DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS … · precio unitario: seis pesos 57/100 m.n. m2 8,750.00 $...

GONZÁLEZMUNICIPIO DE MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO 2016-2018DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

González, Tam. a 19 de Octubre del 2016

C. ISAEL BARRIENTOS TO RRESRepresentante Legal de:INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V.

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ, Tam, lo invitan a participar en la Licitación por INVITACIÓN RESTRING IDA en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.

C O N C U R SO IR-MGT-FISMUN-33-002-16

TRABAJOS: REVESTIM IENTO DE CALLES EN LA COL. AMPLIACION TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ. TAM.

PLAZO DE EJECUCION: 39 DIAS.

V ISITA AL SITIO DE LA OBRA: 20 DE OCTUBRE DEL 2016 A LAS 9:00 HRS.

JUNTA DE ACLARAC IONES: 21 DE OCTUBRE DEL 2016 A LAS 9:00 HRS.

APERTU RA DE PR O PU EST A TECNICA: 26 DE OCTUBRE DEL 2016 9:00 HRS.

APERTU RA DE PR O PU EST A ECO NO M ICA 26 DE OCTUBRE DEL 2016 12:00 HRS.

FALLO: 31 DE OCTUBRE DEL 2016 A LAS 10:00 HRS.

FECHA EST IM AD A DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016

FECHA EST IM ADA DE TÉRMINO: 15 DE D IC IEM BRE DEL 2016

CON RECU RSO S: FISMUN 2016

ANTICIPO: %

En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la disponibilidad del día 19 al 21 de OCTUBRE del 2016 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 15:00 Hrs. donde se efectuará la entrega del pliego de requisitos al que se sujetara el Concurso de la obra.

gonzf^

iv IU i N lU Ir lU U t

GONZÁLEZMUNICIPIO DE MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS

R. AYUNTAMIENTO 2016-2018DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS ■ ,


C. ZENDY ALEJANDRA ROMO AGUILARRepresentante Legal de:SERV IC IO DE EQUIPO, MAQUINARIA Y ACARREO

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ, Tam, lo invitan a participar en la Licitación por INVITACIÓN RESTRING IDA en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.






APERTU RA DE PRO PU ESTA TECNICA: 26 DE OCTUBRE DEL 2016 9:00 HRS.

APERTU RA DE PRO PU ESTA ECO NO M ICA 26 DE OCTUBRE DEL 2016 12:00 HRS.


FECHA EST IM ADA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016


CON REC U RSO S: FISMUN 2016

ANTICIPO: %

En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la disponibilidad del día 19 al 21 de OCTUBRE del 2016 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 15:00 Hrs. donde se efectuará la entrega del pliego de requisitos al que se sujetara el Concurso de la obra.

A T E N T A M E N T E

GONZÁLEZ iMUNICIPIO DE j f MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS



C. PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALARepresentante Legal de.C A R SA CONSTRUCTORA

En cumplimiento con la Ley de obras públicas para el Estado de Tamaulipas en vigor, la Presidencia Municipal de GONZALEZ. Tam, lo invitan a participar en la Licitación por INVITACIÓN RESTRING IDA en la modalidad de precio unitario para la obra que a continuación se indica.






APERTU RA DE PRO PU ESTA TECNICA: 26 DE OCTUBRE DEL 2016 9:00 HRS.

APERTU RA DE PR O PU EST A ECO NO M ICA 26 DE OCTUBRE DEL 2016 12:00 HRS.


FECHA EST IM ADA DE INICIO: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016


CON REC U RSO S: FISMUN 2016

ANTICIPO: %

En caso de ser confirmada su participación las bases de licitación estarán a la disponibilidad del día 19 al 21 de O CTU BRE del 2016 en las oficinas de Obras Públicas, de la Presidencia Municipal de González, Tam., de las 09:00 a 15:00 Hrs. donde se efectuará la entrega del pliego de requisitos al que se sujetara el Concurso de la obra.

MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS R. AYUNTAMIENTO 2016-2018

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

lEflim INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMENTO MECANICO, S.A. DE C.V.

INIVITACION No: MGT-DOP-IR-R33-16-002 PROYECTO: REVESTIMIENTO DE CALLES UBICACION: COL. .AMPLIACION TAMAULIPAS LOCALIDAD: VILLA MANUEL, MPIO. DE GONZALEZ TAM. METAS: 1250 ML X 7.00 M. DE ANCHO X 20 CM. DE ESPESOR

F. INICIO: 7/NOV/2016F.TERMINO: 15/BIC/2016

PLAZO: 39 DIAS CAL.C A T A L O G O DE C O N C E P T O S

Clave Descripción Unidad Cantidad Predo unitario P. U. en letra Total

REVESTIMIENTO DE CALLES

C001 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO m2 8,750.00 $ 2.98 DOS PESOS 98/100 M.N. $ 26,075.00

C002 CORTE Y APERTURA DE CAJA CON EQUIPO MECANICO PARA m2 1,750.00 $ 57.07 CINCUENTA Y SIETE PESOS 07/100 M.N. $ 99,872.50ALOJAR ESTRUCTURA INCLUYE:CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS

C003 COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 95% PROCTOR EQUIPO MECANICO INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD

CON m2 8,750.00 $ 17.35 DIECISIETE PESOS 35/100 M.N. $ 151,812.50

C004 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO INCLUYE: PAGO REGALIAS, CORTE Y CARGA

DE m3 1,750.00 $ 55.74 CINCUENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N. S 97,545.00

C005 ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS TETRRACERIAS o PAVIMENTADOS 1ER KM.

DE m3 2,275.00 $ 13.04 TRECE PESOS 04/100 M.N. $ 29,666.00

C006 ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS TETRRACERIAS o PAVIMENTADOS KM SUBSECUENTES

DE m3/km 22,750.00 $ 7.06 SIETE PESOS 06/100 M.N. $ 160,615.00

C007 TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTACION AL 95% PROCTOR DE m3 1,750.00 $ 57.59 CINCUENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N. $ 100,782.50MATERIAL DE BANCO PARA DAR AFINADO SUPERFICIAL INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD

C008 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO DE OBRA DE 1.00X2.00 M. pzaMETALICO FABRICADO A BASE DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL. 14 Y TABLERO DE LAMINA NEGRA CAL. 29 PINTURA DE FONDO AMBOS LADOS Y ROTULADO DE ACUERDO A DISEÑO DE PROYECTO, INCLUYE; EXCAVACION, CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA

Total de REVESTIMIENTO DE CALLES

RAZON SOCIAL B EL LICITANTE:

INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. B E C.V.

1.00 $ 4,596.47 CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS $47/100 M.N.

4396.47

HOJA: 1 BE: 2

$ 670,964.97

IRMA B EL LICITANTE:

ryG. ISAEL BARRIENTOS TORRES REPRESENTANTE LEGAL

)•t

)


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

icmm INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMENTO MECANICO, SJL DE C.V.

INIVITACION No: MGT-DOP-IR-R33-16-002 PROYECTO: REVESTIMIENTO DE CALLES UBICACION: COL. AMPLIACION TAMAULIPAS LOCALIDAD: V’II.LA MANUEL, MPIO. DE GONZALEZTAM. METAS: 1250 ML X 7.00 M. DE ANCHO X 20 CM. DE ESPESOR

F. INICIO: 7/NOV/2016F.TERMINO: 15/DIC/2016

PLAZO: 39 DIAS CAL.C A T A L O G O DE C O N C E P T O S

Clave Descripción Unidad Cantidad Precio unitario P. U. en letra Total

Subtotal de Presupuesto $ 670,96497

I.V.A. 16% $ 107,35440Total $ 778,319.37

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

INTRODUCCION, EXCAVACION Y HOJA: 2 DE: 2MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V.

A DEL LICITANTE:

ING. IjiAEL BARRIENTOS TORRES ' REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIO DE EQUIPO, MAQUINARIA YACARREO

ZENDY ALEJANDRA ROMO AGUILAR RFC. ROAZ 800805 LW5

INIVITACION No: MGT-DOP-IR-R33-16-002PROYECTO: REVESTIMIENTO DE CALLES (1250 ML X 7.0 M DE ANCHO Y 20 CM. ESPESOR) UBICACION: CO L AMPLIACION TAMAULIPAS LOCALIDAD: VILLA MANUEL, MPIO. DE GONZALEZ TAM.FECHA DE INICIO: 7/11/2016 TERMINO: 15/12/2016 PLAZO: 39 DIAS

CATALOGOClave Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total

REVESTIMIENTO DE CALLES *

CQ01 TRAZO Y NIVELACION DEL T ERREN O CON EQUIPO TOPOGRAFICO M2 8,750.00 S 6.46 $ 56,52500

C002 CORTE Y APERTURA DE C A JA CON EQUIPO MECANICO PARA ALOJAR ESTRUCTURA N C LU YE :C A RG A Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE

FUERA D EL SrTIO DE LOS TRABAJO S

M2 1,750.00 S 61.26 S 107,205.00

COO 3 COMPACTACION DEL TERREN O NATURAL AL 95% PRO CTO R CON EQUIPO MECANICO INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD

M2 8,750.00 S 17.68 $ 154,700.00

C004 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO INCLUYE: PAGO DE REGALIAS, CO RTE Y CARGA

M3 1,750.00 S 47.11 $ 82,442.50

C005 ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TETRRACERIAS o PAVIMENTADOS 1ER KM

M3 2,275.00 S 13.21 s 30,052.75

C006 ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TETRRACERIAS o PAVIMENTADOS K M SU BSECUEN TES

M3/KM 25.593.75 S 5.72 $ 146,396.25

C007 TENDIDO. CONFORM ADO Y COM PACTACION AL 95% PRO CTO R DE MATERIAL DE BANCO PARA DAR AFIJADO SUPERFICIAL INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD

M3 1,750 00 S 67.61 $ 118,31750

C008 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO DE O BRA DE 1,00X2.00 M. METALICO FABRICADO A BASE DE PERFIL PTR DE T X T CAL. 14 Y TABLERO DE LAMINA

PIEZA 1.00 S 4.194.95 s 4,194,95

NEGRA CAL. 29 PINTURA DE FONDO AMBOS LADOS Y ROTULADO DE ACUERDO A DISEÑO DE PRO YECTO , N C LU YE : EXCAVACION, CONCRETO , MATERIALES. MANODE O BRA Y HERRAMIENTA

Total de REVESTIMIENTO DE CALLES $ 699,833.95

Subtotal de Presupuesto 5 699,133.95

IMPUESTO $ 111,973.43

Total $ 811,807.38

S '

ZENDY ALEJANDRA ROMO AGUILAR ZENDY ALEJANDRA ROMO AGUILARRAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

CALLE: "G" #507 COL E. CARDENAS GONZALEZ TAMPICO, TAM. CP 89309 TEL. OFNA. (836) 273 16 39 CEL. (833) 3 12 96 54 Y (833) 104 63 23

e-mail: [email protected]

mailto:[email protected]

J0*CARSÄ

£.Hft S l'ttU C i

INIVTTACION No: MGT DOP IR-R33-16 002 PROYECTO: REVESTIMIENTO DE CALLES (1250 ML X 7.0 M DE ANCHO Y 20 CM. ESPESOR) UBICACION: COL. AMPLIACION TAMAULIPAS LOCALIDAD: VILLA MANUEL, MPIO. DE GONZALEZ TAM.

FECHAS:INICIO: 7/11/16

TERMINO: 15/12/16 PLAZO: 39 DIAS

PRESUPUESTO(W l l o u r i n r i n B o r a l 1 l |K IWR luida (i (nutifed Prrrtii unitario lutai

REVESTIMIENTO DE CALLES

COOl TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICOPrecio unitario: ** SEIS PESOS 57/100 M.N. **

M2 8,750.00 $ 6.57 $ 57,487.50

C002 CORTE Y APERTURA DE CAJA CON EQUIPO MECANICO PARA ALOJAR ESTRUCTURA INCLUYE-CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOSPrecio unitario: ** SESENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. **

M2 1,750.00 S 62.29 *$ 109.007.50

am COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDADPrecio unitario: ** DIECISIETE PESOS 97/100 M.N. **

M2 8,750.00 * 17.97 $ 157,237.50

C004 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO INCLUYE: PAGO DE REGALIAS. CORTE Y CARGAPrecio unitario: ** CUARENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. **

M3 1,750.00 $ 49.63 $ 86,852.50

C005 ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TETRRACERIAS o PAVIMENTADOS 1ER KM.Precio unitario: ** TRECE PESOS 44/100 M.N. **

M3 2.275.00 % 13.44 $ 30.576,00

C006 ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TETRRACERIAS o PAVIMENTADOS KM SUBSECUENTES Precio unitario: ** SEIS PESOS 72/100 M.N. **

M3/KM 25.593.75 $ 6.72 $ 171,990.00

C0Q7 TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTACION AL 95% PROCTOR DE MATERIAL DE BANCO PARA DAR AFINADO SUPERFICIAL INCLUYE INCORPORACION DE HUMEDAD Precio unitario: ** SESENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N. **

M3 1.750.00 $ 68.75 $ 120.312.50

0008 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO DE OBRA DE PIEZA 1.00X2.00 M. METALICO FABRICADO A BASE DE PERFIL PTR DE 2”X2" CAL. 14 Y TABLERO DE LAMINA NEGRA CAL 29 PINTURA DE FONDO AMBOS LADOS Y ROTULADO DE ACUERDO A DISEÑO DE PROYECTO, INCLUYE: EXCAVACION, CONCRETO. MATERIALES. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAPrecio unitario: ** CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 05/100 M.N. **

1.00 $ 4,530.05 $ 4,530.05

Total de REVESTIMIENTO DE CALLES $ 737,993.66

Subtotal de Presupuesto i 737,993.55

I.VATotal

$*

118,078.97856,072.52

RAZON SOCIAL DEL CONCURSANTE: FIRMA DEL CO

L.A.E. PAOLA ANALI RODRIGUEZ ZAVALA LA. E. PAOLA EZ ZAVALA

GONZÁLEZMUNICIPIO DE j MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS



FALLO Y NOTIFICACION DE ADJUDICACION

C. ISAEL BARRIENTOS TORRESREPRESENTANTE LEGAL DE:INTRODUCCIÓN, EXCAVACIÓN Y MATENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V.

Como resultado de la revisión de las cotizaciones presentadas para la ejecución de la obra: REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL. AMPLIACIÓN TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM.

de este municipio. Y conforme al dictamen mediante el cual se emitió F A L L O en su favor en

los términos del artículo 44 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado

de Tamaulipas, me permito informarle que este Departamento de Obras Publicas a procedido a

adjudicarle el contrato número MGT-DQP-FISMUN-R33-002-16 para la construcción de las obras que

en el mismo instrumento contractual se menciona, por lo que deberá presentarse en la Cabecera

Municipal (oficina del Departamento de Obras públicas) para la firma del contrato antes citado.

MUNICIPIO DEGONZÁLEZ


DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS


DICTAMEN TECNICO Y ECONOMICO

Visto para dictaminar sobre el expediente relativo a la adjudicación del contrato de construcción de la obra denominada: REVESTIM IENTO DE C A L L E S EN LA CO L. AMPLIACIÓN TAM AULIPAS DE V ILLA MANUEL D EL MUNICIPIO DE G O N ZÁLEZ, TAM. De este municipio, y una vez hecha la evaluación técnica y económica de las cotizaciones que fueron presentadas por los participantes conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas, se emite el siguiente dictamen a favor de la empresa de nacionalidad mexicana Denominada: INTRODUCCION, EXCAVACIÓN Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V. en virtud que reúne las condiciones técnicas y económicas requeridas por la convocante en los términos del artículo antes citado, así mismo garantiza el cumplimiento del contrato y es la postura solvente más baja, con un importe de $ 778,319.37 (Setecientos setenta y ocho mil trecientos diecinueve Pesos 37/100 m .n.) Incluyendo el I.V.A.

El presente dictamen constituye el fundamento para la adjudicación del contrato de construcción de la citada obra, a la empresa mencionada.

C. Arq. SaúDirector de Obras

GONZÁLEZ ;MUNICIPIO DE • ( MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS



FALLO Y NOTIFICACION DE ADJUDICACION

C. ISAEL BARRIENTOS TORRESREPRESENTANTE LEGAL DE:INTRODUCCIÓN, EXCAVACIÓN Y MATENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V.

Como resultado de la revisión de las cotizaciones presentadas para la ejecución de la obra: REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL. AMPLIACIÓN TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL DEL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ, TAM.

de este municipio. Y conforme al dictamen mediante el cual se emitió F A L L O en su favor en

los términos del artículo 44 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado

de Tamaulipas, me permito informarle que este Departamento de Obras Publicas a procedido a

adjudicarle el contrato número MGT-DQP-FISMUN-R33-002-16 para la construcción de las obras que

en el mismo instrumento contractual se menciona, por lo que deberá presentarse en la Cabecera

Municipal (oficina del Departamento de Obras públicas) para la firma del contrato antes citado.


MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASR. AYUNTAMIENTO DE GONZALEZ 2016-2018

. %xÁ-álr

CONTRATO DE OBRAMGT-DOP-FISMUN-R33-002-16

DESCRIPCION: REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL. AMPLIACION TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL. DEL MPIO. DE GONZALEZ. TAM..

Contrato de obra, que celebran por una parte la Presidencia Municipal de: González, Tamaulipas. representada por él (la) C. GUILLERMO VERLAGE BERRY, Presidente Municipal, a quien se le denomina “La Contratante” y por la otra la empresa denominada: INTRODUCCION. EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO, S.A. DE C.V. Representada por ING. ISAEL BARRIENTOS TORRES, a quien en lo sucesivo se le denomina “El Contratista”.

D E C L A R A C I O N E S

1. “La Contratante” que esta legalmente constituido conforme a las normas del programa y se encuentra con la capacidad necesaria para contratar, como dependencia ejecutora, la ejecución de las obras del programa.

2. “El Contratista” declara que se encuentra capacitado jurídica y técnicamente para ejecutar las obras del presente contrato.

3. Que el presente contrato se realizo por: INVITACIÓN RESTRINGIDA por lo que en el acto de recepción de proposiciones se llevo a cabo con fecha de 26 DE OCTUBRE DEL 2016 y el acto de adjudicación final el dia 31 DE OCTUBRE DEL 2016 el cual se cita al contratista, para firma del mismo.

C L A U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

“El Contratista” se obliga a realizar directamente sobre la base de precios unitarios, con las especificaciones, planos, catálogos de conceptos de trabajo y presupuestos que formen parte integrante de este contrato por su cuenta y bajo su responsabilidad, las obras que se detallan al final de la clausula segunda utilizando para ello su propio personal debidamente contratado proporcionando mano de obra, materiales y equipo necesario.

SEGUNDA.- “La Contratista” se compromete a proporcionar a “El Contratista” todos los planos y proyectos necesarios para realizar la obra de este contrato.

TERCERA.- REALIZACION DE LAS OBRAS POR “El Contratista”:

Para los efectos legales a que hubiera lugar “La Contratante” manifiesta que este contrato se celebra con “El Contratista” en atención a sus personales características, en tal virtud “El Contratista” se obliga a cumplir el presente contrato por si mismo y no podrá consecuentemente hacerlo ejecutar por medio de terceras personas, tampoco podrá en ningún caso y bajo ningún titulo ceder o transmitir la totalidad o parte de las obras, ni los derechos de crédito que mediante este contrato adquiere frente “La Contratante”, sin el permiso expreso o por escrito de este.

Obra materia de la presente licitación No. IR-MGT-FISMUN-33-002-16

Referente a: : REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL. AMPLIACION TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL DEL MPIO. DE GONZALEZ. TAM..

Plazo de ejecución: 39 DIAS DE CALENDARIO

MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPASR. AYUNTAMIENTO DE GONZÁLEZ 2016-2018

CUARTA.- IMPORTE DE LAS OBRAS (CON I.V.A. INCLUIDO):El importe de las obras materia del presente contrato es: $ 778.319.37 (SETECIENTOS SETENTA Y OCHOMIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 37/100 M.N.l_____________________________________ Cantidad queresulta de aplicar los precios unitarios a que se refiere la clausula primera del presente a las cantidades de obra que se encomiendan las cuales han sido verificadas y/o aprobadas por “El Contratista”.En los precios unitarios a quedado incluida la cantidad total que debe cubrirse “Al Contratista” por todos los costos directos e indirectos que originen las obras.El importe de las obras será invariable, sin ninguna excepción.

Participación Financiera.a) El Municipio de GONZALEZ Tamaulipas, a través del programa “ Fondo de Infraestructura SocialMunicipal Ramo 033 ( FISMUN 2016 ) se compromete aportar la cantidad de: ______ $ 778,319.37(SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 37/100 M.N.Correspondiente al 100% del costo total del proyecto.

b) PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “Las Partes” convienen que los trabajos objeto de este contrato serán pagados mediante la formulación de la(s) estimación(es) quincenales por unidad de concepto de trabajo terminado, de acuerdo al programa de ejecución convenido conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos quincenales,mismas que serán presentadas por “El Contratista” a la Dirección de Obras Publicas Municipales dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte, siendo éste, el último día hábil de cada mes

c) El pago de la o las estimaciones por trabajos ejecutados se efectuará en las oficinas de la Tesorería Municipal, ubicadas dentro del edificio de la Presidencia Municipal, en un plazo no mayor a 7 (siete) días naturales contados a partir de la fecha en que haya sido autorizado por la Dirección de Obras Publicas y “El Contratista” haya presentado la factura correspondiente

QUINTA.- DEL PROGRAMA DE OBRA:“El Contratista” se obliga a llevar un programa de obra donde contempla los conceptos ponderados a ejecutar así como los importes mensuales aproximados.

SEXTA.- DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES:Si “El Contratista” utiliza materiales defectuosos, de diversa calidad o especificaciones, será responsable de

los daños y perjuicios correspondientes, pudiendo “La Contratante” rescindir unilateralmente el contrato sin quedar a pagar los trabajos y los materiales que se hayan utilizado en contravención a la calidad y/o especificaciones establecidas.

SEPTIMA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE PROGRAMA:Si “El Contratista” no termina la obra en la fecha señalada en la clausula segunda de este contrato, deberá

cubrir “A la Contratante” el 1 al millar como pena convencional diariamente sobre el valor total hasta el momento en que las obras queden concluidas.

OCTAVA.- FINANCIAMIENTO INICIAL:Para cubrir los gastos relativos a la iniciación de las obras y a la adquisición de los materiales necesarios pan

su ejecución “El Contratista” recibe de “La Contratante” después de la firma de este contrato, con cargo importe a las obras materia del mismo contra la presentación del recibo correspondiente del anticipo equivalente al que deberán ser utilizadas de la siguiente manera para inicio de los trabajos y para adquisición de materiales, por lo que dicho anticipo es hasta por la cantidad de 30% del monto total déla obra.

El anticipo será amortizado mediante la deducción del 30 % al valor de cada estimación de obra ejecutada o la devolución en efectivo de la parte no amortizada en esa forma.

Para garantizar “La Contratante” la correcta inversión del anticipo y en su caso la devolución del mismo cuando no sea amortizado totalmente mediante las deducciones señaladas, “El Contratista” otorga fianza expedida por una institución afianzadora legalmente autorizada y con las características que “La Contratante” determine, por el importe integro del propio anticipo la que estará en vigor hasta que dicho anticipo sea totalmente

uperado por“La Contratante”.

‘o e r g »0 A - CeY vqr> fe s 6oPZc/leZ


En caso de que una vez recibido el anticipo “El Contratista” no inicie las obras dentro del plazo estipulado “La Contratante” queda facultado para rescindir unilateralmente el presente contrato por incumplimiento del mismo.

A) DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.- La realizará: “La Contratante”, por parte del personal de la Dirección de Obras Públicas Municipales.

NOVENA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO:Las partes convienen y “El Contratista” acepta en forma expresa que “La Contratante” podrá rescindir

unilateralmente el presente contrato sin responsabilidad alguna de su parte y sin necesidad de intervención judicial, por cualquiera de las causas que a continuación se establecen de manera enunciativa:

1- Si “El Contratista” a proporcionado datos falsos al registrarse o formular el contrato o bien cuando siendo reales, estos hayan variado y no hayan dado aviso de ello a “La Contratante”.

2- Si por causas imputables a “El Contratista” este no inicia las obras objeto del presente contrato en la fecha indicada en la clausula segunda.

DÉCIMA.- TERMINACIÓN, ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS:

Los riesgos y la conservación de las obras correrán a cargo de “El Contratista” hasta el acto de su entrega y aceptación por “La Contratante” o por la(s) persona(s) que este designe.

Si dentro del año siguiente a la fecha de recepción y aceptación de las obras aparecieren desperfectos o vicios en las mismas por causa imputable a “El Contratista”, “La Contratante” ordenara a este inicie los trabajos de reparación o reposición en un plazo de 10 días en su caso de que no los termine en el plazo que se le haya señalado “La Contratante” hará efectiva la fianza correspondiente a que se refiere la clausula decima segunda.

El procedimiento que debe seguirse para la entrega y recepción de las obras en el siguiente:

A) .- Una vez terminada totalmente la obra “El Contratista” dará aviso de ello por escrito a “La Contratante” a efecto de que en un plazo de 15 días hábiles y previa la verificación y ejecución de la misma, a satisfacción de “La Contratante”, se procede con la intervención de las personas que al efecto designe, al levantamiento de un acta para hacer constar la terminación, entrega y recepción de la obra.

B) .- “El Contratista” deberá entregar las obras en forma convenida y retirará del terreno toda la maquinaria y equipo, escombros, basura y residuos de material sobrante a fin de dejarlo limpio y si hubo rotura de pavimento deberá reponerlo a su costo, en la inteligencia que de no hacerlo lo hará “La Contratante” por cuenta del propio “Contratista”

C) .- “La Contratante” podrá recibir parte de la obra o la totalidad de la misma y en cada caso levantará con intervención de los representantes señalados en el inciso de esta clausula el acta correspondiente.

DECIMA PRIMERA.- DE LAS RESPONSABILIDADES:

A) .- “El Contratista” se hace responsable por la ejecución de las obras y en consecuencia de los daños y perjuicios que con motivo de los mismos puedan llegar a causarse a terceros.

B) .- “El Contratista” acepta que “La Contratante” verifique cuando juzgue pertinente a la relación de personal, así como la comprobación de los pagos que le corresponda ante el INFONAVIT, IMSS, GOBIERNO DEL EDO. ETC., de dicho personal ya que siendo responsabilidad de “El Contratista”, “La Contratante” no se responsabilizará de los mismos.

C) .- “El Contratista” se hace responsable de las relaciones del personal contratado para la ejecución de los trabajos matermde este contrato.

Sergio f\ «. Cercar)}es (Sofizqlez.


DECIMA SEGUNDA.- GARANTIAS DE CONTRATO:

“El Contratista” presentará a “La Contratante” dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que sea entregada copia de este contrato, una fianza a satisfacción de “La Contratante” a cargo de una institución afianzadora legalmente autorizada y con las características que “La Contratante” determine, equivalente al 10% del importe total de las obras señaladas en la cláusula segunda a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a “El Contratista”.

Mientras “El Contratista” no otorgue la fianza con los requisitos que al efecto se señalen, no se cubrirán las estimaciones de obra. Para responder de los efectos de construcción de cualquier vicio aparente u oculto así como de las responsabilidades que resulten a cargo de “El Contratista”, derivadas del presente contrato, la fianza estará vigente durante el tiempo de ejecución de las obras y dentro del año siguiente a la fecha en que estas hayan sido recibidas por “La Contratante” o por las personas que este determine y deberá ser prorrogada con el consentimiento del fiador cuando por retraso o causa justificada sea prorrogado el plazo de terminación de las obras.

DECIMA TERCERA.- NACIONALIDAD, PERSONALIDAD Y DOMICILIO:

Personalidad jurídica de los miembros de “La Contratante”.

EL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS, Representada por el C. GUILLERMO VERLAGE BERRY, quien justifica su personalidad mediante copia fotostática del Acta Constitutiva de mayoría publicada en Diario Oficial del Estado. «

“El Contratista” C. INTRODUCCION. EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V.acredita su existencia legal mediante Acta Constitutiva No: 2170 de fecha 8/ABRIL/2009 y suRepresentante Legall acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO/REPRESENTANTE LEGAL con la credencial de elector, expedida por el Instituto Federal de Elector con No. de Folio.- 0000047745566 y clave: BRTRIS73061428H500 Acredita la legal existencia.

Su Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es el No.- IEM-090408-BE5_____ y su Curp.- BATI730614HTSRRS04 registro ante el padrón de contratista del Municipiode González Tam, No: MGT-DQP-C001-16_______________ , Registro ante Padrón del Gobierno del EstadoNo: dichos Registros están vigentes.

A) .- Así mismo “El Contratista” declara ser mexicano y conviene, que cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la de ningún gobiern extranjero, aceptando que de así hacerlo revertirá sin requerirse declaración alguna, en beneficio del Estado de' Tamaulipas, todo derecho derivado de este contrato.

B) .- Que tiene establecido su domicilio en MARIO ELIZONDO No.104 GONZALEZ. TAMAULIPAS_______

Mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato. Para cualquier controversia que se pueda suscitar y en consecuencia se designan los tribunales de esta ciudad como los competentes.

El presente contrato se firma en la Ciudad de González. Tamaulipas NOVIEMBRE del 2016.

a los 1 días del mes de

GONZÁLEZ------- N U N I C I P U


’111

' A M A U L I P A Stu ; ■' v¿Jl>

EDITH OSTIidico Municipal

(Representante Legal del Mui

mái5®« A*

; S e rg ¡ O í\ - Ce-rv qf) W (ooflW j»ROF. SERGIO CERVANTES GO

Secretario del R. Ayuntamient

MUNICIPIO DE iGONZÁLEZ

FINIQUITO Y TERM INACION DEL CONTRATO

No. MGT-DOP-FISMUN-R33-002-16

I. - LUGAR FECHA Y HORA:

REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA CO L AMPLIACION TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL, EN EL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2016, EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

II. - NOMBRE DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMPS.

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATANTE". REPRESENTADO POR EL C.P.A. GUILLERMO VERLAGE BERRY, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A. DE C.V. QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "CONTRATISTA".

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL. AMPLIACION TAMAULIPAS DE VILLA MANUEL, EN EL MUNICIPIO DE GONZÁLEZ TAMAULIPAS.

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

No CONCEPTOS DE TRABAJOS UNID CANT

1 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO. M2 8,750.00

2 CORTE Y APERTURA DE CAJA CON EQUIPO MECANICO PARA ALOJAR ESTRUCTURA INCLUYE: CARGA Y RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS.

M2 1,750.00

3 COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD.

M2 8,750.00

4 SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO INCLUYE: PAGO DE REGALIAS, CORTE Y CARGAS.

M3 1,750.00

5 ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TERRACERIAS 0 PAVIMENTADOS 1er KM.

M3 2,275.00

6 ACARREO DE MATERIAL DE BANCO EN CAMINOS DE TERRACERIAS 0 PAVIMENTADOS KM SUBSECUENTES.

M3/KM 22,750.00

7 TENDIDO, CONFORMADO Y COMPACTACION AL 95% PROCTOR DE MATERIAL DE BANCO PARA DAR AFINADO SUPERFICIAL INCLUYE: INCORPORACION DE HUMEDAD.

M3 1,750.00

8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANUNCIO DE OBRA DE 1.00X2.00M. METALICCO FABRICADO A BASE DE PERFIL PTR DE 2"X2" CAL. 14 Y TABLERO DE LAMINA NEGRA CAL. 29 PINTURA DE FONDO AMBOS LADOS Y ROTULADO DE ACUERDO A DISEÑO DE PROYECTO, INCLUYE: EXCAVACION, CONCRETO,MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PZA 1.00

R AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

CAU.8 K P . JUMASERO, ¡5/jS, öÜUWJäfc BONA CENÍfi T ; í T'AP -’•! 7Á ’ >! i , iAMAUI.I PA:', MÉXICO. C F .891

r s t .ivi i no

/ \

T A M A U L f P A S


IV.- IMPORTE CONTRACTUAL Y REAL DEL CONTRATO:

LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, SE EJECUTARON AL AMPARO DEL CONTRATO No. MGT-DOP- FISMUN-R33-002-16 DEL CUAL SE TIENE A LA VISTA UNA COPIA; CELEBRADO CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016, ENTRE "CONTRATANTE" Y "CONTRATISTA", CON UN MONTO ORIGINAL DE $ 778,319.37 (SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 37/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.

V.- PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 39(TREINTA Y NUEVEJDIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016.

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTA DE BITACORA S/N DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCION FUE DE 39(TREINTA Y NUEVE) DIAS CALENDARIO.

VI.- RELACION DE ESTIMACIONES:

EST.No. PERIODO IMPORTE

($)S/IVA

AMORTIZACIONANTI

CIPO($)c /iva

SALDO DE LA ASIGNACION

($)C/IVARETENCIONES No. DE

FACTURA

1

DEL: 07 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE

2016

$474,598.96 $0.00 $227,784.57 $2,372.99 196 Y 203

2

DEL: 01 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE

2016

$196,366.01 $0.00 $0.00 $981.83 204

CAU.6 ÍCO. ''.HMJSRC, S/k , COLONIA - « n íJRNTW). ■"iUEftS íRíSZJtóíi, rAMMttlPAS» MEXICO. OP.8970Ù

R. AYUNTAMIENTO 2016-»18

TE!.! :f ! Í 7-Í6Ó8-»EXT ! n o


RESUMEN:

CONCEPTO IMPORTES C/IVA IMPORTE S/IVA

IMPORTE DEL CONTRATO

INCLUYENDO CONVENIOS

$778,319.37 $ 670,964.97

IMPORTE TOTAL ESTIMADO $778,319.37 $ 670,964.97

SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA

0.00 0.00

IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA

$778,319.37 $ 670,964.97

IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO

0.00 0.00

IMPORTE POR TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIONES DE LA No.l

IMPORTE DE ESTIMACIONES PENDIENTES DE PAGO A FAVOR DEL CONTRATISTA

IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA

$778,319.37 0.00 0.00

VII.- DECLARACIONES DE LAS PARTES:

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBliCAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DEL "CONTRATISTA" Y A FAVOR DEL "CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO ($) FIANZA No. AFIANZADORA

$77,831.93 1788132-0000 LIBERTY FIANZAS S.A DE C.V.

SE HACE CONSTAR QUE EL "CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE EMITE CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.


calls; h:o. i .mabero, »/«, colunia ¡sona estreno. CntSAS WKZt>S£Z, TWOWJtlEAS, MÉXICO.

TÎ.I.S ( 8 Î * ) '¿‘r.iÓ W 'íKKTs 110

T A M A U U P A S


EL REPRESENTANTE DEL "CONTRATISTA" ING. ISAEL BARRI ENTOS TORRES MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

IONSEJO

V^OfGQNlt^

ENTRE' RECIBE POR EL

INTRODUCCION, EXCAVACION Y MANTENIMIENTO MECANICO S.A DE C.V.

CONTRATISTA

a r q . Sa ú l '!DIRBd

C.P.A. GUIIXERMO/VERLAGE b e

yPÍIESIDENTE MUNICIPAL

S'ALANIS L.C.P.F ESTEFANIA SMITHíDaq x ^ .W -A y L / •?/ CONTRALOR MUNICIP


«ALi.iS K f ! . S/.ii, COLONIA ÜQNA CENTRO.:rA S , Mé x i c o . c p .897oo

? ! l, t i «3 8) 2736687 RXTi HO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS … · precio unitario: seis pesos 57/100 m.n. m2 8,750.00 $...

Documents

Transcript of DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS … · precio unitario: seis pesos 57/100 m.n. m2 8,750.00 $...

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS … · precio unitario: ** seis pesos 57/100 m.n. ** m2 8,750.00 $...

Documents

Transcript of DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS … · precio unitario: ** seis pesos 57/100 m.n. ** m2 8,750.00 $...

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS … · precio unitario: seis pesos 57/100 m.n. m2 8,750.00 $...

Transcript of DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS … · precio unitario: seis pesos 57/100 m.n. m2 8,750.00 $...