BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA...

25

SEDAPALADJUDICACIÓN DIRECTA PUBLICA N° 0076-2014-SEDAPAL

BASES

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICANº 0076-2014-SEDAPAL

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE:

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

INSTRUMENTACION PTAR NORTE (PUENTE PIEDRA – VENTANILLA)”

24


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES

DEL

PROCESO DE SELECCIÓN

25


CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR - Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR - Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53° del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los Artículos 55° y 57° del Reglamento.

http://www.rnp.gob.pe/

24


1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en los Artículos 54° y 56° del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el Comité Especial debe incluir en el pliego absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas ni observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que

tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el Artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada

por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el Artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.

1.7. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la

25


Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59° y 60° del Reglamento.

De conformidad con el Artículo 31° del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN1

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las Entidades someten a fiscalización posterior conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la documentación, declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la Buena Pro.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Cuando la presentación de propuestas se realice en acto público, las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

1 Según modificación efectuada por DS N° 080-2014-EF

24


En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

1.9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.8, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos —siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas—, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar

25


la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

1.11. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.11.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial

24


hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de ochenta (80) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.11.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica excede el valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el Artículo 33° de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPEOi

Donde:i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

1.12. ACTO PUBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial, así como por los veedores y los postores que deseen hacerlo.

25


El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.14. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

24


CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

25


CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanación de la documentación presentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad.

Cuando la Entidad no cumpla con suscribir el contrato dentro del plazo establecido en el numeral 1, el postor ganador de la Buena Pro puede requerirla para su suscripción, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de vencido el plazo para suscribir el contrato, dándole un plazo de entre cinco (5) a diez (10) días hábiles. Vencido el plazo otorgado, sin que la Entidad haya suscrito el contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, tiene la facultad de dejar sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro.

Cuando el postor ganador de la Buena Pro no cumpla con suscribir el contrato dentro del plazo establecido en el numeral 1 por razones justificadas y ajenas a su voluntad, a solicitud de aquel, la Entidad puede otorgarle por única vez, un plazo de entre cinco (5) a diez (10) días hábiles.

Cuando el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato injustificadamente, según corresponda, en los plazos antes indicados, pierde automáticamente la Buena Pro. En tal caso, el órgano encargado de las contrataciones citará al postor que ocupó el segundo lugar en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles en el orden de prelación a fin que concurra a suscribir el contrato en los plazos previstos en los párrafos anteriores.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

Garantía por el monto diferencial de propuesta, en caso corresponda.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.

Código de cuenta interbancario (CCI).

3.2. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 149° del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista y se efectúe el pago correspondiente.

24


3.3. DE LAS GARANTÍAS

3.3.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

IMPORTANTE:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, en los casos de prestación de servicios de ejecución periódica, alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

3.3.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.3.3. GARANTÍA POR EL MONTO DIFERENCIAL DE PROPUESTA

Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del diez por ciento (10%) de éste, para la suscripción del contrato, el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.4. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.5. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

25


Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el Artículo 164° del Reglamento.

3.6. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos, conforme a lo previsto en el Artículo 171° del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entregue el adelanto en el plazo previsto, el contratista tiene derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al Artículo 172° del Reglamento.

3.7. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las penalidades por retraso injustificado en la ejecución del servicio y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los Artículos 48° de la Ley y 166° del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el Artículo 165° del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.8. PAGOS

La Entidad deberá realizar todos los pagos a favor del contratista por concepto de los servicios objeto del contrato. Dichos pagos se efectuarán después de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el pago del precio sea condición para la realización del servicio.

La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista en la forma y oportunidad (pago único o pagos parciales) establecida en las Bases o en el contrato, siempre que el contratista los solicite presentando la documentación que justifique el pago y acredite la ejecución de la prestación de los servicios, conforme a la sección específica de las Bases.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario de ser éstos prestados, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en el Artículo 48° de la Ley, contado desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

24


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES

DEL

PROCESO DE SELECCIÓN

25


CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : SEDAPAL

RUC Nº : 20100152356

Domicilio legal : Autopista Ramiro Priale 210, El Agustino.

Teléfono/Fax: : 317-3000

Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA El objeto de la presente es contratar contratación del servicio con lo cual se realizara el mantenimiento correctivo de la instrumentación de la PTAR Puente Piedra y Ventanilla.

Solicitado por el Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Gerencia de Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

1.3. VALOR REFERENCIAL2

El valor referencial asciende a S/.247 791,62 (Doscientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Noventa y Uno con 62/100 Nuevos Soles), incluido IGV, impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de Octubre de 2014.

IMPORTANTE:

De conformidad con el Artículo 13° del Reglamento, cuando se trate de una contratación por relación de ítems, también deberán incluirse los valores referenciales en números y letras de cada ítem.

Las propuestas económicas no pueden exceder el monto consignado en las Bases como valor referencial de conformidad con el Artículo 33° de la Ley. No existe un límite mínimo como tope para efectuar dichas propuestas.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Informe N° 67-2014-EG-PTAR del 25.11.2014.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Propios.

IMPORTANTE:

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

2 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

mailto:[email protected]

24


1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de contratación a Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El servicio a contratar está definido en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente Sección en el Capítulo III.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia del presente proceso se prestarán en el plazo de tres (03) meses, contados a partir del quinto día útil siguiente a la suscripción del contrato de prestación del servicio o al día siguiente del nombramiento del supervisor del servicio por parte del Equipo de Gestión de Plantas de Tratamiento de aguas residuales de SEDAPAL.

Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

S/. 5,00 (Cinco con 00/100 Nuevos Soles).

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 30114 – Ley de Presupuesto del sector Público para el año Fiscal 2014- Ley Nº 30115 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año

fiscal 2014.- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 – Aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante

la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF – Aprueba el Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.- Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.- Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.- Decreto Supremo Nº 080-2014-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de

Contrataciones del Estado.- Directivas de OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.- Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo D.S. 005-2012-TR.- Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos- Demás Dispositivos Legales vigentes, aplicables a esta contratación de servicios.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

25


CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 3

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : El 15/12/2014Registro de participantes : Del : 16/12/2014 al 30/12/2014Formulación de Consultas y Observaciones a las Bases

: Del : 16/12/2014 al 18/12/2014

Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases

: El 22/12/2014

Integración de las Bases : El 29/12/2014Presentación de Propuestas : El 08/01/2015* El acto público se realizará en : Av. Ramiro Priale N° 210 El Agustino – Edificio Principal

(SUM 1 – Sala de Usos Múltiples) a las 10:00 Calificación y Evaluación de Propuestas : Del 09/01/2015 al 12/01/2015Otorgamiento de la Buena Pro : El 13/01/2015* El acto público se realizará en : Av. Ramiro Priale N° 210 El Agustino – Edificio Principal

(SUM 1 – Sala de Usos Múltiples) a las 11:00 IMPORTANTE:

Debe tenerse presente que en un proceso de adjudicación directa selectiva, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo diez (10) días hábiles y, entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo tres (3) días hábiles.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Oficina del Equipo Servicios Generales del Centro Operativo Principal La Atarjea, sito en la Autopista Ramiro Priale N° 210 El Agustino, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 16:30 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones deberán ser presentadas debidamente fundamentadas, de manera obligatoria por escrito ante la Secretaria del Equipo Servicios Generales de SEDAPAL, sito en Autopista Ramiro Prialé N° 210, El Agustino, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:30 a 16:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial de la Adjudicación Directa Pública N° 0076-2014-SEDAPAL, pudiendo remitir vía correo electrónico sus consultas u observaciones a los correos electrónicos [email protected] con el fin de agilizar el procesamiento de la información remitida.

3 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

24


No se procesarán consultas y/u observaciones que no se presenten por escrito ante la Secretaria del Equipo Servicios Generales de SEDAPAL dentro de las fechas y horarios establecidos en las presentes bases.

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTASLas propuestas se presentarán en acto público, en Autopista Ramiro Prialé N° 210, El Agustino en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 0076-2014-SEDAPAL, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

SeñoresSEDAPALAUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ Nº 210, EL AGUSTINO.Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 0076-2014-SEDAPAL“MANTENIMIENTO CORRECTIVO INSTRUMENTACION PTAR NORTE (PUENTE PIEDRA – VENTANILLA)”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

SeñoresSEDAPALAUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ Nº 210, EL AGUSTINO.Att.: Comité Especial

ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 0076-2014-SEDAPAL“MANTENIMIENTO CORRECTIVO INSTRUMENTACION PTAR NORTE (PUENTE PIEDRA – VENTANILLA)”

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONÓMICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

25


2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y dos (02) copias4.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a)Declaración jurada de datos del postor. Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada

uno de los consorciados. (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección6 (Anexo Nº 2).

c)Declaración jurada simple de acuerdo al Artículo 42° del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 4)

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e)Declaración jurada de plazo de prestación del servicio (Anexo Nº 5).

f)Supervisor del Servicio (01)

f.1 Copia simple de título profesional en Ingeniería Electrónica o Ingeniero Mecatrónica. (la colegiatura y habilidad del Ingeniero deberá ser presentado al inicio del servicio al Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales).

f.2 Copia simple de certificados y/o constancias y/o contratos de trabajo (este último con su respectiva conformidad) o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, sustente la experiencia mínima de dos (02) años en la supervisión y/o conducción y/o dirección de servicios o trabajos de calibración y/o mantenimiento y/o instalación de equipos de instrumentación y/o sistemas

4 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

5 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

6 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

24


de control y eléctricos en empresas de servicios (agua potable, aguas residuales y/o energía eléctrica, gas y/o telefonía) y/o Plantas Industriales

g)Técnico del Servicio (01)

g.1 Copia simple del título de Formación Técnica en electrónica o técnico en electrónica y automatización o técnico en electricidad con titulación emitido por institución autorizada por el Ministerio de Educación o en el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial.

g.2 Copia simple de certificados y/o constancias y/o contratos de trabajo (este último con su respectiva conformidad) o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, sustente la experiencia mínima de un (01) año en la ejecución de servicios o trabajos de calibración y/o mantenimiento y/o instalación de equipos de instrumentación y/o sistemas de control y eléctricos en empresas de servicios (agua potable, aguas residuales y/o energía eléctrica, gas y/o telefonía) y/o Plantas Industriales.

h)Ayudante del Servicio (01)

h.1 Copia simple de certificados y/o constancias y/o contratos de trabajo (este último con su respectiva conformidad) o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, sustente la experiencia mínima de un (01) año en la ejecución de servicios o trabajos de calibración y/o mantenimiento y/o instalación de equipos de instrumentación y/o sistemas de control y eléctricos en empresas de servicios (agua potable, aguas residuales y/o energía eléctrica, gas y/o telefonía) y/o Plantas Industriales.

i) Para todo el personal propuesto por el postor, se deberá presentar en forma obligatoria copia de DNI vigente y Declaración Jurada suscrita donde se declare que tiene conocimiento de su participación en el proceso.

I MPORTANTE : La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la

propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el Artículo 68° del Reglamento. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso7.

b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad8.

c) Factor Experiencia del Postor: Copia simple de contratos u órdenes de servicio con su respectiva conformidad por la prestación efectuada ó mediante comprobante de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (el documento debe presentar sello de pagado o cancelado o adjuntar comprobantes o voucher de depósito del pago en Entidad del sistema bancario y financiero nacional), con un máximo de diez (10) servicios en cada caso, prestados a uno o más clientes, sin

7 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

8 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

25


limitaciones por el monto o el tiempo de cada servicio que se pretenda acreditar (serán considerados para la evaluación los diez (10) servicios de acuerdo al orden de presentación en expediente foliado), con una antigüedad no mayor a cinco (05) años, computados hasta la fecha de presentación de propuestas, y que sustenten la experiencia del postor en servicios y/o trabajos referidos al mantenimiento de instrumentación y/o supervisión y/o conducción y/o ejecución de actividades de desarrollo de proyectos de instalación de instrumentación industrial en empresas de servicios (agua potable, aguas residuales y/o energía eléctrica, gas y/o telefonía) y/o Plantas Industriales. Anexo 06

Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

d) Cumplimiento del Servicio: Certificados o constancias que acrediten que el servicio se efectuó sin que se haya incurrido en penalidades (para la acreditación del cumplimiento del servicio) tales certificados o constancias deberán referirse a los servicios que se presentarán para acreditar la experiencia del postor.

e) Supervisor del Servicio: Copia simple de certificados y/o constancias y/o contratos de trabajo (este último con su respectiva conformidad) o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, sustente la experiencia mayor de dos (02) años en la supervisión y/o conducción y/o dirección de servicios o trabajos de calibración y/o mantenimiento y/o instalación de equipos de instrumentación y/o sistemas de control y eléctricos en empresas de servicios (agua potable, aguas residuales y/o energía eléctrica, gas y/o telefonía) y/o Plantas Industriales

f) Técnico del Servicio: Copia simple de certificados y/o constancias y/o contratos de trabajo (este último con su respectiva conformidad) o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, sustente la experiencia mayor de un (01) año en la ejecución de servicios o trabajos de calibración y/o mantenimiento y/o instalación de equipos de instrumentación y/o sistemas de control y eléctricos en empresas de servicios (agua potable, aguas residuales y/o energía eléctrica, gas y/o telefonía) y/o Plantas Industriales.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA9

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 7).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el Artículo 33° de la Ley y el Artículo 39° de su Reglamento.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

9 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

24


2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

IMPORTANTE: Dependiendo del objeto contractual deberá incluirse las disposiciones que

correspondan:

En el caso de servicios en general se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica, = 0.70

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica, = 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.8.- REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO10

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Copia de DNI del Representante Legal o del representante común del consorcio, de ser el caso.

b) Copia de la vigencia del poder y/o copia literal de la Partida Registral del representante legal de la empresa, o de cada uno de los consorciados, de ser el caso, donde conste la inscripción del representante legal con sus respectivas facultades para suscribir contratos, expedida con una antigüedad no mayor a treinta (30) días naturales por la SUNARP.

c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizadas y de cada uno de los consorciados, de ser el caso.

d) Copia del RUC de la empresa.e) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, expedida por el

OSCE. f) Carta fianza de garantía por el monto diferencial de la propuesta, de ser el caso vigente

hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del CONTRATISTA. g) Original del Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los representantes legales de

los consorciados ante Notario Público, en el cual deberá consignarse la participación de cada uno de los consorciados, el representante legal común y a cargo de quien estará la facturación (indicar el RUC) por la prestación a realizar, de ser el caso.

h) Copia simple del cargo de recepción de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, solicitando autorización de la empresa consorciada encargada de llevar la contabilidad del contrato de consorcio, a que hace referencia el numeral 2.16 – Postores en Consorcio del Capítulo II Del Proceso de Selección de las bases administrativas (Página 25), y de conformidad al artículo 65º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.


