fondoadaptacion.gov.cofondoadaptacion.gov.co/download/I_120914_TCC_Definitivos... · Web...

CONVOCATORIA A VEEDURÍAS CIUDADANAS

CONVOCATORIA ABIERTAFA-CA-028-2012

EL FONDO ADAPTACIÓN, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 850 de 2003, convoca a las veedurías ciudadanas a ejercer el control correspondiente sobre la convocatoria abierta FA-CA-028-2012, la cual tiene por objeto contratar la interventoría integral para la construcción de un puente sobre el Canal del Dique con sus correspondientes accesos a la población de Gambote (Bolívar) y de dos (2) aliviaderos en la vía Gambote – Arjona.

Mayores informes:

Domicilio: Calle 75 # 5-88, pisos 3 y 4, Edificio Difransa, Bogotá, D.C.; ColombiaE-mail: [email protected]

Página 1 de 87

FONDO ADAPTACIÓN

COVOCATORIA ABIERTAFA-CA-028-2012

TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA CONVOCATORIA ABIERTA N° 028 de 2012

OBJETO: Contratar la interventoría integral para la construcción de un puente sobre el Canal del Dique con sus correspondientes accesos a la población de Gambote (Bolívar) y de dos (2) aliviaderos en la vía Gambote – Arjona.

___________________________________________________________________MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO

Gerente (E)

Página 2 de 87

ContenidoINTRODUCCIÓN........................................................................................................................ 6CAPÍTULO l.................................................................................................................................. 7INFORMACIÓN GENERAL...................................................................................................7

1.1. ANTECEDENTES...............................................................................................71.2. OBJETO DEL PROCESO..................................................................................91.3. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO.......................................................101.4. NORMATIVIDAD APLICABLE.....................................................................101.5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN..................................................................................................................101.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO..............................111.7. DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN....................................131.8. PUBLICIDAD DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES (TCC).........................................................................................131.9. PLAZO DE LA CONVOCATORIA................................................................141.10. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIÓN INTERACTIVA...............141.11. OBSERVACIONES Y ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA ABIERTA...............................................................................151.12. MODIFICACIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES......................................................................................................151.13. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS...........151.14. DEBER DE DILIGENCIA Y DEBIDA INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO..................................................................................................................171.15. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR...............................181.16. PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES..................................191.17. TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS...........................191.18. CIERRE DE LA CONVOCATORIA Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS..............................................................................................................191.19. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS...................................................201.20. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN.....................211.21. CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS............................211.22. PUBLICACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR Y DEL DEFINITIVO DE EVALUACIÓN (TRASLADO).............................................................................221.23. ADJUDICACIÓN...........................................................................................231.24. CONVOCATORIA FALLIDA......................................................................231.25. FIRMA DEL CONTRATO...........................................................................231.26. REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO......................231.27. COSTO DE PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

24CAPÍTULO II.............................................................................................................................. 25REQUISITOS HABILITANTES.........................................................................................25

2.1. CAPACIDAD JURÍDICA.................................................................................252.1.1. MODO DE ACREDITAR LA CAPACIDAD JURÍDICA..............262.1.1.1. Carta de presentación de la propuesta............................262.1.1.2. Fotocopia del documento de identidad............................26

Página 3 de 87

2.1.1.3. Certificado de existencia y representación legal de las personas jurídicas......................................................................................262.1.1.4. Fotocopia de la tarjeta de matrícula profesional de ingeniero civil.......................................................................................................272.1.1.5. Documento de constitución del consorcio o de la unión temporal....................................................................................................272.1.1.6. Poderes................................................................................................292.1.1.7. Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social integral y aportes parafiscales...........................................................................................................302.1.1.8. Garantía de seriedad de la propuesta..............................312.1.1.9. Consulta de antecedentes fiscales (Contraloría General de la República), disciplinarios (Procuraduría General de la Nación) y Judiciales (Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional).........................................................................322.1.2. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA

322.2. CAPACIDAD FINANCIERA...........................................................................32

2.2.1. MODO DE ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA.......332.2.2. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA...........................................................................................................33

2.3. CAPACIDAD TÉCNICA..................................................................................332.3.1. MODO DE ACREDITAR LA CAPACIDAD TÉCNICA...............362.3.1.1. Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Fondo, expedida por el Consorcio 5INKO.....362.3.1.2. Certificado de gestión de calidad, según norma ISO 9001, Versión 2008, con alcance en “interventoría de obras de construcción”................................................................................................362.3.1.3. Certificaciones o fotocopias de los documentos contractuales que demuestren la experiencia (numeral 2.3., sub numerales III y IV)...................................................................................362.3.2. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

38CAPÍTULO III.............................................................................................................................39FACTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS CALIFICABLES.............................39

3.1. FACTORES TÉCNICOS CALIFICABLES: 700 puntos..........................393.1.1. Experiencia específica del proponente – 300 puntos.....393.1.2. Personal — 300 Puntos......................................................................403.1.2.1. Formación académica:................................................................403.1.2.2. Experiencia General y específica:........................................413.1.3. Apoyo a la industria nacional - 100 puntos..........................43

3.2. FACTORES ECONÓMICOS CALIFICABLES: 300 PUNTOS.................443.2.1. Precio — 300 Puntos...........................................................................443.2.2. Método de evaluación de las propuestas económicas453.2.2.1. Media aritmética............................................................................46

Página 4 de 87

3.2.2.2. Media aritmética alta..................................................................473.2.2.3. Media geométrica con presupuesto oficial....................483.2.2.4. Menor valor........................................................................................493.2.2.5. Único Proponente Habilitado..................................................50

3.3. PUNTAJE TOTAL Y DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD.............................................................................................................503.4. CRITERIOS DE DESEMPATE.......................................................................50

CAPÍTULO IV............................................................................................................................ 51CONDICIONES DEL CONTRATO (MINUTA)..........................................................51

4.1. OBJETO.............................................................................................................514.1.1. ALCANCE DEL OBJETO......................................................................51

4.2. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR.......................................................514.2.1. Personal mínimo para la ejecución de los trabajos......514.2.2. Equipo mínimo.....................................................................................554.2.3. Obligaciones técnicas:....................................................................564.2.4. Obligaciones administrativas:...................................................594.2.5. Obligaciones de carácter financiero:.....................................624.2.6. Obligaciones de carácter ambiental.......................................634.2.7. Obligaciones de carácter legal:.................................................644.2.8. Obligaciones de carácter social:...............................................64

4.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:....................................................644.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.................................................644.5. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.......................................654.6. MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGO CONTRACTUAL..........674.7. SUPERVISIÓN.................................................................................................674.8. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA..............................................................684.9. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES..................................................................684.10. CESIONES Y SUBCONTRATOS..............................................................694.11. IMPUESTOS.................................................................................................694.12. LIQUIDACIÓN..............................................................................................694.13. CAUSALES DE TERMINACIÓN...............................................................694.14. PERSONAL DEL INTERVENTOR............................................................694.15. INDEMNIDAD..............................................................................................70

CAPÍTULO V.............................................................................................................................. 71ANÁLISIS DE RIESGOS......................................................................................................71ANEXO N° 1............................................................................................................................... 74CARTA DE PRESENTACIÓN............................................................................................74ANEXO N°2.................................................................................................................................77MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL...........77ANEXO N° 3............................................................................................................................... 79CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

79ANEXO N° 6............................................................................................................................... 80COMPROMISO DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL...........................80

Página 5 de 87

INTRODUCCIÓN

Estos Términos y Condiciones Contractuales, en adelante TCC, están elaborados de acuerdo con las disposiciones de los Decretos 4819, de 2010, 2962 y 4808, de 2011, con las normas pertinentes del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus correspondientes decretos reglamentarios) y con base en los respectivos estudios y documentos previos.

El Fondo Adaptación, en adelante el Fondo, solicita a los interesados en participar en la convocatoria abierta FA—CA—028—2012, elaborar sus propuestas con arreglo a la metodología establecida en este documento y tener en cuenta las siguientes indicaciones:

1. Verificar que no están inhabilitados o incurren en causal de inhabilidad o incompatibilidad o en prohibiciones para contratar.

2. Examinar rigurosamente el contenido de estos TCC, los documentos que lo integran y las normas que regulan la contratación del Estado.

3. Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben allegar con las propuestas y verificar que estos contienen la información completa para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la ley y en los presentes TCC.

5. Suministrar toda la información requerida en el presente documento y diligenciar totalmente sus anexos, formatos, etc.

6. Abstenerse de formular consultas en forma personal o por teléfono y evitar el contacto con los funcionarios o asesores externos de la Entidad que participen en el trámite de esta convocatoria, con el fin de preservar la igualdad y calidad de la información que todos deben obtener en forma simultánea.

Página 7 de 87

CAPÍTULO l.

INFORMACIÓN GENERAL

1.1. ANTECEDENTES

El puente Gambote, actualmente en servicio, está localizado en la localidad del mismo nombre sobre el Canal del Dique (PR 66 + 400 de la carretera Cruz del Viso – Cartagena, departamento de Bolívar), es una estructura metálica atirantada de cinco luces, con una longitud total de 240 metros, y cuya luz principal tiene una longitud de 85 metros. El montaje de su estructura culminó en 1958, por lo tanto, actualmente, tiene 53 años de servicio.

Como consecuencia del incremento extremo de los caudales del Canal del Dique, producido por el Fenómeno climático de “La Niña” del 2010, la cimentación del puente presenta altos niveles de socavación y los materiales de su estructura evidencian fatiga.

En efecto, según información del IDEAM, los valores máximos mensuales del nivel del Canal del Dique - estación Gambote, han crecido significativamente, pasando de un promedio de 755 cm, entre 1991 y 2008, a 905 cm, en el 2010, el cual —habida consideración de que la lectura más alta registrada en los 20 años anteriores a esa fecha asciende a 829 cm— constituye el máximo registrado en su historial y, por lo tanto, un dato relevante, toda vez que las cargas sobre la cimentación del puente aumentan de manera exponencial con relación al aumento del nivel de las aguas.

Este incremento extraordinario de los niveles del Canal del Dique, en el sector de Gambote, aumenta la carga que ejerce el caudal sobre la estructura del puente y contribuye a la socavación de su cimentación, lo cual la somete a mayores esfuerzos y la debilita más todavía.

Adicionalmente, los efectos colaterales del Fenómeno de Niña, tales como la creciente de los ríos, desbordamientos, deslizamientos, etc., motivaron el cierre de carreteras cercanas a la zona del puente Gambote, hecho que produjo el desvío del tránsito pesado y liviano por la ciudad de Cartagena y generó más sobrecargas al puente de Gambote.

En ambos extremos del puente hay un corredor cenagoso que expone la zona a desbordamientos e inundaciones y, si bien al sur de este hay tres estructuras hidráulicas (aliviaderos) que permiten el flujo normal del

Página 8 de 87

agua cuando se presentan inundaciones, la zona norte, como no tiene tales estructuras, presenta, como problemática adicional, desbordamientos que ocasionan colapsos y retrasos a los usuarios de este corredor.

Así, pues, es evidente que los efectos del Fenómeno de La Niña comprometieron, seriamente, el normal estado del puente Gambote, lo cual pone en peligro su estabilidad y en riesgo la seguridad de sus usuarios y el tránsito terrestre entre Cartagena y el interior del país. Por este motivo, el Ministerio de Transporte postuló ante el Fondo Adaptación la “Construcción de un nuevo puente en Gambote, de doble calzada, y la construcción de dos (2) viaductos en el trayecto Arjona – Cruz del Viso, en el departamento de Bolívar”, con el fin de que el Fondo adelante —con el apoyo técnico de la ANI— intervenciones urgentes, de carácter definitivo, que permitan superar la vulnerabilidad de esa estructura a fenómenos derivados del cambio climático.

El Fondo Adaptación es una entidad del Estado con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, creada mediante el Decreto 4819 de 2010, cuyo objeto y finalidad consiste en identificar, estructurar y gestionar proyectos, contratar, disponer y transferir recursos, con el exclusivo propósito de recuperar, construir y reconstruir la infraestructura de varios sectores, entre otros, la de transporte, afectada por el fenómeno de La Niña 2010 - 2011.

El Consejo Directivo del Fondo estudió la postulación antes mencionada, y otras formuladas por ese mismo Ministerio, y estableció que los proyectos propuestos por el Ministerio de Transporte hacen parte del cometido funcional del Fondo, razón por la cual esta Entidad, el Ministerio de Transporte y la ANI acordaron un mecanismo de colaboración conjunta —para ejecutar, entre otros proyectos, la “Construcción de un nuevo puente en Gambote, de doble calzada, y la construcción de dos (2) viaductos en el trayecto Arjona – Cruz del Viso en el departamento de Bolívar”— el cual supone, por una parte, la contratación de las obras y de las interventorías correspondientes, obligación que corresponde al Fondo, y, por otra, la participación activa de las demás Entidades mencionadas, mediante la valoración y evaluación del componente técnico de los productos previos y definitivos motivo de su propósito común.

Para el cumplimiento de los fines citados, el Fondo y la ANI celebraron, el 1 de febrero de 2012, el contrato interadministrativo 001, para “La validación de estudios, estructuración, gerencia integral y desarrollo de la construcción de un nuevo puente sobre el Canal del Dique en el

Página 9 de 87

municipio de Gambote y el desmonte del puente actual para su posible reutilización”.

En cumplimiento de las obligaciones que le competen, derivadas del convenio antes mencionado, la ANI, por medio de la comunicación n° 2012-200-008483-1, del 09/07/2012, dirigida al Fondo, concluyó que, para mitigar el impacto del fenómeno climático de “La Niña”, únicamente es necesaria la construcción de un solo puente en Gambote, en calzada sencilla, con dos carriles. Adicionalmente, ratificó que, por medio del contrato suscrito el 20 de febrero de 2012, con acta de inicio del 17 de mayo del mismo año, contrataron la “Construcción de aliviadero (viaducto) para adecuar la vía y mejorar la movilidad por efectos invernales de la carretera sector Gambote – Margen Cartagena”, razón por la cual la necesidad por satisfacer, en relación con el puente de Gambote, se redefinió como la “Construcción de un nuevo puente Gambote en calzada bidireccional y dos (2) viaductos en el trayecto Arjona – Cruz del Viso, en el departamento de Bolívar”.

El presupuesto del Fondo, para ejecutar las obras, asciende a la suma de: SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($63.165.542.659) M/L.

Con fundamento en las razones expuestas, el Fondo adelanta las gestiones necesarias para contratar directamente las obras correspondientes al Puente de Gambote; motivo por el cual es necesario adelantar, también, el proceso para contratar la correspondiente interventoría integral de estas obras, para contar con la vigilancia, seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, legal, ambiental y social que le garanticen al Fondo la adecuada ejecución de las obras y la estabilidad de estas.

1.2. OBJETO DEL PROCESO

Contratar la interventoría integral para la construcción de un puente sobre el Canal del Dique con sus correspondientes accesos a la población de Gambote (Bolívar) y de dos (2) aliviaderos en la vía Gambote – Arjona.

Las obras objeto de la futura interventoría se resumen así:

Construcción de un nuevo puente en Gambote, con una calzada bidireccional, de, aproximadamente, seiscientos veintisiete (627) metros de longitud y luz principal de 116 metros. Incluye rampas y

Página 10 de 87

accesos para peatones en los costados Sur y Norte de la estructura.

Construcción de dos (2) viaductos (aliviaderos) en la zona Norte de Gambote de sesenta (60) metros de longitud cada uno, incluyendo el realce de la rasante en un (1) metro, para una longitud total de dos (2) kilómetros aproximadamente.

Construcción de las vías de acceso a la población de Gambote.

Desmonte del puente existente en la población de Gambote.

1.3. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El presupuesto estimado del Fondo para contratar la interventoría de las obras antes relacionadas, asciende a la suma de CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS ($5.383.705.031) M/L, IVA INCLUIDO.

Las obligaciones derivadas del presente proceso de contratación se respaldarán con recursos del presupuesto del FONDO, según consta en el certificado de disponibilidad de recursos n° 4112, expedido el 19 de abril de 2012, por la Asesora II, del FONDO, con funciones de jefe de presupuesto.

1.4. NORMATIVIDAD APLICABLE

Este proceso y el contrato que se derive de él se regirán, especialmente, por las disposiciones de la legislación privada colombiana, por las de los Decretos 4819 de 2010 y 2962 de 2011, modificado por el Decreto 4808 de 2011, por las disposiciones pertinentes de las Leyes 80, de 1993, y 1150, de 2007, y de sus correspondientes decretos reglamentarios, por el Manual de Contratación del Fondo (Resolución n° 001 de 2012) y, en general, por las disposiciones legales que resulten aplicables.

