CONTRATO NO. FAISM 61/2016

CONTRATODEOBRA PÚBLICA,A PRECIOSUNITARIOS,PORTIEMPODETERMINADOQUE CELEBRANPO!, UNAPARTE~LMUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE,JALISCO, REPRESENTADOPOR lOS CIUDADANOS:C. MARIA ELENA LlMONGARCíA PRESIDENTEMUNICIPAL, LIC. JUAN DAVID GARCíA CAMARENA SíNDICO MUNICIPAL, LIC. GUSTAVO FLORESllAMAS SECRETARIODELAYUNTAMIENTO,L.C.P. JOSÉ ALEJANDRO RAMOSROSASTESOREROMUNICIPAL,Y EL ARQ.RICARDOROBLESGÓMEZCOORDINADORGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDAD,Al QUE EN lO SUCESIVOYPARA lOS EFECTOSDE ESTECONTRATOSE lES DENOMINARÁCOMO"EL GOBIERNOMUNICIPAL", Y POROTRA PARTELA EMPRESACONSTRUCCIONESCARLE, S.A. DE C.V. REPRESENTADAPOR El C. PABLO DANIEL SÁNCHEZVÁZQUEZ,CON El CARÁCTERDE ADMINISTRADORGENERAL ÚNICO El CUAL SE ACREDITA CON LA PÓLIZA NÚMERO 1,273 DEFECHA 22 VEINTIDÓS DE ABRIL DEL 2015 DOS MIL QUINCE, EXPEDIDA POR El LIC. FERNANDOAUGUSTO SHELLEYFLORENTINO,CORREDORPÚBLICONÚMERO62 DE LA PLAZADEL ESTADODE JALISCO, REPRESENTACiÓNQUE BAJOFORMALPROTESTADE CONDUCIRSECONVERDADMANIFIESTAQUENO HA SIDOREVOCADA,Y A lA QUE EN El CURSODEL MISMOSE lE DENOMINARÁ"EL CONTRATISTA", TODOS MEXICANOS,MAYORESDE EDAD,CONCAPACIDADlEGALPARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, MISMOS QUE MANIFIESTAN QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR El PRE~ ............._CONTRATODECONFORMIDADA LASSIGUIENTESDECLARACIONESY cLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

l. "EL GOBIERNOMUNICIPAL" DECLARA:1.1.QUE TIENE PERSONALIDADJURíDICA PARA SUSCRIBIR El PRESENTECONTRATO DE OBRA PÚBLI A PRECIOSUNITARIOS, DE CONFORMIDADCON El ARTíCULO 115 DE lA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE lOS E TADOS UNIDOSMEXICANOS;ARTíCULOS73, 79 FRACCiÓNX, 80 FRACCiÓN 111Y VII, 83, 85 FRACCiÓN I Y IV, 86 DE LA CONSTITUCiÓNpOlíTICA DE ESTADODE JALISCO;ARTíCULOS1,2,3,4 NÚMERO100,10,37 FRACCiÓNV, VI, XIV, 38 FRACCiÓN11Y VIII, 47RACCIÓN1,11,VI Y XIII, 48 FRACCiÓNVI, 52 FRACCiÓN 11,111Y VIII, 61, 63, 64, 66, 67 FRACCiÓN111,Y 80 DE LA lEY DE

G BIERNOY LAADMINISTRACiÓNPÚBLICAMUNICIPALDELESTADODEJALISCO;EN lOS ARTíCULOS1, 2, 3, 8, 44, 49, 67 Y10 E LA lEY DE OBRAPÚBLICADEL ESTADODE JALISCO;ARTíCULOS1, 2, 3, 6,12,30,31,44,45,47,74 FRACCiÓN111,98

CCIÓN I Y 100 DELREGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAEl MUNICIPIODESAN PEDROTLAQUEPAQUE,Así COMOElUERDODEAYUNTAMIENTOEMITIDOENSESiÓNORDINARIADEL04 DEOCTUBREDE2016.

. QUE MEDIANTERESOLUCiÓNDE ADJUDICACiÓN DIRECTANO. FAISM 61/2016DE FECHA 21 DE OCTUBREDE 2016,ITIDA POR LA PRESIDENTEMUNICIPALC. MARíA ELENALIMÓNGARCíA,SE RESOLViÓADJUDICARLA OBRA PÚBLICA

ENOMINADA:RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CLEOFAS MOTA ENTREÁLVARO OBREGÓNY PRIVADA SINOMBRE; PRIVADA SIN NOMBRE ENTRECLEOFAS MOTA Y TÉRMINO DE LA CALLE; PROLONGACiÓNJALISCO ENTRELEOFAS MOTA Y TÉRMINO DE LA CALLE, EN LA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO

\ J,.AQUEPAQUE,JALISCO, Al CONTRATISTADESCRITOEN El PROEMIODELPRESENTECONTRATO.OBRAA EJECUTARSEtON CARGOA LOS RECURSOSPROVENIENTESDEL FONDODE APORTACIONESPARA LA INFRAESTRUCT SOCIAl:MUNICIPALPARA EL EJERCICIOFISCAL2016. /

1.3. QUE TIENE SU DOMICILIO EN: INDEPENDENCIA NO. 58 COLONIA CENTRO, ENTlAQUEPAQUE, JALISCO,MISMOQUESEÑALAPARAlOS FINESY EFECTOSlEGALES.

1.4.QUESUREGISTROFEDERALDECONTRIBUYENTESES: MTJ-850101-C4A.

11."EL CONTRATISTA"DECLARA:

1.1.QUE TIENE CAPACIDADJURíDICAPARACONTRATARY OBLIGARSEA lA EJECUCiÓNDE LA oBQJN'4:&J1Ii'J'(~'I1'iNTRATO Y QUE DISPONE DE LA ORGANIZACiÓN Y ELEMENTOS MATERIALES, HUMANOS Y 'A.4'oI'U~FICIENTESPARAEllO. DESANPEDOT

11.. QUE CONOCE TODOS lOS DETAllES CONCERNIENTESA LA OBRA REQUERIDA COMPROMETIÉNñlZQ/lJimECUCIÓN DE ESTE CONTRATO, PONIENDOPARA EllO TODA SU EXPERIENCIAY CONOCIMIENTOAPlROCEDIMIENTOSMÁSEFICIENTESPARALA REALIZACiÓNY CUMPLIMIENTODESUSOBLIGACIONES.

1.3.QUE SE ENCUENTRAREGISTRADOEN El PADRÓNDE CONTRATISTASDEL GOBIERNOMUNICIPALDELAQUEPAQUE.CONEl NÚMERODEREGISTROPCT-973/2016Y QUEDICHOREGISTROESTAVIGENTE.

11.4.QUESUREGISTROFEDERALDECONTRIBUYENTESESCCA 150422KB4.

11.5.QUE HA INSPECCIONADODEBIDAMENTEEl SITIO DE LA OBRAOBJETODE ESTECONTRATOA FIN DE CONSIDERARTODOSlOS FACTORESQUE INTERVIENENENSU EJECUCiÓN.

11.6.QUE HA PRESENTADOEl PROGRAMADE OBRA POR PARTIDAS,Así COMOTAMBIÉN El 100% DE lOS ANÁLISIS DE"'-./ PRECIOSDE lA OBRA,MOTIVODELPRESENTECONTRATO.

11.7.QUE CUENTACON El DOMICILIOUBICADOEN lA CALLE NARCISOMENDOZANo. 381, COL. PLAN DE ORIENTE,C.P.45620, EN El MUNICIPIODE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS lOS EFECTOSlEGALES CORRESPONDIENTES.

EXPUESTOlO ANTERIOR, lAS PARTESCELEBRANEl PRESENTECONTRATODE OBRA PÚBLICAA PRECIOSUNITARIOSQUESECONSIGNAEN lAS SIGUIENTES:

C L Á U S U LAS:

PRIMERA.OBJETODELCONTRATO."EL GOBIERNOMUNICIPAL" ENCOMIENDAA "EL CONTRATISTA"Y ÉSTESEOBLIGAAEJECUTAR lOS TRABAJOS CONSISTENTESEN: RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CLEOFAS MOTA ENTREÁLVARO OBREGÓNY PRIVADA SIN NOMBRE; PRIVADA SIN NOMBREENTRECLEOFASMOTAY TÉRMINODE LA CALLE;

Hoja 1 de 9

CONTRATO NO. FAISM 61/2016

PROLONGACiÓN JALISCO ENTRE CLEOFAS MOTA y TÉRMINO DE LA CALLE, EN LA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN, EN ELMUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO CONTENIDO EN lOSPLANOS, PRESUPUESTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y CALENDARIO DE OBRA, Así COMO lOS PRECIOSUNITARIOS APROBADOS, QUE SE ANEXAN Al PRESENTE CONTRATO Y CUYO CONTENIDO FORMA PARTE DEL MISMO, lOANTERIOR CON FUNDAMENTO EN lO DISPUESTO POR El ARTíCULO 67 DE LA lEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DEJALISCO.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. El MONTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCiÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES PORlA CANTIDAD DE $353,914.85 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 85/100 M.N.)INCLUYE El IMPUESTO Al VALOR AGREGADO, CON CARGO A LA PARTIDA 6140 RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDODE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016.

