BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA...

27

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHISLICITACION PUBLICA N° 003-2013-MPC - PRIMERA CONVOCATORIA

BASES ADMINISTRATIVAS

LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1

LICITACIÓN PÚBLICA Nº003-2013-MPC

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONCURSO OFERTA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA:

“INSTALACIÓN DEL PUENTE INDEPENDENCIA EN EL CONO SUR DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS -

CUSCO”


2013

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

26

[MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHISLICITACION PUBLICA N° 003-2013-MPC - PRIMERA CONVOCATORIA


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

27



CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CALIFICACIÓN PREVIA

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la sección específica de las Bases deberá preverse el requisito de calificación previa.

1.3. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor

26


BASES ADMINISTRATIVASinformación, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

1.6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.7. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

1.8. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.9. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o

http://www.rnp.gob.pe/

27


BASES ADMINISTRATIVASfueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.10. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o,

26


BASES ADMINISTRATIVASen su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

1.12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

27



IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

26



La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.2

1.14. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.14.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

2 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

27


BASES ADMINISTRATIVAS1.14.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.15. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen

26


BASES ADMINISTRATIVAShacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.16. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.17. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

27



CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

26



CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratación. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.

Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra3, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

3.2. DE LAS GARANTÍAS

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento

3 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

27


BASES ADMINISTRATIVAS(10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA4

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales5 señalados

4 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

5 Ingenieros o arquitectos.

26


BASES ADMINISTRATIVASen su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

3.6. RESIDENTE DE OBRA6

Profesional7 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad8, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR9 DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

6 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

7 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

8 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

9 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

27


BASES ADMINISTRATIVASEn caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases10.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

10 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

26



En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

27



3.14. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras.

26



SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

27



CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHISRUC Nº : 20147421070Domicilio legal : Domicilio: Centro Cívico Segundo Piso S/N – Plaza de ArmasTeléfono/Fax: : 084 352057

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de obra “INSTALACIÓN DEL PUENTE INDEPENDENCIA EN EL CONO SUR DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO”.

1.3. VALOR REFERENCIAL11

El valor referencial asciende a S/. 8’ 787, 540.80 (Ocho Millones Setecientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta con 80/100 Nuevos soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del bien. El valor referencial ha sido calculado al mes de mayo del 2013.

Valor Referencial (VR)

LímitesInferior 90% Superior 110%

S/. 8’ 787, 540.80 S/. 7’ 908,786.72 S/. 9’ 666,294.88

IMPORTANTE:

Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 337-2013-GAF-MPC, de fecha 10 de junio del 2013

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO1.6.

Recursos Determinados

1.7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA]12, de acuerdo con lo

11 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

12 De acuerdo al artículo 40 del Reglamento, la Entidad también puede establecer como sistema de contratación, el esquema mixto.

26


BASES ADMINISTRATIVASestablecido en el expediente de contratación respectivo.

1.8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Concurso oferta

1.9. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento, es 300 días calendario.

• Para la elaboración del Expediente Técnico treinta (30) días calendario que no incluyen los plazos de revisión y aprobación por parte de la Entidad.

• Para la ejecución de la obra doscientos setenta (270) días calendario.

El mismo que tendrá vigencia desde el día siguiente de la suscripción de contrato y el cumplimiento del artículo 184 del Reglamento de contrataciones del estado en todos sus extremos. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.” 13

1.11. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

20.00 Veinte con 00/100 Nuevos Soles

1.12. BASE LEGAL

- Ley Nº 29812 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.- Ley Nº 29813 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año

fiscal 2013.- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

13 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico.

27



CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 14

ETAPAS FECHASConvocatoria 20/06/2012Registro de Participantes 21/06/2013 16/07/2013Formulación de Consultas a las Basespor la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales de 08:00 a 16:30 horas.

21/06/2013 02/07/2013

Absolución de Consultas a las bases 03/07/2013Formulación de Observaciones a las Basespor la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales de 08:00 a 16:30 horas.

04/07/2013 11/07/2013

Absolución de Observaciones a las bases 12/07/2013Integración a las Bases 15/07/2013Presentación de Propuestas (Acto Público) en el Salón Consistorial de la MPC. A las 11:00 horas. 24/07/2013Calificación y Evaluación de Propuestas (Acto Público) 24/07/2013Otorgamiento de la Buena Pro (Acto Público) en el Salón Consistorial de la MPC. A las 11:00 horas. 24/07/2013

IMPORTANTE:

Debe tenerse presente que en una licitación pública, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo veintidós (22) días hábiles, y entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas, debe existir como mínimo cinco (5) días hábiles.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en vía documento, en la Subgerencia de Logística y Servicios Generales de la Municipalidad Provincial de Canchis, sito en el Centro Cívico Segundo Piso – Plaza de Armas del Distrito de Sicuani, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas. No se admiten registros vía fax.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la Subgerencia de Logística y Servicios Generales de la Entidad, sito en el Centro Cívico Segundo Piso – Plaza de Armas del Distrito de Sicuani, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2013-MPC

IMPORTANTE:

14 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

26



Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas.

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en el salón consistorial de la Municipalidad Provincial de Canchis sito en el tercer nivel Centro Cívico s/n , en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de “NOTARIO”.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2013-MPC, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y 02 copias15.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos16, la siguiente documentación:

15 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

16 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

SeñoresMunicipalidad Provincial de CanchisDIRECCIÓN Centro Cívico 2º Piso – Plaza de Armas de SicuaniAtt.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2013-MPCDenominación de la convocatoria: [………………..]

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

SeñoresMunicipalidad Provincial de CanchisDIRECCIÓN Centro Cívico 2º Piso – Plaza de Armas de SicuaniAtt.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-2013-MPCDenominación de la convocatoria: [………………..]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

27


BASES ADMINISTRATIVASDocumentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección17 (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).

f)Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº 10).

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.

b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas

17 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

26


BASES ADMINISTRATIVASresoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: títulos, constancias, certificados, u otros documentos.

d) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación.

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA18

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 9).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

18 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

27



Donde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 0.70]c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 0.30]

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratación.c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA del 10%d) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso CARTA

FIANZA e) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.f) Código de cuenta interbancario (CCI). g) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los

documentos de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.i) Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su

propuesta técnica.j) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

k) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra19, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

l) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y

19 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

26


BASES ADMINISTRATIVASeventual ejecución.

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:

a. Copia de DNI del Representante Legal.b. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.d. Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en la Subgerencia de Logística y Servicios Generales de la MPC, en el horario de 08:00 horas hasta las 16:00 horas

IMPORTANTE:

Las siguientes disposiciones sólo deberán ser incluidas en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y para materiales o insumos:

2.9. ADELANTOS20

2.9.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgará un primer adelanto y único adelanto directo por el 20% del monto del contrato original, de acuerdo al artículo 187 del reglamento de ley de de contrataciones del estado.21.

El contratista debe solicitar formalmente el primer y único adelanto dentro de los ocho (8) días calendario siguientes de la subscripción del contrato22, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos23 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de

20 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

21 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

22 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

23 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto

27


BASES ADMINISTRATIVASpago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista de acuerdo al artículo 186 del reglamento de ley de contrataciones.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

2.9.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por 40% del monto del contrato original24, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos de acuerdo al artículo 188 del reglamento de ley de contrataciones del estado.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos25 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.”

2.10. VALORIZACIONESEl periodo de valorización será de acuerdo al avance físico de la obra.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento de ley de contrataciones del estado, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

2.11. PAGOSDEL EXPEDIENTE TECNICOLos pagos correspondientes a los informes presentados se efectuarán de acuerdo a las metas alcanzadas satisfactoriamente en cada uno de ellos.

A la aprobación de los informes presentados se podrá efectuar COMO MÁXIMO los siguientes porcentajes de pago:

o A la aprobación del Informe 01: 30% del monto del estudio del expediente técnico a Suma Alzada

o A la aprobación del Informe 02: 70% del monto del estudio del expediente técnico a Suma Alzada

DE LA EJECUCIÓN DE OBRALos pagos correspondientes serán mediante valorizaciones mensuales.El periodo de valorización será de acuerdo al avance físico de la obra, De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento de ley de contrataciones del estado

2.12. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRALa Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

otorgado.

24 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

25 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

26



CAPÍTULO IIIREQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

TÉRMINOS DE REFERENCIA

PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: “INSTALACIÓN DEL PUENTE INDEPENDENCIA EN EL CONO SUR DEL DISTRITO DE SICUANI,

PROVINCIA DE CANCHIS-CUSCO”, EN LA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA.

1. INTRODUCCIÓN:La Municipalidad Provincial de Canchis a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano tiene a su cargo la gestión del proyecto “INSTALACIÓN DEL PUENTE INDEPENDENCIA EN EL CONO SUR DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS-CUSCO”, declarado viable a través del PIP con código SNIP N° 204721.

2. UBICACIÓNEl proyecto se ubica geográficamente en el departamento de Cusco, provincia de Canchis, Distrito de Sicuani, sobre el río Vilcanota.

3. ANTECEDENTESActualmente la parte de la población del Cono sur que habita en ambos márgenes del distrito de Sicuani, tienen que trasladarse utilizando el Puente Bombonera y esto conlleva a que se demoren en el tiempo de traslado y a la vez saturan el tránsito en la vía de dicho puente, en la situación actual la población que vive en el margen izquierdo del Rio Vilcanota para trasladarse al margen derecho hacen un recorrido de 2,179 ml, contabilizado desde el extremo de la avenida independencia - puente bombonera hasta el punto medio de la Av. Prolongación Arequipa, ya sea el recorrido a pie o en movilidad alguna.

En la actualidad existe las bases para un puente de concreto ciclópeo de tipo peatonal, dicha obra no fue concluida actualmente debido al crecimiento poblacional y expansión urbana se requiere articular la margen derecha del rio Vilcanota con el núcleo urbano para lo cual se requiere la construcción de un puente vehicular.

La zona que se pretende articular está dentro del área de expansión urbana considerada en el plan de desarrollo urbano elaborado por la Municipalidad provincial de Canchis, considerando esta zona como zona urbana, y se prevé la construcción de infraestructura de servicio y viviendas, la Universidad Andina adquirió un terreno para la construcción de su campus universitario esto generará un tráfico constante a la mencionada zona lo que potenciara la instalación de servicios complementarios y hará de esta zona un lugar atractivo para el desarrollo inmobiliario de distinta índole.

Técnicamente la alternativa declarada viable es:

Instalación de puente postensado de 99m de luz con dos tramos, Es un puente de 99m de luz (en dos tramos) del tipo postensado, conformada por una estructura de viga tipo cajón compuesta por una losa y vigas en general de concreto armado, con sección variable apreciable en los cortes transversales y cuya resistencia del concreto es f`c = 350 Kg/cm2, apoyadas sobre dos estribos en los extremos mediante dispositivos de apoyo y a través de un pilar de concreto armado de una longitud De 9.10m (incluyendo zapata), que soportara la carga de ambos tramos, la losa de rodadura tendrá con un ancho de calzada de 8.00m carrozable (doble vía), una superestructura del tipo viga cajón alveolar postensada de f'c=350 kg/cm2. Los estribos son del tipo cantiléver sobre un sistema de caissonf'c=210 kg/cm2 y f’c=280 kg/cm2. Ancho de veredas de 1.40 (incluye

27


BASES ADMINISTRATIVASbarandas i muros yérsey) para brindar seguridad a los peatones. Los estribos existentes serán adecuados para protección y como soporte del falso puente.Además el acceso al puente tendrá una Rampa de acceso, conformado por muros de concreto armado tipo L, cuentan con material de relleno estructural, así como material granular para sub base, base, imprimado y la carpeta asfáltica en caliente de 5.0 cm. Se prevé la protección para las personas en las rampas con el uso de barandas metálicas.

3.1.DEL VALOR REFERENCIAL

El valor referencial establecido en el PIP, para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la obra es de:

DE LA OBRACosto Directo 5,975,886.30Gastos Generales (12.5%CD) 746,985.79Utilidad (10%CD) 597,588.63Sub Total 7,320,460.72IGV (18%) 1,317,682.93TOTAL OBRA 8,638,143.65

DEL EXPEDIENTE TÉCNICOCosto Expediente Técnico (2.5%CD) 149,397.16TOTAL EXPEDIENTE TÉCNICO 149,397.16

TOTAL VALOR REFENCIAL 8,787,540.80

3.2.DEL PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y EJECUCIÓN DE OBRAEl valor referencial establecido en el PIP, para la elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la obra es de:

• Para la elaboración del Expediente Técnico treinta (30) días calendario que no incluyen los plazos de revisión y aprobación por parte de la Entidad.

• Para la ejecución de la obra doscientos setenta (270) días calendario.

4. SITUACIÓN ACTUALActualmente, existe un puente peatonal inconcluso y sin funcionamiento que fue iniciado en el año 2005 a través de la modalidad de administración directa y se continuo en el año 2006, lamentablemente la gestión del Alcalde que ingresó a la Administración Municipal el año 2007 abandonó la obra, generando que la misma se deteriore, siendo posible su utilización solo para efectos de obras complementarias o auxiliares

Actualmente en la zona denominada cono sur, existe las bases de un puente colgante de concreto ciclópeo de tipo peatonal, en estado de abandono, actualmente la necesidad de contar con un puente vehicular se hace latente debido al crecimiento de la ciudad la zona que se pretende integrar al núcleo urbano está dentro del área de expansión urbana, se proyecta la construcción del campus universitario de la Universidad Andina así como la lotización y cambio de uso y posterior habilitación urbana para la creación de diferentes asentamientos urbanos, como también los servicios correspondientes a las áreas de expansión urbana.

La ciudad de Sicuani se encuentra en una etapa de crecimiento, y es necesario que el estado brinde los lineamientos correspondientes para ordenar dicho crecimiento, así como también

26


BASES ADMINISTRATIVASinvertir en infraestructura pública para orientar el crecimiento a zonas pre determinadas para este fin.

5. OBJETIVO DEL SERVICIOEl objetivo de la licitación convocada en la modalidad de concurso oferta es la de seleccionar al contratista (proyectista-constructor) que elaborará el proyecto y la ejecución de la obra que de cómo resultado la INSTALACIÓN DEL PUENTE INDEPENDENCIA EN EL CONO SUR DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS-CUSCO en el contexto de los términos de referencia presentes.

En ése sentido, el expediente técnico correspondiente, se desarrollará de acuerdo con el manual de Diseño de Puentes de la DGCF del MTC aprobado mediante RD Nº 589-2003-MTC/02 y complementariamente con la versión de las especificaciones AASHTO LRFD Bridge DesignSpecifications para una carga móvil HL93.

El contratista (proyectista-ejecutor) tendrá especial atención en la solución que adopte y considerará el alto riesgo existente debido a la característica del río Vilcanota de la zona en estudio, el cual mantiene una constante variación en el caudal y ruta de sus aguas en todo el ancho del cauce.

Si como resultado del estudio integral se determina ampliar o reducir la luz primigenia del puente, el contratista elaborará el diseño correspondiente, debiendo precisar que en ningún caso, la luz total será menor de la dispuesta por la Municipalidad en mérito al Proyecto de Inversión Pública de defensa ribereña.

Asimismo, deberá verificar la estabilidad y resistencia del diseño estructural, tanto de la subestructura en los tramos existentes de acuerdo a la normatividad antes señalada.

6. ALCANCES DE LOS ESTUDIOSEl alcance de las actividades de los servicios de contratista, sin ser limitativos, deberá abarcar mínimo lo siguiente:

• Estudios de ingeniería necesarios y suficientes e investigaciones de campo y laboratorio que permitan obtener la mejor solución técnica y económica.

• Para el caso de las especialidades de mecánica de suelos, geología y geotecnia abarcarán exploraciones necesarias y suficientes en los apoyos existentes con el objeto de verificar su comportamiento y resistencia actual teniendo en cuenta la necesidad del reforzamiento correspondiente.

• Para el caso de los capítulos de hidrología e hidráulica se determinarán los parámetros de diseño de la estructura del puente.

• Para el caso de los capítulos de hidrología e hidráulica se ampliará y actualizará la información presentada con la finalidad de calcular los parámetros de diseño de la estructura del puente y de las obras de defensa, teniendo en cuenta lo señalado precedentemente y considerando que el objetivo principal es de reconstruir el tramo colapsado tratando en lo posible de mantener la misma luz y la misma ubicación del puente original poniendo énfasis en la solución a las causas que ha producido el colapso de dicho tramo, siendo la longitud total mínima requerida de 80m y longitud de tramo de 40m entre ejes.

• Ensayos SPT y/o Perforación diamantina en la zona de ubicación de los pilares y estribo de los tramos proyectados en el PIP, todo ello con la finalidad de conocer el tipo de suelo y proyectar el reforzamiento y diseño de la cimentación de ser necesario.

27


BASES ADMINISTRATIVAS• En caso de ser necesario el incremento en la longitud del puente, será debidamente

sustentado basado en los principios que definen esta característica y en especial por el caso de caudales extraordinarios.

• Estudios de impacto ambiental.• Diseños definitivos a nivel de construcción.

7. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE ANTECEDENTESPara la preparación de su propuesta, el contratista deberá revisar y evaluar todos los antecedentes que la Municipalidad ponga a su disposición y otros documentos que pueda consultar en otros organismos públicos y privados, así como el resultado de la visita a la zona del proyecto.

Durante la fase del concurso, la información relacionada al estudio de preinversión a nivel de perfil del Puente Independencia, estará a disposición de los postores para su revisión y análisis en las oficinas de la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, previa solicitud.

8. ESTUDIOS TOPOGRÁFICOSLos estudios topográficos comprenderán lo siguiente:

Objetivo:

• Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topográficos y el diseño geométrico de los accesos.

• Proporcionar información de base para complementar los estudios de hidrología e hidráulica, geología, geotecnia, de ser el caso.

• Posibilitar la definición precisa de la ubicación y las dimensiones de los elementos estructurales.

• Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la construcción.

Los estudios topográficos deberán contener como mínimo lo siguiente:

• Levantamiento topográfico general de la zona del proyecto, documentado en planos a escala entre 1:200 y 1:500 con curvas de nivel a intervalos de 1m y comprendiendo por lo menos endirección longitudinal correspondiente al eje de la carretera) 500 m en ambas márgenes.

• Efectuar el levantamiento topográfico del área de influencia de la obra 1000 metros aguas arriba y 300 metros aguas abajo de la ubicación del puente.

• Elaborar secciones transversales tanto en dirección longitudinal como en dirección transversal. Los planos deberán indicar los accesos del puente, así como autopistas, caminos, vías férreas y otras posibles referencias. Deberá igualmente indicarse con claridad los postes de luz, torres de alta tensión, buzones, y otro etc.

• Proyectar el perfil del río para determinar la gradiente del mismo y ésta amarrarla mediante nivelación de precisión con respecto a un BM referencial, u obtenido del IGN.

• Obtener tres secciones transversales paralelos al eje del puente: uno en el eje del puente y los otros dos tanto aguas arriba como aguas abajo del mismo.

• Levantamiento de accesos al puente hasta empalmar a la vía existente que se encuentra a nivel de afirmado. Los trabajos topográficos estarán orientados a la definición del eje de la vía para su construcción tratando de reducir al mínimo el volumen de movimiento de tierras.

• El Contratista deberá prever levantamientos topográficos complementarios, extensión de poligonales de apoyo, y otros que a su juicio sean indispensables para el estudio,

26


BASES ADMINISTRATIVASpropiedades u otras obras que interfieran con el puente o sus accesos o que requieran ser expropiadas.

• Para dar conformidad al trazo del eje del puente el contratista deberá proceder al replanteo del mismo después de haber presentado el informe correspondiente, esto con la finalidad de verificar que los puntos de referencia dejados coinciden con los indicados en el plano, teniendo en cuenta que el eje y niveles deben coincidir con el puente existente.

• Será necesario indicar en planos la dirección del curso de agua y los límites aproximados de la zona inundable en las condiciones de aguas máximas y mínimas, así como los observados en eventos de carácter excepcional.

• Levantamiento topográfico general de la zona del proyecto, documentado en planos a escala entre 1:200 y 1:500 con curvas de nivel a intervalos de 1m y comprendiendo por lo menos (en dirección longitudinal correspondiente al eje de la carretera) 500 m en ambas márgenes.

• Efectuar el levantamiento topográfico del área de influencia de la obra 1000 metros aguas arriba y 300 metros aguas abajo de la ubicación del puente.

• Elaborar secciones transversales tanto en dirección longitudinal como en dirección transversal. Los planos deberán indicar los accesos del puente, así como autopistas, caminos, vías férreas y otras posibles referencias. Deberá igualmente indicarse con claridad los postes de luz, torres de alta tensión, buzones, y otros etc.

• Proyectar el perfil del río para determinar la gradiente del mismo y ésta amarrarla mediante nivelación de precisión con respecto a un BM referencial, u obtenido del IGN.

• Obtener tres secciones transversales paralelos al eje del puente: uno en el eje del puente y los otros dos tanto aguas arriba como aguas abajo del mismo.

• Levantamiento de accesos al puente hasta empalmar a la vía existente que se encuentra a nivel de afirmado. Los trabajos topográficos estarán orientados a la definición del eje de la vía para su construcción tratando de reducir al mínimo el volumen de movimiento de tierras.

• El Contratista deberá prever levantamientos topográficos complementarios, extensión de poligonales de apoyo, y otros que a su juicio sean indispensables para el estudio (propiedades u otras obras que interfieran con el puente o sus accesos o que requieran ser expropiadas).

• Para dar conformidad al trazo del eje del puente el contratista deberá proceder al replanteo del mismo después de haber presentado el informe correspondiente, esto con la finalidad de verificar que los puntos de referencia dejados coinciden con los indicados en el plano, teniendo en cuenta que el eje y niveles deben coincidir con el puente existente.

• Será necesario indicar en planos la dirección del curso de agua y los límites aproximados de la zona inundable en las condiciones de aguas máximas y mínimas, así como los observados en eventos de carácter excepcional.

• El levantamiento topográfico deberá estar amarrado al eje y niveles del puente actual.• Levantamiento catastral de las zonas aledañas al puente, cuando existan.

Instrumentación

La instrumentación y el grado de precisión a ser empleados para los trabajos de campo y el procesamiento de los datos deberán ser consistentes con la dimensión del puente y sus accesos y con la magnitud del área estudiada. En cualquier caso los instrumentos y los procedimientos empleados deberán corresponder a la mejor práctica de la ingeniería.

Documentación

27


BASES ADMINISTRATIVASEl levantamiento topográfico de la zona donde se ubicará el puente deberá documentarse mediante planos con curvas de nivel referidos al IGN, fotografías, planos y archivos digitales e informes impresos.

Los informes deberán detallar las referencias preliminares consultadas, la descripción y las características técnicas del equipo utilizado para la toma de datos, la metodología seguida para el procesamiento de los datos de campo y la obtención de los resultados.

Si se dispusiera de estudios topográficos previos, de zonas adyacentes o que involucren el área del proyecto, éstos deberán ser revisados a fin de verificar la compatibilidad de la información obtenida.

Los planos serán presentados en láminas de formatos A1 de las Normas Técnicas Peruanas, excepto cuando las dimensiones de la estructura hagan indispensable el uso de un formato distinto.

Los registros digitales serán entregados en diskettes o CDs (editables) en un formato compatible con los programas especializados utilizados la Municipalidad, tales como el SAP, Autocad, Autodesk, etc.

9. ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA E INVESTIGACIONES DE CAMPO Y LABORATORIOBasado en la revisión de documentación existente de carácter referencial, el Contratista propondrá y llevará a cabo las investigaciones y estudios básicos que sin ser limitativos, se indican a continuación:

9.1.ESTUDIO GEOLÓGICO, GEOTÉCNICO

9.1.1.Se realizará los estudios geológicos – geotécnicos que incluirán un programa de prospección geotécnica que incluirá (sin ser limitativos) 04 ensayos SPT (mínimo) y un riguroso programa de prospección geofísica; los que servirán para determinar la profundidad de fundación del pilar y estribos a proyectar, las características del suelo sobre el que se cimentará el puente, el tipo de suelo que soportará las cimentaciones del tramo a proyectar y, definir la profundidad de fundación más adecuada para la estructura en proyecto.

9.1.2.Se realizará la evaluación de los procesos de socavación, suficiencia y condiciones de cimentación de la estructura a proyectar y de los tramos existentes.

9.1.3.La verificación de la profundidad de cimentación estará referida a cotas absolutas (msnm), debiendo verificarse que dicha cota se encuentre por debajo del nivel de socavación total y que, de acuerdo a esta condición crítica, la cimentación tenga una profundidad confinada no menor a la asumida en los cálculos de capacidad portante.

9.1.4.Las fuerzas sísmicas de verificación de diseño se sustentarán en el catálogosísmico nacional y se calcularán a partir de los considerandos establecidos en el Título II del Manual de Diseño de Puentes (2003), elaborado por la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

9.1.5.Los cálculos de capacidad de carga deben contemplar la influencia del nivel freático, por tanto es obligación del Contratista verificar la cota de éste e incluir en el estudio esta información para su respectiva evaluación.

9.1.6.Se deberá presentar la metodología empleada, así como el cálculo de los parámetros de diseño (cohesión, fricción, presión de poros, peso unitario, etc.) sustentados mediante ensayos debidamente certificados, memorias de cálculos y resultados de capacidad portante.

26


BASES ADMINISTRATIVAS9.1.7.La cimentación en taludes podrá ser procedente siempre y cuando se garantice

fehacientemente la nula socavación de la zona de apoyo y se realicen análisis de estabilidad de taludes tanto en suelos como en rocas; y para los cálculos de capacidad de carga se emplearán metodologías propias de cimentación en taludes, considerando la resistencia al corte de los materiales.

9.1.8.Se realizará el cálculo de asentamientos en cada componente de apoyo.9.1.9.La ejecución de los Estudios Geológicos y Geotécnicos deberán ejecutarse sobre la

base de levantamientos topográficos a escala apropiada que permita el análisis local de la zona de emplazamiento del puente y la información geológica, geodinámica y geotécnica será plasmada en los correspondientes planos: geológico, geodinámico y geotécnico, los cuales deberán incluir secciones interpretativas a escala apropiada para la lectura de rasgos a escala métrica, esta informacióndeberá ser elaboradaconcordantemente con los protocolos cartográficos de aceptación general e incluirá símbolos y colores convenidos, guardando apego a las normas vigentes.

9.1.10. El estudio comprenderá como mínimo, un análisis contextual geológico estructural; el estudio concienzudo de la estratigrafía y de la geología estructural del área de influencia del proyecto; pondrá énfasis en el estudio de la geodinámica local; los procesos de geodinámica endógena se estudiarán en función a una propuesta de sismo de diseño y se basarán en los requerimientos del Manual de Diseño de Puentes del MTC - DGCF e incluirá un acápite concerniente a los aspectos geotécnicos del proyecto en el que se detallarán los resultados de los trabajos de prospección, se determinarán y fundamentarán los parámetros de diseño de la fundación, con arreglo a la normatividad vigente; finalmente será documentado con información gráfica (fotografías, esquemas, gráficos, etc.) y se incluirá como anexo el catálogo sísmico empleado en el estudio; los resultados de laboratorio; hojas de cálculo; los informes específicos de terceros (testigos de perforación, registros de cualquiertipo de sondaje; informes geofísicos, etc,) cuyas conclusiones de interpretación se incorporarán al estudio en los acápites correspondientes.

9.1.11. Se desarrollarán estudios de geodinámica externa en el área de influencia,y de hallarse condiciones geológicas-geotécnicas desfavorables (represamientos, deslizamiento, flujos aluvionales, etc.) con influencia directa o potencial sobre la estabilidad de la estructura proyectada, deberán efectuarse las evaluaciones e investigaciones geotécnicas correspondientes, con levantamientos topográficos complementarios que abarquen el área afectada; para finalmente proponer su tratamiento respectivo.

9.1.12. Para las Investigaciones geotécnicas del subsuelo:

a. Se efectuarán ensayos de Penetración Standard (SPT), cada 1.5 m de profundidad con la obtención de muestras, con cuatro prospecciones como mínimo y/u otro método de prospección como los de perforación diamantina.

b. En el caso de suelos, la detención de la perforación antes de la profundidad mínima estipulada, podrá proceder previa autorización del Supervisor de la Entidad y siempre que se supere el probable nivel de cimentación hasta una profundidad que cubra la zona activa de esfuerzos y las cargas transmitidas por la estructura sean despreciables (mínimo: dos veces el ancho de la zapata por debajo del nivel de desplante).

c. En el caso de hallarse roca continua, la detención o suspensión de las perforaciones, sólo procederá siempre que la evaluación geológica-geotécnica in-situ, respecto a las características litológicas (análisis petrográfico), estructurales y geomecánicas (resistencia a la compresión uniaxial de muestra(s) inalterada(s) extraída(s) del nivel de cimentación), índices RMR - RQD, clasificación geomecánica, y distribución

27


BASES ADMINISTRATIVASespacial de fisuras, diaclasas y fallas), ratifique la calidad del macizo rocoso como material de cimentación.

d. Para la obtención de muestras alteradas e inalteradas se empleará el método de muestreo más apropiado (barra partida, tubo shelby, doble tubo, corebarrel, etc.). En caso de hallarse arcillas, la obtención de muestras inalteradas es ineludible.

e. Se realizarán prospecciones geofísicas de refracción sísmica, como información complementaria de correlación entre los puntos de perforación a efectos de verificar la continuidad estratigráfica horizontal y vertical hasta las zonas de poca o nula influencia a la cimentación (mínimo 35 m de profundidad); en ningún caso sustituirán a los métodos de sondeo directo (perforaciones).

f. La prospección geofísica comprenderá cuando menos: tres líneas transversales al cauce del río; una línea transversal con respecto al eje del puente para cada componente de apoyo. Las líneas geofísicas paralelas al eje del puente sobrepasarán cuando menos 30 m en cada extremo a la longitud total de la estructura; una se ubicará a lo largo del eje del puente y las otras dos serán paralelas a la anterior (una a cada lado) con una separación mínima entre ellas entre 30 y 50 m (queda a criterio del especialista en geofísica determinar el espaciamiento óptimo en función a las condiciones del terreno, a efectos de lograr información del subsuelo a lo largo de una franja 60 m más larga que la longitud total del puente y de 100 m de ancho [50 m a cada lado del eje del puente]); las líneas geofísicas transversales al eje del puente tendrán por punto medio la línea eje del puente y comprenderán 60 m de longitud como mínimo.

g. El producto final de la prospección geofísica comprenderá como mínimo perfiles continuos interpretados elaborados con una resolución mínima entre 3m y 7m, donde la sección final corresponderá al mejor modelo matemático, calculado por el algoritmo de optimización que corresponde a cada registro. El resultado será una sección de distribución de las velocidades del sonido (curvas tiempo - distancia), Interpretada de tal forma que proporcione como información mínima: El espesor y profundidad de capas distintas dentro del material no consolidado; La profundidad, tipo y grado de integridad del basamento rocoso (de encontrarse dentro del alcance de la prospección) y, la profundidad a la cual se encuentran cimentados los pilotes pre- existentes.

h. Previamente a la ejecución de los trabajos de prospección geofísica, el contratista deberá exponer a satisfacción de la entidad contratante el respectivo plan de prospección, las bondades y limitaciones del equipo a emplear y el producto que se espera obtener.

i. El inicio de los trabajos de prospección presupone que previamente se ha levantado la carta geológica - estructural del área de influencia de la fundación con las correspondientes secciones geológico - estructurales interpretadas, a partir de la cual se determinarán a priori los principales elementos refractores a efectos de poder estudiar con asertividad las respectivas domócronas para cada refractor; así mismo, previamente a la prospección en sí, se calculará el respectivo mapa de confianza a partir de un número apropiado de pruebas que estará en función al área a prospectar y a la estratigrafía local; el plan para definir el mapa de confianza deberá ser aprobado previamente por la entidad contratante.

j. Deberá preverse la eventual necesidad de hidrófonos para prospectar en forma adecuada el subsuelo del cauce del río, en su defecto previamente se pondrá a consideración y aprobación de la entidad contratante cualquier método alternativo en la muy excepcional eventualidad de que existan obstáculos insalvables para la aplicación del método de prospección sísmica.

k. Deberá preverse la utilización de filtros adecuados para suprimir interferencias sónicas como la eventualmente generada por las cercanías del río y el tránsito vehicular.

26


BASES ADMINISTRATIVASl. En la medida que el programa de prospección geofísica constituye el procedimiento

único para acceder al conocimiento de variables fundamentales para la fundación de la estructura en los puntos intermedios a las columnas de perforación, tanto la entidad contratante como la supervisión y la firma contratista serán sumamente rigurosas en el control de calidad del trabajo, debiendo confiar este a una firma con experiencia acreditada y con equipos geofísicos, la cual deberá contar con la aceptación previa de la entidad contratante.

9.1.13. Los ensayos mínimos de laboratorio que se deben realizar (sin ser limitativos), son: Análisis químico a los suelos y aguas del subsuelo, que permitan identificar la

presencia de cloruros, sulfatos y demás elementos agresivos al acero y al concreto. Ensayos de suelos, estándar (granulometría, límites de consistencia, humedad, etc.)

y especiales (triaxiales CU, compresión simple, corte directo, de consolidación de ser el caso de confrontar un suelo arcillosos, determinación de módulos de elasticidad etc.) y todos los que se requieran a efectos de definir con mayor precisión las características geomecánicas de los estratos prospectados y faciliten los indicadores que la normatividad requiere con el propósito de determinar los parámetros de diseño; previamente a la toma de muestras y a sus respectivos ensayos, el contratista presentará un plan de muestreo y ensayos el cual necesariamente deberá ser aprobado por la entidad contratante.

9.1.14. El uso de valores de Factores de Seguridad (F.S.) fuera de los normalmente empleados, deberá ser técnicamente justificado.

9.1.15. En el caso de encontrarse material de muy baja capacidad de carga que obliguen a una excavación profunda para la cimentación, se deberá evaluar métodos de mejoramiento (jet grouting, inyecciones de cal, etc.) y efectuar comparaciones técnico-económicas frente a la alternativa de excavación profunda.

9.1.16. La cimentación en taludes podrá realizarse siempre y cuando se garantice fehacientemente la nula socavación de la zona de apoyo y se realicen Análisis de Estabilidad de Taludes tanto en suelos como en rocas; para los cálculos de capacidad de carga se emplearán metodologías propias de cimentación en taludes, considerando la resistencia al corte de los materiales.

9.1.17. Se realizará análisis de asentamientos de los estribos y pilares proyectados.9.1.18. La memoria descriptiva deberá ser complementada con lo siguiente:

a) Plano topográfico de planta con la ubicación de las perforaciones y tendidos de líneas geofísicas a escala 1/200.

b) Registros de perforación, incluyendo los datos de SPT.c) Perfil estratigráfico longitudinal al eje del puente, con toda la información

concerniente a la cimentación como: cota de desplante, capacidad de carga admisible, asentamientos potenciales previsibles, cota de socavación, cota de fondo de cauce, cota de contactos litológicos, NAME, etc.

d) Los resultados de los ensayos de laboratorio (certificados)e) Hoja o memoria de cálculos de la capacidad portante de los materiales de

fundación.9.1.19. El Contratista ejecutará el diseño de los accesos, para lo cual debe efectuar estudios

topográficos, suelos, geológicos y geotécnicos, que permitan definir la estabilidad de los taludes, y las condiciones geotécnicas de la plataforma de acceso.

9.1.20. Para el acceso se definirán las unidades litológicas y geomorfológicas dentro de la franja vial, estableciendo su grado de estabilidad y actividad.

9.1.21. Suelos y Pavimentos (accesos).-a. El Contratista deberá realizar una cuidadosa prospección de campo mediante

calicatas que serán cada 250 metros; las mismas que deberán ser ampliadas en la medida que se identifique cambios sustanciales en el terreno; para la obtención de las muestras de suelos; elaborará un perfil estratigráfico (horizontal 1:25,000 y

27


BASES ADMINISTRATIVASvertical 1:12.5) y realizará ensayos por cada variación estratigráfica y ejecutando los siguientes ensayos de laboratorio, en conformidad con las EG-2000 y ASTM 2006, estando respaldados con certificados expedidos por un Laboratorio reconocido:

b. Humedad Natural, Análisis Granulométrico, Límite Líquido, Límite Plástico, Índice de Plasticidad, Sales Solubles, Clasificación SUCS, Clasificación AASHTO, Próctor, CBR, Durabilidad para establecer el tipo, calidad y espesor de los diferentes estratos de suelos, determinando la densidad- humedad y el valor soporte del suelo (CBR) de la subrasante.

c. El reconocimiento deberá determinar la presencia de suelos orgánicos, expansivos, etc. En cuyo caso las calicatas podrán ser más profundas. Igualmente determinará de ser necesaria, la profundidad de la napa freática.

d. Dicho perfil deberá incluir toda información que pudiera explicar la condición del suelo actual bajo la superficie de rodadura, en un espesor no menor de 1.50 m de profundidad por debajo de la superficie de rodadura existente. Se debe indicar las zonas con problemas de estabilidad de taludes, de fuertes pendientes, curvas cerradas, etc.

e. De requerirse mayor número de prospecciones de campo como consecuencia de las condiciones existentes, y/o cuando se verifique cambios sustanciales de las características del suelo que requieran ejecutar un mayor número de ensayos y pruebas de laboratorio, estas serán efectuadas por el Contratista.

f. Las calicatas deben ser protegidas para su evaluación y estar debidamente referidas al sistema de poligonal para suuna vez que haya sido inspeccionado el trabajo.

g. Los trabajos están orientados a desarrollar las actividades que permitan evaluar la estructura de la sub-rasante sobre la cual descansara el futuro pavimento. El Contratista será el responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados.

9.1.22. En base a la información obtenida y de la revisión de los antecedentes se efectuará el diseño del pavimento.

9.2.ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS

9.2.1. Se realizará el estudio técnico de hidrología e hidráulica para la construcción del tramo caído del Puente Independencia así como del tramo existente para determinar la posibilidad de reforzar la cimentación existente

9.2.2. Se ampliarán los registros hidrométricos y pluviométricos para la simulación del modelo hidrológico HYDROLOGIC MODELING SYSTEM HEC-HMS previa calibración, luego se determinaran los caudales de diseño para una recurrencia determinada según la magnitud de la estructura.

9.2.3. Se determinaran la curva de calibración de la sección transversal, curva nivel-gasto, para que en el proceso constructivo se coloque una regla graduada a escala apropiada para la lectura y control de niveles y el caudal que pasa por la sección transversal del eje del puente.

9.2.4. Las informaciones hidrometeorológicas e hidrométricas antes de ser usadas, deberán ser completadas y ajustadas a una función de distribución para eventos extremos máximos.

9.2.5. El contratista deberá realizar el levantamiento del perfil de la sección transversal del cauce utilizando los aparatos apropiados tales como la ecosonda u otros similares que garanticen la profundidad del cauce lo más aproximado posible en el eje del puente proyectado. Así mismo se determinará el nivel de aguas medias ordinarias en el eje (namo). El seccionamiento debe efectuarse a 1.8 Km aguas arriba y a 0.50Km aguas abajo cada 50 m.

26


BASES ADMINISTRATIVAS9.2.6. Los accesos del puente tendrán un nuevo rediseño y se adicionaran las obras de

drenaje con fines de protección del puente, para ello se ampliará el levantamiento topográfico de los mismos.

9.2.7. El nivel de aguas extraordinarias (name) será simulado a través de un modelo HIDRAULICO HEC-RAS, bajo las consideraciones del régimen permanente por las características del río que presenta.

9.2.8. Los parámetros hidráulicos serán determinados previo a los ensayos de laboratorio como el diámetro medio de las partículas del lecho(mm), peso volumétrico seco del material (m3/s), estos valores serán determinados según el tipo de material que presenta el lecho. Así mismo, deberán determinar el coeficiente Manning(n) del cauce y de los bordes.

9.2.9. La profundidad de socavación potencial total deberá ser calculada con la mayor precisión posible para cada apoyo con el objeto de verificar la cota de desplante con el nivel de confianza esperada.

9.2.10. Plantear las alternativas de las obras de protección y encauzamiento en la margen derecha del Puente Independencia, realizando el estudios a partir de 1.0 km aproximadamente del eje del puente de aguas arriba y 0.50 Km aguas abajo.

9.2.11. En los estribos hacer el análisis de protección y considerar si lo amerita.

9.3.ESTUDIO DE CANTERAS, DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE Y FUENTES DE AGUA

Se localizarán canteras o áreas de préstamo de material para conformar los rellenos, así como las canteras que serán utilizadas para la capa del pavimento a nivel de afirmado y de los agregados pétreos para concretos. Se seleccionarán únicamente aquellas que demuestren que la calidad y cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para el mejoramiento total de la vía y cuya explotación cumpla con las exigencias de conservación ambientales.

Las canteras deberán ser ubicadas respecto a la carretera en estudio, delimitadas en el terreno mediante hitos de concreto, analizadas y clasificadas, evaluando su calidad, capacidad, volumen de material utilizable y desechable, período y oportunidad de utilización, calculando el rendimiento, procedimiento de explotación y su disponibilidad para proporcionar los diferentes tipos de materiales a ser usados en obra; indicando además sus condiciones y posibles derechos de explotación teniendo en cuenta los dispositivos legales vigentes para la explotación de canteras, D.S. Nº 037-96-EM, Ley 26737 y su Reglamento, y D.S. Nº024-99-AG.

