CONTRATO NO. FAISM 16/2017CONTRATODEOBRAPÚBLICA,A PRECIOSUNITARIOS,PORTIEMPODETERMINADOQUE CELEBRANPO~ UNAPARTE~LMUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE,JALISCO, REPRESENTADOPOR LOS CIUDADANOS:C. MARI,AELENA LlMONGARCíA PRESIDENTEMUNICIPAL,LIC. JUAN DAVID GARCíA CAMARENA SíNDICOMUNICIPAL,LIC. JOSE LUIS SALAZARMARTíNEZSECRETARIODELAYUNTAMIENTO,L.C.P.JOSÉ ALEJANDRORAMOSROSASTESOREROMUNICIPAL,Y EL ARQ.RICARDOROBLESGÓMEZCOORDINADORGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDAD,AL QUE EN LO SUCESIVOYPARALOS EFECTOSDE ESTECONTRATOSE LES DENOMINARÁCOMO"EL,GOBIERN9 MUNICIPAL", Y PO~ OTRA PARTELA EMPRESA AXIOBRAS, S.A. DE C.V. RE~RESENTADAPOR EL C. JOSE DE JESUS CEBAUpS MARTINEZ, CON ELCARÁCTERDEADMINISTRADORGENERALUNICOEL CUAL SE ACREDITACON LA ESCRITURAPUBLICANyMERO 897 DEFECHA20 VEINTE DE MAYO DE 2013 DOS MIL TRECE, EXPEDIDAPOR EL LIC. JAVIER ALEJANDRO MACIAS PRECIADO,NOTARIOPÚBLICONÚMERO2, DELMUNICIPIODE EL SALTO, JALISCO, REPRESENTACiÓNQUEBAJOFORMALPROTESTADE CONDUCIRSECON VERDADMANIFIESTAQUE NO HA SIDO REVOCADA,Y A QUIEN EN EL CURSODEL MISMOSE LEDENOMINARÁ"EL CONTRATISTA",TODOSMEXICANOS,MAYORESDEEDAD,CONCAPACIDADLEGALPARACONTRATARYOBLIGARSE MISMOSQUEMANIFIESTANQUE ES SU VOLUNTADCELEBRAREL PRESENTECONTRATODE CONFORMIDADA LASSIGUI'ENTESDECLARACIONESY CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:,

1."EL GOBIERNOMUNICIPAL" DECLARA: ~. QUE TIENE PERSONALIDADJURíDICA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO

U ARIOS, DE CONFORMIDADCON EL ARTíCULO 115 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADO& UNIDO~~~~NOS; ARTíCULOS 73, 79 FRACCiÓNX, 80 FRACCiÓN 111Y VII, 83, 85 FRACCiÓN I Y IV, 86 DE LA CONSTITUCI' !POlÍTICA DE ESTADODE JALISCO;ARTíCULOS1, 2, 3, 4 NÚMERO100,10,37 FRACCiÓNV, VI, XIV, 38 FRACCiÓN I Y VIII, 7 iF CCIÓN 1,11,VI Y XIII, 48 F~CC!ÓN VI, 52 FRACCiÓN 11,111Y VIII, 61, 63, 64, 66, 67 FRACylÓN 111,Y 80 DE A LEYp .01

GO IERNOY LAADMINISTRACIONPUBLICAMUNICIPALDELESTADODEJALISCO;EN LOSARTICULOS1, 2, 3, 8, 4,49, f/l !O DE LA LEY DEOBRAPÚBLICADEL ESTADODE JALISCO;ARTíCULOS1, 2, 3, 6,12,30,31,44,45,47,74 FRAC IÓN ur, ,o

CCIÓN I y 100 DELREGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAEL MUNICIPIODESAN PEDROTLAQUEPAQUE,A í COMtp W.UERDODEAYUNTAMIENTO506/2017 EMITIDOENSESiÓNORDINARIADEL 11 DEMAYODE2017. I !'

" I1.2.QUE MEDIANTE RESOLUCIONDE ADJUDICACION DIRECTA NO. FAISM 16/2017 DE FECHA 25 DE MAY DE ~1 ,EMI IDA POR LA PRESIDENTEMUNICIPALC. MARíA ELENA LIMÓNGARCíA,SE RESOLViÓADJUDICARLA OB PÚB~I ADEN INADA: REHABILITACiÓN DE SISTEMAELÉCTRICOEN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO OTERO", U ICADA NCAL!.: SANTA CRUZ No. 205, COL. LA DURAZNERA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JA ISCO, ALCONTRATISTA DESCRITO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE CONTRATO. OBRA A EJECUTARSECON CAR~O A LOSRECURSOSPROVENIENTESDEL FONDODE APORTACIONESPARA LA INFRAESTRUCTURASOCIAL MUNICIPAqPARA ELEJERCICIOFISCAL2017.

1.3. QUE TIENE SU DOMICILIO EN: IND_EPENDENCIANO. 58 COLONIA CENTRO, EN ESTA CIUDAD DE S\N PEDROTLAQUEPAQUE,JALISCO,MISMOQUESENALAPARALOSFINESY EFECTOSLEGALES.

1.4,QUESUREGISTROFEDERALDECONTRIBUYENTESES: MTJ-850101-C4A.

11."EL CONTRATISTA"DECLARA:11.1.QUE TIENE CAPACIDADJURíDICAPARACONTRATARY OBLIGARSEA LA EJECUCiÓNDE LA OBRAOBJETODE ESTECONTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y TECNOLÓGICOSSUFICIENTESPARAELLO.

11.2,QUE CONOCE TODOS LOS DETALLES CONCERNIENTESA LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIÉNDOSEA LAEJECUCiÓN DE ESTE CONTRATO, PONIENDO PARA ELLO TODA SU EXPERIENCIAY CONOCIMIENTOAPLICANDO LOSPROCEDIMIENTOSMÁSEFICIENTESPARALA REALIZACiÓNY CUMPLIMIENTODESUSOBLIGACIONES.

11.3.QUE SE ENCUENTRAREGISTRADOEN EL PADRÓNDE CONTRATISTASDEL GOBIERNOMUNICIPALDE STLAQUEPAQUE.CONELNÚMERODEREGISTROPCT-881/2016Y QUEDICHOREGISTROESTAVIGENTE.

11.4.QUESUREGISTROFEDERALDECONTRIBUYENTESESAXI 0205213C6,

11.5.QUE HA INSPECCIONADODEBIDAMENTEEL SITIO DE LA OBRAOBJETODE ESTE CONTRATOA FIN DE COTODOSLOSFACTORESQUE INTERVIENENENSU EJECUCiÓN.

11.6.QUE HA PRESENTADOEL PROGRAMADE OBRA POR PARTIDAS,Así COMOTAMBIÉN EL 100% DE LOS A ÁLlSIS DEPRECIOSDELAOBRA,MOTIVODELPRESENTECONTRATO.

11.7.QUE CUENTACONEL DOMICILIOUBICADOEN LACALLEGRIBILlA No. 57, COLONIA LOMADORADA,C.P. 45418, EN ELMUNICIPIODETONALÁ, JALISCO, MISMOQUESEÑALAPARATODOSLOSEFECTOSLEGALESCORRESPONDIENTES.

EXPUESTOLO ANTERIOR, LAS PARTESCELEBRANEL PRESENTECONTRATODE OBRA PÚBLICAA PRECIOSUNITARIOSQUESE CONSIGNAENLASSIGUIENTES:

C L Á U S U L A S:PRIMERA.OBJETODELCONTRATO."EL GOBIERNOMUNICIPAL" ENCOMIENDAA "EL CONTRATISTA"Y ÉSTESEOBLIGAAEJECUTARLOS TRABAJOS CONSISTENTESEN: REHABILITACiÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA"MARIANO OTERO", UBICADA EN CALLE SANTA CRUZ No. 205, COL. LA DURAZNERA, MUNICIPIO DE SAN PEDROTLAQUEPAQUE, JALISCO, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN LOS PLANOS, PRESUPUESTOS,ESPECIFICACIONES,PROGRAMASY CALENDARIODE OBRA, Así COMO LOS PRECIOSUNITARIOSAPROBADOS,QUE SEANEXANAL PRESENTECONTRATOY CUYOCONTENIDOFORMAPARTEDELMISMO,LOANTERIORCON FUNDAMENTOENLODISPUESTOPORELARTíCULO67 DELA LEYDEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO.

