MODELO DE PLIEGOSVersin 1.2Marzo/2010Actualizado en funcin de las resoluciones INCOP Nos. 037-09 (27 de noviembre de 2009), 038-09 (9 de diciembre de 2009) y 039-2010 (27 de febrero de 2010)GUAYAQUIL SIGLO XXI, FUNDACION MUNICIPAL PARA LA REGENERACION URBANA CDIGO DEL PROCESO: R-COTOGSXXI-001-2012 Objeto de Contratacin:CONSTRUCCIONDEL PROYECTODEREGENERACION URBANA IGLESIA BEATA NARCISA DE JESUS MOLINA TEMPLETE SAMANES, QUE COMPRENDE OBRAS CIVILES, ARQUITECTONICAS E INSTALACIONES GENERALES, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUILGuayaquil, enero del 2012 COTIZACINOBRASR-COTOGSXXI-001-2012NDICESECCIN I CONVOCATORIASECCIN II OBJETO DE LA CONTRATACINSECCINIII CONDICIONES GENERALES3.1 Comisin Tcnica3.2 Compromiso de asociacin o consorcio3.3 Bonificacin por sorteo3.4 Autoinvitacin3.5 Documentos notarizados3.6 Inhabilidades3.7 Modelos obligatorios de pliegos3.8 Obligaciones del Oferente3.9 Modificacin de los Pliegos3.10 Convalidacin de errores de forma3.11 Causas de Rechazo3.12 Adjudicacin y Notificacin3.13 Garantas3.14 Cancelacin del Procedimiento3.15 Declaratoria de Procedimiento Desierto3.16 Adjudicatario Fallido3.17 Proyecto del Contrato3.18 Precios Unitarios y Reajuste3.19 Moneda de Cotizacin y Pago3.20 Reclamos3.21 Administracin del Contrato3.22 Fiscalizacin3.23 Control ambientalSECCIN IV CONDICIONES ESPECFICAS4.1 Vigencia de la oferta4.2 Plazo de Ejecucin4.3 Precio de la Oferta4.4 Forma de Pago4.5 Anticipo4.6 Valor restante de la obra4.7 Fiscalizacin4.7.1 Suspensin de los Trabajos4.8 Mtodo de evaluacin4.9 Proyecto de Contrato4.10 Administracin del contrato4.11 Vigencia y Renovacin de la Garanta de Fiel Cumplimiento4.12Impuestos4.13 Obligaciones del contratista4.14 Obligaciones de la contratante4.15 Instrucciones relativas a la provisin de materiales4.16 Forma de presentar la oferta4.17 Cronograma del procedimiento de cotizacin4.18 Excepciones a los documentos4.19 Ofertas alternativas4.20 Modificaciones4.21 Anexos de Condiciones EspecficasSECCIN V PROYECTO DE CONTRATOSECCIN VI MODELOS DE FORMULARIOSFormulario No. 1 CARTA DE PRESENTACIN Y COMPROMISOFormulario No. 2 TABLA DE DESCRIPCIN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOSFormulario No. 3 DATOS GENERALES DEL OFERENTEFormulario No4 ANLISIS DE PRECIOS UNITARIOSFormulario No. 5 SITUACIN FINANCIERAFormulario No.6 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTOFormulario No. 7 PERSONAL TCNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTOFormulario No.8 MODELO DE CURRCULUM VITAEFormulario No.9 MODELO DE COMPROMISO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALESFormulario No. 10 EXPERIENCIA DEL OFERENTEFormulario No.11 CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOSFormulario No. 12 METODOLOGA DE CONSTRUCCINFormulario No.13 REFERENCIA RESOLUCIN INCOP 28-09Formulario No. 14COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOFormulario No. 15COMPROMISO DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOCOTIZACIN OBRASR-COTOGSXXI-001-2012CONVOCATORIADe acuerdo con los Pliegos de Cotizacin elaborados porGUAYAQUIL SIGLO XXI, FUNDACIONMUNICIPALPARALAREGENERACIONURBANA,aprobadosporel ING. WILFRIDO MATAMOROS MORLA, GERENTE GENERAL DE DICHA ENTIDAD, mediante Resolucin No R-COTOGSXXI-001-2012 , de fecha 20 de enero de 2011, se invita a presentar ofertas a cinco (5) proveedores elegidos mediante sorteo pblico realizado a travs delportalwww.compraspublicas.gob.ecde entre los proveedores que cumplan los parmetros de contratacin preferente (tipo de proveedor y localidad) de acuerdo a lo que establece los artculos 50 y 52 de la Ley Orgnica del Sistema Nacionalde Contratacin Pblica LOSNCP.DeacuerdoalaresolucinINCOPNo039-2010, del 27defebrerode2010, los proveedores que resultaren sorteados obtendrn una bonificacin de 2 puntos, la que deber constar obligatoriamente en los parmetros de evaluacin de los pliegos.Las personas naturales y jurdicas, nacionales o extranjeras, asociaciones de stas o consorcios o compromisos de asociacin o consorcio, legalmente capaces para contratar, podrn auto invitarse, hasta antes de la fecha lmite para presentacin de ofertas, para participar en el proceso de cotizacin de obra para la CONSTRUCCION DEL PROYECTODEREGENERACION URBANAIGLESIABEATANARCISA DEJESUS MOLINA TEMPLETE SAMANES, QUE COMPRENDEOBRAS CIVILES, ARQUITECTONICAS E INSTALACIONES GENERALES, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUILLos oferentes que participen individualmente o en asociacin debern estar inscritos y habilitados como proveedores en el Registro nico de Proveedores -RUP-, conforme lo dispone el artculo 18 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica (LOSNCP).El PresupuestoReferencial esdeUSD$407.829,82(CUATROCIENTOSSIETEMIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 82/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), ms IVA y el plazo estimado para la ejecucin del Contrato es de CIENTO CINCUENTA (150) DAS CALENDARIO, contados a partir de la entrega del anticipo. Las condiciones generales de esta invitacin son las siguientes:1.- Los Pliegos estn disponibles, sin ningn costo, en el portal www.compraspublicas.gob.ec, deconformidad conloprevistoenel inciso 4del artculo 31 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica -LOSNCP-, nicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificacin de la adjudicacin, pagar a la entidad el valor de USD. $ 200. 1Sin perjuicio de lo anterior, los pliegos y planos estarn disponibles en las direcciones electrnicas que se detallan en el archivo adjunto, y tambin podrn ser retirados de 1La entidad contratante de considerarlo necesario, podr establecer en los pliegos, un valor predeterminado a cobrarse al proveedor adjudicado, quedebertener estrictarelacinconlos costosdelevantamientodetextos, reproducciny edicin de los pliegos.manerafsicaenlasoficinasdeGuayaquil SigloXXI, FundacinMunicipal parala Regeneracin Urbana. 2.- Los interesados podrn formular preguntas en un trmino de 2 a 5 das contados a partir de la fecha de publicacin, esto es hasta el 25 de enero del 2012 hasta las 17h00. La Comisin Tcnica absolver las preguntas y formular las aclaraciones necesarias, deser el caso, atravsdel Portal enuntrminode2a5das, de concluido elperodo para formular preguntas,esto es hasta el30 de enero del 2012 hasta las 17h00.3.- La oferta tcnico-econmica,contenida en un sobre nico, se presentar en la Secretara de la Comisin Tcnica,ubicada en Sargento Vargas 114 y Av. Olmedo segundo piso, hasta las 12h00del da03 de febrero del 2012, de acuerdo con lo establecido en elReglamento Generalde la Ley Orgnica delSistema Nacionalde Contratacin Pblica; adicionalmente, se incluir el formulario impreso que contendr la oferta econmica, la que previamente deber subirse a travs del portal www.compraspublicas.gob.ec, en la misma fecha en que se cierre el plazo para la presentacin de la oferta. La apertura de las ofertas se realizar una hora ms tarde de la hora prevista para la recepcin de las ofertas tcnicas.En la misma fecha en que se cierre el plazo para la presentacin del sobre nico, una hora ms tarde se proceder a la apertura de las ofertas, en audiencia pblica, a la que podrn asistir los participantes.4.- La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratacin.5.- La evaluacin de las ofertas se realizar aplicando los parmetros de calificacin previstos en los Pliegos, conforme lo dispone el artculo 54 del Reglamento General de la LOSNCP, en concordancia con lo establecido en el art. 56 inciso final del referido Reglamento. 6.-El oferente adjudicado paralasuscripcin del contrato, deberpresentar las garantas de fiel cumplimiento del contrato por el cinco por ciento de su valor, y del cien por ciento del valor del anticipo, en cualquiera de las formas establecidas en los numerales1, 2y5del artculo73delaLeyOrgnicadel SistemaNacional de Contratacin Pblica. Si laofertaeconmicafueseinferior al presupuestoreferencial enunporcentaje igual o superior al 10%de ste, la garanta de fiel cumplimiento deber incrementarse en un veinte por ciento de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuanta del contrato. 7.- Los pagos del contrato se realizarn con cargo a los fondos propios provenientes del Presupuesto de GUAYAQUIL SIGLO XXI, FUNDACION MUNICIPAL PARA LA REGENERACION URBANA, relacionada con la partida presupuestaria DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTONo. 7.5.01.04. Los pagos se realizarn contra presentacin de planillas por avance de obra, de conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato.Se pagar un anticipo del VEINTICINCO por ciento (25%) del monto del contrato.8.- El procedimientoseceiralas disposiciones delaLOSNCP, suReglamento General, las resoluciones del INCOP y los presentes Pliegos. La mxima autoridad o su delegado en cualquier momento hasta 24 horas antes de la presentacin de las ofertas podrn motivadamente declarar cancelado el procedimiento, sin lugar a ningn tipo de reparacin o indemnizacin, de acuerdo a lo establecido en el artculo 34 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica.9.- La mxima autoridad o su delegado tiene la facultad para motivadamente declarar desiertoel procedimiento, deacuerdoaloestablecidoenel artculo33delaLey Orgnicadel SistemaNacional deContratacinPblica, sinlugar aningntipode reparacin o indemnizacin.10.- La fecha estimada de adjudicacin es el 10 de febrero del 2012 a las 17h00.Guayaquil,20 de enero del 2012 ING. WILFRIDO MATAMOROS MORLAGERENTE GENERALGUAYAQUIL SIGLO XXI, FUNDACIN MUNICIPAL PARA LA REGENERACIN URBANACOTIZACIN OBRASR-COTOGSXXI-001-2012SECCIN IIOBJETO DE LA CONTRATACINEste procedimiento precontractual tiene como propsito seleccionar la oferta de Mejor Costo, en los trminos del numeral 18 del artculo 6 de la LOSNCP, para la CONSTRUCCIONDEL PROYECTODE REGENERACIONURBANA IGLESIA BEATA NARCISADEJESUSMOLINATEMPLETESAMANES, QUECOMPRENDEOBRAS CIVILES, ARQUITECTONICASEINSTALACIONESGENERALES, ENLACIUDADDE GUAYAQUILCOTIZACIN OBRAS R-COTOGSXXI-001-2012SECCINIIICONDICIONES GENERALES3.1ComisinTcnica:TodoprocesodeCotizacinpresuponelaconformacin obligatoria de una Comisin Tcnica, integrada de acuerdo al artculo 18 del Reglamento General de la LOSNCP, encargar del trmite del proceso y la elaboracin de los pliegos, de acuerdo a lo previsto en el artculo 49 de la LOSNCP.Esta comisin analizar las ofertas, incluso en el caso de haberse presentado una sola,considerando los parmetros de calificacin establecidos en estos pliegos,y recomendar a la mxima autoridad de la entidad contratante la adjudicacin o la declaratoria de procedimiento desierto. 3.2 Compromiso de asociacin o consorcio:Cuandoexistauncompromisode asociacin o consorcio, para la participacin en cualquier procedimiento de Cotizacin, todos los miembros de la asociacin debern estar habilitados en el RUP al tiempodepresentar laoferta, ysedesignarunProcurador Comndeentre ellos, que actuar a nombre de los comprometidos. En caso de ser adjudicados, los comprometidos debern constituirse en asociacin o consorcio e inscribir tal persona jurdica en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del trmino previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarar a los integrantes del compromiso de asociacin o consorcio como adjudicatarios fallidos.3.3 Bonificacin por sorteo: De acuerdo a la resolucin INCOP No 039-2010, del 27 defebrerodel 2010, los proveedores que resultarensorteados obtendrnuna bonificacin de 2 puntos, la que deber constar obligatoriamente en los parmetros de evaluacin de los pliegos.En consecuencia, la suma total de los dems parmetros de valoracinestablecidos en el procedimiento no podrn ser mayor a 98/100 puntos.3.4 Autoinvitacin: El proveedor que a la fecha de la convocatoria no se encuentra habilitado en el Registro nico de Proveedores, RUP, en la categora correspondiente al objeto del proceso de contratacin, y tenga las condiciones legales para participar en l, podr recategorizarse en la actividad respectiva, para lo cual deber acudir a las oficinas del RUP y presentar los documentos respectivos. La autoinvitacin es una opcin delPortalwww.compraspublicas.gov.ecque aparecer una vez realizada la recategorizacin, y que podr utilizarse hasta la fecha lmite de entrega de ofertas, segn el cronograma del proceso. Si el proveedor se encuentra habilitado en el RUP en la categora correspondiente, y no fue invitado por no haber sido sorteado, podr autoinvitarse al procedimiento de Cotizacin mediante la opcin que se le habilitar en el Portal, en el procedimiento respectivo.3.5 Documentos notarizados:No se exigir a los oferentes la entrega de documentos que previamente hayan sido entregados por estos para efectos de habilitarse en el Registro nico de Proveedores; tampoco se exigir que la documentacin presentada por los oferentes sea notarizada; nicamente el oferente adjudicatario deber cumplir con la entrega notarizada de los documentos.3.6 Inhabilidades: No podrn participar en el presente procedimiento precontractual, por s opor interpuestapersona, laspersonas queincurranenlas inhabilidades generales y especiales, de acuerdo a los artculos 62 y 63 de la LOSNCP,y 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP.Demaneraobligatoria, losoferentesdebernllenar el formularioestablecidoenla Resolucin INCOP 037-09, de 27 de noviembre de 2009 (que sustituye a la Resolucin INCOP No. 028-09).3.7 Modelos obligatorios de pliegos:El oferente, de forma obligatoria, presentar su oferta utilizando el modelode pliego establecido por el INCOP.3.8 Obligaciones del Oferente:Los oferentes debern revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisin o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevar de sus obligaciones con relacin a su oferta.3.9 Modificacin de los Pliegos:LaComisin Tcnica podr emitir aclaraciones o modificaciones de los pliegos, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, siemprequestasnoalterenel presupuesto referencialnielobjetodel contrato, modificaciones que debern ser publicadas en el portal www.compraspublicas.gov.ec, hasta el trmino mximo de responder preguntas o realizar aclaraciones. Asimismo,lamxima autoridaddelaentidadcontratanteosudelegado, podr cambiar el cronograma con la motivacin respectiva; el cambio ser publicado en el portalwww.compraspublicas.gov.ecypodrrealizarsehastalafechalmitedela etapa de respuestas y aclaraciones.3.10 Convalidacin de errores de forma:Sise presentaren errores de forma,las ofertas podrn ser convalidadas por eloferente en un trmino de entre 2 a 5 das, contado a partir de la fecha de notificacin,a criterio de la entidad contratante.As mismo, dentro del perodo de convalidacin, los oferentes podrn integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificacin del objeto de la misma, conforme al artculo 23 del Reglamento General de la LOSNCP. En este caso, la entidad contratante podr recibir fsicamente los documentos correspondientes.La entidad contratante est obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas en la etapa de calificacin, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas, respecto de los cuales notificar a travs del portal www.compraspublicas.gov.ecen el mismo da y horaa cada uno de los oferentes, el requerimiento de convalidacin respectivo. Los oferentes notificados podrn convalidar tales errores para efectos de ser calificados. Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o ms errores de forma,se deber reprogramar elcronograma delproceso,en funcin del trmino concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados. 3.11 Causas de Rechazo:Luego de evaluados los documentos del Sobre nico, la Comisin Tcnica rechazar una oferta por las siguientes causas:3.11.1Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales, especificacionestcnicas y formularios de estos pliegos.3.11.2 Sise hubiera entregado la oferta en lugar distinto al fijado o despus de la hora establecida para ello.3.11.3Cuandolasofertas contenganerrores sustanciales, y/oevidentes, queno puedan ser convalidados por no se errores de forma. Los errores de forma debern ser obligatoriamente notificados al oferente respectivo, para que pueda convalidarlos.3.11.4Si el contenidodelosformulariospresentadosdifieredel solicitadoenlos pliegos, condicionndolos o modificndolos, de tal forma que se alteren las condiciones previstas para la ejecucin del contrato. 3.11.5Si sepresentarendocumentos contachaduras oenmiendas nosalvadas cuando no puedan ser convalidadas de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 23 del Reglamento General de la LOSNCP.Una oferta ser descalificada en cualquier momento delproceso,sise comprobare falsedad o adulteracin de la informacin presentada.Laadjudicacinsecircunscribiralasofertascalificadas.Noseaceptarnofertas alternativas. Ningn oferente podr intervenir con ms de una oferta.3.12 Adjudicacin y Notificacin: La mxima autoridad de la entidad contratante, con base enlos resultados de la evaluacin,adjudicar el contrato alams conveniente conforme a los trminos establecidos en el numeral 18 del artculo 6 de la LOSNCP, mediante resolucin motivada, de acuerdo a lo establecido en el Art. 6 de la Resolucin INCOP No. 039-2010 de 27 de febrero de 2010. La adjudicacin podr ser total o parcial, de acuerdo al inters institucional y con base en los mritos del proceso.La notificacin de la adjudicacin se la realizar a travs del portal www.compraspublicas.gov.ec, conlarespectivaresolucindeadjudicacinemitida por la mxima autoridad, o su delegado, de la entidad contratante. 3.13 Garantas: En este contrato se debern presentar las garantas previstas en los artculos 73, 74, 75 y 76 de la LOSNCP. 3.13.1 La garanta de fielcumplimiento delcontrato,que se rendir por un valor igual al 5% del monto total del contrato.3.13.2 Lagarantadel anticipoquerespaldeel 100%del valor recibidoporeste concepto.3.13.3 Las garantas tcnicas, enel caso de que se contemple la provisin o instalacin de equipos a las obras.Las garantas indicadas en el numeral anterior sern entregadas, en cualquiera de las formas establecidas en el Artculo 73 de la LOSNCP. Sin embargo, para la garanta indicada en la letra a) del numeral anterior,nicamente ser rendida en las formas establecidas en los numerales 1, 2 y 5 del artculo 73 de la LOSNCP.Lagarantatcnicacumplirlas condiciones establecidas enel artculo76dela LOSNCP,caso contrario se la remplazar por una de las garantas sealadas en el artculo 73 de la LOSNCP, por el valor total de los bienes.Las garantas se devolvern conforme lo previsto en el Artculo 77 de la LOSNCP. La amortizacin del anticipo otorgado seguir las siguientes reglas:El anticipo entregado con ocasin de un contrato de obra celebrado al amparo de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Compras Publicas ser devengado proporcionalmente en las planillas presentadas hasta la terminacin del plazo contractual inicialmente estipulado y constar de un cronograma que ser parte del contrato.3.14 Cancelacin del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la invitacin y hasta 24 horas antes de la fecha de presentacin de las ofertas, la mxima autoridad de la entidad contratante podr declarar cancelado el procedimiento, mediante resolucin debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artculo 34 de la LOSNCP.3.15 Declaratoria de Procedimiento Desierto: La mxima autoridad de la Entidad Contratante, antes de resolver la adjudicacin, podr declarar desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 el artculo 33 de la LOSNCP.Dicha declaratoria se realizar mediante resolucin motivada de la mxima autoridad de la Entidad Contratante. Una vez declarado desierto el procedimiento, elGerente Generalde GuayaquilSiglo XXI, Fundacin Municipalpara la Regeneracin Urbana, podr disponer su archivo o su reapertura. 3.16 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del trmino previsto, por causas que le sean imputables, la mxima autoridad de la Entidad Contratante le declarar adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condicin al INCOP, proceder de conformidad con los artculos 35 y 98 de la LOSNCP.As mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 114 del Reglamento General de la LOSNCP, la entidad contratante llamar al oferente que ocup el segundo lugar en el ordendeprelacinparaquesuscribael contrato, el cual debercumplir conlos requisitos establecidos parael oferenteadjudicatario, incluyendolaobligacinde mantener su oferta hasta la suscripcin del contrato. Sieloferente llamado como segunda opcin no suscribe el contrato, la entidad declarar desierto el proceso, sin perjuicio de la sancin administrativa aplicable al segundo adjudicatario fallido.3.17 Proyecto del Contrato: Notificada la adjudicacin, dentro de un trmino de 15 das contado a partir de la misma, la entidad contratanteformalizar el proyecto de contrato que es parte integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los artculos 68 y 69 de la LOSNCP y 112y 113 de su Reglamento General.3.18 Precios Unitarios y Reajuste: Las obras se contratarn bajo la modalidad de Precios Unitarios. Las cantidades de obra que constarn en el contrato son estimadas y pueden variar durante la ejecucin del mismo.Losanlisisdepreciosunitariospresentadospor el oferentesondesuexclusiva responsabilidad. No hay opcin a reclamo por precios unitarios.Los precios unitarios sernreajustados: si durante laejecucin del contrato se produjeren variaciones de los costos de sus componentes. Elreajuste se efectuar mediante la aplicacin de frmula (s) elaborada (s) con base en elanlisis de los precios unitarios de la oferta adjudicada y conforme lo dispuesto en el Ttulo IV,DE LOSCONTRATOS, Captulo VII, REAJUSTEDEPRECIOSdelaLOSNCP, ydesu Reglamento General.De acuerdo a lo dispuesto en el artculo 131 del Reglamento General, el derecho a percibir elreajuste de precios es renunciable. Sise optare por esta posibilidad,el contrato deber reflejar tal situacin en una clusula expresa.3.19 Moneda de Cotizacin y Pago: Las ofertas debern presentarse en dlares de los Estados Unidos de Amrica. Los pagos se realizarn en la misma moneda.3.20Reclamos:Parael eventodequelosoferentes oadjudicatarios presenten reclamos relacionados consuoferta, sedeberconsiderar loestablecidoenlos artculos 102 y 103 de la LOSNCP, segn el procedimiento que consta en los artculos 150 al 159 de su Reglamento General. 3.21 Administracin del Contrato: Guayaquil Siglo XXI, Fundacin Municipalpara la Regeneracin Urbana designar de manera expresa un administrador del contrato, quienvelarpor el cabal yoportunocumplimientodetodas ycadaunadelas obligaciones derivadas del contrato. Adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondr las multas y sanciones a que hubiere lugar.Eladministrador delcontrato velar porque la fiscalizacin acte de acuerdo con las especificaciones constantes en los pliegos y en el propio contrato.3.22Fiscalizacin:Velarpor lacorrectaejecucindelaobra, afindequeel proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseos definitivos, especificaciones tcnicas, cronogramas detrabajo, recomendaciones delos diseadores ynormas tcnicas aplicables. Lafiscalizacinpodrserrealizadapor servidoresdelaentidadopor terceros, de ser el caso.3.23 Controlambiental.-El contratistadeberrealizar todaslasactividadesen observanciadelasnormas ambientalesvigentes. Alaofertaseadjuntarnlos estudios que sean necesarios.COTIZACIN OBRASR-COTOGSXXI-001-2012SECCIN IVCONDICIONES ESPECFICAS4.1 Vigencia de la oferta:Las ofertas se entendern vigentes hastala fecha de celebracin del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artculo 30 de la LOSNCP. 24.2 Plazo de Ejecucin:Elplazo de ejecucin de la obra es deCIENTO CINCUENTA(150) DIASCALENDARIO,contados a partir de la entrega del anticipo.4.3PreciodelaOferta:El precio de la oferta deber cubrir el valor de la depreciacin, operacin y mantenimientode los equipos,(sison depropiedad del oferente)y el costo de arrendamiento en el caso de ser alquilados, el costo de los materiales, equipos y accesorios a incorporarse definitivamente en el proyecto, mano de obra, transporte, etc.; los costos indirectos, los impuestos y tasas vigentes; as como, los servicios para la ejecucin completa de la obra a contratarse, es decir, todo lo necesario para entregar la obra contratada lista para ser puesta en servicio. El oferente deber ofertar todos y cada uno de los rubros sealados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en los Pliegos (Formulario No. 2), para la obra que propone ejecutar.4.4 Forma de Pago: Los pagos se realizarn de la manera prevista en el Numeral 7 de la Convocatoria y en el Proyecto de Contrato.4.5 Anticipo:Ser del veinticinco por ciento (25%) del precio del contrato.34.6Valorrestantedelaobra:Mediantepagocontrapresentacinmensual de planillas, debidamente aprobadas por laFiscalizacin, sinperjuicio delocual el contratista podr presentar planillas quincenales. De cada planilla se descontar la amortizacindel anticipoycualquier otrocargoal contratista, queseaenlegal aplicacin del Contrato.4.7Fiscalizacin: La obra contar con un fiscalizador cuyas atribuciones se detallan a continuacin: 2 Si la entidad contratante no establece en los pliegos el plazo de vigencia de la oferta, sta se entender vigente hasta la fecha de celebracin del contrato.3 La disposicin sobre el valor mximo por concepto de anticipo, se incluye en virtud del oficio No. T.1056 SGJ-09-1552 de 18 de junio de 2009, emitido por la Subsecretara General Jurdica de la Presidencia de la Repblica.a) Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las clusulas del contrato de construccin,a fin de que elproyecto se ejecute de acuerdo a sus diseos definitivos, especificaciones tcnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseadores y normas tcnicas aplicables.b) Detectar oportunamenteerroresy/uomisiones delosdiseadoresas como imprevisiones tcnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la situacin.c) Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados.d) Conseguir de manera oportuna se den soluciones tcnicas a problemas surgidos durante la ejecucin del contrato.e) Obtenerqueelequipoy personal tcnicodelas constructorasseaidneoy suficiente para la obra.f) Obtener informacin estadstica sobre personal, materiales, equipos, condiciones climticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto.g) Conseguir que los ejecutivos de la entidad contratante se mantengan oportunamente informados del avance de obra y problemas surgidos en la ejecucin del proyecto.Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, a la fiscalizacin se le asigna, entre otras, las siguientes funciones, dependiendodel tipodeobra, magnitudycomplejidaddel proyecto: CONSTRUCCIONDEL PROYECTODEREGENERACIONURBANAIGLESIABEATA NARCISADEJESUSMOLINATEMPLETESAMANES, QUECOMPRENDEOBRAS CIVILES,ARQUITECTONICASEINSTALACIONESGENERALES,ENLACIUDADDE GUAYAQUIL1) Revisin de los parmetros fundamentales utilizados para los diseos contratados. 2) Evaluacin peridica del grado de cumplimiento de los programas de trabajo.3) Revisinyactualizacin delos programas ycronogramas presentados por el contratista.4) Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecucin del proyecto.5) Sugerir durante el proceso constructivo la adopcin de las medidas correctivas y/o soluciones tcnicas que estime necesarias en el diseo y construccin de las obras, inclusive aquellas referidas a mtodos constructivos.6) Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de pago.7) Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a travs de ensayos de laboratorio que deber ejecutarse directamente o bajo la supervisin de su personal.8) Resolver las dudas que surgieren en la interpretacin de los planos, especificaciones,detalles constructivosy sobre cualquier asuntotcnicorelativo al proyecto.9) Preparar peridicamente, los informes de fiscalizacin dirigidos al contratante, que contendrn por lo menos la siguiente informacin: . a Anlisis del estado del proyecto en ejecucin, atendiendo a los aspectos econmicos, financieros y de avance de obra.. b Clculo de cantidades de obra y determinacin de volmenes acumulados.. c Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio, y comentarios al respecto.. d Anlisis y opinin sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra.. e Anlisis del personal tcnico del contratante.. f Informe estadstico sobre las condiciones climticas de la zona del proyecto.. g Referencia de las comunicaciones cursadas con el contratista.. h Otros aspectos importantes del proyecto.. i Calificar al personal tcnico de los constructores y recomendar reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios.10) Comprobar peridicamente que los equipos sean los mnimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso.11) Calificar alpersonaltcnico de los constructores y recomendar reemplazo del personal que no satisfaga los requerimientos necesarios.12) Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra.Aquellos que tengan especialimportancia se consignarn adicionalmente por oficio regular.13) Verificar que el contratista disponga de todos los diseos, especificaciones, programas, licencias y dems documentos contractuales.14) Coordinar con elcontratista, en representacin delcontratante, las actividades ms importantes del proceso constructivo.15) Participacin como observador en las recepciones provisional y definitiva informandosobrelacalidadycantidaddelostrabajosejecutados, lalegalidady exactitud de los pagos realizados.16) Revisar las tcnicas ymtodos constructivos propuestos por el contratistay sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso.17) Revisar con el contratistatodos los cambios introducidos a los planos durante la construccin, para obtener los planos finales de la obra ejecutada. 18) En proyectos de importancia, preparar memorias tcnicas sobre los procedimientos y mtodos empleados en la construccin de las obras.19) Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas.20) Exigir al contratistael cumplimientodelasleyeslaboralesyreglamentos de seguridad industrial.21) Elaboracin y entrega a la contratante de los planos finales de la construccin de la obra (Planos As-Built).22) Supervisar lostrabajosqueserealizarenentrelasrecepcionesprovisional y definitiva, informando sobre la ejecucin de estos, la legalidad y cumplimiento de las especificaciones tcnicas.Adems sernfunciones del fiscalizador las contempladas enlaNormaNo. 408 ADMINISTRACIN DE PROYECTOS, 408-16 Administracin del contrato y administracin de la obra, 408-18 Jefe de Fiscalizacin, 408-19 Fiscalizadores de las NORMAS DE CONTROLINTERNOPARA LASENTIDADES, ORGANISMOSDEL SECTOR PBLICOY PERSONAS JURDICAS DE DERECHOPRIVADOQUE DISPONGAN DE RECURSOS PBLICOS,contenidas en el ACUERDO No. 039-CG publicado en el Registro OficialNo. 78, del 1 diciembre del 2009 y en el Suplemento del Registro Oficial No. 87 del14 de diciembre del 2009.4.7.1 Suspensin de los Trabajos: La fiscalizacin dispondr la suspensin de una parte o de la totalidad de laobra, encualquier momento, cuando se detecte incumplimiento del diseo y especificaciones en las obras contratadas. La suspensin durar hasta que el contratista acate las recomendaciones impartidas por la fiscalizacin.CAUSALES DE SUSPENSIN DE TRABAJOS Si las medidas deseguridadadoptadas por el Contratistasoninsuficientes o inadecuadas para proteger la vida del personal o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas; Por negligencia en la conduccin de los trabajos y/o empleo de sistemas inadecuados; Cuando el Contratista no acate las rdenes impartidas por la fiscalizacin, por no emplear personal idneo y equipo, en la cantidad y calidad requeridos; por no utilizar mtodos y normas atinentes alaobra; por negarse adespedir apersonal no calificado. En caso de reiterado incumplimiento, Guayaquil Siglo XXI, Fundacin Municipal para la Regeneracin Urbana, podr dar por terminado unilateralmente el contrato.Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darn lugar a pagos adicionales o indemnizaciones al Contratista. 4.8Mtododeevaluacin:Demanerageneral, laevaluacindelasofertasse encaminar a proporcionar una informacin imparcialsobre siuna oferta debe ser rechazada y culde ellas cumple con elconcepto de mejor costo en los trminos establecidos en el numeral 18 del artculo 6 de la LOSNCP.Se establecen para ello dosetapas:1)Enlaqueseanalizanlosdocumentosexigidoscuyapresentacin permite habilitar las propuestas (cumple o no cumple o check list), que posteriormente sern calificadas con base en los parmetros de calificacin establecidos en el proceso, que constan en el Portal. Guayaquil Siglo XXI, Fundacin Municipalpara la Regeneracin Urbana deber asegurarse que los parmetros de calificacin publicados en el portal y su respectiva incidencia en la puntuacin final- hayan sido los realmente utilizados en el proceso.Los siguientes parmetros sern evaluados con base en la metodologa cumple o no cumple: La disponibilidad del equipo mnimo propuesto, atender a lo solicitado por GuayaquilSiglo XXI, de acuerdo a lo indicado en elnumeral4.23 de los pliegos. Guayaquil Siglo XXI, en la metodologa cumple, no cumple atender nicamente a la disponibilidad y no a la propiedad de los equipos.El cumplimiento de parmetros o ndices financieros mnimos: Se habilitara al oferente que cumpla con los ndices financieros en funcin del Estado de Situacin Financiera propios (y de sus asociados en casos de los Consorcios),debidamente presentados anteel ServiciodeRentas InternaSRI yalaSuperintendenciade Compaas del ltimo ejercicio tributario, se aceptaran los certificados q se encuentren en trmite, se evaluar aplicando la siguiente formula. ndice deSolvencia: (Activo Corriente-Inventario)/Pasivo Corriente; mayor igual que 1 Indicie Estructural: Patrimonio/Total de Activos; mayor igual que 0.20 ndice de endeudamiento: Pasivo total /Activo Total ndice de endeudamiento; menor 1.5 Si un oferente incumpliera con cualquiera de estos ndices, ser inhabilitado El personal tcnico mnimo requerido, por Guayaquil Siglo XXI, Fundacin Municipal para la Regeneracin Urbana, indicados en el numeral 4.24. de los pliegos. La experiencia de ese personal ser calificada en base a la metodologa de puntos. No se tomarn encuenta las ofertas presentadas por personas naturales o jurdicas, asociaciones o consorcios, que al momento de presentacin de la oferta, tuvieren adjudicados contratos con esta entidad contratante cuyas cuantas sumadas sean iguales o superiores a UN MILLN QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD$1500,000.oo); o cuyo avance y cronograma no hubiere alcanzado el 60%; o cuyo grado de cumplimiento contractual noseasatisfactorio, locual deberestar soportadoeninformes de fiscalizacin y/o del administrador del contrato. Tampoco se aceptarn ofertas presentadas por personas naturales o jurdicas, asociaciones o consorcios que sumadas alaofertaeconmica propuesta enel presente concurso, arroje una cantidad igual o mayor a UN MILLN QUINIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $1500,000.oo). Tampoco se aceptarn ofertas presentadas porpersonas naturales o jurdicas,asociaciones oconsorcios,que al momento de presentacin de la oferta tuvieren adjudicados tres (3) concursos, o que tengan suscritos tres (3) contratos mximo conesta Fundacin y que se encuentren vigentes. Se desecharn aquellas ofertas en las que los anlisis de precios unitarios sean inconsistentes o no estn completos,debiendo cada uno de los componentes de los anlisis, esto es los componentes: EQUIPOS, MANODEOBRA, MATERIALES Y TRANSPORTEserdetallados, descritos, especificados, desarrollados, sealadosde manera expresa para la debida ejecucin del rubro, por lo tanto el oferente deber realizar el anlisis de precios unitarios al ms mnimo detalle.Elanlisis de precios unitarios constituye un proceso de anlisis tcnico y no una interpretacin, de tal manera que el mismo debe contener con suficiente claridad el desglose de sus componentes. Se desecharn aquellas ofertas que modifiquen o alteren las cantidades y unidades de la tabla de descripcin de rubros, unidades, cantidades y precios o que reemplacen los rubros incluidos en dicha tabla. En el caso que exista inconsistencias enlascantidades yunidades entrelatabladedescripcinderubros unidades, cantidades y precios y los anlisis de precios unitarios de los rubros, la oferta ser desechada. Se considerar que launidad del rubroes laindicada enlaparte superior del anlisis de precios unitarios, por lo tanto si el oferente modifica dicha unidad la oferta ser desechada. Se desecharn aquellas ofertas que no incluyan el Personal tcnico requerido para la obra COMPLETO,esdecir elrequerido en los pliegos, debiendo detallar en las mismas la participacin de cada uno de ellos en la ejecucin de la obra; por lo tanto si tuvieren profesionales que formen parte del personaltcnico que se oferta pero dichos profesionales estuvierencomprometidos enlaparticipacindeotraobra, sumados los porcentajes de participacin no podrn exceder del 100%.Si el porcentaje de participacin de los profesionales ofertados como parte del personal tcnico excededel 100% de participacin la oferta ser rechazada. Se desecharn aquellas ofertas que no incluyan el equipo mnimo COMPLETO, es decir el requeridoenlospliegos. El equipomnimoquepresenteel oferenteno deber estar comprometido en cualquier otro concurso, si lo estuviere, la oferta ser descalificada. En cuanto al equipo mnimo, se considerar que el mismo no se encuentre comprometido, siempre que en otras obras que participen se tenga un avance obra del ochenta por ciento (80%) o ms. Para ello se deber adjuntar un cronograma de equipos certificado por el fiscalizador y/o administrador del contrato. Se desecharn aquellas ofertascuyo anlisis de precios unitarios no respete los Salarios de Mano de Obra para la Construccin de Obras Pblicas a nivelnacional, esto es, los salarios mnimos establecidos por ley Se desecharnaquellas ofertas enlas cuales el Formulario No. 2, Tabla de Descripcin de Rubros, Unidades, Cantidades y Precios difiera de la oferta econmica subida al portal compras pblicas Se desecharn aquellas ofertas cuyos plazos sean inferiores o superiores a los requeridos en los pliegos.Las ofertas que no cumplan con dichos requisitos mnimos sern rechazadas.Aquellas ofertas que cumplan con los requisitos mnimos solicitados en los pliegos, pasarn a la fase de evaluacin de ofertas, asignndoles el puntaje en los trminos que se indican a continuacin: PARAMETROS DE VALORACION(EJEMPLO)PUNTAJE1. Oferta econmica452. Experiencia de trabajos similares 174. Metodologa y cronograma de ejecucin del proyecto36. Experiencia Personal tcnico 87.Bonificacin (invitados por sorteo) 2*8. Empresas que cumplan con los parmetros de origen nacional establecidos en el artculo 9 de la Resolucin INCOP No. 039-2010 de 27 de febrero de 201010 **9. Micro y pequeas empresas de origen nacional, en los trminos del artculo 16 del Reglamento General de la LOSNCP10 **10. Micro y pequeas empresas de origen5 **localTotal100* Este parmetro es obligatorio para aquellos proveedores locales que hayan sido elegidos en el sorteo, de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 8 de la Resolucin INCOP No. 039-2010 de 27 de febrero de 2010.En este caso, el oferente beneficiario de la bonificacin ser calificado sobre 100 puntos; y, para los oferentes no beneficiarios del sorteo la calificacin ser sobre 98 puntos.** Estos puntajes pueden ser acumulativos si el oferente cumple uno o ms de los parmetros establecidos en el cuadro anterior.Para aplicar el criterio de mejor costo previsto en el numeral18 del artculo 6 de la LOSNCP, por reglageneral, sedeberadjudicar alaofertaqueobtengael mejor puntaje de acuerdo alos parmetros de valoracin que combinen los aspectos tcnicos, financieros, legales y econmicos de las ofertas. PARA EL CASO DE COMPROMISO DE ASOCIACIN O CONSORCIO: Podrn hacerse acreedores de los mrgenes de preferencia y dems incentivos tanto de participacin nacional comolocal, siemprequecumplanconloestablecidoenel Art. 13dela ResolucinINCOPNo. 052-2011, del 11deoctubredel 2011. Asimismo, sedeja constancia que Guayaquil Siglo XXI, Fundacin Municipal para la Regeneracin Urbana, realizar la evaluacin de la experiencia y de los parmetros financieros de las ofertas presentadas por los compromisos de asociacin o consorcio, considerando las disposiciones que para estos casos se establece en dicho cuerpo legal.No se descalificar una oferta por el hecho de que, en la evaluacin de la experiencia o condicin financiera monetaria, uno o varios de sus integrantes, individualmente considerado, no cumpliera con el parmetro establecido.2.1 Evaluacin de las ofertas: La Comisin Tcnica evaluar las ofertas que no sean rechazadas, yparacadaunodelosparmetrosantesestablecidos, seaplicarla metodologa que se explica a continuacin:2.1.1 Oferta Econmica(45 PUNTOS) Se calificar con el total del puntaje a la oferta cuyo monto total ofertado sea el ms bajo. A las dems ofertas se calificar en forma inversamente proporcional, tomando como base la oferta de monto ms bajo. Se examinar la oferta econmica a fin de verificar que no contenga errores aritmticos, para lo cual se proceder como sigue:Si hay diferencia entre el precio unitario consignado en un Formulario y el obtenido en el anlisis del mismo, prevalecer el del anlisis, debindose corregir la Tabla de Cantidades y Precios.2.1.2 Experiencia de trabajos similares(17 PUNTOS) Se calificar con el total del puntaje a la o las ofertas cuyos montos deejecucin de trabajos en obras similares, en los ltimos cinco (5) aos (sumados), sean iguales o superiores al sesentapor ciento(60%) del presupuestoreferencial del presente concurso. A las dems ofertas que no lleguen a ese monto, se calificar en forma inversamenteproporcional, tomandocomobaseel porcentajeantes referido. Se entender por obras similares aquellos proyectos de obras que tengan caractersticas y exigencias similares al que se cotiza.La experiencia en trabajos similares, se atender a las siguientes reglas: Se entender por obra similar la que tenga caractersticas y exigencias similares al proyecto de la convocatoria. Para valorar la experiencia, se tomar en cuenta tambin aquella obtenida por el oferente en situacin de dependencia laboral, tanto en el mbito pblico como en el privado, para lo cual se tomarn en cuenta los documentos de sustento.La calificacin de la experiencia no se evaluar con relacin a una localidad geogrfica especfica, pues se atentara a los principios de concurrencia e igualdad establecidos en la LOSNCP.Para puntuar el parmetro Experiencia, en cuanto a obras que se encuentren en ejecucin, se tomar en cuenta dicha experiencia si la obra tiene un avance mnimo del 60%, paralocual el oferente deberadjuntar copia del contrato deobra acompaada del cronograma valorado de trabajo.Si unoferente deseaacreditar experiencia como subcontratistadealgunaobra, deber presentar junto con los certificados de experiencia copia del contrato suscrito entre l y el contratista de dicha obra civil.Los oferentes debern presentar como respaldo de su experiencia los certificados de trabajo acompaados de la copia del contrato respectivo.2.1.3Experiencia Personal Tcnico (8 PUNTOS) Se calificar la experiencia del personal tcnico asignado al proyecto de la siguiente manera:a) Un (1) Ingeniero civil de estructuras (residente).- Se le asignar un punto por proyecto enque haya trabajado como ingeniero civil deestructuras enun proyecto de similares caractersticas, con un mximo de 3 puntos.b) Un (1) Arquitecto de acabados (residente).- Se le asignar medio punto por proyectoenquehayatrabajadocomoarquitectodeacabadosenun proyectode similares caractersticas, con un mximo de 1 punto.c) Un (1) Ingeniero elctrico.- Se le asignar medio punto por cada proyecto de similarescaractersticasenel quehayaactuadocomoingenieroelctrico, conun mximo de 1 punto.d) Un (1) Ingeniero civil sanitario.- Se le asignar medio punto por proyecto en que haya trabajado como ingeniero civil sanitario enun proyecto de similares caractersticas, con un mximo de 1 puntos.e) Un (1) Topgrafo.- Se le asignar medio punto por cada proyecto de similares caractersticas en el que haya actuado como topgrafo, con un mximo de 1 punto.f) Un(1)Profesional responsabledel impactoambiental.- Se leasignar medio punto por cada proyecto de similares caractersticas en el que haya actuado como profesional responsable del impacto ambiental, con un mximo de 1punto.Loscertificadosdeexperienciadel personal tcnicodebernserotorgadospor el tercero para quien se ejecut la obra y no por el oferente, es decir si el contratante fue una persona natural el certificado de experiencia deber ser entregado por l y si fue una persona jurdica el certificado deber se otorgado por el represntate legal de la misma. En caso de que el o los certificados de Experiencia del PersonalTcnico deban ser expedidos por Guayaquil Siglo XXI, en calidad de Entidad Contratante del proyecto, el oferentedebertomar enconsideracinqueestaInstitucinotorgardichoo dichos certificados en el trmino de 8 (OCHO) das (hbiles) contados a partir de la recepcin de la solicitud. Adems, para que dicho certificado sea otorgado por esta Entidad, la solicitud deber ser efectuada por elprofesionalque formar parte del personal tcnico propuesto por el oferente. A la solicitud se deber acompaar copia de cdula de ciudadana delprofesional. La validez delcertificado emitido por esta Institucin es de un ao.Para que la experiencia de los profesionales ofertados dentro del personal tcnico sea considerada como puntuable la misma debertener una duracin mnima de TRES MESES en cada proyecto de similares caractersticas en las que haya trabajado el profesional.2.1.5Metodologa y Cronograma(3 PUNTOS)Se calificar con el total del puntaje a la oferta u ofertas que indiquen con suficiente detalle la metodologa y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de ejecucindelas obras. Seconsiderarlacorrectasecuenciadeactividades. Se evaluar el cronograma valorado de trabajos, el mismo que deber guardar relacin con los anlisis de precios unitarios y el equipo propuesto y la utilizacin de equipos.Sobre la base de la mejor oferta se calificar proporcionalmente a las otras ofertas.El Oferente no reproducir las especificaciones tcnicas de la obra para describir la metodologa que propone usar. 2.1.6 Participacin Nacional(10 PUNTOS) Una obrase entiende como nacional si el oferente es una persona natural o jurdica domiciliada en el territorio nacional, y que tiene actividades empresariales sustanciales en elpas. En elcaso de oferentes que se constituyan expresamente para participar en un concurso o una licitacin pblica, para acreditar origen nacional debera demostrarse que el 60% o ms de su oferta representa el costo de la mano de obra, materias primas e insumos nacionales.2.1.7 Bonificacin por ser Favorecido (2 PUNTOS) Aquellos proveedores locales invitados por sorteo, obtendrn una bonificacin de dos puntos, la que deber constar obligatoriamente en los parmetros de valoracin en los pliegos, de acuerdo a lo establecido en el artculo 8 de la Resolucin INCOP No. 039-2010 de fecha 27 de febrero del 2010.2.1.8 Participacin Local (5 PUNTOS)Sernconsiderados comoproveedoreslocalesparaefectosdelaaplicacindelos mrgenes de preferencia, las personas naturales quede conformidad con los artculos 47y48del CdigoCivil, tengansudomicilioenel cantndondesedestinenlos servicios objeto de la contratacin. En el caso de las personas jurdicas, sern consideradas locales aquellas cuya oficina principalo matriz estn domiciliadas en el cantn donde se destinen los servicios objeto de la contratacin.El domicilioseacreditarnicayexclusivamente conlahabilitacindelaoficina principal o matriz en el Registro nico de Proveedores, lo que deber ser concordante con el Registro nico de Contribuyentes.2.1.9Micro y pequeas empresas de origen nacional, (10 PUNTOS)El proveedor ser considerado como micro o pequea empresa (MYPE), si cumple con lo establecido en el artculo 16 del Reglamento General de la LOSNCP, para cada caso.Las ofertas evaluadas debern alcanzar un mnimo de 80 puntos. 3.-Informe:LaComisinTcnica, prepararel Informe correspondienteconlos respectivos cuadros comparativos y recomendacin de adjudicacin del contrato a la propuesta que resulte msconveniente a los intereses nacionales e institucionales, aplicandoelcriteriodemejorcostoprevistoenel numeral 18 del artculo6 dela LOSNCP, debiendopor reglageneral, recomendar laadjudicacindelaofertaque obtenga el mejor puntaje de acuerdo a los parmetros de valoracin que combinen los aspectos tcnicos, financieros, legales y econmicos de las ofertas. Dicho informe lo remitir alamxima autoridaddeGuayaquil SigloXXI, osudelegado, parasu anlisis y decisin. En el caso de que ninguna oferta cumpla con el mnimo de puntaje establecido en la evaluacin la Comisin Tcnica preparar el Informe correspondiente con los respectivos cuadros comparativos y recomendacin de declaratoria de desierto del procedimiento.4.9 Proyecto del Contrato:Notificada la adjudicacin, dentro de un trmino de 15 das de la misma, la entidad contratante completar el proyecto de contrato que es parte integrante de estos pliegos, y proceder ala formalizacin correspondiente, la que se cumplir atendiendo los requisitos establecidos en los artculos 68 y 69 de la LOSNCP y 113de su Reglamento General.4.10.- Administracin del Contrato:La Entidad Contratante designar de manera expresa un administrador del contrato, acorde con lo establecido en el artculo 121 del Reglamento General de la LOSNCP.Encuanto al administrador del contrato, seestar al rgimen jurdico, legal y reglamentariamenteaplicable. Entodocaso, el administrador del contratovelar activamenteporqueel contratistacumplaefectivaydiligentemente el contenido ntegro del contrato. De conformidad a lo establecido en el artculo 121 del Reglamento General de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica, velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato; adoptar lasacciones quesean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrlas multas y sanciones a que hubiere lugar.Actuaren forma totalmente coordinada con el Fiscalizador, aplicando en tal coordinacin suma diligencia y cuidado.Esta diligencia y cuidado tambin es obligatoria para el Fiscalizador.El administrador del Contrato ser la persona designada por el Gerente Generalde Guayaquil Siglo XXI o su delegado.Aladministrador delcontrato le sern aplicables las normas que, como funcionario de la institucin, establecen responsabilidades por sus acciones y omisiones. El Administrador del contrato deber informar a la mxima autoridad de Guayaquil Siglo XXI sobre el cumplimiento contractual.El Administrador del Contratodesignado por laCONTRATANTEverificarquelos movimientos de la cuenta (por concepto de anticipo) correspondan estrictamente al proceso de ejecucin contractual.Corresponde al administrador del contrato junto con el Gerente Financiero Administrativo velar porque las garantas del contrato se mantengan vigentes hasta el total cumplimiento de las obligaciones garantizadas einformar alamxima autoridad para que proceda a la ejecuci0n de las mismas cuando sea del caso, y cuando la renovacin no se efectuare dentro de los cinco das antes de su vencimiento.Son funciones del administrador del contrato, entre otras:a) Velar y responsabilizarse porque la ejecucin de la obra se realice de acuerdo a lo programado;b) Coordinar con las dependencias estatales o privadas que, enrazn de sus programas o campos de accin, tengan inters en participar en la etapa de construccin del proyecto;c) Establecer un sistema para medir el logro de los objetivos definidos, de manera que oportunamente se obtenga informacin exacta sobre su estado y se comuniquen los resultados a las autoridades institucionales competentes;d) Velar porque se efecten evaluaciones peridicas del proyecto;e) Autorizar el inicio de la obra o de cualquier trabajo no contemplado en los planos originales, que deba cargarse a los fondos destinados al proyecto;f) Coordinar sutrabajo con el Fiscalizador del Proyecto que se encarga de la administracin cotidiana del proyecto; g)Establecerlaestructuraorganizacionalapropiada para la ejecucindelaobra, considerando todos los aspectos queintervienenenellafinancieros, legales, de suministros, etc. aunque stos no sean constructivos y definir las funciones, responsabilidades y autoridad de los participantes; asimismo, proporcionar el apoyo logstico requerido. En el caso de fiscalizacin realizada por contrato, el Administrador del Contrato debe realizar una supervisin responsable sobre todas las labores; y, h) Intervenir en las actas de entrega recepcin provisional, parcial, total y definitiva.Adems sernfunciones del administrador del contrato las contempladas enla Norma No. 408 ADMINISTRACIN DE PROYECTOS, 408-16 Administracin del contrato yadministracindelaobra, 408-17Administrador del contrato delas NORMAS DE CONTROLINTERNOPARA LASENTIDADES, ORGANISMOSDEL SECTOR PBLICOY PERSONAS JURDICAS DE DERECHOPRIVADOQUE DISPONGAN DE RECURSOS PBLICOS,contenidas en el ACUERDO No. 039-CG publicado en el Registro OficialNo. 78, del 1 diciembre del 2009 y en el Suplemento del Registro Oficial No. 87 del14 de diciembre del 2009.4.11 Vigencia y renovacin de la garanta de fiel cumplimiento del contrato.- La Contratista tiene la obligacin de mantener en vigencia la garanta otorgada, en el ciento por ciento de su valor, de acuerdo con los trminos del contrato. La renovacin de la garanta se efectuar con quince das de anticipacin a su vencimiento, por lomenos; caso contrarioGuayaquilSigloXXIlahar efectivao procederarenovarlaycargarsucostoalaContratistaylodescontardela planilla inmediata a pagarse, segn convenga alinters pblico. En caso de que Guayaquil Siglo XXI optare por la renovacin de la garanta motivar su decisin.En caso de que las multas se hagan efectivas contra la garanta de fiel cumplimiento, sta deber automticamente incrementar su valor hasta el monto original. El adjudicatario contratar tal garanta con esta particularidad. Requisitosmnimoseindispensablesparalavalidezdelagarantadefiel cumplimiento del contrato.1.- Ladeterminacinclaradequeesemitidaafavor deGuayaquil SigloXXI, Fundacin Municipal para la Regeneracin Urbana.2.- Nombre completo, razn o denominacin social completa del adjudicatario.3.- Objeto de la cotizacin, enunciado en forma ntegra.4.- La constancia de ser incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, sin reclamo administrativo previo (sector pblico).5.- La mencin de que la garanta se extiende para responder por el cumplimiento del contrato por parte de la Contratista.6.- El valor de la garanta ser en dlares de los Estados Unidos de Amrica y no podr ser menor al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, sin perjuicio de lo previsto para el caso de que la oferta econmica fuese inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al 10% de ste.Eloferente deber convenir conla Compaa Aseguradora,con elBanco ocon la InstitucinFinancieraparaqueenlafianzainstrumentadaenunaplizaoenla Garanta Bancaria, conste expresamente que la entidad contratante pueda ordenar la renovacin de las garantas, establecindose en dichos instrumentos que las primas correspondientes sern pagadas por la entidad contratante con cargo a los valores que tengan retenidos al contratista, de acuerdo a lo establecido en el artculo 43 de la Ley General de Seguros. Esta disposicin se sustenta sobre la base de los pronunciamientos del Procurador General del Estado contenidos enoficios Nos. 12538 y 12891 de fechas 25 de febrero del 2010 y 12 de marzo del 2011 respectivamente.4.13Impuestos:La entidad contratante retendr de cada planilla elImpuesto a la Renta, y dems impuestos que fueren aplicables, conforme a la ley.Para la elaboracin de su oferta, el oferente deber considerar los impuestos contemplados en la Ley de Rgimen Tributario Interno y sus exenciones; as mismo, deber considerar la vigencia de la Ley de Reordenamiento en Materia Econmica, en el rea Tributario Financiera. Adicionalmente, considerar lo dispuesto en la Ley para laReforma de las Finanzas Pblicas, Ley de Racionalizacin Tributaria y dems legislacin vigente en materia tributaria. El presupuesto referencial no contempla el Impuesto al valor agregado (IVA).La oferta debeprever los valorescorrespondientesalaobtencin dela Licenciade Manejo Ambiental por parte de Guayaquil Siglo XXI, frente al Ministerio del Ambiente; que posteriormente le ser reintegrado en las planillas de trabajo. La Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente notificar al Oferente, con el valor de la tasa por emisin de la Licencia Ambiental, que corresponde al1 por mildelpresupuesto referencialdelProyecto y la tasa por elprimer ao de Seguimiento y Monitoreo al Plan de Manejo Ambiental.El pago de tasas aduaneras, de ser el caso, correr a cargo del contratista. La Contratista pagar todos los impuestos presentes y futuros que le correspondan conforme a Ley. Para elpago de Impuesto a la Renta, la Contratista estar a lo dispuesto en la normativa jurdica aplicable. 4.14 Obligacionesdel Contratista4.14.1. Generales.- El contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecucin correcta y legal de la obra, en los trminos establecidos en el Contrato. El contratista por su parte deber dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (letreros de peligro, precaucin, etc.,), para la debida proteccin delpblico, personalde la Fiscalizacin y delcontratista mismo, especialmentesi lostrabajosafectanlavapblicaolasinstalacionesde servicios pblicos. El Contratista debe proteger y liberar de responsabilidad a Guayaquil Siglo XXI y a sus representantesdecualquier reclamoojuicioquesurgieracomoconsecuenciadela contravencin o falta de cumplimiento de leyes u ordenanzas por parte del Contratista o su personal. En caso de encontrar en los documentos contractuales una discrepancia o contradiccin con relacin a cualquier ley, decreto, ordenanza o reglamento, el Contratista informar de inmediato al Fiscalizador, en orden a resolver el problema.Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirn la nica compensacin al Contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho, tasa o contribucin que l tuviera que pagar.Los costos que se generen por elcumplimiento delplan de manejo ambientalsern asumidos por el contratista, quien los deber incluir dentro de sus costos indirectos. Una vez que el contratista hubiere solicitado lasuscripcin del acta de entrega recepcin provisional de la obra, tendr el plazo de 30 das para presentar por escrito a la entidad contratante la liquidacin de la obra con las observaciones que fueren del caso. En caso de no cumplir con esta obligacin el administrador del contrato podr aplicar las multas correspondientes.4.14.2. Sueldos, Salarios yPrestaciones Sociales.-Los sueldos y salarios se estipularn libremente, pero no sern inferiores a los mnimos legales vigentes en el pas. El Contratista no tendr derecho a ninguna compensacin adicional, en razn del mayor valor que pague a sus trabajadores, en relacin a los salarios propuestos en su oferta.El contratista deber pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo debern ceirse estrictamente a las leyes laborales delEcuador.Las mismas disposiciones aplicarn los subcontratistas a su personal.Sern tambin de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que est sujeto segn las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social y el Cdigo del Trabajo.4.14.3ServicioseInstalaciones.-Es responsabilidad del Contratistarealizar las instalaciones provisionales que se requieran, tales como campamentos, oficinas, bodegas, talleres, bateras de servicios higinicos y baos, accesos interiores, servicios de energa elctrica, agua potable, telecomunicaciones, etc. Todos los costos que demanden estas instalaciones, incluyendo el costo de servicios pblicos, son de responsabilidad del Contratista y sern considerados gastos generales del contrato. Las instalaciones provisionales sern desmontables para que el Contratista las retire a laterminacindelostrabajos, comorequisitoprevioalasuscripcindel actade entrega-recepcin definitiva. Las instalaciones permanentes sern ejecutadas conforme a las instrucciones de las especificaciones tcnicas que forman parte del contrato. 4.14.4. Prevencin de Accidentes.- Corresponde al Contratista establecer las normas de seguridad para cada una de las actividades por desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la mxima seguridadatodoel personal asucargo. El Contratistaorganizarunprogramade prevencin de accidentes, el valor a que de lugar este programa y su implementacin, incluyendo seales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y dems equipos de seguridad requeridos, sern a su costo.La fiscalizacin vigilar que las medidas de prevencin y el control de riesgos, corresponda a las necesidades de los trabajos. ElContratista deber cumplir con las normas de seguridad establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por el Cdigo de Trabajo, incluyendo la provisin y operacin de las estaciones de primeros auxilios que se estimen necesarias.Las medidas de seguridad que tome el Contratista, o las instrucciones que ste reciba de la fiscalizacin, no le relevarn desu responsabilidad por accidentes en la obra o por daos a terceros como resultado de sus operaciones.4.14.5. El contratista asumir los valores de la elaboracin de los estudios que se requieren de acuerdo al Art. 209 de la Ley Orgnica de Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Tambin ser obligacin del contratista presentar la aprobacin de los mencionados estudios por el organismo competente4.12.6.Una vez suscrito el contrato, la contratista tiene el trmino de 30 das para obtener la aprobacin del Plan de Manejo Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental o Ficha Ambiental, de parte de la Direccin de Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, y deber considerar los costos que se generen por el pago de las tasas que correspondan dentro de su oferta.4.15 Obligaciones de la Contratante:4.15.1 Dar solucin a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecucin del Contrato, enunplazo dequince das contados apartir delapeticinescrita formulada por el contratista.4.15.2 Proporcionar al contratista los documentos,permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecucin correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar a la Contratante, ante los distintos organismos pblicos, en un plazo quince das contados a partir de la peticin escrita formulada por el contratista.4.15.3 En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un plazo de hasta veinte das contados a partir de la decisin de la mxima autoridad. Designar al Administrador del contrato. Designar a la Fiscalizacin del Contrato.4.15.4Entregar oportunamente (Ej.: los terrenos, materiales, equipos, etc.) previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo de cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.4.14.5 La entidad contratante proporcionar al contratista el Plan de Manejo Ambientalo Estudio de Impacto Ambiental(segn corresponda),elcertificado de interseccin y el certificado de uso de suelo. 4.15 Ejecucin del Contrato:4.15.1 Inicio, Planificacin y Control de Obra:Elcontratista iniciar los trabajos dentrodel plazoestablecidoenel contrato. Enel plazocontractual, el contratista analizar conjuntamente con la fiscalizacin el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por l en su Oferta para la CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE REGENERACIONURBANAIGLESIABEATA NARCISADE JESUS MOLINA TEMPLETESAMANES, QUECOMPRENDEOBRASCIVILES, ARQUITECTONICASE INSTALACIONESGENERALES, ENLACIUDADDE GUAYAQUIL.Por razones no imputables al contratista, reprogramar yactualizar el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos.Igual actualizacin se efectuar cada vez que, por una de las causas establecidas en el contrato, se aceptase modificaciones al plazo contractual. Estos documentos servirn para efectuar el control de avance de obra, a efectos de definir el grado de cumplimiento del contratista en la ejecucin de los trabajos.4.15.2 Cumplimiento de Especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento delas disposiciones del contrato ydelas especificaciones tcnicas, ydentrodelasmedidas ytolerancias establecidas enplanos ydibujos aprobados por Guayaquil Siglo XXI, Fundacin Municipal para la Regeneracin Urbana. En caso de que el contratista descubriera discrepancias entre los distintos documentos, deber indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecer sobre los dems; y, su decisin ser definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisin de la fiscalizacin ser de cuenta y riesgo del contratista. Encasodequecualquier datooinformacinnohubierensidoestablecidos oel contratista no pudiera obtenerla directamente de los planos, stas se solicitarn a la fiscalizacin. La contratante proporcionar, cuando considere necesario, instrucciones, planos ydibujos suplementarios odedetalle, pararealizar satisfactoriamente el proyecto. 4.15.3Limpieza del Sitio:El Contratista deber mantener el rea de trabajo, instalaciones o servicios libres de toda acumulacin de desperdicios o basura. Al terminarse las obras objeto del contrato y como condicin necesaria para la recepcin provisional delos trabajos, el Contratistadeberretirar del readel proyectolos equiposdeconstruccin, materiales noutilizados, basuraodesperdicios y todoslos objetos de su propiedad que hayan sido utilizados por l o sus subcontratistas durante la ejecucin de los trabajos.4.15.4 Equipos: En todo momento el Contratista deber emplear equipo, maquinaria, personal y mtodos de construccin especificados para la correcta y expedita ejecucin de las obras. El Contratista mantendr en el sitio de las obras por lo menos el equipo por l ofertado.El Contratista no podr efectuar cambios, modificaciones o reduccin del equipo mencionado, sin autorizacin previa y por escrito del fiscalizador. Tampoco podr retirar equipos de la obra sin consentimiento previo, siendo sta una causa de las sanciones establecidas en el contrato. El fiscalizador no podr negar al Contratista el retiro de la maquinaria oequipo no requerido por haber cumplido las tareas previstas enel cronograma.4.15.5Personal del contratista:El contratista emplear personal tcnico y operacional ennmerosuficienteparalaejecucinoportunadelasobras, yconla debida experiencia. El personal tcnico deber ser el mismo que consta en el Listado de Personal que se present en la oferta. Para su reemplazo se deber solicitar previamente al Fiscalizador suconformidad, acompaando el CurrculumVitae del profesional propuesto, quien obligatoriamente acreditar una capacidad tcnica y experiencia igual o superior a las del reemplazado.El Fiscalizador podrrequerir enformajustificadaal contratista, el reemplazode cualquier integrante de su personal que lo considere incompetente o negligente en su oficio, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y sus anexos, o presente una conducta incompatible con sus obligaciones.4.15.6 Materiales:Todos los materiales, instalaciones, suministros y dems elementos que se utilicen en la ejecucin delcontrato,cumplirn ntegramente las especificaciones tcnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalizacin.Los materiales a incorporarse definitivamente en la obra, suministrados por el contratista sern nuevos, sin uso y de la mejor calidad. La fiscalizacin podr exigir, cuandoas loconsiderenecesario, paraaquellos materiales querequierandeun tratamiento omanejo especial, quesecoloquensobre plataformas osuperficies firmes o bajo cubierta, o que se almacenen en sitios o bodegas cubiertas, sin que ello implique un aumento en los precios y/o en los plazos contractuales. Los materiales almacenados,an cuando se hayan aprobado antes de su uso,sern revisados al momento de su utilizacin, para verificar su conformidad con las especificaciones. 4.15.7 Vigilancia y Custodia: El contratista tiene la obligacin de cuidar las obras a l encomendadas hasta la recepcin provisionalde las mismas, para lo cual deber proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. 4.15.8 Trabajos Defectuosos o no Autorizados: Cuando la fiscalizacin determine que los trabajos realizados o en ejecucin fueran defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por lafiscalizacin,staordenarlas correcciones y/omodificaciones a quehayalugar. Podrordenar lademolicinyreemplazodetalesobras, todoa cuenta y costo del contratista.Es trabajo no autorizado el realizado por el contratista antes de recibir los planos para dichos trabajos, o el que se ejecuta contrariando las rdenes de la fiscalizacin; por tal razn, corrern por cuenta del contratista las rectificaciones o reposiciones a que haya lugar,los costos y el tiempo que ello conlleve.El contratista tendr derecho a recibir pagos por los trabajos ejecutados de conformidad con los planos y especificaciones que sean aceptados por la fiscalizacin. No tendr derecho a pagos por materiales, equipos, mano de obra y dems gastos que correspondan alaejecucin de los trabajos defectuosos o no autorizados. Tampoco tendr derecho al pago por la remocin de los elementos sobrantes.Todoslostrabajosqueel contratistadebarealizarpor conceptodereparacinde defectos, hasta la recepcin definitiva de las obras, sern efectuados por su cuenta y costo, si la fiscalizacin comprueba que los defectos se deben al uso de materiales de mala calidad, no observancia de las especificaciones, o negligencia del contratista en el cumplimiento de cualquier obligacin expresa o implcita en el contrato.4.15.9 Ensayos y Pruebas:Los materiales, el equipo que se incorporar en la obra, sus accesorios y dems elementos destinados a la obra, sern sometidos a las pruebas y ensayos determinados enlas especificaciones, para verificar sus propiedades y caractersticas, de conformidad con los requisitos y tolerancias permisibles, segn el uso alcualhan sido destinados.Los materiales, equipos, accesorios o elementos que no hayan sido aceptados por la fiscalizacin, por no cumplir con las condiciones requeridas, deben ser retirados delsitio de la obra y reemplazados inmediatamente a costo del Contratista.Laspruebasdelaboratorio puedenser efectuadas, enla obraoenlaboratorios del Contratista, del fabricante o vendedor del material o de terceros contratados, segn el caso, debiendo contarse al efecto con la presencia del fiscalizador. Los materiales que posean certificados de calidad INEN o su equivalente, podrn no someterse a estas pruebas rutinarias. Los costos de las pruebas y ensayos de laboratorio que se realicen, sern de cuenta del Contratista. La fiscalizacin en forma justificada y de ser necesario, realizar oportunamente pruebas especiales y ensayos no previstos en las especificaciones, a costo de la contratante. 4.15.10 Ejecucin de las Obras:Los diferentes rubros de la construccin se efectuarn de manera gradualy progresiva.No podr iniciarse trabajos que pudiera verse posteriormente afectados por otros inconclusos o que no tengan el soporte o la seguridad adecuada,ycuidarque lasobras terminadasnoseafectenporagentes atmosfricosuotrascausas. Seseguirentodocasoloquelatcnicaylabuena prctica de la Ingeniera lo aconsejen, manteniendo en todo momento la responsabilidad sobre la buena calidad de los trabajos efectuados.En caso de que las obras alcancen etapas de desarrollo tales, que la ejecucin de una etapa posterior impida la inspeccin, muestreo o ensayo de la anterior, el Contratista, antes de ejecutar la nueva etapa, debe tener la aprobacin previa de la fiscalizacin, quien efectuar la medicin o controlque fueren necesarios y dar autorizacin para proseguir con los trabajos, registrndolo as en el libro de obra. 4.15.11 Medicin:Si en el contrato no se regula otro sistema de medicin, diariamente, la fiscalizacin y el Contratista, en forma conjunta, efectuarn las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas, que servirn de base para la elaboracin de las planillas.Se emplearn las unidades establecidas en la "Tabla de Cantidades y Precios" (Formulario No. 2) para cada rubro. Las mediciones parciales de la obra realizada,no representan entrega por parte delContratista nirecepcin por partedelafiscalizacin; pues, lasobras sernrecibidas cuandoestnterminadas totalmente y siguiendo el procedimiento establecido para tal efecto.Las cantidades de obra no incluidas en una medicin por discrepancia u omisin, sern incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisin,su pago se calcular conformea los precios unitarios correspondientes. 4.15.12 Facturacin y Reajuste: El contratista preparar las planillas mensuales, sin perjuicio de que elcontratista pueda presentar planillas quincenales,las cuales se pondrn a consideracin de la fiscalizacin en los 5 primeros das de cada mes del perodo posterior al de ejecucin de la obra, y sern aprobadas o formular observaciones a la planilla de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA en el trmino de 5 das, luego de lo cual, en forma inmediata,se continuar eltrmite debiendo pasar a conocimiento de la Fundacin Malecn 2000 para su aprobacin en el trmino de 5 das; y finalmente Guayaquil Siglo XXI, Fundacin Municipal para la Regeneracin Urbana tendr un trmino de 5 das para su aprobacin final y pago. Si la Fiscalizacin, Fundacin Malecn 2000 y Guayaquil Siglo XXI, Fundacin Municipal para la Regeneracin Urbana no aprueban o no expresan las razones fundadas de su objecin, transcurrido el trmino de 15 das establecido, se entender que la planilla sehallaaprobadaydebeserpagadaporlaCONTRATANTE. Estasplanillassern preparadas en basea las cantidades reales de trabajos ejecutados aprobadas por fiscalizacin y con sujecin a los precios unitarios en dlares de los Estados Unidos de Amrica, y a cada planilla se adjuntarn los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.Adems, el contratista presentar con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicar, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripcin, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el perodo en consideracin, y la cantidad y elvalor acumulado hasta la fecha; y, la cantidad y elvalor acumulado hasta la fecha, yel porcentajedel rubroejecutadoexpresadoenDlaresdelosEstados Unidos de Amrica.Estos documentos se elaborarn segn el modelo preparado por la contratante y sern requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.Si el Contratista no presentare la planilla con la oportunidad indicada,se considerar un incumplimiento de su parte y se aplicar la multa que establece el proyecto de contrato.El contrato de obra no estar sujeto al sistema de reajuste, al tenor de lo dispuesto en el art. 131 del reglamento General de la LOSNCP.4.15.13 Discrepancias:Si existierandiscrepancias entrelasplanillaspresentadas porelCONTRATISTAy lascantidadesdeobracalculadasporla fiscalizacin, sta notificar al CONTRATISTA las discrepancias encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los cinco das laborables siguientes a la fecha de la notificacin, se entender que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidacin hecha por la fiscalizacinysedarpasoal pago. Cuandoseconsigaunacuerdosobretales divergencias, se proceder como se indica en el ltimo prrafo del numeral 4.13.11.4.15.14 Pagos: El trmite de pago seguir lo estipulado en las clusulas respectivas del Contrato. En caso de retencin indebida de los pagos al contratista se cumplir el Artculo 101 de la LOSNCP.Junto con la solicitud de entrega recepcin provisional de las obras, el CONTRATISTA presentar una planilla del estado de cuenta final. Si al momento de la presentacin delaplanilladel estadodecuentafinal, laUnidaddeGeneracin, Distribuciny Comercializacin de Energa Elctrica de Guayaquil -Elctrica de Guayaquil-no hubiere ejecutado o no hubiere terminado los trabajos que le corresponden y que afectan a la terminacin final de la obra civil a cargo del contratista; el contratista en este caso deber presentar la planilla de liquidacin finalde obra una vez que los trabajosdelaUnidaddeGeneracin, DistribucinyComercializacindeEnerga Elctrica de Guayaquil -Elctrica de Guayaquil- hayan concluido y los trabajos de la obra civil pendientes sean ejecutados. En el caso mencionado el contratista solicitar la Recepcin ProvisionalParcialen los trminos establecidos en el art. 81 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional deContratacin Pblica, yenel art. 124 desu ReglamentoGeneral.Alasolicituddesuscripcindel actadeentregarecepcin definitiva, acompaar la documentacin no presentada con anterioridad, que pruebe haber cancelado las obligaciones patronales adquiridas para el trabajo y cualquier otra obligacin que hubiera sido legalmente notificada a la entidad.4.15.16.- Libro de obra.- Para llevar adecuadamente el libro de obra el contratista, fiscalizador yadministrador del contrato, deberncumplir conlodispuestoenla NormaNo. 408ADMINISTRACINDEPROYECTOS, 408-21LibrodeObra5delas NORMAS DE CONTROLINTERNOPARA LASENTIDADES, ORGANISMOSDEL SECTOR PBLICOY PERSONAS JURDICAS DE DERECHOPRIVADOQUE DISPONGAN DE RECURSOS PBLICOS,contenidas en el ACUERDO No. 039-CG publicado en el Registro OficialNo. 78, del 1 diciembre del 2009 y en el Suplemento del Registro Oficial No. 87 del14 de diciembre del 2009.4.17 Forma de presentar la oferta: El oferente incluir en su oferta la informacin que se determina en los formularios que constan en la seccin 6.Las ofertas se presentarn en la Secretara de la Comisin Tcnica, ubicada en Calle Sargento Vargas 114 y Av. Olmedo, segundo piso, edificio Gabisol hasta la hora del da fijadoenlaConvocatoriaparasuentrega,oenlafechaestablecidaenel ltimo alcance, de ser el caso. 4.17.1 Requisitos mnimos:4.17.1.1 Oferta tcnica: Deber presentarse en original y copia, foliada, rubricada, anillada, encuadernada,ynose exigir que la documentacin presentada por los oferentes sea notarizada; nicamente el oferente adjudicatario deber cumplir con la entrega notarizada de los documentos. Formulario de Oferta, que comprender: La Carta de Presentacin y Compromiso (Formulario No.1) ylaTabladedescripcin derubros, unidades, cantidades y precios establecidos en el Formulario de Oferta (Formulario No.2). El oferente, para la obra que propone ejecutar, deber: Cotizar todosycadaunodelosrubrossealadosenel FormularioNo.2delos Pliegos. No podr variar las cantidades y unidades establecidas. Losprecios nodebernincluir el Impuestoal Valor AgregadoIVA, ysernlos vigentes 30 das antes de la fecha de presentacin de la oferta. Completar los Datos del oferente (Formulario No.3). Adjuntar en uno o varios CDSla TOTALIDAD DE LA OFERTA TECNICA, con cada uno de los formularios y documentos adjuntados a dicha oferta, en formato digitalTIFF (archivos mltiples).Realizar los anlisis de precios unitarios de cada uno de los rubros (Formulario No.4). Presentar los documentos que acrediten la situacin financiera (Formularios No. 5). Indicar la lista de equipo asignado al proyecto, con la respectiva documentacin actualizada de al menos el equipo mnimo requerido, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.23 Equipo Mnimo de los Pliegos (Formulario No.6). Si el arrendador es persona jurdica dems deber adjuntar cdula, certificado de votacin y nombramiento del representante legal debidamente inscrito en el Registro Mercantil.Elaborar la lista de personal tcnico propuesto para el proyecto, con las certificaciones sobre experiencia en trabajos similares y copia de ttulos profesionales o certificado del SENESCYT(Formulario No. 7). el tercero para quien se ejecutlaobraopor el fiscalizador delamisma; peroenningncasopor el oferente. En el caso que el contratante fuera una persona natural el certificado de experiencia deber ser entregado por l y si fuera una persona jurdica el certificado deber se otorgado por el represntate legal de la misma.En caso de que el o los certificados de Experiencia del Personal Tcnico deban ser expedidos por Guayaquil Siglo XXI, en calidad de Entidad Contratante del proyecto, el oferentedebertomar enconsideracinqueestaInstitucinotorgardichoo dichos certificados en el trmino de 8 (OCHO) das (hbiles) contados a partir de la recepcin de la solicitud. Adems, para que dicho certificado sea otorgado por esta Entidad, la solicitud deber ser efectuada por el profesionalque formar parte del personal tcnico propuesto por el oferente. A la solicitud se deber acompaar copia de cdula de ciudadana del profesional. Hoja de Vida del personal tcnico. (Formulario No. 8) Modelo de Compromiso de Prestacin de Servicios Profesionales. (Formulario No. 9)Detallar lostrabajos similares ejecutados por el Oferenteenlosltimos cinco aos, adjuntandolas certificaciones correspondientes para cada caso. Los oferentes paraacreditarsuexperienciadebern acompaara los certificados de trabajo la copia del contrato respectivo. (Formulario No. 10). Los oferentes debern presentar como respaldo de su experiencia los certificados de trabajo acompaados de la copia del contrato respectivo. Para el caso de trabajos relacionados con empresas privadas, adems del contrato y/o el actade entrega-recepcin, se deberpresentar copias de las facturas y comprobantes de retencin.Indicar el cronograma valorado de trabajos (Formulario No. 11).Desarrollar la metodologa de construccin (Formulario No.12).Informacin de accionistas de personas jurdicas, asociacin o consorcio (Resolucin INCOP No. 37-09, con su anexo Formulario No.13). Compromiso de arrendamiento y disponibilidad de equipo, segn corresponda (Formularios No. 14 y 15).Certificado emitido por un Bur autorizado por la Superintendencia de Bancos y Seguros, queindicaqueel oferente noes deudora decrditos castigados y calificadoscon Eenlas InstitucionesFinancierascuyocapitalsocialpertenezca total o parcialmente a Instituciones del Estado.SIEL OFERENTE ES UN CONSORCIO:presentarel compromisodeasociacino consorcio suscrito en instrumento pblico, siempre que el presupuesto referencialdel procedimiento supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del presupuesto inicialdel Estado del correspondiente ejercicio econmico, en los dems casos, bastar con que el compromiso se lo presente en documento privado debidamente suscrito por sus partcipes.El compromiso deber contener al menos los siguientes requisitos:a) Identificacin de los partcipes, incluido domicilio y lugar para recibir las notificaciones,con la verificacin de requisitos de capacidad y representacin de las partes;b) Designacindel representanteorepresentantes, conpoder orepresentacin suficiente para poder actuar durante la fase precontractual, a quien o quienes se les denominar procuradores comunes;c) Detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros, sea en monetario o en especies, as como en aportes intangibles, de as acordarse;d) Determinacin de los compromisos y obligaciones que asumirn las partes en la fase de ejecucin contractual, de resultar adjudicada;e) Porcentaje de la participacin de cada uno de los asociados;f)Identificacin precisa del cdigo del proceso o procesos de contratacin en los que participar el compromiso;g) Determinacin de la responsabilidad solidaria e indivisible de los asociados para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento precontractual, con renuncia a los beneficios de orden y excusin;h) Laobligacin deconstituir laasociacin oconsorcio, dentrodelos plazos establecidos en la normativa vigente o en los pliegos correspondientes; y,i) Plazo delcompromiso de asociacin y plazo delacuerdo en caso de resultar adjudicatario,elque deber cubrir la totalidad delplazo contractual, hasta antes de suscribir el contrato de asociacin o consorcio respectivo, y noventa das adicionales.Esta Entidad Contratante verificar el cumplimiento de estos requisitos, de acuerdo a lo establecido en el Art. 14 de la Resolucin INCOP No. 052-2011, del 11 de octubre del 2011.Adems, se incluirn todos los documentos exigidos en los Pliegos, segn corresponda, para cada uno de los integrantes del consorcio. Cada proveedor miembro del Consorcio deber estar habilitado en el RUP.El compromisodeasociacinoconsorcionorequerirhabilitacinenel RUP. La participacin en el procedimiento de contratacin se realizar con las habilitaciones correspondientesdesusintegrantes opartcipesen elRUP,yla presentacindel documentoenqueconsteel compromisodeasociacin, conlaindicacindesu representacin, en los trminos del literal b) delArt. 14 de la Resolucin INCOP No. 052-2011, del 11 de octubre del 2011.Cada uno de los proveedores partcipes sern responsables en forma solidaria e indivisible por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y el contrato.Encasodeseradjudicados, dentrodeuntrminonomayor a30dasdesdela notificacindeadjudicacin, quienrepresenteal compromisodeberformalizar el compromiso de asociacin o consorcio en el Registro nico de Proveedores, presentando la documentacin detallada en el Art.15 de la Resolucin INCOP No. 052-2011, del 11de octubre del 2011;encaso contrario, se declarar a los integrantes del compromiso de asociacin o consorcio como adjudicatarios fallidos.Tanto el Derecho de Asociacin, como sus formalidades, requisitos, detalles y caractersticas, se encuentran establecidos en los Artculos 11 al 16 de la Resolucin INCOP No. 052-2011, del 11 de octubre del 2011.4.17.1.2 Oferta econmica:Se entender por oferta econmica al formulario que consta en el portal www.compraspublicas.gob.ec, a fin de que el oferente establezca el precio total de la oferta.Este formulario debidamente lleno debe subirse al portal y una impresin del mismo, se adjuntar a la oferta tcnica.4.18 Cronograma del procedimiento de Cotizacin: El que constar en el portal www.compraspublicas.gob.ec es el siguiente:Concepto Da HoraFecha de Publicacin20 de enero del 2012 19h00Fecha Lmite de Preguntas25 de enero del 2012 17h00Fecha Lmite de Respuestas y Aclaraciones30 de enero del 2012 17h00Fecha Lmite de Entrega de Ofertas Tcnica y Econmica03 de febrero del 2012 12h00Fecha de Apertura de Ofertas 03 de febrero del 2012 13h00Fecha estimada de Adjudicacin 10 de febrero del 2012 17h00El trmino para la convalidacin de errores ser de 2 das. La entidad contratante est obligada a cumplir con esta fase de manera responsable, analizando todos los errores de forma susceptibles de convalidacin, a fin de realizar las notificaciones respectivas.Si la entidad contratante, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o ms errores de forma, se deber reprogramar el cronograma del proceso, en funcindel trminoconcedidoalosoferentesparaefectosdequeconvalidenlos errores de forma notificados, para lo cual se tomar en cuenta el siguiente cronograma que contemplar una nueva fecha de adjudicacin:Concepto Da HoraFecha Lmite para solicitar convalidacin de errores17 de febrero del 2012 17h00Fecha Lmite para convalidacin errores21 de febrero del 2012 17h00Fecha estimada de Adjudicacin27 de febrero del 2012 17h00La cartula de la oferta tcnica ser la siguiente:COTIZACIN OBRASR-COTOGSXXI-001-2012SOBREUNICOSeora:Ab. Daniela Freire AbadSecretaria de la Comisin Tcnica de Guayaquil Siglo XXI, Fundacin Municipal para la Regeneracin Urbana Presente.-PRESENTADA POR: ____________________________________No se tomarn en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o despus del da y hora fijados para su entrega-recepcin. LA OFERTA SE RECIBIR EN ORIGINAL Y COPIA.La Secretaria de la Comisin Tcnica recibir y conferir comprobantes de recepcin por cada oferta entregada y anotar, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepcin. Las ofertas recibidas con posterioridad a la fecha y hora de recepcin sern devueltas sin abrirlas.4.19 Excepciones a los Documentos:No se aceptarn excepciones, condicionamientos, ni cualquier modificacin a los Pliegos, stas sern causa de descalificacin de la oferta.4.20OfertasAlternativas:Noseaceptarnofertasalternativas. NingnOferente podr intervenir con ms de una oferta.4.21 MODIFICACIONES4.21.1 Modificaciones: La Comisin Tcnica podr emitir aclaraciones o modificaciones de los Pliegos, sin que stas cambien el precio referencialni el objeto del contrato, y debern ser publicadas en el portal. 4.21.2 Ampliacin de Plazos para Entrega de Ofertas:La Comisin Tcnica podr extender el plazo para entrega de la oferta en forma justificada y razonada, la misma que deber publicarse en el portal www.compraspublicas.gov.ec.4.22 Anexos de las Condiciones Especficas:4.22.1Especificacionestcnicas:Seincluirnlas especificaciones tcnicas del proyecto, considerando todos los rubros a contratarse; los estudios y diseos previos, completos, definitivos y actualizados correspondientes; y, los estudios de prevencin/ mitigacindeimpactos ambientales, paralocual laentidaddeber cumplir la normativa ambiental aplicable respecto de la contratacin. La descripcin abarcarel r