Condiciones Generales de Contratacion de Obras y Servicios · PDF file• ACTA DE...

Aprovisionamientos – C. G. DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS Página 1 de 35

Tercera Edición Válidas desde 01/11/2004 -1-

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

1.Ámbito de Aplicación

2. Definiciones 3. Interpretación del Contrato 4. Comunicaciones e idioma

5. Formalización y Documentación Contractual 6. Objeto del Contrato

7. Condiciones económicas 8. Ejecución

9. Cesión del Contrato y Subcontratación 10. Cumplimiento y Acreditación de Requisitos Legales

11. Control de Calidad 12. Inspección y Pruebas o Ensayos

13. Recepción 14. Plazo de Ejecución

15. Cesión de Derechos y Créditos 16. Compromiso Garantizado y Fianzas

17. Penalizaciones 18. Extinción del Contrato

19. Transmisión de la Propiedad y el Riesgo 20. Propiedad Industrial e Intelectual

21. Confidencialidad 22. Tratamiento de datos de carácter personal

23. Seguros 24. Responsabilidad

25. Disposiciones en Materia Jurídico-Laboral, de Seguridad y de Salud Laboral

26. Protección Ambiental 27. Fuerza Mayor

28. Impuestos 29. Ley Aplicable y Solución de Conflictos

30. Obras y/o Instalaciones Complejas Especializadas

Anexo A: Disposiciones en Materia Jurídico-Laboral, de Seguridad y de Salud Laboral.

Anexo B: Modelo de Aval a primer requerimiento

Anexo C: Disposiciones aplicables en la contratación de Obras y/o Instalaciones Complejas Especializadas.

Aprovisionamientos



1 AMBITO DE APLICACIÓN

1.1 Las presentes Condiciones Generales regulan las relaciones entre ENDESA, S.A. y sus filiales (en adelante ENDESA) y el CONTRATISTA para la contratación de obras y servicios. Se aplicarán en todas las contrataciones que se establezcan para la citada finalidad, quedando excluidas cualesquiera otras condiciones que pudiera tener establecidas o invocar el CONTRATISTA.

1.2 Estas Condiciones Generales formarán parte, como documento adjunto, de las

Solicitudes de Ofertas en las compras que realice ENDESA. En dichas solicitudes se indicará la página Web en la que están disponibles las Condiciones Generales y también, que será enviado un ejemplar a quien no tenga acceso a dicha página y lo solicite. La presentación de una Oferta a ENDESA implica la aceptación de las Condiciones citadas por parte del Oferente, en caso de adjudicación del Contrato

1.3 Estas Condiciones Generales serán de aplicación en todas aquellas materias que

no se hayan regulado expresamente en el Contrato o en los documentos complementarios del mismo.

1.4 Cualquier excepción a alguna de estas Condiciones Generales, propuesta por

parte del CONTRATISTA, sólo será válida si ha sido formulada previamente por escrito, y está aceptada en la misma forma por ENDESA.

1.5 Las excepciones a estas Condiciones Generales sólo serán aplicables a un

Contrato concreto, sin que el CONTRATISTA pueda hacerlas extensivas a otros Contratos pasados o futuros.

1.6 Este documento está disponible en la página web de ENDESA (www.endesa.es)

2 DEFINICIONES En estas Condiciones Generales se emplean las siguientes denominaciones:

• ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA: Acta que confirma la recepción definitiva y la finalización del Período de Garantía de la obra o servicio contratado,

• ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL: Acta que hace referencia al resultado

satisfactorio del examen sobre el buen estado de la obra o servicio contratado y del cumplimiento de las normas técnicas y cláusulas contractuales en cuanto a ejecución, producción y funcionamiento.

• ACTA DE RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS Y SERVICIOS: Acta en el que se

deja constancia de los defectos encontrados en la obra o servicio finalizado y del plazo en que éstos deberán ser rectificados por el CONTRATISTA.

• COMPROMISO GARANTIZADO: conjunto de garantías técnicas y comerciales de

la obra o servicio contratado



• CONTRATISTA: persona o personas físicas o jurídicas, o agrupaciones de ellas, con quien ENDESA contrata la ejecución de obras y servicios.

• CONTRATO: Documento que formaliza el acuerdo de voluntades entre el

ENDESA y el CONTRATISTA, referente a la realización de una obra o a la prestación de un servicio determinado.

Puede adoptar las siguientes formas:

- Contrato Marco: contrato que regula las condiciones para la ejecución de

una o varias obras o la prestación de uno o varios servicios determinados durante el período de validez que se indique en el mismo.

- Orden de entrega: petición concreta realizada al amparo de un contrato

marco y, por lo tanto, con las condiciones establecidas en el mismo.

- Contrato o Pedido Cerrado: contrato que ampara específicamente la realización de una obra o la prestación de un servicio determinado.

• DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL: conjunto de documentos formado por el

contrato y sus anexos y toda la documentación referenciada en aquellos.

• EXTINCIÓN DEL CONTRATO: acto mediante el cual ENDESA o el CONTRATISTA ponen término a la relación contractual, de acuerdo con la cláusula 18 de las presentes Condiciones.

• FIANZA O GARANTÍA ECONÓMICA: cuantía económica que el CONTRATISTA

pone a disposición de ENDESA en garantía del buen cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Puede materializarse como fianza en metálico mediante retención en el pago de facturas o como aval bancario abstracto a primer requerimiento, sometido a la legislación española y ejecutable en España, emitido por un Banco o Caja españolas de reconocida solvencia, o por la sucursal española de la entidad si fuera extranjera.

• IMPUESTOS: Toda tasa, contribución, derecho, tributo u otro gravamen, o

cualquier otro arbitrio en general de naturaleza análoga, girado por una Autoridad al amparo de la correspondiente disposición legal que afecte a la ejecución del objeto del Contrato.

• INSPECTOR: persona designada por ENDESA que realiza las funciones de

inspección durante la ejecución de la obra o la prestación del servicio.

• OFERENTE: persona o personas físicas o jurídicas, o agrupación de ellas, a las que ENDESA dirige una Solicitud de Oferta para la ejecución de un Contrato, que responden a dicha solicitud ofertando.

• PERÍODO DE GARANTÍA: período en el que el CONTRATISTA ha de cumplir su

compromiso contractual. Se inicia a la finalización de la obra o del servicio contratado a conformidad de ENDESA o con el acta de Recepción provisional, y finaliza al término convenido o con el acta de Recepción definitiva, lo que suceda más tarde.



• PLAN DE CONTROL DE CALIDAD: documento que define el sistema de calidad

del CONTRATISTA que es conforme al documento de requisitos generales de calidad de ENDESA y a los acuerdos de las Partes.

• RECEPCIÓN DEFINITIVA: momento en que se cumplen los requisitos estipulados

a tal efecto en el contrato, confirmándose con el Acta de Recepción Definitiva o con la finalización del término convenido.

• RECEPCIÓN PROVISIONAL: momento en que se cumplen los requisitos

estipulados a tal efecto en el contrato, confirmándose con el Acta de Recepción Provisional o con la recepción del material a conformidad de ENDESA.

• SOLICITUD O PETICIÓN DE OFERTA: conjunto de documentos a través del cual

ENDESA solicita una oferta. Constará al menos de:

� Carta de invitación a ofertar. � Descripción de la obra o servicio. � Condiciones Generales para el Suministro de Materiales y Equipos o de

Contratación de Obras y Servicios, según proceda.

• SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO: convenio o actuación del CONTRATISTA con terceras personas, físicas o jurídicas, o agrupación de ellas, por el que éstas participan en el cumplimiento o ejecución del Contrato, sin que ello suponga menoscabo de la relación jurídica entre las Partes que formalizaron el citado Contrato, ni genere relación jurídica alguna de ENDESA con dichas terceras personas.

3 INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO

3.1 Las dudas y discrepancias que puedan surgir en la ejecución o interpretación del Contrato se resolverán mutuamente por las Partes, de acuerdo siempre con el Objeto y finalidad del Contrato.

3.2 En relación con la subcláusula anterior, para resolver las discrepancias que pudieran existir entre el contenido del cuerpo del Contrato y el de sus anexos prevalecerá el contenido del cuerpo del Contrato.

3.3 No se considerará que alguna de las Partes haya renunciado a algún derecho, poder o privilegio otorgado por Contrato o estipulación de los mismos, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y reconocida por la otra Parte. La renuncia de un derecho concreto no implicará la renuncia a eventuales derechos futuros, aunque sean de la misma naturaleza.

3.4 El no-ejercicio de un derecho no implicará renuncia al mismo, salvo en los supuestos concretos previstos en el Contrato.



4 COMUNICACIONES E IDIOMA

4.1 Las comunicaciones, notificaciones o requerimientos que ENDESA dirija al CONTRATISTA surtirán todo su efecto cuando hayan sido remitidas a la dirección que conste como propia de éste.

4.2 Toda comunicación, notificación o requerimiento a ENDESA, salvo indicación en

contra, ha de ser dirigida a la siguiente dirección:

ENDESA Dirección de Aprovisionamientos Ribera del Loira, 60 28042 MADRID-ESPAÑA 4.3 Todos los documentos contractuales se redactarán en idioma español salvo

aquellos que expresamente se exceptúen en el Contrato. 4.4 Cualquier enmienda o adición al Contrato deberá redactarse y firmarse en el

mismo idioma que se utilizó para redactar el Contrato de referencia. 5 FORMALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL

5.1 La formalización de la contratación se realizará a través de un Contrato compuesto por todos los documentos que se citen expresamente como integrantes del mismo.

5.2 Las adiciones y cláusulas adicionales a un Contrato se interpretarán

restrictivamente en su alcance modificatorio y no tendrán eficacia novatoria, si no se determina expresamente lo contrario.

6 OBJETO DEL CONTRATO

6.1 Es objeto del Contrato -así como del resto de documentación contractual- la contratación por parte de ENDESA de la ejecución de la obra o la prestación del servicio conforme a unas determinadas especificaciones técnicas, comerciales y de calidad proveídas por el CONTRATISTA en cada caso, a cambio de un precio cierto y en un plazo de ejecución estipulado por las partes.

En el objeto del Contrato se consideran implícitamente incluidas, además, cuantas

prestaciones se derivan de la ley, los usos y la buena fe, y en especial, las que se establezcan en estas Condiciones Generales.