Hoja 1 de 9

- - - --------------

CONTRATO NO. FAISM 16/2017SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES PORLA CANTIDAD DE $120,431.77 (CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 77/100 MONEDA NACIONAL)INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LAINFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCiÓN. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATq EL píA15 DE JUNIO DE 2017, Y A CONCLUIRLA EL DíA 06 DE JULIO DE 2017, CONSIGNANDO UN PERIODO DE 22 VEINTIDOS DIASNATURALES PARA LA EJECUCiÓN DE LA OBRA ENUNCIADA.

CUARTA. ANTICIPOS. "EL CONTRATISTA" RECIBE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" EL 30% TREINTA POR CIENTO DEANTICIPO DEL MONTO ENUNCIADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, PARA EL INICIO qE LOSTRABAJOS Y LA .'\DQUISICIÓN DE MATERIALES, MISMO 9UE SERÁ AMORTIZADO COMO LO ESTABLECE EL ULTIMOPÁRRAFO DEL ARTICULO 46 DEL REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE.

QUINTA. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACiÓN DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA", TIENE UN PLAZO NO MAYOR DE05 (CINCO) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO PARA PRESENTAR LADOCUMENTACiÓN COMPLETA PARA EL PAGO DEL ANTICIPO. EL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SEONSIDERARÁ COMO ATRASO IMPUTABLE AL CONTRATISTA SIN DERECHO AL DIFERIMIENTO DE LA FECHA DE INICIO DE

L S TRABAJOS PUDIENDO SER SANCIONADO POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL" HASTA CON LA CANCELACiÓN DELR . RO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALlSCO~

SEXT . DIFERIMIENTOS. EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A "EL CONT1TISTA"SER' MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA LO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PR~SENTAR EN TIEMPO, LA SOLlCI UD PORSC ITO DE DIFERIMIENTO DE INICIO, ANEXANDO AL MISMO, COPIA DEL DEPOSITO DEL ANTICIPO OTORGAD ,DICHA,O ICITUD DEBERÁ SER PRESENTADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DíAS HÁBILES A PARTIR DE LA F CHA DE

I 10 ESTIPULADA EN EL PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA SOLl~TUD EPLAZO SEÑALADO NO TENDRÁ DERECHO A QUE SE LE AUTORICE EL DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE O RA, UN

E AUTORIZADO EL DIFERIMIENTO "EL CONTRATISTA" DEBERÁ SOLICITAR LA MODIFICACiÓN AL CALENDARIO E OBRO ESCRITO A "EL GOBIERNO MUNICIPAL". ' j

IS 'P MA. PRÓRROGAS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO EL CONVENIO DE PRÓRRO A EN l,bNPL Z MÁXIMO DE 05 (CINCO) DíAS HÁBILES DE OCURRIDO EL EVENTO QUE LA MOTIVA Y DENTRO DEL PE IODO PEEJ UCIÓN DE LA OBRA A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", POR SU PARTE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TENDRÁ N PLAZODE (DIEZ) DíAS HÁBILES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TITUL R Dq! LACOORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", SI ESTO NO O URR8 ENESE PERIODO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRESENTA A DIt;HASOLICITUD DE CONVENIO DE MANERA EXTEMPORÁNEA. UNA VEZ AUTORIZADA LA PRÓRROGA "EL CONT ATISTA"DEBERÁ DE MODIFICAR EL CALENDARIO DE OBRA. \ '

OCTAVA. FIANZAS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL ARTíCULA 43 DELREGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, CON RELACiÓN AL'\TITULO

. TERCERO, CAPíTULO 111, SECCiÓN SEGUNDA DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, A EXHIBfR LASSIGUIENTES GARANTíAS:

) DE ANTICIPO. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", DENTRO DE LOS 05 (CINCO)íAS HABILES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE SANEDRO TLAQUEPAQUE, Y/O A LA HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, POR EL TOTAL DEL

MONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO. DICHA FIANZA GARANTIZARÁ LA CORRECTA INVERSiÓN DELANTICIPO, O EN SU CASO LA DEVOLUCiÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO DE ACUERDO AL AVANCE O A LAAMORTIZACiÓN REALIZADA POR "EL CONTRATISTA", CANCELÁNDOSE LA MISMA CUANDO "EL CONTRATISTA" HAYAAMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO MONTO DEL ANTICIPO. EN CASO DE NO AMORTIZAR "EL CONTRATISTA"EL ANTICIPO ENTREGADO PARA LA EJECUCiÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, LA INSTITUCiÓN AFI A RASERÁ QUIEN REINTEGRE A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO SU FI DO;SOMETIÉNDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTíCULOS 1, 5 FRACCIÓ IIIINCI O A),95,95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PÁRRAFO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTIT C S DEFIANZAS, Así COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. >

B) DE CUMPLIMIENTO. PARA GARANTIZAR EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA él=. LASOBLIGACIONES, DANOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO DE OBR BLlCA APRECIOS UNITARIOS. "EL CONTRATISTA" OTORGARÁ DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DíAS HÁBILES SIGUIENTE LA FIRMADEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, Y/O A L HACIENDAMUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOSCONTRATADOS INCLUIDO EL I.V.A. POR LO QUE DICHA FIANZA SE TRAMITARÁ A TRAVÉS DE INSTITUCiÓN AFIANZADORAAUTORIZADA, LA QUE SE SOMETERÁ EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTícULOS 1, 5 FRACCiÓN 111 INCISOA), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PÁRRAFO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONESDE FIANZAS, Así COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

e) DE VICIOS OCULTOS. ADEMÁS, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ EXHIBIR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", DENTRO DELPLAZO DE 5 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCiÓN DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCiÓN DE LA OBRAMATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS POR UN MONTO EQUIVALENTE AL10% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS INCLUIDO EL I.V.A., QUE DEBERÁ CONTENER COMO MíNIMO QUEGARANTIZA EL PAGO DE LAS EROGACIONES QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TUVIERE QUE EFECTUAR POR DEFECTOSO vicios OCULTOS QUE RESULTEN DURAt;JTE LA RECEPCiÓN DE LA OBRA Y.HASTA POR EL PERíODO DE UN AÑODESPUES DE RECIBIDA LA OBRA, SOMETIENDOSE LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO POR LOS

Hoja 2 de 9

CONTRATO NO. FAISM 16/2017ARTíCULOS1, 5 FRACCiÓN111INCISOA), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMERPÁRRAFOY DEMÁSRELATIVOSAPLICABLESDELA LEY FEDERALDE INSTITUCIONESDE FIANZAS,Así COMOA LA COMPETENCIADEL TRIBUNALDE LO ADMINISTRATIVODELESTADODEJALISCO.

ESTÁSFIANZASSOLO PODRÁNCANCELARSEPOR EL SíNDICOMUNICIPALPREVIACOMUNICACiÓNPOR ESCRITODE LACOORDINACiÓNGENERALDEGESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDAD Y DE LA HACIENDAMUNICIPALDELGOBIERNODE,SANPEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CASO DE CONTROVERSIA LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION YCOMPETENCIADELTRIBUNALADMINISTRATIVODELESTADODEJALISCO.

NOVENA.CONCEPTOSFUERADECATÁLOGO.LOSCONCEPTOSFUERADECATÁLOGODEBERÁNSERSOLICITADOS POR"EL CONTRATISTA" A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR "ELGOBIERNO MUNICIPAL" DICHA SOLICITUD DEBERÁ SER PRESENTADA POR ESCRITO DENTRO DEL PERIODO DEEJECUCiÓNAUTORIZADOPARA EL PRESENTECONTRATO,EL PRESENTETRÁMITENO MODIFICARÁEL CALENDARIODEOBRA SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACiÓN RESPECTIVA SEGÚN LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULASÉPTI'MADEL PRESENTEINSTRUMENTO"EL GOBIERNOMUNICIPAL" TENDRÁUN PLAZODE 15 (QUINCE)DíAS HÁBILESPARAAPROBARO RECHAZARLASOLICITUD.

DÉCIMA.PAGODE CONCEPTOS.LOS TRABAJOSOBJETODE ESTECONTRATO,COMPRENDIDOSEN EL PROYECTOY ENEL PROGRAMA,SE PAGARANDE CONFORMIDADA LA BASE DE LOS PRECIOSUNITARIOSDONDESE INCLUYEEl- PAGOOTAL QUE DEBECUBRIRSEA "EL CONTRATISTA"POR TODOSLOS GASTOSDIRECTOSE INDIRECTOSQUE OI!lIGINEN

L TRABAJOS, EL FINANCIAMIENTO,LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN ESTECO :rRATOA CARGODELPROPIOCONTRATISTA.

UNDÉC ~. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.CUANDOA JUICIODE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" SEANECESARIOABOT ABAJOSQUENO ESTENCOMPRENDIDOSEN EL PROYECTOY PROGRAMASE CONSIDERARÁNEN LA SIORM.

S EXISTEN CONCEPTOSA PRECIOS UNITARIOSESTIPULADOSEN EL CONTRATO QUE SEAN APLlCABL S A LOS !

BAJOSDEQUESETRATAN,"EL GO~IERNOMUNICIPAL" ESTARÁFACULTADOPARA INSTRUIRA "EL CONTR TISTA"~ ....' /SE EJECUTENY ESTESEOBLIGARAA REALIZARLOSCONFORMEA DICHOSPRECIOS. /

S PARA ESTOSTRABAJOSNO EXISTIERANCONCEPTOSA PRECIOSUNITARIOSEN EL PRESUPUESTOQ FORM ¡P R DEL PRESENTE CONTRATO, Y "EL GOBIERNO MUNICIPAL" CONSIDERARÁ FACTIBLES LOS PR CIOS Y 1

E TA ECIDOSEN ELCONTRATO,PROCEDERÁA DETERMINARLOSNUEVOSCON INTERVENCiÓNDE "EL CON ATIST u '

Y TE SEOBLIGARÁA EJECUTARLOSTRABAJOSCONFORMEA DICHOSPRECIOS. i iNO FUERAPOSIBLEDETERMINARLOS NUEVOSPRECIOSUNITARIOSEN LA FORMAESTABLECIDAEN EL ÁRRAfO

ANT 10R, "EL CONTRATISTA" A REQUERIMIENTODE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y DENTRO DEL PLAZO UE É$'rESEÑALE SOMETERÁA SU CONSIDERACiÓNLOS NUEVOS PRECIOSUNITARIOSACOMPAÑADOSDE SUS RES ECTlv,oSANÁLISIS POR ESCRITO, EN EL ENTENDIMIENTODE QUE PARA LA FIJACiÓNDE ESTOS PRECIOSDEBERÁAP ICAR'ELMISMOCRITERIODE COSTOSY RENDIMIENTOSDE INSUMOSQUE SE HUBIESESEGUIDOPARA LA DETERMIN CIÓN'DELOSPRECIOSUNITARIOSESTABLECIDOSENESTECONTRATOORIGINALMENTE. '

'.0) LA AUTORIZACiÓNDE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOSNO IMPLICARÁLA AMPLIACiÓNAUTOMÁTICADE TECHOFINANCIERO, SU AUTORIZACiÓN PROCEDERÁ SIEMPRE Y CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" CUENTE C N' LOS

CURSOSFINANCIEROSAUTORIZADOS.

I " L CONTRATISTA" SOLICITARÁDENTRODE LA VIGENCIADEL C;:ONTRATOLA AUTORIZACiÓNDE PAGODE CUALQUIERONCEPTOEXTRAORDINARIOREQUERIDOPARALA TERMINACIONDE LA OBRAY QUE HAYASIDOSOLICITADOPOR "ELOBIERNOMUNICIPAL", EN EL ENTENDIDOQUE,DESPUÉSDEVENCIDOEL PLAZOSEÑALADOSIN HABERSESOLICITADO,

'EL CONTRATISTA"NOTENDRÁDERECHOAL PAGODELOSMISMOS.

DUODÉCIMA.PRESENTACiÓNDE ESTIMACIONES."EL CONTRATISTA" RECIBIRÁCOMOPAGOTOTALPORLA EJECUCiÓNSATISFACTORIADE LOSTRABAJOS,EL IMPORTEQUERESULTEDEAPLICARLOSPRECIOSUNITARIOSA LASCANTIDADESDEOBRA REALIZADA,EN LAS FECHASQUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" DETERMINE,PARALO CUAL "EL CONTR TA"PRESENTARÁLAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA,CON INTERVALOSQUE NO PODRÁNSER MAYO S D UNMES,DECONFORMIDADCONELARTíCULO108 DELREGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAELMUNICIPIODE AN DRO

, TL~QUEPAQUE,LAS ESTIMACIONESSE LIQUIDARÁNUNA VEZ SATISFECHOSLOS REQUISITOSESTABLECID S 'Pj SUTRAMITEPORCONDUCTODELAHACIENDAMUNICIPAL.

CONFORMEA LOS LINEAMIENTOSPARA EL EJERCICIOY COMPROBACiÓNDE LOS RECURSOSPROVENIDERECHOESTABLECIDOEN EL ARTícULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS,DESTINADOSA LASFEDERATIVAS,EMITIDOSPOR LA SECRETARíADE LA FUNCiÓNPÚBLICADEL GOBIERNOFEDERAL "EL CO 'ATISTA"NOESTÁOBLIGADOA APLICARLA RETENCiÓNDELCINCO(5) AL MILLARDELMONTODELOSTRABAJOSEJECUTADOSDECADAUNADE LAS ESTIMACIONESQUE PRESENTEANTE LA TESORERíAMUNICIPALPARASU PAGO PORCONCEPTODELA PRESTACiÓNDE LOS SERVICIOSDE VIGILANCIA, INSPECCiÓNY CONTROL DE LAS OBRAS PÚBLICASY SERVICIOSRELACIONADOSCONLASMISMAS.

ni~

DECIMOTERCERA.CONVENIOSMODIFICATORIOS."LAS PARTES" ACUERDAN,QUE CUANDOEXISTANMODIFICACIONESL CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTEREPRESENTEN INCREMENTOSAL MONTO PACTADO PARA LA

EJECUCiÓNDE LOS TRABAJOS Y POR RAZONES FUNDADASY EXPLíCITAS,SE SUSCRIBIRÁPOR UNA SOLA VEZ UNCONVENIOMODIFICATORIO,EL CUAL SI LAS MODIFICACIONESEXCEDENDEL PORCENTAJEDEL 25% O VARíAN EN ELPRESUPUESTOSUSTANCIALMENTEPOR VARIACIONES IMPORTANTESAL PROYECTO,A LAS ESPECIFICACIONESO AAMBOS,PUEDECELEBRARSEUt-.!CONVENIOADICIONALRESPECTOA LASNUEVASCONDICIONES.ESTECONVENIO,DEBEAUTORIZARSEPOR EL ENTE PUBLICO BAJO SU RESPONSABILIDAD,POR EL MONTO DE ORIGEN O AMPLIACiÓN. LASMODIFICACIONESNO DEBEN AFECTAR LAS CARACTERíSTICASDEL TIPO DE OBRA PACTADO EN EL CONTRATO, NI

Hoja 3 de 9

CONTRATO NO. FAISM 16/2017CELEBRARSEPARAELUDIRELCUMPLIMIENTODELA LEY NI DELPRESENTECONTRATP,ESTOCON FUNDAMENTOEN LODISPUESTOPOR EL TITULO CUARTO, CAPITULO IV INTITULADO"DE LA MODIFICACIONDE LOS CONTRATOSDE OBRAPÚBLICA" DE LA LEY DE OBRA PÚBLICADEL ESTADO DE JALISCO, POR LO QUE "EL CONTRATISTA", DENTRODE LAVIGENCIA DEL CONTRATO,SOLICITARÁPOR ESCRITO LA SUSCRIPCiÓNDE DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDOPEFORMA CLARA LOS MOTIVOS DE SU PRETENSiÓN; "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DENTRO qEL PLAZO DE 10 DIASNATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCiÓN DE LA SOLICITUD, DETERMINARA LA PROCEDENCIA OIMPROCEDE'NCIADE LOSOLICITADO.SERÁRESPONSABILIDADDE "LAS PARTES" FORMULARLASRAf:ONESFUNDADASYEXPLíCITASQUE MOTIVAN LA SUSCRIPCiÓNDEL CONVENIO, CIRCUNSTANCIAQUE SE ASENTARAA DETALLE EN ELCONVENIORESPECTIVO.

