estudios o cursos en materia de Seguridad, Salud en el trabajo y Protección Ambiental, (Diplomas o certificados) así como cualquier otro documento con que se acredite la experiencia solicitada, tal como: i) Constancia o registro de ser Perito en la Materia; ii) Autoridad reconocida en la Materia; iii) Académico en Institución de Educación Superior en materias relacionada de Seguridad, Salud y Protección Ambiental; iv) Contar con Maestría o Doctorado en área afín, entre otros. La experiencia solicitada podrá ser acreditada con el tiempo acumulado resultado de la experiencia laboral y/o comprobantes de estudios en materia de SSPA.

Formato DT-22 Programa(s) de Capacitación y adiestramiento o de inducción y capacitación para el









personal de la empresa licitante y sus subcontratistas.

El licitante deberá anexar a este formato el o los programa(s) de capacitación o adiestramiento que se encuentre(n) registrado(s) o aprobado(s) por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) o en su caso el programa de inducción y de capacitación para todo su personal y el de sus subcontratistas, de acuerdo a lo establecido en el punto II.10 del Anexo S., dichos programas deberán ser presentados en papel membretado y firmados por el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberán estar firmados por la persona física que efectúe la propuesta.

Formato DT-23 Programa de Auditorías Efectivas y de cumplimiento al Anexo S.

El licitante deberá anexar a este formato su Programa de verificaciones Internas de Cumplimiento al Anexo “S” y Auditorias Efectivas, correspondiente a la presente licitación, el cual deberá considerar por lo menos una auditoría al mes durante el periodo de ejecución, dicho programa deberá ser presentado en papel membretado y firmado por el representante legal del licitante o en el caso de que el licitante sea una persona física, deberá estar firmada la persona física que efectúe la propuesta.

En general para el Primer Paso- Evaluación Binaria de las propuestas PEP considerará, los siguientes aspectos:

Métodos y criterios para la evaluación de requisitos técnicos.Se verificará que la información y documentación presentada por los licitantes cumplan con las indicaciones, instrucciones y requisitos legales solicitados en esta etapa. La proposición que los cumpla será considerada como solvente técnicamente.

No es motivo de desechamiento de una propuesta: Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones.

Entre los requisitos que no afectan la solvencia de la proposición, se considerarán: a) El proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de

convenir a la Convocante pudiera aceptarse. b) El omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta

técnica.









c) El no observar los formatos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida.

d) No haber foliado las hojas que conforman las proposiciones.e) La omisión en la entrega de los Documentos señalados como opcionales.

2).- Segundo Paso.

Por analogía con el mecanismo establecido en el CAPITULO SEGUNDO Y SECCION TERCERA DEL ACUERDO, por el que se emiten diversos lineamientos, en materia de adquisición, arrendamientos y servicios de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de Diciembre del 2010 y conforme a las características, complejidad y magnitud de los trabajos de esta licitación, dicho mecanismo se llevara a cabo la evaluación por puntos.

Evaluación por Puntos.

PEP a las proporciones que cumplan con el primer paso, aplicará un mecanismo de evaluación por Puntos el cual consiste en la asignación de valores numéricos a cada uno de los rubros y subrubros solicitados en una escala del 1 al 70 para obtener el Total de puntos Técnicos (TPT).Todos los rubros son indispensables, por lo que la proposición no podrá considerarse como solvente con la falta de alguno de ellos.El puntaje mínimo que se tomará en cuenta para aceptar como solvente una proposición es de 52.5puntos, las proposiciones que no cumplan con esta puntuación mínima serán desechadas.

La parte técnica de la proposición tendrá una ponderación máxima de 70 (Puntos).

PEP considerará en la evaluación de la parte técnica de las proposiciones, los rubros y subrubros que a continuación se describen.









I. Calidad en la obra:

Punto D e s c r i p c i ó n . Puntajea Materiales y maquinaria y equipo de instalación permanente; 2.00

Aspectos que serán evaluados:

Que las características, especificaciones, cantidad y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente (DT-8) propuestos, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las bases,Que el catalogo y/o ficha técnica que presente el licitante, señale el modelo que está ofertando.Que la marca y modelo propuesto por el licitante en la integración de su propuesta técnica, sean las indicadas en el Listado general de materiales.Que las características y especificaciones técnicas del material y equipo de instalación permanente sean las requeridas de acuerdo a lo establecido en las bases técnicas de esta convocatoria a la licitación y que además coincidan con lo ofertado por el licitante en el anexo DT-7 (Análisis de los conceptos de trabajo).

El licitante deberá presentar la relación de materiales y equipo de instalación permanente, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición.Los materiales de instalación permanente que deberá presentar son: Medidor de flujo másico tipo coriolis, e instrumentación de medición de nivel, presión y temperatura

El valor total obtenido será de dos punto, cero, cero puntos.

2.00 puntos

b Mano de obra; 2.00


El licitante deberá presentar el Análisis, cálculo e integración del factor de salario real (DT-9), de la mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios, del personal que participa directamente en la ejecución de los trabajos.

El valor total obtenido será de dos punto, cero, cero, puntos.

2.00 puntos









c Maquinaria y equipo de construcción; 4.00


El licitante deberá presentar la relación de la maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad formulada por el arrendador donde se indique la cantidad y características de todos y cada una de la maquinaria y equipos de construcción que se compromete a arrendar:

Presentación de copias fotostáticas legibles de la(s) factura(s) de los equipos de la maquinaria y equipo, en caso de ser propios. Indicando también tipo de equipo, modelo, características, ubicación, copia de factura y número económico.

Si el equipo es arrendado: tipo de equipo, No. económico, ubicación, copia de factura, cartas compromiso de arrendamiento en original y de fecha reciente, dicho documento deberá indicar el nombre del proyecto.

Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción considerada por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse, conforme al programa presentado

El valor total obtenido será de cuatro punto, cero, cero, puntos.

4.00 puntos

d Esquema estructural de la organización de los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección y coordinación de los trabajos;

2.00










El licitante deberá presentar en su propuesta de organigrama (DT-19) relacionándolo con los frentes de trabajo, donde se refleje quién será el superintendente de construcción, los auxiliares responsables de la ejecución y administración de los trabajos, quién el profesionista en el área ambiental y quién el profesionista en seguridad industrial.

Deberá proponer al inicio de los trabajos una plantilla básica de personal técnico-administrativo, la cual podrá aumentar o disminuir de acuerdo a las necesidades de los trabajos.

El contratista nombrara por escrito al inicio de la obra un (1) Superintendente de Construcción (Ingeniero especialista en instrumentación, Ingeniero Químico,Ingeniero Mecánico, Ingeniero Industrial) el que deberá cumplir con los mismos requisitos solicitados en la propuesta técnica, la presencia de dicho representante se requiere durante el tiempo que dure la obra.

Además, para el desarrollo de la obra se deberá proponer un mínimo de seis (6) profesionistas que son: tres (3) Supervisores de Obra, uno (1) Profesional en el área ambiental; un (1) Responsable de seguridad, salud y protección ambiental y un (1) supervisor especialista en seguridad, salud y protección ambiental.

El valor total obtenido será de dos punto, cero, cero, puntos.

2.00 puntos

e Procedimientos constructivos. Se refiere a valorar las formas y técnicas que el licitante utilizará para la ejecución de los trabajos, y

4.00


El licitante deberá presentar los siguientes procedimientos debidamente desglosados; los cuales deberán de aplicar para los trabajos que se licitan, mismos que deben estar alineados con la normatividad vigente:

Procedimiento de supervisión de obra. Instrumentación Procedimiento para fabricación y montaje de equipo. Procedimiento para prueba hidrostática. Procedimiento de doblado, alineado y soldado. Procedimiento para pruebas radiográficas y de líquidos penetrantes. Procedimiento para protección anticorrosiva.

0.49 puntos0.49 puntos0.49 puntos0.53 puntos0.49 puntos0.49 puntos









Procedimiento para excavación, bajado y tapado. Procedimiento para la calificación de soldadores de acuerdo al código

ASME Sección IX.

Cuidar que los procedimientos sean aceptables porque demuestran que el licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente, dichos procedimientos deben ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición.

El valor total obtenido será de cuatro punto, cero, cero puntos.

0.49 puntos0.53 puntos

1 Sistema de aseguramiento de calidad. 4.00

Aspectos que serán evaluados:El licitante deberá presentar copia simple del certificado de calidad con número de registro emitido por una certificadora de (al menos uno), de la acreditación sobre la certificación relacionada con el objeto de la obra a contratar en materia de calidad, seguridad o medio ambiente, se deberá realizar con los documentos emitidos conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en el caso de extranjeros, la convocante aceptará normas equivalente:

- Calidad Norma mexicana No. NMX-CC-9001-IMNC-2000 o 2008- Ambiente Norma mexicana No. NMX-SAA-14001-IMNC-2000- Seguridad y Salud Ocupacional Norma mexicana No. NMX-SAST-

001-IMNC-2000

El valor total obtenido será de cuatro punto, cero, cero puntos.

1.34 punto1.33 punto1.33 punto

2 Descripción de la planeación integral para la ejecución de los trabajos. 3.00

El licitante en su proposición deberá presentar una planeación integral donde describa el desarrollo, organización y la ejecución de los trabajos inherentes a esta licitación, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme al proyecto y las bases técnicas de la presente licitación.


- Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.









- No se aceptará que transcriban o copien los catálogos de conceptos, normas y especificaciones generales, especificaciones particulares o programa general de ejecución de los trabajos como planeación integral.

El valor total obtenido será de tres punto, cero, cero, puntos.

Puntaje máximo 21.00

II.- Capacidad del licitante:

Punto D e s c r i p c i ó n . Puntajea) Capacidad de los recursos humanos

Primero. Experiencia en obras de la misma naturaleza de las que son objeto del procedimiento de contratación de que se trate.

3.80


El licitante deberá comprobar la experiencia mediante curriculum vitae que compruebe la experiencia del personal que estará ejecutando la obra:

Superintendente de construcción:= 3 años> 3 años y ≤ 7 años> 7 años

Supervisores de obra 1:= 3 años> 3 años y ≤ 7 años> 7 años

0.44 puntos0.50 puntos0.56 puntos












Profesionista en el área Ambiental := 3 años> 3 años y ≤ 5 años> 5 años

Especialista Responsable de Seguridad y Salud Ambiental:= 3 años> 3 años y ≤ 5 años> 5 años

Supervisor de seguridad:= 3 años> 3 años y ≤ 5 años> 5 años

El Curriculum vitae al menos debe contener los siguientes puntos a desarrollar:

- Puesto a ocupar:- Datos personales:- Escolaridad:- Experiencia laboral:- Empresa para la que prestó sus servicios:- Puesto que desempeñó y/o desempeña:- Lugar donde se realizaron los trabajos:- Contratos de obra en los que ha participado (indicando fecha de inicio;

fecha de término):- Actividades que desempeñó (indicar de forma específica las actividades que desarrolló durante el tiempo que prestó sus servicios).

El valor total obtenido será de tres punto ochenta puntos






Segundo. Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo a sus conocimientos académicos o profesionales.

5.70










El licitante deberá presentar copia simple legible cédula profesional por ambos lados de los siguientes profesionales:

Superintendente de construcción:- Licenciatura- Maestría- Doctorado

Supervisores de obra 1:- Licenciatura- Maestría- Doctorado



Profesionista en el área Ambiental :- Licenciatura- Maestría- Doctorado

Especialista Responsable de Seguridad y Salud Ambiental:

- Licenciatura- Maestría- Doctorado

Supervisor de seguridad:- Licenciatura- Maestría- Doctorado
















El valor total obtenido será de cinco punto setenta puntos.

b Capacidad de los recursos económicos que la convocante considere necesaria para que el licitante cumpla con el contrato

14.30

El licitante deberá presentar evidencia de la capacidad financiera, para al menos solventar los gastos de la obra los dos primeros meses del programa:

Estados financieros auditados de los dos años anteriores (2009, 2010), incluyendo el dictamen del auditor externo, con los que se acredite la capacidad financiera requerida, salvo en el caso de empresas de nueva creación, las cuales deberán presentar los estados financieros auditados más actualizados a la fecha de presentación de la propuesta. Así mismo deberá presentar el comparativo de razones financieras básicas (liquidez circulante), endeudamiento y rentabilidad).

La capacidad financiera podrá acreditarse también mediante los Estados Financieros anexos a la declaración fiscal presentada a través del SIPRED (Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal), los cuales deberán cumplir con lo señalado en los términos y condiciones requeridos para los Estados Financieros Auditados. En caso de utilizar esta opción se deberá entregar la totalidad de los anexos que conforman el SIPRED y su respectivo acuse de aceptación por parte del SAT, por lo tanto podrán optar por entregar los Estados Financieros Básicos Auditados 2009 y 2010 completos (Dictamen financiero) o Estados Financieros Dictaminados (SIPRED) 2009 y 2010 completos (Dictamen Fiscal), pero no una combinación de ambos.

En el caso de proposiciones conjuntas, PEP verificará que se haya establecido con precisión el Convenio Privado de Participación Conjunta (Anexo PC), una estipulación expresa de la(S) persona(s) que participaran aportando los recursos financieros para el proyecto y serán ellas quienes deberán cumplir en forma conjunta con la capacidad financiera. Asimismo, cada uno de los integrantes de la propuesta conjunta, deberán entregar Estados Financieros Auditados de los mismos ejercicios fiscales, en caso contrario se considerarán únicamente los estados financieros auditados más recientes, correspondientes al mismo ejercicio fiscal.

Los Estados Financieros Auditados deberán acompañarse de la documentación siguiente y cumplir con los requisitos indicados a continuación:









En caso de que el acto de presentación y apertura de proposiciones se celebre dentro de los primeros cuatro meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio fiscal del Licitante, se aceptará la documentación del penúltimo y antepenúltimo ejercicio fiscal (2008 y 2009). Si el acto se celebra en fecha posterior al periodo indicado anteriormente, el Licitante deberá proporcionar los Estados Financieros Auditados de los ejercicios inmediatos anteriores (2009 y 2010).


Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado;

Los recursos económicos del licitante se podrán comprobar con documentos que acrediten la capacidad financiera del licitante, tales como declaraciones fiscales, estados financieros dictaminados o no de los últimos dos ejercicios fiscales, o en caso de empresas de nueva creación, los más actualizados a la fecha de presentación de la proposición.

Para acreditar la capacidad financiera requerida por la convocante, se podrán considerar en conjunto las correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que asumirán es mancomunada o solidaria. Asimismo cada uno de los integrantes de la propuesta conjunta deberá entregar Estados Financieros Auditados de los mismos ejercicios fiscales.

A.- que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado.Que el capital neto de trabajo disponible (CNTD) del licitante, sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con la información financiera proporcionada en la propuesta, entre otra, la que corresponde a los importes mensuales de obra por ejecutar indicados en el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, periodos y pagos de estimaciones mensuales (ingresos) de conformidad con las condiciones de pago establecidas en las bases de licitación y los gastos de ejecución mensual de los trabajos (egresos).

Para determinar si el Licitante tiene un capital neto de trabajo suficiente, deberá cumplir:









El capital neto de trabajo (CNT) se define como la diferencia entre el activo circulante menos el pasivo a corto plazo y se obtendrá del Estado Financiero Auditado del último ejercicio fiscal presentado. Para cumplir con la capacidad financiera, podrán sumar los CNT correspondientes a cada una de las personas que presenten Proposición Conjunta. PEP verificará que se haya establecido con precisión en el Convenio Privado de Participación Conjunta, las personas que participarán aportando los recursos financieros para el proyecto y que sean ellos quienes deberán cumplir en forma conjunta con la capacidad financiera. Asimismo cada uno de los integrantes de la propuesta conjunta deberá entregar Estados Financieros Auditados de los mismos Ejercicios fiscales.Utilizando al CNTD como base de comparación, se desarrollará un flujo de efectivo mensual. Para determinar el flujo efectivo, se restarán los gastos mensuales de ejecución de los trabajos (egresos) y se le sumarán el pago de las estimaciones mensuales (ingresos), tomando en cuenta las condiciones de pago establecidas en las bases de licitación.Si el CNTD mensual NO cubre los flujos de efectivo necesarios durante los dos primeros meses de la obra, se considera que no es suficiente.Si el CNTD mensual cubre los flujos de efectivo necesarios durante los dos primeros meses de la obra, se considera que es suficiente.

Hasta 1.10 veces del requerido por la convocante Mayor a 1.10 veces pero menor a 1.20 veces del

requerido por la convocante. Mayor a 1.20 veces pero menor a 1.40 veces del

requerido por la convocante Mayor a 1.40 veces del requerido por la convocante

El valor total obtenido será de catorce punto treinta puntos

10.70 puntos11.90 puntos

13.10 puntos

14.30 puntos










III.- Experiencia y especialidad del licitante:

No. D e s c r i p c i ó n . Puntajea) Experiencia. Mayor tiempo ejecutando obras similares a las requeridas

en el procedimiento de contratación de que se trate, y8.40


La convocante deberá asignar el máximo de puntuación o unidades porcentuales que haya determinado, al licitante que acredite mayor número de años de experiencia. A partir de este máximo asignado, se efectúa un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón de los años de experiencia.

En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de años de experiencia para la especialidad, la convocante dará la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;

Para demostrar lo anterior la cía. licitante deberá:

Acreditar la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras y las fechas previstas de inicio y terminaciones, según el caso y referencias de la persona que acredite la veracidad de los datos presentados (nombre y números de teléfono del personal que fungió como residente por parte de la entidad en los contratos en mención por el licitante.

El valor total obtenido será de ocho punto cuarenta puntos.

8.40 puntos

b) Especialidad. Mayor número de contratos o documentos con los cuales el licitante puede acreditar que ha ejecutado obras con las características, complejidad y magnitud específicas y en condiciones similares a las establecidas en la convocatoria o invitación de que se trate.

5.60


La convocante deberá asignar el máximo de puntuación o unidades porcentuales que haya determinado, al licitante que acredite mayor número









de contratos ó documentos que cubran los supuestos señalados. A partir de este máximo asignado, se efectúa un reparto proporcional de puntuación o unidades porcentuales entre el resto de los licitantes, en razón del número de contratos.

En caso de que dos o más licitantes acrediten el mismo número de contratos o documentos para la especialidad, la convocante dará la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;

La acreditación de este rubro podrá realizarse con los contratos o cualquier otro documento que, a consideración de la convocante, permita que el licitante compruebe que ha ejecutado obras en los términos señalados en los párrafos anteriores de este inciso. Para ello, la convocante deberá requerir a los licitantes un mínimo de contratos o documentos a presentar, que hayan suscrito o tengan adjudicados con anterioridad a la fecha de la convocatoria o invitación; asimismo, podrá establecer un tiempo mínimo de experiencia en los términos que prevé el Reglamento de la Ley de Obras

La contratista demostrará haber realizado trabajos similares presentando cuando menos 3 documentos:

• Acta de entrega – recepción finiquito de los trabajos donde se indiquen los montos contratados (Copia legible).

• Acta de finiquito de los trabajos donde se indiquen los montos contratados (copia legible).

• Carátulas de los contratos de trabajos similares en ejecución donde se indiquen los montos contratados (copia legible).

El valor total obtenido será de cinco punto sesenta puntos

5.60 puntos


IV.- Cumplimiento de contratos:

No. D e s c r i p c i ó n . PuntajeCumplimiento de contratos 7.00


Se deberá asignarmayor puntuación o unidades porcentuales al licitante que demuestre documentalmente tener más contratos cumplidos satisfactoriamente, a partir del mínimo establecido por la convocante, y al









resto de los licitantes se les asignará puntuación o unidades porcentuales de manera proporcional al número de contratos que acreditó haber cumplido. En caso de no presentar el mínimo de contratos requerido, no se asignarán puntuación o unidades porcentuales.En caso de que dos o más licitantes presenten el mismo número de contratos o documentos para acreditar el cumplimiento de contratos, la convocante se deberá dar la misma puntuación o unidades porcentuales a los licitantes que se encuentren en este supuesto;

Para acreditar este rubro, la convocante requerirá a los licitantes los contratos relativos a las obras de la misma naturaleza ejecutadas con anterioridad, así como respecto de cada uno de ellos el documento en el que conste la cancelación de la garantía de cumplimiento respectiva, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, el acta de extinción de derechos y obligaciones o cualquier otro documento con el que se corrobore dicho cumplimiento.

El valor total obtenido será de siete punto, cero cero, puntos

7.00 puntos


V.- Contenido nacional:

No. D e s c r i p c i ó n . Puntajea) Materiales y maquinaria y equipo de instalación permanente 2.10


Consiste en valorar el grado de contenido nacional de la obra en cuanto a la incorporación de materiales, componentes prefabricados, maquinaria y equipo de instalación permanente nacionales, así como el porcentaje de mano de obra nacional que se incluya para la ejecución de los trabajos, considerando dentro de ésta a los especialistas, técnicos y administrativos.

A efecto de acreditar este subrubro, se deberá presentar un documento en el que el licitante presente un análisis que contenga los materiales, maquinaria y equipo nacional de instalación permanente a utilizar y el porcentaje que representa con respecto del valor de los trabajos a ejecutar.

2.10 puntos









En procedimientos de contratación de carácter internacional bajo la cobertura de los tratados, el criterio relativo al contenido nacional aplicará en los términos establecidos en éstos, y

El valor total obtenido será de dos punto diez puntos

b) Mano de obra. 2.10


Consiste en valorar el grado de contenido nacional de la obra en cuanto a la incorporación de materiales, componentes prefabricados, maquinaria y equipo de instalación permanente nacionales, así como el porcentaje de mano de obra nacional que se incluya para la ejecución de los trabajos, considerando dentro de ésta a los especialistas, técnicos y administrativos.

A efecto de acreditar este subrubro, el licitante debe presentar un análisis que contenga el porcentaje de mano de obra nacional que utilizará para ejecutar los mismos.

En procedimientos de contratación de carácter internacional bajo la cobertura de los tratados, el criterio relativo al contenido nacional aplicará en los términos establecidos en éstos, y

El valor total obtenido será de dos punto diez puntos

2.10 puntos


Atentamente.

Representante de PEP: ING. ALFREDO TAPIA AZUARA Jefe Depto. de Ingeniería de Proyectos


Dictamen de inclusión del Anexo “AE”Obligaciones en Materia de Responsabilidad Social de los Proveedores y Contratistas que Realizan Actividades a Nombre y Cuenta de Pemex Exploración y Producción.

Activo / Área: Activo Integral BurgosNúmero de dictamen: CAEC-AIB-DICT-0007/2012

Resultado de dictamen: Si aplica el Anexo “AE”Fecha de dictamen: 8 de Febrero de 2012

Solicitante: Depto. de Ingeniería, A.I.B.

Referencia / oficio de solicitud: Correo electrónicoFecha de solicitud de dictamen: 3 de Febrero de 2012

Descripción de la obra o servicio:“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE

MEDICIÓN EN ESTACIONES DE RECOLECCIÓN DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS”

Fecha aproximada de inicio:Plazo estimado de ejecución:

Archivo(s) electrónico(s) proporcionado(s) por el solicitante para la emisión del dictamen:

Nombre y extensión Tamaño (MB) Fecha (dd/mm/aa) Hora (hh:mm)BASES CONCURSO

SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE

MEDICIÓN EN ESTACIONES DE

RECOLECCIÓN DEL AIB.docx

618KB 3 de Febrero de 2012 5:26 P.M.

La modificación en las actividades contenidas en los anexos técnicos y demás documentos relacionados, invalidará el presente dictamen.

POR EL ÁREA SOLICITANTE DICTAMINÓ POR LA UAAEC

Dictamen de inclusión del Anexo “AE”Obligaciones en Materia de Responsabilidad Social de los Proveedores y Contratistas que Realizan Actividades a Nombre y Cuenta de Pemex Exploración y Producción.

ALFREDO TAPIA AZUARAJEFE DEPTO. DE INGENIERIA, A.I.B.

Ponciano Alberto Zúñiga IzaguirreCoordinación de Asuntos Externos y

Comunicación.

FORMATO ÚNICO DE APLICACIÓN DEL ANEXO “AE”FORMATO ÚNICO DE APLICACIÓN DEL ANEXO “AE”

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO

“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE MEDICIÓN EN ESTACIONES DE RECOLECCIÓN DEL ACTIVO

INTEGRAL BURGOS”

No. Licitación

No. de ContratoCAEC-AIB-DICT-0007/2012

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “AE” QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA

OBLIGACIONES NUMERALES COMENTARIOS

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD.

II.1.1 II.1.3

II.1.4 II.1.5

II.1.6

II.2.- ACCESO DEL PERSONAL DEL

CONTRATISTA O PROVEEDOR A

LOS TERRENOS PROPIEDAD DE

TERCEROS.

II.2.1 II.2.2

II.2.3 II.2.4

II.2.5 II.2.6

II.2.7 II.2.8

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 II.3.3

II.3.2 II.3.4

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA

COMUNIDAD.

II.4.1 II.4.2

II.5.- CAPACITACIÓN. II.5.1

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. III.1

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”. IV.1

Referencia oficio PEP-SRN-1336/2010 de fecha 11 de Noviembre de 2010.

DE ACUERDO CON EL ÁREA SOLICITANTE DICTAMINÓ POR LA UAAEC


Ponciano Alberto Zúñiga IzaguirreCoordinación de Asuntos Externos y

Comunicación.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO: ANEXO “AE”

“IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE MEDICIÓN EN ESTACIONES DE RECOLECCIÓN DEL

ACTIVO INTEGRAL BURGOS”

No. de licitación:

No. de Contrato:

Fecha:

Página: - 1 -

OBLIGACIONES EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES A NOMBRE Y CUENTA DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.

OBJETIVO Y ALCANCEEstablecer las obligaciones del contratista y/o proveedor que son contratados por PEP en su relación con terceros y la comunidad, para garantizar la continuidad de las actividades petroleras en el entorno social y contribuir al cumplimiento de los objetivos de “Mejorar la Relación con la comunidad” y “Ser considerada como un empresa segura, limpia que respeta el medio ambiente y a la comunidad”.

I.- DEFINICIONESPara efectos de presente Anexo se entiende por:

I.1 Actividad PetroleraConjunto de acciones operativas y trabajos que realizan PEP y sus contratistas y/o proveedores, para la exploración, explotación, almacenamiento y transporte de hidrocarburos.

I.2 AcuerdosResolución adoptada para lograr un bien común, que se toma entre dos o más personas, o entre grupos y dependencias inmiscuidos en el asunto.

I.3 Acta de Inspección FísicaDocumento que relaciona hechos verificados por personal de PEP y del contratista y/o proveedor que establecen las condiciones generales y particulares del área específica al inicio, durante su ejecución y al término de la obra y/o servicio.

I.4 Área de TrabajoTerrenos propiedad de PEP o de terceros, así como cuerpos de agua donde se desarrollan trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.5 Afectaciones Identificación, valoración e indemnización de los bienes distintos a la tierra o de superficies propiedad de terceros requeridos por PEP para el desarrollo de los trabajos relacionados con la actividad petrolera, originados por daños temporales a causa de dichos trabajos.

I.6 Asistencia OperativaConjunto de actividades desarrolladas por la Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación (UAAEC), para atender requerimientos de las áreas operativas de PEP, respecto a trámites de permisos de paso, afectaciones , prevención y atención de reclamaciones, así como la legalización de inmuebles derivados de una afectación.

I.7 Cierre o Bloqueo Cuando un tercero o grupo de terceros impiden el libre tránsito a PEP y/o contratistas o proveedores para realizar trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.8 ComunidadUnidad Social compuesta por individuos que interactúan entre sí, comparten un conjunto de valores, creencias, usos, costumbres y tradiciones, y poseen una estructura, organización, funciones institucionales y desarrollo propio dentro de un área determinada.

I.9 Contratista o ProveedorPersona física o moral que celebra contratos con PEP y que se regirá al amparo de la normatividad aplicable en la materia de obras y servicios, para salvaguardar en su momento la aplicación de la Ley de Petróleos Mexicanos una vez que sea vigente para los organismos subsidiarios. Para efecto de este anexo incluye al personal a su servicio y subcontratados.

ANEXO “AE” PÁGINA 1 DE 8




No. de licitación:

No. de Contrato:

Fecha:

Página: - 2 -

I.10 DañoDeterioro, menoscabo o destrucción que se provoca a las personas en su patrimonio y/o al medio ambiente temporalmente.

I.11 Entorno SocialCircunstancias que se caracterizan a un grupo de personas o comunidades aledañas a instalaciones o vinculadas con los trabajos relacionados con la actividad petrolera.

I.12 GestoríaConjunto de actividades desarrolladas por personal de la UAAEC con el fin de obtener los permisos de paso y atender afectaciones con base en los procedimientos vigentes.

I.13 INDAABINSiglas del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, dependiente del Gobierno Federal, responsable de la emisión de tabuladores para el pago de bienes distintos a la tierra y dictámenes valuatorios de inmuebles.

I.14 InconformidadAcción que realizan terceros en contra de PEP y/o contratista o proveedor por supuestos daños en sus bienes, durante la ejecución de los trabajos o prestación de servicios relacionados con la actividad petrolera del presente contrato.

I.15 Permiso de paso y/o trabajoAutorización formal que concede un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario o posesionario de un inmueble) a PEP y/o sus contratistas o proveedores realicen trabajos y/o presten servicios relacionados con la industria petrolera.

I.16 ReclamaciónAcción que realizan terceros en contra de PEP por supuestos daños en sus bienes, posterior a la terminación de los trabajos relacionados con la actividad petrolera y materia del presente contrato.

I.17 Reporte de Finiquito “AE” (F-AE-01)Es el documento firmado en presencia del representante de la UAAEC, mediante el cual un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario o posesionario de un inmueble) acepta no tener anomalía (s) en su terreno causada por la obra y estar de acuerdo en no presentar reclamación alguna en perjuicio para PEP.

I.18 Representante de la UAAECPersonal técnico de la UAAEC, que colabora conjuntamente con el supervisor del contrato para la observancia y cumplimiento del contenido del Anexo “AE”.

I.19 Responsabilidad Social (RS)Es la voluntad de las empresas en integrar políticas, programas y prácticas, más allá de sus obligaciones jurídicas, que contribuyan al desarrollo sustentable de la sociedad, mejorando la calidad de vida de las personas y sus familias.

I.20 Supervisor de obra o servicioEs la persona que auxilia técnicamente al Residente de Obra, quien cuenta con funciones de revisar detalladamente previo al inicio de los trabajos la información que le proporciona la residencia de obra con relación al contrato, con el objeto de enterarse con detalle de las condiciones del sitio de la obra o servicio y de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión, así como otras funciones establecidas en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.21 TerceroEs una persona o conjunto de ellas física o moral, que se denomina propietario, arrendatario, ejidatario, concesionario de un inmueble en una comunidad que no es parte del contrato pero que se encuentra en el área de influencia de los trabajos materia del presente contrato.





No. de licitación:

No. de Contrato:

Fecha:

Página: - 3 -

I.22 UAAECUnidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación.

I.23 PerjuicioDetrimento al patrimonio de un tercero originado por el desarrollo de los trabajos relacionados por la actividad petrolera.

II.- OBLIGACIONES

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD

II.1.1 El Contratista o Proveedor promoverá una cultura de respeto a la comunidad y sus integrantes, obligándose a impartir pláticas de concientización y difusión entre su personal, y presentará al Supervisor de la obra o servicio, las evidencias de cumplimiento; listas de asistencia y videos, entre otros, en los que demuestre que se trataron temas tales como: restricción de velocidad de los equipos de transporte y maquinaria en caminos; respeto a las costumbres, usos y tradiciones de los habitantes de las comunidades; cumplimiento de los acuerdos establecidos expresamente en cada permiso o los que se realicen con cada una de las comunidades y/o autoridades; respeto a la propiedad de terceros (flora, fauna, herramientas, entre otros); higiene y comportamiento durante la actividad desarrollada en campo (necesidades fisiológicas en lugares adecuados); y todo lo que conlleve el respeto y convivencia armónica con la comunidad.

II.1.2 El Contratista o Proveedor, en el caso de ser responsable de la gestoría, se obliga a que la indemnización por los bienes inmuebles y los bienes distintos a la tierra afectados a terceros como resultado de la ejecución de los trabajos programados, se efectuará conforme a los procedimientos de la UAAEC y con base en el avalúo que se emita de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Bienes Nacionales y en la “Metodología y Criterios de Carácter Técnico para la elaboración de trabajos valuatorios...”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de enero de 2009.

II.1.3 En el supuesto de que el Contratista o Proveedor pretenda celebrar acuerdos con terceros, deberá hacerlo del conocimiento al Supervisor de la obra o servicio de forma anticipada y por escrito, quien a su vez, notificará al Representante de la UAAEC, especificando detalladamente el tipo de acuerdo, sus características, beneficios, desventajas, alcances y plazos, con el objeto de que en forma conjunta determinen la conveniencia o no se su aplicación.

II.1.4 En caso de existir solicitudes de la comunidad o de terceros a la Contratista o Proveedor, ésta deberá canalizarlas al Supervisor de la obra o servicio, quien a su vez notificará al Representante de la UAAEC.

II.1.5 El Contratista o Proveedor se obliga a instruir a su personal que durante su estancia en el área de trabajo y en las comunidades evitará expresiones, comentarios o difundir información de toda clase que afecte o deteriore la imagen y los intereses de PEP, y por tanto, el desarrollo de la actividad petrolera.

II.1.6 El Contratista o Proveedor se obliga a informar previamente y por escrito al Supervisor de la obra o servicio, quien a su vez notificará al Representante de la UAAEC, de los arrendamientos de terrenos, casas habitación, servicios de alimentación, entre otros, que pretenda realizar con terceros en las comunidades, con motivo de la ejecución del contrato y de la actividad petrolera con el objeto de identificar su ubicación a fin de prevenir reclamos, bloqueos u otros acontecimientos que pudieran afectar la continuidad de las operaciones presentes y futuras de PEP

II.2 ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.

II.2.1 Para realizar los trabajos o servicios de la actividad petrolera, el Contratista o Proveedor únicamente podrá ingresar a los terrenos propiedad de un tercero (propietario, arrendatario, ejidatario o concesionario de un inmueble) si dispone del permiso de paso y/o trabajo otorgado por este último, comunicándole con anticipación oportuna el ingreso al predio.

II.2.2 El Contratista o Proveedor deberá cumplir las obligaciones o condiciones pactadas con el tercero en el permiso de paso y/o trabajo, durante la estancia en su predio.





No. de licitación:

No. de Contrato:

Fecha:

Página: - 4 -

II.2.3 El Contratista o Proveedor se obliga a realizar sus actividades únicamente dentro del área de trabajo convenida con el tercero en el permiso correspondiente, de requerir mayor superficie, antes de ocuparla, deberá tratarlo con el Supervisor de la obra o servicio, quien lo notificará al Representante de la UAAEC para las gestiones que correspondan.

II.2.4 El Contratista o Proveedor evitará causar daños o perjuicios a terceros durante la ejecución del contrato, y de causar alguno deberá aplicar de forma inmediata las acciones correctivas necesarias, e informar al Supervisor de la obra o servicio, quien lo notificará al Representante de la UAAEC. De igual manera se obliga a presentar las evidencias documentales con la firma de conformidad del tercero, requisito para la autorización de las estimaciones.

II.2.5 El Contratista o Proveedor se obliga a mantener libres de desechos orgánicos e inorgánicos generados por sus trabajadores o su actividad las áreas de trabajo, terrenos y cuerpos de agua adyacentes que sean o no propiedad del tercero, con el fin de evitar contingencias, reclamaciones y/o bloqueos a la actividad petrolera.

II.2.6 De acuerdo a la naturaleza de los trabajos, el Contratista o Proveedor se obliga a ejecutar un plan de prevención de reclamos y mejores prácticas, con el fin de eliminar anomalías durante la ejecución de los trabajos, tales como tapado oportuno de pozos de tiro exploratorios y zanjas, cubriéndolos con el material que se haya extraído durante la apertura y llevando a cabo la dispersión del material excedente producto de la excavación que no sea utilizado para el tapado de la misma, a fin de evitar la formación de bordos que modifiquen la topografía e hidrodinámica de los terrenos, de tal forma que esto restituya las condiciones naturales del área de trabajo, así como la reparación de los caminos vecinales de acceso que resulten afectados por el indebido tránsito de sus equipos, para que al terminar la vigencia del contrato no quede reclamación con terceros sin finiquitar.

II.2.7 El personal del Contratista o Proveedor por ningún motivo sustraerá flora, fauna (frutos, cultivos, madera, plantas, árboles, semovientes, aves, etc.), herramientas, maquinaria y/u otros bienes propiedad de terceros, y en caso de existir inconformidad de terceros afectados por estos motivos, el Contratista o Proveedor se obliga a indemnizar los bienes sustraídos. Asimismo, deberá realizarse el finiquito total presentado al Supervisor de la obra la evidencia documental firmada de aceptación por el tercero afectado de que no existe reclamo presente ni futuro por el concepto indemnizado, relevando a PEP de estos hechos, acción que deberá ser informada al Representante de la UAAEC para asentar la atención y finiquito del reclamo mediante el formato F-07-CF (se anexa). Los documentos formarán parte integrante del expediente de contrato de obra o servicio y requisito para autorizar su finiquito.

II.2.8 El formato F-AE-01 (se anexa) deberá adjuntarse al acta de entrega-recepción de la obra o servicio, debidamente requisitado de Finiquito “AE”, por cada uno de los predios donde se hayan realizado los trabajos relativos a la actividad petrolera, requisito para autorizar el finiquito.

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.

II.3.1 El Contratista o Proveedor se obliga a que las unidades de transporte a su servicio ostenten la razón social de la compañía, número económico y número telefónico en un lugar visible para reporte de quejas o sugerencias.

II.3.2 El Contratista o Proveedor se obliga a instruir a los operadores de sus equipos de transporte a utilizar únicamente los caminos autorizados por el tercero en el permiso correspondiente. Cualquier afectación por este concepto o la inobservancia del permiso será responsabilidad del Contratista o Proveedor.

II.3.3 El Contratista o Proveedor se obliga a transitar por las vías de comunicación y respetar los límites de velocidad indicados por PEP en los anexos del contrato o en los señalamientos viales de los caminos que conducen a las instalaciones de PEP, así como los establecidos en la Ley General de Vías de Comunicación, y cualquier incumplimiento o accidente originado por el Contratista o Proveedor o queja de la comunidad será responsabilidad del Contratista o Proveedor. Por otra parte, su personal tendrá que conducir con cortesía en las comunidades respetando a los transeúntes, semovientes y vehículos agrícolas, cediéndoles el paso para evitar accidentes.

II.3.4 De ocurrir una contingencia imputable al Contratista o Proveedor, éste se obliga a la reparación o indemnización del daño causado con su equipo de transporte en forma inmediata, en los términos que marque la legislación vigente aplicable, informando al Supervisor de la obra o servicio, quien notificará al Representante de la UAAEC, los términos en que se realizó el finiquito.





No. de licitación:

No. de Contrato:

Fecha:

Página: - 5 -

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD

II.4.1 El Contratista o Proveedor se obliga a no utilizar áreas fuera de los límites de la instalación donde se realizan los trabajos, campamentos u otros lugares destinados a actividades, y evitará realizar actividades domésticas, tales como: fogatas, vertimiento de desechos orgánicos e inorgánicos en terrenos y cuerpos de agua para evitar riesgos a la comunidad por incendios y contaminación ambiental.

II.4.2 El contratista o Proveedor se obliga a instalar letrinas portátiles en las áreas de trabajo y hacer obligatorio su uso entre su personal, lo anterior como medida de higiene y evitar reclamos de terceros por conductas impropias, propiciando un clima de respeto a la comunidad.

II.5.- CAPACITACIÓN.

II.5.1 El Contratista o Proveedor se obliga a difundir entre su personal los alcances y disposiciones de este anexo en materia de responsabilidad social y mejores prácticas operativas para una coexistencia armónica con la comunidad y presentar las evidencias correspondientes.

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

III.1 El Contratista o Proveedor se obliga a entregar el Reporte Finiquito “AE” al Supervisor de la obra o servicio, en el que describa que no existen reclamos presente o futuros por afectaciones a casas habitación, pozos artesianos o profundos, presas de abrevadero, cuerpos de agua, manantiales, piletas, flora, fauna (frutos, cultivos, madera, plantas, árboles, semovientes, aves, etc.) y demás bienes propiedad de terceros, derivados de los trabajos realizados, deslindando a PEP de cualquier responsabilidad y firmado de conformidad por el tercero y el Contratista o Proveedor.

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”

IV.1 El Supervisor de la obra o servicio y el Representante de la UAAEC están facultados para corroborar en su caso el cumplimiento de lo estipulado en el presente Anexo, para lo cual, el Contratista o Proveedor se obliga a otorgar las facilidades e información que se le requiera a efecto de verificar el cumplimiento de lo contenido en este Anexo.

REQUERIMIENTOS DEL ANEXO “AE” QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA

OBLIGACIONES NUMERALES COMENTARIOS

II.1.- RELACIÓN CON LA COMUNIDAD.

II.1.1 II.1.3

II.1.4 II.1.5

II.1.6

II.2.- ACCESO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR A LOS TERRENOS PROPIEDAD DE TERCEROS.

II.2.1 II.2.2

II.2.3 II.2.4

II.2.5 II.2.6

II.2.7 II.2.8

II.3.- EQUIPO DE TRANSPORTE.II.3.1 II.3.3

II.3.2 II.3.4

II.4.- PROTECCIÓN AL ENTORNO DE LA COMUNIDAD.

II.4.1 II.4.2





No. de licitación:

No. de Contrato:

Fecha:

Página: - 6 -

II.5.- CAPACITACIÓN. II.5.1

III.- FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. III.1

IV.- SUPERVISIÓN DEL ANEXO “AE”. IV.1

REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR


Ponciano Alberto Zúñiga IzaguirreREPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS EXTERNOS Y COMUNICACIÓN


F-07-CF

Subdirección Región Norte

Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación

FINIQUITO DE DAÑOS A TERCEROS

Fecha: Folio:

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN EXPLORACIÓN SÍSMICA

PREDIO:

PROPIETARIO:

UBICACIÓN DEL PREDIO

SECTOR CAMPO COMUNIDAD Y MUNICIPIO ESTADO

DESCRIPCION DE LOS DAÑOS:

CANTIDAD DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTOPRECIO

UNITARIO ($)IMPORTE

($)

IMPORTE CON LETRA: TOTAL:

Este reporte tiene CÁRACTER DE FINIQUITO, mediante el cual el propietario manifiesta su total satisfacción con relación a la indeminización respecto de los daños causados por la compañía _______________________________________________________________________________________, con Núm. de Contrato ______________________________, relevando a Pemex Exploración y Producción de reclamos presentes o futuros por este(os) concepto(s).

(Nombre y firma) (Nombre y firma)

Propietario Representante de la Compañía


Supervisor de la obra o servicio Representante de la UAAEC


F-AE-01

Subdirección Región Norte

Unidad de Administración de Asuntos Externos y Comunicación

FINIQUITO “AE”

Fecha: Folio:

CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO OPERACIÓN EXPLORACIÓN SÍSMICA

PREDIO:

PROPIETARIO:

Km INICIAL: Km FINAL:

SECTOR CAMPO COMUNIDAD Y MUNICIPIO ESTADO

COMPAÑÍA No. de CONTRATO

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:

OBSERVACIONES:

El propietario con el presente otorga a Pemex Exploración y Producción y a la compañía __________________________________________ con Núm. de Contrato ________________________ su conformidad con los trabajos ejecutados, el recibo y finiquito más amplio que en derecho proceda, manifestando, firmando el presente de conformidad, no reservándose reclamaciones presentes ni futuras con motivo de la actividad realizada, sin considerar vicios ocultos.


Propietario Representante de la Compañía


Supervisor de la obra o servicio Representante de la UAAEC


®

Dictamen de la inclusión de requerimientos específicos del anexo “SSPA” y aspectos particulares

en materia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental

Activo/Área: Integral Burgos

Número del dictamen: IyC 0002/2012Resultado del dictamen: Si Aplica.

Fecha del dictamen: 15-Febrero-2012Área solicitante: Coordinación de Ingeniería y Construcción

Referencia / oficio de solicitud:Fecha de la solicitud de dictamen: 03-Febrero-2012

Descripción de la obra o servicio o Requisición:IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE MEDICIÓN EN ESTACIONES DE RECOLECCIÓN DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS.

Anexo SSPA: SI X NORequerimientos Comunes: SI X NO

Requerimientos Capacitación: SI X NORequerimientos de Seguridad Física: SI X NO

Requerimientos de Seguridad Industrial: SI X NORequerimientos de Salud en el Trabajo: SI X NO

Requerimientos de Protección Ambiental: SI X NORequerimientos Adicionales: SI X NO

Criterios de Evaluación en Materia de SSPA Aplica1. Política de la empresa licitante en materia de SSPA acorde con la de PEP. SI2. Organigrama de la empresa licitante, destacando la ubicación del personal responsable de SSPA. SI3. Compromiso de la empresa licitante a asignar recursos físicos y financieros para cumplir con los requisitos de SSPA.

SI

4. Curriculum Vitae del personal de la empresa licitante responsable de SSPA SI5. Programa(s) de capacitación y adiestramiento o de inducción y capacitación para el personal de la empresa licitante y sus subcontratistas.

SI

6. Programas internos de Verificaciones de cumplimiento al anexo “S” y de Auditorias Efectivas. SIArchivo(s) electrónico(s) considerado(s) para el dictamen:Nombre y extensión Tamaño (KB) Fecha (dd/mm/aa) Hora (hh:mm)BASES SIST AUT DE MEDICIÓN ESTAC_RECOLEC 13FEB2012.pdf

1,981 14/02/2012 17:28

Observaciones y aspectos particulares incluidos en las bases de licitación:o NO.03.0.03 Acceso de personas a instalaciones de Petróleos Mexicanos.o 800-80000-DCSIPA-L-002 Lineamiento para el control de acceso y circulación de vehículos automotores y vehículos

pesados en el centro de trabajo.o NE-249-10000-SI-209-0001 Criterios de seguridad en el manejo de vehículos.o S.G.P.A / DGIRA. DEI.2440.04 Proyecto Integral Cuenca de Burgos 2004-2022.o S.G.P.A./DGIRA.DG.1666.07 Proyecto Regional Cuenca De Sabinas Piedras Negras 2007-2027.o Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.o PG-SS-TC-001-2007 Procedimiento para el análisis e investigación de incidentes/accidentes o fallas crónicas con la

metodología de análisis causa raíz (ACR)o 800-80000-L-DCSIPA-S-001Lineamientos para la elaboración de un procedimiento para investigación y reporte de

incidentes y accidentes.Las actividades que se estarán realizando son: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE MEDICIÓN EN ESTACIONES DE RECOLECCIÓN DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS.Será responsabilidad del Área Usuaria y de Recursos Materiales, si las bases presentan algún cambio posterior a este dictamen en cuanto a la(s) actividad(es) descrita(s) o se modifica la normatividad o disposiciones administrativas en materia de SSPA. En ese caso las bases, los criterios de evaluación técnica y el formato F4 deberán actualizarse.