6.2 Se entenderá incluido en el objeto del Contrato, a cargo y por cuenta del

CONTRATISTA, al menos lo siguiente: a) La gestión y obtención de los visados, autorizaciones y licencias exigibles en

o para el cumplimiento del Contrato, salvo los que legalmente corresponda a ENDESA por su condición de propietario.



b) La mano de obra necesaria para la ejecución del Contrato con todos los costes y cargas sociales a que dé lugar el empleo de la misma.

c) La construcción de todas las instalaciones auxiliares, su mantenimiento,

limpieza y vigilancia durante la ejecución de los trabajos; así como la demolición o el desmontaje de las instalaciones provisionales que no precise ENDESA y el acondicionamiento y limpieza del emplazamiento al término de los mismos.

d) La construcción de las instalaciones, la aportación de los medios y el

establecimiento de los planes, medidas, dispositivos y servicios necesarios para atender en condiciones óptimas a la Seguridad y Salud del personal en obra.

e) La ejecución de las conducciones de agua y energía eléctrica necesarias para

las obras o el montaje desde los puntos de acometida que le sean señalados, así como la construcción y/o mantenimiento de las pistas dentro del recinto de la obra que fuesen necesarias para enlazar sus instalaciones, talleres, poblados y oficinas de obra, y la conservación de los caminos y carreteras públicas utilizadas.

f) El suministro de todos los materiales, elementos y equipos que deban quedar

incorporados a la instalación y que ENDESA no venga expresamente obligada a proporcionar, así como la aportación de todos los útiles, grúas, andamios, maquinaria y herramientas que sean necesarios y adecuados para la correcta realización de los trabajos incluyendo su montaje, entretenimiento, funcionamiento, combustible y reparación.

g) El transporte hasta la obra de todos los materiales, equipos, útiles y

maquinaria que el CONTRATISTA deba aportar.

h) La recepción en la obra, descarga, almacenamiento adecuado, movimiento y manipulación en ella de todos los materiales, equipos, útiles, repuestos, consumibles y maquinaria necesarios, tanto de los que el CONTRATISTA venga obligado a aportar como de los que sean proporcionados por ENDESA dentro del objeto y alcance del Contrato.

i) El mantenimiento y conservación de las obras realizadas o instalaciones

montadas hasta su recepción provisional.

j) La organización de su personal asignado a la realización de la adjudicación, quedando en todo momento claramente definidas sus responsabilidades y líneas de actuación separadas de las de ENDESA.

k) El nombramiento de una persona de su organización como representante

único ante ENDESA, el cual actuará como interlocutor para cualquier asunto relacionado con el Contrato.

6.3 En el caso de que la ejecución de la obra o la prestación del servicio conlleve el

suministro de materiales o equipos, el CONTRATISTA deberá cumplir, además de las presentes Condiciones, los requisitos establecidos en las Condiciones



Generales de Contratación para el suministro de Materiales y Equipos, salvo pacto expreso en contra,

6.4 El CONTRATISTA viene obligado a aceptar las ampliaciones, modificaciones y

reducciones del alcance del Contrato, a los precios convenidos, siempre que las mismas no representen en conjunto un aumento o una disminución de mas del 20 por 100 del importe del Contrato. El nuevo plazo de entrega, en su caso, se establecerá de común acuerdo entre ambas Partes, a propuesta razonada del CONTRATISTA.

En los Contratos Marco, las cantidades que figuran son meramente indicativas, no suponiendo compromiso alguno para ENDESA.

6.5 Si las ampliaciones, modificaciones o reducciones que ENDESA proponga,

motivadas por una razón justificada, representaran en conjunto un aumento o disminución de más del 20% del importe del Contrato, el CONTRATISTA podrá aceptarlas o rechazarlas, pero en este último caso, ENDESA tendrá derecho a extinguir el Contrato.

6.6 En los supuestos de ampliación, modificación o reducción, se aplicarán los

precios convenidos en el Contrato; si ello no fuera posible, se establecerán Precios Contradictorios o por Administración de acuerdo al apartado 7.2. de las presentes Condiciones; si tampoco esto fuera posible se acordarán precios unitarios o partidas a tanto alzado que permitan valorar la ampliación, modificación o reducción.

6.7 No podrá efectuarse ninguna modificación del objeto del Contrato por iniciativa

del CONTRATISTA sin la previa conformidad de ENDESA, y la que se efectúe, no supondrá variación al alza en el precio ni en el plazo de entrega o ejecución, si dicha modificación no hubiera sido previamente señalada por el CONTRATISTA y aceptada por ENDESA por escrito.

7 CONDICIONES ECONÓMICAS

7.1 Precios

7.1.1 Los precios del Contrato incluyen todo lo que es el Objeto del mismo, según se especifica en el apartado 6 de las presentes Condiciones Generales, y cuanto deba aportar o realizar el CONTRATISTA para su cumplimiento, sin más excepciones que los conceptos o prestaciones que hayan sido expresamente excluidos y los impuestos legalmente establecidos.

7.1.2 De acuerdo con lo anterior el precio del Contrato incluye como mínimo y a no

ser que se incluya en otros conceptos, lo siguiente:

● Mano de obra directa e indirecta. ● Maquinaria y su personal. ● Amortización de maquinaria. ● Materiales permanentes y fungibles. ● Transporte hasta/y desde el lugar del trabajo del personal, material y

medios.



● Instalación y autorización de servicios. ● Gastos de mantenimiento. ● Gastos generales y beneficio industrial. ● Impuestos y arbitrios que legalmente le correspondan. ● Gastos que origine al CONTRATISTA, la programación,

reconocimientos y ensayos, control de materiales, control de ejecución, pruebas, recepciones y otros análisis.

● Realización completa de todas las unidades con arreglo a las especificaciones técnicas y restantes documentos contractuales.

● Construcción, demolición y retirada de las instalaciones auxiliares de obra, vigilancia o almacenamiento y de las realizadas en cumplimiento de la Normativa de Prevención de Riesgos Laborales.

● Costes de fianzas, seguros y garantías, en su caso.

7.1.3 Los precios vendrán desglosados en precio de los servicios prestados, precio de los materiales asociados (si los hubiere) y el IVA e impuestos pertinentes, en su caso

7.1.4 Los precios contractuales son inalterables. No se admitirán aumentos de

precio sobre los establecidos en el Contrato, o adiciones al mismo, salvo en los supuestos previstos en el apartado 7.3.

7.2 Precios contradictorios y por administración

7.2.1 En los casos en que haya de ejecutarse una unidad de obra no prevista en el cuadro de precios del Contrato, el precio correspondiente se determinará contradictoriamente entre ENDESA y el CONTRATISTA, a propuesta de éste debidamente justificada, basándose en la descomposición de costes de otras unidades análogas para las que exista precio unitario.

7.2.2 La negociación del precio contradictorio será independiente de la realización

de la unidad de que se trate, estando obligado el CONTRATISTA a ejecutarla inmediatamente después de haber recibido la orden de ENDESA.

7.2.3 Cuando no sea posible llegar a un acuerdo para fijar un precio contradictorio

o en los casos en que ENDESA lo estime necesario, el precio se fijará por administración, a cuyo efecto el CONTRATISTA incluirá en su oferta los correspondientes baremos y precios de personal y de maquinaria, incluyendo iguales conceptos que en 7.1.2.

7.2.4 La realización de trabajos por administración sólo podrá efectuarse previa

orden de ejecución por escrito de ENDESA. 7.2.5 En los costes del personal estarán incluidos las herramientas propias de su

especialidad, así como el equipo necesario para su protección, seguridad y correcta ejecución de los trabajos.

7.2.6 No se admitirán costes adicionales en concepto de transportes, dietas o

manutención del personal del CONTRATISTA.



7.3 Revisión de Precios

7.3.1 Los precios se entenderán siempre fijos. En cualquier caso, sólo se podrán

establecer cláusulas de revisión para aquellas obras, montajes o servicios cuyo periodo de ejecución sea superior a 12 meses.

7.3.2 En el caso de que se pacte que los precios tengan que estar sujetos a

revisión, será requisito indispensable para que ésta se efectúe que en el Contrato se establezca la fórmula o fórmulas polinómicas que en cada caso hayan de aplicarse, conforme a índices oficiales de publicación periódica. Los índices base o iniciales, salvo indicación en contra, serán los correspondientes al mes siguiente de finalización del período de validez de precios estipulado en la oferta del CONTRATISTA. Los índices finales serán los correspondientes al mes de ejecución final de los trabajos cuya factura o certificación se revisa.

7.3.3 En la fórmula o fórmulas polinómicas se establecerá un porcentaje fijo del

precio que nunca será inferior al 15 por 100.

7.3.4 Las revisiones de precios se realizarán una vez publicados los índices definitivos del último período de revisión.

7.3.5 Cuando proceda la revisión de precios, éstos solo serán revisables respecto

del plazo contractual de ejecución. Vencido dicho plazo, solamente se revisará la parte del precio correspondiente a bienes o servicios retrasados en su entrega o ejecución por causas imputables a ENDESA.

7.3.6 Para que haya lugar a la revisión será condición indispensable que la

desviación resultante de la fórmula o fórmulas polinómicas aplicadas supere el + 2% del precio de origen.

7.3.7 Salvo pacto expreso en contra, no dará lugar a variaciones de precio el

cambio de los índices de paridad de las monedas en que estén establecidos los términos de pago en la documentación contractual.

7.4 Facturación

7.4.1 A través del sistema de contratación electrónica de ENDESA.

A. Recepción de la propuesta de factura

A partir de la recepción por ENDESA de los materiales y equipos objeto del Contrato, o de las conformidades prestadas a las obras o servicios realizados, se remitirá al CONTRATISTA, a través del sistema de contratación electrónica de ENDESA, una propuesta de facturación en la que se indicarán unidades y posiciones del Contrato que deberán facturarse.



B. Aceptación de la propuesta de factura

En la propuesta de factura recibida figurarán los datos necesarios para la emisión de factura definitiva, a excepción del número de referencia (o serie), fecha de emisión y fecha de devengo (si resulta distinta de la fecha de expedición).

Si el CONTRATISTA está de acuerdo con dicha propuesta, completará los datos relacionados y aceptará el documento. Mediante la aceptación, el CONTRATISTA transformará automáticamente la propuesta en su factura emitida original, con todas las responsabilidades fiscales y mercantiles que atañen al emisor. Una propuesta de facturación debe relacionarse en su campo “número de referencia” (o serie) de forma unívoca con el documento emitido por el CONTRATISTA.

Dicha aceptación permitirá a ENDESA obtener la factura original para su contabilización.

De producirse un error en la aceptación y envío de la proforma aceptada o rechazada, el CONTRATISTA podrá dirigirse a:

CENIT

(Centro de Información a Terceros) Facturación, Cobros y Pagos

Tel. 91 213 48 48 Fax. 91 213 48 49

[email protected]

El CONTRATISTA deberá utilizar el formato enviado a través del sistema de contratación electrónica de ENDESA como factura original, no debiendo enviar en ningún caso su documento factura en papel a ENDESA.

C. Rechazo de la propuesta de factura

En el caso de que el CONTRATISTA no estuviera de acuerdo con alguno de los términos fijados en la propuesta de factura, podrá rechazar la misma, indicando el motivo de dicho rechazo.

7.4.2 Facturación en papel

En aquellos casos en que el CONTRATISTA enviara su propia factura deberá ésta contener todos los datos necesarios para su correcta tramitación. Esta factura será admitida siempre que todo lo facturado esté recepcionado a conformidad de ENDESA. Si el devengo se produjera con fecha posterior a la de registro de la factura será aquella la que marque la fecha base de pago.

No se admitirán, ni contarán a los efectos de fecha de entrada, aquellas facturas en las que no se indique el nº de pedido u orden de entrega correspondiente.

Todas las facturas que se reciban deberán ser originales. En caso de extravío, el CONTRATISTA podrá emitir un duplicado siempre que éste sea



a su vez original y se haga constar en él la leyenda "Se tramita duplicado por extravío del original".

Todas las facturas deberán ser emitidas en la misma moneda en la que se determinó el precio en el correspondiente Contrato.

En cualquier caso, ENDESA se reserva el derecho de devolver la factura a su emisor, en aquellos casos en que ésta carezca de algún dato de carácter legal o fiscal imprescindible para su tramitación, que los conceptos facturados no obtengan las conformidades oportunas, que el importe venga expresado en moneda distinta a la determinada en el Contrato o que incurra en cualquier otra causa justificada de devolución. ENDESA hará constar en la devolución el motivo que la origina. La devolución dejará sin efecto la fecha de entrada originaria de la factura.

Con independencia de los datos fiscales de la empresa contratante, las facturas, su documentación soporte y la correspondencia sobre las mismas, deberá enviarse, salvo que el Contrato indique otra cosa, a la siguiente dirección:

ENDESA, S.A. Dirección de Tesorería

Subdirección de Facturación, Cobros y Pagos C/ Ribera del Loira, 60

28042 MADRID

7.4.3 A propuesta de ENDESA realizada en la Solicitud de Oferta, o del CONTRATISTA realizada en su oferta, y siempre que el Objeto del Contrato lo justifique por su naturaleza, plazo de suministro o ejecución, se podrán contemplar facturaciones parciales, cuya cuantía y plazos figurarán en el documento contractual. Estos plazos de facturación irán ligados a hitos o condicionantes concretos a determinar entre ambas Partes, de acuerdo con el programa de fabricación y entregas, tales como: firma de Contrato, aprovisionamiento de materiales, plazos de suministro o entrega final, etc. Para hacer efectivo el precio, ENDESA deberá disponer de la correspondiente factura por el importe de cada uno de los plazos parciales estipulados, y con los requisitos establecidos en el Contrato.

7.4.4 Los eventuales trabajos por administración, ordenados al CONTRATISTA

como complemento del Contrato y los incrementos de importes ya facturados o certificados por aplicación de fórmula de revisión, serán objeto de factura o certificación separada que incluirá el detalle de la aplicación de la fórmula de revisión correspondiente y los justificantes con los valores de los índices aplicados.

7.4.5 No deberán facturarse revisiones a cuenta o provisionales. Hasta no

disponer de los índices oficiales definitivos para las respectivas fechas contractuales de revisión no se procederá a la emisión de la factura.

7.4.6 La facturación y pago de las facturas de revisión de precios se regirán por

las mismas cláusulas establecidas en el Contrato objeto de la revisión.



7.5 Condiciones de Pago.

7.5.1 Facturas aceptadas a través del sistema de contratación electrónica de

ENDESA.

El vencimiento de la factura se producirá a los 90 días contados desde la fecha de la propuesta de facturación de ENDESA, siempre que la factura se apruebe dentro de los quince días siguientes a dicha fecha. En caso contrario la fecha base que se tomará será la de la aceptación de la propuesta.

7.5.2 Facturas en papel

El vencimiento de la factura se producirá a los 90 días contados desde su fecha de entrada a conformidad de la misma en el Registro General de ENDESA. El pago se efectuará, mediante transferencia bancaria, una vez vencida la factura, en el primer ciclo de pago masivo que efectúe ENDESA.

7.5.3 Todos los pagos que se efectúen antes de la recepción provisional de

acuerdo con lo estipulado en el Contrato, tienen la consideración de anticipos al CONTRATISTA a buena cuenta del precio final del Contrato. El CONTRATISTA deberá entregar a ENDESA para este tipo de pagos, garantía abstracta a primer requerimiento (según modelo en anexo), que garantice dicho pago hasta el momento en que aquel anticipo fuese absorbido o su riesgo superado. A estos efectos, los pagos a la entrega de documentación técnica tendrán la consideración de anticipos.

7.5.4 El pago del precio no supone que ENDESA considere efectuado

correctamente por el CONTRATISTA el Contrato o renuncie a los derechos y acciones que puedan corresponderle en virtud del mismo frente al CONTRATISTA, reservándose expresamente su ejercicio, sin perjuicio del pago efectuado.

7.5.5 En caso de mora en el pago por parte de ENDESA por motivos

exclusivamente imputables a ésta, abonará al CONTRATISTA una cantidad adicional equivalente al euribor a tres meses, publicado el último día hábil del mes anterior al correspondiente al pago por la Federación Bancaria Europea mas un margen de 0,5 puntos porcentuales, en concepto de interés de demora.

7.5.6 Si ENDESA no dispusiera de los datos bancarios del CONTRATISTA, éste

deberá enviarlos, en documento expreso a tal fin, indicando los 20 dígitos identificativos de la cuenta.

7.5.7 Si el emisor de la factura tuviese la consideración de “no residente en

España”, deberá dar a conocer a ENDESA su código SWIFT. Además, si tiene la consideración de “residente en la Unión Europea”, deberá facilitar su código IBAN completo



8 EJECUCIÓN

En la ejecución del Contrato, además de los requerimientos contenidos en las especificaciones técnicas, en el Reglamento de Obra o Servicio y en el Anexo A (”Disposiciones en Materia Jurídico-Laboral y de Prevención de Riesgos Laborales”), se deberán cumplir las condiciones establecidas en los apartados siguientes:

8.1 Generalidades

8.1.1 La Dirección de la ejecución de las obras o servicios encargados, corresponderá por completo al CONTRATISTA, quien deberá emitir los correspondientes Certificados de Dirección y Final de Obra o Servicio cuando sean preceptivos para la legalización de las obras o servicios ejecutados.

8.1.2 El CONTRATISTA es el único responsable de la debida ejecución del

Contrato frente a ENDESA. 8.1.3 El CONTRATISTA se obliga a mantener informada a ENDESA en todo

momento acerca de la ejecución del Contrato y de cuantas incidencias surjan durante la misma.

8.1.4 En el supuesto de que el CONTRATISTA no cumpliera lo acordado

conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, ENDESA podrá, sin esperar a la realización de aquellos, rechazar los servicios o prestaciones realizados y ordenar una nueva realización de los mismos, a cuenta y cargo del CONTRATISTA y libre de todo gasto o desembolso para ENDESA.

8.1.5 El CONTRATISTA que preste los servicios en obras o instalaciones de

ENDESA viene obligado a mantener en las mismas, durante todo el tiempo de la realización de aquéllas, un Representante “in situ”, con plenas facultades de decisión e interlocución en todos los aspectos tanto técnicos como económicos, prescripciones de Seguridad e Higiene en el Trabajo, obligaciones socio-laborales y respeto al Medio Ambiente.

ENDESA se reserva el derecho de recusar a dicho Representante en la Obra o Instalación durante el desarrollo de los trabajos cuando exista causa justificada obligándose el CONTRATISTA a sustituirlo en un plazo de diez días.

8.2 Control de Calidad Además de las condiciones de Control de Calidad contempladas en las

especificaciones técnicas, el CONTRATISTA deberá cumplir los requerimientos establecidos en el apartado 11.



9 CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

9.1 Se considera cesión del contrato o subcontratación, según los casos, todo

convenio o actuación del CONTRATISTA con terceras personas por el que éstas participen en el cumplimiento o ejecución del Contrato.

9.2 ENDESA podrá, con el único requisito de notificarlo al CONTRATISTA, ceder sus

derechos de cobro u obligaciones de pago, derivados del Contrato, a favor de cualquier otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial de ENDESA.

9.3 El CONTRATISTA no podrá subcontratar la totalidad de los trabajos. Podrá, sin

embargo, subcontratar aquellos servicios que sean ajenos a su especialidad con subcontratistas aprobados por ENDESA y referidos en la lista que se adjunte al Contrato

9.4 En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los

subcontratistas y ENDESA, siendo siempre responsable el CONTRATISTA de todas las actividades de dichos subcontratistas y de las obligaciones contractuales, legales, fiscales y laborales derivadas del cumplimiento de sus trabajos; así como de los actos, faltas y negligencias de cualquiera de sus subcontratistas, de sus agentes y trabajadores.

9.5 ENDESA no será responsable ante ningún subcontratista, ni ante el personal de

éste, por ninguna reclamación derivada directa o indirectamente del Contrato. A tal efecto, cuando se autorice la subcontratación, el CONTRATISTA deberá presentar la renuncia expresa y escrita del subcontratista a los derechos que concede el artículo 1.597 del Código Civil. La no-obtención y presentación a ENDESA por el CONTRATISTA de dicha renuncia facultará a ENDESA a resolver el Contrato por incumplimiento, sin perjuicio de cualquier otra acción legal que pudiera proceder.

9.6 En los casos de subcontratación o cesión del Contrato, el CONTRATISTA se

compromete a obtener del subcontratista o cesionario la aceptación previa de las obligaciones que frente a ENDESA se deriven para él de todas las condiciones contractuales, jurídicas, laborales y de seguridad, siendo imprescindible la presentación de la documentación indicada en el apartado 10, y en especial la renuncia recogida en el apartado 9.5 anterior, en las mismas condiciones y con las mismas consecuencias en caso de incumplimiento de dicha obligación.

9.7 De acuerdo con lo anterior, ENDESA podrá en todo momento inspeccionar y

vigilar los trabajos del subcontratista o cesionario y el cumplimiento de sus obligaciones. El subcontratista o cesionario queda obligado a facilitar a ENDESA toda la colaboración que para ello pueda ser necesaria (documentación, informes, libre acceso a sus instalaciones, etc.).

9.8 ENDESA se reserva el derecho de rechazar a aquellos subcontratistas que

durante la marcha de los trabajos no juzgara oportuno mantener. Este derecho deberá ser ejercitado por motivo justificado y de forma razonable.



10 CUMPLIMIENTO Y ACREDITACION DE REQUISITOS LEGALES

Se deberán cumplir los requisitos específicos que se exponen en los puntos siguientes:

10.1 El CONTRATISTA empleará en la ejecución del Contrato personal de su

plantilla, asumiendo frente al mismo y con total indemnidad de ENDESA, las obligaciones establecidas en la legislación vigente para el empresario principal.

10.2 Todo el personal destinado a las obras o servicios contratados tendrá la

especialización adecuada para desarrollar los trabajos que se les encomienden. 10.3 El CONTRATISTA, mediante la firma del Contrato, manifiesta formalmente estar

al corriente del pago de salarios y de las cuotas de Seguridad Social referentes al personal de su plantilla, incluidos los periodos anteriores a la fecha del Contrato.

10.4 El CONTRATISTA, mediante la firma del Contrato, declara hallarse en posesión

de la documentación profesional emitida por la Administración que le habilita para ejercer la actividad que desarrolla, que su empresa dispone de inscripción en el Registro Mercantil, que su objeto social cubre los servicios u obras objeto de contratación, y que dispone para su realización de las autorizaciones y licencias necesarias de los organismos competentes.

10.5 Conforme a lo dispuesto en el artículo 43.1.f) de la Ley General Tributaria, el

CONTRATISTA se obliga a aportar a ENDESA un certificado emitido por la Administración Tributaria que acredite encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias. Dicho certificado deberá estar emitido en una fecha posterior a los doce meses anteriores al pago de la factura. Si el certificado no fuese aportado, ENDESA no estará obligada a satisfacer el correspondiente pago

10.6 El CONTRATISTA deberá cumplir las obligaciones jurídico-laborales previstas

en la legislación vigente, debiendo acreditar la documentación que se indica en el Anexo A (“Disposiciones en Materia Jurídico-Laboral y de Prevención de Riesgos Laborales”) de las presentes Condiciones.

11 CONTROL DE CALIDAD

11.1 El CONTRATISTA deberá tener implantado y certificado, por una Entidad debidamente acreditada, un Sistema de Aseguramiento de la Calidad siguiendo las indicaciones de la Norma UNE EN ISO 9001/2000.

11.2 El CONTRATISTA se obliga a cumplir las condiciones de control de calidad que

tenga establecidas ENDESA para obras y servicios.

11.3 Antes de iniciar la ejecución de los trabajos el CONTRATISTA presentará a ENDESA un Plan de control de calidad que incluirá el programa de puntos de inspección, así como la relación de las operaciones y procedimientos aplicables. Estos documentos deberán ajustarse al contenido que se exija para cada uno de



ellos en las condiciones necesarias de acuerdo con las modificaciones de ENDESA.

11.4 Durante la ejecución del Contrato, el CONTRATISTA dará la más estricta y

rigurosa observancia a lo establecido en el Manual de Control de Calidad y Plan de Control de Calidad aprobados por ENDESA, quien se reserva el derecho a efectuar las auditorias necesarias para comprobar su cumplimiento.

11.5 Al concluir la ejecución del Contrato, el CONTRATISTA entregará a ENDESA un

informe final de Control de Calidad, cuyo contenido deberá ajustarse también a lo establecido en las condiciones de control de calidad mencionadas.

11.6 El cumplimiento de estas condiciones de control de calidad de ENDESA, no

exime al CONTRATISTA, en ningún caso, de su responsabilidad por la incorrecta ejecución de la obra o servicio contratado.

12 INSPECCIÓN Y PRUEBAS O ENSAYOS

12.1 ENDESA podrá inspeccionar en cualquier momento la ejecución de las obras o servicios, así como los materiales que el CONTRATISTA emplee en su realización, pudiendo efectuar esta inspección mediante su propio personal o mediante las personas o entidades que para ello designen, tanto en las fábricas, talleres o almacenes del CONTRATISTA como en los de sus subcontratistas, a cuyo fin los inspectores de ENDESA tendrán libre acceso a las mencionadas instalaciones y deberá facilitárseles cuanto les sea necesario.

12.2 Sin perjuicio del derecho de inspección que corresponde a ENDESA, el

CONTRATISTA viene obligado a efectuar, por sí y a su costa, todas las pruebas y ensayos convenidos, exigibles conforme a las normas y reglamentos administrativos o usuales en la buena práctica, debiendo comunicar a ENDESA por escrito la fecha de su realización con una antelación mínima de diez días, y del resultado de las pruebas o ensayos realizados, acreditado con los correspondientes certificados o protocolos, incluso si hubieran estado presentes inspectores o representantes de ENDESA.

12.3 A menos que ENDESA lo hubiera autorizado expresamente por escrito o hayan

transcurrido diez días desde que se lo anunciara el CONTRATISTA, también por escrito, éste no podrá iniciar una fase o etapa de construcción o montaje, sin que se hayan verificado satisfactoriamente las pruebas o ensayos que previamente fueran exigibles.

12.4 Sin perjuicio de las normas anteriores, las pruebas o ensayos se efectuarán

ajustándose en todo al Programa de Puntos de Inspección aprobado por ENDESA al CONTRATISTA.

12.5 La realización de inspecciones, pruebas o ensayos, aun a satisfacción de

ENDESA, no supone que el objeto del Contrato se cumpla en todo con lo convenido y haya de ser recibido de conformidad por aquélla, ni exonera al CONTRATISTA de la responsabilidad que en caso negativo le corresponde. Tampoco exonera de dicha responsabilidad o la atenúan, ni excusan al CONTRATISTA de cumplir en todo lo convenido, las recomendaciones u



observaciones que los ingenieros o inspectores de ENDESA hayan podido formularle durante la ejecución del Contrato con ocasión de inspecciones, pruebas o ensayos, a menos que modifiquen expresamente las especificaciones convenidas.

13 RECEPCIÓN

13.1 Recepción Provisional

13.1.1 Con la debida antelación, el CONTRATISTA comunicará a ENDESA, la fecha en que prevé terminar totalmente sus trabajos, a fin de que se fije el día y la hora en que se ha de efectuar la recepción provisional, sin que este plazo se prolongue más allá de 30 días a contar desde la finalización de la obra.

En el día fijado, de mutuo acuerdo, para la recepción provisional, se

procederá, en presencia del representante del CONTRATISTA, a examinar el estado de la obra o servicio contratado y a comprobar si cumple las normas técnicas y cláusulas contractuales en cuanto a su ejecución, producción y funcionamiento.

13.1.2 La recepción provisional se realizará una vez que hayan sido llevadas a

cabo satisfactoriamente las pruebas específicas y se haya comprobado el buen estado de la obra o servicio contratado. En ese caso, ENDESA extenderá el Acta de recepción provisional.

13.1.3 En el supuesto de que el examen de la obra o servicio contratado no fuera

satisfactorio, o que no se hubieran superado las pruebas establecidas, ENDESA extenderá un Acta de reconocimiento de las obras o servicios, en el que dejará constancia de los defectos y del plazo en que éstos deberán ser rectificados por el CONTRATISTA.

Transcurrido dicho plazo, se llevará a cabo el examen y las pruebas que

correspondan. Si resultasen satisfactorias, se extenderá el Acta de recepción provisional. En caso contrario, se extenderá una nueva Acta de reconocimiento, con indicación de los defectos observados y ENDESA podrá optar entre extinguir el Contrato o conceder un nuevo plazo al CONTRATISTA.

13.1.4 Los plazos que se concedan al CONTRATISTA por deficiencias habidas

al efectuar la recepción provisional, no podrán considerarse como prórroga de los plazos contractuales y en consecuencia, el CONTRATISTA será responsable de las penalizaciones y/o indemnizaciones de daños y perjuicios en que incurra por dicho motivo.

13.1.5 Cuando el CONTRATISTA considere necesario manifestar su

disconformidad en algún aspecto técnico o económico, lo hará constar así en la propia Acta levantada por ENDESA, incluyendo en ella las razones que motiven dicha disconformidad.



13.2 Recepción Definitiva

13.2.1 Transcurrido el período de garantía de acuerdo con lo establecido en el apartado 16 de las presentes Condiciones, el CONTRATISTA notificará a ENDESA el vencimiento de dicho período, solicitando la recepción definitiva. A la vista de tal solicitud, ENDESA comunicará al CONTRATISTA la fecha fijada para la recepción definitiva que deberá producirse en un plazo no superior a treinta (30) días a contar desde la recepción de la notificación por ENDESA.

En el día fijado de mutuo acuerdo para llevar a cabo la recepción

definitiva, se procederá, en presencia del CONTRATISTA, a comprobar el estado de la labor o servicio realizado y a verificar si cumple las condiciones exigidas, efectuando las pruebas necesarias.

13.2.2 ENDESA manifestará su conformidad extendiendo la correspondiente

Acta de Recepción Definitiva, donde se hará constar el total cumplimiento de las obligaciones contractuales del CONTRATISTA. Si ENDESA observase defectos o averías menores, también extenderá el Acta de recepción definitiva, señalando en la misma dichas anomalías, el plazo para corregirlas y las condiciones de la Fianza para asegurar la corrección y el plazo.

13.2.3 Cuando ENDESA observe defectos o averías en la instalación, el

CONTRATISTA deberá corregirlos en el plazo señalado; transcurrido el mismo sin haber sido subsanados, ENDESA podrá exigir la oportuna indemnización por daños y perjuicios y/o ejecutar la Fianza por incumplimiento del Contrato.

13.2.4 Si el CONTRATISTA, pese a haber sido citado, no asistiese al acto de

recepción definitiva, el Acta levantada por ENDESA surtirá los mismos efectos que si la hubiese suscrito el CONTRATISTA.

13.2.5 Cuando el CONTRATISTA considere necesario manifestar su

disconformidad en algún aspecto técnico o económico, lo hará constar así en la propia Acta levantada por ENDESA, incluyendo en ella las razones que motiven su disconformidad.

14 PLAZO DE EJECUCIÓN

14.1 Los trabajos contratados deberán quedar concluidos en la fecha o plazo previsto a tal efecto en el Contrato.

El CONTRATISTA se obliga, además, a cumplir todas las fechas y plazos parciales que puedan haberse establecido en el Contrato.

14.2 Si en el Contrato no se señala una fecha de terminación determinada y se establece solamente el plazo de ejecución, éste comenzará a contar desde diez días después de la fecha del Contrato.



14.3 Las fechas de terminación no pueden retrasarse, ni los plazos de ejecución prorrogarse, salvo por hechos imputables a ENDESA o por causas de fuerza mayor.

14.4 El CONTRATISTA se obliga a poner, a su exclusiva cuenta, todos los medios

que razonablemente estén a su alcance para recuperar, en cuanto sea posible, cualquier retraso en las fechas o plazos previstos, incluso cuando el retraso esté justificado.

15 CESIÓN DE DERECHOS Y CRÉDITOS

15.1 El CONTRATISTA no podrá ceder o transferir a terceros, en todo o en parte, los derechos y créditos de carácter económico, comercial o financiero que para él mismo se deriven del Contrato, ni realizar cualquier otra operación que suponga una disposición por cualquier título, gravamen, compromiso y/o transacción, total o parcial, sobre los mencionados derechos y créditos, salvo que haya obtenido previamente la conformidad por escrito de ENDESA con carácter expreso para cada operación.

15.2 ENDESA podrá, con el único requisito de notificarlo al CONTRATISTA, ceder

sus derechos de cobro u obligaciones de pago, derivados del Contrato, a favor de cualquier otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial de ENDESA.

16 COMPROMISO GARANTIZADO Y FIANZAS

16.1 Compromiso Técnico y Comercial Garantizado

16.1.1 El CONTRATISTA asume el Compromiso de garantizar a ENDESA, una vez finalizada la obra o el servicio contratado:

a. Que los materiales y equipos por él aportados cumplen las

especificaciones convenidas y las normas y prescripciones exigibles, son adecuados para el uso o fin a que se destinan y de la calidad exigida, y no son ni están usados.

b. Que las obras o servicios han sido efectuados correctamente, con

sujeción en todo a los planos y especificaciones exigibles y a los usos y reglas de la buena práctica.

c. Que las obras o servicios realizados se encuentran en perfecto estado

y que las instalaciones montadas lo están en condiciones de perfecto y regular funcionamiento.

16.1.2 El período de garantía de las obras o servicios contratados y del Compromiso enunciado se extiende durante el tiempo que se estipule el Contrato, y en su defecto, durante el de un año a partir de la fecha del Acta de recepción provisional; si no se levantara el Acta, el año se contará desde la finalización de la obra o del servicio contratado.



16.1.3 El Compromiso Garantizado no incluye los desperfectos o averías

producidos, si se acredita que son debidos a mal uso o empleo inadecuado por parte de ENDESA.

16.1.4 Para dar cumplimiento a su Compromiso, el CONTRATISTA viene

obligado:

a. A sustituir los materiales y equipos por él aportados que no cumplan lo convenido o exigido, sean inadecuados o de calidad deficiente.

b. A corregir o subsanar lo mal ejecutado y/o a realizar su nueva

construcción o montaje, o prestar de nuevo el servicio.

c. A devolver los equipos puestos a su disposición por parte de ENDESA en el mismo estado en que le fueron entregados.

16.1.5 La obligación establecida en el apartado anterior será cumplida por el

CONTRATISTA a su exclusiva cuenta y cargo, y libre de todo gasto o desembolso para ENDESA, corriendo aquél incluso con los gastos que se originen a éste con motivo del cumplimiento de la garantía, tales como: demoliciones y desmontajes, construcción, portes y embalajes de devolución de materiales y de los que les sustituyan, montaje de éstos, impuestos, tasas y otros análogos.

16.1.6 La decisión de que se proceda a la corrección y arreglo o a la nueva

ejecución, construcción ó montaje de lo defectuoso, prevista en el párrafo b) del apartado 16.1.4., corresponde siempre a ENDESA que podrá ordenar, por motivos fundados, correcciones y reparaciones provisionales, a reserva de las definitivas o de las nuevas construcciones y montajes que se consideren necesarios.

16.1.7 En cualquier caso, las correcciones o reparaciones y nuevas

construcciones, montajes, trabajos o servicios que hayan de realizarse por el CONTRATISTA, deberán efectuarse en el plazo más breve posible, del modo que resulte menos perjudicial o molesto para ENDESA y sin originar retrasos de obra ni paralización de sus instalaciones o, cuando ello no sea posible, reduciendo al mínimo dichos retrasos o el tiempo de disponibilidad total o parcial de las instalaciones.

16.1.8 Si el CONTRATISTA no cumpliera con la prontitud requerida su

Compromiso Garantizado o no efectuase en el plazo establecido lo que conforme al mismo proceda, ENDESA podrá hacerlo por sí misma o por terceros con cargo al CONTRATISTA o a la fianza establecida, sin pérdida de lo garantizado. El CONTRATISTA vendrá obligado, además, a resarcir a ENDESA de los daños y perjuicios que le haya causado.

16.1.9 El plazo del Compromiso Garantizado por el CONTRATISTA se

interrumpirá y quedará consiguientemente prorrogado en el tiempo que se emplee en las reparaciones, sustituciones o nuevas construcciones, montajes o trabajos que se realicen en cumplimiento de la garantía.



16.1.10 Estas reparaciones, sustituciones o nuevas construcciones, montajes o trabajos serán garantizados a su vez por el CONTRATISTA, a partir de su terminación, por tiempo igual al período del Compromiso Garantizado.

16.1.11 Si al vencer el período de garantía no hubieren transcurrido seis meses

al menos desde la entrada en servicio de la instalación principal de ENDESA a que se destine o de que forme parte el objeto del Contrato, el período de garantía quedará automáticamente prorrogado hasta transcurridos dichos seis meses.

16.1.12 Cuando haya transcurrido satisfactoriamente el período de garantía o

quedado subsanadas las anomalías, averías o deficiencias producidas o advertidas durante el mismo, se procederá a extender el Acta de recepción definitiva de las obras o montajes contratados y a cancelar y devolver las fianzas constituidas.

16.1.13 Vencido el plazo de garantía y efectuada la recepción definitiva,

ENDESA podrá proceder, para su exclusivo provecho, directamente por sí o por medio de terceros, a modificar o alterar libremente las construcciones realizadas o instalaciones montadas, incluso cuando estén amparadas por licencias, patentes u otras formas de propiedad industrial a favor del CONTRATISTA, preservando en todo caso la confidencialidad debida en razón de éstas.

16.2 Fianza o Garantía Económica

16.2.1 El CONTRATISTA constituirá fianza (garantía económica) por importe del 10 por 100 del importe del Contrato y sus Revisiones, Ampliaciones y Trabajos por Administración, para responder del cumplimiento de todas sus obligaciones derivadas del mismo, incluidas las indemnizaciones o penalizaciones que le sean imputables.

16.2.2 La prestación de la fianza no supone que queden limitadas a su

importe o periodo de vigencia las responsabilidades que puedan ser exigidas al CONTRATISTA por razón del Contrato y constituye tan sólo un medio para facilitar la efectividad de las mismas.

16.2.3 El CONTRATISTA, salvo pacto en contra, constituirá la fianza con

carácter previo a la emisión de la primera factura, presentando a ENDESA, en su domicilio social, un aval bancario abtracto a primer requerimiento, sometido a la legislación española y ejecutable en España, emitido por un Banco o Caja españolas de reconocida solvencia, o por la sucursal española de la entidad si fuera extranjera, por el total del importe de la misma y con validez hasta 30 días después de la fecha en que finalice el Periodo de Garantía.

16.2.4 Si el importe total del Contrato se incrementara durante su ejecución el

CONTRATISTA vendrá obligado a presentar a ENDESA un aval, complementario de las mismas características del anterior, por el 10% del incremento del Contrato, dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se formalice ese incremento.



16.2.5 Tanto en los casos en que el CONTRATISTA no presentara los avales en los plazos indicados, como en aquellos casos en que ENDESA así lo requiera, la fianza se constituirá reteniendo ENDESA al CONTRATISTA el 10% de cada uno de los pagos que hayan de efectuarse conforme al Contrato, incluidos los pagos de revisiones de precios, ampliaciones y trabajos por administración.

16.2.6 Tras la firma del Acta de Recepción Definitiva, ENDESA devolverá al

CONTRATISTA los avales a primer requerimiento. Sin embargo, en el caso de constar en el Acta la existencia de defectos o averías menores (ver 13.2.2.), la citada devolución se producirá tras recibir ENDESA del CONTRATISTA las nuevas fianzas que procedan de acuerdo con el Acta.

16.2.7 El CONTRATISTA perderá la fianza constituida en los supuestos de

extinción del Contrato, conforme se establece más adelante en el apartado 18.

17 PENALIZACIONES

17.1 Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 18.1.2 sobre la extinción del

Contrato por causa debida al CONTRATISTA, el incumplimiento por el CONTRATISTA del plazo final de ejecución se sancionará aplicándole una penalización

En el caso de que no se hubiese establecido otra, la penalización será de un 1% del importe total del Contrato por semana natural de retraso.

17.2 Las penalizaciones por demora no podrán exceder del 15% del importe total del

Contrato. ENDESA podrá repercutir al CONTRATISTA todos los gastos y sobrecostes que venga obligado a pagar a otros vendedores o contratistas como consecuencia directa del retraso producido hasta el importe máximo de la penalización, ello si ENDESA hubiere seguido la secuencia lógica de los procesos industriales en los distintos programas de ejecución de sus contrataciones con los contratistas, y actuando de acuerdo con la buena práctica para el objetivo empresarial que persiga.

Si durante el periodo de garantía ENDESA, se viera privada de la disposición o utilización de la obra realizada o de la instalación montada, por causa de deficiencias en su ejecución o de los trabajos que hayan de realizarse para subsanarlas, en cumplimiento del Compromiso Garantizado, el CONTRATISTA será sancionado con la penalización que se haya establecido al efecto en el Contrato y si no lo hubiere sido, con la del 0,1 por 100 del precio total del contrato por cada día natural de no-disposición o utilización.

17.3 La aplicación de las penalizaciones previstas no exime al CONTRATISTA del

cumplimiento del Compromiso de Garantía en toda su extensión. En consecuencia, el CONTRATISTA viene obligado a realizar cuanto sea posible para eliminar o aminorar las deficiencias técnicas advertidas; a pagar penalizaciones por las que no pueda corregir y estén dentro de las tolerancias admisibles; y a rehacer o repetir, según proceda, los trabajos o servicios objeto



del Contrato a requerimiento de ENDESA, si las deficiencias advertidas sobrepasan las tolerancias admisibles.

17.4 Las penalizaciones que procedan se cobrarán al CONTRATISTA deduciendo su

importe de los primeros pagos que haya de efectuarle ENDESA por cualquier concepto, realizando las fianzas que tuviese constituidas, o conjuntamente por ambos medios, u otro a elección de ENDESA.

17.5 ENDESA informará al CONTRATISTA con la mayor prontitud posible sobre la

forma elegida para el cobro de la penalización, el concepto por el cual se le cobra y su importe, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que, a favor de ENDESA pudiera proceder.

18 EXTINCIÓN

18.1 Por causa debida al CONTRATISTA

18.1.1 El CONTRATISTA podrá dejar sin efecto unilateralmente el Contrato sin más que comunicarlo de forma fehaciente a ENDESA con una antelación razonable, según la complejidad y características de aquél. En tal supuesto, el CONTRATISTA indemnizará a ENDESA por los daños y perjuicios directos que le sean originados.

18.1.2 ENDESA podrá extinguir el Contrato en los casos que autoriza la Ley o

cuando concurra alguna de las causas siguientes que impida o afecte de modo relevante al buen fin del Contrato:

a. El fallecimiento del CONTRATISTA o la modificación de su capacidad

de obrar o de condiciones físicas o psíquicas que altere o modifique el cumplimiento del Contrato de forma sustancial, cuando aquél sea una persona física, y la disolución, transformación, reducción de capital o cambios importantes en la estructura accionarial de la sociedad, (si éstos cambios pueden afectar negativamente a la ejecución del Contrato, a criterio de ENDESA) si el CONTRATISTA está constituido como tal.

b. La disminución de la solvencia económica o dificultades financieras

para atender al normal cumplimiento de sus obligaciones, por parte del CONTRATISTA.

c. El abandono, interrupción o suspensión por el CONTRATISTA del

cumplimiento del Contrato.

d. El retraso en el plazo de ejecución de las obras o servicios contratados por tiempo superior a la mitad de un plazo parcial de entrega, o por tiempo superior a la tercera parte del plazo total; o por incumplir fechas de entrega esenciales para el buen fin del Contrato.

e. La imposibilidad por parte del CONTRATISTA de obtener los

certificados y homologaciones que le hubiesen sido requeridos contractualmente para sus productos o actividades.



f. La incapacidad efectiva del CONTRATISTA para subsanar eventuales

incumplimientos de las prescripciones técnicas establecidas, repetición de errores o defectos, o incumplimiento de las instrucciones de ENDESA dadas al amparo de cualquiera de las cláusulas de la documentación contractual.

g. El incumplimiento de las obligaciones en materia jurídico-laboral y de

Prevención de Riesgos Laborales del CONTRATISTA con su personal cuando desarrollase su actividad total o parcialmente en las instalaciones de ENDESA, a tenor de los puntos incluidos en el Anexo A.

h. La comprobación en cualquier momento, tras la firma del Contrato, de

la falta de veracidad de las informaciones del CONTRATISTA sobre el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas o contractuales.

i. Cualquier otro incumplimiento del CONTRATISTA que pueda impedir

o afectar de modo relevante al buen fin del Contrato, o que en este se señalen como causa de extinción, tal como sobrepasar las penalizaciones máximas fijadas en el mismo.

18.1.3 Cuando concurra alguna de las anteriores causas, ENDESA podrá optar

entre declarar el Contrato extinguido y sin efecto desde la fecha en que así lo comunique al CONTRATISTA o, en su caso, a sus causahabientes o sucesores, o exigir el cumplimiento del mismo.

18.1.4 En caso de extinción del Contrato, ENDESA tiene el derecho, pero no la

obligación, de adquirir todos o algunos de los materiales que el CONTRATISTA tuviere ya acopiados, fabricados en parte o entregados, pagando por ello los precios previstos en el Contrato o, si no lo estuvieran, fijando el precio de esta adquisición de mutuo acuerdo o, si éste no se lograra, mediante tasación pericial.

18.1.5 En todos los casos anteriores, excepto cuando se produzca la causa a)

del apartado 18.1.2., ENDESA podrá, sin perjuicio de reservarse todas las acciones legales que le asistan para la defensa de sus derechos y en especial la reclamación de daños y perjuicios, adoptar todas o algunas de las siguientes medidas:

a. Retener o suspender los pagos pendientes al CONTRATISTA. b. Realizar las fianzas que el CONTRATISTA tuviere constituida.

18.2 Por causa de ENDESA.

18.2.1 ENDESA podrá dejar sin efecto unilateralmente el Contrato sin más que comunicarlo al CONTRATISTA. En tal supuesto ENDESA indemnizará a éste de los daños y perjuicios directos que le sean originados.

18.2.2 Los daños y perjuicios sufridos deberán ser suficientemente acreditados a

ENDESA por el CONTRATISTA, y el importe a que asciendan será fijado



de mutuo acuerdo entre ambas partes o, si éste no se lograra, mediante tasación pericial.

18.2.3 Recibida la comunicación de ENDESA suspendiendo el suministro o la

ejecución del Contrato o extinguiéndolo, el CONTRATISTA cesará inmediatamente en su trabajo, y efectuará únicamente lo necesario para preservar y proteger lo ya realizado y proceder a su entrega a ENDESA.

18.2.4 En los casos de suspensión de la ejecución del Contrato, la liquidación se

efectuará tan pronto como sea posible tras la solicitud del CONTRATISTA.

19 TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD Y EL RIESGO.

19.1 Los elementos constitutivos del Objeto del Contrato serán propiedad de ENDESA cuando sea levantada el Acta de recepción provisional. Sin embargo, si el CONTRATISTA se ve incurso en procedimientos de Suspensión de Pagos o Quiebra antes de efectuada la recepción provisional correspondiente, se efectuará, si legalmente fuera posible, el traslado de la propiedad de la Instalación en el estado en que se encuentre, esto es, de los materiales y equipos suministrados o en fase de fabricación y transporte, y de los servicios realizados, hasta el importe de los hitos de control y facturación devengados y facturados a ENDESA. El CONTRATISTA se obliga a informar con la suficiente antelación a ENDESA de la posibilidad de que incurra en procedimientos de Suspensión de Pagos o Quiebra, a fin de asegurar a ENDESA la transmisión de la propiedad prevista en esta subcláusula.

19.2 ENDESA, sin perjuicio de los derechos que legalmente correspondan al Estado

con jurisdicción sobre el Emplazamiento, o a terceros, se reserva la posesión y propiedad de los hallazgos de toda clase que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos, así como las sustancias minerales utilizables. El CONTRATISTA deberá emplear para extraerlos todas las precauciones que se le indiquen por ENDESA. ENDESA abonará al CONTRATISTA el exceso de Obras o Instalaciones o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, aplicándose una extensión del Plazo de Ejecución, si fuese necesaria.

19.3 No obstante lo dispuesto en esta cláusula, cualquiera de las Partes se reserva el

derecho de solicitar a la Otra, y ésta vendrá obligada, salvo causa razonable, a realizar, en cualquier momento, la transmisión de la propiedad de las Obras, Instalaciones, materiales y equipos incorporados o existentes en el Emplazamiento, siempre que ENDESA esté al corriente de los pagos Aprobados y debidos al CONTRATISTA. En este supuesto, el CONTRATISTA seguirá ostentando el derecho de actuar sobre lo transmitido al objeto de seguir ejecutando los Trabajos y manteniendo los riesgos sobre la Instalación hasta la recepción provisional.

19.4 En cualquier caso, hasta la transmisión de los riegos a ENDESA, el

CONTRATISTA dispondrá de un seguro con cobertura adecuada de los riesgos de la Obra o Instalación, incluso si ya estuvieran en posesión y uso de ENDESA.



20 PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.

20.1 El CONTRATISTA garantiza a ENDESA y viene obligado a acreditar documentalmente ante ella si le fuese requerido, que dispone de la legítima titularidad de los registros de las marcas, las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, o de las correspondientes licencias sobre dichos derechos, necesarios para el cumplimiento del objeto del Contrato y que los mismos no infringen derechos de Terceros.

Si existiera alguna licencia de las mencionadas en el párrafo anterior, éstas deberán estar inscritas ante la Oficina Registradora competente, reservándose ENDESA el derecho a solicitar del contratista la documentación acreditativa de las mismas.

20.2 El CONTRATISTA será responsable de la obtención de las cesiones, permisos y

autorizaciones necesarios de los titulares de las patentes, modelos, y marcas de fábrica correspondientes, así como de derechos de propiedad intelectual, corriendo de su cuenta el pago de los derechos y compensaciones por tales conceptos.

20.3 Cada parte será responsable frente a la otra por toda reclamación formulada por

terceros relativa a la propiedad industrial o intelectual, según quien sea titular, como consecuencia de la ejecución del Contrato, y le indemnizará por todos aquellos perjuicios y gastos que, como consecuencia de aquellas reclamaciones, se le ocasionen. Si ENDESA fuera demandada por un tercero por la causa a la que se refiere el inciso anterior, el CONTRATISTA, a requerimiento de ENDESA, está obligado a presentar aval bancario, que garantice el importe de la reclamación recibida por ésta, en el plazo de 10 días.

20.4 El CONTRATISTA exime a ENDESA de toda responsabilidad por las

infracciones de los derechos de propiedad industrial o intelectual en que aquél pudiera incurrir, y se obliga a realizar cuantas actuaciones sean necesarias para dejar a ENDESA exenta de cualquier responsabilidad ante cualquier reclamación y/o demanda que por dichas infracciones pudieran dirigirse contra él, incluso a procurarse a su exclusivo cargo las patentes, licencias o derechos que fueran necesarios, y a indemnizarla de todos los daños que pudieran seguirse para ella, directa o indirectamente, de tales reclamaciones o demandas.

Cualquier reclamación, judicial o extrajudicial, dirigida al CONTRATISTA e interpuesta por terceros respecto al objeto del contrato, deberá ser comunicada a ENDESA de manera fehaciente e inmediata a su recepción.

20.5 Pertenecen a ENDESA todos los documentos, diseños, planos, programas

informáticos y especificaciones, así como sus copias, que entregue ENDESA al CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos, así como las invenciones, patentes, modelos de utilidad y demás derechos de propiedad industrial generados o que se generen sobre la base de cuanta documentación entregue ENDESA al CONTRATISTA para la ejecución de los Trabajos; el CONTRATISTA deberá usarlos exclusivamente para ejecutar el Trabajo y devolverlos a la terminación del Contrato, manteniendo en todo momento las precauciones adecuadas para el tratamiento, manejo y transmisión de la



información, que garanticen la seguridad y confidencialidad, tal y como la legislación vigente requiere.

Del mismo modo pertenecen al CONTRATISTA los diseños, documentos, planos, programas informáticos y especificaciones, así como sus copias, generados en la ejecución de los Trabajos sobre su propia documentación y tecnología, así como las invenciones, patentes, modelos de utilidad y demás derechos de propiedad industrial o intelectual. No obstante, los diseños, documentos, planos, y programas informáticos, así como sus copias, que hayan sido entregados por el CONTRATISTA en cumplimiento del Contrato pasarán a ser propiedad de ENDESA.

20.6 Los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial y la tecnología y metodología

resultantes de las obras o servicios realizados por el contratista en cumplimiento de su contrato, y los registros a que cualquiera de éstos dé lugar, corresponderán a ENDESA, sin que ello dé derecho alguno al contratista a incrementar el precio fijado en el contrato para dicha obra o servicio.

20.7 La modalidad de comercialización y difusión a terceros de la tecnología objeto

del Contrato y los beneficios que del proceso puedan derivarse serán determinados según lo pactado expresamente.

21 CONFIDENCIALIDAD

21.1 ENDESA y el CONTRATISTA consideran confidencial y se obligan a mantener reservado y a no divulgar, facilitar a terceros o utilizar con fines distintos de aquellos por los que se contrae el Contrato, sin previo consentimiento por escrito de la otra Parte cualquier tipo de información, verbal o escrita, en relación con el Contrato, dándose esta condición de confidencialidad, tanto al Contrato mismo, como a la documentación técnica, planos, informaciones, procedimientos, patentes y licencias que cualquiera de ellas haya proporcionado.

21.2 En caso de subcontratación el CONTRATISTA estará obligado a suscribir con el

subcontratista, un acuerdo de confidencialidad en los mismos términos que los anteriormente citados.

21.3 Las Partes se obligan a guardar absoluta confidencialidad sobre los términos y

contenido del Contrato por un plazo de 5 años desde la Recepción Definitiva, excepto en la medida estrictamente necesaria para su ejecución, o cuando su revelación venga exigida por Ley o por una Autoridad competente. En caso de existir esta exigencia, la Parte requerida para proporcionar la información confidencial notificará dicho hecho de forma inmediata a la otra Parte, con el fin de que ésta pueda efectuar cuanto corresponda para la defensa de sus derechos.

21.4 Las Partes consensuarán los comunicados públicos o cualquier clase de

publicidad que se efectúen acerca de lo convenido en el Contrato.

21.5 La regla anterior no será aplicable a la información que:



• Una de las Partes pueda acreditar haber tenido a su disposición en la fecha en que le fuera comunicada por la otra Parte y siempre y cuando dicha información no haya sido adquirida directa o indirectamente por esta última.

• En la fecha en que fuera comunicada por una de las Partes resultare ser de dominio público.

• Después de ser comunicada por ENDESA cayera en dominio público como resultado de su publicación, sin mediar negligencia ni culpa por parte del CONTRATISTA.

• Fuere requerida por una Norma, autoridad judicial, administrativa u otra autoridad competente. En este caso, las Partes se comunicarán previamente la información que ha sido requerida.

• Al momento de ser revelada a una de las Partes o en cualquier momento posterior, se encontrara disponible al público (salvo que ello fuera consecuencia de una revelación no autorizada).

• Se encontrara disponible en virtud de otra fuente distinta del Contrato o de cualquier otro Contrato con similares cláusulas de confidencialidad.

• Ya hubiese sido conocida por la Parte en el momento en que dicha información fuera revelada a dicha Parte o fuera adquirida de forma independiente sin violar las obligaciones del Contrato.

• Hubiera sido revelada a un banco o a una entidad financiera de la cual la Parte estuviera procurando obtener financiación, previa la obtención de un compromiso similar de confidencialidad por parte de dicho banco o institución.

• Hubiera sido revelada por una de las Partes a algún contratista o cesionario potencial, previa la obtención de un compromiso de confidencialidad similar de dicho posible contratista o cesionario.

21.6 Asimismo, las Partes acuerdan que, salvo que fuere requerido por la ley o por

una autoridad judicial o administrativa competente, o por cualquier Bolsa Oficial de Comercio, el contenido y la fecha de publicación de cualquier comunicado de prensa, aviso o comunicación de cualquier tipo relativo a cuestiones desarrolladas en el Contrato requerirán la previa aprobación de cada una de las Partes. De cualquier modo, las Partes revelarán o incluirán en dicho comunicado de prensa solo la parte de la información que fuera legalmente requerida y se esforzarán al máximo a fin de obtener una declaración fiable que asegure que dicha información será tratada de forma confidencial.

22 TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

22.1 En caso de que la ejecución del Contrato requiera que el CONTRATISTA acceda a ficheros de datos de carácter personal de los que sea responsable ENDESA, el CONTRATISTA lo llevará a cabo en calidad de Encargado del Tratamiento de acuerdo con el contenido del artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)



Los mencionados ficheros que sean procesados y gestionados por el CONTRATISTA y los datos e información contenidos en los mismos serán y permanecerán bajo responsabilidad de ENDESA.

22.2 El CONTRATISTA se compromete a cumplir sus obligaciones en este ámbito de

acuerdo con la Ley, no siendo considerado este suministro de datos por parte de ENDESA una comunicación de datos personales a los efectos de la LOPD.

22.3 El CONTRATISTA, como Encargado del Tratamiento, declara y garantiza:

a) Que el tratamiento de los datos se efectuará de conformidad con los

criterios, requisitos y especificaciones establecidas en el Contrato y, en su defecto, con las instrucciones que en todo momento le dé ENDESA.

b) Que los datos personales a los que el Encargado de Tratamiento tenga acceso como consecuencia de la ejecución del Contrato no serán aplicados ni utilizados para un fin distinto al que figure en el mismo. El uso de tales datos personales para fines distintos a los anteriormente mencionados requerirá el expreso consentimiento de ENDESA.

c) Que devolverá directamente a ENDESA los datos de carácter personal que hayan sido objeto de tratamiento, en el plazo dispuesto en el Contrato.

d) Que no comunicará a otras personas físicas o jurídicas los datos personales que le sean suministrados con motivo de la ejecución del Contrato.

e) Que adoptará, en el tratamiento de los datos suministrados por ENDESA, las medidas de índole técnica y organizativa necesarias, exigidas por el Art. 9 de la LOPD y, de manera especial, por el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, así como aquellas que la legislación vigente imponga en cada momento, de forma que se garantice la seguridad de los datos de carácter personal y se evite su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana, del medio físico o natural. Las medidas abarcarán, a título enunciativo, hardware, software, procedimientos de recuperación, copias de seguridad y datos extraídos de datos personales en forma de exhibición en pantalla o impresa.

f) Que en el caso de que destinen los datos de carácter personal a los que pueda tener acceso con motivo del Contrato a otra finalidad, los comuniquen o los utilicen incumpliendo las estipulaciones contenidas en el Contrato o en estas Condiciones, el CONTRATISTA será considerado Responsable del Tratamiento.

22.4 Sin perjuicio de lo previsto en la letra (d) anterior, en el supuesto que ENDESA

autorizase una subcontratación que a su vez implicara que estos terceros tuviesen que acceder a los datos de carácter personal incluidos en los ficheros afectados por esta cláusula, el CONTRATISTA se obliga a que, con carácter previo a dicha subcontratación, sea suscrito conjuntamente por las Partes y los subcontratistas un contrato por el que estos últimos acepten expresamente asumir la posición de Encargados del Tratamiento respecto del responsable del fichero así como todas aquellas obligaciones derivadas de la LOPD y que son



propias de su condición de Encargados del Tratamiento como consecuencia del contenido del Contrato

22.5 ENDESA tiene la consideración de Responsable del Tratamiento a los efectos

de lo recogido en la LOPD, observando cuantas prescripciones establece esta Ley para tal Responsable, y en particular, las relativas a la notificación de la existencia del fichero a los organismos competentes.

23 SEGUROS

23.1 El CONTRATISTA se obliga a asegurar suficientemente a su cargo, durante todo el tiempo de cumplimiento del Contrato, la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pueda causar, por sí o por su personal y el de sus proveedores o subcontratistas, a personas o bienes de ENDESA y/o de terceros, quedando ENDESA exonerada de cualquier responsabilidad, cualquiera que sea su causa.

23.2 En la póliza del seguro exigido en el apartado anterior, deberá establecerse que

la aseguradora pagará directamente a ENDESA las indemnizaciones que en su caso procedan.

23.3 El CONTRATISTA deberá justificar documentalmente a ENDESA la contratación

y vigencia del seguro, con la amplitud y por el tiempo que en él se señalan, incurriendo en otro caso en incumplimiento contractual.

24 RESPONSABILIDAD

24.1 El CONTRATISTA es el único responsable frente a ENDESA de la correcta ejecución del Contrato. Esta condición es indivisible y no podrá delegarse en subcontratistas que el CONTRATISTA emplee para estos efectos.

24.2 El CONTRATISTA responde del exacto cumplimiento de sus obligaciones

legales, fiscales y contractuales para con sus proveedores y subcontratistas y, en particular, de que los materiales y equipos entregados o aportados para el cumplimiento del Contrato son de su propiedad o libre uso y disposición y están libres de cargas o gravámenes a favor de terceros.

24.3 Cuando la figura del CONTRATISTA esté constituida por dos o más personas o

una agrupación de ellas, todas y cada una quedan obligadas solidariamente al cumplimiento del Contrato y responden también solidariamente de las obligaciones establecidas en él y en las presentes Condiciones Generales.

25 DISPOSICIONES EN MATERIA JURÍDICO-LABORAL, DE SEGURIDAD Y DE

SALUD LABORAL

El CONTRATISTA declara conocer todas sus obligaciones y condiciones en materia jurídico-laboral, de seguridad y salud laboral, obligándose a su cumplimiento. En particular viene obligado a cumplir las obligaciones y condiciones que se adjuntan en el Anexo A de estas Condiciones Generales.



26 PROTECCIÓN AMBIENTAL

26.1 El CONTRATISTA verificará que su personal conoce, comprende y ejecuta la metodología técnica y medioambiental con las que se debe realizar el trabajo.

26.2 El contratista garantizará, y en su caso acreditará, que el personal que va a

desarrollar los trabajos objeto del contrato, posee o recibe la adecuada formación teórico-práctica para ello y especialmente, la necesaria para garantizar su correcto comportamiento medioambiental y reducir el riesgo de un incidente con repercusiones ambientales. La formación incluirá las obligaciones que para ellos se deriven de los documentos del Sistema de Gestión Medioambiental, en caso de que exista uno implantado.

26.3 El CONTRATISTA dotará a su personal de los medios necesarios para que los

trabajos puedan realizarse respetando el Medio Ambiente. Asimismo, se obliga a cumplir todos los requisitos legales que le sean de aplicación, así como los derivados del Sistema de Gestión Medioambiental, en caso de que haya uno implantado en la instalación objeto del contrato.

26.4 El CONTRATISTA deberá conocer todos los requisitos y normativa que le sean

de aplicación, para realizar los trabajos.

26.5 El CONTRATISTA responderá de cualquier incidente medioambiental por él causado, como consecuencia de la realización de los trabajos, reservándose ENDESA el derecho de hacer recaer sobre el contratista las acciones y los gastos que se originen por el incumplimiento de sus obligaciones en materia medioambiental. El contratista adoptará las medidas oportunas para garantizar el estricto cumplimiento de toda la legislación medioambiental vigente, Estatal, Autonómica y Local, que le sea de aplicación a los trabajos y restaurará el daño que haya producido como consecuencia de cualquier incumplimiento de la normativa vigente que le sea aplicable.