DECIMOCUARTA.AJUSTES DE COSTOS. SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTECONTRATO DE OBRA, OCURRENCIRCUNSTANCIASO ACONTECIMIENTOSDE CUALQUIER NATURALEZANO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO QUE DEHECHOY SINQUE EXISTADOLO,CULPA, NEGLIGENCIAO INEPTITUDDECUALQUIERADE LAS PARTES,DETERMI~ENUNAUMENTOO REDUCCiÓNDE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOSAÚN NO EJECUTADOS,DICHOSCOSTOS PODRANSERREVISADOSCONFORMELO DETERMINE"EL GOBIERNO MUNICIPAL", A TRAVÉS DE LA PUBLICACiÓNDEL íNDICE DELÚLTIMO MES AUTORIZADOEN EL PROGRAMADE EJECUCiÓN,QUE SE DARÁ A CONOCER EN LOS ESTRADOSDE LACOORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDROTLAQUEPAQUEJALISCO.ENCASOPROCEDENTE,ESTEÚLTIMONOTIFICARÁLA DECISiÓNQUEACUERDE,ELAUMENTOOREDUCCiÓNCORRESPONDIENTE,LO ANTERIORCON FUNDAMENTOEN LOS ARTíCULOS50 Y 51 DEL REGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAELMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

RA LOSSUPUESTOSDE PÁRRAFOANTERIORLA REVISiÓNDE LOSCOSTOSSE HARÁCONFORMEAL REGLAMENTODEo))R1I::PÚBLlCAPARAELMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

"EL ONTRATISTA" PRESENTARÁLA SOLICITUDDE PAGO DE ESCALATORIAS,DURANTELA VIGENCIADEL PRESENTECO RATO, ESTO INCLUYENDOLOS CONVENIOS MODIFICATORIOSQUE SE HUBIERAN CELEBRADO. EN CASO DEE ECER LA VIGENCIADEL CONTRATOSIN QUE "EL CONTRATISTA" HAYAPRESENTADOLA SOLICITUDSEÑA4ADA,NO

DRÁDERECHOA PAGOALGUNOPORESTECONCEPTO.

FECHALíMITEPARAPRESENTARLA ESTIMACiÓNDE PAGODE ESCALATORIASSERÁCONFORMEA LAAUTO~IZACIÓNQ SEA EMITIDAPOR"EL ~OBIERNO MUNICIPAL", PUD!ENDOSERAL FINALDE LA OBRA, INCLUSODE LOSCO~VENIOS .MO IFICATORIOSY SE HARAENUNASOLAPRESENTACION. ; I

DECI OQUINTA.VICIOSOCULTOS.CUANDOAPARECIERENDESPERFECTOSO VICIOSOCULTOSENLAOBRAR LlZAD,. DENT DEL PRIMERANO SIGUIENTEA LA FECHA DE SU TERMINACiÓNY RECEPCiÓN "EL GOBIERNO MU ICIPA "ORDENARÁ SU REPARACiÓNO REPOSICiÓN INMEDIATAA "EL CONTRATISTA" Y SERÁ POR CUENTA DE É TE L SGASTOS NECESARIOSSIN TENER DERECHOA RETRIBUCiÓNPOR ELLO. SI "EL CONTRATISTA" NO ATIEND A L SREQUERIMIENTOSEN UN PLAZODE 10 (DIEZ) DíASNATURALES,"EL GOBIERNOMUNICIPAL" PODRÁ,CONCAR O A "ELCONTRATISTA", ENCOMENDARLOS TRABAJOSA UN TERCEROO EFECTUARLOSDIRECTAMENTEY HARÁ EFE TIVA¡LAFIANZAOTORGADAPARATAL EFECTO. .

NI LAS LIQUIDACIONESPARCIALESO EL PAGO TOTAL DE LA OBRA AUNQUE ÉSTA HAYASIDO RECIBIDAY APR BADA,, XIMEA "EL CONTRATISTA"DE LA RESPONSABILIDADENQUE PUDIEREINCURRIRPORVICIOSOCULTOSQUE D PUÉS

ESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCiÓN, O MALA CALIDAD DE LOS MATERlALESPLEADOSY POR LO TANTO "EL GOBIERNOMUNICIPAL", SE RESERVAEL DERECHODE RECLAMAR,EN CUALQUIERMENTO,LA INDEMNIZACiÓNPORDICHOSCONCEPTOS,Así COMOPORLAOBRAFALTANTEO MALEJECUTADA.

ECIMOSEXTA.REPARACIONES.CUANDOLOSTRABAJOSNO SE HAYANREALIZADODE ACUERDOCON LO ESTIPULADON ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONESDE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", ÉSTE ORDENARÁ SUEPARACIÓNO REPOSICiÓNINMEDIATACON LOS TRABAJOS ADICIONALESQUE RESULTENNECESARIOSLOS CUALES

HARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHODE RETRIBUCiÓNALGUNA; EN ESTE CASO "ELGOBIERNO MUNICIPAL" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSiÓN PARCIAL O TOTAL DE LOSTRABAJOSCONTRATADOSEN TANTO NO SE LLEVENA CABO DICHOSTRABAJOS,Y SIN QUE ESTOSEA MOTIVOPARAAMPLIARELPLAZOSEÑALADOPARALATERMINACiÓNDELAOBRA.

DECIMOSÉPTIMA. DAÑOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LOS D - S Y3EÁJUICIOS QUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" O A TERCEROS OR NO

./ AJUSTARSEA LO ESTIPULADOEN ELCONTRATO,POR INOBSERVANCIADE LASDISPOSICIONESDADASPORÉ TE ORLAS VIOLACIONESA LAS LEYESY REGLAMENTOSAPLICABLES,DICHOS DAÑOSDEBERÁNSER RESARCIDO "ELCONTRATISTA",DENTRODELTÉRMINOQUEPARATAL EFECTOLE FIJE"EL GOBIERNOMUNICIPAL". J

DECIMOCTAVA. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR e,tRAPERSONAFíSICAO MORALLA EJECUCiÓNTOTALO PARCIALDE LAOBRA,SALVOAUTORIZACiÓNEXPRESA lA Y PORESCRITOPORPARTEDE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" EN LOSTÉRMINOSDELSEGUNDOPÁRRAFODELARTíCULO54 DELREGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAELMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

DECIMONOVENA.OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" SERÁ EL RESPONSABLEDE LASOBLIGACIONESOBRERO-PATRONALESANTE LAS DIVERSASINSTITUCIONESY ORGANISMOSPÚBLICOS.Así COMOCONQUIENES LES SUMINISTRENMATERIALESPARA LA MISMA. POR LO QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" SERÁ AJENO ACUALQUIER RECLAMACiÓN PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES. ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SERÁ ELRESPONSABLEDE DOTARCON MATERIAL,HERRAMIENTASY EQUIPODE SEGURIDAD,Así COMO PROVEERDE TODASLASMEDIDASDEHIGIENEPARACONSUSTRABAJADORES.

VIGÉSIMA. PROVEEDORESY PRESTADORESDE SERVICIOS. "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETEAL PAGO DE LOSMATERIALESO SERVICIOSRELATIVOSDE LA OBRA,LASCAUSASDE INCUMPLIMIENTOPRESENTADASY JUSTIFICADASA

Hoja 4 de 9

CONTRATO NO. FAISM 16/2017TRAVÉSDE LA COORDINACiÓNGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE lA CIUDAD, EN TANTONO SEANACLARADASPORÉSTESERÁCAUSADESITUACiÓNDEMORADE "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMAPRIMERA.SEGURIDADDELA OBRA. "EL CONTRATISTA"SEOBLIGAA TOMARMEDIDASPARAlA PREVISiÓNDERIESGOSPRESENTESO FUTUROSCON MOTIVO DE lA OBRA A EJECUTAR,A INSTALARA SU COSTA lOS ANUNCIOS,AVISOS,SEÑALESy MEDIDASPREVENTIVASY DEORIENTACiÓNQUESE REQUIERANPARAEVIT~RlOS RIESGOSQUESECORRANPOR lOS TRABAJOSQUE SE REALIZAN,DE CAUSARSECUALQUIERSINIESTROSERA RESPONSABILIDADDELPROPIOCONTRATISTADECONFORMIDADCONEl ARTíCULO214 DELA lEY DEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO.

VIGÉSIMA SEGUNDA. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. SERÁ OBLIGACiÓN DE "EL CONTRATISTA" El SUMINISTRO YCOLOCACiÓNDEL RÓTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOSY CONFORMEA lOS LINEAMIENTOSSEÑALADOS POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL". EN CASO DE INCUMPLIMIENTO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" lOPROPORCIONARÁY SUCOSTOSERÁDESCONTADODELPAGODESUSESTIMACIONES.

VIGÉSIMA TERCERA. SUSPENSiÓN DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" PODRÁ SUSPENDER TEMPORAL ODEFINITIVAMENTElA EJECUCION DE lA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE SEENCUENTRE DANDO AVISO POR ESCRITOA "EL CONTRATISTA", CON 15 (QUINCE) DíAS HÁBilES DE ANTICIPACiÓN;CUANDOLA SUSPENSiÓNSEA TEMPORAL,"EL GOBIERNOMUNICIPAL" INFORMARÁA "EL CONTRATISTA" lA DURACiÓNAPROXIMADA DE lA SUSPENSiÓN Y El PROGRAMA SE MODIFICARÁ POR El PLAZO CORRESPONDIENTE DECONFORMIDADCON El ARTíCULO 53 DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA El MUNICIPIO DE SAN' PEDRO 'TlAQUEPAQUE. i /

NDO lA SUS~ENSIÓNSEA DEFINITIVASERÁ RESCINDIDOEl CONTRAT9 CUBRIÉNDOSElE A "EL CONTR16.TISTA",VIA ESTIMACION,El IMPORTEDE lA OBRAQUEHAYAREALIZADO;Y SERARESPONSABLEPORLAOBRAEJ~CUTADA .OSTÉRMINOSDE lA CLÁUSULAOCTAVA. I . i

ANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DETERMINESUSPENDER lOS TRABAJOS Y lO EJECUTADOSE AJU TE A lOÍ !ACTADO,ENESTECASOSECUBRIRÁA "EL CONTRATISTA"El IMPORTEDELAOBRAEJECUTADA. : I

1

VIGÉSIMACUARTA. SUPERVISiÓNDE LA OBRA.- "EL GOBIERNOMUNICIPAL" A TRAVÉSDE lOS REPRESENTA TES QUARA El EFECTODESIGNE,TENDRANEl DERECHOA SUPERVISAREN TODO TIEMPO lOS TRABAJOSOBJET DE ESjONTRATO Y DARÁ A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO lAS INSTRUCCIONESY OBSERVACIONESQU ESTIRTINENTESRELACIONADASCONSU EJECUCiÓN,A FIN DE 9UE SE AJUSTEAl PROYECTOY MODIFICA,CIONS QUE

C SIDEREN PERTINENTESDE CONFORMIDADCON El ARTICULO 109 DEL REGLAMENTODE OBRA PUBLlC PARA! lMUNICIPIODESANPEDROTlAQUEPAQUE.

VIGÉSIMAQUINTA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACULTADDE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" llEVAR A CABd LAINSPECCiÓNY PRUEBASNECESARIASDETODOS lOS MATERIALESQUE VAYANA USAREN LA EJECUCiÓNDE lA OBRA,YA SEA EN El lUGAR DE ÉSTÁO EN lOS lUGARES DE ADQUISICiÓNO FABRICACiÓN,CONCARGOA "EL CON ATISTA"DECONFORMIDADCONEl ARTíCULO216 DE lA lEY DEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO.

VIGÉSIMASEXTA. RESIDENTEDEOBRA. POR SU PARTE" El CONTRATISTA" SEOBLIGAA TENEREN El lUGA DE LOSTRABAJOSA UN PROFESIONALQUE lO REPRESENTEEl CUAL DEBERÁSER.ESPECIALlSTA EN LA MATERIA, El QUEDEBERÁPREVIAMENTESERACEPTADOPOR"EL GOBIERNOMUNICIPAL"Y CUYAACEPTACiÓNLA PODRÁREVO RA SU

~

RITERIO.El REPRESENTANTEDE "EL ~ONTRATISTA" DEBERÁESTARFACULTADOPARAEJECUTARlOS TRA JOS A11- UE SE REFIERE ESTE CONTRATO,ASI COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR lAS OBSERVACIONESDE OBRA UE SE./I"'ORMUlENY ENGENERALPARAACTUARA NOMBREY PORCUENTA DE "EL CONTRATISTA".if)VIGÉSIMA SÉPTIMA. VERIFICACiÓN DE AVANCE DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" VERIFICARÁ QUE lOSTRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDOPOR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON ElPROGRAMADEOBRAAPROBADO,PARAlO CUALCOMPROBARÁPERiÓDICAMENTEEl AVANCEDE lOS TRABAJOSEN lAINTELIGENCIADEQUEEl TRABAJOMALEJECUTADOSETENDRÁPORNOREALIZADO.

VIGÉSIMAOCTAVA. PENA POR INCUMPLIMIENTOEN TIEMPO. "EL CONTRATISTA" QUE NO CONCLUYALA OBRAF HA SEÑALADAEN El PROGRAMA,CUBRIRACOMOPENACONVENCIONAL, El 5% (CINCOPORCIENTO)DE PE lOS TRABAJOSQUENOSE HAYANREALIZADOEN lA FECHADETERMINACiÓNSEÑALADAEN El PROGRA

A lA SIGUIENTEFÓRMULA:

SANCiÓNPOR INCUMPLIMIENTOENTIEMPO= O.05X(IC-IE)

IC= INVERSiÓNCONTRATADAIE= INVERSiÓNEJECUTADAA LA FECHADETERMINACiÓNAUTORIZADA

ENCASODE PRESENTARSEESTESUPUESTO,El SUPERVISORA QUE SE REFIERElA CLÁUSULAVIGÉSIMA UARTADELPRESENTE CONTRATO, DEBERÁ lEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADAEl DíA EN QUE CONCLUYA El PLAZO DEEJECUCiÓN,TOMANDOEN CUENTAEl DIFERIMIENTOY/O lA(S) PRÓRROGA(S)AUTORIZADASEN El MISMO,DEBIENDOASENTARlOS TRABAJOSPENDIENTESPORREALIZARPARAlA TOTALCONCLUSiÓNDELAOBRA.

CON DICHAACTA, LA COORDINACiÓNGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE lA CIUDAD PROCEDERÁA DETERMINARlA.PENAA APLICARSEY GESTIONARÁANTEEl ÓRGANODECONTRAlORíA CIUDADANAY ANTE lA HACIENDAMUNICIPALSU"APLICACiÓN,MEDIANTElA DEDUCTIVAQUEPROCEDA.

VIGÉSIMA NOVENA. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.ADEMÁS DE LA PENA POR INCUMPLIMIENTOEN TIEMPO SEAPLICARÁUNASANCIONPORATRASOEN lA ENTREGAFISICADE lA OBRAQUESE IRA INCREMENTANDOEN lA MEDIDAENQUE "EL CONTRATISTA"NO ENTREGUETOTALMENTETERMINADAlA OBRA, DICHASANCiÓNSE CALCULARÁSEGÚNlA SIGUIENTEFORMULA:

Hoja 5 de 9

CONTRATO NO. FAISM 16/2017SANCiÓNPORATRASOEN lA ENTREGADELAOBRA=O.05X(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= INVERSiÓNCONTRATADA •IE= INVERSiÓNEJECUTADAA LA FECHADETERMINACIONAUTORIZADAFTR=FECHADETERMINACiÓNREALDE LA OBRAFTA=FECHADETERMINACiÓNAUTORIZADADELA OBRA

EN ESTECASO SERÁ LAMISMACOORDINACiÓNGENERALDEGESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDADLAQUE PROCEDERÁADETERMINARLA PENA A APLICARSEY GESTIONARÁANTE El ÓRGANO DE LA CONTRAlORíA CIUDADANAy ANTE lAHACIENDAMUNICIPALSUAPLICACiÓN,MEDIANTELADEDUCTIVAQUEPROCEDA.

