Condiciones Generales de Contratación v.2007 _grupo Saesa

7/24/2019 Condiciones Generales de Contratacin v.2007 _grupo Saesa

1/19

Anexo: Condiciones Generales de Contratacin deObras y Servicios

1

ANEXO

CONDICIONES GENERALES DECONTRATACION DE OBRAS Y

SERVICIOS


2/19


2

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIN DE OBRAS Y SERVICIOS.

1. Del mbito de aplicacin.

1.1- Aplicacin. Las Condiciones Generales de Contratacin de Obras y Servicios deque da cuenta este instrumento regirn para todos los contratos, marcos o especficos,que suscriba la Empresa Cliente con sus Contratistas, ya sean estos ltimospermanentes o transitorios, y sern ntegramente aplicables, por ende, a las rdenes detrabajo o aumentos de servicio convenidos en dichos contratos.

1.2- Incorporacin. Para tales efectos, en todos los contratos de obras y servicios quesean suscritos por la Empresa Cliente se deber hacer referencia o mencin a esteinstrumento, dejndose expresa constancia de que formarn parte integrante de la

respectiva convencin siendo, por ende, plenamente exigibles a partir de la suscripcindel respectivo contrato, o desde su ejecucin, debidamente autorizada, en caso de quela formalizacin del contrato hubiere sido postergada, por cualquier causa.

1.3- Subsidiariedad. En caso de licitaciones pblicas o privadas, o de contratos queincluyan bases o condiciones generales diversas, regirn las disposiciones generalescontenidas en el presente instrumento slo en forma subsidiaria, y en todo aquello queno se oponga a tales disposiciones.

2. De las definiciones.

Para la interpretacin y aplicacin de estas Condiciones Generales de Contratacin deObras y Servicios se entiende por:

2.1 Contratista: Persona natural o jurdica que, en virtud de un contrato, marco oespecfico, permanente o transitorio, contrae la obligacin de ejecutar una obra, oprestar un servicio, sea o no del giro elctrico, para una o ms empresas usuariasdel GRUPO SAESA.

2.2 Contratista permanente: Aqul que ejecuta obras o presta servicios en formacontinua, es decir, de manera indefinida o por un plazo superior a dos meses, envirtud de un contrato marco o de un contrato especfico.

2.3 Contratista transitorio. Aqul que ejecuta obras o presta servicios en forma

temporal, es decir, por un plazo igual o inferior a dos meses, en virtud de uncontrato marco o un contrato especfico.

2.4 Subcontratista: Persona natural o jurdica que debidamente autorizada, en formaprevia, ejecuta parte de una obra o servicio, para una empresa contratista, respectode obras o servicios contratados por esta ltima con alguna de las empresas delGRUPO SAESA.


3/19


3

2.5 Contratista del giro elctrico: Aqul que ejecuta obras o servicios propios de laactividad principal de la empresa cliente.

2.6 Contratista de servicios de apoyo. Aqul que ejecuta obras o servicios que no

forman parte de la actividad principal de la empresa cliente.2.7 Empresa usuaria, empresa cliente o mandante: Cualquiera de las empresas que

forman parte del GRUPO SAESA, a saber: Sociedad Austral de Electricidad S.A. oSAESA; Empresa Elctrica de la Frontera S.A. o FRONTEL; Compaa Elctrica deOsorno S.A. o LUZ OSORNO; Empresa Elctrica de Aysn S.A. o EDELAYSEN;PSEG Generaciny Energa Chile Ltda.; Sistema de Transmisin del Sur S.A. oSTS; Sociedad Generadora Austral S.A. o SGA; y cualquier otra empresa filial orelacionada que se constituya o se adquiera en el futuro.

2.8 Contrato especfico: Aqul relativo a una obra, servicio o actividad determinada,ya sea de ejecucin permanente o transitoria.

2.9 Contrato marco: Aqul relativo a un grupo o categora de obras, servicios o

actividades que se pueden encomendar al contratista, y que se materializamediante la emisin de una orden de trabajo para la realizacin de una obra,servicio o actividad determinada dentro del grupo o categora prevista en elcontrato.

2.10 Gestin tcnica: Consiste en el control de la ejecucin del servicio u obracontratada, en los trminos pactados en el contrato respectivo, en cuanto alcumplimiento de plazos, calidad, cantidad y dems aspectos operativos.

2.11 Gestor tcnico u operativo: La o las personas encargadas de representar a laempresa usuaria ante el contratista y de velar por el control de la ejecucin delservicio u obra contratada, en cuanto al cumplimiento de plazos, calidad, cantidad ydems aspectos operativos.

2.12 Inspector: Gestor tcnico u operativo.2.13 Gestin administrativa: Consiste en el control del cumplimiento de los aspectoslaborales y previsionales de los trabajadores de los contratistas.

3. Del contrato y su interpretacin.

3.1- De los documentos del contrato

Los diferentes documentos o anexos que forman parte del Contrato deben considerarsecomplementarios entre s. Lo convenido o estipulado en uno se considerar tan

obligatorio como si estuviera estipulado en todos, excepto si especficamente seestablece de otra manera en el contrato respectivo. En caso de contradiccin,discrepancias o inconsistencias entre los trminos de los documentos del Contrato,estos trminos prevalecern en el orden de prelacin indicado en el Contrato, y a faltade mencin expresa, de la forma en que se cumpla de forma ptima la obra o serviciocontratado.