26.6 El contratista elaborará un plan de prevención de riesgos y contingencias

medioambientales derivada de los trabajos a realizar, que entregará a Endesa cuando así se le requiera, y para evitar cualquier incidente, adoptará las medidas preventivas oportunas para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente de aplicación, así como las que dictan las buenas prácticas de gestión medioambiental, tales como:

• Almacenar y manejar adecuadamente productos químicos y mercancías

o residuos tóxicos y peligrosos, disponiendo por separado productos químicos incompatibles entre si y evitando la mezcla de residuos.

• Señalizar claramente las zonas y los residuos con especial impacto

ambiental.

• Prevenir fugas, derrames y contaminación de suelos, arquetas o cauces.

• Prohibir a sus empleados la realización de fuegos, baldeos o abandonos incontrolados.



• Prevenir las emisiones de polvo u otras sustancias en el transporte de

materiales.

Deberá observar especialmente la prohibición de realizar cualquier tipo de vertido incontrolado, así como del abandono de cualquier tipo de residuo en la zona abarcada por el desarrollo de las obras o servicios contratados, que deberá procurarse que permanezca limpia y ordenada en lo posible durante cada jornada de trabajo y en especial al finalizar la misma, teniendo además que cumplir lo especificado en los procedimientos medioambientales del Sistema de Gestión Medioambiental, que le sean de aplicación a los trabajos a ejecutar, en caso de existir uno implantado en las instalaciones objeto del contrato.

Para segregar adecuadamente cada residuo, el contratista deberá colocar un

número suficiente de contenedores, con cierre, señalizados y en buen estado, en el lugar de los trabajos, cuando como consecuencia de los mismos se generen residuos, los cuales deberá gestionar posteriormente de manera conveniente, mediante gestor autorizado y de acuerdo con la legislación. El contratista entregará a Endesa cuando se lo solicite, copia de los documentos de transporte, gestión y eliminación de los residuos según aplique la normativa, así como de las autorizaciones que habilitan a los transportistas y gestores utilizados.

Una vez cumplimentadas todas las obras o servicios encargados, el contratista viene obligado a dejar limpia y libre de restos la zona de trabajo, retirando al finalizar la obra todos los escombros, envases, embalajes, basuras, chatarra, y todo tipo de residuos generados, que allí permanezcan, siendo de su cuenta y cargo la recogida, transporte y gestión autorizada de los mismos.

Asimismo, adoptará las medidas oportunas para garantizar el estricto

cumplimiento de la legislación medioambiental vigente que le sea de aplicación a los citados trabajos.

26.7 El Jefe de Obra del contratista será responsable de la vigilancia y el

cumplimiento de los procedimientos, pudiendo designar a otra persona para realizar la tarea, notificando al técnico de ENDESA supervisor del trabajo, sus datos de identificación, quien podrá transmitirle instrucciones específicas medioambientales para el trabajo a desarrollar.

26.8 El CONTRATISTA se compromete a informar inmediatamente al técnico de

ENDESA supervisor de los trabajos, sobre cualquier incidente medioambiental que se produzca durante la ejecución de los mismos, estando obligado a presentar un informe escrito del hecho y sus causas.

26.9 En caso de que se produzca un incidente medioambiental, cualquiera que sea,

el CONTRATISTA se compromete a cumplir con las instrucciones del técnico de ENDESA, supervisor de los trabajos.

26.10 Ante un incumplimiento de estas Especificaciones Medioambientales, el técnico

de ENDESA, supervisor de los trabajos podrá paralizarlos, haciéndose cargo el CONTRATISTA de las pérdidas ocasionadas y en cualquier caso, el incumplimiento de las obligaciones relativas al mantenimiento de la zona de



trabajo, determinará el que se deduzca de la facturación el cargo por los gastos ocasionados más el 20% de los mismos en concepto de penalización y de gastos de gestión.

26.11 El CONTRATISTA acepta aplicar estas especificaciones a todas las obras o

servicios que tenga que realizar en cualquier instalación de ENDESA mientras tales especificaciones no sean modificadas, en cuyo caso se requerirá del CONTRATISTA una nueva aceptación.

27 FUERZA MAYOR

27.1 Ninguna de las Partes será considerada responsable por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en tanto en cuanto la ejecución de tales obligaciones se retrasase o se hiciese imposible como consecuencia de Fuerza Mayor.

27.2 Se entiende por Fuerza Mayor lo definido en el Articulo 1105 del Código Civil español, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa: aquellos fenómenos naturales, accidentes inevitables, incendio, revuelta o motín popular, actos de guerra; huelgas nacionales o sectoriales, acto de cualquier gobierno o agencia gubernamental (estatal, autonómica, o local), así como de cualquier otra Autoridad competente; o en general, cualquier otra causa imprevisible, o que siendo previsible, fuera inevitable o irresistible o independiente de la voluntad de las Partes o que escape a su control.

27.3 No podrá invocarse por el CONTRATISTA como causa de Fuerza Mayor:

A.- Condiciones o fenómenos meteorológicos que hubieran podido ser anticipados razonablemente por Contratistas experimentados operando en el emplazamiento.

B.- Demoras o fallos en la obtención de materiales o mano de obra de carácter previsible o evitables en forma anticipada.

C.- Retrasos de cualquier subcontratista del CONTRATISTA, salvo que estos sean a su vez, consecuencia de Fuerza Mayor.

D.- Las huelgas o conflictos laborales del CONTRATISTA o sus subcontratistas, salvo que tengan carácter nacional o sectorial.

27.4 La Parte que se viera afectada por Fuerza Mayor lo notificará a la Otra tan pronto como sea posible en un plazo máximo de siete (7) días a partir del día en que dicha Parte hubiera tenido conocimiento de la misma, acompañando a dicha notificación todos aquellos documentos que acrediten que el hecho se considera de Fuerza Mayor, así como una estimación del tiempo previsto de duración de la misma.



27.5 El cumplimiento de las obligaciones afectadas por causa de Fuerza Mayor se suspenderá durante el período de duración de dicha causa, sin que puedan derivarse consecuencias indemnizatorias para la Partes por causas de Fuerza Mayor.

27.6 En el caso de que por causa de Fuerza Mayor, los trabajos se vean sustancialmente afectados y el Contrato quede suspendido por más de ciento ochenta (180) días, cualquiera de las Partes podrá instar la resolución del Contrato.

27.7 Después de la terminación de la causa de Fuerza Mayor, las Partes acordarán la correspondiente extensión que se haya podido producir en los plazos, o en su caso las medidas necesarias que puedan adoptarse para recuperar, en todo o en parte, el tiempo perdido para mantener, si es posible, dichas fechas. Las obligaciones contractuales no afectadas por Fuerza Mayor deberán cumplirse según los plazos vigentes antes de la ocurrencia de la Fuerza Mayor.

27.8 En todo caso, las Partes tomarán todas las medidas razonables a su alcance para que la ejecución de todas las obligaciones del Contrato se reemprendan en las mejores condiciones y con los menores retrasos al cese de la causa de Fuerza Mayor.

28 IMPUESTOS

28.1 Cuando se trate de obras y servicios nacionales será por cuenta de ENDESA exclusivamente el IVA o impuestos equivalentes en territorios nacionales extrapeninsulares, así como cualquier otro impuesto que en el futuro pudiera establecerse en sustitución de los mismos.

28.2 Cuando se trate de obras y servicios extranjeros, los impuestos serán

satisfechos como sigue:

a. Serán de cuenta del CONTRATISTA extranjero todos los impuestos, cargas y gravámenes de los países de origen de la mercancía y de aquellos por los que transite hasta su entrega en destino, así como los impuestos que puedan gravar en España los beneficios económicos obtenidos por la venta correspondiente.

b. Serán por cuenta de ENDESA los Aranceles, IVA o impuestos equivalentes

en territorios nacionales extrapeninsulares, así como otros gastos oficiales de despacho en Aduana de los equipos que importe.

28.3 Las Partes se obligan mutuamente a cumplimentar todos los requisitos y trámites

y a entregar toda la documentación que sean necesarios para la correcta liquidación de los impuestos y el pago de las correspondientes facturas, siguiendo en todo momento las pautas marcadas por la Legislación vigente.

28.4 En el caso que el CONTRATISTA que preste sus servicios a ENDESA en

territorio español, no sea residente en España, deberá aportar a ésta, antes o con la entrega de la primera factura del Contrato, certificado de residencia fiscal,



original, expedido en su país de origen por la autoridad fiscal correspondiente, país en el que declara los impuestos derivados de los beneficios económicos o rentas obtenidas en sus operaciones comerciales; también deberá aportar declaración escrita de no disponer de sucursal en España por la que puedan o deban declarar los mencionados impuestos en España. En función de que el Reino de España disponga o no de Convenio para evitar la doble imposición con el país de origen del CONTRATISTA y de sus reglas, ENDESA retendrá o no los impuestos que correspondan a favor de la Hacienda Pública española a cuenta de los impuestos derivados de los beneficios económicos o rentas obtenidas, en el momento del pago de la factura.

28.5 Si el CONTRATISTA invoca las disposiciones de un Convenio suscrito por el

Reino de España para evitar la doble imposición, deberá aportar el certificado de residencia fiscal antes indicado que justifique esos derechos ante ENDESA, y en él hará constar que es contribuyente residente, en el sentido definido en el Convenio. No obstante lo anterior, si es de aplicación un límite de imposición fijado en un Convenio desarrollado mediante disposición legal que establezca la utilización de certificado con formulario específico, deberá aportar éste.

Salvo que el certificado indique otra cosa, se le asignará una validez de un año a partir de la fecha de su expedición.

29 LEY APLICABLE Y SOLUCION DE CONFLICTOS

29.1 El Contrato y todas las cuestiones que puedan surgir entre las Partes en relación o conexión con él, se regirán exclusivamente por la Ley española, a la que el CONTRATISTA y ENDESA se someten expresamente.

29.2 Las Partes, con renuncia a cualquier fuero que pudiera corresponderles, se

someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital para la resolución de cualquier controversia, cuestión, incidencia o litigio que pudiera suscitarse en la interpretación, ejecución y cumplimiento del Contrato.

30 OBRAS Y/O INSTALACIONES COMPLEJAS ESPECIALIZADAS Cuando el objeto del Contrato sea la realización de Obras y/o Instalaciones de

carácter complejo que se caractericen por su singularidad y especialidad y normalmente, por su gran importe, tales como grandes obras o instalaciones, grandes máquinas o grandes bienes de equipo, además de las Condiciones Generales antes descritas, serán de aplicación las Disposiciones indicadas en el Anexo C: “Disposiciones aplicables en la contratación de Obras y/o Instalaciones Complejas Especializadas”. Para ello, será imprescindible, que así se indique en la correspondiente Solicitud de Oferta.

Condiciones Generales de Contratacion de Obras y Servicios · PDF file• ACTA DE...

Documents

Transcript of Condiciones Generales de Contratacion de Obras y Servicios · PDF file• ACTA DE...