CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Boyacá

PROYECTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANT ÍA RB-CIMM-047-2012 CONTRATAR LA FASE TRES DEL EDIFICIO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS DE FORMACION DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Página 1 de 63

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANT ÍA RB-CIMM-047-2012 CONTRATAR LA FASE TRES DEL EDIFICIO DE

AMBIENTES TECNOLOGICOS DE FORMACION DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

SOGAMOSO, BOYACÁ OCTUBRE 2012

Boyacá


Página 2 de 63

RECOMENDACIONES INICIALES

1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento.

2. Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar, o conflicto de intereses.

3. Cerciórese de que cumple las condiciones y reúne los requisitos señalados en el presente

documento.

4. Proceda a reunir toda la información y documentación exigida, y verifique la vigencia de aquella que la requiera.

5. Siga las instrucciones que se imparten en estos términos para la elaboración de su propuesta.

6. Revise la póliza de seriedad de su propuesta, en el caso de que le sea requerida su constitución en el

presente pliego de condiciones, y verifique que:

• Sea otorgada a favor del SENA NIT. 899999034-1 • Como tomador figure su razón social completa • El valor asegurado corresponda al fijado en este documento • El Objeto y el Número de la misma, coincida con el de la propuesta que presenta. • Esté suscrito por el TOMADOR- AFIANZADO.

7. Identifique su propuesta, tanto el original como la copia en la forma indicada en este documento.

8. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso, EN NINGÚN CASO SE

RECIBIRÁN PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO.

9. Toda consulta deberá formularse por escrito únicamente a las direcciones de correo electrónico señalado en el presente documento; no se atenderán consultas personales ni telefónicas. Ningún convenio verbal con personal del SENA, antes o después de la firma del contrato, podrá afectar o modificar ninguno de los términos y obligaciones aquí estipuladas.

10. Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la entidad a verificar toda la

información que en ella suministren.

11. Cuando se presente inexactitud en la información suministrada por el proponente o en la de uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, el SENA podrá rechazar la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes; esto operará única y exclusivamente si la inexactitud incide en la calificación o permite cumplir un factor excluyente.

12. Toda comunicación enviada por los proponentes o adquirentes de este documento deberá ser

dirigida al Ordenador del Gasto del presente proceso.

13. La presentación de la propuesta, por parte del oferente, constituye evidencia de que se estudiaron completamente las especificaciones técnicas, formatos y demás documentos; que recibió las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y que ha aceptado que este pliego es completo, compatible y adecuado y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará.

14. Asegúrese de no estar reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General

de la República, en el evento que se encontrare reportado, deberá ponerse previamente a paz y salvo por dicho concepto, demostrando en la propuesta la cancelación de las obligaciones o el correspondiente acuerdo de pago, en caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los miembros asociados deberá reunir por separado el requisito aquí indicado. El SENA verificará esta información en los Boletines de Deudores Morosos y de Responsables Fiscales. De acuerdo a lo previsto en el inciso 4 del artículo 60 de la ley 610 de 2000 “[…] Los representantes legales, así como los nominadores y demás funcionarios competentes, deberán abstenerse de nombrar, dar posesión o celebrar cualquier tipo de contrato con quienes aparezcan en el boletín de responsables, so pena de

Boyacá


Página 3 de 63

incurrir en causal de mala conducta, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 190 de 1995. Para cumplir con esta obligación, en el evento de no contar con esta publicación, los servidores públicos consultarán a la Contraloría General de la República sobre la inclusión de los futuros funcionarios o contratistas en el boletín.[…]”

15. Verifique previamente que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y contratación de

aprendices, ya que el SENA comprobará la información suministrada, y no podrá contratar con personas, naturales o jurídicas, que no estén al día por estos conceptos.

16. PROGRAMA PRESIDENCIAL ANTICORRUPCIÓN:

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial Anticorrupción a través de los números telefónicos: (57 1) 587 0555, Fax: (57 1) 565 8671; o de la línea transparente del programa 01 8000 913040; o del correo electrónico [email protected], o en la página Web: http://www.anticorrupcion.gov.co/Servicios/Paginas/ServiciosCiudadano.aspx; correspondencia o personalmente, en la Calle 14 No. 7-19, piso 9 Bogotá D.C. (Horario de atención: lunes a viernes, 8:00 a.m. a 5:45 p.m.). También puede reportar el hecho en la página Web: www.sena.edu.co

En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones del presente Pliego de Condiciones y del contrato que forma parte del mismo, el proponente obrará con la transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las leyes consagran. En el caso en que el SENA comprobare hechos constitutivos de corrupción por parte de un proponente durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, podrá rechazar la respectiva propuesta. Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren lugar dentro del plazo de ejecución del contrato, tales circunstancias podrán dar lugar a la declaratoria de caducidad, de conformidad con las reglas previstas para el efecto en la ley y en el respectivo contrato.

El SENA Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura garantiza a los oferentes y a la ciudadanía en general, que la escogencia del contratista se efectuará a través de Convocatoria Pública, por lo que en el Pliego de Condiciones se encuentran consagrados los requisitos necesarios y condiciones a cumplir para poder participar en el presente proceso de selección.

Los interesados tienen derecho a conocer y controvertir los informes, conceptos que se rindan y decisiones que se adopten, por lo que se establecen etapas que permiten la publicidad de dichas actuaciones y otorgan términos para que dentro del mismo se puedan hacer las correspondientes observaciones.

Por lo anterior, todas las actuaciones del SENA Regional Boyacá, dentro de este proceso de selección son públicas y los expedientes que las contengan estarán abiertos al público. El Centro o dependencia ordenadora del gasto expedirá las fotocopias de las actuaciones surtidas dentro del proceso, por solicitud y a costa del interesado, si no desea acceder a ellos mediante su consulta e impresión a través de la página W eb www.contratos.gov.co y www.sena.edu.co.

ESPACIO EN BLANCO

Boyacá


Página 4 de 63

CONDICIONES GENERALES

El SENA Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura, está interesada en obtener propuestas para seleccionar en igualdad de oportunidades al proponente que ofrezca las mejores condiciones para contratar, a través de la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, el siguiente objeto:

1. OBJETO

Contratar la fase tres del edificio de ambientes tecnologicos de formación del centro industrial de mantenimiento y manufactura.

1.1 PLAZO DE EJECUCIÓN

Hasta el 10 de Diciembre del 2012 a partir de la suscripción del acta de inicio. Para el cumplimiento del plazo establecido, el proponente favorecido deberá proveer y garantizar los recursos necesarios.

1.2 LUGAR DE EJECUCIÓN

Instalaciones del SENA Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura ubicados en la carrera 12 No. 55 A – 51 de Sogamoso (Boyacá).

1.2.1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

Edificio que se encuentra ubicado al frente del bloque administrativo del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA Regional Boyacá.

2. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE Y MODALIDAD DEL PROCE SO DE SELECCIÓN

El objeto que se requiere contratar corresponde a un CONTRATO DE OBRA.

Por su cuantía y condiciones se aplicará el procedimiento para contratar de selección abreviada de menor cuantía, de acuerdo a lo señalado en los artículos 3.2.2.1. al 3.2.2.2. del Decreto 0734 de 2012, en concordancia con lo dispuesto en los Arts.2 num. 2 lit. b de la Ley 1150 de 2007 y Artículos 2.1.1 al 2.2.10 del Dcto.0734 de 2012.

El contrato de obra se encuentra definido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, no obstante está caracterizado con mayor amplitud en el Código Civil, en los artículos 2053 a 2060, aplicables por remisión expresa de los artículos 13 y 32 de la Ley 80 de 1993.

En el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con el artículo 15, numeral 25 del Decreto 249 de 2004, y la Resolución 2039 de 2004, el trámite precontractual, para realizar construcciones, adecuaciones locativas, de mantenimiento, conservación, adecuación, remodelación o restauración, que representen mejoramiento del inmueble y/o de sus instalaciones, requiere obtener previamente el Concepto Técnico y Financiero, emitido por la Dirección Administrativa y Financiera; quién para el efecto ha expedido las instrucciones relacionadas con el trámite del mismo a través de la Circular 000233 del 1 junio 2012.

Aspectos jurídicos a tener en cuenta en el presente proceso de selección:

• La publicidad de todo el proceso se hará en el SECOP a través de las páginas Web www.contratos.gov.co y

www.sena.edu.co (Artículo 2.2.5. Decreto 734 de 2012). La publicación de estos actos y documentos deberá hacerse en la fecha de su expedición o a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.

• Se debe exigir la constitución de la Garantía de seriedad de la oferta (art. 7 Ley 1150/07 y art. 5.1.4.1. Dcto.

0734 de 2012).

• Por su cuantía y condiciones del contrato se debe requerir la constitución de Garantía única de cumplimiento de las obligaciones al contratista, en todos los amparos requeridos por la entidad (art. 7 Ley 1150/07 y art. 5.1.4.2. Dcto. 0734 de 2012).

• En el presente proceso no se involucran directamente bienes o servicios de origen extranjero, por lo cual en

atención a lo dispuesto en el artículo 4.2.4. del Dcto. 0734/12 no se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, sobre CRITERIOS DE PONDERACIÓN favorables a la industria nacional.

• Por tratarse de un proceso de selección abreviada de menor cuantía, debe darse aplicación a los FACTORES

DE DESEMPATE favorables a la industria nacional, señalados en el artículo 4.2.5. del Decreto 0734/12.

Boyacá


Página 5 de 63

• Debe efectuarse la advertencia de que la convocatoria NO se podrá limitar exclusivamente a las MYPES por cuanto de acuerdo al presupuesto oficial del presente proceso de contratación no se cumplen los requisitos y el trámite señalado en el Art. 4.1.2. del Dcto. 0734/12 (ya que esta figura se aplica únicamente en procesos desde el 10% de la menor cuantía hasta USD75.000 para Mypes – es decir, desde $56.670.000 hasta $141.334.500 COP en 2012).

• De conformidad a lo dispuesto en el inciso 2 del Art. 4.2.3. del Decreto 0734 de 2012, por tener el presente

proceso una cuantía s u p e r i o r a USD 125.000 (es decir, s u p e r i o r a $235.558.000 COP en 2012)1

la convocatoria no se podrá limitar a MIPYMES.

• Por tratarse de un contrato de obra se exigirá el Registro único de Proponentes – RUP para efectuar la verificación de las condiciones y requisitos habilitantes de los proponentes (Art. 3.2.3.1. Dcto. 0734 de 2012), así como de la capacidad residual del contratista de acuerdo a lo previsto en el Decreto 1397 del 29 de junio de 2012.

• No podrán participar como oferentes las personas que estén incursas en causales de inhabilidad

o incompatibilidad para contratar; declaración que se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento con la presentación de la propuesta.

• La invitación a las veedurías ciudadanas para que ejerzan el CONTROL SOCIAL se publicará en la Resolución

de Apertura del Proceso.

• El contrato que se derive de este proceso requerirá para su perfeccionamiento: 1-. La suscripción por los intervinientes. Para su legalización: 1-. Registro presupuestal. Y para su ejecución: 1-. Aprobación por parte del SENA de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista. Durante la presente vigencia no se requiere el pago del impuesto de timbre.

• Como requisito adicional para el registro presupuestal el contratista deberá presentar certificación

bancaria donde conste su nombre, NIT y número de cuenta (de ahorros o corriente) en la cual se le efectuarán los pagos. En caso de tratarse de un consorcio o unión temporal, la cual deberá ser abierta a nombre de dicho consorcio o unión temporal, con el NIT que le corresponda como tal.

• El contrato, en los aspectos no pactados expresamente, se regirá por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley

1150 de 2007, Decreto 0734 de 2012, normas civiles y comerciales concordantes, y el pliego de Condiciones.

3. ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACION

3.1. PARTICIPANTES

3.1.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS

Podrán participar personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas en el país, co n capacidad jurídica (objeto, razón social y/o actividad económica registrada concordantes con el objeto contractual, así como las autorizaciones o licencias vigentes para ejecutar las obras requeridas en la presente contratación de acuerdo a la normativa que regule la materia), que no se encuentren incursas en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades contempladas en los artículos 8, 9 y 10 de la ley 80 de 1.993, en la Constitución Política y demás normas concordantes en esta materia de carácter general y especial, como lo son las de economía solidaria, las del Régimen Comercial, mercantil y societario.

3.1.2. CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

En el evento de consorcios y uniones temporales, deberá acreditarse el cumplimiento de las condiciones descritas en los documentos de la propuesta. Los Consorcios o Uniones Temporales podrán estar compuestos por personas naturales y/o jurídicas y además de cumplir con los requisitos generales de los presentes Pliegos de condiciones, estarán sujetos a lo siguiente:

a) Los proponentes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal. Si se trata de Consorcio deberán indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes y las actividades a ejecutar por cada uno de ellos, y en el caso de Uniones Temporales, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad.

1 Información contenida en el Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co

Boyacá


Página 6 de 63

b) Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal deberán presentar el documento de constitución, el cual deberá expresar claramente su denominación, conformación, las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad, e igualmente su deseo de participar en la presentación conjunta de la propuesta y de suscribir el contrato. A su vez, designarán a la persona que actuará como Representante del Consorcio o de la Unión Temporal.

En caso de adjudicación del contrato, el documento de constitución deberá ser suscrito ante Notario con firmas autenticas de los participantes. Adicionalmente el consorcio o unión temporal deberá efectuar el trámite para la obtención del RUT como requisito previo para la suscripción del contrato.

c) Los integrantes del Consorcio responderán solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y, en consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.

d) Los integrantes de la Unión Temporal responderán solidariamente por el cumplimiento de la propuesta y del objeto del contrato, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de sus miembros.

3.2. PRESUPUESTO OFICIAL

La financiación del presente contrato se hará con recursos propios del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

El presupuesto oficial del contrato es la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS mcte ($ 438.674.190). Incluyendo A.I.U., el IVA sobre la utilidad que corresponde a la obra a ejecutar, y todos los costos directos e indirectos. (no incluye el 4xmil)

La propuesta que supere el presupuesto oficial será rechazada. El A.I.U. no podrá exceder del 25%, incluyendo el 5% de contribución por obra pública.

3.3. FORMA DE PAGO El SENA efectuará los pagos en pesos colombianos de la siguiente manera: Pagos parciales de acuerdo al avance de la obra y según el acta de recibo parcial y/o ejecución de obras y recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, y un último pago correspondiente al 100% de ejecución y mantenimiento y recibo a satisfacción de la obra. El contratista debe tener en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por la ley 1106 de 2006, artículo 6, la entidad descontará tanto del valor los pagos parciales como del pago final, la contribución a favor de la nación, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. En todo caso, el pago estará sujeto a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizada de Caja). El contratista está obligado a ejecutar todas las actividades, servicios y obras que resulten necesarias para la ejecución del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en la propuesta o en el resultado de los estudios realizados. De igual forma el Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecución del objeto contractual, sin que para ello el SENA reconozca valor adicional alguno a los precios unitarios pactados.Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este sólo efecto, empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna. De conformidad con la Ley 1106 de 2006, artículo 6 y su Decreto Reglamentario 3461 de 2007, el SENA descontará el 5% del Valor del anticipo, si lo hubiere y de cada cuenta que se cancele al contratista y de cada una de las adiciones si se presentan, hasta completar el 100% del 5% del valor total del Contrato antes de IVA. Este descuento corresponde a la contribución establecida en las mencionadas normas. Los pagos relacionados con el contrato quedan sometidos, además de las condiciones anteriormente previstas, a las siguientes reglas:

2 Información contenida en el SECOP www.contratos.gov.co

• Para la realización de cada uno de los pagos el contratista deberá acreditar previamente encontrarse al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y Riesgos profesionales) y aportes Parafiscales al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda en atención a lo ordenado en el inciso 2º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

• El SENA podrá verificar cada vez que lo considere pertinente, la información relacionada con el cumplimiento del

contratista en su obligación de efectuar aportes al Fondo de la Industria y la Construcción FIC, cuyo paz y salvo deberá acreditarse por parte del contratista cuando se lo requiera el SENA, para cada pago parcial que se vaya a efectuar y al momento de la liquidación del contrato.

• Los pagos se efectuarán dentro de los veinte (20) días siguientes a la presentación del acta de interventoría, la

cual, cuando se requiera por disposición legal, deberá ir acompañada de la respectiva factura expedida por parte del contratista, o a la fecha en que el contratista subsane las observaciones que se le formulen.

• En caso que el contratista esté obligado a expedir factura: si la(s) factura(s) no ha(n) sido bien elaborada(s) o no

se acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. // Todas las demoras que se presente por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

• Todos los impuestos y retenciones que surjan por la celebración, ejecución y liquidación del contrat o corren por

cuenta del contratista. El SENA efectuará a cada pago las retenciones que en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación.

• Todos los documentos de pago, así como cada uno de los pagos, deberán ser avalados previamente por

el interventor del SENA.

• El contratista no ejecutará actividades u obras adicionales o no previstas que generen mayor valor del contrato sin el concepto previo y favorable del SENA, las cuales deberán quedar plasmadas en la respectiva modificación del contrato o contrato adicional, cuando éste se requiera, para lo cual previamente se verificará la existencia de disponibilidad de recursos presupuestales. Cualquier actividad que se realice sin esta autorización será asumida por cuenta y riesgo del contratista, de manera que el SENA no reconocerá su costo.

• Cada pago incluirá el porcentaje que le corresponda por Administración y Utilidad de acuerdo a lo pactado. Para

el pago de los imprevistos se deberán acreditar los mismos por parte del contratista, y deben estar previamente autorizados por la interventoría.

• En todo caso, los pagos antes previstos se sujetarán a los montos aprobados en el programa anual

mensualizado de caja (PAC), de conformidad con lo dispuesto en el estatuto orgánico del presupuesto.

NOTA: El SENA no desembolsará anticipo en la presente contratación.

3.3.1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL El gasto se hará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 22912 del 17 de Octubre del 2012 .

3.4. BUZON DE CORREO ELECTRÓNICO

Para el desarrollo de la presente selección, los proponentes podrán comunicarse con el SENA Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura e informarse de todos los aspectos relacionados con ella o solicitar aclaraciones al buzón de correo electrónico [email protected]

Si un proponente encuentra incongruencias, errores, omisiones o necesita alguna aclaración al contenido del presente pliego de Condiciones, deberá radicar su solicitud escrita dirigida al Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura ó enviarlo al correo electrónico señalado, antes del vencimiento del término para publicar adendas, en caso de no hacerlo se entenderá que no existen dudas y que acepta totalmente las condiciones del pliego de Condiciones.

Si la entidad estima conveniente efectuar aclaraciones o modificaciones al presente pliego de Condiciones, de oficio, o con base en las consultas que se formulen, lo hará siempre mediante ADENDAS , las cuales se comunicarán a través de la página Web del SENA www.sena.edu.co y el SECOP www.contratos.gov.co.

Boyacá


Página 7 de 63

Boyacá


Página 8 de 63

3.5. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El siguiente es el cronograma del presente proceso de selección y el lugar de consulta o presentación de cada actuación:

ACTUACIÓN LUG

AR

FECHA Y HORA

PUBLICACIÓN AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

Página Web del SENA: www.sena.edu.co y en el SECOP

25 Octubre de 2012

PUBLICACIÓN ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS


25 Octubre de 2012

PUBLICACIÓN PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

Página Web del SENA: www.sena.edu.co y en el SECOP www.Contratos.gov.co

25 Octubre de 2012 al 31 de Octubre de 2012

RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE

CONDICIONES

[email protected]

25 Octubre de 2012 al 31 de Octubre de 2012

PUBLICACIÓN RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DEL PROYECTO DE PLIEGO DE

CONDICIONES


1 de Noviembre de 2012

RESOLUCIÓN DE APERTURA DEL PROCESO



PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO


Desde el 1 de Noviembre al 9 de Noviembre de 2012

MANIFESTACIÓN DE INTERES PARA PARTICIPAR EN EL

PROCESO DE SELECCIÓN

Oficina de Contratación del Centro Industrial de Mantenimiento y

Manufactura del SENA Regional Boyacá.

Carrera 12 No. 55 A -51- Sogamoso– Boyacá

Los días 2, 6 y 7 de noviembre de 2012 (horario

de recepción entre las 7:00 a.m y 12m. y desde las 1:30 p.m

hasta las 5:00 p.m.)

SORTEO CUANDO SEAN MÁS DE 10 POSIBLES OFERENTES


Manufactura del SENA Regional

8 de Noviembre de 2012, a las 11:00 a.m.

APERTURA PLAZO RECEPCIÓN PROPUESTAS



Carrera 12 No. 55 A -51- Sogamoso– Boyacá

8 de Noviembre de 2012 (horario de recepción entre las 7:00 a.m y 12m. y desde las 1:30 p.m hasta las 5:00 p.m.)

RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

DEFINITIVO

[email protected]

Desde el 1 al 9 de Noviembre de 2012

AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

DEFINITIVO Y VISITA GUIADA



9 de Noviembre de 2012 a las 10:00 a.m.

FINALIZACIÓN PLAZO PARA LA PUBLICACIÓN DE ADENDAS


Hasta el 13 de Noviembre de 2012

CIERRE RECEPCIÓN PROPUESTAS Y APERTURA PROPUESTAS



Carrera 12 No. 55 A -51- Sogamoso–

16 de Noviembre de 2012 (horario de Apertura

propuestas a las 16:00 horas.)

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA

Del 16 al 20 de Noviembre de 2012

PUBLICACIÓN INFORME DE EVALUACIÓN


Desde el 21 al 23 de Noviembre de 2012

Boyacá


Página 9 de 63

PLAZO PARA SUBSANAR REQUISITOS HABILITANTES

Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA Regional Boyacá

Desde el 16 al 20 de Noviembre de (horario de

recepción entre las 7:00 a.m y 12m. y desde las 1:30 p.m

hasta las 5:00 p.m.)

RECEPCIÓN OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN

[email protected] Desde el 21 al 23 de Noviembre de 2012

ESTUDIO Y RESPUESTA DE OBSERVACIONES A LA

EVALUACIÒN



ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN Y COMUNICACIÓN



SUSCRIPCIÓN CONTRATO Y REGISTRO PRESUPUESTAL


Manufactura del SENA

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la

notificación de la adjudicación

CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE EJECUCIÓN

Oficina de Contratación del Centro Industrial de

Mantenimiento y Manufactura

Dentro del día (1) hábil siguiente al registro

presupuestal 3.6. AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA El aviso de convocatoria pública, en atención al Artículo 2.2.1. del Decreto 0734 de 2012, podrá ser consultado a partir del veinticinco (25) de Octubre de 2012, en la página www.sena.edu.co y en el SECOP www.Contratos.gov.co; o directamente en la Oficina de Contratación del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura, ubicado en la carrera 12 No. 55 A – 51 de la ciudad de Sogamoso. Junto con el aviso de convocatoria pública se publicarán los estudios previos.

3.7. FECHA DE PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES

El proyecto del pliego de Condiciones podrá ser consultado a partir del veinticinco (25) de octubre hasta el treinta y uno (31) de Octubre de 2012, en el SECOP www.contratos.gov.co y www.sena.edu.co o directamente en la Oficina de contratación del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura.

La publicación del proyecto de Pliego de Condiciones no obliga a la entidad a abrir el proceso de selección y su contenido puede ser modificado de acuerdo a lo previsto legalmente.