4/19


4

En caso de errores u omisiones en cuanto a los documentos del contrato, stos sernresueltos por el gestor tcnico respectivo. Al dictaminar respecto a los errores uomisiones, el gestor tcnico dar instrucciones escritas al Contratista indicando la forma

en que se deben realizar las Obras y corregirse los errores u omisiones de losdocumentos.

El Contratista deber comunicar al gestor tcnico, oportunamente y por escrito, lasinconsistencias u omisiones que a su juicio existan, o cuando necesite algn plano,programa o especificacin adicional indispensable para la correcta ejecucin de lasobras o servicios

3.2- Valor de los ttulos

Las expresiones usadas en los ttulos correspondientes a los diversos prrafos del

presente instrumento o de los documentos del contrato sern slo referenciales y notendrn mrito para limitar, afectar o perjudicar el verdadero sentido y alcance delcontenido del respectivo prrafo el que prevalecer en caso de cualquier eventualcontradiccin o insuficiencia del ttulo.

3.3- Leyes del contrato.

El Contrato ser considerado para todos los efectos legales como celebrado en Chile ypor ende quedar sujeto a las leyes de la Repblica de Chile, salvo que se hayaacordado lo contrario, en forma expresa, en el contrato respectivo.

3.4- Idioma del contrato.

La versin en espaol del Contrato ser la versin oficial del mismo y prevalecer encaso de conflicto sobre cualquier traduccin a otro idioma, en el evento de haberseextendido o celebrado en idioma extranjero.

Toda la correspondencia y documentos del Contrato que se cursen entre el gestortcnicoy el Contratista se har en espaol. Cualquier correspondencia en otro idioma,se acompaar de la respectiva traduccin al espaol.

3.5- Nulidad parcial

La eventual nulidad de que adoleciere parte del contrato celebrado entre la empresacliente y el contratista en ningn caso implicar la nulidad total del contrato, sino slo deaqullas obligaciones contenidas en las clusulas afectadas directamente por la nulidado que no pudieren cumplirse sin estas ltimas.


5/19


5

3.6- Addendum

Todos los acuerdos complementarios o modificaciones del contrato, acordados entre la

Empresa usuaria y el Contratista, tales como modificaciones al precio del Contrato, a losplazos de las obras o sobre cualquier otra modificacin esencial con relacin a lostrminos establecidos en el Contrato o los documentos que forman parte integrante del, tendrn validez cuando sean suscritos por las partes mediante la firma de unConvenio Suplementario o Addendum.

La calificacin de la importancia de una modificacin y la necesidad de incluirla en unAddendum, serndefinidas por el gestor tcnico.

Cada Addendum deber consignar claramente los alcances de la modificacin.

3.7- Diligencia y conducta debida.

El Contratista deber emplear la mxima diligencia en el cumplimiento de los servicios,tareas u obras que le han sido encomendadas, debiendo extremar las precaucionescuando, en su caso, desarrolle labores en las cercanas de instalaciones energizadas.

Del mismo modo, deber dar ntegro y oportuno cumplimiento a todas las normaslegales y administrativas que rijan la actividad, servicio u obra para el cual ha sidocontratado.

3.8- Indivisibilidad

En caso de haberse contratado con una o ms empresas del GRUPO SAESA,cualquiera de ellas podr exigir al contratista el cumplimiento de lo pactado, en formaindivisible, pero cada una de ellas slo podr ser obligada al pago de lo fuere en subeneficio o provecho, segn el contrato u orden de trabajo que corresponda.

3.9- Instrucciones

Las instrucciones escritas, generales o particulares, remitidas por los gestores tcnicoso administrativos, o sus delegados, en todo lo relativo a la interpretacin y ejecucin delos servicios encomendados sern obligatorias para el Contratista y caducar el

derecho de reclamarlas de cualquier forma si dentro del plazo de 5 das de recibida surespectiva notificacin, el contratista la acatare o no formulare observacin alguna a surespecto.

En caso que el contratista tuviere dudas o discrepare de su contenido, deber darcuenta de ello, por escrito, al gestor tcnico o administrativo, segn la naturaleza de lainstruccin.


6/19


6

3.10- Copias.

En el contrato respectivo se sealar la cantidad de copias en que se extender,

gozando cada una de ellas, y las simples fotocopias firmadas por ambas partes, depleno valor jurdico, como si se tratara del original.

4- De la cesin del contrato, de la subcontratacin y de la cesin de crditos.

4.1- El contratista no podr ceder el contrato sin el consentimiento de la EmpresaCliente, en caso alguno.

4.2- Las partes acuerdan que queda expresamente prohibido al Contratista subcontratarlos servicios encomendados, salvo acuerdo previo y escrito del Gestor Tcnico.

En tal caso, el Contratista tendr la obligacin de incorporar en el respectivo contratoque suscriba con el Subcontratista estas Condiciones Generales de Contratacin, lasque sern exigibles a ste ltimo como si se tratara del Contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista seguir siendo plenamente responsable antela Empresa Cliente en todos los trminos de que dan cuenta estas CondicionesGenerales.

Adems, el contratista deber dar estricto cumplimiento a la legislacin laboralejerciendo su derecho de informacin y retencin en los casos que correspondan.

4.3- El contratista no podr recurrir a la subcontratacin de trabajadores con empresasde servicios transitorios sin la previa autorizacin y coordinacin con la EmpresaCliente. En caso de ser autorizado, deber dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en elCdigo del Trabajo respecto del contrato de puesta a disposicin de trabajadores y delcontrato de trabajo de servicios transitorios.

4.4- En caso cesin de crditos personales a terceros, el contratista deber contar conla aceptacin de la Empresa Cliente,conforme con lo prescrito por el artculo 1901 delCdigo Civil.

4.5- El plazo de reclamacin de las facturas ser de 30 das contados desde la fecha desu aceptacin, salvo que el contrato indique lo contrario.


7/19


7

5- De la Obligacin de Higiene y Seguridad.

5.1- Todo contratista del GRUPO SAESA asume como valor esencial de su funcin la

Excelencia Operacional bajo el concepto de SEGURIDAD PRIMERO, en cuya virtud, enel cumplimiento de su cometido, deber perseguir siempre el objetivo de CeroAccidente y un Medio Ambiente sano.

5.2- El contratista est sujeto especialmente a la expresa prohibicin de desarrollarcualquier faena que no tenga relacin con los servicios encomendados, no pudiendo, enningn caso, excederse de sus competencias o funciones y de las instrucciones delInspector, o del personal autorizado de la Empresa Cliente, especialmente, de acuerdoa las circunstancias del servicio, si con ello puede poner en riesgo su propia vida ointegridad fsica o psquica, o la de sus dependientes o trabajadores, debiendo en talcaso abstenerse de toda accin imprudente o temeraria, aun cuando est motivada por

celo desmedido en el cumplimiento de su cometido. En caso de duda, siempre deberconsultar por escrito y previamente al Inspector sobre la forma de proceder encada caso.

5.3- Todo el personal del contratista, as como sus dems dependientes y, en su caso,subcontratistas, tendrn el derecho y obligacin de cuestionar, detener y corregircualquier acto o condicin insegura.

5.4- El contratista deber conocer y dar cumplimiento estricto a todas las obligaciones,deberes y exigencias contenidas en la ley chilena, sus reglamentos, decretos yresoluciones administrativas en materia de higiene y seguridad, con mxima diligencia,

no pudiendo alegar, en caso alguno, ignorancia o desconocimiento para excusarse desu cumplimiento. Ser deber del contratista, adems, informarse y dar cumplimiento alas instrucciones que sobre la materia le formulare la Empresa Cliente, ya sea medianteReglamentos de empresa, instructivos, instrucciones, procedimientos de trabajo, entreotros.

5.5- El Contratista deber realizar, cuando corresponda, el Informe Estadstico de HorasHombre de su personal, el cual deber ser enviado al domicilio de la Empresa Cliente,dentro del plazo que se seale en el contrato o que se indique el gestor tcnicorespectivo.

5.6- Del mismo modo, el Contratista deber informar a la Empresa Cliente, antes de laincorporacin de algn trabajador, y por ende, antes de la prestacin de losservicios yrealizacin de las faenas para el GRUPO SAESA, sobre la efectividad de que todos susempleados o dependientes poseen el curso DAS, y sobre todo otro aspecto, proceso,procedimiento de trabajo o norma de higiene o seguridad que la Empresa Clienteconsidere necesario controlar, en forma previa a la incorporacin del trabajadorrespectivo. En caso contrario, ese personal quedar inhabilitado para prestar cualquier


8/19


8

clase de tareas o funciones a favor de la Empresa Cliente, debiendo el Contratistaadoptar todas las medidas que correspondan para dar cumplimiento a esta obligacin.

El incumplimiento por parte del Contratista de las obligaciones contenidas en losprrafos precedentesconstituirinfraccin grave del contratorespectivo.

6- De la Proteccin del Medio Ambiente.

6.1- El Contratista deber tomar todas las precauciones necesarias para la proteccinde la Flora y Fauna y del Ecosistema del Entorno (aire, agua y suelo). Adicionalmentedeber preocuparse de minimizar los efectos negativos sobre el medio ambiente laboraly poblacional. El contrato, o las condiciones especiales de contratacin de obras yservicios podrn contemplar multas u otras sanciones por el incumplimiento de lo

estipulado en el presente numeral. En caso que no se establezcan tales multas osanciones, la Empresa Cliente podr reparar los daos ecolgicos ocasionados, concargo a los Estados de Pago, Retenciones, Garantas o Seguros entregados por elContratista. No obstante lo anterior, la Empresa Cliente podr iniciar acciones legalestendientes a obtener la total reparacin de los perjuicios causados.

6.2- El Contratista deber garantizar que sus trabajadores se obliguen a preservar,favorecer y ejecutar toda accin destinada a conservar y desarrollar el medio ambientelaboral, consecuente con la legislacin vigente en el pas y con los reglamentos internosde la Empresa Cliente.

6.3- En especial, el contratista deber evitar los problemas de contaminacin porgeneracin de gases, polvos, ruidos, olores y tambin los de contaminacin visual.

