CONTRATO DC-022 DE 2007 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA … · obra ejecutadas por los precios unitarios...

CONTRATO DC-022 DE 2007 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CELEBRADO ENTRELA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER y ORLANDO SERRANO PEDRAZA-------------------------------------------------------------------------

Entre los suscritos a saber: JAIME ALBERTO CAMACHO PICO, mayor de edad y vecino deBucaramanga, identificado con cédula de ciudadanía No 91.230.254 expedida en Bucaramanga,en su condición de Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DESANTANDER, ente universitario estatal autónomo con régimen especial y vinculado al Ministeriode Educación Nacional del orden departamental con domicilio en Bucaramanga, Departamento deSantander, Colombia, legalmente creado mediante ordenanzas No 41 de 1940 y 83 de 1944reglamentada por el decreto 583 de 1947 de la Asamblea de Santander, con personería Jurídicareconocida por Resolución # 25 del 23 de febrero de 1949 del Ministerio de Justicia, regidatambién por la ley 30 de 1992, de carácter departamental, especialmente autorizado por acuerdoNo 019 de 2005 del consejo superior, Reglamento Interno de Contratación, que es parte integralde este contrato, quien en adelante se llamará la UNIVERSIDAD y ORLANDO SERRANOPEDRAZA, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadaníaNo.13.835.437 expedida en Bucaramanga, quien obra como persona natural, con domicilio en laCalle 49 No 36 - 23 Oficina 22 de esta ciudad, quien en lo sucesivo se denominará elCONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato de adecuaciones civiles,arquitectónicas y eléctricas del edificio de Ingeniería Química previo las siguientesCONSIDERACIONES: 1. Que la UNIVERSIDAD en cumplimiento de las disposiciones legalesadelantó el correspondiente proceso contractual, mediante la Licitación Pública No. 010 de 2007.2. Que una vez aplicados los parámetros y criterios para evaluar y calificar las ofertas para laselección del contratista que realizará las adecuaciones correspondientes, establecidos en losPliegos de Condiciones, ORLANDO SERRANO PEDRAZA ocupó el primer lugar de elegibilidadentre las propuestas hábiles presentadas, razón por la cual se le adjudicó mediante ResoluciónRectoral No. 1102 de Agosto 3 de 2007. 3. Que existe disponibilidad presupuestal según el CDPNo 2007005677 del 25 de Junio de 2007. El presente contrato se regirá por las siguientescláusulas CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Los trabajos a ejecutar corresponden a la construcciónde las obras para las adecuaciones civiles, arquitectónicas y eléctricas del edificio de IngenieríaQuímica de la Universidad Industrial de Santander, trabajos determinados en el Anexo No. 1 deeste documento, cuyas cantidades y especificaciones son estimativas y que forman parte integralde este contrato. Por ello se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de losmismos; tales variaciones no constituyen novación ni viciarán ni invalidarán el contrato. ElCONTRATISTA está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a losmismos precios de la propuesta, salvo que se presenten circunstancias sobrevenidas e imprevistasque no sean imputables al CONTRATISTA, que afecten el equilibrio económico del contrato. Sidurante la ejecución del proyecto fuere necesario modificar las cantidades de obra establecidas enel Anexo No. 1, el CONTRATISTA estará en la obligación de incluir los cambios a que haya lugaren el citado formulario, de acuerdo con la respectiva acta de modificación. Para los fines de pagoregirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero éstas no podrán superar el valordeterminado en el contrato principal o en los adicionales, suscritos por los representantes legalesde las partes. PARÁGRAFO 1: TRABAJOS ADICIONALES: Se entiende por trabajos adicionalesaquellos que por su naturaleza, pueden ejecutarse con las especificaciones originales del contratoo variaciones no substanciales de los mismos y en donde todos los ítems tengan precios unitariospactados. La UIS podrá ordenar por escrito trabajos adicionales y el Contratista estará en laobligación de ejecutarlos. Los trabajos adicionales se pagarán a los precios establecidos en elAnexo No. 1. PARÁGRAFO 2: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: Se entiende por trabajoscomplementarios los que no están incluidos en las condiciones originales del contrato y por estamisma razón, no puede ejecutarse con los precios del mismo. La UIS podrá ordenar trabajoscomplementarios y el Contratista estará obligado a ejecutarlos, siempre que los trabajosordenados hagan parte inseparable de la obra contratada, o sean necesarios para ejecutar estaobra o para protegerla. Los precios que se aplicarán para el pago de los trabajos complementariosserán los que se convengan con el Contratista, mediante la suscripción de un acta de precios noprevistos. Cuando sea imposible acordar de antemano con el Contratista el precio de los trabajoscomplementarios, la UIS podrá optar por ordenar que dicho trabajo sea ejecutado por el sistemade administración, o sea por el costo directo más un porcentaje acordado parla?, p,9rtE:!_S/:q115~':<;!ebec':\sO

1:'- i::" ""'-"""""""""1' :\'.,;,,'3",""'" ''',,", """"'1-';, ,'; .:¡',.".' ,~.'," ,.•

- -------~..1 ¡ ) 1

rCONTRATO DC-022 DE 2007 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CELEBRADO ENTRELA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER y ORLANDO SERRANO PEDRAZA

cubrir los costos por concepto de administración y utilidad del Contratista. Por costo directo seentenderá el de las siguientes partidas: a) El valor de los materiales puestos al pie de la obra. b)Los jornales y sueldos útiles, aumentados en el porcentaje por prestaciones sociales calculadospor el Contratista en la propuesta. Los jornales de dominicales y días feriados están incluidos enestos porcentajes. e) El alquiler del equipo y herramientas, liquidado según las tarifas horarias dela propuesta del Contratista y conforme a lo estipulado en los pliegos de condiciones. En el casode tarifas no establecidas en la propuesta, éstas se calcularán por métodos similares a losempleados por la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores (ACle). Para el pago de lostrabajos complementarios por administración, el Contratista elaborará planillas diarias de controlen que se consignen los datos de empleo de mano de obra, materiales, equipo y loscorrespondientes a otros gastos incurridos. Estas planillas deberán ser aprobadas por elInterventor y constituirán la base para la presentación de la facturación correspondiente.CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR DEL CONTRATO: El contrato tiene un valor de NOVECIENTOSCINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($ 952.950.000)como costo básico de la obra, siendo la suma de SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA YOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 6.248.852) el IVA del 16% sobre lautilidad. Para un valor total del contrato de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONESCIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 959.198.852),que corresponde al valor estimado de la ejecución de los trabajos con los precios propuestos porel CONTRATISTA. Sobre dicho valor se otorgarán las garantías y se determinarán los derechosde publicación, gravámenes y demás incidencias fiscales del contrato. El precio efectivo a pagar sedeterminará por el sistema de precios unitarios fijos, multiplicando los precios pactados, que sonlos consignados en la propuesta del Contratista por las cantidades de obra efectivamenteejecutadas, constatadas y aceptadas por la interventoría. PARÁGRAFO: REAJUSTES YACTUALIZACIONES: El contrato se celebra en la modalidad ya indicada de precios unitariosfijos; por consiguiente, la UIS no reconocerá reajustes ni actualizaciones, salvo lo dispuesto por laLey para los eventos de desequilibrio financiero del contrato por causas sobrevenidas noimputables al Contratista. CLÁUSULA TERCERA. FORMA DE PAGO: La UIS pagará la totalidadde las obras objeto del contrato, de la siguiente forma: a) En calidad de anticipo, pagará elequivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, una vez perfeccionado ylegalizado el contrato. El anticipo será amortizado mediante deducciones del mismo porcentaje, delas cuentas que presente el CONTRATISTA, por obra ejecutada a partir del primer mes contadodesde la fecha del acta de inicio del contrato. b) Pagos parciales mensuales previa elaboración delacta respectiva, aprobadas por el Interventor, dentro de los quince (15) primeros días de cadames, los valores serán cancelados de acuerdo al valor que resulte de multiplicar las cantidades deobra ejecutadas por los precios unitarios del contrato, durante el mes correspondiente a la cuenta.e) Un pago final del saldo a su favor según el Acta de Liquidación Final de Obra. El pago final seráefectuado previa suscripción de las Actas de Entrega y Recibo a satisfacción por parte de la UIS,presentación de los planos finales de construcción (con todas las modificaciones) y paz y salvosdel personal empleado en la obra. PARÁGRAFO 1: Todas las Actas de pago estarán suscritas porel Contratista, la Interventoría y visadas por la Dirección de Contratación y Proyectos deInversión. Los valores parciales y totales se liquidarán según los precios unitarios estipulados enel Formulario de la Oferta. Si se trata de obra adicional o extra, la evaluación se hará de acuerdocon los precios incorporados en las Actas de Fijación de Precios Unitarios correspondientes. Lasobras cuyo precio esté expresado en forma global se valorarán en porcentaje aproximadoejecutado. Las entregas parciales no eximen al Contratista de la responsabilidad final por la partede la obra entregada. Las actas para pago deben tener su respectivo soporte para el cálculo de lascantidades ejecutadas, este soporte además de la copia física debe ser realizado en mediomagnético en archivos de hoja electrónica Excel y de Dibujo en Autocad versión 2000 o superior.Estos soportes deben permitir la verificación de las cantidades a pagar en el acta respectiva yactas acumuladas. PARÁGRAFO 2: Los pagos derivados de las Actas Mensuales se imputarándefinitivamente al precio del contrato. No obstante, la aceptación de dichas Actas Mensuales de

avance no constituye aceptación definitiva de los trabajos, ni priva a la UIS de la, P,,~t~§MqE\Q~\SO

í:L i;~;¡1'~~i~",r;;:>",,:;¡.. ',\<:',

CONTRATO DC-022 DE 2007 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CELEBRADO ENTRELA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER y ORLANDO SERRANO PEDRAZA

revisar la ejecución total de los trabajos, a la terminación de los mismos, durante el proceso deliquidación del contrato. PARAGRAFO 3: Si el contratista no cumple sus compromisoscomerciales relacionados con el contrato, no le paga a sus trabajadores o a sus proveedores y engeneral si surgen reclamaciones o demandas relacionadas con la ejecución del trabajo, la UIStendrá derecho a retener cualquiera de los pagos y podrá cubrir las obligaciones a nombre delcontratista, previa reclamación escrita y sustentada de los afectados. PÁRAGRAFO 4: MANEJODEL ANTICIPO: La iniciación de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligacionescontractuales no están supeditados en ningún caso, al giro del anticipo por parte de la UIS, puesse entiende que se ha adjudicado el contrato a un proponente que ha acreditado tener lacapacidad económica, financiera y técnica necesaria para ejecutarlo cumplidamente. Los fondosdel anticipo sólo podrán ser utilizados para los gastos propios de los trabajos, sin que se puedadestinar más del cincuenta por ciento (50%) a la adquisición de maquinaria ya sea a título decompra, arrendamiento o alquiler. Los dineros del anticipo no podrán destinarse a fines distintosde los aquí contemplados. Estos dineros tienen la condición de fondos públicos hasta el momentoque sean amortizados mediante la ejecución de la obra, momento hasta-el cual su mal manejo, elcambio de destinación o su apropiación darán lugar a las responsabilidades penalescorrespondientes. El manejo del anticipo se hará de acuerdo al artículo 7 del decreto 2170 de2002. El Interventor tendrá a su cargo el ejercicio de los controles de aplicación del anticipoprevistos en dicha norma y deberá suscribir, conjuntamente con el representante del Contratista,los cheques o documentos de soporte de las transacciones económicas que afecten el anticipo ylos informes detallados de su aplicación. Si tuviere observaciones o reparos, deberá informarlo deinmediato al representante legal de la UNIVERSIDAD. CLÁUSULA CUARTA. INTERVENTORIA:La UIS ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de un Interventor,nombrado por la UIS, quien tendrá la función de verificar el cumplimiento de las obligaciones delcontratista y además las siguientes: 1) Velar por la ejecución del los trabajos ofrecidos por partede las personas que ejecuten acciones inherentes al objeto del contrato y que sean dependientesdel CONTRATISTA. 2). Hacer recomendaciones con el fin de garantizar el adecuado grado decontrol y seguridad requerido para la ejecución de los trabajos. 3) Suscribir actas decumplimiento del contrato para el correspondiente pago. 4) Revisar el cumplimiento de los pagosrealizados por el CONTRATISTA por conceptos de seguridad social de sus trabajadores yparafiscales a que estuviere obligado. S) Determinar los mecanismos y procedimientospertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que lIegaren a surgirdurante la ejecución del contrato. 6) Las demás que sean inherentes a la naturaleza de su funciónu otras que puedan ser establecidas por la UNIVERSIDAD en el desarrollo del contrato.CLAUSULA QUINTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: Efectos generales: Las partesquedarán exentas de responsabilidad por cualquier incumplimiento de las obligacionescontractuales, cuando obedezca a caso fortuito o fuerza mayor, que no haya sido provocada oagravada por la acción o la omisión de la parte presuntamente responsable. Efectos específicospara el Contratista: El Contratista no será responsable de los perjuicios causados por las demorasu otras perturbaciones en la ejecución de las obras durante la ejecución del contrato ni tampocotendrá derecho a indemnización por ellas, cuando se establezca por parte de la UIS que taleshechos son el resultado de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, siempre queel Contratista haya dado aviso a la UIS sobre la ocurrencia de tales hechos, y que la evaluación delos mismos, las causas que los motivaron y la diligencia con que el Contratista actuó ante ellos sehaya hecho constar, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que cesen dichas causas,en actas suscritas por el interventor y el Contratista. Las decisiones que correspondan sonprivativas del representante legal de la UIS y estarán precedidas de concepto del Asesor Jurídicode Rectoría. Riesqo de las obras: Los equipos, materiales, obras y sitio de trabajo estarán bajo elcuidado y a riesgo del Contratista, hasta la firma del acta de recibo a satisfacción de la UIS, lacual será suscrita por el Contratista, el INTERVENTOR y sometida a visado de la Dirección deContratación y Proyectos de Inversión, quien obrará para estos efectos como delegado del Rector.Entre tanto, todos los daños que ocurran serán a riesgo del Contratista, quien deberá a su costa

asumir todos los gastos que demanden las reconstrucciones o reparaci~nes de '~~~c~,:~,P~~~\SO- ...: : ~ 1 ~-_ •

3

..~


afectadas, la reposición de materiales, los daños a terceros y cualquier otra contingencia que surjade la potestad de revisar la ejecución total de los trabajos, a la terminación de los mismos,durante el proceso de liquidación del contrato la obra, excepto los casos en que opere un casofortuito o fuerza mayor. Efectos en el plazo contractual: El caso fortuito o la fuerza mayorconstituyen causal justificada para pactar suspensión del plazo del contrato, sin que por ello hayalugar a reajustes, indemnizaciones ni sanciones. CLÁUSULA SEXTA. INDEMNIDAD PARA LAUIS: El CONTRATISTA mantendrá indemne a la UIS contra todo reclamo, demanda, acción legaly costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros,ocasionados por el Contratista, sus subcontratistas o sus proveedores durante la ejecución de lostrabajos objeto del contrato y terminados éstos, durante su permanencia en la obra y hasta laliquidación definitiva del contrato. Se consideran como hechos imputables al Contratista todas lasacciones u omisiones de su personal y de sus subcontratistas y proveedores y del personal alservicio de cualquiera de ellos, los errores y defectos de sus diseños, materiales, obra de mano yen general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Como parte de susobligaciones para mantener la indemnidad de la UIS, el Contratista- constituirá y mantendrávigentes las garantías y las pólizas de seguros con los requisitos que en ellas se establecen parahacerlas efectivas llegado el caso. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legalcontra la UIS por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del Contratista, éste seránotificado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que el Contratista se hayaenterado o deba enterarse, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas preyistaspor la ley para mantener indemne a la UIS. Si en cualquiera de los eventos antes previstos elContratista no asume debida y oportunamente la defensa de la UIS, ésta podrá hacerlodirectamente, previa notificación escrita al Contratista y éste pagará todos los gastos en que élincurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el Contratista, la UIS tendrá derecho adescontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al Contratista por razón delos trabajos motivo del contrato, a recurrir a las garantías otorgadas, o a utilizar cualquier otromedio legal. El Contratista garantizará que cumplirá a cabalidad con los requerimientosambientales legales, reglamentarios y contractuales y no generará daño o perjuicio a la UIS o aterceros por esta causa; por lo tanto, si por esta causa se generara sanción, multa o suspensiónpor parte de la Autoridad Ambiental, el Contratista la pagará directamente y para el efecto,autoriza mediante el presente documento que le sea descontado el monto respectivo del saldoinsoluto del valor del contrato. El Contratista será responsable ante la UIS de todos los dañoscausados a las propiedades de la UIS, ya sea por culpa de él directamente o del personal a suservicio, de sus subcontratistas, de sus proveedores y le reconocerá y pagará el valor de talesdaños o procederá a repararlos debidamente a satisfacción de la UIS. CLÁUSULA DÉCIMASÉPTIMA. RECLAMOS DEL CONTRATISTA: Cualquier reclamo que el Contratista considerepertinente hacer a la UIS por razón de este contrato deberá presentarse: a) Por escrito; b)Documentado; c) Consultado previamente con el Interventor, dándole oportunidad de verificar lascircunstancias motivo del reclamo, tomar fotografías y demás medios de prueba que estimepertinentes; y d) Efectuarlo dentro de los siguientes ocho (8) días hábiles a la ocasión,circunstancia, orden de Interventoría o cualquier otro evento que sea causa del mismo. En casode reclamo, el Contratista no suspenderá las obras, a menos que la UIS haya decidido hacerlo, yprocederá a ejecutar las órdenes recibidas. Trámite: Los reclamos de carácter estrictamentetécnico, que no involucren decisiones sobre precios, indemnizaciones o cualquier otro mecanismode revisión del precio, serán atendidos y resueltos directamente por el INTERVENTOR medianteescrito motivado del cual deberá dejarse copia en la memoria del contrato y entregarse copia a laDirección de Contratación y Proyectos de Inversión. Los demás, acompañados del conceptotécnico del INTERVENTOR serán remitidos al representante legal de la UIS, o su delegadoexpresamente asignado para resolverlos. CLÁUSULA OCTAVA. CESIÓN: El Contratista no podráceder el contrato ñi hacerse sustituir en sus obligaciones contractuales en caso alguno. Si porcircunstancias sobrevenidas y en cumplimiento de la Ley tuviere que dejar el contrato, la UISpodrá a su elección celebrar un nuevo contrato o autorizar la cesión, si el cesionario dieresuficientes seguridades de ejecutar el contrato a satisfacción de la UIS. La cesión se efectu9/á ~Ef\SO

:,t. \~, , ... , o-,l:,· ;,'::~'.:.c~"Y-·..'~:.~_.[:s~-,;". '~.J,~


conformidad con lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio. El Contratista podrácelebrar subcontratos para la ejecución de actividades específicas, los cuales comunicarápreviamente al INTERVENTOR quien podrá objetar su celebración dando razones fundadas paraello. En los subcontratos se dejará expresa constancia sobre sujeción del subcontratista a lasobligaciones que al Contratista imponen este contrato y los pliegos de condiciones de la licitaciónque lo precede. CLÁUSULA NOVENA. RÉGIMEN SANCIONATORIO DEL CONTRATO: 1MULTAS. La UIS impondrá sanción a título de multa, por el incumplimiento parcial delCONTRATISTA de las obligaciones contenidas en la propuesta y en el contrato; la multa será nomenor al 0.5% del valor del contrato ni mayor al 1%, por cada evento o por cada día deincumplimiento. El valor acumulado de las multas no podrá exceder del 10% del valor delcontrato; si los eventos de incumplimiento sobrepasaren dicho límite, se decretará la caducidaddel contrato y se hará efectiva, adicionalmente, la cláusula penal pecuniaria. 2- PENALPECUNIARIA. En caso de incumplimiento grave o definitivo por parte del Contratista decualquiera de las obligaciones contraídas con el contrato o de declaratoria de caducidad, elContratista conviene en pagar a la UIS, a título de pena, una suma equivalente al diez por ciento(10%) del valor total del contrato, suma que la UIS hará efectiva mediante el cobro de la garantíaúnica de cumplimiento o, a su elección, de los saldos que adeude al Contratista, si los hubiere,para lo cual se entiende expresamente autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuereposible, se cobrará por vía judicial. La aplicación de la cláusula penal no excluye la plenaindemnización de perjuicios. CLÁUSULA DÉCIMA. CLÁUSULAS EXORBITANTE~: Deconformidad con lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17, 18 de la ley 80 de 1993 al contrato seaplicarán las cláusulas exorbitantes o excepcionales de caducidad, terminación, modificación einterpretación unilateral del contrato en los términos previstos en la ley. La inclusión de lascláusulas excepcionales facilita la toma de medidas y correctivos de urgencia, como sería laejecución de los trabajos directamente o por terceros, tendientes a evitar los perjuicios quepueda sufrir la colectividad con la no ejecución, o la ejecución parcial o tardía por parte de elcontratista, pero que en todo caso le permitan tomar posesión de los trabajos en el estado enque se encuentren para continuar con ellas, mientras resuelvan los conflictos que surjan deldesarrollo del contrato con el contratista particular o se sometan a consideración de otrainstancia, pues se haría inoperante cualquier proceso. PARÁGRAFO: Cuando la UIS diereaplicación a cualquiera de las anteriores cláusulas, lo hará a través de resolución motivada,susceptible del recurso de reposición por la vía gubernativa, de acuerdo con las reglas del códigocontencioso administrativo, y los actos administrativos en los que se ejerciten esas facultades seregirán por lo dispuesto en la ley 80 de 1993 y estarán sujetos al control de la jurisdiccióncontencioso administrativa. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍAS DEL CONTRATO: ElCONTRATISTA, se obliga a constituir póliza única de garantía a favor de entidades Estatales, enuna aseguradora que este avalada por la Superintendencia Financiera y tenga domicilio enColombia, garantía que deberá cubrir los siguientes: 1) Garantía de cumplimiento: La cual seconstituye por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término de vigenciadel contrato y tres (3) meses más. 2) Garantía de Manejo, correcta inversión del anticipo ydevolución de las sumas no amortizadas: Se constituye por el cien por ciento (100%) delvalor del anticipo recibido y por el término de vigencia del contrato y tres meses más. 3)Garantía de Estabilidad de la obra y calidad de los materiales: Se constituye por el veintepor ciento (20%) del valor total del contrato, por el término vigencia del contrato y cinco (5) añosmás contados a partir del acta de finalización y recibo a satisfacción. 4) Garantía deResponsabilidad Civil Extracontractual: El Contratista constituirá a su costa y a favor de laUIS y/o terceros afectados, un seguro RCE, que la ampare contra riesgos de muerte o lesiones deterceros y daños a propiedades de la UIS y/o de terceros, por razón de las actividades que debadesarrollar en virtud del contrato. Esta garantía debe cubrir no menos de cuatrocientos setenta(470) SMLMV Y su 'Vigencia será por el término de vigencia del contrato y cuatro (4) meses más.S) Garantía de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones: Se constituye por el diezpor ciento (10%) del valor total del contrato por el por el término de vigencia del contrato y tres(3) años más. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRAT~,:..~I::,!.R!~\~8J

r


de ejecución de los trabajos es de CIENTO VEINTE (120) días calendario, contados a partir de lafirma del acta de iniciación. El contrato tendrá una vigencia igual al término de duración delmismo y cuatro (4) meses más. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. SOLUCIÓN DECONTROVERSIAS: Las partes acudirán en primer término a los mecanismos de acuerdo directoprevistos en la Ley 80 de 1993; si dentro de un plazo máximo de dos (2) meses siguientes a lainiciación de las negociaciones no hubiere acuerdo o el acuerdo fuere parcial, la parte afectadaquedará en 'libertad de acudir a conciliación institucional ante el Procurador Judicial delegado anteel Tribunal Administrativo de Santander, conforme a la Ley. Si tampoco se lograre acuerdo ensede de conciliación o si la parte afectada no quisiere acudir a conciliación prejudicial, se someterála controversia a ARBITRAJE ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comerciode Bucaramanga, conforme a su Reglamento y a la Ley. El arbitraje será en derecho; los árbitrosserán escogidos de común acuerdo por las partes. Si no los acordaren en la audiencia convocadapara dichos efectos, delegarán su designación en el Secretario Ejecutivo de la Cámara deComercio de Bucaramanga, quien los escogerá de las listas de árbitros inscritos en dicha Cámara.Las partes, de común acuerdo, podrán solicitar que se consideren preferentemente otros árbitrospropuestos por ellas. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. INHABILIDADES EINCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento, que seentiende prestado con su firma, no encontrarse incurso en inhabilidades e incompatibilidadeslegales. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. NORMAS APLICABLES: Las normas que se regirán ensu forma y efectos en el presente contrato son: El Acuerdo NO 019 de 2005 Reglame¡;1to deContratación, y las normas Civiles y Comerciales pertinentes a la modalidad de este contrato.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. IMPUESTOS, DEVOLUCIONES Y EXENCIONES: Al formular lapropuesta el CONTRATISTA ha tenido en cuenta que todos los impuestos que se causen por razónde legalización y ejecución del contrato, por lo tanto, los precios que se pactan son fijos y hanconsiderado tales conceptos. La UNIVERSIDAD efectuará a las cuentas del CONTRATISTA lasretenciones que en materia de impuestos ten;:¡a establec~da la Ley,y demás descuentos que seaninherentes a la naturaleza del contrato. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. DOCUMENTOS DELCONTRATO: Forman parte de este contrato los Pliegos de Condiciones de la Licitación Pública 010de 2007, la Resolución de Adjudicación No. 1102 de Agosto 3 de 2007, la propuesta presentadapor el CONTRATISTA, el acta de inicio, actas parciales y demás documentos que sean inherentesal desarrollo del contrato.CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO YLEGALIZACIÓN: Este contrato se perfecciona por la firma de las partes. Para su ejecución, elCONTRATISTA deberá presentar dentro de los 3 días siguientes a la firma del documento: 1. Lasgarantías contractuales. 2. Recibo de pago de los gastos de legalización del contrato.

