Informe de Avance Mensual N°14 -...

San Pio X 2445, Of.1003 - Providencia - Santiago

Informe de Avance Mensual N°14 Febrero 2015

DEFINITIVO

Auditoria Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas Primer Circuito

Preparado para:

- Dirección de Peajes del CDEC-SING

26 de marzo 2015

Informe Mensual Febrero 2015 DEFINITIVO

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 2 de 19

CONTENIDO

1 Descripción del proyecto ............................................................................................................. 3

2 Estado de Avance de las Actividades .......................................................................................... 4

2.1 Movilización y Estudios Preliminares .................................................................................. 6

2.2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial ................. 6

2.3 Ingeniería Básica y Detallada .............................................................................................. 6

2.3.1 Ingeniería de Subestaciones: ....................................................................................... 6

2.3.2 Ingeniería de Líneas ..................................................................................................... 7

2.4 Seguros Contratados ........................................................................................................... 7

2.5 Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS ............................................................................... 7

2.6 Obtención de Concesiones y Servidumbres ........................................................................ 7

2.7 Suministro de Equipos y Materiales .................................................................................... 8

2.8 Construcción, Montaje y Pruebas ....................................................................................... 8

2.9 Entrada en Operación ......................................................................................................... 8

3 Cronología de Eventos Relevantes ............................................................................................ 17

3.1 Listado de Propiedades ..................................................................................................... 17

3.2 Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones. ........................................ 18

3.3 Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud. ............................... 19

3.4 Cuadro de Indicadores de Avance en la Constitución de Servidumbre, tramos continuos

19

3.5 Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno. ................................................... 19

3.6 Cuadro de Control de Avance de Notificaciones. .............................................................. 19



Página 3 de 19

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Mediante decreto N°5T del Ministerio de Energía, de fecha 9 de septiembre de 2013, publicado en

el Diario Oficial con fecha 16 de octubre de 2013, se otorgaron a Interconexiones Eléctricas S.A.

E.S.P, en adelante el Adjudicatario, los Derechos de Explotación y Ejecución de la Nueva Línea 2x220

Encuentro-Lagunas primer circuito, fijando además las características técnicas del Proyecto y la

fecha de entrada en operación.

El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en 220 kV, entre las

subestaciones Encuentro y Lagunas, en el SING, incluyendo los paños de línea en ambos extremos

del primer circuito, un reactor de línea y su paño de conexión instalados en el extremo S/E Lagunas.

La nueva línea deberá poseer las siguientes características técnicas mínimas:

- Tensión de operación 220 kV

- Longitud aproximada según decreto N°57, 174 km.

- Número de circuitos 2 (tendido del primer circuito), dispuestos en estructuras para doble

circuito.

- Capacidad de diseño de la línea por circuito 290 MVA, a 35°C de temperatura ambiente con

sol, con una velocidad de viento de 0,61 m/s y una resistencia c.c. máxima de 0,073 ohm/km

a 20° C

- Cable de guardia OPGW o equivalente

- Transposiciones 1 ciclo completo

- Reactores de línea 30 MVAr en S/E Lagunas

- Sensores de Medida de Temperatura y Corriente al menos 6 equipos de monitoreo, con sus

correspondientes suministros y estaciones asociadas

- Conjunto de aislación vidrio o porcelana

No obstante lo anterior, el Proyecto tendrá todas las otras características técnicas que, no habiendo

sido señaladas explícitamente en el decreto N°5T, fueron incluidas en la Oferta Técnica del

Adjudicatario y son señaladas en las Bases de Licitación y su proceso.

Interchile S.A filial de ISA en Chile, será el responsable por el diseño, la adquisición de los bienes, la

construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio y operación de la línea de transmisión y las

subestaciones asociadas.



Página 4 de 19

2 ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES

Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. Con fecha 13 de octubre de 2014 se dio cumplimiento al Hito Relevante N°1. El segundo Hito Relevante que debe cumplir el Adjudicatario tiene fecha 13 de julio de 2015. Las ponderaciones asignadas a cada una de las Actividades Principales del Proyecto se pueden apreciar en la Tabla 1. Tabla 1: Ponderaciones de actividades principales

ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN

Movilización y Estudios Preliminares 0,4%

Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial 2%

Ingeniería Básica y Detallada 7%

Seguros contratados 0,6%

Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS 2%

Obtención de Concesiones y Servidumbres 12%

Suministro de Equipos y Materiales 35%

Construcción, Montaje y Pruebas 40%

Entrada en Operación 1%

En el presente informe se utiliza la nueva curva de avance programado presentada por Interchile en

su Informe Mensual del mes de enero de 2015.

Los avances acumulados, calculados por el Adjudicatario al 28 de febrero de 2015 son:

- Programado (Nueva Línea Base): 28,36%

- Real: 27,40%.

De este modo el avance real informado por el Adjudicatario para el mes de febrero corresponde a un 0,35%. El detalle del avance en cada actividad del Cronograma se puede apreciar en la Tabla 2.

De acuerdo con la información obtenida del Adjudicatario y los cálculos realizados, a juicio de este

Auditor el avance real acumulado llega a un 21,80%, lo que implica un avance mensual de 0,19%.

Los principales motivos que explican la diferencia entre el avance real informado por el

Adjudicatario y el obtenido por este Auditor, son los siguientes:



Página 5 de 19

- El Adjudicatario considera un 100% de avance en las especificaciones de detalle de la

estructuras para la línea, EDT 4.2.1.2.1. Este Auditor considera que existe sólo un 22,2% de

avance en esta actividad en función del total de especificaciones técnicas que deben ser

elaboradas, y que deben incluir las condiciones técnicas necesarias para la realización de las

pruebas de carga.

- El Adjudicatario considera un 15% de avance en la Ingeniería Detallada de Subestaciones

(EDT 4.1.2), lo que representa un avance del 3% con respecto al mes anterior. Este Auditor

no ha recibido suficientes documentos de ingeniería de subestaciones para justificar este

grado de avance total.

- El Adjudicatario considera un 50% de avance en la tramitación de la Resolución de

Calificación Ambiental (EDT 3.6), lo que representa un 12% de avance con respecto al mes

de enero. Dado que ya fue emitido el primer ICSARA, y considerando que este Auditor no

ha podido corroborar el avance en la preparación de las respuestas al primer ICSARA, se

mantiene el avance acumulado en un 38%.

- El Adjudicatario considera un 50% de avance “en la Elaboración de escrituras y firmas de

Servidumbres Voluntarias” (EDT 7.3.1.1). El Equipo Auditor no ha podido evidenciar ningún

avance en las negociaciones con la sucesión propietaria del predio particular afectado, por

lo que mantiene el avance en un 20%.

- De acuerdo a lo señalado en el Informe Mensual N°4, a diferencia del Adjudicatario este

Auditor considera que existe solo un 50% de avance en las subactividades “Licitación de

Equipos” y “Orden de Proceder” de los equipos de subestaciones (Equipos Primarios,

Control y Protecciones, Telecomunicaciones).

- El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 9.1 “Preparación de Bases

de Licitación para Obras Subestaciones” y 9.3 “Licitación Contratos de Construcción

Subestaciones”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 50% de acuerdo

a lo indicado en el Informe Mensual N°4.

- El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 8.3.1.2 “Orden de

Proceder Estructuras” y 9.5.4 “Adjudicación Contratistas de Obra Línea de Trasmisión”. Este

Auditor considera que estos avances debiesen ser de un 0% de acuerdo a lo indicado en el

Informe Mensual N°6.

Transcurridos 16,5 meses desde el inicio del Proyecto, el estado de avance de las actividades programadas es el siguiente:



Página 6 de 19

2.1 MOVILIZACIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES Finalizada.

2.2 ADJUDICACIÓN CONTRATISTAS DE INGENIERÍA, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN PREDIAL Finalizada.

2.3 INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA Esta actividad presenta un avance acumulado del 68,24%, esto significa que durante el mes de

febrero esta actividad tuvo un avance del 0,78%, el cual se explica por la validación de los cuadros

de carga de la torre de transposición.

2.3.1 Ingeniería de Subestaciones:

Esta subactividad presenta un avance acumulado del 53,49%, lo que significa que durante el mes de

febrero esta actividad tuvo un avance del 0,71%, debido a la recepción de nuevos documentos.

A la fecha han sido recibidos los siguientes documentos:

- Documentos Generales:

o P2-SE-06-D00001(D) Listado Documentos

o P2-SE-06-D00003(C) Cronograma SE Lagunas

o P2-SE-06-D00004(C) Cronograma SE Encuentro

o P2-SE-06-D00006(B) Plan de Calidad

o P2-SE-06-D00008(B) Criterios de Diseño Obra Civil SE

o P2-SE-06-D00009(C) Criterios de Diseño Obra Montaje Subestaciones

o P2-SE-06-D00010(B) Definición de Nomenclatura Operativa de Equipos

o P2-SE-06-D00013(B) ET del Estudio de Mecánica de Suelos

o P2-SE-06-D00201(C) Memoria de Cálculo Distancias Mínimas y de Seguridad

o P2-SE-06-D00204(C) Memoria de cálculo de Conductores de Línea y Barra Auxiliar

Reactor

o P2-SE-06-D00205(B) Memoria de Cálculo de Conexiones Malla de Puesta a Tierra

o P2-SE-06-D01001(B) CTG Pararrayos

o P2-SE-06-D01003(B) Verificación Sísmica de Pararrayos

o P2-SE-06-K01004(B) Plano de Dimensiones Pararrayos

o P2-SE-06-K01006(B) Plano de Dimensiones Contador de Descargas Pararrayos

- Subestación Lagunas:

o P2-SE-06-K10001(C) Disposición general de obras dentro de la Subestación

o P2-SE-06-K10002(C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación

o P2-SE-06-K10003(C) Diagrama Unilineal General Lagunas



Página 7 de 19

- Subestación Encuentro:

o P2-SE-06-K20001(C) Disposición general de obras dentro de la Subestación

o P2-SE-06-K20002(C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación

o P2-SE-06-K20003(C) Diagrama Unilineal General Encuentro

2.3.2 Ingeniería de Líneas

Esta actividad presenta un avance acumulado del 84,26%, esto significa que durante el mes de

febrero esta actividad tuvo un avance del 0,87%, el cual se explica por la validación de los cuadros

de carga de la torre de transposición.

2.4 SEGUROS CONTRATADOS Finalizada.

2.5 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS Esta actividad mantiene un avance acumulado del 52,10%. No se ha considerado avance en esta

actividad ya que al haber sido emitido el primer ICSARA, el avance que se realice hasta la emisión

de la primera adenda depende de Interchile. A la fecha no han sido recibidos nuevos antecedentes

que den cuenta del avance en la preparación de las respuestas a las consultas del ICASARA. Se

solicitará a Interchile la entrega de los avances realizados.

El proceso de obtención de los permisos ambientales ha tenido los siguientes hitos.

- El día 24 de octubre se ingresó a tramitación ambiental ante el Servicio de Evaluación

Ambiental (SEA), el Estudio de Impacto Ambiental, iniciándose así, el proceso de

licenciamiento por parte de las autoridades con competencia ambiental.

- Con fecha 3 de noviembre fue declarado admisible el Estudio de Impacto Ambiental, con lo

que avanza su tramitación.

- El día 30 de enero fue emitido el primer ICSARA (Informe Consolidado de Solicitud de

Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones). Este informe contiene 119 observaciones,

las cuales están siendo abordadas por el Adjudicatario. El SEA fijó el 28 de mayo como plazo

para la entrega de la Adenda correspondiente.

2.6 OBTENCIÓN DE CONCESIONES Y SERVIDUMBRES Esta actividad presenta un avance acumulado del 38,07%, lo que implica un avance durante el mes

de febrero del 0,95%, el cual se explica por el tiempo transcurrido en el proceso de tramitación de

la concesión definitiva.

El Adjudicatario considera un 50% de avance “en la Elaboración de escrituras y firmas de

Servidumbres Voluntarias” (EDT 7.3.1.1). Debido a que el Equipo Auditor no ha podido evidenciar



Página 8 de 19

ningún avance en los últimos dos meses en las negociaciones con la sucesión propietaria del predio

particular afectado, se mantiene el avance de 20% para esta subactividad.

2.7 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES Esta actividad presenta un avance acumulado del 8,20%, lo que implica un aumento durante el mes

de febrero del 0,07%, el cual se explica por la aprobación por parte de Interchile del Documento de

verificación sísmica del Descargador de Sobretensión.

2.8 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS Se mantiene el avance obtenido al 31 de julio de 2014 para la actividad “Construcción, Montaje y

Pruebas”, 13,87%.

2.9 ENTRADA EN OPERACIÓN Sin avance, según Cronograma.

Tabla 2: Cuadro de avance

EDT Actividad Duración

días corridos

Comienzo Fin

Estado de Avance

Informado por el

Adjudicatario

Estado de Avance de Acuerdo al

Auditor

0 Resumen del proyecto Encuentro - Lagunas

1274,5 d mié 16-10-13

mié 12-04-17

27,40% 21,80%

1 General 1 d mié 16-10-13

mié 16-10-13

100% 100%

1.1 Proceso Dirección de Peajes - DP 1 d mié 16-10-13

mié 16-10-13

100% 100%

1.1.1 Decreto de Adjudicación por la Autoridad

1 d mié 16-10-13

mié 16-10-13

100% 100%

2 Movilización y Estudios Preliminares 30 d jue 17-10-13

vie 15-11-13

100% 100%

2.1 Movilización (Organización, recursos iniciales, preparación cronograma detallado)

20 d jue 17-10-13

mar 05-11-13

100% 100%

2.2 Estudios preliminares (Desarrollo de Ingeniería Preliminar)

15 d jue 17-10-13

jue 31-10-13

100% 100%

2.3 Preparación Bases y Licitaciones de Ingeniería

15 d vie 01-11-13

vie 15-11-13

100% 100%



Página 9 de 19

3 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

122 d sáb 16-11-13

lun 17-03-14

100% 100%

3.1 Adjudicación Contratista Ingeniería Subestaciones

122 d sáb 16-11-13

lun 17-03-14

100% 100%

3.2 Adjudicación Contratista Ingeniería Líneas de Transmisión

20 d sáb 16-11-13

jue 05-12-13

100% 100%

3.3 Adjudicación Contratista Gestión Ambiental

20 d sáb 16-11-13

jue 05-12-13

100% 100%

3.4 Adjudicación Contratista Gestión Predial

20 d sáb 16-11-13

jue 05-12-13

100% 100%

4 Ingeniería Básica y Detallada 385 d vie 06-12-13

mié 12-11-14

72,16% 68,24%

4.1 Subestaciones 300 d vie 06-12-13

mié 12-11-14

57,52% 53,49%

4.1.1 Ingeniería Básica 120 d vie 06-12-13

mar 03-06-14

90,13% 90,13%

4.1.1.1 Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto

120 d mar 05-08-14

jue 05-03-15

84% 84%

4.1.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto

78 d jue 27-02-14

vie 16-05-14

100% 100%

4.1.1.2.1 Estudios sistémicos 60 d jue 27-02-14

lun 28-04-14

100% 100%

4.1.1.2.2 Estudios dinámicos 60 d lun 17-03-14

vie 16-05-14

100% 100%

4.1.1.2.3 Interruptores 30 d mié 16-04-14

vie 16-05-14

100% 100%

4.1.1.2.4 Reactores 30 d mié 16-04-14

vie 16-05-14

100% 100%

4.1.1.3 Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales

30 d mié 02-07-14

mar 31-03-15

89% 89%

4.1.2 Ingeniería Detallada Subestaciones 180 d jue 13-11-14

vie 05-06-15

15% 6%

4.1.3 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1

12 d jue 02-10-14

lun 13-10-14

100% 100%

4.1.4 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING

30 d mar 14-10-14

mie 12-11-14

100% 100%

4.2 Línea de Transmisión 315 d vie 06-12-13

jue 16-10-14

88,04% 84,26%

4.2.1 Ingeniería Básica 150 d vie 06-12-13

dom 04-05-14

100% 91,29%

4.2.1.1 Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto

120 d vie 06-12-13

vie 04-04-14

100% 100%

4.2.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto

60 d jue 27-02-14

lun 28-04-14

100% 64,13%



Página 10 de 19

4.2.1.2.1 Estructuras 60 d jue 27-02-14

lun 28-04-14

100% 22,2%

4.2.1.2.2 Conductor 45 d jue 27-02-14

dom 13-04-14

100% 100%

4.2.1.2.3 Aislación 45 d jue 27-02-14

dom 13-04-14

100% 100%

4.2.1.3 Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales

30 d vie 04-04-14

dom 04-05-14

100% 100%

4.2.2 Ingeniería Detallada Líneas de Transmisión

436 d jue 06-03-14

vie 15-05-15

72,50% 72,50%

4.2.2.1 Informes técnicos, especificaciones técnicas y planos

76 d dom 01-06-14

vie 15-08-14

100% 100%

4.2.2.2 Diseño de Estructuras 436 d 01-04-2014 vie 15-05-15

45% 45%

4.2.2.2.1 Dimensiones mínimas (diseño electromecánico)

30 d jue 06-03-14

vie 04-04-14

100% 100%

4.2.2.2.2 Cuadros de Cargas 30 d mié 11-06-14

vie 11-07-14

100% 100%

4.2.2.2.3 Siluetas de estructuras 91 d lun 15-12-14

dom 15-03-15

100% 100%

4.2.2.2.4 Memorias de diseño 91 d jue 15-01-15

mié 15-04-15

0% 0%

4.2.2.2.5 Elaboración de Planos de Fabricación 90 d dom 15-02-15

vie 15-05-15

0% 0%

4.2.3 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1

15 d mar 02-09-14

mar 16-09-14

100% 100%

4.2.4 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING

30 d mié 17-09-14

jue 16-10-14

100% 100%

5 Seguros Contratados 177 d dom 20-04-14

lun 13-10-14

100% 100%

5.1 Preparación de Bases y Licitaciones de Seguros

90 d mar 20-05-14

dom 17-08-14

100% 100%

5,2 Seguro Responsabilidad Civil por Daños a Terceros Contratado

45 d lun 18-08-14

mié 01-10-14

100% 100%

5,3 Seguro de Catástrofe - Todo Riesgo de Construcción

45 d lun 18-08-14

mié 01-10-14

100% 100%

5,4 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1

12 d jue 02-10-14

lun 13-10-14

100% 100%

5,5 Revisión por parte del CDEC-SING de los Seguros Contratados

30 d mar 14-10-14

mié 12-11-14

100% 100%

6 Elaboración EIA, obtención RCA y PAS 645 d mar 04-02-14

mar 10-11-15

57,50% 52,10%

6.1 Elaboración EIA 254 d mar 04-02-14

jue 16-10-14

100% 100%



Página 11 de 19

6.3 Tramitación Resolución 270 d vie 17-10-14

lun 13-07-15

50% 38%

6.4 Obtención Resolución de Calificación Ambiental (RCA)

0 d lun 13-07-15

lun 13-07-15

0% 0%

6.5 Tramitación Permisos Ambientales Sectoriales

120 d mar 14-07-15

mar 10-11-15

0% 0%

6.6 Hito Decreto Aprobación RCA 0 d lun 13-07-15

lun 13-07-15

0% 0%

7 Obtención de Concesiones y Servidumbres

515 d jue 19-06-14

dom 15-11-15

43,48% 38,07%

7.1 Determinación de Propiedades - Actualización de Catastro

60 d jue 19-06-14

dom 17-08-14

100% 100%

7.2 Estudios de Títulos - Investigación de pertenencias y títulos mineros

90 d mié 30-07-14

mar 28-10-14

100% 100%

7.3 Negociación de Servidumbres 455 d dom 17-08-14

dom 15-11-15

18,62% 7,45%

7.3.1 Servidumbres Voluntarias 270 d sáb 13-09-14

mié 10-06-15

50% 20%

7.3.1.1 Elaboración de escrituras y firmas servidumbres voluntarias

270 d sáb 13-09-14

mié 10-06-15

50% 20%

7.3.2 Imposición de Servidumbres 455 d dom 17-08-14

dom 15-11-15

0% 0%

7.3.2.1 Identificación Otras Servidumbres legalmente constituidas

0 d dom 17-08-14

dom 17-08-14

100% 100%

7.3.2.2 Imposición Servidumbre - Gestiones con Industria Minera

120 d dom 19-07-15

dom 15-11-15

0% 0%

7.4 Concesión Eléctrica 335 d lun 18-08-14

sáb 18-07-15

51,94% 51,94%

7.4.1 Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitva

30 d lun 18-08-14

mar 16-09-14

100% 100%

7.4.2 Hito Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía

0 d mar 16-09-14

mar 16-09-14

100% 100%

7.4.3 Tramitación de la Concesión 300 d mié 17-09-14

lun 13-07-15

48% 48%

7.4.4 Decreto de Concesión 5 d mar 14-07-15

sáb 18-07-15

0% 0%

7.4.5 Hito Decreto de Concesión 0 d sáb 18-07-15

sáb 18-07-15

0% 0%

8 Suministro de Equipos y Materiales 767 d vie 23-05-14

lun 27-06-16

8,91% 8,20%

8.1 Preparación Bases de Licitaciones de Suministros

30 d vie 23-05-14

sáb 21-06-14

100% 100%

8.2 Equipos y Materiales Subestaciones 752 d dom 22-06-14

sáb 09-07-16

5,50% 4,07%



Página 12 de 19

8.2.1 Equipos Primarios (interruptor, Desconectador, TTCC, TTPP, Pararrayos)

722 d mié 18-06-14

jue 09-06-16

5,70% 3,83%

8.2.1.1 Licitación Equipos Primarios 20 d mié 18-06-14

mar 08-07-14

100% 50%

Verificación sísmica 28d dom 01-02-15

sáb 28-02-15

10% 10%

8.2.1.2 Orden de Compra Equipos Primarios 5 d dom 01-03-15

jue 05-03-15

0% 50%

8.2.1.3 Fabricación de Equipos Primarios 240 d vie 06-03-15

dom 11-10-15

0% 0%

8.2.1.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Primarios

60 d lun 12-10-15

jue 10-12-15

0% 0%

8.2.1.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d vie 11-12-15

sáb 09-01-16

0% 0%

8.2.1.6 Transporte y llegada a obra Primarios 60 d jue 11-02-16

jue 09-06-16

0% 0%

8.2.2 Equipos Inductivos 737 d mié 18-06-14

vie 24-06-16

6,02% 6,02%

8.2.2.1 Licitación Equipos Inductivos 20 d mié 18-06-14

mar 08-07-14

100% 100%

8.2.2.2 Orden de Compra Equipos Inductivos 5 d jue 13-11-14

lun 17-11-14

100% 100%

Verificación sísmica 30d dom 01-03-15

lun 30-03-15

0% 0%

8.2.2.3 Fabricación de Equipos Inductivos 300 d lun 01-06-15

vie 27-11-15

0% 0%

8.2.2.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Inductivos

15 d sáb 28-11-15

sáb 12-12-15

0% 0%

8.2.2.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d dom 13-12-15

lun 11-01-16

0% 0%

8.2.2.6 Transporte y llegada a obra Inductivos 60 d vie 26-02-16

vie 24-06-16

0% 0%

8.2.3 Equipos Control, Protección y SS.AA 752 d mié 18-06-14

sáb 09-07-16

4,65% 2,91%

8.2.3.1 Licitación Equipos C&P y SS.AA 20 d mié 18-06-14

mar 08-07-14

100% 50%

8.2.3.2 Orden de Compra C&P y SS.AA 5 d mié 01-04-15

dom 05-04-15

0% 50%

8.2.3.3 Fabricación C&P y SSAA 300 d vie 15-05-15

dom 11-10-15

0% 0%

8.2.3.4 Pruebas en Fábrica (FAT) C&P y SSAA 30 d lun 12-10-15

mar 10-11-15

0% 0%

8.2.3.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d mié 11-11-15

jue 10-12-15

0% 0%



Página 13 de 19

8.2.3.6 Transporte y llegada a obra C&P y SSAA 150 lun 25-01-16

vie 17-06-16

0% 0%

8.2.4 Equipos Comunicaciones 707 d mié 18-06-14

mié 25-05-16

5,63% 3,52%

8.2.4.1 Licitación Equipos Comunicaciones 20 d mié 18-06-14

mar 08-07-14

100% 50%

8.2.4.2 Orden de Compra Telecomunicaciones 5 d mié 01-04-15

dom 05-04-15

0% 50%

8.2.4.3 Fabricación Telecomunicaciones 240 d sáb 30-05-15

lun 26-10-15

0% 0%

8.2.4.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Telecomunicaciones

15 d lun 02-11-15

mar 01-12-15

0% 0%

8.2.4.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d mié 02-12-15

jue 31-12-15

0% 0%

8.2.4.6 Transporte y llegada a obra Telecomunicaciones

60 d vie 01-01-16

mar 24-05-16

0% 0%

8.3 Materiales Línea de Transmisión 740 d mié 18-06-14

lun 27-06-16

10,17% 9,94%

8.3.1 Estructuras 668 d mié 18-06-14

sáb 16-04-16

6,02% 4,82%

8.3.1.1 Licitación Estructuras 20 d mié 18-06-14

mar 08-07-14

100% 100%

8.3.1.2 Orden de Proceder Estructuras 5 d 01-02-2014 05-02-2014

100% 0%

Especificaciones Técnicas de Pruebas de Carga de Estructuras

70 lun 23-03-15

dom 31-05-15

0% 0%

8.3.1.3 Pruebas de carga 60 d

mar 02-06-15

mar 21-07-15

0% 0%

8.3.1.4 Aprobación Informes pruebas de carga

por Auditor 15 d

mié 22-07-15

lun 10-08-15

0% 0%

8.3.1.5 Pruebas en Fábrica (FAT) - Armado 30 d

sáb 05-09-15

dom 04-10-15

0% 0%

8.3.1.6 Aprobación Informes Armado por

Auditor 15 d

lun 05-10-15

lun 19-10-15

0% 0%

8.3.1.7 Fabricación cimentaciones 60 d

lun 22-06-15

jue 20-08-15

0% 0%

8.3.1.8 Fabricación estructuras 120 d

mar 20-10-15

mar 16-02-16

0% 0%

8.3.1.9 Transporte y Llegada a Obra

cimentaciones 90

dom 20-09-15

mié 18-11-15

0% 0%

8.3.1.10 Transporte y Llegada a Obra Estructura 60 d

mié 17-02-16

sáb 16-04-16

0% 0%



Página 14 de 19

8.3.2 Cable Conductor 740 d mié 18-06-14

lun 27-06-16

8,06% 8,06%

8.3.2.1 Licitación Cable Conductor 20 d mié 18-06-14

mar 08-07-14

100% 100%

8.3.2.2 Orden de Proceder Conductor 5 d 01-02-2014 05-02-2014

100% 100%

8.3.2.3 Fabricación Conductor 180 d jue 25-06-15

mar 01-09-15

0% 0%

8.3.2.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Conductor 15 d mié 02-09-15

mié 16-09-15

0% 0%

8.3.2.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d jue 17-09-15

jue 01-10-15

0% 0%

8.3.2.6 Transporte y llegada a obra Conductor 75 d 01-02-2016 30-04-2016

0% 0%

8.3.3 Cable OPGW 725 d mié 18-06-14

dom 12-06-16

6,78% 6,78%

8.3.3.1 Licitación Cable OPGW 20 d 01-10-2014 01-01-2015

100% 100%

8.3.3.2 Orden de Proceder OPGW 5 d mié 04-03-15

lun 09-03-15

0% 0%

8.3.3.3 Fabricación OPGW 90 lun 06-04-15

dom 05-07-15

0% 0%

8.3.3.4 Pruebas en Fábrica (FAT) OPGW 15 d dom 05-07-15

lun 20-07-15

0% 0%

8.3.3.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d lun 20-07-15

mar 04-08-15

0% 0%

8.3.3.6 Transporte y llegada a obra OPGW 60 d 01-02-2016 30-04-2016

0% 0%

8.3.4 Aisladores y Amortiguadores 725 d mié 18-06-14

dom 12-06-16

6,78% 6,78%

8.3.4.1 Licitación Aisladores y Amortiguadores 20 d 01-10-2014 vie 09-01-15

100% 100%

8.3.4.2 Orden de Proceder Aisladores y Amortiguadores

5 d mié 04-03-15

lun 09-03-15

0% 0%

8.3.4.3 Fabricación Aisladores y Amortiguadores

120 lun 06-04-15

lun 03-08-15

0% 0%

8.3.4.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Aisladores y Amortiguadores

30 d mar 04-08-15

mié 02-09-15

0% 0%

8.3.4.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d jue 03-09-15

jue 17-09-15

0% 0%

8.3.4.6 Transporte y llegada a obra Aisladores y Amortiguadores

75 d 01-02-2016 30-04-2016

0% 0%

8.3.5 Ferretería 630 d mar 02-09-14

lun 23-05-16

24,87% 24,87%



Página 15 de 19

8.3.5.1 Licitación Ferretería 60 d mar 02-09-14

vie 31-10-14

100% 100%

8.3.5.2 Orden de Proceder Ferretería 30 d mar 03-03-15

mié 01-04-15

86% 86%

8.3.5.3 Fabricación Ferretería 150 d jue 02-04-15

sáb 29-08-15

0% 0%

8.3.5.4 Pruebas en Fábrica Ferretería 30 d dom 30-08-15

lun 28-09-15

0% 0%

8.3.5.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d mar 29-09-15

mar 13-10-15

0% 0%

8.3.5.6 Transporte y llegada a obra Ferretería 60 d 01-02-2016 30-04-2016

0% 0%

8.4 Adquisición Otros Suministros y Materiales

240 d mié 02-09-15

jue 28-04-16

4,29% 4,29%

8.4.1 Otros suministros y materiales subestaciones

180 d dom 22-06-14

lun 27-06-16

10% 10%

8.4.1.1 Marcos de estructuras de la subestación

120 d lun 14-09-15

lun 11-01-16

10% 10%

8.4.1.2 Otros suministros y materiales 180 d lun 14-09-15

vie 11-03-16

10% 10%

9 Construcción, Montaje y Pruebas 603,5 d dom 19-07-15

lun 13-03-17

24,65% 13,87%

9.1 Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones

30 d 01-04-2014

30-04-2014

100% 50%

9.2 Preparación de Bases de Licitación para Obras Línea de Transmisión

30 d 01-04-2014

30-04-2014

100% 100%

9.3 Licitación Contratos de Construcción Subestaciones

90 d lun 17-08-15

dom 15-11-15

100% 50%

9.3.1 Hito Inicio Licitación de Contratos de Obra Subestaciones

0 d 01-04-2014

30-04-2014

100% 100%

9.3.2 Licitación Obras Subestaciones 30 d 01-04-2014

30-04-2014

100% 50%

9.3.3 Revisión de Ofertas Obras Subestaciones

30 d 01-04-2014

30-04-2014

100% 50%

9.3.4 Adjudicación Contratistas de Obra Subestaciones

30 d 01-04-2014

30-04-2014

100% 50%

9.3.5 Hito Orden de Proceder Contratos de Construcción Subestaciones

0 d dom 15-11-15

dom 15-11-15

0% 0%

9.4 Movilización a Obra e Instalación de faenas Subestaciones

30 d lun 16-11-15

mar 15-12-15

0% 0%

9.5 Licitación Contratos de Construcción Línea de Transmisión

90 d lun 17-08-15

dom 15-11-15

100% 50%

9.5.1 Hito Inicio Licitación de Contratos de

Obra Línea de Transmisión 0 d

lun 17-08-15

lun 17-08-15

100% 100%



Página 16 de 19

9.5.2 Licitación Obras Línea de

Transmisión 30 d

mar 18-08-15

mié 16-09-15

100% 50%

9.5.3 Revisión de Ofertas Obras Línea de

Transmisión 30 d

jue 17-09-15

vie 16-10-15

100% 50%

9.5.4 Adjudicación Contratistas de Obra

Línea de Trasmisión 30 d

sáb 17-10-15

dom 15-11-15

100% 50%

9.5.5 Hito Orden de Proceder Contratos de

Construcción Línea de Transmisión 0 d

dom 15-11-15

dom 15-11-15

0% 0%

9.6 Movilización a Obra e Instalación de faenas Línea de Transmisión

30 d lun 16-11-15

mar 15-12-15

0% 0%

9.7 Licitación Inspección Técnica de Obras 60 d jue 17-09-15

dom 15-11-15

0% 0%

9.8 Subestaciones 160 d lun 11-07-16

sáb 17-12-16

0% 0%

9.9 Línea de Transmisión 453.5 d mié 16-12-15

lun 13-03-17

0% 0%

10 Entrada en Operación 30 d lun 13-03-17

mié 12-04-17

0% 0%

11 Resumen de Hitos Relevantes 938,5 d mar 16-09-14

mié 12-04-17

20% 20%

11.1 Hito relevante 1: Seguros Contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle del proyecto

0 d mar 16-09-14

mar 16-09-14

100% 100%

11.2 Hito relevante 2: Obtención de la RCA y Presentación de la Concesión Definitiva

0 d lun 13-07-15

lun 13-07-15

0% 0%

11.3 Hito relevante 3: Construcción del 50% de las fundaciones LT

0 d mié 03-08-16

mié 03-08-16

0% 0%

11.4 Hito relevante 4: Prueba de Equipos (FAT)

0 d lun 19-10-15

lun 19-10-15

0% 0%

11.5 Hito relevante 5: Entrada en Operación del Proyecto

0 d mié 12-04-17

mié 12-04-17

0% 0%

12 Ampliación de Instalaciones Comunes: Plataforma, malla de tierra, barramiento, SS.AA y Prot. Dif. De Barras

892 d mié 09-07-14

sáb 17-12-16

0% 0%



Página 17 de 19

3 CRONOLOGÍA DE EVENTOS RELEVANTES

- 16 de octubre de 2013 fecha de publicación en el Diario Oficial de la República de Chile de

la adjudicación a ISA de los derechos de explotación y ejecución.

- 21 de noviembre de 2013 Firma de contrato Felval S.A para la gestión predial

- Firma de contrato con GAC el 12 de diciembre de 2013

- El día 04-02-2014, se envía Orden de Entrega para la adquisición del cable conductor bajo

contrato de Alianza Estratégica con proveedor STERLITE.

- El día 27-02-2014, se envía Orden de Entrega para la adquisición de las estructuras de acero

galvanizado bajo contrato de Alianza Estratégica con proveedor SKIPPER (toneladas de

estructura).

- 17 de marzo de 2014 Firma del contrato EPC con SIEMENS para la construcción de las

subestaciones.

- 27 de mayo, firma del contrato con HMV para el desarrollo de los Estudios Sistémicos.

Anteriormente se había informado erróneamente que se trataba de la firma del contrato

por la ingeniería de contraparte.

- 30 de junio, firma el contrato con Unión Eléctrica para la construcción de la línea de

trasmisión.

- 30 de julio de 2014: Se envían al CDEC-SING las pólizas de seguros necesarias para dar

cumplimiento al Hito Relevante N°1.

- 20 de agosto de 2014, presentación de la Solicitud de Concesión Definitiva ante la SEC y el

Ministerio de Energía.

- 30 de septiembre de 2014 se envían al CDEC-SING y a la Auditoria Técnica del Proyecto los

informes de los estudios eléctricos sistémicos y transitorios, que permiten dar cumplimiento

al Hito Relevante N°1.

- 29 de septiembre se adjudica en la modalidad de alianza estratégica, el suministro de

Herrajes y Sistema de amortiguación al fabricante DERVAUX. Una vez que se establezcan las

cantidades y se cumplan los plazos correspondientes, se dará la orden definitiva para su

fabricación.

- 24 de octubre de 2014 se ingresó a tramitación ambiental ante el Servicio de Evaluación

Ambiental (SEA), el Estudio de Impacto Ambiental, iniciándose así, el proceso de

licenciamiento por parte de las autoridades con competencia ambiental.

- 3 de noviembre de 2014 se declaró la admisibilidad del Estudio de Impacto Ambiental.

- 19 de noviembre de 2014 se declara la admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva

- 30 de enero 2015 se emitió el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones,

Rectificaciones y/o Ampliaciones del EIA - ICSARA

3.1 LISTADO DE PROPIEDADES A continuación se presenta el listado de propietarios disponible hasta la fecha.



Página 18 de 19

Tabla 3: Listado de Propiedades

ID PROPIETARIO COMUNA REGIÓN CONSERVADOR FOJAS NÚMERO AÑO

1 FISCO POZO ALMONTE

TARAPACA POZO ALMONTE 1388 1365 1983


TARAPACA IQUIQUE 1078 1747 2011


TARAPACA POZO ALMONTE 481 417 1990

4 FISCO POZO ALMONTE / MARIA ELENA

TARAPACA/ ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA 133 129 1983

5 JULIO RIGOBERTO PALAPE GUAJARDO

MARIA ELENA

ANTOFAGASTA TOCOPILLA 541 470 1990

6 FISCO MARIA ELENA

ANTOFAGASTA MARIA ELENA 6 6 1996

7 FISCO MARIA ELENA

ANTOFAGASTA CALAMA 49 57 1928

8 FISCO MARIA ELENA

ANTOFAGASTA TOCOPILLA 108 126 1960

3.2 CUADRO DE AVANCE MENSUAL PARA EL ESTADO DE NEGOCIACIONES. En relación a los 8 predios indicados en la Tabla 3, las negociaciones presentan el siguiente avance:

Tabla 4: Estado de Negociaciones

ID PROPIETARIO COMUNA FOJAS NÚMERO AÑO AVANCE


1388 1365 1983 Solicitud de concesión eléctrica.





4 FISCO POZO ALMONTE / MARIA ELENA


5 JULIO RIGOBERTO PALAPE GUAJARDO

MARIA ELENA

541 470 1990 En elaboración escrituras.

6 FISCO MARIA ELENA




Página 19 de 19

7 FISCO MARIA ELENA


8 FISCO MARIA ELENA


3.3 CUADRO DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE, EN LONGITUD. Sin avance.

3.4 CUADRO DE INDICADORES DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE, TRAMOS

CONTINUOS Sin avance.

3.5 CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE LAS OBRAS EN TERRENO. Sin avance, según Cronograma.

3.6 CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE NOTIFICACIONES. Sin avance, según Cronograma.

Informe de Avance Mensual N°14 -...

Documents

Transcript of Informe de Avance Mensual N°14 -...