1.5. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

Según las disposiciones del Decreto 2962 de 2011, reglamentario del artículo 7 del Decreto 4819 de 2010, modificado por el Decreto 4808 de 2011:

“… El FONDO ADAPTACIÓN adelantará la contratación necesaria para el cumplimiento eficiente y eficaz de su objeto, con observancia de los principios consagrados en

Página 11 de 87

el artículo 1° del presente decreto y haciendo uso de los siguientes procedimientos de selección:

(…)

Convocatoria Abierta. Procedimiento en que se reciben ofertas de cualquier proponente que cumpla con las condiciones de la respectiva necesidad que se pretende satisfacer y se selecciona entre ellas con base en factores objetivos definidos previamente por el FONDO ADAPTACIÓN”.

El procedimiento principal de selección que se utilizará por parte de El FONDO ADAPTACIÓN será la Convocatoria Abierta (…)”.

En consecuencia, de conformidad con la disposición transcrita, el procedimiento para contratar la interventoría objeto de este proceso de selección es la convocatoria abierta.

1.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ACTIVIDAD TÉRMINO LUGAR

A

Publicación del proyecto de Términos y Condiciones Contractuales (TCC)

Desde el 10 y hasta el 12 de septiembre de 2012.

EL FONDO - Pagina web HYPERLINK "http://www.fondoadaptacion.gov.co" www.fondoadaptacion.gov.co

B

Formulación de observaciones al proyecto de Términos y Condiciones Contractuales (TCC)

Desde el 10 y hasta el 12 de septiembre de 2012.

EL FONDO - Pagina web HYPERLINK "http://www.fondoadaptacion.gov.co" www.fondoadaptacion.gov.co

C

Respuesta a las observaciones formuladas por los interesados al proyecto de TCC.

17 de septiembre de 2012.

EL FONDO. Pagina web HYPERLINK "http://www.fondoadaptacion.gov.co" www.fondoadaptacion.gov.co

D Publicación de los TCC definitivos y


EL FONDO. Pagina web HYPERLINK "

Página 12 de 87

http://www.fondoadaptacion.gov.co/









ACTIVIDAD TÉRMINO LUGARapertura de la convocatoria (inicio del plazo para recibir propuestas)

http://www.fondoadaptacion.gov.co" www.fondoadaptacion.gov.co

E

Plazo para formular observaciones a los TCC definitivos

19 de septiembre de 2012, a las 5:00pm.


F

Respuesta a las observaciones formuladas por los interesados a los TCC definitivos

24de septiembre de 2012.


GPlazo máximo para expedir adendas



H

Cierre de la Convocatoria (plazo final para presentación e ofertas).

26 de septiembre de 2012, a las 10:00 am.

EL FONDO.Calle 75 No. 5- 88 Piso 3

IPublicación del informe preliminar de evaluación

2 de octubre de 2012.


J Término para presentar observaciones al informe preliminar de

5 de octubre de 2012, a las 5:00 pm.

EL FONDO. Pagina web HYPERLINK "http://www.fondoadaptacion.gov.co"

Página 13 de 87


















ACTIVIDAD TÉRMINO LUGARevaluación www.fondoadaptacion.gov.co

K

Publicación de las Observaciones formuladas al Informe Preliminar de Evaluación y presentación, por parte de los proponentes, de sus respuestas, explicaciones y/o documentos, a las observaciones presentadas a sus ofertas

Desde el 8 y hasta el 9 de octubre de 2012, a las 5:00 pm.


LPublicación del Informe de Evaluación Definitivo



DEFINICIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

M Adjudicación12 de octubre de 2012.


N Suscripción de contrato


EL FONDO.Calle 75 No. 5- 88 Piso 3

Para todos los efectos de la presente convocatoria abierta, se tendrá por hora oficial la hora legal colombiana, conforme al decreto 2153 de 1992, la cual se consultará en la página web http://horalegal.sic.gov.co/. En

Página 14 de 87

http://horalegal.sic.gov.co/











caso de que, por cualquier motivo, dicha consulta no fuere posible, la hora oficial será la indicada en la línea 113 de la ciudad de Bogotá.

1.7. DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Hacen parte del presente proceso de selección:

1. Los estudios y documentos previos de la convocatoria.2. El certificado de disponibilidad de recursos.3. Estos TCC, junto con sus anexos, formatos y adendas.4. Las observaciones y solicitudes de aclaración de los TCC y sus

correspondientes respuestas.5. Las ofertas.6. Las actas de las audiencias que se celebren en el trámite de la

convocatoria.7. Los informes de los evaluadores8. El acto de adjudicación.

1.8. PUBLICIDAD DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES (TCC).

De acuerdo con las disposiciones de los artículos 209 y 267 de la Constitución Nacional, el Fondo publicará estos TCC en su página web: www.fondoadaptacion.gov.co , desde el día establecido para ese efecto en el numeral 1.6., Cronograma de Actividades del Proceso.

Esta convocatoria inicia formalmente a partir de la fecha de publicación de los TCC definitivos en la página web de EL FONDO ( www.fondoadaptacion.gov.co).

Para todos los efectos, los TCC oficiales son los publicados en la página web del FONDO.

1.9. PLAZO DE LA CONVOCATORIA

El plazo de la convocatoria, o sea el período comprendido entre la apertura y el cierre de esta misma, corresponde al término que debe transcurrir desde la fecha a partir de la cual pueden presentarse propuestas y la fecha y hora límites para la entrega oportuna de estas.

El FONDO podrá prorrogar este plazo, antes de su vencimiento, cuando lo estime conveniente, ya sea de oficio o por solicitud de los interesados en el proceso.

1.10.CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIÓN INTERACTIVA

Página 15 de 87



Los proponentes y, en general, los interesados en esta convocatoria, deben dirigir su correspondencia en original y una (1) copia física al FONDO, a la siguiente dirección:

FONDO ADAPTACIÓNCalle 75 #5-88 Pisos 3 y 4 Edificio DifransaBOGOTÁ– CUNDINAMARCA

Se entiende, para todos los efectos de la presente convocatoria abierta, que la única correspondencia oficial del proceso es la remitida y radicada, por los interesados en el proceso de contratación o por los proponentes, en la dirección antes anotada.

No será atendida la correspondencia entregada en dirección diferente a la señalada anteriormente.

Con el fin de facilitar y agilizar la comunicación interactiva con los interesados y proponentes durante el proceso de selección, el Fondo realizará todas las comunicaciones y publicaciones a través de la página web de la Entidad, www.fondoadaptacion.gov.co, dirección en la cual los interesados en este proceso de contratación podrán consultar, también, los documentos y demás actuaciones que se generen durante esta misma convocatoria.

Las observaciones al proyecto de TCC y a su versión definitiva pueden dirigirse al correo electrónico [email protected]

1.11.OBSERVACIONES Y ACLARACIONES A LOS DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA ABIERTA

Los interesados en participar en esta convocatoria pueden solicitar aclaraciones o modificaciones al proyecto de TCC y a la versión final de este documento hasta la fecha establecida para ese efecto en el numeral 1.6., Cronograma de Actividades del Proceso, concluido el cual el Fondo no aceptará cuestionamientos sobre el contenido y alcance de las estipulaciones y exigencias establecidas en estos TCC.

La información sobre preguntas y respuestas y las modificaciones que lleguen a hacerse a los documentos del proceso, se publicarán en la página web www.fondoadaptacion.gov.co, y deben tenerse en cuenta para la elaboración de la propuesta.

Página 16 de 87


mailto:[email protected]


1.12.MODIFICACIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES

EL FONDO podrá modificar o aclarar, de oficio o a solicitud de los interesados en participar en esta convocatoria, los correspondientes TCC, mediante adendas o avisos que publicará de la misma manera y por los mismos medios que este documento.

EL FONDO podrá modificar el Cronograma de Actividades del Proceso, numeral 1.6., de estos TCC, mediante adenda, comunicación o aviso escrito que publicará en su página web.

1.13.PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La propuesta debe presentarse escrita por medio mecanográfico o por computador, en idioma castellano, paginadas en el anverso y en el reverso, siempre que ambos lados de un mismo folio sean útiles o usados, rubricadas en su totalidad y con un índice en el cual se relacione su contenido.

La propuesta debe presentarse sin borrones, tachaduras, ni enmendaduras, que puedan afectar su contenido, características, cantidades, valores unitarios o valores totales. En todo caso, de conformidad con las disposiciones del artículo 261 del C.P.C., el proponente, o su representante o apoderado, debe convalidar toda tachadura o enmendadura con su firma y nota al margen mediante la cual explique clara y expresamente la corrección efectuada; en caso contrario, el Fondo no tendrá en cuenta la corrección o enmienda, ni el texto corregido o enmendado. EL Fondo estudiará la propuesta en los términos en que ella fuere redactada; por lo tanto, la oferta debe estar en términos claros, precisos y concretos, de forma tal que no se preste a interpretaciones equívocas o erróneas.

Asimismo, la propuesta debe sujetarse a las condiciones, plazos y demás aspectos contemplados en estos TCC e integrarse con todos los documentos requeridos en estos TCC, su presentación implica que el proponente ha analizado a cabalidad los diferentes aspectos y requisitos de este documento, las actividades que le corresponde ejecutar en el evento en que sea seleccionado y que acepta todas las condiciones y obligaciones establecidas en este documento y en las normas vigentes y pertinentes.

Los proponentes deben presentar su propuesta en un solo sobre mayor, el cual debe contener, en dos (2) sobres cerrados y separados, la siguiente documentación:

Página 17 de 87

Sobre n° 1: El original y una (1) copia, idéntica, de la propuesta técnica, la cual debe formarse con los documentos que acrediten i) el cumplimiento de las condiciones y requisitos habilitantes (capacidad jurídica, financiera y técnica) y ii) el cumplimiento de las condiciones y requisitos objeto de la evaluación técnica, según las disposiciones de los capítulos II y III de estos TCC.

Sobre n° 2: El original y dos (2) copias idénticas, una en medio físico y otra en medio magnético, de la propuesta económica.

Los sobres deben presentarse debidamente cerrados y marcados, así:

SOBRE MAYOR:

SeñoresFONDO ADAPTACIÓNCalle 75 #5-88 Piso 3 Edificio DifransaBOGOTÁ – CUNDINAMARCAConvocatoria Abierta n°: _____________

SOBRE n° 1 PROPUESTA TÉCNICA (ORIGINAL Y UNA (1) COPIA)Grupo: ______Objeto: _________________________Proponente: _____________________Dirección: _______________________Teléfono: _______________________Correo electrónico: _______________

Sobre n°2: PROPUESTA ECONÓMICA (ORIGINAL Y DOS (2) COPIAS)Grupo: ______Objeto: _________________________Proponente: _____________________Dirección: _______________________Teléfono: _______________________Correo electrónico: _______________

La propuesta debe entregarse en la dependencia encargada del proceso, hasta el día y hora fijados para el cierre de la convocatoria, de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en este mismo documento. No se aceptarán propuestas que, por cualquier causa, lleguen o se presenten con posterioridad a la fecha y hora señalada para su entrega,

Página 18 de 87

ni aquellas remitidas a través de correo, fax, correo electrónico, internet o cualquier otro medio telemático o las radicadas en sitios diferentes al señalado para su entrega.

Después de recibidas las propuestas no se permitirá el retiro parcial o total de ninguna de ellas.

En caso de diferencia entre el original de la propuesta y la copia (impresa o la magnética) prevalecerá el texto del original.

En caso de presentarse diferencias entre los valores o cantidades escritos a la vez en palabras y en números, prevalecerá el valor o la cantidad escrito en palabras.

Si algún proponente considera que un formulario impide mencionar o destacar alguna información de importancia para la evaluación de su propuesta, debe presentar, además de los formularios correspondientes, un apéndice con toda la información que considere necesaria.

Cuando un formulario necesite uno de estos apéndices, se anotará debajo de la parte específica, la siguiente expresión: "Ver Apéndice n° __”

El Fondo, de encontrarlo procedente, analizará y considerará esta información adicional.

1.14.DEBER DE DILIGENCIA Y DEBIDA INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO.

Los interesados deben realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para presentar su propuesta, dentro de las cuales deben tener en cuenta las implicaciones legales, tributarias, fiscales y financieras que representan las condiciones jurídicas, la distribución de riesgos prevista en estos TCC y, en general, todos los aspectos que pueden incidir en la determinación de la oferta.

Igualmente, corresponde a los proponentes la responsabilidad de determinar, evaluar y asumir la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones, así como los costos de cualquier otra naturaleza que conlleve la celebración del respectivo contrato.

En el evento en que el proponente que resulte favorecido con la adjudicación no haya hecho las gestiones pertinentes para reunir toda la información que pueda incidir en la elaboración de su oferta, esa circunstancia no lo eximirá de la obligación de asumir las

Página 19 de 87

responsabilidades que le correspondan, ni le dará derecho a reclamaciones, reembolsos o ajustes de ninguna naturaleza.

Por la sola presentación de la propuesta se considera que los proponentes han realizado el examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de su oferta.

La exactitud, confiabilidad o integridad de la información que tenga a bien consultar el proponente se encuentra bajo su propia responsabilidad e, igualmente, la interpretación que haga de la información que obtenga a partir de las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia, visita o reunión.

Se recomienda al proponente obtener asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, técnica, económica, ambiental y de cualquier otra naturaleza que considere necesaria para la presentación de la propuesta.

Como consecuencia de lo anterior, el proponente, al elaborar su propuesta, debe tener en cuenta que el cálculo de los costos y gastos, cualesquiera que ellos sean, se deben basar, estrictamente, en sus propios estudios técnicos y en su propias estimaciones.

1.15.DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR

Los documentos públicos otorgados en el exterior deben presentarse traducidos y autenticados o apostillados, según corresponda, en la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 259 y 260, del Código de Procedimiento Civil, 480 del Código de Comercio, en la Ley 455 de 1998 y en la Resolución 2201, del 22 de julio de 1997, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Asimismo, los documentos privados otorgados en el exterior deben presentarse traducidos y autenticados en la forma prevista en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil.

1.16.PROPUESTAS ALTERNATIVAS O PARCIALES

En el presente proceso NO se admitirán propuestas alternativas. Tampoco se aceptarán propuestas parciales, es decir, que no incluyan la totalidad de los trabajos y actividades de la interventoría objeto del proceso de selección.

1.17.TÉRMINO PARA DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS

Página 20 de 87

Los proponentes podrán solicitar el retiro de sus propuestas antes de la fecha y hora previstas para el cierre de esta convocatoria abierta; en este caso, se les devolverá, sin abrir, y se dejará constancia de esta devolución en el acta de cierre de que trata el numeral precedente.

1.18.CIERRE DE LA CONVOCATORIA Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

En la fecha y hora señaladas para el cierre de este proceso, se adelantará una diligencia en la cual se abrirán los sobres que integran las propuestas presentadas dentro del plazo de la convocatoria; de esta diligencia se levantará un acta en la cual se relacionarán las propuestas recibidas, la fecha y hora de su entrega y, además, los siguientes aspectos de cada propuesta:

Nombre del proponente. Número de folios que conforman la propuesta. Nombre del garante de la seriedad de la propuesta y número o

identificación de la garantía. Valor de la propuesta económica.

Asimismo, en el acta se dejará constancia de las propuestas entregadas extemporáneamente, las cuales no se abrirán, de la devolución de las propuestas cuyo retiro hubiere sido solicitado oportunamente —de acuerdo con las previsiones del numeral anterior— y de cualquier otra circunstancia o situación que ocurra durante la celebración de la diligencia de cierre.

El Fondo no será responsable por no abrir o por abrir prematuramente los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificación adecuada.

1.19.EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La selección del contratista se adelantará atendiendo factores de diferente índole: condiciones mínimas habilitantes (capacidad jurídica, financiera y técnica), factores técnicos (experiencia específica, personal y apoyo a la industria nacional) y condiciones económicas (precio), así:

FACTOR DE EVALUACIÓ

NMÉTODO DE EVALUACIÓN

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

Página 21 de 87

Capacidad Jurídica

Verificación de cumplimiento

Habilitado/No habilitado

Capacidad Financiera



Capacidad Técnica



Experiencia específica

Calificación cuantitativa Máximo 300 puntos

Personal Calificación cuantitativa Máximo 300 puntos

Apoyo a la industria nacional

Calificación cuantitativa Máximo 100 puntos

Precio Calificación cuantitativa Máximo 300 puntos

De conformidad con el Manual de Contratación del Fondo, artículos 20 y 21, la evaluación de las propuestas de la presente convocatoria abierta la adelantará el respectivo Comité Evaluador designado por la Gerencia del FONDO, el cual hará los estudios del caso y el análisis comparativo de las propuestas, con fundamento en los criterios de selección establecidos en este documento.

El proceso de evaluación de las ofertas comporta dos fases diferentes; la primera de las cuales tiene por objeto la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos en el capítulo II de estos TCC y es de carácter eliminatorio, toda vez que sólo los proponentes habilitados continuarán a la segunda fase, en la cual el Fondo calificará los factores técnicos y económicos objeto de asignación de puntaje.

El Comité Evaluador verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes para participar en este proceso y evaluará los factores técnicos y económicos, de los proponentes habilitados, dentro del plazo señalado para ese efecto en el numeral 1.6., Cronograma de Actividades del Proceso.

De acuerdo con las disposiciones del artículo 31 del Manual de Contratación del Fondo, este podrá solicitar, en condiciones de igualdad para todos los proponentes, aclaraciones y explicaciones a las propuestas o a los documentos que las conforman —referentes al futuro contrato o al proponente y no necesarias para la asignación de puntaje— y los proponentes deben resolver dichas solicitudes dentro del término que se les conceda para ese fin, lo cual no les permitirá modificar o mejorar sus ofertas.

Página 22 de 87

En ningún caso el Fondo permitirá que se subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

El Fondo podrá ampliar el plazo para la evaluación de las ofertas hasta por el término que resulte razonable para superar los obstáculos que le impidan culminar la evaluación en el plazo inicialmente establecido.

1.20.RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN

La información relativa al análisis, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación para adjudicar el contrato se revelarán a los proponentes, y a terceros, sólo cuando el Comité Evaluador expida los respectivos informes y estos se encuentren publicados en la página web de la Entidad, disponibles para que se presenten las observaciones y/u objeciones correspondientes.

1.21.CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Son causales específicas de rechazo de propuestas las siguientes:

a) Entregar la propuesta en lugar diferente al establecido en las presentes reglas y/o en día y hora posterior a los señalados en el Cronograma de Actividades de esta misma convocatoria.

b)No presentar, junto con la propuesta, la respectiva garantía de seriedad

c) No presentar o no suscribir la carta de presentación de la oferta.

d)Omitir alguno de los ítems que debe contener la propuesta económica o no cotizar el precio de cualquiera de estos.

e) Superar el presupuesto de la presente convocatoria.

f) No presentar los documentos o aclaraciones que se requieran durante la evaluación de las propuestas, hacerlo extemporáneamente o de forma incompleta o insuficiente.

g)Ofrecer condiciones diferentes a las establecidas en esta convocatoria para ejecutar el contrato.

h)Presentar propuestas parciales, alternativas o condicionadas.

Página 23 de 87

i) Participar directa o indirectamente en más de una propuesta. En este evento serán rechazadas todas las propuestas que incurran en esta situación.

j) No presentar o no suscribir la propuesta económica.

k) Manifestar, en el documento de constitución del consorcio o de la unión temporal, que el contrato de asociación tiene objeto diferente al de esta convocatoria o que la duración de aquél es inferior al plazo solicitado en estos Términos y Condiciones de Contratación.

l) Estar incurso el proponente, o uno de su integrantes, en cualquiera de las causales de inhabilidad o de incompatibilidad previstas en la Constitución o en la ley.

m) Presentar propuesta incompleta, en cuanto esta omita información o documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas y su respectiva asignación de puntaje.

n)Cuando se presenten discrepancias entre las cantidades o las unidades de medida establecidas por el Fondo y las consignadas por el proponente.

o) Presentar información o documentos con datos tergiversados, contradictorios o alterados que induzcan a error o a diversas interpretaciones de una misma situación.

p)Omitir la carta de intención de cualquiera de los profesionales calificables o presentarla sin la firma del respectivo profesional.

1.22.PUBLICACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR Y DEL DEFINITIVO DE EVALUACIÓN (TRASLADO)

El Fondo publicará el informe preliminar de verificación de los requisitos habilitantes y la evaluación de los factores de escogencia en su página web: www.fondoadaptacion.gov.co, para que en el término establecido en el Cronograma de Actividades del Proceso los proponentes presenten las observaciones que consideren pertinentes.

Asimismo, una vez resueltas las observaciones al informe preliminar, el Fondo publicará en su página web el informe final de evaluación de las propuestas.

1.23.ADJUDICACIÓN

Página 24 de 87


El Fondo adjudicará el contrato objeto de esta convocatoria al proponente habilitado calificado con el mayor puntaje y clasificado en el primer lugar del orden de elegibilidad.

La adjudicación de esta convocatoria se efectuará mediante decisión que se publicará en la página web www.fondoadaptacion.gov.co.

El plazo para adjudicar es el establecido en el numeral 1.6., Cronograma de Actividades del Proceso, de este documento. Cuando, a juicio del Fondo, este plazo no sea suficiente, la Entidad podrá prorrogarlo antes de su vencimiento.

1.24.CONVOCATORIA FALLIDA

El Fondo podrá declarar fallida la presente convocatoria cuando existan motivos o causas que impidan la comparación objetiva de las propuestas y la escogencia de la más favorable para sus intereses.

1.25.FIRMA DEL CONTRATO

El proponente favorecido con la adjudicación de la convocatoria procederá a suscribir el contrato en el término establecido para ese efecto en el numeral 1.6., Cronograma de Actividades del Proceso, de este documento. El Fondo podrá ampliar este plazo —de oficio o, cuando medie justa causa, a solicitud del adjudicatario—, por un término máximo de cinco (5) días hábiles. En este evento, el Fondo solicitará que se amplíe la validez de la propuesta aceptada y la vigencia de la garantía de seriedad por el tiempo que se requiera para la celebración del contrato.

En caso de que, por cualquier causa, el adjudicatario de la convocatoria no suscriba el contrato en el término señalado para ese efecto, o durante la prórroga correspondiente, el Fondo podrá adjudicarlo al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando la propuesta de este sea igualmente favorable para la Entidad.

1.26.REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la celebración del contrato, el adjudicatario deberá presentar, para la aprobación del Fondo, la correspondiente garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones derivadas de aquel. En el evento en que el adjudicatario no cumpla esta obligación dentro del plazo previsto para ese efecto, el Fondo procederá a hacer efectiva la garantía de seriedad de la

Página 25 de 87


propuesta y adjudicará el contrato al oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando dicha propuesta sea conveniente para el Fondo.

Si el adjudicatario no perfecciona el contrato o no cumple los requisitos necesarios para su ejecución, dentro de los términos establecidos para esos mismos efectos, el Fondo hará, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, efectiva la garantía constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por el valor de dicha garantía y sin perjuicio de la inhabilidad para contratar por el término de cinco (5) años, de conformidad con las disposiciones del literal e), numeral 1, artículo 8, de la Ley 80 de 1993.

1.27.COSTO DE PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

Serán de cargo exclusivo del proponente todos los costos asociados a la preparación, elaboración y presentación de su propuesta. Por lo tanto, EL FONDO, no reconocerá ningún reembolso por este concepto por ninguna causa.

Página 26 de 87

CAPÍTULO II.

REQUISITOS HABILITANTES

Son hábiles para participar en esta convocatoria los proponentes cuya capacidad jurídica, financiera y técnica corresponda a los parámetros que se establecen a continuación.

2.1. CAPACIDAD JURÍDICA

En el presente proceso de contratación pueden participar personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, en forma individual o conjunta, por sí mismos o mediante apoderado, con capacidad para presentar la correspondiente propuesta, celebrar y ejecutar el contrato que se derive de esta convocatoria y que no se encuentren incursas en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución Política y en la ley, para celebrar contratos con las entidades estatales.

La capacidad jurídica comprende el cumplimiento de los siguientes requisitos:

i) Manifestación expresa, clara e irrevocable de presentar oferta o propuesta.

ii) Firma, o aval, de la propuesta por un ingeniero inscrito en el Registro Profesional de ingeniería civil y con tarjeta de matrícula profesional en esa rama de la ingeniería.

iii) Estar al día, de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, con las obligaciones para con los sistemas de salud, pensiones y con el pago de los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF.

iv) Garantizar la seriedad de la propuesta

v) No encontrarse reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República, de acuerdo con las disposiciones del artículo 60 de la Ley 610 de 2000

vi) No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impidan participar en el convocatoria y celebrar el contrato correspondiente

Página 27 de 87

vii) No tener antecedentes judiciales que impidan participar en el convocatoria y celebrar el contrato correspondiente.

viii) Estar inscrito en el RUT, siempre que se trate de proponentes sujetos de obligaciones administradas y controladas por la DIAN.

2.1.1. MODO DE ACREDITAR LA CAPACIDAD JURÍDICA

Con el fin de acreditar la capacidad jurídica requerida para participar en esta convocatoria, los proponentes deben integrar el sobre n° 1 de su propuesta con los siguientes documentos:

2.1.1.1. Carta de presentación de la propuesta

Firmada por el proponente, su representante legal o su apoderado, indicando en ella su manifestación expresa de participar en la convocatoria, así como su conocimiento y conformidad con las reglas para participar en el proceso y con las condiciones del respectivo contrato, según modelo que se adjunta a estos términos, anexo n° 1. Además, la carta debe contener el nombre o razón social, la dirección, el número telefónico, el fax y la dirección electrónica del proponente. La presentación de esta carta no implica el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en estas reglas, ni supone el ofrecimiento de unos y otros.

La firma de la carta de presentación de la propuesta permitirá presumir la aprobación y conocimiento de estos TCC, de sus anexos y de la demás información relacionada con el proceso de contratación.

Cuando el proponente, su representante o apoderado no tengan la condición de ingeniero civil y siempre que el proponente sea extranjero la carta de presentación de la propuesta debe avalarla, de conformidad con las disposiciones de la Ley 842 de 2003, un ingeniero civil inscrito o matriculado en el Registro Profesional de Ingenieros Civiles.

2.1.1.2. Fotocopia del documento de identidad

La propuesta debe integrarse con una fotocopia de la cédula de ciudadanía o del documento de identidad del proponente, de su representante o de su apoderado.

2.1.1.3. Certificado de existencia y representación legal de las personas jurídicas

Página 28 de 87

Si el proponente es una persona jurídica nacional, extranjera con sucursal en Colombia, o está integrado por una o varias de éstas, debe acreditar su existencia y representación legal, o la de sus integrantes, mediante la presentación del certificado expedido, dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre de este proceso de contratación, por la Cámara de Comercio del lugar de su domicilio. Asimismo, las personas jurídicas extranjeras que no desarrollen actividades permanentes en Colombia deben acreditar su existencia y representación legal mediante la presentación del certificado correspondiente expedido, dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre de este proceso de contratación, por la autoridad o entidad competente del país de su domicilio.

En todo caso, las personas jurídicas deben acreditar, mediante el citado certificado, que su objeto social tiene relación directa con el de la presente convocatoria o que lo incluye entre sus actividades principales y, asimismo, que la duración de la sociedad comprende el plazo del contrato objeto de esta convocatoria y cinco (5) años más.

Si el proponente es una entidad sin ánimo de lucro, debe presentar el correspondiente certificado expedido por la Cámara de Comercio, con no más de treinta (30) días calendario de antelación a la fecha del cierre del presente proceso de contratación. De igual manera debe anexar el reconocimiento de la personería jurídica expedido por DANSOCIAL y/o entidad competente.

Las personas jurídicas cuyos representantes legales tengan limitaciones para comprometerla o contratar a su nombre, deben presentar, además, copia del acta de la junta de socios o de la junta directiva o, en su defecto, certificado de la secretaría de la junta, según el caso, en el que conste que el representante legal está facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato en el evento en que se le adjudique.

2.1.1.4. Fotocopia de la tarjeta de matrícula profesional de ingeniero civil

De conformidad con las disposiciones del inciso 1, artículo 20, de La Ley 842 de 2003, la propuesta debe contener fotocopia de la tarjeta de matrícula profesional o del certificado de inscripción en el Registro Profesional de Ingenieros Civiles del proponente, de su representante o de su apoderado o del ingeniero civil que avale la propuesta.

2.1.1.5. Documento de constitución del consorcio o de la unión temporal

Página 29 de 87

Cuando la propuesta se presente en consorcio o en unión temporal, ninguno de sus integrantes podrá tener una participación, en la propuesta y en la ejecución del contrato, menor al treinta y tres por ciento (33%) y cada uno de ellos debe presentar los documentos que, según el caso, correspondan a su naturaleza de persona natural o jurídica.

En caso de que alguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal tenga una participación, en la propuesta y en la ejecución del contrato, mayor o igual al sesenta y seis por ciento (66%), este será el líder de la modalidad asociativa.

Los consorcios y las uniones temporales deben presentar el documento de constitución de la correspondiente forma asociativa, de acuerdo con el modelo suministrado en estos TCC, Anexo n° 2, en el cual conste, por lo menos, la siguiente información:

1. Nombre y domicilio de los constituyentes de la forma asociativa.

2. La modalidad de asociación, o sea si la participación de los proponentes es a título de consorcio o unión temporal y, en este último caso, deben indicar los términos, porcentaje y extensión de la participación de cada uno de los integrantes en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán modificar sin el consentimiento previo del Fondo.

En el evento en que los constituyentes de la forma asociativa no indiquen claramente si se trata de un consorcio o de una unión temporal, el Fondo entenderá que, para todos los efectos, se trata de un consorcio.

3. El objeto del consorcio, unión temporal o, en general, de la forma asociativa, el cual debe coincidir con el de la Convocatoria FA-CA-028-2012.

4. La designación de un representante del consorcio o de la unión temporal, con la indicación de las facultades que los integrantes de la asociación le confieren y la designación de un suplente que lo remplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

5. Las reglas básicas que regulan las relaciones entre los integrantes del consorcio o de la unión temporal.

Página 30 de 87

6. La duración del consorcio o de la unión temporal, la cual no podrá ser inferior al plazo de ejecución y liquidación del contrato que se derive de este proceso de contratación y un (1) año más.

7. Quién librará la(s) factura(s) por la ejecución de la obra objeto del contrato derivado de este proceso de contratación. Si la(s) factura(s) las va a extender uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal, en representación de éstos, es necesario que se informe el número del NIT correspondiente. Si cada uno de los integrantes, separadamente, extenderá las facturas correspondientes, deben informar el número del NIT de cada uno y el porcentaje de su participación en el valor del contrato.

En caso de que sea el consorcio o la unión temporal quien vaya a extender la(s) factura(s), deben informar el NIT de la asociación, si lo tuviere, y señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos.

El documento en el que se exprese la voluntad de presentar la oferta en consorcio o unión temporal debe acompañarse de los documentos que acrediten que quienes lo suscriben tienen la representación y capacidad necesarias para constituir la forma asociativa. (Certificados de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, actas de junta directiva y poderes).

Una vez constituido el consorcio o la unión temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en el contrato de asociación, ni modificar los términos de su participación en aquél, salvo en el evento en que el Fondo lo autorice previamente y por escrito en los casos en que legalmente está permitido.

Los aspectos relacionados con la participación de consorcios y de uniones temporales en este proceso y con la ejecución del contrato derivado de esta convocatoria por cualquiera de dichas modalidades de asociación, no regulados en estas reglas, se regirán por las disposiciones pertinentes del Estatuto de Contratación Administrativa.

2.1.1.6. Poderes

Los proponentes pueden presentar ofertas por sí mismos o por intermedio de apoderado, evento en el cual deben adjuntar a la oferta el poder correspondiente, otorgado en legal forma, en el cual consten de manera clara y expresa las facultades específicas conferidas al apoderado para actuar y obligar a su(s) representado(s).

Página 31 de 87

El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero, en todo caso, debe tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia.

Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deben constituir un apoderado domiciliado en este país y acreditar esta circunstancia adjuntando a su propuesta el poder correspondiente. El apoderado debe estar debidamente facultado para presentar la oferta y comprometer a su(s) representado(s) en las diferentes instancias de la convocatoria, ejecutar los actos y suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, incluido el respectivo contrato, suministrar la información que le sea solicitada y para representarlas judicial o extrajudicialmente.

2.1.1.7. Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad social integral y aportes parafiscales.

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, los proponentes deben estar al día con las obligaciones de los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y con el pago de los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y, cuando corresponda, al Servicio Nacional de Aprendizaje, condiciones estas que acreditarán:

1. Las personas jurídicas nacionales y las extranjeras con sucursal en Colombia, mediante la presentación de la constancia de los pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscales, expedida por su revisor fiscal —si, de acuerdo con la ley, están obligadas a tenerlo— o por su representante legal, mediante la cual uno u otro certifiquen que, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de este proceso de contratación, aquellas personas han cumplido con el pago de sus aportes y el de sus empleados, si los tuvieren, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF. Cuando la certificación la expida el revisor fiscal, también debe adjuntarse a la propuesta la certificación vigente de los antecedentes disciplinarios de este, expedida por la Junta Central de Contadores.

Las personas jurídicas, nacionales o extranjeras con sucursal en Colombia, que no tengan más de seis (6) meses de constituidas deben acreditar el cumplimiento de las obligaciones de que trata este numeral desde la fecha de su constitución.

Página 32 de 87

En el evento en que estas mismas personas se encuentren en curso de un acuerdo de pago, respecto de cualquiera de las obligaciones a las que se refiere este numeral, deberán manifestarlo, hacer constar el cumplimiento de dicho acuerdo y acreditar ambas circunstancias aportando copia del respectivo acuerdo y del comprobante soporte del pago del mes anterior al del cierre de esta convocatoria.

Las personas jurídicas extranjeras que no desarrollen actividades permanentes en Colombia no están sujetas al requisito de que trata este numeral.