25


i) Código de cuenta interbancario (CCI) de la cuenta corriente en moneda nacional para el depósito del pago por la prestación del servicio. (Bancos en los que SEDAPAL realiza depósito en cuenta: Banco de Crédito del Perú, Scotiabank, Interbank y BBVA Banco Continental).

j) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.k) Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual por un monto equivalente al 25% del

monto del contrato, con un mínimo de US $ 30 000,00 y un máximo de US $ 500 000,00, dependiendo del valor del servicio. la cual debe estar vigente a la culminación del servicio, debiendo adjuntar copia autenticada o copia legalizada de la cancelación del total de la prima de seguros y el endoso correspondiente, si lo hubiera.

l) Póliza de Deshonestidad Comprensiva por un monto equivalente a USD 10 000,00 (Diez mil y 00/100 Dólares Americanos), la cual debe estar vigente a la culminación del servicio, debiendo adjuntar copia autenticada o copia legalizada de la cancelación del total de la prima de seguros y el endoso correspondiente, si lo hubiera..

Dichas pólizas serán entregadas en original y totalmente canceladas a la firma del contrato y deberán estar vigentes hasta la culminación del Contrato.

IMPORTANTE:

En caso de que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio .

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, en los casos de prestación de servicios de ejecución periódica, deberá consignarse lo siguiente:

“Alternativamente, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo”.

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.7. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO11

Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro o cuando este haya quedado administrativamente firme debe suscribirse el contrato.- El postor ganador, sin mediar citación alguna, deberá presentar a la Entidad

la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases hasta el día siete (07) hábil siguiente al consentimiento de la buena pro o cuando este haya quedado administrativamente firme.

- En caso de mediar observaciones el postor ganador deberá subsanarlas dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la presentación de la documentación señalada en el párrafo anterior.

La citada documentación deberá ser presentada en la oficina del Equipo Servicios Generales del Centro Operativo Principal La Atarjea, sito en Av. Ramiro Prialé Nº 210 El Agustino.

2.8. FORMA DE PAGO


24


La forma de pago será mensual según avance de ejecución del servicio, a los quince (15) días calendarios previa conformidad del servicio por parte del Equipo de Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, que será otorgada en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario, contados a partir de la entrega de la factura e informe (s) por parte de EL CONTRATISTA.

2.9. PLAZO PARA EL PAGO

La Entidad debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente al otorgamiento de la conformidad respectiva, siempre que se verifiquen las demás condiciones establecidas en el contrato.

25


CAPÍTULO IIITÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

“MANTENIMIENTO CORRECTIVO INSTRUMENTACIÓN PTAR NORTE (PUENTE PIEDRA – VENTANILLA)”

A. Antecedentes: No existen antecedentes de algún servicio similar en la PTAR Norte – Puente Piedra

B. N° PAC: N° 679

C. Objeto del Servicio: El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación del servicio con lo cual se realizara el mantenimiento correctivo de la instrumentación de la PTAR Puente Piedra y Ventanilla.

D. Finalidad Pública

La finalidad del presente servicio es mejorar los procesos de tratamiento de agua residual y asegurar la producción óptima del el Tratamiento de Agua Residual en las Plantas de tratamiento de Agua Residual, el cual cumple el objetivo de primer nivel de la empresa.

El presente servicio es solicitado por el Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

E. Descripción de las actividades del servicio: El presente servicio comprende la ejecución de las siguientes actividades:

CONSIDERACIONES GENERALES

Requisitos generales para el desarrollo del servicio de Migración de PLCs PTAR Norte – Puente Piedra.

1. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

1.1 PTAR PUENTE PIEDRAa) Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración a los equipos medidores de oxigeno disuelto de PTAR PUENTE PIEDRA.

Marca : HACH

Modelo : sc 100

Tipo : Transmisor

Nº de equipos : 04

Sensor : Oxigeno Disuelto de 0 a 20 ppm

Tipo sensor : LDO

N° de sensores : 8 (ocho)

Mantenimiento integral del interior y exterior al tablero, transmisor y sensor incluye: pintado de la base y soporte fabricado en fierro y acero AISI 304; suministro e instalación de terminales,

24


reordenamiento del cableado, ajuste de borneras, codificación de los cables de señal y fuerza en el tablero local y PLC de acuerdo a lo indicado por SEDAPAL.

Cambio de 04 (cuatros) lentes tipo DNMM6 SHRRDD-9068 de acuerdo a los existentes SEDAPAL suministrará los sensores.

Mantenimiento y Limpieza general de 08 (ocho) boya, soporte tipo brazos metálicos, cables, articulaciones.

Verificación y contrastación de la medición del medidor de oxigeno disuelto, para lo cual se utilizará un oximetro portátil como instrumento patrón en la escala de 0.0 ppm a 20 mg/l de oxigeno disuelto.

Verificación y contrastación de la medición del oxigeno en el aire (O2) en escala de porcentaje de 0 a 100%.

Verificación y contratación de la medición de la temperatura en la escala de 0°C a 50°C Verificación de la configuración de los parámetros del transmisor y sensor (span, rango, otros). Suministro y cableado de 60 metros de cable de señal apantallado y enmallado de 4 hilos desde

el sensor hasta el Transmisor Suministro y cableado de 70 metros de cable de señal apantallado y enmallado de 4 hilos desde

el Transmisor reactor A (frente sala tableros) hasta el PLC ubicado dentro de la sala tablero. Fabricación e instalación de un letrero para la identificación del tablero de 20 cm de largo x10cm

de ancho en la cual deberá indicarse lo siguiente: nombre del equipo, ubicación, unidad de ingeniería, tag y código inventario SEDAPAL.

La ubicación y cantidad de equipos de medición de caudal a realizar el mantenimiento preventivo y calibración, se presenta en la siguiente lista:Transmisores 4 unidades (cuatro)1. Reactor A entrada agua cruda 2. Reactor A centro3. Reactor A salida4. Reactor B salida

Sensores 8 unidades (ocho)5. Reactor A 3 (tres) 6. Reactor B 2 (dos)7. Reactor C 3 (dos)

a.1) Mantenimiento de sistema limpiador automático.

Mantenimiento integral del interior y exterior al tablero de alojamiento del ventilador eléctrico, desmontaje de motor ventilador 220 voltios para su limpieza, lubricación y pintado, barnizado de bobina de motor, pintado de la base y soporte fabricado en fierro y acero AISI 304; suministro e instalación de terminales, reordenamiento del cableado, ajuste de borneras, codificación de los cables de señal y fuerza en el tablero local de acuerdo a lo indicado por SEDAPAL.

Reparación y rebobinado de 03 motores de 40 watts del sistema limpiador automático. EL CONTRATISTA dejara totalmente operativo los 03 motores.

Limpieza, mantenimiento de extensión de manguera entre el ventilador y el sensor de oxigeno disuelto, aseguramiento de uniones y niples.

Suministro y cambio de 30 metros de manguera de ¼ de vinilo flexible y transparente para limpiadores automáticos Reactor A.

Pruebas de funcionamiento de operación de limpieza en modo manual y automático La ubicación y cantidad de equipos de medición de caudal a realizar el mantenimiento preventivo

y calibración, se presenta en la siguiente lista:Limpiador automáticos de sensores 4 unidades (cuatro)1. Reactor A, 3 (tres)2. Reactor B, 1 (uno)

b) Mantenimiento preventivo, correctivo y calibración a los medidores de caudal Medidores de caudal de medición directa.

Marca : ENDRESS HAUSER PROMAG 30

Modelo : Medición de caudal

Tipo : Electromagnético

25


Nº de equipos : 02.

Mantenimiento integral del interior y exterior al transmisor y sensor electromagnético incluye: pintado de la base y soporte metálico tipo circular; suministro e instalación de terminales, reordenamiento del cableado, ajuste de borneras, codificación de los cables de señal y fuerza en el tablero local y PLC de acuerdo a lo indicado por SEDAPAL.

Mantenimiento integral del interior y exterior de la cámara incluye: eliminación de residuos impregnados en las paredes; pintado interno y externo de las paredes color celeste SEDAPAL, tapas metálicas, escalera metálica y el tubo de agua color azul SEDAPAL; limpieza al sumidero, identificación de la cámara de acuerdo a lo indicado por SEDAPAL.

Verificación y contrastación de la medición del caudalímetro, para lo cual se utilizará un caudalímetro portátil como instrumento patrón para tuberías de 42” de diámetro externo y de material de fierro galvanizado armado y para medición de caudales de hasta 1000 l/s de los siguientes parámetros: velocidad del fluido y caudal, con datos hasta 48 horas continuas, mediante curvas de tendencia. Verificación de la configuración de los parámetros del transmisor y transductor (punto cero, span, rango, offset).

Determinación de las características de la tubería: diámetro interno y externo, rugosidad, espesor.

Fabricación e instalación de un letrero para la identificación del tablero de 20 cm de largo x 10cm de ancho en la cual deberá indicarse lo siguiente: nombre del equipo, ubicación, unidad de ingeniería, tag y código de inventario SEDAPAL.

Para realizar la calibración en ninguno de los casos el proceso podrá tener flujos menores a 100 l/s.

La ubicación y cantidad de equipos de medición de caudal a realizar el mantenimiento preventivo y calibración, se presenta en la siguiente lista:1. Tubería 32 pulgadas entrada Reactores AFLUENTE2. Tubería 32 pulgadas salida Reactores EFLUENTE

c) Mantenimiento preventivo y calibración de un pHmetro de proceso.

Marca : Endress + Hauser

Modelo transmisor : M CPM 223/253

Tipo : Medición de pH de

Modelo de electrodo : Electrodo CPS 11

Tipo : Electrodo de vidrio

Nº de equipo : 01

N° de sensor : 01

Actividades de mantenimiento en el equipo:

Realizar la limpieza integral del electrodo de pH para lo cual se deberá seguir el procedimiento del manual del fabricante.

Realizar la calibración para lo cual se deberá seguir el procedimiento del manual del fabricante.

Verificar la lectura del medidor de pH con un medidor de pH portátil con calibración vigente al inicio del servicio, cuyo desviación deberá estar dentro del rango de +/-0.08 pH de no darse el caso repetir la calibración.

Fabricación e instalación de 1 (uno letrero) para la identificación del equipo de 20 cm de largo x10cm de ancho en la cual deberá indicarse lo siguiente: nombre del equipo, ubicación, unidad de ingeniería y tag, código inventario SEDAPAL.

Materiales nuevos y originales a suministrar por EL CONTRATISTA:

N° Descripción Unidad Cant

24


1 Buffer 4 Ph Litro 03



4Electrodo CPS 11 de pH de vidrio, rango de pH 0 a14, presión de proceso max 16 bar, IP 68, al modelo existente.

UN 03

La ubicación del equipo de medición de pH a realizar el mantenimiento preventivo y calibración, se presenta en la siguiente lista:

1. Entrada de agua residual, al pie de proceso de Reactor A.

d) Mantenimiento preventivo de sensores de proximidad de marcha y parada de Puente Rascador.

Marca : Autonics

Modelo : PRW

Tipo : Sensor de Proximidad Inductivo

Nº de sensores : 02


Realizar la limpieza integral de dos sensores para lo cual se deberá seguir el procedimiento del manual del fabricante.

Realizar el ajuste de aproximación para lo cual se deberá seguir el procedimiento del manual del fabricante.

Fabricación e instalación de 02 (dos) bases de soporte para los sensore acero AISI 304, la cual la primera quedara fija y soportada en la plataforma inferior frontal y la segunda en la parte posterior del puente rascador, los sensores deberán fijarse mediante autoroscante de presión y por ningún motivo deberán presentar cuadro de desajuste.

Fabricación e instalación de 02 (dos) posicionadores fijos de metal para lectura de sensor en acero AISI 304, los cuales se instalaran en el punto de inicio y punto final de la misma forma deberán fijarse con pernos, tuerca y huachas de presión y por ningún motivo deberán presentar cuadro de desajuste.

Suministro y cambio de cable 30 metros de cable de señal apantallado y enmallado de 4 hilos desde el sensor hasta el PLC.

El cableado deberá canalizarse, codificarse, hermetizarse hasta el PLC. Todo el cableado parte inicial y final deberá llevar terminales y numeración de identificación Los sensores quedaran operativos realizando la marcha y parada del puente rascador.

e) Mantenimiento preventivo tarjetas de transmisión electrónico de posición apertura y cerrado compuertas AUMA

Marca : AUMA

Modelo : Versión RWG 4020

Tipo : 4 – 20 mA

Nº de tarjetas : 16

25



Las tarjetas están ubicadas en cada actuador AUMA, para el mantenimiento, calibración deberá EL CONTRATISTA desmontar la tapa de protección y luego de las actividades de mantenimiento deberá sellar, hermetizar la misma con la finalidad de conservar la tarjeta de regulación electrónica

Realizar la limpieza integral de 16 tarjetas para lo cual se deberá seguir el procedimiento del manual del fabricante.

Realizar la calibración del cero (4mA=0cm) y span (20mA=50cm), para lo cual deberá utilizar un generador de señales análogas. Las medidas podrán variar de acuerdo a lo solicitado por SEDAPAL.

La tarjeta de regulación deberá ser protegidas con laca hermetizadora para tarjetas electrónicas por la parte frontal y posterior.

EL CONTRATISTA deberá codificar, identificar los cables de señal en los terminales de las tarjetas y los borneras del PLCs.

EL CONTRATISTA deberá realizar las pruebas de apertura y cerrado antes y después de la calibración.

Suministro de 12 (doce) tarjetas de transmisión electrónico de posición V.RWG 4020 - 4-20 mA. De acuerdo a los modelos existentes.

La apertura y cerrado en porcentaje (0 – 100%) de cada compuerta deberá reflejarse en el panel sinóptico de control y monitoreo del centro de control de la PTAR Puente Piedra. Para ello EL CONTRATISTA deberá ajustar, calibrar los 14 indicadores digitales, y suministrar e instalar dos indicadores digitales de acuerdo al modelo existente.

Fabricación e instalación de 5 (cinco letreros) para la identificación de equipos de 20 cm de largo x10cm de ancho en la cual deberá indicarse lo siguiente: nombre del equipo, ubicación, unidad de ingeniería y tag, código inventario, SEDAPAL indicara ubicación.

1.2 PTAR VENTANILLA MANTENIMIENTO CORRECTIVO.a) Mantenimiento preventivo, optimización y calibración a los medidores de oxigeno disuelto de PTAR VENTANILLA.

Marca : INSITE IG

Modelo : M1000

Tipo : Transmisor

Nº de equipos : 04

Sensor : Oxigeno Disuelto de 0 a 20 ppm

Tipo sensor : LDO

N° de sensores : 4 (cuatro)


Mantenimiento integral del interior y exterior al tablero de concreto y acero, transmisor y sensor incluye: pintado de la base y soporte fabricado en fierro y acero AISI 304; suministro e instalación de terminales, reordenamiento del cableado, ajuste de borneras, codificación de los cables de señal y fuerza en el tablero local y PLC de acuerdo a lo indicado por SEDAPAL.

Cambio de 02 (dos) lentes de acuerdo a los existentes EL CONTRATISTA suministrará los sensores.

Mantenimiento y Limpieza general de 04 (cuatro) soporte tipo brazos metálicos, cables, articulaciones.

Verificación y contrastación de la medición del medidor de oxigeno disuelto, para lo cual se utilizará un oximetro portátil como instrumento patrón en la escala de 0.0 ppm a 20 mg/l de oxigeno disuelto.

Verificación y contrastación de la medición del oxigeno en el aire (O2) en escala de porcentaje de 0 a 100%.

Verificación y contratación de la medición de la temperatura en la escala de 0°C a 50°C

24


Verificación de la configuración de los parámetros del transmisor y sensor (span, rango). Suministro y cableado de 40 metros de cable de señal apantallado y enmallado de 4 hilos desde

el sensor hasta el Transmisor para cuatro medidores de oxigeno Fabricación e instalación de un letrero para la identificación del tablero de 20 cm de largo x10cm

de ancho en la cual deberá indicarse lo siguiente: nombre del equipo, ubicación, unidad de ingeniería, tag y código inventario SEDAPAL.

La ubicación y cantidad de equipos de medición de caudal a realizar el mantenimiento preventivo y calibración, se presenta en la siguiente lista:Transmisores 4 unidades (cuatro)1. Laguna 2 : 2 (dos)2. Laguna 6 : 2 (dos)

Sensores 4 unidades (cuatro)3. Laguna 2 : 2 (dos) 4. Laguna 2 : 2 (dos)

b) Mantenimiento preventivo de sensores de nivel de compuertas reja finas pretratamiento

Marca : NIVELCO

Modelo sensor : Easy TREK SCA 38N-2

Tipo : Ultrasónico 4-20 mA

N° de sensor : 06


Los sensores se ubican en la entrada y salida de cada reja fina, cuyo trabajo es sensar el nivel de agua y por demanda de altura del pelo de agua realiza la marcha de las rejas finas y transportador de residuo de sólidos.

Desmontaje de sensor, caja de alojamiento de cada sensor, desconexión del cableado de control.

Fabricación e instalación de 08 (ocho) de cajas en material de acero AISI 304 de 20x30x30 cm de fondo para reemplazar la existente, con perforación de 8 cm de diámetro para alojamiento de sensor.

Luego del mantenimiento y calibración cada sensor quedara hermetizado su respectiva caja donde EL CONTRATISTA deberá sellar, tapar hasta el nivel que no ingrese agua y humedad.

Mantenimiento, limpieza de sensor, revisión de terminales, cableado en cada sensor. Calibración de cada sensor, en 4 – 20 mA, SEDAPAL indicara rango de variable para cada

sensor. La señal 4 – 20 mA deberá llegar a las borneras del PLC PREMIUN ubicado en la sala de

tablero a 40 metros lineales. EL CONTRATISTA deberá asegurar que la señal 4 – 20 mA llegue al PLC existen dentro de

la sala de tablero. EL CONTRATISTA deberá realizar las pruebas de marcha y parada de las 4 (cuatro) rejas

finas y transportadores de residuos sólidos. Suministro y instalación de 4 (cuatro) sensores de acuerdo a los existentes que serán

reemplazados en los existentes y los faltante SEDAPAL indicar ubicaciones.

c) Mantenimiento preventivo, optimización y calibración Medidor de caudal indirectamente medidos por nivel

Marca : AquaMetrix

Modelo : 200V-01A2

N° de equipo. : 1 (uno)

25


Método de medición : Ultrasónico no intrusivo (canales abiertos)


Mantenimiento interno y externo, limpieza al tablero, pedestal, transmisor de nivel, sensor de nivel.

Limpieza general de la cámara tranquilizante que se une por vaso comunicante entre canal y cámara, expectoramiento de sólidos y lavado de cámara.

Verificación y reprogramación del transmisor, para lo cual se utilizará una wincha electrónica y una regla graduada para la medición los siguientes parámetros: rango (cara del sensor a la superficie plana) y nivel de medición (cara del sensor al nivel del agua).

Verificación y reprogramación del transmisor, transductor o indicador digital de nivel según sea el caso para la salida de corriente analógica 4-20 mA, para lo cual se utilizará un generador 4-20 mA y multimetro digital de corriente continua para el contraste en forma local con un indicador digital portátil configurado al rango del transmisor según sea el caso y contrastando con la pantalla del transmisor.

Verificación de la configuración de los parámetros del transmisor o transductor según sea el caso (blanking, span, rango, salida analógica).

Verificación en el programa del PLC del valor de la palabra asignada en el PLC local. Determinación de la fórmula de caudal Q=K*H^X (donde Q=caudal, K=constante, H=nivel y

x=constante) para cada caso, para lo cual se deberá emplear un corrontómetro con la finalidad de realizar un balance hidráulico.

EL CONTRATISTA deberá realizar el bakcup de los programas del PLC PREMIUNS, entregara la información a SEDAPAL – EGPTAR.

La ubicación del equipo de medición de caudal a realizar el mantenimiento preventivo y calibración, se presenta en la siguiente lista:

1. Compuerta de ingreso a lagunas, frente a los transportadores de arena.

d) Mantenimiento preventivo, optimización y calibración estación de medición de salida de agua residual tratada PTAR Ventanilla

Calibración del canal de salida tipo Marshall, para lo cual se deberá emplear un corrontómetro con la finalidad de realizar un balance hidráulico.

La calibración y contraste de salida de agua se realizara en la salida de agua después del serpentín en coordinación con SEDAPAL.

EL CONTRATISTA para determinar el caudal usara de la fórmula de caudal Q=K*H^X (donde Q=caudal, K=constante, H=nivel y x=constante) para cada caso, para lo cual se deberá emplear un corrontómetro con la finalidad de realizar un balance hidráulico.

La señal eléctrica que emita el medidor de nivel – caudal, será llevada al PLC existente, para ello la contratista deberá cablear 50 metros de cable de señal apantallado y enmallado de 4 hilos desde el sensor hasta el PLC.

Suministro de 1 (uno) medidor de caudal indirectamente medidos por nivel, con salida de 4 - 20 mA, el cual será instalado y albergado en el tablero existente, el cable será cableado por las vías existente hasta el tablero del PLC.

EL CONTRATISTA dejará el medidor de caudal indirectamente medidos por nivel totalmente operativo, con la señal de analógica habilitada hasta las borneras del PLC.

2.1 ALCANCES a. Para el presente servicio deberá tener presente:

- Realizar una verificación preliminar por simple inspección de los valores medidos y estado físico del equipo, los cuales serán contrastados en un informe luego de realizado el servicio de mantenimiento y calibración.

- Realizar la hermetización con silicona líquida el ingreso de todos los cables provenientes de los instrumentos de medición al tablero.

- Suministrar e instalar terminales y reordenar todos los cables de señal y fuerza de los equipos tanto en el tablero local y PLC, de acuerdo a lo indicado por SEDAPAL.

- Todos los cables de fuerza y señal deberán ser rotulados con mangas termo contraíbles e impresos térmicamente de los equipos tanto en el tablero local y PLC con la codificación que indique SEDAPAL.

24


- Verificación del nivel de aislamiento de los cables alimentación y de señal (sensor-transmisor, transmisor-SCADA y alimentación de 220 VAC) para lo cual se deberán desconectar todas las cargas para la medición con un megómetro digital.

- Verificación del sistema de puesta a tierra asociado al instrumento para lo cual se deberán desconectar todas las cargas para la medición con un telurómetro digital.

- Se deberá realizar la verificación y reprogramación del transmisor para la salida de corriente analógica 4-20 mA, para lo cual se utilizará un multímetro digital contrastando con el PLC y la estación SINOPTICO local.

- El cable vulcanizado a instalar deberán cumplir como mínimo con las siguientes características técnicas: tipo: 3 conductores blanco y negro y el 3 conductor de tierra color amarillo, NLT, conductor flexible suave cableado en haz, aislamiento de cloruro de polivinilo (PVC, relleno de PVC y cubierta común de PVC, norma de fabricación: NTP 370.252 resistencia a la humedad abrasión y aceite, sin propagación de llama, número de hilos: 41, tensión máxima: 500v, tensión de servicio: 0.5 Kv, temperatura de operación: 70°C.

- Los tubos, cajas, curvas y abrazaderas a instalar deberán ser de acero AISI 324.- El medidor de nivel a suministrar deberán tener las siguientes características mínimas: principio

de medición: ultrasonido, rango de altura minima: 0.35 metros o inferior, rango de altura máxima: 10 metros o superior, ángulo de apertura: 5° o inferior, precisión: +/- 0.25% del rango o mejor precisión, material del sensor: pvdf, longitud del cable : 30 metros o superior, grado de protección del sensor: IP68 o superior, resolución: 10mm o inferior, transmisor alimentación : 220 vac +/- 15%, 50 a 60 Hz (original de fábrica), visualización: nivel (metros), caudal (metros cúbicos por segundo), salida corriente analógica (mA) y la distancia (m); display: LCD o matriz de puntos, programación a través de un teclado en el panel frontal o control remoto, salida relé: 2 relés o superior, 5a o superior, comunicación: hart o profibus dp (embebidos de fábrica no se aceptarán Gateway ni convertidores), salida análoga: 01 salida de 4 a 20 mA proporcional al nivel o caudal (configurable), grado de protección del transmisor: IP65 o superior, material de la carcaza: policarbonato, cálculo de caudal mediante formula q=x*h^y donde (x,y=constantes, h=nivel),incluye: 01 manual de instrucciones y programación en cd e impreso, soporte y accesorios de instalación originales del fabricante para el sensor, software e interfase de programación del transmisor, reporte de calibración emitido por el fabricante, certificado de garantía por 2 años.

- El electrodo de pH a suministrar deberá ser compatible con los equipos existentes.- EL CONTRATISTA será responsable de la configuración, calibración y puesta en servicio de los

módulos analógicos instalados y existentes. Asimismo deberá incluir el servicio de mantenimiento y soporte de la instrumentación del presente servicio por un periodo de 12 meses, contado a partir de la puesta en producción de la solución.

a. Capacitación e Información Técnica

Ocho (8) horas de capacitación después del mantenimiento realizado a la instrumentación de la PTAR Puente Piedra y Ventanilla. La capacitación será respecto al mantenimiento de toda la instrumentación del presente servicio.

La capacitación será para 10 (diez) colaboradores de SEDAPAL, teórica y de campo, EL CONTRATISTA otorgara un certificado por dicha capacitación.

F. Personal mínimo requerido: EL CONTRATISTA asignará obligatoriamente el siguiente personal:

Un (01) Supervisor del servicio: PERFIL: Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Mecatrónico con titulación, colegiatura y habilitado, la Habilitación y la Colegiatura será presentado al inicio efectivo contrato al Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales para lo cual se deberá acreditar mediante copia simple del título profesional, quien tendrá a su cargo la responsabilidad de la dirección y/o conducción y/o supervisión de las actividades de mantenimiento y calibración de los equipos de instrumentación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Puente Piedra y Ventanilla, el cual será asignado por EL CONTRATISTA en forma exclusiva para estas labores a tiempo completo.

Nota:

25


En lo que respecta al Supervisor del Servicio, no resulta impedimento para que la entidad antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

EXPERIENCIA: Deberá tener una experiencia mínima de dos (02) años en la supervisión y/o conducción y/o dirección de servicios o trabajos de calibración y/o mantenimiento y/o instalación de equipos de instrumentación y/o sistemas de control y eléctricos en empresas de servicios (agua potable, aguas residuales y/o energía eléctrica, gas y/o telefonía) y/o Plantas Industriales

Un (01) Técnico del servicio: PERFIL: Técnico en electrónica y/o técnico en electrónica y automatización y/o técnico en electricidad con titulación, para lo cual se deberá acreditar mediante copia simple del título profesional, quien tendrá a su cargo la responsabilidad de la ejecución de las actividades de mantenimiento y calibración de los equipos de instrumentación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Puente Piedra y Ventanilla. Asimismo, el cual será asignado por EL CONTRATISTA en forma exclusiva para estas labores a tiempo completo.

EXPERIENCIA: Deberá tener una experiencia mínima de un (01) año en la ejecución de servicios o trabajos de calibración y/o mantenimiento y/o instalación de equipos de instrumentación y/o sistemas de control y eléctricos en empresas de servicios (agua potable, aguas residuales y/o energía eléctrica, gas y/o telefonía) y/o Plantas Industriales.

Un (01) Ayudante del servicio: EXPERIENCIA: Deberá tener una experiencia mínima de un (01) año en la ejecución de servicios o trabajos de calibración y/o mantenimiento y/o instalación de equipos de instrumentación y/o sistemas de control y eléctricos en empresas de servicios (agua potable, aguas residuales y/o energía eléctrica, gas y/o telefonía) y/o Plantas Industriales. El cual será asignado por EL CONTRATISTA en forma exclusiva para estas labores a tiempo completo.

Se precisa que de ser necesario el cambio de personal, El CONTRATISTA debe informar del mismo y proceder a efectuarlo, previo consentimiento por escrito de la jefatura del Equipo de Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de SEDAPAL, siempre y cuando cuente con el mismo perfil, experiencia solicitada y formación correspondiente, para lo cual, se exigirá a El CONTRATISTA, la presentación del Curriculum Vitae, con las respectivas copias de la documentación solicitada en las Bases y siempre que sea igual o supere al personal propuesto en su propuesta técnica, y que acredite la experiencia solicitada y establecida en las Bases”.

EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta que, para el adecuado desarrollo del servicio podrá asignar los técnicos y operarios necesarios, de tal manera que se realice el servicio en el plazo de ejecución previsto en las presentes Bases, sin que esto signifique que SEDAPAL le reconozca otros pagos que no sea de su propuesta económica del presente servicio.

G. Entregables:

Presentar planos de ubicación de los equipos de instrumentación sujetos a mantenimiento, SEDAPAL entregará los planos en físico de los procesos, EL CONTRATISTA digitalizara y ubicara la instrumentación sujeta a mantenimiento. Los planos serán aprobados por SEDAPAL.

Presentar en el informe final y ultima valorización un programa de mantenimiento preventivo de acuerdo al grupo de equipos de instrumentación en forma anual, en la cual se indique la frecuencia de las tareas de mantenimiento preventivo (inspección, verificación, limpieza, conservación, cambio de componentes y ajuste) y correctivo; en formato en formato Excel A3 y A2, impreso a color, editable y electrónico, Los programas serán aprobados por SEDAPAL.

Presentar en el informe final y ultima valorización en formato Excel el plan de trabajo para la instrumentación sujeta a mantenimiento para el mantenimiento preventivo (inspección, verificación, limpieza, conservación, cambio de componentes y ajuste), correctivo y calibración detallando los pasos para el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, calibración,

24


insumos a emplear y herramientas, según el manual de los equipos y la experiencia obtenida, previa revisión y aprobación por SEDAPAL.

Cálculo de tiempos en la ejecución de las actividades para el mantenimiento preventivo (inspección, verificación, limpieza, conservación, cambio de componentes y ajuste), correctivo, ajuste y calibración, por cada grupo de instrumentos.

Presentar el diagrama de flujo para la ejecución de las actividades para el mantenimiento preventivo (inspección, verificación, limpieza, conservación, cambio de componentes y ajuste), correctivo, ajuste y calibración, por cada grupo de instrumentos.

Presentar y entregar todos los manuales y/o hojas técnicas y/o información técnica en idioma original de preferencia en idioma castellano de los fabricantes de los equipos.

Búsqueda e impresión de todos los manuales y/o hojas técnicas y/o información técnica de los fabricantes en idioma original de preferencia en el idioma castellano de todos los equipos de instrumentación y ordenados de acuerdo a los procesos.

Presentar los protocolos de pruebas de los puntos de medición de caudales del sistemas hidráulicos en formato impreso, editable y electrónico firmadas por el Ingeniero Supervisor.

Presentar los certificados de garantía en original emitidos por el proveedor de los equipos solicitados en PTAR VENTANILLA y Puente Piedra según corresponda.

Suministrar e instalar un autoadhesivo de nylon por cada equipo con los siguientes datos mínimos: fecha de la calibración, código de barras, iniciales del personal que intervino al equipo y el número de reporte del equipo.

Fotos a color de cada uno de los trabajos realizados antes y después en formato electrónico e impreso.

Informe y certificados de capacitación al personal, adjuntar lo siguiente: -Acta de asistencia y certificados de los participantes en capacitación de para el mantenimiento

de la instrumentación. Informe técnico, adjuntar lo siguiente:

-Copias de manual de operación y mantenimiento de la instrumentación forma física y en formato Word.-CD de las actividades de mantenimiento desarrolladas, correspondientes a cada una de la instrumentación.-Propuesta de mantenimiento preventivo anual y un programa en diagrama GANTT.-Programas de respaldo en CD de los PLCs instalados en la PTAR VENTANILLA.-Licencias, llaves, códigos, claves, contraseñas de la instrumentación sujeta mantenimiento.-En cada entregable e informe, se debe adjuntar el protocolo de pruebas y evidencias fotográficas de las actividades desarrolladas. El diseño de los protocolos debe ser entregado por SEDAPAL. -Los protocolos deben estar revisados y aprobadas por el SUPERVISOR de SEDAPAL antes de ser adjuntadas en cada informe.

H. Responsabilidad del contratista:

El CONTRATISTA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios ofertados por un plazo no menor de un (01) año, contado a partir de la conformidad otorgada, de acuerdo a lo indicado en el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

I. Obligaciones del Contratista:

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con el objeto materia del presente servicio, con estricta sujeción a las Bases de la Adjudicación Directa Selectiva N° XXX-2014-SEDAPAL, referente al SERVICIO “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTRUMENTACIÓN PTAR (PUENTE PIEDRA – VENTANILLA)” y las condiciones generales de su Propuesta Técnico - Económica, que formará parte integrante del Contrato, que se suscriba con EL CONTRATISTA, así como a los términos y condiciones del mismo, entre otras, las siguientes:

a) Ejecutar los trabajos de acuerdo a las descripciones del servicio señaladas y demás consideraciones que se encuentran contenidas en las Bases de la Adjudicación Directa Selectiva N° XXX-2014-SEDAPAL, referente al SERVICIO “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTRUMENTACIÓN PTAR (PUENTE PIEDRA – VENTANILLA)”; y en la propuesta Técnica del Postor, que forman parte integrante del contrato que se suscribe con EL CONTRATISTA.

b) Presentar al Equipo de Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de SEDAPAL, antes del inicio del servicio un plan y cronograma de trabajo detallado, desde el inicio del

25


servicio hasta la culminación y puesta en marcha del mismo, para su aprobación correspondiente, previa coordinación directa con el área señalada.

c) Entregar como medida de seguridad al Equipo de Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de SEDAPAL, con 24 horas de anticipación antes del inicio del servicio una relación del personal de acuerdo a su propuesta técnica que pondrá a disposición del servicio detallando los siguientes datos: Apellidos y nombres completos, domicilio actual y DNI y copia del documento que acredite que dicho personal cuenta con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

d) Contratar, de acuerdo a la Ley Nº 26790 y su Reglamento aprobado D.S. Nº 009-97-SA, una Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, con el propósito de proporcionar a los trabajadores una cobertura adicional por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Complementaria a la que normalmente brinda ESSALUD), debiendo comprender cada póliza por separado, la Cobertura de Salud de Invalidez y Sepelio (esta última incluye Supervivencia). Si EL CONTRATISTA no ha tomado ningún Seguro Complementario por trabajo de riesgo para el personal que labora en el Servicio solicitado, SEDAPAL queda facultado a aplicar la respectiva penalidad. Asimismo, EL CONTRATISTA deberá entregar con una anticipación de veinticuatro (24) horas antes del inicio del servicio, al Equipo de Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, la copia de la póliza de seguro complementario contra riesgo de los trabajadores asignados al servicio.

e) Garantizar por medidas de seguridad, que es obligación de EL CONTRATISTA durante le ejecución del servicio, los trabajadores bajo su administración estén debidamente uniformados con la indumentaria adecuada EPP casco, botas dieléctrica, lentes protección y guantes para trabajos eléctricos de acuerdo a la Norma OSHA 1910.303 para la actividad a efectuarse, y portando su carnet de identificación con fotografía (fotocheck) ubicado en el lado superior izquierdo del pecho, y debidamente firmado por el Gerente General de su empresa.

f) Asumir la responsabilidad por la pérdida y/o deterioro del patrimonio de SEDAPAL; así como asumir la responsabilidad, obligaciones civiles y penales por los daños y perjuicios que puedan ocasionar sus trabajadores a SEDAPAL o a terceros, durante el desarrollo del servicio, sean éstos materiales o personales, por errores o fallas en estos servicios; por lo cual EL CONTRATISTA deberá indemnizar debidamente a SEDAPAL, por cualquier acción y/u omisión que pueda realizar el personal de EL CONTRATISTA por el que cause daños ya sea a los bienes o al personal a cargo de SEDAPAL.

g) Cumplir las obligaciones laborales y tributarias con su personal que prestan servicio a SEDAPAL. Por lo que EL CONTRATISTA deberá de asumir, en su totalidad, el pago oportuno de los sueldos, las obligaciones laborales, tributarias y leyes y beneficios sociales, a que tengan derecho el personal de EL CONTRATISTA que destaque en la prestación del servicio contratado, así como cualquier otra obligación de carácter laboral.

h) Responsabilizarse plenamente por el desempeño de la labor que realice el personal calificado asignado a prestar el servicio para SEDAPAL, así como su correcto comportamiento dentro de la jornada laboral que prestan el servicio.

i) Garantizar a SEDAPAL que los materiales y suministros (Repuestos Originales) que utilice en la ejecución de los trabajos deben ser los adecuados según los señalados en su oferta, se obliga a reemplazar los materiales y-o suministros y/o corregir los trabajos que resulten defectuosos, además de los perjuicios económicos que serán asumidos por EL CONTRATISTA, debiendo informar de las medidas tomadas para corregir tal defecto dentro de las veinticuatro (24) horas de haber sido notificado.

j) Contar con el suministro (ANEXO 1) y personal requerido, para el cumplimiento del servicio solicitado de manera eficiente, eficaz y dentro de los plazos establecidos.

k) La CONTRATISTA deberá Proveer obligatoriamente y asumir la responsabilidad de la utilización de los implementos de protección personal (casco, guantes, botines entre otros) y dispositivos de seguridad que permitan a sus trabajadores realizar sus labores debidamente protegidos en función de la actividad que estos desarrollan durante el servicio, así como la prevención de accidentes al personal de SEDAPAL.

l) Contar como mínimo con un (01) equipo de radio comunicación digital ilimitada de las mismas características de SEDAPAL. Asimismo, un número de teléfono fijo, de tal manera que permita interconectar al personal de campo con el de oficina, a fin de mantenernos informados sobre cualquier ocurrencia que se presente durante la ejecución del servicio.

m)Aceptar cualquier procedimiento de supervisión y/o fiscalización que efectúe en cualquier momento y sin previo aviso personal designado por SEDAPAL, para lo cual brindará las

24


facilidades del caso. Esta labor de supervisión no interferirá la ejecución de los trabajos encomendados.

n) Evitar la subcontratación o transferencia total o parcial de las actividades del servicio contratado, y de ser necesario, deberá contar con el consentimiento previo escrito de SEDAPAL, bajo sanción de resolución del presente contrato.

o) No contratar personal técnico o profesionales que labore o brinde servicios expresos a SEDAPAL.

p) Entregar al final del servicio los accesorios y repuestos que hayan sido remplazados y/o cambiados durante la ejecución del servicio.

q) Cumplir con un plazo máximo de 15 días calendarios para la entrega de los equipos reparados, contados a partir del día siguiente de retirado el equipo de la PTAR de Origen.

r) Cumplir con la entrega de los informes técnicos de los equipos intervenidos de acuerdo a lo especificado para cada equipo, en la fecha de entrega de los equipos e incluyendo firma y sello del Ingeniero supervisor general del servicio.

J. Obligaciones del Sedapal:

a) Supervisión permanente de las acciones desarrolladas por EL CONTRATISTA para verificar el cumplimiento de los alcances de la descripción del servicio. Esta supervisión de los trabajos será directamente en los talleres y/o laboratorios de EL CONTRATISTA y en las instalaciones de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

b) Proporcionar la documentación e información necesaria para el adecuado desarrollo del servicio, así como supervisar permanentemente la realización del mismo, a través del Equipo de Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de SEDAPAL.

c) Exigir, a través del Equipo de Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de SEDAPAL, el estricto cumplimiento de todos los términos y condiciones del Contrato, siendo EL CONTRATISTA responsable de su sujeción a las Bases de la Adjudicación Directa Selectiva N° XXX-2014-SEDAPAL, referente al SERVICIO “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTRUMENTACIÓN PTAR (PUENTE PIEDRA – VENTANILLA)” y a su propuesta técnico económica que forma parte del Contrato, estando facultada la primera para aplicar multas, sanciones y/o penalidades, pudiendo de ser el caso, plantear la resolución del Contrato.

d) Coordinar, planificar, supervisar y orientar la ejecución del servicio a través del Equipo de Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de SEDAPAL.

e) Tramitar y ordenar el pago de la factura de la valorización presentada por EL CONTRATISTA, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en las Bases De la Adjudicación Directa Selectiva N° XXX-2014-SEDAPAL, referente al SERVICIO “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTRUMENTACIÓN PTAR (PUENTE PIEDRA – VENTANILLA)” .

K. Seguros:

EL CONTRATISTA, deberá contratar las siguientes Pólizas de Seguros: Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual por un monto equivalente al 25% del monto del

contrato, con un mínimo de US $ 30 000,00 y un máximo de US $ 500 000,00, dependiendo del valor del servicio.

Póliza de Deshonestidad Comprensiva por un monto equivalente a USD 10 000,00 (Diez mil y 00/100 Dólares Americanos).

Asimismo, EL CONTRATISTA deberá contar, de acuerdo a la Ley Nº 26790 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 009-97-SA y modificado por Decreto Supremo Nº 003-98-SA con una Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, con el propósito de proporcionar a los trabajadores una cobertura adicional por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Complementaria a la que normalmente brinda ESSALUD), debiendo comprender cada póliza por separado, la Cobertura de Salud de Invalidez y Sepelio (esta última incluye Supervivencia). Dicha póliza deberá ser entregada al Equipo de Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (EG-PTAR).

L. Uso de instalaciones y/o recursos de SEDAPAL:

25


Por la naturaleza de las labores operativas del servicio, EL CONTRATISTA hará uso de las instalaciones de SEDAPAL, específicamente en las zonas internas de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

Queda prohibido, bajo responsabilidad de las áreas usuarias, prestar herramientas, equipos y/o insumos adicionales que no estén contempladas en las presentes bases.

M. Medio Ambiente: EL CONTRATISTA que obtenga la Buena Pro deberá adoptar procedimientos constructivos, productos y servicios de reducido impacto ambiental negativo que sean durables, no peligrosos y susceptibles de reaprovechamiento (Artículo 18 de la Ley 27314 “Ley General de Residuos Sólidos”).

Así también debe presentar evidencias documentarías de que los residuos que se genere por las actividades asignadas deben estar dispuestas en locales aprobados por la Autoridad competente, llámese Ministerio de Salud, Municipalidad de Lima y Callao; las cuales deben entregar en su informe mensual.

A fin de Garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en párrafo anterior SEDAPAL a través del Equipo Gestión Ambiental, puede realizar auditorías planificadas o inopinadas durante el periodo de contratación.

N. Plan de Seguridad en la ejecución del servicio: EL CONTRATISTA deberá cumplir con lo estipulado en el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, en lo referente al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, prevención de riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.

EL CONTRATISTA, presentará un Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional al inicio del Servicio para aquellas actividades propias del servicio en las cuales deba ingresara a las instalaciones de SEDAPAL (Traslado de equipos y otros), el programa debe ser presentado el primer día de iniciado el desarrollo del contrato, para la revisión y posterior aprobación; este programa deberá contener los siguientes aspectos:

1. Liderazgo, Administración y Compromiso Directivo: EL CONTRATISTA deberá establecer una Política de Seguridad y Salud Ocupacional, asignando responsabilidades y obligaciones en todos los niveles de la Organización.

2. Inspecciones de Seguridad: Las actividades de campo, deberán ser visitadas regularmente por la Supervisión de SEDAPAL, contemplando inspecciones planificadas e inspecciones inopinadas. El Equipo de Seguridad e Higiene Ocupacional y el Sub Comité realizarán Auditorias de Seguridad para verificar el cumplimiento del Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional de EL CONTRATISTA.

3. Equipo de Protección Personal: EL CONTRATISTA, deberá proporcionar el equipo de protección personal a todos sus trabajadores. Estos elementos deberán ser nuevos y aprobados por SEDAPAL, debiendo mantenerse permanentemente en buen estado. Será obligación del ganador de la Buena Pro el reemplazo de aquellos elementos, instrumentos y/o equipos que, por su deterioro debido al trabajo, no cumplan con los estándares establecidos. Adicionalmente deberá presentar en su propuesta técnica el Control e Identificación de Evaluación de riesgos respecto a la actividad primordial del presente contrato (trabajos en soldadura, transporte de material, uso de equipos de oxicorte, etc.).

4. Control de Emergencias Operacionales y Medio Ambiente: EL CONTRATISTA, deberá cumplir con la elaboración de procedimientos de evacuación de edificios y/o recintos en casos de incendios, terremotos u otras contingencias, de acuerdo con la Norma N° 27551 de INDECI (Instituto Nacional de Defensa Civil), en la que se establece la obligatoriedad de presentar planes de emergencia, el mismo que será aprobado por el Equipo de Seguridad e Higiene Ocupacional de SEDAPAL. Respecto al Control del Medio Ambiente y dada la naturaleza de los trabajos contemplados en estas Bases, SEDAPAL verificará el cumplimiento de las Normas de Saneamiento Ambiental para cautelar la calidad del

24


Ecosistema, principalmente en lo referido a la disposición final de desmonte y residuos sólidos extraídos de las actividades de mantenimiento de los colectores del servicio.

5. Investigación de Accidentes, Enfermedades e Incidentes: Con el fin de establecer las causas e implementar las medidas preventivas respectivas, EL CONTRATISTA, deberá investigar y evaluar las pérdidas operacionales de todos los accidentes, los cuales deberán ser informadas al Equipo de Seguridad e Higiene Ocupacional, dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el evento.

6. Evaluación de la Gestión Preventiva: EL CONTRATISTA, deberá contar con la asesoría permanente en Seguridad e Higiene Ocupacional. La efectividad de la gestión preventiva será evaluada por el Profesional de Seguridad e Higiene Ocupacional, quien a través de los indicadores mensuales de: Accidentalidad, Frecuencia, Gravedad y Siniestralidad, deberá informar al Equipo de Seguridad e Higiene Ocupacional acompañando adicionalmente un resumen ejecutivo mensual sobre los logros alcanzados, los resultados de investigación de accidentes y las medidas de control implementadas. EL CONTRATISTA deberá cautelar que todas las actividades que involucran riesgos de accidentes, cuenten con las previsiones correspondientes, haciendo énfasis en la seguridad de las personas, las instalaciones, equipos, materiales y medio ambiente, eliminando los riesgos innecesarios. Para este efecto EL CONTRATISTA estará sometido al cumplimiento de las Normas Nacionales relacionadas a la Seguridad e Higiene Ocupacional.

7. EL CONTRATISTA, deberá informar de inmediato a SEDAPAL de cualquier accidente de trabajo ocurrido en cumplimiento de la ejecución de las actividades del Contrato; en caso se detecte el incumplimiento de lo señalado, se aplicará la penalidad correspondiente.

Especificar, siempre que sea aplicable, si el servicio requiere un Plan de Seguridad para el personal que lo llevará a cabo, así como indumentaria especial, en aplicación del Decreto Supremo N° 005-2012-TR.

O. Fuente de Financiamiento:Recursos directamente recaudados

P. Forma de Pago:La forma de pago será mensual según avance de ejecución del servicio, a los quince (15) días calendarios previa conformidad del servicio por parte del Equipo de Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, que será otorgada en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario, contados a partir de la entrega de la factura e informe (s) por parte de EL CONTRATISTA.

Q. Plazo de Prestación del Servicio: Los servicios materia del presente proceso se prestarán en el plazo de tres (03) meses, contados a partir del quinto día útil siguiente a la suscripción del contrato de prestación del servicio o al día siguiente del nombramiento del supervisor del servicio por parte del Equipo de Gestión de Plantas de Tratamiento de aguas residuales de SEDAPAL. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido.

R. Alcance del servicio: El servicio a contratar abarca los siguientes ámbitos:

PTAR Puente Piedra, Ubicada en la Av. Santa Maria Lote 28 y 29 Ex Fundo Chuquitanta distrito de San Martin de Porres – Lima.

PTAR Ventanilla, Ubicada en la Av. La Playa S/N Ventanilla.

S. Reajuste:No aplica para el presente servicio

T. Sistema de Contratación: El presente proceso se rige por el sistema de suma alzada.

25


U. Experiencia del postor en la actividad: Deberá ser una empresa con experiencia en servicios iguales o similares al objeto del servicio y/o trabajos referidos al mantenimiento de instrumentación y/o supervisión y/o conducción y/o ejecución de actividades de desarrollo de proyectos de instalación de instrumentación industrial en empresas de servicios (agua potable, aguas residuales y/o energía eléctrica, gas y/o telefonía) y/o Plantas Industriales

V. Tabla de otras penalidades:Se aplicaran otras penalidades distintas a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación, en concordancia con el artículo 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

A continuación se detalla la Tabla de Otras Penalidades y el procedimiento de aplicación:

N° OCURRENCIAS MULTA

01

IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y NORMAS DE SEGURIDADCuando SEDAPAL detecte que el trabajador de EL CONTRATISTA no cuente con los implementos de seguridad y/o protección personal de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 009-005-TR modificado mediante D.S. N° 007-2007-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo; o que los tenga incompleto y/o en mal estado, poniendo en riesgo su vida y/o a su personal y/o a personal de SEDAPAL.La multa será por trabajador y por ocurrencia (Mal estado: Deteriorado, roto, malogrado, reparado). Poniendo en riesgo a su personal y/o a personal de SEDAPAL. Indicadas en el punto I.- Obligaciones del Contratista, inciso e).

20 x “K”

02 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIOPor no presentar el cronograma de ejecución del servicio dentro de los tres (03) días de entrada en vigencia del contrato. La multa será por día de retraso.

5 x “K”

03

INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIOCuando se detecte que EL CONTRATISTA incumplió o presente retraso en la ejecución del cronograma de ejecución del servicio (aprobado). Por incumplimiento total o parcial de las actividades programadas, la multa será aplicada por día y por actividad o trabajo incumplido

5 x "K”

04

RESPECTO AL PERSONAL Cuando SEDAPAL detecte que el personal de EL CONTRATISTA, se encuentre realizando labores y/o actividades que no se encuentren relacionados con la descripción y/o ejecución del servicio, descritos en las Bases. La multa será por trabajador y por ocurrencia.Cuando SEDAPAL detecte que EL CONTRATISTA, efectúa y/o realiza las actividades del servicio con personal no propuesto y/o no autorizado. La multa será por trabajador y por ocurrencia.Cuando SEDAPAL detecte la falta del personal mínimo propuesto en la realización de las actividades propias del servicio. La multa será por trabajador y por ocurrencia

5 x “K”

05 COMUNICACIONES Por no entregar por escrito la dirección legal de EL CONTRATISTA, una dirección de correo electrónico, número telefónico fijo y/o móvil, para mantener disponible la comunicación.

Personal de EL CONTRATISTA que no cuente o le falte equipo de comunicación o que se encuentre en mal estado de funcionamiento y/o apagado u otra causa que no permita la comunicación efectiva entre EL CONTRATISTA y SEDAPAL. La multa será por ocurrencia y por día (Mal estado: Deteriorado, roto, malogrado).

10 x “K”

06 CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 10 x “K”

24


La multa será por trabajo mal ejecutado y que no esté de acuerdo a los términos de referencia descritos en las Bases, además de la multa de EL CONTRATISTA deberá corregir dicho trabajo sin costo alguno para SEDAPAL. La presente penalidad será aplicada por los días transcurridos desde la fecha en que se detectó la ocurrencia hasta la corrección pertinente.

07

CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O SUMINISTROSCuando SEDAPAL detecte que los materiales y/o suministros (repuestos) utilizados por el personal de EL CONTRATISTA no se encuentren normalizados o que no sean los adecuados o que los tenga incompletos o que no sean los indicados en las especificaciones técnicas de las Bases; así como se encuentren en mal estado o estén utilizados. La multa será por ocurrencia.Asimismo, EL CONTRATISTA deberá proceder a su cambio en forma inmediata por otro material y/o suministro que cumpla con las características técnicas establecidas, sin costo alguno para SEDAPAL.

10 x "K”

08

INFORMACIÓN Cuando EL CONTRATISTA no presente la información consultada y/o solicitada en la fecha y hora establecida y/o acordada, o presentarla incompleta sin la debida sustentación; la multa será por ocurrencia y por cada día de atraso.

10 x "K”

09

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS TÉCNICASPor no subsanar las deficiencias técnicas de mantenimiento y reparación que detecte el personal autorizado por SEDAPAL, en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas; la multa será por ocurrencia y por cada día no atendido.

10 x “K”

10

ACTOS DOLOSOS Y/O NEGLIGENCIACuando se compruebe que el personal de EL CONTRATISTA realizó actos dolosos y/o negligencias en perjuicio de SEDAPAL y/o clientes y/o terceros. Además se descontara a EL CONTRATISTA el monto por daños ocasionados, y la separación inmediata del o los trabajadores involucrados; la multa será por ocurrencia.Los actos dolosos se refieren a todas las acciones delictivas que pudieran ser ejecutadas por el personal de EL CONTRATISTA, como robos y/o todo acto intencional que es punible y está hecho en forma deliberada a pesar de conocer que corresponde a un delito. Se incluye la apropiación ilícita de equipos, herramientas, materiales, útiles de escritorio, o algún bien de propiedad de SEDAPAL.

30 x “K”Además

se descontará el monto

total del perjuicio

y la separación del

infractor

11 POR NO PRESENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. La penalidad se aplicará por día de incumplimiento.

5 X % U.I.T.

12POR NO IMPLEMENTAR LAS OBSERVACIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. La penalidad se aplica por día de incumplimiento.

5 X % U.I.T.

13POR NO CUMPLIR CON EL DESARROLLO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PRESENTE SERVICIO. La penalidad se aplica por día de incumplimiento..

5 X % U.I.T.

Donde “K”= 3 % de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria)

Procedimiento para la aplicación de las penalidades:

1.La presente Tabla de Penalidades consta de 13 faltas y la multa será aplicada por el funcionario y/o personal designado por la Jefatura del Equipo Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de SEDAPAL, la misma que será descontada de la valorización correspondiente.

2.Detectada la infracción, SEDAPAL notificará a EL CONTRATISTA para que levante la observación en un plazo de 24 horas, cumplido el plazo SEDAPAL evaluara el levantamiento de la observación a fin de determinar la aplicación o no de la multa, de acuerdo a la Tabla de Penalidades establecida.

25


3.Las deficiencias que dieran lugar a la aplicación de la multa obligatoriamente deben ser subsanadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de detectar la deficiencia. En caso EL CONTRATISTA no cumpla con subsanarla, SEDAPAL continuará aplicando la multa hasta cuando sea subsanada.

4.La aplicación de la multa será comunicada por el Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de SEDAPAL, la misma que será descontada de la valorización mensual correspondiente.

5.La sucesión permanente de deficiencias técnicas, además de las sucesivas notificaciones de penalidad podría ser causal de la resolución del contrato de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, siendo causal de resolución de contrato la acumulación de multas hasta un máximo equivalente al 10% del monto contratado.

6.EL CONTRATISTA deberá informar a su personal la lista de penalidades vigente en el presente servicio en cada tipo de actividad.

7.En el supuesto que una falta pudiera encajar en más de una tipología establecida en la Tabla de Penalidades y Multas, se aplicará aquella que corresponda a la multa más alta.

En ningún caso la aplicación de las penalidades incluidas en esta tabla, así como las establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, podrán superar en su conjunto el diez por ciento (10%) del monto contractual.

Si después de aplicada la multa, la deficiencia de esa falta prosiguiera, se volverá a aplicar la sanción hasta cuando ella sea subsanada. La sucesión persistente de faltas, además de la aplicación de las multas respectivas será causal de la Resolución del Contrato.

Toda discrepancia relacionadas a las penalidades impuestas por SEDAPAL a EL CONTRATISTA, serán resueltas de acuerdo a lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

ANEXO N° 01

24


ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD NECESIDAD

A SUMINISTROS

A.1 Cable de señal apantallado y enmallado 4 hilos MtS 200A.2 manguera de ¼ de vinilo flexible y transparente Mts 30A.3 Electrodo CPS 11/ pH /vidrio, rango de pH 0 a14. UND 03A.4 Buffer 4, 7 y 10 Ph. UND 09A.5 Fabric e instalac dos bases de soporte AISI 340 UND 02A.6 Fabric e instalac dos posicionadores AISI 340 UND 02A.7 tarjetas TX de posición V.RWG 4020 - 4-20 UND 12A.8 Fabric e insta 08 cajas AISI 304 20x30x30cm UND 08A.9 Medidor de caudal i med * nivel/OUP4 - 20 mA UND 01

A.10 Fabric e insta 5 letreros identificación 20x10 cm UND 10A.11 Sensor OD-0 a 20 ppm/Tipo LDO/ INSITE IG UND 02

B SERVICIOS B.1 Servicio de mantenimiento correctivo

instrumentación PTAR Puente Piedra.Glb Glb

B.2 Servicio de mantenimiento correctivo instrumentación PTAR Ventanilla.

Glb Glb

B.7 Servicios varios Glb GlbTABLA DE REQUERIMIENTO SERVICIO Y MATERIALES

Nota: La CONTRATISTA tiene la obligación de suministrar los materiales y servicios del presente Termino de Referencia y los que no se mencionen, para el cumplimiento del servicio solicitado de manera eficiente, eficaz y dentro de los plazos establecidos.

CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

25


EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

De acuerdo con el artículo 45° del Reglamento, las Bases deben consignar el siguiente factor de evaluación:

A. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD MÁXIMO 50 PUNTOS

Criterio:

Copia simple de contratos u órdenes de servicio con su respectiva conformidad por la prestación efectuada ó mediante comprobante de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (el documento debe presentar sello de pagado o cancelado o adjuntar comprobantes o voucher de depósito del pago en Entidad del sistema bancario y financiero nacional), con un máximo de diez (10) servicios en cada caso, prestados a uno o más clientes, sin limitaciones por el monto o el tiempo de cada servicio que se pretenda acreditar (serán considerados para la evaluación los diez (10) servicios de acuerdo al orden de presentación en expediente foliado), con una antigüedad no mayor de cinco (05) años en la supervisión y/o conducción y/o dirección de servicios o trabajos de calibración y/o mantenimiento y/o instalación de equipos de instrumentación para Plantas Industriales (agua potable, aguas residuales, energía eléctrica, gas, telefonía).

En aquellos casos en los que de la conformidad del servicio o comprobantes de pago no fluya la información de los servicios específicos brindados, el postor deberá presentar la documentación complementaria adicional (bases, contratos y/o documentos que acrediten las actividades desarrolladas).

1. Al postor que acredite un monto acumulado igual o mayor a una (01) vez el valor referencial) se le otorgará 50 Puntos12

2. En caso de que el Postor no alcance el máximo señalado, la fórmula a aplicarse para determinar su puntaje será la siguiente:

Pi = (Monto Acumulado x 50) / (una (01) vez el valor referencial)

Pi = Puntaje de Postor

Acreditación:1. La experiencia del postor se acreditará mediante copia simple de: contratos u órdenes de

servicio, y su respectiva conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente (el documento debe presentar sello de pagado o cancelado o adjuntar comprobantes o voucher de depósito del pago en Entidad del sistema bancario y financiero nacional), correspondientes a un máximo de diez (10) servicios.

2. El Comité Especial únicamente evaluará los diez servicios presentados por el postor en el orden que los presentó, por lo que no se tomarán en cuenta ni evaluarán los servicios que excedan aquel número establecido, en cuyo caso se les tendrá por no presentados.

3. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar la prestación de un solo servicio, se deberá acreditar que corresponden a dicho servicio; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan servicios independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación y calificación, los diez (10) primeros servicios indicados en el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor.

12 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

24


4. En el caso de servicios de ejecución periódica, sólo se considerará como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de propuestas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago.

5. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

6. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.08.2006, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

7. En el caso de postores que se presenten en Consorcio, la calificación de la experiencia del Consorcio se efectuará mediante la acumulación de la experiencia que presenten los miembros del consorcio que, de acuerdo con la promesa formal de consorcio, cuenten entre sus obligaciones la ejecución efectiva del contrato.

8. Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

9. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio para la evaluación los postores deberán cumplir con lo dispuesto en la Directiva N° 016-2012-OSCE/CD, aprobado por Resolución N° 291-2012-OSCE/PRE.

10. En los casos que la experiencia se acredite por servicios prestados por subcontratación, la conformidad acreditada por el Sub Contratante, deberá adicionalmente ser acompañada de la autorización de sub contratación del contratante originario y asimismo acreditar que dicha autorización este contemplada en las bases del proceso de la entidad principal.

11. Las comprobantes de pago que no serán tomadas en cuenta en cualquiera de los siguientes casos:a. Cuando la fecha de prestación del servicio facturado se encuentre fuera de los cuatro

(04) años anteriores a la fecha de presentación de propuestas.b. No esté debidamente cancelada.c. No esté referida a las actividades solicitadas.

12. Los contratos u órdenes de servicio no serán tomados en cuenta en cualquier de los siguientes casos:

a. No presente la conformidad de culminación de la prestación del servicio.b. Cuando el servicio culmine fuera de los ocho (08) años anteriores a la fecha de

presentación de propuestas. c. No esté referido a las actividades solicitadas.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor.

B. CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO MÁXIMO 10 PUNTOS

Criterio:

25


Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de los servicios presentados para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:Mediante la presentación de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato u orden de servicio, indicando como mínimo su objeto. 2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato,

comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecución de dicho contrato.

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación13:

PCP = PF x CBC NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.PF = Puntaje máximo al postor, que para el presente factor es de 10 Puntos.NC = Número de contrataciones que el postor haya presentado el postor para

acreditar su experiencia en la especialidad y/o actividad, y que el Comité Especial haya validado para computar aquella experiencia, por tanto las contrataciones no validadas no serán consideradas para este factor NC. (Máximo 10 contrataciones)

CBC =Número de constancias de buen cumplimiento de la prestación y que acredite objetivamente que se brindó sin incurrir en penalidades. Las constancias que se computen en este factor BC deberán estar referidas necesariamente a las contrataciones que el postor haya presentado para acreditar su experiencia en la especialidad y que el Comité Especial haya validado para computar aquella experiencia. (Máximo 10 constancias).

C. PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÁXIMO 40 PUNTOS

Criterio:

Para la evaluación del personal propuesto por el postor y sujeto a evaluación, se evaluará en función al tiempo de experiencia de acuerdo a los siguientes aspectos y detalles:

C.1 SUPERVISOR DEL SERVICIO (01)

a) Copia simple de certificados y/o constancias y/o contratos de trabajo (este último con su respectiva conformidad) o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, sustente la experiencia mayor dos (02) años en la supervisión y/o conducción y/o dirección de servicios o trabajos de calibración y/o mantenimiento y/o instalación de equipos de instrumentación y/o sistemas de control y eléctricos en empresas de servicios (agua potable, aguas residuales y/o energía eléctrica, gas y/o telefonía) y/o Plantas Industriales

13 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en www.osce.gob.pe

http://www.osce.gob.pe/

24


Más de cinco (05) años de experiencia 20 Puntos14

Más de tres (03) años hasta cuatro (04) años de experiencia 15 Puntos Más de dos (02) años hasta tres (03) años de experiencia 10 PuntosDos (02) años de experiencia 00 Puntos

C.2 TECNICO DEL SERVICIO (01)

a) Copia simple de certificados y/o constancias y/o contratos de trabajo (este último con su respectiva conformidad) o cualquier otro documento que, de manera fehaciente, sustente la experiencia mayor un (01) año en la ejecución de servicios o trabajos de calibración y/o mantenimiento y/o instalación de equipos de instrumentación y/o sistemas de control y eléctricos en empresas de servicios (agua potable, aguas residuales y/o energía eléctrica, gas y/o telefonía) y/o Plantas Industriales.

Más de tres (03) años de experiencia 20 Puntos15

Más de dos (02) años hasta tres (03) años de experiencia 15 Puntos Más de un (01) año hasta dos (02) años de experiencia 10 PuntosUn (01) año de experiencia 00 Puntos

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, también podrá utilizarla para acreditar su experiencia como personal propuesto para la prestación del servicio, de ser el caso.

La experiencia del personal propuesto, podrá acreditarse con la presentación de i) contratos y su respectiva conformidad, ii) constancias, iii) certificados o iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Con respecto a la experiencia para el cargo de Supervisor General del Servicio, se considerará a partir de la fecha de obtención de la colegiatura.

En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la experiencia que acredite como tal, también podrá utilizarla para acreditar su experiencia como personal propuesto para la prestación del servicio, de ser el caso.

Los certificados y/o Constancias deberán de indicar la descripción de las actividades desarrolladas por éste y el periodo durante el cual las realizó, de acuerdo a lo establecido en las presentes bases, de tal manera que permitan una evaluación objetiva, caso contrario no será considerado para la evaluación.

En caso se detecte la presentación de documentos falsos y/o inexactos, se efectuará la descalificación del postor.

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos.

14 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.

15 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango.

25


CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación del “MANTENIMIENTO CORRECTIVO INSTRUMENTACIÓN PTAR NORTE (PUENTE PIEDRA-VENTANILLA)”, que celebra de una parte la Empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 20100152356, con domicilio en Autopista Ramiro Prialé Nº 210, El Agustino, representada por su Gerente de Logística y Servicios, señor …………………………………………, identificado con DNI Nº …………………, designado mediante Acuerdo de Directorio N° ……………………. del ……………, e inscrito en el Asiento ………………….. de la Partida Electrónica N° 02005469 del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima, y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha […………….……..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADP-0076-2014-SEDAPAL para la contratación del “MANTENIMIENTO CORRECTIVO INSTRUMENTACIÓN PTAR NORTE (PUENTE PIEDRA-VENTANILLA)” a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El objeto de la presente es contratar una empresa y/o persona natural que brinde el servicio de tratamiento de agua residual y asegurar la producción óptima del el Tratamiento de Agua Residual en las Plantas de tratamiento de Agua Residual, el cual cumple el objetivo de primer nivel de la empresa.

Solicitado por el Equipo Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Gerencia de Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], incluido IGV.Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 16 La forma de pago será mensual según avance de ejecución del servicio, a los quince (15) días calendarios previa conformidad del servicio por parte del Equipo de Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, que será otorgada en un plazo que no excederá de los diez (10) días calendario, contados a partir de la entrega de la factura e informe (s) por parte de EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓNLos servicios materia del presente proceso se prestarán en el plazo de tres (03) meses, contados a partir del quinto día útil siguiente a la suscripción del contrato de prestación del servicio o al día siguiente del nombramiento del supervisor del servicio por parte del Equipo de Gestión de Plantas de Tratamiento de aguas residuales de SEDAPAL, lo que ocurra primero.

Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido.

16 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

24


CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora17 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la …………………(Indicar el tipo de garantía). Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

IMPORTANTE:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, en los casos de prestación de servicios de ejecución periódica, si el postor ganador de la Buena Pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento deberá consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que deberá efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía por el monto diferencial de la propuesta: S/…………………., de ser el caso, …………………., a través de la …………………(Indicar el tipo de garantía), con una vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el Artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DEL SERVICIOLa conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por el Equipo ……… de la Gerencia de ………..de LA ENTIDAD.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose a EL CONTRATISTA un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA

17 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

25


EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con el objeto materia del presente servicio, con estricta sujeción a las Bases de la Adjudicación Directa Pública N° 0076-2014-SEDAPAL y las condiciones generales de su Propuesta Técnico - Económica, que formará parte integrante del Contrato, que se suscriba con EL CONTRATISTA, así como a los términos y condiciones del mismo, entre otras, las siguientes:

a) Ejecutar los trabajos de acuerdo a las descripciones del servicio señaladas y demás consideraciones que se encuentran contenidas en las Bases de la Adjudicación Directa Selectiva N° XXX-2014-SEDAPAL, referente al SERVICIO “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTRUMENTACIÓN PTAR (PUENTE PIEDRA – VENTANILLA)”; y en la propuesta Técnica del Postor, que forman parte integrante del contrato que se suscribe con EL CONTRATISTA.

b) Presentar al Equipo de Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de SEDAPAL, antes del inicio del servicio un plan y cronograma de trabajo detallado, desde el inicio del servicio hasta la culminación y puesta en marcha del mismo, para su aprobación correspondiente, previa coordinación directa con el área señalada.

c) Entregar como medida de seguridad al Equipo de Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de SEDAPAL, con 24 horas de anticipación antes del inicio del servicio una relación del personal de acuerdo a su propuesta técnica que pondrá a disposición del servicio detallando los siguientes datos: Apellidos y nombres completos, domicilio actual y DNI y copia del documento que acredite que dicho personal cuenta con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

d) Contratar, de acuerdo a la Ley Nº 26790 y su Reglamento aprobado D.S. Nº 009-97-SA, una Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, con el propósito de proporcionar a los trabajadores una cobertura adicional por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Complementaria a la que normalmente brinda ESSALUD), debiendo comprender cada póliza por separado, la Cobertura de Salud de Invalidez y Sepelio (esta última incluye Supervivencia). Si EL CONTRATISTA no ha tomado ningún Seguro Complementario por trabajo de riesgo para el personal que labora en el Servicio solicitado, SEDAPAL queda facultado a aplicar la respectiva penalidad. Asimismo, EL CONTRATISTA deberá entregar con una anticipación de veinticuatro (24) horas antes del inicio del servicio, al Equipo de Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, la copia de la póliza de seguro complementario contra riesgo de los trabajadores asignados al servicio.

e) Garantizar por medidas de seguridad, que es obligación de EL CONTRATISTA durante le ejecución del servicio, los trabajadores bajo su administración estén debidamente uniformados con la indumentaria adecuada EPP casco, botas dieléctrica, lentes protección y guantes para trabajos eléctricos de acuerdo a la Norma OSHA 1910.303 para la actividad a efectuarse, y portando su carnet de identificación con fotografía (fotocheck) ubicado en el lado superior izquierdo del pecho, y debidamente firmado por el Gerente General de su empresa.

f) Asumir la responsabilidad por la pérdida y/o deterioro del patrimonio de SEDAPAL; así como asumir la responsabilidad, obligaciones civiles y penales por los daños y perjuicios que puedan ocasionar sus trabajadores a SEDAPAL o a terceros, durante el desarrollo del servicio, sean éstos materiales o personales, por errores o fallas en estos servicios; por lo cual EL CONTRATISTA deberá indemnizar debidamente a SEDAPAL, por cualquier acción y/u omisión que pueda realizar el personal de EL CONTRATISTA por el que cause daños ya sea a los bienes o al personal a cargo de SEDAPAL.

g) Cumplir las obligaciones laborales y tributarias con su personal que prestan servicio a SEDAPAL. Por lo que EL CONTRATISTA deberá de asumir, en su totalidad, el pago oportuno de los sueldos, las obligaciones laborales, tributarias y leyes y beneficios sociales, a que tengan derecho el personal de EL CONTRATISTA que destaque en la prestación del servicio contratado, así como cualquier otra obligación de carácter laboral.

h) Responsabilizarse plenamente por el desempeño de la labor que realice el personal calificado asignado a prestar el servicio para SEDAPAL, así como su correcto comportamiento dentro de la jornada laboral que prestan el servicio.

i) Garantizar a SEDAPAL que los materiales y suministros (Repuestos Originales) que utilice en la ejecución de los trabajos deben ser los adecuados según los señalados en su oferta, se obliga a reemplazar los materiales y-o suministros y/o corregir los trabajos que resulten defectuosos, además de los perjuicios económicos que serán asumidos por EL CONTRATISTA, debiendo informar de las medidas tomadas para corregir tal defecto dentro de las veinticuatro (24) horas de haber sido notificado.

24


j) Contar con el suministro (ANEXO 1) y personal requerido, para el cumplimiento del servicio solicitado de manera eficiente, eficaz y dentro de los plazos establecidos.

k) La CONTRATISTA deberá Proveer obligatoriamente y asumir la responsabilidad de la utilización de los implementos de protección personal (casco, guantes, botines entre otros) y dispositivos de seguridad que permitan a sus trabajadores realizar sus labores debidamente protegidos en función de la actividad que estos desarrollan durante el servicio, así como la prevención de accidentes al personal de SEDAPAL.

l) Contar como mínimo con un (01) equipo de radio comunicación digital ilimitada de las mismas características de SEDAPAL. Asimismo, un número de teléfono fijo, de tal manera que permita interconectar al personal de campo con el de oficina, a fin de mantenernos informados sobre cualquier ocurrencia que se presente durante la ejecución del servicio.

m) Aceptar cualquier procedimiento de supervisión y/o fiscalización que efectúe en cualquier momento y sin previo aviso personal designado por SEDAPAL, para lo cual brindará las facilidades del caso. Esta labor de supervisión no interferirá la ejecución de los trabajos encomendados.

n) Evitar la subcontratación o transferencia total o parcial de las actividades del servicio contratado, y de ser necesario, deberá contar con el consentimiento previo escrito de SEDAPAL, bajo sanción de resolución del presente contrato.

o) No contratar personal técnico o profesionales que labore o brinde servicios expresos a SEDAPAL.

p) Entregar al final del servicio los accesorios y repuestos que hayan sido remplazados y/o cambiados durante la ejecución del servicio.

q) Cumplir con un plazo máximo de 15 días calendarios para la entrega de los equipos reparados, contados a partir del día siguiente de retirado el equipo de la PTAR de Origen.

r) Cumplir con la entrega de los informes técnicos de los equipos intervenidos de acuerdo a lo especificado para cada equipo, en la fecha de entrega de los equipos e incluyendo firma y sello del Ingeniero supervisor general del servicio.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDADSEDAPAL, por el presente contrato se obliga a:

a) Supervisión permanente de las acciones desarrolladas por EL CONTRATISTA para verificar el cumplimiento de los alcances de la descripción del servicio. Esta supervisión de los trabajos será directamente en los talleres y/o laboratorios de EL CONTRATISTA y en las instalaciones de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

b) Proporcionar la documentación e información necesaria para el adecuado desarrollo del servicio, así como supervisar permanentemente la realización del mismo, a través del Equipo de Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de SEDAPAL.

c) Exigir, a través del Equipo de Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de SEDAPAL, el estricto cumplimiento de todos los términos y condiciones del Contrato, siendo EL CONTRATISTA responsable de su sujeción a las Bases de la Adjudicación Directa Selectiva N° XXX-2014-SEDAPAL, referente al SERVICIO “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTRUMENTACIÓN PTAR (PUENTE PIEDRA – VENTANILLA)” y a su propuesta técnico económica que forma parte del Contrato, estando facultada la primera para aplicar multas, sanciones y/o penalidades, pudiendo de ser el caso, plantear la resolución del Contrato.

d) Coordinar, planificar, supervisar y orientar la ejecución del servicio a través del Equipo de Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de SEDAPAL.

e) Tramitar y ordenar el pago de la factura de la valorización presentada por EL CONTRATISTA, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en las Bases De la Adjudicación Directa Pública N° 0076-2014-SEDAPAL, referente al SERVICIO “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INSTRUMENTACIÓN PTAR (PUENTE PIEDRA – VENTANILLA)” .

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSLa conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el Artículo 50° de la Ley de Contrataciones del Estado.El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] años.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del monto del

25


ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que éstos involucrarán obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de Fiel Cumplimiento o por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

A continuación la siguiente Tabla de Penalidades y Multas:

N° OCURRENCIAS MULTA

01

IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y NORMAS DE SEGURIDADCuando SEDAPAL detecte que el trabajador de EL CONTRATISTA no cuente con los implementos de seguridad y/o protección personal de acuerdo a lo establecido en el D.S. N° 009-005-TR modificado mediante D.S. N° 007-2007-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo; o que los tenga incompleto y/o en mal estado, poniendo en riesgo su vida y/o a su personal y/o a personal de SEDAPAL.La multa será por trabajador y por ocurrencia (Mal estado: Deteriorado, roto, malogrado, reparado). Poniendo en riesgo a su personal y/o a personal de SEDAPAL. Indicadas en el punto I.- Obligaciones del Contratista, inciso e).