TRIGÉSIMA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA f>¡. PRESENTAR lA DOCUMENTAClqNCOMPLETADE FINIQUITODE lA OBRA A lA COORDINACiÓNGENERALDE GESTION !NTEGRAl DE LA CIUDAD A MA~TARDAR 15 (QUINCE) DíAS NATURALESA LA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACION. EN CASO CONTRARIO SERACONSIDERADOEN ESTADO DE MORA CONFORMEAl ARTíCULO 43 DE lA lEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DEJALISCO, PARA NUEVOS CONTRATOS. LA PRESENTACiÓNTARDíA DE FINIQUITOSCAUSA GRAVE PERJUICIO EN lACUENTAPÚBLICAY SECORREEl RIESGODE lA CANCELACiÓNDE lOS RECURSOSPARAPAGO.

DICHASANCiÓNSERA DETERMINADAPOR lA COORDINACiÓNGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE lA CIUDAD,MISMAQUE PODRÁ CONllEVAR lA SUSPENSiÓN O CANCELACiÓN DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DELGOBIERNOMUNICIPAL,CONFORMEA lOS ARTíCULOS68 FRACCiÓN 111 Y 69 FRACCiÓN 11 DEL REGLAMENTODE OBRAPÚBLICAPARAEl MUNICIPIODESAN PEDROTlAQUEPAQUE.

PARA DETERMINARlA APLICACiÓN DE lAS SANCIONES ESTIPULADASNO SE TOMARAN EN CUENTA lAS DEMORASMOTIVADASPORCASO FORTUITOO FUERZAMAYORO PORCUALQUIEROTRACAUSA,QUEA JUICIODE "EL GOBI~RNOUNICIPAL", NOSEA IMPUTABLEA "EL CONTRATISTA". .

PENDIENTEMENTEDE lAS APLICACIONESDE lAS PENASSEÑALADASANTERIORMENTE"EL GOBIERNOMUNlqPAL"Á EXIGIR El CUMPLIMIENTOFORZOSODEL CONTRATO,O HACERLOEJECUTARPOR UN TERCEROCON CARGOlA "EL CONTRATISTA". I

EN/CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CUBRA El IMPORTE DEL MONTO DE lAS SANCIONES EN El TÉ~MINODISpUESTOPOR "El GOBIERNOMUNICIPAL",ESTE ÚlTIMO PODRÁHACER EFECTIVALA FIANZA DE CUMPLlMIENjrOENARANTíADEDICHOPAGO. I

iT IGÉSIMA PRIMERA.CONFIDENCIALIDADDE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA", NO PODRÁDISPONERPAR sí {)IP.A:A OTRO, DE lOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR lOS CUALES FUE CONTRATADO, NI DIVULGA PORCU ' QUIERMEDIODE INFORMACiÓNO FORMAlOS RESULTADOSDE lOS MISMOS,SIN LAAUTORIZACiÓNPORE CRITODE "EL GOBIERNOMUNICIPAL",MISMOSQUESERÁNDESU EXCLUSIVAPROPIEDAD.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. "LAS PARTES" RECONOCENQUE El INMUEBLE DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABA OS AEJECUTARPOR PARTEDE "EL CONTRATISTA" SE ENCUENTRAA SU ENTERADISPONIBILIDADPARA LA EJECUCI N DEl S MISMOS.

TIilIGÉSIMATERCERA.RESCISiÓN.LAS PARTESCONVIENENENQUE El PRESENTECONTRATOPODRÁSER RESCI IDOCASO DE INCUMPLIMIENTOY Al RESPECTOACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL GOBIERNO MUNICIPAL" El QUE

~

ETERMINE RESCINDIRlO, DICHA RESCISiÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACiÓNUDICIAl; SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDERESCINDIRlO, S~RÁ NECESARIOQUE ACUDA ANTE El TRIBUNAL

ADMINISTRATIVODELESTADODEJALISCOYOBTENGAlA DECLARACIONCORRESPONDIENTE.

TRIGÉSIMACUARTA.CAUSAS DERESCISiÓN.LASCAUSASQUEPUEDENDARlUGAR A lA RESCISiÓNPORPARTEDE "ELGOBIERNOMUNICIPAL" Y QUESON IMPUTABLESA "EL CONTRATISTA"SIN NECESIDADDEDECLARACiÓNJUDICIAL,SONlAS QUEA CONTINUACiÓNSE SEÑALAN,Así COMOlAS DISPUESTASPOR El ARTíCULO89 DE lA lEY DEOBRA PÚBLICADELESTADODEJALISCO.

1. lA MUERTEO INCAPACIDADSOBREVENIDADEL CONTRATISTAINDIVIDUALO lA EXTINCiÓNDE lA PE AJURíDICACONTRATISTA;

2. lA DECLARACiÓNENCONCURSOMERCANTil O DEQUIEBRA;3. LA FALTADE PRESTACiÓNPOR El CONTRATISTADE lAS GARANTíASEN PLAZO, EN lOS CASO

EN lA lEY;4. lA DEMORAPOR PARTE DEL CONTRATISTAEN El CUMPLIMIENTODE lAS OBLIGACIONESDENT

PLAZOSESTABLECIDOS;5. El INCUMPLIMIENTOPARAEl INICIODE lA EJECUCiÓNDE LA OBRA EN El PLAZOSEÑALADO,SA~ O QUE lA

MISMANO SE INICIE POR CAUSASAJENASA LAS PARTESCONTRATANTESY Así SE HAGACONSTAREN RESOLUCiÓNFUNDADAY MOTIVADA;

6. LA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO EN El PLAZO ESTABLECIDOEN lA lEY DE OBRAS~ÚBLlCAS;

/ _7. LA SUSPENSiÓNDE LA INICIACiÓNDE LA OBRA, POR UN PLAZOSUPERIORA SEIS MESESPOR PARTE DELENTEPUBLICO;

8. a, DESISTIMIENTOO lA SUSPENSiÓNDE lA OBRA,PORUNPLAZOSUPERIORA OCHOMESESACORDADAPOREl ENTEPUBLICO;

9. lOS ERRORESMATERIALESQUE PUEDA CONTENEREl PROYECTOO PRESUPUESTOELABORADOPOR ElENTEPÚBLICOQUEAFECTENAl PRESUPUESTODE lA OBRA,Al MENOS,ENUNVEINTICINCOPORCIENTO;

Hoja 6 de 9

CONTRATO NO. FAISM 16/201710. LAS MODIFICACIONES EN El CONTRATO, AUNQUE FUERAN SUCESIVAS, QU~ IMPLIQUEN AISLADA O

CONJUNTAMENTEALTERACIONESAl PRECIODEL CONTRATOEN CUANTíASUPERIOR,.EN MAS O MENOS,Al TREINTAPOR CIENTO DEL PRECIOORIGINAL DEL CONTRATO,O REPRESENTEUNA AlTERACION SUSTANCIALDEL PROYECTOINICIAL.

SE CONSIDERARÁALTERACiÓNSUSTANCIAL,LA MODIFICACiÓNDE lOS FINES Y CARACTERíSTICASBÁSICASDEL PROYECTOINICIAL,Así COMO LA SUSTITUCiÓNDE UNIDADESQUE AFECTENAl MENOSAl TREINTA POR CIENTODELPRECIOORIGINALDELCONTRATO.

EN LA SUSPENSiÓN DE LA INICIACiÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO, CUANDO ÉSTE DEJETRANSCURRIRSEIS MESESA PARTIRDE lA MISMASIN DICTARACUERDOSOBREDICHASITUACiÓNY NOTIFICARLOAlCONTRATISTA,ÉSTETIENEDERECHOA LARESCISiÓNDELCONTRATO.

11. SI "EL CONTRATISTA" NO INICIA O TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN lA FECHASEÑALADA.

12. SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTELAS OBRAS O SE NIEGAA REPARARO REPONERALGUNA PARTE DEEllAS QUEHUBIERESIDORECHAZADAPORESCRITOCOMODEFECTUOSAPOR"EL GOBIERNOMUNICIPAL".

13. SI NO EJECUTAEl TRABAJODECONFORMIDADCON lO ESTIPULADOO SIN MOTIVOJUSTIFICADO,NOACATAlAS ORDENESDADASPORESCRITOPOR"EL GOBIERNOMUNICIPAL".

14.SI NODACUMPLIMIENTOAl PROGRAMADETRABAJO,A JUICIODE "EL GOBIERNOMUNICIPAL".15. SI SE DECLARAEN QUIEBRA O SUSPENSiÓNDE PAGOS O SI HACE CESiÓN DE BIENES EN FORMA QUE

ECTE A ESTE CONTRATO, O POR lA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESSOCIALES, SINDICALES YlA ORALESDECUALQUIERíNDOLE.

I 16. SI SUBCONTRATAO CEDE LA TOTALIDADO PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO,O lOSOS DERIVADOSDELMISMO,SIN El CONSENTIMIENTODE "EL GOBIERNOMUNICIPAL".17. SI "EL CONTRATISTA"NO DAA "EL GOBIERNOMUNICIPAL"Y A LAS INSTITUCIONESOFICIALESQUETENGAN

CUlTAD DE INTERVENIR.LAS FACILIDADESY DATOSNECESARIOSPARA INSPECCiÓN,VIGILANCIAY SUPERVISiÓNDE~ 'SMATERIALES,TRABAJOSYOBRAS.

A~T 18. SI REDUCESU CAPITALSOCIALY CONTABLE(SU PATRIMONIOEN El CASODE PERSONAFíSICA)EN FORMABlE QUE A JUICIO DE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" NO GARANTICEEl CUMPLIMIENTODE LAS OBLIGACIONESDEONTRATO.19.CUANDO"EL CONTRATISTA"ACUMULEUN25%DEATRASOENEl AVANCEDE lA OBRA.20. lAS DEMÁSCAUSASQUE SE ESTABLEZCANEN El PRESENTECONTRATOY, EN GENERAL,PORC~ALQUI

OTRACAUSAIMPUTABLEA "ELCONTRATISTA"SIMilAR A lAS ANTESEXPRESADAS. \

TRIGÉSIMA QUINTA. PROCEDIMIENTODE RESCISiÓN. SI "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR lA RESCI~IÓN lONTRATO EN lOS TERMINOS DE lA CLAUSULA ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" PACTARÁ CON "EL G~BIE OU~ICIPAL" DECOMÚNACUERDO,llEVAR A.CABO lA RESCISiÓNDELCONTRATOCONFORMEA lO DISPUEST' PO ~lTICUlOS 53 DELREGLAMENTODEOBRAPUBLICAPARAEl MUNICIPIODE SANPEDROTlAQUEPAQUE, CONR LA IONlOS ARTíCULOS79 Y 92 DE LA lEY DEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO,BAJOEl SIGUIENTEPROCEDIM\ENT :

. SE INICIARÁA PARTIRDEQUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" NOTIFIQUEA "E?LCONTRATISTA" DEL INCUMPLlM~N+O ODEL HECHOEN QUE HAYA INCURRIDOCONFORMEA lO PREVISTOEN lA CLAUSULAQUEANTECEDE,PARAQU EN UNPLAZODE 10 (DIEZ) DíASHÁBilES EXPONGAlO QUEA SU DERECHOCONVENGAY APORTE,ENSU CASO, lAS P . BASQUEESTIMEPERTINENTES.

11.TRANSCURRIDOEl PLAZOAQUESE REFIEREEl PUNTOANTERIOR,SE RESOLVERÁLOCONDUCENTECONSIDERANDOLOSARGUMENTOSY LASPRUEBASQUE"EL CONTRATISTA"HUBIEREHECHOVALER.

111.lA DETERMINACiÓNDE DAR O NO POR RESCINDIDO El CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA YMOTIVADA,Y COMUNICADAA "EL CONTRATISTA"DENTRODE lOS 5 (CINCO)DíASHÁBilES SIGUIENTESA AQUÉLENQUESE HAYAEMITIDO.

IV. CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DECIDA RESCINDIR El PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ DAR AV O PESCRITO,MEI:?IANTEOFICIO, A "EL CONTRATISTA",CON UN MíNIMODE 10 (DIEZ) DíAS NATURALESDE ANTI A .lA FECHASENALADAPARA llEVAR A CABO lA RESCISiÓNDELCONTRATO,SEÑALANDODíA Y HORA,PAR lEl ACTACIRCUNSTANCIADADECOMPROBACiÓN,MEDICiÓNY LIQUIDACiÓNDE lA OBRAREALIZADA.

V. El DíA SEÑALADO,SE lEVANTARÁ El ACTA MENCIONADAEN El PUNTOQUE ANTECEDE EN El lUGAR DEJECUTE lA OBRA (IN SITU), MISMA A TRAVÉS DE lA CUAL SE RECIBIRÁN LOS TRABAJOS EJECUTADOCONTRATISTA", EN El ESTADO EN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN, DEBIÉNDOSE DETAllAR EN DICHAPORMENORESDELASITUACiÓNQUEGUARDAlA OBRA.

VI. lA NOTIFICACiÓNDELOFICIOSEÑALADOEN El PUNTO "1" DE LA PRESENTEcLÁUSULA, SURTIRÁEFECTOS,PARAELCONTRATISTA",DECITATORIOPARAEl lEVANTAMIENTODELACTASEÑALADA, DEBIÉNDOSECITARA lA CONTRAlORíACIUDADANA,PORCONDUCTODE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" PARAQUE ESTÉPRESENTEEN El lEVANTAMIENTO DE lAREFERIDAACTA.

VII. EN VIRTUD DE lA RESCISiÓN DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE lEVANTE El ACTACIRCUNSTANCIADA SEÑALADA EN El PUNTO "11", DE ESTA CLÁUSULA "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TOMARÁINMEDIATAMENTElA POSESiÓNlEGAL Y MATERIALDE lA OBRAMATERIADELPRESENTECONTRATO CONFORMEA lODISPUESTOPOREl ARTíCULO79 DE lA lEY DEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO. '

Hoja 7 de 9

CONTRATO NO. FAISM 16/2017VIII. DESDE lA FECHA EN QUE SE TOME POSESiÓN lEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA SE~ALADA EN El PRESENTECONTRATO, "EL GOBIERNO MUNICIPAL", QUEDARÁ LIBERADO DE CUAlESQUI~R OBLlGACION C0I':ITRACTUAl QUE lOUNE CON "EL CONTRATISTA", MEDIANTE El PRESENTE CONTRATO, A EXCEPCION DE lA OBLlGACION DE PAGO DE LASESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN TRÁMITE Y El FINIQUITO CORRESPONDIENTE QUE Al EFECTO SE REALICE, ENlOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR LA lEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

IX. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TENGA LA POSESiÓN lEGAL Y MATERIAL DE lA OBRAQUE SE DETALLA EN El PRESENTE CONTRATO, ÉSTE TENDRÁ LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES PARA QUE DE ACUEF;lDO AlO ESTABLECIDO EN LA lEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, PUEDA CONTINUAR lA OBRA A TRAVES DEOTRO CONTRATISTA O REALIZAR POR ADMINISTRACiÓN DIRECTA lA OBRA QUE NO HAYA SIDO EJECUTADA, EN VIRTUDDE LA RESCISiÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

SI "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR lA RESCISiÓN, "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR PORCONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER A JUICIO DE "EL GOBIERNOMUNICIPAL", HASTA El MONTO DE LA GARANTíA OTORGADA, lO ANTERIOR CONFORME Al ARTíCULO 102 DE lA lEY DEOBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

TRIGÉSIMA SEXTA. CAUSAS DE TERMINACiÓN ANTICIPADA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y "EL CONTRATISTA" PODRÁNDAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE El PRESENTE CONTRATO CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SEIMPOSIBILITE lA CONTINUACiÓN DE lOS TRABAJOS, lO ANTERIOR CONFORME A lO DISPUESTO POR El ARTíCULO 53DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA El MUNICIPIO DE SAN PEDRO TlAQUEPAQUE.

T ÉSIMA SÉPTIMA. UNA VEZ CONCLUIDA LA OBRA "El CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR lOS PLANOSCOR SPONDIENTES A LA CONSTRUCCiÓN FINAL, lAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES QUE FUERON APLICADOSD E SU EJECUCiÓN, Así COMO lOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACiÓN Y MANTENIMIENTOORRE ONDIENTES Y lOS CERTIFICADOS DE GARANTíA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE lOS BIENES INST.c,LADOS.

I

RIG' IMA OCTAVA. RECEPCiÓN DE OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RECIBIRÁ LOS TRABAJOS OBJETO fE ESTON RATO HASTA QUE SEAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD, SI lOS MISMOS FUERON REALIZADOS DE ACUE DO CO

L SPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO, SEGÚN lO SIGUIENTE: ,

a) CUANDO SIN ESTAR TERMINADA lA TOTALIDAD DE lA OBRA, lAS PARTES DE lOS TRABAJOS EJE UTAD9...'JUSTEN A lO CONVENIDO Y PUEDA SER UTILIZADA A JUICIO DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", EN ESTE ASO ~

LlQ DARÁ A "EL CONTRATISTA" lO EJECUTADO.

b) CUANDO DE COMÚN ACUERDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" Y "EL CONTRATISTA" CONVENGAN ENTERMINADO ANTICIPADAMENTE El CONTRATO, EN ESTE CASO, lA OBRA QUE SE RECIBA SE LIQUIDARÁ EN lQUE LAS PARTES CONVENGAN, CONFORME A lO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO.

e) CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RESCINDA El CONTRATO EN lOS TÉRMINOS DE lAS Cl' USUlASTRIGÉSIMA TERCERA, TRIGÉSIMA CUARTA Y TRIGÉSIMA QUINTA, EN ESTE CASO lA RECEPCiÓN PARCIAL QU DARÁ A

. JUICIO DE ESTE Y LIQUIDARÁ El IMPORTE DE lOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

Il~ d) CUANDO El, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ES~ADO DE JALISCO DECLARE RESCINDIDO El CONT ATO, ENi E TE CASO, SE ESTARA A lO DISPUESTO POR lA RESOlUCION RESPECTIVA.

/ /; ~) "EL CONTRATISTA" AVISARÁ POR ESCRITO A "El GOBIERN~ MUNICIPAL" lA FE,CHA DE TERMINACIÓ DE lA

/ j/ BRA Y ESTE SE OBLIGA ,A RECIBIRLA EN UN PLAZO <;:lUENO EXCEDERA DE 30 (TREINTA) OlAS NATURALES A PARTIR DE.1" A FECHA DE TERMINACION SIEMPRE Y CUANDO ESTE TOTALMENTE CONCLUIDA LA OBRA.

Al TÉRMINO DE lA OBRA SE lEVANTARA ACTA DE RECEPCiÓN CON lO CUAL SE DARÁ POR TERMINADA Y ENTREGADAlA OBRA. lA RECEPCiÓN PARCIAL O TOTAL DE lOS TRABAJOS Y lA LIQUIDACiÓN DE SU IMPORTE, SE EFECTUARÁN SINPERJUICIO DE LOS DESCUENTOS QUE DEBAN HACERSE POR CONCEPTO DE SANCIONES EN lOS TÉRMINOS DE ESTECONTRATO.

A EFECTO DE CUMPLIR CON lOS LINEAMIENTOS GENERALES VIGENTES PARA lA OPERACiÓN DEL FONDO DEAPORTACIONES PARA lA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, Al CONCLUIR lA OBRA, "EL CONTRATISTA" SE OB ACOLOCAR EN UN lUGAR VISIBLE DE lA MISMA, UNA PLACA QUE CONTENGA Al MENOS lA SIGUIENTE FRASE: "E A OB ASE REALIZÓ CON RECURSOS DEL FAIS". lA PLACA TENDRÁ lAS CARACTERíSTICAS FíSICAS QUE DIS ON lASECRETARíA DE DESARROllO SOCIAL POR CONDUCTO DE lA DIRECCiÓN GENERAL DE pOlíTICAS PÚBLlC O lA'COORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL". '.11TRIGÉSIMA NOVENA. DEDUCCiÓN DE ADEUDOS Y REINTEGROS. SI Al RECIBIRSE LA OBRA Y EFECT tfALIQUIDACiÓN CORRESPONDIENTE EXISTIERAN DEDUCTIVAS O CUALQUIER OTRA OBLIGACiÓN O RESPO

') PARA CON "EL GOBIERNO MUNICIPAL", A CARGO DE "EL CONTRATISTA", El IMPORTE DE lA MISMA SE O CIRÁ DE. lAS CANTIDADES A CUBRíRSElE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARÁ EF CTIVA lAFIANZA OTORGADA POR ESTOS CONCEPTOS POR "EL CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMA. REGISTRO DE LA OBRA. SERÁ OBLIGACiÓN DE "EL CONTRATISTA", REGISTRAR lA OBRA ANTE LASAUTORIDADES RESPECTIVAS, ENTREGANDOlE COPIA DEL PROYECTO DE lA OBRA, DATOS DE IDENTIFICACiÓN FISCALDE lA EMPRESA Y TODOS AQUELLOS QUE lE SOLICITE lA AUTORIDAD COMPETENTE PARA El CASO.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS lOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATONO SE EN~REGUEN EN El PLAZO ESTABLECIDO EN El PROGRAMA AUTORIZADO, TODO GASTO POR CONCEPTO DESUPERVISION AQJCIONAl Y SERVICIOS DE APOYO A lA OBRA SERÁ CON CARGO A "EL CONTRATISTA". El IMPORTE DEDICHOS GASTOS SERÁ DEDUCIDO DE lOS PAGOS QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DEBA HACER A "El CONTRATISTA".

Hoja 8 de 9

CONTRATO NO. FAISM 16/2017

CUADRAGÉSIMASEGUNDA."EL CONTRATISTA" DECLARAESTARDE ACUERDODE QUE, CUALQUIERMODIFICACiÓNDELOSCONCEPTOSy FECHASDE CONTRATOQUE SEASENTARÁNEN BITÁCORAY DE LO CUALESTUVIERAENTERADOELSUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACIÓN POR RECIBIR ANTICIPO TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOSEXTRAORDINARIOS,MODIFICACIONESAL PROYECTO,A LAS ESPECIFICACIONES,ETC., NO TENDRÁN VALIDEZ SI NOCUENTANCON SOLICITUDFORMALA "EL GOBIERNOMUNICIPAL" POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" Y APROBACiÓNPOR ESCRITO POR PARTE DEL COORDINADORGENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, COMO TITULARREPRESENTANTEDE "EL GOBIERNO MUNICIPAL". CUALQUIERAUTORIZACiÓNVERBAL O ESCRITA EN BITÁCORANOSERÁRECONOCIDASI NOCUMPLELA FORMALIDADOFICIALANTERIOR.

CUADRAGÉSIMA TERCERA. CONTROVERSIASY JURISDICCiÓN. LAS PARTES ACUERDAN QUE EN CASO DE DUDA OCONTROVERSIASOBRE LA APLICACiÓN, INTERPRETACiÓNY/O CUMPLIMIENTODEL PRESENTECONTRATOACUERDANRESOLVERLODE COMÚNACUERDOY ENCASODENO LLEGARAL MISMODETERMINANSOMETERSEA LA JURISDICCiÓNY COMPETENCIADEL TRIBUNALDE LO ADMINISTRATIVODEL ESTADODE JALISCO,CON RESIDENCIAEN LA CIUDADDEGUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERACORRESPONDERLES.LAS PARTESCONVIENENQUE PARATODO LO NO PREVISTOEN EL PRESENTECONTRATO,ESTARÁNA LO DISPUESTOPOREL REGLAMENTODE OBRA PÚBLICAPARAEL MUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE,Y DEMÁSDISPOSICIONESRELATIVASAPLICABLES.

LEíDOQUE FUE EL PRESENTECONTRATOY ENTERADASLAS PARTESDE SU ALCANCE,LO RATIFICANY FIRMANEN LACIUDADDESANPEDROTLAQUEPAQUE,JALISCO,EL05 CINCODEJUNIODE2017DOSMIL DIECISIETE.

~'PAL"\\

COORDINADORG

"EL CONTRATISTA"

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CON NÚMERO FAISM 16/2017, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNOMUNICIPAL I?E SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, y LA EMPRESA AXIOBRAS, S.A. DE C.V., REFERENTE A LA OBRA: REHABILITACiÓN DESISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO OTERO", UBICADA EN CALLE SANTA CRUZ No. 205, COL. LA DURAZNERA, MUNICIPIODE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

Hoja 9 de 9