2. Las personas naturales, mediante la presentación de su propia declaración escrita, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento, de que se encuentran al día en el pago de sus aportes, y el de sus empleados, si a ello hubiere lugar, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y, cuando corresponda, al Servicio Nacional de Aprendizaje.

3. Los consorcios y las uniones temporales, mediante la presentación de la certificación de cada uno de sus integrantes, según la naturaleza jurídica de estos.

Para acreditar el cumplimiento de este requisito, los proponentes podrán utilizar el modelo que se adjunta a estos TCC, Anexo No. 3.

2.1.1.8. Garantía de seriedad de la propuesta

Los proponentes deben garantizar la seriedad de sus ofrecimientos mediante cualquiera de los mecanismos de cobertura del riesgo establecidos en el Decreto 734 de 2011. Para este efecto, constituirán a su costa y adjuntarán a la propuesta la correspondiente garantía de seriedad que cubra los perjuicios ocasionados por: i) el retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de ésta, ii) la no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad, cuando se requiera, iii) la no suscripción del contrato derivado de este proceso y iv) la falta de constitución de la garantía de cumplimiento del contrato.

En el evento en que el proponente opte por garantizar la seriedad de la oferta mediante una póliza de cumplimiento, esta debe constituirse en formato a favor de entidades estatales.

Página 33 de 87

La garantía debe constituirse por el proponente o, tratándose de ofertas plurales, por todos y cada uno de sus integrantes, a favor del FONDO ADAPTACIÓN NIT 900.450.205-8, por valor equivalente, como mínimo, al diez por ciento 10% del presupuesto del FONDO ADAPTACIÓN para este proceso de contratación, estar vigente por noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha del cierre de este mismo proceso y, en caso de prorrogarse el término para la adjudicación del contrato correspondiente, mantenerse vigente por el término adicional que indique el FONDO ADAPTACIÓN.

Los aspectos relacionados con la garantía de seriedad de la oferta que no se encuentren regulados en estas reglas, se regirán por las disposiciones pertinentes del Decreto 734 de 2012 o de las normas que lo modifiquen o sustituyan.

2.1.1.9. Consulta de antecedentes fiscales (Contraloría General de la República), disciplinarios (Procuraduría General de la Nación) y Judiciales (Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional)

Adicionalmente, con el fin de verificar si los proponentes o, en el caso de los consorcios y uniones temporales, sus integrantes, tienen antecedentes fiscales, disciplinarios o judiciales, que los inhabiliten para participar en esta convocatoria o celebrar el contrato correspondiente, el Fondo consultará el Boletín de Responsables Fiscales, el SIRI y el servicio en línea sobre la información judicial administrada por la Policía Nacional, en cumplimiento de las disposiciones del inciso 3, artículo 60, de la Ley 610 de 2000,y de la Ley 90 de 1995 y del Decreto 019 de 2012, respectivamente, e imprimirá la certificación o constancia correspondientes.

2.1.2. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD JURÍDICA

El Fondo verificará el cumplimiento de la capacidad jurídica de los proponentes mediante la revisión y estudio de los documentos aportados por estos para acreditarla y les asignará calificación de HABILITADO o NO HABILITADO, según que cumplan o no las condiciones y requisitos establecidos en los numerales 2.1 y 2.1.1.

2.2. CAPACIDAD FINANCIERA

En este proceso de contratación podrán participar las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, en forma individual o conjunta que cumplan y acrediten los indicadores financieros que se establecen a continuación:

Página 34 de 87

Indicador de Liquidez ≥ 1.20:

Donde:

Li= Indicador de liquidez del integrante i del Proponente (Total Activo Corriente/Total Pasivo Corriente)

Pi= Porcentaje de participación del integrante i en el Proponente, expresado como un valor mayor o igual a 0,33 y menor o igual a 1,00

n = Número total de integrantes del Proponente

i = Integrante i del Proponente

Indicador de Patrimonio Neto ≥ 50.0% del presupuesto oficial estimado

El patrimonio de los consorcios y de las uniones temporales se determinará con fundamento en el porcentaje de participación en la propuesta de sus integrantes, así:

∑i

[Patrimonio Netoi×Participación porcentuali ]

2.2.1. MODO DE ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA

Los proponentes acreditarán la capacidad financiera mediante la información y documentos aportados por estos, o por sus integrantes, para inscribirse en el Registro de Proveedores del Fondo Adaptación (RPFA).

2.2.2. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

El Fondo verificará el cumplimiento de la capacidad financiera de los proponentes mediante la consulta, revisión y estudio de los documentos aportados por aquellos para inscribirse en el RPFA y les asignará calificación de HABILITADO o NO HABILITADO, según que cumplan o no las condiciones y requisitos establecidos en el numeral 2.2. de estos TCC.

Página 35 de 87

2.3. CAPACIDAD TÉCNICA

Son hábiles, técnicamente, para participar en esta convocatoria, las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, en forma individual o conjunta que cumplan los siguientes requisitos:

I. Estén inscritas, a la fecha de presentación de la propuesta —el proponente o, en el caso de proponentes plurales, todos sus integrantes— en el Registro de Proveedores del FA (RPFA), para lo cual deben cumplir el proceso de nominación, evaluación, calificación, registro y seguimiento ante el consorcio 5INKO, seleccionado, mediante convocatoria abierta, para administrar y operar el Registro de Proveedores del Fondo. Dicho proceso debe surtirse en el siguiente link: www.konfirma.com.co

Los interesados en participar en esta convocatoria deben autorizar al Consorcio 5INKO para que verifique la información aportada por aquéllos para efectos de inscribirse en el Registro de Proveedores y para que adelante auditorías de campo, en caso que el Fondo Adaptación las solicite, para confirmar información puntual.

La información aportada por el adjudicatario de la convocatoria será actualizada trimestralmente, a solicitud del Fondo, o anualmente, de acuerdo con los procedimientos del RPFA.

El puntaje asignado al proveedor, consultor o constructor se actualizará cada vez que este ejecute un contrato o cuando se modifique alguna de las variables de la fórmula, con base en el informe presentado por los Gerentes de Proyecto, Interventores y, si los hubiere, en los informes de la Auditoría Técnica Integral Preventiva (ATIP).

Todos los actos del Fondo Adaptación están sujetos a los mecanismos de control ejercidos por los entes de control del estado y por las auditorías internas del Fondo (ACIP y ATIP).

II. Acrediten certificación en gestión de calidad, según norma ISO 9001, Versión 2008, con alcance en “interventoría de obras de construcción”.

Los consorcios y las uniones temporales acreditarán el cumplimiento de este requisito con el correspondiente certificado de, al menos, uno de sus integrantes quien debe tener una

Página 36 de 87

http://www.konfirma.com.co/

participación, en la propuesta y en la ejecución del contrato, mayor o igual al 33%.

III. Acrediten experiencia en interventoría técnica de obras para la construcción, rehabilitación o mejoramiento de carreteras nacionales y/o de vías urbanas o en la interventoría técnica de concesión de carreteras, mediante la ejecución y terminación de, máximo, tres (3) contratos, con cualquiera de esos objetos, terminados dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria y cuyos valores facturados actualizados (VFA), sumados, asciendan, por lo menos, al valor del presupuesto oficial (PO) de esta convocatoria, expresado en SMLMV.

Los consorcios y las uniones temporales acreditarán el cumplimiento de este requisito mediante la sumatoria de, máximo, tres (3) contratos cuyos objetos correspondan a los enunciados anteriormente terminados dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria.

En caso de que la forma asociativa tenga un integrante líder (aquel que, de acuerdo con el documento de constitución de la forma asociativa, tenga una participación en la propuesta igual o mayor al 66%), este debe acreditar la ejecución y terminación de un contrato cuyo VFA ascienda, por lo menos, al 66% del PO y el otro participante debe acreditar la ejecución y terminación de un (1) contrato cuyo VFA ascienda, por lo menos, al 34% del PO. En todo caso, la suma de los VFA de los contratos aportados por el integrante líder y por el otro miembro de la forma asociativa, debe corresponder, por lo menos, al valor del presupuesto oficial (PO) de esta convocatoria.

Cuando el consorcio o la unión temporal no tengan integrante líder, cada uno de los integrantes debe demostrar la ejecución y terminación de los contratos requeridos para acreditar el cumplimiento de este requisito, y el VFA de cada uno de dichos contratos debe corresponder, por lo menos, al 34% del valor del PO, expresado en SMLMV. En todo caso, la suma de los VFA de los contratos aportados por los miembros de la forma asociativa, debe corresponder, por lo menos, al valor del presupuesto oficial (PO) de esta convocatoria.

Los contratos ejecutados en consorcio o en unión temporal se tendrán en cuenta para acreditar este requisito, de acuerdo con el

Página 37 de 87

porcentaje de participación en su ejecución que hubiese tenido el proponente o sus integrantes.

La condición de subcontratista no será válida para acreditar el cumplimiento de este requisito.

IV. Acrediten experiencia en interventoría técnica para la construcción de un puente o de un viaducto con una longitud total mínima de doscientos cincuenta (250) metros, mediante la ejecución y terminación de un (1) contrato celebrado dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de cierre de esta convocatoria.

Los contratos ejecutados en consorcio o en unión temporal se tendrán como ejecutados individualmente por el proponente o sus integrantes, siempre y cuando el proponente o sus integrantes hubieran tenido una participación en la ejecución de aquel, por lo menos, igual al 25%, en caso contrario, el Fondo no validará dicha experiencia.

Tratándose de consorcios o de uniones temporales, este requisito debe acreditarlo el integrante líder o, si la asociación no lo tuviere, cualquiera de sus integrantes.

La condición de subcontratista no será válida para acreditar el cumplimiento de este requisito.

2.3.1. MODO DE ACREDITAR LA CAPACIDAD TÉCNICA

Los proponentes acreditarán la capacidad técnica requerida para participar en esta convocatoria mediante la información y documentos aportados por estos con el sobre n° 1 de su propuesta y, también, mediante la documentación presentada por ellos mismos, o por sus integrantes, para inscribirse en el Registro de Proveedores del Fondo Adaptación (RPFA), así:

2.3.1.1. Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores del Fondo, expedida por el Consorcio 5INKO.

El proponente o, en el caso de propuestas conjuntas, cada uno de sus integrantes, debe(n) demostrar su inscripción en el RPFA con la correspondiente constancia expedida por el Consorcio 5INKO, la cual deben incluir en su propuesta técnica.

Página 38 de 87

2.3.1.2. Certificado de gestión de calidad, según norma ISO 9001, Versión 2008, con alcance en “interventoría de obras de construcción”.

El cumplimiento de este requisito se acreditará con el correspondiente certificado presentado, por el proponente o por sus integrantes, para inscribirse en el RPFA, motivo por el cual no es necesario adjuntar información alguna a este respecto en su propuesta.

2.3.1.3. Certificaciones o fotocopias de los documentos contractuales que demuestren la experiencia (numeral 2.3., sub numerales III y IV).

Para acreditar el cumplimiento de este requisito, los proponentes incluirán en el sobre n° 1 de sus propuestas el Anexo n° 4, “Capacidad Técnica del Proponente”, en el cual deben relacionar los contratos que el Fondo debe tener en cuenta para verificar su experiencia.

El Fondo constatará la información reportada en el Anexo n° 4 con los documentos aportados por los proponentes o por sus integrantes para inscribirse en el RPFA; por lo tanto, es responsabilidad de los participantes asegurarse de que su inscripción en el citado Registro incluya la información y datos necesarios para demostrar la experiencia que pretenden hacer valer, tales como, el objeto de los contratos, las fechas de su celebración, inicio y vencimiento o terminación del plazo correspondiente, el nombre del contratista, el valor ejecutado del contrato, el porcentaje de participación del proponente en la ejecución del correspondiente contrato, etc.

Los proponentes deben informar en el anexo n° 4, “Capacidad Técnica del Proponente”, el valor ejecutado, actualizado, de los contratos que relacionen para acreditar experiencia. Para el cálculo del VFA a consignar en el Anexo n° 4, se deberá tomar el valor total del contrato, y dividirlo por el valor del SMML (establecido en el Anexo n° 4) vigente en el año de terminación de dicho contrato y, en caso de que estos se hubieran ejecutado bajo alguna modalidad de asociación (Consorcio, Unión Temporal u otra), deben multiplicarlo, según su porcentaje de participación en aquellos contratos.

Asimismo, si el valor ejecutado de los contratos relacionados para acreditar experiencia se pactó en moneda extranjera, el proponente debe convertirlo a pesos colombianos, de acuerdo con las siguientes reglas:

Página 39 de 87

Si el valor está expresado en dólares de los Estados Unidos de América ($USD), lo convertirá a pesos colombianos utilizando la tasa de cambio representativa del mercado (TCRM) correspondiente al día de finalización del respectivo contrato, publicada por el Banco de la República en el enlace:

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#tasa

Si el valor del contrato está expresado en euros (€) lo convertirá a pesos colombianos utilizando, para el efecto, la tasa de cambio calculada y reportada por el Bando de la República para el día de terminación del contrato, publicada en el enlace:

http://sdw.ecb.europa.eu/browseTable.do?sk=120.EXR.D.USD.EUR.SP00.A&node=SEARCHRESULTS&periodSortOrder=ASC

Si el valor del contrato está expresado en moneda extranjera diferente al euro o al dólar de los Estados Unidos de América, lo convertirá a dólares estadounidenses, de acuerdo con la tasa de cambio correspondiente al día de terminación del contrato, calculada por el Banco de la República y publicada en el enlace www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see ts cam.htm . El valor resultante de esta operación se convertirá a pesos colombianos con la tasa de cambio representativa del mercado (TCRM) correspondiente al día de finalización del respectivo contrato, publicada por el Banco de la República en el enlace http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#tasa .

Una vez convertido el precio del contrato a pesos colombianos, debe actualizarse expresándolo en SMLMV en el año de terminación de dichos contratos.

En todo caso, el FONDO verificará aritméticamente, con fundamento en la información reportada por el RPFA, el cálculo del valor total ejecutado o facturado de cada contrato, el de su conversión a pesos colombianos, cuando esto último resulte procedente, y corregirá los errores aritméticos que presenten las correspondientes operaciones; el valor

Página 40 de 87



http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see%20ts%20cam.htm



corregido será el que servirá de base para la verificación de este requisito habilitante.

2.3.2. MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA

El Fondo verificará el cumplimiento de la capacidad técnica de los proponentes mediante la consulta, revisión y estudio de los documentos aportados por aquellos para inscribirse en el RPFA y de los que integren el sobre n° 1 de su oferta y les asignará calificación de HABILITADO o NO HABILITADO, según que cumplan o no las condiciones y requisitos establecidos en los numerales 2.3. y 2.3.1. de estos TCC.

Página 41 de 87

CAPÍTULO III.

FACTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS CALIFICABLES

Surtido el proceso de verificación de los requisitos establecidos en el Capítulo II de estos TCC, el Fondo procederá a calificar los factores técnicos y económicos de los proponentes habilitados, por concepto de los cuales asignará un puntaje máximo de mil (1000) puntos, distribuidos así:

Factores Técnicos (FT): puntaje máximo 700 puntos

Factores Económicos (FE): puntaje máximo 300 puntos

3.1. FACTORES TÉCNICOS CALIFICABLES: 700 puntos

3.1.1. Experiencia específica del proponente – 300 puntos

Para acreditar el cumplimiento de este requisito, los proponentes incluirán en el sobre n° 1 de sus propuestas el Anexo n° 4A, “Experiencia especifica del proponente”, en el cual deben relacionar los contratos que el Fondo debe tener en cuenta para verificar su experiencia.

El Fondo asignará hasta 300 (trescientos) puntos a los proponentes que acrediten haber ejercido —mediante, máximo, tres (3) contratos ejecutados y terminados dentro de los diez años anteriores a la fecha del cierre de esta convocatoria— la interventoría de la construcción de puentes o viaductos cuyas longitudes totales, sumadas, correspondan a:

Longitud Total (metros) PuntajeMínima Máxima0 250 0

251 500 100501 750 200

>750 300

La longitud total de cada uno de los puentes para acreditar este requisito, debe corresponder, por lo menos, a 50 metros.

Los contratos ejecutados en consorcio o en unión temporal se tendrán como ejecutados individualmente por el proponente o sus integrantes, siempre y cuando el proponente o sus integrantes hubieran tenido una

Página 42 de 87

participación en la ejecución de aquel, por lo menos, igual al 25%, en caso contrario, el Fondo no validará dicha experiencia.

El Fondo evaluará este factor con fundamento en los contratos reportados por los proponentes o sus integrantes para inscribirse en el Registro de Proveedores de esta Entidad (RPFA); por lo tanto, es de exclusiva responsabilidad de los proponentes que su inscripción en el RPFA reporte toda la información que necesaria para calificar esta condición. En caso de existir diferencias entre la información relacionada en el Anexo N° 4A y la registrada dentro del RPFA, prevalecerá la información contenida en este Registro de Proveedores y dicha información será la que se utilizará para la evaluación.

3.1.2. Personal — 300 Puntos

El Fondo asignará entre 0 (cero) y, máximo, 300 (trescientos) puntos a los proponentes que presenten, ofrezcan y acrediten disponer —para conformar su equipo de trabajo y ejecutar el futuro contrato— del siguiente personal: Director de Interventoría, Especialista en Geotecnia y Especialista en Estructuras.

El puntaje por este factor de calificación, está sujeto a la siguiente distribución:

Director de interventoría: Cien (100) puntos, máximo. Especialista en geotecnia: Cien (100) puntos, máximo. Especialista en estructuras: Cien (100) puntos, máximo.

El proponente debe acreditar que los citados profesionales cumplen los siguientes requisitos:

3.1.2.1. Formación académica:

Director de interventoría: título de ingeniero civil o de transportes y vías, con matrícula profesional vigente, y título de especialización, maestría o doctorado en infraestructura vial y/o gerencia de proyectos.

Especialista en geotecnia: título de ingeniero civil, de transportes y vías o de geólogo, con matrícula profesional vigente, y título de especialización, maestría o doctorado en geotecnia.

Especialista en estructuras: título de ingeniero civil, con matrícula profesional vigente, y título de especialización, maestría o doctorado en estructuras.

Página 43 de 87

Los títulos de educación superior otorgados por instituciones de educación superior extranjeras, o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país para expedir títulos de educación superior, deben presentarse convalidados por el Ministerio de Educación Nacional, a menos que se trate de profesionales domiciliados en el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia.

3.1.2.2. Experiencia General y específica:

Director de interventoría: experiencia general no menor a diez (10) años y experiencia específica, acumulada, como director de interventoría en proyectos de infraestructura vial, no menor a siete (7) años.

Especialista en geotecnia: experiencia general no menor a diez (10) años y experiencia específica, acumulada, como especialista geotécnico en proyectos de construcción o interventoría de infraestructura vial, no menor a siete (7) años.

Especialista en estructuras: experiencia general no menor a diez (10) años y experiencia específica, acumulada, como especialista estructural en proyectos de construcción o interventoría de infraestructura vial, no menor a siete (7) años.

La calificación por este factor se asignará de acuerdo con los siguientes parámetros:

Cantidad Profesional

Experiencia General

(Años)Punto

sExperiencia Específica

(Años)Punto

sFormación académica Puntos Puntaje

Máximo

1Director de Interventorí

a

Exp. Gral < = 10 0 Exp. Esp < =

7 0 N/A N/A

10010 <

Exp.Gral < 15

20 7 < Exp.Esp < 10 20 Especialización 25

15 ≤ Exp.Gral <

2030 10 ≤ Exp.

Esp < 15 35 Maestría o Doctorado 35

TOTAL PUNTAJE MÁXIMO DIRECTOR INTERVENTORIA 100


Experiencia General

(Años)Punto


(Años)Punto

sFormación académica

Puntos

Puntaje Máxim

o1 Especialista

en Geotecnia


7 0 N/A N/A 100

10 < Exp.Gral <

15

20 7 < Exp.Esp < 10

20 Especialización 25

Página 44 de 87

15 ≤ Exp.Gral <

2030 10 ≤ Exp.


TOTAL PUNTAJE MÁXIMO ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 100


Experiencia General

(Años)Punto


(Años)Punto

sFormación académica

Puntos

Puntaje Máxim

o

1Especialista

en Estructuras


7 0 N/A N/A

10010 <

Exp.Gral < 15

20 7 < Exp.Esp < 10 20 Especialización 25

15 ≤ Exp.Gral <

2030 10 ≤ Exp.


TOTAL PUNTAJE MÁXIMO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 100

Los requisitos que debe cumplir el personal (experiencia general, experiencia específica y formación académica) constituyen condiciones mínimas; en consecuencia, no serán objeto de calificación parcial o proporcional y su incumplimiento no permitirá la asignación de puntaje alguno.

La experiencia general y específica de los profesionales se contará desde la fecha de expedición de la matrícula profesional. En caso de que se relacionen varios contratos ejecutados en un mismo período, solo será valido para efectos de computar la experiencia específica, el proyecto que le permita obtener la mayor calificación.

La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no será válida para acreditar experiencia específica.

Para computar la experiencia, podrán hacerse las siguientes equivalencias:

Estudios de Postgrado con Titulo

Experiencia General (años) Experiencia Especifica (años)

Especialización 2 1Maestría 3 1.5

Doctorado 4 2

Si el proponente opta por cualquiera de las equivalencias anteriores, el Fondo no tendrá en cuenta esos mismos estudios de postgrado para asignar calificación al profesional por concepto de formación académica

Página 45 de 87

En caso que una propuesta presente un mismo profesional para atender dos o más cargos de los profesionales descritos en el presente numeral el Fondo le asignará cero (0) puntos en todos esos cargos.

Los proponentes deben adjuntar a su propuesta el Anexo n° 5, “Experiencia del Personal Propuesto”, completamente diligenciado, y los documentos con los cuales pretendan acreditar los requisitos del personal calificable —tales como hoja de vida, títulos de estudio, certificaciones laborales, fotocopia de la tarjeta de matrícula profesional, etc— y, adicionalmente, una carta o comunicación suscrita por cada uno de los profesionales mediante la cual estos manifiesten, al menos:

Su anuencia o consentimiento para conformar el equipo de trabajo calificable del proponente en la convocatoria abierta FA-CA-028-2012.

Conocen la información, datos, calificaciones, certificaciones, etc., referentes a su experiencia, formación académica, etc., presentados por el proponente en la convocatoria abierta FA-CA-028-2012.

Su intención de conformar el equipo de trabajo del proponente para ejecutar el contrato objeto de la convocatoria abierta FA-CA-028-2012 y el cargo o posición que desempeñarán en caso de que aquel resulte adjudicatario de la convocatoria abierta FA-CA-028-2012.

En caso de que el proponente presente o manifieste intención o compromiso de disponer de una cantidad de profesionales calificables mayor a la requerida en este numeral de los TCC, el Fondo, para salvaguardar las condiciones de igualdad que le corresponde garantizar a los participantes en esta convocatoria, sólo tendrá en cuenta al primero de los relacionados para un mismo cargo y la calificación que le asigne por concepto de este profesional será la única que computará para establecer el puntaje total del proponente.

Si el proponente resulta favorecido con la adjudicación del contrato objeto de esta convocatoria, sólo podrá reemplazar el personal propuesto por otro que reúna iguales o mejores requisitos de los que cumpla el presentado en su oferta.

3.1.3. Apoyo a la industria nacional - 100 puntos

De conformidad con las disposiciones del artículo 2 de la Ley 816 de 2003, y con el fin de establecer el apoyo que los proponentes nacionales y extranjeros otorguen a la industria nacional, los proponentes deben diligenciar y adjuntar a sus propuestas el “Compromiso de Apoyo a la

Página 46 de 87

Industria Nacional” (anexo 6), en relación con la procedencia, nacional o extranjera, del personal que pondrán al servicio de la ejecución del futuro contrato.

La omisión de la información requerida en este numeral, no será subsanable por cuanto constituye factor de ponderación; en todo caso, no presentar la información requerida para calificarlo no restringe la participación del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta, sino que impedirá la asignación de puntaje por este concepto.

Este factor se evaluará con base en las disposiciones de la Ley 816 de 2003, así:

Cuando el proponente oferte servicios con el 100% de personal nacional, en lo correspondiente al objeto de la presente Convocatoria, se le asignarán 100 PUNTOS.

Cuando el proponente oferte servicios con personal nacional hasta por un noventa y cinco por ciento (95%), en lo correspondiente al objeto de la presente Convocatoria, se le asignarán 50 PUNTOS.

Cuando el proponente oferte servicios con personal nacional en proporción inferior al 95% del total, en lo correspondiente al objeto de la presente Convocatoria, se le asignarán 0 PUNTOS.

Tratándose de consorcios o uniones temporales, el puntaje se asignará de acuerdo con el componente nacional o extranjero ofrecido de manera conjunta por los integrantes de la respectiva modalidad de asociación.

De igual manera, conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 1, de la Ley 816 de 2003, el Fondo otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales se les conceda a las ofertas de bienes y servicios colombianos el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.

La acreditación del trato nacional otorgado a bienes y servicios nacionales en países con los cuales Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras públicas se realizará mediante certificación expedida por el Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual contendrá lo siguiente: (i) Lugar y fecha de expedición de la certificación; (ii) Número y fecha del Tratado; (iii) Objeto del Tratado; (iv) Vigencia del Tratado, y (v) Proceso de selección al cual va dirigido. En ausencia de negociación de trato nacional, la certificación deberá indicar si existe trato nacional en virtud del principio de reciprocidad.

Página 47 de 87

3.2. FACTORES ECONÓMICOS CALIFICABLES: 300 PUNTOS

3.2.1. Precio — 300 Puntos

El Fondo asignará, por concepto del precio de la propuesta y de acuerdo con el método seleccionado para ponderarla, un puntaje, máximo, de trescientos (300) puntos.

La oferta económica debe formularse de acuerdo con el Anexo n° 7, “Propuesta Económica”, de estos TCC; por lo tanto, los proponentes no deben incluir ítems adicionales a los que contiene dicho anexo, omitir alguno de estos, ni su respectivo precio, toda vez que estas conductas impedirán la comparación de la oferta.

El valor propuesto debe expresarse, exclusivamente, en pesos colombianos e incluir los honorarios o utilidad del futuro interventor y todos los demás conceptos, costos y gastos en que este debe incurrir para ejecutar el contrato resultante de esta convocatoria abierta; en consecuencia, el valor de la oferta económica debe comprender la ejecución total de las actividades y obligaciones que se deriven del de estos TCC y del futuro contrato.

Asimismo, para elaborar la propuesta económica, los proponentes deben tener en cuenta que el valor total de esta no debe superar el presupuesto oficial estimado.

El Proponente debe ajustar al peso los precios ofertados, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cincuenta centavos lo aproximará, por exceso, al peso, y, cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cincuenta centavos lo aproximará, por defecto, al peso; en el evento en que el proponente no efectúe el correspondiente ajuste, lo hará el Fondo. En todo caso, los precios propuestos y corregidos no pueden exceder el presupuesto oficial, so pena de rechazo de la propuesta.

La evaluación de la propuesta económica comprende:

Verificación de que la oferta incluye todos los ítems relacionados en el Anexo n° 7.

Verificación de que la oferta cotiza todos y cada uno de los ítems relacionados en el Anexo n° 7.

Corrección aritmética de la propuesta. Ponderación de la propuesta.

Página 48 de 87

3.2.2. Método de evaluación de las propuestas económicas

El Fondo evaluará las propuestas económicas por uno cualquiera de los siguientes procedimientos:

Número Método1 Media Aritmetica2 Media Aritmetica Alta3 Media Geometrica con Presupuesto

Oficial4 Menor Valor

Para seleccionar el procedimiento mediante el cual ponderará el precio de las propuestas, el Fondo usará las centésimas de la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) que se fije al día siguiente del cierre de la convocatoria abierta FA-CA-028-2012 (publicada por el Banco de la República de Colombia en su sitio web http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm), las cuales clasificará en el rango que les corresponda en la tabla que se presenta a continuación y, asimismo, definirá el método que seguirá para evaluar las propuestas económicas de los proponentes habilitados.

RANGO (INCLUSIVE)

NÚMERO MÉTODO

DE 0.00 A 0.24 1 Media Aritmetica

DE 0.25 A 0.49 2 Media Aritmetica Alta

DE 0.50 A 0.74 3 Media Geometrica con Presupuesto

OficialDE 0.75 A

0.99 4 Menor Valor

3.2.2.1. Media aritmética

El Fondo establecerá el promedio aritmético del precio de las propuestas HABILITADAS, de acuerdo con la siguiente fórmula:

X__

=∑i=1

n x in

Donde,

X__ = Media aritmética.xi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i

Página 49 de 87

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm%E2%80%94

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm%E2%80%94

habilitadas.I = Número total de propuestas habilitadas.

Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética.

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula.

Puntaje i=¿ {300×(1−( X̄−V iX̄ )) Para valores menores o iguales a { X̄ ¿¿ ¿¿¿

Donde,

X__ = Media aritmética.Vi = Valor total corregido de la propuesta i habilitada a ponderar.I = Número de propuesta.

En el caso de las propuestas económicas con valor mayor al de la media aritmética, se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula para la ponderación.

3.2.2.2. Media aritmética alta

El Fondo determinará la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta habilitada que cotice el mayor precio y el promedio aritmético del valor de las demás propuestas habilitadas, de acuerdo con la siguiente fórmula:

X__

A=Vmax+ X̄

2Donde,

X__

A= Media aritmética alta.

Vmax = Valor total corregido de la propuesta habilitada que cotice la Oferta Económica de Mayor Valor.

Ponderación de las propuestas por el método de la media aritmética alta.

Página 50 de 87

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula.

Puntaje i=¿ {300×(1−( X__

A−V i

X__

A)) Para valores menores o iguales a X

__

A ¿ ¿¿¿

Donde,X__

A = Media aritmética alta.Vi = Valor total corregido de la propuesta i habilitada a ponderar.I = Número de propuesta.

En el caso de las propuestas económicas con valor mayor al de la media aritmética alta, se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula para la ponderación.

3.2.2.3. Media geométrica con presupuesto oficial

El Fondo calculará la media geométrica con presupuesto oficial de acuerdo a la relación entre el número de propuestas habilitadas y el número de veces que se incluirá el presupuesto oficial, así:

Número de propuestas (n)

[número]

Número de veces en las que se incluye el presupuesto oficial

(nv) [veces]1 – 3 14 – 6 27 – 9 3

10 – 12 413 – 15 5

Página 51 de 87

Por cada tres propuestas habilitadas se incluirá una vez el presupuesto oficial y así sucesivamente; seguidamente, se determinará la media geométrica mediante la siguiente fórmula:

)(21 ......nnv

nnvPO PPPPOPOPOG

Donde,

GPO = Media geométrica con presupuesto oficial.Nv = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).N = Número de propuestas económicas habilitadas.PO = Presupuesto oficial del proceso.Pi = Valor de la propuesta económica corregida y habilitada del

proponente i. Ponderación de las propuestas por el método de la media

geométrica con presupuesto oficial.

Obtenida la media geométrica con presupuesto oficial se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula.

Puntaje i=¿ {300×(1−(GPO−V iGPO )) Para valores menores o iguales a GPO ¿¿¿¿

Donde,

GPO = Media geométrica con presupuesto oficial.Vi = Valor total corregido de la propuesta i habilitada a ponderar.I = Número de propuesta.

En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.

3.2.2.4. Menor valor

El Fondo establecerá el menor valor corregido de las propuestas habilitadas.

Página 52 de 87

Ponderación de las propuestas por el método del menor valor

Obtenido el menor valor corregido de las propuestas económicas habilitadas, se procederá a ponderarlas de acuerdo con la siguiente fórmula:

Puntaje i=300×(1−2 .0⋅(|V MIN−V i|VMIN ))Donde,

V MIN = Menor valor de las propuestas habilitadas.Vi = Valor total corregido de la propuesta i habilitada a ponderar.I = Número de propuesta.

En este caso, se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación.

Aproximación Numérica para el Puntaje por Valor de la Propuesta

En todos los casos anteriores se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del puntaje.

3.2.2.5. Único Proponente Habilitado

En el evento en que sólo haya un proponente HABILITADO, el Fondo comprobará que su oferta económica incluye y cotiza todos los ítems relacionados en el anexo 3, la corregirá aritméticamente y le adjudicará el contrato objeto de esta convocatoria, siempre y cuando no supere el presupuesto oficial.

3.3. PUNTAJE TOTAL Y DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD

La calificación final de las proponentes corresponderá a la suma de los puntajes parciales que obtengan por concepto de los factores técnicos y económicos calificables (experiencia específica, personal, apoyo a la industria nacional y precio).

Establecida la calificación final, el Fondo clasificará a los proponentes en orden descendente, desde aquel que obtenga el mayor puntaje hasta el que obtenga el menor y este mismo será el orden de elegibilidad que

Página 53 de 87

tendrá en cuenta la Entidad para la adjudicación del contrato objeto de esta convocatoria.

3.4. CRITERIOS DE DESEMPATE

Cuando dos o más propuestas obtengan la misma calificación total —entendiéndose por esta la cifra en número entero y hasta dos (2) decimales— y ésta sea la mayor calificación de la evaluación de las propuestas, se considerará que hay empate. En tal caso, el contrato se adjudicará al proponente que haya obtenido mayor puntaje en el factor “Experiencia Específica del Proponente” entre las propuestas empatadas. Si persiste el empate, se preferirá a quien haya presentado la oferta económica con el valor más bajo. Si aún persiste el empate, se hará un sorteo con balotas.

Página 54 de 87

CAPÍTULO IV.

CONDICIONES DEL CONTRATO (MINUTA)

4.1. OBJETO

Interventoría integral para la construcción de un puente sobre el Canal del Dique con sus correspondientes accesos a la población de Gambote (Bolívar) y de dos (2) aliviaderos en la vía Gambote – Arjona.

4.1.1. ALCANCE DEL OBJETO

Las obras objeto de la futura interventoría se resumen así:

Construcción de un nuevo puente en Gambote, con una calzada bidireccional, de, aproximadamente, 627 metros de longitud y luz principal de 116 metros. Incluye rampas y accesos para peatones en los costados Sur y Norte de la estructura.

Construcción de dos (2) viaductos (aliviaderos) en la zona Norte de Gambote, incluyendo el realce de la rasante en un (1) metro, para una longitud total de dos (2) kilómetros aproximadamente.

Construcción de las vías de acceso a la población de Gambote.

Desmonte del puente existente en la población de Gambote.

4.2. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR

4.2.1. Personal mínimo para la ejecución de los trabajos.

EL INTERVENTOR debe disponer, para la ejecución del contrato, del equipo mínimo de trabajo que se lista en la siguiente tabla, con la dedicación definida en esta misma.

Página 55 de 87

El personal profesional propuesto para desempeñar los cargos de director de interventoría, especialista en geotecnia y especialista en estructuras, será el mismo para ejecutar el contrato; no obstante, si hubiere que hacer cambios, sus reemplazos deben cumplir los mismos o mejores requisitos de formación académica y experiencia que aquel.

Los demás profesionales que componen el equipo mínimo, deben cumplir los siguientes requisitos:

Residente (2 profesionales): título de ingeniero civil o de transportes y vías, con matrícula profesional vigente. Experiencia general no menor de seis (6) años y experiencia específica, acumulada, como ingeniero residente de obra o interventoría en proyectos de infraestructura vial, mínima de cuatro (4) años.

Residente Auxiliar (1 profesional): título de ingeniero civil o de transportes y vías, con matrícula profesional vigente. Experiencia general no menor de tres (3) años y experiencia específica, acumulada, como ingeniero residente de obra o interventoría en proyectos de infraestructura vial, mínima de un (1) año.

Página 56 de 87

Especialista en tránsito y transporte (1 profesional): título de ingeniero civil o de transportes y vías, con matrícula profesional vigente y título de especialización, maestría o doctorado en tránsito y/o transporte. Experiencia general no menor de ocho (8) años y experiencia específica, acumulada, como especialista en tránsito y/o transporte en proyectos de infraestructura vial mínima de cinco (5) años.

Especialista en Diseño Geométrico (1 profesional): título de ingeniero civil o de transportes y vías, con matrícula profesional vigente y título de especialización, maestría o doctorado en diseño geométrico de Vías. Experiencia general no menor de ocho (8) años y experiencia específica, acumulada, como especialista en diseño geométrico de vías, mínima de cinco (5) años.

Especialista en Hidráulica o Hidrología (1 profesional): título de ingeniero civil o de transportes y vías, con matrícula profesional vigente y título de especialización, maestría o doctorado en hidráulica y/o hidrología. Experiencia general no menor de diez (10) años y experiencia específica, acumulada, como especialista en hidráulica y/o hidrología en proyectos de infraestructura vial, mínima de siete (7) años.

Especialista en Pavimentos (1 profesional): título de ingeniero civil o de transportes y vías, con matrícula profesional vigente y título de especialización, maestría o doctorado en pavimentos o infraestructura vías. Experiencia general no menor de ocho (8) años y experiencia específica, acumulada, como especialista en pavimentos en proyectos de infraestructura vial, mínima de cinco (5) años.

Especialista en Redes (1 profesional): título de ingeniero civil o de transportes y vías, con matrícula profesional vigente y título de especialización, maestría o doctorado en hidráulica. Experiencia general no menor de seis (6) años y experiencia específica, acumulada, en movimiento y traslado de redes hidrosanitarias en proyectos de infraestructura vial, mínima de cuatro (4) años.

Especialista en Costos y Presupuesto (1 profesional): título de ingeniero civil o de transportes y vías, con matrícula profesional vigente y título de especialización, maestría o doctorado en gerencia de proyectos y/o administración y/o control y presupuesto. Experiencia general no menor de seis (6) años y experiencia específica, acumulada, en análisis de precios unitarios, presupuestos, programación, avance y control de obras y con

Página 57 de 87

manejo de bases de datos y software especializado en el área, mínima de cuatro (4) años.

Especialista Ambiental (1 profesional): título de ingeniero civil, de transportes y vías, de ingeniero ambiental y/o forestal, con matrícula profesional vigente y título de especialización, maestría o doctorado en el área ambiental. Experiencia general no menor de cuatro (4) años y experiencia específica, acumulada, en elaboración de estudios ambientales y/o en gestión ambiental en proyectos de infraestructura vial, mínima de tres (3) años.

Especialista en Gestión Social (1 profesional): título de trabajador(a) social, sicólogo(a), antropólogo(a) o comunicador(a) social. Experiencia general no menor de cuatro (4) años y experiencia específica, acumulada, en trabajo con comunidades urbanas, campesinas, indígenas o afro descendientes en proyectos de infraestructura vial, mínima de tres (3) años.

Profesional en Aseguramiento y Gestión de Calidad: título de ingeniero, con matrícula profesional vigente y título de especialización en sistemas de calidad o certificación de actualización, con una intensidad mínima de cuarenta (40) horas, en ISO 9001:2000. Experiencia específica, acumulada, mínima de tres (3) años, en la implantación de sistemas de calidad en empresas de ingeniería vial y/o en la elaboración de, por lo menos, cinco (5) planes de calidad para proyectos viales, todo lo anterior bajo la Norma NTC - ISO 9000:1994 o NTC - ISO 9001:2000.

Abogado gestión predial y expropiaciones: título de abogado, con tarjeta profesional vigente. Experiencia general no menor de seis (6) años, y experiencia específica, acumulada, no menor de cuatro (4) años, en procesos de gestión predial, elaboración de fichas prediales y/o expropiaciones.

Residente SISO (Seguridad y Salud Ocupacional): Profesional con licencia en salud ocupacional vigente, que abarque las áreas de seguridad industrial, higiene industrial y diseño, administración y ejecución de programas de salud ocupacional. Experiencia General no menor de cuatro (4) años, y experiencia específica no menor de tres (3) años, como profesional en entidades oficiales o privadas.

A este profesional le corresponderá hacer cumplir las medidas de protección y de seguridad industrial de los trabajadores, el uso de los elementos de protección y verificación del curso en altura para los trabajadores que lo requieran y realizar cursos de inducción

Página 58 de 87

para evitar accidentes en la obra por la no utilización de los elementos de protección.

Los títulos de educación superior otorgados por instituciones de educación superior extranjeras, o por instituciones legalmente reconocidas por la autoridad competente en el respectivo país para expedir títulos de educación superior, deben presentarse convalidados por el Ministerio de Educación Nacional, a menos que se trate de profesionales domiciliados en el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia.

La experiencia general y específica de los profesionales se contará desde la fecha de expedición de la matrícula o tarjeta profesional, según corresponda; para efectos de computar los años de experiencia, sólo se tendrá en cuenta uno de los proyectos que se hubieren ejecutado simultáneamente.

La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o asesor de proyectos de tesis, no será válida para acreditar experiencia específica.

Para computar la experiencia, podrán hacerse las equivalencias establecidas en el numeral 3.1.2. de estos TCC; no obstante, si EL INTERVENTOR opta por cualquiera de esas equivalencias, EL FONDO no tendrá en cuenta esos mismos estudios de postgrado para validarlos por concepto de formación académica.

El INTERVENTOR sólo podrá reemplazar el equipo mínimo de trabajo por profesionales con idéntica o mejor formación académica y experiencia que la establecida en este numeral.

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la celebración del contrato, EL INTERVENTOR presentará, para la aprobación de su supervisor y como requisito indispensable para la suscripción de la correspondiente acta de inicio, las hojas de vida y certificaciones académicas y laborales del equipo mínimo que comprueben las condiciones establecidas en este numeral.

4.2.2. Equipo mínimo.

El INTERVENTOR debe disponer del siguiente equipo mínimo necesario para la supervisión de la obra:

Un (1) vehículo campero, pick-up, camioneta, camión o similar, modelo mínimo 2012, con Cilindraje (c.c) superior a 1.300 c.c. El

Página 59 de 87

color del vehículo será blanco, con capacidad mínima de cinco (5) pasajeros y tendrá el logotipo del FONDO ADAPTACION.

Un (1) equipo de topografía (incluye transito, nivel y elementos complementarios).

Siete (7) computadores personales para el trabajo de los especialistas y del personal que lo requiera en el proyecto. Dichos equipos deben tener como mínimo las siguientes especificaciones: Procesador Intel CORE i5, RAM 4Gb DD 500Gb, Tarjeta Red. CDRW/DVDRW, Pantalla LCD 17"" teclado y mouse scroll óptico (incluyendo impresora, toner y plotter).

4.2.3. Obligaciones técnicas:

1. Ejercer la interventoría de acuerdo con las normas técnicas, ambientales y municipales relacionadas con la práctica constructiva.

2. Verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con las estipulaciones del respectivo contrato y con las normas técnicas y administrativas pertinentes y suscribir, en señal de su aprobación y conformidad, las actas de recibo parcial y definitivo de las obras.

3. En caso de que durante la construcción se realicen ajustes o complementaciones a los diseños, EL INTERVENTOR debe verificar y acompañar el cumplimiento de los parámetros de diseño y aprobarlos para su ejecución.

4. Exigir al Contratista de la obra la ejecución idónea y oportuna de aquella.Verificar el cumplimiento de los programas, cronogramas, planes y demás documentos para controlar el desarrollo de la obra y reportar, en los informes de interventoría, el avance de esta, valorado en semanas, en los aspectos físicos y de inversión, con indicadores y con seguimiento de medidas correctivas.

5. Analizar el avance de ejecución de la obra física y presupuestal.6. Solicitar al Ejecutor de la obra acelerar el ritmo de los trabajos y

requerirlo para que presente planes de contingencia, cuando se detecten atrasos respecto de la programación de obra y del cronograma de las metas físicas que puedan generar incumplimiento del contrato.

7. Ejercer un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el Ejecutor de la obra, a partir de las especificaciones técnicas generales y particulares contratadas. Para lo cual realizará las pruebas pertinentes y presentará en su informe mensual reportes sobre el control de calidad de materiales.

8. Ordenar, supervisar e interpretar los ensayos que sean necesarios para controlar la calidad de los materiales y de las obras.

Página 60 de 87

9. Ordenar y requerir al Contratista para que corrija, repare o reconstruya las obras defectuosas.

10. Rendir informes sobre la inspección a las instalaciones de fabricación.

11. Notificar al Ejecutor de la obra y al FONDO respecto de las no conformidades o desviaciones encontradas en los ensayos o pruebas practicados a los materiales o partes de la obra.

12. Armonizar las actividades del FONDO, del Ejecutor de la obra y de la Interventoría para lograr el objetivo general del proyecto y obtener productos adecuados y oportunos.

13. Velar porque el Contratista de la obra tenga listo todo el equipo, materiales e insumos que este obligado a suministrar por su cuenta, desde la iniciación de los trabajos.

14. Controlar y verificar el cumplimiento de líneas, niveles y superficies, de acuerdo con los diseños de detalle.

15. Controlar los procesos de conservación de las obras durante su construcción y supervisar que, durante el desarrollo de la obra, el Contratista no ejecute actividades que puedan causar daño a los elementos ya construidos.

16. Sugerir y recomendar cambios o modificaciones en los procesos constructivos que puedan mejorar el proyecto, de manera que se logren los resultados esperados en el contrato de obra y en sus apéndices y anexos.

17. Hacer seguimiento a las medidas correctivas que se ordenen.

18. Coordinar con EL FONDO, o con quién este delegue o designe, las actividades que incidan en el normal desarrollo de las obras.

19. Vigilar que el Contratista ejecute las obras en un todo de acuerdo con los planos, normas y especificaciones establecidas en el contrato de aquel y en los documentos que lo conformen.

20. Comprobar los trabajos y dimensiones de las obras ejecutadas.

21. Garantizar la presencia eficaz del (los) residente(s) de las obras, efectuando visitas periódicas a los sitios de esta y cuantas veces la intensidad y el avance de los trabajos lo requieran.

22. Estudiar y analizar el proyecto, los estudios y todos los diseños técnicos, cálculo de cantidades de obra, presupuesto, programación y especificaciones con el objeto de realizar las respectivas recomendaciones y ajustes antes de la iniciación de las obras.

23. Homologar los procedimientos de control de costos, medición de obra, y demás asuntos relacionados con el manejo de la obra.

Página 61 de 87

24. Atender con prontitud y resolver con eficacia cualquier consulta relacionada con la correcta interpretación de los planos o especificaciones técnicas.

25. Estudiar, recomendar y sustentar a tiempo ante el comité de obra, los cambios de especificación, procedimiento o detalle constructivo que considere necesario o conveniente para lograr los objetivos en materia de cumplimiento, calidad, economía y vida útil de la obra.

26. Aprobar o rechazar, motivadamente, todos los equipos, elementos, materiales y mano de obra que vayan ser incorporados a la obra.

27. Actuar preventivamente sobre el contratista de obra para minimizar los desperdicios de materiales, evitar errores de medida y construcción, reducir los reprocesos y ordenar la reconstrucción de las obras defectuosas practicando una nueva inspección para el efecto.

28. Certificar de manera documentada las cantidades de obra ejecutada y medida, sus valores y el contenido de las actas de pago correspondientes, detectando cualquier inconsistencia.

29. Exigir que las obras se ejecuten de acuerdo con todas las precauciones y requisitos de seguridad.

30. Exigir para la elaboración de los trabajos el suministro de herramientas adecuadas y necesarias para el desarrollo de cada actividad o labor, así como implementos de seguridad (casco, botas arneses entre otras).

31. Acordar con los diseñadores técnicos y el contratista de obra una codificación visual de las redes y equipos especiales, presentarla para su aprobación al supervisor del Fondo y verificar que las mismas queden debidamente identificadas y codificadas en obras, así como en los planos y manuales definitivos de operación y mantenimiento.

32. Abrir, controlar y escribir en el libro diario (bitácora de obra) las órdenes e instrucciones dadas al contratista de obra, las recomendaciones de los diseñadores y supervisor del contrato, y todo asunto pertinente que ayude a lograr los objetivos propuestos por el contratante y dejar constancia de la recepción de las instrucciones por parte del contratista.

33. Verificar las listas de chequeo y las rutinas de construcción que correspondan a cada actividad, de acuerdo con los procesos que le hayan sido aprobados al Contratista, en cumplimiento del plan de calidad de la obra.

34. Realizar las observaciones si las hubiere a las obras terminadas, verificar su corrección y recibirlas a satisfacción con el siguiente procedimiento: Dentro del plazo establecido, el interventor hará una inspección general de las obras ejecutadas y

Página 62 de 87

dará instrucciones escritas al constructor sobre reparaciones, reconstrucción o conservación, que se deban efectuar para realizar la efectiva entrega final a satisfacción.

35. Supervisar las actividades correspondientes al suministro e instalación de los dispositivos de seguridad vial, demarcación horizontal y señalización vertical retroreflectiva con tecnología prismática tipo VII o superior, de acuerdo con las especificaciones para las vías a cielo abierto.

36. Supervisar y verificar la instalación de los elementos de seguridad necesarios en todo el proyecto.

37. Supervisar y verificar la instalación de señalización y obras de protección a peatones en las zonas escolares, en caso de que se requiera.

38. Supervisar y verificar la actualización de los elementos de seguridad (señalización vertical, delineadores de curva, defensas metálicas, etc.), en donde se requieran, de acuerdo con el manual de seguridad vial.

39. Verificar y garantizar que el Contratista de Obra no interrumpa el tránsito por la zona de la sobras en ningún momento del contrato.

40. Supervisar que el contratista de obra corrija o deje los accesos a veredas o localidades que sean afectadas con la intervención que se realice en la vía por lo menos en las condiciones preexistentes.

41. Definir oportunamente con el Contratista los ítems de obra que no se encuentren previstos en el contrato de este, calcular cantidades de obra y solicitar al Contratista, cuando se requiera, que presente oportunamente los análisis de precios para la elaboración y legalización de las correspondientes actas de modificación o cambios de obra y del contrato.

42. Inspeccionar y supervisar permanentemente el desarrollo de las obras verificando el cumplimiento de los planos, especificaciones, procedimientos, planes de calidad, medidas de seguridad y protección ambiental exigidas en las normas y a los constructores.

43. Actualizar oportunamente los planos de las obras según los cambios obligados por situaciones imprevistas.

44. Programar las pruebas de campo dentro del plazo establecido en el contrato.

45. Realizar todos los ensayos de campo y laboratorio que considere necesarios, de acuerdo con las metodologías normalizadas por el Invías y el ICONTEC. La frecuencia y el tipo de ensayos de laboratorio sobre los materiales de construcción de la vía, las estructuras, los puentes etc. serán realizados de acuerdo con el criterio del interventor y con las buenas practicas de la

Página 63 de 87

ingeniería, y/o según solicitud del Fondo. Los laboratorios en donde se realicen los ensayos deben contar con todas las certificaciones de sus equipos, copia de dichas certificaciones se anexaran a los resultados de los ensayos.

46. Exigir al Contratista, al final de la obra, los planos actualizados y entregarlos revisados y aprobados a la supervisión del contrato de interventoría para su posterior archivo.

4.2.4. Obligaciones administrativas:

1. Utilizar los sistemas de información, las prácticas de seguridad, calidad, oportunidad e integridad de información y las guías de interoperabilidad, continuidad, documentales y las métricas que señale EL FONDO, con base en los instructivos de operación que este le imparta.

2. Precisar las funciones, atribuciones y responsabilidades del grupo de interventoría.

3. Proponer y sustentar ante el FONDO el plan de calidad de la gestión de interventoría, precisando los procedimientos técnicos y administrativos que se aplicarán para satisfacer las exigencias del contrato de interventoría.

4. Verificar que el contratista de obra instale la(s) valla(s) informativa sobre la ejecución del contrato de obra.

5. Establecer una oficina y/o campamento en la zona del proyecto, a disposición del FONDO, de la Agencia Nacional de Infraestructura y del proyecto, durante la vigencia del contrato de interventoría.

6. Supervisar y verificar que el Contratista implemente un sistema de gestión de calidad, bajo la normatividad ISO 9001, en todas y cada una de las actividades a desarrollar en las etapas del contrato.

7. Solicitar al Contratista de obra los informes y explicaciones que requiera para el cumplimiento de su función.

8. Verificar que el Contratista obtenga los permisos, licencias o autorizaciones que se requieren para el oportuno cumplimiento del contrato.

9. Verificar que el Contratista ejecute las actividades preliminares establecidas en el contrato de obra o en los documentos que lo conforman.

10. Evaluar el manual de procedimientos suministrado por el Contratista y sugerir los ajustes que sean necesarios para garantizar el buen desarrollo de las obras objeto de la interventoría.

11. Aprobar los planes de calidad, procedimientos y estrategias de manejo administrativo de la obra que proponga el Contratista

12. Controlar la gestión de compras y suministros.

Página 64 de 87

13. Verificar que el Contratista de obra cumpla oportuna y permanentemente con las obligaciones laborales legalmente establecidas, a saber: 1) Suscribir un contrato con cada trabajador o empleado. 2) No contratar personas menores de edad. 3) Pagar el salario cotizado, sabiendo en todo caso que este no puede ser inferior al mínimo legal. 4) Pagar las horas extras, diurnas, nocturnas, dominicales y festivas. 5) Afiliar a cada trabajador al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, ARP) Fondos Administradores de Pensiones y consignar las cesantías a los fondos de cesantías. 6) Liquidar y pagar oportunamente los aportes de afiliación a una caja de compensación familiar. 7) Liquidar y pagar oportunamente las cotizaciones mensuales al ICBF, SENA. 8) Pagar subsidio de transporte a los trabajadores que tengan derecho. 9) Cualquiera otra establecida legal o reglamentariamente.

14. Solicitar al Contratista de obra la presentación de un documento base donde conste la política, los propósitos y las actividades del programa de salud ocupacional que implantará durante la ejecución de la obra, incluidos los procedimientos de prevención y control de riesgos, la estructura organizacional responsable y los recursos humanos, físicos, financieros y técnicos dispuestos para tal fin.

15. Llevar en forma ordenada el archivo general de documentos del proyecto en medio físico y en medio magnético, para entregarlos al FONDO en la oportunidad que se requiera.

16. Llevar un control sobre la ejecución y cumplimiento del objeto del contrato de obra y remitir al FONDO o a quién este delegue, todos los documentos que generen Constructor e INTERVENTOR durante la ejecución del contrato.

17. Suscribir las actas de iniciación, parciales de obra y terminación del contrato en la oportunidad establecida.

18. Informar al FONDO, o a quién este delegue o designe, sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo de las obras, mediante reportes semanales, mensuales o especiales a solicitud de la supervisión del contrato de interventoría.

19. Exigir al Contratista la implementación de las medidas correctivas a que haya lugar, de manera que este cumpla sus obligaciones de acuerdo con las estipulaciones del contrato de obra y con los documentos que lo conforman.

20. Autorizar los pagos a los contratistas de obra.21. Tramitar, cuando se requiera, la autorización de cambios de

personal del Ejecutor de la obra.22. Dar el debido curso por escrito y en el menor tiempo posible

a la correspondencia dirigida por el Contratista de la obra.

Página 65 de 87

23. Programar y coordinar la labor del personal auxiliar a su cargo para el mejor desempeño en su trabajo.

24. Controlar la vigencia y el valor asegurado de la(s) garantía(s) y del(los) seguro(s) que amparan el cumplimiento del contrato de obra y las demás obligaciones a cargo del ejecutor de la obra y exigirle al Contratista las modificaciones que sean del caso.

25. Informar al FONDO los hechos que puedan considerarse ocurrencia del riesgo amparado por la(s) garantía(s) y el(los) seguros(s) constituidos por el ejecutor de la obra, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al acaecimiento de estos.

26. Informar sobre la necesidad de modificar el valor o el plazo del contrato de obra, con el fin de tramitar oportunamente ante la dependencia competente la debida autorización de la modificación contractual correspondiente.

27. Rendir conceptos, cuando sea el caso, al FONDO o a quién este delegue, y recomendaciones sobre la conveniencia de prorrogar, modificar o adicionar el contrato para la ejecución de la obra.

28. Analizar, verificar y rendir concepto sobre las razones o causas que expongan los Contratistas para solicitar modificaciones a los contratos de obra. EL INTERVENTOR debe velar porque las modificaciones a los contratos de obra incluyan, cuando se requiera, la correspondiente modificación al programa de trabajo y, además, porque se constituyan y aprueben las correspondientes modificaciones de las pólizas.

29. Informar y exponer los motivos por los cuales debe suspenderse o terminarse anticipadamente el contrato de obra.

30. Analizar los aspectos de fuerza mayor que puedan determinar la suspensión del contratos de obra y elaborar la correspondiente acta de suspensión y de reinicio de los trabajos.

31. Colaborar con la secretaría general del Fondo en la elaboración de las modificaciones contractuales que puedan requerirse y prestarle el apoyo que esta requiera, resolviendo y conceptuando sobre los aspectos técnicos pertinentes, para adoptar decisiones relacionadas con los contratos de obra, tales como declaratorias de caducidad, resolver recursos, reclamaciones o hacer efectivas las garantías y seguros contractuales o las cláusulas penales.

32. Asistir al FONDO en el análisis de las reclamaciones, solicitudes, demandas, etc., que le sean presentadas en el desarrollo de los trabajos por contratistas, trabajadores, propietarios de predios, autoridades competentes y terceros

33. Realizar evaluaciones periódicas con el fin de establecer oportunamente el incumplimiento de cualquier obligación contractual en la que incurran los Contratistas de obra, o

Página 66 de 87

determinar el incumplimiento definitivo del respectivo contrato. Estas evaluaciones deben realizarse con una oportunidad tal que permita, dentro de la vigencia del contrato, hacer efectivas las sanciones correspondientes.

34. Dar aviso al FONDO o a quién este delegue de los eventos de incumplimiento que ameriten el ejercicio de las facultades contractuales del Fondo.

35. Recomendar al Fondo, cuando sea procedente y con razones fundamentadas, la declaratoria de caducidad, la efectividad de las penas previstas en el contrato de obra o cualquier otra decisión por el incumplimiento de dichos contratos, cuando la causa que las sustente sea atribuible al Contratista.

36. Elaborar el informe final de la obra, teniendo en cuenta la evaluación de desempeño del Contratista, una vez concluido el respectivo contrato

37. Preparar, revisar, aprobar y suscribir el acta de liquidación final del contrato de obra y todos los documentos y soportes requeridos para la liquidación final del contrato.

38. Expedir una constancia adicional al acta de recibo final de obra, mediante la cual EL INTERVENTOR manifieste inequívocamente que la obra se ejecutó conforme a los diseños, códigos y normativas exigidas al Contratista y que las medidas correctivas adoptadas durante la ejecución de las obras, si las hubiere, llevaron las estructuras al nivel de calidad exigido por las normativas vigentes y EL FONDO.

39. Acreditar ante EL FONDO, o a quién este delegue o designe, la ejecución de los trabajos de interventoría, así como las metodologías, pruebas o ensayos en que funda sus observaciones.

4.2.5. Obligaciones de carácter financiero:

1. Controlar el saldo del valor del contrato de obra, acumulando sumas pagadas y descuentos por concepto de anticipo y retenciones en caso de que las haya.

2. Asegurar que el contrato de obra se desarrolle dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos originalmente.

3. Rendir periódicamente informes económicos sobre el cumplimiento del contrato de interventoría.

4. Verificar que los recursos públicos que maneje el Contratistas de la obra se utilicen debidamente.

5. Analizar los rendimientos de las actividades ejecutadas por el Constructor de la obra.

6. Presentar en su informe mensual un balance del presupuesto del contrato de obra, informando, como mínimo, el valor de los

Página 67 de 87

recursos invertidos en aquella y el remanente de cada uno de los conceptos o ítems contratados.

7. Revisar y aprobar los ítems y precios unitarios no previstos.

4.2.6. Obligaciones de carácter ambiental

1. Verificar los permisos ambientales de las canteras, receberas, concreteras, y escombreras que utilizará el Contratista durante la construcción de la obra.

2. Aprobar el plano detallado con las rutas destinadas al transporte de suministro de materiales y escombros.

3. Verificar la existencia de los permisos y/o autorizaciones de las autoridades ambientales previo al inicio de las obras para cada una de las actividades que se requieran.

4. Vigilar el cabal cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en las licencias, permisos y/o autorizaciones otorgadas por las autoridades ambientales para la ejecución de los proyectos. Solicitar al contratista el apoyo necesario para atender los actos administrativos que expidan las autoridades ambientales y que demanden actuaciones de vía gubernativa.

5. Solicitar al contratista el diseño e implementación de los planes ambientales de contingencia que sean necesarios para el manejo adecuado de los impactos ambientales, con el fin de evitar posibles sanciones de las autoridades ambientales y/o suspensiones de la obra.

6. Aprobar el PAGA (Programa de Adaptación de las Guías Ambientales) elaborado por el Contratista, teniendo como referentes el cumplimiento de las normas ambientales vigentes y el desarrollo de buenas prácticas de ingeniería, que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se ejecutan las obras. Este documento debe corresponder al objeto y alcance de la obra y se constituye el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental.

7. Aprobar y revisar la elaboración, actualización y ajuste del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental -PAGA.

8. Revisar y supervisar las obras ambientales PIPMA (Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental).

4.2.7. Obligaciones de carácter legal:

1. Aprobar y revisar el plan de gestión predial.2. Prestar asesoría al Fondo en caso de demandas y/o reclamos de

índole legal con respecto al contrato de obra.3. Supervisar la gestión y adquisición predial de las áreas requeridas

para el proyecto.

Página 68 de 87

4. Llevar a cabo los procesos de expropiación en caso de presentarse.

4.2.8. Obligaciones de carácter social:

1. Verificar el cumplimiento del plan de gestión social.2. Aprobar el plan de gestión social.3. Estar presente en la zona del proyecto, con disponibilidad del 100

% del tiempo para atender las consultas, dudas y/o observaciones que tenga la comunidad con respecto a las obras objeto del contrato de construcción.

4. Colaborar en la divulgación del proyecto en la zona de las obras.5. Prestar colaboración en caso de que se presenten disturbios o

cualquier otra situación que afecte el desarrollo normal del proyecto.

4.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

1. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento del mismo, a través de quien para ello designe y quien actuará como supervisor del contrato de interventoría de obras.

2. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo.

3. Pagar los trabajos contratados en la forma establecida en los presentes Términos y Condiciones Generales de Contratación.

4.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo para ejecutar el contrato será de VEINTISEÍS MESES (26) contados a partir de la suscripción de la respectiva acta de inicio, previa aprobación de las garantías constituidas por EL INTERVENTOR y del cumplimiento de los demás requisitos necesarios para ejecutar el contrato.

4.5. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

El valor estimado del contrato corresponderá al precio de la propuesta económica, corregida aritméticamente, del CONTRATISTA.

Página 69 de 87

Forma de pago:

El Fondo pagará al INTERVENTOR el valor del contrato de la siguiente manera:

1. El sesenta por ciento (60%) del valor del contrato se pagará mediante cuotas mensuales, vencidas, iguales, cuyo monto corresponderá al resultado de dividir la suma equivalente al 60% del valor del contrato entre el número de meses (26) establecidos para la ejecución de éste.

Para el pago de estas cuotas se requiere de la aprobación, por parte del supervisor del contrato, del informe mensual de Interventoría.

2. El treinta por ciento (30%) del valor del contrato se pagará en función del progreso o adelanto mensual de las obras objeto de interventoría; para este efecto, mensualmente se establecerá, con base en las respectivas actas parciales de obra y con respecto al valor total de esta misma, el porcentaje de progreso o adelanto de los trabajos durante ese período, el cual servirá para establecer el correspondiente valor porcentual mensual que —de este treinta (30) por ciento— corresponde pagar al Interventor.

3. El diez por ciento (10%) restante, cuando se cumpla el plan de liquidación del contrato, así:

i. Un cinco por ciento (5%), una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato de obra, y.

ii. El cinco por ciento (5%) restante con la liquidación del contrato de Interventoría, previo cumplimiento de las siguientes actividades: recibo de las obras objeto del contrato de construcción, previamente aprobadas por la Interventoría y a satisfacción del Fondo; informe final de Interventoría, planos record de obra construida, y suscripción del acta de liquidación del contrato de Interventoría y su correspondiente aprobación por parte del Fondo.

Si hubiere que prorrogar el contrato de interventoría, para supervisar la ejecución de las mismas cantidades de obra inicialmente previstas, EL FONDO sólo reconocerá y pagará al Interventor, por sus actividades adicionales mensuales, la suma prevista en el numeral 1 de este mismo

Página 70 de 87

literal o, en caso de que la prórroga corresponda o comprenda lapsos menores al mes, la proporción correspondiente a tales sumas.

Si la prórroga de la interventoría se requiere para supervisar obras adicionales o mayores a las inicialmente previstas, las actividades de la interventoría se remunerarán conforme a lo previsto en los numerales 1, 2 y 3 de este mismo literal.

Para proceder al pago, EL INTERVENTOR debe presentar como mínimo los siguientes documentos o certificaciones:

a. Factura debidamente diligenciada.b. Acta de pago.c. Certificación de aprobación de informe mensual de

Interventoría.d. Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra

al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

e. Y todos los demás documentos requeridos por el Fondo en el momento de presentación de las cuentas.

Los pagos se efectuarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación de la factura, previo visto bueno del supervisor del contrato. Cuando la factura no se presente con el lleno de los correspondientes requisitos o no se acompañe de los documentos necesarios para el pago, el término para éste empezará a contarse desde la fecha en que una u otros se presenten en debida forma o se aporte el último de los documentos requeridos. Las demoras que se presenten por esta causa serán responsabilidad del contratista; por lo tanto, no causarán intereses, ni compensación de ninguna naturaleza.

Todos los documentos para los pagos que deban efectuarse a la interventoría requieren del aval o aprobación del respectivo supervisor.

Los impuestos y retenciones que se deriven del contrato de interventoría corren por cuenta del Interventor, para cuyos efectos el Fondo hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley.

EL INTERVENTOR debe abrir o disponer de una cuenta, en un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera, para transferirle los pagos respectivos. Para tal efecto, a la firma del contrato, EL INTERVENTOR deberá presentar al FONDO un certificado bancario en el que conste el número de la cuenta.

Página 71 de 87

4.6. MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGO CONTRACTUAL

Con el objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, EL INTERVENTOR debe constituir, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato y de conformidad con las disposiciones del artículo 5.1.3, del Decreto 734 de 2012, una garantía —la cual podrá consistir en una póliza de cumplimiento en favor de entidades estatales, expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia— que incluya los siguientes amparos:

De Cumplimiento, que cubra los perjuicios ocasionados al FONDO por el incumplimiento total o parcial de las obligaciones asumidas por el INTERVENTOR mediante el futuro contrato, así como de su cumplimiento tardío o defectuoso. Además de esos riesgos, este amparo debe comprender el pago del valor de la cláusula penal pecuniaria de apremio y de la compensatoria, en los porcentajes señalados en estos TCC. La cuantía del amparo de cumplimiento debe ascender al 20% del valor del contrato y su vigencia extenderse por el plazo establecido para su ejecución y seis (6) meses más.

De Pago de Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones Laborales, que cubra los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales asumidas por el INTERVENTOR para ejecutar el futuro contrato. La cuantía de este amparo debe corresponder al veinte (20) por ciento del valor total del contrato y su vigencia extenderse por el mismo plazo de éste y tres (3) años más

Calidad del servicio, que cubra los perjuicios imputables al INTERVENTOR que surjan con posterioridad a la terminación del contrato objeto de esta convocatoria y que se deriven de (i) la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados o (ii) de la mala calidad del servicio prestado. Dicho amparo debe constituirse por el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, con vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de entrega y recibo a satisfacción de los servicios.

PARÁGRAFO. Los aspectos relativos a la garantía única estipulada en esta cláusula se regirán por las disposiciones pertinentes del Decreto 734 de 2012 o por las normas que lo modifiquen o sustituyan.

4.7. SUPERVISIÓN

La supervisión del contrato estará a cargo del funcionario o del contratista que para tales efectos designe la Gerencia del FONDO.

Página 72 de 87

La supervisión se adelantará de conformidad con las disposiciones del manual de contratación del FONDO.4.8. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.

En caso de mora en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, este se obliga a pagar al FONDO, por el simple retardo, una pena por valor equivalente al cero punto cinco (0.5) por ciento del valor total del contrato, sin que esta reemplace la obligación principal, ni su indemnización compensatoria. Asimismo, en caso de que, vencido el plazo del contrato, EL INTERVENTOR no hubiere ejecutado todas o algunas de sus obligaciones, o de que se declare la caducidad del contrato, aquel se sujeta a pagar, a favor del FONDO, a título de pena, una suma equivalente al diez (10) por ciento del valor del contrato, la cual se establece como estimación anticipada de los perjuicios que le ocasione a la Entidad el incumplimiento del INTERVENTOR; sin embargo, si el valor de dichos perjuicios resulta mayor al valor de la pena, EL FONDO se reserva el derecho a obtener del INTERVENTOR y/o de su garante el pago de la indemnización correspondiente.

PARÁGRAFO PRIMERO : La imposición de las penas estipuladas en esta cláusula estará precedida de la garantía del derecho de audiencia y de defensa del INTERVENTOR y de su garante, para lo cual EL FONDO aplicará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.

PARÁGRAFO SEGUNDO : Las penas moratoria y compensatoria previstas en esta cláusula se harán efectivas directamente por EL FONDO, quien, para el efecto, podrá, a su libre elección, compensarlas con las sumas adeudadas al INTERVENTOR, en los términos de los artículos 1714 y siguientes del Código Civil; se entiende que, con la suscripción de este contrato, EL INTERVENTOR autoriza al FONDO a descontarle, de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a aquéllas. EL FONDO también podrá cobrar la garantía o acudir a cualquier otro medio para obtener el pago de las penas, incluyendo el de la jurisdicción coactiva.

4.9. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

De conformidad con las disposiciones del artículo 7, del Decreto 4819 de 2010, en el presente contrato se entienden pactadas, en los términos de los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, las facultades excepcionales al derecho común de interpretación, modificación y terminación unilaterales, las cuales podrán ser ejercidas en los términos y condiciones establecidas en la legislación vigente. Asimismo, el

Página 73 de 87

incumplimiento de una o algunas de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, facultará al FONDO para que, mediante acto administrativo motivado, declare la caducidad del contrato, lo dé por terminado y ordene su liquidación en el estado en que se encuentre. La caducidad también podrá declararse —entre otros motivos establecidos en la ley o reglamentos, los cuales se entienden incorporados a este negocio jurídico— por las causales previstas en las Leyes 40 de 1993, 80 de 1993, 418 de 1997 (modificada por la Ley 782 de 2002 y prorrogada por Ley 1106 de 2006), 610 de 2000 y el artículo 5º del Decreto 280 de 2002. En firme el acto administrativo por medio del cual se declara la caducidad, se hará efectiva la garantía constituida para amparar el cumplimiento del contrato y se procederá al cobro de la pena pecuniaria correspondiente.

4.10.CESIONES Y SUBCONTRATOS

EL INTERVENTOR no podrá ceder o subcontratar este contrato, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa de EL FONDO.

4.11.IMPUESTOS

EL INTERVENTOR pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes que se causen por la suscripción, ejecución y liquidación del contrato, de conformidad con la ley colombiana.

4.12.LIQUIDACIÓN

El presente contrato será objeto de liquidación, la cual se efectuará dentro de los seis (6) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución. Al momento de liquidar el contrato, EL FONDO verificará si, durante la vigencia de este contrato, EL INTERVENTOR ha cumplido con el pago de sus aportes y el de sus empleados, si los tuviere, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF y sentará, en el acta, la constancia a que hubiere lugar.

4.13.CAUSALES DE TERMINACIÓN

Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo de las partes. 2. Por declaración de caducidad o terminación unilateral en los términos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley 80 de 1993. 3. Por agotamiento del objeto o vencimiento del plazo. 4. Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución.

Página 74 de 87

4.14.PERSONAL DEL INTERVENTOR

El INTERVENTOR ejecutará el objeto de este contrato con total autonomía e independencia técnica y sin subordinación con respecto al FONDO, por lo cual no habrá vínculo laboral alguno entre el personal utilizado por EL INTERVENTOR y EL FONDO.

EL INTERVENTOR es el único responsable por la vinculación de su personal, lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que EL FONDO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto, corresponde al INTERVENTOR el pago de salarios y prestaciones sociales, afiliaciones y pago de aportes al sistema de seguridad social integral, aportes parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar. En todo caso, EL FONDO podrá, en cualquier momento, requerir al INTERVENTOR para que presente las autoliquidaciones, consignaciones y constancias que le permitan verificar el cumplimiento de sus obligaciones laborales.

Con el fin de cumplir el objeto contratado, EL INTERVENTOR establecerá una organización de acuerdo con el personal profesional y empleados que se propone vincular, en relación con el cual EL FONDO se reserva el derecho de solicitar su retiro en cualquier momento.

EL INTERVENTOR será responsable de los actos u omisiones de sus dependientes, con ocasión de la ejecución del contrato, cuando con ellos causen perjuicio al FONDO o a terceros.

4.15.INDEMNIDAD

EL INTERVENTOR mantendrá indemne al FONDO ante cualquier reclamación —administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza— presentada por terceros a causa de acciones u omisiones de aquél en la ejecución del presente contrato y defenderá al FONDO a su propio costo, incluyendo todos los gastos que se causen por cuenta de las reclamaciones, tales como, honorarios, costas, gastos procesales y condenas, si las hubiere. En el caso de que EL FONDO asuma directamente su defensa repetirá contra EL INTERVENTOR por todos los costos que implique dicha defensa pudiendo descontar estos valores de los saldos que le adeude al EL INTERVENTOR y, de no existir saldos, podrá efectuar su cobro por la vía ejecutiva para lo cual, el presente contrato junto con los documentos que soporten los costos asumidos prestarán mérito ejecutivo sin que se requiera constitución en mora alguna.

Página 75 de 87

CAPÍTULO V.

ANÁLISIS DE RIESGOS

Bajo el principio de que la parte contractual que se encuentre en mejor posición para mitigar los riesgos intrínsecos al contrato, es quien debe asumirlos, el INTERVENTOR asumirá todos aquellos riesgos que son propios de su profesión, por ser éste quien conoce y puede manejar de mejor manera sus impactos. De igual manera, el Fondo Adaptación asumirá todos aquellos que son propios del sector público, todos los cuales se enlistan a continuación:

RIESGO (Descripción)

TIPIFICACIÓN

ASIGNACIÓN

CALIFICACIÓN

(Impacto/Probabilidad)

CUANTIFICACIÓN

Riesgo Regulatorio

Cambios en la regulación impositiva. Consiste en la modificación del régimen impositivo luego de celebrado el contrato

FA Medio/Baja 1.5%

Orden Público

Eventuales perturbaciones o demoras en trabajo de campo por acciones o atentados por parte de grupos insurgentes o por la población.

FA Bajo/Alta 1.6%

Riesgos de Operación

Riesgo por la variación en estimación de las actividades para el cumplimiento del contrato.

Interventor Medio/Media 1.6%

Mayor número de hombres

Variaciones en la estimación

Interventor Medio/Media 1.6%

Página 77 de 87

RIESGO (Descripción)

TIPIFICACIÓN

ASIGNACIÓN

CALIFICACIÓN

(Impacto/Probabilidad)

CUANTIFICACIÓN

mes de las horas hombre

Económico

Derivado de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, riesgo país, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del consultor, que puedan afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas.

Interventor Medio/Baja 1.5%

FinancieroLiquidez en la caja del Proyecto

Interventor Alto/Baja 1.6%

1. Tipificación del riesgo: Es la definición que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo que se puedan presentar en la ejecución del contrato. En otras palabras consiste en señalar los hechos de la humanidad o de la naturaleza que en un futuro pueden ocasionar daño para la estructura económica del contrato.

2. Asignación del riesgo: Una vez descrito y valorado el riesgo, se debe proceder a señalar a la parte contractual que debe afrontar, superar y financiar los efectos de la ocurrencia del riesgo. Es decir, es la distribución que se hace del riesgo y la manera en que se debe asumir el costo, por parte del contratista y la entidad contratante.

Página 78 de 87

3. Calificación del Riesgo: Es un análisis que se realiza del riesgo frente a la probabilidad de que ocurra o no y el impacto que este puede generar

4. Cuantificación del Riesgo: La cuantificación es la valoración que se hace por la asunción misma de los riegos por las partes.

Para calificar el riesgo se debe tener en cuenta la siguiente tabla:

Altisima 4% 5% 5% 5%

Alto 3% 4% 4% 5%

Medio 2% 2% 4% 5%

Bajo 1% 2% 3% 4%

Bajo Medio Alto AltisimaFRECUENCIA O PROBABILIDAD DE

OCURRENCIA

IMPA

CTO

*Los porcentajes se toman de acuerdo al valor del presupuesto oficial

Para cuantificar el riesgo se debe tener en cuenta la siguiente tabla:

Página 79 de 87

PROBABILIDAD IMPACTOBAJO MEDIO ALTO ALTISIM

OALTISIMA Se espera

que ocurra en la

mayoria de las

circunstancias

Pequeñas

perdidas financier

as

Medianas pérdidas financier

as

Alta pérdida financier

a

Enorme pérdida financier

a

ALTA Probablemente ocurra en la mayoria

de las circuntancias

MEDIA Es posible que ocurra

algunas veces

BAJA Podria ocurrir algunas veces

ANEXO N° 1

CARTA DE PRESENTACIÓN

Fecha: _________

SeñoresFONDO ADAPTACIÓNCalle 75 #5-88 piso 3 Edificio DifransaBogotá

Página 80 de 87

Respetados señores:

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la Convocatoria Abierta FA—CA—028—2012, la cual tiene por objeto contratar la interventoría integral para la construcción de un puente sobre el Canal del Dique con sus correspondientes accesos a la población de Gambote (Bolívar) y de dos (2) aliviaderos en la vía Gambote – Arjona.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte de la Convocatoria Abierta, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por el Fondo.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos y Condiciones Generales de Contratación de la presente Convocatoria Abierta, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.

3. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando el Fondo imparta la orden de iniciación mediante la comunicación escrita que se suscriba para el efecto, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de la Convocatoria Abierta, la propuesta y el contrato respectivamente.

4. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a esta Convocatoria Abierta.

5. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato.

Página 81 de 87

6. Que leí cuidadosamente los Términos y Condiciones Generales de Contratación de la Convocatoria Abierta y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

7. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en ______ folios correspondientes a los documentos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________ Cédula de ciudadanía o NIT: ____________________________________Representante Legal: __________________________________________País de Origen del Proponente: __________________________________(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes)

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual a la de la garantía de seriedad de la propuesta.

Garantía de seriedad número: _____________________________ Banco o Compañía de Seguros: ____________________________Valor asegurado: _____________________________ Vigencia: Desde (____ ____ ___) Hasta (____ ____ ____)

(Día, mes, año) (Día, mes, año)

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: $_______________________________

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: _______________________

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta Convocatoria Abierta las recibiré en: Dirección: ____________________________________________Ciudad: ______________________________________________ Teléfono(s): _________________________Teléfono Móvil: ______________________ Correo Electrónico: ___________________________

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Página 82 de 87

Firma: ________________________________________ Nombre: ______________________________________C.C.: _________________________________________

PERSONA QUIEN AVALA LA PROPUESTA Firma: ________________________________________ Nombre: ______________________________________ C.C.: _________________________________________

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

Página 83 de 87

ANEXO N°2

MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

______, identificado con la C.C. No. _______ de ________, y vecino de _______, obrando en representación de la sociedad _______, domiciliada en la ciudad de _________ y __________, identificado con la cédula de ciudadanía No. _________ de ______, y vecino de ___________, obrando en representación de la sociedad ____________, domiciliada en la ciudad de _________, hemos decidido conformar una (Unión Temporal o Consorcio según se trate) en los términos y condiciones estipulados en la Ley y especialmente lo establecido en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas.

CLÁUSULA PRIMERA: La (Unión Temporal o Consorcio según se trate) se conforma con el propósito de presentar propuesta y celebrar y ejecutar el contrato resultante con EL FONDO ADAPTACIÓN, en relación con la Convocatoria Abierta No. _________ de 2012, cuyo OBJETO ES CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE SOBRE EL CANAL DEL DIQUE CON SUS CORRESPONDIENTES ACCESOS A LA POBLACIÓN DE GAMBOTE (BOLÍVAR) Y DE DOS (2) ALIVIADEROS EN LA VÍA GAMBOTE – ARJONA, de conformidad con las especificaciones técnicas que se señalen en los Términos y Condiciones Contractuales.

CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la (Unión Temporal o Consorcio según se trate) que se acuerda, será: (según convenio entre los miembros) del _________% para %___________________ y del ________ % para _______________.

(Para el caso de uniones temporales se deberá señalar los términos, porcentaje y extensión de la participación de cada uno de los integrantes en la propuesta y en la ejecución del contrato, términos que no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del FONDO)

CLÁUSULA TERCERA: (Integrante) y (Integrante) responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la Propuesta y del objeto contratado.

CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que (Integrante) y (Integrante), atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y la respectiva coordinación de la (Unión Temporal o Consorcio) en cabeza de __________________ como

Página 84 de 87

representante legal de (Integrante) y de esta (Unión Temporal o Consorcio según se trate).

CLÁUSULA QUINTA: la duración de esta (Unión Temporal o Consorcio según se trate) se extenderá durante el plazo de ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más y por el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, según lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta (Unión Temporal o Consorcio según se trate) y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas en la Ley 80 de 1993 para la (Unión Temporal o Consorcio según se trate)

OTRAS CLAUSULAS_______________________________________________________________________________________ (diligenciar según requisitos establecidos en el los Términos y Condiciones Contractuales)

En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en el intervienen, el día _________ de ________ de 2012 en la ciudad de ______.

FIRMA: FIRMA:

Nombre, Identificación, persona natural o jurídica que representa

Nombre, Identificación, persona natural o jurídica que representa

Página 85 de 87

ANEXO N° 3

CERTIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

(Bogotá D.C, XX del mes XX de 2012) Fecha en la que se presenta la propuesta

Señores: FONDO ADAPTACIÓNCalle 75 #5-88 piso 3 Edificio DifransaBogotá

El suscrito Revisor Fiscal (cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley) o el representante legal, hace saber que la (NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA O SOCIEDAD), ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Así mismo certifico que dicha obligación se ha venido cumpliendo durante los últimos seis (6) meses. (O si la firma se constituyó en un término inferior a este, desde el plazo de su constitución).

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

__________________________________ Revisor Fiscal y/o Representante Legal Matricula Profesional (Si firma el Revisor Fiscal) CC.

Página 86 de 87

ANEXO N° 6

COMPROMISO DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Los suscritos, a saber, ___________________________, (miembros/socios) de la (sociedad / Unión Temporal / Consorcio / Promesa de Sociedad Futura) ______________, representado(s) por ______________, en su calidad de __________, domiciliados en __________, identificados con ___________, quién(es) en adelante se llamará colectivamente el Proponente, manifiestan su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente Compromiso de apoyo a la industria nacional, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el Fondo abrió la Convocatoria Abierta N° 028 DE 2012 para la celebración de un contrato para ejercer la interventoría integral para la la construcción de un puente sobre el Canal del Dique con sus correspondientes accesos a la población de Gambote (Bolívar) y de dos (2) aliviaderos en la vía Gambote – Arjona.

2. Que es de interés del Proponente apoyar la acción del Estado Colombiano y del Fondo para incentivar la incorporación en la contratación pública de componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos.

3. Que es interés del Proponente participar en la Convocatoria Abierta aludida en el considerando primero precedente.

Se compromete a conservar durante toda la ejecución del contrato, la siguiente proporción entre el personal que será puesto al servicio en la ejecución del contrato:

Personal de nacionalidad colombiana _____ %Personal extranjero _____ %

Para constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de ______, a los __ días del mes de ___ de 2012.

______________________________________________Firma del(los) representante(s) legal(es) del Proponente

Página 87 de 87

fondoadaptacion.gov.cofondoadaptacion.gov.co/download/I_120914_TCC_Definitivos... · Web...

Documents

Transcript of fondoadaptacion.gov.cofondoadaptacion.gov.co/download/I_120914_TCC_Definitivos... · Web...