SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA · 2008-03-14 · servicio de agua potable y...

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 0012-2006-SEDAPAL

MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA EMERGENCIA - LEY N° 28870

OBRA : AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO PARA SARGENTO LORENTZ –SEGUNDA ETAPA

DISTRITO : SAN JUAN DE LURIGANCHO.

BASES ADMINISTRATIVAS

OCTUBRE DEL 2006

Procedimiento Especial De Selección N° 0012 -2006-SEDAPAL Pág. 2

Servicio de agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL



INDICE


DISTRITO : DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.

Página N°

1.- FICHA DE CONVOCATORIA PUBLICA 03

2.- BASES ADMINISTRATIVAS 04

3.- ANEXO N° 1 A LAS BASES ADMINISTRATIVAS 20

3.1 OBRAS GENERALES 21

3.2 OBRAS SECUNDARIAS 22

4.- ANEXO N° 2 A LAS BASES ADMINISTRATIVAS 23

5.- FORMULARIOS 25

6.- TERMINOS DE REFERENCIA 32

6.1 OBRAS GENERALES 33

6.2 OBRAS SECUNDARIAS 62

7.- PROFORMA DE CONTRATO 75



SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA – SEDAPALREGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES Nº 20100152356

AUTOPISTA RAMIRO PRIALE Nº 210 – DISTRITO: EL AGUSTINO

I. Objeto del Proceso Obras de SaneamientoII. Descripción Básica del Objeto AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS

SISTEMAS DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO PARA SARGENTO LORENTZ– 2DA. ETAPA

III. Código CIIU del objeto del Proceso Nº 4100 - 9000IV. Valor Referencial S/. 63 867 095,81 Incl. el I.G.V. V. Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados (Recursos

Propios)VI. Lugar de la Ejecución de la Prestación Distrito: San Juan de LuriganchoVII. Código de SNIP 17993.VIII. Registro de Participantes

1. Pago por Derecho de Participación, Lugar y Forma dePago

S/. 250,00 Nuevos Soles (Incluido el I.G.V.)En Caja del Equipo Manejo de Fondos, ubicado en el Hall del1er. Piso del Centro Operativo Principal de Sedapal – AutopistaRamiro Prialé 210, El Agustino.El pago se realizará en efectivo o cheque certificado.(Informes al: 317-3395).

2. Horario De 9:00 a 17:00 horas3. Lugar de Entrega de Bases e Informes Equipo Licitaciones y Contratos

Telf. 317-3395 e-mail: [email protected]. Calendario

1. Convocatoria Pública Del 05.10.2006 al 06.10.2006 2. Fecha de Registro de Participantes Del 10.10.2006 al 20.10.20063. Plazo de Presentación de Consultas a las Bases Del 10.10.2006 al 16.10.2006

e-mail: [email protected] (hasta las 17:00 horas)4. Fecha de Absolución de Consultas e Integración a

las BasesEl 18.10.2006

5. Presentación de Manifestación de Interés deParticipación (*)

El 26.10.2006 a las 10:00 horas

6. Precalificación de Empresas Interesadas 6.1 Evaluación de Documentos, Elaboración de LISTA

LARGA y Publicación en el SEACEEl 31.10.2006

7. Calificación de Empresas Interesadas7.1 Presentación de Información Adicional de

Empresas y Oferta Económica (*)El 23.11.2006 a las 10:00 horas

7.2 Revisión de información Adicional Del 24.11.2006 al 28.11.20067.3 Elaboración de LISTA CORTA y Publicación en el

SEACEEl 29.11.2006

8. Fecha de apertura de Propuesta Económica yOtorgamiento de la Buena Pro (*)

El 01.12.2006 a las 10:00 horas

(*) Se llevará acabo en Acto Público y con presencia notarial, en el Auditorio Principal del Centro Operativo Principal, ubicado laAutopista Ramiro Priale N° 210 – Distrito: El Agustino

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN Nº 0012-2006-SEDAPAL





BASES ADMINISTRATIVASMARCO DE LA DECLARATORIA DE LA EMERGENCIA - LEY N° 28870



1.- ENTIDAD CONVOCANTE



Es el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL, con domiciliolegal en la Autopista Ramiro Prialé N° 210 (La Atarjea), ubicado en el Distrito ElAgustino.

2.- OBJETO

El presente Procedimiento Especial de Selección, ha sido elaborado bajo el Marco dela Declaratoria de Emergencia a que refiere la Ley N° 28870 – Ley para Optimizar laGestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento y del DecretoSupremo N° 024-2006-VIVIENDA, publicado el 30.08.2006 en el diario Oficial ElPeruano, tiene por objeto seleccionar a la Empresa Contratista o Consorcio quetendrá su cargo la Elaboración del Expediente Técnico y la Ejecución de la Obra parala: Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado paraSargento Lorentz – Segunda Etapa, ubicada en el Distrito de San Juan de Lurigancho,Provincia y Departamento de Lima.

3.- MARCO LEGAL

3.1 Ley N° 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento;3.2 Ley N° 28870 – Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de

Servicios de Saneamiento;3.3 D.S. N° 020-2006-VIVIENDA - Declaran en Estado de Emergencia la

Infraestructura para la prestación de servicios de saneamiento de acuerdo a loestablecido en el Articulo 54° de la Ley General de servicios de saneamiento,Ley N° 26338;

3.4 R.S. N° 011-2006-VIVIENDA.- Designan integrantes del Comité Nacional deSupervisión y Transparencia a que se refiere el D.S. N° 020-2006-VIVIENDA;

3.5 D.S. N° 022-2006-VIVIENDA - Precisan alcances de la declaración del Estadode Emergencia de la Infraestructura para la prestación de servicios desaneamiento a que se refiere el D.S. N° 020-2006-VIVIENDA;

3.6 D.S. N° 024-2006-VIVIENDA - Establecen procedimientos especiales para losprocesos de contrataciones y adquisiciones para la ejecución de proyectos desaneamiento;

3.7 D.S. N° 026-2006-VIVIENDA – Dictan medidas complementarias al D.S. N° 024-2006-VIVIENDA;

3.8 Resolución N° 673-2006-GG del 25.09.2006 – Autorización del inicio de Fase deInversión;

4.- MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACIÓN

A.- OBRAS GENERALESRedes Generales de Agua Potable y Alcantarillado.Modalidad : Concurso OfertaSistema : A Suma Alzada

B.- OBRAS SECUNDARIASObras Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable yAlcantarillado y Micromedición – Sistemas ConvencionalesModalidad : Concurso OfertaSistema : A Precios Unitarios

5.- VALOR REFERENCIAL (Expresado en Nuevos Soles, Incluyendo el ImpuestoGeneral a las Ventas, los Gastos Generales y las Utilidades)



OBRAS GENERALES S/.Estudio Definitivo y Expediente Técnico para lasObras Generales

933 876,00

Ejecución de las Obras Generales, Equipamiento,Suministro y Disponibilidad de Terreno

32 625 278,10

TOTAL 1 33 559 154,10OBRAS SECUNDARIAS

Estudio Definitivo y Expédiente Técnico para lasObras Secundarias

572 542,00

Ejecución de las Obras Secundarias, Suministro,Conexiones, Micromedición y Disponibilidad deTerreno

28 115 594,00

INTERVENCIÓN SOCIAL (*) 1 619 805,81

TOTAL 2 30 307 941,71

TOTAL GENERAL 63 867 095,81

(*) El inicio de la Intervención Social se da a partir del día siguiente de la suscripción delcontrato y con un Plazo de 390 días naturales.

El Valor Referencial, ha sido elaborado con precios vigentes al 31 de agosto del 2006e incluyen el I.G.V., Gastos Generales y Utilidad.

Nota.- Los Montos ofertados para la Elaboración de los Expedientes Técnicos, tantopara la las Obras Generales como para las Obras Secundarias, deberán ser iguales alos indicado en el Item correspondiente para cada caso y su pago no se beneficiarácon reintegro alguno.

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN

OBRAS GENERALES• Desarrollo del Expediente Técnico 90 días naturales• Ejecución de las Obras Generales,

Suministros, Disponibilidad de Terreno240 días naturales

OBRAS SECUNDARIAS• Desarrollo del Expediente Técnico 120 días naturales• Ejecución de las Obras Secundarias,

Suministros, Disponibilidad de Terreno,Micromedición

210 días naturales

INTERVENCIÓN SOCIAL 390 días naturalesPLAZO TOTAL 390 días naturales

(*) El inicio de la Intervención Social se da a partir del día siguiente de la suscripcióndel contrato y con un Plazo de 390 días naturales.



El plazo máximo para el Desarrollo de los Expedientes Técnicos y la Ejecución de lasObras es de 390 días naturales.

7.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO

• Recursos Directamente Recaudados (Propios de la Entidad)

8.- ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Las etapas del proceso para la contratación del presente Procedimiento Especial deSelección las obras en el Marco de la Declaratoria de Emergencia, establecidomediante la Ley N° 28870, serán las siguientes:

1. Convocatoria Pública – Registro de Participantes.2. Presentación, absolución de consultas e integración de las Bases.3. Precalificación de las participantes interesados. Elaboración de Lista Larga.4. Calificación de participantes interesados. Elaboración de Lista Corta.5. Evaluación de Propuesta Económica, otorgamiento de la buena pro y

suscripción del contrato.

8.1.- CONVOCATORIA PUBLICA

La Convocatoria Pública del Procedimiento Especial de Selección se realizarácon la finalidad de propiciar la Manifestación de Interés en participar en él y serealizará a través de los siguientes medios:• Diario Oficial El Peruano y en otro diario de circulación nacional, por un

periodo de dos (2) días consecutivos.• Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado –

SEACE

Requisitos de la Convocatoria Publica:

• Aprobación de las Bases Administrativas incluyendo los términos dereferencia.

• Código SNIP asignado por el Banco de Proyectos del Sistema Nacional deInversión Pública

• Declaratoria de viabilidad a nivel de Factibilidad• Resolución de Autorización de inicio de la Fase de Inversión• Conformidad de las Bases por parte del Consejo Superior de

Contrataciones del Estado – CONSUCODE.

Registro de Participantes

• Los Participantes podrán registrarse hasta el día hábil siguiente a laIntegración de las Bases.

• Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, de maneraindividual o en consorcio, las cuales deberán registrarse en SEDAPAL,Equipo Licitaciones y Contratos, cancelando su derecho de participación,el cual no será superior al costo de reproducción de las Bases.

8.2.- PRESENTACIÓN, ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS E INTEGRACIÓN DEBASES



• Los participantes pueden efectuar consultas a las Bases dentro de loscinco (5) días hábiles siguientes de haberse efectuado la convocatoria. ElComité de Saneamiento absolverá las consultas dentro de los dos (2) díashábiles siguientes, publicando el pliego de absolución de consultas y laintegración de las Bases a través del SEACE.

• Las Consultas deberán formularse por escrito, dirigidas al Presidente delComité de Saneamiento, en la mesa de Partes de SEDAPAL – La Atarjea,sito en la Autopista Ramiro Prialé N° 210, en el período y horario fijado enel calendario del presente procedimiento especial de selección (de 09.00 a17.00 hrs.) y estará acompañado de un Diskette que contenga el texto delas mismas en lenguaje MS Word. Utilizar el Formulario N° 1

• Absueltas las consultas o si las mismas no se ha presentado, las Basesquedarán INTEGRADAS como reglas definitivas, no pudiendo serimpugnadas cuestionadas ni modificadas por ninguna otra vía, debiendopublicarse dicha integración en el SEACE. No cabe solicitar que las BasesIntegradas sean elevadas a CONSUCODE.

8.3.- PRECALIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES INTERESADOS.

ELABORACIÓN DE LA LISTA LARGA

Los participantes remitirán su Manifestación de Interés al quinto día hábil de laIntegración de las Bases.

DOCUMENTOS A PRESENTAR EN SU MANIFESTACION DE INTERES

La Manifestación de Interés que presenten los participantes deberá iracompañada de los documentos que sustenten o acrediten los siguientesrequisitos mínimos:

a) Compromiso bancario de extender Cartas Fianzas por un monto del 30%del Valor Referencial.

b) Relación de principales Obras de Saneamiento ejecutadas en los últimos15 años.

c) Declaración Jurada de no tener impedimento alguno para contratar con elEstado.

d) Acreditación de estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores conla respectiva constancia o certificado. Para la Elaboración de losExpedientes Técnico en el Capitulo de Consultores y para la Ejecución delas Obras Generales y Secundarias en el Capítulo de Ejecutores deObras.

e) Promesa Formal de Consorcio, de ser el caso. Se perfeccionará alOtorgarse la Buena Pro. Deberá de precisar el porcentaje (%) departicipación de cada Consorciado indicando su condición dentro delConsorcio, utilizar el Formulario N° 2.

La Manifestación de Interés se presentará en Idioma Español, en original y dos(02) copias y se entregarán en sobre cerrado. Cada sobre deberá estar en unfólder debidamente asegurado, no debiendo existir hojas sueltas en la cubiertade los sobres y serán foliadas correlativamente empezando por el N° 1 y será



entregado por el Representante Legal o una persona designada para ello,debidamente acreditada.

La recepción de los documentos se realizara en Acto Publico y con presenciaNotarial.

El Comité de Saneamiento evaluará los documentos antes señalados, en unplazo no mayor de tres (3) días hábiles de vencido el plazo para recibir laManifestación de Interés, procediendo a la elaboración de la LISTA LARGA delos participantes aptos para participar del proceso, la cual se publicará en elSEACE, siendo éste el único medio de notificación.

8.4.- CALIFICACIÓN DE PARTICIPANTES INTERESADOS

ELABORACIÓN DE LISTA CORTA

a) Los participantes que conforman la Lista Larga deberán presentar lasiguiente Información Adicional Sustentada, en un plazo no mayor dequince (15) días hábiles de publicada la lista larga en el SEACE:

• Experiencia de obras de saneamiento ejecutadas en los últimosquince (15) años, por un mínimo acumulado equivalente al costo dela ejecución de obras generales y obras secundarias (S/.60 740 872,00) materia de la convocatoria, siendo el valormínimo de cada obra similar que se acumule por lo menos el 20%de dicho monto, es decir S/. 12 148 174,40.

• El Personal profesional propuesto y los Equipos propuestos deberáncumplir los requisitos técnicos mínimos establecidos en los Términosde Referencia y en el Anexo N° 01, el incumplimiento de este ítem,ocasionará la pérdida de la condición de Postor.

• La Situación Económica Financiera del participante se sustentarácon los Estados Financieros Auditados al 31.12.2005 y de situaciónal 30.06.2006, que demuestren la disponibilidad de Capital deTrabajo por un Monto no menor al 10% del Valor Referencial.

• OFERTA ECONÓMICA

Los postores incluidos en la Lista larga presentarán su OfertaEconómica en sobre cerrado y separado de los demás documentosrequeridos, con una carta Propuesta del Postor (Formulario N° 3)firmada por éste o por su representante legal, indicando en cifras yen letras el monto total de su Oferta, precisando los montoscorrespondientes a la elaboración de los Expedientes Técnicos y ala Ejecución de las Obras Generales y las Obras Secundarias;debiendo presentar además el desagregado de las partidas que danorigen a la Oferta, con los Gastos Generales, Utilidad e IGV;incluyendo además el Desagregado de los Gastos Generales.

b) La experiencia del postor se acreditará con copias simples de contratos ysu respectiva conformidad.



c) La entidad deberá revisar los documentos en un plazo no mayor de tres(3) días hábiles de recibida la información adicional; procediéndose, en eldía hábil siguiente de la evaluación, a la publicación en el SEACE de laLISTA CORTA de los participantes aptos para continuar en el proceso.

d) El Monto de la Oferta Económica no podrá superar en más de 10% ni sermenor del 90% del Valor Referencial:

90% del Valor Referencial = S/. 57 480 386,23110% del Valor Referencial = S/. 70 253 805,39

La recepción de los documentos se realizara en Acto Publico con presenciaNotarial.

8.5.- APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA, OTORGAMIENTO DE LABUENA PRO Y SUSCRIPCION DE CONTRATO

8.5.1 Al día siguiente de publicada la Lista Corta en el SEACE, se procederáa la apertura de los sobres económicos de los postores incluidos endicha lista, en acto público, con presencia notarial. Se adjudicará labuena pro al participante que oferte el monto económico más bajo. Enel caso de empate se procederá a Sorteo en el mismo Acto.

8.5.2. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

El Contrato respectivo se suscribirá en un plazo no mayor de cinco (5)días hábiles, contados a partir del día siguiente del consentimiento dela buena pro. En caso de desistimiento por parte del adjudicatario o deincumplimiento del contrato, se deberá poner en conocimiento delCONSUCODE para las acciones legales que correspondan.

9. RECURSOS IMPUGNATIVOS

Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes durante el procesode selección solamente podrán dar lugar a la interposición del recurso de revisiónante el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, debiendo cumplirsecon los requisitos, tasas y garantías establecidos en el artículo 162º del Reglamentode la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por DecretoSupremo Nº 084-2004-PCM. Respecto de la garantía, el cálculo se hará sobre la basedel valor referencial del proceso.

El recurso de revisión contra el otorgamiento de la Buena Pro y los actos previos queafecten su validez, deberán ser interpuestos por los postores , dentro de los dos (02)días siguientes de realizado el acto público de otorgamiento de la buena pro.

El Tribunal de contrataciones y Adquisiciones evaluará y resolverá dicho recursodentro de los plazos establecidos en el Artículo 168° del Reglamento de la Ley deContrataciones y Adquisiciones del Estado. Vencido el plazo para resolver y notificar la resolución que se pronuncia sobre elrecurso de revisión, el recurrente deberá considerar denegado su recurso, a efectosde la interposición de la demanda contencioso-administrativa, sin que ello suspenda larealización de la suscripción y ejecución del contrato.



10.- DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA VEEDURÍA

Los procesos de selección y la ejecución de los contratos que se deriven de lapresente norma estarán sujetos a los mecanismos de control preventivo del SistemaNacional de Control, como las veedurías, a que se refiere la Directiva Nº 001-2005-CG/OCI-GSNA, aprobada por Resolución de Contraloría Nº 528-2005-CG ymodificada por Resolución de Contraloría Nº 238-2006-CG, sin perjuicio del controlposterior que corresponda.

11.- RELACIÓN MÍNIMA DE PROFESIONALES

La propuesta de Profesionales para cada Expediente Técnico, deberá estaracompañando del respectivo Curriculum Vitae documentado y Carta Compromiso decada profesional. El personal propuesto para Obras Generales no deben ser incluidoscomo personal para obras Secundarias. (Ver Términos de Referencia).

Es Obligatorio utilizar la plana de profesionales propuesta, por el tiempo contratadosegún su especialidad, (salvo que el contratista proponga reemplazarlo por otroprofesional de iguales o superiores calidades al propuesto); la ausencia constituyeincumplimiento del Contrato, sujeto a las Normas vigentes.

12.- DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

Para efectos de la suscripción del Contrato el Postor, al que se le adjudique la BuenaPro, presentará los siguientes documentos:

a) Constancia Vigente emitida por el CONSUCODE de No estar inhabilitado paracontratar con el Estado.

b) Constancia expedida por el CONSUCODE de tener Capacidad de LibreContratación por un monto igual o superior a S/. 60 740 872.00.

c) Garantía del Fiel Cumplimiento. La Garantía de Fiel Cumplimiento delContrato será presentada mediante Carta Fianza o Póliza de Caución yentregada a la entidad, como requisito indispensable, por el Postor ganadorantes de la suscripción del Contrato.

La Carta Fianza o Póliza de Caución, será por un monto equivalente al 10% delmonto total del Contrato, con vigencia hasta la aprobación de la liquidación final

La Carta Fianza o Póliza de Caución, deberá ser incondicional, solidaria,irrevocable y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, ysin beneficio de excusión.

d) Póliza de Seguros Contra Todo Riesgo (CAR), el monto de la póliza deberáser por el valor ofertado debidamente cancelada por la Compañía Aseguradora(adjuntar copia legalizada de la factura de cancelación).

e) Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (DS. N° 003-98-S.A.), adjuntar copia legalizada de la Factura de cancelación.

f) Plan de trabajo del Contratista, acorde con sus Calendarios Valorizados deElaboración del Expediente Técnico, de Avance de Obra y de Adquisiciones de



Materiales e Insumos, en el que se detalle los planteamientos, procedimientos,sistemas, etc. que emplearán en la Elaboración del Expediente Técnico yejecución de Obra.

g) Suscripción del Pacto de Integridad (Formulario N° 6).

h) Calendarios de Avance de Obra y de Adquisiciones de Materiales yEquipos (Diagramas Gantt o Pert - CPM) Deberán indicar en forma clara y precisa: las actividades; señalando losrecursos y la ruta crítica que deberá de concordar con la Oferta Económica delPostor, así como también las Adquisiciones de Materiales e Insumos, en el quese detalle los planteamientos, procedimientos, sistemas, etc. que serealizarán en el transcurso de la obra, el que deberá ser aprobado previamentepor SEDAPAL, el que contendrá lo siguiente:

Las actividades; Recursos, Diagrama de Gantt y Pert. La Ruta Crítica. Costos, acorde con su Propuesta Económica

i) Plan de Trabajo, para la Intervención Social, conteniendo los Recursos,procedimientos y resultados a alcanzar.

13. EJECUCIÓN CONTRACTUAL – DISPOSICIONES GENERALES

13.1.- ADELANTO DIRECTO (Artículo 244° del Reglamento de la Ley deContrataciones y Adquisiciones del Estado).

SEDAPAL cancelara en calidad de Adelanto Directo hasta el diez por ciento(10%) del monto del Contrato. El Contratista dentro de los quince (15) díascontados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato debe solicitarformalmente la entrega del adelanto adjuntando a su solicitud la garantíacorrespondiente, debiendo la Entidad entregar el monto solicitado dentro delos siete (7) días, contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud ygarantía correspondiente.

13.2.- DE LAS IMPORTACIONES

El Contratista de acuerdo al Calendario de Adquisiciones de Materiales,deberá tramitar todos los documentos de Importación a su nombre. En casoutilice el adelanto para la adquisición de equipos o compra de materiales, lasolicitud de Adelanto de materiales a importarse deberá estar sustentado conun informe documentado del proyectista y del representante legal delContratista para la revisión y conformidad del Comité Técnico, adjunto a dichasolicitud.

Deberán presentar las cartas fianzas en el plazo de ocho (08) días desuscrito el Contrato, para el trámite correspondiente del adelanto, con el fin detener tiempo para las importaciones.



13.3.- DE LAS VALORIZACIONES

De Avance de Expediente Técnico

El Contratista deberá considerar en su Plan de Trabajo las aprobacionesparciales del Expediente Técnico, a fin de que se ejecuten las obras una vezobtenida la aprobación parcial por parte del Comité Técnico de la Entidad.

Las Valorizaciones serán Mensuales y serán aprobadas y presentadas por elContratista y el Supervisor ante la Entidad en un plazo máximo de cinco (05)días naturales, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de lavalorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha no posterioral último día de tal mes, siempre que el Informe de Avance haya sido aprobadopor el Comité Técnico, que la Entidad designará para tal efecto.

El Comité, en un plazo de cinco (05) días naturales contados desde el díasiguiente de la recepción de la valorización, emitirá el Informe Aprobatorio o deObservaciones al Informe de Avance. De no hacerlo operará el silenciopositivo, bajo responsabilidad de los miembros del Comité, teniéndose poraprobado el Informe de Avance.

De haber observaciones, éstas deberán ser levantadas dentro de los cinco(05) días naturales de notificadas, bajo apercibimiento de no efectivizarse pagoalguno, sin que ello pueda ser invocado como causal de prórroga o dereconocimiento de intereses.

El Comité Técnico no podrá formular observaciones adicionales a lasnotificadas al Contratista, salvo que ellas se deriven del levantamiento deobservaciones, en cuyo caso debe notificarlas al Contratista dentro de los dos(02) días naturales de recibido el Informe de subsanación, para que seanlevantadas dentro de los tres (03) días naturales siguientes de notificadas.

En caso de retraso injustificado del Contratista, se aplicará una penalidadacumulada de hasta el 10% calculado sobre la base del monto asignado parala elaboración del Expediente Técnico, según el artículo 222° del Reglamentode la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Los mismos términos y condiciones rigen para el Informe Final y Conformidaddel Servicio en esta etapa.

Inicio del Expediente Técnico de la obra.

Será a la Cancelación del Adelanto Directo, conforme al numeral 13.1 de laspresentes Bases.

De Avance de Obra (Artículo 255° del Reglamento de Contrataciones yAdquisiciones del Estado).



Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas elúltimo día de cada período previsto en las Bases o en el contrato, por elsupervisor y el contratista.

Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizadosconjuntamente por el contratista y el supervisor y presentados a la Entidaddentro de los plazos que establezca el contrato. Si el supervisor no sepresenta para la valorización conjunta con el contratista, éste la efectuará. Elsupervisor deberá revisar los metrados durante el período de aprobación de lavalorización.

El plazo máximo de aprobación por el supervisor de las valorizaciones y suremisión a la Entidad para períodos mensuales, es de cinco (5) días, contadosa partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, yserá cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes.

A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estasvalorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendráderecho al reconocimiento de los intereses pactados en el contrato y, en sudefecto, al interés legal, de conformidad con los Artículos 1244°, 1245° y 1246°del Código Civil. Para el pago de los intereses se formulará una Valorizaciónde Intereses y se efectuará en las valorizaciones siguientes.

Inicio de la Ejecución de la obra.

El plazo de Ejecución de Obra entrará en vigencia una vez realizada la entregade terreno, la misma que deberá efectuarse dentro de los quince (15) díasnaturales de aprobado el Expediente Técnico.

13.4 AMPLIACION DE PLAZO

Se regirá a lo dispuesto por los Artículos 258° 259° del Reglamento de la Leyde Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

13.5.- RECEPCIÓN DE OBRA

La recepción de obras se sujetará a lo dispuesto en el Artículo 268° delReglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

En la fecha de la culminación de la obra el residente anotará tal hecho en elCuaderno de Obra y solicitará la recepción de la misma. El supervisor, en unplazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, loinformará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente.

En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, laEntidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7)días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor.Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de laEntidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a lanaturaleza de los trabajos y por el supervisor.

En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada sudesignación, el Comité de Recepción, junto con el contratista, procederá averificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones



técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar elfuncionamiento de las instalaciones y equipos.

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a larecepción de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicadapor el contratista. El Acta de Recepción deberá ser suscrita por los miembrosdel Comité, el contratista y su residente.

Sin perjuicio de lo anterior, con el propósito de facilitar el proceso derecepción, a los veinte (20) días naturales, antes del término del plazocontractual, se realizarán las pruebas y puesta en marcha del Equipamiento,requisito indispensable para la recepción de la obra.

13.6.- DE LAS LIQUIDACIONES

La Liquidación se hará con el Presupuesto del Contratista, más sus GastosGenerales, Utilidad y Tributos, en el caso del Contrato bajo la Modalidad deConcurso Oferta a Precios Unitarios, y en bases al Presupuesto Referencialen el caso de la Modalidad de Concurso Oferta a Suma Alzada, conforme a lodispuesto por el artículo 269° del Reglamento de la Ley de Contrataciones yAdquisiciones del Estado.

13.7.- GARANTÍAS

Todas las Garantías, deberán consignar el domicilio de las Oficinas de laEntidad Bancaria Emisora en la Ciudad de Lima, para fines de requerir laejecución de las mismas, en caso de incumplimiento de las obligacionesafianzadas.

Las Cartas Fianzas o Pólizas de Caución, que se presenten a SEDAPALdeberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizaciónautomática al sólo requerimiento de la Entidad, y sin beneficio de excusión,ajustándose a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones yAdquisiciones del Estado vigente.

13.8.- ADICIONALES Y REDUCCIONES

La Ejecución de Obras Adicionales y/o Reducciones se ceñirán alprocedimiento establecido en los artículos 265° y 266° del Reglamento de laLey de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, precisándose al respectoque por tratarse de un Contrato celebrado bajo la modalidad de ConcursoOferta y Sistema de Suma Alzada, en que el Contratista es a su vez elProyectista, no se reconocerá adicionales por errores, omisiones y/odeficiencias en el proyecto.

13.9.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En ejecución del Contrato, toda Controversia será resuelta por Conciliación, yde ser el caso, en Arbitraje de Derecho e Institucional, conforme a lo previstoen el párrafo final del Articulo 274° del Reglamento de la Ley deContrataciones y Adquisiciones del Estado.



13.10.-OBLIGACIONES AL TÉRMINO DE CONTRATO

Según lo dispuesto por el D.S N° 01-98-TR del 20-01-98, al término de suContrato el Contratista está obligado entregar a SEDAPAL, una copiacertificada de la Planilla de Pago correspondiente a la obra (Art. 17°) yduplicados de las Boletas de Pago.

14. EJECUCIÓN CONTRACTUAL – DISPOSICIONES ESPECIFICAS

14.1 OBRAS GENERALESRedes Generales de Agua Potable y Alcantarillado.Modalidad : Concurso OfertaSistema : A Suma Alzada

DEL CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN Y DEL CRONOGRAMADE DESEMBOLSOS

El Postor ganador de la Buena Pro, deberá formular el Calendario deElaboración de Expediente Técnico, Adquisición de Materiales y el Avance deObra.

El Calendario de Adquisición de Materiales, deberá establecer las fechas enque se entregarán las órdenes de compra a los respectivos Proveedores, afin de cumplir con su Calendario Valorizado de Avance de Obra.

El Calendario Valorizado de Avance de Obra, estará conformado porCalendarios parciales correspondientes a cada una de las FórmulasPolinómicas, debiendo consignarse en ellos los montos mensuales de GastosGenerales y Utilidad que se prevé utilizar en la ejecución de la obra. LosCalendarios serán presentados en Diagrama de Barras GANTT (3 copias).Además debe presentarse Diagramas PERT-CPM, señalando la ruta crítica(3 copias).

Todos estos Calendarios, para tener vigencia, deberán ser revisados yaprobados por SEDAPAL, previa conformidad de la Supervisión.

DEL ADELANTO ESPECÍFICO PARA MATERIALES

Se otorgará para la Adquisición de Materiales, hasta el cuarenta por ciento(40%) del Monto del Contrato correspondiente a la ejecución de las obrasgenerales, en armonía con el Calendario de Adquisición de Materiales yEquipos aprobado por SEDAPAL, adjuntando las correspondientesGarantías.

El adelanto para adquisición de materiales de importación deberá sersolicitado por el Contratista de conformidad al numeral 13.2 de las Bases,para garantizar su llegada a tiempo para la Ejecución de la Obra.

Se otorgará para la Adquisición de Materiales, concordante con el ExpedienteTécnico aprobado (parcial – total).



DEL REAJUSTE AUTOMÁTICO DE PRECIOS

Los Reajustes por variación de precios, se harán aplicando a lasValorizaciones y a la Liquidación final, los coeficientes de reajuste obtenidode aplicar los Índices de Precios aprobados por INEI en la(s) Fórmula(s)Polinómica(s) establecida(s) en el Expediente Técnico. D.S. No 011-79-VC y sus Disposiciones ampliatorias, complementarias y modificatorias.

Para el pago de Valorizaciones relativa a la elaboración del ExpedienteTécnico, la fórmula Polinómica a aplicar será la siguiente:

( )⎥⎦

⎤⎢⎣

⎡ −−−= KaKrCA

CAKrVoVr

Donde:

Vr = Monto de la valorización mensual reajustadaVo = Monto de la valorización mensual a precios contractualesKr = Coeficiente de Reajuste (Ir/Io)Ka = Coeficiente de Reajuste del Adelanto (Ir/Io)Ir = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) que corresponde en que se

efectúa el pago.Io = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) que corresponde al mes del

Valor Referencial.Ia = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) que corresponde al mes en

que se pago el adelanto.A = Monto del Adelanto Otorgado.C = Monto del Contrato

DE LAS VALORIZACIONES

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durantela ejecución de la obra, las valorizaciones se formularán en función de losmetrados ejecutados con los precios unitarios del Valor referencial,agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales yutilidad del valor referencial. El subtotal así obtenido se multiplicará por elfactor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal; a este monto seagregará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto Generala las Ventas.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

Para la aplicación de los presupuestos adicionales a que se refiere la OctavaDisposición Complementaria del Decreto Supremo N° 024-2006-VIVIENDA,deberá aplicarse a lo establecido en la Quinta Disposición Final de la Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y NormatividadEspecifica sobre la materia. No procede el reconocimiento y tramite de Presupuestos adicionales porerrores, omisiones o deficiencias del proyecto por tratarse de la Modalidad deContratación de Concurso Oferta, en que el Contratista es a su vez elproyectista.



DE LA LIQUIDACION

En el caso de obras contratadas bajo el sistema de Suma Alzada laliquidación se practicará con los precios, gastos generales y utilidad del valorreferencial, afectados por el factor de relación.

14.2 B.- OBRAS SECUNDARIASObras Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable yAlcantarillado y Micromedición – Sistemas ConvencionalesModalidad : Concurso OfertaSistema : A Precios Unitarios

DEL CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN Y DEL CRONOGRAMADE DESEMBOLSOS

El Postor ganador de la Buena Pro, deberá formular el Calendario deElaboración de Expediente Técnico, Adquisición de Materiales y el Avance deObra.

El Calendario de Adquisición de Materiales, deberá establecer las fechas enque se entregarán las órdenes de compra a los respectivos Proveedores, afin de cumplir con su Calendario Valorizado de Avance de Obra.

El Calendario Valorizado de Avance de Obra, estará conformado porCalendarios parciales correspondientes a cada una de las FórmulasPolinómicas, debiendo consignarse en ellos los montos mensuales de GastosGenerales y Utilidad que se prevé utilizar en la ejecución de la obra. LosCalendarios serán presentados en Diagrama de Barras GANTT (3 copias).Además debe presentarse Diagramas PERT-CPM, señalando la ruta crítica(3 copias).

Todos estos Calendarios, para tener vigencia, deberán ser revisados yaprobados por SEDAPAL, previa conformidad de la Supervisión.

Variaciones de Metrados en Obra

En el Sistema de Precios Unitarios la variación de metrados durante laejecución de la obra no dará lugar a presupuestos adicionales ni deductivos,en tanto no se supere el monto del Contrato.

DEL ADELANTO ESPECÍFICO PARA MATERIALES

Se otorgará para la Adquisición de Materiales, hasta el cuarenta por ciento(40%) del Monto del Contrato correspondiente a la ejecución de las obrassecundarias siempre que éste sea solicitado en armonía con el Calendariode Adquisición de Materiales y Equipos aprobado por SEDAPAL, adjuntandolas correspondientes Garantías.

El adelanto para adquisición de materiales de importación deberá sersolicitado por el Contratista a la aprobación parcial o total del ExpedienteTécnico, para garantizar su llegada a tiempo para la Ejecución de la Obra.

DEL REAJUSTE AUTOMÁTICO DE PRECIOS



Los Reajustes por variación de precios, se harán aplicando a lasValorizaciones y a la Liquidación final, los coeficientes de reajuste obtenidode aplicar los Índices de Precios aprobados por INEI en la(s) Fórmula(s)Polinómica(s) establecida(s) en el Expediente Técnico. D.S. No 011-79-VC y sus Disposiciones ampliatorias, complementarias y modificatorias.

Para el pago de Valorizaciones relativa a la elaboración del ExpedienteTécnico, la fórmula Polinómica a aplicar será la siguiente:

( )⎥⎦

⎤⎢⎣

⎡ −−−= KaKrCA

CAKrVoVr

Donde:

Vr = Monto de la valorización mensual reajustadaVo = Monto de la valorización mensual a precios contractualesKr = Coeficiente de Reajuste (Ir/Io)Ka = Coeficiente de Reajuste del Adelanto (Ir/Io)Ir = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) que corresponde en que se

efectúa el pago.Io = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) que corresponde al mes del

Valor Referencial.Ia = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) que corresponde al mes en

que se pago el adelanto.A = Monto del Adelanto Otorgado.C = Monto del Contrato

DE LAS VALORIZACIONES

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, lasvalorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados con losprecios unitarios del valor referencial afectado por el factor de relación,agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales yutilidad ofertados por el Contratista; a este monto se agregará, de ser el caso,el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

ADICIONALES Y REDUCCIONES

En dicho sistema la variación de metrados durante la ejecución de la obra nodará lugar a presupuestos adicionales ni deductivos, en tanto no se supere elmonte del contrato.

DE LA LIQUIDACIÓN

En el caso de obras contratadas bajo el sistema de Precios Unitarios laliquidación final se practicará con los precios unitarios, gastos generales yutilidad ofertados.

15.0 OTROS



Los rubros no contemplados en las presentes bases se rigen por la Ley y elReglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobadosmediante D.S. N° 083-2004-PCM y 084-2004-PCM.



ANEXO N° 1A LAS BASES ADMINISTRATIVAS






ANEXO N° 01

OBRAS GENERALES

REQUISITOS MINIMOS DE PROFESIONALESCUADRO DE EVALUACION

1.- Director responsable de Estudio Definitivo (Expediente Técnico):Ing. SanitarioDeberá acreditar haber elaborado un mínimo de 5 proyectos similares ensaneamiento.

2.- Residente de Obra:Ing. Sanitario o Ing. CivilDeberá acreditar haber participado como Residente o Director de Obra como mínimoen 5 obras en saneamiento

NOTA: Se Deberá precisar el personal que empleará para la Etapa de la Elaboración delExpediente Técnico y aquellos que empleará para la ejecución de la obra:

N° PROFESIONALES EXP.TEC. OBRA1 Ing. Sanitario: Director responsable del Estudio

Definitivo y Expediente Técnico1

2 Ing. Sanitario/Civil Residente de Obra 1 13 Ingenieros Sanitarios Especializados 1 14 Ingeniero Civil/Geólogo, Especialista en Mecánica

de Suelos/Geotécnia1

5 Ingeniero Hidrogeólogo 16 Ingeniero Mecánico Electricista 17 Ingeniero con experiencia en topografía digital 18 Ingeniero con experiencia en rnetrados y

presupuestos1

9 Ingeniero Civil con experiencia en estructuras 110 Ingeniero especialista en Tránsito 111 Ingeniero especialista en control y programación de

obras1 1

12 Ingeniero con formación especializada en Seguridadde Obras

1

13 Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental 114 Ingenieros Asistentes de Obras 2

• Los Profesionales que participan en la Elaboración del Expediente Técnico, según suEspecialidad, deberán acreditar su participación como mínimo en la elaboración de 03proyectos similares en saneamiento.

• Los Profesionales que participan en la Ejecución de Obras, según su Especialidad,deberán acreditar su participación como mínimo en 03 obras similares en saneamiento.

NOTA: La experiencia será demostrada con copia de Contratos, Certificados y/o Constancia deServicio.



OBRAS SECUNDARIAS

REQUISITOS MINIMOS DE PROFESIONALESCUADRO DE EVALUACION

1.- Director responsable de Estudio Definitivo (Expediente Técnico):Ing. SanitarioDeberá acreditar haber elaborado un mínimo de 5 proyectos similares ensaneamiento.

2.- Residente de Obra:Ing. Sanitario o Ing. CivilDeberá acreditar haber participado como Residente o Director de Obra como mínimoen 5 obras en saneamiento

NOTA: Se Deberá precisar el personal que empleará para la Etapa de la Elaboración delExpediente Técnico y aquellos que empleará para la ejecución de la obra:

N° PROFESIONALES EXP.TEC. OBRA1 Ing. Sanitario: Director responsable del Estudio

Definitivo y Expediente Técnico1

2 Ing. Sanitario/Civil Residente de Obra 1 13 Ingenieros Sanitarios Especializados 1 14 Ingeniero Civil/Geólogo, Especialista en Mecánica

de Suelos/Geotécnia1

5 Ingeniero Hidrogeólogo 16 Ingeniero Mecánico Electricista 17 Ingeniero con experiencia en topografía digital 18 Ingeniero con experiencia en rnetrados y

presupuestos1

9 Ingeniero Civil con experiencia en estructuras 110 Ingeniero especialista en Tránsito 111 Ingeniero especialista en control y programación de

obras1 1

12 Ingeniero con formación especializada en Seguridadde Obras

1

13 Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental 114 Ingenieros Asistentes de Obras 2

• Si los Profesionales participan en la Elaboración del Expediente Técnico, según suEspecialidad, acreditar su participación en la elaboración de 3 proyecto similares ensaneamiento.

• Si los Profesionales participan en la Ejecución de Obras, según su Especialidad,acreditar su participación en 3 obras similares en saneamiento

NOTA: La experiencia será demostrada con copia de Contratos, Certificados y/o Conformidad deServicio.





ANEXO N° 2A LAS BASES ADMINISTRATIVAS






Expediente Técnico

210

NOTAS:

* El Inicio de las Elaboracion del Expediente Tecnico y de la ejecucion de Obras Generales, se sujeta a lodispuesto en los Terminos de Referencia.* La Elaboracion del Expediente Tecnico de Obras Secundarias, comenzaran dentro de los 60 sesenta dias de iniciado la elaboracion de Expediente Tecnico de Obras Generales*La Intervension Social es una actividad que se ejecutara durante todo el periodo del contrato *Los plazos establecidos en el presente cronograma no comprenden los periodos de revision del ExpedienteTecnico* El contrato contempla aprobaciones parciales del Expediente Tecnico para iniciar la ejecucion de la Obras.

PLAZOS DE EJECUCION DE EXPEDIENTE TECNICO Y DE OBRAS - SARGENTO LORENTZ

90 dias 240 dias

Ejecución de Obra

Ejecución de Obra

Inicio390

Inicio

60 dias 120

INTERVENCION SOCIAL

OBRAS SECUNDARIAS

Expediente Técnico

Inicio

OBRAS GENERALES





FORMULARIOS






FORMULARIO Nº 1

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CONSULTAS

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 0012 -2006-SEDAPAL

PROPONENTE: (Nombre o Razón Social)

CONSULTA Nº : __________

REFERENCIA(S) DE LAS BASES:Numeral(es) : _________Anexo(s) : _________Página(s) : _________

CONSULTA:

CONSULTA Nº : __________

REFERENCIA(S) DE LAS BASES:Numeral(es) : _________Anexo(s) : _________Página(s) : _________

CONSULTA:

Nombre/Cargo/Firma y Sello del. Nombre del PostorRepresentante Legal del Postor



FORMULARIO N° 2

PROMESA FORMAL DE CONSORCIOLima,

ENTIDAD LICITANTE : SEDAPALOBRA :

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en formar un Consorcio a efectos depresentar una propuesta conjunta al Procedimiento Especial de Selección N° 0012-2006-SEDAPAL,responsabilizándonos solidariamente por la correcta ejecución de los servicios y la ejecución de laobra, y todas las obligaciones derivadas del Contrato respectivo.

Empresas que conforman el Consorcio y obligaciones son:

Empresa % De Participación (*) Obligaciones (Ref. : Directiva Nº 003-2003/CONSUCODE/PRE)

(*) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes,debe ser igual al 100%.

El Consorcio se denomina CONSORCIO

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.

Designamos como representante del Consorcio alSr. ………………………………………………….(indicar el nombre), identificado con DNI/CE. N°_______________ ,quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en casode salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones quefueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

Domicilio legal común (**) : -------------------------------------------------------------------------------Dirección postal : -------------------------------------------------------------------------------Dirección electrónica : -------------------------------------------------------------------------------Teléfono / Telefax : -------------------------------------------------------------------------------

En señal de conformidad, se firma el ________ de _______de 2006.

________________________ __________________________Firma y L.E./D.N.I/C.E. Firma y L.E./D.N.I/C.E Representante Legal Representante Legal Razón Social Razón Social

(**) Nota: El domicilio legal común deberá fijarse en la República del Perú, específicamente en Lima y Callao.



FORMULARIO N° 3

CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

Lima,

SeñoresServicio de Agua Potable y Alcantarillado de LimaSEDAPALCiudad

Ref. : PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 0012-2006-SEDAPAL

Entregamos con la presente, nuestro Presupuesto detallado de la obra en referencia.

Después de haber examinado los Documentos de Licitación y efectuado visita a la zona de trabajo, declaramosque aceptamos y comprometemos a elaborar los correspondientes Expediente Técnicos por el monto de………………………………………Nuevos Soles (S/…………………), incluido el IGV, así como, a ejecutar lasObras Generales y Obras Secundarias, de conformidad a lo establecido en dichos documentos por el monto de……………………………………….. Nuevos Soles (S/. ……………………), incluido IGV; lo cual da un monto totalde ……………………………………. Nuevos Soles (S/. ……………………), incluido el IGV.

OBRAS GENERALES Expresados en NuevosSoles (S/.)

• Desarrollo del Expediente Técnico – Obras Generales• Ejecución de las Obras Generales, Suministros Eléctricos,

Disponibilidad de TerrenoOBRAS SECUNDARIAS• Desarrollo del Expediente Técnico– Redes Secundarias• Ejecución de las Obras Secundarias, Suministros Eléctricos,

Disponibilidad de Terreno, MicromediciónINTERVENCIÓN SOCIAL

PARCIALI.G.V. 19%TOTAL

El Presupuesto ha sido elaborado con precios vigentes al 31-08-2006

Atentamente,




FORMULARIO Nº 4

PRESUPUESTO DETALLADO

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 0012-2006-SEDAPAL

A.- OBRAS GENERALESRedes Generales de Agua Potable y Alcantarillado.Modalidad : Concurso OfertaSistema : A Suma Alzada

DESCRIPCIÓNCOSTOPARCIAL

TOTAL COSTO DIRECTO (1) GASTOS GENERALES (2) UTILIDAD (3) TOTAL COSTO (1)+(2)+(3) IGV ( 19%) TOTAL GENERAL (*)(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos




FORMULARIO Nº 5

PRESUPUESTO DETALLADO

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 0012-2006-SEDAPAL

B.- OBRAS SECUNDARIASObras Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable yAlcantarillado y Micromedición – Sistemas ConvencionalesModalidad : Concurso OfertaSistema : A Precios Unitarios

DESCRIPCIÓNCOSTOPARCIAL

TOTAL COSTO DIRECTO (1) GASTOS GENERALES (2) UTILIDAD (3) TOTAL COSTO (1)+(2)+(3) IGV ( 19%) TOTAL GENERAL (*)(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos




FORMULARIO Nº 6

PACTO DE INTEGRIDAD

Conste por el presente, el Pacto de Integridad que celebran, de una parte la Empresa SERVICIO DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA SEDAPAL, con R.U.C. 20100152356, con domicilio en la AutopistaRamiro Prialé N° 210, El Agustino – Lima, a quien en adelante se denominará SEDAPAL, debidamenterepresentado por su Gerente General Ing.………………………………………………., identificado con DNI N°………… y, de la otra parte,...................., con R.U.C........... con domicilio en ............, a quien en adelante se ledenominará EL CONTRATISTA, debidamente representado por su Gerente General señor ............, identificadocon DNI N° ................, según poder inscrito en la Partida Electrónica N° , del Registro de PersonasJurídicas de la Oficina Registra de Lima, en los términos y bajo las condiciones siguientes:

ANTECEDENTES

Mediante Resolución de Contraloría N° 123-2000-CG, se modifican diversas normas técnicas de control internopara el Sector, en cuyo numeral 700-06, se precisa que la dirección de las entidades deben implantarmecanismos para asegurar que los procesos de contratación y adquisición se ajusten a la normativa de lamateria y a los principios de transparencia y de integridad.En este sentido, las partes convienen en suscribir el presente Pacto de Integridad.

Cláusula Primera.- Por el presente Pacto EL CONTRATISTA:

1.1. Reconoce la importancia de aplicar los principios que rigen los procesos de contratación.1.2. Confirma que no ha ofrecido u otorgado, ni se ofrecerán u otorgarán ya sea directa o indirectamente a

través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a FuncionarioPúblico alguno, o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objetodel Procedimiento Especial de Selección N° 0010-2006-CO-SEDAPAL.

1.3. Manifiesta no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos entre los postores o con terceros,con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia.

Cláusula Segunda.- Por el presente Pacto SEDAPAL:Se compromete a evitar la extorsión y la aceptación de sobornos por parte de sus funcionarios.

Estando las partes de acuerdo en el contenido, se suscribe en la ciudad de Lima, a los días del mes de…………………………..del 2006.

POR SEDAPAL POR EL CONTRATISTA

(FIRMA DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE SANEAMIENTO ___

Nota: En caso de presentar como Consorcio deberá presentar este formulario cada uno de los Consorciados.






TERMINOS DE REFERENCIAOBRAS GENERALES DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO




INDICE

1.0 ANTECEDENTES

2.0 OBJETIVO

3.0 DE LA LICITACIÓN

4.0 UBICACIÓN Y LÍMITE DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO

5.0 HABILITACIONES BENEFICIADAS

6.0 REQUERIMIENTOS Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL ÁREA EN ESTUDIO6.1 Requerimientos del Area en Estudio6.2 Descripción de las obras a ejecutar

7.0 ESTUDIOS A CONSIDERAR PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO7.1 Consideraciones a los alcances del expediente Técnico7.2 Características principales de las obras generales a ejecutar

8.0 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS OBRAS A EJECUTAR8.1 Coordinación con empresas de servicios y otras entidades8.2 Planteamiento de alternativa de solución8.3 Topografía digital 8.4 Estudios de suelos y geotécnia8.5 Diseño estructural8.6 Diseño electromecánico8.7 Diseños de señalización



8.8 Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en la ejecución de la obra8.9 Aspectos legales8.10 Disponibilidad de terreno8.11 Restos arqueológicos8.12 Operación y mantenimiento8.13 Metrados y especificaciones8.14 Programación de obra8.15 Expediente técnico para ejecución de las obras

9.0 DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR SEDAPAL

10.0 PLAZO DE EJECUCIÓN

11.0 MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE LA OBRA

12.0 PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO

13.0 SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO14.0 DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

15.0 RESOLUCIÓN DE CONTRALORIA

16.0 RELACION DE PERSONAL MINIMO

17.0 RELACION DE EQUIPO MINIMO



TÉRMINOS DE REFERENCIA

1.0 ANTECEDENTES:

La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, SEDAPAL, en su afán de ampliar y prestar mejorservicio de abastecimiento agua potable y alcantarillado a la ciudad de Lima, viene elaborando estudios y ejecutandoobras que hacen posible traducir esa misión en acceso directo de la población a estos servicios básicos; Los mismosque permitirán mejorar las condiciones de vida de la población.

El presente estudio está comprendido por 115 habilitaciones integradas por asentamientos humanos, asociacionesde vivienda, cooperativas de vivienda, agrupaciones de vivienda y centros poblados; asimismo existen un área deexpansión distribuida en forma dispersa en toda el área de estudio. Se ubican en la jurisdicción del distrito de SanJuan de Lurigancho en la provincia de Lima. Dichas habilitaciones se han ido constituyendo a través de los años,mediante posesión masiva de terrenos eriazos cercanos y sobre cerros existentes en la Quebrada Canto Grande.

En el año 1998 SEDAPAL inició los Estudios del “Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de las ObrasGenerales de Agua potable y Alcantarillado para Sargento Lorentz – Mariscal Cáceres – Ciudad de losConstructores” el mismo que incluía a 227 habilitaciones y al Esquema Juan Pablo II con 29 habilitaciones; yconsideraba la construcción de una cisterna CR-67A de 1200m3 y otras obras generales para mejorar y ampliar elabastecimiento de agua a todo el esquema. Dicho estudio se concluyó el año 2000. Para efectos explicativos, elesquema Sargento Lorentz lo dividiremos en zona este, zona centro y zona oeste.

En el año 1999 se construyó la cisterna CR-67A para contar con la fuente de agua para todo el esquema. Sinembargo fue equipado para dar abastecimiento a los reservorios existentes en dicho año.

En el año 2003, SEDAPAL ejecutó las obras del Esquema Sargento Lorentz – Mariscal Cáceres – Ciudad de losConstructores Primera Etapa (solamente agua potable) construyendo reservorios en las zonas Oeste y Este delesquema, como emergencia para paliar la situación critica de desabastecimiento que se vive en la zona,dándoseles servicio a través de piletas y en forma restringida.

Actualmente en todo el Esquema un 40% cuenta con servicios de agua potable a través de conexionesdomiciliarias y se ubican en la zona Centro, un 26% que se ubican en la zona Oeste. Dichas zonas cuenta conservicio de agua en forma continua y restringida a través de conexiones domiciliarias y piletas publicas, la zonaoeste corresponde al Esquema Juan Pablo II – Saúl Cantoral y Anexos el mismo que cuenta con financiamientopara estudio y ejecución de obra mediante el Proyecto de Mejoramiento Sanitario de las Áreas Marginales de Lima(Contrato de Consultoría Nº 01-2003-CSE-4100/JBIC-SEDAPAL, Convenio de Préstamo Nº PE-P30) el cualsolucionará definitivamente dicho desabastecimiento de agua y alcantarillado; un 6% ubicados en la zona Estecuenta con servicio de agua a través de conexiones y piletas públicas ejecutadas en la Primera Etapa de SargentoLorentz y además cuentan con el Proyecto de Inversión Publica “Rehabilitación de la Línea de Impulsión entre lasCámaras de Bombeo CRE-1A al RE-3D del “Esquema Sargento Lorentz – Mariscal Cáceres” el cual complementalas obras necesarias en dicha parte del Esquema y dando solución a los mismos.

Es así que el 28% restante que cuenta con algunas obras ejecutadas a través de los años y en la Primera Etapa,como reservorios, cisternas, redes, conexiones y red de piletas, cuyo servicio es restringido, resulta ser nuestraárea de estudio del presente estudio de factibilidad.

Con respecto al servicio de alcantarillado en el esquema, todas las habilitaciones que cuentan con conexionesdomiciliarias de agua potable también tienen servicio de alcantarillado mediante conexiones domiciliarias. Lashabilitaciones que no cuentan con servicio de alcantarillado, cuentan en con letrina en sus viviendas y/o en laspartes altas de los cerros, y las aguas grises son evacuadas a las calles.

En ésta 2da Etapa, se considera la complementación de las obras necesarias de la Primera Etapa (zona Este yparte zona Oeste), y el mejoramiento y ampliación de aquellas habilitaciones que no cuentan con dichos serviciosde agua y desagüe ubicados en las zonas Oeste y Centro.

La población actual al (año 0) de estos pueblos en esta 2da etapa es de 85,963 habitantes, ocupando un áreaconformada por 17,909 lotes.



Los pobladores de éstas habilitaciones, a través de sus dirigentes, vienen solicitando los servicios de agua potabley alcantarillado para los que no tienen redes y mejor abastecimiento para los que si cuentan con redes. Por estarazón, en los últimos años, hubo varias comunicaciones de los pobladores de la zona, los que incluso llegaron arealizar manifestaciones y marchas populares para éste fin. Es así que, en el año 2004, luego de haber superadoproblemas presupuestarios, técnicos y legales, SEDAPAL ha previsto, en su programa de inversiones del año 2005,la ejecución de la 2da Etapa de las Obras Generales del Esquema Sargento Lorentz.

Para este fin, se ha previsto la ejecución de las obras generales del proyecto de inversión pública “Ampliación yMejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para Sargento Lorentz 2da. Etapa”, bajo la modalidad deConcurso Oferta, cuyo objetivo es el de viabilizar las condiciones técnicas para ampliar la cobertura del servicio en lazona centro de Lima, que comprende el distrito de San Juan de Lurigancho.

2.0 OBJETIVO

El objetivo del presente proceso de selección, es el de contratar la elaboración del Estudio Definitivo y ExpedienteTécnico, sobre la base del estudio de Factibilidad aprobado por la OPI Vivienda y la DGPM del Ministerio deEconomía, con Expediente Técnico y Ejecución de las Obras Generales del proyecto de inversión pública“Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para Sargento Lorentz – 2da Etapa”,a fin que generen las condiciones para la mejora del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado delas habilitaciones involucradas; debiendo elaborarse los estudios a nivel definitivos para:

AGUA POTABLE: Instalación de líneas de impulsión de cisternas con interconexión a sistemas existentes y proyectados. Construcción y equipamiento de estructuras de almacenamiento - reservorios apoyados, caseta hidráulica,

cámaras de bombeo y de derivación y construcción de cercos perimétricos para los reservorios, Estaciones deRebombeo.

Instalación de líneas de conducción, impulsión y aducción de agua potable Implementación del sistema de control y automatización para el sistema eléctrico de media y baja tensión para

los reservorios y cisternas, tanto para su sistema local, así como de su interconexión con el sistema SCADAprincipal de SEDAPAL.

ALCANTARILLADO: Instalación de líneas de rebose Instalación de colectores principales

El trazo definitivo de las estructuras de almacenamiento, líneas de agua, como la ubicación de las estructurashidráulicas, tuberías, equipamiento, válvulas, accesorios y demás elementos necesarios, deberán serestablecidas por el Contratista en su expediente técnico al nivel de ejecución de obra, respetando lasdimensiones de tuberías, reservorios y cualquier infraestructura proyectada en el los planos que se adjuntan.

El Consultor, deberá coordinar con SEDAPAL y ceñirse a los puntos de derivación y empalmes previstos en elestudio aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas, “Estudio de Factibilidad del Proyecto de Ampliación yMejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para Sargento Lorentz – 2da Etapa – Distrito deSan Juan de Lurigancho”.

3.0 DEL PROCESO DE SELECCIÓN

El presente proceso de selección, tiene por objeto seleccionar al Contratista que se encargará de desarrollar elExpediente Técnico y la ejecución de las obras, definidos en los planos que se adjuntan. Asimismo se adjunta elplano de ubicación de todas las infraestructuras proyectadas.

Estos Términos de Referencia, consideran los lineamientos generales que SEDAPAL espera como mínimo delContratista, los cuales se deben complementar y mejorar con sus aportes, experiencias e innovaciones.



4.0 UBICACIÓN Y LÍMITE DEL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS OBRAS

El área se encuentra ubicada en la Región Lima, Departamento y Provincia de Lima y Distrito de San Juan deLurigancho, a la altura de la cuadra 30 de la Av. Wiesse. En el plano, se muestra la ubicación y el área de Estudiodel Ambito del Proyecto.

Para efectos del presente proyecto nos ubicaremos sobre la base de todo el esquema.

Por el Norte : Con la comunidad campesina de Jicamarca y cerros de la Zona.

Por el Sur : Con los sectores Huascar y Canto Rey.Por el Este : Con los cerros de la zona.Por el Oeste : Con el Esquema Juan Pablo II, Saúl Cantoral y Anexos y

Cerros de la zona.

5.0 HABILITACIONES BENEFICIADAS

Los beneficiarios directos e indirectos por la elaboración del proyecto y ejecución de las obras, será de 115habilitaciones alcanzando una población de 85,963 habitantes.

Area de Influencia del Proyecto: Población, Número de ViviendasSegún Asentamientos Humanos

Código Nombre de Habilitación Nº Lotesestimado

Pob. (Hab.) Actualestimada

1 A.H.M.SIMON BOLIVAR I 184 8832 A.H.M. LA FRAGATA 387 18583 A.H. SANTA ROSA 49 2354 A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS 252 12105 A.H. LIBERACION 191 9176 A.H. SAN JOSE OBRERO 193 9267 A.H. PEREZ DE CUELLAR I Y II ETAPA 531 25498 A.H. CESAR VALLEJO 215 10329 A.H. 1º DE MAYO 70 336

10 A.H. PROYECTOS ESPECIALES II 653 313411 ASOC.DE VIV. EL PORVENIR 229 109912 A.H. SANTA MARIA AMPLIACION 35 16813 A.H. DANIEL ALCIDES CARRION 96 46114 A.H. AMPLIACION LIBERACION 140 67215 A.H. CERRITO FELIZ 77 37016 A.H. 5 DE JULIO 303 145417 A.H.SIMON BOLIVAR I SEGUNDA ETAPA 158 75818 A.H. COMBATE DE ANGAMOS 131 62919 A.H. VIRGEN MARIA II 30 14420 A.G.F. LA LIBERTAD 45 21621 A.H. CARDENAL JUAN LANDAZURI 95 45622 A.H. FUJIMORI FUJIMORI II 82 39423 A.G.F. CERRITO ALEGRE 120 57624 A.G.F. CRISTO DE PACHACAMILLA 80 38425 A.G.F. LOS ANGELES II 23 11026 A.H. NACIONES UNIDAS 118 566





27 A.H. VILLA VIRGEN 103 49428 A.G.F. LOS PORTALES 81 38929 A.H. VISTA ALEGRE 104 49930 A.H. LOS JARDINES 233 111831 A.H.M. 15 DE MAYO 90 43232 A.H. LA FORTALEZA 96 46133 A.H. NUEVA CANAAN 39 18734 A.H. PROYECTOS ESPECIALES I 555 266435 A.H. CRUZ DE CHALPON 96 46136 A.H. AMP 10 DE OCTUBRE SR DE LOS MILAGROS 83 39837 A.G.F. FE Y ALEGRIA 29 13938 A.G.F. 28 DE JULIO 15 7239 A.G.F. NIÑO JESUS 58 27840 A.H. CORAZON DE JESUS I 125 60041 A.G.F. AMPLIACION ARRIBA PERÚ 28 13442 ORGANIZACIÓN VECINAL EL MISTI 115 55243 A.H. LOS JARDINES 30 DE OCTUBRE 50 24044 A.G.F. 30 DE AGOSTO 23 11045 A.G.F. VILLA VERDE 140 67246 A.G.F. 5 DE MAYO 68 32647 A.G.F. LOS VENCEDORES 41 19748 A.H. LOS CLAVELES 130 62449 A.H. CANGALLO 176 84550 A.G.F. LAURA BOZZO 30 14451 A.G.F.14 DE FEBRERO 320 153652 A.G.F. 4 DE FEBRERO 80 38453 ASOC. LOS HUERTOS DE CANTO GRANDE 152 73054 A.G.F.LAS TERRAZAS II 55 26455 A.G.F. 28 DE DICIEMBRE 57 27456 A.H. NUEVA ESPERANZA 52 25057 A.H. NUEVA JERUSALEN II 400 192058 A.G.F. CERRITO RICO 41 19759 A.G.F. AMPLIACION 1º DE MAYO 76 36560 A.H. SANTA BARBARA 165 79261 A.G.F. 26 DE MAYO SEÑOR DE MURUHUAY 80 38462 A.H. SANTA ROSA DE LIMA 87 41863 A.H. ANDRES AVELINO CACERES 84 40364 A.H.M. 27 DE MARZO I ETAPA 439 210765 A.H. 27 DE MARZO II ETAPA 171 82166 A.G.F. PARCELA 3 SANTA MARIA Y AMPLIACION 225 108067 A.G.F. SEÑOR DE LOS MILAGROS 65 31268 A.G.F. CORAZON DE JESUS III 106 50969 A.G.F. PRIMAVERA DE SANTA MARIA 166 79770 A.H. AMPLIACION Mz. G3 SANTA MARIA 20 9671 A.H. PARCELA 2 SANTA MARIA 147 70672 A.H. LAS LOMAS DE SANTA MARIA 38 18273 A.G.F. NUEVA ALIANZA DE SANTA MARIA 86 413





74 A.G.F. LAS VEGAS DE SANTA MARIA 180 86475 A.H. AMPLIACION Mz.Z-2 SANTA MARIA 15 7276 A.H. PARCELA I SANTA MARIA 262 125877 A.H. PROLONGACION SANTA MARIA 124 59578 A.H. AMPLIACION PARCELA I SANTA MARIA 66 31779 A.H. LA GRUTA 280 134480 A.H.M. SANTA MARIA 1424 683581 A.H.M. SANTA FE 36 17382 A.H.M. CIUDAD DE LOS CONSTRUCTORES 807 387483 A.H. LAS MALVINAS 55 26484 C.P. URPI 123 59085 A.H. ARRIBA PERU 1067 512286 A.H. TUPAC AMARU II 203 97487 A.G.F. 26 DE NOVIEMBRE 28 13488 A.G.F. 25 DE DICIEMBRE 29 13989 A.H. AMPLIACION PROYECTOS ESPECIALES II 17 82

90AMPLIACION 1º DE AGOSTO PARCELA 1 SANTAMARIA** 20 96

91 A.G.F. HACIA EL DESARROLLO** 250 120092 A.G.F. UNIDOS AL DESARROLLO** 188 90293 A.G.F. ALEJANDRO TOLEDO** 17 8294 A.G.F. SAN VALENTIN** 37 17895 A.H. LOS CLAVELITOS** 47 22696 A.G.F. 24 DE ENERO** 60 28897 A.G.F. NUEVA IMAGEN** 120 57698 A.H. AMPLIACION SAN JOSE OBRERO** 100 48099 A.G.F. RINCONADA DEL SOL** 200 960100 A.G.F. VIRGEN DEL CARMEN** 249 1195

101A.H.PEREZ DE CUELLAR INCORP. D LA MZ. N YÑ** 53 254

102 A.G.F. JULIO C TELLO** 50 240

103 A.G.F. AMPLIACION ANDRES AVELINO CACERES** 60 288104 A.G.F. LOMAS 27 DE MARZO** 120 576105 A.G.F. AMPLIACION 27 DE MARZO II ETAPA** 116 557106 A.G.F. AMPLIACION 27 DE MARZO III ETAPA** 80 384107 A.H. VILLA SOLIDARIDAD** 135 648108 ASOC. PARAISO DE SANTA MARIA** 250 1200109 A.H. LAS PRADERAS DE SANTA MARIA(AVIPRA)** 57 274110 A.G.F. SANTA ROSA DE SANTA MARIA** 159 763111 COOPERATIVA EL AYLLU** 32 154112 AGF 28 DE FEBRERO** 50 240113 A.G.F. 2 DE ENERO** 450 2160114 AMPLIACION Mz T3 A.H. SANTA MARIA** 86 413

115 AMPLIACION A.H.JAVIER PEREZ DE CUELLAR** 100 480TOTALES 17909 85963



** Ampliaciones incluidas en el presente estudio con antigüedades mayores a tres años.

6.0 REQUERIMIENTOS Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL ÁREA EN ESTUDIO

6.1 Requerimientos del área en estudioLos requerimientos del Estudio han sido calculados basándose en el Estudio de Pre Inversion al nivel deFactibilidad para “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para SargentoLorentz – 2da Etapa–Distrito de San Juan de Lurigancho” aprobado y declarado VIABLE por la DGPM delMinisterio de Economía y Finanzas.

Las dimensiones de las Infraestructuras proyectadas indicadas en los planos adjuntos son definitivas, por lo queel Contratista debe elaborar el Estudio Definitivo y Expediente Técnico respetando las dimensiones a fin deejecutar las obras correspondientes. Así mismo, debe desarrollar los estudios complementarios, tales como:Estudio de Suelos, Estudio Topográfico, Sistema de Automatización, Manual de Operación y Mantenimiento,obtención del CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos), entre otros.

6.2 Características Principales de las Obras a Ejecutar

A continuación se describen las obras proyectadas. El contratista deberá elaborar el Estudio Definitivo yExpediente Técnico (planos, metrados, cronogramas, presupuestos, especificaciones técnicas, etc), así como,los estudios complementarios a fin que permita la ejecución de las mismas.

Las dimensiones de las infraestructuras se encuentran definidas y no son materia de evaluación por elContratista, quien se abocará a elaborar el expediente técnico al nivel de ejecución de obras.

A) Agua Potable (Ver Planos)

a.1) Mejoramiento de la cisterna existente CR-67ALa fuente de abastecimiento será el agua que proviene de La Atarjea, que llega a la cisterna CR-67A la cualse ubica en la Av. Wiesse dentro de los terrenos del Centro de Servicios de San Juan de Lurigancho y cuentacon equipamiento para abastecer a la zona Oeste del Esquema.

Se instalará 06 electrobombas de eje vertical (04 funcionarán simultáneamente y 02 de reserva) contodas sus instalaciones hidráulicas, elementos de control, medición y cierre para su perfecta operación ymantenimiento. Asimismo, se instalará un sistema de control automático y de telemetría. Desde ésta cisternade rebombeo se impulsará el agua hacia la cisterna proyectada RP-1B, mediante una línea de impulsión.

El Contratista deberá considerar la ampliación de la caseta de bombeo, el nuevo equipamiento, la evaluacióncompleta de la estructura, instalaciones hidráulicas y electromecánicas.

a.2) Instalación de líneas de impulsiónTodas las líneas serán de material HD K-7. Sin embargo, se podrán usar otros materiales para las tuberíassiempre que cumplan con:

El diámetro interno no sea menor en 5% del especificado La clase para las tuberías y accesorios para las líneas de Impulsión y Conducción será mínimo PN 16, y

PN 10 para las líneas de aducción y redes secundarias Si los accesorios son del mismo material de la tubería, acreditar que serán confeccionados en la misma

fabrica de las tuberías. Garantía de Resistencia al vandalismo (conexiones clandestinas) Garantía de vida útil de mínimo 50 años. Cumplan como mínimo las normas Técnicas indicadas en el Dato SGIDA005 “Código de Normas

Técnicas” que se adjunta.

Instalación de Línea de Impulsión principal de la Cisterna CR-67A a la Cisterna RP-1B De esta cisterna se abastecerán todas las habilitaciones incluidas en el proyecto para Sargento Lorentz 2da.Etapa, será de hierro dúctil K-7, que se inicia desde el Centro de Operaciones Sedapal hasta llegar a ingresar



a la cisterna proyectada RP-1B V=850.00m3. En la cámara de carga se almacena el volumen de agua paratodo el esquema cuya fuente es el agua superficial de la Atarjea.

De la cisterna existente CE-67A se bombeará hacia la cisterna proyectada RP-1B de V=850m3 mediante unalínea de impulsión que va desde el Centro de Servicios de Sedapal saliendo por la avenida A. Wiesserecorriendo paralela a esta avenida a 1.50 del pavimento por la berma con un DN 600 mm y 3094.20ml delongitud luego entra por la Av. Héroes del Cenepa por la berma central, con una longitud estimada de588.60ml de DN 600mm, continuando por el Jr. Francisco B. O’Connor a 1 metro de la vereda por la vía queactualmente esta asfaltada con una longitud estimada de 403.5ml de DN 600mm hasta llegar a un áreadestinada a parque donde se construirá dicha cisterna.

Líneas de impulsión del RP-1B al RP-4A, RE-3A y CRE-137:Se inicia con una tubería hasta el punto de derivación “C” donde se ubicará la cámara de derivación CDP-1,de la que salen dos tuberías: una que va a la RE-3A y al RP-4A.

Desde el RP-1B de V=850.00m3 hasta llegar a la cámara de derivación proyectada CDP-1 pasando por el Jr.Santa Cruz con una longitud estimada de 184.20ml de DN 350mm y doblando hacia el Jr. Circunvalación conuna longitud estimada de 511.20ml de longitud a 1.5m paralela a esta vía. Éstas dos líneas irán: una hacia elRP-4A de V=600m3 por el Jr. Circunvalación paralela al pavimento y doblando hacia el Jr. Los Ebanistasparalela a la vía asfaltada en el A.H. La Fragata con una longitud total aproximada de 1345.30ml de DN200mm, y otra hacia el RE-3A de V=400m3 por la Av. Héroes del Cenepa con una longitud estimada de611.10ml y luego volteando por la Calle 1 y Calle D subiendo por último por la Calle 2 con una longitud totalaproximada de 317.40ml de longitud de DN 250 mm. Por un terreno rocoso hacia dicho reservorio existente.Luego de este reservorio existente se impulsara hacia dos reservorios proyectados.

Hacia la cisterna existente CRE-137 de V=163.60m3 por el Jr. Circunvalación en su berma central y cruzandoeste jirón hasta llegar a la Calle D con una longitud total aproximada de 1905.80ml y DN 250mm desdedonde se bombeará hacia el reservorio existente RE-4B de ( V = 300m3).

Línea de Impulsión de la CRE-137 al RE-4B:Es una tubería de fierro fundido existente de DN 200mm, con una longitud total de 250.00ml que va de dichacisterna por la prolongación de la Calle D hasta llegar a dicho reservorio de 300.00 m3 de volumen.

Línea de Impulsión de la CRE-137 al RP-6E:Será una tubería de fierro fundido de DN 100mm, con una longitud total aproximada de 775.10ml que va dedicha cisterna bajando por la Calle D y siguiendo en Av. Circunvalación por la berma central, siguiendo por elPasaje 19 por donde se llegará al reservorio proyectado hasta llegar a dicho reservorio de 150.00 m3 devolumen.

Línea de Impulsión del RE-3A al RP-6A y RP-6B:Se inicia con una tubería de 63.00ml de DN 200mm hasta la cámara de Derivación “D”, paralela a un áreadestinada a un parque bajando por el Psje. La Oración, de donde se reparte con una tubería de 298.00 ml delongitud estimada y de φ=6” por la Ca. La cruz hacia el RP-6A de (V = 200m3). y con otra tubería por lacontinuación de la Ca. La cruz siguiendo por la Av. Héroes del Cenepa por la berma central y subiendo por elA.H. Primavera de Santa María con una longitud estimada de 1021.40ml de DN 150mm hacia el RP-6B( V =300m3).

Línea de impulsión del RE-4B al RE-7A: Es una tubería que va de dicho reservorio bordeando la parte del cerro con una longitud total aproximada de225 ml y de DN 150mm hasta ser empalmada a la línea de impulsión existente (que va al RP-7A) de DN 150mm de Hierro Dúctil mediante una unión de desmontaje de alto rango.

Línea de impulsión del RP-1B al RP-4C: Línea de impulsión hacia el RP-4C de V=700m3 ubicado en la cota de terreno 420.00msnm, desde el Jr.Santa Cruz de 186.90ml de longitud estimada, luego pasando por el Jr. Circunvalación con 176.90 ml delongitud estimada, siguiendo por el mismo Jirón con 214.6 ml, luego hacia la Ca. 11 por un lado de dicha calle



de 329.10ml aprox. de longitud de DN 350mm hasta llegar al reservorio proyectado subiendo una pendienterocosa en el A.H. Julio C. Tello hasta llagar a la cota de fondo 419.50m.

Línea de impulsión del RP-4C al RE-8A y a la CP-5G : Es una tubería que baja por el A.H. Julio C Tello cruzando La Prolongación de la Ca. 11 hacia el Pasje. 2 yyendo por la Av. Javier Pérez de Cuellar de aproximadamente 1119.70ml en total y de DN 150mm, que seempalmará a la línea de impulsión existente (que va al RP-8A) de DN 150 mm de Hierro Dúctil mediante unaunión de desmontaje de alto rango. Desde el punto de derivación “B” ubicado por la Av. Javier Pérez deCuellar se impulsará hacia la cisterna proyectada CP-5G ubicada en el A.G.F. Virgen del Carmen por laProlongación de la Av. Javier Pérez de Cuellar de V=50m3 con una longitud aproximada de 511.40 ml de DN100mm.

Línea de impulsión de la CP-5G al RP-5G: Es una tubería que va por el Pasje. S/N de la AGF. Virgen del Carmen subiendo por un terreno rocoso haciadicho reservorio con una longitud aproximada de 170.20ml y de DN 100mm.

Línea de impulsión de la CP-1 al RP-7C:La línea de impulsión ira desde la cisterna proyectada en un área destinada a parque en el A.H. Cruz deMotupe pasando por las Calles 15,14,6 volteando hacia la Prolongación del Jr. Circunvalación hasta llegar alJr. Waden en la intersección que da hacia un campo deportivo siguiendo de frente hacia el Jr. Mar Adriático ysubiendo por un terreno rocoso hacia el RP-7C de V=500.00m3 por el A.H. Nueva Esperanza y la AGF.Cerrito Rico con una longitud total aproximada de 1006.00ml y de DN 250mm. Toda la tubería pasa por unlado de la vía.

Línea de impulsión de RP-7C al CE-1 y CE-2:Se inicia con una tubería que va de la cota de fondo 490msnm donde se ubica el reservorio proyectado RP-7C V=500.00m3 por el A.H. Nueva Esperanza y la AGF. Cerrito Rico, bajando hacia el Jr. Mar Aral yvolteando hacia la Calle A en el A.H. Cesar Vallejo llegando a la Calle 5 con una longitud aproximada de620.00ml de DN 150mm donde se ubica la tee desde donde se deriva dos tuberías hacia las cisternasexistentes (Cámara de Derivación “A”) una hacia la CE-1 de V=30m3 con una longitud de 491.10ml y DN100mm yendo por la Calle 8 y subiendo hacia la Av. A en el A.H. 14 de Febrero hasta llegar a la CE-1. Otratubería hacia la cisterna existente CE-2 de V=30m3 con una longitud aproximada de 678.70ml de DN 100mmyendo por la Calle A en el A.H. Los Huertos de Canto Grande.

Línea de impulsión de la CE-1 existente a RE-1 existente:Será la misma línea de impulsión existente de DN 150mm de hierro dúctil K-7 y que conducirá el agua haciael RE-1 de V=100m3 con una longitud aproximada de 264.00ml .Ubicado en el A.H. 14 de Febrero.

Línea de impulsión de la CE-2 existente a RE-2 existente: Será la misma línea de impulsión existente de DN 150mm de hierro dúctil K-7 y que conducirá el agua haciael RE-2 de V=100m3 con una longitud aproximada de 211.70ml.Ubicado por el A.H. Los Huertos de CantoGrande.

Línea de impulsión de RE-1A al RP-3C: Será una tubería de longitud total de 300ml y DN 100mm que abastecerá al RP-3C de V=150.00m3 por elA.H. Proyectos Especiales.

Línea de impulsión de RE-4 al RP-3D: Será una tubería de longitud total aproximada de 339.00ml y DN 100mm que abastecerá al RP-3D deV=150m3 ubicado por sobre el A.H. Los Jardines bordeando un terreno rocoso.

Línea de impulsión de la CE-7B a la CP-7G:Será una tubería de longitud total aproximada de 273.00ml y DN 100mm que va por el Pasje. 90 doblandohacia la Ca. E.Parodi González que abastecerá a la CP-7G de V=50m3 ubicado en la AGF. Unidos alDesarrollo por un terreno rocoso.



Línea de impulsión de la CP-7G al RP-7G:Siguiendo por la Ca. E.Parodi González desde la CP-7G ubicada en la cota de terreno 407.00msnm deV=50m3 hacia el RP-7G ubicado en la cota de terreno 465.00msnm con un V=150m3 de longitudaproximada de 170.00ml y DN 100mm ubicado en la AGF. Unidos al Desarrollo por un terreno rocoso.

Línea de impulsión de la CE-7B existente a RE-7B existente: Será la misma línea de impulsión existente de DN 150mm de hierro dúctil K-7 con una longitud aproximada de201.30ml y que conducirá el agua hacia el RE-7B de V=300m3.

Durante el recorrido de cada línea de impulsión se deberá preveer la colocación de válvulas de purga paralimpieza y de aire (triple función), además de cámaras de derivación antes indicadas.

a.3) Instalación de líneas de conducción

Línea de conducción del RP-4C a la CP-1:Será una tubería que baja desde el reservorio proyectado RP-4C de V=700.00m3 por la Calle 11 doblandohacia el Jr. Circunvalación y recorriendo toda esta calle hasta llegar a la cisterna proyectada en un áreadestinada a parque en el A.H. Cruz de Motupe con una longitud total aproximada de 2600.00 m y DN250mm, el recorrido de la tubería será a un lado de la vía cruzando 3 vías asfaltadas.

Línea de conducción de la CP-1 a la CE-7B existente: Será una tubería que va desde la cisterna proyectada en un área destinada a parque en el A.H. Cruz deMotupe que va por el Jr. Circunvalación hasta doblar por el Jr. El Morro siguiendo por el Pasaje 90 hastallegar a dicha cisterna existente con una longitud total aproximada de 1095.80m y DN 200mm .

Línea de conducción del RE-2A a la CE-4 existente: Será una tubería que va desde el reservorio existente RE-2A de V=2300m3 hacia la cisterna existente CE-4de V=30m3 con una longitud total aproximada de 18.65m y DN 100mm.

a.4) Construcción y equipamiento de (04) Cisternas con caseta de bombeoSe construirán cuatro cisternas enterradas, las cuales contarán con una caseta de Bombeo para impulsar elagua directamente hacia los reservorios según líneas de impulsión anteriormente descritas. Estas cisternasson: la CP-1 de V=200m3 y la CP-5G, la CP-7G con capacidades de V=50m3 cada una y la RP-1B V=850m3.

Se deberá construir los cercos perimétricos de las cisternas proyectadas CP-1 y RP-1B.

a.5) Mejoramiento de cisternas existentesAsimismo se realizarán trabajos de acondicionamiento y mejoramiento de las cisternas existentes CRE-137,CE-7B.

El Contratista deberá considerar, en el caso de la CRE-137, la ampliación de la capacidad de la cisterna y desu respectiva caseta de bombeo. Así mismo, el nuevo equipamiento, la evaluación completa de la estructura,instalaciones hidráulicas y electromecánicas.

Para la CE-7B, se debe considerar la ampliación de la caseta de bombeo, nuevo equipamiento, la evaluacióncompleta de la estructura, instalaciones hidráulicas y electromecánicas.

a.6) Construcción y equipamiento de casetas de rebombeoPara poder impulsar el agua y abastecer a los reservorios ubicados en las partes más altas de la zona deestudio, se construirán casetas de rebombeo y sus respectivos equipamiento/reequipamiento de losreservorios: RE-3A, RE-1 A, RE-4B, RP-4C y el RE-4. Cercos Perimétricos.

a.7) Mejoramiento de la caseta de rebombeo existente del reservorio RE-1 A, considerando la construcciónde una nueva caseta de rebombeo y cerco perimétrico.

a.8) Construcción y equipamiento de (10) reservorios proyectados



Para complementar la atención al servicio, se proyecta la construcción de 10 reservorios apoyados,distribuidos de la siguiente manera: 8 (RP-4A, RP-4C, RP-5G, RP-7G, RP-6A, RP-6B, RP-6E, RP-7C) en lamargen este y 02 (RP-3C, RP-3D) ubicados en la margen oeste. Se construirá además sus respectivos cercos perimétricos.

Reservorios ProyectadosReservorio Volumen Cota Fondo

(m.s.n.m.)RP-3C 150.00 340.00RP-3D 150.00 442.50RP-4A 600.00 380.00RP-4C 700.00 419.50RP-5G 100.00 579.50RP-6A 200.00 435.00RP-6B 300.00 465.00RP-6E 150.00 455.00RP-7C 500.00 490.00RP-7G 150.00 464.50

a.9) Mejoramiento de (10) reservorios existentesSe plantea la utilización de 07 reservorios existentes en la margen este (RE-3A, RE-4B, RE-7A, RE-8A, RE-7B, RE-1 y RE-2) y 03 en la margen oeste (RE-1A, RE-2A y RE-4), que atenderán a sus áreas de serviciosproyectados y también algunos servirán como estación de rebombeo.

Reservorios Existentes a Utilizarse en el Área de EstudioReservorio Volumen Cota de Fondo

RE-1 100 517.50RE-2 100 565.00RE-7B 300 457.50RE-8A 200 490.00RE-7A 300 470.00RE-4B 300 403.94RE-3A 400 381.36RE-4 100 388.00RE-1A* 2200 310.75RE-2A** 2300 332.40

**Nota: Tiene área de influencia que no pertenece al área del estudio, solo servirán de pasopara alimentar a reservorios proyectados*Nota: Tiene área de influencia que pertenece y no pertenece al área del estudio además sirve de pasopara alimentar a un reservorio proyectado

a.10) Implementación de cámara reductoras de presión y cámaras de válvulas diversasDentro del Sistema para su Operación y Mantenimiento se construirán también cámaras reductoras depresión, cámaras de derivación, cámaras de control, cámaras de purga y cámaras de purga de aire ennúmeros suficientes y dispuestos estratégicamente.

Se tiene las zonas de presión que atienden los reservorios, las mismas que han sido predefinidas sobre labase del Estudio de Factibilidad aprobado y declarado VIABLE por la DGPM del Ministerio de Economía yFinanzas y las curva de nivel con que se cuenta. Las zonas de presión están en el rango de 0 a 35mdebiendo mantener la presión mínima de 15m y máxima de 50m para dar servicio a los lotes.



Zonas De Presión

a.10) Implementación de líneas de aducciónTodas las líneas serán de material HD K-7. Sin embargo, se podrán usar otros materiales para las tuberíassiempre que cumplan con:

El diámetro interno no sea menor en 5% del especificado La clase para las tuberías y accesorios para las líneas de Impulsión y Conducción será mínimo PN 16, y

PN 10 para las líneas de aducción y redes secundarias Si los accesorios son del mismo material de la tubería, acreditar que serán confeccionados en la misma

fabrica de las tuberías. Garantía de Resistencia al vandalismo (conexiones clandestinas) Garantía de vida útil de mínimo 50 años. Cumplan como mínimo las normas Técnicas indicadas en el Dato SGIDA005 “Código de Normas

Técnicas” que se adjunta.

Línea de Aducción de RP-4A: La tubería de aducción será de DN 250mm con una longitud aproximada de 211.30m, llegará hasta el A.H. LaFragata en la intersección del Pasaje S/N. La tubería baja por un terreno rocoso.

Línea de Aducción de RP-6A: La tubería de aducción será de DN 150mm con una longitud aproximada de 100.90m, llegará bajando por elPasje. La Virgen en la AGF. La Gruta. La tubería baja por un terreno rocoso.

Línea de Aducción de RP-6B:La tubería de aducción será de DN 200mm con una longitud aproximada de 162.10m, llegará hasta la Calle 3en la AGF. Primavera de Santa María. La tubería baja por un terreno rocoso.

Línea de Aducción de RP-4C:La tubería de aducción será de DN 250mm con una longitud aproximada de 39.50m, llegará hasta el PasajeS/N en el AGF. Julio C Tello. La tubería baja por un terreno rocoso.

Línea de Aducción de RP-7C:La tubería de aducción será de DN 250mm con una longitud aproximada de 54.30m, llegará hasta el Pasaje19 en el A.H. Nueva Jerusalén. La tubería baja por un terreno semirocoso.

Reservorio Zona de Presion Reductora de PresiónRP-4A 2da, 3ra y 4ta 02 reductoras de DN 100mmRP-6A 4ta, 5ta y 6ta 02 reductoras de DN 100mmRP-6B 4ta, 5ta, 6ta y 7ma 02 reductoras de DN 100mmRE-3A 2da y 3ra 01reductora de DN 100mmRE-4B 3ra y 4taRE-7A 5ta, 6ta y 7ma 01 reductora de presión DN 100mm

Cuenta con 01 reductora de DN 100mmRP-4C 2da, 3ra y 4ta 02 reductoras de DN 100mmRE-8A 5ta, 6ta, 7ma y 8va 02 reductoras de DN 100mmRE-7B 5ta, 6ta y 7ma 02 reductoras de DN 100mm

Cuenta con 01 reductora de DN 100mmRP-7C 5ta, 6ta y 7ma 02 reductoras de DN 100mmRE-1 8va, 9na Cuenta con 01reductora de DN 90mmRE-2 8va, 9na y 10ma Cuenta con 02reductora de DN 90mmRP-3D 3ra y 4ta 01reductora de DN 100mmRP-3C 2da y 3ra 01reductora de DN 100mmRE-4 2daRP-6E 4ta, 5ta , 6ta y 7ma 02 reductoras de DN 100mmRP-7G 6ta, 7ta y 8va 02 reductoras de DN 100mmRP-5G 9ta, 10ta y 11va 02 reductoras de DN 100mm



Línea de Aducción de RP-3D: La tubería de aducción será de DN 150mm con una longitud aproximada de 113.25m, llegará hasta el PasajeS/N en el A.H. Los Jardines. La tubería baja por un terreno rocoso. Línea de Aducción de RP-3C:La tubería de aducción será de DN 150mm con una longitud aproximada de 49.65m, llegará hasta el PasajeS/N en el A.H. Los Jardines. La tubería baja por un terreno rocoso.

Línea de Aducción de RP-7G:La tubería de aducción será de DN 150mm con una longitud aproximada de 28.20m, llegará hasta losprimeros lotes de la AGF Unidos al Desarrollo. La tubería baja por un terreno rocoso.

Línea de Aducción de RP-5G: La tubería de aducción será de DN 100mm con una longitud aproximada de 63.80m, llegará hasta losprimeros lotes de la AGF Virgen del Carmen. La tubería baja por un terreno rocoso.

Línea de Aducción de RP-6E:La tubería de aducción será de DN 150mm con una longitud aproximada de 128.50m, llegará hasta losprimeros lotes del A.H. A.H. Parcela I de Santa María. La tubería baja por un terreno semirocoso.

B) Alcantarillado (Ver Planos)

b.1) Implementación de colectores

Instalación de Colector Proyectado Circunvalación para Área de drenaje AD 2: Se inicia en el comienzo de la Calle 28A (altura AGF Nueva Esperanza), continúa por la Calle 28B hastallegar al cruce con la Calle El Morro todas estas vías no están pavimentadas. Durante su recorrido recolectaráel total del área de drenaje AD 2. Si bien es cierto que los A.H. Cesar Vallejo y Cangallo, están drenandoactualmente a colectores existentes, pero en éste estudio están siendo integrados a ésta área de drenajepara evitar colapsos de los colectores en la zona. El colector comienza con 344.00m de DN 250mm ycontinúa con aproximadamente 1,091.00m de DN 300mm.

Instalación de Colector Proyectado Circunvalación para Área de drenaje AD 4:Se inicia donde culmina el colector de DN 300mm del AD2, continua por la Calle 28B con DN 350mm, siguepor Jr. Circunvalación, volteando hacia la Calle V-7 y dirigiéndose a empalmar en la Av. Héroes del Cenepa alcolector proyectado en Av. Bayovar. La longitud total es aproximadamente 1845.00m de DN 350mm.Recolecta todo el área de drenaje AD 4 y conduce el caudal del Área de drenaje AD2.

Instalación de Colector Proyectado Bayovar AD 1 y AD3:Se inicia en la Av. Héroes del Cenepa (Bayovar) cruce con Av. Circunvalación. Será de DN 350mm, con unalongitud aproximada de 269.00m donde se reúne con el colector del área de drenaje AD4 y continúa por estaAvenida con un DN 400mm y con una longitud aproximada de 480.00m hasta llegar a la intersección con elcolector Proyectado Wiesse en la Av. Del mismo nombre. Recolecta el total del área de drenaje del AD1 yAD3.

Instalación de Colector Proyectado Buenos Aires AD5: Actualmente casi 50% de ésta área de drenaje descarga hacia colectores existentes en la zona y cuyoscolectores principales son Canto Grande de 24”, otro en Av. Santa Rosa (14”) y que actualmente estántrabajando al 40% de su capacidad. El 50% restante descargará a los colectores de servicio existentes, perose proyecta un colector de DN 300mm en la Av. Buenos Aires que recibirá las nuevas descargas de éstosnuevos lotes a conectar al sistema. Además, se integrará a éste colector proyectado, parte de los aportesactuales que van hacia el colector de 14” a fin de evitar colapsos futuros. La longitud de éste colector es deaproximadamente 356.50m.



Colector Existente para el AD 6:Ésta área de drenaje cuenta en parte con colectores de servicio y colectores de 10” y 12” que recibirán losdesagües de los nuevos lotes a integrar el sistema. Estos colectores están aptos para recibir los desagüesque aportan ésta área de drenaje. Por ello no se proyecta ningún otro colector.

Colector Existente para el AD 7:Descargará a los colectores de servicio existentes en las zonas colindantes, que se encuentran en capacidadpara recibir dicha descarga. Los desagües finalmente descargarán al colector existente en la Av. Santa Rosacuyo diámetro es 12” y que está en capacidad para recibir ésta descarga. No se proyecta ningún colector.

Colector Existente para el AD 8:Descargará a los colectores de servicio existentes en las zonas colindantes, y que finalmente descargan alcolector Wiesse en el tramo de diámetro de 21”, y que está en capacidad para recibir dichas descargas. Nose proyecta ningún colector.

Colector Existente para el AD 9:Descargará a los colectores de servicio existentes en las habilitaciones colindantes y al colector de 12”existente en la Av. Santa Rosa y que finalmente descarga al colector Wiesse en el tramo de diámetro de 24”.Es decir que no se proyecta otro colector.

Instalación de Colector Proyectado Wiesse: Es la continuación del colector de las áreas de drenaje AD2, AD4, AD1, AD3, iniciándose en la intersecciónde la Av. Wiesse con Av. Bayóvar, sigue por la misma Av. Wiesse con un DN de 400mm y con un recorridoaproximado de 1989.60m hasta empalmar al colector existente Wiesse en el tramo de 28”, en donde puederecibir los aportes de éstas áreas de drenaje. No es posible empalmar antes de éste diámetro por razones decapacidad y tirante del colector.

b.2) Implementación de líneas de rebose Se instalaran tuberías de rebose para cada reservorio proyectado con un mínimo de DN 200 mm de PVC, loscuales a su vez servirán de colector de servicio para conexiones domiciliarias.

Línea de Rebose de RP-1B:La tubería de rebose será de DN 350mm de 134.50ml de longitud estimada, el cual se empalmará al buzónproyectado BZ-44 del Colector Proyectado Circunvalación en la zona de la Urb. Mariscal Cáceres I etapabajando por la Calle 33. La tubería baja por un terreno normal.

Línea de Rebose de RP-4A:La tubería de rebose será de DN 250mm de 237.00ml de longitud, la cual se empalmará a un buzón existentede las líneas secundarias de la zona bajando por el A.H. La Fragata en la intersección del Pasje. 8 y la Ca.Los Ebanistas. La tubería baja por un terreno rocoso.

Línea de Rebose de RP-6A:La tubería de rebose será de DN 200mm de 488.25ml de longitud estimada, la cual se empalmara a un buzónexistente de las líneas secundarias de la zona bajando por el A.H. La Gruta en el Pasje. Celestial y Ca. SantaCruz hasta llegar al A.H.M. Santa María por una calle paralela a la Av. Héroes del Cenepa. La tubería bajapor un terreno rocoso hasta llegar hacia un terreno normal.

Línea de Rebose de RP-6B:La tubería de rebose será de DN 200mm de 443.10ml de longitud estimada, la cual se empalmara a un buzónexistente de las líneas secundarias de la zona bajando por La Asoc. El Paraíso de Santa María hasta llegaral A.H.M. Santa María. La tubería baja por un terreno rocoso hasta llegar hacia un terreno normal.

Línea de Rebose de RP-4C:La tubería de rebose será de DN 250mm de 446.50ml de longitud estimada, la cual se empalmara a unbuzón existente de las líneas secundarias de la zona por la Calle 1 a la altura de la A.H. Andrés AvelinoCáceres. La tubería baja por un terreno rocoso hasta llegar hacia un terreno normal.



Línea de Rebose de RP-7C: La tubería de rebose será de DN 200mm de 254.10ml de longitud estimada, la cual se empalmara al BZ-03del Colector Proyectado Circunvalación en la calle 28A a la altura de la AGF. Nueva Esperanza. La tuberíabaja por un terreno rocoso.

Línea de Rebose de RP-3C:La tubería de rebose será de DN 200mm de 187.00ml de longitud estimada, la cual se empalmara a un buzónexistente de las líneas secundarias de la zona a la altura de la AH. Proyectos Especiales. La tubería baja porun terreno rocoso.

Línea de Rebose de RP-3D:La tubería de rebose será de DN 200mm de 245.00ml de longitud estimada, la cual se empalmara a unbuzón existente de las líneas secundarias de la zona a la altura de la AGF. Los Portales. La tubería baja porun terreno.

Línea de Rebose de RP-7G: La tubería de rebose será de DN 200mm la cual se empalmara a un buzón existente en el A.H.M. Ciudad losConstructores a la altura de la Calle S/N con una longitud aproximada de 338.10ml. La tubería baja por unterreno rocoso bordeando por un campo deportivo.

Línea de Rebose de CP-7G:La tubería de rebose será de DN 200mm la cual se empalmara a la línea de rebose del reservorio proyectadoRP-7Gcon una longitud aproximada de 36.00ml

Línea de Rebose de RP-5G: La tubería de rebose será de DN 200mm la cual se empalmara a un buzón existente de la línea de rebosedel reservorio existente RE-8A en el A.H. Javier Pérez de Cuellar a la altura del Pasje. 13 con una longitudaproximada de 595.00ml.La tubería baja por un terreno semi rocoso.

Línea de Rebose de CP-5G: La tubería de rebose será de DN 200mm la cual se empalmara a la línea de rebose del reservorio proyectadoRP-5G con una longitud aproximada de 52.00ml

Línea de Rebose de RP-6E: La tubería de rebose será de DN 200mm de 449.00ml de longitud estimada, la cual se empalmara a unbuzón existente de las líneas secundarias de la zona bajando por La Asoc. El Paraíso de Santa María hastallegar al A.H. Parcela I de Santa María. La tubería baja por un terreno rocoso hasta llegar hacia un terrenonormal.

7.0 ESTUDIOS A CONSIDERAR PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO

El estudio definitivo y expediente técnico a elaborarse tendrá que estar enmarcado dentro de los lineamientosestablecidos por nuestra Empresa para el Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Lima y enespecial deberá considerar como base lo establecido en el estudio de Pre-inversión a nivel de Factibilidad del“Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para Sargento Lorentz– 2da Etapa – Distrito de San Juan de Lurigancho” aprobado y declarado VIABLE por la DGPM del Ministerio deEconomía y Finanzas.

8.0 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS OBRAS A EJECUTAR

Línea de Conducción de interconexión de reservorios existentes y/o proyectados con reservorios existentes, talcomo se indica en los planos adjuntos, serán de tubería de hierro dúctil K-7 además de contemplar válvulas deinterrupción (guardia), de mantenimiento (purga y aire) y/o accesorios que serán de una clase que puedaadmitir las máximas condiciones de trabajo y ser compatible con la clase de tubería.



Líneas de Impulsión proyectadas serán con tubería de hierro dúctil K-7, y con accesorios y válvulas compatiblescon el tipo y presión de trabajo.

Las Líneas de Aducción de los reservorios, deberán ser para una presión nominal PN-10 como mínimo, deacuerdo a los planos que se adjuntan el anexo, provistas de válvula de aire ubicada en la salida del reservorio,accesorios y válvulas de interrupción hasta el punto de entrega a las redes de distribución. Así mismo, deberáncontar con válvula de Aire, purga, cámaras reductoras de presión y demás elementos que sean necesarios

Las estructuras de almacenamiento (reservorio, casetas) deberán ser edificaciones que respeten las normas yreglamentos vigentes.

El sistema de abastecimiento de agua potable deberá estar concebido como un sistema de funcionamiento concontroles hidráulico – eléctrico, capaz de gobernarse automáticamente, con descripciones claras y precisas.

El Equipamiento de las estaciones de bombeo deberán contar con todos los elementos mecánicos, eléctricos eintegrados al funcionamiento automático (hidráulico eléctrico), con su correspondiente sustentación de loselementos utilizados. Las instalaciones hidráulicas de las estaciones de bombeo y/o cámaras serán diseñadas ysuministrados para PN 16 como mínimo y mayores cuando el caso lo requiera.

La tensión de trabajo de cada uno de los equipos electromecánicos y tableros de mando será diseñada deacuerdo a la tensión de trabajo 220 ó 440 vol.

Se deberá incluir estudios, diseños y solución de todo tipo de interferencias con redes de servicio público, víasde transporte, tráfico, etc. con la Obra Proyectada materia de la presente Licitación.

Las tuberías, válvulas, accesorios, equipamiento y otros a utilizarse en el proyecto, deberán indicarsedetalladamente, adjuntando las especificaciones técnicas correspondientes y acompañando catálogos de losfabricantes en idioma español, especificando sus respectivas garantías.

Sistema eléctrico y de automatización, suministro de energía eléctrica para el equipamiento, iluminación,ventilación, etc. Para el sistema de automatización inalámbrico deberá efectuar el estudio que determine elsistema más óptimo para el sector, teniendo en consideración el funcionamiento local y remoto a distancia víaseñal telefónica inalámbrica.

Los accesorios a utilizar serán de Hierro Fundido Dúctil K-9 o K-7 según corresponda, de acuerdo a la NormaISO, con uniones flexibles, de tal manera que su uso esté sustentado sobre la base de los análisis del suelo yresistividad del terreno ó de lo contrario proteger la tubería con pintado bituminoso ú otro tipo de proteccióncontra la agresividad del terreno. El material de las tuberías y/o accesorios a usarse en la ejecución de losempalmes, deberá cumplir con la normatividad y especificaciones técnicas de SEDAPAL.

Eventualmente, y sólo en caso de absoluta necesidad, se podrán utilizar accesorios de acero debidamenteprotegidos con galvanizado en caliente, previa aprobación y autorización de la Supervisión. Asimismo los pernospara las junta de accesorios serán de acero zincado.

Todas las válvulas a diseñar y/o suministrar deberán contar con las sustentaciones para su selección, teniendoen consideración las presiones de trabajo, rango de regulación de caudales, diámetro nominal, etc. y de acuerdoa las Especificaciones Técnicas que se adjuntan en las Disposiciones Específicas.

Asimismo, se deben contemplar que las estructuras de almacenamiento que requieran la instalación de válvulasde control, éstas serán del tipo globo modulante de accionamiento hidráulico y/o eléctrico para regulaciones envolúmenes y niveles, medidores de caudal, filtros de protección para válvulas de control, transductores depresión y niveles, panel de mando con capacidad de medir parámetros de caudal, presión, nivel; asimismo lasestaciones de control contarán con unidades de intrusismo, alarmas fuentes de respaldo, sistema de ventilaciónforzada.



En el caso que las instalaciones se ubiquen fuera de caseta, se deberá considerar cámaras independientes delas instalaciones hidráulicas, a fin de preservar las instalaciones de la humedad. Se deberá tener el mismocriterio para el caso de instalaciones proyectadas.

En el caso de las tuberías de alcantarillado, se podrán considerar los siguientes materiales:♦ PVC liso y compacto, liso en el interior y nervado exteriormente o liso interior y exterior con canales en la

pared del tubo.♦ Polietileno de alta densidad (PEAD), lisa y compacta, liso en el interior y nervado exteriormente o liso interior

y exterior con canales en la pared del tubo.♦ Fibra de vidrio lisa y compacta.♦ Hierro dúctil.

Las tuberías deben ser fabricadas bajo las normas ISO, ASTM, ITINTEC y/o NTP.

La calidad que deben satisfacer las tuberías a suministrar ha sido determinada por valores mínimos de rigidezdel tipo de la tubería en relación con profundidad de instalación, como puede observarse en el siguiente cuadro:

Profundidad (m) PEAD PVCLiso

PVCCorrugado

ConcretoReforzado

Fibra deVidrio

HierroDúctil

Hasta 5 m 4 KN/m2 4 KN/m2 8 KN/m2 TCAATipo BClase II

2.5 KN/m2 K7

Mas de 5 m 8 KN/m2 8 KN/m2 8 KN/m2 TCAATipo A

Clase III

5 KN/m2 K7

Mas de 9 m 12 KN/m2 12 KN/m2 12 KN/m2 TCAATipo A

Clase III

10 KN/m2 K7

Nota: La equivalencia comercial de cada una de las tuberías debe ser transformada a la calificación antescitada, con el sustento y garantía del fabricante.

La obra se desarrollará respetando los procesos y normas de seguridad que garanticen la ejecución de la obra.Todos los materiales, equipos y otros elementos conformantes de la obra deberán contar con certificaciónNacional o Internacional de tal forma que garanticen su calidad.

Estas consideraciones no son limitativas, debiéndose cumplir con los requerimientos indicados en los demás ítemsque forman parte del presente Términos de Referencia.

9.0 DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS OBRAS GENERALES: (Original y tres copias)

Para el óptimo desarrollo del proyecto se utilizará como base el estudio de Factibilidad del Proyecto “Ampliación yMejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para Sargento Lorentz-2da etapa” aprobado y declaradoVIABLE por la DGPM del Ministerio de Economía y Finanzas. El Contratista debe elaborar el Estudio Definido yExpediente Técnico, para lo cual desarrollará como mínimo lo siguiente:

9.1. Coordinación con Empresas de Servicio y otras Entidades:

Se deberá obtener la información oficial de las redes existentes, de las empresas de servicio como sonEDELNOR, Telefónica del Perú y el Ministerio de Agricultura a fin de evitar y/o solucionar posiblesinterferencias. Se deberá prever los diseños de modificación de las redes existentes, drenajes, ó canalespara evitar postergaciones de obra.

Coordinar con INVERMET y otras dependencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima, las posiblesinterferencias con obras a su cargo en la zona donde se proyectarán las líneas de interconexión, conduccióne impulsión (intercambios viales u otros).



Coordinar con la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, y otras entidades cuyas instalaciones puedanafectar o verse afectados con las obras propuestas.

Se realizarán piques exploratorios para verificar la interferencia con los servicios existentes tales comoredes de agua, desagüe, eléctricas, telefónicas, canales de regadío, drenajes y otros, en los cruces decalles, avenidas y en lugares donde no se tenga información actualizada de redes de otros servicios.

Solicitar factibilidad y punto de alimentación de suministro eléctrico a la empresa eléctrica del Sector.

Solicitar el suministro eléctrico, cancelar los presupuestos a nombre de SEDAPAL y coordinar la instalaciónde los suministros eléctricos de los pozos, cámaras, de las estaciones de bombeo y reservorios decabecera. Todos los costos que demande la compra e instalación del suministro eléctrico serán cubiertosíntegramente por la contratista.

Realizar los trámites para obtener la autorización de uso de la frecuencia del sistema de automatización,ante el Ministerio de Transporte y Comunicación (MTC) y realizar los pagos correspondientes a fin de que elsistema sea entregado al 100% operativo.

Solicitar a las entidades competentes la disponibilidad de los terrenos en donde se ejecutarán las obras delpresente proyecto, debiendo coordinar también para definir el aspecto estético y arquitectónico de talmanera que armonice con el entorno del área en donde se ejecutarán las obras. Si alguno de los terrenospertenece a terceros, la contratista deberá efectuar la compra registrando el derecho de propiedad a nombrede SEDAPAL cubriendo todos los costos que se demanden.

Toda la información de las instalaciones existentes deberán estar ubicada en los planos a escala 1/500,acotando su distancia horizontal y profundidades en las secciones a escala conveniente (detalles).

9.2. Planteamiento de Alternativa de solución

La Empresa que obtenga la Buena Pro, desarrollará el Estudio Definitivo y Expediente Técnico en función alestudio de Pre-Inversión al nivel de Factibilidad “Estudio de Factibilidad del Proyecto de Ampliación yMejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para Sargento Lorentz – 2da etapa –Distrito de San Juan de Lurigancho”, aprobado y declarado VIABLE por la DGPM del Ministerio deEconomía y Finanzas.

El contratista deberá considerar, como mínimo, para el planteamiento de su propuesta técnico - económicadel proyecto:♦ Obras civiles y empalmes a las tuberías propuestas ó proyectadas.♦ Líneas de impulsión y de conducción, líneas de rebose y purga: clase, tipo de material, suministro oportuno.♦ Suministro eléctrico.♦ Sistema de media tensión.♦ Sistema de Automatización local previsto para interconectarlo a un sistema a distancia. ♦ Diseño y Selección de válvulas en función a presiones de trabajo, rengo de caudales, etc. y de sus

respectivas cámaras. ♦ Programación de obras.♦ Gestión y obtención para la Libre Disponibilidad de los terrenos. (*)

(*) Los gastos que incurran por la obtención de la libre disponibilidad de terrenos serán asumidos por elContratista, por lo que dicho monto formará parte de su propuesta.

9.3 Topografía digital

Se realizarán los levantamientos topográficos a curvas de nivel que requiera el Proyecto, para lo cual elContratista deberá verificar y complementar la planimetría existente (planos de la Municipalidad de Lima



Metropolitana) donde se presenta el trazado urbano, los mismos que serán adquiridos por el Contratista ytransferidos a SEDAPAL a la terminación del Estudio.

En los planos de planimetría, el Contratista mostrará la ubicación de los Sistemas de agua potable ydesagüe al nivel de las tuberías primarias, realizando las verificaciones necesarias para confirmarubicaciones.

Los levantamientos topográficos, se efectuarán mediante topografía digital.

Los levantamientos topográficos se efectuarán en coordenadas geográficas y de UTM referidas al sistemaI.G.N. y a un B.M. oficial existente y a escala, con equidistancia de las curvas de nivel adecuadas a ese fin,como se indican a continuación:

Deberá presentar la ficha expedida por el I.G.N., sobre la ubicación del B.M. oficial empleado. Ubicación de las pozos y cámaras proyectadas, a escala 1/500 y 1/250 con curvas a nivel cada 0.50 m. Ubicación de las cámaras proyectadas y otros existentes, a escala 1/500 y 1/250 Trazo de las líneas proyectadas y existentes, en planta a escala 1/500 con curvas a nivel cada medio

metro. Se indicará toda la información superficial encontrada: Tipo de vías, pavimento, bermas, jardinesárboles, buzones de desagües, buzones de teléfonos, río, canales y otros, convenientemente acotadasy referidas a puntos notables.

Los perfiles longitudinales de las líneas de conducción y/o impulsión, se dibujarán a escalas horizontal1/500 y vertical 1/50 incluyendo la ubicación de cruces e interferencias de las redes de agua, alcantarillado, redes, telefónicas, eléctricas, etc., para considerar enel presupuesto su protección durante la ejecución de las obras.

Replanteo y verificación de todas las redes existentes de agua, alcantarillado, eléctricas, telefónicas ycanalizaciones, en el campo y confrontar la información proporcionada por las Empresas de servicios.

Las curvas a nivel se basarán en un B.M. oficial del sistema Altimétrico del I.G.N. indicando en losplanos los B.M. auxiliares para la ubicación exacta de la cámara y/o otras estructuras proyectadas parala obra debidamente documentado.

Todos los planos topográficos serán dibujados en AUTOCAD y serán entregados con extensión DWG aSEDAPAL.

Se realizará la nivelación y replanteo correspondiente, cuando se necesite verificar datos sobre unaestructura existente.

El levantamiento topográfico establecerá una poligonal de precisión según el perímetro del área delProyecto, debidamente monumentos que servirán para el control horizontal.Para el control vertical se establecerá BMs enlazados con BMs oficiales del I.G.N.

El levantamiento de detalles se ejecutará con estación total digital, los manzaneos en la zona urbana, seránejecutados empleando el sistema en tiempo real, para evitar las dificultades del tránsito.

En la poligonal básica se emplearán Coordenadas Geográficas, UTM y sus conversiones a topográficas.

Se establecerán poligonales secundarias para la ubicación de cisternas, reservorios, estaciones de bombeoy otras estructuras especiales a la escala 1/250 con curvas de nivel cada 0.50 m para considerar susreboses.

Deberán dejarse un BM principal del esquema y BMs auxiliares monumentados para el control vertical,incluyendo una descripción de su ubicación, un punto fijo y una topografía.

Se realizará la nivelación y replanteo correspondiente para verificar datos. En el levantamiento se incluiránlos detalles de vías, pavimentos, bermas, jardines, árboles, postes, buzones, canales y otras relevantes.

Todos los detalles se presentarán en un informe específico del Estudio Topográfico, incluyendo planos yarchivos en CD.



Al término de la aprobación del Proyecto (Expediente Técnico), el Contratista deberá entregar a SEDAPALlos archivos en discos compactos (CD) de la siguiente información:

Cartografía base urbana, empleada en la elaboración del estudio al nivel de manzana, con informaciónde habilitaciones urbanas, incluyendo las futuras ampliaciones representado como polígonos.

Cartografía de reservorios existentes, ejecutados y/o proyectados con información de suscaracterísticas principales como: nombre, código, referencia de ubicación, tipo, volumen, cotas, áreasde servicio (habilitaciones a servir) y otras que considere conveniente SEDAPAL, representado comopuntos.

Cartografía de cámaras existentes, ejecutados y/o proyectados con información de sus característicasprincipales como: nombre, código, representado como puntos.

Cartografía de otras construcciones hidráulicas consideradas en el estudio, representado como puntoso polígonos según lo considere conveniente SEDAPAL.

Cartografía de líneas de impulsión de agua existentes y/o proyectados, con información de suscaracterísticas principales (nombre, código, tipo, diámetro, material, antigüedad, clase, capacidad deconducción y otras que considere conveniente SEDAPAL) representado como poli líneas.

Cartografía de válvulas con información de sus características principales: nombre, código, tiporeferencia de ubicación, material, representado como puntos.

Cartografía de redes de agua y desagüe existentes y/o proyectados, con información de suscaracterísticas principales (nombre, tipo, código, diámetro, material, antigüedad y otras que considereconveniente SEDAPAL) representado como poli líneas.

Cartografía de buzones existentes y proyectados con información de sus características principales:nombre, código, referencia de ubicación, cotas, altura, tipo, representado como puntos y otras queconsidere conveniente SEDAPAL.

Cartografía de límites de áreas de drenaje, con información de área, habilitaciones urbanas, población,caudal de descarga y otras que considere conveniente SEDAPAL, representado como polígonos.

Cartografía de curvas de nivel cada metro, con información de cotas, y otras que considere convenienteSEDAPAL, representado como líneas.

El Consultor, debe tener en cuenta que dicha información debe cumplir las siguientes característicastécnicas:

♦ Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM)♦ Datum de referencia World Geographic System 1984 (WGS84) ♦ Zona de Referencia UTM♦ Exactitud Posicional Submétrica ajustados con GPS♦ Formato Shapefile de ArcViewGIS

El Consultor deberá prever para el procesamiento de la información gráfica la utilización de Software deprocesamiento ARCVIEW GIS 8.2.

9.4 Estudio de Suelos y Geotecnia

Se requerirá un informe técnico (se adjuntará los originales de los resultados de laboratorio de todas laspruebas realizadas) respecto a la calidad del terreno, de modo que se determine los datos necesarios parafijar los diseños de instalación, clase de tubería y diseño de las estructuras. Básicamente debe comprender:

Estudio de Resistividad del suelo, parámetro indispensable para determinar el tipo de protección detubería de hierro dúctil, de acuerdo a lo indicado en la Norma Técnica NTP – ISO 2531:2001.



Capacidad portante del terreno, en aquellas zonas en las que se localizarán las estructuras de losSistemas a las profundidades de cimentación prevista y de la instalación de las tuberías.

Calidad físico - químico de cada tipo de suelo, por donde atravesarán las tuberías y en donde selocalicen las estructuras, tales como: nivel de Cloruros, Sulfatos, PH, Conductividad, etc., determinandola agresividad del terreno al material de las tuberías, concreto, fierro y otros materiales de la obra.

Profundidad y características del basamento rocoso en caso de ser necesario. Basándose en estos resultados, el Contratista establecerá las medidas de protección adecuadas para

cada material y efectuará las recomendaciones para la instalación y fundación de las estructuras(tuberías y cámara)

El estudio de suelos incluirá un plano en planta, con el detalle de ubicación de las calicatas y tipo de sueloencontrado, y otro plano con el correspondiente perfil estratigráfico de los diferentes tipos de suelo a lasprofundidades requeridas; indicando el nivel de napa freática de darse el caso.

Se deberá considerar además la investigación del suelo mediante calicatas y análisis físico-químicos, paradeterminar la calidad del terreno en los lugares donde se instalarán las tuberías, estimándose una densidadde por lo menos una exploración del terreno por cada 100 m. que servirán además para verificar posiblesinterferencias.

El Contratista deberá prever, basándose en los resultados del estudio de suelos, la profundidad de la napafreática para considerar en el Expediente Técnico el procedimiento constructivo adecuado.

9.5. Diseño Estructural

Se deberá diseñar al nivel de ejecución de obra, la infraestructura de acuerdo a la arquitectura einstalaciones hidráulicas propuestas. Se presentará la Memoria de Cálculo de los reservorios, cisterna,estación de rebombeo, cámaras de derivación, cerco perimetrico y demás estructuras civiles, verificando yadecuando el diseño sobre la base de los estudios de suelos, geotécnicos, físico-químicos e hidráulicoscorrespondientes.

Los diseños estructurales deberán adjuntar los correspondientes estudios de suelos y hojas de cálculoestructurales.

Planos indicando el área mínima de reserva y de libre disposición para la protección de las estructuras,instalaciones, cercado y vía de acceso vehicular a escala 1/1000.

9.6. Diseño Electromecánico

El Contratista desarrollará:

Solicitar la Factibilidad y Punto de Alimentación Eléctrica para las estaciones de bombeo, estaciones derebombeo, reservorios de cabecera y cámaras de control y medición en baja tensión (220 V.) y/o enmedia tensión (10KV), la cual estará de acuerdo al diseño establecido y a la demanda máxima que serequiera.

Realizar el trámite y obtener la aprobación del proyecto de media tensión 10KV de la empresaconcesionaria, la cual está supeditada de acuerdo con la zona de influencia de la referida empresaconcesionaria.

Elaboración de los diseños de las instalaciones electromecánicas al nivel de ejecución de obra a escala1/50, 1/25 y 1/20.

En los pozos existentes y proyectados en la tubería de la salida de purga y en la tubería de impulsión sedeberá de considerarse válvulas motorizadas que serán controladas por el tablero del equipo debombeo y tendrán la capacidad de evacuar el agua de los pozos.

Elaboración de los diseños de las instalaciones eléctricas de media tensión a escala 1/1000, 1/500, 1/50y 1/25, en concordancia con el Código Eléctrico del Perú, Ley de Concesiones Eléctricas, etc.

Diseño de las instalaciones eléctricas en general, tablero de arranque y parada de las electrobombas,con arrancadores en estado sólido y/o arrancadores de velocidad variable con analizadores de redes,banco de condensadores, cuadros de cargas, pozos de tierra,



Diseño del grupo electrógeno de emergencia, con su tablero de transferencia automática en 440/220 V.,el que estará supeditado de acuerdo con la tensión de operación del sistema en el que se ha diseñado yen concordancia con la potencia de los equipos, el cual se desarrollara a escala 1/500, 1/50, 1/25, etc.

Diseño del sistema de puesta a tierra para el sistema eléctrico y el sistema de control y monitoreo conun ohmiaje menor a 5.0 ohmio y 15 ohmio.

El diseño del sistema de automatización, se deberá de realizar y elaborar tomando en consideración losiguiente alcances:

Para el diseño del sistema de automatización (Sistema SCADA), se deberá de realizar y elaborartomando en consideración lo siguiente:a) El sistema de automatización entre la estación de bombeo ubicada adjunta a la cisterna CR-37A y

las estaciones de bombeo, rebombeo existentes N° RE-1ª, RE-2ª, CE4, RE-4 y los reservoriosproyectados N° RP-3C, RP-3D, cámaras de control y medición existente y proyectados delesquema del Sector Oeste.

b) El sistema de automatización integral del Esquema Este (Sargento Lorentz) entre la estación debombeo ubicada adjunta a la cisterna CR-37A y las estaciones de bombeo, rebombeo proyectadas,cisterna N° RP-1B, con :- Los reservorios de cabecera y la estacione de bombeo N° RP-4ª, RE-3ª y los reservorios

N°RP-6B y RP-6ª.- La cisterna N° CRE-137 y el reservorio de cabecera proyectado N° RP-6ª y de la cisterna N°

CRE-137 con los reservorios de cabecera y la estación de bombeo N° RE-4B y RE-7ª.- El reservorio N° RP-4C con la cisterna N° CP-5G y con los reservorios N° RE-8ª y RP-5G.

c) El sistema de automatización integral de la cisterna N° CP-1 con las estaciones de bombeo N° CE-7B y RP-7C y de:- La cisterna N° CE-7B con la cisterna N° CP-7G y el reservorio N° RP-7G, como de la cisterna

N° CE-7B con el reservorio N° RP-7G.d) El sistema de automatización integral entre la estaciones de bombeo reserevorio N° RP-7C con la

cisterna N° CE-2 y el reservorio de cabecera N° RE-2.e) El sistema de automatización integral entre la estaciones de bombeo reserevorio N° RP-7C con la

cisterna N° CE-1 y el reservorio de cabecera N° RE-1.f) Cada Esquema de automatización debe poseer un centro de control principal que permita transmitir

la información al Centro de Control Principal de La Atarjea y poder operar en forma local, ademástendrá capacidad de programarse en forma local como a distancia.

g) En la estación de bombeo principal prevista adjunta a la cisterna N° CR-37ª, que abastecerá deagua al esquema Oeste como Este se considerara un Centro de Control Principal que permitirárecibir, reprogramar a distancia, transmitir la información en forma local como al Centro de ControlPrincipal de la estación principal de SEDAPAL.

h) El sistema de automatización debe de considerar todos los componentes necesarios que permitaque se integre en forma general en forma local como con el sistema principal de la Empresa el cualtendrá la capacidad de operara en forma local como a distancia y debe ser entregado y operativa al100 %, sin restricciones.

El control de automatización entre el reservorio y las cámaras reductora de presión será en forma localentre el reservorio y la cámara de reductora de presión y se controlaran los parámetros indicados en elítem antes indicado.

Los esquemas de automatización operarán en forma local y cada esquema tendrá un centro de controlprincipal que tendrá la capacidad de integrarse entre sí, como su integración al sistema SCADAprincipal de SEDAPAL.

Diseño de planos en Planta y Perfil del sistema de automatización a SCALA 1/500, 1/100 y 1/50. El sistema de automatización debe poseer, además la capacidad de transmitir voz, vídeo y la

información del PLC, analizador de redes así como la programación y reprogramación de los PLC y elmonitoreo a larga distancia y su automatización.

El sistema de comunicación será a través del sistema telefónico inalámbrico, CLARO, en concordanciacon la normativa vigente.

El sistema eléctrico y de automatización debe ser entregado y operativo al 100% y todos los costos parael adecuado funcionamiento de los sistemas serán asumido por el contratista de la obra.



9.7. Estudio de Tráfico:

El Contratista desarrollará un estudio de tráfico con apropiado nivel de detalle en las zonas de los trabajos,con la finalidad de detectar y evidenciar los problemas que se presentarán como consecuencia de laejecución de las obras, que permita sustentar las soluciones temporales de tráfico.

Será necesario que el Contratista realice conteos de tráfico durante 1 semana, con el propósito de sustentarlas medidas que proponga, las mismas que deberán tender a minimizar las molestias al tránsito devehículos en el área del proyecto y principalmente a las viviendas aledañas.

Basada en este estudio el Contratista preparará planos de desvío de tráfico, indicando todas las medidas deseguridad que deberá adoptar e incluirá todas las señalizaciones asociadas.

Por la característica de la obra, en la instalación de las tuberías en todas las vías deberá diseñarse unsistema de señalización y desvío de tránsito, debiendo ser aprobado por la Municipalidad de Lima ypublicarse con anticipación y el conocimiento público.

En los lugares de mayor circulación de tránsito, en lo posible, deberá protegerse la infraestructura existente,evitando perjuicios y daños a terceros.

9.8. Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en la ejecución de la obra

9.8.1 Generalidades

El Contratista de la obra durante la etapa del desarrollo del Proyecto, deberá considerar para laelaboración del Expediente Técnico las exigencias relacionadas a la aplicación de la Norma E-120“SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION” del Reglamento Nacional de Construcciones,aprobada por RM. N° 427-2001-MTC/15.04 del 19 de setiembre del 2001, así como también de lasDisposiciones consideradas en la Especificación GPO-SEDAPAL sobre el tema y que esta referidaal desarrollo y ejecución de los PLANES DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LASOBRAS QUE SEDAPAL EJECUTA.

La aplicación de la Especificación de Seguridad e Higiene Ocupacional, no interfieren con lasDisposiciones establecidas en cualesquiera de los otros documentos que conforman el ExpedienteTécnico, Disposiciones establecidas por la Legislación, ni limitan las Normas dictadas por losSistemas Administrativos, así como otras Normas que se encuentren vigentes y que son deaplicación en la Elaboración de un Proyecto así como para su Ejecución.

Si es necesario, el constructor puede proponer alternativas de igual ó superior característica a losprocedimientos constructivos considerados en la especificación, los que deberán ser aprobados porla Supervisión con la conformidad de los responsables de la elaboración del Proyecto, sin que elloorigine Costo Adicional alguno al Proyecto.

9.8.2 El Plan de Seguridad y Las Condiciones de Seguridad e Higiene Ocupacional

El Plan o programa de Seguridad e Higiene Ocupacional, es el punto de partida para prevenirriesgos en la zona de trabajo de una Obra; para ello SEDAPAL aplica para sus Proyectos y Obras laEspecificación indicada, que contiene los Aspectos Generales de un “Estudio Básico de Seguridad ySalud” y base para que el Contratista elabore el “Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional” de unaObra en particular.

9.8.3 Presupuesto del Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional

En el Expediente Técnico de la Obra, en lo correspondiente al Valor Referencial (Presupuesto), lasPartidas para Obras Provisionales y Trabajos Preliminares consideran las Partidas requeridas paraSeguridad e Higiene Ocupacional, como es el caso del campamento, depósitos, señalizaciones,cercos, barandas y otras señales necesarias. Respecto a los cascos, lentes, protectores de oídos,



cascos, escaleras, etc. que es de uso personal ó para una cuadrilla, se consideran en los Análisisde Costos de cada partida como un porcentaje de la Mano de Obra en el ítem “Herramientascomplementarias: 2%”.

En cuanto al personal especializado de la elaboración y ejecución del “Plan de Seguridad e HigieneOcupacional en Obra”, éstos se consideran en los Gastos Generales y permanecerán durante eltiempo que dure la Obra. En caso de ampliaciones del plazo los gastos que se origine por esteconcepto serán de cargo del Contratista si las causas son imputables al mismo.

9.8.4 Trabajos Posteriores

El Plan de Seguridad contemplará también las previsiones y las informaciones para efectuar en suoportunidad las debidas condiciones de seguridad y salud previsibles para trabajos posteriores,como es el caso de los Manuales de Operación y Mantenimiento de las Instalaciones, equipos, etc.

9.9. Aspectos Legales

Cuando en el desarrollo de los estudios, se considere necesario, el uso parcial o total de propiedadesparticulares o privadas, el Consultor deberá evaluar las alternativas técnico - económicas, para definir lasolución durante el proceso de elaboración del estudio.

Se deberá coordinar y gestionar oportunamente con el o los propietarios de terrenos afectados por lasobras, para definir el contrato o convenio de servidumbre o expropiación si fuese el caso de los terrenos afavor de SEDAPAL. Todos los gastos que demande el trámite o compra o expropiación de terrenos seráncubiertos íntegramente por la contratista.

Deberá verificar y presentar el inventario actual del saneamiento físico legal de los lotes o, en su defecto, elcertificado de posesión del mismo expedido por el Municipio.Se deberá tener en cuenta todos los dispositivos legales en materia de saneamiento para la implementacióndel proyecto.

Asimismo, deberá prepararse toda la documentación y trámite necesario para que todos los terrenos yestructuras correspondientes al proyecto pasen a formar parte del patrimonio de SEDAPAL.

Se deberá tener en cuenta el D.S. Nº 013-98-PRES el cual modifica y precisa las disposiciones delReglamento 09-95-PRES de la ley General de Servicios de Saneamiento - Ley 26338.

9.10. Disponibilidad de Terreno

La obtención de la libre disponibilidad de los terrenos y/o servidumbre de paso, en cuanto a las gestiones ycostos que incurran para la obtención del mismo, donde se ubican todas las infraestructuras proyectadas,así como el trazo de las Líneas de agua potable y alcantarillado, deberá ser considerara por elContratista en su Oferta.

Para la disponibilidad de los terrenos, deberá coordinarse durante el desarrollo del estudio con SEDAPALy/o encargados de gestionar la libre disponibilidad de áreas y/o paso de servidumbres para las estructurasque se proyecten, el mismo que servirá para la ejecución de las obras.

Deberá gestionar el trámite respectivo que otorgue la disponibilidad y uso de los terrenos en las que sehabilitarán reservorios, cámaras, estaciones de rebombeo, etc. Quiere decir que el Contratista entregará aSEDAPAL la libre disponibilidad de terrenos y/o servidumbre de paso con los documentos legales que así loacrediten.

Todos los gastos que demande el trámite o compra o expropiación de terrenos, así como los dispositivoslegales en materia de saneamiento serán cubiertos íntegramente por la contratista.



9.11. Restos Arqueológicos

Debe gestionarse oportunamente la obtención del certificado de inexistencia de zonas arqueológicasdel Instituto Nacional de Cultura en las zonas donde se realizarán las obras.

Los costos que incurran para la obtención del CIRA serán asumidos por el Contratista, por lo cual debeformar parte de su propuesta.

9.12. Operación y Mantenimiento

Se formulará los manuales de operación y mantenimiento del sistema, para condiciones normales y deemergencia teniendo en cuenta lo establecido en el Título X del capítulo 10.1 y 10.2 del Reglamento deelaboración de Proyectos de agua potable y alcantarillado de SEDAPAL, para lo cual se hará referencia alos manuales en uso existentes de las unidades responsables de la operación de los sistemas.

Se deberá detallar los procesos de la operación y los procesos de la operación y cronograma anual delmantenimiento preventivo total (TPM) de los principales componentes de éste sistema.

9.13. Metrados y Especificaciones

Los metrados deben estar claramente definidos y en los trabajos que comprenden cada partida.

Estos estarán debidamente sustentados mediante hojas de cálculo que faciliten su revisión, preparándoseplanillas de metrados parciales y con resúmenes por planos.

Todas las especificaciones nuevas que se generen en el presente proyecto deberán tener una sustentacióny descripción del proceso constructivo.

Asimismo, deberá considerar los costos necesarios derivados por los trámites legales y documentarios quedeberá realizar el Contratista durante la elaboración del proyecto, ejecución y recepción de la obra.

9.14. Programación del Estudio y Obra

Para la programación, control y supervisión de las obras deberá programarse todas las actividadesutilizando el Software de Microsoft Project, presentando en el Diagrama Gantt, Pert y el Calendario, lassecuencias y tiempo máximo y mínimo por actividad. Deberán preverse adecuadamente el suministrooportuno de todos los materiales puestos en obra.

El Contratista presentará un Cronograma Valorizado detallado de todas las actividades inherentes alProyecto, que deberá ser concordante con su propuesta técnica y económica, y que será aprobado por laSupervisión.

Deberá programarse adecuadamente los trámites necesarios correspondientes al otorgamiento delicencias, autorizaciones, derechos de uso, gestiones en Instituciones estatales y municipal programandooportunamente los desembolsos derivados de ellos.

9.15. Expediente Técnico para Ejecución de las Obras

Se elaborará el Expediente Técnico que permita la ejecución de la obra por especialistas. El ExpedienteTécnico deberá contener la siguiente documentación:

Memoria descriptiva de las obras generales a ejecutar. Relación de Planos en AutoCAD 2000i. Metrados Valor Referencial (Presupuesto) Análisis de precios unitarios Fórmulas Polinómicas



Cronograma general de actividades. Cronograma de ejecución de obras. Cronograma de desembolso Relación detallada de Insumos Especificaciones técnicas propias de la obra Catálogos de materiales y equipos. Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional para la Obra. Estudio de Impacto Ambiental (*) Estudio de suelos Documentos de libre disponibilidad de los terrenos y permisos municipales. Desagregado de gastos generales.

(*) SEDAPAL cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Dirección Nacional deSaneamiento.

Se sustentará en la Memoria Descriptiva los criterios utilizados para el cálculo de los diámetros de las líneasde conducción e impulsión (válvulas: cierre, globo, de purga y aire, válvula check, alivio), control deautomatización (Sistema SCADA) y todos los aspectos que se consideren de importancia.

Toda labor descrita se traducirá con suficiencia en los planos de obra del proyecto y deberán ceñirse a lasEspecificaciones Técnicas de SEDAPAL, a los documentos que conforman las Bases de la presenteLicitación y al “Nuevo Reglamento de Elaboración de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado deSEDAPAL”.

10.0 DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR SEDAPAL

SEDAPAL entregará al Contratista, toda la documentación existente relacionado al Proyecto (estudios, croquis,planos:) en medios magnéticos.

Cabe señalar que las coordinaciones con SEDAPAL serán con profesionales técnicos de las siguientes oficinas:

Equipo Proyectos Equipo Obras Equipo Recolección y Disposición Final Equipos de Operación y Mantenimiento Redes San Juan de Lurigancho Equipo Electromecánico Centro Equipo Distribución Primaria Equipo Técnico Centro Equipo de Micromedición y Registros

11.0 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de las Obras Generales será de 90 díasnaturales, que incluye el tiempo necesario para consultas, coordinaciones y aprobaciones intermedias y aprobaciónfinal.

El plazo para la ejecución y equipamiento de las obras generales es de 240 días naturales, que incluye el tiemponecesario para consultas, coordinaciones y aprobaciones intermedias e importación de tuberías y/o accesorios.

12.0 MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCION DE LA OBRA

El monto del Estudio definitivo y Expediente Técnico de obra está valorizado en: S/. 933,876.00 incluyendo IGV,gastos generales y utilidades.

El monto de la ejecución de obras generales y equipamiento esta valorizado en: S/.32,625,278.10 incluyendo IGV,gastos generales y utilidades.



13.0 PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS OBRAS GENERALES

La presentación de los Estudios y Diseños se efectuará en la siguiente forma:

a) Memoria Descriptiva General del Proyecto, Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el ente competente(proporcionado por SEDAPAL), Manual de Operación y Mantenimiento en original y 03 copias en formato A-4,debidamente anillado o empastado, firmados y sellados en su totalidad.

b) Planos de Diseño en general a las escalas reglamentarias, ploteados en papel canson tamaño A-1 y (2)tamaño A-3 con membrete tipo de SEDAPAL y (04) copias debidamente firmadas y selladas por losProyectistas Especialistas responsables.La relación de planos es la siguiente:

Plano General Clave de ubicación de todas las estructuras del Proyecto a escala 1/10,000 con referenciaa calles o puntos notables.

Plano del trazo de las líneas de impulsión, conducción y aducción con indicación de las curvas de niveles,empalmes, y otros en escala H: 1/500 y V: 1/50. Este último, para las rasantes del terreno y perfil deinstalación, en los que se ubicarán otras instalaciones e interferencias.

Plano del trazo de los colectores principales, con indicación de las curvas de niveles, empalmes, y otrosen escalas H: 1/500 y V: 1/50. Este último, para la rasante del terreno y perfil de instalación, en los quese ubicarán otras instalaciones e interferencias.

Los detalles de estructuras y cámaras en planta y cortes en escala 1/25 Planos de Perfiles Longitudinales de alcantarillado con indicación de cotas y rasantes de vías, diámetros,

longitudes y pendientes de tuberías; buzones, cruces de servicios existentes y/o proyectados, en escala:H = 1:1000 V =1:100

Los detalles de estructuras y cámaras en planta y cortes en escala 1/25 Secciones longitudinales de vías a escalas adecuadas, con indicación de las instalaciones existentes y

proyectadas. Planos indicando el área mínima de reserva y de libre disposición para la protección de las estructuras e

instalaciones, a Escala 1/500. Planos de detalles de arquitectura y estructuras a escala 1/100, 1/50, 1/25 y 1/10 según sea el caso,

indicando además las áreas necesarias para las servidumbres, debidamente acotadas. Planos General de Ductos y Cámaras Telefónicas a escala 1/5000 Planos de Ubicación de Cámaras a escala 1/200 Planos del sistema eléctrico y automatización. Los planos deben numerarse correlativamente indicando la totalidad de los mismos, con indicación del

número de la licitación. Los planos originales se presentarán en estuche de plástico o fibra de vidrio con su respectiva tapa de

seguridad, en el que se indicarán las características del proyecto y el nombre de la empresa Contratista. La copia de los planos deberán presentarse doblados en un portaplanos, en el que se indicará las

características del proyecto.

c) Estudio de Análisis y Mecánica de Suelos, en original y 03 copias, firmados y sellados en su totalidad.

d) El Expediente Técnico consiste en Memoria Descriptiva de Obra, Planilla de Metrados, Análisis de Precios,Presupuesto Base, Fórmulas Polinómicas, Cronogramas de Actividades, Ejecución de Obra y deDesembolsos, Diagrama PERT y GANTT, Disposiciones Especificas y Especificaciones Técnicas, Metrados yFormas de Pago en la ejecución de obras, Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en la Obra,Catálogos, etc. se presentarán en original y 03 copias en formato A-4, debidamente empastados o anillados,firmados y sellados en su totalidad.

e) Las Memorias Descriptivas del Proyecto y Obra, Planilla de Metrados, Análisis de Precios, Presupuesto Base,Fórmulas Polinómicas, Cronograma de Actividades, Ejecución de Obra y de Desembolsos, DisposicionesEspecíficas, Especificaciones Técnicas, Metrados y Formas de Pago en la ejecución de obras,Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en la obra, Catálogos y Planos, se presentaránademás de lo anterior, en CD (Disco Compacto) desarrollados en los programas Word versión 2000, Excel



versión 2000 para Windows 98 ó Windows XP, Microsoft Project ver. 5.0 y los planos digitalizados enAutocad 2000i.

f) Promoción Social

Nota.- Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico, deberá estar firmado por el IngenieroEspecialista responsable de su ejecución y por el Ingeniero Especialista Director del Proyecto, enconcordancia con las Normas de Control Interno para el Area de Obras Públicas.

14.0 SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO

La Supervisión y control del EXPEDIENTE TÉCNICO, estará a cargo del Comité Técnico nombrado para el efecto,quien hará el seguimiento, control, coordinación y revisión de los Avances.

El Contratista estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico y de lainfraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del Proyecto.

15.0 DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Se adjunta (en CD) el estudio de Factibilidad aprobado, en base al cual se está efectuando el presente proceso deselección.

16.0 RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 072-98-CG

Tanto al elaborar el Expediente Técnico como en la ejecución de la obra, el Contratista deberá cumplir con lasNormas de Control Interno para el área de Obras Públicas en todos sus ítems (del 600-01 al 600-17)

17.0 RELACIÓN DE PERSONAL MINIMO

N° PROFESIONALES1.- Ing. Sanitario: Director responsable del Estudio Definitivo y Expediente Técnico2.- Ing. Sanitario/Civil Residente de Obra3.- Ingenieros Sanitarios Especializados4.- Ingeniero Civil/Geólogo, Especialista en Mecánica de Suelos/Geotécnia5.- Ingeniero Mecánico Electricista6.- Ingeniero con experiencia en topografía digital7.- Ingeniero con experiencia en rnetrados y presupuestos8.- Ingeniero Civil con experiencia en estructuras9.- Ingeniero especialista en Tránsito10.- Ingeniero especialista en control y programación de obras11.- Ingeniero con formación especializada en Seguridad de Obras12.- Ingeniero Especialista en Impacto Ambiental13.- Ingenieros Asistentes de Obras

NOTA: Deberá precisar al personal que empleará para la Etapa de la Elaboración del ExpedienteTécnico y aquellos que empleará para la ejecución de la obra.

17.0 RELACIÓN DE EQUIPO MINIMO

N° MAQUINARIA1 Retroexcavadora de 1.3 yd34 Retroexcavadoras de ¾ - 1 yd32 Cargador Frontal de 0.2 – 2.25 yd33 Camioneta doble cabina8 Camiones Volquetes de 6 m36 Compactadores de Plancha de 4 Hp



1 Rodillo Autopropulsado 4 Ton6 Pisón Mecánico c/accesorios12 Comprensora 250-330 pcm24 Martillos Neúmaticos con accesorios2 Equipo de Corte y Soldado4 Motobomba de 15 Hp (Q = 50 – 100 lps)5 Mezcladora 11 P36 Vibradores de Concreto tipo aguja de 4 Hp2 Tecle de 3 – 5 Ton2 Equipo de Prueba para Tuberías

NOTA: Deberá precisarse la antigüedad de los equipos y si estos son propios o alquilados. En esteúltimo caso adjuntar el compromiso de alquiler.

No se aceptará equipos con antigüedad mayor a 10 años.

La presentación del staff profesional y del equipo mínimo, inferior a relación antes citada,acarreará la perdida de la condición de Postor.





TERMINOS DE REFERENCIAOBRAS SECUNDARIAS Y CONEXIONES

DOMICILIARIAS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO






TÉRMINOS DE REFERENCIAPRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE INSTALACIÓN

DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS CONVENCIONALES DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA “SARGENTO LORENTZ – 2da ETAPA”, A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA.

1. ANTECEDENTES

Las habilitaciones que comprenden el Esquema Sargento Lorentz – 2da. Etapa, lo conforman 115 habilitacionesubicados en la jurisdicción del distrito de San Juan de Lurigancho. La población total es de 85963 habitantes,ocupando un área conformada por 17909 lotes.

Actualmente, gran parte de la población comprendida dentro del áea de influencia del proyecto carece de losservicios básicos de agua y desagüe. Solamente 4301 lotes cuentan con servicios de agua potable a través depiletas, de los cuales el 50% tienen servicio de 3 horas diarias; y el otro 50% tiene servicio 3 horas diarias tres días ala semana. Esto es, por las restricciones de la fuente en uso para el consumo.

La población que no cuenta con ningún tipo de servicio de agua, se abastece comprando a camiones cisterna.Compran un promedio de 1 cilindro de una capacidad aproximada de 200 litros para un día, lo que hace un totalaproximado de 6 m3/mes/viv. Llenar con agua cada cilindro cuesta S/. 1,20. El agua es almacenada en cilindros uotros recipientes en la calle, que no tienen una adecuada protección sanitaria.

En cuanto a micromedición en el área de influencia del presente estudio, de los lotes que cuentan con servicio deagua con conexiones, el 18.9% tiene medidores y corresponde a los 807 lotes de Ciudad de los Constructores.

La disposición de excretas de los lotes que no tienen servicio de alcantarillado lo realizan a través de silos, letrinas óhacia zonas descampadas. Las aguas grises son evacuadas a la vía pública. Estas dos situaciones originan unaelevada contaminación ambiental, proliferando la presencia de vectores y roedores, además de que la población seencuentre expuesta a contagios de enfermedades dermatológicas por los suelos sucios de aguas servidas(especialmente los niños) y a enfermedades diarreicas por el contacto directo de las manos no limpias al tomar aguadirectamente de los recipientes, por no contar con un adecuado servicio higiénico en sus viviendas.

Teniendo en cuenta los antecedentes antes descritos, la necesidad de la población de contar con servicios de aguapotable y alcantarillado, y la disponibilidad de fuente de abastecimiento de agua potable; es que SEDAPAL tieneprogramado ejecutar en forma prioritaria en el año 2006 las obras de “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas deAgua Potable y Alcantarillado del Esquema Sargento Lorentz – 2da Etapa”, luego de haber superado problemaspresupuestales, técnicos y legales.

2. TIPO DEL PROCESO DE SELECCIÓN:

Concurso Oferta a Precios Unitarios

3. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN:

Es objeto del presente Concurso Oferta a Precios Unitarios, la contratación del servicio de consultoría para laelaboración de los Proyectos y Expedientes Técnicos, a nivel de ejecución de obra, con fines de instalación de redessecundarias y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, para las habilitaciones que se detallan acontinuación, cuyos estudios de pre inversión de instalación de redes secundarias y conexiones domiciliarias de aguapotable y alcantarillado a nivel de Perfil, cuentan con viabilidad, y están comprendidos en el Estudio de Pre InversiónIntegral del Esquema.

Para el diseño de las redes secundarias se deberá agrupar los asentamientos humanos tratando de formar paqueteso grupos; el criterio de agrupamiento deberá ser sustentado (colindancia, topografía, existencia de obras generales,fortalezas sociales, etc.), debiendo analizar cuidadosamente la presencia y comportamiento de sistemas de aguapotable y colectores cercanos que garanticen el correcto funcionamiento de los servicios, con la finalidad deabastecer del servicio al 100% de los asentamientos humanos considerados, teniendo en cuenta las habilitaciones



con servicio existente de conexiones domiciliarias de agua potable y/o alcantarillado marcados con aspa “X”, sin serestos limitativos:

Con Cx. Dom.Nº LOCALIDAD Nº LOTES AP1 D2

1 A.H.M. SIMON BOLIVAR I 184 X X2 A.H.M. LA FRAGATA 387 X X3 A.H. SANTA ROSA 49 X X4 A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS 252 X X5 A.H. LIBERACION 191 X X6 A.H. SAN JOSE OBRERO 1937 A.H. PEREZ DE CUELLAR I Y II ETAPA 5318 A.H. CESAR VALLEJO 215 X X9 A.H. 1º DE MAYO 7010 A.H. PROYECTOS ESPECIALES II 653 X11 ASOC.DE VIV. EL PORVENIR 22912 A.H. SANTA MARIA AMPLIACION 3513 A.H. DANIEL ALCIDES CARRION 9614 A.H. AMPLIACION LIBERACION 14015 A.H. CERRITO FELIZ 7716 A.H. 5 DE JULIO 30317 A.H.SIMON BOLIVAR I SEGUNDA ETAPA 15818 A.H. COMBATE DE ANGAMOS 13119 A.H. VIRGEN MARIA II 3020 A.G.F. LA LIBERTAD 4521 A.H. CARDENAL JUAN LANDAZURI 9522 A.H. FUJIMORI FUJIMORI II 8223 A.G.F. CERRITO ALEGRE 12024 A.G.F. CRISTO DE PACHACAMILLA 8025 A.G.F. LOS ANGELES II 2326 A.H. NACIONES UNIDAS 11827 A.H. VILLA VIRGEN 10328 A.G.F. LOS PORTALES 8129 A.H. VISTA ALEGRE 10430 A.H. LOS JARDINES 23331 A.H.M. 15 DE MAYO 90 X32 A.H. LA FORTALEZA 96 X33 A.H. NUEVA CANAAN 3934 A.H. PROYECTOS ESPECIALES I 555 X35 A.H. CRUZ DE CHALPON 9636 A.H. AMP 10 DE OCTUBRE SR DE LOS MILAGROS 8337 A.G.F. FE Y ALEGRIA 2938 A.G.F. 28 DE JULIO 1539 A.G.F. NIÑO JESUS 5840 A.H. CORAZON DE JESUS I 12541 A.G.F. AMPLIACION ARRIBA PERÚ 2842 ORGANIZACIÓN VECINAL EL MISTI 11543 A.H. LOS JARDINES 30 DE OCTUBRE 5044 A.G.F. 30 DE AGOSTO 23




45 A.G.F. VILLA VERDE 14046 A.G.F. 5 DE MAYO 6847 A.G.F. LOS VENCEDORES 4148 A.H. LOS CLAVELES 13049 A.H. CANGALLO 176 X X50 A.G.F. LAURA BOZZO 3051 A.G.F.14 DE FEBRERO 32052 A.G.F. 4 DE FEBRERO 8053 ASOC. LOS HUERTOS DE CANTO GRANDE 15254 A.G.F.LAS TERRAZAS II 5555 A.G.F. 28 DE DICIEMBRE 5756 A.H. NUEVA ESPERANZA 5257 A.H. NUEVA JERUSALEN II 40058 A.G.F. CERRITO RICO 4159 A.G.F. AMPLIACION 1º DE MAYO 7660 A.H. SANTA BARBARA 165 X X61 A.G.F. 26 DE MAYO SEÑOR DE MURUHUAY 8062 A.H. SANTA ROSA DE LIMA 8763 A.H. ANDRES AVELINO CACERES 84

64 A.H.M. 27 DE MARZO I ETAPA 439 X X

65 A.H. 27 DE MARZO II ETAPA 171

66 A.G.F. PARCELA 3 SANTA MARIA Y AMPLIACION 225

67 A.G.F. SEÑOR DE LOS MILAGROS 65

68 A.G.F. CORAZON DE JESUS III 106

69 A.G.F. PRIMAVERA DE SANTA MARIA 166

70 A.H. AMPLIACION Mz. G3 SANTA MARIA 20

71 A.H. PARCELA 2 SANTA MARIA 147

72 A.H. LAS LOMAS DE SANTA MARIA 38

73 A.G.F. NUEVA ALIANZA DE SANTA MARIA 86

74 A.G.F. LAS VEGAS DE SANTA MARIA 180

75 A.H. AMPLIACION Mz.Z-2 SANTA MARIA 15

76 A.H. PARCELA I SANTA MARIA 26277 A.H. PROLONGACION SANTA MARIA 12478 A.H. AMPLIACION PARCELA I SANTA MARIA 6679 A.H. LA GRUTA 28080 A.H.M. SANTA MARIA 1424 X X81 A.H.M. SANTA FE 36 X X82 A.H.M. CIUDAD DE LOS CONSTRUCTORES 807 X X83 A.H. LAS MALVINAS 5584 C.P. URPI 123 X85 A.H. ARRIBA PERU 1067 X86 A.H. TUPAC AMARU II 203




87 A.G.F. 26 DE NOVIEMBRE 2888 A.G.F. 25 DE DICIEMBRE 2989 A.H. AMPLIACION PROYECTOS ESPECIALES II 1790 AMPLIACION 1º DE AGOSTO PARCELA 1 SANTA MARIA** 2091 A.G.F. HACIA EL DESARROLLO** 25092 A.G.F. UNIDOS AL DESARROLLO** 18893 A.G.F. ALEJANDRO TOLEDO** 1794 A.G.F. SAN VALENTIN** 3795 A.H. LOS CLAVELITOS** 4796 A.G.F. 24 DE ENERO** 6097 A.G.F. NUEVA IMAGEN** 12098 A.H. AMPLIACION SAN JOSE OBRERO** 10099 A.G.F. RINCONADA DEL SOL** 200100 A.G.F. VIRGEN DEL CARMEN** 249101 A.H.PEREZ DE CUELLAR INCORP. D LA MZ. N Y Ñ** 53102 A.G.F. JULIO C TELLO** 50103 A.G.F. AMPLIACION ANDRES AVELINO CACERES** 60104 A.G.F. LOMAS 27 DE MARZO** 120105 A.G.F. AMPLIACION 27 DE MARZO II ETAPA** 116106 A.G.F. AMPLIACION 27 DE MARZO III ETAPA** 80107 A.H. VILLA SOLIDARIDAD** 135108 ASOC. PARAISO DE SANTA MARIA** 250109 A.H. LAS PRADERAS DE SANTA MARIA(AVIPRA)** 57

110 A.G.F. SANTA ROSA DE SANTA MARIA** 159

111 COOPERATIVA EL AYLLU** 32

112 AGF 28 DE FEBRERO** 50

113 A.G.F. 2 DE ENERO** 450

114 AMPLIACION Mz T3 A.H. SANTA MARIA** 86

115 AMPLIACION A.H.JAVIER PEREZ DE CUELLAR** 100TOTAL 17909

1. AP: Agua Potable2. D : Desagüe

** Ampliaciones incluidas en el presente estudio con antigüedades mayores a tres años.Fuente: “Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de las Obras Generales de Agua potable para Sargento

Lorentz – Mariscal Cáceres – Ciudad de los Constructores” año 2000.Las habilitaciones del cuadro anteriormente descrito, son abastecidas por reservorios en forma restringida, debido aque dichos reservorios no tienen mayor capacidad, por lo que se recomienda integrarlos a otra área de servicio de unnuevo reservorio a proyectar. Respecto de Ciudad de los Constructores que es abastecido por el RE-3B, el mismoque está siendo evaluado por el Esquema Juan Pablo II, Saúl Cantoral y Anexos, deberá ser integrado a otra área deservicio de un reservorio más cerca y que además abastecerá a la parte alta de dicha habilitación que no tieneservicio.

Existen habilitaciones que se encuentran dentro del área de influencia del estudio y cuentan con servicio restringidode agua potable las cuales seràn incorporadas a otra área de servicio de reservorios más cercanos siendo estas losAA.HH (Proyectos Especiales I y II, Arriba Perú, Urpi, 15 de Mayo, La Fortaleza), las cuales se abastecerán de losreservorios RE-1A y RE-2A.



UBICACIÓN Y LÍMITES DEL PROYECTO:

El Área en estudio se encuentra ubicada en la Región Lima, Departamento y Provincia de Lima y Distrito de San Juande Lurigancho, a la altura de la cuadra 30 de la Av. Wiesse y sus límites son:

Nº DESCRIPCIÓN DISTRITO Nº DE LOTES

1

Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de AguaPotable y Alcantarillado del Esquema “Sargento Lorentz – 2da.Etapa. Distrito: San Juan de Lurigancho”

NORTE: Con la comunidad campesina de Jicamarca y cerros de lazona.

SUR : Con los sectores Huascar y Canto Rey.ESTE : Con los cerros de la zona.OESTE: Con el Esquema Juna Pablo II, Saul Cantoral y Anexos y

cerros de la zona.

San Juan deLurigancho 17909

TOTAL 17909

4. POBLACIÓN BENEFICIADA:

Es aquella que se encuentra comprendida en el área de influencia del proyecto, y que conforma el EsquemaSargento Lorentz - 2da. Etapa.

Nº DESCRIPCIÓN POBLACIÓNBENEFICIADA

1Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de AguaPotable y Alcantarillado del Esquema “Sargento Lorentz – 2da.Etapa. Distrito: San Juan de Lurigancho”

85 963

TOTAL 85 963 5. PROMOCIÓN SOCIAL

5.1. Etapas de la Intervención

A - Planificación

El personal clave y los equipos interdisciplinarios, planificarán sus actividades con una estrategia integralcentrada en la participación comunitaria donde interactúan los actores involucrados y ejerzan roles acordadoscon el propósito de que la comunidad desarrolle su capacidad de gestión.Los Resultados a obtener en la etapa de Planificación son:

Equipos técnico-sociales constituidos para la intervención. Dimensionamiento de áreas de intervención. Conformar grupos o paquetes de habilitaciones urbanas con planes operativos para cada uno de ellos. Fichas de Identificación de los Asentamientos Humanos contenidos debidamente llenadas, indicando las

características físicas (ubicación, características del terreno, accesibilidad, servicios existentes, etc.),sociales y organizativas.

Aprobación de la propuesta de materiales educativos a utilizarse en cada etapa. Plan de Trabajo para la intervención. Elaboración de los materiales educativos en la etapa de promoción.

Las actividades a realizar como mínimo en la etapa de Planificación son las siguientes:



Conformación de equipos interdisciplinarios para la intervención. Los equipos están integrados porpersonal especializado y con experiencia en proyectos de agua potable y saneamiento en las áreas deingeniería, promoción social y capacitación (con experiencia en gestión comunitaria).

Analizar la información de las habilitaciones urbanas identificadas. Aplicación de la Ficha de Identificación del Asentamiento Humano, por el equipo interdisciplinario. Agrupación de los Asentamientos Humanos para la intervención. Realización de un Taller de Planificación. Propuesta de materiales educativos de cada etapa y presentarlos para aprobación de SEDAPAL. Elaboración de los materiales educativos a emplearse en la etapa de promoción.

B - Promoción

Se promoverá la participación sostenida y responsable de los pobladores, hombres y mujeres:

C - Organización y Capacitación

El Consultor, realizará actividades de capacitación para la sensibilización de la utilización de conexionesintradomiciliarias de los servicios que contribuyan a fortalecer la organización de pobladores que con carácterrepresentativo y libre determinen oportunidades, alcances y beneficios del proyecto. Durante todo esteproceso se requiere un mínimo de 4 talleres de capacitación, que comprenden 7 sesiones, sumando unmínimo de 14 horas de capacitación.

6. BASE LEGAL:

El presente Proceso de Selección de Concurso Público, se regirá por el Texto Unico Ordenado de la Ley Nº

26850 “Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado”, aprobado por D.S. Nº 083-2004-PCM; suReglamento aprobado por D.S. Nº 084-2004-PCM y sus modificatorias, aprobadas por DS Nº 063-2006-EF,normas complementarias y demás normas que resulten aplicables.

Ley Nº 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento

Ley Nº 28870 – Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras del Servicio de Saneamiento

Decreto Supremo Nº 024-2006-VIVIENDA

Así mismo son aplicables las Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Público Nºs. 600 y 700-06aprobadas por Resolución de Contraloría General de la República Nºs. 072-98-CG y 123-2000-CG,respectivamente.

Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito del FONAFE para el año 2006,

aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2005/018-FONAFE (15.11.2005). Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444

Ley Nº 28652 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2006.

7. REQUERIMIENTO Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y EXPEDIENTE

TÉCNICO.

El contratista deberá contar con los equipos técnicos que le permita atender y desarrollar las actividades queSEDAPAL ha clasificado en los siguientes tipos:

A. Elaborar el Proyecto con fines de instalación de redes secundarias y/o conexiones domiciliarias de agua potabley alcantarillado.

B. Elaborar el Expediente Técnico a nivel de obra. Para el desarrollo de estas actividades típicas, según sea el caso, deberán efectuarse las siguientes sub-actividades:



7.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

La información requerida que servirá de base para resolver y/o completar el Expediente Técnico que elabore elContratista, será recopilada de los archivos y/o planotecas de las diferentes áreas con que cuenta SEDAPAL odirectamente de la población, por gestión directa del mismo Contratista, de tal forma que cumpla con losrequisitos que exige SEDAPAL para la Elaboración de los Proyectos y Expedientes Técnicos.

7.2 INSPECCIÓN Y TRABAJO DE CAMPO

La(s) inspección(es) de campo que se deberá(n) realizar, es (son) muy importante(s) para tomar conocimientode la real situación de la zona en estudio, así como para efectuar los trabajos de topografía y levantamiento dedatos que viabilicen la elaboración de los Expedientes Proyectos y Expedientes Técnicos contratados.

7.3 COORDINACION CON ÁREAS DE SEDAPAL E INSTITUCIONES PÚBLICAS

A solicitud de SEDAPAL ó cuando el Contratista lo estime necesario, éste podrá efectuar las coordinacionesdirectamente con las áreas de SEDAPAL y/o con Instituciones Públicas, para el mejor cometido en laelaboración de los Proyectos y Expedientes Técnicos contratados.

8. RECURSOS HUMANOS MÍNIMOS:

El Contratista proporcionará los equipos de personal necesarios, los cuales estarán a cargo de un Jefe de Equipo.Deberá ser Ingeniero Sanitario, colegiado y habilitado, con experiencia en liderar grupos multifuncionales de trabajo,especialista en elaboración de Proyectos y Expedientes Técnicos de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliariasde Agua Potable y Alcantarillado, a nivel de Obra. Cada equipo estará conformado por el siguiente personal:

01 Ingeniero Sanitario. Deberá ser Ingeniero, colegiado y habilitado, con experiencia en elaboración deProyectos y Expedientes Técnicos de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable yAlcantarillado, a nivel de ejecución de obra.

01 Topógrafo. Que se encargará de ejecutar el levantamiento topográfico de las habilitaciones en estudio. 01 Dibujante en Auto Cad. Que se encargarán de realizar los Dibujos Técnicos en Auto Cad, de los Planos delProyecto, Calicatas y otros. 01 Asistente Técnico. Quien brindará su apoyo técnico y/o administrativo al Ingeniero Sanitario en labores dediseño. Puede ser profesional o técnico en Ingeniería Sanitaria o Civil.

01 Técnico en Costos y Presupuestos. Especialista en Metrados y Costos.

02 Promotores Sociales. Serán sociólogos graduados que se encargarán de desarrollar labores decapacitación y fortalecimiento de capacidades.

9. PRESENTACIÓN DEL INFORME TÉCNICO

Con la entrega de los Proyectos y Expedientes Técnicos terminados se deberá presentar un (01) Informe Final, queresumirá todas las actividades desarrolladas en el servicio contratado. SEDAPAL, una vez efectuada la evaluación y aprobación del servicio contratado, procederá a dar la conformidadcorrespondiente.

10. ACTIVIDADES A CONSIDERAR PARA ELABORAR PROYECTOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS:

10.1 PROYECTOS

CONTRATISTA EQUIPOS TÉCNICOS Y/O EQUIPOPROYECTOS Y/O EQUIPO OBRAS Y COMITÉ

TÉCNICO REVISOR



• Reconocimiento previo del terreno. -

• Recopilación de Información. (De Esquemas y/o Redes Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado existentes y/o Proyectadas).

• Proporciona información.

• Trabajo de Campo.- Colocación de Estacas.- Levantamiento Topográfico.- Estudio de Clasificación de Suelos.


• Trabajo de Gabinete. - Diseño de las Redes de Agua Potable y Alcantarillado.- Elaboración de los Planos delProyecto.Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.


• Presentación del Expediente Proyecto al Comité

Técnico Revisor para su revisión y aprobación.

• Toma conocimiento, revisa, verifica yaprueba el Proyecto.

10.2 EXPEDIENTES TÉCNICOS

CONTRATISTA SEDAPAL

• Realiza la Recopilación de documentosTécnicos clasifica y ordena documentación.

• Toma conocimiento.

• Realiza la Recopilación de documentos

Técnicos clasifica y ordena documentación. • Elabora el Expediente Técnico a nivel de Obra

de acuerdo a los lineamientos fijados por elEquipo Proyectos de SEDAPAL. • Supervisa.

• Presenta el Expediente Técnico a nivel deejecución de obra - a SEDAPAL para suconformidad, adjuntando toda ladocumentación técnica sustentatoria.

• Revisa y da conformidad al ExpedienteTécnico de obra.

11. DOCUMENTOS QUE CONFORMARÁN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE PROYECTO Y EL EXPEDIENTETÉCNICO:

A. EXPEDIENTE PROYECTO

El Expediente Proyecto de Instalación de Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable yAlcantarillado que se presentará a SEDAPAL, básicamente estará conformado por:

• Memoria Descriptiva• Documentos de Saneamiento Físico Legal:

- Plano Perimétrico con RPU y su respectiva Resolución de aprobación.- Plano de trazado y Lotización con RPU y su respectiva Resolución de aprobación.

• De ser el caso, el permiso o autorización del Instituto Nacional de Cultura (INC), donde se declarelas áreas de las habilitaciones donde se ejecutarán las obras, como Zonas Desafectables.

• Copia de Libreta de Campo del levantamiento topográfico, incluye Cartilla del B.M Oficial del IGN.• Análisis Químico del Suelo.



• Copia del Certificado de Habilidad Profesional.• Planos del Proyecto de redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable y

alcantarillado, con sello original de aprobado por el Área de SEDAPAL correspondiente. • Sustento de Metrados.

B. EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE EJECUCIÓN DE OBRA

Que consiste en elaborar el Expediente Técnico, a nivel de ejecución de obra, de acuerdo a la siguiente“Relación de Documentos”:

1.0 Expediente Técnico

1.1 Memoria Descriptiva de obra1.2 Valor Referencial 1.3 Análisis de Precios Unitarios

1.4 Análisis de Precios de Sub Partidas1.5 Fórmula(s) Polinómica(s).1.6 Cronograma General de Ejecución y de Desembolsos.1.7 Normas técnicas de INDECOPI1.8 Disposiciones Específicas.

1.9 Especificaciones Técnicas para la Ejecución de Obras de SEDAPAL.1.10 Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional para la Obra1.11 Especificación: Metrados y Formas de Pago para la Ejecución de Obras

de SEDAPAL.1.12 Estudio de Clasificación de Suelos. 1.13 Estudio de Impacto Ambiental1.14 Planos del Proyecto.

12. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

SEDAPAL tiene como objetivo ejecutar obras de redes secundarias y conexiones domiciliarias en habilitacionesprogramadas en diferentes Distrito de Lima y Callao, para lo cual deberá contar con los Proyectos de Instalación deRedes Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado y sus respectivos ExpedientesTécnicos a nivel de ejecución de obra.

El Contratista deberá contar con un equipo técnico que le permita atender y desarrollar las actividades que SEDAPALha clasificado en los siguientes tipos:

A. Elaborar el Proyecto referido, con fines de instalación de redes secundarias y/o conexiones domiciliarias de aguapotable y alcantarillado.

B. Elaborar el Expediente Técnico del Proyecto.

Consideraciones para la Elaboración del Expediente Técnico:

La Memoria Descriptiva que irá en el Expediente Técnico, deberá considerar además de los datos que exige elReglamento de Elaboración de Proyectos de SEDAPAL, la información de Piletas públicas existentes y suubicación, habitabilidad, la existencia de Muros de Contención y el detalle de estos si son requeridos,identificando los lugares donde requieren su construcción, número e identificación de Manzanas y lotescomprometidos directa o indirectamente; porcentaje de tipo de terreno normal, semirocoso y rocoso; lasconclusiones del resultado del estudio de Impacto Ambiental y otras actividades que considere relevantes, comoel permiso o autorización del Instituto Nacional de Cultura (INC), donde se declare las áreas de las habilitacionesdonde se ejecutarán las obras, como Zonas Desafectables. Asimismo, deberá indicar el Horario deAbastecimiento de la Zona en estudio, a fin de determinar la instalación de Medidores.

Se dejará claramente establecido en su Informe Final, que el Proyecto con su respectivo Expediente Técnico con



fines de instalación de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, una vez ejecutadas lasmismas, no tendrán ningún condicionante legal ni técnico que impida la inmediata puesta en funcionamiento.

Estudio de Clasificación de Suelos, que conformará el Expediente Técnico deberá estar firmado y sellado entodas sus hojas por un especialista en la materia. El estudio deberá contener como mínimo un Análisis Químico(Sulfatos: SO4= ó si fuera el caso, Cloruros: CL-1 ) por cada habilitación que conforma el estudio, así como eldiseño definitivo del plano de distribución de Calicatas, el mismo que deberá indicar los Perfiles Estratigráficos yla distribución del tipo de terreno en las vías de circulación (incluye metrado).

Las Calicatas se efectuarán para determinar las características de los suelos donde se instalarán las tuberíassecundarias, así como las posibles estructuras consideradas en el proyecto (cámara de válvula de purga y deaire; cámara reductora de presión, etc.). Se estima una (1) calicata por cada 20 lotes, sin ser limitativo, cuyaprofundidad como mínimo deberá ser igual a lo que indica el perfil longitudinal de redes de alcantarillado en elpunto seleccionado, éstas se ubicarán en los lugares que especifique el especialista y siempre sobre el trazo delas líneas de tubería de alcantarillado que se proyecta instalar.

En campo se determinará el número necesario de calicatas, de tal manera que durante la ejecución de las obrasno se originen adicionales por cambio de tipo de terreno.

La Clasificación de los tipos de terreno deberá ajustarse a las Especificaciones Técnicas para ejecución de obrasde SEDAPAL. El diseño definitivo del Plano de Distribución de Calicatas será presentado en Autocad.El Informe del Estudio de Clasificación de Suelos tendrá como mínimo:

• Introducción, Características del Proyecto, Trabajos efectuados en el Campo, Características del Subsuelo,Conclusiones y Recomendaciones, Anexos (Perfiles Estratigráficos, Material fotográfico, Plano de tipos desuelo y ubicación de calicatas)

• Planos de Distribución de Calicatas, el mismo que deberá indicar los Perfiles Estratigráficos y el tipo deterreno en las vías de circulación (incluye metrado).

Estudio de Impacto Ambiental. El Contratista es responsable del Estudio del Impacto Ambiental, coordinará ygestionará ante el Equipo de Gestión Ambiental, el tipo de Estudio a aplicar en la zona de influencia del Proyecto,hasta la aprobación del mismo.

13. INFORMACIÓN A SER PROPORCIONADA POR SEDAPAL

Se facilitará el acceso a la información existente en los Archivos y Planotecas de las diversas áreas de SEDAPAL,según sea el caso, las cuales consisten en lo siguiente:

A. Planos de Esquemas ejecutados y recepcionados.

B. Carta de aprobación de Proyectos y/o Recepción de Obras de habilitaciones colindantes al objeto del contrato,según sea el caso.

C. SEDAPAL facilitará al Contratista favorecido con el otorgamiento de la Buena Pro, la información referida al

Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil de las habilitaciones que forman parte del presente Proceso deSelección.

14. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

• El Contratista para elaborar el Proyecto de redes secundarias y conexiones domiciliarias de agua potable yalcantarillado de las habilitaciones referidas, deberá plantear soluciones que estén enmarcadas dentro de las másviables, con el objetivo de brindar el servicio a la totalidad de lotes en condiciones técnicas y económicasfavorables.

• El Contratista estará sujeto, por parte de SEDAPAL, a la verificación de la participación del personal indicado en



su propuesta, durante el desarrollo del servicio. En caso de incumplimiento se ejecutarán las acciones previstasen las normas legales vigentes.

• El Contratista se obliga a dar cuenta del avance del servicio contratado al representante designado porSEDAPAL.

• El Contratista está en la obligación de brindar la asistencia técnica y administrativa a los expedientes de “atencióna clientes“ que les derive SEDAPAL, y atender las consultas que se deriven durante la ejecución del contrato.

15. PLAZO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO Y/O EXPEDIENTE TÉCNICO

El Contratista propondrá el plazo que considere necesario para la elaboración y entrega oportuna del servicioofrecido, el que no deberá ser mayor a los 120 días naturales y que incluye el tiempo necesario para consultas,coordinaciones, revisiones y aprobaciones por parte de SEDAPAL. Plazo de ejecución de las Redes secundarias, conexiones domiciliarias y micromedición: 210 días naturales. Plazo de la Promoción Social: 390 días naturales (actividad que se ejecutará durante todo el período del contrato).

16. MONTO DE HONORARIOS

El Valor Referencial del servicio por la elaboración del Proyecto y Expediente Técnico es de S/. 572 542,00 NuevosSoles (Incluido Gastos Generales, Utilidad y Tributos), con precios vigentes al 31de agosto del 2006.

El Valor Referencia de la ejecución de las obras de redes secundarias, conexiones domiciliarias, equipamiento yMicromedición es de S/. 28 115 594.00 nuevos soles (Incluido Gastos Generales, Utilidad y Tributos).

El Valor Referencia de la Promoción Social es de S/. 1 619 805,81 nuevos soles (Incluido Gastos Generales, Utilidady Tributos).

17. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El Contratista, de ser el caso, antes de iniciar las obras, deberá presentar a SEDAPAL el permiso o autorización delInstituto Nacional de Cultura (INC), donde se declare las áreas de las habilitaciones donde se ejecutarán las obras,como Zonas Desafectables.

El Contratista, mediante carta, entregará a SEDAPAL el Informe final, adjuntando el Expediente Técnico del Proyecto,en original y copia, firmado en todas sus hojas por el profesional responsable. También deberá entregará lo siguiente:dos (02) CDs. regrabables, donde almacenará toda la información que comprende las Bases y el Expediente Técnico,respetando el orden que indica el índice de la Relación de Documentos. Deberá Incluir el diseño de los planos delproyecto en Auto Cad.

En la elaboración del objeto de su contrato utilizará, como mínimo, el procesador de texto Microsoft Word 6.0, y paraelaborar cuadros y gráficos, la hoja de cálculo de Excel 6.0, para Windows 95.

18. PRESENTACIÓN DEL INFORME TÉCNICO

El Contratista deberá presentar a SEDAPAL un Informe Técnico mensual, adjuntando la documentacióncomplementaria que acredite el trabajo realizado. Adjunto al Informe, deberá ir la factura por el servicio prestado,acompañando los documentos que sustenten lo mencionado en el Informe. SEDAPAL, una vez efectuada la evaluación y aprobación del servicio contratado, procederá a dar la conformidadcorrespondiente y realizará los trámites de pago respectivos.

El Contratista presentará un (01) Informe Final que resumirá todas las actividades desarrolladas para el logro delservicio contratado, adjuntando el producto final, conforme a lo solicitado en las presentes Bases.



19. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de atraso por causas imputables al CONTRATISTA en la entrega del Producto Final en el plazo establecidoen el presente Contrato, SEDAPAL le aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso (Artº 222 delReglamento), hasta por un monto máximo equivalente al diez por cien (10%) del monto contractual. Esta penalidadserá deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final.

En caso de no encontrarse conforme y hubiera observaciones al producto final, objeto del Contrato; entregado por elContratista, éste dispondrá del plazo que establece la normatividad vigente, para el levantamiento de lasobservaciones. Si cumplido este plazo el Contratista no hubiera levantado todas las observaciones, se le devolverá elproducto final presentado, dándose por no cumplido el objeto del Contrato, aplicándose las penalidades establecidasen los Artículos: 222, 223, 224, 225, 226 y 227 del Reglamento, según correspondan.

Si el Contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, SEDAPAL podrá resolver el contrato, sin perjuicio deaplicar las penalidades que correspondan.





PROFORMA DE CONTRATOMARCO DE LA DECLARATORIA DE LA EMERGENCIA - LEY N° 28870



CONTRATO Nº -2006-SEDAPAL


“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA SARGENTOLORENTZ – SEGUNDA ETAPA”

DISTRITO : SAN JUAN DE LURIGANCHO

Conste por el presente documento, el Contrato de Obra para la Elaboración de Expedientes Técnicos y Ejecución de Obra:A) Obras Generales, en Concurso Oferta a Suma Alzada y B) Obras Secundarias en Concurso Oferta a Precios Unitarios,que suscriben, de una parte el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima SEDAPAL, con Registro Unico deContribuyentes N° 20100152356, domicilio legal en la Autopista Ramiro Prialé N° 210, La Atarjea, Distrito de El Agustino ydepartamento de Lima – Perú, debidamente representado por su Gerente General………………………………………….,identificado con DNI N°………………, quien procede de conformidad conel………………………………………………………………………………….., en adelante SEDAPAL; y de la otra parte………………………………………………………, con Registro Unico de Contribuyentes N° ………………, Registro Nacionalde Contratistas de Obras Públicas N° ………….., vigente a la fecha de suscripción del presente contrato, con domiciliolegal en ……………………………………………………………………………, representado por su Gerente General………………………………………………………, identificado con DNI N° ……………………., con Poder inscrito en laPartida N°……, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, en adelante el CONTRATISTA, en lostérminos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES.

1.1 El presente Contrato se suscribe en el Marco Legal:

1.1.1 Ley N° 28870 – Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento;1.1.2 D.S. N° 020-2006-VIVIENDA - Declara en Estado de Emergencia la Infraestructura para la prestación de

servicios de saneamiento de acuerdo a lo establecido en el Articulo 54° de la Ley General de Servicios deSaneamiento, Ley N° 26338;

1.1.3 R.S. N° 011-2006-VIVIENDA.- Designan integrantes del Comité Nacional de Supervisión y Transparencia aque se refiere el D.S. N° 020-2006-VIVIENDA;

1.1.4 D.S. N° 022-2006-VIVIENDA - Precisan alcances de la declaración del Estado de Emergencia de laInfraestructura para la prestación de servicios de saneamiento a que se refiere el D.S. N° 020-2006-VIVIENDA;



1.1.5 D.S. N° 024-2006-VIVIENDA - Establece Procedimiento Especial para los procesos de contrataciones yadquisiciones para la ejecución de proyectos de saneamiento;

1.1.6 D.S. N° 026-2006-VIVIENDA – Medidas Complementarias.1.1.7 Resolución N°…………….– autorización del inicio de Fase de Inversión;1.1.8 Conformidad de Bases por el CONSUCODE mediante Oficio N° …………………………………………….1.1.9 TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 083-2006-PCM y

su Reglamento, aprobado mediante D.S. N° 084-2006-PCM y modificatoria, aprobado mediante D.S. N° 063-2006-EF, que se aplicará supletoriamente a D.S. N° 024-2006-VIVIENDA.

1.2 SEDAPAL ha previsto la ejecución de obras bajo las siguientes modalidades:A.- OBRAS GENERALES

Redes Generales de Agua Potable y Alcantarillado.Modalidad : Concurso OfertaSistema : A Suma Alzada

B.- OBRAS SECUNDARIASObras Secundarias y Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado y Micromedición –Sistemas ConvencionalesModalidad : Concurso OfertaSistema : A Precios Unitarios

1.3 En virtud a lo expuesto en el párrafo anterior, SEDAPAL convocó entre el 17 y 18 de setiembre del 2006 elProcedimiento Especial de Selección N° 0010-2006-SEDAPAL, para la Ejecución de Obras materia del presentecontrato.

1.4 Como resultado del Procedimiento Especial de Selección, se otorgó la Buena Pro al CONTRATISTA, y medianteCarta N° ……………del …………se le notificó, autorizándose la suscripción del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del presente contrato es la Elaboración del Expediente Técnico y Ejecución de la Obra:…………………………………………………………………………………….que comprende:

2.1 Obras Generales de Agua Potable y Alcantarillado bajo la modalidad de Concurso Oferta a Suma Alzada, y2.2 Obras Secundarias y conexiones domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado y Micromedición – Sistemas

Convencionales, bajo la modalidad de Concurso Oferta a Precios Unitarios.

Los Expedientes Técnicos elaborados por EL CONTRATISTA constituyen patrimonio de SEDAPAL, por lo que no puedenser divulgados sin su autorización previa y expresa formulada por escrito.

EL CONTRATISTA se obliga a elaborar el Expediente Técnico de ambas etapas de acuerdo a los Términos de Referencia,atender las observaciones que requiera su aprobación por el Comité Técnico y Ejecutar la Obra de acuerdo a los referidosExpedientes Técnicos aprobados. Dicha aprobación no libera la responsabilidad de EL CONTRATISTA por errores,omisiones y/o deficiencias que contenga, además, no podrá transferir parcial o totalmente su contrato.

CLAUSULA TERCERA.- MONTO DE CONTRATACION.

El monto total ofertado por el CONTRATISTA incluidos Gastos Generales, Utilidad e IGV, con precios vigentes al 31deAgosto del 2006, se desagregan de la siguiente forma:

OBRAS GENERALES• Desarrollo del Expediente Técnico – Obras Generales• Ejecución de las Obras Generales, Suministros y Disponibilidad de Terreno

OBRAS SECUNDARIAS• Desarrollo del Expediente Técnico – Redes Secundarias• Ejecución de las Obras Secundarias, Suministros, Conexiones,

Micromedición y Disponibilidad de Terreno INTERVENCIÓN SOCIAL



PARCIALIGV 19%TOTAL

CLAUSULA CUARTA.- DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

Para la firma del Contrato, el CONTRATISTA acredita haber entregado los siguientes documentos:

c) Constancia Vigente emitida por el CONSUCODE de No estar inhabilitado para contratar con el Estado.d) Constancia expedida por el CONSUCODE de tener Capacidad Libre de Contratación.c) Garantía del Fiel Cumplimiento. La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será entregada a la Entidad, como

requisito indispensable, por el Postor ganador antes de la suscripción del Contrato. ( Artículo 40º de la LCAE,concordado con los Artículos 213° y 215°° de su Reglamento)

La Garantía será por un monto equivalente al 10% del monto total del Contrato, con vigencia hasta la aprobación dela liquidación final, cuyo será de acuerdo al Art. 213° del Reglamento, y sin beneficio de excusión.

d) Póliza de Seguros Contra Todo Riesgo (CAR), el monto de la póliza deberá ser por el valor ofertado debidamentecancelada por la Compañía Aseguradora (adjuntar copia legalizada de la factura de cancelación).

i) Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (DS. N° 003-98-S.A.), adjuntar copia legalizada de laFactura de cancelación.

j) Plan de trabajo del Contratista, acorde con sus Calendarios Valorizados de Elaboración del Expediente Técnico, deAvance de Obra y de Adquisiciones de Materiales, Equipos e Insumos, en el que se detalle los planteamientos,procedimientos, sistemas, etc. que emplearán en la Elaboración del Expediente Técnico y ejecución de Obra; enforma independiente tanto por las Obras Generales como por las Obras Secundarias.

k) Calendarios de Avance de Obra y de Adquisiciones de Materiales, Equipos e Insumos (Diagramas Gantt o Pert -CPM), se elaboraran en forma independiente, tanto de las Obras Generales como de las Obras Secundarias ydeberán realizarlos utilizando un Software de Programación de Obras, en la que se indicará en forma clara yprecisa: las actividades; Diagrama de Gant y Pert CPM, señalando los recursos y la ruta crítica que deberá deconcordar con la Oferta Económica del Postor, así como también las Adquisiciones de Materiales, Equipos eInsumos, en el que se detalle los planteamientos, procedimientos, sistemas, etc. que se realizarán en eltranscurso de la obra, el que deberá ser aprobado previamente por SEDAPAL..

l) El Plan de Trabajo para la Intervención Social, deberá contener los recursos, procedimientos y resultados poralcanzar.

m) Suscripción del Pacto de Integridad.

También es necesario que el Postor, paralelamente presente un Software para su aprobación por el Equipo Obrasy el calendario de programación de Obras en la que indique lo siguiente:

Las actividades; Recursos, Diagrama de Gantt y Pert. La Ruta Crítica. Costos, acorde con su Propuesta Económica

CLAUSULA QUINTA.- COMPROMISOS DEL CONTRATISTA.

El CONTRATISTA declara bajo juramento no estar impedido de contratar con el Estado, y se obliga a elaborar losExpedientes Técnicos, de cada Etapa; y Ejecutar la obra indicada en la cláusula segunda, de acuerdo a las Bases yExpedientes Técnicos que forman parte de éste instrumento, y conforme a las Disposiciones Legales aplicables quedeclara conocer y cumplir.

El CONTRATISTA, en armonía con el Artículo 9° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,se obliga a cumplir las responsabilidades derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado paracontratar con el Estado en caso de incumplimiento.

El CONTRATISTA es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la construcción. El plazo de la



responsabilidad no podrá ser inferior a siete años a partir de la conformidad de la obra otorgada por SEDAPAL (Artículo 51°de la Ley)

Se adjunta el Estudio de Impacto Ambiental aprobado. Estudio que deberá aplicarse durante el desarrollo de las Obras,bajo responsabilidad del CONTRATISTA asumiendo las multas y/o acotaciones que imponga el municipio o la autoridadrespectiva, por su incumplimiento, sobre los trabajos a que se refiere el presente contrato.

CLAUSULA SEXTA.- GASTOS CONSIDERADOS POR EL CONTRATISTA.

En la propuesta del CONTRATISTA se consideran comprendidas los siguientes rubros, para ambas etapas: Mano de Obra,con todas sus leyes sociales; Bonificaciones, Materiales, Equipos y Repuestos, Herramientas, Seguros, Impuestos,Intereses, Derechos, Indemnizaciones por daños a terceros, Guardianía, Prevención de Accidentes, Medidas deSeguridad, Protección de la Obra, Gastos Generales de Administración y Dirección, Utilidad, Imprevistos y todos los demásgastos que sean necesarios para la correcta ejecución de la obra incluyendo las gestiones, costos y pagos que demande laobtención de permisos y/o licencias que sean necesarios para obtener la libre disponibilidad del terreno y dar inicio a lasobras hasta garantizar su total terminación; inclusive la entrega de la Memoria Descriptiva Valorizada y Planos deReplanteo.

Todas las pruebas de Mecánica de Suelos, Geotécnia, Ensayos de Materiales, de Compactación de Suelos, de Concreto,de Equipos, de Instalaciones de cualquier tipo y otros que sean necesarios efectuarse para verificar la buena calidad detodo tipo de elemento empleado y su correcta ejecución, serán por cuenta del CONTRATISTA; así como los Gastoscorrespondientes al Suministro de Electricidad y Transporte de Agua para la Obra.

Forma parte de éste contrato la Relación de Equipo Mínimo ofertado por el CONTRATISTA y es su obligación mantener sudisposición inmediata, en las fechas programadas, bajo sanción de multa, que puede alcanzar hasta el 10% del montocontractual, de cada etapa, según la gravedad y necesidad de requerimiento de equipo.

CLAUSULA SEPTIMA.- PLAZO DE EJECUCION.

El CONTRATISTA se obliga a entregar el proyecto terminado y completo en los plazos siguientes:

OBRAS GENERALES• Desarrollo del Expediente Técnico 90 días naturales• Ejecución de las Obras Generales 240 días naturalesOBRAS SECUNDARIAS• Desarrollo del Expediente Técnico 120 días naturales• Ejecución de las Obras Secundarias 210 días naturalesINTERVENCIÓN SOCIAL 390 días naturales

El CONTRATISTA se obliga a entregar el Expediente Técnico de Obras Generales en el plazo de noventa (90) díasnaturales; y la Ejecución de Obras Generales deberá ser culminada en el plazo de doscientos cuarenta (240) díasnaturales. Del mismo modo el CONTRATISTA se obliga a entregar el Expediente Técnico de Obras Secundarias en el plazo denoventa (90) días naturales; y la Ejecución de Obras Secundarias deberá ser culminada en el plazo de ciento ochenta(180) días naturales.

El plazo para la Elaboración de Expediente Técnico de Obras Generales se contará a partir de la entrega del adelanto; y elplazo para la Ejecución de Obras Generales se contará a partir de la entrega de terreno parcial o total.

El plazo para la Elaboración del Expediente Técnico de Obras Secundarias ocurrirá dentro de los sesenta (60) días deiniciado el plazo para el desarrollo del Expediente Técnico de Obras Generales, para cuyo efecto se le cursará lacomunicación correspondiente; y el plazo para la ejecución de Obras Secundarias se iniciará a partir de la entrega delterreno parcial o total.

Los plazos se especifican en los Términos de Referencia, que son de obligatoria observancia, pues el desarrollo de los



plazos de obra funcionara con aprobaciones parciales del Expediente Técnico.

El plazo de la Intervención Social comienza a partir del día siguiente del inicio de la ejecución de las Obras Generales. Excepcionalmente, por acuerdo de partes, SEDAPAL podrá determinar el inicio del plazo contractual, en alguna de susetapas, a una fecha cierta y determinada, que se estipulará en una Addenda que asimismo deberá ser suscrita por elCONTRATISTA.

El plazo no podrá ser prorrogado, sino en los casos previstos en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y suReglamento, cumpliendo las condiciones y requisitos indicados en dicha normativa.

CLAUSULA OCTAVA.- DIRECTOR DE PROYECTO E INGENIERO RESIDENTE.

Para todos los efectos de ejecución del Expediente Técnico del presente contrato, el CONTRATISTA nombra comoDirector del Proyecto al Ingeniero ………………….…………… con Registro en el Colegio de Ingenieros del Perú N°…………………quién tendrá a su cargo la responsabilidad técnica de la Elaboración del Expediente Técnico, de cada etapa; y designacomo Residente de Obra al Ingeniero ……………………………………………….. de la Especialidad ……………………. conRegistro N° …………….. del Colegio de Ingenieros del Perú, quien tendrá a su cargo la responsabilidad técnica de laObra.

Igualmente se designa como Ingeniero Residente Adjunto para Obras Generales al Ingeniero………………………………………………… de la Especialidad……………………… con Registro N°……………….delColegio de Ingenieros del Perú; y como Ingeniero Residente Adjunto para Obras Secundarias al Ingeniero……………………………………………………….. de la Especialidad …………………………………………….. con RegistroN° ……………………………. Del Colegio de Ingenieros del Perú

En consecuencia, tendrán plena validez las decisiones adoptadas por los referidos profesionales, en los que les compete acada cual, las que no podrán ser enervadas por otra persona o autoridad propia del CONTRATISTA.

El reemplazo de los citados Profesionales Ingenieros será materia del correspondiente Aviso, por Carta Notarial, que curseel CONTRATISTA a SEDAPAL, debiendo reunir el reemplazante las mismas o superiores calidades de idoneidadprofesional, y ser aceptada por SEDAPAL.

CLAUSULA NOVENA.- INFORMACION Y FACILIDADES A OTROS CONTRATISTAS

El CONTRATISTA está obligado a proporcionar todas las facilidades inherentes a las obras a realizar, que soliciten losIngenieros Coordinadores de SEDAPAL; igualmente a proporcionar toda la información documentaría y virtual de índoletécnica, contable, administrativas y demás relacionada con el Proyecto cuya ejecución se contrata por el presentedocumento.

El CONTRATISTA dará facilidades a los Contratistas de otras obras para la más pronta y mejor ejecución de los trabajos.Estas facilidades serán vinculadas por el personal de SEDAPAL a cargo de la Coordinación.

CLAUSULA DECIMA.- DAÑOS Y PERJUICIOS.

El CONTRATISTA adoptará, a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar accidentesa los trabajadores (empleados y obreros), daños a las obras y a terceros, como también a las personas o a las propiedadesvecinas; debiendo presentar la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil General y la Póliza Complementario por Trabajode Riesgo, cumpliendo las condiciones indicadas en las Bases de la Licitación. El resarcimiento de los perjuicios quepudieran ocasionarse será de cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

SEDAPAL podrá retener o descontar la(s) suma(s) que adeudara el CONTRATISTA, por todo tipo de daños o perjuicios desu responsabilidad, hasta que las reclamaciones o acciones interpuestas hayan sido levantadas, terminadas o caídas enabandono.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.



Las garantías otorgadas por el CONTRATISTA, deben reunir las condiciones de ser incondicionales, solidarias,irrevocables y de realización automática (sin beneficio de excusión), y ser emitidas por Entidades que se encuentren dentrodel ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, debiendo señalar domicilio en la Ciudad de Lima,en el tenor de las garantías.

La Garantías de Fiel Cumplimiento por el diez por ciento (10%) del monto del contrato, de ambas etapas, responde por lacorrecta ejecución de la obra y según lo dispuesto en el Artículo 215° del Reglamento, tendrá vigencia hasta elconsentimiento de la liquidación final de la obra.

Es obligación del CONTRATISTA mantener vigentes las garantías mientras subsistan las obligaciones cuyoscumplimientos garantizan.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- ADELANTOS.

SEDAPAL concederá en calidad de Adelanto Directo hasta el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, siempreque el CONTRATISTA lo haya solicitado dentro de los quince (15) días de suscrito el contrato; dicho adelanto seráatendido dentro de los siete días (7) de formulada la solicitud, adjuntando la Garantía correspondiente.

El Suministro y la importación de Materiales, Equipos o Insumos deberán contar con la aprobación del Comité Técnico queal efecto designará SEDAPAL y observar estrictamente lo previsto en las Bases Administrativas y Expediente Técnicorespectivo.

Se podrá otorgar para Adquisición de Materiales y Equipos hasta el cuarenta por ciento (40%), del monto correspondiente aEjecución de Obras Generales, siempre que lo solicitado por el CONTRATISTA se encuentre en armonía con el Calendariode Adquisición de Materiales, Equipos e Insumos aprobados por SEDAPAL, adjuntando la Garantía correspondiente.

Se podrá otorgar, igualmente para Adquisición de Materiales, Equipos e Insumos hasta el cuarenta por ciento (40%) delmonto correspondiente a Ejecución de Obras Secundarias, siempre que lo solicitado por el CONTRATISTA se encuentreen armonía con el Calendario de Adquisición de Materiales, Equipos e Insumos aprobados por SEDAPAL, adjuntando lagarantía correspondiente.

Por los montos de cada uno de los adelantos descritos, el CONTRATISTA deberá presentar una Carta Fianza o Póliza deCaución a favor de SEDAPAL, con las características que se indica en la cláusula anterior.

Los montos garantizados por las Cartas Fianza o Póliza de Caución que presenta EL CONTRATISTA por AdelantosDirectos y para Adquisición de Materiales en la ejecución de Obras Públicas serán reajustados automáticamente deacuerdo a la variación acumulada del Indice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, que publica el InstitutoNacional de Estadística e Informática (INEI), hasta la fecha en que se haga efectiva la Carta Fianza o la Póliza de Caución.

Los montos de los documentos de garantía se irán reduciendo en función a las amortizaciones de los adelantos otorgadosantes citados, como paso previo a los reajustes automáticos ya señalados.

En caso que no se haya publicado el Indice de Precios para el mes en que debe realizarse la Fianza, se efectuará con lavariación acumulada del Indice anterior, quedando obligado el Fiador al pago inmediato del reajuste pendiente,proporcionalmente al día de pago, una vez dado a conocer el Indice que corresponde por el Instituto de Estadística eInformática (INEI).

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- VALORIZACIONES.

Del avance del Expediente Técnico.

Las valorizaciones de Expedientes Técnicos, serán mensuales, en cada etapa, de acuerdo a lo que establecen las BasesAdministrativas para éste rubro. Deberán ser aprobadas y presentadas por el CONTRATISTA y Supervisor anteSEDAPAL, en un plazo máximo de cinco días naturales a partir del primer día hábil del mes siguiente a tal valorización; yserán canceladas máximo el último día de dicho mes; siempre que el Informe de Avance haya sido aprobado por el ComitéTécnico.



De haber observaciones por el Expediente Técnico, en cada etapa, estas serán levantadas dentro de los cinco (5) díashábiles de notificadas, bajo apercibimiento de no efectuarse pago alguno, sin que ello pueda ser invocado como causal deprórroga o de reconocimiento de intereses. En caso de incumplimiento de EL CONTRATISTA se aplicara la penalidadprevista en el Artículo 222 del Reglamento.

Del avance de Obras.

SEDAPAL autorizará el pago al CONTRATISTA por Ejecución de la Obra, de cada etapa, mediante al presentación deValorizaciones Mensuales de acuerdo al avance de los trabajos, y de conformidad con lo dispuesto en la Bases y elExpediente Técnico, y con aprobación del Comité Técnico.

Los pagos mediante valorizaciones mensuales se aplicaran conforme a lo previsto en el Artículo 255° del Reglamento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE OBRA.

SEDAPAL controlará los trabajos efectuados por EL CONTRATISTA a través de la Supervisión quién será responsable develar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del cumplimiento del contrato. La Supervisión tieneen consecuencia como función, controlar la ejecución de la obra, así como absolver las consultas que formule ELCONTRATISTA a través del Cuaderno de Obra.

La Supervisión esta facultado para ordenar el retiro de cualquier sub-contratista si hubiera, o de cualquier trabajador porincapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra, para rechazar y ordenar el retiro demateriales y equipos por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas, velar por el correcto cumplimientode las obligaciones de EL CONTRATISTA y para disponer cualquier medida urgente en la obra. Su actuación debeajustarse al Contrato y no tiene autoridad para modificarlo. El Supervisor, deberá reunir como mínimo, las mismascalificaciones profesionales exigidas para la designación del Ingeniero Residente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- CUADERNO DE OBRA.

En la fecha de entrega de terreno, EL CONTRATISTA abrirá el Cuaderno de Obra, certificado notarialmente, foliado yvisado en todas sus paginas por el Supervisor y el Ingeniero Residente, Dichos profesionales son los únicos autorizadospara hacer anotaciones en dicho Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra deberá constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas aSEDAPAL, la segunda a EL CONTRATISTA y la tercera al Inspector.El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra bajo custodia de EL CONTRATISTA. Concluida la ejecución de laobra el original quedará bajo custodia de SEDAPAL.

En el Cuaderno de Obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra y conforme a lonormado por el Artículo 254° del Reglamento. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrenciasanotadas, se harán directamente a SEDAPAL, por medio de comunicación escrita, que deje constancia de dicha solicitud.

El Cuaderno de Obra será cerrado por el Supervisor, cuando la obra haya sido recibida definitivamente por SEDAPAL.CLAUSULA DECIMA SEXTA.- PENALIDADES.

Si por causas imputables a EL CONTRATISTA, en cada etapa, no se culmina la obra en el plazo estipulado en el presentedocumento, SEDAPAL aplicará una multa por cada día de atraso según lo previsto en el Artículo 222° del Reglamento, quese deducirá de las valorizaciones o de las retenciones o de las garantías, si las primeras no fueran suficientes, sinperjuicios de las acciones legales que fuesen necesarias para realizar dicho cobro.

El monto total de la multa no excederá del diez por ciento (10%) del monto del contrato.

El CONTRATISTA se halla en la obligación de utilizar la Plana de Profesionales presentados según los términos contenidosen las Bases, por todo el tiempo que cada uno de ellos se comprometió; la infracción por el incumplimiento de lapermanencia de los profesionales según sus contratos, genera una multa para el CONTRATISTA hasta el diez por ciento(10%) del monto contractual.



Asimismo EL CONTRATISTA es responsable y asume todas aquellas multas por causas atribuidas a ellos, municipales,regionales, administrativas, judiciales, y de toda índole; las mismas que serán descontadas automáticamente de lavalorización inmediata a la siguiente de la fecha de imposición.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATACION Y CESION DE DERECHOS.

EL CONTRATISTA podrá subcontratar con autorización escrita de SEDAPAL y con sujeción a las disposiciones vigentessobre la materia, solo la ejecución de parte de la obra contratada, y con sujeción a lo establecido en el Artículo 208° delReglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. SEDAPAL no tendrá trato directo con lossubcontratistas, quienes son considerados como personal enteramente dependientes de EL CONTRATISTA.

De comprobarse que en la obra se encuentre trabajando personal subcontratado no autorizado, SEDAPAL podrá a multar aEL CONTRATISTA hasta con el 10% del monto contractual.

EL CONTRATISTA no podrá realizar cesión de derechos alguna, por tener SEDAPAL condición de Agente de Retención deTributos.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

En ejecución del contrato, toda controversia será resuelta por Conciliación y de ser el caso, en Arbitraje de DerechoInstitucional, conforme a lo previsto en el Artículo 274, in fine, del Reglamento.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Si el CONTRATISTA incumpliera las obligaciones derivadas del presente contrato, así como paralice o reduzcainjustificadamente la ejecución de la prestación, en cualquier de ambas etapas, después de un primer requerimientoformulado por carta notarial, otorgando un plazo no mayor de 15 (quince) días para su debida atención; o si el montoacumulado por penalidades alcanzara el máximo de 10% del monto contractual, SEDAPAL tendrá la facultad de resolver elpresente contrato; en tal eventualidad, no autorizara ningún desembolso con relación a la prestación, ejecutándose laGarantía de Fiel Cumplimiento.

Los gastos originados por Resolución del Contrato son de cargo de la parte que los incumplió.

Adicionalmente a los supuestos de resolución contenidos en la presente cláusula, SEDAPAL se reserva el derecho deiniciar las acciones judiciales a que haya lugar.

CLAUSULA VIGESIMA.- OBLIGACIONES SOCIALES.

Dentro de los treinta (30) días posteriores a la recepción de la obra, como máximo, el CONTRATISTA entregará aSEDAPAL copia autenticada del Libro de Planillas de la Obra y las copias de las boletas de pago, en cumplimiento de loprevisto en los Artículos 17° y 18° del Decreto Supremo N° 001-98-TR y Decreto Supremo N° 017-2001-TR.

La Supervisión dará su conformidad al cumplimiento de las obligaciones de pago del CONTRATISTA a ESSALUD,CONAFOVICER, SENCICO, etc, como condición previa para la tramitación y pago de las valorizaciones. La Supervisiónactuará en nombre y representación de SEDAPAL, en obras, verificando los trabajadores en obras y en planilla, laveracidad del pago de los jornales, tributos y beneficios sociales a los trabajadores del CONTRATISTA.

La garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, también cubrirá los riesgos de incumplimiento de las obligaciones socialesde EL CONTRATISTA.

En aplicación del D.S. N° 009-2005-TR, el CONTRATISTA, se obliga a dar cumplimiento a su normatividad en cuanto aSeguridad y Salud en el centro de trabajo, debiendo dar cuenta periódicamente a SEDAPAL de los incidentes que seoriginen con motivo del cumplimiento del presente contrato.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- RECEPCION DE OBRA.



El CONTRATISTA, mediante el Ingeniero Residente por anotación en el Cuaderno de Obra comunicara la fecha deculminación de la obra; el Inspector dentro de 5 días naturales a dicha anotación comunicará a SEDAPAL, ratificando o notal hecho..

En caso que efectivamente la obra ha concluido, según Informe del Inspector, SEDAPAL en un plazo de siete (7) díasnaturales de recibida la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, procederá a designar un Comité de Recepción, elcual estará integrado por lo menos por un representante de SEDAPAL, necesariamente Ingeniero, y el Supervisor.

Previamente a la Recepción de la Obra, EL CONTRATISTA deberá entregar a SEDAPAL dos (2) copias ozalid de losPlanos y/o croquis de Replanteo, para dar inicio a su verificación; el incumplimiento de esta obligación será causalsuficiente para no recepcionarse ni liquidarse la obra.

Logrado la conformidad de los Planos de Replanteo, EL CONTRATISTA entregará toda la documentación de Recepción deObra, indicadas en el Anexo de las Disposiciones Específicas (Expediente Técnico).

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidación del presente Contrato se llevara a cabo de conformidad con el Reglamento, para lo cual el CONTRATISTAdeberá alcanzar a SEDAPAL la Minuta de Declaración de Fabrica o la Memoria Descriptiva valorizada según sea el caso,para que esta sea elevada a Escritura Pública y su posterior inscripción e los Registros Públicos. Si no cumpliera con estaobligación SEDAPAL la elaborará por cuenta y costo del CONTRATISTA.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL.

EL CONTRATISTA esta obligado a garantizar la fluidez del tránsito por la vía pública aplicando la Cartilla deSeñalizaciones para el Control de Tránsito, quedando obligado a efectuar las reparaciones que sea menester. Todo ello enconcordancia con la Ordenanza Municipal N° 203 del 21.12.98

Los avisos de señalización de seguridad deberán de ser de colores resaltantes y contener la indicación “Obra en Beneficiode la Población”.

Asimismo EL CONTRATISTA deberá tener presente lo preceptuado en el Artículo 124° Capítulo III, en cuanto a lesiones; y,Artículo 451° Inciso 2 Titulo V referente a Seguridad Pública del Código Penal.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- CARTELES DE IDENTIFICACION.

El CONTRATISTA al inicio de la obra se obliga a suministrar, instalar y mantener en óptimas condiciones, en la mismaobra y por todo el tiempo que demande su ejecución, por su cuenta y cargo los Carteles de Identificación de la Obra ennúmero, tamaño y condiciones que se indican en el Formulario de Metrado Base y en las Especificaciones de Metrados yFormas de Pago en la Ejecución de Obras del Expediente Técnico.

En dichos Carteles así como en cualquier otro medio en que se dé a publicidad el Proyecto, deberá señalarse laparticipación de SEDAPAL, el cual se reserva el derecho de disponer el retiro o rectificación de toda propaganda,publicidad o promoción inadecuada.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA.- SUJECION LEGAL DEL CONTRATO.

Las partes se someten en orden de precedencia a lo establecido en el presente contrato, a las Bases, EspecificacionesTécnicas, Acta de Adjudicación, los demás documentos del Procedimiento Especial de Selección y los Términos de laOferta Técnico Económica presentada por EL CONTRATISTA, todo lo que forma parte integrante del presente contrato.

En caso de conflicto, discrepancia o contradicción, prima la interpretación que deviene de la documentación citada en elpárrafo precedente.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- PACTO DE INTEGRIDAD.En cumplimiento de lo dispuesto por la Contraloría General de la República en su Resolución N° 123-2000-CG, numeral700-06 del 01.07.2000.



El CONTRATISTA reconoce la importancia de aplicar los Principios que rige los procesos de contratación.Confirma que no ha ofrecido u otorgado, ni se ofrecerá ni otorgarán ya sea en forma directa o indirecta a través de terceros,ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a Funcionario Público alguno, o a sus familiares osocios comerciales, a fin de obtener el Contrato objeto del proceso de selección que origina el presente instrumento.

Manifiesta no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos entre los postores o con terceros, con el fin deestablecer practicas restrictivas de la libre competencia.

SEDAPAL, se compromete a evitar la extorsión y la aceptación de sobornos por parte de sus Funcionarios.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- DEL DOMICILIO.

Las partes renuncian expresamente al fuero de su domicilio, señalando las direcciones consignadas en el encabezamientodel presente Contrato como domicilio legal, donde deben efectuarse todas las notificaciones, citaciones y avisos del caso.El domicilio podrá variarse por otra dirección siempre en la Ciudad de Lima, previo aviso cursado a la otra parte por CartaNotarial.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- PERFECCION Y FORMALIDAD FACULTATIVA.

El presente contrato queda perfeccionado con la suscripción de las partes intervinientes. Sin embargo, sin perjuicio de suplena validez y vigencia, cualquiera de las partes podrá elevarlo a Escritura Pública asumiendo los gastoscorrespondientes.

Estando las partes de acuerdo en todas y cada una de las Cláusulas del presente contrato, los suscriben en original y copiadel mismo tenor y valor, un ejemplar para cada uno, en la Ciudad de Lima el

EL CONTRATISTA SEDAPAL

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA · 2008-03-14 · servicio de agua potable y...

Documents

Transcript of SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA · 2008-03-14 · servicio de agua potable y...