3.8. RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIE GO DE CONDICIONES El término para presentar observaciones al borrador de Pliego de Condiciones será a partir del veinticinco (25) de octubre hasta el treinta y uno (31) de Octubre de 2012. Las observaciones deben hacerse vía electrónica a la dirección [email protected] dentro del término previsto en el inciso anterior.

El pliego de condiciones definitivo podrá incluir los temas planteados en las observaciones, siempre que se estimen relevantes. En todo caso, la aceptación o rechazo de las observaciones se hará de manera motivada, para lo cual la entidad agrupará aquellas de naturaleza común.

La respuesta a las observaciones se publicará en el SECOP a través de las páginas Web www.sena.edu.co y www.contratos.gov.co, una vez vencido el término de presentación de las observaciones.

3.9. APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

A partir del primero (1) de noviembre de 2012 se considerará abierto el proceso de selección, mediante la expedición de la Resolución de Apertura. En la resolución de apertura se hará la invitación a las veedurías ciudadanas para que efectúen control social al proceso.

3.10. PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINIT IVO

El documento definitivo del pliego de condiciones podrá ser consultado en el SECOP, o directamente en la Oficina de Contratación del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura, ubicado en la carrera 12 No. 55 A-51 de la ciudad de Sogamoso, a partir del primero (1) de noviembre de 2012 hasta el nueve (9) de noviembre de 2012.

El término para presentar observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo será a partir del primero (1) de noviembre de 2012 hasta el nueve (9) de noviembre de 2012 en la audiencia de aclaraciones; las observaciones deben hacerse vía electrónica a la dirección [email protected]

Las observaciones al pliego de condiciones definitivo deben ser presentadas dentro de los términos previstos en el inciso anterior. En todo caso, la aceptación o rechazo de las observaciones se hará de manera motivada, para lo cual la entidad agrupará aquellas de naturaleza común.

La respuesta a las observaciones serán leídas en la Audiencia de Aclaraciones al Pliego de Condiciones Definitivo, cuya acta será publicada en el SECOP a través de las páginas Web www.sena.edu.co y www.contratos.gov.co, dentro del término previsto en el Art. 2.2.5. del Decreto 0734 de 2012.

Boyacá


Página 10 de 63

3.11. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR CON E L FIN DE QUE SE CONFORME UNA LISTA DE

POSIBLES OFERENTES - REQUISITO HABILITANTE -

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la apertura del proceso, o sea únicamente los días dos (2), seis (6) y siete (7) de Noviembre de 2012, en un horario de recepción desde las 7:00 a.m. hasta las 12:00 horas y desde las 13:30 horas a las 17:00 horas, los posibles oferentes interesados en participar en el mismo deberán manifestar su interés con el fin de que se conforme una lista de posibles oferentes.

La manifestación deberá hacerse a través de comunicación escrita, firmada por el proponente o el representante legal de la persona interesada, en la que se señale expresa y claramente su interés en participar, nombre o razón social completa, nombres de las personas que conforman el consorcio o unión temporal si es del caso, número de identificación tributaria (NIT), número telefónico y correo electrónico .

Dicha comunicación deberá recibirse en la entidad dentro del término previsto, físicamente mediante comunicación radicada en la oficina de Contratación del SENA Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura ubicada en la carrera 12 No. 55 A – 51 de la ciudad de Sogamos o.

Esta manifestación de interés en participar es requisito habilitante para la presentación de la respectiva oferta En caso de no presentarse manifestación de interés alguna dentro del término previsto, la entidad declarará desierto el proceso.

El acta de recibo de las manifestaciones de interés será publicado en el SECOP de conformidad a lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 2.2.5. del Decreto 0734 de 2012.

3.12. SORTEO DE CONSOLIDACIÓN DE OFERENTES

En caso que el número de posibles oferentes sea superior a diez (10), el Ordenador del Gasto o su delegado, podrá dar paso al sorteo de consolidación de oferentes para escoger entre ellos un número no inferior a éste que podrá presentar oferta dentro del proceso de selección.

La entidad podrá informar directa y eficazmente a cada interesado inscrito o mediante aviso publicado en el SECOP, sobre la fecha y hora de la audiencia pública de sorteo, en caso de que la misma tenga lugar.

La audiencia de sorteo se realizará el día ocho (8) de noviembre de 2012, a las 11:00 a.m ., en la oficina de contratación del SENA Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura. El acta que resulte de esta audiencia será publicada en el SECOP.

Cuando el número de posibles oferentes sea inferior o igual a diez (10), la entidad deberá adelantar el proceso de selección con todos ellos.

El sorteo se realizará entre los inscritos, mediante el sistema del sorteo con balotas, las que deben estar numeradas con cada uno de los números de radicación de las manifestaciones de interés (asignados de acuerdo al orde n de llegada); las balotas o fichas se depositarán en una bolsa en presencia de los asistentes, previa verificación de conformidad de las mismas; se elegirá entre los asistentes a la persona encargada de sacar las balotas; las primeras diez (10) balotas – debidamente identificadas con número de radicación - en ser extraídas de la bolsa serán las habilitadas para continuar su participación en el proceso.

En caso de realizarse el sorteo de consolidación de oferentes, el plazo señalado en el presente pliego de condiciones para la presentación de ofertas comenzará a contarse a partir del mismo día de la realización del sorteo. 3.13. AUDIENCIA DE ACLARACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIO NES Y VISITA GUIADA

El día Nueve (9) de noviembre de 2012 a las 10:00 a.m., en la Oficina de contratación del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA Regional Boyacá, ubicada en la carrera 12 No. 55 A – 51 de la ciudad de Sogamoso, se celebrará la AUDIENCIA PUBLICA de aclaración de este pliego de Condiciones. SU ASISTENCIA SERÁ VOLUNTARIA. Las solicitudes de aclaración a realizarse por los participantes en la audiencia pública deben presentarse previamente en medio magnético y escrito, y remitidas con mínimo un (1) día de anticipación al correo electrónico [email protected], con el fin de ser leídas durante la audiencia de aclaración. Las observaciones escritas y/o en medio magnético serán entregadas al funcionario designado para tal efecto por el SENA. Lo anterior sin perjuicio de que surjan nuevas aclaraciones en el desarrollo de la audiencia. Se podrá conceder el uso de la palabra por una sola vez al oferente que así lo solicite. Toda intervención deberá ser hecha por una sola persona que represente al oferente, y estará limitada a la duración máxima de diez (10) minutos. Se recomienda a los interesados leer previamente el pliego de Condiciones de manera cuidadosa, completa y detallada, dentro del marco de las normas que regulan el presente proceso, con el fin de evitar desgastes administrativos o interpretaciones equívocas o imprecisas. El participante en esta diligencia deberá tener la representación legal de la firma proponente o estar debidamente autorizado estatutariamente o mediante poder, para lo cual deberá acreditar esta situación por el medio jurídicamente idóneo. Una vez finalizada la audiencia de aclaraciones se realizará una VISITA GUIADA al sitio donde se ejecutará la obra. Las personas que se encuentren interesadas podrán realizar visita a las instalaciones del SENA, en la fecha y hora indicada. La visita guiada será VOLUNTARIA , en todo caso, será responsabilidad de cada uno de los proponentes el conocimiento del sitio en donde se ejecutará el contrato, en consecuencia no se podrán interponer futuras reclamaciones con relación a este aspecto. La visita será guiada por los profesionales del Centro designados para tal efecto por su experticia técnica.”

Boyacá


Página 11 de 63

3.14. TÉRMINO DE PUBLICACION DE ADENDAS, ACLA RACIONES O CORRECCIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

El término para publicar adendas, modificaciones o correcciones al pliego de condiciones definitivos, vence el día trece (13) de Noviembre de 2012. Serán publicadas www.sena.edu.co y en el SECOP www.contratos.gov.co

3.15. FECHA DE APERTURA PARA LA RECEPCIÓN DE PROPUE STAS

El ocho (8) de Noviembre de 2012, en el horario de recepción desde las siete de la mañana (7:00 a.m.) hasta las 12:00 horas y de las 13:30 horas a las 17:00 horas.

No se recibirán propuestas los días sábados, domingos ni festivos, ni por fuera del horario y fecha establecidos en el presente pliego o sus adendas. El plazo de entrega de las propuestas podrá ser prorrogado mediante Adenda hasta por un término igual a la mitad del inicialmente fijado, cuando el SENA lo estime conveniente y pertinente.

3.16. FECHA DE CIERRE PARA LA ENTREGA DE PROPUESTA S

El dieciséis (16) de Noviembre de 2012 hasta las cuatro de la tarde (4:00 p.m.).

No se recibirán propuestas por fuera del término previsto en los presentes pliegos, ni serán tenidos en cuenta aquellos presentados en un lugar diferente al señalado en el presente pliego.

Las propuestas que se presenten después de la hora del día fijado para el cierre de la convocatoria, se considerarán extemporáneas y serán rechazadas.

3.17. LUGAR ENTREGA DE PROPUESTAS

Las propuestas se recibirán únicamente en la Oficina de C o n t r a t a c i o n d e l C e n t r o I n d u s t r i a l d e M a n t e n i m i e n t o y M a n u f a c t u r a u b i c a d o e n l a c a r r e r a 1 2 N o . 5 5 A - 5 1 d e l a C i u d a d d e S o g a m o s o Regional Boyacá, previa radicación en la misma oficina. Las personas a cargo de presentar cada una de las propuestas deberán suscribir en este despacho un acta donde se dejará constancia del orden de llegada de cada una de ellas, así como de la fecha y hora de recepción.

El acta de recibo de las propuestas será publicada en el SECOP de conformidad a lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 2.2.5. del Decreto 0734 de 2012.

El número que se le asigne a cada propuesta servirá para identificarla dentro de las actuaciones que se surtan dentro del proceso.

No se aceptarán propuestas presentadas en sitios o condiciones diferentes del que se ha previsto. En caso de que no se presenten en el lugar señalado en el presente numeral, el SENA no se hará responsable de su apertura o evaluación; la propuesta se entenderá como no presentada.

3.18. APERTURA Y EVALUACION DE PROPUESTAS

La apertura de las propuestas se hará públicamente el día dieciséis (16) de Noviembre de 2012 a las cuatro de la tarde (4:00 p.m.). en la Oficina de contratación del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA Regional Boyacá.

El acta que resulte de esta actuación será publicada en el SECOP, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 2.2.5. del Decreto 0734 de 2012.

A partir de la apertura de las propuestas se dará inicio de la evaluación, la cual será efectuada a partir del dieciséis de Noviembre de 2012 hasta el Vein te(20) de Nov iembre de 2012, término prorrogable si la entidad lo considera necesario de conformidad a la Ley. 3.19. TRASLADO INFORMES DE EVALUACIÓN - OBSERVACION ES DE LOS PROPONENTES – REGLAS DE SUBSANABILIDAD

Una vez concluida la evaluación de las propuestas, la cual se cumplirá dentro de los parámetros contenidos en el presente pliego de condiciones, se pondrán a disposición de los oferentes los informes y resultados de la misma en la Oficina de Contratación del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura, durante tres (3) días hábiles contados a partir del veintiuno (21) de Noviembre hasta el veintitrés (23) de Noviembre de 2012 y estará publicada en el SECOP.

Boyacá


Página 12 de 63

El informe de evaluación señalará los motivos por los cuales cada propuesta fue habilitada o se encuentra no hábil por no contener los requisitos enumerados en el pliego de condiciones, con el objeto de requerir a través de él a los proponentes, para que dentro del término anteriormente previsto , manifiesten sus observaciones y subsanen aquellos requisitos que no afecten la asignación de puntaje y/o que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en el pliego de condiciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.9. del Decreto 0734 de 2012.

Para lo cual hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.2.8. del Decreto 0734 de 2012, el cual señala que será rechazada la oferta del proponente que dentro del término previsto, no responda al requerimiento que hizo la entidad - a través del informe inicial de evaluación - para subsanarla; y que en ningún caso la entidad puede señalar taxativamente los requisitos o documentos subsanables o no subsanables en el pliego de condiciones, ni permitir que se subsane la falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso, así como tampoco que se adicione o mejore el contenido de la oferta.

En el ejercicio de la facultad de presentar observaciones y de subsanar, los proponentes no podrán adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.

El SENA analizará las observaciones presentadas por los proponentes y, si las encuentra de conformidad a la ley, efectuará los ajustes del caso a los informes y resultados de evaluación, siempre y cuando no se haya adjudicado el contrato. Es entendido, que las respuestas a las observaciones que se presenten se reflejarán por el SENA ajustando o no los informes de evaluación y en consecuencia en el acto administrativo de adjudicación, sin que existan obligaciones adicionales en tal sentido.

Los documentos con miras a subsanar la propuesta podrán ser presentados en la Oficina de Contratación del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura, o remitirlos escaneados (legibles) al correo electrónico [email protected] Estos documentos deberán ser recibidos en la entidad a más tardar d e n t r o d e l t i e m p o e s t a b l e c i d o p a r a s u b s a n a r . 3.20. SOLICITUD DE ACLARACIONES E INFORMACIONES A L OS PROPONENTES

Desde el momento de apertura de las propuestas y antes de su adjudicación, dentro del más estricto respeto por el tratamiento igualitario a los proponentes, el SENA podrá solicitar por escrito a todos o a cualquiera de ellos, las aclaraciones o informaciones que estime pertinentes, a fin de despejar cualquier duda que surja de la(s) propuesta(s), sin que por ello pueda el proponente adicionar o modificar las condiciones o características de su propuesta, ni el SENA solicitar variación alguna a los términos de la misma.

En este caso, el SENA se reserva el derecho de analizar las respuestas de los proponentes y de evaluar, a su juicio, si ellas se ajustan a lo solicitado o si, por el contrario, sobrepasan el alcance de la respectiva petición de aclaración. De todas maneras, el SENA tomará de las aclaraciones de los proponentes, únicamente los aspectos que satisfagan su interés de aclaración. Si las aclaraciones solicitadas a los proponentes se encuentran ajustadas a la ley, a los respectivos pliegos de condiciones y a la solicitud de aclaración efectuada por la entidad, serán tenidas en cuenta dentro de los informes de evaluación. Así mismo, podrá hacer visitas a las instalaciones de los proponentes y verificar la información suministrada en la propuesta.

3.21. ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN

El proceso de selección abreviada de menor cuantía se adjudicará por el ordenador del gasto mediante Acto Administrativo motivado el veintiséis (26) de Noviembre de 2012.

El acto de adjudicación será publicado en el SECOP.

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.

Sin perjuicio de las potestades a que se refiere el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, en aquellos casos en que la entidad declare la caducidad del contrato y se encuentre pendiente de ejecución un porcentaje igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del mismo, se podrá contratar al proponente calificado en el segundo lugar en el proceso de selección respectivo, previa revisión de las condiciones a que haya lugar.

Boyacá


Página 13 de 63

3.22. VALIDEZ DE LA OFERTA

El proponente deberá indicar el término dentro del cual la entidad puede considerar válida su propuesta, dicho término empezará a contarse desde la fecha fijada para el cierre de la presentación de propuestas y no podrá se r inferior a noventa (90) días calendario. En el evento en que sea prorrogada la fecha de presentación de propuestas, la validez de la propuesta deberá ser mínimo de noventa (90) días calendario, contados a partir del nuevo día de cierre previsto con ocasión de la prórroga.

El proponente que resulte favorecido con la adjudicación de la presente Selección Abreviada, deberá mantener la oferta hasta la fecha de suscripción del contrato, presentando la ampliación de su vigencia si la entidad lo requiere, de no presentarse se entenderá que se aceptará la ampliación de la misma.

En caso de que el proponente no indique el término de validez de la propuesta, la entidad la considerará válida hasta el día de vencimiento de la garantía de seriedad de la propuesta (éste se presumirá por noventa (90) días calendario).

3.23. OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO.

En atención al Artículo 2.2.10. del Dcto. 0734 de 2012 cuando de conformidad con la información a su alcance la entidad estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador, recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones.

Procederá la recomendación de continuidad de la oferta en el proceso de selección, cuando el valor de la misma responde a circunstancias objetivas del proponente y su oferta, que no ponen en riesgo el proceso, ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de que se adjudique el contrato a dicho proponente.

4. INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES

4.1. CONTENIDO Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

4.1.1. REQUISITOS HABILITANTES

La propuesta deberá cumplir los siguientes requisitos habilitantes. En caso de que ello no ocurra la propuesta será declarada no habilitada, y si no son subsanados los requisitos habilitantes dentro del término previsto en el presente pliego de condiciones, la propuesta será rechazada.

4.1.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA

Es importante recordar que la MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR señalada en el numeral 3.13. del presente pliego es también un requisito habilitante para la presentación de la propuesta en los procesos de selección abreviada de menor cuantía como éste (Art. 3.2.2.1. Dcto. 0734 de 2012).

A) CARTA DE PRESENTACIÓN (FORMATO NO. 1) : El proponente debe dirigir una comunicación al SENA, en la que expresamente presente su propuesta y manifieste su interés de suscribir el contrato en el evento que le sea adjudicado.

La carta de presentación de la propuesta, según FORMATO NRO. 1 anexo, deberá ser firmada por el Representante Legal del Proponente o por la persona designada para representar al consorcio o unión temporal, indicando nombre, cargo, documento de identidad.

En ella deberá constar una declaración bajo juramento de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad de que tratan los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y demás normas legales pertinentes.

Los oferentes deberán suscribir el modelo suministrado en el FORMATO NRO. 1. Cualquier anotación, aclaración o condicionamiento se tendrá por no escrita.

La falta de carta de presentación de la oferta, o la presentación de la carta sin firma, o firmada por perso na distinta a su Representante Legal o a quien legalmente tenga la facultad de comprometer al proponente, serán causales de rechazo de la propuesta.

B) CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP: En el cual se acredite que está clasificado como CONSTRUCTOR en las especialidades y grupos requeridos por la entidad, de acuerdo a lo señalado en el Art. 6 Ley 1150 de 2007 y el Decreto 0734 de 2012. La certificación expedida por la Cámara de Comercio es plena prueba de la calificación y clasificación del proponente y de los requisitos habilitantes que en ella constan.

Boyacá


Página 14 de 63

El RUP deberá haber sido expedido con una antelación no mayor a sesenta (60) días calendario contados retroactivamente desde la fecha de cierre de este proceso, y encontrarse vigente y en firme al momento de la evaluación.

El proponente deberá cumplir como mínimo con uno de los dos siguientes requisitos:

i. Estar inscrito en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, clasificado en la

siguiente especialidad y grupo:

ACTIVIDAD ESPECIALIDAD GRUPO

Constructor 04. Edificación y obras de urbanismo

05. parques, obras de urbanismo, paisajismo y complementarias

ii. Estar inscrito en la siguiente actividad CIIU:

4520 Construcción de edificios completos o partes, obras de ingeniería

En caso de propuestas presentadas en consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá estar inscrito como CONSTRUCTOR y deberán acreditar la inscripción, clasificación y calificación de alguna de las especialidades y grupos señalados en el pliego de condiciones.

C) CAPACIDAD RESIDUAL PARA EL CONTRATO DE OBRA : El propósito de la capacidad residual es evaluar la habilidad del proponente para cumplir con sus obligaciones durante el término del contrato para el cual presenta la propuesta, especialmente los compromisos financieros.

El proponente deberá acreditar, a la fecha del cierre del plazo para la presentación de las propuestas, una capacidad residual como constructor de por lo menos 774 SMLMV.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 1150 de 2007 y el numeral 1 del Artículo 6.1.1.2 del Decreto 734 de 2012 (modificado por el Decreto 1397 de 2012), la Capacidad Residual para el contrato de obra es el resultado de restar al indicador financiero capital de trabajo 3 del proponente a 31 de diciembre del año anterior a la fecha de presentación de la propuesta (en este caso 2011), acreditado y registrado en el CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP, los saldos de los contratos de obra que a la fecha de presentación de la propuesta el proponente directamente , y a través de sociedades de propósito especial, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente participe, haya suscrito y se encuentren vigentes, y el valor de aquellos que le hayan sido adjudicados, sobre el término pendiente de ejecución de cada uno de estos contratos. El término pendiente de ejecución deberá ser expresado en meses calendario.

K RESIDUAL = CAPITAL DE TRABAJO – (SALDOS CTOS DE OBRA VIGENTES + [CTOS ADJUDICADOS / TÉRMINO PENDIENTE DE EJECUCIÓN])

Para calcular los saldos de los contratos a que hace referencia el inciso anterior cuando el contratista sea una sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal en los cuales el proponente participe, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación del proponente en la respectiva sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal.

Si el proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se verificará la capacidad residual de cada uno de sus integrantes la cual será calculada con base en lo establecido en el presente numeral. Para determinar la capacidad residual del proponente plural, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación de cada integrante en la respectiva sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal.

Para obtener la información para aplicación de la fórmula para obtener Capacidad Residual de obra se tendrá en cuenta la siguiente información, obtenida a partir del Formato nro. 3 que se adjunta en el pliego para tal fin:

• El saldo del valor total (incluidas las adiciones y el IVA) de los contratos que se encuentren suspendidos y de los

que tienen prevista una fecha de terminación con posteridad a la fecha de cierre del plazo para la presentación de propuestas en el presente proceso. En el caso de haber sido contratados en consorcios, uniones temporales o cualquier otra modalidad de asociación, únicamente se tendrá en cuenta el valor correspondiente al porcentaje de participación en los mismos.

• El valor total (incluido el IVA) de los contratos adjudicados o suscritos, aunque a la fecha de cierre del plazo para

la recepción de propuestas en el presente proceso no tengan acta de inicio u orden de iniciación. En el caso de haber sido adjudicados o suscritos por consorcios, uniones temporales o cualquier otra modalidad de asociación, únicamente se tendrá en cuenta el valor correspondiente al porcentaje de participación en los mismos.

La no presentación de la relación de contratos adjudicados o en ejecución en el FORMATO NRO. 3 inhabilitará la propuesta.

3 CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE

Boyacá


Página 15 de 63

El FORMATO NRO. 3 deberá ser presentado dentro de la propuesta en medio físico y en medio magnético en Excel.

D) ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGA L: En el evento en que el oferente sea una PERSONA JURÍDICA deberá presentar acreditación de su Existencia y Representación Legal, a través de certificación VIGENTE, y expedida por la autoridad u organismo competente de su domicilio principal (por ejemplo, el Certificado de Existencia y Representación Legal emitido por la Cámara de Comercio de la Jurisdicción, o en aquellos casos en los cuales no debe inscribirse en Cámara de Comercio podrá aportar la certificación de la Superintendencia que lo regula, etc.).

Las personas legalmente obligadas a inscribirse en el Registro Mercantil, ya sean naturales o jurídicas, deberán presentar matrícula mercantil . Por ello se requiere igualmente que la matrícula mercantil debe estar renovada tanto para el proceso como para la firma del Contrato.

En todo caso, el documento jurídicamente idóneo con el que se acredite la existencia y representación legal debe estar vigente, haber sido expedido con una antelación no mayor a sesenta (60) días calendario contados retroactivamente desde la fecha de cierre de este proceso de Selección. En el evento en que la fecha de cierre sea prorrogada, se contará retroactivamente a partir de la primera fecha de cierre.

En dicho documento debe constar el nombre, NIT, domicilio, representación legal, duración de la persona jurídica (en caso de serlo) y la facultad del representante legal para suscribir el contrato.

En el caso en que el representante legal de la firma proponente tenga alguna limitación para suscribir la oferta o el contrato, se deberá anexar copia certificada del Acta de la Junta o Asamblea de Socios por la cual se le exima o levante la limitación aludida.

En dicho documento debe constar que la capacidad del oferente se circunscribe al desarrollo de la actividad prevista en su objeto social, que el objeto social esté directamente relacionado con el objeto contractual del presente proceso (art. 99 Co.Co.), y que el oferente, así como cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal, se constituyeron por lo menos con un (1) año de anterioridad a la presentación de la oferta. Igualmente, deberá acreditar que su duración no es inferior al plazo del contrato y un (1) año más , contado a partir de su suscripción (art. 6 inciso 2 de la Ley 80 de 1993).

Si el oferente es una PERSONA NATURAL no obligada a estar inscrita en el registro mercantil, deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía y certificado de anteced entes disciplinarios.

Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá presentar de manera independiente los anteriores documentos, con los requisitos señalados en este numeral.

Este documento hace parte de la verificación jurídica.

E) ACTA DE AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA O JUNTA DE S OCIOS: En el caso en que el representante legal del proponente tenga alguna limitación para suscribir la oferta o el contrato, según lo indicado en los documentos que acrediten legalmente su Existencia y Representación Legal, se deberá anexar el original o copia certificada del Acta de la Junta o Asamblea de Socios por la cual se le exima o levante la limitación aludida.

Si la oferta es presentada por un consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros deberá presentar de manera independiente el anterior documento, en proporción a su participación.


F) GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA : De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5.1.4.1. y 5.1.7.1. del Decreto 0734 de 2012, para responder por la seriedad de la propuesta, el proponente deberá constituir a favor del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”, Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura Regional Boyacá NIT: 899999034-1, c o n l a s i g u i e n t e d i r e c c i ó n : C a r r e r a 1 2 N o . 5 5 A – 5 1 S o g a m o s o ( B o y a c á ) una garantía consistente en una póliza expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para operar en Colombia cuya póliza matriz debe corresponder a las que se otorgan a favor de Entidades Públicas.

La garantía de seriedad de la oferta cubrirá la sanción derivada del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos:

• La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. • La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los pliegos

para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses.

• La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

• El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.

Boyacá


Página 16 de 63

El valor de esta garantía no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado en el presente proceso, y su vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la ofer ta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual; para tal efecto la garantía se constituirá con un término mínimo de dos (2) meses contados a partir de la fecha de cierre para la presentación de las propuestas.

En el evento en que sea prorrogada la fecha de cierre del proceso de selección, la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta deberá cobijar los días que se hayan adicionado en el cronograma, contados a partir del nuevo día de cierre previsto con ocasión de la prórroga.

La suficiencia de esta garantía será verificada por la entidad contratante al momento de la evaluación de las propuestas

La no presentación de la garantía de seriedad de fo rma simultánea con la oferta será causal de rechaz o de e sta última .

En el evento de presentación conjunta de propuestas, la garantía de seriedad deberá expedirse a nombre de todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal según el caso.

Se deberán adjuntar los originales del documento correspondiente y del comprobante de pago.

Si se declara desierta la contratación, las garantías podrán ser devueltas a los proponentes al comunicarse dicha decisión.

Al adjudicatario del contrato se le podrá devolver la garantía de seriedad de la propuesta, cuando esté perfeccionado el contrato respectivo. A los demás proponentes, se les podrá devolver dentro del mes siguiente a la adjudicación.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término señalado por el SENA, para tal fin, quedará a favor de ésta, en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados depósitos o garantías.

Cuando la Póliza de Seguros no sea expedida con los requerimientos del presente pliego de Condiciones, el proponente deberá remitir las modificaciones del caso, dentro del plazo que señale el SENA para subsanar la propuesta, so pena de rechazo de la misma; de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1668 del Código de Comercio (modificado por el artículo 82 de la Ley 45 de 1990).

G) DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL (FORMATO NRO. 2) : Cuando el proponente sea un consorcio o unión temporal, deberá presentar el acta de constitución, señalando los términos y extensión del acuerdo celebrado (porcentaje de participación para uniones temporales), así como la designación de la persona que los representará. Para éstos efectos, deberá seguir el modelo del FORMATO NRO. 2, según corresponda a unión temporal o consorcio.

En el formato deberá expresar claramente su denominación, conformación, las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, el grado de participación de cada uno de sus integrantes y su responsabilidad. Igualmente su deseo de participar en la presentación conjunta de la propuesta y de suscribir el contrato, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.


NOTA: En caso que el consorcio o unión temporal sean seleccionados como contratistas, como requisito previo para la suscripción del contrato, y con el fin de cumplir sus obligaciones tributarias, deberán tramitar su respectivo registro único tributario RUT y en consecuencia obtener el NIT del consorcio o unión temporal.

H) CERTIFICACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIG ACIONES PARAFISCALES, APRENDICES Y PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL : Para dar cumplimiento a lo previsto en las Leyes 789 de 2002 (Art. 50) y 1150 de 2007 (Art. 23) y demás normas que lo complementen, modifiquen o adicionen, el proponente deberá acreditar que se encuentra al día a la fecha de cierre del plazo para la presentación de propuestas con el pago de los aportes parafiscales generados de sus nominas de sus empleados con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, así como el Fondo de la Industria de la Construcción FIC.

En caso tal que NO se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales o a contratar aprendices por algún periodo, deberá indicar dicha circunstancia, especificando la razón y los periodos exentos.

Igualmente todo proponente que tenga resoluciones de cobro (actos administrativos en firme) por concepto de aportes parafiscales, Fondo de la Industria de la Construcción FIC, incumplimiento de contrato de aprendizaje o multas impuestas por el Ministerio de Trabajo, no podrá participar, salvo que exista acuerdo de pago suscrito y al día ante la regional respectiva del SENA previo al cierre del proceso.

Si el proponente es una persona natural la acreditación de este pago se hará mediante declaración juramentada.

Boyacá


Página 17 de 63

Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicas, deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a seis (6) meses anterior a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento.

En todo caso el SENA se reserva la revisión de las últimas cinco vigencias respecto de los pagos mensuales de aportes con destino a la Entidad, tanto para personas jurídicas como para personas naturales y confrontará la información con las certificaciones que se acrediten en las mismas vigencias.

Cuando el proponente sea un Consorcio o una Unión Temporal, cada una de las personas naturales o jurídicas que lo integran deberá certificar que se encuentra en cumplimiento de la anterior obligación al momento de iniciación del proceso de selección, y en el evento de resultar adjudicatarios, al momento de suscribir el contrato correspondiente.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberán manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo.

Cuando la certificación de pago de aportes allegada con la propuesta, se encuentre suscrita por el revisor fiscal del proponente o de cada uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, deberá allegar copia de la tarjeta profesional del contador público responsable de la suscripción de dicha certificación y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores.

Si verificada la Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios del revisor fiscal responsable de la suscripción de la certificación de aportes, se establece que no se encuentra vigente la inscripción o registra antecedentes disciplinarios que le impidan ejercer su profesión, dará lugar a que la propuesta sea evaluada como INHABILITADA JURÍDICAMENTE.


NOTA: De acuerdo a la Circular emitida por la Procuraduría General de la Nación y a la Ley, no se permite que el contratista seleccionado realice la prestación de los servicios o trabajos contratados con el SENA por medio de las denominadas Cooperativas de Trabajo Asociado.

I) REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT : Los proponentes y cada uno de sus integrantes si el mismo es un consorcio o una unión temporal deberán aportar copia vigente del Registro Único Tributario - RUT expedido por la DIAN, con el cual se acredite que la actividad económica inscrita está directamente relacionada con el objeto de la presente contratación.


J) CERTIFICACIÓN DE SU TAMAÑO EMPRESARIAL : los proponentes deben presentar en la propuesta una certificación expedida por el contador público o revisor fiscal, según sea el caso, en la que se señale su tamaño empresarial (condición de micro, pequeña o mediana empresa), de conformidad con el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011 y las normas que lo reglamente, con el fin de poder acceder a los beneficios o condiciones preferenciales de cada una de ellas. Esta certificación debe estar acompañada de la copia de la tarjeta profesional del contador o revisor fiscal y del certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores.


NOTA: Para los consorcios y las uniones temporales: cada una de las personas naturales o jurídicas que los conforman deberán presentar en forma independiente cada uno de los documentos relacionados anteriormente, salvo aquellos casos en que expresamente se permita que una sola de las partes lo acredite.

4.1.1.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA

El proponente deberá acreditar:

A. A TRAVÉS DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP: como mínimo 200.oo puntos como constructor .

De acuerdo a lo previsto en el Artículo 2.2.7. del Decreto 0734 de 2012, para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica.

En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante será la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan, de manera proporcional a su participación en el mismo, salvo que

Boyacá


Página 18 de 63

el pliego de condiciones señale un tratamiento distinto en razón al objeto a contratar. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando estos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993.

En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno de los socios escindidos, y se contabilizará según se disponga en los respectivos pliegos de condiciones del proceso.

4.1.1.3. CAPACIDAD FINANCIERA El proponente deberá acreditar a través del Registro Único de Proponentes - RUP como mínimo una capacidad financiera de 300 puntos como constructor .

En caso de unión temporal o consorcio, al menos uno de los consorciados deberá reunir este requisito. No se acumularán las capacidades financieras de los miembros de los consorcios o las uniones temporales.

4.1.1.4. CAPACIDAD TÉCNICA

El proponente deberá acreditar a través del Registro Único de Proponentes - RUP como mínimo una capacidad técnica de 100 puntos como constructor .

En caso de unión temporal o consorcio, al menos uno de los consorciados deberá reunir este requisito. No se acumularán las capacidades técnicas de los miembros de los consorcios o las uniones temporales.

4.1.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESCOGENCIA

4.1.2.1. PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta deberá ser presentada en el FORMATO NRO. 4 que para tal efecto se adjuntó en el presente pliego, de manera clara, detallada y expresa, señalando todos los aspectos que sean factor de escogencia, comparación y ponderación.

Los criterios técnicos que la entidad utilizará en el presente proceso, son:

A. Experiencia específica del proponente:

Se entiende por Experiencia Específica del Proponente, aquella directamente relacionada con el objeto a contratar, que de acuerdo con las necesidades de la entidad pretende satisfacer, permite a la entidad valorar la idoneidad de los proponentes en exceso de la mínima habilitante.

Es decir, para el caso concreto la experiencia específica es únicamente la participación o ejecución de actividades directamente relacionadas con el objeto contractual: ejecución de construcciones, obras, mantenimientos o adecuaciones de obra, para el sector público o privado.

La anterior experiencia debe estar soportada en mínimo una (1) y máximo cinco (5) certificaciones de contratos ejecutados y terminados de los últimos diez (10) años ; contados hasta la fecha límite para la presentación de propuestas. Dichas certificaciones deberán cumplir (de acuerdo al formato suministrado en el pliego de condiciones) con lo siguiente:

a) El proponente deberá acreditar experiencia mínima de cuatro (4) años en el desarrollo de construcciones,

obras, mantenimientos o adecuaciones de obra.

b) La sumatoria de estas certificaciones de experiencia debe acreditar un valor igual o superior a 774 S.M.M.L.V. Para efectos de calcular el valor de los contratos en SMMLV, se tomará el correspondiente a la

vigencia 2012.

• Para los contratos certificados, cuya ejecución haya iniciado con anterioridad a la fecha a partir de la cual se cuente el término de los diez (10) años , se contabilizará el valor ejecutado que se acredite dentro del plazo establecido.

• Por valor ejecutado del contrato se entenderá el valor pagado al contratista.

• Cuando las certificaciones de experiencia incluyan otras labores u objetos desarrollados bajo el

mismo contrato, solo se tendrá en cuenta el valor correspondiente al de las construcciones, obras, mantenimientos o adecuaciones de obra; por lo tanto, en estos casos, las certificaciones deben diferenciar explícitamente el valor que corresponda a esta actividad.

Boyacá


Página 19 de 63

• Sólo se tendrán en cuenta las primeras cinco (5) certificaciones relacionadas con sus documentos de soporte aun cuando se aporte un número superior al requerido.

• En atención a lo dispuesto en el Artículo 2.2.7. del Decreto 0734 de 2012, para efectos de habilitar

un proponente, la experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica.

En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante será la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan, de manera proporcional a su participación en el mismo. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando estos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7° de la Ley 80 de 1993.

En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno de los socios escindidos, y se contabilizará según se disponga en los respectivos pliegos de condiciones del proceso.

• Como soporte de la información suministrada por el proponente, se deberán anexar las

certificaciones expedidas por las entidades que contrataron el servicio o la obra, las cuales deberán contener, como mínimo, la siguiente información:

� Nombre y NIT de la empresa contratante � Nombre del contratista � Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal, se debe señalar el nombre de quienes lo

conformaron, adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. De no informarse dicho porcentaje la certificación no será tenida en cuenta.

� Número del contrato � Objeto del contrato y/o actividades que permitan acreditar de manera explícita la experiencia

requerida: descripción de las actividades u obras ejecutadas. � Fecha de suscripción (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año). Las

fechas contractuales de suspensión y reanudación del plazo de ejecución, cuando este haya sido suspendido.

� Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año) � Valor total del contrato � Valor ejecutado del contrato � Cargo y firma de quien expide la certificación. � Firma del funcionario competente.

• Cada contrato acreditado se analizará por separado; en caso de presentar certificaciones que

incluyan contratos adicionales al principal, el valor adicional se sumara al valor del contrato u orde n principal, quedando esta como una sola certificación.

• Para efectos de calcular el valor de los contratos en SMMLV, se tomará el correspondiente a la vigencia

2012.

• Si el oferente presenta la documentación exigida en este numeral, sin el lleno de los requisitos exigidos, la entidad lo requerirá para que dentro del término establecido en el pliego de condiciones, proceda a subsanarla.

• Si se presenta información sobre contratos suscritos en dolares, el valor se convertirá a moneda nacional

(pesos colombianos) utilizando para esta conversión la TRM vigente para los compromisos internacionales de Colombia MIPYMES (consultar en el Portal Único de Contratación en la página web www.contratos.gov.co)

Vigente para el año 2012 Valor del dólar COL$/US$ $1.884,46

• No se aceptan certificaciones de construcciones, obras, mantenimientos o adecuaciones de obra, de

Proyectos propios.

• En el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su verificación, el proponente deberá anexar a la propuesta copia del contrato o de los documentos soportes que sean del caso, que permita tomar la información que falte en la certificación, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

� Si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal se podrá acreditar el porcentaje

de participación mediante copia del acuerdo respectivo. � La fecha de iniciación de la ejecución del contrato se podrá acreditar con la copia del acta

de iniciación, de la orden de iniciación o con el documento previsto en el contrato.

Boyacá


Página 20 de 63

� La fecha de terminación de la ejecución del contrato, se podrá acreditar con copia del acta de recibo final a satisfacción, acta de liquidación o con el documento previsto para tal efecto en el contrato.

• En ningún caso se aceptarán los documentos de soporte sin la certificación correspondiente, en cuyo caso

no se tendrá en cuenta el contrato respectivo sin la certificación de experiencia.

• La no presentación de la(s) certificación(es) que acredite(n) la experiencia será motivo para que la propuesta sea INHABILITADA TÉCNICAMENTE, so pena de rechazo en caso de no subsanarse dentro del término previsto en el pliego de condiciones.

• El SENA se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la

información aportada por el proponente y a fin de corroborar la misma, podrá solicitar documentación adicional que considere conveniente. Lo anterior, sin perjuicio de que el proponente sea el responsable de subsanar oportunamente su propuesta. En ejercicio de esta facultad, los proponentes no podrán complementar, mejorar o modificar su oferta, ni acreditar hechos ocurridos con posterioridad al cierre del presente proceso.

• La documentación presentada por el proponente debe expresar los datos de forma clara e inequívoca de tal

forma que la entidad no tenga que realizar deducciones o inferencias de su contenido.

• La experiencia se contará en años y las certificaciones que correspondan a un mismo periodo NO serán acumulables. (Es decir, contratos ejecutados simultáneamente solo valen por uno).

B. Experiencia específica del equipo de trabajo calificado:

Será obligación del contratista suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las mismas a satisfacción del SENA, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requiera. Cuando a juicio de la interventoría, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el contratista procederá a contratar el personal necesario y la mano de obra calificada que se requiera sin ningún costo adicional para el SENA.

La experiencia específica del equipo de trabajo calificado, es aquella que se debe acreditar en la propuesta con base en el personal mínimo exigido para coordinar la obra, y que esté directamente relacionada con las actividades que desarrollarán en la ejecución contractual y que permite a la entidad valorar la idoneidad de aquel.

El proponente deberá acreditar experiencia mínima de tres (3) años para cada uno d e las personas que ofrezca dentro de su equipo de trabajo calificado, mediante la presentación de mínimo una (1) y máximo cinco (5) certificaciones de contratos de construcciones, obras, mantenimientos o adecuaciones de obra, suscritos y terminados, y adjuntar la documentación que soporte el requerimiento señalado en el siguiente cuadro.

Sólo se tendrán en cuenta las primeras cinco (5) certificaciones relacionadas con sus documentos de soporte aun cuando se aporte un número superior al requerido.

El equipo de trabajo calificado mínimo que se requiere para el desarrollo de la obra debe estar conformado por tres (3) personas experimentadas que cumplan con el siguiente perfil:

Cargo Nivel educativo Experiencia

a) Residente de obra

Ingeniero civil, arquitecto o profesión afín a la construcción y debidamente reglamentada por el

Gobierno Nacional, con matrícula profesional vigente.

Experiencia de mínimo tres (3)

años.

b) Tecnólogo en Obras Civiles o construcción

Título como tecnólogo en obras civiles o en construcción, con matrícula profesional vigente.


años.

c) Maestro de Obra

N/A – no requiere tarjeta ni matrícula profesional.


años.

• Resulta necesario que TODOS los miembros del equipo cumplan con los mínimos de formación educativa y experiencia requeridos.

• Para la acreditación de este Recurso Humano el proponente deberá anexar las HOJAS DE VIDA

del personal experto con los soportes correspondientes que acrediten los estudios y experiencia solicitada en este proceso, (Títulos académicos, certificaciones laborales). Las certificaciones laborales deberán señalar las funciones ejecutadas por la persona que conforma el equipo de trabajo.

Boyacá


Página 21 de 63

• Se requerirá acreditar y anexar copia de la TARJETA PROFESIONAL , matrícula profesional o inscripción en el registro profesional respectivo, en el caso de aquellas profesiones que así lo requieran por la Ley para su ejercicio.

• La Experiencia Profesional exigida se contará desde la fecha de Grado o a partir de la fecha de terminación

y aprobación del pensum académico de educación superior, en caso de acreditarse esta última, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 229 del Decreto Legislativo 019 de 2012; salvo lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 843 de 2003 para el ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, en la cual la experiencia profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, respectivamente.

• La experiencia se contará en años y las certificaciones que correspondan a un mismo periodo NO serán

acumulables. (Es decir, contratos ejecutados simultáneamente solo valen por uno).

• La presentación de los profesionales y expertos requeridos en el cuadro anterior es un requisito mínimo, y por lo tanto si no cumple los requisitos previstos, ni acredita la formación y experiencia específica mínima requerida, la propuesta será INHABILITADA TÉCNICAMENTE, so pena de rechazo en caso de que no sea subsanada dentro del término previsto en el pliego de condiciones.

• El proponente deberá acreditar la experiencia del equipo de trabajo calificado mediante la presentación de

las respectivas Certificaciones de experiencia que deberán contener la siguiente información:

� Fecha de la certificación � Nombre de la entidad que reporta y número de identificación (NIT o documento que haga sus veces

conforme a la ley) � Dirección y teléfono de la persona natural o jurídica contratante � Nombre, número de identificación y cargo de la persona competente que reporta la información. � Nombre de la persona natural o jurídica proponente y número de identificación (NIT o documento que

haga sus veces conforme a la ley) � Número del contrato, si lo tiene. � Las fechas contractuales de iniciación, terminación y recibo final a satisfacción. � Objeto del contrato. � Valor del contrato. � Indicador de cumplimiento del contrato. � Firma del funcionario competente. � Porcentaje de participación de los integrantes de consorcio o unión temporal, en el caso de contratos

ejecutados bajo estas figuras asociativas. De no informarse dicho porcentaje la certificación no será tenida en cuenta.

• Solo se tendrán en cuenta las certificaciones de experiencia expedidas por entidades públicas o privadas.

No se aceptarán certificaciones expedidas por personas naturales.

• Para el caso de certificaciones expedidas por el mismo proponente a los Profesionales que se incluyen en la propuesta se deberá respaldar la certificación con copia del Contrato que ejecutó el Proponente con el contratante correspondiente y copia del contrato laboral o civil con el profesional certificador. De no anexarse este documento la certificación respectiva no será tenida en cuenta.

• Competencia para firma de certificaciones:

� Para contratos públicos, el ordenador del gasto de la entidad o el funcionario competente. � Para contratos privados suscritos con personas jurídicas, el representante legal o la persona delegada o

autorizada para suscribirlo. � No se aceptarán certificaciones de experiencia suscritas por supervisores o interventores externos a la

Entidad contratante. � No se aceptan certificaciones de experiencia en construcción, estudios y/o diagnósticos

de caracterización sectorial de Proyectos propios. � No se aceptarán certificaciones de contratos en donde se acredite que el servicio o la obra se realizó

por intermedio de una cooperativa de trabajo asociado.

• El contratista se obliga a mantener en el proyecto, durante la ejecución de los trabajos y hasta la entrega final y recibo del Contrato de obra, el perfil del personal ofrecido en su propuesta y aprobado por el SENA, necesario para el desarrollo del mismo.

• El residente de obra deberá estar suficientemente facultado para representar al contratista ante la

interventoría del SENA en todo lo relacionado con el desarrollo, ejecución y cumplimiento del Contrato.

Boyacá


Página 22 de 63

• El SENA, se reserva el derecho de exigir al contratista durante la ejecución, por escrito, el remplazo de cualquier persona vinculada a la obra, sin que éste tenga derecho a elevar ningún reclamo al respecto.

• Una vez el SENA adjudique el contrato de obra, el adjudicatario y/o contratista NO PODRÁ MODIFICAR EL

PERSONAL PROPUESTO, es decir, ÉSTE NO PODRÁ SER CAMBIADO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante la interventoría y el SENA, para su evaluación y posterior autorización, y en todo caso deberá ser remplazado por otro profesional del mismo ramo con las mismas condiciones profesionales o superiores a las exigidas dentro del presente proceso. La no observancia de este requisito se considerará como incumplimiento del contrato, con todos los efectos legales que de ello se deriven y afectando la Garantía Única de Cumplimiento.

• Sin perjuicio del personal profesional mínimo exigido, el proponente que resulte seleccionado deberá

garantizar el personal suficiente de profesionales de apoyo, técnico y administrativo, además de los obreros, a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con su propia organización; por tanto los proponentes deben tener en cuenta todo el personal que requieran al calcular el valor de la propuesta teniendo en cuenta que el contrato será adjudicado a todo costo y no se reconocerán sumas distintas a las expresamente pactadas.

• El proponente que ofrezca personal con títulos académicos de pregrado otorgados en el exterior, deberá

acreditar la convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional (para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos). Para los títulos de Postgrado (especializaciones, maestrías y doctorados), bastará la consularización ó apostille según el caso del título de Postgrado respectivo, debidamente otorgado por la Universidad o Institución respectiva, tal como lo exige el parágrafo primero del artículo 7 de la ley 842 de 2003.

• Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma Español deberán

presentarse acompañados de una traducción oficial a dicho idioma. Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 65 y 259 del Código de Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

B.1. CARTAS DE COMPROMISO: El personal del equipo coordinador exigido en el presente proceso, deberá manifestar mediante una carta original dirigida por cada uno de ellos al SENA, su compromiso de prestar sus servicios al proponente por el plazo y en los términos y condiciones previstos en el pliego de condiciones (y sus Anexo Técnicos), en caso de que fuere favorecido con la adjudicación del contrato; diligenciando el Formato que se incluya en el pliego para tal fin (FORMATO NRO. 6). Las cartas deberán presentarse firmadas por los profesionales.

La valoración del equipo de trabajo calificado se realizará únicamente sobre aquel que ejecutará el contrato, de acuerdo a las cartas de compromiso presentadas.

El SENA verificará que el equipo de trabajo calificado presentado esté en capacidad real y efectiva de cumplir con la carga y plan de trabajo de la construcción.

4.1.2.2. PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica debe contener lo siguiente:

A. DOCUMENTOS DE ORDEN ECONÓMICO (valor de la pro puesta):

El proponente deberá diligenciar el FORMATO NRO. 5 que se estableció en el pliego de condiciones para el efecto. Al diligenciar el formato, el proponente no podrá adicionar, modificar, suprimir o alterar los componentes ni su descripción, unidades o cantidades, ni el Formato mismo, pues esta información se requiere para la comparación de las propuestas.

Los valores señalados en el formato no podrán contener decimales. El Proponente deberá ajustar al peso. En caso contrario, el SENA, efectuará dicho ajuste de acuerdo a las reglas aritméticas de uso común.

El formato deberá además presentarse en medio magnético, formato .xls de Excel, en CD que deberá estar contenido en el sobre con la propuesta económica.

Si en la propuesta económica se han omitido gastos, se mantendrá el valor propuesto, sin lugar a reclamos o revisiones posteriores. Los costos de las actividades y los errores y omisiones en estos, serán de responsabilidad absoluta y exclusiva del proponente.

Boyacá


Página 23 de 63

B. ASPECTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA LA D ETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA:

• La propuesta deberá presentarse de conformidad a los requerimientos de la ficha técnica del proceso por precios

unitarios, conforme al cual en dicho precio se encuentran comprendidos todos los costos directos e indirectos. La obra se contratará a todo costo, por precios unitarios y sin fórmula de reajuste. Igualmente deberá discriminar el valor total de la propuesta en el formato suministrado para tal fin.

• Con la adjudicación del contrato se entiende que el contratista ofreció la totalidad de los ítems en las condiciones

de calidad, oportunidad y eficiencia, y de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas por la entidad, por lo cual el SENA podrá exigir el cumplimiento de esas condiciones y especificaciones, de acuerdo a las herramientas legales y contractuales que existen para tal efecto.

• El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo

lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.

• Al formular la propuesta, el PROPONENTE deberá tener en cuenta que todos los impuestos y gastos que se

causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, incluida la CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA.

• El SENA solo pagará los precios contratados y por tanto, no reconocerá suma alguna por impuestos ni reajustes

a los precios ofertados, a menos que el reajuste se deba efectuar como consecuencia de una modificación del contrato legalmente pactada y registrada presupuestalmente.

• El SENA efectuará al CONTRATISTA las retenciones que en materia de impuestos tenga establecida la Ley.

• Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el CONTRATISTA deberán ser tramitadas por éste

ante la respectiva Administración de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte del SENA o costo para ella.

• Con relación al IVA, el oferente deberá discriminar en la propuesta si pertenece al régimen común o simplificado, y señalar este impuesto en cada uno de los ítems en los que se causa. En caso de no indicarlo, este nuevo valor no podrá ser reconocido por el SENA y el CONTRATISTA deberá asumir el costo del impuesto.

• Por tratarse la presente contratación de la realización de trabajos materiales sobre bienes inmuebles

que constituyen obra pública, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago, deberá pagarse a favor de la Nación una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición.

• Solamente se recibirá la presentación de una (1) oferta por proponente. No se acepta la presentación de ofertas

parciales. Tampoco se aceptan ofertas alternativas ni con especificaciones técnicas inferiores o elementos diferentes a los señalados en la ficha técnica.

• El contrato se celebrará a todo costo. El valor total de la propuesta, deberá cubrir íntegramente los

costos directos e indirectos, en que incurra el contratista para la debida ejecución del contrato, los honorarios, salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), los insumos, materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de las obras, los gastos contingentes (imprevistos), la utilidad razonable del contratista y demás costos necesarios para el normal desarrollo de los trabajos. Por tanto El SENA, no reconocerá sumas diferentes a las contratadas por la ejecución de las mismas, ni incluirá en el contrato el pago de reajustes.

• Los precios unitarios y valores totales que ofrezca, incluirán todos los costos relacionados con los

siguientes conceptos:

a) Costos directos:

� Costo y transporte de los materiales y los insumos, manipulación de los mismos, bodegaje y celaduría, desperdicios y posibles reposiciones por daños.

� Costo directo de los materiales y Formaletas

� Costos de la herramienta y de los equipos a utilizar (por alquiler o desgaste). Estos no pasarán a ser propiedad

del SENA.

� Costo de la mano de obra, incluyendo los costos parafiscales, FIC, seguridad social, salarios y prestaciones sociales, implementación del programa de salud ocupacional y dotación de elementos de seguridad industrial, cuyo análisis deberá estar discriminado en cuadro independiente para determinar el salario real que percibirá el trabajador. En el caso de establecerse que la mano de obra será por subcontrato deberá indicarse claramente quien será el responsable del pago de los parafiscales, FIC y las prestaciones sociales con un contrato de intención que respalde la obligación.

Boyacá


Página 24 de 63

� Valor de las señalizaciones, cerramientos, pasarelas y demás que se requieran para prevenir riesgos en la seguridad de las obras y las personas.

� Costo de la protección y la reparación de la obra, desde su inicio hasta que sea firmada el Acta de Terminación

y Liquidación del contrato.

� Costo de los ensayos o pruebas, en caso que éstas se requieran.

� Combustibles, lubricantes, agua, aditivos y otros requeridos para el resultado de uso de la obra contratada.

� Costos de la Supervisión técnica y aseguramiento de la calidad.

NOTA: Donde se indique suministro de un material, herramienta o equipo, o la actividad comprenda este servicio aunque no se estipule, se deberá entender que dicho suministro incluye el cargue, el transporte al sitio de la obra, el descargue, el almacenamiento temporal la instalación, el embalaje y desembalaje de los mismos.

b) Costos Indirectos (Administración, Imprevistos y Utilidad ):

Se establecerá como un porcentaje de los costos directos y deben contemplar todos los costos de:

� Legalización e impuestos del contrato: Son los costos que debe asumir el contratista para efectos de

ejecución del contrato tales como pólizas, garantías y demás tasas, impuestos y contribuciones aplicables del orden local o nacional: Costos de cumplimiento de los requisitos para la legalización del contrato, como por ejemplo la constitución de las garantías para la presentación de la propuesta y para la ejecución del contrato. Impuestos, tasas y contribuciones que se generen por la suscripción, legalización y ejecución del contrato (Contribuciones especiales, impuestos nacionales como: IVA, retención en la fuente, Contribución del 5% por la ley 1106 de 2006, etc.), Además de conformidad con la ordenanza 030 del 25 de Octubre de 2005, para tramitar el pago deberá cancelar el valor del 1% del valor antes de IVA, de la factura o cuenta de cobro, aproximándolo al mil superior, a nombre de la U.P.T.C-ESTAMPILLAS en la cuenta corriente del Banco Bogotá 616461240.

� Gastos Generales, insumos y/o costos de Administrac ión: tales como, Costos derivados de la utilización

de equipos de cómputo, de oficina, papelería, impresiones; Arrendamientos, Superficies de trabajo provisionales y demás dotación de oficina; Conexión a Internet o de telefonía (móvil o fija) en caso que se requiera para la ejecución del contrato; Cables, portes, copias heliográficas, fotografías, fotocopias, grabaciones y todo tipo de reproducción de originales; costos de iluminación y lámparas para trabajo nocturno si éste se requiere; servicios públicos, transportes, mensajería y envíos de correspondencia; gastos de actualización y producción de planos o topografía en caso que se requiera efectuar modificaciones a los diseños o especificaciones con los que cuenta el SENA, previa autorización de la interventoría; Costos de Ingeniero o Arquitecto Residente o Ingeniero Director, según sea el caso, y del Contador; Costos del Almacenista y del almacén, así como del campamento si éste se requiere, y la Vigilancia a los mismos; Las demás que considere necesarios para la óptima ejecución del objeto contractual.

� Gastos Contingentes o imprevistos: Gastos generados de manera imprevisible en la ejecución de las obras,

para su desembolso el contratista deberá probar su acontecimiento y estar avalados por parte del SENA, a través de la interventoría del contrato. Es importante reiterar que el presente contrato no tendrá en cuenta gastos rembolsables ni se pactarán fórmulas de reajuste.

El proponente deberá cerciorarse sobre el alcance de los trabajos y su total magnitud. En su propuesta deberá contemplar e incluir todos los costos que sean necesarios para llevar a cabo la obra de acuerdo con las condiciones contractuales, los procedimientos y las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente proceso, sus anexos, suplementos y las condiciones actuales.

No se aceptarán interpretaciones diferentes para el cálculo del valor de la propuesta, si se omitió incluir algún rubro específico, pero con el cual se deba contar para cumplir con el alcance total del contrato, se entenderá como incluido dentro del valor de la oferta.

� Utilidad esperada.

IMPORTANTE: en todo caso el A.I.U. no podrá exceder del 25%, incluyendo el 5% de la contribución por obra pública contemplada en la Ley 1106 de 2010.

4.1.3 METODOLOGÍA PARA PRESENTAR LA PROPUESTA

La propuesta deberá ser presentada por escrito en cualquier medio mecánico en idioma castellano, en un (1) original y una (1) copia, de acuerdo con el orden y requisitos establecidos en el pliego de Condiciones, con todos sus formatos y anexos, debidamente foliada en la parte frontal de cada hoja, en estricto orden consecutivo ascendente, y con su respectivo índice , en sobres separados, cerrados, sellados y numerados, indicando en cada uno de ellos lo siguiente:

Boyacá


Página 25 de 63

PROPUESTA OBJETO: NOMBRE DEL OFERENTE: _ IDENTIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL SOBRE (ORIGINAL o PRIMERA COPIA)

La información consignada en el original de la Propuesta debe coincidir con la de la copia. De presentarse discrepancias entre ellas, prevalecerá el original.

Las ofertas deben presentarse en forma clara. Si el proponente desea adicionar información distinta a la solicitada en este documento, puede hacerlo en un documento denominado Apéndice, marcando claramente la parte específica del formulario de la propuesta, como apéndice. Cuando un formulario necesite uno de estos apéndices, se anotará debajo de la parte especifica, la siguiente expresión: "Ver Apéndice No. "

Los textos entre líneas, tachaduras, enmendaduras, palabras superpuestas o cualquiera otro tipo de corrección que se realice sobre el texto original, será válido únicamente si lleva la firma del proponente que presente el documento al pie de la corrección.

El SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA no exigirá sellos, autenticaciones, documentos originales o autenticados, reconocimiento de firmas, traducciones oficiales, ni cualquier otra clase de formalidades o exigencias rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa lo exijan las leyes especiales (Numeral 15, Art. 25, Ley 80 de 1993.).

IMPORTANTE: No se aceptarán propuestas enviadas por correo, fax o cualquier otro medio telemático.

4.1.4 ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA

a) Firma de la Propuesta: La carta de presentación de la propuesta debe ser firmada por el Representante Legal del Proponente debidamente facultado, de conformidad con el formato Anexo del presente documento.

b) Validez de la Propuesta: La propuesta tendrá una validez de minimo noventa (90) días calendario, contados a

partir de la hora y fecha de presentación de las propuestas.

c) Contenido de la Propuesta : Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el presente documento y contener un índice detallando los documentos y las páginas donde se encuentran.

d) Interpretación de discrepancias en el texto d e la propuesta: Si en las propuestas existen discrepancias entre

letras y números, prevalecerá el monto expresado en letras.

4.1.5. OFERTA BÁSICA, PARCIAL O ALTERNATIVA

Solamente se recibe la presentación de una (1) oferta por PROPONENTE.

No se acepta la presentación de ofertas parciales ni alternativas, ni con especificaciones técnicas inferiores a las requeridas.

La adjudicación se hará de manera completa y total a la propuesta habilitada que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo a los criterios de evaluación y ponderación. No se hará adjudicación parcial.

4.2 VEEDURÍAS CIUDADANAS:

Las veedurías ciudadanas podrán ejercer control social sobre el presente proceso de contratación. La invitación a las veedurías ciudadanas se puede consultar en la resolución de apertura del proceso, publicada www.sena.edu.co vinculo CONTROL SOCIAL.

4.3 RESPONSABILIDADES DENTRO DEL PROCESO DE SELECCI ÓN

4.3.1 Del Oferente:

� Obrar de buena fe en cada una de las actuaciones que desarrolle dentro del proceso de selección objeto de

contratación. � Suministrar al SENA la información que éste le solicite dentro de los plazos fijados. � Mantener vigente la propuesta formulada, durante la suscripción del contrato y la duración del mismo. � Obrar conforme con la ley 80 de 1993 y las normas que la reglamenten aquellas que sean concordantes con

esta materia. � Colaborar con el SENA en lo que sea necesario para que se cumplan los fines estatales y la efectividad de los

derechos e intereses de los administrados. � Abstenerse de interferir en la etapa de evaluación, ponderación de ofertas y adjudicación.

Boyacá


Página 26 de 63

4.3.2 Del SENA:

� Obrar de buena fe en el desarrollo del proceso contractual. � Suministrar a los proponentes la información que les sea necesaria en desarrollo del proceso contractual. � Velar para que se cumplan los principios de la contratación estatal y los postulados que rigen la

función administrativa dentro del proceso contractual. � Proteger los derechos de los oferentes y de la colectividad en general.

4.4 DECLARATORIA DESIERTA

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA podrá declarar desierta la convocatoria únicamente por motivos o causas que impidan la selección objetiva, la cual se hará mediante acto administrativo expedido por el ordenador del gasto, en el que se señalará en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión, en cumplimiento de los dispuesto por el numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.

De conformidad con las normas de contratación administrativa no procederá la declaratoria de desierta del proceso de selección cuando sólo se presente una propuesta hábil y esta pueda ser considerada como favorable para la entidad, de acuerdo con los criterios legales de selección objetiva.

En atención al inciso 4, numeral 3, artículo 3.2.2.1. del Dcto. 0734 de 2012, en caso de no presentarse manifestación de interés dentro del término previsto, la entidad declarará desierto el proceso.

En caso de declararse desierto el proceso de selección abreviada de menor cuantía, la entidad podrá iniciarlo de nuevo, prescindiendo de la publicación del proyecto de pliego de condiciones. De ser necesario se modificarán los elementos de la futura contratación que hayan sido determinantes en la declaratoria de desierta, sin que en ningún caso se cambie el objeto de la contratación, sin perjuicio de ajustes en las cantidades y el presupuesto.

4.5 TERMINO DE DIAS

En el presente procedimiento de selección, los términos fijados en días sin determinación de fechas se entienden días hábiles, si no se indica que son calendario, al tenor de lo dispuesto en el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal, y éste mismo criterio rige para los términos que se fijan en el presente documento.

4.6 PLAZOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.

El oferente favorecido deberá suscribir el contrato dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de la adjudicación.

Si el adjudicatario, en forma injustificada, no suscribiese el contrato dentro del término señalado, el SENA procederá a iniciar las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados. Y adicionalmente, optará, por adjudicar, al siguiente proponente calificado en orden descendente, siempre y cuando su propuesta haya sido admitida y sea igualmente favorable para el SENA.

De optarse por adjudicarlo al siguiente elegible, éste lo deberá suscribir dentro del día hábil siguiente contado a partir de la fecha de la Notificación de la nueva Adjudicación.

4.7 REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO, LA LEGALI ZACIÓN Y LA EJECUCIÓN.

El contrato que se derive de este proceso requerirá:

Para su perfeccionamiento :

1-. La suscripción por los intervinientes.

Para su legalización :

1-. Registro Presupuestal.

Como requisito para el registro presupuestal el contratista deberá presentar certificación bancaria donde conste su nombre, NIT y número de cuenta (de ahorros o corriente) en la cual se le efectuarán los pagos. En caso de tratarse de un consorcio o unión temporal, la cuenta bancaria deberá ser abierta a nombre de dicho consorcio o unión temporal, con el NIT que le corresponda como tal.

Y para su ejecución :

1-. Constitución de la póliza por parte del contratista y aprobación por parte del SENA de la garantía única de cumplimiento prevista. 2-. Los demás requisitos exigidos por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 0734 de 2012 y demás normas concordantes, de acuerdo a la naturaleza del contrato.

Boyacá


Página 27 de 63

En razón a que se trata de un contrato estatal celebrado durante la vigencia 2012 no se requiere del pago del impuesto de timbre.

El contratista, una vez suscrito el contrato, deberá cumplir los requisitos para la ejecución a más tardar dentro del día (1) hábil siguiente al registro presupuestal, teniendo en cuenta que no podrá iniciar la ejecución del contrato sin el cumplimiento de los mismos.

4.8 PRÓRROGA DE PLAZOS

Los plazos de que tratan los numerales anteriores se podrán prorrogar por el SENA, si a su juicio las necesidades de la administración así lo exigen y, en todo caso, antes de su vencimiento y hasta el plazo máximo autorizado por la Ley.

4.9 SUJECIÓN DE LA PROPUESTA AL PLIEGO DE CONDICIO NES

Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en los presentes pliegos y sus adendas. Para este efecto, al elaborar y presentar la propuesta deberán tenerse en consideración todas las condiciones técnicas, jurídicas, financieras, de experiencia, de recurso humano y/o de infraestructura, contenidas en estos pliegos, en sus anexos y en las aclaraciones o modificaciones que mediante adendas se consignen, las cuales harán parte integral del mismo.

4.10 CONOCIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES

El participante, con la formulación de su propuesta, declara que estudió completamente las especificaciones, anexos, condiciones, formularios y demás documentos de la contratación; que conoció las adendas y aclaraciones del SENA sobre las dudas o inquietudes previamente consultadas y que ha aceptado la totalidad de las estipulaciones consignadas en el pliego de Condiciones, las cuales le han permitido identificar de manera clara, completa y precisa el objeto a contratar y demás aspectos de la propuesta, necesarios para su debida ejecución.

4.11 DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas recibidas en esta contratación, serán devueltas a aquellos proponentes rechazados (no obstante el SENA podrá quedarse con uno de los ejemplares de las propuestas para que sirvan como prueba del proceso surtido dentro del expediente del contrato) y las admitidas se conservarán por SENA en los archivos oficiales, durante el tiempo que lo estime pertinente. Las propuestas presentadas extemporáneamente serán inmediatamente rechazadas y devueltas.

4.12 COSTOS DE LAS PROPUESTAS

Los costos en los que incurra el proponente para la preparación y formulación de su propuesta serán de su exclusiva cuenta y riesgo, razón por la cual el SENA no reconocerá suma alguna, ni efectuará reembolso de ninguna naturaleza por tal concepto.

4.13 VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN

El SENA se reserva el derecho y la facultad de verificar la autenticidad de los documentos y la veracidad de la información que contengan las propuestas. De encontrar presunta falsedad o engaño, según el caso, procederá a rechazar la propuesta, o a impugnar el contrato, sin perjuicio de las acciones penales, administrativas y civiles, o de cualquier índole que sean procedentes. En todo caso, la propuesta se entiende rendida bajo la gravedad de juramento y se entiende que toda la información contenida en los documentos que forman parte de la propuesta, como la propuesta en sí misma, son veraces y fidedignos.

4.14 DILIGENCIAMIENTO E INCLUSIÓN DE ANEXOS O FORM ATOS

El proponente deberá utilizar y diligenciar en su totalidad los formatos y anexos que contiene el presente pliego de Condiciones, e incluirlos en su propuesta. La información requerida que deba estar consignada en los formatos o formularios entregados con el presente documento, deberá presentarse en forma impresa. Si el proponente considera que es conveniente para complementar su propuesta, anexar otra información adicional a la solicitada por el SENA en los formularios establecidos, podrá anexarla haciendo referencia al formulario que complementa.

Los formatos o formularios son los siguientes:

FORMATO Nro. 1 Carta de presentación de la propuesta

FORMATO Nro. 2 Compromiso consorcial o de unión temporal FORMATO Nro. 3 Capacidad residual para contrato de obra

FORMATO Nro. 4 Propuesta Técnica

FORMATO Nro. 5 Propuesta Económica

FORMATO Nro. 6 Cartas de compromiso equipo de trabajo calificado

FORMATO Nro. 7 Información tributaria del proponente

Boyacá


Página 28 de 63

FORMATO Nro. 8 (no se debe diligenciar, es para

consulta)

Minuta del contrato

ANEXOS TÉCNICOS

En documentos anexos al pliego de condiciones se incluye la siguiente información:

ANEXO 1- Planos completos ANEXO 2 – Imagenes Virtuales

4.15 PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO

Los proponentes favorecidos con la adjudicación de los contratos objeto de la presente convocatoria pública, no podrán ceder parcial ni totalmente el objeto del contrato, sin autorización escrita del SENA.

4.16 ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS R IESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

En general, todos los efectos favorables o desfavorables de las variaciones de los componentes económicos, fiscales, legales y técnicos necesarios para cumplir con las obligaciones del oferente adjudicatario necesarios para dar cabal ejecución al contrato resultante, serán asumidos por este oferente adjudicatario; y deberá soportar el 100% de la variación de los componentes económicos, fiscales, legales y técnicos.

TIPIFICACION

PROBABILIDAD

DE

OCURRENCIA

ASIGNACION

TIPO DE RIESGO ÍTEM DESCRIPCIÓN

(TIPIFICACIÓN) OBSERVACION

MECANISMO DE

ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN

FINANCIERO

Y/O DE

MERCADO

1

Aumento de

precios del

mercado para

materiales.

Fluctuación en

demanda y oferta de

los productos.

BAJO 3% del valor del

contrato. Contratista

TECNICO 2

Cambio de

especificaciones

técnicas durante el

desarrollo de la

obra

Discontinuidad de

líneas de productos o

materiales.

BAJO

A través de

especificaciones

técnicas y A.P.U.

se definen los

valores.

2% del valor del

contrato

Contratante

Nuevos desarrollos

de productos o

materiales que

mejoren

sustantivamente la

calidad de las obras.

TECNICO 3

Aumento en costos

de mano de obra

calificada fuera de

equilibrio de

precios del

mercado.

Fluctuación en

demanda y oferta en

el mercado laboral.

BAJO

1,5 % del valor del

contrato

Cuantificación de

sobrecosto

soportado y

justificado.

Contratista

TIPIFICACION

PROBABILIDAD

DE

OCURRENCIA

ASIGNACION

TIPO DE RIESGO ÍTEM DESCRIPCIÓN

(TIPIFICACIÓN) OBSERVACION

MECANISMO DE

ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN

SOCIAL 1.4

Afectación en el

desarrollo de la

obra por

situaciones de

orden público

En las regiones en

donde hay menor

volumen en la

presencia de las

autoridades se debe

tener en cuenta.

BAJO

Cuantificación de

sobrecosto por

retrasos en la

programación,

soportados y

justificados.

2% del valor del

contrato

Contratista/Contrata

nte

TECNICO 1.5

Ocurrencia de

accidentes de

trabajo por fallas

en los sistemas de

seguridad

industrial y

seguridad social.

Riesgos inherentes a

la actividad de la

construcción.

BAJO

100% del valor del

siniestro. Contratista

TECNICO 1.6

Utilización de

herramienta y/o

equipo fuera del

equilibrio

económico del

contrato por

necesidades

encontradas en

desarrollo de las

obras

Condiciones adversas

en el terreno que

implique la

utilización de equipos

especiales no

contemplados en

análisis y que

signifiquen un

sobrecosto fuera del

equilibrio.

BAJO

Cuantificación de

sobrecosto

soportado y

justificado..

2% valor del

contrato

Contratista y

contratante

TECNICO 1.8

Retraso en la

programación de

obra por

incumplimiento en

el inicio de las

obras imputables

al contratante.

Demora en la entrega

de los terrenos o

espacios a intervenir

por parte del SENA

BAJO

Evaluación y

cuantificación de

costos.

2% del valor del

contrato

Contratante

TECNICO 1.10

Interrupciones o

demora en la

iniciación de las

obras por falta de

personal del

contratante

Demoras en la

designación o

disponibilidad de

supervisores e

supervisoría.

BAJO

Evaluación y

cuantificación de

costos.

2% del valor del

contrato

Contratante

TECNICO 1.11

Retraso en la

programación de

obra por

suspensión en

suministro de

servicios públicos

necesarios para

desarrollarla

Debilidades en las

regiones para el

suministro continúo

de servicios.

MEDIO

Evaluación y

cuantificación de

costos.

5% del valor del

contrato

Contratista

AMBIENTAL Y

TECNICO 1.12

Retraso en la

ejecución de la

obra o suspensión

por lluvias y

vientos

Retraso en la

programación de la

obra

BAJO

Evaluación y

reprogramación

2% del valor del

contrato

contratista

Boyacá


Página 30 de 63

Otros aspectos que se deberán tener en cuenta:

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: El oferente adjudicatario asumirá la carga, a su costo y riesgo, de asegurar los daños, pérdidas, destrucción, o deterioro causado por fuerza mayor o caso fortuito que puedan presentarse durante la ejecución del contrato, para lo cual podrá celebrar los contratos de seguros que considere pertinente. El adjudicatario debe soportar el 100% del valor adicional que le genere el incumplimiento del plazo de ejecución del contrato, actividades que tendrán que ver con los tiempos de fabricación, importación, trámites de nacionalización, entre otros.

NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: Si el proponente, sin justa causa, se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado quedará inhabilitado para contratar con el Estado de conformidad con el literal e) del numeral 1) del artículo 8° de la Ley 80 de 1993.

NOTA: De conformidad a lo previsto en el numeral 2.1.2. del Decreto 0734 de 2012, la presentación de las ofertas implica la aceptación, por parte del proponente, de la distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad en el pliego de condiciones.

4.17 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El contratista se comprometerá a cumplir en términos generales, además de las derivadas del punto anterior, con las siguientes obligaciones:

1) Adelantar todas las gestiones necesarias para la ejecución del contrato en condiciones de eficiencia, oportunidad

y calidad, y de acuerdo a las especificaciones exigidas por el SENA. 2) Avisar al SENA dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que

puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del SENA.

3) Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en el contrato y de acuerdo con su propuesta y los pliegos de condiciones, los cuales hacen parte vinculante del contrato.

4) Utilizar en la obra materiales, herramientas y equipos de Óptima calidad. 5) Remplazar los materiales o las obras que resulten defectuosas o de mala calidad. El CONTRATISTA deberá

restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega, los materiales y las obras defectuosas o de especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas. Si el CONTRATISTA no restituye los materiales u obras defectuosas dentro del término señalado por el SENA, éste podrá proceder a declarar el siniestro de incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas señaladas en el contrato.

6) Avisar al SENA, dentro del día hábil siguiente a conocida su existencia, la causal de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente.

7) El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de su personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.

8) Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y aportes al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción del SENA - FIC, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar ese paz y salvo cada vez que se lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

9) Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en las especificaciones del SENA no exoneran al contratista de la responsabilidad de efectuar la entrega de obras de primera calidad. Si el contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones en las especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar del SENA estas discrepancias antes de iniciar la ejecución del contrato.

10) Será obligación primordial del Contratista ejecutar los trabajos estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones para lo cual someterá algunas muestras de los materiales a utilizar para la aprobación del Interventor.

11) Se tiene por entendido que las cotas y dimensiones de los planos deben coincidir pero será obligación del Contratista verificar a su costo, los planos antes de iniciar los trabajos.

12) Cualquier discrepancia debe ser aclarada en un plazo máximo de tres (3) días hábiles con el Interventor, pues en caso contrario, si se presenta la necesidad de hacer correcciones después de adelantada la obra, el c osto de ésta será por cuenta del Contratista.

13) Cuando las especificaciones técnicas del contrato se indique algún equipo o material por su nombre de fábrica, esto se hace con el objeto de establecer normalización de calidad, tipo y características, y el Contratista podrá usar productos similares obteniendo previamente la aprobación del Interventor.

14) Suministrar en el lugar de la obra los materiales necesarios para su ejecución. 15) Los materiales suministrados para la ejecución de la obra deben ser nuevos, libres de imperfecciones, deben

cumplir con las normas técnicas de calidad del producto, de acuerdo a las especificaciones técnicas dadas por la entidad.

Boyacá


Página 31 de 63

16) Suministrar bajo su cuenta y riesgo el personal idóneo y adecuado para ejecutar los trabajos a que se refie ren los planos y las especificaciones, con las mejores condiciones de calidad y oportunidad.

17) Realizar cumplidamente el pago al personal a su cargo, de sus sueldos, prestaciones, seguros, bonificaciones y demás emolumentos que ordena la Ley, en tal forma que el SENA, bajo ningún concepto, tenga que asumir responsabilidades por omisiones legales del Contratista, para lo cual deberá acompañar cada acta mensual de ejecución de la obra con las respectivas planillas de autoliquidación de parafiscales, FIC, ARP, Salud y pensión debidamente canceladas.

18) Estudiar cuidadosamente todos y cada uno de los planos, diseños y especificaciones que contienen el proyecto, leer atentamente las descripciones técnicas e inspeccionar el lugar de la obra para determinar aquellas condiciones del terreno que puedan afectar los trabajos a realizar.

19) Disponer de una copia completa escrita de las Normas y Especificaciones Generales de Construcción en el sitio de la obra para que esté a disposición del Interventor y del personal vinculado a la obra.

20) Presentar el plan de calidad y el plan de trabajo para la obra a ejecutar, los cuales deberán ser previamente aprobadas por el Interventor.

21) Entregar al SENA debidamente aprobados por la Interventoría y a costa del Contratista, planos record en Autocad V. 14 o versión superior, de la obra finalmente realizada, como condición indispensable para la realización de la liquidación del contrato.

22) Llevar una Bitácora de obra donde queden consignado todo el desarrollo del contrato. 23) El Contratista será responsable de la protección y conservación de las Obras hasta la fecha en que,

conjuntamente con El SENA y con la Interventoría, se suscriba el Acta de Recibo Final de las Obras; por lo cual, será el único responsable de reparar y/o reponer a todo costo, hasta el recibo a satisfacción por parte de la Interventoría, los daños y/o pérdidas que llegaren a suceder con anterioridad a dicha fecha, todo ello sin desmedro del alcance y coberturas incluidas en la Garantía de Estabilidad de Obra.

24) Presentar el Programa de Salud Ocupacional de acuerdo con lo especificado en el Manual de Salud Ocupacional del SENA Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura y que el Contratista declara conocer y aceptar sin salvedades; la entidad y/o la Interventoría definirán el tipo, alcances y parámetros que deberá tener el Programa Integral de Salud Ocupacional que el Contratista preparará y presentará para la aprobación de la Interventoría, como requisito para autorizar el inicio de las Obras. El Programa Integral de Salud Ocupacional deberá ser preparado y fi rmado por un Profesional con acreditación en Salud Ocupacional, el cual será responsable de hacer la implementación y seguimiento en Obra.

25) También previo al inicio de Obras y con una antelación mínima de un (1) día, el Contratista deberá acreditar al SENA que tiene afiliado a todo su Personal, incluidos Maestro de Obra e Ingeniero Residente, al Sistema de Seguridad Social (Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones) y deberá mantener al día los documentos que certifiquen el adecuado y oportuno pago mensual de los aportes a cada uno de estos Sistemas. Bajo ninguna circunstancia se autorizará que inicien trabajos en la Obra personas que no estén oportunamente afiliadas al Sistema Integral de Seguridad Social y al Sistema General de Riesgos Laborales (SGRP), de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, o que lo estén con salarios inferiores a los realmente pactados. En cualquier caso, el Contratista será el único responsable de suplir las exenciones de cobertura que, ante un accidente o siniestro, tengan las EPS, ARP o los Fondos de Pensiones.

26) Dotar a su personal de los elementos necesarios para su seguridad personal, y dar cumplimiento de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional existentes, en particular las relacionadas con trabajos en cerca nías de equipo eléctrico energizado y trabajo en altura.

27) Garantizar el uso permanente de casco, guantes y protección visual por parte de todo el personal del contratista, elementos que deben cumplir las normas técnicas que se exigen para el tipo de obra a ejecutar; y que en la obra se tengan disponibles y se utilicen adecuadamente otros elementos de Seguridad tales como: Tapones para protección de oídos, Calzado de protección, Correas de Seguridad para trabajos en altura o en espacios confinados y demás elementos que definan las Normas Colombianas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. El Contratista y su Director de Obra deberán cumplir con todas las indicaciones de la Interventoría a este respecto y además definirán y controlarán las acciones requeridas para que todo el Personal de Obra siempre trabaje cumpliendo con las Normas de Seguridad y use permanentemente y de forma adecuada los elementos de Seguridad personal. No obstante que el uso permanente de los elementos de seguridad industrial por parte del personal que ejecuta la obra es de entera responsabilidad del contratista, el SENA podrá en cualquier momento solicitar el retiro y/o impedir el ingreso de personal que no cumpla con las condiciones de seguridad, sin que esto pueda ser causal de atraso en el desarrollo de los trabajos ni de sobrecostos.

28) El personal del contratista debe portar permanentemente un documento con fotografía para su identificación e ingreso a las instalaciones de la entidad.

29) Cumplir todas las normas de seguridad en la instalación de los cables para llevar la energía a los sitios de trabajo, evitando empalmes y cables desnudos. El SENA suministrará en puntos específicos sin costo alguno por consumo, la energía eléctrica que el Contratista requiera, por lo anterior serán por cuenta del Contratista los trabajos y costos de instalación hasta los puntos de utilización, sin que haya pago por separado por este concepto. El contratista deberá informar con suficiente antelación sobre las necesidades de este servicio. Las conexiones eléctricas hasta el sitio específico requerido por el contratista correrán por su cuenta.

30) Retirar todos los sobrantes de productos aplicados y desechos de la zona de la instalación, una vez ejecutada la misma, disponiéndolos en escombreras debidamente autorizadas

Boyacá


Página 32 de 63

.31) Velar por sus materiales, herramientas, equipos y en general por la instalación durante la ejecución del contrato; el SENA no asume responsabilidad alguna por la seguridad de los bienes del contratista.

32) Responder por el embalaje, carga, transporte y descarga de los equipos y materiales en la obra, incluyendo los correspondientes seguros de transporte. El acceso para personal y materiales se hará por la entrada principal a la sede del SENA Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura.

33) El transporte de materiales dentro de las instalaciones del SENA deberá hacerse de tal forma que no se produzcan daños a las personas, las vías, los equipos, accesorios, paredes y pisos existentes a lo largo del recorrido.

34) El Contratista es responsable de generar las acciones que permitan que en la Obra siempre se adopten las precauciones necesarias y suficientes que garanticen la seguridad de todas las personas que participan en el Proyecto y de Empleados y Estudiantes que transitan en sus alrededores. Para este fin diseñará, implementará y controlará los mecanismos preventivos para cualquier situación de riesgo que se pueda ocasionar en la ejecución del contrato.

35) La Interventoría podrá en cualquier momento ordenar la suspensión de un ítem o capítulo de obra o de toda la obra en general, si a su juicio el Contratista y/o sus Empleados incumplen los requisitos del Programa Integral de Salud Ocupacional o ignoran las instrucciones de la Interventoría a este respecto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a reclamar indemnización alguna y/o ampliación de los plazos de construcción, todo ello sin desmedro de las sanciones o descuentos que por incumplimiento estipula el Contrato suscrito entre las Partes.

36) El Contratista será el responsable de todos los accidentes de Obra que llegaren a tener su Personal, el de Interventoría, los Visitantes autorizados, los Empleados, Estudiantes, los peatones u otras Personas ajenas a las Obras, como resultado de la imprevisión, imprudencia y/o negligencia para gestionar y controlar las medidas de seguridad y precaución necesarias para prevenir y evitar tales accidentes. Por consiguiente, todas las acciones de reparación e indemnización que se llegaren a causar, serán de la exclusiva responsabilidad y costo del Contratista.

37) Como complemento de lo anterior, en sitio visible y accesible del Campamento de Obra el Contratista instalará un Botiquín de Primeros Auxilios que a juicio de la Interventoría esté en concordancia con el tipo de obra a ejecutar y con el número de personas que se encuentren en ella y que cuente con todos los elementos requeridos para brindar adecuada atención de primeros auxilios y a los accidentes menores de trabajo. Además, el responsable en obra del Programa Integral de Salud Ocupacional del Contratista, deberá tener completa instrucción y medios para atender, manejar y remitir al Centro de Salud más cercano, todo tipo de emergencias motivadas por accidentes de trabajo. El Contratista deberá presentar reporte oportuno y detallado a la Interventoría de todos los accidentes que sucedan en Obra, que incluya las acciones ejecutadas, los resultados obtenidos en cada uno de los casos y las medidas adoptadas para evitar que sucedan de nuevo.

38) En lo que se refiere al manejo de los diferentes frentes de Obra, el Contratista será el responsable de mantenerlos debidamente señalizados, limpios, transitables y seguros, para lo cual, diaria o más frecuentemente si así lo ordena la Interventoría, hará mantenimiento de la Señalización, retirará y dispondrá en los sitios debidamente autorizados y en forma adecuada, las basuras, escombros, desperdicios y demás sobrantes de Obra. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, el Contratista deberá retirar prontamente todo su equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no se requieran para la ejecución de otras actividades de obra, dejando dichos sitios en perfectas condiciones de orden y aseo. Las rutas de tránsito de los obreros y de acarreo interno de materiales, deberán ser estables, seguras y libres de empozamientos, obstrucciones y/o cruces con elementos peligrosos, inestables y/o energizados.

39) Respecto de la Señalización de cada uno de los Frentes de Obra y del Proyecto en general, el Contratista deberá realizar el suministro, instalación y mantenimiento de las Señales Preventivas, Reglamentarias e Informativas que definan El SENA y/o la Interventoría, según tipo y especificaciones definidas en la versión vigente del Manual de Señalización Vial del Ministerio del Transporte de Colombia y del Manual de Mitigación del Impacto Urbano del Municipio de Sogamoso. En caso necesario se hará el suministro e instalación de los Corredores Peatonales provisionales que definan El SENA y/o la Interventoría, los cuales deberán ser de fácil acceso, amplios y estables.

40) Cuando se programen trabajos nocturnos, el Contratista deberá contar con la previa autorización de la Interventoría y garantizar que en todo momento los trabajos se desarrollarán en forma segura y sin causar perjuicios y/o molestias a los Empleados o Estudiantes que transitan por los alrededores del sitio de Obras. Para este efecto, es indispensable contar con una adecuada señalización e iluminación del sitio de ejecución de las Obras.

41) Las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.

Boyacá


Página 33 de 63

4.18 MECANISMOS DE COBERTURA QUE GARANTIZAN LAS O BLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DEL CONTRATO

4.18.1. Garantías destinadas a amparar los perjuici os derivados del incumplimiento de la oferta:

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0734 de 2012 artículos 5.1.4. y 5.1.7.1., para responder por la seriedad de la propuesta, el proponente deberá constituir a favor del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA”, Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura NIT: 899999034-1, ubicado en la dirección Carrera 12 No. 55 A-51 Sogamoso (Boyacá) una garantía consistente en una póliza expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para operar en Colombia cuya póliza matriz debe corresponder a las que se otorgan a favor de Entidades Públicas.

El valor de esta garantía no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado, y su vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. Para tal efecto deberá constituirse con una vigencia mínima de dos (2) meses contados a partir de la fecha del cierre del plazo para la presentación de las propuestas.

En el evento en que sea prorrogada la fecha de cierre del proceso de selección, la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta deberá cobijar los días que se hayan adicionado en el cronograma, contados a partir del nuevo día de cierre previsto con ocasión de la prórroga.

La suficiencia de esta garantía será verificada por la entidad contratante al momento de la evaluación de las propuestas.

La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta será causal de rechazo de esta última.

La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos:

• La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. • La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los pliegos

para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses.

• La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exi gida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

• El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. En el evento de presentación conjunta de propuestas, la garantía de seriedad deberá expedirse a nombre de todos los integrantes del consorcio o de la unión temporal según el caso.

Se deberán adjuntar los originales del documento correspondiente y del comprobante de pago.

Si se declara desierta la contratación, las garantías podrán ser devueltas a los proponentes al comunicarse dicha decisión.

Al adjudicatario del contrato se le podrá devolver la garantía de seriedad de la propuesta, cuando esté perfeccionado el contrato respectivo. A los demás proponentes, se les podrá devolver dentro del mes siguiente a la adjudicación.

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término señalado por el SENA, para tal fin, quedará a favor de ésta, en calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados depósitos o garantías.

Cuando la Póliza de Seguros no sea expedida con los requerimientos del presente pliego de Condiciones, el proponente deberá remitir las modificaciones del caso, dentro del plazo que señale el SENA para subsanar la propuesta, so pena de rechazo de la misma; de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1668 del Código de Comercio.

4.18.2. Garantías destinadas a amparar los perjuici os derivados del incumplimiento del contrato:

El contratista deberá constituir a su costa y a favor del SENA, una garantía de cumplimiento, en los términos señalados en el artículo 5.1.1. y siguientes del Decreto 0734 de 2012 para amparar el cumplimiento de las obligaciones legales y las surgidas en el contrato, la cual se mantendrá vigente durante el plazo de la ejecución del contrato y liquidación del mismo y se ajustará a los limites, existencia y extensión de los siguientes amparos:

a) De cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas

y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactad o en el contrato: cubrirá al SENA de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones legales, las nacidas del contrato, así

Boyacá


Página 34 de 63

como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. Equivalente al 10% del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato y cuatro (4) meses más.

b) Estabilidad y calidad de la obra: cubrirá al SENA de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño o deterioro, independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, imputables al contratista. Su vigencia se iniciará a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte d e la entidad y no será inferior a cinco (5) años.

c) Pago de salarios, prestaciones sociales legal es e indemnizaciones laborales. Este amparo cubrirá al SENA

de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones labo rales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado en el territorio nacional. El valor de esta garantía no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y tres (3) años más.

En todo caso las garantías y sus efectos se regirán por lo establecido en el Decreto 0734 de 2012.

Tal garantía deberá constituirse dentro del día (1) días hábil siguiente al registro presupuestal del contrato.

En caso de prórroga el contrato, el CONTRATISTA deberá a su vez prorrogar la vigencia de la garantía. EL CONTRATISTA se compromete a reponer las garantías aquí previstas, cuando por razón de las modificaciones, multas impuestas o siniestros ocurridos, éstas se disminuyeren o agotaren. Para tal efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar a la compañía aseguradora el certificado de modificación respectivo y entregarlo al SENA dentro de los tres (3) días calendario, siguientes a la firma del acta.

La aprobación de la garantía por parte de la entidad es un requisito previo para la ejecución del contrato.

4.19 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

La liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

4.20 OBLIGACIONES DEL SENA

1. Pagar en el valor del contrato en la forma previamente establecida. 2. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que hacen parte vinculan te

al mismo, como los pliegos de condiciones, la propuesta, entre otros. 3. Prestar colaboración para el óptimo desarrollo y ejecución del objeto contractual.

4.21 INDEMNIDAD

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 5.1.6. del Decreto 0734 de 2012, es obligación del contratista mantener a la entidad contratante libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 4.22 INTERVENTORÍA

La interventoría la efectuará la persona natural que se designe por parte del Centro de Comercio y Servicios para tal efecto, ya que de acuerdo a las características del contrato de obra que se pretende celebrar se requiere de un experto, profesional en ingeniería o arquitectura, que cuente con las condiciones de capacidad, idoneidad y experiencia para efectuar el seguimiento a la ejecución del contrato en optimas condiciones de calidad, dando cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría del SENA vigente.

Boyacá


Página 35 de 63

4.23 CLAUSULA PENAL, MULTAS Y DECLARATORIA DE INC UMPLIMIENTO

A. Multas : En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante la suscripción del contrato, al SENA para imponer, tasar y cobrar, previa la ejecución del debido proceso señalado en el Artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. La liquidación de las multas la efectuará el supervisor del SENA en las actas parciales y en el acta final y/o de recibo de las obras, bienes o servicios, según sea el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuará mediante compensación de las sumas adeudadas al CONTRATISTA descontando el valor de las mismas en los pagos parciales y/o final, según sea del caso. En el evento en que no puedan ser descontad as oportunamente o no sean pagadas por parte del CONTRATISTA dentro del mes siguiente a su tasación, se incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestará mérito ejecutivo, y su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento, o cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva. De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, esta decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del CONTRATISTA (Artículo 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011) y procede sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. De las multas tasadas, impuestas y cobradas, se informará a la Cámara de Comercio.

B. Cláusula penal pecuniaria: Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Se hará efectiva directamente por el SENA, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, la entidad así mismo podrá declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria.

C. Declaratoria de incumplimiento: la entidad podrá declarar el incumplimiento del contrato en los términos de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011.

4.24 CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Los principios, normas y procedimientos de terminación, modificación e interpretación unilateral consagrados en los artículos 15,16 y 17 de la Ley 80 de 1993, se entienden incorporados en el presente contrato. La caducidad del contrato se adoptará de conformidad con lo previsto en el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y las demás causales previstas en las normas que rijan la materia.

4.25 CESIÓN

EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, en todo o en parte, sin previa autorización escrita por El SENA.

5. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR

5.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS

No. ACTIVIDAD UND CANT

1 MAMPOSTERIA

Muro Bloque Ladrillo No. 4 M2 5,00

2 PAÑETES

Pañete Liso sobre Muro Interior 1:4 M2 15,00

Filos y Diltaciones ML 45,00

3 PISOS

Alistado de pisos E=0.04 - 1:5 M2 160,00

Guarda Escoba Porcelanato 0.06 Mts según Color

Instalado ML 220,00

Placa de contrapiso 2500 psi H=0,10 mts M2 140,00

Instalacion porcelanato existente 60*60 1 y 2 piso M2 20,00

Piso Escalera Pasos en Porcelanato 0.30x0.30, Incluye

Remate Antideslizante ML 85,00

4 CARPINTERIA METALICA Y VIDRIOS

Suministro e Instalacion V-11-Fachada Posterior

Flotante Piso 4 M2 58,00

Suministro e Instalacion puerta ventana oficina aula

301 M2 12,00

Suministro e Instalacion de Puerta automatica

corredera 2.50 * 2.60 mts cabezal Aprimatic

importado Ref. Wing Nk vidrio templado 10 mm

incoloro, capacidad 125 kg Hoja, con zocalos

inferiores en aluminio. Incluye 2 lectoras Nice,

tarjeta, decodificador

UND 8,00

Suministro e Instalacion P-5-Acceso e interior de

Baños Aluminio Vidrio Piso 2 M3 13,00

Suministro e Instalacion puertas oficina 4 Piso M2 6,00

Puerta en lamina cold rol asensor cuarto de maquinas Un 1,00

Escotilla en lamina cold rool 80*80 cms Un 1,00

Suministro e Instalacion V- asensor Fachada principal

Flotante con vicrio tempado curvo M2 19,50

Suministro e Instalacion Cerraduras UND 15,00

Suministro e Instalacion Espejo 3 mm con Marco en

Madera 0.06x0,002 en Cedro M2 5,00

Suministro e Instalacion de Barandas en Acero

Inoxidable Tubo de 11/2 Pulgadas ML 15,00

5 INSTALACION ELECTRICA

Salidas de Lámparas Cuarto Piso UND 54,00

Salida Tomas electricas UND 24,00

Sensores Techo Tercer Piso UND 30,00

Lámpara Bala 2*23 w empotrar UND 10,00

Lampara 60x60 empotrar y/o sobreponer 20 celdas

especular 4T5 x24w balastro multivoltaje, con marco

importado y pintura electrostática

UN 183,00

Tablero general de distribucion electrica 80*40*1,70

mts pint. Electrostatica con barraje 3/16*3/4" en

cobre con totalizadores 3*200A 3*50A UN 1,00

Acometida parcial a tableros en 1" pvc con 5 Nº 8

AWG ML 150,00

Reconstruccion de cajas de paso y conexión de

acometida electrica a subestacion y a tablero general GL 1,00

Caja de paso de 20*25 Luminex con puerta UN 1,00

Aparatos Eléctricos (Tomas- Interruptores) UND 120,00

6 INSTALACION HIDROSANITARIA

Sifon con Sosco 3 Pulgadas UND 8,00

SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA

SUPERBOARD PARA CUBIERTA DE 10

mm. INCLUYE ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE

FIJACION, MASILLA, CINTA Y PINTURA EN VINILO DE

ACABADO TRES MANOS M2 35,00

7 CIELORASOS

Suministro e Instalacion de Cieloraso en Drywall, M2 450,00

8 PINTURA

Estuco Bajo Placa M2 113,00

Estuco Sobre Muro M2 190,00

Vinilo Tipo 1 3 Manos Muros y Bajo Placa Internos

Interna M2 240,00

Pintura sobre Pañete Externo Incluye Estuco Acrilico

Koraza e Manos,incluye una Mano de PVA, 3 Colores

según Diseños, Andamios, Equipos y Seguridad

M2 900,00

9

INSTALACIONES ESPECIALES

Acometida Neumatica Tuberia Galvanizada 11/2

Pulgada, Incuye Accesorios ML 25,00

Salida Neumatica de Pisos en Tuberia Galvanizada

11/2 Pulgada UND 1,00

ORINAL SECO - UND 1,00

Extractores De Olor Para Baños O Zonas Cerradas UND 2,00

10 UNIDAD SANITARIA - BAÑOS 3 PISO

Enchape Piso 25x25, según color Pirnera Calidad, 2

Colores M2 18,00

Enchape Pared 25x25, según color Primera Calidad, 2

Colores M2 78,00

Suministro Sanitario blanco Institucional de bajo

Consumo 1.6 Litros UND 3,00

Suministro Lavamanos de Sobreponer con griferia de

sensor UND 6,00

Accesorio baños UND 8,00

Rejilla Con Sosco De 3" UND 2,00

Suministro E Instalación Mesón Lavamanos en

granito con salpicaderos, Completo, Color Negro

ML 6,00

Salida Tomas Baños UND 2,00

Aparatos Eléctricos Baños (Tomas, Interruptores) UND 12,00

Secador de Manos, MANOS LIBRES SENSOR, AC-

DRTNSS (Sensor), Secador De Sobreponer, Carcasa

Metálica, UND 2,00

11 OBRAS EXTERIORES

11.1

Concreto Sardineles H=0.40m 2500 PSI, Fundido en el

Sitio ML 80,00

11.2

Relleno en Recebo Compactado, Espesosr 0,20 Mts

M3 79,00

11.3 Placa Base en Concreto E=0.08 2500 PSI M2 575,00

11.4 Refuerzo malla electrosoldada M-159 Q-4 M2 575,00

11.5

Pavimento Arquitectonico, Referencia MRL Morella

Gris Formato 400x400, Espesor 32 mm, Peso 78 Kgs x

M2 M2 675,00

11.6

Pavimento Arquitectonico, Referencia MRL Morella

Gris Formato 400x400, Espesor 32 mm, Peso 78 Kgs x

M2 M2 675,00

11.8

Luminarias de Pedestal Grandes Referencia Vidrio

Metal, Colocadas sobre Tubo Metalico Industrial de

11/2 Pulgadas, Pintado Anticorrosivo y Esmalte Dos

Manos. Con Pedestal Enconcreto Piramide Truncada

0.40 Altura t Cimiento enConcreto de 3000 PSI

UND 10,00

11.9

Bancas en Concreto y Ladrillo a la Vista, de 0.80 x

0.80. 0,60 de Altura, Enchapadas en Pavimento

Arquitectonico, Referencia 8B, Descripcion Barras

Gris Formato 400x400 Espesor 32 MM, Peso 78 Kga x

M2

UND 10,00

11.10

Red de Alimentacion a Luminarias de Pedestal,

Tuberia PVC 3/4 Pesada, Incluye Conductores

Completos, Accesorios y Conexiones

ML 50,00

11.11

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION

DE MATERIAL SELECCIONADO PARA

SUBBASE GRANULAR M3 10,00

11.12

SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO DE

CONFINAMIENTO TIPO A-80 (80X20X35).

(INCLUYE BASE EN CONCRETO POBRE DE 4 CM DE

ESPESOR, JUNTAS EN ARENA CEMENTO) ML 30,00

11.13

BANCA LINEAL - Zona Casa De Turismo. INCLUYE

MURETES, PLACA EN CONCRETO Y ACABADO EN

GRANITO LAVADO BLANCO. VER DETALLE PLANO AP-

04 ML 15,00

BANCA CONTENEDOR PLAZOLETA. INCLUYE

MURETES EN LADRILLO, PLACAS DE CONCRETO

DE 2.500, ACABADO EN GRANITO LAVADO NEGRO,

FILTRO EN GRAVILLA. VER DETALLE PLANO AP-04 UN 6,00

15 CUBIERTA

15,01 Impermeabilizacion viga canales con manto foil de

aluminio, Incluya Media Cañas M2 210,00

5.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ver ANEXOS TÉCNICOS los cuales hacen parte vinculante de los presentes estudios previos:

ANEXO 1- Planos completos

ANEXO 2 – Imagenes Virtuales

Boyacá


Página 40 de 63

5.3. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA DURANTE LA EJ ECUCIÓN DEL CONTRATO

5.3.1. Adición al contrato o Contratos Adicionales: Salvo lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, artículo 16, sobre modificación unilateral, cuando haya necesidad de introducir modificaciones en el diseño, planos o especificaciones que varíen esencialmente el plan de trabajo o se pacten mayores cantidades de obra o la ejecución de obras no especificadas en el contrato pero comprendidas en su objeto, que hagan necesario modificar el plazo o el valor convenido, se suscribirá un contrato adicional cuyo valor no podrá exceder la cifra resultante de sumar la mitad de la cuantía originalmente pactada, expresada ésta en salarios mínimos legales mensuales (L. 80/93, art. 40, par., inc. 2°). Los contratos adicionales relacionados con el valor y el plazo quedarán perfeccionados una vez suscritos estos y requieren para su ejecución el registro presupuestal, cuando se trate de adiciones en valor, y la aprobación de la adición o prórroga de las garantías. Cuando se trate de contratos adicionales para modificar el valor por un número mayor de ítems de los inicialmente pactados o por la inclusión de unos nuevos, estos se establecerán de común acuerdo entre las partes, tomando como base para su análisis las condiciones generales del mercado al momento de pactarse el contrato adicional, ello con el fin de mantener el equilibrio económico del mismo, tanto para los costos directos como los indirectos. Será requisito indispensable para que pueda iniciarse la ejecución del contrato adicional, su perfeccionamiento, adición o prórroga de las garantías y aprobación de la misma y el cumplimiento de los demás requisitos legales o de índole tributaria que se generen.

5.3.2. Reclamaciones: EL CONTRATISTA, no podrá apartarse de los planos y especificaciones, que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita del SENA y concepto previo del interventor. Si el CONTRATISTA, pretermite lo aquí establecido no sólo perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra adicional que resulte de la modificación de los planos y especificaciones, sino que se hará responsable de los daños que cause al SENA o a terceros, en razón de su infracción.

Cualquier reclamo que EL CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las órdenes dadas por El SENA, deberá hacerse por escrito debidamente fundamentado dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que se dio la orden. La presentación del reclamo no dará derecho al CONTRATISTA a suspender las obras y deberá continuar ejecutándolas, salvo que reciba del SENA una orden diferente.

EL CONTRATISTA no podrá cambiar o retirar la maquinaria ofrecida para la ejecución del contrato sin el consentimiento previo y escrito del Interventor.

5.3.3. Vinculación del personal y prestaciones de l os trabajadores: EL CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal la cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que El S ENA adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto corresponde a EL CONTRATISTA el pago de los salarios, cesantías, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar.

5.3.4. Cuidado de las obras: Desde la suscripción del acta de iniciación de las obra hasta la entrega final de las misma el CONTRATISTA asumirá a entera responsabilidad su cuidado. En caso de que se produzca daño o pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas el CONTRATISTA deberá repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva al SENA, las obras estén en perfectas condiciones y estado, de conformidad con establecido en el contrato y con las instrucciones del interventor.

5.3.5. Subcontratos: EL CONTRATISTA sólo podrá subcontratar todo aquello que no implique la ejecución de todo el objeto del contrato, con autorización previa y escrita del SENA. En el texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia de que se entienden celebrados bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. El SENA podrá ordenar la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que el CONTRATISTA ni el Subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicios o a instaurar acciones contra El SENA por esta causa.

6. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA

Las siguientes son las causales de rechazo de las propuestas establecidas para el presente proceso de selección:

a. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Constitución o la Ley.

b. Cuando la propuesta sea presentada por persona jurídicamente incapaz para obligarse o que no cumpla con las calidades y condiciones de participación.

c. Cuando para este mismo proceso se presenten varias propuestas por el proponente, por sí o por interpuesta persona, en un consorcio, unión temporal, individualmente o a través de una persona jurídica.

d. Cuando no se suscriba la carta de presentación de la propuesta por la persona natural proponente o por el representante legal de la persona jurídica proponente, o cuando ésta no se encuentre debidamente autorizada para presentar la propuesta de acuerdo con los estatutos sociales o con el documento de integración del consorcio o unión temporal.

e. Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea o en un lugar diferente al fijado en el pliego de condiciones.

f. Cuando se compruebe que el proponente ha influido o presionado sobre el estudio de las ofertas. g. Cuando se compruebe que los documentos presentados por el proponente contienen información falsa. h. Cuando al verificar la información referente al boletín de responsables fiscales y al pago de los aportes

parafiscales o de contratación de aprendices, se encuentre reportado al proponente en el Boletín

Boyacá


Página 41 de 63

o incumplimiento en el pago de dichas obligaciones, y no sea subsanada esta situación dentro del término señalado en el pliego.

i. Cuando el proponente o su oferta no reúna los requisitos habilitantes u obligatorios para participar que se encuentran señalados en el presente pliego de Condiciones, o no presente cualquiera de los documentos generales y específicos para cada caso aquí establecidos, y no los subsane dentro del término señalado en el presente pliego de condiciones de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.2.8. del Dcto. 0734 de 2012.

j. Cuando exista o se advierta enmendadura o corrección en los documentos obligatorios presentados y el proponente no lo haya advertido o hecho la salvedad con su firma al pie de la corrección.

k. Cuando no se presente la propuesta técnica o la propuesta económica; o cuando éstas sean presentadas en diferentes formatos a los suministrados por la entidad o incumpliendo las reglas fijadas en el pliego de condiciones, de tal manera que no permitan una comparación en condiciones de igualdad o una selección objetiva de las propuestas.

l. Cuando siendo requerida en el pliego, no se presente la garantía de seriedad simultáneamente con la propuesta. m. Cuando la propuesta económica supere el presupuesto oficial o sea presentada en moneda diferente a los pesos

colombianos. n. Cuando estando prohibido en el pliego de condiciones, se presente propuesta parcial o alternativa, o

en condiciones técnicas inferiores a las mínimas requeridas por la entidad. o. Cuando el proponente señale su desacuerdo o imposibilidad de cumplir las obligaciones, condiciones y

requisitos previstos en el pliego de condiciones, o condicione su propuesta a factores, situaciones, modalidades o especificaciones diferentes a las requeridas por la entidad.

p. Cuando siendo el caso, no se presente el documento de constitución del consorcio o unión temporal, o uno o varios de los integrantes del mismo no suscriban el respectivo documento de constitución.

q. Cuando, en atención a lo dispuesto en el Artículo 2.2.10. del Dcto. 0734 de 2012 (propuesta con valor artificialmente bajo), el oferente no explique - dentro del término previsto por la entidad - las razones que sustenten el valor por él ofertado, o cuando analizadas las explicaciones el comité evaluador recomiende el rechazo explicando sus razones (teniendo en cuenta que procederá la recomendación de continuidad de la oferta en el proceso de selección, cuando el valor de la misma responde a circunstancias objetivas del proponente y su oferta, que no ponen en riesgo el proceso, ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de que se adjudique el contrato a dicho proponente.)

r. Los demás casos expresamente establecidos en el presente documento.

7. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

7.1 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN

Para identificar la propuesta más favorable de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, artículos 2.2.9. numeral 3 y 3.2.2.1. al 3.2.3.1. del Decreto 0734 de 2012, se tendrán en cuenta los siguientes criterios o factores de selección:

7.1.1. Requisitos habilitantes: La manifestación de interés en participar, así como la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y capacidad técnica serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. La exigencia de tales condiciones será adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y su valor.

Para la verificación de los requisitos habilitantes se tendrá en cuenta el cumplimiento de los requisitos legales mínimos establecidos en el pliego de condiciones y el cumplimiento en la presentación de los documentos y acreditaciones exigidas. Su incumplimiento acarreará el RECHAZO de la propuesta.

Igualmente, se evaluará la información aportada con las propuestas en su coherencia legal y reglamentaria. Se verificará que las propuestas no estén incursas en las causales de rechazo contenidas en los pliegos de condiciones.

Únicamente las propuestas HABILITADAS luego de la verificación de los requisitos habilitantes serán evaluadas y ponderadas en los aspectos de calidad y precio.

7.1.2. Factores de ponderación: La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos (calidad) y económicos (precio) de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de condiciones, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dicho documento.

• Factores técnicos: Se verificará que la oferta contenga y cumpla las especificaciones técnicas requeridas por

la entidad en cada uno de los ítems estipulados en el pliego de condiciones y sus anexos técnicos, en las calidades y cantidades señaladas, y se ajuste a las necesidades de la entidad, de tal manera que la propuesta que contenga las mejores especificaciones de acuerdo a la desagregación señalada en el pliego de condiciones, será la que obtenga el mejor puntaje.

• Factores económicos: Se verificarán matemáticamente los valores de los ítems contenidos en las propuestas,

e igualmente se revisarán teniendo en cuenta los precios del mercado, las cantidades y las especificaciones señaladas por la entidad, valorando las propuestas económicas de acuerdo a la fórmula que se señale en el pliego de condiciones.

Boyacá


Página 42 de 63

REQUISITOS HABILITANTES

DEFINICIÓN CALIFICACIÓN

CAPACIDAD JURÍDICA

Se verificará el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el pliego de Condiciones, la acreditación de los documentos solicitados en el mismo; Igualmente, se evaluará la información aportada con las ofertas en su coherencia legal y reglamentaria. Se verificará que las propuestas no estén incursas en las causales de rechazo contenidas en el pliego de condiciones.

No tiene ponderación – el resultado es de habilitada o no habilitada (o

rechazo)

CONDICIONES DE EXPERIENCIA

Se habilitarán aquellas propuestas que de conformidad a lo acreditado a través del RUP cumplan con los indicadores mínimos exigidos en el pliego de condiciones. Para la valoración de la experiencia de los proponentes se tendrán en cuenta las reglas contenidas en el artículo 2.2.7. del Dcto. 0734 de 2012 en lo que respecta a consocios, uniones temporales, socios de la persona jurídica y sociedades escindidas.


rechazo)

CAPACIDAD FINANCIERA

Se habilitarán aquellas propuestas que de conformidad a lo acreditado a través del RUP cumplan con los indicadores mínimos exigidos en el pliego de condiciones. En caso de unión temporal o consorcio, se podrán acumular las capacidades financieras de los miembros de los consorcios o las uniones temporales.


rechazo)

CAPACIDAD TÉCNICA

Se verificará que el proponente cuente con una estructura logística y administrativa básica que le permita el control y disponibilidad de los recursos de talento humano y físicos para cumplir de manera eficiente y oportuna el objeto del contrato, en el lugar de ejecución y de acuerdo a las especificaciones requeridas por el SENA en el pliego de condiciones. Se habilitarán aquellas propuestas que de conformidad a lo acreditado a través del RUP cumplan con los indicadores mínimos exigidos en el pliego de condiciones. En caso de unión temporal o consorcio, se podrán acumular las capacidades técnicas de los miembros de los consorcios o las uniones temporales.


rechazo)

FACTORES DE PONDERACIÓN

DEFINICIÓN CALIFICACIÓN

TÉCNICO

La propuesta que contenga las mejores especificaciones técnicas y condiciones de calidad de acuerdo a la desagregación señalada en el pliego

600 puntos

ECONÓMICO

Se verificarán matemáticamente los valores de los ítems contenidos en las propuestas, e igualmente se revisarán teniendo en cuenta los precios del mercado, las cantidades y las especificaciones señaladas por la entidad, valorando las propuestas económicas de acuerdo a la fórmula que se señale en el pliego de condiciones.

400 puntos

TOTAL

1000

PONDERACIÓN ADICIONAL A LA INDUSTRIA NACIONAL: en atención a lo dispuesto en el artículo 4.2.4. del Dcto. 0734/12 se dará aplicación a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, sobre criterios de ponderación favorables a la INDUSTRIA NACIONAL, así: • Se asignará un puntaje adicional del diez por ciento (10%) del total de la calificación obtenida por la aplicación de

los criterios de ponderación, para estimular la industria colombiana cuando los proponentes sean nacionales. • Se asignará un puntaje adicional del cinco por ciento (5%) del total de la calificación obtenida por la aplicación de

los criterios de ponderación, para estimular la industria colombiana cuando los proponentes sean extranjeros pero se comprometan dentro de su propuesta mediante declaración expresa que incorporarán dentro de la ejecución del contrato prioritariamente materiales y herramientas de producción colombiana, así como personal y logística nacional.

• Si una vez efectuada la calificación adicional correspondiente, la oferta de un proponente extranjero se encuentra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicará al nacional.

RESULTADO FINAL : La adjudicación se hará a la propuesta habilitada que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo a los criterios de ponderación.

Boyacá


Página 43 de 63

7.1.2.1 DESAGREGACIÓN FACTOR TÉCNICO (600 PUNTOS)

a) PERSONAL CALIFICADO ADICIONAL AL MÍNIMO EXIGID O: El puntaje asignado para esta evaluación es de máximo 300 puntos, que se podrán obtener con la sumatoria de los siguientes criterios:

CONCEPTO PUNTAJE

PERSONAL CALIFICADO ADICIONAL AL MÍNIMO

EXIGIDO

Para el proponente que ofrezca DIRECTOR DE OBRA con el siguiente perfil: Profesional con mínimo ocho (8) años de experiencia profesional verificable contados a partir de la fecha de la expedición de la matricula profesional (si aplica para su profesión). Tiempo de permanencia mínima en el sitio de obra del 50%, el cual será verificado por la interventoría so pena de incumplimiento del contrato. Se debe anexar copia de la tarjeta profesional vigente que acredite su inscripción o registro profesional (documentos requeridos si aplica para su profesión). Adicionalmente deberá anexar carta de compromiso de acuerdo al formato nro. 6.

100

Para el proponente que ofrezca ASESOR AMBIENTAL con el siguiente perfil: Profesional en ingeniería ambiental con mínimo tres (3) años de experiencia profesional verificable, contados a partir de la fecha de la expedición de la matricula profesional (si aplica para su profesión). Tiempo de permanencia mínima en el sitio de obra del 50%, el cual será verificado por la interventoría so pena de incumplimiento del contrato. Se debe anexar copia de la tarjeta profesional vigente que acredite su inscripción o registro profesional (documentos requeridos si aplica para su profesión). Adicionalmente deberá anexar carta de compromiso de acuerdo al formato nro. 6.

100

Para el proponente que ofrezca TÉCNICO ELECTRICISTA con el siguiente perfil: Profesional en ingeniería eléctrica, tecnólogo o técnico en electricidad, con mínimo tres (3) años de experiencia verificable, contados a partir de la fecha de la expedición de la matricula profesional (si aplica para su profesión). Tiempo de permanencia mínima en el sitio de obra del 50%, el cual será verificado por la interventoría so pena de incumplimiento del contrato. Se debe anexar copia de la tarjeta profesional vigente que acredite su inscripción o registro profesional (documentos requeridos si aplica para su profesión). Adicionalmente deberá anexar carta de compromiso de acuerdo al formato nro. 6.

100

Boyacá


Página 44 de 63

b) PERSONAL DE MANO DE OBRA O CUADRILLA DE OBRA: El puntaje asignado para esta evaluación es de máximo 300 puntos, que se podrán obtener de acuerdo al ofrecimiento realizado:

CONCEPTO PUNTAJE

PERSONAL DE MANO DE OBRA

Para el proponente que ofrezca personal de mano de obra conformado por más de 30 obreros ejecutando simultáneamente los trabajos. Tiempo de permanencia mínima en el sitio de obra del 100%, el cual será verificado por la interventoría so pena de incumplimiento del contrato, personal conformado por oficiales de distinta área, ayudantes y subcontratistas de acuerdo a los capítulos de obra.

300

Para el proponente que ofrezca personal de mano de obra conformado por más de 25 y hasta 30 obreros ejecutando simultáneamente los trabajos. Tiempo de permanencia mínima en el sitio de obra del 100%, el cual será verificado por la interventoría so pena de incumplimiento del contrato. personal conformado por oficiales de distinta área, ayudantes y subcontratistas de acuerdo a los capítulos de obra.

200

Para el proponente que ofrezca personal de mano de obra conformado por más de 20 y hasta 25 obreros ejecutando simultáneamente los trabajos. Tiempo de permanencia mínima en el sitio de obra del 100%, el cual será personal conformado por oficiales de distinta área, ayudantes y subcontratistas de acuerdo a los capítulos de obra verificado por la interventoría so pena de incumplimiento del contrato personal conformado por oficiales de distinta área, ayudantes y subcontratistas de acuerdo a los capítulos de obra.

100

Para el proponente que ofrezca personal de mano de obra conformado por más de 15 y hasta 20 obreros ejecutando simultáneamente los trabajos. Tiempo de permanencia mínima en el sitio de obra del 100%, el cual será verificado por la interventoría so pena de incumplimiento del contrato. personal conformado por oficiales de distinta área, ayudantes y subcontratistas de acuerdo a los capítulos de obra.

50

7.1.2.2. DESAGREGACIÓN FACTOR ECONÓMICO (400 PUNTOS ) De acuerdo a lo señalado anteriormente en el presente pliego, el precio o propuesta más económica se determinará de acuerdo a la siguiente fórmula:

G=(X1+X2+X3+….Xn)

n

Donde: G= media aritmética de los valores totales de las propuestas hábiles X= Valor de cada propuesta hábil n= número de propuestas hábiles

Obtenido el valor de la media aritmética se definirá el orden de calificación de la siguiente manera:

• Obtiene el primer lugar en el orden de calificación la propuesta que presente el precio más cercano

por debajo a la media aritmética.

A continuación en el orden de calificación:

• Las propuestas que estén dentro del rango del 100% al 95% del valor de la media aritmética en orden descendente.

• A continuación en orden ascendente, las propuestas que se encuentren por encima del 100% y hasta el 105% de la media aritmética.

• A continuación en orden descendente las propuestas que sean inferiores al 95% del valor de la media aritmética.

• Finalmente en orden ascendente las propuestas que superen el 105% del valor de la media aritmética.

VALOR PROPUESTA PUNTAJE

Primera en orden de calificación 400

Segunda(s) en orden de calificación 300

Tercera(s) en orden de calificación 200

Cuarta(s) en orden de calificación 100

Demás propuestas en orden de calificación 0

7.2 CALIFICACION FINAL

La suma de los puntajes obtenidos en cada uno de estos numerales arrojará la calificación final del Proponente.

7.2.1 RESULTADOS DE LA EVALUACION

La adjudicación se hará a la propuesta habilitada que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo a los crite rios de evaluación y ponderación.

Boyacá


Página 45 de 63

7.2.2 FORMULAS DE DESEMPATE

FORMULAS DE DESEMPATE: De conformidad con el artículo 4.2.5. del Decreto 0734 de 2012, el artículo 21 de la Ley 80 de 1993, el artículo 24 de la Ley 361 de 1997, el artículo 12 de la Ley 590 de 2000 modificado por el artículo 9° de la Ley 905 de 2004, los artículos 1° y 2° de la Ley 816 de 2003 y el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, se fijan los siguientes criterios de desempate de conformidad con las siguientes reglas sucesivas y excluyentes:

1. En caso de que se presente igualdad en el puntaje total de las ofertas evaluadas, se priorizará a la propuesta

que haya obtenido mayor puntaje en el factor económico. En caso de continuar el empate se priorizará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje en el factor técnico. En caso de continuar el empate se seleccionará al proponente que haya acreditado mayor puntaje a través del RUP en las condiciones de Experiencia como constructor. Si después de aplicar estas reglas persiste el empate, se entenderá que las ofertas se encuentran en igualdad de condiciones.

2. En caso de igualdad de condiciones, se preferirá la oferta de bienes o servicios nac ionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

3. Si se presenta empate o este persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferirá a la Mipyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, conformada únicamente por Mipymes nacionales.

4. Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que tenga participación al menos una Mipyme, este se preferirá.

5. Si persiste el empate, se preferirá al proponente singular que acredite tener vinculado laboralmente por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de discapacidad y el cumplimiento de los presupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un año de anterioridad y que certifique adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al de la contratación.

6. En caso que no proceda la hipótesis anterior, y entre los proponentes se encuentren proponentes singulares o plurales conformados por consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados con al menos un integrante que acredite las circunstancias establecidas en la Ley 361 de 1997 referidas en el numeral anterior, será preferido frente a los demás.

7. Si el empate se mantiene, se procederá a través de sorteo. El sorteo se realizará entre los proponentes empatados, mediante el sistema de balotas, las que deben estar numeradas con cada uno de los números de radicación de las propuestas empatadas (es decir, los que fueron asignados de acuerdo al orden de llegada); las balotas se depositarán en una bolsa en presencia de los asistentes, previa verificación de probidad de las mismas; se elegirá entre los asistentes a la persona encargada de sacar las balotas; la primera (1) balota en ser extraída de la bolsa será la ganadora.

NOTA: En cualquier caso los factores de desempate contenidos en los numerales 1 al 4 se aplicarán de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 816 de 2003. Al efecto, los bienes y servicios originarios de países con los cuales Colombia tenga compromisos comerciales internacionales vigentes en materia de trato nacional para compras estatales, o de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales; deberán ser tratados en el marco de los criterios de desempate como si fueren bienes o servicios nacionales colombianos.

Sogamoso, veinticinco ( 25) de Octubre de dos mil doce (2012).

GERMAN ANTONIO ORJUELA MEDINA SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MA NUFACTURA

FORMATO Nro. 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha

Señores SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura Carrera 12 No. 55 A - 51 Sogamoso (Boyacá)

Asunto: Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA – RB-CIMM-047-2012

Yo, , mayor de edad y vecino de esta ciudad, obrando en nombre propio ó en calidad de representante legal de ofrezco contratar a todo costo con el SENA Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura, el siguiente objeto contractual: , de acuerdo con el pliego de condiciones y requisitos exigidos en las condiciones mínimas y de conformidad con lo establecido en este documento. (Nota: si se trata de un consorcio o unión temporal deberá identificar expresamente con nombre y NIT de C/U de las partes que la componen)

Igualmente, bajo la gravedad del juramento manifiesto y declaro:

1. Que estoy debidamente facultado para firmar, presentar la propuesta y suscribir el contrato que llegare a

celebrarse; que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse en caso de adjudicación me comprometen totalmente y a la sociedad que represento.

2. No encontrarme (nos) incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad según lo señalado en los artículos 127 de la Constitución Política, 8º y 9° de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, así como tampoco encontrarme (nos) incurso en causal de disolución o liquidación; en concordato; en cesación de pagos o en concurso de acreedores o embargo. (Las personas jurídicas deberán hacer la manifestación expresa de que las cuotas sociales o acciones de sus socios o accionistas no se encuentran embargadas).

3. No estar incluido en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República (Art. 60 de la Ley 610 de 2000) ni el de deudores morosos de la Contaduría General de la Nación.

4. Que conozco el pliego de condiciones y de más documentos que integran el presente proceso de selección, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos, para lo cual me comprometo a diligenciar todos y cada uno de los formatos anexos al pliego.

5. Que leí cuidadosamente el pliego de condiciones, así como los documentos que hacen parte vinculante del mismo, y por tanto conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, y efectuar consultas y obtener respuestas a mis inquietudes.

6. Que los activos y recursos de nuestro patrimonio y que se emplearán para la ejecución del contrato en caso de que nos sea adjudicado, provienen de actividades lícitas.

7. Que en caso que mi propuesta fuera seleccionada, me comprometo a suscribir el contrato correspondiente, dentro del término establecido para ello en el pliego de condiciones, y a adjuntar los documentos adicionales que fueren necesarios.

8. Que conozco y acepto en todo las normas generales y especiales aplicables a este proceso contractual. 9. (Nota: si se trata de un consorcio o unión temporal deberá señalar lo siguiente:) Que en caso que nos

fuere adjudicada la contratación, nos comprometemos a tramitar la expedición del NIT y el RUT y a cumplir con los requerimientos legales de los consorcios y uniones temporales para la suscripción y ejecución de los contratos estatales.

10. Que esta oferta, una vez aceptada y efectuada su adjudicación, me obliga a su cumplimiento hasta la ejecución del contrato, en las mejores condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia.

Igualmente señalo como lugar donde recibiré notificaciones, comunicaciones y requerimientos relacionados con este proceso, la siguiente: • Dirección: • Ciudad: • Teléfono : • FAX: • E-mail: A continuación relaciono la documentación exigida por ustedes y que incluyo en la oferta y la cantidad de folios que la integran:

Atentamente,

Firma : Nombre : Documento identificación : NIT : Régimen de impuestos al que pertenece: Número de Folios de la propuesta:

Boyacá


Página 46 de 63

Boyacá


Página 47 de 63

FORMATO Nro. 2

MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (Según sea el caso)

, identificado con la C.C. No. de , y vecino de , obrando en representación de la sociedad con Nit. , domiciliada en la ciudad de y , identificado con la cédula de ciudadanía No. de , y vecino de , obrando en representación de la sociedad con Nit. , domiciliada en la ciudad de , hemos decidido conformar una (Unión Temporal o Consorcio) en los términos y condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo establecido en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: La (Unión Temporal o Consorcio) (indicar nombre del consorcio o unión temporal) se conforma con el propósito de presentar oferta y optar a la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante con el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura, en relación con el proceso de contratación cuyo objeto es . CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la (Unión Temporal o Consorcio) que se acuerda, será: (según convenio entre los miembros) del % para % y del % para . CLÁUSULA TERCERA: (Integrante) y (Integrante) responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la oferta y del objeto contratado. CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que (Integrante) y (Integrante) , atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva oferta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la (Unión Temporal o Consorcio) en cabeza de (identificar nombre y cédula) como representante legal de (Integrante) y de esta (Unión Temporal o Consorcio). CLÁUSULA QUINTA: la duración de esta (Unión Temporal o Consorcio) se extenderá por el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, según lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta (Unión Temporal o Consorcio) y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la (Unión Temporal o Consorcio). CLAUSULA SÉPTIMA: La dirección para notificaciones de la _(unión temporal o consorcio) es de la ciudad de .

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en él intervienen, el día de de 20 en la ciudad de

Nombre, Identificación, persona natural Nombre, identificación personal natural o jurídica que representa o jurídica que representa

NOTA: En caso de adjudicación del contrato, el presente documento deberá ser suscrito ante Notario con firmas autenticas de los participantes. Adicionalmente el consorcio o unión temporal deberá efectuar el trámite para la obtención del RUT como requisito previo para la suscripción del contrato.

Boyacá


Página 48 de 63

FORMATO Nro. 3

CAPACIDAD RESIDUAL PARA CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DE PROPONENTE O INTEGRANTE CONSORCIO O UNION TEMPORAL:

A) CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION:

[Nota: En el presente cuadro se deberán relacionar los saldos de los contratos de obra que a la fecha de presentación de la propuesta el proponente directamente, y a través de sociedades de propósito especial, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente participe, ha ya suscrito y se encuentren vigentes. Deberá incluirse igualmente los contratos que se encuentran suspendidos a la fecha de presentación de las propuestas.]

CONTRATO N°

EMPRESA

CONTRATANTE

RESUMEN

OBJETO DEL CONTRATO

FECHA INICIO

FECHA

TERMINACIÓN

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (como miembro de consorcio o unión

temporal)

VALOR

TOTAL DEL CONTRATO (EN PESOS)

VALOR DE

PARTICIPACIÓN DEL CONTRATO

(EN PESOS)

SALDO DE LOS

CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCIÓN

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

… %

VALOR TOTAL CONTRATOS EN EJECUCIÓN $ $

B) CONTRATOS DE OBRA ADJUDICADOS/PLAZO PENDIENTE DE EJECUCIÓN:

[Nota: En el presente cuadro se deberán relacionar los valores de aquellos contratos que le hayan sido adjudicados y aún no se ha iniciado su ejecución, dividido por el número de meses que queden pendientes para la ejecución de cada uno de estos contratos.]

CONTRATO N°

1

EMPRESA CONTRATANTE

RESUMEN OBJETO

DEL CONTRATO

FECHA INICIO

FECHA TERMINACIÓN

PORCENTAJE DE

PARTICIPACIÓN (como miembro de consorcio o unión temporal)

%

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

(EN PESOS)

VALOR DE PARTICIPACIÓN

DEL CONTRATO (EN PESOS)

MESES PENDIENTES

PARA LA EJECUCIÓN

RESULTADO DE DIVIDIR EL VALOR DE

PARTICIPACIÓN DEL

CONTRATO SOBRE LOS

MESES PENDIENTES

PARA LA EJECUCIÓN

2 %

3 %

4 %

5 %

… _%

VALOR TOTAL CONTRATOS $ $

Boyacá


Página 49 de 63

[CONTINÚA FORMATO NRO. 3]

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA

CAPITAL DE TRABAJO – (SALDOS CTOS DE OBRA VIGENTES + CTOS ADJUDICADOS / TÉRMINO PENDIENTE DE EJECUCIÓN) = K RESIDUAL

INDICADOR FINANCIERO DE CAPITAL DE TRABAJO DE ACUERDO AL RUP (ACTIVO CORRIENTE –

PASIVO CORRIENTE)

A) TOTAL SALDO DE LOS CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCIÓN

B) RESULTADO DE DIVIDIR EL VALOR DE PARTICIPACIÓN DEL CONTRATO SOBRE LOS MESES PENDIENTES PARA LA EJECUCIÓN

= CAPACIDAD RESIDUAL

La información contenida en el presente documento la presento bajo la estricta gravedad del juramento.

Representante Legal PROPONENTE O INTEGRANTE CONSORCIO O UNION TEMPORAL Nombre: C. C.

[RECUERDE: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 1150 de 2007 y el numeral 1 del Artículo 6.1.1.2 del Decreto 734 de 2012 (modificado por el Decreto 1397 de 2012), la Capacidad Residual para el contrato de obra es el resultado de restar al indicador financiero capital de trabajo 4 del proponente a 31 de diciembre del año anterior a la fecha de presentación de la propuesta (en este caso 2011), acreditado y registrado en el CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES – RUP, los saldos de los contratos de obra que a la fecha de presentación de la propuesta el proponente directamente, y a través de sociedades de propósito especial, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente participe, haya suscrito y se encuentren vigentes, y el valor de aquellos que le hayan sido adjudicados, sobre el término pendiente de ejecución de cada uno de estos contratos. El término pendiente de ejecución deberá ser expresado en meses calendario.

CAPITAL DE TRABAJO – (SALDOS CTOS DE OBRA VIGENTES + CTOS ADJUDICADOS / TÉRMINO PENDIENTE DE EJECUCIÓN) = K RESIDUAL

Para calcular los saldos de los contratos a que hace referencia el inciso anterior cuando el contratista sea una sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal en los cuales el proponente participe, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación del proponente en la respectiva sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal.

Si el proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se verificará la capacidad residual de cada uno de sus integrantes la cual será calculada con base en lo establecido en el presente numeral. Para determinar la capacidad residual del proponente plural, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación de cada integrante en la respectiva sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal.

El propósito de la capacidad residual es evaluar la habilidad del proponente para cumplir con sus obligaciones durante el término del contrato para el cual presenta la propuesta, especialmente los compromisos financieros.

El proponente deberá acreditar una capacidad residual como constructor de por lo menos 774 SMLMV.

En caso de unión temporal o consorcio, se acumularán las capacidades financieras de los miembros de los consorcios o las uniones temporales.

NOTA: el FORMATO NRO. 3 deberá ser presentado dentro de la propuesta en medio físico y en medio magnético en Excel .]

4 CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE

Boyacá


Página 50 de 63

FORMATO Nro. 4

PROPUESTA TÉCNICA

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

NRO.

CONTRATANTE

NRO Y FECHA DEL CONTRATO

OBJETO DEL

CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN

FORMA DE EJECUCIÓN I, C, UT (1)

% DE

PARTICIPACIÓN

VALOR FACTURADO POR EL PROPONENTE (conforme al % de

participación)

(día/mes/año) (día/mes/año) (en pesos)

(en SMLMV)

1 2 3 4 5 SUMATORIA TOTAL

(1) Indicar únicamente si fue ejecutado en forma individual (I), en consorcio (C) o unión temporal (UT); en estos dos últimos casos indicar el porcentaje de participación

del proponente. NOTAS:

• El contenido del presente formato no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad. • La información incluida en el presente formato debe estar debidamente soportada de acuerdo a lo previsto en el pliego de condiciones, y es responsabilidad del

proponente.

Firma del proponente o representante legal

EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LAS PERSONAS QUE CONFORMA N EL EQUIPO DE TRABAJO CALIFICADO

CARGO PROPUESTO:

NOMBRE DEL PROFESIONAL:

PROFESIÓN: FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA

TARJETA PROFESIONAL (día/mes/año):

NRO.

CONTRATANTE

NRO. DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

CARGO DESEMPEÑADO

FECHA DE INICIO DE LA

LABOR

FECHA DE TERMINACIÓN DE

LA LABOR

(día/mes/año) (día/mes/año) 1 2 3 4 5 …

NOTAS: • El contenido del presente formato no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad. • Pueden incluirse más filas cuando se vaya a ofertar personal adicional al mínimo exigido. • La información incluida en el presente formato debe estar debidamente soportada de acuerdo a lo previsto en el pliego de condiciones, y es

responsabilidad del proponente. • En este cuadro se deberán incluir tanto los miembro s mínimos del equipo de trabajo calificado (Ver p l i e g o ), como los

profesionales adicionales para la obtención de punt aje (ver pliego).

Firma del proponente o representante legal

Boyacá


Página 51 de 63

FORMATO 5

PROPUESTA ECONÓMICA

No. ACTIVIDAD UND CANT V. UNIT V. PARCIAL V. TOTAL

A CONDICIONES GENERALES

1 MAMPOSTERIA

Muro Bloque Ladrillo No. 4 M2 5,00

2 PAÑETES

Pañete Liso sobre Muro Interior

1:4 M2 15,00

Filos y Diltaciones ML 45,00

3 PISOS

Alistado de pisos E=0.04 - 1:5 M2 160,00

Guarda Escoba Porcelanato 0.06

Mts según Color Instalado ML 220,00

Placa de contrapiso 2500 psi

H=0,10 mts M2

140,00

Instalacion porcelanato

existente 60*60 1 y 2 piso M2

20,00

Piso Escalera Pasos en

Porcelanato 0.30x0.30, Incluye

Remate Antideslizante ML 85,00

4 CARPINTERIA METALICA Y

VIDRIOS

Suministro e Instalacion V-11-

Fachada Posterior Flotante Piso

4 M2 58,00

Suministro e Instalacion puerta

ventana oficina aula 301 M2 12,00

Suministro e Instalacion de

Puerta automatica corredera

2.50 * 2.60 mts cabezal

Aprimatic importado Ref. Wing

Nk vidrio templado 10 mm

incoloro, capacidad 125 kg Hoja,

con zocalos inferiores en

aluminio. Incluye 2 lectoras

Nice, tarjeta, decodificador UND 8,00

Suministro e Instalacion P-5-

Acceso e interior de Baños

Aluminio Vidrio Piso 2 M3 13,00

Suministro e Instalacion puertas

oficina 4 Piso M2 6,00

Puerta en lamina cold rol

asensor cuarto de maquinas Un 1,00

Escotilla en lamina cold rool

80*80 cms Un 1,00

Suministro e Instalacion V-

asensor Fachada principal

Flotante con vicrio tempado

curvo

M2 19,50

Suministro e Instalacion

Cerraduras UND 15,00

Suministro e Instalacion Espejo 3

mm con Marco en Madera

0.06x0,002 en Cedro M2 5,00


Barandas en Acero Inoxidable

Tubo de 11/2 Pulgadas ML 15,00

5 INSTALACION ELECTRICA

53.295.000,00

Salidas de Lámparas Cuarto Piso UND 54,00

Salida Tomas electricas UND 24,00

Sensores Techo Tercer Piso UND 30,00

Lámpara Bala 2*23 w empotrar UND 10,00

Lampara 60x60 empotrar y/o

sobreponer 20 celdas especular

4T5 x24w balastro multivoltaje,

con marco importado y pintura

electrostática

UN 183,00

Tablero general de distribucion

electrica 80*40*1,70 mts pint.

Electrostatica con barraje

3/16*3/4" en cobre con

totalizadores 3*200A 3*50A

UN 1,00

Acometida parcial a tableros en

1" pvc con 5 Nº 8 AWG ML 150,00

Reconstruccion de cajas de paso

y conexión de acometida

electrica a subestacion y a

tablero general

GL 1,00

Caja de paso de 20*25 Luminex

con puerta UN 1,00

Aparatos Eléctricos (Tomas-

Interruptores) UND 120,00

6 INSTALACION HIDROSANITARIA

Sifon con Sosco 3 Pulgadas UND 8,00

SUMINISTRO E

INSTALACION LAMINA

SUPERBOARD PARA

CUBIERTA DE 10 mm.

INCLUYE ELEMENTOS Y

ACCESORIOS DE FIJACION,

MASILLA, CINTA Y PINTURA EN

VINILO DE ACABADO TRES

MANOS

M2 35,00

7 CIELORASOS


Cieloraso en Drywall, M2 450,00

8 PINTURA

Estuco Bajo Placa M2 113,00

Estuco Sobre Muro M2 190,00

Vinilo Tipo 1 3 Manos Muros y

Bajo Placa Internos Interna M2 240,00

Pintura sobre Pañete Externo

Incluye Estuco Acrilico Koraza e

Manos,incluye una Mano de

PVA, 3 Colores según Diseños,

Andamios, Equipos y Seguridad M2 900,00

9

INSTALACIONES ESPECIALES

Acometida Neumatica Tuberia

Galvanizada 11/2 Pulgada,

Incuye Accesorios ML 25,00

Salida Neumatica de Pisos en

Tuberia Galvanizada 11/2

Pulgada UND 1,00

ORINAL SECO - UND 1,00

Extractores De Olor Para Baños

O Zonas Cerradas UND 2,00

10 UNIDAD SANITARIA - BAÑOS 3

PISO

Enchape Piso 25x25, según color

Pirnera Calidad, 2 Colores M2 18,00

Enchape Pared 25x25, según

color Primera Calidad, 2 Colores M2 78,00

Suministro Sanitario blanco

Institucional de bajo Consumo

1.6 Litros UND 3,00

Suministro Lavamanos de

Sobreponer con griferia de

sensor UND 6,00

Accesorio baños UND 8,00

Rejilla Con Sosco De 3" UND 2,00

Suministro E Instalación Mesón

Lavamanos en granito con

salpicaderos, Completo, Color

Negro ML 6,00

Salida Tomas Baños UND 2,00

Aparatos Eléctricos Baños

(Tomas, Interruptores) UND 12,00

Secador de Manos, MANOS

LIBRES SENSOR, AC-DRTNSS

(Sensor), Secador De

Sobreponer, Carcasa Metálica, UND 2,00

11 OBRAS EXTERIORES

11.1

Concreto Sardineles H=0.40m

2500 PSI, Fundido en el Sitio ML 80,00

11.2

Relleno en Recebo Compactado,

Espesosr 0,20 Mts M3 79,00

11.3

Placa Base en Concreto E=0.08

2500 PSI M2 575,00

11.4

Refuerzo malla electrosoldada

M-159 Q-4 M2 575,00

11.5

Pavimento Arquitectonico,

Referencia MRL Morella Gris

Formato 400x400, Espesor 32

mm, Peso 78 Kgs x M2 M2 675,00

11.6


Referencia MRL Morella Gris

Formato 400x400, Espesor 32

mm, Peso 78 Kgs x M2 M2 675,00

11.8

Luminarias de Pedestal Grandes

Referencia Vidrio Metal,

Colocadas sobre Tubo Metalico

Industrial de 11/2 Pulgadas,

Pintado Anticorrosivo y Esmalte

Dos Manos. Con Pedestal

Enconcreto Piramide Truncada

0.40 Altura t Cimiento

enConcreto de 3000 PSI UND 10,00

11.9

Bancas en Concreto y Ladrillo a

la Vista, de 0.80 x 0.80. 0,60 de

Altura, Enchapadas en


Referencia 8B, Descripcion

Barras Gris Formato 400x400

Espesor 32 MM, Peso 78 Kga x

M2 UND 10,00

11.10

Red de Alimentacion a

Luminarias de Pedestal, Tuberia

PVC 3/4 Pesada, Incluye

Conductores Completos,

Accesorios y Conexiones ML 50,00

11.11

SUMINISTRO, EXTENDIDA Y

COMPACTACION DE

MATERIAL SELECCIONADO

PARA SUBBASE GRANULAR

M3 10,00

11.12

SUMINISTRO E INSTALACION

DE BORDILLO DE

CONFINAMIENTO TIPO A-80

(80X20X35). (INCLUYE BASE EN

CONCRETO POBRE DE 4 CM DE

ESPESOR, JUNTAS EN ARENA

CEMENTO)

ML 30,00

11.13

BANCA LINEAL - Zona Casa

De Turismo. INCLUYE

MURETES, PLACA EN

CONCRETO Y ACABADO EN

GRANITO LAVADO BLANCO. VER

DETALLE PLANO AP-04

ML 15,00

BANCA CONTENEDOR

PLAZOLETA. INCLUYE

MURETES EN LADRILLO,

PLACAS DE CONCRETO DE

2.500, ACABADO EN GRANITO

LAVADO NEGRO, FILTRO EN

GRAVILLA. VER DETALLE PLANO

AP-04

UN 6,00

15 CUBIERTA

15,01

Impermeabilizacion viga canales

con manto foil de aluminio,

Incluya Media Cañas

M2 210,00

VALOR TOTAL COSTOS

DIRECTOS

B VALOR TOTAL COSTO DIRECTO

C COSTOS INDIRECTOS

1 Administración

2 Imprevistos

3 Utilidades

4 IVA 16% Sobre Utilidad

D VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS

E TOTAL PROPUESTA = COSTOS

DIRECTOS+COSTOS INDIRECTOS

[Recuerde: el AIU ofrecido, incluyendo el 5% por contribución de obra pública, no pueden superar el 25%. Por otra parte, las propuestas que superen el presupuesto oficial del presente proceso serán rechazadas]

Boyacá


Página 57 de 63

FORMATO Nro. 6

CARTAS DE COMPROMISO PERSONAL QUE CONFORMA EL EQUIPO DE TRABAJO CALIFICA DO

YO (NOMBRE DEL PROFESIONAL) IDENTIFICADO (A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO.

(NÚMERO DE CÉDULA) Y MATRÍCULA PROFESIONAL DE (PROFESIÓN)

NO. (NÚMERO DE MATRÍCULA), MANIFIESTO QUE ESTOY DISPUESTO (A)

Y COMPROMETIDO (A) PARA ASUMIR EL CARGO O LAS FUNCIONES DE (CARGO

PROPUESTO O FUNCIONES ASIGNADAS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO), Y QUE

CUMPLO CON LOS REQUISITOS Y CALIDADES EXIGIDOS EN LOS DOCUMENTOS DE ESTE

PROCESO DE SELECCIÓN, PARA TRABAJAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SIGUIENTE OBJETO

CONTRACTUAL: CONTRATAR LA FASE TRES DEL EDIFICIO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS

DE FORMACION DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA.

ADICIONALMENTE, CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE MI HOJA DE VIDA NO

SE ENCUENTRA EN LA PROPUESTA DE NINGUNA OTRA FIRMA PARTICIPANTE EN ESTE

PROCESO, NI EN NINGÚN OTRO PROCESO QUE SE ESTE ADELANTANDO CON EL SENA.

FIRMA DEL PROFESIONAL PROPUESTO

DIRECCIÓN:

TELÉFONOS FIJO:

CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO:

Boyacá


Página 58 de 63

FORMATO Nro. 7

INFORMACIÓN TRIBUTARIA DEL PROPONENTE O DE CADA UNO DE SUS INTEGRANTES, SI EL MISMO ES UN CONSORCIO O UNA UNIÒN TEMPORAL

¿PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARI AS, EN QUE REGIMEN SE ENCUENTRA CLASIFICADO COMO PROPONENTE, PROVEEDOR O CONTRATIST A?

• GRAN CONTRIBUYENTE

SI NO

• REGIMEN COMUN

• REGIMEN SIMPLIFICADO

• PROFESIONAL INDEPENDIENTE

Es usted Sujeto Pasivo de Retención en la Fuente

RENTA SI NO

Tiene usted la calidad de Auto retenedor

Si tiene la calidad de “Autorretenedor”, anexar fotocopia de la Resolución expedida por la DIAN.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – I.V.A.

Es usted responsable del Impuesto al Valor agregado – I.V.A.

SI NO

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO – ICA

De acuerdo a las actividades sujetas al Impuesto, en cual se considera clasificado y cuál es el porcentaje:

• Industrial

• Comercial

• Servicios

CUENTA BANCARIA A NOMBRE Y NIT DEL CONTRATISTA

EN LA CUAL SE DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO EN CASO DE SE R ADJUDICADO EL CONTRATO:

• Nro. de cuenta:

• Banco:

• Ahorros o corriente:

[RECUERDE: una vez adjudicado el contrato deberá presentar certificación bancaria, como requisito para el perfeccionamiento del mismo]

Boyacá


Página 59 de 63

FORMATO Nro. 8

MINUTA DEL CONTRATO A CELEBRARSE

Entre los suscritos GERMAN ANTONIO ORJUELA MEDINA domiciliado en Duitama, e identificado

con la cédula de ciudadanía número 4.164.521 de Miraflores, actuando en nombre y

representación legal del SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, en calidad de Subdirector

del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura de la Regional Boyacá, según delegación

contemplada en la Resolución número 02039 del 2004, y quien en adelante se denominará EL

SENA, por una parte y por la otra xxxxxxxxxx identificado con la cedula de ciudadanía No

XXXXXXXXX de XXXXXX, representante legal del XXXXXXXXXX identificado con el NIT XXXXXXXXX,

el consorcio se encuentra conformado por XXXXXXXX idenntificado con cédula de ciudadanía No.

XXXXXXX de XXXXXXXXX y xxxxxxxxxxx identificado con la cc No. xxxxxx de xxxxxxxx., quienes

tienen un porcentaje de participación del xx% respectivamente según documento de

conformación del consorcio suscrito el xx de xxxxx del 2012, de conformidad con la Carta de

presentación de la propuesta , declara que ni él ni el consorcio XXXXXXXX que representa, se

encuentran incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida por la ley, ni figuran

en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República, el consorcio

XXXXXXXXX que, en adelante, se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el

presente contrato de obra p ú b l i c a por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de

reajuste, contenido en las cláusulas que se estipulan más adelante previas las siguientes

consideraciones: 1.) Que a través de la Resolución No.XXXXX del XXX de XXXXX 2012, se ordenó

la apertura del proceso de Selección Abreviada No. RB-CIMM-XXXX-2012, cuyo objeto es

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 2.) Que como resultado del proceso de selección abreviada

referido, se adjudicó mediante acto administrativo motivado el presente proceso al proponente

XXXXXXXXXXXXXXX mediante la Resolución No. XXXX del XX de XXXXX del 2012. 3) Que el

contratista seleccionado suscribe el contrato, previa acreditación de los requisitos exigidos para

tal efecto. 4.) Que para efectos de la interpretación ante dudas, vacíos o aclaraciones, el orden

de prelación es el siguiente: contrato, oferta, Pliego de Condiciones y sus adendas. En

consecuencia, el contrato se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- OBJETO: Contratar

el XXXXXXXXXXXXXXX, por el Sistema de Precios Unitarios fijos sin fórmula de ajuste, de

conformidad con el Pliego de Condiciones y sus adendas, así como la propuesta presentada por el

CONTRATISTA, la cual forma parte integral del presente contrato. PARÁGRAFO PRIMERO.- El

pliego de condiciones a que hace referencia esta cláusula, se entiende incorporado al

presente contrato, aun cuando en este no se reproduzca su contenido. En el evento en

que se presente alguna contradicción entre, de una parte, el pliego de condiciones y este

contrato, y de otra, la propuesta presentada por el CONTRATISTA, prevalecerá el

contenido del pliego de condiciones. PARÁGRAFO SEGUNDO.- Sin autorización previa y

escrita del SENA, previo concepto del supervisor, el CONTRATISTA no podrá apartarse de las

obligaciones que le resultan exigibles en virtud del presente contrato. En el evento en que lo

haga, perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma que resulte

de su decisión y será responsable de los daños que, como consecuencia de ella, le cause al

SENA, sin perjuicio de que siga vigente su obligación de ejecutar el objeto contractual en

su totalidad. SEGUNDA: LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO Y ESPECIFICACIONES DE LA OBRA: La

obra objeto del presente contrato se efectuará en la carrera 12 No. 55 A -51 de la Ciudad de

Sogamoso. Las especificaciones técnicas, cantidades de obra, elementos y planos son los

contenidos en el pliego de condiciones y sus Adendas, en concordancia con la propuesta

presentada por el CONTRATISTA, que para todos los efectos legales, administrativos y

fiscales hacen parte integral del presente contrato. Es responsabilidad exclusiva del

CONTRATISTA garantizar el suministro y transporte del personal, materiales, equipos,

insumos y demás implementos necesarios al sitio de la obra, para la correcta y oportuna

ejecución de la misma, teniendo en cuenta los plazos, las cantidades y valores descritos en la

propuesta. Los transportes que programe el CONTRATISTA serán únicos y exclusivamente para

el personal asignado a la obra y en ningún momento se podrán utilizar con fines

diferentes. TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato se fija en la suma

de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS M/CTE. ($ XXXXXXXXX) incluido el IVA y el AIU. Este

valor corresponde al presupuesto de las obras contratadas de acuerdo con la oferta del

CONTRATISTA presentada y aprobada por el SENA. En la presupuesta aprobada que forma parte

integral del presente contrato se encuentran incluidos la totalidad de los gastos necesarios de

obra tales como: materiales, impuestos nacionales, departamentales y distritales, acarreos,

transportes, herramientas, alquiler de equipos, ensayos de materiales, pruebas de

funcionamiento, jornales y prestaciones del personal empleado, primas de garantías e

igualmente las sumas correspondientes a gastos generales, imprevistos, honorarios y la

utilidad para el CONTRATISTA, siendo entendido que el valor final del contrato será el que

resulte de la determinación de la cantidad de obra realmente ejecutada y recibida a

satisfacción por el SENA. PARÁGRAFO PRIMERO: El valor del IVA del presente contrato es de

XXXXXXXXXXXXX pesos de acuerdo con el presupuesto aprobado del presente contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los insumos, materiales, equipos y mano de obra que se requieran

para dar cumplimiento al presente contrato y que no se encuentren incluidos en los análisis

unitarios, se entenderán asumidos en el costo de los valores unitarios y el CONTRATISTA no

solicitará ninguna revisión de precios por este concepto CUARTA. - FORMA DE PAGO: El SENA

efectuará los pagos en pesos colombianos de la siguiente manera: Pagos parciales de acuerdo al

avance de la obra y según el acta de recibo parcial y/o ejecución de obras y recibo a satisfacción

expedido por el supervisor del contrato, y un último pago correspondiente al 100% de ejecución y

mantenimiento y recibo a satisfacción de la obra. El contratista debe tener en cuenta que de

conformidad con lo dispuesto por la ley 1106 de 2006, artículo 6, la entidad descontará tanto

del valor los pagos parciales como del pago final, la contribución a favor de la nación,

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. En todo caso, el pago estará sujeto

a la aprobación del PAC (Programación Anual Mensualizada de Caja). El contratista está

obligado a ejecutar todas las actividades, servicios y obras que resulten necesarias para la

ejecución del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en la

propuesta o en el resultado de los estudios realizados. De igual forma el Contratista está obligado

a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten necesarias para la ejecución del

objeto contractual, sin que para ello el SENA reconozca valor adicional alguno a los precios

unitarios pactados. PARÁGRAFO PRIMERO: Si las facturas no han sido correctamente

elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este

sólo efecto, empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los

documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del

contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna. De

conformidad con la Ley 1106 de 2006, artículo 6 y su Decreto Reglamentario 3461 de 2007, el

SENA descontará el 5% del Valor del anticipo, si lo hubiere y de cada cuenta que se cancele al

contratista y de cada una de las adiciones si se presentan, hasta completar el 100% del 5% del

valor total del Contrato antes de IVA. Este descuento corresponde a la contribución

establecida en las mencionadas normas. QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL

CONTRATO: El plazo para la ejecución del contrato será Hasta el diez (10) de Diciembre del

2012, a partir de fecha de suscripción del Acta de Inicio de Obra la cual será firmada por el

CONTRATISTA, y el Supervisor designado por el SENA. La vigencia del contrato será desde su

perfeccionamiento y hasta los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución.

SEXTA. OBLIGACIONES PARTICULARES DEL CONTRATISTA: 1). Cumplir con las condiciones

técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta así como

con la especificaciones técnicas del Pliego de Condiciones. Acatar las instrucciones que para el

desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor y/o Interventor.

3). Dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con el cumplimiento del pago de

aportes parafiscales y los relativos al sistema de seguridad social integral y presentar los

documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en las Leyes

789 de 2002 y 1150 de 2007 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. 4).

El CONTRATISTA deberá constituir la garantía única prevista en la Cláusula Novena del

presente contrato. 5). Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al

interventor y/o supervisor del contrato. 6). Guardar total reserva de la información por razón del

servicio que presta en desarrollo de sus actividades, ya que es propiedad del SENA; salvo

requerimiento de autoridad competente. 7). Cuando el Interventor y/o el Supervisor del contrato

lo solicite, en cualquier tiempo durante la ejecución del mismo, allegar certificación expedida

por el revisor fiscal o representante legal, según sea el caso, según lo ordenado en el artículo 50

de la ley 789 de 2002, la ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes. 8). Las demás

obligaciones que se deriven de este contrato. SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DEL SERVICIO

NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA: 1) Pagar en la forma establecida en la Cláusula Tercera –

Forma de Pago las facturas presentadas por el CONTRATISTA, previo cumplimiento de los

requisitos exigidos. 2) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los

documentos que forman parte integrante del mismo. 3) Prestar la mayor colaboración para el

desarrollo del objeto contractual. 4) Poner a disposición del CONTRATISTA el lugar de las

obras en forma adecuada y apta para la ejecución de las mismas. OCTAVA. - INDEMNIDAD DEL

SENA: De conformidad con lo establecido en el Decreto 0734 de abril de 2012, artículo 5.1.6, EL

CONTRATISTA mantendrá indemne al SENA de reclamos, pleito, quejas, demandas, acciones

legales y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de

actos y omisiones originados en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o

de las de sus subcontratistas o dependientes. NOVENA.- MECANISMOS DE COBERTURA DEL

RIESGO: Dentro de los dos días siguientes al perfeccionamiento del presente contrato, El

CONTRATISTA deberá constituir a su costa y a favor del SENA, una Garantía Única, de las

establecidas en el Decreto 0734 de 2012 que avalará: De cumplimiento de las obligaciones

surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria,

cuando se hayan pactado en el contrato: cubrirá al SENA de los perjuicios directos derivados del

incumplimiento total o parcial de las obligaciones legales, las nacidas del contrato, así como de su

cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista

garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las

multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.

Equivalente al 10% del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duración del

contrato y cuatro (4) meses más. Estabilidad y calidad de la obra: cubrirá al SENA de los

perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño o deterioro,

independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, imputables al contratista. Su

vigencia se iniciará a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte d e la entidad y no será

inferior a cinco (5) años. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones

laborales. Este amparo cubrirá al SENA de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia

del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado,

derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado en el

territorio nacional. El valor de esta garantía no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor

total del contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y tres (3) años más. DÉCIMA. –

SUPERVISIÓN: La Supervisión del contrato será ejercida por el funcionario que delegue el

Subdirector del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura, teniendo en cuenta lo

establecido en la Resolución No. 00965 de 2012 de la Dirección General del SENA. DÉCIMA

PRIMERA - MULTAS: En virtud de lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las

partes acuerdan que en caso de mora o retardo en el cumplimiento de cualquiera de

las obligaciones señaladas en el contrato a cargo del CONTRATISTA o de las condiciones

ofrecidas en la propuesta que deberán mantenerse vigentes durante la ejecución del contrato y su

liquidación y como apremio para que las atienda oportunamente, el CONTRATISTA pagará a

favor del SENA multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día

de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a

exceder el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. El mecanismo para aplicación de las

multas será el contenido en el manual de contratación del SENA. DÉCIMA SEGUNDA. -

CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Si el CONTRATISTA no diere

cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato o a

las condiciones ofrecidas en la propuesta que deberán mantenerse vigentes durante la

ejecución del contrato y su liquidación, pagará al SENA el diez por ciento (10%) del valor total

del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se

impongan las multas a que haya lugar. DÉCIMA TERCERA. - CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:

En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el contrato se

aplicarán las cláusulas excepcionales de modificación, terminación e interpretación

unilaterales, así como la de caducidad en los términos previstos en la Ley 80 de 1993 y demás

disposiciones concordantes. DÉCIMA CUARTA. - CADUCIDADES ESPECIALES: El SENA

igualmente podrá declarar la caducidad del contrato en los eventos previstos en el artículo 25 de

la Ley 40 de 1993 y en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

DÉCIMA QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:

El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la

presentación de la propuesta y con la firma del contrato, que ni él, ni las personas que

representa (tratándose de consorcios o uniones temporales) se halla incurso en alguna de las

causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993 y

demás normas concordantes. PARÁGRAFO PRIMERO.- Si llegare a sobrevenir inhabilidad o

incompatibilidad en EL CONTRATISTA, éste cederá el contrato previa autorización escrita del

SENA y si ello no fuere posible EL CONTRATISTA renunciará a su ejecución. PARÁGRAFO

SEGUNDO.- Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad, EL CONTRATISTA deberá

informar al SENA dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su acontecimiento y podrá

proponer un candidato, quien deberá manifestar por escrito que se encuentra dispuesto a

continuar con la ejecución del contrato en las mismas condiciones pactadas con el primer

Contratista. EL SENA se reserva la facultad de aceptar al candidato propuesto por EL

CONTRATISTA o en su defecto autorizar la cesión a favor de un tercero que reúna las condiciones

para continuar con la ejecución del contrato. DÉCIMA SEXTA. – GASTOS E

IMPUESTOS:Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y

contribuciones nacionales, departamentales y municipales derivados de la celebración,

ejecución y liquidación del contrato así como el valor de la prima de la garantía única y sus

modificaciones. DÉCIMA SEPTIMA – AMPARO PRESUPUESTAL: La contratación será

financiada con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No 9212 del 11 de Mayo 2012

, expedido por el responsable de presupuesto del SENA. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: RECIBO

DE LA OBRA.-Concluida la obra, EL CONTRATISTA hará la entrega, dentro de los tres (3) días

hábiles siguientes a su terminación, para lo cual suscribirá conjuntamente con el supervisor el

Acta de Entrega Final. Si EL CONTRATISTA no compareciere a realizar la entrega de la obra, la

Entidad tomará posesión de ella, de lo cual se levantará un Acta en donde se hará constar el

hecho, y se firmará por el Interventor, un testigo, y todos los intervinientes. CLÁUSULA

DECIMA NOVENA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE CARÁCTER TÉCNICO.- En el evento de

presentarse controversias contractuales de carácter técnico entre las partes, éstas convienen

en solucionarlas de la siguiente manera: a) Originada la controversia las partes tratarán de

solucionarlas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. b) Agotado el término anterior, si la

controversia persiste ya sea total o parcialmente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes,

las partes procederán a solicitar de común acuerdo un (1) perito en la materia objeto de la

controversia a la "Sociedad Colombiana de Arquitectos", de conformidad con lo preceptuado

en el Art. 74 de la Ley 80 de 1993; designado el perito deberá rendir su dictamen dentro de

los quince (15) días hábiles siguientes. El dictamen pericial será obligatorio para las partes.

PARÁGRAFO.- Para efectos de esta cláusula no se tendrán en cuenta situaciones provenientes de

incumplimiento del CONTRATISTA respecto del término de ejecución de las obras, no ajustarse

las obras a las especificaciones técnicas contempladas en este contrato y aquellas que sean

irrelevantes en la ejecución de las obras. VIGÉSIMA - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:

El CONTRATISTA guardará confidencialidad sobre la información que obtenga del SENA en

desarrollo del objeto y obligaciones del contrato. VIGÉSIMA PRIMERA– SOLUCIÓN

DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de solucionar en forma

ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato,

acudirán a los mecanismos de solución previstos en la ley, tales como la conciliación,

amigable composición y transacción. Presentada la discrepancia cualquiera de las partes podrá

acudir a estos mecanismos. Fracasada ésta, las acciones que dimanen del presente contrato y

las diferencias que surjan de la ejecución y cumplimiento del mismo quedan sujetas a la Ley

Colombiana y a la jurisdicción Contencioso Administrativa. VIGÉSIMA SEGUNDA. - CESIÓN

Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar totalmente el

respectivo contrato sin el consentimiento previo y escrito del SENA pudiendo éste negar la

autorización de la cesión o del subcontrato. VIGÉSIMA TERCERA– DOCUMENTOS: Los

documentos que a continuación se relacionan, se considerarán para todos los efectos

parte integrante del contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos y

obligaciones jurídicas y contractuales: 1). El Pliego de Condiciones y los demás documentos

expedidos por el SENA en desarrollo del proceso de Convocatoria pública que dio origen al

presente contrato. 2). La propuesta del CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados

con la misma. 3). La resolución de adjudicación. 4). Las instrucciones escritas al CONTRATISTA

para la ejecución de los trabajos. 5). La comunicación escrita del SENA en que declara que

se han cumplido los requisitos de ejecución del contrato y el acta de iniciación, mediante la cual

se define la fecha a partir de la cual regirá el plazo para la ejecución del mismo. 6). Las actas y

demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes. VIGÉSIMA

CUARTA- RÉGIMEN LEGAL: El contrato se regirá en general por las disposiciones

comerciales y civiles pertinentes, salvo en los aspectos particularmente regulados por las

Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen y/o

reglamenten. VIGÉSIMA QUINTA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales se fija como

domicilio la ciudad de Sogamoso y por consiguiente todas las discrepancias ocasionadas durante

la ejecución del contrato, serán ventiladas ante el juez contractual de dicho domicilio. VIGÉSIMA

SEXTA.- LIQUIDACIÓN: El presente contrato será liquidado dentro de los cuatro (4) meses

siguientes a la expiración del término previsto para su ejecución, o a la expedición del

acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, en

todo caso de conformidad y dentro de los plazos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de

2007. VIGÉSIMA SÉPTIMA - PERFECCIONAMIENTO: El presente Contrato se entenderá

perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requiere de la constitución y

aprobación de la póliza de garantía única de cumplimiento cuyo costo correrá a cargo del

CONTRATISTA.

Para constancia de lo anterior se firma en Sogamoso, el ………………………….

CONTRATANTE (SENA) CONTRATISTA

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA

Documents

Transcript of CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA