uyumbicho.gob.ecuyumbicho.gob.ec/pichincha/wp-content/uploads/2014/10/... · Web viewConseguir que...

MENOR CUANTA OBRAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE UYUMBICHO

CDIGO DEL PROCESO: MCO-GADPU-002-2012

Objeto de Contratacin:"CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA CASA DEL PUEBLO WILSON CEPEDA, PARROQUIA DE UYUMBICHO - CANTON MEJIA

Uyumbicho, 11 de septiembre del 2012

MENOR CUANTA OBRAS

MCO-GADPU-002-2012

NDICE

SECCIN I CONVOCATORIA

SECCIN II OBJETO DE LA CONTRATACION

SECCIN III CONDICIONES GENERALES

3.1 Responsable de la Contratacin

3.2 Participantes

3.3 Inhabilidades

3.4 Modelos Obligatorios de Pliegos

3.5 Obligaciones del Oferente

3.6 Modificacin de los Pliegos

3.7 Convalidacin de Errores de Forma

3.8 Causas de Rechazo

3.9 Sorteo de Oferentes Calificados

3.10 Adjudicacin y Notificacin

3.11 Garantas

3.12 Cancelacin del Procedimiento

3.13 Declaratoria de Procedimiento Desierto

3.14 Adjudicatario Fallido

3.15 Proyecto del Contrato

3.16 Moneda de Cotizacin y Pago

3.17 Reclamos

3.18 Administracin del Contrato

3.19 Fiscalizacin

3.20 Control Ambiental

SECCIN IV CONDICIONES ESPECFICAS

4.1 Vigencia de la Oferta

4.2 Plazo de Ejecucin

4.3 Oferta Econmica

4.4 Forma de Pago

4.5 Metodologa de Evaluacin de las Ofertas

4.6 Sorteo

4.7 Fiscalizacin

4.8 Obligaciones del Contratista

4.9 Obligaciones del G.A.D. Parroquial de Uyumbicho

4.10 Ejecucin del Contrato

4.10.1 Inicio, Planificacin y Control de Obra

4.10.2 Cumplimiento de Especificaciones

4.10.3 Personal del Contratista

4.10.4 Materiales

4.10.5 Vigilancia y Custodia

4.10.6 Trabajos Defectuosos o no Autorizados

4.10.7 Pagos

4.10.8 Formularios para la elaboracin de la Oferta Tcnica

4.11 Cronograma del Procedimiento

4.12 Aceptacin del Presupuesto Referencial

4.13 Anexos de las Condiciones Especficas (sern preparados por el G.A.D. Parroquial de Uyumbicho)

4.13.1 Especificaciones Tcnicas

4.13.2 Planos del Proyecto

4.13.3 Presupuesto Referencial

4.13.4 Equipo Mnimo Solicitado

SECCIN V PROYECTO DE CONTRATO

SECCIN VI MODELOS DE FORMULARIOS

Formulario No.1CARTA DE PRESENTACIN Y COMPROMISO

Formulario No.2TABLA DE DESCRIPCIN DE RUBROS. UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS.

Formulario No. 3 DATOS GENERALES DEL OFERENTE

Formulario No.4 EQUIPO ASIGNADO AL PROYECTO

Formulario No.5 EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Formulario No.6CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS

Formulario. No.7REFERENCIA RESOLUCIN INCOP 037-09 (que sustituye a la Resolucin INCOP No. (028-09)

MENOR CUANTA OBRAS

MCO-GADPU-002-2012

SECCIN I

CONVOCATORIA

De acuerdo con los Pliegos de Menor Cuanta para Ejecucin de Obra, elaborados por el G.A.D. Parroquial de Uyumbicho aprobados por el Lcdo. Segundo Perdomo, Presidente del G.A.D. Parroquial de Uyumbicho mediante Resolucin No. 2 MCO-GADPU-002 2012 de fecha 11 de septiembre del 2012, se convoca a los profesionales, y micro o pequeas empresas que estn habilitadas en el Registro nico de Proveedores, RUP, para realizar ejecucin de obra, a las asociaciones o consorcios de stas, o a los compromisos de asociacin o consorcio de aquellas, domiciliados en la Parroquia donde surta efectos la ejecucin de obra, legalmente capaces para contratar, a que presenten sus ofertas para la: CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA CASA DEL PUEBLO WILSON CEPEDA, PARROQUIA DE UYUMBICHO- CANTON MEJIA

Los oferentes que participen individualmente o en asociacin debern estar inscritos y habilitados como proveedores en el Registro nico de Proveedores -RUP-, conforme lo dispone el artculo 18 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica -LOSNCP- En caso de participar como asociaciones, consorcios o compromisos de asociacin o consorcio, los proveedores asociados debern obligatoriamente ser profesionales, micro o pequeas empresas habilitadas en el RUP para realizar ejecucin de obra, y domiciliadas en el cantn donde surtir efectos la ejecucin de obra.

El Presupuesto Referencial es de: Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro con 54/100 dlares de los Estados Unidos de Norteamrica, (USD 54.474,54), sin incluir el IVA, y deber ser aceptado incondicionalmente por el proveedor interesado, a travs del procedimiento establecido en el portal www.compraspublicas.gov.ec.

El plazo estimado para la ejecucin del Contrato es de ciento veinte (120) das, contado a partir de la fecha que se estipule en el contrato.

Las condiciones generales de esta convocatoria son las siguientes:

1.- Los Pliegos estn disponibles, sin ningn costo, en el portal

www.compraspublicas.gov.ec, de conformidad con lo previsto en el inciso 4 del artculo 31 de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica -LOSNCP-, nicamente el oferente que resulte adjudicado, una vez recibida la notificacin de la adjudicacin, pagar a la entidad el valor de: Veinte, 00/100 dlares de los Estados Unidos de Norteamrica (USD 55.00) por costos de levantamiento de textos, reproduccin y edicin de pliegos

2.- Los interesados podrn formular preguntas a travs del Portal www.compraspublicas.gov.ec hasta las 16h00 del da jueves, 13 de septiembre del 2012, de acuerdo a lo que establezca el G.A.D. Parroquial de Uyumbicho. El Presidente de la junta o su delegado absolvern las preguntas y realizar las aclaraciones necesarias, hasta las 16h00 del da viernes, 14 de septiembre del 2012.

3.- La oferta tcnica se presentar en la Secretara d el G.A.D. Parroquial de Uyumbicho, ubicada en la Parroquia de Uyumbicho, en las calles Isidro Ayora y Sarahurco, hasta las 15H30 del da lunes, 17 de septiembre del 2012, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica -RGLOSNCP-. La apertura de las ofertas se realizar una hora ms tarde de la hora prevista para la recepcin de las ofertas tcnicas.

4.- La oferta debe presentarse por la totalidad de la contratacin.

5.- La evaluacin de las ofertas tcnicas presentadas fsicamente, se realizar aplicando la metodologa cumple o no cumple (check list), siempre y cuando el oferente hubiere aceptado a travs del portal www.compraspublicas.gov.ec, el presupuesto referencial establecido por el G.A.D. Parroquial de Uyumbicho.

6.- Los pagos del contrato se realizarn con cargo a los fondos propios provenientes del Presupuesto del G.A.D. Parroquial de Uyumbicho, relacionada con la partida presupuestaria para la Construccin Y Remodelacin De La Casa Del Pueblo Wilson Cepeda, Parroquia De Uyumbicho- Cantn Meja No 730402 Los pagos se realizarn contra presentacin de planillas por avance de obra, de conformidad con lo indicado en el proyecto de contrato.

7.- Fecha estimada de adjudicacin mircoles, 26 de septiembre de 2012.

8.- El procedimiento se ceir a las disposiciones de la LOSNCP, su Reglamento General, las resoluciones del INCOP y los presentes Pliegos.

Uyumbicho, 11 de septiembre del 2012

Lcdo. Segundo Perdomo

PRESIDENTE DEL G.A.D. PARROQUIAL DE UYUMBICHO

MENOR CUANTA OBRAS

MCO-GADPU-002-2012

SECCIN II

OBJETO DE LA CONTRATACIN

Este procedimiento precontractual tiene como propsito seleccionar la oferta de Mejor Costo, en los trminos del numeral 18 del artculo 6 y del artculo 52 de la LOSNCP, para la construccin de: CONSTRUCCIN Y REMODELACIN DE LA CASA DEL PUEBLO WILSON CEPEDA, PARROQUIA DE UYUMBICHO- CANTN MEJA, el proyecto contempla la ejecucin de los rubros que se detallan en la siguiente tabla:

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

COD

DETALLE

UNIDAD

PRECIO UNIT.

VOLMENES

COS.TOT

2,02

Excavacin plintos y cimientos

m

$ 7,55

12,96

$ 97,80

2,10

Desalojo de material con volqueta.

m

$ 5,03

63,00

$ 316,70

2,15

Rotura de pavimento a mano

m

$ 3,55

20,00

$ 71,06

3,01

Replantillo H.S. f'c=140 kg/cm2

m

$ 107,07

0,60

$ 64,76

3,03

Plintos H.S. f'c=210 kg/cm2

m

$ 136,18

0,30

$ 40,85

3,04

Cadenas H.S. f'c=210 kg/cm2, 20*20 incl. encofrado

m

$ 161,23

0,93

$ 149,17

3,05

Columnas H.S. f'c=210 kg/cm2,20*30 incl. encofrado

m

$ 327,35

3,29

$ 1.078,29

3,06

Vigas H.S. f'c=210 kg/cm2,30*40 incl. encofrado

m

$ 339,02

3,31

$ 1.122,16

3,09

Losa e=20 cm H.S. f'c=210 kg/cm2,inc.encofrado

m

$ 383,31

5,75

$ 2.204,78

3,10

Muros H.S. f'c=210 kg/cm2,incl.encofrado

m

$ 230,15

0,87

$ 199,37

3,15

Dintel H.S. f'c=180 kg/cm2 (0.10x0.15x1.20 m)

u

$ 8,89

16,00

$ 142,21

3,17

Bloque alivianado 15x20x40 timbrado

u

$ 0,73

460,00

$ 333,96

3,18

Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 diam. 8-12 mm

kg

$ 1,72

1605,61

$ 2.755,23

3,22

Cimiento de piedra

m

$ 47,40

3,26

$ 154,33

4,02

Bordillo H.S. f'c=180 kg/cm2 (incl. encofrado)

m

$ 23,74

13,50

$ 320,46

4,03

Mesa de cocina de hormign armado

m

$ 31,65

15,92

$ 503,82

4,06

Mampostera de bloque e=20 cm

m

$ 13,43

80,50

$ 1.081,20

4,07


m

$ 12,62

33,76

$ 425,95

4,08


m

$ 11,28

56,41

$ 636,02

4,11

Caja de revisin

u

$ 87,08

1,00

$ 87,08

5,01

Enlucido de fajas

m

$ 2,26

72,95

$ 164,50

5,02

Enlucido vertical (alisado)

m

$ 7,69

202,02

$ 1.553,33

5,03

Enlucido horizontal (alisado)

m

$ 8,90

45,64

$ 406,15

5,06

Cermica de pared 25x35 GRAIMAN o similar

m

$ 17,45

105,00

$ 1.831,83

5,10

Colocacin de cermica de 60*60

m

$ 4,99

410,00

$ 2.045,90

6,01

Tejuelo

m

$ 14,59

62,10

$ 905,79

6,04

Masillado de pisos

m

$ 7,44

295,00

$ 2.193,62

6,11

Acera H.S. f'c=180 kg/cm2 e=6 cm

m

$ 15,27

16,51

$ 252,07

6,16

Cermica para pisos (Graiman 30x30,Mortero 1:3; e= 1 cm)

m

$ 16,41

35,00

$ 574,42

6,22

Porcelanato Pulido Brillante Beige 6100(60x60x9,5) no incl. instalacin

m

$ 20,94

410,00

$ 8.587,04

7,07

Cerradura llave-llave

u

$ 37,12

3,00

$ 111,36

7,09

Cerradura de bao

u

$ 29,74

11,00

$ 327,18

7,24

Ventana de aluminio corrediza

m

$ 86,69

26,88

$ 2.330,25

7,25

Puerta de aluminio

m

$ 117,33

14,00

$ 1.642,56

7,32

Rejas para protecciones de ventanas en planta baja

m

$ 26,81

6,05

$ 162,18

7,34

Cerradura viro

u

$ 41,34

1,00

$ 41,34

8,01

Pintura de caucho en interiores 2 manos

m

$ 2,85

195,00

$ 555,56

8,02

Pintura de caucho en exteriores 2 manos

m

$ 3,37

510,20

$ 1.717,33

10,01

Salida de agua fra H.G. 1/2"

pto

$ 39,25

23,00

$ 902,70

11,01

Lavamanos completo

u

$ 146,29

7,00

$ 1.024,02

11,02

Inodoro tanque bajo

u

$ 107,16

8,00

$ 857,30

11,03

Urinarios

u

$ 81,60

5,00

$ 407,99

11,04

Lavaplatos completo

u

$ 135,95

1,00

$ 135,95

12,01

Canalizacin PVC 75 mm

pto

$ 21,23

8,00

$ 169,84

12,02

Canalizacin PVC 50 mm

pto

$ 16,38

26,00

$ 425,85

12,03

Bajantes de aguas servidas PVC 110 mm

m

$ 9,67

33,00

$ 319,08

12,04

Bajantes de aguas lluvias 110 mm

m

$ 9,67

115,75

$ 1.119,19

12,16

Rejilla de aluminio 75 mm

u

$ 7,26

15,00

$ 108,90

13,03

Tablero control 4-8ptos.

u

$ 82,92

1,00

$ 82,92

13,09

Iluminacin

pto

$ 26,79

17,00

$ 455,43

13,14

Tomacorrientes

pto

$ 28,93

10,00

$ 289,30

13,18

Luminarias 2x40 W

u

$ 28,27

30,00

$ 848,10

18,07

Rotura manual de aceras

m

$ 2,37

34,02

$ 80,46

18,08

Rotura de hormign simple

m3

$ 29,57

3,92

$ 115,81

18,09

Picado de hormign e=0.06cm,

m

$ 2,22

65,00

$ 144,43

18,11

Derrocamiento de losa e=20cm,no incluye desalojo

m

$ 13,02

8,07

$ 105,06

18,13

Desarmada de cielo raso falso, no incluye desalojo

m

$ 1,19

70,00

$ 83,16

18,15

Derrocamiento de mampostera(recup./mater)no inc. desalojo

m

$ 9,04

108,05

$ 976,94

18,18

Picado de pared para instalaciones e=2.50cm no inc. desalojo

m

$ 1,86

85,00

$ 158,02

18,19

Rotura de piso de baldosa o cermica, no inc. desalojo

m

$ 2,51

295,00

$ 739,86

18,20

Picado de enlucido, no incluye desalojo

m

$ 1,18

224,53

$ 264,27

18,23

Retiro de piezas sanitarias y puntos de agua

u

$ 8,09

14,00

$ 113,26

18,26

Desarmada de puertas (sin marco)-reutilizacin

u

$ 5,92

9,00

$ 53,26

21,41

Pintura anticorrosiva

m

$ 3,18

217,85

$ 692,78

21,47

Retiro de cubierta existente/asbesto cemento

m

$ 2,96

390,40

$ 1.155,19

21,48

Cubierta GALVALUMEN AR 200 plus 0.4 mm.

m

$ 11,58

390,40

$ 4.522,00

21,53

Cielo raso cambio de planchas deterioradas

m

$ 9,50

70,00

$ 665,00

21,65

Breakers 1 polo 70 AMP.SD

u

$ 15,43

4,00

$ 61,73

21,69

Boquilla tipo ojo de buey

u

$ 5,31

4,00

$ 21,24

22,15

Cumbrero para Galvalumen

m

$ 6,16

30,50

$ 187,88

TOTAL

$ 54.474,54

Nota: Este valor no incluye IVA.

MENOR CUANTA OBRAS

MCO-GADPU-002-2012

SECCIN III

CONDICIONES GENERALES

3.1 Responsable de la Contratacin: El Presidente del G.A.D. Parroquial de Uyumbicho o su delegado ser el responsable del proceso. No existe la figura de la Comisin Tcnica.

3.2 Participantes: La convocatoria est abierta para los profesionales, micro y pequeas empresas, asociaciones o consorcios de estas, o compromisos de asociacin domiciliados en la Parroquia donde surtir efectos la ejecucin de la obra, que tengan inters en participar en este procedimiento y se encuentren habilitadas en el Registro nico de Proveedores, RUP, en la categora correspondiente.

En caso de participar como asociaciones, consorcios o compromisos de asociacin o consorcio, los proveedores asociados debern obligatoriamente ser profesionales, micro o pequeas empresas habilitadas en el RUP para realizar ejecucin de obra, y domiciliadas en la Parroquia donde surtir efectos la ejecucin de obra.

Cuando exista un compromiso de asociacin o consorcio, para la participacin en este tipo de procedimiento, se designar un Procurador Comn de entre ellos, que actuar a nombre de los comprometidos. En caso de ser adjudicados, los comprometidos debern constituirse en asociacin o consorcio e inscribir tal persona jurdica en el RUP, previa la firma del contrato, dentro del trmino previsto para la firma del mismo; en caso contrario, se declarar a los integrantes del compromiso de asociacin o consorcio como adjudicatarios fallidos.

3.3 Inhabilidades: No podrn participar en el presente procedimiento precontractual, por s o por interpuesta persona, las personas que incurran en las inhabilidades generales y especiales, de acuerdo a los artculos 62 y 63 de la LOSNCP, y 110 y 111 del Reglamento General de la LOSNCP.

De manera obligatoria, los oferentes debern llenar el formulario establecido en la Resolucin INCOP No. 037-09, de 27 de noviembre de 2009.

3.4 Modelos Obligatorios de Pliegos: El oferente, de forma obligatoria, presentar su oferta utilizando el modelo de pliego establecido en estos pliegos.

3.5 Obligaciones del Oferente: Los oferentes debern revisar cuidadosamente los Pliegos y cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisin o descuido del oferente al revisar los documentos no le relevar de sus obligaciones con relacin a su oferta.

3.6 Modificacin de los Pliegos: El G.A.D. Parroquial de Uyumbicho podr emitir aclaraciones o modificaciones de los pliegos, por propia iniciativa o a pedido de los participantes, siempre que stas no alteren el presupuesto referencial ni el objeto del contrato, modificaciones que debern ser publicadas en el portal www.compraspublicas.gov.ec., hasta las 16h00 del da viernes , 13 de septiembre del 2012.

Asimismo, el Presidente del G.A.D. Parroquial de Uyumbicho o su delegado, podr cambiar el cronograma con la motivacin respectiva; el cambio ser publicado en el portal www.compraspublicas.gov.ec y podr realizarse hasta la fecha lmite de la etapa de respuestas y aclaraciones.

3.7 Convalidacin de Errores de Forma: Si se presentaren errores de forma, las ofertas podrn ser convalidadas por el oferente hasta las 16h00 el da viernes, 14 de septiembre del 2012, as mismo, dentro del perodo de convalidacin, los oferentes podrn integrar a su oferta documentos adicionales que no impliquen modificacin del objeto de la misma, conforme al artculo 23 del Reglamento General de la LOSNCP. En este caso, el G.A.D. Parroquial de Uyumbicho podr recibir fsicamente los documentos correspondientes.

El G.A.D. Parroquial de Uyumbicho est obligada a analizar en profundidad cada una de las ofertas presentadas en la etapa de calificacin, a fin de determinar todos los errores de forma existentes en ellas, respecto de los cuales notificar a travs del portal www.compraspublicas.gov.ec en el mismo da y hora a cada uno de los oferentes, el requerimiento de convalidacin respectivo. Los oferentes notificados podrn convalidar tales errores para efectos de ser calificados.

Si el G.A.D. Parroquial de Uyumbicho, al analizar las ofertas presentadas, determina la existencia de uno o ms errores de forma, reprogramar el cronograma del proceso, en funcin del trmino concedido a los oferentes para efectos de que convaliden los errores de forma notificados.

3.8 Causas de Rechazo: Luego de evaluada la oferta tcnica el G.A.D. Parroquial de Uyumbicho podr rechazarla por las siguientes causas:

3.8.1 Si no cumpliera los requisitos exigidos en las condiciones generales, especificaciones tcnicas y formularios de estos pliegos.

3.8.2 Si se hubiera entregado la oferta en lugar distinto al fijado o despus de la hora establecida para ello.

3.8.3 Cuando las ofertas contengan errores sustanciales, y/o evidentes, que no puedan ser convalidados por no ser errores de forma. Los errores de forma debern ser obligatoriamente notificados al oferente respectivo, para que pueda convalidarlos.

3.8.4 Si el contenido de los formularios presentados difiere del solicitado en los pliegos, condicionndolos o modificndolos, de tal forma que se alteren las condiciones previstas para la ejecucin del contrato.

3.8.5 Si se presentaren documentos con tachaduras o enmiendas no salvadas cuando no puedan ser convalidadas de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 23 del Reglamento General de la LOSNCP.

Una oferta ser descalificada en cualquier momento del proceso, si se comprobare falsedad o adulteracin de la informacin presentada.

La adjudicacin se circunscribir a las ofertas calificadas. No se aceptarn ofertas alternativas. Ningn oferente podr intervenir con ms de una oferta.

3.9 Sorteo de oferentes calificados: Los oferentes que hayan aceptado el presupuesto referencial, y cuya oferta tcnica haya sido calificada por el G.A.D. Parroquial de Uyumbicho, sern sometidos a un sorteo pblico realizado a travs del Portal.

3.10 Adjudicacin y Notificacin: El Presidente del G.A.D. Parroquial de Uyumbicho, con base en el resultado del sorteo pblico, adjudicar al beneficiario del mismo, a travs del Portal www.compraspublicas.gov.ec.

3.11 Garantas: En este contrato se debern presentar la garanta prevista en el artculo 75 de la LOSNCP.

3.11.1 La garanta del anticipo que respalde el 100% del valor recibido por este concepto.

Las garantas indicadas en el numeral anterior sern entregadas, en una de las formas establecidas en numerales 1, 2 y 5 del artculo 73 de la LOSNCP; esto es:

Las garantas se devolvern conforme lo previsto en el Artculo 77 de la LOSNCP y 118 de su Reglamento general, lo que ser vigilado y exigido por el contratante a travs del administrador del contrato.

3.12 Cancelacin del Procedimiento: En cualquier momento comprendido entre la convocatoria y hasta 24 horas antes de la fecha de presentacin de las ofertas, el Presidente del G.A.D. Parroquial de Uyumbicho podr declarar cancelado el procedimiento, mediante resolucin debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artculo 34 de la LOSNCP.

3.13 Declaratoria de Procedimiento Desierto: El Presidente del G.A.D. Parroquial de Uyumbicho, antes de resolver la adjudicacin, podr declarar desierto el procedimiento de manera total o parcial, en los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 el artculo 33 de la LOSNCP.

Dicha declaratoria se realizar mediante resolucin motivada del Presidente del G.A.D. Parroquial de Uyumbicho. Una vez declarado desierto el procedimiento, el Presidente del G.A.D. Parroquial de Uyumbicho podr disponer su archivo o su reapertura.

3.14 Adjudicatario Fallido: En caso de que el adjudicatario no celebrare el contrato dentro del trmino previsto, por causas que le sean imputables, el Presidente del G.A.D. Parroquial de Uyumbicho le declarar adjudicatario fallido y una vez que notifique de esta condicin al INCOP, proceder de conformidad con los artculos 35 y 98 de la LOSNCP.

As mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artculo 114 del Reglamento General de la LOSNCP, El G.A.D. Parroquial de Uyumbicho llamar al oferente que ocup el segundo lugar en el orden de prelacin para que suscriba el contrato, el cual deber cumplir con los requisitos establecidos para el oferente adjudicatario, incluyendo la obligacin de mantener su oferta hasta la suscripcin del contrato. Si el oferente llamado como segunda opcin no suscribe el contrato, la entidad declarar desierto el proceso, sin perjuicio de la sancin administrativa aplicable al segundo adjudicatario fallido.

3.15 Proyecto del Contrato: Notificada la adjudicacin, dentro de un trmino de quince (15) das contado a partir de la misma, El G.A.D. Parroquial de Uyumbicho formalizar el proyecto de contrato que es parte integrante de estos pliegos, de acuerdo a lo establecido en los artculos 68 y 69 de la LOSNCP y 112 y 113 de su Reglamento General.

3.16 Moneda de Cotizacin y Pago: Las ofertas debern presentarse en dlares de los Estados Unidos de Amrica. Los pagos se realizarn en la misma moneda.

3.17 Reclamos: Para el evento de que los oferentes o adjudicatarios presenten reclamos relacionados con su oferta, se deber considerar lo establecido en los artculos 102 y 103 de la LOSNCP, segn el procedimiento que consta en los artculos 150 al 159 de su Reglamento General.

3.18 Administracin del Contrato: El G.A.D. Parroquial de Uyumbicho designar de manera expresa un administrador del contrato, quien velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondr las multas y sanciones a que hubiere lugar.

El administrador del contrato velar porque la fiscalizacin acte de acuerdo con las especificaciones constantes en los pliegos y en el propio contrato.

3.19 Fiscalizacin: Velar por la correcta ejecucin de la obra, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseos definitivos, especificaciones tcnicas, cronogramas de trabajo, recomendaciones de los diseadores y normas tcnicas aplicables. La fiscalizacin podr ser realizada por servidores de la entidad o por terceros, de ser el caso.

3.20 Control ambiental: El contratista deber realizar todas las actividades en observancia de las normas ambientales vigentes.

MENOR CUANTA OBRAS

MCO-GADPU-002-2012

SECCIN IV

CONDICIONES ESPECFICAS

4.1 Vigencia de la oferta: Las ofertas se entendern vigentes hasta fecha de suscripcin del Contrato, de acuerdo a lo establecido en el artculo 30 de la LOSNCP.

4.2 Plazo de Ejecucin: El plazo de ejecucin de la obra es de ciento veinte das (120) das, contado a partir de lo estipulado en el contrato.

4.3 Oferta econmica: El oferente deber aceptar el presupuesto referencial fijado por el G.A.D. Parroquial de Uyumbicho, de acuerdo a la tabla de descripcin de rubros, unidades, cantidades y precio que justifique el valor establecido como presupuesto referencial.

El presupuesto referencial del proceso MCO-GADPU-002-2012 es: Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro con 54/100 dlares de los Estados Unidos de Norteamrica,(USD 54.474,54), sin incluir el IVA.

4.4 Forma de Pago: Los pagos se realizarn de la manera prevista en el Numeral 6 de la Convocatoria y en el Proyecto de Contrato.

Anticipo:Se otorgar un anticipo del cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato

Valor restante de la obra: mediante pago contra presentacin de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalizacin. De cada planilla se descontar la amortizacin del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicacin del Contrato.

4.5 Metodologa de evaluacin de las ofertas: En este tipo de procedimientos, la evaluacin de la oferta tcnica se realizar utilizando la metodologa cumple o no cumple (check list), a fin de que El G.A.D. Parroquial de Uyumbicho verifique el cumplimiento de las especificaciones tcnicas previstas en los pliegos. No existe oferta econmica, sino aceptacin expresa a travs del Portal www.compraspublicas.gov.ec del presupuesto referencial realizado por El G.A.D. Parroquial de Uyumbicho.

4.6 Sorteo: De acuerdo a lo establecido en el artculo 51 de la LOSNCP y el artculo 59 de su Reglamento General, de entre los proveedores calificados, que previamente hayan manifestado su aceptacin expresa del presupuesto econmico determinado por el G.A.D. Parroquial de Uyumbicho, la misma herramienta informtica del procedimiento a travs del Portal www.compraspublicas.gov.ec, realiza el sorteo del proveedor, el que ser adjudicado por El G.A.D. Parroquial de Uyumbicho.

4.7 Fiscalizacin:

4.7.1 Funciones y Atribuciones del Fiscalizador:

a. Vigilar y responsabilizarse por el fiel y estricto cumplimiento de las clusulas del contrato de construccin, a fin de que el proyecto se ejecute de acuerdo a sus diseos definitivos, especificaciones tcnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseadores y normas tcnicas aplicables.

b. Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseadores as como imprevisiones tcnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la situacin.

c. Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados.

d. Conseguir de manera oportuna se den soluciones tcnicas a problemas surgidos durante la ejecucin del contrato.

e. Obtener que el equipo y personal tcnico del Contratista sea idneo y suficiente para la obra.

f. Obtener informacin estadstica sobre personal, materiales, equipos, condiciones climticas, tiempo trabajado, etc. del proyecto.

g. Conseguir que los ejecutivos del G.A.D. Parroquial de Uyumbicho se mantengan oportunamente informados del avance de obra y problemas surgidos en la ejecucin del proyecto.

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados y con los costos programados, a la fiscalizacin se le asigna, entre otras, las siguientes funciones, dependiendo del tipo de obra, magnitud y complejidad del proyecto.

1. Evaluacin peridica del grado de cumplimiento de los programas de trabajo.

2. Ubicar en el terreno todas las referencias necesarias, para la correcta ejecucin del proyecto.

3. Sugerir durante el proceso constructivo la adopcin de las medidas correctivas y/o soluciones tcnicas que estime necesarias en el diseo y construccin de las obras, inclusive aquellas referidas a mtodos constructivos.

4. Medir las cantidades de obra ejecutadas y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud de las planillas de pago incluyendo la aplicacin de las frmulas de reajuste de precios.

5. Examinar cuidadosamente los materiales a emplearse y controlar su buena calidad y la de los rubros de trabajo, a travs de ensayos de laboratorio que deber ejecutarse directamente o bajo la supervisin de su personal;

6. Resolver las dudas que sugiera en la interpretacin de los planos, especificaciones, detalles constructivos y sobre cualquier asunto tcnico relativo al proyecto; e,

7. Preparar peridicamente los informes de fiscalizacin dirigidos al contratante, que contendrn por lo menos la siguiente informacin:

a. Anlisis del estado del proyecto en ejecucin, atendiendo a los aspectos econmicos, financieros y de avance de obra;

b. Calculo de cantidades de obra y determinacin de volmenes acumulados;

c. Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio, y comentarios al respecto;

d. Anlisis y opinin sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra;

e. Anlisis del personal tcnico del contratante;

f. Informe estadstico sobre las condiciones climticas de la zona del proyecto;

g. Referencia de las comunicaciones cursadas con el contratista; y

h. Otros aspectos importantes del proyecto;

8. Calificar al personal tcnico de los constructores y recomendar reemplazo que no satisfaga los requerimientos necesarios.

9. Comprobar peridicamente que los equipos sean los mnimos requeridos contractualmente y se encuentren en buenas condiciones de uso;

10. Anotar en el libro de obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deben ser considerados por el contratista p-ara el mejor desarrollo de la obra. Aquellos que tengan especial importancia se conseguirn adicionalmente por el oficio regular;

11. Verificar que el contratista disponga de todos los diseos, especificaciones, programas, licencias, y dems documentos contractuales.

12. Coordinar con el contratista, en representacin del contratante las actividades ms importantes del proceso constructivo;

13. Participacin como observador en las recepciones provisionales y definitiva informando sobre la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados;

14. Revisar las tcnicas y mtodos constructivos propuestos por el contratista y sugerir las modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso;

15. Registrar en los planos de construccin todos los cambios introducidos durante la construccin, para obtener los planos finales de la obra ejecutada;

16. En proyectos de importancia, preparar memorias tcnicas sobre los procedimientos y mtodos empleados en la construccin de las obras;

17. En proyectos de importancia, preparar memorias tcnicas sobre los procedimientos y mtodos empleados en la construccin de las obras;

18. Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, de materiales y obra o parte de ellas; y,

19. Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes laborales y reglamentos de seguridad industrial.

4.7.2 Suspensin de los Trabajos: La fiscalizacin dispondr la suspensin de una parte o de la totalidad de la obra, en cualquier momento y por el perodo que considere necesario, en los siguientes casos:

Si las medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son insuficientes o inadecuadas para proteger la vida del personal o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas.

Por negligencia en la conduccin de los trabajos y/o empleo de sistemas inadecuados.

Cuando el Contratista no acate las rdenes impartidas por la fiscalizacin, por no emplear personal idneo y equipo, en la cantidad y calidad requerido; por no utilizar mtodos y normas atinentes a la obra; por negarse a despedir a personal no calificado.

En caso de reiterado incumplimiento, El G.A.D. Parroquial de Uyumbicho podr dar por terminado unilateralmente el contrato.

Las suspensiones ordenadas por las causas antes anotadas no darn lugar a prrrogas de plazo, pagos adicionales o indemnizaciones al Contratista.

4.8 Obligaciones del contratista:

4.8.1 El contratista debe recibir los permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecucin correcta y legal de la obra, en los trminos establecidos en el Contrato. El contratista por su parte deber dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (letreros de peligro, precaucin, etc.,), para la debida proteccin del pblico, personal de la Fiscalizacin y del contratista mismo, especialmente si los trabajos afectan la va pblica o las instalaciones de servicios pblicos.

4.8.2 Los sueldos y salarios se estipularn libremente, pero no sern inferiores a los mnimos legales vigentes en el pas. El contratista deber pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de trabajo debern ceirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones aplicarn los subcontratistas a su personal.

Sern tambin de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que est sujeto segn las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social.

4.9 Obligaciones del G.A.D. Parroquial de Uyumbicho:

4.9.1 Dar solucin a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecucin del Contrato, en un plazo cinco (5) das contados a partir de la peticin escrita formulada por el contratista.

4.9.2 Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones que se necesiten para la ejecucin correcta y legal de la obra, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al Contratante, ante los distintos organismos pblicos, en un plazo cinco (5) das contados a partir de la peticin escrita formulada por el contratista.

4.9.3 En caso de ser necesario, celebrar los contratos complementarios en un plazo quince (15) das contados a partir de la decisin del Presidente del G.A.D. Parroquial de Uyumbicho.

4.9.4 Designar al Administrador del contrato.

4.9.5 Designar a la Fiscalizacin del Contrato.

4.9.6 Entregar oportunamente los documentos previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el desarrollo normal de sus trabajos; siendo d cuenta de la entidad los costos de expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares.

4.9.7 La Contratante ser responsable de obtener todos los permisos ambientales que requiere la obra para su ejecucin (Licencia Ambiental), as como la vigilancia de la ejecucin del plan de Manejo Ambiental, mitigaciones y/o compensaciones.

4.10 Ejecucin del Contrato:

4.10.1 Inicio, Planificacin y Control de Obra: El contratista iniciar los trabajos dentro del plazo establecido en el contrato. En el plazo contractual, el contratista analizar conjuntamente con la fiscalizacin el avance de los trabajos, de acuerdo con el cronograma entregado por l en su Oferta para la ejecucin de: CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA CASA DEL PUEBLO WILSON CEPEDA, PARROQUIA DE UYUMBICHO- CANTON MEJIA Por razones no imputables al contratista, reprogramar y actualizar el cronograma valorado de trabajos y el programa de uso de personal y equipos.

4.10.2 Cumplimiento de Especificaciones: Todos los trabajos deben efectuarse en estricto cumplimiento de las disposiciones del contrato y de las especificaciones tcnicas, y dentro de las medidas y tolerancias establecidas en planos y dibujos aprobados por el G.A.D. Parroquial de Uyumbicho, y el contratista observar las instrucciones del fiscalizador. En caso de que el contratista descubriera discrepancias entre los distintos documentos, deber indicarlo inmediatamente al fiscalizador, a fin de que establezca el documento que prevalecer sobre los dems; y, su decisin ser definitiva. Cualquier obra que realice antes de la decisin de la fiscalizacin ser de cuenta y riesgo del contratista.

4.10.3 Personal del contratista: El contratista emplear personal tcnico y operacional en nmero suficiente para la ejecucin oportuna de las obras, y con la debida experiencia.

4.10.4 Materiales: Todos los materiales, instalaciones, suministros y dems elementos que se utilicen en la ejecucin del contrato, cumplirn ntegramente las especificaciones tcnicas de la oferta, y a su falta, las instrucciones que imparta la fiscalizacin.

4.10.5 Vigilancia y Custodia: El contratista tiene la obligacin de cuidar las obras a l encomendadas hasta la recepcin definitiva de las mismas, para lo cual deber proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

4.10.6 Trabajos Defectuosos o no Autorizados: Cuando la fiscalizacin determine que los trabajos realizados o en ejecucin fueran defectuosos, por causas imputables al contratista, por el empleo de materiales de mala calidad o no aprobados, por no ceirse a los planos, especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas por la fiscalizacin, sta ordenar las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podr ordenar la demolicin y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del contratista.

4.10.7 Pagos: El trmite de pago seguir lo estipulado en las clusulas respectivas del Contrato. En caso de retencin indebida de los pagos al contratista se cumplir el Artculo 101 de la LOSNCP.

4.10.8 Formularios para la elaboracin de la oferta tcnica: El oferente incluir en su oferta la informacin que se determina en los formularios que constan en la seccin VI. Pueden utilizarse formatos elaborados en ordenador a condicin que la informacin sea la que se solicita.

4.10.8.1 Formulario de Oferta, que comprender: La Carta de Presentacin y Compromiso, que incluye la aceptacin del presupuesto establecido por el G.A.D. Parroquial de Uyumbicho (Formulario No.1).

4.10.8.2 Tabla de Descripcin de rubros, unidades, cantidades y precios (Formulario No.2)

4.10.8.3 Datos generales del oferente (Formulario No.3).

4.10.8.4 Lista de equipo asignado al proyecto, con la respectiva matrcula actualizada de al menos el equipo mnimo requerido (Formulario No.4).

4.10.8.5 Detalle de trabajos similares ejecutados por el Oferente en los ltimos tres aos (Formularios No. 5).

4.10.8.6 El cronograma valorado de trabajos (Formulario No. 6).

4.10.8.7 Informacin de accionistas de personas jurdicas (Resolucin INCOP No.037-09, Formulario No.7).

4.10.8.8 Copia simple del RUP

4.11 Cronograma del procedimiento: El cronograma del procedimiento de menor cuanta de obras es el siguiente:

CONCEPTO

DIA

HORA

Fecha de Publicacin de la Convocatoria

martes, 11 de septiembre 2012

15H30

Fecha lmite de Aceptacin de Proveedores

mircoles, 12 de septiembre 2012

16H00

Fecha Lmite de Preguntas

jueves,13 de septiembre 2012

16H30

Fecha Lmite de Respuestas y Aclaraciones

viernes , 14 de septiembre 2012

16H30

Fecha Lmite de Entrega de Ofertas Tcnicas

lunes, 17 de septiembre 2012

15H30

Fecha de Apertura de Ofertas

martes, 18 de septiembre 2012

16H30

Fecha Lmite para solicitar convalidacin de errores

mircoles, 19 de septiembre 2012

16H30

Fecha Lmite para convalidacin errores

jueves, 20 de septiembre de 2012

16H30

Fecha Limite de calificacin de ofertas

lunes, 24 de septiembre de 2012

16H30

Fecha estimada de Adjudicacin

Martes, 26 de septiembre de 2012

16H30

4.12 Aceptacin del presupuesto referencial: Previamente a la entrega de la oferta tcnica, el oferente deber aceptar a travs del portal www.compraspublicas.gov.ec el presupuesto referencial que El G.A.D. Parroquial de Uyumbicho ha establecido para la ejecucin de la obra. El G.A.D. Parroquial de Uyumbicho deber adjuntar en los pliegos la Tabla de descripcin de rubros, unidades, cantidades y precios que justifiquen el valor del presupuesto referencial propuesto (formulario No.2).

Cartula del sobre de la oferta:

MENOR CUANTA OBRAS

MCO-GADPU-002-2012

OFERTA TCNICA

Seor Lcdo.:

Segundo Perdomo

PRESIDENTE DEL G.A.D. PARROQUIAL DE UYUMBICHO

Presente

PRESENTADA POR: ____________________________________

No se tomarn en cuenta las ofertas entregadas en otro lugar o despus del da y hora fijados para su entrega-recepcin.

El funcionario designado del G.A.D. Parroquial de Uyumbicho recibir la oferta y conferir comprobantes de recepcin por cada oferta entregada y anotar, tanto en los recibos como en el sobre de la oferta, la fecha y hora de recepcin.

4.13 Anexos de las Condiciones Especficas

EXCAVACIN DE PLINTOS Y CIMIENTOS

Definicin.-

Con anticipacin el Contratista estudiar los planos y el informe de estudio de suelos correspondientes al trabajo que va a realizar. Las observaciones que encuentre, el Contratista comunicar a la Fiscalizacin, quien deber buscar la solucin tcnica ms apropiada.

Especificaciones.-

La excavacin para la cimentacin comprende todas las operaciones de excavacin necesaria para la correcta fundacin de las estructuras.

La excavacin para la estructuras hasta obtener las cotas indicadas en los respectivos planos, en el estudio de suelos, o como lo ordene el Fiscalizador, incluirn la provisin de todo material, mano de obra, equipos e imprevistos, y la construccin o instalacin de zanjas de proteccin entubamiento u otras facilidades y el retiro del material sobrante de las excavaciones; tambin incluirn la remocin de las instalaciones de proteccin excepto cuando sean necesarias o el Fiscalizador permita que se deje en el lugar.

Cuando la excavacin se realice en cortes abiertos, sin apuntalamiento de madera, el Contratista ser plenamente responsable de asegurar que los declives laterales sean satisfactorios para su estabilidad, los lados de las zanjas deber ser asegurados, etc, como fueren requeridos para la obra, y los medios adoptados debern estar a satisfaccin del Fiscalizador. El Contratista ser plenamente responsable de la eficacia de todos los soportes y obras temporales que resguardan las excavaciones.

Se deber informar inmediatamente al Fiscalizador, para recibir sus instrucciones. Sobre cualquier rea de formacin defectuosa que se encontrare como resultado de la excavacin.

En el proceso de excavacin se apilar cerca de la excavacin el material excavado que sirva para relleno y ser desalojado el inservible a los sitios destinados para el efecto.

El terreno natural adyacente a las obras no ser alterado sin autorizacin del Fiscalizador.

Las cimentaciones han sido diseadas con una capacidad portante en la cota de fundacin. Sin embargo, ser el Contratista quien, alcanzadas las cotas de fundacin, comprobar las caractersticas del suelo previstas para el efecto. En caso de que el suelo presentara caractersticas de inferior calidad a las previstas, el Contratista notificar al Fiscalizacin, para que se dispongan las soluciones ms convenientes.

Medicin y forma de pago.-

El Contratista notificar al Fiscalizador con suficiente anticipacin el comienzo de cualquier excavacin a fin de que se puedan comprobar todos los datos del terreno natural necesarios para la determinacin de las cantidades de obra realizada, las mismas que sern pagadas por metro cbico (m) de acuerdo con el precio establecido. Dentro del proceso convenido estar incluido el costo de desalojo del material excedente, fuera del sitio de las obras. No se medir para el pago ninguna excavacin adicional que el Contratista efectu por su cuneta.

La medicin se har tomando en cuenta el volumen producido por los taludes de las paredes, en caso de que fueran necesarios. Los taludes en las paredes de las excavaciones sern previamente determinados y autorizados por la Fiscalizacin. Se considera excavacin en roca aquello que consiste en remocin y desalojo de todo material peascoso de origen gneo, metamrfico o sedimentario en forma estratificada o maciza cuyo quebramiento, a juicio del Fiscalizador, es necesario realizarlo mediante el uso de explosivos, o el desalojo de piedras grandes individuales de volumen mayor a medio metro cbico (0.5m) y el quebramiento mediante explosivos para su trabajo.

DESALOJO DE MATERIAL CON VOLQUETA

Definicin.-

Se refiere al transporte que sea necesario efectuar para desalojar los escombros que se ocasionen por los derrocamientos, y todo aquello que la fiscalizacin lo estime conveniente y necesario.

El costo de desalojo y estibaje manual de escombros y materiales varios en general, sern analizados bajo la suposicin de que la distancia de desalojo o almacenamiento en carretilla es de 50 metros como mximo. No se reconocer por ningn concepto valor alguno por sobre acarreo.

El desalojo a mquina de los escombros en general, ser bajo la consideracin que la distancia de desalojo es de 5 Km., la cargada ser manual y mecnica. La maquinara mnima a emplearse ser volqueta y cargadora frontal.

Unidad: Metro cbico (m3).

Materiales mnimos: ninguno.

Equipo mnimo: Cargadora, volqueta.

Mano de obra mnima calificada: Categoras IV, CHF B Y OEP

Especificaciones.-

Durante la ejecucin

Comprobacin de la ejecucin correcta del desalojo.

El material o elementos retirados y que puedan ser utilizados en el proceso de construccin, previa indicacin de fiscalizacin, sern ubicados en un sitio determinado de la obra.

Acarreo permanente del material retirado, hacia el sitio para su desalojo.

Posterior a la ejecucin

Aprobacin de los trabajos correctamente ejecutados.

Ejecucin y complementacin

Una vez acumulado el material a desalojar, fiscalizacin autorizar su retiro, a fin de que ste no interrumpa el normal avance de los trabajos y cause impacto ambiental.

Para evitar una acumulacin de material a desalojar, este trabajo se lo efectuar en forma continua.

Medicin y forma de pago

Costo por metro cbico.

ROTURA DE PAVIMENTO A MANO

Descripcin:

Es la perforacin y rotura del pavimento a mano (con punta de hierro o acero y combos) de contrapisos y aceras.

Procedimiento:

Personal que se encargar de romper el pavimento y realizar trabajos que se requieran segn planos o indicaciones del A/I Fiscalizador.

Medicin y pago

Se cubicar el volumen de rotura del pavimento realmente ejecutado. Su pago ser por metro cbico (m3).

Unidad: metro cbico (m3).

Materiales mnimos: Ninguno.

Equipo mnimo: Herramienta general.

Mano de obra mnima calificada: Pen.

REPLANTILLO H.S. fc=140kg/cm2

Definicin.-

Es el hormign simple, generalmente de baja resistencia, utilizado como la base de apoyo de elementos estructurales, tuberas y que no requiere el uso de encofrados.

El objetivo es la construccin de replantillos de hormign, especificados en planos estructurales, documentos del proyecto o indicaciones de fiscalizacin. Incluye el proceso de fabricacin, vertido y curado del hormign.

Unidad : Metro cbico ( m3 ).

Materiales mnimos: Cemento tipo Portland, rido fino, rido grueso, agua; que cumplirn con las especificaciones tcnicas de materiales.

Equipo mnimo: Herramienta menor, concretera, vibrador.

Mano de obra mnima calificada: Categoras I , III y V.

Especificaciones.-

El hormign cumplir con lo indicado en la especificacin tcnica de Preparacin, transporte, vertido y curado del hormign del presente estudio.

Revisin de los diseos del hormign a ejecutar y los planos arquitectnicos y estructurales del proyecto. Verificacin de la resistencia efectiva del suelo, para los replantillo de cimentaciones estructurales.

Las superficies de tierra, sub. - base o suelo mejorado, debern ser compactadas y estar totalmente secas.

Excavaciones terminadas y limpias, sin tierra en los costados superiores.

Niveles y cotas de fundacin determinados en los planos del proyecto.

Fiscalizacin indicar que se puede iniciar con el hormigonado.

Durante la ejecucin

Compactacin y nivelacin del hormign vertido.

Conformacin de pendientes y cadas que se indiquen en planos.

Control del espesor mnimo determinado en planos.


Prever inundaciones o acumulaciones de basura y desperdicios antes de la utilizacin del replantillo.

Evitar el trnsito y carga del replantillo recin fundido.

La carga sobre el replantillo no ser aplicada hasta que el hormign haya adquirido el 70% de su resistencia de diseo o que Fiscalizacin indique otro procedimiento.

Mantenimiento hasta su utilizacin.

Ejecucin y Complementacin

Las superficies donde se va a colocar el replantillo estarn totalmente limpias, compactas, niveladas y secas, para proceder a verter el hormign, colocando una capa del espesor que determinen los planos del proyecto o fiscalizacin. No se permitir verter el hormign desde alturas superiores a 2000 mm. por la disgregacin de materiales.

Se realizar una compactacin mediante vibrador, en los sitios donde se ha llegado a cubrir el espesor determinado, y a la vez las pendientes y cadas indicadas en planos o por fiscalizacin, se las realizar en sta etapa.

Fiscalizacin aprobar o rechazar la entrega del rubro concluido, que se sujetar a los resultados de las pruebas de campo y de laboratorio, as como las tolerancias y condiciones en las que se realiza dicha entrega.


La medicin se la har en unidad de volumen y su pago ser por metro cbico M3 , en base de una medicin ejecutada en el sitio o con los detalles indicados en los planos del proyecto.

PLINTOS H.S. fc=210 kg/cm2

Definicin.-

Es el hormign de determinada resistencia, que se lo utiliza para la conformacin de plintos y es la base de la estructura de hormign que requiere el uso de encofrados (parciales o totales) y acero de refuerzo. El objetivo es la construccin de los elementos de hormign armado, especificados en planos estructurales y dems documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricacin, vertido y curado del hormign.

Unidad: Metro cbico (m).

Materiales mnimos: Cemento tipo Prtland, arena lavada, ripio triturado, aditivo, agua; que cumplirn con las especificaciones tcnicas de materiales.


Mano de obra mnima calificada: Categoras I, III y V.

Especificaciones.-

El hormign cumplir con lo indicado en la Especificacin Tcnica de Preparacin, Transporte, Vertido y Curado del Hormign del presente estudio. El nmero de muestras necesarias sern mnimo 2 cilindros por cada 7 metros cbicos de un elemento; y en ningn caso superiores a 40 unidades.

Requerimientos previos

Revisin de los diseos del hormign a ejecutar y los planos del proyecto.

Verificacin de la resistencia del suelo y/o mejoramientos o reemplazos.

Terminadas las excavaciones y/o mejoramiento de suelos, con las pendientes requeridas, instalaciones bajo el suelo, sistemas de drenaje, hormign de replantillo y sistema de impermeabilizacin.

Terminado la colocacin del acero de refuerzo, separadores, elementos de alivianamiento e instalaciones empotradas.

Tipo, dosificacin, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos.

Fiscalizacin aprobar la colocacin del acero de refuerzo e indicar que se puede iniciar con el hormigonado.

Durante la ejecucin

Verificacin de la posicin del acero de refuerzo, separadores y otros elementos embebidos, cuidando y exigiendo que conserven su posicin adecuada y prevista.


Las superficies a la vista sern lisas y limpias de cualquier rebaba o desperdicio.

Mantenimiento hasta el momento de su aprobacin y/o de entrega recepcin de la obra.


Verificado el cumplimiento de los requerimientos previos, con el hormign simple elaborado en obra o premezclado, se proceder a colocar en capas de espesor que permitan un fcil y adecuado vibrado y compactacin del hormign que se va vertiendo.

Fiscalizacin aprobar o rechazar la entrega del rubro concluido, que se sujetar a los resultados de las pruebas de laboratorio y de campo; as como las tolerancias y condiciones en las que se hace dicha entrega.


La medicin se la har en unidad de volumen y su pago ser por metro cbico m . Se cubicar las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho y altura; es decir el volumen real del rubro ejecutado.

CADENAS fc=210 kg/cm2 (incluye encofrado)

Definicin.-

Es el hormign de determinada resistencia, que se lo utiliza para la conformacin de cadenas y es la base de la estructura de hormign que requiere el uso de encofrados (parciales o totales) y acero de refuerzo. El objetivo es la construccin de los elementos de hormign armado, especificados en planos estructurales y dems documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricacin, vertido y curado del hormign.


Materiales mnimos: Cemento tipo Prtland, arena lavada, ripio triturado, agua, aditivos y encofrados; que cumplirn con las especificaciones tcnicas de materiales.


Mano de obra mnima calificada: Categoras I, II, III y V.

Especificaciones.-

El hormign cumplir con lo indicado en la Especificacin Tcnica de Preparacin, Transporte, Vertido y Curado del Hormign del presente estudio. El nmero de muestras necesarias sern mnimo 2 cilindros por cada 7 metros cbicos de un elemento; y en ningn caso superiores a 40 unidades.



Verificacin de la resistencia del suelo y/o mejoramientos o reemplazos.

Terminadas las excavaciones y/o mejoramiento de suelos, con las pendientes requeridas, instalaciones bajo el suelo, sistemas de drenaje, hormign de replantillo y sistema de impermeabilizacin.


Verificacin de que los encofrados o superficies de apoyo se encuentran listos, estables y hmedos para recibir el hormign.



Durante la ejecucin



Revisin de sistemas de instalaciones y su funcionamiento, que puedan afectarse durante el proceso de hormigonado.


Cuidados para no provocar daos al hormign, durante el proceso de desencofrado.




Respetando el tiempo mnimo para el desencofrado de los laterales, se cuidar de no provocar daos y desprendimientos en las aristas de las cadenas, y de existir se proceder a cubrir las fallas en forma inmediata, por medio de un mortero de similar caractersticas al hormign utilizado, con los aditivos requeridos, que garanticen las reparaciones ejecutadas.



La medicin se la har en unidad de volumen y su pago ser por metro cbico m . Se cubicar las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho y altura; es decir el volumen real del rubro ejecutado.

COLUMNAS fc=210 kg/cm2 (incluye encofrado)

Definicin.-

Es el hormign de determinada resistencia, que se lo utiliza para la conformacin de columnas y es la base de la estructura de hormign que requiere el uso de encofrados (parciales o totales) y acero de refuerzo. El objetivo es la construccin de los elementos de hormign armado, especificados en planos estructurales y dems documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricacin, vertido y curado del hormign. El nmero de muestras necesarias sern mnimo 2 cilindros por cada 7 metros cbicos de un elemento; y en ningn caso superiores a 40 unidades.


Materiales mnimos: Cemento tipo Prtland, arena lavada, ripio triturado, agua, aditivos y encofrados; que cumplirn con las especificaciones tcnicas de materiales.


Mano de obra mnima calificada: Categoras I, II, III y V.

Especificaciones.-

Control de calidad

El hormign cumplir con lo indicado en la

Especificacin Tcnica de Preparacin, Transporte, Vertido y Curado del Hormign del presente estudio.




Determinacin de las juntas de construccin (machihembradas preferiblemente) y de las cintas de impermeabilizacin.

Verificacin de que los encofrados o superficies de apoyo se encuentran listos, estables y hmedos para recibir el hormign.



Durante la ejecucin

Verificacin de plomos, niveles y cualquier deformacin de los encofrados, especialmente de los que conforman los costados de la columna y su sistema de arriostramiento y apuntalamiento.



Revisin de sistemas de instalaciones y su funcionamiento, que puedan afectarse durante el proceso de hormigonado.






Respetando el tiempo mnimo para el desencofrado de los laterales, se cuidar de no provocar daos y desprendimientos en las aristas de los plintos, la losa y/o vigas, y de existir se proceder a cubrir las fallas en forma inmediata, por medio de un mortero de similar caractersticas al hormign utilizado, con los aditivos requeridos, que garanticen las reparaciones ejecutadas.



La medicin se la har en unidad de volumen y su pago ser por metro cbico m. .

Se cubicar las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho y altura; es decir el volumen real del rubro ejecutado.

HORMIGON SIMPLE EN VIGAS Y LOSA DE ENTREPISO

Descripcin.-

Es el hormign de resistencia a la compresin de fc=210kg/cm2 a los 28 das, utilizado como base de la estructura y que si requiere el uso de encofrados, incluye el proceso de fabricacin, vertido y curado del hormign.

Procedimiento.-

Previamente la Fiscalizacin aprobar la colocacin del acero de refuerzo e indicar que se puede iniciar con el hormigonado. Se deber realizar un trazado de niveles y colocacin de guas que permitan una fcil determinacin del espesor proyectado.

Verificado el cumplimiento de los requerimientos previos, con el hormign elaborado en obra o premezclado, se proceder a colocar en capas de espesor que permitan un fcil y adecuado vibrado y compactacin del hormign que se va vertiendo.

El hormign debe cumplir la resistencia a la compresin de f`c = 210kg/cm2 a los 28 das.

Fiscalizacin aprobar el tipo, dosificacin, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos.

Previo al inicio de la construccin el diseo del hormign elaborado en laboratorio deber tener el visto bueno y aprobacin de fiscalizacin.

El hormign consistir de agregados finos (arena gruesa o polvo de piedra), agregados gruesos (ripio triturado tipo A) y agua potable, mezclados de acuerdo a una proporcin.

Previamente Fiscalizacin aprobar la colocacin del acero de refuerzo e indicar que se puede iniciar con el hormigonado.

El trabajo incluye la preparacin y control de hormign vaciado en el lugar, o premezclado, segn se requiera.

Las disposiciones generales de estas especificaciones se aplican a todo el trabajo incluido bajo esta seccin.

El trabajo de hormign debe sujetarse a los requerimientos del Cdigo Ecuatoriano de la Construccin C.E.C. vigente.

Materiales

Cemento Portland: requisitos INEN 152 tipo 1. : Requisitos, no debern utilizarse cementos de diferentes marcas en una misma fundicin. Los cementos nacionales que cumplen con estas condiciones son los cementos Portland: Rocafuerte, Chimborazo, Guapn y Selva Alegre.

El cemento ser almacenado en un lugar perfectamente seco y ventilado, bajo cubierta y sobre tarimas de madera. No es recomendable colocar ms de 14 sacos uno sobre otro y tampoco debern permanecer embodegados por largo tiempo.

Agregado fino.- La arena deber ser limpia, silcica (cuarzosa o grantica), de mina o de otro material inerte con caractersticas similares. Deber estar constituida por granos duros, angulosos, speros al tacto, fuertes y libres de partculas blandas, materias orgnicas, esquistos o pizarras. Se prohbe el empleo de arenas arcillosas, suaves o disgregables. Igualmente no se permitir el uso del agregado fino con contenido de humedad superior al 8 %.

Graduacin en porcentaje por peso. Normas INEN 872 ridos para hormign.

Que pase el tamiz de 4.25 mm: de 95 al 100 por ciento INEN 1 54.

Que pase el tamiz de 2.36 mm: de 80 al 100 por ciento INEN 1 54.

Que pase el tamiz de 1.18 mm: de 50 al 85 por ciento INEN 154.

Que pase el tamiz nmero 30: de 25 al 60 por ciento INEN 1 54.

Que pase el tamiz nmero 100: de 2 al 10 por ciento INEN 1 54.

No ms del 35 % pasar a travs de un tamiz estndar y quedar retenido en el siguiente tamiz menor normalizado. El mdulo de finura (la suma de los porcentajes acumulativos de materiales retenidos divididos entre 100) no debe ser menor que 2.6; ni mayor que 2.9 y no deber variar en ms de 0.2.

Agregado Grueso.- Consistir de piedras trituradas, andesitas, grava u otro material inerte aprobado, que tenga partculas duras no recubiertas, libres de elementos extraos de acuerdo con la Norma INEN 872.

Tamao mximo de partculas.

No mayores que los 3/4 del espacio libre entre las varillas de refuerzo admitido segn las normas.

No mayores de 20 mm. para construccin de 10 cm. o menos de espesor.

No mayores de 25 mm. para construccin de 1 5 cm. o menos de espesor.

No mayores de 50 mm. para el resto de construcciones.

Graduacin en porcentajes por peso:

Que pase tamiz 37.5 mm. 100 por ciento

10.0 mm. 35 - 70

9.5 mm. 10 - 30

4.75 mm. 0 - 5

Agregado mximo de 26.50 mm.

Que pase tamiz 26.50 mm. 100 por ciento

19.00 mm. 35 - 70

9.50 mm. 10 - 30

4.25 mm. 0 - 5

Agregado mximo de 19.00 mm.

Que pase tamiz 19.00 mm. 100 por ciento.

13.20 mm. 30 - 65

4.25 mm. 0 - 10

2.36 mm. 0 - 5

CUADRO DE DIAMETROS PESO DE VARILLAS

Dimetro mm 6 8 10 12 14 16 18

Peso kg/ml 0.25 0.395 0.617 0.888 1.208 1.578 1.998

Dimetro mm 20 22 25 28 30 32

Peso kg/ml 2.466 2.948 3.850 4.830 5.549 6.310

Agua.-

Deber ser en lo posible potable o que guarde los mnimos requerimientos para que las especificaciones del hormign. Si no fuere potable el contratista deber entregar al A/l un anlisis del laboratorio correspondiente o sujetarse a lo que establece el literal 3.4.2 del CEC-79. En todo caso el mortero hecho con agua no potable deber tener por lo menos el 60 % de resistencia a los 7 das; y, a los 28 das por lo menos el 90 % de resistencia de acuerdo a la norma INEN 488.

Calificacin del hormign

Ser del tipo especificado en el diseo estructural.

Requerimiento fsico:

Resistencia a la compresin:

TIPO: 210 Kg/cm2

CILINDRO PROMEDIO

169 Kg/cm2 a los 7 das


CILINDRO BAJO



Como alternativa, la interpretacin de los resultados de las pruebas de compresin y su aceptacin por parte de la Fiscalizacin se har en base a la norma 4.3.3 del Cdigo Ecuatoriano de la Construccin:

El nivel de resistencia del hormign se considerar satisfactorio, si los promedios de todos los conjuntos de tres resultados consecutivos de ensayos de resistencia igualan o exceden el valor f/c requerido y ningn resultado individual del ensayo de resistencia es menor que el valor de f/c requerido en ms de 35 Kg/cm2.

Proporciones de Mezcla.

Los diseos de mezcla sern dados por un Laboratorio debidamente aprobados por la Fiscalizacin, de acuerdo con los requerimientos estructurales indicados en los planos respectivos.

El contratista presentar a Fiscalizacin los diseos realizados por el laboratorio, diseos que se

realizarn con las muestras de los materiales a utilizarse en obra. Cualquier cambio en los materiales utilizados para el diseo, obligar al contratista a presentar nuevos informes de laboratorios que ratifiquen los diseos iniciales. No se permitir ninguna fundicin sin los diseos

previos de laboratorio.

Para casos generales, se cumplirn los siguientes requisitos mnimos.

El contenido mnimo del cemento de los tipos B y C. 7 sacos/m3 (sacos de 50 Kg.).

Relacin de agua cemento.

Tipo B 32.4 Its./saco.

Tipo C 29.3 Its./saco.

Asentamiento (medida de la consistencia con el cono de Abrans), estarn de acuerdo con lo

indicado en el diseo de la mezcla.

Para casos generales se usar,

Valores De Asentamiento Recomendados Para Diferentes Tipos De Obras

Asentamiento en centmetros

Tipo de Obra Mnimo Mximo

Muros y bases para cimentacin y paredes planas de poco espesor 5 13

Losas, vigas y paredes armadas 6 15

Columnas de edificios 6 15

Pavimentos 4 8

Construcciones en masa 2 8

HORMIGN SIMPLE EN MUROS fc = 210 Kg/cm2

Descripcin.-

Es el hormign simple de determinada resistencia, que se lo utiliza para la conformacin de columnas, losas, que soportan considerables cargas concentradas y distribuidas y que requiere el uso de encofrados y acero de refuerzo para su fundicin.

El objetivo es la construccin de columnas de hormign, losas alivianadas y macizas, especificados en planos estructurales y dems documentos del proyecto. Incluye el proceso de fabricacin, vertido y curado del hormign.

Unidad : Metro cbico ( m3 ).

Materiales mnimos: Cemento tipo portland, rido fino, rido grueso, agua; que

cumplirn con las especificaciones tcnicas de materiales.

Equipo mnimo: Herramienta menor, concretera, vibrador, andamios.

Mano de obra mnima calificada: Categoras I , III y V.


Este requerimiento es para cualquier elemento estructural.

Revisin del diseo del hormign y los planos del proyecto.

Terminado de los elementos en que se apoya la columna.

Encofrados se encuentran listos y hmedos para recibir el hormign.

Determinacin de las etapas y alturas de fundicin.

Acero de refuerzo, separadores, chicotes, instalaciones embebidas y otros aprobados

por fiscalizacin.

Ubicacin y sustentacin de andamios.


Fiscalizacin indicar que se puede iniciar con el hormigonado.

Durante la ejecucin

Verificacin de plomos, nivelaciones, desplome o cualquier deformacin en los encofrados.

Verificacin de la posicin del acero de refuerzo.

Verificacin de las aberturas o bocas en el encofrado, por los que se realiza el colado del hormign y su sellado al pasar a capas superiores.

Hormigonado que una vez iniciado, este ser continuo.

Fundicin por capas de espesor mximo establecido y vigilar el proceso continuo de vibrado.

Verificar y regular el ritmo de colocacin del hormign, cuidando que el mismo no sea mayor al estimado en el diseo y clculo de los encofrados.

Incrementar el vibrado en el extremo superior, evitando la formacin de burbujas y retraccin del hormign.


Las superficies a la vista sern lisas y limpias de cualquier rebaba o desperdicio. Para su posterior enlucido, deber prepararse las superficies, mediante un picado fino y uniforme, que sin afectar las caractersticas estructurales, permita una buena adherencia del mortero de enlucido.

Comprobacin de niveles, plomos y alturas con los planos del proyecto.


Evitar cargar al elemento fundido hasta que no haya adquirido el 70% de su resistencia de diseo.

Cuidado y mantenimiento hasta el momento de entrega recepcin del rubro.


Antes de iniciar con el vertido del hormign, este ser precedido de una capa de 10 a 20 mm. de mortero de arena cemento en proporcin 1:2 y/o de resistencia igual al tipo de hormign usado, con un asentamiento similar al del hormign a verter, colocado no ms de quince minutos antes de la del hormign. Con el hormign simple elaborado en obra o premezclado, se inicia la fundicin, desarrollando el llenado, por capas alternas (150 a 300 mm.), coladas y vibradas continuamente para garantizar una ejecucin monoltica.

Se vigilar el proceso de vibrado, y eventualmente mejorado con golpes en la zona baja para lograr el descenso conjunto de la pasta con los agregados, evitando el fenmeno de segregacin, que tiende a presentarse en los puntos de arranque o en columnas de dimensiones mnimas.

Respetando el tiempo mnimo para el desencofrado de los laterales, se cuidar de no provocar daos y desprendimientos en las aristas de la columna, y de existir se proceder a cubrir las fallas en forma inmediata, por medio de un mortero de similar caractersticas al hormign utilizado y los aditivos requeridos que garanticen la calidad de la reparacin, previa la autorizacin de fiscalizacin.


Medicin y forma de pago:

La medicin se la har en unidad de volumen y su pago ser por metro cbico M3 . Se cubicar las tres dimensiones del elemento ejecutado: largo, ancho y altura; es decir el volumen real del rubro ejecutado.

DINTEL DE HORMIGON ARMADO 10X15X120

Descripcin:

Es el hormign de determinada resistencia, que si requiere el uso de encofrados, incluye el proceso de fabricacin, vertido y curado del hormign.

Procedimiento:


Verificado el cumplimiento de los requerimientos previos, con el hormign elaborado en obra o premezclado, se proceder a vaciar en el sitio.


El hormign tambin puede ser prefundido tipo B.

La madera para el encofrado a utilizarse sern lo suficientemente fuertes para resistir el peso delhormign y evitar el desplazamiento y deflexin durante la vertida, previamente se debe esparcir desmoldante (aceite o diesel) en el encofrado para evitar su adherencia.

La madera a utilizarse en los encofrados deben ser de tableros de madera triplex contrachapada de 18 mm.

Estos dinteles sern construidos sobre puertas y/o ventanas y sus medidas van de acuerdo al ancho de las mismas y el apoyo en la mampostera ser mnimo de 20cm a cada lado.

Fiscalizacin aprobar o rechazar la entrega del rubro concluido, que se sujetar a los resultados de las pruebas de laboratorio y de campo, as como las tolerancias y condiciones en las que se hace dicha entrega.

Medicin y Pago

La medicin se la har de acuerdo a la cantidad efectivamente ejecutada y su pago ser por metro lineal (ml).

Unidad: Metro lineal (ml).

Materiales mnimos: Encofrado para dinteles (15x10), alambre galvanizado #18, hierro redondo

corrugado, cemento tipo portland, arena gruesa, ripio triturado, agua potable; que cumplirn con

las especificaciones tcnicas de materiales.

Equipo mnimo: Herramienta general.

Mano de obra mnima calificada: Maestro mayor, albail, carpintero de encofrado, fierrero, peones.

BLOQUE DE ALIVIANAMIENTO 0.40x0.20x0.15

Descripcin.-

Ser el replanteo y trazado en obra, de la distribucin de vigas, nervadura y alivianamiento determinados en planos estructurales, con la posterior colocacin de los bloques alivianados.

El objetivo es el trazado de la ubicacin de los elementos estructurales y la colocacin de bloques de alivianamiento, segn los planos estructurales y dems documentos del proyecto.

Unidad : Unidad ( u ).

Materiales mnimos: Bloque de hormign para alivianamiento, piola de nylon, pintura y/o colorantes, agua, discos de corte para hormign. Ver especificacin de Bloques de

hormign.

Equipo mnimo: Herramienta menor, amoladora, elevador.

Mano de obra mnima calificada: Categoras I y V.

Ejecucin y Complementacin

Con los planos estructurales y previa la revisin de los encofrados de que se encuentran estables y nivelados, se inicia el proceso de replanteo ( timbrado) de los elementos de la losa a fundir. El sealamiento de las divisiones de la nervadura, sistema de alivianamiento y vigas, se realizar en los extremos opuestos de cada lado de la losa, tomando uno de stos como el horizontal y que ser el referente para que los trazos sean efectuados en ngulo recto o los previstos en planos.

Por medio de piola de nylon o material similar, recubierto totalmente con pintura al agua o colorante de similares caractersticas, se sujetar y templar de cada extremo donde se encuentran las seales preestablecidas y proceder a levantar la piola extendida y soltarla contra el encofrado, de tal manera que el colorante marque en la superficie del encofrado la seal y trazo de la nervadura o alivianamiento. Cuando se tracen luces considerables se debe realizar seales intermedias o adicionales. Este procedimiento se lo repetir hasta concluir con el trazo total de los tramos de losa. Concluida la colocacin de hierro, separadores, instalaciones y cualquier otro trabajo previo, se empezar a colocar los bloques, de acuerdo con los planos y los requerimientos de la obra. Las aberturas de celdas quedarn cubiertas con la unin de otro bloque en similar posicin, de tal forma que se impida la penetracin del hormign a las celdas de los alivianamientos.

No se permitir pisar en forma directa sobre ste, por lo que se debe utilizar un sistema de apoyo, que puede ser tableros de madera o similares, que protejan al bloque hasta la finalizacin del hormigonado.

Concluido ste proceso se realizar la revisin y culminacin de los aceros de refuerzo, sistema de instalaciones y similares, para seguidamente realizar un examen y reposicin de los bloques defectuosos o rotos. Minutos antes de iniciar con el hormigonado se debe humedecer el alivianamiento, el que se lo realizar por tramos y a medida que se requiera en el vertido del hormign, para no provocar daos o rupturas de los bloques.

Medicin y Pago

La medicin se la har por cantidad de unidades colocadas en obra, sin tomar en cuenta los reemplazos que se realicen durante el proceso. Su pago ser por unidad U en base de una cuantificacin en obra y en planos del proyecto.

ACERO DE REFUERZO.

Sern las operaciones necesarias para cortar, doblar, conformar ganchos, soldar y colocar el acero de refuerzo que se requiere en la conformacin de elementos de hormign armado y que se indican en los cuadros de acero, planos estructurales y/o especificaciones.

Unidad: Kilogramo (kg).

Materiales mnimos: Acero de refuerzo (todos los dimetros con Fy= 4200 Kg/ cm2 y con resaltes), alambre galvanizado # 18, espaciadores y separadores metlicos; que cumplirn con las especificaciones tcnicas de materiales.

Equipo mnimo: Herramienta menor, cizalla, equipo de transporte en obra.

Mano de obra mnima: Categoras II, III, IV.

El acero utilizado estar libre de toda suciedad, escamas sueltas, pintura, herrumbre u otra sustancia que perjudique la adherencia con el hormign. Los cortes y doblados se efectuarn de acuerdo con las planillas de hierro de los planos estructurales revisados en obra y las indicaciones dadas por el calculista y/o la fiscalizacin.

Se harn dobleces en fro, a no ser que fiscalizacin autorice cortes en caliente con antorcha. Se agrupar el acero preparado, por marcas, con identificacin de su dimetro y nivel o losa en la que debern ubicar.

Se dispondr de bancos de trabajo y un sitio adecuado para el recorte, configuracin, clasificacin y almacenaje del acero de refuerzo trabajado, por marcas, conforme planilla de hierros. Se tendr especial cuidado en el control del espaciamiento mnimo entre varillas, en la distribucin de estribos y en el orden de colocacin en los lugares de cruces entre vigas y columnas. Igualmente deber verificarse en la distribucin y colocacin de estribos, que los ganchos de estos, se ubiquen en forma alternada.

Todo armado y colocacin, ser revisado en detalle con lo dispuesto en los planos estructurales, disponindose de las correcciones y enmiendas hasta el total cumplimiento de los mismos. En todos los elementos terminados, se controlar los niveles y plomos de la armadura y la locacin de separadores, sillas, tacos de mortero y dems auxiliares para la fijacin y conservacin de la posicin del acero y el cumplimiento de los recubrimientos mnimos del hormign.

En general, para todo elemento de hormign armado, se asegurar con alambre galvanizado todos los cruces de varilla, los que quedarn sujetos firmemente, hasta el vaciado del hormign. Para conservar el espaciamiento entre varillas y su recubrimiento, se utilizar espaciadores metlicos debidamente amarrados con alambre galvanizado. Previo al hormigonado, y una vez que se haya concluido y revisado los trabajos de instalaciones, alivianamientos, encofrados y otros, se verificar los amarres, traslapes, y dems referentes al acero de refuerzo.

Cualquier cambio o modificacin, aprobado por el ingeniero responsable, deber registrarse en el libro de obra y en los planos de verificacin y control de obra. Fiscalizacin aprobar la entrega del rubro concluido, que se sujetar a los resultados de las pruebas de laboratorio y de campo; as como las tolerancias y condiciones en las que se hace dicha entrega.

CIMIENTOS H.CICLPEO 60% H.S. Fc=180 KG/CM2 + 40% P.

Es la construccin de cimentaciones de hormign ciclpeo, combinacin de materiales para obtener un hormign simple de la resistencia determinada con piedra moln o del tamao adecuado, y que no requiere de encofrados para su fundicin. Incluye la elaboracin en obra, transporte, vertido y curado del hormign. No requiere encofrado.

Unidad: Metro cbico (m3).

Materiales mnimos: Hormign simple fc=180 kg/cm2 (elaborado en obra con cemento tipo Portland, rido fino, rido grueso, agua) + piedra moln; que cumplirn con las especificaciones tcnicas de materiales.

Equipo mnimo: Herramienta menor, concretera 1 saco, vibrador.

Mano de obra mnima: Categoras I, III, IV.

Previo al comienzo de los trabajos debern estar revisados los diseos del hormign a ejecutar, el tamao de la piedra que ser tipo andesita azulada, e ir de acuerdo con el espesor del elemento a fundirse. Se ver adems el grado de saturacin de agua de la piedra que se va a utilizar. Se determinar el tipo de compactacin y terminado de las superficies que se van a poner en contacto con el hormign ciclpeo.

Se revisarn los planos estructurales, de instalaciones y otros del proyecto, para prever las instalaciones embebidas, que atraviesen los ciclpeos y otros detalles aprobados por fiscalizacin. La Fiscalizacin verificar y dispondr que se puede iniciar con el hormigonado una vez revisadas las excavaciones.

Se iniciar con la colocacin de capas alternadas de hormign simple y piedra, cuidando guardar la proporcin especificada (40% piedra moln). La primera capa ser de hormign de 15 cm de espesor, sobre la que se colocar a mano una capa de piedra; no se permitir que sean arrojadas por cuanto pueden provocar daos a la capa de hormign adyacente.

Este procedimiento se lo repetir hasta completar la altura del muro ciclpeo. Se tendr especial cuidado de que la piedra quede totalmente cubierta, y que no existan espacios libres entre el hormign y la piedra, para lo que se realizar un baqueteo (golpeteo) con la ayuda de vibrador, varilla u otros elementos apropiados. Todas las piedras sern recubiertas con una capa de hormign de por lo menos 150 mm.

El nmero de muestras necesarias para el hormign ser mnimo 2 cilindros por cada 7 metros cbicos de un elemento; y en ningn caso superiores a 40 unidades. Fiscalizacin aprobar la entrega del rubro concluido, que se sujetar a las pruebas de campo y de ser necesario a resultados de laboratorio; as como las tolerancias y condiciones en las que se hace dicha entrega.

Se tendrn los cuidados requeridos para no provocar daos al hormign, durante el proceso de desencofrado, caso que requieran estos encofrados, los cuales debern ser cuantificados adicionalmente. Se evitar cargar al elemento recin fundido hasta que el hormign haya adquirido el 70% de su resistencia de diseo, transcurran un mnimo de 14 das luego del hormigonado, o a la aprobacin e indicaciones de Fiscalizacin.

BORDILLOS HORMIGON SIMPLE 40x15 cm

Descripcin:

Se construir un bordillo de hormign simple para soportar generalmente los adoquinados y accesos pavimentados, se construir en sitios indicados en los planos o segn indicaciones del A/I Fiscalizador.

Procedimiento:

Se debe realizar excavacin de tierra de 20 cm de profundidad o la medida que indique l A/I Fiscalizador, luego se proceder a encofrar los dos lados en donde va a ser construido el bordillo.

Los bordillos sern construidos en base al presente estudio de loseta de hormign armado (mesones), nicamente en lo que se refiere al hormign simple.

Una vez concluido el proceso de la construccin del bordillo de hormign, Fiscalizacin efectuar la verificacin de que este rubro se encuentre perfectamente terminado.

Medicin y Pago

La medicin se la realizar en base a la cantidad de bordillo construida en obra y su pago ser por metro lineal (ml).

Unidad: Metro lineal (ml).

Materiales mnimos: Cemento tipo portland, arena gruesa, ripio triturado, agua potable, arena fina, tablas de encofrado, tiras de madera, clavos de 3; que cumplirn con las especificaciones tcnicas de materiales.

Equipo mnimo: Herramienta general, concretera, vibrador.

Mano de obra mnima calificada: Maestro mayor, albail, carpintero de encofrados, pen.

LOSETA DE HORMIGON ARMADO (MESONES)

Descripcin:

Es el hormign de determinada resistencia, utilizado como base de la estructura y que si requiere el uso de encofrados, incluye el proceso de fabricacin, vertido y curado del hormign.

Procedimiento:


Se deber realizar un trazado de niveles y colocacin de guas que permitan una fcil determinacin del espesor proyectado.

Verificado el cumplimiento de los requerimientos previos, con el hormign elaborado en obra o premezclado, se proceder a colocar en capas de espesor que permitan un fcil y adecuado vibrado y compactacin del hormign que se va vertiendo.


Fiscalizacin aprobar el tipo, dosificacin, instrucciones y recomendaciones al utilizar aditivos.

Previo al inicio de la construccin el diseo del hormign elaborado en laboratorio deber tener el visto bueno y aprobacin de fiscalizacin.

Es el hormign consistir de agregados finos (arena gruesa o polvo de piedra), agregados gruesos (ripio triturado tipo A) y agua potable, mezclados de acuerdo a una proporcin.


El trabajo incluye la preparacin y control de hormign vaciado en el lugar, o premezclado, segn se requiera.

Las disposiciones generales de estas especificaciones se aplican a todo el trabajo incluido bajo esta seccin.

El trabajo de hormign debe sujetarse a los requerimientos del Cdigo Ecuatoriano de la Construccin C.E.C. vigente.

En lo que se refiere a:

Materiales

Cuadro de dimetros peso de varillas

Calificacin del hormign

Valores de asentamientos

Hor

uyumbicho.gob.ecuyumbicho.gob.ec/pichincha/wp-content/uploads/2014/10/... · Web viewConseguir que...

Documents

Transcript of uyumbicho.gob.ecuyumbicho.gob.ec/pichincha/wp-content/uploads/2014/10/... · Web viewConseguir que...