Exp. N° 1093-155-16 ECOEXPRESS JAVIER PRADO S.A ...
Transcript of Exp. N° 1093-155-16 ECOEXPRESS JAVIER PRADO S.A ...
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
1
Exp. N° 1093-155-16 ECOEXPRESS JAVIER PRADO S.A. – MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA / PROTRANSPORTE
LAUDO ARBITRAL
Expediente N° 1093-155-16
Demandante: ECOEXPRESS JAVIER PRADO S.A.
Demandados: INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITNA DE LIMA
Tribunal Arbitral: Sergio León Martínez (Presidente)
Aurelio Loret de Mola Böhme (Árbitro)
Carlos Cárdenas Quirós (Árbitro)
Secretaría Arbitral: Karina Ulloa Zegarra
(Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la
Pontificia Universidad Católica del Perú)
Resolución N° 30
En Lima, a los 31 días del mes de agosto del año dos mil veinte, el Tribunal Arbitral, luego de haber realizado las actuaciones arbitrales de conformidad con la ley y las normas establecidas, escuchados los argumentos sometidos a su consideración y deliberando en torno a las pretensiones planteadas en la demanda y reconvenciones, dicta el siguiente laudo por mayoría para poner fin, por decisión de las partes, a la controversia planteada.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
2
I. ANTECEDENTES
La cláusula arbitral está contenida en el numeral 16.4 de la Cláusula
Décimo Sexta del “Contrato de Concesión del Servicio Público de
Transporte de Pasajeros en los Corredores Complementarios del Sistema
Integrado de Transporte de Lima – Corredor Javier Prado, Paquete de
Servicio Nº 2.2”, fechado el 28 de noviembre de 2014, cuyo texto es el
siguiente:
“CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
…
16.4 Las Controversias No-Técnicas serán resueltas mediante arbitraje
de derecho llevado a cabo ante la Unidad de Arbitraje del Centro
de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (en adelante, el “Centro”), de conformidad con
sus reglamentos vigentes, a los cuales las Partes se someten libre
e incondicionalmente, siendo de aplicación supletoria la Ley
Nº26572, Ley General de Arbitraje. El laudo que se emita en el
.proceso arbitral será inapelable y definitivo.
…
16.7 Todos los gastos realizados en la resolución de una Controversia
… No Técnica, incluyendo los honorarios… de los árbitros que
participen en la resolución de una Controversia, serán cubiertos por
la Parte que no haya sido favorecida por el laudo arbitral.(…)”.
El presente proceso se inicia con la solicitud arbitral presentada por
ECOEXPRESS JAVIER PRADO S.A., en adelante la Demandante o
ECOEXPRESS, quien designó árbitro a don Aurelio Loret de Mola Böhme.
Por su parte el INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE
LIMA, en adelante PROTRANSPORTE y la MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA, en adelante la Municipalidad o MML, ambas
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
3
en conjunto denominadas Las Demandadas o el Concedente, quienes
designaron como árbitro a do Carlos Cárdenas Quirós. Los árbitros
designados por las partes designaron a su vez a don Sergio León
Martínez como presidente del Tribunal Arbitral.
II. ACTUACIÓN PROCESAL
1. Conforme se desprende del Acta respectiva, con fecha 30 de
septiembre del 2016 se instaló el Tribunal Arbitral ocasión en la que
se establecieron las reglas del proceso aplicables al presente caso
y se otorgó un plazo de veinte (20) días hábiles a ECOEXPRESS
para que presente su demanda.
2. El 26 de octubre del 2016 ECOEXPRESS presentó su demanda
contra la MML y PROTRANSPORTE, ofreciendo las pruebas que
la sustenta. El Tribunal Arbitral habiéndose percatado de algunos
defectos y omisiones de la demanda, por Resolución N°1 otorgó a
la demandante un plazo de cinco días para que subsane los
defectos y omisiones bajo apercibimiento de tener por no ofrecidos
los medios probatorios señalados en el quinto considerando de
dicha resolución. Habiéndose subsanado los defectos y omisiones,
por Resolución N°2 se admitió la demanda y se tuvieron por
ofrecidos sus medios probatorios , otorgándose a las demandadas
el plazo de 20 días para que contesten la demanda.
3. Dentro del plazo otorgado, tanto la MML como PROTRANSPORTE
contestan la demanda y formulan reconvención. El Tribunal Arbitral
advirtiendo que las demandadas al momento de contestar la
demanda y formular reconvención habían cometido algunos
defectos y omisiones, mediante Resolución N 3 les otorgó un plazo
de diez días para subsanarlos, bajo apercibimiento de no admitir
las pruebas ofrecidas. Habiendo las demandadas presentado
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
4
dentro de plazo sus escritos de subsanación, el Tribunal por
Resolución N°4 tuvo por subsanada la contestación de la demanda
por parte de PROTRANSPORTE y por ofrecidos los medios
probatorios, admitiendo a trámite la reconvención y por ofrecidos
los medios probatorios corriéndose traslado de ella a Ecoexpress
por el plazo de veinte días hábiles; en cuanto a la MML, se hizo
efectivo el apercibimiento y en consecuencia no se admitieron las
pruebas ofrecidas en su escrito de contestación y reconvención;
adicionalmente se admitió a trámite la reconvención y se corrió
traslado de ella a Ecoexpress para que en el plazo de veinte días
la conteste. La MML interpuso recurso de reconsideración de la
Resolución N°4 en la parte que se hizo contra ella efectivo el
apercibimiento. Mediante Resolución N°5 se declaró infundado
dicho recurso.
4. Ecoexpress contestó las reconvenciones planteadas por la MML y
PROTRANSPORTE. El Tribunal Arbitral antes de admitir la
contestación, mediante Resolución N°6 requirió a la demandante a
fin de que precise la calidad de algunos documentos presentados
y de ser el caso, detalle su ofrecimiento como medios probatorios,
otorgándole un plazo de cinco días bajo apercibimiento de
prescindir de dichos documentos. La demandante cumplió con lo
solicitado por lo que por Resolución N°7 se dio por cumplido con el
mandato, se admitió a trámite la contestación a las reconvenciones
y por ofrecidos los medios probatorios.
5. Por Resolución N°8 el Tribunal citó a las partes a Audiencia de
Fijación de Puntos Controvertidos para el 10 de agosto de 2017, la
que tuvo lugar el día y hora señalado conforme se desprende del
Acta respectiva que corre en autos.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
5
6. En la Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos, se
admitieron los medios de prueba ofrecido por las partes entre los
que se encuentran las exhibiciones solicitadas por las demandadas
a la Caja Metropolitana de Lima, el MEF y el Banco Scotiabank. La
Caja Metropolitana y el MEF presentaron la documentación cuya
exhibición fuera solicitada y la Secretaría dio cuenta que el Banco
Scotiabank no había cumplido con la exhibición solicitada. El
Tribunal Arbitral por Resolución N°9 dio por cumplido el mandato
de exhibición por parte de la Caja Metropolitana de Lima y el MEF
poniendo en conocimiento de las partes la documentación exhibida
a fin de que se manifiesten, de considerarlo conveniente, en el
plazo de diez días hábiles. En cuanto al Banco Scotiabank dispuso
que se le requiera para que cumpla con la exhibición en el plazo de
cinco días. En la misma resolución se dio por cumplido el mandato
por parte de Ecoexpress de presentar el informe pericial por parte
de Consultora Macroconsult S.A., los informes legales de los
abogados Francisco Eguiguren Praeli y Fernando Vidal Ramírez y
el Informe económico elaborado por Macroconsult S.A. de los
cuales se corrió traslado por 25 días a las demandadas para que
se manifiesten.
7. Habiendo solicitado PROTRANSPORTE que se prescinda de la
declaración del señor Gustavo Guerra García mediante Resolución
N°10 el Tribunal Arbitral corrió traslado a Ecoexpress para que se
manifieste en el plazo de cinco días. Asimismo, a pedido de las
demandadas, se les otorgó un plazo adicional de veinticinco días
para que absuelvan el traslado conferido en la Resolución N°9 y se
tuvo presente que la MML se adhiere a las observaciones que
PROTRANSPORTE realice a los informes técnico y económicos.
8. Habiendo indicado PROTRANSPORTE que la pericia presentada
por MACROCONSULT no corresponde al paquete 2.2, solicita que
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
6
se tenga por no cumplido el mandato. El Tribunal por Resolución
N°11 requirió a Ecoexpress para que en un plazo de tres días se
pronuncie al respecto. Con la contestación de Ecoexpress el
Tribunal Arbitral por Resolución N°12 declaró no haber lugar al
pedido de PROTRANSPORTE y corrió traslado del informe pericial
a las demandadas para que se manifiesten el en plazo de
veinticinco días.
9. Mediante Resolución N°13 se dejó constancia de que Ecoexpress
no absolvió el trámite respecto al pedido de prescindir de la
declaración del señor Guerra García y declaró infundado el pedido
de PROTRANSPORTE de prescindir de dicha declaración.
Asimismo, se dejó constancia que ni la MML ni PROTRANSPORTE
se han manifestado respecto de los informes presentados por
Ecoexpress conforme a lo ordenado en la Resolución N°10. Se
dispuso que la Secretaría reitere al Banco Scotiabank para que
cumpla con la exhibición solicitada y se dejó constancia de que
ninguna de las partes se pronunció respecto de las exhibiciones
efectuadas por la Caja Metropolitana de Lima y el MEF. Se tuvo por
absuelto el traslado conferido por Resolución N°12 a
PROTRANSPORTE dejándose constancia que la MML no absolvió
el traslado conferido mediante la Resolución N°12. En esa
Resolución se otorgó el plazo de veinticinco días hábiles a
Ecoexpress para que se pronuncie sobre las observaciones
formuladas por PROTRANSPORTE y finalmente se citó a la
Audiencia de Declaración de Testigos para el día 10 de mayo de
2018. Dicha Audiencia se realizó el día y hora señalados, conforme
se aprecia del Acta respectiva que corre en autos.
10. Mediante Resolución N°14 se dejó constancia de que el Banco
Scotiabank no ha cumplido con efectuar con la exhibición solicitada
a pesar de los múltiples requerimientos y se citó para Audiencia de
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
7
Informes Periciales para el día 5 de junio de 2018, la cual se
desarrolló el día y hora programados conforme se desprende el
Acta que obra en autos.
11. Habiendo absuelto Ecoexpress las observaciones formuladas por
PROTRANSPOTRE, por Resolución N°15 se dio por cumplido el
trámite contenido en la Resolución N°13.
12. Por resolución N°16 se pidió a la Secretaria General determine el
reajuste de la Tasa Administrativa y los honorarios arbitrales.
Habiendo informado PROTRANSPORTE que no podría asumir el
monto del reajuste, por Resolución N°17 se facultó a Ecoexpress a
que efectúe el pago de los gastos arbitrales reliquidados en
subrogación de PROTRANSPORTE, pago que se efectúa por lo
que mediante Resolución N°18 se tiene por cancelado.
13. Por Resolución N°19 se dio por concluida la etapa probatoria y se
otorgó a las partes el plazo de cinco días hábiles a fin de que
presenten sus conclusiones y alegatos escritos. Presentados los
alegatos por las partes, en la Resolución N°20 se tienen por
presentados los alegatos de PROTRANSPORTE, la MML y
Ecoexpress. Habiendo adjuntado Ecoexpress copia de
resoluciones de alcaldía donde se designa al señor Enrique Díaz
Ortega como presidente del Directorio y presidente de la Junta
General de Accionistas de la Caja Metropolitana de Lima, se otorgó
a la MML y a PROTRANSPORTE el plazo de cinco días para que
se pronuncien al respecto.
14. Por resolución N°21 se tuvo presente lo manifestado por la MML y
por PROTRANSPORTE con relación a lo indicado en la Resolución
N°20. Asimismo, se dispuso que la Audiencia de Informes Orales
sería convocada mediante resolución posterior. Por resolución
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
8
N°22 el Tribunal Arbitral citó a las partes a Audiencia de Informes
Orales para el día 7 de mayo de 2019 fecha que a pedido de
PROTRANSPORTE y con el consentimiento de las partes, por
Resolución N°23 se reprogramó para el día 20 de junio de 2019, en
la que se realizó la audiencia conforme se desprende del Acta que
corre en autos, ocasión en la que el Tribunal Arbitral acordó otorgar
a las partes un plazo de veinte días hábiles a fin de que presenten
sus conclusiones del caso, las que serían puestas en conocimiento
de la contraparte para que se pronuncien en el mismo plazo.
15. Presentadas las conclusiones finales por las partes, el Tribunal
Arbitral por Resolución N°24 las puso en conocimiento de
respectiva contraparte para que se pronuncien en el plazo de veinte
días hábiles y ante lo expresado por PROTRANSPORTE en el
sentido de que el proceso se encontraba expedito para expedir el
laudo arbitral, el Tribunal Arbitral precisó que aún no correspondía
fijar el plazo para laudar.
16. Absuelto en trámite por parte de Ecoexpress y
PROTRANSPORTE, en la Resolución N°25 se deja constancia de
que la MML no absolvió el trámite y ante lo señalado por
PROTRANSPORTE en el Primer Otrosi Digo de su escrito
indicando que al no haber más actuaciones el proceso se
encuentra expedito para expedirse el laudo arbitral, el Tribunal
Arbitral precisó que viene analizando el caso antes de fijar el plazo
para laudar, el mismo que sería fijado por resolución posterior.
17. Mediante Resolución N°26 el Tribunal Arbitral resuelve tener
presente el escrito presentado por Ecoexpress el 23 de setiembre
de 2019, con conocimiento de PROTRANSPORTE y la MML y se
informa a las partes la nueva sede administrativa del presente
arbitraje. PROTRANSPORTE se pronuncia respecto del escrito
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
9
presentado por la demandante y manifiesta que resulta
improcedente que se solicite la incorporación de la ATU al proceso
pues en el proceso de fusión la entidad absorbida mantiene vigente
su estructura y ejercita sus funciones. Asimismo, solicitó una
suspensión del proceso no menor a 90 días hábiles. El Tribunal
Arbitral por Resolución N°27 resolvió tener presente lo expresado
por PROTRANSPORTE y no dar lugar al pedido de suspensión
solicitado. Asimismo, declaró el cierre de las actuaciones arbitrales
y fijó el plazo en treinta días hábiles para emitir el laudo, el cual
podrá ser prorrogado por otros treinta días hábiles más, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 37 del Acta de
Instalación.
18. El 26 de febrero de 2020 PROTRANSPORTE presentó un escrito de
reconsideración contra la Resolución N° 27 y el 27 de febrero la
MML presentó un escrito de reconsideración contra la Resolución
N° 27 y solicitó que mientras tanto se suspenda el plazo para emitir
el laudo arbitral. El 15 de marzo de 2020, mediante Decreto
Supremo N° 044-2020 se declaró el Estado de Emergencia
Nacional por el plazo de quince (15) días y se dispuso el
aislamiento social obligatorio. El Centro de Arbitraje de la PUCP
informó la suspensión de todos los plazos en el arbitraje por el
período dispuesto por el Gobierno. El plazo de aislamiento fue
prorrogado en varias oportunidades habiendo informado el Centro
de Arbitraje de la PUCP a los árbitros y a las partes la suspensión
de todos los plazos de los procesos arbitrales hasta el 30 de junio
de 2020 o hasta que se apruebe el Protocolo de Atención de los
servicios del CARC-PUCP. El 16 de junio se informó a las partes y
a los árbitros el Protocolo de Atención de los servicios del CARC-
PUCP, ello de acuerdo en los Decretos Supremos N° 080-2020-
PCM, 094-2020-PCM y 101-2020-PCM, mediante los cuales el
Estado Peruano aprueba la estrategia de reanudación de las
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
10
actividades económicas del Perú indicándose que el mencionado
Protocolo tendría vigencia a partir del 1 de julio de 2020 por lo que
se levantará la suspensión de plazos y todos los procesos
arbitrales se reanudarían a partir de dicha fecha. El 10 de julio el
Tribunal Arbitral emitió la Resolución N° 28 mediante la cual declaró
tener por levantada la suspensión de los plazos del presente
arbitraje desde el 1 de julio de 2020; infundadas las
reconsideraciones formuladas por PROTRANSPORTE y la MML
contra la Resolución N° 27 y, en consecuencia, ratificar la decisión
que declaró no haber lugar al pedido de suspensión del proceso
formulado por las partes; no haber lugar al pedido de la MML
referido mantener la suspensión de plazos del arbitraje; dejar
constancia que el plazo para emitir el laudo estuvo suspendido
desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020 inclusive y
dispuso el reinicio del cómputo del plazo original para emitir el laudo
desde el 1 de julio de 2020 que vencía el 21 de julio y asimismo
prorrogó dicho plazo por treinta (30) días hábiles adicionales, por
lo que el plazo para emitir el laudo vence el 2 de setiembre de 2020.
19.- La MML presentó un escrito dejando a salvo su derecho para
impugnar en vía judicial lo resuelto en la Resolución N° 28 y en otro
escrito varió su domicilio procesal. El Tribunal Arbitral por
Resolución N° 29 tuvo presente lo expuesto por la MML y por
variado su domicilio procesal.
III. POSICIÓN DE LAS PARTES
A) DE LA PARTE DEMANDANTE
1. PRETENSIONES
a. Primera Pretensión principal: que se declare que la
Municipalidad y Protransporte: (i) incumplieron dolosamente
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
11
diversas obligaciones asumidas en el Contrato de Concesión
durante su vigencia; (ii) que dicho incumplimiento ha
generado daños y perjuicios a ECOEXPRESS en un monto
no menor a S/: 9’ 100 000.00, y (iii) que la Municipalidad y
Protransporte deben pagar a favor de ECOEXPRESS la
indemnización que corresponda a la reparación por los
daños y perjuicios antes indicados;
b. Segunda Pretensión principal: que el Tribunal Arbitral
confirme que mediante comunicación remitida por
ECOEXPRESS al Concedente el 27 de abril de 2016, quedó
válidamente resuelto el Contrato de Concesión, por causa
imputable al Concedente.
c. Pretensión Condicionada a la Segunda Pretensión principal:
que una vez que el Tribunal Arbitral haya confirmado que el
Contrato de Concesión quedó válidamente resuelto por
causa imputable al Concedente, ordene a la Municipalidad y
a Protransporte que indemnicen a ECOEXPRESS con el
pago de un monto no menor a S/. 70’300,000.00, por todos
los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la
resolución del Contrato de Concesión por el incumplimiento
doloso del Concedente, inaplicando para el efecto lo previsto
en la cláusula 18.10.3 del Contrato de Concesión, conforme
a lo previsto por el artículo 1328° del Código Civil. Se reserva
el derecho de ampliar el monto indemnizatorio en esta
pretensión en tanto se continúen generando daños
derivados de la resolución por el incumplimiento doloso del
Concedente que no hayan sido considerados en la
demanda.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
12
d. Pretensión subordinada a la pretensión condicionada a la
Segunda Pretensión principal: que para la improbable
hipótesis que el Tribunal Arbitral desestime la pretensión
condicionada a la Segunda Pretensión principal y considere
que sí resulta de aplicación la limitación de responsabilidad
prevista en la cláusula 18.10.3 del Contrato de Concesión,
se ordene a las Demandadas que indemnicen a
ECOEXPRESS con un pago de un monto no menor a S/.
69’900,000.00, en observancia del procedimiento regulado
en la mencionada cláusula 18.10.3 del Contrato de
Concesión.
e. Tercera Pretensión principal: que el Tribunal Arbitral
confirme que el Contrato de Concesión fue válidamente
celebrado y genera plenos efectos jurídicos entre el
Concedente y ECOEXPRESS por lo que se deberá declarar
la insubsistencia, ineficacia y/o invalidez de la pretendida
nulidad del Contrato de Concesión aludida por la MML y
PROTRANSPORTE en la Carta N° 59-2016-
MML/IMPL/GGI.
f. Pretensión Subordinada a la Primera, Segunda y Tercera
pretensión principal: sólo en el supuesto que el Tribunal
Arbitral considere que el Contrato de Concesión es nulo, se
ordene a los Demandados a que cumplan con pagar a favor
de ECOEXPRESS una suma no menor de S/.
100’000,000.00, como indemnización por el daño causado a
ECOEXPRESS como consecuencia de la nulidad del
Contrato de Concesión. Dejan constancia que se reservan el
derecho de ampliar el monto indemnizatorio referido a la
presente pretensión en tanto se continúen generando daños
derivados de la supuesta nulidad del Contrato de Concesión.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
13
g. Pretensión accesoria aplicable a todas las pretensiones: que
el Tribunal Arbitral ordene a las Demandadas que paguen a
ECOEXPRESS los intereses sobre todo y cualquier monto
que el Tribunal Arbitral ordene pagar a favor de
ECOEXPRESS, desde la fecha del surgimiento de la
respectiva obligación hasta su pago efectivo.
h. Cuarta Pretensión principal: que el Tribunal Arbitral ordene
a las Demandadas al pago del íntegro del costo de los
honorarios arbitrales, de los gastos administrativos del
centro de arbitraje y de los honorarios legales, periciales y
de cualquier otro concepto que ECOEXPRESS haya
abonado para su defensa en el marco del presente arbitraje.
Solicitan ordenar a las Demandadas pagar a ECOEXPRESS
los montos cancelados por dichos conceptos.
2. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO DE LA
DEMANDA.
HECHOS COMUNES A TODAS LAS PRETENSIONES
Indica la Demandante que el año 2012 las Demandadas
decidieron llevar a cabo la reforma del transporte público en
Lima Metropolitana para lo cual se invitó a inversionistas
privados a participar en procesos de otorgamiento de
concesiones que implementarían los corredores viales que
se integrarían a los distintos sistemas de transporte masivo
de Lima.
El 27 de junio de 2012 la Municipalidad mediante Ordenanza
N° 1613 estableció el Sistema Integrado de Transporte
Público de Lima Metropolitana, en adelante SIT, cuya
columna vertebral fue la creación de corredores viales,
troncales y alimentadores, para el transporte público en
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
14
buses de gran capacidad que sería prestado por empresas
privadas bajo un esquema de un servicio totalmente
regulado, sujeto a control y supervisión de calidad, con
ingresos manejados por un sistema de caja única, con
conductores en planilla y con beneficios laborales, sujeto a
la programación y fiscalización de una autoridad central
Protransporte en virtud de la delegación efectuada por la
MML.
Para la implementación del SIT se requería que las
empresas privadas efectuaran millonarias inversiones en la
adquisición de vehículos modernos y en la dotación de un
servicio necesario para cumplir con los niveles de calidad
previstos. Una condición esencial para el éxito del SIT era
que los corredores viales fueran explotados de manera
exclusiva por los concesionarios, lo que presuponía que la
MML dispusiera el retiro de las rutas de terceros
transportistas que se superponían a las concesiones que se
otorgaran para prestar servicios en los corredores viales.
En la Ordenanza N°1613 la MML dispuso que fuera
PROTRANSPORTE la entidad a cargo de la
implementación, administración y control del SIT razón por
la cual fue Ella quien desarrolló el proceso de licitación
mediante invitación a inversionistas privados bajo el sistema
de concesiones de servicios públicos. En noviembre de 2012
Protransporte convocó a la Licitación Pública N° 001-2012-
MML/IMPL para la adjudicación de, entre otros, el Corredor
Complementario N°2, cuyo recorrido pasa por las avenidas
Elmer Faucett, Av. La Marina, Faustino Sánchez Carrión,
Javier Prado Oeste y Javier Prado Este, todo conocido como
el Corredor Javier Prado, en adelante el Corredor. La
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
15
licitación consistió en el ofrecimiento de diversos paquetes
de servicios por cada corredor complementario, lo que para
el corredor Javier Prado supuso que se licitaran 6 paquetes
de servicio. En mérito a la oferta y a los términos propuestos
por ECOEXPRESS, el 20 de enero de 2014 Protransporte le
adjudicó mediante la Resolución del Comité Especial de los
Corredores Complementarios N° 002-2013-
MML/IMPL/CECC, la Buena Pro para el Paquete de
Servicios 2.2 del Corredor Javier Prado.
Para la firma del contrato ECOEXPRESS constituyó una
sociedad concesionaria denominada Consorcio Empresarial
Javier Prado Express S.A. la que luego cambiaria la
denominación a ECOEXPRESS Javier Prado S.A.,
(ECOEXPRESS) que es la que se mantiene hasta la fecha.
El 28 de noviembre de 2014, ECOEXPRESS en calidad de
Concesionaria y Protransporte en calidad de Concedente y
en representación de la MML suscribieron el Contrato de
Concesión, en adelante también denominado “Contrato”. El
objeto del Contrato fue la prestación del Servicio de
Transporte Público en el Paquete de Servicio N° 2.2 del
Corredor Javier Prado, en adelante el Servicio. La
implementación del Servicio se realizaría en una Fase de
Pre-Operación y una Fase de Operación. La Fase de Pre-
Operación debía iniciarse de manera inmediata previo
acuerdo entre las partes sobre la fecha de inicio y
verificación de determinadas condiciones necesarias para el
servicio. Conforme al diseño del contrato, al iniciar la fase de
pre-operación el Concesionario cobraría sus ingresos por el
Servicio en función a las tarifas presentadas como oferta
durante la licitación, considerando la operación de un
número de buses determinado y una demanda que asumía
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
16
que el servicio era prestado en términos de exclusividad. La
sostenibilidad económica del negocio dependía de la rapidez
con que se diera inicio a dicha fase de pre-operación tal
como estaba pactado en el contrato.
Ante la falta de cumplimiento por las Demandadas de varias
de las condiciones pactadas para el inicio de la fase de pre-
operación, especialmente la esencial para la viabilidad que
era la vinculada al retiro de terceros transportistas del
Corredor, PROTRANSPORTE propuso y ECOEXPRESS
aceptó, la suscripción de una adenda al Contrato que
facilitase al Concedente un plazo adicional para cumplir con
sus obligaciones previas al inicio de la fase de pre-
operación.
El 16 de diciembre de 2014 PROTRANSPORTE y
ECOEXPRESS suscribieron la Adenda N°1 por la que se
acordó crear la Fase de Prueba del Corredor Javier Prado y
se estableció que ésta se extendería desde el 22 de
diciembre del 2014 hasta máximo el 30 de marzo del 2015.
Durante esta Fase de Prueba ECOEXPRESS recibiría un
ingreso reducido y en la cual no entrarían en operación todos
los buses previstos para la etapa de pre-operación. Durante
esta Fase de Prueba, ECOEXPRESS generaría un menor
ingreso sin que esto conllevara el otorgamiento de algún
derecho de cobro del Concesionario frente a la MML.
Desde principios del año 2015, tanto la MML como
PROTRANSPORTE dieron inicio a una serie de acciones y
omisiones que estuvieron dirigidas a obstaculizar la
ejecución del Contrato e impedir el inicio de la fase de pre-
operación. El Concedente incumplió prácticamente la
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
17
totalidad de las obligaciones a su cargo, siendo de especial
gravedad el incumplimiento de proceder al retiro de las rutas
de terceros transportistas que se sobreponían al Servicio en
el Corredor. Dicho incumplimiento que impedía la
implementación del Servicio fue intencional, pues la MML el
28 de febrero de 2015 emitió la Ordenanza N°1876 por la
que renovó automáticamente las autorizaciones de todos los
transportistas de Lima Metropolitana hasta el 30 de junio de
2015, incluyendo a los que operaban en las rutas que se
superponían al Corredor.
Frente a esta situación, el 18 de marzo del 2015
ECOEXPRESS emplazó a PROTRANSPORTE para dar
inicio al Trato Directo conforme al Contrato de Concesión,
en la que ECOEXPRESS pese al deliberado incumplimiento
de las Demandadas, de buena fe y con el ánimo de sacar
adelante la reforma del transporte de Lima Metropolitana y
de permitir la ejecución del Contrato, aceptó como parte de
las negociaciones postergar la fecha de inicio de la Fase de
Pre-Operación al 1 de julio de 2015, bajo la condición que el
Concedente subsanaría sus incumplimientos antes de esa
fecha, especialmente el vinculado al retiro de los terceros
transportistas del Corredor. Sin embargo, se mantuvo el
incumplimiento de retirar a los terceros transportistas y de
otras obligaciones, por lo que ECOEXPRESS requirió
formalmente la subsanación de tales incumplimientos, lo que
no se produjo. Sin embargo, el Servicio siguió siendo
prestado por ECOEXPRESS bajo las condiciones
establecidas para la Fase de Prueba.
Durante el Trato Directo, el Concedente trajo a la mesa la
discusión de todo tipo de asuntos con los que pretendía
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
18
excusar sus incumplimientos generando la impresión de que
existía una gran controversia entre las partes lo que
resultaba absurdo pues el contrato seguía siendo ejecutado
bajo las condiciones de la Fase de Prueba. Tanto venía
ejecutándose, que Protransporte enviaba todas las semanas
la programación diaria del Servicio recibiendo lo recaudado,
haciéndose cobro de la retribución pactada y pagándoles los
montos que le correspondían por la prestación del Servicio.
Luego de más de un año de ejecución del Contrato, el
Concedente recogiendo una equivocada opinión del MEF,
planteó que el Contrato tenía que ser regularizado pues
durante el proceso de su celebración se había obviado la
opinión del MEF, posición que inicialmente había sido
rechazada por el Concedente pero que después en el
contexto del Trato Directo cambió y se valió de la expedición
del Decreto de Urgencia N°006-2015 para exigir a
ECOEXPRESS que suscribiera una Adenda al Contrato que
supuestamente determinaría la opinión favorable del MEF
pese a que claramente no era aplicable pues estaba referida
a aquellos contratos de concesión regidos por la Ley de APP
en lo modificado por la Ley N°30167 y la Ley N°30264.
La adenda propuesta por el Concedente y el MEF alteraba
el esquema de riesgos y el equilibrio económico financiero
que ECOEXPRESS ofreció y acordó en el Contrato
volviendo inviable su ejecución razón por la que el 3 de
marzo de 2016 comunicó al Concedente que no firmaría la
adenda propuesta. Ante este rechazo, el Concedente
encontró el pretexto para justificar sus incumplimientos y
para deshacerse de la reforma del transporte que
aparentemente no sería de interés para la nueva
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
19
administración de la Municipalidad continuar
implementando.
Después del rechazo de firmar la Adenda, los
incumplimientos del Concedente se agravaron pues no sólo
no efectuó el retiro de terceros transportistas del Corredor,
sino que empezó a retrasar la programación del Servicio que
debía hacer semanalmente. Ante esta situación, le enviaron
el 11 de abril de 2016 una comunicación notarial para dejar
constancia del reiterado, flagrante e intencional
incumplimiento de las obligaciones asumidas por dicha
entidad lo que venía ocasionando una grave afectación a la
prestación del Servicio, así como cuantiosos daños y
perjuicios. Por ello, luego de haber detallado los
incumplimientos, iniciaron el procedimiento previsto en la
cláusula 18.6 del Contrato requiriendo al Concedente a
cumplir con sus obligaciones otorgándole para ello un plazo
de treinta (30) días, bajo apercibimiento de resolución del
Contrato. La respuesta del Concedente fue desconocer
abierta, pública e ilegalmente, la existencia y exigibilidad del
Contrato invocando una nulidad que no existe y con el
evidente propósito de justificar su anterior incumplimiento
deshaciéndose al mismo tiempo de ECOEXPRESS y del
Contrato.
La arbitrariedad del Concedente llegó a tal extremo que
ECOEXPRESS se enteró de la decisión que tomó
Protransporte, mediante un comunicado que se publicó el
14 de abril de 2016 en el que informaba que dicha entidad
había decidido declarar la nulidad del Contrato por no haber
cumplido el Concesionario con suscribir la Adenda impuesta
por el MEF. Posteriormente Protransporte les remitió la carta
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
20
N°59-2016-MML/IMPL/GG en la que les informó que no
procedería a ninguna subsanación del incumplimiento
conforme se lo habían requerido pues consideraba que el
Contrato no existía por ser nulo al no contar con la opinión
favorable del MEF, añadiendo que ECOEXPRESS no podía
continuar prestando el Servicio. Esto fue rechazado por
ECOEXPRESS quien efectuó un nuevo requerimiento para
que se subsane y corrija el deliberado e intencional
incumplimiento del Concedente que les impedía efectuar el
Servicio. El Concedente no sólo no subsanó sus
incumplimientos, sino que adoptó medidas para asegurarse
que ECOEXPRESS no pudiera ejecutar el Servicio
enviándole la Carta el 18 de abril del 2016 N°423-2016-
MML-IMPL/GOP en la que les comunicó que daba de baja y
cancelaba de manera definitiva los certificados de
autorización de conductores y buses que se otorgaron a
ECOEXPRESS impidiendo efectiva e ilegalmente que se
continuara con la prestación del Servicio. Ante esto,
ECOEXPRESS se ha visto forzada a resolver el Contrato, lo
que comunicó al Concedente mediante carta del 27 de abril
de 2016. Los actos de incumplimiento del Concedente son
absolutamente dolosos y, las motivaciones políticas o de
otra índole que pueda tener la MML para llevar a cabo este
atropello, son irrelevantes frente a este arbitraje en donde lo
relevante son sus ilegales actos que hace que el
Concedente asuma una grandísima responsabilidad por los
daños que ha causado a ECOEXPRESS los que pueden
resumirse en la destrucción patrimonial de la Concesionaria,
situación que deberá ser indemnizada por el Concedente.
INCUMPLIMIENTO DEL CONCEDENTE A SUS
OBLIGACIONES DURANTE LA VIGENCIA DEL
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
21
CONTRATO Y LA INDEMNIZACION DERIVADA DE TAL
INCUMPLIMIENTO.
El Contrato ha estado vigente desde el 28 de noviembre de
2014 hasta el 27 de abril de 2016. Durante ese lapso
ECOEXPRESS ejecutó sus obligaciones y prestó el Servicio
bajo las condiciones en que el Concedente, incumpliendo
sus obligaciones, lo permitió. Así, a tan solo un mes y días
de celebrado el Contrato tanto la MML como Protransporte
iniciaron una serie de acciones y omisiones que estuvieron
deliberadamente dirigidas a obstaculizar la ejecución del
Contrato impidiendo el inicio de la Fase de Pre-Operación
por parte de ECOEXPRESS. El cambio de actitud de la
Concedente tendría como explicación que el 1 de enero de
2015 cambió la gestión municipal producto de las elecciones
de octubre de 2014. Las nuevas autoridades cuando
asumieron sus cargos expresaron su voluntad de
desmantelar la reforma del transporte iniciada por la anterior
administración edil. Sin embargo, las motivaciones de la
nueva administración para deshacerse de la reforma iniciada
resultan irrelevantes en este caso pues lo objetivo es que el
Concedente incumplió deliberadamente sus obligaciones.
No obstante que ECOEXPRESS negoció y acordó de buena
fe con la Concedente la implementación de una Fase de
Prueba para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones,
especialmente las vinculadas al retiro de terceros
transportistas del Corredor, a lo largo del 2015 el
Concedente incumplió prácticamente todas sus obligaciones
establecidas en el Anexo 1-D de las Bases y en el numeral
5.2.2 del Contrato. Como se ha indicado, la implementación
del Servicio tuvo como premisa fundamental que
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
22
ECOEXPRESS prestase el Servicio en el Corredor de
manera exclusiva, sin la interferencia de otros transportistas
a lo que se obligó la Concedente y que constituía una
garantía de la viabilidad económica de la concesión prevista
en el artículo 6.3 de la Ordenanza 1613. El deliberado
incumplimiento es inexcusable si se considera que el
Concedente sí cumplió con tal obligación en el caso del
Corredor de la Avenida Arequipa.
Frente al incumplimiento del Concedente, ECOEXPRESS se
mantuvo cumplimiento sus obligaciones habiendo incluso
realizado la millonaria inversión comprometida, la cual hasta
la resolución del Contrato ascendió a no menos de S/:
100’000,000.00 dado que había invertido en la adquisición
de buses a GNV, en la habilitación de los patios necesarios
y en la contratación y capacitación del personal
correspondiente, además de asumir importantes gastos e
inversiones financieras para cumplir con las garantías
exigidas por Protransporte. ECOEXPRESS no solo dio cabal
cumplimiento a sus compromisos, sino que realizó todos los
actos y llevó a cabo todos los esfuerzos razonables para
impulsar y permitir la ejecución del Contrato y la prestación
del Servicio. Se esforzó por brindar el Servicio con los más
altos estándares de calidad ofreciendo comodidades
adicionales a los pasajeros como wifi gratuito y otros. Pese
a las dificultades, su buen desempeño hacía prever que
durante las Fases de Pre-Operación y de Operación el
negocio sería lo suficientemente rentable como para que una
entidad como el BID estuviera dispuesta a otorgarles una
garantía en respaldo del financiamiento de sus operaciones.
Lo cierto es que, durante la vigencia del Contrato,
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
23
ECOEXPRESS actuó como un Concesionario responsable,
leal y cumplidor del Servicio.
La pretensión tiene por objeto que el Concedente indemnice
a ECOEXPRESS por los daños y perjuicios que le causó
durante la vigencia del Contrato causados por sus
deliberados incumplimientos, daños que se expresan
fundamental pero no exclusivamente, en los menores
ingresos que ECOEXPRESS percibió por la negativa
injustificada del Concedente a dar inicio a la Fase de Pre-
Operación del Servicio. Durante la Fase de Prueba
ECOEXPRESS incurrió en una serie de gastos que
resultaron inútiles pues el Concedente nunca permitió que el
Servicio pudiera prestarse en Fase de Pre-Operación. Esto
ocasionó que incurriera en mayores costos financieros en la
medida que en la Fase de Prueba percibió menores ingresos
a los esperados lo que la obligó a financiarse para poder
continuar con sus operaciones. Los perjuicios causados a
ECOEXPRESS han sido valorizados en un monto no menor
a S/. 9’100,000.00.
La Ordenanza N°1613 establece en su artículo 6.3 que en
las vías del SIT sólo puede prestar servicios de transporte
público un concesionario. Por lo tanto, los terceros
transportistas distintos tendrían que ser retirados por acción
del Concedente. Esta condición fue expresamente prevista
en el Contrato en las cláusulas 4.1.8, 5.2.2(i), 7.9 y
especialmente en el Anexo 1-D de las Bases que
establecieron la obligación del Concedente de retirar de
circulación aquellas rutas de terceros que afectaban o
dificultaban la prestación del Servicio en el Corredor Javier
Prado como condición esencial y más importante para el
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
24
inicio de la Fase de Pre-Operación (pág. 106 del Anexo 1-D
en su versión original). Al modificarse el Anexo 1-D se
mantuvo la obligación del Concedente de retirar las rutas del
Corredor. Si bien no se refirió a todas las rutas, lo cierto es
que en ambas versiones queda claramente expresado que
la condición fundamental para el inicio de la Fase Pre-
Operación es el retiro de rutas de terceros del Corredor
Javier Prado.
Es un hecho irrefutable que ni la MML ni PROTRANSPORTE
cumplieron con retirar las rutas consignadas en el Anexo 1.D
de las Bases, impidiendo que ECOEXPRESS inicie la Fase
Pre-Operación del Servicio. La flota de vehículos de
ECOEXPRESS que tenía que atender a la demanda de
pasajeros del Corredor, no podía compartir el mismo espacio
utilizado por terceros transportistas sin afectar tanto el
Servicio como la estructura económica del Contrato.
ECOEXPRESS invirtió más de S/. 100’000,000.00 en
adquirir dicha flota y en dotarla del personal y las
condiciones de seguridad que se obligó a cumplir. Era pues
obvio que el Concedente tenía que limpiar ese Corredor de
terceros transportistas y si ello no ocurría, ECOEXPRESS
no podría introducir y explotar su flota en las condiciones
pactadas en el Contrato. El Concedente incumplió esta
obligación de manera intencional pese a que ECOEXPRESS
admitió que el Contrato fuese modificado para facilitar su
cumplimiento que era lo que se requería para el inicio de la
Fase Pre-Operación.
De acuerdo con el Contrato, la Fase de Pre-Operación debía
iniciarse inmediatamente después de su firma, lo que
suponía que para ese momento el Concedente tenía que
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
25
haber cumplido con sus obligaciones y las condiciones
necesarias para implementar la Fase de Pre-Operación,
incluyendo el retiro de terceros transportistas del Corredor.
A fines del 2014 y con la finalidad de facilitar al Concedente
el cumplimiento de sus obligaciones, de buena fe y
voluntariamente ECOEXPRESS aceptó modificar el
Contrato ampliando los plazos que tenía el Concedente para
implementar la Fase de Pre-Operación incorporándose una
Fase de Prueba Previa que sería utilizada por la MML y
Protransporte para el retiro de terceros del Corredor. Esto
supuso un sacrificio económico pues durante esta nueva
Fase los ingresos por la prestación del Servicio eran
sustancialmente menores a los previstos en la Fase de Pre-
Operación. La atención de la demanda de pasajeros tuvo
que ser compartida con los terceros transportistas lo que
convertía en inviable que ECOEXPRESS pusiera en
operación la totalidad de la flota ofrecida.
El 16 de diciembre de 2014 PROTRANSPORTE y
ECOEXPRESS suscribieron la Adenda N°1 en la que se
estableció que la Fase de Prueba se extendería desde el 22
de diciembre de 2014 hasta como máximo, el 30 de marzo
de 2015 estableciéndose que en esta Fase la retribución de
ECOEXPRESS por el Servicio sería cubierta hasta donde
alcancen los recursos que genere el Corredor, sin considerar
que se tenía que pagar la retribución al Concedente en el
mismo porcentaje acordado para la Fase de Pre-Operación.
ECOEXPRESS aceptó de buena fe una modificación
sustancial del Contrato permitiendo una Fase de Prueba en
la que percibiría ingresos reducidos, todo con la finalidad que
la Concedente cumpliera con sus obligaciones y condiciones
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
26
establecidas en el Anexo 1-D de las Bases, las que debían
ser ejecutadas antes de la Fase de Pre-Operación. Las
Concedentes no solo no cumplieron durante la Fase de
Prueba, sino que, por el contrario, empezaron a obstaculizar
la ejecución del Servicio.
Desde inicios del año 2015 solicitaron a Protransporte que
efectuase las acciones y coordinaciones necesarias para
que la Fase de Pre-Operación pudiera iniciarse sin
contratiempos, tal como consta en la carta que remitiera al
nuevo Gerente General el 12 de enero de 2015. El 9 de
febrero de 2015 reiteraron su solicitud de una reunión
dejando constancia que habían realizado importantes
inversiones conforme correspondía a la Fase de Pre-
Operación y el 23 de febrero del 2015 remitieron una carta
notarial a la Concedente solicitándole que informe sobre el
cumplimiento de las obligaciones que estaban a su cargo
para el inicio de la Fase de Pre-Operación, en especial sobre
el cumplimiento de su obligación de limpiar las rutas y
efectuar las coordinaciones necesarias para que se fiscalice
que el Corredor permanezca libre para su utilización por
ECOEXPRESS. Lejos de cumplir con sus obligaciones, la
MML dictó la Ordenanza N°1876 que permitió que los
transportistas que usaban el Corredor Javier Prado
continuaran ocupándolo, lo que constituyó un deliberado
incumplimiento. Esta Ordenanza aprobó el Sistemas de
Rutas del Servicio de Transporte Regular para Lima
Metropolitana incluyendo a las rutas que se superponían en
el Corredor. La MML en lugar de disponer el retiro de las
rutas de terceros, permitió que se siga ocupando el Corredor
dado que la Primera Disposición Final dispuso la renovación
automática de la autorización a todos los transportistas hasta
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
27
el 30 de junio de 2015, lo que incluía a los que operaban en
las rutas que se superponían al Corredor, cuando la Fase de
Pre-Operación debía iniciarse el 1 de abril de 2015. Queda
claro que el Concedente había decidido incumplir
dolosamente su obligación de permitir el inicio de la Fase de
Pre-Operación en las condiciones pactadas en el Contrato.
Si bien no existe justificación para la actuación de la MML,
ECOEXPRESS decidió de buena fe y en la equivocaba
creencia de que la Concedente podía actuar de la misma
manera, mantener el diálogo.
A pesar de las dificultades generadas con la publicación de
la Ordenanza N°1876, ECOEXPRESS cumplió con adquirir
la flota de vehículos para la prestación del Servicio, lo que
supuso una descapitalización pues muchos de esos
vehículos no podían entrar en operación debido a que el
Corredor seguía ocupado por terceros y no resultaba
económicamente viable poner buses en operación en una
vía saturada y caótica. Por ello solicitó reiteradas reuniones
de trabajo con el Concedente para tratar de diversos temas
que ese tenía que resolver para el inicio de la Fase de Pre-
Operación, lo que no tuvo respuesta ni se efectuaron
acciones que subsanaran su incumplimiento. Ante el silencio
decidieron publicar una carta abierta en los principales
diarios de la Capital en la que exhortaban a las distintas
autoridades nacionales y locales a cumplir con sus
obligaciones, obviamente al Concedente a quien pedían
reunirse para coordinar el inicio de la Fase de Pre-
Operación, sobre todo que ECOEXPRESS venía
cumpliendo con sus obligaciones para lo cual había invertido
importantes sumas de dinero.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
28
ECOEXPRESS acreditó permanentemente la forma de
cómo venia cumpliendo con sus obligaciones como consta
en la carta enviada el 6 de marzo de 2015. Como respuesta
Protransporte les indicó que el inicio de la Fase de Pre-
Operación sería el 31 de marzo del 2015 para luego
requerirles que acreditaran el cumplimiento de determinadas
condiciones de la operación. La comunicación de
Protransporte habría resultado legítima en otras
circunstancias, pero era un mero pretexto para justificar su
incumplimiento. Ante el deterioro de las condiciones de
ejecución del Contrato, dejaron constancia el 18 de marzo
de 2015 de los incumplimientos en que venía incurriendo el
Concedente y solicitaron el inicio del Trato Directo previsto
en el Contrato.
Durante el Trato Directo decidieron actuar de buena fe y en
la convicción de que todavía era posible reconducir la
situación causada por el Concedente. De esa manera
acordaron una nueva fecha para el inicio de la Fase de Pre-
Operación, el 1 de julio de 2015 lo que suponía que el
Concedente tendría que subsanar sus incumplimientos. A
manera de justificación el Concedente propuso que en las
reuniones de Tracto Directo se trataran diversos temas que
afirmaba que también había alguna clase de controversia,
llegando a afirmar que también era materia de controversia
la posibilidad para ECOEXPRESS de utilizar como parte de
la flota de vehículos, buses adquiridos en leasing, pese a
que ello estuvo expresamente permitido en las Bases de la
Licitación como en la Adenda 1 del Contrato.
Abusando de la buena fe de ECOEXPRESS, el Concedente
planteó un extenso temario durante el Trato Directo como
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
29
consta en las Actas respectivas, temas sobre los que el
Concedente y sus representantes no podían pronunciarse.
El Trato Directo transcurrió inútilmente y sin que las
demandadas cumplieran con sus obligaciones. Frente a
esto, el 19 de junio enviaron una comunicación a
PROTRANSPORTE expresándole su preocupación ante la
falta de condiciones para el próximo inicio de la Fase de Pre-
Operación que debía ocurrir el 1 de julio de 2015. En
respuesta, Protransporte les envió el Oficio N°353-2015-
MML-IMPL-GG del 25 de junio de 2015 dirigido a la MML
que contenía el Plan de Modificación y Retiro de Rutas para
el Corredor Complementario Javier Prado, el que se
aplicaría al iniciarse la Fase de Pre-Operación, documento
que resultó absolutamente irrelevante pues nunca se
ejecutó.
El 29 de junio de 2015 la MML publicó la Ordenanza N°1893
por la que dispuso a su Gerencia de Transporte Urbano que
en un plazo de 30 días aprobara un plan de retiro de rutas el
cual sería implementado progresivamente. Lo que se
pretendía con esto, dos días antes del inicio de la Fase de
Pre-Operación, era subsanar su incumplimiento no con el
retiro de los terceros transportistas del Corredor, sino con
una Ordenanza que disponía que ese retiro se realizaría
progresivamente en un plazo de 30 días lo que demuestra
que el Concedente no cumpliría con su obligación esencial
para el 1 de julio de 2015. La emisión de la Ordenanza
N°1893 no es ninguna subsanación ni constituye un acto de
cumplimiento del Concedente. Únicamente es un inútil
intento de presentar algún acto que justifique su
incumplimiento. Esta Ordenanza no fue seguida por ninguna
acción de la MML ni de Protransporte destinada a conseguir
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
30
el retiro efectivo de las rutas. Llegado el 1 de julio de 2015
los terceros transportistas continuaban operando en el
Corredor por lo que no se pudo dar inicio a la Fase de Pre-
Operación en la fecha fijada en el Trato Directo ni en ninguna
fecha posterior debido a que el Concedente nunca subsanó
sus incumplimientos.
Después del 1 de julio de 2015, ECOEXPRESS de buena fe
y bajo el entendimiento que las Demandadas mantenían la
intención de sacar adelante la implementación de la reforma
de transporte continuó participando en las reuniones del
Trato Directo. Sin embargo, la variedad de temas
controvertidos propuesta por el Concedente demuestra que
buscaba toda clase de pretextos para justificar sus
incumplimientos. El Servicio se siguió prestando bajo estas
difíciles condiciones sin percibir los ingresos a los que se
tenía derecho pues se seguían percibiendo los mismos que
en la Fase de Prueba habiendo reclamado
permanentemente a las Demandadas la ejecución de las
acciones y verificaciones necesarias para el efectivo inicio
de la Fase de Pre-Operación tal como se desprende de la
comunicación que enviaran el 25 de agosto de 2015. Frente
a la evidencia irrefutable del estado de incumplimiento, el
Concedente propuso distintos plazos y fórmulas para
cumplir con sus obligaciones y dar inicio a la Fase de Pre-
Operación, lo que quedó plasmado en diversos documentos
suscritos por el Concedente, documentos que constituyen
un reconocimiento expreso del estado de incumplimiento en
que se encontraban los Demandados.
Mediante el Compromiso del 30 de setiembre de 2015, el
Concedente se comprometió a ejecutar un cronograma para
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
31
el retiro de las rutas contempladas en el Anexo 1-D de las
Bases lo que haría desde setiembre de 2015 hasta febrero
de 2016 lo que le permitiría a ECOEXPRESS poner
progresivamente en operación la flota de vehículos que ya
se encontraba disponible desde el 1 de julio de 2015. Pese
al expreso reconocimiento de incumplimiento manifestado
en el Compromiso, la situación de mora del Concedente se
mantuvo. Por ello, el 3 de noviembre de 2015 le enviaron
una nueva comunicación requiriéndole al Concedente a que
proceda a realizar las acciones necesarias para el retiro de
rutas y vehículos del Corredor. La falta de respuesta los
obligó a reiterar el pedido el 24 de noviembre de 2015 y a
solicitarle se implemente lo establecido en el Anexo 1-D de
las Bases. No obstante que el Concedente declaró y se
comprometió a subsanar su incumplimiento en febrero de
2016, no cumplió con lo ofrecido y más bien, ante su
continuo incumplimiento propuso un plan alternativo para
liberar el Corredor, lo que quedó reflejado en las Actas de
Compromiso del 16 de diciembre de 2015 y del 8 de enero
del 2016, en las que el Concedente declaró que realizaría el
retiro de las más de 40 rutas en un cronograma distinto que
también se extendería hasta febrero de 2016, compromiso
que tampoco se cumplió. Los ofrecimientos del Concedente
no constituyen actos de cumplimiento de obligaciones no
sólo porque ni siquiera fueron respetados ni ejecutados, sino
porque la obligación contractual era retirar efectivamente los
vehículos de terceros del Corredor y permitir el inicio de la
Fase de Pre-Operación. Ni lo uno ni lo otro fue cumplido por
el Concedente.
El 11 de abril del 2016 remitieron a la MML y a Protransporte
una comunicación notarial para dejar constancia del
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
32
reiterado, flagrante e intencional incumplimiento de las
obligaciones asumidas por el Concedente requiriéndolos a
que cumplan en el plazo de 30 días bajo apercibimiento de
resolución contractual dejándose constancia que se había
incumplido con lo establecido en el numeral 7.1,
7.8,7.9,7.10, 7.11, 5.1.2.2(i), 5.2.2. (iii).
En lugar de realizar cualquier intento para corregir su
situación, el 14 de abril el Concedente emitió un comunicado
de prensa en el que informaba al público que el Contrato era
nulo pues no contó con la opinión favorable del MEF. Con
posterioridad al Comunicado público, el mismo 14 de abril el
Concedente les informó que el Contrato no existía porque
era nulo y procedió a ejecutar una serie de acciones y
medidas para impedir que ECOEXPRESS siguiera
ejecutando el Contrato. Su ilegal y arbitraria decisión supuso
una confiscación y un desconocimiento de las más
elementales normas del Estado de Derecho.
Ante la declaración del Concedente, el 15 de abril de 2016
le comunicaron que rechazaban y desconocían la pretendida
nulidad del Contrato; intimaron al Concedente en mora de
sus obligaciones haciéndolo responsable por los perjuicios
que sus acciones causaban a los usuarios y suspendieron la
prestación del Servicio ante la acción del Concedente de
impedir su ejecución. Con posterioridad, el 18 de abril de
2016 recibieron la Carta N°423-2016-MML-IMPL/GOP por la
que les informaron que se daba de baja y de manera
definitiva a los certificados de autorización de conductores y
buses que se otorgaron a ECOEXPRESS, con lo que se
impidió la continuación de la prestación del Servicio.
Mediante Carta N°01-2016-MML/IMPL/PCTD del 25 de abril
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
33
el Concedente les notificó la Resolución de Gerencia
General N°039-2016-MML/IMPL/GG con la que designó a la
Comisión de trato Directo para cumplir con el trámite previo
a la solicitud de Nulidad del Contrato con lo que quedó
demostrada la decisión del Concedente de desconocer el
Contrato y materializar que ECOEXPRESS no podría
ejecutar el Servicio. El 27 de abril del 2016, ante las ilegales
y reiteradas acciones del Concedente, ECOEXPRESS
comunicó su decisión de resolver con efectos inmediatos el
Contrato, por incumplimiento imputable a Protransporte.
Por lo expuesto, es evidente que ECOEXPRESS tiene
derecho a ser indemnizado por los incumplimientos del
Concedente lo que le hizo sufrir importantes daños
patrimoniales. Como se ha indicado, mientras efectuaban
las inversiones y daban cumplimiento a sus obligaciones, el
Concedente actuó en deliberado incumplimiento de sus
obligaciones. La evidencia de su accionar doloso se
comprueba tanto con la emisión de las Ordenanzas N°1876
y N°1893 como las permanentes declaraciones del
Concedente tanto en el trato directo como en el compromiso
y en las actas de compromiso suscritas a fines del 2015 y
principios del 2016, demuestran no solo que el Concedente
incumplió sus obligaciones, sino que incluso reconoció
expresamente su incumplimiento. De allí que, de
conformidad con los artículos 1318° y 1321° del Código Civil
resulta el Concedente responsable por los daños y perjuicio
que causó a ECOEXPRESS derivada de su incumplimiento
durante la vigencia del Contrato, responsabilidad distinta a
la derivada de la resolución del Contrato. Estos daños
contractuales tuvieron su principal origen, aunque no el
único, en la deliberada y dolosa conducta del Concedente de
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
34
obstaculizar la prestación de servicio concesionado durante
la Fase de Prueba y de impedir el inicio de la Fase de Pre-
Operación.
En efecto, el Concedente impidió que la Fase de Pre-
Operación se inicie el 1 de julio de 2015 al permitir la
continuidad del uso por terceros transportistas del corredor
Javier Prado por lo que los ingresos que ECOEXPRESS
debió percibir a partir del 1 de julio del 2015 hasta la
resolución del Contrato ocurrida el 27 de abril de 2016 han
sido menores en cuanto menos S/. 4’300,000.00 por lo que
el Concedente debe indemnizarlos con esa suma.
Adicionalmente, al no cumplir el Concedente con su
obligación de limpiar el Corredor, la demanda por el Servicio
se vio reducida por la competencia que violaba la
exclusividad, lo que supuso que no se pusiera en operación
la totalidad de la flota de buses obligándoles a mantener un
gran número de choferes inactivos lo que es un sobrecosto
que constituye un daño emergente el cual asciende a una
suma no menor a S/. 200,000.00. Como consecuencia de no
iniciar oportunamente la Fase de Pre-Operación, lo que
ocasionó menores ingresos, para hacer frente a las
operaciones operativas se vieron obligados a obtener
financiamiento para cubrir el capital de trabajo. Este costo
financiero asciende a una suma no menor a S/. 250,000.00.
También sufrió daños por lucro cesante por un importe no
menor a S/. 4’400,000.00 y que corresponde a los menores
ingresos obtenidos como consecuencia del menor nivel de
actividad que tuvo debido a que Protransporte no cumplió
con su obligación de limpiar el Corredor de los terceros
transportistas ni cumplió con las demás obligaciones a su
cargo que permitirían el inicio de la Fase de Pre- Operación.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
35
Los reiterados incumplimientos del Concedente forzaron a
ECOEXPRESS a requerirle mediante carta notarial del 11 de
abril del 2016 el cumplimiento de sus obligaciones en el
plazo de 30 días previsto para tal efecto en la cláusula 18.6
del Contrato, bajo apercibimiento de resolución contractual.
Increíblemente, el 14 de abril de 2016 el Concedente les
informó que no era atendible el requerimiento porque el
Contrato no existía por ser nulo al no contar con la opinión
favorable del MEF. El 15 de abril de 2016 el Concedente les
remitió la carta N°423-2016-MML-IMPL/GOP, en la que les
informaba haber dado de baja y cancelado de manera
definitiva los certificados de autorizaciones de conductores y
buses que permitían prestar el Servicio, con lo que dejaba
en la imposibilidad material de seguir ejecutando las
prestaciones. Ante esta situación de plena y consciente
intención del Concedente de no sólo desconocer e incumplir
el Contrato sino de impedir su ejecución, el 27 de abril de
2016 le comunicaron al Concedente que resultaba inexigible
el plazo para la subsanación previsto en la cláusula 18.6 del
Contrato, por lo que éste quedaba inmediatamente resuelto.
Contrariamente a su absurda tesis de nulidad de Contrato,
el Concedente inició un Trato Directo aplicando la cláusula
décimo-octava del Contrato, para el reconocimiento de su
declaración de nulidad al cual asistió ECOEXPRESS para
dar cumplimiento a una obligación contractual vigente y
aplicable como es el pacto de solución de controversias.
ECOEXPRESS ha dado estricto cumplimiento al
procedimiento y obligaciones contractuales derivadas de la
resolución del Contrato. Así, el 27 de abril de 2016 envió una
comunicación al Concedente para requerirle el reembolso de
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
36
S/. 68,024.12 correspondientes a boletos que adquirió
previamente y que no han podido ser usados como
consecuencia del impedimento causado por el Concedente
a la prestación de Servicio, cantidad que hasta la fecha no
les ha sido reintegrada. Igualmente dio cumplimiento a las
obligaciones post-contractuales previstas en las cláusulas
18.6 y 18.9 del Contrato poniendo a disposición del
Concedente la totalidad de los bienes de la Concesión. El
listado de los bienes se especificó en el anexo 1 de la
comunicación que enviaron el 17 de mayo de 2016. Sin
embargo, el Concedente se ha negado a recibir los Bienes
de la Concesión por lo que se encuentra en mora de sus
obligaciones y ha asumido todo el riesgo sobre tales bienes.
Durante la vigencia de Contrato ha pagado al Concedente la
suma de S/. 400,000.00 por retribución por la Concesión.
Bajo la absurda tesis del Concedente no tendrían que haber
sido pagados pues no existía Concesión por lo que
correspondería devolverlos a ECOEXPRESS.
Naturalmente, el Concedente no dice nada sobre la
retribución que ha recibido. Lo cierto es que ese pago y su
percepción confirman que la nulidad del Contrato no pasa de
ser un subterfugio, ilusamente considerado como válido,
para justificar sus incumplimientos y para salir del Contrato.
El Concedente no solo no ha respetado el Contrato, sino que
pretende desconocer que ECOEXPRESS asumió una
millonaria inversión y efectuó importantísimos gastos para
cumplir con sus obligaciones. Lo que ha ocurrido es doloso,
intencional y deliberado. Ha querido incumplir el Contrato
causándoles inmensos daños. Los daños que el Concedente
ha causado y la indemnización que deberá pagar por ellos
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
37
no son una apariencia sino una dura realidad que el Tribunal
le deberá obligar a asumir. ECOEXPRESS es un
concesionario que apostó e invirtió en la adquisición de los
Bienes de la Concesión y en la constitución de un negocio
que dio trabajo a más de 400 personas por más de 15 meses
y que movilizó a más de 11.5 millones de pasajeros y más
de 39,000 pasajeros diarios únicamente en el Paquete 2.2.
El Concedente la ha destruido patrimonialmente lo que se
constata con la publicación efectuada por Indecopi el pasado
9 de enero del 2017 dando inicio de un proceso concursal
de ECOEXPRESS promovido por uno de los tantos
acreedores que ha quedado impago como consecuencia de
la arbitrariedad de la Concedente. La cláusula 16.6 del
Contrato establece que, en caso de iniciarse un arbitraje, las
partes deben continuar con la ejecución de sus obligaciones
contractuales incluso de aquellas que estuvieran sometidas
a arbitraje, pero el Concedente ha buscado activa y
deliberadamente la destrucción patrimonial de
ECOEXPRESS para no tener que asumir responsabilidad
por sus incumplimientos contractuales.
La decisión del Concedente de considerar que la Concesión
era nula fue materializada en acciones concretas que
impidieron a ECOEXPRESS continuar con la prestación del
Servicio. Con ello afectó de manera ilegal pero efectiva el
título habilitante de la Concesionaria e impidió que se
continúe ejecutando el objeto del Contrato. Como se ha
indicado, ECOEXPRESS dio estricto cumplimiento al
procedimiento contractual previsto en la cláusula 18.6 del
Contrato como se desprende de la carta notarial que
enviaron el 11 de abril de 2016. Como consecuencia de la
inconducta del Concedente se ha visto forzada a resolver el
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
38
Contrato, por lo que el Concedente debe responder
indemnizando los daños y perjuicios que les ha causado.
El Contrato en la cláusula décima octava contiene regulación
específica sobre el supuesto en que se produce una
resolución imputable al incumplimiento del Concedente y
dispone cuáles son los efectos de la resolución frente al
Concesionario. Uno de tales efectos es pagar una
indemnización la que se calcula conforme al procedimiento
indicado en la cláusula 18.10.3. Ese procedimiento recoge
una fórmula de cálculo de lucro cesante que resultaría el
único remedio indemnizatorio exigible en circunstancias
distintas a las existentes entre el Concedente y
ECOEXPRESS. En este caso es de aplicación lo señalado
en el artículo 1328° del Código Civil que dispone que es nula
cualquier estipulación que excluya o limite la
responsabilidad del deudor por dolo o culpa inexcusable. La
cláusula 18.10.3 contiene una estipulación que limita la
responsabilidad por lo que únicamente resulta válida para el
caso de culpa leve. No siendo de aplicación el límite de
responsabilidad pactado como consecuencia del dolo en
que incurrió el Concedente, la indemnización que el Tribunal
determine para ECOEXPRESS debe contemplar un
resarcimiento integral y total de los daños causados, tanto el
emergente como el lucro cesante. Al respecto han calculado
el daño emergente en un importe no menor de S/.
400,000.00 y el lucro cesante a una suma no menor de S/.
69’900,000.00 para el caso del lucro cesante se ha aplicado
la formula prevista en la cláusula 18.10.3. En caso el
Tribunal considere que es de aplicación la cláusula
mencionada, el importe que deberá ser indemnizado
ascenderá a una suma no menor de S/ 69’900,000.00.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
39
En cuanto a la validez del contrato de concesión, el
concedente ha invocado una supuesta nulidad del contrato
en respuesta al reiterado requerimiento por ECOEXPRESS
para que cumpla con sus obligaciones contractuales, nulidad
que es ilegal y contradictoria a los actos realizados por la
demandada.
El contrato de concesión es un negocio jurídico celebrado
entre las partes en noviembre del 2014 y durante su
ejecución el concedente ha incurrido en permanente
incumplimiento de sus obligaciones por lo que es
plenamente consciente de que su hipótesis de nulidad del
contrato tiene un problema insuperable. ECOEXPRESS ha
transportado cerca de 11.5 millones de pasajeros y a no
menos de 39.000 pasajeros diarios del Paquete 2.2 del
corredor Javier Prado mediante la utilización de buses que
tenía disponible conforme al contrato, producto de una
inversión que a la fecha de la resolución del contrato
ascendía aproximadamente 100 millones de soles. Contra
toda lógica, el Concedente pretende sostener que después
de más de 15 meses de ejecución de contrato del que cobro
más de 400 mil soles que ECOEXPRESS le entregó como
retribución de los innumerables actos de ejecución,
supervisión, control y coordinación, el contrato de concesión
es nulo. Lo cierto es que ha utilizado una argumentación
falaz, inaplicable e ilegal para sostener la nulidad del
contrato sobre todo cuando inicialmente rechazó tal
argumentación para luego terminar acogiéndola, lo que
demuestra una conducta de mala fe por la que debe
responder. Lo que está sosteniendo el concedente es que
no habría cumplido con el procedimiento legalmente
establecido para celebrar el contrato al no haber obtenido la
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
40
opinión favorable del MEF del manera previa a la celebración
del mismo conforme lo ordenaba el inciso 9.3 del artículo 9
de la Ley de APP vigente a esa fecha, posición totalmente
equivocada dado que no son aplicables al contrato las
normas que invoca porque la adjudicación de la buena pro
a ECOEXPRESS y por lo tanto la celebración del contrato
ocurrió antes de que se modificara el marco legal, es decir,
no era exigible la opinión previa del MEF para la celebración
del contrato de concesión.
El contrato se celebró como parte de la política de la MML
para llevar a cabo la reforma integral de trasporte para lo
cual decidió utilizar la inversión privada a través del sistema
de concesiones previsto en la ordenanza N°867 ; la Ley
Marco de Asociaciones Publico Privadas en adelante APP;
y , el entonces vigente texto único ordenado de las normas
con rango del ley que regulan la entrega en concesión al
sector privado de las obras publicas de infraestructura y
servicios públicos, Decreto Supremo N°059-96-PCM. Los
contratos que se celebren bajo este marco legal no solo
están protegidos por dichas normas sino también por la
Constitución la cual entre otras garantías establece la
irretroactividad de las leyes, la inmutabilidad de los contratos
y el respeto a la inversión y propiedad privada.
El concedente considera que el artículo 9.3 de la ley de APP
fue modificado de manera que sí era aplicable el requisito de
la opinión del MEF para la celebración del contrato, lo cual
es equivocado. La versión original de este artículo disponía
que la versión final del contrato de concesión, sólo requería
la opinión del MEF si este hubiera involucrado temas de la
competencia del MEF. Este texto de la versión original del
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
41
artículo 9.3 es el aplicable en el presente caso pues estuvo
vigente durante la licitación y en particular, cuando se dio la
aprobación de la versión final del contrato de concesión que
se produjo el 16 de julio del 2013 y la adjudicación de la
buena pro que se produjo el 20 de enero del 2014, por lo que
siendo aplicable este texto cabe analizar si bajo sus términos
era exigible la opinión favorable del MEF estableciendo si la
materia regulada en el contrato se encontraba bajo las
competencias del MEF.
Como puede verse del contrato, éste no regula materias de
competencias del MEF pues no involucra disposición de
fondos públicos del Estado dado que la adquisición de los
bienes es financiada por el concesionario con cargo a sus
propios recursos y es retribuida con los ingresos
provenientes del recaudo de pasajes que pagan los
usuarios. El artículo 5° de la ley orgánica del MEF establece
sus competencias y como puede observarse este debería
intervenir solo para emitir opinión si en una asociación
público privada estuviese pactada alguna inversión pública
o alguna incidencia en el presupuesto o tesoro público. La
ley de APP en su artículo 4 define con precisión cuándo una
APP involucra recursos públicos y cuándo no; en este caso,
la concesión no requería de la opinión favorable del MEF por
tratarse de una APP autosostenible. Siendo autosostenible,
únicamente habría requerido de la opinión del MEF si el
concedente hubiera otorgado garantías las cuales no
existieron. De existir, si hubiese sido materia de su
competencia.
Al ser el contrato de concesión de ECOEXPRESS
autosostenible, el cumplimiento de obligaciones
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
42
contractuales y la adquisición de bienes se han realizado
exclusivamente con inversión privada. El contrato fue
diseñado para ser autosostenible, el proyecto fue
económicamente viable y por consiguiente no requirió de
ningún aporte dinerario ni de PROTRANSPORTE, ni de la
MML, ni del Gobierno Central. Pero además de
autosostenible, la concesión era onerosa ya que se debía
pagar una retribución a PROTRANSPORTE en función a los
ingresos que se cobraba por la prestación del servicio que
luego se entregaba al concedente. Los ingresos por la
prestación del servicio cubrían no solo el costo de las
operaciones si no que eran utilizados por el concesionario
para pagar la retribución a favor del concedente. Así mismo,
el fideicomiso que se constituyó tenía como único ingreso el
pago de los pasajes por los usuarios del servicio. De todo
ello se aprecia que el diseño del contrato de concesión
contempla que los ingresos del concesionario provienen
exclusivamente del pago del Servicio no existiendo ni
garantía financiera, ni obligación de aporte de parte del
concedente. Este carácter de autosostenible de la concesión
fue reconocido por el concedente durante el Trato Directo
que se inició como consecuencia de los incumplimientos del
concedente como puede verse en el acta N°013-2015 del 16
de junio del 2015.
De todo lo anterior se deduce que el contrato de concesión
estableció la autosostenibilidad por lo que, no siendo
competencia del MEF, bajo la aplicación del artículo 9.3 de
la ley del APP no se requería su opinión favorable, lo que
demuestra que no ha existido infracción o incumplimiento
legal como sostiene el concedente para solicitar la nulidad
del contrato.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
43
Es correcto que el artículo 9.3 de la ley de APP ha sido
modificado por normas posteriores pero esas modificaciones
no le son aplicables al contrato de concesión pues la entrada
en vigencia de estas normas es posterior a la adjudicación
de la concesión a ECOEXPRESS. El 2 de marzo del 2014,
mediante la Ley N° 30167 se dio la primera modificación en
la cual claramente se establece que el diseño del contrato
para una APP debe obtenerse la opinión del MEF “sin
excepción y bajo sanción de nulidad”. El 16 de noviembre
del 2014 mediante la Ley N° 30264 se publicó la segunda
modificación la cual claramente establece que la omisión en
contar con la opinión favorable del MEF se sanciona con la
nulidad de pleno derecho. Al modificarse el artículo 9.3 de
la ley de APP queda claro que el régimen legal se modificó
de forma tal que cualquier contrato de concesión que se licite
con posterioridad a tales modificaciones requiere de la
opinión favorable del MEF bajo sanción de nulidad. Ese no
es el régimen legal aplicable al presente contrato por lo que
toda la construcción del concedente para afirmar su
“nulidad” es un pretexto para desconocer y deshacerse del
concesionario y de la concesión. El concedente es
plenamente consciente de ello, lo que supone una extrema
mala fe en su comportamiento.
Queda claro que, conforme a las normas de la ley de APP
aplicables, el contrato de concesión es válido. El régimen
legal que sustituyó al vigente cuando el contrato de
concesión fue adjudicado a ECOEXPRESS no es aplicable
pues no es posible aplicar una norma de manera retroactiva
que es lo que pretende el concedente con el objetivo de
invocar la nulidad de pleno derecho del contrato. Con esa
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
44
clase de argumentos el concedente ha destruido
patrimonialmente a ECOEXPRESS.
El 16 de julio del 2013 fue publicada la versión final del
contrato de concesión. De esta manera se concluyó y aprobó
el diseño del contrato y se produjo el supuesto derecho
regulado en el artículo 9.3 de la ley de APP en su versión
vigente en ese momento. En aplicación de dicha norma el
texto solo debía ser sometido a opinión favorable del MEF si
la concesión hubiera sido cofinanciada o el contrato de
concesión hubiese contemplado alguna forma de
disposición de fondos públicos. Nada de eso ocurría por lo
que no se requirió de la aprobación del MEF al texto final del
contrato de concesión. El 20 de enero del 2014, esto es,
antes de que se dicten las modificaciones al artículo 9.3 de
la Ley de APP, el concedente adjudicó a favor de
ECOEXPRESS la buena pro del contrato de concesión de
forma tal que el acuerdo entre el concesionario y el
concedente quedó perfeccionado quedando pendiente
únicamente la formalización del acuerdo mediante la
suscripción del texto escrito. La situación jurídica de
ECOEXPRESS quedó definida con anterioridad a la entrada
en vigencia de las modificaciones al artículo 9.3 por lo que
es insostenible y absurdo pretender que esas
modificaciones podrían cambiar los efectos y la situación
jurídica de ECOEXPRESS y consolidada meses antes de la
entrada en vigencia de las modificaciones.
La concedente sostiene que las licitaciones y otros procesos
de contratación por concurso están compuestos por diversas
etapas preclusivas que después de concluidas no pueden
ser reabiertas para modificar los efectos y situaciones
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
45
jurídicas que se sustentan en etapas precluidas. Este
principio de preclusión resulta de especial importancia para
los administrados en tanto que existe una natural condición
de desequilibrio entre el poder público y el ciudadano que de
otra manera pondría a esta último en una permanente
amenaza y riesgo a sus derechos. Una situación jurídica
surgida de una etapa preclusiva determina que cualquier
modificación legal posterior sólo se aplicará de manera
inmediata al procedimiento administrativo en la etapa que
este se encuentre pues resulta ilegal que una norma pueda
aplicarse retroactivamente a etapas que ya han precluido.
No hay respuesta a la conclusión del concedente de que la
situación jurídica de ECOEXPRESS pueda ser modificada
por normas posteriores pues toda la construcción del
concedente no tiene ningún sustento legal, lo que repugna
no sólo a los más elementales criterios jurídicos si no
principalmente a la buena fe. Lo que sostiene el concedente
vulnera la regla esencial de irretroactividad en la aplicación
de normas en el tiempo consagradas en el artículo 103° de
la Constitución. La finalidad de la prohibición de aplicar las
normas de manera retroactiva es la seguridad jurídica,
principio esencial del estado de derecho.
En definitiva, el concedente pretende sustentar su
invocación de nulidad en la aplicación retroactiva a hechos
cumplidos y a una situación jurídica consolidada proveniente
de la licitación. Su inútil esfuerzo para sostener la nulidad del
contrato de concesión no solo colisiona con el principio
constitucional de la irretroactividad sino también con
principios de Derecho Administrativo que ratifican que el
concedente ha actuado de mala fe.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
46
El concedente ha demostrado con sus actos que la
invocación de nulidad es una mera argumentación para
justificar sus incumplimientos. Inicialmente el concedente
rechazó por ilegal y absurda la hipótesis de la nulidad del
contrato de concesión para luego acoger, defender y
escudarse en esa hipótesis para justificar el atropello
perpetrado contra ECOEXPRESS. Así, durante el periodo
que medió entre la adjudicación del contrato de concesión y
la suscripción efectiva del mismo el 28 de noviembre del
2014, ni la MML , ni PROTRANSPORTE objetaron la validez
del diseño del citado contrato o su adjudicación, contrato
suscrito por PROTRANSPORTE por la sencilla razón de que
durante la licitación y la adjudicación de la buena pro se
había cumplido con todos los procedimientos y requisitos
legales, lo que incluso declaró y garantizó el Concedente en
la cláusula 4.2 del contrato de concesión.
Después de celebrado el contrato ECOEXPRESS y el
Concedente comenzaron a ejecutar el contrato de
concesión. Esto supuso por parte de ECOEXPRESS
efectuar una millonaria inversión destinada al cumplimiento
de los estándares de calidad y eficiencia en la prestación del
Servicio. Por parte del concedente supuso el inicio de
operaciones, entrega parcial de rutas ocupadas por terceros
transportistas y las coordinaciones propias de la operación
del Servicio. Mientras el concedente no había decidido
deshacerse de la concesión y del concesionario, realizó
centenares de actos de ejecución que confirman su
convicción de que el contrato de concesión era válido y
exigible. De esto dan clara cuenta las múltiples
comunicaciones remitidas por PROTRANSPORTE a
ECOEXPRESS. En adición, el Concedente rechazó hasta
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
47
con pública indignación la opinión del MEF sobre un
eventual vicio en el otorgamiento de las concesiones de los
corredores viales del SIT. Con los mismos argumentos que
ECOEXPRESS sostiene esta demanda, el Concedente
discutió y defendió la validez de la concesión y del contrato
de concesión. El mismo alcalde Luis Castañeda hizo énfasis
en lo inconstitucional de la posición del MEF de exigir su
opinión incluso para aquellos contratos de concesión
autosostenibles diseñados al amparo del texto original del
artículo 9.3 la ley de APP. En esa misma línea, la Señora
Roxana Rocha presidente de PROTRANSPORTE declaró
en los medios que rechazaba enfáticamente la posición del
MEF, pues importaba una inaceptable aplicación retroactiva
de las modificaciones del artículo 9.3 de la ley de APP a
contratos adjudicados con anterioridad a dichas
modificaciones. Estas declaraciones fueron propaladas en el
segundo semestre del 2015 en el contexto de haberse
generado una pública discrepancia entre el MEF y la MML
sobre la validez de determinadas concesiones otorgadas por
la MML. La posición de la MML frente a estos
cuestionamientos del MEF es que la ley de APP en su texto
original no contenía como requisito la opinión favorable del
MEF por lo que exigir esto suponía una contravención al
marco legal aplicable a las concesiones otorgadas y una
aplicación retroactiva de normas, vale decir, la posición que
defiende ECOEXPRESS en este arbitraje. Por razones que
no es nuestro interés explotar, al comienzo del 2016 el
Concedente cambio radicalmente de posición.
La contradicción del Concedente puede tener explicaciones
políticas o de otra índole que resulta irrelevante aclarar, pero
lo cierto es que, esa contradicción no es legalmente
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
48
admisible conforme a la doctrina de los actos propios. El
Concedente no puede desconocer la ejecución del contrato
ni la defensa de su validez asumiendo posteriormente la
posición que precisamente cuestionó y atacó. Esa
contradicción no es amparada por el derecho y lo que genera
es la invalidez de los actos contradictorios y responsabilidad
frente a la contraparte. Lo cierto es que, cambiando
súbitamente su opinión, PROTRANSPORTE remitió a
ECOEXPRESS la carta N°203-2015-MML/IMPL en la que
solicitó el consentimiento de ECOEXPRESS para remitir el
contrato al MEF para la opinión aprobatoria. ECOEXPRESS
reafirmó el 18 de noviembre del 2015 que la aplicación del
Decreto de Urgencia suponía una aplicación retroactiva de
la norma y que ello resultaba contrario al ordenamiento
constitucional y con la buena fe que ha caracterizado el
comportamiento de ECOEXPRESS autorizó a
PROTRANSPORTE para que remitiera el contrato al MEF,
sin que ello importara aceptar que se sometía al Decreto de
Urgencia por considerarlo como una disposición que
transgrede el ordenamiento constitucional.
El 26 de febrero del 2016 PROTRANSPORTE citó a todos
los concesionarios que firmaron contrato en el marco de la
licitación y les entregó en mano los términos de la adenda
que Pro Transporte y el MEF habían acordado. Revisada la
mencionada adenda quedó en evidencia que el Concedente
y el MEF, este último ajeno al contrato de concesión, habían
decidido que el contrato debía modificarse para cambiar
totalmente la estructura económica acordada con el
Concedente y reflejada en el contrato. Frente a esta
arbitrariedad, el 3 de marzo del 2016 ECOEXPRESS remitió
una comunicación al Concedente con copia al MEF, en la
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
49
que reiteraba que el Decreto de Urgencia N°006-2015 no
resultaba aplicable y que por lo tanto no firmaría la adenda
presentada ya que ella contenía términos inaceptables por
ser lesivos a sus intereses legítimos dado que se pretendía
alterar radicalmente las condiciones económicas bajos las
cuales suscribieron el contrato de concesión.
Este injustificable cambio de opinión del Concedente ocurría
en el momento en que el contrato de concesión se
encontraba gravemente afectado por los incumplimientos
del Concedente. Mientras ECOEXPRESS actuaba en todo
momento de buena fe y con la intención de sacar adelante
la concesión en beneficio de los usuarios del Servicio, el
Concedente parecía empeñado en no cumplir sus
obligaciones y en impedir a ECOEXPRESS ejecutar el
Servicio. Advirtiendo que las condiciones de la prestación
del Servicio seguían deteriorándose por los incumplimientos
del Concedente, ECOEXPRESS requirió formalmente al
concedente para que cumpla con sus obligaciones bajo
apercibimiento de resolución como lo establece la cláusula
decima octava del contrato de concesión. La respuesta del
Concedente fue nada menos que comunicar públicamente
que el contrato de concesión era nulo y como tal,
ECOEXPRESS quedaba impedido de ejecutar el Servicio e
incluso revocó las autorizaciones necesarias para
ECOEXPRESS pudiera circular en el corredor Javier Prado
e inició el trato directo para que se declare la nulidad del
contrato de concesión. La actitud del Concedente de
impedirles la ejecución del Servicio no dejó otra alternativa a
ECOEXPRESS que resolver el contrato de concesión por
dolo en el incumplimiento de sus obligaciones, lo que motiva
la presente demanda arbitral.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
50
El Concedente invoca la nulidad del contrato, pero parece
sentir inseguridad de sus propios actos ya que no ha
declarado la nulidad sino simplemente la invoca. Ello lleva a
ECOEXPRESS a la necesidad de formular una pretensión
que de otra manera seria innecesaria consistente en que el
Tribunal Arbitral declare que el contrato de concesión es
válido, de manera que se le atribuya plena responsabilidad
por los ilegales actos con los que el Concedente ha
pretendido desconocer la validez del contrato de concesión
y ha impedido la prestación del Servicio, actuando de mala
fe y con acreditado dolo.
En el supuesto negado que el Tribunal Arbitral declare que
el contrato de concesión seria nulo, está acreditado que
ECOEXPRESS actuó de buena fe y que el Servicio tenía que
ser ejecutado cumpliendo con las obligaciones establecidas
en el contrato de concesión. Bajo esta fantasiosa hipótesis,
ECOEXPRESS había sido engañado dolosamente por el
Concedente bajo la apariencia de un contrato con el objeto
de hacerle invertir millonarias sumas en la dotación de un
servicio de transporte público para el corredor Javier Prado
con el subyacente propósito de deshacerse posteriormente
de ECOEXPRESS, haciéndole incurrir en millonarias
pérdidas. Las consecuencias de esta actuación del
Concedente mediando engaño y afán de causar daño,
tendrían que ser asumidas por la MML y
PROTRANSPORTE de manera tal que todo los daños
causados y sufridos por ECOEXPRESS resulten total e
íntegramente indemnizados. Para este negado caso hemos
considerado que el daño a ECOEXPRESS consistiría en la
destrucción patrimonial de un negocio y una empresa pues
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
51
todas las inversiones y los gastos efectuados al día en que
se declare la negada nulidad del contrato se convertirían en
perdida, lo que determina que ECOEXPRESS tendría que
ser indemnizada con una cantidad equivalente a dicha
pérdida que se calcula a la fecha de interposición de la
demanda en un valor no menor de S/.100’000,000.00 (cien
millones de soles).
B) CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
1. CONTESTACIÓN DE LA MML
La MML sostiene que el 26 de junio del 2012 con la emisión
de la ordenanza N°1613 emprendió la reforma del transporte
para posibilitar que la ciudad de Lima tenga acceso a
servicios seguros, eficaces, eficientes y respetuosos del
medio ambiente. Por Acuerdo de Concejo N°1531 le otorgó
a PROTRANSPORTE las competencias para hacerse cargo
de la implementación de dicha reforma debiendo llevar a
cabo el proceso de licitación N°001-2012 de los 5 corredores
complementarios entre los cuales se encontraba el corredor
La Marina- Javier Prado que comprendía las avenidas
Faucett – La Marina – Sánchez Carrión-Javier Prado. El
paquete 2.3 de este corredor le fue adjudicado a la
demandante suscribiéndose el contrato el 28 de noviembre
del 2014.
La demandante sostiene que ha hecho inversiones por más
de 100 millones de soles, que ha movilizado 11.5 millones
de pasajeros y que les ha entregado 400 mil soles como
retribución por la concesión, nada de lo cual ha sido
acreditado. Por el contrario, pese a que contractualmente
tenía la obligación de ser propietaria de los buses con los
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
52
que debía prestar el Servicio, acudió a una operación de
arrendamiento financiero para poder contar con dichos
buses, operación que se realizó ante la Caja Metropolitana
de Lima que es una entidad que pertenece a la MML, es
decir, acudió a los fondos de la propia MML para que fuera
ésta la que adquiriera los buses a su nombre. En las
operaciones de arrendamiento financiero es la entidad
financiera la que adquiere la propiedad de los activos para
entregarlos en arrendamiento a la contratista quien recién al
final de contrato y luego de haber cumplido con el pago de
todas las cuotas pactadas adquiere la propiedad de los
bienes materia de contrato.
Cabe preguntarse, ¿cumplió la demandante con los pagos
de las cuotas que le correspondían efectuar frente a la Caja
Metropolitana? ¿Llegó a ejercer la opción de compra para de
esa manera convertirse en la propietaria de los buses? La
respuesta es negativa, dado que ni pagó las cuotas de
leasing, ni asumió ninguna responsabilidad frente a la Caja
Metropolitana. El hecho de que los buses no sean de
propiedad de la demandante prueba que el contrato materia
de autos no era un contrato autosostenible como falsamente
se ha señalado.
Un hecho importante a resaltar que no señala la
demandante es que durante la denominada “etapa de
prueba” en la que ciertamente hubo una prestación del
Servicio, la demandante percibió la suma de
S/14’306.152.00. Así, no sólo es falso que haya invertido
cien millones de soles, sino que más bien percibió ingresos
conforme se demuestra con el memorándum N°532-2016-
MML/IMPL/OGAF de fecha 27 de setiembre del 2016.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
53
Refiere la demandante que la MML incumplió
deliberadamente sus obligaciones contractuales y que
hallamos una salida a dichos incumplimientos al declarar la
nulidad del contrato. Esta afirmación carece de fundamento
en tanto pretende atribuirles plena responsabilidad en el
incumplimiento de las obligaciones que asumimos en el
contrato, particularmente en lo referido al retiro de las rutas
a cargo de terceros que se superponían en este corredor. No
es verdad que para el inicio de la Fase de Pre Operación
correspondía proceder al retiro de rutas puesto que de
acuerdo a lo establecido en la cláusula quinta del contrato,
este retiro debía iniciarse recién con el inicio de la Fase de
Pre Operación y no podía ser de inmediato sino que debía
ser progresivo, siendo que el programa de retiro era
responsabilidad de la Gerencia de Transporte Urbano de la
MML limitándose su labor a realizar las coordinaciones con
la mencionada Gerencia, las mismas que en efecto se dieron
por lo que no hubo tal incumplimiento como lo señala la
demandante.
Queda así evidenciado que tampoco es verdad que la
declaración de nulidad del contrato fue el mecanismo al que
acudimos para “encontrar una salida a nuestros supuestos
incumplimientos”. Dicha nulidad afecta al contrato desde su
inicio pues este se suscribe sin haber permitido que el MEF
constatara que se adecuaba a las normas que regulaban las
relaciones contractuales derivadas de las Asociaciones
Publico Privadas. El contrato nace nulo, lo es desde su
origen y la dación del Decreto de Urgencia N°006-2015 lo
único que hubiera permitido era darle “vida” si es que se
seguían los procedimientos allí establecidos y fue la
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
54
demandante quien se excluyó de dicha posibilidad al no
suscribir la adenda que hubiera permitido subsanar las
observaciones efectuadas por el MEF. Este contrato
formaba parte de un número mayor de paquetes
concesionados bajo el mismo sistema. Dieciocho de dichos
paquetes si fueron sometidos al procedimiento establecido
en el Decreto de Urgencia y pudieron salvar la nulidad que
los afectaba. El contrato de concesión era un contrato de
APP y en tal condición conforme a lo dispuesto en el artículo
9.3 del Decreto Legislativo 1012 debía haber tenido la
aprobación del MEF, aprobación que no se da a pesar de
haberse dictado el Decreto de Urgencia 006-2015 que
hubiera permitido su regularización. La modificación de
dicha norma por la Ley N°30264 únicamente corroboró la
condición de nulidad de estos contratos en tanto no contaron
con la opinión favorable previa del MEF.
El marco legal que regula los contratos de APP imponía la
obligación de contar con la aprobación del MEF. Así, el
artículo 9.3 del Decreto Legislativo 1012 modificado por la
ley N°30264 de fecha 11 de noviembre del 2014 y aplicable
al contrato de concesión establecía que el diseño final del
contrato requerirá la opinión favorable de la entidad pública
competente “…así como sin excepción, la opinión favorable
del Ministerio de Economía y Finanzas …” “…Aquellos
contratos que no cuenten con la opinión previa favorable del
Ministerio de Economía y Finanzas , son nulos de pleno
derecho y no surten efectos. Tratándose de modificaciones
a los contratos de APP, referidas a materia de competencia
del MEF, estas requerían opinión previa favorable de dicho
ministerio. Aquellas modificaciones de estos contratos que,
“… no cuenten con dicha opinión son nulas de pleno derecho
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
55
y no surten efectos”. El 02 de noviembre del 2015 fue
publicado el Decreto de Urgencia N°006-2015 que disponía
un procedimiento excepcional para asegurar la continuidad
de la inversión privada el que pretendía salvar la falta de la
opinión favorable previa del MEF. La demandante ha
señalado que a ella no le alcanzan las normas antes
mencionadas, pero no dice que ella mediante carta notarial
del 18 de noviembre 2015 autorizó expresamente remitir al
MEF el contrato y su adenda para someterse a dicho
procedimiento, comunicación que es un expreso
sometimiento al reconocimiento del procedimiento
establecido en el Decreto de Urgencia N°006-2015.
En este caso como en otros 23 contratos de concesión, el
MEF formuló 140 observaciones contenidas en el informe
011-2016-EF/68.01, las cuales debían ser subsanadas por
las partes con la suscripción de una adenda que contara con
todos los informes técnicos, legales y económicos que
sustenten los cambios contenido en dicha adenda. Para tal
fin las partes elaboramos un proyecto de adenda para
levantar las observaciones formuladas con la finalidad que
el contrato sea autosostenible y el concesionario, ahora
demandante, durante la elaboración del proyecto se reunió
con funcionarios del MEF para encontrar alternativas de
solución a las observaciones formuladas. El Decreto de
Urgencia había establecido un plazo a efectos que las partes
presentaran la subsanación correspondiente. Habiendo
insistido para que la demandante suscribiera la adenda que
permitiera subsanar las observaciones del MEF, ésta se
negó a hacerlo por lo que llegada la fecha del vencimiento
del plazo ya no era posible realizar la subsanación que
hubiera permitido darle vida al contrato. Por ello es falso que
se haya adoptado una actitud ilegal o arbitraria declarando
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
56
la nulidad como una forma de escapar a nuestros supuestos
incumplimientos. La MML ha procedido conforme a las
normas legales y la nulidad que existió desde el inicio no fue
posible remediarla a través de lo establecido el en Decreto
de Urgencia citado debido a que la demandante se negó a
suscribir la nueva adenda, es decir, no podíamos continuar
ejecutando prestaciones derivadas de un contrato que por
mandato de la ley resultaba nulo desde su inicio.
Sobre “La Reforma del Transporte Público en Lima
Metropolitana”, sostiene la demandante que una condición
esencial del contrato estaba constituida por la obligación de
nuestra parte de proceder al retiro de todos los operadores
del transporte público regular que prestaban servicios en la
ruta de la concesión. La obligación que le hubiera
correspondido asumir a nuestra parte se limitaba a una labor
de coordinación con la Gerencia de Transporte Urbano de
MML a afectos que esta procediera a establecer el retiro
progresivo gradual y programado de dichas rutas, lo que
correspondía hacer al inicio de la etapa de pre operación.
Resulta falso que se haya incumplido con esta obligación
pues esa labor de coordinación se dio en forma permanente.
Tampoco es verdad que el retiro de las rutas debía darse
para dar lugar al inicio de la Fase de Pre de Operación.
Conforme al contrato, el retiro tendría que hacerse
gradualmente durante el inicio de la Fase de Pre de
Operación y para que esta fase se iniciara era necesario que
la concesionaria cumpliera con una serie de obligaciones
previstas en el contrato, las que de hecho no se habían
dado, razón por la que se buscó un mecanismo que
permitiera no perjudicar el sistema de transporte que se
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
57
venía impulsando creándose lo que se denominó “Fase de
Prueba” con la finalidad de otorgarle un plazo adicional a la
demandante para que pudiera cumplir las obligaciones
previstas para el inicio de la etapa de Pre Operación.
Respecto al “Contrato de concesión y la adenda N°1”, es
cierto que en el contrato se había mencionado que para la
Fase de Pre Operación las tarifas que se cobrarían serían
las presentadas como oferta durante la licitación. Ello no
cambio al crearse la denominada Fase de Prueba, fase que
se introduce con la suscripción de la adenda 1 del contrato.
La demandante pretende sustentar los daños que invoca
como consecuencia de los supuestos incumplimientos de la
denominada Fase de Pre Operación. Ello no podría
sustentar la pretendida indemnización en tanto que la Fase
de Prueba fue creada a partir de la imposibilidad de dar inicio
a la Fase de Pre Operación y esto como consecuencia de
que la propia concesionaria había incurrido en una serie de
incumplimientos. Esa Fase de Prueba permitió la
expectativa de contar con un mejor servicio de transporte,
ampliando el plazo para que la concesionaria pudiera contar
con todos los activos que el contrato le exigía para dar inicio
a la Fase de Pre Operación. El hecho de que la
concesionaria firmara la adenda en diciembre del 2014
demuestra que no puede alegarse un pretendido daño por
falta de inicio de la Fase de Pre Operación y como consta en
el Acta de Trato Directo N°005-2015, fue la demandante la
que propuso iniciar la etapa de Pre Operación en julio del
2015.
Con relación a que “El Concedente incumple sus
obligaciones del contrato de concesión” y el supuesto
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
58
incumplimiento por parte del Concedente en disponer el
retiro de las rutas convencionales de los trasportistas y en
concreto con la emisión de la ordenanza N°1876 de la MML
de 28 de febrero del 2015, que aprobó la renovación
automática de las autorizaciones a todos los transportistas
de Lima Metropolitana hasta el 30 de junio del 2015, esto no
es correcto pues la referida ordenanza tenía este plazo
siempre y cuando se cumplieran los requisitos para su
autorización establecidos en la ordenanza N°1599 de la
MML. La ordenanza N°1876 es una norma general aplicable
a todo el territorio de Lima Metropolitana y no presupone un
impedimento al retiro de las rutas convencionales del
corredor Javier Prado. Lo jurídicamente correcto es
interpretar que la ordenanza N°1876 no implica modificación
alguna al contrato de concesión donde se prevé el retiro
progresivo de rutas que si era exigible durante la etapa de
Pre Operación. Tal afirmación carece de sustento para
pretender un resarcimiento, más allá que el contrato era
nulo, y la propia demandante en la cesión de Trato Directo
llevada a cabo el 16 de abril del 2015 propone que la fecha
de inicio de la Fase de Pre Operación se de a partir del 1 de
junio de 2015, con lo cual manifestaba su conformidad con
la prolongación de su etapa de prueba hasta el 30 de junio
del 2015. La propia demandante reconoce que con fecha 30
de setiembre del 2015 firma el “compromiso” mediante el
cual PROTRANSPORTE se comprometió a realizar el retiro
de rutas de la Av. Javier Prado, lo que se llevaría a cabo
entre noviembre del 2015 y febrero del 2016, y esto como un
acto de buena fe de PROTRANSPORTE, pero no como una
obligación contractual toda vez que el retiro progresivo de
las rutas sólo era exigible a partir del inicio de la etapa de
Pre Operación.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
59
La demandante carece de fundamentos para invocar
supuestos incumplimientos en el retiro de rutas de terceros
transportistas puesto que ella participó y convino, a través
de distintos actos de la ampliación de los plazos para que se
materialice tal obligación. En las Actas de Trato Directo
previas al 16 de abril del 2015, ella reconoce que no había
cumplido con sus obligaciones contenidas en las cláusulas
5.2.1. entre otras, la adquisición de buses, contratación y
capacitación de personal. En el Acta de Trato Directo N°03-
2015 de fecha 9 de abril de 2015, las partes convinieron en
que la Verificación del Cumplimiento de las obligaciones de
la Concesionaria se realizaría el 26 de junio del 2015, lo que
constituye un reconocimiento que al mes de abril del 2015 la
demandante no había cumplido con todas las obligaciones a
su cargo si el contrato hubiese sido válido y que le hubieran
permitido brindar el servicio de transporte en los términos
establecidos e ingresar a la Fase de Pre Operación.
Sobre que “El Concedente se vale de la opinión del MEF
para pretender justificar sus incumplimientos”, sostiene la
demandante que PROTRANSPORTE actuó de manera
equivocada permitiendo que el contrato sea evaluado por el
MEF. Esta afirmación carece de sustento dado que la
intervención del MEF se hacía necesaria para darle validez
al contrato conforme a lo normado por el Decreto Legislativo
N°1012 y que a través del Decreto de Urgencia 006-2015 se
estableció un mecanismo excepcional para darle viabilidad
a los contratos que habían nacido afectados de nulidad. Ya
con el oficio N°420 remitido por la Gerencia General de
PROTRANSPORTE al MEF, se había informado la situación
de estos contratos reconociendo que conforme al Decreto
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
60
Legislativo N°1012 correspondía que se hubiere contado
con la opinión favorable del MEF, lo que no había ocurrido.
Estos hechos eran de pleno conocimiento de
ECOEXPRESS.
El 2 de marzo del 2014 se publicó la ley N°30167 que
modificó el numeral 9.3 del artículo 1° del Decreto Legislativo
1012; luego, el 16 de noviembre del 2014 se publicó la ley
N°30264 que modifica distintos dispositivos legales, entre
ellos el numeral 9.3 del Decreto Legislativo 1012, y el 2 de
noviembre del 2012 se publicó el Decreto de Urgencia
N°006-2015 que dispuso un procedimiento excepcional y por
única vez para asegurar la continuidad de la inversión
privada. Toda vez que el contrato de concesión materia de
este proceso se encontraba dentro de los alcances del citado
Decreto de Urgencia, el 18 de noviembre del 2015, la
demandante otorgó su consentimiento expreso y por escrito
para acogerse a lo establecido en el Decreto de Urgencia,
autorizando la remisión al MEF del contrato de concesión y
sus adendas, reconociendo así que este consentimiento era
indispensable para cumplir con la obligación establecida en
este Decreto de Urgencia. El 21 de enero del 2016, el MEF
formuló observaciones lo que implicaba que
PROTRANSPORTE debía adoptar las acciones necesarias
con el fin de levantar las observaciones. Pese a la necesidad
de subsanar dichas observaciones, la demandante mediante
comunicación de fecha 11 de marzo del 2016 manifestó que
no suscribiría la adenda que permitirá levantar las
observaciones, no obstante que se había sometido
expresamente y en forma voluntaria a la revisión del contrato
de concesión. Al transcurrir el plazo señalado en el Decreto
de Urgencia, ya no fue posible superar la nulidad que había
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
61
afectado el contrato desde su inicio por lo que no resulta
cierto que se haya actuado de manera equivocada y menos
de manera ilegal o arbitraria, habiéndose actuado dentro del
marco de una Ley dictada por el Gobierno Central a través
de la cual se dio la oportunidad de darle vigencia a un
contrato que adolecía, desde un inicio, de nulidad absoluta.
En cuanto a que “ECOEXPRESS exigió el cumplimiento de
las obligaciones contractuales al Concedente y que el
Concedente invoca la nulidad del contrato para no subsanar
sus incumplimientos”, la demandante sostiene que luego
que ella se negara a firmar la adenda, los incumplimientos
se agravaron, afirmación falsa pues conforme se ha
señalado la negativa de la concesionaria a firmar la adenda
fue lo que impidió que se de vigencia y validez a un contrato
que desde un inicio había estado afectado de nulidad
absoluta. En tal sentido, no existe la posibilidad que se
generen incumplimientos sobre un contrato nulo.
La demandante señala que se enteró de la decisión de
declararse nulo el contrato mediante un comunicado
difundido a través de la página web y que recién
posteriormente le cursamos una carta notarial. Esta
afirmación es falsa pues conforme puede apreciarse en los
propios medios probatorios adjuntados por la demandante,
tanto la difusión del comunicado que dio a conocer la nulidad
del contrato como la carta notarial con la que le informamos
acerca de la nulidad, fueron publicada y entregada el mismo
día. No es pues verdad que nuestra parte invocara la nulidad
del contrato de concesión para eludir nuestros supuestos
incumplimientos. Simplemente el contrato que firmamos no
generó efectos jurídicos ya que la intervención del MEF era
una obligación que estuvo presente desde el inicio. Dicha
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
62
intervención resultaba imperativa pues no nos
encontrábamos frente a un contrato autosostenible y por
esta razón el MEF formulo 140 observaciones, las cuales
fueran puestas en conocimiento de la MML al que se adjuntó
el informe N°011-2016-EF/68.01, informe del cual se puede
apreciar que existía incertidumbre sobre la pretendida
autosostenibilidad en tanto: i) el régimen tarifario del sistema
no establecía la tarifa a cobrarse al usuario que permitiera
sostener la remuneración a favor del concesionario; II)
existían inconsistencias con el diseño del Sistema de
Corredores Viales; iii) existían potenciales contingencias
fiscales derivadas de los gastos que asumiría el Concedente
en escenarios de caducidad; y, iv) con relación al uso de
recursos públicos, la concesión no comprende la prestación
de servicios complementarios, servicios que son de
exclusiva competencia del Concedente. Estos puntos
evidencian de una forma clara la falta de autosostenibilidad
del contrato de concesión, pero en el informe se mencionan
muchas causas más que demuestran la insostenibilidad del
contrato. Desde el inicio por mandato del Decreto Legislativo
N°1012 se hacía necesaria la intervención del MEF; la falta
de conformidad del MEF determinaba de plano, la nulidad
absoluta del contrato.
El contrato de concesión desde un inicio no fue sometido a
la consideración del MEF por lo que en el afán de brindar la
posibilidad que se mantuviera vigente es que se creó el
procedimiento excepcional previsto en el Decreto de
Urgencia 006-2015. Solo siguiendo con los procedimientos
establecidos en dicho Decreto de Urgencia se podía dar
vigencia al contrato y es por eso que la demandante
inicialmente se sometió y los autorizó a remitir el contrato al
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
63
MEF para que este pudiera revisarlo, y cuando el MEF emitió
una serie de observaciones, la demandante se negó a
subsanarlas negándose a firmar la adenda aduciendo,
recién en ese momento, que dicha norma no le era aplicable.
Queda claro que no es la parte demandada quien ha acudido
a la nulidad como un medio para supuestamente incumplir
las obligaciones dado que la nulidad se había dado desde
un inicio.
Sobre que “ECOEXPRESS resolvió el contrato de concesión
por los incumplimientos del Concedente”, es verdad que la
demandante les curso una carta notarial con fecha 27 de
abril del 2016 en la que señala que “resuelve” el contrato
concesión. Como ya se ha señalado dicha resolución es nula
o ineficaz dado que ya mediante carta notarial del 14 de abril
del 2016, es decir con anterioridad, nuestra parte le había
comunicado a la demandante que el contrato de concesión
que habían firmado con ella resultaba ser un contrato nulo y
que esa nulidad resultaba insalvable al haberse negado a
suscribir la adenda que hubiera permitido subsanar las
observaciones formuladas por el MEF.
La resolución de un contrato es un mecanismo que permite
dejar sin efecto un contrato como consecuencia de haberse
producido un incumplimiento. Sin embargo, no puede
acudirse a ese mecanismo si ese contrato carecía de toda
validez al ser un contrato nulo y que como tal no genera
obligaciones. Por ello rechaza las afirmaciones de la parte
demandante que pretende atribuirles una acción dolosa
cuando lo que queda evidenciado es que la única razón por
la que no se subsana la nulidad del contrato, obedece a la
omisión de la Concesionaria de firmar la adenda que hubiera
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
64
permitido subsanar las observaciones que había formulado
el MEF. Es importante reiterar que la Concesionaria les
cursó una comunicación aceptando someterse a las
disposiciones del Decreto de Urgencia y que luego que el
MEF emitiera un número importante de observaciones al
contrato, recién adujo que no le eran aplicables las normas
del Decreto de Urgencia.
Referente al “incumplimiento por el Concedente a sus
obligaciones durante la vigencia del contrato de concesión y
la indemnización derivada de tal incumplimiento” y sobre que
“El Concedente incumplió permanentemente sus
obligaciones esenciales durante la vigencia del contrato de
concesión”, es falso que el contrato haya estado vigente
desde el 28 de noviembre del 2014 hasta el 27 de abril del
2016 pues, como lo reiteran, el contrato no tuvo ninguna
vigencia pues estuvo afectado desde su inicio de nulidad
absoluta. Si bien el Decreto de Urgencia creo un
procedimiento excepcional para darle vigencia, el contrato
mantuvo de manera irreversible su calidad de nulo al no
cumplirse con lo señalado en dicho Decreto de Urgencia.
Aun cuando el contrato nulo no lo fuera, la demandante
incurre en contradicciones en su demanda pues, por un lado
señala que la MML incumplió una serie de obligaciones
contractuales (clausula 5.2.2) y en el anexo 1-D de las
bases, y de otro lado reconoce la suscripción de una adenda
y otros acuerdos adoptados en Trato Directo, en los que se
decide ampliar los plazos para que entre en vigencia la
denominada “Fase de Pre Operación”.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
65
Resulta absolutamente infundado pretender la existencia de
daños y por ende, la obligación de repararlos, invocando
unos incumplimientos que fueron objeto de modificación, lo
que se encuentra reflejado en una primera adenda,
igualmente nula, en la que se estableció una fase de prueba
anterior a la fase de pre operación, y también en la
suscripción de Actas de Trato Directo, en las que a
propuesta de la propia demandante se estableció una fecha
para el inicio de dicha fase de pre operación. De lo anterior
se deduce que, no es verdad que esta parte haya incumplido
las obligaciones que estaban a su cargo y tampoco es cierto
que ECOEXPRESS había cumplido con las obligaciones
que había asumido para que pudiera darse inicio a la fase
de pre operación.
De acuerdo a lo establecido en la cláusula 5.2.1 para dar
inicio a la Fase de Pre Operación, el Concesionario debía
haber entregado las pólizas de seguro, contar con toda la
flota a su nombre o haber constituido fideicomiso sobre esa
flota; haber acreditado el registro de conductores,
colaboradores y trabajadores destinados a la prestación del
servicio en sus planillas; que la flota de vehículos se
encontraba debidamente habilitada conforme al manual de
operaciones; que los vehículos de la flota cumplían con las
condiciones técnicas establecidas en las bases y haber
pintado los vehículos conforme a la Resolución de Alcaldía
N°068 del 13 de marzo del 2013; implementar los
mecanismos de cobro de pasaje y haber implementado por
lo menos el 50% de los patios contenidos en su propuesta;
contar con la totalidad de conductores y cobradores
uniformados, entre otros. La demandante no cumplió con
todas estas obligaciones y por esta razón, aunado al hecho
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
66
que las partes no habían definido la fecha de cumplimiento
de condiciones para el inicio de la Fase de Pre Operación,
es que no se podía haber dado inicio a dicha fase y por eso
que se suscribió la adenda para la denominada Fase de
Prueba, otorgándosele así a la demandante la posibilidad de
cumplir con sus obligaciones.
Respecto a la supuesta inversión de aproximadamente cien
millones de soles, no existe prueba alguna de la misma y por
el contrario están en capacidad de señalar que no ha existido
dicha inversión pues, los buses que debían constituir el
principal activo del concesionario, no eran de su propiedad
sino de propiedad de la Caja Metropolitana de Lima, quien
los adquirió para entregarlos a ECOEXPRESS bajo la
modalidad de arrendamiento financiero siendo que la Caja
sigue siendo propietaria de dichos buses en tanto que el
ahora demandante nunca pago las obligaciones que había
asumido frente a ella.
Sobre “La obligación esencial del Concedente de retirar a
terceros transportistas del Corredor Javier Prado” ”La
Incorporación de la fase de Prueba mediante la Adenda N°1,
“La MML y PROTRANSPORTE incumplieron sus
obligaciones durante la fase de Prueba” y “Ante el
incumplimiento del Concedente ECOEXPRESS le intima
formalmente en mora y se inicia el trato Directo”, indican que
no es cierto que en el contrato se hubiera establecido que
una de las obligaciones a cargo de la MML fuera la de
proceder al retiro de los terceros que tuvieran las rutas
concesionadas sino que lo que se había previsto en la
cláusula 5.2.2 es la de iniciar las coordinaciones para las
acciones de fiscalización a cargo de la Gerencia de
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
67
Transporte Urbano, debiendo PROTRANSPORTE coordinar
con la Gerencia de Transporte Urbano de la MML la
culminación de las autorizaciones para la prestación de
servicio de transporte público de personas en vía del
Paquete de Servicios materia del contrato. Estas
coordinaciones se realizaron y a raíz de ellas fue que se
dictaron normas que tenían por finalidad implementar el
retiro de dichas rutas como fueron la Ordenanza 1876 y la
Ordenanza 1893. Aún si fuera cierto que formaba parte de
las obligaciones de la MML proceder al retiro de las rutas,
ambas partes con la suscripción de la adenda que crea la
Fase de Prueba y con la posterior firma de las Actas de Trato
Directo, se ampliaron los plazos para el inicio de la fase de
pre operación, lo que implicaba que el inicio del retiro
progresivo de dichas rutas se prolongaría en el tiempo. En
la Fase de Prueba se había establecido inicialmente que se
extendería hasta el 30 de marzo del 2015 pero se amplió
hasta el 30 de junio como se aprecia del Acta del Trato
Directo, por lo que la nueva fecha para el inicio de la Fase
de Pre Operaciones comenzaría a partir del 1 de junio del
2015. Es importante señalar que tal prórroga no se da como
consecuencia de una actuación de buena fe de la
demandante, sino por el hecho que ella reconoció
encontrase en mora en el cumplimiento de las obligaciones
a su cargo.
En cuanto a que “los incumplimientos del Concedente que
impidieron el inicio de la Fase de Pre Operación se
mantuvieron durante la vigencia del Contrato de Concesión”
y que “el Concedente reconoce expresamente el
incumplimiento de sus obligaciones contractuales”, la
demandante insiste en la supuesta falta de cumplimiento de
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
68
proceder al retiro de las rutas entregadas a terceros. Sin
embargo, señala que nuestra parte cumplió con remitir el
oficio que contenía el plan de modificación y retiro de rutas
para el corredor complementario Javier Prado que dio lugar
a la emisión de la ordenanza 1893 a través de la cual se
estableció el plazo de 30 días para aprobar El Plan
Progresivo de Retiro de Rutas. Asimismo, reconoce
mediante Acta de Cumplimiento de 30 de septiembre del
2015, que las partes convinieron en establecer un nuevo
plazo para que se materialice dicho retiro, el que se daría
entre el mes de noviembre del 2015 y el mes de febrero del
2016. La demandante reconoce que luego de las Actas de
Compromiso del 16 de septiembre del 2015 y 8 de enero del
2016, se reitera que el plazo de retiro de rutas se daría hasta
el mes de febrero del 2016.
En lo referente al “Incumplimiento del Concedente en la falta
de entrega de las vías públicas comprendidas en la
Concesión”, la demandante señala que parte de los
supuestos incumplimientos estaba dado por no entregarle la
ruta alimentadora Manchay, incurriendo en una nueva
contradicción al señalar que dicha ruta debía ser entregada
para el inicio de la Fase de Pre Operación la cual, como lo
ha reconocido el demandante, aún no se había iniciado
puesto que se había convenido que el inicio de la fase de
Pre Operación se daría hasta el mes de febrero inclusive.
Sobre que “ECOEXPRESS resolvió el Contrato de
Concesión por los incumplimientos del Concedente” esto
resulta ineficaz por lo señalado anteriormente y así mismo
no cabe resolver un contrato que adolecía de nulidad desde
el momento mismo de su suscripción, nulidad que no pudo
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
69
ser subsanada debido a la omisión de la demandante en
suscribir la adenda al contrato que permitiera levantar las
observaciones del MEF.
En cuanto a que” El derecho de ECOEXPRESS a ser
indemnizado por los incumplimientos del Concedente” y “La
indemnización a su favor por el incumplimiento durante la
vigencia del Contrato de Concesión”, nuevamente aparece
la falta de fundamento pues, al encontrarnos frente a un
contrato nulo éste no podía generar efectos jurídicos de
ninguna naturaleza y en tal sentido no hay forma que se
hayan producido incumplimientos. Se pretende invocar un
supuesto daño por la falta de retiro de rutas que no obstante
se ha demostrado que las partes determinaron que el plazo
para el retiro de los terceros de las rutas de la concesión se
amplió hasta febrero del 2016. El contrato no les imponía
como obligación proceder al retiro de las rutas sino la de
realizar las coordinaciones para que dichas rutas de terceros
fueran progresivamente retiradas. No existiendo pues la
pretendida obligación, no hay forma de establecer la
existencia de un daño en favor de la demandante y tampoco
puede haberse generado daño alguno respecto a la
afirmación de la cuantiosa inversión que dice haber
realizado, pues la demandante no solo no era propietaria de
los buses con los que debía prestar el Servicio, sino que por
la ejecución de ese mismo servicio percibió un total de
catorce millones trecientos seis mil ciento cincuenta y dos
soles, por lo que lejos de sufrir perjuicio se ha visto
favorecida con la percepción de importantes ingresos que no
le correspondía haber percibido dado que el contrato era
nulo, con lo cual no genero efecto jurídico alguno.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
70
Referente a “La resolución del contrato de concesión
imputable a las demandadas y la indemnización derivada” y
“La resolución del Contrato de Concesión y ECOEXPRESS
ha dado cumplimiento a todas sus obligaciones posteriores
a la resolución del Contrato de Concesión” , es verdad que
la demandante les remitió con fecha 11 de abril del 2016 una
comunicación requiriendo el cumplimiento de obligaciones
contractuales en el plazo de 30 días, requerimiento que
resultaba ilegal en tanto que, de acuerdo a lo dispuesto en
el Decreto de Urgencia N°006-2015, ya no era posible
otorgarle validez al contrato, pues este adolecía de nulidad
desde su origen por no haber tenido la intervención del MEF.
La falta de cumplimiento por parte de la demandante de
suscribir la adenda fue la que impidió que el contrato dejara
de ser nulo. No es responsabilidad de los demandados que
la demandante decidiera no firmar dicha adenda luego de
haber autorizado expresamente a que se remitiera el
contrato de concesión al MEF para su revisión y
conformidad, indicando en dicha carta de autorización que
se daba para que se cumpla con la obligación establecida
en el Decreto de Urgencia N°002-2015. Fue la falta de
suscripción de dicha adenda la que imposibilitó darle
vigencia a un contrato que había nacido nulo. No ha habido
pues por parte de la MML mala fe o una acción dolosa y fue
la demandante, consciente de la necesidad que tenia que el
contrato tuviera que ser aprobado por el MEF para darle
validez, la que por carta de 18 de noviembre de 2015 quien
los autorizó a remitir el contrato al MEF, pero sin embargo,
fue ella la que luego que el MEF realizara observaciones
manifestó su negativa a suscribir la adenda por lo que se
mantuvo la condición de nulo de pleno derecho del contrato.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
71
ECOEXPRESS ha señalado que les ha requerido el
reembolso de S/68,024.12. correspondiente a la entrega de
2’194,327 boletos que habían adquirido y que ya no pueden
utilizar. Al respecto estas cifras son falsas ya que no son
2.194, 327.sino que en realidad fueron 846.820 y el valor de
ellos ascendía a S/25,404.60. lo cual se encuentra
acreditado con el Memorándum N°108-2016-
MML/IMPL/GOCC. Es importante señalar que la única razón
por la que los boletos no fueron utilizados y tuvieron que
destruirse, es la negativa de ECOEXPRESS a suscribir la
adenda. De haberse suscrito la adenda, ECOEXPRESS no
solo hubiera podido seguir utilizando los boletos, sino que
hubiera estado en condiciones de continuar prestando el
Servicio.
La demandante señala que ha puesto a disposición de la
MML los bienes de la concesión pero que se han negado los
demandados a recibirlos. Esta es otra afirmación falsa, pues
los bienes de la concesión son los activos que sirven para la
prestación del Servicio. La cláusula sexta en el numeral 6.2
señala que los bienes de la concesión son de propiedad o
titularidad del Concedente o de propiedad o titularidad del
concesionario y que están sujetos a la obligación de ser
transferidos al Concedente en caso de caducidad del
contrato. Aun cuando fuera aplicable la cláusula, la
demandante no podía haber puesto a disposición los bienes
de la concesión pues ella no era propietaria de esos bienes.
Los buses que debían constituir su principal activo eran de
propiedad de la Caja Metropolitana de Lima, que es quien
tiene los buses actualmente por no haber cumplido
ECOEXPRESS con las obligaciones que había asumido en
el contrato de arrendamiento financiero.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
72
Finalmente, la demandante señala que nos entregaron
S/400.000 los que de ser nulo el contrato tendría que
restituírsele. Esto no ha sido acreditado y por el contrario la
MML ha acreditado que ellos percibieron indebidamente
durante la ejecución del Servicio la cantidad de
S/14’306,152.00, importe que la demandante debe restituir,
dado que se trata de un ingreso que no le correspondía
como consecuencia de haberse prestado el Servicio en
mérito a un contrato que adolecía de nulidad absoluta desde
un inicio.
En cuanto a que “El Concedente es responsable por los
daños que ha causado al haber resuelto el contrato de
concesión como consecuencia de su incumplimiento
doloso”, no puede imputársele a la MML incumplimiento
alguno en tanto que se está frente a un contrato nulo. Si bien
hubo una grave omisión al no remitirle el contrato al MEF
antes de su firma, el Supremo Gobierno dictó un Decreto de
Urgencia con la finalidad de “salvar” estos contratos, y al no
suscribir la demandante la adenda que hubiera permitido
obtener la opinión favorable del MEF, no pudo aplicarse el
procedimiento excepcional por lo que, siendo que el contrato
es nulo, y que como tal no generaba efecto alguno, no
correspondía que se ejecutara ninguna de sus cláusulas y
mucho menos que se continuara ejecutando como pretende
la demandante al señalar que eso estaba previsto en la
cláusula 16.6 del contrato. Por esta razón, no se ha
vulnerado ninguna obligación esencial del contrato y que las
acciones que se procedió a ejecutar y que el demandante
manifiesta que son actos destinados a impedirle que
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
73
continuara prestando el servicio, tienen amparo legal. El
contrato era nulo y como tal no podía generar ningún efecto.
Sobre “la indemnización a favor de ECOEXPRESS por la
resolución del Contrato de Concesión”, al ser nulo el contrato
todas las obligaciones que se habían estipulado en él y que
hubieran resultado exigibles, no pueden ser exigibles por lo
que no cabe alegar incumplimiento de ninguna naturaleza.
No cabe que se invoque el artículo 1328° del Código Civil
para que se deje sin efecto la cláusula que limitaba la
indemnización, en caso de resolución del contrato, al lucro
cesante. Reiteran que no ha operado ninguna resolución
contractual, sino que el contrato resultó nulo. Al no haberse
producido incumplimiento, al no haber operado ninguna
resolución contractual, no corresponde invocar daño
emergente alguno.
Sobre “la validez del contrato de concesión”, como lo han
manifestado carece de completo fundamento el pretender
atribuir a los demandados una conducta dolosa el comunicar
a la demandante que el contrato no había generado efectos
jurídicos por ser nulo de pleno derecho. Al respecto ya lo han
indicado que al momento de celebrase el contrato este
estaba regulado por el Decreto Legislativo N°1012 en el que
se preveía que estos contratos eran nulos si no contaban
con la opinión favorable del MEF. Ya se han pronunciado en
el sentido que este contrato sí requería la intervención del
MEF al extremo de haber señalado que alguna de las
observaciones de dicho Ministerio se refería a la pretendida
“Autosostenibilidad” que demuestra que el contrato sí se
encontraba dentro del marco del Decreto Legislativo
N°1012. No es cierto que se esté pretendiendo aplicar
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
74
retroactivamente una norma, pues la disposición contenida
en el Decreto Legislativo N°1012 resultaba plenamente
aplicable desde el inicio y por esa razón, al margen de las
modificaciones que se hicieron, siempre fue necesaria para
la validez del contrato contar con la opinión favorable del
MEF.
2. CONTESTACIÓN DE PROTRANSPORTE.
ECOEXPRESS contesta la demanda negándola y
contradiciéndola en todos sus extremos solicitando que la
misma sea declarada infundada.
Como cuestión previa expresa que ella es la única que forma
parte integrante del contrato en calidad de “Concedente”,
razón por la cual rechaza de plano las expresiones
contenidas a lo largo de la demanda en la que se refieren
como “Concedentes” tanto a PROTRANSPORTE como a la
MML y por lo tanto, a la MML no le corresponde ser parte
en el presente arbitraje porque quien tuvo a su cargo, de
manera exclusiva la reforma de transporte urbano en la
ciudad de Lima fue PROTRANSPORTE por delegación de
competencias.
En cuanto a la contestación propiamente dicha repite casi
literalmente lo expresado por la MML en su contestación de
la demanda.
C). RECONVENCION.
La MML y PROTRANSPORTE solicitan en sus respectivas
reconvenciones las siguientes pretensiones:
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
75
1. Primera Pretensión Principal: que se declare, la nulidad del
Contrato de Concesión del Servicio Público de Trasporte de
Pasajeros en los Corredores Complementarios del Sistema
Integrado de Transporte de Lima Corredor Faucett – La
Marina- José Faustino Sánchez Carrión- Javier Prado/
Paquete de Servicio N°2.2 de fecha 28 de noviembre del
2014, y de su adenda suscrita con fecha 16 de diciembre del
2014. La nulidad se demanda por que la ley así lo declara o
por causa de contravención a las normas de orden público.
2. Segunda Pretensión Principal: que el Tribunal Arbitral
ordene a la contraria el pago de las costas y costos que
irrogue el presente proceso.
Fundamentos de la Reconvención.
Sostienen la MML y PROTRANSPORTE que para el
presente caso hay que tener presente los antecedentes. Así,
el 13 de mayo del 2008 se publicó el Decreto Legislativo
N°1012 que aprueba la Ley Marco de Asociaciones Público
Privadas. El numeral 9.3 del referido Decreto Legislativo
disponía que el diseño final del contrato de Asociación
Público Privada requerirá la opinión favorable de la entidad
competente y del MEF. El 26 de junio del 2012 mediante
Ordenanza N°1613, la MML creo el Sistema Integrado de
Transporte Publico de Lima Metropolitana y aprobó el Plan
Regulador de Rutas estableciéndose el Sistema de
corredores complementarios a cargo de
PROTRANSPORTE. El 28 de agosto del 2012 mediante
Acuerdo de Concejo N°1531, PROTRANSPORTE recibió el
encargo de la MML de llevar a cabo el Proceso de Licitación
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
76
N°001-2012 de cinco corredores complementarios entre los
cuales se encontraba el referido al corredor 2.2 Avenida
Elmer Faucett desde la altura de la Avenida Venezuela,
Avenida la Marina, Avenida José Faustino Sánchez Carrión,
Avenida Javier Prado Oeste, Avenida Javier Prado Este
hasta la altura de la Avenida La Molina.
Con fechas 14 y 15 de noviembre del 2012,
PROTRANSPORTE convocó a la Licitación Pública N°001-
2012-MML/IMPL. El 20 de enero del 2014 mediante
Resolución N°002-2013-MML/IMPL/CEEC se otorgó la
Buena Pro del Paquete de Servicio N°2.2 en favor de
ECOEXPRESS. El 28 de enero del 2014 luego del proceso
de adjudicación, mediante Circular N°51, el Comité Especial
de la Licitación Pública publicó el consentimiento de la
Buena Pro otorgada a ECOEXPRESS por la concesión
correspondiente al Paquete de Servicio N°2.2.
El 2 de marzo del 2014 se publica la Ley N°30167 la que
modifica el numeral 9.3 del artículo 9 del Decreto Legislativo
N°1012 disponiendo que el diseño final del contrato de
Asociación Publico Privada requerirá la opinión favorable de
la entidad pública competente y la opinión favorable del MEF
quienes debían emitir sus opiniones en el plazo no mayor a
15 días hábiles y de no hacerlo, se entendería que dicha
opinión es favorable. El 28 de noviembre del 2014 las partes
suscribieron el contrato de concesión para el Paquete
referido y el 16 de diciembre del 2014 suscribieron la Primera
Adenda al contrato. Antes del ello, el 16 de noviembre del
2014 se publicó la Ley N°30264 que modifica distintos
dispositivos legales entre ellos, el numeral 9.3 del artículo 9
del Decreto Legislativo N°1012, disponiendo que el diseño
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
77
final del contrato de Asociación Público Privada requerirá la
opinión favorable de la entidad pública competente así
como, sin excepción, la opinión favorable del MEF y,
aquellos contratos que no cuenten con la opinión previa
favorable del MEF, son nulos de pleno derecho y no surten
efectos.
El 2 de noviembre del 2015 se publicó el Decreto de
Urgencia N° 006-2015 que dispuso un procedimiento
excepcional y por única vez para asegurar la continuidad de
la inversión privada, disponiendo para ello que durante el
plazo de 45 días todas aquellas entidades que suscribieron
contratos y adendas al amparo del Decreto Legislativo
N°1012 podrán excepcionalmente y por única vez solicitar la
opinión favorable del MEF. La solicitud deberá ser
presentada por los titulares de las entidades públicas, previo
consentimiento de los inversionistas añadiendo, que esta
disposición aplica a los contratos suscritos hasta antes de la
publicación de la norma y siempre que el contrato no haya
sido declarado nulo por la entidad competente.
El contrato de concesión de ECOEXPRESS se encontraba
dentro de los alcances del mencionado Decreto de Urgencia,
por lo que la concesionaria el 18 de diciembre del 2015
otorgó su consentimiento expreso y por escrito para
acogerse al procedimiento establecido en el Decreto de
Urgencia N°006-2015 y, en consecuencia, solicitó la
remisión al MEF del contrato de concesión y sus respectivas
adendas, para su evaluación y posterior opinión favorable.
La Concesionaria reconoció que este consentimiento era
indispensable para cumplir con la obligación establecida en
el Decreto de Urgencia. PROTRANSPORTE en
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
78
cumplimiento de lo solicitado por la Concesionaria remitió al
MEF la versión final de contrato de concesión y las adendas.
El 21 de enero del 2016, el MEF formuló observaciones a los
24 distintos contratos que le fueron remitidos, dentro de los
cuales se encontraba el contrato que es materia del presente
arbitraje. El 4 de marzo del 2016 PROTRANSPORTE se
reunió con los operadores, entre ellos ECOEXPRESS, con
la finalidad de revisar las cláusulas del proyecto de adenda,
así como las observaciones del MEF. Existen correos
electrónicos en los que la demandante manifiesta estar
revisando el proyecto de adenda. El 11 de marzo del 2016,
ECOEXPRESS le comunica su decisión de no suscribir la
adenda que permitiría levantar las observaciones del MEF.
Como consecuencia de ello, al no haberse cumplido con
remitir la adenda para levantar las observaciones
formuladas por el MEF dentro del plazo que venció el 17 de
marzo del 2016, ya no fue posible darle vigencia al contrato
de concesión que era nulo por mandato de la ley.
El 14 de abril del 2016 PROTRANSPORTE comunicó a
ECOEXPRESS el inicio de Trato Directo para que un
Tribunal Arbitral, en su oportunidad, declare la nulidad del
contrato y el 28 de abril del 2016 PROTANSPORTE Y
ECOEXPRESS suscribieron el Acta de Trato Directo N°01-
2016 mediante la cual se acordó agotar la etapa del Trato
Directo en vista que las posiciones de las partes resultaban
completamente opuestas. El 9 de mayo del 2016
PROTRANSPORTE presentó su petición de arbitraje a fin
de que sea un Tribunal Arbitral el que declare la nulidad del
contrato de concesión, pero dado que ECOEXPRESS había
presentado con fecha anterior una petición de arbitraje
referida al mismo contrato, se dispuso que la MML y
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
79
PROTRANSPORTE sean considerados como la parte
demandada, razón por la cual es que plantean la
reconvención.
Respecto al fundamento de derecho a la reconvención, debe
tenerse presente que la aplicación del Decreto de Urgencia
N°006-2015 fue aceptada voluntariamente por
ECOEXPRESS. Así, a mediados del 2015 el Estado advertía
que al menos 39 contratos de Asociación Público Privadas
no habían contado con la opinión previa favorable del MEF
y ello generaba que, conforme a la legislación vigente, al
momento de la suscripción de dichos contratos estos
adolezcan de causal de nulidad o sean jurídicamente
ineficaces, lo que podría conducir a la paralización de las
inversiones y/ o terminación de los derechos y obligaciones
contractuales, generando un escenario de desconfianza en
los inversionistas así como la interrupción de Servicios
Públicos y la ejecución de obras de infraestructura. A raíz de
ello entró en vigencia el Decreto de Urgencia N°006-2015
por el cual el Gobierno Peruano estableció medidas
extraordinarias, urgentes y de carácter transitorio,
orientadas a afianzar las expectativas de los agentes
económicos determinantes para mantener un escenario de
confianza en los inversionistas, así como asegurar la
continuidad de servicios públicos y ejecución de obras de
infraestructura en beneficios de la población en general. El
Gobierno emitió este Decreto de Urgencia autorizando al
MEF para que emita informe favorable o desfavorable de los
contratos de concesión de manera excepcional a solicitud
del Concedente y previo acuerdo con ECOEXPRESS. Este
Decreto Legislativo era de aplicación a los contratos
suscritos antes de la publicación de la norma.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
80
Fue en virtud de dicha norma que ECOEXPRESS
adecuándose al supuesto normativo, mediante carta notarial
de 18 de noviembre del 2015 manifestó su disposición en
forma afirmativa para que PROTRANSPORTE remita al
MEF los contratos de concesión y sus adendas vigentes,
para cumplir de esta forma con la obligación establecida en
el Decreto de Urgencia N°006 -2015. Al haber manifestado
su consentimiento en forma expresa para que
PROTRANSPORTE remita al MEF el contrato de concesión
y sus respectivas adendas, la demandante reconoció que el
contrato suscrito adolecía de vicios de nulidad y aceptó ser
parte del procedimiento orientado a subsanar tales vicios.
¿Qué implicaría desconocer el procedimiento que
expresamente había aceptado ECOEXPRESS?
Simplemente negar la doctrina de los actos propios, esto es,
no sancionar como objetivamente contradictorio el
comportamiento anterior efectuado por un mismo sujeto. La
doctrina de los actos propios es un principio general de
derecho, fundado en la buena fe que impone un deber
jurídico de respeto y sometimiento a una situación jurídica
creada anteriormente por la conducta del mismo sujeto,
evitando así la agresión a un interés ajeno y el consiguiente
daño. La relación directa que une la doctrina de los actos
propios con el principio general de la buena fe no se discute.
La buena fe implica un deber de coherencia en la actuación;
es una regla que gobierna tanto el ejercicio de los derechos
como la celebración y ejecución de los contratos.
En el presente caso se está frente a un supuesto de actos
propios. En primer lugar, existe una situación jurídica pre
existente derivada del contrato entre PROTRANSPORTE Y
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
81
ECOEXPRESS. La conducta inicial en este caso, es el
comportamiento de ECOEXPRESS quien consintió que
PROTRANSPORTE remita al MEF el contrato de concesión
con su respectiva adenda y mostró su predisposición para
subsanar las observaciones formuladas por el MEF, hechos
que generaban una expectativa razonable en
PROTRANSPORTE a efectos de velar por la conservación
del contrato de concesión. Existe un comportamiento
posterior contradictorio en función a la expectativa generada
por la conducta inicial de ECOEXPRESS, la cual es borrada
por medio de un actuar incoherente con el comportamiento
base al negarse a suscribir la adenda dentro del plazo fijado
por el Decreto de Urgencia, adenda mediante la cual se
levantaban las observaciones formuladas por el MEF,
pretendiendo ahora que los alcances del Decreto de
Urgencia N°006-2015 no le eran oponibles. Conforme a ello
no sólo la buena fe sino también la seguridad jurídica
quedaría gravemente resentida si se admitiera la conducta
de ECOEXPRESS, quien primero concurrió y se adecuó al
procedimiento previsto en el Decreto de Urgencia
reconociendo que el contrato de concesión adolecía de
vicios estructurales, y posteriormente, ponerse en
contradicción de sus propios actos ejerciendo una conducta
incompatible con la asumida anteriormente, que en su
momento resultó jurídicamente relevante y plenamente
eficaz.
Sobre la causal de nulidad incurrida, la nulidad es una
sanción legal que priva de los efectos jurídicos propios a
aquellos negocios incursos en una de las causales
legalmente establecidas en el artículo 219° del Código Civil.
La nulidad absoluta no requiere de juicio alguno mientras
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
82
que la nulidad relativa es necesaria la existencia de una
sentencia judicial para que el acto, una vez hecho, quede sin
eficacia jurídica. En el acto jurídico nulo no existe acto sino
una apariencia tal, razón por la que no tiene vida y por lo
tanto no produce efectos jurídicos.
El acto que adolece de nulidad absoluta lo es de pleno
derecho y no requiere sentencia judicial, pero para evitar
incertidumbres o cuando una de las partes amenaza con
exigir el cumplimiento de prestaciones en base al acto nulo,
se puede solicitar que judicialmente se declare la nulidad.
Conforme a lo previsto en el inciso 7° del artículo 219° del
Código Civil, el acto jurídico es nulo “cuando la Ley lo declara
nulo”. Como se trata de una enumeración de causales, lo
que el Código Civil hace es dar potestad al legislador para
que pueda ampliar las causales de nulidad en los casos que
crea conveniente de manera tal que al elaborar una ley
pueda establecer la sanción de nulidad absoluta. Fue el
numeral 9.3 del Decreto Legislativo N° 1012, modificado por
la Ley N° 30167 que dispuso que se requerirá de la opinión
favorable del MEF bajo sanción de nulidad. La modificación
introducida por la Ley N° 30167 fue anterior a la firma del
contrato por lo que la exigencia de ella, siendo de aplicación
inmediata, era expresa e imperativa. Por consiguiente, el
marco legal a la fecha de suscripción de contrato disponía
que los contratos que no contaban con la opinión favorable
del MEF, ya no podían ser convalidados. Así, el contrato de
concesión objeto del presente arbitraje resultó nulo por
mandato expreso de la ley, desde el momento mismo en que
se suscribió.
En el improbable escenario en el que se considere que los
alcances de la modificación introducida por la Ley N° 30167
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
83
no resultaban aplicables al presente caso, el contrato
también resulta nulo de conformidad con lo previsto en el
inciso 8° del artículo 219° del Código Civil según el cual, el
acto jurídico es nulo “en el caso del artículo V del Título
Preliminar, salvo que la ley establezca sanción diversa”. El
artículo V del Título Preliminar dispone que es nulo el acto
jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público
o a las buenas costumbres. En el presente caso ¿cuál fue la
norma imperativa vulnerada mediante el contrato? Fue el
numeral 9.3 del Decreto Legislativo N° 1012 publicado el 13
de mayo del 2008, que disponía que se requerirá de la
opinión favorable del MEF para los contratos de concesión.
Las normas del Decreto Legislativo N° 1012 ostentaban la
calidad de orden público, esto es, se trataban de normas
imperativas y por lo tanto interesan al interés general. El
Decreto Legislativo N° 1012 al tratarse de una norma
imperativa, su finalidad estaba orientada a la tutela, por un
lado, de las arcas presupuestales del Concedente y, por el
otro, de los intereses generales de los usuarios de dicho
servicio de transporte. La opinión favorable del MEF era
imperativa en tanto el contrato podía comprometer
financieramente al Estado. En el caso de concesiones
autosostenibles como el de los corredores viales, era
necesario asegurar que los ingresos que se originaran no
dependan de transferencias del Estado. El objetivo del
requisito previsto en el Decreto Legislativo N° 1012 buscaba
promover que las concesiones guarden un equilibrio entre el
interés particular y el interés general evitando contratos con
cláusulas obscuras que terminen perjudicando las finanzas
públicas. Sus normas ostentaban un carácter
manifiestamente imperativo y como tales eran intangibles y
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
84
de cumplimiento ineludible, por lo que su inobservancia
determinaba la nulidad del contrato.
En cuanto al pago de las costas y costos, los costos del arbitraje deben ser
asumidos íntegramente por la parte vencida. Así lo establece el artículo 104° del
Reglamento del Centro de Análisis y Resolución de conflictos de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Debe tenerse presente que este proceso se
hubiera evitado si la demandante hubiese cumplido en su momento con su
obligación de visar y suscribir la adenda que levantaba las observaciones del
MEF. En consecuencia, debe obligarse a la contraria al pago de las costos y
costas que se irroguen en el presente proceso como efecto de amparar la
reconvención.
D) CONTESTACION A LA RECONVENCION
ECOEXPRESS absuelve la reconvenciones planteadas por la MML y
PROTRANSORTE indicando que ambas han presentado idénticas
reconvenciones solicitando la declaración de nulidad del contrato “ porque la Ley
así lo declara o por causa de contravención de las normas de orden público”,
expresando de esa manera una inaudita posición que es, que el contrato de
concesión es nulo por razón de algún vicio original del cual ninguna de ellas
habría tenido conocimiento y sobre la cual tampoco ofrecen asumir ninguna
responsabilidad. Ambas se esfuerzan por presentar una situación de la que
nunca tuvieron conocimiento y de la que ahora reclaman de manera enfática la
nulidad del contrato de concesión. Es decir, se presentan como si fueran terceros
a quienes de pronto se les hubiera comunicado la existencia de algún confuso
efecto legal en el contrato y pretenden convencer al Tribunal sobre la legitimidad
de su reconvención, cuando ésta no tiene otra finalidad que justificar el
deliberado incumplimiento del contrato que precedió a la arbitraria decisión de
desconocer la vigencia del contrato de concesión. Las demandadas serían
meros testigos de eventos que están fuera de su control lo que los lleva a decir
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
85
que “Nos hallamos frente a un “contrato” que, desde su origen, se encontraba
viciado y afectado de nulidad absoluta” por no haber cumplido ciertos requisitos.
La MML y PROTRANSPORTE no solamente no son ajenos a la génesis del
contrato, sino que incluso declararon y garantizaron al Concesionario que el
contrato se celebraba previo cumplimiento de todos los requisitos, trámites y
procedimientos legales, o sea, que pretenden que una supuesta situación de
invalidez legal ha ocurrido sin ninguna participación o concesión con ambas,
pese a que una es la Entidad licitadora y la otra es la Concedente de una
concesión de servicio público otorgada a ECOEXPRESS. Lo que sucede es que
ninguna de ellas son terceros ajenos a lo ocurrido. Si bien ambas garantizaron
que el contrato era válido y exigible según sus términos, fue porque hubo pleno
cumplimiento de las normas aplicables para su formación, celebración y
formalización. Incluso el MEF era plenamente consciente de los actos y
procedimientos que se seguían para el reordenamiento del transporte público de
Lima Metropolitana. El cambio de posición de la MML y PROTRANSPORTE
sobre la validez del contrato tiene una trascendencia primordial y que no es
ajena a las demandadas. No es sino el pretexto para justificar el deliberado
desconocimiento e incumplimiento de sus obligaciones contractuales las que
llegaron incluso a impedir la ejecución del servicio de transporte por parte de
ECOEXPRESS.
Las demandadas han llegado al extremo de postular que quisieron
“salvar” la nulidad del Contrato de Concesión para luego afirmar
que como ECOEXPRESS no aceptó el remedio propuesto de
aceptar una modificación contractual, entonces el contrato devino
nulo desde su origen. O sea, invocan la existencia de una extraña
nulidad intermitente que se activa cuando ECOEXPRESS no
acepta modificar el contrato, lo que a todas luces es una curiosidad
legal. La posición de las demandadas es incluso más esotérica
cuando sostiene que el MEF intervino para “asegurar que el Estado
no se viera afectado en sus recursos” lo cual linda con la admisión
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
86
de que ninguna de ellas actuaba tutelando los intereses del Estado.
La concesión fue otorgada con cumplimiento de las leyes aplicables
y si después de eso y vista la grave responsabilidad que han
generado las demandadas con sus acciones y omisiones, es
evidente que ninguna ha tutelado los intereses del Estado.
Al invocar el “sin número de observaciones” que el MEF habría
hecho al contrato y que supuestamente justificaban su
modificación, ni la MML ni PROTRANSPORTE consiguen el
propósito de convencer al Tribunal Arbitral de que todo lo ocurrido
con el contrato es un asunto ajeno a ellas, del que ahora están
obligadas a ocuparse pidiendo su nulidad, como si fuesen
contralores y no actores en primera persona y directos
responsables de las arbitrariedades que motivan la demanda.
Basta contrastar la tesis esgrimida por las demandadas para
verificar que esta no se sostiene en la realidad. Sorprende sobre
manera que ahora pretendan reivindicar la supuesta posición del
MEF que según dicen habría “detectado” la nulidad casi dieciocho
meses después de su suscripción. Consta del Estudio de Pre
Inversión a nivel de perfil del PIP (proyecto de inversión pública)
presentado por la MML en diciembre del 2013, esto es antes de la
adjudicación del contrato, que la MML puso en conocimiento del
MEF el diseño de dicho contrato y de todo el Sistema Integrado de
Transporte a efectos de que dicho Ministerio aprobara exonerar del
estudio a nivel de factibilidad para la declaración de viabilidad de la
inversión que debía hacer la propia MML. Consta del oficio N°761-
2014 -EF/63.01 emitido por la Dirección General de Políticas del
MEF el 26 de enero del 2014, que luego de revisar el mencionado
Estudio de Inversión, aprobó la exoneración solicitada por la MML.
Precisamente, haciendo ver que no era verdad que el MEF no
había conocido del diseño del SIT y de los contratos de concesión,
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
87
es que las demandadas no dudaron en contradecir al MEF cuando
este en el mes de octubre del 2015 pretendió afirmar ante la
información pública que “recién” se enteraba de la existencia de los
contratos de concesión del SIT. Consta en notas periodísticas que
durante el mes de octubre del 2015 tanto el alcalde de la MML como
el presidente de PROTRASNPORTE fueron enfáticos y directos en
señalar no solamente que el MEF conocía perfectamente de los
citados contratos, sino también que, conforme al marco legal
vigente al momento de la adjudicación del contrato de concesión,
no correspondía al MEF emitir ninguna aprobación previa del
diseño, dado que este no era de su competencia al no involucrar
recursos públicos.
Las demandadas presentan una versión distinta de los hechos en
su reconvención pretendiendo desmarcarse de sus propios actos,
dedicándose a contar una fantasiosa historia en tercera persona en
la que unas entidades incumplen trámites y requisitos
administrativos y luego celebran contratos y adendas que
permitieron a ECOEXPRESS durante quince meses movilizar a
11.5 millones de pasajeros en las rutas concesionadas y entregar
a la MML una cantidad aproximada de S/ 400.000.00 como tarifa
recaudada. La única tercera persona es el MEF que no participa ni
interviene ni promueve ni acciona de modo alguno con relación a
los vicios que la MML y PROTRASNPORTE invocan para sustentar
su reconvención. Ellas no son terceros, son la contraparte de
ECOEXPRESS y por tanto responsables de los dolosos actos de
incumpliendo contractual que han generado la resolución del
contrato y, en el extremo negado que el contrato resultase nulo,
son los responsables de haber hecho invertir a ECOEXPRESS la
suma de S/100’000.000.00 bajo la falsa premisa de que el contrato
era válido y exigible, conforme estuvo explícitamente garantizado a
ECOEXPRESS. Las demandadas invocan la teoría de los actos
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
88
propios para justificar la nulidad del contrato cuando es
precisamente la conducta de ellas evidenciada en la continuada,
aunque defectuosa ejecución del contrato por más de quince
meses, la que demuestra que la pretensión de nulidad es un mero
pretexto que se han encontrado para justificar su incumplimiento
contractual.
No hubo ninguna causal de nulidad del contrato. Este fue
negociado, celebrado y ejecutado de acuerdo con la normatividad
vigente y resultó exigible bajo sus clarísimos términos. Para
reforzar la hipótesis de la nulidad del contrato, las demandadas han
aportado un informe del MEF que lejos de demostrar la existencia
de vicios, acredita que algunos funcionarios del MEF tenían
distintas opiniones sobre la conveniencia del esquema económico,
informe en el cual no existe ninguna referencia sobre una eventual
nulidad del contrato.
Quieren dejar constancia que las demandadas han dejado de
cumplir el contrato y han impedido el ejercicio de la concesión a
ECOEXPRESS bajo la afirmación que los contratos suscritos
“…son Nulos de Pleno Derecho y no tiene Eficacia Legal conforme
lo establece la Ley N°30264 publicada el 16 de noviembre del 2014
y que entró en vigencia el 17 de noviembre del 2014; es decir, antes
de la suscripción de dichos contratos”. Si a esta razón se le suma
lo expresado por las demandadas en sus escritos de reconvención,
queda claro que el único fundamento de ambas para justificar la
arbitrariedad de dejar de cumplir el contrato es que creen que el
trámite seguido para su celebración fue el equivocado. El problema
es que esa convicción surge quince meses después de la
celebración del contrato, cuando ECOEXPRESS ha realizado una
inversión de S/100’000.000.00 y después de haber recibido la
garantía de la MML y PROTRANSPORTE que el contrato de
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
89
concesión es válido, vigente y cumple con la normativa aplicable.
Las alegaciones de nulidad del contrato no tienen sustento alguno
y ni siquiera explican, menos aún justifican, sus arbitrarias
decisiones. Únicamente agravan la conducta de ellas pues queda
en total evidencia que estas alegaciones fueron convenientemente
escogidas para legitimar la ilegal decisión de deshacerse del
concesionario ECOEXPRESS.
La primera causal de nulidad es infundada dado que la MML y
PROTRANSPORTE pretenden la aplicación retroactiva de normas
para justificar una causal de nulidad que no tiene sustento legal. Ha
quedado probado que los hechos acaecidos, tanto en la etapa
previa a la adjudicación del contrato de concesión como aquellos
suscitados en su ejecución, resultan inequívocos. La tesis de
nulidad invocada no resiste contrastación alguna con la conducta
tanto del MEF, como las de MML y PROTRANSPORTE. Tal tesis
de nulidad no es sino una excusa urdida por las demandadas con
el deliberado propósito de darle una apariencia legal a la decisión
política de desvincularse de las obligaciones contractuales
pensando que de esa manera podrían hacerlo impunemente, es
decir, sin responder por los gravísimos daños que dicha decisión
implicó para ECOEXPRESS.
Mas allá de lo insostenible que resulta que las demandadas
pretendan sostener la nulidad de un contrato que ellas diseñaron,
publicaron, garantizaron y ejecutaron a ojos de toda la ciudad de
Lima, no deja de causar estupor que para ello se sirvan de
argumentos burdos. Señalan que el contrato de concesión seria
nulo en aplicación de lo previsto en el numeral 7° del artículo 229°
del Código Civil, esto es, porque la ley lo declara nulo. Se refieren
específicamente al numeral 9.3 del Decreto Legislativo N° 1012,
modificado por la Ley N°30167 que exigía que “el diseño final del
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
90
contrato de Asociación Público Privada, a cargo del Organismo
Promotor de la Inversión Privada correspondiente, requerirá la
opinión favorable de la entidad pública competente, así como sin
excepción y bajo sanción de nulidad, la opinión favorable del
Ministerio de Economía y Finanzas”. Añaden, que sería ese el texto
aplicable al contrato pues era el vigente a la fecha de su
suscripción, posición que se ciñe a lo previsto en el numeral 10.5
de las Bases Integradas, que establecen que el contrato entraba
en vigencia y surtiría plenos efectos en la fecha de su suscripción.
Las demandadas han indicado también en su reconvención que
aun cuando el contrato de concesión en aplicación de la norma
mencionada resultó nulo … desde el momento mismo en el que se
suscribió “sería igualmente nulo porque ECOEXPRESS no lo
subsanó conforme al procedimiento previsto por el Decreto de
Urgencia N°006-2015. Es decir, sería nulo en aplicación de una
norma que entró en vigencia más de un año después de que
supuestamente, el contrato de concesión había nacido nulo y no
podía ser convalidado. Postulan las demandadas que el
procedimiento previsto en el Decreto de Urgencia N°006-2015 le
resultaba plenamente aplicable a ECOEXPRESS y ello porque la
demandante había decidido “someterse” a esa norma imperativa,
como si los efectos de una norma legal no dependieran de la
subsunción de la conducta concreta en el supuesto que regula, sino
del arbitrario y voluntad de quien decide, tesis que se desploma con
suma facilidad. En efecto, las demandadas desarrollan sus
fundamentos sin emitir pronunciamiento alguno respecto de lo
expuesto por ECOEXPRES en el acápite VII del escrito de
demanda en el cual se explica claramente que el texto del artículo
9.3 del Decreto Legislativo N°1012 aplicable a la controversia, es
el original, pues era el vigente durante la licitación y en particular,
en dos momentos definitorios de la licitación: I.- la aprobación de la
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
91
versión final del contrato se produjo el 16 de julio del 2013 II.- la
adjudicación de la Buena Pro del Paquete de Servicios 2.2 del
Corredor Complementario, se produjo el 20 de enero del 2014 y por
lo tanto era el texto hasta la adjudicación de la Buena Pro a
ECOEXPRESS.
Según el texto original del artículo 9.3 del Decreto Legislativo
N°1012, la versión final del contrato solo requería de la opinión del
MEF si su diseño involucraba temas de competencia de ese
Ministerio, es decir, si se trataba de una concesión que importaba
disposición de fondos públicos del Estado, supuesto que conforme
a los previsto por el artículo 5° de la Ley Orgánica del MEF
resultaba necesario para habilitar la competencia del MEF. El
contrato de concesión no comprometía fondos públicos pues se
trataba de una concesión autosostenible, y por ello el cumplimiento
de las obligaciones contractuales y la adquisición de los bienes de
la concesión por parte de ECOEXPRESS se han realizado
únicamente con inversión privada. En las cláusulas 2.3 y 21 del
contrato se señala que la concesión de ECOEXPRESS es de
naturaleza onerosa. Siendo el contrato de concesión un contrato
de naturaleza autosostenible, el MEF no tenía competencia
respecto al diseño final y por ende no se requería su opinión
favorable conforme lo establece el texto original del artículo N° 9.3
del Decreto Legislativo N°1012. Las modificaciones del artículo 9.3
introducidas por la Ley N° 30167 y por la Ley N° 30264 que
modificaron sustancialmente al régimen legal para establecer que
la opinión del MEF es requerida en todo contrato de Asociación
Público Privada, no son de aplicación al contrato de concesión
materia de autos por la sencilla razón que el artículo 103° de la
Constitución Política prohíbe la aplicación retroactiva de las normas
legales. En el presente caso, el 16 de julio del 2013 se publicó la
versión final del contrato concluyendo así el diseño de él. Las
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
92
demandadas son conscientes de la contundencia del razonamiento
señalado y por ende no se han atrevido a intentar refutarlo.
El artículo 9.3 del Decreto Legislativo N°1012 regula un supuesto
de hecho específico: el diseño final del contrato de Asociación
Público Privada. Ergo, el régimen legal aplicable a este supuesto
no puede ser otro que el vigente al momento en que este se
materializó, es decir, el momento en que se diseñó y aprobó la
versión final del contrato de concesión. Pretender que el referido
supuesto tendría que ser regulado no por la norma vigente al
momento en que se produjo sino por una que entró en vigencia un
año después, equivale a proponer un imposible no solo jurídico,
sino también fáctico. Tal imposibilidad jurídica y fáctica es
indiscutible en el caso del contrato pues mientras la norma que
pretenden aplicar las demandadas se expidió el 2 de marzo del
2014, el diseño del citado contrato se aprobó el 16 de julio del 2013
y el 20 de enero del 2014 el contrato fue adjudicado a
ECOEXPRESS en razón de una propuesta presentada, teniendo
en cuenta el diseño aprobado y publicado por la MML y
PROTRASNPORTE.
Parece que la coherencia y consistencia jurídica y fáctica a las
demandadas les resulta irrelevante pues indican sin rubor que la
norma aplicable al diseño del contrato tendría que ser vigente al
momento de su suscripción y para ello invocan el numeral 10.5 de
las Bases Integradas de la Licitación Pública, según el cual, el
contrato entrará en vigencia y surtirá pleno efecto en la fecha de
cierre. Nadie discute que el contrato desplegó sus efectos a la
fecha de su suscripción, pero, ¿Qué tiene que ver ello con una
norma que no tiene por destinatarias a las partes contractuales ya
constituidas ni mucho menos pretende regular la relación
contractual entre estas? La respuesta es, absolutamente nada. El
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
93
artículo 9.3 del Decreto Legislativo N° 1012 está dirigido al
“arquitecto” del proyecto del contrato que será objeto de licitación
regulando un hecho indiscutiblemente precontractual que es el
diseño del contrato. Siendo ello así, el numeral 10.5 de las Bases
regula un supuesto de hecho distinto. ECOEXPRESS se ratifica en
que el único texto del artículo 9.3 del Decreto Legislativo 1012 que
cabe aplicar en este caso, era el texto original vigente al momento
del diseño del contrato de concesión el cual no exigía la aprobación
previa del MEF en tanto el contrato era autosostenible y, por ende,
estaba fuera de la competencia del MEF.
Tampoco cabe invocar la causal de nulidad contemplada en el
inciso 7° del artículo 219° del Código Civil, desde que el texto
original del artículo 9.3 del Decreto Legislativo N°1012 no contiene
sanción de nulidad alguna, y tan patente es la ausencia de nulidad
en el texto original, que el legislador decidió modificarlo con la Ley
N°20167 precisamente para introducir sanción, pero no quedando
satisfecho con tal modificación, pocos meses después volvió a
modificar la norma con la dación de la Ley N° 30264, esta vez para
establecer como sanción de nulidad “ de pleno derecho”. Incluso
en la negada hipótesis que las demandadas hubieran incumplido lo
dispuesto en el texto original del artículo 9.3, tal omisión no estaba
sancionada con nulidad.
Bajo la incontrastable posición que el texto del artículo 9.3 aplicable
al diseño del contrato de concesión solamente puede ser el
originalmente contemplado en el Decreto Legislativo N° 1012,
como consecuencia de ello el Decreto de Urgencia N° 006-2015
tampoco le resultaba aplicable al contrato de concesión y esto
porque el artículo 2.1 del Decreto de Urgencia claramente
establece que regula los contratos suscritos por los Ministerios,
Gobiernos Regionales y Gobiernos locales “al amparo del Decreto
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
94
Legislativo N°1012 modificado por la Ley N° 30167 y Ley N°
30264”. No sorprende que la referencia sea explícita a los contratos
de Asociación Pública Privada suscritos bajo el régimen
establecido con las modificaciones del artículo 9.3 dispuestas
mediante las Leyes N°30167 y N°30264, ello porque el Decreto de
Urgencia N°006-2015 tiene como clara premisa la participación del
MEF en todos los contratos de Asociación Público Privada,
supuesto que no era del texto original del artículo 9.3 sino que
recién fue introducida con las modificaciones citadas.
Esa precisión del legislador no exonera las gravísimas deficiencias
constitucionales de la norma en cuestión, pues más allá de la
notoria intención de regular supuestos de manera retroactiva, lo
más inconsciente es la voluntad política del legislador de sostener
que, frente a un universo de contratos suscritos por el propio
Estado que supuestamente habrían “nacido “nulos por no haber
observado una formalidad supuestamente solemne, dichos
contratos “dejaban de ser nulos” si es que los concesionarios
accedían a someter sus respectivos contratos a una evaluación del
MEF, la que culminaría con un pronunciamiento del MEF
decidiendo en qué casos resultaba necesario “ recomendar”
modificaciones contractuales. La inconsistencia legal es tal, que el
referido Decreto de Urgencia no se atreve a regular cual sería la
consecuencia en caso los concesionarios no accedieran a la
modificación recomendada por el MEF. Es importante también
señalar que, desde una perspectiva legal, esa consecuencia no
podría ser la declaración de nulidad. La declaración de nulidad
constituye la más drástica sanción del ordenamiento civil, en virtud
de la cual se priva de validez y eficacia un acto jurídico lesivo al
interés público por una causal prevista en la ley. La nulidad no
admite convalidación, como expresamente se establece en la parte
final del artículo 220° del Código Civil. La doctrina nacional es
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
95
enfática en precisar que el artículo 220° cierra el camino de la
confirmación para los negocios nulos, limitando la confirmación
sólo a los negocios anulables.
Queda claro que, si para el MEF y para las demandadas la
observancia del procedimiento previsto en el Decreto de Urgencia
“subsanaba” la supuesta consecuencia de no haber contado con la
opinión favorable del MEF al momento de definir el diseño de un
contrato, esa consecuencia no podría ser la nulidad absoluta en
tanto no se admite la subsanación. Lo cierto es que el Decreto de
Urgencia solamente resultaba aplicable a los contratos de
concesión suscritos bajo la vigencia del Decreto Legislativo N°1012
modificado por las leyes N°30167 y N°30264, que son posteriores
al diseño del contrato de concesión. Consciente de esto la MML y
PROTRANSPORTE pretenden defender el Decreto de Urgencia
indicando que resultaba aplicable a ECOEXPRESS porque está
decidió “someterse” a sus alcances. Esta afirmación no solo falta a
la verdad, sino que además resulta jurídicamente insólita.
La MML y PROTRANSPORTES tendrían que leer completa la carta
que les remitió ECOEXPRESS el 18 de noviembre del 2015 en la
explícitamente se dejó constancia que el Decreto de Urgencia
N°006-2015 constituía “…una disposición que transgrede el
ordenamiento constitucional al pretender otorgarle efecto
retroactivo a una norma para la aprobación de los Contratos de
Concesión y adendas firmadas bajo el ámbito de aplicación del
Decreto Legislativo N°1012 y su Reglamento. Mal podría tomarse
esa comunicación como un sometimiento a una norma
inconstitucional. ECOEXPRESS remitió la carta porque las
demandadas le garantizaron que se trataba de un “trámite formal”
y que el MEF no iba a formular comentario alguno y esa es la razón
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
96
que explica que dejáramos constancia expresa de la
inconstitucionalidad del Decreto de Urgencia.
Mas allá de la falsedad vertida por las demandadas respecto del
sometimiento de ECOEXPRESS a un régimen inconstitucional, lo
cierto es que en el supuesto negado de que dicho sometimiento
hubiera existido, esta carecería de todo efecto jurídico porque las
leyes imperativas se aplican y vinculan a todas las situaciones de
hecho concretas que se subsumen en el supuesto que estas
regulan en abstracto, no siendo necesario un “sometimiento” del
privado para ser destinatario de los efectos de la norma legal. La
ley es obligatoria desde su vigencia y en ese sentido es oponible y
exigible a los sujetos involucrados en el supuesto de hecho que
dicha norma prevé con absoluta prescindencia de si dichos sujetos
se someten o no a la norma. Queda probado pues que ni
ECOEXPRESS se sometió a los alcances del Decreto de Urgencia
ni habría podido hacerlo.
De lo anterior se concluye que no existen actos propios de
ECOEXPRESS que determinen la aplicación del Decreto de
Urgencia y en el negado supuesto que lo hubiera, se tratarían de
errores que no podrían habilitar un régimen legal que se refiere a
un supuesto de hecho incompatible con el diseño del contrato de
concesión por lo que tampoco procedería la aplicación del indicado
Decreto de Urgencia. La tesis de los demandados debe ser
rechazada al no tener correlato con los hechos controvertidos.
La segunda causal en la que apoyan la nulidad es también
infundada dado que la concesión siempre fue autosostenible.
Según las demandadas, para esta nulidad debería aplicarse el
numeral 9.3 del Decreto Legislativo N°1012 publicado el 13 de
mayo del 2008, pues este ya requeriría de la opinión favorable
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
97
“…en tanto el contrato de concesión podría comprometer
financieramente al Estado”. Bajo la ley de APP aplicable a los
hechos en su versión publicada el 13 de mayo del 2008, la opinión
favorable del MEF sólo habría sido pertinente por tratarse de
materias de su competencia, si la concesión hubiera sido
cofinanciada, es decir, si requería que el Concedente aportara
recursos públicos. Este no es el caso de la concesión de
ECOEXPRESS cuyo carácter autosostenible es indiscutible.
Las cláusulas 2.3 y 21 del contrato de concesión señalan que la
concesión de ECOEXPRESS es de naturaleza onerosa, concesión
en la que el concesionario lejos de recibir subsidios o
financiamiento del Concedente, debe pagar a PROTRANSPORTE
en calidad de retribución, un porcentaje de los ingresos que
percibe. Desde la suscripción del contrato hasta su resolución por
incumplimiento del Concedente, PROTRANSPORTE ha recibido
en calidad de contraprestación como retribución por la concesión
recibida. aproximadamente S/400.000.00
PROTRANSPORTE y la MML niegan el carácter autosostenible de
la concesión para deslizar de esa manera que el MEF tendría que
haber emitido opinión previa del diseño del contrato y, al no haberlo
hecho, se habría incurrido en causal de nulidad. Desde el año 2012
fue el Concedente quien diseñó, licitó y suscribió el contrato de
concesión bajo un esquema económico y financiero autosostenible,
con conocimiento pleno del MEF. El proyecto y el esquema de la
concesión no solo fue elaborado por el Concedente, sino que fue
de conocimiento público y materia de evaluación del propio MEF
en los años 2013 y 2014. El hecho que las demandadas pretendan
ahora sostener que la concesión nunca tuvo carácter de
autosostenible, amparándose en una lectura errónea de un informe
del MEF el que por lo demás no es ni concluyente ni vinculante, es
un acto absolutamente ilegal de mala fe, contrario a sus propios
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
98
actos y que atenta contra la seguridad jurídica garantizada
constitucionalmente a los inversionistas privados.
En el Plan de Promoción Concesión de Servicios de Transporte de
Corredores Complementarios de la Licitación N°001-2012, el
esquema financiero de la concesión se fundamenta en la
constitución de un fideicomiso que garantiza la correcta recepción
de los fondos aportados por los concesionarios de la venta de
pasajes y la asignación y pago de las remuneraciones a cada
unidad de negocio sobre la base de los recursos del fideicomiso. A
finales del 2013 y en medio del proceso de licitación, la MML
presentó al MEF el Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento
del Servicio de Fiscalización para el Ordenamiento del Trasporte
Urbano en los Principales Ejes Corredores Complementarios,
Corredores de Integración en Lima Metropolitana, Provincia de
Lima-Lima”. Dicho Proyecto tuvo como finalidad provisionar los
fondos públicos a la MML para cumplir con las obligaciones que
asumiría en el contrato de concesión esto es, para ejercer
adecuadamente la función de fiscalización de los corredores
complementarios que se venían licitando y garantizar que las rutas
de los corredores complementarios sean destinadas
exclusivamente a los correspondientes concesionarios. El MEF
evalúo y autorizó los fondos públicos que se requerían para el
cumplimiento de las obligaciones del Concedente que constituían
requisito necesario para el desarrollo del SIT y de los corredores
complementarios. La MML en diciembre del 2013 entregó al MEF
toda la información del APP de los corredores complementarios,
incluyendo los términos económicos de las concesiones que se
otorgarían, y el 28 de enero del 2014 la Dirección General de
Política de Inversiones del MEF emitió el oficio N°761-2014-
EF/63.01 mediante el cual se comunicó a la MML el otorgamiento
de la exoneración del estudio de factibilidad del citado Proyecto de
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
99
Inversión Pública y con dicha exoneración el MEF aprobó la
ejecución de dicho proyecto. Resulta evidente que el MEF conocía
perfectamente los alcances y términos del proyecto y es inverosímil
que sean las demandadas quienes pretendan ampararse en los
informes del MEF emitidos varios años después para declarar la
nulidad del contrato, sobre todo, teniendo en cuenta, que fue el
propio MEF quien en el 2014 autorizó el financiamiento del proyecto
de inversión pública lo que demuestra que la MML con
conocimiento del MEF diseñó y adjudicó una concesión
autosostenible.
La autosostenibilidad de la concesión se sustenta en el precio del
pasaje competitivo, en las actividades de operación de buses,
recaudo y control diferenciadas, contratos por tiempo limitado,
manejo de recursos a través de patrimonio autónomo, entre otros.
El equilibrio económico del SIT se definía como aquél estado en
que los ingresos son iguales a los costos, y era en base a estos
que se debía fijar la tarifa que quedaría reflejada en el pasaje a los
usuarios. La MML y PROTRANSPORTE pretenden sustentar el
carácter cofinanciado de la concesión en el informe N°011-2016-
EF/68.01 donde se hace una recopilación de observaciones en
relación a ciertas incertidumbres en la asignación de riesgo de los
contratos luego de haber sido suscritos por el Concedente y
ECOEXPRESS. Sin embargo, las demandadas omiten reconocer
que dicho informe no es determinante ni concluye que la concesión
sea cofinanciada. Por el contrario, el MEF reconoce expresamente
en el numeral 4.66 del informe, que el contrato de concesión
siempre tuvo la calificación de autosostenible. Este informe del
MEF contiene únicamente las observaciones planteadas por partes
de diversas áreas del MEF que por lo demás ECOEXPRESS nunca
tuvo oportunidad de rebatir técnicamente. Sobre la base de dichas
observaciones, el Concedente y el MEF determinaron
unilateralmente el texto de una adenda que pretendieron
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
100
imponerles, sin posibilidad de negociación alguna, adenda que por
lo demás convertiría al contrato de concesión en económicamente
inviable.
De lo anterior se concluye que la concesión era autosostenible con
lo cual no resultaba de competencia del MEF. Es así que bajo el
artículo 9.3 de la Ley de APP no se requirió de la opinión favorable
del MEF respecto de la versión definitiva del contrato por lo que no
ha existido infracción o impedimento legal alguno para sostener la
supuesta nulidad del mismo.
IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL
ANALISIS DEL TRIBUNAL ARBITRAL
Antes de entrar al análisis de los puntos controvertidos determinados en
este caso, es necesario pronunciarse sobre las cuestiones previas formuladas
por el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima en su escrito de contestación
de la demanda.
La parte demandada (Cuestión Previa I planteada por Protransporte)
1. En su demanda 1 Ecoexpress Javier Prado S.A. (en adelante
“Ecoexpress”) sostiene que la Municipalidad Metropolitana de Lima (en
adelante “la Municipalidad”) y el Instituto Metropolitano Protransporte de
Lima (en adelante “Protransporte”) constituyen la misma parte contractual,
mientras que éste, en su contestación de la demanda2, plantea como
Cuestión Previa I que Protransporte “…es la única que forma parte
integrante del contrato en calidad de ‘Concedente’, razón por la cual
rechazamos de plano las expresiones contenidas en toda la demanda en
1 Página 3 del escrito de Ecoexpress presentado el 26 de octubre de 2016. 2 Página 1 del escrito de Protransporte presentado el 18 de enero de 2017.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
101
las que se refieren como ‘concedentes’, tanto a nuestra parte como a la
Municipalidad Metropolitana de Lima”.
2. Ecoexpress se basa en el artículo 2º de la Ordenanza Nº 8733 y en el
artículo 5º del Reglamento de Operación del Sistema de Corredores
Segregados de Alta Capacidad, COSAC, aprobado en dicha ordenanza4.
3. Sobre el particular, resulta claro que la Municipalidad es la titular de los
servicios públicos de carácter local en la provincia de Lima5 y no consta
en el Acta de Fijación de Puntos Controvertidos, precisamente como
cuestión previa ni como punto controvertido, su pedido de exclusión del
presente arbitraje, ya que no lo formuló, ni Protransporte insistió en ello y
menos solicitó que se suspendiera el proceso arbitral hasta que tal
cuestión previa fuera resuelta.
4. Además, es un hecho que la Municipalidad, al igual que Protransporte,
también contestó la demanda, reconvino, ha participado en todo el
proceso arbitral, sometiéndose expresamente a él y no ha solicitado en
ningún momento que se le aparte de él.
3“Artículo Segundo.- Delegar en el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima - Protransporte, la facultad de actuar con Autoridad Concedente en representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en los contratos de concesión que se otorguen para la operación de los servicios principales y vinculados a los COSAC. Asimismo, se delega la facultad de celebrar y suscribir como autoridad competente, las distintas modalidades de contratos de participación de la inversión privada…” 4 “Artículo 5º.- Asignación de competencias: La titularidad de los servicios públicos de carácter local en la Provincia de Lima corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima, de conformidad con lo dispuesto en las respectivas normas legales, en virtud de la cual se ha delegado la administración del Sistema en el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima -Protransporte, creado mediante Ordenanza Nº 732, en los términos establecidos en el presente Reglamento.” 5 Ley Nº 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades), artículo 157º, Atribuciones: “Compete al Concejo Metropolitano: … 3. Velar por el respeto de la Constitución, de la presente ley de desarrollo constitucional, de las ordenanzas que dicte, así como por la autonomía política, económica y administrativa del gobierno municipal metropolitano de Lima; … 12. Aprobar planes y programas metropolitanos en materia de … transporte, circulación, tránsito …; 13. Aprobar la creación, modificación, ampliación y liquidación de empresas municipales y en general, de personas jurídicas de derecho público, cuyo objeto social corresponda a la implementación de las funciones y al cumplimiento de los fines de la Municipalidad Metropolitana de Lima; … 21. Regular el funcionamiento del transporte público, la circulación y el tránsito metropolitano”.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
102
5. Bastaría lo dicho para descartar la Cuestión Previa I planteada por
Protransporte. No obstante, el Tribunal Arbitral agotará el análisis sobre
la naturaleza jurídica del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima,
preguntándose ¿qué es en realidad Protransporte?, y ha llegado a la
siguiente conclusión:
Es un organismo público descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, dependiente e indesligable de ella, con personería jurídica de derecho
público interno y una muy discutible autonomía administrativa, técnica,
económica, presupuestaria y financiera, ya que sólo puede actuar por encargo,
por delegación, por cuenta, en representación o a nombre de la Municipalidad
Metropolitana de Lima; sus recursos no son sino los que ésta le proporciona y
la titularidad de los servicios públicos que presta le corresponden sólo a ella.
El Instituto Metropolitano Protransporte de Lima es un ente evanescente. Así
como lo ha creado, el Concejo Metropolitano de Lima puede liquidarlo cuando
le parezca conveniente6.
6. ¿A qué responde esta conclusión? Veamos (haciendo notar que el énfasis
es agregado).
7. Protransporte es un ente creado por la Municipalidad7 y puede ser
liquidado en cualquier momento por ésta.
8. Es un “…organismo público descentralizado de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, con personería jurídica de derecho público
interno y con autonomía administrativa, técnica, económica,
presupuestaria y financiera”8.
6 Inciso 13 del artículo 157º de la Ley Nº 27972 -Ley Orgánica de Municipalidades-. 7 Artículo 1º de la Ordenanza Nº 732, publicada el 2 de diciembre de 2004. 8 Artículo 1º de la Ordenanza Nº 732.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
103
9. “…es la entidad de la Municipalidad Metropolitana de Lima encargada
de todos los aspectos… del Sistema de Corredores Segregados de Buses
de Alta Capacidad - COSAC”9.
10. No está en duda que el Concejo Metropolitano de Lima acordó “delegar
en el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima la facultad de
actuar con autoridad concedente en representación de la
Municipalidad Metropolitana de Lima en los contratos de concesión que
se otorguen para la operación de los servicios principales y vinculados a
los Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC”10.
11. Tampoco está en duda que "la titularidad de los servicios públicos
de carácter local en la Provincia de Lima corresponde a la
Municipalidad Metropolitana de Lima, de conformidad con lo dispuesto
en las respectivas normas legales [el ya citado numeral 21 del artículo
157º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades], en virtud de
las cuales se ha delegado la administración del Sistema en… el
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima …”11
12. Actuar por delegación, por encargo, por cuenta o en representación no
significa, por supuesto, transferir la titularidad de un servicio público que
le corresponde legalmente a la Municipalidad.
13. La autonomía de Protransporte es muy relativa teniendo en
consideración los elementos que vienen a continuación:
a) Debe “proponer al Concejo Metropolitano los proyectos del
COSAC” (Corredores Segregados de Buses de Alta
Capacidad)12.
9 Artículo 2º de la Ordenanza Nº 732, modificado por el artículo 1º de la Ordenanza Nº 1103, publicada el 25 de diciembre de 2007. 10 Artículo 2º de la Ordenanza Nº 873, publicada el 8 de diciembre de 2005, modificado por el artículo 1º de la Ordenanza Nº 1155, publicada el 11 de julio de 2008. 11 Artículo 5º de la Ordenanza Nº 873. 12 Literal a) del artículo 3º de la Ordenanza Nº 732, modificada por la Ordenanza Nº 1103.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
104
b) “Así como la ampliación de los existentes, representando a la
Municipalidad Metropolitana de Lima ante los organismos
públicos y privados…”13.
c) Debe “…realizar las gestiones, por cuenta de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, para la obtención de financiamientos…, la
aprobación del endeudamiento requiere autorización expresa
del Concejo Metropolitano”14.
d) Puede celebrar convenios, pero “…dando cuenta al Concejo
Metropolitano, salvo aquellos relacionados con endeudamientos…
los que deberán previamente ser autorizados por el Concejo
Metropolitano”15.
e) Entre sus funciones tiene “otras que le asigne el Concejo
Metropolitano o el Alcalde Metropolitano de Lima”16.
f) El Directorio “…es el órgano colegiado de mayor nivel jerárquico
del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima …”17 Al mismo,
incluido su Presidente, lo designa y lo puede remover en
cualquier momento el Alcalde Metropolitano de Lima18.
g) El Directorio debe “definir los lineamientos de política que rigen las
decisiones y actividades…” de Protransporte, pero “en
concordancia con las políticas establecidas por la
Municipalidad Metropolitana de Lima”19.
h) El Directorio debe “aprobar los proyectos de Plan de Inversiones
de… Corredores Segregados de Buses de Alta Capacidad - COSAC
13 Literal a) del artículo 3º de la Ordenanza Nº 732, modificada por la Ordenanza Nº 1103. 14 Literal h) del artículo 3º de la Ordenanza Nº 732, modificada por la Ordenanza Nº 1103. 15 Literal j) del artículo 3º de la Ordenanza Nº 732, modificada por la Ordenanza Nº 1103. 16 Literal o) del artículo 3º de la Ordenanza Nº 732, ahora literal p) del mismo artículo de la Ordenanza Nº 1103. 17 Artículo 6º de la Ordenanza Nº 732, modificado por el artículo 1º de la Ordenanza Nº 1103 y luego, por el artículo 1º de la Ordenanza Nº 1324, publicada el 23 de diciembre de 2009. 18 Artículo 6º de la Ordenanza Nº 732, modificado por el artículo 1º de la Ordenanza Nº 1103 y luego, por el artículo 1º de la Ordenanza Nº 1324; y literal d) del artículo 10º de la Ordenanza Nº 732. 19 Literal a) del artículo 7º de la Ordenanza Nº 732, modificado por el literal a) del artículo 1º de la Ordenanza Nº 1103.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
105
y del… TUPA de la entidad, y someterlos a aprobación del
Concejo Metropolitano”20.
i) El Directorio debe “proponer al Concejo Metropolitano la
aprobación de normas jurídicas necesarias para el cumplimiento de
los objetivos de la entidad; así como la celebración de contratos y
convenios… en materia de endeudamiento”21.
j) También debe “remitir a las instancias pertinentes [de la
Municipalidad, por supuesto] la propuesta del régimen de dietas
de los miembros del Directorio para su aprobación”22.
k) El Directorio está facultado para “declarar la viabilidad, interés o
relevancia de las iniciativas privadas presentadas… en caso que las
mismas no requieran de un compromiso firme o contingente de la
Municipalidad Metropolitana de Lima, dando cuenta al Concejo
Metropolitano de Lima de la declaración que efectúe…”23.
l) Entre sus atribuciones está la de “cumplir con las demás
funciones que le asigne la Municipalidad Metropolitana de
Lima…”24.
m) El Presidente del Directorio, que es un Presidente Ejecutivo
designado por el Alcalde Metropolitano de Lima, debe “proponer e
implementar… en coordinación con la política y lineamientos
establecidos por la Municipalidad Metropolitana de Lima”25.
n) Los recursos de Protransporte están constituidos por “las
transferencias que efectúa para cada ejercicio presupuestario
la Municipalidad Metropolitana de Lima… y los recursos
especiales que la Municipalidad Metropolitana de Lima le asigne
para su funcionamiento; …adicionalmente, Protransporte
20 Literal e) del artículo 7º de la Ordenanza Nº 732, modificado por el literal f) del artículo 1º de la Ordenanza Nº 1103. 21 Literal j) del artículo 7º de la Ordenanza Nº 732, modificado por el literal o) del artículo 1º de la Ordenanza Nº 1103. 22 Literal t) del artículo 7º de la Ordenanza Nº 1103. 23 Literal x) del artículo 7º de la Ordenanza Nº 1103, modificado por el literal x) del artículo único de la Ordenanza Nº 1154, publicada el 11 de julio de 2008. 24 Literal incorporado por el artículo único de la Ordenanza Nº 1154. 25 Literal a) del artículo 14º de la Ordenanza Nº 1539, modificado por el literal a) del artículo 1º de la Ordenanza Nº 1593, publicada el 11 de marzo de 2012.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
106
administra aquellos recursos proporcionados por la
Municipalidad Metropolitana de Lima para la construcción y
mantenimiento de los corredores segregados de alta
capacidad…”26, como el Sistema de Corredores Segregados de
Buses de Alta Capacidad – COSAC.
o) El patrimonio del Instituto Metropolitano Protransporte de Lima está
constituido por “los bienes que le transfiera la Municipalidad
Metropolitana de Lima o cualquier otra entidad de la
corporación municipal metropolitana…”27.
14. De lo anterior se concluye que Protransporte no actúa por cuenta propia.
Propone, representa, se le encarga y realiza cualquier actividad por
cuenta y con los recursos de la Municipalidad.
15. La Municipalidad tiene la competencia intransferible de regular el
funcionamiento del transporte público, la circulación y el tránsito
metropolitano 28 . Protransporte es el órgano o brazo ejecutor de la
Municipalidad, que es la que, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 194º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el
artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, goza verdaderamente de autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competencia.
16. El Contrato de Concesión cuyo análisis es materia del presente arbitraje
contempla la indispensable participación de la Gerencia de Transporte
Urbano (en adelante “la GTU”), que no es una dependencia de
Protransporte sino de la propia Municipalidad.
26 Literales a), b) y h) del artículo 27º de la Ordenanza Nº 732. 27 Literal a) del artículo 28º de la Ordenanza Nº 732. 28 El artículo 157º de la Ley Orgánica de Municipalidades, que contiene las competencias de la Municipalidad, establece: “… 3. Velar por el respeto de la Constitución, de la presente ley de desarrollo constitucional, de las ordenanzas que dicte, así como por la autonomía política, económica y administrativa del gobierno municipal metropolitano de Lima; … 12. Aprobar planes y programas metropolitanos en materia de … transporte, circulación, tránsito …; 21. Regular el funcionamiento del transporte público, la circulación y el tránsito metropolitano”.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
107
17. Tratándose el presente caso de una Asociación Público Privada (APP),
Protransporte es el Organismo Promotor de la Inversión Privada
designado por la Municipalidad. Sin embargo, el órgano máximo de dicho
Organismo, por mandato de la ley, es el Concejo Municipal29.
18. Dadas todas estas razones, el Tribunal Arbitral ha llegado a la
conclusión y motivada convicción de que la Municipalidad y
Protransporte son la misma parte contractual y en consecuencia,
ambas constituyen parte demandada, debiéndose declarar
improcedente30 la Cuestión Previa I planteada por Protransporte.
Cuestiones Previas II y III (planteadas por Protransporte)
19. Aun cuando éstas, al igual que la Cuestión Previa I, tampoco constan en
el Acta de Fijación de Puntos Controvertidos, sea como cuestiones
previas o como puntos controvertidos, ni Protransporte insistió en ellas y
menos solicitó que se suspendiera el proceso arbitral hasta que tales
denominadas cuestiones previas fueran resueltas; siendo así el Tribunal
Arbitral precisa que el derecho de defensa de las partes se puede ejercer
de diversas maneras.
20. Jorge Carrión Lugo 31 señala con razón que las defensas previas
constituyen medios procesales a través de los cuales el demandado
29 El numeral 6.2 del artículo 6º del Decreto Legislativo Nº 1012 (Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas (APP) establece lo siguiente: “En el caso de las entidades públicas correspondientes a los niveles de Gobierno Regional y Local, las facultades del Organismo Promotor de la Inversión Privada se ejercen en forma directa a través del órgano del Gobierno Regional o Local designado a tales efectos. El órgano máximo de estos Organismos Promotores de la Inversión Privada es el respectivo Consejo Regional o Concejo Municipal”. 30 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N° 974-96-HC/TC, María Esperanza Alcarráz Verástegui, Lima, que dice lo siguiente: “…es ‘improcedente’ una demanda cuando el régimen legal vigente no prescribe el derecho invocado por el demandante por razón de no estar reconocido tal derecho o por ser jurídicamente imposible el referido derecho, verbigracia falta de oportunidad en el tiempo (caducidad), de lugar (competencia), falta de agotamiento de la vía previa, falta de legitimidad o interés para obrar, de razonabilidad entre los hechos y el petitorio. Es ‘inadmisible’ una demanda cuando carezca de los requisitos que la ley exige, pero pasible de ser subsanados. Es ‘fundada’ una demanda cuando se ha probado la afirmación de los hechos alegados por el demandante que configuran el derecho invocado reconocido por ley; caso contrario, se debe declarar infundada cuando no se prueban los hechos anotados…” 31 Carrión Lugo, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil. Lima, 2000. Ed. Grijley. p. 504.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
108
solicita la suspensión del proceso hasta que el actor realice la actividad
que el derecho sustantivo prevé como acto previo al planteamiento de la
demanda.
21. Con respecto a la denominada Cuestión Previa II32 se advierte que, sobre
la base de los principios de primacía de la realidad y de irrelevancia o
relatividad del nomen iuris33, y considerando que la denominada Cuestión
Previa II no contiene petición alguna, limitándose Protransporte a
expresar que debido a que se trata de una demanda extensa, dividida en
distintos ítems, es necesario seguir la misma lógica de redacción de dicha
demanda; el Tribunal Arbitral concluye que se trata de simple
información sobre la forma en que se elabora el escrito y que, en
consecuencia, carece de objeto emitir pronunciamiento sobre el
particular, puesto que no existe cuestión previa alguna por resolver.
22. Con respecto a la denominada Cuestión Previa III34, en aplicación de los
criterios señalados en los numerales 19 y 20, ya que no se trata de una
cuestión previa sino de una defensa de fondo que será materia de
pronunciamiento al momento de resolver la controversia; el Tribunal
Arbitral concluye que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre
el particular.
Declaración previa
23. Antes de entrar a analizar la materia controvertida corresponde declarar
lo siguiente:
a) Este proceso arbitral se inició y se ha desarrollado de conformidad
con la normatividad vigente.
32 Página 1 del escrito de Protransporte presentado el 18 de enero de 2017. 33 Las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son. 34 Página 2 del escrito de Protransporte presentado el 18 de enero de 2017.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
109
b) El Tribunal Arbitral quedó debidamente constituído y no se ha
impugnado o reclamado contra las disposiciones de procedimiento
dispuestas en el Acta de Instalación de este arbitraje.
c) La Demandante presentó su demanda dentro del plazo
establecido.
d) Las Demandadas fueron debidamente emplazadas con la
demanda, la contestaron dentro del plazo establecido, formulando
reconvención y tuvieron la oportunidad de ejercer plenamente su
derecho de defensa.
e) La Demandante contestó las reconvenciones en el plazo
establecido y ambas partes tuvieron plena oportunidad para ofrecer
y actuar todos sus medios probatorios, presentar sus alegatos y
hacer uso de la palabra ampliamente en las audiencias realizadas
a lo largo del proceso.
f) Este Tribunal Arbitral procede a laudar dentro del plazo legal y
convencional que corresponden a este proceso arbitral.
24. Siendo que el presente arbitraje es de derecho, a efectos de poder
resolver la controversia corresponde al Tribunal Arbitral pronunciarse
respecto de cada uno de los puntos controvertidos teniendo en cuenta el
mérito de la prueba aportada al proceso para determinar, en base a la
valoración conjunta de ella, las consecuencias jurídicas que se derivan
para las partes en función de lo que haya sido probado o no en el marco
del proceso.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
110
25. Debe destacarse que la carga de la prueba corresponde a quien alega un
hecho para sustentar o justificar una determinada posición, de modo que
logre crear certeza en los árbitros respecto de tales hechos.
26. Así mismo debe tenerse en cuenta, en relación a las pruebas aportadas
al arbitraje, que en aplicación del principio probatorio de “Adquisición de
la Prueba”, los medios probatorios ofrecidos por las partes, desde el
momento que fueron presentados y admitidos como tales, pasaron a
pertenecer al presente proceso arbitral y por consiguiente, pueden ser
utilizados para acreditar hechos que incluso vayan en contra de los
intereses de la parte que los ofreció. Ello concuerda con la definición de
dicho principio.
27. El Tribunal Arbitral deja constancia que al emitir el presente laudo arbitral
ha valorado la totalidad de medios probatorios ofrecidos y admitidos a
trámite en el proceso arbitral, valiéndose de las reglas de la sana crítica y
apreciación razonada, siendo que la no indicación expresa de alguno de
los medios probatorios obrantes en autos o hechos relatados por las
partes, no significa de ningún modo que tal medio probatorio o tal hecho
no hayan sido valorados, por lo que el Tribunal Arbitral deja establecido
que en aquellos supuestos en los que este laudo arbitral hace referencia
a algún medio probatorio o hecho en particular, lo hace atendiendo a la
estrecha vinculación, trascendencia, utilidad y pertinencia que, a criterio
del Tribunal Arbitral, tiene respecto de la controversia materia de análisis.
28. Adicionalmente, debe precisarse que los puntos controvertidos
constituyen una referencia para el análisis que debe efectuar el Tribunal
Arbitral, pudiéndose, en consecuencia, realizar un análisis conjunto de
ellos en aquellos casos en los que se encuentren íntimamente ligados y/o
en un orden distinto; teniendo en cuenta: (i) la íntima conexión entre cada
una de las pretensiones y sus correspondientes pretensiones
subordinadas; (ii) la existencia de fundamentos genéricos que son
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
111
comunes a dichas pretensiones, y (iii) el orden en que éstas se
propusieron, que aún teniendo carácter referencial pueden ser finalmente
resueltas en el orden propuesto.
Normas aplicables al caso
29. El “Contrato de Concesión del Servicio Público de Transporte de
Pasajeros en los Corredores Complementarios del Sistema Integrado de
Transporte de Lima, Corredor Javier Prado, Paquete de Servicio Nº 2.2”
(en adelante “el Contrato”), contiene en sus páginas 10 y 11 bajo el
subtítulo “Base Legal”, las normas aplicables al caso35.
30. Como puede apreciarse, está listada en el Contrato la mayoría de normas
de rango constitucional, legal y de menor jerarquía aplicables al caso;
especialmente las ordenanzas municipales que, de conformidad con lo
dispuesto en el inciso 4 del artículo 200º de la Constitución Política del
Perú, tienen rango de ley.
35Constitución Política del Perú; Ley Nº 27972, ampliatorias, modificatorias y/o complementarias: Ley Orgánica de Municipalidades; Ley Nº 26887: Ley General de Sociedades; Ley Nº 27444: Ley del Procedimiento Administrativo General; Decreto Legislativo Nº 295: Código Civil; Texto Unico Ordenado de las Normas con rango de Ley que regulan la entrega en Concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, incluyendo normas ampliatorias, modificatorias y/o complementarias; Decreto Supremo Nº 060-96-PCM, incluyendo normas ampliatorias, modificatorias y/o complementarias: Reglamento del Texto Unico Ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos; Ordenanza Nº 799 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que establece las funciones y atribuciones del órgano encargado de velar por el cumplimiento de los contratos de participación en la inversión privada local; Ordenanza Nº 867 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que aprueba el Reglamento para la Promoción de la Inversión Privada; Ordenanza Nº 873 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que aprueba el Reglamento del Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad (COSAC); Ordenanza Nº 954 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que establece los lineamientos de política municipal de transporte público urbano para el área de Lima Metropolitana; Ordenanza Nº 1599 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que regula la Prestación del Servicio Público de Transporte Regular de Personas en Lima Metropolitana; Ordenanza Nº 1613 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que crea el Sistema Integrado de Transporte Público de Lima, aprueba el Plan Regulador de Rutas y modifica el TUPA de la Municipalidad Metropolitana de Lima en lo que corresponde a la Gerencia de Transporte Urbano; Acuerdo de Concejo Nº 1531, que autoriza la convocatoria del proceso de licitación para la prestación del servicio de transporte de personas en los cinco corredores complementarios, y Resolución del Comité Especial de Corredores Complementarios Nº 002-2013-MML/IMPL/CECC de fecha 20 de enero de 2014, mediante el cual el Comité Especial adjudicó la Buena Pro al Concesionario.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
112
31. Es en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales que la
Municipalidad Metropolitana de Lima adoptó una cadena de decisiones
que se describen a continuación.
32. Aprobó y publicó el 27 de junio de 2012 la Ordenanza Nº 1613, mediante
la cual creó el Sistema Integrado de Transporte de Lima (en adelante “el
SIT”) con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población y la
movilidad urbana a través del establecimiento, entre otros, de corredores
viales para el transporte público en buses de gran capacidad, incluyendo
como elemento fundamental el Sistema de Corredores Complementarios
que estaría a cargo de Protransporte por delegación de la Municipalidad.
La Licitación
33. La Municipalidad también adoptó, con fecha 28 de agosto de 2012, el
Acuerdo de Concejo Nº 1531, mediante el cual encargó a Protransporte
que llevara a cabo el Proceso de Licitación Nº 001-2012 de los cinco
Corredores Complementarios, entre los cuales se encontraba el Corredor
Complementario Nº 2.2.
34. En virtud de ello es que Protransporte convocó a la Licitación los días 14
y 15 de noviembre de 2012, presentándose Ecoexpress como postor para
el Corredor Javier Prado.
35. El 16 de julio de 2013 fue aprobado y publicado el diseño final del Contrato
de Concesión, documento importante para la resolución del presente
arbitraje.
36. El 20 de enero de 2014 el Comité Especial de los Corredores
Complementarios emitió la Resolución Nº 002-2013-MML/IMPL/CECC,
mediante la cual Protransporte otorgó la Buena Pro al postor Ecoexpress
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
113
para los Paquetes 2.2, 2.3 y 2.6 del Corredor Javier Prado. Es materia de
este arbitraje el Paquete 2.2, que -al efecto del presente caso- es el
Paquete Adjudicado.
La Adenda
37. Con fecha 16 de diciembre de 2014 las partes suscribieron la Adenda al
Contrato36, un año después de la publicación del diseño final del contrato,
en la que se creó la Fase de Prueba de Pre Operación en base a la cual,
por razones que pasamos a detallar, se estableció que ésta se extendería
desde el 22 de diciembre de 2014 hasta, como máximo, el 30 de marzo
de 2015.
38. Llama la atención del Tribunal que entre las razones de Protransporte
para la creación de la Fase de Prueba consten en la Adenda acuerdos del
Directorio de dicha entidad, adoptados con anterioridad, que aparecen
impuestos a Ecoexpress, aun cuando ésta terminara aceptándolos. Por
ejemplo, Acuerdo de Directorio Nº 68-2014, que dispuso “encargar a la
administración [de Protransporte] la revisión del actual cronograma de
Fechas de Cierre y Fechas de Inicio de Pre Operación de los Corredores
Complementarios, considerando el cambio de gestión municipal…”37
39. No es una decisión técnica ni jurídicamente relevante el cambio de gestión
municipal. Es una decisión absolutamente política. ¿Qué tendría que ver
con una decisión técnica el hecho de que el 1º de enero de 2015
concluyera el período de un alcalde y se iniciara el de otro? Pues nada.
Ecoexpress había contratado con una institución pública, la Municipalidad
Metropolitana de Lima a través de Protransporte, y no con una gestión
municipal, por medio de un Contrato que debía permanecer vigente a
través de varias gestiones municipales.
36 Anexo A-6 de la demanda. 37 Numeral 1.9 de la Cláusula Primera de la Adenda.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
114
40. Hay otros dos acuerdos del Directorio de Protransporte en la Adenda que
nos acercan al quid de la cuestión: “Mediante Acuerdo de Directorio Nº
72-2014, del 04 de diciembre [de 2014], se dispuso modificar el
Cronograma de Fecha de Cierre y fecha de Inicio de la Pre Operación…”38
41. Y “por acuerdo de Directorio Nº 73-2014, del 04 de diciembre [de 2014],
se dispuso aprobar la implementación de una Fase de Prueba como
estrategia de implementación operativa del Corredor Complementario
Javier Prado - La Marina - Faucett…”39
42. El Tribunal Arbitral ha llegado a la conclusión de que la nueva estrategia
de implementación operativa tenía que ver con el cambio de gestión
municipal. En apariencia, la anterior gestión municipal tenía dudas de que
la nueva gestión municipal querría enfrentarse a los transportistas de
pasajeros formales e informales de pequeño y mediano tamaño que
congestionaban el referido Corredor Complementario.
43. De no enfrentarlos, Protransporte y en consecuencia, la Municipalidad,
incumpliría el Contrato de Concesión, ya que éste la obligaba:.
a) [A] “no otorgar títulos habilitantes a otros operadores para operar
alguno o todos los servicios del Paquete Adjudicado [a Ecoexpress]
desde la Fecha de Cierre”40.
b) También a “modificar y/o revocar los títulos habilitantes otorgados
a operadores que ofrezcan servicios en las rutas de la Concesión,
distintos de los Concesionarios [Ecoexpress], de acuerdo a lo
previsto en el Plan de Implementación establecido en el Anexo 1-D
de las Bases… dar sus mejores esfuerzos para salvaguardar la
38 Numeral 1.10 de la Cláusula Primera de la Adenda. 39 Numeral 1.11 de la Cláusula Primera de la Adenda. 40 Numeral 7.8 de la Cláusula Séptima: Obligaciones del Concedente.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
115
Concesión ante los procedimientos administrativos y/o judiciales
que estos operadores podrían iniciar contra el Concedente”41.
c) Y por si lo anterior fuera poco, a “coordinar con las Autoridades
Gubernamentales competentes [léase la Gerencia de Transporte
Urbano de la Municipalidad (GTU) y la Policía Nacional del Perú]
las acciones necesarias que permitan que los Concesionarios
[Ecoexpress] puedan ofrecer el Servicio sin contratiempos y sin que
los perjudique económicamente”42.
La Ordenanza Nº 1876 - El incumplimiento
44. Las dudas de la gestión municipal anterior resultaron fundadas. Así, el 28
de febrero de 2015 la nueva gestión municipal publicó la Ordenanza Nº
1876, extendiendo la vigencia de las autorizaciones, entre otras, a las 38
rutas que circulaban por el Corredor Javier Prado -26 que la GTU de la
Municipalidad debía rediseñar y reubicar, y doce que la GTU de la
Municipalidad debía cancelar- y que tenían que ser afectadas para la
implementación de la Fase de Pre Operación del Contrato de Concesión.
45. Mediante comunicación escrita el 18 de marzo de 2015, recibida por
Protransporte el 20 del mismo mes y año 43 , Ecoexpress le llamó la
atención sobre las consecuencias de la Ordenanza Nº 1876, las cuales
constituían para la demandante un claro incumplimiento de las
obligaciones del Concedente asumidas por éste en el Contrato.
46. Protransporte incumplía así una de sus obligaciones más importantes del
Contrato de Concesión para Ecoexpress, las que están contenidas en la
Cláusula Séptima de dicho Contrato: “7.8 No otorgar títulos habilitantes a
otros operadores para operar alguno o todos los servicios del Paquete
41 Numeral 7.9 de la Cláusula Séptima: Obligaciones del Concedente. 42 Numeral 7.10 de la Cláusula Séptima: Obligaciones del Concedente. 43 Anexo A-8 de la Demanda.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
116
Adjudicado…”; “7.9 Modificar y/o revocar los títulos habilitantes otorgados
a operadores que ofrezcan servicios en las rutas de la Concesión,
distintos de los Concesionarios…”, y “7.10 Coordinar con las Autoridades
Gubernamentales competentes las acciones necesarias que permitan
que los Concesionarios puedan ofrecer el servicio sin contratiempos y sin
que los perjudique económicamente”.
47. De esta manera Protransporte, en forma deliberada, no estaba ejecutando
sus obligaciones contractuales y con ello estaba incurriendo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1318º del Código Civil44, en
dolo.
48. En referencia al dolo in executio, el profesor Felipe Osterling Parodi ha
dejado escrito45 que el dolo “…no es sólo la intención de causar daño. Es
también la intención de no cumplir, aunque al proceder así el deudor no
tenga en mira causar un daño. El dolo existe… cuando el deudor tiene
conciencia de no cumplir su obligación, sea con el propósito de causar
daño al acreedor o no. Y esta característica, justamente, hace al dolo
distinto de la culpa. En la culpa no hay intención de no cumplir; el deudor
no ejecuta su obligación por descuido o negligencia. En el dolo hay mala
fe; en la culpa no. Cabe advertir que generalmente el deudor, cuando
incumple su obligación por dolo, no lo hace para causar un perjuicio al
acreedor, sino para conseguir ventajas para sí mismo… Hacemos
hincapié en que el carácter dominante del dolo es la intención de no
cumplir” (énfasis agregado).
El Leasing
44 “Procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación.” 45 “Inejecución de Obligaciones: Dolo y Culpa”, texto al que se puede acceder entrando a: http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/Inejecucion%20de%20Obligaciones.pdf
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
117
49. Las Bases Integradas de la Licitación Pública forman un todo con el
Contrato de Concesión y la Adenda.
50. A lo largo del presente arbitraje las partes han venido discutiendo si
Ecoexpress debía o no, tal como lo establece el Contrato de Concesión,
“contar con toda la Flota Propuesta a nombre del Concesionario o, en su
defecto, haber constituido el Fideicomiso de Vehículos…”, ya que
“…todos los vehículos que haya ofertado el Postor como integrantes de
la Flota Propuesta deberán ser propiedad del Concesionario o, en su
defecto, haber pasado a formar parte del Fideicomiso de Vehículos”46.
51. Lo cierto es que tanto las Bases Integradas de la Licitación, que son
previas al Contrato, como la Adenda, que es posterior al Contrato,
contemplan el leasing y no sólo el arrendamiento financiero (leasing
financiero) sino también el arrendamiento operativo (leasing operativo).
52. En las Bases Integradas de la Licitación, preparadas por Protransporte y
con las que Ecoexpress fue Postor y obtuvo la Buena Pro, se dice lo
siguiente: “El Postor deberá presentar la Flota Propuesta de vehículos que
utilizará para operar –durante la Fase de Pre-Operación y el primer año
de la Fase de Operación-… [el subrayado está en el texto de las Bases]
y “…en caso de resultar favorecido con la Buena Pro…los vehículos que
oferte…deberán pasar a propiedad del Concesionario, o en su defecto,
haber constituido el Fideicomiso de Vehículos…en forma gradual para
cada una de las fases de implementación establecidas…”; sin embargo,
“…para la Fecha de Inicio de la Operación todos los vehículos que haya
ofertado el Postor…deberán ser propiedad del Concesionario o…haber
constituido el…Fideicomiso de Vehículos”47.
46 (ii) del numeral 5.2.1 de la Cláusula Quinta del Contrato de Concesión. 47 Numeral 5.9.2 “Características de la Flota Propuesta” del acápite 5.9 “Requisitos de la Propuesta Técnica por cada Paquete (Sobres Nº 2)” del punto 5 “PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS (Sobres Nº 1, 2 y 3) de las Bases Integradas de la Licitación.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
118
53. Hasta aquí resulta claro que para entrar a la Fase de Pre Operación –fase
a la que nunca se llegó, ya que se creó una fase previa, que es la Fase
de Prueba de Pre Operación- no era necesario que los vehículos fueran
de propiedad de Ecoexpress o estuvieran en el Fideicomiso de vehículos;
requisito que sí era indispensable para entrar en la Fase de Operación.
54. Refuerza lo dicho que se estableciera en las Bases Integradas de la
Licitación que “los vehículos obtenidos a través de arrendamiento
financiero (leasing financiero) [varios de los cuales eran los ofertados por
Ecoexpress] o arrendamiento operativo (leasing operativo), serán
aceptados como parte de la flota acreditada del Postor, en la medida que
se acredite debidamente el contrato de leasing correspondiente”48 (lo que
está probando que hizo oportunamente Ecoexpress y que Protransporte
ni la Municipalidad han discutido).
55. Confirman lo dicho las declaraciones testimoniales de los señores
Gustavo Guerra García Picasso, Presidente de Protransporte durante el
período de la licitación, y Fernando Perera Díaz, Presidente del Comité
Especial de los Corredores Complementarios en el mismo período,
además de la Adenda al Contrato de Concesión en la que se precisó que
“…durante esta Fase de Prueba de Pre-Operación, el Concesionario
[Ecoexpress] debe cumplir como mínimo con lo siguiente: …presentar una
Declaración Jurada señalando que los vehículos están en propiedad del
Concesionario, de las empresas que conforman el Concesionario o que
cuentan con contrato vigente de Leasing o que se encuentran en
proceso de constituir el Fideicomiso de Vehículos”49 (énfasis agregado).
56. En conclusión, el Tribunal Arbitral ha llegado a la fundamentada
convicción de que Ecoexpress mantenía válidamente los vehículos
ofertados en leasing financiero durante la Fase de Prueba de la Pre
48 Sexto párrafo del numeral 5.9.2 referido en la nota al pie anterior. 49 (iii) del numeral 2.1 de la Cláusula Segunda de la Adenda al Contrato de Concesión.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
119
Operación y que hubiera podido mantenerlos en la misma situación
durante toda la Fase de Pre Operación –a la que nunca se llegó-. Recién
habrían tenido que ser propiedad de Ecoexpress o estar en el Fideicomiso
de Vehículos para entrar en la Fase de Operación.
El Trato Directo
57. El 20 de marzo de 2015 había una grave disputa entre las partes, ya que
Protransporte había recibido una comunicación escrita de Ecoexpress en
la que le llamaba la atención sobre las consecuencias de la Ordenanza
Nº 1876, las cuales constituían un claro incumplimiento de las
obligaciones de la Concedente asumidas en el Contrato, como ya se ha
expresado.
58. La Adenda había creado, el 16 de diciembre de 2014, la Fase de Prueba
de Pre Operación, en la que se pactó que ésta se extendería desde el 22
de diciembre de 2014 hasta, como máximo, el 30 de marzo de 2015; fecha
a partir de la cual la Municipalidad tendría que retirar a 38 terceros
transportistas del Corredor Javier Prado50.
59. No obstante, con la mencionada Ordenanza Nº 1876, publicada el 28 de
febrero de 2015, la Municipalidad había renovado automáticamente las
autorizaciones de esos terceros transportistas hasta el 30 de junio de
2015.
60. A todo esto, la nueva gestión municipal se manifestó públicamente en
contra de la reforma del transporte en Lima. Los diarios de esa época
(hemos consultado El Peruano, Perú.21, El Comercio, Gestión, Correo y
La República) reportaron la noticia de la siguiente manera: “Luis
50 Versión definitiva del Anexo 1-D, “Plan de Implementación” (a cargo de la GTU), fechado 03 de julio de 2014: En la página 5 están los 26 terceros transportistas (rutas) a los que “se modifica (recorta) el recorrido…con el objetivo de eliminar la sobreposición con los nuevos servicios…”, y en la página 6 están los 12 terceros transportistas que “dejan de prestar el servicio…” en el Corredor Javier Prado.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
120
Castañeda Lossio: ‘Reforma del transporte es una gran mentira y estafa’”
(Perú.21 del 04 de marzo de 2015) o “Municipalidad de Lima canceló la
reforma del transporte” (Perú.21 del 27 de marzo de 2015)51. La República
del 04 de marzo de 2015 lo reportó bajo el título “Malas noticias, La
reforma del transporte en Lima no puede volver a cero”52.
61. Más allá de las desalentadoras noticias y otras comunicaciones entre las
partes, la carta que remitió Ecoexpress a Protransporte y que éste recibió
el 20 de marzo de 2015, señalándole que la Ordenanza Nº 1876 violaba
51 Escaneadas en la página 20 de la Demanda. 52 “Malas noticias, La reforma del transporte en Lima no puede volver a cero” “La Municipalidad de Lima ha expedido dos normas, la Ordenanza Nº 1876 y la Resolución Nº 001-2015 que dejan sin efecto la reforma del transporte en nuestra capital, desandando la ruta iniciada hace 15 años en la gestión del entonces alcalde Alberto Andrade, y que recorrió trabajosamente cuatro gestiones municipales, entre ellas la primera administración del actual alcalde, Luis Castañeda. Para efectos prácticos ha sido derogada la parte más importante de la Ordenanza Nº 1613, de junio de 2010, que creó el Sistema Integrado de Transporte Público de Lima… En el nuevo esquema, que relativiza el concepto de transporte integrado, se ha autorizado la existencia por 3 años de más de 418 rutas tradicionales, generando en la capital un desorden e incremento de tarifas que se ha empezado a sentir. El cambio permite la presencia de vehículos de transporte en vías congestionadas y con rutas superpuestas. En la lógica de la reforma las rutas son objeto de licitaciones públicas, y por las que compiten empresas que no presentan los vicios de las actuales, sin vehículos, choferes sin derechos laborales e informalidad en las operaciones. En las nuevas condiciones, las rutas han sido entregadas a otras empresas afectando las concesiones existentes y los derechos adquiridos... Era entendible la necesidad del reajuste de la reforma, especialmente si en algunos casos, como en la licitación de los tres corredores [otros corredores; no en el caso del Corredor Javier Prado], el MEF y la Contraloría detectaron irregularidades [que no detectaron en el Corredor Javier Prado]. Estos cambios, sin embargo, no pueden significar la ruptura de una línea de continuidad y la rebaja de los estándares ya conquistados con mucho esfuerzo, incluidos procesos ganados en la justicia ordinaria y en Indecopi [procesos en los que no se había visto involucrado Ecoexpress]. Todo vacío en la reforma será aprovechado por el sistema tradicional que se niega a morir. Acaba de suceder en la Av. Javier Prado, donde luego del retiro de la circulación de los “buses azules” se apoderaron de las rutas informales y empresas formales abusivas que encarecen los pasajes. La Municipalidad de Lima no debe abandonar su rol rector del transporte público en la capital y entregar a los privados la capacidad de autorregulación. Esto sucede, por ejemplo, con la disposición de que la demanda estimada de pasajeros sea realizada por las mismas empresas de transporte. Las negociaciones con los transportistas son siempre bienvenidas; no obstante, ellas no pueden hacerse desde la improvisación y el apuro. Ningún acuerdo debe conducir a la extensión de vida del caótico sistema que ya dura medio siglo. La actual administración de Lima tiene la obligación de recuperar lo avanzado hasta aquí por la reforma, innovar lo que es preciso mejorar, sin generar desorden y pérdida de bienestar en los usuarios.” (énfasis y aclaraciones agregadas).
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
121
el Contrato de Concesión y emplazándolo a iniciar el Trato Directo, obligó
a que éste efectivamente comenzara.
62. Además, en esa carta Ecoexpress le manifestó a Protransporte lo
siguiente: “…se ha generado un clima de inestabilidad jurídica que ha
afectado directamente las relaciones que venimos sosteniendo con las
empresas con las que hemos realizado nuestro financiamiento, poniendo
en riesgo las inversiones pendientes de ser realizadas, que descontando
los US$ 25 Millones invertidos a la fecha, alcanzan un compromiso de
inversión adicional de otros US$ 25 Millones”.
63. Se efectuaron por lo menos diecinueve (19) reuniones de Trato Directo
entre las partes53 que se llevaron a cabo entre el 31 de marzo de 2015 y
el 31 de julio de 2015, de las cuales diecisiete constan en actas
debidamente firmadas por las partes que obran en el Anexo A-32 de la
Demanda. Sin embargo, hubo más reuniones de Trato Directo54.
64. Hay temas recurrentes que pueden identificarse con facilidad en dichas
actas. Del lado de Ecoexpress, su interés estaba en que durante el
desarrollo de las reuniones de Trato Directo y en la eventualidad de que
la controversia fuera sometida a un arbitraje, y aún durante el propio
arbitraje, pudiera seguir brindando el servicio de transporte de pasajeros
en el Corredor Javier Prado tal como estaba previsto en el Contrato de
Concesión55.
53 Numeral 16.1 del la Cláusula Décimo Sexta del Contrato de Concesión: Solución de Controversias: “Todos los conflictos y controversias que pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretación, ejecución, cumplimiento y cualquier aspecto relativo a la existencia, validez, eficacia o terminación del Contrato, deberán ser resueltos en trato directo entre la Partes dentro de un plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha en que una Parte comunique a la otra, por escrito, la existencia de un conflicto o controversia”. 54 La Carta Nº 59-2016-MML/IMPL/GG dirigida por Protransporte a Ecoexpress el 14 de abril de 2016, que consta en el Anexo A-18 de la Demanda, da cuenta de la última reunión de trato directo, que se llevó a cabo el 12 de abril de 2016. 55 Cláusula 16.6.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
122
65. Ecoexpress también planteaba que se fijara en forma definitiva la fecha
de inicio de la etapa de Pre Operación y que ésta fuera el 1º de julio de
2015, ya que estableciendo tal fecha la Municipalidad tendría que retomar
su obligación contractual de retirar a los terceros transportistas del
Corredor Javier Prado56 . Protransporte no tuvo inconveniente. Por lo
demás, Ecoexpress venía cumpliendo con sus obligaciones contractuales
y manifestaba no tener ningún problema en cumplir con los requisitos para
entrar en dicha etapa.
66. “Los representantes de Protransporte manifestaron que debido al
rediseño operacional, el mismo que será trabajado en forma conjunta con
los dos Concesionarios en los meses de mayo y junio, se estima y se
apunta a que la fecha máxima de inicio de la Pre Operación sea el 01 de
agosto de 2015, siendo que cualquier modificación que vaya más allá de
esa fecha tendrá que ser necesariamente fijada de común acuerdo por
las partes.”57
67. El Tribunal Arbitral no ha encontrado evidencia de que hubiera rediseño
operacional que hacer y menos en forma conjunta con otro concesionario,
extraño al Contrato de Concesión que es materia de este arbitraje.
Además identifica un afán dilatorio de Protransporte, que ahora proponía
el 1º de agosto de 2015 como “fecha máxima de inicio de la Pre
Operación”; fecha de la que no existe evidencia que Ecoexpress aceptara.
68. Claramente, del lado de Protransporte, el interés estaba en que su
obligación de retirar a los terceros transportistas se relativizara,
volviéndose lo más elástica posible, pero además, en que se firmara una
segunda adenda al Contrato de Concesión que fuera aprobada por su
56 Acta Nº 005-2015, Trato Directo, 16 de abril de 2015: “Los representantes del Concesionario propusieron iniciar la etapa de Pre Operación el 01 de julio de 2015, propuesta a la que no se opone la Comisión de Trato Directo de Protransporte” (la razón es que el día anterior a esa fecha, 30 de junio de 2015, vencía la renovación automática de las autorizaciones a los terceros transportistas contenida en la Ordenanza Nº 1876, otorgada en contravención a lo establecido en el Contrato de Concesión). 57 Acta Nº 006-2015, Trato Directo, 22 de abril de 2015.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
123
Directorio y por el Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante “el
MEF”) –era la primera vez que Protransporte mencionaba este tema58 y
lo seguiría haciendo-; segunda adenda en la que se modificara el Contrato
a fin de resolver el “problema” del leasing de vehículos para entrar en la
Fase de Pre Operación, aún cuando, como ya hemos explicado, la flota
tenía que ser propiedad de Ecoexpress o estar en el fideicomiso de
vehículos recién cuando se entrara a la Fase de Operación.
69. El Trato Directo, que según el Contrato debía durar treinta (30) días59, fue
ampliado por acuerdo de las partes en varias oportunidades, ya que
“…esta Comisión [la de Protransporte] sólo recibe las propuestas del
Consorcio sobre modificaciones de artículos del Contrato, y las deriva a
las instancias correspondientes para su evaluación y seguir los
procedimientos de aprobación que son: el Directorio de Protransporte y el
Ministerio de Economía y Finanzas.”60
70. Ecoexpress ha manifestado que no tenía interés alguno en modificar el
Contrato ni obligación de hacerlo. Preparaba proyectos de cláusulas
sobre supuestos problemas que Protransporte levantaba para salir del
entrampamiento. Dichos proyectos eran remitidos por Protransporte a sus
asesores legales externos para que opinaran y cuando estos opinaban
continuaba el interminable Trato Directo, pero lo cierto es que nunca se
llegó a suscribir una segunda adenda al Contrato de Concesión.
71. Después de todo la Municipalidad, a través de Protransporte, declaró y
garantizó (con esas palabras) a Ecoexpress en la Cláusula Cuarta del
Contrato de Concesión lo siguiente:
72. “4.2.1 …el Concedente está debidamente facultado conforme a las Leyes
Aplicables para actuar como Concedente en el presente Contrato. La
firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente del presente
58 Acta Nº 004-2015, Trato Directo, 06 de abril de 2015. 59 Numeral 16.1 de la Cláusula Décimo Sexta del Contrato: Solución de Controversias. 60 Acta Nº 008-2015, Trato Directo, 05 de mayo de 2015.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
124
Contrato, así como el cumplimiento por el Concedente de los
compromisos contemplados en el mismo, están comprendidos dentro de
sus facultades y son conformes a las Leyes Aplicables. Ninguna otra
acción o procedimiento por parte del Concedente o de cualquier otra
Autoridad Gubernamental es necesaria para autorizar la suscripción
de este Contrato o para el cumplimiento de las obligaciones del
Concedente contempladas en el mismo. El presente Contrato ha sido
debida y válidamente firmado por el o los representantes autorizados
del Concedente y junto con la debida autorización, firma y entrega
del mismo por parte del Concesionario, constituye una obligación
válida y vinculante para el Concedente.”
73. “4.2.2 …se ha cumplido con todos los requisitos, exigencias y
obligaciones necesarias para celebrar este Contrato y para dar
debido cumplimiento a sus estipulaciones.”
74. “4.2.3 …no existen Leyes Aplicables que impidan al Concedente, ni
a las Autoridades Gubernamentales, el cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del presente Contrato.”
La Municipalidad sostenía lo mismo que Ecoexpress
75. Llama profundamente la atención del Tribunal Arbitral que, mientras el
Trato Directo que se desarrollaba la Municipalidad defendía ante el MEF
la legalidad, validez, vigencia y ejecución del Contrato de Concesión; y
que, para ello utilizaba los mismos argumentos que esgrime Ecoexpress,
aunque en este proceso los niegan la Municipalidad y Protransporte.
76. Así, mediante Oficio Nº 545-2015-MML/IMPL/GG dirigido al Ministro de
Economía y Finanzas y recibido en el MEF el 23 de octubre de 201561,
Protransporte sostuvo lo que se indica en los párrafos que vienen a
61 Anexo A-10 de la Demanda.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
125
continuación, contestando el Oficio Nº 3552-2015-EF/13.01 del MEF, que
adjuntaba el Informe Nº 196-2015-EF/68.01, también del MEF.
77. En dicho oficio Protransporte afirmó que la “opinión [del MEF estaba]
sustentada en hechos contrarios a la realidad”, debido a que sí había
remitido el Contrato de Concesión al MEF: “Así se confirma con el Oficio
Nº 241-2015-/MML/IMPL/GG del 27 de abril de 2015 enviado por el
Gerente General de Protransporte a la Dirección General de Política de la
Inversión Privada del MEF, mediante el cual se adjuntaron los Contratos
de Concesión que en su mayoría esta gestión municipal recibió en plena
ejecución”.
78. Además, Protransporte calificó la del MEF como una “opinión que
transgrede el principio constitucional de la aplicación temporal de las
normas y el principio de irretroactividad”, agregando que,
“lamentablemente, el Informe de la referencia hace caso omiso a esta
disposición mandatoria [que es de aplicación supletoria a la de la norma
especial], llevando su opinión a una forzada conclusión basada en la
aplicación del artículo 10º de la Ley 27444 para afirmar la nulidad de los
contratos por no haberse recabado la previa opinión del Ministerio de
Economía y Finanzas. Esto resulta más evidente cuando en su propio
texto el Informe reconoce que la norma contenida en el numeral 9.3 del
artículo 9º del DL Nº 1012 en su texto original y sin modificación alguna,
no establecía consecuencia alguna en el supuesto de contratos que no
contasen con la opinión favorable previa del MEF”.
79. Pero Protransporte continuó argumentando en su oficio del 23 de octubre
de 2015: “…la pretendida aplicación supletoria de la Ley 27444 [Ley del
Procedimiento Administrativo General] es indebida, toda vez que pretende
extender su ámbito de aplicación, previsto únicamente para actos
administrativos definidos en su artículo 1º -es decir, manifestaciones
unilaterales de voluntad de la Administración Pública a un caso concreto-
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
126
a actos jurídicos de naturaleza contractual, lo cual contraviene
abiertamente el ordenamiento e invalida la opinión emitida por el
Ministerio”.
80. Agregó así mismo que: “…antes de la expedición de la Ley 30167, los
hechos ocurridos bajo la normatividad anterior deben regirse por el DL
1012 y su Reglamento en sus versiones originarias; sostener lo contrario
equivale a violentar el principio constitucional de la prohibición de
aplicación retroactiva de las normas… Como quiera que la opinión [la del
MEF] sobre la sanción de nulidad de los referidos contratos no encuentra
un sustento legal, el MEF no se encuentra tampoco habilitado para
recomendar en su dictamen que el gobierno local emita una declaración
de nulidad al amparo de la Ley 27444”.
81. En la misma línea, Protransporte sostuvo que la del MEF era una “opinión
que transgrede el principio de los actos propios del mismo MEF y violenta
el principio de confianza legítima”, cuando éste aprobó el Proyecto de
Inversión Pública (PIP) Nº 276008, que se denomina “Mejoramiento del
Servicio de Fiscalización para el Ordenamiento del Transporte Urbano en
los principales ejes: Corredores Complementarios y Corredores de
Integración de Lima Metropolitana” y que incluye el Corredor Javier Prado,
exonerándolo del Estudio de Factibilidad, “…decisión que se sustenta en
el Informe Técnico Nº 008-2014-EF/63.01…” del propio MEF.
82. Protransporte concluyó su oficio remitido al MEF afirmando que la opinión
de éste “…transgrede el principio constitucional de la autonomía del
Gobierno Local, …ya que el MEF carecía de habilitación legal para opinar
sobre la eventual sanción de nulidad de los contratos respectivos, en el
supuesto de no contar con su opinión…”, y “…es contraria al asunto de
interés público”, ya que “prioriza el culto al formalismo y omite una
ponderación necesaria de la realidad, y se emite de espaldas a las
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
127
necesidades reales de una ciudad que aspira a un justo ordenamiento del
transporte público”.
83. Todo esto fue sostenido por Protransporte, en representación de la
Municipalidad, en su Oficio Nº 545-2015-MML/IMPL/GG dirigido al MEF y
recibido por éste el 23 de octubre de 2015, lo que revela una conducta a
tener presente para aplicar la teoría de los actos propios.
La resolución del Contrato de Concesión
84. No obstante, poco más de una semana después del enjundioso oficio de
Protransporte al MEF, el Poder Ejecutivo publicó con fecha 2 de
noviembre de 2015 el Decreto de Urgencia Nº 006-2015 y entonces, la
Municipalidad y Protransporte cambiaron radicalmente de opinión.
85. La parte demandante sostiene, a diferencia de la parte demandada, que
no es aplicable al presente caso el Decreto de Urgencia Nº 006-2015 (en
adelante “el DU”). Éste resulta inconstitucional por pretender ser
retroactivo, intentando modificar términos contractuales pactados con
anterioridad, pero esto será analizado con detalle al abocarnos a la
aplicación de las normas en el tiempo.
86. Dicho DU contiene en la parte considerativa, después de doce párrafos
en los que explica que su razón de ser es la necesidad de enfrentar la
complicaciones económicas y financieras internacionales que afectaban
en ese momento al Perú, estos tres últimos párrafos:
87. “Que, en virtud a información recibida en el Registro Nacional de
Contratos de APP, así como a información pública recientemente emitida
en las últimas semanas, se advierte que, al menos 39 contratos de
asociación público privadas no han contado con la opinión previa
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
128
favorable del MEF, los cuales implican montos de inversión
comprometidos que superan los US$ 2,000 millones;”
88. “Que, la situación descrita en el considerando anterior implica que,
conforme a la legislación vigente al momento de la suscripción de dichos
contratos, estos adolezcan de causal de nulidad o sean jurídicamente
ineficaces, lo cual podría conducir a la paralización de las inversiones y/o
terminación de los derechos y obligaciones contractuales, generando un
escenario de desconfianza en los inversionistas, así como la interrupción
de servicios públicos y ejecución de obras de infraestructura e
incertidumbre respecto a los nuevos procesos para la adjudicación de
dichos proyectos;”
89. “Que, es de interés nacional y resulta urgente adoptar medidas
extraordinarias en materia económica que permitan atender la situación
señalada en los considerandos precedentes.”
90. Es importante destacar que la alusión a la supuesta causal de nulidad e
ineficacia jurídica que afectaría a 39 contratos de APP -uno de los cuales
es el Contrato que nos ocupa-, no se encuentra en la parte resolutiva o
dispositiva del DU sino solamente en su parte considerativa.
91. También es importante destacar que no conocemos los otros 38 contratos
de APP ni tendríamos por qué conocerlos y que, por lo tanto, la obligación
del Tribunal Arbitral es determinar si en el único Contrato que es materia
de este proceso arbitral, el 39, habría algún monto de inversión
comprometido por el Estado que podría formar parte de esos más de US$
2,000 millones o si estaríamos hablando exclusivamente, en este caso
concreto, de inversión privada. Y está claro que en el Contrato de
Concesión materia de este caso, sólo hay inversión privada y no hay
monto alguno comprometido por el Estado.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
129
92. Por otro lado es necesario decir que el DU establecía en el numeral 2.1
de su artículo 2º que “durante el plazo de cuarenta días hábiles contados
a partir de la vigencia de la presente norma, los Ministerios, Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales que hayan suscrito contratos y sus
adendas al amparo del Decreto Legislativo N° 1012 modificado por Ley
N° 30167 y Ley N° 30264, podrán excepcionalmente y por única vez
solicitar la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas
requerida en el numeral 9.3 del mencionado Decreto Legislativo conforme
los términos y condiciones requeridos en éste y sus normas
reglamentarias. La solicitud deberá ser presentada por los titulares de las
entidades públicas, previo consentimiento de los inversionistas”.
93. Como la Municipalidad había cambiado radicalmente de opinión y ahora
insistía en que había que acogerse al DU, entonces, a instancias de
Protransporte, Ecoexpress le remitió con fecha 18 de noviembre de 2015
una comunicación expresando lo que viene a continuación.
94. “Consideramos que lo establecido en el Decreto de Urgencia Nº 006-2015
es una disposición que trasgrede el ordenamiento constitucional al
pretender otorgarle efecto retroactivo a una norma para la aprobación de
los Contratos de Concesión y adendas firmadas bajo el ámbito de
aplicación del Decreto Legislativo 1012 y su reglamento.”
95. “No obstante lo manifestado en el párrafo precedente, a efectos de no
dilatar innecesariamente la ejecución del Contrato de Concesión y poder
iniciar a la brevedad posible la etapa de pre operación, manifestamos
nuestra disposición en forma afirmativa para que Protransporte remita al
Ministerio de Economía y Finanzas los Contratos de Concesión y sus
respectivas adendas vigentes y cumpla de esa forma con la obligación
establecida en el Decreto de Urgencia Nº 006-2015.”
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
130
96. Como puede apreciarse y dejando constancia de que el DU era
inconstitucional, Ecoexpress aceptó que el Contrato de Concesión y su
Adenda fueran remitidos por Protransporte al MEF.
97. El MEF hizo, al bulto, observaciones a veinticuatro (24) contratos de
concesión62, incluido el de Ecoexpress. El Tribunal ha revisado dichas
observaciones y ha constatado que la mayor parte de ellas están referidas
a circunstancias patológicas, como los eventos de caducidad por razones
atribuibles al Concedente, que son circunstancias a las que no nos
referiremos por no depender del Concesionario, o la situación en que
quedarían las concesiones al vencimiento del Contrato, que están
debidamente previstas en él.
98. Las otras observaciones del MEF, que son las más importantes para la
Municipalidad y Protransporte son las siguientes: (i) riesgo de demanda,
que no existía por cuanto no hay incertidumbre en el Contrato con
respecto al régimen tarifario, ya que el Concedente no asumiría en caso
alguno los pasivos que dicho riesgo pudiera generar, y (ii) riesgos
derivados de la indefinición en las fechas de inicio de pre operación y
operación, que eran totalmente atribuibles a Protransporte y no dependían
de Ecoexpress, y que, además, éste había asumido al crearse la Fase de
Prueba de Pre Operación para que Protransporte retirara, tan pronto
como fuera posible, a los terceros transportistas del Corredor Javier
Prado.
99. Sobre la base de tales observaciones la Municipalidad, por intermedio de
Protransporte, y el MEF elaboraron un proyecto de adenda que según
Ecoexpress afectaba sustancialmente el equilibrio económico-financiero
del Contrato y que pretendieron imponérselo a Ecoexpress. Ecoexpress
rechazó dicho proyecto en una comunicación del 3 de marzo de 201663.
62 Informe Nº 011-2016-EF/68.01 anexo al Oficio Nº 041-2016-EF/15.01, ambos del MEF. 63 Anexo A-15 de la Demanda.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
131
100. El 11 de abril de 2016 Ecoexpress envió una carta notarial a Protransporte
en la que insistió sobre el incumplimiento de éste, de conformidad con la
cláusula 18.6.1 del Contrato de Concesión64, dándole treinta (30) días
para que subsanara su incumplimiento bajo apercibimiento de resolución
del Contrato de Concesión.
101. El 14 de abril de 2016 la Municipalidad publicó a primera hora un
comunicado que decía: “Respecto a …[el] Consorcio Javier Prado
Express…, al no haber cumplido con las exigencias del MEF, entre ellas,
subsanar las observaciones en materia económica financiera, la entidad
gubernamental dio por concluido el procedimiento, siendo que los
contratos han sido considerados nulos de pleno derecho y sin efectos
jurídicos”65.
102. La Municipalidad trataba de endilgarle la responsabilidad al MEF, con el
que Ecoexpress no había contratado, ni tenía nada que ver, y es por eso
que el mismo día (14 de abril de 2016) Protransporte remitió a Ecoexpress
la Carta Nº 59-2016-MML/IMPL/GG66, por vía notarial, en la que afirmó en
su numeral 2: “…dada la nulidad de pleno derecho del contrato… carece
de objeto discutir sobre el incumplimiento de presuntas obligaciones
contractuales [de Protransporte] jurídicamente inexistentes”.
103. Protransporte concluía dicha carta notarial expresándole a Ecoexpress
que, “en este sentido, por lo expuesto en los numerales precedentes y
principalmente lo informado por el Ministerio de Economía y Finanzas,
64 Anexo A-16 de la Demanda, basado en la cláusula 18.6.1 del Contrato de Concesión que dice lo siguiente: “Este contrato se resolverá por el incumplimiento injustificado de las obligaciones del Concedente, establecidas en la cláusula séptima, si es que producido un requerimiento escrito de parte del Concesionario, el Concedente no subsana dicha situación de incumplimiento dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha del indicado requerimiento escrito, y el Concesionario comunica por escrito y por vía notarial su decisión de resolver este Contrato. La resolución tendrá efecto el día de recibida la comunicación por el Concedente.” 65 Anexo A-17 de la Demanda. 66 Anexo A-18 de la Demanda.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
132
mediante Oficio Nº 087-2016-EF/15.01, corresponde manifestarle lo
siguiente: 1. Que no son atendibles los requerimientos [de Ecoexpress,
debido a] …la nulidad del contrato que se indica en el numeral 2
precedente; 2. Que en la fecha no existe contrato con opinión favorable
del Ministerio de Economía y Finanzas conforme a ley, en fase de prueba
o pre operación, no teniendo por tanto sustento jurídico o contractual la
prestación del servicio en fase de prueba”.
104. “3. Que existiendo sólo un hecho con apariencia de acto jurídico o
contrato, se le comunica [a Ecoexpress] el inicio de Trato Directo, para
que en su oportunidad el Tribunal Arbitral declare la nulidad del mismo;
haciendo la salvedad que este trámite no constituye un reconocimiento
del referido acto, sino únicamente tiene por objeto que se declare la
nulidad, no con carácter constitutivo sino meramente declarativo, por ser
un acto jurídicamente inexistente”. Como puede comprobarse en el
Contrato, para ese propósito no había sido pactado el Trato Directo.
105. Ese hecho “con apariencia de acto jurídico o contrato” que -según
Protransporte- era “jurídicamente inexistente” había sido ejecutado
durante más de catorce (14) meses -en los tres Paquetes
Adjudicados-, en los que Ecoexpress transportó 11.5 millones de
pasajeros, percibió ingresos por 14.3 millones de soles y pagó a la
Municipalidad, a través de Protransporte, cuatrocientos mil soles
(S/400,000.00). Y lo hizo con el Corredor Javier Prado atestado de
terceros transportistas, formales e informales, que la Municipalidad
estaba contractualmente obligada a retirar conforme a los numerales
7.8 y 7.9 de la Cláusula Sétima del Contrato de Concesión.
106. La reacción escrita de Ecoexpress67 fue de “enérgica protesta y rechazo
ante la arbitraria, unilateral e ilegal decisión de Protransporte y la
67 Carta notarial recibida por Protransporte el 18 de abril de 2016, contenida en el Anexo A-19 de la Demanda.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
133
Municipalidad… de impedir [que continuara] la ejecución de los Contratos
bajo el insostenible argumento de que estarían afectados de nulidad por
no contar con opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas”.
Entonces, Ecoexpress constituyó en mora a Protransporte sobre la base
de lo dispuesto en el artículo 1333º del Código Civil.
107. Posteriormente, Protransporte dio de baja y canceló definitivamente todos
los certificados de autorización de conductores, cobradores y buses
otorgados a Ecoexpress68, agregando que “…al término del día de hoy,
15 de abril del presente [2016], dicho personal queda sin autorización de
Protransporte para operar en nuestro sistema”.
108. Teniendo en cuenta que el Contrato establecía que el servicio debía ser
prestado aún durante un eventual proceso arbitral, cosa que había
decidido impedir Protransporte, Ecoexpress le manifestó mediante carta
notarial del 27 de abril de 2016 69 que el plazo de subsanación que
conforme a la cláusula 18.6 del Contrato le había otorgado, devenía en
inexigible y que, en consecuencia, le comunicaba su decisión de resolver
el Contrato y de iniciar el presente arbitraje.
109. Existe motivada convicción del Tribunal Arbitral de que el Contrato
de Concesión fue válidamente resuelto por Ecoexpress el 27 de abril
de 2016.
La Ley Marco de APP
110. No se especificó en la Base Legal incluida en el Contrato, aun cuando su
aplicación al presente caso es indiscutible, el Decreto Legislativo Nº 1012,
que es el “Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de Asociaciones
Público-Privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas
68 Carta Nº 423-2016-MML-IMPL/GOP del 15 de abril de 2016, contenida en el Anexo A-20 de la Demanda. 69 Anexo A-21 de la Demanda.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
134
para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada”
(en adelante “Ley Marco de APP”), publicada el 13 de mayo de 2008, y su
reglamento, que es el Decreto Supremo Nº 146-2008-EF, publicado el 09
de diciembre de 2008.
111. La parte demandante ha sostenido en su demanda y a lo largo de todo el
proceso arbitral que la disposición aplicable a la APP que es materia de
este caso es el numeral 9.3 del artículo 9º de la Ley Marco de APP en su
versión original (y así la denominaremos en adelante).
112. Dicha versión original establecía a la letra lo siguiente: “El diseño final del
contrato de Asociación Público-Privada, a cargo del Organismo Promotor
de la Inversión Privada correspondiente, requerirá la opinión favorable
de la entidad pública competente y del Ministerio de Economía y
Finanzas, quienes emitirán opinión en un plazo no mayor de quince (15)
días hábiles respecto a las materias de su competencia. Si no hubiera
respuesta en dicho plazo, se entenderá que la opinión es favorable…”
(énfasis agregado).
113. Por su lado, la parte demandada ha sostenido 70 que la disposición
aplicable a la APP que es materia de este caso es el numeral 9.3 del
artículo 9º de la Ley Marco de APP modificada por la Ley Nº 30167,
publicada el 2 de marzo de 2014.
114. Dicha modificación (a la que denominaremos “la primera modificación”)
establecía a la letra lo siguiente: “El diseño final del contrato de Asociación
Público-Privada, a cargo del Organismo Promotor de la Inversión Privada
correspondiente, requerirá la opinión favorable de la entidad pública
competente, así como sin excepción y bajo sanción de nulidad, la
opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas; quienes
70 Página 49 del escrito de contestación de la demanda e interposición de reconvención formulado por la Municipalidad.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
135
emitirán opinión en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles
respecto de las materias de su competencia. Si no hubiera respuesta
en dicho plazo, se entenderá que la opinión es favorable” (énfasis
agregado).
115. La parte demandada también ha sostenido71 que la disposición aplicable
a la APP que es materia de este caso es el numeral 9.3 del artículo 9º de
la Ley Marco de APP modificada por la Ley Nº 30264, publicada el 16 de
noviembre de 2014.
116. Esta modificación (a la que denominaremos “la segunda modificación”)
establece a la letra lo siguiente: “El diseño final del contrato de Asociación
Público-Privada, a cargo del Organismo Promotor de la Inversión Privada
correspondiente, requerirá la opinión favorable de la entidad pública
competente, así como, sin excepción, la opinión favorable del
Ministerio de Economía y Finanzas; quienes emitirán opinión en un
plazo no mayor de quince (15) días hábiles respecto a las materias de su
competencia. Si no hubiera respuesta en dicho plazo, se entenderá que
la opinión es favorable. Aquellos contratos que no cuenten con la
opinión previa favorable del Ministerio de Economía y Finanzas son
nulos de pleno derecho” (énfasis agregado).
117. El Tribunal Arbitral advierte que la parte demandada ha ido variando su
posición a lo largo del proceso arbitral, terminando por aceptar en razón
de la prohibición constitucional de la irretroactividad de las normas -como
puede constatarse en sus alegatos, informe oral y escritos posteriores-
que la disposición que resulta aplicable al caso es la versión original del
numeral 9.3 del artículo 9º de la Ley Marco de APP.
Aplicación de las normas en el tiempo
71 Página 5 del escrito de contestación de la demanda e interposición de reconvención formulado por la Municipalidad.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
136
118. Resulta indispensable en este caso referirse a la aplicación de las normas
en el tiempo para establecer qué normas son aplicables al Contrato. El
Tribunal Arbitral se ocupará después del asunto medular de este caso,
que consiste en determinar con fundamento suficiente cuál es la
consecuencia de no haber contado con opinión favorable del MEF.
119. Tres son las disposiciones constitucionales aplicables al caso: el artículo
103º, el artículo 109º y el artículo 62º.
120. La parte pertinente del artículo 103º establece que “…la ley, desde su
entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y
situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos;
salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La
ley se deroga sólo por otra ley…”
121. Sobre el particular, el doctor Francisco Eguiguren Praeli72 cita al doctor
Marcial Rubio Correa: “…si se genera un derecho bajo una primera ley y
luego de producir un cierto número de efectos esa ley es modificada por
una segunda, a partir de la vigencia de esta nueva ley los nuevos efectos
del derecho se deben adecuar a ésta y ya no ser regidos más por la norma
anterior bajo cuya vigencia fue establecido el derecho de que se trate”.
Este es el principio general, que en nuestra Constitución adopta la
doctrina de los hechos cumplidos.
122. EL artículo 109º, por su parte, consagra como principio la aplicación
inmediata de la ley: “La ley es obligatoria desde el día siguiente de su
publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley
que posterga su vigencia en todo o en parte”. La propia ley sólo puede
postergar su vigencia, más no hacerla retroactiva.
72 Informe legal presentado por Ecoexpress el 15 de setiembre de 2017.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
137
123. Ahora bien, la Constitución acoge la doctrina de los hechos cumplidos y
la de aplicación inmediata de la ley, pero además y por excepción, según
afirma el doctor Eguiguren Praeli en el mismo informe legal, “contempla
expresamente en su artículo 62º la aplicación ultractiva de la norma
anterior”; es decir, de aquella que ha sido modificada o derogada (doctrina
de los derechos adquiridos). Es por eso que este artículo reza a la letra lo
siguiente: “La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar
válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los
términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras
disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación
contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los
mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la
ley”.
124. Por estas razones el doctor Eguiguren, con quién coinciden plenamente
el doctor Fernando Vidal Ramírez73 y este Tribunal Arbitral, concluye que
la disposición que resulta aplicable al Contrato de Concesión es la versión
original del numeral 9.3 del artículo 9º del Decreto Legislativo Nº 1012
(Ley Marco de APP), la que estaba vigente cuando se publicó el diseño
final de dicho Contrato y se le otorgó la Buena Pro de la Licitación a
Ecoexpress, y no las normas modificatorias posteriores (Ley Nº 30167 y
Ley Nº 30264), ya que implicarían una aplicación retroactiva y por lo tanto,
inconstitucional.
125. Resulta incontrovertible que durante la vigencia del texto original del
numeral 9.3 se cumplieron dos hechos concretos: (i) el 16 de julio de 2013
se publicó la versión final del Contrato de Concesión y (ii) el 20 de enero
de 2014 se adjudicó la Buena Pro a Ecoexpress. Tanto la Ley Nº 30167,
que es la primera modificación y que se publicó 02 de marzo de 2014,
como la Ley Nº 30264, que es la segunda modificación y que se publicó
73 Informe legal presentado por Ecoexpress el 15 de setiembre de 2017.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
138
el 16 de noviembre de 2014, son posteriores a esos hechos concretos y
en consecuencia, inaplicables al caso.
126. Agrega el doctor Eguiguren en su informe -aunque del tema específico
nos ocupamos más adelante- lo siguiente: “Como se puede apreciar del
análisis de este precepto legal y sus modificaciones, mientras que en el
texto original del artículo 9.3 del Decreto Legislativo Nº 1012 la opinión
favorable del MEF sólo se requería cuando se involucraban asuntos
propios de su competencia (lo que no la haría necesaria en el caso de
APP autosostenibles, que no requieren el otorgamiento de garantías
estatales ni de recursos públicos), desde la entrada en vigencia de la
modificación introducida por la Ley Nº 30167 y por la Ley Nº 30264, la
obtención de una opinión favorable del MEF se vuelve obligatoria en todos
los casos y sin excepción, disponiendo además dichas normas que los
contratos que no cuenten con opinión favorable del MEF serán
sancionados con nulidad de pleno derecho, careciendo de efectos
jurídicos”.
127. En su informe legal, el doctor Fernando Vidal Ramírez ha abundado en el
tema: “EL CONTRATO no requería de la opinión del MEF, como lo
demuestra la decisión de la MML [Municipalidad Metropolitana de Lima] o
PROTRANSPORTE de no solicitarla, máxime si había sido celebrado a
título oneroso, pues ECOEXPRESS había quedado obligada a pagar una
contribución, conforme a lo previsto en el literal a) del artículo 14º del
Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, que aprobó el Texto Único Ordenado
de las normas legales que regulan la entrega de servicios públicos al
Sector Privado”, obligación que cumplió durante quince meses de
ejecución de contrato.
128. Aun cuando no fuera indispensable en el caso de la versión original del
numeral 9.3 de la Ley Marco de APP, no debe pasar desapercibido que
el momento para requerir y obtener la opinión favorable del MEF, tanto en
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
139
la versión original del numeral 9.3 como en su primera y segunda
modificatorias, estaba previsto para cuando se contara con el diseño final
del Contrato de Concesión y antes del otorgamiento de la Buena Pro, y
que, la responsabilidad del “cumplimiento” de dicha “obligación” habría
correspondido a la Municipalidad y a Protransporte, y no a Ecoexpress, si
hubiera sido exigible.
129. En lo que se refiere al Decreto de Urgencia Nº 006-2015, éste fue
publicado el 2 de noviembre de 2015; es decir, casi un año después desde
la celebración y puesta en ejecución del Contrato de Concesión,
resultando -por ello- violatorio del artículo 62º de la Constitución (“los
términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras
disposiciones de cualquier clase”).
130. No sólo eso. Posibilitaba remitir el Contrato de Concesión y su Adenda
para opinión “subsanatoria” del MEF en un plazo perentorio de cuarenta
días hábiles, a “los Ministerios, Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales que hayan suscrito contratos y sus adendas al amparo del
Decreto Legislativo Nº 1012 modificado por Ley Nº 30167 y Ley Nº 30264”.
131. Entonces, no sólo era inaplicable al Contrato de Ecoexpress por pretender
ser retroactivo y debido a ello, inconstitucional, sino también porque este
contrato se regía por la versión original del Decreto Legislativo Nº 1012 y
no por la modificada por las leyes Nº 30167 y Nº 30264, como establecía
el DU Nº 006-2015.
132. “La eventual aceptación del concesionario para que el MEF ‘revise’ el
contrato celebrado con Protransporte estaría limitada a que esa función
‘revisora’ suponga una ‘formalidad de convalidación’ del acuerdo
previamente establecido entre las partes; pero nunca implicar que con
ello se haya conferido implícitamente autorización al MEF para poder
modificar unilateralmente el contenido del contrato vigente, ni imponer al
concesionario la obligación de aceptar tales modificaciones contractuales,
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
140
ni mucho menos la aceptación de un régimen legal que no resulta
aplicable a los términos del contrato por razones de temporalidad” -como
sostiene el doctor Eguiguren en su informe-.
133. Una situación de esta naturaleza nos obliga a recordar al maestro Manuel
de la Puente y Lavalle, quién señala que: “…no existe el querer forzado
ni la voluntad obligatoria, pues ésta es una potencia del alma que tiene su
razón de ser en el libre albedrío. Pueden establecerse válidamente
cuantas restricciones legales se quiera al contenido o a los efectos del
contrato, en el sentido de que sólo podrá contratarse en tales o cuales
condiciones. El contratante siempre conservará su voluntad omnímoda de
celebrar el contrato en las condiciones impuestas; el campo de la libertad
puede empequeñecerse a voluntad del legislador, pero el ingreso a ese
campo es un acto que reside siempre en la voluntad de los
contratantes” 74 ; voluntad de la que en el presente caso se quiso
prescindir.
Características de la APP que nos ocupa
134. No es materia de discusión entre las partes y resulta evidente para el
Tribunal Arbitral que estamos ante una asociación público privada,
regulada por la Ley Marco de APP, la cual fue publicada el 13 de mayo
de 2008 mediante el Decreto Legislativo Nº 1012. Sí es materia de
discusión entre las partes y de ello nos ocuparemos más adelante, si el
diseño final del Contrato de APP atinente a este caso debió contar
necesariamente, entendiéndola como requisito de validez, con la opinión
favorable del MEF.
74 De la Puente y Lavalle, Manuel: “El contrato en general”, Tomo I, Palestra Editores, Lima, págs. 66 y 67.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
141
135. De acuerdo con la Ley Marco de APP, las asociaciones público privadas
se clasifican en autosostenibles y cofinanciadas.
136. Son autosostenibles las que demandan “…mínima o nula garantía
financiada por el Estado…” 75 o aquellas en que “las garantías no
financieras tengan una probabilidad nula o mínima de demandar el uso
de recursos públicos…”76
137. Son cofinanciadas las que requieren “…del cofinanciamiento o del
otorgamiento o contratación de garantías financieras o garantías no
financieras que tengan una probabilidad significativa de demandar el uso
de recursos públicos”77.
138. Ahora bien, ¿quién determina si una APP es autosostenible o
cofinanciada? “Esta clasificación corresponde ser efectuada por la
entidad pública”78. ¿Qué entidad pública? Aquella a la que corresponden
“las facultades del Organismo Promotor de la Inversión Privada…” y que
“…se ejercen en forma directa a través del órgano del Gobierno Local
designado a tales efectos…”, que es Protransporte. “El órgano máximo
de estos Organismos Promotores de la Inversión Privada es el
respectivo…Concejo Municipal”, que en este caso es el Concejo
Metropolitano de Lima79.
139. Protransporte y la Municipalidad Metropolitana de Lima han afirmado a lo
largo del proceso arbitral que es el MEF el que clasifica si una APP es
autosostenible o cofinanciada. Ecoexpress sostiene que no, que quien
clasifica es la entidad pública que tiene las facultades de Organismo
Promotor de la Inversión Privada; verbigracia, Protransporte, que es el
ente del gobierno local designado a tales efectos por la Municipalidad
75 Inciso a (i) del artículo 4º de la Ley Marco de APP. 76 Inciso a (ii) del artículo 4º de la Ley Marco de APP. 77 Inciso b del artículo 4º de la Ley Marco de APP. 78 Inciso 8.2 del artículo 8º de la Ley Marco de APP. 79 Los entrecomillados provienen del inciso 6.2 del artículo 6º de la Ley Marco de APP.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
142
Metropolitana de Lima y que tiene como órgano máximo al Concejo
Municipal. El Tribunal Arbitral considera que la posición de Ecoexpress se
ajusta al texto expreso de la ley.
140. De acuerdo con ésta, la entidad pública correspondiente al nivel del
Gobierno Local que ejerció en forma directa las facultades de Organismo
Promotor de la Inversión Privada por encargo de la Municipalidad
Metropolitana de Lima fue Protransporte. El órgano máximo de dicho
Organismo Promotor de la Inversión Privada es el Concejo Metropolitano
de Lima80.
141. La entidad pública correspondiente -Protransporte- clasificó válidamente
la APP que nos ocupa como autosostenible y las pruebas que obran en
el expediente ratifican que lo era. Nos referimos a las siguientes: (i) los
propios documentos de la Licitación y el Contrato de Concesión; (ii) las
declaraciones testimoniales de los señores Gustavo Guerra García
Picasso, Presidente de Protransporte durante el período de la licitación, y
Fernando Perera Díaz, Presidente del Comité Especial de los Corredores
Complementarios en el mismo período, así como (iii) Macroconsult, perito
especializado ofrecido por Ecoexpress que, en su “Análisis Conceptual de
la Sostenibilidad Económica del Sistema de Corredores Complementarios
del Sistema de Transporte Público de Lima Metropolitana” 81 , que ha
confirmado que la APP no sólo era autosostenible por no requerir subsidio
ni garantía alguna del Estado ni demandaría el uso de recursos públicos,
sino que también era onerosa, en el sentido de que generaba recursos
para el Estado, y (iv) el propio Protransporte que, en el Acta de Trato
80 De conformidad con los dispuesto en el numeral 6.2 del artículo 6º de la Ley Marco de APP: “En el caso de la entidades públicas correspondientes a los niveles de Gobierno Regional y Local, las facultades del Organismo Promotor de la Inversión Privada se ejercen en forma directa a través del órgano del Gobierno Regional o Local designado a tales efectos. El órgano máximo de estos Organismos Promotores de la Inversión Privada es el respectivo Consejo Regional o Concejo Municipal”. 81 Presentado adjunto al escrito de Ecoexpress recibido por el Tribunal el 15 de setiembre de 2017.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
143
Directo Nº 13-2015 fechada 16 de junio de 2015, reconoció que “…la
Concesión es autosostenible y no subsidiada”.
El MEF conocía el proyecto de APP
142. No hay duda de que el MEF conocía el proyecto de APP, ya que mediante
el Oficio Nº 051-2014-MML/GP-SIP la Municipalidad presentó al MEF el
Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del Proyecto denominado
“Mejoramiento del Servicio de Fiscalización para el Ordenamiento del
Transporte Urbano en los Principales Ejes: Corredores Complementarios,
Corredores de Integración en Lima Metropolitana”, elaborado por
Protransporte en el mes de diciembre de 2013.
143. Dicho Proyecto de Inversión Pública (PIP), que lleva el Código SNIP:
276008, Nivel de Estudio: Perfil, Unidad Formuladora: Protransporte,
Unidad Ejecutora: Gerencia de Administración - MML, OPI Responsable:
Municipalidad Metropolitana de Lima, Total de Inversión: S/. 298’786,070;
mereció las siguientes conclusiones y recomendaciones de la Dirección
General de Política de Inversiones del MEF: “5.1 La elaboración del
proyecto ha utilizado información con fuente primaria principalmente y
secundaria complementariamente, costos y beneficios; 5.2 Habiéndose
efectuado la revisión, análisis y evaluación del estudio de preinversión a
nivel de perfil, se concluye que el estudio cumple con los contenidos
mínimos generales del Anexo SNIP 05; por lo que en el marco de la
normatividad del SNIP se recomienda la exoneración del siguiente nivel
de estudio de preinversión (Factibilidad)”.
144. En el estudio referido del MEF se hizo la descripción detallada de los
Corredores Complementarios y su funcionamiento. Quedó establecido
que el dinero no era para los Corredores Complementarios propiamente
dichos, que no lo necesitaban, sino para la fiscalización del transporte de
pasajeros en los mismos, que incluía: contratación de personal para
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
144
fiscalización, adquisición de equipos para fiscalización, alquiler de
espacios físicos para la gestión de fiscalización, acondicionamiento de
señalización horizontal y vertical en vías a fiscalizar, adquisición del
sistema de recolección y procesamiento de información, capacitación a
personal en uso de sistema de recolección y procesamiento de
información, diseño e implementación de estrategia para difundir y
comunicar el ordenamiento del transporte público, e implementación de
un plan de sensibilización al usuario de transporte público urbano.
145. Para el 28 de enero de 2014, fecha en la que el MEF cursó el Oficio Nº
761-2014-EF/63.01 a la Municipalidad Metropolitana de Lima, indicando
que se otorgaba la exoneración del estudio de factibilidad del citado PIP,
ya se había aprobado y publicado el diseño final del Contrato de
Concesión (16 de julio de 2013) y se había otorgado la buena pro a
Ecoexpress (20 de enero de 2014).
146. También está probado que mediante Oficio Nº 241-2015-MML/IMPL/GG
del 27 de abril de 2015, enviado por el Gerente General de Protransporte
a la Dirección General de Política de Inversión Privada del MEF, se le
hicieron llegar a éste los Contratos de Concesión y éste no los objetó ni
rechazó, ni exigió el cumplimiento de requisito alguno.
No puede hacerse una interpretación aislada y restrictiva del numeral
9.3 del artículo 9º de la Ley Marco de APP
147. La Ley Marco de APP, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1012,
no sólo aprueba dicha ley sino que también “dicta [y contiene] normas
para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada”.
148. Está probado que la APP materia del presente arbitraje era autosostenible
y “…los proyectos clasificados como autosostenibles pasarán
inmediatamente a la etapa de diseño del proyecto. Se requerirá la opinión
favorable del Ministerio de Economía y Finanzas en los proyectos que
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
145
requieran el otorgamiento de garantías”. Eso dice textualmente el numeral
9.1 del artículo 9º de la Ley Marco de APP.
149. Dado que el proyecto que nos ocupa no requería otorgamiento de
garantías, veamos lo que dice el numeral 9.2 del mismo artículo, ya que
establece que los proyectos de APP que resulten clasificados como
cofinanciados -que no es el caso, pero sirve de ejemplo- deben cumplir
una serie de requisitos, entre los cuales está contar necesariamente con
la opinión favorable del MEF al “diseño del proyecto”, “…desde el punto
de vista de la responsabilidad fiscal y capacidad presupuestal”. Y cuando
se encuentre a cargo de los Ministerios, el “diseño final del proyecto” debe
volver a contar con la opinión favorable del MEF, otra vez “...desde el
punto de vista de la responsabilidad fiscal y capacidad presupuestal”. Es
decir, en las APP cofinanciadas se requiere la opinión favorable del MEF
al “diseño del proyecto” y al “diseño final del proyecto, pero no al “diseño
del contrato” ni al “diseño final del contrato”.
150. Ahora dirijamos nuestra atención al numeral 9.3 del artículo 9º de la Ley
Marco de APP; es decir, un numeral del mismo artículo que, en su versión
original -como ha quedado demostrado-, resulta ser el único que es
indiscutiblemente aplicable.
151. Dicho numeral no se refiere al proyecto de APP ni al diseño del proyecto,
sino al Diseño Final del Contrato. La normativa vigente al momento en
que se publicó el Contrato parte del supuesto de que la aprobación del
Diseño Final del Contrato de Concesión se produjo con la publicación de
la versión definitiva del Contrato de Concesión, durante el proceso de
promoción de la inversión privada, la que se realizó el 16 de julio de 2013.
152. A ello hay que agregar que el Diseño Final del Contrato no sólo fue
aprobado sino también publicado en esa fecha y que la Buena Pro fue
otorgada el 20 de enero de 2014; es decir, más de seis (6) meses
después.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
146
153. Ahora bien, el primer párrafo del numeral 9.3 del artículo 9º de la Ley
Marco de APP, en su versión original, estableció que “el diseño final del
Contrato de Asociación Público-Privada… requerirá la opinión favorable
de la entidad pública competente [es decir, Protransporte, que ya la había
dado] y del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes emitirán opinión
en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles respecto a las materias
de su competencia. Si no hubiera respuesta en dicho plazo, se entenderá
que la opinión es favorable”.
154. Queda claro, entonces, que la opinión favorable del MEF – incluso en los
eventuales asuntos de su competencia - no era indispensable, que podía
no darla y que si no la daba en quince (15) día hábiles se entendería que
la opinión era favorable; a lo que debemos agregar lo ya dicho, que el
MEF conocía el proyecto de los Corredores Complementarios al detalle,
ya que había aprobado, con fecha 28 de enero de 2014 y con Código
SNIP Nº 276008, los recursos para su fiscalización (298’786,070 soles),
exonerándolo del siguiente nivel de estudio, que era la factibilidad, y
además, había recibido con fecha 27 de abril de 2015, sin objetar ni
rechazar en un plazo razonable, el Contrato de Concesión que estaba en
plena ejecución.
155. Por otro lado, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8º, numeral 8.1,
y 11º, numeral 11.1, del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1012, que
se encontraba vigente en dicho momento (es decir, el Reglamento de la
Ley de APP aprobado por Decreto Supremo N° 146-2008-EF), se
estableció que las materias relacionadas con el diseño del Contrato de
Concesión y sobre las cuales correspondía al MEF emitir opinión eran las
siguientes: “compromisos económico-financieros, las garantías asumidas
por el Estado, y en general, los aspectos que comprometan el crédito o la
capacidad financiera del Estado”. Siendo autosostenible, la APP que nos
ocupa no tenía materia sobre la que el MEF pudiera pronunciarse.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
147
156. Dándole racionalidad se completa el artículo citado: “Los contratos
establecerán un capítulo específico que consolide los compromisos
económico-financieros, las garantías asumidas por el Estado, y en
general, los aspectos que comprometan el crédito o la capacidad
financiera del Estado. Las opiniones del Ministerio de Economía y
Finanzas… se referirán exclusivamente al contenido de dicho capítulo…”
157. No existe tal capítulo en el Contrato de Concesión, porque éste no
contiene compromisos económico-financieros asumidos por el Estado
con el Concesionario. Tampoco contiene garantías asumidas por el
Estado ni aspecto alguno que comprometa el crédito o la capacidad
financiera del Estado. Para el Tribunal Arbitral esto resulta concluyente.
158. Cabe señalar que el artículo 4º del Reglamento define en porcentajes qué
son garantías mínimas y qué son garantías no financieras que podrían
demandar recursos públicos, pero la APP que nos ocupa demandaba nula
garantía financiada por el Estado y ninguna probabilidad de demandar el
uso de recursos públicos (salvo en circunstancias patológicas, como la
resolución por causas atribuibles al Concedente). Esta APP no sólo era
autosostenible sino también onerosa, ya que el Estado percibió e iba a
seguir percibiendo ingresos producto del Contrato de Concesión.
159. Y lo más importante está en el numeral 9.1 del artículo 9º del Decreto
Legislativo Nº 1012: “Se requerirá la opinión favorable del Ministerio de
Economía y Finanzas en los proyectos que requieran el otorgamiento de
garantías”. Contrario sensu, no requieren opinión favorable del MEF los
que no requieren otorgamiento de garantías, que es el caso de autos.
160. El Reglamento (numeral 5.3 de su artículo 5º) complementa el aserto:
“Para el caso de proyectos autosostenibles que requieran garantías y
proyectos cofinanciados se requerirá la opinión favorable del Ministerio de
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
148
Economía y Finanzas”. Ergo, tratándose de un proyecto autosostenible
que no requería garantías, no se requería la opinión favorable del MEF.
161. Ahora bien, ¿la omisión de la solicitud de opinión del MEF tenía como
consecuencia una causal de nulidad (sea que ella debiera ser declarada
en sede judicial o de pleno derecho)? No la tenía.
162. Después de publicada la Versión Definitiva del Contrato de Concesión y
otorgada la Buena Pro a Ecoexpress se produjeron las modificaciones al
artículo 9º, numeral 9.3, del Decreto Legislativo N° 1012, y éstas resultan
ilustrativas.
163. En la primera modificación (Ley N° 30167) se estableció que toda APP
requería “sin excepción y bajo sanción de nulidad” la opinión favorable del
MEF. Queda claro, entonces, que antes de la primera modificación había
excepciones y no había sanción de nulidad para las APP que no contaran
con opinión favorable del MEF.
164. La segunda modificación (Ley Nº 30264) fue todavía más severa. No
decía solamente que toda APP requería “sin excepción” la opinión
favorable del MEF sino que, además, los contratos que no contaran con
dicha opinión serían nulos de pleno derecho y no surtirían efectos.
165. Ninguna de las dos modificaciones es aplicable al caso materia de este
proceso arbitral, pero resulta pertinente notar que en todas las
circunstancias (incluida la versión original del numeral 9.3 y sus dos
modificaciones) se trata de un requisito correspondiente a una etapa
previa al otorgamiento de la Buena Pro: la determinación del diseño final
del Contrato de Concesión. Dicha situación se cumplió antes de la entrada
en vigencia de las modificaciones a la versión original del numeral 9.3.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
149
166. En tal sentido y realizando una interpretación sistemática de la versión
original del numeral 9.3, el requisito no resultaría de aplicación al Contrato
de Concesión que nos ocupa y menos una vez otorgada la Buena Pro, ya
que el MEF no habría tenido sobre qué pronunciarse debido a que el
Contrato no contemplaba el otorgamiento de garantías ni comprometía en
forma alguna recursos del Estado. Es decir, no habían materias de la
competencia del MEF en el Contrato, tanto que en éste no existe la
clausula que regula la participación del MEF.
167. El MEF sólo hubiera podido pronunciarse legalmente sobre un capítulo
específico del Contrato que no existía y al que las opiniones del MEF “se
referirán exclusivamente”. ¿Cuál era ese capítulo? Uno “que consolide los
compromisos económico-financieros, las garantías asumidas por el
Estado, y en general, los aspectos que comprometan el crédito o la
capacidad financiera del Estado”; en un Contrato que no contemplaba
ninguno de esos aspectos.
168. Además, el MEF conoció temprano el proyecto de los Corredores
Complementarios al detalle cuando la Municipalidad le solicitó,
independientemente del Contrato de Concesión, 298’786,070 soles para
fiscalizarlos y el MEF se los aprobó. Y por último, el MEF había recibido
con fecha 27 de abril de 2015, sin objetarlo ni rechazarlo en un plazo
razonable, el Contrato de Concesión.
169. Por esa suerte de contraindicación ante la que nos encontramos en el
contexto normativo y factual, ya que hay un requisito no indispensable en
la norma -la opinión favorable del MEF- que no se puede cumplir -debido
a que no existe capítulo específico en el Contrato que contenga materias
de competencia del MEF sobre el que éste tendría que haberse
pronunciado exclusivamente- no puede haber nulidad virtual del Contrato
de Concesión, como se verá a continuación.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
150
El orden público en la doctrina
170. La Municipalidad y Protransporte sostienen que el numeral 9.3 en su
versión original sería una norma de orden público y que, en consecuencia,
al no haber contado el diseño final del Contrato de Concesión con la
opinión favorable del MEF, estaríamos ante una nulidad virtual.
171. De Castro y Bravo82 ha coleccionado varias de las curiosas expresiones
que existen en la doctrina sobre el orden público: “enigmático y
desconcertante”; “tratar de definir el orden público es aventurarse en
arenas movedizas”; “un suplicio para la inteligencia”; “cabalgar en un
caballo fogoso que nunca sabe donde llevará”, o “caminar por un camino
cubierto de espinas”. Por su parte, Navarro83 cita la conocida expresión
de Lariccia, para quién el orden público es “una de las nociones más
atormentadoras de la dogmática jurídica”.
172. “El orden público es el conjunto de principios fundamentales y de interés
general (aunque no se trate de normas concretas) sobre los que se apoya
el ordenamiento jurídico de un determinado Estado, en su aspecto de
derecho coactivo, o sea, a observarse inderogablemente por todos,
porque consta de normas imperativas o prohibitivas (perfectas)”, dice
Messineo84.
173. Lo cierto es que el concepto de orden público es indefinible en abstracto.
Más allá de las generalidades, necesita del análisis del caso concreto para
ser determinado, ya que resulta cambiante debido a que evoluciona en la
medida en que lo hace la sociedad.
82 De Castro y Bravo, F. “Notas sobre las limitaciones intrínsecas de la autonomía de la voluntad. La defensa de la competencia. El orden público. La protección del consumidor”. Anuario de Derecho Civil, 1982, Vol. IV, págs. 1021 y ss. 83 “La autonomía de la voluntad en el contrato de trabajo”, Madrid, 1972, pág. 75. 84 Messineo, Francesco, “Manual de Derecho Civil y Comercial”, traducido por Sentís Melendo, Tomo II, Buenos Aires, EJEA, 1979, pág. 480.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
151
174. Nuestra legislación, no ha logrado cortar el cordón umbilical con el artículo
6º del Código de Napoleón: “No se podrán derogar mediante convenios
particulares las leyes que afecten al orden público y a las buenas
costumbres”. Es por eso que en nuestro Derecho Positivo y desde el
rango constitucional se establece lo siguiente:
i. Artículo 2º de la Constitución Política del Perú: “Toda persona tiene
derecho: …14. A contratar con fines lícitos, siempre que no se
contravengan leyes de orden público”.
ii. Artículo V del Título Preliminar del Código Civil: “Es nulo el acto
jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público o a las
buenas costumbres”.
iii. Artículo 219º del Código Civil: “El acto jurídico es nulo: …8. En el
caso del artículo V del Título Preliminar, salvo que la ley establezca
sanción diversa”.
iv. Artículo 1354º del Código Civil: “Las partes pueden determinar
libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario
a norma legal de carácter imperativo”.
v. Artículo 1356º del Código Civil: “Las disposiciones de la ley sobre
contratos son supletorias de la voluntad de las partes, salvo que
sean imperativas”.
175. Antes de establecer cuáles son esas disposiciones imperativas, dejemos
en claro que “la concepción estricta del orden público… se manifiesta,
generalmente, como límite a la voluntad de los particulares y suele ser
una cláusula de cierre del ordenamiento jurídico en manos de los
jueces”85 . “El derecho público no puede ser alterado por pacto entre
85 Izu Belloso, M.J. “Los conceptos de orden público y seguridad ciudadana tras la Constitución de 1978”, Revista Española de Derecho Administrativo, Nº 58, abril-junio 1988, pág. 234.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
152
particulares”86 y este aserto se refiere a que la autonomía de la voluntad
está constreñida al derecho privado y no tiene capacidad para modificar
el ius cogens; es decir, el derecho necesario, que implica normas de
derecho imperativo o perentorio; esto es, que no admite ni la exclusión ni
la modificación de su contenido por particulares.
176. “En suma, nosotros descartamos el concepto según el cual la ley sustituye
al contrato y reafirmamos el valor de la autonomía de la voluntad; pero
admitimos también el dirigismo contractual y el intervencionismo judicial
en la medida en que estén destinados a impedir el abuso y con una
dosificación adecuada para que no se destruya la autonomía de la
voluntad y la libertad de contratar… hay que evitar los riesgos de un
dirigismo o intervencionismo legislativo o judicial tan intenso que termine
por destruir la fuerza vinculatoria del contrato y su economía. Se ha dicho
y se ha dicho bien, que el dirigismo debe ser un factor de orden, pero no
una escuela de anarquía jurídica y social. Agregamos que aunque es
preciso que se respeten los contratos, es también imperioso que en los
contratos se respete, a su vez, la justicia. Se advierte, de lo expuesto, la
necesidad de buscar la combinación entre la seguridad jurídica y la
justicia, sin caer en los extremos individualistas, pero tampoco en los
estatizantes”87.
177. En conclusión, por un lado, el orden público no puede ser definido con
exactitud en abstracto; es cambiante y evoluciona con la sociedad;
funciona como límite a la voluntad de los particulares; la ley no puede
sustituir al contrato, que se basa en la autonomía de la voluntad; no es
admisible un intervencionismo legislativo o judicial que destruya la fuerza
vinculatoria del contrato y su economía; el campo de la libertad puede
empequeñecerse a voluntad del legislador o de uno de los contratantes -
86 Papiano: Digesto 2, 14, 38: “Ius publicum privatorum pactis mutari non potest”. 87 Arias-Schreiber Pezet, Max, con la colaboración de Carlos Cárdenas Quiros, Angela Arias-Schreiber M. y Elvira Martínez Coco: “Exégesis del Código Civil Peruano de 1984”, Tomo I, Contratos: Parte General; Gaceta Jurídica Editores S.R.L., Lima, 1998, págs. 32 y 33.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
153
agregamos-, pero el ingreso a ese campo es un acto que reside siempre
en la voluntad del otro contratante.
178. Por el otro lado, el orden público es un concepto general y en nuestro
Derecho se expresa a través de normas imperativas “perfectas”, como
sostiene Messineo; es decir, disposiciones legales que no admiten lugar
a dudas en cuanto a lo que ordenan o prohíben. Por último, somos los
árbitros quienes tenemos a nuestro cargo la determinación, en cada caso
concreto, de si estamos o no ante una norma imperativa cuya transgresión
vulnera el orden público.
179. Los argumentos doctrinarios vertidos, llevados al análisis textual y
contextual del numeral 9.3 del artículo 9º de la Ley Marco de APP en su
versión original, conducen al Tribunal Arbitral a la conclusión y motivada
convicción de que no estamos ante una norma de carácter imperativo,
y menos -si agregamos el conjunto de los hechos y el profuso
entramado de normas jurídicas aplicables- ante un acto jurídico que,
al haber prescindido de la discutible opinión favorable del MEF, sea
contrario a las leyes que interesan al orden público; quedando por
ello descartada la nulidad virtual del Contrato de Concesión.
El orden público en la jurisprudencia
180. Tratándose de un precepto que es a la vez constitucional y legal,
busquemos en la jurisprudencia cuáles son las características de las
normas que interesan al orden público y que los particulares no pueden
contravenir.
181. Antes de ello, aclaremos primero que para el Tribunal Constitucional el
concepto de orden público es indesligable del de interés público, que es
subyacente y guarda relación directa con aquél.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
154
182. El interés público constituye -como sostiene el profesor Acedo Penco88-
el interés general de la sociedad como sujeto colectivo. Puede ser y es de
hecho en muchas ocasiones, diferente del interés del Estado como
órgano político-administrativo estructurado para la gestión de los
intereses de la propia sociedad.
183. “Lo anterior no impide que se aprecien importantes identidades y
diferencias entre las leyes imperativas de interés público y la noción
de orden público89. En cualquier caso el interés primario y general de la
sociedad es perseguir el bien común, estando este interés social
protegido por la ley: el interés público” (énfasis agregado).
184. El orden público tiene por objeto garantizar el interés de la sociedad, que
no es otro que el bien común. Para lograrlo requiere que se le introduzca
y desarrolle dentro del mundo del Derecho. “En este sentido se ha dicho
que el orden público se convierte en el envoltorio que contiene aquello
que excede del interés público”90.
185. Ahora bien, la concepción moderna del interés público no se contrapone
necesariamente con la del interés privado, porque depende del objeto que
persigue. Si dicho objeto es público, porque beneficia a toda la
colectividad, entonces ambos intereses se identifican porque devienen en
complementarios.
88 Acedo Penco, Angel: “El orden público actual como límite a la autonomía de la voluntad en la doctrina y en la jurisprudencia”. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, ISSN-e 0213-988X, Nº 14-15, 1996-1997, págs. 330 a 332. 89 Para Valpuesta (Los pactos de separación de hecho: historia y presente, Sevilla, 1982, pág. 169) es claro que existe una gran similitud entre la noción de orden público y las leyes imperativas de interés público, pues en muchas ocasiones éstas son simplemente una concreción de los principios de orden público, aunque en otros supuestos éstos sobrepasan el ámbito de la ley. En este sentido afirma, además, que la fuente de ambas figuras es idéntica, es decir, el Estado, mediante el poder ejecutivo o el legislativo, y que ambas nociones están revestidas de igual carácter imperativo, no siendo posible su derogación ni renuncia, teniendo las dos figuras idénticos fundamentos, esto es, la salvaguardia del llamado interés público. 90 Manresa, Comentarios al Código Civil Español, VIII, 3.ª ed., Madrid, 1958, pág. 621.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
155
186. Hace tiempo que se demostró que el interés general no era el único digno
de protección mediante leyes imperativas, sino que también era de interés
general y público la protección de los intereses privados de los
particulares que son perfectamente legítimos. El profesor Acedo Penco
complementa, -citando a Díez-Picazo en “Los llamados contratos
forzosos”, Anuario de Derecho Civil, IX, 1956, pág. 117- “el interés
público no es otra cosa que la generalización del interés privado”
(énfasis agregado).
187. El profesor Acedo Penco concluye así: El concepto de orden público se
configura “…para proteger necesariamente, no sólo el interés público
(justificación básica de la limitación de la autonomía privada) sino también
los intereses particulares de los ciudadanos, e incluso… el propio
concepto de orden público podrá ser utilizado por parte de los
particulares para defenderse de determinadas actuaciones del poder
público limitadoras de su libertad contractual, pese a que éstas
pretendan ser legitimadas amparándose precisamente en el interés
público” (énfasis agregado).
188. Con estas precisiones que diferencian claramente el criterio del Tribunal
Constitucional, orientado a la identificación del orden público con el interés
público, del de la Corte Suprema, que pone el foco en el concepto de
orden público sin hacer disquisiciones relativas al interés público,
ocupémonos de la jurisprudencia.
189. El Tribunal Constitucional estableció en el año 200391 que “…11. Las
Municipalidades son definidas como gobiernos locales que ejercen su
competencia en la circunscripción de las provincias y distritos del Estado,
y tienen una pluralidad de tareas, las cuales le son asignadas
atendiendo…” a la competencia por territorio, por grado y por materia,
91 Sentencia recaída en el EXP. N° 3283-2003-AA/TC, JUNÍN, TAJ MAHAL DISCOTEQUE Y OTRA.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
156
destacando que la competencia por materia es aquella “según la cual los
campos específicos en los cuales las municipalidades pueden actuar, se
encuentran enumerados en la Ley Orgánica de Municipalidades”.
190. Agregando que: “12. En principio, es inobjetable que los gobiernos
municipales gozan de determinadas competencias por la materias
relacionadas a los establecimientos comerciales, sobre todo en lo
vinculado a la autorización de funcionamiento y control de sus
operaciones, de modo que se garantice el cumplimiento de las
normas legales, el orden público, las buenas costumbres y el respeto
a los derechos de los ciudadanos, conforme lo estableció en su
momento el inciso 7) del artículo 68° de la Ley Orgánica de
Municipalidades [vigente al momento de plantearse la presente
controversia], concordante con los artículos 80° y 83° de la nueva Ley
Orgánica de Municipalidades (N° 27972).
191. Precisando todavía más la definición: “33. Se denomina como interés
público [que el Tribunal Constitucional considera equivalente al orden
público] al conjunto de actividades o bienes que, por criterio de
coincidencia, la mayoría de los ciudadanos estima, meritúa o tasa como
‘algo’ necesario, valioso e importante para la coexistencia social… En el
interés público confluyen las expectativas de la sociedad civil y la
actuación del Estado. Elizabeth Salmón [Las acciones de interés público
y el derecho internacional de los derechos humanos. En Ensayos de
interés público. Gorki Gonzales editor. Lima: PUCP, 2002, págs. 81-82]
sostiene que el papel del Estado consiste en reconocer la coincidencia de
opinión de los ciudadanos en relación a ‘algo’ considerado como
necesario e importante; y en ese contexto crear los instrumentos eficaces
de protección e instaurar las acciones que viabilicen la defensa de dicho
interés público. Por consiguiente, este Colegiado considera que el interés
público emanado del sentimiento y convicción ciudadana, expresado en
que todas las actividades que se realicen con participación masiva de
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
157
niños, ancianos, jóvenes y adultos, requiere de la preservación de un
orden; y que el Estado puede y debe adoptar las medidas que estime
menester para este propósito, conforme a las reglas de razonabilidad,
proporcionalidad y racionalidad.”
192. El Tribunal Constitucional estableció en el año 200492, bajo el título “El
concepto jurídico indeterminado de contenido y extensión: el
interés público”, lo siguiente: “10. La doctrina acepta la existencia de
conceptos con contenido y extensión variable; esto es, reconoce la
presencia jurídica de conceptos determinables por medio del
razonamiento jurídico que, empero, varían de contenido y extensión
según el contexto en que se encuentren o vayan a ser utilizados. Es
evidente que los conceptos jurídicos pretenden la representación
intelectual de la realidad; es decir, son entidades mentales que se refieren
a aspectos o situaciones valiosas y que imprimen calidad jurídica a ciertos
contenidos de la vida social.”
193. Agregando: “Los conceptos jurídicos poseen un contenido, en tanto éste
implica el conjunto de notas o señas esenciales y particulares que dicha
representación intelectual encierra, y una extensión, que determina la
cantidad de objetos o situaciones adheridas al concepto. En ese orden de
ideas, el derecho concede un margen de apreciación a una autoridad para
determinar el contenido y extensión del concepto aplicable a una situación
particular y concreta, siempre que dicha decisión no sea manifiestamente
irrazonable o desproporcionada con las circunstancias en donde será
utilizada.”
194. Para desembocar en lo siguiente: “Conviene puntualizar que uno de los
conceptos jurídicos caracterizados por su indeterminación es el interés
público [concepto que, siguiendo el criterio establecido en la sentencia de
92 Sentencia recaída en el EXP. N.° 0090-2004-AA/TC, LIMA, JUAN CARLOS CALLEGARI HERAZO.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
158
2003, el Tribunal Constitucional siguió considerando equivalente al de
orden público]. …11. El interés público tiene que ver con aquéllo que
beneficia a todos; por ende, es sinónimo y equivalente al interés general
de la comunidad. Su satisfacción constituye uno de los fines del Estado y
justifica la existencia de la organización administrativa. La administración
estatal, constituida por órganos jerárquicamente ordenados, asume el
cumplimiento de los fines del Estado teniendo en cuenta la pronta y eficaz
satisfacción del interés público.”
195. “En ese contexto, la discrecionalidad opera cuando el ordenamiento
jurídico atribuye a algún órgano competencia para apreciar, en un
supuesto dado, lo que sea de interés público. Como lo manifiesta el mismo
Sainz Moreno, ‘en el interés público se encuentra el núcleo de la
discrecionalidad administrativa (...) y la esencia, pues, de toda actividad
discrecional la constituye la apreciación singular del interés público
realizada conforme a los criterios marcados por la legislación’. Es decir,
la discrecionalidad existe para que la Administración pueda apreciar lo
que realmente conviene o perjudica al interés público; esto es, para que
pueda tomar su decisión librada de un detallado condicionamiento previo
y sometida sólo al examen de las circunstancias relevantes que concurran
en cada caso.”
196. “Al respecto, Juan Igartua Salaverría, citando a Eduardo García de
Enterría, [“Principio de legalidad, conceptos indeterminados y
discrecionalidad administrativa”, Revista española de Derecho
Administrativo, disco compacto, Madrid, Civitas Ediciones, Revista N.º
092, octubre - diciembre de 1996], precisa que ‘la Administración, está
obligada a justificar las razones que imponen la decisión en el sentido del
interés público de una manera concreta y específica y no con una mera
afirmación o invocación abstracta’. Por ello, para Igartua Salaverría, las
decisiones de la Administración no gozan de presunción alguna, y no
basta que se expresen en formas típicas e iterativas. Al contrario, el
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
159
ejercicio de una potestad discrecional debe acompañarse de una
motivación que muestre puntualmente el nexo coherente entre el medio
adoptado y el interés general circunscrito al que apunta.”
197. “Es así que el interés público, como concepto indeterminado, se construye
sobre la base de la motivación de las decisiones, como requisito sine qua
non de la potestad discrecional de la Administración, quedando excluida
toda posibilidad de arbitrariedad.”
198. ¿Qué decisión es más idónea que la reforma del transporte urbano en
Lima para identificarse con el interés público? Está directamente
relacionado con aquello que beneficia a todos y es sinónimo y equivalente
al interés general de la comunidad. Además, su satisfacción constituye
uno de los fines del Estado y justifica la existencia de la organización
administrativa. En el interés público se encuentra el núcleo de la
discrecionalidad administrativa y opera cuando el ordenamiento jurídico
atribuye a algún órgano -como la Municipalidad, en nuestro caso-
competencia para apreciar, en un supuesto dado, lo que sea de interés
público.
199. El Tribunal Constitucional estableció en el año 2013 93 que: “28. En
relación al interés público [que el Tribunal Constitucional continúa
considerando equivalente al orden público], este Tribunal (Cfr. STC
Nº 0090-2004-AA/TC) ha establecido que tiene que ver con aquello que
beneficia a todos; por ende, es sinónimo y equivalente al interés general
de la comunidad. Su satisfacción constituye uno de los fines del Estado y
justifica la existencia de la organización administrativa. Es la
administración estatal, constituida por órganos jerárquicamente
ordenados, quien asume el cumplimiento de los fines del Estado teniendo
en cuenta la pronta y eficaz satisfacción del interés público.”
93 Sentencia recaída en el EXP. N° 05608-2013-PA/TC, LIMA, MARIA JESUS BUSTAMANTE AGUERO Y OTROS.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
160
200. “29. Este interés se expresa confluyentemente como el valor que una cosa
posee en sí misma y como la consecuencia de la inclinación colectiva
hacia algo que resulta atractivo, apreciable y útil. De allí que la noción
interés público se entienda como expresiones del valor público que en sí
mismo tienen ciertas cosas; o bien como expresión de aquello que
únicamente interesa al público. Dicho interés es tan relevante que el
Estado lo titulariza, incluyéndolo entre los fines que debe perseguir
necesaria y permanentemente.”
201. “30. Consecuentemente, el interés público es simultáneamente un
principio político de la organización estatal y un concepto jurídico. En el
primer caso opera como una proposición ético-política fundamental que
informa todas las decisiones gubernamentales; en tanto que en el
segundo actúa como una idea que permite determinar en qué
circunstancias el Estado debe prohibir, limitar, coactar, autorizar, permitir
o anular algo.”
202. “31. A este respecto, la Administración Pública está obligada a justificar
las razones que imponen la decisión en el sentido del interés público de
una manera concreta y específica y no con una mera afirmación o
invocación abstracta. Por ello, las decisiones de la Administración no
gozan de presunción alguna, y no basta que se expresen en formas
típicas e iterativas.”
203. La Municipalidad justificó plenamente y de manera muy concreta, a través
de diversas ordenanzas y acuerdos del Concejo Metropolitano, la
creación del Sistema Integrado de Transporte de Lima (“SIT”), la
concesión a empresas privadas debidamente calificadas, por medio de
Protransporte, del servicio público de pasajeros en los corredores
complementarios y el análisis costo-beneficio de su implementación, así
como acreditó el cumplimiento de los principios de “valor por dinero”,
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
161
“transparencia”, “competencia”, “asignación adecuada de riesgos” y
“responsabilidad presupuestal”, exigidos por la Ley Marco de APP.
204. La Corte Suprema de Justicia, en casación 94 del año 2015, ha
determinado lo siguiente: “En cuanto a la causal de nulidad contemplada
en el artículo 219º inciso 8 del Código Civil, la cual nos remite al artículo
V del Título Preliminar que establece: ‘es nulo el acto jurídico contrario a
las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres’, la
doctrina calificada, como la sustentada por el doctor Lizardo Taboada,
sostiene: ‘La nulidad tácita o virtual es aquella que sin venir declarada
directamente por el supuesto de hecho de una norma jurídica, se deduce
o infiere del contenido de un negocio jurídico, por contravenir el mismo el
orden público, las buenas costumbres o las normas imperativas (…) Esta
categoría de nulidad virtual, exige por ende una interpretación no sólo de
la norma jurídica, sino también de las bases o fundamentos del sistema
jurídico, conformado por normas imperativas, orden público y buenas
costumbres. En otras palabras, para poder detectar un supuesto de
nulidad virtual, es necesario en la mayoría de los casos una interpretación
integral del sistema jurídico, no sólo de sus normas, sino también de sus
fundamentos’95. De lo cual se infiere que la nulidad virtual es aquella que
se encuentra tácitamente contenida en las normas jurídicas y se hace
evidente cuando el negocio jurídico cuestionado tiene un contenido ilícito,
no sólo por contravenir las normas imperativas, sino también por
contravenir un principio de orden público, o las buenas costumbres.”
205. “Dentro de este contexto dogmático y normativo, se advierte que la norma
contenida en la parte inicial del artículo 315º del Código Civil es una norma
de orden público, no sólo porque prohíbe los actos de disposición de los
bienes sociales por uno sólo de los cónyuges, de lo cual se puede derivar
su carácter imperativo, sino también porque está orientada a la protección
94 CAS. Nº 2167-2015 PUNO, Nulidad de acto jurídico. 95 Taboada Córdova, Lizardo: “Nulidad del Acto Jurídico”, Editora Jurídica Grijley, Segunda Edición, 2002, p. 97
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
162
del patrimonio familiar y por ende del matrimonio y de la familia; de tal
modo que si el acto contraviene dicha norma se incurre en la causal de
nulidad absoluta prevista en el artículo 219º inciso 8 del acotado Código,
por ser contrario a las leyes que interesan el orden público según el
artículo V del Título Preliminar del Código Sustantivo.”
206. Este es el caso que resulta más ilustrativo porque despeja las dudas sobre
la nulidad virtual, que se produce cuando un negocio jurídico viola una ley
que interesa al orden público. La nulidad no viene declarada
expresamente en el supuesto de hecho de la norma, pero se deduce
indubitablemente del contenido de dicho negocio jurídico. El acto jurídico
tiene que ser ilícito y no porque lo diga la norma, sino porque se infiere
del contexto de ésta y de una interpretación sistemática que en muchos
casos abarca, más alla del cuerpo legal en el que está inserta, los
fundamentos del sistema jurídico al que pertenece.
207. Esta casación se refiere a un negocio jurídico en el que uno de los
cónyuges dispone de un bien social sin intervención del otro cónyuge. La
Corte Suprema resuelve que el primer párrafo del artículo 315º del Código
Civil es una norma de orden público y no únicamente porque prohíbe los
actos de disposición de los bienes sociales por uno sólo de los cónyuges,
lo que le atribuye carácter imperativo -o mejor dicho prohibitivo- perfecto
a la norma, “sino también porque está orientada a la protección del
patrimonio familiar y por ende del matrimonio y de la familia”. Por lo tanto,
es contrario al interés público y hay nulidad virtual.
208. Distinto es el caso del numeral 9.3 del artículo 9º de la Ley Marco de APP
en su versión original: “El diseño final del contrato de Asociación Público-
Privada… requerirá la opinión favorable del Ministerio de Economía y
Finanzas… que emitirá opinión en un plazo no mayor de quince (15) días
hábiles respecto a las materias de su competencia. Si no hubiera
respuesta en dicho plazo, se entenderá que la opinión es favorable”.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
163
209. ¿Cuáles son las diferencias? (i) el MEF puede o no opinar; (ii) si no opina
en quince (15) días hábiles, se entiende que su opinión es favorable; (iii)
sólo puede opinar sobre las materias de su competencia; (iv) si no hay
materias de su competencia -que es el caso- es inútil que se le remita el
diseño final del Contrato; (v) para que opine -ya que no puede hacerlo
sobre todo el Contrato- las materias de su competencia tienen que estar
contenidas en un capítulo específico que en el contrato de Ecoexpress no
existe, con lo que remitírselo resultaría doblemente inútil; (vi) el numeral
9.1 del mismo artículo dice que no se necesita la opinión favorable del
MEF en los proyectos que no requieren el otorgamiento de garantías del
Estado; (vii) el MEF conocía el proyecto al detalle, de otra manera no le
hubiera aprobado a la Municipalidad recursos para fiscalizarlo, y (viii) el
Contrato le fue remitido al MEF varios meses antes de que se publicara
el DU Nº 006-2015 y el MEF no lo rechazó ni hizo observación alguna
sobre el particular.
210. En consecuencia, el numeral 9.3 del artículo 9º de la Ley Marco de APP
en su versión original no es una norma imperativa. Tampoco es una norma
de orden público, ya que éste está reflejado en la reforma integral del
transporte de pasajeros que emprendió la Municipalidad; que resolvería
el grave problema del tránsito en gran parte de la ciudad de Lima,
enfrentando el desorden público que el caos vehicular ocasiona, y que
una norma no indispensable e inútil como ésta (en el caso de Ecoexpress
y de otras APP autosostenibles) obstaculizaría, como terminó sucediendo.
211. Además, no es una norma de orden público si la insertamos en el conjunto
abundante de normas con rango constitucional y legal (especial aunque
no únicamente ordenanzas municipales), así como decretos supremos y
acuerdos del Concejo Metropolitano de Lima, especificados en la Base
Legal del Contrato de Concesión del Servicio Público de Transporte de
Pasajeros en los Corredores Complementarios del Sistema Integrado de
Transporte de Lima; normas que se dictaron durante quince (15) años y
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
164
que atravesaron dificultosamente cuatro gestiones municipales con el
propósito de ordenar el caótico transporte de pasajeros en la capital y que
el Tribunal Arbitral identifica con el orden público. Por lo tanto, no hay
nulidad virtual de dicho Contrato de Concesión.
212. A ello hay que agregar: (i) el hecho de que el diseño final del Contrato de
Ecoexpress se publicara antes del otorgamiento de la Buena Pro; (ii) que
en las condiciones de ese Contrato y con el equilibrio económico-
financiero reflejado en él, Ecoexpress participara como postor; (iii) que a
resultas de su participación y mejor oferta ganara la Buena Pro, y (iv) que
estuvo ejecutándose el Contrato de Ecoexpress durante más de catorce
(14) meses sin que la Municipalidad cumpliera con su obligación
contractual de retirar a los terceros transportistas del Corredor Javier
Prado, pese a los reclamos de Ecoexpress, período dentro del cual la
Municipalidad percibió ingresos económicos provenientes de ese
contrato.
Aplicación supletoria de la Ley del Procedimiento Administrativo
General
213. Mientras que el derecho público está referido a las normas que ordenan
y regulan a los órganos públicos o estatales entre sí, y entre los privados
y los públicos, las partes en el derecho privado se suponen relacionadas
en posiciones de igualdad, al menos teórica. La típica relación de derecho
público, en cambio, está marcada por una desigualdad derivada de la
posición soberana o imperium con que aparece revestido el o los
organismos o poderes públicos que en ella intervienen.
214. Es por eso que la Ley del Procedimiento Administrativo General contiene
un conjunto de principios y normas indispensables para proteger a los
particulares del abuso de los organismos y poderes públicos.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
165
215. La Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley del
Procedimiento Administrativo General (Ley Nº 27444), en su versión
vigente hasta el 16 de setiembre de 2018 y por lo tanto, aplicable al caso
que nos ocupa, establecía lo siguiente: “La presente Ley es supletoria a
las leyes, reglamentos y otras normas de procedimiento existentes en
cuanto no la contradigan o se opongan, en cuyo caso prevalecen las
disposiciones especiales”.
216. De ello se desprende que la Ley Marco de APP y su Reglamento
prevalecen sobre la Ley del Procedimiento Administrativo General en
tanto no la contradigan, y que las disposiciones de ésta son aplicables en
forma supletoria o complementaria a aquélla.
217. Resulta importante esta aclaración por cuanto las discusiones entre
Protransporte y el MEF sobre el Contrato de Concesión, hasta que
Protransporte cambió de opinión al pedir el consentimiento de Ecoexpress
(18 de noviembre de 2015) para remitir el Contrato al MEF una vez
publicado el Decreto de Urgencia Nº 006-2015 (02 de noviembre de 2015)
-que el Tribunal Arbitral ya ha considerado inaplicable porque se ha
pretendido darle fuerza y efecto retroactivos, lo que resulta
inconstitucional-, giraron en torno a dos temas: (i) si la Ley Marco de APP
y su Reglamento prevalecían sobre la Ley del Procedimiento
Administrativo General en tanto no se opusieran a ésta, y (ii) si las
modificaciones al numeral 9.3 del artículo 9º de la Ley Marco de APP -que
el Tribunal Arbitral también ha considerado inaplicables porque se ha
pretendido darles fuerza y efecto retroactivo, lo que resulta
inconstitucional- debían primar sobre su versión original.
218. Sobre el primer tema resulta claro que prevalece la Ley Marco de APP y
de ello ya el Tribunal Arbitral se ha ocupado. También resulta claro que
se aplica en forma supletoria y complementaria la Ley del Procedimiento
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
166
Administrativo General. Veamos cómo se aplica y en especial, al requisito
de opinión favorable del MEF al diseño final del contrato de APP.
219. Aunque ya se ha dejado establecido que no era indispensable ni había
materia de competencia del MEF sobre la que éste pudiera pronunciarse,
imaginamos como un ejercicio académico que el diseño final del Contrato
de Concesión hubiera tenido que ser sometido por la Municipalidad, a
través de Protransporte, a consideración del MEF para que éste diera su
opinión favorable. Sólo entonces habría podido publicarse el diseño final
del Contrato de Concesión para que los postores lo conocieran y si lo
estipulado en él les convenía, participaran como postores en la Licitación,
y si Ecoexpress presentaba la mejor propuesta técnica y económica se le
otorgaría la Buena Pro y comenzaría a ejecutarse el Contrato.
220. Ocurrió todo eso menos la solicitud de opinión favorable del MEF cuya
obtencion, en todo caso, era responsabilidad de la Municipalidad y de
Protransporte pero no de Ecoexpress, que no tenía ni tuvo nunca relación
alguna con el MEF.
221. Ecoexpress conoció y estudió las Bases de la Licitación, las preguntas
que realizaron los potenciales postores y las respuestas que recibieron, y
el diseño final del Contrato de Concesión que publicó Protranporte por
encargo de la Municipalidad, en el que se garantizaba que ningún otro
requisito sería necesario y que ninguna otra autoridad gubernamental
tendría ni podría pronunciarse sobre el particular ni obstaculizar su
ejecución.
222. Sobre la base de ello, la demandante preparó su propuesta técnica y su
propuesta económica, que reflejaba un equilibrio económico-financiero
que le permitiría pagar sus costos, obtener beneficios y a la vez, pagarle
al Concedente lo que le correspondía. Presentó su propuesta
oportunamente, que resultó ser la mejor, ganó la Licitación y le fue
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
167
otorgada la Buena Pro. De ahí en adelante comenzó la ejecución del
Contrato.
El acto administrativo
223. Veamos qué efecto jurídico tendría la opinión del MEF al diseño final del
Contrato que ni la Municipalidad ni Protransporte solicitaron en su
oportunidad. En nuestra opinión, tendría el de un acto administrativo
equivalente a una declaración de la entidad destinada, por interpósita
persona -la Municipalidad y Protransporte- a producir efectos jurídicos
sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados -los
postores de la Licitación- dentro de una situación concreta96.
224. Si la opinión del MEF hubiera sido desfavorable -y más con todas las
observaciones destinadas a cubrir situaciones patológicas como las que
hizo mucho tiempo después, fuera del plazo previsto en el Contrato y con
las que lo desequilibraba económica y financieramente-, lo más probable
es que Ecoexpress no habría presentado propuesta alguna en la
Licitación y hoy no estaría en este problema.
225. Ese acto administrativo del que la Municipalidad y Protransporte
prescindieron y al que se avocó inconstitucionalmente el MEF con el DU
Nº 006-2015, tendría que analizarse a la luz de los principios en los que
se basa el procedimiento administrativo97.
226. El MEF, con la colaboración de la Municipalidad y Protransporte, violó el
principio de razonabilidad98 al pretender crear inconstitucionalmente
96 Artículo 1º de la Ley Nº 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General). 97 Contenidos en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 (ley del Procedimiento Administrativo General). 98 “Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
168
obligaciones y establecer restricciones a Ecoexpress fuera de los límites
de una facultad que no tenía y sin mantener la debida proporción entre
los medios a emplear -perseguir que la Municipalidad declarara nulo un
Contrato de Concesión en plena ejecución- y los fines públicos que debía
tutelar -la urgente necesidad de terminar con el caos vehicular y de
transporte de pasajeros en la ciudad de Lima, ya que no habían recursos
públicos involucrados de los que el MEF tuviera que preocuparse-, con lo
cual no respondió a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su
contenido.
227. El MEF, con la colaboración de la Municipalidad y Protransporte, violó el
principio de informalismo 99 , al no interpretar las normas de
procedimiento en forma favorable a la admisión y decisión final de las
pretensiones de Ecoexpress, afectando sus derechos e intereses por la
exigencia de aspectos formales no indispensables, así como el interés
público.
228. El MEF, con la colaboración de la Municipalidad y Protransporte, violó el
principio de eficacia100, al no haber hecho prevalecer el cumplimiento de
la finalidad del acto procedimental sobre los formalismos cuya realización
no incidiera ni determinara aspectos importantes en la decisión final, ya
que privilegió el requisito formal omitido por la Municipalidad y
Protransporte de remitir al MEF el diseño final del Contrato de Concesión
cuando el propio Contrato llevaba ya un tiempo largo de ejecución.
99 “Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público.” 100 “Principio de eficacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados. En todos los supuestos de aplicación de este principio, la finalidad del acto que se privilegie sobre las formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
169
229. El MEF, con la colaboración de la Municipalidad y Protransporte, violó el
principio de predictibilidad 101 , al no proporcionarle a Ecoexpress
información veraz, completa y confiable sobre la opinión que emitiría el
MEF con respecto al Contrato de Concesión cuando el propio Contrato
llevaba ya un tiempo largo de ejecución en los términos en que fue
publicado y suscrito.
230. Por otro lado, hay requisitos de los actos administrativos102 que el MEF,
en connivencia con la Municipalidad y Protransporte, no cumplió.
i. Por ejemplo, el de objeto y contenido103, ya que toda la parte
considerativa del DU Nº 006-2015 se refiere, principalmente, a la
crisis internacional que estaba afectando al Perú, y su artículo 1º
decreta que ese DU “…tiene por objeto establecer medidas
extraordinarias, urgentes y de carácter transitorio en materia
económica, orientadas a afianzar las expectativas de los agentes
económicos…”
ii. También el requisito de finalidad pública. Estaba claro en una
serie de ordenanzas de la Municipalidad con rango de ley, que la
reforma del transporte público era fundamental -y sigue siéndolo-
para resolver el problema “de la calidad de vida de la población y
la movilidad urbana a través del establecimiento, entre otros, de
corredores viales para el transporte público en buses de gran
capacidad”.
101 “Principio de predictibilidad.- La autoridad administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de modo tal que a su inicio, el administrado pueda tener una conciencia bastante certera de cuál será el resultado final que se obtendrá.” 102 Contenidos en el artículo 3º de la Ley Nº 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General). 103 “Objeto o contenido.- Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto, de tal modo que pueda determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, debiendo ser lícito, preciso, posible física y jurídicamente, y comprender las cuestiones surgidas de la motivación.”
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
170
iii. Sin embargo, el requisito de la finalidad pública tampoco fue
cumplido104.
iv. En cuanto a la motivación del acto administrativo 105 también
encontramos problemas.
v. La motivación del DU Nº 006-2015, así como la motivación del MEF
en su decisión derivada de dicho DU no contienen, más allá de lo
genérico, una relación concreta y directa de los hechos relevantes
del caso específico106. Se refieren por igual a 39 contratos de APP
y no al caso específico de Ecoexpress.
vi. A lo que hay que agregar que no son admisibles como motivación
las fórmulas generales y vacías de fundamentación para el caso
concreto107, especialmente en un DU que se refiere a esos 39
contratos y no hace distinción entre ellos.
Validez del acto administrativo
231. Esto nos conduce al tema de la validez del acto administrativo108, porque
“todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida
nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional,
según corresponda”, y el acto administrativo que nos ocupa y que no es
104 “Finalidad Pública.- Adecuarse a las finalidades de interés público asumidas por las normas que otorgan las facultades al órgano emisor, sin que pueda habilitársele a perseguir mediante el acto, aun encubiertamente, alguna finalidad sea personal de la propia autoridad, a favor de un tercero, u otra finalidad pública distinta a la prevista en la ley. La ausencia de normas que indique los fines de una facultad no genera discrecionalidad.” 105 Contenidos en el Artículo 6º de la Ley Nº 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General). 106 “La motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.” 107 “No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto.” 108 Artículo 9º de la Ley Nº 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General).
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
171
el inconstitucional DU Nº 006-2015, sino la decisión que el MEF hizo
conocer al Gerente de Promoción de la Inversión Privada de la
Municipalidad y que se refería a todas las observaciones que había
decidido hacer a una multiplicidad de contratos -esas que, en el Contrato
de Ecoexpress, producían el desequilibrio económico-financiero de éste;
observaciones que, según el MEF, debían dar lugar a la suscripción de
sendas adendas a todos ellos. Ya hemos explicado por qué Ecoexpress
no firmó la inconsulta adenda que pretendieron imponerle.
232. Entonces la Municipalidad estaba en un gran problema. Contrariamente a
la posición que había venido defendiendo, ahora se había sometido a los
dictados del MEF y le remitió a éste un oficio109 solicitándole “determinar
si el Contrato de Concesión… es susceptible de ser declarado nulo”, y lo
hizo cuando el presente arbitraje ya se había iniciado.
233. La respuesta del MEF110, exonerándose de responsabilidad, no se hizo
esperar. Le comunicó a la Municipalidad, basándose en el artículo 10º111
del la Ley del Procedimiento Administrativo General, que si bien el
numeral 9.3 del Decreto Legislativo Nº 1012 no estableció expresamente
la consecuencia legal por su inobservancia, al no haber sido solicitada
oportunamente por la Municipalidad la opinión favorable del MEF al
diseño final del Contrato, dicho acto administrativo se sanciona con vicio
de nulidad por defecto u omisión de un requisito de validez.
234. Sosteniendo que “…si bien la MML [y no Ecoexpress] incumplió el marco
normativo al no solicitar a este Ministerio [el MEF] la emisión previa
favorable al Contrato, a la fecha, conforme lo dispuesto en el artículo 9º112
de la Ley Nº 27444, la adjudicación del contrato se presume válida en
109 Oficio Nº 32-2017-MML-GPIP (HR Nº 009091-2017). 110 Oficio Nº 024-2017-EF/68.01, recibido por la Municipalidad el 22 de febrero de 2017. 111 “Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: …2. El defecto u omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14º.” 112 “Todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda.”
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
172
tanto no se declare su nulidad por autoridad competente” (énfasis
agregado).
235. Y a párrafo seguido el MEF agregó: “Es necesario indicar que la
declaración es competencia de la misma autoridad responsable del
proceso de promoción de la inversión privada, esto es, recae en la propia
Municipalidad Metropolitana de Lima; ello de conformidad con el numeral
11.2 del artículo 11º de la Ley de Procedimiento Administrativo General
dentro del plazo previsto en dicha norma, el cual a la fecha ha sido
superado en exceso”. ¿Y qué dice ese numeral?: “La nulidad será
conocida y declarada por la autoridad superior de quien dictó el
acto” (énfasis agregado).
236. Al margen de que se trataría de una “responsabilidad” que correspondería
única y exclusivamente a Protransporte y la Municipalidad, y no a
Ecoexpress, es curioso que tanto Protransporte como la Municipalidad
olvidaran que el numeral 6.2 del artículo 6º del Decreto Legislativo Nº
1012 (Ley Marco de APP), aplicado al presente caso, establece que
Protransporte es el órgano de la Municipalidad que ejerció las facultades
del Organismo Promotor de la Inversión Privada en esta APP y que “el
órgano máximo de estos Organismos Promotores de la Inversión
Privada es el respectivo… Concejo Municipal” (énfasis agregado).
237. Entonces, quién “debió” declarar la nulidad del acto y nunca lo hizo
fue el Concejo Metropolitano de Lima. Es por eso que existe la
motivada convicción en el Tribunal Arbitral de que la declaración de
nulidad del Contrato de Concesión es absolutamente inválida por no
haber sido efectuada por el órgano competente.
Conservación del acto administrativo
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
173
238. Resulta claro para el Tribunal Arbitral que no hay que confundir el Contrato
de Concesión con el Acto Administrativo omitido por la Municipalidad
antes del otorgamiento de la Buena Pro a Ecoexpress, pero dado que la
Ley Nº 27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) es según
dicho Contrato de aplicación supletoria al mismo, veamos lo que esa ley
dispone sobre la conservación del acto.
239. En el supuesto de que el Contrato de Concesión fuera un acto
administrativo, como hemos visto que lo consideran el MEF, la
Municipalidad y Protransporte, habría que aplicar varias disposiciones
contenidas en el artículo 14º de la Ley del Procedimiento Administrativo
General relativas a la conservación del acto.
240. “Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus
elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del
acto…” (numeral 14.1). El Tribunal Arbitral no tiene dudas de que la
omisión en la que incurrieron la Municipalidad y Protransporte al no remitir
el diseño final del Contrato para opinión previa del MEF resulta
intrascendente y prevalece la conservación del acto; sobre todo
tratándose de una APP autosostenible y después de que dicho diseño
final fue publicado, se otorgó la Buena Pro, se suscribió el Contrato y se
ejecutó durante más de catorce (14) meses.
241. “Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los
siguientes: 14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro
modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no
haberse producido el vicio. En el año 2013, cuando fue publicada la
versión final del Contrato de Concesión, el Ministro de Economía y
Finanzas y el Viceministro de Economía de ese entonces promovían
activamente las APP y en especial, las APP que resolvieran el problema
del tránsito y del transporte de pasajeros en Lima Metropolitana. El acto
administrativo habría tenido el mismo contenido. En el año 2015, cuando
se publicó el inconstitucional DU Nº 006-2015 que cuestionaba el Contrato
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
174
de Concesión y las APP en general, el Ministro de Economía y Finanzas
y el Viceministro de Economía eran otros.
242. “Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los
siguientes: …14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no
esencial.” Por todas las razones expuestas, la opinión del MEF sobre el
diseño final del Contrato de Concesión constituía documentación no
esencial.
Indemnización de Daños y Perjuicios
243. Cuatro pretensiones de la demanda están referidas al pago de daños y
perjuicios. En los puntos precedentes se ha establecido que Protransporte
y la Municipalidad Metropolitana de Lima han incumplido dolosamente las
obligaciones contractuales que les correspondían como Concedentes.
244. Este Tribunal Arbitral entiende que probados los incumplimientos
corresponde, en aplicación del artículo 1321° del Código Civil, ordenar el
pago de la indemnización de los daños y perjuicios causados. Para el
efecto, como es evidente, se requiere que el Tribunal Arbitral cuente con
una pericia de daños. Ecoexpress ha cumplido con la carga de la prueba
que le impone el Código Procesal Civil y el Decreto Legislativo Nº 1071,
habiendo ofrecido en parte de prueba el dictamen pericial elaborado por
Macroconsult, el cual corre en autos.
Siendo así, corresponde al Tribunal evaluar dicho medio probatorio,
dejando constancia de que la parte contraria no ha presentado
formalmente una pericia, como correspondía, habiéndose limitado a
formular observaciones al referido dictamen pericial a través de su propio
perito -el economista Enrique Díaz Ortega-, las que serán evaluadas a su
turno.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
175
Conceptos Previos
245. La valoración de la prueba es una actividad mental que, como bien dice
Reynaldo Bustamante, permite al juzgador determinar la fuerza o valor
probatorio de los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos
y actuados.
El standard de la prueba en materia civil, según el Código Procesal Civil
y el Decreto Legislativo Nº 1071 es lograr acreditar los hechos, producir
certeza en el juzgador y permitirle fundamentar sus decisiones.
El propósito de este acápite es, efectivamente, realizar dicha operación
mental y establecer si la pericia ofrecida como prueba, que corre en autos,
sirve para el logro de dicha finalidad y si, en efecto, satisface el referido
standard.
246. La doctrina reconoce mayoritariamente determinados requisitos que debe
cumplir un dictamen pericial. Los analizaremos.
En primer lugar, la pericia debe ser efectuada por un experto en las
materias que se someten a su consideración. Macroconsult efectivamente
lo es. No es necesario probarlo ya que es un hecho notorio y de público
conocimiento. La mayoría de las firmas auditoras/contables que existen
en el mercado son ampliamente conocidas porque suelen publicar en los
medios de difusión opiniones debidamente sustentadas en materia
económica. Según declaración propia, confirmada por el Tribunal Arbitral,
el evaluador es una empresa de asesoría económica, financiera y de
negocios con 31 años de experiencia en el mercado.
247. Es importante resaltar que Macroconsult deja constancia de que ha sido
contratada por Ecoexpress Javier Prado S.A. pero que su opinión es
independiente y que a la fecha del trabajo no tiene relación comercial con
su contratante ni sus afiliadas. Señala igualmente no tener intereses en
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
176
Ecoexpress Javier Prado S.A. y que no tiene conocimiento de ninguna
situación que podría caracterizarse como conflicto de interés. Finalmente,
Macroconsult señala que durante el desarrollo de su trabajo no se le ha
formulado ninguna limitación o dificultad en relación con las metodologías
o la información utilizadas para su trabajo.
248. La primera conclusión que extrae el Tribunal Arbitral es que la pericia ha
sido efectuada por un experto en materia económica y que goza de la
indispensable cualidad de imparcialidad, no habiendo pruebas en autos
de haberse cuestionado esta condición, más allá de las observaciones
formuladas conforme a Ley.
249. La pericia, por otro lado, es una declaración de ciencia, en este caso en
materia económica, y que está referida a hechos de difícil percepción y
apreciación, ya que de no ser así no se exigiría el aporte de expertos,
siendo una operación valorativa ya que el perito emite una opinión o juicio
de valor sobre lo que es el objeto de la pericia, juicio que por cierto no es
vinculante, ya que su obligatoriedad queda sujeta a la valoración que haga
el Tribunal Arbitral de acuerdo con las reglas de la crítica y las máximas
de la experiencia.
El Tribunal Arbitral efectivamente ha constatado que la pericia cumple con
las condiciones señaladas en el párrafo precedente.
250. Según Alberto Hinostroza, el perito cumple con su obligación presentando
un informe pericial o dictamen, el cual debe ser conducente para acreditar
los hechos que se pretende probar. En opinión del Tribunal Arbitral, la
pericia de Macroconsult cumple con estos requisitos, pues es el medio
probatorio idóneo para acreditar la existencia y cuantificación de los daños
y perjuicios.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
177
251. Finalmente, es indispensable que las conclusiones del informe pericial
sean claras, consistentes y consecuencia lógica de su motivación,
debiendo presentarse con la anticipación suficiente para ser evaluado no
solo por el Tribunal Arbitral sino fundamentalmente por la parte contraria,
cumpliendo de este modo con los requisitos de bilateralidad e igualdad
que exige la doctrina procesal.
También el Tribunal Arbitral ha constatado que la pericia fue presentada
oportunamente, que ha sido materia de observaciones y debate en
audiencia con la participación de las partes, sus asesores y peritos, y
respondiendo las preguntas de los integrantes del Tribunal Arbitral.
El contenido de la pericia
252. El dictamen pericial tiene, por un lado, un largo acápite dedicado a la
sostenibilidad económica del sistema de corredores complementarios de
transporte público de Lima Metropolitana, analizando y confirmando la
autosostenibilidad establecida en los documentos de la licitación pública.
253. El Tribunal Arbitral coincide en que la sostenibilidad económica y
financiera del sistema “depende del balance entre las obligaciones,
derechos, responsabilidades y la asignación de riesgos entre las partes
involucradas”, y también coincide en el señalamiento de las
responsabilidades y retribución que corresponden asumir o efectuar al
concedente, así como las responsabilidades y retribución que
corresponden a los concesionarios.
Empero el Tribunal Arbitral deja constancia de que ha analizado
extensamente la autosostenibilidad del contrato desde el punto de vista
jurídico, por lo que se exime de hacer una evaluación mayor de esta
materia tocada también por la pericia de daño.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
178
254. En segundo término, la pericia está dedicada fundamentalmente a la
estimación de los daños. Para el efecto sigue una metodología y un
cronograma al revisar cada una de las pretensiones.
Metodología
255. En cuanto a la metodología considera el factor de pasajero equivalente al
88.82% basado en fórmulas económicas; precisa que la demanda
proviene de las bases de la licitación “y asume conservadoramente que
no hay crecimiento”. Igualmente, la estimación la ha realizado en función
de información pública de los documentos de la licitación, así como de los
estados financieros auditados de Ecoexpress Javier Prado SA. de 2014 y
2015, y los mensuales no auditados entre enero y abril de 2016. Las
fechas mencionadas coinciden con el cronograma elaborado por
Macroconsult luego de explicar la metodología empleada.
Guiándose por las cifras establecidas en las bases de la licitación, el
contrato y demás documentos relacionados con el diseño de los
corredores complementarios, Macroconsult considera cuáles son las
cifras que corresponden puntualmente al corredor Javier Prado, el cual es
materia de este arbitraje.
La conclusión a la que arriba Macroconsult es que la demanda indicada
en las Bases de la Licitación es conservadora. Para pasajeros es 73% de
la demanda estimada en el Estudio de Diseño y para kilómetros las Bases
consideran 71% de la demanda estimada en el Estudio de Diseño.
Dentro de la metodología, Macroconsult señala que se utilizó la tasa de
descuento establecida en el Memorando de Información de
Protransporte113, que es 10.69%. Dicha tasa de descuento incluye el
113 http://www.protransporte.gob.pe/wp-content/uploads/2019/02/Memorandum.pdf
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
179
riesgo del negocio, el valor del dinero en el tiempo y la estructura del
capital.
256. El Tribunal Arbitral considera que el empleo de la tasa de descuento es
un método de uso generalizado ya que permite ajustar los valores
correctamente. Por lo demás, tal como aparece en la estimación de daños
efectuada, Macroconsult incorpora a su pericia el Memorandum
Informativo de la Licitación de los Corredores Complementarios elaborado
por Protransporte y que señala que la tasa de descuento WACC es
efectivamente 10.69%.
No existe, pues, discusión alguna sobre la correcta aplicación de la tasa
de descuento WACC, ya que la opinión de Macroconsult se basa en un
Memorandum elaborado por Protransporte.
257. Finalmente, en lo que se refiere a la estimación de daños es valiosa la
comparación que hace el evaluador respecto de la estructura de la deuda,
así como del costo de ella, con otras empresas de similares magnitudes
que prestan el servicio de transporte terrestre para efectos del
apalancamiento, como quedó establecido en el debate que se produjo en
audiencia y cuya acta corre en autos.
Cronograma
258. Un aporte importante para la mejor comprensión de los montos
indemnizatorios que corresponderían en caso se declaren fundadas las
pretensiones, ha sido la elaboración de un cronograma de toda la
operación, distinguiendo tres fases: Fase de Prueba de Pre Operación,
Fase de Pre Operación y por último, Fase de Operación, que no se dio
por la interrupción que sufrió el contrato.
La Fase de Prueba de Pre Operación tiene dos antecedentes: el 28 de
noviembre de 2014 se firma el contrato de concesión y el 16 de diciembre
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
180
del mismo año se firma la adenda que origina la Fase de Prueba de Pre
Operación. El Tribunal Arbitral deja constancia de haber verificado la
exactitud del Cronograma al haber revisado y analizado los documentos
de la licitación, que por lo demás tienen carácter público.
La Fase de Prueba de Pre Operación se inicia el 22 de diciembre de 2014
y según la adenda respectiva, debía concluir el 30 de marzo del año 2015.
Sin embargo, según el Acta de Trato Directo Nº 0052015, se acordó
iniciar la segunda Fase, es decir la de Pre Operación, el 1º de julio del año
2015. Estas fechas han sido comprobadas por el Tribunal Arbitral al
revisar tanto la adenda suscrita el 16 de diciembre de 2014 como el Acta
de Trato Directo Nº 00052015. No obstante el nombre de esta Fase de
"Pre Operación”, en realidad Ecoexpress operó desde la Fase de Prueba
y nominalmente hasta la terminación de la Fase de Pre Operación con los
resultados en kilómetros, número de pasajeros e ingresos económicos
mencionados tanto en la pericia como en el análisis jurídico efectuado por
el Tribunal Arbitral en acápites precedentes.
Pretensiones
259. Habiendo quedado establecidas cuáles son las pretensiones dinerarias,
es pertinente seguir el orden que propone el evaluador y que no es otro
que el análisis de los daños y perjuicios demandados en cada pretensión.
260. La primera está relacionada con la Fase de Pre Operación y comprende
el daño emergente resultante del menor ingreso, por cuanto Protransporte
no aplicó la fórmula descrita en el Anexo Nº 7 del contrato de concesión,
que establece cómo remunerar a Ecoexpress Javier Prado S.A. La
remuneración al concesionario contenida en la fórmula descrita en el
mencionado Anexo Nº 7 es establecida por el perito en la suma de la
remuneración por kilómetro equivalente al 70% más la remuneración por
pasajero equivalente al 30%. Estas dos remuneraciones dependen de los
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
181
valores licitados y de los kilómetros recorridos y pasajeros validados. Para
establecer estos valores el perito aplica las fórmulas económicas descritas
con minuciosidad y detalle en el Anexo Nº 1 de la pericia, tanto aquellas
que son las fórmulas originales como las que luego son ajustadas en el
dictamen pericial.
261. El Tribunal Arbutral advierte que las fórmulas matemáticas son complejas
y requieren de altos conocimientos técnicos para su comprensión, pero
deja constancia de que estas fórmulas provienen de la documentación de
la licitación exhaustivamente analizada por el perito y ampliamente
debatida en el debate pericial con el perito de la otra parte.
Para establecer el daño emergente por la no aplicación de la fórmula
descrita en el Anexo Nº 7 el perito, repetimos, estima los ingresos
aplicando las fórmulas económicas de las cuales deduce la facturación
real de Ecoexpress.
262. Al respecto, el Tribunal Arbitral considera importante hacer un paréntesis
para señalar que, entre los varios incumplimientos del concedente, el que
podría tener una mayor significación económica es el no haber “limpiado”
las vías por donde circularían los buses del concesionario. Este hecho,
que es destacado por la pericia, tiene muchas consecuencias
económicas, siendo la más importante la competencia desleal sufrida por
el concesionario.
263. Tal como se ha indicado, este daño emergente es calculado por el perito
estimando los ingresos que se habrían generado por la aplicación de las
fórmulas económicas descritas en el Anexo Nº 7 del contrato de
concesión, de donde se deduce la facturación real de Ecoexpress Javier
Prado S.A. desde julio de 2015, que era la fecha prevista para el inicio de
la Fase de Pre Operación hasta abril del año 2016, que es la fecha cuando
el concesionario resolvió el contrato de concesión. Los menores ingresos
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
182
han sido actualizados al 27 de abril de 2016 aplicando la tasa de
descuento WACC de 10.69%.
264. En opinión del Tribunal Arbitral la metodología utilizada es inobjetable
porque responde a un razonamiento lógico: aplicar una fórmula, calcular
la remuneración ideal para luego deducir la remuneración real. La primera
parte de los daños y perjuicios de la primera pretensión está constituida
por esa diferencia.
El Tribunal Arbitral reitera que el ejercicio realizado por la pericia es
minucioso ya que la estimación de los ingresos de Ecoexpress es
realizada en millones de soles por períodos mensuales, tanto en lo que se
refiere a la remuneración por pasajero, como a la remuneración por
kilómetro. El perito concluye que la mencionada diferencia, o sea el
faltante de ingresos por la no aplicación de la fórmula descrita en el Anexo
Nº 7 del contrato, debidamente actualizado, asciende a la suma de S/4.83
millones.
Posteriormente el perito calcula y desarrolla los mayores gastos
provenientes por conductores inactivos dentro de la planilla de
Ecoexpress, así como los mayores costos financieros que Ecoexpress
debió asumir por la no percepción de la remuneración que le correspondía
o en todo caso por la remuneración menor, como ha quedado establecido.
265. En lo que se refiere a los conductores inactivos, el perito ha tenido en
cuenta que Ecoexpress contrató la cantidad de conductores estimada
para iniciar la Fase de Pre Operación pero que ante el incumplimiento de
Protransporte, como por ejemplo no haber “limpiado” las rutas, la
demanda de pasajeros se redujo y Ecoexpress tuvo que seguir pagando
a conductores que no trabajaban, debiendo lógicamente asumir los
sobrecostos por dichos conductores inactivos. Macroconsult ha
identificado al conjunto de conductores inactivos multiplicándolo por el
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
183
sueldo promedio de cada conductor, cuyo resultado es actualizado al 27
de abril de 2016 con la tasa de descuento WACC, dando como resultado
que el sobrecosto por conductores inactivos asciende a S/0.21 millones.
266. La pericia hace un cálculo exacto del mayor costo financiero que
Ecoexpress tuvo que afrontar, viéndose obligado a emitir pagarés no
previstos para cubrir necesidades de capital de trabajo entre mayo de
2015 y abril de 2016. El detalle de estos pagarés condiciones y costos
forman parte del Anexo Nº 8 de la pericia. Como consecuencia, ese mayor
costo financiero, también actualizado, asciende a S/0.25 millones. El
Tribunal Arbitral deja constancia de haber revisado los pagarés emitidos
que, repetimos, aparecen en el Anexo Nº 8 de la pericia, confirmando su
existencia, características y detalles.
267. Finalmente, la pericia analiza el lucro cesante resultante del menor nivel
de operación en cuanto a pasajeros validados y kilómetros recorridos por
no haber cumplido Protransporte con “limpiar” las rutas de transportistas
no autorizados. En otras palabras, el lucro cesante está constituido por la
utilidad no percibida a consecuencia del incumplimiento del concedente,
por la no “limpieza” de las rutas, la no gestión oportuna y adecuada del
sistema y el impedimento a que se diera la Fase de Pre Operación, entre
otros hechos que afectaron el tráfico y la demanda.
Este daño es estimado por Macroconsult como “la diferencia entre el flujo
de caja que se había previsto en el negocio (memorándum de información,
bases integradas y Anexo 1-D, plan de implementación de los corredores
complementarios), todo lo cual constituía el flujo de caja ideal, debiendo
restarse a éste el flujo de caja real”, que ha sido debidamente calculado y
establecido por Macroconsult. El perito recurre acertadamente a un
ejercicio para estimar ese perjuicio: por un lado, estima el Flujo de Caja
Neto del concesionario como si hubiera operado entre julio de 2015 y abril
de 2016, deduciendo el Flujo de Caja Neto real dentro del mismo período.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
184
El perito también deduce correctamente los ingresos faltantes, o sea, el
daño emergente resultante del menor ingreso por la no aplicación de la
fórmula descrita en el Anexo Nº 7 para remunerar a Ecoexpress Javier
Prado S.A.
268. En forma muy acuciosa el perito no solo hace este ejercicio, sino que
analiza diversos supuestos en términos de pasajeros validados y
kilómetros recorridos al no haberse limpiado las rutas, incluyendo
resumida pero minuciosamente las principales variables y supuestos para
la proyección de los costos operativos y gastos administrativos.
269. Finalmente, el lucro cesante por el menor nivel de operación actualizado
al 27 de abril de 2016 aplicando la tasa de descuento WACC de 10.69%
se estima en S/5.28 millones, luego de haber estimado los daños mes a
mes desde julio del 2015 a abril de 2016, tomando como fuente,
repetimos, el flujo de caja neto proyectado menos el flujo de caja real.
Conclusión de la primera pretensión
270. La pericia elabora un cuadro resumen que el Tribunal Arbitral considera
gráfico y explicativo, por lo que lo reproduce a continuación, haciéndolo
suyo.
Pretensión indemnizatoria por la Fase de Pre Operación (en millones
de soles):
- No aplicar la fórmula pactada para realizar liquidación.…………S/ 4.83
- Reembolso por choferes inactivos ………………………………..S/ 0.21
- Reembolso de gastos financieros………………….……………...S/ 0.25
- Lucro cesante, componente pasado (vigencia contrato)…..........S/ 5.28
Total………………………………………..……………………………S/10.57
Pretensión condicionada a la segunda pretensión principal
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
185
271. Esta pretensión tiene por objeto el pago de todos los daños y perjuicios
sufridos a consecuencia de la resolución del contrato de concesión por
incumplimiento doloso del concedente.
272. Una cuestión previa que es relevante, pero sobre la cual el perito no toma
partido o posición, es establecer si la indemnización está sujeta a los
límites pactados en el contrato de concesión o no. Es por ello que
Macroconsult analiza ambas posiciones y evalúa los daños sin límite de
responsabilidad y con límite de responsabilidad. Empero, el Tribunal
Arbitral considera que es de aplicación el artículo 1328° del Código Civil,
según el cual cuando el incumplimiento es doloso, como es éste el caso,
los límites se tienen por no puestos. De allí que el Tribunal Arbitral solo
analizará la pericia que fija los daños y perjuicios por el incumplimiento sin
límite de responsabilidad y que en el informe pericial lleva por título
“Pretensión Nº 2”.
273. Para la estimación del daño económico el perito aplica lo establecido en
la cláusula 18.10.3, denominada cálculo y pago de la indemnización del
contrato de concesión, más otros gastos relacionados en los que incurrió
Ecoexpress. Macroconsult establece que dicha cláusula será equivalente
a la cantidad que resulte mayor entre el valor presente del Flujo de Caja
Neto del Concesionario y el Valor Contable Neto de los bienes de la
Concesión. Sin más preámbulos, el Tribunal Arbitral coincide con el perito
que la cantidad mayor es la que proviene del Flujo de Caja Neto del
Concesionario.
Macroconsult proyecta el Valor Presente del Flujo de Caja Neto del
Concesionario que se hubiera generado por el plazo del contrato de
concesión que no hubiera transcurrido a la fecha de producida la
terminación del contrato, considerando para la proyección los ingresos
brutos derivados de la explotación del Servicio que se pagarían en caso
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
186
el contrato de concesión se mantuviera vigente, aplicando a éstos una
tasa de descuento razonable. La referida cláusula define el valor presente
del Flujo de Caja Neto como el valor presente de las utilidades operativas,
antes de intereses, cargos de depreciaciones y amortizaciones, y después
de impuestos y participaciones.
Para descontar el Flujo de Caja Neto del concesionario y obtener el valor
presente, Macroconsult utiliza una tasa de descuento WACC114 (costo
promedio ponderado de capital) considerando el costo de oportunidad, el
costo financiero y la estructura de capital. En opinión del Tribunal Arbitral,
que ha intervenido en otros arbitrajes en los que se ha fijado
indemnización de daños y perjuicios, la metodología empleada por
Macroconsult no solo es correcta sino de utilización más frecuente.
274. El Tribunal Arbitral considera importante hacer uso del Cronograma
establecido en la pericia con la finalidad de fijar el período en el que
corresponde establecer la indemnización. Al efecto, se tiene presente que
la Operación -contractualmente- ha tenido tres Fases ya comentadas: la
Fase de Prueba de Pre Operación, la Fase de Pre Operación propiamente
dicha y finalmente, la Fase de Operación, que Macroconsult estima en 15
años (10 años de concesión más 5 años de ampliación). El inicio de la
Fase de Operación contractualmente previsto fue el 01 de mayo del 2016,
mientras que el fin de los 15 años antes mencionados se extiende hasta
el 30 de abril de 2031.
275. Tal como ya se estableció, el cálculo de la indemnización se hace al
amparo de la cláusula 18.10.3 del contrato de concesión, siguiendo la
metodología antes comentada que consta de dos pasos: en primer lugar,
se proyecta el flujo de caja del negocio (que es la utilidad operativa antes
114 Weighted Average Cost of Capital: Es la fórmula más utilizada y recomendable, por su sencillez de cálculo e interpretación, para determinar la tasa de descuento con el propósito de valorizar empresas o proyectos de inversión mediante el método de descuento de flujos de caja esperados.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
187
de depreciaciones y amortizaciones y después de impuestos y
participaciones); siendo el segundo paso el descuento del flujo proyectado
a la tasa WACC de 10.69%. Siendo así y teniendo a la vista el estado de
situación financiera de Ecoexpress, le es posible concluir al perito que el
valor presente del Flujo de Caja Neto del concesionario asciende a
S/70.45 millones, siendo muy superior al valor contable neto de los bienes
de la concesión. Por tanto, para establecer el importe por los daños y
perjuicios, aplicándose la cláusula 18.10.3 del contrato, resulta que el
valor presente del Flujo de Caja Neto del concesionario asciende a
S/70.45 millones los cuales incluyen otros gastos relacionados a la
resolución del contrato como son los incurridos por concepto de asesorías
legal y financiera y liquidación de personal (S/0.46 millones). Macroconsult
suma ambos conceptos, valor presente del Flujo de Caja Neto más gastos
y el monto indemnizatorio final asciende a la cantidad de S/70.92 millones.
276. Empero, el monto resultante de la indemnización comprende un período
de 15 años. No obstante, el informe de opinión emitido por el economista
Enrique Díaz Ortega, perito de la parte demandada, cuestiona la
extensión del plazo, admitiendo -sin decirlo expresamente- que la
indemnización al menos corresponde por los 10 años originalmente
pactados. El Informe de Opinión contiene esta observación en las páginas
50 y 53 del dictamen emitido por el economista Díaz.
Macroconsult absolvió en la audiencia de pruebas esta observación,
reconociendo que no efectuó una evaluación legal sobre la procedencia
de la extensión del plazo, limitándose a reproducir los argumentos de los
asesores legales de Ecoexpress: la extensión del plazo de 10 a 15 años
se apoya en el segundo párrafo de la cláusula 3.2, literal (ii) del contrato
de concesión, que a la letra señala:
“La extensión del plazo de la concesión por Mejoras a la Propuesta, de
conformidad con lo establecido en las Bases y en el presente Contrato, es
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
188
otorgada por Protransporte, luego de la verificación del cumplimiento de
aquellas. Para dicho fin el concesionario presentará una solicitud
acompañada de documentación de sustento con un máximo de 60 días
posteriores a la realización de las mejoras de la propuesta…”
277. Así mismo señala el economista Enrique Díaz que, en el numeral 1.2 del
contrato de concesión se define el concepto Mejoras a la Propuesta: …(1)
el anticipo de inversiones requeridas de incorporación de flota nueva,
señalado en el numeral 5.9.2.1 de las Bases. De acuerdo a dicho numeral,
según la pericia, se establece que el Plan de Modernización de la Flota
corresponde al plazo que se utilizará para la incorporación de vehículos
nuevos requeridos para satisfacer la demanda. Se indica también que el
concesionario podrá anticipar las inversiones y como consecuencia de ello
podrá solicitar y obtener de parte del concedente la extensión del plazo
de la concesión. Concluye el economista Díaz que en el caso que la
modernización se dé en el primer año a partir del inicio de la Operación la
extensión del plazo sería de 5 años.
Macroconsult, por su parte, absuelve la observación y hace referencia a
que la propuesta técnica que forma parte del contrato como Anexo Nº 4 –
Formulario Nº 10 establecía que en el primer año de operación se
incorporaría nuevos buses tanto para el servicio troncal como el servicio
alimentador y que en los hechos los buses fueron renovados antes de la
etapa de renovación, incluso durante la etapa de prueba y en un mayor
número que el contemplado en el plan de modernización que formó parte
de la propuesta.
278. El Tribunal Arbitral no coincide con la interpretación efectuada por
Macroconsult ni con el levantamiento de la observación. La licitación de
un servicio público y el otorgamiento de una concesión son actos
esencialmente formales. El Tribunal Arbitral no discute las afirmaciones
que hace Ecoexpress sino que, por el contrario, señala que el segundo
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
189
párrafo de la cláusula 3.2, literal (ii) del contrato de concesión, demanda
el cumplimiento de dos requisitos, que no se han acreditado en autos para
efectos de la ampliación del plazo: por un lado, la verificación del
cumplimiento de lo establecido en las Bases, que corresponde efectuar a
Protransporte y de lo cual no existe prueba o medio probatorio alguno. La
misma norma señala que tal verificación se hará luego que el
concesionario presente una solicitud, acompañada de documentos de
sustento, de la cual tampoco existe evidencia alguna. Aún cuando en los
hechos pudiera haberse efectuado la incorporación de nuevos buses para
gozar de la ampliación del plazo, reiteramos, era indispensable la
verificación de los requisitos y la previa solicitud del concesionario. Por
estas consideraciones, el Tribunal Arbitral considera que la indemnización
que corresponde a la llamada pretensión Nº 2 (término empleado por
Macroconsult) solo corresponde a los 10 años de la concesión y no a los
15 como han sido calculados por el perito.
279. El economista Enrique Díaz Ortega, perito de la parte demandada, en la
página 53 de su “Informe de opinión sobre la estimación de daño
económico causado a Ecoexpress Javier Prado S.A. por la Municipalidad
Metropolitana der Lima – Protransporte – Concesión del Paquete de
Servicio Nº 2.2”, fechado abril 2018, hace el cálculo correspondiente a los
10 años de la Concesión siguiendo exactamente la misma metodología
que Macroconsult, perito de la parte demandante.
280. De esa manera, el perito Díaz Ortega calcula el “Flujo de Caja Neto 10
años” y establece el “Valor Presente Neto (WACC: 10.67%)” en S/49.58
millones. Por tanto el Tribunal Arbitral considera que la indemnización a
pagar por esta llamada Pretensión Nº 2 asciende a la suma de S/49.58
millones que, sumados a las asesorías legal y financiera y liquidación de
personal (S/0.46 millones), totalizan S/50.04 millones.
Pretensiones Nº 3 y Nº 4 según Macroconsult
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
190
281. La Pretensión llamada número 3 por Macroconsult corresponde a la
pretensión subordinada a la pretensión condicionada a la pretensión
principal. Sin embargo, como la referida pretensión condicionada a la
segunda pretensión principal es amparada por el Tribunal Arbitral, no
corresponde pronunciarse ni evaluar la pericia referida a la pretensión
subordinada.
En cuanto a la Pretensión Nº 4, así llamada por Macroconsult,
corresponde a la pretensión subordinada a la primera, segunda y tercera
pretensiónes principales. No obstante, tampoco corresponde hacer una
evaluación de los daños y perjuicios estimados por Macroconsult al
respecto, dado que esta pretensión subordinada es en el caso que el
Tribunal Arbitral considere que el contrato de concesión es nulo, lo que ha
quedado ampliamente demostrado que no es así. Por tanto, carece de
objeto evaluar la estimación de los daños y perjuicios derivados de la
nulidad del contrato de concesión.
Resumen
282. El Tribunal Arbitral considera que son fundadas las pretensiones No. 1 y
No. 2, así definidas por Macroconsult, las cuales hacen un total de S/60.61
millones como indemnización de daños y perjuicios por los
incumplimientos incurridos dolosamente por Protransportes y la
Municipalidad Metropolitana de Lima en perjuicio de Ecoexpress.
Observaciones al Dictamen Pericial
283. Como ya se ha expresado, Protransportes ofreció en parte de prueba el
Informe Opinión preparado por el economista Enrique Díaz Ortega. Este
fue puesto en conocimiento de Ecoexpress y luego se produjo un debate
pericial en la audiencia cuya acta corre en autos, en la cual se tomó
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
191
conocimiento de cada observación así como de la absolución de las
mismas por Macroconsult .
284. El Tribunal Arbitral tiene registradas varias observaciones. Ya analizó una
de ellas, referida al plazo del Contrato y pasará por alto, por innecesaria,
la observación sobre la metodología de la pretensión derivada de la
nulidad del Contrato, ocupándose de las restantes.
285. Primera Observación: El informe de Opinión señala que hay elementos
que pueden ser considerados optimistas a favor de Ecoexpress y que
Macroconsult no brinda escenarios alternativos ni ha efectuado un análisis
de sensibilidad como si se tratara del único resultado posible.
El Tribunal Arbitral descarta esta observación, ya que la cláusula Nº
18.10.3 dispone que para el cálculo de la indemnización se deberá
calcular el valor presente del Flujo de Caja Neto del concesionario, es
decir por un monto y no por un rango de montos. De otro lado,
Macroconsult ha usado supuestos conservadores, documentando la
información con los propios elementos provistos por la licitación de
Protransporte, particularmente para las proyecciones del flujo de caja.
Esa es la razón por la cual Macroconsult afirma no haber incluido un
análisis de sensibilidad ni múltiples escenarios, por lo que sus
conclusiones son claras a la vez que conservadoras y racionales. Analizar
múltiples posibilidades habría servido únicamente para la confusión que
Ecoexpress le atribuye a Protransporte. Debe tenerse presente, además,
que los cálculos de Macroconsult involucran criterios de riesgo y que han
sido sometidos a un examen de razonabilidad. El Tribunal Arbitral no
encuentra en este análisis ninguna violación a las reglas de la lógica ni de
la argumentación.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
192
Además, como dice Ecoexpress, el señor Díaz no realiza un cálculo
razonable propio ni plantea un esquema que dé a conocer las premisas y
métodos que consideraría válidos para el cálculo de los daños.
286. La Segunda Observación: El Informe de Opinión cuestiona la estructura
de la deuda (70% y 30%) utilizada por Macroconsult. Así consta en las
páginas 6, 18 y 19 del informe del economista Díaz Ortega. Este también
cuestiona la razonabilidad del costo de deuda de 13% para la estimación
de la tasa de descuento WACC.
Sin embargo, el Tribunal Arbitral considera que estos supuestos y
porcentajes derivan fundamentalmente de los documentos de la licitación
(Memorando de Información). Señala Macroconsult que el costo promedio
de la deuda de Ecoexpress era 13.6%, muy cercano al 13% que utiliza el
memorando de información para estimar la tasa de descuento WACC.
El Tribunal Arbitral aprecia que Macroconsult no se ha limitado a lo antes
expuesto, sino que ha efectuado comparaciones con un conjunto de
empresas que operan en el sector transporte y ha identificado el costo
promedio de endeudamiento de estas compañías. Por ejemplo, el Tribunal
Arbitral observa que Lima Vías Express tiene un rango de tasas de
endeudamiento del 13.50%. Es muy relevante para el Tribunal Arbitral
comprobar que Macroconsult descargó información de la
Superintendencia de Banca y Seguros sobre las tasas activas en moneda
nacional y extranjera de las operaciones realizadas en los días previos al
15 de abril de 2016.
Por estas consideraciones, todas analizadas en el debate pericial, el
Tribunal Arbitral considera razonable que Macroconsult haya usado el
costo de la deuda de 13% para la estimación de la tasa de descuento
WACC, siguiendo lo indicado en el Memorando de Información.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
193
287. Tercera Observación: el informe de opinión cuestiona que, respecto a la
tasa WACC, el modelo CAPM115 no considera las inversiones en países
emergentes ni el riesgo asociado a ellas.
Para el Tribunal Arbitral resulta extraño que se cuestione la metodología
utilizada en el memorando de Protransporte. Este memorando utiliza
como metodología para efectos del costo de capital el modelo CAPM
adicionando una prima por riesgo país.
Empero el costo de capital de Protransporte, como explica acertadamente
el perito, considera al EMBIG116 como parámetro de riesgo país, el cual el
perito precisa que es “el de mayor uso en el mercado y cuenta con amplio
respaldo teórico”. El Tribunal Arbitral ha podido revisar un link sobre las
últimas prácticas de valoración, elaborado por la empresa de auditoría
internacional Ernst & Young, en el cual se advierte que el 75% de las
firmas de inversiones utiliza el EMBIG como parámetro de estimación de
riesgo país.
Por tanto, es razonable concluir que el EMBIG que utiliza el Memorando
de Información de Protransporte es de uso y aceptación general en el
mercado peruano, tal como ha hecho Macroconsult en la pericia materia
de evaluación.
288. Cuarta Observación: se cuestiona la razonabilidad del uso de variables
con un período muy extenso para la estimación de la tasa libre de riesgo
o el retorno del mercado, según se advierte en la página 28 del informe
de opinión. También se cuestiona que la tasa de descuento está
desfasada en el tiempo como se señala en la página 29 del mencionado
informe de opinión.
115 Capital Asset Pricing Model: Costo de Capital. Método que supone que existe una relación lineal entre el sector de pertenencia de la empresa y el mercado. 116 Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
194
Con respecto a lo primero, es comprensible que Macroconsult use
variables con un promedio de largo plazo para evitar la afectación de
coyunturas temporales; y en cuanto al eventual desfase en el tiempo,
Macroconsult acertadamente ha evitado discusiones sobre las variables,
remitiéndose a las contenidas en el Memorando de Información. Por
ejemplo, no ha utilizado una tasa de descuento propia sino la tasa de
descuento estimada por Protransporte de 10.69% (página 29 del
Memorando de Información correspondiente a las Bases de la Licitación).
Lo mismo se puede decir sobre la observación referida al impuesto a la
renta del 30% (página 30), ya que igualmente Macroconsult ha utilizado
la tasa de descuento del Memorando de Información que tenía implícita
dicha tasa del 30%.
289. Quinta Observación: Con relación a la fórmula de remuneración del
contrato el economista Díaz Ortega menciona que se asume que la etapa
preoperativa se inició en julio 2015 (páginas 36, 42 y 54 de su Informe).
También se discute en este Informe el cumplimiento de todos los puntos
para verificar el inicio de la etapa pre-operativa.
Con respecto al primer tema Macroconsult se refiere a la Adenda Nº 1 y
al Acta de Trato Directo Nº 005-2015, que establecen como fecha de inicio
el 1º de julio de 2015. Con relación a los puntos para verificar la etapa pre-
operativa (páginas 36, 42 y 54 del Informe de Opinión), el Tribunal Arbitral
advierte que solo se cuestiona el uso del leasing como medio para la
adquisición de los buses.
Sobre el punto, este Tribunal Arbitral coincide con el análisis efectuado
por Macroconsult con base en el numeral 5.9.2 de las Bases: “los
vehículos obtenidos a través de arrendamiento financiero (leasing
financiero) o arrendamiento operativo (leasing operativo), serán
aceptados como parte de la flota acreditada del postor en la medida que
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
195
se acredite debidamente el contrato de leasing. Existen otras referencias
contractuales, pero el Tribunal Arbitral considera suficiente el numeral
5.9.2 de las Bases antes citado para levantar esta observación, ya que
Macroconsult hizo bien al aceptar como buses del contrato los adquiridos
mediante leasing.
290. Sexta Observación: Sobre las tarifas en la estimación económica. En
líneas precedentes hemos explicado cómo se forma la remuneración del
concesionario sobre la base de kilómetros y pasajeros, lo que permite a
Protransporte la determinación del valor del pasaje (cláusula décimo
segunda, pasajes del contrato de concesión).
Establecidos los mencionados valores por kilómetro y número de
pasajeros, Macroconsult consideró razonable utilizar la tasa de inflación
de: 10% (Memorando de Información) para actualizar los valores licitados
mediante un ejercicio de simulación de actualización de kilómetros y
pasajeros.
291. Séptima Observación: Sobre la demanda de pasajeros. El
cuestionamiento es que se use esta demanda de pasajeros para el cálculo
de los daños económicos de la Pretensión Nº 2 (páginas 7, 57 y 58 del
Informe de Opinión).
Según Macroconsult las estimaciones de demanda de transporte público
se hacen sobre la base de los estudios del Sistema Integrado del
Transporte Metropolitano. En particular Macroconsult utilizó el Estudio de
Demanda de los Corredores Complementarios elaborado por Táryet
Ingeniería del Transporte. Esta firma fue encargada por Protransporte
para la elaboración de un Estudio de Diseño Preliminar para los
corredores complementarios en el cual se realizó precisamente un Estudio
de Demanda de los corredores. Macroconsult menciona el link de
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
196
Protransporte relativo a este estudio y que está a disposición de las partes
y del Tribunal Arbitral.
El referido estudio de demanda elaborado por Táryet proviene de un
modelo de transporte que incluye trabajos de campo, información
disponible de sistemas de transporte masivo y un modelo de asignación
que procede del Sistema Integrado de Transporte de Lima. Como quiera
que este tipo de estudio requiere mucho esfuerzo técnico y recursos
financieros, Macroconsult entiende que Táryet es “un buen referente en el
ámbito de planificación del transporte” y considera que ha sido razonable
utilizar la información proveniente de su Estudio de Demanda. La
observación, por lo demás, no cuestiona el estudio realizado por Táryet
en particular, por lo que el Tribunal Arbitral no la puede amparar por la
confianza que inspira el especialista (http://www.taryet.com/web).
Es más, la estimación de demanda realizada por Táryet fue publicada por
Protransporte en los documentos oficiales de la Licitación, como son las
Bases Integradas y el Memorando de Información.
Siendo así, la demanda en el corredor Javier Prado propuesta por Táryet
y utilizada en las Bases estimó en 407 mil pasajeros por día. Por una
evaluación económico-financiera Táryet estimó la demanda en 554 mil
pasajeros por día. Por consiguiente, si la estimación de pasajeros en las
Bases de la Licitación representó el 73% de la estimación de la demanda,
es obvio concluir que la estimación de la demanda de las Bases fue
relativamente conservadora.
292. Octava Observación: El economista Díaz cuestiona la credibilidad de los
estados financieros de Ecoexpress (páginas 70, 71 y 72), para luego
cuestionar el daño emergente por conductores inactivos y mayor costo
financiero que Ecoexpress se vio en la obligación de asumir.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
197
Con respecto a los EEFF de 2014 y 2015 el Tribunal Arbitral deja
constancia de que fueron debidamente auditados por una empresa
profesional de auditoría y en consecuencia, no hay nada que observar.
Con relación al daño emergente por conductores inactivos y por mayor
costo financiero (página 38), la pericia señala con precisión en el anexo
respectivo el número de conductores, sus salarios y el importe de los
costos financieros. En todo caso, es significativo destacar que el sueldo
más los beneficios sociales de Ley promedio entre julio de 2015 y abril de
2016 fue considerado por Macroconsult en la cantidad de S/1,926.00 para
la estimación del daño. Dicho monto es muy cercano al sueldo con
beneficios sociales considerado en el Memorando de Información de
Protransporte ascendente a S/1,836.00. Queda así confirmada la
razonabilidad de las estimaciones económicas que se desprenden de los
EEFF de Ecoexpress.
Resumen de los hechos y conclusiones de derecho
Ha quedado demostrado en autos:
293. Que el 27 de junio de 2012 se publicó la Ordenanza Nº 1613, mediante la
cual la Municipalidad creó el Sistema Integrado de Transporte de Lima
(“SIT”) con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población y la
movilidad urbana a través del establecimiento, entre otros, de corredores
viales para el transporte público en buses de gran capacidad. Elemento
fundamental del SIT era el Sistema de Corredores Complementarios, el
mismo que estaría a cargo de Protransporte por encargo de la
Municipalidad.
294. Que el 28 de agosto de 2012 el Concejo de la Municipalidad emitió el
Acuerdo de Concejo Nº 1531, mediante el cual encargó a Protransporte
llevar a cabo el Proceso de Licitación Nº 001-2012 de los cinco
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
198
Corredores Complementarios, entre los cuales se encontraba el
Corredor Complementario Nº 2.
295. Que los días 14 y 15 de noviembre de 2012 Protransporte convocó a la
Licitación y que uno de los postores de la Licitación para el Corredor Javier
Prado fue Ecoexpress.
296. Que el 16 de julio de 2013 fue aprobado y publicado el diseño final del
Contrato de Concesión.
297. Que el 20 de enero de 2014 el Comité Especial de los Corredores
Complementarios emitió la Resolución Nº 002-2013-MML/IMPL/CECC,
mediante la cual Protransporte otorgó la Buena Pro al postor Ecoexpress
para los Paquetes 2.2, 2.3 y 2.6 del Corredor Javier Prado. Siendo materia
de este arbitraje el Paquete 2.2, que es -al efecto- el Paquete Adjudicado.
Las posiciones jurídicas de las partes han sido:
298. Protransporte y la Municipalidad han sostenido que el Contrato de
Concesión es nulo debido a que no contó con la opinión favorable del
MEF, argumentando que el numeral 9.3 del artículo 9º de la Ley Marco de
APP es una norma de orden público y que, al no haberse solicitado la
opinión del MEF, se produjo una nulidad virtual. El Tribunal Arbitral ha
descartado motivadamente la posibilidad de que habría habido una
nulidad virtual.
299. Por su parte, Ecoexpress ha sostenido que el MEF conocía el proyecto de
APP; que el numeral 9.3 del artículo 9º de la Ley Marco de APP no puede
interpretarse de manera aislada sino contextual y sistemática; que la
opinión favorable del MEF no está sustentada en una norma de orden
público ni tiene carácter imperativo; que el Contrato de Concesión fue
válidamente resuelto por Ecoexpress mediante comunicación de fecha 27
de abril de 2016, por causa imputable al Concedente, y que la aplicación
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
199
supletoria de la Ley del Procedimiento Administrativo General hace
prescindible la opinión del MEF, entre otros argumentos, todos
ampliamente desarrollados y analizados por el Tribunal.
300. El Tribunal Arbitral ha emitido su opinión con respecto a los hechos y al
derecho invocado, tomando en consideración que éstas pactaron en los
numerales 18.1, 18.2 y 18.3 de la cláusula décimo octava del Contrato de
Concesión, que la resolución de éste era causal de caducidad de la
concesión y de producirse, subsistirían y mantendrían su vigencia “las
estipulaciones del Contrato que regulan los efectos y consecuencias de la
resolución del Contrato y la caducidad de la Concesión”, así como las
causales por las que podía operar la resolución del Contrato, conforme se
aprecia de la imagen de la parte pertinente, que a continuación se inserta:
301. Si bien el numeral 18.10.3 del Contrato de Concesión estableció una
fórmula para calcular la indemnización en caso que la caducidad117 del
contrato fuera por causa atribuible al Concedente, conforme se ha
117 En el numeral anterior ya hemos confirmado que la resolución del Contrato de Concesión produce la caducidad de la concesión.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
200
fundamentado en los numerales 46, 47, 48 y 272 del ordinal IV
(Consideraciones del Tribunal) y en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 1328º del Código Civil, es nula la cláusula que excluya o limite la
responsabilidad por dolo o culpa inexcusable del deudor, que es el caso.
302. Por las consideraciones expuestas, este colegiado concluye que el daño
causado por la Concedente a Ecoexpress debe ser indemnizado en la
forma precisada por este Tribunal Arbitral al momento de analizar la
pericia ofrecida por la parte demandante, las objeciones a dicha pericia
efectuadas por el perito de la parte demandada y el debate pericial.
303. Dadas las características de la indemnización que la parte demandada
debe pagar a la parte demandante, especialmente en lo que al lucro
cesante se refiere, en concepto del Tribunal Arbitral los intereses que
aquélla debe pagar a ésta deben calcularse desde el día siguiente de la
notificación del presente Laudo hasta la fecha efectiva de pago,
aplicando el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú.
304. El Tribunal Arbitral debe fijar en el laudo los costos del arbitraje y
determinar quién debe asumirlos, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 70° y 73° del Decreto Legislativo N° 1071.
305. Los costos del arbitraje comprenden los siguientes conceptos:
a) Los gastos administrativos del Centro, por la gestión del arbitraje,
compuesto por:
Tasa por presentación de la solicitud de arbitraje.
Tasa administrativa del Centro.
b) Los honorarios de los árbitros.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
201
c) Los gastos de viaje y otros que con ocasión a éstos realicen los
árbitros y el personal del Centro, de conformidad con las
disposiciones de este Reglamento.
d) Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia
requerida por los árbitros, conforme a este Reglamento.
e) Los honorarios razonables de las defensas de las partes.
f) Otros gastos razonables derivados de las actuaciones arbitrales, a
tenor de lo dispuesto por el artículo 76° del Reglamento de Arbitraje
de la Unidad de Arbitraje del Centro de Análisis y Resolución de
Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
306. Carolina de Trazegnies Thorne, comentando el artículo 70° de la Ley de
Arbitraje, señala que:
“el antecedente inmediato del artículo 70° es el artículo 52° de la Ley N°
26572 que ya incluía una relación no limitativa de los diversos conceptos
que podían verse comprendidos en la categoría general de gastos (ahora
costos) del arbitraje, estableciendo que estos podían ser objeto de
condena o exoneración a las partes si es que en el convenio no se hubiese
pactado nada al respecto. En la Exposición de Motivos del proyecto de
Ley del Decreto Legislativo N° 1071 se señala que las modificaciones en
este punto buscan identificar con precisión los conceptos que comprenden
los costos del arbitraje, cubriendo así deficiencias y vacíos de la
legislación anterior.”118
118 DE TRAZEGNIES THORNE, Carolina: “Comentario al artículo 70° de la Ley Peruana de Arbitraje”. En comentarios a la Ley Peruana de Arbitraje. Soto Coaguila, Carlos Alberto y Bullard González, Alfredo (Coordinadores). Tomo II. Lima, Instituto Peruano de Arbitraje, 2010. P. 786.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
202
307. Atendiendo a que las Partes pactaron expresamente en el numeral 16.7
de la cláusula décimo sexta del Contrato de Concesión119 que todos los
gastos realizados en la resolución de una Controversia No-Técnica serán
cubiertos por la Parte que no haya sido favorecida por el laudo arbitral,
corresponde ordenar que las demandadas, Municipalidad Metropolitana
de Lima y Protransporte, paguen solidariamente a Excoespress los gastos
del arbitraje.
308. De conformidad con la información proporcionada por el Centro de
Arbitraje de la PUCP, los honorarios netos totales del Tribunal Arbitral
fueron fijados, incluido el reajuste, en la suma de S/667,241.97, y la Tasa
del Centro en la suma bruta de S/215,946.66 mas IGV. Estos honorarios
y gastos, que son los únicos que han sido acreditados, debieron ser
pagados en la proporción de 50% por cada una de las partes. No obstante,
Ecoexpress pago lo que le correspondía y también pagó por subrogación
lo que le correspondía a la parte demandada.
309. Habiendo asumido Ecoexpress el íntegro del pago de los honorarios y
gastos a que se contrae el numeral que antecede, que ascienden a
S/883,188.63, corresponde que la Municipalidad Metropolitana de Lima
y Protransporte cubran dicho importe.
310. El Tribunal Arbitral deja expresa constancia de que ha revisado todas las
pruebas ofrecidas, aunque no se mencionen expresamente en este laudo
y que ambas partes han tenido el más amplio derecho de defensa de sus
posiciones en el presente proceso arbitral, habiéndoseles notificado
oportunamente de todas las actuaciones arbitrales.
119
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
203
V. DECISIÓN
Por los argumentos expuestos en los considerandos que anteceden y de
acuerdo al orden de las pretensiones planteadas, el Tribunal Arbitral, en
derecho y en mayoría, LAUDA:
PRIMERO: Declarar improcedente la Cuestión Previa I formulada por
Protransporte en su escrito presentado el 18 de enero de 2017 y sin objeto
pronunciarse sobre la Cuestión Previa II y sobre la Cuestión Previa III.
SEGUNDO: Declarar fundada la Primera Pretensión Principal de la Demanda y
en consecuencia, declarar que la Municipalidad Metropolitana de Lima y
Protransporte incumplieron dolosamente diversas obligaciones asumidas en el
Contrato de Concesión durante su vigencia, originando daños y perjuicios a
Ecoexpress por la suma de S/10’570,000.00 (diez millones quinientos setenta
mil y 00/100 soles), que la Municipalidad Metropolitana de Lima y Protransporte
deben pagar a Ecoexpress.
TERCERO: Declarar fundada la Segunda Pretensión Principal de la Demanda y
en consecuencia, que el Contrato de Concesión celebrado entre las partes
quedó válidamente resuelto mediante la comunicación remitida por Ecoexpress
al Concedente el 27 de abril de 2016 por causa imputable al Concedente.
CUARTO: Declarar fundada en parte la Pretensión Condicionada a la Segunda
Pretensión Principal y en consecuencia, ordenar que la Municipalidad
Metropolitana de Lima y Protransporte paguen a Ecoexpress la suma de
S/50’040,000.00 (cincuenta millones cuarenta mil y 00/100 soles) por concepto
de indemnización.
QUINTO: Habiéndose declarado fundada en parte la Pretensión Condicionada a
la Segunda Pretensión Principal de la Demanda, carece de objeto pronunciarse
sobre la Pretención Subordinada a aquélla.
Exp. Nº 1093-155-16: Laudo Centro de Arbitraje de la PUCP
204
SEXTO: Declarar fundada la Tercera Pretensión Principal de la Demanda,
confirmando que el Contrato de Concesión fue válidamente celebrado entre las
partes, generando plenos efectos jurídicos entre el Concedente y Ecoexpress, y
en consecuencia, declarar la insubsistencia, ineficacia y/o invalidez de la
pretendida nulidad del Contrato de Concesión aludida por la Municipalidad
Metropolitana de Lima y Protransporte en la Carta Nº 59-2016-MML/IMPL/GGL.
SÉTIMO: Declarar sin objeto pronunciarse sobre la Pretensión Subordinada
Común a la Primera, Segunda y Tercera Pretensión Principal de la Dermanda.
OCTAVO: Declarar fundada la Pretensión Accesoria de la Demanda, aplicable
a todas las pretensiones dirigidas a que el Tribunal Arbitral ordene el pago de
sumas dinerarias a favor de Ecoexpress, ordenando que la Municipalidad
Metropolitana de Lima y Protransporte paguen a Ecoexpress intereses sobre
dichas cantidades, canculados desde el día siguiente de la notificación de este
Laudo hasta la fecha efectiva de pago, siendo que para el cálculo de los intereses
deberá recurrirse a la calculadora virtual del Banco Central de Reserva del
Perú120.
NOVENO: Declarar infundada la Primera Pretensión Principal de la
Reconvención formulada por la Municipalidad Metropolitana de Lima en su
escrito presentado el 17 de enero de 2017.
DÉCIMO: Declarar infundada la Primera Pretensión Principal de la
Reconvención formulada por Protransporte en su escrito presentado el 18 de
enero de 2017.
UNDÉCIMO: Fijar los costos del arbitraje en la suma de total de S/883,188.63
(ochocientos ochenta y tres mil ciento ochenta y ocho 63/100 soles), que
deberán ser pagados por la Municipalidad Metropolitana de Lima y Protransporte
a Ecoexpress.
120 http://www.bcrp.gob.pe/apps/calculadora-de-intereses-legales/
1
VOTO PARTICULAR DEL ÁRBITRO CARLOS CÁRDENAS QUIRÓS.
No me encuentro de acuerdo con el sentido del voto en mayoría ni con la
fundamentación correspondiente en virtud de la cual se declara fundada la primera,
segunda y tercera pretensiones principales de la demanda, así como fundada en
parte la pretensión condicionada a la segunda pretensión principal de ella y fundado
el pago de intereses sobre las sumas de dinero ordenadas abonar, todo esto en
relación con la demanda interpuesta por Ecoexpress Javier Prado S.A. (en adelante,
ECOEXPRESS) contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (en lo sucesivo,
MML) y el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima (en adelante,
PROTRANSPORTE).
Tampoco me encuentro de acuerdo con el sentido del voto en mayoría ni con la
fundamentación correspondiente que declara infundadas la primera pretensión
principal de las reconvenciones interpuestas por la MML y PROTRANSPORTE y
condena en el pago de costos del arbitraje a ambas entidades.
Soy de opinión que el contrato de concesión celebrado entre las partes de 28 de
noviembre de 2014 (en lo sucesivo, EL CONTRATO) es nulo, como lo es también
la adenda N° 1 de 16 de diciembre de 2014, y, por consiguiente, que debe
declararse fundada la primera pretensión principal de las reconvenciones
mencionadas.
ACERCA DE LA NULIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN.
Las razones de mi posición son las siguientes:
1. Para determinar si EL CONTRATO está o no afectado de nulidad, es necesario
analizar el marco normativo en cuyo contexto se celebró.
2. El 13 de mayo de 2008, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto
Legislativo N° 1012 mediante el cual se aprobó la ley marco de asociaciones
público - privadas para la generación de empleo productivo y dictó normas
para la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada (en
2
adelante, LEY MARCO DE APP)1. No obstante, conforme lo señaló su Primera
Disposición Complementaria Transitoria, los Títulos I, II y III de dicho
dispositivo legal entraron en vigencia recién cuando se publicó su Reglamento
(aprobado por Decreto Supremo N° 146-2008-EF y publicado el 9 de diciembre
de 2008).
3. En su versión original (sin modificación alguna), el primer párrafo del numeral
9.3 de la LEY MARCO DE APP señalaba expresamente lo siguiente:
.
“9.3 El diseño final del contrato de Asociación Público-Privada,
a cargo del Organismo Promotor de la Inversión Privada
correspondiente, requerirá la opinión favorable de la entidad
pública competente y del Ministerio de Economía y Finanzas,
quienes emitirán opinión en un plazo no mayor de quince (15) días
hábiles respecto a las materias de su competencia. Si no hubiera
respuesta en dicho plazo, se entenderá que la opinión es favorable.
Asimismo, se requerirá la opinión de organismo regulador
correspondiente, el que deberá emitirla únicamente dentro del
mismo plazo.
(…)” (resaltado y subrayado agregados).
4. Como se puede observar, la LEY MARCO DE APP tenía un requerimiento
expreso para los contratos suscritos al amparo de dicha norma: el diseño final
de los contratos de APP debía contar con la “opinión favorable de la entidad
1 Cabe indicar que la LEY MARCO DE APP fue derogada por la Única Disposición Complementaria
del Decreto Legislativo N° 1224, Decreto Legislativo de Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, publicado el 25 de setiembre de 2015 (el cual también entró en vigencia tiempo después de su publicación, recién cuando fue dictado su reglamento). El Decreto Legislativo N° 1224 fue derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N° 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, publicado el 23 de julio de 2018 (el cual también entró en vigencia sustancialmente al día siguiente de la publicación de su reglamento respectivo, aprobado por Decreto Supremo N° 240-2018-EF de 29 de octubre de 2018). No obstante, para efectos del presente voto particular, se tomará en cuenta la regulación de la LEY MARCO DE APP, dado que es la aplicable a la controversia.
3
pública competente y del Ministerio de Economía y Finanzas”. No obstante
ello, en ese momento, la LEY MARCO DE APP no regulaba de forma expresa
cuáles eran los efectos concretos que se producían para un contrato que no
contara con dicha opinión favorable.
5. El 2 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N°
30167, la cual, entre otras disposiciones, modificó el numeral 9.3 de la LEY
MARCO DE APP, reiterándose la obligatoriedad de que el diseño final del
contrato de APP cuente con la opinión favorable del Ministerio de Economía y
Finanzas (en adelante, MEF), pero estableciendo, ahora sí expresamente, que
dicho requisito debía cumplirse bajo sanción de nulidad.
6. El primer párrafo del numeral 9.3 de la LEY MARCO DE APP, modificado por
la Ley N° 30167, señalaba lo siguiente:
“9.3 El diseño final del contrato de Asociación Público-Privada,
a cargo del Organismo Promotor de la Inversión Privada
correspondiente, requerirá la opinión favorable de la entidad
pública competente, así como sin excepción y bajo sanción de
nulidad, la opinión favorable del Ministerio de Economía y
Finanzas; quienes emitirán opinión en un plazo no mayor de quince
(15) días hábiles respecto a las materias de su competencia. Si no
hubiera respuesta en dicho plazo, se entenderá que la opinión es
favorable.
(…)” (resaltado y subrayado agregados).
7. Adicionalmente, el 16 de noviembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial El
Peruano la Ley N° 30264, la cual, entre otras disposiciones, modificó mediante
su Cuarta Disposición Complementaria Modificatoria el primer párrafo del
numeral 9.3 de la LEY MARCO DE APP, manteniéndose la obligatoriedad de
contar con la opinión favorable del MEF, bajo sanción de que, en caso
contrario, los contratos serán nulos “de pleno derecho y no surten efectos”. Lo
4
mismo se estableció para las modificaciones al contrato, conforme resulta del
párrafo quinto del mismo numeral 9.3.
8. El texto del primer párrafo del numeral 9.3 de la LEY MARCO DE APP,
modificado esta vez por la Ley N° 30264, así como el del quinto párrafo del
mismo numeral incorporado por dicha ley, eran los siguientes:
“9.3 El diseño final del contrato de Asociación Público-Privada,
a cargo del Organismo Promotor de la Inversión Privada
correspondiente, requerirá la opinión favorable de la entidad
pública competente, así como sin excepción, la opinión
favorable del Ministerio de Economía y Finanzas; quienes
emitirán opinión en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles
respecto a las materias de su competencia. Si no hubiera respuesta
en dicho plazo, se entenderá que la opinión es favorable. Aquellos
contratos que no cuenten con la opinión previa favorable del
Ministerio de Economía y Finanzas son nulos de pleno derecho
y no surten efectos.
(…)
Tratándose de modificaciones a los Contratos de Asociación
Público-Privada, referidas a materias de competencia del
Ministerio de Economía y Finanzas, estas requerirán opinión
previa favorable de dicho Ministerio. Aquellas modificaciones
que no cuenten con dicha opinión son nulos de pleno derecho
y no surten efectos” (resaltado y subrayado agregados).
9. Como se puede observar, desde el principio ya existía en la LEY MARCO DE
APP el requerimiento expreso de que los contratos de APP contaran con la
opinión favorable de la entidad competente y del MEF, independientemente de
5
los efectos jurídicos que con cada modificación se fueron incorporando al texto
de la norma para el caso de no cumplirse con esa exigencia.
10. Debe tenerse presente que, pese a que dicho requerimiento era expreso
desde la norma original, existían todavía muchos contratos de APP que no
habían obtenido la opinión favorable del MEF, lo cual implicaba un evidente
riesgo para las inversiones privadas con incidencia en los fondos públicos.
11. Es por este motivo que, mediante el Decreto de Urgencia N° 006-2015, se
estableció un procedimiento excepcional para que los contratos de APP,
suscritos al amparo de la LEY MARCO DE APP, pudieran obtener, a posteriori
y por única vez, la opinión favorable del MEF, requerida en el numeral 9.3 de
la referida LEY MARCO DE APP, con el propósito de asegurar la continuidad
de la inversión privada.
12. Esta situación fue puesta de manifiesto en los Considerandos Décimo Tercero
y Décimo Cuarto del Decreto de Urgencia N° 006-2015, los cuales señalaban
lo siguiente:
“Que, en virtud a información recibida en el Registro Nacional de
Contratos de APP, así como a información pública recientemente
emitida en las últimas semanas, se advierte que, al menos 39
contratos de asociación público privadas no han contado con
la opinión previa favorable del MEF, los cuales implican
montos de inversión comprometidos que superan los US$
2,000 millones;
Que, la situación descrita en el considerando anterior implica
que, conforme a la legislación vigente al momento de la
suscripción de dichos contratos, estos adolezcan de causal de
nulidad o sean jurídicamente ineficaces, lo cual podría
6
conducir a la paralización de las inversiones y/o terminación
de los derechos y obligaciones contractuales, generando un
escenario de desconfianza en los inversionistas, así como la
interrupción de servicios públicos y ejecución de obras de
infraestructura e incertidumbre respecto a los nuevos procesos para
la adjudicación de dichos proyectos” (resaltado y subrayado
agregados).
13. Por tales motivos, el artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 006-2015 señaló
que el propósito de dicha disposición legal era el siguiente:
“Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto de Urgencia tiene por objeto establecer
medidas extraordinarias, urgentes y de carácter transitorio en
materia económica, orientadas a afianzar las expectativas de
los agentes económicos, las cuales son determinantes para
mantener un escenario de confianza en los inversionistas, así como
asegurar la continuidad de servicios públicos y ejecución de
obras de infraestructura, con el objetivo de mantener las
decisiones y programación de inversiones público - privadas en el
país, en beneficio de la población en general” (resaltado y
subrayado agregados).
14. De otro lado, cabe relevar que los motivos por los cuales era necesario que
los contratos de APP contaran con la opinión favorable del MEF, fueron
desarrollados en el numeral 26) de la Exposición de Motivos del referido
Decreto de Urgencia N° 006-2015, el cual señalaba expresamente lo siguiente:
“26. El Decreto Legislativo N° 1012 -Ley Marco de APP-, norma que
regula dicho mecanismo de participación de la inversión privada en
el país, a través del numeral 9.3 de su artículo 9°, dispuso desde
7
su entrada en vigencia (2008), que el diseño final del contrato
de APP cuente con opinión previa favorable del Ministerio de
Economía y Finanzas, antes de su adjudicación y suscripción.
La opinión del Ministerio de Economía y Finanzas tiene como
objetivo: i) identificar y cuantificar los compromisos firmes y/o
contingentes, y verificar que se encuentren dentro de los
límites legales, fiscales y presupuestales, ii) verificar que la
asignación de riesgos entre el Estado y los inversionistas se
haga en función a la capacidad de administrarlos o mitigarlos
al menor costo, y que dichos riesgos estén adecuadamente
plasmados en el contrato iii) que los contratos generen valor
por dinero (…)” (resaltado y subrayado agregados).
15. Habiendo explicado todo lo anterior, corresponde dilucidar si las modificatorias
al texto original de la LEY MARCO DE APP, contenidas en la Ley N° 30167 y
en la Ley N° 30264, son aplicables o no a la Licitación Pública N° 001-2012-
MML/IMPL y a EL CONTRATO, así como analizar si el referido Decreto de
Urgencia N° 006-2015 es aplicable o no a EL CONTRATO.
16. Es pertinente dejar constancia de que las partes del proceso se encuentran de
acuerdo en el hecho de que la LEY MARCO DE APP es la aplicable a EL
CONTRATO y al proceso de licitación del que derivó su suscripción.
17. Además, constituye posición de la MML y PROTRANSPORTE la plena
aplicabilidad de la Ley N° 30167, que modificó el numeral 9.3 del artículo 9 de
la LEY MARCO DE APP, toda vez que entró en vigencia el 3 de marzo de
2014, esto es, antes de la fecha de suscripción de EL CONTRATO, lo que
ocurrió el 28 de noviembre de 2014.
18. Por el contrario, constituye posición de ECOEXPRESS la inaplicabilidad de la
Ley Nº 30167, toda vez que EL CONTRATO debía regirse por las normas
8
existentes en la fecha de otorgamiento de la buena pro (Resolución N° 002-
2013-MML/MPL/CECC de 20 de enero de 2014).
19. Al respecto, debe puntualizarse que el otorgamiento de la buena pro no
constituye la celebración de un contrato de concesión. Con ella, lo que se
produce es solamente la selección de la mejor oferta, quedando pendiente la
celebración misma del referido contrato, lo cual se produce en una etapa
posterior.
20. Empero, si bien el otorgamiento de la buena pro y la celebración del contrato
de concesión correspondiente constituyen dos etapas que son perfectamente
distinguibles en un proceso de selección, es evidente que debe dilucidarse qué
circunstancia resulta determinante para establecer la normativa aplicable al
referido contrato de concesión.
21. Al respecto, debe tenerse presente que, como se sabe, todo proceso de
selección tiene inicio con su convocatoria. Es mediante dicha convocatoria que
el Estado Peruano le hace conocer al inversionista privado cuales son “las
reglas de juego” (la normativa aplicable) que gobernarán la eficacia y la
ejecución del futuro contrato de concesión a celebrarse.
22. En tal sentido, si bien luego de la convocatoria al proceso de selección, se
lleva a cabo una prosecución de actos que comprenden tanto al otorgamiento
de la buena pro, como la celebración del contrato de concesión, la normativa
existente al momento de la convocatoria le permite al inversionista tomar sus
previsiones y riesgos respecto a la futura relación jurídica en la que quedará
vinculado con el Estado.
23. Por ello, en opinión del suscrito, la normativa aplicable a determinado contrato
de concesión, es la vigente al momento de la convocatoria al proceso de
9
selección correspondiente, en estricta aplicación de la teoría de los hechos
cumplidos recogida en el artículo III del Título Preliminar del Código Civil2.
24. En el presente caso, la normativa vigente en el momento de la convocatoria
de la Licitación Pública N° 001-2012-MML/IMPL el 15 de noviembre de 20123,
era la mencionada en las Bases de dicho proceso de selección; bases que
permitían la aplicación a dicha licitación y a EL CONTRATO, de la LEY
MARCO DE APP y sus normas reglamentarias, toda vez que la totalidad de la
LEY MARCO DE APP y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N°
146-2008-EF, entraron en vigencia el 10 de diciembre de 2008 (al día siguiente
de publicación del Reglamento), esto es, en fecha previa a la convocatoria, lo
que ocurrió el día 15 de noviembre de 2012.
25. En relación con el objeto del presente arbitraje, y tal como ya se hizo mención
en considerandos precedentes, el primer párrafo del numeral 9.3 del artículo 9
de la LEY MARCO DE APP (norma vigente al momento de la convocatoria de
la Licitación Pública N° 001-2012-MML/IMPL), señalaba lo siguiente:
“9.3 El diseño final del contrato de Asociación Público-Privada,
a cargo del Organismo Promotor de la Inversión Privada
correspondiente, requerirá la opinión favorable de la entidad
pública competente y del Ministerio de Economía y Finanzas,
quienes emitirán opinión en un plazo no mayor de quince (15) días
hábiles respecto a las materias de su competencia. Si no hubiera
respuesta en dicho plazo, se entenderá que la opinión es favorable.
Asimismo, se requerirá la opinión de organismo regulador
2 “La ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú”. 3 Para la adjudicación de, entre otros, el Corredor Complementario N°2, cuyo recorrido pasa por las avenidas Elmer Faucett, Av. La Marina, Faustino Sánchez Carrión, Javier Prado Oeste y Javier Prado Este, todo conocido como el Corredor Javier Prado.
10
correspondiente, el que deberá emitirla únicamente dentro del
mismo plazo” (resaltado y subrayado agregados).
26. De otro lado, el artículo 8, numeral 8.1, del Reglamento de la LEY MARCO DE
APP, aprobado por Decreto Supremo N° 146-2008-EF, vigente a partir del 10
de diciembre de 2008, y que fuera modificado por el Decreto Supremo N° 106-
2011-EF, publicado el 17 de junio de 2011, esto es, en fecha previa a la de la
convocatoria a la Licitación Pública 001-2012-MML/IMPL, establecía lo
siguiente:
“Artículo 8.- Diseño final del contrato de Asociación Público
Privada y modificaciones.
8.1 De conformidad con el numeral 9.3 de la Ley y en los plazos
y modalidad en ella establecidos, y sin perjuicio de las normas
especiales aplicables a las modalidades de APP
autosostenibles y cofinanciadas respectivamente, el diseño
final del contrato y las modificaciones que se produzcan a la
versión final del mismo, requerirán la opinión favorable de la
entidad pública del sector competente y del Ministerio de
Economía y Finanzas. En el caso del organismo regulador y de la
Contraloría General de la República dicha opinión se emitirá en las
materias de sus respectivas competencias” (resaltado y subrayado
agregados).
27. Como se advierte del contenido de las normas citadas precedentemente, es
claro que el diseño final del contrato de Asociación Público-Privada a cargo del
Organismo Promotor de la Inversión Privada correspondiente, así como las
modificaciones que se produzcan a él, requerían de la opinión favorable de la
entidad pública competente y del MEF.
28. Como también se aprecia en dichas normas, si bien se establecía en ellas un
mandato imperativo sobre la necesidad de que el diseño final de un contrato
11
de Asociación Público-Privada debía contar con opinión favorable del MEF, no
se señalaba, de manera expresa, la consecuencia jurídica aplicable para el
supuesto de que ese mandato no fuera cumplido en el caso en particular.
29. En el presente caso, dada la regulación contenida en el primer párrafo del
artículo 9.3 de la LEY MARCO DE APP y en el numeral 8.1. del artículo 8 de
su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 146-2008-EF, de acuerdo
con el texto modificado por el Decreto Supremo N° 106-2011-EF, existía
entonces el mandato imperativo de que EL CONTRATO y sus modificaciones
fueran aprobados por el MEF, debiéndose tener presente que las normas en
mención no establecieron expresamente la sanción de nulidad en el caso de
que dichos instrumentos contractuales no contaran con la opinión favorable
del referido Ministerio.
30. Ahora bien, el 2 de marzo de 2014 -luego de otorgada la buena pro (el 20 de
enero de 2014), y antes de suscrito EL CONTRATO (el 28 de noviembre de
2014)-, se publicó la Ley N° 30167, norma que modificó el primer párrafo del
numeral 9.3 del artículo 9 de la LEY MARCO DE APP, en los siguientes
términos:
“9.3 El diseño final del contrato de Asociación Público-Privada, a
cargo del Organismo Promotor de la Inversión Privada
correspondiente, requerirá la opinión favorable de la entidad
pública competente, así como sin excepción y bajo sanción de
nulidad, la opinión favorable del Ministerio de Economía y
Finanzas; quienes emitirán opinión en un plazo no mayor de quince
(15) días hábiles respecto a las materias de su competencia. Si no
hubiera respuesta en dicho plazo, se entenderá que la opinión es
favorable.
(…)” (resaltado y subrayado agregados).
12
31. Debe también señalarse que, luego de otorgada la buena pro (el 20 de enero
de 2014), y antes de suscrito EL CONTRATO (el 28 de noviembre de 2014),
el 31 de mayo de 2014 se publicó el Decreto Supremo Nº 127-2014-EF, el cual
aprobó el nuevo Reglamento de la LEY MARCO DE APP emitido para la
ejecución de las modificaciones establecidas por la Ley N° 30167. En el
artículo 14, numerales 14.1 y 14.2, segundo párrafo, del referido Reglamento
se estableció lo siguiente:
14.1 De conformidad con los numerales 9.3 y 9.5 del artículo 9
de la Ley, el diseño final del contrato de Asociación Público
Privada, sea este originado por iniciativa estatal o iniciativa
privada, y las modificaciones que se produzcan a la versión
final del mismo, requerirán la opinión favorable de la entidad
pública competente y del Ministerio de Economía y Finanzas.
Para la emisión de la opinión del Ministerio de Economía y
Finanzas, el Organismo Promotor de la Inversión Privada remitirá la
documentación que sustente la distribución de riesgos y la
estructuración económica financiera del contrato. Asimismo,
deberán contar con la opinión del organismo regulador
correspondiente, la cual deberá restringirse exclusivamente a los
aspectos de su competencia de acuerdo a lo establecido en sus
respectivas leyes de creación y en sus marcos normativos.
(…)
14.2 (…)
De no contarse con la opinión favorable del Ministerio de
Economía y Finanzas a que se refiere el presente artículo, los
actos posteriores que se emitan dentro del proceso de
promoción de la inversión privada, incluyendo la adjudicación
de la buena pro, serán nulos conforme a lo establecido por el
13
numeral 9.3 del artículo 9 de la Ley” (resaltado y subrayado
agregados).
32. Como puede apreciarse, la lectura de la modificación al primer párrafo del
numeral 9.3 del artículo 9 de la LEY MARCO DE APP, incorporada por la Ley
N° 30167, ratificada con lo regulado por el artículo 14, numerales 14.1 y 14.2,
segundo párrafo, del Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 127-
2014-EF, permite afirmar que el régimen aplicable a partir del 3 de marzo de
2014 (día siguiente de la publicación de la Ley N° 30167) es uno en donde el
diseño final del contrato de Asociación Público-Privada particular requiere de
la opinión favorable del MEF, siendo que, en caso no se obtenga dicha opinión,
el referido contrato será nulo, sin discusión alguna, por el mandato expreso de
la ley.
33. Cabe advertir que la sanción de nulidad ante la falta de opinión favorable por
parte del MEF es reiterado en el régimen establecido por la Ley Nº 30264,
norma publicada el 16 de noviembre de 2014 (antes de celebrado EL
CONTRATO, lo que ocurrió el 28 de noviembre de 2014), y en cuya Cuarta
Disposición Complementaria Modificatoria, se modifica nuevamente el primer
párrafo del numeral 9.3 del artículo 9 de la LEY MARCO DE APP y se agrega
un quinto párrafo en los siguientes términos:
“9.3 El diseño final del contrato de Asociación Público-Privada,
a cargo del Organismo Promotor de la Inversión Privada
correspondiente, requerirá la opinión favorable de la entidad
pública competente, así como sin excepción, la opinión
favorable del Ministerio de Economía y Finanzas; quienes
emitirán opinión en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles
respecto a las materias de su competencia. Si no hubiera respuesta
en dicho plazo, se entenderá que la opinión es favorable. Aquellos
contratos que no cuenten con la opinión previa favorable del
14
Ministerio de Economía y Finanzas son nulos de pleno derecho
y no surten efectos.
(…)
Tratándose de modificaciones a los Contratos de Asociación
Público-Privada, referidas a materias de competencia del
Ministerio de Economía y Finanzas, estas requerirán opinión
previa favorable de dicho Ministerio. Aquellas modificaciones
que no cuenten con dicha opinión son nulos de pleno derecho
y no surten efectos” (resaltado y subrayado agregados).
34. Como se observa, bajo el régimen establecido en la Ley Nº 30264, cuya
aplicación igualmente descarta ECOEXPRESS, el diseño final de los contratos
de Asociación Público-Privada debía contar con la opinión favorable del MEF,
siendo dichos contratos nulos, agregándose la frase “de pleno derecho y no
surten efectos”, en caso de ocurrir lo contrario.
35. Al respecto, debe señalarse que, tal y como se indicó en los numerales
precedentes, en vista de que el régimen legal que debe tomarse en
consideración para determinar la normativa aplicable a EL CONTRATO es
aquel que se encontraba vigente en la oportunidad en la que se realizó la
convocatoria de la Licitación Pública N° 001-2012-MML/IMPL y, dado que la
convocatoria a dicho proceso se llevó a cabo el día 15 de noviembre de 2012,
no resultan de aplicación lo dispuesto por la Ley N° 30167 y su Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 127-2014-EF, toda vez que estos
dispositivos legales fueron publicados el 2 de marzo y 31 de mayo de 2014
respectivamente, esto es, después de efectuada dicha convocatoria. Tampoco
es de aplicación lo dispuesto por la Ley Nº 30264, toda vez que dicha norma
fue publicada el 16 de noviembre de 2014.
36. Son de aplicación entonces, lo dispuesto por LA LEY MARCO DE APP,
publicada el 13 de mayo de 2008, y su Reglamento, aprobado por el Decreto
15
Supremo N° 146-2008-EF, publicado el 9 de diciembre de 2008, que fuera
modificado por el Decreto Supremo N° 106-2011-EF, publicado el 17 de junio
de 2011, toda vez que dichos dispositivos legales eran las vigentes al tiempo
de efectuarse la convocatoria de la Licitación Pública N° 001-2012-MML/IMPL.
37. En consecuencia, dada la vigencia de la normativa citada, resulta de aplicación
al presente caso el mandato imperativo contenido en el primer párrafo del
numeral 9.3 del artículo 9 de la LEY MARCO DE APP, ratificado en el numeral
8.1 del artículo 8 de su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 146-
2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 106-2011-EF, según el cual,
el diseño final del contrato de Asociación Público-Privada debe contar
con la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas.
38. Debe precisarse que, si bien en las normas antes citadas no se establece
expresamente la consecuencia jurídica aplicable al caso de que no se cuente
con dicha opinión favorable, ello no significa, en opinión del suscrito, que no
exista sanción aplicable ante la no obtención de esa opinión. En efecto, dicha
sanción existe, y ella viene dada por lo dispuesto por el artículo V del Título
Preliminar del Código Civil, norma que señala lo siguiente:
“Es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden
público o a las buenas costumbres”. (subrayado y resaltado
agregados).
39. Dicha norma debe ser concordada con lo dispuesto por el inciso 8 del artículo
219 del Código Civil, que señala lo siguiente:
“El acto jurídico es nulo:
(…)
8.- En el caso del artículo V del Título Preliminar, salvo que la
ley establezca sanción diversa” (resaltado y subrayado
agregados).
16
40. En relación con este tipo de nulidad, VIDAL RAMÍREZ, comentando el inciso
8 del artículo 219 del Código Civil, señala lo siguiente:
“La causal del inciso 8 del artículo 219 se fundamenta, pues, en la
atenuación de la autonomía de la voluntad por el orden público, (…)
y da cabida a las denominadas nulidades virtuales, cuyo concepto
es contrapuesto al de las nulidades expresas o textuales, por lo que
es (sic) esta causal quedan comprendidos los actos jurídicos
celebrados en contravención a las normas de orden público y
queda planteada, así, la nulidad virtual de un acto jurídico
cuando sea celebrado con violación de normas imperativas,
que son en las que se expresa el orden público”4 (subrayado y
resaltado agregados).
41. Se comprende entonces que un acto de autonomía privada será nulo, no sólo
cuando la ley lo sancione expresamente en dicho sentido, sino cuando el
referido acto contravenga una norma imperativa que tenga el carácter de
norma de orden público.
42. Para comprender lo que son las normas de orden público, debe tenerse
presente las reflexiones de GALGANO, quien al respecto señala que “el orden
público está constituido por aquellas normas imperativas que salvaguardan los
principios jurídicos y éticos fundamentales del ordenamiento (…)”5. Ello
significa que la noción de orden público supone siempre un conjunto de
principios fundamentales y la protección de un interés general, catalogado
justamente como “interés público”, el cual por ello emplea disposiciones
jurídicas imperativas; por lo que, si bien no toda norma imperativa es de orden
4 Fernando Vidal Ramírez. El Acto Jurídico. Novena edición, actualizada, revisada y aumentada.
Gaceta Jurídica S.A. Lima. Perú. 2013. Pág. 536. 5 Francesco Galgano. Diritto Civile e Commerciale. Casa Editrice Dott. Antonio Milani - CEDAM.
Padova. Italia. 1990. Volumen II. Tomo I. Pág. 273.
17
público, pues existen normas imperativas que salvaguardan intereses
puramente privados, toda norma de orden público es siempre y
necesariamente imperativa.
43. En sede nacional, respecto de las normas de orden público, TORRES
VÁSQUEZ señala lo siguiente:
“El orden público está dado por el conjunto de normas
fundamentales del Estado, de principios fundamentales que
constituyen los postulados políticos, jurídicos y económicos
del ordenamiento jurídico. Se trata de un concepto movible que
impide el envejecimiento del ordenamiento jurídico vigente,
permitiendo su adecuación a las nuevas circunstancias y
mutaciones sociales. Las normas de orden público no son sólo
disposiciones escritas, sino también normas no escritas,
principios que pueden deducirse de la Constitución Política y
del examen del ordenamiento jurídico en general”6 (resaltado y
subrayado agregados).
44. En el caso materia de autos, debe tenerse presente que el mandato imperativo
contenido en el primer párrafo del numeral 9.3 del artículo 9 de la LEY MARCO
DE APP, reiterado por el numeral 8.1 del artículo 8 de su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo N° 146-2008-EF, modificado por el Decreto
Supremo N° 106-2011-EF, constituye una norma de orden público.
45. Al respecto, debe tenerse presente que las disposiciones de la LEY MARCO
DE APP tenían como finalidad, principalmente, establecer un marco jurídico
articulado y dinámico para promover y desarrollar la inversión privada en el
país de una forma más eficiente.
6 Aníbal Torres Vásquez. Acto Jurídico. Tercera edición. Importadora y Distribuidora Editorial
Moreno S.A. - IDEMSA. Lima. Perú. 2007. Pág. 791.
18
46. En este sentido, el Segundo Considerando de la LEY MARCO DE APP
señalaba lo siguiente:
“Que, resulta indispensable contar con un marco legal que
regule la participación del sector privado en la operación de
infraestructura pública o la prestación de servicios públicos,
con el fin de determinar los principios y procedimientos
aplicables a dicha participación mediante la modalidad de
Asociación Público Privada, con la finalidad de viabilizar su
implementación, generar empleo productivo y mejorar la
competitividad del país” (resaltado y subrayado agregados).
47. Pues bien, atendiendo a los objetivos que las disposiciones de la LEY MARCO
DE APP buscaban cumplir, el primer párrafo del numeral 9.3 no resultaba
ajeno a dichas finalidades. Muy por el contrario, el requisito contenido en él,
referido a la obligatoriedad de contar con la opinión favorable del MEF,
resultaba fundamental para los objetivos de esa norma.
48. En efecto, bajo la LEY MARCO DE APP, se promovía el desarrollo de una gran
cantidad de proyectos que involucraban la provisión de infraestructura y
servicios públicos, y que, además, dependiendo de la modalidad concreta,
utilizaban en cierta medida tanto recursos públicos como privados.
49. Dada la magnitud, así como la relevancia social y económica de muchos de
los proyectos que se iban a llevar a cabo mediante alguna de las modalidades
de APP, era indispensable contar con un régimen que brinde seguridad jurídica
a las inversiones, y a la vez promueva el bienestar de la población, mediante
el desarrollo de infraestructura y la provisión de servicios públicos de calidad.
50. Para tales efectos, el mandato imperativo contenido en el primer párrafo del
numeral 9.3 de la LEY MARCO DE APP buscaba justamente asegurar,
19
inclusive en los casos de concesiones aparentemente definidas como
“autosostenibles”, que los proyectos a desarrollarse eran económicamente
viables, y que no iban a comprometer financieramente al Estado Peruano.
51. La importancia del cumplimiento del requisito establecido en el numeral 9.3 de
la LEY MARCO DE APP, esto es, de contar con la opinión favorable del MEF,
ha sido resaltada en la Exposición de Motivos del Decreto de Urgencia N° 006-
2015. Así, en los numerales 23), 24) y 25) de dicha Exposición de Motivos, se
señala lo siguiente:
“23. Las Asociaciones Público Privadas (APPs) son mecanismos
de participación de la inversión privada para la provisión de
infraestructura pública y prestación de servicios públicos, reflejados
en contratos de largo plazo, con distribución riesgos (sic) entre el
Estado e inversionistas. Dichos proyectos involucran
importantes compromisos de inversión y son dinamizadores
de la economía mediante la creación de empleos directos e
indirectos. Mejoran la calidad de vida de la población a través
del acceso a servicios básicos y contribuyendo al crecimiento
económico.
24. Es importante resaltar que, al facilitar el desarrollo de los
proyectos de Asociaciones Público Privadas, se permitirá que
la población siga aprovechando los beneficios del acceso a
servicios de infraestructura de calidad; lo que se traduce en
ahorros de tiempo y costos, que a su vez permiten a las familias
emprender nuevos negocios o aprovechar nuevas
oportunidades laborales para mejorar su calidad de vida, y en
una mejora en el acceso a otros servicios públicos como la
salud y la educación. Esto desencadenará un círculo virtuoso en
el que a medida que la población tiene acceso a mejores servicios
20
se vuelve más productiva y mejora sus ingresos, contribuyendo a
su vez al crecimiento del país.
25. En ese sentido, dada la importancia de las Asociaciones Público
Privadas, es necesario que los contratos de dichos proyectos
se desarrollen bajo un clima de seguridad jurídica y
predictibilidad, donde se respeten las inversiones realizadas.
Así, el mantenimiento de dicho clima atraerá nuevas
inversiones en el país” (subrayado y resaltado agregados).
52. En el mismo sentido, y recalcando la importancia de contar con la opinión
favorable del MEF, los numerales 28) y 30) de la Exposición de Motivos del
Decreto de Urgencia N° 006-2015 señalaban lo siguiente:
“28. En los contratos de Asociación Público Privada, el Estado suele
afrontar o compartir ciertos riesgos del proyecto (…). Dichos
contratos suelen contener cláusulas de compensación en caso de
finalización del acuerdo por una variedad de razones. Aceptar estos
riesgos podría coincidir con una buena asignación de riesgos, pero
genera pasivos contingentes para el Estado. El costo de estos
puede ser más difícil de estimar que el de los pasivos directos y los
costos de capital anticipados que surgen de un proyecto de
inversión pública tradicional. Como resultado, los gobiernos
suelen asumir considerablemente más riesgos fiscales en los
proyectos de APP de los que habrían esperado o de los que
habrían coincidido con una gestión fiscal prudente.
(…)
30. Las cláusulas que incluyen contingentes como los
mencionados requieren de una evaluación pormenorizada. Una
21
adecuada gestión de riesgos puede evitar o disminuir los
contingentes al Estado. Es el Ministerio de Economía y
Finanzas quien tiene la competencia para realizar dicha
gestión” (subrayado y resaltado agregados).
53. Adicionalmente a ello, conviene destacar lo indicado en los párrafos quinto y
sexto del artículo del señor Enzo Defilippi, quien fuera Viceministro de
Economía, publicado en el diario El Comercio el 26 de abril de 2016, en donde
se señala lo siguiente:
“Ahora bien, ¿por qué es necesario que los contratos de
concesión cuenten con la opinión favorable del MEF? Porque
pueden comprometer financieramente al Estado, y, de ser así,
es necesario asegurar que esté en posición de cumplir con estos
compromisos.
En el caso de concesiones autosostenibles (como las que se
supone eran las de los corredores viales), es necesario asegurar
que, efectivamente, los ingresos del concesionario no
dependen de transferencias del Estado. A la luz de los hechos,
podemos confirmar que, en el caso de los corredores viales, esto
no era así”7 (subrayado y resaltado agregados).
54. Ahora bien, el caso de los Corredores Complementarios del Sistema Integrado
de Transporte es un ejemplo concreto de la relevancia social y económica de
este tipo de proyectos, y de la importancia de que ellos se llevarán a cabo bajo
un régimen jurídico articulado y estable.
55. Para efectos de resaltar la importancia de este proyecto en particular, debe
tenerse presente lo indicado en el artículo 1 de la Ordenanza N° 1613, norma
que crea el Sistema Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana,
7 https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/leyes-respetan-enzo-defilippi-193902-noticia/
22
aprueba el Plan Regulador de Rutas y modifica el TUPA de la MML en lo que
corresponde a la Gerencia de Transporte Urbano, el cual señala lo siguiente:
“Artículo 1.- Objeto
La presente Ordenanza tiene por objeto crear e instaurar el
Sistema Integrado de Transporte Público de Lima Metropolitana
(en adelante SIT), con el fin de mejorar la calidad de vida de la
población y la movilidad urbana, a través de la
implementación de servicios de transporte público
accesibles, seguros, eficaces, eficientes y respetuosos con el
ambiente” (subrayado y resaltado agregados).
56. Entonces, atendiendo lo que estaba en juego en esta iniciativa, era evidente
que la estructuración de las Bases respectivas tomara en cuenta el
cumplimiento de estándares mínimos de calidad para la prestación del servicio
público de transporte de pasajeros. Así, por ejemplo, ello puede apreciarse en
lo indicado en la página 7 de las Bases Integradas de la Licitación Pública N°
001-2012-MML/IMPL, donde se señala lo siguiente:
“Con la finalidad de instaurar una forma de prestación del
servicio orientada a la satisfacción de las necesidades de los
usuarios, así como a incrementar los niveles de calidad y
seguridad del servicio, sobre la base de una operación
económicamente rentable, se establece como una de las
condiciones para la prestación del servicio una organización
empresarial mínima, así como parámetros técnicos de obligatorio
cumplimiento, de acuerdo a lo señalado en las presentes Bases”
(resaltado y subrayado agregados).
57. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente indicado, en tanto la opinión
favorable del MEF buscaba asegurar la efectiva autosostenibilidad de los
23
contratos de concesión a suscribirse para evitar perjudicar financieramente al
Estado Peruano, esto es, comprometiendo sus recursos, corresponde concluir
que la disposición legal que canaliza dicha exigencia tiene naturaleza de
norma de orden público.
58. En consecuencia, atendiendo a la relevancia económica y social del servicio
que se buscaba prestar mediante EL CONTRATO y el impacto que tendría
para promover el bienestar de la población, resulta que lo dispuesto en el
primer párrafo del numeral 9.3 de la LEY MARCO DE APP, que es concordante
con lo establecido en el numeral 8.1 del artículo 8 de su Reglamento, aprobado
por el Decreto Supremo N° 146-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo
N° 106-2011-EF, constituye un mandato inderogable de orden público.
59. Es evidente entonces que, al constituir lo dispuesto en el primer párrafo del
numeral 9.3 del artículo 9 de la LEY MARCO DE APP, una norma de orden
público, el contrato de concesión en particular que no contara con la opinión
favorable del MEF estaría afectado por una causal de nulidad, no surtiendo
efecto alguno.
60. Como puede apreciarse, tanto el régimen aplicable a EL CONTRATO,
constituido por lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 9.3 del artículo 9
de la LEY MARCO DE APP, como el régimen establecido por la Ley Nº 30167
y el definido por la Ley N° 30264, contienen, como sanción aplicable, ante la
no emisión de una opinión favorable al diseño final de un contrato de
asociación Público - Privada por parte del MEF, la nulidad del referido contrato,
sea entendida ella en forma virtual o en forma expresa. En el primer caso, por
contravenir EL CONTRATO una norma de orden público (nulidad virtual) y, en
los otros dos casos, por mandato expreso de las Leyes N° 30167 y N° 30264
(nulidad expresa o textual).
24
61. Conforme se ha analizado, el primer párrafo del numeral 9.3 del artículo 9 de
la LEY MARCO DE APP impone la obligación de remitir al MEF el “diseño final”
de EL CONTRATO. ¿Cómo corresponde entender esa expresión?
62. Al respecto, se observa que en los numerales 9.3, primer párrafo, y 9.58 de la
LEY MARCO DE APP se hace referencia, aparentemente, a términos distintos
(“diseño final” y “versión final”, respectivamente), a efectos de identificar el
documento que se debía remitir al MEF para obtener su opinión favorable.
63. En el numeral 26) de la Exposición de Motivos del Decreto de Urgencia N°
006-2015, se utilizan indistintamente ambos términos, como si se tratara de
sinónimos:
“26. El Decreto Legislativo N° 1012 - Ley Marco de APP -, norma
que regula dicho mecanismo de participación de la inversión privada
en el país, a través del numeral 9.3 de su artículo 9°, dispuso desde
su entrada en vigencia (2008), que el diseño final del contrato de
APP cuente con opinión previa favorable del Ministerio de
Economía y Finanzas, antes de su adjudicación y suscripción.
La opinión del Ministerio de Economía y Finanzas tiene como
objetivo: i) identificar y cuantificar los compromisos firmes y/o
contingentes, y verificar que se encuentren dentro de los límites
legales, fiscales y presupuestales, ii) verificar que la asignación de
riesgos entre el Estado y los inversionistas se haga en función a la
capacidad de administrarlos o mitigarlos al menor costo, y que
dichos riesgos estén adecuadamente plasmados en el contrato iii)
8 “9.5 Las modificaciones que se produzcan a la versión final del contrato de Asociación
Público-Privada, que impliquen cambios significativos en los parámetros económicos, incluyendo las garantías establecidas, durante la fase de promoción de la inversión o la implementación del proyecto de inversión, requerirá la opinión favorable de la entidad pública competente y del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes emitirán opinión en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles respecto a las materias de su competencia. Si no hubiera respuesta en dicho plazo, se entenderá que la opinión es favorable. Asimismo, se requerirá la opinión del organismo regulador correspondiente, el que deberá emitirla únicamente dentro del mismo plazo” (resaltado y subrayado agregados).
25
que los contratos generen valor por dinero. Estos factores deben
ser identificados en la versión final del contrato, previamente
al proceso competitivo de adjudicación, de manera se procure
una correcta gestión y administración de los riesgos que puedan
afectar directa e indirectamente la sostenibilidad de las finanzas
públicas durante toda la vida del proyecto” (resaltado y subrayado
agregados).
64. En este mismo sentido, el sexto párrafo del numeral II. “Principales
características de la norma” de la Exposición de Motivos del Decreto de
Urgencia N° 006-2015, señala lo siguiente:
“De acuerdo con el artículo 9.3 del Decreto Legislativo 1012, desde
su promulgación, los contratos de asociaciones público
privadas acarrean nulidad de no contar con la opinión previa
favorable del MEF a su versión final con anterioridad a la
adjudicación de la buena pro y su suscripción (…)” (subrayado
y resaltado agregados).
65. Adicionalmente, haciendo referencia al documento que debía contar con la
opinión favorable del MEF, BENAVENTE Y SEGURA han afirmado lo
siguiente:
“El MEF debería continuar emitiendo opinión previa favorable
en contratos y adendas de IP que se (auto)declaran como
autofinanciadas, justamente porque le corresponde en forma
exclusiva determinar si efectivamente el diseño del contrato
contiene o no garantías financieras o no financieras, u otras
obligaciones explícitas o escondidas que puedan causar
contingencias al Estado más adelante. La única forma de hacerlo
es revisando el proyecto de contrato. Si los proyectos se
26
substraen de la esfera del MEF, que tiene la responsabilidad de
Unidad de Riesgos dentro del sistema, de inmediato surge el
incentivo a declararlos como “autofinanciados” así no lo sean, para
evitar los controles institucionales (…)”9 (resaltado y subrayado
agregados).
66. Como puede comprobarse, el sometimiento para la aprobación por el MEF de
la versión final del contrato, conforme lo señala reiteradamente la Exposición
de Motivos del Decreto de Urgencia N° 006-2015, es situado en un momento
anterior a la adjudicación -de la buena pro- y la suscripción -del contrato-.
67. Teniendo en cuenta lo señalado, procede concluir que el documento que debía
obtener la opinión favorable del MEF (esto es, el “diseño final”, según se indica
en el primer párrafo del numeral 9.3 de la LEY MARCO DE APP) era el
proyecto de contrato del que tienen conocimiento los postores antes de que se
produzca el otorgamiento de la buena pro y que usualmente forma parte de
las Bases.
68. Por lo tanto, al margen de la denominación (sea “diseño final” o “versión final”
del contrato), lo importante era que se debía contar con la opinión favorable
del MEF antes de que se llevara a cabo la adjudicación de la buena pro,
tal como lo señala reiteradamente la Exposición de Motivos del Decreto de
Urgencia N° 006-2015.
69. ECOEXPRESS menciona que el 16 de julio del 2013, esto es, en una fecha
posterior a la convocatoria y ya encontrándose en marcha la licitación pública,
fue publicada la versión final del contrato de concesión y que en ese momento
debía someterse el contrato al MEF, si ello hubiera sido exigible -hecho que
ECOEXPRESS descarta por la naturaleza de la concesión-.
9 Patricia Benavente & Alonso Segura. Luces y sombras del modelo de APP en la experiencia
peruana. En: Las Alianzas Público-Privadas (APP) en el Perú: Beneficios y Riesgos. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad del Perú. Lima, 2017. Págs. 53-54.
27
70. En ese escenario, esto es, que la presentación al MEF de la citada “versión
final” de EL CONTRATO se tendría que haber producido coetáneamente a la
fecha indicada y con anterioridad a la adjudicación de la buena pro, que se
realizó el 20 de enero de 2014 por Resolución N° 002-2013-MML/MPL/CECC,
lo cierto es que ello no ocurrió ni fue solicitado por ECOEXPRESS en su
condición de postora. Al menos, tal circunstancia no se encuentra acreditada
en autos.
71. Lo que resulta claro es que, en tanto EL CONTRATO se rige por la LEY
MARCO DE APP desde su texto original, el diseño final de EL CONTRATO
debió haber contado con la opinión favorable del MEF, lo cual definitivamente
no ocurrió en el presente caso.
72. Es especialmente importante advertir que tal exigencia no está sometida a la
posibilidad de que la entidad obligada a ello, cuente con una discrecionalidad
tal que le permita estimar si ello corresponde hacerse o no según el
entendimiento que tenga sobre la naturaleza del contrato de concesión a
celebrar. Esa capacidad de libre decisión no está prevista en la norma, máxime
considerando su carácter de norma de orden público. A este respecto, no debe
perderse de vista que el numeral 8.1 del Reglamento de la LEY MARCO DE
APP, aprobado por el Decreto Supremo Nº 146-2008-EF y modificado por el
Decreto Supremo N° 106-2011-EF, señala lo siguiente:
“8.1 De conformidad con el numeral 9.3 de la Ley y en los plazos y
modalidad en ella establecidos, y sin perjuicio de las normas
especiales aplicables a las modalidades de APP
autosostenibles y cofinanciadas respectivamente, el diseño
final del contrato y las modificaciones que se produzcan a la versión
final del mismo, requerirán la opinión favorable de la entidad pública
del sector competente y del Ministerio de Economía y Finanzas. En
el caso del organismo regulador y de la Contraloría General de la
28
República dicha opinión se emitirá en las materias de sus
respectivas competencias” (resaltado y subrayado agregados).
73. La indicación de que se requiere contar con la opinión favorable del MEF
respecto del contrato y sus modificaciones, “sin perjuicio de las normas
especiales aplicables a las modalidades de APP autosostenibles y
cofinanciadas respectivamente”, evidencia que, dejando a salvo tales
normas especiales (“sin perjuicio de”), aun en el caso de que el contrato
respectivo hubiera tenido la calidad de autosostenible, ello no lo exoneraba de
la necesidad de cumplir con ese requisito.
74. Efectuadas las precisiones anteriores, corresponde dar cuenta de la función
del Decreto de Urgencia Nº 006-2015 en relación con las normas citadas
precedentemente.
75. Tal y como se aprecia en los considerandos de dicho Decreto de Urgencia, la
razón de ser de la emisión de esta norma era que, en virtud de la información
recibida en el Registro Nacional de Contratos de APP, resultaba que al menos
treinta y nueve (39) contratos de asociación público - privada no contaban con
la opinión favorable del MEF. Ello traía como consecuencia que, tal y como se
indica en el penúltimo considerando de dicho Decreto, “(…) conforme a la
legislación vigente al momento de la suscripción de dichos contratos, estos
adolezcan de causal de nulidad o sean jurídicamente ineficaces”.
76. Por ello, a fin de adoptar medidas extraordinarias que permitieran atender la
situación señalada precedentemente, en el artículo 2 de dicho Decreto de
Urgencia se estableció lo siguiente:
“2.1 Durante el plazo de cuarenta días hábiles contados a partir de
la vigencia de la presente norma, los Ministerios, Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales que hayan suscrito contratos y
sus adendas al amparo del Decreto Legislativo Nº 1012
29
modificado por Ley Nº 30167 y Ley Nº 30264, podrán
excepcionalmente y por única vez solicitar la opinión favorable
del Ministerio de Economía y Finanzas requerida en el numeral
9.3 del mencionado Decreto Legislativo conforme a los términos
y condiciones requeridos en éste y sus normas reglamentarias. La
solicitud deberá ser presentada por los titulares de las entidades
públicas, previo consentimiento de los inversionistas. (…)
2.3 Lo dispuesto en la presente disposición aplica a los
contratos suscritos hasta antes de la publicación de la presente
norma y siempre que el contrato no haya sido declarado nulo
por la autoridad competente. Excepcionalmente, el procedimiento
dispuesto en el presente artículo, también aplica a la opinión de la
versión final del contrato siempre que haya sido adjudicado y
consentida la buena pro, de manera previa a la fecha de entrada en
vigencia de la presente norma. (…)” (subrayado y resaltado
agregados).
77. Como se observa, el presupuesto básico para la aplicación del Decreto de
Urgencia N° 006-2015 estaba constituido por el hecho de que se estuviera
ante contratos a los que les resultara de aplicación la LEY MARCO DE APP,
incluidas sus modificatorias, de ser el caso, y que el diseño final de dichos
contratos no hubiera sido aprobado por el MEF. Por tal razón, conforme a
dicho Decreto, se establecía un plazo excepcional para que los referidos
contratos obtuviesen la opinión favorable de dicho ministerio. Ello suponía la
posibilidad de que, si el trámite concluía satisfactoriamente, operase la
convalidación de un acto nulo, estableciéndose así una excepción a lo
dispuesto en el Código Civil, que no contempla dicha convalidación,
permitiéndose así, por una norma con rango de ley -como lo es, ciertamente,
un decreto de urgencia-, tal consecuencia.
30
78. ECOEXPRESS sostiene que el decreto de urgencia claramente no era
aplicable pues estaba referido sólo a aquellos contratos de concesión
celebrados bajo el régimen de la LEY MARCO DE APP con las modificaciones
introducidas por la Ley N° 30167 y la Ley N° 30264. Esa indicación restrictiva
no la hace la norma. El decreto de urgencia menciona el Decreto Legislativo
N° 1012, modificado por dichas normas, pero no limita su aplicación a los
contratos regidos exclusivamente por las modificaciones introducidas por
dichas leyes en el Decreto Legislativo N° 1012, descartando a aquellos
contratos regidos sólo por el texto original de aquél. Lo que está claro para
discernir el sentido de la norma es que al tiempo de dictarse el decreto de
urgencia éste, efectivamente, había sido materia de modificación por las dos
leyes citadas.
79. Así lo confirma el numeral 2.3 de dicho Decreto de Urgencia, según el cual
este dispositivo se aplica “a los contratos suscritos hasta antes de la
publicación de la presente norma y siempre que el contrato no haya sido
declarado nulo por la autoridad competente”. Se comprueba de esta
manera que la norma no consagra exclusión alguna respecto de los contratos
regidos por el texto original del Decreto Legislativo N° 1012.
80. En tal sentido, el acogimiento al Decreto de Urgencia Nº 006-2015, requería
de la concurrencia de los siguientes presupuestos: (i) que se trate de un
contrato suscrito bajo el marco de la LEY MARCO DE APP o sus modificatorias
contenidas en las Leyes N° 30167 o N° 30264, de ser el caso; (ii) que no se
haya emitido opinión favorable del MEF al diseño final de dicho contrato; (iii)
que el referido contrato haya sido suscrito antes de la publicación del Decreto
de Urgencia; y, (iv) que el referido contrato no haya sido declarado nulo
previamente por la autoridad competente.
81. Tal y como se establece en el literal c) del numeral 2.4 del Decreto de Urgencia
N° 006-2015, “transcurrido el plazo sin la presentación de la información
requerida, concluirá el procedimiento excepcional”. De otro lado, conforme al
31
numeral 2.5 de dicho Decreto de Urgencia “si la entidad no presenta el
levantamiento de observaciones dentro del plazo indicado, el procedimiento
concluirá”.
82. Como se observa de las normas citadas precedentemente, si se vence el plazo
otorgado por el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 006-
2015 sin que se presente la información requerida por el MEF o sin que se
levanten las observaciones efectuadas por él, el texto legal se limita a
establecer que en tales casos concluirá el procedimiento excepcional fijado por
el referido Decreto de Urgencia.
83. Por lo tanto, ello significará que, concluido dicho procedimiento excepcional,
se estará ante diseños de contratos que no habrán contado con la opinión
favorable del MEF; lo que traerá, como lógica consecuencia, que opere la
nulidad de dichos contratos, pero como resultado de la aplicación del régimen
de la LEY MARCO DE APP y su reglamento, del de la Ley N° 30167 o el de la
Ley N° 30264, según corresponda. En el primer caso, por haberse vulnerado
una norma de orden público (nulidad virtual) y, en el segundo caso, por
aplicación directa de lo establecido expresamente por dichas leyes (nulidad
textual).
84. En el caso materia de autos, se observa que se han cumplido los presupuestos
necesarios para que resulte de aplicación lo dispuesto por el Decreto de
Urgencia Nº 006-2015.
85. En efecto, la LEY MARCO DE APP y sus normas reglamentarias resultaban
de aplicación a EL CONTRATO.
86. De otro lado, el diseño final de EL CONTRATO no contaba con la opinión
favorable del MEF. En efecto, la sola tramitación del presente arbitraje en el
que se ha planteado tal cuestión es prueba de ello.
32
87. En el caso de autos se comprueba que PROTRANSPORTE remitió a
ECOEXPRESS la carta N° 203-2015-MML/IMPL en la que le solicitó su
consentimiento para remitir el contrato al MEF para obtener su opinión
aprobatoria. El 18 de noviembre del 2015 ECOEXPRESS se manifestó
indicando que la aplicación del Decreto de Urgencia suponía una aplicación
retroactiva de la norma y que ello resultaba contrario al ordenamiento
constitucional, no obstante lo cual autorizó a PROTRANSPORTE para que
remitiera el contrato al MEF, sin que ello importara aceptar que se sometía al
Decreto de Urgencia.
88. Al contestar la demanda, la MML refiere que el MEF emitió el informe N° 011-
2016-EF/68.01, en el cual se aprecia que existía incertidumbre sobre la
pretendida autosostenibilidad del contrato en tanto: i) el régimen tarifario del
sistema no establecía la tarifa a cobrarse al usuario que permitiera sostener la
remuneración a favor del concesionario; II) existían inconsistencias con el
diseño del Sistema de Corredores Viales; iii) existían potenciales
contingencias fiscales derivadas de los gastos que asumiría el Concedente en
escenarios de caducidad; y, iv) en relación con el uso de recursos públicos,
la concesión no comprendia la prestación de servicios complementarios,
servicios que son de exclusiva competencia del Concedente. Estos puntos,
según lo indica la MML, evidencian de una forma clara la falta de
autosostenibilidad del contrato de concesión.
89. También consta en autos lo sostenido por ECOEXPRESS en su demanda en
el sentido de que el 26 de febrero de 2016 PROTRANSPORTE citó a todos
los concesionarios que firmaron contratos en el marco de la licitación y les
entregó en mano los términos de la adenda que PROTRANSPORTE y el MEF
habían acordado. ECOEXPRESS consideró que la adenda propuesta
cambiaba totalmente la estructura económica acordada con el Concedente y
reflejada en el contrato. Ante ello, el 3 de marzo del 2016 ECOEXPRESS
remitió una comunicación a PROTRANSPORTE, con copia al MEF, en la que
33
reiteraba su posición en el sentido de que el Decreto de Urgencia N° 006-2015
no resultaba aplicable y que no firmaría la adenda presentada.
90. Lo mencionado también permite constatar que EL CONTRATO y sus Adendas
no contaban con dicha opinión favorable. Caso contrario, como resulta
evidente, no hubiera sido preciso realizar gestión alguna para someterse a lo
dispuesto en el indicado decreto de urgencia.
91. Por otra parte, resulta evidente que EL CONTRATO, al ser suscrito el 28 de
noviembre de 2014, fue celebrado en fecha anterior a la publicación del
Decreto de Urgencia N° 006-2015, lo que sucedió el 2 de noviembre de 2015.
92. Por último, también es evidente que EL CONTRATO no ha sido declarado nulo
por la autoridad competente. La sola tramitación del presente arbitraje así lo
acredita, dado que, entre las pretensiones materia de evaluación, se discute
precisamente la declaración o no de la nulidad del referido instrumento
contractual.
93. Se concluye entonces que, en la medida en que a EL CONTRATO le son
aplicables la LEY MARCO DE APP y sus normas reglamentarias,
cumpliéndose los presupuestos antes indicados, le resultaba de aplicación el
Decreto de Urgencia Nº 006-2015.
94. La conclusión a la que se ha arribado, ha sido corroborada por la propia
conducta de ECOEXPRESS, más allá de la reserva que formuló, al manifestar
su aprobación para acogerse al procedimiento excepcional regulado en el
Decreto de Urgencia N° 006-2015, no obstante considerar que no era aplicable
y era inconstitucional.
95. Como es evidente, y ha sido explicado en los numerales precedentes, el
acogerse al procedimiento excepcional regulado en el Decreto de Urgencia N°
006-2015 presupone necesariamente reconocer que EL CONTRATO ha sido
34
firmado al amparo de la LEY MARCO DE APP y que resultaba de aplicación
dicho Decreto de Urgencia.
96. Hechas las precisiones precedentes, es oportuno aclarar que el hecho de que
fuera opcional o no acogerse al procedimiento excepcional regulado en el
Decreto de Urgencia N° 006-2015, es independiente de que dicha disposición
normativa efectivamente era de aplicación a EL CONTRATO; y que, de no
someterse a sus alcances, la consecuencia era que, al vencimiento del plazo
estipulado en el propio decreto de urgencia, operase la nulidad de EL
CONTRATO en aplicación de la LEY MARCO DE APP.
97. Por lo tanto, dicho decreto de urgencia resulta de aplicación a EL CONTRATO.
El hecho de que ECOEXPRESS se haya sometido, con reservas, a sus
disposiciones y no haya aceptado los términos de la adenda que se sometió a
su aprobación, compete exclusivamente a su esfera de intereses, dado que
ello no elimina la causal de nulidad en la que EL CONTRATO se encontraba
desde un inicio por no contar su diseño final con la opinión favorable del MEF.
98. Corresponde, por último, analizar el cuestionamiento que se hace de la
aplicación del Decreto de Urgencia N° 006-2015, sobre la base de que se trata
de una norma retroactiva contraria a lo dispuesto en el primer párrafo del
artículo 103 de la Constitución10.
99. Sobre este punto, debe indicarse que tal afirmación no es correcta. Lo que
hace el Decreto de Urgencia N° 006-2015 es establecer una fecha de corte
para los contratos que se pueden someter al procedimiento excepcional
regulado por dicha norma. Ello no quiere decir que el Decreto de Urgencia N°
006-2015 tenga efectos retroactivos, pues, desde el momento en que entra en
vigencia, sus efectos son hacia el futuro.
10 “Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de personas. Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal, cuando favorece al reo”.
35
100. El hecho de que el Decreto de Urgencia N° 006-2015 permita que los contratos
suscritos con anterioridad a su publicación se acojan a un procedimiento
excepcional con la finalidad de regularizar una causal de nulidad (conforme ya
lo establecía expresamente, para esa fecha, la LEY MARCO DE APP
conforme a sus modificatorias), no significa que dicha norma altere o modifique
los términos y condiciones en que fueron adjudicados y celebrados dichos
contratos, toda vez que: (i) la nulidad de EL CONTRATO no se produce de
manera sobreviniente por aplicación del decreto de urgencia, sino que éste
consagra un mecanismo excepcional de convalidación de una nulidad
previamente existente; y, (ii) dicha sanción de nulidad se encuentra regulada
por la legislación vigente desde un principio, al momento de convocarse a
licitación pública para suscribir el contrato de asociación público - privada en
particular.
101. Efectuadas las consideraciones precedentes, corresponde concluir que el
Decreto de Urgencia N° 006-2015 sí era aplicable a EL CONTRATO y que, al
no contar éste con la opinión favorable del MEF desde antes de haberse
producido la adjudicación de la buena pro, en aplicación de la lectura
concordada de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 9.3 del artículo 9
de la LEY MARCO DE APP, con lo establecido en el artículo V del Título
Preliminar del Código Civil, y con lo dispuesto por el inciso 8 del artículo 219
del Código Civil, dicho contrato adolecía de nulidad, lo cual hubiera podido ser
subsanado, excepcionalmente, si el acogimiento de EL CONTRATO a lo
establecido en el Decreto de Urgencia N° 006-2015 hubiera culminado
exitosamente.
102. Conviene reiterar que: (i) el Decreto de Urgencia N° 006-2015 se emitió al
amparo de la LEY MARCO DE APP; y, (ii) a la fecha de suscripción de EL
CONTRATO, la vulneración de lo establecido por el primer párrafo del numeral
9.3 del artículo 9 de la LEY MARCO DE APP, ya contaba con una sanción de
nulidad conforme a lo dispuesto por el artículo V del Título Preliminar del
36
Código Civil, concordante con el inciso 8 del artículo 219 del mismo cuerpo
normativo.
103. Por lo tanto, el hecho de que el Decreto de Urgencia N° 006-2015 no haya
establecido la nulidad como sanción, también de manera expresa, sino que
solamente haya indicado que “el procedimiento concluye”, es totalmente
explicable y perfectamente coherente con la circunstancia de que la sanción
de nulidad no tiene su origen en la aplicación del propio decreto de urgencia -
pues tal sanción es anterior a la vigencia de esta norma legal- y no es
impedimento alguno para que EL CONTRATO sea nulo.
104. En consecuencia, si el procedimiento previsto en el citado decreto de urgencia
concluye y no se ha llegado a contar con la opinión favorable del MEF, EL
CONTRATO es nulo, pero no por aplicación de lo dispuesto en dicha norma,
sino como consecuencia de lo dispuesto por el artículo V del Título Preliminar
del Código Civil, concordante con el inciso 8 de su artículo 219.
105. Cabe advertir que la nulidad de EL CONTRATO lleva consigo, igualmente, la
nulidad de la Adenda N° 1 de 16 de diciembre de 2014.
CUESTIONES ADICIONALES SOBRE LAS CUALES DISIENTO IGUALMENTE
CON EL SENTIDO DEL LAUDO EN MAYORÍA.
106. ECOEXPRESS pretende una indemnización para el caso de que se resolviera que
EL CONTRATO era efectivamente nulo. Corresponde evaluar este extremo de su
pretensión aun cuando no ha sido abordado por el laudo en mayoría por haber
descartado éste las reconvenciones atinentes a la nulidad de EL CONTRATO.
107. No cabe duda de que la obligación legal de presentar EL CONTRATO al MEF
para que éste emitiera opinión previa -mandato de orden público- era de
responsabilidad de PROTRANSPORTE. No habiéndose procedido así, cabría
sostener que le corresponde a PROTRANSPORTE o, directamente a la MML,
asumir la responsabilidad por no haberse contado con la aprobación del MEF
37
del diseño de EL CONTRATO en forma previa a la adjudicación de la buena
pro, lo que habría evitado que resulte nulo por vulneración de una norma de
orden público.
108. A ello debe agregarse que, PROTRANSPORTE, declaró y garantizó a
ECOEXPRESS en la Cláusula Cuarta del Contrato de Concesión lo siguiente:
“4.2. Declaraciones del Concedente.
El Concedente declara y garantiza al Concesionario, en la Fecha de
cierre, la veracidad y exactitud de lo siguiente:
4.2.1. Autorización, firma y efecto
Que, el Concedente está debidamente facultado conforme a las Leyes
Aplicables para actuar como Concedente en el presente Contrato. La
firma, entrega y cumplimiento por parte del Concedente del presente
Contrato, así como el cumplimiento por el Concedente de los
compromisos contemplados en el mismo están comprendidos dentro
de sus facultades y son conformes a las Leyes Aplicables. Ninguna
otra acción o procedimiento por parte del Concedente o de
cualquier otra Autoridad Gubernamental es necesaria para
autorizar la suscripción de este Contrato o para el cumplimiento
de las obligaciones del Concedente contempladas en el mismo. El
presente Contrato ha sido debida y válidamente firmado por el o los
representantes autorizados del Concedente y junto con la debida
autorización, firma y entrega del mismo por parte del Concesionario,
constituye una obligación válida y vinculante para el Concedente.
4.2.2 Consentimientos
Que, se ha cumplido con todos los requisitos, exigencias y
obligaciones necesarias para celebrar este Contrato y para dar
debido cumplimiento a sus estipulaciones.
38
4.2.3 Cumplimiento
Que, no existen Leyes Aplicables que impidan al Concedente, ni a
las Autoridades Gubernamentales, el cumplimiento de sus
obligaciones emanadas del presente Contrato” (Resaltado y
subrayado agregados).
109. No obstante, no puede afirmarse de manera tajante que ECOEXPRESS sea
ajena al defecto de nulidad que afecta EL CONTRATO, si se tiene en cuenta,
particularmente, que deriva de la afectación de una norma de orden público.
Lo declarado en EL CONTRATO por PROTRANSPORTE no deroga -ni
hubiera podido hacerlo- lo establecido expresamente por el primer párrafo del
numeral 9.3 del artículo 9 de la LEY MARCO DE APP. En ese sentido, ambas
partes están involucradas en el hecho originador de la nulidad. Ambas
comparten la responsabilidad, cuando menos por omisión o negligencia, de la
violación de una norma de orden público. ECOEXPRESS no puede alegar
desconocimiento o ignorancia respecto de la existencia del requisito de contar
el contrato con la aprobación del MEF. Ello la comprende en tal violación y en
las consecuencias que produce. A este respecto, el párrafo final del numeral
1.4. de las Bases Integradas de la Licitación señala lo siguiente de manera
concluyente:
“1.4 Leyes Aplicables a la Licitación.
(…) Se considera, sin admitirse prueba en contrario, que todo
Postor, Adjudicatario, Concesionario o Persona que, de
manera directa o indirecta, participe en la Licitación, conoce
las Leyes Aplicables” (resaltado y subrayado agregados).
110. Adicionalmente, el párrafo final del apartado denominado “Base Legal” de EL
CONTRATO, se pronuncia en los mismos términos:
39
“(…) Se considera, sin admitirse prueba en contrario, que toda
persona que, de manera directa o indirecta, firme el presente
contrato conoce las Leyes y Normas Aplicables”11 (resaltado y
subrayado agregados).
111. Como postor participante en la licitación pública convocada, interesado en la
obtención de la buena pro a su favor, ECOEXPRESS se encontró en
condiciones de conocer si el referido requisito se había cumplido
efectivamente o no y, de ser el caso, de requerir su cumplimiento.
112. Asumamos por un momento, como hipótesis, que ECOEXPRESS, no
obstante ser perfectamente consciente de la existencia del requisito al
momento de convocarse la Licitación Pública N° 001-2012-MML/IMPL, esto
es, el 15 de noviembre de 2012 -y con mayor razón, durante todo el tiempo
que medió hasta la publicación de la versión final del contrato, que se produjo
el 16 de julio de 2013, y en el período que transcurrió hasta la adjudicación de
la buena pro, que ocurrió el 20 de enero de 2014 por Resolución N° 002-2013-
MML/MPL/CECC-, decidió no exigir su cumplimiento a PROTRANSPORTE
por considerar que no correspondía hacerlo así por ser la exigencia legal, a
su juicio, inaplicable a EL CONTRATO, como lo ha sostenido en el proceso.
Sin embargo, a este respecto, ya se ha señalado que la definición de hacerlo
o no, por la naturaleza de orden público que tenía el requisito, no podía quedar
librada a la discrecionalidad de las partes.
113. Más aún, como ya se indicó también, el propio numeral 8.1 del Reglamento
de la LEY MARCO DE APP, aprobado por el Decreto Supremo Nº 146-2008-
EF y modificado por el Decreto Supremo N° 106-2011-EF, pone en evidencia
que la obtención de la aprobación del contrato por parte del MEF era un
11 El numeral 1.2 de EL CONTRATO, define así la expresión “Leyes Aplicables”: “Las que se indican en el acápite ‘BASE LEGAL’ del presente Contrato, las señaladas en el numeral 1.4 de las Bases, sus normas modificatorias, complementarias, así como aquellas normas que sean aplicables a la prestación del Servicio y a los Contratos a que se refiere la Cláusula Décima”.
40
mandato general, con prescindencia de la naturaleza que el contrato
específico pudiera tener. Carecía de importancia que fuera o no efectivamente
autosostenible. La presentación al MEF para obtener su aprobación era
ineludible en todos los casos.
114. En ese sentido, ECOEXPRESS asumió un riesgo. Pudo exigir prudentemente
el cumplimiento de la norma que imponía esa obligación, aun cuando desde
su punto de vista lo considerase un exceso, procediendo con diligencia,
precisamente para no correrse riesgos y asegurarse que no le fuera atribuido
a EL CONTRATO vicio alguno, pero no lo hizo. Con su conducta omisiva
contribuyó a que no quedara descartada la amenaza de hacerse efectiva la
sanción de nulidad del contrato. Ello le impone igualmente una carga de
responsabilidad.
115. A lo expresado corresponde agregar que no puede perderse de vista que se
hubiera podido convalidar el contrato nulo en aplicación del Decreto de
Urgencia N° 006-2015, si se hubiera suscrito la adenda propuesta sobre la
base de las observaciones que el MEF formuló en el marco del proceso
establecido por dicha norma. ECOEXPRESS ha indicado, como se recoge en
el laudo en mayoría, que el 3 de marzo del 2016 remitió una comunicación al
Concedente con copia al MEF, en la que reiteraba que el Decreto de Urgencia
N° 006-2015 no resultaba aplicable y que por lo tanto no firmaría la adenda
presentada ya que ella contenía términos inaceptables por ser lesivos a sus
intereses legítimos dado que se pretendía alterar radicalmente las condiciones
económicas bajos las cuales suscribió el contrato de concesión.
116. Debe dejarse constancia de que no ha sido materia de prueba en el proceso
la acreditación de la invocada “alteración radical de condiciones económicas”
de EL CONTRATO que justificó la decisión de ECOEXPRESS, lo que hubiera
resultado de utilidad para contrastarlo con las observaciones que presentó el
MEF y respaldar los fundamentos de la oposición de dicha parte a la
suscripción de la adenda. Además, debe tenerse presente que EL
41
CONTRATO contempla, en el numeral 20.5 de la cláusula vigésima, un
mecanismo para resolver la eventual ruptura del equilibrio económico-
financiero del contrato.
117. Por lo expuesto, el árbitro que suscribe opina que corresponde pronunciarse
en el sentido de que no resulta amparable la pretensión indemnizatoria de
ECOEXPRESS derivada de la declaración de nulidad del contrato de
concesión por violación de una norma de orden público. En cambio, sí habría
sido atendible una pretensión restitutoria de las prestaciones ejecutadas, pero
ella no ha sido planteada por ninguna de las partes, por lo que no es pertinente
ocuparse de la materia.
118. Sin perjuicio de lo señalado, y asumiendo por un momento que una pretensión
indemnizatoria resultara amparable en el caso del presente arbitraje, derivada
de la nulidad de EL CONTRATO, corresponde hacer notar que ECOEXPRESS
considera que el daño que afecta a esta parte consistiría en la destrucción
patrimonial de un negocio y una empresa pues todas las inversiones y los
gastos efectuados al día en que se declare la nulidad del contrato se
convertirían en perdida, lo que determina que ECOEXPRESS tendría que ser
indemnizada con una cantidad equivalente a dicha perdida que calcula a la
fecha de interposición de la demanda en un valor no menor de
S/.100’000,000.00 (cien millones de soles).
119. A este respecto, como resulta de la pericia presentada por ECOEXPRESS
formulada por Macroconsult, la estimación del daño emergente para el caso
de que se resuelva la nulidad del contrato, comprende “toda la inversión,
gastos, costos y pérdida asumida por ECOEXPRESS en el período diciembre
de 2014 a abril de 2016” sobre la base, entre otros conceptos, de los estados
financieros mensuales internos de dicha empresa para ese período y el flujo
del capital invertido más el flujo de la pérdida acumulada actualizados al 27 de
abril de 2016.
42
120. Como es de verse, el cálculo de dicha indemnización no tiene en consideración
que la nulidad del contrato de concesión opera, con efectos retroactivos, a la
fecha de su celebración, esto es, al 28 de noviembre de 2014. Al formularse la
pericia se ha partido de una situación que se asimila a la terminación del
contrato en abril de 2016, como si de una resolución por incumplimiento se
tratara, lo que no es correcto ni legal ni conceptualmente. Si resultara viable
una pretensión indemnizatoria en un caso de nulidad derivada de la afectación
de una norma de orden público, ella tendría que regularse por las disposiciones
de la responsabilidad precontractual y la indemnización -si procediera- tendría
que comprender exclusivamente la satisfacción del denominado daño al
interés negativo.
121. En el caso del daño al interés negativo, el resarcimiento comprende solo el de
los daños que no hubiera sufrido la parte de no haberse celebrado el contrato.
Es decir, el daño se ubica en el momento del perfeccionamiento del contrato.
Por tanto, estará excluida completamente la posibilidad de pretender que se
satisfagan los daños derivados de no poder obtener las ventajas a las que se
aspiraba por la ejecución de la relación obligatoria derivada de un contrato
válido. Ello sería propio en el caso, por ejemplo, de que se hubiera tipificado
efectivamente un supuesto de resolución por incumplimiento de un contrato,
en que el daño deriva precisamente de su inejecución y donde se ha afectado
el así denominado “interés de cumplimiento”.
122. El laudo en mayoría arriba a otras conclusiones cuyos alcances no comparto
y que dejo indicadas seguidamente.
123. Así, más allá del hecho de que no estoy de acuerdo con partir de la validez del
contrato, como lo hace el laudo en mayoría, no considero que se encuentre
probado el dolo que se atribuye a PROTRANSPORTE. Las razones que se
invocan para ello pierden de vista que las circunstancias que se conciben como
incumplimiento deliberado atribuible a la concedente fueron objeto de
negociaciones y acuerdos entre las partes, como por ejemplo, el compromiso
43
de 30 de septiembre de 2015. Por tanto, esos hechos no pueden constituir
base para justificar la existencia de dolo.
124. Es particularmente significativo el hecho, destacado en el laudo en mayoría,
de que mediante la carta notarial cursada por ECOEXPRESS y recibida por
PROTRANSPORTE el 18 de abril de 2016, se constituyera en mora a esta
última parte. Debe llamarse la atención acerca de la circunstancia de que ello
supone que, jurídicamente, hasta esa fecha -en que, de acuerdo con
ECOEXPRESS, existían prestaciones de cargo de PROTRANSPORTE
exigibles y no cumplidas-, se podía identificar solo la existencia de un puro
retraso, de una demora en el cumplimiento, pero no de una mora propiamente
dicha, y, por tanto, de una situación que resultase suficiente por el mero
transcurso del tiempo para respaldar una pretensión indemnizatoria por los
daños generados con anterioridad a la configuración efectiva de la mora.
125. Como es sabido, la regla general en materia de mora del deudor en el Código
Civil es la de la mora ex personae, es decir la mora mediante interpelación o
intimación, no la mora automática o mora ex re. Por consiguiente, como regla
general, el solo hecho de establecer un plazo para la ejecución de la prestación
no origina que su solo vencimiento sin producirse cumplimiento determine la
constitución en mora del deudor. Para esto, salvo que hubiera pacto expreso
en ese sentido, es indispensable que medie la intimación o interpelación por
parte del acreedor, que supone un requerimiento concreto y directo dirigido al
deudor exigiéndole que se produzca el cumplimiento. Así se deriva de la regla
del artículo 1333, primer párrafo, del Código Civil: “Incurre en mora el obligado
desde que el acreedor le exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento
de la obligación”. La presunción de la ley es que si hubiera vencido el plazo sin
cumplirse la prestación de cargo del deudor y no mediara reclamo del acreedor
por ello, eso significa que al acreedor no le afecta la falta de cumplimiento
oportuno.
44
126. De otro lado -insisto, más allá de que se trata de una materia que presupone
admitir la validez del contrato y de la resolución operada por decisión del
acreedor, con lo que no me encuentro de acuerdo-, no ha mediado
propiamente en el curso del proceso una prueba de la existencia de los daños
que se alegan haber sufrido12. Con lo único que se ha contado es con una
pericia, que ciertamente puede servir como apoyo de la prueba que debe
producirse necesariamente para acreditar efectivamente la cuantía de los
daños, pero que por sí sola no es suficiente para certificar la existencia de
éstos.
127. Respecto de la obligación de pago de intereses sobre la cual el laudo en
mayoría se pronuncia favorablemente -pronunciamiento con el que igualmente
discrepo-, se omite precisar que la tasa de interés legal fijada por el Banco
Central de Reserva del Perú que corresponde aplicarse para tales intereses
debe serlo, no en términos efectivos sino en términos nominales. El hecho de
que la tasa se encuentre fijada por esa institución en términos efectivos, lo que
involucra una capitalización, determina que no resulte aplicable tratándose de
situaciones en las cuales se encuentren comprendidas personas ajenas al
sistema financiero, como son las partes de este proceso arbitral. En efecto,
entre ellas no es posible la capitalización de intereses, salvo en los casos de
excepción establecidos en los artículos 1249 y 1250 del Código Civil. Por tal
razón, debería haberse establecido con toda claridad en el laudo en mayoría
que los intereses legales a pagarse deben serlo con la tasa de dicho interés
expresada en términos nominales.
128. No hay duda alguna de que, tanto la MML como PROTRANSPORTE han
tenido la condición de parte demandada en el presente arbitraje y, por tanto,
constituyen ambas una parte procesal, la misma parte procesal. Ambas fueron
demandadas por PROTRANSPORTE de manera conjunta.
12 Artículo 1331 del Código Civil: “La prueba de los daños y perjuicios y de su cuantía también corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial tardío o defectuoso”.
45
129. PROTRANSPORTE, ante la afirmación de ECOEXPRESS de que las dos
instituciones constituyen la misma parte contractual y se refiere a ellas como
“las concedentes”, planteó una cuestión previa en el sentido de que dicha
entidad “… es la única que forma parte integrante del contrato en calidad de
‘Concedente’”, conforme aparece en su escrito de contestación de demanda
de 18 de enero de 2017.
130. Conviene indicar que, mediante el artículo segundo, primer párrafo, de la
Ordenanza N° 873, conforme a la modificación introducida por el artículo
primero de la Ordenanza N° 1155, se dispuso lo siguiente:
“Delegar en el Instituto Metropolitano Protransporte de Lima -
PROTRANSPORTE, la facultad de actuar con (sic) Autoridad
Concedente en representación de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, en los contratos de concesión que se
otorguen para la operación de los servicios principales y vinculados
a los COSAC”13 (Sistema de Corredores Segregados de Alta
Capacidad) [resaltado y subrayado agregados].
131. Adicionalmente, el artículo 5 del Reglamento de Operación del Sistema de
Corredores Segregados de Alta Capacidad - COSAC, aprobado por la
Ordenanza N° 873, estableció lo siguiente:
“Asignación de competencias: La titularidad de los servicios
públicos de carácter local en la Provincia de Lima corresponde
a la Municipalidad Metropolitana de Lima, de conformidad con lo
dispuesto en las respectivas normas legales, en virtud de la cual se
ha delegado la administración del Sistema en el Instituto
13 En la versión original del artículo segundo de la Ordenanza N° 873 -antes de su modificación-, se utilizó la expresión “como”, mientras que en la modificación introducida por la Ordenanza N° 1155, que amplió el texto del artículo segundo, se emplea el vocablo “con”. Se trata, sin duda, de un error material, pero así aparece en el texto de la autógrafa de la segunda ordenanza mencionada.
46
Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE,
creado mediante Ordenanza Nº 732, en los términos establecidos
en el presente Reglamento” (resaltado y subrayado agregados).
132. Si bien PROTRANSPORTE suscribió EL CONTRATO, lo que es un hecho
indiscutible, ¿lo hizo en representación de la MML, en virtud de la delegación
efectuada por ésta? ¿Son identificables la delegación -que se deriva de la
norma trascripta- y la representación? La cuestión es fundamental porque si
se llegara a la conclusión de que delegación y representación se identifican
entonces debería haberse planteado más bien la exclusión de
PROTRANSPORTE como parte en este proceso y el mantenimiento de la
MML como demandada en exclusividad. Ello no se ha propuesto así en este
caso y, por tanto, no ha sido objeto de discusión en este arbitraje.
133. Tal identificación entre delegación y representación, si corresponde, trae a
colación la distinción existente entre parte sustancial y parte formal de un
contrato. En efecto, parte de un contrato en sentido sustancial es el titular de
la relación contractual; es decir, el sujeto a quien directamente se le imputa el
conjunto de efectos jurídicos del contrato. Parte en sentido formal es el autor
del contrato; es decir, quien emite las declaraciones contractuales
constitutivas.
134. Estos dos significados de parte hacen referencia a los dos perfiles del contrato:
como acto y como relación jurídica. Si bien normalmente quien es parte del
acto lo es también de la relación, hay casos en los que las dos posiciones no
coinciden. Ello ocurre precisamente en la hipótesis de representación directa,
donde el representante es parte formal en cuanto concurre con su propia
declaración de voluntad a la formación del contrato, mientras que la parte
sustancial es el representado, en cuanto sobre éste recae la relación
47
contractual y, por tanto, es a él a quien se le imputan los derechos y las
obligaciones derivados del contrato14.
135. Si representación y delegación fueran identificables, la MML sería la parte
sustancial de EL CONTRATO y en el convenio arbitral y PROTRANSPORTE
sólo la parte formal en ambos. Por el contrario, si no resultaran identificables,
PROTRANSPORTE sería la parte sustancial, tanto en El CONTRATO como
en el Convenio Arbitral, en virtud de la delegación que se hizo en su favor.
136. La delegación en materia administrativa implica la transferencia del ejercicio
de una determinada competencia cuya titularidad corresponde constitucional
o legalmente a un ente, normalmente de rango superior -delegante- a un
órgano o entidad distinta, usualmente de nivel inferior o dependiente -
delegado-. La delegación no significa una renuncia de la titularidad de la
competencia sino sólo un traspaso de su ejercicio y, por tanto, puede ser
dejada sin efecto libremente en cualquier tiempo por el ente que la hubiera
otorgado.
137. Como sostiene AGUSTÍN GORDILLO: “En la delegación, (…) no se opera una
modificación en la estructura administrativa, sino sólo en su dinámica. La
delegación es nada más que un medio jurídico, concreto e individual, ofrecido
al órgano a quien le compete una función determinada, de poder desgravarse
temporalmente del peso del ejercicio de esa competencia propia. La
delegación no implica renunciar definitivamente a la competencia -y ello no
sería por otra parte jurídicamente posible-; no implica tampoco desentenderse
de la responsabilidad originaria que el órgano titular de la competencia tiene
respecto a la forma en que la misma se ejercite. La delegación no significa así
una determinación de nuevas estructuras de competencia; el acto de
delegación interviene en el ámbito de un ordenamiento o estructura de
competencias ya establecido, y no lo modifica en modo alguno
14 Ver al respecto: MASSIMO BIANCA. Diritto Civile. Tomo 3. Milano: Giuffrè, 1998. Págs. 53 y siguientes.
48
estructuralmente: Es sólo en la dinámica de la actuación administrativa que
produce sus efectos”15.
138. En opinión de JULIO PABLO COMADIRA16: “La delegación es definida como
la transferencia parcial del ejercicio de la competencia de un ente u órgano a
otro ente u órgano de donde se genera, respectivamente, la delegación
intersubjetiva e interorgánica. Como tal, constituye una excepción a uno de los
caracteres de la competencia, que es la improrrogabilidad. En este sentido, no
es ocioso recordar que la competencia -entendida como el conjunto de
poderes, facultades y atribuciones que el ordenamiento jurídico otorga a un
ente u órgano del Estado- se caracteriza por su improrrogabilidad, dado que
se halla establecida en interés público por una norma estatal. En esa
inteligencia, debe quedar claro que aquello que se transfiere es el ejercicio de
una determinada competencia y no su titularidad, con las consecuencias que,
como veremos, tal circunstancia supone”.
139. Agrega el mismo autor que “… la delegación administrativa constituye una
técnica o un medio técnico de distribución o redistribución de competencias sin
que ello implique alterar la estructura administrativa sino, como recuerda
Escola, tan solo su dinámica para una mejor organización de la Administración
pública. Así concebida, podemos caracterizar a la delegación de la siguiente
manera: a) excepcional, en tanto constituye una excepción a la
improrrogabilidad de la competencia y requiere, como veremos, de una ‘norma
expresa’ que la habilite; b) parcial, pues no es viable que un órgano u ente
transfiera la totalidad de sus competencias a otro órgano u ente; c) transitoria
o temporal, pues si fuera definitiva supondría, en los hechos, alterar la
estructura administrativa o renunciar a la competencia”17.
15 AGUSTÍN GORDILLO. Tratado de derecho administrativo y obras selectas. Tomo 9. Primera edición. Fundación de Derecho Administrativo. Buenos Aires, 2014, pág. 121. 16 JULIO PABLO COMADIRA. La delegación administrativa. En: El Derecho. Diario de doctrina y jurisprudencia. Buenos Aires, viernes 1 de diciembre de 2017. N° 14320. Pág. 1. 17 Loc. cit., págs. 1-2.
49
140. Es indiscutible que el contrato de concesión fue celebrado materialmente sólo
entre PROTRANSPORTE y ECOEXPRESS. Pero está claro que
PROTRANSPORTE intervino en la conclusión del contrato actuando por
delegación de la MML, ejerciendo una competencia propia de ésta que decidió
traspasarle, pero cuya titularidad la MML conserva inalterada. Es cierto
también que la MML no aparece como parte contractual en el acuerdo
celebrado con ECOEXPRESS. Pero eso no constituye base suficiente ni
admisible jurídicamente para sostener que en alguna medida se haya visto
afectada la titularidad de la competencia concedente que la MML tiene
atribuida, que es irrenunciable y que no se discute. Y tampoco para afectar la
responsabilidad que, de manera general, le corresponde asumir por el ejercicio
que el delegado haya hecho de la competencia que le transfirió18 y cuyos
alcances y viabilidad dependerá de las circunstancias de cada caso concreto.
141. En tal sentido, es legítimo asimilar la intervención de PROTRANSPORTE a la
de un representante. No resulta casual que, mediante el artículo segundo,
primer párrafo, de la Ordenanza N° 873, conforme a la modificación introducida
por el artículo primero de la Ordenanza N° 1155, se dispuso “delegar en el
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima - PROTRANSPORTE, la
facultad de actuar con (sic)19 Autoridad Concedente en representación
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en los contratos de concesión
que se otorguen para la operación de los servicios principales y vinculados a
los COSAC” (Sistema de Corredores Segregados de Alta Capacidad)
[resaltado y subrayado agregados].
18 Como lo advierte JULIO PABLO COMADIRA (loc. cit., pág. 4): “(…) si partimos de la base de que la delegación no supone el traspaso de la titularidad de la competencia, sino simplemente su ejercicio, parece difícil no admitir algún tipo de responsabilidad en el delegante por la ejecución de una competencia que, originariamente, debía ejercer él. En esta línea de razonamiento, mi padre y Canda señalaron, en un trabajo relativo a la administración general del país y las delegaciones administrativas en la reforma constitucional de 1994, que ‘el órgano delegante es plenamente responsable por lo actuado por el delegado’. Por ello, entiendo que, eventualmente, el delegante será responsable, al menos, como plantea Gordillo, por una responsabilidad in eligendo e in vigilando”. 19 Cfr. nota 13.
50
142. En ese orden de ideas, PROTRANSPORTE, procediendo en ejercicio de la
delegación, actuó en representación de la MML y, por tanto, constituye sólo la
parte en sentido formal, mientras que la MML es la parte sustancial, por lo que
corresponde que sobre ésta recaigan los efectos de la intervención de
PROTRANSPORTE.
143. Por tal razón, no puedo participar de lo señalado en el laudo en mayoría en el
sentido de que PROTRANSPORTE y la MML “son la misma parte contractual”.
No comparto esta identificación que omite considerar la situación que deriva
de un acto de delegación.
144. No sólo eso. En atención a lo expresado, es de advertir que nada hubiera
impedido que la demanda fuera dirigida exclusivamente contra la MML, lo que,
sin duda, no hubiera sido obstáculo para que PROTRANSPORTE pudiera
intervenir como tercero coadyuvante, atendiendo al grado de su participación
en la celebración de EL CONTRATO y su ejecución.
145. Lo cierto es que tanto la MML como PROTRANSPORTE constituyen, las dos,
la parte demandada, simple y sencillamente por haberse dirigido contra ambas
la demanda de ECOEXPRESS. Es decir, tienen la calidad de codemandadas
por esa exclusiva razón. De esto no existe ni puede existir la más mínima duda.
146. Pero ese hecho no puede justificar en absoluto que, al tiempo de definirse
responsabilidades, como lo hace el laudo en mayoría en una materia con la
cual igualmente disiento, sobre la base del entendimiento de que ambas “son
la misma parte contractual”, las asimile con la condición de copartes
contractuales y, por tanto, de coconcedentes, y haga recaer sobre las dos la
responsabilidad compartida que decide atribuirles.
147. Con el agravante de que lo hace sin discriminar, por último, la participación
que tuvo cada cual en el incumplimiento atribuido por la demandante y acogido
por el laudo en mayoría del que discrepo, desconociéndose precisamente el
51
carácter con el que intervino PROTRANSPORTE en virtud del mero ejercicio
de la delegación -que es análogo a la actividad de un representante- y el hecho
de que la titularidad de la competencia por parte de la MML se mantiene
incólume a pesar de la delegación.
148. Finalmente, a propósito de a quién corresponde asumir las costas y costos del
proceso, teniendo en cuenta que encuentro amparable la pretensión referida
a la nulidad del contrato y en aplicación del numeral 16.7 de la cláusula décimo
sexta del Contrato de Concesión20, corresponde ordenar que la demandante
ECOEXPRESS pague el total de los gastos del arbitraje.
Atendiendo a lo expresado, MI VOTO es en el sentido de que debe declararse
fundada la primera pretensión principal de las reconvenciones interpuestas
por la MML y PROTRANSPORTE y, en consecuencia, que el contrato de
concesión de 28 de noviembre de 2014 es nulo, lo mismo que la adenda N° 1
de 16 de diciembre de 2014, e infundadas todas las pretensiones de la
demanda, correspondiendo asumir al demandante el total de los costos del
proceso.
Firmado en Santiago de Chile el 31 de agosto de 2020.
Carlos Cárdenas Quirós
20 “Todos los gastos realizados en la resolución de una Controversia Técnica o una Controversia No-Técnica, incluyendo los honorarios del Experto o de los árbitros que participen en la resolución de una Controversia, serán cubiertos por la Parte que no haya sido favorecida por el laudo arbitral”.