Informe de Avance Mensual N°4 -...

Av. Alonso de Córdova 5670, Of.1202 - Las Condes - Santiago

Informe de Avance Mensual N°4 Abril 2014

DEFINITIVO

Auditoria Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas Primer Circuito

Preparado para:

- Dirección de Peajes del CDEC-SING

23 de mayo 2014

Informe Mensual Abril 2014 DEFINITIVO

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 2 de 19

CONTENIDO

1 Descripción del proyecto ............................................................................................................. 3

2 Estado de Avance de las Actividades .......................................................................................... 4

2.1 Movilización y Estudios Preliminares .................................................................................. 6

2.2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial ................. 6

2.3 Ingeniería Básica y Detallada .............................................................................................. 6

2.3.1 Ingeniería de Subestaciones: ....................................................................................... 6

2.3.2 Ingeniería de Líneas ..................................................................................................... 6

2.4 Seguros Contratados ........................................................................................................... 9

2.5 Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS ............................................................................... 9

2.6 Obtención de Concesiones y Servidumbres ...................................................................... 10

2.7 Suministro de Equipos y Materiales .................................................................................. 10

2.8 Construcción, Montaje y Pruebas ..................................................................................... 11

2.9 Entrada en Operación ....................................................................................................... 12

3 Factores de Riesgo Detectados ................................................................................................. 17

4 Cronología de Eventos Relevantes ............................................................................................ 17

4.1 Listado de Propiedades ..................................................................................................... 18

4.2 Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones. ........................................ 18

4.3 Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud. ............................... 18

4.4 Cuadro de Indicadores de Avance en la Constitución de Servidumbre, tramos continuos

18

4.5 Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno. ................................................... 19

4.6 Cuadro de Control de Avance de Notificaciones. .............................................................. 19



Página 3 de 19

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Mediante decreto N°5T del Ministerio de Energía, de fecha 9 de septiembre de 2013, publicado en

el Diario Oficial con fecha 16 de octubre de 2013, se otorgaron a Interconexiones Eléctricas S.A.

E.S.P, en adelante el Adjudicatario, los Derechos de Explotación y Ejecución de la Nueva Línea

2x220 Encuentro-Lagunas primer circuito, fijando además las características técnicas del Proyecto

y la fecha de entrada en operación.

El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en 220 kV, entre las

subestaciones Encuentro y Lagunas, en el SING, incluyendo los paños de línea en ambos extremos

del primer circuito, un reactor de línea y su paño de conexión instalados en el extremo S/E

Lagunas.

La nueva línea deberá poseer las siguientes características técnicas mínimas:

- Tensión de operación 220 kV

- Longitud aproximada según decreto N°57, 174 km.

- Número de circuitos 2 (tendido del primer circuito), dispuestos en estructuras para doble

circuito.

- Capacidad de diseño de la línea por circuito 290 MVA, a 35°C de temperatura ambiente

con sol, con una velocidad de viento de 0,61 m/s y una resistencia c.c. máxima de 0,073

ohm/km a 20° C

- Cable de guardia OPGW o equivalente

- Transposiciones 1 ciclo completo

- Reactores de línea 30 MVAr en S/E Lagunas

- Sensores de Medida de Temperatura y Corriente al menos 6 equipos de monitoreo, con

sus correspondientes suministros y estaciones asociadas

- Conjunto de aislación vidrio o porcelana

No obstante lo anterior, el Proyecto tendrá todas las otras características técnicas que, no

habiendo sido señaladas explícitamente en el decreto N°5T, fueron incluidas en la Oferta Técnica

del Adjudicatario y son señaladas en las Bases de Licitación y su proceso.

Interchile S.A filial de ISA en Chile, será el responsable por el diseño, la adquisición de los bienes, la

construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio y operación de la línea de transmisión y las

subestaciones asociadas.



Página 4 de 19

2 ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES

Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. El primer Hito Relevante que debe ser cumplido por el Adjudicatario tiene como fecha 13 de octubre de 2014. Las ponderaciones asignadas a cada una de las Actividades Principales del Proyecto se pueden apreciar en la Tabla 1. Tabla 1: Ponderaciones de actividades principales

ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN

Movilización y Estudios Preliminares 0,4%

Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial 2%

Ingeniería Básica y Detallada 7%

Seguros contratados 0,6%

Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS 2%

Obtención de Concesiones y Servidumbres 12%

Suministro de Equipos y Materiales 35%

Construcción, Montaje y Pruebas 40%

Entrada en Operación 1%

Los avances calculados por el Adjudicatario al 30 de abril de 2014 son:

Programado: 5,857%

Real: 12,965%. El detalle del avance en cada actividad del Cronograma se puede apreciar en la Tabla 3.

De acuerdo con los cálculos efectuados por este Auditor, el avance real llega a un 8,19%. La

diferencia con el avance establecido por el Adjudicatario tiene su origen en los siguientes factores:

El avance de Interchile en la Ingeniería Básica (Subactividad 4.2.1.1) se mantiene en el valor del mes de enero, a la espera que este sea igualado o superado bajo la metodología acordada (Ver Informe Mensual N°1).

El Adjudicatario consideró un 100% de avance en las especificaciones de detalle de la estructuras y del cable conductor. Este Auditor considera que aún no ha habido avance en esas actividades, debido a que no se ha realizado la Ingeniería de Detalle de las



Página 5 de 19

estructuras, ni se encuentran disponibles las especificaciones técnicas para la compra del conductor.

La discrepancia en la metodología utilizada por Interchile para medir el avance de la Gestión Ambiental. Interchile tomó como estado de avance el informe mensual elaborado por GAC, sin embargo el método acordado toma como referencia los documentos terminados.

El Adjudicatario informa un 100% de avance en la subactividad 5.1 1 “Preparación Bases y Licitaciones de Seguros”, lo cual aún no ha podido ser verificado por este Auditor ya que no se han recibido los antecedentes.

El Adjudicatario informa un 90% de avance en la subactividad 4.1.1.2.4 “Reactores”, lo cual aún no ha podido ser verificado por este Auditor.

El Adjudicatario informa un 100% de avance en la subactividad 9.2 “Preparación de Bases de Licitación para Obras Línea de Transmisión”, lo cual aún no ha podido ser verificado por este Auditor ya que no se han recibido los antecedentes.

Debido a las razones que se listan en el punto 2.7, se corrigió a la baja el avance en las subactividades de licitación de equipos y órdenes de proceder en subestaciones. El avance medido se redujo de un 100% a un 50% a la espera que Siemens tenga las órdenes de compra definitivas. Cabe destacar que Interchile redujo de un 100% a un 0% el avance en la subactividad “Orden de Proceder” de los equipos de subestaciones (Equipos Primarios, Control y Protecciones, Telecomunicaciones).

El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 9.1 “Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones” y 9.3 “Licitación Contratos de Construcción Subestaciones”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 50% por las razones que se listan en el punto 2.8.

El avance del último mes:

Se debe principalmente a la firma del Contrato EPC con Siemens para las subestaciones y con la adjudicación del contrato para la construcción de la línea de transmisión, este último adelantado respecto a lo programado con la finalidad de involucrar al constructor en la preparación del Estudio de Impacto Ambiental. Producto de la firma del Contrato EPC se han asignado avances parciales a las actividades relacionadas con la preparación de bases y con los procesos de licitación destinados a la adquisición de los suministros y a la construcción de obras de subestaciones, todas programadas para ser iniciadas con posterioridad al período abarcado por el presente informe.



Página 6 de 19

No tiene efectos sobre la ruta crítica del Proyecto Se mantiene el atraso en las actividades de ingeniería de línea y subestaciones, por lo que se está procediendo con el análisis destinado a establecer el impacto sobre los Hitos Relevantes y de ser necesario solicitar medidas a Interchile. Transcurridos 6 meses desde el inicio del Proyecto, el estado de avance de las actividades iniciadas es el siguiente:

2.1 MOVILIZACIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES Finalizada.

2.2 ADJUDICACIÓN CONTRATISTAS DE INGENIERÍA, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN PREDIAL Finalizada.

2.3 INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA

2.3.1 Ingeniería de Subestaciones:

Esta actividad que se inició con un atraso de 3,8 meses, debido al retraso en la firma del contrato

con Siemens, al 30 de abril presenta un avance del 4,9%.

Se informó que existe un 3% de avance en la subactividad 4.1.1.2.1 Estudios Sistémicos, y un 4%

de avance en la subactividad 4.1.1.2.2 Estudios Dinámicos debido a que ya se realizó la proyección

de la base de datos del CDEC-SING. Este trabajo fue realizado por la empresa de ingeniería GTD

Ingenieros Consultores Ltda.

El Adjudicatario informa un 90% de avance en las especificaciones de detalle de los interruptores,

esto fue verificado por este Auditor.

El Adjudicatario también informa un 90% de avance en las especificaciones de detalle del reactor,

esto aún no ha podido sido verificado por este Auditor, y para lo cual están siendo solicitadas estas

especificaciones.

2.3.2 Ingeniería de Líneas

Para la subactividad 4.2.1.1 Ingeniería Básica, iniciada el día 06 de enero de 2014, el Adjudicatario

presenta un avance del 15% que calculó al 31 de enero de 2014 con la metodología original basada

en el tiempo transcurrido. Con la nueva metodología acordada, en base a entregables, el avance

real es de un 1,63% que se explica por la entrega de los siguientes documentos:

- Revisión de antecedentes (Aprobado por Interchile).

- Selección de ruta óptima (Aprobado por Interchile)



Página 7 de 19

- Formulación de los criterios básicos de diseño (Se encuentra en revisión por Interchile).

De acuerdo a lo informado por el Adjudicatario Concol habría entregados los documentos de

ingeniería que se señalan a continuación, sin embargo frente a la solicitud de este Auditor indicó

que sólo le podrán ser entregados el 30 de mayo.

- Topografía de línea

- Diseño electromecánico

- Estudio preliminar de trasposición

Además y de acuerdo con el listado de entregables de la ingeniería básica, Concol debiese estar

desarrollando, las siguientes actividades:

Ingeniería Básica:

Informes Técnicos:

- Estudio faja de seguridad

- Estudio preliminar de interferencia con otras obras

- Localización preliminar de las estructuras

- Criterio de localización de las estructuras

- Lista de estructuras

- Lista de materiales

- Antecedentes para evaluación ambiental

Especificaciones Técnicas:

- E.T. Cable conductor

- E.T. Cable de guardia

- E.T. Aislación

- E.T. Estructuras

- E.T. Ferretería cable conductor

- E.T. Ferretería cable de guardia

- E.T. Sistema de amortiguación cable conductor

- E.T. Sistema de amortiguación cable de guardia

Planos:

- Geometría de las estructuras

- Placa de numeración

- Placa de peligro de muerte

- Señales viales

- Conjuntos de suspensión y anclaje para cable conductor

- Conjuntos de suspensión y anclaje para cable de guardia



Página 8 de 19

- Puesta a tierra preliminar

- Planta general

- Perfil longitudinal

Ingeniería de Detalles:

Informes Técnicos:

- Estudio de suelos y geología

- Estudio de resistividad

- Tabla de tensado para cable conductor

- Tabla de tensado para cable de guardia

Con relación a los avances de las actividades que debiesen estar en desarrollo o finalizadas a la

fecha de este informe, Interchile informa:

Un 100% de avance en las especificaciones de detalle del conductor, debido a que ya se

envió la Orden de Entrega para la adquisición del cable conductor. Este Auditor considera

que este avance no corresponde, ya que aún no se encuentran disponibles las

Especificaciones Técnicas para la compra, las que incluirían entre otras cosas: las pruebas a

realizar, el método de entrega, los certificados a entregar, requerimientos constructivos,

etc. En proceso de aclaración con Interchile.

Un 100% de avance en las especificaciones de detalle de las estructuras, debido a que ya

se envió la Orden de Entrega para la adquisición de las estructuras de acero galvanizado.

Este Auditor considera que este avance no corresponde, ya que aún no se ha finalizado la

ingeniería básica y no se ha iniciado la ingeniería de detalle de las estructuras.

Concol debiese finalizar las especificaciones técnicas de las estructuras el 27 de mayo, de

acuerdo al listado de entregables. En el cronograma del proyecto se estableció que esta

actividad debió finalizar el 13 de abril pasado.

Un 0% de avance en las especificaciones de detalle de la aislación. Esta actividad está

programada para haber finalizado el pasado 13 de abril.

Dado el desarrollo que está presentando la actividad de ingeniería de línea, se efectuará un

seguimiento más exhaustivo de ésta con la finalidad de detectar nuevos atrasos que se pudiesen

estar dando y que incrementarían al ya existente de un mes debido a su inicio tardío.



Página 9 de 19

2.4 SEGUROS CONTRATADOS El Adjudicatario ha informado que la subactividad 5.1 “Preparación Bases y Licitaciones de

Seguros” presenta un avance del 100%. Esta subactividad se encuentra adelantada

aproximadamente 50 días con respecto al Cronograma del Proyecto.

Este Auditor aún no ha podido corroborar este avance, por lo que se ha solicitado al Adjudicatario

la entrega de los documentos que respalden este avance.

2.5 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS El Adjudicatario ha informado que la actividad “Elaboración EIA - Caracterización Área de

Influencia Indirecta” presenta un avance del 35,69%. Este avance se basa en el informe de avance

mensual elaborado por GAC para ISA, en el que se detallan las actividades realizadas hasta la

fecha.

Este Auditor considera que el avance medible es de un 23,7%, basándose en las ponderaciones

acordadas con el Adjudicatario. Se midió este avance verificando los siguientes capítulos

terminados de la EIA:

- Línea Base de Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios

- Línea Base de Calidad del Aire

- Línea Base Meteorología

- Línea Base Geología

- Línea Base Geomorfología

- Línea Base Hidrogeología

- Línea Base Hidrología

- Línea Base de Luminosidad

- Informe de Paisaje

- Línea base del componente fauna

- Línea Base de Atractivos Naturales y Culturales

- Línea Base de Uso del Territorio

Se consideró un 90% de avance para cada uno de estos capítulos, ya que aún deben ser revisados

por Interchile, y en varios de ellos falta agregar algunas figuras e ilustraciones.

De acuerdo al informe de avance presentado por GAC para el mes de abril, existen otros capítulos

con un gran grado de avance, sin embargo debido a que aún no han sido completados no han

podido ser verificados por el equipo Auditor.



Página 10 de 19

2.6 OBTENCIÓN DE CONCESIONES Y SERVIDUMBRES Mantiene el avance obtenido al 31 de enero para la subactividad “Determinación de

propiedades”, 88%.

Mantiene el avance obtenido al 31 de marzo para la subactividad de “Estudio de Títulos –

Investigación de Pertenencias y Títulos Mineros”, 80%.

Se acordó con Interchile la ponderación a utilizar para medir el avance de la gestión predial. De

esta manera no existen más discrepancias en las ponderaciones utilizadas entre Interchile y este

Auditor. Debido al acuerdo alcanzado, se redujo el porcentaje de avance de la actividad

“Obtención de Concesiones y Servidumbres” de un 21,7% a un 13,27%. A continuación (Tabla 2) se

muestra el cambio en las ponderaciones utilizadas.

Tabla 2: Cambio en las ponderaciones de la actividad "Obtención de Concesiones y Servidumbres"

Subactividad Ponderación

Anterior

Ponderación

Actual

7.1 Determinación de Propiedades - Actualización de

Catastro

20% 6%

7.2 Estudios de Títulos - Investigación de pertenencias y

títulos mineros

5% 10%

7.3 Negociación de Servidumbres 35% 48%

7.4 Concesión Eléctrica 40% 36%

De acuerdo a lo informado por el Adjudicatario, la obtención de servidumbres se realizará sólo a

través del mecanismo de concesión eléctrica. De acuerdo a las fechas programadas, en principio

no debiesen existir mayores dificultades dadas las holguras existentes entre la fecha de obtención

de la concesión y el inicio de los trabajos en terreno. Durante el próximo periodo se solicitaran los

antecedentes y se analizaran los riesgos que pudiese tener esta decisión respecto al cumplimiento

de los hitos relevantes del Proyecto.

2.7 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES Existe un 56% de avance en la actividad 8.1 “Preparación Bases de Licitaciones de Suministros”,

debido a que ya se realizaron cinco de nueve bases de licitación.

Durante la reunión realizada el 14 de mayo, se aclaró que Siemens no necesariamente

suministrará equipos propios. Por esta razón, a juicio de este auditor se debe disminuir con



Página 11 de 19

respecto al valor informado en el Informe Mensual N°3 el porcentaje de avance en las siguientes

actividades:

- 8.2.1.1 Licitación Equipos Primarios

- 8.2.1.2 Orden de Compra Equipos Primarios

- 8.2.3.1 Licitación Equipos C&P y SS.AA

- 8.2.3.2 Orden de Compra C&P y SS.AA

- 8.2.4.1 Licitación Equipos Telecomunicaciones

- 8.2.4.2 Orden de Compra Telecomunicaciones

Se estimó que el porcentaje de avance de esas actividades debiese disminuir a un 50% a la espera

que Siemens haga las órdenes de compra definitiva de los equipos. Una vez listas las órdenes de

compra de los equipos, debiesen estar completadas las siguientes actividades:

- Ya se encuentran definidos todos los suministradores de los equipos y elementos de

subestaciones (Con nombre y fábrica)

- Las especificaciones técnicas y características garantizadas de cada equipo están definidas

completamente (Son las definitivas).

- Se cuenta con información técnica por parte de los suministradores, proporcionada

durante el proceso de licitación, para cada uno de los equipos.

- Se cuenta con el programa de fabricación de cada suministro, entregado por las fábricas

durante los procesos de licitación.

- Solo queda dar inicio a la fabricación de los suministros.

Una vez que se cuente con la información listada, se podrán dar por completadas las actividades

de licitación de los equipos.

El Adjudicatario informa un 10% de avance en la subactividad 8.4.1 “Otros Suministros y

Materiales Subestaciones”. Este porcentaje de avance fue acordado después de la reunión

sostenida entre este Auditor y el Adjudicatario durante el día 14 de mayo de 2014.

2.8 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS Debido a la firma del contrato EPC con Siemens, este Auditor considera que las siguientes

actividades poseen un 50% de avance:

- Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones

- Licitación Contratos de Construcción Subestaciones



Página 12 de 19

Existe una discrepancia con el Adjudicatario respecto al porcentaje de avance de estas actividades

debido a que a juicio de este Auditor en el caso de dar por terminado los procesos de licitación

para la construcción de subestaciones, estamos asumiendo entre otros aspectos los siguientes:

- Ya se encuentra asignada y se conoce el nombre de la empresa Constructora.

- Se conoce el Cronograma general entregado por el Constructor durante el proceso de

licitación, incluyendo fecha de inicio y término de la construcción.

- Se conocen los términos contractuales establecidos por el mandante (Siemens) incluyendo

las especificaciones técnicas.

- Se conocen los recursos con los que contará la empresa constructora para efectuar la obra

- Se conoce la estructura general de la empresa constructora para desarrollar la obra

- Solo queda dar inicio a las obras en terreno.

Una vez que se disponga de la información listada anteriormente se podrá considerar que las

subactividades 9.1 “Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones” y 9.3 “Licitación

Contratos de Construcción Subestaciones” se encuentran completadas.

Adicionalmente, el Adjudicatario informa un 100% de avance en la subactividad 9.2 “Preparación

de Bases de Licitación para Obras Línea de Transmisión”, esto se debe a que se contratará a la

empresa Unión Eléctrica (empresa colombiana). Este avance aún no ha podido ser corroborado

por este Auditor, sin embargo se solicitarán a la brevedad las bases de licitación para el contrato

con Unión Eléctrica.

2.9 ENTRADA EN OPERACIÓN Sin avance, según Cronograma.

Tabla 3: Cuadro de avance

EDT Actividad Duración

días corridos

Comienzo Fin

Estado de Avance

Informado por el

Adjudicatario

Estado de Avance de Acuerdo al

Auditor

0 Resumen del proyecto Encuentro - Lagunas

1274,5 d mié 16-10-13

mié 12-04-17

13,11% 8,19%

1 General 1 d mié 16-10-13

mié 16-10-13

100% 100%

1.1 Proceso Dirección de Peajes - DP 1 d mié 16-10-13

mié 16-10-13

100% 100%

1.1.1 Decreto de Adjudicación por la Autoridad

1 d mié 16-10-13

mié 16-10-13

100% 100%

2 Movilización y Estudios Preliminares 30 d jue 17-10-13

vie 15-11-13

100% 100%



Página 13 de 19

2.1 Movilización (Organización, recursos iniciales, preparación cronograma detallado)

20 d jue 17-10-13

mar 05-11-13

100% 100%

2.2 Estudios preliminares (Desarrollo de Ingeniería Preliminar)

15 d jue 17-10-13

jue 31-10-13

100% 100%

2.3 Preparación Bases y Licitaciones de Ingeniería

15 d vie 01-11-13

vie 15-11-13

100% 100%

3 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

122 d sáb 16-11-13

lun 17-03-14

100% 100%

3.1 Adjudicación Contratista Ingeniería Subestaciones

122 d sáb 16-11-13

lun 17-03-14

100% 100%

3.2 Adjudicación Contratista Ingeniería Líneas de Transmisión

20 d sáb 16-11-13

jue 05-12-13

100% 100%

3.3 Adjudicación Contratista Gestión Ambiental

20 d sáb 16-11-13

jue 05-12-13

100% 100%

3.4 Adjudicación Contratista Gestión Predial

20 d sáb 16-11-13

jue 05-12-13

100% 100%

4 Ingeniería Básica y Detallada 385 d vie 06-12-13

jue 25-12-14

9,13% 2,39%

4.1 Subestaciones 300 d sáb 01-03-14

jue 25-12-14

16,86% 2,65%

4.1.1 Ingeniería Básica 120 d sáb 01-03-14

sáb 28-06-14

11,06% 5,92%

4.1.1.1 Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto

120 d sáb 01-03-14

sáb 28-06-14

0% 0%

4.1.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto 78 d lun 03-03-14

lun 19-05-14

32,33% 17,33%

4.1.1.2.1 Estudios sistémicos 60 d lun 03-03-14

jue 01-05-14

3% 3%

4.1.1.2.2 Estudios dinámicos 60 d vie 21-03-14

lun 19-05-14

4% 4%

4.1.1.2.3 Interruptores 30 d dom 20-04-14

lun 19-05-14

90% 90%

4.1.1.2.4 Reactores 30 d dom 20-04-14

lun 19-05-14

90% 0%

4.1.1.3 Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales

30 d jue 08-05-14

vie 06-06-14

0% 0%

4.1.2 Ingeniería Subestaciones 180 d dom 29-06-14

jue 25-12-14

0% 0%

4.1.3 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1

12 d mar 20-05-14

sáb 31-05-14

0% 0%

4.1.4 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING

30 d dom 01-06-14

lun 30-06-14

0% 0%

4.2 Línea de Transmisión 315 d vie 06-12- jue 16- 13,7% 2,1%



Página 14 de 19

13 10-14

4.2.1 Ingeniería Básica 150 d vie 06-12-13

dom 04-05-14

31,46% 4,84%

4.2.1.1 Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto

120 d vie 06-12-13

vie 04-04-14

15% 1,6%

4.2.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto 60 d jue 27-02-14

lun 28-04-14

73% 0%

4.2.1.2.1 Estructuras 60 d jue 27-02-14

lun 28-04-14

100% 0%

4.2.1.2.2 Conductor 45 d jue 27-02-14

dom 13-04-14

100% 0%

4.2.1.2.3 Aislación 45 d jue 27-02-14

dom 13-04-14

0% 0%

4.2.1.3 Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales

30 d vie 04-04-14

dom 04-05-14

40% 40%

4.2.2 Ingeniería Líneas de Transmisión 150 d sáb 05-04-14

lun 01-09-14

0% 0%

4.2.3 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1

15 d mar 02-09-14

mar 16-09-14

0% 0%

4.2.4 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING

30 d mié 17-09-14

jue 16-10-14

0% 0%

5 Seguros Contratados 177 d dom 20-04-14

lun 13-10-14

40,54% 0%

5.1 Preparación de Bases y Licitaciones de Seguros

90 d mar 20-05-14

dom 17-08-14

100% 0%

6 Elaboración EIA, obtención RCA y PAS 645 d mar 04-02-14

mar 10-11-15

12,5% 8,3%

6.1 Elaboración EIA - Caracterización Área de Influencia Indirecta

90 d mar 04-02-14

dom 04-05-14

35,69% 23,7%

7 Obtención de Concesiones y Servidumbres

515 d jue 19-06-14

dom 15-11-15

13,27% 13.27%

7.1 Determinación de Propiedades - Actualización de Catastro

60 d jue 19-06-14

dom 17-08-14

88% 88%

7.2 Estudios de Títulos - Investigación de pertenencias y títulos mineros

90 d mié 30-07-14

mar 28-10-14

80% 80%

7.3 Negociación de Servidumbres 455 d dom 17-08-14

dom 15-11-15

0% 0%

7.3.1 Servidumbres Voluntarias 270 d sáb 13-09-14

mié 10-06-15

0% 0%

7.3.1.1 Elaboración de escrituras y firmas servidumbres voluntarias

270 d sáb 13-09-14

mié 10-06-15

0% 0%

7.3.2 Imposición de Servidumbres 455 d dom 17-08-14

dom 15-11-15

0% 0%

7.3.2.1 Identificación Otras Servidumbres 0 d dom 17-08- dom 17- 0% 0%



Página 15 de 19

legalmente constituidas - ya se hizo estudio de títulos

14 08-14

7.3.2.2 Imposición Servidumbre - Gestiones con Industria Minera

120 d dom 19-07-15

dom 15-11-15

0% 0%

8 Suministro de Equipos y Materiales 767 d vie 23-05-14

lun 27-06-16

4,79% 3,75%

8.1 Preparación Bases de Licitaciones de Suministros

30 d vie 23-05-14

sáb 21-06-14

56% 56%

8.2 Equipos y Materiales Subestaciones 752 d dom 22-06-14

sáb 09-07-16

4,8% 2,37%

8.2.1 Equipos Primarios (interruptor, Desconectador, TTCC, TTPP, Pararrayos)

722 d mié 18-06-

14

jue 09-

06-16 6,25% 3,12%

8.2.1.1 Licitación Equipos Primarios 20 d mié 18-06-

14

mar 08-

07-14 100% 50%

8.2.1.2 Orden de Compra Equipos Primarios 5 d jue 13-11-

14

lun 17-

11-14 0% 50%

8.2.2 Equipos Inductivos 737 d mié 18-06-14

vie 24-06-16

3,95% 0%

8.2.2.1 Licitación Equipos Inductivos 20 d mié 18-06-14

mar 08-07-14

82% 0%

8.2.2.2 Orden de Compra Equipos Inductivos 5 d jue 13-11-14

lun 17-11-14

0% 0%

8.2.3 Equipos Control, Protección y SS.AA 752 d mié 18-06-14

sáb 09-07-16

4,65% 2,9%

8.2.3.1 Licitación Equipos C&P y SS.AA 20 d mié 18-06-14

mar 08-07-14

100% 50%

8.2.3.2 Orden de Compra C&P y SS.AA 5 d jue 13-11-14

lun 17-11-14

0% 50%

8.2.4 Equipos Comunicaciones 707 d mié 18-06-14

mié 25-05-16

5,63% 3,52%

8.2.4.1 Licitación Equipos Comunicaciones 20 d mié 18-06-14

mar 08-07-14

100% 50%

8.2.4.2 Orden de Compra Telecomunicaciones 5 d jue 13-11-14

lun 17-11-14

0% 50%

8.3 Materiales Línea de Transmisión 740 d dom 22-06-14

lun 27-06-16

2,86% 2,86%

8.3.1 Estructuras 668 d dom 22-06-14

sáb 16-04-16

6,02% 6,02%

8.3.1.1 Licitación Estructuras 20 d dom 22-06-14

vie 11-07-14

100% 100%

8.3.1.2 Orden de Proceder Estructuras 5 d mié 17-06-15

dom 21-06-15

100% 100%

8.3.2 Cable Conductor 740 d dom 22-06- lun 27- 8,06% 8,06%



Página 16 de 19

14 06-16

8.3.2.1 Licitación Cable Conductor 20 d dom 22-06-14

vie 11-07-14

100% 100%

8.3.2.2 Orden de Proceder Conductor 5 d dom 01-03-15

jue 05-03-15

100% 100%

8.3 Adquisición Otros Suministros y Materiales

240 d mié 02-09-15

jue 28-04-16

4,28% 4,28%

8.3.2 Otros suministros y materiales subestaciones

180 d dom 22-06-14

lun 27-06-16

10% 10%

8.3.2.1 Marcos de estructuras de la subestación

120 d lun 14-09-15

lun 11-01-16

10% 10%

8.3.2.2 Otros suministros y materiales 180 d lun 14-09-15

vie 11-03-16

10% 10%

9 Construcción, Montaje y Pruebas 603,5 d dom 19-07-15

lun 13-03-17

15,4% 6,16%

9.1 Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones

30 d dom 19-07-15

lun 17-08-15

100% 50%

9.2 Preparación de Bases de Licitación para Obras Línea de Transmisión

30 d dom 19-07-15

lun 17-08-15

100% 0%

9.3 Licitación Contratos de Construcción Subestaciones

90 d lun 17-08-15

dom 15-11-15

100% 50%

9.3.1 Hito Inicio Licitación de Contratos de Obra Subestaciones

0 d lun 17-08-15

lun 17-08-15

100% 100%

9.3.2 Licitación Obras Subestaciones 30 d mar 18-08-15

mié 16-09-15

100% 50%

9.3.3 Revisión de Ofertas Obras Subestaciones

30 d jue 17-09-15

vie 16-10-15

100% 50%

9.3.4 Adjudicación Contratistas de Obra Subestaciones

30 d sáb 17-10-15

dom 15-11-15

100% 50%

9.3.5 Hito Orden de Proceder Contratos de Construcción Subestaciones

0 d dom 15-11-15

dom 15-11-15

0% 0%

10 Entrada en Operación 30 d lun 13-03-17

mié 12-04-17

0% 0%

11 Resumen de Hitos Relevantes 938,5 d mar 16-09-14

mié 12-04-17

0% 0%

11.1 Hito relevante 1: Seguros Contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle del proyecto

0 d mar 16-09-14

mar 16-09-14

0% 0%

11.2 Hito relevante 2: Obtención de la RCA y Presentación de la Concesión Definitiva

0 d lun 13-07-15

lun 13-07-15

0% 0%

11.3 Hito relevante 3: Construcción del 50% de las fundaciones LT

0 d mié 03-08-16

mié 03-08-16

0% 0%

11.4 Hito relevante 4: Prueba de Equipos (FAT)

0 d lun 19-10-15

lun 19-10-15

0% 0%



Página 17 de 19

11.5 Hito relevante 5: Entrada en Operación del Proyecto

0 d mié 12-04-17

mié 12-04-17

0% 0%

12 Ampliación de Instalaciones Comunes: Plataforma, malla de tierra, barramiento, SS.AA y Prot. Dif. De Barras

892 d mié 09-07-14

sáb 17-12-16

0% 0%

3 FACTORES DE RIESGO DETECTADOS

- El contrato EPC con Siemens ya fue adjudicado, sin embargo los criterios de diseño sísmico

para equipos, estructuras y fundaciones que Siemens debe utilizar en sus diseños, aún

están en etapa de revisión y modificación por parte del Adjudicatario. Esto eventualmente

podría generar una discrepancia contractual entre el Adjudicatario y Siemens.

- Aún se encuentra en proceso de ajuste el cronograma de Siemens.

- Aún no está cerrado el contrato con HMV.

- Para el contrato EPC con Siemens el Adjudicatario no tiene establecida una política de

calificación de suministradores y de fábricas.

- Cabe destacar que el avance que se aprecia en la construcción, montaje y pruebas de las

líneas y se debe únicamente al adelanto en la contratación de la empresa Unión Eléctrica.

- Para la ingeniería de líneas, la cual se encuentra a cargo de Concol, se realizará un

seguimiento más exhaustivo con la finalidad de detectar posibles atrasos que se pudiesen

estar dando y de ser el caso establecer los eventuales impactos sobre el cronograma del

Proyecto.

- Para la ingeniería de subestaciones, la cual se encuentra a cargo de Siemens, se realizará

un seguimiento exhaustivo con la finalidad de evitar que se sigan produciendo más

atrasos.

4 CRONOLOGÍA DE EVENTOS RELEVANTES

- 16 de octubre de 2013 fecha de publicación en el Diario Oficial de la República de Chile de

la adjudicación a ISA de los derechos de explotación y ejecución.

- 21 de noviembre de 2013 Firma de contrato Felval S.A para la gestión predial

- Firma de contrato con GAC el 12 de diciembre de 2013

- El día 04-02-2014, se envía Orden de Entrega para la adquisición del cable conductor bajo

contrato de Alianza Estratégica con proveedor STERLITE.

- El día 27-02-2014, se envía Orden de Entrega para la adquisición de las estructuras de

acero galvanizado bajo contrato de Alianza Estratégica con proveedor SKIPPER (toneladas

de estructura).



Página 18 de 19

- 17 de marzo de 2014 Firma del contrato EPC con SIEMENS para la construcción de las

subestaciones.

4.1 LISTADO DE PROPIEDADES A continuación se presenta el listado de propietarios disponible hasta la fecha.

Tabla 4: Listado de Propiedades

ID PROPIETARIO COMUNA REGIÓN CONSERVADOR FOJAS NÚMERO AÑO

1 FISCO POZO ALMONTE

TARAPACA POZO ALMONTE 1388 1365 1983


TARAPACA IQUIQUE 1078 1747 2011


TARAPACA POZO ALMONTE 481 417 1990

4 FISCO POZO ALMONTE / MARIA ELENA

TARAPACA/ ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA 133 129 1983

5 JULIO RIGOBERTO PALAPE GUAJARDO

MARIA ELENA

ANTOFAGASTA TOCOPILLA 541 470 1990

6 FISCO MARIA ELENA

ANTOFAGASTA MARIA ELENA 6 6 1996

7 FISCO MARIA ELENA

ANTOFAGASTA CALAMA 49 57 1928

8 FISCO MARIA ELENA

ANTOFAGASTA TOCOPILLA 108 126 1960

4.2 CUADRO DE AVANCE MENSUAL PARA EL ESTADO DE NEGOCIACIONES. Sin avance, según cronograma.

4.3 CUADRO DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE, EN LONGITUD. Sin avance, según cronograma.

4.4 CUADRO DE INDICADORES DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE, TRAMOS

CONTINUOS Sin avance, según cronograma.



Página 19 de 19

4.5 CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE LAS OBRAS EN TERRENO. Sin avance, según cronograma.

4.6 CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE NOTIFICACIONES. Sin avance, según cronograma.

Informe de Avance Mensual N°4 -...

Documents

Transcript of Informe de Avance Mensual N°4 -...