BASES ADMINISTRATIVAS 4º LLAMADO A … · Presupuesto Oficial: El presupuesto disponible alcanza...

21
I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO 1/20 BASES ADMINISTRATIVAS 4º LLAMADO A PROPUESTA PÚBLICA DEL PROYECTO “CONSTRUCCION PAVIMENTACION LAS SALINAS – GABRIELA MISTRAL, EL TABO” CODIGO BIP Nº 30064322-0 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 1 GENERALIDADES Las presentes bases norman el proceso de la propuesta pública a través de sistema Chile Compra que efectúan en forma conjunta el Gobierno Regional de Valparaíso, en su calidad de Mandante, y la Ilustre. Municipalidad de El Tabo, en su calidad de Unidad Técnica, para contratar la ejecución de obras, financiadas a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Proyecto código BIP 30064322-0, denominado Construcción Pavimentación Las Salinas – Gabriela Mistral, El Tabo”. Presupuesto Oficial: El presupuesto disponible alcanza la suma de $ 316.364.832 (Trescientos dieciséis millones trecientos sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y dos pesos), equivalente al cien por ciento del monto total disponible para la ejecución de obras civiles. La Unidad Técnica indicará en las Bases Administrativas Especiales, si el llamado a Licitación es por proyectos individuales o por grupos de proyectos. En caso de haber cualquier discrepancia entre estas Bases Administrativas, el Contrato, las Especificaciones Técnicas y demás documentos, será facultad de la Unidad Técnica resolver tales discrepancias, en la forma que mejor beneficie al proyecto, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República. 2 OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a propuesta pública para la contratación y ejecución de las obras que singularizan los Antecedentes que complementan el proyecto . 3 REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA a) Podrán participar en la licitación, las personas naturales y/o jurídica inscrita en el o los registros de los rubros y categorías que a continuación se indica: MINVU: Registro B-1, 2º categoría o superior y MOP: Registro 3ª categoría 10C, 3OC y 5OC. hubieran eje cutado o participadola etapa de diseño de la obra en cuestión b) No podrán participar aquellos Contratistas que hubieran ejecutado o participado en la etapa de diseño de la obra en cuestión. c) Haber comprado las presentes Bases. 4 CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO La ejecución de las obras materia de las presentes Bases se contratarán a través del sistema de suma alzada, sin reajuste ni intereses y su pago se hará en la forma indicada en el Número 15 de este instrumento. Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin reajustes ni intereses de ningún tipo, y en la que las cantidades de obra son determinadas en base al estudio de los antecedentes técnicos y características del terreno por parte del proponente, y los valores unitarios son inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ni otorgar indemnización por concepto o motivo alguno. Con formato: Fuente: 11 pto Con formato: Fuente: Sin Negrita Con formato: Fuente: Negrita, Color de fuente: Automático Con formato: Fuente: 11 pto Con formato: Fuente: 11 pto Con formato: Fuente: 11 pto

Transcript of BASES ADMINISTRATIVAS 4º LLAMADO A … · Presupuesto Oficial: El presupuesto disponible alcanza...

I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO

1/20

BASES ADMINISTRATIVAS

4º LLAMADO A PROPUESTA PÚBLICA DEL PROYECTO “CONSTRUCCION PAVIMENTACION LAS SALINAS – GABRIELA MISTRAL, EL TABO”

CODIGO BIP Nº 30064322-0

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO 1 GENERALIDADES Las presentes bases norman el proceso de la propuesta pública a través de sistema Chile Compra que efectúan en forma conjunta el Gobierno Regional de Valparaíso, en su calidad de Mandante, y la Ilustre. Municipalidad de El Tabo, en su calidad de Unidad Técnica, para contratar la ejecución de obras, financiadas a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Proyecto código BIP 30064322-0, denominado “Construcción Pavimentación Las Salinas – Gabriela Mistral, El Tabo”. Presupuesto Oficial: El presupuesto disponible alcanza la suma de $ 316.364.832 (Trescientos dieciséis millones trecientos sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y dos pesos), equivalente al cien por ciento del monto total disponible para la ejecución de obras civiles. La Unidad Técnica indicará en las Bases Administrativas Especiales, si el llamado a Licitación es por proyectos individuales o por grupos de proyectos. En caso de haber cualquier discrepancia entre estas Bases Administrativas, el Contrato, las Especificaciones Técnicas y demás documentos, será facultad de la Unidad Técnica resolver tales discrepancias, en la forma que mejor beneficie al proyecto, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República. 2 OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Las presentes Bases Administrativas tienen por objeto regular el llamado a propuesta pública para la contratación y ejecución de las obras que singularizan los Antecedentes que complementan el proyecto. 3 REQUISITOS PARA PRESENTARSE A LA PROPUESTA

a) Podrán participar en la licitación, las personas naturales y/o jurídica inscrita en el o los registros de los rubros y categorías que a continuación se indica:

MINVU: Registro B-1, 2º categoría o superior y MOP: Registro 3ª categoría 10C, 3OC y 5OC.

hubieran ejecutado o participadola etapa de diseño de la obra en cuestión b) No podrán participar aquellos Contratistas que hubieran ejecutado o participado en la etapa de

diseño de la obra en cuestión.

c) Haber comprado las presentes Bases.

4 CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO La ejecución de las obras materia de las presentes Bases se contratarán a través del sistema de suma alzada, sin reajuste ni intereses y su pago se hará en la forma indicada en el Número 15 de este instrumento.

Para los efectos anteriores, se entiende por suma alzada, la oferta a precio fijo sin reajustes ni intereses de ningún tipo, y en la que las cantidades de obra son determinadas en base al estudio de los antecedentes técnicos y características del terreno por parte del proponente, y los valores unitarios son inamovibles, sin que proceda, en consecuencia, pagar mayores obras ejecutadas, ni otorgar indemnización por concepto o motivo alguno.

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: Sin Negrita

Con formato: Fuente: Negrita, Colorde fuente: Automático

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

2/21

Con formato: Borde: Inferior: (Sinborde)

Por tanto, el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecución se encomienda, asumiendo el contratista todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos en su ejecución, cualquiera sea su origen, naturaleza o procedencia e incluye, además, el valor de los aportes y derechos a los servicios respectivos, según corresponda, tributos, fletes, remuneraciones, imposiciones, costos de las garantías y, en general, el precio del contrato comprende todo gasto que irrogue o exija su cumplimiento, sea directo o indirecto. Asimismo, se deberá tener presente que el precio de las obras no incluirán ningún tipo de aporte reembolsable que deba efectuarse a las empresas de Servicios Eléctricos, Agua Potable u otros Servicios y, en consecuencia, dichos aportes serán de cargo y propiedad del contratista. En consecuencia, todos los estados de pagos, cancelaciones finales o cualquier otra suma que se devengue a favor de la referida obra materia de esta licitación, serán cancelados por medio de cheque nominativo extendido a nombre del Contratista que haya suscrito el Contrato. 5 NORMAS APLICABLES A LAS LICITACIONES 5.1 NORMAS APLICABLES A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Las obras deberán ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y normas, según corresponda:

a) Las presentes Bases Administrativas y Anexos..

b) Las Especificaciones Técnicas;.

c) Las respuestas a las Consultas y las aclaraciones de la Unidad Técnica.

d) Los Formatos Anexos a las presentes Bases Administrativas. Presupuesto Oficial, ítemizado y valorizado;

d)e) Los planos de los proyectos;

e)f) La Ley General de Urbanismo y Construcciones y su OGUC;

f)g) La Legislación vigente relativa a tránsito, electrificación, etc.;

g)h) Las Normas del Instituto Nacional de Normalización (INN);

h)i) Los Reglamentos SEC, ESVAL, y cualquier reglamento de otro servicio que sea atingente;

i) Las aclaraciones, si las hubiere; i)j) El Reglamento de Obras Públicas, Decreto MOP N°75 del año 2004. j)k) Reglamento de contratación para los SERVIU contenido en el D.S. N° 236 del año 2002.

j)l) El contrato de obra;

En general, todos los reglamentos, ordenanzas y normas que rigen las técnicas de construcción, la previsión social, el contrato de trabajadores y los demás aspectos que digan relación con el desarrollo de una obra de construcción o provisión de alguna especie, todos los cuales se entenderán plenamente conocidos por parte del proponente o contratista, según corresponda. 5.2 NORMAS APLICABLES A LA PRESENTE LICITACIÓN La presente licitación se norma de acuerdo al siguiente orden de preeminencia:

1. Las aclaraciones, si las hubiere, a las Bases Administrativas o a las Especificaciones Técnicas.

2. Las Bases Administrativas.

Con formato: Color de fuente:Automático

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Numerado + Nivel: 1 +Estilo de numeración: a, b, c, … +Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda +Alineación: 0,63 cm + Tabulacióndespués de: 1,27 cm + Sangría: 1,27cm

Con formato: Numerado + Nivel: 1 +Estilo de numeración: a, b, c, … +Iniciar en: 9 + Alineación: Izquierda +Alineación: 0,63 cm + Tabulacióndespués de: 1,27 cm + Sangría: 1,27cm

Con formato: Color de fuente: Rojo

Con formato: Color de fuente: Rojo

Con formato: Numerado + Nivel: 1 +Estilo de numeración: a, b, c, … +Iniciar en: 9 + Alineación: Izquierda +Alineación: 0,63 cm + Tabulacióndespués de: 1,27 cm + Sangría: 1,27cm

3/21

Con formato: Borde: Inferior: (Sinborde)

3. Las Especificaciones Técnicas.

4. Los Formatos Anexos al las presentes Bases Administrativas. Presupuesto Oficial, ítemizado y valorizado.

4.5. Los planos de los proyectos.

5.6. Presupuesto Oficial, ítemizado y valorizado.

6 DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Las obras deberán ejecutarse en el plazo máximo de 150 días corridos, en caso contrario será el ofertado por el contratista adjudicado, el cual no podrá ser superior al plazo indicado. El plazo para la ejecución de las obras se contará desde la firma del contrato respectivo, si esta coincide con la entrega material del terreno, salvo que dicha entrega se hiciese en fecha posterior, por causa ajena a la voluntad del contratista, en cuyo evento el plazo se computará desde dicha entrega. La Unidad Técnica hará entrega del terreno al contratista adjudicado, en un plazo no superior a diez días corridos contados desde la firma del contrato. 7 ACLARACIONES A LOS ANTECEDENTES Corresponde a los oferentes la determinación de las medidas y cálculos de las cantidades de obras a ejecutar, en conformidad a las especificaciones, planos y demás antecedentes técnicos proporcionados en las presentes bases por la Unidad Técnica. En consecuencia, si durante o con motivo del estudio de dichos antecedentes o de las presentes bases, surgieran dudas u objeciones que formular, los oferentes deberán solicitar las aclaraciones pertinentes mediante la formulación de consultas por escrito a través del Portal de Chile compra, de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.886 y su reglamento, a contar del día xx de octubre de 2010 hasta 14:00 hrs. Con motivo de dichas consultas, la Unidad Técnica podrá responder y aclarar estas Bases, las Especificaciones Técnicas y los demás antecedentes que formen parte de la licitación, respuestas y/o aclaraciones que pasarán a formar parte integrante de estas bases y/o del contrato de obra respectivo, las que quedaran a disposición de los interesados en el Portal de Chile compra a contar del día xx de Octubre de 2010 desde las 10:00 hrs. Se responderán sólo preguntas atingentes al proyecto. Será obligatorio para todos los participantes de la presente licitación, adjuntar dicho documento (respuestas y aclaraciones) en el sobre Presentación Documentos Anexos. Aquel participante que no retire las aclaraciones y/o no adjunte estos documentos en su propuesta, será declarado fuera de Bases. 8 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y GARANTÍAS Es de carácter obligatorio, para los proponentes, presentar en papel todos los antecedentes administrativos y técnicos solicitados en la propuesta, para ello, las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y caratulados: “Documentos Anexos” y “Propuesta Económica”, respectivamente. El no cumplimiento de esto será causal para declarar al oferente fuera de bases.

a) En cada uno de los sobres se indicará el nombre de la propuesta, nombre del oferente, domicilio y firma del representante legal del oferente, debiendo contener todos los antecedentes solicitados por la Unidad Técnica.

b) Todos los documentos serán presentados en un expediente original, (salvo los que se eximan

expresamente), más dos expedientes copia, en idioma español, sin enmiendas ni borrones ni frases manuscritas y firmados por el oferente o por el representante legal de la empresa o por quien reciba esta responsabilidad a través de documento notarial, los documentos legales y bancarios podrán ser fotocopias. Todos los documentos deberán venir debidamente archivados.

c) No deberán ser firmados por el representante legal del proponente los originales de los

documentos bancarios.

d) Las medidas se expresarán en las unidades que correspondan según la partida y los valores en pesos chilenos.

Con formato: Numerado + Nivel: 1 +Estilo de numeración: 1, 2, 3, … +Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda +Alineación: 0,63 cm + Tabulacióndespués de: 1,27 cm + Sangría: 1,27cm

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Sangría: Sangríafrancesa: 1,88 cm, Numerado + Nivel:1 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, … +Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda +Alineación: 0,63 cm + Tabulacióndespués de: 1,88 cm + Sangría: 1,88cm, Punto de tabulación: 0,63 cm,Lista con tabulaciones + No en 1,88cm

Con formato: Fuente: 11 pto, Resaltar

Con formato: Derecha: -0,01 cm,Punto de tabulación: 1,27 cm,Izquierda

4/21

Con formato: Borde: Inferior: (Sinborde)

e) Los antecedentes presentados deberán permitir la completa revisión y comprensión de la oferta.

Los antecedentes deberán concordar entre sí. 88.1 CONTENIDO SOBRE “Documentos Anexos” En el sobre “Documentos Anexos” el contratista deberá incluir los siguientes antecedentes:

a) Identificación completa del oferente y su representante legal, cuando corresponda, incluyendo los domicilios y los números de RUT. (se adjunta formatoFormulario de identificación). Se deberá certificar la representación legal y los poderes concedidos.

b) Declaración jurada notarial en que el oferente declare estar en conocimiento de las

características generales del terreno en que se ejecutará la obra, de las vías de acceso y de los centros de provisión de material, de los antecedentes que forman parte de la propuesta y que acepta ésta en todas sus partes, así como la facultad privativa del Mandante de adjudicar la licitación. (se adjunta Formulario).

c) Certificado de la Inscripción vigente en cualquiera de los registros indicados en las Bases

Especiales con una vigencia no superior a 30 días contados desde la fecha de apertura de la propuesta.

d) Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta extendida a la orden de la Ilustre Municipalidad de

El TaboUnidad Técnica, según lo indicado en el punto 9.1 de estas Bases Administrativas.

e) DeclaraciónCurrículum de la Empresa.

f) Declaración Jurada Simple con la relación de las obras contratadas y/o en ejecución, ambas en el período de la licitación, señalando los montos de cada uno de los contratos, m2 construidos, el contratante y la comuna.

g) Equipo de trabajo del que dispondrá el contratista, indicando organigrama de la Empresa a

utilizar en la obra, señalando la respectiva cantidad de mano de obra calificada, semi calificada y no calificada a ocupar en ella.

h) i)g) Fotocopia legalizada de las tres últimas declaraciones efectuadas en el formulario Nº 29 del

Servicio de Impuestos Internos y del formulario 22 del último año. Si esta información es declarada a través de Internet, se deberá presentar el Certificado de Recepción de dichas declaraciones realizadas a través del sitio Web del Servicio de Impuestos Internos. La Comisión de evaluación deberá validar el Certificado de Recepción entregado por el proponente, consultando la opción “verificación de declaración de terceros”, contenida en el sitio Web del Servicio de Impuestos Internos.

j)h) Certificado de Antecedentes Comerciales extendido por Dicom o Cámara de Comercio, con

vigencia no superior a 30 días corridos anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

k)i) Certificado en que se acredite no tener deudas laborales, extendido por Dicom o Inspección del trabajo, con vigencia no superior a 30 días corridos anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

l)j) Copia o fotocopia de acta de aclaraciones de propuesta bajadas del portal Mercadopublico con

firma del representante legal del oferente participante.

m)k) Copia o fotocopia boletín de pago por adquisición de bases.

n)l) Copia Acta de Visita a Terreno, se hace referencia en el punto 10.1 de las presentes bases. 88.2 CONTENIDO SOBRE “Propuesta Económica”

Con formato: Sin viñetas ninumeración

5/21

Con formato: Borde: Inferior: (Sinborde)

En este sobre se incluirá:

a) Análisis de precios unitarios de todas las partidas, desglosando claramente los costos y rendimientos de materiales, tipo y calidad de los materiales cuando corresponda, mano de obra, equipos y herramientas, gastos generales, utilidades e IVA para cada partida que contempla el proyecto.

b) Formato Presupuesto (entregado por la Unidad Técnica), de construcción detallado por partida,

consignando la cantidad de obra, precios unitarios, y el precio total de la partida, gastos generales, utilidades, IVA y el precio total, en pesos chilenos. El presupuesto no deberá incluir valores de permiso de edificación, revisores independientes, diseños de arquitectura y en general aportes reembolsables. No se admitirá la falta de partidas, lo que será causal de ser declarado fuera de bases. Las partidas que sean incluidas en otra, no serán retiradas del ítemizado y deberán señalar “incluida en ítem Nº XXX” y además quedar reflejadas en el análisis de precios unitarios del ítem en el cual se incluyen. Aquellas partidas que no sean valorizadas y no cumplan con lo anterior, serán consideradas faltantes, salvo que se indique en las respuestas y aclaraciones, para lo cual el oferente deberá indicar en dichas partidas “respuesta NºXX” o “aclaración NºXX”, según corresponda.

c) Flujo de caja. Se especificarán claramente los estados de pago y el anticipo, si lo hubiere. El Flujo de Caja deberá ser coincidente con la Carta Gantt, indicando en forma clara el avance (en días corridos o porcentaje) que se contempla en cada Estado de Pago. Teniendo la obligación de presentar a lo menos un estado de pago mensual.

d) Carta Gantt, que indique la ruta crítica e incluya ítem, descripción, costo total y demora de cada

una de las partidas descritas en la letra b) del presente numeral, las que deberán ser concordantes con el Flujo de Caja. La Carta Gantt debe ser coincidente con el plazo ofertado. Debiendo incluir además la correspondiente curva de avance proyectado.

e) Declaración Jurada simple indicando la procedencia y el número de trabajadores a ser

contratados como promedio mensual directamente en la comuna, en la provincia y en el resto de la región en forma excluyente unas de otras, lo anterior respecto de la mano de obra semi calificada y no calificada (según formulario adjunto). Declaración Jurada simple indicando los profesionales a cargo de la obra. En este caso se considerarán sólo los profesionales que tengan directa relación con las obras. Adjuntar Currículo de cada uno de ellos y fotocopia legalizada ante notario del certificado de título profesional. En caso de que, al ejecutarse la obra, el o los profesionales presentados en la propuesta no puedan participar de ésta y deban ser reemplazados, se deberá cumplir con las mismas exigencias señaladas para el profesional designado originalmente, lo que deberá ser solicitado por escrito a la Unidad Técnica para su debida autorización.

f) Formato “Oferta Económica” adjunto a las Bases Administrativas, con la información requerida

en éste.

g) Declaración de cantidad de mano de obra calificada, semi/calificada y no calificada a ocupar en la obra para lo cual se deberá llenar el formato entregado (Anexo Nº 4).

La totalidad de los formatos deberán entregarse debidamente completados y suscritos. 89 DE LAS GARANTIAS Las Boletas de Garantía deberán ser tomadas por el oferente a favor del Gobierno Regional o de la Unidad Técnica, según se señale en las presentes Bases, y no podrán ser tomadas por un tercero, a excepción que dicho tercero sea propietario y/o representante legal de la empresa que se está presentando a la propuesta, cuya identificación debe coincidir con la indicada en los documentos solicitados en el punto 88.1 .a) de las presentes bases. Respecto de los proponentes que resulten seleccionados, la garantía de Seriedad de la Oferta se mantendrá hasta que el contratista adjudicado proceda a firmar el respectivo contrato. 99.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA

a) Para garantizar la presentación y seriedad de la obra , cada proponente deberá entregar junto con la propuesta una Boleta de Garantía pagadera a 30 días, o Vale Vista, a la orden de la

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Sangría: Primera línea: 0 cm

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: Negrita

6/21

Con formato: Borde: Inferior: (Sinborde)

Unidad Técnica, por un monto equivalente al 2% del Monto oficial correspondiente a $6.327.297 (Seis millones trecientos veintisiete mil doscientos noventa y siete pesos); con una vigencia de 60 días corrido a contar de la fecha de apertura de la propuesta, extendida a nombre de la I. Municipalidad de El Tabo, RUT 69.073.700-0, con domicilio Avenida Las Cruces Norte Nº 401, Las Cruces, Comuna de El Tabo.

b) La caución deberá indicar; PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA OBRA

“CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN LAS SALINAS-GABRIELA MISTRAL, EL TABO” CODIGO BIP Nº 30064322-0

c) Si el oferente adjudicado se niega a firmar el contrato o no da cumplimiento al plazo indicado en

la letra c del numeral 14 de las presentes Bases, la Boleta o Vale Vista se hará efectiva, perdiendo el contratista el 100% del monto de la garantía. El monto del cobro de la Boleta de Garantía por Seriedad de la Oferta quedará a beneficio de la Unidad Técnica en el caso que el contratista se desista de su oferta y no suscriba el contrato

d) Una vez que se haya firmado el contrato, esta Boleta de Garantía o Vale Vista será restituida a

los proponentes que correspondano favorecidos. 9

e) Respecto del proponente que resulte adjudicado y/o seleccionado, la garantía se mantendrá hasta que el contratista haya hecho entrega de la Boleta de Fiel Cumplimiento de Contrato.

9.2 DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

a) El proponente contratado deberá entregar, al momento de la suscripción del contrato, una Boleta de Garantía Bancaria pagadera a 30 días, equivalente al 5% del valor del contrato extendida, a nombre del Gobierno Regional de Valparaíso, RUT Nº 72.235.100-2, con domicilio en Melgarejo 669 Piso 7, Valparaíso, con vencimiento igual al plazo del Contrato, más 90 días corridos. una vigencia igual a la fecha de término de la obra ofertada más 90 días corridos a contar de la fecha de firma del contrato, con la finalidad de garantizar la correcta y oportuna ejecución de la obra.

b) La caución deberá indicar; PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA “CONSTRUCCION PAVIMENTACION LAS SALINAS –GABRIELA MISTRAL, EL TABO” CODIGO BIP Nº 30064322-0.

c) Esta Boleta de Garantía será restituida una vez efectuada la recepción provisoria de la Obra,

sin observaciones, previa entrega de los documentos de Garantía Bancaria por Buen Comportamiento de la misma.

d) En caso de haber aumentos de plazo, ya sea por modificación de especificaciones o por

atrasos justificados de parte del contratista, se deberá modificar el contrato respectivo. Al mismo tiempo se deberán modificar las fechas de vencimiento de las Boletas de Garantía en igual cantidad de días del aumento de plazo. En caso que exista modificación del contrato y esto implique modificación de los montos de inversión, la boleta deberá ser modificada con el objeto de mantener el porcentaje establecido en las Bases Especiales. Sólo cuando haya aumento de obra y no de plazo, se aceptará una boleta complementaria a la original.

e) Si el contrato es resuelto por alguna de las causales dispuestas en el numeral 25 de las

presentes Bases, la(s) Boleta(s) de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato se harán efectivas y el contratista perderá el 100% del valor de estas, quedando dicho monto en favor de la recontratación del proyecto.

99.3 POR ANTICIPO

a) Consistirá en una o más Boleta de Garantía Bancaria pagadera a 30 días, emitida a nombre del Gobierno Regional de Valparaíso, RUT Nº 72.235.100-2, con domicilio en Melgarejo 669, Piso 7, Valparaíso, con una vigencia igual a la fecha ofertada para el termino de la obra y por un monto igual al del anticipo, el que será devuelto a través de descuentos en los Estados de Pagos. Estas boletas de garantías podrán ser recuperadas por el contratista, una vez haya reintegrado montos del anticipo iguales a los valores parciales de las Boletas de Garantías entregadas en custodias.

b) Se podrá presentar una o más Boletas de Garantía Bancarias, las que se podrán recuperar,

según sea el avance en la devolución del anticipo.

Con formato: Color de fuente:Automático

Con formato: Color de fuente:Automático

Con formato: Color de fuente:Automático

7/21

Con formato: Borde: Inferior: (Sinborde)

c) La caución deberá indicar; PARA GARANTIZAR LA DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE LA OBRA “CONSTRUCCION PAVIMENTACION LAS SALINAS – GABRIELA MISTRAL” CODIGO BIP Nº 30064322-0

Si el contrato es resuelto por alguna de las causales dispuestas en el numeral 25 de las presentes Bases, la(s) Boleta(s) de Garantía por Anticipo se harán efectivas y el contratista perderá el monto equivalente a la suma no restituida del anticipo.

d) 99.4 DE CORRECTA EJECUCIÓN Y DE BUEN COMPORTAMIENTO DE LA OBRA

a) Para recibir el último Estado de Pago y posterior a la Recepción Provisoria de las Obras, el Contratista deberá entregar, junto a la correspondiente factura, una Boleta de Garantía Bancaria pagadera a 30 días, por un valor total equivalente al 3% del valor contratado incluido sus aumentos, extendida a nombre del Gobierno Regional de Valparaíso, RUT Nº 72.235.100-2, con domicilio en Melgarejo 669, Piso 7, Valparaíso, con una vigencia igual a la fecha de recepción definitiva, más 30 días.

b) La caución deberá indicar; PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN

COMPORTAMIENTO DE LA OBRA “CONSTRUCCION PAVIMENTACION LAS SALINAS – GABRIELA MISTRAL” CODIGO BIP Nº 30064322-0

c) Esta Boleta de Garantía será devuelta al Contratista una vez realizada la Recepción Definitiva

de las Obras.

d) Esta Boleta podrá hacerse efectiva por parte del Mandantede la Unidad Técnica, si se detectaran fallas en la obra, y el contratista no se hiciere cargo de ellas, según se señala en 1820.1.9 de las presentes Bases, o, si a su fecha de vencimiento, no ha sido realizada la Recepción Definitiva y la Boleta no ha sido renovada. Siendo responsabilidad del contratista solicitar formal y oportunamente a la Unidad Técnica la correspondiente Recepción Definitiva de la obra.

e) Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que al Contratista corresponda de conformidad a

lo dispuesto por el Código Civil. 9 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA, VISITA A TERRENO, 10 LA RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS Las Bases Administrativas, estarán disponibles en el portal www.chilecompra.cl a partir del día 8 de Septiembre de 2010, a partir del 16:00 hrs. Los antecedentes técnicos de la presente propuesta serán puestos a la venta desde el día 9 de Septiembre de 2010 y 13 de septiembre de 2010 en oficinas de la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de El Tabo, ubicados en Avenida Las Cruces Norte Nº 401 Comuna El Tabo Lunes- Viernes, entre las 09:00 y las 14:00 hrs. y sábado entre 9:00 horas y las 13:00 horas. El valor de los antecedentes técnicos de la propuesta, tendrán un valor de $ 30.000 IVA incluido. 10.1 Visita a Terreno: Todos los Contratistas que estén Participando de este proceso de licitación, deberán reunirse, el día 14 de Septiembre de 2010 a las 15:00 horas, en la I. Municipalidad de El Tabo, Dirección de Obras Municipales, ubicada en Avenida Las Cruces Norte Nº 401, comuna de El Tabo, lo anterior se certificará con la confección de un Acta de Asistencia, en donde se anotará el nombre y cédula de identidad del Contratista y/o representante que concurra, el cual deberá firmar dicha acta previo al recorrido, para posteriormente dirigirse a terreno en conjunto con los profesionales de la Unidad Técnica. Al finalizar esta, se hará entrega de una copia del acta a cada contratista que haya participado de esta visita Dicha visita tendrá el carácter de obligatoria para poder seguir participando de la propuesta pública de que trata el presente instrumento. Las empresas que no asistan a esta visita, quedarán automáticamente eliminadas del proceso. Asimismo, se deja constancia que aquel Contratista que no asista a la hora señalada de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior, no podrá seguir participando en el proceso de licitación. 10.2 Apertura electrónica y de los sobres

Con formato: Color de fuente:Automático

Con formato: Color de fuente:Automático

Con formato: Color de fuente:Automático

Con formato: Fuente:(Predeterminado) Arial, 11 pto, SinResaltar

Con formato: Fuente:(Predeterminado) Arial, 11 pto, SinResaltar

Con formato: Continuar lista,Justificado, Punto de tabulación: -5,5cm, Izquierda

Con formato: Fuente:(Predeterminado) Arial, 11 pto

Con formato: Fuente:(Predeterminado) Arial, 11 pto

Con formato: Fuente:(Predeterminado) Arial, 11 pto

Con formato: Fuente:(Predeterminado) Arial

8/21

Con formato: Borde: Inferior: (Sinborde)

La apertura electrónica de la propuesta se realizara a través del Portal Chilecompra el día 21 de septiembre de 2010, a las 9:30 horas, adjuntando anexos: Formato de identificación del oferente y Formato de oferta económica. La entrega de los sobres, conteniendo los antecedentes descritos en las presentes bases, deberá realizarse en forma personal, el día 21 de septiembre de 2010, lugar Oficina de Partes de la I.Municipalidad de El Tabo y hasta las 9:30 hrs. No se recibirán propuestas después de esta hora. A partir de dicha hora, los oferentes no podrán retirar ni modificar sus propuestas. Los proponentes que no cumplan con lo anterior, serán declarados fuera de bases. La apertura de los sobres se efectuara el mismo día de la entrega de sobres, a las 12:15 hrs., en la Sala de Concejo Municipal de la I. Municipalidad de El Tabo, ubicada en Avda. Las Cruces Norte Nº 401, Comuna El Tabo.

a) Se constituirá una Comisión de Apertura, integrada por a lo menos tres representantes de la Unidad Técnica, designados por decreto Alcaldicio o Resolución, según corresponda.

b) El Mandante tendrá la facultad de designar a un representante para que esté presente en el

acto de apertura.

a)c) Un integrante de la Comisión de Apertura dará lectura de los proponentes que compraron las Bases, asistieron puntualmente a la visita a terreno y que por ende, pueden participar de la presente licitación.

d) Se abrirá en primer lugar el sobre “Documentos Anexos”, devolviéndose sin abrir el sobre

“Propuesta Económica” a aquellos proponentes que no hayan incluido (entendiendo por no incluido, la ausencia del respectivo documento), cualquiera de los antecedentes y certificados exigidos en el punto 8.1 “Documentos Anexos”, de las presentes Bases Administrativas Generales, perdiéndose con ello el derecho a participar en la etapa de evaluación y adjudicación de la propuesta.

e) En segundo lugar, y cuando corresponda, se abrirán los sobres “Propuesta Económica”.

Aquellos oferentes que no incluyan cualquiera de los antecedentes y certificados exigidos en el punto 8.2 de las presentes Bases, perderán el derecho a participar en la etapa de evaluación y adjudicación de la propuesta, quedando los sobres y su contenido en posesión de la Comisión de Apertura.

f) La Unidad Técnica rechazará aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos exigidos en las

presentes bases de la licitación.

b)g) Asimismo, se rechazarán todas aquellas ofertas cuyo precio resulte inferior al 90% del presupuesto disponible indicado en el punto 1 de estas bases y por ende no se considerarán en la evaluación.

h) Durante el acto de apertura se leerán en voz alta el nombre de los oferentes, el precio de cada

oferta, el plazo y el monto de las garantías. De todo lo actuado se levantará un Acta de Apertura, que será suscrita por los integrantes de la Comisión de Apertura y por los oferentes que así lo estimen.

i) Desde que su oferta es abierta, el Proponente queda obligado a mantener su monto durante el

período de vigencia de la boleta de garantía o vale vista de seriedad de la oferta. Si transcurrido dicho plazo no se adjudicara la Propuesta, el Oferente queda libre de todo compromiso pudiendo recuperar la Boleta de Garantía o Vale Vista de Seriedad de la Oferta.

j) Al finalizar el acto de apertura, se procederá a hacer devolución de la Boleta de Garantía o

Vale Vista por seriedad de la oferta a aquellos proponentes que hayan sido declarados fuera de bases durante dicho acto, previo endoso correspondiente.

k) El representante del Gobierno Regional Región de Valparaíso, presente durante el Acto de

Apertura, deberá retirar una copia de todos los antecedentes recibidos en este acto. En caso de no estar presente ningún representante, la Unidad Técnica deberá enviar una copia al Gobierno Regional a más tardar el día hábil siguiente de efectuada la apertura de la propuesta.

l) Los antecedentes de los sobres que hayan sido abiertos, no serán devueltos a los proponentes,

salvo lo indicado en la letra j) del presente numeral.

9/21

Con formato: Borde: Inferior: (Sinborde)

Toda información que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que altere el principio de igualdad de los oferentes, entregada en los Documentos Anexos u otros que la Unidad Técnica requiera, será estimada fraudulenta, siendo causal de eliminación del oferente del proceso de licitación. Si en el momento de la apertura del sobre "Documentos Anexos", se comprobase que uno o más oferentes no cumple con lo solicitado, quedando fuera de Bases, se le(s) devolverá el segundo sobre sin abrir. DE acuerdo a lo dispuesto en la letra d) del punto 10.2. No obstante de haber situaciones de carácter menor (se presenta el documento pero con errores de forma) que a juicio de la comisión de apertura no afecten la igualdad de condiciones de los oferentes, se abrirán los sobres “Propuesta económica” consignando en el acta tal situación. 1011 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA Se constituirá una Comisión de Evaluación de la ofertas, integrada a lo menos por tres representantes de la Unidad Técnica, designados por decreto o resolución, según corresponda. Las propuestas serán evaluadas por la Comisión de Evaluación, la que propondrá la adjudicación o rechazo de ellas mediante un Informe de Adjudicación en que indicará las razones técnicas, financieras y jurídicas del rechazo o de la adjudicación de cada una de las ofertas analizadas. El Alcalde o Jefe Superior del Servicio remitirá al Mandante en un plazo máximo de diez días corridos a contar de la fecha de apertura, a través de oficio firmado por él, copia informativa de la propuesta de adjudicación que debe contener el nombre del adjudicatario y el monto y plazo de su oferta, adjuntando el Informe de Adjudicación. La evaluación de las propuestas se realizará mediante la aplicación de una pauta de evaluación con su correspondiente ponderación y fórmula de cálculo: En el análisis de las ofertas se asignará un puntaje de 1 a 10 a los factores que a continuación se detallan, con su correspondiente ponderación: 18.1 Oferta Económica: 3510% Se evaluará con el mayor puntaje la oferta más económica. Las demás ofertas serán evaluadas de acuerdo a la siguiente formula: Pje Oi = (Oe/Oi)* 10 Donde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i Oe : Oferta más conveniente Oi : Oferta del oferente i 18.2 OfertaPropuesta Técnica: 6040% Corresponde a la claridad con que se presenten los antecedentes solicitados en el Punto 88.2 de estas Bases Administrativa se evaluará: • La concordancia de la carta Gantt con el flujo de caja. (40%). Se aplicará el puntaje máximo al o los

oferentes que tengan esta concordancia y el mínimo al o los que no. • Análisis de precios unitarios (30%). Se aplicará puntaje máximo al o los oferentes, cuyos análisis

estén completos y consideren un detalle congruente con la partida. Se aplicará descuento porcentual de puntaje en relación al total de precios unitarios analizados, menos el o los que presenten deficiencias, lo que deberá ser debidamente identificado y justificado en el respectivo informe. Si la cantidad de precios unitarios con deficiencias superan el 5% del número de ítems ofertados, se asignará el puntaje mínimo.

• Presupuesto por partida y coherencia con monto ofertado (30%). Se aplicará puntaje máximo al o los oferentes, cuyo presupuesto este completo. Se aplicará descuento porcentual de puntaje en relación al total de partidas presentadas, menos la o las que presenten deficiencias. Característica de la Empresa 40% • Certificación de m2 construidos en obras similares en los últimos 6 años. La Certificación será

extendida por el mandante al cual se le haya ejecutado las obras u que debe concordar con lo declarado con el proponente en el anexo 1 (Declaración Jurada de Obras Ejecutadas). Se reasignará mayor puntaje al oferente que certifique más metros cuadrados, según lo establecido precedentemente.

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Color de fuente:Automático

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Color de fuente:Automático

Con formato: Fuente: Sin Negrita,Color de fuente: Automático

10/21

Con formato: Borde: Inferior: (Sinborde)

Mano de Obra: 0% Corresponde a la mayor mano de obra a ser contratada de la comuna, provincia y región, se asignará un puntaje de 80%, 15% y 5% a cada una de las cantidades ofrecidas. La Mano de obra no Calificada (NC) tiene un 70% y la semi calificada (SC) un 30%. De esto se obtiene un índice de mano de obra. El puntaje máximo lo tendrá aquel oferente que presente un mayor índice de consumo de mano de obra durante la ejecución. El Puntaje, se determinará de la siguiente forma: Pje Oi = (Oi/Oe) * 10 Donde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i Oe : Oferta más conveniente Oi : Oferta del oferente i

Índice = Comuna. 0,8 (NC x 0,7 + SC x 0,3) +... . ..Provincia. 0,15 (NC 0,7 + SC x 0,3) +... ...Región .0, 05 (NC x 0,7 + SC x 0,3) • En caso de no existir concordancia entre el detalle de mano de obra y la declaración de la cantidad de mano de obra a contratar, se tomará la menor cantidad declarada considerando toda la mano de obra como regional. 18.3 Plazo:05 10% Corresponde al plazo de ejecución de la obra, y/o entrega del equipamiento. El puntaje máximo lo tendrá aquel oferente que presente un menor plazo en la ejecución. La escala calificatoria, se determinará según la siguiente fórmula; Pje Oi = (Oe/Oi) * 10 Donde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i Oe : Índice Oferta más conveniente Oi : Índice Oferta del oferente i

El puntaje obtenido por Mano de Obra , el cual no se pondera y no forma18.5 Mano de

Obra: 0% Corresponde a la mayor mano de obra a ser contratada de la comuna, provincia y región, se asignará un puntaje de 80%, 15% y 5% a cada una de las cantidades ofrecidas. La Mano de obra no Calificada (NC) tiene un 70% y la semi calificada (SC) un 30%. De esto se obtiene un índice de mano de obra. El puntaje máximo lo tendrá aquel oferente que presente un mayor índice de consumo de mano de obra durante la ejecución. El Puntaje, se determinará de la siguiente forma: Pje Oi = (Oi/Oe) * 10 Donde: Pje Oi : Puntaje obtenido por oferente i Oe : Indice Oferta más conveniente Oi : Indice Oferta del oferente i Indice = Comuna. 0,8 (NC x 0,7 + SC x 0,3) +... . ..Provincia. 0,15 ( NC 0,7 + SC x 0,3 ) +... ...Región .0,05 (NC x 0,7 + SC x 0,3 ) En caso de no existir concordancia entre el detalle de mano de obra y la declaración de la cantidad

de mano de obra a contratar, se tomará la menor cantidad declarada considerando toda la mano de obra como regional.

Los puntajes obtenidos por Mano de Obra y Características de la Empresa, los cuales no se ponderan y no forman parte del puntaje final del oferente, se consideraconsideran solamente como

Con formato: Color de fuente:Automático

Con formato: Esquema numerado +Nivel: 2 + Estilo de numeración: 1, 2, 3,… + Iniciar en: 1 + Alineación:Izquierda + Alineación: 0,95 cm +Tabulación después de: 1,69 cm +Sangría: 1,69 cm

Con formato: Título 1

Con formato: Texto independiente,Izquierda

Con formato: Texto independiente,Izquierda, Punto de tabulación: 1,27cm, Izquierda

Con formato: Texto independiente,Izquierda, Con viñetas + Nivel: 1 +Alineación: 0 cm + Tabulación despuésde: 0,63 cm + Sangría: 0,63 cm, Puntode tabulación: 1,27 cm, Izquierda

11/21

Con formato: Borde: Inferior: (Sinborde)

criteriocriterios de desempate, en cuyo caso se considerará primero el puntaje por mano de obra y luego el puntaje por Características de la Empresa, según orden de precedencia. 11 12 12 DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA 13 14 La propuesta se entenderá adjudicada, cuando la Unidad Técnica se pronuncie oficialmente

Mediante Decreto de Adjudicación. 15 16 1712 DE LAS OFERTAS La oferta económica electrónica deberá ser subida en valor neto y en el formulario de papel la oferta económica se debe indicar con IVA. De presentarse una (01) sola oferta, la Comisión de Evaluación procederá a realizar su evaluación, pudiendo proponer o rechazar su adjudicación. a) En el caso que no se hayan presentado ofertas, la propuesta licitación será declarada desierta. En tal evento, se efectuará una nueva licitación conforme a lo dispuesto en estas Bases. b)13 El resultado de la propuesta se comunicará por escrito a cada uno de los participantes

cuyas ofertas han sido evaluadas, una vez aprobado el Decreto o Resolución correspondiente.DE LA ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

c) Una vez resuelta la adjudicación, las empresas o personas naturales proponentes que hayan

participado en el proceso de licitación de la propuesta se encontrarán inhabilitadas para ejercer funciones de Asesoría e Inspección de la obra en cuestión.

13

d)a) La propuesta se entenderá adjudicada, cuando la Unidad Técnica así lo dictamine, a través de la emisión de un Decreto Alcaldicio, en el cual entre otras cosas se deberá consignar el nombre del proponente favorecido (persona natural y/o jurídica), el monto ofertado (Impuesto incluido), y el plazo de ejecución en días corridos.

e)b) El resultado de la propuesta se comunicará por escrito a cada uno de los participantes

cuyas ofertas han sido evaluadas, una vez aprobado el Decreto o Resolución correspondiente. La decisión que se adopte no dará lugar a indemnización de ningún tipo en favor de los proponentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas o que no hayan sido favorecidas.

f)c) Una vez resuelta la adjudicación, las empresas o personas naturales proponentes que hayan

participado en el proceso de licitación de la propuesta se encontrarán inhabilitadas para ejercer funciones de Asesoría e Inspección de la obra en cuestión.

g)d) El oferente adjudicado, en caso de ser persona jurídica, deberá hacer entrega previo a la

firma del contrato de copia autorizada del extracto de la sociedad y sus modificaciones, copia de su publicación en el Diario Oficial y Certificado de Vigencia de la Sociedad, con una antigüedad no superior a 30 días. Se deberá certificar la representación legal y los poderes concedidos

1814 DEL CONTRATO

Suscribirán el contrato:

a) El contratista que ejecutará la Obra hasta su total finalización, de acuerdo a las presentes Bases Administrativas, las Especificaciones Técnicas, Planos y Aclaraciones.

b) La Unidad Técnica, representada por el Alcalde, la que gestionará el pago al contratista del

precio convenido de acuerdo a la modalidad propuesta por el oferente conforme a las Bases Administrativas.

c) El contrato será redactado por la Unidad Técnica. El proponente adjudicado tendrá el plazo de

10 días hábiles contados desde la fecha de notificación de la adjudicación y entrega del contrato, para suscribirlo ante notario y entregar la Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento de

Con formato: Continuar lista, Sinviñetas ni numeración

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: Negrita,Español (España - alfab. tradicional)

Con formato: Sangría: Izquierda: 0cm, Sangría francesa: 0,63 cm,Numerado + Nivel: 1 + Estilo denumeración: 1, 2, 3, … + Iniciar en: 1+ Alineación: Izquierda + Alineación: 0,63 cm + Tabulación después de: 1,88 cm + Sangría: 1,88 cm, Punto detabulación: 0,63 cm, Lista contabulaciones + No en 1,88 cm

Con formato: Fuente: 11 pto

12/21

Con formato: Borde: Inferior: (Sinborde)

Contrato. La notificación de adjudicación y la entrega del contrato se efectuará, por parte de la Unidad Técnica al oferente adjudicado, a través de algún medio que permita certificar ésta.

d) Todos los gastos del contrato que se originan por su celebración y su protocolización, serán de

cargo exclusivo del contratista.

e) El precio del contrato corresponderá al sistema de suma alzada sin reajuste, sin intereses de ninguna especie, el que incluirá el costo de los aportes y/o derechos a los servicios respectivos, pago de honorarios, impuestos, derechos notariales, gastos generales, utilidades, así como todo gasto adicional o imprevisto que irrogue su cumplimiento, sea indirecto, directo o a causa de él.

f) Si el adjudicatario desiste y se niega a suscribir el contrato dentro del plazo estipulado, la

Unidad Técnica sin llamar a nueva licitación podrá proponer adjudicar a los otros proponentes en el orden en que hubiesen sido evaluados.

g) Se podrá subcontratar la obra, hasta el porcentaje 50% del monto total del contrato,

manteniendo el contratista adjudicado la representación y total responsabilidad del contrato. 1915 14DEL SISTEMA DE PAGO

15.1 14ANTICIPOS

a) Si el oferente lo solicita, se contempla un anticipo, el cual no puede superar el 10% del valor del contrato.

b) El anticipo será garantizado con una o varias Boletas de Garantía por Anticipo. En el caso que

sean varias Boletas de Garantía, todas deberán tener el mismo plazo de vigencia y su devolución se hará en la medida que se haya reintegrado el anticipo.

c) Si se contemplara anticipo, el contratista deberá especificarlo en el Flujo de Caja contenido en

el sobre “Propuesta Económica”.Técnica”. Si no fuese especificado en dicho flujo, se entenderá que no lo ha requerido. - el contratista una vez notificada su adjudicación, podrá realizar formalmente dicha solicitud a la Unidad Técnica, acompañada de la reprogramación del flujo de caja (ajustado a las fechas reales de ejecución), previo, previo a firmar el contrato.

d) Si el contratista solicita anticipo, deberá entregar la correspondiente factura junto a la (o las)

Boleta(s) de Garantía por Anticipo, a más tardar 10 (diez5 (cinco) días hábiles luego de la fecha de firma del contrato.

e) El anticipo será descontado proporcionalmente de cada estado de pago, de modo de

estar totalmente restituido al completarse el 50% de avance financiero.

1415.2 ESTADOS DE PAGO Y RETENCIONES

Se presentarán Estados de Pago mensuales. 15.2.1 De las retenciones:

Se retendrá un 10% del valor del “avance” presentado en el estado de pago IVA incluido, calculado del monto antes del descuento por devolución de anticipo, hasta enterar el 5% del valor total del contrato, incluido los aumentos. Estas retenciones podrán canjearse por Boletas de Garantía extendida a nombre del Gobierno Regional de Valparaíso, RUT Nº 72.235.100-2, con domicilio en Melgarejo 669 Piso 7, Valparaíso, previa solicitud aprobatoria al Mandantea la Unidad Técnica, cuya vigencia será equivalente al plazo pendiente de contrato más 60 días. Se podrá solicitar la devolución de esta(s) Boleta(s) de Garantía, una vez efectuada la recepción provisoria sin observaciones e ingresada la garantía por “correcta ejecución y buen comportamiento de la obra”. En la garantía por retenciones la caución deberá indicar; PARA GARANTIZAR RETENCIONES DEL CONTRATO DE LA OBRA “CONSTRUCCION PAVIMENTACION LAS SALINAS GABRIELA MISTRAL, ELTABO” CODIGO BIP Nº 30064322-0

Con formato: Fuente: 11 pto

13/21

Con formato: Borde: Inferior: (Sinborde)

Esta Garantía se hará efectiva por parte del Mandante si a dos días hábiles de su fecha de vencimiento no ha sido realizada la Recepción Provisoria y no ha sido ingresada una nueva Garantía en su reemplazo.

15.2.2 Estados de Pago

Los Estados de Pagos se presentarán a más tardar 6 días hábiles antes de finalizar el mes, a la Inspección Técnica de la Obra (ITO) de la Unidad Técnica, la cual verificará y otorgará su conformidad de que efectivamente se haya ejecutado la cantidad de la obra que especifica cada Estado de Pago y su tramitación se hará presentando los siguientes antecedentes mediante oficio conductor del Jefe Superior de la Unidad Técnica: a) Factura a nombre del Gobierno Regional Región de Valparaíso, RUT Nº 72.235.100-2, con domicilio en Melgarejo 669, Piso 7, Valparaíso en lo que respecta FNDR. b) Formulario de Estado de Pago en carátula tipo GORE, el que deberá incluir, en porcentaje, el avance ofertado y efectivo de la obra y el avance del contrato expresados en días corridos desde la firma de éste. c) Certificado emitido por la Dirección Provincial del Trabajo en el que conste que no existen deudas laborales del Contratista con los trabajadores que se han desempeñado en la ejecución de la obra. d) Fotocopia de Planillas de Imposiciones Previsionales canceladas (al día) de los trabajadores que se han desempeñado en la obra. e) Contrato de ejecución de las obras subcontratadas, en caso de que las hubiere. f) Si el Contratista subcontratara parcialmente las obras, se exigirá la documentación señalada en los puntos c) y d) anteriores correspondientes a los trabajadores del subcontratista. g) No se podrán presentar estados de pago por materiales al pie de la obra o por fabricación de elementos prefabricados. h) Curva de avance proyectada y curva de avance efectiva, indicando claramente cada uno de los porcentajes. . i) En caso de no dar cumplimiento a los antecedentes precedentes, el contratista no podrá reclamar el pago de la factura y solo previa entrega de los antecedentes que demuestren haber subsanado dicha situación, el contratista podrá solicitar que se retome el curso del estado de pago en cuestión. Tratándose del Primer Estado de Pago o Anticipo para el Gobierno Regional, se deberá acompañar lo siguiente:

1) Acta Entrega Terreno

2) Pólizas de Seguro según se señala en las Bases Administrativas Especiales.

3) Contrato (copia)

4) Boleta de garantía por fiel cumplimiento de contrato.

5) Oferta;

6) Plazo y Programa de Trabajo (ejecución);

Tratándose del último Estado de Pago, se deberá acompañar lo siguiente: 1) Un ejemplar del Acta de Recepción Provisoria, sin observaciones.

2) Boleta de Garantía por Correcta Ejecución y Buen Comportamiento de la Obra.

3) Certificado de Dirección Provincial del Trabajo, referente a la obra, sin observaciones.

4) El monto de dicho estado de pago no deberá ser inferior al 10% del monto del contrato.

Con formato: Color de fuente:Automático

Con formato: Sangría: Izquierda: 1,9cm, Primera línea: 0 cm, Punto detabulación: 1,9 cm, Lista contabulaciones

14/21

Con formato: Borde: Inferior: (Sinborde)

5) Además deberá entregarse un CD con fotografías digitales, estipulado en el punto 1517.j) de las presentes Bases.

6) Filmación. Al término de la obra deberá entregar una filmación en DVD, editada, con 15 minutos de duración como mínimo, que muestre las distintas fases de la construcción de la obra

Previo a la autorización de cada estado de pago presentado por el contratista, el inspector técnico de la obra comparará el porcentaje de avance físico acumulado programado con el porcentaje de avance físico real de la obra y si la obra se encuentra atrasada y la diferencia entre dichos avances es mayor que un 15% por segunda vez consecutiva, o bien es mayor que un 20% por una sola vez, el mandante podrá liquidar anticipadamente el contrato de ejecución de obras, por causas imputables al contratista, salvo Informe Técnico fundado de la Unidad Técnica, que explique el retraso por razones ajenas a la responsabilidad del contratista.

