REMODELACIÓN  DE RAMBLA COSTANERA EN LOS BALNEARIOS SANFRANCISCO Y PUNTA COLORADA, Y OTRAS CALLES DE LA ZONA

MEMORIA PARTICULAR DE LAS OBRAS

Página 1 de 27

1. OBJETOEl  objeto  de   la  presente   licitación  es   la  remodelación  de   la  rambla  costanera  de   losbalnearios San Francisco y Punta Colorada, la avenida Central de Punta Colorada y otrascalles de la zona. El proyecto contempla la construcción de un ensanche de la rambla,la construcción de una ciclovía, movimientos de arena a los efectos de retirar materialacumulado,  acondicionamiento  de  estacionamientos  y  mejoras  en  otras  calles  de   lazona. 

2. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOSLas obras de remodelación comprenden: 

1. Remodelación y ensanche de la calzada en dos metros de ancho, de acuerdo alperfil transversal. Excavación de la faja de dominio público para la construccióndel ensanche según proyecto, construcción de cordón de hormigón, ejecuciónde  base  granular  y  carpeta  asfáltica  en  el  ensanche  y  recapado  de   toda   lacalzada.

2. Adecuación  altimétrica  de   la   faja  pública  entre  el  pavimento  y   la   línea  depropiedad, actualmente afectada por movimientos de arena.

3. Construcción de una ciclovía pavimentada del lado norte, y faja de césped.4. Remoción  y recolocación del sistema de alumbrado  en   la zona del  balneario

San Francisco, de acuerdo a la nueva planimetría y altimetría.

3. ALCANCE DE LOS TRABAJOSLas obras comprenden todas las tareas de construcción, en un todo de acuerdo a loespecificado en los recaudos, a esta Memoria y a los detalles e indicaciones que realicela Dirección de Obra.Los trabajos se realizarán a entera satisfacción de dicha Dirección, la que podrá ordenarmodificaciones, suspender y/o rechazar todo trabajo que considere mal ejecutado o noajustado a las especificaciones de los recaudos, sin que ello dé derecho al Contratista areclamo alguno.La presente Memoria se refiere expresamente a  los trabajos que son objeto de esteproyecto, sin hacer referencia a procedimientos constructivos convencionales para loscuales son válidas todas las especificaciones y exigencias que se establecen en el PliegoGeneral de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad. En caso de contradiccióno diferencias, vale lo expresado en esta  Memoria Descriptiva.

4. TRABAJOS PREPARATORIOS Y GENERALES4.1     Reconocimiento  del   lugar  de   las    obras  al   inicio  de   los  trabajos.  El  contratistarecibirá el área  en las condiciones actuales. 4.2  Se realizarán todas las tareas necesarias para la correcta puesta en funcionamientodel   obrador,   barreras,   barandas,   casillas,   baños,   andamios,   vallas,   y   proteccionesnecesarias para el funcionamiento de obra, adecuándose a las exigencias del Decreto89/95 y de acuerdo a las especificaciones del técnico prevencionista que suministraráel Contratista.4.3   Se proveerá al obrador de un sistema eléctrico, con un tablero específico, y con losalargues   y   picos   de   luz   necesarios,   dotados   de   sus   llaves   termo  magnéticas   ydisyuntores necesarios.

Página 2 de 27

4.4    El replanteo será de cargo y responsabilidad del contratista que realice las obras.El plano de replanteo será enviado a la Dirección para su aprobación previa al inicio delos trabajos. 4.5   Se considerará incluido el   balizamiento,  señalización, cruces provisorios,  y todaotra tarea o suministro derivado del manejo del tránsito y normal uso de la calzada yacera  durante   los   trabajos,  de  acuerdo  a   las  normales  disposiciones  de   la  divisióntránsito de la IDM. 4.6   Se  deberá  utilizar  un  sistema  de  protección  para   la  circulación  de  peatones  yproveer  accesos  peatonales  y  vehiculares  para   los  edificios  y  comercios  durante   lasobras. 4.7  Se   proveerá   de   un   servicio   de   seguridad   que   proteja   del   posible   robo   ovandalización de los elementos para la obra.  

Desde el momento del inicio de las obras, el contratista deberá tomar a su cargo elmantenimiento  de   toda   la   traza  donde  se  va  a  desarrollar   la  obra,  así  como   loseventuales   desvíos   que   sea   necesario   utilizar,   para   garantizar   la   circulación   encondiciones aceptables. Estos trabajos no serán objeto de pago específico, debiendoel contratista incluirlos dentro de sus costos. 

 Todas las instalaciones existentes de servicio público en la zona de trabajo deberánser   rigurosamente   resguardadas   por   el   Contratista,   que   será   responsable   porcualquier daño que les pudiera suceder y de los accidentes derivados sobre personas.

4.8  Cartelones de ObraInmediatamente después de la firma del Contrato, y como máximo 15 (quince) días apartir  de   la  fecha  de  replanteo  y antes  de  dar  comienzo  a   las  obras,  se  colocarán  4(cuatro) carteles de Obra, en lugares a indicar, con las siguientes características:               Dimensiones ‐  4.20 m x 2.97 m  (A3 x 100)

Materiales                                ‐   Ploteo en lona o PVC a cuatro tintas‐  Bastidor en tubular metálico con fondo anti óxido y pintado

Debido  a que   los  carteles  se  instalarán en   lugares   legibles de ambos   lados, deberánconstruirse en doble fazEl  dimensionado  de   la  estructura  de  sostén  será  de  responsabilidad  de   la  empresaproveedora del cartel, en cada caso, de acuerdo a las dimensiones del mismo.El diseño gráfico del cartel será suministrado oportunamente.El no cumplimiento en plazo dará lugar a una multa de 4 UR por día y por cartelón.

CONDICIONES TÉCNICAS

Página 3 de 27

5. TRABAJOS PREVIOS

De   acuerdo   a   las   condiciones  en  que   se   encuentre   la   superficie   a   intervenir,   sedistinguirán los tipos de tareas a realizar: 

5.1. Bacheo profundo.

 Se ejecutarán estos trabajos cuando se constaten baches cuyo origen sean atribuiblesa deficiencias estructurales de la base del pavimento. Generalmente estos problemasse evidencian por la presencia de “piel de cocodrilo” o hundimientos importantes en lasuperficie de rodadura. 

  En  estos   casos,   los  baches   serán   cortados  en  paños  de  no  menos  de  5  m2,   ypreferentemente se realizarán en media calzada o ancho de calzada completa. 

  Una   vez  que   se  haya   removido  el  pavimento   asfáltico  existente   se  ejecutará   laexcavación  para   remover  y   sustituir  el  paquete  granular,  procediéndose   luego  a   laejecución del bache en carpeta asfáltica. Los espesores  del  paquete granular y carpetaasfáltica a colocar, lo fijará la Dirección de Obra.

 Si la Dirección de Obra así lo indicare, se cortará el bache en una superficie mayor a lade   la  zona  afectada,  de  manera  de  eliminar  zonas  de  borde  contaminadas  y  poderrealizar la compactación con el equipo adecuado.

Esta tarea se pagará con los rubros “Excavación no clasificada a depósito”, Tosca parabacheo”, “Mezcla asfáltica para bacheo” y “Cemento asfáltico”.

5.2. Bacheo en carpeta asfáltica.

  Esta  definición  comprende  a  aquellas  tareas  de  bacheo  que  se  ejecuten  en  zonasdonde sólo exista deterioro, fisuración, oxidación, erosión o fatiga de la superficie derodadura, sin tener problemas estructurales de la base. Se incluirán también en esterubro las intervenciones a realizar sobre los pozos que se hayan formado por efecto dedeterioro y erosión, conformando las llamadas “ollas”.   En estos casos se removerá elmaterial suelto, se limpiará y   barrerá bien la zona afectada y se repondrá la carpetaasfáltica,  previo  corte  y  escuadrado  del  pozo.  Esta   tarea   se  pagará  con   los   rubros“Mezcla asfáltica para bacheo” y “Cemento asfáltico”.

 

5.3. Conformación de bases granulares y tratamientos bituminosos existentes.

   En   las  calles  que  a   juicio  de   la  Dirección  de  Obra  existiese  una  capa  de  materialgranular  de  buena  calidad,  con  un  espesor   suficiente  para  aportar  una  capacidadestructural  adecuada  a   las  cargas  que   recibirá  ese  pavimento,   se  encomendará  alcontratista   la  tarea  de  escarificar  en  un  espesor  de  10cm,  humedecer,  conformar  ycompactar la superficie existente a los efectos de que quede en condiciones de recibirel   riego   de   imprimación.   Estas   tareas   quedarán   comprendidas   dentro   del   rubro“Escarificado y Conformación de base granular“ el cual se cotizará por metro cuadrado,exigiéndose  el  mismo  grado  de  compactación  que  en  el  artículo   referido  a  "  Basegranular. "

Eventualmente  podrán  realizarse  estos  trabajos  con  aportes  de  material  granular  enzonas localizadas.

Página 4 de 27

En las calles donde exista un tratamiento bituminoso que a juicio de la Dirección deObra   esté   en  malas   condiciones,   ésta  podrá   indicar   su   escarificado   y  posteriorconformación de la superficie de acuerdo a las condiciones anteriores.     

6.  MOVIMIENTO DE SUELOSEl  movimiento de  suelos  previsto  será  el  necesario para  la adecuación  de  la rasantesegún  proyecto,   la  corrección  de   la   subrasante  en   las   zonas  que   se   indiquen,   losensanches   según   proyecto,   la   construcción   de   la   caja   del   firme,   y   eventualessustituciones de los terrenos de fundación no aptos a juicio de la Dirección de Obra enzonas localizadas (bacheos profundos).

Se   deberán   cotizar   las   excavaciones   basándose   en   tosca   o   eventualmente   a   unsubsuelo  de   tierra  vegetal,  arena,  arcilla  o   tosca,  al  mismo  precio  para   todos  esosmateriales y sin que se reconozca variación alguna en los costos por la presencia deagua.   También   se   considerará   incluídos   en   la   excavación,   el   retiro   de   pavimentoexistente, entradas particulares, badenes, cordones, etc.En   los   tramos  donde   se   requieran  profundizaciones  por  problemas   localizados,   laexcavación necesaria será considerada como no clasificada, de acuerdo a lo previsto enel Art. B‐3 de la Sección II del Pliego General de Condiciones de la Dirección de Vialidaddel MTOP.La distancia libre de transporte de suelos será de cinco mil metros (5000 m) dentro delrubro “Excavación no clasificada a depósito”. Toda excavación que deba ser llevada adepósito  de  acuerdo  a   lo  ordenado  por   la  Dirección  de  Obra   se  pagará  al  preciounitario establecido para el rubro “Excavación no clasificada a depósito”.

Las  excavaciones  necesarias  para   la  construcción  de  obras  de  desagüe  y  su  tapadoluego de finalizar las mismas se realizarán con la compactación adecuada a juicio de laDirección.

En  todas   las  zanjas  dispuestas  para   la  construcción  de  obras  de  desagüe,  se  deberácolocar, previo a la colocación de los caños, una cama de arena de 15 centímetros deespesor.

Se cotizará un sobrecosto por excavación en roca o retiro de pavimento de hormigón,en el rubro correspondiente a “Excavación en roca”.

6.1. Sobretransporte del material.El material sobrante se dispondrá esparciendo de manera uniforme donde lo indique laDirección  de  Obra.  Para  disponer  de  este  material  a  distancias  mayores  a   los  5000metros se pagará al precio unitario establecido en el rubro “Sobretransporte”.El  precio  del   rubro   “Sobretransporte”   será   considerado  de   acuerdo   a   los  metroscúbicos medidos en banco, por lo que no se aceptará la medición sobre camión.

6.2. SUBRASANTE

6.2.1. Se considera en este proyecto como subrasante el nivel inmediato por debajo dela base granular y  en el ancho indicado en el perfil transversal.

6.2.2.  Los materiales aptos para integrar los 30 (treinta) centímetros superiores de lasubrasante serán preferentemente suelos clasificados en los grupos  A1, A2‐4, A2‐5 Y

Página 5 de 27

A3  de la clasificación  AASHO M‐145 u otros aprobados por la Dirección de Obra conIP< 10, LL< 30, CBR > 35.

6.2.3.  Previo al tendido de la base granular, donde lo indique la Dirección de la Obra, elcontratista  compactará   la  subrasante  con  cilindro  del   tipo  “pata  de  cabra”  con  unnúmero  de  pasadas  suficiente  para  alcanzar  un  98%  del  peso  unitario  seco  máximoobtenido en laboratorio.

7. BASE  GRANULAR 7.1 Los trabajos a realizarse en este contrato con material granular, corresponden a laejecución de bases granulares nuevas en los ensanches y ciclovías a construirse y en losbacheos que así lo requieran.

7.2   Este trabajo consiste en la ejecución de una capa de base granular de 30 (treinta)centímetros  de  espesor  y   se  efectuará  en   forma  uniforme   sobre   toda   la   zona  deensanche  de  calzada  y  sobre  todo  el  ancho  de   la  ciclovía  nueva.  En  el  caso  de   losbacheos, se resolverá en cada caso.

7.3  El material granular a emplear cumplirá las condiciones de la sección IV del Pliegode   Condiciones   de   la   Dirección   de   Vialidad   del  MTOP   para   la   construcción   deCarreteras. Tendrá un CBR > 80 % y una expansión menor o igual al 0,5% ( medio porciento)  para  una  sobrecarga  de  4.500  grs  (  cuatro  mil  quinientos  gramos)  así  comotambién   LL<  25,   IP  <6  y  una   curva  granulométrica   comprendida  entre   los   límitesindicados  en  el  cuadro  siguiente,  sin  perjuicio  de  que   la  Dirección  de  Obra  puedaaceptar otras curvas granulométricas no comprendidas en esa gradación.

Tamices                  % que pasa

1” ¼      .................      100

3/8         .................      55‐90

4            .................      40‐75

10          .................      25‐60

40          .................      10‐35

200        ..................      5‐20

7.4  El  contratista  deberá  compactar  cada  capa  de  base  con  el  número  necesario depasadas de equipo de compactación adecuado a juicio de la Dirección de Obra sobre lasuperficie total de la misma como para asegurar que el material haya sido uniforme ysuficientemente  compactado.  Debe  alcanzarse  en   la  compactación  el  98%  del  pesounitario seco máximo. 

7.5 Los trabajos ejecutados se liquidarán sobre el cubaje geométrico compactado y derecibo de la base ejecutada al precio unitario fijado para el rubro “Base Granular”.Se pagará como máximo el volumen geométrico indicado en el proyecto de pavimento

Página 6 de 27

correspondiente. También   se   consideran   incluidos   los   derechos   de   piso,   descubierta   de   cantera,servidumbre  de  paso  y   todos   los  gastos  que   se  originen  por   la  extracción,   carga,descarga, acarreo y acondicionamiento de los materiales.

7.6  El  costo  de   los  trabajos,  materiales,  equipos,  herramientas  y  demás  elementosnecesarios para la provisión y aplicación del agua necesaria para la compactación, seconsiderarán   incluidos  en  el  precio  unitario  establecido  en  el  contrato  para  el  rubrorespectivo.

8.  IMPRIMACION8.1  Luego  de  aprobada   la  base  granular   se  hará  un   intenso  barrido  de  modo  deeliminar  el  polvo  y   los  materiales   sueltos,  y   si   fuera  necesario   se   le  humedeceráligeramente para favorecer la penetración del diluido asfáltico; luego se procederá alriego de imprimación asfáltica.

8.2 La imprimación de la base granular se hará empleando diluido asfáltico MC1 en laproporción que indique la Dirección de Obra. Esta imprimación deberá realizarse en untodo de acuerdo con la sección V del Pliego de Condiciones de la Dirección de Vialidaddel MTOP.

9.  RIEGO DE ADHERENCIA9.1 Se realizará riego de adherencia entre las dos capas de carpeta asfáltica a tender, oen  su  caso  entre   la  capa  existente  y   la  nueva.  El  mismo  se  realizará  con  emulsiónasfáltica,  en  un   todo  de  acuerdo  a   la   sección  V  del  Pliego  de  Condiciones  de   laDirección Nacional de Vialidad, y con la proporción que indique la Dirección de Obra.

10. CARPETA ASFALTICA10.1  La  carpeta  asfáltica  se  utilizará  para   las  pavimentaciones  en   los  espesores  queindique el  proyecto y la Dirección de Obra.

10.2 El Concreto Asfáltico a utilizar en la pavimentación cumplirá las condiciones delPliego General de la Dirección de Vialidad‐ Sección VI‐ Capítulo C (Mezcla tipo IV ó V) .

10.3 El  rubro “Carpeta  Asfáltica”  comprende  por  lo  tanto  los  agregados  pétreos  y  laejecución de la mezcla asfáltica en caliente, el transporte del material desde la Plantahasta la Obra, el tendido con la terminadora, la compactación y la terminación como eshabitual, de  acuerdo  con   las  prescripciones del  Capítulo  E‐ Sección  VI, del Pliego  deCondiciones de la Dirección de Vialidad para la ejecución de Carreteras.

10.4  El Cemento Asfáltico utilizado incluído su transporte y elaboración se pagará porel rubro “Cemento Asfáltico”.

10.5  La Dirección de Obra tendrá acceso directo a los ensayos de laboratorio realizadosa la mezcla asfáltica en cualquiera de sus etapas, pudiendo suspender la producciónhasta  tanto  se  corrijan   las  eventuales   fallas  que  presente  dicho  material,  así  comotambién rechazar los tramos tendidos con él.

10.6 El Contratista deberá instalar en su planta asfáltica un efectivo sistema de filtradoy precipitación de partículas de polvo y hollín así como un mecanismo que asegure la

Página 7 de 27

quema   completa   del   combustible   de   calentamiento   de   manera   de   reducirsensiblemente el impacto del funcionamiento de la planta en la atmósfera circundante.

10.7 Será condición exigible en el momento de la apertura de ofertas que el postulanteindique la usina asfáltica que utilizará en la ejecución de los trabajos.

10.8 Será condición de rechazo automático  de las ofertas que el postulante no indiquela   usina   asfáltica   a   utilizar,   que   necesariamente   deberá   estar   instalada   en   elDepartamento de Maldonado, al momento de iniciarse las obras de pavimentación. 

10.9 El contratista en su oferta deberá adjuntar todas las características técnicas de laplanta asfáltica  que utilizará en la ejecución de la obra.

 11. HORMIGONESLa dosificación de hormigones para todos los rubros de la obra, incluyendo el cordóncuneta será de un tenor de cemento portland no menor a 350 Kg./m3.

El hormigón en masa, debe ser suministrado por el contratista con un numero de viajesy   cargas   tales  que  no   se  produzcan,  para  ninguna  porción   de  material,   tiempostranscurridos entre producción y tendido mayores de 45 (cuarenta y cinco) minutos.

‐  El  hormigón  deber   tener  un  asentamiento  próximo  a  cero  medido  por  cono  deAbrahams y llegar al sitio libre de todo indicio de segregación.

Con una anticipación mínima de 30 días con respecto a la fecha en la que se inicie lacolocación  del  hormigón,  el   contratista   solicitara  por  escrito   la  aprobación  de   losmateriales y la  dosificación  que utilizara, presentando los ensayos realizados  para sudeterminación.

El hormigón  deberá tener  una resistencia mínima  admisible  a  los  veintiocho  días  deciento cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado ensayado en probetas cilíndricasde acuerdo a la norma UNIT 25.

 Las proporciones de agua, cemento, agregado fino y agregado grueso, necesarias parapreparar  el  hormigón   serán  determinadas  por  el  contratista  mediante   los  ensayoscorrespondientes.

  Todas   las  propuestas  de  dosificación,  características  de   los  materiales  a  emplear  yprocedimientos  constructivos,  quedarán supeditadas a la aprobación por  parte de  laDirección de Obra, quien podrá exigir al contratista modificación de cualquiera de ellassi lo considerara necesario.

 La Dirección de Obra exigirá muestras aleatorias de hormigón, en cualquier momentoy de cualquier canchada a los efectos de realizar los ensayos pertinentes.

 Los ensayos de resistencia del hormigón se efectuarán en un todo de acuerdo con lasnormas UNIT 25, UNIT 37, UNIT 40.

 Si el promedio de la resistencia de las probetas fuera inferior a la resistencia mínimaadmisible   la   Dirección   de   Obra   podrá   optar   entre   considerar   el   tendido

Página 8 de 27

correspondiente como rechazado, reteniendo el 100% del precio, o descontar un 50%del precio correspondiente.

Asimismo podrá tomar las mismas medidas del artículo anterior si el cordón tendidopresentara signos evidentes de deterioro inicial que manifestaran errores constructivoso de dosificación. El rechazo podrá tener lugar independientemente de la recepción ono de los resultados de los ensayos al hormigón en masa.

12.  INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS12.1. Se tendrá especial cuidado con las instalaciones subterráneas existentes. En casode dañarse las mismas será de cargo del contratista las reparaciones correspondientes. Deberá coordinarse con los entes o empresas correspondientes que se harán cargo delas obras de instalación subterránea de cables de energía, comunicación, alumbrado yotros en forma simultánea.12.2. Está   incluida   la   excavación   de   zanjas   para   la   colocación   de   tendidos   deinstalaciones. Se preverá  la colocación y suministro de caños o ductos para enhebrado,para lo cual se presupuestará el costo unitario del tendido de dos caños de PVC 160tipo Eterplast.

13. CERCAS CAPTORAS.La instalación de cercas captoras permite interceptar la arena que es transportada por

acción del viento en la zona de playa y médanos.

Las cercas captoras son permeables al viento en un porcentaje que varía en función del

ángulo  de   incidencia  del  viento,   la  potencia  del  mismo  y   la  granulometría  de   los

sedimentos. El propósito de estos dispositivos es alterar el flujo de viento de forma que

los sedimentos por él transportado se depositen en el sitio esperado.

Las   cercas   captoras   serán   construídas  mediante   tablas  de   acuerdo   a   la   siguiente

descripción: 

13.1. Dimensiones y diseño.Las dimensiones y diseño de las cercas captoras son las siguientes:  

• Ancho: 4 (min.) a 7 cm (máx.).• Espesor: 1.5 a 2 pulg.• Altura: 1 a 1.5 m.• Espaciamiento entre tablas: igual al ancho.• Postes de anclaje: 12 a 15 cm de diámetro, 2 m de altura (1 m enterrado).• Distancia entre postes de anclaje: no más de 4 a 5 m. (VER IMAGEN 1 )Para sostén de las tablas se utiliza alambre galvanizado (2 o 3 líneas) que por lo generalnecesita  ser   tensado   (i.e.  con  máquina  de  alambrar).  Es   importante  que   las   tablasqueden verticales. Las líneas de alambre son atadas a postes (anclaje). Los postes seapisonan antes de colocar las tablas. Las tablas pueden fijarse al alambre por grampaso ataduras de alambre. Tanto el alambre como las grampas se deben colocar en la caraopuesta a la que recibe el viento.

14. VALLAS

Página 9 de 27

Se construirán de acuerdo a lo indicado en gráficos adjuntos.

Se cotizarán todos los elementos en maderas tratadas con CCA.Los trabajos de carpintería se terminarán con protector propuesto por el oferente quepropondrá cantidad a aplicar, número de manos, etc., lo que habrá de ser aprobadopor la Dirección de Obra. Ésta podrá imponer tanto el tipo de protector como forma deaplicación   si   considera   inadecuado   lo  presentado  por  el  oferente,   sin  dar   lugar  areclamos.

Se  computará  a   los  efectos  de   la  presupuestación  un  rendimiento  de  0.5   litros  deprotector por metro cuadrado de madera.

La madera para las vallas será de Eucalipto rollizo tratado, con una retención mínima de20k de óxidos activos por m3  de madera a preservar. Las secciones serán las indicadasen gráficos. 

 15. ENJARDINADO Y PLANTACION DE ESPECIES.A lo largo de toda la traza de la rambla de San Franciso, se deberá realizar la plantaciónde pasto con panes con una capa de tierra vegetal de 10 centímetros de espesor, enuna  faja  de  aproximadamente  7  metros  desde  el  borde  del  pavimento,  teniendo  encuenta la ciclovía que pasará dentro de ese ancho. En la zona de Punta Colorada, sedeterminará la plantación de césped en función de las necesidades.En   todos   los   casos   se   deberán   tomar   todas   las   providencias   para   asegurar   elenjardinado con posterioridad a la finalización de las obras.Se deberá mantener el pasto plantado mediante el riego y los cortes necesarios paraasegurar la buena presentación del enjardinado hasta la recepción provisoria.No  se  recibirá   la obra  en su  conjunto,  si  las  zonas parquizadas  no  se encuentran  encondiciones  o   con   áreas  de  pasto   seco  o  muerto,  de   acuerdo   a   las   condicionesanteriormente mencionadas. Se  deberá  proceder  al  suministro  y  plantación  de  300  acacias,  500  tamarices  y  200yucas. Las mismas deberán al menos de tamaño superior a 1,50 m. 

16. REMOCIÓN DE ÁRBOLES La   Dirección   de   Obra   determinará   en   todos   los   casos   en   que   sea   posible,   laconservación de los árboles existentes, evaluando  una solución en cada situación enque interfirieran con el trazado del pavimento o con los cortes de taludes.En todos aquellos casos en que la Dirección de Obra determine necesaria su remoción,el Contratista se hará cargo de los trabajos.

17. BADENES DE HORMIGON   Donde   lo   indique   la  Dirección  de  Obra  se  construirán  badenes  de  hormigón  a   losefectos  de  permitir  el  normal  escurrimiento  por   superficie  de   las  aguas.  El  badéntendrá un espesor de 20cm e irá apoyado sobre una base de tosca cementada de 15cmde  espesor.  El  hormigón  para   los  badenes  será  clase  VII  según  el  Pliego  General  deCondiciones.

Todos   los  materiales,  personal   y  maquinaria  necesarios  para   la  elaboración  delhormigón   y su transporte desde la   planta, y   su colocación sobre la tosca cemento,tendido   del   hormigón,   su   vibrado     y     trabajos   de   terminación   para   la   correctaconstrucción  del  badén   se   considerarán   incluídos  en  el  precio  unitario  del   rubro“Hormigón para badenes”.

Página 10 de 27

La  tosca  necesaria  para   la  ejecución  de   la  tosca  cemento  tendrá  un  contenido  decemento  de  100  kg  por  metro   cúbico.   La   tosca,  el  cemento  portland,  el  agua,   lamaquinaria y personal necesarios para la elaboración de la tosca cemento, así como sutendido y compactación hasta alcanzar el 98% del PUSM se considerarán incluídos en elprecio unitario del rubro “ Tosca cemento”.

18. EJECUCIÓN DE CORDON CUNETA18.1   El   cordón   será   sin  armar,   construido   con  máquina  extendedora  de   tendidocontinuo,   y   apoyará   sobre   la   capa  de  base  de  material   granular   compactado.  Lacordonera   será alimentada mediante camión mixer que contará con un canalón a losefectos  de  que  el  hormigón  vuelque  directamente  en   la  cordonera  sin  sufrir  ningúnriesgo de segregación.

18.2 El hormigón para la ejecución del cordón cuneta deberá tener un     asentamientopróximo a cero medido  por  cono de Abrahams y deberá   llegar al  sitio   libre  de  todoindicio de segregación.

18.3 El hormigón deberá tener una resistencia mínima admisible a los veintiocho díasde doscientos veinticinco kilogramos   por centímetro cuadrado ensayado en probetascilíndricas de acuerdo a la norma UNIT 25.

18.4  El número de viajes y cargas serán tales que no se detenga el ritmo de tendido nise produzcan para ninguna porción de material tiempos transcurridos entre produccióny tendido mayores de 45 minutos.

18.5 Las proporciones  de agua, cemento, agregado fino y agregado grueso, necesariaspara preparar el hormigón serán determinadas por el contratista mediante los ensayoscorrespondientes

18.6 Todas las propuestas de dosificación, características de los materiales a emplear yprocedimientos  constructivos, quedarán supeditadas a  la aprobación  por parte de laDirección de Obra, quien podrá exigir al contratista modificación de cualquiera de ellassi lo considerara necesario.

18.7  La    Dirección  de  Obra  exigirá  muestras  aleatorias  de  hormigón,  en  cualquiermomento y de cualquier canchada a los efectos de realizar los ensayos pertinentes.

18.8 Los ensayos de resistencia del hormigón se efectuarán en un todo de acuerdo conlas normas UNIT 25, UNIT 37, UNIT 40.

18.9   Si el promedio de las resistencias de las probetas fuera inferior a la resistenciamínima   admisible,   la  Dirección  de  Obra  podrá  optar   entre   considerar   el   tendidocorrespondiente como rechazado, reteniendo el 100% del precio, o descontar un 50 %del precio correspondiente.

18.10  Asimismo  podrá  tomar   las  mismas  medidas  del  artículo  anterior  si  el  cordóncuneta   tendido   presentara   signos   evidentes   de   deterioro   inicial   que  manifestaraerrores   constructivos   o   de   dosificación.   El   rechazo   podrá   tener   lugar

Página 11 de 27

independientemente de la recepción o no de los resultados de los ensayos efectuadosal hormigón en masa.

18.11.  El contratista deberá contar con el equipo completo de maquinaria y personal alos efectos de la correcta y completa ejecución del cordón cuneta.

18.12.  El contratista deberá prever la sustitución de cualquier componente del equipoante la eventualidad  de desperfectos a los efectos de asegurar la continuidad de  lostrabajos. Asimismo en todo momento deberán existir  dos mixer a la orden exclusiva dela  obra,  a   los  efectos  de  que  en  cualquier  momento  se  pueda  acelerar  el  ritmo  detendido. 

18.13. La  cotización  del cordón cuneta se efectuará por metro lineal y en el conceptode   “cordón   terminado”,   es   decir   que   en   su   precio   unitario   estarán   incluidos   elhormigón,  personal  y  maquinaria,   y   todas   las   tareas  para   la   correcta   y   completaterminación  de   los  cordones,   incluyendo   la  conformación  prolija  de   las  bajadas  decordón en las entradas vehiculares, así como también empalmes que se deban hacercon moldes.  No existirá  discriminación  de tareas a  los efectos  de su  pago,  siendo  elmismo siempre por metro lineal de cordón terminado.

18.14.  También  se  considerarán   incluídos  dentro  del  precio  unitario,     las   tareas  derecargo  con  material  granular  detrás  del  cordón,  una  vez  construído  el    mismo  y   laadecuación de la zona de vereda que fue afectada por la excavación de la calle.

19. CONEXIONES DE AGUA POTABLE

19.1 Cuando por efecto de las tareas de excavación, se vean afectadas las conexionesdomiciliarias de agua potable,  el contratista procederá a su sustitución. La misma serealizará con el tipo de caño, materiales de unión y especificaciones de ejecución quefije  OSE.  Este   rubro   se   cotizará  por  metro   lineal,  y  en   su  precio  unitario  estaránincluidos el caño y todos los materiales y trabajos necesarios para la ejecución de estatarea.

20. COLECTORES DE PLUVIALES

20.1 En  algunas  de   las  calles  a  pavimentar  en   las  cuales  debido  a   las  característicastopográficas sea  imposible el escurrimiento longitudinal por superficie de las aguas, sedeberá construir  un colector de pluviales el cual  permita   la evacuación  de  las aguasmediante la conexión a un colector ya existente, ó en su defecto conectándose a unacuneta existente, que permita una  correcta canalización  de las aguas.

20.2 El rubro “Caños de Hormigón” (se dará precio por separado ya sean de 50cm u 80cm ), se cotizará por metro lineal, y su precio unitario incluirá la excavación y el tapadode   la  zanja  necesaria,    el  caño  de  hormigón  y  su  colocación  y   la  ejecución  de   lasuniones  con  mortero  de  cemento  portland  y  arena.  También  estará   incluído  en  suprecio unitario, en el caso que fuera necesario, la conexión del mismo a la cámara.

20.3  En  el  rubro  “Hormigón  para  cámaras,  bocas  y  cabezales”  que  se  cotizarán  pormetro   cúbico,  están   incluídos   todos   los  materiales,  maquinaria  y  personal  para   laelaboración del hormigón, las armaduras y su colocación, los encofrados, transporte ycolocación del hormigón, y todo lo que sea necesario para una correcta ejecución delos trabajos. 

Página 12 de 27

20.4  Antes  del  comienzo  de   las  obras  que  se  realizarán  de  aguas  abajo  hacia  aguasarriba, el Contratista deberá replantear el trazado de toda la cañería, cámaras, bocasde desagüe, debiendo recibir la aprobación de la Dirección de Obra que se reserva elderecho  de  modificar  el  emplazamiento,  recorrido  o  dimensiones  de   los  elementosconstituyentes de la Obra.

20.5  Las   cañerías   de   hormigón   deberán   cumplir   con   las   normas  UNIT   e   IRAMcorrespondientes para caños de hormigón armado. Para el caso de diámetros mayoresque   los  allí   indicados,  el  Contratista deberá dimensionar   los  mismos  con  un espesormínimo  de  12   (doce)  centímetros,  realizando  el  ajuste  estructural  aumentando   losespesores o adicionando armaduras metálicas.

20.6 Para la ejecución de la obra se exigirá un trabajo perfecto y terminación esmeradaen todos   los detalles, teniendo   la Dirección  de  Obra  la   libertad  de obligar a rehacertotal  o  parcialmente   las  obras   contratadas,   sin  que  por  ello   el  Contratista   tengaderecho a indemnización alguna.

20.7 Para las cámaras, y cabezales el hormigón a utilizar será del tipo B225‐ C200.

El recubrimiento de la armadura será de 2,5 cm.

20.8.  En   todas   las  zanjas  dispuestas  para   la  construcción  de  obras  de  desagüe,  sedeberá  colocar  previo  a   la  colocación  de   los  caños,  una  cama  de  arena  de  15cm  deespesor que se pagará mediante el rubro “Arena para base de caño colector”.

21. ALUMBRADO PUBLICOSe  cotizará   la   remoción  y   recolocación  del  alumbrado  en   la   zona  de   la  playa  SanFrancisco, para colocarlo de acuerdo a los nuevos niveles de la faja.   Se incluirá todaslas tareas y materiales necesarios para la nueva instalación. 

Para  el  amure  de  columnas  para   luminarias  y  otros  usos,  se  realizará  un  dado  dehormigón que asegure su estabilidad, de aproximadamente  (0.40 x 0.40 x 0.40 cms) ysegún dimensionado correspondiente. Se preverá la colocación en los mismos y de loselementos de anclaje del equipamiento.

22. SEÑALIZACION VERTICAL22.1 Se procederá al suministro y colocación de señales verticales (incluyendo poste),en   lugar  y con  texto  a   indicar.  Dichas  señales  serán  de  75  cm  X  75  cm octogonales,cuadradas o romboides, triangulares   o circulares de 75 cm de diámetro, según sea elcaso.De   la misma forma, se  suministrarán  y colocarán señales verticales rectangulares de2,40 X 1,20, 1,80 x 0,90 y 1,80 x 0,45 incluídos los postes en lugar y con texto a indicar.Se   suministrarán  y  colocarán   señales  de   tipo  Chevron  en   lugares  a   indicar  por   laDirección de Obra. Todas las señales serán del tipo totalmente reflectivo.

22.2  Todos los rubros a cotizar, consisten en señales instaladas, por lo que se deberácotizar  por  todos   los   insumos  de  postes  de  hormigón  o  galvanizado,  elementos  defijación ( bulón, tuerca y arandela), otros materiales, mano de obra, fletes, embalajes,gastos  de   inspección,  señalización  de  obra,  y  todo  otro  elemento  necesario  para  sucompleta realización.

Página 13 de 27

22.3 Las características generales de cada señal vertical, serán de acuerdo al ManualInteramericano de Dispositivos para el Control delTránsito en Calles y Carreteras, y alManual de Sinalizacao Vertical del DENATRAN (Brasil).

22.4  La chapa correspondiente a las señales deberá de ser No. 14, y los elementos defijación deberán ser galvanizados.

22.5  Para   cada   lugar   donde   se   esté   realizando   obra,   se   exigirá   un   equipo   deseñalización preventiva e informativa, consistente en dos barreras, dos señales de 90 x180, dos de 90x 90 y dos de 90 cm de diámetro.Además se deberá suministrar a todos el personal afectado a las tareas, uniforme colornaranja con el nombre de la empresa, chalecos reflectivos y cascos de seguridad. Será responsabilidad directa de la empresa la utilización de estos elementos y su buenestado de conservación.

22.6 Se procederá  al  suministro  y colocación  de tachas reflectivas  normativas  en  loslugares  donde   la  Dirección  de  Obra   lo   indique.  Estas  deberán  ser  aprobadas  por   laDirección de la Obra previo a su colocación. 

23. SEÑALIZACION HORIZONTALSe deberá ejecutar la señalización horizontal correspondiente en todas la extensión dela   rambla  y  donde   la  Dirección  de  Obra   lo   indique.  La  misma  consistirá  en   líneasblancas  contínuas  o  punteadas,  o  amarillas  según  corresponda  y  además  se  deberáproceder a la pintura de marcas transversales, cruces, flechas, cebras, etc, de acuerdo alos criterios que indique la Dirección de Obra.En todos los casos la pintura será termoplástica.

23.1. Pintado

La marcación se realizará de la siguiente forma: El  eje de cada calzada  se realizará en color amarillo contínuo, en doble raya.Se pintará una línea continua blanca en ambos lados de la calzada, a dos metros delcordón.El marcado de flechas e isletas se hará de acuerdo con   la Dirección de Obra de colorblanco o amarillo.El espesor de la película seca de material será indicado en las especificaciones.

23.1.1 El Contratista procederá al replanteo de las fajas a pintar por intermedio de untécnico universitario y personal competente, conjuntamente con un representante dela  Intendencia.El   replanteo  consistirá  en  marcas  de  pintura  o  similar  que  constituya  una  guía  deprecisión a las máquinas marcadoras.

23.1.2  El   Contratista   deberá   resolver   técnicamente   la   adecuada   condición   delpavimento  previo  a   la  aplicación  del  producto,  siendo   la   limpieza  y  el  barrido  de  sucuenta  y  cargo.  Por   lo   tanto,  deberá  contar  con   todos   los  medios  necesarios  pararealizar dicha tarea, sin que por ello se genere costo adicional alguno, el que deberáestar incluido en los rubros a presupuestar.

Página 14 de 27

23.1.3  Las  tareas  de  premarcado  serán  realizadas  por  el  Contratista,  con  un  día  deanticipación al inicio del pintado, a los efectos de que la Inspección pueda realizar lasverificaciones necesarias.

23.1.4  En   lo  que  respecta  al  ancho  promedio,  no  se  admitirá  tolerancia  alguna  enmenos;    en  más,   se  aceptará  hasta  0.01  m.  En   lo  que   respecta  a   las   longitudespromedio, ya sean de trazos o espacios, la tolerancia será del 2% en más o menos de loindicado.

23.1.5  Se  cuidará  de  obtener  que   los  bordes  de   los   trazos  pintados  sean  rectos  ynítidos.   Toda   irregularidad   se   corregirá   dentro   de   la   tolerancia   especificadaanteriormente,   además   la   franja   de   tránsito   no   deberá   presentar   ondulacionessuperiores  a  0.01  m  dentro  de   la   longitud  de  un  trazo  de  3  m  y  de  0.03  m  en  unalongitud de 100 m. que no deberán presentarse por otra parte bruscamente.

23.1.6  En   intersecciones  o  zonas  determinadas  donde   la  Dirección   juzgue  necesariorealizar una marcación especial, la misma se realizará de acuerdo a indicaciones de laDirección de Obra.

23.1.7 El material a utilizar será reflectante del tipo que se indique en las respectivasespecificaciones.

23.1.8 Cuando se realicen trabajos de marcación, los mismos deberán efectuarse bajolas condiciones climáticas de temperatura y humedad que recomiende el fabricante delmaterial a emplear en coordinación con la dirección de obras.

23.1.9 Se extraerán todas las muestras que la Dirección crea necesario para verificar elespesor de la película de material y/o su calidad. No se aceptarán diferencias en menosde 5% del espesor indicado.

23.1.10 Al iniciar los trabajos de pintado se efectuará conjuntamente por la Dirección yel  Contratista  una  prueba  del   rendimiento  del  material  a   fin  de   fijar   la   cantidadnecesaria para lograr un efecto de cubrir toda la suficiente con una mano respetandolos espesores indicados, utilizando para ello el equipo que la empresa empleará en lostrabajos.

23.1.11  Las  zonas  de  pavimento  que  recibirán  marcación  deberán  encontrarse  biensecas y además ser eficazmente limpiadas de manera de eliminar toda suciedad queperjudique   la  buena  adherencia  del  material.  A   tales  efectos  el  Contratista  deberácontar con los elementos mecánicos adecuados.

23.1.12  El Contratista procederá a señalizar convenientemente la zona de trabajo a finde predecir accidentes y provocar el mínimo de inconvenientes al tránsito. Se deberáproteger también en forma adecuada  los trazos marcados hasta que se haya secadosuficientemente para no ser afectados por el paso de los vehículos. De ninguna manerase podrá impedir ni aún en forma momentánea el tránsito en ningún tramo.

23.1.13   El material se utilizará en las condiciones que sea provisto por el fabricante.No   se  permitirá   el   agregado   al  mismo  de   sustancias  de  ninguna  naturaleza  quemodifiquen su composición o características originales.

Página 15 de 27

23.2.  ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS   DE   PINTURA   REFLEJANTE   DEL   TIPO   DECOLOCACIÓN EN CALIENTE PARA DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOEl  objetivo  de  esta  especificación  es   fijar   las  características  mínimas  exigibles  a   laspinturas  en  base  a  resina  acrílica  destinadas  para   la  demarcación  de  pavimento,  sinperjuicio de los parámetros de reflectividad, desgaste y color que se especifiquen en elpliego  de  Especificaciones  Particulares;  así   como  detallar   las  muestras  que  debenpresentar los oferentes a efectos de someter el material a los ensayos de laboratorio yde servicio que pueda disponer la Administración. 

23.2.1 Muestras y certificadosCada oferente deberá entregar antes de los 5 días hábiles a la fecha de la licitación 3.5litros  de  pintura  de  cada  color,  y   lo  mismo  en  microesferas  de  vidrio  para  que   laAdministración  disponga  si   lo  considera  necesario,   la  realización  de   los  ensayos  decontrol de calidad. Dichos ensayos son los previstos en los artículos de Características yEspecificaciones.Los   oferentes   deben   presentar   al  momento   de   la   Licitación,   un   certificado   delfabricante   y   avalado   por   el   oferente,   que   el  material   ofrecido   responde   a   losrequerimientos contenidos en estas especificaciones, así como certificado que indiquelas   condiciones   ambientales   de   aplicación.   Análogamente,   se   deberá   brindarinformación  referente   al   solvente  propuesta   como   adelgazante   (tipo   cantidad  porvolumen de pintura, etc.).

23.2.2 Posibilidad de aplicaciónLa pintura deberá permitir su aplicación sobre una superficie asfáltica o de hormigón,utilizando un equipo mecánico automático, mediante el cual se obtendrá una línea delancho y espesor deseado.

23.2.3  Envasado y marcas.El material vendrá envasado en tambores metálicos nuevos, resistentes al manipuleo,de capacidad aproximada a los 20 litros, con tapa cuyo diámetro no sea inferior al delenvase, que provea un cierre hermético.Cada envase será claramente marcado, con tinta o pintura resistente a la intemperie,consignado  el  nombre  y  dirección  del   fabricante  y/o  vendedor,  número  de  partida,fecha  de   fabricación  y  vencimiento.  Volumen  y  peso  del  contenido,  tipo  y  color  depintura.

23.2.4 Características.

PresentaciónLa pintura deberá ser homogénea, bien mezclada, de consistencia suave y uniforme, nodebe formar escama, ni coagulante, espesarse, descascararse o hacerse viscosa en elenvase.                                                                                                                                      Se debe poder volver a mezclar fácilmente una vez asentada mediante el uso de unaespátula y debe mantener todas estas características por lo menos durante en tiempode un (1) año a partir de la fecha de entrega.La  pintura  debe  estar   libre  de  partículas,  suciedad  u  otras  materias  extrañas.  Estascaracterísticas   se   evaluarán   con   los   ensayos   de   Finura,   Asentamiento   Partículasextrañas y Formación de piel.

Página 16 de 27

Propiedades ligantesLa composición y la cantidad de la pintura deberá ser la adecuada para que permita laincorporación las esferas de vidrio.Las esferas deberán ser incorporadas a la pintura (tipo pre‐mix), posteriormente unavez aplicada la pintura, se espaciarán las esferas (tipo drop‐on).ColorLas pinturas no deben variar su tonalidad a los agentes atmosféricos.Deben   estar   de   acuerdo   con   el   amarillo   y   el   blanco   elegido   como   tipo   por   laadministración. La determinación de color se hará después   de que se haya permitidodurante un período de 24 horas.AntiderrapanteLa pintura debe presentar características antiderrapantes. Condiciones ambientales de aplicaciónLa pintura debe tener la condición de poder ser aplicada en condiciones ambientes auna temperatura de 3°C a 35°c y una humedad relativa de hasta 90%.RendimientoLa  pintura  deberá  tener   la  propiedad  de  requerir  un  consumo  máximo  de  0.5lt.  depintura pura por m2 de pavimento (2 m2/litro) para realizar una demarcación efectivacon  una  duración  prevista  de  un  año,  y de   lograr  espesor  promedio  mínimo  de  400micrones (incluyendo pintura y microesferas de premezclado y sembrado).PropiedadesLa pintura  deberá superar  los ensayos  de Flexibilidad,  Sangrado, Resistencia al agua,Resistencia al calor y Resistencia al intemperismo.EspecificacionesEl   vehículo   debe   estar   constituido   exclusivamente   por   resinas   acrílicas,   y   lasespecificaciones que deben cumplir la pintura sin solvente y sin esferas de vidrio son:

                                                                                        Máximo                   Mínimo

1) Viscosidad Stormer (consistencia UK)                 80    100

2) Materiales no volátiles, % en peso del producto   60

 3) Pigmento, % en peso de producto     40   50

1. Para pintura blanca:Dioxido de titanio, % en peso del pigmento  25

2. Para pintura amarilla:Comato de plomo, % en peso del pigmento  22

4) Vehículo no volátil, % en peso del vehículo total 335) Vehículo total, en peso de la pintura                 50                                                                                               606) Tiempo de secado en minutos                             207) Resistencia a la abrasión con abrasamiento de cono,    litros para erosinar 254 micras,    con material abrasivo alumina.                           808) Peso específico                                                                                              1,40 1,25

Página 17 de 27

23.3  ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  PARA  MICROESFERAS  DE  VIDRIO  DE  SEMBRADOEN PINTURAS PARA DEMARCACIÓN DE PAVIMENTO.El objeto de estas especificaciones es fijar las características exigibles a las microesferasde vidrio destinadas para la demarcación de pavimento, así como detallar las muestrasque deben presentar los oferentes a efectos de someter el material a los ensayos delaboratorio y de servicio que pueda disponer la Administración. 

23.3.1 Muestras y certificadosCada oferente deberá entregar 5 kg. De esferas tipo “pre‐ mix” y 5 Kg de esferas tipo“drop‐ on”, para que la Administración disponga si lo considera necesario, la realizaciónde los ensayos de control de calidad. Dichos ensayos son los previstos en el artículo deEspecificaciones.Los oferentes deberán presentar al momento de la Licencia un certificado, que avaleque   el   material   ofrecido   responde   a   los   requerimientos   contenidos   en   estasespecificaciones.

23.3.2 Envasado y marcadoLas  esferas  de  vidrio,  deberán  venir  en  sacos  o  tambores  de  no  más  de  30  Kg.  decapacidad. Deben ser lo suficiente fuertes para poder ser manejados sin romperse niperder esferas  y suficiente resistencia  a  la humedad  para evitar  que el contenido  semoje durante su transporte hasta la obra.Cada envase será claramente marcado, con tinta o pintura resistente a la intemperie,consignado el nombre dirección del fabricante y/o vendedor, número de partida, fechade fabricación y vencimiento, peso del contenido tipo de esferas.

23.3.3 CaracterísticasApariencia Las esferas tienen que ser transparentes e incoloras. Al mismo tiempo tienen que estarlibres de opacidad, partículas o de tener un exceso de inclusiones de aire.FormaTienen que tener una forma esférica, y las ovaladas y/o fundidas no deben exceder del10%.Refracción  Su   índice  de   refracción  por  el  método  de   inmersión,  con  el  empleo  de   la   luz  detungsteno debe ser superior a 1.50.AlcalinidadLa alcalinidad debe ser neutra (phi neutro).Granulometría La granulometría en los tamices U.S.A Estándar han de concordar con la clasificaciónsiguiente:

   Premezclado      Sembrado     (pre‐mix)                   (drop‐on)

Tamiz Pasa  Tamiz Pasa      70 100%     20               100%

   80 85/100%     30                75/95%140 15/55%     50               15/35%230 0/10%                 100                 0/5%

Página 18 de 27

200          0/1%

Las esferas deben ser incorporadas a la pintura en forma homogénea en dos etapas,inicialmente   en   el  momento   previo   a   la   aplicación   de   la   pintura   (tipo   pre‐mix).Posteriormente,  una vez aplicada a la pintura, se apreciarán las esferas (tipo drop‐on).

24. DEFENSAS METALICAS24. DEFENSAS METALICAS

24.1.24.1. ‐    En todas aquellas zonas en que la Dirección de Obra lo indique, se colocarán ‐    En todas aquellas zonas en que la Dirección de Obra lo indique, se colocarán

tramos de defensas metálicas (flex beam) de protección, ya sea en terraplenes, curvastramos de defensas metálicas (flex beam) de protección, ya sea en terraplenes, curvas

o  protección  de  elementos  como  señales  o  columnas  de  alumbrado  o  de  servicioso  protección  de  elementos  como  señales  o  columnas  de  alumbrado  o  de  servicios

públicos.públicos.

Las defensas metálicas comprenderán las barandas, postes, bulones, tuercas, arandelasLas defensas metálicas comprenderán las barandas, postes, bulones, tuercas, arandelas

y cualquier otro elemento accesorio para la buena colocación de las mismas, todos losy cualquier otro elemento accesorio para la buena colocación de las mismas, todos los

cuales serán en acero galvanizado.cuales serán en acero galvanizado.

24.2. ‐  Materiales.

Las  barandas   serán   fabricadas  con  chapas  de  acero  plegadas  y  galvanizadas  y   susLas  barandas   serán   fabricadas  con  chapas  de  acero  plegadas  y  galvanizadas  y   sus

dimensiones y tolerancias serán:dimensiones y tolerancias serán:

Las   chapas   de   acero   serán   obtenidas   por   el   sistema   SIEMENSLas   chapas   de   acero   serán   obtenidas   por   el   sistema   SIEMENS‐‐MARTIN,   enMARTIN,   en

convertidores  básicos  de  oxígeno   (Sistema   Lconvertidores  básicos  de  oxígeno   (Sistema   L‐‐D  u  horno  eléctrico)  y   laminados  enD  u  horno  eléctrico)  y   laminados  en

caliente.caliente.

Las características mecánicas de la chapa base serán:Las características mecánicas de la chapa base serán:

Mínimo de la tensión de rotura por tracción: 37 kg/mm2Mínimo de la tensión de rotura por tracción: 37 kg/mm2

Mínimo límite de fluencia: 24 kg/mm2Mínimo límite de fluencia: 24 kg/mm2

Alargamiento mínimo de probeta de 50mm de longitud por 12.5 mm de ancho y delAlargamiento mínimo de probeta de 50mm de longitud por 12.5 mm de ancho y del

espesor de la chapa 30%.espesor de la chapa 30%.Los ejemplares para la verificación de las propiedades mecánicas serán preparados yensayados de acuerdo a la norma ASTM A525.‐El espesor de las chapas con que se fabricará la baranda será especificado en el plano yla tolerancia será de 0,23 mm en menos.

24.3. ‐  Galvanizado.24.3. ‐  Galvanizado.

Las chapas de acero para barandas serán galvanizadas por inmersión en zinc en estadoLas chapas de acero para barandas serán galvanizadas por inmersión en zinc en estado

de fusión. El zinc utilizado para el recubrimiento será al menos de la calidad designadade fusión. El zinc utilizado para el recubrimiento será al menos de la calidad designada

como "Prime Western" de acuerdo a la norma AASHTO M 120. como "Prime Western" de acuerdo a la norma AASHTO M 120. 

La cantidad mínima de zinc por metro cuadrado de chapa, incluyendo ambas caras noLa cantidad mínima de zinc por metro cuadrado de chapa, incluyendo ambas caras no

será menor de 400 gr/m2, con un promedio mayor o igual a 450 gr/m2.será menor de 400 gr/m2, con un promedio mayor o igual a 450 gr/m2.

La preparación de los ejemplares y el método de ensayo para determinar el peso delLa preparación de los ejemplares y el método de ensayo para determinar el peso del

recubrimiento  de  zinc  se  realizará  de  acuerdo  a   la  norma  AASHTO  M  T65  con  unarecubrimiento  de  zinc  se  realizará  de  acuerdo  a   la  norma  AASHTO  M  T65  con  una

inmersión simple.inmersión simple.

La superficie de las chapas galvanizadas estará libre de defectos tales como ampollas oLa superficie de las chapas galvanizadas estará libre de defectos tales como ampollas o

puntos sin recubrimiento.puntos sin recubrimiento.

Página 19 de 27

El   recubrimiento   de   zinc   será   sin   prominencias   y   deberá   presentar   una   buenaEl   recubrimiento   de   zinc   será   sin   prominencias   y   deberá   presentar   una   buena

adherencia a la superficie del metal.adherencia a la superficie del metal.

Los bulones, tuercas y arandelas serán galvanizadas por inmersión en caliente despuésLos bulones, tuercas y arandelas serán galvanizadas por inmersión en caliente después

de su terminación y luego las roscas serán repasadas para conseguir un ajuste suave.de su terminación y luego las roscas serán repasadas para conseguir un ajuste suave.

El  peso  del   revestimiento  de   zinc   será   como  mínimo   de   550   gr/m2   como   valorEl  peso  del   revestimiento  de   zinc   será   como  mínimo   de   550   gr/m2   como   valor

promedio y en ninguna pieza individual será menos de 450 gr/m2.promedio y en ninguna pieza individual será menos de 450 gr/m2.

24.4. ‐  Postes de fijación.

Los postes de fijación serán de acero perfilado tipo C de acuerdo a lo establecido en losLos postes de fijación serán de acero perfilado tipo C de acuerdo a lo establecido en los

planos,   los  que  podrán  ser  sustituidos  por  otros  perfiles  C,   laminados  o  doblados,planos,   los  que  podrán  ser  sustituidos  por  otros  perfiles  C,   laminados  o  doblados,

estructuralmente equivalentes y cuyo ancho de pestaña no será menor que el indicadoestructuralmente equivalentes y cuyo ancho de pestaña no será menor que el indicado

en los planos.en los planos.

En todos los casos los postes metálicos serán galvanizados por inmersión en caliente.En todos los casos los postes metálicos serán galvanizados por inmersión en caliente.

El peso del recubrimiento de zinc será no menor de 800 gr/m2.El peso del recubrimiento de zinc será no menor de 800 gr/m2.

24.5. ‐  Empalme y fijación de baranda.24.5. ‐  Empalme y fijación de baranda.

Las barandas llevarán en cada uno de sus extremos nueve perforaciones; ocho para elLas barandas llevarán en cada uno de sus extremos nueve perforaciones; ocho para el

empalme de barandas entre si y una de fijación de las mismas al poste.empalme de barandas entre si y una de fijación de las mismas al poste.

Las  barandas  de  7,62  m  de   largo  útil,   llevarán  una  perforación  equidistante  de   losLas  barandas  de  7,62  m  de   largo  útil,   llevarán  una  perforación  equidistante  de   los

extremos para su fijación a un poste intermedio.extremos para su fijación a un poste intermedio.

Las barandas metálicas estarán unidas entre si y con los postes de fijación por bulonesLas barandas metálicas estarán unidas entre si y con los postes de fijación por bulones

de   cabeza   ovalada   y   tuercas   que   se   encuadrarán   dentro   de   las   siguientesde   cabeza   ovalada   y   tuercas   que   se   encuadrarán   dentro   de   las   siguientes

especificaciones para bulones de acero:especificaciones para bulones de acero:

Composición química:Composición química:

La  composición  química  de   los  bulones  y   tuercas  estará  de  acuerdo  a   los  valoresLa  composición  química  de   los  bulones  y   tuercas  estará  de  acuerdo  a   los  valores

indicados en el siguiente cuadro:indicados en el siguiente cuadro:

BULONESBULONES                    TUERCASTUERCAS

Fósforo: Máximo.............. 0,06 %Fósforo: Máximo.............. 0,06 % 0,13 %0,13 %

Azufre:  Máximo............... 0,15 %Azufre:  Máximo............... 0,15 % 0,23 %0,23 %

Los bulones y tuercas, tendrán una resistencia mínima a tracción de 3,85 Kfg/mm2 yLos bulones y tuercas, tendrán una resistencia mínima a tracción de 3,85 Kfg/mm2 y

una dureza superior a 64. Rockwell C.una dureza superior a 64. Rockwell C.

Los bulones de unión de tramos sucesivos de baranda, serán galvanizados de 16 mm deLos bulones de unión de tramos sucesivos de baranda, serán galvanizados de 16 mm de

diámetro y de 32 mm de longitud, cabezas redondas, plana y cuello ovalado, con pesodiámetro y de 32 mm de longitud, cabezas redondas, plana y cuello ovalado, con peso

aproximado de 8,607 Kg cada 100 unidades.aproximado de 8,607 Kg cada 100 unidades.

Los bulones de unión a poste, serán galvanizados de 16 mm de diámetro y de longitudLos bulones de unión a poste, serán galvanizados de 16 mm de diámetro y de longitud

adecuada, llevarán una arandela rectangular de chapa de acero zincada, de 4 mm deadecuada, llevarán una arandela rectangular de chapa de acero zincada, de 4 mm de

espesor mínimo con agujero alargado, que irá colocado entre la cabeza del bulón y laespesor mínimo con agujero alargado, que irá colocado entre la cabeza del bulón y la

baranda.baranda.

ART.25.  POSTES DELINEADORES.ART.25.  POSTES DELINEADORES.

Página 20 de 27

Se procederá al suministro y colocación de postes delineadores para la protección delSe procederá al suministro y colocación de postes delineadores para la protección del

tránsito en donde la Dirección de Obra lo indique.tránsito en donde la Dirección de Obra lo indique.

Los  postes cumplirán   las  normas  por   las  que  se  rige   la  utilización  de   los  mismos  enLos  postes cumplirán   las  normas  por   las  que  se  rige   la  utilización  de   los  mismos  en

rutas  nacionales,  de  acuerdo  a   los   criterios  del  Ministerio  de  Transporte  y  Obrasrutas  nacionales,  de  acuerdo  a   los   criterios  del  Ministerio  de  Transporte  y  Obras

Públicas, y el Manual Interamericano de Carreteras.Públicas, y el Manual Interamericano de Carreteras.

De   los  postes  disponibles,  se  colocarán   los  moldeados  con  rehundido  que  permiteDe   los  postes  disponibles,  se  colocarán   los  moldeados  con  rehundido  que  permite

alojar material reflectivo. Los delineadores se recibirán pintados y con reflectivo gradoalojar material reflectivo. Los delineadores se recibirán pintados y con reflectivo grado

ingeniero aplicadoingeniero aplicado

26. GENERALIDADES26.1 CUADRO DE METRAJES Y FORMULA PARAMETRICASe adjuntan cuadros de metrajes y coeficientes de incidencia.Los  precios se ajustarán  mensualmente, de  acuerdo a  la  siguiente fórmula de ajusteparamétrico.

P = Po (m* M/Mo + d * D/Do + j * J/Jo + cv * CV/CVo )

26.2 REPRESENTANTE TÉCNICO E INGENIERO RESIDENTE El Contratista deberá asignar un representante Técnico con título de Ingeniero Civil dela Universidad de la República o revalidado legalmente, a cuyo cargo estarán realizartodas las gestiones y el recibir todas las comunicaciones de carácter técnico atinentesal  Contratista.  Además  deberá   contar   con  un   Ingeniero  Residente  en   la   zona   conpresencia permanente en la obra. 

26.3 MOVILIZACION E IMPLANTACIONSe pagará al Contratista por concepto de Movilización e Implantación de Obra el rubro“Movilización”, cuyo importe, que no podrá superar el 5%  (cinco por ciento) del total del contrato, se incluirá en la oferta.Este rubro se pagará:50% (cincuenta por ciento) cuando el contratista haya llevado a la obra la totalidad delequipo   de  movimiento   de   tierra,   haya   completado   su   campamento,   cuente   conpersonal suficiente, y haya presentado en la oficina de Vialidad Urbana de la DirecciónGeneral de Obras y Talleres los recaudos correspondientes al registro de la obra en elBanco de Previsión Social.El 50 % (cincuenta por ciento) restante cuando se haya certificado obra por un valor noinferior a precios básicos al 10% (diez por ciento) del contrato, excluída la movilización.

26.4 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CONTROLEl   contratista   deberá   suministrar,   antes   del   comienzo   de   las   obras,   el   siguienteequipamiento:Tres cintas métricas de 50 m de largo. Tres odómetros.             

26.5 EQUIPOS DE LABORATORIOEl Contratista deberá instalar (a partir de la iniciación de la Obra y hasta la recepciónprovisoria de la misma) los equipos de laboratorio y personal necesario para el controlde todos los parámetros y especificaciones técnicas exigidas en el presente Pliego y las

Página 21 de 27

demás   consideraciones   que   se   imponen   a   través   de   la   referencia   al   Pliego   deCondiciones de la Dirección de Vialidad del MTOP.Asimismo deberá contar con el equipo de Topografía adecuado a juicio de la Direcciónde Obra y  los elementos necesarios para  la extracción de muestras y testigos de losdistintos elementos de la pavimentación.

26.6 REPLANTEO  Para  el   replanteo  de   la  obra,   la   Intendencia   suministrará  el  archivo  del  proyectoplanimétrico. El Contratista lo utilizará como datos de ingreso a un sistema coordenadopara ser replanteado básicamente mediante Estación Total o GPS topográfico.Las Coordenadas de las bases de Replanteo serán suministradas oportunamente paralos distintos tramos de la obra.El   sistema   requerido  permitirá  un   avance  de   replanteo   adecuado   a   los  plazos   averificar, y una precisión suficiente en planimetrías con referencias de materializacióncompleja.

26.7  LIMPIEZA DE OBRA Y MANTENIMIENTOLas tareas de orden y limpieza se realizarán durante todo el transcurso de la obra. Al entregar cada tramo de las obras terminadas se realizará una limpieza final a fondo.Las  áreas  que  hayan  sido  afectadas  de   las  construcciones  adyacentes  a   la  zona  detrabajo se entregarán en el mismo estado en que se encontraron, haciendo la limpiezay si correspondiere los trabajos de pintura o restauración necesarias. El replanteo será de cargo y responsabilidad del subcontratista que realice las obras enun todo de acuerdo a la opinión de la Dirección de Obra.

27. PLANIFICACIÓN Y CONTROLES27.1 PLAZO DE LA OBRAEl plazo para la ejecución de estos trabajos será de ocho meses. El plazo mencionado supone un ritmo de labor de cuarenta y cuatro horas semanales.El Contratista podrá incrementar con la previa autorización de la Intendencia la jornadade trabajo. La Dirección de la Obra informará si hay interés en aumentar el horario detrabajo y si está en condiciones de atender la Dirección de las mismas en dicho mayorhorario, o bajo qué condiciones puede realizarse. En tal caso, serán de cuenta y cargodel Contratista todas las erogaciones relativas al contralor que se originen por el nuevoritmo de los trabajos. A tal efecto se establece que el horario de los sobrestantes de laIntendencia es de seis horas de lunes a viernes, con un agregado de 20 horas extrasmensuales.El plazo fijado para la terminación de las obras está basado en la suposición de que elnúmero de días efectivos de trabajo en cada mes del año es: quince (15) días para losmeses  de  mayo,   junio,   julio  y  agosto  y  veinte  (20)  días  para   los  meses  restantes.  Sidurante el período de ejecución hubiera menos días de trabajo que los previstos, seaumentará el plazo, en la diferencia entre el número de días previstos y el número dedías reales trabajables.

27.2 PERSONAL Resultará requisito indispensable que la Empresa Adjudicataria asuma el compromisode  contratar  a  un  80%   (ochenta  por  ciento)  de  residentes  en  el  Departamento  deMaldonado en el rubro personal no especializado.Leyes sociales:  Se declarará un monto imponible tope necesario para la ejecución delos trabajos.

Página 22 de 27

27.3 PLAN DE AVANCE, EQUIPOS Y ANTECEDENTESSe  exigirá  Plan  de  Avance  de  Obras,  que  se  considerará  parte  de   la  oferta  y  quecontendrá:a) Cuadro en que conste el porcentaje de cada uno de los rubros que se prevé ejecutaren cada uno de los meses del plazo.b) Listado, indicando unidad por unidad el equipo destinado a esta obra expresando:marca,  modelo,  año  de   fabricación,  sitio  donde  se  encuentra  a   la   fecha  propuesta,datos técnicos de catálogos que permitan determinar el rendimiento de cada unidaden su tarea específica.c)   Lista  detallada  de   todas   las  obras   viales   ejecutadas   en   los   últimos   tres   años,indicando fechas, organismos contratantes y monto de las mismas.

27.4 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y SEGUROSEl Contratista será responsable de:

 ‐ La seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de las obras.

  ‐  Los  daños  ocasionados  en  virtud  de   la  ejecución  del  contrato,  a   las  personas  quetrabajen   en   ellas   y   a   terceros,   así   como   también   a   bienes   públicos   y   privados,provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones o del uso de la calle uotras razones que le sean imputables.

 Previo a la  firma del contrato correspondiente, el adjudicatario deberá contratar unseguro   de   responsabilidad   civil   extra   contractual   por   un  monto  mínimo   de  U$S1:000.000 durante todo el plazo contractual y hasta su recepción definitiva.El certificado de seguro deberá ser aprobado por la Asesoría Notarial de la Intendenciaantes de la fecha de iniciación de las obras y será controlado por ellos.Si el Contratista no proporciona  el certificado exigido, el Contratante podrá contratar elseguro  cuya  póliza    debería  haber  suministrado  el  Contratista  y  podrá  recuperar   lasprimas pagadas por el Contratante de pagos que se adeuden al Contratista, o bien, sino se le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación del Contratante.La intención de prorrogar el plazo debe ser comunicada a la empresa aseguradora almomento de contratar la póliza, dentro de los plazos estipulados con la misma, y enningún caso en un plazo mayor a 15 (quince) días calendario

27.5 DIRECCION DE OBRALa  Dirección  de  Obra  ejercerá   la   inspección   técnica  detallada  y  permanente  de   lasobras, con  amplias  facultades para exigir el cumplimiento  de todas   las disposicionesque  estime  necesarias  y  convenientes  para   la  buena  ejecución  de   los   trabajos  deacuerdo con el contrato.

 La Dirección de Obra será ejercida por los profesionales que a tales efectos designe elIntendente Municipal. La Intendencia queda facultada para designar sobrestantes, a losefectos de control  y fiscalización así como otras facultades que se les asigne a juicio dela   Intendencia  y  por   intermedio  de   la  Dirección  de  Obra.  La   Intendencia  podrá,  encualquier  momento   sustituir   los   integrantes  de   la  Dirección  de  Obra,   sin   lugar   areclamo por parte del Contratista. 

Página 23 de 27

En la ejecución de las obras, el contratista se deberá ajustar al contrato, así como a lasórdenes de servicio,   e instrucciones que expida por escrito la Dirección de Obra y delas que aquel dará recibo.

La Dirección de Obra tendrá acceso e inspeccionará en cualquier momento el trabajoen la planta asfáltica y de hormigón, fiscalizará la cantidad y la calidad de los materialesempleados,   controlará   las   tomas  de  muestra,   los  exámenes,    ensayos,  pruebas   yanálisis   de   los  materiales,   conforme   a   las   especificaciones   técnicas;   revisará   ycomprobará los certificados de obra y prestará su aprobación a los efectos del pago.

27.6  SUMINISTRO DE LOCOMOCION Y TELEFONOEl contratista deberá suministrar un vehículo tipo auto sin chofer, con una antigüedadmáxima  de  2  años  o  30.000  km  al  comienzo  de   las  obras,  de  cuatro  puertas,  consistema de frenos abs y 2 airbags, en perfectas condiciones de funcionamiento, parauso de la Dirección de Obra. El mismo estará a la orden desde el comienzo de la obrahasta   la   recepción   provisoria.   Todos   los   gastos   inherentes   al   funcionamiento  delvehículo   serán   de   cargo   del   Contratista.   Se   prevé   una   utilización   de   2000   kmmensuales.   Asimismo   se   deberá   suministrar   el   combustible   necesario   para   otrovehículo   con   un   uso   de   2000   km  mensuales.   En   los   períodos   de   licencia   de   laconstrucción,  el   vehículo   suministrado  quedará   a   la  orden  de   la   Intendencia,   sinsuministro de combustible por parte del Contratista.

El   contratista   deberá   proporcionar   un   teléfono   celular   con   cámara   fotográfica   yconexión a datos móviles a disposición de la Dirección de Obra. Se prevé un consumomensual de $ 2500.  El servicio estará disponible hasta la recepción provisoria.Todos los gastos originados por el uso de dicho servicio irán por cuenta exclusiva delcontratista. 

27.7. ORDENES DE SERVICIO Y LIBRO DE ACTASToda  disposición  referente  al  contrato,  será  comunicada  por   la  Dirección  de  Obra  alcontratista mediante órdenes de servicio dadas por escrito con sus correspondientescopias,   las  cuales  estarán  debidamente  numeradas  y  se  consignarán  por  orden  defecha.Dentro  de   las  veinticuatro  horas  de  requerírselo   la  Dirección  de  Obra,  el  contratistadeberá notificarse de cada orden de servicio que aquella imparta.

27.8  COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA Todas las comunicaciones o peticiones que el contratista deba hacer sobre la ejecuciónde los trabajos, las dirigirá a la Dirección de Obra.

27.9 RECUSACION DEL PERSONAL DE DIRECCION DE OBRAEl   contratista  no  podrá   recusar  el  personal  de   fiscalización  e   inspección,  ni  a   lostécnicos encargados de la dirección de la obra.Cuando  el  contratista  se  considere   injustamente  perjudicado  por   los  procedimientosempleados  por   la  Dirección  de  Obra,  o  por  el  personal  de   inspección  y  fiscalizaciónrecurrirá, en queja fundada por escrito, que se resolverá en definitiva por el IntendenteMunicipal, sin que por ello se interrumpan los trabajos.

27.10 DISCREPANCIAS ENTRE LA DIRECCION DE OBRA Y EL CONTRATISTANo  estando  conforme  el  contratista  con  alguna  orden  de  servicio  o  decisión  de   la

Página 24 de 27

Dirección de Obra, dentro del término de los diez días calendario, expondrá por escritolos fundamentos de su disconformidad a la referida Dirección, y por su intermedio, a laDirección  General  de  Obras  y  Talleres  el  que  dictará   resolución  en   los  quince  díascalendario  subsiguientes.  Si  se  dejara  transcurrir  el  plazo  sin  presentar  reclamaciónentenderá que acepta lo resuelto por la Dirección y no le será admitido ningún recursoulterior. En ningún caso este procedimiento tendrá efecto suspensivo con respecto porparte del contratista de las órdenes impartidas por la Dirección de Obra.

27.11 INSPECCIONESToda obra hecha y todo material empleado estará sujeto a inspección, pero el hecho deque ésta no se realice no exime al contratista de su obligación de realizar el suministrode conformidad con el contrato.

27.12 VICIOS DE CONSTRUCCIONSi  durante   la  ejecución  de   las  obras,  o  una  vez  terminadas,  antes  de  su  recepcióndefinitiva, se advierten vicios de construcción en ellas, el Director de la Obra dispondrásu  demolición   y   reconstrucción,   fijando  un  plazo  prudencial  para  ello,   sin  que  alcontratista le sirva de excusa el hecho de que aquel o quien ejerza las funciones, lashubiera examinado y aceptado con anterioridad.Transcurrido el plazo establecido sin que el contratista dé cumplimiento a las órdenesimpartidas, la Intendencia podrá proceder a realizar los trabajos necesarios por cuentade aquél, a quien le será impuesta además una multa equivalente al 25% (veinticincopor ciento ) del monto de los trabajos.Si el Director de Obra tuviera motivos fundados para creer en la existencia de viciosocultos  en   la  obra   ejecutada,  podrá  ordenar   en   cualquier  momento   antes  de   larecepción  definitiva,   las  demoliciones  que  estime  necesarias   a   fin  de   verificar   laexistencia de tales vicios.El contratista está obligado a cumplir las órdenes recibidas en tal sentido en el plazoque les sea fijado, transcurrido  el cual, sin cumplimiento  de su parte, la Intendenciapodrá proceder a ejecutar por sí misma o por intermedio de terceros, los trabajos.En el caso en que no fuera verificada la existencia de vicios de construcción, los gastosde demoliciones y reconstrucciones, correrán por cuenta de la Intendencia.En  caso  contrario,  serán  de  cargo  del  contratista,  al  que   le  serán  descontados  en  elprimer pago a efectuarse junto con un 25% ( veinticinco por ciento ) de recargo porconcepto de multa, en el caso que por falta de cumplimiento, los trabajos hayan sidoejecutados por parte de la Intendencia o por terceros.Todos los materiales a emplearse serán de la mejor calidad dentro de la especie. Losmateriales  defectuosos  o  que  no  estén  de  acuerdo  con   las  especificaciones  de   lamemoria  o   las   instrucciones  de   la  Dirección  de  Obra,  serán  rechazados  debiendo  elcontratista retirarlos de la obra dentro del plazo que se les fije.En caso contrario será retirados por la mencionada Dirección por cuenta exclusiva delcontratista.

27.13 RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA La recepción definitiva de la obra ocurrirá transcurridos doce meses de la recepciónprovisoria, en las condiciones que se expresan a continuación.La   recepción   provisoria   se   realizará   inmediatamente   de   terminado   el   contrato   yrequerirá la conformidad de la Dirección Técnica correspondiente.No  se   realizarán   recepciones  parciales,  salvo   las  correspondientes  a   las  eventualesampliaciones  del  contrato,  o  si  el  contrato   fuera  suspendido  por  razones  ajenas  al

Página 25 de 27

Contratista.  No   se   incluyen  dentro  de  estas   causas   las   licencias  de   construcción,períodos de veda de productos asfálticos, imposibilidad de trabajar en ciertas zonas enel verano, y circunstancias climáticas. En cualquiera de los casos previstos, para accedera recepciones parciales, la suspensión deberá ser mayor a los dos meses calendario.Este   acto   no   implica   la   conformidad   de   las   obras   realizadas,   sino   solamente   lacertificación de que la obra fue terminada, iniciándose el período de conservación ymantenimiento.  El  Contratista  deberá  en  este  período,  realizar   las  reparaciones  queestime necesarias, con la aprobación de la Dirección de Obra.En el caso que durante el período de conservación que transcurre luego de la recepciónprovisoria,   la  Dirección  de  Obra  detectara   la  necesidad  de  realizar    reparaciones,  elcontratista será notificado por escrito para que en un plazo de 72 horas proceda a larealización   de   los   trabajos.   A   partir   de   la   notificación   se   congelará   el   plazo   deconservación   hasta   que   se   concluya   con   los   trabajos   de   reparación,   lo  que   serácertificado   por   escrito   por   la   Dirección   de   Obra.   En   ese  momento   continuarácomputándose   el  plazo  para   la   recepción   definitiva,  prorrogándose   el   tiempo  deconservación   por   el   tiempo   en   que   éste   estuvo   congelado.   Las   leyes   socialescorrespondientes a estos trabajos serán por cuenta de la empresa, por lo que podránser descontados de cualquier pago pendiente o de las garantías depositadas.Si transcurrido el plazo, el contratista no concurriera, la Intendencia podrá proceder arealizar las reparaciones sin más trámite y descontará los gastos correspondientes delas  garantías  de  conservación  y  buena  ejecución,  sin  derecho  a  reclamo  alguno  porparte   del   Contratista,   sin   perjuicio   de   las  multas   establecidas   en   los   artículosanteriores.

27.14 PERIODO DE LICENCIA DE LA CONSTRUCCIONSi   durante   el   transcurso   de   la   obra   corresponden     períodos   de   licencia   de   laconstrucción,  el   contratista  deberá  disponer  el  personal   y   equipo  necesario  pararealizar el mantenimiento de la misma de acuerdo al nivel de avance que tenga en esemomento.  En   todos   los  casos  se  deberá  mantener  y  controlar  el  equipamiento  deseñalización de obra y todo lo relativo a las condiciones de seguridad de la circulacióndel tránsito de vehículos y peatones en las zonas de obra. 

28. FACTORES DE PONDERACION

A   los   efectos   de   la   comparación   de   las   ofertas,   se   establece   como   factores   deponderación,  el precio en un 70 %, los antecedentes de los oferentes en un 20 % y elVECA en un 10 %. Se establece como valor máximo  la  oferta de menor  precio, y sepuntuará  en   forma  proporcional  a   las  demás.    En  cuanto  a   los  antecedentes,   losmismos serán evaluados en el análisis técnico de las ofertas de acuerdo a las siguientespautas:

20 % Antecedentes de obras de tendido de carpeta asfáltica por 50.000 toneladas enlos últimos 3 años. No se podrán sumar obras menores a 10.000 toneladas. 

El cumplimiento mínimo de este item se puntuará con 10. 

Antecedentes con más de 50.000 toneladas se puntuarán con 1 punto extra cada 5.000toneladas, hasta un tope de 100.000. 

Antecedentes menores al mínimo solicitado se asignará valor 0.

10% VECA. El veca con capacidad para ofertar y sin observaciones se punturá con 10.

Por cada observación de plazo o de calidad en cualquier tipo de obra se descontará 1

Página 26 de 27

punto.

Si el VECA no tuviera capacidad suficiente para ofertar, se asignará 0.

Si el conjunto de los antecedentes diera como resultado una cifra menor a 20 puntos,será motivo de descalificación, así como el resultado 0 en cualquiera de los dos items.

Sin   perjuicio  de   lo   establecido   en   este   artículo,   la   aceptación   del   certificado  decapacidad emitido por el Registro de Empresas de Obras Públicas para esta licitación,será evaluada por la Comisión Asesora de Adjudicaciones previo a la ponderación delmismo.

Página 27 de 27

INTENDENCIA DE MALDONADO

LICITACION PUBLICA Nº 5 / 2018

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

I) CONDICIONES GENERALES

OBJETO

1). La Intendencia de Maldonado, en adelante "la Intendencia" llama aLicitación Pública para la ejecución de obras de remodelación de la RamblaCostanera de los Balnearios San Francisco y Punta Colorada y otras calles ycaminos de la zona, de acuerdo a las normas previstas en el presente Pliego yespecificaciones técnicas contenidas en la Memoria Descriptiva.

ADQUISICION DE PLIEGOS

2).Los interesados deberán adquirir los Pliegos de Condiciones previo pago dela suma de $ 30.000 (pesos uruguayos treinta mil) mas 2% (dos por ciento ) detimbres y derechos de expedición, en Mesa de Licitaciones de la Intendencia,Planta Baja Sector B del Edificio Comunal, hasta 1 día antes del acto deapertura, condición ineludible para ofertar en el presente procedimientolicitatorio.

CONSULTAS

3). Las consultas se deberán presentar en la Mesa de Licitaciones en horariohábil de oficina, debiendo ser formuladas por escrito en forma clara y prolija, enduplicado, venciendo el plazo de presentación 5 días hábiles antes de laapertura de la licitación.

4). Las preguntas serán contestadas por escrito, quedando las respuestas enMesa de Licitaciones a disposición de quienes justifiquen haber adquirido lospliegos de condiciones, 2 días hábiles antes de la apertura de la licitación.

PARTICIPANTES5).CAPACITACION Están capacitados para contratar con la Intendencia las personas físicas ojurídicas legalmente constituidas, nacionales o extranjeras, que teniendo elejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no esténcomprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en loscasos previstos en los numerales 1) a 5) del art. 46 del T.O.C.A.F.

6).INSCRIPCIONLos oferentes deberán estar registrado en el Registro Único de Proveedores delEstado (R.U.P.E.), en estado “INGRESO” al momento de recepción y apertura de

ofertas.

7).DOMICILIOLas firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos de la licitacióny actos posteriores a la misma en el Departamento de Maldonado, asimismodeberán constituir domicilio electrónico, el cual será el único medio válido a losefectos de las notificaciones que puedan generarse en el proceso de lalicitación.

8). La sola presentación implica autorizar a la Intendencia a recabar informes deloferente en cualquiera de las áreas licitadas y verificar los datos que hayaofrecido en apoyo de su propuesta.

GARANTIAS9). Los oferentes deberán garantizar el mantenimiento de su oferta y elcumplimiento del contrato mediante depósito en efectivo, en valores públicos,fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza. La garantía demantenimiento de oferta será de $ 1.000.000 (pesos uruguayos un millón) y lade fiel cumplimiento de contrato deberá ser equivalente al 5% del montoadjudicado.

10). Los depósitos en efectivo, el aval bancario y el seguro de fianza, seacreditaran directamente en la Tesorería Municipal. Los valores públicos sedepositaran en el Banco de la República Oriental del Uruguay a nombre deloferente y a la orden de la Intendencia, debiéndose entregar el recibocorrespondiente en la Tesorería Municipal. Cualquiera sea la modalidad utilizadadeberá depositarse en la Tesorería Municipal, previo a la recepción de lasofertas.

11). Las garantías de mantenimiento de propuestas serán devueltas a losinteresados mediante la presentación del recibo correspondiente una vezadjudicada la licitación o rechazadas todas las ofertas.

12). La garantía de buena ejecución y conservación de las obras será del 5%(cinco por ciento) del monto de cada certificado de obra y deberá depositarseprevio al cobro de cada certificado mensual en la Tesorería Municipal, dichodepósito podrá realizarse en efectivo, cheque al día y a la orden de la I D M oen valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

13). Una vez obtenido el Final de Obra de B.P.S., las sumas depositadas engarantía de fiel cumplimiento del contrato y de garantía de buena ejecución yconservación de las obras serán devueltas, salvo los descuentos quecorrespondan, dentro de los treinta días de haberse efectuado la últimarecepción provisoria de la obra y al recibirse definitivamente la obra respectiva.Los descuentos que por cualquier concepto corresponda efectuar de las sumasdepositadas o retenidas en garantía serán reintegrados por el contratista, demodo de mantener el monto de las mismas, a través de retenciones que

afectarán el primer pago inmediato posterior al descuento.Si en el momento que corresponda devolver la garantía de fiel cumplimiento decontrato, la garantía de buena ejecución y conservación de las obras hubierasido afectada por retenciones, se descontará de la primera la cantidad necesariapara integrar la segunda. La recepción definitiva ocurrirá transcurridos doce meses de la recepciónprovisoria.Esta última se realizará inmediatamente de terminada la obra y requerirá laconformidad de la Dirección Técnica correspondiente.

PROPUESTAS

14).PROPUESTAS Las ofertas deberán presentarse personalmente por el licitante o por quien lorepresente legalmente en el lugar habilitado al efecto, no siendo de recibo si nollegasen a la hora dispuesta para la apertura del acto.

15). Un mismo licitante no podrá presentar más de una oferta, sin perjuicio delas modificaciones, alternativas o variantes que se propongan a la oferta básica.

16).REDACCIONLa redacción de las propuestas se ajustará a los siguientes requerimientos:a) El texto modelo:"NN ... domiciliado a los efectos legales en la calle...Nº... en la Licitación PúblicaNº...se compromete a realizar las obras licitadas de acuerdo a las estipulacionesque se indican en las cláusulas siguientes:PRIMERA) Objeto de la Licitación, indicando detalladamente sus características.SEGUNDA) Cotización de precios unitarios y totales de acuerdo al cuadro derubros adjunto a la Memoria Descriptiva, y expresado en moneda nacional,discriminado el I.V.A y declarando el monto imponible de mano de obra.TERCERA) Propuesta técnica, descripción de los trabajos y materiales a utilizar.CUARTA) Cronograma de ejecución de las obras, y plazo de finalización, deacuerdo a lo indicado en Artículo 27.1 de la Memoria Descriptiva. QUINTA) Descripción general de los equipos a utilizar para la ejecución de lostrabajos, desglosado en unidades con sus diversas manifestaciones utilitarias,maquinaria, equipo, herramientas y accesorios manuales.SEXTA) Listado de personal técnico con su curriculum y antecedentes. SEPTIMA) Listado de sub - contratistas a utilizar.OCTAVA) Plazo de mantenimiento de oferta, el que no podrá ser inferior a 120días corridos a contar de la apertura. NOVENA) Antecedentes del oferente.

b) Declarar conocer y aceptar en todas sus partes el Pliego Particular deCondiciones que rigen en esta Licitación y a todos los efectos se establece laprórroga de competencia a favor de los Juzgados de Maldonado. c) Ser presentadas en un original y dos copias , con especificación en númerosy letras de las cantidades y precios totales de las propuestas, salvando con la

debida constancia al final del texto toda enmendadura, intercalado o testado quese hubiere efectuado en el mismo.

17).DOCUMENTOS A AGREGARLa oferta deberá ser acompañada de los siguientes documentos:a) El Formulario de Identificación del Oferente que se acompaña.b) En caso que el oferente sea persona jurídica: certificado notarial que acreditela personería, representación y vigencia de la misma e integración del directoriosi correspondiere así como también las comunicaciones correspondientes al Reg.N. de Comercio y cumplimiento de las disposiciones de la Ley 18.930. c) Certificado que acredite la capacidad de contratación y habilite parapresentarse en esta licitación, del oferente y de las empresas sub-contratistas,expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas. d) Recibo original de depósito de garantía de mantenimiento de oferta.

18). Se presentará en forma separada el monto correspondiente a la mano deobra directa y que genere aportes de leyes sociales de acuerdo a la ley 14411 ydemás normas reglamentarias. Este monto se tendrá en cuenta para la comparación de las propuestas.Este valor servirá para establecer el monto máximo de leyes sociales a aportarpor la Intendencia. Una vez superado el mismo, los aportes correspondientes serán de cargo delcontratista, quedando la Intendencia habilitada para retener ese exceso defuturos pagos, para lo cual serán puestos en práctica los mecanismosnecesarios para su estricto control.El adjudicatario deberá presentar mensualmente la planilla de jornalescorrespondientes a la obra en cuestión en la Dirección de Contaduría de laIntendencia, la cual realizará la presentación y tramitación ante el Banco dePrevisión Social.El incumplimiento de lo establecido precedentemente será motivo de retenciónde pagos de certificados por parte de la Intendencia.En caso de no generarse aportes por la Ley 14411 deberá manifestarse enforma expresa.

APERTURA

19). La apertura de las ofertas se realizará en Sala de Conferencias del 5to PisoSector “A” del Edificio Comunal el día 5 de Junio de 2018 a la hora 11.-20). La Intendencia de Maldonado no recibe ofertas en linea por medio delPortal “Compras Estatales”, las ofertas deberán presentarse personalmenteen el 5to Piso “A” del Edificio Comunal o en su defecto via mail alicitaciones@maldonado.gub.uy ”.

ADJUDICACION

21). Las ofertas serán estudiadas por la Comisión Asesora de Adjudicaciones, laque dictaminará respecto de cual es la oferta más conveniente a los intereses

de la Intendencia.El dictamen de la Comisión no generará ningún derecho a favor de losoferentes.

22). A los efectos de evaluar las ofertas, se considerarán los siguientes factores,desarrollados en el Art. 28 de la Memoria Descriptiva:

Precio 70 % Antecedentes del oferente 20 % VECA 10 %

23) Para ser adjudicatario, el oferente deberá estar registrado en el Registro Únicode Proveedores del Estado (R.U.P.E.), en estado “ACTIVO”; si al momento de laadjudicación, el proveedor propuesto no hubiese adquirido el estado "ACTIVO" en RUPE,la Administración otorgará un plazo de 5 días hábiles a fin de que el mismo adquieradicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente encaso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

24). Si se presentaran dos o más ofertas similares, podrán aplicarse lasdisposiciones que al efecto contiene el art. 66 del T.O.C.A.F.

25). La Intendencia se reserva el derecho de rechazar todas las propuestasrecibidas, así como realizar adjudicaciones parciales.-

CONTRATO

26). El adjudicatario será notificado y deberá concurrir a firmar el contrato dentrodel plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de la notificación que a talesefectos realice la Dirección de Asesoría Notarial.-

27). La no- concurrencia del adjudicatario en los plazos indicados a depositar lagarantía de fiel cumplimiento del contrato o al acto de la firma del contrato, darámérito para revocar la adjudicación con pérdida de la garantía de mantenimientode propuesta, salvo caso fortuito o fuerza mayor acreditado en forma, a juicio dela Intendencia.

PAGOS28). El pago se efectuará a los treinta (30) días de la aprobación por la Direcciónde Obra del certificado que, dentro de los primeros cinco días hábiles del messiguiente a la ejecución de la obra liquidada, deberá presentar el adjudicatario.

29). Los precios se ajustaran de acuerdo a la fórmula paramétrica establecidaen la memoria descriptiva, en el Numeral 26.1.-

30). La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de los laudos yconvenios colectivos vigente para la rama de la actividad laboralcorrespondiente en materia de salarios, categorías de labor, pagos ysuplementos por horas extraordinarias, primas por nocturnidad, incentivos por

asistencia, viáticos y en general, todas las asignaciones y beneficios quemejoren las condiciones establecidas por la legislación laboral común, así como,las demás normas de trabajo vigentes, y las contenidas en los conveniosinternacionales y sus reglamentaciones.

En este sentido, si se constatare que el adjudicatario no cumpliera con lo exigidoprecedentemente, la Intendencia se reserva el derecho de rescindir el contrato.

31).- Serán de exclusivo cargo del contratista el cumplimiento del pago de losrubros de naturaleza salarial e indemnizatoria, respecto del personal contratado,de acuerdo con los convenios colectivos y laudos vigentes aplicables al caso.

PREFERENCIA A MIPYMES

32). De acuerdo a lo dispuesto por el art.59) del TOCAF y el DecretoReglamentario 371/2010 del 14/12/2010,el oferente que desee acogerse alRégimen de Preferencia MIPYME, deberá presentar el certificado expedido porla DINAPYME del Ministerio de Industria, Energía y Minería (art 5º del decreto371/2010) conjuntamente con su oferta. La mera presentación del certificado deDINAPYME implica la declaración expresa del oferente prevista por el DecretoReglamentario.33).De resultar pre-adjudicatario por aplicación de los mecanismos depreferencia, el oferente dispondrá de un plazo no mayor a quince (15) díashábiles contados a partir de la notificación del dictamen de la Comisión Asesorade Adjudicación, para presentar el certificado de origen emitidos por lasEntidades Certificadoras. En caso de que el certificado no fuera presentadodentro del plazo previsto o fuera denegado se dejará sin efecto la aplicación delmecanismo de preferencia.34). La Intendencia de Maldonado se reserva el derecho de aplicar el referidobeneficio para las contrataciones, adquisiciones de bienes, servicios u obraspúblicas que se encuentren acogidas al sub - programa de Contratación para elDesarrollo, hasta el monto máximo fijado para cada ejercicio por el PoderEjecutivo (art 3 del Decreto Reglamentario 371/2010 art 43 de la ley 18.362).35). El régimen de preferencia de industria nacional no es acumulable con el depreferencia MIPYME, debiendo la Intendencia de Maldonado optar por aquelque resulte mas beneficioso para el oferente.

INCUMPLIMIENTOS

36). La falta de cumplimiento de los plazos señalados por parte deladjudicatario, se penará por cada día de retraso con una multa de 0,3% (tres pormil) sobre el monto total de lo adjudicado, salvo caso de fuerza mayordebidamente comprobados.La mora se configurará de pleno derecho por el solo vencimiento de lostérminos sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

37). Para el cobro de la multa de mora se afectará la garantía de fiel

cumplimiento del contrato que se hubiere exigido y si estas no bastaren, seafectará el saldo del importe de la cuenta respectiva.La aplicación de multas se entiende sin exclusión de la acción que pudieracorresponder por daños y perjuicios, si estos existieran.

38). El incumplimiento total o parcial del contrato será causal de rescisiónunilateral por parte de la Intendencia, ello sin perjuicio de la acción de laIntendencia para, además de la pérdida del depósito de garantía, exigir por lavía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento.Asimismo la Intendencia podrá aplicar multas y retenciones de pago, según lagravedad del incumplimiento.Del mismo modo, mediando causas supervinientes justificantes, podrá modificarunilateralmente los términos del contrato manteniendo la ecuación económicafinanciera del mismo.

II) CONDICIONES PARTICULARES

39). El adjudicatario responderá en forma exclusiva por cualquier daño quepudiere ocasionarse a terceros con motivo de la prestación de los servicios.El seguro deberá cubrir todo riesgo y el adjudicatario deberá acreditar suconstitución y vigencia durante el lapso de la relación contractual. La constanciade este seguro será condición ineludible para la firma del contrato.

40). Las multas establecidas serán aplicadas sin ningún trámite ni requisitoprevio, y su importe podrá ser descontado de los pagos pendientes y de lasgarantías depositadas, hasta la suma concurrente.

41). Todas las instalaciones existentes de servicio público en la zona de trabajodeberán ser rigurosamente resguardadas por el contratista, que seráresponsable por cualquier daño que les pudiera suceder y de los accidentesderivados sobre personas.

42). El presente Pliego de Condiciones Particulares regirá conjuntamente con laMemoria descriptiva adjunta y las disposiciones aplicables del T.O.C.A.F.

43). Se prohíbe en forma expresa la cesión del contrato. La cesión sólo podráser viable de mediar previa resolución de la Intendencia que la autorice.

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Licitación Pública Nro. 5 /2018

Razón Social de laEmpresa:.......................................................................................……….................

Nombre Comercial de laEmpresa.:........................................................................................………...............

RUC.:.................................................................................................……................

Domicilio a los efectos de la presente Licitación.

Calle:..............................................................................Nro.:.............……...............

Localidad:.........................................................................................…….................

País :.......................................................................................……….......................

Correo electrónico:....................................................................................................

Teléfono:....................................……............Fax:..................................…...........….

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

Firma/s: ...........................................................................................................……….

Aclaración defirmas ….............................................................................................................

Camino de los Arrayanes

Av. Uruguay o Sarubbi

PUNTA COLORADA

PUNTA NEGRA

De la G

loria

Av.

Terc

era

01

FECHA

ESCALA

s/e

DIBUJO:

OBRA:

DE:

SAN FRANCISCO Y PUNTA COLORADA

PLANTA GENERAL

base granular CBR 80 - 25cmbase granular CBR 80 - 30cmbase granular CBR 80 - 30cm

2 a 3

1

PRO

PIE

DAD

vallas

alumbrado existente

base granular CBR 80 - 25cm base granular CBR 80 - 30cm

PRO

PIE

DAD alumbrado existente

RAMBLA SAN FRANCISCO

RAMBLA PUNTA COLORADA

02

FECHA

ESCALA

1/100

DIBUJO:

OBRA:

DE:

SAN FRANCISCO Y PUNTA COLORADA

NOTA:

Los perfiles transversales son indicativos.

de la faja disponible.

PERFILES TRANSVERSALES

DETALLE DE VALLAS Esc. 1:25

DIRECCION GENERAL HIGIENE y MEDIO AMBIENTE

DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS

FECHA

LAMINA

ESCALA

1:25

DIBUJO:TECNICOS:

DETALLE DE VALLA

LAMINA:

OBRA:

DE:

SAN FRANCISCO Y PUNTA COLORADA

03

DIRECCION GENERAL HIGIENE y MEDIO AMBIENTE

DIRECCION DE ESPACIOS PUBLICOS

FECHA

ESCALA

s/e

DIBUJO:TECNICOS:

DETALLES DE CERCAS CAPTORAS

LAMINA:

OBRA:

DE:

SAN FRANCISCO Y PUNTA COLORADA

04

Hoja1

Página 1

RUBRO UNIDAD METRAJE GRUPOPARAM

1 EXCAVACION NO CLASIF A DEPOSITO M3 35.405 22 EXCAVACION EN ROCA M3 200 23 EXTRACCION DE ARBOLES (INC. TOCONES) U 10 24 ESCARIFICADO Y CONFORMACION DE BASE GRANULAR M3 6.000 25 TOSCA CBR > 80 M3 11.417 76 TOSCA CBR > 80 PARA BACHEO M3 1.600 77 CARPETA ASFALTICA TON 11.056 58 CARPETA ASFALTICA PARA BACHEO TON 500 59 CEMENTO ASFALTICO TON 693 8

10 RIEGO DE IMPRIMACION Y ADHERENCIA M2 75.870 611 DILUIDOS ASFALTICOS M3 91 812 CORDON CUNETA ML 6.750 1113 SUMINISTRO Y COLOCACION CAÑOS 50 CM DE DIAMETRO ML 50 1014 SUMINISTRO Y COLOCACION CAÑOS 80 CM DE DIAMETRO ML 50 1015 HORMIGON PARA BOCAS, CAMARAS, CABEZALES M3 25 1316 BADENES DE HORMIGON M3 30 1317 TOSCA CEMENTO M3 30 718 PASTO CON TEPES (INC. 10 CM TIERRA VEGETAL) M2 22.100 2019 SUMINISTRO Y PLANTACION PLANTAS U 1.000 2020 CERCAS CAPTORAS ML 800 1321 VALLAS DE MADERA U 770 1322 LINEA BLANCA CONTINUA EN CALIENTE ML 1.800 1823 LINEA BLANCA PUNTEADA EN CALIENTE ML 500 1824 LINEA CONTINUA AMARILLA EN CALIENTE ML 200 1825 SEÑALIZACION HORIZONTAL A MANO U 500 1826 SEÑALIZACION VERTICAL 75 X 75 INC. POSTE GALVANIZADO U 30 30127 SEÑALIZACION VERTICAL 2,40 X 1,20 INC. POSTE DE HORM. U 10 30128 SEÑALIZACION VERTICAL 180 X 0,90 INC. POSTE DE HORM. 5 30129 SEÑALIZACION VERTICAL 180 X 0,45 INC. POSTE DE HORM. 6 30130 SEÑALIZACION VERTICAL TIPO CHEVRON 50 30131 POSTES DELINEADORES PARA PROTECCION DE TRANSITO U 100 1332 DEFFENSAS METALICAS ML 50 4133 REMOCION Y RECOLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO ML 2.200 7934 CONEXIONES DE AGUA POTABLE U 20 24

Listado general de grupos de rubro y coeficientes

GRUPO

JOR

NA

L

CO

ST

O D

E V

IDA

DO

LAR

EQ

UIP

O

MA

TE

RIA

L

GA

S O

IL

FU

EL

OIL

CE

M. P

OR

TLA

ND

HIE

RR

O

AG

. PE

TR

EO

S

AS

FALT

O

EX

PLO

SIV

OS

CU

BIE

RTA

S

AL

. CO

BR

E

PO

ST

ES

PIQ

UE

S

AC

. PR

ET

EN

SA

DO

AV

EN

A

NE

OP

RE

NO

ES

MA

LTE

SE

ÑA

LES

MA

T.A

UT

OA

DH

ES

IVO

MA

D. E

NC

OF

RA

DO

AR

EN

A

CH

AP

A D

EC

AP

AD

A

AL.

GA

LVA

NIZ

AD

O

LUM

INA

RIA

S

CA

BLE

3x2

5 m

m.

Pin

t. A

cril.

P/e

xter

iore

s

Pin

t. R

efle

ct. B

lanc

a

Mat

.asf

. Im

port

ado

PV

C

Tran

spor

te

R C

2

WT

I

I 26 22 26 26 56 18 5 13 8 II 19 20 32 29 84 8 8 III 16 21 19 44 77 23 IV 13 27 9 51 12 81 7 V 16 22 39 23 67 17 8 8 VI 22 19 22 37 88 12 VII 16 21 27 36 91 9 VIII 7 15 6 72 6 93 1 IX 16 20 31 33 64 23 13 X 30 22 16 32 21 56 23 XI 24 23 18 35 34 54 3 1 8 XII 17 24 15 44 29 63 3 1 4 XIII 25 23 15 37 13 25 38 24 XIV 28 27 6 39 5 35 10 50 XV 30 27 6 37 12 33 9 46 XVI 25 24 12 39 19 20 38 23 XVII 38 34 4 24 15 9 25 12 20 19 XVIII 10 47 43 XIX 18 58 9 15 16 10 74 XX 26 50 18 6 24 76 XXI 29 38 33 100 XXII 7 13 5 75 100 XXIII 19 24 12 45 15 39 35 2 2 7 XXIV 22 24 13 41 17 22 42 2 2 15 XXV 20 23 13 44 15 20 40 3 2 20 XXVI 29 22 8 41 18 20 40 2 20 XXVII 22 24 13 41 14 25 41 2 2 16 XXVIII 16 21 11 52 7 11 15 1 59 7

XXIX 30 24 12 34 20 29 27 19 5 XXX 30 24 11 35 20 31 29 13 7 XXXI 55 20 4 21 40 60 XXXII 13 23 14 50 20 58 10 7 5 XXXIII 13 25 15 47 20 52 20 4 4 XXXIV 17 21 33 29 64 23 13 XXXV 4 65 3 28 6 94 XXXVI 22 21 8 49 13 13 74 XXXVII 17 49 18 16 93 7 XXXVIII 9 23 68 XXXIX 32 26 10 32 9 45 8 22 16

XL 21 20 32 27 80 8 12 XLI 17 30 14 39 25 31 44 XLII 10 57 21 12 24 49 27 XLIII 19 50 23 8 89 11 XLIV 11 52 37 XLV 41 49 5 5 53 47 XLVI 11 55 4 30 2 6 12 6 74 XLVII 8 3 15 74 26 74 XLVIII 7 16 7 70 14 15 65 3 3

IL 27 33 40 LIII 12 23 25 40 20 58 10 7 5 LIV 19 21 35 25 84 8 8 LVII 17 29 16 38 34 66 LX 27 22 27 24 68 6 16 10 LXI 22 32 20 26 77 7 4 12 LXII 28 25 15 32 18 50 32 LXIII 39 35 4 22 17 27 13 22 21 LXIV 23 28 14 35 25 56 3 2 14 LXV 25 24 15 36 22 54 3 2 19 LXVI 31 23 9 37 21 51 2 26 LXVII 17 24 11 48 8 17 2 65 8 LXVIII 33 27 13 27 27 39 27 7 LXIX 17 32 22 29 48 24 17 11 LXX 100 100

LXXIX 14 60 2 24 4 11 1 45 5 19 15 LXXX 100 LXXXI 19 29 38 14 86 14 LXXXII 33 46 21 86 14 LXXXIX 100

XC 17 21 35 27 60 30 10 XCI 12 16 26 46 37 60 3 XCII 18 29 17 36 48 24 17 11 XCIII 100 100 XCV 12 8 21 59 75 7 3 15 XCVI 15 8 20 57 74 26

XCVIII 28 25 15 32 18 50 32 XCIX 39 35 4 22 17 27 13 22 21

C 27 22 27 24 68 6 16 10 CI 20 36 20 24 74 8 18 CII 7 12 61 20 74 8 18 CIII 40 37 7 16 55 9 3 22 11 CIV 27 22 27 24 74 8 18 CV 20 65 15 53 13 9 6 19 CVI 40 37 7 16 55 9 3 22 11 CVII 50 50 100 CX 14 18 22 46 58 2 4 27 4 5 CXI 26 26 23 25 77 4 3 5 8 3 CXII 19 21 27 33 85 3 2 1 9 CXIII 26 15 6 53 16 3 9 32 6 34 CXIV 26 22 52 100 CXV 100 100 CXVI 25 23 15 37 13 25 38 24 CXVII 100 100 CXVIII 5 35 60 CXXII 17 38 28 17 71 3 5 3 15 3 CXXIV 19 30 17 34 82 18 CXXV 17 31 24 28 62 1 1 1 18 1 13 1 2 CXXVI 17 30 24 29 48 14 4 22 2 8 2 CXXVII 11 26 17 46 35 10 45 8 2 CXXVIII 100 100 CXXIX 11 11 14 64 51 39 3 7 CXXX 15 20 14 51 54 35 1 8 1 1 CXXXI 18 22 13 47 68 1 14 1 13 1 2 CXXXII 13 17 15 55 46 46 2 6 CXXXIII 17 19 15 49 63 1 22 1 12 1 CXXXIV 1 1 1 97 4 94 2 CXXXV 18 22 13 47 68 1 15 2 14 CXXXVI 8 9 20 63 100 CXXXVII 26 14 13 47 100

CXXXIX 6 13 6 75 4 6 20 70 CXLI 9 12 20 59 37 9 45 4 5 CXLII 10 11 17 62 45 42 6 7 CXLIII 14 16 20 50 38 5 6 9 28 2 4 CXLIV 11 13 21 55 46 6 1 36 3 6 CXLV 21 23 15 41 19 32 28 1 2 2 CXLVI 19 20 32 29 84 8 8 CXLVII 13 16 21 50 68 22 2 8 CXLVIII 12 15 20 53 62 27 3 8 CXLIX 15 35 50

CL 13 17 19 51 55 12 23 3 7 CLI 8 24 44 24 100 CLII 1 9 1 89 2 98

CLIII 2 9 1 88 2 98 CLIV 3 9 3 85 1 3 75 21CLV 3 31 26 40 18 67 2 5 8 CC 7 11 20 62 52 38 5 5

CCC 22 14 10 54 9 45 46 CCCI 26 12 10 52 9 45 46 CCCII 16 32 12 40 10 23 56 11 CCCIII 16 9 21 54 19 25 45 11 CCCIV 7 21 72 CCCV 24 13 5 58 14 32 54 CCCVI 25 12 10 53 19 8 50 10 13 CCCVII 28 15 6 51 19 38 43 CCCVIII 25 13 6 56 15 85

CD 26 22 36 16 38 7 8 15 14 4 14 CDI 15 22 63 CDII 29 23 29 19 18 20 40 2 20 CDIII 25 23 15 37 13 25 38 24 CDIV 19 17 51 13 7 15 27 22 17 12 CDV 11 16 43 30 15 4 81 CDVI 35 27 18 20 97 3 CDVII 100 CDVIII 13 20 18 49 15 32 4 4 45 CDIX 12 19 20 49 14 36 3 47 CDX 3 15 50 32 3 4 93 CDXI 29 22 8 41 18 20 40 2 20 CDXII 7 21 72 CDXIII 15 21 38 26 10 7 19 32 6 26

CDXIV 7 16 77 CDXV 43 57 CDXVI 100 CDXVII 15 20 16 49 23 20 4 11 11 31 CDXIX 11 16 43 30 15 4 81 CDXX 19 17 51 13 7 15 27 22 17 12

CDXXIIII 50 20 10 20 50 10 20 20 CDXXV 100 100

CDXXVII 20 25 55 CDXXVIII 11 14 15 60 32 24 4 32 4 4 CDXXIX 13 20 54 13 10 14 23 2 12 14 12 2 11

D 20 32 12 36 5 25 5 5 5 5 40 10 DI 23 7 54 16 59 10 23 5 3 1 DII 23 37 10 30 50 50 DIII 35 50 15 100 DIV 54 18 14 14 100 DV 50 25 25 100

DVI 45 13 10 32 59 10 23 5 3 1

Resolución Expediente Acta Nº

Nº 03221/2018 2018-88-01-06847 00718/2018

Las presentes actuaciones relativas a la realización de una Licitación Pública para la ejecución de obras deVISTO:remodelación de la Rambla Costanera de los Balnearios San Francisco y Punta Colorada, Avenida Central de PuntaColorada y otras calles de la zona;

que la Sub Dirección General de Planeamiento, en actuación 1, agregó planilla de metrajes y planos,RESULTANDO:dejando constancia de la reserva presupuestal;

que se confeccionó el Pliego Particular de Condiciones, cuyo texto luce adjunto en actuación 3; I)CONSIDERANDO:

que por Memorando Nº 04096-2018-5, la Sub Dirección General de Planeamiento, remitió la Memoria DescriptivaII)definitiva que regirá el procedimiento competitivo;

que se impone el dictado de un acto administrativo que apruebe las bases del procedimiento competitivo referido;III)

a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 55 del T.O.C.A.F;ATENTO:

EL INTENDENTE DE MALDONADO

RESUELVE:

Préstese aprobación al Pliego Particular de Condiciones de actuación 3 y a la Memoria Descriptiva que luce adjunta en1)actuación 4, así como los anexos de actuación 1 denominados “L01 a L04” y “Metrajes Punta Colorada y San Francisco yAjustes” los que forman parte de las bases del procedimiento competitivo, que regirá el llamado a Licitación Públicarelativa la ejecución de obras de remodelación de la Rambla Costanera de los Balnearios San Francisco y PuntaColorada, Avenida Central de Punta Colorada y otras calles de la zona.

Cométese a Mesa de Licitaciones el cumplimiento de lo previsto en los artículos 50,51y 55 del T.O.C.A.F.2)

Pase a la Dirección de Adquisiciones y Almacenes -Mesa de Licitaciones.-3)

Resolución incluída en el Acta firmada por Alvaro Hernan Villegas el 24/04/2018 15:31:42.Resolución incluída en el Acta firmada por Enrique Antia el 24/04/2018 15:35:42.