zonasegura.seace.gob.pezonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/... · Web viewUbicación del...

111
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Aprobada mediante Directiva Nº 018-2012-OSCE/CD LICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CE POR CONCURSO OFERTA (PRIMERA CONVOCATORIA) CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE EX PANAMERICANA NORTE, PPJ FEDERICO VILLARREAL, SAN ANTONIO, SANTOS VERA, SALINAS NORTE, SALINAS SUR, CRUCE SORALUZ EN LA LOCALIDAD DE TUCUME, DISTRITO DE TUCUME-LAMBAYEQUE” Código SNIP 288673

Transcript of zonasegura.seace.gob.pezonasegura.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2014/... · Web viewUbicación del...

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE

OBRASAprobada mediante Directiva Nº 018-2012-OSCE/CD

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE EX PANAMERICANA NORTE, PPJ FEDERICO VILLARREAL,

SAN ANTONIO, SANTOS VERA, SALINAS NORTE, SALINAS SUR, CRUCE SORALUZ EN LA LOCALIDAD DE TUCUME, DISTRITO DE TUCUME-LAMBAYEQUE”

Código SNIP 288673

Tucume, Octubre del 2014

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO

DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CALIFICACIÓN PREVIA

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, cuando el valor referencial de la contratación de la ejecución de una obra sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas Tributarias (25,000 UIT), en la sección específica de las Bases deberá preverse el requisito de calificación previa.

1.3. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.4. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE: Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.5. FORMULACIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

Las consultas a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento.

1.6. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.7. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

Las observaciones a las Bases serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber finalizado el término para la absolución de las consultas, de conformidad con lo establecido en el artículo 57 del Reglamento.

1.8. ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES A LAS BASES

El Comité Especial notificará la absolución de las observaciones a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles desde el vencimiento del plazo para recibir observaciones.

El Comité Especial debe incluir en el pliego de absolución de observaciones el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.9. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley,

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.10. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

1.12. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.11, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.13. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica deberá ser expresada con dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

independiente.

1.14. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.14.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.14.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.15. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.16. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.17. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Dentro del referido plazo: a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanación de la documentación presentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento, según corresponda.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratación. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su

propuesta técnica. Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

3.2. DE LAS GARANTÍAS

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad1 de los profesionales señalados en su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

1 La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

3.6. RESIDENTE DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad2, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR3 DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido

2 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

3 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

3.14. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvo en aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos (adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones de dicha normativa que regulan la ejecución de obras.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO

DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME

RUC Nº : 20171775915

Domicilio legal

Teléfono

: Calle Union Nº 540 – Tucume

: 074 – 422362

Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE EX PANAMERICANA NORTE, PP.JJ. FEDERICO VILLARREAL, SAN ANTONIO, SANTOS VERA, SALINAS NORTE, SALINAS SUR, CRUCE SORALUZ EN LA LOCALIDAD DE TUCUME, DISTRITO DE TUCUME-LAMBAYEQUE”.

1.3. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 8’286,164.00 (Ocho Millones Doscientos Ochenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Cuatro y 00/100 Nuevos Soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes Octubre del 2014.

DETALLE MONTO S/.Expediente Técnico 322,419.00

Ejecución de la Obra 7’963,745.00

TOTAL S/. 8’286,164.00

Valor Referencial (VR)

LímitesInferior Superior

S/.8’286,164.00 (Ocho Millones Doscientos Ochenta y Seis Mil Ciento Sesenta y Cuatro y 00/100

Nuevos Soles)

S/.7’457,547.60(Siete Millones

Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos

Cuarenta y Siete y 60/100 Nuevos Soles)

S/.9’114,780.40(Nueve Millones Ciento Catorce Mil Setecientos

Ochenta y 40/100 Nuevos Soles.)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 630-2014-MDT/A, de fecha 07 de Octubre del 2014.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Concurso Oferta.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de TRESCIENTOS SESENTA (360) días calendarios, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de NOVENTA (90) días calendarios, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de DOSCIENTOS SETENTA (270) días calendario. Dichos plazos constituyen requerimientos técnicos mínimos que coinciden con lo establecido en el expediente de contratación.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASESEl costo de reproducción es de S/. 50.00 Nuevo Soles.

1.11. BASE LEGAL- Ley N° 28411 -Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Ley Nº 30114 -Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.- Ley Nº 30115 -Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del sector Público para el

Año Fiscal 2014.- Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control del Sector Público.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Ley Nº 29873 que modifica el Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones

del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N°138-2012-EF que modifica al Decreto Supremo N° 184-2008-EF- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria : 31/10/2014Registro de participantes : Del: 03/11/2014

Al: 26/11/2014Formulación de Consultas : Del: 03/11/2014

Al: 07/11/2014Absolución de Consultas : 11/11/2014Formulación de Observaciones a las Bases

: Del: 12/11/014Al: 18/11/2014

Absolución de Observaciones a las Bases

: 20/11/2014

Integración de las Bases : 25/11/2014 Presentación de Propuestas : 02/12/2014

* El acto público se realizará en : En el Salón de Actos de la Municipalidad Distrital de Tucume a horas 10:00 a.m.

Calificación y Evaluación de Propuestas

: 02/12/2014

Otorgamiento de la Buena Pro : 02/12/2014* El acto público se realizará en : En el Salón de Actos de la Municipalidad

Distrital de Tucume a horas 04:00 p.m.

IMPORTANTE:

Debe tenerse presente que en una licitación pública, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo veintidós (22) días hábiles, y entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas, debe existir como mínimo cinco (5) días hábiles.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en la Oficina de Abastecimientos de la Municipalidad Distrital de Tucume, sito en Calle Unión Nº 540 – Tucume, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE:

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, las que incluyen el expediente técnico de obra, salvo en la modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya su elaboración, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción de las mismas.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario) o la que haga sus veces, sito en Calle Unión Nº 540 – Tucume, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2014-MDT/CE.

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en el Salón de Actos de la Municipalidad Distrital de Tucume, sito en Calle Unión Nº 540 – 2do Piso – Tucume, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de JUEZ DE PAZ. Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2014-MDT/CE, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y dos copias.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos, la siguiente documentación:

SeñoresMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMECalle Unión Nº 540 – Tucume Att.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2014-MDT/CE

Denominación de la convocatoria: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE EX PANAMERICANA NORTE, PPJ FEDERICO VILLARREAL, SAN ANTONIO, SANTOS VERA, SALINAS NORTE, SALINAS SUR, CRUCE SORALUZ EN LA LOCALIDAD DE TUCUME, DISTRITO DE TUCUME-LAMBAYEQUE", CON CODIGO SNIP N° 288673

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

SeñoresMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMECalle Unión Nº 540 – Tucume Att.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 005-2014-MDT/CE

Denominación de la convocatoria: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE EX PANAMERICANA NORTE, PPJ FEDERICO VILLARREAL, SAN ANTONIO, SANTOS VERA, SALINAS NORTE, SALINAS SUR, CRUCE SORALUZ EN LA LOCALIDAD DE TUCUME, DISTRITO DE TUCUME-LAMBAYEQUE", CON CODIGO SNIP N° 288673

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICANOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

Documentación de presentación obligatoria:

a)Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).

f)Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº 9).

g)Declaración jurada de compromiso de los profesionales propuestos (por cada uno de los profesionales), donde indique nombre completo, profesión, dirección actual de residencia, teléfono de contacto habilitado, correo electrónico, especialidad en la que participa, número de documento de identidad. Adjuntar copia de Documento Nacional de Identidad.

h)Declaración jurada del postor, donde indique que ha revisado y evaluado todos los componentes del perfil técnico del proyecto.

i)Declaración jurada del postor manifestando que señalará (en caso obtenga la buena pro del proceso) un domicilio en la ciudad de Tucume para efectos contractuales.

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.

b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto se podrá acreditar con cualesquiera de los siguientes documentos: copia simple de los contratos y su respectiva conformidad o constancias o certificados o cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: títulos; constancias; y, certificados. En el caso de títulos obtenidos en el extranjero, éstos deberán ser convalidados por la Asamblea Nacional de Rectores.

d) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación. Se evaluará en función del número de certificados y/o constancias, que acrediten fehacientemente que las obras se efectuaron y liquidaron sin incurrir en penalidades.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 47 del Reglamento, en los casos de la contratación de la ejecución de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano, las Bases también deberán incluir factores que permitan evaluar la calidad de las soluciones técnicas de diseño, de equipamiento o similares ofertadas por el postor.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial (Anexo Nº 8).

El monto total de la propuesta económica deberá ser expresada con dos decimales.

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. = 0.70

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. = 0.30

Dónde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOEl postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratación.c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. Mediante Carta Fianzad) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.e) Código de cuenta interbancario (CCI). f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.g) Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su

propuesta técnica.h) Copia de DNI del Representante Legal.i) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.j) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.k) Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, los plazos y el procedimiento para suscribir el contrato son los siguientes:

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

Dentro del plazo de doce (12) días hábiles siguientes al consentimiento de la Buena Pro o cuando esta haya quedado administrativamente firme, debe suscribirse el contrato. Dentro del referido plazo a) El postor ganador debe presentar la totalidad de la documentación prevista en las Bases, b) La Entidad, de corresponder, solicita la subsanación de la documentación presentada y c) El postor ganador subsana las observaciones formuladas por la Entidad

La citada documentación deberá ser presentada en la Oficina de Abastecimientos de la Municipalidad Distrital de Tucume, sito en Calle Unión Nº 540 – Tucume

2.9. ADELANTOS

2.9.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará Dos (2) adelantos directos por el 20% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el primer desembolso del Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega del otro adelanto directo dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes a la aprobación del Expediente Técnico mediante Resolución respectiva. La entrega del adelanto se realizará en dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue los adelantos en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

2.9.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 40% del monto de la prestación consistente en la ejecución de la obra, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente.La Entidad otorgará Dos (2) adelantos directos por el 20% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el primer desembolso del Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Asimismo, el contratista debe solicitar la entrega del otro adelanto directo dentro de los ocho (8) días calendarios siguientes a la aprobación del Expediente Técnico mediante Resolución respectiva. La entrega del adelanto se realizará en dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue los adelantos en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

2.10. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será en porcentajes (%), detallándose a la suscripción del contrato.

IMPORTANTE:

El plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por supervisor; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

2.11. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de Diez (10) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

CAPÍTULO IIIREQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

CAPITULO I.- ALCANCES GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA.

“MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE EX PANAMERICANA NORTE, PPJ FEDERICO VILLARREAL, SAN ANTONIO, SANTOS VERA, SALINAS NORTE, SALINAS SUR, CRUCE SORALUZ EN LA LOCALIDAD DE TUCUME, DISTRITO DE TUCUME-LAMBAYEQUE".

1.2 UBICACIÓN

Distrito : TucumeProvincia : Lambayeque Departamento : Lambayeque

Identificación del área de influencia del Proyecto

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

1.3 ANTECEDENTES:

- En la zona del proyecto se genera un movimiento comercial que mueve diferentes niveles en la sociedad involucrando a varios sectores económicos, debido a ello es que debemos buscar alternativas que sigan generando un movimiento comercial que reemplace al existente.

- El propósito del Proyecto, está orientado a mejorar las condiciones de transitabilidad y circulación vehicular, entre Tucume y sus caseríos, además de mejorar el sistema vial para las poblaciones aledañas comprendidas en este tramo.

- Es así que se ha considerado que con el mejoramiento de la sección de la vía haciéndola de una sección uniforme, brindando comodidad y confort para los usuarios, y muy en especial para los Turistas que visitan y quieren involucrarse con el conocimiento de nuestra historia.

- El proyecto es de importancia porque incrementaría el flujo turístico y comercial. Además es de interés para lograr mejoras en las zonas productivas y la población del área de influencia.

- El objetivo central del proyecto es lograr un “Adecuado nivel de transitabilidad vial entre Tucume y sus pueblos”, mejorando la calidad de circulación vehicular, y las condiciones de vida de la población de acuerdo a lo especificado en las normas del SNIP.

Los fines a alcanzar son:

Disminución del costo de transporte y ahorro de tiempo en movilizarse, lo cual incrementa la rentabilidad de productores agropecuarios, turismo y comercio en el área de influencia.

Disminución de polvo en el medio ambiente y consecuentemente de las enfermedades respiratorias, ópticas y otras.

Con el mayor nivel de actividades socio - económicas e incremento de rentabilidad se contribuirá como fin último a Mejorar el Nivel de Vida de la Poblaciones afectadas

Los medios para lograr los objetivos previstos se identifican como:

A. Adecuadas características técnicas de la vía, para lo cual será necesario lo siguiente: Mejorar las características geométricas de la vía, Elevar el estándar de pavimento para soportar el tráfico existente, Un eficiente sistema de drenaje.

B. Infraestructura vial en buen estado de transitabilidad, que conlleva a lo siguiente: Mantenimiento vial adecuado y programado,

1.4 OBJETIVO GENERAL

Los presentes Términos de Referencia tienen como objeto fundamental señalar y establecer las condiciones, compromisos y responsabilidades, bajo las cuales el Contratista deberá asumir la Ejecución de las prestaciones objeto del Contrato. La ejecución de las prestaciones se realizará de acuerdo a las estipulaciones contenidas en los documentos del contrato.

1.5 OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA

Seleccionar y contratar, mediante el Sistema de Suma Alzada y la Modalidad Concurso Oferta, al contratista que se encargue de la Elaboración y Ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE EX PANAMERICANA NORTE, PPJ FEDERICO VILLARREAL, SAN ANTONIO, SANTOS VERA, SALINAS NORTE, SALINAS SUR, CRUCE SORALUZ EN LA LOCALIDAD DE TUCUME, DISTRITO DE TUCUME-LAMBAYEQUE", previo reconocimiento del terreno e infraestructura existente, considerando las fases: formulación y

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

definición del Anteproyecto, el desarrollo del Expediente Técnico y la Construcción de la Obra de Infraestructura Vial, tomando como referencia el Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil, que la Municipalidad Distrital de Tucume proporcionara.

1.6 ALCANCE GENERAL DEL CONTRATO

Los presentes Términos de Referencia contienen información técnica de prestaciones y gestión; proyectos referenciales de mejoramiento así como, los niveles de servicio, resultados o estándares mínimos que debe alcanzar el Contratista, en cada Tramo del proyecto vial, de manera sostenida durante el plazo de ejecución del servicio. Las actividades del Contrato se implementarán en dos Fases, conforme se explica y desarrolla a continuación:

DIAGRAMA DE FASES

El trabajo comprende entre otros, los siguientes componentes:

Elaboración del Estudio de Mecánica de Suelos, verificación de niveles freáticos del terreno.

Levantamiento topográfico, dejando BMs bien establecidos para su replanteo y verificación.

Gestionar y elaborar la documentación técnico legal necesario para el desarrollo del expediente técnico y construcción de la obra, así como la gestión y obtención del Certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA); y, otros que requiera para la ejecución de Obra.

Formulación y definición del Anteproyecto. Elaboración y desarrollo del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra. Informe de compatibilidad de los componentes del Expediente Técnico efectuado por

el equipo técnico del Contratista. Planos de replanteo de la obra aprobados por la supervisión antes de la recepción de

obra.

1.7 PLAZO DE ENTREGA DE TERRENO

El Plazo máximo para la Entrega de Terreno por parte de la Entidad será de 07 días hábiles a partir del día siguiente de la firma del contrato.

1.8 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución contractual deberá efectuarse en los siguientes plazos:

Fase 1: Elaboración del Expediente Técnico a nivel de ejecución del Obra: 90 dc

FASES

METAS ACTIVIDADES

I

ELAB

OR

AC

IÓN

DE

EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

a) Elaboración de la Solución para Mejoramiento Vial.

b) Elaboración de Plan de Manejo Socio Ambiental.

c) Elaboración de las Especificaciones Técnicas.d) Elaboración de Diagnóstico técnico legal de

predios afectados.

II EJECUCIÓN DE OBRA (Mejoramiento Vial)

a) Ejecución de Obra según Expediente Técnico.b) Control de los parámetros de Calidad de

acuerdo a las Especificaciones Técnicas.c) Ejecución de Plan de Manejo Socio Ambientald) Información Mensual y Final de Ejecución de

Obra

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

Fase 2: Ejecución de la Obra: 270 dcPlazo Total: 360 días calendarios

El Inicio de Plazo para la Elaboración del Expediente Técnico, se computa desde el día siguiente de hecho la entrega de Terreno.El plazo para la Elaboración del Expediente Técnico no incluye plazos de revisión por parte de la Supervisión.El Contratista deberá ejecutar la obra, materia del contrato, previa aprobación del Expediente Técnico con la Resolución correspondiente, cuyo plazo de ejecución se contabilizará a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.9 MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

La presente licitación pública se convoca bajo el sistema de contratación a Suma Alzada y la Modalidad de Ejecución contractual por Concurso Oferta. El postor oferta en conjunto la Ingeniería y la Construcción del Proyecto.

Asimismo, el postor formulara su propuesta por un monto fijo para la Elaboración del Expediente Técnico a nivel de Ejecución de Obra (anteproyecto y expediente técnico completo final) y para la construcción de la Obra, considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento objeto de la prestación requerida, según las especificaciones técnicas y los contenidos en los presentes términos de referencia.El sistema de suma alzada se aplica para determinar el precio, sobre la base de condiciones prestablecidas en función a la naturaleza y al objeto principal del contrato.

1.10 VALOR REFERENCIAL

El presente proyecto se realizará mediante la modalidad de ejecución contractual Concurso-Oferta, con sistema de contratación a suma alzada, teniendo como montos referenciales los valores promedios obtenidos del Estudio de Pre Inversión aprobado a Nivel de Perfil de Inversión Pública (Código SNIP 288673), considerando la totalidad de actividades que se exigirán al contratista y el costo de todo aquello que influirá en su precio final; tal como se detallan a continuación:

Expediente Técnico 322,419.00Ejecución de la Obra 7’963,745.00

TOTAL S/. 8’286,164.00

1.11 NORMATIVIDAD Y REGLAMENTO.

Estas especificaciones se complementarán con lo establecido en las siguientes normas: Normas técnicas de edificaciones. Ley general de la persona con discapacidad y su reglamento Ley N° 27050. Normas Técnica de Edificación "Seguridad durante la Construcción". Reglamento Nacional de Edificaciones Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras” del MTC. Manual de Diseño de Carreteras de Bajo Volumen de Transito” del MTC. Manual para la Conservación de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de

Tránsito” del MTC. Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor para Calles y Carreteras”. Manual de Ensayo de Materiales para Carreteras (EM-2000)”. Manual de Diseño de Puentes 2003“ Directiva “Guía para la Inspección de Puentes 2006”. Legislación Vigente en relación a los Aspectos Socio Ambientales, políticas y prácticas

ambientales del MTC. Resoluciones, directivas y demás normativa emitidas por las entidades del Sub Sector

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

Transportes relacionados con aspectos técnicos de la conservación de infraestructura vial.

Decreto Supremo N° 034-2008-MTC y Decreto Supremo N° 011-2009-MTC “Reglamento Nacional de Gestión de la Infraestructura Vial”.

Decreto Supremo N° 044-2008-MTC y DS N° 026-2009-MTC. Decreto Supremo N° 017-2007-MTC; Reglamento de Jerarquización Vial. Resolución Ministerial N° 660-2008-MTC/02 – Glosario de Términos de Uso Frecuente

en Proyectos de Infraestructura Vial. Resolución Ministerial Nº 404-2011-MTC-02 Demarcación y señalización del derecho de

vía de las carreteras del Sistema Nacional de Carreteras – SINAC. Sistema de Gestión de Carreteras.

Esta normatividad se podrá ubicar en la página web

http://www.mtc.gob.pe/portal/transportes/caminos_ferro/manuales.htm.

1.12 DESCRIPCION y COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripción del proyecto: Se seleccionó la Alternativa 1

De los recorridos físicos realizados con el personal técnico de la Municipalidad y entrevistas con las autoridades se definió en campo el trazo más idóneo el cual cumpla con los objetivos planteados, determinándose el criterio del proyecto, el mismo que vierte en una planta de Levantamiento Topográfico y Planimetrico, que previamente se realizó, este criterio consiste principalmente en aprovechar la viabilidad existente, regularizando el ancho de la sección, mejorando y adecuando el desarrollo de las curvas horizontales, procurando afectar lo menos posible las áreas de cultivo y demás elementos existentes que interfieran con el proyecto.

En esta alternativa se plantea la ejecución de los siguientes trabajos: Mejoramiento de 14.52 km de vía con solución básica de pavimentos, que consiste en la reconformación de 5.593 Km de la capa granular superficial existente mediante su escarificación en un espesor mínimo de 10 cm, más una recarga o reposición de nuevo material de afirmado en un espesor de 10 cm, que será homogenizado y reconformado con el material existente, nivelado y compactado en un espesor mínimo de 20 cm. La conformación de 8.927 Km de una capa granular de 20 cm. Colocación de capa de mortero asfáltico de 1.5 cm, en 14.52 km de la via en un ancho de 7.00m (inc. Bermas). construcción de 01 badén de concreto, 08 alcantarillas de concreto armado, 06 pontones -tipo viga losa, 215 m de Muro de Contención por Gravedad, Señalización horizontal y vertical, y mitigación ambiental.

1.13 FUNCIONES DEL EQUIPO TECNICO DEL CONTRATISTA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y LA EJECUCION DE LA OBRA.

Para el adecuado desarrollo del Proyecto en las fases del estudio definitivo y la ejecución de la obra, el contratista designara a un coordinador, así como al equipo proyectual y al personal del equipo de obra. El contratista presentara la relación de los profesionales participantes en cada una de las especialidades para la elaboración del Estudio Definitivo y para la Construcción de la Obra.

El coordinador tendrá a su cargo, un grupo de profesionales responsables de cada especialidad, que formara como parte del equipo técnico, que coordinara directamente con la Supervisión de Obra asignada por la Municipalidad Distrital de Tucume.

A. FUNCIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO INTEGRAL: EXPEDIENTE TECNICO.

Jefe del Proyecto:

Sera el representante del Contratista durante la ejecución del contrato en su integridad, es decir desde el desarrollo del Estudio Definitivo y de la Construcción de la Obra hasta la recepción y liquidación final de la obra. Deberá ser un profesional en Ingeniero Civil.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

Será el responsable de la gerencia, gestión, administración, coordinación y ejecución del Proyecto para lo cual empleara criterios para gerenciamiento de proyectos así como criterios normativos a nivel nacional e internacional de Infraestructura Vial y de Seguridad y Evacuación en Defensa Civil, en el marco de las especificaciones técnicas de los presentes términos de referencia. De igual manera participara en la elaboración del Plan de Trabajo a ser entregados por el contratista en su oferta técnica.

Es obligación y responsabilidad del Gerente o Jefe del Proyecto, llevar a cabo las reuniones semanales de coordinación entre los profesionales especialistas de su equipo de trabajo; asimismo, será el responsable de efectivizar las reuniones de coordinación con la Supervisión y/o profesionales encargados de dar conformidad, conjuntamente con las instancias competentes que designe la Municipalidad Distrital, así como de la de ejecución y cumplimiento de los plazos contractuales, en toda sus fases.

PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO1.- Especialidad de Geología.2.- Especialista en Hidrología.3.- Especialista en Diseño de Puentes y Obras de Arte.4.- Especialista en Topografía

B. FUNCIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO INTEGRAL: EJECUCION DE OBRA.

Residente de ObraResponsable de la residencia de obra. Su permanencia a tiempo completo en la obra, debe garantizar su ejecución adecuadamente compatibilizada con cada una de las actividades definidas en las especialidades para lo cual deberá conocer el proyecto o expediente técnico, efectuando oportunamente las acciones que correspondan considerando las actividades inherentes a la ingeniería y en sujeción a la normativa vigente.

Asistentes de Residente de Obra.Responsables de los metrados para la elaboración de las valorizaciones mensuales, control de niveles topográficos y otras que indique la residencia, compatibilizando y realizando el seguimiento detallado de la Obra.

Especialidad de Pavimentos Asfalticos.Responsable de la ejecución compatibilizada con permanencia a tiempo parcial en la ejecución de las actividades inherentes a la especialidad de pavimentos asfalticos, efectuando oportunamente las verificaciones, observaciones y acciones que correspondan respecto a la especialidad.

Especialidad de Medio Ambiente Responsable de la ejecución compatibilizada con permanencia a tiempo parcial en la ejecución de las actividades inherentes a la especialidad de medio ambiente, efectuando oportunamente las verificaciones, observaciones y acciones que correspondan respecto a la especialidad.

Especialidad de Suelos y/o Geología.Responsable de la ejecución compatibilizada con permanencia a tiempo parcial en la ejecución de las actividades inherentes a la especialidad de suelos y/o geología, efectuando oportunamente las verificaciones, observaciones y acciones que correspondan respecto a la especialidad.

CAPITULO II:

CONSIDERACIONES INICIALES PARA EL DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA FASE:

Antes del inicio de las actividades, el postor de la Buena Pro deberá coordinar con la Municipalidad Distrital de Tucume la presentación del Plan de Trabajo, conteniendo el plan de gestión del proyecto y el cronograma en el que deberá programar las reuniones periódicas de trabajo para la revisión de los

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

avances a cargo de la supervisión, en el desarrollo de todas las etapas del proyecto, bajo la responsabilidad del gerente del proyecto.

El Expediente Técnico de obra está conformado como mínimo por: Las metas aprobadas en el estudio de pre inversión en el marco de la normatividad vial vigente (El contratista podrá proponer mejoras a las mismas); el Plan de Manejo Socio Ambiental; el Diagnóstico técnico legal de predios afectados; y, la Elaboración de las Especificaciones Técnicas para la ejecución de la Obra.

Se efectuarán los Estudios de Suelos, Canteras, Fuentes de Aguas y Topografía como mínimo

2.1 DE LOS ENTREGABLES:

El expediente técnico a nivel de estudio definitivo se efectuará considerando las siguientes etapas o entregables:

- PRIMER ENTREGABLE: Estudios preliminares y anteproyectos e informe inicial según ítem 4.2.3 FORMA DE PRESENTACIÓN DEL CONTENIDO DEL PRIMER ENTREGABLE, que incluye la información digital.

- SEGUNDO ENTREGABLE: Expediente técnico con información detallada de todas las especialidades, que incluye la información en digital.

- TERCER ENTREGABLE: Expediente técnico definitivo a nivel de ejecución de obra, (4 originales + digital).

2.2 DE LOS PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de los productos de los entregables serán los siguientes:

El contratista alcanzará el PRIMER ENTREGABLE a los treinta (30) días calendarios del inicio del plazo contractual, conteniendo la documentación detallada en la forma de presentación y contenido de la entrega de los presentes Términos de Referencia.

El plazo de aprobación del entregable será de diez (10) días calendario como máximo.El plazo para el Levantamiento de Observaciones por parte del Contratista es de 05 dc. La conformidad para el pase a la siguiente etapa será otorgada por la Supervisión de Obra.

El contratista entregará el SEGUNDO ENTREGABLE a los treinta (30) días calendarios de aprobado el PRIMER ENTREGABLE por la Municipalidad Distrital de Tucume, conteniendo, por especialidad, la documentación detallada en la forma de presentación y contenido de la entrega de los presentes Términos de Referencia. El plazo de aprobación será de diez (10) días calendario como máximo.

El plazo para el Levantamiento de Observaciones por parte del Contratista es de 05 dc. La conformidad para el pase a la siguiente etapa será otorgada por la Supervisión de Obra.

El contratista entregará el TERCER ENTREGABLE a los treinta (30) días calendarios de aprobado el SEGUNDO ENTREGABLE, por la Municipalidad Distrital de Tucume, conteniendo la documentación detallada en la forma de presentación y contenido de la entrega de los presentes Términos de Referencia

El plazo de aprobación del tercer entregable será de diez (10) días calendario como máximo.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

De existir observaciones al TERCER ENTREGABLE, el Contratista tendrá un plazo máximo de cinco (05) días calendarios para levantar observaciones.

El plazo total para la Elaboración del Expediente Técnico a Nivel de Estudio Definitivo es de noventa (90) días calendarios, en el cual no se incluyen los plazos de levantamiento de observaciones ni revisión por parte de la Supervisión.

Los productos de los entregables deberán contar con toda la documentación escrita y grafica completa de acuerdo al detalle de cada entregable, de lo contrario no se darán por recibidos y serán devueltos al contratista sin la revisión de la Supervisión hasta que presente la documentación completa; asimismo se contabilizaran los días que demore el contratista en entregar la documentación completa y estará sujeto a sanción por incumplimiento de los plazos.

Los entregables se harán con la presentación y exposición de cada especialidad, ante la Supervisión y de las instancias de la Municipalidad Distrital de Tucume.

El Contratista deberá realizar los Informes de Avances correspondientes a los Estudios Definitivos los cuales deberán respetar los plazos indicados en los presentes términos de Referencia y deben contar con las siguientes actividades como mínimo, correspondiente a toda la red vial para cada informe.

Actividades

A los 30 días Calendarios del inicio del plazo de Contractual.

A los 90 días Calendarios del inicio del plazo

Contractual

A los 120 días Calendarios del inicio del plazo Contractual

PRIMER ENTREGABLE

1)Expediente Técnico de Obra a) Cronograma de Actividades para la

elaboración del expediente Técnico de Mejoramiento.

b) Presentaciones Preliminares:−Memoria Descriptiva

X

SEGUNDO ENTREGABLE

1)Expediente Técnico de Obra a) Estudios Viales:−Estudios de Suelos para Pavimentos.−Topografía.−Calculo y Dibujo de rasantes−Secciones de Construcción−Planta de Sección Niveladas−Proyecto de Señalamiento Horizontal

y Vertical−Anteproyecto de diseño geométrico−Estudio de Impacto Ambiental.−Estudio Arqueológico. −Estudio Hidrológico (proyecto de

drenaje pluvial).

X

TERCER ENTREGABLE

1) Expediente Técnico de Obra a) Memorias Descriptivas y de Calculob) Estudios Viales:

Diseño geométrico Vial.Diseño Arquitectónico.

X

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

c) Análisis de Impacto Ambiental.d) Análisis Arqueológico.e) Estudio Estructural de Obras de Arte.f) Estudio de Tráfico.g) Estudio Vial.h) Presupuesto Basei) Planos preliminares del Estudio

Definitivo.

PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO

2.3 DE LA FORMA DE PAGO

2.3.1 ADELANTO DIRECTO. Se otorgará adelanto directo por un equivalente al 20% del monto del contrato de la presente fase, contra entrega de la garantía y el comprobante de pago; amortizable en los pagos correspondientes.

2.3.2 FORMA DE PAGO. Se considera el desembolso en 02 pagos por producto, de la siguiente manera:- Primer pago: 60% SEGUNDO ENTREGABLE: Expediente Técnico- Segundo pago: 40% TERCER ENTREGABLE: Aprobación con Resolución del

Expediente Técnico de Obra a Nivel de Construcción de Obra.

CAPITULO III.- CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS PRELIMINARES.

Comprende la elaboración de los estudios preliminares, Estudio de Impacto Ambiental y del Anteproyecto. El postor ganador, una vez obtenida la Buena Pro, deberá ejecutar los siguientes trabajos que comprendan al OBJETO DE LA CONVOCATORIA y que corresponden a los Estudios Preliminares. Estudio de Mecánica de Suelos, que precise si existe niveles de napa freática del terreno y

Levantamiento Topográfico. Estudio de Impacto Ambiental. Elaboración de la documentación técnica necesaria así como la gestión de :

- Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).

Asimismo, el contratista deberá realizar un estudio de campo y elaborar un informe situacional, conteniendo, además de lo señalado, lo siguiente: La inspección integral del terreno y la verificación in situ. Disponibilidad de materiales de construcción y su respectivo transporte.

3.1 REFERIDO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

El levantamiento topográfico preliminar del terreno forma parte de los estudios de mecánica de suelos, estudio geológico, levantamiento topográfico, efectuados por la Municipalidad Distrital de Tucume, para su evaluación, con la finalidad de que el postor pueda verificar si cuenta con las condiciones mínimas requerida para su aplicación.Corresponde que el contratista realice el levantamiento topográfico definitivo y a detalle del terreno, desarrollando los planos que permitan elaborara el expediente técnico del proyecto.Dentro de las consideraciones mínimas deberá verificar si los planos y memoria descriptiva reflejan los accidentes del terreno.El contratista evaluará y verificará el contenido de los planos y de la memoria descriptiva y los complementará a detalle para utilizarlos en la elaboración del Estudio Definitivo y en la Construcción de la Obra. Toda la información será de responsabilidad del Contratista.

3.2 VERIFICACION Y CONTENIDO DE LOS PLANOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

El contratista verificará y presentará el Expediente del Levantamiento Topográfico, conteniendo la siguiente información:

- Ubicación del terreno a escala 1/500 y la localización del mismo a escala 1/10000, ubicando los lugares identificables tales como edificios e hitos importantes dentro de la localidad.

- Forma del terreno, área total, medida de los linderos, propiedades vecinas, propietarios, altitud sobre el nivel del mar, orientación del norte magnético. Escala del plano 1/100 o 1/200.

- Redes públicas de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica y telefonía, indicando si se encuentran operativas y el concesionario del servicio---si lo hubiere--

- Ubicación y dimensionamiento exacto de los elementos componentes de la topografía como sardineles, muros de contención, cambio de nivel, gradas, pircas, taludes, elevaciones y depresión del terreno.

- Ubicación postes de energía eléctrica, postes de telefonía, etc.

MEMORIA DESCRIPTIVA- Descripción del área, ubicación geográfica y linderos (cotas y medidas)- Indicación de las características climatológicas de la zona, altitud sobre el nivel del mar,

climas, humedad relativa, precipitaciones pluviales, etc.- Descripción de la topografía y de los trabajos de campo, del método empleado y de los

equipos utilizados.

3.3 REFERIDO AL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOSGeneralidades

El estudio de suelos en el área sobre el cual se edificara la infraestructura vial, se ejecutará, aplicando la norma E-050, Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional De Construcciones, debiendo presentar como resultado lo siguiente: memoria descriptiva, planos y perfiles de suelo y resultados de los ensayos “in situ” y de laboratorio.

Investigación de CampoEn un plano de ubicación del terreno se mostrara la ubicación de las calicatas, de manera tal que permita ubicar su posición, respecto a un hito topográfico o edificación existente. Como resultado de la exploración, se presentaran los perfiles estratigráficos en corte longitudinal y transversal del terreno, que permitan relacionar las calicatas efectuadas, con el levantamiento topográfico y con el anteproyecto arquitectónico. Se indicaran claramente los perfiles estratigráficos, el número de calicatas, el número de muestras y su clasificación SUCS, de acuerdo a los niveles de la estratigrafía, indicando además la napa freática en caso de haberse encontrado en la excavación realizada. El número de puntos de investigación se establecerá en función del tipo de edificación del área de superficie a ocupar por este, en ningún será menor a lo establecido por la Norma E-050.

Ensayos de LaboratorioSe realizaran como mínimo lo siguientes:

- Análisis Granulométrico- Clasificación Unificada de Suelos (SUCS)- Contenido de Humedad - Límites de Atterberg (limites líquido, plástico, e índice de plasticidad)- Análisis de agresividad del suelo.- Peso Unitario - Densidad - CBR, para el diseño del pavimento.- Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte de suelo de acuerdo a las

condiciones encontradas en el campo.- Ensayo apropiado para estimar los parámetros involucrados en la estimación de los

asentamientos.La omisión de algunos estudios complementarios que pudieran implicar deficiencias en el proyecto, serán de total responsabilidad del contratista.

Análisis de CimentaciónEl diseño de pavimento será presentado de acuerdo a los métodos de diseño que el Contratista fije, sustentando el porqué del método a emplear.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

Se presentara el análisis químico del suelo, el porcentaje de sulfatos, cloruros, sales y otros que puedan ser encontrados en las muestras representativas, recomendando el tipo de cemento a utilizar, o cualquier otro tratamiento especial según sea el caso.En el caso que se evidencia la presencia de napa freática deberá adjuntar en el estudio en análisis químico del agua, tales como los porcentajes de sulfatos o cloruros y otros que pueden ser encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a estos resultados deberá recomendar el tratamiento especial según sea el caso.

Geología Se deberá describir los aspectos geológicos más importantes, así como también de acuerdo a la Geodinámica externa indicar los aspectos que pudieran incidir en la obra a ejecutar y sobre que el proyectista debe tomar conocimiento para evaluar las soluciones a tener en cuenta.

TablasSe deberá presentar principalmente cuatro tablas:

- Resumen de trabajos de campo- Cantidad de ensayos de laboratorios- Resumen de ensayos de laboratorio- Elementos químicos agresivos a la cimentación-

Memoria DescriptivaLa Memoria Descriptiva debe contener los datos generales del terreno (ubicación, acceso, características del entorno, otros que el contratista considere importantes) y una breve explicación o resumen de los trabajos efectuados, como, características de las calicatas efectuadas, número de exploraciones, muestras analizadas por laboratorio y su clasificación SUCS, de acuerdo a los niveles de la estratigrafía.Se presentara como mínimo dos (02) fotografías de cada calicata, donde se aprecie la profundidad excavada, empleando una mira topográfica o regla graduada. Se mostrará como mínimo 06 panorámicas, en las que se aprecie claramente la ubicación de las exploraciones y otros detalles de las características del suelo.Todos los documentos, certificados, ensayos serán firmados por los profesionales responsables y avalados por el contratista que ha recibido el encargo del estudio. El contratista, luego de efectuar su trabajo e investigación de campo, deberá clausular las exploraciones efectuadas, dejando la zona de trabajo, tal como fue encontrada.

CAPITULO IV.- CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACION DEL ANTEPROYECTO.

El anteproyecto en el plazo fijado deberá definirse totalmente a nivel de todas las especialidades para ser aprobado sin observaciones por las instancias competentes de la Municipalidad Distrital de Tucume previa revisión y evaluación de los productos entregados por el contratista, la Supervisión a nivel de todas las especialidades emitirá su conformidad y la elevará a la Municipalidad Distrital de Tucume para su aprobación de acuerdo a la normativa vigente.La Municipalidad Distrital de Tucume comunicara al Contratista, a través de la supervisión su autorización, conjuntamente con los estudios preliminares para el inicio del desarrollo del Expediente Técnico.Las presentes consideraciones específicas están refreídas a la formulación y elaboración del anteproyecto, “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE EX PANAMERICANA NORTE, PPJ FEDERICO VILLARREAL, SAN ANTONIO, SANTOS VERA, SALINAS NORTE, SALINAS SUR, CRUCE SORALUZ EN LA LOCALIDAD DE TUCUME, DISTRITO DE TUCUME-LAMBAYEQUE”.

Para la formulación y definición del anteproyecto, el contrato deberá tener en cuenta:- Las normas y reglamentos, leyes vigentes que sobre el tema y otras por cada especialidad,

sean necesarias.- Las condiciones climatológicas, topográficas y características mecánicas e hidrológicas del

suelo.- La programación de reuniones de coordinación, plasmada en un diagrama de Gantt,

seguimiento, control de avance y control de rendimiento, con la supervisión designada para

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

tal fin; así como, con los profesionales de la Municipalidad Distrital de Tucume que tiene a su cargo la aprobación de los entregables.

El estudio de pre inversión a nivel de perfil contiene un anteproyecto el cual tiene carácter de referencial, no obstante es posible que el consultor introduzca mejoras o ajustes que considere pertinente, siempre que no signifiquen una incidencia cuantitativa y cualitativa que supere el monto del proyecto. De existir la propuesta de modificación, esta deberá ser técnicamente sustentada y aprobada por la supervisión y la Municipalidad Distrital de Tucume.

4.1 FUENTES DE INFORMACION. La Municipalidad Distrital de Tucume proporcionara al contratista copia del estudio de pre inversión a nivel de perfil. Asimismo brindará facilidades y acceso a lugares y a personas relacionadas con el desarrollo y ejecución del proyecto.

4.2 REQUISITOS DE PRESENTACION Y ENTREGA DEL ANTEPROYECTOSe presentara en papel Bond de 80 grs, color blanco tamaño A-4 (20x297mm) o múltiplos según el caso. Las hojas deberán contar con el logotipo de la empresa contratada. Todos los originales llevaran al margen de cada hoja, la firma del Gerente del Proyecto, del profesional responsable de cada especialidad, donde corresponda y del Supervisor especialista según el caso.La impresión del texto debe ser de óptima calidad (primera impresión) con impresora tipo burbuja o inyección (cartucho de tinta) o sistema laser. Se utilizara un software de aplicación Microsoft Word para Office XP.El contratista presentara la documentación escrita en un (1) original impreso y una (01) copia, en archivadores de palancas simples; así como dos (02) copias digitalizadas en medios magnéticos (CD-ROM). Una copia de la información impresa y digital quedara en custodia de la Municipalidad Distrital.

Los planos se presentaran impresos en papel Bond de 90 grs y en formato “A” (ISO/SIN), doblados en formato A4, debiendo el Consultor proponer a la Supervisión el tamaño del formato para la entrega Final.Todos los planos en todas las entregas deberán estar nítidamente impresos, firmados y sellados por el Gerente del Proyecto, por el Profesional Principal responsable del diseño de cada especialidad. Los planos se presentaran también en medio magnético (CD-ROM)El contratista debe presentar los planos y gráficos del primer informe de cada especialidad, en un (01) ejemplar impreso y una (01) copia digitalizadas en medio magnético (CD-ROM).Una copia de la información impresa y digital quedara en custodia de la Municipalidad Distrital.

CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO

- Formará parte de la entrega y presentación del Anteproyecto los siguientes anexos.- Plan de Gestión del Proyecto- Informe Situacional de la inspección y el estado del terreno (verificación in situ)- Levantamiento topográfico definitivo- Estudio de mecánica de suelos definitivo- Factibilidades de servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Energía Eléctrica y otras que se

requieran (o inicio de trámite).- Registro fotográfico para visualizar claramente el fotomontaje del anteproyecto.- Perspectivas con fotomontaje de lo existente y/o apuntes. Por lo menos 03 apuntes o vistas

en 3D del anteproyecto.- Fotocopia del cuaderno de avance y diagrama Gantt preliminar.

CAPITULO V.- CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A NIVEL DE EJECUCION DE OBRA.

Incluye la obtención de la certificación del estudio de impacto ambiental.Previa revisión y evaluación de los documentos entregados por el contratista, la supervisión a nivel de todas las especialidades emitirá su conformidad y la elevará a la Municipalidad Distrital de Tucume para su aprobación.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

La Municipalidad Distrital de Tucume emitirá la resolución de aprobación del Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra cuando corresponda de acuerdo a la normativa vigente y comunicara al contratista y a la supervisión, la autorización para el inicio de los trabajos de la siguiente fase.De lo señalado, la elaboración del Expediente Técnico a nivel de estudio definitivo del proyecto de inversión “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE EX PANAMERICANA NORTE, PPJ FEDERICO VILLARREAL, SAN ANTONIO, SANTOS VERA, SALINAS NORTE, SALINAS SUR, CRUCE SORALUZ EN LA LOCALIDAD DE TUCUME, DISTRITO DE TUCUME-LAMBAYEQUE”.se enmarca en el Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil y en el Anteproyecto aprobado por la Municipalidad Distrital de Tucume.

La Municipalidad Distrital de Tucume comunicara por escrito al Contratista y a la Supervisión, la aprobación del Anteproyecto y la autorización del inicio de la fase de desarrollo del Expediente Técnico del Proyecto a nivel de Ejecución de Obra (Segundo y Tercer entregable).

5.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA EN LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

- Respetar la programación inicial y el plan de gestión del proyecto.- Elaborar los documentos técnicos completos que permitan ejecutar eficientemente las obras.- Complementar, contrastar y compatibilizar la información de todas las especialistas y de las

áreas involucradas para lograr los objetivos del expediente técnico- Coordinar de acuerdo al plan de gestión, la ejecución del Expediente Técnico, con la

supervisión del proyecto.- Los asuntos que impliquen modificación y/ampliación de las especificaciones técnicas o

cláusulas contractuales, deberán estar debidamente sustentadas, con opinión de la Supervisión para que sean evaluados por la Municipalidad Distrital de Tucume y resueltos por la dependencia e instancia competente, de acuerdo a las cláusulas del contrato.

- Cabe indicar, que la aprobación del Expediente Técnico no libera de responsabilidad al contratista por los errores y/o diferencias que contenga, en consecuencia no se reconocerá los costos de las obras adicionales que se generen por estos hechos, los mismos que serán asumidos en su totalidad por el Contratista.

5.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Con el fin de garantizar la calidad del expediente técnico, durante el periodo de elaboración, además de los programas sistematizados para el seguimiento y control del proyecto, el Gerente bajo responsabilidad, deberá llevar a cabo las reuniones semanales de coordinación con la Supervisión del proyecto de Inversión y con la Gerencia de Infraestructura.

El Gerente velara por presentar los entregables de las diversas especialidades, compatibilizados y concordados entre sí, en los plazos establecidos. Cada vez que se presente un informe al supervisor (de acuerdo a los entregables establecidos), los documentos que forman parte del informe deberán estar firmados por el gerente y por todos los especialistas participantes, y con la opinión de los especialistas de la supervisión. Los documentos que se elaboren serán de fácil comprensión y lo suficientemente claros, precisos y completos, de modo que se eviten errores de interpretación y de omisión que generen adicionales, especialmente durante el proceso constructivo.

El expediente se elaborara sobre la base de los requerimientos establecidos en el estudio de Pre Inversión a nivel de factibilidad, en el Anteproyecto, en las Especificaciones Técnicas y todo lo indicado en los presentes Términos de Referencia.

El proyecto debe contemplar todos los requerimientos necesarios en temas de Seguridad.

Se debe tener en cuenta la normativa referida a los temas de seguridad, para el desarrollo del proyecto. La propuesta de Seguridad debe considerar factores de evaluación de INDECI.

El proyecto de seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades contemplando los sistemas de protección a diseñar, teniendo en cuenta estándares de calidad mínimos a ser incluidos en el proyecto, los que se presentaran por escrito como parte de la memoria

5.3 REQUISITOS DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

5.3.1 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS ESCRITOS DEL EXPEDIENTE TECNICOLa presentación de los documentos escritos en todas las entregas será en papel “Bond” de 80 grs. Color blanco, tamaño “A-4” o múltiplos según el caso. Las hojas deberán contar con el logo de la empresa contratada. Todos los originales llevaran al margen de cada hoja, la firma del Gerente del Proyecto, de la Supervisión, profesional responsable de diseño de cada especialidad.La impresión del texto debe ser de óptima calidad (primera impresión) con impresora tipo burbuja o inyección (cartucho de tinta) o sistema laser.La documentación se presentara debidamente encuadernada y foliada, en archivadores blancos tipo pioners plastificados formato A-4, con índice u hoja de contenido, fecha de entrega, debidamente rotulados, con imagen o foto realista en la caratula y el nombre del proyecto en el lomo, conteniendo toda la documentación escrita en los entregables.

5.3.2 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS GRAFICOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

Los planos se presentarán impresos en papel “Bond” de 90 grs. Y en formato “A” (ISO/DIN), doblados en formato A4, contenidos en portapapeles de polipropileno (mica transparente) y en archivadores de palanca simples, debiendo el consultor proponer a la Supervisión el tamaño del formato para la entrega final.Todos los planos en todas las entregas deberán estar nítidamente empresas, firmados y sellados por el Gerente del Proyecto, Supervisión, profesional responsable del diseño de cada especialidad y profesional responsable de la supervisión de cada especialidad, donde corresponda. Los planos de arquitectura, deberán estar visados y firmados además por el especialista de seguridad en defensa civil, en señal de conformidad.Los planos presentados en CD.La documentación se presentara debidamente encuadernada y foliada, con índice u hoja de contenido, fecha de entrega, conteniendo toda la documentación descrita en los entregables.

5.4 ENTREGABLES DEL EXPEDIENTE TECNICO

5.4.1 PRIMER ENTREGABLE

A) Cronogramaa) Actividades- Cronograma de actividades para la elaboración del expediente técnico de

mejoramiento.B) Estudios preliminares

a) Memoria Descriptiva- Resumen Ejecutivo- Aspectos Generales

5.4.2 SEGUNDO ENTREGABLE

A) Estudios vialesa) Anteproyecto de Diseño Geométrico, Estudio de Suelos.b) Topografía

- Plano de coordenadas utm.- Plano de bm’s.- Plano de curvas de nivel.- Plano de perfiles longitudinales y transversales.- Plano de edificaciones existentes.

c) Estudio de Impacto Ambiental. Resumen Ejecutivo. Antecedentes. Objetivos. Ubicación y Área de Influencia del Proyecto.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

Metodología. Descripción General del Proyecto. Bases del Estudio. Descripción de la Línea de Base Ambiental. Determinación de los Impactos Ambientales Directos e Indirectos. Plan de Manejo Ambiental. Plan de Monitoreo Ambiental. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional Plan de Contingencia. Plan de Cierre y>/o Abandono. Conclusiones y Recomendaciones. Toda la Información en Medio magnético. (CD)

d) Estudio Arqueológico.e) Estudio Hidrológico.

Los documentos escritos se entregaran en un (01) original impreso y dos (02) copias y los documentos gráficos, en tres (03) ejemplares impresos; así como; tres (03) copias digitalizadas en CDs, conteniendo la documentación escrita y grafica completa.

El desarrollo es a nivel de planos de obra (plantas, cortes, y elevaciones).

La entrega se efectuara con una exposición ante la Supervisión y las dependencias competentes del Municipalidad Distrital de Tucume, por parte de los profesionales de cada especialidad del contratista que conforman el Equipo Técnico del Proyecto.

5.4.3 TERCER ENTREGABLE:

Expediente Técnico de ObraA) Memorias.

- Descriptiva.- De cálculo.

B) Estudios viales.- Diseño geométrico.- Diseño arquitectónico.- Análisis de impacto ambiental.- Análisis arqueológico.- Estudio estructural de obras de arte.- Estudio de tráfico.- Estudio vial.

C) Planos preliminares. (esc. 1/500)Elementos de las curvas.

Radios. Tangentes. Externas. Longitud de curva Curvas de transición.

Anchos.

INFORME FINAL

Expediente Técnico de ObraA) Resúmenes y memorias.

- Resumen ejecutivo.- Memoria descriptiva.- Memorias de cálculo.

B) Especificaciones técnicas.- Especificaciones generales.- Especificaciones específicas.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

C) Metrados.- Sustento de metrados por cada partida.- Planilla de metrados con gráficos y/o croquis explicativos.

D) Costos y presupuestos.- Presupuesto de obra.- Análisis de precios unitarios.- Relación de insumos y precios.- Formulas polinómicas.- Relación de equipo mínimo.- Desagregado de gastos generales.- Calculo de fletes y movilizaciones

E) Programación y cronogramas.- Calendario de avance de obra.- Calendario de adquisición de materiales.- Calendario de utilización de equipos.- Calendario de desembolsos.- Cronogramas en Gantt y Pert Cpm, indicando las rutas criticas del proyecto

F) Planos.Ubicación y localización.

- Plano de ubicación, de la zona del proyecto.- Plano de localización con relación a la ciudad de Moyobamba.- Plano clave mostrando la ubicación de los componentes de diseño.

Levantamiento topográfico.- Plano de levantamiento topográfico general.

Planos de diseños geométricos.- Planos en planta (escala 1/2000 o la más conveniente con curvas de nivel cada

1.00m o las más convenientes indicando todas las características del levantamiento).

- En la planta se indicara la referencia a los bm, postes de las empresas de servicios, buzones y ubicación de alcantarillas.

Detalles. - Planos de secciones transversales indicando las áreas y volúmenes de

explanaciones en cada sección.- Planos de perfiles longitudinales.- Plano de replanteo de las instalaciones de servicios de agua potable,

alcantarillado, energía eléctrica, telefonía (de ser necesario).- Plano de flujos de agua, especificando las direcciones de las corrientes de agua.

Planos de señalización - Planos con todos los detalles tanto de las señalizaciones horizontales como

verticales.

G) Impacto ambiental. - Resumen ejecutivo.- Antecedentes.- Objetivos.- Ubicación y área de influencia del proyecto.- Metodología.- Descripción general del proyecto.- Bases del estudio.- Descripción de la línea de base ambiental.- Determinación de los impactos ambientales directos e indirectos.- Plan de manejo ambiental.- Plan de monitoreo ambiental.- Plan de seguridad y salud ocupacional- Plan de contingencia.- Plan de cierre y/o abandono.- Conclusiones y recomendaciones.- Toda la información en medio magnético. (cd)

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

La documentación escrita se presentara, en un (01) original impreso y tres (03) copias y la documentación gráfica, en cuatro (04) ejemplares impresas, así como, cuatro (04) copias digitalizadas en CDs, conteniendo la documentación escrita y grafica completa.La entrega final de los documentos escritos por especialidad, contendrán: Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas de Materiales y procesos de ejecución o construcción por cada partida, siendo el fiel reflejo de los materiales indicados en los planos, memoria de cálculo, listado de insumos, metrados sustentados por partida y con los gráficos explicativos que se requieran, presupuesto, análisis de precios unitarios, presupuesto analítico con sus especificas actualizadas acorde a las actividades, formula polinómica, programación de la obra, calendario valorizado de obra, diagrama de barra tipo Gantt.Este informe deberá presentarse con una exposición de los profesionales de cada especialidad del contratista, ante las dependencias competentes de la Municipalidad Distrital.Una vez que la supervisión y la Gerencia de Infraestructura, emita la aprobación técnica respectiva, comunicara a la Municipalidad Distrital de Tucume de tal hecho para dar validación y conformidad de los pagos respectivos, adjuntando la documentación correspondiente.

CAPITULO VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS

Las especificaciones técnicas, tienen por finalidad complementar los lineamentos establecidos en los términos de referencia, detallando los conceptos generales que deben seguir el contratista durante el proceso de desarrollo del proyecto.La Municipalidad Distrital de Tucume tiene autoridad respecto a los procedimientos, calidad de los materiales y métodos de trabajo. Los criterios de diseño involucran sin excepción las mejores prácticas de construcción, empleando materiales de calidad, equipos y técnicas de última generación, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Municipalidad Distrital de Tucume, quien tiene además, el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares utilizados en la infraestructura vial.

6.1 Seguridad, y Señalización.

CONSIDERACIONES PRELIMINARESGeneralidadesTodos los materiales necesarios para la ejecución de la obra, serán suministradas por el Contratista, por lo que es de su responsabilidad y selección de los mismos y de las fuentes de aprovisionamiento del Proyecto, teniendo en cuenta que los materiales deben cumplir como mínimo, con todos los requisitos de calidad exigidos en las presentes especificaciones.Los materiales y elementos que el contratista emplee en la ejecución de la obra sin el consentimiento y aprobación de la Supervisión podrán ser rechazadas por este cuando no los encuentre adecuados.

Certificado de CalidadLos materiales utilizados en obra y que sean fabricados comercialmente, deben estar respaldados por certificados del productor en el que indique el cumplimiento de los requisitos de calidad que se establecen en estas especificaciones y otros de carácter oficial. Asimismo, los materiales que por su naturaleza química o su estado físico presentan características propias de riesgo deben contar con las especificaciones de producción respecto a su manipulación, transporte, almacenamiento así con las medidas de seguridad a ser tomadas en cuenta. En caso que ello no sea proporcionado por el productor deberá ser respaldado por una ficha técnica elaborada por un profesional competente.Esta disposición no impide que la supervisión solicite al contratista, como responsables de la calidad de la obra, la ejecución de las pruebas confirmatorias en cualquier momento, en cuyo caso si se encuentran que no están en conformidad con los requisitos establecidos serán rechazadas estén instaladas o no.Copias de los certificados de calidad por el fabricante o de los resultados de las pruebas confirmativas deben ser entregadas al supervisor.

Almacenamiento de Materiales

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

Los materiales tienen que ser almacenados de manera que se asegure la conservación de sus cualidades y aptitudes para la obra.Los materiales almacenados, aun cuando hayan sido aprobados antes de ser almacenados, pueden ser inspeccionados, cuantas veces sean necesarias, antes de que se utilicen en la obra. Los materiales almacenados tienen que ser localizados de modo que se facilite su rápida inspección.Cualquier espacio adicional que se necesite para tales fines tiene que ser provisto por el contratista sin costo alguno para la Municipalidad Distrital de Tucume. En el almacenamiento de los materiales es responsabilidad del contratista garantizar medidas mínimas de seguridad a fin de evitar accidentes que afecten físicamente lo trabajadores y personas que circulen en la obra.Serán responsabilidad de la supervisión la verificación del cumplimiento de las mismas, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

- Los materiales son almacenados, fuera del área de tránsito peatonal y de traslado de maquinarias y equipos.

- Los materiales no sean apilados contra tabiques y paredes sin comprobar la suficiente resistencia para soportar la presión. Se recomienda una distancia mínima de medio metro (0.50m) entre el tabique pared y las pilas del material.

- Las barras, tubos, maderas, etc., se almacenen en casilleros para facilitar su manipuleo y así no causar lesiones físicas al personal.

- En el almacenamiento de los materiales que por su naturaleza química o su estado físico presenten características propias de riego se planifique y adopten las medidas preventivas respectivas según las especificaciones técnicas dadas por el productor o en su defecto por un personal competente en la materia.

- Las medidas preventivas así con las indicaciones de manipule, transporte y almacenamiento de los materiales de riego sean informadas a los trabajadores mediante carteles estrictamente ubicados en la zona de almacenamiento.

- El acceso a los depósitos de almacenamiento está restringido a la personas no autorizadas y en el caso de acceso a depósitos de materiales de riego las personas autorizadas deberán estar debidamente capacitadas en las medidas de seguridad a seguir y así mismo contar con la protección adecuada requerid según las especificaciones propias de los materiales en mención.

Todas las áreas de almacenamiento temporal e instalaciones de las plantas tienen que ser restauradas a su estado original por el contratista.

CAPITULO VII.- CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA FASE 2.

7.1 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El contratista tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y área donde se ejecutara la Obra, efectuar las evaluaciones, sondajes e indagaciones que sean necesarias sin limitarse a los documentos de los presentes termino de referencia, efectuar las verificaciones y análisis que estime pertinentes para presentar su propuesta técnica y económica tomando en cuenta las condiciones del lugar y área donde se ejecutara la obra, los accesos, condiciones del transportes del personal y materiales, manejo, almacenamiento, disposición, fuentes de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energía y comunicaciones, y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en esta, identificar las dificultades, contingencias y posibles riesgos, con el fin de que su oferta técnica y económica las considere y garantice la ejecución de la totalidad de los trabajos requeridos, de manera que el producto final sea acorde con los objetivos perseguido.

El contratista ejecutara la obra de conformidad con el Expediente Técnico aprobado por la entidad, que incluye las obras del proyecto relacionadas con los estudios preliminares, los términos de referencia y demás documentación contractual, el reglamento nacional de edificaciones y la ley de contrataciones del estado y su reglamento.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

7.1.1 CONOCIMIENTO DE LA OBRA Y SU EJECUCION

Cualquier falta, descuido error u omisión del contratista en la obtención de información no lo liberara de la razonabilidad de apreciar adecuadamente la dificultades y costos, para la ejecución satisfactoria de la obra y el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de los documento contractuales. Por lo tanto el contratista no podrá presentar reclamos alegando falta de conocimiento de las condiciones propias de la obra o variación de las condiciones físicas con relación a las indicadas en los documentos.El contratista a través de su gerente del proyecto deberá efectuar un análisis detallado de la programación de ejecución de obra y consecuentemente del equipo que será necesario para cumplir con los plazos establecidos, teniendo en consideración las características de orden climático y de cualquier otra índole.

7.1.2 CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El contratista será plena y enteramente responsable por la ejecución correcta, cabal y completa de la obra en estricta concordancia con el contrato y los demás documentos que forman parte del mismo a satisfacción de la supervisiónEl contratista se deberá someter solo a las órdenes de supervisor.En caso de sufrir algún imprevisto en la obra, el contratista deberá remediar cualquier, perjuicio ocasionado a la entidad.

7.1.3 CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION

Una vez definido la fecha de inicio de obra, el contratista deberá presentar a la supervisión, el cronograma de construcción fechado, concordado con su diagrama PERT o CPM y un plan general de los trabajos a ejecutar para su aprobación. En estos documentos se indica claramente, las fechas fundamentales (secuencia) de la obra, métodos constructivos, rendimientos asumidos, protocolo de pruebas y todos los demás datos necesarios para la correcta y oportuna ejecución y control de obra. Conjuntamente con estos documentos el contratista deberá entregar el cronograma de empleos del personal, por categorías (con indicación expresa del uso del personal de la zona), el cronograma de utilización de equipos y materiales.Se deberá tomar en cuenta para el cronograma de ejecución de obra, los adelantos directos y de materiales, que de solicitarlos se debe reflejar dentro del cronograma en un % mayor en los primeros meses.

La ruta crítica debe quedar plenamente identificada en la red de programación. En el cronograma debe indicarse para cada actividad, las actividades precedentes y siguientes, el código de la actividad, duración inicios y términos más tempranos y tardíos, holguras. Conjuntamente con el diagrama de redes, el contratista presentara lo siguiente:

- Cronograma GANTT de ejecución de la obra adecuado a la fecha de inicio de obra

- Cronograma adecuado a la fecha de inicio de obra y valorizado mensualizado.- Listado de todas las actividades arregladas por inicio más temprano- Listado de todas las actividades arregladas por holgura- Listado de todas las actividades agrupados por responsables- Listado de todas las actividades de cada área de la obra

El contratista deberá revisar y actualizar el cronograma de construcción cada vez que ocurra una reprogramación de plazo por causas de fuerza mayor, por obras adicionales o deductivos cuyo sustento técnico requiere una reprogramación acorde al Reglamento de la ley de Contrataciones del estado. Una copia del cronograma de construcción actualizado, en el que se muestren los avances a la fecha, será mantenida por el contratista en el sitio de la obra y estar a disposición de la entidad, de la supervisión o su representante, en cualquier momento para su revisión.

7.1.4 PROFESIONALES EN OBRA

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

El contratista conforme a su propuesta deberá mantener en la obra durante su ejecución y de manera permanente, un ingeniero Civil residente, dos ingenieros Civiles asistentes y los profesionales asistentes colegiados: especialista en geotecnia, especialista en medio ambiente, con la experiencia solicitada en los presentes términos de referencia. La entidad evaluara a dicho personal durante la ejecución de la obra y en caso de ser necesario, o por no acatar las órdenes de tipo técnico o inadecuado comportamiento, solicitara su cambio.El ingeniero residente de obra representa al contratista y todas las instrucciones que le fuera impartidas, serán consideradas como dadas a él. Tendrá plenos poderes para representarlo y actuar por él, durante la ejecución de los trabajos en el sitio de obra.Asimismo, deberá designar a uno de sus asistentes que pueda sustituirlo en caso de ausencia no mayor de un día y con los mismos poderes. Estas personas deberán estar técnicamente calificadas y no podrán ausentarse simultáneamente del sitio de la Obra. Cuando por circunstancias excepcionales el Ingeniero Residente no se encuentre será sustituido por uno de sus asistentes especialmente designado para esas eventualidades.El contratista está en la capacidad de proporcionar los especialistas que eventualmente sean requeridos para resolver problema específicos que se presenten durante la ejecución de la obra.El Ingeniero Residente deberá recibir y atender las órdenes, instrucciones, observación, objeciones, sugerencias, o cualquier otra intervención de la supervisión.Durante la ejecución de la obra la supervisión o la entidad podrán exigir al contratista en cualquier momento, la sustitución de su ingeniero residente y/o asistentes si al juicio de la entidad considera que no tienen la experiencia y/o capacidad necesaria, ausencia reiterada, o sus actividades son contraproducentes a la ejecución de la obra.

7.1.5 PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista suministrara y mantendrá en lugar de trabajo para la ejecución y preservación de la obra durante el periodo de ejecución de la misma, el siguiente personal.- Directorio Técnico: Ingeniero residente, Asistente Técnico y Profesionales de

cada Especialidad, Personal Técnico, Controladores y Capataces, todos ellos experimentados en sus respectivas especialidades y competentes para ejercer un adecuado control sobre los servicios a su cargo.

- Mano de ObraComprende a los trabajadores: Maestro, General, Operarios y Oficiales, así como los ayudantes que fueran necesarias para la ejecución y preservación de la Obra durante su periodo de ejecución.El alojamiento y transporte del personal hacia y desde la Obra será de exclusiva responsabilidad del Contratista.Cualquier persona que se removida de la obra por las causales expuestas deberá ser reemplazada de inmediato por otro competente aprobada por la supervisión.Para la Mano de Obra se deberá priorizar que sea de la zona. De contratar personal que no sea del lugar, no representará pago adicional a la Entidad.

7.1.6 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA

Aspectos Generales: Los trabajos se ejecutaran de acuerdo a lo señalado en el contrato, bases, términos de referencia. Estudio de pre inversión, especificaciones técnicas de la obra, expediente técnico (aprobado por la entidad). Para la presente obra deberán tomar las acciones necesarias para reducir al mínimo el impacto ambiental.

Replanteo de la obra: el contratista será responsable por el correcto replanteo de la obra de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas con relación a la coordenadas originales y cotas de referencia, igualmente será responsable por la

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

exactitud de las cotas, dimensiones y alineamientos de todas las partes de la obra incluyendo el suministro de todos los instrumentos, equipos y trabajadores necesarios para tal fin. en caso que en cualquier fase de la obra se descubra un error originado por el contratista en lo que se refiere a las posiciones, cotas, dimensiones o alineaciones de cualquier parte de la obra, este deberá rectificar tal error sin cargo alguno para la entidad.

Corresponde al contratista proteger y preservar cuidadosamente todos los hitos, alineaciones, plomos, marcas y otros objetos utilizados en la topografía de la obra. La verificación del trazado o de alguna línea o nivel por la supervisión, no exonerara de ningún modo al contratista de su responsabilidad por la exactitud de los mismos

Suministro de materiales equipos de construcción y personal: El contratista deberá suministrar todo los materiales, equipo nacional e importado, obras temporales y personal para la construcción de la obra, incluyendo el personal de la Dirección Técnica, así como todos los demás insumos que se necesiten para la construcción hasta el término de la obra

Laboratorio de ensayo de materiales:

- El contratista efectuara los análisis y ensayos necesarios para el control de la obra de acuerdo con las estipulaciones de las especificaciones técnicas del Expediente Técnico, y según sea solicitado por la supervisión. No se admitirán pruebas conjuntas, ni que el contratista y el supervisor contraten laboratorios de una misma institución.

- No se podrá pasar de una etapa a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva conformidad de los resultados de las pruebas de laboratorio emitida por la supervisión.

- El contratista deberá suministrar, libre de costo para la entidad todos los materiales de consumo, la mano de obra auxiliar y los transportes necesarios para la ejecución de tales pruebas.

- Los ensayos se llevaran a cabo en laboratorios de instituciones públicas o privadas de reconocido prestigio y que cuenten con aprobación previa de la supervisión.

7.1.7 PRUEBAS DE RECEPCION DE LA OBRA

Para la recepción de la obra el contratista deberá considerar, entre otros, el protocolo de pruebas durante la ejecución de la obra en todas las especialidades que mencionan las especificaciones técnicas del Expediente Técnico de la obra. Estos procedimientos podrán realizarse durante y al término de los trabajos y culminación de la obra. Los protocolos de prueba deben ser suscritos por el contratista y la supervisión.

7.1.8 LIMPIEZA DEL SITIO DURANTE Y AL TÉRMINO DE LA OBRA

Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y limpieza permanente de los campamentos.Antes de la aceptación final, el contratista deberá remover todos las instalaciones de superficie incluyendo, galpones, edificaciones, etc., y entregar el sitio a la entidad en buena condiciones y con la aprobación de la supervisión. Las construcciones, equipos, materiales e instalaciones pagadas por la entidad quedara de su propiedad y a su disposición y serán trasladadas hacia el depósito de la misma o mantenidas en el sitio, a decisión de la supervisión quien previamente coordinara con la entidad.Todos los elementos que resulten del desmontaje de edificaciones e instalaciones existentes y que se encuentren en condiciones aceptables y que a juicio de la supervisión sean rescatables, deberán ser puestos a disposición de la entidad.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

7.1.9 DISPOSICION DE DESPERDICIOSLos desechos resultantes de la excavación, deberán ser depositadas en la zona indicada por la supervisión. Esta área para desechos deberá ser ubicada dentro de la distancia máxima prevista para este propósito en las Especificaciones Técnicas, y tratadas según se estipula en el estudio de impacto ambiental.

7.1.10 VIGILANCIAEl contratista será el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y protección de las personas e instalaciones de la obra, para lo cual deberá proveer durante los trabajos, el personal, cercos, iluminación y otros elementos adecuados que se requiera.El contratista deberá proporcionar guardianía general y el personal auxiliar de servicios para el personal de obra y las instalaciones de uso común.El servicio de guardianía se realizara durante las 24 horas del día, en tanto que el resto de servicios se atenderán de acuerdo a los horarios que se establezcan.

7.1.11 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

- El contratista deberá implementar las acciones necesarias para el real cumplimiento de la ley contrataciones del estado y su reglamento, el Reglamento Nacional de Edificaciones, leyes, resoluciones, ordenanzas municipales u otras aplicables a la obra; así como, para el suministro y transporte de materiales y equipos, acciones que se compromete a cumplir y respetar, no teniendo la entidad responsabilidad, frente a las reclamaciones a que diere lugar el contratista por infracción de las mismas.

- El contratista deberá cumplir con todas las obligaciones legales y reglamentos en materia laboral, previsión social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad de la industria de la construcción en el sitio de obra y/o campamentos que establezca por motivo de este contrato. En caso de incumplimiento de esta obligación, y con reclamo debidamente justificado y probado, la entidad podrá retener del contratista, el monto reclamado o solicitarle que constituya una fianza o garantía a favor de esta que cubra dicho monto, hasta que el reclamo sea absuelto.

- El contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias de la supervisión, que sean solicitados con sujeción al contrato, debiéndole proporcionar la supervisión las facilidades y/o elementos, a fin que el seguimiento y control se efectué en forma satisfactoria, oportuna y eficiente.

- Durante la realización de los trabajos y demás actividades correspondientes a la obra, el contratista se ajustara estrictamente a los plazos consignados en los calendarios valorizados de avance de obra y de adquisición de materiales que formaran parte del contrato, respetando el cronograma de pagos establecido.

- El contratista no podrá iniciar la ejecución de la obra, si no ha sido aperturado el cuaderno de obra. Con la apertura del cuaderno de obra, el contratista se somete al seguimiento y control de la supervisión en todo lo que se refiere a la obra.

- El contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos de interés histórico o de otra naturaleza o de valor significativo que se descubra en la zona de la obra sea notificado de inmediato a la supervisión, quien notificara a la vez a la entidad acerca del descubrimiento y determinar la manera de proceder de acuerdo a las disposiciones vigentes sobre el particular.

- Respecto a la documentación que obra en su poder relacionado con el proyecto, el contratista se compromete en forma irrevocable a guardar confidencialidad y no disponer, no hacer uso de ella en ningún momento, para fines distintos a los intereses de la entidad, ni después de la culminación del proyecto, sin previa autorización escrita de la entidad.

7.1.12 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

Daños a la obra, a personas y a propietarios.

El contratista es responsable y tiene la obligación de proteger los trabajos ejecutados contra daños, pérdida de materiales y perjuicios ocasionados a la obra, a las personas y a las propiedades de terceros (incluyendo entre los terceros la entidad y a

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

cualquier persona contratada por ella en relación o no con la ejecución de la obra), a los empleados u obreros suyos y que sean debido a actos, omisiones, accidentes de cualquier naturaleza (incluyendo las causas de las fuerzas mayor o fortuitas), que se verifiquen durante la construcción de la obra y hasta la recopilación de la misma. La responsabilidad del contratista es acorde al artículo 154º del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado.

De producirse daños, perdida de materiales y perjuicios ocasionados a la obra, serán de cuenta y riesgo del contratista ya sea que provengan de actos u omisiones del mismo o de otras causas imputables a él. En cualquier caso, el contratista debe inmediatamente reparar o reemplazar lo dañado. El tiempo que demande la reparación o reposición del daño sufrido no será motivo de prorroga en el plazo de ejecución.

Correrá por cuenta del contratista y de acuerdo a ley, las lesiones o muerte del personal del contratista y las pérdidas o daños que sufran los bienes materiales y que se produzcan durante el periodo de cumplimiento del contrato o como consecuencia del mismo y que no constituyan riesgo de excepción.

Además el contratista deberá proveer por su cuenta y costo la solución de los inconvenientes, y la reparación de los daños mencionados y deberá mantener indemne a la entidad de todo reclamo o daños y perjuicios que en consecuencia del desplazamiento de sus equipos o de obras provisionales, dentro y fuera de la zona de la obra, así como, de los reclamos, acciones y demandas que se interpongan o se promueven, en relación a la ejecución de la obra.

Después de la recepción de obra esta quedara bajo la responsabilidad de la entidad, salvo las anteriores responsabilidades del contratista según lo establecido por el artículo 50º de la ley de Contrataciones del Estado y el artículo 1784º del Código Civil.

Indemnizaciones requeridas por la entidadEl contratista cubrirá a la entidad y a cualquier persona contratada por esta en relación con la ejecución de la obra, de cualquier reclamo o pedido de indemnización de los obreros y/o de los empleados del Contratista o de sus Subcontratistas, que surja o este amparado por las leyes sociales, así como también por las otras leyes, estatutos, ordenanzas, reglamentos, ordenes, decreto o resoluciones.

Protección y restauración de propiedadesEl contratista no entra en propiedad ajena sin obtener los correspondientes permisos, será responsable por el cuidado de toda propiedad pública y privada de posible afectación por la obra, y usara todas las precauciones razonables para impedir daño o desperfectos a ellas.Cuando o donde hubiera daño o desperfectos por acto imputable al contratita, a la propiedad privada o pública, tendrá la obligación de reparar a sus costo las propiedades dañadas hasta ponerlas en condición similar o igual a la que tenía antes de dañarlas, o de compensar los daños tan pronto como sea posible.

Seguridad Pública y en los TrabajosEl contratista tomara todas las precauciones razonables para disminuir al mínimo los riesgos de pérdidas de vida o daños a la salud de las personas durante la ejecución de la obra. Protegerá donde sea necesario el perímetro y zonas vecinas a todas las áreas de trabajo y de construcción de cualquier naturaleza, por medio de cercos u otras protecciones adecuadas e instalara donde sea necesario señales, luces, reflectores y guardianes.El contratista respetar y aplicara todos los reglamentos de seguridad aplicables a este tipos de obras, proporcionando a su personal los elementos de protección necesarios, así como en el uso de su equipo de construcción, de talleres, campamentos, vehículos, etc., responsabilizándose por el cumplimiento de las normas de seguridad para con su personal, incluyendo el de los subcontratistas.Cuando en opinión de la supervisión, cualquier operación, trabajo o condición laboral entrañase peligro para las personas y/o las propiedades, tal operación

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

deberá ser inmediatamente interrumpida, debiendo el contratista adoptar todas las medidas de seguridad antes de proseguir los trabajos.Lo establecido en el párrafo anterior no deberá ser interpretado, en modo alguno, como exoneración de la responsabilidad del contratista en la ejecución de la obra.

7.1.13 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

El contratista dará cumplimiento a las Normas y Recomendaciones (Reglamento Nacional de Edificaciones y normativa vigente sobre la materia) para la protección del medio ambiente, que sean aplicables a los trabajos que realiza en el lugar de la obra, originados por los trabajos que realiza y subsanara las observaciones que le formule la supervisión y/o los que formulen entidades oficiales de protección del medio ambiente.El contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos e instrucciones establecidos por la entidad y la legislación correspondiente, en lo que respecta al medio ambiente y seguridad y salud ocupacional.

7.1.14 SEGUROS

El contratista antes del inicio de obra deberá tomar por su cuenta todos los seguros previstos en las bases de licitación y legislación vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecución de la obra, que forman parte del contrato, debiendo exhibir ante la entidad las pólizas correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas pólizas deben indicar el nombre, ubicación de la obra y numero de licitación pública.

7.1.15 MANO DE OBRA

Contratación de personal: el contratista deberá priorizar personal obrero de la zona, y tomara las providencias relativas a la contratación, alojamiento transporte, alimentación, pago de salarios y beneficios sociales de sus trabajadores, sean estos locales o de otros lugares, en tanto sea necesario de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Instalaciones provisionales de campo: El contratista proveerá a su costo las instalaciones en un área apropiada para todo un personal obrero, técnico, administrativo y el staff, relacionados con su contrato.Estará dotado de agua potable, agua fría, electricidad, instalaciones sanitarias, servicios higiénicos, y de otros servicios que el contratista crea necesario para el alojamiento de su personal y de conformidad con los reglamentos existentes.Asimismo proveerá además, instalaciones para la supervisión equipados con oficinas y servicios, según relación a tratar con la supervisión.

Seguridad Pública: La entidad gestionara cuando sea necesaria la concurrencia de la fuerza pública en el sitio, vías de acceso principal y transporte de materiales y quipos así como de depósitos transitorios de materiales y quipos de la entidad y del contratista. Corresponde al contratista y a la supervisión solicitar a la entidad el refuerzo necesario. El costo de estos servicios será asumido por el contratista.

Registros relativos al personal: El contratista entregara a la supervisión en sus oficinas, cada vez que la supervisión lo solicite y en la forma que ella establezca, la planilla, de personal empleado o a ser empleado por el contratista en el sitio, con la información exigida por la normas vigentes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Legislación de trabajo: El contratista deberá respetar las disposiciones vigentes de la legislación del Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo de todo el personal a su carga para la ejecución de la obra. La Supervisión verificara su cumplimiento.

7.1.16 EQUIPOS, MATERIALES Y OBRAS TEMPORALES

Instalaciones y equipos de Construcción: El contratista entregara antes del inicio de los trabajos, para aprobación de la supervisión, un cronograma de utilización de

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

los equipos ofertados y/u otros que fueran necesarios, a criterio de la supervisión, para cumplir con el cronograma de obra, en el que deberá estar claramente indicado el tipo, la cantidad y plazos de los diferentes equipos a ser utilizados en la obra.

El contratista se compromete a mantener en el sitio de los trabajos, de acuerdo con los requerimientos de la obra y al cronograma de utilización de equipos, el equipo de construcción adecuado y suficiente, el que deberá ser mantenido todo el tiempo en condiciones eficientes de trabajo, tener capacidad para realizar con eficacia y seguridad de la obra determinada en los documentos contractuales, dentro de los términos y condiciones especificadas en ellos, estando sujeto en todo omento, u disponibilidad, a las inspecciones y pruebas que considera conveniente realizar la supervisión.

La aprobación de los equipos del contratista por parte de la supervisión no lo releva de su obligación de ejecutar la obra de acuerdo con los documentos contractuales. El contratista no podrá hacer ningún cambio o modificación en el equipo e instalaciones aprobadas por la Supervisión, ni remover del sitio de la obra ningún equipo sin expresa autorización de la supervisión en cada caso.

La Supervisión tendrá derecho a exigir al Contratista un aumento o cambio total o parcial del equipo, si en el curso de la ejecución de los trabajos se pone de manifiesto a juicio de la Supervisión, que uno u otro equipo o ambos resultan total o parcialmente defectuosos, inadecuados o insuficientes.

Calidad de los materiales y ensayo de los mismos.Todos los materiales y la calidad de los servicios deberán estar de acuerdo a las especificaciones técnicas insertas en el Expediente Técnico aprobado por la Entidad y a lo estipulado en el Contrato y, sin perjuicio de ello, sujeto a la fiscalización del Supervisor.Tales materiales y servicios serán periódicamente objeto de las pruebas de calidad que la Supervisión determine, bien sea en el local de fabricación, en el sitio de Obra o en ambos.

7.1.17 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

Inspecciones y Autorización.

Acceso al sitio de los trabajos y lugares de fabricación.

La entidad y la Supervisión, así como cualquier persona autorizada por escrito, tendrá en cualquier momento acceso a la Obra, así como a cualquier oficina y local donde se está desarrollando trabajos o de donde provengan los materiales, artículos manufacturados o equipos para empleo en las obras, debiendo, el Contratista facilitar, en la mejor forma posible este acceso, suministrando para tal fin toda la asistencia necesaria. Tales visitas o inspecciones no deberán inferir con los trabajos del Contratista.

Inspección previa de las Obras.

Ningún trabajo será cubierto sin previo examen y aprobación de la Supervisión, debiendo el Contratista proporcionar amplias facilidades para que la Supervisión los examine.

El Contratista notificará a la Supervisión mediante el cuaderno de Obra cuando los trabajos estén preparados para examen, debiendo la Supervisión sin demora justificada, llevar a cabo la medición de las mismas y anotar los resultados en el respectivo cuaderno de Obra.

El contratista comunicará a la Supervisión, con la debida anticipación, la fecha y hora en que iniciará o re iniciará un trabajo, sin lo cual no podrá iniciarlo o reiniciarlo. En general, ningún trabajo podrá ser ejecutado sin la inspección y/o autorización escrita en el Cuaderno de Obra por la Supervisión.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

Remoción de materiales y re ejecución de servicios inadecuados.

Corresponde a la Supervisión durante la realización de la Obra. La facultad de determinar por escrito las siguientes providencias, sin costo para la Entidad.

- La remoción del sitio, en el plazo que se especifique mediante notificación, de cualquier material que comprobadamente no esté de acuerdo con lo especificado en el Expediente Técnico del Contrato.

- La sustitución de los materiales arriba referidos por los apropiados y adecuados.

- La demolición y apropiada re ejecución, independientemente de cualquier prueba previa o pago intermedio de cualquier trabajo que al parecer de la Supervisión no esté de acuerdo con el Expediente Técnico del Contrato en cuanto a los materiales o a la calidad de Servicio y trabajo.

- En caso de que el Contratista no cumpla en un plazo de diez (10) días una orden de la índole de este ítem, la Supervisión podrá mandar a ejecutar dichas órdenes y todos los gastos que esta medida origine, serán de cargo del Contratista.

7.1.18 SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS.

La Supervisión, con autorización de la Entidad, cuando lo considere necesario, podrá ordenar la suspensión o intervención parcial o total de la Obra (Art. 205º y 206º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado), decisión que será impartida mediante orden escrita, causados por:

- Trabajos defectuosos o no autorizados- Negligencia cometida por el Contratista- Atrasos en la ejecución de la Obra- Causa prevista en el Contrato.

Que a criterio de la Supervisión sea necesaria para la correcta ejecución de la Obra, o en razón de condiciones meteorológicas o de otra naturaleza que afecten la seguridad o calidad de la Obra.

El tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos no será añadido al plazo de entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

7.1.19 SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS.

El Contratista no podrá entregar la Obra defectuosa o mal ejecutada, aduciendo defectos, errores u omisiones en los planos o especificaciones técnicas, elaborados por él mismo, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

Todo incumplimiento del Contrato por parte del Contratista tendrá una penalidad de acuerdo a los Art. 165º y 166º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7.1.20 TRABAJO NOCTURNO Y EN FERIADO.

- A menos que lo prohíba la Supervisión por causa justificada, el Contratista podrá trabajar en turnos de noche, tiempo extra y en días domingo y feriados. En estos casos el Contratista no tendrá derecho a ninguna compensación adicional, debiendo el Contratista adecuarse a los reglamentos y legislaciones laborales vigentes en el Perú.

- Al trabajar en horas nocturnas, el Contratista deberá dotar a las áreas de trabajo a cielo abierto con suficiente iluminación para la seguridad de su personal y la correcta ejecución de los trabajos y su inspección correspondiente.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

7.2 SUPERVISIÓN DE OBRA.

La Entidad será representada en el sitio de la Obra por la Supervisión, cuya designación será comunicada por escrito al Contratista. La Supervisión tendrá autoridad suficiente para decidir las cuestiones relativas a los trabajos de la Obra, de acuerdo con los documentos contractuales y dentro de las facultades expresas que le otorgue la Entidad, las cuales serán comunicadas oportunamente a las partes interesadas.

7.3 CUADERNO DE OBRA.

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será foliado y visado en todas sus páginas por la Supervisión y por el Ingeniero Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. Su utilización es acorde a los Art. 194º y 195º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas para la Entidad, otra para el Contratista y la tercera para la Supervisión. El original del cuaderno debe permanecer en Obra, bajo custodia del Contratista y a disponibilidad permanente de la Supervisión, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes. Concluida la ejecución de la Obra, el original quedará bajo custodia de la Entidad.

En el cuaderno de Obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de ella, firmando al pie de cada anotación el Supervisor y el Residente, según sea el que efectuó la anotación. El Cuaderno de Obra será cerrado por la Supervisión cuando la Obra haya sido recibida definidamente por la Entidad.

7.4 INICIO, PLAZOS y TERMINOS DE LA OBRA

7.4.1 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA.

Una vez aprobado el Expediente Técnico de ejecución de obra por parte de la Entidad, el plazo de ejecución de obra empezará a regir una vez se complete en cumplir con las condiciones fijadas en el Art. 184° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

7.4.2 PLAZOS.

Plazo Total.

La Obra será terminada dentro del plazo fijado en el Contrato, el mismo que se encuentra indicado en los correspondientes Cronogramas de Obra.

Prórroga del Plazo del Término de Obra.

En caso se produzca trabajos adicionales de cualquier naturaleza u otras circunstancias especiales de cualquier tipo, incluyendo fuerza mayor, que justifique la prórroga del plazo establecido para que el Contratista concluya la Obra, la Supervisión emitirá opinión e informará a la Entidad, a fin de aplicar los Artículos 200° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Solo será procedente otorgar prórroga cuando la causal invocada modifique y afecte la Ruta Crítica del Calendario de Avance de Obra, de tal forma que comprometa la terminación de las partidas afectadas y sea imposible su ejecución programada contractualmente.

7.4.3 VALORIZACIONES y METRADOS.

Las mediciones de trabajo efectuados durante cada periodo y la determinación de cantidades de las partidas licitadas en el Presupuesto de Obra, deberán ser efectuadas por la Supervisión y el Contratista, el último día de cada mes. En todo caso en todo momento, la Supervisión podrá ejecutar cualquier medición, para lo cual el

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

Contratista dará todas las facilidades necesarias, así como proveerá personal, materiales y equipos que sean necesarios. Los procedimientos y los formatos necesarios para la ejecución de las mediciones serán determinados oportunamente por la Supervisión.

En base, a las mediciones, el Contratista y la Supervisión elaborarán mensualmente las valorizaciones de los trabajos ejecutados, las que tendrán carácter de pagos a cuenta, y que contendrán las cantidades de obras ejecutadas en el mes.

Al ejecutarse la presente Obra bajo el Sistema de Suma Alzada, las valorizaciones se formularan en función de los metrados ejecutados con los precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad que figuren en dicho presupuesto. El subtotal así obtenido se multiplicará por el factor de relación, calculado hasta la quinta cifra decimal, a este monto se agregará el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

Además, considerando el Sistema Suma Alzada, las cantidades de obra se valorizaran hasta alcanzar el total de los metrados del Presupuesto de la Obra.

Las valorizaciones deberán ser presentadas debidamente sustentadas con los siguientes documentos: planilla de metrados realmente ejecutados, ensayos de laboratorio, copia del cuaderno de obra, los pagos de los tributos y gravámenes que correspondan de acuerdo a Ley, así como las responsabilidades de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales de su personal. Todos los documentos deberán tener la firma de la Supervisión y Residente de la Obra.

La valorización establecerá la diferencia con el monto previsto en el Cronograma de Pagos, que será asumido en el mes o meses siguientes.

Deducciones y Amortizaciones

Las Deducciones están referidas a las amortizaciones de los adelantos y a los reajustes que no corresponden por estos conceptos, respectivamente. Las amortizaciones del adelanto directo se harán mediante descuentos proporcionales, iguales a las que fueron otorgadas, en cada una de las valorizaciones de obra, con posterioridad a la entrega de los indicados adelantos. La amortización del adelanto para materiales e insumos se realizará de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias y complementarias.

7.4.4 OBRAS ADICIONALES, REDUCCIONES Y AMPLIACIONES

El contratista al ejecutar el Contrato, no puede alterar, modificar ni sustituir las características de su propuesta ni recortar los alcances de los servicios solicitados en los términos de referencia y en las Bases.

Solo procederá la ejecución de Obras Adicionales cuando se cuente previamente con la aprobación escrita correspondiente de la Entidad y siguiendo los lineamientos establecidos en el Artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículos 207° y 208° de su Reglamento con sus modificaciones y la Resolución de Contraloría vigente.

La entidad no reconocerá los costos de las Obras adicionales que se generen como consecuencia de los errores, deficiencias u omisiones en el Expediente Técnico elaborado por el Contratista, los mismos que serán asumidos en su totalidad por este.

7.4.5 RECEPCION DE OBRA.

Para la Recepción de la Obra se seguirá con las Indicaciones y Procedimientos establecidos en el Artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

En ningún caso, se exonerará al Contratista de su responsabilidad por los trabajos que hayan sido encontrados defectuosos y calidad señalada en las Especificaciones Técnicas, bajo pretexto de haber sido aceptados por la Supervisión o la Entidad.

7.4.6 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El Contratista presentará la Liquidación del contrato, debidamente sustentada, con la documentación y cálculos detallados, suscrita por el representante legal del Contratista. La Liquidación presentada por el Contratista será elevada a la Entidad de acuerdo al procedimiento indicado en el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

7.4.7 GARANTIAS.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El Contratista debe garantizar la Entidad, el cumplimiento del Contrato y la buena ejecución de los trabajos, para lo cual entregará a la Entidad una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será entregada a la Entidad por el Postor ganador antes de la suscripción del Contrato y como requisito indispensable para poder suscribirlo. La garantía será por el 10% y tener vigencia por el plazo de ejecución de la obra hasta el consentimiento de la Liquidación Final del Contrato.

El medio de garantía será una Carta Fianza Bancaria por la suma equivalente al 10% del monto contractual, con las características de incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusión, a nombre del contratista, en el caso de consorcio, llevara el nombre del mismo e indicara todos los integrantes del consorcio, y será a favor de la Municipalidad Distrital de Tucume, su realización será automática al solo requerimiento por parte de la Entidad, será emitida por Empresas Autorizadas e inscritas en la Superintendencia de Banca y Seguros.

DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Para que la Entidad proceda a la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, el Contratista debe haber cumplido lo siguiente:

- Que se haya suscrito el Acta de Recepción Final de Obra.- Que se haya consentido la Liquidación del contrato

Cumplido con lo indicado en el párrafo anterior, la garantía será devuelta una vez que se haya aprobado la Liquidación Final de Contrato.

Queda claramente establecido que la recepción de la Obra no exonera al Contratista de sus responsabilidades por fallas por vicio oculto de construcción o de materiales, por un plazo no menor de siete 7 años siguientes a la recepción de la Obra, según lo establecido en el Artículo 51° del D.S. N° 084-2004-PCM y Artículo 1784° del Código Civil.

Si se llegara a producir la situación descrita en el párrafo precedente, la Entidad iniciara las acciones legales para obtener la indemnización que corresponda por daños y perjuicios.

7.4.8 MONTO DEL CONTRATO

Considerando que el contrato se pacta bajo el sistema Suma Alzada, el monto del contrato es conforme a la propuesta económica presentada por el contratista, el cual incluye un impuesto general a las ventas y demás obligaciones. Además, advirtiendo el sistema de suma alzada, el monto definitivo del contrato es el ofertado, al que solo se le podrá incrementar los reajustes y adicionales y/o reducciones, si fuera el caso, definiéndose el nuevo monto cuando se liquide el mismo.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

7.4.9 PRECIOS

Por tratarse de una licitación y contrato a suma alzada,, el contratista garantiza que los precios y cantidades de obra son suficientes para cubrir todos los gastos requeridos para la ejecución de los trabajos relacionados directamente o indirectamente con ellos, incluyendo a título informativo y no limitativo, el costo de los materiales, mano de obra, empleo de maquinaria, transportes, leyes sociales, seguros, tasas, gravámenes de cualquier naturaleza, así como los gasto de servicio básico (agua, electricidad, etc.) y de mantenimiento de la obra durante todo el tiempo de su ejecución hasta recepción de la obra y entrega a la entidad.

7.4.10 IMPUESTOS

El contratista será responsable por el pago de impuestos, leyes sociales, inscripción y otros gastos relacionados con sus operaciones y el cumplimiento de las leyes vigentes.

7.4.11. OTRAS PENALIDADES4

La Entidad aplicará otras penalidades de acuerdo a lo previsto en el Art. 166 del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, habiéndose considerado para tal situación los criterios razonabilidad, objetividad y congruencia. La escala es como sigue:

Nº PENALIDADES MULTA

1

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN.-Cuando el Contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por la MP, de conformidad a la normativa de seguridad de obras viales. La multa será de:

3/1000

2

INDUMETRÍA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.-Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad y la indumentaria señalada por el Reglamento Nacional de Edificaciones, Título I, norma G50, Seguridad durante la construcción, Capítulo I, II. Esta penalidad se considerará por el total de los trabajadores de la obra, es decir si alguno de los trabajadores no está debidamente equipado la penalidad se aplicará a todo el contrato. La multa diaria será de:

3/1000

3 INGRESO DE MATERIALES.- Cuando el Contratista ingrese materiales, insumos y agregados a la obra sin la coordinación anticipada y la autorización del supervisor: 5/1000

4

CARTEL DE OBRA.-Cuando el Contratista no coloque el cartel de obra dentro del plazo establecido de tres días hábiles después de la entrega del terreno, de conformidad a las medidas y especificaciones que se indicarán a la firma del contrato. La multa por día de atraso será:

3/1000

5

PRUEBAS Y ENSAYOS.-Cuando el contratista no realiza las pruebas y ensayos para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones, de conformidad al cronograma de avance de obra, la multa diaria respecto de la oportunidad de su presentación, y/o no se presenten en la valorizaciones de obra, será de:

5/1000

6 RESIDENTE DE OBRA.-Cuando el Ing. Residente de la obra de manera injustificada no se encuentra en forma permanente en la obra, la multa diaria será de: 5/1000

7 CALENDARIO DE AVANCE ACTUALIZADO Y/O ACELERADO, Según sea el caso. Cuando el Residente no presente a la Supervisión. luego de haberse ampliado el Plazo 5/1000

Penalidades Art. 166 RLCE

CAPITULO VIII. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS.

8.1 REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO DEL POSTOR

4 El monto de las penalidades se aplicará tomando en cuenta el monto contractual de la etapa correspondiente, sea la Fase 1 (elaboración del expediente técnico) o Fase 2 (ejecución de la obra).

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

El cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos no genera puntaje, sólo otorga derecho a continuar en el proceso.

1.- Requisitos mínimos del postor - Elaboración de expediente técnico:

El Consultor deberá estar registrado y vigente en el Registro Nacional de Consultores de Obra de OSCE, deberá tener la especialidad de “consultoría en obras viales, puertos y afines”

PERSONAL PROPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:

NOTAS PARA LOS PROFESIONALES TECNICOS.

- Los postores deben de adjuntar una carta de compromiso por c/u de los profesionales propuestos donde se especifique los requerimientos técnicos mínimos exigidos y en la que manifiesten su compromiso de prestar el servicio propuesto para el postor.

- Las constancias o documentos sustentatorios deben tener nombre de la obra, el tiempo en que el referido profesional prestó sus servicios, y los datos de la entidad o empresa a la que brindo el servicio, lo cual será acreditada con copia simple de (i) contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

- Los estudios de Post Grados o Post Universitarios se demostraran con la copia simple del Grado o Diploma o Constancia de Egresado, que permitan corroborar la veracidad de los documentos.

- No se admitirá la presentación de profesionales que no acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.

- Realizar un formato donde refleje todos los requerimientos técnicos mínimos exigidos.

Persona natural con Título Profesional de Ingeniero Civil, Colegiado,

Presentar copia del título Profesional, Copia del Certificado de habilidad o Declaración Jurada de esta Hábil no obstante de ser beneficiado con el otorgamiento de la Buena pro deberá presentar el Original del certificado de Habilidad emitido por su colegio correspondiente.

Contar como mínimo en 10 servicios como Jefe de Estudios en elaboración de Expedientes Técnicos en Obras Viales (Construcción y/o Mejoramiento de trochas Carrozables), su experiencia la acreditara mediante contratos más su respectiva conformidad: que pueden ser constancias y/o certificados y/o resoluciones que acrediten su participación.

Contar como mínimo 10 servicios como Supervisor de estudios y/o Supervisor de obras de Puentes Carrozables y/o obras de arte; su experiencia la acreditara mediante contratos más su respectiva conformidad: que pueden ser constancias y/o certificados y/o resoluciones que acrediten su participación.

Diplomado en Contrataciones con el Estado, acreditar con copia del diplomado.

Diplomado en Elaboración de Expedientes Técnicos, acreditar con copia del diplomado.

Diplomado en Gestión de Recursos Naturales y Evaluación de Impacto Ambiental, acreditar con copia de los certificados.

01 Jefe del Proyecto Ingeniero Civil

01 Especialista en Geología Ingeniero Civil o Geólogo

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Geólogo, Colegiado. Deberá acreditarlo con copia del Título Profesional y colegiatura.

Acreditar experiencia profesional como especialista o como proyectista en la elaboración de 04 Expedientes Técnicos en Infraestructura vial o edificaciones . Acreditado con copia simple de (i) contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto.

Persona natural con Título Profesional de Ingeniero Civil, Colegiado,

Presentar copia del título Profesional, Copia del Certificado de habilidad o Declaración Jurada de esta Hábil no obstante de ser beneficiado con el otorgamiento de la Buena pro deberá presentar el Original del certificado de Habilidad emitido por su colegio correspondiente.

Contar con experiencia laboral mínima de 12 meses como profesional en la elaboración de estudios y/o perfiles como especialista en hidrología y/o drenaje, Técnicos en Obras Viales (Construcción y/o Mejoramiento de trochas Carrozables), acreditar con copia de certificados y/o constancias.

Estudio a nivel de Maestría en recursos Hídricos, acreditar con copia de Constancia.

Capacitación mayor a 100 horas lectivas en recursos hídricos, acreditar con copia de constancias.

Capacitación mayor a 30 horas lectivas en diseño de estructuras hidráulicas, acreditar con copia de constancias.

Persona natural con Título Profesional de Ingeniero Civil, Colegiado,Presentar copia del título Profesional, Copia del Certificado de habilidad o Declaración Jurada de esta Hábil no obstante de ser beneficiado con el otorgamiento de la Buena pro deberá presentar el Original del certificado de Habilidad emitido por su colegio correspondiente.

Contar con mínimo Diez servicios en Elaboración de Expedientes Técnicos de Puentes Carrozables, acreditar con copia de certificados y/o constancias.

Capacitación en 02 cursos referentes a temas relacionados con elaboración de Expedientes Técnicos materia de la convocatoria (Puentes, Hidrología, etc), acreditar con copia de constancia y/o certificado.

Diplomado en Formulación, Evaluación y Gestión de Proyectos de Inversión Pública, acreditar con copia del diploma.

01 Especialista en Hidrología Ingeniero Civil

Especialista en Diseño de Puentes y Obras de Arte

Ing. Civil

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

Técnico en Topografía o Bachiller en Ingeniería Civil o Agrícola.Experiencia mínima de dos años como topógrafo en obras en general. La experiencia se acreditará con: i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados o (iv) cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia del profesional propuesto.

Además debe tener capacitación en Manejo de Estación Total

Equipo Mínimo Requerido Para la Elaboración del Expediente Técnico:

03 Equipos de cómputo de última generación – Computadora portátil (Core I7 o Superior)

01 Impresora.01 plotter con antigüedad mínima de 12 meses.01 Movilidad (Camioneta 4 x 4)01 Equipo Tipográfico Estación Total).01 Nivel Topográfico.01 GPS.02 Equipos de Comunicación.01 Cámara Fotográfica.

El Equipo Asignado puede ser propio, arrendado o con promesa de adquisición o arrendamiento.

Para la acreditación del equipo mínimo podrá presentarse documentos que sustenten la propiedad de los equipos, la posesión, compromiso de compra venta o alquiler de los equipos, o declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los equipos.

2. - Requisitos mínimos del postor – E je c u t or de ob r a: Acreditar como mínimo experiencia en la ejecución de 05 Obras similares en los últimos cinco años.

Los documentos con los que se puede acreditar las experiencias son: Copia simple de contratos y su respectiva acta de recepción y conformidad; o Copia simple de contratos y acta recepción y liquidación de obra; o Copia simple de contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que la obra fue concluida. En este supuesto, dicha documentación también deberá consignar el monto total de la obra.

Los trabajos ejecutados en Consorcio serán acreditados con copia del Contrato Principal y su respectiva conformidad, así como copia del Contrato de Consorcio, donde se indique el respectivo porcentaje de participación. De lo contrario no serán admitidos.

El Contratista será una persona natural o jurídica, empresa individual o Consorcio de empresas, nacional o extranjera, con inscripción vigente como Consultor y Ejecutor de Obras en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.El postor y ningún miembro del Consorcio deberán mantener sanción vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. No deberá encontrarse incluido en el Registro de inhabilitados para contratar con el Estado.

01 Especialista en Topografía Tec. Topografía, o Bachiller en Ingeniería Agrícola o Civil

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

NOTAS PARA LOS PROFESIONALES --TECNICOS.

- Los postores deben de adjuntar una carta de compromiso por c/u de los profesionales propuestos donde se especifique los requerimientos técnicos mínimos exigidos y en la que manifiesten su compromiso de prestar el servicio propuesto para el postor.

-Las constancias o documentos sustentatorios deben tener nombre de la obra, el tiempo en que el referido profesional prestó sus servicios, y los datos de la entidad o empresa a la que brindo el servicio, lo cual será acreditada con copia simple de (i) contratos con su respectiva conformidad, (ii) constancias, (iii) certificados, o (iv) cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia del profesional propuesto

Ingeniero Residente de Obra

Ingeniero Civil. Responsable general de las obras. Deberá presentar copia simple de su título profesional y carta de compromiso .Deberá acreditar experiencia en obras iguales o similares, en calidad de ingeniero residente de obra, supervisor y/o inspector de obra, no menor de 5 años.

La experiencia se acreditará con copias simples de contratos con conformidad, constancia, certificados, acta de recepción, o cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, el tiempo de experiencia del profesional propuesto, consignando la nomenclatura de la respectiva obra.

Ingeniero Asistente del Residente de Obra

Ingeniero Civil. Deberá presentar copia simple de su título profesional y carta de compromiso profesional. Deberá acreditar experiencia en calidad de Ingeniero Residente de Obra, Inspector de obra, Supervisor de Obra, Asistente de residente de obra, asistente de inspector de obra y/o asistente de supervisor de obra no menor de 02 años, en obras iguales o similares.

La experiencia se acreditará con copias simples contratos con conformidad, constancia, certificados, Acta de recepción, o cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, el tiempo de experiencia de dichos profesionales, consignando la nomenclatura de la respectiva obra.

Asimismo deberá presentar carta compromiso del profesional.

Especialista en Costos y Presupuestos

Ingeniero Civil. Deberá presentar copia simple de su título profesional y carta de compromiso profesional. Deberá acreditar experiencia en obras iguales o similares, en calidad de especialista en costos y presupuesto, no menor de 4 años.

La experiencia se acreditará con copias simples de contratos con conformidad, constancia, certificados, acta de recepción, o cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, el tiempo de experiencia del profesional propuesto, consignando la nomenclatura de la respectiva obra..Especialista en Impacto Ambiental.

Ingeniero Civil y/o agrícola /yo ambiental. Deberá presentar copia simple de su título profesional y carta de compromiso profesional. Deberá acreditar experiencia en obras iguales o similares, en calidad de especialista en impacto ambiental, no menor de 4 años.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

La experiencia se acreditará con copias simples de contratos con conformidad, constancia, certificados, acta de recepción, o cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, el tiempo de experiencia del profesional propuesto, consignando la nomenclatura de la respectiva obra.

Especialista en Trazo y Topografía.

Ingeniero Civil. Deberá presentar copia simple de su título profesional y carta de compromiso profesional. Deberá acreditar experiencia en obras iguales o similares, en calidad de especialista en Trazo y Topografía, no menor de 4 años.

La experiencia se acreditará con copias simples de contratos con conformidad, constancia, certificados, acta de recepción, o cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, el tiempo de experiencia del profesional propuesto, consignando la nomenclatura de la respectiva obra.

Especialista en Arqueología.

Licenciado(a) en Arqueología, deberá presentar Copia simple de su título profesional y carta de compromiso del profesional propuesto. Deberá contar con Maestría en su especialidad, acreditado con copia del grado académico y también podrá acreditarse con certificados, constancia o cualquier otra documentación que acredite los estudios concluidos de la misma.Responsable de verificar y descartar la existencia de evidencias arqueológicas durante la ejecución de la obra y de realizar los trámites pertinentes de autorización ante el Ministerio de Cultura para lo cual deberá acreditar experiencia en Dirección de proyectos de evaluación arqueológica en cualquiera de sus tres modalidades: reconocimiento y delimitación, rescate e investigación y/o Ejecución de monitoreo arqueológicos, de mínimo 05 años.

Dirección de proyectos de evaluación arqueológica en cualquiera de sus tres modalidades: reconocimiento y delimitación, rescate e investigación y/o Ejecución de monitoreo arqueológicos, de mínimo 05 años.

La experiencia del profesional Especialista en Arqueología propuesto debe acreditarse mediante la presentación de los documentos emitidos por la entidad correspondiente en el caso de la dirección y para la ejecución la experiencia se acreditará con copias simples contratos con conformidad, constancia, certificados, o cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, el tiempo de experiencia de dicho profesional, el tiempo de duración de la prestación de servicio y la especialidad o cargo desempeñado consignando la nomenclatura de la respectiva obra.

Maestro de Obra.

Técnico en construcción civil egresado de institutos superiores, tecnológicos o afines. Presentar copia de título de técnico y carta de compromiso de participación. Debe acreditar experiencia en obras, no menor de 2 años en obras similares

La experiencia se acreditará con copias simples contratos con conformidad, constancia, certificados, Acta de recepción, o cualquier otra documentación de la cual se desprenda, de manera fehaciente, el tiempo de experiencia de dichos profesionales, consignando la nomenclatura de la respectiva obra.

ENTIENDASE POR OBRAS SIMILARES

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

Para efecto del presente proceso de selección, se consideran como obras similares al objeto de la convocatoria: Caminos vecinales ,obras viales, obras de pavimentaciones, pistas, caminos rurales, , trochas, vías urbanas ,infraestructura vial y peatonal, obras de construcción de veredas con pavimentación, obras urbanas , construcción y/o rehabilitación de carreteras y afines

IMPORTANTE:

-LA EXPERIENCIA PRESENTADA PARA SUSTENTAR LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS NO PODRÁ SER PRESENTADA PARA SUSTENTAR LOS FACTORES DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

-EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS TRAEARA COMO CONSECUCUENCIA LA ELIMINACION DEL POSTOR

8.1.1 Equipo Mínimo Requerido Para la Obra:

ÍTEM EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA Y OTROS UND. CANTIDAD

01 RODILLO L. V. AUTOP. 70-100 HP, 7- 9 ton UND01

02 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP UND 0103 MOTONIVELADORA 130 - 135 HP UND 01

04 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP UND 05

05 CAMION CIST. 4X2 AGUA 145-165HP,2000 GL UND 0106 VOLQUETES DE 15 M3 UND 05

07 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1" UND 02

08 MEZCLADORA CONCR. T.TROMPO 8 HP,9-11 P3 UND 02

09CAMIONETA 4x4

UND02

10 TEODOLITO UND 0211 NIVEL UND 0212 JALON UND 0213 MIRA UND 02

IMPORTANTE:

El Equipo Asignado puede ser propio, arrendado o con promesa de adquisición o arrendamiento.

Para la acreditación del equipo mínimo podrá presentarse documentos que sustenten la propiedad de los equipos, la posesión, compromiso de compra venta o alquiler de los equipos, o declaraciones juradas que evidencien la disponibilidad de los equipos. Se establece como Requerimiento Mínimo que el Equipo Asignado sea igual o mejor al Equipo Requerido Mínimo detallado en el cuadro. Los equipos ofertados deben tener una antigüedad no mayor Seis (06) años. Por ser requerimiento mínimo se verificará el cumplimiento de lo requerido en el presente numeral, en caso de incumplimiento el postor será descalificado.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

ÍTEM RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO PARA LA FORMULACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO UND. CANTIDA

D

01Equipos de cómputo de última generación Computadora portátil (core I7) o superior UND

03

02 Impresora UND 0103 Plotter con antigüedad mínima de 12 meses UND 0104 Movilidad (Camioneta 4x4) UND 01

05 Equipo de topografía (Estación Total) UND 0106 Nivel Topográfico UND 01

07 GPS UND 0108 Equipos de comunicación UND 02

09 Cámara fotográfica UND 01

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

FACTORES Puntaje máximo

Puntaje máximo

Total

A.   Factor “Experiencia en obras en general”5 20 20

Se calificará considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los últimos Seis (06) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor referencial de la obra materia de convocatoria. Incluye a todas las obras ejecutadas por los postores.

Puntuación:  

*Por un monto acumulado mayor de de 10’000,000 ……………..………....20 Puntos

*Monto acumulado menor de 10’000,000 hasta 5’000,000……………...…08 puntos

* Monto acumulado menor de 5’000,000 hasta 2’000,000…….………..……05 puntos

La experiencia requerida para la evaluación será adicional al presentado para cumplir con los RTM.

B.   Factor “Experiencia en obras similares  30 30

Se calificará considerando las obras similares ejecutadas por el postor en los últimos Seis (06) años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado equivalente al valor referencial de la obra materia de convocatoria, siendo el valor mínimo de cada obra similar el cincuenta por ciento (15 %) del valor referencial. Únicamente aquellas obras iguales o similaresi al objeto de la convocatoria.

Puntuación:  

*Por un monto acumulado de mayor a 5`500,000………………..................30 Puntos

*Por un monto menor de 5’500,0.00 hasta 3’000,000.00………………...….10 Puntos

*Por un monto menor de 3’000,000 hasta 1’000,000……………..………… 05 Puntos

La experiencia requerida para la evaluación será adicional al presentado para cumplir con los RTM.

-

5 Para evaluar la experiencia de postores que presenten contratos ejecutados en consorcio deberá acompañarse la documentación que sustente cuál ha sido el porcentaje de su participación en dicho consorcio, de lo contrario no podrá considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

La obra similar sirve para sustentar la experiencia en obras en general

C. Factor “Experiencia y calificaciones del personal propuesto”  35 35

Deberá evaluarse en función a la experiencia en la especialidad del personal propuesto en prestaciones iguales o similares al objeto de la convocatoria. La experiencia requerida para la evaluación será adicional al presentado para cumplir con los Requisitos Técnicos Mínimos

*Residente de obra ………………………………………………………..… 14 puntos

14-Experiencia adicional como Residente y/o Supervisor y/o inspector en obras Similares de 02 años a mas………………………………………………...14 Pts.

- Experiencia adicional como Residente y/o Supervisor y/o inspector en obras Similares menos de 02 años hasta 01 año…………………….…..………05 Pts.

Ingeniero Asistente de Residente…..……………………………..……..11 puntos

-Experiencia adicional como Ingeniero Residente de Obra, Supervisor y/o inspector de obra ,Asistente de Residente

,Asistente de Inspector de obra o Asistente de Supervisor de Obra en obras similares de 02 años a más …………………………………..…........11 pts.

-Experiencia como Ingeniero Residente de Obra, Supervisor y/o inspector de obra ,Asistente de Residente

,Asistente de Inspector de obra o Asistente de supervisor de Obra en Obras similares Menos de 02 años hasta 01 año…………………………………..05 Pts.

11

Especialista en Arqueología ……………………………………………….10 puntos

*Acreditar experiencia adicional en la dirección de proyectos de evaluación arqueológica en obras en general

De 01 años a más………………………………..…………………..10 pts.

Menor a 01 año:…………………………………………….…………02 pts.

En caso de acreditarse periodos superpuestos para el cómputo del tiempo de experiencia, comité especial solo considera uno de ellos.

   10

D. Factor " Cumplimiento en la ejecución de obras"

Se evaluará en función al número de constancias o certificados en el que se acredite que el postor ejecutó o liquidó contratos sin que haya incurrido en penalidades, hasta un máximo de diez (10) contratos de obra en general y/o similares.

   15 15

Fórmula de Evaluación: PCP = PF x CBC

NC

Donde:

PC = Puntaje a otorgarse al postor

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

P

PF = Puntaje máximo del Factor

NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor

CBC

= Número de constancias de buen cumplimento de la prestación

Asimismo, el factor podrá ser acreditado mediante la presentación de cualquier documento en el que conste o se evidencie que la prestación presentada para acreditar la experiencia fue ejecutada sin penalidades, independientemente de la denominación que tal documento reciba.

Nota:

1. Los certificados o constancias deben referirse a las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del postor. En caso la experiencia se haya acreditado con un número mayor de diez obras, para la aplicación de la fórmula propuesta, se considerará que se han presentado únicamente diez (10), ya que tal es el número máximo de constancias de cumplimiento permitidas por la normativa.

PUNTAJE TOTAL 100

CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

Conste por el presente documento, la contratación de la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE EX PANAMERICANA NORTE, PPJ FEDERICO VILLARREAL, SAN ANTONIO, SANTOS VERA, SALINAS NORTE, SALINAS SUR, CRUCE SORALUZ EN LA LOCALIDAD DE TUCUME, DISTRITO DE TUCUME-LAMBAYEQUE”. [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte Municipalidad Distrital de Tucume, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0X-2014-MDT para la contratación de la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE EX PANAMERICANA NORTE, PPJ FEDERICO VILLARREAL, SAN ANTONIO, SANTOS VERA, SALINAS NORTE, SALINAS SUR, CRUCE SORALUZ EN LA LOCALIDAD DE TUCUME, DISTRITO DE TUCUME-LAMBAYEQUE”., a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto la contratación de la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE EX PANAMERICANA NORTE, PPJ FEDERICO VILLARREAL, SAN ANTONIO, SANTOS VERA, SALINAS NORTE, SALINAS SUR, CRUCE SORALUZ EN LA LOCALIDAD DE TUCUME, DISTRITO DE TUCUME-LAMBAYEQUE”.,], conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.6

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 7

DEL EXPEDIENTE TECNICOSe considera el desembolso en 02 pagos por producto, de la siguiente manera:- Primer pago: 60% SEGUNDO ENTREGABLE: Expediente Técnico- Segundo pago: 40% TERCER ENTREGABLE: Aprobación con Resolución del

Expediente Técnico de Obra a Nivel de Construcción de Obra.

DE LA EJECUCION DE LA OBRA

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Nuevos Soles, en

6 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

7 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

periodos de valorización porcentuales siendo……….., conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases y a lo indicado en el Articulo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 30 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de TRESCIENTOS SESENTA (360) días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de NOVENTA (90) días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma en el plazo de DOSCIENTOS SETENTA (270) días calendario.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora8 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato9: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRALa conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DÉCIMA : DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA UN DÉCIMA : RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) años.

8 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

9 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE:

De preverse en los Requerimientos Técnicos Mínimos penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar en esta cláusula el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se aplicarán por cada tipo de incumplimiento; y la forma o procedimiento mediante el que se verificará su ocurrencia.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 10 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las

10 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO SETIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

FORMATOS Y ANEXOS

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

FORMATO N° 111

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL LICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPresente.-

11 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

i

REGISTRO DE PARTICIPANTEREGISTRO DE PARTICIPANTE

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CE

CONTRATACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CRUCE EX PANAMERICANA NORTE, PP.JJ. FEDERICO VILLARREAL, SAN ANTONIO, SANTOS VERA, SALINAS NORTE, SALINAS SUR,

CRUCE SORALUZ EN LA LOCALIDAD DE TUCUME, DISTRITO DE TUCUME – LAMBAYEQUE", CON CODIGO SNIP N° 288673

RAZÓN SOCIAL : ________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL : _________________________________________

RUC : _________________________________________

DNI : _________________________________________

DIRECCIÓN : _________________________________________

TELÉFONO : ________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO AUTORIZADO : ______________________________

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA N° Nº 0X-2014-MDT, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.12

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

12 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

FECHA Y HORA DE REGISTRO : ______________________________

_______________________________________

FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS……………………………………….

DNI:…………………………………………………………

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CE Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPresente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

“Adicionalmente, se requiere la presentación de los documentos para acreditar los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en la documentación de presentación obligatoria en el contenido del sobre correspondiente a la propuesta técnica”.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPresente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPresente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 0X-2014-MDT, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRASeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPresente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del

proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE

LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUAL DEBE

SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, plazo que comprende la elaboración del

expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER

EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma

en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN

LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días

calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

8282

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPresente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO FECHA MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTAMONTO FACTURADO

ACUMULADO12345678910

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

8282

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARESSeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 0X-2014-MDT Presente.-Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO FECHA MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTAMONTO FACTURADO

ACUMULADO123456789

10TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

8282

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

ANEXO Nº 8

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPresente.-

De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 9

8282

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPresente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la ejecución de la obra es el siguiente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO

ANÁLOGOCARGO Y/O

ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

ANEXO Nº 10

8282

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUMELICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPOR CONCURSO OFERTA

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº 005-2014-MDT/CEPresente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para la elaboración del Expediente Técnico es el siguiente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD U OTRO

ANÁLOGOCARGO Y/O

ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda