LICITACION ABREVIADA Nº 288260/1 - OBRA 3866

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES QUE REGIRÁ EN EL L LAMADO ALICITACIÓN ABREVIADA, PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS T RABAJOSDE REPARACIÓN DE VEREDAS DEL MUNICIPIO CH, DE LA IN TENDENCIA

DE MONTEVIDEO.

1- NORMATIVA.En todo lo no previsto por el presente Pliego, rigen el Tocaf y el Pliego General deCondiciones para la Construcción de Veredas y el Pliego de Condiciones Generales parala Construcción de Obras.Forman parte de este pliego todos los anexos.

2- OBJETOEl objeto de la presente Licitación Abreviada es la contratación de los trabajos dereparación de veredas de los espacios públicos del Municipio "CH" del departamento deMontevideo.de acuerdo al siguiente detalle:

REPARACIÓN DE VEREDAS:Hasta 1.500 (mil quinientos) metros cuadrados de reparación de vereda.

Las especificaciones técnicas de las tareas a realizar, así como la frecuencia de lasmismas, se detallan en el Anexo 3, Memoria Descriptiva.

La licitación será por precios unitarios y su consumo será a solicitud del Municipio porhasta la cantidad prevista de $ 2.995.520, incluidos Leyes Sociales, impuestos y 10% deimprevistos.

3- PLAZO DE EJECUCIÓNLos trabajos serán ejecutados en un plazo estimado de ciento ochenta (180) díascalendario de acuerdo al cronograma preliminar solicitado en el item 8, el cual podrápresentar alteraciones posteriores a conveniencia de la Administración, comunicando

tales circunstancias con la debida antelación al adjudicatario. Las Propuestas de Trabajoque deben presentar los oferentes deberán contemplar el cronograma preliminarestablecido.

4- DATOSLos oferentes deberán detallar en sus propuestas todas las características del trabajoofrecido, incluyendo todo otro dato que juzguen de interés para una mejor ilustración delas ofertas.Se sobreentenderá que todos los datos de esta manera suministrados tendrán el carácterde compromiso, es decir que en el momento de la prestación del servicio la Intendenciade Montevideo exigirá una estricta correspondencia entre lo establecido en la propuesta yel servicio prestado.

5- CONDICIONES ESPECIALESa) El adjudicatario deberá proveer mano de obra, herramientas, equipos, fletes, materialesde construcción y demás elementos necesarios. En todos los casos se incluye el retiro delos materiales resultantes de las obras, (ramas, troncos, hojas, escombros, etc.) y lalimpieza de los lugares de trabajo, dejándolos en óptimas condiciones.

b) TAREAS FUERA DE HORARIO .En caso que razones imprevistas o de fuerza mayor dificulten la continuidad o impidanterminar las tareas dentro del horario previsto, deberán ser realizadas fuera del mismo,con autorización de la Dirección de Obra, sin que ello signifique el pago de horariosextraordinarios. El horario de trabajo será: días hábiles de 7.00 a 19.00 horas, día sábadode 7.00 a 14.00 horas.

c) INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDADES .En caso de interrupción de actividades por cualquier causa ajena a la voluntad municipal,ésta, a través del Director de Obras del Municipio, se reserva el derecho de suspender lastareas contratadas hasta que desaparezcan las causas, sin que esto de derecho alcontratista a compensación o indemnización alguna, abonándose solamente los trabajoscontratados y cumplidos.

e) REPRESENTANTE TÉCNICO.La empresa adjudicataria deberá tener un representante técnico con una formaciónmínima de Ayudante de Arquitecto o Técnico en Construcción egresado de la Universidaddel Trabajo del Uruguay o institución similar o un estudiante avanzado de estas carreras(en el caso de que se realicen contrataciones en convenio con la UTU o instituciones deenseñanza técnica privadas), responsable técnico de los trabajos que la misma realice yserá el nexo entre la empresa adjudicataria y la Dirección de Obras.

6- ANTECEDENTESLos oferentes de esta licitación deberán:

- Acreditar una experiencia mínima en plaza de un año, a través de referencia, notas, y/ocertificados avalados por la referencia técnica profesional competente de los cualesresulte la eficacia de los mismos.En caso de no existir avales técnicos profesionales sobre los trabajos realizados, losmismos podrán ser evaluados por los organismos competentes de la IM.

- En caso de que el oferente no cuente con experiencia anterior como emprendimiento eneste tipo de trabajo, la debe acreditar de dos encargados, capataces u otros, que sevayan a desempeñar en las obras debiendo cumplir las mismas exigencias planteadaspara las organizaciones en el párrafo inmediato anterior.

7- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACION DE CONSULTAS SOBRE EL LLAMADOLos interesados en participar en esta licitación, podrán realizar consultas o solicitaraclaraciones sobre el texto de este pliego, hasta 3 (tres) días hábiles antes del plazo fijadopara la apertura de las ofertas.

Las consultas se harán por escrito y se presentarán personalmente en el Servicio deCompras, Sector Santiago de Chile del Edificio Sede, con acceso sobre la Avenida 18 deJulio, en el horario de 10:15 a 15:30 horas, por e-mail aconsultapliegos.compras@imm.gub.uy o vía FAX 1950 1915, no considerándose lasrealizadas con posterioridad al plazo señalado.Tales preguntas y sus correspondientes respuestas tendrán carácter vinculante y porende, pasarán a formar parte de las bases de este llamado.

La IM responderá las solicitudes que reciba y enviará copia escrita de sus respuestas atodos los interesados que hayan retirado el pliego directamente del Servicio de Compras,Unidad Atención a Proveedores de la IM, incluyendo la pregunta sin identificar su origen.

Las consultas y respuestas podrán ser visualizadas además, en la página web de la IM(www.montevideo.gub.uy entrar Servicios on line – Cartelera de Compras y buscar elnúmero de la licitación) y en la página web de Compras Estatales.

8- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTASLas ofertas serán redactadas en idioma español, en forma clara y precisa, estaránfirmadas por el oferente o su representante y foliadas en el margen inferior.El texto deberá ser impreso a través de cualquier medio idóneo, NO en forma manuscrita,y se agregará a la oferta una copia simple en papel, con excepción del material gráficoque la empresa suministre, el cual podrá ser presentado en una sola vía.

Las ofertas podrán presentarse personalmente en el Servicio de Compras, o enviarse porcorreo contra recibo, o por FAX al 19501915, no siendo aceptadas si llegaren conposterioridad a la hora dispuesta para el comienzo del acto de apertura. Las ofertas quese presenten antes del acto de apertura, deberán dejarse en el buzón en el díacorrespondiente a la apertura.

Las ofertas y los sobres deberán venir correctamente identificados con nombre deloferente, número proveedor y/o número de R.U.T., tipo y número de licitación, fecha yhora de apertura.

Documentación que deberá acompañar la oferta :a) Formularios de precios (Anexo 1 y Anexo 2), debidamente firmados.b) Cronograma preliminar de trabajos.c) Propuesta de trabajo, donde deberá indicar organización de la tarea, constitución de losequipos de trabajos, equipamiento de las cuadrillas, etc.

d) Fotocopia del (los) Título(s) correspondientes de quien(es) fuera(n) designado(s) enla(s) propuesta(s) como Representante(s) Técnico(s).e) Certificado del RNEOP que expide el MTOP, que habilite a ofertar.

9- PRECIOEl precio deberá establecerse en moneda nacional uruguaya, en la forma detallada enAnexo 1 y Anexo 2.Se indicará, en caso de corresponder, el valor imponible por rubro y total, de la mano deobra de la propuesta.El IVA se deberá detallar en forma separada del precio, en caso de no establecerlo así, seentenderán incluidos en el precio cotizado.El precio incluirá costo de los materiales, equipo, herramientas, mano de obra y beneficiode la empresa.Se indicarán claramente los precios unitarios.En todos los casos el precio de los materiales será considerado como puesto en Obra.Cualquier costo relacionado con la compra, alquiler, fabricación, montaje, operaciónmantenimiento de las maquinarias y equipos será por cuenta del Contratista, debiendo losmismos estar incluidos en su propuesta.

Se deberá establecer el descuento pronto pago o bonificación que se ofrece si el pagose realiza dentro de los 15 días de presentada la factura en Contaduría General, y eldescuento que se ofrece si dicho pago se realiza entre los 16 y los 30 días de presentadala factura en Contaduría. Dicho descuento será evaluado por el Departamento deRecursos Financieros de la IM, al momento del pago.

Cotización Global:Por los montos establecidos, el oferente se obliga a realizar la totalidad de las obras, noaceptándose por la I. de M. reclamaciones por errores u omisiones de cálculo ointerpretación.

10- IMPREVISTOSLa cantidad presupuestada, calculada para la ejecución de los trabajos proyectados, seincrementará en un 10% (diez por ciento), de lo que resultará el monto total de lapropuesta.El referido porcentaje, que figurará en renglón separado con la denominación de"TRABAJOS IMPREVISTOS" pertenece a la administración y la Dirección de Obra podrádisponer de él para las obras de carácter imprevisto que durante el curso de los trabajosconsidere necesario ejecutar.

11- ACTUALIZACIÓN DE PRECIOSSe ajustarán semestralmente (los seis (6) primeros meses no hay ajuste) en base a unúnico índice: INDICE GENERAL DE LOS COSTOS DE CONSTRUCCION, variaciónoperada entre el vigente diez días antes de la fecha de apertura de la licitación y elvigente al mes anterior al que corresponde el ajuste.

12- REGISTRO DE PROVEEDORESPara ser adjudicatarios, los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro deProveedores de la IM. De no hallarse registrados al momento de la presentación de las

ofertas, se les adjudicará un número de registro provisorio. En caso de ser adjudicatariodeberá concurrir a Atención a Proveedores con la documentación necesaria y el númeroprovisorio asignado, a los efectos de obtener la inscripción definitiva en dicho Registro.

13- VIGENCIA DE LA OFERTA:Las ofertas serán mantenidas por un plazo mínimo de 45 (cuarenta y cinco) díascalendario contados a partir del siguiente al acto de apertura de ofertas.

14- MONTO DE MANO DE OBRA IMPONIBLE

En función de la Resolución 2255/93 del 28 de junio de 1993 se establece que de acuerdoal régimen de unificación de aportes patronales y obreros de la Industria de laConstrucción, establecidas por la ley Nº 14.411 los aportes al Banco de Previsión Socialquedarán a cargo de la Intendencia de Montevideo.A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las ofertas, se tendrá encuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la propuesta, para lo cual,los oferentes deberán declarar el monto de mano de obra imponible para cada rubro y lasumatoria total.

El registro de la Obra ante el B.P.S. Lo hará la empresa contratista previo control y firma de los formularios 1 y 2 (ObraPública) por el Director de la Obra y la firma del representante de la Intendencia deMontevideo ante el BPS.

Dicho registro deberá hacerse en el transcurso del mes de inicio de la obra y deberáremitirse inmediatamente copia del formulario de inscripción con número de obra, alSector Contralor de Liquidación y Pago a Acreedores de Contaduría General

Los pagos de leyes sociales por la I.M., se realizarán en base a las planillas de aportesque presente la empresa contratista mensualmente. Dichos pagos por cuenta de la I.M. seharán hasta el tope indicado por la empresa en su propuesta, superado el tope antesestablecido, los siguientes pagos los realizará la I.M. mediante la retención del importeque corresponda del certificado respectivo.

De acuerdo al art. 7 lit. a) del Decreto ley 14.411 del 7/8/75-"Cuando las planillas presentadas por el contratista o subcontratista, superan los jornalesdeterminados por paramétrica, o los reconocidos por el Organismo Contratante, ladiferencia injustificada, será abonada por los empresarios, contratistas o subcontratistas,quienes serán sujetos pasivos por deuda propia."

Presentación de nóminasLas empresas dispondrán del plazo fijado por BPS para cada mes, para la presentaciónde nóminas firmadas por el técnico a cargo del control de la obra, ante Contralor deLiquidación de Acreedores de Contaduría General, para que se le coloque el código parasu presentación ante BPS.

Presentación de facturasLas empresas dispondrán de un plazo máximo fijado el día 20 del mes, salvovencimientos anticipados por el BPS , caso en el cual se informará a las empresas elplazo estipulado, para entregar el formulario para el pago y copia de nómina. De nohacerlo en tiempo y forma serán de cargo de dichas empresas los importes por concepto

de MULTAS Y RECARGOS que fije el B.P.S. y serán descontados de las liquidacionessubsiguientes.En caso de no tener jornales en el mes, puede presentar nómina en $0 o declararinactividad mediante formulario F9 (con firma de técnico y representante).

Vinculación o desvinculación de subcontratistasSe requiere para su registro firma del técnico y del representante.

Cierre de la Obra ante el B.P.SLo hará la empresa contratista, previo control del Sector Contralor de Liquidación y Pagoa Acreedores de Contaduría General, y firma de los formularios correspondientes por elDirector de la Obra y el representante de la Intendencia de Montevideo.Dicho cierre deberá hacerse dentro de los treinta (30) días de terminada la obra.Las multas que puedan surgir por atrasos en los plazos para el registro y cierre de la obra,serán de cargo de la empresa contratista, al igual que las que se generen por presentar laplanilla mensual fuera de plazo.

15- CRITERIOS DE EVALUACION DE OFERTASAntes de proceder a la evaluación detallada, la IM determinará si cada oferta se ajustasustancialmente a los documentos de la licitación.

De no ajustarse será rechazada, no admitiéndose correcciones posteriores quemodifiquen la misma.

Siempre que se trate de errores u omisiones de naturaleza subsanable, se podrá corregirel error o solicitar que, en un plazo breve, el oferente suministre la información faltante.

Cumplida esta etapa, se evaluará la totalidad de las ofertas que se ajusten a losdocumentos de la licitación, de acuerdo al criterio indicado en el Anexo 4

16- ADJUDICACIÓN:La IM se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, así como de anular elproceso de licitación en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación, sin que porello incurra en responsabilidad alguna frente a los oferentes.

Podrá también, adjudicar parcialmente eliminando o disminuyendo imprevistos, o, conaceptación del adjudicatario, quitar rubros o disminuir las cantidades de los mismos.

La adjudicación será global, a un solo oferente.

En el caso de similitud entre ofertas (art. 66 del TOCAF), la Intendencia de Montevideopodrá dividir la adjudicación por partes proporcionales entre dos o más oferentes, siempreque el objeto del contrato lo permita. Esta disposición podrá aplicarse tanto para laadjudicación de ofertas originales, así como si la igualdad surgiera de la aplicación de losinstitutos de mejoramiento de ofertas o de negociación, a los cuales la Intendencia deMontevideo podrá recurrir con la finalidad de conseguir mejores condiciones técnicas, decalidad y/o precio.

17- NOTIFICACIÓN:La notificación del acto de adjudicación se operará según el caso, de la siguiente forma:a) Con la recepción de la Orden de Compra en el domicilio del adjudicatario.b) Con la recepción de la Resolución de adjudicación y/ó la Orden de Compra, en la

Sección Atención a Proveedores del Servicio de Compras.En caso que corresponda notificar por la Unidad Atención a Proveedores, el adjudicatariodeberá concurrir al Servicio de Compras, dentro de los tres días contados a partir de lafecha en que reciba la citación o fax que se le remitirá. Si así no lo hiciera, la Intendenciade Montevideo podrá, sin perjuicio de la anulación de la adjudicación, aplicar lassanciones que correspondan, así como iniciar las acciones por incumplimiento y/ó dañosy perjuicios que estime pertinentes. En caso que el adjudicatario no pueda o no quieraaceptar la adjudicación, se rescindiese el contrato o se revocase la resolución deadjudicación, la Intendencia de Montevideo podrá adjudicar el contrato entre los oferentesque hubieren calificado favorablemente, siguiendo el orden de prelación.

18- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO y GAR ANTÍA DECONSERVACIÓNEn caso de adjudicaciones por importes superiores al previsto por el articulo 64 delTOCAF, se deberá presentar garantía de fiel cumplimiento del contrato. El adjudicatarioya notificado, dispondrá de un plazo de cinco (5) días hábiles para realizar el referidodepósito. El mismo ascenderá al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado,pudiendo efectuarse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 18º del PliegoÚnico. Si el depósito se realiza mediante cheque, el mismo deberá estar certificado por laentidad bancaria correspondiente.

La garantía deberá estar vigente durante todo el plazo del suministro y hasta la extincióndefinitiva de todas y cada una de las obligaciones emergentes del contrato. Si seestableciere un plazo, deberá preverse la renovación automática del mismo por periodossucesivos, salvo manifestación en contrario de la Administración mediante la entrega deldocumento al adjudicatario.

Cuando se constate el cese de actividades o la suspensión de la habilitación oautorización para funcionar otorgada por el Banco Central de las empresas deintermediación financiera y/o aseguradoras que fueron otorgantes de la garantía, elAdjudicatario o Concesionario deberá sustituir la misma, en un plazo perentorio de treinta(30) días calendarios, quedando suspendidos todos los derechos que pudierancorresponderle hasta tanto ello suceda. Su incumplimiento podrá dar lugar a lassanciones previstas en el presente pliego.

La garantía no podrá ser devuelta hasta que ambas partes otorguen en documentoapropiado que nada más tienen que reclamarse con relación a esta licitación.

Conservación: De cada pago que la IM realice se retendrá un monto equivalente al cincopor ciento (5%) como garantía de conservación , de acuerdo a lo establecido en elartículo 18 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras.El importe de la garantía de conservación será devuelto luego de recibirse definitivamentelas obras, una vez que el Servicio competente haya informado sobre la procedencia de ladevolución y siempre que el contratista no haya incurrido en multas cuyos pagos seencuentren pendientes y en caso que no exista contra él reclamación alguna por daños yperjuicios derivados de la ejecución.

19- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO – INICIO Y PRESTACIÓ N DEL SERVICIOEl contrato se entenderá formalizado por la Notificación de la Resolución de Adjudicación,previa intervención del TCR.

El adjudicatario queda obligado a presentarse en el MUNICIPIO CH, sito en Brito del Pino1590, dentro de los cinco días siguientes al de la formalización del contrato, a efectos delcomienzo de los trabajos. La falta de cumplimiento de cualesquiera de estas obligacionespodrá dar mérito a que se revoque la adjudicación, sin perjuicio de las sanciones quecorrespondan.Para el inicio del servicio se exigirá el certificado del RNEOP que expide el MTOP quehabilite a contratar y el original de la constancia de la contratación del Seguro deResponsabilidad Civil.

20- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTAa) El adjudicatario deberá proveer todos los materiales, herramientas y elementos deseguridad apropiados a la tarea de acuerdo a lo establecido en el Decreto 372/99 y ropade trabajo (pantalón y chaqueta) que luzca visiblemente el nombre o distintivo de laempresa en los obreros.b) Ley 18.098 - Ley 18.099.- El adjudicatario se obliga a cumplir las disposiciones de loslaudos y convenios colectivos vigentes para la rama de esta actividad laboral en materiade salarios establecidas por los Consejos de Salarios, así como categorías de labor, pagoy suplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos porasistencia, viáticos, y, en general, todas las asignaciones y beneficios que mejoren lascondiciones establecidas por la legislación laboral común, así como las demás normas detrabajo vigentes, contenidas en los Convenios Internacionales y sus reglamentaciones.En caso que los laudos vigentes queden sin efecto la remuneración mínima será unsalario mínimo nacional.Se entiende que la oferta ha sido formulada de acuerdo con los jornales obreros y lasleyes sociales vigentes, 15 (quince) días antes de la fecha de la apertura de la licitación.Serán de exclusivo cargo del proponente las erogaciones que demande el cumplimientode los aportes de todas las leyes sociales y seguros (nacionales o departamentales) envigencia del personal a su cargo, eximiendo en forma expresa a la AdministraciónMunicipal de tales obligaciones.El incumplimiento, por parte de una empresa adjudicataria en el pago de las retribucionesa los trabajadores asignados al cumplimiento de las tareas contratadas será causal derescisión del contrato por responsabilidad imputable al adjudicatario.La Intendencia de Montevideo, en oportunidad de la selección de las ofertas y conrelación a la adjudicataria durante el plazo contractual y en su caso la prórroga, tendráespecialmente en cuenta el cumplimiento estricto de esta disposición. En ese sentido, enoportunidad del estudio de las propuestas, serán rechazadas aquellas en las que sepueda constatar que el oferente no cumple con lo exigido. Si dicho incumplimiento severificara con posterioridad a la celebración del contrato, la Intendencia de Montevideo sereserva el derecho de rescindirlo.La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de exigir a la empresa contratada ladocumentación que acredite estar al día en el pago de salarios y demás rubrosemergentes de la relación laboral, así como los comprobantes que justifiquen que está aldía en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y de las contribuciones a laseguridad social, como requisito previo al pago de los servicios prestados.En caso que la Intendencia de Montevideo lo solicite, la empresa adjudicataria deberáinformarle los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio,con la finalidad de efectuar los controles correspondientes.La Intendencia de Montevideo tiene la potestad de retener, de los pagos debidos en virtuddel contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de laempresa contratada.La adjudicataria queda obligada a resarcir e indemnizar a la I.M. por cualquier

responsabilidad, pérdida, daño, honorarios de abogados, costas o gastos administrativoso judiciales relacionado con reclamaciones de terceros por cobro de salarios, impuestos,contribuciones a la seguridad social, seguros de accidentes de trabajo, daños y perjuiciosocasionados a terceros.Los antes referidos gastos serán reembolsados a la I.M. ajustados por el Indice dePrecios al Consumo.c) La empresa deberá contar con equipo de fax en sus oficinas funcionando las 24 horasdel día y, paralelamente, el responsable técnico que designe la empresa deberá tener unmedio de rápida comunicación (teléfono celular) para poder ser ubicado en todos loscasos.d) La empresa está obligada, cuando así se indique, a realizar los trabajos extraordinariosy/ó suministrar materiales detallados en el Anexo 2 del Presente Pliego.e) La empresa tendrá la obligación de cambiar el personal dependiente, profesional,técnico u obrero, cuando el Director de Obras lo exija, en los casos de falta de respeto odesobediencia al personal supervisor, por ineptitud o por otra causa que perturbe ocomprometa la buena marcha de los trabajos.f) La empresa contratada está obligada a contratar un SEGURO DE RESPONSABILIDADCIVIL por un mínimo equivalente a $ 300.000 (pesos uruguayos trescientos mil), por unperíodo que abarque toda la duración del contrato. Previo a la firma del acta de iniciaciónde los trabajos adjudicados, se exigirá la exhibición del original de la constancia de lacontratación del seguro indicado y previo a cada pago se controlará la vigencia del mismo. g) El adjudicatario se hará responsable y deberá denunciar todos los deterioros, daños operjuicios que con motivo de la obra licitada, ocasione al Municipio o a terceros. Tomará asu cargo las reparaciones de los desperfectos que como consecuencia de los mismos seproduzcan en propiedades públicas o privadas, como pavimentos, fincas, vehículos,letreros, indicadores de propaganda, instalaciones eléctricas aéreas o subterráneas,canalizaciones de O.S.E., Compañía del Gas o Saneamiento. Así mismo, se haráresponsable de las obstrucciones que se produzcan en las bocas de desagüe, por nohaberse retirado los residuos resultantes de las labores.Queda obligado a efectuar las reparaciones y abonar las indemnizaciones por dañoscausados a terceros, sin gasto alguno para el Municipio, en forma inmediata (plazomáximo: 72 horas), previo dictamen del Director de Obras.Si las reparaciones o pagos no se efectuaran con la premura necesaria, como loestablece el inciso precedente, el Municipio tomará por su cuenta las reparaciones opagos, deduciendo lo correspondiente de los pagos por obra pendiente.

21- CESIÓN DEL CONTRATO.El Adjudicatario no podrá ceder su contrato en todo o en parte, sin el consentimientoexpreso por escrito de la IM, de acuerdo a lo establecido en el artículo 75 del TOCAF y losartículos R 1010 a R 1013 y R 159.8 del Digesto Municipal.

22- RESCISIÓN DEL CONTRATO.La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de rescindir esta contratación encualquier momento, la que será comunicada con cinco (5) días hábiles de anticipación, encuyo caso se abonará al contratista los trabajos realizados hasta la fecha de cese, sinderecho a compensación o indemnización de especie alguna.

23- PROCEDIMIENTOS – ÓRDENES DE TRABAJO.1. Planillas con Listados de Órdenes puntuales mens ualesSe entregarán personalmente al representante profesional designado por la empresa,dejando una copia firmada por éste y el Director de Obras de la Alcaldía (o quien este

designe).Solo serán válidas las planillas de trabajos firmadas por el Director de Obra o quien estedesigne.El plazo de realización de órdenes puntuales será de 30 días calendario, desde lacomunicación. En caso de que hubiera trabajos que no se pudieran cumplir en este plazo,deben ser notificado el Director de Obras, para su inclusión en el planillado inmediatoposterior si el no cumplimiento se debiera a factores ajenos a la voluntad de la empresaadjudicataria. Caso contrario se aplicarán las sanciones establecidas en este pliego.

2. Órdenes puntuales, se entregarán a la Empresa adjudicataria:1.En forma personal al representante profesional designado por la empresa2.Vía facsímil a la empresa3.Por correo electrónicoEl plazo de realización de órdenes puntuales será de 30 días calendario, desde lacomunicación.Solo serán válidas las órdenes firmadas por el responsable profesional de la inspección oel Director de Obra.

3. Órdenes Urgentes (no emergencias)1. En forma personal2. Vía facsímil a la empresa3. A través de mensajes de texto por teléfono celular4. Por correo electrónico.5. Por llamado telefónico.

24- INFRACCIONES.Las infracciones por incumplimiento de las prescripciones de este Pliego o de normas decarácter general aplicables al presente contrato se clasificarán en leves, graves y muygraves.

I. Son infracciones leves:a) El incumplimiento de las tareas mínimas exigibles de acuerdo con lo establecido en laMemoria Descriptivab) No cumplimiento con los plazos de ejecución establecidos para los distintos tipos deordenes de trabajo.c) Incumplimiento o no aplicación de las técnicas establecidas en la memoria descriptiva oque no se ajusten al “estado del arte” al uso en el momento en que se realicen lostrabajos a saber:d) Utilización de maquinaria y herramientas en mal estado de conservación ofuncionamiento y/o inadecuadas.e) Omisión del deber de comunicar de inmediato carencias, ausencias o despidos depersonal que puedan afectar el rendimiento y el cumplimiento de las Obras.f) La acumulación de tres notificaciones mediante cedulón en un mes.g) Las riñas o peleas entre operarios durante el desempeño del servicio.h) La falta de respeto o falta a las normas mínimas de convivencia entre el personal de laempresa y de este con el resto de los ciudadanos.i) Otros incumplimientos de las normas generales y específicas previstas en este Pliego.

II. Son infracciones graves:a) Ocupación del personal afectado a las obras municipales a la operativa privada de laempresa durante la ejecución de tareas para la Intendencia de Montevideo.

b) El falseamiento de la documentación relacionada con todos los elementos de laempresa.c) La desobediencia inexcusable a las órdenes que el Director de Obras de por escritopara corregir deficiencias concretamente señaladas.d) Falta de los elementos de seguridad necesarios para la prestación de cada servicio.e) La comisión de tres faltas leves en el periodo de dos meses.

III. Son infracciones muy graves:a) La comisión de dos faltas graves en el periodo ininterrumpido de dos meses.b) La falta de afiliación de algún trabajador a la Seguridad Social.c) Ofrecimiento y o venta de productos del trabajo de la vía pública.d) Ocupación del personal en tareas que no hayan sido ordenadas mediante losprocedimientos establecidos.

25- MULTASA las infracciones señaladas en el artículo anterior les serán de aplicación sancionesconsistentes en multas por importe de las cuantías que a continuación se detallan,revisándose las mismas de igual forma que el precio del contrato para años sucesivos:

a) Infracciones leves: $ 2.000.b) Infracciones graves: de $ 20.000.c) Infracciones muy graves: de $ 200.000.El importe de las multas se hará efectivo contra la facturación primera posterior a suimposición.Una vez iniciados los trabajos, no podrán suspenderse ni sufrir interrupciones de ningunaclase, salvo motivos de fuerza mayor, debidamente probados o con la autorización delDirector de Obras, con planillas diarias firmadas por el representante de la empresa y eltécnico de Arbolado.Si el contratista no iniciase los trabajos en la fecha establecida por el Director de Obras, ono cumpliera las órdenes dentro del plazo establecido, sin causa justificada, se aplicaráuna multa equivalente al 0,1% del total presupuestado por los trabajos ordinarios, porcada día hábil de mora, que le será descontado en el primer pago que deba efectuársele.Si la mora llegara a 30 días hábiles, se podrá considerar rescindido el contrato, con lapérdida total de la garantía de fiel cumplimiento. La mora operará automáticamente y depleno derecho por el solo vencimiento de los plazos y sin necesidad de interpelaciónjudicial o extrajudicial alguna.El incumplimiento total o parcial, sin causa justificada, de lo dispuesto en los artículos delpresente Pliego Particular de Condiciones, la ejecución incorrecta de los trabajos o surealización con atraso, hará pasible a la empresa de sanciones que oscilarán entre elequivalente al 1% y el 10% del total presupuestado por trabajos ordinarios. Dichassanciones podrán ser incrementadas en cantidades iguales a su monto, por cada día deatraso o incumplimiento de las disposiciones vigentes. Para su aplicación seráimprescindible la notificación previa por escrito al representante técnico de la empresa.Las sanciones se harán efectivas descontándose de los pagos.La empresa contará con diez días hábiles de plazo para alcanzar las exigencias mínimasdiarias previstas en el artículo 9 de la Memoria Descriptiva a partir de la iniciación de lasobras. Vencido este plazo, se sancionará cada día de incumplimiento con el equivalente al0,1% del total presupuestado por trabajos ordinarios.La no realización por parte de la empresa, de cualquiera de los trabajos licitados entiempo y forma, dará lugar a que el Municipio, a propuesta del Director de Obras,disponga que los realice el propio Servicio u ordene su realización a terceros. En ambos

casos, el costo será deducido del monto que correspondiere recibir a la empresa, a laaplicación de sanciones y aún, a la rescisión del contrato en caso que se estimeconveniente, sin derecho a reclamo alguno.

26.- SANCIONES.

La falta de cumplimiento parcial o total de cualesquiera de las obligaciones contraídas porel adjudicatario, habilitará a la IM a proceder a la anulación de la adjudicación o rescisióndel contrato en su caso, sin perjuicio de las sanciones genéricas que podrá aplicar, enrazón de los daños causados o los antecedentes del proveedor, y que podrán ser: desdeun apercibimiento hasta la eliminación del Registro de Proveedores.La rescisión por incumplimiento del Contratista aparejará su responsabilidad por los dañosy perjuicios ocasionados a esta Administración, sin perjuicio del pago de las multascorrespondientes.

27- CERTIFICACIONES Y PAGOSLas certificaciones y pagos se efectuarán de acuerdo a lo previsto en el artículo 86 ysiguientes del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras,modificándose el art. 90 de acuerdo a lo establecido a continuación:Interés de moraEl interés de mora a que refiere el art. 90 c) del PCGCO queda fijado en el 50% de la tasade interés correspondiente a la tasa media de interés trimestral para empresas, paraoperaciones con plazos menores de un año, publicada por el Banco Central del Uruguay(Art. 15, Ley 14.095-Circular 1695) vigente en el mes de vencimiento, modificándose ental sentido el art. 28 del PPEO.Imputación a la pagaSe modifica el art.90 literal d), el segundo y tercer párrafo queda redactado como sigue:“A los efectos de la liquidación de los intereses se aplicará el criterio de imputación de lapaga en primer lugar al capital. Asimismo, la tasa de interés establecida se considerarácomo tasa de interés simple.”Se modifica el art.90 literal e), a partir del tercer párrafo queda como sigue:“La actualización del monto de esa diferencia se calculará con arreglo a los preciosresultantes del día inmediato posterior al vencimiento de los ciento veinte (120) días,debiendo efectuarse su pago dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendariossiguientes a la fecha de solicitud de liquidación.”

28- CERTIFICADO ÚNICO MUNICIPALLa IM exigirá a toda persona física o jurídica que con ella haya contratado, en elmomento de hacer efectivo los haberes que se le ade uden, la exhibición delCertificado Único Municipal o Certificado Único de Proveedor al día expedido a su nombrey en el que conste que dicho proveedor no tiene deudas tributarias con la IM.Dicho certificado será expedido por el Servicio de Gestión de Contribuyentes, piso 1 ½ delEdificio Sede (artículo 24 Decreto 27.803 de la Junta Departamental).

29.- LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTASLa recepción y apertura de propuestas se realizará en el local del Servicio de Compras,ubicado en el Sector Santiago de Chile del Edificio Sede de la IM, con acceso sobre laAvenida 18 de Julio, en la fecha y hora establecidos en la publicación del presente

llamado en el Sitio Web de Compras Estatales.

ANEXO 1

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA

(Oferente) domiciliado a los efectos legales en la calle ___________ Nº ____, del Departamento

de Montevideo, teléfono ______, fax _______, se compromete a realizar los trabajos de

REPARACIÓN DE VEREDAS DEL MUNICIPIO CH, DE LA INTEN DENCIA DE

MONTEVIDEO (OBRA Nº 3866) con arreglo a los Pliegos de Condiciones Generales y

Particulares y a las indicaciones de la Memoria Descriptiva; (LICITACION ABREVIADA Nº

288260/1), por el Monto total de Pesos Uruguayos ________________ que responde al siguiente

detalle:

TRABAJOS PRESUPUESTADOS $I.V.A. $MONTO PARCIAL $IMPREVISTOS 10 % $MONTO TOTAL $(Son pesos uruguayos ..............)Asimismo declaro haber tenido a la vista los recaudos indicados y me someteré a las Leyes yTribunales del País con exclusión de todo otro recurso.

El monto de mano de obra imponible es de $ ............... (sin incluir imprevistos).El plazo de terminación y entrega de los trabajos será de ..................... días hábiles.El representante técnico de la empresa es ………………………Bonificación ofrecida por pronto pago (obligatorio) ………………………………

Montevideo,......... de ........................... de .........

FIRMA: ...........................................................

CONTRAFIRMA: ............................................

C.I. Nº ............................................................

ANEXO 2

FORMULARIO DE PRECIOS

Cuadro de cotización para el Item 1.

MATERIALES PRECIO UNITARIOM² DE BALDOSAS DE CEMENTO PORTLANDM² DE BALDOSAS DE HORMIGÓN Tipo Petra (40x40 cm)M² DE PAVIMENTO DE HORMIGÓNM² DE RIEGO ASFÁLTICOM² DE BALDOSA DE MONOLÍTICO LAVADOM³ DE MONOLÍTICO LAVADO HECHO IN SITUM³ DE PEDREGULLOM² DE ADOQUINES DE CEMENTOM² DE ADOQUINES DE GRANITOM lineal DE CORDONETA DE LADRILLOM lineal DE CORDÓN DE VEREDA DE GRANITOM lineal DE RECOLOCACIÓN DE CORDÓN DE VEREDA DE GRANITOM² DE CÉSPEDM³ DE TIERRA NEGRA

Todos los precios del cuadro incluyen costos, materiales, equipo, herramientas, mano deobra, beneficio de la empresa, etc.

ANEXO 3

MEMORIA DESCRIPTIVA del LLAMADO a LICITACIÓN ABREVI ADAPARA TRABAJOS de REPARACIÓN de VEREDAS del MUNICIPI O CH

CAPÍTULO I.- DIRECTIVAS RELACIONADAS A LAS REPARACIONES DE VERED A

1. INTRODUCCIÓN.Los artículos, párrafos o apartados que pudieran ofrecer dualidad de interpretación, setomarán en la forma que resultare aplicable a la obra, entendiéndose además que en loscasos en que eventualmente existiera contradicción se tendrá por válido el sentido másfavorable a la IM, siempre que ello no configure un absurdo para el o los proyectosquedando la definición en todos los casos a cargo de la Dirección de Obra.Además ésta brindará en cualquier momento las aclaraciones o datos complementariosque le sean solicitados, motivo por el cual una vez presentada y aceptada una propuesta,no se reconocerá reclamación alguna por diferencias o simples presunciones porfehacientes que éstas fueran.Todos los rubros cuya cotización se solicita en el Pliego, -salvo indicación expresa-comprenderán todos lo materiales, mano de obra, maquinara y equipos necesarios parasu correcta ejecución y entrega de la obra en condiciones para su habilitación pública.

2. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.Los trabajos que se ordene ejecutar deberán ser completados en sus más mínimosdetalles, de acuerdo a las normas del buen construir y de forma que las reparaciones quese realicen se ajusten en todos sus detalles a los pavimentos pre-existentes.Todo daño que se ocasione a terceros o instalaciones existentes, será de cargo delcontratista su reparación así como toda responsabilidad que de ello pudiera surgir.Todos los materiales a emplear serán de primera calidad y estarán sujetos a la aprobaciónpor parte de la Dirección de Obras.

3. VALLADOS SEÑALIZACIÓN Y LIMPIEZAEn todos aquellos trabajos que se ordene ejecutar, la Empresa deberá proceder por sucuenta y orden, al balizamiento y acordonamiento de la zona de trabajo, a efectos deevitar daños a terceros. En todo este tema se deberá cumplir estrictamente con lanormativa existente al respecto.Durante la ejecución de los trabajos deberá mantenerse la zona de trabajo en condicionesadecuadas de limpieza, procediéndose a retirar todos los sobrantes de obra.Asimismo, una vez culminados los trabajos en cada sector, se procederá a dejar enperfectas condiciones de limpieza la zona afectada.Todos los costos de vallado, señalización y limpieza deberán estar incluidos en los preciosunitarios de los rubros solicitados.

4. CONTRAPISOSa) PREPARACIÓN DEL FIRME. Sobre el firme existente al que se le realizará unacompactación a pizón, el que deberá quedar 8 cms por debajo del nivel de piso terminadodel proyecto, para recibir el contrapiso. Se asegurarán 10 pasadas de aplanadora oplancha vibratoria, regándose permanentemente para facilitar la compactación.b) PREPARACIÓN DEL HORMIGÓN POBRE (CONTRAPISO). La dosificación delhormigón pobre se realizará con balasto natural y cemento pórtland en la proporción de 8x 1, pudiendo sustituir el cemento Pórtland por cemento articor.c) EJECUCIÓN DE FAJAS: En el caso de superficies importantes se efectúan fajas

paralelas entre los bolines a una distancia inferior a la regla que se disponga,estableciéndose en ésta tarea, el espesor que tendrá el contrapiso (mínimo, 5 cms). Sedejarán juntas de dilatación cada 10 m2 de pavimento no menor a 1 cms de espesor , lasque se rellenarán con asfalto en caliente luego de terminado el pavimento final, no seadmitirán reboses del asfalto, debiendo realizarse un recorte con herramienta de filo.d) POSICIONADO DEL HORMIGÓN: Una vez que las fajas hayan adquirido ciertaconsistencia se colocará el hormigón pobre entre fajas paralelas y se enrasará mediantela utilización de reglas adecuadas.

5. PAVIMENTO ALISADO DE ARENA Y PORTLANDa. PREPARACIÓN DE MORTERO: Está conformado por 3 partes de arena gruesa y unade cemento Pórtland utilizando en el amasado la menor cantidad de agua posible.b. PREPARACIÓN DEL CONTRAPISO: Se elimina el polvo e impurezas mediante barridoy se lo humedece.c. ALISADO Y FRATACHADO: Se ejecuta la capa de alisado de arena y cemento pórtlandde espesor 25 mm usando fajas maestras, nivelándolas perfectamente, alisándola con elfratás y comprimiéndola hasta que el agua comience a refluir sobre la superficie.d. JUNTAS DE DILATACIÓN: En los espacios abiertos se dejarán las juntas de dilataciónindicadas por que determine la Dirección de Obra como necesarias, las que tendrán unancho de 8 mm y su profundidad llegará hasta el contrapiso salvo indicación en contrariode la Dirección de obra. Irán rellenadas con asfalto en caliente y terminadas prolijamente,cortándose luego de su enfriamiento con herramienta filosa los reboses que pudieranquedar.

6. PAVIMENTOS DE BALDOSAa. GENERALIDADES: Antes de la realización del piso deberá seleccionarse todo elmaterial, descartando todas las baldosas, filetes o accesorios, que se despunten,descanten, tengan cantos defectuosos u otro desperfecto que incida en la calidad deltrabajo.Los escombros resultantes de todo trabajo deberán s er prolijamente almacenados yno pudiendo estar mas de 24 horas en la vereda. Deb iendo el contratista retirarlos ytrasladarlos a su lugar de disposición final.

b. PAVIMENTO DE BALDOSAS DE CEMENTO PORTLANDSe refiere a las clásicas baldosas de 20 x 20 cm de portland (9 panes o bastones, grises ocolor). Sobre el contrapiso de hormigón se colocará una capa de mortero de toma (5partes de arena terciada, una parte de cemento Articor o similar) de 2 cm de espesor. Unavez acondicionada la superficie del mortero de toma se espolvoreará totalmente conportland seco y se asentarán las baldosas, las que habrán sido previamente sumergidasen agua. La colocación se hará a cordel dejando entre filas un espacio de 2 mm que serárejuntado con una mezcla de una parte de cemento portland y por una de arena fina,penetrada a escoba humedecida.Los paños de baldosas llevarán juntas de dilatación 1 cm de espesor en distanciasmáximas no mayores a 5 metros en ambos sentidos, estas juntas se rellenarán conasfalto oxidado o similar. Se buscará que las juntas coincidan preferentemente con loslímites de las propiedades y contra el cordón.

7. PAVIMENTO DE HORMIGÓN.Sobre el firme de una caja de 18 cms. Se realizará un contrapiso de balasto natural,compactándose por medios mecánicos. Se asegurarán 10 pasadas de aplanadora oplancha vibratoria, regándose permanentemente para facilitar la compactación (espesor 8cms.)

Sobre la capa anterior irá el propio pavimento de hormigón (3.2.1.) de un espesor de 10cms con una malla electrosoldada de 15 x 15 x 3.a. COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN: Será colocado inmediatamente después demezclado y en ningún caso se usarán hormigones que no lleguen a su suspensióndefinitiva dentro de los 30 minutos subsiguientes al momento que se le agregó agua a lamezcla en la hormigonera. Para su colocación se usarán reglas, guías que indicarán elnivel superior de terminación y mediante regla apoyada en las guías se distribuye lamezcla de manera uniforme trabajado convenientemente para asegurar la eliminación dehuecos y favorecer el logro de la mayor compacidad posible. Los medios para lograr lacompacidad pueden ser: picado del hormigón con una varilla o listón, el movimiento de lasarmaduras o el apisonado con regla. El director de obra instruirá al capataz sobre cuándo,cómo y dónde podrá realizar el corte del hormigonado.b. FRAGUADO DEL HORMIGÓN: La superficie será protegida del sol y toda superficiedeberá permanecer mojada por un período de 1 día.c. JUNTAS DE DILATACIÓN: Las juntas transversales de dilatación llevarán las barras deacero que permitan la transmisión de esfuerzos entre las dos losas. Las juntas se haráncon material moldeado, preparado de antemano (madera, placa de poliuretano, etc.) ypodrán rellenarse con asfalto caliente o mastic bituminoso.d. COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN:. La proporción de los materiales será la siguiente: 3 partes de gravilla o pedregullo 2 partes de arena gruesa 1 parte de cemento Pórtland 60% de agua. De manera general, la cantidad de agua que deberá contener la mezclaserá la mínima posible que produzca la consistencia requerida por la naturaleza de laobra.e. PREPARACIÓN DEL HORMIGÓN: Si el mezclado se realiza en hormigonera seintroduce el 50 % del agua y luego los áridos alternadamente, comenzando por el áridogrueso e intercalando el cemento Pórtland. El resto del agua se agregará a posteriori deacuerdo al grado de consistencia requerido. El tiempo de mezclado será de un minuto ymedio desde el momento de haber introducido todos los componentes.La totalidad del contenido del tambor deberá ser vaciada antes de agregar los materialespara el siguiente mezclado.El mezclado a mano se permitirá solamente bajo la autorización del Director de Obra ypara cantidades inferiores a 5 m3.f. ARMADURAS: El pavimento será de hormigón simple o de hormigón armado. Si seindican armaduras (hierros o mallas) estas se colocarán dentro de la losa de hormigón,paralelamente a la superficie exterior y a 5 cm de la misma.

8. RIEGO ASFÁLTICOa- PREPARACIÓN DEL FIRME BALASTO SUCIO. Se eliminará la capa superficial delsuelo con contenido de materia orgánica dejando el terreno limpio, uniforme y liso. Sesepara la tierra que se volverá a reutilizar y retirará la tierra sobrante.Se efectúa el replanteo altimétrico hincando mojones con el nivel de piso terminadoindicando en el mismo mojón el nivel exigido para el firme el que deberá contar con laaprobación de la Dirección de Obra.Una vez verificado el replanteo se procederá al relleno o confección de la caja de hasta 10cm por debajo del nivel de piso terminado.Se coloca el balasto sucio en capas no mayor a 10 cm, se las distribuye y se las compactaen forma sucesivas hasta alcanzar el nivel superior fijado para en el proyecto para elfirme.Se asegurarán 10 pasadas de aplanadora o plancha vibratoria, regándosepermanentemente para facilitar la compactación.

b- CONDICIONES PARA EL RIEGO DE IMPRIMACIÓN. El encargado de la cuadrilla dealquitranado definirá si la superficie está apta para el riego. A tales efectos verificará que:La superficie debe estar seca.La temperatura del aire sea superior a 10° C a la s ombra.No esté previsto lluvias o nieblas para el correr del día.c- ACONDICIONAMIENTO DE LA BASE. Decidido el riego de imprimación se procederáal acondicionamiento de la base consiste en:Limpieza de la superficie a regar mediante barrido o soplado enérgico.Se protegerán las trazas o aquellos elementos pasibles de ser afectados por el riegoasfáltico cubriéndolos con gravillín o arena.d- IMPRIMACIÓN. En forma inmediata se efectuará la imprimación, cuya finalidad esimpermeabilizar la base y reforzar su adhesividad a un revestimiento posterior. Laimprimación llega a obra preparada y está compuesta por RC2 suministrado por ANCAPrebajado con kerosene un 30%. La aplicación de la imprimación se realiza de la siguienteforma:i. Se controla la temperatura del material bituminoso a través de la lectura del termómetrode la asfaltadora. Temperatura admitida 80 a 95 °C.ii. Mediante riego se aplica la imprimación. En aquellos lugares no alcanzables con elriego se utilizará la regadera de mano. Será como máximo el que la base pueda absorbertotalmente en un período de 24 h. Consumo indicado 1,5 a 2,5 k/m2.Iii. No esta permitido la distribución de agregado para absorber los excesos de materialbituminoso, los que se eliminarán después de 3 horas, mediante su extensión por mediode escobillones.iv. Cuando existan cordonetas, estas se cubrirán con una chapa de protección durante elinstante del riego.v. En las zonas donde no existe cordoneta se sobrepasará 20 cms. el área a cubrir con eltratamiento posterior.e- SECADO DE LA IMPRIMACIÓN. Después de aplicado el material bituminoso se dejarátranscurrir un plazo no menor a las 24 h para que penetre en la base tratada.f- CONDICIONES PARA RIEGO ASFÁLTICO. Se toma la decisión si están dadas lascondiciones para la aplicación de la primera capa de riego para lo cual se sigue loestipulado en 1. Asimismo mediante inspección visual y tacto se debe controlar que elbalasto a utilizar esté seco y carente de impurezas.g- EJECUCIÓN DE 1ª CAPA DE RIEGO ASFÁLTICO. La primera capa de riego asfálticoestá compuesta por balasto y RC2. Se debe procurar que el balasto sea depositado en lazona más próxima posible al lugar de aplicación. Se deberán realizar las siguientestareas:A. Se controla la temperatura del material bituminoso a través de la lectura del termómetrode la asfaltadora. Temperatura admitida 80 a 95 °C.B. Mediante riego se aplica la imprimación. En aquellos lugares no alcanzables con elriego se utilizará la regadera de mano. El consumo aproximado será de 1,5 k/m2.C. No esta permitido la distribución de agregado para absorber los excesos de materialbituminoso, los que se sacarán a pala.D. Cuando existan cordonetas, estas se cubrirán con una chapa de protección durante elinstante del riego.E. En las zonas donde no existe cordoneta se sobrepasará 20 cm. el área a cubrir con eltratamiento posterior.F. Inmediatamente después del curado del riego asfáltico se distribuye a pala el balasto enforma homogénea procurando que la misma cubra totalmente el asfalto, pero sin excesos.h- COMPACTACIÓN. La compactación comenzará instantes después de la distribucióndel balasto. Deberá cumplir las siguientes especificaciones:A. Se efectuará mecánicamente con la aplanadora o plancha vibradora, con excepción de

aquellos lugares de difícil acceso, en donde se compactará con la plancha vibradora orodillo de mano.B. Durante la compactación, la superficie de los rodillos o plancha se mantendránhúmedos, pero sin exceso de agua para evitar que la mezcla se adhiera a ellos.C. El aplanado se ejecutará a una velocidad moderada pero uniforme, que no exceda los5 km/hora y sin cambios bruscos en la dirección o en el sentido de la marcha de maneratal, que la rueda propulsora vaya adelante en la dirección de la pavimentación.D. La compactación se continuará el día subsiguiente, siempre que la temperaturaambiente sea superior a los 15 °C hasta completar 3 0 pasadas de máquina por cadapunto cubierto por el tratamiento.

i- CONDICIONES PARA RIEGO ASFÁLTICO. Se toma la decisión si están dadas lascondiciones para la aplicación de la segunda capa de riego asfáltico para lo cual se siguelo estipulado en el punto 1. Asimismo mediante inspección visual y tacto se debe controlarque el pedregullín a utilizar esté seco y carente de impurezas.j- EJECUCIÓN DE 2ª CAPA DE RIEGO ASFÁLTICO. La segunda capa de riego asfálticoestá compuesta por pedregullín y RC2. Se debe procurar que el pedregullín seadepositado en la zona más próxima posible al lugar de aplicación. Se deberán realizar lassiguientes tareas:A. Se controla la temperatura del material bituminoso a través de la lectura del termómetrode la asfaltadora. Temperatura admitida 80 a 95 °C.B. Mediante riego se aplica la imprimación. En aquellos lugares no alcanzables con elriego se utilizará la regadera de mano. El consumo aproximado será de 1 k/m2.C. No esta permitido la distribución de agregado para absorber los excesos de materialbituminoso, los que se sacarán a pala.D. Cuando existan cordonetas, estas se cubrirán con una chapa de protección durante elinstante del riego.E. En las zonas donde no existe cordoneta se sobrepasará 20 cm. El área a cubrir con eltratamiento posterior.F. Inmediatamente después del curado del riego asfáltico se distribuye a pala elpedregullín en forma homogénea procurando que la misma cubra totalmente el asfalto,pero sin excesos.k- COMPACTACIÓN. La compactación comenzará instantes después de la distribucióndel balasto. Deberá cumplir las siguientes especificaciones:A. Se efectuará mecánicamente con la aplanadora, con excepción de aquellos lugares dedifícil acceso, en donde se compactará con la plancha vibradora o rodillo de mano.B. Durante la compactación, la superficie de los rodillos o plancha se mantendránhúmedos, pero sin exceso de agua para evitar que la mezcla se adhiera a ellos.C. El aplanado se ejecutará a una velocidad moderada pero uniforme, que no exceda los5 km/hora y sin cambios bruscos en la dirección o en el sentido de la marcha de maneratal, que la rueda propulsora vaya adelante en la dirección de la pavimentación.D. La compactación se continuará el día subsiguiente, siempre que la temperaturaambiente sea superior a los 15 °C hasta completar 1 5 pasadas de máquina por cadapunto cubierto por el tratamiento.l- TERMINACIÓN SUPERFICIAL. Terminada la compactación, se retirará de la superficietratada todo el exceso de material, mediante barrido liviano con escobillones.

9. PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LAS OBRASEl plazo de conservación de las obras serán de un año a contar desde la fecha en que sehace la recepción provisoria de cada reparación efectuada. En el plazo comprendido entrela recepción provisoria y la definitiva, será de cuenta del Contratista la conservación detodas las obras contratadas; esta conservación deberá ser continua y eficaz, si durante

ese lapso ocurrieran problemas con las veredas atribuibles a defectos de construcción, elDirector de Obras intimará a la empresa las correcciones de las reparaciones malejecutadas, debiendo aquél efectuarlas dentro de un plazo de tres días después de lanotificación.El importe de las multas y gastos que originen dichas reparaciones serán descontados dela cantidad que existe en depósito como garantía.De no haberse iniciado las reparaciones dentro del plazo establecido en el párrafoanterior, la Dirección de Obra aplicará al Contratista cada vez que esto ocurra una multasegún lo establecido en el Pliego Particular

CAPÍTULO II.- DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO, SU CUMPLIMIENTO YMECANISMOS DE CONTROL

ARTÍCULO Nº 1. La dirección y contralor general de los trabajos estará a cargo delArquitecto del Municipio (Director de Obras), quien asumirá la responsabilidad del estrictocumplimiento de la Memoria Descriptiva vigente. Dicho supervisor impartirá las directivasgenerales al representante técnico de la empresa y a los técnicos del Municipio,delegando en ellos las tareas del control de cada caso en particular.

ARTÍCULO Nº 2. El mencionado supervisor será secundado en su labor por los técnicosdel Municipio (Técnicos Arquitectos y Ayudantes de Arquitecto) que acompañarán a laempresa en la ejecución de los trabajos, impartiendo las indicaciones pertinentes, lo quequedará registrado en una planilla de trabajo, junto con las observaciones que quepan.Ningún trabajo podrá iniciarse sin la aprobación previa de los técnicos.

ARTÍCULO Nº 3. La conformidad de los trabajos cumplidos podrá ser únicamenteexpresada por los Técnicos del Municipio, quienes firmarán las planillas correspondientesjunto con el Técnico de la empresa. En caso de discrepancias en cuanto al tipo y lacalidad del trabajo ejecutado, será la Dirección de Obras del Municipio quien tenga laúltima palabra.

ARTÍCULO Nº 4. Las intervenciones que no se ajusten a lo ordenado o sean realizadasen forma incorrecta y que no puedan ser remediadas con tratamientos posteriores, noserán tenidas en cuenta para la liquidación. Lo antedicho no libera a la empresa de lassanciones a que diera lugar.

ARTÍCULO Nº 5. Los trabajos podrán ser ordenados en forma masiva (determinado tramode una calle) o individual (frente a determinado número de finca). Regirán para todos loscasos idénticas cotizaciones.

ARTÍCULO Nº 6. Las órdenes de trabajo serán entregadas al representante técnico de laempresa con una antelación de 5 días hábiles a la fecha estipulada para su inicio,indicándose asimismo el plazo de ejecución. Se deberá respetar estrictamente lasecuencia entregada.

ARTÍCULO Nº 7. Toda orden podrá ser suspendida sin previo aviso cuando lasnecesidades de servicio así lo requieran.

ARTÍCULO Nº 8. Si existiera duda o mal entendido por parte del contratista, la mismadeberá ser aclarada antes de comenzar los trabajos correspondientes.

ARTÍCULO Nº 9. Las reparaciones de vereda que la empresa deba realizar con motivo delos trabajos o por roturas que se produzcan ocasionalmente, deberán ser efectuadas enun plazo no mayor de 3 (tres) días calendario a partir del momento de producida la rotura,salvo indicación expresa en contrario del Director de Obras.

ARTÍCULO Nº 10. La empresa contratada deberá de presentar junto al borrador defactura de cierre mensual, un registro de los trabajos realizados en “Planillas electrónica”,con los detalles que oportunamente establezca el Municipio, la misma será entregada enformato digital, junto a 3 (tres) copias en papel. Información que posterior al contralor delDirector de Obras, servirá para determinar la relación de trabajos cumplidos y constituirála base del pago mensual.

ANEXO 4

CRITERIOS DE EVALUACION PARA LA COMPRA Nº 288260/1

En el estudio de las ofertas, se tendrán en cuenta los factores que se presentan en elsiguiente cuadro donde se asignan los puntajes máximos correspondientes a cada unosobre una base de 1000 puntos.

Cuadro 1: Elementos para la evaluación de ofertas.

1) Factor Antecedentes:Constituye el 20% del Puntaje total para la evaluación de la Oferta.Los antecedentes que se toman en consideración son aquellos trabajos anteriores quepuedan ser debidamente corroborados o acreditados con el fin de atribuirles un puntaje.En el caso de reparación de veredas, deben acreditar antecedentes o experiencia detrabajos de construcción anteriores (referencias), como se define en el artículo 6.

a) Antecedentes de contratos en la Intendencia Muni cipal de Montevideo.Se tomaran en cuenta los contratos para trabajos de reparaciones de vereda que hayandesempeñado los oferentes. El puntaje máximo en este rubro se obtendrá con unantecedente de contrato con cualquier servicio de la Intendencia de Montevideo según latabla que se presenta a continuación. La consideración de los antecedentes se registrade 15 años a la fecha y solo se considerarán aquellos trabajos que fueran realizados deacuerdo a las exigencias técnicas en uso. Restándose el 10% del puntaje obtenido porcada multa o sanción que se hubiere aplicado en alguno de los contratos. Asimismo sedescuenta un 1% del puntaje por cada observación por escrito comunicada. Si se hubieraregistrado un incumplimiento grave que hubiera determinado la rescisión del contrato deloferente, hasta dos años previos al presente llamado a licitación no registrará puntajealguno en este antecedente. Asimismo, debe presentar en la propuesta de trabajo unosprocedimientos que garanticen que se levantan las restricciones que llevaron alincumplimiento del contrato que se rescindió.

a) Antecedentes en la IMM 100b) Otras instituciones estatales (tareas similares al pliego) 50c) Actividad Privada (tareas específicas del Pliego) 50

a) Personal 70 puntosi) Técnico en construcción 30ii) Capataz calificado 30iii) Otros 10

b) Maquinaria 70 puntosi) Camión/es 30ii) Locación física 30iii) Otras herramientas* 10

c) Certificación de calidad 10a) Cronograma de Trabajo 40b) Protocolo de seguridad y accidentes 20c) Conformación de cuadrillas 20

d) Procedimiento operativo 50

e) Propuesta de manejo de residuos 20

Puntaje máximo obtenible 500

PUNTAJES MAXIMOS

1.- Antecedentes 200 puntos

2- Infraestructura de la empresa (maquinaria, personal, etc.) 150 puntos

3- Proyecto de trabajo, para los rendimientos establecidos. 150 puntos

4- Precio. 500 puntos

Tabla 1 : Escala de puntaje según la cantidad de metros cuadrados construidos:Rango Metros cuadrados de

vereda construidosPuntaje

1 > 5000 1002 2000-5000 56 - 993 500-2000 21 - 554 50-500 20

Los puntajes intermedios a cada rango se interpolarán tomando como base el mínimo y elmáximo para cada categoría.

b) Antecedentes en Otras instituciones estatales (t areas similares al pliego)

Tabla 2 : Escala de puntaje según la cantidad de trabajos aéreos realizados:Rango Metros cuadrados de vereda

construidosPuntaje

1 > 5000 502 2000-5000 26 – 493 500-2000 13 – 254 100-500 12

Los puntajes intermedios a cada rango se interpolarán tomando como base el mínimo y elmáximo para cada categoría.

c) Actividad Privada (tareas específicas del Pliego ).

Tabla 3 : Escala de puntaje según la cantidad de trabajos realizados:

Rango Metros cuadrados de veredaconstruidos

Puntaje

1 > 5000 502 2000-5000 26 – 493 500-2000 13 – 254 100-500 12

Los puntajes intermedios a cada rango se interpolarán tomando como base el mínimo y elmáximo para cada categoría.

2) Factor InfraestructuraConstituye el 15% del Puntaje total para la evaluación de la Oferta.Se evalúan los factores relevantes de la infraestructura que poseen los oferentes para eldesarrollo de las Actividades planteadas en el presente Pliego.a) Personala.i) Técnico en construcciónSe deben presentar los curriculums de por lo menos un técnico responsable que debe/nintegrar la plantilla del oferente para el desarrollo de las actividades planteadas en elpliego.Además del Título Profesional correspondiente emitidos por las Instituciones Acreditadas,se evaluará la experiencia previa teniendo en cuenta:1- Experiencia en el rubro específico que se va a trabajar, en empresas nacionales oextranjeras, que se graduará según los años de experiencia, personal a cargo,responsabilidad en la logística y coordinación de operativos.2- Formación en cursos espcíficos en instituciones nacionales o extranjeras.

a.ii) Capataz calificado.Se deben presentar los curriculums de por lo menos un capataz calificado que debenintegrar la plantilla del oferente para el desarrollo de las actividades planteadas en elpliego.Se evaluará a los capataces a través de la formación certificada que posean y/o por laexperiencia que acrediten a través de trabajos en empresas o por cuenta propia al frentede cuadrillas de 5 o más operarios.1- El total del puntaje se concede a aquellas personas que demuestren experienciaacreditada en trabajos similares a los que determinan los distintos items de este pliego dedos o mas años, a cargo de cuadrillas completas de 10 operarios incluyendo personalasignado a tareas de apoyo al rubro principal: camioneros, maquinistas, peones y hayancoordinado la logística propia del desarrollo de estas tareas.2- Hasta un dos tercios del total del puntaje se concede a aquellos casos que demuestrenexperiencia acreditada en trabajos similares a los que determinan los distintos items deeste pliego de entre uno y dos años, a cargo de cuadrillas completas de hasta 10operarios incluyendo personal asignado a tareas de apoyo al rubro principal: camioneros,maquinistas, peones y hayan coordinado la logística propia del desarrollo de estas tareas.3- Hasta un un tercio del total del puntaje se concede a aquellos casos que demuestrenexperiencia acreditada en trabajos similares a los que determinan los distintos items deeste pliego de entre seis meses y un año, a cargo de cuadrillas completas de hasta 5operarios incluyendo personal asignado a tareas de apoyo al rubro principal: camioneros,maquinistas, peones y hayan coordinado la logística propia del desarrollo de estas tareas.La comisión asesora graduará el puntaje para aquellas situaciones intermedias a las quese han definido.a.iii) Otros.Se calificarán a los integrantes de la plantilla de la empresa oferente, de acuerdo a laformación técnica y experiencia anterior en trabajo en el rubro, manejo de herramientas,etc.

b) Maquinarias y otras infraestructuras.El puntaje se atribuirá de acuerdo a la dotación que se posea de los siguientes elementos:b.i) Camion(es).Se adjudicará puntaje a aquellos oferentes que acrediten propiedad o disponibilidad diariade un camión de cuatro toneladas de capacidad, para transporte de materiales y/opersonal, en buenas condiciones, con las inspecciones técnicas al día. Asimismopuntuarán mejor aquellos camiones que posean más capacidad y menores emisiones deruido de los motores, así como menor emisión de gases contaminantes.b.ii) Locación física.Se adjudicará puntaje a aquellos oferentes que acrediten propiedad o disponibilidad de unlocal con instalaciones sanitarias y eléctricas para el personal que se encuentre asignadoa las tareas que exige el presente pliego. Asismismo deben tener dépositos o talleres parael mantenimiento, afilado y o reparacion de la maquinaria disponible.b.iii) Otras herramientas.Se adjudicará puntaje a aquellos oferentes que acrediten propiedad o disponibilidad de:mezcladoras, máquinas para apisonamiento de tierra u otras adecuadas a las tareas quese van a desempeñar.

c) Certificación de Calidad.Se concederá el total de los puntos de este item a aquellos ofertantes que acreditencertificación de calidad del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) normas ISO. Sise encuentra en proceso de certificación debidamente acreditada se concederá unpuntaje que la comisión Asesora considere razonable, según el grado de avance y

compromiso que se pueda deducir de los documentos presentados.

3) Factor Proyecto de Trabajo.Constituye el 15% del Puntaje total para la evaluación de la Oferta y se compone de lossiguientes subfactores:a) Cronograma de trabajo.Es una condición obligatoria sin la cual no se aceptará la oferta presentada.Donde se establece una propuesta de ejecución de trabajos en unos plazos y tiempos queobligan al oferente y cuyo no cumplimiento por motivos que no sean debidamentejustificados ante el Director de Obra, determinará las correspondientes sanciones. Estecronograma debe contemplar el siguiente cronograma indicativo de obra:

1. REPARACION VEREDAS Rendimiento mínimo 100m2/semana

b) Protocolo de seguridad y accidentes.c) Conformación de cuadrillas.Se conforma mediante una propuesta de conformación del personal de las cuadrillas,describiendo su integración y las funciones que cumplen los integrantes de las mismas.d) Procedimiento operativoDescribe la operativa y la logística que desarrollen las cuadrillas abocadas a los trabajos.Incluyendo desde el transporte del personal y las herramientas hasta la limpieza de la víapública.e) Propuesta de manejo de residuos.Implica los procedimientos para minimizar el “residuo” de los trabajos: material vegetal,material constitutivo del suelo urbano, materiales sobrantes de reparaciones de veredas.Procesamiento aplicado para su minimización.

4) Factor Precio.Constituye el 50% del Puntaje total para la evaluación de la Oferta.

A los efectos de comparación de ofertas en cuanto a este componente se procederá:Asignando el 100% de los puntos a la mejor oferta de precios final, evaluadas según sedescribe:

Reparación de vereda.Se comparará el monto o precio final de la oferta realizada definida a través de la fórmula:

PFrv = M² x PrvSiendo:

PFrv: Precio Final de la oferta de Reparación de Vereda

M²: metros cuadrados de vereda a repararPrv: precio del metro cuadrado de vereda de baldosas de cemento colocadas.

Para el resto de las ofertas se procederá a calcular la diferencia entre ellas respecto a laganadora (diferencia en el precio final ofrecido) y calculando la proporción de la ganadoraque constituye esa diferencia. Entonces se sustraerá esa proporción al 100% que podríahaber alcanzado y se considerará ese resultado como la proporción de puntos que seasigna al Precio de la Oferta. La fórmula a aplicar en este caso sería considerando a laOferta ganadora (la de menor precio) como O1 y la segunda mejor oferta como O2, con

sus respectivos precios ofrecidos PO1 y PO2:Siendo:

O1: 100% del Puntaje (100% de los puntos del Factor Precio); por lo tanto:O1=100%

Entonces:O2/On: Porcentaje del Factor Precio de la Oferta 2/ Oferta n, que se calcula por la siguiente fórmula:O2= 100 - ((PO2 - PO1)/PO1) x 100). YOn= 100 - ((POn - PO1)/PO1 x 100)Siendo n las restantes ofertas presentadas.