INFORME DE AUDITORIA TECNICA VERSION FINAL INFORME DE ... · version final informe de avance...

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N° 012119052014-BI22-LAAM-0

VERSION FINAL

CÓDIGO: R-OPE-05/REV.0

REVISIÓN: 0

FECHA: 09-04-2018

PÁGINA Página 1 de 14

INFORME DE AUDITORIA TECNICA N°012119052014-BI22-LAAM-0

VERSION FINAL

INFORME DE AVANCE BIMESTRAL N°22 PROYECTO “NUEVA LINEA 2x220 kV LO AGUIRRE-

ALTO MELIPILLA, CON UN CIRCUITO TENDIDO”

CLIENTE: COORDINADOR ELECTRICO NACIONAL

EMITIDO POR REVISADO APROBADO

ARO AGV/DEB PVV

09-04-2018 09-04-2018 09-04-2018


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 09-04-2018


1. OBJETIVO

El presente documento tiene por objetivo informar las actividades verificadas durante el periodo Bimestral del

Proyecto “Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre – A. Melipilla, con un circuito tendido” adjudicado a la empresa

Eletrans II S.A.

2. ALCANCE

El alcance del presente informe corresponde al Avance del Proyecto “Nueva Línea 2X220 kV Lo Aguirre – A.

Melipilla, con un circuito tendido” adjudicado a la empresa Eletrans II S.A., en el período comprendido por los

meses de enero y febrero de 2018.

3. REFERENCIAS

Bases de Licitación para la adjudicación de las Auditorías Técnicas de los Proyectos “Nueva Línea 1x220 kV A.

Melipilla – Rapel”, “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto Melipilla, con un Circuito Tendido”, y “Segundo

Transformador Ancoa 500/220 kV”, en el Sistema de Transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central

(SIC) / 14-04-2014.

Carta ST2 EEN/024 2015 del 19 de octubre de 2015, emitida por Eletrans II S.A., dirigida a Ancare Energy, que

incluye programa identificado como “Documento 14: Cronograma Proyecto “Nueva Línea 1x220 kV Alto

Melipilla - Rapel Rev 2”.

Decreto Supremo N°112 publicado el 04.01.2018 por el Ministerio de Energía, mediante el cual otorga a

Eletrans II S.A. la concesión definitiva para establecer el tramo 4 de la línea Alto Melipilla – Rapel 1x220 kV.

Informe mensual de proyecto / Periodo enero de 2018 / fecha: 31 de enero de 2018, revisión 0 emitido por

Eletrans II S.A. y recibido por Ancare Energy por correo electrónico de fecha 02.02.2018.

Informe mensual de proyecto / Periodo enero de 2018 / fecha: 31 de enero de 2018, revisión 1 emitido por


Informe mensual de proyecto / Periodo febrero de 2018 / fecha: 28 de febrero de 2018, revisión 0 emitido por


Informe mensual de proyecto / Periodo febrero de 2018 / fecha: 28 de febrero de 2018, revisión 1 emitido por


Ord. N°001051 emitido el 19.01.2018 por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, cuya referencia

indica “Comunica aprobación de programa de trabajo de la Comisión Tasadora” del Tramo 14 de la línea 1x220

kV Alto Melipilla - Rapel.

Carta GG 20180125 emitida el 24.01.2018 por Eletrans II S.A. y dirigida al Servicio de Evaluación Ambiental,

cuya referencia indica “Solicita extensión de plazo” para responder el ICSARA Extraordinario del proyecto.

Resolución Exenta N°22198 emitida el 30.01.2018 por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,

cuya referencia indica “Desecha de plano oposición u observación a solicitud de concesión definitiva”.

Carta GG EII0018-2018 emitida el 05.02.2018 por Eletrans II S.A. y dirigida al Servicio de Evaluación Ambiental,

cuya referencia indica “Estudio de Impacto Ambiental, Línea de Transmisión Lo Aguirre – Alto Melipilla y Alto

Melipilla Rapel”. Solicita copia de actas visitas a terreno CONAF.

Carta CO115128022018 emitida el 28.02.2018 por ANCARE ENERGY S.P.A y dirigida al Coordinador Eléctrico

Nacional, cuya referencia indica Auditoría Técnica de los Proyectos: “Nueva Línea 1x220 kV A. Melipilla –


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 09-04-2018


Rapel” y “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre- A Melipilla, con un circuito tendido”. En la cual se emite Reporte

de Avance Mensual N° 29 en versión preliminar.

Historial del proceso de evaluación ambiental de los proyectos “Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto

Melipilla, con un circuito tendido” y “Nueva Línea 1x220 kV Alto Melipilla – Rapel”, disponible en el sitio web

del SEIA (www.sea.gob.cl o http://seia.gob.cl).

4. DEFINICIONES

EIA: Estudio de Impacto Ambiental.

SEA: Servicio de Evaluación Ambiental.

RSEIA: Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

ICSARA: Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones.

RCA: Resolución de Calificación Ambiental.

SEC: Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Coordinador: Coordinador Eléctrico Nacional.

Adjudicatario: Eletrans II S.A.

PAS: Permisos Ambientales Sectoriales

NTSyCS: Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio.

BNUP: Bienes Nacionales de uso Público.

5. RESUMEN EJECUTIVO:

a) Estado y Porcentaje de avance de las Obras en ejecución:

a.1. Adjudicación y Estudios Preliminares:

Alcanzó un avance en el periodo de 10,00% con la adjudicación de la Inspección Técnica de Obras a la

empresa Dessau Ingeniería S.A. Esta partida presenta un avance real acumulado de 100,00% respecto a

un avance programado acumulado de 100,00%.

a.2. Ingeniería:

En agosto de 2015, finalizó esta partida.

a.3. Estudio de Impacto Ambiental:

Esta partida se encuentra atrasada, registra un avance real acumulado durante el periodo enero – febrero

de 2018 de 71,74% respecto a un avance acumulado programado de 100,00% y en relación con el periodo

anterior no presentó avance.

Con fecha 27.12.2017, mediante resolución N°171610, el SEA, publicó un ICSARA Extraordinario al Estudio

de Impacto Ambiental del proyecto. Conforme a esta resolución, Eletrans II S.A. disponía hasta el

09.02.2018, para dar respuesta a dicho ICSARA Extraordinario, o bien, pedir un aumento de plazo.

Dado el alcance de las observaciones contenidas en el ICSARA Extraordinario, el Adjudicatario con fecha

25.01.2018, solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) un aumento de plazo de 120 días

adicionales para responder. Dicha solicitud fue aceptada por la Autoridad Ambiental, por lo que con fecha

http://www.sea.gob.cl/

http://seia.gob.cl/


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 09-04-2018


01.02.2018 el SEA, a través de Resolución Exenta N°0099, resolvió extender el plazo para la entrega de la

nueva Adenda fijando como fecha el 03.08.2018.

El 25.01.2018 Eletrans II S.A. sostuvo una reunión con representantes del SEA, en donde solicitó aclarar y

especificar de manera precisa los alcances de las observaciones incorporadas al ICSARA Extraordinario.

Esas aclaraciones solicitadas se deben a que Eletrans II S.A. en la Adenda Complementaria (N°2) presentó

resultados y metodologías que fueron objetadas por los organismos revisores quienes, a juicio del

Adjudicatario, no especificaron el grado de precisión o metodología requeridos.

En dicha reunión ambas partes acordaron realizar nuevas reuniones con la participación de los

Organismos de la Administración del Estado que evalúan el EIA del Proyecto.

Posteriormente, por carta GG EII0018-2018 emitida el 05.02.2018, Eletrans II S.A. solicitó al SEA copia de

las actas que la CONAF levantó en terreno, en donde se identificaron los hallazgos que dieron origen a

preguntas y/o observaciones que este organismo incorporó en su evaluación del EIA del Proyecto. Esta

solicitud se realizó con la finalidad de atender con mayor exactitud los requerimientos del ICSARA

Extraordinario.

Actualmente, las empresas asesoras de Eletrans II S.A. continúan trabajando en la elaboración de las

respuestas de la futura Adenda Extraordinaria (N°3).

a.4. Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres:

Esta partida se encuentra retrasada, se logró un avance real acumulado de 79,28% respecto de un 99,61%

de avance acumulado programado, registrando un incremento de 6,32%. Una de las causas del retraso es

la sub-actividad “Otras servidumbres legalmente constituidas”, a pesar de que en el periodo tuvo un

avance de 36,50%. Dicha sub-actividad corresponde a tramos de bienes de uso público, cuyo avance se

regularizaría una vez obtenida la concesión eléctrica de la línea.

Por otra parte, la sub-actividad “Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias” presenta un avance real

acumulado de 78,50%, mientras que la sub-actividad “Tramitación Decreto Concesión” presenta un

avance real acumulado de 53,50%, ésta última con un incremento en el periodo actual de 1,20%.

a.5. Seguros:

Actividad finalizada.

a.6. Suministros de Equipos y Materiales:

Esta partida se encuentra retrasada, durante el periodo registró un avance real acumulado de 99,84%

respecto a un avance programado acumulado de 100,00%. La actividad “Equipos y Materiales

Subestaciones” se encuentra finalizada, mientras que la actividad “Equipos y Materiales Línea de

Transmisión” presenta un avance acumulado real de 99,75% y un avance acumulado programado de

100,00%.

Se mantiene lo informado anteriormente por Eletrans II S.A. sobre el retraso en la entrega en fábrica de la

ferretería del cable conductor, la cual iba a arribar al país en octubre de 2017. Se esperará hasta obtener


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 09-04-2018


la RCA del proyecto ya que podría ser necesario realizar cambios en el trazado de la línea, lo que podría

modificar las cantidades de los componentes de la ferretería.

a.7. Construcción, Montaje y Pruebas:

Esta actividad no registró avance real evidenciando atraso respecto al cronograma vigente del proyecto.

Con fecha 01 de diciembre de 2016 debió iniciarse la actividad “Movilización e Instalación de Faena”, lo

que no ha ocurrido. A la fecha la partida tiene un avance acumulado programado de 61,98%.

a.8. Cumplimiento de Hitos Relevantes:

- Hito Relevante N°2.

Tal como se ha informado en periodos anteriores, Eletrans II S.A. solicitó al Ministerio de Energía por carta

N° GG-EII0127/2016 del 28.10.2016 la postergación de la fecha de cumplimiento del Hito Relevante N°2

para el 02.04.2018, lo que, a su vez, afecta la fecha de cumplimiento de los Hitos Relevantes N°3 y N°5,

por lo que se propuso nuevas fechas para ellos.

En periodos anteriores el equipo auditor emitió el Informe de Modificación de Hito Relevante N°2 en

versión final (versiones 0 y 1) de acuerdo a las observaciones planteadas por el Coordinador. Actualmente

se está a la espera de la resolución final por parte de las autoridades competentes.

A continuación, se presenta una tabla incorporada en la carta Nº GG-EII0127/2016, indicando el

contenido de los Hitos Relevantes N°2, N°3 y N°5, su fecha original y su solicitud de prórroga.

Tabla 1: Fechas indicadas en solicitud de modificación del D.S. N° 6T a Ministerio de Energía. Carta Nº

GG-EII0127/2016.

HITO Contenido Plazo / (Fecha) Desde Decreto

Hito Nº 2 Obtención de las Resoluciones de Calificación Ambiental y presentación de la solicitud de concesión definitiva. *Modificación por DP CDEC SIC

766 días corridos (21 de noviembre de 2015, originalmente. Luego de modificación: 30 de noviembre de 2016)*.

Solicitud Hito Nº 2 Obtención de las Resoluciones de Calificación Ambiental y presentación de la solicitud de concesión definitiva.

02 de abril de 2018.

Hito Nº 3 Construcción de las fundaciones 1480 días corridos. (03 de noviembre de 2017).

Solicitud Hito Nº 3 Construcción de las fundaciones 30 de abril de 2019.

Hito Nº 5 Entrada en Operación de los Proyectos. 60 meses. (16 de octubre de 2018).

Solicitud Hito Nº 5 Entrada en Operación de los Proyectos. 30 de abril de 2020.

- Hitos Relevantes N°1 y N°4.

Los Hitos Relevantes N°1 y N°4 fueron cumplidos en períodos anteriores.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 09-04-2018


a.9. Cuadro de Avance:

El avance de las principales actividades del proyecto se indica en la tabla siguiente:

Tabla 2: Cuadro de Avance de las principales Actividades del Proyecto al mes de febrero de 2018

Descripción Inicio

Actividad

Fin

Actividad

Avance

Acumulado

Programado

Avance

Acumulado

Real

Ponderación

Avance

Acumulado

Ponderado

Programado

Avance

Acumulado

Ponderado

Real

Adjudicación y Estudios Preliminares 16-10-2013 01-04-2014 100,00% 100,0% 1,00% 1,00% 1,00%

Ingeniería Básica y Detalles 25-03-2014 18-05-2015 100,00% 100,0% 3,60% 3,60% 3,60%

Estudio de Impacto Ambiental 14-01-2014 30-11-2016 100,00% 71,74% 4,60% 4,60% 3,30%

Tramitación Decreto de Concesión y

Servidumbres 02-04-2014 26-05-2018 99,61% 79,28% 4,40% 4,38% 3,49%

Seguros 30-06-2014 16-09-2014 100,00% 100,0% 0,35% 0,35% 0,35%

Suministros de Equipos y Materiales 16-12-2015 08-05-2017 100,00% 99,84% 32,50% 32,50% 32,45%

Construcción, Montaje y Pruebas 01-12-2016 30-09-2018 61,98% 0,0% 53,35% 33,06% 0,00%

Entrada en Operación 07-06-2018 14-10-2018 0,00% 0,0% 0,20% 0,00% 0,00%

Acumulado Proyecto 100% 79,50% 44,19%

b) Singularidades que pongan en riesgo los plazos comprometidos:

El proyecto presenta un avance real acumulado de 44,19% respecto de un avance acumulado programado de

79,50%. Las partidas que presentan retrasos respecto del avance acumulado programado corresponden a

“Estudio de Impacto Ambiental”, “Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres”, “Suministros de

Equipos y Materiales” y “Construcción, Montaje y Pruebas”.

El atraso de la partida “Estudio de Impacto Ambiental” es lo que imposibilita el cumplimiento de los plazos

comprometidos por el Adjudicatario de acuerdo con el cronograma vigente.

Eletrans II S.A. a la fecha no ha recibido respuesta formal a la carta N° GG-EII0127/2016 dirigida al Ministerio

de Energía, en donde se solicitó ampliar el plazo para el cumplimiento de Hito Relevante N°2. La nueva fecha

propuesta para el cumplimiento de Hito es el 02 de abril de 2018.

Con fecha 27.12.2017, mediante resolución N°171610, el SEA, publicó un ICSARA Extraordinario, que de

acuerdo con dicha resolución Eletrans II S.A. disponía hasta el 09.02.2018 para dar respuesta a las aclaraciones

solicitadas. Sin embargo, dado el alcance de las observaciones, Eletrans II S.A. solicitó con fecha 25.01.2018 al

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) un aumento de plazo de 120 días adicionales para responder el ICSARA

Extraordinario. Dicha solicitud fué aceptada por la Autoridad Ambiental, por lo que con fecha 01.02.2018 el

SEA, a través de Resolución Exenta N°0099, resolvió extender el plazo para la entrega de la nueva Adenda

fijando como fecha el 03.08.2018. Este nuevo plazo retrasa la fecha de cumplimiento del Hito Relevante N°2

propuesta por Eletrans II S.A. mediante su carta N° GG-EII0127/2016 y con alta probabilidad podría también

retrasar la fecha de cumplimiento propuesta en dicha carta para el Hito Relevante N°3.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 09-04-2018


c) Cumplimiento de Características técnicas comprometidas:

Con fecha 12.10.2017, Eletrans II S.A. envió al equipo auditor la carta N° ST2 EEN006 2017, a través de la cual

se entregó el documento N° ST2-AMRA-LT4-E-IN-400 Rev.0 “Estudio de cumplimiento Artículo 3-22 NTSyCS”.

De la revisión de la documentación, el equipo auditor no tiene comentarios al respecto.

d) Análisis Desarrollo del Proyecto:

A partir de diciembre de 2016, el proyecto comenzó a registrar atraso respecto a su programación,

principalmente, debido a los retrasos de la partida “Estudio de Impacto Ambiental”, ya que no se logró la

obtención de la RCA en la fecha programada y, por ende, el cumplimiento del Hito Relevante N°2, lo que ha

impedido el correcto desarrollo del proyecto de acuerdo a su cronograma inicial.

El retraso de cumplimiento del Hito N°2 repercute en los Hitos N°3 y N°5 los cuales, de acuerdo con la ya

mencionada carta Nº GG-EII0127/2016 se cumplirían con un retraso de 18 y 18,5 meses respecto del

cronograma inicial del proyecto.

A la fecha, no se conoce una respuesta oficial con relación al Informe de Modificación de Hito Relevante

solicitado al equipo auditor, por lo que se está a la espera de la resolución por parte de las autoridades

competentes.

6. AVANCE DEL PROYECTO:

El proyecto presenta un avance real acumulado de 44,19%, inferior al avance programado ponderado acumulado

(79,50%). Respecto al periodo anterior se registró un avance real de 0,38%.

Las partidas que actualmente se encuentran en ejecución son “Estudio de Impacto Ambiental”, “Tramitación

Decreto de Concesión y Servidumbres” y “Suministro de Equipos y Materiales”.

El avance en cada partida se indica a continuación:

a) “Adjudicación y Estudios Preliminares” presenta un avance acumulado real de 100,00%, respecto a un avance

programado acumulado de 100,00%. En el periodo avanzó un 10,00%.

b) “Ingeniería Básica y Detalles” presenta un avance acumulado real de 100,00%, finalizado en periodos

anteriores.

c) Las actividades asociadas al “Estudio de Impacto Ambiental” registran un atraso de un 28,26% respecto al

avance programado acumulado de 100,00%. Durante el periodo se registró un avance real acumulado de

71,74%.

d) Respecto a la partida “Tramitación de Decreto de Concesión y Servidumbres”, registró un avance real

acumulado de 79,28% respecto a un avance programado acumulado de 99,61%, generándose un atraso en

esta partida de 20,33%. En relación al periodo anterior no se evidenció un avance real de 6,32%.

El avance real acumulado de esta partida está compuesto por las siguientes actividades:


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 09-04-2018


- “Determinación de Propiedades” y “Estudios de Títulos”, finalizadas en periodos anteriores.

- “Negociación de Servidumbres”, registra un avance real acumulado de 64,34%, respecto a un avance

programado acumulado de 100,00%. El retraso se debe a las siguientes sub-actividades que la componen.

o “Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias”, presenta un avance real acumulado de 78,50%

respecto a un avance programado acumulado de 100,00%. El avance real acumulado representa a 117

predios de un total de 149 que componen al trazado de la línea.

o “Otras servidumbres legalmente constituidas”, registra un avance real acumulado de 36,40%, siendo

el avance programado acumulado de 100,00%. Esta actividad corresponde a los bienes de uso público

o propiedad fiscal, registrando un avance real para el periodo de 36,40%.

Importante señalar, que durante el mes de febrero de 2018 Eletrans II S.A. logró acuerdos de establecer

servidumbres voluntarias con 1 propietario.

- “Concesión Eléctrica”, la actividad registra un avance real acumulado de 66,94% respecto a un avance

programado acumulado de 94,70%. El ítem asociado a esta actividad y que actualmente se encuentra en

ejecución corresponde a “Tramitación Decreto Concesión”, que toma en cuenta las notificaciones que han

quedado registradas a través de las firmas notariales de escrituras durante el proceso de negociación de

servidumbres para la línea, llegando a un avance real acumulado de 53,50% respecto a un avance

programado acumulado de 100,00%. Logrando un avance real para el periodo de 1,20%.

Se mantiene lo informado en periodos anteriores respecto a que la principal causa del atraso en esta partida

(“Tramitación de Decreto de Concesión y Servidumbres”) se debe al menor avance real acumulado respecto al

programado en la actividad “Negociación de Servidumbres”, cuya mayor incidencia en el atraso la presenta la

sub-actividad “Otras servidumbres legalmente constituidas” que registra avance real de 36,40%, la cual

corresponde a tramos de bienes de uso público. De acuerdo con lo informado por Eletrans II S.A. el avance de

esa actividad se regularizaría una vez obtenida la concesión eléctrica de la línea.

Con fecha 23.02.2018 se publicaron en el Diario Oficial los decretos dictados por el Ministerio de Energía que

otorgan la Concesión Eléctrica Definitiva a Eletrans II S.A. de 4 tramos de la solicitud de concesión eléctrica de

la línea Lo Aguirre – Alto Melipilla.

En relación con el estatus de los decretos de concesión de los tramos de la línea, se tiene que:

o Tramos 4, 5, 10, 11, 13: Se encuentran con Decreto Publicado en el Diario Oficial.

o Tramos 7 y 9: Se encuentra con informe emitido por la SEC.

Como información complementaria para esta partida, en la Tabla N°3 se muestra el resumen de los tramos

presentados en la solicitud de división de la concesión definitiva y el grado de avance de negociación al 28 de

febrero de 2018:


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 09-04-2018


Tabla N°3: Tramos de Solicitud de Concesión Eléctrica de la línea LAAM.

SOLICITUD DE CONCESIÓN ELÉCTRICA EN TRAMOS, LÍNEA LO AGUIRRE - ALTO MELIPILLA

TRAMO N° DE

PREDIOS N°

PROPIETARIOS

LONGITUD DEL

TRAMO % DE N° DE PREDIOS

CON SERVIDUMBRES

FIRMADAS

% DE LONGITUD DE LA LÍNEA

CON SERVIDUMBRES

FIRMADAS

ESTADO DEL

TRAMO OBSERVACIONES

(m) LONGITUD DE LÍNEA

(ver Tabla 4)

TRAMO 1

52 17 25.369 45,40% 52 45,40% 2 Notificaciones a

propietarios completadas por Adjudicatario

TRAMO 2

2 1 992 1,80% 2 1,80% 2 Notificaciones a


TRAMO 3

5 3 4.337 7,80% 2 7,30% 1 Solicitud Concesión Admitida por la SEC

TRAMO 4

4 1 70 0,10% 0 0,00% 7 Decreto de concesión publicado en el Diario

Oficial

TRAMO 5


Oficial

TRAMO 6


TRAMO 7

1 1 226 0,40% 0 0,00% 5 Conformidad de la SEC

TRAMO 8


TRAMO 9

1 1 153 0,30% 0 0,00% 5 Conformidad de la SEC

TRAMO 10


Oficial

TRAMO 11

9 6 5.004 8,90% 4 8,00% 7 Decreto de concesión publicado en el Diario

Oficial

TRAMO 12


TRAMO 13


Oficial

TRAMO 14

1 1 117 0,20% 1 0,20% 2 Notificaciones a


TRAMO 15


TOTAL 160 67 55.913 100,00% 117 78,00% -


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 09-04-2018


Tabla 4: Indicación para “Estado del Tramo”. Nº ESTADO DEL TRAMO

1 Solicitud Concesión admitida por la SEC

2 Notificaciones a propietarios completadas por Adjudicatario

3 Última oposición de los propietarios presentada

4 Respuesta a totalidad de oposiciones completada

5 Conformidad de la SEC

6 Decreto por el Ministerio enviado a Contraloría

7 Decreto de concesión publicado en el Diario Oficial

8 Montos determinados por Comisión Tasadora depositados

9 Antecedentes de depósito enviados a Juzgados

10 Toma de posesión material de los terrenos efectuados

e) Respecto a la partida “Seguros” esta se encuentra finalizada desde septiembre de 2014.

f) Respecto a la partida “Suministro de Equipos y Materiales”, registró un avance real acumulado de 99,84%

respecto a un avance programado acumulado de 100,00%. La actividad “Equipos y Materiales Subestaciones”

finalizó en periodos anteriores; en cuanto a la actividad “Equipos y Materiales Línea de Transmisión”,

mantiene un avance real acumulado de 99,75% respecto de un 100,00% de avance acumulado programado. El

retraso de la actividad está dado por la sub-actividad “Adquisición Otros Suministros y Materiales de Línea” la

cual presenta un avance real acumulado de 95,00% correspondiente al desarrollo de la ferretería del cable

conductor.

Queda pendiente el envío desde fábrica de la ferretería del cable conductor, lo cual no se realizará hasta

obtener la RCA del proyecto, debido a que podría ser necesario realizar cambios al trazado de la línea,

circunstancia que podría modificar los tipos de estructuras y su respectiva ferretería.

g) Respecto a la partida “Construcción, Montaje y Pruebas”, no se registró avance real en el presente bimestre

encontrándose retrasada respecto con la reprogramación del inicio de esta partida (01-12-2016), la cual tiene

un avance programado acumulado de 61,98%.

h) Respecto a la partida “Entrada en Operación” no hay actividades en ejecución, siendo esto concordante con el

avance programado para el periodo reportado en el presente informe.

i) Hitos Relevantes:

En relación al Hito Relevante N° 2, durante el periodo no se ha obtenido respuesta formal a la aprobación o

rechazo a la solicitud de modificación de este Hito Relevante, así como tampoco por los Hitos N°3 y N°5 por lo

que se está a la espera de la resolución por parte de las autoridades competentes.

Respecto de los Hitos N°1 y N°4, éstos se cumplieron en periodos anteriores.

A continuación, se entrega el detalle de los avances de las actividades del proyecto:


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 09-04-2018


Tabla 5: Cuadro de Avance de Actividades del Proyecto

Actividades Inicio

Programado Actividad

Fin Programado

Actividad

Avance Acumulado Programado

Avance Acumulado

Real

Adjudicación y Estudios Preliminares 16-10-2013 01-04-2014 100,00% 100,00%

Publicación en Diario Oficial Decreto Adjudicación 16-10-2013 16-10-2013 100,00% 100,00%

Movilización (organización, recursos iniciales) 16-10-2013 14-11-2013 100,00% 100,00%

Desarrollo Ingeniería preliminar 16-10-2013 14-11-2013 100,00% 100,00%

Preparación Bases y Licitaciones (EPC S/E, EPC Líneas, otros Cttos) 15-11-2013 14-12-2013 100,00% 100,00%

Adjudicación Contratista EPC Subestaciones 29-01-2014 29-03-2014 100,00% 100,00%

Adjudicación Contratista EPC Línea de Transmisión 15-12-2013 24-03-2014 100,00% 100,00%

Adjudicación Estudio de Impacto Ambiental 15-12-2013 13-01-2014 100,00% 100,00%

Adjudicación Gestión Servidumbres 03-03-2014 01-04-2014 100,00% 100,00%

Adjudicación Inspección Técnica de Obras 15-12-2013 13-01-2014 100,00% 100,00%

Ingeniería Básica y Detalles 25-03-2014 18-05-2015 100,00% 100,00%

Estudio de Impacto Ambiental 14-01-2014 30-11-2016 100,00% 71,74%

Elaboración EIA 14-01-2014 24-08-2015 100,00% 100,00%

Tramitación SEIA 25-08-2015 29-11-2016 100,00% 60,00%

Decreto de Aprobación EIA 30-11-2016 30-11-2016 100,00% 0,00%

Tramitación Decreto de Concesión y Servidumbres 02-04-2014 26-05-2018 99,61% 79,28%

Determinación de Propiedades 02-04-2014 25-06-2015 100,00% 100,00%

Estudios de Títulos 02-04-2014 01-03-2016 100,00% 100,00%

Negociación de Servidumbres 02-04-2014 31-03-2017 100,00% 64,34%

Elaboración de Escrituras y Firmas Voluntarias 02-04-2014 31-03-2017 100,00% 78,50%

Otras servidumbres legalmente constituidas 28-08-2014 12-02-2017 100,00% 36,40%

Concesión Eléctrica 19-08-2015 26-05-2018 94,70% 66,94%

Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitiva

19-08-2015 19-08-2015 100,00% 100,00%

Tramitación Decreto Concesión 20-08-2015 30-05-2017 100,00% 53,50%

Decreto de Concesión 31-05-2017 31-05-2017 100,00% 0,00%

Imposición Servidumbre 01-06-2017 26-05-2018 7,60% 0,00%

Seguros 30-06-2014 16-09-2014 100,00% 100,00%

Suministros de Equipos y Materiales 16-12-2015 08-05-2017 100,00% 99,84%

Preparación de Bases para Compra de Suministros 16-12-2015 14-01-2016 100,0% 100,0%

Equipos y Materiales Subestaciones 15-01-2016 08-05-2017 100,00% 100,0%

Paño de Línea GIS y Diagonal GIS 15-01-2016 08-05-2017 100,00% 100,00%

Equipos Control, Protección y SSAA 15-01-2016 25-10-2016 100,00% 100,00%

Equipos Comunicaciones 15-01-2016 24-11-2016 100,00% 100,00%

Equipos y Materiales Línea de Transmisión 15-01-2016 14-03-2017 100,00% 99,75%

Estructuras 15-01-2016 14-03-2017 100,00% 100,00%

Conductor 15-01-2016 04-03-2017 100,00% 100,00%

Aisladores 15-01-2016 08-01-2017 100,00% 100,00%

Adquisición otros suministros y Materiales de Líneas 13-06-2016 09-12-2016 100,00% 95,00%

Construcción, Montaje y Pruebas 01-12-2016 30-09-2018 61,98% 0,00%

Movilización a obra e Instalación de Faena 01-12-2016 17-03-2017 100,00% 0,00%

Construcción Obras Civiles en Subestación Lo Aguirre 01-02-2017 31-05-2017 100,00% 0,00%

Estructuras 02-04-2017 31-05-2017 100,00% 0,00%

Caminos de Acceso 21-12-2016 28-06-2017 100,00% 0,00%

Fundaciones Estructura de la Línea 26-03-2017 19-04-2018 66,20% 0,00%

Entrada en Operación 07-06-2018 14-10-2018 0,00% 0,00%


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 09-04-2018


A continuación, se adjunta la curva S del proyecto.

Figura 1: Curva S Proyecto Nueva Línea 2x220 kV Lo Aguirre - Alto Melipilla

7. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS:

Respecto al Hito Relevante N°2, reprogramado inicialmente para el 30 de noviembre de 2016, el cual no fue

cumplido debido al retraso en la obtención de la RCA, Eletrans II S.A. no ha tenido respuesta a su carta N° GG-

EII0127/2016 dirigida al Ministerio de Energía, en donde se solicita por razones de fuerza mayor, la modificación

del D.S. N°6T de fecha 09 de septiembre de 2013, y a consecuencia de ello se solicita además la modificación de

fechas de cumplimiento de los Hitos Relevantes N°3 y N°5 que se verán directamente afectados.

En función de ello, con fecha 18.08.2017 el equipo auditor emitió el Informe de Modificación de Hito Relevante

N°2 de acuerdo con los requerimientos solicitados por el Coordinador, quedando a la espera de la resolución final

por parte de las autoridades competentes.

8. ESTADO DEL PROYECTO:

De las actividades desarrolladas por el equipo auditor, se informa que respecto a:

8.1. Características Técnicas del Proyecto

En el periodo anterior, con fecha 12.10.2017, Eletrans II S.A. envió al equipo auditor la carta N° ST2 EEN006 2017,

a través de la cual se entregó el documento N° ST2-AMRA-LT4-E-IN-400 Rev.0 “Estudio de cumplimiento Artículo

3-22 NTSyCS”; de la revisión de dicha documentación el equipo auditor no tiene comentarios al respecto.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 09-04-2018


8.2. Cronograma del Proyecto

El equipo auditor verificó, durante el periodo informado, la consistencia de los avances mensuales reportados por

la empresa Eletrans II S.A. respecto a las actividades del cronograma del proyecto, detectando que:

El proyecto presenta un avance real acumulado inferior al avance programado, debido a que las partidas

“Construcción Montaje y Pruebas”, “Tramitación de Decreto de Concesión y Servidumbres”, “Suministros de

Equipos y Materiales” y “Estudio de Impacto Ambiental”, presentan atraso respecto al avance programado

vigente.

El equipo auditor considera que los atrasos actuales en las partidas “Tramitación de Decreto de Concesión y

Servidumbres” y “Suministros de Equipos y Materiales” no representan un riesgo asociado al no cumplimiento

de los plazos comprometidos para el proyecto.

El retraso de la partida “Estudio de Impacto Ambiental” provocó el incumplimiento del Hito Relevante Nº 2, en

consecuencia, no se logrará el cumplimiento de los Hitos Relevantes Nº 3 y Nº 5, por lo cual el proyecto no se

podrá poner en operación en la fecha programada (14.10.2018). ELETRANS II S.A. formalizó una solicitud de

nuevas fechas para el cumplimiento de los Hitos mencionados, lo que actualmente se encuentra en etapa de

análisis por parte de la autoridad. Para la entrada en operación el Adjudicatario solicitó como nueva fecha el

30.04.2020 (Hito Relevante N°5), lo que implica un atraso de 562 días. A la fecha no se ha recibido respuesta a la

solicitud de modificación de plazo del Hito Relevante N°2.

8.3. Gestiones ante Organismos Públicos

Durante el periodo no se registraron gestiones ante organismos públicos.

8.4. Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto

Se mantiene la siguiente estructura organizacional presentada por Eletrans II S.A. para el proyecto.

8.4.1. Administración General del Proyecto:

Se mantiene el señor Cristián Maldonado como Jefe de Proyecto, quien es apoyado en la gestión del proyecto

por las siguientes empresas:

Empresa Heredia y Santana quienes tienen la función de “Project Management Office”

Empresa ESINEL quienes tienen la función de revisión de ingeniería.

Empresas Poch Ambiental S.A., SGA, Entorno Social y Ambios, quienes tienen la función de la Gestión

Ambiental del proyecto.

Empresa Plan OK, quienes realizan la función de Gestión Documental

Empresa NYSA, quienes realizan la función de Gestión de Servidumbre y Concesión.

Empresa Dessau Ingeniería SpA, quienes realizarán la Inspección Técnica de Obras.


VERSION FINAL


REVISIÓN: 0

FECHA: 09-04-2018


8.4.2. Ingeniería, Suministros de Equipos y Materiales, Construcción, Montaje, Pruebas y Entrada en Operación:

La empresa Eletrans II S.A. tiene adjudicada estas actividades a las siguientes empresas:

Proyecto Nueva línea 2x220 kV Lo Aguirre – Alto Melipilla a la empresa Alumini.

Proyecto Ampliación S/E Lo Aguirre 220 kV a la empresa ALSTOM.

Proyecto Paño de Línea GIS en S/E Alto Melipilla 220 kV a la empresa ABB.

9. CONCLUSIONES:

De acuerdo con las actividades realizadas y a las evidencias obtenidas durante el periodo informado, el equipo

auditor concluye que, hasta la fecha, el proyecto presenta un avance inferior al programado. Los eventos descritos

y relacionados con las actividades de la partida “Estudio de Impacto Ambiental” imposibilitaron el cumplimiento

del Hito Relevante Nº 2, por lo que el proyecto no se podrá poner en operación en la fecha programada

(14.10.2018). Actualmente se está a la espera de la resolución por parte de las autoridades, de la aprobación o

rechazo de la solicitud de modificación de la fecha de cumplimiento tanto del Hito Relevante N°2 como también

de los Hitos N°3 y N°5.

Si bien la fecha de modificación de Hito Relevante N°2 a la fecha del presente informe no ha sido aprobada,

actualmente se visualiza un posible incumplimiento a dicho plazo solicitado, debido a la emisión de un ICSARA

Extraordinario por parte de la autoridad ambiental, cuyo alcance es muy extenso de acuerdo a lo informado por el

Adjudicatario. Por tal motivo, el 01.02.2018 a través de Resolución Exenta N°0099 el Servicio de Evaluación

Ambiental (SEA) aprobó el aumento de plazo de 120 días adicionales para responder el ICSARA Extraordinario,

fijando como nueva fecha de entrega de la adenda el 03.08.2018, generando una alta probabilidad de retrasar la

fecha de cumplimiento propuesta por el adjudicatario para el Hito Relevante N°3.

10. CONTROL DE CAMBIOS

REVISION FECHA TIPO REVISIÓN DETALLE DE LA MODIFICACIÓN REALIZADA

PRE 28-03-2018 Creación Para aprobación del Coordinador Eléctrico Nacional.

0 09-04-2018 Final Se emite en versión final sin realizar modificaciones de acuerdo a correo electrónico enviado el 09-04-2018 por el Coordinador Eléctrico Nacional.

11. ANEXOS

- Anexo 1: “Actividades desarrolladas por el Equipo Auditor”.

- Anexo 2: “Documentos Verificados”.

- Anexo 3: “Reporte de Avance Mensual enero 2018”.

- Anexo 4: “Indicadores Principales febrero 2018”.

INFORME DE AUDITORIA TECNICA VERSION FINAL INFORME DE ... · version final informe de avance...

Documents

Transcript of INFORME DE AUDITORIA TECNICA VERSION FINAL INFORME DE ... · version final informe de avance...