Por el área solicitante:

Alfredo Tapia Azuara / F- 194867 Nombre, firma y ficha.

Dictaminó:

Jesus Francisco Tazabia Montejo / F- 339850 Nombre, firma y ficha.

E.D.Coordinación de SIPA

Juan Alberto Parra González / F- 139335Nombre, firma y ficha.

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE MEDICIÓN EN ESTACIONES DE RECOLECCIÓN DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS.

ANEXO “SSPA”, Primera Versión. No. de Licitación No. de Contrato

Fecha: 15/02/2012

Hoja: 1 De 2

®

FORMATO 4LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE ESTE ANEXO QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA POR MOTIVO

DEL CONTRATO

LISTADO DE REQUERIMIENTOS COMENTARIOS

II. REQUERIMIENTOS COMUNES

II.1; II.2; II.3; II.4; II.5; II.6; II.7. Requerimientos Generales

II.8.1; II.8.2; II.8.3. Orden y Limpieza

II.9.1; II.9.2.Auditorias, Inspecciones y verificaciones

III. REQUERIMIENTOS CAPACITACIÓN III.1; III.2; III.3; III.4; III.5; III.6.Presentar evidencias de personal capacitado acorde con la natiraleza de los trabajos motivo del contrato.

IV. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD FISICA

IV.1.1; IV.1.2. Registro e Identificación

IV.2.1; IV.2.2; IV.2.3; IV.2.4; IV.2.5; IV.2.6; IV.2.7; IV.2.8; IV.2.9; IV.2.10; IV.2.11.

Acceso a Instalaciones de Petróleos Mexicanos u Organismos Subsidiarios.

IV.3.1; IV.3.2; IV.3.3.Permiso para el uso de teléfonos celulares, radios de comunicación y equipos de fotografía o video.

V. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

V.1; V.2; V.3; V.4; V.5; V.6; Requerimientos de Seguridad

V.9.1; V.9.2; V.9.3; V.9.4; V.9.5; V.9.6.Registro, notificación e

investigación de incidentes/accidentes.

V.10.1; V.10.2; V.10.3; V.10.4; V.10.5. Respuesta a emergenciasV.11.1; V.11.2; V.11.5; V.11.5.1; V.11.5.2;

V.11.5.3; V.11.5.4; V.11.5.5; V.11.5.6.Equipo de protección personal

V.12.1; V.12.2; V.12.3; V.12.4; V.13; V.14. Trabajos con riesgo

V.15.1; V.15.2; V.15.3; V.15.4; V.15.5; V.15.6.Dispositivos de seguridad para

vehículos, maquinaria y equipo de trabajo.

V.16.1; V.16.2; V.16.3; V.16.4; Señalización

V.18.1.Sistema de detección y alarma de

gases

VI. REQUERIMIENTOS DE SALUD EN EL TRABAJO

VI.1; V1.2; VI.3. Requerimientos de salud

V1.4.1; VI.4.3; VI.4.4.Exposición de los trabajadores a

agentes y factores de riesgo.

V1.5.1; VI.5.6.

Servicios para el personal (agua potable, alimentación, servicios

sanitarios, ventilación, calidad del aire, hospedaje y control de plagas,

etc.

VI.6.1; VI.6.2Compatibilidad puesto-persona y vigilancia del estado de salud de

los trabajadores.VI.8.1 Servicio médico

VII. REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

VII.1.1; VII.1.2. Autorizaciones y permisos

VII.2.1; VII.2.2Prevención de Impactos

ambientales

VII.3.1.Estudios de impacto y riesgo

ambientalVII.4.1; VII.4.2 Reporte de cumplimiento ambiental

VII.5.4; VII.5.5; VII.5.6. Agua

VII.7.1; VII.7.2; VII.7.3. Suelo

VII.8.1. RuidoVII.9.1; VII.9.2; VII.9.4; VII.9.5; VII.9.6; VII.9.10;

VII.9.11.Residuos

REQUERIMIENTOS ADICIONALESHERRAMIENTAS BÁSICAS DE SSPA

Análisis de la Seguridad en el Trabajo: Analizar antes de realizar los trabajos o actividades que representan peligros al personal, la salud y al medio ambiente.

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE MEDICIÓN EN ESTACIONES DE RECOLECCIÓN DEL ACTIVO INTEGRAL BURGOS.

ANEXO “SSPA”, Primera Versión. No. de Licitación No. de Contrato

Fecha: 15/02/2012

Hoja: 2 De 2

®

FORMATO 4LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE ESTE ANEXO QUE DEBE CUMPLIR EL PROVEEDOR O CONTRATISTA POR MOTIVO

DEL CONTRATO

Disciplina Operativa: Mantener disponibles los procedimientos, normas, estándares, instrucciones de trabajo para el desarrollo de las actividades y operaciones.Procedimientos Críticos Requeridos: Entrada a Espacios confinados, Trabajos en Altura, Seguridad Eléctrica, Bloqueo de Energía y Materiales Peligrosos, Delimitación de Áreas de Riesgo, Apertura de Líneas y Equipos de Proceso.Capacitación y aplicación del Procedimiento para el Análisis e investigación de Incidentes/Accidentes o Fallas Crónicas con la Metodología de Análisis Causa Raíz (ACR). PG-SS-TC-001-2007

VIII. FORMATOS

FORMATO 1 Mensualmente

FORMATO 2Previo al inicio del contrato y al ocurrir cambios en el responsable.

FORMATO 3 En el caso de presentarse un accidente

FORMATO 4

Los requisitos incluidos en éste documento forman parte integral del contrato y es responsabilidad del contratista que sus subcontratistas y proveedores les den cumplimiento.

FORMATOS 5.1,5.2 Y 5.3

Para elaborar el programa ambiental de cumplimiento de términos y condicionantes y notificar la fecha de inicio/término de las actividades del proyecto.

FORMATOS 6 Y 7Para el cálculo de deducciones por incumplimiento de requisitos del Anexo “SSPA”. (Mensualmente)

De acuerdo por el área solicitante: Dictaminó por el área de SIPA:

Alfredo Tapia Azuara Jesus Francisco Tazabia Montejo Nombre y firma Nombre y firma

ANEXOS TECNICOS 18575110-521-12

Documents

Transcript of ANEXOS TECNICOS 18575110-521-12