TERCERA. PLAZO DE EJECUCiÓN. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO El DíA31 DE OCTUBRE DE 2016, Y A CONCLUIRLA El DíA 21 DE NOVIEMBRE DE 2016, CONSIGNANDO UN PERIOD~VEINTIDÓS DíAS NATURALES PARA LA EJECUCiÓN DE lA OBRA ENUNCIADA.

CUARTA. ANTICIPOS. lAS PARTES ACUERDAN Y "EL CONTRATISTA", ESTÁ DE ACUERDO EN NO RECIBIR ANTICI~O ~El IMPORTE DE lOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", DEL MONTO ENUNCIADO EN lA C SULASEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, PARA El INICIO DE lOS TRABAJOS, POR LO QUE LAS CLÁUSULAS QUE, EN LOSUCESIVO, SE REFIERAN AL ANTICIPO NO SON APLICABLES Al PRESENTE CONTRATO.

QUINTA. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACiÓN DE ANTICIPO. "El CONTRATISTA", TIENE UN PLAZO NO MAYOR DE05 (CINCO) DIAS HABllES CONTADOS A PARTIR DE lA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO PARA PRESENTAR lADOCUMENTACiÓN COMPLETA PARA El PAGO DEL ANTICIPO. El ATRASO EN El CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO SECONSIDERARÁ COMO ATRASO IMPUTABLE Al CONTRATISTA SIN DERECHO Al DIFERIMIENTO DE lA FECHA DE INICIO DElOS TRABAJOS, PUDIENDO SER SANCIONADO POR "El GOBIERNO MUNICIPAL" HASTA CON LA CANCELACiÓN DELREGISTRO EN El PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. /SEXTA. DIFERIMIENTOS. El ATRASO EN lA ENTREGA DEL ANTICIPO POR CAUSA NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA"¡SERÁ MOTIVO DE DIFERIMIENTO, PARA lO CUAL "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR EN TIEMPO, lA SOLICITUD POESCRITO DE DIFERIMIENTO DE INICIO, ANEXANDO Al MISMO, COPIA DEL DEPÓSITO DEL ANTICIPO OTORGADO, DICHSOLICITUD DEBERÁ SER PRESENTADA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DíAS HÁBilES A PARTIR DE LA FECHA DEINICIO ESTIPULADA EN El PRESENTE CONTRATO, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO PRESENTE LA SOLICITUD EN'El PLAZO SEÑALADO NO TENDRÁ DERECHO A QUE SE lE AUTORICE El DIFERIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRA, UNVEZ AUTORIZADO El DIFERIMIENTO "EL CONTRATISTA" DEBERÁ SOLICITAR lA MODIFICACiÓN Al CALENDARIO DE OBPOR ESCRITO A "EL GOBIERNO MUNICIPAL".

SÉPTIMA. PRÓRROGAS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A SOLICITAR POR ESCRITO El CONVENIO DE PR~EI¡I~PLAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DíAS HÁBilES DE OCURRIDO El EVENTO QUE lA MOTIVA Y DENTRO OEJECUCiÓN DE lA OBRA A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", POR SU PARTE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TENDE 10 (DIEZ) DíAS HÁBilES PARA APROBAR O RECHAZAR LA SOLICITUD POR ESCRITO FIRMADA POR EL TCOORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", SI ESTO NESE PERIODO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA lA SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO NO HAYA SIDO PRESSOLlCI~UD DE CONVENIO DE MANERA EXTEMPORÁNEA. UNA VEZ AUTORIZADA lA PRÓRROGA tfk.~~.IRATDEBERA DE MODIFICAR El CALENDARIO DE OBRA. ~"'1U't.:A

DESAN PEDVOCTAVA. FIANZAS. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA, DE CONFORMIDAD CON lO QUE ESTABLECE El ARTI""'IlI'HoJ-IUl.HI

REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA El MUNICIPIO DE SAN PEDRO TlAQUEPAQUE, CON RELACiÓN:ERCERO, CAPíTULO 111,SECCiÓN SEGUNDA DE lA lEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, A -",,'~1T.iZ..

. S UIENTES GARANTíAS:

ANTICIPO. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTAR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", DENTRO DE lOSDI S HABllES SIGUIENTES A PARTIR DE lA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICI O DE SAN

DRO TlAQUEPAQUE, Y/O A lA HACIENDA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TlAQUEPAQUE, JALISCO, POR El TOTAL DELONTO RECIBIDO COMO CONCEPTO DE ANTICIPO. DICHA FIANZA GARANTIZARÁ lA CORRECTA INVERSiÓN DELNTICIPO, O EN SU CASO lA DEVOLUCiÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO DE ACUERDO Al AVANCE O A lAORTIZACIÓN REALIZADA POR "EL CONTRATISTA", CANCELÁNDOSE lA MISMA CUANDO "EL CONTRATISTA" HAYA

A ORTIZADO El IMPORTE TOTAL DEL REFERIDO MONTO DEL ANTICIPO. EN CASO DE NO AMORTIZAR "El CONTRATISTA"El -ANTICIPO ENTREGADO PARA lA EJECUCiÓN DE lOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, lA INSTITUCiÓN AFIANZADORASERÁ QUIEN REINTEGRE A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" El MONTO TOTAL DEL ANTICIPO OTORGADO A SU FIADO;SOMETIÉNDOSE lA AFIANZADORA EXPRESAMENTE A lO ESTABLECIDO POR lOS ARTíCULOS 1, 5 FRACCiÓN 111INCISO A),95,95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PÁRRAFO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE lA lEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DEFIANZAS, Así COMO A lA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE lO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

B) DE CUMPLIMIENTO. PARA GARANTIZAR El FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE lASOBLIGACIONES, DANOS A TERCEROS Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APRECIOS UNITARIOS. "EL CONTRATISTA" OTORGARÁ DENTRO DE lOS 10 (DIEZ) DíAS HÁBilES SIGUIENTES A lA FIRMADEL PRESENTE CONTRATO, FIANZA A FAVOR DE MUNICIPIO DE SAN PEDRO TlAQUEPAQUE, YIO A lA HACIENDAMUNICIPAL DE SAN PEDRO TlAQUEPAQUE, JALISCO, POR VALOR DEL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE lOS TRABAJOSCONTRATADOS INCLUIDO El 1.v.A. POR lO QUE DICHA FIANZA SE TRAMITARÁ A TRAVÉS DE INSTITUCiÓN AFIANZADORAAUTORIZADA, lA QUE SE SOMETERÁ EXPRESAMENTE A lO ESTABLECIDO POR lOS ARTíCULOS 1, 5 FRACCiÓN 111INCISOA), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMER PÁRRAFO Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE lA lEY FEDERAL DE INSTITUCIONESDE FIANZAS, Así COMO A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE lO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO.

,/Hoja 2 de 9

CONTRATO NO. FAISM 61/2016

C) DE VICIOS OCULTOS. ADEMÁS, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ EXHIBIR A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", DENTRO DELPLAZODE 5 DIAS HABILESCONTADOSA PARTIRDE LA SUSCRIPCiÓNDELACTA DE ENTREGA-RECEPCiÓNDE LA OBRAMATERIADEL PRESENTECONTRATO,UNAFIANZAPORDEFECTOSY VICIOSOCULTOSPORUNMONTOEQUIVALENTEAL10% DEL VALOR DE LOS TRABAJOS EJECUTADOSINCLUIDO EL I.V.A., QUE DEBERÁ CONTENERCOMO MíNIMO QUEGARANTIZAEL PAGODE LAS EROGACIONESQUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" TUVIEREQUE EFECTUARPORDEFECTOSO VICIOS OCULTOSQUE RESULTENDURANTE LA RECEPCiÓNDE LA OBRA y HASTA POR EL PERíODO DE UN AÑODESPUÉS DE RECIBIDA LA OBRA, SOMETIÉNDOSELA AFIANZADORAEXPRESAMENTEA LO ESTABLECIDOPOR LOSARTíCULOS1, 5 FRACCiÓN 111 INCISOA), 95, 95 BIS, 118, 120, 121 PRIMERPÁRRAFOy DEMÁSRELATIVOSAPLICABLESDELA LEY FEDERALDE INSTITUCIONESDE FIANZAS,Así COMOA LA COMPETENCIADELTRIBUNALDE LO ADMINIST~TDELESTADODEJALISCO.ESTÁSFIANZASSOLO PODRÁNCANCELARSEPOR EL SíNDICOMUNICIPALPREVIACOMUNICACiÓNPOR ESCRITOD ,COORDINACiÓNGENERALDEGESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDAD Y DE LA HACIENDAMUNICIPALDELGOBIERNO SANPEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, EN CASO DE CONTROVERSIALAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCiÓN YCOMPETENCIADELTRIBUNALADMINISTRATIVODELESTADODEJALISCO.

NOVENA.CONCEPTOSFUERADECATÁLOGO.LOSCONCEPTOSFUERADECATÁLOGODEBERÁNSERSOLICITADOS POR"EL CONTRATISTA" A "EL GOBIERNO MUNICIPAL", PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DESIGNADO POR "ELGOBIERNO MUNICIPAL", DICHA SOLICITUD DEBERÁ SER PRESENTADA POR ESCRITO DENTRO DEL PERIODO DEEJECUCiÓNAUTORIZADOPARA EL PRESENTECONTRATO,EL PRESENTETRÁMITENO MODIFICARÁEL CALENDARIODEOBRA, SALVO QUE EXISTA LA SOLICITUD Y AUTORIZACiÓN RESPECTIVASEGÚN LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULASÉPTIMADEL PRESENTEINSTRUMENTO"EL GOBIERNOMUNICIPAL" TENDRÁ UN PLAZODE 15 (QUINCE)DíAS HÁBILESPARAAPROBARO RECHAZARLASOLICITUD.

DÉCIMA.PAGO DE CONCEPTOS.LOSTRABAJOSOBJETODE ESTECONTRATO,COMPRENDIDOSEN EL PROYECTOY EN ---EL PROGRAMA,SE PAGARANDE CONFORMIDADA LA BASE DE LOS PRECIOSUNITARIOSDONDESE INCLUYEEL PAG~ ")TOTALQUE DEBECUBRIRSEA "EL CONTRATISTA"POR TODOSLOS GASTOSDIRECTOSE INDIRECTOSQUE ORIGIN ILOS TRABAJOS, EL FINANCIAMIENTO, LA UTILIDAD Y EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN est /CONTRATOA CARGODELPROPIOCONTRATISTA. I

UNDÉCIMA.TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.CUANDOA JUICIODE "EL GOBIERNOMUNICIPAL"SEANECESARIOLLEVARCABOTRABAJOSQUENO ESTENCOMPRENDIDOSEN EL PROYECTOY PROGRAMASE CONSIDERARÁNENLA UIENTEFORMA:A) SI EXISTEN CONCEPTOSA PRECIOS UNITARIOSESTIPULADOSEN EL CONTRATOQUE SEAN AP~fj!~~JkTRABAJOSDEQUESETRATAN,"EL GOBIERNOMUNICIPAL" ESTARÁFACULTADOPARA INSTRUIRA "EL C.~~~í.!I~QUESE EJECUTENY ESTESEOBLIGARÁA REALIZARLOSCONFORMEA DICHOSPRECIOS.

B) SI PARA ESTOSTRABAJOSNO EXISTIERANCONCEPTOSA PRECIOSUNITARIOSEN EL PRESUPUEST~~~~~PARTE DEL PRESENTE CONTRATO, Y "EL GOBIERNO MUNICIPAL" CONSIDERARÁ FACTIBLES LO EES:rABLECIDOSEN ~L CONTRATO,PROCEDERÁA DETERMINARLOSNUEVOSCON INTERVENCiÓNDES~lMIiflS.lwaESTESEOBLIGARAA EJECUTARLOSTRABAJOSCONFORMEA DICHOSPRECIOS.

C) SI NO FUERAPOSIBLEDETERMINARLOS NUEVOSPRECIOSUNITARIOSEN LA FORMAESTABL~H~ ~W~Mo:lI1I!JI!lJ9..~ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" A REQUERIMIENTODE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" Y DENTRODEL PLAZO «td1:#f~l'FEÑALE SOMETERÁA SU CONSIDERACiÓNLOS NUEVOS PRECIOSUNITARIOSACOMPAÑADOSDE SUS RE"",·,fS..T.«TJ>..

A .LISIS POR ESCRITO, EN EL ENTENDIMIENTODE QUE PARA LA FIJACiÓN DE ESTOS PRECIOSDEBERÁ'MI CRITERIODE COSTOSY RENDIMIENTOSDE INSUMOSQUE SE HUBIESESEGUIDOPARA LA DETERM

S ECIOSUNITARIOSESTABLECIDOSENESTECONTRATOORIGINALMENTE.LA AUTORIZACiÓN DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOSNO IMPLICARÁLA AMPLIACiÓNAUTOMÁTICADEL TECHO

NANCIERO, SU AUTORIZACiÓN PROCEDERÁ SIEMPRE Y CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" CUENTE CON LOSCURSOSFINANCIEROSAUTORIZADOS.CONTRATISTA" SOLICITARÁDENTRODE LA VIGENCIADEL CONTRATOLA AUTORIZACiÓNDE PAGODE CUALQUIER

NCEPTOEXTRAORDINARIOREQUERIDOPARALA TERMINACiÓNDE LA OBRAY QUE HAYASIDOSOLICITADOPOR "ELG BIERNOMUNICIPAL", EN EL ENTENDIDOQUE,DESPUÉSDEVENCIDOEL PLAZOSEÑALADOSIN HABERSESOLICITADO," L CONTRATISTA"NOTENDRÁDERECHOAL PAGODELOSMISMOS.

,ÓUODÉCIMA.PRESENTACiÓNDE ESTIMACIONES."EL CONTRATISTA" RECIBIRÁCOMOPAGOTOTALPORLA EJECUCiÓNSATISFACTORIADE LOSTRABAJOS,EL IMPORTEQUERESULTEDEAPLICARLOSPRECIOSUNITARIOSA LASCANTIDADESDEOBRAREALIZADA,EN LAS FECHASQUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" DETERMINE,PARALO CUAL "EL CONTRATISTA"PRESENTARÁLAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA,CON INTERVALOSQUE NO PODRÁNSER MAYORESDE UNMES,DECONFORMIDADCONELARTíCULO108DELREGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAELMUNICIPIODESAN PEDROTLAQUEPAQUE,LAS ESTIMACIONESSE LIQUIDARÁNUNA VEZ SATISFECHOSLOS REQUISITOSESTABLECIDOSPARASUTRÁMITEPORCONDUCTODE LAHACIENDAMUNICIPAL.CONFORMEA LOS LINEAMIENTOSPARA EL EJERCICIOY COMPROBACiÓNDE LOS RECURSOSPROVENIENTESDELDERECHOESTABLECIDOEN EL ARTíCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS,DESTINADOSA LAS ENTIDADESFEDERATIVAS,EMITIDOSPOR LA SECRETARíADE LA FUNCiÓNPÚBLICADEL GOBIERNOFEDERAL,"EL CONTRATISTA"NO ESTÁOBLIGADOA APLICARLA RETENCiÓNDELCINCO(5) AL MILLARDELMONTODELOSTRABAJOSEJECUTADOSDECADAUNA DE LAS ESTIMACIONESQUE PRESENTEANTE LA TESORERíAMUNICIPALPARASU PAGO,PORCONCEPTODELA PRESTACiÓNDE LOS SERVICIOSDE VIGILANCIA, INSPECCiÓNY CONTROLDE LAS OBRAS PÚBLICASY SERVICIOSRELACIONADOSCONLASMISMAS.

Hoja 3 de 9

CONTRATO NO. FAISM 61/2016

DECIMOTERCERA.CONVENIOSMODIFICATORIOS."LAS PARTES" ACUERDAN,QUE CUANDOEXISTANMODIFICACIONESAL CONTRATO QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTEREPRESENTEN INCREMENTOSAL MONTO PACTADO PARA LAEJECUCiÓNDE LOS TRABAJOS Y POR RAZONES FUNDADASY EXPLÍCITAS,SE SUSCRIBIRÁPOR UNA SOLA VEZ UNCONVENIOMODIFICATORIO,EL CUAL SI LAS MODIFICACIONESEXCEDENDEL PORCENTAJEDEL 25% O VARíAN EN ELPRESUPUESTOSUSTANCIALMENTEPOR VARIACIONES IMPORTANTESAL PROYECTO,A LAS ESPECIFICACIONESO AAMBOS,PUEDECELEBRARSEUNCONVENIOADICIONALRESPECTOA LASNUEVASCONDICIONES.ESTECONVENIO,DEBEAUTORIZARSEPOR EL ENTE PÚBLICOBAJO SU RESPONSABILIDAD,POR EL MONTO DE ORIGEN O AMPLIACiÓN. LASMODIFICACIONESNO DEBEN AFECTAR LAS CARACTERíSTICASDEL TIPO DE OBRA PACTADO EN EL CONTRATO, NICELEBRARSEPARAELUDIRELCUMPLIMIENTODE LA LEYNI DELPRESENTECONTRATO,ESTOCONFUNDAMENTOEN LODISPUESTOPOR EL TITULO CUARTO, CAPITULO IV INTITULADO"DE LA MODIFICACiÓNDE LOS CONTRATOSDE OBRAPÚBLICA",DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADODE JALISCO, POR LO QUE "EL CONTRATISTA", DENTRODE LAVIGENCIA DEL CONTRATO,SOLICITARÁPOR ESCRITO LA SUSCRIPCiÓNDE DICHO CONVENIO, FUNDAMENTANDODEFORMA CLARA LOS MOTIVOS DE SU PRETENSiÓN; "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DENTRO DEL PLAZO DE 10 DíASNATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCiÓN DE LA SOLICITUD, DETERMINARÁ LA PROCEDENCIA OIMPROCEDENCIADE LOSOLICITADO.SERÁRESPONSABILIDADDE "LAS PARTES" FORMULARLASRAZONESFUNDADASYEXPLÍCITASQUE MOTIVAN LA SUSCRIPCiÓNDEL CONVENIO, CIRCUNSTANCIAQUE SE ASENTARÁA DETALLE~N ,CONVENIORESPECTIVO. ,.,..DECIMOCUARTA.AJUSTES DE COSTOS. SI DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTECONTRATO DE OBRA, OCU NCIRCUNSTANCIASO ACONTECIMIENTOSDE CUALQUIER NATURALEZANO PREVISTOS EN EL MISMO, PERO Q E DEHECHOY SINQUE EXISTADOLO,CULPA, NEGLIGENCIAO INEPTITUDDE CUALQUIERADE LASPARTES,DETERMINENUNAUMENTOO REDUCCiÓNDE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOSAÚN NO EJECUTADOS,DICHOS COSTOS PODRÁNSERREVISADOSCONFORMELO DETERMINE"EL GOBIERNOMUNICIPAL", A TRAVÉS DE LA PUBLICACiÓNDEL íNDICE DEL jiÚLTIMOMES AUTORIZADOEN EL PROGRAMADE EJECUCiÓN,QUE SE DARÁ A CONOCEREN LOS ESTRADOSDE LACOORDINACiÓN GENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PED~~" .TLAQUEP~QUEJALISCO.ENCASOPROCEDENTE,ESTEÚLTIMONOTIFICARÁLA DE,CISIÓNQUEACUERDE,ELAUMENT O ,1REDUCCIONCORRESPONDIENTE,LO ANTERIORCON FUNDAMENTOEN LOS ARTICULOS50 Y 51 DEL REGLAMENTO ,/OBRAPÚBLICAPARAELMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE. i .:

" i, \

ARA LOSSUPUESTOSDE PÁRRAFOANTERIORLA REVISiÓNDE LOSCOSTOSSE HARÁCONFORMEAL R . . 0\ , "BRAPÚBLICAPARAELMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

" L CONTRATISTA" PRESENTARÁLA SOLICITUDDE PAGO DE ESCALATORIAS,DURANTELA VIGENCIONTRATO, ESTO INCLUYENDO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOSQUE SE HUBIERAN CELEBRADENECERLA VIGENCIADEL CONTRATOSIN QUE "EL CONTRATISTA" HAYA PRESENTADOLA SOLICITUDENDRÁDERECHOA PAGOALGUNOPORESTECONCEPTO.

LA FECHALÍMITEPARAPRESENTARLA ESTIMACiÓNDE PAGODE ESCALATORIASSERÁCONFORMEAL.~AVW.QUESEA EMITIDAPOR"EL GOBIERNOMUNICIPAL", PUDIENDOSERAL FINALDE LA OBRA, INCLUSo:'.tJll'I..Wt;~~t;Nil4MODIFICATORIOSY SE HARÁENUNASOLAPRESENTACiÓN. DESANPEDROTl Q

DECIMOQUINTA.VICIOSOCULTOS.CUANDOAPARECIERENDESPERFECTOSOVICIOSOCULTOSENLAOBRAR~I'lfIJ~:WDENTRO DEL PRIMER ANO SIGUIENTEA LA FECHA DE SU TERMINACiÓNY RECEPCiÓN "EL GOBIERNO MU""!III:Jt"..,,.,,,ORDENARÁ SU REPARACiÓN O REPOSICiÓN INMEDIATAA "EL CONTRATISTA" Y SERÁ POR CUENTA DE ÉGASTOS NECESARIOSSIN TENER DERECHOA RETRIBUCiÓNPOR ELLO. SI "EL CONTRATISTA" NO ATIENREQUERIMIENTOSEN UN PLAZODE 10 (DIEZ) DíASNATURALES,"EL GOBIERNOMUNICIPAL" PODRÁ,CONC G A "ELCONTRATISTA", ENCOMENDARLOS TRABAJOSA UN TERCEROO EFECTUARLOSDIRECTAMENTEY HARÁ EFECTIVALAlANZAOTORGADAPARATAL EFECTO.

S LIQUIDACIONESPARCIALESO EL PAGOTOTAL DE LA OBRA AUNQUE ÉSTA HAYASIDO RECIBIDAY APROBADA,XIMEA "EL CONTRATISTA"DE LA RESPONSABILIDADENQUE PUDIEREINCURRIRPORVICIOSOCULTOSQUE DESPUÉS

/RESULTEN Y QUE PROVENGAN POR DEFECTOS DE LA CONSTRUCCiÓN, O MALA CALIDAD DE LOS MATERIALESEMPLEADOSY POR LO TANTO "EL GOBIERNOMUNICIPAL", SE RESERVAEL DERECHODE RECLAMAR,EN CUALQUIER

/ MOMENTO,LA INDEMNIZACiÓNPORDICHOSCONCEPTOS,Así COMOPORLAOBRAFALTANTEO MALEJECUTADA.

ECIMOSEXTA.REPARACIONES.CUANDOLOSTRABAJOSNO SE HAYANREALIZADODEACUERDOCON LO ESTIPULADON ESTE CONTRATO O CONFORME A LAS INSTRUCCIONESDE "EL GOBIERNO MUNICIPAL", ÉSTE ORDENARÁ SU

REPARACiÓNO REPOSICiÓNINMEDIATACON LOS TRABAJOS ADICIONALESQUE RESULTENNECESARIOSLOS CUALESHARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHODE RETRIBUCiÓNALGUNA; EN ESTE CASO "ELGOBIERNO MUNICIPAL" SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSiÓN PARCIAL O TOTAL DE LOSTRABAJOSCONTRATADOSEN TANTO NO SE LLEVENA CABO DICHOSTRABAJOS,Y SIN QUE ESTOSEA MOTIVOPARAAMPLIAREL PLAZOSEÑALADOPARALATERMINACiÓNDELAOBRA.

DECIMOSÉPTIMA. DAÑOS A TERCEROS. "EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LOS DAÑOS YPERJUICIOSQUE CON MOTIVO DE LA OBRA SE CAUSEN A "EL GOBIERNO MUNICIPAL" O A TERCEROS, POR NOAJUSTARSEA LO ESTIPULADOEN ELCONTRATO,POR INOBSERVANCIADE LASDISPOSICIONESDADASPORÉSTEO PORLAS VIOLACIONESA LAS LEYESY REGLAMENTOSAPLICABLES,DICHOSDAÑOSDEBERÁNSER RESARCIDOSPOR "ELCONTRATISTA",DENTRODELTÉRMINOQUEPARATAL EFECTOLE FIJE"EL GOBIERNOMUNICIPAL".

DECIMOCTAVA. SUBCONTRATOS. "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ ENCOMENDAR NI SUBCONTRATAR CON OTRAPERSONAFíSICAO MORALLAEJECUCiÓNTOTALO PARCIALDELAOBRA,SALVOAUTORIZACiÓNEXPRESAPREVIAY PORESCRITOPORPARTEDE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" EN LOSTÉRMINOSDELSEGUNDOPÁRRAFODELARTíCULO54 DELREGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAELMUNICIPIODESANPEDROTLAQUEPAQUE.

Hoja 4 de 9

CONTRATO NO. FAISM 61/2016

DECIMONOVENA.OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES. "EL CONTRATISTA" SERÁ EL RESPONSABLE DE LASOBLIGACIONESOBRERO-PATRONALESANTE LAS DIVERSASINSTITUCIONESY ORGANISMOSPÚBLICOS.Así COMOCONQUIENES LES SUMINISTRENMATERIALESPARA LA MISMA. POR LO QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" SERÁ AJENO ACUALQUIER RECLAMACiÓN PROVENIENTE DE DICHAS RELACIONES. ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SERÁ ELRESPONSABLEDE DOTARCON MATERIAL,HERRAMIENTASY EQUIPODE SEGURIDAD,Así COMO PROVEERDE TODASLASMEDIDASDEHIGIENEPARACONSUSTRABAJADORES.

VIGÉSIMA. PROVEEDORESY PRESTADORESDE SERVICIOS."EL CONTRATISTA" SE COMPROMETEAL PAGO DE LOSMATERIALESO SERVICIOSRELATIVOSDE LA OBRA,LASCAUSASDE INCUMPLIMIENTOPRESENTADASY JUSTIFICADASATRAVÉSDE LA COORDINACiÓNGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDAD, EN TANTONO SEANACLARADA ~~­ÉSTESERÁCAUSADESITUACiÓNDEMORADE "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMAPRIMERA.SEGURIDADDE LA OBRA. "EL CONTRATISTA"SEOBLIGAA TOMARMEDIDASPARALAPREVISIÓRIESGOSPRESENTESO FUTUROSCON MOTIVO DE LA OBRA A EJECUTAR,A INSTALARA SU COSTA LOS ANUNCIOS,AVISOS,SEÑALESY MEDIDASPREVENTIVASY DEORIENTACiÓNQUESE REQUIERANPARAEVITARLOSRIESGOSQUESECORRANPOR LOS TRABAJOSQUE SE REALIZAN,DE CAUSARSECUALQUIERSINIESTROSERÁ RESPONSABILIDADDELPROPIOCONTRATISTADECONFORMIDADCONELARTíCULO214 DELA LEYDEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO.

VIGÉSIMA SEGUNDA. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. SERÁ OBLIGACiÓN DE "EL CONTRATISTA" EL SUMINISTRO YCOLOCACiÓNDEL RÓTULO DE OBRA, CON CARGO A SUS GASTOS INDIRECTOSY CONFORMEA LOS LINEAMIENTOSSEÑALADOS POR "EL GOBIERNO MUNICIPAL". EN CASO DE INCUMPLIMIENTO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" LOPROPORCIONARÁY SUCOSTOSERÁDESCONTADODELPAGODESUS ESTIMACIONES.

_ VIGÉSIMA TERCERA. SUSPENSiÓN DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALÁDEFINITIVAMENTELA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN CUALQUIER ESTADO EN QUE $~ENCUENTRE,DANDOAVISO POR ESCRITOA "EL CONTRATISTA", CON 15 (QUINCE) DíAS HÁBILES DE ANTICIPACI N'

,- CUANDOLA SUSPENSiÓNSEA TEMPORAL,"EL GOBIERNOMUNICIPAL" INFORMARÁA "EL CONTRATISTA"LA DURACI'APROXIMADA DE LA SUSPENSiÓN Y EL PROGRAMA SE MODIFICARÁ POR EL PLAZO CORRESPONDIENTECONFORMIDADCON EL ARTíCULO 53 DEL REGLAMENTODE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRTLAQUEPAQUE.

CUANDO LA SUSPENSiÓNSEA DEFINITIVASERÁ RESCINDIDOEL CONTRATOCUBRIÉNDOSELEA "EL CONTRATISTA",PREVIAESTIMACiÓN,EL IMPORTEDE LA OBRAQUEHAYAREALIZADO;Y SERÁRESPONSABLEPORLA OBRAEJ TADAENLOSTÉRMINOSDELACLÁUSULAOCTAVA.

CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DETERMINESUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO EJECUTADOSEPACTADO,ENESTECASOSE CUBRIRÁA "EL CONTRATISTA"EL IMPORTEDELAOBRAEJECUTADA.

VIGÉSIMACUARTA. SUPERVISiÓNDE LA OBRA.- "EL GOBIERNOMUNICIPAL" A TRAVÉSDE LOS REPRESEPARA EL EFECTODESIGNE,TENDRANEL DERECHOA SUPERVISAREN TODO TIEMPO LOSTRABAJOSOB.~~~~!iONTRATO Y DARÁ A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONESY OBSERVACIOlJ.~S. UE E

P TINENTESRELACIONADASCONSU EJECUCiÓN,A FIN DE<;:lUESEAJUSTEAL PROYECTOY MODIF~Df~Q7f~b:CON IDEREN PERTINENTESDE CONFORMIDADCON EL ARTICULO109 DEL REGLAMENTODE 0mÁW~MM .NI PIODESANPEDROTLAQUEPAQUE. , T

SI QUINTA. CALIDAD DE LOS MATERIALES. ES FACULTADDE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" LLEVARAS ECCIÓNY PRUEBASNECESARIASDETODOSLOSMATERIALESQUEVAYANA USAREN LA EJECUCiÓNDESEAEN EL LUGARDE ÉSTÁO EN LOS LUGARESDEADQUISICiÓNO FABRICACiÓN,CONCARGOA "EL COCONFORMIDADCONELARTíCULO216 DELA LEYDEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO.

ÉSIMASEXTA.RESIDENTEDEOBRA. POR SU PARTE" EL CONTRATISTA" SE OBLIGAA TENER EN EL LUGARDE LOSBAJOS A UN PROFESIONALQUE LO REPRESENTEEL CUAL DEBERÁSER ESPECIALISTAEN LA MATERIA, EL QUE

D ERÁPREVIAMENTESERACEPTADOPOR"EL GOBIERNOMUNICIPAL"Y CUYAACEPTACiÓNLA PODRÁREVOCARA SURITERIO.EL REPRESENTANTEDE "EL CONTRATISTA" DEBERÁESTARFACULTADOPARA EJECUTARLOSTRABAJOSA

QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO,Así COMO PARA ACEPTAR Y OBJETAR LAS OBSERVACIONESDE OBRA QUE SEFORMULENY ENGENERALPARAACTUARA NOMBREY PORCUENTA DE "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA SÉPTIMA. VERIFICACiÓN DE AVANCE DE LA OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" VERIFICARÁ QUE LOSTRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN EJECUTANDOPOR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON ELPROGRAMADEOBRAAPROBADO,PARALOCUALCOMPROBARÁPERiÓDICAMENTEELAVANCEDE LOSTRABAJOSEN LAINTELIGENCIADEQUEELTRABAJOMALEJECUTADOSETENDRÁPORNOREALIZADO.

VIGÉSIMAOCTAVA. PENA POR INCUMPLIMIENTOEN TIEMPO. "EL CONTRATISTA" QUE NO CONCLUYALA OBRA EN LAFECHASEÑALADAEN EL PROGRAMA,CUBRIRACOMOPENACONVENCIONAL, EL 5% (CINCOPORCIENTO)DEL IMPORTEDELOSTRABAJOSQUENOSE HAYANREALIZADOENLA FECHADETERMINACiÓNSEÑALADAENELPROGRAMA,ENBASEA LASIGUIENTEFÓRMULA:

SANCiÓNPOR INCUMPLIMIENTOENTIEMPO= O.05X(IC-IE)

IC= INVERSiÓNCONTRATADAIE= INVERSiÓNEJECUTADAA LA FECHADETERMINACiÓNAUTORIZADA

ENCASODE PRESENTARSEESTESUPUESTO,EL SUPERVISORA QUESE REFIERELA CLÁUSULAVIGÉSIMACUARTADELPRESENTE CONTRATO, DEBERÁ LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADAEL DíA EN QUE CONCLUYA EL PLAZO DE

Hoja 5 de 9

CONTRATO NO. FAISM 61/2016

EJECUCiÓN,TOMANDOEN CUENTAEl DIFERIMIENTOY/O lA(S) PRÓRROGA(S)AUTORIZADASEN El MISMO,DEBIENDOASENTARlOS TRABAJOSPENDIENTESPORREALIZARPARAlA TOTALCONCLUSiÓNDELAOBRA.

CON DICHAACTA, lA COORDINACiÓNGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDADPROCEDERÁA DETERMINARlAPENA A APLICARSEY GESTIONARÁANTE El ÓRGANO DE CONTROL INTERNOy ANTE lA HACIENDAMUNICIPALSUAPLICACiÓN,MEDIANTElA DEDUCTIVAQUEPROCEDA.

VIGÉSIMA NOVENA.PENA POR ATRASO EN lA ENTREGA.ADEMÁSDE lA PENA POR INCUMPLIMIENTOEN TIEMPO, SEAPLICARÁUNASANCiÓNPORATRASOEN LA ENTREGAFislCA DE LA OBRAQUE SE IRA INCREMENTANDOEN LA MEDIDAENQUE "EL CONTRATISTA"NO ENTREGUETOTALMENTETERMINADAlA OBRA, DICHASANCiÓNSE CALCULARÁSEGÚNlA SIGUIENTEFORMULA:

SANCiÓNPORATRASOEN lA ENTREGADE lA OBRA= O.05X(IC-IE)X(FTR-FTA)/30

IC= INVERSiÓNCONTRATADAIE= INVERSiÓNEJECUTADAA LA FECHADETERMINACiÓNAUTORIZADAFTR=FECHADETERMINACiÓNREAL DE LA OBRAFTA=FECHADETERMINACiÓNAUTORIZADADELA OBRA

EN ESTECASO,SERÁ LAMISMACOORDINACiÓNGENERALDEGESTiÓNINTEGRALDE lA CIUDADlA QUE PROCEDERÁADETERMINARLA PENA A APLICARSEY GESTIONARÁANTE El ÓRGANODE CONTROL INTERNOY ANTE LA HACIENDAMUNICIPALSUAPLICACiÓN,MEDIANTELADEDUCTIVAQUE PROCEDA.

TRIGÉSIMA. PENA POR ATRASO EN FINIQUITO. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR lA DOCUMENTACiÓNCOMPLETADE FINIQUITODE LA OBRA A lA COORDINACiÓNGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE lA CIUDAD A M~A~'S,"TARDAR 15 (QUINCE) DíAS NATURALESA lA FECHA AUTORIZADA DE TERMINACiÓN. EN CASO CONTRARIO SE' íCONSIDERADOEN ESTADO DE MORA CONFORMEAl ARTíCULO 43 DE lA lEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO E /JALISCO, PARA NUEVOS CONTRATOS. lA PRESENTACiÓNTARDíA DE FINIQUITOSCAUSA GRAVE PERJUICIO EN LA. /CUENTAPÚBLICAY SECORREEl RIESGODE lA CANCELACiÓNDE lOS RECURSOSPARAPAGO. \ /

DICHASANCiÓNSERA DETERMINADAPOR lA COORDINACiÓNGENERALDE GESTiÓN INTEGRALDE LA CIUDAD,MISQUE PODRÁ CONllEVAR lA SUSPENSiÓN O CANCELACiÓN DEL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DELGOBIERNOMUNICIPAL,CONFORMEA lOS ARTíCULOS68 FRACCiÓN 111 Y 69 FRACCiÓN 11 DEL REGLAMENTODE OBRAPÚBLICAPARAEl MUNICIPIODESANPEDROTlAQUEPAQUE.

PARA DETERMINARlA APLICACiÓN DE lAS SANCIONES ESTIPULADASNO SE TOMARAN EN CUENTA lAS DMOTIVADASPORCASO FORTUITOO FUERZAMAYORO PORCUALQUIEROTRACAUSA,QUEA JUICIODE "E

I MUNICIPAL", NOSEA IMPUTABLEA "EL CONTRATISTA".

INDEPENDIENTEMENTEDE lAS APLICACIONESDE lAS PENASSEÑALADASANTERIORMENTE"EL GOBIERN0I'llt;&1ib~~~·PODRÁ EXIGIR El CUMPLIMIENTOFORZOSODEL CONTRATO,O HACERLOEJECUTARPOR UN TERCEROTOTALA "EL CONTRATISTA".

ATR ÉSIMA PRIMERA.CONFIDENCIALIDADDE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA", NO PODRÁDISPONER rl"l'l,,"-.v;.;71

OTRO, DE lOS PROYECTOS, PLANOS, TRABAJOS POR lOS CUALES FUE CONTRATADO, NI DIVU GC AlQUIER MEDIODE INFORMACiÓNO FORMAlOS RESULTADOSDE lOS MISMOS,SIN lA AUTORIZACiÓNpl<1g~,~«"(l

"EL GOBIERNOMUNICIPAL",MISMOSQUESERÁNDESU EXCLUSIVAPROPIEDAD.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. "LAS PARTES" RECONOCENQUE El INMUEBLE DONDE SE REALIZARÁN lOS T BAJOS AEJECUTARPOR PARTEDE "EL CONTRATISTA" SE ENCUENTRAA SU ENTERADISPONIBILIDADPARA lA EJECUCiÓNDEOSMISMOS.

/jl¡tRIGÉSIMA TERCERA.RESCISiÓN.lAS PARTESCONVIENENENQUE El PRESENTECONTRATOPODRÁSER RESCINDIDO

/ EN CASO DE INCUMPLIMIENTOY Al RESPECTOACEPTAN QUE CUANDO SEA "EL GOBIERNO MUNICIPAL" El QUE/ DETERMINE RESCINDIRlO, DICHA RESCISiÓN OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACiÓN

JUDICIAL; SI ES "EL CONTRATISTA" QUIEN DECIDERESCINDIRlO, SERÁ NECESARIOQUE ACUDA ANTE El TRIBUNALADMINISTRATIVODELESTADODEJALISCOY OBTENGAlA DECLARACiÓNCORRESPONDIENTE.

TRIGÉSIMACUARTA.CAUSASDERESCISiÓN.lAS CAUSASQUEPUEDENDARlUGAR A lA RESCISiÓNPORPARTEDE "ELGOBIERNOMUNICIPAL"Y QUE SON IMPUTABLESA "EL CONTRATISTA"SIN NECESIDADDE DECLARACiÓNJUDICIAL,SONlAS QUEA CONTINUACiÓNSE SEÑALAN,Así COMOlAS DISPUESTASPOREl ARTíCULO89 DE lA lEY DEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO.

1. lA MUERTEO INCAPACIDADSOBREVENIDADEL CONTRATISTAINDIVIDUALO LA EXTINCiÓNDE lA PERSONAJURíDICACONTRATISTA;

2. lA DECLARACiÓNENCONCURSOMERCANTil O DEQUIEBRA;3. lA FALTADE PRESTACiÓNPOR El CONTRATISTADE lAS GARANTíASEN PLAZO, EN lOS CASOS PREVISTOS

EN lA lEY;4. LA DEMORAPOR PARTE DEL CONTRATISTAEN El CUMPLIMIENTODE lAS OBLIGACIONESDENTRODE lOS

PLAZOSESTABLECIDOS;

Hoja 6 de 9

CONTRATO NO. FAISM 61/2016

ir

5. EL INCUMPLIMIENTOPARAEL INICIODE LA EJECUCiÓNDE LA OBRAEN EL PLAZOSEÑALADO,SALVOQUE LAMISMANO SE INICIE POR CAUSASAJENASA LAS PARTESCONTRATANTESY AsI SE HAGACONSTAREN RESOLUCiÓNFUNDADAY MOTIVADA;

6. LA FALTA DE PAGO POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO EN EL PLAZO ESTABLECIDOEN LA LEY DE OBRASPÚBLICAS;

7. LA SUSPENSiÓNDE LA INICIACiÓNDE LA OBRA, POR UN PLAZOSUPERIORA SEIS MESES POR PARTE DELENTEPÚBLICO;

8. EL DESISTIMIENTOO LASUSPENSiÓNDELAOBRA,PORUNPLAZOSUPERIORA OCHOMESESACORDADA~EL ENTEPÚBLICO;

9. LOS ERRORESMATERIALESQUE PUEDA CONTENEREL PROYECTOO PRESUPUESTOELABORADOPOR . ~ENTEPÚBLICOQUEAFECTENAL PRESUPUESTODELAOBRA,AL MENOS,ENUNVEINTICINCOPORCIENTO;

10. LAS MODIFICACIONES EN EL CONTRATO, AUNQUE FUERAN SUCESIVAS, QUE IMPLIQUEN AISLADA OCONJUNTAMENTEALTERACIONESAL PRECIODEL CONTRATOEN CUANTIASUPERIOR,EN MÁS O MENOS,AL TREINTAPOR CIENTO DEL PRECIOORIGINAL DEL CONTRATO,O REPRESENTEUNA ALTERACiÓNSUSTANCIALDEL PROYECTOINICIAL.

SE CONSIDERARÁALTERACiÓN SUSTANCIAL,LA MODIFICACiÓNDE LOS FINES Y CARACTERlsTICASBÁSICASDEL PROYECTOINICIAL,AsI COMOLA SUSTITUCiÓNDE UNIDADESQUE AFECTENAL MENOSAL TREINTA POR CIENTODELPRECIOORIGINALDELCONTRATO.

EN LA SUSPENSiÓN DE LA INICIACiÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL ENTE PÚBLICO, CUANDO ÉSTE DEJETRANSCURRIRSEIS MESESA PARTIRDE LA MISMASIN DICTARACUERDOSOBREDICHASITUACiÓNY NOTIFICARLOALCONTRATISTA,ÉSTETIENEDERECHOA LARESCISiÓNDELCONTRATO.

11. SI "EL CONTRATISTA" NO INICIA O TERMINA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN LA FECSEÑALADA. I

12. SI SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTELAS OBRAS O SE NIEGAA REPARARO REPONERALGUNA PARTE bELLASQUEHUBIERESIDORECHAZADAPORESCRITOCOMODEFECTUOSAPOR"EL GOBIERNOMUNICIPAL". \

13. SI NO EJECUTAELTRABAJODECONFORMIDADCONLO ESTIPULADOO SIN MOTIVOJUSTIFICADO,NOACATALASORDENESDADASPORESCRITOPOR"EL GOBIERNOMUNICIPAL".

14.SI NODACUMPLIMIENTOAL PROGRAMADETRABAJO,A JUICIODE"EL GOBIERNOMUNICIPAL".15. SI SE DECLARA EN QUIEBRA O SUSPENSiÓNDE PAGOS O SI HACE CESiÓN DE BIENES EN FORMA QUE

AFECTE A ESTE CONTRATO, O POR LA FALTA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONESSOCIALES, SINDICALES YLABORALESDECUALQUIERINDOLE.

16. SI SUBCONTRATAO CEDE LA TOTALIDADO PARTE DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONJ!~~!:'a:.WDERECHOSDERIVADOSDELMISMO,SIN ELCONSENTIMIENTODE"EL GOBIERNOMUNICIPAL".

17. SI "EL CONTRATISTA"NO DAA "EL GOBIERNOMUNICIPAL" Y A LAS INSTITUCIONESOFICIALE~J:~IQl~~FACULTADDE INTERVENIR.LAS FACILIDADESY DATOSNECESARIOSPARA INSPECCiÓN,VIGILANCIAY SUIII'I:3IIC'III~I.LOSMATERIALES,TRABAJOSY OBRAS.

18. SI REDUCESU CAPITALSOCIALY CONTABLE(SU PATRIMONIOEN EL CASODE PERSONAFIS~~~~OTABLEQUE A JUICIO DE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" NO GARANTICEEL CUMPLIMIENTODE LA~I\t~G.IQI-rT"-a.-"""

E TE CONTRATO. . UIIl.A19.CUANDO"EL CONTRATISTA"ACUMULEUN25%DEATRASOENELAVANCEDELAOBR2~SAN PEOR LA

, I

20. LAS DEMASCAUSASQUE SE ESTABLEZCANEN EL PRESENTECONTRATOY, EN GENERAL,PORC~~~TRACAUSAIMPUTABLEA "EL CONTRATISTA"SIMILARA LASANTESEXPRESADAS. WRIGÉSIMA QUINTA. PROCEDIMIENTODE RESCISiÓN. SI "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR LA RES ~' [{ELONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" PACTARÁ CON "EL BIERNOUNICIPAL" DECOMÚNACUERDO,LLEVARA CABOLA RESCISiÓNDELCONTRATOCONFORMEA LO DISPUESTOPOREL

ARTlcULOS 53 DELREGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAEL MUNICIPIODE SANPEDROTLAQUEPAQUE,CONRELACiÓNA LOSARTlcULOS 79 Y 92 DE LALEYDEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO,BAJOELSIGUIENTEPROCEDIMIENTO:

1. SE INICIARÁA PARTIRDE QUE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" NOTIFIQUEA "EL CONTRATISTA" DEL INCUMPLIMIENTOODEL HECHOENQUE HAYA INCURRIDOCONFORMEA LO PREVISTOEN LA CLÁUSULAQUEANTECEDE,PARAQUE EN UNPLAZODE 10 (DIEZ) DIASHÁBILESEXPONGALOQUEA SU DERECHOCONVENGAY APORTE,EN SU CASO, LASPRUEBASQUEESTIMEPERTINENTES.

11.TRANSCURRIDOEL PLAZOA QUESE REFIEREEL PUNTOANTERIOR,SE RESOLVERÁLOCONDUCENTECONSIDERANDOLOSARGUMENTOSY LASPRUEBASQUE"EL CONTRATISTA"HUBIEREHECHOVALER.

111.LA DETERMINACiÓNDE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA YMOTIVADA,Y COMUNICADAA "EL CONTRATISTA"DENTRODELOS5 (CINCO)DIASHÁBILESSIGUIENTESA AQUÉLENQUESE HAYAEMITIDO.

IV. CUANDO "EL GOBIERNO MUNICIPAL" DECIDA RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ DAR AVISO PORESCRITO,MEDIANTEOFICIO, A "EL CONTRATISTA",CON UNMINIMODE 10 (DIEZ) DIAS NATURALESDEANTICIPACiÓNALA FECHASEÑALADAPARA LLEVARA CABOLA RESCISiÓNDELCONTRATO,SEÑALANDODIA Y HORA,PARALEVANTARELACTACIRCUNSTANCIADADECOMPROBACiÓN,MEDICiÓNY LIQUIDACiÓNDELAOBRAREALIZADA.

Hoja 7 de 9

IX. A PARTIR DE lA FECHA EN QUE "EL GOBIERNO MUNICIPAL" TENGA LA POSESiÓN lEGAL y MATERIALDE lA OBRAQUESE DETALLAENEl PRESENTECONTRATO,ÉSTETENDRÁlAS MÁSAMPLIASFACULTADESPARAQUEDEACUERDOAlO ESTABLECIDOEN LA lEY DE OBRA PÚBLICADEL ESTADODE JALISCO, PUEDACONTINUARlA OBRA A TRAVÉS DEOTROCONTRATISTAO REALIZARPORADMINISTRACiÓNDIRECTALA OBRAQUENO HAYASIDO EJECUTADA,ENVIRTUDDELARESCISiÓNADMINISTRATIVADELCONTRATO. r:SI "EL GOBIERNO MUNICIPAL" OPTA POR lA RESCISiÓN, "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR OOR1CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONALQUE PODRÁ SER A JUICIO DE "EL GOBIE O .MUNICIPAL", HASTAEl MONTODE lA GARANTíAOTORGADA,lO ANTERIORCONFORMEAl ARTíCULO102 DE lA lEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO. fTRIGÉSIMASEXTA. CAUSAS DE TERMINACiÓNANTICIPADA. "EL GOBIERNOMUNICIPAL" Y "EL CONTRATISTA" PODARPORTERMINADOANTICIPADAMENTEEl PRESENTECONTRATOCUANDOPORCASOFORTUITOO FUERZAMAYO SEIMPOSIBILITELA CONTINUACiÓNDE lOS TRABAJOS, lO ANTERIORCONFORMEA lO DISPUESTOPOR El ARTíCULO53DELREGLAMENTODEOBRAPÚBLICAPARAEl MUNICIPIODESANPEDROTlAQUEPAQUE.

CONTRATO NO. FAISM 61/2016

V. El DíA SEÑALADO,SE lEVANTARÁ El ACTA MENCIONADAEN El PUNTOQUE ANTECEDE,EN El lUGAR DONDESEEJECUTE lA OBRA (IN SITU), MISMA A TRAVÉS DE lA CUAL SE RECIBIRÁN lOS TRABAJOS EJECUTADOSPOR "ELCONTRATISTA", EN El ESTADO EN QUE ÉSTOS SE ENCUENTREN, DEBIÉNDOSE DETALLAR EN DICHA ACTA lOSPORMENORESDELASITUACiÓNQUEGUARDALAOBRA.

VI. lA NOTIFICACiÓNDELOFICIOSEÑALADOEN El PUNTO"1"DE LA PRESENTECLÁUSULA,SURTIRÁEFECTOS,PARAELCONTRATISTA",DE CITATORIOPARAEl lEVANTAMIENTODELACTASEÑALAqA, DEBIÉNDOSECITARA LA CONTRA~lORíAMUNICIPAL,PORCONDUCTODE "EL GOBIERNOMUNICIPAL" PARAQUE ESTEPRESENTEEN El lEVANTAMIENTO DEREFERIDAACTA.VII. EN VIRTUD DE LA RESCISiÓN DEL CONTRATO, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE lEVANTE El A A ~CIRCUNSTANCIADA SEÑALADA EN El PUNTO "11", DE ESTA cLÁUSULA, "EL GOBIERNO MUNICIPAL" T ARÁINMEDIATAMENTELA POSESiÓNlEGAL Y MATERIALDE lA OBRAMATERIADELPRESENTECONTRATO,CONFORMEA lODISPUESTOPOREl ARTíCULO79DE LA lEY DEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO.

VIII. DESDE LA FECHA EN QUE SE TOME POSESiÓN lEGAL Y MATERIAL DE LA OBRA SEÑALADA EN El PRESENTECONTRATO,"EL GOBIERNO MUNICIPAL", QUEDARÁLIBERADODE CUALESQUIEROBLIGACiÓNCONTRACTUALQUE lOUNECON "El CONTRATISTA", MEDIANTEEl PRESENTECONTRATO,A EXCEPCiÓNDE lA OBLIGACiÓNDE PAGODE lASESTIMACIONESQUE SE ENCUENTRENENTRÁMITEY El FINIQUITOCORRESPONDIENTEQUEAl EFECTOSE REALICE,ENlOS TÉRMINOSSEÑALADOSPORLA lEY DEOBRAPÚBLICADELESTADODEJALISCO.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. UNA VEZ CONCLUIDA lA OBRA "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ENTREGAR lOS PLANOSCORRESPONDIENTESA LA CONSTRUCCiÓN FINAL, lAS NORMAS Y ESPECIFICACIONESQUE FUERON APLICADOSDURANTE SU EJECUCiÓN, Así COMO lOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACiÓN Y MANTENIMIENTOORRESPONDIENTESY lOS CERTIFICADOSDEGARANTíADECALIDADY FUNCIONAMIENTODE lOS BIENESINSTALADOS.

TRIGÉSIMAOCTAVA. RECEPCiÓNDE OBRA. "EL GOBIERNO MUNICIPAL" RECIBIRÁ lOS TRABAJOSOBJECONTRATOHASTAQUE SEANTERMINADOSEN SU TOTALIDAD,SI lOS MISMOSFUERONREALIZADOSDlAS ESPECIFICACIONESCONVENIDASY DEMÁSESTIPULACIONESDEESTECONTRATO,SEGÚNlO SIGUI

a) CUANDOSIN ESTARTERMINADAlA TOTALIDADDE LA OBRA, LAS PARTESDE lOS TRABAJ~~~~:OAJUSTENA i.o CONVENIDOY PUEDASER UTILIZADAA JUICIO DE "EL GOBIERNOMUNICIPAL", EN

LIQUIDARÁA "EL CONTRATISTA"lO EJECUTADO.

b) CUANDODE COMÚNACUERDO"EL GOBIERNOMUNICIPAL" Y "EL CONTRATISTA"CONVENGERMINADOANTICIPADAMENTEEl CONTRATO,EN ESTE CASO, LA OBRAQUE SE RECIBASE LlQU~'fNtn~lA1mfR16UE lAS PARTESCONVENGAN,CONFORMEA lO ESTABLECIDOENESTECONTRATO. ~

. IlE't,ANPEDRqq:~[,lij!~e) CUANDO "El GOBIERNO MUNICIPAL" RESCINDA El CONTRATO EN lOS TERMINOS DE LAS '

IGÉSIMATERCERA,TRIGÉSIMACUARTAY TRIGÉSIMAQUINTA, EN ESTE CASO lA RECEPCiÓNPARCIALQJUICIODEESTEY LIQUIDARÁEl IMPORTEDE lOS TRABAJOSQUEDECIDARECIBIR.

d) CUANDOEl TRIBUNALADMINISTRATIVODEL ESTADODE JALISCODECLARERESCINDIDOEl CON/ ESTECASO,SE ESTARÁA lO DISPUESTOPORlA RESOLUCiÓNRESPECTIVA.

e) "EL CONTRATISTA"AVISARÁPORESCRITOA "EL GOBIERNOMUNICIPAL" lA FECHADETERMINACiÓNDE lAOBRAY ÉSTESEOBLIGAA RECIBIRLAEN UN PLAZOQUENO EXCEDERÁDE 30 (TREINTA)DíASNATURALESA PARTIRDElA FECHADETERMINACiÓNSIEMPREY CUANDOESTÉTOTALMENTECONCLUIDALAOBRA.

Al TÉRMINODE LA OBRASE lEVANTARA ACTA DE RECEPCiÓNCON i.o CUALSE DARÁPORTERMINADAY ENTREGADAlA OBRA. lA RECEPCiÓNPARCIALO TOTALDE lOS TRABAJOSY LA LIQUIDACiÓNDE SU IMPORTE,SE EFECTUARÁNSINPERJUICIODE lOS DESCUENTOSQUE DEBANHACERSEPOR CONCEPTODE SANCIONESEN lOS TÉRMINOSDE ESTECONTRATO.

TRIGÉSIMA NOVENA. DEDUCCiÓN DE ADEUDOS Y REINTEGROS. SI Al RECIBIRSE lA OBRA Y EFECTUARSE lALIQUIDACiÓN CORRESPONDIENTEEXISTIERAN DEDUCTIVASO CUALQUIER OTRA OBLIGACiÓN O RESPONSABILIDADPARACON "EL GOBIERNOMUNICIPAL", A CARGODE "EL CONTRATISTA", El IMPORTEDE lA MISMASE DEDUCIRÁDElAS CANTIDADESA CUBRíRSElE POR TRABAJOSEJECUTADOSY SI NO FUERENSUFICIENTESSE HARÁ EFECTIVALAFIANZAOTORGADAPORESTOSCONCEPTOSPOR"EL CONTRATISTA".

Hoja 8 de 9

· '

\TURA'·,QiJEPAQUE

CONTRATO NO. FAISM 61/2016

CUADRAGÉSIMA.REGISTRODE LA OBRA. SERÁ OBLIGACiÓNDE "EL CONTRATISTA", REGISTRARLA OBRAANTE LASAUTORIDADESRESPECTIVAS,ENTREGANDOLECOPIA DEL PROYECTODE LA OBRA, DATOSDE IDENTIFICACiÓNFISCALDELA EMPRESAY TODOSAQUELLOSQUELESOLICITELAAUTORIDADCOMPETENTEPARAELCASO.

CUADRAGÉSIMAPRIMERA.CUANDOPORCAUSAS INJUSTIFICADASLOS TRABAJOSOBJETODEL PRESENTECONTRATONO SE ENTREGUENEN EL PLAZO ESTABLECIDOEN EL PROGRAMAAUTORIZADO,TODO GASTO POR CONCEPTODESUPERVISiÓNADICIONALY SERVICIOSDEAPOYOA LA OBRASERÁCONCARGOA "EL CONTRATISTA". EL IMPORTEDEDICHOSGASTOSSERÁDEDUCIDODELOSPAGOSQUE"EL GOBIERNOMUNICIPAL"DEBAHACERA "EL CONTRATISTA".

CUADRAGÉSIMASEGUNDA."EL CONTRATISTA" DECLARAESTARDE ACUERDODE QUE, CUALQUIERMODIFICACiÓNDELOSCONCEPTOSY FECHASDE CONTRATOQUE SE ASENTARÁNEN BITÁCORAY DE LO CUALESTUVIERAENTERADOELSUPERVISOR, COMO RECALENDARIZACIÓN POR RECIBIR ANTICIPO TARDE, PRORROGAS, CONCEPTOSEXTRAORDINARIOS,MODIFICACIONESAL PROYECTO,A LAS ESPECIFICACIONES,ETC., NO TENDRÁN VALIDEZ SI NOCUENTANCON SOLICITUDFORMALA "EL GOBIERNOMUNICIPAL" POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" Y APROBACiÓNPOR ESCRITO POR PARTE DEL COORDINADORGENERAL DE GESTiÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD, COMO TITULARREPRESENTANTEDE "EL GOBIERNO MUNICIPAL". CUALQUIERAUTORIZACiÓNVERBAL O ESCRITA EN BITÁCORA NOSERÁRECONOCIDASI NOCUMPLELA FORMALIDADOFICIALANTERIOR.

CUADRAGÉSIMATERCERA. CONTROVERSIASY JURISDICCiÓN. LAS PARTES ACUERDAN QUE EN CASO DE DUDA OCONTROVERSIASOBRE LA APLICACiÓN, INTERPRETACiÓNY/O CUMPLIMIENTODEL PRESENTECONTRATOACUERDANRESOLVERLODE COMÚNACUERDOY ENCASODENO LLEGARAL MISMODETERMINANSOMETERSEA LA JURISDICCiÓNY COMPETENCIADEL TRIBUNALDE LO ADMINISTRATIVODEL ESTADODE JALISCO,CON RESIDENCIAEN LA CIUDADDEGUADALAJARA, JALISCO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR CUALQUIER CAUSA PUDIERACORRESPONDERLES.

LAS PARTESCONVIENENQUE PARATODO LO NO PREVISTOEN EL PRESENTECONTRATO,ESTARÁNA LO DISPUESTOPOREL REGLAMENTODE OBRA PÚBLICAPARAEL MUNICIPIODE SAN PEDROTLAQUEPAQUE,Y DEMÁSDISPOSICIONESRELATIVASAPLICABLES.

LEíDOQUE FUE EL PRESENTECONTRATOY ENTERADASLAS PARTESDE SU ALCANCE,LO RATIFICANY FIRMANEN LACIUDADDESANPEDROTLAQUEPAQUE,JALISCO,EL31TREINTAY UNODEOCTUBREDEL2016DOSMIL DIECISÉIS.

)ICATURAROTLAQUEPAQUE

"EL CONTRATISTA"CONSTRUCCIONE.1;-e¡~~s"A

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE PÚBLICA CON NÚMERO FAISM 61/2016, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNOMUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, y LA EM ESA CONSTRUCCIONES CARLE, S.A. DE C.V., REFERENTE A LA OBRA: RED DEDRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CLEOFAS MOTA ENTRE' ARO OBREGÓN y PRIVADA SIN NOMBRE; PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CLEOFASMOTA y TÉRMINO DE LA CALLE; PROLONGACiÓN JALISC· NTRE CLEOFAS MOTA y TÉRMINO DE LA CALLE, EN LA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN,EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO.

Hoja 9 de 9