6.4- Todos los fsiles, artculos de valor o antigedades y otros restos de objetos deinters o valor geolgico o arqueolgico descubiertos en el lugar de la obra quedarn adisposicin de la Empresa Cliente. El Contratista tomar todas las precaucionesrazonables para impedir que su personal u otras personas saqueen o daen dichasespecies. Inmediatamente que se descubran y antes de sacarlas se avisar al GestorTcnico y se dispondr de ellas en la forma que l determine con los resguardosnecesarios e idneos para su preservacin.

6.5- Por norma general, al Contratista le ser prohibido despejar, cubrir o cortarespecies vegetales, salvo el caso de servicio de poda, tala o roce, debidamentecontratado con la Empresa Cliente, y siempre acorde con la legislacin elctrica y lasprcticas que permitan la debida conservacin de las especies arbreas. Salvo que sedisponga lo contrario en los contratos, el contratista de poda, tala, o roce deberproveerse de los permisos de paso y autorizaciones necesarias para la realizacin delservicio, de parte del dueo o administrador con poder suficiente.


9/19


9

6.6- Est expresamente prohibido al contratista pescar o cazar dentro de los recintos dela Empresa Cliente, o durante la realizacin de los servicios encomendados. El

Contratista ser responsable del cumplimiento de esa disposicin por parte de supersonal. Tambin estar prohibido molestar o maltratar a los animales.

6.7- Se prohbe estrictamente las quemas de vegetacin u otros elementos comoneumticos, aceites o lubricantes usados, desechos de todo tipo, etc.

Las quemas que en casos excepcionales autorice la Empresa Cliente debernrealizarse en forma controlada y conforme a las instrucciones del Gestor Tcnico, y siafectaren a especies arbreas y arbustivas, en estricta sujecin a las normas relativas aluso del fuego en predios rsticos. Adems de lo anterior deber tener los permisospertinentes de los organismos gubernamentales correspondientes.

6.8- Se prohbela utilizacin de equipos y maquinarias de combustin interna, calderasu otras instalaciones que no cumplan con la legislacin vigente en el pas sobre emisinde gases.

6.9- Se prohbe todo vaciado directo o indirecto de materias nocivas en los ros ycauces de aguas superficiales o subterrneas, lagos, lagunas, embalses naturales oartificiales, mar, etc. debiendo cumplir el Contratista con las disposiciones pertinentesvigentes en el territorio en que se est suscribiendo un compromiso contractual.

6.10- Se prohbe estrictamente depositar desechos slidos o lquidos de cualquier

origen, en los terrenos de propiedad de la Empresa Cliente, a menos que exista unaautorizacin especial. En este ltimo caso se cumplirn todas las exigencias dispuestasen cuanto a los procedimientos para depositar tales desechos.

6.11- Durante el desarrollo de las Obras, el Contratista mantendr el terreno o zona detrabajo libre de acumulacin de desperdicios y basuras. Al trmino de las Obras, retirardel terreno toda la maquinaria de construccin, materiales sobrantes, desperdicios ybasura, y lo dejar limpio y libre de cualquier obstculo que pudiera estorbar oencarecer la explotacin de las obras; afectar la continuidad del suministro elctrico,ogenerar reclamos de terceros.

7- De las obligaciones jurdico laborales.

7.1- El contratista deber dar estricto cumplimiento a las leyes laborales y previsionalesbajo sancin de trmino de su contrato.


10/19


10

7.2- La Empresa Cliente tendr derecho a revisar, y el Contratista obligacin de exhibir,entre otros, los Contratos de trabajo, documentos que acrediten el pago de

remuneraciones, planillas de declaracin y pago de sueldos e imposicionesprevisionales, registro de asistencia y control de jornada de trabajo y certificados de laInspeccin del Trabajo, Institutos de Previsin y de Salud acreditando que no existenreclamos pendientes en contra del Contratista y sus subcontratistas autorizados.

7.3- El Contratista deber informar a la Empresa Cliente, por escrito, los siguienteshechos:

a) Presentacin de demanda laboral o cobro previsional en su contra.b) Presentacin de reclamos administrativo-laborales, prctica de inspecciones

administrativas o fiscalizaciones laborales y sanitarias.

c) Accidentes o problemas de control laboral.

7.4- El Contratista deber presentar, cuando fuere requerido, una nmina del personalque emplear para el cumplimiento de su cometido, indicando respecto de cada uno deellos su nombre, cdula de identidad, domicilio, profesin u oficio y cualquier otroantecedente que sea solicitado por la Empresa Cliente, adems de los respectivosContratos de Trabajo. Esta nmina se mantendr siempre actualizada, por tanto, encaso de modificacin o sustitucin de personal, deber el Contratista informar estasituacin por escrito a la Empresa Cliente, en el plazo y forma que ella determine.

7.5- Ningn trabajador de contratista podr prestar servicios para la Empresa Cliente sin

que previamente haya sido validado, en cuanto a sus competencias y aptitudestcnicas, conforme con los procedimientos, criterios, exigencias y estndares de laEmpresa Cliente.

7.6- El contratista deber realizar, por su cuenta y cargo, las capacitaciones que laEmpresa Cliente exigiere, en cualquier poca, conforme con sus estndares deseguridad.

7.7- Todos los problemas gremiales, sindicales o del trabajo que puedan surgir duranteel desarrollo de los servicios sern de exclusiva responsabilidad del Contratista y, porende, bajo ninguna circunstancia podrn esgrimirse como causal de retraso en la

ejecucin de los servicios. En el caso que suceda cualquiera de las situacionesanteriormente descritas el Contratista deber informar de inmediato a Empresa Clientetal situacin, con el objeto de subsanar cualquier dificultad que generen los conflictos deque se trate.


11/19


11

7.8- El Contratista no tendr derecho a ampliaciones de plazos, aumentos de precios,indemnizaciones o a cualquier cambio en las condiciones del Contrato, por motivo de

paros, huelgas, y otros conflictos laborales, sean stos legales o ilegales, ya sea de supropio personal en el Terreno, Oficinas, Talleres o Fbricas, como del de susSubcontratistas, proveedores o transportistas.

8- Obligacin de informacin.

El Contratista deber proporcionar a la Empresa Cliente toda la informacin que staestime necesaria para obtener el adecuado cumplimiento del contrato de obras oservicios respectivo o de estas condiciones generales.

9. Obligacin de reserva.

El Contratista se obliga a mantener estricta reserva respecto de cualquier informacinverbal o escrita que reciba u obtenga de la Empresa Cliente, con relacin a los serviciosencomendados, informacin que ser calificada como confidencial. En consecuencia,le est prohibido al Contratista revelarlos, total o parcialmente, a terceros, o divulgarlosde cualquiera forma, y por cualquier medio, salvo con autorizacin previa y escrita de laEmpresa Cliente. En caso de que el Contratista tenga duda sobre el carcter de unainformacin, deber considerarla confidencial y proceder en consecuencia, salvoautorizacin en contrario.

Se entiende que existe incumplimiento imputable de la obligacin de confidencialidad encomento, por parte del Contratista, ante cualquier divulgacin cometida incluso por susasociados, socios, accionistas, trabajadores, dependientes. Esta obligacin de reservaregir durante todo el perodo de ejecucin de los servicios, e incluso, dos aossiguientes a su prestacin, o en caso, a la terminacin de la relacin contractual. Elincumplimiento, aun leve, de la obligacin de confidencialidad en comento, harresponsable al Contratista de todos los prejuicios que dicho incumplimiento le ocasionea la Empresa Cliente.

Sin perjuicio de lo anterior, el consentimiento no deber ser solicitado por el Contratista

para la divulgacin de Informacin Confidencial (I) a sus accionistas o a los accionistasde sus empresas matrices, y a los contadores, consejeros financieros y consejeroslegales tanto de las partes como de sus accionistas; (ii) a sus acreedores o eventualesacreedores; o (iii) siempre que dicha divulgacin sea requerida por las leyes,reglamentos o disposiciones obligatorias que fueren aplicables, emanadas de unaautoridad gubernamental, o sentencia judicial


12/19


12

Sin perjuicio de lo expuesto, las partes podrn revelar los trminos y condiciones delcontrato a las entidades financieras que otorguen crditos al contratista, debiendodichas entidades mantener la debida reserva y confidencialidad.

10- De la Probidad.

10.1- El Contratista ser especialmente obligado a no incurrir, en ninguna calidad departicipacin o grado de consumacin, en las conductas descritas en el prrafo 9 delTtulo V del Cdigo Penal, relativo a los tipos penales que castigan el cohecho, y otrasque sancionen actos del mismo tipo o naturaleza. El slo acto de formalizacin de lainvestigacin ser suficiente causa de incumplimiento de esta obligacin.

10.2.- Obligacin especial de cumplimiento de las Normas de Integridad. Las Normas

de Integridad contienen las pautas bsicas de conducta que deben seguirse en lasactividades comerciales y operaciones de la Empresa Cliente y sus contratistas. DichasNormas forman parte integrante de las presentes Condiciones Generales deContratacin, y se encuentran disponibles en la pgina web de la Empresa Cliente,www.saesa.cl.

El Contratista se obliga especialmente a tomar conocimiento cabal de dichas normas,dentro del plazo de 10 das corridos contados desde la fecha del primer instrumento ocontrato que haga referencia a estas condiciones generales. Una vez expirado el plazode 10 das referido, sern plenamente exigibles al Contratista. El conocimiento yaceptacin de las Normas de Integridadpor parte del Contratista es esencial para la

Empresa Cliente y su negacin o incumplimiento por aqul darn derecho a sta paraponer trmino inmediato al contrato, ipso iure, sin necesidad de resolucin judicial y sinposibilidad de revivir la relacin contractual. El Contratista responder hasta de la culpalevsima en el cumplimiento de la obligacin en comento.

11- De las responsabilidades.

11.1- El Contratista deber asumir en forma exclusiva el pago de toda obligacin,contractual o extracontractual, laboral, civil, administrativa, legal o de cualquier tipo,contrada con su personal, dependientes, subcontratistas, autoridades pblicas

nacionales, regionales o comunales, o terceros, en relacin con, o con motivo delcumplimiento de su cometido. Ser de su cargo el pago de toda multa o sancinadministrativa por infracciones legales o reglamentarias relacionadas con su funcin,debiendo reembolsar dichas sumas a la Empresa Cliente, en caso de aplicarse a staaqul tipo de sancin, con tal que la infraccin respectiva haya tenido su origen en elincumplimiento o violacin del Contratista de cualquier norma legal o reglamentaria, ancuando la sancin se verifique despus de terminado su servicio.
http://www.saesa.cl/


13/19


13

11.2- La Empresa Cliente no ser responsable ante el contratista por la indemnizacindel lucro cesante ni por el daomoral derivado del cumplimiento del respectivo contrato

o de cualquier otro hecho o situacin que pudiere implicar su responsabilidad, la cual,adems, estar limitada a un monto total que no exceder de aquel que hubiererecibido el contratista en pago de sus servicios, en un perodo de seis meses.

11.3- El contratista deber dar cumplimiento a todas las normas legales, reglamentarias,tcnicas y administrativas que fueren aplicables a la obra o servicio que se le haencomendado.

11.4- Salvo que se disponga lo contrario en el contrato, el contratista es responsable delpago de los impuestos reales o personales, estatales o municipales, que fuerenaplicables a las obras y servicios encomendados, incluyendo, adems, las tasas,

contribuciones, patentes, permisos, y dems afines.

12- Propiedad intelectual e industrial.

12.1- El Contratista garantiza a la Empresa Cliente y se obliga a acreditardocumentalmente ante l, si le fuere requerido, que dispone de las patentes, licencias, ydems derechos de propiedad industrial necesarios para la realizacin de cuanto esobjeto el Contrato.

12.2- El Contratista exime a la Empresa Cliente de toda responsabilidad por las

infracciones de la propiedad industrial en que aquel pudiere incurrir, y se obliga arealizar cuanto sea necesario para dejar a la Empresa Cliente al margen y a salvo delas reclamaciones y demandas que por dichas infracciones se pudieren generar contral, incluso a procurarse a su exclusivo cargo las patentes, licencias o derechos quefueren necesarios, y a indemnizar a la Empresa Cliente de todos los daos y perjuiciosque pudieren afectarlo, directamente o indirectamente, de tales reclamaciones odemandas.

12.3- El Contratista reconoce y declara que todos los trabajos, planos, muestras, datos,proyectos, diseos, modelos, e informacin, de cualquier naturaleza, obtenidos odesarrollados durante el transcurso o en relacin con la labor encomendada por el

contrato pertenecern exclusivamente y en dominio absoluto a la Empresa Cliente.


14/19


14

13- Seguros.

13.1- El contratista deber contar con todos los seguros obligatorios exigidos para la

ejecucin de las obras o servicios encomendados, sin perjuicio de los seguros quevoluntariamente hubiere contratado.

13.2- Todo riesgo no asegurado, as como todo riesgo no cubierto debido a atrasos enla contratacin del seguro o insuficiencia de las plizas ser de responsabilidad delContratista.

13.3- El Contratista ser responsable de la estricta observancia de las clusulas ycondiciones de las diferentes plizas en la medida en que su comportamiento afecte alderecho de la Empresa Cliente para percibir indemnizacin de algn siniestro, segncorresponda.

13.4- Todas las gestiones que sea necesario realizar ante las Compaas de Seguros,deber hacerlas el Contratista a su cargo.

14- Del pago de los servicios.

14.1-El Contratista tendr derecho de recibir el pago por sus servicios slo una vezque haya acreditado fehacientemente, y en forma previa, el trabajo realizado y sucalidad, para lo cual, solicitar al gestor tcnico, oportunamente, la certificacin de quela calidad de los servicios ejecutados corresponda a los estndares de la Empresa

Cliente. Slo una vez aprobados los servicios por el Inspector, el Contratista deberenviar a las oficinas de la Empresa Cliente la factura correspondiente, en la fecha y aldomicilio que se indique en el contrato.

14.2- La aprobacin otorgada por el gestor tcnico respectivo ser siempre provisional yslo tiene por objeto determinar la admisibilidad del pago respectivo. En consecuencia,no constituye renuncia de acciones o convalidacin de vicios, especialmente deaquellos ocultos o no declarados por el Contratista, en particular, aquellos que puedanaparecer con posterioridad a la prestacin de los servicios.

15- Gastos.

15.1- Todos los gastos derivados de la ejecucin de las obras o de la prestacin de losservicios ser de cargo del contratista, salvo que se disponga lo contrario en elrespectivo contrato.


15/19


15

15.2- Siempre se considerar celebrado el contrato a suma alzada, salvo queexpresamente se haya pactado lo contrario en el contrato respectivo.

16- Mora.

Las partes acuerdan que el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones delContratista le har incurrir en mora, sin necesidad de requerimiento extrajudicial o

judicial adicional.

17- Del derecho contractual de retencin.

17.1- La Empresa Cliente est facultada para retener total o parcialmente, a ttulo de

garanta, los pagos devengados, o por devengar, que se encuentren pendientes depago, y que deba efectuar al Contratista, por cualquier concepto, en los siguientescasos:

a) Incumplimiento contractual propio o de sus agentes, trabajadores, dependientes osubcontratistas, y dems personas por quienes debe responder;

b) Incumplimiento de leyes laborales o previsionales;c) Incumplimiento de su obligacin de informar a la Empresa Cliente, en tiempo o

forma, sobre la situacin laboral y previsional de sus trabajadores;d) Incumplimiento de su obligacin de entregar la informacin requerida por escrito

por la Empresa Cliente sobre aspectos de inters calificados por esta como

esenciales para la mantencin de la relacin contractual;e) Aplicacin de multas a la Empresa Cliente por incumplimientos imputables al

contratista;f) Pago por parte de la Empresa Cliente de indemnizaciones o perjuicios causados a

terceros por actos u omisiones del contratista;g) Notoria insolvencia o incumplimiento reiterado de obligaciones civiles o

comerciales. Se considerar que existe insolvencia en caso de encontrarse elContratista en Dicom como moroso de dos o ms deudas.

