Conservación Periódica mediante riego de sello premezclado, Km. 0+000 al Km. 0+600, tramo Ramal Camotlán de Miraflores, carretera Manzanillo – Minatitlán y Km. 0+000 al Km. 4+000, tramo Libramiento Manzanillo, carretera Playa Azul – Manzanillo, con una longitud de 0.60 Kms. y 4.00 Kms. respectivamente, en el estado de Colima.

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERASCENTRO SCT COLIMASUBDIRECCION DE OBRASRESIDENCIA GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERASLICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 00009018-013-09

Alumnos:Toledo Hernández OmarVictoria Pérez ChristianSantiago Julián Oscar

DATOS GENERALES

1.- CONVOCANTE: Empresas

2.-CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL : Nº de la convocatoria

3.- OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN: nombre del proyecto

FECHA DE PUBLICACIÓN, FECHA LIMITE DE REGISTRO,FECHA JUNTA DE ACLARACIONES,FECHA VISITA DE OBRA,FECHA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LA PROPOSICIÓN Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo

de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo.

Escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad .

Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los estudios, planes o programas que previamente haya realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos .

Copia simple de la declaración fiscal y balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, los cuales deberán ser congruentes entres si, con el que se acredite el capital contable requerido por LA CONVOCANTE, que para el presente procedimiento de contratación es de $1’000,000.00.

Escrito en el que su representante (suscriptor de la proposición) manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.

Forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones:

1.- Copia simple del acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, debidamente inscritas en el Registro Público correspondiente.

2.- Copia simple de los poderes notariales del suscriptor de la proposición para actos de administración (debidamente inscritos en el Registro Público correspondiente), o especiales para firma de proposiciones.

PROCESO DE LICITACION Las personas que pretendan solicitar

aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria a la licitación, deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la(s) junta(s) de aclaraciones, o enviarse a través de CompraNet,

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES en presencia de los interesados que asistan al

acto y, en su caso, del representante de la Secretaría de la Función Pública. Los Licitantes entregarán el sobre cerrado que contenga la proposición técnica y la proposición económica, integradas en la forma que prevé la base décima tercera.

El adjudicatario quedará obligado a firmar el contrato en las oficinas de la Subdirección de Obras, de esta Dependencia, en la fecha y hora indicada en el acta del fallo, previa entrega de la garantía de cumplimiento por el veinte por ciento (20 %) del monto del contrato, y de ser el caso, por el cien por ciento (100%) del monto de los anticipos en términos de los artículos 48

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES

EVALUACIÓN TÉCNICA

Aspectos generales Aspectos financieros

Aspectos programáticos

Aspectos técnicos

De los materiales

mano de obra

EVALUACIÓN ECONÓMICA Aspectos económicos

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

Criterio relativo al Precio

Criterio relativo a la Calidad

Criterio relativo a la Oportunidad

Criterio relativo al Contenido Nacional.

ANTICIPOS: 10%

FORMA DE PAGO :se formularan estimaciones mensuales, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 102 del REGLAMENTO

MODELO DE CONTRATO :Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 31 fracción XXV de la LEY, se adjunta el modelo de contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado

TRABAJOS POR EJECUTAR Las obras objeto de la licitación comprenden los trabajos de

renivelaciones locales con concreto asfáltico y carpeta de un riego premezclado, colocado bajo el sistema de aplicación sincronizada y dosificación controlada por computadora

En la ejecución de los conceptos de obra regirán en lo conducente, el contenido de: las Especificaciones Particulares y Complementarias, así como la NUEVA NORMATIVIDAD PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE (NORMATIVA SCT) EDICION 2000 Y ACTUALIZACIONES RECIENTES, EN LO QUE RESPECTA A CARRETERAS de los libros LEG (legislación), PRY (Proyecto), CTR (Construcción), CSV (Conservación), CAL (Control y Aseguramiento de la Calidad), CMT (Características de los Materiales) Y MMP (Métodos de Muestreo y Prueba de Materiales), de esta Secretaría,

Consideraciones del contratista

Pavimentos: Renivelaciones locales, carpeta de un riego premesclado,

Dosificaciones: Las dosificaciones de los materiales pétreos, asfálticos y

aditivos serán las indicadas en las Normas de la SCT

Espesores :Los espesores que han sido indicados, corresponden a material ya compactado al grado señalado en cada caso.

Calidad de los materiales:Los materiales a que se refieren estos Trabajos por Ejecutar, deberán cumplir con los requisitos que se indican en Normatividad

Calidad de la obra: Las empresas ejecutoras deberán contar con DOS laboratorios de campo: El 1er Laboratorio.- llevará el control de calidad de las obras.