Las muestras representativas de los materiales de cada cantera serán sometidas a los ensayos estándar (según Eg-2000), a fin de determinar sus características y aptitudes para los diversos usos que sean necesarios. Los ensayos de las canteras deberán ser de 2 tipos:

Estrato por Estrato El conjunto de materiales

Los ensayos de laboratorio para determinar las características físicas, químicas y mecánicas de los materiales de cantera serán:

o Análisis Granulométricoo Módulo de finezao Límites de consistencia (Índices de Attenberg)o Material que pasa la malla No. 200

27


BASES ADMINISTRATIVASo Peso específico y absorcióno Peso unitario (varillado y suelto)o Densidado Impurezas orgánicaso Sales solubles totaleso Contenido de sulfatoso Equivalente de arenao Durabilidad, para agregado fino y gruesoo Desgaste de Los Ángeleso Próctor Modificadoo Valor Relativo de Soporte CBR

Con el fin de determinar los estratos a explotar, su utilización, rendimiento y potencia de las canteras, se realizarán exploraciones (mínimo 5 prospecciones por área menor o igual a una hectárea), por medio de sondeos, calicatas y/o prospecciones sísmicas. La profundidad de las calicatas será compatible con la profundidad máxima de explotación, no siendo permitido profundidades inferiores a ésta. En caso la profundidad sea demasiado grande, se deberá efectuar calicatas complementarias con utilización de retroexcavadora, sondeo rotativo o prospección sísmica, a fin de alcanzar la profundidad de explotación y garantizar la real potencia del banco de material.

Presentará el levantamiento topográfico delimitado de las canteras, ubicando las prospecciones de estudio efectuadas, para evitar costos posteriores por derecho de explotación, revegetación e integración con el paisaje, así como los costos asociados a estas acciones, comprendiendo:

a. El levantamiento topográfico correspondiente con curvas a nivel espaciadas como máximo un (01) metro.

b. El levantamiento topográfico de la vía de acceso (desde el eje de la carretera hasta el área de influencia de la cantera).

c. El Contratista deberá garantizar la cantidad y calidad de los materiales para los diversos usos, además deberá prever las actividades y obras requeridas para la clausura y reconformación morfológica de los sitios de explotación.

Fuentes de Agua

De igual manera se deberá determinar la ubicación de las fuentes de agua y su calidad para ser usada en la obra, y hacer el análisis químico correspondiente.

Asimismo, deberán realizarse los ensayos requeridos para el diseño de mezclas de concreto, el cual deberá detallar la cantera emplearse para las diferentes resistencias requeridas.

9.4.ESTRUCTURASEl diseño estructural del puente deberá realizarse acorde con las disposiciones del Manual de Diseño de Puentes de la DGCF del MTC o la última versión de las especificaciones AASHTO LRFD Bridge DesignSpecifications. Debiendo presentar a la entidad, la memoria de cálculo que justifique el diseño estructural del puente.

Para el tramo existente del puente, se efectuará el reconocimiento en campo de todos sus componentes, tanto de la superestructura como de la subestructura , con la finalidad de efectuar la verificación estructural acorde con lo previsto en la normatividad anteriormente señalada. Para dicho efecto, deberá efectuar el levantamiento de sus dimensiones,

26


BASES ADMINISTRATIVASverificación de la calidad del concreto y de los aparatos de apoyo utilizados en su construcción, así como determinar la profundidad de cimentación a través de metodologías que sean aprobadas por la supervisión. Para el caso de la verificación de los pilotes existentes, se efectuará pruebas de integridad a todos ellos.

En caso se determine la necesidad de reforzar la estructura existente, el contratista deberá considerar en el estudio definitivo las partidas correspondientes para su materialización.

9.5.SEÑALIZACIÓNSe propondrá la señalización mínima de información acorde con el “Manual de dispositivos de control de tránsito automotor para calles y carreteras” vigente, y de protección ambiental correspondiente, a fin de contribuir con informar los nombres de los centros poblados y la protección del entorno ambiental de la carretera.

9.6.METRADOS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

9.6.1. Los metrados, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se corresponderán estrechamente y estarán compatibilizados entre sí, tanto en procedimientos constructivos,métodos de medición como en base de pago. El criterio general para desarrollar cada uno de los aspectos, será bajo la modalidad de Ejecución Presupuestaria Indirecta.

9.6.2. Los metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, los diseños propuestos indicados en la planta, perfil longitudinal, secciones transversales, cortes longitudinales, diseño y detalles constructivos específicos, los cuales deberán estar sustentados con sus respectivas planillas y/o croquis correspondientes.

9.6.3. Se presentarán análisis de precios unitarios para cada partida del presupuesto, considerando la composición de mano de obra, equipo, materiales y rendimiento correspondientes. Los análisis se efectuarán detallados tanto para los costos directos, como los indirectos (gastosgenerales fijos y variables). El Presupuesto de obra deberá ser calculado basado en los metrados de obra y los análisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos e indirectos.

9.6.4. Las Especificaciones Técnicas serán desarrolladas para cada partida del proyecto y tendrán como base las recomendaciones y soluciones formuladas por cada especialista, así como las Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras del MTC y de mitigación del medio ambiente.

10. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

10.1. OBJETIVO Y ALCANCES

10.1.1. Objetivo GeneralEl objetivo general de la evaluación y manejo socioambiental del proyecto es identificar y caracterizar los impactos ambientales y sociales que potencialmente pueda generar el proyecto en los medios físico, biológico, socioeconómico y cultural; y, especificar medidas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos.

27


BASES ADMINISTRATIVAS10.1.2. Objetivos específicos Caracterizar y describir el medio ambiente físico, biótico socio económico, cultural

y social en el que se va desarrollar el proyecto. Identificar y evaluar los impactos, directos e indirectos, positivos onegativos producidos

por las obras del proyecto sobre su entorno. Definir especificacionesambientales para la ejecución de las diferentes

obras del proyecto. Definir las necesidades de expropiaciones de viviendas, áreas agrícolaso forestales

afectadas permanentemente por el proyecto Presentar un Plan de Manejo Ambiental en el que queden precisadas yubicadas las

medidas ambientales para la prevención, corrección, mitigación y compensación de los impactos ambientales negativos y las que permitirán incrementar los positivos, Asimismo, las que permitan la compensación de las propiedades afectadas. Presentar el respectivo programa de implantación de acuerdo con el cronograma de obras.

Incluir en el Plan de Manejo Ambiental, un Programa de Seguimiento o Monitoreo Ambiental, que permita evaluar la oportunidad y eficacia de las medidas

señaladas anteriormente. Asimismo, incluir un Programa de Contingencias, para dar respuesta ala ocurrencia de

accidentes o riesgos previsibles o de los ajenos al desarrollo y operación normal del proyecto.

Presentar un Programa de Inversiones, que contenga el costo de llevara cabo las medidas propuestas para la mitigación de los impactos negativos, directos e indirectos y la compensación de la población afectada.

10.1.3. AlcancesEl estudio de Impacto Ambiental para cumplir con los objetivos señalados deberá utilizar toda la información existente sobre recursos naturales, aspectos socios económicos y culturales y generar, a través de estudios de campo complementarios, los que se requiera para hacer una descripción detallada del medio ambiente natural y social del entorno del puente y sus accesos. Se utilizarán los diferentes métodos y técnicas propias de cada una de las disciplinas que intervienen en la determinación de la Línea Base Ambiental.

Se requiere, como condición fundamental, el más amplio conocimiento del proyecto por parte de los ejecutores del estudio de impacto ambiental, lo cual permitirá confrontar las obras con el medio ambiente del lugar donde éstas se ejecutan y establecer las afectaciones generadas por dichas obras. Se utilizará para ello metodologías que permitan identificar evaluar y precisar, a través del empleo de matrices, los impactos generados por las obras. Consecuentemente, se estructurarán las medidas más adecuadas para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos negativos que pueda ocasionar el proyecto y se determinará el costo de llevarlas a cabo., incluyéndolas en el presupuestos general del proyecto.

Marco Legal e Institucional Aplicable

Se describirán los reglamentos, leyes y procedimientos que a nivel nacional, regional y local rigen los estudios de impacto ambiental, los aspectos relacionados con la calidad del aire, suelo, y agua, expropiaciones, reasentamientos e indemnizaciones, sobre monumentos o restos arqueológicos ubicados en las áreas de influencia de la carretera en estudio, documentos técnicos sobre expropiaciones y/o reasentamientos, documentos técnicos sobre consultas públicas, normas sobre el uso y explotación de canteras y otros temas de interés para el proyecto. Se identificarán las instituciones, a nivel nacional, regional y local, relacionadas con el proyecto, cuya participación o apoyo permita cumplir con los fines del estudio.

26


BASES ADMINISTRATIVASDescripción del Proyecto

El contratista describirá en forma detallada las características del proyecto y las actividades que lo conforman; en vista que tanto la evaluación como la gestión de impactos ambientales se hace en función de las actividades particulares del proyecto, es importante que éstas se describan de forma precisa, ubicando espacialmente las áreas donde se ejecutarán y cuantificando las magnitudes involucradas en cada una.

A continuación se presenta, sin ser limitativo, una guía de contenido de esta sección del informe que puede ser ajustada por el contratista de acuerdo a las características particulares del proyecto:

Objetivos. Justificación (estado del puente, beneficiarios, etc.). Ubicación geográfica y lugar de implantación e influencia; elaborar un mapa demarcatorio

del área de influencia.

Características técnicas del proyecto

Se describirá los siguientes aspectos técnicos del proyecto:

Ubicación y características geométricas (planta y perfil), superficie de rodadura, sección transversal, longitud, etc. Presentar planos

Tipo de estructura Tipo de cimentación para estribos, volúmenes y tipo de materiales de excavación Derecho de Vía. Necesidad de desvíos y o canalización de cauces (provisionales o definitivos) Construcción de los accesos (volúmenes y tipo de cortes, rellenos, murosde contención)

Durante la construcción, deberá de especificarse las obras complementarias tales como:

Extracción de materiales: ubicación, descripción ambiental y características de las canteras tales como cantidad de material a explotar, tipo de cantera, lado, acceso, potencia y usos.

Depósitos de material excedente: ubicación geográfica, descripción ambiental y características tales como lado, accesos y volumen del depósito.

Volumen de material excedente generado: cuantificar la cantidad dematerial procedente de: excavación para las cimentaciones, cortes para habilitar accesos, demoliciones de estructuras, volumen que será usado para rellenos y volumen total para eliminar a depósitos. (Adjuntar un cuadro con los volúmenes mencionados).

Planta de concreto: ubicación, breve descripción ambiental, cantidad de concreto a producir y área que ocupa.

Campamento y patio de máquinas: ubicación, descripción ambiental, área, cantidad de personal que albergará, describir si contará con oficinas, rellenos sanitarios, silos, almacenes y áreas de residencia.

Organización de los trabajos u obras a realizar:

a. Cronograma detallado de las obrasb. Estimación de requerimientos de personal y maquinaria para cada actividadc. Oportunidad de los movimientos de tierra para estribos y accesos.d. Necesidades de voladuras, empleo de explosivos.e. Demanda de materiales de cantera y de concreto.

27


BASES ADMINISTRATIVASf. Disposición adecuada del material excedente de la obra en los depósitos de material

excedente.g. Presupuesto detallado del proyecto.

Se presentarán mapas y planos a escala apropiada donde se ubique el proyecto y su área de influencia, indicando su localización político-administrativa (departamento, provincia, distrito, centro poblado menor), los principales accidentes geográficos, la red hídrica, los asentamientos humanos, Las áreas de aprovechamiento humano (agrícola, de pastoreo, etc.) el sistema general de infraestructura vial al que el proyecto se integra. Debe señalarse, además, las obras complementarias para la construcción del puente.

Inversión global. Cronograma de ejecución. Descripción, ubicación y dimensionamiento de las actividades del proyecto.

Terrenos y propiedades afectados: Describir el tipo de propiedad con sus respectivas áreas (terrenos de cultivo, terrenos eriazos, viviendas).

Obras de protección Vida útil del proyecto Presupuesto de obra Ubicación del puente en planos en original a escala adecuada y a colores Ubicación del puente acompañada de la ubicación de canteras, depósitos de material

excedente, campamento y patios de máquinas en original a escala adecuada y a colores.

10.1.4. Determinación del área de influencia ambiental del Proyecto

El Área de Influencia Ambiental del Proyecto es aquella en la que durante las etapas de implementación y operación, las obras u acciones del proyecto producen efectos, directos o indirectos, positivos o negativos sobre los componentes del medio natural y sobre los componentes socioeconómico y cultural socio culturales y económicos.

Dentro de dicha área, el Contratista deberá definir el Área de Influencia Indirecta, que comprende el área geográfica en la cual los impactos del proyecto son de carácter indirecto. Deberá considerar, principalmente, las áreas accesibles por el sistema vial del cual forma parte el proyecto, los límites de las cuencas hidrográficas y la competencia de áreas de influencia con otros proyectos similares.

Definirá también el Área de Influencia Directa, en la cual los impactos de las obras y acciones del proyecto durante la etapa de implementación son ejercidos en forma directa sobre su entorno ambiental. Por lo general, comprende una franja aledaña al proyecto, en la cual se generan los movimientos de tierra, deforestación, se fragmentan ecosistemas, se afecta directamente los cauces o cuerpos de agua, se producen impactos en las propiedades y poblaciones cercanas ubicadas antes o después del proyecto o aguas arriba o aguas abajo del río cruzado por el puente. Debe comprender, además, todas las zonas localizadas para la instalación de campamentos, patios de máquinas, depósito de materiales excedentes de excavaciones o de demoliciones, fuentes de materiales o canteras, plantas de trituración y de concreto, almacenes de materiales y explosivos, si fuera el caso. De existir en lugares cercanos áreas ecológicamente frágiles, el Área de Influencia Directa deberá ser ampliada para incluir dichas áreas.

26


BASES ADMINISTRATIVASSe presentarán mapas a escala apropiada, que muestren dichas áreas, en los cuales deben quedar localizados todos los elementos señalados.

Caracterización Socio ambiental del Área de Influencia

La caracterización deberá efectuarse en el Área de Influencia Ambiental del Proyecto, que el consultar previamente haya delimitado; y, que viene a ser aquella en la que durante las etapas de implementación y operación las obras u acciones del proyecto producen efectos, directos o indirectos, positivos o negativos sobre los componentes del medio natural y sobre los componentes socioeconómico y sociocultural, culturales y económicos.

La caracterización socio ambiental permite presentar la línea base de los componentes de los medios físico, biológico, socioeconómico y cultural que potencialmente pueden ser afectados por el proyecto. En tal sentido, esta caracterización debe ser pertinente y relevante para los propósitos de la evaluación socio ambiental; pues, debe estar enfocada hacia los componentes ambientales que pueden ser afectados por el proyecto y las interrelaciones entre éstos, así como los que son condicionantes o limitantes para la ejecución del proyecto, como áreas ambientalmente sensibles o bajo régimen de administración especial (áreas naturales protegidas por el Estado, parques, reservas forestales, reservas de fauna; zonas de patrimonio cultural de la Nación, etc.). En esta sección se debería hacer una síntesis de la información relevante y pertinente, y la información detallada deberá presentarse en anexos. Se recomienda la utilización de formatos de presentación que sinteticen la información y faciliten su comprensión (mapas, planos, cuadros, tablas, diagramas, etc.).

Para la caracterización ambiental se requiere información concerniente a los siguientes aspectos:

a. Medio Físico:Climatología.- Definición de los tipos climáticos existentes, en base al análisis de los elementos meteorológicos como temperatura, precipitación, vientos, humedad, horas de sol. etc. Se establecerán periodos de ocurrencia, valores máximos, promedios máximos y mínimos de temperatura y precipitación, principalmente.

Geología y Geomorfología.- Estudio y análisis de las características geológicas (litología, geomorfología, estructuras geológicas y tectónicas) potencialmente influenciables sobre el proyecto. Se evaluarán los impactos indirectos del proyecto, básicamente como detonante o modificador de patrones geodinámicos.

Fisiografía.- Se establecerán los rasgos fisiográficos del área de influencia indirecta, señalando los diferentes niveles de clasificación: Gran paisaje, Paisajes, sub paisajes y unidades de paisajes. Se señalarán lugares de interés paisajístico.

Hidrografía e Hidrología.- Descripción del sistema hidrográfico, considerando micro cuencas, sub cuencas y de ser el caso de cuencas hidrográficas.

En el análisis de la hidrología superficial se tendrá en cuenta el tipo de drenaje y la escorrentía superficial, el comportamiento hidráulico e hidrológico de loscuerpos de agua y sus cauces respectivos, principalmente de aquellos que serán afectados por el puente y sus obras conexas.

Suelos.- Estudiados desde el punto de vista del recurso natural, su uso actual y potencial de acuerdo con la Capacidad de Uso Mayor de los mismos, para determinar los posibles conflictos de uso que puedan ser incrementados por la acciones indirectas del proyecto.

b. Medio Biológico: Zonas de vida Natural

27


BASES ADMINISTRATIVASDescripción de las Zonas de Vida Natural existentes en el área del proyecto, de acuerdo con el sistema de clasificación de Leslie R. Holdridge. Parámetros de precipitación, temperaturas, suelos, vegetación propios del área de influencia del proyecto.

Áreas ambientalmente sensibles y protegidas.- identificación, descripción y mapeo de áreas ambientalmente sensibles y áreas de manejo especial, las cuales no pueden ser afectadas por ninguna actividad del proyecto.

Vegetación.- caracterización e identificación y descripción de los diferentes tipos de cobertura vegetal introducida o natural que están presentes en el área de influencia indirecta del proyecto. De ser el caso, identificación de las especies endémicas y con valor ecológico, cultural y comercial que puedan ser afectadas por el proyecto.

Fauna.- caracterización e identificación de especies introducidas o domésticas y el estado y ubicación de la fauna silvestre (mamíferos, aves, anfibios y reptiles) existentes en el área de influencia indirecta. Además de ser el caso se identificarán las especies terrestres y acuáticas raras o con riesgo de extinción, con valor ecológico, cultural y comercial que puedan ser afectadas por el proyecto.

c. Medio Socioeconómico y Cultural:La información a proporcionar será cuantitativa y cualitativa y basada en estadísticas nacionales, regionales o locales lo más actualizado posible. Se considerará aspectos relacionados con población, como son los servicios de salud, educación, agua potable, alcantarillado, alumbrado eléctrico, transportes, recreación, etc. Se considerará las diferentes actividades económicas que se desarrollan en el área de influencia indirecta del proyecto, población ocupada, volumen y valor de la producción por actividades, orientación económica (hacia la auto subsistencia o el mercado) estructura de la propiedad y formas de tenencia y transferencia de la tierra (posesión con heredad, posesión con venta, etc.), ingresos de las personas, centros productivos, comercialización y existencia de infraestructura asociada.

Asimismo, se analizará la presencia institucional en la región, diversas organizaciones agrícolas, comunales, club de madres, etc. Interacción y posibles conflictos. Se caracterizarán de ese modo los Grupos de Interés o stakeholders.

También los aspectos relacionados con las posibilidades turísticas de la región y con el patrimonio cultural de la región, considerando los usos y costumbres de las poblaciones, ferias, fiestas religiosas, etc. Se considerará el patrimoniocultural vivo de la población local: orientación religiosa, creencias, fiestas religiosas, expresiones festivas comunitarias, apego a la tierra, sentido de la identidad, usos y costumbres, percepciones tradicionales referidas al entorno ambiental. Se considerará también el potencial turístico de la región.

Durante el proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental se deberá considerar la participación ciudadana, pudiendo señalarse los siguientes niveles de participación: A nivel general, con participación de la ciudadanía del área de influencia indirecta; de carácter específico, con los directamente afectados por las obras del proyecto (Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Proceso de Evaluación Ambiental y Social en el Sub-Sector Transportes – Resolución Directoral Nº 006-2004-MTC/16).

Evaluación de Potenciales Impactos Socioambientales

El contratista explicará la metodología seleccionada para la identificación, caracterización y jerarquización de impactos, la cual debe ser apropiada para eltipo de proyecto propuesto y las características de las áreas de influencia directa e indirecta. Antes que

26


BASES ADMINISTRATIVASuna descripción genérica y un análisis hipotético de impactos, la evaluación debe estar referida específicamente al proyecto propuesto y debe ser producto de la rigurosa aplicación de la metodología seleccionada. El análisis debe centrarse en los impactos negativos significativos, inevitables e irreversibles. En la medida de lo posible, se deben cuantificar los impactos potenciales (superficie afectada, volúmenes, número de personas, entre otros). Se debe caracterizar la disponibilidad y confiabilidad de los datos utilizados, y explicar cómo los posibles vacíos de información e incertidumbres pueden afectar el análisis.

El contratista evaluará como mínimo los siguientes impactos, realizando las debidas ampliaciones y complementaciones de acuerdo a las características del proyecto y su área de influencia:

o Erosión del suelo y degradación del paisaje, con posible sedimentación de cuerpos de agua cercanos, debido a la ejecución de movimientos de tierra (cortes, rellenos, explotación de canteras, deforestación, etc.).

o Contaminación del suelo y el agua; y, degradación del paisaje por desechos y efluentes (basura, aguas servidas, aceite, grasa, combustible, pintura, etc.) generados en las áreas de trabajo.

o Riesgo de deslizamientos y derrumbes en áreas inestables debido a movimientos de tierra.

o Degradación del paisaje y contaminación de cuerpos de agua por disposición inadecuada de material de desecho y escombros provenientes de las construcciones.

o Posible expropiación afectación de predios total o parcial de terrenos e inmuebles requeridos para las obras y posible reubicación parcial de residentes, comercios, industrias y/u oficinas públicas, para lo cual debe presentarse la siguiente información:

Identificación de los afectados (Nombre, DNI). Tipo de afectación (rural o urbana). Superficie total y afectada de cada predio. Ubicación de los predios de acuerdo a las progresivas de la vía. Costo aproximado del predio tomando en cuenta los valores arancelarios

establecidos para la zona por CONATA. Mapa general de ubicación de las áreas afectadas en coordenadas UTM.

o Rotura accidental de tuberías o líneas de servicios públicos e interrupción temporal de servicios debido a excavaciones y remoción de estructuras de la obra.

o Generación de ruido y gases debido a la operación de equipo y maquinaria de construcción y vehículos.

o Congestionamiento de tránsito y obstrucción temporal del acceso a viviendas y comercios durante la realización de trabajos.

o Generación de polvo debido a la operación de equipo y maquinaria de construcción, y vehículos.

o Creación de condiciones de manejo peligrosas durante la realización de trabajos.o Riesgos de enfermedades laborales y accidentes para los trabajadores de las obras.o Potencial afectación a los recursos naturales, en aplicación a la normatividad

vigente.o Potencial afectación del patrimonio cultural de la Nación, en aplicación a la

normatividad vigente.

27


BASES ADMINISTRATIVASPlan de Manejo Ambiental

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es el resultado final del Estudio de Impacto Ambiental y está conformado por el conjunto de estrategias, programas, proyectos y diseños necesarios para prevenir , controlar, mitigar compensar y corregir los impactos generados en cada una de las etapas por las diversas actividades del proyecto, detectados durante la evaluación de impactos.

El Plan de Manejo Ambiental del Proyecto debe incluir como mínimo:

a) Programas de medidas preventivas, correctivas y compensatorias.Descripción detallada de cada medida de mitigación propuesta, el impacto al cual está relacionada, las condiciones bajo la cual será requerida (en el diseño, antes o durante la construcción, en forma permanente, para contingencias, etc) y sus requerimiento de diseño y equipos, así como los procedimientos para su ejecución, cronograma de implantación, responsables por su implementación y el costo requerido.

b) Programa de seguimiento y monitoreo ambiental, orientado a verificar la aplicación oportuna de las medidas de mitigación y la eficacia de las mismas, cumplimiento de las normas de prevención ambiental, monitoreo de la calidad del agua, principalmente. También, para detectar otros impactos no identificados que se puedan producir en la etapa de construcción del puente. Definición del cronograma, responsables y costos para la implementación de las acciones de seguimiento y control

c) Programa de expropiaciones, si fuera necesario. Con la respectiva identificación y delimitación de predios (incluyendo utilidad efectiva o potencial de la tierra), el listado de afectaciones familiares de acuerdo a titulares de las posesiones o propiedades. Tasación de predios de acuerdo a bases estandarizadas y a oferta de tierras locales. Identificación de posibles espacios para el reasentamiento que compartan las características de las potencialmente expropiables.

Se presentará la estructura del Plan de Compensación.

Se deberá presentar la Metodología de aplicación, en la cual se describirá las acciones generales para el desarrollo y aplicación del Programa de Compensación y Reasentamiento Involuntario. Se deberá presentar:

La identificación de la población directamente afectada, caracterización en los aspectos socio – económicos, calidad de vida y sus aspiraciones, mediante la aplicación de una ficha de evaluación socio - económica.

Cuadros resumen de predios por tramo o ubicación específica(progresiva, sector, provincia, etc), donde se observe: la progresiva de ubicación (si es el caso), nombre y apellidos del titular, tipo de documentación registral, distrito, sector, lado con respecto a la vía, área total, área afectada, uso actual, material predominante, situación del Acta a firmar entre el titular y la entidad a cargo.

Cada predio debe contar con un Expediente que contenga: reporteindividual del predio con información básica importante, encuestas sobre la afectación, autorización y acta de compromiso, plano de arquitectura y distribución (plantas, elevación principal, elevación lateral), plano del detalle del área afectada, foto de identificación del predio, planos estructurales, estudios del suelo.

Detallar cuáles serán las acciones del Plan de Compensación yReasentamiento Involuntario, presentarlo en un Cronograma de Acciones, indicando tiempos estimados de ejecución. Asimismo indicar el costo para cada una de éstas acciones.

Dentro de éste Cronograma deberá visualizarse los Programas quefueron identificados y que serán implementados.

26



En los Programas establecidos de acuerdo a los resultados de la Ficha deEvaluación Socio - Económica, se evaluará lo siguiente:

Programa de regularización de la tenencia de la tierra, se deberá identificar cual es la situación legal de cada uno de los predios afectados, anexando la copia de la documentación registral que posee para sustentar la tenencia.

Programa de adquisición de áreas por trato directo, se indicará el número de predios y la descripción de cada uno de ellos.

Programa de adquisición de áreas por aplicación de Ley de Expropiaciones, se indicará el número de predios y la descripción de cada uno de ellos.

Programa de Indemnización Asistida, dependiendo del nivel cultural de la población afectada se aplicaría este Programa, donde se indicaría que gestiones o cursos se desarrollarían para la aplicación de éste.

Programa de Rehabilitación de Remanentes rurales y urbanos, deberá indicarse cuales predios afectados parcialmente, se podrán reubicar en el remanente, siempre y cuando dicha área permita la continuidad de las actividades productivas.

Programa de Asistencia Técnica Agropecuaria, el ingreso de los agricultores que viven y/o trabajan en los predios afectados podría disminuir si el área afectada está siendo utilizada para una actividad productiva. Este programa promoverá la innovación en las prácticas agropecuarias, el uso adecuado de fertilizantes, el buen manejo de los productos cosechados, el uso de semillas certificadas, la formación de organización de productores para facilitar la comercialización, el riego tecnificado, el uso racional del agua, el mejoramiento de los sistemas de control de calidad, etc.

Programa de Apoyo para la generación de Ingresos, la población objetivo son los jefes de hogar a ser reubicados por causa del proyecto y que están desempleados o tienen bajos ingresos. Se valuará la pertinencia de dar la preferencia a las mujeres, en el caso de las jefas del hogar.

Programa de Habilitación del terreno y construcción de módulos, A fin de llevar a cabo la habilitación del terreno que servirá para la reubicación de los afectados y sobre el cual se construirán los Módulos, será necesario llevar a cabo coordinaciones y convenios con entidades como el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Superintendencia de Bienes Nacionales, COFOPRI, Banco de Materiales, el Gobierno Local, las empresas de Luz, proveedoras de agua, etc.

Programa de Reasentamiento Involuntario, en el que se elaborará el calendario de traslado, estrategias y asistencia; medidas de transición a corto plazo en cuanto al mantenimiento, organización de la comunidad, atención de salud, asistencia de autoconstrucción, etc.

Debe indicarse el costo general de éste programa de compensación, tomando en cuenta:

Etapas del Programa. Cronograma de Acciones. Sub Programas a ejecutarse. Otras acciones necesarias.

Todos los costos anteriormente mencionados deberán formar parte del Programa de Inversiones del Plan de Manejo Ambiental y del Proyecto propiamente dicho.

27


BASES ADMINISTRATIVASa. Programa de Contingencias. Debe responder a la determinación de los riesgos

endógenos y exógenos propios del proyecto de construcción del puente y sus accesos, durante la fase construcción y operación del mismo, tales como derrames, derrumbes accidentes, explosiones y atentados diversos. Los riesgos exógenos deberán incluir los fenómenos naturales.Deberá diseñarse para las etapas de construcción y para la de operación del proyecto. Se designarán las personas y entidades directamente involucradas, sus funciones, el equipo y vehículos disponibles para las acciones correspondientes. El plan operativo debe establecer los procedimientos de emergencia, que permitan la rápida movilización de los recursos humanos y técnicos para poner en marcha las acciones de repuesta a una contingencia determinada y una guía de procedimientos para lograr una efectiva comunicación con el personal que conforma las brigadas y las entidades de apoyo externo.

b. Programa de abandono de obra. Conteniendo las acciones a realizar para el levantamiento de campamentos, patios de máquinas, plantas de trituración, canteras de preparación de concreto, planta de asfalto, si fuera el caso, etc y de los accesos a dichas instalaciones. Las áreas utilizadas deben quedar libres de todas las construcciones hechas para facilitar el desarrollo de sus actividades. Se verificará la ejecución de las acciones de restauración y/o revegetalización de las diversas áreas afectadas, la limpieza de escombros y de todo tipo de restos de la construcción.

c. Programa de inversiones. Cronograma y presupuesto estimado de todas las inversiones y cotos costos en la implementación del Plan de manejo Ambiental

Además, el contratista tabulará los costos parciales y totales del Plan de Manejo Ambiental, y elaborará un cronograma de ejecución del Plan.

El Plan de Manejo Ambiental contendrá, como mínimo, los siguientes tipos de medidas de mitigación, siendo responsabilidad del contratista realizar las debidas ampliaciones y complementaciones de acuerdo a las características particulares del proyecto:

Medidas ambientales específicas para el diseño y la construcción de obras: manejo y ubicación de campamentos y otras instalaciones físicas (talleres, áreas de depósito, etc.), así como de plantas de asfalto, concreto y trituración; técnicas constructivas en sitios inestables.

Medidas para restaurar las zonas afectadas por la instalación y operación de plantas de asfalto, plantas de trituración, canteras, etc.

Control de erosión y estabilización de taludes. Medidas ambientales para la protección de los cursos de agua, tanto superficiales

como subterráneos, y preservación de su calidad. Control de emisiones atmosféricas (polvos y gases) y ruidos. Medidas para el manejo de desechos sólidos, domésticos e industriales, y para controlar

el vertimiento de aguas residuales. Procedimientos adecuados de aprovechamiento de canteras, que eviten el excesivo

deterioro de las áreas explotadas y permitan el establecimiento final de las áreas utilizadas, a través de nivelaciones, rellenos, revegetalización u otras medidas necesarias.

Procedimientos adecuados en relación a los depósitos de material excedente: localización, características ambientales del terreno o terrenos seleccionados, topografía detallada, capacidad, método de disposición de materiales, obras de drenaje y subdrenaje, obras de contención adicionales (en caso de ser necesarias), diseños morfológico y paisajístico finales del terreno. La anterior información se debe apoyar en planos a escala adecuada que permitan un buen nivel de detalle en planta y perfiles.

26


BASES ADMINISTRATIVAS Medidas de higiene y seguridad industrial en los sitios de trabajo. Recomendaciones específicas de señalización informativa ambiental y seguridad

vial.

Para cada una de las medidas anteriores que sea aplicable, identificación de los permisos requeridos (licencia de explotación o licencia temporal especial para fuentes de materiales, deforestación, instalación de plantas de asfalto, entre otros), la autoridad ante la cual se deben solicitar y el responsable de su tramitación.

La manipulación y uso de explosivos deberá ser realizada por personal con amplia experiencia y debidamente calificada por el organismo estatal pertinente (DICSCAMEC); asimismo, se deberá obtener las licencias correspondientes para la operación durante la ejecución de la obra.

Medidas para el manejo de desechos sólidos, domésticos y de la construcción del puente y sus accesos y para controlar el vertimiento de aguas servidas

Procedimientos adecuados para trabajar las canteras, que eviten el excesivo deterioro de las áreas a explotar y restauración final de las áreas utilizadas, a través de nivelaciones, rellenos, revegetalización u otras medidas necesarias.

Compensación de la población afectada y de ser el caso, para el reasentamiento de pobladores que serán afectados por las obras del puente y sus accesos

Apoyo a la conservación de los recursos naturales de las áreas protegidas y al patrimonio cultural nacional

Medidas especiales en el caso de que los accesos o instalaciones de apoyo a la construcción afecten agrupaciones humanas ubicadas dentro del área de influencia directa.

11. INFORME DE VERIFICACIÓN DEL PIP

Dentro del esquema del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), la fase de inversión comprende la elaboración del estudio definitivo de ingeniería a nivel de expediente técnico detallado para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública (PIP) “INSTALACIÓN DEL PUENTE INDEPENDENCIA EN EL CONO SUR DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS-CUSCO”.

Durante esta fase (elaboración del estudio definitivo) la ejecución debe ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad conforme lo establece la Directiva N° 003-2011-EF/68.01.

Los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad están establecidos en los Estudios de Preinversión a Nivel de Perfil del Proyecto “INSTALACIÓN DEL PUENTE INDEPENDENCIA EN EL CONO SUR DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS-CUSCO”.

Por lo expuesto, el Contratista durante la elaboración del estudio, deberá informar a la Entidad cualquier modificación del PIP en ejecución que pudiera afectar su viabilidad, en el momento que ésta suceda (conforme lo establece el Numeral 24.1 de la Directiva 003-2011-EF/68.01).

Al final se deberá presentar un Informe en el cual verifique que la elaboración del estudio definitivo se ha ceñido a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad.

27



12. DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL CONTRATISTAEn adición a los estudios detallados arriba, el contratista deberá presentar elEstudio de Ingeniería, que definido como tal, básicamente comprende:

a. Memoria descriptiva del proyecto b. Memoria de cálculoc. Especificaciones técnicasd. Planilla de metrados y sustento de metradose. Memoria de costosf. Presupuestog. Análisis de costos unitariosh. Desagregado de gastos generales i. Cronograma de desembolsosj. Fórmulas polinómicask. Programación Gantt y PERT-CPM de la obral. Calendario de adquisición de materialesm. Calendario de utilización de equipo mecánicon. Relación del equipo mínimoo. Estudios básicosp. Estudios de canteras y depósitos de material excedenteq. Estudios de fuentes de aguar. Estudios de impacto ambiental s. Planos de ejecución de obra

El contratista, deberá entregar los archivos, correspondientes al estudio, en versión digital, en forma ordenada y con memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el mismo. Dicha información deberá ser editable. Se recomienda utilizar software de mayor difusión en el medio que facilite su revisión en forma eficaz y eficiente.

13. PLAZO Y EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS

El plazo para la elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería para la “INSTALACIÓN DEL PUENTE INDEPENDENCIA EN EL CONO SUR DEL DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS-CUSCO” es de treinta (30) días calendario. En este plazo, no se incluyen los períodos de revisión.

El cómputo del inicio del servicio de Contratista será a partir de la notificación escrita de La Municipalidad.

El contratista que obtenga la buena pro presentará, previo a la suscripción del contrato, lo siguiente:

Un diagrama de barras mostrando las tareas a realizar y las metas a cumplir con los recursos ofrecidos en su Propuesta técnica.

La programación PERT-CPM mostrando los tiempos de ejecución de las tareas a realizar y las metas a cumplir.

La programación se efectuará en días calendario e indicará claramente el tiempo de ejecución de cada tarea dentro del plazo establecido.

14. PRESENTACIÓN DE INFORMES

Cronograma de presentación de los Informes: El cronograma se dará en días calendario.

26


BASES ADMINISTRATIVASEl contratista presentará los informes correspondientes de acuerdo al calendario detallado en los numerales siguientes de los presentes Términos de Referencia. Su contenido deberá estar de acuerdo con lo detallado en los numerales antes mencionados.

La entidad realizará una evaluación preliminar del cumplimiento de la presentación de las especialidades establecidas para cada informe, notificando al contratista el resultado de la misma dentro de los tres días útiles siguientes a la presentación.

En caso que el informe presentado sea declarado incompleto, el contratista deberá subsanar la omisión, considerándose para el cómputo de la penalidad, la fecha de entrega de los capítulos (especialidades) faltantes.

Dentro de los 05 días posteriores a la suscripción del Contrato, el Contratista deberá presentar el detalle valorizado de los recursos que utilizará para la elaboración de cada informe, discriminándolo por especialidades de acuerdo al formato adjunto. Dicho análisis deberá guardar concordancia con el PERT presentado, y estará sujeto a evaluación por la Subgerencia de Estudios. En caso de no presentarse dicho detalle valorizado, este será elaborado de acuerdo al criterio del ingeniero supervisor del estudio.

Los informes se presentaran en original y una copia para su aprobación, de acuerdo a lo siguiente:

14.1. INFORME DE AVANCE Nº 1Será presentado a los quince (15) días de iniciado el estudio y comprenderá los siguientes aspectos:

• Estudios topográficos completos.• Revisión y complementación de los estudios de hidrología e hidráulica (100%)• Revisión y complementación de los estudios de geología y geotecnia incluyen 08

perforaciones y prospección geofísica (100%)• El 90% de avance en el estudio Geológico – Geotécnico que será mensurado en

función a:

100% de los aspectos generales e introductorios del estudio (incluye descripciones fisiográficas y geomorfológicas).

100% de los aspectos geológicos contextuales del proyecto (enfoque regional). 100% de los aspectos tectónicos–estructurales contextuales del proyecto (enfoque

regional). 100 % de la evaluación de los fenómenos de geodinámica externa

(identificación de fenómenos de impacto negativo potencial sobre el proyecto); identificación de situaciones potencialmente restrictivas para el diseño del puente y, perfilado de las propuestas de solución a desarrollar como parte del estudio geotécnico del proyecto. Las propuestas de solución ante eventuales fenómenos problema deben estar claramente identificadas, localizadas y dimensionadas.

100% de la evaluación de la fenomenología de geodinámica interna (en esta etapa se determinará el sismo y las aceleraciones máximas de diseño)

100% del estudio de las condiciones geológicas locales (en formagráfica y descriptiva se incluirá la columna estratigráfica local corroborada por los sondajes de perforación), los planos finales podrán ser procesados a nivel borrador; así como las respectivas columnas estratigráficas para cada punto de fundación investigado; se efectuará la correspondiente correlación entre los datos obtenidos mediante la cartografía de superficie y mediante los sondajes (geofísicos y geotécnicos); los resultados deben ser interpretados y concluidos.

80% del estudio de las condiciones estructurales locales(se identificarán los sistemas aplicativos y disyuntivos relevantes para el proyecto; se localizarán y dibujarán en un

27


BASES ADMINISTRATIVASplano pertinente las principales estructuras tipo falla, recurriendo para ello de manera imprescindible a la ayuda de aerofotografías, una copia de las cuales deberá adjuntarse.

70% del estudio de los aspectos geotécnicos (estará estructurado en base a información descriptiva de las condiciones geotécnicas preliminares determinadas en el sector de fundación del puente, las cuales se sustentarán en los reportes de las perforaciones, de los sondajes geofísicos, de los ensayos SPT o de cualquier otra índole); incluirá información fotográfica del proceso de investigación geotécnica, así como de la toma de muestras y de los resultados primeros remitidos por los correspondientes laboratorios).

100% del plano de ubicación. 100% del plano geológico regional 100% del plano geodinámico 80% del plano geotécnico 80% del plano geológico – estructural local. Todos los planos se presentarán en original, a escala yde acuerdo con los

convecionalismos cartográficos en uso.• Revisión y complementación de los estudios de suelos y pavimentos(100%)• Revisión y complementación de la condición superficial y estructural de la carretera, así

como identificación de canteras y fuentes de agua; además de depósitos de material excedente (100%)

• Diseño de accesos y obras de arte (60%), incluyendo memoria de cálculo.• Diseño estructural del puente (30%), incluyendo memoria de cálculo.• Del Estudio de impacto ambiental:

- Antecedentes y objetivos del estudio- Descripción y análisis del marco legal e institucional- Descripción del proyecto (avance)- Definición y delimitación del área de influencia directa e indirecta.- Plan de participación ciudadana.- Caracterización socio ambiental del área de influencia- Identificación y caracterización de los grupos de interés oskateholders- De ser el caso resultado preliminar de las afectacionespotenciales- Resultado preliminar de la gestión del informe arqueológico queservirá de base para

la obtención del CIRA.

14.2. INFORME DE AVANCE Nº 2: Informe finalSe presentará a los treinta (30) días calendarios contractuales. Asimismo, teniendo ya el Presupuesto de obra, se presentará el informe de Verificación del PIP teniendo como contenido el indicado en el ítem 12.

15. FORMA Y NÚMERO DE EJEMPLARES A PRESENTAREl Informe Final que se presentará en original, dos (2) copias y en un CD.

Todo Informe, Absolución de Observaciones, etc., que se presente, deberá tener un índice y numeración de páginas, asimismo mostrarán el sello y firma del Contratista (representado por el Jefe del Estudio) en todas sus páginas y cada Especialista firmará los temas correspondientes a su especialidad, en señal de conformidad y responsabilidad respecto a su calidad técnica e integridad física.

Los referidos informes deberán ser presentados adjuntando presupuesto detallado y valorizado por ítems con el objeto de que el contratista efectúe la solicitud de pago, y que estos puedan ser valorizados de acuerdo al avance realizado a la fecha de presentación sin perjudicar la cancelación por los ítems realmente ejecutados, con la conformidad de La Municipalidad.

26


BASES ADMINISTRATIVAS16. COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN

Las labores de Coordinación y Supervisión de los servicios del Contratista, para la realización y concretización de los objetivos del presente estudio, estarán a cargo del Supervisor que designe La Municipalidad, quien podrá efectuar visitas a las oficinas del contratista y a la zona materia del estudio (durante el desarrollo de los trabajos de campo) sin aviso previo, con el objeto de verificar el cumplimiento de la utilización de los recursos ofertados.

17. REVISIÓN DE INFORMES

El levantamiento de observaciones o aclaraciones a los informes que La Municipalidad formule por deficiencias en el informe, incumplimiento de los cronogramas u otros no dan derecho a prórrogas de plazo.

17.1. La Municipalidad a través del supervisor del contrato revisará los informes presentados dentro de los cinco (05) días calendario siguiente a la recepción de los mismos y comunicará, de ser el caso, al contratista sus observaciones por primera vez. El contratista, tendrá un plazo de diez (10) días calendario contados a partir del día siguiente de la recepción de las observaciones formuladas, para remitir a la Entidad la subsanación o aclaración de las observaciones debidamente sustentadas. La entidad lo revisará en cinco(05) días calendario, transcurridos los cuales podrá aprobarlo y tramitar su pago. En el caso que el levantamiento de observaciones presentado no sea aprobado por los especialistas revisores, o de no cumplirse con los plazos, se aplicará una multa por día de atraso la cual se calculará de acuerdo a lo estipulado en el artículo167° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

17.2. El Contratista presentará los informes con los contenidos mínimos señalados en los Términos de Referencia, y suscritos por su Representante Legal, el Jefe de Estudios, y por los especialistas responsables de las disciplinas que forman parte de cada informe, sin cuyos requisitos se calificarán como incompletos, procediéndose a su devolución y a la aplicación de la penalidad correspondiente por atraso en su presentación.

17.3. La Municipalidad, mediante la evaluación de sus especialistas, observará o dará conformidad a los dos (2) informes presentados.

17.4. Durante la ejecución del estudio, cuando La Municipalidad lo requiera y las circunstancias así lo determinen, el contratista presentará Informes Especiales dentro del plazo máximo de cuatro (4) días calendario de recibida la consulta por escrito.

17.5. El Supervisor del estudio citará al contratista con (2) días de anticipación para que exponga el sustento de sus informes, previo a la revisión de los mismos.

17.6. Se dará por aprobado el Informe Final, una vez que La Municipalidad lo revise y emita su pronunciamiento de aprobación mediante resolución directoral.

17.7. Al presentar el informe final del estudio, el contratista devolverá a la Municipalidad, toda la documentación recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

18. PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE INGENIERÍA

El levantamiento de observaciones o correcciones que se efectúen a los Informes se presentarán integradas en un solo documento conformando el Informe Nº 2 – Informe Final.

El Informe Final estará constituido por los volúmenes siguientes, sin que ello signifique limitación alguna:

27


BASES ADMINISTRATIVASEstudio definitivo de ingeniería: Se define el objeto, costo, plazo y demás condiciones de la obra por ejecutar, por lo que su elaboración debe contar con el respaldo técnico necesario, verificando que corresponda a la naturaleza y condiciones especiales de la obra. El estudio definitivo de ingeniería debe constar de:

I.- Volumen 01 – Memoria Descriptiva de las Obras

II.- Volumen 02 – Especificaciones Técnicas

III.- Volumen 03 – Metrados

IV.- Volumen 04 – Planos

Otros documentos que presentará el Contratista como parte del Informe Final:

V.- Volumen 05 – Resumen Ejecutivo del Proyecto(Incluirá el Informe de Verificación del PIP)

VI.- Volumen 06 – Estudios de Ingeniería Básica

VII.- Volumen 07 – Presupuesto de Obra, Análisis de Precios Unitarios

VIII.- Volumen 08 – Estudio de Impacto Ambiental

IX.- Volumen 09 – CD editable

I. Volumen 01 – Memoria Descriptiva de las Obras: La Memoria Descriptiva será un documento que ayude a los postores a preparar sus propuestas con los mejores y mayores conocimientos de las condiciones en las zonas de los trabajos y los proyectos a ejecutar.Este documento incluirá, entre otros, lo siguiente:

Memoria Descriptiva

Plano General del Proyecto

Relación de metrados por partidas

Los Cronogramas de Ejecución de Obra, de utilización de Equipo y Materiales Relación de Equipo Mínimo, tanto de ejecución de obra como de laboratorio Ubicación de canteras, fuentes de agua, depósitos de material excedente, etc. Conclusiones y Recomendaciones

II. Volumen 02 – Especificaciones Técnicas: Las Especificaciones Técnicas constituyen las reglas que definen las prestaciones específicas del contrato de obra; esto es, descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de los materiales, sistemas de control de calidad, métodos de medición y condiciones de pago, requeridos en la ejecución de la obra.Por tanto, cada una de las partidas que conforman el presupuesto de obra debe contener sus respectivas especificaciones técnicas, detallando las reglas que definen las prestaciones, señaladas en el párrafo anterior.

III. Volumen 03 – Metrados: Constituyen la expresión cuantificada de los trabajos de construcción que se ha programado ejecutar en un plazo determinado. Estos determinan el costo del presupuesto base, por cuanto representa el volumen de trabajo de cada partida.Una adecuada sustentación de las cantidades, reduce los errores y omisiones que pudiera incurrirse en la presentación de las partidas integrantes del presupuesto base, por cuantos éstos son utilizados por el postor para establecer el monto de su oferta.

El Contratista debe realizar una adecuada sustentación de las cantidades por cada partida, con la planilla respectiva y con los gráficos o croquis explicativos que el caso requiera.

26


BASES ADMINISTRATIVASIV. Volumen 04 – Planos: Los planos tendrán una presentación y tamaño uniforme, debiendo

ser entregados debidamente protegidos en porta planos que los mantenga unidos pero que permitan su fácil desglosamiento.Deberán estar identificados por una numeración y codificación adecuada y mostrarán la fecha, longitud del puente, sobrecarga de diseño, nombre del Contratista, sello y firma del Jefe del Estudio y de los Especialistas según su competencia.

V. Volumen 05 – Resumen Ejecutivo del Proyecto(Incluirá el Informe de Verificación del PIP)

VI. Volumen 06 – Estudios de Ingeniería Básica: Se incluirá en este documento los Estudios Básicos de Ingeniería realizados durante el Estudio Definitivo tales como: Topografía, Geología, Geotecnia, Hidrología, Hidráulica Fluvial, Drenaje y aquellos otros que el Contratista hubiere considerado necesarios, así como, los diferentes diseños de obras de protección y del sistema de drenaje.Asimismo, en este volumen se incluirá la Memoria de Cálculo.

VII. Volumen 07 – Presupuesto de Obra, Análisis de Precios Unitarios: El Contratista deberá entregar a La Municipalidad, el Presupuesto de Obra y los Análisis de Precios Unitarios PROCESADOS ELECTRÓNICAMENTE, para que La Municipalidad pueda actualizar los presupuestos en forma inmediata.El Contratista efectuará un análisis de los costos unitarios por partidas, teniendo en cuenta las características particulares de la obra; los requerimientos de la mano de obra; la distancia a las canteras de materiales de construcción; su costo de explotación; el costo de otros materiales y su transporte; maquinarias y equipos a ser instalados.

Los análisis se efectuarán detallados tanto para los costos directos, como los indirectos (gastos generales fijos, variables, utilidad). El Presupuesto de obra deberá ser calculado basado en metrados y los análisis de precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda.

Asimismo, deberá presentar:

- Memoria de Costos- Fórmulas Polinómicas- Cronograma de ejecución de Obra- Cronograma de utilización de equipo mecánico- Cronograma de materiales Cronograma de desembolsos Relación de Equipo Mínimo

Otros relacionados

VIII. Volumen 08 – Estudio de Impacto Ambiental: Se recomienda que el Estudio de Impacto Ambiental tenga la siguiente presentación: Resumen Ejecutivo, Introducción (Objetivos, Información Cartográfica y Temática, Metodología) Marco Legal e

Institucional Descripción del proyecto Áreas de Influencia del proyecto Características socio ambientales del Área de Influencia Directa e Indirecta Identificación y Evaluación de Impactos Socio-ambientales Plan de manejo Socio-ambiental Plan de Participación Ciudadana Conclusiones y

Recomendaciones Bibliografía ANEXOS Panel Fotográfico

27


BASES ADMINISTRATIVAS Planos y Mapas.

IX. Volumen 09 – CD: el Contratista deberá entregar el CD con los archivos correspondientes al Estudio, en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe Final.Los archivos electrónicos se presentarán en MS Word, Excel, Project, Autocad u otros software estándares.

Al presentar el Informe Final del estudio, el contratista devolverá a La Municipalidad, toda la documentación recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La documentación que se genere durante la ejecución del estudio constituirá propiedad de La Municipalidad y no podrá ser utilizada para fines distintos a los del estudio, sin consentimiento escrito de La Municipalidad.

19. DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓNLa elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra es a Suma Alzada.

Los costos son íntegramente a suma alzada y su costo será propuesto por el Contratista, de acuerdo al monto del proyecto de inversión pública declarado viable por la Municipalidad y deben incluir el IGV.

20. GARANTÍASLas garantías serán aquellas previstas en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y Modificatorias.

21. CALENDARIO DE PAGOS

21.1. ADELANTOS

La Municipalidad podrá abonar a solicitud del contratista un adelanto directo equivalente al 20% del monto del estudio como máximo, para los gastos iniciales de los estudios, el cual deberá ser solicitado en un plazo máximo de tres (3) días calendario de aprobado el informe final.El anticipo se dará previa presentación de una Carta Fianza por igual monto, la misma que debe ser solidaria, irrevocable, incondicional, y de realización automática al solo requerimiento de la entidad, y debe ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros. Dicha garantía debe ser extendida a la orden de La Municipalidad.

El referido adelanto será amortizado mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones (facturas) que presente el Contratista.

La Municipalidad podrá otorgar los adelantos directo y por materiales conforme a lo establecido en los Artículos 186°, 187°, 188° y 189° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

21.2. PAGOS

DEL EXPEDIENTE TECNICOLos pagos correspondientes a los informes presentados se efectuarán de acuerdo a las metas alcanzadas satisfactoriamente en cada uno de ellos.

26


BASES ADMINISTRATIVASA la aprobación de los informes presentados se podrá efectuar COMO MÁXIMO los siguientes porcentajes de pago:

o A la aprobación del Informe 01: 30% del monto del estudio del expediente tecnico a Suma Alzada

o A la aprobación del Informe 02: 70% del monto del estudio del expediente tecnico a Suma Alzada

DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

Los pagos correspondientes serán mediante valorizaciones mensuales.El periodo de valorización será de acuerdo al avance físico de la obra.

22. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

22.1. El contratista prestará sus servicios de conformidad con lo dispuesto en el contrato, las Bases, Términos de Referencia, su Propuesta Técnica y Económica, y los dispositivos legales y reglamentarios vigentes.

22.2. La revisión de los documentos y planos de parte de La Municipalidad, durante la elaboración del Estudio, no exime al contratista de la responsabilidad final y total del mismo.

22.3. En atención a que el Contratista es responsable del estudio que realiza, deberá garantizar su calidad y responder por el trabajo realizado, durante los siguientes tres (3) años, desde la fecha de aprobación del Informe Final de parte del La Municipalidad; por lo que en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia.

22.4. Dentro del plazo arriba mencionado, se podrá requerir la participación del Contratista para que absuelva las consultas u observaciones sobre los documentos que conforman el Expediente Técnico que se presente durante el proceso de la Licitación de la Obra. Asimismo, durante la ejecución de la obra, se solicitará su intervención para aclarar y opinar sobre las modificaciones sustanciales y la subsanación de errores y omisiones en el Expediente Técnico.

22.5. Conforme a lo establecido en el Artículo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado, para el caso de la obra, el plazo de responsabilidad del Contratista no podrá ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.

23. PENALIDADES Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATOSe considera penalidades los siguientes casos:

• Retraso en la entrega de los informes indicados en los numerales precedentes.• Retraso en el plazo de levantamiento de observaciones o aclaraciones indicadas en

el numeral 17.0.• Para el caso de la obra, aquellos previstos en la Ley de Contrataciones del Estado, su

Reglamento y modificatorias.Por cada día de atraso se aplicará la penalidad que estipula el Artículo 165° del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

De presentarse informes insatisfactorios o deficientes, se aplicará una penalidad equivalente a la mitad de la penalidad diaria por atraso en la entrega de los productos o servicios solicitados por cada día de atraso en las correcciones recomendadas por el contratante. Esta penalidad se contará a partir de la fecha de vencimiento de la presentación de las absoluciones hasta la presentación satisfactoria de las mismas.

27


BASES ADMINISTRATIVASAsimismo se indica que la multa por sustitución de cualquier personal técnico será de20% del monto que corresponda al experto correspondiente.

La Entidad podrá resolver el contrato de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado (Artículos 167° al 170°).

CUADRON°01

REQUISITOSMÍNIMOSDELOSPROFESIONALES

ITEM DESCRIPCIÓN REQUISITOS MÍNIMOSPersonal Profesional

1 Jefe de Proyecto (Ingeniero Civil) - Experiencia mínima de 15 años en diseño deobras viales.

- Participación como jefe de proyecto como mínimo en 05 puentes.

2 Residente de obra (Ingeniero Civil) - Experiencia mínima profesional de 10años.- Participación como residente de obra por

contrata con un mínimo de 05 puentes.

4 Estructuras (Ingeniero Civil) - Experiencia mínima profesional de 10 años.- Estudios de especialidad o post grado en

estructuras, con acreditación específica en el diseño de puentes.

5 Suelos y Pavimentos (Ingeniero Civil, Ingeniero Geólogo o Geotecnista)

- Experiencia mínima profesional de 06años.- Acredita participación en el diseño de por lo

menos 05 puentes.

6 Hidrología y Drenaje (Ingeniero Civil, Ingeniero Hidráulico o similar)

- Experiencia mínima de 06 años comoEspecialista en Hidrología y drenaje, en estudios de puentes

7 Geología y Geotécnia (Ingeniero Geólogo, Ingeniero Civil o Geotecnista)

- Experiencia mínima de 06añoscomoespecialista en geología y geotecnia y en estudios de puentes

8 Geofísico - Experiencia mínima de 06añoscomoespecialista en Geofísica en estudios de puentes

9 Evaluación de Impacto Ambiental - Experiencia mínima de 02añoscomoEspecialista en elaboración de estudios de impacto ambiental en obras viales.

10 Costos y Presupuesto (Ingeniero Civil) - Experiencia mínima de 02añoscomoespecialista en costos y presupuestos

26



CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

CALIFICACIÓN TÉCNICA MÁXIMA (CIEN PUNTOS) 100 PUNTOS

1. PUNTAJES DE CALIFICACION DE LA PROPUESTA TECNICA

FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE PARCIAL

PUNTAJE MAXIMO

FACTORES REFERIDOS AL POSTOR:

A. EXPERIENCIA COMO CONSULTOR DE OBRAS: (EXPEDIENTE TECNICO)a) Experiencia en Consultorías en Actividades en General 05 15b) Experiencia en Consultorías en Actividades Similares 10

B. EXPERIENCIA COMO EJECUTOR DE OBRAS:a) Experiencia en Ejecución de Obras en General presentar originales en acto publico

05 20

) Experiencia en Ejecución de Obras Similares presentar originales en acto publico

15

C. FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL PROPUESTO:

3030

D. FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA

3030

E. FACTORES CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

05 05

TOTAL 100 100

27


BASES ADMINISTRATIVAS2. CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA TÉCNICA

FACTORES REFERIDOS AL POSTOR:

A) COMO CONSULTOR DE OBRAS (EXPEDIENTE TECNICO): (15 PUNTOS)

a) Experiencia en Consultorías en general: Máximo 05 puntos

Se calificará considerando las consultorías en general efectuadas en los últimos diez (10) años, hasta por un máximo acumulado equivalente a cinco (05) veces el valor referencial considerado para la Elaboración del Expediente Técnico de la obra materia de la convocatoria. Tales experiencias se acreditarán con copia simple de los contratos y su respectiva acta de conformidad de servicio.

Monto acumulado de contratos (Nuevos Soles) Puntaje

≥ de 1 vez el V.R. hasta < de 3 veces el V.R. 1 puntos≥ de 3 veces el V.R. hasta < de 4 veces el V.R. 3 puntos≥ de 4 veces el V.R. hasta < de 5 veces el V.R. 4 puntos≥ de 5 veces el V.R. 5 puntos

b) Experiencia en Consultorías similares: Máximo 10 puntos

Mínimo monto acumulado evaluable: 0.5 veces el VR

Se calificará considerando las consultorías similares efectuadas en los últimos diez (10) años, hasta por un máximo acumulado equivalente a 2 veces el valor referencial considerado para la ejecución del expediente técnico de obras similares. Tales experiencias se acreditarán con copia simple legibles de los contratos y su respectiva acta de de conformidad de servicio.


≥ de 0.8 veces el V.R. hasta < de 1 veces el V.R. 1 puntos≥ de 1.0 veces el V.R. hasta < de 2 vez el V.R. 5 puntos≥ de 2 vez el V.R. 10 puntos

B) COMO EJECUTOR DE OBRAS: (20 PUNTOS)

a) Experiencia en obras en general: Máximo 05 puntos

Se calificará considerando las obras en general ejecutadas en los últimos diez (10) años, hasta por un máximo acumulado equivalente a cinco (05) veces el valor referencial considerado para la ejecución de la obra materia de la convocatoria. Tales experiencias se acreditarán con copia simple de los contratos y su respectiva acta de recepción de obra.


≥ de 1 vez el V.R. hasta < de 3 veces el V.R. 1 puntos≥ de 3 veces el V.R. hasta < de 4 veces el V.R. 2 puntos≥ de 4 veces el V.R. hasta < de 5 veces el V.R. 3 puntos≥ de 5 veces el V.R. 5 puntos

b) Experiencia en obras similares: Máximo 15 puntos

Mínimo monto acumulado evaluable: 0.8 veces el VR

26


BASES ADMINISTRATIVASSe calificará considerando las obras similares ejecutadas en los últimos diez (10) años, hasta por un máximo acumulado equivalente a 1 vez el valor referencial considerado para la ejecución de la obra: similares; siendo el valor mínimo de cada obra similar al quince por ciento (15%) del valor referencial, Materia de la convocatoria, Tales experiencias se acreditarán con copia simple de los contratos y su respectiva acta de recepción de obra.


≥ de 0.8 veces el V.R. hasta < de 0.9 veces el V.R. 5 puntos≥ de 0.9 veces el V.R. hasta < de 1 vez el V.R. 10 puntos≥ de 1 vez el V.R. 15 puntos

C). FACTORES REFERIDOS AL PERSONAL: PUNTAJE MAXIMO: 30 PUNTOS

a) Experiencia del personal profesional propuesto como Consultor de Obras:Máximo 15 puntos

1. Jefe de Proyecto: Máximo 07 puntos(Arquitecto o Ingeniero Civil)Experiencia como Jefe de Proyecto en Consultorías, Estudios Similares. - De 01 servicio hasta 6 Servicios 02 puntos- De 6 servicios a más 07 puntos

2. Especialista suelos: Máximo 03 puntos( Arquitecto)Experiencia como Especialista en Consultorías, Estudios Similares. - De 01 servicio hasta 6 servicios 01 puntos- De 6 servicios a más 03 puntos

3. Especialista en estructuras. Máximo 05 puntos(Ingeniero civil)Experiencia como Especialista en Consultorías, Estudios Similares. - De 01 servicio hasta 6 servicios 01 puntos- De 6 servicios a más 05 puntos

b) Experiencia del personal profesional propuesto como Ejecutor de Obras:Máximo 15 puntos

1. Residente de Obra: Máximo 10 puntos(Arquitecto o Ingeniero Civil)Experiencia como Residente en Obras Similares- De 4 obras hasta 7 obras 03 puntos- De 8 obras a más 10 puntos

Presentar Contrato De Obra Principal Donde Aparece el profesional como residente o Acta De Entrega De Terreno, Además La Respectiva acta De Entrega De Obra.

2. Asistente Máximo 05 puntos(Arquitecto o Ingeniero Civil)Experiencia como Asistente / Residente en Obras Similares - De 3 obras hasta 5 obras 01 puntos- De 6 obras a más 05 puntos

El profesional propuesto para participar en la ejecución de obras para ser evaluado, deberá adjuntar copias simples de: Contratos, Constancias o Certificados donde se acredite fehacientemente la participación del personal propuesto en el cargo propuesto.

Los puntajes antes indicados se aplicarán proporcionalmente a la cantidad de documentos sustenta torios presentados.

27


BASES ADMINISTRATIVASSe denominan obras similares OBRAS CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE PUNTES ATIRANTADOS.El Postor y su personal en la documentación legible que sustente su experiencia (Contratos, Certificados, Constancias.)

Para efecto de calificación las obras en general podrán considerarse en la relación de obras similares o viceversa.

D. FACTORES REFERIDOS AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA (30PUNTOS)

Tratándose de un proceso bajo la modalidad CONCURSO OFERTA y en concordancia a la normativa, Lineamientos Estandarizados para la Elaboración de Factores de Evaluación, para la Contratación de Servicios de Consultoría de Obras, se calificará el enriquecimiento a los términos de referencia contemplados en las presentes bases administrativas o a lo solicitado. Con lo que se pretende seleccionar a aquel postor que demuestre que conoce certeramente el proyecto en cuestión y con lo que claramente se realizaría una selección más objetiva

DESCRIPCIÓN PUNTAJE

1.1 Enriquecimiento a los Términos de Referencia 4.00 Ptos. (Cuadro A)

1.2 Mejoras y conocimiento del servicio 18.00 Ptos. (Cuadro B)

1.3 Plan de trabajo, metodología. 8.00 Ptos. (Cuadro C)

En caso de encontrarse en los ítems alguna deficiencia, incompatibilidad y/o incongruencia que contradiga los términos de referencia o el necesario ajuste a las normas vigentes, este ítem será calificado con cero (0) puntos.

MEJORAS Y CONOCIMIENTO DEL SERVICIO (Cuadro B)

ENRIQUECIMIENTO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA( Cuadro A)

CRITERIOS A EVALUAR PUNT. MAX.1. Ficha Técnica del Proyecto 0.75

2. Resumen Ejecutivo 0.75

3. Descripción del Proyecto 2.50

TOTAL 4.00

CRITERIOS A EVALUAR PUNT. MAX.

1. Documentación de Localización y Ubicación. 2.00

2. Documentación (planta y secciones) concordante con los términos de referencia y perfil.

8.00

3. Vistas renderizadas de la propuesta de acuerdo a los términos de referencia 06 vistas 8.00

TOTAL 18.00

26



PLAN DE TRABAJO, METODOLOGÍA (08 puntos)(Cuadro C)Plan de trabajo se evaluará tomando en cuenta la coherencia de la descripción del trabajo, orden, claridad, y calidad de redacción. Este debe ser capaz de explicar cuando, como y con qué medios se cumplirán las metas planteadas. Deberá estar integrado por un cronograma de actividades, describir al personal que participará en el mismo, realización de actividades a realizar, etc.

(*) NOTA IMPORTANTE: Los conceptos a evaluarse se calificarán en función al objetivo que pretende evaluarse tomando en cuenta el siguiente detalle:

De - Detallado: 100 % (Considera de modo extenso y detallado el aspecto a evaluarse).

Sd – Semi Detallado: 50 % (Considera de modo semi-detallado el aspecto a evaluarse).

Ge - General : 25 % (Considera de modo genérico el aspecto a evaluarse).

Di – Discreto: 10% (Considera de modo discreto el aspecto a evaluarse).

Md – Muy Discreto: 0% (Considera de modo muy discreto el aspecto a evaluarse o no presenta o este no está acorde a los términos de referencia).

FACTORES CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS (5 Puntos)Se evaluará en función al número de constancias o certificados que acrediten que la obra se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo ser mayor de diez (10) servicios. Se utilizará la siguiente fórmula de evaluación:PCP= PF x CBC

NCDonde:

PCP

= Puntaje a otorgarse al postor

PF = Puntaje máximo del FactorNC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la

experiencia del postor CBC

= Número de constancias de buen cumplimento de la prestación

IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

CRITERIOS A EVALUAR PUNT. MAX.1. Plan de trabajo 4.002. Cronograma de elaboración de expediente técnico 2.003. Cronogramas de Obra 2.00

TOTAL 8.00

27



CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.26

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 27 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del

26 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

27 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

26


BASES ADMINISTRATIVAScontrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.

IMPORTANTE:

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de concurso oferta, en lugar del párrafo anterior, deberá consignarse lo siguiente:

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, según corresponda:

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.” 28

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 29

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora30 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.


29 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

30 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

27



CLÁUSULA SÉTIMA: OBLIGACIONESEL CONTRATISTA está obligado a presentar la acreditación de aportes mensuales al SENCICO

CLÁUSULA OCTAVA: CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES

EL CONTRATISTA está obligado a que el personal propuesto debe cumplir con las condiciones de permanencia a tiempo completo, caso contrario se le apicara la penalidad según art, 48 de la ley

CLÁUSULA NOVENA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato31: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias32: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA DECIMA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

IMPORTANTE:

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelanto directo, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA UNDECIMA: ADELANTO DIRECTO33

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]34 del monto del contrato original.

31 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

32 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

33 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

34 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no

26



EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]35, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos36 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 37. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].38

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue [CONSIGNAR EL O LOS ADELANTOS] en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DUODECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS39

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 40%] del monto del [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]40.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días

podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

35 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

36 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

37 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En este último (adelanto directo para la ejecución de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la ejecución de la obra.

38 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

39 En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

40 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

27


BASES ADMINISTRATIVAScalendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos41 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

CLÁUSULA DECIMO TERCERA: CONFORMIDAD DE LA OBRALa conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DECIMO CUARTA : DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA : RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto

41 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

26


BASES ADMINISTRATIVASresultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE:

De preverse en los Requerimientos Técnicos Mínimos penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar en esta cláusula el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se aplicarán por cada tipo de incumplimiento; y la forma o procedimiento mediante el que se verificará su ocurrencia.

CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO VIGESIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 42 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA VIGESIMO PRIMERA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

42 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

27



CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

26



FORMATOS Y ANEXOS

27



FORMATO N° 143

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.44

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

43 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

44 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

26



ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

27



ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

26



ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

27



ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

26



ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA



“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] y a montar el equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”45

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”46


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o



46 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

79

79



ANEXO Nº 6EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:Nº CLIENTE OBJETO DEL

CONTRATO N° CONTRATO FECHA47 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO VENTA48

MONTO FACTURADO ACUMULADO49

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTAL[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


47 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

48 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

49 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

80

80



ANEXO Nº 7EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:Nº CLIENTE OBJETO DEL

CONTRATO N° CONTRATO FECHA50 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO VENTA51

MONTO FACTURADO ACUMULADO52

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTAL[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


50 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

51 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

52 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

81



ANEXO Nº 9

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra53, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución, según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el expediente técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial.

ANEXO Nº 1053 Salvo en obras ejecutadas bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del

expediente técnico.

82



DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO

ANÁLOGOCARGO Y/O

ESPECIALIDAD


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA...

Documents

Transcript of BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA...