ANEXO 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“Mejoramiento de la subrasante y tratamiento superficial de 1 km de la vía que conduce desde el cruce La loma la Palagua hacia la vereda Acacias, Mejoramiento de la subrasante del K0+000 al K1+000 de la vía que conduce desde el cruce de la vereda el Caldero hacia la vereda Monserrate, Mejoramiento de la subrasante del K0+000 al K1+000 de la vía que conduce desde el cruce el Líbano hacia la Planta Guamuez, Mejoramiento de 1 Km de la subrasante de la vía desde el Puente sobre el rio Churuyaco Vereda Churuyaco hacia Vereda Azul desde el K0+700 al K1+700, Mejoramiento de la subrasante del K0+000 al K0+700 y K1+200 al K1+500 de la vía que conduce desde el cruce de la vereda el Caldero hacia la vereda Mirador Pepino, Mejoramiento de 500 m de la subrasante de la calle 11 entre carreras 16 y carrera 7A Barrio Colombia, del Municipio de Orito.” Mejoramiento de la subrasante y tratamiento superficial de 600 m de las vías urbanas de la Inspección Arizona Municipio de Puerto Caicedo, Departamento del Putumayo.”

NEIVA – HUILAMARZO 2015

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1 GENERALIDADES

1.1 ALCANCE GENERAL

Este documento se refiere a las especificaciones y características técnicas de los procesos, materiales, mano de obra, equipos y demás actividades a utilizar elaborados por LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) para evaluar las ofertas, dentro del proceso de selección del Contratista, para la INVITACIÓN A COTIZAR EL “Mejoramiento de la subrasante y tratamiento superficial de 1 km de la vía que conduce desde el cruce La loma la Palagua hacia la vereda Acacias, Mejoramiento de la subrasante del K0+000 al K1+000 de la vía que conduce desde el cruce de la vereda el Caldero hacia la vereda Monserrate, Mejoramiento de la subrasante del K0+000 al K1+000 de la vía que conduce desde el cruce el Líbano hacia la Planta Guamuez, Mejoramiento de 1 Km de la subrasante de la vía desde el Puente sobre el rio Churuyaco Vereda Churuyaco hacia Vereda Azul desde el K0+700 al K1+700, Mejoramiento de la subrasante del K0+000 al K0+700 y K1+200 al K1+500 de la vía que conduce desde el cruce de la vereda el Caldero hacia la vereda Mirador Pepino, Mejoramiento de 500 m de la subrasante de la calle 11 entre carreras 16 y carrera 7A Barrio Colombia, del Municipio de Orito.” Mejoramiento de la subrasante y tratamiento superficial de 600 m de las vías urbanas de la Inspección Arizona Municipio de Puerto Caicedo, Departamento del Putumayo”

1.2 ALCANCE ESPECÍFICO

En términos generales, los trabajos que debe ejecutar el CONTRATISTA para el mantenimiento de las vías objeto del contrato incluyen, pero no se limitan a:

Mejoramiento de la subrasante mediante estabilización de suelos utilizando aditivos cementantes o catalizadores. Incluye:

Estudio geotécnico del suelo. Diseño de la estabilización. Mejoramiento de la base granular de acuerdo con el diseño obtenido.

Construcción de base asfáltica utilizando crudo pesado o emulsión asfáltica como ligante. Incluye:

Construcción de la carpeta asfáltica de acuerdo con el diseño y procedimiento entregado por la FAM.

Diseño y construcción de las obras de arte (alcantarillas, cunetas, entre otras) necesarias, previamente definidas con la Interventoria del Contrato y autorizadas por la FAM.

Así mismo, dentro del objeto y alcance del contrato, el CONTRATISTA seleccionado debe contemplar la ejecución de las siguientes actividades principales: i) Otras labores propias de la construcción de obras para el mantenimiento de las vías que indique LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) en el programa de trabajo, ii) Bajo los criterios de Autonomía Administrativa, Técnica y Financiera, el CONTRATISTA deberá emplear la mano de obra calificada y no calificada (solicitada en las Condiciones Específicas (CEC) y Genéricas (CGC) de la Contratación), así como las herramientas, equipos y material consumible, requeridos para la ejecución de los trabajos, y iii) Disponer de la logística requerida, para el cumplimiento de las actividades programadas por LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM)Todas las especificaciones son complementarias entre sí: cualquier adición en alguna de ellas, se considera como hecho en todas. En caso de discrepancia, LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM), determinará cuál prevalece.

Es responsabilidad del CONTRATISTA aclarar oportunamente con LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) las discrepancias, vacíos, contradicciones, etc., que encuentre entre los diferentes documentos de la contratación, a fin de acordar lo pertinente.

1.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Las últimas ediciones (a menos que una edición específica sea indicada) de los siguientes Códigos, Normas, Guías y Especificaciones, en efecto y disponibles en el momento de la consulta serán consideradas parte de esta Especificación.

En caso de conflicto entre códigos y estándares listados, o entre códigos / estándares y esta especificación, prevalece esta última. Cualquier código o regulación adicional que aplique, será resuelto por mutuo acuerdo entre la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA.

1.3.1 Normas y Códigos

Normas y condiciones escritas en las presentes especificaciones técnicas, para cualquier modificación será resuelto por mutuo acuerdo entre la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA.

1.3.2 Documentos del Proyecto

Las diferencias o dudas que se pueden presentar entre las especificaciones o estudios adicionales resultado de la ejecución del proyecto, se consultarán por escrito con la INTERVENTORIA con la debida anticipación antes de ejecutar la respectiva obra. El CONTRATISTA se hace responsable de los perjuicios y gastos que ocasionen por la omisión de la presente advertencia.

Durante la construcción de las obras, la INTERVENTORIA tiene derecho de revisar e inspeccionar todo proceso constructivo o estado de las obras, ordenar

la remoción de cualquier parte o elemento de construcción que no cumpla con lo estipulado en las especificaciones del respectivo contrato, ordenar el retiro de cualquier material que no reúna las condiciones requeridas para la estabilidad de las obras o presentación estética de los acabados.

EL CONTRATISTA deberá colaborar con la INTERVENTORIA en lo referente al suministro de información necesaria y en prestarle las facilidades suficientes para el buen ejercicio de sus funciones.

1.4 ZONAS DE TRABAJO

A la zona de trabajo tendrán acceso el CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y las personas autorizadas por LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) Para un mejor control del ingreso a la zona de trabajo, El CONTRATISTA deberá entregar una relación de las personas autorizadas a la INTERVENTORIA para su aprobación. Ninguna persona sin la correspondiente autorización, podrá entrar o permanecer en la zona de trabajo.

Durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación final del mismo, el CONTRATISTA, a su costa, deberá mantener la zona de trabajo en perfectas condiciones de aseo e higiene, deberá remover los materiales de desecho a los sitios y de la manera que apruebe la INTERVENTORIA y dará adecuado mantenimiento a los drenajes necesarios, las vías de acceso y zonas de relleno que utilice.

Sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar, LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) podrá tomar las acciones que estime conveniente ante el incumplimiento del CONTRATISTA en este aspecto.

1.5 VÍAS DE ACCESO

El CONTRATISTA deberá efectuar la construcción y/o mantenimiento de los accesos que emplee para realizar el trabajo.

El CONTRATISTA deberá guardar máxima diligencia para no causar daño en las vías públicas y privadas que utilice, para lo cual empleará los vehículos y topes de carga que sean permisibles por las autoridades competentes y/o por LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM).

El CONTRATISTA está obligado a cumplir las disposiciones del MINISTERIO DEL TRANSPORTE y a obtener las autorizaciones que fueran del caso, durante la utilización de las mismas. Los daños que se causen en predios rurales, vías públicas y privadas por negligencia, impericia o no acatamiento a las disposiciones de las autoridades competentes y/o LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM), deberán ser indemnizados por el CONTRATISTA.

Serán igualmente por cuenta del CONTRATISTA los trabajos necesarios para mantener en permanente servicio las vías públicas y privadas, que sean indispensables utilizar.

1.6 INSTALACIONES PROVISIONALES

LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) no suministrará áreas para instalaciones del CONTRATISTA. El CONTRATISTA deberá tener en cuenta los costos que demande la construcción y conservación de obras provisionales o temporales, tales como campamentos, oficinas, servicios sanitarios, depósitos, vías, talleres, dotaciones, herramientas y obras para control del manejo ambiental etc. Igualmente, deberá considerar que son por cuenta del CONTRATISTA las acometidas y distribución de sus servicios de energía, alcantarillado, agua y teléfono, a partir de los sitios que determine y presente para aprobación de LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM), hasta los sitios que se requieran y los elementos necesarios de protección y seguridad tanto para su personal como para sus instalaciones. El teléfono, energía, alcantarillado y el agua no serán suministrados por LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM), estos correrán por cuenta y cargo del CONTRATISTA.

A la terminación del contrato, el CONTRATISTA deberá retirar por su cuenta todas las obras provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que las haya utilizado él o sus SUBCONTRATISTAS, salvo que de común acuerdo entre las partes se decida su permanencia en el lugar de las obras.

1.8 CALIDAD

El CONTRATISTA, utilizará todos los recursos necesarios como personal calificado, información técnica de los equipos, maquinaria e instrumentos metrológicos, además de controles y auditorias para garantizar que los trabajos que se realicen cumplan con los requisitos técnicos, indicaciones, especificaciones y condiciones suministradas por LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) y INTERVENTORIA. El incumplimiento de las especificaciones será causa de rechazo de los trabajos y del levantamiento de No Conformidad por parte de la INTERVENTORIA; obligándose el CONTRATISTA a tomar las acciones correctivas pertinentes y a solicitar por escrito el Levantamiento de la No conformidad soportando ésta solicitud con una relación de las mejoras realizadas (acciones correctivas), la INTERVENTORIA verificará el cumplimiento y efectuará si es el caso Levantamiento de la No Conformidad. Adicionalmente hacen parte de la calidad todas las pruebas y ensayos no destructivos requeridos por cada etapa del trabajo, conforme se solicitan en las presentes especificaciones técnicas que demuestren y sean soporte para la aceptación satisfactoria de los trabajos. El CONTRATISTA deberá efectuar control estricto de los materiales utilizados en la obra, disponibles en bodega y en proceso de prefabricación, además deberá hacer seguimiento de los materiales solicitados y entregados por

LAFUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) para lo cual confrontará y enviará a LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) copias donde relacione materiales solicitados vs. Recibidos, en un plazo no mayor a 24 horas. El CONTRATISTA entregará su plan de calidad y cumplirá con la entrega periódica de los informes administrativos y ejecutivos de Obra para lo cual deberá contar en sus equipos mínimos de trabajo con cámara fotográfica digital que permita presentar Registros Fotográficos de cada etapa del trabajo.

El CONTRATISTA deberá contar con un laboratorio de campo, controlado por personal calificado e idóneo para tal labor, previamente aprobado por el INTERVENTOR TÉCNICO, que le permita realizar todas las pruebas de diseño y control de calidad exigidas por las presentes especificaciones, las cuales tienen carácter preceptivo.

Todos los elementos del laboratorio deberán encontrarse en perfectas condiciones de funcionamiento y aquellos que lo requieran, deberán tener al día su certificado de calibración.

Siempre que LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) ordene al CONTRATISTA realizar algunas pruebas que no estuvieren contempladas en las especificaciones, con el fin de verificar si algún trabajo ejecutado tiene defectos, y la prueba revelare que los tiene, el costo de ellas estará a cargo del CONTRATISTA.

1.9 CONDICIONES AMBIENTALES

Todas las obras que se ejecuten serán aptas para trabajar expuesta a radiación solar intensa, ambiente húmedo y ambiente industrial con residuos de crudo. Además esta región presenta un alto porcentaje de humedad relativa lo que ocasiona la ocurrencia de altas precipitaciones, las cuales pueden estar entre los 3000 mm y 3500 mm anuales.

1.10 SEÑALIZACIÓN Y DEFENSA DE LA ZONA DE LAS OBRAS

Desde la orden de iniciación y entrega de la zona de las obras al CONTRATISTA y hasta la entrega definitiva de las obras a LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) , y si está prevista la utilización temporal o permanente de la vía por el tránsito, el CONTRATISTA está en la obligación de señalizar y mantener el tránsito en el sector contratado, como prevención de riesgos a los usuarios y personal que trabaja en la vía en mantenimiento, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. Durante dicho lapso, el CONTRATISTA es el único responsable de la señalización y el mantenimiento del tránsito en el sector objeto del contrato.

La señalización deberá realizarse en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la materia, en particular el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte. El CONTRATISTA determinará las medidas que se deban adoptar en cada caso para señalizar y defender las zonas de obra que

sean afectadas por la circulación del tránsito automotor, así como para prevenir riesgos a los usuarios y al personal que trabaja en la vía en construcción.

No se podrán iniciar actividades que afecten la libre circulación por una vía, sin que se hayan colocado los elementos reglamentarios de señalización. Estos elementos deberán ser modificados o retirados siempre que corresponda, tan pronto como se modifique o desaparezca la afectación a la libre circulación que originó su colocación.

El CONTRATISTA deberá, así mismo, señalizar adecuadamente los sitios de almacenamiento de los materiales por utilizar en los diferentes procesos constructivos y deberá tomar las medidas necesarias, a su costa, para que los materiales, instalaciones y obras que constituyan el objeto del contrato, no sufran daños o perjuicios como consecuencia de cualquier fenómeno natural previsible de acuerdo con la situación de la obra y en consonancia con las condiciones propias de los trabajos y de los materiales por utilizar.

1.11 MATERIALES SUMINISTROS Y ACCESORIOS

1.11.1 Generalidades

Todos los materiales y suministros deberán ser de alta calidad, libres de defectos e imperfecciones, de fabricación reciente, nuevos, adecuados para el uso a las condiciones de operación a que estarán sometidos. Deben soportar las variaciones de temperatura, las condiciones atmosféricas y los esfuerzos originados por las condiciones de trabajo, sin que se presente distorsión o deterioro indebido en cualquier componente.

Todos los suministros deben ser producidos por fabricantes de reconocido prestigio. El CONTRATISTA debe entregar para aprobación los nombres de los fabricantes involucrados, junto con la información técnica relacionada con los productos que propone incorporar en el suministro.

Los componentes deben coordinarse técnicamente con el fin de conformar conjuntos que tengan las mejores características de funcionamiento, manejo, eficiencia y facilidad de inspección.

Hasta donde sea posible, los materiales utilizados para servicios iguales o similares deberán ser de la misma marca, tipo y ser intercambiables si tienen la misma capacidad. El CONTRATISTA debe demostrar esta cualidad cuando lo requiera LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM).

La ejecución de los trabajos, al igual que el suministro de materiales se hará de conformidad con las especificaciones, indicaciones, recomendaciones, planos y otros documentos indicados por la INTERVENTORÍA y/o la persona que asigne LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) para vigilar los trabajos.

Todos los trabajos relacionados deben hacerse conforme a las normas de seguridad ocupacional y medio ambiente, las cuales deben ser de entero conocimiento y tenidas en cuenta por El CONTRATISTA al formular su propuesta y por lo tanto debe ceñirse a ellas durante la ejecución de las obras. LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) NO SUMINISTRARÁ energía, equipos, herramientas durante la ejecución de los trabajos, con excepción de aquellos casos en que se amerite realizar y será definido por la INTERVENTORÍA.

Las normas técnicas que se encuentran en estas especificaciones, aunque tienen una naturaleza normativa no liberan a El CONTRATISTA de las responsabilidades y consecuencias que derivan de la celebración del contrato.

1.11.2 Pruebas e Inspección de suministros

Todos los materiales, incluyendo las materias primas, componentes y productos finales, pueden ser objeto de inspección y pruebas por parte de LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM), en la cantidad que considere razonable, en cualquier tiempo y lugar antes de la aceptación final.

Cuando cualquiera de las obras, materiales o accesorios no cumplan con los requisitos del Contrato, LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) tendrá el derecho de rechazarlo o de requerir su corrección. El CONTRATISTA debe remplazarlos o corregirlos con la mayor brevedad posible, y por su cuenta, de acuerdo con lo solicitado por la Empresa.

Si el CONTRATISTA no realiza prontamente la corrección solicitada, la Empresa podrá reemplazar o corregir la anomalía mediante algún contrato u otra modalidad y cobrar al CONTRATISTA los costos en que haya incurrido o podrá dar por terminado el Contrato por incumplimiento.

LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) se reserva el derecho de descartar una propuesta que no ofrezca efectuar todas las pruebas aquí especificadas.

El CONTRATISTA deberá realizar las pruebas en fábrica o cantera a los materiales y suministros de acuerdo con lo requerido en las Especificaciones Técnicas y en las Normas Aplicables, como también aquellas hechas rutinariamente. Todas las pruebas en fábrica o cantera, tipo o especiales, deberán practicarse en presencia del representante autorizado de LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) y El CONTRATISTA debe informar a la Empresa sobre el método para efectuar las pruebas de fábrica y debe acordar con ella el programa de pruebas más conveniente, notificándola con suficiente anticipación, acerca de la realización de cualquier prueba de fábrica, de tal manera que el representante de la Empresa pueda estar presente. Todos los materiales deben someterse a una verificación visual de sus dimensiones, así como a todas las pruebas de rutina. Si cualquiera de los materiales no pasa alguna de las pruebas, debe rediseñarse y nuevamente

someterse a todas las pruebas aplicables, no se incurrirá en costos adicionales para LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) , ni se otorgarán ampliaciones en los plazos de entrega por esta causa.

La asistencia o inasistencia de LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) a cualquier prueba, no libera la responsabilidad del CONTRATISTA de cumplir con los requisitos de calidad, ni con lo estipulado en las Especificaciones Técnicas. El CONTRATISTA debe prever y mantener un sistema de inspección de materiales que sea aceptable para LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) Los registros de todo el trabajo de inspección que realice el CONTRATISTA deben mantenerse completos y a disposición de la Empresa durante la ejecución del Contrato.

El CONTRATISTA será responsable por todos los costos de transportar los materiales hasta sus instalaciones temporales en el sitio de los trabajos y por su adecuada protección. Esto incluirá él cargue y descargue en cualquier almacenamiento intermedio o punto de transferencia en la ruta del transporte y él cargue en la fábrica y el descargue en sus instalaciones temporales. El seguro debe cubrir continuamente todos los riesgos desde la fábrica hasta su instalación en el sitio de las obras.

En caso de ocurrir daños durante el transporte de los materiales, el CONTRATISTA a su costa debe remplazarlos.

1.11.3 Transporte

El CONTRATISTA debe informarse completamente de todo lo referente a las facilidades y requisitos del transporte, almacenamientos intermedios y puntos de transferencia en la ruta, capacidades de carga y otras limitaciones viales, de tal forma que al programar sus operaciones de transporte se asegure que se han tenido en cuenta todas las restricciones y limitaciones y que el material empacado para el transporte se ajusta a tales limitaciones. LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) no aceptará ningún reclamo por retardos o gastos en que haya incurrido el CONTRATISTA como resultado de tales restricciones o limitaciones.

El CONTRATISTA será responsable por todos los costos de transportar los materiales hasta sus instalaciones temporales en el sitio de los trabajos y por su adecuada protección. Esto incluirá él cargue y descargue en cualquier almacenamiento intermedio o punto de transferencia en la ruta del transporte y él cargue en la fábrica y el descargue en sus instalaciones temporales. El seguro debe cubrir continuamente todos los riesgos desde la fábrica hasta su instalación en el sitio de las obras.

1.11.4 Responsabilidad por los Suministros

El CONTRATISTA será responsable por todos los materiales incluidos en el Contrato, hasta su instalación y posteriormente en el período de estabilidad de

la obra. El CONTRATISTA debe correr con todos los riesgos relacionados con los materiales rechazados y deberá reemplazarlos nuevamente en el mínimo tiempo posible.

El CONTRATISTA debe asumir plena responsabilidad por la pérdida o daños de cualquier tipo a los materiales, sin importar el monto cubierto por el seguro que él haya tomado para protegerse contra tales riesgos durante el embarque, transporte y descargue en sus instalaciones temporales o en el sitio de los trabajos.

En caso de ocurrir daños durante el transporte de los materiales, el CONTRATISTA a su costa deberá remplazarlos.

1.11.5 Herramientas y Materiales

Antes del inicio de las obras, el CONTRATISTA suministrará una lista de los equipos y herramientas que tendrá a disposición y que piense utilizar durante la ejecución de la obra; deberá indicar el uso que le dará, su capacidad o especificación técnica y la cantidad disponible y anexará los certificados de calibración de aquellos equipos donde sea aplicable a la exigencia de LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) o del INTERVENTOR.

Para el caso de materiales pétreos y aditivos de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 685 de 2001, todo CONTRATISTA que utilice este tipo material ya sea de arrastre o cantera deberá realizar el siguiente procedimiento:

_ El CONTRATISTA y sus SUBCONTRATISTAS deben a llegar a la INTERVENTORÍA, previamente al inicio de la compra del material, los datos correspondientes al lugar de compra como son (i) nombre del lugar; (ii) si es persona jurídica, el correspondiente Certificado de constitución y Gerencia expedido por la Cámara de Comercio del lugar donde se registró; (iii) copia del título minero que ampara el material y (iv) copia de la licencia ambiental que cubre el título minero.

_ Al momento de la radicación de la factura, a ésta se debe anexar copia de la o las facturas donde compraron el material, con el volumen adquirido, la cual debe estar acorde con la información previamente allegada y ya evaluada por la INTERVENTORÍA.

1.12 COOPERACIÓN

El CONTRATISTA debe cooperar en todo lo referente a la supervisión y control técnico del desarrollo de las etapas de construcción; resolver rápidamente todas las preguntas o aclaraciones solicitadas; estar preparado para sostener discusiones técnicas personalmente con LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) El representante del CONTRATISTA debe ser

técnicamente competente y tener capacidad para tomar decisiones sobre cualquier asunto.

1.13 INCUMPLIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS

Si dentro del tiempo cubierto por las garantías, una obra o parte de obra no cumple con las características técnicas garantizadas o con otros requisitos del Contrato, LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) podrá rechazar el material o podrá instruir al CONTRATISTA para que proceda inmediatamente a hacer cambios o reparaciones hasta cumplir con los requisitos exigidos. Cualquier gasto relacionado con esto, con el fin de cumplir con las características técnicas garantizadas y con otros requisitos del Contrato, deben ser cubiertos por el CONTRATISTA.

Si después de la debida notificación, el CONTRATISTA rehúsa o persistentemente se niega a corregir cualquier defecto, error, omisión, o cualquier falla en el cumplimiento de los requisitos de las especificaciones que aparezcan durante el período de la garantía, LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) podrá proceder a corregir tales defectos, errores, omisiones o fallas, a su costa, y luego cobrar al CONTRATISTA una suma igual a los gastos reales en los que incurrió. Tal monto podrá deducirse de cualquier pago que se le adeude al CONTRATISTA, o haciendo válida la garantía de cumplimiento o calidad y correcta fabricación.

1.14 ILUMINACIÓN

Para los sitios y horas con insuficiente iluminación, el CONTRATISTA suministrará la iluminación eléctrica adecuada al trabajo que se vaya a realizar. No se permitirá la iluminación con vehículos o maquinaria existente. La fuente debe ser independiente y cumpliendo con los requerimiento de seguridad exigidos para ello. Antes de iniciar cualquier labor, debe informarse con anticipación para la revisión del sistema de iluminación por parte de la INTERVENTORÍA para su aprobación.

1.15 PROGRAMA DE TRABAJO

Programa General de Actividades: El PROPONENTE debe preparar y entregar con su oferta un Programa General de Actividades que incluya la secuencia en la que el CONTRATISTA se propone construir las obras. Además en el momento de iniciar actividades deberá entregar un Programa Detallado de Trabajo, para aprobación de la INTERVENTORÍA, este programa servirá para que el CONTRATISTA pueda someter a consideración de LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) periódicamente el avance físico de la obra.

Programa Semanal de Trabajo: Semanalmente y con la debida anticipación, el CONTRATISTA suministrará al INTERVENTOR, para aprobación, el programa

detallado que desarrollará durante cada semana, indicando el personal y equipo que asignará a cada labor.

Informe Mensual: El CONTRATISTA deberá presentar un Informe indicando las actividades adelantadas durante el mes y los porcentajes de avance de cada una de ellas, comparadas con los programados en el PDT correspondiente.

1.17 LIMPIEZA PROGRESIVA

El CONTRATISTA deberá desarrollar a entera satisfacción del INTERVENTOR, un programa de limpieza progresiva y de remoción de sobrantes y escombros resultantes del trabajo.

Los costos que demanden la limpieza y remoción de sobrantes deberán estar cubiertos como un componente de los precios unitarios estipulados en el formulario de precios del contrato.

1.18 MEDIDAS DE HSE

El CONTRATISTA está obligado a suministrar a todo su personal los elementos de seguridad necesarios (Botas de seguridad, Casco de seguridad, guantes, gafas de seguridad, overol o camisa manga larga y pantalón no inflamables etc.) dependiendo de la actividad a realizar. La INTERVENTORÍA podrá retirar del sitio de trabajo al personal que no porte los elementos de seguridad durante el trabajo. El CONTRATISTA deberá suministrar e instalar todos los avisos de prevención que sean necesarios para el desarrollo seguro de los trabajos.

El CONTRATISTA se comprometerá a realizar charlas de seguridad y éstas se harán en el sitio de los trabajos. Presentará un panorama de riesgos elaborado por él, indicando el análisis de los posibles riesgos, las medidas preventivas que se deberán tomar en cuenta y elementos de seguridad que se deberán utilizar. La INTERVENTORÍA participará en forma activa en la charla y solicitará al CONTRATISTA constancia escrita de estas actividades.

Y los demás procedimientos que en materia de HSE que emita LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) y que aplique para las actividades propias del presente contrato.

Todos los documentos enunciados como procedimientos HSE, serán entregados al CONTRATISTA en la reunión de inicio del contrato como soporte para su correcta aplicación en todas las actividades que se desarrollan en el contrato.

1.19 DEBERES DEL CONTRATISTA

Es obligación del CONTRATISTA disponer todo lo necesario para realizar una perfecta y completa ejecución y organización de los trabajos. Cumplir con

todas las obligaciones que se derivan de la aplicación de: Normas, Especificaciones Técnicas, documentos y/o planos citados específicamente en las presentes especificaciones aplicables por costumbre y/o exigidos por las normas y las autoridades nacionales y/o locales. Cumplir las disposiciones establecidas en el P.M.A. Plan de Manejo Ambiental Integral y sus programas de manejo ambiental, PGA (gestión ambiental), PMC (manejo actividades constructivas), PMR (manejo de residuos) y PGS (gestión social). Utilizar mano de obra de la más alta calificación requerida para cada oficio. En determinadas especialidades, LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) podrá exigir al CONTRATISTA titulaciones adecuadas y experiencia documentalmente probada en estas especialidades profesionales, tales como ingenieros residentes, supervisores de campo, operadores, etc., LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) se reserva el derecho de aceptar o rechazar las hojas de vida puestas a su consideración para conformar el grupo de montaje y aún durante los trabajos de montaje si se considera que los resultados no son satisfactorios.

Deberá utilizar en obra, según necesidades, toda la herramienta y equipo necesario para efectuar una correcta ejecución de las obras. El CONTRATISTA es responsable de la buena conservación de las obras ejecutadas y/o de los materiales instalados como también cuidará que ninguno los dañe, hasta la aceptación de los mismos, en cuyo caso todas las reparaciones o reconstrucciones de los trabajos ya ejecutados, debidas a cualquier motivo estarán a cargo del CONTRATISTA a menos que demuestre pruebas inequívocas acerca de la responsabilidad de otros.

Cualquier daño provocado directamente y/o indirectamente sobre los equipos y materiales a instalar o los ya instalados, etc., le será cargado al CONTRATISTA, Quien deberá suministrar cualquier equipo o elementos de protección de tipo especial que se hicieren necesarios por motivos de seguridad. El suministro de todos los planos actualizados, planos revisados de las obras ejecutadas que indican todas las posibles modificaciones realizadas durante la construcción "As Built". Los planos de las obras ejecutadas serán presentados a LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) debidamente firmados por el director de obra y el responsable de control de calidad, dentro de los siete días siguientes a la terminación de la obra.

En caso de presentarse interferencias o de ser necesario efectuar algunos ajustes en campo, el CONTRATISTA será responsable de elegir y estudiar, en el campo, junto con la INTERVENTORÍA, y de acuerdo con LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) la solución definitiva, dentro de los parámetros establecidos en las Especificaciones Técnicas, principalmente. Ejecutar todas las pruebas necesarias, para garantizar la terminación de la obra. A este propósito, el CONTRATISTA suministrará equipos necesarios con la debida antelación de manera que la realización de las mencionadas actividades coincida con el programa general de trabajo. Todos los dispositivos y aparatos necesarios para las pruebas serán proporcionados por el

CONTRATISTA. El CONTRATISTA es responsable del uso correcto y de la destinación de todos los materiales suministrados por el mismo.

Estará a cargo del CONTRATISTA suministrar, además de cuando sea requerido en los documentos contractuales, toda clase de equipos, instrumentos y materiales necesarios para las pruebas de completamiento y de calidad del trabajo hecho. Presentar (periódicamente según acuerdo en tiempo) un reporte de avance de los trabajos. El CONTRATISTA durante el desarrollo de las obras cumplirá estrictamente con las normas de seguridad industrial de LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM), El CONTRATISTA debe presentar al comienzo de la obra para aprobación de LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) o sus representantes, los procedimientos y/o formatos de inspecciones, montaje, pruebas y puesta en servicio de los equipos y del sistema de control. Todos los costos y gastos ocasionados deben incluirse dentro del AIU presentado en la Propuesta, por lo tanto LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) no hará reconocimiento alguno por actividades inherentes a los ítems contratados y no contempladas en la propuesta.

Ejecutar los trabajos de acuerdo con las especificaciones y calidad exigidas: El CONTRATISTA utilizará todos los recursos necesarios como personal, información técnica, maquinaria, además de controles y auditorias para garantizar que los trabajos que se realicen cumplan con los requisitos técnicos, indicaciones, especificaciones y condiciones suministradas por la INTERVENTORÍA.

Antes de iniciar las labores diarias se debe realizar una reunión de trabajo donde se informará a los trabajadores de los aspectos correspondientes al trabajo y a la Seguridad Industrial y generar los respectivos permisos de trabajo, así como divulgar los análisis de riegos requeridos.

El CONTRATISTA deberá mantener un campamento por cada uno de los frentes de trabajo el cual se construirá antes del inicio de las obras, que servirá de oficina provisional y que servirá para la protección en casos de lluvias, sitio de reunión, centro de archivo de especificaciones, planos y demás documentos requeridos en obra.

La responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente del CONTRATISTA y cualquier supervisión, revisión, comprobación o inspección que realice LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) o sus representantes se hará para verificar su cumplimiento, y no exime al CONTRATISTA de su obligación sobre la calidad de las obras objeto del contrato.

El orden y aseo debe prevalecer en las actividades que ejecute EL CONTRATISTA y el sitio de trabajo deberá mantenerse en buenas condiciones de higiene y limpieza. EL CONTRATISTA, al finalizar diariamente la jornada de

trabajo, deberá entregar el área en perfecto estado de aseo y limpieza; por ningún motivo se permitirá la acumulación de polvo, basura o desperdicios.

1.19.1 Riesgos Previsibles

Antes de realizar cualquier actividad, el CONTRATISTA en coordinación con la INTERVENTORÍA estudiará minuciosamente el lugar de trabajo, para determinar en primer lugar los posibles riesgos y adoptar las medidas preventivas y correctivas tendientes a disminuir todo tipo de riesgo que puedan ocasionar accidentes de trabajo o de tránsito. Entre los riesgos previsibles se tienen los siguientes:

_ Accidentes de tránsito por deficiente señalización vial._ Accidentes cuando se movilice en vehículos._ Lesiones ocasionadas por caídas o resbalones._ Golpes en el cuerpo (machucones, etc.)_ Accidentes ocasionados por el trabajo cerca de redes eléctricas o líneas de producción._ Afecciones a la salud_ Riesgo biológico

1.19.2 Medidas de Prevención

_ Colocar señales preventivas de tránsito._ Leer y acatar las normas sobre Seguridad Industrial, la movilización de personal y uso de equipos _ Usar equipos y herramientas adecuadas y en buen estado._ Coordinar los procedimientos de cada labor a realizar, dando alto grado de importancia a la seguridad personal, e instalaciones existentes._ Emplear personal con experiencia adecuada._ Mantener aseado el sitio de trabajo._ Suministrar la iluminación eléctrica adecuada al trabajo que se vaya a realizar, para los sitios y horas con insuficiente iluminación._ Suministrar elementos de protección personal acordes a la labor a ejecutar

1.19.3 Medidas de Seguridad

El CONTRATISTA asumirá toda la responsabilidad por daños causados a LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) o a terceras personas, resultantes de la ejecución de los trabajos por acción u omisión, por causa de sus trabajadores y por causa de sus máquinas o equipos, aún en el caso de fallas de éstos.

El CONTRATISTA será responsable igualmente por todos los accidentes que pueda sufrir su personal, el de LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM), el de la INTERVENTORÍA, los visitantes autorizados o terceros como resultado de la negligencia o descuido de él. El CONTRATISTA debe entregar antes del inicio de los trabajos un Programa de Salud Ocupacional incluyendo

un Programa de Manejo Ambiental, de acuerdo a las directrices fijadas por LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) Así mismo, el CONTRATISTA debe presentar un informe diario de las charlas de seguridad que se harán cinco minutos antes del inicio de cada jornada. Semanalmente pasará un informe y al finalizar la obra debe entregar un informe ejecutivo acerca de las actividades realizadas.

Diariamente, el CONTRATISTA deberá solicitar y abrir los permisos de trabajo requeridos para el inicio de la ejecución de las actividades, al finalizar la jornada los permisos tendrán que ser cerrados de acuerdo a las instrucciones de la INTERVENTORÍA y archivados de manera que se encuentren disponibles cuando sean requeridos para procesos de auditorías. El CONTRATISTA dotará de identificación a todo su personal. Así mismo, el CONTRATISTA se obliga a suministrar la dotación mínima la cual debe ser nueva y se debe reemplazar cuando a causa de la actividad se deteriore o cada seis (6) meses tal como lo estipula la normatividad laboral vigente.

Adicionalmente, el CONTRATISTA debe mantener en cada frente de obra un botiquín de primeros auxilios, camillas, extintores en número suficiente, agua potable fría, hielo, termos, cascos adicionales para visitantes (mínimo Cinco), chalecos reflectivos, linternas y demás elementos que se requieran para la seguridad del personal. Esta dotación es obligatoria en cada campamento establecido para los respectivos frentes de trabajo y que cubra un área máxima de diez mil metros cuadrados.

El CONTRATISTA suministrará y mantendrá, durante el período de construcción, baterías de servicios sanitarios portátiles que corresponda así: una por cada quince trabajadores. El CONTRATISTA debe disponer de baños portátiles por cada frente de trabajo teniendo en cuenta que es un baño por cada quince trabajadores. Será responsabilidad del CONTRATISTA el mantenimiento y la recuperación de la zona afectada a causa de la instalación de las baterías de baño.

El almacenamiento y transporte de gasolina y de otros combustibles necesarios para la construcción de la obra se someterá a las normas comunes de seguridad para estos elementos (decreto 1609 del 2002 y en los instructivos internos pertinentes).

1.19.4 Charla de Seguridad Industrial

El día de iniciación de los trabajos, se realizará una charla de seguridad con todo el personal, la cual será dictada por el inspector de HSE; en ésta reunión se instruirá al personal sobre los riesgos y cuidados a tener en cuenta durante el tiempo de ejecución de las labores y trabajos programados. Todo el personal recibirá previamente el Curso de Fomento de Trabajo Seguro, limpio y Saludable Fase I, II y III, sin cuya certificación, no será posible la vinculación de personal para la realización de las obras. Sera responsabilidad del

CONTRATISTA la gestión de realización del curso de fomento a sus trabajadores.

1.20 PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El CONTRATISTA suministrará el personal idóneo necesario para la realización de los trabajos de mantenimiento de vías; de tal manera que pueda garantizar la óptima y efectiva ejecución del contrato. Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya enganchando personal, el CONTRATISTA deberá suministrar los siguientes datos:

_ Nombre_ Copia del contrato de trabajo Documento de identificación Libreta Militar_ Certificaciones laborales. Domicilio._ Certificado Médico (Copia) Cargo que desempeña. Salarios_ Personas a cargo_ Demás exigidos en pliegos o por la INTERVENTORÍA para su revisión.

Sin la presentación de estos documentos, La INTERVENTORIA no autorizará el ingreso de personal a la obra. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras.

El CONTRATISTA deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que hubiera lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

El CONTRATISTA deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los SUBCONTRATISTAS. Si LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM)fuere demandada por algún trabajador del CONTRATISTA o de un SUBCONTRATISTA, el CONTRATISTA deberá proceder inmediatamente a transar con el trabajador demandante. Si esto no fuere posible, pagará a LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) todos los gastos que se ocasionen por razón del proceso, incluidos los honorarios del abogado. Estas sumas serán descontadas por LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) de los saldos pendientes de pago o de la póliza para pago de salarios y prestaciones sociales.

Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de los trabajos.

El CONTRATISTA deberá tener los frentes de trabajo necesarios de acuerdo con la programación de obra, pero si LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) requiere otro frente de trabajo como plan de acción, El CONTRATISTA deberá conformar el equipo mínimo requerido tanto en mano de obra no calificada, calificada, maquinarias y equipos, sin ningún costo adicional.

LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) se reserva el derecho de ordenar al CONTRATISTA el retiro de las personas que a su juicio sean perjudiciales para la buena marcha del contrato o exigir que sean remplazados por otras mejor calificadas, sin que esto implique cambios en las sumas cotizadas por el CONTRATISTA.

El CONTRATISTA es libre de establecer el número de personas a utilizar en la ejecución del Contrato, de acuerdo con el enfoque de organización que dé al mismo. No obstante lo anterior, El CONTRATISTA deberá contar como mínimo con el Equipo Mínimo de Trabajo que se describe en los términos de referencia de acuerdo a su perfil a cumplir por del equipo mínimo de trabajo y demás personal requerido para la ejecución del contrato.

1.21 EQUIPOS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución de las obras deberán ser suministrados por el CONTRATISTA, a su cargo. Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el CONTRATISTA deberán encontrarse en buen estado y ser adecuados para las características y magnitud de los trabajos que se han de ejecutar.

LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) se reserva el derecho de calificar la suficiencia, calidad y disponibilidad del equipo presentado por el CONTRATISTA para realizar los trabajos. Igualmente, durante la ejecución del contrato LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) podrá rechazar los equipos que por su deficiente estado constituyan un peligro para el personal o un obstáculo para el buen desarrollo de las obras. Así mismo, LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) podrá, en cualquier tiempo, verificar la existencia real y la disponibilidad del equipo ofrecido.

El CONTRATISTA deberá demostrar que cuenta con el equipo mínimo exigido para la ejecución del contrato, anexando certificación que acredite la disponibilidad del equipo. La totalidad del equipo ofrecido por El CONTRATISTA y aceptado por LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM), permanecerá al servicio de la obra durante todo el tiempo establecido para su uso, de conformidad con el programa de trabajo aprobado por la INTERVENTORÍA.

Equipo mínimo para la firma del acta de inicio es requisito indispensable que el CONTRATISTA presente los siguientes equipos a la INTERVENTORÍA en la zona de influencia de LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM), disponibles para su inmediata operación:

Un (1) motoniveladora CAT-12G o similar, deben estar equipadas con cuchillas de tres metros (3.00 m) de largo como mínimo, escarificador y

llantas neumáticas; tendrán un peso no inferior a diez mil (10.000) kilogramos.

Un (1) Carrotanque de 3000 Galones. Un (1) vibro compactador autopropulsado tipo DYNAPAC CA 15 o similar

La inobservancia de lo anterior será causal de incumplimiento y podrá acarrear las sanciones previstas en el contrato. La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas será por cuenta exclusiva del CONTRATISTA, lo mismo que los combustibles, lubricantes y demás consumibles que se requieran. De presentarse daño en las maquinarias o equipos de construcción, el CONTRATISTA deberá repararlos en un término no mayor de 72 horas. Si la reparación no fuere posible, deberá reemplazarlos dentro de las 48 horas siguientes.

Igualmente, cabe mencionar que dichos equipos deben contar con el Equipo mínimo de carretera de prevención y seguridad tal como lo establece la normatividad de Tránsito y Transporte vigente.

El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas estarán a cargo del CONTRATISTA, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, etc., de los mismos. LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM), de ninguna manera, asumirá la responsabilidad por tales elementos aún en el evento que hayan sido depositados en sus instalaciones. Así mismo se obliga a dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto a transporte de cargas indivisibles extra pesadas y extra dimensionadas se refiere (Resolución 4959 de 2006 del Ministerio de Transporte). Con relación al transporte de materiales en volqueta, en caso que el CONTRATISTA no cuente con la totalidad de las volquetas requeridas para ejecutar el contrato, deberá celebrar de manera obligatoria un subcontrato con empresa (s) debidamente autorizadas (s) por el Ministerio de Transporte.

El CONTRATISTA está obligado a dar exacto cumplimiento al contrato que suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos. Si por alguna razón LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) tuviere que cancelar alguna cuenta del CONTRATISTA en relación con materiales, equipos, maquinaria, herramientas o mano de obra, se le descontará a éste de cualquier pago parcial o del final.

Así mismo, en caso que LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) deba afrontar demandas de acreedores del CONTRATISTA, éste se obliga a salir en defensa de LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) para lo cual contratará los profesionales que sean del caso y pagará los costos del proceso. Si LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) estima que sus intereses no están bien defendidos, asumirá su defensa y cobrará y descontará al CONTRATISTA todos los costos que implique esa defensa, más un porcentaje por administración.

Si para la fecha de pagar el último contado y en relación con éste, existieren demandas contra LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) por actos u omisiones del CONTRATISTA, LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) retendrá las sumas que estime conveniente para asegurar el pago de las pretensiones demandadas.

El transporte de su personal lo debe hacer en un vehículo cabinado y que cumpla con los requerimientos mínimos de seguridad de acuerdo a las regulaciones del Ministerio de Transporte.

El CONTRATISTA deberá contar con la disponibilidad de los siguientes equipos mínimos para la administración y transporte de personal;

Una (1) camionetas doble cabina 4X4 cuyo modelo no podrá superar los cuatro (4) años de antigüedad (dedicación 100%).

Si la maquinaria, equipo y herramientas puestas al servicio de los trabajos resultaren subutilizadas o sobran, LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) tampoco reconocerá costo alguno por este concepto.

Cada equipo tendrá un operador y no se autoriza el trabajo de un operador para más de una (1) maquina, en caso que el CONTRATISTA requiera un mayor número de equipos para el cumplimiento de la ejecución de los trabajos, tendrán que ser puestos en obra y no implica en ningún caso reconocimiento de cualquier índole por parte de LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM).

El CONTRATISTA debe contar con un sistema de comunicaciones (Teléfono celular, Radio de comunicación Avantel) que permita la comunicación inmediata entre la INTERVENTORÍA de LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) y el CONTRATISTA y entre los supervisores de campo.

Los equipos que ingresen a laborar a la obra y que no sean propiedad del CONTRATISTA, se deberá presentar a la INTERVENTORÍA fotocopia del correspondiente contrato de alquiler, suscrito entre el propietario del equipo y el CONTRATISTA, donde estén fijadas las condiciones del alquiler del equipo.

El CONTRATISTA se obliga a trasladar, desde la base al sitio de las obras, todos los equipos tanto propios como alquilados, dentro de los QUINCE (15) días calendario siguientes a la fecha en que LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) le notifique por escrito de la adjudicación del contrato, esto en razón a que en este tiempo se debe dar inicio al contrato de acuerdo a lo establecido en el presente documento y en sus anexos correspondientes.

El incumplimiento en lo establecido en el párrafo anterior, en caso que afecte o retrase la firma del acta de inicio del contrato, será tenido en cuenta en la evaluación de desempeño del CONTRATISTA en el ítem en el que se califica si

el CONTRATISTA suscribió el acta de inicio del contrato dentro del plazo previsto, y sin perjuicio de las sanciones y/o multas previstas en el contrato.

1.22 SISTEMA DE PRECIOS

El Proponente deberá presentar su propuesta por el sistema de precios unitarios, para la totalidad de los trabajos objeto de la contratación. Conforme a este sistema de precios el valor del contrato se pacta por unidades de actividad (ítems o renglones), a cada una de las cuales corresponde un precio determinado. En dicho precio se encuentran comprendidos todos los costos directos e indirectos, incluidos, entre otros, los suministros de equipos, herramientas, materiales y elementos que resulten necesarios, gastos de personal, de administración, alimentación, viajes, impuestos, imprevistos y utilidades; además incluyen la mano de obra, transporte de personal y de los equipos a reparar (los que lo requieran), los equipos solicitados y los elementos consumibles (combustibles, lubricantes, insumos, etc.).

El valor total del contrato resultante será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas, por el precio unitario pactado para el respectivo ítem o renglón.

Todos los precios ofrecidos deben ser consistentes; lo contrario puede generar el rechazo de la propuesta.

Todos los precios deberán suministrarse separadamente para cada ítem o renglón de la obra, en pesos colombianos. En caso que para cualquier ítem, cuyo señalamiento deba hacerse por precio unitario, se omita este precio y se fije el valor total, LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) determinará este valor unitario dividiendo el valor total por la cantidad respectiva. En caso de error en cualquier operación aritmética, el resultado final será el que se obtenga de revisar dichas operaciones. En caso de errores aritméticos en la presentación y cálculo de los rendimientos y de su incidencia sobre el precio unitario, LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) establecerá los respectivos ajustes teniendo en cuenta que los rendimientos tengan como máximo los dos decimales que el proponente indico en su propuesta.

Todos los precios de la propuesta deberán guardar una equitativa relación mutua, es decir, que deben ser consistentes en todos los documentos de la misma. La descompensación o inconsistencia entre ellos podrá ser causa para que se rechace una propuesta. El Proponente debe redondear las cifras de todos los precios unitarios en números enteros. Los rendimientos deberán darse con un máximo de dos (2) decimales, de tal manera que cualquier operación que se haga entre ellas, produzca el resultado que el Proponente incluya en su propuesta.

Todo error u omisión en la estimación de los precios unitarios y en el cálculo del valor del contrato, indebida interpretación del alcance de los trabajos,

productos o bienes a entregar, o la incorrecta determinación y/o cuantificación de los factores integrantes de los precios unitarios, será por cuenta y riesgo del Proponente.

En caso de error en cualquier operación aritmética, el resultado final será el que se obtenga de revisar dichas operaciones.

El Proponente deberá tener en cuenta que el CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos, todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.

La propuesta deberá presentarse en pesos colombianos.

El Proponente deberá efectuar un análisis de precios unitarios para la totalidad de los ítems o renglones que constituyen el objeto de la contratación.

Así mismo, deberá elaborar un análisis de los costos indirectos y adjuntarlos a la propuesta; para ello desglosará y analizará cada uno de los componentes del A.I.U. (Administración, Imprevistos, Utilidad) en porcentaje. Además deberá incluir los costos de e instalaciones temporales dentro del desglose de los costos que componen el AIU.

Todos los precios de los cuadros de “Análisis de Precios Unitarios” son la base para llegar al valor de la propuesta; para la evaluación de las propuestas LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) lo considerará como el documento base y valedero en caso de que se presente diferencia de valores o unidades entre el anexo de “Análisis de Precios Unitarios” y otros documentos u otros anexos de la oferta. Una vez entregadas las ofertas, los cuadros de “Análisis de Precios Unitarios” para cada actividad es invariable y no cuestionable, solamente puede ser variado cuando haya un error aritmético (equivocaciones en operaciones de suma, resta, multiplicación, división o ajustes de decimales). El valor real del costo unitario será el que resulte después de las respectivas correcciones. El Proponente debe redondear las cifras de todos los precios hasta la unidad, de tal manera que cualquier operación que se haga entre ellas, produzca el resultado que el Proponente incluya en su propuesta.

1.23 REAJUSTES

El CONTRATISTA debe considerar en su análisis económico todos los costos en que deba incurrir para la ejecución del contrato. Por esta razón LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) no despachará favorablemente reclamos o solicitudes de reajuste efectuadas por el CONTRATISTA, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el Contrato.

1.24 TIPO DE SALARIO

El CONTRATISTA pagará a sus trabajadores cómo mínimo los salarios y prestaciones por la ley laboral colombiana vigente.

1.25 INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA

La INTERVENTORÍA, mantendrá en la obra durante el tiempo de su ejecución, el personal de la para verificar y asegurar que la obra se esté realizando de acuerdo con las especificaciones técnicas, la programación detallada del trabajo, y lo pactado en la minuta del contrato, sin que esta INTERVENTORÍA releve al PROPONENTE favorecido de su responsabilidad.

1.26 IMPUESTOS

Al formular la propuesta, el CONTRATISTA deberá tener en cuenta que todos los impuestos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, con excepción de los que estrictamente correspondan a LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) por concepto de IVA, son de cargo exclusivo del CONTRATISTA. Por lo tanto, los precios que se propongan deberán considerar tal concepto.

LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) solo pagará los precios del contrato y, por tanto, no reconocerá suma alguna por impuestos, a menos que estos sean establecidos por el Gobierno con posterioridad al cierre del proceso contractual.

En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de naturaleza alguna. LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM) efectuará a las cuentas del CONTRATISTA las retenciones, que en materia de impuestos, tenga establecidas la ley.

2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

BASE ESTABILIZADA

LOCALIZACION-REPLANTEO VIAS

Consiste en realizar un levantamiento topografico de detalle, el cual nos permita identificar la localización de cada detalle construtivo en campo, señalizando las obras de arte, el eje y los extremos de la vía, entre otros detalles.

NIVELACIÓN SUBRASANTE (INICIAL)

Consiste en realizar la nivelacion de la subrasante actual de las vias a intervenir con mediante pasadas sucesivas de motoniveladora, las que sean necesarias.

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN BASE ESTABILIZADA (INCLUYE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS DEL SUELO Y ENSAYOS DE CALIDAD)

Consiste en realizar los diseños y la construccion de una base estabilizada con aditivos cementantes o catalizadores, utilizando todas las herramientas necesarias, realizando todos los ensayos de laboratorio requeridos y siguiendo todos los parámetros de diseño y control de calidad que especifique la normatividad del Invias.

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS

Consiste en realizar las movilizaciones necesarias de todos los equipos requeridos para la realizacion de los trabajos objetos de este proceso, hasta el sitio de los trabajos y la desmovilizacion de los mismos.

2.1 BASE ESTABILIZADA

Corresponde a la ejecución de todas las actividades necesarias para mejorar la capacidad portante de los suelos de las vías a intervenir. Incluye la realización de los diseños y la construcción de una base estabilizada con aditivos cementantes o catalizadores, utilizando todas las herramientas necesarias, realizando todos los ensayos de laboratorio requeridos y siguiendo todos los parámetros de diseño y control de calidad que especifique la normatividad del Invias.

2.1.1 ESTUDIOS y DISEÑOS

ALCANCE

Los estudios preliminares permitirán elaborar un diseño que garantice el nivel de servicio de la vía durante su período de diseño. En caso tal de que el suelo in situ no cumpla con los parámetros de suelo que se establecerán más adelante en este documento, se deberá mejorar el suelo in situ de tal forma que se ajuste a dichos parámetros y de esta forma tener una estructura con la apropiada transferencia de cargas.

Los diseños deberán incluir las exploraciones necesarias y el diseño de las estructuras de contención necesarias para garantizar la estabilidad de la vía.

MUESTREO DEL SUELO

Mediante apiques a cielo abierto, a una profundidad no mayor a un metro y distanciados máximo 250 metros. De cada sondeo se determinan los espesores

de los estratos del suelo, el nivel freático, y las características generales del suelo.

. Además es necesario calcular una cifra estimada del TPD (Tráfico Promedio Diario) junto con la tasa de crecimiento del mismo para los años del período de diseño.

DISEÑOS

Las muestras obtenidas de cada sondeo son sometidas a ensayos de laboratorio para determinar sus características minerales, químicas, y mecánicas (humedad natural, granulometría, límites líquido y plástico, densidad máxima de compactación, próctor modificado, CBR inalterado, de campo o de laboratorio, peso específico, entre otros).

Determinadas las condiciones originales del suelo, se realizan ensayos con diferentes aditivos para determinar los agentes estabilizadores, la dosificación óptima a utilizar y el espesor de la base estabilizada para los diferentes sectores de la vía. Se preparan muestras alteradas con el aditivo seleccionado que son sometidas a los mismos ensayos arriba descritos, para evaluar la eficacia del mejoramiento propuesto.

Además es necesario calcular una cifra estimada del TPD (Tráfico Promedio Diario) junto con la tasa de crecimiento del mismo para los años del período de diseño. Se deben tener en cuenta los ejes equivalente de 8.2 toneladas (ESAL) que transitarán por la vía durante su período de servicio, CBR de la subrasante, plasticidad del suelo a estabilizar, granulometría, y cualquier otro parámetro que se considere necesario.

Una vez elaborados los estudios y diseños, estos deberán ser aprobados por interventoría para dar comienzo a las labores en obra.

Se estima un periodo de un mes máximo para tener los estudios y diseños aprobados por la interventoría y comenzar la obra física.

PROCESO CONSTRUCTIVO

El Proponente debe incluir en su oferta el proceso constructivo que utilizará para el mejoramiento de la subrasante, incluyendo la relación de las actividades a realizar, maquinaria y equipo requerido, personal necesario y el tipo de aditivos estabilizadores que propone utilizar.

La base estabilizada debe quedar nivelada con el correspondiente bombeo de mínimo el 3%, cunetas y descoles para facilitar la evacuación de las aguas lluvias.

UNIDAD DE MEDIDA Y PAGO

El diseño y construcción de la base estabilizada se pagará por metro cúbico (M3) de base estabilizada construida, El volumen se establecerá con base en el levantamiento topográfico de la rasante antes y después de la intervención, que realizará el Contratista y será avalado por la FAM o quién ella delegue.,El costo debe incluir todas las actividades (muestreo del suelo, diseño, levantamiento topográfico, suministro de mano de obra, materiales y equipos, entre otras) necesarias para su completa y adecuada ejecución.

2.2 ESTRUCTURA DE PROTECCION – BASE ASFALTICA

Sobre la base estabilizada se construirá una carpeta asfáltica de mínimo 7 centímetros de espesor compactado, utilizando emulsión asfáltica y/o crudo pesado como ligante asfáltico. El ligante asfáltico será suministrado por la FAM. El Contratista se encargará de transportarlo hasta el sitio de preparación de la mezcla ligante asfáltico – material pétreo.

PREPARACIÓN Y TRANSPORTE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA:

Esta actividad se refiere a la preparación y transporte de la emulsión asfáltica desde las instalaciones de la Refinería de Barrancabermeja para ser utilizadas en los sitios de colocación de mezclas en frío, densas, abiertas, recicladas o estabilizadas, así como en el sitio de ejecución de riegos de imprimación y liga, sellos de arena asfalto, tratamientos superficiales y lechadas asfálticas, construidos de acuerdo con lo establecido en la especificación correspondiente a la ejecución y conforme a las exigencias de la presente especificación.

PREPARACIÓN:

La FAM suministrará en consignación al CONTRATISTA, en las instalaciones de la Gerencia Complejo Barrancabermeja, la Base Asfáltica requerida y el CONTRATISTA se encargará de transportarla y procesarla, aplicándole los aditivos requeridos para elaborar la Emulsión Asfáltica.

FAM autorizará a la Sección de ventas de la Gerencia Complejo Barrancabermeja, entregar las cantidades de Base Asfáltica que deberán ser retiradas y transportadas por el CONTRATISTA.

La GESTORIA del contrato tendrá a su cargo el suministrar al CONTRATISTA, las autorizaciones firmadas para el retiro de la Base Asfáltica, de las instalaciones de la Gerencia Complejo Barrancabermeja, de las cuales el CONTRATISTA será el responsable por su manejo y por el material retirado con estas.

La Base Asfáltica retirada por el CONTRATISTA será pesada en la báscula de la Sección Ventas de la Gerencia Complejo Barrancabermeja de ECOPETROL S.A., y su dato será el oficial. La Emulsión Asfáltica procesada y/o elaborada y suministrada por el CONTRATISTA, será pesada en la báscula de su propiedad y su dato será el oficial.

El CONTRATISTA brindará a ECOPETROL S.A. por intermedio de un ingeniero con experiencia en la aplicación de las emulsiones asfálticas, una asesoría en la utilización de las emulsiones asfálticas y en las últimas tecnologías del uso de este material.

Materiales material bituminoso

El material bituminoso por procesar será una Base Asfáltica del Tipo 60/70 suministrada por FAM. en las instalaciones de la Gerencia Complejo Barrancabermeja, del cual se obtendrá una Emulsión Asfáltica Catiónica de Rotura Lenta Tipo Especial CRL-1E, cuyas características básicas se presentan en la Tabla Nº. 1. Esta emulsión tiene un contenido de emulsificante de más de 6 kilogramos por tonelada (>0.6%), se utilizará para la construcción de mezclas asfálticas densas o abiertas, utilizando materiales pétreos triturados. La emulsión debe garantizar una buena adherencia y un cubrimiento del 100%, tal que brinde una mezcla resistente a los efectos del tráfico y las inclemencias del clima. El CONTRATISTA le realizará los ensayos de clasificación al material pétreo que suministrará y realizará el diseño de la emulsión requerida, indicando la cantidad de emulsión que se debe aplicar.

Equipo

En adición a las consideraciones generales para el procesamiento de emulsiones asfálticas, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

Vehículos de transporte

El transporte de la Base Asfáltica 60/70 desde las instalaciones de la Gerencia Complejo Barrancabermeja de ECOPETROL S.A. en Barrancabermeja, hasta el sitio de la planta de procesamiento de la emulsión se realizará en vehículos de carga acondicionados y/o a granel. Estarán dotados de los medios mecánicos que permitan el rápido traslado de su contenido a los depósitos de almacenamiento y procesamiento.

Será responsabilidad del CONTRATISTA, transportar adecuadamente la Base Asfáltica desde el momento en que es entregada por la Gerencia Complejo Barrancabermeja, almacenarla técnicamente en los sitios indicados para ello, usarla exclusivamente para efectos de cumplir el contrato con ECOPETROL, y mantener permanente vigilancia para evitar daños o pérdidas del producto.

Depósitos de almacenamiento

El almacenamiento que requiera la emulsión asfáltica, antes de su transporte para el uso, se realizará en tanques cilíndricos verticales, con tuberías de fondo para carga y descarga, las cuales deberán encontrarse en posiciones diametralmente opuestas.

Los tanques tendrán bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios para garantizar su correcto funcionamiento.Deberán, además, estar provistos de elementos que permitan la recirculación de la emulsión, cuando ésta deba almacenarse por tiempo prolongado.

El CONTRATISTA será responsable del almacenamiento de las materias primas suministradas y de la Emulsión Asfáltica procesada, de tal forma que asegure un suministro adecuado y oportuno de Emulsión para la ejecución de los trabajos en la SOR. Su capacidad instalada de almacenamiento en planta de procesamiento no deberá ser menor a 100.000 kilogramos de emulsión

Ejecución de los trabajos

Las certificaciones El CONTRATISTA recogerá en las Instalaciones de la Gerencia Complejo Barrancabermeja, de ECOPETROL S.A., la base asfáltica 60/70 y la transportará hasta el sitio de la planta procesadora.

El CONTRATISTA procesará la base asfáltica cumpliendo las disposiciones legales al respecto, en especial las referentes al control de la contaminación ambiental; la emulsión asfáltica resultante la almacenará y suministrará para su cargue y transporte a la Superintendencia de Operaciones Putumayo.

Al despacho de cada carrotanque en la planta de procesamiento; para el transporte hacia el sitio del desarrollo de los trabajos de repavimentación; el CONTRATISTA deberá entregar y/o protocolos expedidas por los laboratorios, de los ensayos efectuados sobre la base asfáltica suministrada y sobre la emulsión procesada, donde se indiquen las fechas de elaboración y despacho, el tipo y la velocidad de rotura, ensayos de viscosidad, contenido de agua, estabilidad al almacenamiento, destilación, tamizado, carga partícula, pH, y otros, efectuados sobre muestras representativas de la entrega, y ensayos de penetración, ductilidad y solubilidad, efectuados sobre muestras de la “cochada” de la base asfáltica procesada. Dichas certificaciones no evitarán,

en ningún caso, la ejecución de ensayos de comprobación por parte del GESTOR.

La Emulsión Asfáltica procesada, deberá cumplir con las especificaciones de calidad descritas a continuación:

TIPOS DE EMULSIONES

ROTURA RAPIDA ROTURAMEDIA ROTURA LENTA

CRR-1 CRR-2 CRM CRL-0 CRL-1 CRL-1EMín.

Máx Mín Má

x Mín Máx Mín

Máx Mín Má

x Mín Máx

1. ENSAYO SOBRE EMULSIONESViscosidad

E-763

- Saybolt Furol a25ºC Seg 20 100 50 200 20 100

- Saybolt Furol a50ºC Seg 20 300 20 450

Contenido deagua

en volumen %E-761 40 35 35 50 43 30 40

Estabilidad almacenamientoSedimentación a los 7 días %

E-764 5 5 5 10 5 5

DestilaciónContenido deasfalto residual % E762

60 65 60 40 57 57

Contenido dedisolventes % 3 3 12 10 20

TamizadoRetenido T20 (850µm)

E-765 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Rotura- Dioctilsulfosuccinat osódico %

- Mezcla con cemento %

E-766

E-770

40 40

Carga partícula E-767 Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva Positiva

pH E-768 6 6 6 6 6 6

Recubrimiento delagregado y resistencia al desplazamiento Con agregado seco Buena

Con agregado seco y acción del agua Con agregado húmedoCon agregado húmedo y acción del agua

E-769

Satisfactori a Satisfactori a

Satisfactori a

2. ENSAYOS SOBRE RESIDUO DE DESTILACIONPenetración (25ºC,100 gr, 5 seg) 0.1 mm.

E70660 100 60 100 100 20 200 300 60 100 40 90

100 250 100 250 100 250

Ductilidad(25ºC, 5 cm/m) E-02 40 40 40 40 40 40

Solubilidad entetracloruro de carbono %

E-13 97 97 97 97 97 97

ANALISIS UNIDAD ESPECIFICACION METODO ASTM

Contenido de agua % vol. 38-40 D95

Viscosidad 77ºF SSU 20-100 D88

Tamizado No.2 % masa 0.1 D244-81

Carga polar Positiva D244-81

Residuo destilación % vol 57 mín. D244-81

PRUEBAS AL RESIDUO:Penetración 25ºC 100 grs 40-90 D5

Ductilidad 25ºC cm 40 mín. D113

Solubilidad CC14 % masa 97 mín. D2042

Estabilidad 24 hr. % vol. 1.0 máx. D244-81

El GESTOR se abstendrá de aceptar el recibo y/o empleo de emulsión asfáltica procesada y suministrada de que no se encuentre respaldada por las certificaciones del laboratorio que haya efectuado las pruebas indicadas para el control de calidad del producto procesado resultante.

El empleo de la emulsión asfáltica en la elaboración de riegos, tratamientos superficiales, sellos de arena-asfalto, lechadas asfálticas, mezclas y estabilizaciones, se hará conforme se establece en la especificación correspondiente a la partida de trabajo de la cual formará parte.

TRANSPORTE:

La entrega del material – Base Asfáltica – necesario para la preparación de la emulsión asfáltica se hará en la refinería de ECOPETROL, ubicada en la ciudad de Barrancabermeja (Santander del Sur), previa programación de tanqueo fijada a través de la FAM. Para la realización de esta actividad el CONTRATISTA deberá entregar a la FAM una relación detallada de los carro tanques donde se especifique la placa, el modelo y la cantidad de emulsión que necesita; además deberá relacionar el personal autorizado a los cuales les será entregado el producto.

Cuando el CONTRATISTA precise cargar emulsión los fines de semana, informará a la GESTORIA el día miércoles anterior, sobre la cantidad de emulsión que necesita, descripción del equipo y datos del operador, para que se le autorice su despacho.

El transporte se efectuará con carrotanques (doble troque) de capacidad mínima promedio de seis mil galones (6.000 gls.) aforados, que serán operados con personal del CONTRATISTA o contratados por éste. Los vehículos deberán estar permanentemente en perfectas condiciones de funcionamiento, contar con el permiso de transporte, seguro obligatorio y el equipo de carretera exigido por el Ministerio de Transporte o la entidad competente correspondiente.

El transporte de la emulsión asfaltica desde la planta de producción hasta la vía donde se aplicará el producto, se deberá efectuar en caliente y a granel, en carrotanques con adecuados sistemas de calefacción y termómetros ubicados en sitios visibles. Deberán estar dotados, además, de los medios mecánicos que permitan el rápido trasvase de su contenido a los depósitos de almacenamiento. Así mismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras.

El CONTRATISTA deberá suministrar la emulsión asfáltica cumpliendo todas las disposiciones legales referentes a las dimensiones y pesos de los vehículos de transporte y al control de la contaminación ambiental de los mismos.

A la llegada de cada carrotanque al sitio de los trabajos, el CONTRATISTA deberá entregar al GESTOR una certificación expedida por el fabricante de la emulsión asfáltica, donde se indiquen las fechas de elaboración y despacho, así como los resultados de ensayos de calidad efectuados sobre muestras representativas de la entrega, los cuales deberán satisfacer todas las condiciones establecidas en el manual de INVIAS Tabla 400.3 del Artículo 400. Dicha constancia no evitara, en ningún caso, la ejecución de ensayos de comprobación por parte del GESTOR, ni implica necesariamente la aceptación de la entrega. De todas maneras, el GESTOR se abstendrá de aceptar el empleo de suministros emulsión asfáltica que no se encuentren respaldados por la certificación del fabricante.

El CONTRATISTA será responsable de la pérdida total o parcial del producto asfáltico que se presente entre el sitio de cargue (que será las instalaciones de la empresa indicada) y el sitio de riego del producto.

Los sellos que se colocan en la tubería de descarga y tapas superiores de los carrotanques deberán permanecer sin romper hasta que se autorice por el GESTOR o su representante, luego se efectuará la revisión de la cantidad de producto que llegue al sitio de trabajo. El GESTOR no recibirá el viaje de producto que llegue al sitio de trabajo con los sellos abiertos o rotos y descontará al CONTRATISTA el valor de la totalidad de la emulsión faltante, según la cantidad señalada en los recibos de despacho, multiplicada por el valor comercial del producto según sea el caso, certificado este valor por quien realice el suministro. También se verificará con pruebas de laboratorio el contenido de agua del producto asfáltico.

La emulsión se aplicará al material, luego de que tenga la humedad necesaria, en la cantidad indicada en el diseño de la mezcla o según indicaciones de la GESTORIA. El CONTRATISTA debe estar dispuesto, en el caso que no haya sido desocupado totalmente el carrotanque al final de la jornada de trabajo, a reiniciar el riego del producto sobrante al día siguiente o cuando la programación de los trabajos lo permita. No se aceptarán reclamaciones del CONTRATISTA cuando, por razones de trabajo, no sea posible descargar totalmente el carrotanque durante el mismo día o en los días siguientes.

El CONTRATISTA será responsable de la vigilancia y cuidado del producto que no se alcanzare a regar y que quede disponible para su futura utilización.

La flauta para riego deberá estar colocada a treinta centímetros (30 cms.) de altura sobre el piso y permitir un riego uniforme de emulsión, evitando dejar zonas de la vía sin cubrimiento con el producto asfáltico.

La aceptación de los equipos y vehículos suministrados por el CONTRATISTA, están condicionados a la revisión de la GESTORIA. El representante del CONTRATISTA acordará previamente con la GESTORIA, todo lo relacionado con la coordinación de horarios de entrega de órdenes para retiro de productos en Barrancabermeja, programas de trabajo, cierre de la vía con la autorización Municipal o entidad competente, y presentación de informes escritos.

Unidad de Medida y Pago:

La unidad de medida será el KILOGRAMO (KG), de Emulsión Asfáltica Catiónica de Rompimiento Lento Tipo Especial CRL-1E, procesada y transportada con las características solicitadas y con el cumplimiento de las normas y especificaciones, a satisfacción del GESTOR. La medida del peso de emulsión a pagar, en Kg se determina multiplicando el Numero de galones transportados por el factor 3,7854

El pago se hará al único precio unitario consignado por el CONTRATISTA en la lista de Cantidades de Obra y Precios Unitarios de su propuesta, debidamente corregidos y aprobados por la FAM, por la emulsión asfáltica efectivamente procesada, transportada y recibida a satisfacción por el GESTOR.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos de cargue, transporte y descargue de la base asfáltica requerida, desde las instalaciones de la Gerencia Complejo Barrancabermeja de ECOPETROL S.A. en Barrancabermeja, hasta la planta de procesamiento de la emulsión; el procesamiento de la base asfáltica para la obtención de la emulsión asfáltica requerida –directos e indirectos-; de los aditivos tales como emulgentes, ácidos, agua, etc.; los ensayos e informes de laboratorio de la Base Asfáltica suministrada; los ensayos e informes de laboratorio y campo de la emulsión procesada; manejo; almacenamiento en bodega; cargue y transporte desde la planta de proceso hasta el sitio de instalación en el Departamento del Putumayo; todos los costos por mano de obra, salarios, prestaciones, parafiscales, etc.; gastos de administración, de ventas, de financiación de utilidad; impuestos; además deberá cubrir los costos por concepto de desperdicios, y, en general, todo costo necesario para el correcto cumplimiento de esta especificación.

El precio incluirá el cargue y descargue en cualquier almacenamiento intermedio o punto de transferencia en la ruta del transporte y el descargue en las instalaciones, además del cargue de la emulsión en los vehículos autorizados por el GESTOR, para su transporte al sitio de ejecución de los trabajos. El CONTRATISTA se compromete a dar buen cumplimiento de las especificaciones y será responsable por todos los costos por su adecuada protección.

Durante la preparación de la oferta, el Proponente debe informarse completamente de todo lo referente a las facilidades y requisitos del transporte, almacenamientos intermedios o puntos de acopio y otras limitaciones viales, de tal forma que al programar sus operaciones de transporte se asegure que se han tenido en cuenta todas las restricciones y limitaciones para el transporte. ECOPETROL S.A. no aceptará ningún reclamo por retardos o gastos en que haya incurrido el CONTRATISTA como resultado de tales restricciones o limitaciones.

La emulsión asfáltica que servirá de base para su liquidación será únicamente la que cumpla con las especificaciones de la prueba de calidad en el análisis de contenido de agua, es decir, que tenga un contenido de agua entre el 38% y el 40%. ECOPETROL S.A. no pagará Emulsión Asfáltica que no cumpla con estos rangos así ésta ya se haya aplicado o regado en las distintas obras.

TRANSPORTE DEL CRUDO PESADO

Este ítem se usara en caso que el ligante sea crudo pesado suministrado por ECOPETROL.

ECOPETROL suministrará el crudo pesado necesario en las instalaciones de la Batería Mansoyá de ECOPETROL, ubicada a 60 km al nororiente del municipio de Orito en el Departamento del Putumayo.

El transporte del crudo pesado se realizará en carrotanques adecuados para tal fin. El Proponente debe considerar dentro de los costos los elementos necesarios para el cargue, el tiempo de espera del carrotanque en la batería que en promedio es de 48 horas y el tiempo de descargue en el sitio de mezcla que en promedio es de 12 horas.

Unidad de medida y pago:

El transporte del crudo pesado se pagará por barril cargado, transportado y descargado a satisfacción de la FAM

MEZCLA, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA

Suministro del triturado para la mezcla asfáltica

El material pétreo triturado requerido para la carpeta asfáltica, debe ajustarse a las siguientes gradaciones, cumpliendo las Normas INVIAS, en su artículo 440 tabla 400.1:

TAMIZ PORCENTAJE QUEPASA

Normal Alterno MDF-1 MDF-2 MDF-337.5 mm 1 1/2” 100 - -25.0 mm 1” 80-95 100 -19.0 mm 3/4” - 80-95 10012.5 mm 1/2” 62-77 - 80-959.5 mm 3/8” - 60-75 -4.75 mm No.4 45-60 47-62 50-652.36 mm No.8 35-50 35-50 35-50300 m No.50 13-23 13-23 13-2375 m No200 3-8 3-8 3-8

La franja por utilizar dependerá del espesor que vaya a tener la capa compactada. La gradación MDF-1 se empleará en capas compactadas de espesor mayor de seis centímetros (6 cm); la MDF-2 para espesores comprendidos entre cuatro y seis centímetros (4-6 cm), y la MDF-3 para espesores no mayores de cuatro centímetros (4 cm).

El Contratista, como responsable de los materiales que suministre para la ejecución de los trabajos, deberá realizar todos los ensayos necesarios para establecer la calidad e inalterabilidad de los agregados por utilizar,

independiente y complementariamente de los que taxativamente se exigen en estas especificaciones.

Para determinar la calidad de los agregados se tomaran las siguientes pruebas:

De cada procedencia de los agregados pétreos y para cualquier volumen previsto, se tomarán cuatro(4) muestras y de cada fracción de ellas se determinarán:

• El desgaste en la máquina de Los Angeles, según la norma INV E-218.• Las pérdidas en el ensayo de solidez en sulfato de sodio o de magnesio, de acuerdo con la norma de ensayo INV E-220.• El coeficiente de pulimento acelerado, según la norma INV E-232.• El equivalente de arena, de acuerdo con la norma INV E-133.• La plasticidad, aplicando las normas INV E-125 y E-126.

Así mismo, para cada procedencia del llenante mineral y para cualquier volumen previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y sobre ellas se determinarán:

• La densidad aparente, según la norma INV E-225.• El coeficiente de emulsibilidad, según la norma INV E-776.

Los resultados de estas pruebas deberán satisfacer las exigencias indicadas en el aparte 400.2.1 del Artículo 400, so pena de rechazo de los materiales defectuosos.

Todo material utilizado en la vía debe estar limpio de materia orgánica o arcilla. Para prevenir segregaciones y garantizar los niveles de compactación y resistencia exigidos por la presente especificación, el material que produzca el CONTRATISTA deberá dar lugar a una curva granulométrica uniforme, sensiblemente paralela a los límites de la franja por utilizar, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior del tamiz adyacente y viceversa.

El CONTRATISTA solo podrá explotar y suministrar material pétreo de balastreras d debidamente autorizadas por la entidad competente para tal fin, ya sea directa o indirectamente, asumiendo el CONTRATISTA los costos que esta requiera.

Para la elaboración del material triturado, éste debe hacerse con retroexcavadora y volqueta (sencilla o doble troque). En los sitios de explotación y demás sitios autorizados durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA asumirá todos los costos para la preparación de las facilidades, como rampa de acceso y pilotaje para soportes laterales (si aplica) para el montaje de la Trituradora, entre otros. La ubicación de las plantas de trituración deberá responder a criterios ambientales idóneos, escogiéndose de

preferencia lugares planos, desprovistos de cubierta vegetal y alejada de áreas pobladas.

Mezcla, extendido y compactación de la carpeta asfáltica

El ligante asfáltico, emulsión o crudo pesado, se aplicará al material pétreo cuando éste tenga la humedad necesaria, en la cantidad indicada en el diseño de la mezcla suministrado por la FAM o según indicaciones de la GESTORIA. La mezcla se realizará en patio. El CONTRATISTA debe estar dispuesto, en el caso que no haya sido desocupado totalmente el carrotanque al final de la jornada de trabajo, a reiniciar el riego del producto sobrante al día siguiente o cuando la programación de los trabajos lo permita. No se aceptarán reclamaciones del CONTRATISTA cuando, por razones de trabajo, no sea posible descargar totalmente el carrotanque durante el mismo día o en los días siguientes.

El CONTRATISTA será responsable de la vigilancia y cuidado del producto que no se alcanzare a regar y que quede disponible para su futura utilización.

El proceso de mezclado con emulsión asfáltica estará de acuerdo con las siguientes especificaciones:

• Inicialmente, se abrirán los cordones de material, procediendo a adicionar agua en carro tanque, en la proporción establecida por los ensayos.

• Se agregará, con ayuda del carro tanque irrigador, la emulsión asfáltica en cantidad aproximada de cuarenta y ocho galones por metro cúbico (48 gls/m3) de agregado (triturado). Este volumen de emulsión a utilizar es aproximado, ya que depende del diseño de mezcla, que debe realizarse por el CONTRATISTA previamente a la iniciación de los trabajos.

• A medida que avanza la irrigación de la emulsión asfáltica, se homogeniza el material con pasadas sucesivas de motoniveladora, hasta obtener una mezcla uniforme, determinada por el color y la textura, evitando la presencia de grumos.

• Una vez se cumpla el proceso de curado, que debe ser mínimo de doce (12) horas, se extenderá en delgadas capas y compactará hasta que no marque la huella del rodillo.

• En zonas en tangente, la compactación se iniciara por el borde exterior avanzado hacia el centro, traslapando cada pasada con la anterior. En curvas, se iniciara desde el borde inferior hacia el borde superior, traslapando cada recorrido con el anterior de acuerdo con las instrucciones del GESTOR. La compactación continuara hasta obtener una superficie lisa y estable en un tiempo máximo de treinta (30) minutos, contado desde el inicio de la extensión del agregado pétreo.

• Siempre que sea posible, se deberá evitar todo tipo de transito sobre la capa recién ejecutada durante las veinticuatro (24) horas siguientes a su terminación. Si ello no es factible, se deberán tomar medidas para que los vehículos no circulen a una velocidad superior a veinte kilómetros por hora (20 km/h)

• A los tres (3) ó cuatro (4) días de su construcción se hará el tratamiento superficial simple, que consiste en un riego de emulsión asfáltica con dosificación de 1 lt/m2, y aplicación de arena entre cinco (5) a siete (7) Kg/m2.

• En los tramos en los que el contenido de asfalto sea muy alto, es decir que la carpeta sea plástica y en los sitios en donde sea necesario el relleno de baches profundos, si la GESTORIA lo exige, se complementará la mezcla con arena o material pétreo uniforme (triturado) de tamaño máximo de una pulgada (1”) en cualquiera de sus dimensiones.

• Las irregularidades de la superficie (baches, sobre tamaños, y demás que se presenten) deberán ser reparadas manualmente antes de la compactación. Se retirarán todos los sobre tamaños y se reemplazarán por la mezcla para carpeta previamente preparada o sobrante en las orillas.• ECOPETROL suministrará la emulsión asfáltica en su refinería de Barrancabermeja (Santander del Sur), en el sitio que se indique. El CONTRATISTA deberá transportarla en carrotanques dobletroque, debidamente acondicionados para esta labor, cumpliendo con las condiciones establecidas para este tipo de movilizaciones.

• El CONTRATISTA realizará los ensayos establecidos en la normas INVIAS (INV-E-732) para determinar el contenido de asfalto residual de la mezcla aplicar. Igualmente el GESTOR controlara el aspecto de la mezcla. Rechazará todas las mezclas segregadas, así como aquellas cuya envuelta no sea homogénea.

• No se permitirá la extensión y la compactación de mezclas asfáltica cuando la temperatura ambiente a la sombra sean inferiores a cinco grados Celsius (5ºC) o haya lluvia o fundados temores de que ella ocurra. En caso de que la mezcla sin compactar o compactada sea afectada por el agua lluvia y como resultado de ello se lave la emulsión, el CONTRATISTA deberá, a su costa, retirar la mezcla afectada y reconstruir el sector afectado, a satisfacción del GESTOR.

• Los trabajos de construcción de la mezcla asfáltica se deberán realizar en condiciones de luz solar. Sin embargo, cuando se requiera terminar el proyecto en un tiempo especificado por el ECOPETROL o se deban evitar horas pico de transito público, el GESTOR podrá autorizar el trabajo en horas de oscuridad, siempre y cuando el CONTRATISTA garantice el suministro y operación de un equipo de iluminación artificial que resulte satisfactorio para aquel. Si el CONTRATISTA no ofrece esta garantía, no se le permitirá el trabajo nocturno y

deberá poner a disposición de la obra el equipo y el personal adicionales para completar el trabajo en el tiempo especificado, operando únicamente durante las horas de luz solar.

• Las losas de los puentes se pavimentaran con mezcla de la calidad exigida para la capa de rodadura, previa la aplicación un riego de liga. Durante la ejecución del riego y de la pavimentación, el CONTRATISTA deberá proteger con lonas, papel o similares, todas aquellas partes de los puentes que puedan ser afectadas por el ligante bituminoso. El CONTRATISTA será responsable por todo daño que causen las operaciones de sus equipos y, en consecuencia, todos los trabajos de reparación y limpieza correrán de su cuenta.

• A todo lo largo y en ambos costados de la vía mantenida, el CONTRATISTA deberá ejecutar la rocería con un ancho de tres metros (3 m.) a partir de las cunetas en los alineamientos rectos, y cinco metros (5 m.) en las curvas, o hasta la cerca existente. Para esta labor se utilizará una guadañadora o el machete. El material vegetal cortado se deberá depositar fuera de la vía y en donde no afecte propiedades o drenajes de la misma., y se limpiarán nuevamente las cunetas y descoles de manera manual, con el fin de garantizar el retiro de material vegetal del área de trabajo.

• Las cunetas se dejarán completamente definidas con un ancho mínimo de 0.50 m. y una profundidad mínima de 0.10 m. y dejando descoles cada 60 metros como máximo ó en el sitio indicado por la GESTORIA, con un ancho mínimo de 0.50 m. Las cunetas, una vez se termine el mezclado deben quedar limpias. Los trabajos de las cunetas y descoles son un requisito indispensable para que se reciba el trabajo a satisfacción, no se autorizará ningún pago hasta tanto no se cumpla con estos requisitos.

• Todos los defectos que se presenten durante la ejecución del tratamiento, tales como juntas irregulares, defectos transversales en la aplicación del ligante o el agregado, irregularidades del alineamiento, etc., así como los que se deriven de un incorrecto control del tránsito recién terminados los trabajos, deberán ser corregidos por el CONTRATISTA, de acuerdo con las instrucciones del GESTOR, sin costo alguno para ECOPETROL. El CONTRATISTA deberá proporcionar trabajadores competentes, capaces de ejecutar a satisfacción el trabajo eventual de correcciones en todas las irregularidades del pavimento construido.

El proceso de mezclado con crudo pesado estará de acuerdo con las siguientes especificaciones:

La mezcla se realizará en patio ubicado en lugar cercano a la vía a intervenir.

El material pétreo se coloca como dique y en medio de él se vierte el crudo pesado a la temperatura de extracción.

Utilizando una retroexcavadora se mezcla el crudo con el material pétreo. Se repalea la mezcla hasta obtener homogeneidad de la misma.

El material mezclado debe protegerse de la lluvia cubriéndolo con carpas o plásticos.

El proceso de extendido y compactación de la carpeta asfáltica con crudo pesado será el mismo descrito para la carpeta con emulsión.

Unidad de medida y pago

La unidad de medida y pago será el metro cúbico de carpeta compactada con un espesor mínimo de 7 cm. Incluye el valor de los siguientes conceptos:

• Suministro y operación de los equipos necesarios (motoniveladoras, carrotanques, vibrocompactadores, retroexcavadoras, volquetas, trituradora o tamizador, y demás que se requieran para la ejecución de los trabajos. Incluye la movilización y desmovilización de los mismos.• Cargue, transporte y aplicación del agua• Transporte de personal.• Mano de obra (incluida la rocería, limpieza de cunetas y descoles, retiro de sobretamaños, limpieza de la base y demás que se requieran para ejecutar esta actividad) y herramientas.• Material pétreo granular uniforme, el cual es triturado (Granulometría para cualquier volumen previsto, explotación, acarreo desde el sitio de explotación hasta el sitio de trituración, trituración, cargue, transporte, acarreo hasta el frente de obra en vía, extendida y compactación). Requerido para conformación de carpeta de rodadura.• Diseño de la mezcla con la emulsión asfáltica, toma de muestras para verificar porcentaje de asfalto, ensayos de campo y laboratorio para determinar la resistencia en el ensayo de inmersión – compresión y la densidad de la capa compactada, informes de laboratorio e informes de control de calidad, estos resultados son requisitos para que la GESTORIA reciba la obra.• Plástico o elementos requeridos para proteger el material acordonado de la lluvia.

Señalización del sitio de las obras de acuerdo con normatividad vigente.

Cuando las distancias de acarreo del material, sobrepasen los veinticinco kilómetros (25 km.), la FAM reconocerá el valor de la distancia excedente a través del ítem transporte de material en volqueta.

TRANSPORTE DE MATERIAL EN VOLQUETA

Consiste en el transporte del material de préstamo desde la cantera o río hasta el sitio donde se colocará. La distancia oficial será medida junto con la GESTORIA antes de ser transportado el material. Si el CONTRATISTA por logística y conveniencia propia decide almacenar temporalmente el material

cerca de la obra, “stock”, la FAM no reconocerá ningún sobrecosto adicional por el sobrecargue del material hasta los sitios de disposición final, se entiende que es parte de la planeación en la ejecución de la actividad de mezcla, extendido y compactación de la carpeta asfáltica.

Este ítem solo se utilizará para el pago del sobre acarreo cuando la distancia de la cantera a la obra o centro de acopio exceda los 25 km.

Medida y Pago

El transporte del material se pagará por metro cúbico-kilómetro transportado, aproximado a la décima de metro cúbico; para determinar los valores de dicho transporte se tomará el tramo hasta la mitad de la vía o explanación, multiplicado por los volúmenes de material en su posición final (colocado y compactado en la vía), sin tener en cuenta los procesos intermedios, o sobrecargues. El valor unitario debe incluir todos los costos que se generen para su ejecución de acuerdo con lo especificado.

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUAS

El Contratista y la FAM o quién ella delegue verificarán en obra la necesidad de la ejecución de obras de recolección y conducción de aguas, indispensables para garantizar la vida útil de la vía. Los diseños para la construcción serán proporcionados por la FAM.

Unidad de medida y pago:

Para la ejecución de esta actividad se ha considerado en el presupuesto un rubro global, que no debe ser ofertado por el Proponente. El valor de cada una de las obras será acordado previamente entre el Contratista y la FAM y se pagará contra el presupuesto aprobado para este ítem.

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

Todos los productos a utilizar deben estar respaldados por las hojas de seguridad y fichas técnicas. De haber algún tipo de riesgo potencial, el proveedor deberá advertir sobre estos.

Los productos no deben implicar riesgos de peligro ni contaminación para los seres vivos ni zonas o aguas aledañas a la obra.

ESTABILIZANTE

El estabilizante debe ser un aditivo manufacturado especialmente para estabilizar y endurecer suelos. Debe ser 100% amigable con el medio ambiente, seguro, no inflamable, no corrosivo y no alergénico. Además debe

mejorar la capacidad portante (resistencia) y reducir el índice de plasticidad del suelo. Pruebas de resistencia como el CBR (California Bearing Ratio) o UCS (Unconfined Compressive Strength) pueden utilizarse para comprobar el aumento de la resistencia.

Dosificación, el proveedor debe encargarse de realizar el diseño del pavimento en el cual incluirá la dosificación particular para el tipo de suelo, nivel de tráfico y especificaciones del período de servicio.

AGUA

El agua a utilizar en el proceso de estabilización debe estar limpia y libre de sales, aceites, materia orgánica, o cualquier otro contaminante.

Dosificación – la cantidad de agua a utilizar debe estar determinada por la humedad óptima de compactación del suelo. La humedad del suelo a estabilizar deberá ser medida al momento de la estabilización.

SELLANTE

El sellante debe ser bituminoso y polimerizado especialmente manufacturado para sellar vías estabilizadas mediante la aplicación doble o sencilla. El producto debe tener como finalidad la impermeabilización de superficies para el control de polvo y pantano, adicionalmente debe tener cualidades de adherencia que le permita a materiales granulares de tamaños no superiores a 3/8” adherirse a la superficie para crear una superficie rugosa y segura.

Dosificación – El proveedor deberá establecer la dosificación recomendada por m2 para el sellado de la superficie del suelo estabilizado.

CONTROLES

Para la estabilización entra todo lo aplicable en el numeral 300.5.1 del Artículo 300 de la norma INVIAS, y de ser necesario el INTERVENTOR podrá efectuar ensayos de control de la mezcla y, una vez compactada, densidad y lisura.

Para el sellado rige lo que resulte aplicable del numeral 400.5.1 del artículo 400 de la norma INVAS.

HABILITACIÓN AL TRÁNSITODe ser necesario el tránsito durante el proceso de estabilización, el tránsito podrá pasar según una distribución que no reduzca al máximo la repetida marcación de las llantas de los vehículos. Durante el proceso de sellado, los vehículos no podrán pasar por el área que tenga imprimante. Posterior a la

aplicación de los materiales granulares en el sellado, el tráfico podrá transitar libremente a velocidades no superiores a 25km/h durante la construcción.

2.3 ENTREGA FINAL Y LIMPIEZA DE LA OBRA

El CONTRATISTA debe mantener las obras en todo momento en buen estado de limpieza, retirando todos los elementos sobrantes y desperdicios, con el fin de evitar interferencias e inconvenientes para el normal desarrollo de los trabajos. Al terminar las obras se deben remover totalmente todos los materiales sobrantes y hacer un aseo general en los sitios de las construcciones, para entregarlas en completo estado de limpieza a satisfacción del INTERVENTOR.

Antes de la entrega final y recibo de la obra, el CONTRATISTA y el INTERVENTOR deben hacer una revisión de los planos de construcción y anotar sobre una copia de ellos o en esquemas separados todas las modificaciones efectuadas. El INTERVENTOR debe conservar éstas copias y esquemas que deben ser utilizados posteriormente por LA FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA (FAM).