SECCIÓN GENERAL DISPOSICIONES COMUNES DEL … · - Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el...

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 023-2011-MDB/OE EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN y EQUIPAMIENTO DE LA BASE CENTRAL DE SERENAZGO

Municipalidad Distrital de Barranco

1

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO PUEDE MODIFICARSE EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD, SALVO

AQUELLAS DISPOSICIONES QUE EXPRESAMENTE SE INDIQUE EN LAS BASES QUE PUEDEN SER INCLUIDAS Y/U OMITIDAS)

CAPÍTULO I

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 1.1 CONVOCATORIA

De conformidad con lo señalado en el artículo 51º del Reglamento, la convocatoria se efectuará a través de su publicación en el SEACE, oportunidad en la que deberá publicarse las Bases, sin perjuicio de las invitaciones que se pueda cursar a uno (1) o más proveedores, según corresponda, en atención a la oportunidad, al monto, a la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, bajo sanción de nulidad.

1.2 BASE LEGAL - Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley. - Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, y sus modificatorias y complementarias.

- Decreto Supremo N° 021-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. - Decreto Supremo N° 140-2009-EF – Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. - Directivas de OSCE. - Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. - Código Civil. - Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. - Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. - Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. - Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 53º del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá acreditar estar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado.

MUY IMPORTANTE: Para participar de un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores se encuentren inscritos, en el registro correspondiente, ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.

1.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de dos (2) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 55º y 57º del Reglamento.

1.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en los Artículos 54º, 55º, 56º y 57º del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.



2

El plazo para la absolución no podrá exceder de dos (2) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

La absolución de consultas y observaciones que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato.

MUY IMPORTANTE: No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6 ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES A LA ENTIDAD De conformidad con el artículo 28º de la Ley, los observantes tienen la opción de solicitar que las Bases y los actuados del proceso sean elevados al Titular de la Entidad, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE, siempre que el valor referencial del proceso sea menor a trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Dicha opción no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.

El plazo que tiene el Titular de la Entidad para emitir y notificar el Pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de ocho (8) días hábiles. Este plazo es improrrogable y será contado desde la presentación de la solicitud de elevación de las Bases.

La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento es indelegable.

1.7 INTEGRACIÓN DE LAS BASES El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones o si éstas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas y observaciones formuladas y aceptadas o acogidas por el Comité Especial, y/o de lo dispuesto en el Pronunciamiento emitido por el Titular de la Entidad.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 59º y 60º del Reglamento.

De conformidad con el Artículo 31º del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8 FORMA DE PRESENTACIÓN Y ALCANCE DE LAS PROPUESTAS Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción no es subsanable.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

NOTA 1: En caso de convocarse según relación de ítems, deberá incluirse lo siguiente: “Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos”1.

1.9 ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS2 En caso que la presentación de propuesta se realice en ACTO PÚBLICO, deberá incluirse lo siguiente: El acto público se realiza, cuando menos, en presencia del Comité Especial, los postores y con la participación de Notario o Juez de Paz, en los lugares donde no exista Notario.

1 Esta disposición sólo deberá ser adicionada cuando se convoque el proceso de selección según relación de ítems. 2 De acuerdo a lo previsto por el artículo 64º del Reglamento, el acto de presentación de propuestas en una Adjudicación de Menor Cuantía

puede ser público o privado, por lo que el Comité Especial sólo deberá incluir las disposiciones que correspondan de acuerdo con la elección efectuada.



3

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 01). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal (Formato Nº 01). El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante. Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor. El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así, devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 68 º del Reglamento.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.3

En caso la presentación de propuestas se realice en ACTO PRIVADO, deberá incluirse lo siguiente:

Los participantes presentarán sus propuestas, con cargo y en sobre cerrado, en la dirección, en el día y horario señalados en las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial.

En el caso que la propuesta del postor no fuera admitida, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE, debiendo devolverse los sobres que contienen la propuesta técnica y económica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.

En caso de la descalificación de propuestas, el Comité Especial incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE.

1.10 CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

a) La oferta económica, en nuevos soles4, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

NOTA 2: En caso de convocarse según relación de ítems, deberá incluirse lo siguiente: “Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.”5

1.11 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 1.11.1 Evaluación Técnica

Se verificará que la propuesta técnica contenga los documentos de presentación obligatoria y cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Conforme a lo estipulado en el numeral 1 del artículo 47º del Reglamento, para la contratación de obras que correspondan a adjudicaciones directas selectivas y adjudicaciones de menor cuantía, no se establecerá factor técnico de evaluación, solo se evaluará la propuesta económica.

Los miembros del Comité Especial no tendrán acceso a las propuestas económicas sino hasta que la evaluación técnica haya concluido.

3 Deberá tenerse en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64º del Reglamento, en los actos de presentación de

propuestas y otorgamiento de la buena pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. Asimismo, la inasistencia de dicho representante no viciará el proceso.

4 En cada caso concreto deberá consignarse la moneda que resulte aplicable. 5 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la

evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71º del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre. Por tanto, resulta necesario precisar este aspecto.



4

1.11.2 Evaluación Económica Si la propuesta económica excede en más del 10% o es menor al 90% del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

NOTA 3: En caso de convocarse bajo el sistema de precios unitarios, deberá incluirse la siguiente disposición: “El Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva”.

NOTA 4: Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento deberá incluirse lo siguiente: “La propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70º del Reglamento”.

1.11.3 Determinación del puntaje total Conforme a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 71º del Reglamento, para la contratación de obras que correspondan a adjudicaciones directas selectivas o adjudicaciones de menor cuantía, la determinación del puntaje total se realizará sobre cien (100) puntos atendiendo únicamente a la propuesta económica.

NOTA 5: En el caso de la ejecución de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao debe considerarse lo siguiente:

A solicitud del postor, se asignará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje de la propuesta económica de los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra objeto del proceso de selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio será el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP.

IMPORTANTE: Dicha bonificación adicional se aplicará siempre que los postores beneficiados hayan presentado la Declaración Jurada del Anexo Nº 5, incluida en la sección específica de las presentes Bases.

1.12 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO En caso que el otorgamiento de la buena pro se realice en ACTO PÚBLICO, deberá incluirse lo siguiente:

“El Comité Especial hará de conocimiento de los postores las propuestas técnicas que cumplieron los requisitos establecidos en el expediente técnico y en las presentes Bases, indicando además las propuestas descalificadas, de ser el caso.

A continuación, el Notario procederá a la entrega al Comité Especial de los sobres que contienen las propuestas económicas. El Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran cumplido los requisitos establecidos en el expediente y en las presentes Bases.

La evaluación de las propuestas económicas, así como la determinación del puntaje total, se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o juez de paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro, se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la buena pro y el cuadro comparativo. Dicha presunción no admite prueba en contrario.

No obstante lo precedido, el otorgamiento de la buena pro será publicado en el SEACE.”

En caso que el otorgamiento de la Buena Pro se realice en ACTO PRIVADO deberá incluirse lo siguiente:

“El Comité Especial verificará que las propuestas técnicas hayan cumplido con los requisitos establecidos en el expediente técnico y en las presentes Bases.

A continuación, el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de aquellos postores cuyas propuestas técnicas hubieran cumplido con los requerimientos establecidos en el expediente técnico y en las presentes Bases.

La evaluación de las propuestas económicas, se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.



5

El Presidente del Comité Especial anunciará la propuesta ganadora indicando el orden en que han quedado calificados los postores a través del cuadro comparativo.

Al terminar el acto se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial.

En el supuesto que dos (02) o más propuestas empatasen, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el Artículo 73º del Reglamento.

El otorgamiento de la Buena pro se publicará y se entenderá notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial, debiendo incluir el acta de otorgamiento de la Buena pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados de cada factor de evaluación. Adicionalmente, se podrá notificar a los correos electrónicos de los postores de ser el caso.”

1.13 CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publicará en el SEACE al día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la buena pro.

NOTA 6: En el caso de la convocatoria de adjudicaciones de menor cuantía derivadas de Licitaciones Públicas y Adjudicaciones Directas declaradas desiertas, deberá considerarse lo siguiente:

1.14 CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO6 De acuerdo con el artículo 282º del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 Recurso de apelación A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde

la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presentará ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna, y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad.

Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal.

El Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman compromisos en materia de contratación pública.

2.2 Plazos de interposición del recurso de apelación La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

3.1 DE LOS CONTRATOS Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad deberá, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro, citar al postor ganador otorgándole el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda la documentación requerida. En el supuesto que el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148° del Reglamento.

NOTA 7: Las Entidades podrán citar al ganador de la buena pro a través del SEACE7. En caso que la Entidad opte por esta forma de notificación deberá consignarse el siguiente párrafo8:

6 Este acápite sólo deberá ser incluido en el caso que se trate de una adjudicación de menor cuantía derivada de un proceso de selección

desierto. 7 La inclusión de esta disposición estará sujeta a su implementación en el SEACE. 8 En caso que la Entidad no consigne dicha opción en las Bases, la notificación deberá realizarse a través de los medios tradicionales.



6

“La citación al postor ganador de la buena pro para la suscripción del contrato se notificará de manera electrónica a través del SEACE. Es responsabilidad del postor el permanente seguimiento del respectivo proceso en el SEACE.”

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 139° del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

� Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de ser el caso; � Garantía de fiel cumplimiento, cuya vigencia se extiende hasta el consentimiento de la liquidación final, conforme

el artículo 158° del Reglamento; � Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de Proveedores; � Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica; � Certificado de habilidad de los profesionales propuestos; � Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y

sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo; � Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el

calendario de obra valorizado; � El desagregado de partidas que dio origen a su propuesta, en caso de obras convocadas a suma alzada.

Adicionalmente, sólo en el caso de la convocatoria de adjudicaciones de menor cuantía derivadas de Licitaciones Públicas y Adjudicaciones Directas declaradas desiertas, deberá presentarse lo siguiente:

� Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado;

3.2 VIGENCIA DEL CONTRATO En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149º del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene. Dicha vigencia rige hasta que el consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente.

3.3 REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS Las garantías que debe presentar el contratista deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

3.4 DE LAS GARANTÍAS 3.4.1 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

Alternativamente, las micros y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, siempre que:

- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario - El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de la obra.

3.4.2 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.5 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164° del Reglamento.

3.6 DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la ejecución de la obra requerida y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 165° y 168° del Reglamento.

De acuerdo con los artículos 48º de la Ley y 166º del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165º del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.



7

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS DEL CONTRATO 3.7 DEL PRECIO

La oferta será formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida. Al formular su propuesta, el postor tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra.

Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en nuevos soles9 y las valorizaciones que se deriven estarán sujetas a reajustes, de acuerdo a la fórmula polinómica considerada en el expediente técnico y en aplicación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

3.8 RESIDENTE DE OBRA10 Persona natural designada por el contratista y en concordancia con su propuesta técnica, el cual será un ingeniero o arquitecto colegiado, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión.

El residente de obra, por su sola designación representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la solicitud. El reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

3.9 INSPECTOR DE OBRA / SUPERVISOR11 (según sea el caso) Persona natural12 encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Residente de la Obra.

Recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

NOTA 8: De acuerdo con el artículo 190º del Reglamento: Será obligatorio contratar a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal respectivo.

3.10 CUADERNO DE OBRA En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el Inspector/Supervisor y por el Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra deberá tener una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor (el que se haya designado). El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse su acceso13 al mismo. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad.

3.11 OCURRENCIAS Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotación el Inspector/Supervisor o el Residente, según quien sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita.

3.12 ADELANTOS En el caso que la Entidad disponga el otorgamiento de adelantos, deberá incluirse las siguientes disposiciones:

3.12.1 ADELANTO DIRECTO La Entidad entregará al Contratista, dentro de los siete (7) días naturales de presentada formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente garantía y el comprobante de pago correspondiente, el adelanto hasta el veinte por ciento (20%)14 del monto del contrato original, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los ocho (8) días siguientes de la suscripción del contrato.

3.12.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS Se otorgará para la adquisición de materiales o insumos, hasta el cuarenta por ciento (40%)15 del monto del contrato original, en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista, adjuntando la correspondiente garantía.

9 Consignar la moneda en la cual se presentarán los citados costos. 10 Para la suscripción del contrato deberá cumplirse con designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la propuesta técnica,

conforme a lo dispuesto por el artículo 183º del Reglamento. 11 Deberá definirse expresamente el profesional a cargo del control de la obra. 12 En el caso que el supervisor de la obra sea una persona jurídica, ésta designará a una persona natural como supervisor permanente de la

obra. 13 De acuerdo con el artículo 194º del Reglamento, si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor,

impidiéndole anotar las ocurrencias será causal de aplicación de multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día de dicho impedimento.

14 La Entidad deberá definir, en el caso que considere el otorgamiento de adelantos directos al contratista, el porcentaje al que ascenderá dicho adelanto.

15 La Entidad deberá definir, en el caso que considere el otorgamiento de adelantos para materiales e insumos, el porcentaje al que ascenderá dicho adelanto.



8

3.13 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento:

a. Que se designe al Inspector o supervisor, según corresponda. b. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo. c. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra. d. Que la Entidad entregue el calendario de entrega de materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases,

hubiera asumido como obligación16 e. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en el

artículo 187º del Reglamento.

NOTA 9: En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo de ejecución contractual iniciará al día siguiente

de cumplirse todas las demás condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases.

3.14 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto.

3.15 CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774º del Código Civil.

3.16 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 50º de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años.

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, construcción, ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc., no contemplados en esta sección o en las Bases se regirán por la Ley y su Reglamento.

3.17 DISPOSICIONES FINALES Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

16 Las Bases deben indicar expresamente si dicha condición forma parte de las obligaciones de la Entidad, en cuyo caso deberá consignarse

como tal en las Bases.



9

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I

GENERALIDADES 1.1 ENTIDAD CONVOCANTE Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO RUC N°: 20131367776

1.2 DOMICILIO LEGAL Av. SAN MARTIN S/N DISTRITO DE BARRANCO; PROVINCIA LIMA; DEPARTAMENTO LIMA.

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA El presente proceso tiene por objeto la EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN y EQUIPAMIENTO DE LA BASE CENTRAL DE SERENAZGO.

1.4 VALOR REFERENCIAL El valor referencial asciende a S/. 62,500.58 (Sesenta y dos mil quinientos con 58/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de SEPTIEMBRE de 2011.

Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:

90 % Valor Referencial Valor Referencial 110%

Valor Referencial

S/. 56,250.53 Cincuenta y seis mil doscientos

cincuenta con 53/100 Nuevos Soles

S/. 62,500.58 Sesenta y dos mil quinientos con 58/100 Nuevos Soles

S/. 68,750.63 Sesenta y ocho mil setecientos

cincuenta con 63/100 Nuevos Soles

Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial, conforme al artículo 76º del Reglamento. El plazo para otorgar la buena pro no excederá de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular.

1.5 EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN El Expediente de Contratación fue aprobado mediante Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 248-GAyF-MDB del 15 de NOVIEMBRE de 2011.

1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO F.F. 5 RECURSOS DETERMINADOS RUBRO 07 FONCOMUN.

1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el Expediente de Contratación respectivo.

1.8 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL No se aplica.

1.9 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS El requerimiento está definido en el Capítulo III de la presente sección.



10

1.10 BASE LEGAL Ley Nº 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

1.11 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

La obra se encuentra localizada en el recinto DEPORTIVO MUNICIPAL LA UNIÓN, entre las Av. Malambito y Av. Aviación. Distrito : Barranco. Provincia : Lima. Departamento : Lima. Región : Lima.

1.12 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA El plazo de ejecución de la obra es de 21 (veintiuno) días calendarios.



11

CAPÍTULO II

DEL PROCESO DE SELECCIÓN 2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

� Convocatoria : El 15 de NOVIEMBRE de 2011 � Registro de Participantes : Del 16 al 22 de NOVIEMBRE de 2011 � Formulación de Consultas y/u Observaciones a las Bases : Del 16 al 17 de NOVIEMBRE de 2011

� Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases : El 18 de NOVIEMBRE de 2011

� Integración de las Bases : El 21 de NOVIEMBRE de 2011 � Presentación de Propuestas : El 23 de NOVIEMBRE de 2011

En la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, Av. San Martin S/N

� Calificación y Evaluación de Propuestas : El 24 de NOVIEMBRE de 2011 � Otorgamiento de la Buena Pro : El 25 de NOVIEMBRE de 2011 Se notificara en el SEACE.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES El registro de los participantes se realizará en la SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA y CONTROL PATRIMONIAL, sito en la Av. San Martin S/N del Distrito de Barranco, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 Horas, previa presentación de copia simple de su RNP – EJECUTOR DE OBRAS, copia del DNI de la persona que en su representación compra las Bases, copia del Boucher de pago de la Subgerencia de Tesorería, por la suma S/. 10.00 (Diez con 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación.

En el momento de la entrega de las Bases al participante, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que recibe las Bases así como el día y hora de dicha recepción.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad o la que haga sus veces, sito en Av. San Martin S/N del Distrito de Barranco, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 Horas a 16:00 Horas, debiendo estar dirigidos al ÓRGANO ENCARGADO de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 023-2011-MDB-OE, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: [email protected]

2.4. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS En caso que la presentación de propuesta se realice en ACTO PRIVADO, deberá consignarse lo siguiente:

Los participantes presentarán sus propuestas en sobre cerrado, en la dirección, en el día y horario señalados en las Bases, bajo responsabilidad del ÓRGANO ENCARGADO conforme a lo indicado en la sección general de las presentes Bases.

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 023-2011-MDB-OE conforme al siguiente detalle: SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

Señores MUNICIPALIDAD DE BARRANCO Att.: ÓRGANO ENCARGADO

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 023-2011-MDB-OE Objeto del proceso: EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN y EQUIPAMIENTO DE LA BASE CENTRAL DE SERENAZGO

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR



12

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA: Se presentará en un (1) original y una copia.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos17 la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

1. Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, en el Registro de EJECUTOR DE OBRA.

2. Declaración Jurada de datos del postor. Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados - Anexo Nº 01.

3. Declaración Jurada que acredite el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección. Incluir el FORMATO N° 3 adjuntando documentación sustentatoria del que personal propuesto que reúne los RTM.

4. Declaración Jurada simple de acuerdo al Artículo 42º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado18 - Anexo Nº 02. En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante legal común del consorcio.

5. Declaración Jurada del Plazo de Ejecución. Anexo Nº 03.

6. Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los integrantes, el representante común, el domicilio común y el porcentaje de participación. Anexo Nº 04

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso de no establecerse en la promesa formal de consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria, por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los requisitos exigidos en las Bases del proceso.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

MUY IMPORTANTE: La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la descalificación de la propuesta.

Documentación de presentación facultativa:

1. Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa -REMYPE, de ser el caso.

2. En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.

17 La omisión del índice no descalifica la propuesta ya que su no presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria. 18 En este documento se encuentra incluida la declaración jurada sobre el compromiso de mantener vigente la oferta del postor hasta la

suscripción del contrato, conforme a lo requerido por el artículo 157º del Reglamento.

Señores MUNICIPALIDAD DE BARRANCO Att.: ÓRGANO ENCARGADO

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 023-2011-MDB-OE Objeto del proceso: EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN y EQUIPAMIENTO DE LA BASE CENTRAL DE SERENAZGO

SOBRE N° 1: PROPUESTA ECONÓMICA NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR



13

2.5.2 SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA19 El Sobre N° 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

i) OFERTA ECONÓMICA en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Nº 06, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada.

El monto total de la propuesta económica deberá ser expresado con dos decimales. El monto total de la Propuesta será en NUEVOS SOLES.

2.6 REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Adicionalmente, conforme a los artículos 141º y 183º del Reglamento y en concordancia con el objeto de la convocatoria, podrá requerirse, entre otros, los siguientes documentos:

a) Copia de DNI del Representante Legal; b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa; c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado; d) Copia del RUC de la empresa; e) Código de Cuenta Interbancario (CCI), de corresponder; f) Designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la propuesta técnica.

Asimismo, el postor ganador de la buena pro deberá presentar una CARTA FIANZA, para efectos de garantizar lo siguiente:

- El fiel cumplimiento del contrato - Prestaciones accesorias (de ser el caso).

2.7 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO El postor ganador de la buena pro deberá presentar toda la documentación requerida para la suscripción del contrato en el plazo de 05 (cinco) días hábiles. La citada documentación deberá ser presentada en la SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA y CONTROL PATRIMONIAL, Av. San Martin S/N, del Distrito de Barranco.

19 De acuerdo con el artículo 63º del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.



14

CAPÍTULO III

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.00 DESCRIPCIÓN GENERAL La Municipalidad de Barranco a través de la SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE, se ha encargado de la elaboración del Expediente Técnico “REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA BASE CENTRAL DE SERENAZGO”, ubicada en el Distrito de Barranco, Provincia y Departamento de Lima.

El presente Expediente Técnico tiene por finalidad dar solución inmediata y definitiva a un problema urbano de acceso que se presenta en esta zona, el cual es muy reclamado por los vecinos usuarios, considerando que el asfaltado permitirá brindar un mejor servicio de tránsito vehicular y peatonal de los usuarios del presente predio deportivo y Otras asociaciones colindantes al área del proyecto.

Al considerarse este tramo como una vía importante, por dar servicio a los diferentes moradores del Distrito de Barranco y aledaños, se hace urgente y necesario resolver el problema de accesibilidad vial con la pavimentación de esta vía.

2.00 GENERALIDADES Los vecinos y dirigentes de las diferentes Asociaciones de Vivienda y moradores del área de influencia al proyecto, han manifestado la necesidad que se tiene en mejorar y culminar con el asfaltado interior del Estadio Municipal la Unión y así mejorar su calidad de servicio vida, por lo que están dispuestos a participar y cooperar con la Municipalidad de Barranco, para materializar este tramo del proyecto que corresponde desde la entrada principal al recinto deportivo, y lado lateral de la cancha deportiva N°01 con los ambientes en actual uso de serenazgo. Saben que al tener esta vía pavimentada (asfaltada) y señalizada permitirá su integración activa a la dinámica economía del distrito, ahorrando en costos de transporte, mejor acceso a los servicios públicos, del área deportiva y todo ello redundará en elevar la calidad de vida la población.

El estado actual de esta vía tiene un efecto directo sobre la calidad de vida de los pobladores, debido a que se presentan problemas de salud, principalmente de tipo respiratorias, originadas por la alta emisión y dispersión de polvo de tierra, la misma que a su vez, es originada por el tránsito peatonal y vehicular o por el viento. Estos problemas de salud se manifiestan principalmente en niños y ancianos, que acceden al uso del recinto deportivo elevando así la tasa de morbilidad por enfermedades respiratorias.

3.00 ANTECEDENTES La superficie a ser asfaltada, en la actualidad cuenta con un tramo afirmado de ripio, dichos trabajos fueron realizados hace muchos años, el cual al fecha se encuentra en regulares condiciones, necesitando urgente un mantenimiento. Con todos los antecedentes antes mencionados se hace urgente y necesario resolver el problema de accesibilidad vial, con la ejecución de la pavimentación (asfaltado) de este tramo, para que pueda concretarse la obra tan anhelada por los vecinos y de esa manera materializar un mejoramiento del entorno físico urbano, así como condiciones de medioambiente a la vez elevar el nivel de vida de la población.

4.00 OBJETIVOS

Dentro de los objetivos del presente Expediente Técnico tenemos los siguientes:

� Mejorar las condiciones estructurales de las vías, a fin de brindar en la circulación, seguridad y comodidad del usuario.

� Beneficiar mejorando las condiciones de acceso de los moradores pobladores al recinto deportivo de las Asociaciones de Vivienda del Distrito de Barranco y moradores aledaños al proyecto.

5.00 TOPOGRAFÍA La topografía de la zona a ser asfaltada, es predominantemente horizontal desde el acceso hasta la parte interior del estadio municipal la Unión. Para el trazado de la rasante se ha tenido en cuenta los niveles existentes de las tapas de buzones visibles y vereda existente, además de las cotas de las edificaciones existentes, que han servido como referencia para determinar los niveles del pavimento de todo el tramo a rehabilitar.

6.00 CLIMA El Distrito de Barranco es en general una zona de típico clima costero, con escasa presencia de lluvias durante todo el año, con temperatura que según datos estadísticos del SENAMHI, arrojan los siguientes resultados:

Temperatura máxima : 30°C. Temperatura mínima : 15°C. Temperatura promedio : 22°C.

7.00 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO El presente proyecto tiene por finalidad dar una solución de acceso vehicular y peatonal del público y moradores que hagan uso del recinto deportivo la inmediata y definitiva a un problema urbano muy reclamado por la población de la zona.



15

Para lo cual se ha proyectado asfaltar el tramo comprendido desde la entrada principal del estadio Municipal hasta el interior del correspondiente estadio aledaño a la cancha de futbol N°01 en un primer tramo con un ancho de vía de 4.80 m. (entrada) y desde el tramo de acceso a la tribuna sur con un ancho promedio de 12.00 m., tramo de control de serenazgo cuenta con un ancho promedio de 7.00m : tramo de vereda existente con 6.30m y 5.60m al final acumulando una longitud total de 136.20 m.

Se ha considerado la construcción de Sardineles Sumergidos de concreto f’c = 175 Kg/cm2. Desde el tramo que corresponde al inicio de vereda existente y lado lateral que corresponde a la construcción de un parque, los cuales servirán como elementos de confinamiento para la estructura del pavimento.

Cabe mencionar que el área deportiva cuenta con las instalaciones de agua potable, alcantarillado e instalaciones eléctricas y telefonía.

Dentro de las metas trazadas se tiene por ejecutar lo siguiente:

� Excavación a nivel de subrasante c/equipo : 257.16 m3. � Eliminación de material excedente : 308.59 m3. � Conformación y Compactación de Subrasante con equipo : A = 1,028.64 m2. • Base Granular (e = 0.15m.), incluye compactación

A = 1,028.64 m2. � Imprimación asfáltica : A = 1,028.64 m2. � Carpeta asfáltica : A = 1,028.64 m2. � Construcción de sardineles sumergidos (0.15 x 0.30m.) L = 36.30 m.

8.00 DISEÑO DE PAVIMENTO Para el desarrollo del presente Expediente Técnico se ha tenido en cuenta el estudio de suelos con fines de pavimentación del estadio Municipal Unión, donde se observa que la vía se encuentra en terreno natural, apreciándose superficialmente un material granular con presencia de boloneria de piedra.

Para el diseño de la estructura del pavimento, se ha considerado la topografía local de la vía actual, condiciones climáticas, condición de los suelos de fundación, el tipo y volumen de tráfico que debe proyectarse en la zona en estudio, para dar un adecuado servicio al usuario, en el periodo de diseño proyectado.

Teniendo en consideración los requerimientos solicitados por la Municipalidad de Barranco, se cuenta con el Estudio de Suelos con fines de Pavimentación para ejecución de este proyecto denominado “ASFALTADO INTERIOR DEL ESTADIO MUNICIPAL UNION - BARRANCO”, el cual define la estructura del pavimento conformada de la siguiente manera:

� Carpeta Asfáltica : 5 cm. � Base Granular : 20 cm. � Subrasante : Relleno granular compactado de

espesor variable, será con material seleccionado y reemplazará al material contaminado existente.

Este pavimento se confinará con sardineles sumergidos f’c = 175 Kg/cm2 en el tramo comprendido desde la zona de inicio de vereda existente lado derecho y lado lateral de área a construir parque, esto con la finalidad de proteger el pavimento.

9.00 ALCANCES DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 Caseta de Guardianía y/o Deposito

01.02 Cartel de Obra de 2.40m*3.60m Impresión en Banners

01.03 Guardianía y Seguridad de Obra

01.04 Gastos de Operación

02 OBRAS PRELIMINARES

02.01 Movilización y Desmovilización de Equipos

02.02 Trazo y Replanteo de Obra

03 DEMOLICIONES

03.01 Demolición de Pavimento Asfaltico de E=2"manual inc cortadora

04 MOVIMIENTO DE TIERRAS

04.01 Excavación a nivel de Subrasante C/equipo h=0.25m

04.02 Eliminación de Material Excedentes c/volquete 10 m3 D= 10 Km

05 PAVIMENTACION



16

05.01 Nivelación y Compactación de Sub rasante c/equipo

05.02 Base granular E= 0.20 m promedio

05.03 Imprimación Asfáltica (dosif.0.40gl/m2-Tanque 1800gl)

05.04 Carpeta Asfáltica en caliente e=2" c/equipo mezcla adq.

06 SARDINELES SUMERGIDOS

06.01 Excavación manual para sardinel de (15*30cm)

06.02 Concreto Fc=175kg/cm2 para Sardinel

06.03 Junta de Dilatación para sardinel (0.15*0.30m)

10.0 PLANOS:

El proyecto cuenta con planos de: U-1 Ubicación y Localización. P-1 Planta General y Secciones Transversales D-01 Detalles.

11.0 COSTO DIRECTO DE PROYECTO: S/. 62,500.58 Sesenta y Dos Mil Quinientos con 58/100 Nuevos Soles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO: REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA BASE CENTRAL DE SERENAZGO.

01 OBRAS PROVISIONALES

01.01 CASETA DE GUARDIANIA Y/O DEPOSITO (MES) Descripción y Método de Construcción: Considera los elementos básicos para la construcción de una caseta de guardianía campamento central, además de depósito especifico de almacenamiento de materiales, maquinarias y herramientas, ubicado en una zona aledaña a la obra central. El análisis se refiere a los gastos de instalación y desmontaje de cercos, casetas de residencia, inspección y guardianía, almacenes, servicios higiénicos, etc.; gastos para el correcto almacenamiento después de la culminación de la obra, etc.

Unidad de Medida: El trabajo ejecutado será medido en forma global, U: MES; previa verificación y aprobación del supervisor.

Forma de Pago: El pago por este concepto será por el costo total de esta partida y cuando las obras provisionales estén debidamente instaladas en el lugar indicado por la supervisión de acuerdo a las características técnicas siendo su pago por este concepto en forma completa en la primera valorización, previa aprobación del supervisor. Debiendo el contratista colocarlo dentro de los primeros cinco días del inicio de Obra.

01.02 CARTEL DE OBRA IMPRESIÓN DE BANNER DE 2.40 m* 3.60m (SOPORTE DE MADERA)

Descripción Esta partida comprende la colocación de un cartel de obra de Impresión de Banners de 2.40m*3.60m con soporte de marco de madera tipo tornillo en la zona de trabajo donde se ha de proyectar la obra. Para ello se utilizara un marco de madera de 2”*3” con sus respectivos bastidores de medidas 2.40m*3.60m en la cual ira acoplado con sus respectivos grapas de ajuste la impresión de banners y será colocado en lugar visible y de fácil ubicación.

Método de medición El trabajo será medido por unidad de colocación hasta su fijación correspondiente.

Bases de pago El pago por este concepto será por la cantidad de unidad ejecutado y serán pagados proporcionalmente a su avance de obra.

01.03GUARDIANIA Y SEGURIDAD DE OBRA (MES) DESCRIPCION Y METODO DE CONSTRUCCION:

Se contratará un personal para el servicio de guardianía que será permanente hasta la entrega de la obra, el cual estará ubicado en una caseta previamente construida para esta finalidad.

UNIDAD DE MEDIDA: El servicio será medido por mes de trabajo previa verificación de la Supervisión. Pudiendo el Contratista colocar opcionalmente servicios de seguridad para la custodia de los materiales, equipos y maquinarias. U: MES.

FORMA DE PAGO: El pago por este concepto será proporcionalmente en cada valorización.



17

El pago constituirá la compensación completa por toda la mano de obra y leyes sociales, equipos, materiales e imprevistos que permitan concluir la partida, el importe a pagar será el correspondiente al monto del presupuesto contrato o encargado, para esta partida.

01.04GASTOS DE OPERACION (UND) DESCRIPCION Y MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN Se considerarán los gastos de mantenimiento y control de obra en los cuales es necesario incurrir para el desarrollo del proceso físico de construcción y como complemento de los otros conceptos de obras preliminares. Son estos, entre otros, los estudios de suelos; gastos de laboratorio de pruebas y controles técnicos de rutina que sean necesarios y los que sean solicitados por la supervisión, además de los consumos de agua, energía y otros servicios. Se indica que el ejecutor deberá presentar los certificados en original al supervisor de obra, para que los adjunte al expediente técnico y formen parte de la liquidación técnico Financiera de obra

UNIDAD DE MEDIDA El trabajo será medido en forma global. U: UND. previa verificación y aprobación del supervisor, en donde la entidad contratante a través de la Supervisión consignará en el cuaderno de obra los ensayos realizados y previa verificación y aprobación del supervisor.

FORMA DE PAGO La forma de pago es considerada en forma proporcional al avance de obra en virtud de corroborar la calidad de los trabajos ejecutados siendo dicho pago la compensación por gastos de equipos, mano de obra y leyes sociales, materiales e imprevistos que ocasione la ejecución de esta partida.

02 OBRAS PRELIMINARES:

02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS (GLB).

DESCRIPCION Y MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN El Ejecutor dentro de esta partida, deberá considerar todo el trabajo de suministrar, reunir, transportar y administrar su organización constructiva completa al lugar de la obra, incluyendo personal, equipo mecánico, materiales y todo lo necesario para instalar e iniciar el proceso constructivo, así como el oportuno cumplimiento del cronograma de avance. La movilización incluye además, al final de la obra, la remoción de instalaciones y el retiro de sus instalaciones y equipos. Los equipos a emplearse en la obra deberán estar en óptimas condiciones, pudiendo rechazar la supervisión el que no encuentre satisfactorio.

UNIDAD DE MEDIDA El trabajo ejecutado será medido en forma global U: GLB. previa verificación y aprobación del supervisor

FORMA DE PAGO El pago por este concepto será global, en él se incluirá todo gasto concerniente a esta partida. El importe ha pagar será el monto correspondiente a la partida “Movilización y Desmovilización de Equipos” incluyendo todo concepto que concierne a esta partida, siendo el importe a pagar el correspondiente al monto del presupuesto contrato o encargado de esta partida.

02.02 TRAZO Y REPLANTEO DE OBRA (M2)

DESCRIPCION Y MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN Esta partida comprende la realización de todas las labores de control topográfico como el trazado de ejes, niveles, alineamiento, espesores de las diferentes fases de la construcción con la finalidad de asegurar que la ejecución esté acorde con los planos y/o indicaciones escritas en el cuaderno de obra por parte de la supervisión que abarcaran el área definida en los planos adjuntos.

Todo trabajo de trazo y replanteo, será revisado y aprobado por el supervisor, en coordinación con el proyectista.

UNIDAD DE MEDIDA El trabajo será medido en metros cuadrados siendo el área de influencia lo indicado en los planos. U: m2 previa verificación y aprobación del supervisor.

FORMA DE PAGO El pago por este concepto será en metros cuadrados por el precio unitario del contrato y se pagará proporcionalmente al avance de obra; el pago constituirá la compensación completa por toda la mano de obra y leyes sociales, equipos, materiales e imprevistos que permitan concluir la partida, el importe a pagar será el correspondiente al monto del presupuesto contrato, para esta partida.

03 DEMOLICIONES:

03.01DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 2” MANUAL INC. CORTADORA (M2) DESCRIPCIÓN Esta partida se refiere a la demolición del pavimento asfáltico de 2” existente en el área a intervenir. Para dicha demolición previamente se realizará el trazado del pavimento a rehabilitar, y se procederá a aserrar este con un corte mínimo de 3”, para la demolición se emplearán equipos apropiados. La Entidad Ejecutora adoptará las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes a su personal, a terceros y a la misma obra, cumpliendo con todas las disposiciones vigentes en el Reglamento Nacional de Construcciones. Durante los trabajos de demolición, se tendrá especial cuidado con las instalaciones existentes de servicio público, debiendo el Ejecutor reparar de inmediato y por su cuenta, todo daño que pudiera causarle. UNIDAD DE MEDIDA La unidad de medida se cobrara por metro de pavimento rígido flexible, ejecutado y aprobado por la Supervisión.



18

BASES DE PAGO El precio y pago de esta partida constituirá compensación total por mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar y terminar esta partida.

04MOVIMIENTO DE TIERRAS:

04.01 EXCAVACION A NIVEL DE SUBRAZANTE C/EQUIPO H=0.25M (M3) DESCRIPCIÓN

Esta partida consiste en la excavación y corte con maquinaria del terreno a trabajar hasta el nivel de subrasante en el área a construir, para e cual se empleará el equipo necesario como: tractor oruga, motoniveladora, retroexcavadora, etc.

Se tendrá especial cuidado en no dañar ni obstruir el funcionamiento de ninguna de las instalaciones de servicios públicos, tales como redes, cables, etc. En caso de producirse daños, el ejecutor deberá realizar las reparaciones por su cuenta y de acuerdo con las entidades propietarias o administradoras de los servicios en referencia. Los trabajos de reparación que hubiere necesidad de efectuar se realizarán en el lapso más breve posible.

UNIDAD DE MEDIDA El pago será por metro cúbico de. La medición no incluirá volumen alguno de materiales que fueran cortados con otros motivos que los ordenados por el Ing. Inspector.

BASES DE PAGO Este precio y pago constituirá compensación total por mano de obra, material, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar y terminar esta partida

04.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTES C EQUIPO VOLQ 10M3 D=10Km. (M3)

DESCRIPCION Este ítem consistirá del retiro del material de excavación que fuera excedente y del material inservible y de demoliciones, incluyendo las piedras que salgan a la superficie por escarificación.

BASES PARA LA MEDICIÓN Y PAGO El pago de este ítem se hará, de acuerdo con la partida del presupuesto de obra, por metro cúbico excavado, removido y/o demolido, provenientes de las labores propias de la obra, afectado por su respectivos factores de esponjamiento, depositado en la forma y lugar determinado por la Inspección, con la autorización de la Municipalidad. Los factores de esponjamiento para los diferentes tipos de excavación, remoción y/o demolición son los siguientes:

Material proveniente de excavación en material suelto : 30% Material proveniente de demolición de asfalto : 45% Material proveniente de demolición de concreto : 50%

Esta partida consiste en la excavación manual del terreno donde se construirá la vereda hasta llegar al nivel de subrasante de la misma.

Se tendrá especial cuidado en no dañar ni obstruir el funcionamiento de ninguna de las instalaciones de servicios públicos, tales como redes, cables, etc. En caso de producirse daños, el ejecutor deberá realizar las reparaciones por su cuenta y de acuerdo con las entidades propietarias o administradoras de los servicios en referencia. Los trabajos de reparación que hubiere necesidad de efectuar se realizarán en el lapso más breve posible.

UNIDAD DE MEDIDA El pago será por metro cúbico de. La medición no incluirá volumen alguno de materiales que fueran excavados con otros motivos que los ordenados por el Ing. Inspector de la actividad.

BASES DE PAGO Este precio y pago constituirá compensación total por mano de obra, material, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar y terminar esta partida

05 PAVIMENTACION:

05.01 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE C/EQUIPO (M2)

DESCRIPCION Y MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN Se denomina Sub rasante al nivel terminado del fondo de la estructura del pavimento ubicado debajo de la capa de Sub Base. Este nivel es paralelo al nivel de la rasante y se logrará conformando el terreno natural mediante los cortes o rellenos que están considerados bajo estas partidas.

Una vez concluida las obras de excavación hasta nivel de Sub rasante y se haya comprobado que no existen dificultades con las redes y conexiones domiciliarias de energía, teléfono, agua y desagüe, se procederán a la escarificación de e = 0.20 m mediante motoniveladora en una profundidad adecuada debiéndose eliminar las partículas de tamaño mayor de 7.5 cm. O por equipos idóneos para realizar estos trabajos.

Luego se procederá a la explanación de este material homogéneo hasta conformar una superficie que, de acuerdo a los perfiles y geometría del proyecto y una vez compactada alcance el nivel de la Sub rasante. la compactación se efectuará con rodillo compactador liso cuyas características de peso y eficiencia serán comprobadas por la supervisión.

La compactación se empezará de los bordes hacia el centro y se efectuará hasta alcanzar el 95% de la máxima densidad seca del ensayo Próctor Modificado (AASHTO T-180, Método D) en suelos cohesivos; en suelos cohesivos no expansivos se debe compactar con una humedad menor al 1 ó 2% que la óptima que se determine en laboratorio.



19

Para verificar la calidad de suelo se utilizará los siguientes sistemas de control:

Granulometría (AASHTO T88, ASTM D422) Límites de consistencia (AASHTO T89, T90; ASTM D423-424) Clasificación HRB (AASHTO) Proctor Modificado (AASHTO T180, ASTM D1557)

La frecuencia de estos ensayos será determinada por la supervisión y en todo caso es obligatoria cuando exista un evidente cambio en el tipo de suelo de la capa de sub-rasante.

Para verificar la compactación se utilizará la norma de diseño de campo (ASTM 1556). la frecuencia de este ensayo será cada 240 m2. , en punto de Tresbolillo por medio de ensayos de campo acreditándolos por medio de la certificación de compactación ≥ 95%.

UNIDAD DE MEDIDA La Conformación y Compactación de la Sub rasante se medirá en metros cuadrados, compactados de acuerdo a las indicaciones y medidas señalados en los planos y en el estudio de suelos. La unidad de medida es U: M2 previa verificación y aprobación del supervisor.

Para evitar que la humedad del agua afecte la capacidad de soporte del suelo de fundación se debe Compactar eficazmente, logrando la consolidación del espesor de 0.20 m de la Sub rasante, de manera de mantener el CBR natural del suelo de fundación. FORMA DE PAGO El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado de superficie conformada y compactada de Sub rasante, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por todos los gastos de equipos, herramientas, mano de obra y leyes sociales, materiales e imprevistos que ocasione la ejecución de esta partida. El importe a pagar será el correspondiente al monto del presupuesto contrato o encargado, para esta partida.

05.02BASE GRANULAR E= 0.20 M PROMEDIO (M2)

DESCRIPCIÓN Se denomina base granular a la capa ubicada inmediatamente debajo de la superficie de rodadura.

Es un elemento básicamente estructural que cumple las siguientes funciones:

- Ser resistente y distribuir adecuadamente las presiones solicitantes. - Servir de dren para eliminar rápidamente el agua proveniente de la carpeta o vereda, interrumpir la ascensión capilar del agua que proviene de niveles inferiores.

- Absorber las deformaciones de la sub rasante debido a cambios volumétricos.

Los materiales que se usarán como base serán selectos, provistos de suficiente cantidad de vacíos para garantizar su resistencia, estabilidad y capacidad de drenaje.

Serán suelos granulares del tipo A-1- a o A-1-b del sistema de clasificación AASHTO, es decir gravas o gravas arenosas compuestas por partículas duras y durables y de aristas vivas.

Podrán provenir de depósitos naturales, o de una combinación de agregado zarandeo y material de extracción natural, con un tamaño máximo de 1 1/2". El material para la capa de base estará libre de material vegetal y terrones de tierra. Debe contener una cantidad de finos que garanticen su trabajabilidad y den estabilidad a la superficie antes de colocar el riego de imprimación o la losa de vereda.

El material de base debe cumplir los siguientes requisitos de granulometría:

Tamaño de la Malla % en peso que pasa AASHTTO T-11 y T-27 Abertura cuadrada Grad. A Grad. B Grad. C Grad. D 2" 100 100 1" 75-95 100 100 3/8" 30-65 40-75 50-85 60-100 N 4 25-55 30-60 35-65 50-85 N 10 15-40 20-45 25-50 40-70 N 40 8-20 15-30 15-30 25-45 N 100 2-8 5-15 5-15 8-15

En el caso que se mezclen dos o más materiales para lograr la granulometría requerida, los porcentajes serán referidos en volumen. Otras condiciones físicas y mecánicas por satisfacer, serán: .C.B.R. 80% máximo .Límite 25% máximo .Índice de plasticidad Np .Equivalencia de arena 50% mínimo .Desgaste de abrasión 50% máximo



20

PREPARACION DE LA BASE El material de base será colocado y extendido sobre la sub-rasante o sub-base aprobada en volumen apropiado para que una vez compactado alcance el espesor indicado en los planos.

El extendido se efectuará en forma manual o con equipo mecánico adecuado, de acuerdo a las dimensiones del trabajo a ejecutar.

La compactación se efectuará con plancha compactadora o rodillo liso vibratorio con características de peso y eficiencia que serán comprobados por la Inspección.

En el caso de pistas la compactación se empezará de los bordes hacia el centro de la vía con pasadas paralelas a su eje, en número suficiente para asegurar la densidad de campo de control. Para el caso de área de difícil acceso al rodillo, la compactación se efectuará con plancha vibratoria hasta alcanzar los niveles de densificación requeridos.

CONTROLES Se harán pruebas de densidad de campo para controlar la densidad de esta capa. Estos controles se harán cada 300 m2 de pista. Se empleará el método del cono de arena, el volúmetro o cualquier otro aprobado por el Ingeniero Inspector.

El grado de compactación exigido es de 100% de la máxima densidad seca del Ensayo Proctor Modificado. El grado de compactación mínimo tolerado será de 95% en puntos aislados, siempre y cuando la media aritmética de cada 3 puntos (correspondientes a un tramo compactado en la misma jornada de trabajo) sea mayor o igual que 100%. En este caso los puntos mínimos requeridos para la elaboración de la curva de densidad seca versus humedad serán 5. Esto lo realizará en un laboratorio aprobado por la Inspección y en los puntos que indique el Inspector.

Se controlarán los límites de consistencia (límite líquido e índice de plasticidad) y la granulometría del material de base cada 200 ml de pista. Además, se controlará el valor CBR cada 400 ml.

Para verificar la calidad del material y de la ejecución del trabajo se utilizarán las siguientes normas de control:

a. Granulometría (AASHTO T88.ASTM D1422) b. Límites de consistencia (AASHTO T89/90, ASTM D1 423/424) c. Clasificación por el sistema AASTHO d. Ensayo C.B.R. e. Proctor Modificado (AASTHO T80, método D)

La frecuencia de estos ensayos será determinada por la Inspección y serán obligatorios cuando se evidencie un cambio en el tipo de suelo del material base. Para verificar la compactación se utilizará la norma de densidad de campo (ASTM D1556). Este ensayo se realizará cada 300 m2 de superficie compactada, en puntos dispuestos en tresbolillo.

Tolerancias geométricas

Se permitirán las siguientes tolerancias:

-Espesor de base terminada = 0.01 m. -Flecha de bombeo = 20% en exceso, no se tolerará defecto.

BASES PARA LA MEDICIÓN Y PAGO El pago del ítem se hará, de acuerdo con la partida del presupuesto de obra, por metro cuadrado del espesor especificado ejecutado y aprobado por la Inspección; y constituirá compensación total por mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para completar y terminar esta partida.

05.03 IMPRIMACION ASFALTICA (DOSIF. 0.40GL/M2- TANQUE 1800 GL) (M2)

DESCRIPCION Y MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Esta partida se refiere a la aplicación, mediante riego, de asfalto liquido del tipo “Cut Back” sobre las caras verticales del corte de la carpeta asfáltica existente

La calidad y cantidad de asfalto será la necesaria para cumplir los siguientes fines:

� Impermeabilizar la cara vertical de corte.

� Recubrir y unir las partículas sueltas de la superficie.

� Propiciar la adherencia entre la superficie de corte y la nueva capa a construirse.

� Se utilizará asfaltos líquidos de curado medio (MC) en los grados 30 ó 70 (designación AASHTO M-82-75); asfalto líquido de curado rápido RC-250 diluido con kerosene industrial en proporción del 10 al 20 % en peso.

� El riego de imprimación se efectuará cuando la superficie deberá estar seca o ligeramente húmeda, la humedad de estos materiales se logrará por el rociado de agua en la superficie, en cantidad adecuada para este fin.

� La operación de imprimación deberá empezar cuando la temperatura superficial a la sombra sea de más de 13ºC en ascenso o de más de 15ºC en descenso. Se suspenderá la operación en tiempo brumoso o lluvioso.

� La aplicación del material bituminoso deberá hacerse a presión para garantizar un esparcido uniforme y continuo utilizando un distribuidor autopropulsado que estará equipado con una manguera auxiliar de boquillas espaciadoras y conectadas a la misma presión del sistema del distribuidor, con pasadas en dirección paralela al eje de la vía. Las características del distribuidor en cuanto al tamaño de la barra distribuidora, tamaño de boquillas, espaciamiento entre boquillas, ángulo de boquillas con el eje de la barra distribuidora, altura de la barra distribuidora sobre la base, capacidad y presión de bomba, serán las adecuadas para obtener el fin propuesto.



21

La cantidad de asfalto por unidad de área será definida con la supervisión de acuerdo a la calidad del pavimento existente y estará comprendida entre 0.9 y 2.0 lt/m2: la temperatura de aplicación del riego estará comprendida, según el tipo de asfalto a usarse, dentro de los siguientes intervalos:

MC – 30 21ºC – 60ºC MC – 70 43ºC – 85ºC (RC-250)+15% Kerosene 25ºC – 70ºC

Cualquier área ubicada fuera del canal de riego del distribuidor, deberá ser imprimada con las mismas características utilizando un espaciador auxiliar siendo aprobado por el supervisor. Los excesos de asfalto de riego se deberán tomar las providencias necesarias para evitar que estructuras, edificaciones o árboles adyacentes al área por imprimar sean salpicados por el asfalto a presión.

El material bituminoso deberá al término del tiempo del curado, deberá ser enteramente absorbido por la superficie de la base. Si el término de 24 horas esto no ocurriese, la supervisión podrá disponer un tiempo mayor de curado.

Cualquier exceso de asfalto al término del tiempo del curado, deberá secarse esparciendo sobre superficie arena limpia, exenta de vegetales y otras materias indeseables cuya gradación corresponda a los requisitos del agregado tamaño Nº 10 norma AASHTO M –43054 (ASTM D- 448-54).

La superficie así imprimada, curada y secada, debe permanecer en esta condición hasta que se le aplique la capa de rodamiento.

Para verificar la calidad del material bituminoso, deberá ser examinado en el laboratorio y evaluado teniendo en cuenta las especificaciones recomendadas por el Instituto del Asfalto. En caso que el asfalto líquido preparado fuera provisto por una planta especial, se deberá contar con un certificado de laboratorio que confirme las características del material las cuales serán exigidas por el supervisor.

En el procedimiento constructivo, se observará entre otros los siguientes cuidados que serán materia de verificación.

La temperatura de aplicación estará de acuerdo con lo especificado según el tipo de asfalto líquido.

La cantidad de material esparcido por unidad de área será la determinada con la supervisión de acuerdo al tipo de superficie; y será controlada colocando en la franja de riego algunos recipientes de peso y áreas conocidos.

La uniformidad de la operación se logrará controlando la velocidad del distribuidor, la altura de la barra de riego y el ángulo de las boquillas con el eje de la barra de riego.

La superficie de estos controles, verificaciones o mediciones por la supervisión. Se efectuará de manera especial al inicio de las jornadas de trabajo de imprimación.

UNIDAD DE MEDIDA El método de medición será por metro cuadrado de imprimación. La unidad de medida es U: M2 previa verificación y aprobación del supervisor.

FORMA DE PAGO El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado de superficie de imprimación, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por todos los gastos de equipos, herramientas, mano de obra, materiales e imprevistos que ocasione la ejecución de esta partida. El importe a pagar será el correspondiente al monto del presupuesto contrato, para esta partida.

05.04 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE e=2” C/EQUIPO MEZCLA ADQ. (M2)

DESCRIPCION Y MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN

Carpeta Asfáltica 2” ( e )

La estructura del pavimento terminará con carpeta asfáltica, que es una mezcla en caliente de cemento o betún asfáltico agregados debidamente graduados y relleno mineral que una vez colocada, compactada y enfriada, se constituirá en una capa semi-rígida capaz de soportar el tránsito.

La dosificación o formula de la mezcla de concreto asfáltico (o simplemente mezcla asfáltica para los efectos de este expediente técnico) así como los regímenes de temperaturas de mezclado y de colocación que se pretenda utilizar, serán presentados a la supervisión con cantidades o porcentajes definidos y únicos.

El material bituminoso que se usará en la preparación de la mezcla en planta será cemento asfáltico o asfalto sólido de las siguientes características:

� Penetración (0.01 mm. - 100 gr.-5seg) 60 – 70 � Ductilidad (en cm. A 25 ºC) 100 min. ºC � Punto de Inflamación (en º C) 232 min. ºC � Viscosidad Furol (en seg. A 60 º C) 100 min. ºC

El cemento mineral asfáltico será uniforme en su naturaleza y no formará espuma al calentarse a 177 º C.

Los agregados gruesos estarán constituidos por piedra, grava machacada y eventualmente por materiales naturales que se presenten en estado fracturado o muy anguloso, contextura superficial rugosa. Quedarán retenidos en la malla Nº 8 y estarán limpios, es decir, sin recubrimiento de arcilla, limo u otras sustancias perjudiciales, así como terrones de arcilla u otros agregados de material fino. Además, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

� Porcentaje de desgaste “Los Angeles” � AASHTO T-96 (ASTM C131) 40% máx.



22

� Durabilidad desgaste por el sulfato de sodio durante 5 ciclos � AASHTO T-104 (ASTM C88) 12% máx.

Los agregados finos, o material que pasa la malla Nº 8 serán obtenidos por el machaqueo de piedra gravas, o también arena natural de granos angulosos.

Como en todos los casos, el agregado se presentará limpio, es decir que sus partículas no estarán recubiertas de arcilla limosa u otras sustancias perjudiciales, ni contendrá grumos de arcilla y otros aglomerados de material fino. Tendrá en el ensayo de durabilidad un desgaste por la acción del sulfato de sodio durante 5 ciclos (AASHTO T-104 ó ASTM C88) no mayor de 12%.

El relleno mineral (“Filler”) estará compuesto por partículas muy finas de caliza, cal apagada, cemento portland y otra sustancia mineral no plástica, que se presentará seca y sin grumos. El material cumplirá con los siguientes requerimientos mínimos de granulometría:

Malla % que pasa (en peso seco) � Nº 30 100 � Nº 100 90 � Nº 200 65

La fracción de “filler” y de los agregados que pase la malla Nº 200 que se denomina polvo mineral, no tendrá características plásticas.

El agregado que resulte de combinar o mezclar los agregados gruesos, finos y el “filler” , debe cumplir con la gradación de las mezclas tipo IVA, IVB, o IVC de las recomendaciones por el Instituto del Asfalto siguiente:

Tamaño de la malla % Que pasa abertura cuadrada Tipo I – VA Tipo I – VB Tipo I –VC 1” 100 3 / 4” 100 80 – 100 1 / 2” 100 80 – 100 ---- 3 / 8” 80 – 100 70 – 90 60 – 80 Nº 4 55 – 75 50 – 70 48 – 65 Nº 8 35 – 50 35 – 50 35 – 50 Nº 30 18 – 29 18 – 29 19 – 30 Nº 50 13 – 23 13 – 23 13 – 23 Nº 10 8 – 16 4 – 16 7 – 15 Nº 200 4 – 10 4 – 10 0 – 8 Tamaño Máximo 1 / 2” 3 / 4” 1” Equivalente de arena en el agregado combinado: 45 mínimo.

La mezcla asfáltica en caliente será producida en plantas continuas intermitentes. La temperatura de los componentes será la adecuada para garantizar una viscosidad en el cemento asfáltico que le permita mezclarse íntimamente con el agregado combinado, también calentado. La mezcla a la salida de la planta tendrá una temperatura comprendida entre 125ºC y 165ºC y será transportada a obra en vehículos adaptados convenientemente para garantizar su homogeneidad (no segregación) y una mínima perdida de calor (baja de temperatura) hasta el lugar del destino, la temperatura de colocación de la mezcla asfáltica en la base imprimada, será de 120ºC mínima.

La colocación y distribución se hará por medio de una pavimentadora autopropulsada del tipo y estado adecuados para que se garantice un esparcido de la mezcla en volumen, espesor y densidad de capa uniformes. El esparcido será complementado con un acomodo y rastrillado manual cuando se comprueben irregularidades a la salida de la pavimentadora.

La compactación de la carpeta se deberá llevar a cabo inmediatamente después de que la mezcla haya sido sólo durante el primer rodillo se permitirá rectificar cualquier irregularidad en el acabado.

La compactación se realizará utilizando rodillos cilíndricos lisos en tándem y rodillo neumático. El número de pasadas del equipo de compactación será tal que garantice el 95% de más de la densidad lograda en el laboratorio. Las juntas de construcción serán perpendiculares al eje de la vía y tendrán el borde vertical. La unión de una capa nueva con una ya compactada se realizará previa impregnación de la junta con asfalto.

Los controladores de calidad de los componentes de la mezcla así como la mezcla asfáltica misma serán de responsabilidad de su proveedor, que deberá aportar los respectivos certificados que aseguren las características del producto terminado, tales como:

� De los agregados minerales: granulometría, abrasión, durabilidad, equivalente de arena. � Cemento asfáltico: penetración, viscosidad, punto de inflamación; � De mezcla en Planta: cantidades de los componentes, temperatura de mezcla, estabilidad, flujo, varios del ensayo

“Marshall”, tiempo de amasado.



23

Para verificar la calidad de la obra se efectuarán los controles de temperatura de aplicación, espesor de la carpeta, compactación, acabado y juntas. La frecuencia de estas certificaciones y controles serán determinados en cada caso por la supervisión.

UNIDAD DE MEDIDA El método de medición será por metro cuadrado de asfalto. La unidad de medida es U: M2 previa verificación del supervisor.

FORMA DE PAGO El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado de superficie asfaltada, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por todos los gastos de equipos, herramientas, mano de obra y leyes sociales, materiales e imprevistos que ocasione la ejecución de esta partida. El importe a pagar será el correspondiente al monto del presupuesto contrato o encargado, para esta partida.

06 SARDINELES SUMERGIDOS.

06.01 EXCAVACIÓN MANUAL PARA SARDINEL (0.15 X 0.30m) (ML)

Descripción y Método de Construcción: Se realizará de acuerdo al diseño indicado en los planos. La excavación será a pulso con pico y lampa sin deteriorar la base existente

Unidad de Medida: El método de medición será por metro lineal de sardinel sumergido excavado. La unidad de medida es U: Ml

Forma de Pago: El pago se efectuará al precio unitario de contrato por metro lineal de sardinel sumergido excavado, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por todos los gastos de equipos, herramientas, mano de obra, materiales e imprevistos que ocasione la ejecución de esta partida.

06.02 CONCRETO F’c=175 KG/CM2 PARA SARDINEL SUMERGIDO (0.15 X 0.30 m.) (ML)

Descripción y Método de Construcción: Los sardineles se construirán de acuerdo con los planos de detalle. Se usará concreto F’c=175 kg/cm2, con revestimiento pulido de mortero cemento-arena en proporción 1:1.

El vertido del concreto deberá realizarse de modo que requiera el menor manipuleo posible, evitando a la vez la segregación de los agregados.

El acabado final se realizará en forma tal para conseguir una superficie de textura rugosa uniforme, cuya rasante y perfil se adapten a los niveles establecidos. Además está incluido el encofrado de sardineles que estará constituido por perfiles metálicos o de madera cepillada, de diseño, dimensiones, espesor y condiciones previamente aprobadas por la supervisión. Sus características deben permitir, una vez fijados en su posición y unidos entre sí, la ejecución de los trabajos sin deformarse, tanto en los tramos rectos cuanto en las curvaturas. El desencofrado no se realizará antes de transcurridas 16 horas del vertido de concreto.

Unidad de Medida: El método de medición será por metro lineal de vaciado de sardinel sumergido. La unidad de medida es U: M

Forma de Pago: El pago se efectuará al precio unitario de contrato por metro lineal de vaciado de sardinel sumergido, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por todos los gastos de equipos, herramientas, mano de obra, materiales e imprevistos que ocasione la ejecución de esta partida.

06.03 JUNTA DE DILATACIÓN PARA SARDINEL (0.15 x 0.30 m) (ML)

Descripción y Método de Construcción: Las juntas de dilatación, contracción y de construcción se formarán dé acuerdo con lo que se indica en el plano respectivo. Se empleará una mezcla de asfalto y arena en proporción 1:8 este mortero será colocado en la junta y compactado manualmente para conseguir el llenado total de la junta.

Unidad de Medida: El método de medición será por metro lineal de junta de dilatación de sardinel sumergido. La unidad de medida es U: M

Forma de Pago: El pago se efectuará al precio unitario de contrato por metro lineal de junta de dilatación de sardinel sumergido, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por todos los gastos de equipos, herramientas, mano de obra, materiales e imprevistos que ocasione la ejecución de esta partida.

El Perfil del profesional Ingeniero civil Colegiado, contando como mínimo de 3 (tres) años de experiencia en Pavimentación.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista, es de 7 (siete) años, contado a partir de la conformidad de la recepción de la Obra.



24

CAPÍTULO IV

PROFORMA DE CONTRATO

NOTA 7: Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable la inclusión de cláusulas adicionales a las señaladas en el presente documento, podrá incluirse éstas, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo. Conste por el presente documento, el contrato de ejecución de la obra ……….., que celebra de una parte ……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº ………, con domicilio legal en …………, representada por …………, identificado con DNI Nº ……………., y de otra parte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), debidamente representado por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de (Ciudad), a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes: CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES Con fecha ……., el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 023-2011-MDB/OE para la ejecución de la obra REHABILITACIÓN y EQUIPAMIENTO DE LA BASE CENTRAL DE SERENAZGO, cuyos detalles, importes unitarios (en caso de corresponder) y totales, constan en los documentos integrantes del presente contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO Y MONTO Con fecha ………….(indicar), el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de …………. (indicar denominación del proceso), convocada para la ejecución de la obra …………….(indicar denominación de la obra), a EL CONTRATISTA, por el siguiente monto: …………., incluido el Impuesto General a las Ventas, (de corresponder). Este monto comprende la mano de obra y cumplimiento de la normativa laboral, pagos a Entidades de Seguridad Social, SENCICO, costo de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, fletes, seguros e impuestos; protección y mantenimiento de la obra durante el período de construcción y hasta su entrega, dirección técnica, gastos generales, utilidad, y todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la obra hasta su total terminación y entrega. CLÁUSULA TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, se utilizarán las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes. CLÁUSULA CUARTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes. CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO La vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento de la liquidación final de la obra. CLÁUSULA SEXTA: VALORIZACIONES Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo establecido en el artículo 197º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLAUSULA SÉTIMA: DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA El contratista declara que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS EL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes: - De fiel cumplimiento del contrato: S/…………………., a través de la …………………(Indicar el tipo de garantía). Cantidad

que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato y tiene una vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda consignar lo siguiente: - Garantía por prestaciones accesorias: S/………………, de ser el caso, …………………., a través de la ………………(Indicar el

tipo de garantía) con una vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. NOTA 8: En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 159º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de obra que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorgará una garantía adicional por dicho concepto. La garantía de fiel



25

cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. Esta(s) garantía(s) es (son) emitida(s) por una empresa bajo el ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. La garantía de fiel cumplimiento deberá encontrarse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.20 Alternativamente, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, siempre que:

- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario

- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de la obra. CLÁUSULA NOVENA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN LA ENTIDAD está facultada para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento de contrato cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarla, de acuerdo con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLÁUSULA DÉCIMA: PLAZOS 10.1. PLAZO DE ENTREGA DEL TERRENO El terreno o lugar donde se ejecutará la obra será entregado al contratista dentro ……………(consignar plazo)21 días siguientes a la firma del presente contrato.

10.2. INICIO Y TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras materia de este contrato, en un plazo de ……. (consignar) días calendarios, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 184º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El plazo sólo podrá ser ampliado en los casos contemplados en el artículo 200º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLAUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA planeará y será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria. Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA está obligado a cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procederá de acuerdo al artículo 205º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El CONTRATISTA abrirá en el acto de entrega del terreno, el cuaderno de obras debidamente foliado, el mismo que será firmado en todas sus páginas por el inspector/supervisor y el residente. En este cuaderno de obras se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la obra. CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS La conformidad del bien por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50º de la Ley. El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de ………………(Indicar tiempo en años). CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES22 En caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra, la ENTIDAD le aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o, si fuera necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento. La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato F x plazo en días

20 De manera excepcional, en aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción

del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

21 Según artículo 184º del Reglamento la condición establecida en el numeral 3 del citado artículo, referida a la entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra, deberá ser cumplida dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

22 De ser el caso, deberá considerarse las penalidades que se hubieran establecido al amparo del artículo 166º del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



26

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento. Donde: F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato parcial o totalmente por incumplimiento. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RECEPCIÓN DE LA OBRA La recepción de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 210º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LA OBRA La liquidación de la obra se sujetará a lo establecido en el artículo 211º, 212º y 213º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de alguna de sus obligaciones, que haya sido previamente observada por LA ENTIDAD, y que no haya sido materia de subsanación, esta última podrá resolver el presente Contrato, en forma total o parcial, mediante remisión por la vía notarial del documento en el que se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica, de conformidad con el procedimiento y formalidades previstos en los artículos 40º de la Ley de Contrataciones del Estado, y en el artículo 209º de su Reglamento. En este supuesto, se ejecutarán las garantías que EL CONTRATISTA hubiera otorgado de conformidad con el artículo 164º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios ulteriores que pueda exigir. CLAUSULA DÉCIMO SÉTIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Sin perjuicio de la indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias que pudieran aplicarse a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás obligaciones pactadas, ni lo eximen de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar. CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS23 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144º, 170, 175º, 177º, 199º, 201º 209º, 210º y 211º del Reglamento o, en su defecto, en el artículo 52º de la Ley. Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El Laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia. CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad. CLÁUSULA VIGÉSIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS Las partes contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del presente contrato. De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de ………. al ………………………… “LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA” NOTA 9: Conforme a lo dispuesto en el literal h) del artículo 26º de la Ley se deberá incluir como anexos, el Cronograma General de Ejecución de la obra, el cronograma de desembolsos previstos presupuestalmente y el expediente técnico.

23 De conformidad con los artículos 216º y 217º del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para

resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, podría indicarse si la controversia será resuelta por un tribunal arbitral o un árbitro único.



27

FORMATOS

FORMATO Nº 1

PRESUPUESTO DETALLADO

(Este documento deberá ser presentado para la suscripción del contrato)

Sistema de Contratación:

DESCRIPCIÓN

COSTO PARCIAL

TOTAL COSTO DIRECTO (1) GASTOS GENERALES (2) UTILIDAD (3) TOTAL COSTO (1)+(2)+(3)

IGV ( 19%) TOTAL GENERAL (*)

(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos

…….......................................................... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor



28

FORMATO Nº 224

(De acuerdo al Capítulo III de la Sección Específica)

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS

CANT.

RELACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y PERSONAL TÉCNICO

EQUIPOS REQUERIDOS

CANT.

RELACIÓN DEL EQUIPO


24 De corresponder.



29

ANEXO N° 01

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores ÓRGANO ENCARGADO ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 023-2011-MDB/OE Presente.- Estimados señores: El que se suscribe, ……………………. (o representante Legal de ..................), identificado con DNI Nº ................., R.U.C. Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad: Nombre o Razón Social Domicilio Legal RUC Teléfono Fax (Fecha),…………………..………

.......................................................... Firma y sello del Representante Legal Nombre / Razón social del postor

(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.



30

ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA (ART. 42º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores ÓRGANO ENCARGADO ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 023-2011-MDB/OE Presente.-

De nuestra consideración:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 023-2011-MDB/OE, para la EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN y EQUIPAMIENTO DE LA BASE CENTRAL DE SERENAZGO, declaro bajo juramento: 1.- No tengo impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el

Estado, conforme al artículo 10° de la Ley. 2.- Conozco, acepto y se someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de

selección. 3.- Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento para efectos

del presente proceso de selección. 4.- Me comprometo a mantener mi oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato,

en caso de resultar favorecido con la Buena Pro. 5.- Conozco las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley

del Procedimiento Administrativo General. (Fecha), ………………………………………




31

ANEXO Nº 03

DECLARACIÓN JURADA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

Señores: ÓRGANO ENCARGADO ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 023-2011-MDB/OE Presente.- El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº ............................., Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declaro que mi representada se compromete a ejecutar la Obra REHABILITACIÓN y EQUIPAMIENTO DE LA BASE CENTRAL DE SERENAZGO, materia de ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 023-2011-MDB/OE, de acuerdo al respectivo Expediente Técnico, en el plazo siguiente: PLAZO OFERTADO: 21 DIAS CALENDARIOS. (Fecha), …………………………………..




32

ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO (Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores ÓRGANO ENCARGADO ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 023-2011-MDB/OE Presente.- Estimados señores: Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta para la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 023-2011-MDB/OE, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso. Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 141º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente. OBLIGACIONES DE ……………….: ( ) % Participación � ……………………… � ……………………… OBLIGACIONES DE ….……………: ( ) % Participación � …………………….. � ……………………..

………………………………………….. ………………………………………….. Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Empresa 1 Representante Legal Empresa 2

(Fecha), …………………………………………



33

ANEXO N° 06

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA (MODELO)

Señores: ÓRGANO ENCARGADO ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 023-2011-MDB/OE Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO

COSTO (Consignar moneda)

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar.

(Fecha), ………………………………………


SECCIÓN GENERAL DISPOSICIONES COMUNES DEL … · - Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el...

Documents

Transcript of SECCIÓN GENERAL DISPOSICIONES COMUNES DEL … · - Decreto Supremo N° 184-2004-EF, que aprueba el...