ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA PLIEGO DE...
Transcript of ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA PLIEGO DE...
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
PLIEGO DE CONDICIONES INVITACIÓN PÚBLICA
IP-001-2016
INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA, PRIMERA
ETAPA SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, LA CUAL
ABARCA LAS SIGUIENTES AREAS:
PRIMER PISO: CONSTRUCCIÓN SERVICIO FARMACEUTICO
SEGUDO PISO: ADECUACIÒN DE CONSULTORIOS MÈDICOS, SERVICIO DE FISIOTERAPIA.
TERCER PISO: CONSTRUCCIÒN DE TERCER PISO SOBRE UNA TERRAZA PARA AREA ADMINISTRATIVA, SERVICIO DE
ODONTOLOGÌA Y AUDITORIO.
Marinilla, Enero de 2016
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
TABLA DE CONTENIDO
2. ASPECTOS GENERALES DE LA INVITACIÓN ............................................................. 5
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD ................................................................................. 5 2.2. OBJETO: INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS DE MARINILLA, PRIMERA ETAPA SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO APROBADO
POR EL MINISTERIO DE PROTECCIÓN Y SALUD, LA CUAL ABARCA LAS SIGUIENTES AREAS: ....... 6 2.3. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS ............................................................... 6 2.4. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN ................................................................................ 6
2.5. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN .................... 6 2.7. IDIOMA ...................................................................................................................... 7
2.8. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR .................................. 7 2.9. LEGALIZACIONES ....................................................................................................... 8 2.10. POTESTAD DE VERIFICACIÓN ...................................................................................... 8
2.11. CUADRO DE INFORMACIÓN ......................................................................................... 8 2.12. DEFINICIONES ........................................................................................................... 9
3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO ............................................. 11
3.1. OBJETO A CONTRATAR ............................................................................................. 11 3.2. CLASIFICACIÓN UNSPSC ........................................................................................... 11 3.3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO ............................................................................ 12
3.4. FORMA DE PAGO ....................................................................................................... 12 3.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO....................................................................... 12 3.6. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ...................................................................... 13
3.7. PRESUPUESTO OFICIAL ............................................................................................. 13 3.8. MODALIDAD DE SELECCIÓN ...................................................................................... 19 3.9. REQUISITOS HABILITANTES...................................................................................... 19
3.10. CAPACIDAD JURÍDICA ............................................................................................... 19 3.11. RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDES................................................... 19 3.12. ACREDITACIÓN DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ....................... 28
3.13. COPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) ....................................................... 30 3.14. BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES ......................................... 30 3.15. EXPERIENCIA ........................................................................................................... 30 3.16. EQUIPO PROFESIONAL .............................................................................................. 32
3.17. CAPACIDAD FINANCIERA .......................................................................................... 34 3.18. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL .................................................................................. 35 3.19. CAPACIDAD RESIDUAL .............................................................................................. 35
4. ABONO DE LAS PROPUESTAS ................................................................................. 38
4.1. PERSONAS JURÍDICAS .............................................................................................. 38 4.2. PERSONAS NATURALES ................................................................................................... 38
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ................................................................................. 38
5.1. FACTOR ECONÓMICO (400 PUNTOS).......................................................................... 40 5.2. FACTOR CALIDAD (500 PUNTOS).................................................................................. 43
5.3. MULTAS Y SANCIONES (100 PUNTOS) ........................................................................ 43 5.4. OFRECIMIENTO ADICIONAL (100 PUNTOS) ................................................................ 44
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
5.5. PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL ................................................ 44
6. OFERTA .................................................................................................................. 44
6.1. PRESENTACIÓN ........................................................................................................ 44 6.2. REQUISITOS HABILITANTES...................................................................................... 45
6.2.1. CAPACIDAD JURÍDICA ....................................................................................... 45
6.2.2. EXPERIENCIA .................................................................................................... 45 6.2.3. CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL ................................. 45 6.2.4. CAPACIDAD RESIDUAL ...................................................................................... 46
6.2.5. OFERTA ECONÓMICA......................................................................................... 46 6.2.6. OFERTA TÉCNICA .............................................................................................. 46
6.2.7. OFERTAS ALTERNATIVAS................................................................................... 46 6.2.8. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL ................................................................... 46 6.2.9. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES Y DE REQUISITOS TÉCNICOS ............ 47
7. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS .............................................................................. 47
8. DECLARATORIA DE DESIERTA ............................................................................... 47
9. RETIRO DE LA PROPUESTA .................................................................................... 47
10. DEVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS .......................................................................... 47
11. RECHAZO ........................................................................................................... 48
12. ACUERDOS COMERCIALES ................................................................................. 49
13. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN ..................................................... 50
14. RIESGOS ............................................................................................................ 50
15. GARANTÍAS ........................................................................................................ 54
15.1.1. AMPARO DE BUEN MANEJO, CORRECTA INVERSIÓN Y REINTEGRO DEL ANTICIPO........... 55 15.1.2. AMPARO DE CUMPLIMIENTO. ............................................................................ 56 15.1.3. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. ........................... 56
15.1.4. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. ............................. 56 15.1.5. PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO. ......................................................... 57 15.1.6. ESTABILIDAD DE LA OBRA. ................................................................................ 58
16. INTERVENTORÍA ................................................................................................ 58
17. CONTRATO ......................................................................................................... 59
17.1. PARTES .................................................................................................................... 59 17.2. OBJETO DEL CONTRATO ........................................................................................... 59 17.3. FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO ................................................................................. 59
17.4. VALOR Y FORMA DE PAGO. ........................................................................................ 59 17.5. CRONOGRAMA .......................................................................................................... 60
18. CLAUSULAS DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN
DE DIOS........................................................................................................................ 62
18.1. PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ...................... 62
19. OTRAS CLÁUSULAS ADICIONALES ..................................................................... 64
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
19.1. SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA. ............................................................................. 64 19.2. JURISDICCIÓN COMPETENTE .................................................................................... 64
19.3. POLÍTICAS Y PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ...................... 64 19.4. ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA ....................................................................... 65
20. FORMA DE PAGO ................................................................................................ 66
20.1. CALENDARIO PARA ÓRDENES DE PAGO...................................................................... 67 20.2. INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES PARA PAGO POR CONSIGNACIÓN ............................. 67 20.3. PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ...................................................................... 67
21. ANEXOS .............................................................................................................. 69
21.1. ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS .................................................................. 69
21.2. ANEXO 2 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN ................................................................ 84 21.3. ANEXO 3 FORMATO DE CERTIFICADO PARA ACREDITAR FACTORES DE CALIDAD. ........ 85 21.4. ANEXO 4 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. .......................................... 86
21.5. ANEXO 5 FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA. ............................................................ 88 21.6. ANEXO 6 FORMATO DE CAPACIDAD RESIDUAL. .......................................................... 89 21.7. ANEXO 7 – MODELO ACUERDO DE CONSORCIO .......................................................... 90
21.8. ANEXO 8 - FORMATO DE UNIÓN TEMPORAL ............................................................... 91 21.9. ANEXO 9 – FORMATO AUDIENCIA DE RIESGOS ........................................................... 92 21.10. ANEXO 10 – FORMATO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE ............................................. 93
21.11. ANEXO 11 – FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO APORTES Y PARAFISCALES .................... 94 21.12. ANEXO 12 – FORMATO MULTAS Y SANCIONES ............................................................ 95 21.13. ANEXO 13 – FORMATO EQUIPO DE TRABAJO .............................................................. 96
21.14. ANEXO 14 – FACTOR DE CALIDAD - CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS ........................... 97
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INTRODUCCIÓN
La ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla en adelante “LA ESE” o “La Entidad Contratante” pone
a disposición de los interesados el Pliego de Condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública de la INVITACIÓN PUBLICA No. 01 DE 2016.
El objeto del Contrato es: Intervención de la infraestructura física de la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla, Primera etapa según diseño arquitectónico aprobado por el Ministerio de Salud y
Protección Social, la cual abarca las siguientes áreas: Primer Piso: Construcción servicio Farmacéutico
Segundo Piso: Adecuación de consultorios médicos, servicio de fisioterapia. Tercer Piso: Construcción de tercer piso sobre una terraza para área administrativa, servicio de odontología y auditorio.
El pliego de condiciones, así como cualquiera de sus anexos están a disposición del público en general
en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica al igual que en la página web de la entidad: http://www.hospitalmarinilla.gov.co/.
Los interesados pueden presentar observaciones al presente documento en la oportunidad
establecida, en la etapa de pre-pliegos, tal y como se dispone en el cronograma, que en este caso, por ser un proceso mediante la modalidad de Invitación Pública, se publicará por un lapso de cinco (5) días hábiles. Luego de ese tiempo no habrá lugar a ninguna reclamación u observación; no
obstante, tendrán los oferentes la oportunidad procesal para controvertir mediante observaciones el pliego definitivo, como lo ordena la Ley y sus reglamentos; que para el efecto se dispone en los términos establecidos en el Cronograma.
La selección de los contratistas en relación con contratos de obra pública debe hacerse por Invitación pública de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Contratación regulado por el Acuerdo de
Junta Directiva 05 del 18 de Julio de 2014 junto con el Manual de Contratación Estatal establecido mediante Resolución de Gerencia No. 428 del 12 de Agosto de 2014 y en este caso se adelantará bajo la modalidad de Invitación Pública, por tratarse de una obra que supera los doscientos (200)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
2. ASPECTOS GENERALES DE LA INVITACIÓN
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
El plan de desarrollo de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Marinilla, “A cuidarnos se dijo”, Marinilla: Nuestro Compromiso, fue construido bajo cinco líneas estratégicas, para las cuales se estableció un objetivo que vinculara todo el desarrollo Institucional pretendido y
fundamentado en unas necesidades identificadas y en la formulación de alternativas de solución para cada una:
1. Responsabilidad Social 2. Crecimiento Financiero 3. Satisfacción del Usuario
4. Mejoramiento de Procesos 5. Aprendizaje y Desarrollo
Al realizar el diagnóstico Institucional se identificó la necesidad del mejoramiento de la infraestructura hospitalaria con el propósito de darle cumplimiento al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad
y la necesidad del Fortalecimiento de los programas de Promoción y Prevención, direccionados a impactar en el perfil epidemiológico y a satisfacer las necesidades de la Comunidad, por lo tanto, y como parte de las alternativas formuladas en el Plan de Desarrollo, se definió la intervención de la
infraestructura, aspecto que se incluyó como proyecto dentro de las líneas estratégicas: LINEA RESPONSABILIDAD SOCIAL mediante el Diseño y Construcción de una Unidad de Promoción y Prevención, con el propósito de garantizar la atención de la demanda de los programas de una
manera permanente y se enmarcó dentro de la LÍNEA DE APRENDIZAJE Y DESARROLLO, con la Gestión de Proyectos de ampliación y adecuación de la infraestructura de la organización, con el ánimo de cumplir con los requisitos de habilitación y dar cumplimiento a la demanda de acuerdo con
el perfil epidemiológico.
Consecuente con lo anterior no se puede dejar de lado la alta demanda de servicios de salud de baja
complejidad y el incumplimiento de requisitos de habilitación en el ítem de infraestructura, en cumplimiento a la Resolución 4445 de 1996 del Ministerio de Salud y la Protección Social “Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares” y la Resolución 2003 de 2014 “Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud”. Por las necesidades planteadas anteriormente la ESE formuló el proyecto de Intervención de la
Infraestructura Física, el cual contempla dos etapas: Etapa 1: Abarca a intervención en las siguientes áreas: Áreas Administrativas y Auditorio, Consulta
Externa y Odontología. Etapa 2: Abarca ayudas diagnósticas, servicio de urgencias, servicio farmacéutico.
Este fue inscrito en el Plan Bienal de Inversiones 2014-2015 Ajuste 2, viabilizado por el Ministerio de Salud y Protección Social según concepto emitido el 27 de noviembre de 2015, bajo radicado No. 201523202027701.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Dado que a la fecha la ESE cuenta con recursos provenientes de excedentes de cuentas maestras los cuales fueron entregados a través de Convenio Interadministrativo No. 301SS2015 suscrito entre el
Municipio de Marinilla y la ESE, de acuerdo al presupuesto definitivo de obra acorde con el diseño arquitectónico aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social y los estudios de suelos, diseños estructurales, hidrosanitarios, eléctricos, voz y datos, y diseño de gases medicinales, la ESE
puede proceder a contratar la primera etapa del proyecto.
2.2. OBJETO: INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA, PRIMERA ETAPA SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL, LA CUAL ABARCA LAS SIGUIENTES AREAS: PRIMER PISO: CONSTRUCCIÓN SERVICIO FARMACEUTICO
SEGUDO PISO: ADECUACIÒN DE CONSULTORIOS MÈDICOS, SERVICIO DE FISIOTERAPIA, TERCER PISO: CONSTRUCCIÒN DE TERCER PISO SOBRE UNA TERRAZA PARA AREA
ADMINISTRATIVA, SERVICIO DE ODONTOLOGÌA Y AUDITORIO.
2.3. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS
En cumplimiento de lo dispuesto en la constitución y la ley, la Entidad Contratante invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al contrato objeto del presente proceso,
en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en el SECOP y en la página web de la entidad. De acuerdo con la Ley 850 del 2003, las veedurías pueden
conformar los diferentes comités (técnicos, financieros y sociales entre otros) para poder ejercer su función. Una vez conformada la veeduría con los parámetros de la ley, desarrollarán su actividad en
comunicación con la interventoría del proyecto.
2.4. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el Anexo 1 en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción. Si se
comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de Contratación actúe en su nombre, habrá causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre
con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.
2.5. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los documentos del proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias públicas y cualquier otro costo
o gasto relacionado con la participación en el proceso de selección estará a cargo de los interesados y Proponentes.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
2.6. COMUNICACIONES
Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito por medio físico a la gerencia de la entidad y haciendo énfasis que es para la Invitación pública enunciada.
La correspondencia física debe ser radicada en la dirección de la Entidad Contratante: Carrera 36 No. 28-85, PBX 548-40-44, ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla, de lunes a viernes, en el horario
comprendido entre las 7:00 a.m. a las 12:00 m y las 2:00 Pm a las 5:00 p.m. La comunicación debe contener: (a) el número del Proceso de Contratación Invitación Pública; (b)
los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de los anexos presentados con la comunicación.
Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están en el presente documento. Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la Entidad Contratante por canales distintos a los
mencionados solamente serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación cuando sean radicadas a través del canal que corresponda. La Entidad Contratante responderá las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la dirección física o electrónica señalada en la
comunicación que responde.
2.7. IDIOMA
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por
terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes que estén en una
lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua extranjera. Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar la traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma extranjero,
la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite del Apostille o consularización.
2.8. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR
Consularización. De conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio, los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país y la firma de tales funcionarios será autenticada a su vez por el cónsul colombiano
o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratándose de sociedades, al autenticar los
documentos a que se refiere el mencionado artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país.
Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones) para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Apostilla. Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización
señalado en el literal (a) anterior, siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso sólo será exigible
la Apostilla, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. Si la Apostilla está dada en idioma distinto del castellano, deberá
presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes.
2.9. LEGALIZACIONES
a. Los Proponentes provenientes de países signatarios de la Convención de La Haya citada en el
literal (b) anterior podrán optar, como procedimiento de legalización de los documentos otorgados en el exterior, por la consularización descrita en el numeral (a) anterior o la Apostilla
descrita en el numeral (b) anterior. b. Los Anexos al presente pliego deben completar los Interesados, no deberán contar con el
procedimiento descrito en los literales (a) o (b) anteriores. c. La consularización o Apostilla de los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse
en original o copia auténtica so pena de tenerse como no presentada.
2.10. POTESTAD DE VERIFICACIÓN
La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la totalidad de la información aportada por el Proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, personas, empresas, Entidades Estatales o aquellos medios que considere necesarios para el
cumplimiento de dicha verificación.
2.11. CUADRO DE INFORMACIÓN
CONTRATO DESCRIPCIÓN
Objeto
Intervención de la infraestructura física de la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla, primera etapa según diseño arquitectónico aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social, la cual abarca las siguientes áreas:
Primer Piso: Construcción Servicio Farmacéutico Segundo piso: Adecuación de consultorios médicos, servicio de fisioterapia. Tercer Piso: Construcción de tercer piso sobre una terraza para área administrativa,
servicio de odontología y auditorio.
Lugar de
ejecución Carrera 36 No. 28-85, Municipio de Marinilla (Antioquia)
Contratante ESE Hospital San Juan de Dios
Plazo El Plazo de Ejecución del Contrato será de Dos meses y medio (2,5).
Proceso de
selección Invitación Publica
Valor Mil trescientos noventa millones ciento veinticinco mil ciento setenta y tres pesos M.L
($1.390.125.173)
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
2.12. DEFINICIONES Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas
con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida
en las normas jurídicas Colombianas. Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.
Adenda: Es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de condiciones, de acuerdo con lo establecido (por analogía) en el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011.
Adjudicación: Es la decisión emanada de la entidad en cabeza del proyecto por medio de un acto administrativo, que determina el Adjudicatario del presente proceso.
Adjudicatario: Es el Proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber presentado una Propuesta que cumple con lo requerido en el Pliego de Condiciones y se considera en relación con
las demás, la propuesta más conveniente en el proceso de selección. Anexo: Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Pliego de Condiciones
y que hacen parte integral del mismo. Aportes Parafiscales: Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos con carácter
obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto
en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable.
Contratista: Es el adjudicatario que suscribe el Contrato derivado del presente proceso.
Contrato: Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la Entidad y el Adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes las obligaciones recíprocas y se le conceden los derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del presente proceso.
Día(s) Calendario: Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata de un Día Hábil o No hábil.
Día(s) Hábil(es): Es cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes de cada semana, excluyendo los días feriados determinados por ley en la República de Colombia.
Día(s) No Hábil(es): Se entenderán de conformidad con el Código de Régimen Político y Municipal.
Documentos del Proceso: Son (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) las observaciones y sus respuestas; (f) la oferta; (g) el informe de evaluación; (h) el contrato; y cualquier otro documento expedido por
la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Dólares de los Estados Unidos de América, o Dólares, o US$: Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, la que, para todos los efectos se tomará por su valor equivalente
respecto de la moneda de origen del proponente, según la tasa de cambio oficial o, en defecto de aquella, según la tasa de cambio certificada por la autoridad competente del país de origen.
Especificaciones: Son los procesos y procedimientos técnicos generales o particulares, según el caso a los que se debe ceñir el Contratista durante la ejecución de las obras, para obtener los resultados objeto del contrato.
Estimación del Riesgo: Es la valoración del Riesgo en términos monetarios o porcentuales.
Etapas del Contrato Son las fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en cuenta las actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad para
estructurar las garantías del contrato. Garantía de Seriedad de la oferta: Es el medio utilizado para asegurar la seriedad de la oferta a
favor de Entidades Estatales con ocasión de la presentación de la propuesta, y el pliego de condiciones. Podrá consistir en cualquiera de las clases de garantías a que se refiere la ley para entidades públicas.
Interesados: Son las personas naturales o jurídicas o el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o cualquier otro tipo de
asociación que actúan en el Proceso de Contratación previamente a la presentación de ofertas. Proceso de Selección: Es el proceso de selección objetiva que se reglamenta en el Pliego de
Condiciones con el propósito de seleccionar la Propuesta que, conforme a los términos establecidos en este Pliego, resulte más favorable a los intereses de la Entidad Estatal para la celebración del Contrato de obra, en consonancia con el Estatuto de Contratación regulado en el Acuerdo de Junta
Directiva 005 del 18 de Julio de 2014 junto con el Manual de Contratación Estatal regulado mediante la Resolución 428 del 12 de Agosto de 2014 dado por la gerencia de la ESE Hospital San Juan de Dios
de Marinilla. Período Contractual: Es cada una de las fracciones temporales en las que se divide la ejecución
del Contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del contrato.
Pesos Colombianos, Pesos o $: Es la moneda de curso legal en la República de Colombia. Pliego de Condiciones: Es el conjunto de normas que rigen el Proceso de Selección y el futuro
Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su Propuesta para participar en el Proceso de Selección del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de Adjudicatario del proceso de selección.
Primer orden de elegibilidad: Es la posición que ocupa el proponente que habiendo obtenido calificación definitiva de “ADMISIBLE” en todos los criterios de habilidad, obtiene el puntaje más alto
luego de efectuarse la calificación de los criterios de ponderación, previstos en el pliego de condiciones.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Proceso de Contratación: Es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y
mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más tarde.
Proponente: Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión temporal o cualquier otro tipo de asociación que presenta una Propuesta para participar en el Proceso de Contratación.
Propuesta: Es la oferta con carácter irrevocable, presentada conforme a los requisitos establecidos
en el Pliego de Condiciones; debidamente suscrita por quien tiene la capacidad de representar al proponente, la cual debe estar acompañada de la garantía de seriedad.
Riesgo: Es el evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.
RUP: Es el registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el cual los interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar inscritos.
Servicios Nacionales: Son servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana.
SECOP: Es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007.
SMMLV: Es el salario mínimo mensual legal vigente en la República de Colombia.
Mi pyme: Es una micro, pequeña y mediana empresa medida de acuerdo con la ley vigente aplicable.
3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL CONTRATO
3.1. OBJETO A CONTRATAR
INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE
MARINILLA, PRIMERA ETAPA SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, LA CUAL ABARCA LAS SIGUIENTES AREAS:
PRIMER PISO: CONSTRUCCIÓN SERVICIO FARMACEUTICO SEGUDO PISO: ADECUACIÒN DE CONSULTORIOS MÈDICOS, SERVICIO DE FISIOTERAPIA TERCER PISO: CONSTRUCCIÒN DE TERCER PISO SOBRE UNA TERRAZA PARA AREA
ADMINISTRATIVA, SERVICIO DE ODONTOLOGÌA Y AUDITORIO.
3.2. CLASIFICACIÓN UNSPSC
La obra objeto del contrato está codificada en el clasificador de bienes y servicios en cada uno de los
códigos UNSPSC, hasta el (tercero) nivel, como se indica en la Tabla:
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Tabla 1 – Codificación de la obra en el sistema UNSPSC
Clasificación
UNSPSC Descripción
Cuantía Individual
de cada contrato
72101500 Servicios de apoyo para la construcción
2.500 SMMLV 72121400
Servicios de construcción de edificios públicos
especializados
72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto
72152900 Servicios de montaje de acero estructural
En caso de consorcios y uniones temporales cada integrante deberá cumplir con estos requisitos.
3.3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El valor estimado del contrato será el que resulte de la propuesta que resulte favorecida con la adjudicación, la cual NO podrá superar el Presupuesto Oficial, que es de Mil trescientos noventa millones ciento veinticinco mil ciento setenta y tres pesos M.L ($1.390.125.173), el cuál es el valor
estimado previamente en los estudios de mercado. El presupuesto del Contrato está garantizado con cargo a la disponibilidad presupuestal Nro. 26 del 13 de Enero del 2016, a cargo del rubro presupuestal 180101001, denominado Intervención de la Infraestructura Física de la ESE, contenida
en el Presupuesto de Rentas y Gastos de la actual vigencia fiscal 2016 de la Entidad.
3.4. FORMA DE PAGO
La Entidad pagará el contrato celebrado con el adjudicatario de la siguiente manera:
Se realizará un anticipo del 30% del total del valor de la obra a ejecutar, con cortes quincenales de los cuales el 30% se amortizará al anticipo, dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de la
obra; los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible, en la modalidad de precios unitarios no reajustables. Estos deben ser recibidos y aprobados a satisfacción por el Interventor del contrato, los cuales serán cancelados dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la entrega de la factura
por el contratista, con los soportes exigidos por la respectiva área financiera de la Institución.
3.5. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO El plazo de ejecución del contrato es de DOS MESES Y MEDIO (2.5), contados a partir de la fecha en que se expida la orden de iniciación por parte de la Entidad y/o la interventoría respectiva, una vez se hayan cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, y la cual se hará
constar en un acta suscrita por las partes. La orden de iniciación se dará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación
de la garantía única de cumplimiento, por parte de la Entidad.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
3.6. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El lugar de ejecución del contrato será en el Municipio de Marinilla- Antioquia y más concretamente en las instalaciones físicas de la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla, ubicada en la Carrera 36
No.28-85.
3.7. PRESUPUESTO OFICIAL
PRESUPUESTO INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
ETAPA 1 AREAS ADMINISTRATIVAS , AUDITORIO Y CONSULTA EXTERNA
ITEM DESCRIPCION UND CANT.
1,00 PRELIMINARES
1,1 CERRAM.PROV. EN TELA VERDE TIPO SAHARÁ ml 250,00
1,2 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. SE UTILIZARÁ PERSONAL EXPERTO CON EQUIPO DE PRECISIÓN. SE HARÁ CON LA FRECUENCIA QUE LO INDIQUE LA INTERVENTORÍA. INCLUYE DEMARCACIÓN CON PINTURA, LÍNEA DE TRAZADO, CORTE DE PISO, LIBRETAS Y PLANOS.
m2 1.120,09
2,00 ESTRUCTURAS
2,1 MALLA ELECTROSOLDADA D-50 PARA EL PISO m2 700,00
2,2 SUMINISTRO, CORTE, FIGURACIÓN Y COLOCACIÓN DE REFUERZO fy = 420MPa kg 19.904,76
2,3 CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS VARIAS (VIGAS, COLUMNAS) INCLUYE FORMALETA m3 80,00
2,4 CONCR.ESCALERAS MACIZAS INCLUYE LA FORMALETA m3 6,30
2,5 RAMPA DE ACCESO DEL PISO DOS AL TERCERO m2 144,00
3,00 MAMPOSTERIA
3,1 MUROS.15 LADR.HUECO(15) REV.2C m2 325,00
3,2 MUROS.10 LADR.HUECO(15) REV.2C m2 230,00
3,3 CONCRETO DINTELES 15x20 ml 195,00
3,4 SILLAR PREF.VENTANA M=15 ml 50,00
3,5 MURO PLOMADO m2 18,60
4,00 CUBIERTA
4,1
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO ESPAÑOLA, ALFARDAS 2"X5" EN ABARCO, LARGUERO 2"X4" (SOLERA) EN ABARCO ANCLADA A VIGA DE
AMARRE CON VARILLA CADA 1.5 M., TABLILLA INMUNIZADA EN PINO CIPRÉS MACHIEMBRADA, IMPERMEABILIZACIÓN EN FRÍO CON TELA ASFÁLTICA TIPO PERMOFIT O EQUIVALENTE. INCLUYE MORTERO DE PEGA 1:5 PARA CADA TEJA, ACABADO EN BARNIZ Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. MEDIDO A LO LARGO DE LA PENDIENTE. NO INCLUYE ESTRUCTURA NI CARGUERAS. SE REQUIERE DISEÑO ESTRUCTURAL Y MEMORIAS CON PREVIA APROBACIÓN DE LA INTERVENTORIA.
m2 700,00
4,2
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE RUANA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24., DESARROLLO 40 CM. INCLUYE CANCHADA DE MURO, FAJA DE REVOQUE IMPERMEABILIZADA, CON FILETE., PINTURA ANTICORROSIVA Y A BASE DE ACEITE, PESTAÑA DE 5 CM, Y TODOS
LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. SEGÚN DISEÑO DE CUBIERTA.
ml 50,00
4,3
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CANOA EN "L" EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, DESARROLLO 0.60 M. CON TAPA RUANA. INCLUYE EMBUDO GALVANIZADO CALIBRE 16 Y CODO GALVANIZADO CALIBRE 26 APROXIMADAMENTE CADA 5 M., PINTURA
ANTICORROSIVA, ESMALTE BASE ACEITE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SE DEBERÁ COLOCAR UNA BUENA BASE DE APOYO DE LA CANOA EN TODA SU LONGITUD. SEGÚN DISEÑO DE CUBIERTA.
ml
100,00
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
ETAPA 1 AREAS ADMINISTRATIVAS , AUDITORIO Y CONSULTA EXTERNA
ITEM DESCRIPCION UND CANT.
4,4 BAJANTE PVC 4" ml
60,00
4,5 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CIELORRASO-LAM.MADECOR 9MM m2
700,00
4,6 INSTALACION CUBIERTA PARA SALAS DE ESPERA. EN TEJA METALICA TIPO METECNO INCLUYE ESTRUCTURA METALICA, CANOAS Y BAJANTES.
m2
130,00
5,00 INSTALACIONES DE REDES SANITARIAS
5,1 SANITARIO BAJO CONSUMO BLANCO un
11,00
5,2 LAVAMANOS DE COLGAR un
15,00
5,3 INCRUSTACIONES un
11,00
5,4 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA PESADA 2" 3” Y 4” ml
5,5 SUMINISTRO E INSTALACION CODO SANITARIO PVC 90ºx2", 90ºx4", 45ºx2", 45ºx4"
5,6 SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA PVC 4" Y 2”
5,7 SUMINISTRO E INSTALACION YEE SANITARIA REDUCIDAPVC 4"x2"
5,8 SUMINISTRO E INSTALACION SIFON SANITARIO 2"
5,9 CAJA DE INSPECCION 90x90x90 Y CAJA DE INSPECCION 70x70x70 (INCLUYE PAÑETE IMPERMEABILIZADO INTERNO Y TAPA)
5,10 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA PVC DOBLE 4"
5,11 SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA PVC DOBLE REDUCIDA 4" X 2"
6,00 INSTALACION DE REDES HIDRAULICAS
6,1
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PRESION PVC 1/2", ¾ Y 1” SUMINISTRO E INSTALACION CODO PRESION PVC 90ºx1/2", 90ºx ¾” Y 90ºx 1” SUMINISTRO E INSTALACION TEE PRESION PVC 1/2", ¾”, 1”
SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO EN BOLA 3/4" Y 1”
un
1,00
7,00 INSTALACION REDES ELECTRICA
10,1 SALIDA SUICHE SENCILLO un
31
10,2 SALIDA SUICHE DOBLE-TRIPLE-ESCALA-DIMMER un
22
10,3 SALIDA TOMA DOBLE POLO A TIERRA un
82
10,4 SALIDA LÁMPARA FLUORESCENTE 2X32W EMT(INCLUYE LÁMPARA) un
47
10,5 TABLERO TRIFÁSICO 30 CTOS. un
2
10,6 ACOMETIDA 2#2+1#4+1#8 PVC 11/2" , DE TV Y TELEFONO ml
60
10,9 SALIDA LUZ COMUN un
65
10,10 LAMPARA BALA DE 20cm 18w TIPO LED PARA EMPOTRAR EN CIELORAZO un
32
10,11 LAMPARA BALA DE 15cm 12w TIPO LED PARA EMPOTRAR EN CIELORAZO un
25
10,12 LAMPARA ORNAMENTAL DE 70 W INSTALACION TIPO EXTERIOR un
10
10,13 SALIDA DE TOMAS ELÉCTRICAS ODONTOLOGIA CON POLO A TIERRA PARA LA RED NORMAL GRADO HOSPITALARIA
un 8
10,14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS ELÉCTRICAS CON POLO A TIERRA AISLADO 15A, COLOR NARANJA PARA LA RED REGULADA
un
25
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
ETAPA 1 AREAS ADMINISTRATIVAS , AUDITORIO Y CONSULTA EXTERNA
ITEM DESCRIPCION UND CANT.
10,15 SALIDA TELEVISION COAXIAL (TV) un 8
10,16 SALIDA CAMARAS DE VIGILANCIA (SOLO DUCTO) un 8
10,17 SALIDA DE SONIDO INSTITUCIONAL un
10
10,18 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES GALVANIZADA DE 500*60MM CON DOS DIVISIONES DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR RETIE
ml
40
10,19 ACOMETIDA NORMAL TRIFASICA EN 3 (1/0)F + 1 (1N1/0) CU THHN + 1(6)T CU DESNUDO,
DUCTO DE 2"PVC TABLERO SEGUNDO NORMAL PRIMER PISO ml
55
10,20 BAJANTE GALVANIZADO PARA RED EN MEDIA TENSION DUCTO DE 4" ml
12
10,21 ADECUACION DE RED EN MEDIA TENSION INCLUYE CAJAS CORTAFUEGOS Y PARARRAYOS gl 1
10,22 TABLERO DE BAJA TENSION,INCLUYE EQUIPO DE MEDIDA, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE PROTECCION, BARRAJE, DPS DE PROTECCION
un 1
10,23 MALLA DE PUESTA A TIERRA GENERAL CABLE NO 1/0 CU DESNUDO CON SU RESPECTIVO TRATAMIENTO QUIMICO Y VARILLAS DE PUESTA A TIERRA
gl 1
8,0 INSTALACION ELECTRICA VOZ Y DATOS Y SONIDO
8,1 SALIDAS DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS REGULADAS Y NO REGULADAS un 48,00
8,2 SWICHE 24 PUERTOS A 1 G ADMINISTRABLE un 6,00
8,3 RACK ARMARIO un 1,00
8,4 PACHPANEL DE 24 PUERTOS un 6,00
9,00 PISOS
9,1
CONSTRUCCIÓN DE PISO EN MORTERO 1:5 DE NIVELACIÓN, ESPESOR DE 0.08M. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. m3 700,00
9,2 GUARDAESC.GRANITO ( 1/2" CAÑA) ml 400,00
10,00 IMPERMEABILIZANTES
10,1 IMPERMEAB EN PISOS CON SM POLIESTER ( BAÑOS) m2 50,00
11,00 RECUBRIMIENTO DE MUROS Y PISOS
11,1 REVOQUE LISO SOBRE PARED MORTERO 1:3 de 0 a 3 m DE ALTURA m2
1.110,00
11,2 RANURAS Y FILETES MORTERO 1:4 ml
500,00
11,3 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ENCHAPE PARED PARA LOS BAÑOS m2
300,00
11,4 ENCHAPE ESCALAS EN ROYAL BETA, INCLUYE EL ANTIDESLIZANTE Y LA NARIZ DE CADA PELDAÑO
m2
20,00
11,5 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ENCHAPE PARED ROYAL BETA m2
50,00
11,6 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PISO EN BALDOSA DE GRANO 30 *30, BRILLADA Y PULIDA
m2 700,00
12,00 MUEBLES METALICOS Y EN MADERA
12,10 MESON ACERO INOXIDABLE CAL 20 ml 20,00
12,20 POZUELO ACERO INOXIDABLE 60X40 un 5,00
12,30 MUEBLE BAJO COCINA FORMICA ml 20,00
12,40 ENTREPAÑO EN MADERA INMUNIZADA PINO PATULA ml 20,00
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
ETAPA 1 AREAS ADMINISTRATIVAS , AUDITORIO Y CONSULTA EXTERNA
ITEM DESCRIPCION UND CANT.
13,00 CARPINTERIA METALICA
13,1 VENTANA EN ALUMINIO ANONIZADO m2 120,00
13,2 VENTANA VITRAL ADMON m2 80,00
13,3 PUERTAS MATALICA PLOMADAS (RAYOSX ODONTOLOGIA) un 1,00
14,00 CARPINTERIA MADERA
14,1
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE PUERTA PIVOTANTE DE 1,00X2,25 M. ALA EN MADERA (TRIPLEX) ENTAMBORADA DOS CARAS LISAS, ACABADO CON ESMALTE BASE ACEITE COLOR BLANCO MATE, MARCO METÁLICO EN LÁMINA COLD ROLLED DOBLADA CALIBRE 20. INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD DE PRIMERA CALIDAD CON DOBLE CILINDRO, DOBLE
CERROJO Y PESTILLO, 2 MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 0,13 M., PIVOTE METÁLICO CON RODAMIENTO, ACABADO MARCO CON WASH PRIMER, PINTURA ANTICORROSIVA, ACABADO EN ESMALTE BASE ACEITE COLOR GRIS GRAFITO MATE Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, PREVIA APROBACIÓN DE LA INTERVENTORIA.
un 31,00
15,00 PINTURAS
15,1 ESTUCO SOBRE REVOQUE m2 680,00
15,2 VINILO TIPO I EN MUROS. TRES MANOS m2 700,00
15,3 VINILO EXTERIORES (Incluye toda la fachada) m2 3.000,00
16,00 VARIOS
16,1 INSTALACION DE LAS DIVISIONES EN DRYWALL, INCLUYE VIDRIOS, PERFILERIA, TORNILLERIA Y TODO LO DEMAS QUE SEA NECESARIA PARA SU CORRECTA INSTALACION.
m2 300,00
16,2 SUMINISTRO E INSTALACIO DE DIVISONES EN ODONTOLOGIA EN ACRILICO OPACO ALTURA 2.OOM. INCLUYE LA PUERTA.
m2 100,00
16,3 SEÑALIZACION EN ACRILICO TRANSPARENTE CALIBRE 30 CON ADHESIVO, TORNILLOS DILATADORES EN ALUMINIO
un 201,00
16,4 PUERTA VIDRIERA ADMINISTRACION Y ODONTOLOGIA un 2,00
16,5 OBRAS DE LIMPIEZA Y ASEO m2 1.465,54
INTERVENCION SEGUNDO PISO
17,00 DEMOLICIONES
17,10 DEMOLICION DE MUROS EN DRYWALL, INCLUYE RETIRO DE PLACAS, VIDRIOS, PERFILERIA METALICA Y TORNILLERIA DE FIJACION.
m2 240,00
17,2 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA de 15 y 10, INCLUYE CARGUE Y BOTADA m2 30,00
17,3 DEMOLICION DE MURO PLOMADO, INCLUYE CARGUE Y BOTADA m2
30,00
17,4 DESMONTE DE DIVISIONES ODONTOLOGIA un 3,00
17,5 DEMOLICION DE ENCHAPES DE PARED Y PISO (Baños) m2 65,00
17,6 RETIRO DE ALA DE PUERTAS Y MARCOS DE PUERTAS un 12,00
18,00 RETIRO DE APARATOS SANITARIOS
18,1 RETIRO DE SANITARIOS un 4,00
18,2 RETIRO DE LAVAMANOS un 10,00
18,3 RETIRO DE MESONES un 5,00
18,4 RETIRO DE POZUELOS un 3,00
18,5 RETIRO DE LAVADERO un 1,00
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
SERVICIO FARMACEUTICO
ITEM DESCRIPCION UND CANT.
1,00 PRELIMINARES
1,1 DESCAPOTE A MANO. INCLUYE EL DESENRAICE SI ES NECESARIO, ACARREO INTERNO, CARGUE TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES. MEDIDO EN SITIO.
m2 90
1,2 CERRAM.PROV. EN TELA VERDE TIPO SAHARÁ ml 30
1,3 LOCALIZACION Y REPLANTEO m2 90
1,4 EXC.MANUAL MAT.HETEROG.(0-2m) m3 85
1,5 RETIRO Y BOTADA TIERRA m3 85
1,6 LLENOS CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 25
2,00 DEMOLICIONES
2,6 DEMOLICIÓN DE PISOS m2 10
4,00 SUBESTRUCTURA
4,1 CONCRETOS 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS VARIAS (VIGAS FUNDACION, Y MURO DE CONTENCION,) INCLUYE FORMALETA
m3 16
5,00 ESTRUCTURAS
5,1 MALLA ELECTROSOLDADA U-50 PARA EL PISO m2 90
5,2 SUMINISTRO, CORTE, FIGURACIÓN Y COLOCACIÓN DE REFUERZO fy = 420MPa kg 5.000
5,3 CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS VARIAS (COLUMNAS Y VIGAS DE
AMARRE) INCLUYE LAS FORMALETAS m3 13
CONCRETO 3000PSI PARA LOSA MACIZA E=.15. M3 15
5,4 CONCR.ESCALERAS MACIZAS INCLUYE LA FORMALETA m3
6,00 MAMPOSTERIA
6,1 SOBRECIMIENTOS 15cm(2 hlds) ml 20
6,2 MUROS.15 LADR.HUECO(15) REV.2C m2 28
6,3 MUROS.10 LADR.HUECO(15) REV.2C m2 15
6,4 CONCRETO DINTELES 15x20 ml 12
6,5 LAGRIMALES Y SILLARES ml 4,5
6,6 SILLAR PREF.VENTANA M=15 ml 4,5
7,00 CUBIERTA
7,20
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE RUANA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24., DESARROLLO 40 CM. INCLUYE CANCHADA DE MURO, FAJA DE
REVOQUE IMPERMEABILIZADA, CON FILETE., PINTURA ANTICORROSIVA Y A BASE DE ACEITE, PESTAÑA DE 5 CM, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN. SEGÚN DISEÑO DE CUBIERTA.
ml 25
7,3
SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE CANOA EN "L" EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, DESARROLLO 0.60 M. CON TAPA RUANA. INCLUYE EMBUDO GALVANIZADO CALIBRE 16 Y CODO GALVANIZADO CALIBRE 26
APROXIMADAMENTE CADA 5 M., PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE BASE ACEITE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SE DEBERÁ COLOCAR UNA BUENA BASE DE APOYO DE LA CANOA EN TODA SU
LONGITUD. SEGÚN DISEÑO DE CUBIERTA.
ml 15
7,4 BAJANTE PVC 4" ml 8
7,5 IMPERMEAB.CON MANTO ADHESIVO m2 90
8,00 INSTALACIONES DE REDES SANITARIAS
8,2 DESAGUES (BOCAS SANITARIAS) 2 a 3 " un 1
8,3 DESAGUES (BOCAS SANITARIAS) 4 " un 1
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
SERVICIO FARMACEUTICO
ITEM DESCRIPCION UND CANT.
8,5 COLOCACIÓN TUB. PVC. SANITARIA de 4" ml 3
8,90 SANITARIO BAJO CONSUMO BLANCO un 1
8,11 LAVAMANOS DE COLGAR un 1
8,13 INCRUSTACIONES un 1
8,14 CAJAS DE EMPALME SANITARIAS 60X60 un
9,00 INSTALACION DE REDES HIDRAULICAS
9,1 TUB. PVC-P 1" (A.FRIA), Incluye fijaciones en su recorrido ml 6
9,2 TUB. PVC-P 1/2" (A.FRIA), Incluye fijaciones en su recorrido ml 6
9,3 ABASTOS (BOCAS TUBERIA PVCP 1/2"CON CAMARA DE COBRE) DE 1/2" un 3
9,3 ABASTOS (BOCAS TUBERIA COBRE 1/2"CON CAMARA DE COBRE) DE 1/2" un 3
9,4 LLAVES DE BOLA PARA REGISTRO Y CONTENCIÒN UN 1
10,00 INSTALACION ELECTRICA
10,1 SALIDA SUICHE SENCILLO un 2
10,2 SALIDA SUICHE DOBLE-TRIPLE-ESCALA-DIMMER un 1
10,3 SALIDA TOMA DOBLE POLO A TIERRA un 9
10,10 LAMPARA FLUORESCENTE DE 2X32 TIPO ESPECULAR PARA EMPOTRAR EN CIELORAZO
un 8
10,11 LAMPARA BALA DE 20cm 18w TIPO LED PARA EMPOTRAR EN CIELORAZO un 9
10,16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMAS ELÉCTRICAS CON POLO A TIERRA AISLADO 15A, COLOR NARANJA PARA LA RED REGULADA
un 2
11,0 INSTALACION ELECTRICA VOZ Y DATOS Y SONIDO
11,1 SALIDAS DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS REGULADAS Y NO REGULADAS un 4
12,00 PISOS
12,1 ENTRESUELO PIEDRA 20cm AFIRMAD m2 90
12,2 CONSTRUCCIÓN DE PISO EN MORTERO 1:5 DE NIVELACIÓN, ESPESOR DE 0.08M. INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
m3 8
12,3 GUARDAESC.GRANITO ( 1/2" CAÑA) ml 40
12,4 REMATE DE PISO EN ARENÓN LAVADO ml 10
12,6 PISO BALDOSA EN GRANO PULIDO m2 90
13,00 IMPERMEABILIZANTES
13,1 IMPERMEAB.INTEGRAL SOBRECIM 15 ml 20
13,2 IMPERMEAB EN PISOS CON SM POLIESTER ( BAÑOS) m2 2,5
14,00 RECUBRIMIENTO DE MUROS
14,1 REVOQUE LISO SOBRE PARED MORTERO 1:3 DE 0 A 3M DE ALTURA m2 100
14,2 RANURAS Y FILETES MORTERO 1:4 ml 75
14,4 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ENCHAPE PARED PARA LOS BAÑOS
m2 10
14,7 CARPINTERIA METALICA
15,1 VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO m2 6
15,2 VENTANA PROYECTANTE EN ALUMINIO ANODIZADO m2 2
17,00 PINTURAS
17,1 ESTUCO SOBRE REVOQUE m2 180
17,2 ESTUCO EN CIELOS m2 90
17,3 VINILO TIPO I EN MUROS. TRES MANOS m2 180
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
SERVICIO FARMACEUTICO
ITEM DESCRIPCION UND CANT.
17,4 VINILO EXTERIORES m2 60
17,5 PINTURA BAJANTE PVC ml 8
19,00 VARIOS
19,2 SEÑALIZACION EN ACRILICO TRANSPARENTE CALIBRE 30 CON ADHESIVO,
TORNILLOS DILATADORES EN ALUMINIO un 4
19,3 PUERTA VIDRIERA FARMACIA un 1
19,4 OBRAS DE LIMPIEZA Y ASEO m2 90
3.8. MODALIDAD DE SELECCIÓN
El presente proceso de selección se tramitará por medio de una Invitación Pública, de acuerdo con el Estatuto de Contratación regulado en el Acuerdo de Junta Directiva 05 del 18 de Julio de 2014, junto con el Manual de Contratación Estatal establecido mediante la Resolución de Junta Directiva
No. 428 del 12 de Agosto de 2014, dado por la gerencia de la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla al igual que las demás normas legales que las complementen, adicionen, sustituyan o deroguen.
3.9. REQUISITOS HABILITANTES
La Entidad debe verificar con los documentos e información que entreguen los Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el Manual Para
la Determinación y verificación en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.
3.10. CAPACIDAD JURÍDICA
En el presente proceso de selección pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras; consorcios, uniones temporales, promesas de sociedad futura o cualquier otro tipo de asociación; cuyo objeto social esté directamente relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo menos la duración total del contrato, más el término
previsto en la garantía de estabilidad de la obra y un año más. La Entidad también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad,
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.
3.11. RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDES
El contratista deberá manifestar bajo la gravedad del juramento que no está incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con ninguna entidad estatal y en particular con
la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Habilitación. No encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para celebrar contratos con entidades estatales, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8º (modificado por
el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 1, 4 y 84 de la Ley 1474 de 2011), 9º y 10º del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993, artículos 4º y 5º del Decreto 679 de 1994 reglamentario de la Ley 80 de 1993, artículo 66 de la Ley 142 de 1994 Régimen
de Servicios Públicos Domiciliarios, modificado por el artículo 11 de la Ley 689 de 2001; artículos 44 y 49 de la Ley 617 de 2000 modificado, el último, por el artículo 1º de la Ley 1148 de 2007 y artículos 5 y 90 de la Ley 1474 de 2011 junto con las definidas en los estatutos generales que contemplan la
profesión de Constructor, Ingeniero Civil y Arquitecto relacionados en la Ley 435 de 1998 y demás normas las complementen, adicionen, sustituyan o deroguen. En consecuencia, al presentar la propuesta, por sí o por interpuesta persona, el proponente estará
afirmando, bajo la gravedad del juramento, que no se halla comprometido en las mencionadas inhabilidades o incompatibilidades.
Para los efectos de las inhabilidades de que tratan los literales g) y h) del numeral 1º del artículo 8º de la Ley 80 de 1993, la ESE Hospital San Juan de Dios dejará constancia escrita de la fecha y hora
de recepción de la propuesta.
Para garantizar la información e ilustración debida a los interesados, se trascriben, a
continuación, las disposiciones pertinentes:
Ley 80 de 1993, artículos 8º (modificado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y adicionado por
los artículos 1, 4 y parágrafo 2 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011), - 9º y 10º. “Artículo 8°. De las inhabilidades e incompatibilidades para contratar.
1°. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las
Entidades Estatales: a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes.
b) Quienes participaron en las licitaciones o celebraron los contratos de que trata el literal anterior estando inhabilitados.
c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad.
d) Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución.
e) Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado. f) Los servidores públicos. g) Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo
grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma Invitación.
h) Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal o
cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera de los socios de una sociedad que
formalmente haya presentado propuesta, para una misma Invitación.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
i) Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la caducidad, así como las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria.
j) Modificado por el artículo 1 de la Ley 1474 de 2011. Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración Pública cuya pena sea privativa de la libertad o que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan
sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior, o soborno transnacional, con excepción de delitos culposos.
Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades en las que sean socias tales personas, a sus matrices
y a sus subordinadas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas. La inhabilidad prevista en este literal se extenderá por un término de veinte (20) años.”
k) Adicionado por el artículo 2 de la Ley 1474 de 2011. Las personas que hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la República, a las gobernaciones o a las alcaldías con aportes superiores al dos punto cinco por ciento (2.5%) de las sumas máximas a invertir por los
candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción electoral, quienes no podrán celebrar contratos con las entidades públicas, incluso descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el candidato.
La inhabilidad se extenderá por todo el período para el cual el candidato fue elegido. Esta causal
también operará para las personas que se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o primero civil de la persona que ha financiado la campaña política.
Esta inhabilidad comprenderá también a las sociedades existentes o que llegaren a constituirse distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios hayan financiado directamente o por interpuesta persona campañas políticas a la Presidencia de la
República, a las gobernaciones y las alcaldías. La inhabilidad contemplada en esta norma no se aplicará respecto de los contratos de prestación de
servicios profesionales. Adicionado por el Artículo 84 ley 1474 de 2011, PARÁGRAFO 2o. Adiciónese la Ley 80 de 1993,
artículo 8o, numeral 1, con el siguiente literal: h) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada
con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.
Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del
acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente. “Las inhabilidades a que se refieren los literales c), d) e i) se extenderán por un término de cinco 5
años contado a partir de la fecha de ejecutoria del acto que declaró la caducidad, o de la sentencia que impuso la pena, o del acto que dispuso la destitución; las previstas en los literales b y e, se extenderán por un término de cinco 5 años contado a partir de la fecha de ocurrencia del hecho de
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
la participación en la Invitación o concurso, o de la de celebración del contrato, o de la de expiración del plazo para su firma.
2. Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales con la Entidad respectiva:
a) Quienes fueron miembros de la Junta o consejo directivo o servidores públicos de la entidad
contratante. Esta incompatibilidad solo comprende a quienes desempeñaron funciones en los
niveles directivo, asesor o ejecutivo y se extiende por el término de un 1 año, contado a partir de la fecha del retiro.
b) Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivos, asesor,
ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante.
c) El cónyuge, compañero o compañera permanente del servidor público en los niveles directivo,
asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal.
d) Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no tengan el
carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada y las demás sociedades de personas en las que el servidor público en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo directivo, o el cónyuge, compañero o compañera permanente o
los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos, tenga participación o desempeñe cargos de dirección o manejo.
e) Los miembros de las juntas o consejos directivos. Esta incompatibilidad sólo se predica respecto
de la entidad a la cual prestan sus servicios y de las del sector administrativo al que la misma esté adscrita o vinculada.
f) Adicionado por el artículo 4 de la Ley 1474 de 2011. Directa o indirectamente las personas que
hayan ejercido cargos en el nivel directivo en entidades del Estado y las sociedades en las cuales estos hagan parte o estén vinculados a cualquier título, durante los dos (2) años siguientes al
retiro del ejercicio del cargo público, cuando el objeto que desarrollen tenga relación con el sector al cual prestaron sus servicios.
g) Esta incompatibilidad también operará para las personas que se encuentren dentro del primer
grado de consanguinidad, primero de afinidad, o primero civil del ex empleado público.
“Parágrafo 1°. La inhabilidad prevista en el literal d) del ordinal 2° de este artículo no se aplicará en
relación con las corporaciones, asociaciones, fundaciones y sociedades allí mencionadas, cuando por disposición legal o estatutaria el servidor público en los niveles referidos debe desempeñar en ellas cargos de dirección o manejo.
“En las causales de inhabilidad por parentesco o por matrimonio, los vínculos desaparecen por muerte o por disolución del matrimonio.
“Parágrafo 2°. Para los efectos previstos en este artículo, el Gobierno Nacional determinará que debe
entenderse por sociedades anónimas abiertas.”
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
“Artículo 9°. De las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cederá el contrato previa autorización
escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.
“Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de una Invitación o
concurso, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo.
“Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, éste cederá su participación a un tercero previa autorización escrita de la entidad
contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal.”
“Artículo 10º. De las excepciones a las inhabilidades e incompatibilidades. No quedan cobijadas por las inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los artículos anteriores, las personas que contraten por obligación legal o lo hagan para usar los bienes o servicios que las
entidades a que se refiere el presente estatuto ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes
los soliciten, ni las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes legales hagan parte
de las juntas o consejos directivos en virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario, ni quienes
celebren contratos en desarrollo de lo previsto en el artículo 60 de la Constitución Política.” Decreto 679 de 1994, artículo 4º y 5º.
“Artículo 4º. De las personas inhabilitadas por razón de la presentación de otras ofertas. Para efectos de establecer cuando el oferente es inhábil en virtud de los ordinales g y h del numeral 1º del artículo 8º de la Ley 80 de 1993, porque con anterioridad se presentó formalmente otra propuesta por las personas a que hacen referencia dichos ordinales, las entidades estatales dejarán
constancia escrita de la fecha y hora exactas de la presentación de propuestas, indicando de manera clara y precisa el nombre o razón social del proponente y el de la persona que en nombre o por cuenta de éste ha efectuado materialmente el acto de presentación. Si de acuerdo con los pliegos la
propuesta hubiere sido enviada por correo, se entenderá por fecha y hora de presentación las que aparezcan en el sello o escrito puesto sobre la oferta por el encargado de recibirla, en el momento
de su llegada al sitio de entrega de las mismas que se haya fijado en los pliegos. “En caso de recepción simultánea, se entenderá como recibida en primer lugar la del proponente que
primero haya retirado los pliegos o términos de referencia. Con tal propósito, las personas naturales que retiren dichos documentos al hacerlo deberán manifestar el nombre de la persona por cuya cuenta actúan.”
“Artículo 5º. Definición de las sociedades anónimas abiertas. Para efectos de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 tienen el carácter de sociedades anónimas abiertas las que reúnan las siguientes
condiciones: 1. Tengan más de trescientos accionistas.
2. Que ninguna persona sea titular de más del treinta por ciento de las acciones en circulación. 3. Que sus acciones estén inscritas en una bolsa de valores. Corresponderá al revisor fiscal de
la respectiva sociedad certificar que la misma tiene el carácter de anónima abierta para efectos de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993.”
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Ley 142 de 1994, artículo 66 modificado por la Ley 689 de 2001, artículo 11. Incompatibilidades e
inhabilidades. “Las personas que cumplan la función de vocales de control de los comités de desarrollo y control
social, sus cónyuges o compañeros permanentes, y sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, así como quienes sean sus socios en sociedades de personas, no podrán ser socios ni participar en la administración de empresas de servicios públicos
que vigilen, ni contratar con ellas, con la comisión o comisiones de regulación competentes en el servicio o los servicios públicos domiciliarios que vigilen, ni con la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, por el período de desempeño de sus funciones y un año más.
Los ediles, concejales, diputados y congresistas no podrán ser elegidos vocales de control de los
Comités de Desarrollo y Control Social.
La celebración de los contratos de servicios públicos o, en general, de los que se celebren en igualdad
de condiciones con quien los solicite, no dan lugar a aplicar estas inhabilidades e incompatibilidades.” Ley 617 de 2000, artículos 44 y 49 modificado por la Ley 1148 de 2007, Artículo 1º.
“Artículo 44. De las incompatibilidades de los miembros de las juntas administradoras
locales. Adicionase el artículo 126 de la Ley 136 de 1994, así: “8. Ser representantes legales, miembros de juntas o consejos directivos, auditores o revisores
fiscales, empleados o contratistas de empresas que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo municipio o distrito.”
“Artículo 49. Modificado por el artículo 1º de la Ley 1148 de 2007. Prohibiciones relativas a cónyuges, compañeros permanentes y parientes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales; concejales municipales y distritales. Los cónyuges o
compañeros permanentes, y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y distritales y concejales municipales y distritales, no podrán ser miembros de juntas o consejos directivos de entidades del
sector central o descentralizados del correspondiente departamento, distrito o municipio, ni miembros de juntas directivas, representantes legales, revisores fiscales, auditores o administradores de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo
departamento o municipio. “Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y
distritales y concejales municipales y distritales, y sus parientes en el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, no podrán ser designados funcionarios del
respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas. “Los cónyuges o compañeros permanentes de los gobernadores, diputados, alcaldes municipales y
distritales, y sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, no podrán ser contratistas del respectivo departamento, distrito o municipio, o de sus entidades descentralizadas, ni directa, ni indirectamente.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
“Parágrafo 1o. Se exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre carrera administrativa.
“Parágrafo 2o. Las prohibiciones para el nombramiento, elección o designación de servidores públicos y trabajadores previstas en este artículo también se aplicarán en relación con la vinculación de
personas a través de contratos de prestación de servicios. “parágrafo 3o. Prohibiciones relativas a los cónyuges, compañeros permanentes y parientes de
concejales de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Tratándose de concejales de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, las prohibiciones establecidas en el presente artículo se aplicarán
únicamente para los cónyuges o compañeros permanentes y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil.”
LEY 1474 DE 2011, ARTÍCULO 5.
“Artículo 5°. Quien haya celebrado un contrato estatal de obra pública, de concesión, suministro de
medicamentos y de alimentos o su cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, con las entidades a que se refiere el artículo 2° de la Ley 80 de
1993, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del mismo, no podrán celebrar contratos de interventoría con la misma entidad.”
“Artículo 90 Ley 1474 de 2011. Inhabilidad por incumplimiento reiterado. Quedará inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes conductas:
a) Haber sido objeto de imposición de cinco (5) o más multas durante la ejecución de uno o varios contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o varias entidades estatales;
b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por los menos dos (2) contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales; c) Haber sido objeto de imposición de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma
vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales. La inhabilidad se extenderá por un término de tres (3) años, contados a partir de la inscripción de la última multa o incumplimiento en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con la información
remitida por las entidades públicas. La inhabilidad pertinente se hará explícita en el texto del respectivo certificado.
Parágrafo. La inhabilidad a que se refiere el presente artículo se extenderá a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado esta inhabilidad, así como las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria.”
El futuro oferente deberá revisar antes, además, declara bajo juramento que se entiende prestado
con la presentación de la propuesta, no hallarse incurso en ninguna de las siguientes causales:
a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes.
b) Quienes participaron en las licitaciones o celebraron los contratos de que trata el literal anterior estando inhabilitados. Esta inhabilidad se extenderá por el término de 5 años a partir de la participación en la Invitación.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad. Esta inhabilidad se extenderá por el término de 5 años contados a partir de la fecha de declaratoria del acto de caducidad.
d) Quienes han sido condenados por sentencia judicial a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. Esta inhabilidad se extenderá por el término de 5 años contados a partir de la
ejecutoria de la sentencia que impuso la pena. e) Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado. Esta inhabilidad
se extenderá por el término de 5 años a partir de la fecha en que expiró el plazo para la firma.
f) Los servidores públicos. g) Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo
grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado propuesta para una misma Invitación o concurso.
h) Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal o
cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya presentado Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en
los Procesos de Contratación propuesta, para una misma Invitación o concurso. a. Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la caducidad, así
como las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a
dicha declaratoria. Esta inhabilidad se extenderá por el término de 5 años contados a partir de la fecha de declaratoria del acto de caducidad.
i) Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de
delitos contra la Administración Pública cuya pena sea privativa de la libertad, o soborno transnacional, con excepción de delitos culposos. Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades de que sean socias tales personas, sus matrices y subordinadas, con excepción de las sociedades
anónimas abiertas y se extiende por un término de 20 años. j) Las personas que hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la República, a las
gobernaciones o a las alcaldías con aportes superiores al 2,5% de las sumas máximas a invertir
por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción electoral, respecto de las Entidades Estatales, incluyendo las descentralizadas del respectivo nivel administrativo, para el
cual fue elegido el candidato y respecto de los contratos distintos al de prestación de servicios profesionales. Esta inhabilidad es por el período para el cual el candidato fue elegido y opera también para las personas que se encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad,
segundo de afinidad, o primero civil de la persona que ha financiado la campaña política. Esta inhabilidad comprende también a las sociedades existentes o que llegaren a constituirse distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios hayan
financiado directamente o por interpuesta persona campañas políticas a la Presidencia de la República, a las gobernaciones y las alcaldías.
k) Quienes fueron servidores públicos en cargos de nivel directivo y las sociedades a las cuales
están vinculados durante un término de 2 años contados a partir del retiro del cargo cuando el objeto que desarrollan tiene relación con el sector al cual prestaron sus servicios. Esta inhabilidad se extiende a las personas que están dentro del primer grado de consanguinidad, primero de
afinidad, o primero civil de quien fue servidor público. l) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la Entidad Estatal relacionada con
el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años,
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
m) El contratista que incurra en una de las siguientes conductas: (i) haber sido objeto de imposición de 5 multas o más durante la ejecución de uno o varios contratos, durante una misma vigencia
fiscal con una o varias Entidades Estatales; (ii) haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos 2 contratos durante una misma vigencia fiscal, con una o varias Entidades Estatales; (iii) haber sido objeto de imposición de 2 multas y 1
incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias Entidades Estatales. La inhabilidad será por 3 años, contados a partir de la inscripción de la última multa o incumplimiento en el RUP, de acuerdo con la información remitida por las Entidades Estatales. Manual para
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación.
Por otra parte, el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 señala que no podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales con la Entidad Estatal respectiva:
a. Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores públicos de la Entidad
Estatal contratante. Esta incompatibilidad sólo comprende a quienes desempeñaron funciones en los niveles directivo, asesor o ejecutivo y se extiende por el término de un (1) año, contado a
partir de la fecha del retiro. b. Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivos, asesor,
ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante.
c. El cónyuge, compañero o compañera permanente11 del servidor público en los niveles directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal.
d. Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no tengan el carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada y las demás sociedades de personas en las que el servidor público en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el
miembro de la junta o consejo directivo, o el cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos, tenga participación o desempeñen cargos de dirección o manejo. Esta causal de incompatibilidad
no aplica cuando por disposición legal o estatutaria el servidor público en los niveles referidos debe desempeñar en ellas cargos de dirección o manejo.
e. Los miembros de las juntas o consejos directivos. Esta incompatibilidad sólo se predica respecto
de la entidad a la cual prestan sus servicios y de las del sector administrativo al que la misma esté adscrita o vinculada.
f. Directa o indirectamente las personas que hayan ejercido cargos en el nivel directivo en Entidades
Estatales y las sociedades en las cuales estos hagan parte o estén vinculados a cualquier título, durante los dos (2) años siguientes al retiro del ejercicio del cargo público, cuando el objeto que desarrollen tenga relación con el sector al cual prestaron sus servicios.
Esta incompatibilidad también opera para las personas que se encuentren dentro del primer grado
de consanguinidad, primero de afinidad, o primero civil del ex empleado público. En cuanto a la profesión de constructores, Ingenieros civiles y Arquitectos, tenemos en la Ley 435 de
1998, las siguientes: ARTICULO 21. DEBERES DE LOS PROFESIONALES EN LOS CONCURSOS. Son deberes de los
Profesionales de quienes trata el presente Código en los concursos, los siguientes:
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
a) Los profesionales que se dispongan a formar parte de un concurso por invitación pública o privada y consideren que las bases del concurso pudieren transgredir las normas de la ética profesional,
deben renunciar ante el Consejo Profesional Seccional respectivo, la existencia de dicha transgresión;
b) Los profesionales participen en un concurso están obligados a observar la más estricta disciplina
y el máximo respeto hacia el asesor, los miembros del jurado y los demás participantes en ese concurso;
c) Los profesionales que hayan actuado como asesores en un concurso deberán abstenerse de
intervenir directa o indirectamente en las tareas profesionales requeridas para el desarrollo del trabajo que dio lugar al mismo, salvo que su intervención estuviese establecida en las bases del
concurso.
PARAGRAFO. Para efectos de los concursos, los profesionales se ceñirán a lo preceptuado en la
legislación vigente. ARTICULO 22. DE LAS FALTAS AL REGIMEN DE INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES. Incurrirán en falta al régimen a que se refiere el presente capítulo:
a) Los profesionales que actúen simultáneamente como representantes técnicos o asesores de
más de una empresa que desarrolle idénticas actividades y en un mismo tema, sin expreso consentimiento y autorización de las mismas para tal actuación;
b) El profesional que en ejercicio de sus actividades públicas o privadas, hubiese intervenido en
determinado asunto, no podrá luego actuar o asesorar directa o indirectamente a la parte contraria en la misma cuestión;
c) El profesional no debe intervenir como perito o anexar en cuestiones que le comprendan las
inhabilidades e incompatibilidades generales de la ley. d) PARAGRAFO. En las licitaciones y en lo atinente a sus relaciones contractuales, los
profesionales estarán sujetos a las incompatibilidades establecidas en la legislación vigente
3.12. ACREDITACIÓN DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 -Ley de Reforma Laboral, las personas jurídicas deberán acreditar el pago de los aportes por sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiere lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de
ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los
seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.
Las obligaciones a las que se refiere el párrafo anterior, son las que se presentan en la siguiente tabla:
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CONCEPTO O ENTIDAD APORTE FUNDAMENTO LEGAL
Salud (ver nota 2)
12,5 % del ingreso Base de Cotización, de los
cuales el 4% está a cargo del trabajador y el 8,5% del empleador.
Artículo 204 de la Ley 100 de
1993
Pensiones
16 % del ingreso Base de Cotización, de los
cuales el 4% está a cargo del trabajador y el 12% a cargo del empleador.
Artículo 7 de la Ley 797 de
2003
Sistema General de Riesgos
Laborales. (ver nota 3)
De acuerdo con la clasificación establecida y
totalmente a cargo del empleador.
Artículo 6° de la ley 1562 de
2012.
Cajas de Compensación Familiar 4% totalmente a cargo del empleador. Artículo 7, 9 y 12 de la Ley 21
de 1982
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ver nota 2) 3% totalmente a cargo del empleador. Artículo 1 de la Ley 89 de 1988
SENA (ver nota 2) 2% totalmente a cargo del empleador. Artículo 7, 9 y 12 de la Ley 21
de 1982
Este requisito debe ser cumplido por el proponente individual y por cada uno de los integrantes del
consorcio o unión temporal, en los eventos en que se permitan estas formas de participación. Las personas naturales deberán acreditar el pago de los aportes a la seguridad social integral,
conforme a la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003; inciso 1° del artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, esto es, aportes para la seguridad social y pensiones. Si tiene trabajadores a su servicio, deberá acreditar además el pago de aportes a la seguridad social por éstos, así como de los parafiscales
antes señalados. (El proponente debe considerar las modificaciones de la Ley 1607 de 2012 y el Decreto Reglamentario 862 de 2013, en cuanto sean aplicables).
Tratándose de personas jurídicas extranjeras, que no tengan trabajadores o empleados en Colombia, no deberán aportar esta certificación, pero acreditaran que por esta situación no son sujetos pasivos de dichos aportes parafiscales.
Nota 1: la información contenida en esta tabla es indicativa y puede haber sufrido modificaciones de acuerdo con la ley. Por lo tanto, el Proponente deberá prever, de conformidad con la legislación
colombiana, dichas modificaciones. Nota 2: De conformidad con el artículo 8° del Decreto 862 de 2013, reglamentario de la Ley 1607 de
2012, a partir del 1° de mayo de 2013, fecha en la que de conformidad con lo previsto en el artículo 2° del decreto se implementa el sistema de retención en la fuente para efectos del recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, las sociedades, y personas jurídicas y asimiladas
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), y del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF), correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
A partir de la misma fecha, las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al Sena y al ICBF por los empleados que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto
no aplica para las personas naturales que empleen menos de dos (2) trabajadores, las cuales seguirán obligadas al pago de dichos aportes. Para efectos de esta exoneración, los trabajadores a que hace mención este inciso tendrán que estar vinculados con el empleador persona natural mediante
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
contrato laboral, quien deberá cumplir con todas las obligaciones legales derivadas de dicha vinculación.
A partir del 1° de enero de 2014, los contribuyentes señalados que cumplan las condiciones de este artículo 8 citado, estarán exonerados de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud de que
trata el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo
anterior no será aplicable a las personas naturales que empleen menos de dos (2) trabajadores, las cuales seguirán obligadas a efectuar las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud de que trata este inciso. Para efectos de esta exoneración, los trabajadores a que hace mención este inciso tendrán
que estar vinculados con el empleador persona natural mediante contrato laboral, quien deberá cumplir con todas las obligaciones legales derivadas de dicha vinculación.
No son beneficiarios de la exoneración aquí prevista, las entidades sin ánimo de lucro, así como las sociedades declaradas como zonas francas a 31 de diciembre de 2012, o aquellas que a dicha fecha hubieren radicado la respectiva solicitud ante el Comité Intersectorial de Zonas Francas, y los usuarios
que se hayan calificado o se califiquen a futuro en estas que se encuentren sujetos a la tarifa especial del impuesto sobre la renta del 15% establecida en el inciso 1° del artículo 240-1 del Estatuto Tributario; así como quienes no hayan sido previstos en la ley de manera expresa como sujetos
pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE. Nota 3. Los trabajadores independientes que laboren en actividades catalogadas por el Ministerio de
Trabajo como de alto riesgo deberán afiliarse en forma obligatoria Sistema General de Riesgos Laborales. El pago de esta afiliación será por cuenta del contratante. (Artículo 13, literal a) numeral
5 del Decreto-ley 1295 de 1994, modificado por el artículo 2 de la Ley 1562 de 2012).
3.13. COPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) Actualizado y expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales, donde aparezca claramente el NIT del proponente. En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes
deberá aportar este documento.
3.14. BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
DISCIPLINARIOS Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES El proponente no deberá encontrarse inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60, Ley
610 de 2000), no deberá presentar antecedentes disciplinarios (Artículo 174 de la Ley 734 de 2002) ni deberá presentar antecedentes judiciales (Policía Nacional), situación que será verificada por la
Entidad Contratante. Igual requisito deberá cumplir: 1) el Representante Legal de las personas jurídicas, 2) el representante de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de asociación, 3) los integrantes de los consorcios, uniones temporales o cualquier otra forma de
asociación y sus respectivos representantes legales y 4) el proponente persona natural individual o integrante de alguna de las formas asociativas.
3.15. EXPERIENCIA Para el presente proceso, el proponente deberá acreditar dos (2) contratos terminados y celebrados
por el proponente con entidades del sector salud, ya sea individualmente o en consorcio o en unión
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
temporal, que hayan tenido por objeto o hayan incluido en su alcance y efectivamente hayan ejecutado la construcción y/o mantenimiento de obras clasificadas en todos los códigos y cuya cuantía
individual que se indican a continuación:
Clasificación UNSPSC
Descripción Cuantía Individual de
cada contrato
72101500 Servicios de apoyo para la construcción
2.500 SMMLV 72121400 Servicios de construcción de edificios públicos especializados
72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto
72152900 Servicios de montaje de acero estructural
El Proponente debe acreditar esta experiencia con los contratos celebrados y terminados para cada una de las obras solicitadas como experiencia por la Entidad Contratante identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y expresando su valor en salarios mínimos
mensuales legales vigentes a la fecha de celebración de los mismos. Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa, la experiencia
de la forma asociativa será la suma de la experiencia aportada por cada uno de sus integrantes sin considerar su porcentaje de participación.
Cuando el proponente individual o integrante de un consorcio o unión temporal sea una filial o subordinada de una sociedad controlante, se tendrá en cuenta la experiencia propia y no la de la
controlante, ni viceversa. Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el monto que
debe informar el proponente será el correspondiente al porcentaje de participación que hubiere tenido en los mismos.
La experiencia del proponente deberá acreditarse en el RUP.
En el evento en que dos o más proponentes aporten una misma información y ésta presente
inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a cada uno de ellos y sólo se tendrá en cuenta aquella que esté demostrada.
Experiencia Acreditada:
Para la acreditación de la EXPERIENCIA REQUERIDA además de consignar en el formulario de experiencia toda la información solicitada, el proponente deberá cumplir los siguientes requisitos:
1. Cada uno de los contratos acreditados debe haber terminado a partir del 1 de enero de 2011.
2. Aportar tres certificaciones en contratos terminados y/o en ejecución y que su objeto sea construcción y/o mejoramiento de obras civiles cuya sumatoria sea mayor al 200% del presupuesto oficial expresado en SMLMV y uno de los cuales debe ser mayor al 100% del
presupuesto oficial expresado en SMLMV a la fecha de celebración del mismo.
En caso de presentar certificados en ejecución solo se tendrán en cuenta para el proceso de
evaluación los que cumplan los anteriores requisitos y estén en un porcentaje superior a 75% de
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ejecución. En caso de que en las certificaciones no se encuentre de manera expresa la información el proponente deberá anexar con ella el documento que lo amerite, la entidad se reserva el derecho
de verificación de los requisitos. En caso de consorcios o uniones temporales, al menos uno de los participantes debe cumplir con
este requisito
Los criterios de evaluación para la experiencia será la siguiente.
Si el contrato incumple cualquiera de los requisitos anteriores NO SERA tenido en cuenta para la
evaluación.
En caso que los contratos que acreditan la experiencia tengan algún tipo de multa o sanción, no
serán tenidos en cuenta por parte de esta Entidad Estatal. Los contratos celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las cuales el interesado
tenga o haya tenido participación, deben estar identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV.
3.16. EQUIPO PROFESIONAL A continuación se relaciona el equipo de trabajo mínimo requerido, con los perfiles profesionales
exigidos. Dicho equipo es un requisito habilitante. Se requiere que el oferente presente en su propuesta la documentación requerida del equipo de trabajo solicitado, diligenciando el anexo
respectivo.
CARGO PROFESIÓN EXPERIENCIA % DEDICACIÓN
Director de Obras
Un (1) profesional
ingeniero civil, arquitecto o arquitecto constructor
General: Mínimo diez (10) años de experiencia general en la dirección, residencia, supervisión o coordinación de
proyectos de Ingeniería y Construcción y Especifica: Mínimo cinco (5) contratos en calidad de director o residente de proyectos que hayan incluido la construcción y/o
mantenimiento y/o ampliación de Hospitales y/o centros de salud.
50%
Residente de obras
Un (1) profesional ingeniero civil, arquitecto o
arquitecto constructor
General: Mínimo cinco (5) años de experiencia general en la dirección,
residencia, supervisión o coordinación de proyectos de Ingeniería y Construcción y Especifica: Mínimo tres (3) contratos en
calidad de director o residente de proyectos que hayan incluido la construcción y/o mantenimiento y/o ampliación de Hospitales y/o centros de salud.
100%
Para la presentación del personal mínimo requerido, el oferente deberá presentar un Anexo que contenga el equipo de trabajo (en medio físico y magnético) y anexar a las hojas de vida presentadas,
la siguiente documentación:
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nota: La experiencia profesional se contará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva carrera (Decreto 019 de 2012, art. 229).
Hoja de vida.
Copia tarjeta profesional (para las profesiones que así lo requieran) Certificado de vigencia de la tarjeta profesional (vigente)
Certificaciones de estudio (copia del diploma o acta de grado) Certificaciones laborales (para acreditar la experiencia profesional)
El proponente deberá contar con el consentimiento del personal profesional propuesto, para lo
cual deberá adjuntar a la hoja de vida la carta de intención suscrita por el profesional. Demás documentación que permita valorar el cumplimiento de los perfiles aquí solicitados.
Certificado de experiencia en contratación con el sector salud en la construcción y/o mantenimiento y/o ampliación de Hospitales y/o centros de salud.
En el caso que el proponente sea quien certifique la experiencia del personal propuesto, deberá anexar copia de los contratos que suscribieron con el profesional y que respalden los certificados
aportados. En caso que la certificación aportada para acreditar la experiencia del equipo profesional, tenga fecha
de expedición anterior a la fecha de terminación del contrato que está siendo certificado, se tomará para efecto de valorar la experiencia la fecha de expedición de la certificación aportada y no el tiempo que falte por ejecutar del contrato.
Todos los certificados relacionados para acreditar la experiencia general y específica deberán contener como mínimo la siguiente información:
Número del contrato, cuando aplique
Nombre o razón social de la empresa o persona contratante Objeto del contrato o cargo y/o actividades desempeñadas
Plazo de ejecución del contrato o tiempo de vinculación Fecha de iniciación del contrato o de ingreso (dd/mm/aa)
Fecha de recibo a satisfacción y/o terminación del contrato o de retiro (dd/mm/aa)
Nombre y firma de la persona habilitada para expedir la certificación.
Cuando se presenten certificaciones con tiempos superpuestos, se descartará el tiempo traslapado en una de ellas.
En caso de allegar certificaciones donde se indique la experiencia de los profesionales expresada en horas, se procederá a realizar la equivalencia en días.
Teniendo en cuenta que en Colombia se ha reglamentado la Tarjeta Profesional para algunas profesiones como un requisito necesario e indispensable para ejercer la profesión, acorde con lo establecido en el artículo 26 de nuestra Constitución Nacional, que señala: “ARTICULO 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad”. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las
ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles”.
Lo anterior indica que para las profesiones requeridas en el presente proceso de selección, la tarjeta, matrícula o inscripción profesional y su respectiva vigencia se exigirá de acuerdo a las siguientes
normas, las que las modifiquen, adicionen o deroguen: Ingenierías, profesiones afines (arquitecto constructor) y profesionales auxiliares: De
conformidad con la Ley 842 de 2003 y sus decretos reglamentarios.
Entidad que expide la tarjeta profesional: Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (COPNIA).
Arquitectura: De conformidad con la Ley 435 de 1998 y sus decretos reglamentarios.
Entidad que expide la tarjeta profesional: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus
Profesiones Auxiliares. NOTA: Será obligación del proponente para cada uno de los profesionales propuestos para el equipo
de trabajo, verificar y acreditar, si es del caso, que éstos cumplen con los requisitos de la tarjeta profesional y el certificado de vigencia de la misma.
El proponente deberá mantener el personal ofrecido durante el tiempo de ejecución del contrato; no obstante, si por alguna circunstancia se requiere efectuar algún cambio en el personal propuesto se
deberá realizar considerando que el profesional que reemplazará al ya presentado debe tener perfil y experiencia igual o superior. Tal modificación podrá realizarse previa aprobación por parte de la interventoría. La no observancia de este requisito se considerará como incumplimiento del contrato.
3.17. CAPACIDAD FINANCIERA
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores financieros, con base en la información contenida en el certificado del RUP.
Tabla 2 – Indicadores de capacidad financiera
INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO
Índice de Liquidez Mayor o igual a 2,0
Índice de Endeudamiento Menor o igual a 45%
Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 5,0
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o está organizado en cualquier forma de asociación debe acreditar su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos
de Contratación.
Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de
razón de cobertura de intereses. En este caso el Proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura
de intereses. Si el Proponente es plural debe acreditar este indicador de la misma forma prevista en
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
el literal (ii) del párrafo anterior, a menos que uno de sus miembros tenga gastos de intereses igual a cero (0) por lo cual no se puede hacer la ponderación del indicador. En este caso se debe utilizar
la siguiente fórmula para calcular el índice requerido, donde n es el número de miembros del Proponente plural. RCI = ((UO1 x % participación de P1) + (UO2 x % participación de P2) + (UOj x % participación
de Pj)) ((GI1 x % participación de P1) + (GI2 x % participación de P2) + (GIj x % participación de Pj))
Donde: RCI: Razón de cobertura de intereses
UO: Utilidad operacional del participante dentro del proponente plural P: Participante dentro del proponente plural GI: Gasto de interés del participante dentro del proponente plural
j: Número de participantes dentro del proponente plural
3.18. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores, con base en la información contenida en el certificado del RUP.
Tabla 3 – Indicadores de capacidad organizacional
Indicador Índice requerido
Rentabilidad sobre patrimonio Mayor o igual a 0.10
Rentabilidad sobre activos Mayor o igual a 0.10
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o está organizado en cualquier forma de asociación, debe acreditar su capacidad organizacional de acuerdo con los criterios
establecidos en el Manual para la Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación.
En caso de Uniones Temporales y Consorcios los anteriores indicadores se calcularán con base en la suma aritmética ponderada por la participación de cada uno de los integrantes, para cada una de las
cuentas con las cuales se calcula el indicador de capacidad organizacional. Sin perjuicio de lo anterior, ni el proponente individual ni alguno de los integrantes de las formas
asociativas permitidas por la ley podrá(n) acreditar un indicador de rentabilidad sobre el patrimonio y/o rentabilidad sobre activos menor que cero so pena de considerar la propuesta como “no cumple” la capacidad organizacional.
3.19. CAPACIDAD RESIDUAL
La capacidad residual se calcula de acuerdo al Decreto 791 de 2014
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Capacidad Residual = presupuesto oficial - anticipo
El proponente debe acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la Capacidad Residual establecida en los Documentos del Proceso para el Proceso de Contratación. Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente si:
Capacidad residual del proponente >= Capacidad Residual
El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo cual, el proponente en un Proceso de Contratación de una obra pública debe presentar la siguiente información para
acreditar su Capacidad Residual: La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos.
La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos.
El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco
(5) años y el balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está
obligado a tener revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, las Entidades Estatales solo deben solicitar como documento adicional el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la información de la liquidez
se encuentra en el RUP.
El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los factores de Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de organización (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecución, según la siguiente formula:
CAPACIDAD RESIDUAL = CR = CO X [(E+CT+CF)/100] - SCE
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: Factor
Puntaje Máximo
Experiencia (E) 120
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200
La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores, como se
indica en el siguiente aparte.
La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales
teniendo en cuenta lo siguiente: Años de información financiera
Capacidad de organización (CO)
Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años
Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de vida del
oferente.
Menos de un (1) año USD125.000
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, la Capacidad de organización (CO) del proponente es igual a USD125.000.
Para verificar la capacidad de organización del proponente la Entidad Estatal debe solicitar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años debidamente auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal según corresponda y suscrito por el
representante legal. La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de
la relación entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificación,
Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación.
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la Capacidad Residual. La siguiente fórmula describe lo anterior.
(E) = VALOR TOTAL DE LOS CONTRATOS EN EL RUP (COP) / PO* % DE PARTICIPACION
Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato correspondiente al Anexo 12, el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV.
Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.
El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se
debe asignar con base en la siguiente tabla: Mayor a
Menor o igual a Puntaje
0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120
La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente con
base en la siguiente fórmula:
INDICE DE LIQUIDEZ = PASIVO CORRIENTE / ACTIVO CORRIENTE
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la
siguiente tabla: Mayor o igual
a
Menor a Puntaje
0 0,5 20
0,5 0,75 25
0,75 1,00 30
1,00 1,5 35
1,5 Mayores 40
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme
a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción. Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato correspondiente
El puntaje de la capacidad técnica (CT) se
asigna con base en la siguiente tabla: Desde Hasta Puntaje
1 5 20
6 10 30
11 Mayores 40
La Entidad para este proceso utilizara las herramientas legales disponibles para la verificación de esta información.
4. ABONO DE LAS PROPUESTAS
4.1. PERSONAS JURÍDICAS
Si el proponente es persona jurídica, y su representante legal no es Ingeniero Civil, Arquitecto, Arquitecto Constructor o Constructor en Arquitectura e Ingeniería deberá presentar la propuesta abonada por un profesional de cualquiera de estas disciplinas, debidamente
matriculado, para lo cual se adjuntará copia de la tarjeta de matrícula del profesional respectivo y su correspondiente certificado de vigencia expedido por el COPNIA o el Consejo Profesional
Nacional de Arquitectura.
4.2. Personas Naturales
En caso de ser persona natural, el proponente deberá ser Ingeniero Civil, Arquitecto, Arquitecto Constructor o Constructor en Arquitectura e Ingeniería debidamente matriculado, para lo cual
se adjuntará copia de la tarjeta profesional y su correspondiente certificado de vigencia expedido por el COPNIA o el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura. En este caso no se aceptará abonar la propuesta por otro profesional.
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La Entidad Contratante evaluará las ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes.
En la evaluación de las Ofertas la Entidad Contratante debe ponderar el factor económico y el técnico de acuerdo con los porcentajes indicados en la Tabla 4.
Tabla 4 – Puntaje por criterios de evaluación
CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE
Factor Económico 400
Factor de Calidad 500
Incentivo a la Industria Nacional 100
Total 1000
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
En caso de empate en el puntaje total de dos o más Ofertas, La Entidad Contratante debe escoger el Proponente aplicando los criterios de desempate previstos en las normas legales. Se tiene como
primer factor de desempate el proponente que obtenga el mayor puntaje en el Factor Calidad. En el Formulario de Cantidades de Obra oficial, el proponente no podrá adicionar, modificar, suprimir
o, en todo caso, alterar los ítems de obra, sus unidades o cantidades, toda vez que dicha información se requiere para la comparación de las propuestas. Los proponentes deberán dar precios unitarios y valores totales ajustados al peso para todos y cada uno de los ítems que aparecen cuantificados o
también indicados como suma global en el formulario de cantidades de obra y que forma parte de este pliego. Los precios unitarios y valores totales para cada ítem deben escribirse en forma legible
y siempre a tinta, sin enmendaduras, ni tachadura, no serán considerados los ítems que no presenten cantidades. En la presentación de la propuesta se requiere anexar los análisis de precios unitarios de todos los ítems que conforman el presupuesto y la omisión de al menos uno no permitirá la
comparación de la propuesta. El Proponente deberá ajustar al peso, bien sea por exceso o por defecto, los precios unitario, el costo directo del ítem correspondiente a la multiplicación de la cantidad por precio unitario, el costo directo total de la propuesta, los costos correspondiente a las
componentes del AIU y el costo total de la propuesta; en caso contrario, la Entidad, efectuara dicho ajuste.
Análisis de precio unitario, se le solicitará solamente al proponente ganador que presente en medio magnético todos y cada uno de los análisis de precio unitario correspondiente a la propuesta.
Discriminación del AIU, discriminación de los porcentajes (máximo cuatro cifras decimales) utilizados por el proponente para Administración y Utilidades y con los cuales efecto los costos directos para obtener los respectivos precios unitarios. Incluir además el cálculo detallado del
porcentaje de la Administración que utilizo dentro del A.U.
La administración debe considerar los impuestos, gastos del contrato, pólizas, personal directivo de obra, servicios, transporte del personal, instalaciones provisionales, equipos y sistemas de comunicación, implementos del plan de seguridad industrial, salud ocupacional y manejo socio-
ambiental de la obra (incluye toda la señalización, equipos y todo lo relacionado con las normas vigentes), valla informativa y en general todos los costos y gastos de administración en que incurrirá su organización para la ejecución de los trabajos objeto de la presente Selección Abreviada de Menor
Cuantía. Para la evaluación del detalle del A.I.U, la Entidad podrá realizar las correcciones aritméticas a las
que haya lugar, entendiendo por esto la corrección de una operación matemática por error de cálculo numérico en que se incurre al elaborar la propuesta económica. Adicionalmente la Entidad, podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen pertinentes, pero en todo
caso, las propuestas son inmodificables; así mismo, el valor total corregido no podrá exceder el valor total del presupuesto oficial.
Nota: El oferente no podrá contemplar dentro del porcentaje o valor de administración los conceptos de retención en la fuente de orden nacional. Adicionalmente, no podrá incluir aquellos impuestos,
tasas, contribuciones o similares que no son imputables, ni demostrables para el objeto y alcance del presente proceso de selección.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Se calculará la formula respectiva del valor corregido, si a ello hubiere lugar, de las demás propuestas presentadas, independiente de que hayan sido consideradas no hábiles por otro concepto, de la
siguiente forma:
5.1. FACTOR ECONÓMICO (400 PUNTOS)
La Entidad Contratante a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo 400 puntos acumulables
de acuerdo con el método escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica:
Tabla 5 - Métodos de evaluación de la oferta económica MÉTODO
Media aritmética
Media aritmética alta
Media geométrica con presupuesto oficial
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija el día hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe de evaluación. El método debe ser
escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación.
Tabla 6 - Asignación de método de evaluación según TRM RANGO (INCLUSIVE) NÚMERO MÉTODO
De 0.00 a 0.33 1 Media aritmética
De 0.34 a 0.66 2 Media aritmética alta
De 0.67 a 0.99 3 Media geométrica con presupuesto oficial
Media aritmética
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos
en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:
�̅� = ∑𝑥𝑖𝑛
𝑛
𝑖=𝑙
�̅�= media aritmética xi = Valor de la oferta i sin decimales n = Número total de las Ofertas válidas presentadas
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 =
{
[100]x (1 − (
�̅� − 𝑉𝑖
�̅�)) para valores menores o iguales a �̅�
[100] x (1 − 2 (|�̅� − 𝑉𝑖|
�̅�)) para valores mayores a �̅�
�̅� = Media aritmética.
𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales
i = Número de oferta.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la
fórmula de ponderación.
Media aritmética alta
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función
de la proximidad de las Ofertas a dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas:
𝑋𝐴 =𝑉𝑚𝑎𝑥+�̅�
2
Donde,
XA = Media aritmética alta Vmax= Valor total sin decimales de la oferta más alta
�̅�= Promedio aritmético de las ofertas válidas
Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente
fórmula:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 =
{
[100]x (1 − (
𝑋𝐴 − 𝑉𝑖
𝑋𝐴)) para valores menores o iguales a 𝑋𝐴
[100] x (1 − 2 (|𝑋𝐴 − 𝑉𝑖|
𝑋𝐴)) para valores mayores a 𝑋𝐴
Donde,
𝑋𝐴 = Media aritmética alta 𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i i = Número de oferta.
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la Oferta, como se observa en la
fórmula de ponderación. Media geométrica con presupuesto oficial
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha
media geométrica, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de
Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro:
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Tabla 7 - Asignación de número de veces del presupuesto oficial
NÚMERO DE OFERTAS (N) NÚMERO DE VECES QUE SE INCLUYE EL PRESUPUESTO
OFICIAL (NV)
1 - 3 1
4 – 6 2
7 – 9 3
10 – 12 4
13 – 15 5
Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial del
presente Proceso de Contratación.
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de
acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula:
𝐺𝑝𝑜 = √𝑃𝑜 𝑥 𝑃𝑜 𝑥 … 𝑥 𝑃𝑜𝑛𝑣 𝑥 𝑃1 𝑥 𝑃2 𝑥 … 𝑥 𝑃𝑛 𝑛𝑣+𝑛
Donde,
𝐺𝑝𝑜 = Media geométrica con presupuesto oficial. 𝑛𝑣 = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO). 𝑛 = Número de Ofertas válidas. 𝑃𝑜 = Presupuesto oficial del Proceso de Contratación. 𝑃𝑖 = Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i. Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente
mediante el siguiente procedimiento:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑖 =
{
[100]x (1 − (
𝐺𝑝𝑜 − 𝑉𝑖
𝐺𝑝𝑜)) para valores menores o iguales a 𝐺𝑝𝑜
[100] x (1 − 2 (|𝐺𝑝𝑜 − 𝑉𝑖|
𝐺𝑝𝑜)) para valores mayores a 𝐺𝑝𝑜
Donde,
𝐺𝑝𝑜 = Media geométrica con presupuesto oficial. 𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i i = Número de oferta.
En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el
valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
5.2. FACTOR CALIDAD (500 puntos)
La oferta técnica (factor calidad) tiene un puntaje de hasta 500 puntos, y se calculará de acuerdo con los siguientes criterios:
CRITERIO PUNTAJE
Cumplimiento en contratos anteriores 300 puntos
Multas y sanciones 100 puntos
Ofrecimiento adicional 100 puntos
Total 500 puntos
Cumplimiento en contratos anteriores (200 puntos) Al proponente que presente con su oferta, certificaciones de contratos ejecutados, celebrados y
terminados por el proponente, con entidades públicas, de proyectos cuyo objeto o alcance corresponda a la “Construcción y/o mantenimiento y/o adecuación de hospitales y/o centros de salud”, se le asignará puntaje de acuerdo con la tabla que se muestra a continuación. Estos certificados son adicionales y distintos a los requeridos para su habilitación y deben relacionarse únicamente en el anexo respectivo.
Asignación de puntaje:
DESCRIPCIÓN PUNTOS
Un (1) contrato certificado 100 puntos
Dos (2) contratos certificados 200 puntos
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales se podrá adjuntar de manera individual o conjunta el (los) certificado(s) en las condiciones anteriormente descritas.
El proponente que no presente en su oferta inicial la relación de certificados que se someterán a
evaluación del factor de calidad y sus anexos en las condiciones anteriormente descritas, obtendrá cero (0) puntos.
5.3. MULTAS Y SANCIONES (100 PUNTOS)
Se asignará máximo doscientos (100) puntos al Proponente que por la efectiva prestación del servicio en contratos anteriores, no haya obtenido multas o sanciones.
Si el Proponente registra multas o sanciones debidamente ejecutoriadas, que le hubieren sido impuestas dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del proceso, el puntaje será el siguiente:
No. DE MULTAS O SANCIONES PUNTAJE
0 100
1 o mas 0
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se asignará el puntaje por multas o sanciones que registre uno cualquiera de sus integrantes.
La información sobre multas o sanciones será obtenida del anexo dispuesto para tal fin y del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio para proponentes nacionales o extranjeros
con domicilio o sucursal en Colombia; en caso de proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, dicha información se tomará del formulario de Requisitos Habilitantes para Extranjeros.
5.4. OFRECIMIENTO ADICIONAL (100 PUNTOS)
Experiencia adicional del director de obras El ofrecimiento adicional, se calificará conforme a los años ofrecidos de experiencia general y
especifica del profesional propuesto como director de obras adicionales a los años de experiencia y número de contratos mínimos establecidos como requisito habilitantes.
Por cada año completo de experiencia general adicional se otorgan 50 puntos (máximo 100 puntos).
Por cada contrato de experiencia especifica adicional se otorgan 50 puntos (máximo 100 puntos).
5.5. PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL
Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación se asignarán cien (100) puntos a los Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios
Nacionales.
6. OFERTA
6.1. PRESENTACIÓN
Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, en la fecha establecida en el Cronograma, y acompañadas de los documentos solicitados en esta sección, así como de la garantía de seriedad de la oferta a la que se refiere a del presente documento.
Las Ofertas estarán vigentes por el término de sesenta (60) días calendario, contados desde
la fecha de presentación de Ofertas establecida en el Cronograma. El contenido de cada uno de los sobres de que trata esta sección debe estar foliado de forma
consecutiva y la numeración de los documentos contenidos en cada sobre debe iniciar en el número uno (1).
Los Proponentes deben presentar la oferta y los anexos en los formatos indicados (contenidos en los anexos, en formatos PDF que permita reconocimiento de texto y Excel) y en medio físico y magnético.
La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad en el pliego de condiciones y sus adendas.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
En la hora siguiente al vencimiento del plazo para presentar Ofertas, La Entidad Contratante las abrirá en el lugar indicado para la presentación física de las Ofertas y frente a los Proponentes que se
encuentren presentes. El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, La Entidad Contratante publicará un
informe con la lista de las Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas en el formato contenido en el Apéndice 2.
6.2. REQUISITOS HABILITANTES
El Proponente debe incluir los siguientes documentos para acreditar los requisitos habilitantes:
6.2.1. CAPACIDAD JURÍDICA
Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio del domicilio del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal, promesa
de sociedad futura o cualquier otra forma de asociación, si el Proponente es plural.
Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión
temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural.
Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o sociedad si el Proponente es
plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los miembros del Proponente plural, la distribución de actividades a realizar (en el caso de Uniones Temporales), la
representación legal del Proponente plural o el poder otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente plural.
Fotocopia del documento de identidad del representante legal o del apoderado.
Copia de las autorizaciones de los órganos sociales, cuando corresponda. En caso que existan
limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y todas las actividades relacionadas directa o indirectamente.
(vi) Copia de la tarjeta profesional y del certificado de su vigencia del Ingeniero Civil, Arquitecto,
Arquitecto Constructor o Constructor en Arquitectura e Ingeniería que abona la propuesta,
expedido por el COPNIA o por el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura.
6.2.2. EXPERIENCIA
Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o cualquier otra forma de asociación, si el Proponente es plural, en el caso que el proponente este actualizando su RUP el certificado de la entidad pública de los
contratos ejecutados.
6.2.3. CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Certificado del RUP del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión
temporal o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
El Proponente debe diligenciar el Apéndice 3.
6.2.4. CAPACIDAD RESIDUAL
El proponente debe presentar los documentos y diligenciar los formatos establecidos en la “Guía para
Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública” expedidos por Colombia Compra Eficiente y publicados en el SECOP.
6.2.5. OFERTA ECONÓMICA
El Proponente debe incluir en su Oferta, con el título Oferta Económica, el formato contenido
en el Anexo 4, la información necesaria sustentar la oferta económica y los análisis de precios unitarios APUS de su propuesta en medio físico y digital.
Para efectos de conocer los APUS oficiales, los mismos se mantendrán a disposición de los interesados en la Sub dirección Administrativa de la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla.
El valor de la propuesta deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra objeto de la presente Invitación pública.
6.2.6. OFERTA TÉCNICA
El Proponente debe incluir en su Oferta un sobre con el título Oferta Técnica el formato contenido en el Anexo 5 y la información necesaria para sustentar la oferta técnica.
6.2.7. OFERTAS ALTERNATIVAS
De acuerdo con lo establecido en numeral 6° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, los Proponentes
pueden presentar alternativas técnicas y económicas, siempre que no signifiquen condicionamientos para la adjudicación del contrato.
Cuando se presente una alternativa, deberá adjuntar toda la información necesaria para su análisis y una descripción detallada del procedimiento de construcción, características de los materiales y equipos, y análisis de costos.
Todos los costos necesarios para desarrollar la alternativa, incluso los de transferencia tecnológica, deberán estar incluidos en los respectivos Ítems de la oferta. Sólo serán consideradas las Ofertas
alternativas del Proponente favorecido con la adjudicación del contrato y la selección de la alternativa será potestad de la entidad.
Incurrirá en causal de rechazo la oferta, cuando se presente propuesta alternativa condicionada a la suscripción del contrato.
6.2.8. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
En seguimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria Nacional, a través del sistema de compras y contratación pública en la evaluación de las ofertas:
a) Las ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de 10 puntos. b) Las ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen servicios profesionales, técnicos
y operativos nacionales recibirán un puntaje de 5 puntos.
6.2.9. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES Y DE REQUISITOS
TÉCNICOS
La Entidad verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes del presente documento para lo cual utilizará el formato contenido en el Apéndice 3. Los Proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes en cualquier momento antes de la adjudicación.
7. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes, y las Ofertas que hayan cumplido con los mínimos establecidos, serán evaluados por la Entidad Contratante.
La Entidad Contratante debe publicar el informe de evaluación de Ofertas en la oportunidad señalada en el Cronograma en el formato contenido en el Apéndice 5.
8. DECLARATORIA DE DESIERTA
La Entidad Contratante declarará desierto el presente proceso de selección cuando: (a) no se presenten Ofertas; (b) ninguna de las ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos,
financieros y de experiencia previstos en el pliego de condiciones; (c) existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente; (d) el Representante Legal de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendación del Comité Evaluador y opte por la declaratoria de desierta del
proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión; y (e) se presenten los demás casos contemplados
en la Ley.
9. RETIRO DE LA PROPUESTA
Los Proponentes que opten por entregar su oferta antes de la fecha de cierre del proceso de selección y apertura de las Ofertas, podrán retirarlas, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la entidad contratante antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso.
Cuando se trate de retiro definitivo, la Oferta le será devuelta al Proponente sin abrir, previa
expedición de un recibo firmado por el solicitante.
10. DEVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS
Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de seriedad y la copia del Sobre No.
1, en la Sub Dirección Administrativa de la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acta de adjudicación, prevista en la cronología
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
del proceso; de lo contrario, la entidad procederá al archivo de la propuesta original y la destrucción de sus copia.
11. RECHAZO
Son causales de rechazo las siguientes:
1. Formar parte de más de un Consorcio o Unión Temporal o haciendo parte de uno de estos y presentar propuesta de manera individual. En este caso, el ente territorial solo tendrá en cuenta la primera propuesta presentada, de acuerdo con el acta de cierre del proceso.
2. Modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración.
3. Tener el representante legal de la persona jurídica limitaciones para comprometer a la sociedad
y no contar a la fecha de cierre del proceso, con la autorización suficiente del órgano social. 4. No anexar con la oferta o en el plazo previsto en este Pliego de Condiciones el poder conferido
en legal forma, con anterioridad al cierre del proceso o que éste no se encuentre suscrito por
quien tenga facultades para ello según los documentos de existencia y representación de la persona jurídica, cuando se actúe a través de apoderado.
5. No corresponder el objeto social de las personas jurídicas con las actividades objeto del presente proceso.
6. No cumplir las personas jurídicas con la duración exigida al momento del cierre del presente
proceso de selección. 7. Estar incursa la persona jurídica, proponente individual o integrante del proponente de la
estructura plural, en causal de disolución o liquidación.
8. No estar inscrito el proponente o los integrantes de la Estructura plural en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, en la totalidad de los códigos exigidos en el presente pliego a la fecha de cierre del presente proceso, salvo las excepciones de Ley.
9. No presentar la garantía de seriedad de la Oferta de manera simultánea con la propuesta (Sobre No. 1).
10. Estar incurso el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en causal de
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación colombiana para contratar. 11. No aportar los documentos requeridos por la Entidad durante, el desarrollo del presente proceso
en el plazo previsto en este Pliego.
12. Estar reportado el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en el Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República.
13. Presentar el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural, antecedentes vigentes
que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 14. Exceder el valor total corregido de la oferta del presupuesto oficial para el proceso y/o que se
encuentre por debajo del 95% del presupuesto oficial 15. No incluir la propuesta económica para el proceso no estar debidamente firmada por el
representante legal del proponente.
16. Adicionar, modificar, suprimir o alterar los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario de cantidades y precios,
17. Presentar la oferta económica con tachaduras o enmendaduras y/o con un error aritmético mayor
al 5% de la oferta resultante de multiplicar la cantidad por el valor unitario de cada ítem 18. No consignar o no ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecer como valor de ese precio
unitario cero (0), o superar el valor unitario de algunos o algunos de los ítems ofrecidos con
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
respecto al valor establecido para cada ítem del Presupuesto Oficial Publicado por la Entidad en el Formulario del Presupuesto Oficial.
19. Presentar un número de certificados diferente al solicitado para acreditar la experiencia acreditada.
20. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AU en la forma como lo establece el pliego
de condiciones. 21. Que se hayan modificado los valores estimados en los presupuestos oficiales, como NO
MODIFICABLES O INMODIFICABLES.
22. No corresponder la propuesta económica al presente proceso de selección, salvo si se trata de un error en la identificación del proceso
23. Incumplir el compromiso de transparencia, cuando el ente territorial así lo compruebe, y las demás establecidas en la normatividad vigente y previstas en este pliego de condiciones.
24. Cuando el representante legal de la persona jurídica o estructura plural no posea título académico
como Ingeniero Civil o su propuesta no haya sido abonada por un profesional en la materia. 25. Cuando no se cumpla con la totalidad de los requisitos establecidos en el capítulo V. Requisitos
Habilitantes
26. Las demás previstas en este pliego de condiciones y las que se encuentren establecidas en la normatividad vigente.
27. Cuando el proponente o sus accionistas o sus asociados, o sus representantes legales o miembros
de Junta Directiva, estén reportados en una o algunas de las listas vinculantes para el Estado Colombiano en relación con el lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT.
En adición a otras causas previstas por la ley, la Entidad Contratante rechazará las Ofertas presentadas por los Proponentes que: (a) no cumplan con los requisitos habilitantes; o (b) no
cumplan con los requisitos técnicos; o (c) las presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma; o (d) las presentadas por Proponentes que no hayan suscrito el compromiso anticorrupción contenido en el Anexo 1 o que no lo hayan cumplido durante el
Proceso de Contratación. 12. ACUERDOS COMERCIALES
El Proceso de Contratación está sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En consecuencia las
Ofertas presentadas por Proponentes extranjeros de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales que cubren el presente Proceso de Contratación, serán tratadas como Ofertas de nacionales colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria
nacional. Tabla 5 Cobertura Acuerdos Comerciales
ESTADO LISTA
POSITIVA
VALOR A PARTIR DEL CUAL
APLICA
EXCLUSIÓN O
EXCEPCIÓN
CONTRATACIÓN
CUBIERTA
Chile
El Salvador X 0 X
Guatemala X 0 X
Honduras X 0 X
México
Liechtenstein
Suiza
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESTADO LISTA
POSITIVA
VALOR A PARTIR
DEL CUAL APLICA
EXCLUSIÓN O EXCEPCIÓN
CONTRATACIÓN CUBIERTA
Canadá
EEUU
Comunidad Andina
Unión Europea
13. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN
El contrato se adjudicará, en audiencia pública, según el orden de elegibilidad establecido en el
informe de evaluación. El Ordenador del Gasto, por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso, módulo o módulos al Proponente ubicado en el primer puesto del orden de elegibilidad, y que cumpla con todos los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones o
procederá a la declaratoria de desierta del proceso, módulo o módulos, si a ello hubiere lugar.
La audiencia pública se celebrará en la fecha y hora establecida en el Cronograma. De las circunstancias ocurridas en su desarrollo se dejará constancia en acta.
En el evento que el Jefe de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendación del Comité Evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierta.
14. RIESGOS
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación se identifican los riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación.
MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PRESENTE PROCESO
CLASE
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO
ASIGNACIÓN DEL RIESGO
CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO
Observaciones
Descripción Observaci
ones Mpio
Contratista
Cia de Seguros
Probabilidad
Magnitud
Duración
JU
RÍD
ICO
S Y
/O
LE
GA
LE
S Y
/O
DO
CU
ME
NT
ALE
S
Y/O
RE
GU
LA
TO
RIO
S
Muerte del Contratista
y/o Representante Legal
Riesgo que asume la
garantía X B B B
Escasez de mano de
obra para la ejecución de los trabajos
Debido a las temporadas
de cosecha es difícil la consecución de mano de
obra
X X B M M
Demora en la
elaboración y radicación de cuentas en
las Secretarías de Hacienda
Riesgo que
asumen El Contratista y las
secretarías involucradas en el proceso
X X M M M
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PRESENTE PROCESO
CLASE
TIPIFICACIÓN DEL
RIESGO
ASIGNACIÓN DEL
RIESGO
CATEGORIZACIÓN DEL
RIESGO Observaciones
Descripción Observaci
ones Mpio
Contr
atista
Cia de
Seguros
Probabil
idad
Magni
tud
Durac
ión
Errores
cometidos por los contratistas
y/o interventores en la elaboración
de las actas y/o cuentas que ocasionan
demoras
Riesgo que
asume el contratista y el
interventor
X X M M M
Accidentalidad presentada por deficiente
señalización en el frente de trabajo
Riesgo que asume el contratista y la garantía X X A A A
Problemas presentados
por colapso de árboles o caída de piedras y/o
rocas en la zona de carretera
Riesgo que asume el
contratista
X B B B
Demora en la legalización
del contrato por parte del contratista
Causada por el
Contratista por no legalizar completa,
correcta y oportunamente la
documentación de legalización. Riesgo que
asume el Contratista
X M B B
Abandono de la obra por parte del
Contratista
Riesgo que asume el contratista y
la garantía
X X B A A
Mal manejo
del anticipo
Hace
referencia a la no amortizació
n del anticipo y su mal manejo.
X X M M M
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PRESENTE PROCESO
CLASE
TIPIFICACIÓN DEL
RIESGO
ASIGNACIÓN DEL
RIESGO
CATEGORIZACIÓN DEL
RIESGO Observaciones
Descripción Observaci
ones Mpio
Contr
atista
Cia de
Seguros
Probabil
idad
Magni
tud
Durac
ión
Riesgo que
asume el contratista y la garantía
Suspensión del contrato
Riesgo que asume el contratista
X M M M
Prórroga del
contrato
Riesgo que
asume el contratista
X M M M
FIN
AN
CIE
RO
S
Insolvencia del contratista
Riesgo que asume el contratista y la garantía
X X B A A
Daños ambientales
por inadecuadas prácticas en
las labores de mantenimiento
Riesgo que asume el
contratista
X A A B
Paros sociales
ocasionados por comunidades
Riesgo que asume la
ESE y el contratista
X X B A C
Daños a terceros por inadecuadas
prácticas durante las labores de
mantenimiento
Riesgo que asume el contratista
X A M C
Parálisis de la ejecución de los trabajos por
desbordamiento de Ríos.
Riesgo que asume el contratista
X X A M M
Pérdida de materiales en Bodega
Riesgo lo asume X B
FU
ER
ZA
MA
YO
R Terremotos,
huracanes,
deslizamientos, fuerzas de la
naturaleza
Riesgo que asume la
ESE X A A B
Guerras
civiles
Riesgo que
asume la ESE
X B M M
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PRESENTE PROCESO
CLASE
TIPIFICACIÓN DEL
RIESGO
ASIGNACIÓN DEL
RIESGO
CATEGORIZACIÓN DEL
RIESGO Observaciones
Descripción Observaci
ones Mpio
Contr
atista
Cia de
Seguros
Probabil
idad
Magni
tud
Durac
ión
Terrorismo Riesgo que
asume el contratista y la garantía
X X M A A
Accidente del transportado
r
Riesgo que asume el
contratista
X B B B
AD
MIN
IST
RA
TIV
OS
Incumplimie
nto del contrato por parte del contratista
Incumplimie
nto del contratista, antes, durante y
posterior al acta de iniciación
del contrato. Ejecución deficiente, servicios de
mala calidad.
X A A A
No pago oportuno por parte del
contratista a los trabajadores en relación
con salarios.
Este riesgo lo asume el contratista y
la garantía X X M M M
Paros ocasionados por los trabajadores
por la no cancelación oportuna de
salarios
Este riesgo lo asume el contratista y la garantía
X X B B B
Daños a
terceros por responsabilidad civil
Este riesgo
lo asume el contratista y la garantía
X X B M B
Precios artificialmente bajos
Riesgo asumido por el
contratista
X A A A
Falta de Oferta laboral
Riesgo asumido por el contratista
X M A M
Paros y/o problemas de
orden público que se puedan
presentar por
Riesgo que asume la
ESE. Si el paro es mayor o
igual a 7
X X B B B
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MATRIZ DE RIESGOS PARA EL PRESENTE PROCESO
CLASE
TIPIFICACIÓN DEL
RIESGO
ASIGNACIÓN DEL
RIESGO
CATEGORIZACIÓN DEL
RIESGO Observaciones
Descripción Observaci
ones Mpio
Contr
atista
Cia de
Seguros
Probabil
idad
Magni
tud
Durac
ión
transportado
res, usuarios o comunidades
.
días, en
caso contrario lo asume el
contratista
Esta matriz se encuentra también publicada en los estudios y documentos previos y desde el presente
proyecto de pliego de condiciones.
El día establecido en el cronograma se llevará a cabo la audiencia a la que se refieren (por analogía)
el artículo 30 de la ley 80 de 1993, artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 220 del Decreto Ley 019 de 2012, y el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015. Como consecuencia de las
observaciones realizadas por los interesados, la entidad, se pronunciará sobre la pertinencia o no de las mismas y establecerá la estimación, tipificación y asignación definitiva de los riesgos involucrados en la contratación.
Vencido el plazo para discutir y revisar los riesgos previsibles identificados, si se presentare alguna observación adicional, la misma solo será estudiada y tenida en cuenta por parte de la Entidad,
únicamente si diere lugar a modificar el pliego de condiciones mediante adenda.
15. GARANTÍAS
Tabla 6 - Suficiencia y vigencia de las garantías
AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Seriedad de la oferta Diez por ciento (10%) del valor de la
Oferta
Desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo
100% del valor del anticipo Igual al del contrato y 30 días calendario más
Cumplimiento del Contrato Veinte por ciento (20%) del valor del
contrato de obra El plazo del Contrato y sesenta días calendario más.
Pago de salarios y prestaciones
sociales, e indemnizaciones
Quince por ciento (15%) del valor del
contrato de obra
El plazo del contrato y tres (3) años
mas
Responsabilidad Civil Extracontractual Por 200 SMLMV El plazo del contrato y sesenta días
calendario más
Estabilidad y calidad de la obra Será del treinta por ciento (30%) del
valor final de las obras
Por el término de Cinco (5) años,
contados a partir de la fecha de entrega de las obras.
El Contratista constituirá a favor de la Alcaldía Municipal de Marinilla y de la empresa, las garantías y seguros que se enuncian a continuación, las cuales serán de procedencia y forma aceptables para
ella y otorgadas por un banco o compañía de seguros legalmente establecidos en Colombia en el caso de las garantías, y por compañías de seguro para los seguros. Tanto las garantías como los
seguros serán aprobados por la empresa, los montos a cubrir será la sumatoria de los presupuestos de las partes MANDANTE Y MANDATARIA, y se cubrirán los valores diferenciando los montos de las partes.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Cuando haya modificación del plazo y/o los precios del contrato EL CONTRATISTA, deberá ampliar el
valor de las garantías y de los seguros respectivos si hubiera lugar a ello, y obtener el desplazamiento del plazo según corresponda, en proporción a los nuevos valores y plazos. Igualmente, cuando se presenten modificaciones en el contrato, aunque no impliquen variación del valor o del plazo, EL
CONTRATISTA, deberá aportar la constancia de la comunicación a la compañía de seguros o al banco, según sea el caso, notificando las modificaciones realizadas en el contrato.
En lo que se refiere a la garantía de cumplimiento, con sus diferentes amparos contractuales y pos-contractuales, esta se deberá otorgar a favor de entidades estatales, deberá figurar como asegurado
y beneficiario la Alcaldía Municipal de Marinilla y la ESE Hospital San Juan de Dios de marinilla deberá ser constituida por El CONTRATISTA en forma tal que cubra, única y exclusivamente, los riesgos contemplados para la ejecución del contrato; dicha garantía no expirará por falta de pago de la prima
o por revocatoria unilateral. Las garantías de cumplimiento, con sus diferentes amparos contractuales y pos-contractuales, se
constituirán en la misma moneda del contrato, y deberán cubrir los riesgos que se indican más adelante. El pago de la prima respectiva correrá por cuenta de EL CONTRATISTA, al igual que el de las ampliaciones a que haya lugar.
Cuando se presenten modificaciones en el contrato, aunque no impliquen variación del valor estimado o del plazo, El CONTRATISTA deberá igualmente aportar la constancia de la comunicación a la
compañía de seguros o al banco según sea el caso de las modificaciones realizadas en el contrato.
Cuando se pacte la suspensión total de la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA, deberá informar a la compañía de seguros para efectos de la suspensión de la vigencia de las garantías y seguros a que hubiere lugar.
LOS RIESGOS QUE LA GARANTÍA DEBERÁ CUBRIR PARA EL CONTRATISTA DE
OBRA CIVIL SON:
15.1.1. AMPARO DE BUEN MANEJO, CORRECTA INVERSIÓN Y REINTEGRO DEL
ANTICIPO.
EL CONTRATISTA deberá constituir una garantía de buen manejo y correcta inversión de anticipo que ampare los perjuicios que pueda sufrir por la apropiación indebida o el mal uso o inversión del
anticipo por el ciento por ciento (100%) de su valor, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato o aquel fijado para la inversión del anticipo y treinta (30) días calendario más, pero si es del caso, deberá ampliarse dicho plazo, antes de su vencimiento, de manera que rija durante todo el
tiempo que sea necesario para amortizar en su totalidad la suma entregada como anticipo. Su cuantía podrá ser reducida periódicamente hasta mantenerla por un valor igual al saldo del anticipo que esté pendiente de amortización.
Nota: Esta garantía no cubre los rendimientos financieros del anticipo. En el evento de afectarse la
póliza, se hará en lo correspondiente a la suma entregada como anticipo, sin considerar los intereses causados que son responsabilidad de EL CONTRATISTA
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Nota 1: La aprobación de estas garantías es requisito para la entrega del anticipo al CONTRATISTA. Las garantías aceptables son: Garantía bancaria o carta de crédito Stand by o póliza de seguros, por
el monto a desembolsar. Nota 2: Se debe tener especial cuidado al revisar esta garantía que no aparezca como exclusión el
pago de sumas de dinero.
15.1.2. AMPARO DE CUMPLIMIENTO.
Para asegurar el total y estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato deberá amparar una suma igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. con la cual se cubren, además, las multas y la cláusula penal. Se hará efectiva a El CONTRATISTA, en favor de la Alcaldía Municipal de
Marinilla y la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que haya adquirido en virtud del contrato. Este amparo deberá estar vigente durante el plazo del contrato y sesenta (60) días calendario más.
15.1.3. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Para garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal empleado para la ejecución del contrato, este amparo deberá cubrir una suma equivalente al quince (15%) del valor del contrato y deberá estar vigente durante el plazo del contrato y tres (3) años más.
Una vez se conozca el valor definitivo del contrato, y la fecha de finalización del contrato, se deberá ajustar el valor asegurado, de acuerdo con el porcentaje señalado en este numeral, de ser el caso,
al igual que su vigencia.
15.1.4. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Para cubrir el riesgo de daños materiales o personales que se puedan causar en virtud de la Responsabilidad Civil Extracontractual en que pueda incurrir EL CONTRATISTA con la ejecución del
contrato, deberá constituir un seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, que deberá tener un límite asegurado de 200 SMLMMV y con una vigencia que corresponda a todo el plazo del contrato y
sesenta (60) días calendario más. EL CONTRATISTA deberá presentar una copia legible de la póliza RCE vigente que en la descripción
de la actividad asegurada comprenda las actividades propias del objeto del contrato que se llegue a perfeccionar.
En esta póliza deberán figurar como asegurado y beneficiario adicional la Alcaldía Municipal de Marinilla y la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla además de EL CONTRATISTA, para lo cual es claro que la responsabilidad civil extracontractual asegurada es la que aplica por los daños
producidos por EL CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del contrato amparado. La póliza deberá incluir además del amparo básico los siguientes amparos y condiciones:
Cobertura expresa de los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado tanto el daño
emergente como el lucro cesante. (Aplica sin sub límite)
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales. (Aplica sin sub límite) Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo
en el evento en que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos. (Definir sublimite no inferior al 50% del límite básico)
Cobertura expresa de amparo patronal. (Definir sublímite no inferior al 25% del límite básico)
Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. (Definir sublímite no inferior al 30% del límite básico, Nota: este amparo solo aplica cuando en la ejecución del contrato se deben utilizar vehículos del contratista)
Cobertura de RC Cruzada (sublímite del 50%) El deducible no deberá superar el diez por ciento (10%) del valor de la pérdida.
El sistema de contratación debe ser ocurrencia (sin limitaciones temporales para la presentación de la reclamación por parte del tercero).
Si EL CONTRATISTA tiene una póliza para amparar su actividad comercial de manera global, podrá aportar copia de dicha póliza y un certificado otorgado por la aseguradora donde especifique que se cubre el contrato que se celebra con la ESE Hospital San Juan de Dios-Marinilla y certifique las
coberturas adicionales aquí señaladas, el límite asegurado y la vigencia. Si la vigencia de dicha póliza termina con anterioridad al plazo de ejecución del contrato respectivo, el contratista se obliga a traer la renovación de la póliza con el respectivo certificado que especifique el cubrimiento del contrato
respectivo y mantener vigente dicha póliza durante todo el plazo del contrato y sesenta (60) días más a la póliza se deberá adjuntar el recibo o certificado de pago de la prima.
15.1.5. PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO
Para amparar el riesgo de muerte e invalidez de los trabajadores, ya que dichos riesgos continúan a
cargo del patrono durante el período de las cotizaciones previas a la Entidad Prestadora de Salud, el CONTRATISTA deberá tomar la póliza de seguro de vida colectiva que ampare el riesgo de muerte e
invalidez, de aquellos trabajadores que no hubieren completado por los menos el número de semanas de cotización requeridas o que no hubieren efectuado los aportes requeridos al sistema general de pensiones, para iniciar la ejecución del contrato, ya que de conformidad con los artículos 39 y 46 de
la Ley 100 de 1993, modificados por la Ley 860/2003, artículo 1º y la Ley 797/2003, artículo 12 respectivamente, hasta que no se cumpla este período no hay cobertura de estos riesgos por la Entidad a la cual se afilie la persona. Cuando se modifique el personal, se debe presentar la
actualización de dicha póliza de vida colectiva.
La póliza de seguro de vida colectivo deberá ser entregada a la interventoría por el contratista con
cinco (5) días calendario de anticipación al inicio del contrato y deberá especificar las personas a las cuales aplica.
La vigencia de este seguro será igual al término de ejecución del contrato.
Nota: Este seguro se solicita para que cumpla una función de protección a los trabajadores del CONTRATISTA, de tal manera que ellos o sus familias puedan recibir una indemnización en el caso de muerte o incapacidad total y permanente, cuando no cumplan los requisitos para acceder a la
pensión que en esos casos otorgaría la seguridad social.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Aplica principalmente en contratos en los cuales hay gran rotación del personal y con este seguro se pretende una protección adicional a la que otorga la seguridad social.
Nota 2: El valor asegurado para esta póliza, se define por persona, y puede estar ligado a su salario, pero como normalmente aplica para actividades de alta rotación de personal que no suele tener
salarios que superen los 2 SMMLV.
En todas las garantías serán asegurados y beneficiarios la Alcaldía Municipal de Marinilla y la ESE Hospital San Juan de Dios de marinilla.
15.1.6. ESTABILIDAD DE LA OBRA
La garantía única deberá amparar, además, a la Alcaldía Municipal de Marinilla y la ESE Hospital
San Juan de Dios de Marinilla frente al evento de que, durante un período de tiempo determinado, la obra objeto del contrato en condiciones normales de uso, sufra deterioros imputables al CONTRATISTA. El valor de este amparo será equivalente al diez por ciento 20% del valor total inicial
del contrato. La vigencia de ésta será de Cinco 5 años y empezará a correr desde la fecha de aceptación final de las obras por parte de la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla.
16. INTERVENTORÍA
La entidad ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los trabajos a través de una Interventoría externa, contratada por el Municipio de Marinilla.
El interventor, debe ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas,
económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo. El contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el
interventor. No obstante, si el contratista no estuviese de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al interventor, con copia a la Entidad, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso
contrario, responderá solidariamente con el interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para la Entidad.
Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un
plazo de ocho (8) días hábiles, el Interventor comunicará dicha situación a la Entidad para que éste tome las medidas que considere necesarias.
El Interventor o quien haga sus veces, deberá documentar las causas o motivos del incumplimiento de indicadores que llegaren a presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el desarrollo normal
de las actividades programadas.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
El interventor debe verificar que los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la realización de las labores de mantenimiento rutinario, estén en perfecto estado de operación,
sean adecuados y que sean suficientes para las características y la magnitud del trabajo por ejecutar.
17. CONTRATO
17.1. PARTES Las partes del Contrato serán el Proponente que haya resultado adjudicatario del presente proceso de selección y la Entidad que publica los presentes pliegos.
17.2. OBJETO DEL CONTRATO El objeto será la “INTERVENCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN
DE DIOS DE MARINILLA, PRIMERA ETAPA SEGÚN DISEÑO ARQUITECTÓNICO APROBADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, LA CUAL ABARCA LAS SIGUIENTES AREAS:
PRIMER PISO: CONSTRUCCIÓN SERVICIO FARMACEUTICO SEGUDO PISO: ADECUACIÒN DE CONSULTORIOS MÈDICOS, SERVICIO DE FISIOTERAPIA TERCER PISO: CONSTRUCCIÒN DE TERCER PISO SOBRE UNA TERRAZA PARA AREA
ADMINISTRATIVA, SERVICIO DE ODONTOLOGÌA Y AUDITORIO.
17.3. FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, a partir de la notificación de la resolución por medio de la cual se adjudica el contrato, el Proponente favorecido o su representante legal, con el fin de la elaboración, revisión y registro presupuestal del contrato deberán presentar, la siguiente
documentación: a) Rut del consorcio y de cada uno de los integrantes, igualmente para persona natural. (Copias
legibles).
b) Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y de cada uno de los integrantes (Copias legibles).
c) Certificación (paz y salvo) de pagos de seguridad social y aportes parafiscales a la fecha de la adjudicación.
d) Formulario IVA para personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones temporales.
e) Certificación ORIGINAL bancaria a nombre del Proponente, de la cuenta en la que la entidad le consignará el valor de las Actas parciales. (La certificación bancaria para el Anticipo se solicitará una vez se numere el contrato y se determine Interventor).
f) Copia de la Resolución de facturación DIAN vigente.
17.4. VALOR Y FORMA DE PAGO.
El valor total del contrato de obra pública es de Mil trescientos noventa millones ciento veinticinco
mil ciento setenta y tres pesos M.L ($1.390.125.173).
La Entidad pagará el contrato celebrado con el adjudicatario de la siguiente manera:
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Se realizará un anticipo del 30% del total del valor de la obra a ejecutar, con cortes quincenales de los cuales el 30% se amortizará al anticipo, dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de la
obra; los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible, en la modalidad de precios unitarios no reajustables. Estos deben ser recibidos y aprobados a satisfacción por el Interventor del contrato, los cuales serán cancelados dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la entrega de la factura
por el contratista, con los soportes exigidos por la respectiva área financiera de la Institución.
17.5. CRONOGRAMA
El siguiente es el cronograma del proceso de selección
ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR
AVISOS DE CONVOCATRORIA EN
PAGINA WEB- SECOP Y EN UN MEDIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN
LOCAL
ENERO 16 DE 2016 ENERO 18 DE 2016
(Difusión Emisora Local Coredi)
En el SECOP a través del portal Colombia Compra Eficiente
http://www.colombiacompra.gov.co/sistem
a-electronico-de-contratacion-publica al igual que en la Página WEB de la entidad:
http://www.hospitalmarinilla.gov.co/. y
emisora local Coredi
PUBLICACIÓN DE AVISO DE
CONVOCATORIA PÚBLICA, DOCUMENTOS Y ESTUDIOS
PREVIOS, MATRIZ DE RIESGOS
PREVISIBLES, PROYECTO DE PLIEGO. MÍNIMO 5 DÍAS HÁBILES.
ENERO 16 DE 2016
En el SECOP a través del portal Colombia
Compra Eficiente http://www.colombiacompra.gov.co/sistem
a-electronico-de-contratacion-publica al
igual que en la Página WEB de la entidad:: http://www.hospitalmarinilla.gov.co/.Y
EMISORA LOCAL COREDI
PLAZO PARA PRESENTAR
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES
ENERO 16 DE 2016 A ENERO 22 DE 2016
Radicadas en la ESE Hospital San Juan de Dios DE Marinilla o a lo Correos
Electrónicos [email protected],–
ESTUDIO Y RESPUESTA DE LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO DE
PLIEGO DE CONDICIONES, DOCUMENTOS Y ESTUDIOS
PREVIOS, MATRIZ DE RIESGOS
PREVISIBLES.
ENERO 22 DE 2016 COMITE DE COMPRAS DE LA ENTIDAD
EXPEDICIÓN ACTO DE APERTURA DEL PROCESO JUNTO CON LA PUBLICACION DEL PLIEGO DE
CONDICIONES DEFINITIVOS.
ENERO 26 DE 2016
En el SECOP a través del portal Colombia Compra Eficiente
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion-publica al
igual que en la Página WEB de la entidad: http://www.hospitalmarinilla.gov.co/.
AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y ACLARACIÓN DE
PLIEGOS .
ENERO 27 DE 2016 HORA 9:00 A.M
ESE Hospital San Juan de Dios DE Marinilla
PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES Y RESPUESTA AL
PLIEGO DE CONDICIONES ENERO 29 DE 2016
Radicadas en la ESE Hospital San Juan de
Dios DE Marinilla o a lo Correos: Electrónicos
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR
INICIACIÓN DEL PLAZO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS
HORA LIMITE
FEBRERO 4 DE 2016 AL 08 DE FEBRERO DE 2016 HASTA LAS 3:00
P.M
En el SECOP a través del portal Colombia
Compra Eficiente http://www.colombiacompra.gov.co/sistem
a-electronico-de-contratacion-publica al
igual que en la Página WEB de la entidad: http://www.hospitalmarinilla.gov.co/
AUDIENCIA PÚBLICA DE APERTURA DE PROPUESTA
08 DE FEBRERO DE 2016 HASTA LAS 4:00
P.M
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
EVALUACIÓN E INFORME DE
PRESENTACIÓN DE OFERTAS
DEL 09 AL 11 DE
FEBRERO DE 2016
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE
MARINILLA
PUBLICACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS
FEBRERO 11 DE 2016
En el Secop a través del portal Colombia
Compra Eficiente Http://Www.Colombiacompra.Gov.Co/Sistema-Electronico-De-Contratacion-Publica Al
igual que en la página Web de la Entidad: Http://Www.Hospitalmarinilla.Gov.Co/
PRESENTACIÓN Y ESTUDIO DE LAS
OBSERVACIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS.
DEL 11 DE FEBRERO AL
12 DE FEBRERO DE 2016
COMITE DE COMPRAS ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE
MARINILLA
PUBLICACIÓN DEL DOCUMENTO RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES
FORMULADAS AL INFORME DE EVALUACIÓN
FEBRERO 13 DE 2016
En el SECOP a través del portal COLOMBIA
COMPRA EFICIENTE HTTP://WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO
/SISTEMA-ELECTRONICO-DE-
CONTRATACION-PUBLICA al igual que en la página WEB de la entidad:
HTTP://WWW.HOSPITALMARINILLA.GOV.CO/
AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN FEBRERO 15 DE 2016
10:00 AM
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE
MARINILLA
PUBLICACIÓN ACTO ADMINISTRATIVO DE
ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTO
FEBRERO 15 de 2016
2:00 PM
En el SECOP a través del portal COLOMBIA
COMPRA EFICIENTE HTTP://WWW.COLOMBIACOMPRA.GOV.CO
/SISTEMA-ELECTRONICO-DE-
CONTRATACION-PUBLICA al igual que en la página WEB de la entidad:
HTTP://WWW.HOSPITALMARINILLA.GOV.
CO/
FIRMA DEL CONTRATO FEBRERO 16 de 2016 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE
MARINILLA
ENTREGA DE GARANTÍAS FEBRERO 18 de 2016 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE
MARINILLA
APROBACIÓN DE GARANTÍAS FEBRERO 18 de 2016 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE
MARINILLA
Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones
previstas en el presente Pliego de Condiciones, pero siempre respetando los principios constitucionales de transparencia, igualdad y publicidad.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
18. CLAUSULAS DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO DE LA ESE HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS
18.1. PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Introducción e Instrucciones
La ESE Hospital San Juan de Dios-Marinilla, en su calidad de sujeto responsable de contar con un sistema de gestión de riesgos Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en adelante LA/FT, ha dispuesto el presente formulario para quienes deseen vincularse con ella, en coherencia con sus
actuales Políticas de Gestión Integral de Riesgos y de Responsabilidad Social Empresarial. El presente formato debe ser entregado con la propuesta y ser diligenciado totalmente.
Tenga en cuenta que: a) Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso así se deberá expresar.
b) En el caso de personas jurídicas, el formato debe ser rubricado por el Representante Legal, acompañándolo de fotocopia de su cédula de ciudadanía y del RUT de la empresa.
c) Para el caso de las personas naturales, el formato debe ser rubricado por el proponente (persona
natural) adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadanía y del RUT.
INFORMACIÓN BÁSICA NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:
IDENTIFICACIÓN:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
TELÉFONO:
EMAIL 1:
EMAIL 2:
INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRES:
APELLIDOS:
IDENTIFICACIÓN:
FECHA Y CIUDAD DE EXPEDICIÓN:
TELÉFONO:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
EMAIL 1:
EMAIL 2:
INFORMACIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA/ CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
O SU EQUIVALENTE NOMBRES:
APELLIDOS:
IDENTIFICACIÓN:
FECHA Y CIUDAD DE EXPEDICIÓN:
TELÉFONO:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
EMAIL 1:
INFORMACIÓN DE REVISORES FISCALES1
NOMBRES:
APELLIDOS:
IDENTIFICACIÓN:
FECHA Y CIUDAD DE EXPEDICIÓN:
CARGO: (INDICAR SI ES PRINCIPAL O SUPLENTE)
TELÉFONO:
DIRECCIÓN:
CIUDAD:
EMAIL 1:
EMAIL 2:
En caso de tener una firma o persona jurídica, indicar los datos de la misma:
RAZÓN SOCIAL:
IDENTIFICACIÓN:
ACCIONISTAS O SOCIOS CON PARTICIPACIÓN SUPERIOR O IGUAL AL CINCO POR
CIENTO (5%) Certifico que los asociados, accionistas o socios que tienen más de CINCO (5%) de participación en el capital social de la entidad que represento son las personas naturales o jurídicas que aparecen en
la siguiente relación:
Nombres y
apellidos
Identifi
cación
Número de Acciones, Cuotas
o Partes de Interés
Participación
en el capital social (%)
Teléfono Dirección Ciudad
Nota: Utilizar un cuadro aparte para detallar todos los socios en caso de requerir más espacio
MANIFESTACIONES
Con la presentación de la oferta declaro que:
Los recursos con los cuales se ejecutara el contrato no provienen de ninguna actividad ilícita y aquellos que eventualmente recibiré por ejecución del contrato no serán destinados a financiar
ninguna actividad ilícita. La información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o
inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de esta solicitud y la devolución de la documentación, como también la cancelación de mi inscripción.
1 Diligenciar para el Revisor Principal y para el Suplente.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
En caso de ser persona jurídica, declaro que los recursos con los cuales fue constituida no provienen de ninguna actividad ilícita.
AUTORIZACIÓN
Mediante la presente, autorizo a la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla para que consulte las listas establecidas para el control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, así como las centrales de información y/o bases de datos públicas, correspondiente a la persona jurídica que
represento, a sus representantes legales, revisores fiscales, miembros de Junta Directiva y Socios. Para el caso de personas jurídicas, autorizo la consulta, tanto de la persona jurídica, como de los representantes legales, accionistas con participación igual o superior al 5% del capital social.
Manifiesto que cualquier variación en la información suministrada será puesta en conocimiento de la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla. De igual forma, se procederá cuando la entidad lo requiera
durante la ejecución del proceso de contratación o del contrato (en caso que éste llegue a concretarse).
Para la constancia,
FIRMA (REPRESENTANTE DEL PROPONENTE/ PROPONENTE PERSONA NATURAL)
NOMBRES y APELLIDOS:
IDENTIFICACIÓN:
FECHA:
19. OTRAS CLÁUSULAS ADICIONALES
19.1. SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA.
Para todos los efectos, y, de manera particular, para la determinación de la validez de los contenidos
del contrato y los actos a que LAS PARTES se comprometen, así como para la interpretación de todos esos aspectos, la normatividad vigente es la nacional de Colombia.
19.2. JURISDICCIÓN COMPETENTE
Los conflictos que surjan con ocasión o como consecuencia directa de la celebración del contrato a que dé lugar este proceso de contratación serán resueltos por los jueces y tribunales colombianos.
19.3. POLÍTICAS Y PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL En los procesos de contratación de la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla, se observarán los siguientes principios y políticas
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Principio de comportamiento responsable en la contratación
Las relaciones de la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla con sus contrapartes contractuales
estarán basadas en el reconocimiento y seguimiento de las reglas y principios de la ética y la ley y, en consecuencia, en un ambiente de respeto y confianza que genere valor para las partes y para la sociedad en general.
El principio de comportamiento responsable implica para las partes, los siguientes compromisos:
• Mantener relaciones basadas en el respeto mutuo y el de todos los involucrados con el desarrollo de la relación contractual, incluyendo el respeto por las diferencias.
• Fomentar un ambiente de confianza y abstenerse de realizar acciones malintencionadas o que atenten contra el buen nombre y la reputación de la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla, los competidores en el proceso, el sector y el país.
• Mostrarse dispuesto a participar de un diálogo abierto, trasparente y respetuoso de las normas vigentes y aplicables a la relación y a las actividades de cada uno.
19.4. ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 “Nuevo Estatuto Anticorrupción”, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012, las empresas del sector público deben propender por el
rechazo de las prácticas corruptas y delictivas en general; prevenir y combatir el fraude, el soborno, la extorsión y otras formas de corrupción. Esto implica, entre otros, que no se deben ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos u otras ventajas indebidas para obtener o
conservar una ventaja ilegítima.
La ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla, comprometida con los programas que se impulsan desde la Alcaldía del Municipio de Marinilla para combatir la corrupción en las diferentes esferas de la administración, y en desarrollo de los principios que rigen su contratación; está interesada en
garantizar la absoluta transparencia en los procedimientos que se realicen para la selección objetiva de sus contratistas.
Por lo anterior, ante el conocimiento de cualquier indicio o evidencia que vincule o pueda vincular a sus servidores en prácticas o actos indebidas para el favorecimiento de quienes aspiren a la aceptación de sus ofertas solicita se denuncie todo acto indebido en el canal dispuesto por la ESE
Hospital San Juan de Dios de Marinilla como es el correo electrónico: [email protected]
La información registrada será manejada con la más alta discreción.
Sostenibilidad Entendiendo la importancia de sumar voluntades en pro de la sostenibilidad, las partes propenderán
por: • El cumplimiento de las normas vigentes y aplicables en todos los ámbitos de su actuación.
• El respeto de los derechos humanos y, de manera particular, el respeto a la dignidad humana.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
•. La protección y recuperación del medio ambiente, el cumplimiento de la normatividad relacionada con el medio ambiente, la legislación ambiental vigente, las demás leyes, normas, resoluciones o
acuerdos relacionados con la protección y conservación del medio ambiente que tengan relación con su actividad y responder por las consecuencias que se deriven del incumplimiento de estas reglamentaciones y disposiciones.
• La actuación responsable frente a la sociedad y los grupos de interés. • El rechazo de las prácticas corruptas y delictivas en general. • El desempeño de acuerdo con las reglas de competencia justa y la lealtad con los demás.
20. FORMA DE PAGO La Entidad pagará el contrato celebrado con el adjudicatario de la siguiente manera:
Se realizará un anticipo del 30% del total del valor de la obra a ejecutar, con cortes quincenales de los cuales el 30% se amortizará al anticipo, dependiendo de la cantidad ejecutada del objeto de la
obra; los ítems de obra desarrollados y el presupuesto disponible, en la modalidad de precios unitarios no reajustables. Estos deben ser recibidos y aprobados a satisfacción por el Interventor del contrato, los cuales serán cancelados dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la entrega de la factura
por el contratista, con los soportes exigidos por la respectiva área financiera de la Institución Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que EL CONTRATISTA acompañe a la factura de
cobro la constancia de cancelación de los salarios y prestaciones sociales a los trabajadores, así como copia de pago al sistema de seguridad social integral (EPS, AFP, ARL (administradora de riesgos laborales), y parafiscales (Caja de compensación familiar, ICBF y SENA), donde se detalle el periodo
de cotización, número de cédula y salario base de cotización.
Es entendido que el oferente favorecido con la aceptación de la oferta y en su calidad de Contratista faculta expresamente a la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla para:
a). Revisar y verificar los pagos por los anteriores conceptos en las entidades correspondientes, durante la vigencia del contrato, según lo definido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.
b). Retener los pagos que EL CONTRATISTA tenga a su favor, en caso de presentar mora en los aportes a la seguridad social y parafiscales y/o en el pago a los trabajadores vinculados mediante
contrato de trabajo o a cualquiera de los ex trabajadores del mismo, por concepto de salarios, prestaciones sociales o cualquiera otra obligación de carácter laboral pendiente.
c). Pagar todos los conceptos laborales contemplados en el literal b) de esta cláusula, como consecuencia del incumplimiento, directamente a quien corresponda con cargo a las sumas adeudadas a EL CONTRATISTA, sin que ello implique que la ESE Hospital San Juan de Dios de
Marinilla se convierta en empleador y mucho menos que sustituya las obligaciones laborales a cargo de EL CONTRATISTA.
d). Exigir, a través de la interventoría, las constancias de pago correspondientes a salarios, prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales y cualquier otro concepto de pago que se hubiere
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
causado a cargo del contratista empleador en favor de cualquiera de sus trabajadores durante el
plazo contractual.
20.1. CALENDARIO PARA ÓRDENES DE PAGO
EL CONTRATISTA ha de tener en cuenta que por requerimientos contables, la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla fija unas fechas dentro de cada período mensual, en las cuales deben presentarse
las facturas o cuentas de cobro para su cancelación o pago. El desconocimiento de dicho calendario puede originar tropiezos para EL CONTRATISTA, y la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla no se hace responsable por los potenciales perjuicios que el desconocimiento de ello pueda generar.
20.2. INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES PARA PAGO POR CONSIGNACIÓN
Igualmente ha de tener en cuenta EL CONTRATISTA que la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla sólo efectúa pagos mediante el sistema de consignación electrónica y que, para el efecto, deberá
inscribir una cuenta que haga posible dicha forma de pago, llenando los correspondientes formatos que la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla pone a su disposición. El incumplimiento de este trámite exonera a la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla de cualquier retraso o dificultad que
genere la imposibilidad de efectuar el pago tal y como se prevé.
La cuenta reportada deberá figurar a nombre del beneficiario de la factura. Las personas jurídicas
deberán anexar una copia vigente es decir, con no más de tres (3) meses de expedición del certificado de existencia y representación legal, al momento del primer pago y cuando se cambie el
representante legal.
20.3. PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN
a) Para que la factura, documento equivalente o documento de cobro* que expida EL CONTRATISTA
sea pagada, éste deberá tener en cuenta los requisitos que se enuncian a continuación: b) Estar denominada expresamente como factura de venta. c) Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien realiza la actividad.
d) Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, o de las actividades, junto con la discriminación del IVA pagado.
e) Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.
f) Fecha de su expedición. g) Descripción específica o genérica de las actividades realizadas a pagar.
h) Valor total de la operación. i) El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. j) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.
k) Indicar la resolución de autorización de la numeración respectiva expedida por la Dian, fecha e intervalo.
*Las cuentas de cobro deben cumplir como mínimo los numerales 2, 3,5 y 7 sin discriminar
IVA.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Incluir en el cuerpo de la factura, documento equivalente o cuenta de cobro información relacionada con el contrato:
Número del contrato dentro del cual se factura. Número de la Orden de Compra “OC” o equivalente que la ESE Hospital San Juan de Dios de
Marinilla le haya asignado.
Nombre del interventor o director del proyecto o responsable de la transacción En la descripción deberá informar si corresponde a pago de reajuste o anticipo.
1. Detallar en el cuerpo de la factura el nombre del municipio donde se desarrolló la actividad
y el código de la actividad económica correspondiente. En caso de ser varios municipios debe
indicarse el ingreso que corresponda a cada uno de ellos. Si está exento de Impuesto de Industria y Comercio, deberá aportar copia del acto mediante el cual se estableció dicha exención.
2. Los consorcios y uniones temporales deben detallar en el cuerpo de la factura:
Apellidos y nombre o razón y NIT de los consorciados o unidos temporalmente, indicando los
atributos fiscales de cada uno (Autorretenedores, exenciones de Ica si las tienen) Porcentajes de participación de los consorciados o unidos temporalmente
3. La presentación de facturas, documentos equivalentes o documentos de cobro por parte de
EL CONTRATISTA, deberá acompañarse de los soportes, donde el servidor administrador del contrato de la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla exprese que la actividad fue realizada a entera satisfacción, el informe parcial o final – según corresponda- de las
actividades ejecutadas y la constancia de pagos al sistema de seguridad social, parafiscales y salarios y prestaciones sociales.
4. Para efectuar el pago se debe entregar en la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla el original de la factura. En caso que no se entregue el original de la factura en el momento de radicarla, la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla asume que la factura va a ser
negociada y antes del vencimiento el portador del título valor debe enviar a la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla el original para realizarle el respectivo pago. El no cumplimiento de los requisitos de facturación será causal de devolución de las facturas,
documentos equivalentes o documentos de cobro por parte de la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla a EL CONTRATISTA.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
21. ANEXOS
21.1. ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS En los casos no establecidos textualmente en estas especificaciones técnicas, se aplicaran como normativas las prescripciones de los códigos y recomendaciones de las siguientes entidades que
contemplarán aspectos técnicos y ambientales:
Reglamento de higiene para la industria de la construcción, resolución #02413 de 1979 emanada ministerio del Ministerio de Trabajo y Seguridad social de Colombia.
Norma Colombiana de diseño y construcción sismo resistente: NSR-10
RETIE Y RETILAP RAS – 2000 Resolución 001937 de marzo 30 de 1994 emanada del Ministerio de Obras Públicas y
Transporte. Normas y especificaciones generales de construcción de las Empresas Públicas de Medellín. Normas técnicas colombianas (NTC) para materiales. Todos los materiales utilizados en la
ejecución de la obra deberán cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) o en su defecto, con las normas ASTM (American Society for Testing Materials).
Normatividad ambiental vigente
Especificaciones técnicas particulares del presente proceso. Los ítems que aparecen en el formulario de cantidades de obra del presupuesto oficial, se describen
en forma concisa y no en detalle, por lo tanto, para la determinación de los precios unitarios y para la ejecución de los trabajos deberán consultarse las especificaciones y normas anteriormente
descritas.
CONDICIONES PARTICULARES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
PERSONAL PROFESIONAL EN LA OBRA
El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el tiempo de ejecución del contrato, al personal profesional establecido en este numeral, cuyas hojas de vida deberá aportar con la propuesta y someter a la aprobación de la ESE en forma previa a la iniciación de las obras.
La experiencia general y específica del personal deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por el respectivo contratante, las cuales contendrán, como mínimo, la siguiente
información: Nombre y descripción del proyecto, Cargo ejercido por el profesional, período durante el cual se desempeñó y dedicación (%) en el proyecto.
La experiencia en la cátedra universitaria, proyectos de investigación o asesorías de tesis para optar a títulos de educación superior no será considerada como experiencia específica.
Los plazos serán aproximados por exceso o por defecto a la décima de mes, así: si la centésima de mes es igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y si es inferior a 5, se aproximará por defecto.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
En caso de que el personal profesional designado incumpla cualquiera de los requisitos enunciados en este numeral, el Contratista se hará acreedor a la multa contemplada en este pliego de
condiciones. Si por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados, se requiere cambiar
a un profesional, éste deberá ser reemplazado por otro que cumpla los requisitos establecidos en este pliego de condiciones, previa aprobación por parte de la Secretaría de Infraestructura. La no observancia de este requisito se considerará como incumplimiento del contrato, afectando la garantía
única de cumplimiento.
PERSONAL PROFESIONAL El Contratista se obliga a mantener al frente de los trabajos, durante el plazo de ejecución de las
obras, al personal profesional de obras con dedicación y perfiles de acuerdo al pliego de condiciones, con suficiente autonomía para tomar decisiones en todos los asuntos relacionados con el desarrollo y cumplimiento del contrato.
OTRO PERSONAL DEL CONTRATISTA
Además del Ingeniero Residente, el Contratista deberá emplear personal idóneo y calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente identificable por la interventoría cuando ésta requiera de alguna acción especial del personal a su
mando, la cual será de su acatamiento. El personal que participe en la ejecución de la obra será contratado directamente por el Contratista,
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes en Colombia, y la ESE no adquiere con él ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole.
La ESE se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de elevar reclamos por esta causa.
La Interventoría podrá solicitar, en cualquier momento, el suministro de información sobre la nómina del personal asignado a la obra, y el Contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en
el plazo que se le haya fijado. El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato.
MOVILIZACIÓN, INSTALACIONES TEMPORALES Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS INDUSTRIALES
El Contratista suministrará, transportará y movilizará hasta el sitio de las obras, todos los equipos de construcción, materiales, personal e instrumentos de trabajo necesarios para la ejecución adecuada
y eficiente de las obras. También tendrá a su cargo la construcción de instalaciones temporales, oficinas, áreas de
almacenamiento, servicios de agua potable y sanitaria, entre otros, para atender las necesidades del personal que empleará en la ejecución de la obra. Además, proveerá, mantendrá y manejará competentemente los servicios necesarios para el alojamiento, alimentación y recreación del
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
personal, con comodidad, seguridad e higiene, y con sujeción a las normas que sobre este particular se consignan en el pliego de condiciones y en las disposiciones legales vigentes.
Deberá mantener equipos de emergencia para atender la demanda de energía ante fallas eventuales, ya que no podrá invocar tales eventualidades como justificación para la suspensión de las obras,
justificar su retraso o solicitar indemnizaciones o ampliaciones de plazo. Todos los trabajos y costos de las instalaciones que se requieran para el servicio de energía,
telefónico, radio y comunicaciones del Contratista, serán por su cuenta y bajo su responsabilidad.
Al finalizar las obras, o en cualquier otro momento, cuando lo ordene la Interventoría, el Contratista desmontará todas sus instalaciones, demolerá las edificaciones existentes y dejará las áreas limpias y con aspecto aceptable, a juicio de la Interventoría, antes de la entrega y recibo definitivo de las
obras. Algunas edificaciones podrán dejarse en pie, previo acuerdo con la ESE. El Contratista se someterá a todas las leyes y normas vigentes en Colombia sobre construcción,
mantenimiento, rehabilitación y funcionamiento de campamentos, y será responsable de cualquier perjuicio o reclamo que provenga de servicios inadecuados o impropios de ellos. La ESE no asumirá responsabilidad alguna por daños o interferencias en los campamentos del Contratista, debidos al
desarrollo del contrato o por cualquier otra causa. La Interventoría verificará que el Contratista desplace a la obra el equipo ofrecido en la oferta, en
cuanto a cantidad, tipo y capacidad, de acuerdo con el programa de utilización; que el transporte de los materiales se efectúe en forma adecuada; que el personal se movilice en vehículos debidamente acondicionados para tal fin; y que los campamentos, oficinas y demás instalaciones sean suficientes
y cumplan con las condiciones de manejo del impacto ambiental, de salud ocupacional, higiene y seguridad, contempladas en el pliego de condiciones y en las disposiciones legales vigentes.
No habrá pago por separado por concepto de los costos en que incurra el Contratista para la movilización e instalación de sus equipos y plantas, y éstos deberán incluirse en los precios unitarios
de los diferentes ítemes del contrato, así como los costos en que incurra para construir, mantener, reparar y reemplazar, si es del caso, sus campamentos, sus equipos y sus instalaciones en general, la instalación y el mantenimiento de los servicios de agua, sanitarios, energía y telecomunicaciones,
así como el desmonte y retiro de sus equipos e instalaciones. Tampoco habrá pago por separado por la remoción de los derrumbes que puedan presentarse en
éstas, independientemente de su volumen, las obras de drenaje y demás obras de adecuación y protección requeridas para garantizar su construcción y funcionamiento, dentro de las normas de seguridad y de manejo ambiental exigidas.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las cláusulas del mismo, al proyecto que le sirve de base y a las instrucciones que imparta LA ESE o la Interventoría para el cabal desarrollo de las obras.
Durante la ejecución de los trabajos y hasta que tenga lugar el recibo definitivo, el Contratista será responsable de las fallas que se adviertan, sin perjuicio de la responsabilidad a que se refiere el
artículo 2060 del Código Civil.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS
El contratista deberá iniciar los trabajos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha acordada en el acta de iniciación suscrita conjuntamente con el Interventor, la cual se elaborará una vez aprobada la garantía única de cumplimiento por parte de la ESE.
En todo caso, la iniciación de los trabajos o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditados a la entrega del anticipo.
PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIÓN
Es la representación gráfica (diagrama de barras) de la forma en que el Contratista ejecutará las obras objeto de la presente Invitación, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y topográficas
del sitio y la evaluación de las condiciones de producción, suministro y adquisición de los materiales, de tal manera que el avance físico de las obras tenga un desarrollo armónico y dinámico, en concordancia con los procesos constructivos y el plazo establecido en el pliego de condiciones.
En dicho programa se indicará claramente el orden de los trabajos y el valor de las inversiones periódicas dentro de la unidad de tiempo seleccionada, y se identificarán todas las actividades
(ítemes) que integran el proyecto, y la interdependencia que existe entre ellas. Adicionalmente, deberá incluir el reconocimiento de aquellos procesos de adquisición, traslado, montaje o fabricación de materiales o equipos que sean críticos para el desarrollo de los trabajos, así como también el
período de construcción de las obras provisionales. La obtención de permisos, autorizaciones, licencias, servidumbres y concesiones por el uso y
aprovechamiento de recursos naturales, así como los sitios de disposición de sobrantes, estarán bajo la responsabilidad del Contratista y son requisito indispensable para que pueda iniciar las obras. El tiempo que su obtención requiera deberá considerarse dentro de la programación. Las demoras en
la obtención de estos permisos no serán causa válida para justificar atrasos o incumplimientos.
El programa de trabajo deberá incluir como mínimo, la siguiente información: - Nombre de las partidas o ítems de pago.
- Inversión mensual para cada partida o ítem de pago. - Inversión mensual acumulada para todos los ítems. - Porcentaje que representa cada partida o ítem de pago con respecto al valor total.
- Duración programada para partida o ítem de pago. - Precedencias y secuencias.
CANTIDADES DE OBRA Las cantidades de obra por ejecutar, son estimadas y están calculadas con base en los diseños del
proyecto; por lo tanto, podrán aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecución de los trabajos, pero tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato que se derive de esta Invitación. El Contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de obra que resulten, a los mismos
precios de la oferta, salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio
económico del contrato.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ACTAS DE OBRA
El Contratista y el Interventor dejarán sentadas las cantidades de obra realmente ejecutadas en cada mes con sus respectivas memorias, y sus valores correspondientes.
El Contratista y la Interventoría deberán elaborar el acta quincenal. El valor del acta será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por el Interventor, por los precios unitarios estipulados, o si es del caso, por los precios unitarios
acordados para nuevos ítemes (obra extra) que resulten durante el desarrollo del contrato.
Las actas de obra tendrán carácter provisional en lo que se refiere a las cantidades y calidad de la obra. El Interventor podrá, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o partes
de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción, a efectos de que la ESE se abstenga de pagarlos al Contratista o realice los descuentos correspondientes, hasta que les dé el visto bueno. Ninguna constancia de parte del Interventor que no sea la de recibo definitivo de la
totalidad o de parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra.
TRABAJOS EXTRAS Y ADICIONALES Se entiende por trabajo extra aquel que, además de no estar incluido en los planos de la Invitación,
ni en las especificaciones, ni en los formularios de cantidades de obra de la propuesta, no puede clasificarse, por su naturaleza, entre los previstos en dichos documentos; el que sí pueda serlo, aunque no esté determinado en forma expresa en tales documentos, será trabajo adicional.
La ESE podrá ordenar trabajos extras o adicionales, y el Contratista estará obligado a ejecutarlos y a suministrar los materiales necesarios, siempre que los mismos hagan parte inseparable de la obra
contratada o sean necesarios para ejecutarla o para protegerla, para lo cual se suscribirá un contrato adicional.
La obra adicional se pagará a los correspondientes precios unitarios establecidos en el contrato.
Las obras extras se liquidarán a los precios unitarios que se convengan entre la ESE y el Contratista, para lo cual se tendrán en cuenta los precios reales del mercado para materiales, transporte, equipos y mano de obra. Si no se llegare a un acuerdo entre las partes acerca de los precios unitarios para
las obras extras, la ESE está facultado para contratar con un tercero la ejecución del trabajo, y tomará como base el costo directo más el porcentaje de Administración de la propuesta. También podrá pactarse, para las obras extras, un AIU inferior al contractual, si a ello hubiere lugar.
CAMBIO DE OBRA
Se podrán ordenar cambios de obra durante la ejecución del contrato en las siguientes circunstancias: - Para compensar ítems deficitados por ítems en superávit.
- Para ejecutar alguna actividad necesaria y omitida, por ítems en superávit. - Para mejorar alguna especificación.
- En otros eventos en que, a juicio de la ESE, se requieran para mejorar la calidad del trabajo.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Los cambios de obra se harán mediante actas suscritas por el Interventor y el Contratista, siempre y cuando no impliquen modificación del objeto, el valor y el plazo del contrato.
CAMBIOS EN LAS ESPECIFICACIONES
La ESE entregará al Contratista, las especificaciones del proyecto, las cuales forman parte del contrato y a él se agregan como anexo.
El Interventor podrá ordenar, durante la ejecución del contrato, los cambios necesarios en las especificaciones, previa consulta con los proyectistas. Si por estos cambios se afectan el plazo o el
precio, o ambos, la ESE acordará con el Contratista los mayores costos. El Interventor podrá ordenar los cambios necesarios, tanto en los planos como en las
especificaciones, previa consulta con el diseñador. Si el Contratista considera conveniente variar los planos o las especificaciones, deberá someter las
variaciones a consideración de la Interventoría, con la debida justificación; si éstas no se aprueban, deberá sujetarse a los planos y especificaciones acordados originalmente, por lo tanto, cualquier trabajo que el Contratista ejecute antes de conocer la decisión del Interventor, será de su total
responsabilidad, quedando a su costa todas las reparaciones y modificaciones a que haya lugar. SUBCONTRATOS
El Contratista no podrá subcontratar la totalidad del contrato, y aquellos subcontratos que tuviere que celebrar para la correcta ejecución de las obras deberán tener la previa aprobación de la ESE,
en cuyo caso, el Contratista será el único responsable de la celebración de los mismos, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que la ESE adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.
LIBRO DIARIO DE LA OBRA (BITÁCORA)
El día en que se inicien los trabajos se abrirá un libro foliado en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así como las observaciones o sugerencias
que haga la Interventoría, la ESE o terceros; en él se dejará constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado y relación del equipo, visitas a la obra, cambios en los diseños o especificaciones, avance de la obra,
avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de materiales, accidentes de trabajo, etc.
Cada anotación diaria deberá llevar la fecha y la firma de los ingenieros residentes del Contratista y del Interventor.
El responsable de mantener al día este diario será el Residente de Interventoría, quien está en la obligación de presentarlo. El libro diario de la obra deberá entregarse a la ESE una vez finalizados los trabajos.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
INTERVENTORÍA DE LA OBRA
La ESE ejercerá el control y vigilancia de la ejecución de los trabajos objeto del contrato a través de un Interventor, quien tendrá como función verificar el cumplimiento general de las obligaciones adquiridas por el Contratista.
El Interventor ejercerá un control integral sobre el desarrollo del proyecto, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al Contratista la adopción de medidas para mantener, durante la ejecución
del contrato, las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo.
El Interventor vigilará que el Contratista inicie las obras sólo cuando disponga de los respectivos permisos, autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Igualmente, velará porque se cumplan las disposiciones ambientales vigentes. Así mismo, el Interventor está autorizado para ordenar al Contratista la corrección, en el menor
tiempo posible, de los desajustes que pudieren presentarse y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato.
El Contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito la Interventoría; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, deberá manifestarlo por escrito, antes de proceder a
ejecutarlas; en caso contrario, responderá solidariamente con el Interventor, si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para la ESE.
La ESE podrá en cualquier momento, ordenar la suspensión de la obra, si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático de las instrucciones impartidas por el Interventor, sin que el Contratista tenga derecho a reclamos o ampliación del plazo.
Las principales funciones y atribuciones del Interventor son:
a. Colaborar con el Contratista para el éxito de los trabajos.
b. Exigir el cumplimiento de las especificaciones y del contrato en todas sus partes. c. Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios en las
especificaciones, y someterlos a consideración de la ESE.
d. Verificar los cómputos de cantidades de obra y aprobar las actas de pago que prepara el Contratista.
e. Exigir al Contratista el empleo de personal técnico capacitado y debidamente matriculado, de
acuerdo con la ley, y solicitar el retiro del que, a su juicio, sea descuidado, incompetente, insubordinado o cuyo trabajo sea perjudicial para los intereses de la ESE.
f. Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad.
g. Vigilar que el Contratista cumpla las disposiciones que sean necesarias y, en general, todas las atribuciones que se consideren como potestativas del Interventor, y las demás que le asigne la
ESE.
h. Tramitar y diligenciar la imposición de multas al Contratista, cuando a ello haya lugar. i. Informar a la Compañía de Seguros sobre las llamadas de atención e incumplimientos del
contratista.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
j. Cumplir los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y en la Ley 80 de 1993. k. Revisar y aprobar el programa de trabajo e inversión del Contratista.
l. Velar por que se cumpla lo dispuesto en toda la normatividad aplicable y exigible para la ejecución de las obras, y a la cual se hace mención en diferentes apartes de este pliego de condiciones.
El Contratista deberá realizar los trabajos de acuerdo con las instrucciones y órdenes impartidas por la ESE o la interventoría, sin embargo, ello no aminora en ningún grado la responsabilidad del Contratista, ni su autoridad en la dirección de la obra.
Además de las funciones generales antes mencionadas, y con el fin de buscar la adecuada y oportuna
ejecución de las obras, la Interventoría apoyará, asistirá y asesorará a la ESE en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato.
El Contratista suministrará las facilidades que requiere el Interventor para desempeñar su labor, dotándolo de los implementos requeridos para tal fin, así como aquellos para su seguridad durante el desempeño de sus labores, sin que esto ocasione sobrecostos para la ESE.
EQUIPO
El Contratista deberá mantener disponible en el sitio de las obras, y en buen estado, el equipo mínimo exigido en este pliego de condiciones y aprobado por el interventor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños. La deficiencia en el mantenimiento de los equipos o los daños que
ellos puedan sufrir, no será causal que exima el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. La ESE o el Interventor podrán hacer retirar del sitio de la obra cualquier equipo o herramienta que,
a su juicio, esté defectuoso o no recomendable para ser utilizado. El contratista deberá reponer con la mayor brevedad el equipo que haya sido retirado por causa de daños o mantenimiento, con el fin de que no haya ningún retraso en las obras.
La operación del equipo utilizado por el contratista, así como el bodegaje, depreciación y
mantenimiento, correrán por su cuenta. AUTOCONTROL DE CALIDAD
El Contratista es responsable de la calidad de la obra. Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas, y antes de iniciar el trabajo subsiguiente, el Contratista informará a la
Interventoría para que proceda a medir la obra construida. Si así no procediere, la Interventoría podrá ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El Contratista efectuará este trabajo y el de reacondicionamiento posterior, sin
que ello le dé derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a prórrogas en el plazo de ejecución. La ESE podrá rechazar la obra ejecutada, o parte de ella, por deficiencias en los materiales o
elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de suministros defectuosos.
Toda obra rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la mano de
obra, o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de construcción, o por defectos en ella misma, deberá ser demolida, reconstruida o reparada por cuenta del Contratista, quedando
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
obligado a retirar del sitio los materiales o elementos defectuosos. La ESE también podrá retirar los materiales o elementos y reemplazarlos por otros, repararlos o reconstruir la parte de la obra
rechazada, todo con cargo al Contratista. MATERIALES
El Contratista se compromete a suministrar oportunamente todos los materiales que se requieran para la construcción de las obras, y evitar su escasez manteniendo permanentemente una cantidad
suficiente que garantice el avance normal de las mismas. La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratista y por consiguiente éste no puede solicitar ampliación
del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales.
Los materiales y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras que se le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin al que se destinen, y deben tener un sitio adecuado para su almacenamiento, con el fin de evitar su contaminación.
En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). La ESE podrá rechazar los materiales o
elementos si no los encuentra conformes a lo establecido en las normas. El material rechazado se retirará del lugar, reemplazándolo con material aprobado, y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto sin que haya lugar a pago extra. Toda obra rechazada por
deficiencia en el material empleado o por defectos de construcción, deberá ser reparada por el Contratista a su costo.
En caso de que la Interventoría requiera la verificación de las especificaciones técnicas de los materiales, de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a realizar a su costo los ensayos necesarios, y ello no representará ningún costo adicional para la ESE.
El Contratista será responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean entregados
en el sitio acordado. Además, el Contratista tendrá a su cargo todos los riesgos de materiales rechazados después de recibir el anuncio del rechazo.
La aceptación o el rechazo de materiales será hecho tan pronto como sea posible después de la
inspección, pero la inspección y aceptación del material no exonerará al Contratista de su responsabilidad por materiales que no cumplieren con los requisitos de estos documentos, o en cuanto a defectos u otras fallas que pudieran ser descubiertas posteriormente, ni se impondrá a la
ESE responsabilidad alguna en este sentido. DISCREPANCIAS
En caso de que se encuentren discrepancias entre los datos suministrados, planos o especificaciones, éstas deberán someterse a consideración del interventor, cuya decisión será definitiva. Cualquier
trabajo que el contratista ejecute desde el descubrimiento del error, omisión o discrepancia y hasta que reciba la decisión del Interventor, será de su total responsabilidad, siendo por su cuenta y riesgo todas las reparaciones y modificaciones que se requieran para arreglar la obra o para sustituirla hasta
corregir el error.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
En caso de discrepancias entre las escalas y las dimensiones indicadas en los planos, prevalecerán estas últimas. No se permitirá tomar medidas a escala de los planos, salvo en los casos
específicamente autorizados por el Interventor. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
Durante la ejecución del contrato, el Contratista en todo momento proveerá los recursos que sean necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la
de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, y la de los empleados y bienes de la ESE el Interventor y de terceras personas.
El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las
condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad, y los forzará a cumplirlas.
El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes de la ESE, el Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido del Contratista, sus empleados, trabajadores o
subcontratistas, y de tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del Contratista.
Durante la ejecución del contrato, el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevención de
accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general, las normas que al respecto tenga las entidades oficiales. Igualmente, leerá, aprenderá y cumplirá con lo establecido en las siguientes normas:
Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción.
Resolución No. 02413 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia.
Resolución No. 001937 de marzo 30 de 1994, emanada del Ministerio de Obras Públicas y
Transporte. Normas y Especificaciones Generales de Construcción de las Empresas Públicas de Medellín,
última versión.
Durante la ejecución del contrato, el Interventor podrá ordenar al Contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes, y éste
deberá proceder de conformidad. Si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del interventor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras, o de cualquier
parte de ellas, sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo, y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto.
En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes, el Interventor podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias.
El Contratista en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Los gastos en que incurra el Contratista por el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y prevención de accidentes serán por su cuenta, y no tendrá derecho a pago por separado ya que
éstos deben estar incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato.
INFORME DE ACCIDENTES El Contratista deberá informar al Interventor, dentro del plazo y en la forma establecida a
continuación, acerca de cualquier accidente que ocurra por la ejecución del contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o daño a propiedad, y en todos los casos de enfermedad
profesional que ocurran con relación a la ejecución del contrato. El Contratista tendrá un plazo de veinticuatro (24) horas para suministrar al Interventor el informe con los datos que requiere la ESE.
El informe incluirá, al menos, la siguiente información: Lugar, fecha y hora del accidente.
Nombre completo, estado civil y edad del accidentado. Oficio que desempeña, experiencia y actividad que desempeñaba en el momento del accidente. Información sobre si hubo o no lesión, y clase de la misma.
Posibles causas del accidente. Tratamiento recibido y concepto médico. Medidas correctivas a tomar para minimizar el riesgo de ocurrencia de un evento similar.
Durante el desarrollo del contrato, el contratista exhibirá un tablero para denotar las estadísticas de accidentalidad, en el cual constarán en número total de accidentes y la fecha de ocurrencia del último
suceso. LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE LOS TRABAJOS
Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza
la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con mayor frecuencia, si así lo ordena el Interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable o
peligrosa de éstos. La limpieza y aseo de todas las partes de la obra no tendrá ítem de pago, por lo tanto, el Contratista
deberá considerar su costo dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado para el contrato.
SEÑALIZACIÓN El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes, tanto en horas diurnas
como nocturnas, en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas, de acuerdo con lo dispuesto en las normas y las instrucciones del Interventor. Será responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de avisos, defensas, barreras, guardianes
o señales.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
El Interventor podrá, en cualquier momento, ordenar que se suspenda la construcción de los trabajos o parte de ellos si existe un incumplimiento por parte del contratista en los requisitos de señalización
o las instrucciones del interventor al respecto. Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista suministrará la
iluminación eléctrica adecuada, dependiendo del tipo de actividad por ejecutar. Si dicha iluminación es deficiente, el interventor podrá ordenar la suspensión de los trabajos, sin que El Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase.
No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal
empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberán colocarse avisos de peligro con pintura reflectiva, según lo estipulado en las normas anteriores.
Los gastos en que incurra el Contratista por la colocación o reposición de señales y avisos, y a adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes, serán por su cuenta, y su costo debe quedar incluido dentro de los costos indirectos de cada precio unitario pactado en el
contrato.
RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS
El Contratista asumirá toda la responsabilidad por los daños y perjuicios que se causaren a la ESE o a terceros, y que afecten de cualquier modo personas o propiedades durante la ejecución de la obra, por causa u omisión suya, por defectos o vicios de la obra o de los materiales empleados en ella, o
de los trabajadores empleados en las obras o por la maquinaria o equipo a su servicio, en los términos de las normas legales que fijan esa responsabilidad.
Por consiguiente, son de exclusiva cuenta del Contratista todos los costos provenientes de la debida reparación de cualquiera de los daños ocasionados en las obras o en los equipos a él encomendados, y de los perjuicios que se ocasionen. El Contratista está obligado a cubrir oportunamente la totalidad
de estos costos.
EJECUCIÓN DE OBRAS AMPARADAS POR LA PÓLIZA DE ESTABILIDAD En el evento en que el Contratista ejecute algún trabajo originado por fallas de estabilidad de las
obras objeto de la presente Invitación, exigibles con cargo a la garantía de estabilidad otorgada, deberá informar por escrito a la Interventoría e indicar en sitio visible que tales obras no ocasionan costos adicionales para la ESE, lo cual hará mediante aviso que contendrá las especificaciones
indicadas por el Interventor, y cuyo costo será asumido por el contratista. SITIOS DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
Los escombros se depositarán en los sitios previamente autorizados por la autoridad ambiental competente y por la Interventoría. Por el incumplimiento de esta disposición, el contratista se hará
acreedor a la aplicación de las multas contempladas en este pliego de condiciones. MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN
Los métodos para la ejecución de las obras quedarán sujetos a la iniciativa del Contratista,
sujetándose al proceso constructivo indicado en este pliego, en quien recaerá la responsabilidad por
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
tales métodos, los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados en la obra; sin embargo, la ESE tendrá en cualquier momento el derecho a ordenar cambios en los métodos, con
miras a la seguridad y al avance de la obra, o a su coordinación con las obras de otros Contratistas, o para obligar al Contratista a ajustarse al contrato.
ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA El Contratista informará al menos con cuatro (4) días de anticipación, la fecha en que se propone
hacer entrega total de la obra, y la ESE designará una comisión que dará la aprobación o hará las observaciones necesarias para que el Contratista las termine a satisfacción. Así mismo, el Contratista
se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias según el tipo de obra. A más tardar el último día del plazo, el contratista deberá tener debidamente terminadas y aprobadas
las obras para entregarlas a la ESE por conducto de los funcionarios que se comisionen para tal fin; si no las tuviere terminadas, el recibo sólo se hará cuando se hayan ejecutado todas las modificaciones y reparaciones exigidas de acuerdo con este artículo. Las entregas parciales no
implican el recibo definitivo de esta parte ni mucho menos de toda la obra. Es requisito para el recibo de la obra a satisfacción, tener el sitio totalmente limpio de basuras y escombros.
Al momento de entregar las obras, las partes suscribirán un acta de finiquito o de exoneración de responsabilidades, relevándose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar, excluyéndose las reclamaciones a que tiene derecho la ESE, por vicios de construcción, de
acuerdo con los numerales 3o. y 4o. del Artículo 2060 del Código Civil Colombiano y sus normas concordantes.
USO DE OBRAS EJECUTADAS ANTES DE SU ACEPTACIÓN Siempre que la obra, o parte de ella, esté en condiciones de ser utilizada, y sus intereses lo requieran,
la ESE tomará posesión y hará uso de ella. Dicho uso no eximirá al Contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia de la ESE a ninguno de sus derechos.
La ESE se reserva el derecho de usar las obras que se consideren defectuosas, sin que por ello se eliminen las obligaciones contraídas por el Contratista, ni La ESE renuncie a cualquiera de sus
derechos contemplados en el pliego.
VIGILANCIA Y CUIDADO DE LAS OBRAS
El Contratista proveerá, por su cuenta, el personal de vigilancia necesario para proteger las personas, las obras, sus propiedades y las propiedades de la ESE y de terceros, hasta la entrega total de las obras.
SITUACIONES IMPREVISTAS Y CASOS DE EMERGENCIA
Si durante el curso de los trabajos, La ESE o el Contratista descubrieren en el lugar o sitio donde se construye la obra, condiciones especiales substancialmente distintas a las indicadas en los planos o previstas en las especificaciones, circunstancias desconocidas de naturaleza especial, que difieran
substancialmente de aquellas inherentes a las obras del carácter de las que proveen los planos y las especificaciones, el Contratista se abstendrá de alterar tales condiciones o circunstancias sin que
antes La ESE tome la decisión correspondiente. Si éste resuelve que aquellas son esencialmente
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
diferentes a las previstas, se procederá a ordenar los cambios en los planos o en las especificaciones, previo convenio de los ajustes, tanto de costo como de plazo o de uno de éstos.
Si se presenta un caso de emergencia no previsto, el cual pueda poner en peligro la seguridad de la obra, de las personas o de las propiedades vecinas, el Contratista deberá tomar todas las medidas
que el caso requiera, sin solicitar autorización previa de La ESE, pero deberá notificar por escrito a éste dentro de un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas después de la ocurrencia del hecho, suministrando un estimativo de los pagos adicionales o de ampliación en el plazo de ejecución de las
obras.
Si el Contratista reclama compensación por el trabajo de emergencia, La ESE, con la información suministrada por él, estudiará la causa de la emergencia, para autorizar, si fuere del caso, la extensión del plazo y el pago a que hubiere lugar.
Para la comprobación de los gastos en que pueda incurrir por la atención de un caso de emergencia, el Contratista deberá llevar la relación detallada y comprobada de los costos de jornales, materiales,
etc., ocasionados por tal motivo. Esta relación deberá ser enviada a la ESE dentro de los ocho (8) días calendario siguiente a su ocurrencia.
NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS (NTC) PARA MATERIALES Todos los materiales utilizados en la ejecución de la obra deberán cumplir con las Normas Técnicas
Colombianas NTC, o en su defecto, con las normas ASTM (American Society for Testing and Materials).
EVALUACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA Durante la ejecución de la obra, la ESE efectuará un seguimiento al programa de trabajo, como uno
de los mecanismos de verificación del cumplimiento del contrato. Por tal motivo, el Contratista deberá mantener el programa actualizado, de manera que en todo momento represente la historia real de
lo ejecutado en cada actividad, así como la proyección para la terminación de los trabajos dentro del plazo contractual.
El Contratista y el Interventor evaluarán periódicamente la ejecución del contrato, revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos, dejando constancia del estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, deberán señalarse
los motivos del mismo, indicando los correctivos que se tomarán para subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de obra que no podrá contemplar la disminución de las cantidades programadas para cada mes ni prórroga del plazo inicialmente
establecido. Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades obra o modificar el valor o el
plazo del contrato, el Contratista deberá ajustar el programa de obra a dicha modificación, para lo cual deberá someter a aprobación de la ESE, con el visto bueno de la Interventoría, el nuevo programa de obra, previo a la suscripción del documento mediante el cual las partes acuerden dicha
modificación.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERÍODO DE GARANTÍA
El Contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad a la liquidación del contrato, o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, localizaciones y montajes efectuados por él, o el empleo de
materiales, equipo de construcción o mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se
ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir de la fecha
consignada en el Acta de Recibo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la ESE le señale. Si las reparaciones no se efectúan en dichos términos, la ESE podrá efectuarlas por cuenta del Contratista y hacerle efectiva la garantía de estabilidad estipulada
en el contrato. Así mismo, durante el período de garantía, el Contratista será responsable por los daños que se
causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
21.2. ANEXO 2 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
Proceso de Contratación IP-001-16
[Nombre del representante legal del Proponente] , identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente] , manifiesto en mi nombre y en nombre de [nombre del Proponente] que:
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Entidad Contratante para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación LI-009-15
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o
a través de sus empleados, contratistas o tercero. 4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto
o efecto la colusión en el Proceso de Contratación LI-009-15 5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación LI-009-15 nos
soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [día] del mes de [mes] de 2015.
____________________________ Firma representante legal del Proponente
Nombre: Cargo: Documento de Identidad:
Los representantes de los integrantes del Proponente plural deben suscribir el presente documento.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
21.3. ANEXO 3 FORMATO DE CERTIFICADO PARA ACREDITAR FACTORES DE CALIDAD.
Proceso de Contratación IP-001-2016
REQUISITO SI NO INFORMACIÓN ADICIONAL
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.
_______________________________
Firma representante legal del Proponente Nombre: Documento de Identidad:
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
21.4. ANEXO 4 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
Proceso de Contratación IP 001-2016
______________, [Fecha de publicación]
Señores Entidad Contratante La Ciudad
Referencia: Proceso de Contratación IP 001-2016
Estimados señores: [Nombre del representante legal del Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, en
mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:
1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los mismos, y recibí de la Entidad Contratante respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.
2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy
autorizado para suscribir el Contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.
3. Que la oferta económica y la oferta técnica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta.
4. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de
resultar adjudicatario no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos. 5. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en
el Cronograma contenido en los Documentos del Proceso. 6. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista
en los Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido.
7. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.
8. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del Proceso.
9. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en:
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Persona de contacto [Nombre] Dirección [Dirección de la compañía]
Teléfono [Teléfono de la compañía] Celular e-mail [Dirección de correo electrónico de la compañía]
10. La vigencia de la presente Oferta es de sesenta días (60) calendario.
____________________________________ Firma representante legal del Proponente
Nombre: Cargo: Documento de Identidad:
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
21.5. ANEXO 5 FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA.
Proceso de Contratación IP 001-2016
__________________________________________ Firma representante legal del Proponente Nombre:
Documento de Identidad:
* El Proponente debe entregar este anexo en un archivo en formato Excel en un dispositivo que contenga el archivo.
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
21.6. ANEXO 6 FORMATO DE CAPACIDAD RESIDUAL.
Proceso de Contratación [Insertar información]
1. Lista de contratos en ejecución
CONTRATO
No. (1)
OBJETO DEL
CONTRATO
CONTRATANTE
RESOLUCIÓN DE
ADJUDICACIÓN (2)
FORMA
DE % DE VALOR DEL
INICIO
DEL
PLAZO DEL
CONTRA
TO EN MESES
(6) No. FECHA
EJECUCIÓ
N (3)
PARTICIPACI
ÓN
CONTRATO (4)
CONTRAT
O (5)
(1) Incluir los contratos que se encuentren en ejecución, suspendidos o en proceso de legalización
(2) Para contratos adjudicados que no tengan asignado un numero de contrato
(3) Indicar si el contrato se ejecuta en forma Individual (I), en Consorcio (C) o Unión Temporal (UT).
(4) Valor que corresponde al proponente, en forma individual o según el porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal. Incluidas todas las adiciones.
(5) Indicar fecha de inicio dd-mm-aaa (6) Indicar plazo total en meses incluida todas las ampliaciones
2. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN : _______ SMMLV
La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente:
3. Capacidad técnica : Número de profesionales ____________
__________________________________ Firma en original del Representante Legal y del auditor o revisor fiscal del Proponente
Nombre: [Insertar información] Documento de Identidad: [Insertar información]
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
21.7. ANEXO 7 – MODELO ACUERDO DE CONSORCIO Señores
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA REFERENCIA: Licitación publica ______
Los suscritos, ___________________________ y __________________________, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _____________________________ y
_____________________________, manifestamos que hemos convenido asociarnos y conformar el CONSORCIO (nombre del consorcio), para participar en la Selección Abreviada de Menor Cuantía No.
_______________, cuyo objeto es _____________________________________________, y por lo tanto, expresamos:
1. El CONSORCIO está integrado por: NOMBRE – IDENTIFICACIÓN - PARTICIPACIÓN (*)(%)
__________ _______________ ______________ __________ _______________ ______________ __________ _______________ ______________
(*) La suma de los porcentajes de participación debe ser igual a 100. 2. La duración de este CONSORCIO será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.
3. La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria, ilimitada y mancomunada.
4. El representante del CONSORCIO es _________________________________, identificado con Cédula No. ______________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la
propuesta, y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.
5. La sede del CONSORCIO es:
Dirección: ___________________________________________ Teléfono: ___________________________________________ Celular: ___________________________________________
Fax: ___________________________________________ Ciudad: ___________________________________________ 6. El presente acuerdo de Consorcio rige a partir de la fecha de expedición y/o firma.
En constancia, se firma en __________________, a los ____ días del mes de __________ de ______.
__________________________________________________________ (Nombre y firma del representante legal de cada uno de los integrantes del CONSORCIO)
_________________________________________________________ (Nombre y firma del representante del CONSORCIO)
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
21.8. ANEXO 8 - FORMATO DE UNIÓN TEMPORAL Señores
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA REFERENCIA: Licitación publica ______
Los suscritos, ___________________________ y __________________________, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _________________________________ y
__________________________________, manifestamos que hemos convenido asociarnos y conformar la UNIÓN TEMPORAL (nombre de la U.T) para participar en la Selección Abreviada de
Menor Cuantía No. ____________, cuyo objeto es _____________________________________, y por lo tanto, expresamos:
1. La UNIÓN TEMPORAL está integrada por: NOMBRE IDENTIFICACIÓN EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1) TÉRMINOS Y
EXTENSIÓN DE COMPROMISO LA PARTICIPACIÓN EN LA (%) (2) (1) Discriminar las actividades por ejecutar, para cada uno de los integrantes.
(2) La suma de los porcentajes de participación debe ser igual a 100. 2. La duración de la UNIÓN TEMPORAL será igual al término de ejecución y liquidación del contrato.
3. La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL es solidaria e ilimitada.
4. El representante de la UNIÓN TEMPORAL es _______________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. ____________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar
la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.
5. La sede de la UNIÓN TEMPORAL es: Dirección: ___________________________________________
Teléfono: ___________________________________________ Celular: ___________________________________________ Fax: ___________________________________________
Ciudad: ___________________________________________ En constancia, se firma en __________________, a los ____ días del mes de _____ de _______.
6. El presente acuerdo de Unión Temporal rige a partir de la fecha de expedición y/o firma. __________________________________________________________
(Nombre y firma del representante legal de cada uno de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL)
________________________________________________________________ (Nombre y firma del representante de la UNIÓN TEMPORAL)
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
21.9. ANEXO 9 – FORMATO AUDIENCIA DE RIESGOS
Señores ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
REFERENCIA: Licitación______ Apreciados señores:
Los abajo firmantes manifestamos a través de este documento que deseamos participar en la
Licitación de la referencia y por lo tanto: Manifestó (tamos) por este documento que envió (amos) profesional(es) idóneo(s) para que me (nos)
represente(n) en la AUDIENCIA DE RIESGOS, con el fin de participar en la definición de las variables previstas para la ejecución del contrato que permita tipificar, estimar y distribuir los riesgos.
Nombre ___________________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No._______________, y matrícula profesional No. ______________ Profesional idóneo en área de la especialidad_____________________.
Nombre ___________________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No._______________, y matrícula profesional No. ______________ Profesional idóneo en área de
la especialidad_____________________. Como resultado de lo estimado y distribuido en dicha reunión en presencia de nuestro(s)
representado(s), presentaríamos propuesta, aceptando su distribución en los términos definidos por quienes me (nos) representa(n).
Para constancia se firma(n) en _________________ a los _________ días de 2013.
Atentamente, ______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________ (Deberá ser firmado (firma autógrafa) por los gestores integrantes y por la(s) persona(s) que ellos
designen representarlos ante la audiencia).
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
21.10. ANEXO 10 – FORMATO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
Entidad contratante
Contrato No.
Objeto
Fecha inicio Mes
Año
Fecha terminación Mes
Año
Valor en pesos (1)
Valor en SMLMV (2)
(1) Valor del contrato correspondiente al % de participación del proponente. (2) Valor en smmlv a la fecha de terminación.
NOMBRE PROPONENTE ____________________________
FIRMA ____________________________________________
FECHA ________________________________________________
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
21.11. ANEXO 11 – FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO APORTES Y PARAFISCALES
Paz y Salvo de Aportes Parafiscales
Señores ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
REFERENCIA: Licitación publica ______
Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales
El suscrito (Representante Legal o Revisor fiscal) de _______________________, certifica que a ______________ se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,
así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses.
Cordialmente,
Nombre y Apellidos Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No.
Firma Número de identificación:
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
21.12. ANEXO 12 – FORMATO MULTAS Y SANCIONES
Señores ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
REFERENCIA: Licitación publica ______
No. CONTRATO ACTO
ADMINISTRATIVO FECHA DE EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Nota 1: El proponente debe relacionar los actos administrativos de imposición de multas, sanciones
o cualquier acto administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo que se encuentre debidamente ejecutoriado, y que se le haya impuesto en virtud a la ejecución de contratos estatales y por incumplimiento de obligaciones post contractuales, ejecutoriado en los últimos cinco años.
Nota 2: Cuando la propuesta sea presentada bajo una modalidad de asociación; este anexo debe ser
diligenciado por cada uno de los integrantes de la misma, de manera independiente. Nota 3: En el evento que al proponente no se le hayan impuesto multas, sanciones o cualquier acto
administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo que se encuentre debidamente ejecutoriado, y que se le haya impuesto en virtud a la ejecución de contratos estatales y por incumplimiento de obligaciones post contractuales, ejecutoriado en los últimos cinco años, procederá
a suscribir la siguiente declaración: “__________________, en mi calidad de proponente dentro del proceso de contratación N° XXX-
___________, cuyo objeto es ________________ certifico bajo la gravedad de juramento que yo (en el caso de personas naturales), la sociedad que represento (en el caso de personas jurídicas), ninguno de mis asociados (para el caso de las modalidades de asociación) se nos han impuesto
multas, sanciones o cualquier acto administrativo de carácter resarcitorio, sancionatorio o compulsivo que se encuentre debidamente ejecutoriado, y que se nos haya impuesto en virtud a la ejecución de contratos estatales y por incumplimiento de obligaciones post contractuales, ejecutoriado en los
últimos cinco (5) años.
_______________________________ FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
21.13. ANEXO 13 – FORMATO EQUIPO DE TRABAJO
FORMACIÓN Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES EXPERTOS Y DEL EQUIPO DE TRABAJO
Perfil
requerido Nombre Profesión
Tarjeta profesional
N.
Fecha de expedición certificado
de vigencia de la tarjeta profesional
Experiencia General o
Especifica EG/EE
Folio
DETALLE DE LA INFORMACIÓN DEL PERSONAL PROPUESTO
Nombre:
Profesión:
Fecha de expedición de la tarjeta profesional o finalización de los estudios según aplique:
ENTIDAD CONTRATANTE
OBJETO DEL CONTRATO
FECHA INICIO
dd/mm/año
FECHA FIN dd/mm/año
DURACIÓN EG/ EE
EG: Experiencia general
EE: Experiencia específica
FIRMA AUTORIZADA_____________________________________
FECHA: ________________________________________________
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
21.14. ANEXO 14 – FACTOR DE CALIDAD - CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS
Objeto del contrato
Entidad contratante
Plazo del contrato
Fecha inicio Fecha
terminación
Firma Autógrafa del representante legal
FECHA: ______________________________
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Apéndice 1 - Formato informe de presentación de Ofertas.
Proceso de Contratación [Insertar información]
Proponente Representante del
Proponente Fecha Hora Folios
Valor oferta económica
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Apéndice 2 - Formato de verificación de cumplimiento de los requisitos habilitantes
Proceso de Contratación [Insertar información]
Proponente:
Verificación Final
Cumple No Cumple Observaciones
Capacidad Jurídica
Proponente singular
Objeto social
Duración de la persona jurídica
Capacidad del representante legal
o apoderado para suscribir el Contrato
Inhabilidades e incompatibilidades
Proponente plural
Objeto social de los miembros del
Proponente plural
Duración del Proponente plural
Duración de las personas jurídicas
integrantes del Proponente plural
Capacidad de quien suscribe los documentos en nombre del Proponente plural
Capacidad de los miembros del Proponente plural
Inhabilidades e
incompatibilidades
Experiencia
Código UNSPSC [Insertar
información] y cuantía exigida
Código UNSPSC [Insertar información] y cuantía exigida
Capacidad Financiera
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Índice de liquidez
Índice de endeudamiento
Razón de cobertura de intereses
Capacidad Organizacional
Rentabilidad del activo
Rentabilidad del patrimonio
Cumplimiento de requisitos habilitantes
ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA
IP 001 2016
HOSPITALSAN JUAN DE DIOSM A R I N I L L A
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Apéndice 3 - Formato de informe de evaluación de Ofertas.
Proceso de Contratación [Insertar información] Capacidad Jurídica
Proponente
Cumple / No cumple
Capacidad Financiera
Proponente
Índice de liquidez
Índice de endeudamiento
Razón de cobertura de
intereses
Cumple / No cumple
Capacidad Organizacional
Proponente
Rentabilidad del activo
Rentabilidad del patrimonio
Cumple / No cumple
Evaluación Económica
Proponente
Puntaje obtenido
Evaluación Técnica
Proponente
Puntaje obtenido
CLAUDIA PATRICIA MARIN ALZATE
Gerente