INFORME DE AUDITORIA TECNICA VERSION FINAL INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N°20 PROYECTO … · 2017....

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 012119052014-BI20-LAAM-0

VERSION FINAL

CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0

REVISIÓN: 0

FECHA: 15-12-2017

PÁGINA Página 1 de 13

INFORME DE AUDITORIA TECNICA N°012119052014-BI19-LAAM-0

VERSION FINAL

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N°20 PROYECTO “NUEVA LINEA 2x220 kV LO AGUIRRE-

ALTO MELIPILLA, CON UN CIRCUITO TENDIDO”

CLIENTE: COORDINADOR ELECTRICO NACIONAL

EMITIDO POR REVISADO APROBADO

JRR AGV/DEB PVV

15-12-2017 15-12-2017 15-12-2017


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 15-12-2017


1. OBJETIVO

El presente documento tiene por objetivo informar las actividades verificadas durante el periodo Bimestral del

Proyecto “Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre – A. Melipilla, con un circuito tendido” adjudicado a la empresa

Eletrans II S.A.

2. ALCANCE

El alcance del presente informe corresponde al Avance del Proyecto “Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre – A.

Melipilla, con un circuito tendido” adjudicado a la empresa Eletrans II S.A., en el período comprendido entre los

meses de septiembre y octubre de 2017.

3. REFERENCIAS

- Bases de Licitación para la adjudicación de las Auditorías Técnicas de los Proyectos “Nueva Línea 1x220 kV A.

Melipilla – Rapel”, “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto Melipilla, con un Circuito Tendido”, y “Segundo

Transformador Ancoa 500/220 kV”, en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central

(SIC) / 14-04-2014.

- Carta ST2 EEN/024 2015 del 19 de octubre de 2015, emitida por Eletrans II S.A., dirigida a Ancare Energy, que

incluye programa identificado como “Documento 14: Cronograma Proyecto “Nueva Línea 1x220 kV Alto

Melipilla - Rapel Rev 2”.

- Informe mensual de proyecto / Periodo septiembre de 2017 / fecha: 30 de septiembre de 2017, revisión 0

emitido por Eletrans II S.A. y recibido por Ancare Energy por correo electrónico de fecha 05.10.2017.

- Informe mensual de proyecto / Periodo octubre de 2017 / fecha: 31 de octubre de 2017, revisión 0 emitido por

Eletrans II S.A. y recibido por Ancare Energy por correo electrónico de fecha 08.11.2017.

- Carta N° ST2 EEN006 2017 emitida el 12.10.2017 y dirigida a Ancare Energy SpA, cuya referencia indica “Envía

estudios de cumplimiento Art. 3-22 NTSyCS de ambos proyectos. Adjunta archivos.

o Documento ST2-AMRA-LT4-E-IN-400 Rev.0 “Estudio de cumplimiento Artículo 3-22 NTSyCS” – Nueva

línea 1x220 kV Alto Melipilla – Rapel (AMRA).

o Documento ST2-LAAM-LT3-E-IN-400 Rev.2 “Estudio de cumplimiento Artículo 3-22 NTSyCS” – Nueva

línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto Melipilla (LAAM), con un circuito tendido.

- Correo electrónico emitido el 09.11.2017 por Eletrans II S.A. y dirigido a Ancare Energy SpA, mediante el cual

adjunta información complementaria al informe periodo septiembre 2017, proyectos AMRA – LAAM.

- Historial del proceso de evaluación ambiental de los proyectos “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto

Melipilla, con un circuito tendido” y “Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla – Rapel”, disponible en el sitio web

del SEIA (www.sea.gob.cl o http://seia.gob.cl).

4. DEFINICIONES

EIA: Estudio de Impacto Ambiental.

SEA: Servicio de Evaluación Ambiental.

RSEIA: Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

ICSARA: Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones.

http://www.sea.gob.cl/

http://seia.gob.cl/


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 15-12-2017


RCA: Resolución de Calificación Ambiental.

SEC: Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Coordinador: Coordinador Eléctrico Nacional.

Adjudicatario: Eletrans II S.A.

PAS: Permisos Ambientales Sectoriales

NTSyCS: Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.

5. RESUMEN EJECUTIVO:

a) Estado y Porcentaje de avance de las Obras en ejecución:

a.1. Adjudicación y Estudios Preliminares:

Terminadas todas las actividades que comprenden esta partida a excepción de “Adjudicación Inspección

Técnicas de Obras” quedando pendiente la etapa de licitación y adjudicación de la Inspección Técnica de

Obras, servicio que se ejecutará durante la construcción del proyecto.

a.2. Ingeniería:

En agosto de 2015, finalizó esta partida.

a.3. Estudio de Impacto Ambiental:

Esta partida se encuentra atrasada, registra un avance real acumulado durante el periodo septiembre –

octubre de 2017 de 71,74% respecto a un avance acumulado programado de 100,00%, en relación al

periodo anterior la partida presentó un avance de 10,87%.

Anteriormente, con fecha 04.08.2017 Eletrans II S.A. presentó al SEA una solicitud de suspensión de plazo

para responder el ICSARA N°2. La Autoridad Ambiental autorizó el aumento de plazo mediante resolución

exenta N° 863 de fecha 7 de agosto de 2017. El nuevo plazo vence el 7 de noviembre de 2017.

Finalmente, con fecha 26.10.2017 Eletrans II S.A. ingresó el Adenda complementaria, dando respuesta al

ICSARA N°2. De acuerdo al ORD. N°171374 publicado por el SEA, los servicios de administración del

Estado que evalúan el EIA del proyecto, disponen hasta el 22 de noviembre para pronunciarse sobre el

Adenda N°2.

Respecto a los organismos evaluadores del EIA, a la fecha de emisión del presente informe solo el SEREMI

de Agricultura – Región Metropolitana ha presentado su conformidad al Adenda, lo que se respalda

mediante el Ord. N°593 emitido el 08.11.2017 por dicho organismo y publicado en el sitio web del SEA

con fecha 09.11.2017.

Eletrans II S.A. ha activado a las empresas contratistas que participan del proyecto, para que con la

información contenida en la Adenda N°2 procedan a elaborar los PAS que aplican a cada contrato.

a.4. Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres:

Esta partida se encuentra atrasada en un 26,38%. Durante el periodo se registró un avance real

acumulado de 72,99% respecto de un 99,37% de avance acumulado programado. Una de las causas del


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 15-12-2017


retraso es la sub-actividad “Otras servidumbres legalmente constituidas” que al igual que en periodos

anteriores no registró avance real. Dicha sub-actividad corresponde a tramos de bienes de uso público,

cuyo avance se regularizaría una vez obtenida la concesión eléctrica de la línea.

Por otra parte, la sub-actividad “Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias” presenta un avance real

acumulado de 78,5% que respecto al periodo anterior registró un avance de 34,2%, mientras que la sub-

actividad “Tramitación Decreto Concesión” presenta un avance real acumulado de 52,3% registrando un

incremento de 19,1% en relación al periodo anterior.

a.5. Seguros:

Actividad finalizada.

a.6. Suministros de Equipos y Materiales:

Esta partida se encuentra retrasada, durante el periodo registró un avance real acumulado de 99,84%

respecto a un avance programado acumulado de 100,00%, en relación al periodo anterior se evidencia un

avance de 0,62%. La actividad “Equipos y Materiales Subestaciones” se encuentra finalizada, mientras que

la actividad “Equipos y Materiales Línea de Transmisión” presenta un avance acumulado real de 99,75% y

un avance acumulado programado de 100,00%.

Durante el mes de septiembre de 2017, se terminó la fabricación y se realizaron las pruebas FAT de la

ferretería del cable conductor.

Eletrans II S.A. informó al equipo auditor que decidió retrasar la entrega de la ferretería del cable

conductor, la cual arribaría al país en octubre de 2017. Se esperará hasta obtener la RCA del proyecto ya

que podría ser necesario realizar cambios en el trazado de la línea, lo que podría significar cambios en las

cantidades de los componentes de la ferretería.

a.7. Construcción, Montaje y Pruebas:

Esta actividad no registró avance real evidenciando atraso respecto al cronograma vigente del proyecto.

Con fecha 01 de diciembre de 2016 debió iniciarse la actividad “Movilización e Instalación de Faena”, lo

que no ha ocurrido. A la fecha la partida tiene un avance acumulado programado de 27,29%.

a.8. Cumplimiento de Hitos Relevantes:

- Hito Relevante N°2.

Tal como se ha informado en periodos anteriores, Eletrans II S.A. solicitó la postergación de la fecha de su

cumplimiento para el 02.04.2018, lo que, a su vez, afecta la fecha de cumplimiento de los Hitos

Relevantes N°3 y N°5, por lo que se propuso nuevas fechas para ellos.

En periodos anteriores el equipo auditor emitió el Informe de Modificación de Hito Relevante N°2 en

versión final (versiones 0 y 1) de acuerdo a las observaciones planteadas por el Coordinador. Actualmente

se está a la espera de la resolución final por parte de las autoridades competentes.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 15-12-2017


A continuación, se presenta una tabla incorporada en la carta Nº GG-EII0127/2016 del 28.10.2016 de

Eletrans II S.A., indicando el contenido de los Hitos, su fecha original y su solicitud de prórroga.

Tabla 1: Fechas indicadas en solicitud de modificación del D.S. N° 6T a Ministerio de Energía. Carta Nº

GG-EII0127/2016.

HITO Contenido Plazo / (Fecha) Desde Decreto

Hito Nº 1 Seguros contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle de los Proyectos.

365 días corridos. (16 de octubre de 2014).

Hito Nº 2 Obtención de las Resoluciones de Calificación Ambiental y presentación de la solicitud de concesión definitiva. *Modificación por DP CDEC SIC

766 días corridos (21 de noviembre de 2015, originalmente. Luego de modificación: 30 de noviembre de 2016)*.

Solicitud Hito Nº 2 Obtención de las Resoluciones de Calificación Ambiental y presentación de la solicitud de concesión definitiva.

02 de abril de 2018.

Hito Nº 3 Construcción de las fundaciones

1480 días corridos. (03 de noviembre de 2017).

Solicitud Hito Nº 3 Construcción de las fundaciones 30 de abril de 2019.

Hito Nº 4 Prueba de equipos 1295 días corridos. (02 de mayo de 2017).

Hito Nº 5 Entrada en Operación de los Proyectos. 60 meses. (16 de octubre de 2018).

Solicitud Hito Nº 5 Entrada en Operación de los Proyectos. 30 de abril de 2020.

- Hito Relevante N°4.

Cumplido en periodos anteriores.

a.9. Cuadro de Avance:

El avance de las principales actividades del proyecto se indica en la tabla siguiente:

Tabla 2: Cuadro de Avance de las principales Actividades del Proyecto al mes de octubre de 2017

Descripción Inicio

Actividad

Fin

Actividad

Avance

Acumulado

Programado

Avance

Acumulado

Real

Ponderación

Avance

Acumulado

Ponderado

Programado

Avance

Acumulado

Ponderado

Real

Adjudicación y Estudios Preliminares 16-10-2013 01-04-2014 100,00% 90,0% 1,00% 1,00% 0,90%

Ingeniería Básica y Detalles 25-03-2014 18-05-2015 100,00% 100,0% 3,60% 3,60% 3,60%

Estudio de Impacto Ambiental 14-01-2014 30-11-2016 100,00% 71,74% 4,60% 4,60% 3,30%

Tramitación Decreto de Concesión y

Servidumbres 02-04-2014 26-05-2018 99,37% 72,99% 4,40% 4,37% 3,21%

Seguros 30-06-2014 16-09-2014 100,00% 100,0% 0,35% 0,35% 0,35%

Suministros de Equipos y Materiales 16-12-2015 08-05-2017 100,00% 99,84% 32,50% 32,50% 32,45%

Construcción, Montaje y Pruebas 01-12-2016 30-09-2018 24,06% 0,0% 53,35% 14,56% 0,00%

Entrada en Operación 07-06-2018 14-10-2018 0,00% 0,0% 0,20% 0,00% 0,00%

Acumulado Proyecto 100% 60,97% 43,81%

b) Singularidades que pongan en riesgo los plazos comprometidos:

El proyecto presenta un avance real acumulado de 43,81% respecto de un avance acumulado programado de

60,97%. Las partidas que presentan retrasos respecto del avance acumulado programado corresponden a


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 15-12-2017


“Adjudicación y Estudios Preliminares”, “Estudio de Impacto Ambiental”, “Tramitación Decreto de Concesión y

Servidumbres”, “Suministros de Equipos y Materiales” y “Construcción, Montaje y Pruebas”.

El atraso de la partida “Estudio de Impacto Ambiental” es lo que imposibilita el cumplimiento de los plazos

comprometidos por el Adjudicatario de acuerdo al cronograma vigente.

Eletrans II S.A. a la fecha no ha recibido respuesta formal a la carta N° GG-EII0127/2016 y dirigida al Ministerio

de Energía, en donde se solicitó ampliar el plazo para el cumplimiento de Hito Relevante N°2. La nueva fecha

propuesta para el cumplimiento de Hito es el 02 de abril de 2018.

Eletrans II S.A. con fecha 26.10.2017 presentó al SEA la Adenda complementaria N°2, donde los organismos

competentes tienen como plazo el día 22.11.2017 para pronunciarse sobre la Adenda, tras lo cual se podría

producir la emisión de un Informe Consolidado de Evaluación (ICE) o bien de un ICSARA N°3.

c) Cumplimiento de Características técnicas comprometidas:

Con fecha 12.10.2017, Eletrans II S.A. envió al equipo auditor la carta N° ST2 EEN006 2017, a través de la cual

se entregó el documento N° ST2-AMRA-LT4-E-IN-400 Rev.0 “Estudio de cumplimiento Artículo 3-22 NTSyCS”,

el que se encuentra en etapa de revisión por parte del equipo auditor.

d) Análisis Desarrollo del Proyecto:

A partir de diciembre de 2016, el proyecto comenzó a registrar atraso respecto a su programación,

principalmente, debido a los retrasos de la partida “Estudio de Impacto Ambiental”, ya que no se logró la

obtención de la RCA en la fecha programada y, por ende, el cumplimiento del Hito Relevante N°2, lo que ha

impedido el correcto desarrollo del proyecto de acuerdo a su cronograma inicial.

El retraso de cumplimiento del Hito N°2 repercute en los Hitos N°3 y N°5 los cuales, de acuerdo con la ya

mencionada carta Nº GG-EII0127/2016 se cumplirían con un retraso de 18 y 18,5 meses respecto del

cronograma inicial del proyecto.

A la fecha, no se conoce una respuesta oficial con relación al Informe de Modificación de Hito Relevante

solicitado al equipo auditor, por lo que se está a la espera de la resolución por parte de las autoridades

competentes.

6. AVANCE DEL PROYECTO:

El proyecto presenta un avance real acumulado de 43,81%, inferior al avance programado ponderado acumulado

(60,97%). Respecto del periodo anterior, el desarrollo del proyecto tuvo un avance de 0,83%.

Las partidas que actualmente se encuentran en ejecución son “Adjudicación y Estudios Preliminares”, “Estudio de

Impacto Ambiental”, “Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres” y “Suministro de Equipos y Materiales”.

El avance en cada partida se indica a continuación:

a) “Adjudicación y Estudios Preliminares” presenta un avance acumulado real de 90,00%, respecto a un avance

programado acumulado de 100,00%. El atraso en la partida se debe a que no se encuentra adjudicada a la


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 15-12-2017


empresa que realizará la inspección técnica durante la construcción del proyecto. El equipo auditor no

visualiza que el atraso de esta partida representa un riesgo para el cumplimiento de los plazos

comprometidos.

b) “Ingeniería Básica y Detalles” presenta un avance acumulado real de 100,00%, finalizado durante agosto de

2015.

c) Las actividades asociadas al “Estudio de Impacto Ambiental” registran un atraso de un 28,26% respecto al

avance programado acumulado de 100,00%. Durante el periodo se registró un avance real acumulado de

71,74%.

d) Respecto a la partida “Tramitación de Decreto de Concesión y Servidumbres”, registró un avance real

acumulado de 72,99% respecto a un avance programado acumulado de 99,37%, generándose un atraso en

esta partida de 26,38%. En relación al periodo anterior se evidencia un avance de 12,21%.

El avance real acumulado de esta partida está compuesto por las siguientes actividades:

- “Determinación de Propiedades” y “Estudios de Títulos”, registra un avance real acumulado de 100,00%,

igual al avance programado acumulado, finalizada en periodos anteriores.

- “Negociación de Servidumbres”, registra un avance real acumulado de 52,17%, respecto a un avance

programado acumulado de 100,00%. Si bien, durante el periodo se registran avances, la actividad se

encuentra retrasada. El retraso se debe a las siguientes sub-actividades que la componen.

o “Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias”, presenta un avance real acumulado de 78,50%

respecto a un avance programado acumulado de 100,00%. El avance de 34,20% respecto del periodo

anterior se debe a que se contabilizaron 12 predios los cuales estaban contenidos en 2 escrituras que

ya se encontraban firmadas. El avance real acumulado representa a 117 predios de un total de 149 que

componen al trazado de la línea.

o “Otras servidumbres legalmente constituidas”, no registra avance real acumulado siendo el avance

programado acumulado de 100,00%. Esta actividad corresponde a los bienes de uso público o

propiedad fiscal, no registrando avance para esta actividad.

- “Concesión Eléctrica”, la actividad registra un avance real acumulado de 66,49% respecto a un avance

programado acumulado de 91,34%. El ítem asociado a esta actividad y que actualmente se encuentra en

ejecución corresponde a “Tramitación Decreto Concesión”, que toma en cuenta las notificaciones que han

quedado registradas a través de las firmas notariales de escrituras durante el proceso de negociación de

servidumbres para la línea, llegando a un avance real acumulado de 52,30% respecto a un avance

programado acumulado de 100,00%.

Se mantiene lo informado en periodos anteriores respecto a que la principal causa del atraso en esta partida

(“Tramitación de Decreto de Concesión y Servidumbres”) se debe al menor avance real acumulado respecto al

programado en la actividad “Negociación de Servidumbres”, cuya mayor incidencia en el atraso la presenta la


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 15-12-2017


sub-actividad “Otras servidumbres legalmente constituidas” que no registra avance, la cual corresponde a

tramos de bienes de uso público. De acuerdo con lo informado por Eletrans II S.A. el avance de esa actividad se

regularizaría una vez obtenida la concesión eléctrica de la línea.

Respecto de la concesión eléctrica de la línea, Eletrans II S.A. ha solicitado comisión tasadora a la SEC para 2

tramos de un total de 15 en que se encuentra dividida la Solicitud de Concesión.

Como información complementaria para esta partida, en la Tabla N°3 se muestra el resumen de los tramos

presentados en la solicitud de división de la concesión definitiva y el grado de avance de negociación al 31 de

octubre de 2017:

Tabla N°3: Tramos de Solicitud de Concesión Eléctrica de la línea LAAM.

SOLICITUD DE CONCESIÓN ELÉCTRICA EN TRAMOS, LÍNEA LO AGUIRRE - ALTO MELIPILLA

TRAMO N° DE

PREDIOS N°

PROPIETARIOS

LONGITUD DEL TRAMO

(m)

% DE LONGITUD DE LÍNEA

N° DE PREDIOS CON

SERVIDUMBRES FIRMADAS

% DE LONGITUD DE LA LÍNEA CON SERVIDUMBRES

FIRMADAS

ESTADO DEL TRAMO

(ver Tabla 4) OBSERVACIONES

TRAMO 1 52 17 25.369 45,4% 52 45,4% 2 Notificaciones a propietarios

completadas por Adjudicatario

TRAMO 2 2 1 992 1,8% 2 1,8% 2 Notificaciones a propietarios


TRAMO 3 5 3 4.337 7,8% 2 7,3% 1 Solicitud Concesión Admitida

por la SEC

TRAMO 4 4 1 70 0,1% 0 0,0% 1 Solicitud Concesión Admitida

por la SEC


por la SEC


por la SEC


por la SEC


por la SEC


por la SEC


por la SEC


por la SEC


por la SEC


por la SEC

TRAMO 14 1 1 117 0,2% 1 0,2% 2 Notificaciones a propietarios



por la SEC

TOTAL 160 67 55.913 100,0% 117 78,00% -


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 15-12-2017


Tabla 4: Indicación para “Estado del Tramo”. Nº ESTADO DEL TRAMO

1 Solicitud Concesión admitida por la SEC

2 Notificaciones a propietarios completadas por Adjudicatario

3 Última oposición de los propietarios presentada

4 Respuesta a totalidad de oposiciones completada

5 Conformidad de la SEC

6 Decreto por el Ministerio enviado a Contraloría

7 Decreto de concesión publicado en el Diario Oficial

8 Montos determinados por Comisión Tasadora depositados

9 Antecedentes de depósito enviados a Juzgados

10 Toma de posesión material de los terrenos efectuados

e) Respecto a la partida “Seguros” esta se encuentra finalizada desde septiembre de 2014.

f) Respecto a la partida “Suministro de Equipos y Materiales”, registró un avance real acumulado de 99,84%

respecto a un avance programado acumulado de 100,00%, evidenciando un avance de 0,62% en el periodo. La

actividad “Equipos y Materiales Subestaciones” finalizó en periodos anteriores; en cuanto a la actividad

“Equipos y Materiales Línea de Transmisión”, mantiene un avance real acumulado de 99,75% respecto de un

100,00% de avance acumulado programado. El retraso de la actividad está dado por la sub-actividad

“Adquisición Otros Suministros y Materiales de Línea” la cual presenta un avance real acumulado de 95,00%

correspondiente al desarrollo de la ferretería del cable conductor.

Queda pendiente el envío de la ferretería del cable conductor, lo cual no se realizará hasta obtener la RCA del

proyecto, debido a que podría ser necesario realizar cambios al trazado de la línea, circunstancia que podría

modificar el tipo de estructura y su respectiva ferretería

g) Respecto a la partida “Construcción, Montaje y Pruebas”, no se registró avance real en el presente bimestre

encontrándose retrasada respecto con la reprogramación del inicio de esta partida (01-12-2016), la cual tiene

un avance programado acumulado de 27,29%.

h) Respecto a la partida “Entrada en Operación” no hay actividades en ejecución, siendo esto concordante con el

avance programado para el periodo reportado en el presente informe.

i) Hitos Relevantes:

En relación al Hito Relevante N° 2, durante el periodo no se ha obtenido respuesta formal a la aprobación o

rechazo a la solicitud de modificación de Hito Relevante, por lo que se está a la espera de la resolución por

parte de las autoridades competentes.

Respecto del Hito Relevante N°4, este se cumplió en periodos anteriores. Ancare Energy SpA mediante carta

CO84212062017 emitió el Informe de Cumplimiento de Hito Relevante N°4 versión final, concluyendo que el

Hito se encontraba cumplido, ya que los protocolos reflejan el cumplimiento de los requerimientos técnicos

establecidos.

A continuación, se entrega el detalle de los avances de las actividades del proyecto:


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 15-12-2017


Tabla 5: Cuadro de Avance de Actividades del Proyecto

Actividades Inicio

Programado Actividad

Fin Programado

Actividad

Avance Acumulado Programado

Avance Acumulado

Real

Adjudicación y Estudios Preliminares 16-10-2013 01-04-2014 100,00% 90,00%

Publicación en Diario Oficial Decreto Adjudicación 16-10-2013 16-10-2013 100,00% 100,00%

Movilización (organización, recursos iniciales) 16-10-2013 14-11-2013 100,00% 100,00%

Desarrollo Ingeniería preliminar 16-10-2013 14-11-2013 100,00% 100,00%

Preparación Bases y Licitaciones (EPC S/E, EPC Líneas, otros Cttos) 15-11-2013 14-12-2013 100,00% 100,00%

Adjudicación Contratista EPC Subestaciones 29-01-2014 29-03-2014 100,00% 100,00%

Adjudicación Contratista EPC Línea de Transmisión 15-12-2013 24-03-2014 100,00% 100,00%

Adjudicación Estudio de Impacto Ambiental 15-12-2013 13-01-2014 100,00% 100,00%

Adjudicación Gestión Servidumbres 03-03-2014 01-04-2014 100,00% 100,00%

Adjudicación Inspección Técnica de Obras 15-12-2013 13-01-2014 100,00% 0,00%

Ingeniería Básica y Detalles 25-03-2014 18-05-2015 100,00% 100,00%

Estudio de Impacto Ambiental 14-01-2014 30-11-2016 100,00% 71,74%

Elaboración EIA 14-01-2014 24-08-2015 100,00% 100,00%

Tramitación SEIA 25-08-2015 29-11-2016 100,00% 60,00%

Decreto de Aprobación EIA 30-11-2016 30-11-2016 100,00% 0,00%

Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres 02-04-2014 26-05-2018 99,37% 72,99%

Determinación de Propiedades 02-04-2014 25-06-2015 100,00% 100,00%

Estudios de Títulos 02-04-2014 01-03-2016 100,00% 100,00%

Negociación de Servidumbres 02-04-2014 31-03-2017 100,00% 52,17%

Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias 02-04-2014 31-03-2017 100,00% 78,50%

Otras servidumbres legalmente constituidas 28-08-2014 12-02-2017 100,00% 0,00%

Concesión Eléctrica 19-08-2015 26-05-2018 91,34% 66,49%

Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitiva

19-08-2015 19-08-2015 100,00% 100,00%

Tramitación Decreto Concesión 20-08-2015 30-05-2017 100,00% 52,30%

Decreto de Concesión 31-05-2017 31-05-2017 100,00% 0,00%

Imposición Servidumbre 01-06-2017 26-05-2018 7,60% 0,00%

Seguros 30-06-2014 16-09-2014 100,00% 100,00%

Suministros de Equipos y Materiales 16-12-2015 08-05-2017 100,00% 99,84%

Preparación de Bases para Compra de Suministros 16-12-2015 14-01-2016 100,0% 100,0%

Equipos y Materiales Subestaciones 15-01-2016 08-05-2017 100,00% 100,0%

Paño de Línea GIS y Diagonal GIS 15-01-2016 08-05-2017 100,00% 100,00%

Equipos Control, Protección y SSAA 15-01-2016 25-10-2016 100,00% 100,00%

Equipos Comunicaciones 15-01-2016 24-11-2016 100,00% 100,00%

Equipos y Materiales Línea de Transmisión 15-01-2016 14-03-2017 100,00% 99,75%

Estructuras 15-01-2016 14-03-2017 100,00% 100,00%

Conductor 15-01-2016 04-03-2017 100,00% 100,00%

Aisladores 15-01-2016 08-01-2017 100,00% 100,00%

Adquisición otros suministros y Materiales de Líneas 13-06-2016 09-12-2016 100,00% 95,00%

Construcción, Montaje y Pruebas 01-12-2016 30-09-2018 27,29% 0,00%

Movilización a obra e Instalación de Faena 01-12-2016 17-03-2017 100,00% 0,00%

Construcción Obras Civiles en Subestación Lo Aguirre 01-02-2017 31-05-2017 100,00% 0,00%

Estructuras 02-04-2017 31-05-2017 100,00% 0,00%

Caminos de Acceso 21-12-2016 28-06-2017 100,00% 0,00%

Fundaciones Estructura de la Línea 26-03-2017 19-04-2018 17,90% 0,00%

Entrada en Operación 07-06-2018 14-10-2018 0,00% 0,00%

A continuación, se adjunta la curva S del proyecto.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 15-12-2017


Figura 1: Curva S Proyecto Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre - Alto Melipilla

7. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS:

Respecto al Hito Relevante N°2, programado inicialmente para el 30 de noviembre de 2016, el cual no fue

cumplido debido al retraso en la obtención de la RCA, Eletrans II S.A. no ha tenido respuesta a su carta N° GG-

EII0127/2016 dirigida al Ministerio de Energía, en donde se solicita por razones de fuerza mayor, la modificación

del D.S. N°6T de fecha 09 de septiembre de 2013, y a consecuencia de ello se solicita además la modificación de

fechas de cumplimiento de los Hitos Relevantes N°3 y N°5 que se verán directamente afectados.

En función de ello, con fecha 18.08.2017 el equipo auditor emitió el Informe de Modificación de Hito Relevante

N°2 de acuerdo con los requerimientos solicitados por el Coordinador, quedando a la espera de la resolución final

por parte de las autoridades competentes.

8. ESTADO DEL PROYECTO:

De las actividades desarrolladas por el equipo auditor, se informa que respecto a:

8.1. Características Técnicas del Proyecto

Durante el periodo, con fecha 12.10.2017, Eletrans II S.A. envió al equipo auditor la carta N° ST2 EEN006 2017, a

través de la cual se entregó el documento N° ST2-AMRA-LT4-E-IN-400 Rev.0 “Estudio de cumplimiento Artículo

3-22 NTSyCS”, del cual el equipo auditor se encuentra en revisión.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 15-12-2017


8.2. Cronograma del Proyecto

El equipo auditor verificó, durante el periodo informado, la consistencia de los avances mensuales reportados por

la empresa Eletrans II S.A. respecto a las actividades del cronograma del proyecto, detectando que:

El proyecto presenta un avance real acumulado inferior al avance programado, debido a que las partidas

“Construcción Montaje y Pruebas”, “Tramitación de Decreto de Concesión y Servidumbres”, “Suministros de

Equipos y Materiales”, “Estudio de Impacto Ambiental” y “Adjudicación y Estudios Preliminares”, presentan

atraso respecto al avance programado vigente.

El equipo auditor considera que los atrasos actuales en las partidas “Adjudicación y Estudios Preliminares”,

“Tramitación de Decreto de Concesión y Servidumbres” y “Suministros de Equipos y Materiales” no

representan un riesgo asociado al no cumplimiento de los plazos comprometidos para el proyecto.

El retraso de la partida “Estudio de Impacto Ambiental” provocó el incumplimiento del Hito Relevante Nº 2, en

consecuencia, no se logrará el cumplimiento de los Hitos Relevantes Nº 3 y Nº 5, por lo cual el proyecto no se

podrá poner en operación en la fecha programada (14.10.2018). ELETRANS II S.A. formalizó una solicitud de

nuevas fechas para el cumplimiento de los Hitos mencionados, lo que actualmente se encuentra en etapa de

análisis por parte de la autoridad. Para la entrada en operación el Adjudicatario solicitó como nueva fecha el

30.04.2020 (Hito Relevante N°5), lo que implica un atraso de 562 días. A la fecha no se ha recibido respuesta a la

solicitud de modificación de plazo del Hito Relevante N°2.

8.3. Gestiones ante Organismos Públicos

Con fecha 26.10.2017 Eletrans II S.A. ingresó al SEA la Adenda Complementaria con las respuestas al ICSARA N°2

publicado por la autoridad el 07.04.2017.

8.4. Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto

Se mantiene la siguiente estructura organizacional presentada por Eletrans II S.A. para el proyecto.

8.4.1. Administración General del Proyecto:

Se mantiene el señor Cristián Maldonado como Jefe de Proyecto, quien es apoyado en la gestión del proyecto

por las siguientes empresas:

Empresa Heredia y Santana quienes tienen la función de “Project Management Office”

Empresa ESINEL quienes tienen la función de revisión de ingeniería.

Empresas Poch Ambiental S.A., SGA, Entorno Social y Ambios, quienes tienen la función de la Gestión

Ambiental del proyecto.

Empresa Plan OK, quienes realizan la función de Gestión Documental

Empresa NYSA, quienes realizan la función de Gestión de Servidumbre y Concesión.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 15-12-2017


8.4.2. Ingeniería, Suministros de Equipos y Materiales, Construcción, Montaje, Pruebas y Entrada en Operación:

La empresa Eletrans II S.A. tiene adjudicada estas actividades a las siguientes empresas:

Proyecto Nueva línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto Melipilla a la empresa ALUSA

Proyecto Ampliación S/E Lo Aguirre 220 kV a la empresa ALSTOM.

Proyecto Paño de Línea GIS en S/E Alto Melipilla 220 kV a la empresa ABB.

9. CONCLUSIONES:

De acuerdo con las actividades realizadas y a las evidencias obtenidas durante el periodo informado, el equipo

auditor concluye que, hasta la fecha, el proyecto presenta un avance inferior al programado. Los eventos

descritos y relacionados con las actividades de la partida “Estudio de Impacto Ambiental” imposibilitaron el

cumplimiento del Hito Relevante Nº 2, por lo que el proyecto no se podrá poner en operación en la fecha

programada (14.10.2018). Actualmente se está a la espera de la resolución por parte de las autoridades, de la

aprobación o rechazo de la solicitud de modificación de la fecha de cumplimiento tanto del Hito Relevante N°2

como de los Hitos Relevantes N°3 y N°5.

10. CONTROL DE CAMBIOS

REVISION FECHA TIPO REVISIÓN DETALLE DE LA MODIFICACIÓN REALIZADA

PRE 13-11-2017 Creación Para aprobación del Coordinador Eléctrico Nacional.

0 15-12-2017 Final Se emite en versión final sin modificaciones de acuerdo a correo electrónico

enviado el 15-12-2017 por el Coordinador Eléctrico Nacional.

11. ANEXOS

- Anexo 1: “Actividades desarrolladas por el Equipo Auditor”.

- Anexo 2: “Documentos Verificados”.

- Anexo 3: “Reporte de Avance Mensual septiembre 2017”.

- Anexo 4: “Indicadores Principales octubre 2017”.

INFORME DE AUDITORIA TECNICA VERSION FINAL INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N°20 PROYECTO … · 2017....

Documents

Transcript of INFORME DE AUDITORIA TECNICA VERSION FINAL INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N°20 PROYECTO … · 2017....