Las empresas ejecutoras deberán contar con DOS laboratorios de campo: El 1er Laboratorio.- llevará el control de calidad de las obras que los contrato

Formato E-4Centro SCT ColimaDirección General Licitación Núm.:Subdirección de Obras XXXXXXX-XXX-XXResidencia General de Conservación de Carreteras Fecha:

Hoja X de XX

Denominación Cantidad Tipo Marca ModeloNúmero de

serieCapacidad

Pro

pio

Re

nta

do

Opción a compra

Uso actualUbicación Fisica

(Domicilio)

Planta industrial para la elaboración de la emulsión asfaltica modificada con polímeros 1Planta dosificadora para elaboración de concreto asfáltica y premezclado de sello 1Finisher con sensor de rasante de contacto y cable guía móvil 1Cargador (para utilizar en planta) 1Compactador neumático 1Compactador Liso 1Motoconformadora 1Camión Redilas 1Pipa para agua de 8,000 lt o similar 1Camión volteo de 7 m3 10Pick-up 1

Equipo con sistema de aplicación sincronizada y dosificación controlada bajo computadora en un solo equipo, para carpeta de un riego. 1Barredora autopropulsada 1Estación Total con equipo complementario 1

Nombre de la Empresa o Persona Física Nombre, cargo del representante y su firma

NOTA

Este es el equipo mínimo que deberá comprometer, mas sin embargo adicionará el equipo de trabajo necesario, de acuerdo a las necesidades de cada concepto a ejecutar.

* Los camiones volteo, serán relacionados de uno por uno con numero de serie diferente

Relación de maquinaria y equipo de construcción Descripción de la obra

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE SE EMPLEARÁ EN LA OBRA

MODELO DE ANALISIS

DETALLADO DE PRECIOS

UNITARIOS.

FORMATO E-5

PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(FORMATO E-6)

Programa mensual de erogación de la ejecución general de los trabajos, calendarizados y cuantificados, divididos en partidas y subpartidas, del total de conceptos de trabajo del monto de la propuesta.

(FORMATO E-7)

NORMATIVA DE LA SCT

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

EP-CP-CAR-DSC-03-011-1.- CARPETA DE UN RIEGO PREMEZCLADO, UTILIZANDO EL SISTEMA DE APLICACIÓN SINCRONIZADA Y DOSIFICACIÓN CONTROLADA POR COMPUTADORA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

CARACTERISTICAS DE CALIDAD.

NORMAS Y MANUALES.NORMAS Y MANUALES DESIGNACIÓN

Materiales Pétreos para Carpetas y Mezclas Asfálticas………… N·CMT·4·04Calidad de Materiales Asfálticos…………………………….... N·CMT·4·05·001Pruebas de Afinidad de Materiales Pétreos con el Asfalto. M·MMP·4·04·007Muestreo de Materiales Asfálticos ………….………………... M·MMP·4·05·001Viscosidad Dinámica de Cementos Asfálticos .…………….. M·MMP·4·05·002Viscosidad Cinemática de Cementos Asfálticos …….……... M·MMP·4·05·003Viscosidad Saybolt-Furol en Materiales Asfálticos…………. M·MMP·4·05·004Viscosidad Rotacional Brookfield de Cementos Asfálticos .. M·MMP·4·05·005Penetración en Cementos y Residuos Asfálticos .…………. M·MMP·4·05·006Punto de Inflamación Cleveland en Cementos Asfálticos … M·MMP·4·05·007Punto de Reblandecimiento en Cementos Asfálticos.……… M·MMP·4·05·009

Prueba de la Película Delgada y Determinación de la Pérdida por Calentamiento en Cementos Asfálticos……….M·MMP·4·05·010

Ductilidad de Cementos y Residuos Asfálticos….…………. M·MMP·4·05·011Destilación de Emulsiones Asfálticas………………………… M·MMP·4·05·012Asentamiento de Emulsiones Asfálticas……………………... M·MMP·4·05·013Retenido de Emulsiones Asfálticas en las Mallas No. 20 y No. 60……………………………………… M·MMP·4·05·014Cubrimiento del Agregado en Emulsiones Asfálticas………. M·MMP·4·05·015Miscibilidad con cemento portland de Emulsiones Asfálticas………………………………………… M·MMP·4·05·016Carga Eléctrica de la Partícula de Emulsiones Asfálticas…. M·MMP·4·05·017Demulsibilidad de Emulsiones Asfálticas……………………. M·MMP·4·05·018Indice de Roptura de Emulsiones Asfálticas………………… M·MMP·4·05·019Separación, Diferencia Anillo y Esfera en Cemento Asfáltico Modificado…………………………… M·MMP·4·05·021Resilencia en Cemento Asfáltico Modificado………………... M·MMP·4·05·022Recuperación Elástica por Torsión en Cemento Asfáltico Modificado………………………………… M·MMP·4·05·023Tenacidad en el Residuo del Cemento Asfáltico Modificado M·MMP·4·05·025

Incremento en Temperatura Anillo y Esfera en el Residuo del Cemento Asfáltico Modificado………M·MMP·4·05·026

 

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA MANTENER EN LA OBRA, EL EQUIPO BASICO Y PERSONAL

PROTECCION AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLOGICOS, HISTORICOS Y ARTISTICOS

OBLIGACION DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA EJECUTADA Y PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL TRANSITO

LETREROS INFORMATIVOS DE LA OBRA

Una vez dado el fallo

se dará el monto de inversión

Conserva 35.2 kmsde esta Carretera

Una vez dado el fallo

se dará la meta

E.C.5. SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS PARA PROTECCIÓN EN OBRAS

CONTROL DE CALIDAD.