2016 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Sin perjuicio del fiel, oportuno y estricto cumplimiento de las obligaciones que estas Bases y el contrato impongan al contratista, éste responderá directa y exclusivamente por todos los deterioros, defectos y daños que pudieren ocasionarse o sufriere la obra por cualquier causa y hasta la fecha de Recepción Provisoria de la misma y soportará de igual manera la pérdida de materiales, aún cuando cualquiera de dichas circunstancias provenga de un caso fortuito o de un hecho o acto imprevisto. Durante el plazo de garantía de buen funcionamiento de la obra, el contratista será responsable por todos los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectarle. Finalmente, el contratista responderá por todos los daños y perjuicios que se causaren a terceros, durante o con motivo de los trabajos o con ocasión de defectos de construcción o de mala calidad de los materiales empleados en la obra, sea que provengan de error, negligencia o imprudencia de parte suya o de sus dependientes. El contratista deberá además:

a) Someterse a la fiscalización e instrucciones que disponga la Inspección Técnica de la Obra, o del Mandante, a fin de comprobar el desarrollo de los trabajos y su eficiente ejecución.

b) Asegurar la obra contra riesgo de incendio, sismos y actos terroristas que puedan deteriorar o

destruir el edificio (si procede), la instalación de faenas y los materiales para la obra. El valor del Seguro será de un monto igual al 100% de la obra y deberá ser entregado a la Unidad Técnica junto al primer Estado de Pago o anticipo. La fecha de vencimiento del seguro, será la misma que la fecha de Recepción Provisoria de la Obra.

c) Entregar a la Unidad Técnica 2 copias de la totalidad de su oferta en formatos digitales

compatibles, (Excel, Project, Word), antes de tramitar el primer estado de pago.

c)d) Mantener permanentemente en la faena un Responsable Técnico de Obras, quien será el nexo entre el contratista y la ITO de la Unidad Técnica, sin perjuicio de la responsabilidad personal que le compete en la dirección de la misma. La función de dicho Responsable Técnico de Obras podrá ser desempeñado por el Jefe de Obra. Si el monto del contrato de la obra supera las 5.000 U.F., el responsable técnico en la obra, por parte del contratista, deberá ser un Ingeniero Constructor, Constructor Civil, Arquitecto o un Ingeniero Civil afín a la naturaleza del proyecto.

d)e) Reemplazar al Responsable Técnico de Obra, cuando la Unidad Técnica, fundadamente

lo requiera.

e)f) Mantener en el lugar de los trabajos un Libro de Obra, el cual será visado por la ITO de la Unidad Técnica el que estará destinado a consignar todas las observaciones e instrucciones que se estimaren pertinentes, libro que no deberá salir de la obra, bajo ninguna circunstancia. Este libro deberá estar conforme a lo establecido en el Título 1, capitulo 2, artículo 1.2.7 y Título 1, Capitulo 3, artículo 1.3.2.Nº 10, de la OGUC.

g) En caso de atrasos superiores al 10% de avance físico programado de la obra, el contratista

deberá presentar a la Unidad Técnica una nueva Carta Gantt y su respectiva curva de avance que den cuenta del atraso.

Con formato: Fuente:(Predeterminado) Arial, 11 pto, SinNegrita, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente:(Predeterminado) Arial, 11 pto, SinNegrita, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: 11 pto

15/21

Con formato: Borde: Inferior: (Sinborde)

f)h) Colocar los letreros correspondientes a Gobierno Regional y Municipal en la obra , en el lugar y

características que determine la ITO de la Unidad Técnica, dentro del plazo de 15 días corridos de recibido el terreno, de acuerdo al modelo que le será entregado por el Mandante a más tardar 5 días corridos de firmado el contrato.

g)i) Llevar a cabo los ensayes de materiales o elementos que, fundadamente, determine la ITO de

la Unidad Técnica, cuyo costo será de su exclusiva responsabilidad y hacer entrega de los respectivos certificados.

h)j) Serán también obligaciones del contratista mantener vigentes las boletas de garantías de los

distintos períodos de la obra hasta tramitar las correspondientes Actas de Recepciones Provisorias y Definitiva.

i)k) Entregar mensualmente a la Inspección Técnica, un CD con fotografías digitales de buena

resolución, que muestren en forma clara, el progreso semanal de las obras.

j)l) Al término de la obra deberá hacer entrega de una filmación en formato DVD, editada, con 15 minutos de duración como mínimo, que muestre las distintas fases de la construcción de la obra.

k)m) Al término de las obras, el contratista deberá despejar y retirar del sitio todos los

materiales excedentes, escombros y obras provisorias, dejando limpio el terreno y construcciones.

l)n) Sin perjuicio de lo señalado en la letra b) precedente, durante la ejecución de las obras el

Contratista deberá contratar un seguro de responsabilidad civil por daños y/o lesiones a terceros y de todo tipo de accidentes que se produzcan a raíz o con ocasión de su ejecución. Esta póliza deberá ser entregada al momento de la entrega de terreno. Y tendrá un monto de UF3.000; con vigencia mínima igual al periodo de ejecución de la obra, hasta su recepción provisoria sin observaciones. Se aceptará póliza de seguros progresivo

21 2217 16PLAZOS El plazo para la ejecución de la obra será de ______ 150 días corridos o el ofertado por el contratista en su propuesta, debiendo siempre ser inferior o igual al plazo estipulado por el Mandante y regirá a contar de la fecha del acta de entrega de terreno. El plazo de entrega de terreno por parte de la Unidad Técnica no podrá superar los 7 días corridos desde la firma del contrato El plazo efectivo de ejecución de la obra será el utilizado por el contratista para la ejecución de ésta, el que debe comprender el tiempo utilizado para la solución de las observaciones requeridas por la Comisión de Recepción Provisoria será definido por la Unidad Técnica y no formará parte del plazo de ejecución efectivo. Será responsabilidad de contratista solicitar la evaluación de aquellos eventos que hayan generado un retraso en la ejecución de las obras, comprobadamente ajenos al contratista, a más tardar 3 días hábiles de sucedido dicho evento, a la ITO de la Unidad Técnica quien resolverá sobre su aprobación o rechazo y dejará registro en el libro de obras, de todas aquellas situaciones que comprobadamente ajenos al contratista, hayan generado un retraso en la ejecución, como aumentos de obras ordenados por la Unidad Técnica, situaciones de fuerza mayor, entrega de terrenos atrasada, problemas administrativos o caso fortuito, indicando la cantidad de días involucrados. En caso que el contratista solicite una ampliación de plazo, estos eventos serán los únicos justificantes a dicha solicitud. Se entenderá como fuerza mayor que justifique un retraso en la ejecución de obras, una situación climática de emergencia o catástrofe nacional o local, u otra situación que afecte en forma irrecuperable el avance de la obra y que sea demostrada adecuada y oportunamente al mandante. El contratista deberá realizar las solicitudes de aumento de plazo a más tardar 30 días corridos antes de la fecha de finalización del plazo contractual. No se aceptarán solicitudes con menor antelación. Las solicitudes de aumentos de plazo contractuales serán autorizadas exclusivamente por la Unidad Técnica, y en caso de producirse cualquier modificación del plazo al contrato, deberá ser informada por

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Color de fuente:Automático

Con formato: Color de fuente:Automático

Con formato: Fuente: Sin Negrita,Color de fuente: Automático

Con formato: Color de fuente:Automático

Con formato: Fuente:(Predeterminado) Arial, 11 pto, SinNegrita, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente:(Predeterminado) Arial, 11 pto, SinNegrita, Color de fuente: Automático

Con formato: Color de fuente:Automático

Con formato: Fuente: Sin Negrita,Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: Sin Negrita,Color de fuente: Automático

16/21

Con formato: Borde: Inferior: (Sinborde)

escrito y a la brevedad al Gobierno Regional y además el contratista deberá adjuntar una copia de la modificación de contrato en el estado de pago correspondiente al mes en que se celebre dicha modificación. El contratista, en el caso de aprobarse un aumento de plazo deberá presentar una nueva programación de avance físico y flujo de caja a más tardar 3 días hábiles, previo a la fecha acordada para la después de la firma de la modificación del contrato, fecha que será comunicada al contratista por algún medio que certifique haber sido notificado. De no entregar dicha programación, se entenderá que el contratista desiste del aumento de plazo, conservando la ejecución de la obra la fecha de término previa a la solicitud de aumento. En caso de que la Unidad Técnica autorice la ampliación de plazo, el contratista estará obligado a prorrogar la vigencia de las garantías en la misma cantidad de días autorizados como ampliación del plazo de ejecución. De no entregar dichas garantías dentro del plazo de 7 días contados desde la notificación de la autorización, se entenderá que el contratista desiste del aumento de plazo, conservando la ejecución de la obra la fecha de término previa a la solicitud de aumento. Lo señalado no dará derecho al contratista a ser indemnizado por el mandante o la unidad técnica, ni implicará variaciones en el monto total contratado, sin embargo, cuando las causales sean imputables a la unidad técnica, es decir, se efectúe entrega de terrenos atrasada o se produzcan problemas administrativos internos de la Unidad Técnica comprobadamente ajenos al contratista que impliquen una demora en dicha entrega en más de 30 días corridos, éste podrá demandar la caducidad del contrato y que le sean restituidos los gastos en que haya incurrido hasta ese momento, costos que serán de cargo municipal y que le sean restituidos los gastos en que haya incurrido hasta ese momento, costos que serán de cargo municipal. 18 AUMENTOS DE CANTIDADES DE OBRAS Y MODIFICACIONES DE CONTRATOS Todo aumento de obras requerirá un estricto cumplimiento de las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la Propuesta. Si alguna imprecisión se originara en alguno de los planos y/o especificaciones técnicas, así como cualquier discordancia entre los antecedentes o falta de aclaración de algún detalle de la propuesta, la Unidad Técnica lo interpretará de la mejor forma en beneficio del proyecto, sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República. La Unidad Técnica, previa autorización del Gobierno Regional, podrá disponer la ejecución de nuevas obras de acuerdo al precio, plazo y demás condiciones que se convengan oportunamente con el Contratista, y el aumento o disminución de partidas de la obra del contrato o presupuesto conforme a los valores que se hayan contemplado en el contrato original. Si por cualquier motivo fuera estrictamente necesario efectuar un aumento o modificación de obra, el contratista deberá solicitarlo por escrito y a través del Libro de Obras a la Inspección Técnica de Obras, la cual deberá evaluarlo. Con la aprobación de la Unidad Técnica, se remitirá un informe, con todos los antecedentes técnicos y administrativos que lo respalden, y la solicitud respectiva al Gobierno Regional, el cual deberá pronunciar su aprobación o rechazo previamente a cualquier modificación y/o ejecución de obras. En cualquier caso todo aumento queda condicionado a la previa autorización del Gobierno Regional. 17 2319 MULTAS, DESCUENTO Y SANCIÓN

19.1 POR ATRASO EN EL TÉRMINO DE LA OBRA

a) Por cada día de atraso, respecto del plazo ofertado de término de la obra, el contratista deberá pagar una multa del 3 por mil del valor total contratado

. b) Esta multa será aplicada por la Unidad Técnica por vía administrativa y se descontará en el

último estado de pago y/o de las retenciones y/o boleta de garantía, según sea necesario para cubrir el monto de la multa.

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Sangría: Sangríafrancesa: 1,88 cm, Numerado + Nivel:1 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, … +Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda +Alineación: 0,63 cm + Tabulacióndespués de: 1,88 cm + Sangría: 1,88cm, Punto de tabulación: 0,63 cm, Listacon tabulaciones + No en 1,88 cm

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Sangría: Primera línea: 0,63 cm, Sin viñetas ni numeración

Con formato: Fuente: Negrita

17/21

Con formato: Borde: Inferior: (Sinborde)

c) Para efectos del cálculo de días sujetos a multas, se considerará como atraso la diferencia existente entre el plazo efectivo de ejecución de la obra, y el ofertado cómo término de la obra más las ampliaciones que se otorgaran.

d) Si para superar las observaciones indicadas en el numeral 20.1 de estas Bases, el

contratista requiere de un plazo que excede el plazo ofertado de término de la obra, este plazo será considerado como atraso para los efectos señalados en la letra a) del presente numeral.

1719.2 POR INCUMPLIMIENTO EN SU OFERTA DEL EQUIPO PROFESIONAL

Si el contratista no cumpliera con la oferta que hiciera, relacionada con el equipo profesional, se le aplicará una multa de 3030 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por equipo incompleto, por cada período de 3 días hábiles seguidos o si la suma de este incumplimiento dentro del mes es igual o superior a 5 días hábiles. Esto se descontara al estado de pago correspondiente al periodo en el cual se cometa la falta o del ultimo estado de pago y/o boleta de garantía por fiel cumplimiento, según estime conveniente la Unidad Técnica o sea necesario.

1719.3 MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA INSPECCIÓN

TÉCNICA DE OBRAS

El contratista deberá someterse a las instrucciones de la inspección técnica de obras, las que se impartirán siempre por escrito conforme a los términos y condiciones del contrato. El incumplimiento de cada instrucción impartida por la I.T.O. será sancionada con una multa diaria de 1,0,5 UTM, por el período que se mantenga la trasgresión a dichos preceptos, las que serán deducidas del estado de pago correspondiente al periodo en que se cometa el incumplimiento. El contratista podrá apelar ante el mandante dentro de un plazo de 5 días hábiles desde la fecha en que la inspección técnica de obras haya formulado una instrucción. El mandante resolverá en un plazo no mayor a 5 días hábiles desde su recepción en la oficina de partes, considerando, para evaluar la gravedad del hecho, la eventual reiteración de éste y el grado en que afecte aspectos esenciales de la obra. Si el contratista no apelare o si su apelación fuera rechazada y se resistiese a acatar la orden impartida, el mandante o la Unidad Técnica podránpodrá, previa notificación, suspender la tramitación de los estados de pago o, según la gravedad del caso y previa notificación hecha con 10 días hábiles de anticipación al contratista, poner término anticipado al contrato de ejecución de obras, por causas imputables a éste.

19.4 POR NO INSTALACIÓN DEL LETRERO DE OBRAS

Se aplicará una multa de 2,0 UTM diaria, por la no instalación del letrero de obra, o por no mantenerlo en buen estado, la cual se descontará al estado de pago correspondiente al periodo en el cual se cometa la falta y/o del último estado de pago y/o de las retenciones y/o boletas de garantía, según estime conveniente la Unidad Técnica o sea necesario.

2420 17DESCUENTOS POR CONCEPTO DE MULTAS El mandante podrá restar de cualquier estado de pago los valores que correspondan, por concepto de multas de acuerdo a las presentes Bases y el contrato. Si el monto de la multa fuese superior al valor del Estado de Pago Final, dicha diferencia será cubierta con las retenciones y/o boletas bancarias de garantía que caucionan el fiel cumplimiento del contrato y la que quede vigente por concepto del anticipo otorgado. Si aún quedase un saldo por recuperar de multa, se procederá mediante cobranza judicial por parte de la municipalidad. Si el Estado de Pago al cual se efectuaran los descuentos no corresponde al último y el monto de las multas es superior al del Estado de Pago, el contratista podrá solicitar formalmente a la Unidad técnica que el monto de la multa se parcialice en no más de 2 Estados de Pago consecutivos, la cual evaluará los antecedentes y se pronunciará en un plazo no superior a 5 días hábiles.

o 20.1 SANCIÓN ADMINISTRATIVA En caso de término anticipado del contrato por causas imputables al contratista, además de las sanciones contempladas en estas bases, la Municipalidad deberá informar tal situación al

Con formato: Color de fuente:Automático

Con formato: Fuente:(Predeterminado) Arial, 11 pto, Color defuente: Automático

Con formato: Fuente:(Predeterminado) Arial, 11 pto, Color defuente: Automático

Con formato: Fuente:(Predeterminado) Arial, 11 pto, SinNegrita, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente:(Predeterminado) Arial, 11 pto, SinNegrita, Color de fuente: Rojo

Con formato: Fuente:(Predeterminado) Arial, 11 pto, SinNegrita, Color de fuente: Automático

Con formato: Normal, Justificado,Sangría: Izquierda: 0,63 cm

Con formato: Fuente: Sin Negrita, Sinsubrayado, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente:(Predeterminado) Arial, 11 pto, Color defuente: Automático

Con formato: Sangría: Izquierda: 0cm, Primera línea: 0 cm

Con formato: Sangría: Izquierda: 0cm, Primera línea: 0 cm

Con formato: Fuente: Sin Negrita,Color de fuente: Rojo

Con formato: Sangría: Izquierda: 0cm, Primera línea: 0 cm

Con formato: Fuente: Sin Negrita,Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: Sin Negrita,Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: Sin Negrita,Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente:(Predeterminado) Arial, 11 pto

Con formato: Sangría: Izquierda: 0,63 cm, Sin viñetas ni numeración

Con formato: Fuente: 11 pto, Color defuente: Automático

Con formato: Fuente:(Predeterminado) Arial, 11 pto, SinNegrita, Color de fuente: Automático

Con formato: Sangría: Izquierda: 0,63 cm, Primera línea: 0 cm

18/21

Con formato: Borde: Inferior: (Sinborde)

Intendente y a la o las Instituciones que administren el o los registros a los cuales pertenezca el contratista y solicitar la eliminación del mismo.

25 2621 18RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

1821.1 RECEPCIÓN PROVISORIA

1821.1.1 Una vez terminadas totalmente las obras, el contratista deberá comunicar el hecho por escrito a la ITO de la Unidad Técnica, solicitando la recepción provisoria de las mismas, acompañando los siguientes antecedentes:

1) Copia autorizada de permisos Municipales de las Obras contratadas.

2) Certificados de los pagos de consumo de agua y luz.

3) Certificados de recepción de las obras de SEC, ESVAL, SERVIU, Dirección Vialidad u

otros, según correspondan, o en su defecto, la solicitud de recepción que se hiciera a estos servicios. En este último caso, el estado de pago final quedará condicionado además, a la entrega de dichos certificados.

4) Certificado de la Inspección del Trabajo en que conste que no registra deudas laborales, ni

multas administrativas por incumplimiento de legislación laboral.

5) Certificado laboratorio hormigones (si procede).

21.1.2 18.1.2 Una Comisión conformada por un representante de la Unidad Técnica, el Contratista y un representante del Gobierno Regional, asesorados por la ITO de la Unidad Técnica, deberá constituirse dentro de los 5 días hábiles siguientes de recibida la solicitud del contratista y le corresponderá lo siguiente:

1) Verificar que la etapa esté terminada de acuerdo al proyecto y demás disposiciones

contractuales. 2) Levantar un Acta de Recepción Provisoria que consigne lo verificado.

3) De no cumplirse el número 1) anterior, la Comisión hará las observaciones fijando un plazo

para subsanarlas.

1821.1.3 Si el contratista no ejecuta las reparaciones, saldos de obras o cambios dentro del plazo fijado y a conformidad de la ITO, ésta podrá llevar a cabo la ejecución de dichos trabajos por cuenta del contratista con cargo a las garantías, previa autorización del mandante, dejando constancia del hecho, aplicándose las multas que por atraso correspondiere.

1821.1.4 Una vez subsanados los defectos observados, se procederá a la recepción provisoria

fijándose como fecha de término la fecha en que aquello así aconteció. Se levantará un Acta de Recepción Provisoria en el mismo terreno.

1821.1.5 En ningún caso podrá el contratista excusar su responsabilidad por los trabajos

defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido ejecutados por un subcontratista.

1821.1.6 En el Acta de Recepción Provisoria se consignará, entre otros aspectos:

1) Fecha Entrega Terreno.

2) Aumento de plazo (si correspondiere).

3) Aumento de obras.

4) Fecha de Término Contractual.

5) Monto total del contrato.

6) Días que se otorgaron para subsanar observaciones.

7) Días de atraso.

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Sangría: Izquierda: 0,63cm, Esquema numerado + Nivel: 3 +Estilo de numeración: 1, 2, 3, … +Iniciar en: 2 + Alineación: Izquierda +Alineación: 0 cm + Tabulación despuésde: 1,27 cm + Sangría: 1,27 cm, Puntode tabulación: 0,63 cm, Izquierda + 1,9 cm, Lista con tabulaciones + No en 1,27 cm

19/21

Con formato: Borde: Inferior: (Sinborde)

8) Multas desagregadas por causales.

9) Fecha de término efectivo.

10) Fecha mínima de recepción definitiva.

1821.1.7 El Acta de Recepción Provisoria se firmará por todos los integrantes de la Comisión y por la ITO.

1821.1.8 Una vez firmada el Acta de Recepción Provisoria, la Unidad Técnica y/o Sostenedora

deberá remitir copia de esta a los servicios u organismos representados por los integrantes de la Comisión y al Gobierno Regional de Valparaíso, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de dicha acta.

1821.1.9 Si durante el período de tiempo que transcurra entre la Recepción Provisoria y la

Definitiva se presentan defectos en la obra, productos de mala ejecución o materiales defectuosos, la Unidad Técnica deberá instruir al Contratista por Oficio, (enviado por algún medio que certifique su entrega efectiva), otorgándole un plazo para resolver estos problemas, los que el contratista deberá resolver a sus costas. Si éste se negara o no cumpliera en los plazos definidos, la Unidad Técnica deberá solicitar el cobro de la Boleta de Garantía correspondiente, acto que una vez solicitado, tendrá carácter de irreversible.

1821.2 RECEPCIÓN DEFINITIVA

1821.2.1 Transcurrido el plazo de 365 días corridos a contar de la fecha de la recepción provisoria, la Unidad Técnica procederá a la recepción definitiva.

•21.2.2 Aprobada la recepción definitiva, se procederá a la liquidación final del contrato por parte de la Unidad Técnica y cumplidas estas formalidades se devolverá al contratista la garantía pendiente. Tanto la recepción provisoria como la definitiva se entenderán perfeccionadas una vez que se hayan dictado por parte de la Unidad Técnica, las resoluciones o decretos que aprueban las actas respectivas. No obstante lo anterior, le corresponde al Mandante aprobar las vicisitudes del contrato.

•21.2.3 La recepción final en ningún caso exime al contratista de la responsabilidad legal que le compete por el plazo después de ejecutada la obra, según Ley de Calidad de la Construcción.

2722 TRASPASO DE CONTRATOS

En casos justificados, debidamente calificados por el mandante y con la conformidad del Gobierno Regional se podrá autorizar al contratista para efectuar el traspaso del contrato a otro contratista aceptado por el mandante, siempre que éste se obligue a cumplirlo en las mismas condiciones pactadas primitivamente, manteniéndose la fecha de entrega de las obras estipuladas en el contrato primitivo, asumiendo todas y cada una de las obligaciones contraídas por el anterior contratista, con relación o en ocasión de dicho contrato y rindiendo las garantías correspondientes. El contratista a quien se haga el traspaso del contrato deberá estar inscrito en el o los registros, y rubros que hayan sido especificadas en las Bases Administrativas Especiales para la licitación respectiva.

La metodología a ocupar para el traspaso del contrato, será la que indique oportunamente el mandante, una vez otorgada la conformidad del Gobierno Regional. 28 2923 20TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO El término anticipado del contrato por cualquiera de los motivos señalados en las presentes bases, dará derecho a la Unidad Técnica, sin llamar a una nueva licitación, de plantear a los oferentes que se presentaron a la licitación original y no resultaron adjudicados para que ejecuten las obras remanentes por su costo equivalente, en el orden que hubiesen sido evaluado y sin alterar los montos de sus ofertas de las partidas remanentes del caso, previa conformidad del Mandante.

Con formato: Sangría: Sangríafrancesa: 0,32 cm, Esquema numerado+ Nivel: 3 + Estilo de numeración: 1, 2,3, … + Iniciar en: 2 + Alineación:Izquierda + Alineación: 0 cm +Tabulación después de: 1,27 cm +Sangría: 1,27 cm, Punto de tabulación: 1,9 cm, Izquierda

Con formato: Sangría: Sangríafrancesa: 0,32 cm, Esquema numerado+ Nivel: 3 + Estilo de numeración: 1, 2,3, … + Iniciar en: 2 + Alineación:Izquierda + Alineación: 0 cm +Tabulación después de: 1,27 cm +Sangría: 1,27 cm, Punto de tabulación: 1,9 cm, Izquierda

Con formato: Color de fuente:Automático

Con formato: Fuente: 11 pto, SinNegrita

Con formato: Fuente: 11 pto

20/21

Con formato: Borde: Inferior: (Sinborde)

Por instrucciones del Mandante, la Unidad Técnica tendrá derecho a ordenar la paralización de las obras cuando no haya fondos disponibles para llevarlas adelante o cuando así lo aconsejen las necesidades del Mandante y de la Unidad Técnica. El aviso sobre el particular deberá ser comunicado por escrito al contratista con una anticipación de 30 días. En el caso que el término anticipado del contrato se produzca por una inadecuada gestión de la sostenedora, para la terminación de las obras, el Ministerio de Educación sólo financiará hasta el monto del contrato de origen terminado anticipadamente. 3024 21RESCILIACIÓN Corresponderá resciliar el contrato cuando, de común acuerdo, la Unidad Técnica, previa conformidad del Mandante, y el Contratista decidan ponerle término y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto, la parte interesada en resciliarlo deberá formular una presentación por escrito a la otra parte, y ésta aceptarlo. Se perfeccionará esta resciliación mediante la formalización del acuerdo respectivo. 3125 22RESOLUCIÓN DEL CONTRATO El contrato quedará resuelto por disposición de la Unidad Técnica si ocurriera cualquiera de los siguientes eventos:

a) Si el contratista es declarado reo por delito que merezca pena aflictiva.

b) Por quiebra, cesión de bienes o notoria insolvencia del contratista.

c) Si el contratista no concurre a la recepción del terreno dentro del plazo establecido por la Unidad Técnica en el momento que le notifique de la adjudicación de la obra.

d) Si el contratista, por causa que le sea imputable, no inicia las obras dentro del plazo de siete

días corridos a contar de la fecha de entrega de terreno.

e) Si paraliza las obras por más de cinco días corridos, salvo justificación aceptada por la Unidad Técnica.

f) Si no se acatan las órdenes e instrucciones que imparta la Inspección Técnica.

g) Si no cumple con el equipo de profesionales ofertado para la obra, no disponiéndolo en la obra,

por un plazo superior a quince días.

h) Si las obras quedan con defectos graves que no puedan ser reparadas, por errores del contratista.

i) Por modificación o alteración de las obras sin la debida autorización.

j) Por traspaso, a cualquier título, del contrato de obra.

k) Si el contratista demostrara incapacidad técnica para ejecutar los trabajos.

l) En general, si el contratista no ha dado cumplimiento a las bases de la licitación.

En cualquiera de estos eventos el contratista perderá como sanción, tan pronto como se ponga término anticipado al contrato, el 100% del monto de las garantías. 3226 23FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA En caso de fallecimiento del contratista o disolución de la sociedad en caso que la empresa constructora sea persona jurídica, se procederá a la terminación del contrato y, si existiera saldo a favor, se girará a sus herederos, conjuntamente con las garantías y retenciones, previa suscripción del finiquito. 33 34 3527 24INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA Para todos los efectos previstos en estas Bases, la Inspección Técnica de las Obras será ejercida por los profesionales que designe la Unidad Técnica. Por su parte, el Contratista designará a un

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

21/21

Con formato: Borde: Inferior: (Sinborde)

profesional idóneoarquitecto o constructor civil que desempeñe la labor de Responsable Técnico de Obras por cuenta de aquel, quien será de su exclusiva dependencia y responsabilidad, según lo indica el número 16, letra d) de estas bases. 3628 9 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA Conjuntamente con la adquisición de las Bases Administrativas, se entregarán los siguientes antecedentes. 28.1 19Planos. 1928.2 Estudio de mecánica de suelos. 1928.3 Especificaciones Técnicas. 1928.4 19Formato declaración jurada simple. 1928.5 Presupuesto Oficial Itemizado.19Formato de Presupuesto de Obra. Deben respetarse en su

totalidad las partidas indicadas en las bases, no excluyéndose la incorporación de otras partidas.

1928.6 Formulario propuesta económica. 1928.7 Formato de letrero de Obra según modelo GORE. 28.8 Formularios mano de obras.

Cualquier discordancia, inexactitud, falta de coincidencia con cualquier antecedente en los documentos técnicos, así como desacuerdo con los procedimientos constructivos y técnicos establecidos en los mismos, como cualquier omisión en los antecedentes técnicos de procedimientos del buen construir, ya sea a solicitud de los profesionales de la empresa contratista o de los profesionales de la Unidad Técnica serán resueltos por el oferente, con el visto bueno de la ITO. En el caso que las soluciones técnicas modifiquen el valor de la oferta, su ejecución deberá ser acordada entre las partes que han firmado el contrato por la ejecución de obras, previa conformidad del Gobierno Regional. 29 PERMISOS DE EDIFICACIÓN La obra cuenta con permiso de edificación, siendo responsabilidad del contratista generar la totalidad de las obras y obtener la totalidad de la documentación necesaria para conseguir la respectiva Recepción Definitiva municipal por parte del Departamento de permisos de la Dirección de Obras Municipales. Debe ser tramitado y cancelado por la empresa contratista que se adjudique la ejecución de las obras. 37 ebe ser tramitado y cancelado por la empresa contratista que se adjudique la

ejecución de las obras. 38 39 30 POLIZAS El contratista deberá asegurar contra todo riesgo, de acuerdo a lo señalado en las Bases Administrativas, los trabajos ya ejecutados, mediante la contratación de una póliza de seguros la cual puede ser progresiva.progresivo. Esta póliza deberá estar vigente durante toda la ejecución de la obra. Así como también la póliza de seguros por concepto de daños a terceros también indicada en las Bases Administrativas. 4031 25DOMICILIO Y JURISDICCIÓN Para todos los efectos derivados de la licitación a que se refieren estas Bases, así como de los que se deriven del contrato, según corresponda, las partes fijan domicilio en la ciudad de Valparaíso y prorrogan la competencia ante sus tribunales de justicia.

Con formato: Fuente: Arial

Con formato: Fuente: Arial, Negrita

Comentario [CC1]: Proyectos uentan con Permiso de ificación en el Concurso

Con formato: Fuente: 11 pto, Color defuente: Automático

Con formato: Color de fuente:Automático

Con formato: Color de fuente:Automático

Con formato: Color de fuente:Automático

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Lista, Justificado,Sangría: Izquierda: 0,74 cm

Con formato: Fuente:(Predeterminado) Arial, 11 pto