En constancia de todo lo anterior, se firma en Bucaramanga a los nueve (09) días del mes deAgosto de 2007. -

~ A< ¿JAIME ALBER~AMACHO PICO v'Rector UIS

~o


CUADRO ANEXO No. 1FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS

!II~!!III--111111_ Unidad_IIIINII:{{{Y

NY3M!

~RI:LIMIN~~I:S};!

1.01

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO M21,385.00 $ 2,000$ 2,770,000

1.02

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN MALLA ML180.00 $ 7,600$ 1,368,000

1.03

DEMOLICIÓN DE MUROS M2780.00$ 10,000$ 7,800,000

1.04

DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO REFORZADO M314.00$ 100,000$ 1,400,000

1.05

DEMOLICIÓN DE COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO M33.50$ 116,000$ 406,000

1.06

DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO SIMPLE M2213.00 $ 6,800$ 1,448,400

1.07

DEMOLICIÓN DE PISO EN TABLETA DE CEMENTO M2939.00 $ 7,600$ 7,136,400

1.08

DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO ML28.00$ 8,000$ 224,000

1.09

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO M2154.00$ 12,000$ 1,848,000

1.10

DESMONTE DE PUERTAS Y MARCOS UN36.00$ 6,400$ 230,400

1.11

DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS UN15.00$ 8,000$ 120,000

1.12

DESMONTE DIVISIONES DE BAÑO METÁLICAS M222.00$ 6,400$ 140,800

1.13

DESMONTE VENTANERIA METÁLICA M2275.00 $ 6,400$ 1,760,000

1.14

DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE M2545.00 $ 4,000$ 2,180,000

1.15

DESMONTE DE CANAL EN LAMINA ML18.00$ 4,000$ 72,000

1.16

CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES GL1.00$ 2,000,000$ 2,000,000

TOTAL CAPITULO 1

ilil"$i3Ó;904;ÓÓQ

:!Yi 2Y!

MOVIMIENTODE1TIERM'!\;j" !i1fuF.gP'WMMi1 ii}}}

2.01

EXCAVACIÓNENTIERRAOMATERIALCOMÚNY/OM3

190.00$ 11,600$ 2,204,000CONGLOMERADO A MANO, INCLUYE TRANSPORTE INTERNO

2.02

RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL COMUN (PRODUCTOM3

140.00$ 10,800$ 1,512,000DE LA EXCAVACIÓN)

2.03

RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL COMUN (INCLUYE ELM3

9.00$ 20,400$ 183,600SUMINISTRO DEL MATERIAL)

2.04

RETIRO Y TRANSPORTE DE SOBRANTES DE EXCAVACIÓN M350.00$ 14,400$ 720,000

TOTAL CAPITULO 21!ill!!!Jgil!$4,619;§!>Oi!!Jji!!!nny!i!!!IN

3.01

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M34.00$ 200,000$ 800,000

3.02

CONCRETO PARA CIMIENTOS DE 3000 PSI M36.20$ 300,000$ 1,860,0003.03

CONCRETO PARA VIGAS DE AMARRE DE 3000 PSI M36.20$ 316,000$ 1,959,200

3.04

CONCRETO PARA COLUMNAS DE 3000 PSI M36.80$ 360,000$ 2,448,000

3.05

CONCRETO PARA PLACAS DE 3000 PSI, (PISO 2 Y CUBIERTAM3

16.20$ 360,000$ 5,832,000PASILLO AUDITORIO)

3.06

CONCRETO PARA PLACAS DE 3000 PSI, (PLACA DE ACCESOM3

12.60$ 368,000$ 4,636,800SECTOR B a SECTOR A ZONA ASCENSOR)3.07

CONCRETO PARA ESCALERAS M36.00$ 384,000$ 2,304,000

3.08

CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNETAS DE LAS GRADASML

4.00$ 28,800$ 115,200DE ACCESO DEL SECTOR B AL SECTOR A3.09

CONCRETO PARA VIGAS AÉREAS DE 3000 PSI M318.60$ 384,000$ 7,142,400

TOTAL CAPITULO 3

NK$27,O!l7;600

ACERO DE REFUERZO:YMALLAS.i!Ii 4.01

ACEROS DE REFUERZO Y MALLAS KG13,250.00 $ 2,280$ 30,210,000

4.02

ANCLAJES A ESTRUCTURAS EXISTENTES 0=3/8" UN160.00 $ 6,800$ 1,088,000

4.03

ANCLAJES A ESTRUCTURAS EXISTENTES 0=1/2" UN100.00 $ 9,200$ 920,000

4.04

ANCLAJES A ESTRUCTURAS EXISTENTES 0=5/8" UN220.00$ 11,600$ 2,552,000

TOTAL CAPITULO 4

$ 34i7,70ióóo

ELEMENTOSINO;ESTRUC'(1I RA¡;E~!!!!!!:!!mK' 5.01

DINTELES EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO, (h - 0.15ML

177.00$ 22,800$ 4,035,600m)5.02

MESONES EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO ML223.00$ 36,160$ 8,063,680

5.03

ALFAJIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO ML308.00 $ 26,000$ 8,008,000

.TOTAL CAPITULO 5

JfiE!$12o;iii7iisó

}6KM:)

MAMpOSTERIA·"'-:nv-yniYY{N!

6.01

MAMPOSTERIA EN LADRILLO H-15 M2912.00$ 23,520$ 21,450,240

6.02

MAMPOSTERIA EN LADRILLO H-l0 M2841.00$ 19,600$ 16,483,600

TOTAL CAPITULO 6"$137;9~~;8j9:

-;:

7

.;()\(;O

e ()(.1í ¡-:.1m;¡\ e \ ()\.\:.

-

r


hE,.;

_ •••m••.¡---%II

II¡!:,:11 g¡

7.01

FRISO LISO MURO INTERIOR M22,524.00 $ 8,400$ 21,201,600

7.02

FRISO LISO IMPERMEABILIZADO MURO FACHADA M2843.00$ 10,800$ 9,104,400

7.03

FRISO IMPERMEABILIZADO ZONAS HUMEDAS M2209.00$ 10,000$ 2,090,000

7.04

FRISO LISO BAJO PLACA M2334.00 $ 9,440$ 3,152,9607.05

MALLA SIN VENA ML2,127.00 $ 4,320$ 9,188,6407.06

GOTEROS FACHADA ML342.00 $ 4,640$ 1,586,880

~

TOTAL CAPITULO 7lftWe'P

tTgt~:t 8.01

MORTERO IMPERMEABILIZADO PARA AFINADO DE TERRAZASM2152.50$ 17,960$ 2,738,900

8.02

IMPERMEABILIZACION CON MANTO 3 mm PARA CUBIERTAM2

152.50 $ 6,800$ 1,037,000INCLUYE PINTURA REFLECTIVA)8.03

IMPERMEABILIZACIÓN JARDINERAS M213.00$ 25,600$ 332,800

8.04

CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA M244.00$ 28,800$ 1,267,200

8.05

CIELORASO TIPO MINATONE CORTEGA TEGULAR 704M2

267.00$ 33,600$ 8,971,200ARMSTRONG O SIMILARTOTAL CAPITULO 8.mm¡¡¡j:jj

9.01

PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 2.500 PSI, e=0.08 mM2145.00$ 26,000$ 3,770,000

9.02

REALCE PISOS EN CONCRETO 2.500 PSI (ANCHO-0.60M,ML

214.00 $ 18,000$ 3,852,000ESPESOR=0.07M)9.03

MORTERO DE NIVELACIÓN M21,282.00 $ 16,400$ 21,024,800

9.04

MORTERO IMPERMEABILIZADO DE NIVELACIÓN M263.00$ 18,000$ 1,134,0009.05

PISO EN CERAMICA BAÑOS (30 x 30 cm) M263.00$ 25,920$ 1,632,9609.06

PISO EN CONCRETO CON ENDURECEDOR M21,282.00 $ 35,360$ 45,331,520

9.07

PISO EN LADRILLO TABLON 25 X 25 CM M234.00$ 23,360$ 794,240

9.08

PISO EN BALDOSIN DE GRANITO PULIDO M227.00$ 40,640$ 1,097,280

9.09

GUARDAESCOBA EN BALDOSÍN DE PULIDO ML31.00$ 14,800$ 458,800

9.10

GUARDA ESCOBA EN CEMENTO ENDURECIDO ML978.00 $ 8,320$ 8,136,960

9.11

GRANITO LAVADO PERLATO CREMA PASO ESCALERA ML104.00$ 45,200$ 4,700,8009.12

CONCRETO PARA ANDENES DE 3000 PSI, e=8cm M2109.00$ 29,200$ 3,182,8009.13

SARDINELES EN CONCRETO DE 3000 PSI ML55.00$ 22,720$ 1,249,6009.14

BORDILLOS EN CONCRETO DE 3000 PSI ML58.00$ 16,400$ 951,200

TOTAL CAPITULO 9ió::;::

.:i ::10.01

ENCHAPE DE MUROS EN CERÁMICA 30x30 cm M2190.00$ 26,000$ 4,940,000

10.02

ENCHAPE DE MUROS Y MESONES EN CERÁMICA 20x20 cm M21,147.00 $ 19,600$ 22,481,200

10.03

BORDILLO EN CERÁMICA 5x30 cm ML100.00$ 30,400$ 3,040,000

10.04

FACHADA EN TABLETA LADRILLO REQUEMADO M21,323.00 $ 22,800$ 30,164,400

10.05

ENCHAPE DE MESONES EN GRANITO FUNDIDO Y PULIDOML

249.00$ 68,000$ 16,932,000INCLUYE VOLTEO Y SALPICADERO)TOTAL CAPITULO 10

11.01

PUERTA TRIPLEX OCUME TIPO P-2, (1.00x2.10m) UN5.00$ 256,000$ 1,280,000

11.02

PUERTA TRIPLEX OCUME TIPO P-3, (0.90x2.10m) UN4.00$ 256,000$ 1,024,000

11.03

PUERTA EN MADERA CON MARCO TIPO P-6, (2.00x2.10m) UN2.00$ 480,000$ 960,000

11.04

PUERTA EN TRIPLEX M21.50$ 160,000$ 240,00011.05

MUEBLE INFERIOR EN MADERA PARA MESON ML187.00$ 120,000$ 22,440,00011.06

ESTRUCTURA EN MADERA REACTIVOS ISLA MESON ML6.00$ 280,000$ 1,680,000

TOTAL CAPITULO 11

"';;;;:

8

-


1,''''''111_ ~o~~'

1201 VENTANERIA CORREDIZA TIPO ELIPSE O SIMILAR CON M2 28100 $ 144000 $ 40 464 000. PERSIANA . , , ,

12.02 PERSIANA EN ALUMINIO 3831 M2 78.00 $ 168,000 $ 13,104,000

12.03 CORTASOL EN ALUMINIO ALETA 8 CM M2 17.00 $ 192,000 $ 3,264,000

12.04 PUERTA DE SEGURIDAD TIPO PV-1 UN 1.00 $ 1,960,000 $ 1,960,000

12.05 PUERTA DE SEGURIDAD TIPO PV-2 UN 1.00 $ 2,280,000 $ 2,280,000

12.06 PUERTA TIPO P-1, (1.00X2.10m) UN 32.00 $ 600,000 $ 19,200,000

12.07 PUERTA TIPO P-4, (2.00X2.10m) UN 2.00 $ 1,080,000 $ 2,160,000

12.08 PUERTA TIPO P-5, (1.00x2.10m) UN 1.00 $ 600,000 $ 600,00012.09 PUERTA TIPO P-7 EN LÁMINA CALIBRE 16, (1.00x2.10m) UN 1.00 $ 320,000 $ 320,000

12.10 PUERTA TIPO P-8 EN LÁMINA CALIBRE 16, (0.90x2.30m) UN 1.00 $ 360,000 $ 360,000

12 11 DIVISIONES BANOS EMBISAGRADAS ACRILICO BLANCO OPAL M2 16 00 $ 148 000 $ 2 368 O O. 3mm . , I ,O

12.12 ~~Rp~~ EN LAMINA CALIBRE 18 PARA PUERTAS TIPO P-2, P-3, P- UN 11.00 $ 60,000 $ 660,000

12.13 BARANDA HALL SEGUNDO PISO (INCLUYE PINTURA) ML 6.00 $ 120,000 $ 720,000

12.14 VIGA METÁLICA A-11, TIPO IP, L=3.00m UN 7.00 $ 1,000,000 $ 7,000,000

12.15 PLATINA METÁLICA 300 X 400 X 12m m UN 14.00 $ 224,000 $ 3,136,000

12.16 VIGA METÁLICA TIPO CAJÓN 0.60 X 0.30 m ML 12.00 $ 144,000 $ 1,728,000

12.17 CORREA METÁLICA ML 30.00 $ 40,000 $ 1,200,000TOTAL CAPITULO 12

?IF1F1/III@1?I _

13.01 ESTUCO Y VINILO TIPO 1 SOBRE MUROS M2 3,926.00 $ 8,400 $ 32,978,400

13.02 ESTUCO Y VINILO BAJO PLACAS M2 895.00 $ 8,960 $ 8,019,200

TOTAL CAPITULO 13\M

"' ,,,14) vAK~v,.@jjjj«<;lYI\¡«'WW¡«_¡<i««<

14.01 LIMPIEZA PERMANENTE GL 1.00 $ 2,000,000 $ 2,000,000

14.02 ESPEJOS 4 mm FLOTADO MARCO EN MADERA CEDRO M2 7.00 $ 120,000 $ 840,000

14.03 EMPRADIZACIÓN ZONAS VERDES M2 543.00 $ 7,200 $ 3,909,600

14.04 CERRADURA PUERTA TIPO P2 Y P3 UN 9.00 $ 40,320 $ 362,880

14.05 CERRADURA PUERTA TIPO P6 UN 2.00 $ 128,400 $ 256,800

14.06 CERRADURA PUERTA TIPO P7 Y P8 UN 2.00 $ 73,760 $ 147,520

_««<1«< TOTAL CAPITULO 14I"'''''

15.01 PUNTO HIDRAULICO UN 123.00 $ 38,800 $ 4,772,400

15.02 ACOMETIDA HIDRAULICA PRINCIPAL GL 1.00 $ 6,800,000 $ 6,800,000

15.03 TUBERIA PVC PRESIÓN 1/2" RDE 9 ML 29.00 $ 3,200 $ 92,800

15.04 TUBERIA PVC PRESIÓN 3/4" RDE 11 ML 2.00 $ 4,800 $ 9,600

15.05 TUBERIA PVC PRESIÓN 1" RDE 13.5 ML 34.00 $ 6,400 $ 217,600

15.06 TUBERIA PVC PRESIÓN 1 1/4" RDE 21 ML 43.00 $ 8,000 $ 344,000


15.08 TUBERIA PVC PRESIÓN 2" RDE 21 ML 5.00 $ 12,000 $ 60,000


15.10 REGISTRO EN BRONCE 1/2" UN 15.00 $ 32,000 $ 480,000

15.11 REGISTRO EN BRONCE 1" UN 9.00 $ 48,000 $ 432,000

15.12 REGISTRO EN BRONCE 1 1/4" UN 4.00 $ 60,000 $ 240,000

15.13 PRUEBAS HIDRAÚLICAS GL 1.00 $ 480,000 $ 480,000

15.14 CAJAS DE INSPECCION DE 60 x 60 cm, (h = 0.5 a 1m) UN 24.00 $ 172,000 $ 4,128,000

15.15 CAJAS DE INSPECCION DE 80 x 80 cm, (h = 0.5 a 1m) UN 9.00 $ 220,000 $ 1,980,000

15.16 PUNTOS DE VENTILACIÓN UN 12.00 $ 26,000 $ 312,000

15.17 PUNTOS DE AGUAS LLUVIAS UN 3.00 $ 36,160 $ 108,480

15.18 PUNTOS SANITARIOS UN 134.00 $ 43,360 $ 5,810,240

15.19 TUBERIA PVC SANITARIA 2" ML 48.00 $ 8,400 $ 403,200

15.20 TUBERIA PVC SANITARIA 3" ML 142.00 $ 13,200 $ 1,874,400

15.21 TUBERIA PVC SANITARIA 4" ML 88.00 $ 20,320 $ 1,788,160

15.22 TUBERIA NOVAFORT 4" ML 146.00 $ 18,000 $ 2,628,000

15.23 TUBERIA NOVAFORT 6" ML 184.00 $ 21,200 $ 3,900,800

15.24 CIMENTACIÓN TUBERÍA M3 7.00 $ 44,800 $ 313,600

15.25 TUBERIA AGUAS LLUVIAS 3" ML 21.00 $ 8,400 $ 176,400

15.26 TUBERIA AGUAS LLUVIAS 4" ML 105.00 $ 13,200 $ 1,386,000

15.27 POZO TIPO CDMB UN 1.00 $ 840,000 $ 840,000

TOTAL CAPITULO 15

0'"c.:

r


!lljllf!I!111 11111111111111111111111

16.01

LAVAMANOS AQUAJET CONFORT CORONA REF 012910 SIMILARUN12.00$ 196,000$ 2,352,000

16.02

SANITARIO FLUXOMETRO HEIGTH CORONA REF 02651 OUN

12.00$ 428,000$ 5,136,000SIMILAR16.03

LLAVES TERMINALES UN5.00$ 25,600$ 128,00016.04

DUCHA TORRENCIAL DE EMERGENCIA UN5.00$ 100,000$ 500,000

16.05

REJILLA DE PISO DE 2" Y 3" UN43.00$ 6,800$ 292AOO

16.06

TRAGANTE METÁLICO 4" UN3.00$ 19,600$ 58,80016.07

VALVULA RED WHITE 2 '12" UN5.00$ 280,000$ 1AOO,000

16.08

VALVULA RED WHITE 1 '12" UN1.00$ 65,600$ 65,600

16.09

VALVULA UNIDIRECCIONAL 2 112" UN5.00$ 260,000$ 1,300,000

16.10

VALVULA UNIDIRECCIONAL 1 '12" UN1.00$ 62,400$ 62AOO

16.11

FLOTADOR HERBERT DE 1 1/2" UN1.00$ 75,200$ 75,20016.12

VASOS PARA VALVULA UN6.00$ 43,200$ 259,200

16.13

VENTILACIÓN TANQUE UN3.00$ 36,000$ 108,000

16.14

RED CONTRA INCENDIO HG 2'12' ML91.00$ 25,600$ 2,329,600

16.15

GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO 1 (INCLUYE PINTURAUN

3.00$ 600,000$ 1,800,000GABINETE)16.16

EXTINTOR SOLKAFLAM 123-3700 GMS UN6.00$ 156,000$ 936,000

TOTAL CAPITULO 16

1~¡n1:IU

'REDeSii_

-17.01

DESMANTELAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES GL1.00$ 1,200,000$ 1,200,000

17.02

PROTECCIONES EN TABLERO GENERAL UN1.00$ 2,240,000$ 2,240,00017.03

CANALIZACIÓN PVC 6X4" ML3.00$ 40,800$ 122AOO

17.04

DUCTO PORTACABLES 0.5 METROS ML156.00$ 96,000$ 14,976,000

17.05

ACOMETIDA 6#3/0 + 2#1/0 + 2#1/0t - 2x3" (ENF) ML65.00$ 208,000$ 13,520,000

17.06

ACOMETIDA 4#1/0 + 1#4t - 2" (EN-2) ML43.00$ 96,000$ 4,128,000

17.07

ACOMETIDA 4#4 + 1#6t - 2" (EN-l) ML43.00$ 41,600$ 1,788,800

17.08

ACOMETIDA 4#6 + 1#8t - 2" (TA-1/TA-2) ML86.00$ 32,000$ 2,752,000

17.09

ACOMETIDA 4#8 + 1#8t - 1'12' (TAM) ML57.00$ 27,200$ 1,550,400

17.10

ACOMETIDA 3#8 + 1#10 + 1#8t - 1'12' (ACW-01) ML71.00$ 22,400$ 1,590AOO

17.11

ACOMETIDA 2#12 + 1#12t - 3/4" (VES-01/VI-01/VEC-01) ML141.00 $ 8,000$ 1,128,000

17.12

TABLERO DE ALUMBRADO TAl UN1.00$ 520,000$ 520,000

17.13

TABLERO DE ALUMBRADO TA2 UN1.00$ 480,000$ 480,000

17.14

TABLERO DE ALUMBRADO TAM UN1.00$ 488,000$ 488,000

17.15

TABLERO DE EN-1 UN1.00$ 568,000$ 568,000

17.16

TABLERO DE EN-2 UN1.00$ 960,000$ 960,000

TOTAL CAPITULO 17i 18.01

DUCTO CANALIZADO PVC 2" x 2" ML23.00$ 15,200$ 349,600

18.02

CABLE Cu BH 30 PARES ML50.00$ 16,800$ 840,000

18.03

CABLE F.O MM 6 HILOS ARMADA ML45.00$ 17,600$ 792,000

18.04

ADECUACIÓN BANDEJA F.O 6 PUERTOS SC GL1.00$ 272,000$ 272,000

18.05

BANDEJA F.O MM 6 PUERTOS SC UN1.00$ 440,000$ 440,000

18.06

CORDÓN DE PARCHEO F.O MM SC/SC DUPLEX UN2.00$ 148,000$ 296,000

18.07

CERTIFICACIÓN FIBRA ÓPTICA UN3.00$ 36,000$ 108,000

TOTAL CAPITULO 18

éAA

10

i


»)-ti»~)

19.01

SALIDA FLUORESCENTE 4x17W SOBREPONER UN9.00$ 189,600$ 1,706,400

19.02

SALIDA FLUORESCENTE 2x54W SOBREPONER UN98.00$ 221,530$ 21,709,940

19.03

SALIDA FLUORESCENTE 2x54W EMPOTRAR UN62.00$ 248,000$15,376,000

19.04

SALIDA BALA FLUORESCENTE 2x26W UN25.00$ 117,600$ 2,940,000

19.05

SALIDA FLUORESCENTE 2x26W UN38.00$ 144,000$ 5,472,000

19.06

SALIDA REFLECTOR 150W UN4.00$ 280,000$ 1,120,00019.07

LAMPARA EXTERIORES Na 70W UN10.00$ 272,000$ 2,720,000

19.08

SALIDA BALA INCADESCENTE UN44.00$ 96,000$ 4,224,000

19.09

SALIDA LAMPARA EMERGENCIA TIPO INTERIOR UN11.00$ 256,000$ 2,816,000

19.10

SALIDA TOMACORRIENTE 120V UN167.00$ 70,400$ 11,756,80019.11

SALIDA TOMACORRIENTE 220V UN52.00$ 76,800$ 3,993,600

19.12

TABLERO CONTROL ALUMBRADO TCAl UN1.00$ 760,000$ 760,000

19.13

TABLERO CONTROL ALUMBRADO TCA2 UN1.00$ 656,477$ 656,477

TOTAL CAPITULO 19

20.01

RED Cu (3#4 + 1#1/0 + 1#4 - 2") ML57.00$ 44,000$ 2,508,00020.02

RED Cu (3#8 + 1#4 + 1#8 - 2") ML57.00$ 24,800$ 1,413,600

20.03

TABLERO ER UN1.00$ 600,000$ 600,000

20.04

TABLERO TRA UN1.00$ 560,000$ 560,000

20.05

SALIDA TOMA PT AISLADO UN68.00$ 78,400$ 5,331,200.-

20.06

PUESTA A TIERRA SISTEMA REGULADO UN1.00$ 440,000$ 440,000

TOTAL CAPITULO 20I),,,,,,)'L¿

»)21.01

GABINETE CERRADO 19" x 6 PIES UN1.00$ 800,000$ 800,000

21.02

PANEL DE PARCHEO 48 PUERTOS CATEGORÍA 6 UN2.00$ 800,000$ 1,600,000

21.03

PANEL DE PARCHEO 24 PUERTOS CATEGORÍA 6 UN2.00$ 440,000$ 880,000

21.04

PANEL DE PARCHEO 24 PUERTOS CATEGORÍA 5E UN2.00$ 400,000$ 800,000

21.05

MULTITOMA P/RACK 19" 6 SALIDAS UN1.00$ 120,000$ 120,000

21.06

CABLE UTP CATEGORÍA 6 ML5,490.00 $ 1,600$ 8,784,000

21.07

SALIDA DOBLE RJ45 CATEGORÍA 6 UN59.00$ 46,400$ 2,737,600

21.08

SALIDA SENCILLA RJ45 CATEGORÍA 6 UN2.00$ 32,800$ 65,600

21.09

CORDÓN DE PARCHEO 3ft, CATEGORÍA 6 UN40.00$ 12,800$ 512,000

21.1

CORDÓN DE PARCHEO 5ft, CATEGORÍA 6 UN20.00$ 14,800$ 296,000

21.11

CORDÓN DE PARCHEO 10ft, CATEGORÍA 6 UN50.00$ 21,200$ 1,060,000

21.12

CERTIFICACIÓN CABLEADO CATEGORÍA 6 PTO120.00 $ 6,960$ 835,200

21.13

SALIDA SONIDO UN15.00$ 20,800$ 312,000

21.14

SALIDA TV UN5.00$ 25,600$ 128,000

TOTAL CAPITULO 21

;;;;;;$""

~ Ac AJAIME ALBERT~MACHO PICO -/Rector UIS

TOTAL COSTOS DIRECTOS

Administración

ImprevistosUtilidades

TOTAL COSTO BÁSICO

IVA sobre la utilidad 16%

TOTAL FINAL !\

14%3%5%

16%

CONTRATO DC-022 DE 2007 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA … · obra ejecutadas por los precios unitarios...

Documents

Transcript of CONTRATO DC-022 DE 2007 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA … · obra ejecutadas por los precios unitarios...