20 x “K”

02 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIOPor no presentar el cronograma de ejecución del servicio dentro de los tres (03) días de entrada en vigencia del contrato. La multa será por día de retraso.

5 x “K”

03

INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIOCuando se detecte que EL CONTRATISTA incumplió o presente retraso en la ejecución del cronograma de ejecución del servicio (aprobado). Por incumplimiento total o parcial de las actividades programadas, la multa será aplicada por día y por actividad o trabajo incumplido

5 x "K”

04 RESPECTO AL PERSONAL Cuando SEDAPAL detecte que el personal de EL CONTRATISTA, se encuentre realizando labores y/o actividades que no se encuentren relacionados con la descripción y/o ejecución del servicio, descritos en las Bases. La multa será por trabajador y por ocurrencia.

5 x “K”

24


Cuando SEDAPAL detecte que EL CONTRATISTA, efectúa y/o realiza las actividades del servicio con personal no propuesto y/o no autorizado. La multa será por trabajador y por ocurrencia.Cuando SEDAPAL detecte la falta del personal mínimo propuesto en la realización de las actividades propias del servicio. La multa será por trabajador y por ocurrencia

05 COMUNICACIONES Por no entregar por escrito la dirección legal de EL CONTRATISTA, una dirección de correo electrónico, número telefónico fijo y/o móvil, para mantener disponible la comunicación.

Personal de EL CONTRATISTA que no cuente o le falte equipo de comunicación o que se encuentre en mal estado de funcionamiento y/o apagado u otra causa que no permita la comunicación efectiva entre EL CONTRATISTA y SEDAPAL. La multa será por ocurrencia y por día (Mal estado: Deteriorado, roto, malogrado).

10 x “K”

06

CALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOSLa multa será por trabajo mal ejecutado y que no esté de acuerdo a los términos de referencia descritos en las Bases, además de la multa de EL CONTRATISTA deberá corregir dicho trabajo sin costo alguno para SEDAPAL. La presente penalidad será aplicada por los días transcurridos desde la fecha en que se detectó la ocurrencia hasta la corrección pertinente.

10 x “K”

07

CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O SUMINISTROSCuando SEDAPAL detecte que los materiales y/o suministros (repuestos) utilizados por el personal de EL CONTRATISTA no se encuentren normalizados o que no sean los adecuados o que los tenga incompletos o que no sean los indicados en las especificaciones técnicas de las Bases; así como se encuentren en mal estado o estén utilizados. La multa será por ocurrencia.Asimismo, EL CONTRATISTA deberá proceder a su cambio en forma inmediata por otro material y/o suministro que cumpla con las características técnicas establecidas, sin costo alguno para SEDAPAL.

10 x "K”

08

INFORMACIÓN Cuando EL CONTRATISTA no presente la información consultada y/o solicitada en la fecha y hora establecida y/o acordada, o presentarla incompleta sin la debida sustentación; la multa será por ocurrencia y por cada día de atraso.

10 x "K”

09

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS TÉCNICASPor no subsanar las deficiencias técnicas de mantenimiento y reparación que detecte el personal autorizado por SEDAPAL, en un plazo máximo de veinticuatro (24) horas; la multa será por ocurrencia y por cada día no atendido.

10 x “K”

10

ACTOS DOLOSOS Y/O NEGLIGENCIACuando se compruebe que el personal de EL CONTRATISTA realizó actos dolosos y/o negligencias en perjuicio de SEDAPAL y/o clientes y/o terceros. Además se descontara a EL CONTRATISTA el monto por daños ocasionados, y la separación inmediata del o los trabajadores involucrados; la multa será por ocurrencia.Los actos dolosos se refieren a todas las acciones delictivas que pudieran ser ejecutadas por el personal de EL CONTRATISTA, como robos y/o todo acto intencional que es punible y está hecho en forma deliberada a pesar de conocer que corresponde a un delito. Se incluye la apropiación ilícita de equipos, herramientas, materiales, útiles de escritorio, o algún bien de propiedad de SEDAPAL.

30 x “K”Además

se descontará el monto

total del perjuicio

y la separación del

infractor

11 POR NO PRESENTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. La penalidad se aplicará por día de incumplimiento.

5 X % U.I.T.

12 POR NO IMPLEMENTAR LAS OBSERVACIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. La penalidad se aplica por día

5 X % U.I.T.

25


de incumplimiento.

13POR NO CUMPLIR CON EL DESARROLLO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PRESENTE SERVICIO. La penalidad se aplica por día de incumplimiento..

5 X % U.I.T.

Donde “K”= 3 % de la UIT (Unidad Impositiva Tributaria)

Procedimiento para la aplicación de las penalidades:

1. La presente Tabla de Penalidades consta de 13 faltas y la multa será aplicada por el funcionario y/o personal designado por la Jefatura del Equipo Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de SEDAPAL, la misma que será descontada de la valorización correspondiente.

2. Detectada la infracción, SEDAPAL notificará a EL CONTRATISTA para que levante la observación en un plazo de 24 horas, cumplido el plazo SEDAPAL evaluara el levantamiento de la observación a fin de determinar la aplicación o no de la multa, de acuerdo a la Tabla de Penalidades establecida.

3. Las deficiencias que dieran lugar a la aplicación de la multa obligatoriamente deben ser subsanadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de detectar la deficiencia. En caso EL CONTRATISTA no cumpla con subsanarla, SEDAPAL continuará aplicando la multa hasta cuando sea subsanada.

4. La aplicación de la multa será comunicada por el Equipo Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de SEDAPAL, la misma que será descontada de la valorización mensual correspondiente.

5. La sucesión permanente de deficiencias técnicas, además de las sucesivas notificaciones de penalidad podría ser causal de la resolución del contrato de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, siendo causal de resolución de contrato la acumulación de multas hasta un máximo equivalente al 10% del monto contratado.

6. EL CONTRATISTA deberá informar a su personal la lista de penalidades vigente en el presente servicio en cada tipo de actividad.

7. En el supuesto que una falta pudiera encajar en más de una tipología establecida en la Tabla de Penalidades y Multas, se aplicará aquella que corresponda a la multa más alta.

En ningún caso la aplicación de las penalidades incluidas en esta tabla, así como las establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, podrán superar en su conjunto el diez por ciento (10%) del monto contractual.

Si después de aplicada la multa, la deficiencia de esa falta prosiguiera, se volverá a aplicar la sanción hasta cuando ella sea subsanada. La sucesión persistente de faltas, además de la aplicación de las multas respectivas será causal de la Resolución del Contrato.

Toda discrepancia relacionadas a las penalidades impuestas por SEDAPAL a EL CONTRATISTA, serán resueltas de acuerdo a lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los Artículos 40°, inciso c), y 44° de la Ley de Contrataciones del Estado, y los Artículos 167° y 168° de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 169° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

24


CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS18 Cualquier controversia que surja entre las partes intervinientes en el presente Contrato, será resuelta de manera directa y cordial entre las mismas. No obstante, en caso que no se llegara a un acuerdo, las controversias que se deriven sobre la ejecución, interpretación, ineficacia, nulidad o invalidez del presente Contrato, serán sometidas, en primer lugar, a conciliación entre las partes, para lo cual se establece que cualquiera de ellas deberá presentar la solicitud de conciliación ante cualquier Centro de Conciliación Extrajudicial Público o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Para efectos de solicitar la conciliación, se aplicarán los plazos previstos en la normativa de Contrataciones del Estado.

Las controversias que no pudieran resolverse a través de conciliación o las que se resolvieran de manera parcial, respecto de la parte que se mantiene en controversia, deben someterse a un arbitraje de derecho, mediante el cual serán resueltas de manera definitiva e inapelable, de conformidad con lo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado y en el Decreto Legislativo Nº 1071 - Ley de Arbitraje.

La demanda arbitral no podrá contener pretensiones que no fueron materia de procedimiento conciliatorio.

El plazo para interponer arbitraje, una vez concluido el proceso conciliatorio sin acuerdo de partes o con acuerdo parcial, es de quince (15) días hábiles, debiendo computarse el mismo, desde el día en que se suscribe el Acta de no Acuerdo Total o Parcial.

El arbitraje se desarrollará en la ciudad de Lima, ante el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú o Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.

El Arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral compuesto por tres (3) árbitros. Cada parte designará un árbitro, y estos dos árbitros nombrarán a un tercer árbitro que hará las veces de Presidente del Tribunal Arbitral. En caso que los árbitros designados por las partes no lograsen acordar la designación del Presidente del Tribunal Arbitral, será el Centro elegido quien efectúe tal designación.

El arbitraje se desarrollará de conformidad con el Reglamento del Centro elegido, a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas.

No obstante, las partes acuerdan expresamente lo siguiente:

a) En atención a lo dispuesto por el artículo 69º del Decreto Legislativo Nº 1071, las partes acuerdan que todos los gastos, costos y costas del proceso arbitral, serán asumidos por quien solicite el arbitraje.

b) Las partes acuerdan de forma expresa que para la acumulación sucesiva de pretensiones en el proceso arbitral, debe haber aceptación y consentimiento expreso de la contraparte. No se admitirá aquellas pretensiones que no hayan sido materia de un procedimiento conciliatorio previo, según lo establecido en la presente cláusula.

c) Las partes acuerdan de forma expresa que las controversias referidas al Enriquecimiento Sin Causa (o Enriquecimiento Indebido), no podrá ser materia de arbitraje.

d) De acuerdo al inciso 5) del artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, la decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de

18 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

25


prestaciones adicionales, no puede ser sometida a arbitraje. Tampoco pueden ser sometidas a arbitraje las controversias referidas a la ejecución de las prestaciones adicionales de obra y mayores prestaciones de supervisión que requieran aprobación previa de la Contraloría General de la República, los metrados no previstos contractualmente, ni las controversias derivadas de otras fuentes de obligaciones distintas al presente contrato.

e) Las partes acuerdan de forma expresa que para interponer el recurso de anulación contra el laudo expedido y solicitar la suspensión del cumplimiento del laudo, no se requiere de la presentación de la garantía a la que hace mención el artículo 66º del Decreto Legislativo Nº 1071.

Lo previsto en esta Cláusula, será aplicable para resolver las discrepancias sobre defectos o vicios ocultos que prevé la normativa de Contrataciones, siendo aplicable los plazos que en la referida norma se regulan.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [……………..]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

24


FORMATOS

Y

ANEXOS

25


FORMATO N° 1 19

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL Adjudicación Directa Pública Nº 0076-2014-SEDAPALPresente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la Adjudicación Directa Publica Nº 0076-2014-SEDAPAL, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito20.

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

19 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

20 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

24


ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIALAdjudicación Directa Pública Nº 0076-2014-SEDAPALPresente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

25


ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

SeñoresCOMITÉ ESPECIALAdjudicación Directa Pública Nº 0076-2014-SEDAPAL

Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece el “MANTENIMIENTO CORRECTIVO INSTRUMENTACION PTAR NORTE (PUENTE PIEDRA) – VENTANILLA)”, de conformidad con los Términos de Referencia, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.


…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

24


ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA (ARTÍCULO 42° DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

6.- Conozco las sanciones contenidas en el D.L. N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado mediante D.S. N° 184-2008-EF, la Ley Nº 27444, “Ley del Procedimiento Administrativo General”, así como, las sanciones previstas en el Código Penal.


………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

25


ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la Adjudicación Directa Publica Nº 0076-2014-SEDAPAL, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con SEDAPAL. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%


..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

24


ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a prestar el servicio “MANTENIMIENTO CORRECTIVO INSTRUMENTACION PTAR NORTE (PUENTE PIEDRA) – VENTANILLA)” en el plazo de tres (03) meses.


……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


63

63

SEDAPALADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 0101-2014-SEDAPAL

ANEXO Nº 6EXPERIENCIA DEL POSTOR

(Solo para servicios en general)SeñoresCOMITÉ ESPECIALAdjudicación Directa Pública Nº 0076-2014-SEDAPALPresente.-Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD:

Nº CLIENTE OBJETO DEL SERVICIO

N° CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE

PAGO FECHA21 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA22MONTO FACTURADO

ACUMULADO23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTAL[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


21 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

22 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

23 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

64


ANEXO Nº 7

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)



Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección y los Términos de Referencia, mi propuesta económica es la siguiente:

N° DESCRIPCION DEL SERVICIOTOTAL

INCLUIDO IGV S/.

1 “MANTENIMIENTO CORRECTIVO INSTRUMENTACION PTAR NORTE (PUENTE PIEDRA) – VENTANILLA)”

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.


……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA...

Documents

Transcript of BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA...