Informe de avance bimestralcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get...Informe...

San Pio X 2445, Of.1003 – Providencia – Santiago

Informe de Avance Bimestral N°10 Junio – Julio 2015

DEFINITIVO

Auditoria Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas Primer Circuito

Preparado para:

- Dirección de Peajes del CDEC-SING

- Comisión Nacional de Energía

- Superintendencia de Electricidad y Combustibles

29 de septiembre 2015

Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 2 de 48

CONTENIDO

1 Resumen Ejecutivo ...................................................................................................................... 4

1.1 Descripción del Proyecto ..................................................................................................... 4

1.2 Objetivo de la Auditoría ...................................................................................................... 5

1.3 Estado de Avance de Obras ................................................................................................. 5

1.4 Factores de Riesgo .............................................................................................................. 8

1.4.1 Revisor Sísmico ............................................................................................................ 8

1.4.2 Obtención RCA y Construcción de Líneas.................................................................... 8

1.4.3 Obtención Decreto de Concesión ............................................................................... 9

1.4.4 Suministro de Estructuras ........................................................................................... 9

1.5 Conclusiones........................................................................................................................ 9

2 Avance del Proyecto .................................................................................................................. 11

2.1 Movilización y Estudios Preliminares ................................................................................ 11

2.2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial ............... 11

2.3 Ingeniería Básica y Detallada ............................................................................................ 11

2.3.1 Ingeniería de Subestaciones: ..................................................................................... 11

2.3.2 Ingeniería de Líneas ................................................................................................... 12

2.4 Seguros Contratados ......................................................................................................... 12

2.5 Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS ............................................................................. 12

2.6 Obtención de Concesiones y Servidumbres ...................................................................... 13

2.6.1 Concesión Eléctrica ................................................................................................... 13

2.7 Suministro de Equipos y Materiales .................................................................................. 13

2.8 Construcción, Montaje y Pruebas ..................................................................................... 13

2.9 Entrada en Operación ....................................................................................................... 13

2.10 Estado de Avance .............................................................................................................. 13

3 Cumplimiento de Plazos ............................................................................................................ 16

4 Estado del Proyecto................................................................................................................... 17

4.1 Características Técnicas del Proyecto ............................................................................... 17

4.1.1 Línea de Transmisión ................................................................................................. 18

4.1.2 Subestaciones ............................................................................................................ 19

4.1.3 S/E Lagunas ............................................................................................................... 19

4.1.4 S/E Encuentro ............................................................................................................ 21

4.2 Cronograma del Proyecto ................................................................................................. 21

4.2.1 Verificaciones del Cronograma ................................................................................. 23

4.3 Gestiones Ante Organismos Públicos ................................................................................ 24



Página 3 de 48

4.4 Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros ..................................................... 25

4.4.1 Estudios Medioambientales ...................................................................................... 25

4.4.2 Ingeniería ................................................................................................................... 26

4.4.3 Suministros ................................................................................................................ 29

4.5 Pruebas en Fábrica Para Equipos y Elementos ................................................................. 32

4.6 Visitas De Inspección De Los Trabajos En Terreno ............................................................ 32

4.7 Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros.................................................. 32

4.8 Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto..................................... 32

4.8.1 Análisis de la Organización Encargada de Desarrollar el Proyecto ........................... 32

5 Conclusiones.............................................................................................................................. 35

6 Anexos ....................................................................................................................................... 37

6.1 Actividades desarrolladas por el Equipo del Auditor ........................................................ 37

6.1.1 Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría ............ 37

6.1.2 Nivel de cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades

desarrolladas, respecto del Programa Bimestral ...................................................................... 38

6.1.3 Descripción firmada de las actividades realizadas por cada integrante del Equipo del

Auditor durante el período ....................................................................................................... 42

6.2 Documentos Recibidos ...................................................................................................... 43

6.3 Informe Mensual Auditoría ............................................................................................... 47

6.4 Programa Bimestral de Actividades .................................................................................. 48

6.4.1 Reuniones con el Adjudicatario ................................................................................. 48

6.4.2 Documentos Técnicos ............................................................................................... 48

6.4.3 Cronograma ............................................................................................................... 48

6.4.4 Gestiones Ante Organismos Públicos ........................................................................ 48

6.4.5 Gestión Ambiental ..................................................................................................... 48

6.4.6 Gestión Predial .......................................................................................................... 48

6.4.7 Elaboración de Informes ........................................................................................... 48



Página 4 de 48

1 RESUMEN EJECUTIVO

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Mediante decreto N°5T del Ministerio de Energía, de fecha 9 de septiembre de 2013, publicado en

el Diario Oficial con fecha 16 de octubre de 2013, se otorgaron a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P,

en adelante el Adjudicatario, los Derechos de Explotación y Ejecución de la Nueva Línea 2x220

Encuentro-Lagunas primer circuito, fijando además las características técnicas del Proyecto y la

fecha de entrada en operación.

El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en 220 kV, entre las

subestaciones Encuentro y Lagunas, en el SING, incluyendo los paños de línea en ambos extremos

del primer circuito, un reactor de línea y su paño de conexión instalados en el extremo S/E Lagunas.

La nueva línea debe poseer las siguientes características técnicas mínimas:

- Tensión de operación 220 kV.

- Longitud aproximada según decreto N°57, 174 km.

- Número de circuitos 2 (tendido del primer circuito), dispuestos en estructuras para doble

circuito.

- Capacidad de diseño de la línea por circuito 290 MVA, a 35°C de temperatura ambiente con

sol, con una velocidad de viento de 0,61 m/s y una resistencia c.c. máxima de 0,073 ohm/km

a 20° C.

- Cable de guardia OPGW o equivalente.

- Transposiciones 1 ciclo completo.

- Reactores de línea 30 MVAr en S/E Lagunas.

- Sensores de Medida de Temperatura y Corriente al menos 6 equipos de monitoreo, con sus

correspondientes suministros y estaciones asociadas.

- Conjunto de aislación Vidrio o porcelana.

No obstante lo anterior, el Proyecto debe cumplir con todas las otras características técnicas que,

no habiendo sido señaladas explícitamente en el decreto N°5T, fueron incluidas en la Oferta Técnica

del Adjudicatario y son señaladas en las Bases de Licitación y su proceso.

Interchile S.A filial de ISA en Chile, es el responsable por el diseño, la adquisición de los bienes, la

construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio y operación de la línea de transmisión y las

subestaciones asociadas.



Página 5 de 48

1.2 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA Supervisar el avance del Proyecto verificando el cumplimiento de los Hitos Relevantes así como de

las condiciones técnicas establecidas según el decreto N°5T del Ministerio de Energía.

Detectar de manera oportuna aquellos aspectos que puedan afectar el cumplimiento de los Hitos

relevantes y/o las condiciones técnicas del Proyecto.

Informar al CDEC-SING, CNE y SEC mediante informes bimestrales y de cumplimiento de Hitos, y al

CDEC-SING mediante informes mensuales: los avances del Proyecto; el cumplimento dado por el

Adjudicatario a las condiciones técnicas; el cumplimento dado por el Adjudicatario a los plazos

establecidos mediante el Cronograma e Hitos Relevantes del Proyecto, y los aspectos que puedan

afectar el normal desarrollo de éste.

1.3 ESTADO DE AVANCE DE OBRAS Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. Con fecha 13 de octubre de 2014 se dio cumplimiento al Hito Relevante N°1. El segundo Hito Relevante que debe cumplir el Adjudicatario tenía fecha 13 de julio de 2015, sin embargo Interchile solicitó extender el plazo para el Hito Relevante N°2 hasta el día 31 de diciembre de 2015, lo que fue aprobado por el CDEC-SING. Transcurridos 21,5 meses desde el inicio del Proyecto y de acuerdo con los análisis efectuados por

este Auditor, el avance total acumulado es de un 24,53%, lo que implica un aumento de 0,38% para

el período junio-julio (Tabla 1). Este avance general del Proyecto se explica por lo siguiente:

- Se encuentran finalizadas las siguientes actividades principales del Cronograma del

Proyecto:

Movilización y Estudios Preliminares

Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

Seguros Contratados

- La ingeniería básica y de detalle del proyecto se encuentra en desarrollo y presenta al 31 de

julio un avance del 77,34% que se sustenta en:

La ingeniería destinada a la implementación de los paños de línea en las

subestaciones Encuentro y Lagunas presenta un avance acumulado de 61,87%, lo

que implica un aumento en el período junio-julio de 3,10%, dado por la entrega de

diversos documentos, por parte de Siemens, correspondientes a la Ingeniería Básica

y de Detalles de Subestaciones.



Página 6 de 48

La ingeniería destinada a la Línea de Transmisión presenta un avance de 94,13%, lo

que implica un aumento en el período junio-julio de 6,31%, el cual se explica por la

finalización de las memorias y planos de diseño de las estructuras, así como por la

elaboración de los planos de fabricación de las torres A y AA.

- La actividad correspondiente a la Elaboración de la EIA, y Obtención de RCA y PAS, presenta

un avance acumulado del 75,50% lo que implica un aumento en el período junio-julio de

3,15%. Este avance se explica por la elaboración de la segunda adenda, y por el avance en

la tramitación ambiental. Durante este periodo el SEA extendió el plazo de revisión en 60

días, para poder finalizar el proceso de consulta indígena.

- La actividad destinada a la obtención de la Concesión Eléctrica y Servidumbres Prediales,

mantiene un avance acumulado de 48,70%. Durante el periodo no se midieron avances en

la tramitación de la Concesión, ni en la negociación con propietarios particulares.

- La actividad destinada a la adquisición de los suministros de equipos y materiales necesarios

para la materialización del Proyecto, mantiene un avance acumulado del 9,20%, ya que no

se midieron avances durante el periodo.

Los avances calculados por Interchile al 31 de julio de 2015 son (Tabla 1):

- Programado : 44,69%

- Real : 30,91%.

Esto implica que, de acuerdo a Interchile, en el período junio-julio se habría obtenido un avance parcial real del 1,24%. Estos valores difieren de los obtenidos por este Auditor (Real 24,53%; parcial 0,38%) debido a lo siguiente:

- El Adjudicatario considera un 100% de avance en las especificaciones de detalle de la

estructuras para la línea, EDT 4.2.1.2.1. Este Auditor considera que existe sólo un 33,3% de

avance en esta actividad en función del total de especificaciones técnicas que deben ser

elaboradas, y que deben incluir las condiciones técnicas necesarias para la realización de las

pruebas de carga de cada una de las estructuras.

- El Adjudicatario considera un 51% de avance en la Ingeniería Detallada de Subestaciones

(EDT 4.1.2). Este Auditor no ha recibido suficientes documentos de ingeniería de

subestaciones que permitan comprobar este grado de avance.



Página 7 de 48

- El Adjudicatario considera un 70% de avance “en la Elaboración de escrituras y firmas de

Servidumbres Voluntarias” (EDT 7.3.1.1). El Equipo Auditor considera que el avance debe

corresponder a un 40%, ya que aún no se ha llegado a un acuerdo con los propietarios.

- El Adjudicatario considera un 10% de avance en la “Tramitación Permisos Ambientales

Sectoriales” (EDT 6.5). El Equipo Auditor no ha recibido documentos que respalden este

avance.

- De acuerdo a lo indicado en el Informe Mensual N°18, se decidió congelar el avance en la

subactividad 7.4.3 “Tramitación de la Concesión”. En esta subactividad el Adjudicatario

considera un 75% de avance “en la Elaboración de escrituras y firmas de Servidumbres

Voluntarias” (EDT 7.3.1.1). El Equipo Auditor congeló este avance en un 70%.

- El Adjudicatario considera un 75% de avance “en la Elaboración de escrituras y firmas de

Servidumbres Voluntarias” (EDT 7.3.1.1). El Equipo Auditor considera que el avance debe

corresponder a un 40%, ya que aún no se ha llegado a un acuerdo con los propietarios.

- El Adjudicatario considera un 50% de avance en la verificación sísmica de Equipos Primarios

y del Reactor. Tal como le fue indicado a Interchile, no se considerará avance en estas

subactividades hasta la emisión del documento firmado por el revisor sísmico.

- El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 9.1 “Preparación de Bases

de Licitación para Obras Subestaciones” y 9.3 “Licitación Contratos de Construcción

Subestaciones”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 50% de acuerdo

a lo indicado en el Informe Mensual N°4.

- El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 8.3.1.2 “Orden de Proceder Estructuras” y 9.5.4 “Adjudicación Contratistas de Obra Línea de Trasmisión”. Este Auditor considera que estos avances debiesen ser de un 0% de acuerdo a lo indicado en el Informe Mensual N°6.

Por su parte, los principales factores que explican el atraso que presenta el avance real del Proyecto

respecto al avance programado, son:

- Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental: De acuerdo al Cronograma del

Proyecto, la RCA se debiese haber obtenido a más tardar el 13 de julio de 2015, lo que a la

fecha no se ha cumplido.

- Solicitud de Concesión: Esta actividad estaba programada para finalizar el 18-07-2015, sin

embargo a la fecha no ha finalizado. - Fabricación de Suministros: Durante el presente período no se contabilizó avance en estas

actividades, ya que no se ha contado con información por parte de los fabricantes que



Página 8 de 48

permitan verificarlos. Se hace notar que dadas las holguras con que cuentan actualmente

mayor parte de estas actividades, a la fecha, con excepción del suministro de estructuras,

no existe riesgo de afectar la ruta crítica debido a un atraso que pueda sufrir alguno de los

suministros.

Tabla 1: Estado de avance Actividades Principales

ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN

ESTADO DE AVANCE DE ACUERDO A INTERCHILE

ESTADO DE AVANCE DE

ACUERDO AL AUDITOR

Total Ponderado 30,91% 24,59%

Movilización y Estudios Preliminares 0,4% 100% 100%


2% 100% 100%

Ingeniería Básica y Detallada 7% 86,78% 77,34%

Seguros contratados 0,6% 100% 100%

Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS

2% 79,75% 75,50%

Obtención de Concesiones y Servidumbres

12% 56,60% 48,70%

Suministro de Equipos y Materiales 35% 10,26% 9,20%

Construcción, Montaje y Pruebas 40% 24,65% 13,87%

Entrada en Operación 1% 0% 0%

1.4 FACTORES DE RIESGO

1.4.1 Revisor Sísmico

Se debe señalar que durante el periodo cubierto por este informe se contrató a la empresa EQCO

como asesores sísmicos, con lo que se levanta la observación indicada en el Informe Bimestral N°9.

1.4.2 Obtención RCA y Construcción de Líneas

Durante el período Interchile solicitó el aplazamiento del Hito Relevante N°2 para el 31 de diciembre

de 2015, lo que fue aprobado por el CDEC-SING. La necesidad de contar con un mayor plazo por

parte del Adjudicatario, para dar cumplimiento al Hito Relevante Nº2, se sustenta en gran medida

debido al atraso que ha tenido el Proceso de Consulta Indígena, cuyo desarrollo no depende del

Adjudicatario. Es tanto así que con fecha 30 de Julio de 2015 el SEA extendió en 60 días hábiles el

plazo del proceso de evaluación ambiental, con la finalidad el Proceso de Consulta Indígena, lo que

implica que no emitirse un nuevo ICSARA la RCA debiese obtenerse a más tardar el próximo 2 de

noviembre.



Página 9 de 48

No obstante que el atraso en la obtención de la RCA provocará un atraso en el inicio de la

construcción de la Línea de Transmisión, en su solicitud de aplazamiento el Adjudicatario ha

señalado que el establecer el 31 de diciembre de 2015 como nueva fecha para cumplimiento del

Hito Relevante Nº2, no afectará el cumplimiento de los restantes Hitos Relevantes en las fechas

comprometidas.

En opinión de este Auditor, el atraso en el inicio de la construcción de la Línea de Transmisión,

requerirá por parte del Adjudicatario incrementar la cantidad de recursos humanos y materiales

contemplados originalmente para le ejecución de los trabajos de construcción y montaje, por lo que

se le ha solicitado que analice y demuestre entre otros aspectos, la forma en que logrará los

rendimientos que requerirá para dar cumplimiento a los Hitos Relevantes 3 y 5.

1.4.3 Obtención Decreto de Concesión

De acuerdo con el Cronograma vigente, con fecha 18 de julio Interchile debió contar con el Decreto

de Concesión, lo cual no se ha cumplido. Interchile ha informado que espera contar con la Concesión

durante el mes de noviembre.

Dado que la RCA pudiese obtenerse a partir de mediados de noviembre y hasta fines de diciembre,

un atraso en la obtención del Decreto de Concesión más allá de fines de noviembre o mediados de

diciembre, pudiese afectar el inicio de los trabajos de la Línea de Transmisión en terreno.

Durante el mes de mayo pasado Interchile ingresó a Bienes Nacionales, una solicitud temporal de

arriendo que de ser aprobada le permitiría no retrasar el inicio de la construcción de la Línea de

Transmisión, en caso que el Decreto de Concesión se atrase.

1.4.4 Suministro de Estructuras

A la fecha solo el suministro de las estructuras se presenta como un potencial riesgo para el

cumplimiento de los plazos establecidos para el Proyecto, dado los reiterados atrasos que ha ido

sufriendo esta actividad tanto por la responsabilidad de Interchile como de su suministrador

Skipper.

1.5 CONCLUSIONES Al 31 de julio de 2015 y habiendo transcurridos 21,5 meses desde su fecha de inicio (16 de octubre

de 2013), según los análisis efectuados por este Auditor el Proyecto presenta un avance real de

24,53%, frente al 30,91% informado por Interchile y al 44,69% programado.

La diferencia que se observa entre el avance programado y los avances reales de Interchile y el

Auditor, se debe:

- En parte importante a que para el período no se contabilizó avance en las actividades

correspondientes a la adquisición de suministros, debido a que no se contó con información

verificable.



Página 10 de 48

- Al atraso que presenta la actividad correspondiente a la obtención de la Resolución de

Calificación Ambiental (RCA) y que ha dado origen a la aceptación por parte del CDEC-SING,

de la solicitud efectuada por Interchile para modificar la fecha de cumplimiento del Hito

Relevante Nº2 al 31 de diciembre de 2015. Esta actividad debió finalizar el 13 de julio de

2015.

- Al atraso que presenta la actividad correspondiente a la obtención de la Concesión Eléctrica,

que debió finalizar el pasado 18 de julio.

Por su parte la diferencia que se observa entre el avance real determinado por Interchile y el

determinado por el Auditor, se deben a aspectos como los siguientes:

- El Auditor no ha recibido la documentación que respalde el avance declarado por Interchile para la actividad.

- El Auditor no concuerda con el nivel de avance informado por Interchile dado el nivel de desarrollo que presenta la actividad.

El atraso de la actividad correspondiente a la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), afectará en mayor o menor medida la Ruta Crítica del Proyecto, dependiendo del tiempo que le tome al SEA poder finalizar el Proceso de Consulta Indígena y del tiempo que le pudiese significar a Interchile dar respuesta a un eventual tercer ICSARA. Sin embargo, Interchile ha establecido que un atraso que lleve este proceso hasta el 31 de diciembre no afectará las fechas establecidas para los restantes Hitos Relevantes del Proyecto. Esta situación se irá analizando en forma mensual. El atraso sufrido por la actividad correspondiente a la obtención de la Concesión Eléctrica, también podrá afectar Ruta Crítica del Proyecto, siempre y cuando se prolongue más allá de mediados de noviembre.

Con la afectación de la Ruta Crítica, Interchile contará con menos tiempo para la construcción,

montaje y puesta en servicio de la Línea de Transmisión, por lo que en opinión de este Auditor, el

Adjudicatario debe incrementar la cantidad de recursos humanos y materiales contemplados

originalmente para la ejecución de los trabajos señalados.

A la fecha del presente informe no se observan riesgos significativos que puedan afectar las

condiciones técnicas establecidas para el Proyecto.



Página 11 de 48

2 AVANCE DEL PROYECTO

Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. Con fecha 13 de octubre de 2014 se dio cumplimiento al Hito Relevante N°1. El segundo Hito Relevante que debe cumplir el Adjudicatario tenía fecha 13 de julio de 2015, sin embargo Interchile solicitó extender el plazo para el Hito Relevante N°2 hasta el día 31 de diciembre de 2015, lo que fue aprobado por el CDEC-SING. Transcurridos 21,5 meses desde el inicio del Proyecto, al 31 de julio de 2015 el estado de avance es el siguiente:

2.1 MOVILIZACIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES Finalizada.

2.2 ADJUDICACIÓN CONTRATISTAS DE INGENIERÍA, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN PREDIAL Finalizada.

2.3 INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA La ingeniería básica y de detalle del proyecto, EDT 4, se encuentra en desarrollo y presenta al 31 de

julio un avance del 77,34%.

2.3.1 Ingeniería de Subestaciones:

La ingeniería básica y de detalle de las subestaciones destinada a la implementación de los paños

de línea en las subestaciones Encuentro y Lagunas, EDT 4.1, presenta un avance acumulado de

61,87%, lo que implica un aumento en el período junio-julio de 3,10%, dado por la finalización de la

ingeniería básica, y por la entrega de algunos documentos por parte de Siemens correspondientes

a la Ingeniería Detallada de Subestaciones.

La subactividad 4.1.1.1 “Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto” presenta un avance

acumulado del 100%, lo que se explica por la entrega por parte de Siemens de los últimos

documentos de ingeniería básica, incluidos en el numeral 4.4.2.1 del presente informe.

De acuerdo a lo informado por Interchile durante las reuniones mensuales sostenidas con el Auditor,

la ingeniería de Siemens debiese finalizar durante el mes de agosto y su revisión por parte de

interchile durante el mes de septiembre.



Página 12 de 48

2.3.2 Ingeniería de Líneas

La ingeniería destinada a la Línea de Transmisión presenta un avance de 94,13%, lo que implica un

aumento en el período junio-julio de 6,31%, el cual se explica por lo señalado en el numeral 4.4.2.2

del presente informe.

Al 31 de julio de 2015, la actividad 4.2.1 “Ingeniería Básica”, mantiene un avance acumulado del

92,5%.

Por su parte la actividad 4.2.2 “Ingeniería Detallada Líneas de Transmisión”, presenta un avance

acumulado del 94%, es decir existió un avance del 14,5% en el periodo, el cual se explica por la

entrega a este Auditor de las memorias y planos diseño de las todas las torres, además de la entrega

de los planos de fabricación de la torres tipo A y AA.

2.4 SEGUROS CONTRATADOS Finalizada.

2.5 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS Esta actividad presenta un avance acumulado del 75,50%, lo que implica un avance durante el

periodo de junio-julio del 3,15% y que se explica por la entrega de la Adenda N°2, y el avance en la

tramitación.

De acuerdo con el Cronograma vigente al mes de julio, la obtención de la RCA se programó para el

13 de julio de 2015 (Fecha de cumplimiento del Hito Relevante Nº2), lo que no se cumplió. Al

respecto se puede señalar que los motivos que han incidido en este incumplimiento son:

1. Atraso en el ingreso a tramitación del EIA.

2. El tiempo establecido en la planificación del Adjudicatario para la elaboración de adendas.

3. El Adjudicatario no incluyó en el EIA aspectos que en opinión del SEA y de SERNAPESCA

debieron estar incluidos.

4. Tiempos de Respuesta a Consultas y Requerimientos del Adjudicatario.

5. Proceso de Consulta Indígena (PCI).

De los motivos señalados, el Proceso de Consulta Indígena ha resultado ser determinante en el

incumplimiento de la fecha establecida para el Hito Relevante N°2. Es tanto así que con fecha 30 de

Julio de 2015 el SEA extendió en 60 días hábiles el plazo para el desarrollo del proceso de evaluación

ambiental, con la finalidad de poder llevar a cabo el Proceso de Consulta Indígena, por lo que de no

emitirse un nuevo ICSARA la RCA debiese obtenerse a más tardar el próximo 2 de noviembre.



Página 13 de 48

2.6 OBTENCIÓN DE CONCESIONES Y SERVIDUMBRES De acuerdo con el Cronograma vigente, esta actividad debió finalizar el pasado 18 de julio, sin

embargo a la fecha mantiene un avance acumulado de 48,7%, presentando un avance nulo para el

período junio-julio, toda vez que no obstante la notificación de la SEC a Bienes Nacionales se habría

realizado el pasado mes de abril, al 31 de julio Interchile aún no había recibido las observaciones

que habría realizado este organismo. Se hace notar que las observaciones realizadas por el único

propietario privado afectado por la línea, se encuentran respondidas por el Adjudicatario.

Se mantiene un 40% de avance en la actividad 7.3.1.1 “Elaboración de escrituras y firmas de

Servidumbres Voluntarias”, ya que no se han podido verificar avances en la negociación con los

propietarios.

2.6.1 Concesión Eléctrica

- Con fecha 20 de agosto de 2014 fue presentada la Solicitud de Concesión Definitiva en la

Superintendencia de Electricidad y Combustibles y en el Ministerio de Energía.

- Con fecha 22 de septiembre, la SEC mediante Oficio Ordinario 9886 informó a Interchile de

errores u omisiones en la Solicitud.

- Con fecha 7 de octubre Interchile rectificó y complementó la Solicitud de Concesión

Definitiva, subsanando la información requerida por la SEC.

- Con fecha 19 de noviembre la SEC declara la admisibilidad de la Solicitud de Concesión

Definitiva.

2.7 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES Sin modificaciones durante el período.

2.8 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS Sin modificaciones durante el período.

2.9 ENTRADA EN OPERACIÓN Sin avance, según Cronograma.

2.10 ESTADO DE AVANCE El avance programado por el Adjudicatario al 31 de julio de 2015 es de 44,69%, en tanto que su

cálculo de avance real llega a 30,91% (Tabla 2). De acuerdo con este Auditor el avance real es de

24,59%.



Página 14 de 48

Tabla 2: Estado de avance Actividades Principales

ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN

ESTADO DE AVANCE DE ACUERDO A INTERCHILE

ESTADO DE AVANCE DE

ACUERDO AL AUDITOR

Total Ponderado 30,91% 24,59%

Movilización y Estudios Preliminares 0,4% 100% 100%


2% 100% 100%

Ingeniería Básica y Detallada 7% 86,78% 77,34%

Seguros contratados 0,6% 100% 100%

Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS

2% 79,75% 75,50%

Obtención de Concesiones y Servidumbres

12% 56,60% 48,70%

Suministro de Equipos y Materiales 35% 10,26% 9,20%

Construcción, Montaje y Pruebas 40% 24,65% 13,87%

Entrada en Operación 1% 0% 0%

En el Gráfico 1 se presenta la Curva S del Proyecto, indicando los siguientes avances:

- Programado: Corresponde a la Curva S del Proyecto considerando la Línea Base vigente a

partir del Informe Bimestral N°7.

- Real Interchile: Corresponde al cálculo de avance realizado por Interchile.

- Real Auditor: Corresponde al cálculo de avance de acuerdo a este Auditor.

En el Gráfico 2 se presenta las curvas de avance real y programado para el Proyecto. Como se puede

apreciar el avance real del Proyecto, de acuerdo a los cálculos de Interchile y de este Auditor, es

menor al avance programado.



Página 15 de 48

Gráfico 1: Curva S del Proyecto

Gráfico 2: Detalle de la Curva S del Proyecto



Página 16 de 48

3 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Con fecha 12 de junio de 2015, el Adjudicatario presentó a la Dirección de Peajes del CDEC-SING,

una solicitud de prórroga de la fecha de cumplimiento del Hito Relevante Nº2, del día 13 de julio de

2015 al día 30 de octubre de 2015.

Con fecha 30 de julio mediante la Resolución Exenta N°0972/2015, el Servicio de Evaluación

Ambiental amplió el plazo para la evaluación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del

proyecto “Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas” por 60 días adicionales. De acuerdo a lo

indicado en la Resolución, esto fue necesario ya que el Proceso de Consulta a Pueblos Indígenas, en

específico, con la Comunidad Indígena Aymara de Quillagua, aún se encontraba en pleno desarrollo.

Debido a esta ampliación del plazo por parte del SEA, con fecha 31 de julio de 2015, el Adjudicatario

presentó una modificación y ampliación de la Solicitud de Ampliación del Plazo de Cumplimiento del

Hito Relevante Nº2, solicitando el 31 de diciembre de 2015 como fecha máxima para el

cumplimiento del Hito Relevante Nº2. Esta solicitud de ampliación de plazo fue aceptada por la DP

del CDEC-SING.

Suponiendo que la RCA del proyecto se obtenga el 31 de diciembre de 2015, y dado que la obtención

de los Permisos Ambientales Sectoriales, PAS, necesarios para poder iniciar los trabajos en terreno,

puede tomar hasta 60 días hábiles a partir de la obtención de la RCA, el Adjudicatario estaría

obligado a efectuar la totalidad de los trabajos en terreno, incluyendo instalación de faenas,

construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio del Proyecto, en un plazo que pudiese llegar a

12,5 meses, en el caso que los PAS se obtengan en los plazos legales máximos.

No obstante los plazos legales, Interchile indicó que iniciará las gestiones para la obtención de cada

PAS las iniciará a partir del pronunciamiento “conforme” por parte del servicio que otorga el PAS,

esperando de esta manera poder iniciar los trabajos en terreno aproximadamente un mes y medio

luego de obtenida la RCA, lo que le daría unos 14 meses para cumplir con el Hito Relevante N°5 y

alrededor de 5 meses para cumplir con el Hito Relevante N°3.

En opinión de este Auditor, en este plazo el Adjudicatario puede dar cumplimiento al Hito Relevante

N°5, correspondiente a la entrada en operación del Proyecto, en la medida que cuente con la

organización, recursos humanos y materiales, suministros, permisos, logística y todo aquello que se

requiera, de manera oportuna, en las cantidades necesarias y con la calidad requerida, sin embargo

se debe tener presente que durante el período en que se efectuarán los trabajos en terreno, estarán

en desarrollo otros proyectos de línea, de gran magnitud, que debiesen utilizar gran parte de los

recursos humanos y materiales existentes en el marcado local para este tipo de proyectos, motivo

por el cual el Adjudicatario debe analizar desde ya la cantidad y disponibilidad de recursos que

requerirá, asegurándose además que contará con ellos en el momento requerido.



Página 17 de 48

4 ESTADO DEL PROYECTO

4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El Proyecto, cuyas instalaciones formarán parte del Sistema de Transmisión Troncal del SING,

consiste en el diseño, construcción, montaje y puesta en servicio de una nueva línea de 220 kV,

doble circuito con solo uno tendido, con capacidad para 290 MVA a 35°C con sol.

La línea se extenderá entre las subestaciones existentes Encuentro y Lagunas, tendrá una longitud

de 188 km y contará con un reactor trifásico, clase 245 kV y 30 MVAr de capacidad, que se conectará

en el extremo Lagunas. A lo largo de su desarrollo contará con el menos 6 equipos de monitoreo de

temperatura y corriente con sus correspondientes suministros y estaciones asociadas.

Forman parte del Proyecto, el diseño, construcción, montaje y puesta en servicio de los paños

necesarios para el primer circuito y el reactor, así como de todos los sistemas, instalaciones y

sistemas necesarios para la correcta operación de la línea, con la sola excepción de aquellas

instalaciones que han sido establecidos como instalaciones comunes de subestaciones y que deben

ser puesta a disposición del Proyecto por cada propietario de las subestaciones involucradas.

A continuación se presenta una tabla resumen con las principales características técnicas del

proyecto

Tabla 3: Principales características técnicas

Característica Bases del Proyecto Características Ofrecidas por

el Adjudicatario

Longitud de la línea 174 km 188 km

Número de Circuitos 2 2

Tensión de Operación 220 kV 220 kV

Capacidad de diseño de la línea por circuito

290 MVA, a 35°C temp. Ambiente, con sol.

290 MVA

Resistencia Máxima por fase de cada circuito

0,073 ohm/km Resistencia DC @20°C

0.068 ohm/km Resistencia DC @20°C

Cable de Guardia OPGW o equivalente OPGW (12 Fibras)

Transposiciones 1 ciclo completo 1 ciclo completo

Reactor de Línea 30 MVA 30 MVA

Sensores de medida de temperatura y corriente

Al menos 6 equipos de monitoreo.

Al menos 6 equipos de monitoreo.

Conjunto de Aislación Vidrio o Porcelana Vidrio Templado o Porcelana



Página 18 de 48

4.1.1 Línea de Transmisión

A continuación se presentan algunas de las características principales mínimas obtenidas de los

documentos presentados en la oferta técnica del Adjudicatario.

Tabla 4: Tipos de Estructuras

Función Tipo de Torre % Referencial

Suspensión Reticulada Autosoportante 85 Anclaje Reticulada Autosoportante 14 Transposición Reticulada Autosoportante 1 Total general 100

4.1.1.1 Conductores y Cables

Como se menciona más adelante, ya se firmó un contrato de alianza estratégica para la adquisición

del conductor, el cual cumple con las características ofrecidas en la Oferta Técnica del Adjudicatario.

Tabla 5: Características del Conductor 220 kV

Tipo ACAR Calibre MCM 900 Relación Hebras Aluminio / Hebras Aleación Aluminio 18/19 Diámetro[mm] 27.74 Sección [mm2] 456.26 Peso [kg/km] 1.253 Tensión Rotura [kg] 10297 Rdc [Ω/km] a 20°C 0.0681

Tabla 6: Conductores y Cables

Descripción Tipo Longitud Referencial [km]

Conductor ACAR 900 MCM 3x188 (1 conductor por fase) Cable de Guardia OPGW 1x188

4.1.1.2 Nivel de Aislación

Aún no se encuentran disponibles las Especificaciones de Detalle de la Aislación, sin embargo el

Adjudicatario ha considerado un nivel IV de contaminación, según IEC 60815. Esto significa una

distancia de fuga de 31 mm/kV, lo que es adecuado dadas las características climáticas del trazado.



Página 19 de 48

Tabla 7: Características Ofrecidas Nivel de Aislación

Función Estructura

Número de Aisladores / Distancia de arco seco[mm]

Distancia Fuga cadena de Aisladores [mm]

Rotura [kN]

Suspensión 17 / 2482 6050 120 Anclaje 18 / 2628 6050 160 Distancia de fuga nominal mínima 25mm/kV, según IEC 60815-2008 Nivel III de contaminación, según IEC 60815 BIL 1050 kV, según IEEE Std 1427-2006

4.1.2 Subestaciones

A continuación se presentan algunas de las características principales mínimas obtenidas de los

documentos presentados en la oferta técnica del Adjudicatario.

4.1.3 S/E Lagunas

En la actualidad la S/E Lagunas cuenta con una configuración de Barra Principal y Barra de

Transferencia. Sin embargo, de acuerdo al Decreto N°82/2012 del Ministerio de Energía y sus

modificaciones, Decreto N°487/2012 y Decreto N°1/2013, la Subestación dispondrá de una

configuración de Barra Principal con 2 secciones y Barra de Transferencia.

El Proyecto de la Nueva Línea 2x220kV Encuentro - Lagunas considera en la subestación Lagunas la

implementación de:

- Un paño de línea para la conexión del primer circuito a la sección de barra N°1 y a la barra

de transferencia de la subestación.

- Un reactor trifásico, 245 kV, 30 MVAr.

- Un paño para permitir la conexión del reactor a la línea o a la barra de la subestación

- Los sistemas de control, protecciones, comunicaciones y SSAA necesarios para la operación

de las nuevas instalaciones.

- Una caseta de control exclusiva para el nuevo paño y para el reactor.

4.1.3.1 Paño Línea

El paño de línea en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los siguientes

equipos:

Tabla 8: Equipos Primarios Paño de Línea S/E Lagunas

EQUIPO CANTIDAD OFERTA

CANTIDAD LICITADA CON

SIEMENS

Interruptor de poder 245 kV, accionamiento monopolar. 1 1 Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal SPT 2 3 Desconectador monopolar tipo pantógrafo vertical 245 kV SPT 3 -



Página 20 de 48

Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal, CPT.

1 1

Transformador de corriente 245 kV 3 3 Transformador de potencial capacitivo 245 kV 3 3 Trampa de onda 800 A 2 2 Pararrayos 245 kV 3 3 Aislador de pedestal 245 kV 21 15

La configuración de la subestación fue comentada con Interchile, luego de lo cual Interchile señaló

que realizaría modificaciones para permitir la conexión del reactor a ambas barras.

4.1.3.2 Reactor

Un (1) reactor trifásico clase 245 kV, capacidad de 30 MVAr, e incluye:

- Un (1) reactor de neutro de 280 Ω

- Una (1) cuchilla rápida de puesta a tierra para reactor de neutro.

- Transformadores de corriente tipo bushing.

- Tres (3) pararrayos 245 kV.

4.1.3.3 Paño de Reactor

El paño del reactor permitirá la conexión de éste tanto a la línea como a una de las barras de la

subestación, tal como quedó establecido durante el proceso de Licitación de Obras Nuevas, en la

Aclaración N° 3 del 17 de octubre de 2012, la Aclaración N°5 del 13 de marzo de 2013 y la segunda

ronda de consultas efectuadas por el CDEC-SING con la finalidad de aclarar las ofertas.

El paño para el reactor en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los

siguientes equipos:

Tabla 9: Equipos Primarios Paño Reactor 30 MVAr



SIEMENS

Interruptor de poder 245 kV, accionamiento tripolar 245 kV, con dispositivo para verificación de sincronismo.

1 1

Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal.

1 1

Desconectador para conexión a barra de subestación, 245 kV.

Lo necesario

Pararrayos 245 kV 3



Página 21 de 48

4.1.4 S/E Encuentro

La S/E Encuentro cuenta en la actualidad con una configuración de Barra Principal seccionada y Barra

de Transferencia. De acuerdo al decreto N° 310/2013 Plan de Expansión de la CNE, esta Subestación

dispondrá de una configuración de doble Barra con Barra de Transferencia.

El Proyecto de la Nueva Línea 2x220kV Encuentro - Lagunas considera en la subestación Encuentro

la implementación de:

- Un paño de línea para la conexión del primer circuito a las barras principales N°1 y N°2, y a

la barra de transferencia de la subestación.

- Los sistemas de control, protecciones, comunicaciones y SSAA necesarios para la operación

de las nuevas instalaciones.

- Una caseta de control exclusiva para el nuevo paño y para el reactor.

4.1.4.1 Paño Línea

El paño de línea en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los siguientes

equipos:

Tabla 10: Equipos Primarios Paño de Línea S/E Encuentro



SIEMENS

Interruptor de poder tripolar 245 kV, accionamiento monopolar.

1 1

Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal. 2 2 Desconectador monopolar 245 kV, tipo pantógrafo vertical. 3 3 Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal, CPT. 1 1 Transformador de corriente 245 kV 3 3 Transformador de potencial capacitivo 245 kV 3 3 Trampas de onda 800 A. 2 2 Pararrayos 245 kV. 3 3 Aisladores de pedestal 245 kV. 13 13

4.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO Durante el periodo de junio-julio de 2015, fue necesario reprogramar muchas actividades, motivado

principalmente por el retraso en la obtención de la RCA. Es importante notar que se mantiene la

fecha de entrada en operación del Proyecto.

En Tabla 11 se presenta un resumen con las fechas actualizadas para las principales actividades del

Cronograma en su versión vigente (P2-PM-00-G001_Cronograma nueva propuesta 2015 junio), con

aquellas fechas que sufrieron modificaciones marcadas en gris, en tanto que en la Tabla 12 se

resumen los Hitos relevantes del Proyecto con sus respectivas fechas.



Página 22 de 48

Tabla 11: Cronograma del Proyecto

ACTIVIDADES PRINCIPALES FECHA DE

INICIO FECHA DE TÉRMINO

Proyecto Encuentro - Lagunas 16-10-13 12-04-17

Movilización y Estudios Preliminares 17-10-13 15-11-13


16-11-13 28-02-14

Ingeniería Básica y Detallada 06-12-13 02-09-15

Ingeniería Básica Subestaciones 03-03-14 09-08-15

Ingeniería Detallada Subestaciones 13-11-14 15-08-15

Ingeniería Básica Línea de Transmisión 06-12-13 20-12-14

Ingeniería Detallada Línea de Transmisión 06-03-14 02-09-15

Seguros contratados 20-04-14 31-12-14

Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS 04-02-14 20-12-15

Elaboración EIA 04-02-14 15-10-14

Obtención RCA 13-07-15 17-11-15

Tramitación PAS 14-07-15 20-12-15

Obtención de Concesiones y Servidumbres 19-06-14 15-12-15

Determinación de Propiedades 19-06-14 17-08-14

Estudios de Títulos 30-07-14 28-10-14

Negociación de Servidumbres 17-08-14 15-12-15

Concesión Eléctrica 18-08-14 17-08-15

Suministro de Equipos y Materiales 22-06-14 28-01-17

Preparación Bases de Licitaciones de Suministros 21-11-14 20-12-14

Equipos y Materiales Subestaciones 22-06-14 28-01-17

Materiales Línea de Transmisión 22-06-14 01-08-16

Construcción, Montaje y Pruebas 19-07-15 11-03-17

Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones

19-07-15 17-08-15

Preparación de Bases de Licitación para Obras de Línea de Transmisión

19-07-15 17-08-15

Licitación Contratos de Construcción Subestaciones 17-08-15 15-11-15

Movilización a Obra e Instalación de faenas Subestaciones

21-12-15 19-01-16

Licitación Contratos de Construcción Línea de Transmisión

17-08-15 15-11-15

Movilización a Obra e Instalación de faenas Línea de Transmisión

21-12-15 19-01-16

Licitación Inspección Técnica de Obras 17-09-15 15-11-15

Subestaciones 15-08-16 04-03-17

Línea de Transmisión 20-01-16 11-03-17

Entrada en Operación 13-03-17 12-04-17



Página 23 de 48

Tabla 12: Hitos Relevantes del Proyecto

HITOS RELEVANTES FECHA

N° DESCRIPCIÓN

1 Estudios y Seguros contratados lun 13-10-14

2 Obtención RCA y Presentación Concesión Definitiva jue 31-12-15

3 Construcción de 50% de fundaciones mié 03-08-16

4 Pruebas de Equipos (FAT) sáb 16-01-16

5 Entrada en Operación mié 12-04-17

4.2.1 Verificaciones del Cronograma

En este numeral se analiza la coherencia que debe existir entre los cronogramas de los contratistas

que se encuentran ejecutando las actividades que se señalan a continuación, y el Cronograma del

Proyecto.

4.2.1.1 Ingeniería de Subestaciones

Durante las reuniones mensuales sostenidas con Interchile, este confirmó que a la fecha esperan

tener la ingeniería terminada de parte de Siemens durante el mes de agosto, y que esta debiese

estar revisada y aprobada por Interchile durante el mes de septiembre.

4.2.1.2 Ingeniería de líneas

Se dispone del cronograma de la empresa Consultoría Colombiana S.A. Agencia Chile (CONCOL) y de

acuerdo al avance que se evidencia en el Proyecto, durante el período ha finalizado todas las

actividades contempladas.

Con el informe mensual de julio, emitido por Interchile, se recibió el cronograma de Skipper vigente

al 2 de julio de 2015. Este cronograma no presenta cambios en las fechas indicadas, con respecto al

cronograma del mes de mayo. Las fechas indicadas en este cronograma no afectan el inicio de las

obras en terreno.

4.2.1.3 Medio Ambiente

El cronograma de GAC no incluye la etapa de seguimiento de la etapa de tramitación y calificación

ambiental del Proyecto, sin embargo el servicio de esta empresa sigue vigente y se rige por el

Cronograma del Proyecto.

4.2.1.4 Servidumbres Voluntarias

Se dispone del cronograma vigente de Felval. Este cronograma concuerda con el Cronograma del

Proyecto.

4.2.1.5 Concesión Eléctrica

El cronograma para la concesión eléctrica forma parte del cronograma destinado a obtener las

servidumbres voluntarias.



Página 24 de 48

4.2.1.6 Adquisición de Suministros

Con el informe mensual de julio, emitido por Interchile, se recibió el cronograma de Skipper vigente

al 2 de julio de 2015. En este cronograma, se mantienen las fechas indicadas en el cronograma del

mes de mayo.

Se ha recibido el cronograma de ABB Brasil para la fabricación del reactor. Este cronograma es

consistente con el Cronograma del Proyecto, y se adelanta a las fechas establecidas en éste. Por otra

parte, las pruebas en fábrica del reactor están programadas para finalizar el 23 de diciembre.

A la fecha Interchile no ha entregado los cronogramas de los fabricantes de los siguientes

suministros de línea: aisladores; ferretería; cable de guardia. Para el cable conductor se cuenta con

la fecha de entrega.

4.2.1.7 Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio

No obstante el adelantó en la firma del Contrato con la empresa Unión Eléctrica, que será la

encargada de la construcción y montaje de la línea de transmisión, estas actividades se encuentran

programadas para iniciarse a partir del 15 de noviembre del presente año, por lo cual a la fecha no

se cuenta con un cronograma.

4.3 GESTIONES ANTE ORGANISMOS PÚBLICOS A la fecha se mantiene vigente por parte de Interchile, el programa incluido en la Tabla 13. Se solicitó

su actualización durante las reuniones mensuales de marzo, abril, mayo, junio y julio, sin embargo

a la fecha aún no se recibe un plan maestro de permisos actualizado.

Tabla 13: Plan Maestro de Permisos

PERMISO Fecha Inicio

Fecha Fin

SEA (Permisos Ambientales Sectoriales) Preparación de documentos técnicos y legales Nov 2014 Dic 2014 Ingreso de los permisos a la autoridad Dic 2014 Ene 2015 Aprobación de los permisos por parte de la autoridad Dic 2014 Abr 2015 Ejecución de los permisos Mar 2015 Jul 2015 Vialidad Preparación planos y memorias descriptivas Nov 2014 Nov 2014 Presentación del permiso a la autoridad Dic 2014 Dic 2014 Aprobación de permiso Dic 2014 May 2015 DGAC Preparación de documentos técnicos (Planos Planta-Perfil) Oct 2014 Oct 2014 Presentación de documentación para la certificación Nov 2014 Nov 2014 Obtención de la certificación Nov 2014 Ene 2015 Cruce Ferrocarriles



Página 25 de 48

PERMISO Fecha Inicio

Fecha Fin

Preparación de documentos Técnicos (Planos, memorias, procedimientos de trabajo)

Nov 2014 Nov 2014

Presentación del proyecto al propietario Dic 2014 Dic 2014 Entrega de documentos técnicos para aprobación Dic 2014 Dic 2014 Aprobación del atravieso Dic 2014 May 2015 Cruce con propietarios de redes de transporte de líquidos o gas Preparación de documentos Técnicos (Planos, memorias, procedimientos de trabajo)

Dic 2014 Dic 2014

Presentación de documento al propietario Ene 2015 Ene 2015 Aprobación del permiso Ene 2015 May 2015 Cruce con propietarios de Líneas Eléctricas BT, MT y AT Preparación de documentos Técnicos (Planos, memorias, procedimientos de trabajo)

Dic 2014 Ene 2015

Presentación de documentación al propietario Feb 2015 Abr 2015 Aprobación de permiso Abr 2015 Jun 2015 Cruce con propietarios Líneas de Comunicación Preparación de documentos Técnicos (Planos, memorias, procedimientos de trabajo)

Ene 2015 Ene 2015

Presentación de documentación al propietario Feb 2015 Feb 2015 Aprobación de permiso Feb 2015 May 2015

Con relación a la Solicitud de Concesión Definitiva, esta fue ingresada a la Superintendencia de

Electricidad y Combustibles, con fecha 20 de agostos de 2014. Con fecha 22 de septiembre, la SEC

mediante Oficio Ordinario 9886 informó a Interchile de errores u omisiones en la Solicitud. Con

fecha 7 de octubre Interchile rectificó y complementó la Solicitud de Concesión Definitiva,

subsanando la información requerida por la SEC, con lo que finalmente con fecha 19 de noviembre

la SEC declaró la admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva. Con esto Interchile se

encuentra dentro del plazo establecido en el Cronograma para la tramitación de la Concesión

Definitiva, la cual se encuentra actualmente en tramitación por parte de la autoridad.

4.4 ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES, INGENIERÍA Y SUMINISTROS

4.4.1 Estudios Medioambientales

- El EIA fue presentado el 24 de octubre y declarado admisible por el Servicio de Evaluación

Ambiental el día 3 de noviembre de 2014.

- El día 30 de enero fue emitido el primer ICSARA al Estudio de Impacto Ambiental del

Proyecto con 119 observaciones, fijando como plazo máximo para la entrega de la Adenda

N°1, el 28 de mayo de 2015.

- Con fecha 24 de abril Interchile emitió la Adenda N°1, adelantando en algo más de un mes

la fecha establecida por la Autoridad Ambiental.



Página 26 de 48

- Con fecha 4 de junio de 2015, el SEA emitió un ICSARA Complementario, otorgando al

Adjudicatario un plazo de respuesta con fecha límite 5 de agosto de 2015. Este ICSARA

complementario contuvo un total de 27 observaciones referentes a 9 capítulos, que dieron

origen a 55 respuestas.

- Con fecha 15 de junio de 2015 Interchile se emitió la ADENDA N°2 al Servicio de Evaluación

Ambiental

- El 30 de Julio de 2015 el SEA extiende en 60 días el plazo del proceso de evaluación

ambiental.

4.4.2 Ingeniería

4.4.2.1 Subestaciones

Se encuentran aprobados todos los estudios estáticos y transitorios necesarios para establecer las

especificaciones de detalle del Proyecto y junto con la contratación de los seguros dan cumplimiento

al Hito Relevante N°1.

Para las subestaciones, durante el período se terminó la ingeniería básica, y se avanzó en el

desarrollo de la ingeniería de detalles. Los entregables (acumulados) recibidos al término del

período son:

- Documentos Generales:

o P2-SE-06-D00001(D) Listado Documentos

o P2-SE-06-D00003(C) Cronograma SE Lagunas

o P2-SE-06-D00004(C) Cronograma SE Encuentro

o P2-SE-06-D00006(B) Plan de Calidad

o P2-SE-06-D00008(C) Criterios de Diseño Obra Civil SE

o P2-SE-06-D00009(D) Criterios de Diseño Obra Montaje Subestaciones

o P2-SE-06-D00010(B) Definición de Nomenclatura Operativa de Equipos

o P2-SE-06-D00013(B) ET del Estudio de Mecánica de Suelos

o P2-SE-06-D00200(C) Espectro Sísmico

o P2-SE-06-D00201(D) Memoria de Cálculo Distancias Mínimas y de Seguridad

o P2-SE-06-D00202(B) Memoria de Cálculo de Coordinación de Aislamiento 220 kV

o P2-SE-06-D00204(C) Memoria de cálculo de Conductores de Línea y Barra Auxiliar

Reactor

o P2-SE-06-D00205(B) Memoria de Cálculo de Conexiones Malla de Puesta a Tierra

o P2-SE-06-D00207(C) Memoria de Cálculo de Iluminación Exterior Paño de línea

Patio 220kV

o P2-SE-06-D00213(B) ET Proyecto Sistema de Climatización Caseta 220kV

o P2-SE-06-D01001(B) CTG Pararrayos

o P2-SE-06-D01003(B) Verificación Sísmica de Pararrayos

o P2-SE-06-D01023(B) Verificación Sísmica Interruptores



Página 27 de 48

o P2-SE-06-D01040(D) Características Técnicas Garantizadas Seccionador sin PAT

Apertura Central de 220kV

o P2-SE-06-D01060(C) Características Técnicas Garantizadas Seccionador con PAT

Apertura Central de 220kV

o P2-SE-06-D01070(C) Características Técnicas Garantizadas Seccionador Pantógrafo

o P2-SE-06-D01080(B) ET TTPP Capacitivos 220 kV

o P2-SE-06-D01083(B) Memoria de Verificación sísmica Transformador de Tensión

Capacitivo de 220 KV

o P2-SE-06-D01103(B) Memoria de Verificación sísmica Transformador de Corriente

de 220kV

o P2-SE-06-D01120(B) CTG Trampa de Onda 220kV

o P2-SE-06-D01165(C) Características Técnicas Garantizadas Aisladores de Soporte

o P2-SE-06-D01167(B) Memoria de Verificación sísmica Aislador Tipo Pedestal

o P2-SE-06-K00602(C) Disposición de Equipos en Armarios

o P2-SE-06-K00604(C) Diagrama General de Canalización de Servicios

o P2-SE-06-K00605(C) Esquema Final del Sistema de Comunicaciones Linea Encuentro

– Lagunas

o P2-SE-06-K00608(C) Diagrama General de TELEPROTECCIONES

o P2-SE-06-K00609(C) Diagrama General Multiplexores

o P2-SE-06-K01168(C) Plano de Dimensiones Aislador de Pedestal

o P2-SE-06-K01004(B) Plano de Dimensiones Pararrayos

o P2-SE-06-K01006(B) Plano de Dimensiones Contador de Descargas Pararrayos

o P2-SE-06-K01021(B) Placas de Identificación de Equipo Interruptor Potencia de 220

kV

o P2-SE-06-K01024(B) Plano de Dimensiones Interruptor Potencia de 220 kV

o P2-SE-06-K01042(B) Diagramas Eléctricos Seccionador sin PAT Apertura Central de

220kV

o P2-SE-06-K01044(B) Plano de Dimensiones Seccionador Horizontal sin PAT

o P2-SE-06-K01062(B) Diagramas Eléctricos Seccionador con PAT Apertura Central de

220kV

o P2-SE-06-K01064(B) Plano de Dimensiones Seccionador Horizontal con PAT

o P2-SE-06-K01084(C) Plano de Dimensiones Transformador de tensión capacitivo

220 kV

o P2-SE-06-K01102(B) Diagramas Eléctricos Transformador de Corriente 220 KV

o P2-SE-06-K01124(C) Plano de Dimensiones Trampa de Onda

o P2-SE-06-K01168(C) Plano de Dimensiones Aislador de Pedestal

- Subestación Lagunas:

o P2-SE-06-D10206(C) Memoria de Cálculo de Iluminación Interior caseta control y

sala baterías

o P2-SE-06-D10300(C) Informe Técnico Mecánica de Suelos



Página 28 de 48

o P2-SE-06-K10001(C) Disposición general de obras dentro de la Subestación

o P2-SE-06-K10002(C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación

o P2-SE-06-K10003(C) Diagrama Unilineal General Lagunas

o P2-SE-06-K10100(B) Diagrama Unilineal Detallado Subestación Lagunas

o P2-SE-06-K10103(C) Disposición, cortes y detalles de Conjuntos de aislación

o P2-SE-06-K10105(C) Disp. Proy. iluminación Exterior Paño de línea Patio 220 kV

o P2-SE-06-K10109(B) Disposición Fisica Caseta de Control y Sala de Baterías

o P2-SE-06-K10111(C) Disp. Proy. iluminación Interior Caseta Control y baterías 220kV

o P2-SE-06-K10258(B) Caseta 220kV Arquitectura y Terminaciones

o P2-SE-06-K10404(B) Diagramas de Principio Linea ENCUENTRO

- Subestación Encuentro:

o P2-SE-06-K20001(C) Disposición general de obras dentro de la Subestación

o P2-SE-06-K20002(C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación

o P2-SE-06-K20003(C) Diagrama Unilineal General Encuentro

o P2-SE-06-K20100(B) Diagrama Unilineal Detallado SE Encuentro

o P2-SE-06-K20103(C) Disposición, cortes y detalles de Conjuntos de aislación

o P2-SE-06-K20105(C) Disp. Proy. iluminación Exterior Paño de línea Patio 220 kV

o P2-SE-06-K20108(C) Apantallamiento Paño de línea Patio 220 kV

o P2-SE-06-K20109(B) Disposición física Caseta Control 220kV y Sala Baterías

o P2-SE-06-K20111(C) Disp. Proy. iluminación Interior Caseta Control y baterías 220kV

o P2-SE-06-K20258(B) Caseta 220 kV - Arquitectura y terminaciones

Se ha detectado un atraso en la entrega de los documentos correspondientes a la ingeniería de

subestaciones, sin embargo dada la fecha de inicio de construcción de las subestaciones indicada en

el Cronograma (11/07/16), aún existe holgura suficiente para que no se vean afectadas las fechas

de inicio de las obras.

4.4.2.2 Línea

A la fecha del presente informe han finalizado las siguientes subactividades de la ingeniería de la

línea:

- 4.2.1.1 “Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto”

- 4.2.1.2.2 “Conductor” (Especificaciones de Detalle)

- 4.2.1.2.3 “Aislación” (Especificaciones de Detalle)

- 4.2.1.3 “Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales”

- 4.2.2.1 “Informes técnicos, especificaciones técnicas y planos” (Ingeniería Detallada)

- 4.2.2.2.2 “Cuadros de Cargas”

- 4.2.2.2.3 “Siluetas de estructuras”

- 4.2.2.2.4 “Memorias de diseño”

- 4.2.3 “Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1”

- 4.2.4 “Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING”



Página 29 de 48

Durante el periodo se recibieron las memorias de diseño y planos de diseño de todas las estructuras,

además de los planos de fabricación de las estructuras tipo A y AA.

A la fecha se han recibido los siguientes documentos de diseño de torres:

- Memoria de Cálculo y Planos de Diseño Torre A

- Memoria de Cálculo y Planos de Diseño Torre AA

- Memoria de Cálculo y Planos de Diseño Torre B

- Memoria de Cálculo y Planos de Diseño Torre C

- Memoria de Cálculo y Planos de Diseño Torre D/DT

- Memoria de Cálculo y Planos de Diseño Torre TR

- Planos de Fabricación Torre A

- Planos de Fabricación Torre AA

Adicionalmente se recibieron las memorias de cálculos de las fundaciones de las torres tipo A, AA,

B y C.

Se mantiene pendiente la entrega de los planos de fabricación del resto de las estructuras por parte

de Skipper, y la especificación de las pruebas de carga específicas para cada tipo de torre.

4.4.3 Suministros

4.4.3.1 Conductor Línea de Transmisión

Debido al Contrato de Alianza Estratégica para el suministro de cable conductor firmado entre el

Adjudicatario y STERLITE, el 29 de enero de 2014 se envió la Orden de Compra para el cable ACAR

900 MCM (18/19). Se estimó un total de 722 toneladas con base en el siguiente cálculo:

188 km * 3 fases * 1 subconductor por fase * 1,255 ton/km * 1,02

Las características técnicas del conductor cumplen adecuadamente con las características ofrecidas

por el Adjudicatario en su oferta técnica, y con las bases de la licitación (Tabla 13). La norma técnica

utilizada por STERLITE es la ASTM B524.



Página 30 de 48

Tabla 14: Características del Conductor 220 kV

ITEM CARACTERÍSTICAS OFRECIDAS

CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR

Tipo ACAR ACAR Calibre MCM 900 900 Relación Hebras Aluminio / Hebras Aleación Aluminio

18/19 18/19

Diámetro[mm] 27.74 27.734 Sección [mm2] 456.26 456.22 Peso [kg/km] 1.253 1.255,2 Tensión Rotura [kg] 10297 10269 Rdc [Ω/km] a 20°C 0.0681 0.0679

4.4.3.2 Estructuras Línea de Transmisión

Para la adquisición de las estructuras de línea, existe un convenio de alianza estratégica con la

empresa india Skipper. Se completó el diseño de las estructuras, y se encuentran listos los planos

de fabricación de las Torres tipo A y AA.

4.4.3.3 Ferretería

La ferretería se encuentra contratada con la empresa francesa Dervaux.

4.4.3.4 Cable de Guardia

El suministro del cable de guardia fue contratado a la empresa japonesa Suzhou Furukawa Power

Optic Cable Co. A continuación se presentan algunas características técnicas garantizadas del cable

de guardia adquirido.

Tabla 15: Características del Cable de Guardia OPGW

ITEM CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS


Tipo OPGW OPGW Standard IEEE 1138 IEEE 1138 Numero de Fibras 12 12 Alambres 9 9 Tensión de Máxima Ruptura 38,90 kN 38,90 kN Módulo de Elasticidad 7.911 kg/mm2 7.911 kg/mm2 Corriente de Cortocircuito Monofásico 20 kA 20 kA

4.4.3.5 Aisladores de Vidrio

El suministro de los aisladores de vidrio fue contratado a la empresa francesa Sediver. A

continuación se presentan algunas características técnicas garantizadas de los aisladores.



Página 31 de 48

Tabla 16: Caracterísiticas de los Aisladores Tipo Outerib



Fabricante - SEDIVER País - China Tipo - Suspensión -

Outerib Estandar - IEC 60383 – IEC

60305 Espaciamiento - 146 mm Diámetro Máximo - 300 mm Distancia de Fuga Máxima - 469 mm Acople IEC 60120 - 16 A Voltaje sost. Frec. Industril en seco 1 min - 60 kV Carga de Rotura Máxima 120 kN 120 kN

Tabla 17: Caracterísiticas de los Aisladores Tipo Aerodinámico



Fabricante - SEDIVER País - China Tipo - Suspensión –

Aerodinámico Estandar - IEC 60383 – IEC

60305 Espaciamiento - 146 mm Diámetro Máximo - 420 mm Distancia de Fuga Máxima - 380 mm Acople IEC 60120 - 20 Voltaje sost. Frec. Industril en seco 1 min - 60 kV Carga de Rotura Máxima 160 kN 160 kN

4.4.3.6 Reactor

Con fecha 18 de julio de 2014, Interchile emitió la orden de compra del reactor, el cual será fabricado

por ABB Brasil. Algunas de las características técnicas principales del reactor son las siguientes:



Página 32 de 48

Tabla 18: Características del Reactor

ITEM CARACTERÍSTICAS OFRECIDAS


Fabricante, País - ABB, Brasil Potencia 30 MVar 30 MVar Tensión 220 kV 220 kV Aislación 31 mm/kV 31 mm/kV BIL - 1050 kV Tensión del neutro - 46 kV

Tabla 19: Repuestos Encargados

REPUESTO

Válvula de Alivio de Presión Indicador de Temperatura de los devanados y aceite con contactos Relé Buchholz Respiradores de Sílica

4.5 PRUEBAS EN FÁBRICA PARA EQUIPOS Y ELEMENTOS Sin avance, según cronograma.

4.6 VISITAS DE INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN TERRENO Sin avance, según cronograma.

4.7 TRABAJOS DEL ADJUDICATARIO EN INSTALACIONES DE TERCEROS Sin avance, según cronograma.

4.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ENCARGADA DE DESARROLLAR EL PROYECTO

4.8.1 Análisis de la Organización Encargada de Desarrollar el Proyecto

4.8.1.1 Administración y Dirección General

El equipo destinado a la administración y dirección general del Proyecto no ha sido modificado a la

fecha. Como ya ha sido señalado anteriormente, este equipo no participa directamente en la

revisión técnica del Proyecto, ya que los encargados de realizarla son las empresas contratadas para

desarrollar la ingeniería de contraparte.



Página 33 de 48

4.8.1.2 Empresas Contratadas Para La Ejecución de los Trabajos

4.8.1.2.1 Siemens

Siemens se encuentra actualmente en el proceso de licitación de las obras y montaje de los paños

de subestación. Entre las empresas que fueron invitadas a la licitación se encuentran:

- Salfa

- Agrosonda

- Delta

- Sadeven

- RVF

- Inspeccoservice

Una vez que se reciba información de las empresas que se adjudiquen la construcción de cada paño

de subestación, se solicitarán sus antecedentes.

4.8.1.2.2 EQCO

Para complementar al profesional de ISA Colombia, designado como revisor de temas sísmicos, se

contrató a la empresa EQCO, formada por Ernesto Cruz y Dania Valdivia, ambos ingenieros

estructurales con amplia experiencia en temas sísmicos.

- Ernesto Cruz posee un Ph.D en Ingeniería de la universidad de California, Berkeley y tiene

amplia experiencia en revisión sísmica de proyectos industriales.

- Dania Valdivia es ingeniería Civil Estructural y posee un magister de la Pontificia Universidad

Católica. Se ha especializado en la revisión sísmica de proyectos estructurales, y ha

participado más de 10 proyectos de generación en Chile y otros países.

4.8.1.2.3 Unión Eléctrica

En la presente tabla se presenta qué actividades serán desarrolladas por Unión Eléctrica, y cuáles serán subcontratadas.

Actividad Responsabilidad

Construcción de campamentos y almacén UESA / Subcontratista

Operación de Almacenes UESA

Construcción de Accesos UESA / Subcontratista

Cimentación de Estructuras UESA / Subcontratista

Montaje de Estructuras UESA / Subcontratista

Tendido, regulación y amarre de conductor eléctrico UESA

Pruebas de cable conductor eléctrico UESA / Subcontratista

Tendido, regulación y amarre del cable OPGW UESA

Empalmes y pruebas del cable OPGW UESA

Gestión Ambiental UESA

Gestión Social UESA



Página 34 de 48

Gestión Predial UESA / Consultor

Gestión HSE UESA / Consultor

Gestión de la Calidad UESA

Se solicitó indicar que empresas serán subcontratadas por Unión Eléctrica. En la Tabla 20 se resumen las empresas contratistas informadas hasta la fecha por el Adjudicatario. Tabla 20: Empresas Contratistas

N° Actividad Contratista País

1 EIA Gestión Ambiental Consultores S.A.

Chile

2 Línea de Transmisión

2.1 Gestión Predial FELVAL S.A. Chile

2.2 Topografía LIDAR Terra Remote Sensing Chile/Canada

2.3 Ingeniería Consultoría Colombiana Agencia Chile S.A.

Colombia

2.4 Fabricación de Estructuras SKIPPER Ltd India

2.5 Suministro Conductor STERLITE Ltd India

2.6 Diseño de Torres y Planos de Fabricación TRUCON India

2.7 Diseño de Torres y Planos de Fabricación ARCON India

2.8 Construcción y Montaje Unión Eléctrica S.A. Colombia

2.9 Suministro de Ferretería Dervaux Francia

2.10 Suministro del Reactor ABB Brasil

2.11 Suministro del Cable de Guardia Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co.

Japón

2.12 Suministro de Aisladores de Vidrio Sediver Francia

3 Paños de Subestaciones

3.1 EPC SIEMENS Chile

3.1 Ingeniería IEB Colombia

3.2 Construcción, Montaje y Puesta en Servicio SIEMENS Chile

3.3 Estudios Dinámicos y Sistémicos HMV Colombia

3.4 Suministro de Equipos Primarios SIEMENS Varios Paises

3.5 Asesores Sísmicos EQCO Chile

4 Ingeniería de Contraparte

4.1 Línea ISA Colombia

4.2 Subestaciones HMV Ingenieros Ltda Colombia



Página 35 de 48

5 CONCLUSIONES

Al 31 de julio de 2015 y habiendo transcurridos 21,5 meses desde su fecha de inicio (16 de octubre

de 2013), según los análisis efectuados por este Auditor el Proyecto presenta un avance real de

24,53%, frente al 30,91% informado por Interchile y al 44,69% programado.

La diferencia que se observa entre el avance programado y los avances reales de Interchile y el

Auditor, se debe:

- En parte importante a que para el período no se contabilizó avance en las actividades

correspondientes a la adquisición de suministros, debido a que no se contó con información

verificable.

- Al atraso que presenta la actividad correspondiente a la obtención de la Resolución de

Calificación Ambiental (RCA) y que ha dado origen a la aceptación por parte del CDEC-SING,

de la solicitud efectuada por Interchile para modificar la fecha de cumplimiento del Hito

Relevante Nº2 al 31 de diciembre de 2015. Esta actividad debió finalizar el 13 de julio de

2015.

- Al atraso que presenta la actividad correspondiente a la obtención de la Concesión Eléctrica,

que debió finalizar el pasado 18 de julio.

Por su parte la diferencia que se observa entre el avance real determinado por Interchile y el

determinado por el Auditor, se deben a aspectos como los siguientes:

- El Auditor no ha recibido la documentación que respalde el avance declarado por Interchile para la actividad.

- El Auditor no concuerda con el nivel de avance informado por Interchile dado el nivel de desarrollo que presenta la actividad.

El atraso de la actividad correspondiente a la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), afectará en mayor o menor medida la Ruta Crítica del Proyecto, dependiendo del tiempo que le tome al SEA poder finalizar el Proceso de Consulta Indígena y del tiempo que le pudiese significar a Interchile dar respuesta a un eventual tercer ICSARA. Sin embargo, Interchile ha establecido que un atraso que lleve este proceso hasta el 31 de diciembre no afectará las fechas establecidas para los restantes Hitos Relevantes del Proyecto. Esta situación se irá analizando en forma mensual. El atraso sufrido por la actividad correspondiente a la obtención de la Concesión Eléctrica, también podrá afectar Ruta Crítica del Proyecto, siempre y cuando se prolongue más allá de mediados de noviembre.

Con la afectación de la Ruta Crítica, Interchile contará con menos tiempo para la construcción,

montaje y puesta en servicio de la Línea de Transmisión, por lo que en opinión de este Auditor, el



Página 36 de 48

Adjudicatario debe incrementar la cantidad de recursos humanos y materiales contemplados

originalmente para la ejecución de los trabajos señalados.

A la fecha del presente informe no se observan riesgos significativos que puedan afectar las

condiciones técnicas establecidas para el Proyecto.



Página 37 de 48

6 ANEXOS

6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL EQUIPO DEL AUDITOR

6.1.1 Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría

Para el desarrollo del presente informe, se realizaron las siguientes actividades:

Reuniones con el Adjudicatario:

- El 15 de junio se sostuvo la primera reunión mensual con el Adjudicatario, para el

período de este informe. Algunos temas tratados:

Solicitud aplazamiento para el Hito Relevante N°2. Se solicitó plazo hasta el

30 de octubre de 2015.

Consulta Indígena

Revisor Sísmico (EQCO o Proconsult)

Existen complicaciones en la construcción de los paños de la S/E Lagunas.

Interchile espera cerrar la ingeniería durante agosto.

Se solicitan memorias y planos de diseño de torres.

Se solicita el cronograma y organización de Unión Eléctrica.

Se recomienda conversar con el mecánico de suelos por la salinidad del

suelo.

Se solicita actualización del plan maestro de permisos.

- El 15 de julio se sostuvo la segunda reunión mensual con el Adjudicatario, entre los

temas tratados están:

Aplazamiento Hito Relevante N°2.

Respecto a la Adenda 2, solo la DGA y la DOH tienen observaciones.

Consulta Indígena.

Se adjudicó a EQCO como revisor sísmico, se enviará antecedentes y

experiencia.

Permisos para construcción de subestaciones.

Siemens se encuentra trabajando en la licitación de las actividades de

construcción y montaje de Subestaciones.

Fecha de entrega diseños de fundaciones.

Se solicitan memorias y planos de diseño de torres.

Se solicitan antecedentes de las estaciones de pruebas de carga.

Se solicita actualización del plan maestro de permisos.

Se respondió oposición a la concesión realizada por la Sucesión Palape.



Página 38 de 48

Revisión de Antecedentes:

- Se verificaron los antecedentes solicitados y que fueron entregados por el

Adjudicatario.

Revisión de Informes de Avance:

- Se revisaron los informes de avance mensual del Adjudicatario (junio y julio 2015).

Revisión de Memorias de Cálculo y Planos:

- Se revisó las memorias de cálculo y los planos de diseño de las torres.

- Se revisó los planos de fabricación de las torres.

- Se revisó las memorias de cálculo de las fundaciones de las torres.

Análisis de Cronogramas:

- Se analizaron los avances del período.

6.1.2 Nivel de cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades desarrolladas,

respecto del Programa Bimestral

6.1.2.1 Reuniones con el Adjudicatario

Se llevaron a cabo dos reuniones con el Adjudicatario, habiéndose realizado la primera de ellas el

15 de junio de 2015 y la segunda el 15 de julio de 2015.

6.1.2.2 Recepción de Documentos Técnicos

Especialidad Civil

N° Nombre Situación

P2-LT-09-D2A_V2_Valido Memoria de Cálculo Torre A

Revisado

P2-LT-09-K2A- V2 LINE DIAGRAM A -220 KV Hoja_1 Planos de Diseño Torre A Revisado

P2-LT-09-K2A-V2 LINE DIAGRAM A -220 KV Hoja 2 Planos de Diseño Torre A Revisado

13 P2-LT-09-K2A-LINE DIAGRAM AA -220 KV Hoja_1 Planos de Diseño Torre AA Revisado

13 P2-LT-09-K2A-LINE DIAGRAM AA -220 KV Hoja_2 Planos de Diseño Torre AA Revisado

P2-LT-09-D2AA_V3_Valido Memoria de Cálculo Torre AA

Revisado

P2-LT-09-D2B_V3_Valido Memoria de Cálculo Torre B

Revisado

P2-LT-09-K2B-LINE DIAGRAM B -220 KV-Hoja_1 Planos de Diseño Torre B Revisado

P2-LT-09-K2B-LINE DIAGRAM B -220 KV-Hoja_2 Planos de Diseño Torre B Revisado

P2-LT-09-D2C_V1_Valido Memoria de Cálculo Torre C

Revisado

P2-LT-09-K2C-LINE DIAGRAM C -220 KV - Hoja_1 Planos de Diseño Torre C Revisado

P2-LT-09-K2C-LINE DIAGRAM C -220 KV - Hoja_2 Planos de Diseño Torre C Revisado



Página 39 de 48

P2-LT-09-D2D_V3_Valido Memoria de Cálculo Torre D/Dt

Revisado

P2-LT-09-K2D -LINE DIAGRAM D DT -220 KV - Hoja_1

Planos de Diseño Torre D/DT

Revisado

P2-LT-09-K2D -LINE DIAGRAM D DT -220 KV - Hoja_2


Revisado

P2-LT-09-D2T_V3_Valido Memoria de Cálculo Torre TR

Revisado

P2-LT-09-K2TR-LINE DIAGRAM TR -220 KV - Hoja_1 Planos de Diseño Torre TR Revisado

P2-LT-09-K2TR-LINE DIAGRAM TR -220 KV - Hoja_2 Planos de Diseño Torre TR Revisado

BOM - 220kV A TYPE TOWER REV.2_Valido Planos de Fabricación Torre A

Revisado

P2-LT-09-K2A-F01_V0 - STUB-Valido Planos de Fabricación Torre A

Revisado

P2-LT-09-K2A-S01_V1 - CAGE I & PEAK_Valido Planos de Fabricación Torre A

Revisado

P2-LT-09-K2A-S02_V1 - CAGE II_Valido Planos de Fabricación Torre A

Revisado

P2-LT-09-K2A-S03_V1 - TOP X-ARM_Valido Planos de Fabricación Torre A

Revisado

P2-LT-09-K2A-S04_V1 - MIDDLE X-ARM_Valido Planos de Fabricación Torre A

Revisado

P2-LT-09-K2A-S05_V1 - BOTTOM X-ARM_Valido Planos de Fabricación Torre A

Revisado

P2-LT-09-K2A-S06_V1 - BODY 1 & COMMON PART-I FOR BODY 2,3,4,5,6 & 7_Valido

Planos de Fabricación Torre A

Revisado

P2-LT-09-K2A-S07_V1 - COMMON PART II FOR BODY 3,4,5,6 & 7_Valido


Revisado

P2-LT-09-K2A-S08_V1 - COMMON PART III FOR BODY 5,6 & 7_Valido


Revisado

P2-LT-09-K2A-S09_V1 - BOTTOM PART BODY 2_Valido


Revisado



Revisado



Revisado



Revisado



Revisado

P2-LT-09-K2A-S14_V1 - BOTTOM PART BODY 7 (36.0M) (ELEVATION)_Valido


Revisado



Página 40 de 48

P2-LT-09-K2A-S15_V1 - BOTTOM PART BODY 7 (36.0M) (PLAN & HIP VIEWS)_Valido


Revisado

P2-LT-09-K2A-S16_V0 - +1.5M LEG EXTENSION_Valido


Revisado



Revisado



Revisado



Revisado



Revisado



Revisado



Revisado



Revisado

P2-LT-09-K2A-S24_V0 - MOUNTING BELT FOR EXTENSIONS_Valido


Revisado

P2-LT-09-K2A-S25_V0 - ANTI CLIMBING DEVICE FOR +1.5MLE_Valido


Revisado

P2-LT-09-K2A-S26_V1 - ANTI CLIMBING DEVICE_Valido


Revisado

P2-LT-08-D2A.F1 Memoria de cálculo Pila torre A

Revisado con comentarios

P2-LT-08-D2A.F2 Memoria de cálculo Zapata torre A


P2-LT-08-D2A.F3 Memoria de cálculo Anclaje torre A


P2-LT-08-D2AA.F3 Memoria de cálculo Anclaje torre AA


P2-LT-08-D2AA.F1 Memoria de cálculo Pila torre AA


P2-LT-08-D2B.F2 Memoria de cálculo Zapata torre B


P2-LT-08-D2B.F3 Memoria de cálculo Anclaje torre B


P2-LT-08-D2B.F1 Memoria de cálculo Pila torre B


P2-LT-08-D2A.F5 Memoria de cálculo Pilote torre A




Página 41 de 48

P2-LT-08-D2AA.F5 Memoria de cálculo Pilote torre AA


P2-LT-08-D2B.F5 Memoria de cálculo Pilote torre B


P2-LT-08-D2C.F5 Memoria de cálculo Pilote torre C


P2-LT-08-D2C.F1 Memoria de cálculo Pila torre C


P2-LT-08-D2C.F2 Memoria de cálculo Zapata torre C


P2-LT-08-D2A.F4 Memoria de cálculo micropilotes torre A


P2-LT-08-D2C.F3 Memoria de cálculo Anclaje torre C


P2-LT-08-D2C.F4 Memoria de cálculo micropilotes torre C


P2-LT-08-D2B.F4 Memoria de cálculo micropilotes torre B


P2-LT-08-D2AA.F4 Memoria de cálculo micropilotes torre AA


P2-LT-08-D2AA.F2 Memoria de cálculo Zapata torre AA


Especialidad Eléctrica

N° Nombre Situación

P2-SE-06-K10404 ( B ) Diagrama de Principios línea Encuentro Revisado

P2-SE-06-K20108 ( C ) Apantallamiento patio de líneas 220 kV Revisado

P2-SE-06-K00605 ( C ) Esquema final del Sistema de Comunicaciones línea

Encuentro Lagunas Revisado

P2-SE-06-K00608 ( C ) Esquema Diagrama unilineal Teleprotecciones Revisado

P2-SE-06-K00609 ( C ) Diagrama General Multiplexores Revisado

P2-SE-06-D000009 ( B ) Criterios de Diseño Obra Montaje Subestaciones Revisado

6.1.2.3 Gestión Ambiental

Se realizó un análisis acabado del proceso de evaluación ambiental para poder elaborar el Informe

de Modificación de Hito.

Se revisaron las respuestas elaboradas para la Adenda N°2.

6.1.2.4 Gestión Predial

Se realizó el seguimiento al estado de avance la Solicitud Concesión Definitiva.



Página 42 de 48

6.1.2.5 Elaboración de Informes

Se elaboraron los informes mensuales correspondientes a los meses de junio y julio.

Se analizaron los informes mensuales elaborados por el Adjudicatario.

6.1.3 Descripción firmada de las actividades realizadas por cada integrante del Equipo del Auditor

durante el período

Cabe destacar que en el equipo del Auditor, el Encargado también realiza las funciones del

Encargado de Programación y Control.

Tabla 21: Actividades desarrolladas

Actividad Descripción Responsable

Reuniones con el Adjudicatario

Reunión realizada el 15 de junio de 2015

Encargado Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica Ingeniero de Apoyo

Reunión realizada el 15 de julio de 2015

Encargado Área Civil Ingeniero de Apoyo

Revisión de Antecedentes Análisis y Estudio de la información y datos entregados por el adjudicatario

Encargado Encargado Área Eléctrica Encargado Área Civil Ingeniero de Apoyo

Revisión de Informes de Avance

Verificación del Estado de Avance de cada una de las actividades

Encargado Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica Ingeniero de Apoyo

Revisión Gestión Predial Seguimiento al estado de la Solicitud Concesión Definitiva.

Encargado Ingeniero de Apoyo

Análisis Gestión Ambiental Se realizó un análisis acabado del proceso de evaluación ambiental para poder elaborar el Informe de Modificación de Hito.

Encargado



Página 43 de 48

Marcela Aravena R. Víctor Torres P.

Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica

Manuel Antúnez L. Esteban Bravo M.

Ingeniero Apoyo Encargado

6.2 DOCUMENTOS RECIBIDOS A continuación se presenta un listado con los documentos que han sido recibidos por el Equipo

Auditor durante el período, los cuales se han utilizado para medir el avance del proyecto, verificar

características técnicas y verificar las actividades realizadas por el Adjudicatario.

Tabla 22: Listado de documentos recibidos

N° Nombre del Documento Contenido

1 Solicitud de información_029.pdf Solicitud de información 029

2 Solicitud de información_029.xlsx Solicitud de información 029

3 P2-LT-09-D2A_V2_Valido.pdf Memoria de Cálculo Torre A

4 P2-LT-09-K2A- V2 LINE DIAGRAM A -220 KV Hoja_1.pdf

Planos de Diseño Torre A

5 P2-LT-09-K2A-V2 LINE DIAGRAM A -220 KV Hoja 2.pdf

Planos de Diseño Torre A

6 13 P2-LT-09-K2A-LINE DIAGRAM AA -220 KV Hoja_1.pdf

Planos de Diseño Torre AA

7 13 P2-LT-09-K2A-LINE DIAGRAM AA -220 KV Hoja_2.pdf

Planos de Diseño Torre AA

8 P2-LT-09-D2AA_V3_Valido.pdf Memoria de Cálculo Torre AA

9 P2-LT-09-D2B_V3_Valido.pdf Memoria de Cálculo Torre B

10 P2-LT-09-K2B-LINE DIAGRAM B -220 KV-Hoja_1.pdf Planos de Diseño Torre B



Página 44 de 48

11 P2-LT-09-K2B-LINE DIAGRAM B -220 KV-Hoja_2.pdf Planos de Diseño Torre B

12 P2-LT-09-D2C_V1_Valido.pdf Memoria de Cálculo Torre C

13 P2-LT-09-K2C-LINE DIAGRAM C -220 KV - Hoja_1.pdf

Planos de Diseño Torre C

14 P2-LT-09-K2C-LINE DIAGRAM C -220 KV - Hoja_2.pdf

Planos de Diseño Torre C

15 P2-LT-09-D2D_V3_Valido.pdf Memoria de Cálculo Torre D/Dt

16 P2-LT-09-K2D -LINE DIAGRAM D DT -220 KV - Hoja_1.pdf


17 P2-LT-09-K2D -LINE DIAGRAM D DT -220 KV - Hoja_2.pdf


18 P2-LT-09-D2T_V3_Valido.pdf Memoria de Cálculo Torre TR

19 P2-LT-09-K2TR-LINE DIAGRAM TR -220 KV - Hoja_1.pdf

Planos de Diseño Torre TR

20 P2-LT-09-K2TR-LINE DIAGRAM TR -220 KV - Hoja_2.pdf

Planos de Diseño Torre TR

21 BOM - 220kV A TYPE TOWER REV.2_Valido.pdf Planos de Fabricación Torre A

22 P2-LT-09-K2A-F01_V0 - STUB-Valido.pdf Planos de Fabricación Torre A

23 P2-LT-09-K2A-S01_V1 - CAGE I & PEAK_Valido.pdf Planos de Fabricación Torre A

24 P2-LT-09-K2A-S02_V1 - CAGE II_Valido.pdf Planos de Fabricación Torre A

25 P2-LT-09-K2A-S03_V1 - TOP X-ARM_Valido.pdf Planos de Fabricación Torre A

26 P2-LT-09-K2A-S04_V1 - MIDDLE X-ARM_Valido.pdf Planos de Fabricación Torre A

27 P2-LT-09-K2A-S05_V1 - BOTTOM X-ARM_Valido.pdf Planos de Fabricación Torre A

28 P2-LT-09-K2A-S06_V1 - BODY 1 & COMMON PART-I FOR BODY 2,3,4,5,6 & 7_Valido.pdf


29 P2-LT-09-K2A-S07_V1 - COMMON PART II FOR BODY 3,4,5,6 & 7_Valido.pdf


30 P2-LT-09-K2A-S08_V1 - COMMON PART III FOR BODY 5,6 & 7_Valido.pdf


31 P2-LT-09-K2A-S09_V1 - BOTTOM PART BODY 2_Valido.pdf












Página 45 de 48

36 P2-LT-09-K2A-S14_V1 - BOTTOM PART BODY 7 (36.0M) (ELEVATION)_Valido.pdf


37 P2-LT-09-K2A-S15_V1 - BOTTOM PART BODY 7 (36.0M) (PLAN & HIP VIEWS)_Valido.pdf


38 P2-LT-09-K2A-S16_V0 - +1.5M LEG EXTENSION_Valido.pdf
















46 P2-LT-09-K2A-S24_V0 - MOUNTING BELT FOR EXTENSIONS_Valido.pdf


47 P2-LT-09-K2A-S25_V0 - ANTI CLIMBING DEVICE FOR +1.5MLE_Valido.pdf


48 P2-LT-09-K2A-S26_V1 - ANTI CLIMBING DEVICE_Valido.pdf


49 CPRI Tower testing station profile 11.02.2015.pdf Info Estaciones de Prueba

50 Centros de carga.zip Info Estaciones de Prueba

51 Justificacion CPRI.pdf Info Estaciones de Prueba

52 TL Testing Centre Brochure.pdf Info Estaciones de Prueba

53 TTRS.PDF Info Estaciones de Prueba

54 pas.pdf Informacion PAS

55 EQCO_CV_Corto_2015_Mayo.pdf Antecedentes EQCO

56 EQCO_DV_CV_Brief_2014.pdf Antecedentes EQCO

57 EQCO_EC_CV_Corto_2014.pdf Antecedentes EQCO

58 Titulos _EC.pdf Antecedentes EQCO

59 Titulos_DV.pdf Antecedentes EQCO

60 Respuesta Solicitud de información_029.xlsx Respuestas Sol Info 29



Página 46 de 48

61 CRITERIOS DE DISEÑO DE FUNDACIONES LT ENCUENTRO - LAGUNAS 2x220 Rev 01-V....pdf

Criterios de Diseño Fundaciones

62 P2-LT-08-C017.pdf Carta a Contratista

63 nuevo plazo del SEA para emision RCA.msg

Correo Extensión del SEA Emision RCA

64 P2-SE-06-D00201(D)_V_T0173.zip Docs. Ingeniería SE

65 P2-SE-06-D00207(C)_V_T0138.zip Docs. Ingeniería SE

66 P2-SE-06-D01040 (D)_V_T0144.zip Docs. Ingeniería SE

67 P2-SE-06-D01060 (C)_V_T0145.zip Docs. Ingeniería SE




71 P2-SE-06-K01042(B)_V_T0131.zip Docs. Ingeniería SE



74 P2-SE-06-K01084 (C)_V_T0124.zip Docs. Ingeniería SE


76 P2-SE-06-K10103(C)_V_T0141.zip Docs. Ingeniería SE








84 Transmittal 0122_Mecanica_de_suelos.zip Docs. Ingeniería SE

85 Transmittal 0127 Verificacion sismica TC.zip Docs. Ingeniería SE

86 Transmittal_0136.zip Docs. Ingeniería SE

87

P2-LT-08-D2A.F1_V0 Memoria de cálculo Pila torre A_VCC.pdf

Memoria de Cálculo Fundaciones

88

P2-LT-08-D2A.F2_V0 Memoria de cálculo Zapata torre A_VCC.pdf


89

P2-LT-08-D2A.F3_V0 Memoria de cálculo Anclaje torre A_VCC.pdf


90

P2-LT-08-D2A.F4_V0 Memoria de cálculo micropilotes torre A_VCC.pdf


91

P2-LT-08-D2A.F5_V0 Memoria de cálculo Pilote torre A_VCC.pdf




Página 47 de 48

92

P2-LT-08-D2AA.F1_V0 Memoria de cálculo Pila torre AA.pdf


93

P2-LT-08-D2AA.F2_V0 Memoria de cálculo Zapata torre AA_VCC.pdf


94

P2-LT-08-D2AA.F3_V0 Memoria de cálculo Anclaje torre AA.pdf


95

P2-LT-08-D2AA.F4_V0 Memoria de cálculo micropilotes torre AA-VCC.pdf


96

P2-LT-08-D2AA.F5_V0 Memoria de cálculo Pilote torre AA_VCC.pdf


97

P2-LT-08-D2B.F1_V0 Memoria de cálculo Pila torre B-VCC.pdf


98

P2-LT-08-D2B.F2_V0 Memoria de cálculo Zapata torre B-VCC.pdf


99

P2-LT-08-D2B.F3_V0 Memoria de cálculo Anclaje torre B-VCC.pdf


100

P2-LT-08-D2B.F4_V0 Memoria de cálculo micropilotes torre B-VCC.pdf


101

P2-LT-08-D2B.F5_V0 Memoria de cálculo Pilote torre B-VCC.pdf


102

P2-LT-08-D2C.F1_V0 Memoria de cálculo Pila torre C_VCC.pdf


103

P2-LT-08-D2C.F2_V0 Memoria de cálculo Zapata torre C_VCC.pdf


104

P2-LT-08-D2C.F3_V0 Memoria de cálculo Anclaje torre C_VCC.pdf


105

P2-LT-08-D2C.F4_V0 Memoria de cálculo micropilotes torre C_VCC.pdf


106

P2-LT-08-D2C.F5_V0 Memoria de cálculo Pilote torre C_VCC.pdf


107 P2-SE-06-D00008(F)_V_T0192.zip Docs. Ingeniería SE





112 Transmittal_0193.zip Docs. Ingeniería SE

6.3 INFORME MENSUAL AUDITORÍA Se acompañan informes mensuales de los meses correspondientes.



Página 48 de 48

6.4 PROGRAMA BIMESTRAL DE ACTIVIDADES Durante el próximo periodo este equipo Auditor tiene planeado llevar a cabo las siguientes

actividades:

6.4.1 Reuniones con el Adjudicatario

Se llevarán a cabo al menos dos reuniones con el Adjudicatario.

6.4.2 Documentos Técnicos

Se procederá a verificar y/o revisar los documentos y planos técnicos que emita Interchile sobre los

proyectos de línea y subestaciones.

Se procederá a revisar aquellos documentos ya revisados, y de los cuales se hayan recibido nuevas

versiones.

Adicionalmente, se solicitarán todos aquellos documentos que debiesen estar terminados de

acuerdo a la fecha indicada en los listados de entregables.

Se solicitará la entrega del listado de pruebas en fábrica de cada uno de los equipos primarios y

mayores de subestaciones.

Los documentos que sean recibidos a fines de septiembre de 2015 serán verificados durante el

periodo siguiente.

6.4.3 Cronograma

Se continuará analizando las actividades del Cronograma actualizado y su consistencia con los

cronogramas particulares.

6.4.4 Gestiones Ante Organismos Públicos

Se hará un seguimiento de las actividades programadas, y se continuará insistiendo frente a

Interchile por la entrega del programa de obtención de permisos.

6.4.5 Gestión Ambiental

Se hará el seguimiento del proceso de Consulta Indígena.

6.4.6 Gestión Predial

Se procederá a verificar e informar de cualquier avance existente en las negociaciones de

servidumbres con propietarios privados y bienes nacionales, y avances en la concesión definitiva.

6.4.7 Elaboración de Informes

Se elaborarán los correspondientes informes mensuales, de los meses de agosto 2015 y septiembre

2015. Durante el proceso de elaboración de los informes mensuales se analizarán los informes

mensuales elaborados por el Adjudicatario.

Informe de avance bimestralcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get...Informe...

Documents

Transcript of Informe de avance bimestralcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get...Informe...