17.2- En el caso de la letra b), la Empresa Cliente podr, incluso, pagar directamente yen representacin del Contratista, los beneficios y deudas laborales o previsionales

adeudados por ste a los trabajadores o instituciones respectivas. La Empresa Cliente,una vez efectuado el pago, enviar al Contratista copia de comprobante de pago ysaldo de retencin si lo hubiere.

Sin perjuicio de lo anterior, la Empresa Cliente podr, en forma conjunta oindistintamente de las retenciones efectuadas, disponer, liquidar o ejecutar las garantasde fiel y oportuno cumplimiento constituidas para tal efecto por el Contratista.


16/19


16

17.3- La Empresa Cliente podr compensar los montos retenidos al contratista para elpago de las deudas vencidas que el contratista pudiere tener en su favor, por cualquier

causa.

18- De las garantas

18.1- En los contratos respectivos se establecern las garantas reales o personalesque tendrn por objeto caucionar el cumplimiento exacto, ntegro y oportuno de lasobligaciones contradas por las partes.

18.2- No obstante lo anterior, en toda obra o servicio el contratista garantizar la calidadde lo ejecutado o del servicio prestado por un perodo mnimo de seis meses,salvo que

contractual o legalmente procediere un plazo mayor, contado desde la fecha derecepcin definitiva o entrega del servicio, debiendo el contratista responder de todoslos defectos y perjuicios causados a la Empresa Cliente o a terceros, atribuibles aldiseo, fabricacin, construccin, montaje, y calidad de los materiales y equipos quepuedan detectarse; defectos en el cumplimiento de las leyes aplicables al servicio; bajacalidad, retardos reiterados; falta de control laboral, capacitacin, formacin einstruccin de su personal; los que deber reparar a su cargo y costa.

18.3- En ningn caso podr el Contratista excusar su responsabilidad por prdidas,daos, defectos o averas, anteriormente citados, bajo pretexto de haber s ido aceptadaslas obras o servicios, total o parcialmente, para efectos del pago, o por haber sido

inspeccionadas por personal de la Empresa Cliente durante la ejecucin de los mismos.

19. Suspensin o paralizacin de las obras

19.1- La Empresa Cliente podr, sin expresin de causa, y excepcionalmente, paralizarparte o el total de las obras o servicios, previo aviso escrito dado al contratista, con laanticipacinrazonable que el caso requiera, por un plazo mximo de 48 horas. En losdems casos, la suspensin o paralizacin deber ser motivada.

19.2- Cuando la suspensin o paralizacin motivada sea ordenada nicamente por

incumplimiento del Contratista, no tendr ste derecho a prrroga de plazos ni al pagode indemnizacin algunapor los perjuicios eventualmente sufridos.

19.3- Cuando la suspensin o paralizacin motivada sea ordenada por autoridadcompetente, el contratista tendr derecho a prrroga de plazo, pero no tendr derechoal pago de indemnizacin alguna por los perjuicios eventualmente sufridos.


17/19


17

19.4- Si por razones de caso fortuito o fuerza mayor, se hace necesario para laEmpresa Cliente tomar la decisin de suspender o paralizar la ejecucin de los trabajos,el Contratista tendr derecho a recibir el pago slo por la cantidad de servicios

realmente ejecutados, segn los precios pactados, y sin derecho a pago deindemnizaciones de ninguna especie.

20- Caso Fortuito o Fuerza mayor.

20.1- El concepto de caso fortuito o fuerza mayor se entender como lo define el CdigoCivil del pas donde rige el Contrato.

20.2- En el evento de caso fortuito o fuerza mayor, que afecte al Contratista, stedeber informar de ello inmediatamente a la Empresa Cliente, por cualquier va idnea,

y podr solicitar el aumento de plazo en la ejecucin del servicio, descontando los dasen que no ha podido cumplir su cometido, atendido el caso fortuito o fuerza mayor. LaEmpresa Cliente decidir la procedencia del caso fortuito o fuerza mayor invocada einformada por el Contratista, entregar las instrucciones respectivas, y decidir laaceptacin o rechazo del aumento de plazo pedido, segn las circunstancias, sinperjuicio de exigir al Contratista la adopcin de medidas paliativas o serviciossustitutivos, mientras dure la suspensin fortuita.

21.- Trmino anormal del contrato.

21.1- Derecho a trmino unilateral. La Empresa Cliente podr poner trmino unilateral alcontrato, en cualquier poca, sin expresin de causa, ni indemnizacin de ningn tipo,mediante comunicacin en tal sentido, contenida en carta certificada, que ser remitidapor aqulla con al menos 30 das de anticipacin al domicilio que el Contratista hayadeclarado en este contrato, salvo que durante su vigencia ste ltimo haya informadopor escrito a aqulla sobre su nuevo domicilio, en cuyo caso la carta respectiva serenviada a dicho domicilio.