A MANERA DE EJEMPLO PARA EL CALCULO DEL COSTO FINANCIERO Se supone con base en los costos directos más

indirectos un importe total de la obra incluyendo costo financiero y utilidad, en este caso sería:

COSTO DIRECTO (CDCOSTO INDIRECTO (C)

800.0 200.0

CD + CI 1,000.0COSTO DE FINANCIAMIENTO SUPUESTO (CF)(Considerando un 4.5 % del CD+CI

45.0

CD + CI + CF 1,045.0UTILIDAD (10% DEL CD+CI+CF 104.5IMPORTE TOTAL CON UN COSTO FINANCIAMIENTO SUPUESTO

1,149.5

Se obtiene el programa mensual de estimaciones, con el cual se obtiene mes a mes el importe que recibirá la empresa por este concepto, el cual sobra en un plazo de 30 días máximo de acuerdo al Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

FINANCIAMIENTO  Se hace una diferencia entre el acumulado de

egresos y el de ingresos, en el 1er. mes la empresa erogó 262 y recibió 344.85, es decir recibió más de lo que gastó, por lo tanto no financió, el segundo mes lleva 444 erogados y 386.85 recibidos, por lo tanto hay una diferencia de 57-15 que necesariamente debe financiar la empresa, que con una tasa del 8% mensual, significa un costo de 4.57.

MODELO DE CONTRATO (FORMATO E-8)

DIRECCIÓN GENERAL DE __________________________ CONTRATO No.___________________ 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA POR _________________________, EN SU CARÁCTER DE ______________________________________________Y POR LA OTRA, ____________________________________________ REPRESENTADA POR ________________________________, EN SU CARÁCTER DE ______________________ (REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO, APODERADO GENERAL, APODERADO ESPECIAL, ETCÉTERA, SEGÚN SE ESTABLEZCA EN EL ACTA O PODER CORRESPONDIENTE), A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:  

D E C L A R A C I O N E S .- "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE: I.1.- Es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. I.2.- Su representante, el (la) C._________________, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por el artículo (7°, en los casos en que se trate de la Oficial Mayor y 6°, cuando se suscriba por los Subsecretarios y Coordinadores Generales), fracción (XI en los casos en que se trate de la Oficial Mayor y IX cuando se suscriba por los Subsecretarios y Coordinadores Generales), del Reglamento Interior dela Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  NOTA: En los supuestos en que los contratos se suscriban por los Directores Generales, esta declaración contendrá el siguiente texto: “Su representante, el (la) C.__________, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por el artículo 10, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como en atención al contenido del Oficio-Circular número ___ , emitido por la Oficial Mayor en fecha ___ de _______ de _______”.

I.3.- El presente contrato se adjudica .

4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante el Oficio Núm. ______ de fecha ______________. I.5.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en (anotar el domicilio del área usuaria de la Secretaría).

II. "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: II.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. II.2.- Acredita su legal existencia con la escritura pública número ______, de fecha ____ de ____ de 19__, otorgada ante la fe del Lic. ________________ Notario Público No. ____, en la Ciudad de __________, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio en la Ciudad de ____________, (a continuación deberán anotarse los datos de inscripción, tales como: número, volumen, tomo, a fojas, folio, según corresponda), de fecha ___ de _____ de 19____ En caso de persona física se suprimirá ésta y la siguiente declaración, con el respectivo corrimiento de declaraciones. II.3.- Su representante, el (la) C. ______________, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido de la escritura pública número _______, de fecha __ de ______ de 19___, otorgada ante la fe del Lic. _____________, Notario Público No. _____ en la Ciudad de ___________, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio, en la Ciudad de _____________, (a continuación deberán anotarse los datos de inscripción, tales como: número, volumen, tomo, a fojas, folio, según corresponda), de fecha ______ de __________ de 19__, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha. 4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante el Oficio Núm. ______ de fecha ______________.

I.5.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en (anotar el domicilio del área usuaria de la Secretaría).

II.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: (anotar el número del RFC del contratista). II.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.C L A U S U L A S PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO SEGUNDA .- MONTO DEL CONTRATO TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS

ADMINISTRATIVOS QUINTA.- ANTICIPOS SEXTA.- FORMA DE PAGO SÉPTIMA.- GARANTÍAS. (FIANZAS) OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS “El Contratista”

comunicará a “La Dependencia” de dicha circunstancia, QUIEN verificará la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificación de los trabajos por parte de “La Dependencia”, ésta procederá a su recepción física, en un plazo que no exceda de 15 dias.

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán, a elaborar el finiquito correspondiente

DÉCIMA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

(SUPERINTENDENTE)

DÉCIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

DÉCIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

  DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN

ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

 DÉCIMA SEXTA.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables. DÉCIMA SÉPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES

ESPECIFICAS El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efectos de su aplicación por concepto de inspección de obras, conforme a las previsiones de la normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos contratados

MODELO DE FIANZAS CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. APLICACIÓN DEL ANTICIPO. VICIOS OCULTOS