21.2- Trmino ipso facto por incumplimiento. La Empresa Cliente tendr la facultad dedeclarar la resolucin del contrato, ante cualquier incumplimiento de las obligaciones decargo del Contratista, sus agentes, dependientes o trabajadores, ipso facto, sin

necesidad de declaracin judicial, y sin posibilidad alguna de revivir la relacincontractual.

Sin perjuicio de los efectos inmediatos de la resolucin, la Empresa Cliente comunicar,inmediatamente al Contratista el hecho de haber incurrido en esta forma anormal detrmino del contrato. La comunicacin se efectuar por fax, e-mail, o cualquier medioidneo, sin perjuicio de la remisin de una carta certificada, que ser enviada por


18/19


18

aqulla al domicilio que el Contratista haya declarado en el contrato respectivo, salvoque durante su vigencia ste ltimo haya informado por escrito a aqulla sobre sunuevo domicilio, en cuyo caso la carta respectiva ser enviada a dicho domicilio.

Tendr lugar la resolucin estipulada especialmente en los siguientes casos, sin que laenumeracin sea taxativa:

a) Por incumplimiento de la obligacin de especial de cumplimiento de las Normas deIntegridad;

b) Por incurrir en alguna de las figuras penales descritas en el prrafo9 del Ttulo V delCdigo Penal, relativo a los tipos penales que castigan el delito cohecho, y otrasfiguras que sancionen actos del mismo tipo o naturaleza, o que afecten el mismobien jurdico, y que estn contenidas en leyes penales especiales. Bastar el sloprocesamiento o formalizacin de la investigacin, en su caso, para entender

configurada esta causal.c) En caso de ocurrir un accidente a cualquiera de sus trabajadores o de sus

subcontratistas y que el Comit Paritario del Grupo SAESA determine que fuecausado por negligencia, error u omisinimputable al contratista.

d) En caso de fallecimiento del Contratista o de modificacin de su capacidad de obraro de condiciones fsicas o psquicas que puedan modificar o impedir el cumplimientodel Contrato, cuando aqul sea una persona natural, y, la disolucin, transformacin,reduccin de capital o cambios importantes en la estructura de la Sociedad, si elContratista est constituido como tal, a solo juicio de la Empresa Cliente.

e) La declaracin de quiebra del Contratista, la presentacin por aqul de solicitud dequiebra voluntaria o de suspensin de pagos, o haberse instado en su contra juicio

ejecutivo o decretado embargos preventivos u otras medidas cautelares que pongande manifiesto la disminucin de su solvencia econmica o dificultades financieraspara atender al normal cumplimiento de sus obligaciones. Si le fueran protestadosdocumentos comerciales mantenidos impagos durante ms de dos meses o nofueran debidamente aclarados dentro de dicho plazo. Se considerar que elContratista ha incurrido en las anteriores causas, cuando las mismas concurran ensu sociedad matriz, en otra u otras del mismo grupo empresarial, en cualquiera delas de la unin o agrupacin de empresas de que forme parte el Contratista, o enalgunos de sus Contratistas o subcontratistas que tuviere cometido importante, a

juicio de la Empresa Cliente, en el cumplimiento del Contrato.f) El abandono, interrupcin o suspensin por el Contratista del cumplimiento del

Contrato.g) El retraso en la entrega de los materiales o equipos, o en la prestacin de los

servicios contratados, por tiempo superior a la mitad de un plazo parcial de entrega,o por tiempo superior a la tercera parte del plazo total; o por incumplir fechas deentrega consideradas esenciales por la Empresa Cliente para el buen fin delContrato.


19/19


19

h) La imposibilidad por parte del Contratista de obtener los certificados yhomologaciones que le hubiesen sido requeridos contractualmente para susproductos o actividades.

i) La incapacidad efectiva del Contratista para subsanar eventuales incumplimientosde las prescripciones tcnicas establecidas, repeticin de errores o defectos oincumplimiento de las instrucciones de la Empresa Cliente dadas al amparo decualquiera de las clusulas de la documentacin contractual.

j) La comprobacin en cualquier momento, tras la firma del Contrato, de la falta deveracidad de las informaciones del Contratista sobre el cumplimiento de lascondiciones previstas.

k) Cualquier otro incumplimiento del Contratista que pueda impedir o afectar de modorelevante al buen fin del Contrato, o que en estas Condiciones Generales se sealencomo causa de terminacin.

21.3- Trmino de comn acuerdo.La Empresa Cliente y el Contratista podrn poner trmino al Contrato, de comnacuerdo, por causas que, a juicio de ambas partes, hagan imposible su cumplimiento yque no tuvieren contemplado otro tratamiento en el Contrato. En este caso, el Contratose declarar terminado y el Contratista tendr derecho a cobrar los gastos legtimos ynecesarios en que haya incurrido en las obras ejecutadas con posterioridad a la fechade trmino acordada, sin utilidad alguna para el Contratista.

21.4- Trmino tcito.

Si ninguna de las partes hubiere terminado el contrato, y a falta de trmino de comnacuerdo, se entender terminado o resuelto el contrato, sin indemnizacin de perjuicios,si ninguna de las partes cumpliere con sus prestaciones durante ms de 5 meses.

Condiciones Generales de Contratación v.2007 _grupo Saesa

Documents

Transcript of Condiciones Generales de Contratación v.2007 _grupo Saesa